Pgina 1 de 36

REPBLICA DE CHILE GOBERNACION DE

GOBIERNO REGIONAL MARGA MARGA

REGIN DE VALPARASO

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

PROPUESTA PUBLICA N 31 / 2013

CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PAUL HARRIS, VILLA ALEMANA CDIGO BIP N 30123368-0

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

GOBERNACION PROVINCIAL DE MARGA MARGA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

1 GENERALIDADES Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pblica que efecta en forma conjunta la Gobernacin Provincial de Marga Marga en su calidad de Mandante, y la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, en su calidad de Unidad Tcnica, para contratar las obras de conservacin indicadas en estas Bases, Circular 33, financiado con cargo a los recursos de la Glosas 01 contenida en el Programa de Inversin del Gobierno Regional de la Regin de Valparaso de la Ley de Presupuestos del Sector Pblico, ao 2012, que han sido transferidos a la Gobernacin de la Provincia de Marga Marga para estos efectos, del Proyecto Cdigo BIP 30123368-0 denominado Conservacin Biblioteca Municipal Paul Harris, Villa Alemana. En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Tcnicas y dems documentos, ser facultad de la Unidad Tcnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contralora General de la Repblica. Sern de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacin y presentacin de su oferta. De esta forma, la Unidad Tcnica y el Mandante en ningn caso sern responsables de dichos gastos. 2 OBJETO Y DESCRIPCIN DE LA OBRA Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular el llamado a propuesta pblica para la contratacin y ejecucin de las obras que se singularizan en las Bases Administrativas Especiales y dems Antecedentes que complementan el proyecto. 3 DEFINICIONES Para la correcta interpretacin de la Bases, se entiende por: A) Mandante : Entidad que financia el Proyecto, Gobernacin Provincial de Marga Marga de Valparaso a travs del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Circular 33. Entrega Mandato Completo a la I. Municipalidad de Villa Alemana, para la ejecucin del proyecto.

Pgina 2 de 36

B) Unidad Tcnica o Mandatario: Corresponde a la I. Municipalidad de Villa Alemana (IMVA), entidad encargada de la supervisin tcnica y administrativa de la ejecucin del proyecto, por tanto es quien asume la obligacin de elaboracin de Bases Administrativas y Tcnicas; de llamar a Licitacin; Aclaraciones y Respuestas; Recepcin de las Ofertas; Apertura, Anlisis y Evaluacin de las Propuestas, Adjudicacin y Contratacin, as como la supervisin directa de los trabajos contratados hasta su total terminacin y recepcin de la obra. C) Unidad de Inspeccin Tcnica: El Departamento o Unidad Municipal que sea requerido para efectuar la supervisin tcnica de las obras en sus diversas etapas; en este caso el Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Villa Alemana. D) Licitacin : Procedimiento Administrativo de carcter concursal, que se inicia con el llamado a los interesados que cumplan con los requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto de las obras requeridas, de acuerdo a las exigencias fijadas en las Bases Administrativas y Tcnicas, y que concluye con el Decreto Alcaldicio que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza todas las ofertas o la declara desierta. E) Licitacin a Suma Alzada: La oferta o cotizacin a un valor o precio fijo (con impuesto incluido), sin reajustes ni intereses. El valor a precio fijo ofrecido comprender la ejecucin total de la obra, de acuerdo con las Bases Administrativas de la licitacin, Especificaciones Tcnicas y otros antecedentes constitutivos de esta licitacin. F) Bases Administrativas: Documento aprobado por la autoridad competente, que contienen de manera general y/o particular las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios y modalidades de evaluacin, mecanismo de adjudicacin, clusulas a contemplar en el contrato, y dems aspectos administrativos del proceso. G) Bases o Especificaciones Tcnicas: Documentos y antecedentes aprobados por la autoridad competente, que contienen de manera particular las especificaciones, descripciones, requisitos y dems caractersticas del bien, adquisicin o servicio a contratar. El pliego de caractersticas que deber cumplir la ejecucin de la obra materia de la presente licitacin, incluyendo normas sobre procedimientos y exigencias a la que quedan sometidos. H) Oferente o Proponente: La persona natural o jurdica que consulta las Bases y formula una oferta. I) Adjudicacin : Es el acto administrativo fundado en virtud del cual la IMVA expresa su voluntad de contratar y que ser sancionado y notificada al oferente mediante Decreto Alcaldicio publicado en el Portal Mercado Pblico. J) Adjudicatario : Es el proponente cuya oferta ha sido aceptada por la IMVA y por tanto se le adjudica la propuesta. K) Contratista : La persona natural o jurdica que en virtud del contrato respectivo, contrae la obligacin de ejecutar las obras, materia de la presente licitacin. L) Das de Plazo : Siempre que las Bases se refieran a plazos, se tratar de das corridos salvo que especficamente las Bases utilicen el concepto de das hbiles los que se entienden de lunes a viernes con excepcin de festivos. M) Profesionales Relacionados Directamente con la Obra: Se entender por profesionales relacionados directamente con la obras a aquellos que el oferente individualice en su oferta tcnica y cuenten con Certificado de Ttulo, otorgado por Universidad o Instituto Profesional debidamente acreditado, en una carrera de duracin de lo menos 8 semestres acadmicos. 4. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA 4.1. Podrn Participar en la Licitacin:

Pgina 3 de 36

4.1.1. Persona natural o Jurdica Podrn inscritas en el o los Registros de los Rubros y Categoras, en los Registros MOP y/o MINVU, que para cada caso, se indiquen en las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta. 4.1.2. Para ofertar debe encontrarse inscrito en la Direccin de Compras y Contratacin Pblica, Chilecompra (Ley N 19.886 Ley de Compras) Para contratar ser requisito que el adjudicatario sea Proveedor Hbil para contratar con el Estado, es decir encontrarse inscrito y vigente en el registro CHILEPROVEEDORES. El no cumplimiento de esta obligacin faculta a la Municipalidad a dejar sin efecto la adjudicacin. 4.1.3. Que cumplan a cabalidad con las exigencias de las presentes Bases Administrativas, tanto Generales como Especiales y Especificaciones Tcnicas. 4.1.4. Que acrediten capacidad econmica de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales. 4.2. No podrn participar en la Licitacin: 4.2.1. El oferente no podr estar afecto a alguna de las inhabilidades, contempladas en el art. 4to. de la Ley N19.886 y lo dispuesto en el art. 54 de la Ley N 18.575 sobre Bases Generales de la Administracin del Estado. Es decir, personas naturales que posean la calidad de cnyuge, hijo, adoptado o pariente hasta tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, respecto de algn funcionario de la Municipalidad de Villa Alemana, de grado superior o equivalente a direcciones, o sus autoridades. Respecto de las personas jurdicas, no podrn participar aquellas personas jurdicas que tengan entre sus socios o accionistas a personas en las condiciones indicadas en el prrafo precedente. El oferente, para ofertar deber certificar esta condicin a travs de Declaracin Jurada de no estar afecto a estas inhabilidades. (Formato N 2) 4.2.2. No podrn participar las empresas o personas naturales que hayan elaborado el diseo de la obra a licitar. Igual impedimento regir respecto de los profesionales contratados por la empresa que elabor el diseo del proyecto, para desempearse como Asesores Tcnicos en la Obra o Jefes de Obras del mismo proyecto. 4.2.3. Tampoco podrn participar oferentes que en contratos anteriores con la I. Municipalidad de Villa Alemana, stos hubiesen sido resueltos por alguna causal de incumplimiento por parte del contratista. 5 CARACTERSTICAS DEL CONTRATO La ejecucin de las obras materia de las presentes Bases se contratarn a travs del sistema de suma alzada, sin reajuste ni intereses y su pago se har en la forma indicada en el Nmero 17 de este instrumento. Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningn tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes tcnicos y caractersticas del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnizacin por concepto o motivo alguno. Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucin se encomienda, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucin, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, adems, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segn corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantas y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Pgina 4 de 36

6 NORMAS APLICABLES 6.1 NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Las obras debern ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segn corresponda: a) Las presentes Bases Administrativas Generales; b) Las Bases Administrativas Especiales y Anexos c) Las Especificaciones Tcnicas d) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Tcnica. e) Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas. f) Los planos de los proyectos; g) El presupuesto itemizado. h) El contrato de obra i) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC; j) La Legislacin vigente relativa a trnsito, electrificacin, etc.; k) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacin (INN); l) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente; m) LLeeyy 1166..774444 ssoobbrree aacccciiddeenntteess ddeell ttrraabbaajjoo yy eennffeerrmmeeddaaddeess pprrooffeessiioonnaalleess..

n) LLaa LLeeyy NN 1188..669955 OOrrggnniiccaa CCoonnssttiittuucciioonnaall ddee MMuunniicciippaalliiddaaddeess.. o) LLeeyy NN 1199..888866 ddee CCoommpprraass PPbblliiccaass yy ssuu RReeggllaammeennttoo.. p) LLooss ddooccuummeennttooss yy aanntteecceeddeenntteess ddee llaa ooffeerrttaa aaddjjuuddiiccaaddaa,, ccoonn llaass ccoorrrreecccciioonneess qquuee hhuubbiieessee

eeffeeccttuuaaddoo llaa CCoommiissiinn ddee EEvvaalluuaacciinn;; En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las tcnicas de construccin, la previsin social, el contrato de trabajadores y los dems aspectos que digan relacin con el desarrollo de una obra de construccin o provisin de alguna especie, todos los cuales se entendern plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segn corresponda. 6.2 NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIN La presente licitacin se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

Las aclaraciones, si las hubiere, a las Bases Administrativas Generales, Especiales o a las Especificaciones Tcnicas.

Entre las Bases Administrativas Generales y las Especiales prevalecen las Bases Administrativas Especiales.

Entre las Especificaciones Tcnicas y los Planos, prevalecen las Especificaciones Tcnicas.

Toda discordancia entre las especificaciones tcnicas, planos, entre otros, las condiciones del terreno de emplazamiento, as como cualquier omisin en los antecedentes tcnicos de

Pgina 5 de 36

procedimientos del buen construir, sern resueltos por la Unidad de Inspeccin Tcnica en la forma que mejor beneficie al proyecto, lo que se elevar a conocimiento del mandante, si corresponde. 7 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIN El proceso de ejecucin y recepcin de las obras deber ejecutarse en el plazo que proponga el contratista, dentro de los plazos mximos establecidos en las Bases Administrativas Especiales. El plazo se contar desde la fecha de entrega del terreno. El Plazo de ejecucin ser de das corridos. El Departamento Jurdico elaborar el contrato de ejecucin de la obra segn se indica en el nmero 15 de las presentes Bases. La Unidad de Inspeccin Tcnica debe remitir copia del Acta de Entrega de Terreno a la Secretara Comunal de Planificacin, al Departamento Jurdico y Departamento de Control de la Municipalidad. 8 ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES Corresponde a los oferentes el anlisis de las caractersticas de las obras, en conformidad a las especificaciones, y dems antecedentes tcnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad Tcnica. En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes debern realizar a travs del portal www.mercadopublico.cl las consultas pertinentes a la Unidad Tcnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales Con motivo de dichas consultas, la Unidad Tcnica podr interpretar o aclarar estas bases y resolver dudas sobre las Bases Especiales, las Especificaciones Tcnicas y los dems antecedentes que formen parte de la licitacin. Estas respuestas y/o aclaraciones pasarn a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo y sern informadas a travs del portal www.mercadopublico.cl La Unidad Tcnica se reserva el derecho de realizar cualquier aclaracin, modificacin o interpretacin a las Bases Administrativas o a los dems antecedentes adjuntos, sin previa solicitud de los oferentes que estn participando, las que sern comunicadas va Portal www.mercadopublico.cl a los mismos, en el perodo correspondiente a la entrega de las respuestas. Tratndose de modificaciones a las bases, stas sern previamente aprobadas por Decreto Alcaldicio. Si como efecto de las aclaraciones surgieran modificaciones o adiciones, en este caso, se podr modificar el plazo de presentacin de las ofertas. 9 PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS La oferta debe ser realizada en pesos chilenos, y en el portal del sistema mercado pblico debe ser expresado en valores netos. Los oferentes debern presentar propuesta para la obra Conservacin Biblioteca Municipal Paul Harris, Villa Alemana del modo que se indica a continuacin: Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacin, los oferentes debern ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital y entregar, dentro del plazo indicado en la Bases Administrativas Especiales, fsicamente en papel y en duplicado (original y copia) en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana (Avda. Valparaso 498) la

Pgina 6 de 36

totalidad de los antecedentes solicitados en los puntos 9.1, 9.2 y 9.3 en sobre o paquete sellado, dirigido al Secretario Comunal de Planificacin, indicando en la cartula:

Nombre de la Propuesta

ID Licitacin

Nombre de la Empresa Participante

Nombre y firma del representante legal El oferente debe procurar la presentacin de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas estar determinado por lo siguiente: a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases, independiente del nmero de pginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo digital. b) Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes Bases son de carcter administrativo, tcnico y econmico, por tanto, el oferente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacin con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencin al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: b) Copia de Cdula de Identidad d) Filtrar informacin: Los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos. e) El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comn (por ejemplo: formato JPG, PDF, Word, Excel, etc.)

f) Carpetas digitales por anexo: Todos los archivos digitales de un mismo anexo debern ser ingresados al portal en un solo archivo bajo formato rar o winzip. 9.1. Anexo N 1: Anexos Administrativos a) Boleta Bancaria de Liquidez Inmediata o Vale Vista, que garantice la seriedad de la oferta, extendida a la orden de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, segn lo indicado en las Bases Especiales. Este documento deber presentarse fsicamente en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Villa Alemana (Avda. Valparaso 498) dentro del plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales. La garanta debe entregarse junto con los dems documentos correspondientes a Anexos Administrativos, Tcnicos y Econmicos. No es requisito subir una copia digitalizada de esta garanta el portal www.mercadopublico.cl . Persona Natural b) Copia de cdula de identidad (vigente), dentro de los sesenta das anteriores al acto de apertura. c) Copia de formulario tramitado de iniciacin de actividades del SII, o cartola tributaria electrnica del SII, sta ltima con una fecha de emisin no superior a 30 das corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta. Persona Jurdica d) Copia del RUT de la empresa.

Pgina 7 de 36

e) Copia de cdula de identidad (vigente) del representante legal que suscribir todos los antecedentes de la presente licitacin incluyendo el contrato. f) Copia de la Escritura Social de Constitucin y sus Modificaciones, si existieren, inscritas en el Registro de Comercio. g) Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes Races correspondiente. Dicho certificado no podr tener una antigedad superior a sesenta das contados desde la fecha de apertura de la licitacin. Persona Natural y Jurdica h) Formato N 1, adjunto, de Identificacin del oferente y su representante legal. i) Formato N 2, adjunto, Declaracin Jurada Simple de no estar afecto a inhabilidades para contratar con la I. Municipalidad de Villa Alemana. j) Formato N 3, adjunto, Declaracin Jurada Simple de Aceptacin de Bases. k) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccin del Trabajo o DICOM, con no ms de sesenta das de antigedad a la fecha de apertura de la propuesta. Esta certificacin podr corresponder a documento obtenido electrnicamente. Si dicho certificado exhibe saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos ltimos aos; los primeros Estados de Pago productos del contrato debern ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del perodo de ejecucin de este contrato, con un mximo de seis meses. El mandante y/o unidad tcnica debern exigir que el contratista proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total y oportuno cumplimiento de la obligacin. El no cumplimiento por parte del contratista dar derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacin en que el contratista referido no podr participar. l) Certificado de Antecedentes Comerciales de Dicom o de otra base de datos autorizada, con no ms de 60 das de antigedad a la fecha de apertura de la licitacin. Esta certificacin podr corresponder a documento obtenido electrnicamente.

m) Certificado o Constancia Bancaria de Capital Comprobado, con fecha de emisin no superior a 30 das corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

n) Formato 4, adjunto, Formato de actualizacin de Capacidad Econmica, en concordancia con el certificado o constancia bancaria. 9.2. Anexo N 2: Anexos Tcnicos a) Formato N 5, adjunto, Experiencia de la Empresa, con relacin a los proyectos de edificacin contratados y/o en ejecucin, dentro de los ltimos tres aos, (salvo que la empresa tuviese una existencia menor), sealando metros cuadrados, los montos de cada uno de los contratos, el contratante y la comuna. Se debe adjuntar certificaciones o copias simples de Recepcin Municipal de los contratos, que indiquen expresamente los mt2 de construccin. En caso de ser persona natural que acredita experiencia en calidad de contratado de otra empresa, se tomar en cuenta slo el 20% de los indicadores de experiencia declarada en tal condicin. b) Certificado de Inscripcin en el o los Registro (s) indicados en las Bases Administrativas Especiales. Vigente a la fecha de apertura de la propuesta.

Pgina 8 de 36

c) Carta Gantt, que indique la ruta crtica e incluya tem, descripcin, costo total y demora de cada una de las partidas descritas en el presupuesto detallado, las que debern ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. d) Curva de Avance Proyectado, la que debe contemplar a lo menos: en el eje y porcentaje de la obra a realizar y en el eje x el tiempo expresado en semanas. e) Formato N6, adjunto, Declaracin Jurada Simple indicando el nmero de trabajadores a ser contratados, como promedio mensual respecto de la mano de obra semi calificada y no calificada. f) Formato N 7, adjunto, Declaracin Personal Profesional y/o tcnico, indicando los profesionales o tcnicos a cargo de la obra. En este caso se considerarn slo los profesionales o tcnicos que tengan directa relacin con la ejecucin de las obras. Adjuntar Currculo de cada uno de ellos; fotocopia legalizada del certificado de ttulo profesional o tcnico y carta compromiso de cada uno de ellos debidamente firmada por stos, comprometindose a participar en la obra. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales o tcnicos presentados en la propuesta no puedan participar de sta y deban ser reemplazados, se deber cumplir con las mismas exigencias sealadas para el profesional o tcnico designado originalmente, lo que deber ser solicitado por escrito a la Unidad Tcnica para su debida autorizacin. Debe indicarse claramente la identificacin del Responsable Tcnico de Obras, quien deber cumplir con las exigencias sealadas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales. g) Detalle de la mano de obra semi calificada y no calificada por cada una de las partidas , indicando nmero de trabajadores, tanto para la mano de obra semi calificada como tambin no calificada, que conforman el presupuesto. Se entender por mano de obra semi calificada a la mano de obra no tcnica ni profesional, pero que requiere de cierta especializacin sea esta formal o informal, por ejemplo maestros albailes, gasfter, carpinteros, etc. 9.3. Anexo N 3: Anexos Econmicos. a) Formato N 8, adjunto: Anlisis de Precios Unitarios, de cada uno de los tem que conforman el presupuesto, desglosando claramente los costos y rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra, equipos y herramientas, para cada partida que contempla el proyecto.

b) Formato N 9, adjunto: Formato de Presupuesto Detallado (Itemizado entregado por la Unidad Tcnica) consignado la cantidad de obra, precios unitarios y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total en pesos chilenos. No se admitir la falta de partidas, lo que ser causal de ser declarado fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no sern retiradas del Itemizado y debern sealar incluida en tem N XXX y adems quedar reflejadas en el anlisis de precios unitarios del tem en el cual se incluyen. Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, sern consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones, para lo cual el oferente deber indicar en dichas partidas respuesta NXX o aclaracin NXX, segn corresponda. c) Formato N 10, adjunto: Flujo de Caja Se especificarn claramente los estados de pago, El Flujo de Caja deber ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en forma clara el avance (en das corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado de Pago. d) Formato N 11, adjunto: Formato Oferta Econmica y de Plazo. Desde que su oferta es ingresada en el portal www.mercadopublico.cl, el oferente queda obligado a mantener su monto durante el perodo de vigencia de la boleta de garanta de seriedad de la

Pgina 9 de 36

oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el oferente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la boleta de Garanta de seriedad de la Oferta. Toda informacin que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, ser estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacin del oferente del proceso de licitacin. 10 DE LAS GARANTIAS Las Boletas de Garanta debern ser tomadas por el oferente a favor de la Gobernacin Provincial de Marga Marga o de la Municipalidad de Villa Alemana, segn se seale en las presentes Bases o en las Bases Especiales, y no podrn ser tomadas por un tercero, a excepcin que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se est presentando a la propuesta, cuya identificacin debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en la letra h) del punto 9.1 de las presentes Bases. 10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA a) Para garantizar la presentacin y seriedad de las ofertas, cada proponente deber entregar, de acuerdo a lo indicado en la letra a) del punto 9.1 de las presentes Bases, una Boleta de Garanta Bancaria de Liquidez Inmediata, o Vale Vista, a la orden de la I. Municipalidad de Villa Alemana, por un monto y vigencia especificado en las Bases Administrativas Especiales. b) Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta y/o se niega, expresa o tcitamente a firmar en contrato dentro del plazo establecido en la letra c) del punto 15 de estas Bases, la Municipalidad de Villa Alemana est facultada para dejar sin efecto la adjudicacin y hacer efectiva la Garanta de Seriedad de la Oferta, procedindose segn se indica en la letra g) del punto 15 de las presentes Bases. Igual sancin se podr aplicar si el contratista no cumple con el plazo establecido en la letra e) del punto 15 de estas Bases. En este evento, el Departamento Jurdico deber informar al seor Alcalde, quien podr disponer la dictacin de Decreto Alcaldicio que deje sin efecto la adjudicacin y establezca el cobro de la Garanta de Seriedad de la Oferta. c) Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato de adjudicacin o del que declare desierta la licitacin, esta Boleta de Garanta o Vale Vista ser restituida a los proponentes no adjudicados, previa solicitud escrita o va e-mail dirigido a la SECPLA por parte el oferente. d) Respecto del proponente que resulte adjudicado, la Garanta por Seriedad de la Oferta se mantendr hasta que el contratista haya hecho entrega de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato. 10.2 POR ANTICIPO

No se considera anticipo 10.3 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a) El proponente contratado deber entregar, al momento de la entrega de terreno, una

Boleta de Garanta Bancaria de Liquidez Inmediata o Vale Vista con las especificaciones sealadas en las Bases Administrativas Especiales a nombre del Gobernacin Provincial de Marga Marga de Valparaso, con la finalidad de garantizar la correcta y oportuna ejecucin de la obra. La Unidad de Inspeccin Tcnica deber verificar que se encuentra correctamente extendida y remitir esta Boleta al Mandante, enviando copia del oficio conductor y fotocopia de la Boleta a SECPLA.

Pgina 10 de 36

b) Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en el punto 25 de las presentes Bases, la Boleta de Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato se har efectiva y el contratista perder el 100% del valor de sta. Lo anterior sin perjuicio de interponer las acciones indemnizatorias de perjuicios que correspondan. c) Esta Boleta de Garanta ser restituida una vez efectuada la Recepcin Provisoria de la Obra, sin observaciones, previa entrega de los documentos de Garanta Bancaria por Buen Comportamiento de la misma. d) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacin de especificaciones o por atrasos justificados de parte del contratista, se deber modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se debern reemplazar las Boletas de Garanta modificando su vencimiento en igual cantidad de das del aumento de plazo. En caso que exista modificacin del contrato y esto implique modificacin de los montos de inversin, la boleta deber ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Slo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptar una boleta complementaria a la original. 10.4 DE CORRECTA EJECUCIN Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA a) Para recibir el ltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcin Provisoria de las Obras, el Contratista deber entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garanta Bancaria de Liquidez Inmediata o Vale Vista, con las especificaciones sealadas en las Bases Administrativas Especiales. b) Esta Boleta de Garanta ser devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcin Definitiva de las Obras. c) Esta Boleta podr hacerse efectiva por parte de la Unidad Tcnica o el Mandante, si se detectaran fallas en la obra, y el contratista no se hiciere cargo de ellas, segn se seala en 20.1., ltimo prrafo, de las presentes Bases, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepcin Definitiva y la Boleta no ha sido renovada. Siendo responsabilidad del contratista solicitar formal y oportunamente a la Unidad Tcnica la correspondiente Recepcin Definitiva de la obra. d) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Cdigo Civil. 11 APERTURA DE LAS PROPUESTAS Las ofertas debern ser ingresadas va portal Mercado pblico, por el monto total neto ofertado, sin IVA, Adems se deben ingresar electrnicamente como archivos adjuntos los antecedentes requeridos en los puntos 9.1, 9.2 y 9.3, conforme a las Bases Administrativas y Especificaciones Tcnicas segn corresponda. Adems deber ingresarse fsicamente en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Villa Alemana segn se indica en estas Bases, la Garanta de Seriedad de la Oferta y respaldo en duplicado en formato papel todos los antecedentes indicados en los puntos 9.1, 9.2 y 9.3 de estas Bases Administrativas Generales, documentos que conforman la oferta. Sern rechazadas las ofertas: - Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisin del documento y legalizaciones pertinentes) - Que no cumplan otros requisitos administrativos o tcnicos, mencionados en las Bases Administrativas o Especificaciones Tcnicas, salvo la siguientes excepcin: En caso de detectarse la ausencia de alguno de los antecedentes, que sean exigibles al oferente, segn definen las presentes bases, la Comisin de Apertura solicitar al oferente la presentacin de los antecedentes que salven las omisiones detectadas en el proceso de apertura electrnica a

Pgina 11 de 36

travs del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, debiendo aplicarse, para estos efectos los criterios mencionados en el prrafo 7 del punto 12 de las presentes Bases. La presentacin de los antecedentes solicitados debe realizarse a travs del mismo Foro Inverso en un plazo mximo de dos das hbiles, desde la notificacin a travs del portal de compras. Con todo, los antecedentes que se presenten con posterioridad al cierre de las ofertas, deben haberse producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o hacer referencia a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el perodo de evaluacin. La oportuna y correcta presentacin de los antecedentes, ser considerada en la evaluacin de la propuesta. 11.1. Sobre la Comisin de Apertura: a) La Comisin de Apertura estar conformada por el Secretario Municipal; el Secretario Comunal de Planificacin; el Director del Departamento Jurdico o la Encargada de Control y el Director (a) de la Unidad de Inspeccin Tcnica, o quienes los subroguen. Con un mnimo de dos Directores titulares o Subrogantes, y con la aprobacin de ellos podr intervenir tambin profesionales de las unidades cuyos Directores por razones administrativas no puedan asistir al acto. b) En la fecha y hora de apertura electrnica sealado en el Portal Mercado Pblico, la Comisin de Apertura Proceder a tomar conocimiento de las Garantas de Seriedad de las Ofertas que hayan ingresado previamente a la Oficina de Partes de la Municipalidad y preceder a realizar la apertura electrnica de la presente licitacin. c) La Comisin de Apertura verificar que los oferentes hayan presentado los antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes bases. d) Se levantar un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarn las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo y si corresponde la solicitud de antecedentes segn se faculta en el punto 11 precedente. Esta acta ser firmada por todos los integrantes de la Comisin de Apertura y formar parte de los antecedentes de la licitacin y ser publicada en el Portal Mercado Pblico. Los oferentes podrn hacer observaciones al acto de apertura, a travs del portal www.mercadopublico.cl , en un plazo mximo de 24 horas, a partir de dicho acto. 12 EVALUACIN DE LA PROPUESTA La evaluacin preliminar de las ofertas ser efectuada por la SECPLA, quien emitir un informe de evaluacin, que ser presentado al Comit Tcnico Asesor.

Las Unidad Pre- evaluadora dispondr de 10 das hbiles a contar del da hbil siguiente de la fecha de apertura para estudiar las condiciones de las ofertas y elaborar su informe, el que ser remitido a la Secretara Municipal para que sea convocado el Comit Tcnico Asesor. Las propuestas sern evaluadas por el Comit Tcnico Asesor, el que propondr la adjudicacin o rechazo de ellas mediante un Informe de Adjudicacin en que indicar las razones tcnicas, financieras y jurdicas del rechazo o de la adjudicacin de cada una de las ofertas analizadas. Con estos antecedentes, El Comit Tcnico Asesor en un plazo de 5 das hbiles, contados desde la fecha en que es recepcionado en Secretaria Municipal el pre- informe, deber emitir un Informe Tcnico para resolucin del seor Alcalde. Las ofertas se evaluarn de acuerdo a la pauta de ponderacin y frmula de clculo indicada en las Bases Administrativas Especiales, tanto por las Unidades pre-evaluadoras como por el Comit Tcnico Asesor.

Pgina 12 de 36

Los miembros del Comit Tcnico Asesor tienen la facultad de emitir informe por escrito del comportamiento en contratos anteriores de los oferentes participantes, informe que se tendr en consideracin para la determinacin de recomendacin de adjudicacin. El Comit deber tener presente, respecto de oferentes que hayan tenido o tengan contratos vigentes con el municipio informe por escrito de la respectiva Unidad de Inspeccin Tcnica del comportamiento anterior del oferente, o en su defecto si existieren los informes de los Departamentos de Control y/o Jurdico. Los evaluadores podrn corregir los errores simplemente aritmticos que presenten las ofertas, como as mismo, podrn solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confiriera a esos oferentes una situacin de privilegio respecto de los dems oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a travs del Sistema de Informacin. De igual manera se podr permitir la presentacin de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas Lo anteriormente facultado se realizar respetando, lo establecido en el punto 11, y que se realice a travs del Foro Inverso del Portal www.mercadopublico.cl La presentacin de las correcciones o antecedentes solicitados debe realizarse en un plazo de 2 das hbiles, desde la notificacin en el foro inverso del portal www.mercadopublico.cl y a travs de este mismo medio. En todo caso la presentacin de correcciones se considerar en la evaluacin de la oportuna y correcta presentacin de la propuesta. Toda informacin falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por los oferentes en los Documentos Anexos u otros que la Comisin le requiera, ser constitutiva de dolo y los eliminar por este hecho de participar en la propuesta. 13 DE LAS OFERTAS De presentarse una (01) sola oferta, la Comisin de Evaluacin proceder a realizar su evaluacin, segn se indica en las Bases Administrativas Especiales, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacin. En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacin ser declarada desierta. 14 DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA a) La propuesta se entender adjudicada, cuando la Municipalidad, por intermedio de su Alcalde, firme el Decreto Alcaldicio de adjudicacin. b) La Municipalidad declarar inadmisibles, aquellas ofertas que no cumplieren con los requisitos establecidos en las Bases. En este caso, se proceder dictar Decreto Alcaldicio fundado que rechace la oferta por inadmisibilidad. c) La Municipalidad declarar desierta la licitacin, en los siguientes casos: cuando no se presenten ofertas, o bien cuando stas no resulten convenientes a sus intereses. En este caso, se proceder dictar Decreto Alcaldicio fundado que rechace las ofertas, declarndose desierta la propuesta. d) El resultado de la propuesta ser informado va portal electrnico www.mercadopublico.cl una vez aprobado el Decreto o resolucin correspondiente.

Pgina 13 de 36

e) La Municipalidad adjudicar la propuesta dentro de un plazo de 30 das corridos, contados desde el da hbil siguiente a la fecha de apertura de la propuesta. f) La Municipalidad de Villa Alemana tendr la facultad discrecional de prorrogar el plazo de adjudicacin en atencin a necesidades derivadas del proceso de evaluacin o necesidades del servicio en este caso de ser necesario, el o los oferentes debern ampliar el plazo de vigencia mnima de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta. La ampliacin de plazo de adjudicacin ser informada a travs del portal www.mercadopublico.cl 15 DEL CONTRATO Suscribirn el contrato: a) El contratista que ejecutar las Obras hasta su total finalizacin, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Tcnicas y Planos. b) La Unidad Tcnica, representada por el Alcalde, la que gestionar el pago al contratista del precio convenido. c) La notificacin de adjudicacin se efectuar va publicacin en el Portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio de Adjudicacin. Recepcionado este Decreto por el Departamento Jurdico de la I. Municipalidad de Villa Alemana, ste redactar el contrato en un plazo de 10 das hbiles. El proponente adjudicado tendr un plazo de 5 das hbiles para firmarlo contados desde la fecha en que el Departamento Jurdico le notifique va e-mail que el contrato se encuentra a su disposicin para suscribirlo; d) El contrato ser firmado por las partes en la ciudad de Villa Alemana. e) Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracin y su protocolizacin, sern de cargo exclusivo del contratista. El contratista tendr un plazo de 2 das hbiles para proceder a cancelar los gastos en la notaria que se le indique. f) El precio del contrato corresponder al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna especie, el que incluir el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, as como todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de l. g) Si el adjudicatario desiste o se niega, expresa o tcitamente, a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado o no cumple con el plazo para cancelar los gastos notariales derivados del contrato, la municipalidad har efectiva la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta y dejar sin efecto dicha adjudicacin mediante Decreto Alcaldicio. En este caso, la Municipalidad podr resolver la adjudicacin en cualquiera de las siguientes formas: 1. Convocar al comit Tcnico Asesor para proceder al anlisis de las otras ofertas, en caso de haberlas, o 2. Efectuar una nueva licitacin pblica o privada, o 3. Contratar directamente de acuerdo a causales justificadas e indicadas en la Ley N 19.886 y/o su Reglamento. Sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. En caso de que como resultado de una adjudicacin derivada de lo indicado en el N 1 precedente, el nuevo adjudicatario se desistiese, expresa o tcitamente, de su oferta se proceder de igual manera a lo indicado en la letra g) precedente.

Pgina 14 de 36

h) El monto del cobro de la Boleta de Garanta por Seriedad de la Oferta quedar a beneficio de la municipalidad en el caso que el contratista no suscriba el contrato. i) Se podr subcontratar la obra, hasta el porcentaje indicado en las Bases Administrativas Especiales. 16 AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO Todo aumento o disminucin de obras requerir un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Tcnicas, y Convenio Mandato Completo que rige la presente Licitacin y dems antecedentes de la Propuesta. Si alguna imprecisin se originara en alguno de los planos y/o Especificaciones Tcnicas, as como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracin de algn detalle de la propuesta, la Unidad de Inspeccin Tcnica lo interpretar de la mejor forma en beneficio del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contralora General de la Repblica. Si durante la ejecucin de obras surge la necesidad de modificar el contrato por aumentos o disminuciones de obras, la Unidad Tcnica deber consultar al Mandante y obtener su aprobacin previa a la ejecucin y modificacin del contrato respectivo. En caso de aumento o disminucin de obras u otras modificaciones al contrato, se requerir de un anexo contractual, debidamente aprobado por Decreto Alcaldicio.

17 DEL SISTEMA DE PAGO 17.1 ANTICIPOS

No se considera anticipo 17.2 ESTADOS DE PAGO Se adoptar el sistema de Estados de Pago Mensuales. 17.2.1. RETENCIONES En cada estado de pago se retendr un 10% del valor del estado de pago IVA incluido, incluido los aumentos de contratos, hasta enterar el 5% del valor total del contrato. Estas retenciones sern devueltas contra presentacin del Acta de Recepcin Provisoria. 17.2.2. PRESENTACION ESTADO DE PAGO Los Estados de Pagos se presentarn en triplicado (original y dos copias) a ms tardar el da 10 del mes correspondiente, o el da hbil siguiente si aquel fue festivo, a la Inspeccin Tcnica de la Obra (ITO) de la Municipalidad, la cual verificar y otorgar su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y que la documentacin de respaldo al Estado de Pago est de acuerdo a lo exigido en las Bases, el que corresponde al detalle que a continuacin se indica, siendo adems responsabilidad de la Unidad de Inspeccin Tcnica de Obras preparar el envo del Estado de Pago al Mandante. Si la documentacin de respaldo a dicho estado de Pago, no cumple con lo exigido en las letras siguientes, La Unidad de inspeccin Tcnica deber rechazarlo y devolver por escrito documentacin y factura al contratista, hasta que ste supere las observaciones. La Unidad

Pgina 15 de 36

de Inspeccin Tcnica deber tener en cuenta los plazos indicados en el punto 17.2.3 de estas Bases. Slo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha situacin, el contratista podr presentar Factura y solicitud de dar curso a estado de Pago. Documentos a presentar por el oferente en cada estado de Pago: a) Factura a nombre de la Gobernacin Provincial de Marga Marga, segn indicaciones de las Bases Administrativas Especiales. b) Formulario de Estado de Pago en cartula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Tcnico de Obras; por el Asesor Tcnico de Obras y por el Contratista, en el cual se detalle el avance fsico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la Empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacin. c) Nmina (nombre completo y RUT) de los trabajadores que se han desempeado en la obra durante el perodo del Estado de Pago, numerada y ordenada alfabticamente por apellidos, firmada por el contratista. d) Copia de los Contratos de Trabajo de los trabajadores indicados en la nmina precedente, y finiquitos de aquellos trabajadores que hayan sido separados de la empresa en el perodo que corresponde al Estado de Pago que se cursa. e) Certificado emitido por la Direccin Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeado en la ejecucin de la obra. En caso de haberlas corresponder a la Unidad de Inspeccin Tcnica, para dar curso al Estado de Pago, Exigir la retencin de una parte del Estado de Pago, suficientes para cautelar los montos adeudados en remuneraciones y obligaciones previsionales de los trabajadores afectados. Solo si el 1er. Estado de Pago se presenta al mes de iniciado el contrato, esta certificacin podr ser exceptuada en el 1er. Estado de Pago, debiendo, no obstante presentarla en el estado de Pago siguiente. f) Copia de las liquidaciones de sueldo debidamente firmadas por el trabajador y fotocopia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han desempeado en la obra. Slo en el primer Estado de pago se podr exceptuar la obligacin de presentar fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales. g) Contrato de ejecucin de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere. h) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigir la documentacin sealada en los puntos e) y f) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista. i) No se podrn presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacin de elementos prefabricados. j) Curva de avance proyectada y curva de avance efectiva, indicando claramente cada uno de los porcentajes. k) Certificado de la ITO que d cuenta de la entrega mensual del SET de Fotografas y respaldo en CD segn lo indicado en el punto 18 letra o) de estas Bases.

Tratndose del Primer Estado de Pago, se deber acompaar, adems, copia de los siguientes documentos: 1) Acta Entrega Terreno 2) Plizas de Seguros segn se seala en el numeral 18 letra d) de las presentes bases.

Pgina 16 de 36

3) Contrato 4) Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato 5) Oferta 6) Plazo y Programa de Trabajo

Tratndose del ltimo Estado de Pago, ste no podr ser inferior al 5% del monto contratado, incluyendo sus aumentos, si procediese, y adems de los documentos indicados en las letras a) a la k) de este punto, se deber incluir lo siguiente: 1) Un ejemplar del Acta de Recepcin Provisoria, sin observaciones. 2) Boleta de Garanta por Correcta Ejecucin y Buen Comportamiento de la Obra. 3) Filmacin en DVD, editada, con 15 minutos de duracin como mnimo, que muestre las distintas fases de la construccin de la obra., segn lo indicado en el punto 18 letra p) de las presentes Bases. La inspeccin Tcnica de Obras (ITO) para aprobar cada estado de Pago, deber a su vez verificar que el contratista haya dado cumplimiento a la contratacin mensual de mano de obra total para la ejecucin del proyecto, la cual es parte de su oferta y por ende obligacin contractual. Previo a la autorizacin de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector tcnico de la obra comparar el porcentaje de avance fsico acumulado programado con el porcentaje de avance fsico real de la obra y si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 15% por segunda vez consecutiva o bien es mayor que un 20% por una sola vez, la ITO podr solicitar liquidar anticipadamente el contrato de ejecucin de obras, por causas imputables al contratista.

17.2.3. DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE INSPECCIN TCNICA POR LA RECEPCIN DE FACTURAS Y DEL FACTORING

La Unidad Tcnica y el Mandante cumplirn con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes. Ser de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Inspeccin Tcnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el contratista cumplen con los requisitos sealados en el Artculo 4 de la Ley 19.983, sobre mrito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el artculo 3 de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacin correspondiente a la Gobernacin Provincial de Marga Marga, dentro de tercer da de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardo de esta obligacin, har responsable nica y exclusivamente a la Municipalidad del pago de la factura, exonerando de su pago a la Gobernacin provincial de Marga Marga. En caso de celebrar el contratista un contrato de factoring, ste deber notificar oportunamente a la Unidad Tcnica y al Mandante de dicho contrato y para la cancelacin no debern existir obligaciones multas pendientes del contratista. La notificacin de cobro de facturas factorizadas, deber efectuarse conjuntamente a la Municipalidad, como rgano tcnico, y al Mandante, como entidad proveedora de los recursos financieros de este contrato. Para los efectos mencionados en los prrafos precedentes, el Contratista deber cumplir para con la Municipalidad el siguiente procedimiento:

Pgina 17 de 36

A) No suscribir contratos de factoring, por montos superiores a Estados de Pago previamente aprobados por la ITO;

B) Comunicar al Mandante y a la Unidad Tcnica su intencin de celebrar contratos de factoring; y

C) Las empresas de factoring exhibirn a la Municipalidad, conjuntamente con la correspondiente factura cedida, la comunicacin sealada en la letra B) y la visacin de la ITO mencionada en la letra A).

En caso de iniciarse acciones judiciales de cobranza en contra de la Municipalidad y/o del Mandante por parte de empresas de factoring, sin haberse dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones sealadas en las letras A), B) y C) precedentes, podr la Municipalidad y/o la Mandante no slo excusarse de pagar las facturas correspondientes, sino que hacer efectivas las Garantas constituidas ante ellas por la Contratista para proceder a los pagos que correspondan legalmente, como asimismo, pagar las obligaciones correspondientes con Estados de Pago debidos a la Contratista. Esta clusula formar parte del contrato. 17.2.4. TRAMITACIN ESTADO DE PAGO La Unidad Tcnica deber remitir al Mandante a ms tardar el da 20 de cada mes o el da hbil siguiente si aquel es festivo, los Estados de Pago. Los estados de Pago que remita la Unidad Tcnica debern contener a lo menos: a. Oficio Conductor aprobando el pago, dirigido al Gobernador Provincial de Marga Marga, firmado por el Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana; b. Factura a nombre de la Gobernacin Provincial de Marga Marga V Regin, con domicilio en calle Manuel Rodrguez N800 Quilpu, RUT 61.979.850-3; Giro Servicio Pblico. Fono 032/2910206. c. Cartula tipo GORE, segn formato actualizado para la Provincia de Marga Marga adjunto a estas bases, debidamente visada por el Inspector Tcnico de Obras; por el Asesor Tcnico de Obras y por el Contratista, en el cual se detalle el avance fsico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la Empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacin; d. Informe mensual del ITO relativos a observaciones en la ejecucin del proyecto; e. Certificado de la Inspeccin Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacin al proyecto. 18 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, ste responder directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daos que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcin Provisoria de la misma y soportar de igual manera la prdida de materiales, an cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garanta de buen comportamiento de la obra, el contratista ser responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle. Finalmente, el contratista responder por todos los daos y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasin de defectos de construccin o de mala calidad

Pgina 18 de 36

de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. El contratista deber adems: a) Responsabilizarse de que la calidad de los materiales sea la ptima. b) Someterse a la fiscalizacin e instrucciones que disponga la Inspeccin Tcnica de la Obra, o del Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucin. c) Ser de cargo y responsabilidad del contratista, tramitar y obtener ante la Direccin de Obras Municipales los permisos que procediesen, como as mismo ser su responsabilidad y cargo la tramitacin y obtencin de los permisos, recepciones y/o aprobaciones que correspondan a organismos pertinentes, en especial, tramitar ante la Direccin de Aguas, las solicitudes relativas a las materias reguladas por el Cdigo de Aguas y que requieran se aprobadas por dicho servicio. Todos los costos que involucren las tramitaciones pertinentes sern tambin de cargo del contratista. Misma obligacin regir ante los dems Servicios Pblicos, tales como la direccin de Obras Hidrulicas, SERVIU, MOP, SEC, Servicio de Salud o cualquier otro servicio o entidad pertinente. d) Contratar dos seguros a favor de la I. Municipalidad de Villa Alemana, uno por responsabilidad civil por daos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raz o con ocasin de la ejecucin de la obra, y un segundo que deber asegurar la obra contra riesgo de incendio, sismos, explosiones o daos ocasionados por desorden popular que puedan deteriorar o destruir la obra, la instalacin de faenas y los materiales para la obra. Los montos y vigencias de estas plizas se indican en las Bases Administrativas Especiales. Estas plizas debern ser entregadas por el contratista a la Unidad de Inspeccin Tcnica en el acto de entrega de terreno. e) El contratista deber, especialmente dar cabal y oportuno cumplimiento a las normas sobre higiene y seguridad y de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contenidas principalmente en la Ley 16.744, como as mismo, a las normas sobre Trabajo y Subcontratacin y Trabajo en Empresas de Servicios Transitorios, contenidas en el Ttulo VII del Libro 1 del Cdigo del Trabajo, introducido por la Ley 20.123 y sus respectivos reglamentos, sometindose a las fiscalizaciones e instrucciones que al respecto efecte la Municipalidad de Villa Alemana. Con relacin a este punto, el contratista deber contar con un Prevencionista de Riesgos. f) El contratista deber dar cumplimiento a la legislacin laboral formalizando el contrato de trabajo con sus trabajadores dentro del plazo establecido por la Ley. Copia de los respectivos contratos de los trabajadores que se desempeen en la obra en el respectivo perodo, como asimismo de los que contrate con posterioridad, durante el desarrollo de los trabajos, debern ser adjuntados a los Estados de Pago. Deber adems, remitir a la Inspeccin Tcnica de obras, copia del contrato de trabajo de cada trabajador, dentro de los 5 das de suscrito ste, informando adems mensualmente, los trabajadores que se mantienen en la obra y cuales han cesado en sus funciones, adjuntando los documentos de respaldo respectivos. g) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Tcnico de Obras, quien ser el nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Tcnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la direccin de la misma. La funcin de dicho Responsable Tcnico de Obras podr ser desempeado por el Jefe de Obra. Si el monto del contrato de la obra supera las 5.000 U.F., el responsable tcnico en la obra, por parte del contratista, deber ser un Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Arquitecto o un Ingeniero Civil afn a la naturaleza del proyecto. h) Este responsable Tcnico de Obras no podr ser reemplazado por el contratista, salvo previa autorizacin de la ITO o que existan causales ajenas al contratista. El remplazo no autorizado ser sancionado con una multa equivalente a la consignada en el punto 20.2 de las presentes bases

Pgina 19 de 36

i) Reemplazar al Responsable Tcnico de Obra, cuando la Unidad Tcnica, fundadamente lo requiera. j) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual ser visado por la ITO de la Unidad Tcnica el que estar destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deber salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. k) Colocar y mantener en buenas condiciones letrero correspondientes a Gobernacin

Provincial de Marga Marga en la obra, en el lugar y caractersticas que determine la ITO de la Unidad Tcnica, dentro del plazo mximo de 10 das corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que se indica en el N 1 del Instructivo para Sealtica que se adjunta en publicacin en Portal www.mercadopublico.cl al que se debe incorporar las nicas y siguientes modificaciones o adiciones: - Incorporar el logo de la Gobernacin Provincial de Marga Marga, al costado

derecho del logo del Gobierno Regional de Valparaso, y de su misma dimensin.

- A continuacin de la mencin Gobierno Regional de Valparaso, en igual dimensin, incorporar Gobernacin Provincial de Marga Marga.

- Respecto de la inversin, a continuacin de la cifra, reemplazar Gobierno

Regional, por la frase Fondos FNDR administrados por la Gobernacin Provincial de Marga Marga.

l) Al trmino de las obras y previo a la Recepcin Provisoria confeccionar e instalar en ubicacin que indique la ITO una placa alusiva al financiamiento con fondos del Gobernacin Provincial de Marga Marga, destacando el escudo regional y provincial, nombre de la obra, fecha de inauguracin, y dems indicaciones contenidas en el instructivo de sealtica, dimensiones, u otra mencin merecedora de ser considerada y que indique la Unidad Tcnica. Modelo adjunto en Instructivo para Sealtica: N 3, Placa Informativa, letra a). m) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la ITO de la Unidad Tcnica, cuyo costo ser de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos certificados. n) Sern tambin obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantas de los distintos perodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segn le instruya oportunamente la Unidad de Inspeccin Tcnica. Igualmente ser obligacin mantener vigentes las plizas de seguros hasta la Recepcin Provisoria, sin observaciones. o) Entregar mensualmente a la Inspeccin Tcnica, un CD con fotografas digitales de buena resolucin, que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras. p) Al trmino de la obra deber hacer entrega de una filmacin en formato DVD, editada, con 15 minutos de duracin como mnimo, que muestre las distintas fases de la construccin de la obra. q) Al trmino de las obras, el contratista deber despejar y retirar del sitio todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones. r) En zona de trabajo, el contratista deber operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten el ingreso de personas ajenas a la obra, debiendo procurar las debidas facilidades de acceso a los usuarios residentes. s) La instalacin de empalmes provisorios de electricidad y agua para la instalacin de faenas, salvo que ocupe inmueble existente.

Pgina 20 de 36

19 PLAZOS El plazo efectivo de ejecucin de la obra ser el ofrecido por el contratista en su propuesta, en das corridos, debiendo ser siempre inferior o igual al plazo indicado por la Municipalidad en las Bases Administrativas Especiales y regir a contar de la fecha del acta de entrega de terreno. La Inspeccin Tcnica de Obras har entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo no superior a 10 das corridos contados desde la firma del contrato. El plazo de ejecucin de las obras ser de das corridos. No se aceptarn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista (imputables al municipio o por fuerza mayor) y cuenten con la previa calificacin de la Inspeccin Tcnica, ratificado por el Alcalde previo informe del Departamento Jurdico de la Municipalidad, antecedentes que se informarn por escrito al Mandante. En los eventos anteriores, el contratista estar obligado, dentro del trmino de 5 das hbiles, a aumentar el monto de la garanta del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las Bases Especiales, para esta boleta y a prorrogar la vigencia de la misma en los das en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado. En caso que el contratista invoque como causal de ampliacin del plazo aumentos de obras ordenados por el Unidad Tcnica, previo a su aceptacin se deber obtener la aprobacin del Mandante. Se entender como fuerza mayor que justifique una solicitud de aumento de plazo de ejecucin de obras, una situacin climtica de emergencia o catstrofe nacional o local, u otra situacin que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y oportunamente a la Unidad Tcnica. Lo sealado no dar derecho al contratista a ser indemnizado por el Mandante, ni implicar variaciones en el monto total contratado, sin embargo, cuando las causales sean imputables a la Unidad Tcnica, comprobadamente ajenos al contratista que impliquen una demora en ms de 30 das corridos, ste podr demandar la caducidad del contrato y que le sean restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese momento, costos que sern de cargo municipal. Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales que no se relacionen con aumentos de obras sern autorizadas exclusivamente por la Unidad Tcnica, y en caso de producirse, se deber enviar al Mandante los documentos de respaldo que as lo acrediten. El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo deber presentar una nueva programacin de avance fsico y flujo de caja a ms tardar 3 das hbiles, previo a la fecha acordada para la firma de la modificacin del contrato., fecha que ser comunicada al contratista por algn medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacin, se entender que el contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucin de la obra la fecha de trmino previa a la solicitud de aumento de plazo. 20 MULTAS, DESCUENTO Y SANCIN 20.1 POR ATRASO EN EL TRMINO DE LA OBRA Si finalmente la obra termina con retraso se aplicar una multa de 1,5 POR MIL del monto total contratado, neto, por cada da de atraso. Esta multa deber cobrarse a partir de la fecha de trmino de contrato y hasta la fecha en que el Contratista comunique por escrito el trmino de las obras y solicite la recepcin provisoria correspondiente. En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, el Contratista tendr un plazo mximo equivalente al 10% del plazo contractual a contar de la fecha de recepcin provisoria con observaciones, para subsanarlas. Para los efectos del clculo de multas, el plazo para subsanar las observaciones, sealado precedentemente, se considerar como plazo de gracia no afecto a multas.

Pgina 21 de 36

Si vencido este plazo el Contratista no hubiere dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la Unidad de Inspeccin Tcnica estar afecto a una multa diaria del DOS POR MIL del monto total contratado, la que ser efectiva hasta que las observaciones hayan sido subsanadas en su totalidad, en un plazo que no podr ser superior al 5% del plazo contractual de ejecucin de obras, debiendo dejarse constancia de ello en el acta de recepcin provisoria. Las operaciones producto de lo anteriormente indicado debern consignarse en el formato Estado de Pago. Si la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida la devolucin de retenciones), tal diferencia deber ser cubierta con las boletas de garanta que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la boleta de garanta que quede vigente por concepto de anticipo otorgado. Si an as quedase un saldo por recuperar de multa se proceder mediante cobranza judicial por parte de la Municipalidad. Esta situacin, adems, ser causal de resolucin unilateral del contrato por parte de la Municipalidad, en los mismos trminos dispuesto en el numeral 25 de las presentes bases. 20.2 POR INCUMPLIMIENTO EN SU OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL Y/O MANO DE OBRA OFERTADA Si el contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el equipo profesional y/o mano de obra ofertada, se le aplicar una multa de 0,25 UTM por equipo incompleto o disminucin de mano de obra ofertada, en relacin a cada hombre/da no cumplido dentro del mes. El descuento correspondiente se realizar conforme lo establece el punto 21 de las presentes Bases. 20.3 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIN TCNICA DE OBRAS El contratista deber someterse a las instrucciones de la inspeccin tcnica de obras, las que se impartirn siempre por escrito. El incumplimiento de cada instruccin impartida por la I.T.O. ser sancionada con una multa diaria de 3 Unidades Tributarias Mensuales, por el perodo que se mantenga la trasgresin a dichos preceptos, las que sern deducidas del siguiente estado de pago. El contratista podr apelar ante la Unidad Tcnica dentro de un plazo de 5 das hbiles desde la fecha en que la inspeccin tcnica de obras haya formulado una instruccin. La Unidad Tcnica resolver en un plazo no mayor a 5 das hbiles desde su recepcin en la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual reiteracin de ste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra. Si el contratista no apelare o si su apelacin fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, la Unidad Tcnica podrn, mediante solicitud al Mandante, suspender la tramitacin de los estados de pago o, segn la gravedad del caso y previa notificacin hecha con 10 das hbiles de anticipacin al contratista, poner trmino anticipado al contrato de ejecucin de obras, por causas imputables a ste. 20.4 POR NO COLOCACIN Y/O MANTENCIN DEL LETRERO DE OBRAS Se aplicar una multa de 3 UF diaria al no cumplimiento de lo indicado en el punto 18, letra k) de las presentes Bases, multa que se descontar del Estado de Pago correspondiente al perodo en el cual se comete la falta o del ltimo Estado de Pago y/o de las retenciones, segn estime conveniente la Unidad de Inspeccin Tcnica de la obra.

Pgina 22 de 36

21 DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS La Unidad Tcnica podr restar de cualquier estado de pago los valores que correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes Bases y el contrato. Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucin de retenciones), dicha diferencia ser cubierta con las boletas bancarias de garanta que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la que quede vigente por concepto del anticipo otorgado. Si an quedase un saldo por recuperar de multa, se proceder mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad. Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podr solicitar formalmente a la Municipalidad que el monto de la multa se parcialice en no ms de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluar los antecedentes y se pronunciar en un plazo no superior a 5 das hbiles. 21.1 SANCIN ADMINISTRATIVA En caso de trmino anticipado del contrato por causas imputables al contratista, adems de las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deber informar tal situacin al Intendente y a la o las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminacin del mismo. 22 RECEPCIN DE LAS OBRAS 22.1 RECEPCIN PROVISORIA Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deber comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Unidad Tcnica, solicitando la recepcin provisoria de las mismas, acompaando los siguientes antecedentes: 1) Copia de Permisos Municipales de la obra contratada, si corresponde 2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz, y/o arriendo si procede. 3) Certificados de recepcin de de las obras y/o certificaciones de instalaciones de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccin Vialidad u otros, segn correspondan.

4) 5) Certificado de la Inspeccin del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas administrativas por incumplimiento de legislacin laboral. En caso de registro de las situaciones mencionadas, se debe certificar que estn retenidos del estado de pago correspondiente, el monto necesario para caucionar las remuneraciones y obligaciones previsionales de trabajadores reclamantes que se hayan desempeado en la obra materia de esta licitacin. 6) Certificado laboratorio hormigones, si procede. 7) Fotografa impresa y respaldo digital que d cuenta de la instalacin de la placa alusiva, indicada en la letra l) del punto 18 de estas Bases. La Unidad de Inspeccin Tcnica deber informar al Mandante la fecha de la recepcin provisoria, a ms tardar al da siguiente de recibida la solicitud por parte del contratista. La Gobernacin Provincial de Marga Marga se reserva la facultad de asistir a dicha recepcin. Una Comisin conformada por el Director de Obras, el Secpla o quienes estos designen, el Contratista y un representante del Gobernacin Provincial de Marga Marga, (si as lo estima

Pgina 23 de 36

el Mandante), y la ITO, deber constituirse dentro de los 5 das hbiles siguientes de recibida la solicitud del contratista y le corresponder lo siguiente: 1) Verificar que la etapa est terminada de acuerdo al proyecto y dems disposiciones contractuales. 2) Levantar un Acta de Recepcin Provisoria que consigne lo verificado. 3) De no cumplirse el nmero 1) anterior, la Comisin har las observaciones fijando un plazo para subsanarlas. Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, sta podr llevar a cabo la ejecucin de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantas, previa autorizacin del Mandante solicitada por la Unidad Tcnica, dejando constancia del hecho, aplicndose las multas que por atraso correspondiere. Una vez subsanados los defectos observados, se proceder a la recepcin provisoria fijndose como fecha de trmino la fecha en que aquello as aconteci. Se levantar un Acta de Recepcin Provisoria en el mismo terreno. En ningn caso podr el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista. En el Acta de Recepcin Provisoria se consignar, entre otros aspectos:

Fecha Entrega Terreno.

Monto total del contrato.

Aumento o disminucin de obras.

Plazo de ejecucin

Aumento de plazo (si correspondiere).

Fecha de Trmino Contractual.

Fecha trmino aumento de plazo, si corresponde

Fecha de trmino efectivo.

Tiempo total de ejecucin

Das de atraso.

Multas desagregadas por causales.

Das que se otorgaron para subsanar observaciones.

Fecha de recepcin provisoria.

Que se adjuntan los documentos exigidos en el punto 22.1 de las presentes Bases. El Acta de Recepcin Provisoria se firmar por todos los integrantes de la Comisin.

Pgina 24 de 36

Una vez firmada el Acta de Recepcin Provisoria, la Municipalidad deber remitir copia de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comisin, dentro de los cinco das siguientes a la fecha de dicha acta. Si durante el perodo de tiempo que transcurra entre la Recepcin Provisoria y la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucin o materiales defectuosos, la inspeccin Tcnica deber instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algn medio que certifique su entrega efectiva), otorgndole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista deber resolver a sus costas. Si ste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Inspeccin Tcnica deber solicitar el cobro de la Boleta de Garanta correspondiente, acto que una vez solicitado, tendr carcter de irreversible. 22.2 RECEPCIN DEFINITIVA Transcurrido el plazo de 365 das corridos a contar de la fecha de la recepcin provisoria, la Municipalidad proceder a la recepcin definitiva. Aprobada la recepcin definitiva, se proceder a la liquidacin final del contrato, lo que ser redactado por el Departamento Jurdico de la Municipalidad. La liquidacin final del contrato debe ser aprobada por Decreto Alcaldicio. La recepcin final en ningn caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo despus de ejecutada la obra, segn Ley de Calidad de la construccin. 23 TRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO El trmino anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sealados en las presentes bases, dar derecho a la Municipalidad a determinar segn la normativa vigente, de cualquiera de las siguientes formas: a) Sin llamar a una nueva licitacin, de plantear a los oferentes que se presentaron a la licitacin original y no resultaron adjudicados, para que ejecuten las obras remanentes por su costo equivalente, en el orden que hubiesen sido evaluados, sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso, o b) Efectuar una nueva licitacin pblica o privada, o c) Contratar directamente de acuerdo a causales justificadas e indicadas en la ley N 19.886 y/o su Reglamento. Por instrucciones del Mandante, la Unidad Tcnica tendr derecho a ordenar la paralizacin de las obras cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando as lo aconsejen las necesidades del Mandante o del Mandatario. El aviso sobre el particular deber ser comunicado por escrito al contratista con una anticipacin de 30 das. Tambin se podr poner trmino al contrato por exigirlo el bien pblico o la seguridad nacional. 24 RESCILIACIN Corresponder resciliar el contrato cuando, de comn acuerdo, el Mandatario, (previa conformidad del Mandante), y el Contratista decida ponerle trmino y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deber formular una presentacin por escrito a la otra parte, y sta aceptarlo. Se perfeccionar esta resciliacin mediante la formalizacin del acuerdo respectivo. 25 RESOLUCIN DEL CONTRATO El contrato quedar resuelto por disposicin de la Unidad Tcnica si se incumpliera gravemente el contrato, previa evaluacin fundada de la ITO, y, en especial por las siguientes causas:

Pgina 25 de 36

a) Si el contratista es acusado por el Ministerio Pblico por delito que merezca pena aflictiva. b) Por quiebra, cesin de bienes o notoria insolvencia del contratista. c) Si el contratista no concurre a la recepcin del terreno dentro del plazo establecido por la Unidad de Inspeccin Tcnica. d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de siete das corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. e) Si paraliza las obras por ms de cinco das corridos, salvo justificacin aceptada por la Unidad Tcnica. f) Si la obras se encuentra atrasada, de acuerdo a lo planteado en el ltimo prrafo del numeral 17.2.2. g) En el caso contemplado en punto 20.1., ltimo prrafo de las presentes Bases. h) Si no se acatan las rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccin Tcnica. i) Si no cumple con el equipo de profesionales y/o mano de obra ofertado para la obra, no disponindolo en la obra, por un plazo superior a diez das. j) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista. k) Por modificacin o alteracin de las obras sin la debida autorizacin. l) Por traspaso, a cualquier ttulo, del contrato de obra. m) Si el contratista demostrara incapacidad tcnica para ejecutar los trabajos. n) En general, si el contratista no ha dado cumplimiento al contrato y/o a las bases de la licitacin. En cualquiera de estos eventos el contratista perder como sancin, tan pronto como se ponga trmino anticipado al contrato, el monto de las garantas, el cual se especifica en las Bases Administrativas Especiales. Lo anterior no obstar a demandar perjuicios adicionales, si las garantas no fueren suficiente para cubrirlos. La Municipalidad, sin perjuicio de las causales de resolucin, trmino anticipado y resciliacin de contrato, que contemplan estas Bases, podr proceder a la aplicacin de las mediadas indicadas anteriormente, en el evento que el contratista o empresa contratante, incurra en alguna causal de condena dictada por tribunales de justicia, previo informe debidamente fundado emitido por la Unidad de Inspeccin Tcnica y visacin del departamento jurdico del Municipio. 26 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA En caso de fallecimiento del contratista o disolucin de la sociedad en caso que la empresa constructora sea persona jurdica, se proceder a la terminacin del contrato y, si existiera saldo a favor, se girar a sus herederos, conjuntamente con las garantas y retenciones, previa suscripcin del finiquito.

Pgina 26 de 36

27 INSPECCIN TCNICA DE LA OBRA Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccin Tcnica de las Obras ser ejercida por los profesionales que designe la Unidad de Inspeccin Tcnica. Por su parte, el Contratista designar a un profesional idneo que desempee la labor de Responsable Tcnico de Obras por cuenta de aquel, quien ser de su exclusiva dependencia y responsabilidad y deber cumplir con lo exigido en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales. 28 TRMINO Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

28.1. Trmino del contrato. El contrato entre contratista y Mandante o Unidad Tcnica puede terminar de las siguientes formas: 28.1.1. Liquidacin Final del contrato. 28.1.2. Alguna de las formas de trmino anticipado del contrato: resciliacin, resolucin, tr-mino por decisin del Mandante o Unidad Tcnica. 28.2. Liquidacin Final del contrato. Es la forma normal de trmino de contrato y procede por trmino total y satisfactorio del expediente contratado una vez efectuada la recepcin definitiva, el cumplimiento y devolucin de las garantas y pago pendiente, si lo hubiere. Para estos efectos, la Unidad de Inspeccin Tcnica informar al Departamento Jurdico el trmino satisfactorio del proyecto por el contratista, a objeto de redactar un anexo al Contrato que de cuenta de esta liquidacin final. El documento referido, deber ser aprobado por Decreto Alcaldicio. 29 DOMICILIO Y JURISDICCIN Para todos los efectos derivados de la licitacin a que se refieren estas Bases, as como de los que se deriven del contrato, segn corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Villa Alemana y prorrogan la competencia para, ante sus tribunales de justicia.

Pgina 27 de 36

REPBLICA DE CHILE GOBERNACION DE

GOBIERNO REGIONAL MARGA MARGA

REGIN DE VALPARASO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROPUESTA PUBLICA N 31 / 2013 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PAUL HARRIS, VILLA ALEMANA

CDIGO BIP N 30123368-0

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARASO REGIONAL GOBERNACION PROVINCIAL DE MARGA MARGA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

1 GENERALIDADES Las obras civiles del proyecto proponen refuerzos estructurales, demolicin y desarme, reparacin de grietas, reparacin de techumbres, reparacin de toda la fachada sur, pinturas y barnices interior y exterior. El proyecto contempla tambin la reparacin de instalaciones elctricas como redes de corrientes dbiles, para optimizar servicios prestados a la comunidad. As como tambin las condiciones de seguridad. 1.1 DEL MANDANTE Gobernacin Provincial de Marga Marga representada por su Gobernador Sr. Cesar Molina Glvez, ambos domiciliados en calle Manuel Rodrguez N 800, Quilpu. 1.2 DE LA UNIDAD TECNICA Ilustre Municipalidad de Villa Alemana representada por su Alcalde ambos domiciliados en Av. Valparaso N 498, Villa Alemana. 1.3 DE LA UNIDAD DE INSPECCION TECNICA La Unidad de Inspeccin Tcnica designada para la ejecucin de este proyecto es la Direccin de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Villa Alemana. 2 DEL PROYECTO El proyecto a ejecutar materia de las presentes Bases es el denominado CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PAUL HARRIS, VILLA ALEMANA. 3 DEL CONTRATO La ejecucin de las obras materia de las presentes Bases, se contratarn a travs del sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucin se encomienda, asumiendo el contratista todos los riesgos e

Pgina 28 de 36

imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucin, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, adems, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segn corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantas y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. Asimismo, se deber tener presente que el precio de las obras no incluir ningn tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Elctricos, Agua Potable u otros Servicios y en consecuencia, dichos aportes sern de cargo y propiedad del contratista. 4 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA 4.1. Podrn participar 4.1.1. Las personas naturales y/o jurdicas chilenas o extranjeras que cuenten con inscripcin vigente en alguno de los Registros de Contratistas (rubros y categoras), que a continuacin se indican; MINVU : Registro A-2, 4ra. Categora o superior El certificado o documento del registro de contratistas correspondiente, deber acreditar inscripcin vigente a la fecha de apertura presencial de la propuesta. 4.1.2. Para ofertar debe encontrarse inscrito en la Direccin de Compras y Contratacin Pblica, Chilecompra (Ley N 19.886 Ley de Compras) Para contratar ser requisito que el adjudicatario sea Proveedor Hbil para contratar con el Estado. Es decir, encontrarse inscrito y vigente en el registro CHILEPROVEEDORES. El no cumplimiento de esta obligacin faculta a la Municipalidad a dejar sin efecto la adjudicacin. 4.1.3. Que cumplan a cabalidad con las exigencias de las presentes Bases Administrativas, tanto Generales como Especiales y Especificaciones Tcnicas 4.1.4. Que acrediten una capacidad econmica con capital efectivo igual o mayor al 20% del presupuesto oficial. - Capital efectivo: Se entender por capital efectivo, aquel que resulte de restar del capital que acredite al oferente un banco autorizado para operar en territorio nacional, el 25% del saldo valorizado de otros proyectos que tenga comprometidos. - El capital efectivo deber ser igual o mayor al 20% del presupuesto oficial - Los oferentes debern acreditar su capacidad econmica mediante la presentacin del Formato de Actualizacin de Capacidad Econmica

En caso de que el capital efectivo sea inferior al 20% del presupuesto oficial, la propuesta ser declarada inadmisible. 4.2. No podrn participar en la Licitacin: 4.2.1. Aquellas empresas o personas naturales que hayan elaborado o participado en la etapa de diseo de la obra a licitar. Igual impedimento regir respecto de los profesionales contratados por la empresa que elabor el diseo del proyecto, para desempearse como Asesores Tcnicos en la Obra o Jefes de Obras del mismo proyecto. 4.2.2. El oferente no podr estar afecto a alguna de las inhabilidades, contempladas en el art. 4to. de la Ley N19.886 y las establecidas en el art. 54 de la Ley N 18.575 sobre Bases Generales de la Administracin del Estado. Es decir, personas naturales que posean la calidad de cnyuge, hijo, adoptado o pariente hasta tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad,

Pgina 29 de 36

respecto de algn funcionario de la Municipalidad de Villa Alemana, de grado superior o equivalente a direcciones, o sus autoridades. Respecto de las personas jurdicas, no podrn participar aquellas personas jurdicas que tengan entre sus socios o accionistas a personas en las condiciones indicadas en el prrafo precedente. El oferente, para ofertar deber certificar esta condicin a travs de Declaracin Jurada de no estar afecto a estas inhabilidades. (Formato N 2) 4.2.3. Tampoco podrn participar oferentes que en contratos anteriores con la I. Municipalidad de Villa Alemana, stos hubiesen sido resueltos por alguna causal de incumplimiento por parte del contratista. 5 FINANCIAMIENTO

Gobernacin Provincial de Marga Marga; Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Circular 33, Glosa Marga Marga. 6 PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial es la suma de $ 34.178.000.- (treinta y cuatro millones ciento setenta y ocho mil pesos) Impuesto incluido incluido. Las ofertas no podrn ser superiores al presupuesto oficial y tampoco inferiores al 85% del presupuesto oficial. De darse alguna de estas situaciones la oferta ser declarada inadmisible. 7 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Las Bases Administrativas y Antecedentes Tcnicos de la presente propuesta estarn disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl desde el da 26 de julio de 2013. 8 VISITA A TERRENO La visita a terreno se efectuar el da 1 de agosto de 2013, reunindose a las 16:00 horas, en las oficinas de la Secretara Comunal de Planificacin de la Municipalidad de Villa Alemana, ubicada en Calle Santiago 501, Villa Alemana. La visita a terreno es obligatoria. La asistencia quedar registrada en un formulario destinado a ello (Acta Visita Terreno), en el que se indicar la fecha, hora, nombre de la empresa y quien la representa. El Acta se levantar en la SECPLA y en ella se indicar la asistencia. Esta Acta ser firmada por los oferentes, ms la Unidad de Inspeccin Tcnica. Esta ltima verificar a la hora de comparecencia, quienes estn, los cuales sern los nicos que podrn firmar en Acta indicada, en seal de presencia y cumplimiento. Los oferentes deben contar con locomocin propia. Las empresas que no asistan a esta visita quedarn automticamente eliminadas del proceso de licitacin de que trata el presente instrumento. 9 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES LAS CONSULTAS

Las Consultas debern realizarse por escrito en el Portal www.mercadopublico.cl desde las 18:00 hrs. del 1 de agosto de 2013 y hasta las 17:00 hrs. del da 5 de agosto de 2013.

Pgina 30 de 36

RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Ser obligacin y responsabilidad exclusiva del oferente, de acuerdo al calendario que regula los plazos de este proceso de licitacin, revisar oportunamente las respuestas a las consultas y las