AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · 2016. 12. 20. · PARTE II - BASES DEL CONCURSO...

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

NOTAS ACLARATORIAS Diciembre 2016

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. 1

FIRMAT - CLOACAS - RENOVACIÓN COLECTOR CALLE ALVEAR

Para la presente Licitación Pública, los Oferentes deberán cotizar de modo obligatorio los desarrollos planteados por la Comitente en los correspondientes Legajos de Licitación. A todos los efectos de su consideración por parte de Aguas Santafesinas S.A., los Proponentes deberán entregar su Oferta completa, en tiempo y forma, y ello acorde a los respectivos Pliegos Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y el presente Pliego de Condiciones Complementarias y Especificaciones Técnicas Particulares; cualquier omisión de los documentales exigibles constituirá causa suficiente para la desestimación de la Oferta de que se trate. “El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normativas arancelarias, previsionales y de colegiación profesional aplicables a los desarrollos de que se trata. En tal sentido, la Contratista se obliga a realizar el proyecto ejecutivo de las obras objeto del concurso, y ello sobre la base de los lineamientos generales y especificaciones técnicas suministradas por Aguas Santafesinas S.A. en el respectivo legajo de contratación. En función a lo antepuesto, la Contratista está obligada a presentar las constancias de depósitos por retenciones correspondientes a los honorarios totales de proyecto al momento de elevar el primer certificado para su aprobación; en el mismo sentido, se exigirá para la tramitación del último certificado la presentación de constancias de depósitos por el mismo concepto relativos a los desarrollos de conducción técnica para la obras de que se trata. La presentación en tiempo y forma de las precitadas constancias serán condición excluyente a los fines de la tramitación de los respectivos certificados”.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 376

FIRMAT – CLOACAS - RENOVACIÓN COLECTOR CALLE ALVEAR

OBJETO:

El Objeto de la presente Obra comprende la renovación del tramo de calle Alvear entre Corrientes y Entre Ríos y el tramo de calle Alvear entre Córdoba y Bvar. Colón. y consiste en la instalación de una cañería nueva, paralela a la existente y cercana al eje de calle en el sector sur, de PVC Dº 500 mm con junta de aro de goma.

Teniendo en cuenta que las cotas de intradós inicial y final se encuentran determinadas por las instalaciones existentes, deberán respetarse las cotas indicadas en plano.

La longitud total de cañería a instalar es de 390 m y deberán construirse 4 nuevas bocas de registro, en los lugares indicados en Plano. Deberán respetarse las cotas indicadas en Plano y tendrán que realizarse nuevas conexiones sobre el nuevo caño a instalar, dado que el existente quedará fuera de servicio.

Otros de los trabajos que deberán ejecutarse para dejar la obra en condiciones son los cegados de las cañerías que quedan fuera de servicio, trabajos que deberán ejecutarse dentro de las bocas de registro existentes, como así también la corrección de los cojinetes.

Deberá tenerse en cuenta que en la obra ejecutada recientemente entre los tramos motivo de esta licitación, con profundidades de excavación similares, se encuentra agua de napa a una profundidad de 2,50 m. y los suelos no son de buena calidad, debiendo ser trasladados para su secado a una distancia de 4 Km aproximadamente. PLAZO DE OBRA: Dos (2) meses. REUNIÓN INFORMATIVA: Se desarrollara el día Miércoles 21 de Diciembre de 2016 a las 10:00 Hs en la sede de Aguas Santafesinas SA, Sala de Reuniones PB, sita en calle Salta N° 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.- CONSULTAS DE PLIEGOS Los pliegos podrán ser consultados a partir del día 20 de Diciembre y hasta el día 29 de Diciembre de 2016 a las 11:00 Hs según detalle precedente:

· Rosario: Dpto. Licitaciones Publicas – Salta 1451– CP.2000 – Rosario. Personal de contacto:

- Emiliano Bilesio TE: 0341 4206706 - mail: [email protected]

ADQUISICION DE PLIEGO: el mismo deberá ser descargado desde la página web de Aguas Santafesinas S.A. www.aguassantafesinas.com.ar

GARANTIA DE OFERTA: $ 60,000.00- FORMA, FECHA Y LUGAR PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en la sede de Aguas Santafesinas SA, sita en calle Salta 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe – Dpto. Licitaciones Públicas, hasta las 11 horas del día 29 de Diciembre del año 2016.- Cada propuesta deberá ser presentada en un UNICO SOBRE que en ningún caso podrá contener membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente: Licitación Pública N° 376 “Firmat – Cloacas - Renovación Colector Calle Alvear”. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:

La apertura de las ofertas se realizará el día 29 de Diciembre del 2016 a las 12hs, en la sede de Aguas Santafesinas SA, Sala de Reuniones PB, sita en calle Salta 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.- Se procederá a la apertura de los sobres, de acuerdo al Orden de Prelación que se le otorgara al momento de la presentación de las ofertas. Se labrará un acta que instrumente la licitación pública, dejando constancia de todo hecho que se suscite durante dicho procedimiento. Será rechazada in límine la oferta que no acompañe la siguiente documentación:

· Planilla de Cotización

Para la demás documentación faltante que implique requisitos legales e institucionales, Aguas Santafesinas SA otorgará un plazo de 72hs hábiles para la presentación de la misma, vencido el cual se procederá a su rechazo.

Personas de Contacto: · Consultas Técnicas:

- Raquel Gonzalez – Tel. 0341 – 420 6702 – mail [email protected]

· Consultas Económicas Financieras:

- Lic. Baltasar Nevani – Tel. 0341 – 420 6722 – mail [email protected]


FIRMAT – CLOACAS - RENOVACIÓN COLECTOR

CALLE ALVEAR

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Diciembre 2016

Dpto. Licitaciones Públicas Página 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARTE I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 1.OBJETO: El Objeto de la presente Obra comprende la renovación del tramo de calle Alvear entre Corrientes y Entre Ríos y el tramo de calle Alvear entre Córdoba y Bvar. Colón. y consiste en la instalación de una cañería nueva, paralela a la existente y cercana al eje de calle en el sector sur, de PVC Dº 500 mm con junta de aro de goma. Teniendo en cuenta que las cotas de intradós inicial y final se encuentran determinadas por las instalaciones existentes, deberán respetarse las cotas indicadas en plano. La longitud total de cañería a instalar es de 390 m y deberán construirse 4 nuevas bocas de registro, en los lugares indicados en Plano. Deberán respetarse las cotas indicadas en Plano y tendrán que realizarse nuevas conexiones sobre el nuevo caño a instalar, dado que el existente quedará fuera de servicio. Otros de los trabajos que deberán ejecutarse para dejar la obra en condiciones son los cegados de las cañerías que quedan fuera de servicio, trabajos que deberán ejecutarse dentro de las bocas de registro existentes, como así también la corrección de los cojinetes. Deberá tenerse en cuenta que en la obra ejecutada recientemente entre los tramos motivo de esta licitación, con profundidades de excavación similares, se encuentra agua de napa a una profundidad de 2,50 m. y los suelos no son de buena calidad, debiendo ser trasladados para su secado a una distancia de 4 Km aproximadamente.

8. ACLARACIONES y CONSULTAS Modificando lo establecido en el art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Servicios, para la presente licitación se establece: Hasta dos (2) días corridos antes de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, AGUAS SANTAFESINAS S.A. comunicará las modificaciones, aclaraciones o instrucciones que estime correspondan, como así también las respuestas a las consultas formuladas por los interesados mediante nota o mail. Dichas consultas podrán efectuarse hasta cuatro (4) días corridos anteriores a la fecha prevista para la presentación de las ofertas. Las consultas se realizaran por mail o por escrito, AGUAS SANTAFESINAS S.A. responderá a dichas consultas a través de Circulares Aclaratorias las cuales serán subidas a la página WEB de ASSA según sea cada proceso licitatorio En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación. Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta de parte del contratista, no implicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido. Se presume conocida por los interesados toda información o documentación publicada en el sitio de internet de ASSA (www.aguassantafesinas.com.ar) hasta dos (2) días antes de la presentación limite para la recepción de las propuestas, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados tomar conocimiento de aquellas. Ningún interesado, oferente pre adjudicatario o contratista podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren publicado hasta momento precedentemente indicado

PARTE II - BASES DEL CONCURSO CAPÍTULO 1 SISTEMA DE CONTRATACION Unidad de Medida El Contratista se compromete a ejecutar la obra completa con los precios unitarios correspondientes de las diversas partidas de la planilla para la cotización de precios. El monto del contrato será el que resulte de



aplicar a todas y a cada una de las cantidades consignadas en la planilla mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada. Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha planilla servirán para determinar el monto del contrato, pero podrán variar en más o en menos durante la ejecución de los trabajos. Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los certificados. Dentro de los precios contractuales se entenderá incluido cualquier trabajo o material que sin tener partida expresa sea imprescindible ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente concluidas con arreglo a la documentación contractual y de acuerdo a su fin. CAPÍTULO 2 LA OFERTA 13 Extensión de la Propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Los oferentes podrán presentar una Oferta Alternativa Financiera en forma totalmente separada de la “Oferta Básica”, presentando en sobre separado dentro del sobre único. El mismo deberá identificarse con la leyenda “Oferta Alternativa”. 16 Elementos constitutivos de la propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación se establece la siguiente Cláusula Complementaria : En relación a las exigencias definidas en los artículos 16.3, 16.4 y 16.5, toda documentación que hubiera sido presentada previamente en un proceso licitatorio o concursal de Aguas Santafesinas S.A. con una antelación no mayor a 6 meses de la fecha de presentación de ofertas podrá ser omitida adjuntando, en su defecto, nota indicando el N° de la Licitación o Concurso en donde obre la misma. Esta situación será observada en Acta de Apertura y estará sujeta a revisión y aprobación. En el supuesto de no ubicarse la misma, o encontrarse vencida, deberán presentarla en el plazo que se fije a sus efectos junto a cualquier otra documentación que Aguas Santafesinas S.A. considere necesaria y relacionada al proceso licitatorio.-

16.3 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras se establece: Seran desestimadas las ofertas presentadas por UT (Unión de Empresas)

16.5 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece:

Copia de los estados contables de los últimos 2 ejercicios anuales y el último balance trimestral publicado por el oferente que esté obligado a hacerlo, con los respectivos informes del auditor. En caso de no estar configurado como una Sociedad Legalmente Constituida, se deberá adjuntar manifestación de Bienes Personales y DDJJ Impuesto a las Ganancias.

Flujo de Fondo proyectado: se deberá acompañar a) un certificado Flujo de fondos por periodos mensuales para los próximos doce (12) meses, detallando el origen de los ingresos, egresos e índices de ajustes aplicados certificado por contador publico y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y b) un Informe de Capital de Trabajo (disponibilidades, cuentas por cobrar, cuentas por pagar) a la fecha de presentación de la oferta, debiendo identificar: Cuentas bancarias (tipo y números) la nomina de los tres (3) principales deudores o acreencias, certificado por Contador Público de la República Argentina y con la correspondiente legalización del Consejo Profesional competente. También deberá contener el impacto financiero de la totalidad de obras en curso de ejecución o a ejecutarse por contrato adjudicado, pendiente de ejecución.



16.14 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece:

El plan de manejo ambiental deberá identificar las corrientes de residuos, efluentes, emisiones gaseosas y ruidos que se generaran durante la obra, y establecer su manejo cumplimentando como mínimo los apartados 1.6 Control Ambiental y 1.7 Reducción de los Efectos Ambientales del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia de Santa Fe. Dicho plan incluirá un programa de contingencia que contemple las acciones y procedimientos a activar en caso de accidentes ambientales tales como, derrames de sustancias peligrosas, productos químicos o combustibles; y demás eventos que por razones naturales o entrópicas puedan generar un riesgo ambiental.

16.19 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: “El Representante Técnico deberá acreditar como mínimo 5 (CINCO) años de experiencia en obras de tipo similar a las objeto del presente llamado”. Se deberá acompañar CV del Representante Técnico como de cada uno de los Asistentes propuestos.

16.20 Garantía de mantenimiento de la oferta y su validez por un valor Pesos Sesenta Mil ($60.000.-)

y mantenida por 90 días en algunas de las formas establecidas en el art 15. Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Evaluación, o el órgano competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de 72 horas hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener desistida la oferta.

16.21 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares, debidamente rubricado por el Proponente, con las aclaraciones, modificaciones o instrucciones efectuadas por AGUAS SANTAFESINAS S.A. durante el llamado a concurso de precios.

16.23 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: El

Oferente deberá presentar las declaraciones juradas que se detallan a continuación:

· Que dispone del equipamiento y personal técnico y profesional declarado para desarrollar las tareas encomendadas.

· Inexistencia de procesos de quiebra o de concurso preventivo de acreedores.

· Inexistencia de procesos o procedimientos de inhabilitación de la sociedad o de las personas

físicas integrantes, con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de procesos o procedimientos por cobro de deudas impositivas con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de procesos o procedimientos por delitos o infracciones vinculadas a la

construcción de obras, con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de antecedentes por incumplimientos de Contratos por parte de la Empresa o miembros de su cuerpo directivo con alguna Repartición Estatal Nacional, Provincial y/o Municipal.



· Pleno conocimiento de las reglas y condiciones establecidas en el Pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras y acepto su aplicación en caso de resultar adjudicado para la obra objeto del presente llamado.

16.24 El Oferente deberá presentar certificado para contratar de AFIP (Administración General de Ingresos Públicos) y Formulario 1013 de API (Administración Provincial de Impuestos) o ante el organismo de recaudación provincial correspondiente a Ingresos Brutos, local o convenio multilateral acreditando el cumplimiento tributario con la presentación de las constancias de pago de los últimos 6 meses.

16.25 El Oferente deberá presentar informe de antecedentes de Procesos Concursales y/o

Falenciales, con firma del Secretario del Registro de Procesos Universales de Rosario. 17 Forma de la propuesta Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: “Cada propuesta será presentada en un único sobre. El mismo deberá contener todos los documentos exigidos conforme al Art° 16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales” y los documentos requeridos en el art. 16 de este Pliego de Condiciones Complementarias. La propuesta se presentará, foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por él o los Representantes Legales y/o el Representante Técnico.

Aguas santafesinas SA se encuentra facultada para desestimar la Oferta que no cumplimente las exigencias de este Pliego. Se presume conocida por los interesados toda información o documentación publicada en el sitio de internet de ASSA (www.aguassantafesinas.com.ar) hasta dos (2) días antes de la presentación limite para la recepción de las propuestas, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados tomar conocimiento de aquellas. Ningún interesado, oferente pre adjudicatario o contratista podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren publicado hasta momento precedentemente indicado CAPÍTULO 3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 20 Análisis y evaluación de las Ofertas Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Para el análisis de las ofertas recepcionadas, AGUAS SANTAFESINAS S.A. estructurará la ponderación de los siguientes elementos constitutivos de la Propuesta, indicando los posibles puntajes máximos a alcanzar para cada uno de ellos de acuerdo a su grado de cumplimiento: A) Situación Económica – Financiera (máximo 25 puntos) A.1 Balance: opinión del auditor (máximo 3 puntos) A.2 Índice de liquidez (máximo 6 puntos) A.3 Índice de rentabilidad (máximo 6 puntos) A.4 Flujo de Fondo Proyectado y Capital de Trabajo (máximo 10 puntos)



B) Equipo y Personal a Afectar a la Obra (máximo 20 puntos) B.1. Profesional Responsable de Obra (máximo 10 puntos) B.2. Equipamiento disponible (máximo 10 puntos) C) Antecedentes de la empresa (máximo 30 puntos) C.1 Obras Similares (máximo 20 puntos) C.2 Obras Generales (máximo 10 puntos) D) Propuesta de ejecución de la Obra (máximo 25 puntos) D.1 Plan de Trabajo (máximo 15 puntos) D.2 Memoria Descriptiva (máximo 10 puntos)

Las ofertas se considerarán calificadas cuando obtengan un puntaje que sea igual o superior a 60 puntos, a juicio de la comisión evaluadora. Aguas Santafesinas S.A. podrá dar por rechazada cualquier oferta que no cumpla en su totalidad con las exigencias requerida por el pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras, Pliego de Condiciones Complementarias y de Especificaciones Técnica Particulares para la obra “Firmat – Cloacas - Renovación Colector Calle Alvear”. METODOLOGIA DE EVALUACION El proceso de evaluación de las ofertas será el que se indica a continuación: Etapa 1: En el acto de apertura se procederá a verificar que todas las ofertas cumplan con la documentación exigida en los pliegos licitatorios y luego, se establecerá el de orden de prelación de las ofertas presentadas sobre la base de sus propuestas económicas. Aquellas ofertas que no cumplan con la documentación tipificada como esencial y obligatoria quedaran desestimadas en el acto de apertura de las ofertas. Etapa 2: Se establece un plazo de 3 días hábiles para que los oferentes completen la documentación faltante de acuerdo a lo establecido en el pliego licitatorio. Etapa 3: Cumplimentado el plazo otorgado para presentación de documentación faltante, la comisión procederá a la evaluación de las ofertas en forma integral (atributos técnicos y económicos financieros) comenzando por el análisis de la primera propuesta sobre la base del orden de prelación establecido en la Etapa 1. Si la primera propuesta reúne la calidad jurídica, técnica, económica y financiera exigida en los pliegos licitatorios; y siendo la propuesta económica más conveniente, la comisión de evaluación podrá sugerir su preadjudicación. En caso que dicha propuesta no satisfaga los requisitos exigidos en los pliegos para su calificación la comisión procederá a evaluar a la segunda oferta en orden prelación aplicándose el mismo criterio que lo descripto anteriormente. Cuando no exista una diferencia sustancial entre las ofertas económicas de las subsiguientes a la primera oferta la comisión procederá a la evaluación de ellas. En este caso, de resultar todas calificadas Aguas Santafesinas SA podrá requerir una mejora de oferta cuando la diferentica económica entre la primera y la segunda oferta no sea mayor al 6%. 23 Documentación Requerida Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

23.6 Constancia bancaria de que el Preadjudicatario es titular de una cuenta corriente. 23.7 Dentro de los 5 días hábiles a contar desde la firma del Contrato, la Inspección de Obras llevará a cabo una Reunión con la contratista donde se trataran los siguientes temas:



· EETT Particulares

· Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.

El plan de trabajo propuesto por la empresa indicara el orden de realización y la interdependencia de actividades en el plazo estimado para esta obra. El mismo deberá presentarse en forma digitalizada a través de Mcrosoft Project (versión 2010 o superior)

PARTE III - CONDICIONES GENERALES CAPÍTULO 4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 54 Seguros Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

“El Contratista deberá dar cumplimiento a las extensiones y alcances contenidos en las Normativas denominadas CLAUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR EN LAS PÓLIZAS PARA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA de Aguas Santafesinas S.A., que forman parte del presente legajo.”

CAPÍTULO 6 PLAZOS 83 Ritmo de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

El plazo de Obra establecido para la presente es de 2 (dos) meses, a partir de la orden de inicio. “Aguas Santafesinas S.A. tendrá derecho intervenir en la Dirección y Ejecución de las obras objeto de

ésta Licitación Pública cuando, se acumule una demora injustificada igual ó mayor que QUINCE (15) días respecto al Plan de Trabajos aprobado para la consecución de las mismas, y que habida cuenta de ello Aguas Santafesinas S.A estime la imposibilidad de que los desarrollos se cumplimenten en los términos preestablecidos, el Comitente tendrá derecho a derivar parte de las tareas a otra Empresa en refuerzo y ayuda del Contratista, a efectos de mejor proveer en el cometido de operar correcciones en los desvíos ocurridos en el precitado Plan de Trabajos. El Contratista no podrá reclamar pago alguno por el desarrollo de trabajos intervinientes ajenos a su propia y efectiva dirección y ejecución.

De subsistir tal circunstancia, y habiéndose producido una demora no justificada que alcance los TREINTA (30) días, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho por culpa del Contratista, quien soportará las pérdidas de las Garantías constituidas, y sin necesidad de intimación previa alguna.”

CAPÍTULO 8 MODIFICACIONES AL CONTRATO 92 Revisión de los Precios Unitarios



Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexo 4 al

mismo, para la Presente Licitación Publica no se contemplaran redeterminación de precios.

CAPÍTULO 9 CERTIFICACIONES Y PAGOS 93 Certificaciones Mensuales Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

93.1 Bajo declaración jurada de veracidad, un listado del personal propio y, en su caso, el subcontratista autorizado, que haya trabajado en las obras durante el período de tiempo correspondiente al certificado de obra actual y que contendrá: a) nombre y apellido b) número de C.U.I.L. c) sueldo bruto abonado y el total que corresponde por esos conceptos d) aportes patronales y retenciones practicadas y el total que corresponde por esos conceptos, con constancia de la fecha y banco de los depósitos efectuados. e) remuneración abonada f) total de las remuneraciones y retenciones del personal g) total discriminado de los aportes al sistema de seguridad social

93.2 Respecto al mismo personal y por el período indicado en el Artículo 93.1: a) constancia de pago de las remuneraciones;

b) copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social; c) copia del recibo de pago de los seguros requeridos en este pliego (accidentes de trabajo, responsabilidad civil, automotores y de todo riesgo, construcción y montaje); d) constancia emitida por la aseguradora del personal amparado por el seguro de accidentes de trabajo durante el período;

e) constancia bancaria de que el Contratista y, en su caso el subcontratista autorizado, es titular de una cuenta corriente.

95 Pago de los Certificados Complementando y/o modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

“Aguas Santafesinas S.A. cancelará las facturas correspondientes al pago de los Certificados de obra, a los 60 días fecha de factura. Aguas Santafesinas S.A. podrá a su solo criterio, emitir y entregar cheques de pago diferido, como medio de pago, a partir de los 30 días de la fecha factura con vencimiento a los 60 días. Bajo ninguna circunstancia el Contratista deberá enviar a Aguas Santafesinas S.A. facturas de crédito (Ley 24.760)”. En el caso que existiera anticipo financiero, el mismo será cancelado dentro de los 30 días fecha de factura.

97 Retenciones (Fondos de Reparos) Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Modificatoria :

“Del importe de cada certificado se deducirá el 10% (diez por ciento) para constituir el Fondo de Reparos en garantía de la responsabilidad del Contratista prevista en el Capítulo 7 del Pliego de



Bases y Condiciones Generales, así como de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato, fondo que se devolverá dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la Recepción Definitiva de las Obras, una vez satisfecha o deducida cualquier deuda, multa impaga o indemnización a cargo del mismo.

En el supuesto de acciones judiciales pendientes en que AGUAS SANTAFESINAS S.A. fuera demandada o co-demandada con motivo o en ocasión del Contrato, el Fondo de Reparos se retendrá hasta tanto finalicen los juicios y se abonen por el Contratista el total de las condenas impuestas y sus costas, o se deduzcan del Fondo las que hubiera tenido que afrontar AGUAS SANTAFESINAS S.A. El 100% del importe a retener por éste concepto podrá sustituirse por póliza de seguro de caución o fianza bancaria, a entera satisfacción de AGUAS SANTAFESINAS S.A., salvo expresa indicación de ésta última respecto de un porcentaje menor de sustitución. En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos”.

CAPÍTULO 10 SANCIONES y RESCISIÓN DEL CONTRATO 106 Multas por Retrasos en la terminación de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

106.1 “Aguas Santafesinas S.A. podrá efectuar el Control de calidad de las obras objeto de la presente Licitación Pública mediante prestaciones a cargo de una Empresa Consultora contratada a tal efecto.

106.2 Si por cualquier causa cuya responsabilidad recaiga en el Contratista de los trabajos de obra se produjeran retrasos en la terminación de los desarrollos objeto de la Licitación Pública de que se trata, Aguas Santafesinas S.A. repetirá al mismo las mayores erogaciones en que debiera incurrir como resultado de la extensión del plazo contractual celebrado con la Empresa Consultora ; en tal caso los importes a deducir al Contratista de los trabajos de obra serán afectados en más un CINCO (5,00 %) sobre su valor original, y ello en concepto de resarcimiento por gastos administrativos originados por esta causalidad a Aguas Santafesinas S.A.

Los descuentos a practicar al Contratista de los trabajos de obra por este concepto, serán efectuados según lo prescripto en el Artº 96 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios en la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A., y ello sin perjuicio de aplicar las demás sanciones previstas por los legajos de contratación.

108 Rescisión del Contrato Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 108.15 “El desarrollo de los presentes trabajos objeto de ésta Licitación Pública, se encuentra

vinculado al Cumplimiento de Metas Contractuales Comprometidas por Aguas Santafesinas S.A. con la Provincia de Santa Fe dentro del marco de la Concesión de los servicios de saneamiento.



Si por cualquier motivo se hiciera necesario reprogramar el cumplimiento de metas enunciado en el párrafo anterior, la Comitente se reserva el derecho de rescindir sin culpa el Contrato, sin que por este motivo el Contratista de los trabajos de obra tenga derecho alguno a exigir compensaciones cualesquiera, -como ser daño emergente, lucro cesante, gastos improductivos, etc.-, salvo los gastos ocasionados por desmovilización de obra.

PARTE IV - OFERENTES 116 Condiciones

Los oferentes deberán ser sociedades legalmente constituidas, domiciliadas en el país o en el exterior. No podrán concurrir, ya sea en formas individuales o asociadas en consorcios ni las personas físicas inhibidas concursadas o en quiebra, ni las sociedades irregulares o de hecho. Las sociedades que participen en el llamado podrán presentarse individualmente, No pudiendo presentarse en UT o Consorcio. No serán admitidos como proponentes aquellas personas físicas ni jurídicas que tengan alguna sanción o inhabilitación en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe y Aguas Santafesinas S.A. al momento del presente llamado.



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES 1.3.2. PLANOS DE EJECUCIÓN

1.3.2.2 Procedimientos

D. Estructuras

1) Cálculo de las estructuras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Modificación Complementaria :

“El Contratista tendrá a su exclusivo costo todos los gastos en que incurriera al efecto de realizar los cálculos de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto, como así también de todos aquellos de detalle que sean necesarios para la ejecución de las Obras”

1.3.4. PLANOS CONFORME A OBRA

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Modificación Complementaria:

“Para que se produzca la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá entregar previamente los respectivos Planos Conforme a las mismas. El no cumplimiento por parte del Contratista de lo anteriormente especificado, lo hará pasible de las sanciones previstas para tal caso en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A”

2.0 MATERIALES

2.1.3. MATERIALES QUE AGUAS SANTAFESINAS S.A. SUMINISTRARÁ AL CONTRATISTA:

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la

presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria : 2.1.3.1. Insumos para los desarrollos de trabajo:

Para las Obras de la presente Licitación Pública, y en lo que respecta a los suministros de materiales correspondientes a diversos Rubros é Items, el Contratista se obliga a proveer la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de las obras del presente llamado en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de los trabajos que se licitan.



ANEXO 1 PROGRAMA PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS – LITORAL GAS S.A. Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece que la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las estipulaciones contenidas en la denominada “Guía para Trabajos en Proximidad de Tuberías Conductoras de Gas” – Resolución ENARGAS N° I/2135 de fecha 20/04/12 . ANEXO 2 CARTEL DE OBRA – PLANO TIPO Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la utilización del Cartel de Obra que se detalla formando parte de éste legajo de Condiciones Complementarias; la Inspección de Obras actuante de Aguas Santafesinas S.A. comunicará en su oportunidad a la Contratista las características definitivas para su diseño y ello respecto del modelo indicativo planteado como Plano Tipo o dispositivo electrónico de publicidad a consensuar con el departamento de Relaciones Institucionales de ASSA.

ANEXO 4 INDUMENTARIA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Planilla Nº 2 Elementos Mínimos con los que deberá contar todo el Personal afectado a Obra

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria :

Seguridad, Higiene y Accidentes El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a las siguientes disposiciones.

Personal Operario :

A) Vestimenta adecuada y uniforme con identificación de la empresa Contratista.

B) Chaleco reflectivo para uso en la vía pública. C) Casco de seguridad. D) Calzado de seguridad con punta de acero. E) Guantes para riesgos mecánicos. F) Protección ocular para protección de partículas. G) Protección auditiva. H) Bajo todo concepto se deberá evitar que el personal afectado a las obras

tome su refrigerio en la vía pública. Utiles, Herramientas y Vehículos :

A) Si se utilizan herramientas eléctricas se debe disponer de un tablero, en cada frente de trabajo, con protector diferencial con la correspondiente puesta a tierra de la máquina a utilizar.

B) Es rigurosamente obligatorio para el contratista tener en las obras un botiquín, en cada frente de trabajo, suficientemente provisto de medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.



C) La Contratista deberá contar con vehículos cuyos modelos no sean

inferiores al año 2000, los que deberán estar a nombre de la Sociedad (Contratista) y disponibles para el empleo en las tareas contratadas por Aguas Santafesinas S.A., los que deberán detallarse como Anexo en la oferta. Todos los vehículos, incluso los de arrastre deberán estar provistos de luces de posición y de circulación en perfecto estado de funcionamiento.

D) Todo el equipamiento rodante tendrá que estar convenientemente asegurado.

Trabajos en la Vía Pública :

A) Si los trabajos de reparación de mezcla u hormigones se realizan en la calzada, la superficie destinada a tal efecto deben estar cercadas por conos dispuestos de manera tal que disten un metro uno de otro.

B) Una vez concluidos los trabajos y hasta la habilitación al transito peatonal se deberá cercar en sus cuatro lados el lugar reparado. Para tal efecto se utilizaran vallas según croquis adjunto. La fabricación, colocación, retiro y mantenimiento estarán a cargo del Contratista. Asimismo el contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación.

ANEXO 5 SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO - OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria : Higiene - Seguridad - Señalización - Control de Tránsito Para todo tipo de tarea, como ser Trabajos de Mantenimiento u Obras en General el Contratista deberá tener a su alcance Peritos en Higiene, Señalización y Tránsito, para que a lo largo de la ejecución y terminación de las obras, y la subsanación de posibles defectos de las mismas, proporcionen y mantengan todas las luces, guardas vallas, señales de peligro, de circulación y dirección de transito y vigilancia, cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de Obras o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de los dependientes del Contratista, de AGUAS SANTAFESINAS S.A., ó de terceros, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Señalización Cartel de obra, se deberá realizar la adecuada señalización de los trabajos en ejecución, a fin de evitar mediante la utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular y peatonal. Los letreros indicativos de los desvíos y maniobras a realizar por los transeúntes están representados por las figuras indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras. El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad, disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Inspección según detalle de esquemas incorporados al referido Pliego como ejemplos.



Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de noche, se utilizará la señalización luminosa correspondiente. En la zona del centro urbano, en las avenidas y arterias de la red primaria, se exigirán, exclusivamente, balizas eléctricas o a baterías, y bajo ningún concepto se admitirá el uso de faroles a combustión. Se establece la aplicación de la Norma 120 - A.S.S.A. - “Señalización de Obras en la Vía Pública”

ANEXO 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la aplicación de la Norma 123 - A.S.S.A. - “Requisitos de seguridad y protección del medio ambiente para contratistas de Aguas Santafesinas S.A.”


FIRMAT – CLOACAS – RENOVACIÓN COLECTOR

CALLE ALVEAR

ANÁLISIS DE PRECIOS


modelo

ANALISIS DE PRECIOS Nº : FECHA :

PRECIO UNITARIO :

u =

MANO DE OBRA :

Oficial Esp. hs x $ h = $Oficial hs x $ h = $Medio Of. hs x $ h = $Ayudante hs x $ h = $ ST1 : $

MATERIALES :

x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $ ST2 : $

EQUIPOS :

hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $ ST3 : $

Costo Directo = ST1+ST2+ST3 : $

Coeficiente Resumen (R) :

Precio Unitario = (CD) x (R) : $

OBSERVACIONES:



CALLE ALVEAR

PLANILLA MODELO DE COSTO DE MANO DE OBRA


COSTO DE MANO DE OBRA:

N° DESIGNACIONJORNAL

BASICO

VIATICOS Y

PREMIOS

ASISTENCIA

PERFECTA

TIEMPOS NO

TRABAJADOS

VESTIMENTA AGUINALDO FONDO DE

DESEMPLEO

SEGURO

OBRERO

COSTO

HORARIO

$/h % % % % % % % $/h

1 OFICIAL ESPECIALIZADO

2 OFICIAL

3 AYUDANTE

4 MEDIO OFICIAL



CALLE ALVEAR

PLANILLA MODELO DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS


COSTO HORARIO DE EQUIPOS:

N° EQUIPOSPOTENCIA (HP) COSTO (C) VIDA UTIL

(VU)

AMORTIZACIÓN (A) INTERESES

(INT)

SEGURO (SEG) REPARACIONES Y

REPUESTOS

COMBUSTIBLE LUBRICANTES MANO DE OBRA COSTO

HORARIO

OBSERVACIONES

HP $ HS



CALLE ALVEAR

FORMULARIO COEFICIENTE DE RESUMEN “R”


FORMULARIO MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Estructura Detallada del Precio de Aplicación (PA)

Obra :

Fecha :

Costo Directo 1.00 (I)

Costo Financiero [----,---- % (I)] (a)

Sub Total (II) = [(I) + (a)] (II)

Gastos Generales é Indirectos [----,---- % (II)] (b)

Beneficios [----,---- % (II)] (c)

Sub Total (III) = [(II) + (b) + (c)] (III)

Impuesto Ingresos Brutos [----,---- % de (III)] (d)

Coeficiente Resumen = [(III) + (d)] (IV)

Precio Aplicación (PA) = Costo Directo x Coeficiente Resumen (R)



CALLE ALVEAR

CLÁUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR


ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

Página 1

CLÁUSULA SEGUROS

GENERALIDADES:

El Proveedor / Contratista previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio

deberá tener contratado y mantener vigente los seguros requeridos en estas condiciones

generales, ateniéndose a las condiciones establecidas por AGUAS SANTAFESINAS S.A.

hasta el cumplimiento de la Orden de Compra / Contrato / Prestación del servicio, que

tomará por su exclusiva cuenta y cargo.-

Las pólizas de seguros a tomar por el Proveedor / Contratista deberán ser contratados en

compañías aseguradoras legalmente habilitadas en la República Argentina y a satisfacción de

Aguas Santafesinas S.A..-

Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del suministro / obra;

cuando esto no fuera mayor a un año; en caso contrario las pólizas podrán ser anuales.-

Previo a la iniciación del suministro, el Proveedor / Contratista deberá presentar a AGUAS

SANTAFESINAS S.A., las PÓLIZAS COMPLETAS donde se indique claramente riesgo

cubierto, vigencia, limites, alcance de la cobertura, forma de pago y suma asegurada;

como así también los recibos de pago en originales y copia, asimismo, adjuntas a cada

factura, el Proveedor / Contratista deberá presentar copias de los comprobantes de pago de

las primas de seguros mencionadas, correspondientes al mes anterior al de emisión de

aquélla.-

Si el Proveedor dejare de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros

precedentemente indicados, o cualesquiera otras coberturas que le pudieren ser exigidas, de


Página 2

acuerdo con los términos de la Orden de Compra, Aguas Santafesinas S.A. podrá, en tales

casos, contratar y mantener en vigencia dichos seguros, por cuenta y cargo del Proveedor,

descontando los montos pagados por tal concepto de las sumas devengadas o a devengar del

Proveedor, o bien afectar la fianza rendida.

Es obligación del Proveedor / Contratista notificar a los asegurados de cualesquiera de los

seguros requeridos, cualquier hecho para el cual fuere necesario efectuar la correspondiente

denuncia, de acuerdo con las cláusulas integrantes de las pólizas pertinentes. El Proveedor /

Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones

judiciales y por las costas, costos y gastos de cualquier índole, originados o resultantes de

cualquier incumplimiento por su parte de los requerimientos de la presente cláusula, ya fuere

como resultado de la anulación de cualesquiera de los seguros mencionados y/o por cualquier

otro motivo que le fuere imputable.

Las pólizas deberán contener las siguientes cláusulas:

a) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS S.A..-

b) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A. toda

omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado

principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o

pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días

corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales circunstancias. Si no se

cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de la cobertura,

caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total, de la póliza, hasta tanto

transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas Santafesinas S.A.

AGUAS SANTAFESINAS S.A. se reserva el derecho de recabar información ante las

compañías aseguradoras, respecto de las condiciones de contratación de los seguros, así

como las vigencias y estados de deuda.-


Página 3

El régimen de seguros detallado implica la contratación de seguros por expresa disposición de

AGUAS SANTAFESINAS S.A. y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por ley o

decretos. En caso que durante la vigencia del suministro / contrato se establezca la,

obligatoriedad de contratación de algún otro seguro, o modificación de los convenio colectivos

de trabajo y otros no indicados a la fecha de formalización del contrato, el Proveedor /

Contratista deberá considerar incorporado ese requisito legal al régimen de seguros de AGUAS

SANTAFESINAS S.A., regularizando su situación dentro de los 30 (treinta ) días de

exigibilidad legal que origino el nuevo seguro o la modificación.-

No se admitirá en ningún caso el Autoseguro.-

POLIZAS A CONTRATAR:

1. RESPONSABILIDAD CIVIL:

Cobertura: Responsabilidad Civil contra Terceros por daños a cosas y/o personas, con

exclusión de aquéllos medios y/o vehículos para los cuales la legislación vigente en la

materia, en la República Argentina, exige como condición para la libre circulación, la

contratación de seguros que cubran la Responsabilidad Civil contra Terceros.

Requisitos de la póliza:

a) A nombre del CONTRATISTA / PROVEEDOR y/o AGUAS SANTAFESINAS S.A.

y/o al de los eventuales SUBCONTRATISTAS.

b) Con cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada.

c) Monto de la Póliza: Limite de cobertura equivalente al 20% del monto de la orden

de compra / contrato / prestación de servicio / obra con un mínimo de $

300.000.- para trabajos en la vía pública o $ 100.000 dentro de las instalaciones

de ASSA, exigiéndose de ellos el que resultare mayor.


Página 4

d) Vigencia: El seguro podrá ser contratado en forma anual, o por cada suministro /

obra / contrato específicamente.

e) La póliza deberá indicar claramente que Aguas Santafesinas S.A. será considerada

como tercero en aquellos casos en que el Proveedor /Contratista ocasionare daños a

cosas, bienes y/o personas de aquélla, de manera tal que la indemnización resultante

sea la misma que si se tratare de pólizas por separado, por todos los daños, perdidas

y/o lesiones que pudieren sobrevenir a cualesquiera bienes y/o personas con motivo

de la ejecución del suministro.

f) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS

S.A..-

g) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A.

toda omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el

Asegurado principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos,

rescisión o pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación

mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales

circunstancias. Si no se cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la

suspensión de la cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total,

de la póliza, hasta tanto transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas

Santafesinas S.A.

2. AUTOMOTORES:

Automotores de su propiedad o de terceros que fueren utilizados para el desarrollo del

suministro, obra y/o servicio deberá contar con seguro de Responsabilidad Civil hacia

terceras personas y/o cosas de terceros (Ley Nacional de Transito Nro. 24.449 adhesión

Pcial Ley Nro. 11583) para todo vehículo con tracción propia y de arrastre (automotor,

motocicleta, acoplado o semiacoplado; motocompresores; motogeneradores retroexcavadora;

equipos viales en general).


Página 5

3. ASEGURADORA de RIESGOS de TRABAJO - Ley 24557 - A.R.T.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio, deberá

presentar las pólizas y/o el comprobante de afiliación correspondiente en alguna de las ART /

Cías de Seguros, aceptadas por Aguas Santafesinas S.A. a su entera satisfacción, o

autorización correspondiente para operar como Cía autoasegurada; los comprobantes que

certifiquen el pago de dicha póliza, y el listado de personal que prestara servicio. Caso

contrario Aguas Santafesinas S.A. no aprobara certificado alguno hasta tanto le diere

cumplimiento. Por otra parte adjunto a cada factura, el proveedor o contratista deberá

presentar copias con exhibición de los originales, de los comprobantes de depósito de los

premios correspondientes al mes en curso y el listado de personal amparado.-

Asimismo deberán incorporar a la póliza, la siguiente cláusula adicional:

“ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Aguas

Santafesinas S.A., sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art.

39.5 de la ley 24557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en

especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex

dependiente de (empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por

accidentes o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar

de trabajo”.-

“ART se compromete a notificar a Aguas Santafesinas S.A., toda omisión de pago y/u otro

hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el asegurado principal y que causare:

suspención de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o perdida de vigencia, total o

parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en

que pudieren verificarse tales circunstancias”.


Página 6

4. ACCIDENTES PERSONALES: Para el caso del proveedor o trabajador autónomo

que no posea ART deberá presentar un seguro de Accidentes Personales por la suma de $

300.000.- por muerte e incapacidad mas la suma se $ 30.000 por asistencia medica y

farmacéutica incluyendo in Itinere con cualquier medio de movilidad.

5. VIDA OBLIGATORIO – Decreto N° 1.567/74.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio deberá

presentar la póliza y/o constancia de cobertura correspondiente donde conste Nro. de póliza,

Vigencia y el listado de personal declarado.

6. SEGURO TECNICO de Equipos y/o Máquinas Viales:

Deberán presentar este seguro para todos los equipos que se encuentren en obra o prestando

servicio (motocompresores; motogeneradores retroexcavadora; tuneleras; equipos viales en

general) y que puedan generar daños a terceras personas y /o bienes de terceros durante la

ejecución de los trabajos.

7. TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación de la obra deberá presentar la póliza y/o

constancia de cobertura correspondiente donde conste Nro. de póliza, Vigencia y monto

asegurado no pudiendo ser este menor al 100% del monto del contrato.-

Sumas a asegurar:

Las sumas aseguradas bajo los Amparos A y D deben estar representadas por

el valor total del contrato.

Para los Amparos (E y F) el 20% del monto del contrato o $ 300.000, exigiéndose de ellos el

que resultare mayor.

Para el resto de los Amparos (B-C y G) pueden establecerse, límites de indemnización

inferiores.-

1

Listado de Aseguradoras aceptado por Aguas Santafesinas SA.

ACE Seguros SA Afianzadora Latinoamericana Cía de Seguros SA solo cauciones AGF Alianz Arg. Cía de Seguros Grales Alba Cía Argentina de Seguros SA solo cauciones Aseguradora de Créditos y Garantías SA solo cauciones Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción SA Aseguradores de Cauciones SA Cía de Seguros solo cauciones Asociart SA Aseguradora de Riesgo de Trabajo BBVA Consolidar Seguros SA Berkley Internatonal Aseguradora de Riesgos del Trabajo Berkley Intrernational Seguros SA Boston Cía Argentina de Seguros SA Bradesco Argentina de Seguros SA Caja de Seguros SA Caledonia Argentina Cía de Seguros SA Chubb Argentina de Seguros SA CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Compañía de seguros El Norte SA Compañía de seguros La Mercantil Andina SA Cosena Seguros SA solo cauciones Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo El Comercio Cía Seguros a Prima Fija SA Federación Patronal Seguros SA Fianzas y Crédito SA CIA de Seguros solo cauciones Generalli Corporate Cía Argentina de seguros SA HSBC La Buenos Aires Seguros SA L’Union de París Cía Argentina de Seguros SA La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Construcción SA Cía Argentina de Seguros La Holando Sudamericana Cía de Seguros SA La Meridional Cía Argentina de Seguros SA La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Segunda Cooperativa Ltda de seguros Generales Liberti ART SA Liberti Seguros Argentina SA Mapfre Argentina ART SA Mapfre Argentina Seguros SA Provincia Aseguradora Riesgos del Trabajo SA Provincia Seguros SA Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Royal & Sun Aliance Seguros Argentinos SA San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales Sancor Cooperativa de Seguros Limitada Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada SMG Cía Argentina de Seguros SA Zurich Argentina Cía de seguros SA



CALLE ALVEAR

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OBRAS


Proyecto GIS

Proyecto Digitalización de redes

Descripción

Página 1 de 2

NORMAS Y DIGITALIZACIÓN Especificaciones para la presentación de documentación de obras realizadas por terceros Niveles de información requeridos Croquis de ubicación en escalas 1:5000; 1:10000 o 1:25000, planialtimetría en escalas 1:2000 o 1:5000, diagramas de cuadra con información de tramos de red y conexiones en escala 1:500 como alternativo 1:250, diagramas de cuadra con información de tramos de red y accesorios en escala 1:500 como alternativo 1:250, detalles especiales en escalas 1:5 a 1:100, diagramas de cuadra en escalas 1:500, como alternativa 1:250 y 1:1000.

Datos Necesarios Red de distribución de agua potable, cloaca y Pluviocloacal a) Cotas topográficas altimétricas Clasificación

Terreno natural, Calzada (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle), Vereda (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle con la línea municipal), Cordón (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle con la línea que divide la calzada de la vereda), Cuneta (medida en el fondo de la cuneta), Cuneta pavimentada.

Todas las cotas altimétricas se expresan en metros y deben estar referidas al cero del Instituto Geográfico Militar (IGM).

La tolerancia para medir cotas altimétricas es de 1 centímetro.

Formato y estructura de los datos solicitadas al contratista. Capas de Información Gráfica.

Capas Autocad

Capa Estilo Inserción y justificación Color

Red_Agua Polilinea W:0 Asegurar la continuidad de la Red Azules

Red_Cloaca Polilinea W:0 Asegurar la continuidad de la Red Rojas

Red_Material Romans h: 2.5 W: 0.8 Top Center en el punto medio del Caño 2

Red_diametrovertical Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center en el punto medio del Caño 2

Red_diametroHorizontal Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center en el punto medio del Caño 2

Red_TapadaPromedio Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center aproximadamente en el

punto medio del Caño

2

Red_IntradosInicial Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Left aprox. 2 mts. del tramo inicial

del caño de se posible.

2

Red_IntradosFinal Romans h: 2.5 W: 0.8 Top Right aprox. 2 mts. del tramo final del

caño de se posible.

2

Red_IntraunoInicial Romans h: 2.5 W: 0.8 2

Red_IntraunoFinal Romans h: 2.5 W: 0.8 2

Red_distLM Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Left perpendicular al tramo 1

Red_Ubicación Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center aproximadamente en el

punto medio del Caño

6

PCO_Rotulo Romans 2

PCO_Referencias Romans h: 3.5 W: 0.8 2

GIS_MZA_MANZANAERO Polilinea W:0 33

Alt_cotaterreno Polilinea W:0 3

Acc_red Bloques de Accesorios 8

ASSA_Norte

Consideraciones Generales

Para los datos gráficos el formato es dwg generado en cualquier software compatible versión 2005. No debe haber ningún tipo de objetos fuera del área de dibujo.

En caso de utilizar la Herramienta Cad 2000 o sup, podrá disponerse del sistema de múltiples hojas dentro del mismo archivo.

ASSA proveerá al contratista de los siguientes elementos: · Base cartográfica, todos los niveles que resulten necesarios. · Definición de las especificaciones técnicas necesarias para dar formato al archivo: · Nombre de los archivos · Nombre de los layers

Proyecto GIS

Proyecto Digitalización de redes

Descripción

Página 2 de 2

· Asignación de los elementos de representación (puntos, bloques, líneas, polilíneas, polígonos cerrados, datos asociados) · Estilos de letras y líneas. Colores. · Formatos y rótulos

Limitaciones del modelo La cartografía entregada al contratista no debe ser alterada ni rotada ni escalada sin la aprobación de ASSA.



CALLE ALVEAR

ANEXO 2 - CARTEL DE OBRA


de 1

Cartelería identificatoria

Impresión y colocación de lámina, sobre cartel identificatorio.

Impresión Grafica: impresa sobre lona front a 720 dpi con titas al solvente UV, tensada sobre bastidor.

El diseño gráfico del cartel será provisto al contratista en un archivo por Aguas Santafesinas S.A. al momento que se considere conveniente la instalación del mismo.

El sitio de montaje será definido por Aguas Santafesinas S.A. al momento que se considere conveniente la instalación del mismo.

Las obligaciones del Contratista comprendidas en el Anexo Señalética no recibirán pago directo, en tal sentido las erogaciones por estos conceptos quedarán comprendidas en los precios cotizados para el ítem Higiene y Seguridad de la obra.

El contratista previo a la ejecución de la obra, deberá ponerse en contacto con Relaciones Institucionales de ASSA, contacto Paula Zattara, Tel. 341-420-6771 [email protected] fin de cumplimentar los requisitos finales para la cartelería.

ALT

UR

A D

ES

DE

EL N

IVE

L D

E P

ISO

1.8

0mts

.

Material: Chapa N° 18

Estructura con perfiles de acero

calculada Para soportar un viento de 100 Km / h

NOTA: Las medidas están expresadas en

metros



CALLE ALVEAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


FIRMAT

CLOACAS

RENOVACIÓN COLECTOR ALVEAR

Tramos: a) entre Corrientes y Entre Ríos b) entre Córdoba y Bvar. Colón

Estudios y Proyectos Zona Sur

COORDINACION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Noviembre 2016

FIRMAT– CLOACAS

OBRA: RENOVACION COLECTOR CALLE ALVEAR - Tramos: a) entre Corrientes y Entre Ríos b) entre Córdoba y Bvar. Colón

Memoria Descriptiva

El Colector de calle Alvear es un caño de AºCº de Dº 350 mm.y Dº 500 mm con varios años de antigüedad, que ha sufrido procesos de corrosión en su clave, los cuales provocaron hundimientos severos en el sector comprendido entre Entre Ríos y Córdoba.. Por esta razón recientemente una cuadra (entre Entre Ríos y Córdoba) fue renovado por un caño de PVC de mayor diámetro. Para evitar los mismos inconvenientes a corto plazo se ha decido continuar con su renovación una cuadra hacia aguas arriba y dos cuadras hacia aguas abajo de la cuadra intervenida.

La obra que se realizará por este contrato comprende la renovación del tramo de

calle Alvear entre Corrientes y Entre Ríos y el tramo de calle Alvear entre Córdoba y Bvar. Colón. y consiste en la instalación de una cañería nueva, paralela a la existente y cercana al eje de calle en el sector sur, de PVC Dº 500 mm con junta de aro de goma.

Teniendo en cuenta que las cotas de intradós inicial y final se encuentran

determinadas por las instalaciones existentes, deberán respetarse las cotas indicadas en plano.

La longitud total de cañería a instalar es de 390 m y deberán construirse 4 nuevas

bocas de registro, en los lugares indicados en Plano. Debido a que las conexiones de la vereda sur están ejecutadas sobre el colector,

deberán realizarse nuevas conexiones sobre el nuevo caño a instalar, dado que el existente quedará fuera de servicio.

La obra deberá programarse de modo tal que, ejecutada una cuadra, se realicen

las nuevas conexiones sobre el nuevo colector, de modo tal de no afectar el servicio. Otros de los trabajos que deberán ejecutarse para dejar la obra en condiciones

son los cegados de las cañerías que quedan fuera de servicio, trabajos que deberán ejecutarse dentro de las bocas de registro existentes, como así también la corrección de los cojinetes.

Deberá tenerse en cuenta que en la obra ejecutada recientemente entre los tramos

motivo de esta licitación, con profundidades de excavación similares, se encuentra agua de napa a una profundidad de 2,50 m. y los suelos no son de buena calidad, debiendo ser trasladados para su secado a una distancia de 4 Km aproximadamente.

Previo al inicio de obra, la contratista deberá recabar información respecto a

los servicios existentes en la traza de la obra a fin de validar las cotas del proyecto que se licita.

1 / 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ITEM 1: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A

CUALQUIER PROFUNDIDAD, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Comprende la excavación a cielo abierto mecánica o manual para la colocación

planialtimétrica conforme al proyecto de renovación, con las variaciones que eventualmente disponga la Inspección.

Incluye: 1. El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones

Técnicas. 2. La limpieza, nivelación del terreno y mediciones según el Pliego de Especificaciones

Técnicas. 3. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 4. La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja una vez

colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales, directivas de la Inspección y Planos Tipos.

5. Los ensayos necesarios sobre el terreno 6. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones,

tablestacados, ataguías, bombeo para depresión de napas, etc. 7. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y

compactación, hasta el lugar que indique la Inspección de la obra o la Municipalidad de Firmat.

8. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por

la Inspección de la obra. 9. Materiales, equipo y mano de obra para la ejecución de los sondeos para ubicar otras

instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior. Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el Plano Tipo, y éste será el que se

reconozca para la medición del Certificado. La medición y pago se realizará por metro cúbico (m3) en un todo de acuerdo a lo

especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se certificará de acuerdo al avance reconociéndose un 70% (setenta por ciento) del

volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir la cañería a

2 / 6

colocar y el 30% (treinta por ciento) restante cuando se encuentre aprobada

hidráulicamente y completamente rellena y apisonada.

ITEM 2: PROVISION, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA Y ESPECIAL DE

PVC CLOACAL CON JUNTA DE ARO DE GOMA Dº 500 Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC con enchufe de

aro de goma de Dº 500 mm y los ramales a 45º para las conexiones domiciliarias. Incluye:

a. El relevamiento de la actual cañería del efluente domiciliario.

b. La provisión, acarreo y colocación de la nueva cañería de PVC cloacal con junta elástica Dº 500 m. y todos los accesorios requeridos para su instalación, como así también los ramales de las conexiones.

c. Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro, incluido rotura

de la misma y unión mediante junta elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. También incluirá la provisión y colocación de hormigón de reparación de la rotura practicada para la ejecución de la nueva cometida. Se deberá tener especial cuidado en lograr la adecuada unión entre el hormigón viejo y el de reparación, de modo de lograr una perfecta continuidad estructural y la correspondiente estanqueidad.

d. Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a lo normado por el Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales. La medición y pago del Item se realizará por metro lineal (m) de cañería colocada y

aprobada.

ITEM 3: CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO INCLUYENDO LA LOSA DE FONDO, COJINETE Y CUERPO, DE HORMIGÓN"B"

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las bocas de registro de acuerdo al Plano Tipo. Incluye: 1. La excavación. 2. La construcción de las losas de fondo de hormigón B, alisado con la conformación del cojinete de mortero de cemento, el cuerpo de hormigón B, incluyendo el revoque, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente. 3. El retiro y transporte del material sobrante.

Se certificará y pagará por unidad (U) terminada y aprobada por la Inspección de Obra.

3 / 6

ITEM 4: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACION DE LOSAS DE TECHO DE HºAº PARA

BOCAS DE REGISTRO Y MARCO Y TAPA.

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las losas de techo para bocas de registro, y la provisión, el acarreo y colocación del marco y tapa de HºDº, de acuerdo al Plano Tipo. Incluye: 1. La construcción de la losa de techo de hormigón armado para calzada, incluyendo la provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios, según Plano Tipo. 2. Provisión, acarreo y colocación del marco y tapa de hierro dúctil.

Se certificará y pagará por unidad (U) terminada y aprobada.

ITEM 5: CONEXIONES DOMICILIARIAS

El presente Item incluye:

· La excavación, de acuerdo a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas y en el Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

· La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones.

· Provisión, acarreo y colocación de la cañería recta de PVC DN 110 mm con aro de

goma y las piezas especiales del mismo material y junta, según Plano Tipo.

· La provisión, acarreo y colocación de la caja para boca de acceso y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución.

· La ejecución de la prueba hidráulica y la provisión, acarreo y colocación de los tapones

necesarios para tal fin.

· El enlace entre la conexión vieja y la conexión nueva.

· Todas las tareas y materiales necesarios que demande la programación del trabajo de modo de no interrumpir el servicio por períodos prolongados.

La medición y pago se realizará por unidad terminada y aprobada.

ITEM 6: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON.

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura y reparación de pavimentos conforme a las exigencias de la Municipalidad (Reglamento vigente para apertura de calzadas y veredas) para la ejecución de las excavaciones para instalación de cañerías, conexiones domiciliarias y adecuación de bocas de registro de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

4 / 6

Incluye: 1. El retiro y traslado del material sobrante. 2. La conformación del paquete estructural, la construcción de pavimento y cordones en

su estado original. 3. Los relevamiento de instalaciones existentes. 4. Las tramitaciones de permisos municipales. 5. Las reparaciones de instalaciones del sistema pluvial que puedan haberse afectado. Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) reconociéndose el ancho de zanja

efectuado con un máximo de 0.20 m en demasía del ancho establecido de acuerdo con el plano tipo de ancho de zanja fijado, una vez aprobado por la Inspección.

ITEM 7: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura de veredas, el retiro y traslado del material, la ejecución del contrapiso y la reposición de la vereda a su estado original tanto de mosaicos como alisado de cemento, al igual que los accesos vehiculares o escalinatas, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para las conexiones domiciliarias. Incluye cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones.

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) reconociéndose un ancho de 0,70 m

como máximo. Para ser pagado deberá tener la aprobación de la Inspección y la Municipalidad.

ITEM 8: ADECUACIONES EN BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la adecuación de las bocas de registro sobre el colector que quedará fuera de servicio.

Incluye:

1. La provisión de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para sellar las

entradas y/o salidas de las bocas de registro existentes, según lo indicado en planos. Dicho sello debe ser estanco, ya que la cañería existente dejará de estar en servicio.

2. La ampliación del orificio de entrada y/o salida en la boca de registro por tratarse de una

cañería de mayor diámetro.

3. Las reparaciones necesarias en la boca de registro existente y el sellado que garantice estanqueidad del trabajo. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. También incluirá la provisión y colocación de hormigón de reparación de la rotura practicada para la ejecución de la nueva acometida.

5 / 6

4. Se deberá tener especial cuidado en lograr la adecuada unión entre el hormigón viejo y el hormigón de reparación, de modo de lograr una perfecta continuidad estructural y la correspondiente estanqueidad.

5. La readecuación de cojinetes en aquellas bocas en que corresponda.

La medición y pago se realizará por unidad (Nº) una vez aprobadas todas las tareas por parte de la Inspección.

ITEM 9: HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA OBRA

Comprende la provisión, mantenimiento y reposición de:: 1. Cartel de obra, cantidad mínima dos (2), de acuerdo al Plano indicado en el Anexo 2

del Pliego Complementario. 2. Carteles indicadores de desvío, cerramiento, vallado, pasarelas, encajonado, tarimas,

balizas, etc., según modelo de plano tipo y en cantidad según listado de elementos necesarios por frente de obra.

La disposición de estos elementos deberá ajustarse al Plano Tipo HS-02: Frente De Obra - Detalles de señalización, y su cantidad a la Planilla N° 1: Elementos Mínimos de Seguridad.

3. Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra, a saber : 3.1 Vestimenta de trabajo : a. Para tareas con riesgos contaminantes. Ej. : cloacas - ropa antiácida. b. Para tareas con agua - ropa común. c. La indumentaria llevará el nombre de la empresa contratista y deberá ser uniforme. 3.2 Casco : de acuerdo a Norma IRAM 3620. 3.3 Protección facial contra : a. Proyecciones de partículas agresivas e impacto. b. Salpicaduras de líquidos. c. Radiaciones. 3.4 Protección ocular : Norma IRAM 3630. 3.5 Protección auditiva : Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej. martillo neumático,

compresores, motores a explosión, etc. 3.6 Protección respiratoria : Estos equipos protectores son de muy variados tipos según

los requerimientos. Para su elección se tomarán en cuenta las siguientes variables : propiedades químicas, físicas, tóxicas y otras del medio ambiental del cual se requiere protección (gases, vapores, polvos u otros contaminantes).

3.7 Guantes : La protección de los miembros superiores se efectuará por medio de mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada movilidad de las extremidades.

3.8 Calzados : Dieléctricos con punteras de acero. Ej. : botines, botas, botas m/caña, caña larga, wader.

Todos estos elementos están de acuerdo a la Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/79. El uso de los elementos de seguridad antes indicado estará condicionado a la tarea

que realice cada operario, debiendo respetar como mínimo los requerimientos de la planilla N° 2, que se adjunta al presente pliego.

4. Señalización nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la prohibición del uso de balizas a llama.

5. Provisión de baños químicos, en cantidad suficiente en función de la cantidad de personal afectado a cada frente.

6 / 6

6. Provisión de botiquín para uso del personal. 7. Provisión de cerco opaco de altura no menor a dos (2) metros, en caso de

excavaciones especiales y muy peligrosas. 8. Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego General de

Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá, previo a la iniciación de los trabajos, informar a la Inspección los datos de la empresa o especialista que tendrá a su cargo dicho asesoramiento.

La certificación y pago se efectuará de la siguiente manera : 40% del monto del ítem en el primer certificado, lo que incluirá el costo inicial de provisión de cartelerías y equipos de seguridad, una vez que la Inspección haya aprobado el mismo. El 60% remanente se certificará mensualmente prorrateado en partes iguales en los restantes meses de obra a fin de cubrir los gastos de nuevas provisiones, reposición y conservación de los elementos.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por el Área Higiene, Seguridad y Medio Ambiente o la Inspección, por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la Contratista anulando la certificación del ítem en dicho mes, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección.

Cuando la Inspección o Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo.



CALLE ALVEAR

FORMULARIO DE OFERTA ANEXO I y

PLANILLA DE COTIZACIÓN


ANEXO I


FORMULARIO DE LA OFERTA PARA LA OBRA SEÑORES EMPRESA AGUAS SANTAFESINAS S.A. S.A.

El*) Los*) Señor(es*)

, en representación de

con domicilio en

(quienes se presentan y asumen el total de las obligaciones en forma mancomunada y solidaria *),

después de estudiar cuidadosamente los documentos del concurso y luego de recoger en el sitio en el que

se ejecutará la obra las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la

duración de la misma o sobre la determinación de los precios; no quedando duda acerca de la

interpretación de los documentos del llamado a concurso y sus condiciones, propone ejecutar las obras y

trabajos que en ellos se especifican, proveer e incorporar a las obras todos los materiales necesarios y los

elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de acuerdo con el verdadero objeto y

significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por

los precios unitarios y la suma total respectivamente, indicados en las planillas que se acompañan

debidamente firmadas, con lo que el importe de la presente propuesta asciende a la suma de Pesos

($ ) con más la de $ en concepto de I.V.A.

Santa Fe, _______ de ______________ de 200___

Firma: Aclaración: Teléfono: Fax: * Tachar lo que no corresponda.

PARTIDA PRECIO TOTALNº DESIGNACION ESPECIFICACION U CANTIDAD UNITARIO IMPORTE

1EXCAVACIÓN a cielo abierto, en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, con perfilado de fondo m³ 1410

2

PROVISION ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA recta y especial de P.V.C. Cloacal con junta de aro de goma de de 0,500 m. de diámetro m 390

3 CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO

Incluyendo la losa de fondo, cojinete y cuerpo, de hormigón"B" Nº 4

PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN De losas de techo para bocas de registro y marco y tapa

4 en calzada Nº 4

5 CONEXIONES DOMICILIARIAS Nº 22

ROTURA Y REPARACIÓN de pavimento6 hormigón m² 495

7 ROTURA Y REPARACIÓN de veredas m² 45

8 ADECUACIONES en bocas de registro existentes Nº 8

9 HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRA Gl 1

TOTAL SIN I.V.A.

I.V.A.

TOTAL GENERAL

m³: metros cúbicos; m² :metros cuadrados; m: metros lineales; kg: kilogramos; t: toneladas; N°: número; gl: global

PLANILLA DE COTIZACION

FIRMAT - CLOACAS - RENOVACION COLECTOR CALLE ALVEAR



CALLE ALVEAR

PLANOS DE PROYECTO




CALLE ALVEAR

PLANOS TIPO


AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · 2016. 12. 20. · PARTE II - BASES DEL CONCURSO...

Documents

Transcript of AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · 2016. 12. 20. · PARTE II - BASES DEL CONCURSO...