BASES DE LICITACION
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta) Y
QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da) Y
QUINTA (5ta.) AVENIDA, DENTRO DEL PREDIO
FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y
COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –
ZOLIC-.
UBICACIÓN:
Km. 293.5 Ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala.
INDICE-CONTENIDO
1. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
3. DEFINICIONES
4 LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, EN
ORIGINAL Y COPIAS REQUERIDAS
5. GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA, CON
INDICACIÓN DE LOS RIESGOS A CUBRIR, SU VIGENCIA Y MONTOS
6. FORMA DE PAGO DE LA OBRA
7. PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,
CUANDO ESTE SE CONCEDA
8. LUGAR, DIRECCIÓN EXACTA, FECHA Y HORA EN QUE SE
EFECTUARÁ LA DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PLICAS
9. DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR
MOROSO DEL ESTADO NI DE LAS ENTIDADES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
10. COMPROMISO FORMAL DE QUE EN CASO DE ADJUDICÁRSELE LA
NEGOCIACIÓN, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
ACREDITARÁ HABER EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE DE
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
11. INDICACIÓN DE LA FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS POR RENGLÓN
12. CRITERIOS QUE DEBERÁN SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA
CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS
13. INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE CONSIDEREN
FUNDAMENTALES
14. MODELO DE OFERTA
15. PROYECTO DE CONTRATO
16. ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS, DISPOSICIONES
ESPECIALES Y PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
17 ANEXOS
DEFINICIONES:
CONTRATISTA: Persona Individual o Jurídica, responsable de la ejecución
física de el PROYECTO”.
OFERENTE: Persona Individual o Jurídica, que presenta una oferta para
ejecutar el “PROYECTO”, objeto de este concurso.
PROPUESTA: Oferta presentada por la Persona Individual o Jurídica, que
participa en este concurso.
COMISIÓN RECEPTORA Y CALIFICADORA: Es el órgano competente
para recibir ofertas, calificarlas y recomendar la adjudicación
del “PROYECTO”. Será nombrada por ZOLIC.
PLICA: Sobre lacrado y sellado, en donde se encuentra la oferta
económica y todo los documentos solicitados en las presentes
bases.
ANEXO: Documento que forma parte del contrato, en el cual se
describen las especificaciones del proyecto, planos, detalles,
etc.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y QUINTA (5ta.)
CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,
DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE
INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –
ZOLIC-.
PLAZO: Período en días o meses calendario del cual dispone el
“CONTRATISTA” para el cumplimiento del objeto del contrato.
ESPECIFICACIONES: Son normas que fijan y determinan de modo preciso las
conductas de los contratistas en cuanto a la forma y modo de
ejecución de los proyectos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son los principios y normas técnicas y
legales que el contratista debe utilizar, aplicar y cumplir para
los materiales que se empleen en el proyecto.
SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y representante del “CONTRATISTA”
en el proyecto, capaz de tomar decisiones, quién deberá tener
CINCO (5) o más años de colegiado activo y con experiencia
PROFESIONAL en ejecución de proyectos viales mínima de
CINCO (5) o mas proyectos, que deberá antes de asumir la
responsabilidad, ser aprobado por ZOLIC. Su permanencia en
el proyecto es obligatoria durante la ejecución de los trabajos.
OFERENTE: La persona natural o jurídica legalmente autorizada para
operar en Guatemala, cuyo giro ordinario de su actividad
principal comercial o productiva, es la del objeto del presente
proyecto.
SUPERVISIÓN: La supervisión del proyecto estará asignada al
superintendente, designado, y es el responsable de la
vigilancia y supervisión de la ejecución del proyecto y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.
DÍA CALENDARIO: Cualquier día del año, incluyendo sábados, domingos y días
de asueto.
DÍA HÁBIL: Día en que operaciones normales puedan proceder durante la
mayor parte del horario de trabajo.
EQUIPO: Toda la herramienta o maquinaria, necesaria para ejecutar
cualquier actividad que implique la ejecución del proyecto.
ANEXO: Documento que forma parte del contrato, en el cual se
describen las Generales del proyecto, tales como, cantidades
de trabajo.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y QUINTA (5ta.)
CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,
DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE
INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –
ZOLIC-.
PLAZO: Período en días o meses calendario del cual dispone el:
“CONTRATISTA” para el cumplimiento del objeto del contrato.
ESPECIFICACIONES: Son normas que fijan y determinan de modo preciso las
conductas de los contratistas en cuanto a la forma y modo de
ejecución de los proyectos, elaboradas por ZOLIC y, cuando
aplique, las Especificaciones Generales para la Construcción
de Carreteras y Puentes (Edición 2001) aprobadas por el
Ministerio de Comunicaciones.
SUPERINTENDENTE Y/O SUPERVISOR: El Ingeniero Civil y representante
del “CONTRATISTA” en el proyecto, capaz de tomar
decisiones, quién deberá tener CINCO (5) o más años de
colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en
ejecución de proyectos viales mínima de CINCO (5) o mas
proyectos, que deberá antes de asumir la responsabilidad, ser
aprobado por ZOLIC. Su permanencia en el proyecto es
obligatoria durante la ejecución de los trabajos.
SEÑAL HORIZONTAL: Marca de pintura de color amarillo o blanco que se
graba sobre la superficie de rodamiento para reglamentar,
prevenir o informar a los usuarios de la vía.
BACHE: Hoyo que se hace en la superficie de la calle, es una falla muy
común en los pavimentos flexibles, es la pérdida de la carpeta
en un lugar puntual de la superficie de rodamiento, motivado
por diferentes factores principalmente relacionadas con la
calidad de la capa subyacente, la filtración de agua o el
progreso de la oxidación de los agregados pétreos.
AASHTO: American Association of State Highway and Transportation
Officials, Asociación Americana de Autoridades Estatales de
Carreteras y Transporte.
ASTM: American Society for Testing Materials, Asociación Americana
para el Ensayo de Materiales.
1. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES
A) Los oferentes pueden ser personas Individuales o Jurídicas que estén
inscritos y calificados en el Registro de Precalificados del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, inscritos en el Registro
Mercantil, acreditada con la Patente de Comercio o Patente de Comercio de
Sociedad, Inscritos en el Registro Tributario Unificado como Contribuyente
Normal o en el Régimen Optativo.
B) Los oferentes deberán presentar dentro de su oferta la Constancia de
Precalificado actualizado 2012, que incluya las especialidades para las que
precalifique. No se aceptarán precalificaciones en trámite.
C) Los oferentes deberán presentar información y documentación que cumpla
con los requisitos establecidos en las Bases, Especificaciones Técnicas y
Generales; Planos y Disposiciones Especiales y los establecidos en las
demás leyes aplicables, de lo contrario serán descalificadas de conformidad
con la Ley de Contrataciones del Estado.
D) Los oferentes deben presentar dentro de la oferta: Declaración Jurada de
compromiso de emplear a un Ingeniero Civil Colegiado Activo, “como
Superintendente del PROYECTO” quien contará con experiencia
profesional mínima de cinco años en ejecución de proyectos similares, el
status de Colegiado Activo deberá mantenerse durante todo el tiempo que
permanezca a cargo de la ejecución de el “PROYECTO” y representará a la
persona individual o jurídica en sus actividades técnicas.
E) Los oferentes deberán cumplir con la presentación de planos y la
especificación de los precios unitarios de cada uno de los renglones que lo
integran, expresados en Quetzales, tanto en número como en letras.
F) Los oferentes deben estar al día en el pago del Impuesto sobre la Renta
ISR, el Impuesto al Valor Agregado IVA, de acuerdo a las leyes del país
para el efecto deberán presentar fotocopia simple de las dos ultimas
declaraciones de pago debidamente operadas por la Superintendencia de
Administración Tributaria y su Constancia de Inscripción en el Registro
Tributario Unificado para verificar en que régimen se encuentran inscritos.
G) El oferente que sea favorecido con la suscripción del Contrato
correspondiente se compromete a mantener comunicación constante
durante la vigencia del mismo y notificar por escrito a los registros
señalados en el inciso A) de éstas bases y al Departamento de Ingeniería y
Gerencia General de ZOLIC de cualquier cambio de dirección, o número de
teléfono, que hayan sido declarados en la OFERTA, fotocopias simples que
se tendrán como válidas y bien hechas con los sellos de recepción de las
notificaciones que allí se hicieran.
H) El oferente que suscriba el contrato correspondiente queda obligado a
atender y asistir a todo citatorio que ZOLIC haga. Caso contrario podrá ser
objeto de una sanción económica de conformidad con la Ley de
Contrataciones.
I) El Oferente que suscriba el contrato correspondiente se compromete a
cumplir todo lo estipulado en el mismo. Estará sujeto a las leyes de la
República de Guatemala, deberá cumplir con la Ley de Contrataciones del
Estado y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
J) El Oferente que suscriba el contrato se sujeta a la Supervisión de campo
por parte del Supervisor nombrado por la Autoridad Administrativa Superior
de ZOLIC, quien presentará los informes pormenorizados periódicos del
avance físico de la obra y el proyecto de estimación para que la Jefatura del
Departamento de Ingeniería de la Institución compruebe si el avance
reportado en el informe está de acuerdo la estimación presentada para
darle tramite al procedimiento de pago establecido.
K) Una vez suscrito el contrato el contratista debe gestionar la autorización de
un libro de actas en la Contraloría General de Cuentas para utilizar como
bitácora del proyecto, misma en la que el supervisor por parte del
contratista deberá llevar control de la ejecución de los trabajos y presentar
al Departamento de Ingeniería cuando éste lo requiera para verificar los
avances del proyecto.
L) El Contratista deberá entregar un ejemplar de Planos de Como Construido
al finalizar la obra al Departamento de Ingeniería de Zolic.
2. UBICACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO
El Proyecto se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Zona
Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, Zolic, Km. 293.5,
ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala. El área A rehabilitar será de 6,900 m2 de perfilado, nivelando
las áreas que sean necesarias en un promedio de 250 m3 de colocación de
nueva carpeta de Concreto Asfáltico en labores de bache, colocación de
una capa de rodadura de concreto asfáltico de 1,400 m3, la construcción o
reconstrucción de 35 unidades de Cajas y Cabezales para Alcantarillas de
concreto ciclópeo, hacer los cortes en el concreto para establecer las juntas
de dilatación y construcción de 400 ml de bordillo.
3. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, EN
ORIGINAL Y COPIAS REQUERIDAS
3.1 La oferta firmada por el Representante Legal.
3.2 Declaración jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de
las entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales (numeral
10 del Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado).
3.3 Declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que
se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3.4 Garantía de Sostenimiento de Oferta por el 5% de acuerdo al Artículo 64 de
a Ley de Contrataciones del Estado.
3.5 Constancia de estar inscrito en el Registro de precalificados del MICIVI del
año 2012, en las especialidades de 6 Pavimentos, 24.14 Pavimento rígido y
24.56 Pavimentación de calles.
3.6 Constancia de estar inscrito en el Registro Mercantil, presentar fotocopia de
la patente de comercio de Empresa y Sociedad.
3.7 Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado de SAT y el
carné con el número de identificación Tributaria.
3.8 Ultima declaraciones del pago del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al
Valor Agregado y del seguro social (IGSS).
3.9 Cronograma de Actividades y Programa de Inversión y ejecución, que
contenga cantidades estimadas de trabajo de manera detallada, los precios
unitarios de cada uno de los renglones que lo integran, calendarización para
la entrega de la obra, expresados en Quetzales, tanto en número como en
letras cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de
la Ley de Contrataciones del Estado.
3.10 Análisis detallado de la integración de costos de todos y cada uno de los
precios unitarios que se aplicarán a los diferentes conceptos o renglones de
trabajo.
3.11 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y la
personería de su representante, en su caso. inscrito en el RENAP.
3.12 Documentación legal que acredite que se cuenta con el equipo necesario
para ejecutar los renglones de trabajo del PROYECTO.
3.13 Certificación contable del Contador de la Sociedad y títulos de propiedad en
donde se haga constar que ellos son los legítimos propietarios de la
maquinaria propuesta, principalmente la perfiladora del pavimento y la
mezcladora de concreto hidráulico.
3.14 Balance General Auditado con el sello y firma de un Contador Público y
Auditor Colegiado Activo.
Todos los documentos por presentarse y que están descritos en el Modelo
de Oferta, deben tener su carátula respectiva para identificarlos fácilmente,
foliados y firmados por el Contratista y/o por el Representante Legal según
sea el caso y, redactados en español, sin borraduras, tachones ni
adiciones. La primera hoja de la oferta deberá ser el índice de la misma,
presentar la documentación en el orden indicado en el modelo de oferta.
En ningún caso se admitirán en la oferta condiciones que modifiquen o
tergiversen las Bases de Licitación.
“LAS OFERTAS” se presentarán en original y dos copias en sobres
separados, cada una (original y 2 copias) deben estar debidamente foliadas
y el documento encuadernado con presentación formal de la empresa, la
oferta original deberá entregarse a la comisión receptora de ofertas con una
etiqueta de identificación con el titulo: “Oferta Original Comisión Receptora
de Ofertas” la cual al finalizar la adjudicación deberá ser entregada al
Departamento de Asesoría Jurídica de Zolic por parte de dicha Comisión, la
primera copia deberá tener una etiqueta en la parte frontal con el título:
“Fotocopia de Oferta: Departamento de Ingeniería Zolic” y la segunda copia
deberá tener una etiqueta en la parte frontal con el título: “Fotocopia de
Oferta: Gerencia General Zolic”.
Toda la información presentada, será corroborada por ZOLIC y de
presentarse alguna irregularidad en la documentación, dará motivo para
descalificar al oferente. Los costos y gastos de la presentación y
preparación de la oferta así como de la reproducción de toda la
documentación requerida corren a cargo de los oferentes y en ningún caso,
se responsabilizara a “ZOLIC” de los mismos.
4. GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA, CON
INDICACIÓN DE LOS RIESGOS A CUBRIR, SU VIGENCIA Y MONTOS
Las garantías que forman parte de las presentes Bases de Licitación y que
aparecen a continuación deberán formalizarse mediante Fianza emitida por
Instituciones autorizadas para operar en Guatemala. Las garantías serán
hechas efectivas por "ZOLIC”, cuando fuera necesario, conforme lo
establecido en el contrato de mérito.
4.1 Al presentar la Oferta
Fianza de Sostenimiento de Oferta
Para garantizar el sostenimiento de la oferta, deberá presentar fianza de
sostenimiento de oferta, por el 5 % del valor de la oferta; esta fianza
garantizará el sostenimiento de la misma durante el periodo comprendido
desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la
adjudicación; y en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120)
días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga.
4.2 Al Suscribirse el Contrato Respectivo
Fianza de Cumplimiento de Contrato
Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el
contrato, el contratista deberá presentar fianza de cumplimiento de contrato
por el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. Esta fianza
garantizará el cumplimiento del contrato de acuerdo con estas bases,
especificaciones técnicas, disposiciones especiales y los planos, así como
la entrega del proyecto en el plazo establecido, y tendrá vigencia hasta que
Zolic extienda la constancia de haber recibido a entera satisfacción los
trabajos del “PROYECTO” y haber recibido la garantía de conservación de
obra.
Fianza de Anticipo
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista
constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por
ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se
amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor
y estará vigente hasta su total amortización.
4.3 Al Momento de la Recepción de los trabajos realizados
Fianza de Conservación de obra o de calidad
El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza,
por el equivalente al 15% del monto del contrato, que cubra el valor de las
reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra; Como requisito previo
a la recepción final del proyecto.
Fianza de Saldos Deudores
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar, el
contratista deberá prestar fianza del 5% por el monto del contrato, la cual
deberá otorgarse simultáneamente con la fianza de conservación de obra,
como requisito previo para la recepción del proyecto.
5. FORMA DE PAGO DE LA OBRA
5.1 Las estimaciones para pagos parciales a cuenta del contrato se harán de
acuerdo a estimaciones periódicas de trabajo ejecutado por el contratista, y
aceptado por el supervisor o su equivalente; estas estimaciones podrán
hacerse quincenalmente o a criterio del Supervisor de la obra por parte de
Zolic toda vez el avance físico amerite el desembolso financiero.
Para el pago de la estimación, el contratista entregará al supervisor, un
proyecto de estimación, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento
del periodo; el supervisor dentro de los siguientes cinco días de haberlo
recibido, deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier
diferencia con el contratista. Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
La documentación que el Contratista deberá adjuntar a su requerimiento de
pago inicial o Anticipo será la siguiente: a. Fianza de Anticipo, b. Fianza de
Cumplimiento, c. Carta de Solicitud del Anticipo firmada y sellada por el
Contratista, d. Cronograma de Inversión del Anticipo, e. Factura Contable
debidamente timbrada por el porcentaje correspondiente que señala la Ley
del Timbre de Ingeniería, f. Fotocopia de la primera y ultima hoja del libro de
bitácora autorizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
Para la solicitud de pagos posteriores al anticipo deberá adjuntar lo
siguiente: a. Carta de Solicitud por parte del Contratista del porcentaje de
avance físico ejecutado a la fecha, b. Cuadro de Estimación, c. Factura
Contable, d. Timbres de Ingeniería Civil equivalentes al monto de la factura
y de acuerdo al porcentaje indicado en la ley del timbre, e. Fotocopia de las
hojas del libro de bitácora donde conste el avance físico del proyecto.
5.2 Se harán pagos hasta el 80% del monto contractual y del 20% restante
contra entrega del 100% de la culminación y verificación del avance físico y
financiero, luego de haberse levantado el acta de recepción final y
liquidación por parte del Contratista y la Comisión que para el efecto
nombre ZOLIC observando lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
5.3 Los pagos se harán en Quetzales, moneda nacional, salvo que por
naturaleza de la contratación el contrato estipule otra moneda. Artículo 32
de la Ley de Contrataciones del Estado.
6. PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,
CUANDO ESTE SE CONCEDA
Previamente al recibo de cualquier cantidad en concepto de anticipo, el
contratista deberá constituir, a favor de la entidad contratante, la garantía
por el monto del 100 % del mismo, a que se refiere el artículo 66 de Ley de
Contrataciones del Estado.
Se otorgará un anticipo del 20% del valor del contrato y el contratista
amortizará el mismo mediante la deducción que se le haga en cada pago,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada
estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin
incluir el monto de la estimación.
Si el Contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los
términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el
anticipo recibido, a favor del Estado o reintegrará el anticipo.
La cantidad que se otorgue por concepto de anticipo deberá quedar
totalmente amortizada por el contratista al finalizarse la obra.
7. LUGAR, DIRECCIÓN EXACTA, FECHA Y HORA EN QUE SE
EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE
PLICAS
Lugar:
OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y
COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC-
Dirección:
13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 6to. Nivel, Oficina 603, Ciudad de
Guatemala.
Fecha y Hora de la Presentación de Ofertas:
La recepción de ofertas se llevará a cabo en Oficinas en la Ciudad Capital
de Zolic en 13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 6to. Nivel, Oficina 603,
el día Lunes 11 de Marzo de 2013, a las 16:00 horas. Pasados 30 minutos
de la hora fijada no se recibirá ninguna oferta. Sólo se recibirá una oferta (1
original y 2 copias) por proveedor de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.
Se debe presentar una oferta y dos copias en sobre sellado y rotulado de la
siguiente manera:
Etiqueta Oferta Original Etiqueta Copia 1 de Oferta
Etiqueta Copia 2 de Oferta
8. DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR
MOROSO DEL ESTADO NI DE LAS ENTIDADES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
Presentación de la Declaración Jurada en la que hace constar que el
Contratista no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se
refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.
9. COMPROMISO FORMAL DE QUE EN CASO DE ADJUDICÁRSELE LA
NEGOCIACIÓN, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
ACREDITARÁ HABER EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE DE
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
El Contratista, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la
suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente
de la fianza de cumplimiento, en base a lo establecido en el Artículo 65 de
la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 26 del Reglamento de la
misma Ley.
10. INDICACIÓN DE LA FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS POR RENGLÓN
11. CRITERIOS QUE DEBERÁN SEGUIR LA JUNTA DE LICITACION PARA
CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS
La “COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA” abrirá en acto público las
ofertas.
Cada oferente podrá presentar una única oferta.
La “COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA” dará a conocer el
“PRECIO TECHO” establecido por ZOLIC antes de la apertura de ofertas;
anunciará los nombres de los oferentes y el monto total de cada oferta esto
se hará en forma pública, posteriormente y en privado se analizaran las
ofertas respectivas realizando el criterio de calificación de ofertas que más
favorezca a ZOLIC en cuanto a calidad, precio, tiempo, características y
demás condiciones fijadas en la presentes bases y en un plazo no mayor de
tres días se hará la adjudicación del proyecto utilizando para el caso el
siguiente procedimiento:
1) Se desecharán las ofertas que no cumplan con la documentación
relacionada en las presentes bases de Licitación.
2) La integración del precio Oficial se realizará de acuerdo al artículo 29
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Procedimiento para calificación de Oferta: Evaluación de Ofertas: Se aplicará a
los criterios establecidos en los Artículos 28 y 29 de la Ley de Contrataciones del
Estado. La secuencia de la calificación se hará siguiendo el orden establecido en
la tabla siguiente y para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se
establece la siguiente ponderación:
Costo Ofertado:
Al oferente que después de cumplir con todos los requisitos y que tenga el menor
costo ofertado, se le otorgarán los 40 puntos. Al resto de los oferentes se les
calculará en forma inversamente proporcional al precio más bajo, utilizando la
siguiente fórmula:
Puntaje = (precio más bajo/precio oferente) X 40
Experiencia en Obras:
El oferente presentará listado con información general y descripción de las
características del trabajo realizado, sobre al menos cinco (5) proyectos de este
tipo que haya desarrollado indicando los montos y años de ejecución de los
mismos. La información incluida en el referido listado deberá contener como
mínimo; número de contrato, valor del contrato, descripción del proyecto
ejecutado, fecha de inicio y finalización de los trabajos, empresa o entidad
contratante, nombre y contacto de la persona responsable de la entidad
contratante. La empresa debe tener como mínimo 10 años de experiencia laboral
en ejecución de proyectos de carreteras ú obra civil.
La Junta de Licitación requerirá la documentación que considere necesaria para
verificar la información en el referido listado.
Se le otorgarán los 15 puntos al oferente que presente la información completa
solicitada.
PARÁMETRO PONDERACIÓN
Costo Ofertado: 40 Puntos
Experiencia en Obras: 15 Puntos
Tiempo de Entrega: 20 Puntos
Maquinaria y Equipo: 15 Puntos
Experiencia del Supervisor Residente: 10 Puntos
Total 100 Puntos
Tiempo de Entrega:
Al oferente que después de cumplir con todos los requisitos y ofrezca el menor
tiempo de entrega se le otorgarán los 20 puntos. Al resto de los oferentes se les
calculará en forma inversamente proporcional al tiempo más bajo, utilizando la
siguiente fórmula:
Puntaje = (tiempo más bajo / tiempo del oferente) X 15
Maquinaria y Equipo:
El oferente deberá presentar una certificación de Propiedad o Declaración Jurada
donde conste la propiedad de la maquinaria a utilizar para la ejecución de los
trabajos. Se le otorgarán los 15 puntos al oferente que cumpla con presentar lo
solicitado, en las bases, especialmente lo relacionado a la propiedad de la Planta
de concreto hidráulico y la Perfiladora del Pavimento.
Experiencia del Supervisor Residente:
El oferente deberá presentar constancia de colegiado activo del Ingeniero Civil,
que se empleará como supervisor del proyecto, debiendo el mismo, contar como
mínimo con cinco (5) años de colegiado activo y con experiencia profesional en
ejecución de Proyectos de Obra Civil o de Mantenimiento de Carreteras. Se debe
adjuntar el Currículum Vitae donde conste esa experiencia y se le otorgaran los 15
puntos a la empresa que presente el supervisor con el mayor número de obras
supervisadas de este tipo. A los demás se les calificará de acuerdo al criterio que
determine la Junta de Licitación.
“ZOLIC” podrá dejar sin efecto la recomendación realizada por “LA JUNTA” en
cualquier fase en que se encuentre, antes de la suscripción del contrato
respectivo, cuando por cualquier circunstancia ZOLIC emita resolución en la cual
conste que prescinde del proyecto o bien del contratista, sin que esto de derecho a
el “CONTRATISTA” a reclamo alguno ni devengue responsabilidad para ZOLIC.
La “JUNTA DE LICITACION” procederá a la adjudicación dentro del plazo de cinco
días contados a partir del día señalado para la recepción de ofertas.
12. REQUISITOS FUNDAMENTALES
Se consideran requisitos fundamentales de la presente Licitación los siguientes
documentos:
a) Oferta con firma legalizada del oferente o su representante legal y
con sello de la empresa.
b) Cuadro de Integración de Precios Unitarios.
c) Declaración jurada en acta notarial, en original, de que el
oferente no es deudor moroso del Estado, ni de sus entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.
d) Fianza de Sostenimiento de Oferta, la cual debe ser del 5% del
monto total de la oferta.
e) Fotocopia Autenticada de los Estados Financieros (Estado de
Resultados y Balance General) del último año presentado, donde
consta la certificación por Contador Público y Auditor presentados
con la liquidación del Impuesto Sobre la Renta ISR y correspondiente
al último período fiscal vencido.
f) Fotocopia legalizada de la declaración y pago del Impuesto al Valor
Agregado, IVA, correspondiente al último periodo vencido (mensual o
trimestral según corresponda).
g) Fotocopia legalizada de la declaración y pago mensual, trimestral y
anual del Impuesto Sobre la Renta ISR, correspondiente al último
período fiscal vencido.
h) Fotocopia del Recibo pagado de Cuotas de Patronos y de
Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del
último periodo laborado.
i) Declaración jurada en acta notarial en la cual consta que posee el
equipo necesario para ejecutar los renglones de trabajo establecidos
y que la maquinaria es de su propiedad.
j) Constancia de visita de campo, misma que se llevará a cabo entre
los días Lunes 11 al Viernes 15 del mes de Febrero del año 2013, en
horario de 7:00 a 12:00 o de 14:00 a 17:00 horas. Dicha constancia
la entregará el Departamento de Ingeniería el día de la visita de
campo. Dicha constancia se entregará en el Departamento de
Ingeniería (segundo piso del Edificio Administrativo, a un costado de
la plaza administrativa, Sector Central, km. 293.5, ruta CA-9 Norte,
Santo Tomás de Castilla.) en la hora indicada, debiendo proporcionar
los datos de la empresa a la cual representan, una constancia de
colegiado activo vigente y carta firmada y sellada por el contratista
mediante la cual autoriza la representación de él en la visita de
campo.
13. MODELO DE OFERTA
PRECIO TOTAL (CON IVA):
ZOLIC
(nombres y apellidos del presentado)______________________________-
_______________________
De _______ años, (profesión u oficio), cédula de vecindad número de orden____
registro_______extendida por el Alcalde Municipal de___________________ o
Documento Personal de Identificación número_______________, con domicilio en
(Municipio, Departamento) señalando para recibir notificaciones la oficina situada
en:_______________________________________________________________
_________ (Dirección y Teléfono) del Departamento; comparezco en
representación de la empresa mercantil: (Nombre completo Oferente) con oficinas
centrales en: (Municipio, Departamento). Enterado de las Bases de Licitación de
ZOLIC para la ejecución del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y
QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA, DENTRO
DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SANTO TOMAS DE CASTILLA –ZOLIC-, por éste medio y en nombre propio y de
mi representada vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con las presentes
Bases. En cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas hago
constar que:
a) Nos sujetamos a las leyes aplicables a la presente Licitación.
b) Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones de
las presentes Bases de Licitación, dentro de las cuales están
contenidas las Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones
Especiales y Planos de Ubicación del Proyecto según documento
con firma legalizada por Notario, que se adjunta.
c) Los precios que ofrecemos no son variables y están calculados de
conformidad a precios de mercado, tomando en cuenta las
disposiciones estipuladas en las presentes Bases, si se comprueba
que existe un incremento a los establecidos en el mercado local
ZOLIC, podrá hacer que se ajusten en el contrato respectivo que
para el efecto se suscriba por las partes.
La presente oferta consta de los siguientes documentos:
1. Oferta con firma legalizada y cuadro Anexo con las cantidades de
trabajo dadas por ZOLIC y los precios unitarios expresados en
Quetzales con dos decimales de todos los Renglones de Trabajo.
2. Cuadros conteniendo la integración del precio unitario de cada uno
de los renglones de trabajo que componen el “PROYECTO”; de
acuerdo al formato que se incluye en las Especificaciones técnicas
de ZOLIC.
3. Constancia vigente (2012) de estar inscrito en el Registro de
Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda en la que se indique las especialidades para las que está
precalificada la empresa oferente, así como demostrar la capacidad
económica para la realización de la presente Licitación. No se
aceptará precalificación en trámite.
4. La empresa oferente dentro del Registro de Precalificados del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, deberá
tener las 3 especialidades siguientes:
6. Pavimentos
24.14 Pavimento Rígido
24.15 Pavimento Flexible y
24.56 Pavimentación de Calles
Y una Capacidad Económica “K” (15,000,000.00).Referencia: Artículo
46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
5. Curriculum Vitae y Constancia de Colegiado activo del Colegio de
Ingenieros de Guatemala, del Ingeniero propuesto para
Superintendente ó Supervisor del Proyecto.
6. Declaración jurada que el Contratista empleará a un Ingeniero Civil
Colegiado Activo, como Superintendente ó Supervisor del Proyecto.
7. Declaración jurada del Ingeniero Civil, colegiado activo propuesto
como Superintendente, que prestará sus servicios durante la
ejecución del Proyecto.
8. Listado de maquinaria, vehículos, equipo, equipo de oficina a utilizar
en el “PROYECTO”. ZOLIC podrá en cualquier momento verificar la
existencia del contenido de ese listado. Además “EL OFERENTE”
deberá tener un (1) teléfono de oficina y un (1) teléfono celular con
señal en todo el proyecto, utilizado por el Superintendente o
Supervisor.
9. “EL OFERENTE” debe incluir Declaración Jurada contenida en una
sola Acta Notarial, en la que haga constar que:
Acepta y está de acuerdo con todas las disposiciones
establecidas en las presentes Bases de Licitación, así como el
procedimiento de adjudicación a ser utilizado.
Que Leyó en su totalidad, está de acuerdo y utilizó para
integrar sus precios de oferta las Especificaciones
Generales y Técnicas, las cuales están disponibles en el portal
de Guatecompras.
No es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que
se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.
No está comprendido en ninguno de los casos a los que se
refieren los artículos 26 y 80 de la Ley de Contrataciones del
Estado (decreto 57-92).
Se obliga a mantener en el proyecto los vehículos y el equipo
mínimo estipulado para el desarrollo del proyecto.
Los documentos y la información presentada son verdaderos y
que podrán ser verificados por ZOLIC, en cualquier momento.
Caso contrario se descalificara la adjudicación.
10. Fotocopia legalizada de los siguientes documentos:
Si el “OFERENTE” es una persona individual, deberá presentar
fotocopia legalizada de:
a) Cédula de Vecindad (completa) o Documento Personal de
Identificación
b) Patente de Comercio de la Empresa.
c) Carné de Identificación Tributaria
d) Constancia del Registro Tributario Unificado a la fecha.
Si el “OFERENTE” es una persona jurídica, deberá presentar
fotocopia legalizada de los documentos siguientes:
a) De la Representación legal del oferente o del Mandato
correspondiente.
b) De la escritura constitutiva de la Sociedad.
c) De la patente de Empresa y de Sociedad.
d) De la cédula de vecindad del Representante Legal, o DPI.
e) Constancia del Registro Tributario Unificado a la fecha.
f) Constancia de estar inscrito en Guatecompras, a la fecha.
Todos los documentos citados anteriormente deberán ser presentados en el orden
descrito en el Modelo de Oferta, con su título respectivo para identificarlos
fácilmente, foliados y firmados por el Contratista y por el Representante Legal,
redactados en español, sin borraduras, tachones ni adiciones. La primera hoja de
la oferta deberá ser el índice de la misma, de no presentar la documentación en el
orden indicado en el modelo de oferta así como la falta de uno o varios literales
será motivo de descalificación de la oferta.
En el caso que se nos adjudique la Contratación:
a) Aportaremos todo el equipo, maquinaria, herramientas, descritos en
el listado a que se hace referencia en el numeral y demás elementos
necesarios para la ejecución del “PROYECTO”, así como la mano de
obra necesaria para la construcción del mismo.
b) Principiaremos los trabajos el día estipulado en el contrato.
c) Otorgaremos las garantías a que se refiere la Ley de Contrataciones
del Estado: Garantía de Anticipo, de Cumplimiento, de Conservación
de Obra o Calidad, de Saldo Deudores, de conformidad con lo
requerido en las Bases de Licitación.
d) Aceptamos que “ZOLIC” nos otorgue un pago equivalente al 20% del
monto del contrato en concepto de anticipo.
e) Aceptamos que el pago de los trabajos efectuados y recibidos de
conformidad con el contrato, se verifique por avance físico y
financiero de acuerdo al libro de bitácora que para el efecto se lleve
en la ejecución de la obra, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas.
f) Nos obligamos a presentar constancia de inscripción en el IGSS y
copia de la última constancia de pago en el listado de documentos.
g) Nos obligamos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse
relacionada con la interpretación, cumplimiento, cancelación y
efectos del Contrato correspondiente a éste Proyecto, o cualquiera
de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por la
vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la
cuestión o cuestiones a dilucidarse serán sometidas a la jurisdicción
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
h) Nos obligamos a presentar la constancia de precalificado y
especialidades del proyecto ofertado, a la comisión receptora y
calificadora.
i) Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Técnicas de
ZOLIC, las Bases de Licitación, las Disposiciones Especiales y
estamos familiarizados con los trabajos a realizar.
j) De acuerdo con el cuadro adjunto de Cantidades Estimadas, Precios
Unitarios y Precios Totales en Quetzales con dos decimales, hemos
calculado y ofrecemos nuestros servicios por la suma total de:
_______________________________________________________
(ESCRITO EN LETRAS, CON IVA)
_______________________________________________________
(ESCRITO EN NUMEROS, CON IVA)
______________________
Firma Del Oferente.
13. PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO (XX) DOS MIL TRECE (XX-
2013). En el municipio de Puerto Barrios, ubicados en la Aldea de Santo
Tomás de Castilla, en el kilometro 293.5, del departamento de Izabal, el
(FECHA DEL CONTRATO), NOSOTROS: por una parte, el señor (nombre,
datos de identificación y acreditación del Gerente General de ZOLIC); y por
la otra parte comparece el señor (NOMBRE , edad, ESTADO CIVIL,
guatemalteco, OFICIO O PROFESION, quien se identifica con la cédula de
vecindad número de orden (CITAR NUMERO DE ORDEN Ejemplo: A-1)
guion uno y (citar número de Registro, extendida por el alcalde municipal de
CITAR EL MUNICIPIO, del departamento de (CITAR DEPARTAMENTO).-
acreditar representación legal en su caso- Ambos otorgantes manifestamos
hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos
de identificación personales consignados, y que la representación que se
ejercita es suficiente de conformidad con la ley a nuestro juicio para la
celebración del presente contrato. Toda la documentación se tuvo a la vista
y en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden nos denominaremos ZOLIC
y EL CONTRATISTA, convenimos en suscribir CONTRATO DE OBRA
conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente
contrato se suscribe con fundamento en los artículos 1, 17,33, 49 y 80 de la
Ley de Contrataciones del Estado, articulo 21 literal m) de la Ley Orgánica
de Zolic, y otros datos que SE REFIEREN AL ACUERDO, NUMERO Y
OTROS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO). SEGUNDA:
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y
QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,
DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y
COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –ZOLIC-. TERCERA:
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y VALOR DEL CONTRATO: ZOLIC
pagará al CONTRATISTA, por los servicios que preste la cantidad de (
VALOR DEL CONTRATO), con cargo al renglón (RENGLON
PRESUPUESTARIO AL QUE SE ASIGNA EL PAGO), del presupuesto
autorizado a Zona Libre, en virtud de lo anterior el contratista se obliga a: -
detalle de la obra a realizar-. CUARTA: FORMA DE PAGO: ZOLIC, pagará
al CONTRATISTA: la cantidad de (Q. valor del contrato y sus modalidades),
contra la PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, de la
siguiente forma: a) Anticipo: de acuerdo con lo indicado en el numeral 6
(PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,
CUANDO ESTE SE CONCEDA) de las bases de licitación, asimismo se
deberá indicar que para entregar el anticipo se debe presentar por parte del
contratista el plan de inversión del anticipo, cronograma de ejecución del
proyecto, factura contable con los timbres de ley respectivos, fianza de
anticipo por el cien por ciento del valor total del anticipo, y fianza de
cumplimiento de contrato por el veinte por ciento del valor total del contrato
y la bitácora del proyecto autorizada por la Contraloría General de Cuentas.
b) el resto de acuerdo con lo indicado en el numeral 5. Denominado
FORMA DE PAGO DE LA OBRA, de las Bases de Licitación. Por cada
pago realizado, deberá extender la factura correspondiente, así como la
solicitud y cuadro de estimación del periodo, los cuales deberán ser
autorizados por el supervisor nombrado por ZOLIC. QUINTA: PLAZO: el
presente contrato tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendario. SEXTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: El Contratista
deberá ejecutar los trabajos en el proyecto conforme las especificaciones
generales y técnicas de ZOLIC y tal como consta en la oferta presentada y
deberá ejecutar los renglones de trabajo asignados al proyecto durante el
periodo contractual. SEPTIMA: INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS POR RENGLONES DE TRABAJO: (Expresados
tanto en números como en letras). OCTAVA: TERMINACIÓN DEL
CONTRATO: ZOLIC sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por
terminada unilateralmente el presente contrato o por las causas siguientes:
a) por vencimiento del plazo, b) por caso fortuito o causa de fuerza mayor
debidamente comprobado, c) en el caso de evidente negligencia profesional
en la prestación de los servicios contratados o negativa infundada de
cumplir con sus obligaciones, d) por rescisión acordada entre las partes, e)
por incumplimiento de las obligaciones contractuales, NOVENA:
PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA tiene prohibido ceder los derechos
provenientes del presente contrato, así como proporcionar información a
terceros sobre asuntos que son de su conocimiento o de los servicios que
presta, no puede tampoco, hacerse sustituir temporalmente por otra
persona, sin previo aviso y autorización de Gerencia General, bajo pena de
nulidad del total de todo lo pactado. Retraso en la entrega: el retraso del
Contratista en la entrega de la obra y por causas imputables a él, se
sancionará con el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente al
cero punto cinco por millar (0.5‰) del valor del contrato. Las multas por
retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato
sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que
establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. DECIMA:
CONTROVERSIAS: expresamente aceptamos que toda controversia
relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de las
obligaciones contraídas por el medio del presente instrumento, que no
pueden ser resueltas directamente y de manera amistosa entre los
contratantes, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo Contencioso
administrativo, como lo determina la Ley de Contrataciones del Estado, el
CONTRATISTA señala como lugar para recibir notificaciones señala
(DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DECIMA PRIMERA:
DECLARACION JURADA: yo ( NOMBRE DEL CONTRATISTA), declaro
bajo juramento y bien enterado de las penas relativas al delito de perjurio,
no encontrarme comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en el
articulo ochenta de la ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA
SEGUNDA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: Los impuestos que se
mencionan en este contrato no excluyen del cumplimiento por parte del
Contratista de la obligación de efectuar cualquier otro pago de índole
tributario o de otra naturaleza que se establezca en las leyes de Guatemala.
DÉCIMA TERCERA: FIANZA y/o GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO: EL
CONTRATISTA se obliga a presentar a favor de ZOLIC: A) FIANZA DE
ANTICIPO: la que debe cubrir el cien por ciento del anticipo de conformidad
con el artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado. B) FIANZA DE
CUMPLIMIENTO: una fianza de cumplimiento de contrato equivalente al
veinte por ciento del valor total de este contrato, que garantizara el fiel
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tanto dicha fianza no
esté aceptada por ZOLIC, no podrá hacerse ningún pago al
CONTRATISTA. Esta fianza se hará efectiva por parte de ZOLIC en caso
de incumplimiento del Contratista de las obligaciones aquí contraídas. La
fianza deberá mantenerse vigente hasta que ZOLIC extienda finiquito o acta
de recepción del proyecto. C) FIANZA DE CONSERVACION O CALIDAD
DE FUNCIONAMIENTO: Como requisito previo para la recepción de la obra
por parte de ZOLIC, el contratista deberá presentar esta fianza, que cubrirá
el valor de las reparaciones, de las fallas o desperfectos que a él le sean
imputables, que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de
dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra, será
por equivalente al quince por ciento del valor original del contrato. D)
FIANZA DE SALDOS DEUDORES: por un valor del cinco por ciento del
valor del contrato. DECIMA CUARTA CAUSAS DE FUERZA MAYOR:
Cuando las facultades de ZOLIC o del contratista para cumplir debidamente
con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicas,
interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones fuera o
circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control
de las partes afectadas como: incendios, rayos, epidemias, tormentas,
explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje,
rebeliones, deslaves, terremoto, erupciones volcánicas, inundaciones,
acciones hostiles, maremotos, será considerado como un caso de fuerza
mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como la indicada
anteriormente, está obligada a: a) Informar a la otra parte, por el medio más
expedito posible sobre las circunstancias y el impacto ocasionado, en el
plazo máximo de cinco días calendario, b) Tomar todas las precauciones
posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados, c)
Solicitar si procediere prórroga del plazo del contrato, cumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones Estado, dentro de
los diez días de acaecido el hecho,. En caso de desacuerdo entre ZOLIC y
el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las
condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito
descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo
establecido en la clausula séptima. DECIMA QUINTA: INSPECCION,
RECEPCION Y/O FINIQUITO: a) El contratista permitirá en cualquier
momento el control, seguimiento y evaluación física administrativa y
financiera que para el efecto practique el contratante, para el efecto el
constructor mantendrá en el lugar del proyecto una bitácora autorizada por
la Contraloría de Cuentas de la Nación, en donde hará constar el avance
físico y otros aspectos relevantes en la ejecución de la misma, b) Deberá
dar aviso al contratante por escrito cuando los trabajos estén totalmente
concluidos quien hará la supervisión final dentro de los quince días hábiles
a partir de la fecha de recepción del aviso, a fin de que el contratante pueda
liquidar la obra, c) El contratante juntamente con la comisión que hará la
recepción de la obra levantarán el acta correspondiente, que servirá al
contratista como finiquito, d) Hacer entrega al contratante del libro de
bitácora en el momento de efectuar el acta de recepción de la obra.
DECIMA SEXTA: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como
las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-
73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco
las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad
afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema Guatecompras.
ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: en las calidades con que actúan, los
comparecientes manifestamos estar conformes con todas y cada una de las
cláusulas del presente contrato administrativo, el cual es leído íntegramente
y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo
aceptamos, ratificamos y firmamos en (No. De hojas) hojas de papel con
membrete de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de
Castilla” (ZOLIC) impresas en su anverso únicamente.
ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMAS.
14. ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS, Y DISPOSICIONES
ESPECIALES
ESPECIFICACIONES GENERALES
Zolic está en una faja paralela al muelle de Santo Tomás de Castilla, en la
Bahía de Amatique a 15° 41’ 45” de latitud norte y 88° 37’ 15” de longitud
oeste.
MACROLOCALIZACIÓN
Zolic está ubicada en el litoral Atlántico de Guatemala, inmediata al Puerto
Santo Tomás de Castilla, a siete kilómetros de Puerto Barrios, cabecera
departamental de Izabal y a trescientos kilómetros de la Ciudad de
Guatemala, capital de la República, con comunicación por carretera
asfaltada (Ruta CA-9 Norte) de doble vía y servicio aéreo, siendo el tiempo
promedio de viaje por carretera de cuatro horas.
MICROLOCALIZACIÓN
El área en donde se deberá llevar a cabo el proyecto es específicamente
sobre la 4ª. CALLE Y 5ª. CALLE , 2ª. AVENIDA Y 5ª. AVENIDA DENTRO
DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO -
ZOLIC- dentro de las instalaciones de la Zona libre de Industria y Comercio,
a continuación se presenta un cuadro con las características actuales de las
calles y un croquis de ubicación:
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el perfilado del pavimento existente en mal estado
sobre una superficie de 6,900.00 m² , nivelación de las calles y avenidas
perfiladas colocando para ello aproximadamente 250 m3 de mezcla
asfáltica en caliente y posterior a ello la colocación de una capa de
rodadura de concreto hidráulico de 4000 PSI de aproximadamente 1,400.00
m3, así como el respectivo corte de las juntas de dilatación, para que
finalmente se reconstruyan o mejoren las cajas y cabezales existente y los
bordillo de concreto de 0.40 * 0.15 metros
Objetivos del proyecto
Mejorar la circulación vehicular dentro del recinto portuaria, mejorando la
infraestructura existente.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de los trabajos se estiman cuarenta y cinco días calendario,
considerando que se debe tener un tiempo prudencial para el secado del concreto
hidráulico a instalar.
ESPECIFICACIONES TECNICA ESPECIALES:
ESPECIFIACIONES TECNICAS:
Se aplicarán las Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras y
puentes Septiembre de 2001, para la pavimentación de concreto hidráulico así
mismo se aplicarán las Especificaciones Especiales de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial Pavimentada, Sección 304 Bacheo en Carreteras
Pavimentadas, Perfilado del Pavimento Existente en mal Estado (0.10 m).
Perfilado de Pavimento Existente:
Para desarrollar esta actividad será necesaria una maquina fresadora del
pavimento, con la finalidad de dejar una superficie uniforme, permitiendo remover
la capa de asfalto dañada. Este renglón se efectuara con Maquinaria que pueda
cortas un espesor de hasta 0.10 m de espesor. El material será removido de las
instalaciones de Zolic en camiones de volteo bajo responsabilidad del contratista y
depositadas donde se indique.
Medida: El pago se hará mediante la cuantificación del área a ser perfilado
medido en metros cuadrados.
Concreto Asfáltico en labores de bacheo:
Dentro de las instalaciones del recinto Fiscal, se cuenta con algunos puntos de la
estructura del pavimento que presenta problemas en la capa de rodadura, debido
a la fatiga de los materiales o por saturación del suelo que soporta la estructura
existente. Para proporcionar estabilidad y seguridad en el tránsito interno es
conveniente la reparación de los puntos que presentan problemas de erosión para
lo cual es necesario emprender las siguientes tareas:
Saneo o Excavación:
Esta actividad consiste en la excavación y remoción de todo aquel material
inadecuado, que le de inestabilidad a la estructura, manifestado por agrietamiento
severo o por agujeros superficiales, hundimientos.
Aplicación de Liga:
Esta actividad debe aplicarse sobre la base, la que deberá encontrarse limpia,
libre de material suelto y polvo, para lo cual deben usarse medios mecánicos y
aire a presión, previo a la colocación de la mezcla asfáltica. El punto de riego debe
ser entre 0.08 a 0.15 galones por metro cuadrado en capa uniforme.
La Mezcla asfáltica en Caliente debe cumplir con lo establecido en la sección 303
del manual de Especificaciones Especiales de la Unidad Ejecutora de
Conservación vial
Medida: El pago se debe hacer mediante la cuantificación de los metros cúbicos
de mezcla asfáltica colocados, para lo cual se medirá el ancho, largo y espesor de
cada punto objeto de reparación.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI.
Cosiste en la construcción de pavimento de concreto de cemento Portland, con
espesor de 0.20 m. se construirá luego de haber removido la capa de asfalto que
presente problemas estructurales mediante el perfilado.
El tramo a pavimentar en concreto hidráulico está comprendido en las calles de la
2ª. Y 5ª. Avenida como también la 4ª. Y 5ª. Calle , siendo una longitud de 750.00
metros lineales por 10.00 de ancho. El sistema de pavimentación es en el sistema
de losas cortas, que comprende anchos de 1.80 x 1.80 con juntas sin barras de
transferencia. El concreto será con una resistencia de 4,000 PSI de resistencia a
la compresión.
Equipo: El equipo a ser utilizado deberá reunir las características necesarias para
que el producto resulte homogéneo y con las condiciones de calidad requeridas.
Todos los procedimientos deben ser aprobados por la supervisión nombrada.
La producción deberá realizarse en planta que permita la dosificación exacta de
los diferentes materiales que conforman la mezcla, tales como Agregados,
Cemento, Agua, y aditivos de ser necesarios. La cantidad de cada tipo materiales
deberá ser determinado en peso. La transportación del concreto deberá ser
provisto de un equipo mecánico que permita la homogenización del producto así
como de una distribución en el área de destino de una forma más eficiente en la
descarga.
Las especificaciones de este renglón están basadas en las especificaciones
Generales para la construcción de Carreteras y Puentes (Libro Azul) de la
dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, en la sección 501.
Medida: La forma de pago debe hacerse por el número de metros lineales de
concreto hidráulico colocados en el proyecto.
Cajas y Cabezales para Alcantarillas de Concreto ciclópeo:
Este renglón consiste en la reparación de las paredes de las cajas existentes en el
área a ser pavimentada. Se reconstruirán los brocales de las cajas que se
encuentran ubicadas como tragantes, ajustando la altura a la nueva rasante de la
pavimentación, y se construirán e instalaran las tapaderas en concreto reforzado.
Medida: el pago se realizará por unidad de caja reparada.
Bordillos:
Se construirán estructuras laterales de protección en concreto Simple, necesarios
a ambos lados de la calle, con el objeto de definir el cause de las aguas pluviales,
que permitan la evacuación eficiente de las mismas.
El renglón consiste en la producción, transporte y suministro y colocación de
estructuras de bordillos con dimensiones de o.40 x 0.15 m. El concreto será clase
17.5 Mpa ( 2,500 psi a la compresión)
Medida: la forma de pago será por el número de metros lineales construidos, con
las dimensiones antes especificadas.
ANEXOS
Las cantidades a ofertar son las siguientes:
RENGLON
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Perfilado de pavimento
existente en mal estado (0.05
a 0.10 m de espesor)
M2
6,900.00
2
Colocación de nueva carpeta
de concreto asfáltico en
labores de bacheo
M3
250.00
3
Pavimento de Concreto
Hidráulico 4000 psi
M3
1,400.00
4
Cajas y Cabezales para
Alcantarillas de concreto
ciclópeo
U
35.00
5
Corte de concreto para
juntas de dilatación
ML
6,700.00
6
Bordillo de concreto de 0.40 *
0.15”
ML
400.00
MODELO DE INTEGRACION DE PRECIOS
OFERENTE :
RENGLON:
PROYECTO:
RENDIMIENTO:
DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS POR RENGLON
CANTIDAD MANTERIALES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO
COSTO DIRECTO
MAQUINARIA
INDIRECTOS
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
COSTO UNITARIO