intranet.cosapi.com.pe€¦ · Web view · 2017-09-19Para trabajos en altura se utilizaran...

GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES

Bases del Concurso Código: PG-AC-05-F3 Revisión: 4 Página: 1 de 102

CONDICIONES GENERALES DE LAS BASES DEL CONCURSO

(NOMBRE DEL PROYECTO)CR: 3052 Subcontrato N°: [*]Fecha : -------- Rev Nº: ---

SUB-CONTRATO :(NOMBRE DE LA OBRA)

ESPECIALIDAD :----------

Elaborado por -----Revisado por -----Aprobado por -----

Lineamientos Generales de las Bases del Concurso (NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 1 de 102

“NOMBRE DE LA OBRA”



SECCION I: ASPECTOS GENERALES31. INTRODUCCIÓN 32. DEFINICIONES 33. OBJETO DEL CONCURSO 44. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 45. NOTIFICACIONES 56. SUBSANACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES 5

SECCION II: DE LOS POSTORES 51. REQUISITO PARA SER POSTOR 5

SECCION III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 51. DERECHO DE PARTICIPACIÓN 52. PRÓRROGAS DEL PROCESO63. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO 64. DECLARACIÓN DE “DESIERTO” 6

SECCION IV: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 61. CONVOCATORIA 62. INSPECCIÓN Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO 63. FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 74. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 75. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PROCESO DE ADJUDICACIÓN 96. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SUBCONTRATO 97. FIRMA DE LA ORDEN DE SUBCONTRATO 9

SECCION V: EJECUCION CONTRACTUAL 91. VIGENCIA / PLAZO DE LA ACTIVIDAD LICITADA 92. CONDICIONES MÍNIMAS PARA INGRESAR A CAMPO 103. SEGUROS Y NORMATIVA LABORAL 10

SECCION VI: ANEXOS 11


Pág. 2 de 102



SECCION I: ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

Cosapi es adjudicataria del Proyecto “[*]” (en adelante EL PROYECTO), contratada por [*], en lo sucesivo LA ENTIDAD o CLIENTE, para lo cual con fecha [*] han suscrito el correspondiente Contrato N° [*] en adelante el Contrato Principal según el sistema de contratación a [*]

El presente documento tiene el propósito de invitar a las compañías especializadas en el rubro de construcción en adelante el (los) Postores para el desarrollo de [DESCRIBIR EL OBJETO DEL SUBCONTRATO].

2. DEFINICIONES

En las siguientes Bases y para efectos del presente Concurso Privado, los términos cuyas primeras letras estén consignadas en mayúsculas, tendrán el significado siguiente:

Actividad Licitada : Servicios, Obra o Suministro de bienes requeridos objeto del presente proceso.

Alcances Técnicos : Es el documento que contiene los requisitos básicos que debe, cumplir el Postor Ganador como parte de la ejecución de la Actividad Licitada.

Buena Pro : Es el acto formal de adjudicación que será concedida a favor del Postor Ganador como resultado del Concurso Privado.

Cronograma : Es el programa aplicable al Concurso Privado el mismo que, como parte de las Bases, podrá ser ajustado por COSAPI según lo considere pertinente, debiendo en cualquiera de los supuestos, comunicar el alcance de las modificaciones a los Postores.

Día/Días Calendario : Son los días comprendidos entre el Lunes y el Domingo. Día/Días Hábiles : Son los días calendario diferentes a Sábado, Domingo o cualquier

feriado oficial declarado como tal para la cuidad de Lima, incluyendo los días en los cuales los bancos en esta ciudad no tengan la obligación de estar abiertos al público. Los feriados de medio día se considerarán días feriados para estos fines.

Leyes Aplicables : Significa todas las normas peruanas de cualquier rango o nivel, emitidas por cualquier autoridad, que resulten aplicables al presente Concurso, al Subcontrato, a los Postores y/o a COSAPI, sin limitación de ningún tipo incluyendo, pero no limitándose, a las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, entre otras.

Postor(es): Es la persona natural o jurídica o consorcios u otra forma de asociación que haya sido invitada por COSAPI y que cumpla con presentar oportunamente sus respectivas Propuestas Técnicas y Económica cumpliendo con todas las formalidades y condiciones exigidas en las Bases.

Postor Ganador : Es el Postor que, en mérito a la obtención más alta del puntaje conferido en la evaluación de las Propuestas Económica y Técnica, resulte adjudicatario de la Buena Pro. El Postor Ganador deberá cumplir con las obligaciones previstas en el Subcontrato.

Representante(s) : Es (son) el (los) apoderado (s) debidamente acreditado(s) por el Postor con facultades suficientes de acuerdo con las Leyes Aplicables para intervenir en el


Pág. 3 de 102



Concurso y realizar todo tipo de actos y declaraciones, así como celebrar todo tipo de acuerdos, sin restricción alguna ni autorizaciones previas. El poder que acredite al (a los) Representante(s) deberá estar debidamente inscrito en los Registros Públicos y deberá mantenerse vigente durante todo el Concurso.

3. OBJETO DEL CONCURSO

El concurso tiene como propósito invitar a las compañías especializadas en el rubro de la construcción para “XXX” (OBJETO DEL SUBCONTRATO) y seleccionar al Postor Ganador a fin de adjudicar el derecho y la obligación de ejecutar la Actividad Licitada. Las características específicas de la Actividad a ejecutarse se detallan el los Alcances Técnicos (Anexo “XXX” de las presentes Bases).El Postor Ganador deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables, a los preceptos técnicos y demás aspectos previstos en las Bases y, especialmente, a los criterios aplicables en los Alcances Técnicos; debiendo el Postor Ganador obtener, bajo cargo, cuenta y responsabilidad propia, todas las licencias, autorizaciones, permisos y, en general, aprobaciones que el permiten desarrollar sus actividades de conformidad con las Leyes Aplicables.

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

El siguiente Cronograma es de aplicación a todo el proceso del Concurso hasta el inicio de la Actividad Licitada materia de las presentes Bases.


Pág. 4 de 102

1.- Día de Mes del Año Invitación a formular Propuestas(disponibilidad de documentos)

2.- Día de Mes del Año Visita3.- Día de Mes del AñoHasta las … horas.

Último días para realizar consultas, aclaraciones u observaciones

4.- Día de Mes del AñoHasta las…horas

Ultimo día para absolver consultas, aclaraciones u observaciones

5.- Día de mes del AñoHasta las…horas

Ultimo día para la presentación de propuestas


Ultimo día para dar respuesta a las evaluaciones realizadas a las propuestas


Sustentación de Propuesta


Negociación Final


Adjudicación de la Buena Pro


Inicio de Ejecución de Actividad Licitada



Nota: sólo en el caso que alguna fecha no coincida con un día no hábil se ajustará al siguiente día hábil.

5. NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados dentro del presente proceso de selección se notificarán personalmente a la dirección o correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.

Es responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso y de la revisión de su correo electrónico.

6. SUBSANACIÓN , INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES

COSAPI, para cada concurso, nombrará un Comité de Adjudicación como entidad rectora del proceso y por tanto la única autorizada para interpretar las Bases. Dicho Comité tiene la facultad de disponer o solicitar cualquier aclaración de información o subsanación de deficiencias que considere apropiadas para las cuales deberá considerar un plazo de atención de acuerdo a su naturaleza.

El Comité de Adjudicación tiene la facultad de resolver cualquier asunto no considerado o que requiera aclaración en las Bases.

Todas las aclaraciones, subsanaciones, modificaciones de las Bases se efectuarán por medio de circulares, que serán comunicadas a los Postores según el caso, en primera instancia utilizando el correo electrónico y posteriormente remitiéndose vía facsímile o bajo cargo

SECCION II: DE LOS POSTORES

1. REQUISITO PARA SER POSTOR

Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, legalmente acreditadas como tales y que actúen conforme a Ley dentro del territorio nacional

Deben estar registrados en la base de datos de postores aptos por COSAPI. No debe estar reportado en ninguna central de riesgo, ni en la Cámara de Comercio de Lima,

para lo cual deberán adjuntar el reporte del último año y/o actualizado. Contar con experiencia o sustentar su capacidad para realizar actividades similares a las

Actividades Licitadas.

SECCION III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN


Pág. 5 de 102



1. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

Todo Postor que desee intervenir como participante en el presente proceso de selección, deberá apersonarse a la (indicar dirección), en horario de [XXX] horas, durante el plazo establecido en el calendario de las bases y en días hábiles. Aquí se Registrará como participante y se recabará las bases del concurso [indicar de qué manera se encuentra las Bases del Concurso, es decir en CD o Documento].2. PRÓRROGAS DEL PROCESO

COSAPI comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según sea el caso, por intermedio de su correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes en el concurso.

3. SUSPENSIÓN , EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO

COSAPI se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos establecidos en el Cronograma así como cancelarlo.

La decisión de suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante carta a todos los postores. En ningún caso, COSAPI, sus funcionarios o sus asesores asumirán responsabilidad alguna proveniente directa o indirectamente de ésta decisión sea de suspensión, extensión o cancelación.

4. DECLARACIÓN DE “DESIERTO”

El proceso de selección ó algún Ítem será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta.

En la eventualidad que el Concurso sea declarado desierto por cualquier causa o motivo, COSAPI podrá, a su discreción, (1) no realizar ningún nuevo concurso y adjudicar el Subcontrato en forma directa o (2) realizar un nuevo Concurso Privado por Invitación Directa.

SECCION IV: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. CONVOCATORIA

La Convocatoria se realizará a través de carta o vía e-mail a los posibles postores.

2. INSPECCIÓN Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO

Con la finalidad de que los postores tomen conocimiento de las condiciones del lugar y del entorno donde se ejecutará LA OBRA y estimen sus Instalaciones Temporales, se programará en el Cronograma de Concurso una visita de inspección del terreno donde se ejecutarán las obras. Deberán evaluarse las fuentes de abastecimiento de materiales y disponibilidad de mano de obra, las condiciones de seguridad, trabajo, tránsito y reglamentaciones (horario, control de ruidos, etc.) de la Municipalidad de (señalar el nombre del lugar donde se ejecutará el servicio). La


Pág. 6 de 102



presentación de la propuesta constituye una declaración tácita del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, como para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcta y en los plazos previstos.

La visita será previa comunicación escrita (48hr antes de la fecha prevista en el cronograma) a la siguiente dirección electrónica: (colocar el correo electrónico), indicando los datos de sus representantes. El día de la visita, los postores deberán traer todos los equipos de protección personal y su DNI o Pasaporte original.

3. FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Todas las consultas de los postores deberán plasmarse en el formato elaborado por Cosapi y deberán dirigirse por (indicar si es vía electrónica o carta) a la siguiente dirección (indicar).La absoluciones de sus consultas serán enviadas por (indicar la misma vía que fue enviada) en la fecha indicada en el Cronograma del Concurso. Habiendo comunicado las respuestas a todos los postores y teniendo claro las Bases de Concurso, los postores procederán a emitir sus propuestas

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en la fecha y hora señaladas de acuerdo al Cronograma del Concurso, en las oficinas de COSAPI S.A. y/o del Proyecto ubicadas [indicar dirección], en [indicar numero y letra la cantidad] sobres cerrados, identificados con el nombre del postor y dirigido a :

[*]Gerente de ProyectoCOSAPI S.A.Referencia: 2000-PT-CR2895-XXXObra: “(NOMBRE DE LA OBRA)”Proyecto: “(NOMBRE DEL PROYECTO)

Los postores deberán devolver, en sobre cerrado, todos los documentos y planos que le fueron entregados durante el proceso, debidamente firmados y sellados en todas sus hojas.

A. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA

(Indicar la cantidad) copias físicas (indicar cuánto original y cuánto copia) con sus respectivos CD en archivos PDF exactamente iguales a la propuesta y en versión editable.

Sobre Nº 1- Antecedentes del Postor

Nº Descripción1 Vigencia de Poderes del Representante Legal del SUBCONTRATISTA

emitido por SUNARP.2 Declaración jurada donde se manifieste haber leído, entendido y estar de


Pág. 7 de 102

mailto:[email protected]



acuerdo con el contenido de toda la documentación que forma parte de las Bases. (Formato 1)

3 Copia de la Constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Postores (Documento en físico y archivo digital escaneado). En virtud del art. 37° de la Ley de Contrataciones con el Estado. (De corresponder)

4 Carta de confidencialidad (Formato 2)5 Declaración jurada de inexistencia de vínculo familiar (Formato 3-A)

Declaración jurada de existencia de vínculo familiar (Formato 3-B)6 Declaración Jurada de la veracidad de los documentos. (Formato 4)7 Declaración Jurada que indique el régimen laboral del personal del

SUBCONTRATISTA en el que se desarrolla su actividad. (Formato 5)

Sobre Nº 2- Propuesta Técnica

La exigencia de estos documentos podrá variar según los requerimientos de cada obra y dependiendo de la naturaleza del proyecto.

Sobre Nº 3 –

Propuesta Económica


Pág. 8 de 102

Nº Descripción1 Experiencia del postor en proyectos de características similares, que hayan sido

ejecutadas en los últimos 10 años. Adjuntar la documentación correspondiente. (Formato 06)

2 Relación de obras civiles y servicios que deben ser suministrados por Cosapi.

3 Organigrama y Currículum Vitae de los profesionales clave propuestos. 4 Cronograma de Obra. Comprende la ingeniería, procura, construcción y cierre.

Formato Gantt detallado a nivel de partidas y el programa de ejecución de Obra (PERT-CPM).

5 Plan de trabajo en el que se describa de manera general la secuencia constructiva y los procedimientos para ejecutar el trabajo bajo este subcontrato.

Nº Descripción1 Carta Propuesta firmada por el representante legal. (Anexo IV).

2Propuesta económica acuerdo a bases detallando partidas para el costo directo total y gastos generales más utilidades e impuestos. Se adjunta lista referencial de partidas. (Formato 07),

3Análisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas que conforman el presupuesto, indicando rendimientos, cuadrillas, costo de insumos, etc.

4Análisis de Gastos Generales precisando los gastos fijos y variables. (Formato 8).

5Tarifas de Mano de Obra, Personal y Equipos para trabajos bajo modalidad de tiempo y material (Formato 9)

6 Cronograma Estimado de Pagos ( Formato 10)

7 Carta Propuesta firmada por el representante legal. (Anexo III).



Todos los documentos deben ser visados por el representante legal de la empresa. Toda información proporcionada por los postores tendrá el carácter de declaración jurada. Cualquier información falsa, inexacta o que induzca a error a COSAPI en beneficio del Postor, acerca de cualquier información proporcionada, dará lugar a la eliminación del postor en cualquier momento.

5. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PROCESO DE ADJUDICACIÓN

COSAPI se reserva el derecho de determinar los criterios de selección o de rechazar cualquier propuesta, por incompleta, irregular, por contener errores u omisiones, por razones técnicas o comerciales o que en términos generales se considere que no responde al sentido del presente concurso. En ningún caso, COSAPI sus funcionarios o sus asesores asumirán responsabilidad alguna proveniente o consecuencia directa o indirecta de cualquier decisión de descalificación.

Una vez culminada la etapa de evaluación de propuestas, se comunicará que postores han pasado a la siguiente etapa del concurso, la etapa de negociación la cual está conformada por: Negociación económica y la Negociación Contractual. Una vez culminada esta etapa de negociación, se procederá al otorgamiento de la Buena Proal Postor Ganador, quedando la validez del contrato sujeta a la emisión y notificación de la Orden de Subcontratación.Los postores no ganadores recibirán una comunicación por la misma vía.

6. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SUBCONTRATO

Considerando los acuerdos definidos, previos a la adjudicación, COSAPI emitirá la Orden de Subcontrato, la cual será notificado al domicilio y/o dirección electrónica que el Postor indique en la Carta Propuesta del Postor, y que será la misma que se consigne en las Condiciones Particulares del Contrato.

La referida Orden de Subcontrato será emitido por COSAPI, dentro de los siete días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación de la Buena Pro. La formación del contrato queda sujeta a la emisión y notificación que COSAPI realice de la Orden de Subcontrato, (que representa la aceptación de COSAPI) sin la cual no se entenderá que se ha formado el contrato.

7. FIRMA DE LA ORDEN DE SUBCONTRATO

El postor ganador se obliga a firmar la Orden de Subcontrato y todos los documentos que han dado origen a la misma en un plazo no mayor a los siete (07) días de emitida la Orden de


Pág. 9 de 102



Subcontrato, bajo apercibimiento de que COSAPI retenga el pago de las valorizaciones que presente el subcontratista y/o deje sin efecto, de pleno derecho la Orden de Subcontrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

SECCION V: EJECUCION CONTRACTUAL

1. VIGENCIA / PLAZO DE LA ACTIVIDAD LICITADA

El subcontrato tiene vigencia desde la notificación de la Orden de Subcontrato, salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto, hasta el pago de la liquidación contable final.

El Plazo de ejecución de la Obra a subcontratar comprenderá los siguientes Hitos.

HITOS RELEVANTESPlazo de ejecución (días calendario)

Fecha de Inicio

Fecha de Término

1. Entrega de la Información Técnica de los equipos/materiales a ser adquiridos por el Subcontratista para aprobación previa de COSAPI2. Colocación de órdenes de compra de equipos y materiales importados (críticos)3. Movilización del sub contratista en la obra4. Término de las actividades del sub contratista en la obra.

En la calificación de propuestas se valorará al postor que proponga el menor plazo de ejecución de la Obra subcontratada, pudiendo para ello, disminuir el plazo de ejecución.

2. CONDICIONES MÍNIMAS PARA INGRESAR A CAMPO

Actividades Preliminares mínimas a cumplir por el SUBCONTRATISTA para iniciar sus actividades en la obraITEM DESCRIPCIÓN

1

Aprobación del Plan de Trabajo en el que se describirá la forma en que se ejecutará el servicio contratado. Comprende la ingeniería, procura, construcción y cierre, precisando requerimientos para sus instalaciones temporales y obras preliminares así como sus Planes de Calidad (Listado de procedimientos, plan de puntos de inspección), seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA).

2Aprobación del Plan de Sistema de Seguridad Operacional y Medio Ambiente (SSOMA)


Pág. 10 de 102



3 Acreditar la asistencia a Charlas de Inducción de SSOMA

4Aprobación del Plan de Puntos de Inspección de los procesos a ejecutar en la Obra.

5 Aprobación del trámite de Facilidades de Ingreso de Vehículos6 Presentación del SCTR Pensión y Salud7 Fianza de Fiel Cumplimiento

8Foto check (Será de uso obligatorio, para lo cual Cosapi autorizará la emisión de dicho documento y el costo será asumido por el subcontratista)

9 Examen médico PRE ocupacional

3. SEGUROS Y NORMATIVA LABORAL

EL subcontratista se encuentra obligado a cumplir con la normativa laboral vigente así como con las obligaciones que le exige el pertenecer al régimen de Construcción Civil. En caso de no pertenecer al régimen de construcción civil se deberá acreditar la no obligación de aplicar al mismo y el cumplimiento de las obligaciones del régimen al que pertenece.

El Subcontratista se encuentra obligado a presentar los siguientes seguros, de acuerdo como se encuentre establecido en subcontrato:

- Seguro de Responsabilidad Civil, que cubrirá todo riesgo, daños y perjuicios a terceros, es decir tendrá cobertura para asegurar la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del SUBCONTRATISTA, o daños a la propiedad de terceros dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al SUBCONTRATISTA, así como aquellos derivados de la ejecución de sus trabajos. Este seguro deberá ser presentado como máximo a los 10 días calendario de otorgarse la Buena Pro.

- Seguro de Responsabilidad Civil Patronal, cubre a los empleadores por las demandas civiles de sus trabajadores, familiares ante una accidente laboral.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en los términos y condiciones establecidos en la Ley N° 26790, normas complementarias y conexas, en las modalidades de salud y pensiones para todos sus trabajadores regulares y provisionales.

- Seguro de Vida Ley, para todos sus trabajadores conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 688.

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)- Agregar otros seguros si es que fuere necesario

SECCION VI: ANEXOS

Anexo I: Alcance del TrabajoAnexo II: Condiciones Generales del SubcontratoAnexo III: Formato de Condiciones ParticularesAnexo IV: Carta de PropuestaAnexo V: Memorias, Planos, Especificaciones y Documentos de ReferenciaAnexo VI: Lineamientos Generales de Calidad


Pág. 11 de 102



Anexo VII: Lineamientos Generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio AmbienteAnexo VIII: Formatos


Pág. 12 de 102



ANEXO IALCANCE DEL TRABAJO


Pág. 13 de 102



ANEXO IICONDICIONES GENERALES DEL

SUBCONTRATO

Condiciones Generales de las Bases del Concurso (NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 14 de 102



DEFINICIONES A. Contratista: Cosapi o Consorcio que ha

celebrado el Contrato Principal con el Cliente.

B. Certificado de Finiquito: Corresponderá al instrumento que suscribirá el SUBCONTRATISTA una vez aprobada su liquidación contable, indicando el término de su relación contractual y que no existe ninguna deuda o crédito.

C. Cliente: Es el usuario o destinatario final del Proyecto ejecutado por el CONTRATISTA.

D. Condiciones Generales: Se refiere al presente documento.

E. Condiciones Particulares: Corresponderá al documento de igual denominación, acordado entre las Partes y que contiene las condiciones específicas del Subcontrato.

F. Contrato Principal: Corresponderá al contrato suscrito entre el Cliente y el CONTRATISTA con la finalidad de ejecutar una Obra o Proyecto, conforme es determinado en el Contrato Principal.

G. Cronograma de Trabajo: Corresponde a la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las Obras Subcontratadas al término de cada período, el cual podrá ser modificado si el CONTRATISTA así lo autorizase expresamente.

H. Fuerza Mayor: Tendrá el significado que a dicho término se le asigna en el artículo 1315 del Código Civil.

I. Garantías: La garantía que hubiere otorgado el SUBCONTRATISTA a favor de CONTRATISTA para asegurar el correcto cumplimiento de sus obligaciones de ejecución o reembolso, y

que puede consistir en cartas fianzas bancarias, seguros, retenciones u otro instrumento emitido por algún banco acordado entre las Partes.

J. Listado de Observaciones o Punch List: Es el documento que contiene las observaciones y/o defectos de las Obras Subcontratadas, encontradas durante la inspección de las Obras, otorgada por el CONTRATISTA de acuerdo a lo dispuesto en las Condiciones Generales.

K. Obras Subcontratadas: Se refiere al alcance del Proyecto encomendado al SUBCONTRATISTA cuya condiciones específicas se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares.

L. Orden de Cambio: Es la Solicitud de Cambio aprobada por el CONTRATISTA y el Cliente.

M. Partes: Se denominan al CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA.

N. Proyecto: Corresponde a la prestación principal encomendada por el Cliente al CONTRATISTA que incluye, entre otras, las Obras Subcontratadas.

O. Subcontratista: Corresponde a la persona natural o jurídica, contratada por el CONTRATISTA, que estará a cargo de la ejecución y entrega de las Obras subcontratadas por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia y subordinación exclusiva.

P. Subcontrato: Corresponde al acuerdo entre las Partes (CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA) integradas por la presente Orden de Subcontrato (en adelante, OSC), las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y los documentos señalados en el numeral 4.2 y 4.3 de la Cláusula Cuarta.

ACUSE DE RECIBO 2.1. El CONTRATISTA emitirá la OSC en señal

de conformidad y aceptación de la propuesta


Pág. 15 de 102



técnica y económica presentada por el SUBCONTRATISTA.

2.2. Una vez la OSC y los documentos listados en los numerales 4.2 y 4.3 de las presentes Condiciones Generales hayan sido recibidos por el SUBCONTRATISTA, su oferta será aceptada por el CONTRATISTA en los términos y condiciones contenidos en dichos documentos, debiendo ser interpretados de manera integral. Cualquier variación y/o exclusión a los términos y condiciones antes mencionados deberán ser planteados por las partes luego de la aceptación de la oferta referida anteriormente, debiendo constar mediante acuerdo expreso para surtir efectos.

2.3. La notificación de la OSC, de los documentos mencionados en el numeral anterior y de cualquier comunicación por parte del CONTRATISTA podrá efectuarse por correo electrónico o en el domicilio físico que indique el SUBCONTRATISTA.Para el caso de las comunicaciones vía correo electrónico no se requiere acuse de recibo del SUBCONTRATISTA para entender que éste ha sido válidamente notificado o que se ha producido la comunicación efectiva. Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA mantener activo y en funcionamiento las direcciones electrónicas consignadas en las Condiciones Particulares del Contrato.

2.4. De conformidad con el artículo 40 del Código Civil, el cambio de domicilio físico y de la dirección electrónica, sólo será oponible si ha sido puesto en conocimiento de la contraparte de manera indubitable.

3. DECLARACIÓN JURADA, CAPACIDAD Y CONDICIÓN LEGAL DEL SUBCONTRATISTA

3.1 EL SUBCONTRATISTA declara que la información contenida en su declaración jurada denominada “Declaración Jurada de vínculo familiar” que fue presentada con su oferta se encuentra vigente y se obliga a declarar inmediatamente

cualquier variación de la situación. La violación a esta declaración dará lugar a la resolución de pleno derecho del Contrato.

3.2. El SUBCONTRATISTA declara que desarrolla servicios especializados asumiendo los mismos por su cuenta y riesgo; contando con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales; siendo responsable por los resultados de sus actividades y que sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación.

3.3. Asimismo declara expresamente que está capacitado técnicamente y legalmente para ejecutar las Obras Subcontratadas y que cuenta con todos los poderes, las autorizaciones y licencias que le son aplicables, las mismas que deberán mantenerse vigentes, durante todo el plazo de vigencia del Subcontrato.

3.4. Además declara que ha inspeccionado y examinado el lugar donde se ejecutará la Obra, lo que incluye las condiciones del terreno las vías de acceso, las especificaciones técnicas, los documentos de diseño, planos, demás documentos y la reglamentación aplicable al lugar y a los trabajos a ser ejecutados bajo el presente Subcontrato, por tanto, tiene pleno conocimiento de las condiciones relativas a la superficie y subsuelo así como condiciones ambientales, así mismo, considera que estas se encuentran conformes y, que no existe inconveniente alguno para dar cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo con el presente Subcontrato.

4. MATERIA DEL SUBCONTRATO E INTERPRETACIÓN

4.1 Las Obras Subcontratadas deberán ejecutarse con estricta sujeción al Alcance, Planos, Especificaciones y demás documentos indicados en la OSC y en sus Condiciones Particulares; y a las normas


Pág. 16 de 102



aplicables que tengan relación con las obras Subcontratadas.

4.2 Los siguientes documentos —que EL SUBCONTRATISTA declara que ha recibido y conoce— forman parte integrante del presente Subcontrato y se enumeran a continuación:

Condiciones Generales del Subcontrato, Condiciones Particulares del Subcontrato, Alcance del Trabajo, Relación de Planos o Planos, Especificaciones Técnicas y Memorias

Descriptivas, Cronograma del Trabajo aprobado por el

CONTRATISTA Lineamiento de Seguridad para

Subcontratistas y el Reglamento Interno de Seguridad de CONTRATISTA,

Lineamientos de Calidad de CONTRATISTA.

4.3. Salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto, los siguientes documentos también forman parte integrante del presente Subcontrato. Otros documentos técnicos aprobados

por el CONTRATISTA. Propuesta Técnica y Económica del

SUBCONTRATISTA. Lineamientos generales de las Bases

del Concurso Privado, consultas y respuestas.

4.4 En caso de discrepancia en la interpretación del Subcontrato, el siguiente será el orden de prelación para su debida interpretación:

Primero.- Condiciones Particulares Segundo.- Condiciones Generales Tercero.- Planos Cuarto.- Especificaciones Técnicas Quinto.- Alcance de la Obra

Subcontratada Sexto.- Cronograma de Obra aprobada

por el CONTRATISTA Séptimo.- Propuesta del

SUBCONTRATISTA.

5. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 5.1 El SUBCONTRATISTA se compromete a

cumplir con el objeto de la presente OSC en el plazo acordado, teniendo en consideración que el plazo es una condición esencial de este Subcontrato.

5.2 El subcontrato tiene vigencia desde la comunicación efectiva de la OSC hasta el consentimiento y pago de la Liquidación Contable Final, salvo se establezca una disposición distinta en las Condiciones Particulares.

5.3 El SUBCONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos de la Obra Subcontratada a partir del día siguiente de la notificación de la OSC, salvo que en las Condiciones Particulares, se establezca una fecha de inicio distinta acordada entre las Partes.

5.4 El SUBCONTRATISTA deberá presentar un cronograma de ejecución de obra indicando la ruta crítica del proyecto. Dicho cronograma deberá ser aprobado por el CONTRATISTA. En ese sentido, el SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el Cronograma de Trabajo aprobado por el CONTRATISTA y/o con los plazos establecidos para cada uno de los hitos hasta culminar con la Obra Subcontratada teniendo en cuenta que es una condición esencial del subcontrato.

5.5 Si por un hecho no imputable a las partes el Contrato Principal se suspendiese, redujese o se paralizase total o parcialmente y tales hechos afectasen la ejecución de la Obra Subcontratada, entonces el Subcontrato también se suspenderá, reducirá o paralizará, el tiempo que se estime de acuerdo a lo sucedido, rigiéndose bajo lo previsto en el numeral 13 del presente contrato.

5.6 El CONTRATISTA, cada vez que lo estime necesario, podrá modificar el Cronograma de Trabajo según requerimientos del Cliente, solicitándole para tal efecto, al SUBCONTRATISTA un


Pág. 17 de 102



nuevo Cronograma de Trabajo, el mismo que deberá presentarse a los tres (03) días posteriores a la solicitud del CONTRATISTA.

5.7 El SUBCONTRATISTA deberá presentar un cronograma alternativo para la revisión y aprobación del CONTRATISTA, cuando se presente una o más de las siguientes condiciones:a) Cuando una Orden de Cambio del Subcontrato afecte la ruta crítica y modifique la fecha de culminación de la Obra o la fecha tope o la secuencia de las actividades.b) Cuando por causa imputable al CONTRATISTA el avance de cualquier actividad crítica, se atrase con respecto al avance programado.c) Cuando la demora de una actividad no crítica, es de tal magnitud que cambia el curso de la ruta crítica.Los análisis modificados se presentarán en el mismo formato y detalle que la prestación original y deberán ser acompañados por un sustento que demuestre la ocurrencia de las condiciones antes mencionadas.

5.8 Asimismo, en caso que el SUBCONTRATISTA disminuya el ritmo de avance de la Obra, afectando el Cronograma de Ejecución de la Obra vigente, el CONTRATISTA tendrá el derecho de exigir al SUBCONTRATISTA que subsane el atraso, en un plazo no mayor a siete (07) días calendario, salvo que las Condiciones Particulares establezcan un plazo distinto, incrementando y/o cambiando los recursos con los que viene ejecutando los trabajos, para subsanar su incumplimiento, sin que esto origine un incremento de la contraprestación.

5.9 El CONTRATISTA podrá resolver el presente Subcontrato de conformidad con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil, en caso se presentara un

retraso imputable al SUBCONTRATISTA, en el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de la Obra que pusiera en riesgo la terminación oportuna de la misma.

5.10 Salvo que las Condiciones Particulares establezca algo distinto, el SUBCONTRATISTA deberá emitir informes periódicos mensuales sobre el avance en tiempo y costo de la Obra subcontratada, así como las pruebas de calidad efectuadas.

5.11 Los plazos de días establecidos en el presente Subcontrato y sus documentos integrantes, se entenderán como días calendarios, a menos que expresamente se señale, en las Condiciones Particulares, que son de días hábiles.

6. PRECIO Y FORMA DE PAGO6.1 El precio por la íntegra y oportuna

ejecución de las Obras Subcontratadas y su forma de pago será el establecido en las Condiciones Particulares.Sin perjuicio de la modalidad de contratación elegida, los precios unitarios del presupuesto tienen el carácter de fijos y no revisables durante el período de ejecución de la Obra y vigencia del subcontrato; en consecuencia, no se aceptará modificación alguna en los mismos por incrementos, errores u omisiones que en los precios unitarios y/o en sus componentes, pudiesen producirse o descubrirse o alteraciones posteriores del precio de los bienes y servicios, sea por condiciones del mercado o cualquier otra causa.

6.2 Sin perjuicio de las excepciones dispuestas en las Condiciones Particulares, el precio del Subcontrato corresponde a la ejecución total de las Obras Subcontratadas, las cuales se verán reflejadas en cada una de las valorizaciones presentadas por el SUBCONTRATISTA; comprendiendo


Pág. 18 de 102



todos los gastos que la ejecución de las Obras Subcontratadas demanden, tales como, mano de obra directa e indirecta, leyes sociales, materiales, equipos, traslados, fletes, gastos generales, intereses, garantías, utilidad, imprevistos, impuestos, pagos por inspecciones de las reparticiones estatales o empresas de servicio, demás legislación aplicable, etc.

6.3 El SUBCONTRATISTA deberá presentar valorizaciones mensuales, salvo acuerdo distinto previsto en las Condiciones Particulares. Cada valorización se deberá entregar a más tardar cinco (05) días antes de la fecha indicada en las Condiciones Particulares a fin de proceder con la revisión y aprobación de la misma.

6.4 Si revisada la Valorización por el CONTRATISTA, se hicieran observaciones, ellas deberán ser subsanadas o corregidas por el SUBCONTRATISTA en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, salvo pacto en contrario establecido en las Condiciones Particulares. Una vez corregidas las observaciones por el SUBCONTRATISTA, se presentará una nueva Valorización, debiendo repetirse el procedimiento tantas veces como sea necesario.Cada una de las valorizaciones podrá ser aprobada siempre y cuando el SUBCONTRATISTA cumpla con presentar los documentos probatorios que acrediten encontrarse al día en sus obligaciones patronales, laborales, tributarias frente a sus trabajadores, así como sus obligaciones para con sus proveedores.

6.5 Luego de aprobada la valorización por parte del CONTRATISTA y verificada la correcta presentación de los documentos a que se refiere el numeral 6.16, el SUBCONTRATISTA deberá presentar su factura al CONTRATISTA.

6.6. El SUBCONTRATISTA autoriza al CONTRATISTA a deducir del pago de las sumas que le correspondan por el presente Subcontrato, cualquier otra suma adeudada, ya sea respecto del presente Subcontrato o respecto de cualquier otra relación jurídica, ya sea contractual o extracontractual o por cualquier concepto.

6.7 Para que proceda el pago a favor del SUBCONTRATISTA, éste deberá presentar en las oficinas donde indique las Condiciones Particulares y en los días y horarios establecidos, los siguientes documentos:a. Factura, en Original

(Adquiriente/Usuario) y copia (SUNAT).

b. Original de la Factura Negociable con los campos Fecha de Vencimiento, Fecha de Pago y Monto Neto a Pagar en blanco, los mismos que serán llenados según convengan las partes.

c. Copia de la OSC.La Factura debe estar a nombre del CONTRATISTA de acuerdo a la información consignada en la cabecera de la OSC. El SUBCONTRATISTA deberá adjuntar copia simple (fotocopia) de la valorización firmada por el CONTRATISTA con la constancia de la recepción por parte del CONTRATISTA.En las Facturas debe figurar el número de la OSC, la descripción de los servicios según lo solicitado en la OSC y la referencia y el código de recepción de la valorización. El incumplimiento de estas formalidades será causal de denegatoria del pago por parte del CONTRATISTA, así como la correspondiente devolución del comprobante de pago. Los vencimientos de las facturas serán contados a partir de la fecha de recepción del nuevo comprobante de pago.


Pág. 19 de 102



6.8 El plazo para el pago de la Factura se contabilizará a partir de la fecha de recepción de la misma. Las Partes acuerdan que tratándose de facturas electrónicas, el inicio del cómputo de plazo para el pago de la misma se computará al día siguiente que COSAPI reciba de manera impresa la factura electrónica cumpliendo lo previsto en el numeral 6 de este contrato.

6.9 El vencimiento para el pago de las Facturas será el viernes inmediato siguiente al vencimiento de la factura según indique la OSC y considerando la fecha de recepción de las mismas con los documentos solicitados en el numeral 6 del presente Subcontrato. En caso la fecha de vencimiento de las Facturas sea no laborable, el pago se realizará al siguiente viernes hábil.

6.10 Si el SUBCONTRATISTA transfiere la Factura Negociable, dicha transferencia deberá ser comunicada fehacientemente mediante Carta Notarial al CONTRATISTA, indicando la fecha de la transferencia y el nombre y/o Razón Social, así como el RUC del nuevo tenedor y adjuntando; (i) la copia legalizada de la factura negociable endosada y (ii) la vigencia de poder de la persona autorizada para el endoso con una antigüedad no mayor a treinta (30) días. Así, la obligación de pago del CONTRATISTA será exigible siempre que se haya comunicado por Carta Notarial la transferencia de la Factura Negociable cumpliendo los requisitos previstos en este numeral.

6.11 Si el SUBCONTRATISTA emite Facturas Electrónicas se entenderá que la Factura Negociable que se origine ha sido comunicada a COSAPI cuando el SUBCONTRATISTA presente la copia en físico del registro de la Factura Negociable ante una Institución de Compensación y Liquidación de Valores

(ICLV). La presentación deberá realizarse en las oficinas donde indique las Condiciones Particulares y en los días y horarios establecidos.

6.12.La aprobación del CONTRATISTA a los comprobantes y/o facturas emitidas por el SUBCONTRATISTA tiene como único efecto autorizar los pagos al SUBCONTRATISTA por la Obra Subcontratada. En tanto la realización de los trabajos objeto del presente subcontrato está relacionado con los trabajos correspondientes al Contrato Principal, el SUBCONTRATISTA reconoce que los pagos efectuados no podrán entenderse como una manifestación de conformidad respecto a la calidad o satisfacción de la Obra Subcontratada. Asimismo las cantidades que se cancelen como consecuencia de las valorizaciones que se presenten y aprueben tienen el carácter de pago a cuenta y no adquirirán carácter definitivo hasta que se produzca la recepción definitiva de la Obra Subcontratada.

6.13 El pago de la última valorización se efectuará a la finalización de la Obra Subcontratada la cual deberá estar total, completa y correctamente ejecutada con la aprobación del CONTRATISTA a través del Acta de Recepción Definitiva y/o aprobación del Cliente.

6.14 A cada valorización se descontará proporcionalmente los porcentajes correspondientes al fondo de garantía y al adelanto.

6.15 Si el CONTRATISTA otorgare al SUBCONTRATISTA materiales, artefactos, equipos y/o maquinarias ellos no se considerarán, por este hecho, transferidos al SUBCONTRATISTA. En este caso, el SUBCONTRATISTA será depositario de ellos con todas las responsabilidades que en tal calidad le correspondan, siendo exclusivamente responsable de los riesgos que puedan


Pág. 20 de 102



afectarlos, inclusive los imprevistos y los de caso fortuito o fuerza mayor.

6.16 Solo se pagará cualquier prestación debida al SUBCONTRATISTA si éste, en conjunto con la presentación de la factura y los documentos mencionados en el numeral 6.7 de este Subcontrato, adjunta los siguientes documentos:

a) Certificado que acredite que el traslado y disposición final de todos aquellos residuos que fueron retirados de las obras subcontratadas, cuentan con las autorizaciones respectivas, de darse el caso;

b) Planilla Electrónica del mes inmediato anterior, en que conste el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y tributario-laborales a favor de todos los trabajadores vinculados directa o indirectamente con la ejecución de las Obras contratadas, de acuerdo con la relación de trabajadores que el SUBCONTRATISTA deberá entregar actualizada periódicamente al CONTRATISTA, así como la constancia de la presentación, la Planilla Electrónica ante SUNAT, copia de las boletas de pago y constancia de pagos de la AFP correspondiente, o de la ONP de ser el caso; y,

c) Carta dirigida a y recibida por la compañía de seguros con la cual se haya contratado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en que conste el nombre completo y apellidos de los trabajadores asegurados, póliza vigente, y constancia de pago de póliza.

6.17 Salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto, las valorizaciones del presente subcontrato se cancelarán luego que las valorizaciones del Contrato Principal hayan sido canceladas.

7. OBLIGACIONES LABORALES

7.1 No existe ningún tipo de relación laboral entre el personal del SUBCONTRATISTA y CONTRATISTA, por lo tanto el SUBCONTRATISTA será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones patronales en relación a su personal.

7.2 El SUBCONTRATISTA deberá presentar, a solicitud del CONTRATISTA, las boletas de las remuneraciones y cualquier otro comprobante que asegure el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social (pagos de remuneraciones, beneficios laborales, aportaciones a AFPs, ONP, ESSALUD, Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo, etc). El pago de la contraprestación podrá ser retenido por el CONTRATISTA mientras dicha documentación no le sea presentada, en caso haberla solicitado.

7.3 El SUBCONTRATISTA es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal del CONTRATISTA y también de aquellas que se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva.

7.4 El CONTRATISTA podrá retener del dinero que adeude al SUBCONTRATISTA, cualquier monto necesario para hacer frente y pagar directamente por cuenta del SUBCONTRATISTA las deudas que este último pudiese mantener con sus trabajadores por concepto de capital, intereses, costos y costas procesales y/o cualquier otro concepto, quedando desde ya autorizado por el SUBCONTRATISTA para tales efectos. Todo ello sin perjuicio de que esta circunstancia sea causal de la resolución de este Subcontrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 1430° del Código Civil de existir


Pág. 21 de 102



un incumplimiento respecto a las obligaciones laborales del SUBCONTRATISTA.La retención podrá efectuarse de cualquier suma que el CONTRATISTA adeude al SUBCONTRATISTA y que se derive de cualquier relación contractual existente entre las partes.

El SUBCONTRATISTA reconoce que las retenciones efectuadas no devengaran ninguna clase de intereses a favor de éste.

8. OBLIGACIONES ADICIONALES DEL SUBCONTRATISTAEl SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir, además de las obligaciones estipuladas en las demás cláusulas del presente documento y de las Condiciones Particulares así como sus respectivos anexos, con las siguientes obligaciones adicionales correspondientes a la ejecución de los trabajos:

8.1. El SUBCONTRATISTA deberá adaptar su avance en las Obras Subcontratadas al programa de Avance del CONTRATISTA y, en todo caso, seguir el orden de ejecución de las Obras Subcontratadas, según las indicaciones que reciba de este último.

8.2. El SUBCONTRATISTA no podrá ceder, subcontratar, transmitir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas del Subcontrato y sus anexos, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito del CONTRATISTA. En cualquier caso, el CONTRATISTA no será responsable por el hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario, civil y de cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el SUBCONTRATISTA con sus trabajadores, cesionarios y/o cualquier tercero.

8.3. Salvo acuerdo distinto de las partes previsto en las Condiciones Particulares,

El SUBCONTRATISTA será responsable de todos los permisos, licencias, evaluaciones, inspecciones, honorarios de Colegios Profesionales, pruebas e impuestos necesarios para completar la Obra Subcontratada de conformidad con este acuerdo. Todos los impuestos de ventas, los impuestos sobre los ingresos brutos y otros impuestos similares, en su caso, impuestos en relación con el trabajo se incluyen en el precio de Subcontratación y no se podrá facturar al CONTRATISTA ningún concepto no contemplado en el mismo.

8.4. El SUBCONTRATISTA está obligado a dar todas las facilidades que el CONTRATISTA necesite para poder efectuar la inspección, control y supervisión respectiva y verificar la correcta ejecución de la Obra Subcontratada por parte del SUBCONTRATISTA, sin que sea necesario efectuar un aviso previo. Asimismo, esta facilidad de ingreso y supervisión permitirá velar por el oportuno y fiel cumplimiento de la normativa contractual y legal aplicable a la Obra subcontratada en especial todo aquello relacionado con el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

8.5. El SUBCONTRATISTA declara conocer y se compromete a cumplir el contenido de los documentos proporcionados por el CONTRATISTA y que se encuentran listados en el numeral 4.2 y 4.3, así como las disposiciones legales en materia ambiental que regulan las actividades empresariales y de construcción y otros documentos que pudieran estar listados en las Condiciones Particulares..

8.6. Si el Cliente diera órdenes o instrucciones directas al SUBCONTRATISTA, tales órdenes o instrucciones inmediatamente después de ser recibidas deberán ser comunicadas por escrito al


Pág. 22 de 102



CONTRATISTA; y en consecuencia, el cumplimiento de las mismas quedará condicionado a la aprobación del CONTRATISTA dada su condición de responsable ante el Cliente. De lo contrario, se entenderá que ha ejecutado las mismas bajo su exclusivo costo y riesgo.

8.7. En caso el SUBCONTRATISTA acredite contar con su propio Reglamento de Seguridad, el mismo deberá encontrarse acorde con los Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del CONTRATISTA. Dicho documento deberá ser presentarlo, para aprobación del CONTRATISTA junto con su oferta técnica y económica. Si no lo presenta, se entiende que se regirá por los Lineamientos Generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para los SUBCONTRATISTAS del CONTRATISTA. Cualquier discrepancia entre el Reglamento de Seguridad del SUBCONTRATISTA y el del CONTRATISTA, primará el del CONTRATISTA.

8.8. El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar oportunamente a su personal los equipos e instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar las Obras Subcontratadas, en especial, ropa de trabajo adecuada, zapatos de seguridad, cascos, anteojos anti-impactos, guantes, charlas de inducción y en general, de todos aquellos elementos de seguridad que establecen las normas vigentes y que puedan requerir las tareas especificas que se vayan a ejecutar.

8.9. El personal del SUBCONTRATISTA trabajará las horas establecidas en las tareas generales y, para hacerlo en horas extraordinarias, requerirá de la autorización previa del CONTRATISTA. Para los trabajos que se realicen en horario extendido, el SUBCONTRATISTA deberá considerar dentro de su costo los

recursos necesarios para desarrollar sus trabajos en dicho horario.

8.10. El SUBCONTRATISTA se obliga a controlar que todos sus trabajadores den estricto cumplimiento a los requisitos y trámites de ingreso y salida del sitio de la Obra impuestos por el CONTRATISTA.

8.11. Durante el transcurso de la ejecución de las Obras Subcontratadas, el SUBCONTRATISTA deberá concurrir, por sí o por medio de un representante, a las reuniones periódicas que se realicen convocados por el CONTRATISTA y/o Cliente a las que sea citado.

8.12. Vigilar y proteger a su costo los equipos, materiales e instalaciones de cualquier especie, que se encuentren a su cargo en el Sitio de la Obra. En caso de ocurrir pérdida o daños a los mismos, éstos serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, el SUBCONTRATISTA deberá proteger todas las instalaciones existentes, a fin de evitar daños. En caso de ocurrir algún daño por causas imputables al SUBCONTRATISTA, este deberá ser reparado o reemplazado a costo del mismo y a total satisfacción del CONTRATISTA. Asimismo, el SUBCONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna por parte del CONTRATISTA, por pérdida, destrucción o deterioro que afecten a dichos bienes, ocasionados por robo, incendio, fuerza mayor u otras causas similares.

8.13. En relación con la ejecución de las Obras Subcontratadas, EL SUBCONTRATISTA deberá verificar que no existan interferencias en las zonas a intervenir con algún sistema activo, de presentarse esta situación deberá recomendar alternativas de solución e informar al CONTRATISTA con la finalidad de que ésta adopte una decisión. Asimismo, de considerar que existe un cruce de actividades simultáneas con otro SUBCONTRATISTA, deberá informarlo


Pág. 23 de 102



inmediatamente al CONTRATISTA para coordinar la secuencia y priorización de las actividades a desarrollar. Asimismo, el SUBCONTRATISTA deberá considerar todas las medidas y coordinaciones necesarias para acceder con personal, equipos y materiales a la Obra y/o para retirar residuos, todo ello con el fin de no obstaculizar las operaciones y avance de la obra. En caso contrario, el SUBCONTRATISTA será el responsable por los daños que genere a trabajos efectuados por terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad su reparación.

8.14. En caso de que cualquier elemento de valor arqueológico o histórico sea encontrado por el SUBCONTRATISTA éste en forma inmediata, detendrá los trabajos, notificará al CONTRATISTA y deberá esperar la notificación de este antes de proseguir con la Obra Subcontratada. Las partes dejan constancia que ni el SUBCONTRATISTA ni ninguno de sus trabajadores tendrá derechos de propiedad sobre tales elementos.

8.15. Entregar la Obra Subcontratada completamente terminada, suministrando los materiales auxiliares necesarios, de ser el caso. De ser requerido por el CONTRATISTA, las herramientas y el material sobrante serán retirados por el SUBCONTRATISTA una vez terminada la Obra Subcontratada, dejando el terreno totalmente limpio y expedito para la continuación del resto del Proyecto o para su entrega.

8.16. Todo material que sea dispuesto a un botadero común deberá colocarse en los sitios indicados por el CONTRATISTA dentro de la obra, sin embargo será de entera responsabilidad del SUBCONTRATISTA controlar y eliminar cualquier otro tipo de residuos fuera de las instalaciones de obra a un relleno

sanitario aprobado por la Autoridad Gubernamental competente y a su vez que sea aceptado por el CONTRATISTA. Todo ingreso y/o retiro de materiales, equipos, desmonte, etc. por el SUBCONTRATISTA deberán hacerse dentro de los horarios establecidos por el CONTRATISTA e incluirse en su Plan de Trabajo.

8.17. Suministrar en cualquier momento aclaraciones o informaciones técnicas que sean solicitadas por el CONTRATISTA en el plazo que ella establezca. Las aclaraciones y/o informaciones técnicas deberán ser absueltas por escrito al domicilio o dirección electrónica que el CONTRATISTA indique en su requerimiento de información.

8.18. Mantener indemne al CONTRATISTA y al Cliente de cualquier reclamo, penalidad, proceso administrativo, arbitral, judicial y/o extrajudicial que se pudiera entablar contra el CONTRATISTA y/o El Cliente, por el incumplimiento del SUBCONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente Subcontrato. El SUBCONTRATISTA indemnizará a CONTRATISTA de todos los costos y/o gastos incurridos debido a la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias descritas en el párrafo anterior.

8.19. Antes de proceder con la edificación de cualquier instalación temporal, el SUBCONTRATISTA deberá presentar los planos e información correspondiente y recibir la aprobación del CONTRATISTA. Estas facilidades deberán ser lo suficientemente versátiles para moverse las veces que sea necesario para continuar y cumplir con el programa de trabajo.

8.20. El SUBCONTRATISTA retirará del área de la Obra, los equipos a su cargo que no sean satisfactorios o no cumplan con los


Pág. 24 de 102



estándares mínimos exigidos por el área de calidad del CONTRATISTA.

8.21. Si durante la ejecución de la Obra el SUBCONTRATISTA tuviera que hacer modificaciones a los planos de ejecución, las ejecutará previa autorización del CONTRATISTA, procediendo a corregir en los planos y entregando mensualmente los planos “red line”. Posteriormente, al final de la Obra, el SUBCONTRATISTA entregará al CONTRATISTA los planos “tal como se construyó" o “conforme a Obra” (AS BUILT), en Autocad (u otro software CAD dwg) incluyendo el número de copias impresas solicitadas por el mismo.El cumplimiento de la prestación prevista en este numeral será una condición para el pago de la valorización final al SUBCONTRATISTA.

8.22. Salvo acuerdo distinto, el SUBCONTRATISTA deberá presentar, dentro del plazo que se establezca en las Condiciones Particulares, un Cronograma de las valorizaciones Mensuales, según las actividades programadas en el Cronograma de ejecución. El Cronograma estimado de Pagos deberá considerar, un estimado razonable del avance de las tareas a ser realizadas por el SUBCONTRATISTA.

9. SEGURIDAD EN OBRA

9.1 Lineamientos y Plan SSOMA del CONTRATISTAEL SUBCONTRATISTA deberá cumplir de manera estricta con los Lineamientos de Seguridad y Plan de Seguridad del CONTRATISTA.En caso de incumplimiento del SUBCONTRATISTA en materia de protección a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, será aplicable al SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la ejecución de la fianza de cumplimiento del

contrato, la resolución automática del contrato, y el cobro del daño ulterior en la vía legal pertinente.

9.2 Accidentes de TrabajoEL SUBCONTRATISTA será responsable por los accidentes que ocurran a su personal, por lo que en caso de que la autoridad competente realice una inspección y sancione al CONTRATISTA por un incumplimiento del SUBCONTRATISTA en relación a este acápite, el CONTRATISTA procederá a ejecutar la fianza de fiel cumplimiento, resolver el presente subcontrato, sin perjuicio del cobro por daños y perjuicios a que hubiere lugar en la vía legal pertinente, pudiendo cobrarse dicho monto, de las valorizaciones pendientes de pago, hecho que el SUBCONTRATISTA acepta asumir.Asimismo, el SUBCONTRATISTA será responsable de la reparación del daño al personal que sufra el accidente, manteniendo al CONTRATISTA indemne de algún reclamo.

9.3 Limpieza del área de Trabajo y Disposición de Residuos SólidosEL SUBCONTRATISTA deberá mantener limpio y en todo momento el área de trabajo ocupada, en proporción a la fuerza laboral.Asimismo, El SUBCONTRATISTA es responsable de la disposición y eliminación de residuos sólidos, desechos, materiales reciclables de la Obra, etc. en cuyo caso, deberá ceñirse y dar cumplimiento a la normativa aplicable vigente.En caso de que la autoridad competente realice una inspección y sancione al CONTRATISTA por un incumplimiento del SUBCONTRATISTA en relación a este acápite, el CONTRATISTA procederá a ejecutar la fianza de fiel cumplimiento, resolver el presente subcontrato, sin perjuicio del cobro por daños y perjuicios a que hubiere lugar, pudiendo cobrarse dicho monto, de las valorizaciones


Pág. 25 de 102



pendientes de pago, hecho que el SUBCONTRATISTA acepta asumir.

9.4 Protección de la Obra e Instalaciones Adyacentes El SUBCONTRATISTA deberá proteger las facilidades de la Obra e instalaciones adyacentes al área de trabajo, siendo de su completa responsabilidad cualquier daño causado por su personal, materiales y equipos. En caso de ocurrir algún daño, éste deberá ser reportado y reparado o reemplazado a costo del SUBCONTRATISTA y a total satisfacción del CONTRATISTA y del Cliente.El SUBCONTRATISTA deberá considerar cerramientos adecuados con el fin de aislar correctamente las zonas de trabajo.

9.5 SeñalizaciónEL SUBCONTRATISTA es responsable de toda señalización involucrada en los procesos de los trabajos del presente subcontrato, sean estos temporales, definitivos o de fases de construcción. Las señales comprenden pero no se limitan a las operacionales, de seguridad, y cualquier otra tipo de señalización que permita el normal desenvolvimiento de la obra de una manera eficiente y segura.El SUBCONTRATISTA deberá suministrar e instalar elementos de protección, señalización y barreras de control, provisorias y permanentes, que cumplan con lo indicado en los planos y estándares de seguridad del proyecto.

9.6 InstalacionesEl SUBCONTRATISTA, de requerirlo el CONTRATISTA, deberá a su costo considerar la implementación de instalaciones provisionales en la Obra, las cuales deberán alinearse a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para las instalaciones del CONTRATISTA. El SUBCONTRATISTA deberá considerar como instalaciones provisionales como mínimo sus oficinas, almacén, área de habilitación de materiales, guardianía

diurna y nocturna, señalización y cercos o divisiones provisionales en Obra y SSHH (baños químicos y su mantenimiento).

9.7 Equipos para la ejecución de los TrabajosTodos los vehículos que se utilicen para la ejecución del alcance de trabajo, deberán ceñirse a las normas de seguridad establecidas por el CONTRATISTA. Todo equipo antes de iniciar sus operaciones debe haber sido revisado a través del checklist correspondiente por el CONTRATISTA. Cualquier retraso en el inicio de la operación del equipo producto de alguna observación, será de única responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

9.8 Horario para ingreso y/o retiro de materialesTodo ingreso y/o retiro de materiales de construcción, equipos, desmonte realizado por el SUBCONTRATISTA deberán hacerse dentro de los horarios establecidos por el CONTRATISTA (en concordancia con los permisos municipales) e incluirse en su plan de trabajo, los cuales deberán quedar registrado al ingreso de obra, reportando también al almacén del CONTRATISTA para su seguimiento y registro.

9.9 Pruebas de materiales en Obra EL SUBCONTRATISTA realizará todas las pruebas a los materiales puestos en obra de acuerdo a lo requerido por el CONTRATISTA.

9.10 Exámenes médicosLos exámenes médicos ocupacionales estarán a cargo de la empresa Subcontratista de todo su personal involucrado en el Proyecto, para lo cual deberá contar con el APTO MEDICO producto de las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo a la normativa vigente. El Apto Médico debe ser validado por el área médica del CONTRATISTA.En subcontratos mayores a un año, el subcontratista deberá cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en cuanto a


Pág. 26 de 102



exámenes médicos periódicos, de igual manera el subcontratista, deberá realizar los exámenes médicos de retiro del proyecto a su personal o en su defecto, cumplir con las convocatorias exigidas por ley al respecto.De no verificarse el cumplimiento de las obligaciones descritas en este apartado el CONTRATISTA se reserva el derecho a retener el pago que corresponde al subcontratista de conformidad con lo previsto en el numeral 7.2 del presente documento.

10. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA10.1. De conformidad con el artículo 1772° del

Código Civil, la responsabilidad del CONTRATISTA y del SUBCONTRATISTA es solidaria frente al Cliente; por lo tanto queda establecido que si el CONTRATISTA fuere o se convierte en responsable de cualquier multa o penalidad impuesta por el Cliente como resultado de cualquier incumplimiento del SUBCONTRATISTA en ejecutar cualquier obligación según este Subcontrato, el SUBCONTRATISTA deberá asumir íntegramente el pago de dichas multas, penalidades, cargos u otros montos que fueran impuestos a la fecha en que los mismos sean requeridos. Se deja expresa constancia que para el ejercicio de su defensa, el CONTRATISTA deberá contar con el apoyo total del SUBCONTRATISTA. De igual manera, de presentarse una multa o cualquier sanción impuesta por o cualquier autoridad gubernamental contra el CONTRATISTA derivada del presente Subcontrato, el SUBCONTRATISTA debe asumir el pago de dicha multa o sanción.

10.2. En caso que el SUBCONTRATISTA no asumiese el pago de lo indicado en los párrafos precedentes, el CONTRATISTA está autorizado a descontarlo de cualquier monto pendiente a favor del

primero, ya sea en este Subcontrato y/o OSC o en cualquier otro Contrato que lo vincule con el SUBCONTRATISTA.

11. REPRESENTACIÓN DEL SUBCONTRATISTA

11.1. El SUBCONTRATISTA deberá nombrar a un representante en Obra y comunicarlo por escrito al CONTRATISTA, dentro del plazo de siete (07) días calendarios posteriores de la entrega de la OSC, el mismo que ejercerá su representación contando con facultades suficientes para tomar decisiones, recibir y acatar las indicaciones y/o observaciones que efectué el CONTRATISTA.

11.2. El representante no podrá ser sustituido ni ausentarse durante el desarrollo de los trabajos sin la autorización previa, por escrito del CONTRATISTA, debiendo el SUBCONTRATISTA acreditar su reemplazo.

11.3. En caso el CONTRATISTA requiera la sustitución del representante del SUBCONTRATISTA, este último deberá hacerlo en el plazo máximo de tres (03) días contados a partir de la fecha de recepción del citado requerimiento. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución del Subcontrato y/o de ejecución de la fianza de fiel cumplimiento

12. COBRO DE CARGOS12.1. El CONTRATISTA podrá retener y

descontar en forma automática de la contraprestación y/o ejecutar cualquier garantía que hubiere sido otorgada por el SUBCONTRATISTA en virtud del presente Subcontrato o de otra relación contractual existente, a efectos de hacerse cobro de cualquier suma que el SUBCONTRATISTA se encuentre obligado a pagar a favor del CONTRATISTA o de terceros, por cualquiera de los siguientes conceptos:


Pág. 27 de 102



penalidades, indemnizaciones de cualquier naturaleza, obligaciones laborales o de seguridad social, deudas tributarias, administrativas, civiles o de cualquier naturaleza u origen. La retención de los montos señalados y la ejecución de las garantías otorgadas por el SUBCONTRATISTA serán sin perjuicio de las demás acciones legales (judiciales o extrajudiciales) que el CONTRATISTA pudiera iniciar a efectos de lograr el cobro de las sumas adeudadas por el SUBCONTRATISTA.

12.2. En caso el SUBCONTRATISTA no subsanara cualquier observación o deficiencia vinculada al objeto del presente Subcontrato, sea con relación a lo dispuesto en la presente cláusula o con relación a la ejecución de la Obra Subcontratada, dentro del plazo otorgado por el CONTRATISTA para dicho efecto, el CONTRATISTA podrá directamente o a través de terceros subsanar dichas observaciones, para lo cual estará facultado a descontar el cobro revertido (Backcharge) que resulte de los gastos incurridos por el CONTRATISTA para lograr la efectiva subsanación de las mismas; el descuento se efectuará de los pagos retenidos u otras sumas debidas o que se deban en el futuro al SUBCONTRATISTA. el CONTRATISTA notificará al SUBCONTRATISTA a fin de que tome conocimiento de tales acciones sin que ello constituya impedimento alguno para el CONTRATISTA en relación a la ejecución de las acciones y/o trabajos antes mencionados e incurrir en los gastos respectivos. El Cobro revertido (Backcharge) incluirá:

a) Los costos y/o gastos laborales incurridos

b) Los costos y/o gastos incurridos de los materiales entregados

c) Los costos incurridos por proveedores y subcontratistas relacionados

directamente con la ejecución de las medidas correctivas.

d) El costo del alquiler de(los) equipos y la(s) herramienta(s) se cargarán de acuerdo con el valor de mercado.

e) Un factor de hasta el 50%, o el que se establezca en las Condiciones Particulares, aplicado al total de los literales del a) al d) por concepto de los gastos generales de supervisión más los gastos administrativos que ocasiona este cobro revertido.

12.3. La ejecución de las subsanaciones por parte del CONTRATISTA, sea directamente o través de otros proveedores o subcontratistas, no liberará al SUBCONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones establecidas en virtud de la presente Obra Subcontratada, incluyendo pero no limitándose al cumplimiento de los plazos, normas de calidad, garantías, obligaciones e indemnizaciones contractuales, etc.; manteniendo el CONTRATISTA, todos los demás derechos y recursos establecidos en el presente Subcontrato por ley. Si el SUBCONTRATISTA rechaza la intervención económica, el Subcontrato será resuelto y se procederá inmediatamente con el inicio de las acciones legales pertinentes.

12.4. Si los montos pendientes de pago a favor del SUBCONTRATISTA no fuesen suficientes para cubrir sus obligaciones, el SUBCONTRATISTA deberá pagar inmediatamente al CONTRATISTA dichos gastos sin restricción alguna.

13. VARIACIONES DE OBRA13.1. El CONTRATISTA en cualquier momento

podrá incorporar cualquier cambio y/o modificación en la Obra Subcontratada. El SUBCONTRATISTA no podrá ejecutar ni introducir ninguna variación o modificación a sus prestaciones sin la


Pág. 28 de 102



aprobación previa por escrito del CONTRATISTA.

13.2. Siempre que cualquier cambio y/o modificación y/o variación vinculada o no al alcance de la Obra Subcontratada a desarrollarse ocurriese, y tal práctica ocasionara directa o indirectamente un aumento o reducción de la contraprestación o propuesta económica del SUBCONTRATISTA, éste procederá a proponer, en un plazo de caducidad máximo de siete (07) días calendario contados a partir de la comunicación escrita que originó el cambio, el respectivo presupuesto con los análisis de precios unitarios, planilla de metrados aprobada por el supervisor de campo del CONTRATISTA, planos o diseños en los que se muestren los cambios, etc. de forma que el CONTRATISTA tenga los elementos básicos para evaluar y aprobar la solicitud respectiva.

13.3. El SUBCONTRATISTA deberá proponer el respectivo presupuesto procurando no afectar los hitos contractuales ya definidos, observando los siguientes métodos de resultar aplicables:a) Mantener el Valor Unitario de cada uno

de los precios indicados en el presupuesto de la Obra Subcontratada.

b) En caso de la realización de una prestación adicional respecto de una partida nueva, las Partes acordarán conjuntamente el valor unitario de las partidas que serán presupuestadas. En la elaboración de estos nuevos precios se deberá tomar como referencia los precios originales del presupuesto de la Obra Subcontratada.

c) En caso de adicionales previamente solicitados y aprobados por el CONTRATISTA, se reconocerá la aplicación del porcentaje de la utilidad prevista para la obra subcontratada y

no los gastos generales, salvo acuerdo distinto.

d) En el caso de variaciones, modificaciones o cambios a la obra que impliquen la no ejecución de partidas o la disminución de las cantidades a ejecutarse, el valor de las mismas será reducido a lo realmente ejecutado, aplicando los precios unitarios de la propuesta económica, en consecuencia se reducirán costo directo, gastos generales y la utilidad.

13.4. De resultar aplicable, en caso los cambios y/o modificaciones y/o variaciones vinculados o no al alcance de los trabajos originen una ampliación al plazo contractual, se evaluarán los ajustes a que hubiera lugar, siempre que tales cambios y/o modificaciones y/o variaciones hayan afectado la Ruta Crítica del Cronograma de Obra y, siempre que se demuestre que el plazo resulte necesario para la culminación del servicio u Obra Subcontratada.

13.5. Las solicitudes de ampliación de plazo deberán ser presentadas en un plazo no mayor de siete (07) días calendarios de ocurrida la causal que origina la ampliación, salvo que las Condiciones Particulares establezcan un plazo mayor por el SUBCONTRATISTA con los sustentos que correspondan para su respectiva evaluación. De proceder las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario.

13.6. Una vez recibida la propuesta económica, debidamente sustentada, el CONTRATISTA solicitará la aprobación del Cliente, no asumiendo mientras tanto ninguna responsabilidad sobre la decisión final de éste en cuanto a su aprobación parcial o total ni en caso sea


Pág. 29 de 102



rechazado. El reconocimiento de dicha solicitud por parte del CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA se realizará en tanto el Cliente apruebe dicha propuesta y se materializará a través de la emisión de la Orden de Cambio, no asumiendo en ningún supuesto responsabilidad por la demora o el defecto en la respuesta del Cliente.

13.7. Si el SUBCONTRATISTA empezase trabajos distintos a los proyectados, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATISTA, se entenderá que las realiza bajo su exclusivo costo y riesgo.

13.8. El CONTRATISTA se reserva el derecho de reducir en cualquier momento, el volumen, el alcance del trabajo o el número de unidades previstas, aprobado al SUBCONTRATISTA siempre y cuando haya una modificación del proyecto, una causa imputable al SUBCONTRATISTA o el cliente final así lo solicite. El CONTRATISTA informará al SUBCONTRATISTA la reducción de manera formal mediante carta comunicando los motivos de su decisión. Corresponderá a EL SUBCONTRATISTA los pagos que estén pendientes de cancelar por los trabajos ejecutados y que el Cliente haya reconocido de acuerdo a las valorizaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto en la OSC. El SUBCONTRATISTA renuncia expresamente al reclamo por cualquier concepto vinculado directa o indirectamente a la reducción del alcance. Asimismo, el SUBCONTRATISTA renuncia a cualquier tipo de reclamación para el supuesto de que, en caso de reducción de la Obra Subcontratada, esta variación pudiera ser ejecutada por otro SUBCONTRATISTA.

13.9. En el caso que el CONTRATISTA, determine alguna situación de urgencia o emergencia, éste podrá dar órdenes o instrucciones verbales al

SUBCONTRATISTA para realizar cualquier trabajo requerido por razón de dicha urgencia. El SUBCONTRATISTA comenzará y concluirá diligentemente dicho trabajo de urgencia en la forma requerida por el CONTRATISTA. Con posterioridad, dichas órdenes quedarán establecidas mediante Solicitud de Cambio y su impacto en el Cronograma de Ejecución de la Obra Subcontratada y la Contraprestación serán revisados y aprobados por el CONTRATISTA y el Cliente. Todas las solicitudes de cambio aprobadas por el CONTRATISTA, se entenderán incorporadas al presente Subcontrato.

14.SUSPENSIÓN DE LA OBRA14.1. El CONTRATISTA podrá suspender los

trabajos, bien en su totalidad o en parte, por el plazo que estime conveniente, sin repercusión en el monto total del Subcontrato. Si la suspensión es por más de sesenta (60) días calendarios, el SUBCONTRATISTA, salvo medie acuerdo distinto entre las partes, podrá optar por resolver el Subcontrato, en cuyo caso no tendrá derecho a indemnización alguna. El CONTRATISTA informará al SUBCONTRATISTA sobre los alcances y condiciones de dicha suspensión.

14.2. Durante el periodo de suspensión, salvo medie acuerdo distinto entre las partes, el CONTRATISTA acordará con el SUBCONTRATISTA cuáles serán los mayores gastos en que este último incurrirá durante el periodo de suspensión, los mismos que deberán ser reconocidos por el CONTRATISTA previa acreditación por parte del SUBCONTRATISTA, luego de finalizado el periodo de suspensión.

14.3. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el SUBCONTRATISTA tiene el deber de mitigar los costos en que se pudiera incurrir durante el periodo de


Pág. 30 de 102



suspensión, efectuando las diligencias necesarias y adecuadas para reducir al mínimo el impacto económico ocasionado por la referida suspensión.

14.4. En caso de suspensión, el SUBCONTRATISTA deberá reiniciar los trabajos a los cinco (05) días calendarios de recibida la orden escrita por parte del CONTRATISTA de reinicio de los trabajos.

15. SEGUROSLas Condiciones Particulares y/o Bases de Licitación podrán establecer reglas y/o requerimientos especiales para cada subcontrato en particular. No obstante, el SUBCONTRATISTA está obligado a aplicar las siguientes reglas así lo indicase o no en las Condiciones Particulares y/o Bases de licitación:

15.1. Antes de iniciarse la ejecución de las Obras Subcontratadas, el SUBCONTRATISTA deberá contratar y entregar al CONTRATISTA, dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la emisión de la OSC, los siguientes seguros: (i) Seguro de Vida Ley; (ii) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión), (iii) Responsabilidad Civil contra terceros, (iv) Responsabilidad Civil Patronal.

15.2. Se deberá establecer al CONTRATISTA como beneficiario de los seguros, los que no podrán tener una vigencia menor a la fecha de Recepción Final de la Obra Subcontratada. En el caso se prorrogue o extienda el plazo de vigencia del presente Subcontrato, el SUBCONTRATISTA deberá cumplir con prorrogar y/o renovar todas las pólizas contratadas en virtud del presente Subcontrato, hasta por el mismo plazo de vigencia del plazo extendido, debiendo presentar al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario previo al vencimiento de las mismas; en caso contrario, el CONTRATISTA podrá resolver el Subcontrato.

15.3. En caso que el SUBCONTRATISTA no contrate los seguros exigidos, o no los renueve oportunamente si ellos caducaran, el CONTRATISTA podrá contratarlos a cuenta del SUBCONTRATISTA y deducir las sumas que haya debido desembolsar para tal efecto de cualquier pago que deba hacer al SUBCONTRATISTA o de las Garantías del Subcontrato, incluyendo además en dichos descuentos la penalidad pertinente por la no presentación de los seguros exigidos.

15.4. El pago de los eventuales deducibles será de exclusiva responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

15.5. Las partes acuerdan que en caso de existir un siniestro durante la ejecución de las Obras Subcontratadas, el SUBCONTRATISTA deberá dar aviso de inmediato al CONTRATISTA a fin de que puedan operar los seguros contratados por éste, de ser necesario. En caso de omisión del aviso oportuno, que genere como consecuencia que los seguros no cubran el siniestro, hará que los daños sean de responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

16. FIANZAS Y/O GARANTÍAS 16.1. Todas las fianzas a favor del

CONTRATISTA, deberán: (i) ser emitidas por una entidad bancaria de primer nivel que tenga el mejor nivel de calificación de riesgo otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros (Categoría A) conforme con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas financieros y de seguros y (ii) reunir las siguientes características: solidarias, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, autónoma y efectivas a simple solicitud sin expresión de causa.

16.2. El SUBCONTRATISTA se obliga a entregar a favor del CONTRATISTA, dentro de los cinco (05) días de emitida la


Pág. 31 de 102



OSC, una Fianza de Fiel Cumplimiento por la suma equivalente al 10% del valor total del subcontrato, salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto. La entrega de la fianza se hará luego de recibida la OSC. Esta fianza tendrá una vigencia igual a la del presente Subcontrato hasta que quede consentida la liquidación del Subcontrato.

16.3. De solicitar el SUBCONTRATISTA un Adelanto, éste no podrá exceder del 40% del valor del Subcontrato. El CONTRATISTA desembolsará el Adelanto siempre que el SUBCONTRATISTA entregue previamente la factura correspondiente y una carta Fianza de Adelanto por el mismo monto, garantizando el buen uso del mismo. Esta fianza tendrá vigencia hasta la amortización del 100% del adelanto, monto que será descontado en forma proporcional en las valorizaciones.

16.4. Salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto, se aplicará en calidad de fondo de garantía una retención equivalente al 10% del monto del subcontrato (sin incluir el IGV). El referido porcentaje se descontará proporcionalmente en cada valorización y será devuelto una vez que se efectúe la liquidación.

16.5. El CONTRATISTA devolverá, sin intereses, al SUBCONTRATISTA el 100% del fondo de garantía siempre que el SUBCONTRATISTA haya entregado la fianza bancaria, equivalente al 5% del valor del Subcontrato, como garantía de la Calidad de sus trabajos, salvo que las Condiciones Particulares establezcan pacto distinto.

16.6. La Fianza de Calidad será entregada al CONTRATISTA al momento de la emisión y firma del Acta de Recepción de la Obra Subcontratada. Esta fianza se encontrará vigente por el plazo de un (1) año, salvo que las Condiciones Particulares

establezcan un plazo distinto, a computarse desde la suscripción del Acta de Recepción de la Obra. Dicho plazo se establece sin perjuicio de la responsabilidad y garantía del SUBCONTRATISTA por los trabajos ejecutados en virtud de lo establecido en el artículo 1784° del Código Civil.

16.7. De ser exigible la fianza de calidad, si el SUBCONTRATISTA no hubiese entregado la misma, el CONTRATISTA podrá retener el porcentaje de la fianza de calidad del Fondo de Garantía.

16.8. Si el fondo de garantía no alcanzase el 5% del monto total del Subcontrato o el establecido en las Condiciones Particulares, el CONTRATISTA podrá efectuar el descuento respectivo de la liquidación final hasta completar el porcentaje del fondo de garantía de calidad exigido.

16.9. El SUBCONTRATISTA garantiza que los trabajos en virtud de este Subcontrato serán de primer nivel y calidad, por ende todos los equipos y/o los materiales instalados en la Obra son nuevos, y de la calidad requerida por el CONTRATISTA y el Cliente para los usos propuestos.

16.10. Si en cualquier momento durante el periodo de Garantía, el CONTRATISTA o el Cliente descubren cualquier defecto, el CONTRATISTA deberá notificarlo por escrito al SUBCONTRATISTA identificando el defecto, en cuyo caso, el SUBCONTRATISTA deberá adoptar las medidas correctivas dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendarios posteriores a la notificación realizada por el CONTRATISTA, caso contrario el CONTRATISTA podrá ejecutar la fianza de Calidad. Todos los gastos incidentes a las medidas correctivas, incluyendo transporte, reinstalación, desmontaje, remoción, nuevas pruebas, re inspección que se necesiten para corregir los defectos y demostrar que el trabajo,


Pág. 32 de 102



previamente defectuoso, se ajusta a los requerimientos de este Subcontrato será responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

16.11. En caso que el SUBCONTRATISTA no cumpliese con renovar oportunamente el CONTRATISTA podrá, a su elección:a. Retener el pago de las valorizaciones

presentadas por el SUBCONTRATISTA; ó

b. Ejecutarlas de manera automática. Los costos en los que incurra el subcontratista, así como la penalidad respectiva por la falta en el cumplimiento oportuno; serán descontados de cualquier pago que se deba hacer al subcontratista.

16.12. En caso de ejecución de cualquiera de las cartas fianzas, el monto de la misma se destinará a cubrir, hasta donde alcance el daño emergente, lucro cesante, daño ulterior, penalidades y/o multas que haya impuesto el Cliente, cuando corresponda, en razón del incumplimiento del SUBCONTRATISTA.

17. RECEPCIÓN DE LA OBRA- PUNCH LIST17.1. El SUBCONTRATISTA deberá completar

la Obra, en todos los aspectos, de manera tal que ésta se encuentre lista y finalizada para ser recibida. En la fecha en que el SUBCONTRATISTA prevea culminar con los trabajos, deberá comunicar dicho hecho por escrito con un mínimo de siete (07) días calendarios de anticipación solicitando la Recepción total (final) de la Obra o la Recepción Parcial, si las partes así lo han convenido en las Condiciones Particulares.

17.2. El CONTRATISTA comunicará la fecha en que se llevará a cabo la recepción de la Obra Subcontratada. En la citada fecha el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA revisarán exhaustivamente el estado de los trabajos realizados y se verificará si éstos cumplen con lo establecido en el

Subcontrato y sus Anexos, en cuanto a su ejecución.

17.3. La culminación de los trabajos se considerará cumplida cuando:

Luego de realizadas las inspecciones no se hayan formulado observaciones; o

De haberse presentado observaciones al momento de la inspección, éstas hayan sido levantadas totalmente por el SUBCONTRATISTA.

17.4. Una vez culminados los trabajos con la conformidad del CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para retirar de la Obra Subcontratada la totalidad de sus pertenencias. En el caso que a la hora de la inspección de los trabajos, el CONTRATISTA no considere a su satisfacción culminada la Obra Subcontratada, y, la misma no fuera aceptada, hará constar sus observaciones en el PUNCH LIST y señalaran un plazo para que el SUBCONTRATISTA remedie los defectos o vicios advertidos. Si no se hubiese señalado el plazo éste será de diez (10) días calendario.

17.5. Una vez expirado este plazo, si a juicio del CONTRATISTA la Obra Subcontratada continúa sin estar apta para su recepción definitiva, el CONTRATISTA podrá optar entre conceder al SUBCONTRATISTA un nuevo plazo; o en su defecto aplicará el numeral 12.2 sobre Aplicación y Cobro de Cargos, o resolver el Subcontrato de pleno derecho de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil, en cuyo caso el SUBCONTRATISTA perderá las cantidades que el CONTRATISTA hubiera retenido, pudiendo proceder con la ejecución automática de las fianzas bancarias otorgadas, los mismos que serán imputados por el CONTRATISTA a su favor como penalidad, sin perjuicio del cobro del daño ulterior.


Pág. 33 de 102



17.6. Una vez subsanadas todas las observaciones con la conformidad del CONTRATISTA y del Cliente, y habiendo cumplido con todas las obligaciones del presente Subcontrato incluyendo la entrega de la documentación de cierre, la culminación operativa, desmovilización y limpieza final, se procederá a emitir el Acta de Recepción de Obra Parcial y/o Final que corresponda.

17.7. Habiendo el CONTRATISTA entregado al SUBCONTRATISTA el Acta de Recepción de Obra Parcial y/o Final, se tendrá en cuenta la fecha de firma de dicho documento, pues a partir de dicha fecha comenzará, el periodo de Prueba y de Garantía de cargo del SUBCONTRATISTA según las disposiciones de este Subcontrato.

17.8. Sólo cuando se haya emitido el Acta de Recepción de Obra Final, se procederá al Cierre Contable de la Obra (Liquidación de obra y Certificado de Liberalidad).

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la Prestación por parte del CONTRATISTA no enerva su derecho a reclamar al SUBCONTRATISTA posteriormente, por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el artículo 1784° del Código Civil. Si en cualquier momento durante el periodo de Garantía, el CONTRATISTA y/o el Cliente descubren cualquier defecto, el CONTRATISTA deberá de notificarlo por escrito al SUBCONTRATISTA identificando el defecto, en cuyo caso, el SUBCONTRATISTA deberá adoptar las medidas correctivas dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendarios posteriores a la notificación realizada por el CONTRATISTA y/o el Cliente. Todos los gastos destinados a adoptar las medidas correctivas, incluyendo

transporte, reinstalación, desmontaje, remoción, nuevas pruebas, re inspección que se necesiten para corregir los defectos y demostrar que el trabajo previamente defectuoso, se ajusta a los requerimientos del Subcontrato serán responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

19. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOREl caso fortuito y la fuerza mayor se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil.El SUBCONTRATISTA, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la cláusula 22 del presente documento.

20. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO20.1 Sin perjuicio del derecho de COSAPI de

ejecutar la fianza de fiel cumplimiento del contrato en caso de cualquier incumplimiento de alguna obligación contractual, COSAPI podrá aplicar además, las penalidades previstas en el presente subcontrato; sin perjuicio del daño ulterior.

20.2 Las penalidades previstas en el presente subcontrato se devengarán automáticamente sin necesidad de intimación o comunicación por parte del CONTRATISTA.

20.3 La penalidad máxima acumulable será del 10% del valor total del presente subcontrato, en cuyo caso el CONTRATISTA podrá resolver de pleno derecho del contrato, de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil; sin perjuicio de la ejecución de Carta Fianza de


Pág. 34 de 102



Fiel Cumplimiento y el reconocimiento y pago del daño ulterior.

20.4 Será causal de penalidad, si el SUBCONTRATISTA no cumple o cumple de manera parcial, tardía o defectuosa con la entrega de la obra en el plazo final y/o los plazos establecidos para cada una de las fases o hitos de la Obra Subcontratada. En tal caso se devengará automáticamente una penalidad de 0.2% del valor total del presente subcontrato por cada día de atraso hasta que se verifique el cumplimiento o el CONTRATISTA resuelva el presente contrato de pleno derecho de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil. En las Condiciones Particulares solo se podrá regular un monto mayor del 0.2% del valor total del subcontrato por penalidad diaria de atraso.

20.5 Será causal de penalidad el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la entrega de documentación requerida contractualmente por el CONTRATISTA en el plazo señalado por este último; así como el incumplimiento de las demás obligaciones del presente subcontrato. En tal caso se devengará automáticamente una penalidad de 0.2% del valor total del presente subcontrato por cada día de atraso en caso exista un plazo para el cumplimiento de la obligación.

20.6 En caso de incumplimiento de cualquier otra cláusula del presente Subcontrato y sus Anexos, que motiven la resolución del subcontrato, EL SUBCONTRATISTA deberá abonar a COSAPI una penalidad máxima del 10% del valor del Subcontrato sin perjuicio del daño ulterior.

20.7 Las penalidades aplicables serán descontadas de las valorizaciones y/o de la liquidación correspondiente.

20.8 Las partes declaran de manera expresa que el pago o deducción de las penalidades no eximirá al SUBCONTRATISTA de su obligación de cumplir con el servicio contratado y/o culminar la obra o de

cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud del presente contrato, y en ningún caso constituirá una renuncia por parte del CONTRATISTA al reclamo del pago por el daño ulterior y los derechos que en virtud del presente Subcontrato le corresponden, incluyendo el derecho a resolver el mismo.

21. RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO21.1. El SUBCONTRATISTA tiene

conocimiento y se encuentra de acuerdo que el CONTRATISTA sin expresión de causa, podrá desistirse del presente Subcontrato en cualquier momento; en cuyo caso, el SUBCONTRATISTA solo tendrá derecho a que se le abone las cantidades que tuviese retenidas, previa deducción de las cantidades por las responsabilidades del SUBCONTRATISTA a que hubiese lugar, para cubrir los costos totales (sin ser limitativo) de penalidades, indemnizaciones, no subsanación de cualquier observación, reparación, sustitución dentro de los plazos otorgados para dicho efecto. Por tal ocurrencia no se generará obligación indemnizatoria alguna a favor del SUBCONTRATISTA. El SUBCONTRATISTA no tendrá derecho al pago de los Gastos Generales, Utilidades ni ningún costo indirecto por los trabajos no terminados.

21.2. Así también, se podrá resolver el presente Subcontrato, en caso se incurra en causal de incumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA de conformidad con lo señalado en el artículo 1429° del Código Civil por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Prestador conforme a lo establecido en la presente OSC.

21.3. Son causales de Resolución de pleno derecho conforme se estipula en el artículo 1430° del Código Civil, las


Pág. 35 de 102



previstas en esta cláusula así como las que señale las Condiciones Particulares:

(i) El incumplimiento de la renovación oportuna de todas las pólizas y fianzas contratadas y la presentación al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendarios previos al vencimiento de las mismas.

(ii) Si luego de ejecutada una de las cartas fianzas, el SUBCONTRATISTA no ha cumplido con restituirla dentro de un plazo de siete (07) días calendario de efectuada la ejecución, de conformidad con lo previsto en la cláusula 16.12

(iii) Si una vez expirado el plazo, la Obra Subcontratada continúa sin estar apta para su recepción definitiva.

(iv) Cuando se haya llegado al tope máximo de la penalidad prevista en el numeral 20.3 del presente contrato.

(v) Incumplimiento de las obligaciones laborales del SUBCONTRATISTA para con su personal.

21.4. Asimismo, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA tendrá el derecho de terminar en forma anticipada el presente subcontrato, en el caso que se resuelva, termine o caduque el Contrato Principal, para lo cual bastará con remitir una comunicación por vía notarial al SUBCONTRATISTA haciendo valer este derecho, debiendo liquidarse los trabajos ejecutados hasta ese momento. En estos casos, el CONTRATISTA no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia o con motivo de la resolución del presente contrato. A su vez, el SUBCONTRATISTA no tendrá ningún derecho a indemnización por daños directos o indirectos como consecuencia de la resolución de la presente OSC, salvo los pagos que estén pendientes de cancelar por los trabajos ejecutados por el SUBCONTRATISTA y que el Cliente haya reconocido de

acuerdo a las valorizaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto en la OSC.

22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22.1. Las Partes contratantes deberán efectuar

sus mejores esfuerzos para que cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, incluidas las de su nulidad, anulabilidad o invalidez, sea resuelta en un clima de buena fe mediante trato directo y amigable entre sus representantes designados al efecto. En ese sentido, los representantes de ambas Partes, deberán tratar de resolver las controversias que surjan en un plazo no mayor de siete (07) días calendarios, contados desde recibida la primera comunicación de la parte afectada respecto de la desavenencia o controversia o en un plazo mayor de convenirlo mutuamente en las Condiciones Particulares, para encontrar una solución.

22.2. Sólo en caso de no encontrarse una solución mediante trato directo luego de producidas las negociaciones pertinentes, se someterá la controversia a arbitraje de derecho, resolviéndose mediante fallo definitivo e inapelable, emitido por un Tribunal Arbitral integrado por tres (03) miembros,, renunciando las Partes expresamente a cualquier medio impugnatorio que pueda interponerse contra tales decisiones, de conformidad con los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten en forma incondicional.

23. RENUNCIA DE DERECHOSEl no ejercicio de las acciones o derechos derivados de este contrato no implica en modo alguno la renuncia del CONTRATISTA al ejercicio posterior de los mismos.


Pág. 36 de 102



24. LEGISLACIÓN APLICABLECualquier asunto no considerado en el presente acuerdo contractual y los anexos del subcontrato, se regirá según lo establecido en las normas pertinentes del Código Civil Peruano.

25. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN EL SUBCONTRATISTA se compromete expresamente a cumplir con las obligaciones y responsabilidades relacionadas con el objeto de la Orden de Subcontrato, declarando que no incurrirá, en forma alguna, en actos que son o podrían ser considerados como una actividad ilegal o tipificados y sancionados por las normas legales anticorrupción, de lucha contra la corrupción y soborno, leyes aplicables, regulaciones, acuerdos y/o convenios internacionales vigentes, así como leyes antifraude, antimonopolio, lavado de activos o de cualquier otro delito

similar; y, en caso se hubiera presentado cualquier situación o se presente cualquier nueva situación que pueda crear el aspecto de una práctica ilegal o pueda ser calificada como tal, dar aviso inmediato a EL CONTRATISTA.Si como resultado del incumplimiento de la declaración señalada en el párrafo precedente, y por tales circunstancias EL CONTRATISTA sufriese cualquier consecuencia perjudicial, será responsabilidad exclusiva de EL SUBCONTRATISTA asumir los correspondientes daños y perjuicios.

En tal sentido, EL SUBCONTRATISTA garantiza que vigilará, prohibirá e impedirá que en relación con las obligaciones o prestaciones de la Orden de Subcontrato, aquél y todos sus accionistas, representantes, directores, oficiales, administradores, socios, apoderados, agentes, gestores de negocios, personal empleado o terceros contratados, formulen, ofrezcan, prometan, entreguen o

acepten, directa o indirectamente, por sí o mediante terceras personas: dinero, bienes, regalos, dádivas, pagos, ganancia pecuniaria indebida, recompensas, sumas de dinero u otra ventaja para las actividades de cualquier naturaleza realizadas en su interés con relación a esta Orden de Subcontrato u otras ventajas que son o podrían ser consideradas como una actividad ilegal o un acto de corrupción, a favor o respecto de cualquier servidor, funcionario o empleado público, personal estatal contratado por cualquier modalidad, autoridad o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entidades de gobierno (local, regional o nacional) o instituciones públicas, con la finalidad que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, así como inducir a funcionarios para que actúen de forma ilegal o indebida, incurriendo en incumplimiento o infracción a la ley, o conductas - consumadas o en grado de tentativa - que se consideren como faltas, delitos o que ameriten la imposición de una sanción, de carácter administrativa, penal o de cualquier otra naturaleza; tales como robo, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, soborno, lavado de activos y conductas similares.

Asimismo, EL SUBCONTRATISTA actuará siempre con lealtad, ética, honestidad, transparencia y/o integridad profesional, cuidando que no se perjudiquen los intereses de EL CONTRATISTA, en riguroso cumplimiento y respeto estricto de las normas legales del sistema jurídico nacional e internacional, referidos a la prevención y la lucha contra la corrupción.EL SUBCONTRATISTA se obliga a denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales, o de cualquier otra naturaleza, de los servidores públicos, autoridades o cualquier persona vinculada


Pág. 37 de 102



y/o relacionada con las entidades de gobierno o instituciones públicas.Del mismo modo, EL SUBCONTRATISTA eximirá y mantendrá indemne a EL CONTRATISTA, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, de cualquier responsabilidad y daño (directo e indirecto) que eventualmente pudiera generarse como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL SUBCONTRATISTA establecidas en esta Cláusula.EL SUBCONTRATISTA declara que ni ella ni sus filiales, subsidiarias o empresas matrices y/o holdings, sociedades vinculadas o del grupo económico, han hecho, han ofrecido o han autorizado, ni tampoco harán, ofrecerán o autorizarán, a favor de un funcionario público o de una persona que trabaje para una entidad del sector privado y, en lo que concierne a los asuntos que son el objeto de esta Orden de Subcontrato, cualquier pago, regalo, promesa u otra ventaja, directamente o por intermediarios, que viole cualquier norma aplicable que combata el soborno y/o la corrupción. EL SUBCONTRATISTA reconoce que las declaraciones y compromisos indicados en este párrafo así como las declaraciones y compromisos precedentes son esenciales y constituyen parte de la causa por la cual las Partes han aceptado firmar y comprometerse mediante esta Orden de Subcontrato, y, en consecuencia, se comprometen a mantener indemnes a EL CONTRATISTA contra todos los daños y perjuicios, pérdidas, penas, gastos que provengan o estén relacionados con cualquier violación de tales declaraciones y compromisos. Tal obligación de indemnidad sobrevivirá a la terminación o la expiración de esta Orden de Subcontrato.Asimismo, EL SUBCONTRATISTA se compromete a abstenerse de tener, directamente o indirectamente, como socio, accionista o consultor a un funcionario público, ya sea de entidades públicas

nacionales o de organismos públicos internacionales que se encuentre en el Poder Ejecutivo o que tenga mayoría en el Poder Legislativo así como a un candidato a cualquier posición pública, ya sea de gobierno nacional, regional o local. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA se compromete a no utilizar de cualquier manera los servicios de las personas precedentemente indicadas, en el marco del funcionamiento o ejecución de las prestaciones que son el objeto de la Orden de Subcontrato en el interés de alguna de las Partes.En ese sentido, en el supuesto que EL SUBCONTRATISTA haya violado cualquiera de los compromisos establecidos precedentemente, y/o de comprobarse que algunas declaraciones no son ciertas, EL CONTRATISTA tendrá el derecho de terminar esta relación contractual con efecto inmediato y de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil, siendo únicamente necesario informar de ello a EL SUBCONTRATISTA a través de una carta notarial, sin que por ello EL CONTRATISTA deba pagar penalidad, indemnización y/o compensación alguna a favor de EL SUBCONTRATISTA por ningún concepto. EL CONTRATISTA no será responsable de ninguna reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio derivado o relacionado con el incumplimiento por parte de EL SUBCONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; conviniéndose que EL SUBCONTRATISTA indemnizará a EL CONTRATISTA en caso que éste, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, fueren involucrados o se requiera su intervención en el proceso, trámite y/o procedimiento respecto de la reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio antes referidos.


Pág. 38 de 102



Asimismo, ante dichos incumplimientos, EL CONTRATISTA se reserva el derecho de cobrar a EL SUBCONTRATISTA todos los daños y perjuicios sufridos o incurridos provenientes o conexos con la terminación de esta Orden de Subcontrato.

EL SUBCONTRATISTA renuncia desde ya a toda reclamación de pago de la contraprestación pactada, incluyendo el pago que estuviere pendiente de ejecutar por los bienes o servicios ya realizados o entregados, el cual no será exigible a EL CONTRATISTA, extinguiéndose automáticamente toda obligación de pago que pueda corresponder a EL CONTRATISTA a favor de EL SUBCONTRATISTA en virtud de esta Orden de Subcontrato.

Queda plenamente entendido que lo establecido en la presente cláusula será de aplicación a cualquier Orden de Subcontrato nueva o adicional que pudiese surgir o generarse entre EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA.

26. CONFIDENCIALIDADToda la información proporcionada por el CONTRATISTA y la que se genere hasta la terminación del presente contrato, serán consideradas como confidenciales aun luego de finalizada la vigencia del presente contrato, por tanto, no podrán ser utilizadas por el SUBCONTRATISTA para ningún propósito que no sea la ejecución de la Obra, salvo previa autorización expresa por parte del CONTRATISTA.

27. FIRMASLa(s) firma(s) electrónica (s) que constan en la presente OSC corresponden a los representantes legales del CONTRATISTA, los cuales se encuentran debidamente autorizados para firmar el presente contrato, cuyos poderes se encuentran inscritos en la Partida Electrónica Nº

11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, salvo se establezca una disposición distinta en las Condiciones Particulares.Asimismo, El SUBCONTRATISTA se obliga a firmar y devolver al CONTRATISTA el presente contrato u OSC y todos los documentos que han dado origen a la misma en un plazo no mayor a los siete (07) días de emitida la presente OSC, bajo apercibimiento de que el CONTRATISTA retenga el pago de las valorizaciones que presente el subcontratista y/o deje sin efecto, de pleno derecho la OSC, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil.


Pág. 39 de 102

GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN DE CALIDAD

Anexo 2Formato de Bases del Concurso Código: FG-AC-05-B Revisión: 2 Página: 40 de 102

ANEXO IIIFORMATO DE CONDICIONES

PARTICULARES

Lineamientos Generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas (NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 40 de 102

CONDICIONES PARTICULARES DE SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRA:[*] (INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA)

SUBCONTRATO DE [INDICAR EL NOMBRE DEL SUBCONTRATO]SUBCONTRATO N.° [*]

Conste por el presente documento las Condiciones Particulares del Subcontrato de ejecución de Obra [*] (en adelante, las Condiciones Particulares) que celebran de una parte:

COSAPI S.A., a quien en adelante se denominará “COSAPI”, con Registro Único del Contribuyente Nº 20100082391, con domicilio en la Av. República de Colombia N°791, Urbanización Chacarilla de Santa Cruz, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, la misma que actúa debidamente representada por el señor [*], identificado con DNI. Nº [*] y por el señor [*], identificado con DNI. Nº [*], según poderes que obran inscritos en la referida.

Y de la otra parte; [*], a quien en adelante se denominará "SUBCONTRATISTA" con Registro Único del Contribuyente Nº [*], con domicilio en [*], Distrito de [*], Provincia y Departamento de [*], inscrita en la Partida Registral Nº [*] del Registro de Personas Jurídicas de [*], la misma que actúa debidamente representada por el Sr. [*], identificado con DNI. Nº [*], según poderes que obran inscritos en la referida partida.

Tanto al SUBCONTRATISTA como a COSAPI se les denominará, en conjunto, como las “Partes”.

El presente documento se celebra en los términos y condiciones siguientes.

PRIMERA: Antecedentes

1.1 COSAPI es adjudicataria del Proyecto “[*]” (en adelante, el Proyecto) el cual ha sido contratado por [*] [indicar el nombre del cliente] (en adelante, el Cliente).

1.2 Para fines del Proyecto, COSAPI ha contratado a [*] (en adelante, el SUBCONTRATISTA), con la finalidad de llevar a cabo la Obra de “[*]” (en adelante, la Obra Subcontratada).

1.3 La Obra Subcontratada se ejecutará en [*] (indicar el lugar), Distrito de [*], Provincia y Departamento de [*].

SEGUNDA: Objeto o materia del Subcontrato

2.1 El presente Subcontrato tiene por objeto [*] [Señalar cuál es la finalidad del subcontrato. basándose en el documento “Alcance del Trabajo”.]

2.2 La Obra Subcontratada se ejecuta de acuerdo al Alcance de Trabajo, Planos, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo y demás documentos integrantes del Subcontrato que se encuentran descritos en el numeral 4.2 y 4.3 de las Condiciones Generales, los cuales forman parte integrante del mismo.

TERCERA: Naturaleza y Sistema de Subcontratación

Condiciones Particulares de las Bases del Concurso (NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 41 de 102

3.1 La naturaleza del presente subcontrato es de tipo Contractual Civil.3.2 El Sistema de Contratación es: [Definir si es a Precios Unitarios o Suma Alzada]

[En caso se trate de Precios Unitarios]

El Sistema de Contratación es Precios Unitarios. En ese sentido, se deja expresa constancia que los metrados consignados en el Presupuesto es referencial y, en definitiva, el SUBCONTRATISTA ejecutará los metrados que COSAPI le ordene y apruebe ejecutar, los cuales serán pagados una vez aprobados por COSAPI y el Cliente. Por lo tanto, el monto final del Subcontrato estará en función a los metrados realmente ejecutados por el SUBCONTRATISTA.EL SUBCONTRATISTA debe proporcionar todo cuanto sea necesario (equipos, personal servicios, recursos, etc.) para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del presente subcontrato.

[En caso se trate de Suma Alzada]

El Sistema de Contratación es Suma Alzada. En ese sentido, queda claro que la Contraprestación representa el único pago por la íntegra y oportuna ejecución de la obra. En ese sentido, EL SUBCONTRATISTA debe proporcionar todo cuanto sea necesario (equipos, personal servicios, recursos, etc.) para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del presente subcontrato. Asimismo, se deja constancia que el pago de la Contraprestación cubre y comprende, sin limitación alguna, todos los rubros detallados en el Alcance de Trabajo, Planos, Especificaciones Técnicas y demás anexos del subcontrato.

CUARTA: Precio y Forma de pago

4.1 El precio por la íntegra y oportuna ejecución de la Obra Subcontratada asciende a [Consignar monto en letras y números] incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

4.2 El pago del precio se realizará tomando en consideración lo siguiente:4.2.1. De conformidad con el numeral 6.3 de las Condiciones Generales, la

contraprestación pactada a cargo de COSAPI será cancelada mediante pagos que se efectuarán luego de presentadas las valorizaciones que se entregarán a más tardar dentro de los 5 (cinco) últimos días del período al que corresponden los trabajos. Para ello, las valorizaciones serán [indicar la periodicidad de la valorización: mensual o quincenal].

4.2.2. De conformidad con el numeral 6.4 de las Condiciones Generales COSAPI podrá aprobar u observar las valorizaciones presentadas por el SUBCONTRATISTA. Para ello, COSAPI tendrá un plazo de [*] días hábiles.

4.2.3 Una vez aprobada la valorización y verificada la correcta presentación de los documentos que se detallan a continuación:

Administración de Obra(i) PDT (Planilla Electrónica).(ii) Comprobante de pago a ESSALUD.(iii) Comprobante de pago Impuesto de 5ta Categoría.(iv) Comprobante de pago Fondo de Pensiones (ONP o AFP)(v) Comprobante de entrega de Boletas de Pago a trabajadores.


Pág. 42 de 102

(vi) Comprobante de pago CONAFOVICER.(vii) Póliza y Comprobante de Pago de SCTR (Salud y Pensión).(viii) Comprobante de pago de CTS en Mayo y Noviembre.(ix) Comprobante de pago de gratificaciones de Julio y Diciembre.

SSOMA(x) Informe SSOMA.(xi) Reporte de Accidente de Trabajo, SCTR, Alta Médica.(xii) Certificado de Aptitud Médica del Examen Periódico.(xiii) Esquelas de Convocatorias y/o Certificado de Examen Médico Retiro.

Calidad(xiv) Certificados de calidad de materiales y/o equipos.(xv) Prueba y/o Ensayo de Control de Calidad, Resultados y Registro de

Control de Calidad.(xvi) Calibraciones de Equipos Usados.(xvii) Dossier.

Control de Proyectos(xviii) Elaboración de la Valorización(xix) Presentación de informes [detallar]

Administración de Contratos(xx) Vigencia de las Cartas Fianza.(xxi) Vigencia de las pólizas de los seguros.

4.2.4 Luego de presentada la documentación mencionada en el numeral anterior, COSAPI emitirá la constancia de recepción mediante un código que será remitido al SUBCONTRATISTA por correo electrónico. El SUBCONTRATISTA deberá consignar en su factura el mencionado código para que esta sea recibida por COSAPI.

4.2.5. De conformidad con el numeral 6.14 de las Condiciones Generales, a cada valorización se descontará proporcionalmente el adelanto otorgado. Se precisa que el monto otorgado como adelanto asciende a [*] [indicar monto en número y letra] equivalente al [*]% del monto del subcontrato.

4.2.6. El pago de la factura se realizará a los [*] días calendarios de ser recibida por COSAPI.

4.2.7 Con la finalidad de facilitar la circulación sin observaciones de la factura negociable, las partes acuerdan que esta será completada por COSAPI dentro de los ocho (8) días siguientes de recibida, debiendo ser devuelta a EL SUBCONTRATISTA con el sello de recepción y renunciando éste último al plazo que tiene para cuestionar u observar su contenido y validez.

QUINTA: Vigencia del Subcontrato y Plazo de Ejecución

5.1 El subcontrato tiene vigencia desde la notificación efectiva de la Orden de Subcontrato hasta el consentimiento y pago de la Liquidación Contable Final.

5.2 El subcontratista se obliga a ejecutar La Obra dentro del plazo de [*], contados a partir de [*] hasta el [*]

(i) Hito 1: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.(ii) Hito 2: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.(iii) Hito 3: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.(iv) Hito 4: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.


Pág. 43 de 102

(v) Hito 5: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.(vi) Hito 6: [Descripción]; inicio: dd/mm/yyyy; fin: dd/mm/yyyy.

SEXTA: Obligaciones adicionales del SUBCONTRATISTA

El SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales de la Orden de Subcontrato y adicionalmente las siguientes:

6.1 Ninguno de los trabajos o parte de los mismos deberá cubrirse o quitarse de la vista sin la aprobación del representante de Cosapi,

6.2 El SUBCONTRATISTA deberá presentar dentro de un plazo de [*] días de solicitado por COSAPI, un Cronograma de las Valorizaciones Mensuales, según las actividades programadas en el Cronograma de ejecución. El Cronograma estimado de Pagos deberá considerar, un estimado razonable del avance de las tareas a ser realizadas por el SUBCONTRATISTA.

6.3 El SUBCONTRATISTA deberá participar activamente del sistema de planificación basado en la metodología Last Planner que tiene establecido COSAPI.

[*] El proyecto podrá añadir o modificar las obligaciones descritas en estas cláusulas.

SÉPTIMA: Seguros

7.1 De conformidad con el numeral 15 de las Condiciones Generales LAS PARTES acuerdan que además de los seguros exigidos en las Condiciones Generales, el SUBCONTRATISTA deberá contratar los siguientes seguros bajo las siguientes condiciones:

Tipo de Seguro: [*]Objeto asegurado: [*]Beneficiario y/o Asegurado Adicional:

COSAPI S.A.

Plazo de vigencia: [*]Monto asegurado: [*]

OCTAVA: Fianzas y Garantías

8.1 De conformidad con el numeral 16.2 de las Condiciones Generales, El Subcontratista se obliga a entregar a favor de COSAPI, una Fianza de Fiel Cumplimiento por la suma de [*], equivalente al [*]% del valor del Subcontrato, dentro de los cinco (05) días calendario posteriores la notificación de la Orden de Subcontrato. Esta fianza tendrá una vigencia igual a la del presente Subcontrato hasta que quede consentida la liquidación del subcontrato.

8.2 De conformidad con el numeral 16.3 de las Condiciones Generales, COSAPI desembolsará a favor de EL SUBCONTRATISTA un adelanto dinerario ascendente a [*], equivalente al [*],% del valor del Subcontrato, siempre y cuando EL SUBCONTRATISTA entregue de manera previa y junto a la factura correspondiente, una Carta Fianza de Adelanto por el mismo monto. Esta fianza tendrá vigencia hasta la amortización del 100% del adelanto, monto que será descontado en forma proporcional en las valorizaciones.

8.3 De conformidad con el numeral 16.4 de las Condiciones Generales, se aplicará en calidad de Fondo de Garantía una retención equivalente al [*]% del monto total del subcontrato


Pág. 44 de 102

que se descontará proporcionalmente en cada valorización. El fondo de garantía será devuelto cuando el SUBCONTRATISTA entregue a COSAPI la Fianza de Calidad exigida.

8.4 De conformidad con el numeral 16.6 y 16.7 de las Condiciones Generales, a efectos de garantizar la calidad de los trabajos del Subcontratista, el mismo otorgará a favor de COSAPI una Fianza de Calidad por la suma de [*], equivalente al [*]% del valor del Subcontrato. Esta fianza se encontrará vigente por el plazo de un [*] meses, a computarse desde la suscripción del Acta de Recepción de la Obra materia del Subcontrato. Si el SUBCONTRATISTA no presentase la Fianza de Calidad exigida, de conformidad con el numeral 16.7 de las Condiciones Generales, COSAPI retendrá del Fondo de Garantía o del saldo pendiente de pago, hasta cubrir el [*]% que se exige como Fianza de Calidad. La retención se realizará por un plazo de [*] meses a computarse desde el consentimiento de la liquidación final del subcontrato.

NOVENA: Resolución de Pleno Derecho

9.1 De conformidad con el numeral 21.3 de las Condiciones Generales, además de las causales de resolución de pleno derecho señaladas en las Condiciones Generales, son también causales de Resolución de pleno derecho Las siguientes:

[Estando a lo establecido en el Alcance, el Proyecto podrá definir las obligaciones esenciales (importantes) cuyo incumplimiento o demora en la ejecución podría resultar perjudicial. Identificadas estas obligaciones deberá consignarse las mismas como causal de Resolución de Pleno Derecho.]

DÉCIMA: Equipos y Materiales proporcionados por COSAPI

10.1 Si COSAPI proporcionara al SUBCONTRATISTA, algún material y/o equipo a ser incorporado o utilizado en la ejecución de la Obra en virtud del Subcontrato, y este fuera dañado, perdido, robado o destruido, el mismo deberá ser reparado o reemplazado por el SUBCONTRATISTA a su costo; el cual además deberá proporcionar informes sobre estos hechos ocurridos a COSAPI, quien tomará las medidas pertinentes. Si el SUBCONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales y/o equipos entregados y no usados a la culminación de la obra, en un plazo de [*] días calendario, COSAPI se encuentra facultada a ejecutar el importe de dicho materiales de la carta Fianza Bancaria o cualquier otra garantía o retención que existiera a favor de COSAPI.

DÉCIMA PRIMERA: Obligaciones adicionales de COSAPI

Además de las prestaciones previstas en las Condiciones Generales, COSAPI se obliga a:

[En este párrafo, el proyecto podrá considerar algunas obligaciones que comprometa a favor del SUBCONTRATISTA tales como:

a) Instalacionesb) Transportesc) Alimentaciónd) Materiales que COSAPI compre y que deberán ser descontados en las

valorizacionese) Otros.]


Pág. 45 de 102

DÉCIMA SEGUNDA: Domicilio y Notificaciones

12.1 Las partes contratantes señalan como domicilios los indicados en la introducción del presente documento.

12.2 Salvo lo expresamente previsto en las Condiciones Generales de la Orden de Subcontrato, el tipo de comunicaciones que podrán ser cursadas vía correo electrónico son: - Requerimientos repetitivos de inspección y liberación de trabajos- Envío de informes periódicos de estatus del proyecto y de la gestión del mismo.- Envío de los cargos de comunicaciones formales para conocimiento.- Envío de los códigos de recepción de las valorizaciones.- (Completar según requerimientos del proyecto)

12.3 Las comunicaciones efectuadas por este medio deberán ser remitidas a los siguientes correos:

DE COSAPI

Cargo Nombre Correo Electrónico

(Completar)

DEL SUBCONTRATISTA

Cargo Nombre Correo Electrónico

(Completar)

12.3 Cualquier variación de domicilio o dirección electrónica se cursará aviso a la otra parte mediante carta notarial con cinco (5) días hábiles de anticipación.

Con la conformidad de las partes de todas y cada una de las cláusulas de este Subcontrato y sus anexos declaran que la negociación, celebración y ejecución se regirán por las reglas de la buena fe, la común intención de las Partes y la Legislación Peruana aplicable.

A los __ días del mes de _________ de 201__


Pág. 46 de 102


Pág. 47 de 102



ANEXO IVCARTA DE PROPUESTA

Carta de propuesta(NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 48 de 102



Lima, XX de XXXXX del 201XCarta XXX

SeñoresCOSAPIPresente.-

Atención: (Nombre del Contacto)(Gerente de Proyecto - COSAPI)

Referencia: a) Proyecto: xxxxxb) Subcontrato: xxxxxx

Estimados señores:

Por medio de la presente [*], con Registro Único del Contribuyente Nº [*], con domicilio en [*], Distrito de [*], Provincia y Departamento de [*], inscrita en la Partida Registral Nº [*] del Registro de Personas Jurídicas de [*], la misma que actúa debidamente representada por el Sr. [*], identificado con DNI. Nº [*], según poderes que obran inscritos en la referida partida declara bajo juramento haber leído, entendido y estar de acuerdo con el contenido de toda la documentación que forma parte de las Bases incluidas las Condiciones Generales; y que las mismas resultan suficientes para elaborar nuestra propuesta para la realización de la “Obra de (nombre del subcontrato).” del Proyecto de [*]

Asimismo, de conformidad con lo señalado en las Bases de Concurso, el suscrito se compromete a ejecutar todas la operaciones y trabajos necesarios descritos en el Alcance de Trabajo (Anexo I de las Bases). Todo lo anterior, de acuerdo con las previsiones especificadas en las Bases de Concurso y en los anexos a las mismas, así como de acuerdo a los precios indicados para los respectivos ítems.

Dentro de este orden de ideas presento mi propuesta, la cual constituye una oferta firme a favor de Cosapi S.A., la cual no podrá ser retirada por ciento ochenta (180) días calendario desde la fecha de presentación o hasta que COSAPI emita y comunique en la Orden de Subcontratación en el siguiente domicilio o dirección electrónica:

Domicilio

Dirección electrónica


Pág. 49 de 102



El suscrito certifica que ha examinado y está plenamente familiarizado con todas las previsiones de las Bases y sus anexos. Que ha examinado todas las palabras y cifras indicadas en su Tabla de Cantidades y Precios. Que ha revisado cuidadosamente la precisión de todas las afirmaciones en esta Propuesta y sus adjuntos. Y, que mediante la revisión actual de las condiciones del lugar donde se ejecutará el subcontrato, se ha satisfecho a sí mismo en cuanto a la naturaleza y ubicación del trabajo, las condiciones generales y locales que tendrá que enfrentar en la ejecución de cualquier trabajo, los requerimientos del subcontrato y cualquier otro asunto que pudiera, en cualquier manera, afectar el Trabajo o el costo del mismo. El abajo firmante acuerda que Cosapi S.A. no será responsable por ningún error u omisión en la preparación de la Propuesta.

Finalmente, reconoce que cualquier contrato, que resulte de esta Propuesta, representará el acuerdo íntegro.

POSTOR

Firmado por: [*] Representante Legal

Fecha de la Propuesta: [*] de XXXX, 201[*]


Pág. 50 de 102



ANEXO VMEMORIAS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Pág. 51 de 102



ANEXO VILINEAMIENTOS GENERALES

DE CALIDAD

Lineamientos Generales de Calidad(NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 52 de 102


Anexo 02 Bases de Concurso Código: FG-AC-05-B Revisión: 2 Página: 53 de 102

Lineamientos Generales de Calidad


Pág. 53 de 102




Pág. 54 de 102



TABLA DE CONTENIDO

1. Propósito...............................................................................................................................................532. Definiciones...........................................................................................................................................533. Funciones y Recursos.............................................................................................................................534. Pruebas..................................................................................................................................................535. Materiales..............................................................................................................................................546. IME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayo)..................................................................................557. Auditorias...............................................................................................................................................558. Control y Seguimiento............................................................................................................................559. Reportes de No Conformidad................................................................................................................5610. General..................................................................................................................................................5611. Entrega de Documentación de Calidad para el Cierre de Obra Física (Dossier de Calidad)....................57


Pág. 55 de 102



1. PropósitoDescribir los lineamientos que la organización ha determinado para asegurar que los proveedores de bienes y servicios cumplan con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad de COSAPI S.A.

2. DefinicionesProveedor Externo: Se refiere aquel proveedor que va brindar bienes y/o servicios,

Alcance de Calidad: Requisitos establecidos en la orden de compra y en el presente lineamiento.

Bienes: Son todas las existencias (materiales, insumos, herramientas y/o equipos) requeridas para el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas y/o ejecución de los proyectos.

Servicios: Son todas las actividades que son requeridos en las diferentes áreas y/o ejecución de los proyectos, siendo permanentes, no permanentes o críticos según el entregable final.

3. Funciones y RecursosPara servicios: el proveedor externo deberá asignar un representante o responsable de Calidad para el Proyecto / contrato, cuyas funciones abarcarán los alcances de calidad de su contrato.

El Responsable de Calidad del proveedor externo deberá prever los recursos necesarios para garantizar:

- Una comunicación efectiva (oral, escrito y en tiempo real).

- El desarrollo y ejecución de las actividades incluyendo los equipos de medición y ensayo.

El responsable de calidad del proveedor externo deberá solicitar una reunión con COSAPI S.A (Jefe de Gestión de Calidad del Proyecto) para definir las herramientas de gestión de calidad (Plan de Gestión de Calidad, Plan de Puntos de Inspección, Tratamiento de No Conformidades, Control de Registros, Dossier de Calidad, entre otros), que se implementarán durante la prestación del servicio y la estructura que deben contener los documentos o entregables finales.

El proveedor externo presentará previamente los procedimientos constructivos y formatos iniciales de control de calidad, listado de entregables alineado al Plan de Calidad de COSAPI, para la aprobación del Jefe de calidad de COSAPI S.A en el Proyecto.

Para bienes: El proveedor externo cuando se requiera deberá asignar un representante o responsable de Calidad para el Proyecto / contrato, para realizar las coordinaciones requeridas por COSAPI S.A que garanticen la calidad del bien (trazabilidad).

No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes descritos (bienes y servicios).

4. PruebasPara las pruebas o ensayos el proveedor externo de servicios debe considerar lo siguiente:

Todas las pruebas In situ que estén consideradas dentro del contrato se realizarán y notificarán de acuerdo a lo estipulado en el cronograma de trabajo acordado por COSAPI S.A y el proveedor externo (servicios). En dicha notificación se especificará la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecución se harán con 48 horas de anticipación.


Pág. 56 de 102



Todas las pruebas fuera del proyecto serán notificadas con dos semanas de anterioridad, en dicha notificación se especificará la fecha probable de prueba.

COSAPI S.A podrá realizar inspecciones que no afectará el proceso de fabricación del proveedor externo y por ende no será considerada como retraso en la terminación del servicio.

En caso que el proveedor externo de servicios realizara pruebas de fábrica deberá contemplar lo siguiente:

El proveedor externo deberá presentar un cronograma de pruebas de fábrica, procedimientos escritos y hojas de prueba para la aprobación de COSAPI S.A y el Cliente

Las pruebas de fábrica serán realizadas por el proveedor externo y serán presenciadas por COSAPI S.A y el Cliente (de ser requerido), cada prueba será realizada según el procedimiento descrito y hojas de prueba elaboradas por el proveedor externo.

Las pruebas de fábrica coordinadas y descritas en el Plan de Puntos de Inspección (PPI) y que se ejecuten sin la presencia del representante de COSAPI S.A y el Cliente (de ser requerido), serán consideradas como nulas y deberán realizarse de nuevo.

En caso que exista un defecto en la fabricación o un cambio, el proveedor externo deberá anotarlos en un reporte que deberá ser emitido a COSAPI S.A, estos deben ser resueltos antes del despacho o instalación en el sitio.

El proveedor externo deberá emitir reporte o informes que sustenten el avance y término de las pruebas.

Todos los documentos de pruebas, protocolos y/o inspecciones se deberán contar con un sketch o plano de ubicación adjunto, salvo que COSAPI S.A apruebe lo contrario.

Los documentos generados durante las pruebas en general deben ser administrados por el proveedor externo, manteniendo su trazabilidad, para su posterior entrega de los documentos de cierre (Ver punto 10) final del dossier. La ejecución de pruebas o inspecciones serán remitidas a COSAPI S.A vía carta en versión original.

5. Materiales Los materiales que suministre o emplee el proveedor externo (bienes y servicios) deben ser

aprobados previamente por COSAPI S.A. Estos proveedores externos deben estar en la capacidad de emitir certificados de calidad (de la materia prima y/o materiales fabricados) en el cual se describan las normas utilizadas.

Los certificados de calidad de los materiales deben contener los datos del material como son la norma bajo la cual fueron fabricados, las pruebas aplicables, el lote al cual pertenecen, así como la Orden de Compra (OC). Esta última puede ser adjuntada como una carta del proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado. El certificado debe mostrar los valores de las pruebas descritas así como las tolerancias. Asimismo el proveedor externo debe adjuntar el certificado de calibración del equipo con el que se hicieron tales pruebas. Los criterios para el certificado de calibración de los equipos seguirán las pautas descritas en punto 4. IME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayo) del presente documento.

Bajo ninguna circunstancia se aceptará como válido un certificado de calidad que no goce de las características antes descritas. Es decir “certificados” que sólo consten de una


Pág. 57 de 102



declaración y no cuenten con una referencia cuantitativa, por ejemplo: documentos como “garantía de calidad o carta de garantía” se recepcionarán pero no serán considerados como certificado de calidad.

Materiales en mal estado o dañado serán rechazados en cualquier momento, antes, durante y después de la instalación. Los costos asociados, por re-trabajo, reparación, aceleración para cumplir con los plazos serán asumidos por el proveedor externo. No existirá ninguna ampliación en el plazo.

6. IME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayo) Si el proveedor externo realizara trabajos de medición y precisión que impliquen el uso de

equipos de inspección, medición y ensayo (Equipos IME) tales como: estación total, teodolito, nivel topográfico, balanzas, termómetros, telurómetro, etc., será necesario entregar a COSAPI S.A previamente a su utilización en Obra, el respectivo “Certificado de Calibración”.

La omisión por parte del proveedor externo de entregar los Certificados de Calibración antes de su uso, imposibilitará al proveedor de hacer uso de ellos en la prestación de su servicio, en caso se realice la medición con un equipo sin certificado de calibración, el resultado de la medición se considerará como no válido y será de entera responsabilidad del proveedor los retrasos o retrabajos en los que se incurra.

Todos los equipos de inspección medición y ensayo que emplee el proveedor externo deben ser CALIBRADOS por una entidad reconocida y acreditada por el INACAL.

Los certificados deberán contar con los requerimientos especificados por la ISO 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de éste último así como la respectiva fecha.

La fecha de expiración del certificado de calibración será de 6 meses o lo que indique el certificado y de acuerdo a la frecuencia del uso.

El certificado será remitido para aprobación con no menos de dos semanas antes del inicio de los trabajos, caso contrario los trabajos será postergados. La consecuente demora en los trabajos deberá ser recuperada a cuenta del proveedor externo. NO EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecución de pruebas

7. Auditorias COSAPI S.A realizará Auditorías de Calidad a los proveedores externos de acuerdo al

grado de criticidad de los bienes o servicios proporcionados por este o a solicitud del cliente. COSAPI S.A comunicará al proveedor externo sobre el proceso de auditoría antes de su ejecución. La auditoría de Calidad abarcará el cumplimiento del Plan de Calidad y/o Manual de Calidad del proveedor externo.

Después de haberse ejecutado la auditoría interna, COSAPI S.A emitirá un informe con los resultados de la auditoría, de acuerdo a esto el proveedor externo deberá dar respuesta a través de un Plan de Acción a los hallazgos emitidos en el informe.

El tiempo establecido para el levantamiento de los hallazgos debe ser aprobado por COSAPI S.A.


Pág. 58 de 102



8. Control y Seguimiento Los locales de los proveedores externos fuera de la obra, tales como talleres donde se

realicen trabajos de fabricación, ensamblado o armado; de ser necesario serán visitados por COSAPI S.A para verificar que se cumplan los requisitos del Cliente.

Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblado o armado, realizados por el proveedor externo, serán presentados a solicitud de COSAPI S.A durante las visitas, siendo entera responsabilidad del proveedor externo los retrasos o retrabajos derivados de la omisión en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).

COSAPI S.A y el proveedor externo establecerán un cronograma de entregas (parciales y finales) de acuerdo a los compromisos de ambas partes.

Para el caso en que se realicen visitas para liberaciones parciales en base al cronograma establecido, el proveedor externo debe comunicar a COSAPI S.A con 48 horas de anticipación para programar las visitas en su taller, durante la visita el proveedor externo debe presentar el entregable parcial o proceso a inspeccionar terminados con los protocolos y documentos preparados para su liberación.

Cuando el material llegue a obra y se detecte alguna desviación por causa del proveedor externo, este será rechazado y se comunicará al proveedor externo para que tome las acciones indicadas por COSAPI S.A.

9. Reportes de No Conformidad De presentarse defectos o desviaciones en el Producto y/o Servicio brindado por el parte

del proveedor externo en cualquiera de sus etapas de elaboración, COSAPI S.A emitirá un “Registro de No Conformidad” al proveedor externo.

El tiempo máximo establecido para que el proveedor externo defina un “Plan de Acción” que contemple las acciones inmediatas de los entregables no conformes (según aplique), será máximo de 2 días calendario contados a partir de la fecha del registro de una RNC.

Una vez que las acciones inmediatas han sido ejecutadas, el proveedor externo deberá solicitar la respectiva verificación a COSAPI S.A del “Registro de No Conformidad”, según sea el caso. Si COSAPI S.A considera que el defecto o desviación ha sido levantado, firmará el “Registro de No Conformidad” en señal de conformidad.

El proveedor externo puede remitir documentos complementarios como sustento para el cierre del “Registro de No Conformidad” (Análisis de Causa, Acciones correctivas, etc.). No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma de COSAPI S.A en el “Registro de No Conformidad”.

Los recursos empleados por el proveedor externo para el cierre de los documentos antes mencionados, no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo alguno.

En caso el proveedor externo no presente evidencia del cierre de la no conformidad, se procederá con la retención del pago de la valorización presentada.

10. General COSAPI S.A inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas en la frecuencia y nivel de

detalle que estime conveniente. La aprobación de la prueba por parte de COSAPI S.A no exime al proveedor externo de su responsabilidad frente al resultado o implicancias de la prueba.


Pág. 59 de 102



Es responsabilidad del proveedor externo (servicio) elaborar el Plan de Calidad para la ejecución de su servicio en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y memorias descriptivas entre otra documentación que constituya parte integrante del servicio solicitado. El citado Plan deberá cumplir con los Lineamientos Generales de Calidad de COSAPI S.A.

Las exigencias de calidad están basadas en las especificaciones técnicas, planos, normas técnicas, entre otros, las cuales contienen estándares que deben ser respetados durante la prestación del servicio.

El proveedor externo responderá por la calidad de su trabajo antes, durante, y después de la conclusión del mismo.

Los modos de aceptación descritos en las especificaciones, y los detalles en los planos usados para las inspecciones no serán omitidos ni cambiados, a menos que de manera expresa COSAPI S.A indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de Información (RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante los mecanismos descritos en el presente documento.

Todo proveedor externo será reevaluado, ya sea durante la elaboración del Producto y/o Servicio, o al finalizar su prestación con COSAPI S.A.

11. Entrega de Documentación de Calidad para el Cierre de Obra Física (Dossier de Calidad)Para efectos del cierre de Obra el proveedor externo debe remitir los siguientes documentos descritos a continuación:

Lista de Pruebas realizadas. Este listado se remite impreso y en versión digital (Excel). Lista de Materiales. Esta lista se remite impresa y en versión digital (Excel). Lista de Equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME). Este listado se remite impreso y

en versión digital (Excel). Protocolos de las pruebas ejecutadas, ordenadas por sistema, por entregable o definidos

por COSAPI S.A. En caso aplique deberán presentar Hojas de Datos Técnicos de los materiales (data

sheets). Estos documentos se remiten en calidad de copia u original, según se disponga. Originales de los Certificados de Calibración de los Equipos de Inspección Medición y

Ensayo (IME). Estos Certificados deben ser concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME empleados por el proveedor externo.

Procedimientos, Instructivos, PPI, Planos, entre otros. Registros de pruebas y/o inspecciones de fábrica (FAT – en caso aplique).

Para la entrega final de documentos, el proveedor externo debe definir previamente un índice para el Dossier de Calidad que debe ser aprobado por COSAPI S.A; y este Dossier de Calidad debe ser entregado de manera física y digital.Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, incompatibilidad de datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad.Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al proveedor externo del alcance de su trabajo, descritos en el Contrato.


Pág. 60 de 102



ANEXO VIILINEAMIENTOS GENERALES DE

SEGURIDAD, SALUDOcupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas

Lineamientos Generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas(NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 61 de 102

GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Lineamientos Generales de Seguridad, SaludOcupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas

Código: LIN-SSOMA-02 Revisión: 04 Página: 62 de 102




LINEAMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 05/10/10 Emisión del documento. Martín SotoJefe de CSSOMA

Martín SotoJefe de CSSOMA

César ColomaGerente de Operaciones

01 07/10/11 Revisión general. Cambio de formato. Cambio de Codificación.

Maritza Maldonado Ing. SSOMA

César TorresCoordinador SSOMA

Christian NavarroGerente SSOMA

02 15/12/11 Modificación de los ítems: 1.4, 1.8, 2.1, 2.10, 2.13, 2.16 y 2.31. Adición del ítem 2.32.

Maritza Maldonado Ing. SSOMA



03 06/03/12 Modificación del ítem: 1.9 Celina Rojas R.

Coordinadora Salud Ocupacional



04 04/01/18 Revisión general.Evelin Santillán

Coordinador del SIG de SSOMA


Fernando MendozaGerente de SSOMA


Pág. 62 de 102




Firmas de la revisión vigente

1. Lineamientos Generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas.

1.1. EL SUBCONTRATISTA para el desarrollo de sus actividades asignadas, cumplirá las Normas y Estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (en adelante SSOMA) de COSAPI S.A.

1.2. El SUBCONTRATISTA será íntegramente responsable de dirigir todas las operaciones de este contrato en todo momento y de tal forma que se eviten riesgos peligrosos a la salud, perjuicios corporales a las personas, y daños a la propiedad. El SUBCONTRATISTA de manera continua y diligentemente inspeccionará y monitoreará todos sus equipos, materiales y prácticas laborales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas bajo el contrato.

1.3. EL SUBCONTRATISTA será responsable de implementar y cumplir con el Plan de SSOMA y Plan de Manejo Ambiental de Cosapi S.A en caso corresponda.

1.4. Previo al comienzo de cualquier actividad laboral en la obra, el residente de obra, responsable de SST y administrador del subcontratista, deberán asistir a una reunión de pre-movilización del Subcontratista, donde se definirá los documentos obligatorios para su implementación de su sistema de gestión de SSOMA según aplique la actividad a realizar.

1.5. El SUBCONTRATISTA, antes de iniciar sus labores en obra deberá presentar al Jefe de SSOMA el Procedimiento Seguro de Trabajo (PST) específico del trabajo a ejecutar, adjuntado el respectivo Análisis de Riesgo (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER) y la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos, Riesgos y Oportunidades (MAIRO) de dicho trabajo. Para esto El SUBCONTRATISTA se acercará anticipadamente a coordinar con el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. las respectivas medidas de SSOMA que se tomarán en el desarrollo de su trabajo, asimismo el PST, IPER, MAIRO entre otros.

1.6. El incumplimiento por parte de la SUBCONTRATISTA para corregir cualquier condición insegura o acto inseguro ocasionado por cualquiera de sus empleados, proveedores o Subcontratistas, a sola discreción del SUBCONTRATISTA, serán causales de la paralización del trabajo u operación afectada hasta que dicho acto u omisión insegura sea corregido a completa satisfacción de COSAPI S.A. Las correcciones se harán por cuenta propia del SUBCONTRATISTA.


Pág. 63 de 102

4




1.7. El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar todo el equipo de seguridad requerido para el trabajo; y proporcionará instrucciones de seguridad a sus empleados. Todo el equipo de seguridad deberá ser fabricado en base a un estándar aceptable a COSAPI S.A. conforme lo establece la Condición Particular titulada “Lineamientos Complementarios de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas”.

1.8. Con el fin de que no se origine retrasos en los trabajos como consecuencia que el SUBCONTATISTA no haya proporcionado a su personal los equipos de seguridad estándares necesarios para efectuar la actividad asignada, COSAPI S.A. proporcionará a su personal dichos equipos de seguridad, transfiriendo los costos y gastos administrativos a la SUBCONTRATISTA.

1.9. El SUBCONTRATISTA con menos de 20 trabajadores debe contar con un Supervisor de SSOMA, con conocimiento y experiencia certificada en prevención de riesgos en la materia. Este Supervisor representará a los trabajadores en todo lo que esté relacionado con SSOMA, durante la ejecución de la obra.

1.10. El SUBCONTRATISTA presentará al Área de Administración de Obra los Certificados de Aptitud Médica de los Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales de sus trabajadores para su revisión por el Médico Ocupacional del Proyecto. Éstos deberán realizarse en las Clínicas autorizadas por COSAPI S.A. de acuerdo al Perfil Médico vigente, contemplando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores según su puesto de trabajo y las características del Proyecto. (Ver Anexo N°1: Examen Médico Ocupacional).

IMPORTANTE: El SUBCONTRATISTA está obligado a realizar a sus trabajadores Exámenes Médicos de Retiro (EMOR) previo al cese laboral, debiendo presentar la documentación sustentaría al Área Médica del proyecto para ser validado y este será considerado como parte del Check List de cierre de la SUBCONTRATISTA.

1.11. El SUBCONTRATISTA deberá mantener un registro de incidentes y accidentes de trabajo según los requerimientos de las normas y leyes aplicables. A solicitud de COSAPI S.A., dichos registros deberán estar disponibles. El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar a COSAPI S.A. un resumen semanal y mensual de los incidentes y accidentes de trabajo, incluyendo los accidentes tiempo perdido (en adelante ATP), horas de trabajo perdidas relacionadas a los ATP, número de sus empleados, número de empleados de sus Subcontratistas y personal de cualquier otro Subcontratista, de acuerdo al formato y/o formulario establecido por COSAPI S.A.

1.12. El SUBCONTRATISTA deberá informar inmediatamente a COSAPI S.A. de cualquier lesión a la persona, daño a la propiedad o daño al medio ambiente causado por su personal o por los empleados de los proveedores o Subcontratistas de Subcontratistas de otro grado.

2. Lineamientos Complementarios de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas.

2.1. Requisitos para ingreso de trabajadores, equipos y vehículos a la obra:


Pág. 64 de 102




Entrega de Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo Riesgos de Salud y Pensión (en adelante SCTR).

Entrega de los Certificados de Aptitud Médica de los Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales de sus trabajadores.

Solicitud de Inducción para el personal nuevo. El obrero debe de haber recibido y tener registradas las capacitaciones específicas

efectuadas por COSAPI S.A. antes de iniciar una tarea específica según sea el caso, estas pueden comprender sin limitarse a: Trabajos en altura, trabajos en caliente, montaje y desmontaje armado y uso de andamios, uso de escaleras, trabajos en espacios confinados, excavaciones y zanjas, uso de elementos químicos, seguridad eléctrica, ingreso a cuartos de comunicaciones y subestaciones eléctricas, bloqueo y uso de candados, señalización, conducción de vehículos livianos y pesados, operación de grúas y equipo pesado, entre otros. Para el bloqueo de fuentes de energía se utiliza la Tarjeta de bloqueo. Ver Anexo 02: Tarjetas de bloqueo.

Materiales y herramientas eléctricas y manuales que ingresen a obra deberán hacerlo mediante una guía que detalle sus características y deben cumplir estándares del Proyecto como: Andamios, escaleras, Equipo de protección personal (en adelante EPP), equipos de oxicorte, equipos de soldadura, esmeriles, taladros, combas, cinceles, martillos, etc. (no se permiten herramientas hechizas confeccionadas de fierro de construcción forjado).

Previos al inicio de los trabajos: Documentación diaria antes de iniciar los trabajos: Análisis de Seguridad del Trabajo

(en adelante AST), Reunión de inicio de jornada minutos, Check List de equipos y vehículos, Permisos de Trabajo requeridos de acuerdo a la actividad, etc.

Los trabajos que por su criticidad generen los mayores riesgos y requieran un Permiso de Trabajo, serán tramitados el día anterior en el Área de SSOMA de COSAPI S.A. a más tardar a las 16:00 h.

2.2. Comunicaciones: Para efectuar trabajos en el Proyecto, es requisito que el SUBCONTRATISTA cuente

con equipo de comunicación móvil en la cantidad necesaria para la comunicación con la Línea de Mando de COSAPI S.A. (Jefe de Obra, Jefe SSOMA, Supervisores, entre otros).

2.3. Instalaciones eléctricas provisionales: Tablero eléctrico deberá ser fabricado con plancha de acero laminado LAF con pintura

electrostática implementado con llaves termo magnéticas, interruptor diferencial, juego de tomacorrientes blindados herméticos de acuerdo a carga; debe haber correspondencia entre conductores e interruptores; cables eléctricos vulcanizados (no más de un empalme en 50 m.; línea a tierra en todos los circuitos provisionales; conductores vulcanizados (no se permitirá el uso de cables mellizos); enchufes y tomacorrientes industriales blindados 3 x 63 A 3 polos +T/380V con tapa rebatible y sellado en el empalme con el cable (no se permitirá el uso de enchufes y tomacorrientes tipo doméstico).

Estos trabajos sólo podrán ser realizados por personal competente, previa aprobación del proyecto.

2.4. Primeros Auxilios:


Pág. 65 de 102

4

4




El SUBCONTRATISTA garantizará la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación apropiada para prestar primeros auxilios. Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios implementado de acuerdo al cuadro adjunto de Elementos Básicos del Botiquín. (Ver Anexo N°2: Elementos básicos de botiquín de primeros auxilios y Anexo N°3 Elementos de Básicos del Botiquín de Primeros Auxilios para Vehículos).

2.5. Servicio de bienestar: Se dispondrá de facilidades en el área de trabajo respecto a: suministro de agua

potable, inodoros y baños portátiles para hombres y mujeres según el cuadro adjunto de Disposición de Servicios Higiénicos en Obra (duchas y lavatorios para hombres y mujeres, vestidores para hombres y mujeres y comedores de acuerdo a la cantidad de personal), tomando como referencia el D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA.( Ver Anexo N°4 : Disposición de Servicios Higiénicos en Obra )

El SUBCONTRATISTA proporcionara a su personal a cargo en el área de trabajo de suficientes bidones de agua de bebida. El consumo de agua por persona será de dos (02) litros diarios. Los bidones de agua deberán contar con respectivo surtidor y encontrarse bajo sombra.

2.6. Cerco de Obra: Serán de triplay en buen estado de conservación, de 2.40 m. de altura y pintados de

color azul.

2.7. Señalización: Podrán ser empleados, sin limitarse a: señaléticas, cinta amarillas de peligro, cintas

rojas de peligro, mallas naranjas de seguridad, delineadores (cachacos), balizas luminosas, etc.; estos se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y peligros emergentes.

En horas nocturnas se utilizarán iluminación adecuada las cuales serán mantenidas oportunamente.

2.8. Orden y limpieza: El área de trabajo e instalaciones del campamento como. comedores, SSHH,

almacenes, oficinas, entre otros; deberán mantenerse limpios en todo momento. Los residuos serán almacenados provisionalmente en lugares adecuados de acuerdo

al ítem 2.26.

2.9. Protección contra incendios: Se deberá contar con la cantidad suficiente de extintores de PQS o ABC (6, 9 ó 12 Kg)

en el almacén y en las actividades que así lo requieran. El acceso y señalización de los extintores deberá cumplir los requisitos de la Norma

Técnica Peruana NTP 350.043-1 para extintores portátiles.

2.10. Capacitación. El SUBCONTRATISTA presentará previo al inicio de los trabajos y regularmente antes

de fin de cada mes su Plan de actividades de SSOMA que incluirá como mínimo: Reuniones de inicio de jornada, reuniones semanales, inspecciones y simulacros.

La planificación de la reunión de inicio de jornada incluirá por semana temas de: seguridad, medio ambiente, salud ocupacional y de preparación para la emergencia.


Pág. 66 de 102

4

4




2.11. Estadísticas de SSOMA: El SUBCONTRATISTA presentará al Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. las estadísticas

de SSOMA: Semanales los días lunes en la mañana y mensuales el último día del mes.

2.12. Incidentes y Accidentes: Los SUBCONTRATISTAS cumplirán el Flujograma de emergencia comunicando en

forma inmediata todos los Incidentes y Accidentes que ocurran, en el momento del suceso, y luego presentará el Informe Preliminar e Informe final según las normas del proyecto.

El SUBCONTRATISTA contarán en obra con La Orden de Atención de la aseguradora correspondiente debidamente firmada por el representante de la empresa, para evacuar a la clínica más cercana al trabajador en caso que sufriera un accidente de trabajo.

2.13. Equipo de Protección Personal: Todo EPP que usará el SUBCONTRATISTA en obra, cumplirá las normas ITINTEC,

ANSI, NIOSH o equivalente y contarán con certificación. El EPP básico está compuesto por: Casco de seguridad, lentes de seguridad, botines

de seguridad, uniforme de trabajo y protección auditiva. También se deberá incluir bloqueador, ropa térmica, entre otros, según las actividades a desarrollar.

El SUBCONTRATISTA proporcionará su respectivo uniforme de trabajo a cada uno de sus trabajadores a cargo.

Todo equipo adicional de protección personal cumplirá las normas ITINTEC, ANSI, NIOSH o equivalente y contarán con certificación. Los EAPP serán usados de acuerdo a la tarea a realizar.

El EPP estarán compuesto de acuerdo al tipo de trabajo: - Trabajos eléctricos: Guantes dieléctricos baja, media y alta tensión; botines

dieléctricos, careta con mica transparente con víscera acoplable al casco, en caso de cableado de cables desenergizado uso de guantes de hilo con puntos de PVC.

- Trabajos en altura: Arnés (03 anillos); línea de vida con absorbedor de impacto de dos (02) colas con mosquetones de 2”¼ (para escalar andamios) los mosquetones contarán con doble seguro; freno de soga (bloqueador contra caídas); cabo de nylon 5/8”, cable de acero de 1/2 “.

- Trabajos de remoción y/o excavación de tierra: Mascarilla o respirador para polvo, a igual o mayor de 1.5m de profundidad usar Arnés (03 anillos); línea de vida con absorbedor de impacto de una (01) cola con mosquetones de 3/4”.

- Trabajos en caliente: Ropa de cuero (casaca, mandil, escarpines de cuero cromo), guantes de caña larga de cuero cromo, careta de soldar, lentes oscuros de soldar con oxicorte, respirador de media cara con filtro para humos metálicos.

- Trabajos con equipo de corte: Ropa de cuero (mandil, escarpines de cuero cromo), guantes de caña larga de cuero cromo, careta con mica transparente con víscera acoplable al casco, tapones de seguridad.

- Trabajos de Construcción Civil: Guantes de cuero de res tipo operador, guantes de cuero reforzado tipo tramboyista, guantes de nitrilo, tapones auditivos, botas de jebe con puntera de acero, ropa impermeable.


Pág. 67 de 102

4




- Trabajos con pintura: Respirador con filtros para vapores orgánicos, guantes de nitrilo.

- Trabajos de montaje de estructuras metálicas: Guantes de cuero de res tipo operador, guantes de cuero reforzado tipo tramboyista.

- Trabajos en espacios confinados: Arnés (03 anillos); línea de vida con absorbedor de impacto de dos (02) colas con mosquetones de 2”¼ (para escalar andamios) los mosquetones contarán con doble seguro, cabo nylon 5/8”, respirador con filtros para gases orgánicos o inorgánicos, para vapor orgánico y/o inorgánico si lo requiere.

- Trabajos de demolición: Ropa de cuero (mandil, escarpines de cuero cromo), guantes de caña larga de cuero cromo, careta con mica transparente con víscera acoplable al casco, tapones de seguridad.

- Trabajos con drywall: Guantes de hilo con puntos de PVC (para la manipulación de drywall), guantes de cuero tipo operador (manipulación de perfiles de aluminio), mascarillas para partículas de fibra de vidrio, monogafas (para el masillado o lijado de drywall).

- Trabajos con vidrio: Guantes de kevlar (para la manipulación de láminas de vidrio), ventosas para el traslado de vidrios.

- Manipulación de productos químicos: Monogafas, guantes de neopreno, ropas descartables, botas de jebe.

Nota: El EPP adicional podrá ser modificado de conformidad al PETS e IPER; al tipo de trabajo; máquina; equipo; agentes físico, químico, biológico, ergonómico, al que se van exponer a los trabajadores.

2.14. Trabajos a distinto nivel: Las áreas donde se efectúen trabajos a diferente nivel estarán restringidas, aisladas y

señalizadas. Se colocará señalización de “Peligro caída de objetos – No pasar”. Toda herramienta utilizada en altura estará amarrada con una driza de nylon. Personal que se encuentre sobre 1.80m. de altura, y en el borde de zanjas, huecos,

losas, etc. nunca estará expuesto a una caída libre. Personal que se desplace verticalmente (suba o baje) alturas sobre 1.80 m. usará

arnés con línea de vida de doble cola o efectuará el movimiento sujeto a un bloqueador contra caídas.

Los arneses serán de tres (03) anillos; línea de vida con absorbedor de impacto de dos (02) colas con mosquetones de 2”¼. Todos los elementos protección contra caídas tendrán una resistencia mínima de 2,270 Kg.

Los anclajes donde se enganchen líneas de vida horizontales tendrán una resistencia mínima de 2,270 Kg.

Las líneas de vida son de material de soga de nylon de 5/8” o cable de acero de ½” de diámetro y estará debidamente anclada.

Los conectores o anillos metálicos del arnés no presentarán puntos de soldadura, caso contrario será confiscado por el Área de SSOMA de COSAPI S.A. cortado y eliminado de obra.

2.15. Trabajos sobre andamios:


Pág. 68 de 102




Para trabajos en altura se utilizaran andamios tipo Ulma o Layher o similar. Los andamios ACROW o similar sólo podrán ser usados hasta máximo 01 cuerpo, con plataforma metálica y baranda de seguridad, estos serán identificados y aprobados previo a su ingreso. No se permitirá identificarlos o marcarlos dentro de la obra.

Los andamios estarán en buen estado de conservación (no se aceptarán andamios con deformaciones, oxidados, con roturas, doblados, etc.).

Los andamios con escaleras internas tendrán doble baranda en todos los niveles donde deba circular el personal.

Andamios con escaleras en los cabezales requieren que el personal se movilice con doble cola de seguridad para no estar desenganchado en ningún momento.

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y esta área estará restringida con doble nivel de barandas.

De emplearse para las Plataformas tablones de madera tendrán un espesor mínimo de 2”, cada tablón estará amarrado en forma independiente en ambos extremos sobre el apoyo estructural, sobrepasará entre 20 - 30 cm. en cada extremo, el material estará en buen estado de conservación, no se aceptan rajaduras o deterioro, no estarán pintados, de lo contrario serán retirados de obra.

La movilización de andamios solo se admite hasta dos (02) cuerpos de altura, siempre que estén acondicionadas con garruchas con freno completas y sus respectivos tacos de madera en cada una de ellas. Se movilizaran sobre terrenos completamente llanos, libres de desniveles. En ningún caso se realizará este desplazamiento con personal y/o materiales sobre la plataforma.

Cada andamio contara con sus respectivas tarjetas de inspección, amarillos operativos y rojas inoperativas. Ver Anexo 01: Tarjeta de operatividad para andamios.

2.16. Trabajos con energía eléctrica: Todos los trabajos de instalaciones eléctricas en obra, solo podrán ser ejecutados por

electricistas calificados. Toda instalación eléctrica se considerará energizada hasta que se compruebe lo

contrario. Todos los equipos y extensiones deberán tener conexión a tierra. Se realizará cualquier que sea el trabajo eléctrico, respetando y aplicando el

procedimiento de trabajos eléctricos de COSAPI S.A. Los trabajos en subestaciones eléctricas o cuartos eléctricos deberán contar con un

“Permiso de Trabajos Eléctricos” debidamente autorizado.

2.17. Trabajos con soldadura eléctrica y oxiacetilénica; trabajos de esmerilado pulido y desbaste: Solo se efectuarán estas tareas con Permiso de Trabajo en caliente debidamente

autorizado. El personal debe contar con la capacitación efectuada por el Área de SSOMA de

COSAPI S.A. para efectuar esta actividad y con el equipo protección de acuerdo al ítem 2.13.

Equipos eléctricos deben tener conexión a tierra conectado en forma efectiva, tanto los cables como las tenazas deben encontrarse en buen estado.

Equipos de gas deben tener un manómetro en buen estado por cada botella. Las mangueras deben estar en buen estado y contar válvula antiretorno de llama

instalado en cada una de las líneas entre el soplete y las mangueras, y otros a la salida de los reguladores. El acople entre la manguera y las válvulas se efectuarán solo entre abrazaderas no se permitirá el uso de alambres.


Pág. 69 de 102




El encendido de los sopletes se efectuar con chispero. Los cilindros de gas deben tener tapa con rosca en buen estado. Las botellas presurizadas estarán siempre en posición vertical y debidamente

amarrados, con sus respectivos capuchones, y sobre su soporte rodante (carrito) durante los trabajos.

Restricción del área 360° y señalización estándar. El personal que efectúe esmerilado, pulido y desbaste usará equipo de protección

personal de acuerdo al ítem 2.13. Los esmeriles o amoladoras y sierras de banco contarán con guarda de seguridad del

disco y protección en el disco de rotación y la faja de transmisión.

2.18. Trabajos en espacios confinados: Son espacios confinados: tanques, cisternas, buzones de aguas servidas, eléctricos,

de comunicaciones, data o similares, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por seres humanos por tiempo prolongado.

Los trabajos en espacios confinados requieren un Permiso de Trabajo debidamente autorizado.

El personal debe contar la capacitación efectuada por el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. para efectuar esta actividad.

Solo podrá concederse el permiso indicado cuando se compruebe la existencia de una atmósfera segura.

Para evaluación de atmósferas se usará el medidor de gases, oxímetro y/o explosímetro según sea el caso.

2.19. Movimiento de tierras o excavación: Solo se efectuarán estas tareas con Permiso de Trabajo de excavación debidamente

autorizado requiriendo de toda la información disponible sobre interferencias (Planos de Interferencia).

El personal debe contar la capacitación efectuada por el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. para efectuar esta actividad.

El SUBCONTRATISTA empleará otros medios de detección cuando no se disponga de la información respectiva: detectores de metales, observación permanente y comunicación constante con el operador, precaución máxima al efectuar las excavaciones o movimiento de tierras, etc.

Toda pared de excavación de 1.50 m. o más de profundidad deberá contar con un sistema de protección para prevenir posibles fallas de los taludes y deslizamiento de material. Nadie deberá entrar a la excavación hasta que este implementada la referida protección.

Durante el proceso de protección de taludes se efectuará desquinchado y pañeteado. Las zanjas o excavaciones tendrán escaleras de acceso y evacuación cada 15 m. Las zanjas y excavaciones tendrán puentes cada 50 m. El polvo en suspensión producido durante la excavación deberá controlarse mediante

el uso de agua, además se proveerá al personal respiradores contra el polvo. La excavación estará señalizada y sus bordes contarán con acordonamiento o

barreras para evitar caída de personal o vehículos. El trabajo con maquinaria pesada cerca de la excavación requiere que no haya

personal dentro de la misma.


Pág. 70 de 102




2.20. Demoliciones: Se contará con un Plan de Trabajo aprobado. Solo se efectuarán estas tareas con Permiso de Trabajo de Demolición debidamente

autorizado requiriendo de toda la información disponible sobre interferencias (Planos de Interferencia).

El personal debe contar la capacitación efectuada por el Área de SSOMA de COSAPI S.A. para efectuar esta actividad.

El área será restringida y señalizada.

2.21. Escaleras portátiles y rampas: Cumplirán los estándares del proyecto. Si son de madera los peldaños deben ser empotrados, no deben presentar rajaduras

ni signos de estar en mal estado, no deben estar pintadas. Las escaleras deberán tener la longitud adecuada, de tal manera que sobrepasen 1m

del punto de apoyo. Escaleras de tránsito entre pisos que sean el único medio de acceso deben ser de

pasos planos y tener barandas; los contrapasos no deben exceder los 20 cm. Escaleras metálicas deben tener placas antideslizantes. Escaleras de tijera deben contar con cadenas o cables que limiten su apertura. Las rampas provisionales deben ser firmes, tener un ancho mínimo de 60 cm., contar

con barandas, inclinación no mayor de 30° y pasos equidistantes en todo el ancho cada 50 cm.

Caballetes deben ser sólidos y los tablones sobre los mismos deben estar amarrados.

2.22. Seguridad vial: Los conductores de camionetas, camiones, volquetes, tractos, etc. que ingresen a la

obra contarán con licencia vigente (brevete) para la clase de vehículo respectivo. Un curso de Manejo Defensivo será impartido por la Jefatura de SSOMA de COSAPI

S.A. a los chóferes autorizados a conducir en obra. Inspección previa de equipos y vehículos livianos y pesados por el área de SSOMA de

COSAPI S.A. (preparar equipos y vehículos según Check List respectivo). Los pasajeros que transporten los vehículos será los que correspondan a los asientos

respectivos que cuenten con cinturón de seguridad. Está prohibido transportar personal en estribos y tolvas. Los operadores de equipos y chóferes se movilizaran con el vehículo dentro de obra a

una velocidad máxima de 10 Km/Hr. Todo vehículo de transporte o pesado deberá contar con un extintor contra incendios

PQS o ABC de 6Kg. como mínimo. El extintor estará instalado en un lugar de fácil acceso.

Operadores de equipos y chóferes de vehículos deberán confeccionar un Check List diario antes de la puesta en servicio del equipo/vehículo a su cargo. Las novedades si son limitativas para su operación serán reportadas de inmediato al Residente del SUBCONTRATISTA.

Todo vehículo de transporte contará con los dispositivos de seguridad, accesorios de vehículos operativos y herramientas básicas, según se indica en el Check List de Preuso de Equipo Móvil. (Ver Anexo 12: Check List de Preuso de Equipo Móvil).

2.23. Trabajos con equipo pesado:


Pág. 71 de 102

4




El operador debe contar con licencia de conducir profesional vigente y certificación aprobada por el Jefe de Obra y conocer las reglas de seguridad y operación de maquinaria pesada.

El equipo debe encontrarse en buen estado y aprobar el Check List antes de su ingreso.

El Operador debe usar en todo momento sus EPP y cinturón de seguridad. El Operador deberá llenar a diario el Check List de Preuso del Equipo Móvil. Está prohibido el traslado de personal en tolvas, lampones estribos y otras partes del

equipo pesado. El movimiento de equipos pesados estará apoyado por un señalero que mantendrá

comunicación permanente con el operador.

2.24. Camiones volquete: Deberá contar su certificado de mantenimiento preventivo mensual. El chofer deberá llenar a diario el Check List de Preuso de Equipo Móvil. Contará con malla de protección que cubra toda su tolva.

2.25. Operaciones con grúas o equipos elevadores: Para efectuar operaciones con grúas se requiere un Permiso de Izaje debidamente

aprobado. El equipo de izaje deberá aprobar el Check List correspondiente. Operaciones especiales requieren Planes de Trabajo y Análisis de riesgos aprobados,

grúas, operadores de grúa y riggers certificados. Los operadores de grúa y riggers además de la inducción recibirán capacitación

específica sobre la operación segura de grúas y señales gestuales impartida por el Área de SSOMA de COSAPI S.A.

El operador de la grúa o vehículo elevador, el rigger, deben presentar certificado para la operación del equipo, así como también.

Las grúas deben contar con bloqueador y alarma de fin de carrera del gancho, y este debe tener pestillo de seguridad en buen estado.

Los cables de los ganchos y estrobos no tendrán hilos rotos. Las fajas, grilletes y eslingas contarán con certificación. El área de maniobra estará restringida y señalizada. No se permitirá el uso de ganchos, argollas, grilletes o canastillos fabricados con acero

corrugado.

2.2.6. Consideraciones ambientales generales:

Conocer y comprender los compromisos ambientales de COSAPI S.A. Aplicar los procedimientos ambientales de COSAPI.S.A a fin de evitar, reducir y/o

mitigar los impactos ambientales al medio ambiente. Cumplir con las condiciones de permisos , autorizaciones y licencias ambientales Reportar los incidentes ambientales Está prohibido el uso de cualquier fuente de agua no autorizada Implementar medidas ante posibles efectos negativos sobre la biodiversidad ( flora y

fauna)

2.2.7. Gestión de Residuos:


Pág. 72 de 102

4




Los SUBCONTRATISTAS serán los responsables de retirar todos los residuos que sean generados por sus actividades.

Se deberá realizar un adecuado manejo de los residuos, mediante el servicio de una Empresa Operadora de Servicios de Residuos Sólidos, en adelante EORS, autorizada r el Ministerio del Ambiente.

Realizar la Declaración Anual de Manejo de Residuos por el SIGERSOL ( Sistema de Información para la gestión de residuos sólidos) y la presentación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos sólo cuando se haya modificado lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado

Los residuos serán distribuidos y almacenados adecuadamente en bolsas y recipientes debidamente clasificados, implementado de acuerdo al estándar de la obra. Ver cuadro adjunto de Clasificación de Residuos. (Ver Anexo N°5: Clasificación de residuos).

Las bolsas de plástico utilizadas como revestimiento del recipiente, podrán ser llenadas hasta ocupar el 80% de la bolsa, de tal forma que exista espacio suficiente para sellar la bolsa (amarrarla) y evitar derrames.

2.2.8. Gestión de Derrames:

Los equipos estacionarios como motobombas, motosoldadoras, torres de iluminación, grupos electrógenos, etc. y los materiales peligrosos como productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. serán colocados sobre bandejas de contención antiderrame (metálicas y/o geomembranas de alta densidad).

Cuando se trate de líquidos, el volumen de la contención libre será igual al 110% del volumen total de los líquidos a almacenar.- El SUBCONTRATISTA contará con un Kit de emergencia para derrames, y un

Kit de emergencia para vehículos (Ver Anexo N°6 y N°7 Kit para almacenes de productos químicos y combustibles y Kit para vehículos camiones, camiones y/o cisternas)

2.2.9. Gestión de Materiales Peligrosos:

El SUBCONTRATISTA deberá contar con la Hoja de Seguridad, en adelante MSDS por su siglas en inglés, de cada producto químico, antes de hacer su ingreso al proyecto.

Los MSDS deberán encontrase en idioma castellano y deberán ubicarlos en lugares accesibles a los trabajadores para su respectiva consulta.

El SUBCONTRATISTA deberá contar con un registro actualizado de la relación de todos los productos químicos que emplea en obras.

El almacenamiento de los materiales peligrosos se efectuará de acorde a su respectivo MSDS.

Todo envase de producto químico deberá contar con el sticker del Rombo de la NFPA, cuantificando los riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad, los cuales coincidirán con lo descrito en el respectivo MSDS. Los gases industriales a presión deberán encontrarse pintados de acuerdo al código de colores para envases de gases, tomando como referencia el D.S. Nº 024-2016-EM. Ver cuadro adjunto de Rombo de la NFPA y cuadro adjunto de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión. (Ver Anexo N° 8 y N° 9 Rombo de la NFPA y Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión.)


Pág. 73 de 102

4

4

4




Los vehículos que transporten producto químico, deberá contar con dicha relación y los respectivos MSDS.

Los vehículos que transporten producto químico, deberán mostrar en sus lados laterales los rombos de la NFPA, DOT, UN, por cada producto químico.

2.27. Gestión de Emisiones: Los vehículos livianos y pesados, contará con chequeo vigente de mantenimiento

preventivo. Controlar las emisiones de material articulado mediante la implementación de plan de

riego.

2.28. Procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con las Normas, Reglamentos, Procedimientos

e Instructivos de SSOMA dispuestos por las Normas Legales Peruanas y de COSAPI S.A., que se implementarán en el Proyecto.

2.29. Análisis de Riesgos: El SUBCONTRATISTA identificará los peligros y evaluará los riesgos de sus

actividades a ejecutarse en el proyecto. Para el control de riesgos el SUBCONTRATISTA implementará las siguientes

herramientas de trabajo, las cuales deberán integrarlas en su Plan de SSOMA:

Procedimiento de Trabajo.Previo a los trabajos a ejecutarse se presentará el Procedimiento de Trabajo, en el cual se detalla: Especificaciones de las herramientas y equipos a utilizar, metodología de trabajo, evaluación de riesgos y controles de Seguridad, plan de Respuesta a Emergencia y relación de números de teléfonos de emergencia. Este procedimiento deberá presentarlo el responsable del SUBCONTRATISTA, para aprobación por la Supervisión de COSAPI S.A. y la Jefatura de SSOMA de COSAPI S.A.

AST.Antes de ejecutar los trabajos diarios, se elaborará el AST, en el cual se identificarán los peligros y riesgos identificados en cada paso de las actividades a desarrollar con sus respectivas medidas de control.

El AST lo elaborará el Jefe de Grupo o Capataz, conjuntamente con los trabajadores, el cual será aprobado por el responsable del SUBCONTRATISTA, por el Jefe de Grupo o Capataz y el SSOMA del SUBCONTRATISTA.

Permiso de Trabajo.Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de la Supervisión de COSAPI S.A., la Jefatura de SSOMA de COSAPI S.A y el Responsable del SUBCONTRATISTA. En dicho formato se detalla la descripción del trabajo, su ubicación exacta, fecha de inicio y finalización, hora de inicio y finalización. Es obligatorio gestionar este permiso, antes de ejecutar cualquier tipo de actividad y/o trabajo programado para el fin de semana (sábados y domingo) y/o feriados.

Autorización para Trabajo Nocturno.


Pág. 74 de 102




Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de la Supervisión de COSAPI S.A., el Área de SSOMA de COSAPI S.A. y el Responsable del SUBCONTRATISTA. En dicho formato se detalla la descripción del trabajo, su ubicación exacta, fecha de inicio y finalización, hora de inicio y finalización. Es obligatorio gestionar este permiso, previo al inicio de un trabajo nocturno, este permiso es elaborado y firmado antes de las 17:00 h. el cual tendrá una vigencia diaria, según las horas que demoraba el trabajo. Este permiso se solicita cuando los trabajos son programados a partir de las 18:00 h hasta las 07:00 h.

Permiso para Trabajo en Caliente.Se considera como trabajos en caliente: soldadura (arco eléctrico, oxicorte), esmerilado, pulido y uso de soplete con balón de gas, entre otros.

Permiso de Autorización para levante.En este permiso se especifica los cálculos operacionales de las grúas de acuerdo al diagrama de carga correspondiente con el peso del objeto a levantar.

Permiso de Espacio Confinado.En este permiso se especifican las medidas de protección a seguir el EPP y EPC a usar para minimizar o eliminar los riesgos de asfixia y/o caída de distinto nivel, medición de concentración del oxígeno y de gases tóxicos.

Permiso de Excavación y/o Demolición.Para este permiso se requiere además el visto bueno del electricista y sanitario encargados en la obra dando las recomendaciones del caso, para evitar algún accidente que podría originarse durante los trabajos de excavación y/o demolición.

Permiso de Trabajos Eléctricos.Los trabajos en subestaciones eléctricas o cuartos eléctricos deberán contar con un “Permiso de Trabajo Eléctricos” debidamente autorizado. Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización del Supervisor Responsable del trabajo y el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. y el Responsable del SUBCONTRATISTA. En dicho formato se detalla la descripción del trabajo, su ubicación exacta, fecha, hora de inicio y finalización y requerimientos de SSOMA.

Permisos de Trabajo Específicos.Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de la Supervisión de COSAPI S.A., el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A., el Responsable y SSOMA del CONTRATISTA.

2.30. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, Riesgos y Oportunidades: El SUBCONTRATISTA identificará y evaluará los aspectos ambientales de sus

actividades a ejecutarse en el proyecto, de acuerdo al procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, Riesgos y Oportunidades de COSAPI S.A.

La Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales, Riesgos y Oportunidades será revisada por el Jefe de SSOMA de COSAPI S.A. conjuntamente con las medidas de control y prevención propuestos para cada Aspecto Ambiental detallado.


Pág. 75 de 102

4




3. Anexos:Anexo N° 01: Perfil Médico Ocupacional Anexo N° 02: Elementos básicos del botiquín de primeros auxilios Anexo N° 03: Elementos básicos del botiquín de primeros auxilios para vehículosAnexo N° 04: Disposición de Servicios Higiénicos en ObraAnexo N° 05: Clasificación de Residuos.Anexo N° 06: Kit para almacenes de productos químicos y combustiblesAnexo N° 07: Kit para vehículos (camiones, camiones y/o cisternasAnexo N° 08: Identificación de Envases de Materiales Peligrosos: Rombo NFPA 704.Anexo N° 09: Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión.Anexo N° 10: Tarjetas de operatividad para Andamios.Anexo N° 11: Tarjeta de Bloqueo Eléctrico (Lockout-Tagout).Anexo N° 12: Check List de Preuso de Equipo Móvil.Anexo N° 13: Señales de Seguridad (NTP 399.010-1; NTP 399.012; NTP 399.013).


Pág. 76 de 102




Anexo N° 01: Perfil Médico Ocupacional


Pág. 77 de 102

4




1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO1 x x2 x x

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO1 X X X2 X X X3 X X X

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO

1x x

2 x x

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO1 x x2 KOH pa ra detecci on de H ongos X X3 x x

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO1 x x x

PR E OC U PA CI O N AL PER I ODI CO RE TI RO1 x x x2 x x x3 x x x4 x x x5 x x x

Baci losco pia Seria da (2 muestras) en Trabaj ado r con an te cedentes persona l o fa mi l iar ( no mayor a 5 año s) , sin tomatico respi ratorio po siti vo o Rayos X con sospecha de TB C

EVALUACIONE S DE ACUE RDO Al P UES TO LABORAL (A T ODO INC LUIR E L PE RF IL BAS IC O)

IT EM PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA R

TR AB A JOS EN A LTU RA MA YO R A 1 5 MET RO S Mon taj ista , an dami ero , tu nel ero , op erad or de torre g rua, j efe d e

grua y o tro s que e stén exp uesto s a l rie sgo

Antig eno Austri al ino H BsAg

Examen med ico Neu rol ogi co indi vid uali zado (coordina cion y equl ibri o)Test de Acrofobi a (C ohen)

Agl utinaci ones para Tifoi dea, Pa rati ficas

IT EM PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA R C O ND U CT OR ES Y OPE RA D OR ES

Psico sensometri co

IT EM PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA RTR AB A JO S C ON EX PO SI CI O N A R A DI A CI O N I ON I ZA N TE

O pera rio s d e De nsi metro nu cle ar

Examen del cristal ino (ofta lomol ogico )

BHC G en sangre, Muj er en ed ad Fertil con d eclaraci on de sospech a d e e mb arazo previa a la toma d e R ayos X

IT EM PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA R

PA RA MA N IP U LAD O R ES DE A LI MEN T OS A tod o perso na l de co ncesi on ari o de co mid as

Examen parasitol ógi co seri ado

EXP OSI CI Ó N A SU ST AN CI A S Q UI MI C AS

Test de Fati ga y sueño

Transamina sas G lutami co Pi ruvico TG P

IT EM

Perfil H epatico Reticu loci tosVSGEspermato gra ma Varone s/

EX AME NES C OMP LE ME NTARIOS Y CONDICIONANTE S (Deb e cu mp lir las co nd icion es p ara re al izarlo , ab arc a tod os lo s p e rfile s )

Pru eba d e e sfuerz o - Trabaj ado re s mayores de 45 años con uno a mas factores d e ri esgos cardio vascul ares debi damen te susten ta dos por Mé dico . - A to do Trabaj ador mayor a 6 0 año s en proyecto s mayor a 2500 msn m - A todo Trab aja dor ma yor a 65 a ños en pro yectos men or a 250 0 msnm

Examen para A ltura G eografica mayor a 2500 msnm(S olo p ara p ro yectos que cumpl an la cond ici on de al tu ra ge ografica)

PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA R

PER SO N A L D E SA LU D Med ico , en fermera , Bri gad is ta s d e pri mer aux il io y o tro s que es té n

exp uesto s a l rie sgo

Creatini na

PR UE BA S Y EX AM EN ES A R EA LI ZA R

Pers ona l de La bora tori o, Pi ntor, So ld ado r, carpi nte ro de tall er, Me cani co , Serv ici o de l imp ie za san itari a y otros qu e estén

exp uesto s a l rie sgo

Gamma-glutami l transp eptidasa GG T

IT EM


Pág. 78 de 102




Anexo N° 02: Elementos Básicos del Botiquín de Primeros Auxilios


Pág. 79 de 102

ELEMENTOS BÁSICOS DEL BOTIQUÍN

Ítem Elementos del Botiquín de Primeros Auxilios Unidad Cantidad Estándar

1 Yodopovidona 120 ml Unid. 1

2 Alcohol 70° x 250 ml. Unid. 1

3 Gasas estériles de 10 x 10 cm. Unid. 10

4 Bandas o curitas adhesivas Unid. 30

5 Guantes a granel Par 10

6 Guantes quirúrgicos N° 7 1/2 Par 5

8 Esparadrapo antialérgico 5 cm. x 4.5 m. Unid. 1

9 Frasco solución Cloruro de Sodio al 0.9% x 1000cc Fco. 1

10 Paquete de algodón de 100 Gr. Unid. 1

11 Apósitos estériles 8x 8 cm Unid. 5

12 Venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas Unid. 5

13 Venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas Unid. 5

14 Cabestrillo Unid. 1

15 Gasa tipo jelonet Unid. 3

16 Manta térmica Unid. 1

17 Hirudoid Forte gel 14 gr. Unid. 1

18 Paletas bajalengua Unid. 20

19 Tijera punta roma Unid. 1

20 Pinza Kelly Unid. 1

21 Mascarilla descartable Unid. 15

22 Termómetro oral Unid. 2




Anexo N° 03: Elementos Básicos del Botiquín de Primeros Auxilios para Vehículos

Ítem Elementos del Botiquín de Primeros Auxilios Unidad Cantidad Estándar

1 Yodopovidona 120 ml Unid. 12 Alcohol 70° x 250 ml. Unid. 13 Gasas estériles de 10 x 10 cm. Unid. 54 Bandas o curitas adhesivas Unid. 205 Guantes quirúrgicos N° 7 1/2 Par 26 Esparadrapo antialérgico 5 cm. x 4.5 m. Unid. 17 Paquete de algodón de 100 Gr. Unid. 18 Apósitos estériles 8x 8 cm Unid. 29 Venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas Unid. 2

10 Tijera punta roma Unid. 1

Anexo N° 04: Disposición de Servicios Higiénicos en Obra

DISPOSICIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN OBRAN° de

trabajadoresWC-Sistema

Turco Lavatorios Duchas Urinarios

1 a 9 1 2 1 110 a 24 2 4 2 125 a 49 3 5 3 250 a 100 5 10 6 4

Más de 100 1 adicional por cada 30 personas

Anexo N° 05: Clasificación de Residuos

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

TIPO COLOR DESCRIPCIÓN

Residuos metálicos

Amarillo Residuos de alambres, clavos, pernos, tuercas, estrobos, cadenas, calaminas, hojalatería, etc.


Pág. 80 de 102

4




CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

TIPO COLOR DESCRIPCIÓN

Residuos de vidrio

Verde Residuos de botellas de vidrio (gaseosas, jugos, etc.) con excepción de las que contuvieron sustancias peligrosas.

Residuos de papel y cartón

Azul Residuos de papel y cartones tales como revistas, periódicos, cartulina, etc.

Residuos de plástico

Blanco Residuos de botellas plásticas, tuberías y material de PVC, HDPE; con excepción de los envases plásticos que contuvieron sustancias químicas peligrosas

Residuos orgánicos

Marrón Restos de alimentos tales como cáscaras de frutas, filtros de infusiones, residuos de jardinería, aserrín, virutas de madera.

Residuos generales

Negro Residuos de trapos, envases de tecnopor, envolturas de golosinas, bolsas plásticas. Todos estos residuos deben estar libres de hidrocarburos, sustancias alcalinas, ácidas, solventes, pinturas, etc.

Residuos Peligrosos

Rojo Residuos contaminados con reactivos químicos, solventes, pinturas, thinner, ácidos, cal, aerosoles, trapos impregnados con aceites o hidrocarburos, paños absorbentes, filtros de aceite, waipes, envases contaminados con químicos u otra sustancia tóxica, tierra contaminada, aceite residual.Residuos provenientes de la atención en un tópico, centro médico, establecimiento de salud del Proyecto.

Anexo N° 06: Kit para almacenes de productos químicos y combustibles

KIT PARA ALMACENES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLEMATERIAL USO

Cilindro plástico o metálico de 55 galones con tapa. Contener los materiales del kit antiderrame.

Pico. Extraer suelo contaminado.Pala. Extraer suelo contaminado.

Bolsas rojas. Contener suelo y materiales contaminados para disposición final.

Costales de polipropileno. Contener pico y/o pala utilizada.


Pág. 81 de 102




Paños absorbentes. Colocar sobre el área contaminada.Trapos industriales Limpiar materiales utilizados (pala, pico).Bandeja metálica. Contener el material contaminado y/o fuente de derrame.Guantes de neopreno. EPP para la respuesta al derrame.Mascarillas. EPP para la respuesta al derrame.Traje overol (Ejemplo: marca tyvek). EPP para la respuesta al derrame.

Cordones absorbentes (salchichas). Delimitar zona afectada y evitar expansión del derrame.

Cinta de peligro color rojo. Delimitar zona afectada y evitar tránsito de personas.Conos de seguridad. Delimitar zona afectada y evitar tránsito de personas.

Cartilla Manual de Uso / Teléfonos de emergencia

Manual informativo sobre los pasos a seguir en caso de derrames, contiene los números de teléfonos de emergencia.

Anexo N° 07: Kit para vehículos (camiones, camiones y/o cisternas

KIT PARA VEHÍCULOSMATERIAL USO

Pico Extraer suelo contaminado.Pala Extraer suelo contaminado.

Bolsas rojas. Contener suelo y materiales contaminados para disposición final.

Costales de polipropileno. Contener pico y/o pala utilizada.Paños absorbentes. Colocar sobre el área contaminada.Trapos industriales. Limpiar materiales utilizados (pala, pico, etc.).

Bandeja metálica. Contener el material contaminado y/o fuente de derrame.

Guantes de neopreno. EPP para la respuesta al derrame.Mascarillas. EPP para la respuesta al derrame.

Cartilla manual de uso / Teléfonos de emergencia.

Manual informativo sobre los pasos a seguir en caso de derrames, contiene los números de teléfonos de emergencia.

Anexo N° 08: Rombo de la NFPA.


Pág. 82 de 102

ROMBO DE LA NFPA




Anexo 09: Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión.

Anexo 10: Tarjetas de operatividad para andamios.


Pág. 83 de 102

Vista Frontal Vista Posterior

COLORES DE IDENTIFICCIÓN DE GASES INDUSTRIALES CONTENIDOS EN ENVASES A

PRESIÓN





Pág. 84 de 102






Anexo 11: Tarjeta de bloqueo.


Pág. 85 de 102





Anexo 12: Check List de Preuso de Equipo Móvil.


Pág. 86 de 102





Anexo 13: Señales de Seguridad (NTP 399.010-1; NTP 399.012; NTP 399.013).


Pág. 87 de 102





Pág. 88 de 102





Pág. 89 de 102




ANEXO VIIIFORMATOS

Formatos(NOMBRE DEL PROYECTO)

Pág. 90 de 102




NÚMERO DE FORMATO CONTENIDO

Formato 1 Declaración jurada Formato 2 Acuerdo de confidencialidad Formato 3-A Declaración jurada de inexistencia de vínculo familiarFormato 3-B Declaración jurada de existencia de vínculo familiarFormato 4 Declaración Jurada donde se manifiesta la veracidad de los

documentos presentados a COSAPIFormato 5 Declaración Jurada del régimen laboral Formato 6 Experiencia del postor en obras similares Formato 7 Propuesta económica. Formato 8 Análisis de Gastos Generales Formato 9 Tarifario de Mano de Obra, Personal y Equipos para trabajos bajo

modalidad de tiempo y material


Pág. 91 de 102




Formato N° 01

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente declaro bajo juramento haber leído, entendido y estar de acuerdo con el contenido de toda la documentación que forma parte de las Bases y sus Anexos y que las mismas resultan suficientes para elaborar nuestra propuesta para la realización de la “Obra de [*]” del Proyecto [*]

Lima, [*] de [*] de 20[*]

Nombre, firma y sello del representante legal


Pág. 92 de 102




Formato N° 02

Acuerdo de Confidencialidad

Lima,..... de XX de 20XXSeñores:Cosapi S.A.

De nuestra consideración:

Por la presente dejamos constancia que tenemos claro que la información recibida materia del presente proceso tiene carácter confidencial. En consecuencia, nos comprometemos a No suministrar ni transferir a terceros, sean estos personas naturales o jurídicas, la información proporcionada por COSAPI sin su previa autorización.



Pág. 93 de 102




Formato N° 03-A

DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

[razón social],con Registro Único del Contribuyente Nº [*RUC], con domicilio en [*], Distrito de [*], Provincia y Departamento de [*], inscrita en la Partida Registral Nº [*] del Registro de Personas Jurídicas de [*], la misma que actúa debidamente representada por el Sr. [*], identificado con DNI. Nº [*], según poderes que obran inscritos en la referida partida declara bajo juramento que:

Ninguno de sus representantes legales y/o accionistas mantiene vínculo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, nieto, tío, sobrino, primos), 2º de afinidad (cónyuge, suegros y cuñados) o por razón de matrimonio o unión de hecho, con ningún personal de COSAPI asignado al proyecto [*].

Asimismo, la empresa y sus representantes legales se comprometen a no participar ni promover actos deshonestos alejados de la buena fe y práctica en la ejecución de los contratos.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a ser descalificado del concurso y eventualmente a que el contrato que se celebre con COSAPI quede resuelto de pleno derecho

Lima, [*] de [*] de 20[*]

____________________________________ Firma


Pág. 94 de 102




Formato N° 03-B

DECLARACIÓN JURADA DE EXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

EN CASO DE TENER PARIENTES

[Razón social],con Registro Único del Contribuyente Nº [*], con domicilio en [*], Distrito de [*], Provincia y Departamento de [*], inscrita en la Partida Registral Nº [*] del Registro de Personas Jurídicas de [*], la misma que actúa debidamente representada por el Sr. [*], identificado con DNI. Nº [*], según poderes que obran inscritos en la referida partida declara bajo juramento que:

El señor [Nombre de las personas que tienen vinculo familiar con algún personal de COSAPI asignado al proyecto [*].] quien es representante legal ( ), accionista (__) de [nombre de la persona jurídica subcontratista] declara que mantiene vinculo de [afinidad (A); consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH)], señalados a continuación.

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Relación Apellidos Nombres Área de TrabajoRepresentante con el

que se encuentra vinculado

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a ser descalificado del concurso y eventualmente a que el contrato que se celebre con COSAPI quede resuelto de pleno derecho.

Lima, [*] de [*] de 20[*]

Firma


Pág. 95 de 102




Formato Nº 04

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A COSAPI S.A.

Lima, .....

SeñoresCOSAPI S.A.Presente.-

Referencia: Concurso OBRA DE [*]

Proyecto: [*]

Estimados Señores:

El postor................................ por medio de su representante legal, el Sr.................................... garantiza la veracidad de cada uno de los documentos presentados en nuestra oferta.

Atentamente,

Nombre y firma del representante legal


Pág. 96 de 102




Formato N° 05

DECLARACION JURADA DEL RÉGIMEN LABORAL

Por medio de la presente declaro bajo juramento que el personal contratado para la “Obra de [*]” del Proyecto [*], se encuentra bajo el régimen laboral [* x ejemplo Régimen Común] y asimismo declaramos cumplir con la contratación de las pólizas de seguro exigidas por la ley respecto del personal asignado a la obra indicada.

Lima, [*] de [*] de 20[*]



Pág. 97 de 102





Pág. 98 de 102




Formato N° 06

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Referencia: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

Proyecto: “XXXXX”

OBRA DESCRIPCIÓN MONTO S/. AÑO(las más recientes)

1.

2.

3.

Nombre y firma del representante legal

Experiencias en obras similares(NOMBRE DEL PROYECTO) Pág. 99 de 102




Formato N.° 07

PROPUESTA ECONÓMICA

Nombre del Proyecto [*]

PRESUPUESTO DE [*] (Consignar el nombre de la obra)

Ítem Descripción Und. Metrado Precio (S/.)

Parcial (S/.)

1 TRABAJOS PROVISIONALES 1.1 Campamento M21.2 Movilización y Desmovilización Glb2 EQUIPOS

2.1 X und 2.2 Y und 2.3 Z und 2.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR 5 AÑOS Global 3 Costo directo 4 Gastos Generales % 5 Utilidades % 6 IGV 7 Costo Total

(Ver listado de partidas en archivo Excel adjunto)

Formatos(NOMBRE DEL PROYECTO) Pág. 100 de 102




Formato n.° 08

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MES PRECIO UNITARIO (S/.) SUBTOTAL (S/.)

INGENIERO TIPO 01 UND



CAMIONETA 01 UND

ALOJAMIENTO UND

ALIMENTACION UND

CARTA FIANZA 01 GLB

SEGUROS GLB

SENCICO GLB

ITF GLB

SUBTOTAL 01

GASTOS VARIABLES CON EL PLAZO

GASTOS FIJOS (INDEPENDIENTES AL PLAZO)

SUBTOTAL 02

TOTAL GASTOS GENERALES


Pág. 101 de 102




Formato n.° 09

TARIFARIO DE MANO DE OBRA, PERSONAL Y EQUIPOS PARA TRABAJOS BAJO MODALIDAD DE TIEMPO Y MATERIAL

[Insertar tarifario]


Pág. 102 de 102

intranet.cosapi.com.pe€¦ · Web view · 2017-09-19Para trabajos en altura se utilizaran...

Documents

Transcript of intranet.cosapi.com.pe€¦ · Web view · 2017-09-19Para trabajos en altura se utilizaran...