DE OBREGÓIM, HGO iConstruyendo el Progreso qu e queremos^

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

COWTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBUCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO, REPRESEríTADO POR EL C. PROFR. ALFREDO ZÚÑIGA AVILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA, U PERSONA FISICA: ING, JAIME FALCON HERNANDEZ, REPRESENTADA POR EL MISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA UiS-EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN "EL MUNICIPIO" ^í^miA CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIEr^ES DECLARAe^ÑÉS Y • <^ CLÁUSULAS: i^*^

DECLARAUONES

1.1

I. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

QUE ES UN ORGANO PUBLICO DESCErfTRAUZADO, D E LA ADMINISTRACION ESTATAL, CON PERSONAUDAD JURIDICA Y PATRIMONIO D E CONFORMIDAD DISPUESTO POR EL ARTICULO 23 DE U CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO D E HIDALGO Y D E ACUERDO A LA PUBUCACION DEL 8 DE ENERO DE 1970, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y P O R EL ARTICULO 1°. DEL DECRETO NUMERO 22 DE CREACION, PUBUCADO EN EL MISMO EL 8 DE ENERO DE 1970.

L2

L3

L4

L5

L6

. AVIL^, , SEGUN

Q U E S E E N C U E N T R A R E P R E S E N T A D A P O R E L C. PROFR. ALFREDO ZUNIGA E N S U C A R A C T E R D E PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL N O M B R A M I E N T O E X P E D I D O P O R E L I N S T I T U T O E S T A T A L E L E C T O R A L D E H I D A L G A " ^

F E C H A 0 6 D E J U U O D E L 2 0 1 1 , C O N F U N D A M E N T O E N L O S A R T I C U L O S 127 D I L A

C O N S T I T U C I O N P O L I H C A D E L E S T A D O UBRE Y S O B E R A N O D E H I D A L G O , MKí F R A C

XI Y 2 4 2 D E LA L E Y E L E C T O R A L D E L E S T A D O . VV V ^ •' A S Í M I S M O , Q U E E N T É R M I N O S D E L ART . 4 9 , F R A C C I Ó N X X X I V D E LA L E V O R G Á N I C A

M U N I C I P A L , S O N F A C U L T A D E S Y O B U G A Q O N E S D E L O S A Y U N T A M I E N T O S : A U T O R I Z A R

A L P R E S I D E N T E M U N I C I P A L , LA C E L E B R A C I Ó N D E C O N T R A T O S C O N P A R T I C U L A R E S E

INSrmJCIONES O F I C I A L E S , S O B R E A S U N T O S D E INTtRÉS P Ú B U C O , E N L O S T É R M I N O S

D E LEY. A L E F E C T O , L O S A Y U N T A M I E N T O S E S T Á N F A C U L T A D O S P A R A O B L I G A R S E

C R E D I T I C I A M E N T E A T R A V É S D E L P R E S I D E N T E M U N I C I P A L ; E N E S T E C A S O , S E D E B E R Á N

O B S E R V A R L O S C R I T E R I O S D E A P R O B A C I Ó N E S T A B L E C I D O S E N É S T A LEY, A S Í C O M

LAS D I S P O S I C I O N E S D E LA L E Y D E LA M A T E R I A " .

Q U E D E A C U E R D O A L O D I S P U E S T O E N E L A R T . 52 F R A C C I Ó N U I I D E LA L E Y O R G Á N M U N I C I P A L EL C. P R O F R . A L F R E D O Z Ú Ñ I G A A V I L E S E S T Á F A C U L T A D O P A R A S ü S C R I

EL PRESEmr C O N T R A T O .

Q U E P A R A C U B R I R LAS E R O G A C I O N E S Q U E S E D E R I V E N D E L P R E S E N T E C O N T R A T O ,

S E C R E T A R Í A D E F I N A N Z A S , V A L I D A LA I N V E R S I Ó N C O R R E S P O N D I E N T E A LA O B R A

D E N O M I N A D A : "AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GENERAL ANAYA" U B I C A D A E N U L O C A U D A D D E P R O G R E S O , MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO., O B J E T O D E E S T E C O N T R A T O , E S P E C Í F I C A M E N T E A L F O N D O D E

A P O R T A C I O N E S P A R A LA I N F R A E S T R U C T U R A S O C I A L M U N I C I P A L , E J E R C I C I O F I S C A L

2 0 1 6 , M E D I A N T E E L O F I C I O No. SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-050-005 D E F E C H A 2 1

D E J U U O D E 2016 , C O N C L A V E D E O B R A No. 2016/FAISM050009.

Q U E LA A D J U D I C A C I Ó N D E L P R E S E N T E C O N T R A T O , S E R E A L I Z O A T R A V É S D E L

P R O C E D I M I E N T O D E A D J U D I C A C I Ó N D I R E C T A No. MPO-ADO-FAISM-2016/009 D E

F E C H A 25 D E J U L I O D E 2016 , E N T É R M I N O S D E L A R T . 4 7 Y D E M Á S A P L I C A B L E S D E U

LfY D E O B R A S P Ú B U C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S PARA E L

E S T A D O D E H I D A L G O , V I G E N T E S Y S U R E G L A M E N T O .

1 /11

¡Construyendo el Progreso que queremos!

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

1.7 QUE PARA EFECTOS LEGALES DEL PRESEffTE COffTRATO, SEÑALA COMO DOMICIUO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO. CP. 42730, PROGRESO DE OBREGON, HGO. R.F.C. MPO-850101-UQ1 MISMO QUE SEÑALARA PARA LOS HNES QUE HAYA

n,- DE "EL CONTRATISTA":

n . l QUE LA ING, JAIME FALCON HERNANDEZ, ES UNA PERSONA FISICA, DE ACUERdO SU ACTA DE NACIMIENTO No. 134, FOJA 55 DEL MUNICIPIO DE TIAXCOAPAN, HIDALGO

n.2 PARA EFECTOS DEL PRESENTÍ COMTRATO, "EL CONTRATISTA" ES U FISICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE SU REGISTRO CONTRIBUYENTES: F A H J 7 4 0 3 0 3 B 6 7 .

n.3 QUE POSEE CAPACIDAD JURÍDICA PARA COMTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ACREDITADAS ANTE "EL MUNICIPIO", PARA OBUGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBl SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN Y QUE NO TIENEN UMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA Lf GISLAQON MEJICANA LE IMPOSIBILITE A OBUGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

n.4 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN: ',

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO FAHJ740303B67. \\ .c ^ ^^y?^

2. REGISTRÓ EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA ADMINlSTRAClÓti PUBUCA ESTATAL No. 3630, VIGENTE.

n.S QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APUCABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANnDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTÍS irntGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LA O B R A

MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

n.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

n.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO, E L U B I C A D O E N C A N A L E N D H O No. 29. C O L . E L B O N D H O . C P . 42700 M I X Q U i A H U A L A D E J U A R E Z , H IDALGO , TEL. : 738 735 3159, 771 791 4425.

m.- DE "LAS PARTES":

2 / 1 1

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO j Construyendo el Progreso qu e q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

n i . l QUE SE RECONOCEN MUTUAMEm-E LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBUGACIONES ESTABLECIDAS E N ^ | ^ ACUERDO DE VOLUNTADES. /^^'^lí^W^>

ASENTADO A LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", ACEPTEN EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR D E LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNiaPIO" ENCOMIENDA CONTRATISTA" Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA ÉL, HASTA SU TERMINACIÓN, LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GENERAL ANAYA", UBICADA E N LA LOCAUDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO., DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIEhfTE TÉCNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ART. 61 Y DEMÁS APUCABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBUCA^" SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO V SU REGLAMENTO, Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADAS N LA DECLARANTE II.6 DE "EL CONTRATISTA", MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODt OOOS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA CLÁUSULA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

No. CONCEPTO UNIDAD CANTl'fcl D

1 R E D D E E L E C T R I F I C A C I O N : S U M I N I S T R O Y C O L O C A C I Ó N D E P O S T E D E C O N C R E T O PCR-12 -750 , B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F .E. , I NCLUYE : E X C A V A C I Ó N D E C E P A S . I N C A D O D E P O S T E Y R E L L E N O P A R A S U F I JAC IÓN

P Z A 3.00 ^

2 S U M I N I S T R O E INSTALAC IÓN D E E S T R U C T U R A U R B A N A A É R E A T I P O P S 1 N D E 23 KV, S O B R E P O S T E D E C O N C R E T O . B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F .E , . I N C L U Y E : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O , M A N O D E O B R A Y E Q U I P O

P Z A 2.00

3 S U M I N I S T R O E I N S T A L A C I Ó N D E E S T R U C T U R A U R B A N A A É R E A T IPO R S 1 N D E 23 KV, S O B R E P O S T E D E C O N C R E T O . B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F .E. , I N C L U Y E : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O , M A N O D E O B R A Y E Q U I P O

P Z A 1.00 // ¿ '

•

4 S U M I N I S T R O E I N S T A L A C I Ó N D E E S T R U C T U R A U R B A N A A É R E A T I P O R D 1 N D E 23 KV, S O B R E P O S T E D E C O N C R E T O , B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F .E. , I N C L U Y E : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N G U M O . M A N O D E O B R A Y E Q U I P O

P Z A 1.00 N\

5 S U M I N I S T R O E INSTALAC IÓN D E L i N E A D E MEDIA T E N S I Ó N 1C-2F -3H 23 K V 3/0-1/0 A C S R P A R A 23 K V C O N C A B L E 3/0 A C S R Y N E U T R O 1/0 A C S R , B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F.E. , I NCLUYE : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O , M A N O D E O B R A Y E Q U I P O

M L 146.00

06 S U M I N I S T R O E INSTALAC IÓN D E T R A N S F O R M A D O R DA1-10 K V A 23,000-120/240 V., B A J O L A S E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C .F .E . , INCLUYE : T R A N S P O R T E A L L U G A R D E LA O B R A , M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O , M A N O D E O B R A Y E Q U I P O

P Z A 1.00

07 S U M I N I S T R O E INSTALAC IÓN D E L ÍNEA A É R E A D E B A J A T E N S I Ó N C O N T E N D I D O Y T E N S I O N A D O D E C A B L E M Ú L T I P L E 120V -1C -50MCK-0 . 30 -AL -ACSR (2+1) 3/0-1/OC-PC, B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F.E. , I NCLUYE : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O .

M L 50.00

3 / 1 1

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO iConstruyendo el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

No.

08

09

10

CONCEPTO S U M I N I S T R O E INSTALAC IÓN D É R E T E N I D A D O B L E T I P O RDA , B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C F E , I N C L U Y E : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O . M A N O D E O B R A Y E Q U I P O S U M I N I S T R O E I N S T A L A C I Ó N D E R E T E N I D A D E B A N Q U E T A Y A N C L A T I P O RBA , B A J O E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S D E LA C.F.E. , I NCLUYE : M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O . M A N O D E O B R A Y E Q U I P O S U M . Y COL . D E M A M P A R A I N F O R M A T I V A D E 1,20 x 2.00 M. A B A S E D E LAMINA CAL . 18, C O N B A S T I D O R D E A N G U L O DE1% X 1/8 ". C O N U N S O P O R T E T R A N S V E R S A L V E R T I C A L A L C E N T R O , Y S O P O R T E C O N A N G U L O D E VÁ x 1/8" A H O G A D O A L P I S O 60 C M , Y 1.17 M. D E A .

UNIDAD P Z A

P Z A

P Z A

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $140,873.91 (CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 91/ip,0 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRÁ SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVEN! MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, El TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARÁ COMO OBRA EJECLTTADA POR CUENTA Y RIESGO DE CONTRATISTA". //rf

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN (24) VEINHCUATRO DÍAS NATURALES, COMPROMETIÉNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 27 DE JUUO DE 2016 Y CONCLUIRLOS EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2016, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA D £ ^ ^ EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO POR "EL MUNICIPIO". '\\<V>^¿!^?V^

SERÁN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATKASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FÍSICA DEL INMUEBL£ EN QUE HABRÁ DE LJ-EVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMAUDADES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERÁN ESTOS DIFERIMIENTOS SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL TÉRMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTÍA DE ANTiaPO Y CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE COriTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN. "EL MUNICIPIO" NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.

EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DEL ANTICIPO, PODRÁ REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPUQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" PONDRÁ OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" Y CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TKABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS,

I 4 / 1 1

¡Construyendo el Progreso que queremos)

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

UCENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REAUZAOÓN. D^LLO SE Lf VANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESnMAaONES. CONVIENEN QUE LOS TKABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN M^ IANTE FORMULACIÓN DE ESHMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIOD MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS A ÉL RESI SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES "EL MUNICIPIO" HUBIERA FUADO EN PRESENTE CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA lA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER^ AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN-OC^ SIGUIENTE ESTIMACIÓN. "EL MUNICIPIO" PAGARÁ LAS ESHMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZAOÓtl^

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALAl INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL MUNICIPIO" INIC TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLI AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA" MEDIArfTE TRANSFERENCIASELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTXJRADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARÁN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR E L ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE H A Y A RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR OÍAS NATURALES, DESDE U F E C H A D E L PAGO HASTA LA FECHA E N QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANHDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO". N O SE CONSIDERARA P A G O E N E X C E S O C U A N D O L A S DIFERENCIAS Q U E R E S U L T E N A C A R G O D E

"EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS E N LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO" PODRÁ Ain"ORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECLTIADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. TRATANDOSE DE CANHDADES ADIQONALES, ESTAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNFTARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. SÉPTIMA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APUCABLES, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

5 / 1 1

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO iConstruyendo el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

A) GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANHCIPO OTORGADO. QUE DEBERÁ CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSUTUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, POR LA TOTÁUDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANHZAR SU INVERSIÓN Y SEA APUCADO EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN LA CLÁUSULA Q ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEC FIRMA DEL ACTA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL CONTRATO. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIO ANTICIPO ACORDADO.

B)

C)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) D IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREf^/Y_SE OBUGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL RiAZO*rr LEGAL YA SEÑAUDO, "EL MUNICIPIO", PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA Q "EL CONTRAtlSTA" DE CUMPUMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBUGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO.

GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBUGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN U OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TÉRMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBUGA A CONSTITUIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA', DEBERÁ PRESENTAR DICHA FIANZA. ,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGUGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REAUZACIÓN DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCIUADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

e /11

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO jConmtruyendo « I Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009 I

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBQGA A COMUNICAR A "EL MÜNiaPIO", LA TERMINAQÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIRCARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEB CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIEríTES. J O ü t

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" Y DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA TERMINACIÓN LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE OCHO DÍAS HÁBILES, INFORMAI FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE AL ACTO.

EN LA FECHA SEÑALADA, "EL MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA TRABAJOS Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON Ó SIN LA COMPARECENCIA DE REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SI "EL MUNICIPIO" NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA, SE TENDRÁ POR RECIBIDA. _ ,

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBUGAN A ELABORAR DENTRO 'OE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTA fTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE PROCEDERÁ A ELABORARLO, Y DEBERÁ COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO RNIQUITO, A "EL CONTRATISTA", ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESnÓN SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "EL MUNICIPIO", PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" E L PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE S U OrRCCIMICNTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, Ó BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBUGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DE "EL MUNICIPIO" Y DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIAQÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SmO DE REAUZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPUO Y SUFIQENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPUMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O REMOCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASÍ MISMO, "EL MUNICIPIO", ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR

7 / 1 1

DE OBREGÓ^4, HGO iConstruyendo el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

PÚBÜCO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TKABAJOS A RfíM' QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y JÉRÁ RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN^ TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESHMACIONES PRESENTADAS CONTRATISTA" ÉSTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL S EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO TENDRÁ LAS FACULTADES Y RESP0NSABIUDA1 QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN OBRA DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARÁCTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURAL! DERIVADAS DE DICHO RELACIÓN UBERANDO A "EL MUNICIPIO" DE LAS MISMAS, POR L TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRÁ CONSIDERAR A ESTE ÚLTIMO PATRÓN SUSTITUTO O SOUDARIO. EN CONSECUENCIA "EL CONTRATISTA" SE OB RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESEriTAREN CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE OBUGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PUBUCA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABIUDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁN A CABO DEL "EL CONTRATISTA".

I "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UHUCEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CAUDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGUGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPUMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBUGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECLJTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y

POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA TOTAUDAD DE U OBRA; SÓLO PODRÁ HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ÉSTA O CUANDO SE ADQUIERA

I 8 / 1 1

DE OBREGÓN. HGO ¡Construyendo el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA, EN AMBOS CASO AUTORIZACIÓN PREVIA DE "EL MUNICIPIO". EN ESTOS CASOS, "EL COHTMf^atfr.^^i SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "EL MUNICIfáO" Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁ LAlfACULT^D DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTAD í^R "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PAR/C^J^i^ "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO DEBIÓ REALIZARSE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A:

L- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPUCA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARÁ LA RETEN DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCED SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROG PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APÜCARA EN FAVOR DEL ERAI MUNICIPAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

n.- APUCAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REAUZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DÍA ^ DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO". / / p t PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPUUDAS, NO SE TOMARAN ENV" CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER ^ OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APUCACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, "EL MUNICIPIO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPUMIENTO Da CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APUCACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APUCANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)

B)

AMORTIZACION DEL CORRESPONDIENTES.

ANnCIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES

EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESHMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO", PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE

9 / 1 1

DE OBREGÓN. HGO jConstruyando el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

U OBRA COríTKATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSHFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A " B t ^ CONTRATISTA", Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA. DICHA SUSPENSIÓN, NO PODRA *. SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERÁ DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PAÍTADO EN EL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSI

ASI MISMO, "EL MUNICIPIO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL P CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE Q DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO Ó PARA EL imERÉS SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO E N SUJETARSE A L PROCEDIMIENTO QUE PREVÉ ARTÍCULOS 66, 67 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LfY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ST-HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. i

DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIP PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DECLARACIÓN JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APUCABLE, PARA LO CUAL PROCEDIMIENTO:

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE

1.

11.

m.

SE INICIARA A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPUMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES, EXPONGA A LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LA^-PRUEBAS QUE ESHME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y .

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE

POR LO TANTO LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, UNEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE U LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBUGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO", ADEMÁS DE QUE SE APUCARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS

CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE, Y QUE LE RESULTE APUCABLE.

1 0 / 1 1

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO (Construyendo el Progreso que q u e r e m o s l

CONTRATO No. MPO-OP-FAISM-2016/009

DÉOMA SÉPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, UNEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISTfOS QUE ESTABLECE LA LEY DE O B R A S PUBUCAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APUCABLES.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPUMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE

SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MIXQUIAHUALA, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICIUO PRESENTE O FUTURO, Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGEmE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE HIDALGO, A UPS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CCWSTRUCaÓN DE OBRA PÚBLICA A PREQOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NÚMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTTIE EL MUNIOPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL C. PROFR. ALFREDO ZÚÑIGA AVILES PRESIDENTA MUNIQPAL coNsrmjaoNAL Y LA PERSONA nsicA ING, JAIME FALCON HERNÁNDEZ, PARA LA EJEcuaóN DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GENERAL ANAYA", OBRA No. 2016/FAISM050009, EN lA LOCAUDAD DE PROGRESO, EN EL MUNIQPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

11 / I I