TULAtula contrato de construcciÓn de obra pi'blicaa precios unitarios y tiempo determinado, que...

ICONTRATO No. PMT-OP.19.2017

TULACONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PI'BLICAA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL iiIUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, REPRESENTADO EN ESTACTO POR EL L. A, ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPALCONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA DENOMINADAREPRESENTADA POR EL MISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTECONTRATO SE DENOMINARAN "EL iIUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOROE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- De "EL MUNICIPIO":

1 . I Que es un Munlcipio libre, con personal¡dad jurfdico-polftica y patrimonio de conformidad con lopor el artfculo 115 de la Constituc¡ón Polftica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, publicaoctubre de 1920 en el Periódico Of¡ciel del Estado. Y con fecha 11 de agosto del año 2003, seel P€riódico Oficial del Estado, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposicionordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, en suPresidente Municipal Constitucional, según nombramiento expedido con fundamento en los ay 124 de la Constituc¡ón Polftica del Estado L¡bre y Soberano de Hidalgo.

1.3 De conformidad con la asignación establecida por la Pres¡dencia Municipal de Tula de Allenla aplicación de los recursos, con apego a los linoamientos y normas establecidasmediante oficio No. PMT/OP-A-REPO-0'17 D017 de techa 02 de junio del 20'17,

1.4 Que cuenta con recursos suficientes para cubrir el importe del presente contrato, una vez cumplirequisitos ftjados para el ejerc¡c¡o de los recursos se procede a la adjudicac¡ón del contrato medianteprocedimiento de adjudicación d¡recta, sanc¡onado por el Comité de Obras Públicas del MunAllende, Hidalgo

FUNDAMENTACION

ARTÍCULO 48. L!! Dapond€ncla¡, Entldldas y unlclplos, prevlo dlctamcn do aprobaclón quo ¡lfacnlco ! qu! so llfoll al Artlculo 12 do aata Loy, podrán cofltr¡tar ba,lo Eu rs6ponsabllldad, obra!rálaclonedos con la! mEmrs, aln surotaEo al procadlmlonto de liclt¡c¡ón públlca, cuando:

I

lll.- PollgÉ o a€ eltaru el orden aoclal, lo3 scrvlcloa públlcoa, le salubrldad, la segufldad o elalguna zona o raglón del Eatado, como cona€cuencla do dea.3b€a producldo3 por lrnóílano3 netura IPÁI

1.5 Que tiene su domicilio ubicado en Plaza del Nacionalismo, colonia centro s/n, C.P 42800, en elMun¡cipio de Tula Allende, en 6l Estado de Hidalgo, teléfonos 773 73 20002,773 73 21183 y 773 732 00 02.

1.6Que la Adjudicación del presente contrato, se realizó a través del procedimiento de la AdjudDkecta PMT-OP-AD-1712017 de conform¡dad con el dictamon emitido por el Comité dePrlblicas de éste Municipio.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

fculos 122

el 1deuesto

de

tal fin,

ublicó ende dicho

,:rrE

MUNICIPIO DE TULA OE ALLENDE

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

autoriza

tp

,ffi

1.-2.-3.-¡t.-5.-

%I

TULAll.- De "EL CONTRATISTA"

11.2.- Tiene capacidad ¡uridice para contretar y reune las cond¡ciones técnicas y económicas paIa obligarse ala ejecución de la obra objeto de este contrato y qu€ dispone de la organización y elementos suficientespara ello.

11,3,- Cuenta con los registros que se citan a cont¡nuación, los cuales están vigentes:Registro de contribuyentes de la secretaria de hacienda y crédito publico no.Registro del inst¡tuto mexicano del seguro social y del infonavit no.Reglctrc del padrón do contratbt$ de goblemo dol octado do hldalgo no, Credencial IFE folio No. Clave única de registro poblacional

ll.5 Que conoce el contenido y requis¡tos que estiablecen la ley de obras públicas y servic¡oscon las mismas para el estado de hidalgo v¡gente y su reglamento, las especificacionestécnicas de construcción; las normas de calidad de los materiales y equ¡po de instrlaciónlas especificaciones de construcción aplicables, normas de servicios v¡gentes; las especnormas del proyecto arquitectónico y de ingenierfa, el programa de trabajo, los montos mobra, el catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trábajo; quedebidamente firmados por las partes Integran el presente contrato, asf como las demásregulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato y que le resulten aplicables.

ll.6 Que ha ¡nspecc¡onado y conoce debidamente el s¡tio donde se realizarán los kabajos objeto decontrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

,,,.

lll.- De "LAS PARTES":

E

lll.'l Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad umderechos y obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades

Asentado lo anterior, "EL flllUNlClPlO" y "EL CONTRATISTA", ac€ptan otorgarse el presdüffiü&tlüütü]'ál {enorde las sigu¡entes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, "EL MUNlClPlO", encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste acepta yse obl¡ga a realizar para é1, hasta su total terminación, la obra pribl¡ca denominada: Alumbrado Públcer¡otera Tula-Rollnerla, en la localldad do El Llano 21. .ecclón, de c¡nformidad con el Proyecto Ej

Un Buen Gobierno, Compromiso deTodos


Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11.83 73 2-14-98

lacionadosenerales yrmenente;

ones yuales de

o anexosque

CONTRATO No. PMT-OP-19-2017

t rB-IOZr

toflU!A 0Á

!t

.'l CONTRATO No. PMT-OP-19-2017

d iente técnico y planos, fomando parte ¡ntegrante del m¡smo (anexo 1), acatando Et ü.4esta en el artfculo 61 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con lasMismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas ¡ndicadosen la Declaración ll.5 de "EL CONTRATISTA", mismos que se tienen por reproducidos como parte ¡ntegrantede esta cláusula

SEGUNDA: lflllPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivodel presente contrato, es por la cantidad de S3'475,249.80 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA YCINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 H.N), incluye lmpuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podrá sobrepasarse, salvo que existan convenios modificator¡os o adicionales,celebrados para tal efecto por las partes, en términos del artlculo 63 de la Ley de Obras Públ¡cas y ServiciosRelac¡onados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, Cualquier habajo ejecutado enexceso al monto pactado y s¡n que haya madiado convenio al respecto, se considerará como obra ejecutadacuenta y riesgo de "EL CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de la obdel presente contrato, en 60 dfas naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dfa 12 de junio al 10 de2017 , de acuerdo con el Programa de Ejecución de obra aprobado por "EL MUNlClPlO".

Serán causas para diferir el plazo pactado, el atÉso en la entrega del anticipo acordado en este ¡ns

el atraso 6n la entrega Ffsica del inmueble en que habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presenlas partes deberán observar en ambos casos, las formal¡dades previstas por los artfculos 58 fracción I

Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de H¡dalgo y su Rrespect¡vamente. No procederán estos diferimientos si "EL CONTRATISTA" no otorga en el térmpactado, la garantfa de anticipo y cumplimiento, señalada en cláusula sépt¡ma de este contrato.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN. EI "MUNICIPIO"CONTRATISTA' anticipo equ¡valente al 30% (tr€¡nt¡ por clonto) del importe pactrado en lade este instrumento. _(

fPara el caso de rescisión administrativa o terminac¡ón anticipada del presente conlrato, "ELobliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizar a "EL i,lUNlClPlO", en un plazo nohábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 'EL CONTRATISTAcorrespondiente. Sf "EL CONTRATISTA" no realiza el reintegro en el plazo anteriormenteobl¡ga a cubr¡r los cergos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo delde Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de H¡dalgo y su

Para los efectos de la presente cláusula, "EL CONTRATISTA" se obliga rcalizar y anexar un programa deerogación del anticipo pactado, al que deberá sujetarse y que servirá de base a "EL MUNICIPIO" para verificarsu correcta aplicación.

El programa de erogación del anticipo, podrá revisarse, ad¡cionarse o modificarse de común acuerdo y porescrito, siempre y cuando no implique un ¡ncremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no sa otorgará anticipo alguno para el caso de convenios modif¡catorios o adicionque se suscriban, asf como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este conen su caso de los convenios señalados.


artro'¡q-q9ffimliíY-lReg!.hbnto- 1'::l'j:'-'

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

mento, o,contrato;

y62dela

o legal y

"EL

motrvoto del

lamento,

-.-a.

IOl

Ii


o

JLIo


SEPnMA: GARANTIAS..'EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma,


TULAQUINTA: DISPONIBILIDAO DEL INUUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL iIIUNICIPIO,,pondrá oportunamente a disposic¡ón de "EL CONTRATISTA" y con antelación al inicio de los trabajos, el o losinmuebles en que deba llevarse e cabo la obra materia del presente contrato, asf como los dictámen$,permisos, licencias y demás autorizaciones que se requ¡eran pera su real¡zación. De ello se levantará el actacorrespond¡ente.

SEXTA: PLAZOS, FORiIA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen qua lostrabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de avance de obra,elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. "EL CONTRAYISTA" deberá presentarlas a él residente desupeNisión de la obra dentro de los 5 dfas háb¡les siguientes a la fecha de corte que para el pago de lasestimaciones 'EL ilUNlClPlO" hubiera füado en el preBente contrato, acompañadas de la documentaciónacredite la procedencia de su pago corrospondiente. Para la revisión y autorización de las estimacion laresidencia de supervisión, contará con un plazo no mayor de l0 dfas hábiles s¡guienles a su presentación

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autor¡zadas dentro dichoplazo, estas se resolverán e ¡ncorporaran en la siguiente estimación. "EL MUNICIPIO" pagará las esti ne§en un plazo no mayor a tre¡nta dlas naturales contados a partir de la fecha de su autorización

Cuando las estimaciones no sean presentrdas en el término antes señalado, se incorporarán en siguienteque "ELestimación para que "EL MUNICIPIO" inicie su kámite de pago, sin que esto sea motivo

CONTRATISTA" sol¡cite ampliaciones en el monto y plazo de ejecución de los trabaios os. Lascuentasestimaciones se pagarán a "EL CONTRATISTA" modlante transferencias electrónicas a cargo de

aperturadas en lnst¡tuc¡ones Bancarias manifestrdas por escrito por "EL CONTRATISTA".

En el caso de ¡ncumpl¡miento en los pagos de est¡maciones y de ajustes de costos, las partes seprocedimiento previsto por el artfculo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con I s Mismaspara el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tretándose de pagos en exceso que haya recib¡do "EL CONTRATISTA', este deberá reintegrar las ca ades

etarán al

n

pagadas en exceso, más los intereses conespondientes, conforme a lo señalado en el párrafo queLos cargos se calcularán sobr6 las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por dfasnaturales, desde la fechá del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciónde "EL MUNlClPlO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean

compensadas en la siguiente estimaclón.

Cuando durante la eiecución de los trabejos se requ¡era la realización de cant¡dades o co de trabajoadicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" deles estimaciones de los trabajos eiecutados, previamente a la celebración de losvigilando que dichos incrementos no rebasen el ¡mporte pactado en este contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios

¡vos,

tratándose de los rubros no previstos en el catálogo do conceptos del presente condeberán ser conciliados y autorizados, previo a su pago,

te

rE¡'!jüi¡{fllilljfilciPAt

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

O¿

I

,/


0I tUt¡ 0t

e Hidalgo, su

/-J

p

\ CONTRATO No. PMT-OP-'! 9-2017

Ley de Obras Públ¡cás y Servicios Relac¡onados con las M¡smas para el Estado dReg énto y de las dispos¡ciones legales aplicables, las siguientes garantfas:

A) GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. Que deberá constituir mediantef¡anza otorgada por lnstitución Afianzadora debidamente autorizada y a favor de la Tesorerfa Munic¡pal deTula de Allende, H¡dalgo, por la totalidad del importe otorgado como ant¡cipo, para efectos de garantizar sucorrecta inversión y sea aplicado en los términos pactados en la cláusula quinta de este contrato: y seobl¡ga a presentarla previo a la entrega d6l anticipo pactado y dentro de los quince dlas naturaless¡guientes a la firma del contrato mediante el cual se le adjud¡có la obra. Esta garantfa estará vigente hestala totral amortización del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que deberá constituir mediante fianza otorgapor lnstituc¡ón Afianzadora debidamente autorizada y a favor de la Tesorerfa Municipal de Tula de AllenHidalgo, por el 1070 (DIAZ POR CIENTO) del ¡mporte total del presente contrato, incluyendo enimporte los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga adentro de los quince dfas naturales s¡guientes a la bcha de notificac¡ón del fallo de la licitación medcual se le adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazoseñalado, "EL irUNlClPlO", podrá determinar la rescisión administrative del presentegarantla estará vigente hastr que "EL CONTRATISTA" de cumplimiento total a los comobligaciones que adquiera con la suscripción de este ¡nstrumento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOSCUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Conclu¡dos los trabajos, no obstante su recepc¡ón foCONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los v¡cioscualquier otra responsabilidad en que hubiere incuÍrido on términos de la fianza, que se obliga afavor de la Tesorerfa Municipal de Tula de Allende, Hidalgo, por el equivalente al l0% (DIEZ PORdel monto total ejercido de los traba.ios con v¡gencia de un año s¡guiente a la fecha de entrega depor lo que previamente a la rgcepción de los traba.ios, "EL CONTRATI§TA", deberá presentar dicha

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS,- Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,ocunen circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, p€ro que de hecho y s¡n dolo, culpa,negl¡gencia o ¡n€ptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de lostrabajos aun no eiecutados, dichos costos podrán ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establec¡dopor el artfculo 71 de la Ley de Obras P'lblices y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado deHidalgo y su Reglamento.

El aumento o reducclón correspond¡ente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotias compensatorias a que conforme a la ley de la msujeta la ¡mportación de bienes contemplados en la realización de la obra,

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidadespagar€¡n a los prec¡os un¡tarios pactados orig¡nalmente; tratándose de conceptG no pconceptos del contrato iniclal sus prec¡os unitrarios deberán sor conciliados y autor¡zados,pago

FRt§r0$,ll)!t tJUll

a

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.. Una vez concluidos los trabajos rélativos aobra mater¡a de Bste contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL MUNlClPlO", la termin



Teléfono: 01 (77 3) 7 3 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

laya

LTOS Yal, "EL

Itos y deituir a

rENTO)obra,

. Estaisos y

ol,i

I I

ILE!<

\¿

o ,"nt"É&Xrfu&que le fueron encomendados y éste verificará que los trabajos estén deb¡dad los diez dfas háb¡les siguientes.

Las partes acuerdan que la recepción de los trabalos, se hará dentro de los diez dfas hábiles siguientes a lafecha que se haya constatiado su terminación, en los términos del párrafo anterior, con la comparecencia de "ELMUNlClPlO", "EL CONTRATI§TA" y de la Secretarla de la Contralorla y Transparencia Gubernamental.

"EL MUNICIPIO" comunicará a la Secretarfa de la Contralorfa y Transparencia Gubernamental, la terminaciónde los trabajos y con anticipac¡ón no menor de ocho dfas hábiles, informará la fecha señalada para surecepción, a fin de que, nombre representante que as¡sta al acto

En la fecha señálada, 'EL MUNICIPIO' bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantaráconespondiente con ó sin la comparecenc¡a de los representantes a que se refieren los párrafos"EL fl,lUNlClPlO" no recibe la obra en la fecha señalada, se tendrá por recibida.

Recibidos Ffsicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dfposteriores, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra qpara cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del f¡n¡qu¡to o bien, si 'EL CONTacude con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anprocederá a elaborarlo, y deberá comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un pladlas hábíles, contados a part¡r de su emisión, una vez not¡ficado el resultado de dicho finiquCONTRATISTA', este tendrá un plazo de diez dfas hábiles para alegar lo que a su derechotranscurrido este plazo no realiza alguna gestión se dará por aceptado.

Determinado el saldo total "EL MUNlClPlO", pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA"conespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reinteg roimportes resultrantes; debiendo en forma simultánea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos losderechos y obligac¡ones asum¡dos por ambas partes resp6cto al presente contrato.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DE "EL TUNICIPIO" Y DE "EL GoNTRATISTA"...EL CONTRATISTA,, seobl¡ga a establ€cer anticipadamente a la iniciac¡ón de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, unrepresentante permanente, qug actuara c¡mo superintendente de construcción, el cual deberá tener poderamplio y suf¡ciente para tomar dec¡siones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato

'EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptación o remoc¡ón, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Asf mismo, "EL MUNlClPlO", establecerá la residencia de supervisión de obra, con anteriorida aciónde la misma, la cual deberá recaer en un servidor público con la experiencia necesaria, OS

trabajos a realizar, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será elde la supervisión, vigilancia, control y revis¡ón de los trabajos, ¡ncluyendo ¡a aprobac¡ónpresentadas por "EL CONTRATISTA" ésta residencia de obra deberá estar ub¡cada en ellos trabajos; asf mismo tendrá las facultades y responsabilidades que le otorga la LeyServ¡cios Relac¡onados con las Mismas para el Estrado de Hidalgo y su Reglamento.

s

En caso de que la superv¡s¡ón sea realizada por contrato, la aprobación de las est¡macionespago deberá ser autorizada por la residencia de supérvisión obra de "EL MUNlClPlO". |jiil§l0itlfl i l,ltJl{lClPAt

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- 'EL CONTRATISTA" como empresar¡o y único patró



Teléfono: 01 (773) 73 2-073 2-11-83 73 2-14-98

res st

acta

TA" no

,a"EL

hábilesresulten

rior, éstede ocho

ga, si


o! ¡ul^ o¿.3

ihormativasbe efechlen

y v¡cioslleguen a

da para el

flsicas ode cobro

con

l(.(

CONTRATO No. PMT-OP-19.2017c G_

nga por contft¡to de trabajo o con cualqu¡er otro carácter bajo sus Oraenes para ifrl¡]l¡¡fio

de la obrá ob,leto del presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas dedicho relac¡ón liberando a "EL tUNlclPlO" de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le podrác¡nsiderar a €ste último como patrón sustituto o sol¡dario.

En consecuencia "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadorespresentiaren en su contra o en contra de "EL MUNlClPlO", en relación con los trabajos de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA",.'EL CONTRATISTA", SErá EI úNiCO

responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga sujetrrs€ a todos los reglamentos y ordenam¡entoslas autoridades competentes en materia de construcc¡ón, seguridad, uso de la vfa pública, proteccióny del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, asf como a las instrucc¡ones ue alefecto le señale "EL iiUNlClPlO". Las responsabilidades y los daños y peiuicios que resultaren por suinobservancie, serán a cebo del "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" s6 obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en lá ejecución de lps trabajosob.ieto del presente contrato, cumplan con las normas d€ calidad establec¡das en las leyesapl¡cables en la materia, y que la real¡zación de todas y cada una de las partes de dicha obraa sat¡sfacción de "EL MUNlClPlO", asf como a responder por su cuentia y riesgo de losocultos de la misma y de los daños y perju¡cios que por inobservancia o negligencia de su partecausar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantfacumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la cláusula séptima de este contrato

lgualmente se obl¡ga "EL CONTRATISTA" a no ceder en forme parcial o total a terceras peFlsicas sus derechos y obl¡gaciones derivados de este contrato y sus anexos, asl como los derech

de "EL tUNlClPlO" en los términos dél artfculo 75 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionlas Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

sobre los bienes o traba,os eiecutados que ampara este contrato, s¡n previa autorizac¡ón expresa y escrito

"EL CONTRATISTA", no podrá subcontratar la totalidad de la obra; sólo podrá hacorlo respecto de algunas delas partes de ésta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación en la obra, en amboscasos, con autorizac¡ón previa de "EL MUNlClPlO". En estos casos, "EL CONfRATISTA" seguirá slenresponsable de la ejecuc¡ón de la obra ante rEL fllUNlClPlO" y el subcontratista, no quedará subrogado enninguno de los derechos del primero.

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES,- 'EL MUN|CIPIO" tendrá la facultiad de verificar si lasobras, objeto de este contrato se están €jecutando por "EL CONTR.ATISTA" de acuerdo con eobra aprobado, para lo cual 'EL fllUNlClPlO" comparará p€riódicamente el avance deconsecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor que lo queMUNICIPIO" procederá a:

l.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmentede la que debió realizarse multipl¡cando por el número de meses transcurridos desde lalas obras, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente, se hará la retenc¡óncorresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación conespond¡enteel últ¡mo mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se apl icará en favor del erario estatacomo pena convenc¡onal por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA"



Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

§

orlUl-^ O¿

el programa,

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

!<

o 'c

ll.- Afilicar. para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada enuna pena convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajoscontratados que no se hayan realizado en la fecha de term¡nación señalada en el programa por cada dfa deretraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden conclu¡das y recib¡das asatisfacción de "EL iruNlClPlO".

lndependientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "EL ftllUNlclPlO"podrá optrr entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la apl¡cación de las penas convencionales que se impongan a "CONTRATISTA" se harán efeciivas con cargo a las cantidados que le hayan sido retenidas aplicandos¡ da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo est¡pulado en la cláusula déc¡ma sexta del presente con

DÉCIMACUARTAI OTRA§ OSLIGACIoNES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CoNTRATISTA"de las est¡maciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortización del antic¡po recibido, según los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabaios contratados para el desarrollo de los prog"EL MUNICIPIO" tenga establecidos en materia de obras y servicios de beneficio soc¡al.

c).- El c¡nco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como dservic¡o de v¡g¡lancia, inspección y control que corresponde a la Secretarla de laTrensparencia Gubernamental.

d).- El dos al millar del importe de cede una de las estimaciones de trabajo para capac¡taciadiestramiento.

DECIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEIUPoRAL O TERiIINACIÓN ANTIGIPADA DEL coNTRATo.. "ELtUNlClPlO", podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causajustificada, notificando de ello a "EL CONTRATISTA", y a la Socretarla de la Contralorla. D¡cha suspensión, nopodrá ser por tiempo indefinido y no excederá del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

El pre8ente contrato podrá continuar produciendo todos sus efeclos legales una vez que halas causas que motivaron dicha susp€nsión.

Asf mismo, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado enticipadamente el presente contratorazones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la cont¡nuación dedemuestre que, dg cont¡nuar 6on las obligaciones pactadas, se ocas¡onarfa un daño o perjuicioEsbdo o para el ¡nterés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la shabajos. It§r0iilclt

En caso de suspens¡ón, terminación antic¡pada o resc¡s¡ón del presente contrato las partes están de acuerdosujeErse al proc€dimiento que prevé los artfculos 64, 65 y demás aplicables de la Ley de Obras PúServicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.



que

que

lorla ypor el


,o ,,

.+o

Para determinar la apllcac¡ón d6 les sancionas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadaspor caso fortuito o fuer¿a mayor o por cualquier otra causa, que e ju¡cio de "EL MUNlClPlO", no sea imputablea..EL CONTRATISTA'', k

0o

oCONTRATO No. PMT-OP-1 9-201 7

TULADEcffiA sEXTA: RE§ctstÓN ADMIN|STRATIVA DEL GONTRATo. - "EL MUNtctptO,,, podrá rescindiradmin¡strativamente este contrato, sin neces¡dad de declaración judicial, por incumplimiento a cualquiera de lostérminos estipulados en el mismo o de las disposiciones de Ley de Obras Públ¡cás y Servicios Relacionadoscon las Mismas para sl Estado de Hidalgo y su Reglamento y demás Normativ¡dad que resulte aplicable, para locual las partes están de acuerdo en sujetrrse al siguiente procedimiento:

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que hayaincurr¡do, para que un término de l5 dfas hábiles, exponga a lo que a su derecho convenga y aporte ensu caso, las pruebas que estime pertinentes.

lt. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá en un plazo no mayor de 15dfas háb¡les, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

lll. La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser deb¡damente fundada , moti vnotificada a "EL CONTRATISTA",párrafo que antecede.

dentro de los l5 dfas hábiles siguientes al plazo señalado el

Por lo tanto las partes están de acuerdo en que cualquier contravenc¡ón a las disposiciones, linea ientos,bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relac¡oned con lasMismas.para el Estado de H¡dalgo en V¡gor y su Reglamento, y demás dispos¡c¡ones administrativas sobro lamater¡a; asf como el incumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se ¡pulanen el presen te contrato dan derecho a su rescisión administrativa inmediatamente sin neces¡dad de aración

a "ELjudicial y s¡n r*ponsabil¡dad alguna para íEL MUNlClPlO", además de que se aplicaCONTRATISTA' las penas convencionales pactadas en este contrato, asf como proceder a hacer alegarantfa otorgada para el cumpl¡miento del mismo, acatando para el caso de rescisión adm¡n va, lo

idalgo,

DECIiIA SÉPTIMA: DE LoS PRocEDIi,IIENTos MEDIANTE Los cUALEs LAS PARTESLAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLE SOBRE PROBLEÍIIAS DE CARACTER TÉCNrcOAOTINI§TRATIVO.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro d€l plázo cubierto por la garanfla, la dependencia,entidad o ayuntamiento deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones oreposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de quince dÍas hábiles, previo av¡so t?, faafianzadora en ambos casos transcunido este término sin que hubieran realizado, la depe

establecido por la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionedos con las Mismas para el Estado devigente y su Reglamento, y lo que 16 resulte eplicable.

ayuntamiento procederá a hacer electiva la garantta. Si la reparación requ¡ere de un plazopodrán convenirlo, debiendo continuar vigente ls garantfa, tamb¡én previo av¡so a la compañfa

Si durante la vigencia del mntrato existe la necesldad de modificar el monto a plazo de

:ir rr'

trabajos, la dependencia, entidad o ayuntamiento procederá a celebrar el conven¡o corresponuevas condiciones, debiendo el residente de supervisión de obra, sustentarlo en un d¡ctafunde y motive las causas que lo originan, conforme lo dispuesto por el arflculo 63 de la ley.

Si durante la v¡gencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabaios por conceptoscatálogo original del contrato, el contratista dentro de los quince dlas háb¡les s iguientes a que se ordene suejecución, deberá presentar los análisis de precios coffespondientes con la documentación que los soporteapoyos necesarios para su revis¡ón; 3u conciliación y autorización, deberá realizarse durante los siguquince dfas háb¡les a su presentación.


Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p.42807

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

Pfftsr0fltctt ilIJt{rcl t

-l

l.

Lo


c 't?eua¡os no hayan realizado de acuerdo con to est¡pulado en el contrato o conforme "'i[.t[lAescri tes de la dependencia, entidad o ayuntamiento, deberá ordenar su demolición, reparación o reposicióninmediata con los trabajos adic¡onales qué resulten necesarios, que hará por su cuenta el contrat¡sta sin quetenga derecho a retribuc¡ón alguna por ello. En este caso, la dep€ndenc¡a, entidad o ayuntamiento, s¡ lo estimanecesario, podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo lareposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para suterm¡nación.

El pago de las estjmac¡ones, no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que ladependencia, entidad o ayuntamiento tendrá el derecho de reclamar por habajos faltantes o mal ejecutados yen su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando ocurra la suspensión de la obra, el servidor público designado por la dependenc¡a, entidad oeyuntamiento, lo notificará al contratista, señalando les causas que la mot¡van, la fecha de su inicio y de laprobable reanudación de los trabaios, asf como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación, se pronogará en igual proporción al perfodo que comprenda la suspensiónformalización sede control o enadm¡nistración.

OÉCltA OCTAVA: Las partes se obllgan a sujetarse estr¡ctamente para la ejecucióneste contrato, a todas y cada una de lasl¡neamientos, procadimientos y requisitos qlas Mismas para el Estado de Hidalgoadm¡nistrativas que se le sean apl¡cables.

cláusulas y sus anexos que lo integran, asfue establece la L6y de Obras Públicas y Serv

en V¡gor y su Reglamento, y demás


Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p.42807

real¡zará mediante el acta circunstanciada de suspensión, levantáda por los órganos intesu caso, por la contralorfa de la cual deb€rá remitir copia a la secretarfa de f¡nan

v

asu

Para in¡ciar el proc€d¡m¡ento de recepción de los trabajos, el contratista, previas las anotaciones en la bpor oficio, deberá notiflcar la terminación de los trabajos o servicios, para lo cual anexará los docusoporten e incluirá una relación de las est¡maciones o de gastos aprobados, monto ejercicio y créd¡tosen contra.

Si durante la verificación de los traba,os o servicios, la dependencia, ent¡dad o ayuntamiento,def¡ciencias en la terminación de los m¡smos, deberá solicitar al contratista su reparación, a efecto de qse corrijan conforme a las condic¡oneE estrblecidas en el contrato.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, para dar por terminados, parcial o totalmente, los deobl¡gaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberán elaborar el fincorrespondiente, anexando el acta de recepción ffsica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia, ent¡dad o ayuntam¡ento, dará por terminad o6contrato corr€spondiente, dejando únicamente subs¡stentes las acciones que deriven del finiquito, asf como lagarantla que se contompla en €l artfculo 73 de la ley, por lo que no será factible que el contrat¡sta presentereclamación alguna de pago con posterior¡dad a su formalización.

Las dependencias, entidades o ayuntámiBntos, deberá notificar al contratista a través de su representante legalo su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiqu¡to; los contratistastendrán la obligación de acudir al llamado que se haga por eEcrito, en caso contrario, se procederáelaboración en el plazo y la forma que para el efecto se hubiere determ¡nado en el contrato, debcomunicar su resultado conforme lo estrablece el párrafo sexto del artfculo 72 de la ley.

Pfft§r0tt¡cIul,NtclPil I

Teléfono: 01 (77 3) 7 3 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

éstas

v

vuito

que loro

EIor

k

IUrA ¿U

CONTRATO No. PMT-OP-1 9-2017

JURISD¡CC¡ÓN.- gn caso de controversia que sedel presente contrato, asf como para todo aquello que

suscite con motivo oe ra intoflrl¡ffr¡flno esté expresamente estipulado en el

t

§ J--cumismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común del Estrdo de Hidalgo, consede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; por lo tanto "EL CONTRAT!§TA" renuncia alfueroque pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por losartlculos 13 y 14 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado deHidalgo, vigente y su

f Üi¿ ¡r§

El presente SE en de Allende, Estado de a los 09 dlas del mes dejunio del201

PRESID

TESTIGOS

AMADORUNICIPAL

ARQ. EZ

NOTA: "ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPODETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADOI CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE Y LA PERSONA FfSICA ARTURO

, pARA LA EJEcucÉN 0E LA oBRA, ÉsrA eERSoNA MoRAL AcEprA y sE oBUGA A REALTZAR pm¡ El MuNtctpto, HAsrA suTOTAL TERMINACIÓN, LOS TRABAJOS DENOMII.¡ADOS: ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA TULA.ITEFINERIA, EN LA LoCALIDAD DE EL LLANo2t. sEccÉN.


Plaza del Nacionalismo sln, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

DE

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

I

{\

.t

rn

o

TULAtula contrato de construcciÓn de obra pi'blicaa precios unitarios y tiempo determinado, que...

Documents

Transcript of TULAtula contrato de construcciÓn de obra pi'blicaa precios unitarios y tiempo determinado, que...