TLAXCALA J-j J;:t - itife.gob.mxitife.gob.mx/contratos 2014/COBA-29-141-2014.pdf · contratista",...

TLAXCALA MI'!:! •M"== MI'!:! MI'!:! GOBIERNO DEL ESTADO

z o 1 1 - z o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-20 14 J-j J;:t ~

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, F<EPI~ESI':NTADA POR I':L ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN !':N ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR MIGUEL LÓPEZ ROSETE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIE:NTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO No. 26 EMITIDO POR H CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCIÓN 4TA., VOLÚMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009.

B. QUE EL ARQ. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, COMPARECE CON EL CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL ITIFE", Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACIÓN, QUE FACULTA A "EL ITIFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA REMANENTES Y AMPLIACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE ADJUDICÓ EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV EN RAZÓN DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TitCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

F. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47, 48 FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL.INICJO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARÁ LAS DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIAS

. 'PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. \'\

SEGUNDA.\ 1 EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO DBCLARA QUE: j J

A. ACREQITA LA LEGAL EXISTENCli\ DELA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 33,905 VOLUMEN 385, DÉ FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE'DE DOS MIL SEIS, OTORGADA ANTB LA FE DEL LIC. MA. JOSEFINA DEL RAYO CABRERA GÚARNERos: NOTARIO PÚBLICO NÚMER01· .DE TLAXCO, TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DI<; COMERCIO/DEL ESTADO DE TLAXCALA, 498•8, DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE.

- ,· -

B. ACRÉDI'JÓKSU PERSON:ALJI)AD CON TESTIMONiq D)<:L INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 41,439 VOLUMEN 449 DE FECHA ONCE DI<; FEBRERO DÉ DOS MIL TRECE OTORGADO ANTE LA\ FE DEL LIC. MA. JOSEFINA DEL RAYO CABRERA GUARNEROSNOTARIO PÚBLICO NÚMERO l TLAXCO, TLAXCALA. E INSCRITO EN .EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO DE

~~~ri~~,?¡:r~~~~:~~~~~~g~~:~~~A ~~~~~NZ6'-N~~¿;s~;R~~~co~;2°29~98o*~ ~~~~~~~~~~~~~~¡~Ag~:~~~~)R~~9~~0~;~1;3:RECE y \,~ ··,,,~,' ~ ~/-· '/ :

C. !':N SU CARÁCTER DI'; ADMINISTRÁDQR ÚNíé:o, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA, SUS

E.

F.

SOCIOS, O LAS PBRSONAS QUB FORMAN PARTB DI' ELLA, NO SE ENCUENTRBN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCU,LO 51 DE Li\ci,-EY DE OBRJ\S PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ES -MEXICANd. Y ~ONVIÚ<E QU!j:_,,EN,CASÓ])J<: QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALID~D, S MEXICANO, POR C'l)ANTO A ESTE'''GONJRATO-S-E, RBFIERE:, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE BAJO PENA DE PER(!(~~}5J~ENEFICJO h(l,f NAciQ~,,MBXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ES

TIENE CAPACIDAD JUI~ÍDiCA PARA CELEfilRAR !';L PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS ECONÓMICOS Y MATBRIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DB ESTB CONTRATO.

CUENTA CON EL REGI~,TROQUE SE CITA·, A! CON~, ELíjesarroUo VIGENTE.

· (J"f!JJ para Todos ~ i

i Elra. y O#egá No. 42 (~ofonia Centro T1axca1a, Tlax. C.P. 90000 Tel.\ OJ (24(?)'462 3429/~62 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111 ' · "~> ~:- /Üá[email protected]

ANOS, TÉCNICOS,

\

Páj del3

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-20 14

!. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CMC0612213Q2 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE REFORMA N. 4 AGRICOLA COVADONGA C.P. 90380 APIZACO, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASi COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASi COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO "EL ITIFE", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA CONSISTENTE EN:

CÓDIGO NIVEL NOMBRE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

VILLA MARIANO REM- COLEGIO DE COBACH PLANTEL

MATAMOROS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL PROGMS- BACHILLERES 08

IXTACUIXTLA DE EN CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR 03-2014 MARIANO

MATAMOROS

REM-TLAXCALA DE

PROGMS-COLEGIO DE COBACH PLANTEL XICOHTENCATL, EDIFICIO" L" MODULOS SANITARIOS 2 EE.

06-2014 BACHILLERES 01 TLAXCALA DE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

XICOHTENCATL REM-

COLEGIO DE COBACH PLANTEL HUEYOTLIPAN, SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA PROGMS-13-2014

BACHILLERES 15 HUEYOTLIPAN CIVICA

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 98 (NOVENTA Y OCHO) DiAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

":J

SERÁ EL DiA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL DIA OCHO DE MARZO DE DOS MIL .) QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA ·~ _ DECLARACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. •

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL ITIFE" LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DURANTE LOS CINCO DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO DE "EL ITIFE" Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $961,513.20, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $153,842.11, CON IMPORTE TOTAL DE $1,115,355.31, (UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL TRESCIE~OS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINÓ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES D • MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PRO §!G.ION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO: EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $334,606.59, (TRESCIENTOS TREm 59/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERÁ TRAS MATERIA.

AS MV3MAS, EL ITIFE OTORGARÁ A "EL Y CU.yl'RO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

N LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA

---------------------~~-(

Página 2 de 13

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO

z o 1 1 - z o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-_] J_sj ~


EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL ITIFE OTORGARÁ A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCIÓN POR "EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 1 DE LA CLAÚSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTÍA.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PAI~A REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PAI~ LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS! COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SEÑALADO, EN FECHA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERM!NOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAÚSULA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACIÓN QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

!!.- PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARÁN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL ITIFE.

!'ARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAÚSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA BN ÍJOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 1 DE LA CLAÚSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO. \ \\

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVEN[.ÓÓ EN ESTA CLAÚSULA, PODRÁ DAR INFORMACIÓN Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES

.. NEéESARIÁS,·Y· ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS '. ÓE LQs··~AÓOS O DOCUMENTACIÓN DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- I:<;ÓRMA-DE PAGO ... . • \ LAS PARTES CQNV!ÉNEN EN ·QuÉ -LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULAC!ON DE ESTIMACIONBS.QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALE~ Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS VIERNE~D~. é~DA SEMANA. EL CON.T~TISTA DEBE?A1)'NTREGAR A LA RESIDENCIA DB OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUME:NTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA _DE. SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; [Á RESIDENCIA DE OBRA DENTRÜ.'DE LOS a·(TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE' QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

P.uToRJzAc;~~-DE LAs EsTI~~c~~~ÉsY~LA coRREsPoNDIENTE FAcTuRA sE HARÁ PoR coNDucTo DE LA REsiDENciA DE oBRA, u!'SIGNADA POR EL Ó'IFE PARA TALES EFÉCTÓS.-LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMAc\ONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA. ->,,,_ \ - . , ..._

~: ------~, ·-\,, \¡ '-< .... , PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORT\INO DE LA'S\ESTIMAC!ONES Y DE AJUSTES DE COflT , E ITIFE, A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR ÓI\~TOS FINANC!_E.ROS CONfORME AL_ PROCEDIMIENTO ESTABLECID_ EN L ÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA D.EL SUPUESTO: DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CR DITO l E DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDAD- ES-· .,NO PAGADA_, S Y S~" CO _· TARÁN POR DÍAS NATURALES, DES E QUE ENC! EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LA$ CANTI A . ISPr¡pijCION DE EL CfilfTRATISTA.

i · . Y() uesarrono

.'!

-- · ~Q~ para Todos ~~ ~

~ita y O#ega No. 42 ,C,btonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900,(50 iTei.\. O'l (246)462 342:9/462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

i ' \ ' :> ·- · -· ·j1á[email protected]

- -·-.......,¡

Pág;,.\ d' 13

1

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL ITIFE.

NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA CLAÚSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAÚSULA OCTAVA, SE HARÁ POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NÚMERO 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO EL CONTRATISTA PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS DE ANTICIPACIÓN ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN, •\ Y LOS TÉRMINOS DE ÉSTA. ·-._}

EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

11. EL ITIFE RESOLVERÁ DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA RESOLUCIÓN DEBERÁ EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

III. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

IV. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

e) CRÉDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DE LA CLAÚSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJU

LA REVISIÓN, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL A A, PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMP O ~j.A' 'CESARlA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACI N,.)'"OR • , BANCO DE MÉXICO, DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA f.:. A

~

Página 4 de 13

:J

TLAXCALA MI':! MI':! MI':! MI':! GOBIERNO DEL ESTADO

z o 1 1 • z o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-JJ_rj ~


PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SÓLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO SE DETALLAN DEL ARTÍCULO 173 AL 184 EN LO CONDUCENTE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE. PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERÁ AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICIÓN.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, EL ITIFE PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MÉXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTÍAS EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

l. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TÉMINOS DE LA CLAÚSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. \ '\\

' ',\ LA ~ÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAP'O ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DEN'JiRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A

. '~AVÓR Y A SAT[SFACC!ÓN DE ELITiFE cON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SEÑALADO EN'EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CLAÚSULA CUARTA.

o ' " "

LA PóLJzA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIÁL DEL ANTICIPO COIWENIDO EN LA CLI\ÚSULA CUARTA, SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTETQTAL DEI.MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL ITIFE.

!l. '.PÓLIZA DE FIANZA QUE GARA~TlCE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. .

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE R~FÍERE EL ;ÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALÉS SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

,' '\

-ESTÁS PÓLIZAS DE. FIANZAS DEBÍÚ~ÁSER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZA GLOBAL DECONTRATISTASY~RROVEÉDÓRES A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE CON DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OB'RAS'OBJETÓ~DE ESTE CONTRATO. e f-..._ ,\ \ ·,,,~··," EN EL SUPUESTO QlJE'EL CONTRAT~STA NO E)!TREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA EN EL PL ITIFE EN LOS TÉRMINOS DE LA·CLAúSULA VIGÉSIMO CUARTA, PODRÁ DETERMINAR PRESENTE CONTRATO. .

~-·Y·(\ Desarrollo_. uetf5~ra To~p

' "Jtir*, y Ort~ga No. 42 ,Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 .TeU 0'1 (24q}462 3429,!4.62 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111 · . · •> . . /tlá[email protected] , .. :~, dd3


EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

III. AS! MISMO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU ELECCIÓN, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA .

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PODRÁ RETIRAR SU APORTACIÓN, ADEMÁS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRÁ LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA.

DÉCIMO.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTÍAS A EL ITIFE Y A PLENA SATISFACIÓN DE LA SECRETARIA DE I"INANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

DÉCIMO PRIMERA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, CONI"ORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO.

. ·~

/) ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, ·, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, EL CONTRATISTA, OTORGARÁ A ÉSTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DÉCIMO SEGUNDA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 1.· TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARÁ A EL ITIFE, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR OFICIO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARÁ LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, VERWICARÁ QUE LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONI"ORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERI'FICACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓ!'J CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRÁ LA O DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RECIBIDOS FÍSI ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO D LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQ ITIFE PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL

TÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY MENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN

LO S, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR SC !EN EL CONCEPTO GENERAL QUE LES

T , O SI E CONTRATISTA NO ACUDE CON EL E PRO • DERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO

Página 6 de 13

TLAXCALA - - - -

2 o 1 1 - 2 o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-20 14 J-JJ;:t~ N S mUTO TLAXCAl TECA DE lA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COMUNICAR EL RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURI~IDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTIÓN ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRÁ POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARÁN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DÉCIMO TERCERA.- SUMINISTROS !.·EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZÓN DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a)

b)

e)

d)

e)

.Jl

g)

LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TALES COMO DE CONSTRUCCIÓN, DERECHOS DE VÍA, CRUCES CON VÍAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LÍNEAS DE COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN O DE CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.

EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LÍNEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

LOS GASTOS DE INDEMNIZACIÓN QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SERÁN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA.

A RECIBIR EN CALIDAD DE DÉPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTÉ OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y /0 BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACIÓN.

VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y EGUI'pos SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGÁNDOSE TAMBIÉN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ÉSTA CONSIDERE PE~TINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE ~(J'Í\LMACENA!vUENTÓ. .. . .

h( 'DEVOLVER BÁJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES, . - ·éLASIFiCj\NDOLOS E INVENTARIANDOLÓS .~ONVENIENTEMENTE EN COMPARACIÓN CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA

EN LO$·ALMACENES·Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PÁGÁRAÉLITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTAN.TES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE DEB(ENTREGAR LOS MISMp~- ..

SE ESTAB~ÉCE ENTRE LAS PARTES QUÉ'gL_ cpNTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. ~ ' '·., ·~ -' .

DÉCIMO CUARTA.- CAMPAMENTO y BODEGAS: EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRÁ A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE,

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ELJTIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANÍAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD ROLADOS POR EL ITIFE.·:S'r:ASi LO~¡>RE}"IERE, EL CONTRATISTA PODRÁ UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL

INSTALAR SUS CAMPAMENTOSYBODEGAS>PEBO EN TALES CASOS HARÁ POR SU CUENTA LOS AfREGLOS QUE SEAN NECESARIOS -eÓN LOS PROPIETARIOS O, CON LOS AGEN,TE-8 QUE·~QRRESPONDA Y PAGARÁ ASIMISMO, LAS RENTA~,_Y DEMÁS GASTOS RELATIVOS A

ESTOS ARREGLOS. C. __.___-. \ \ ',', •· EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOME;T'ERÁ A LA·ÁP.ROBACJÓN DE EL ITIFE LA LOCALIZACIÓN O UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARÁ .LA AUTORJZY\CIÓN CdRRESPONDIENTE.

. . . EL CONTRATISTA CONSTRUIRÁ PO .. R· $!) CUENTA .. :Y CO_N A_~A SUS COSTOS INDIRECTOS, LO~ CA~EI)I'rOS, O POLVORINES O SITIOS PARA AI¡MAC:::lj:NAMIENTO ¡;>: EXP~~'jl~ DiJ8W6UéjECUCION DE LA,MRA.

- -·· • • j (TIG~_:w para Tod2s ' ... ~ ¡ "·-··· '" ·' C·

• tlr~1y O#~ga No. 42 /C,6lonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 /Tel.\ q~ (24'~}4(52 34_24 ,/462 5500 Fax.: O 1 (246) 462 0020 Ex t. 111

11

·, :, \> ... _:_~---'tlá[email protected]

1

CINAS, BODEGAS,

""'\

P>gio~ 7~' 13


SERÁN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO OBLIGACIÓN DE RETIRARLE A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA SERVICIOS MÉDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERÁN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON RELACIONA OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA.

DÉCIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEBERÁ USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

BITÁCORA.- EL ITIFE, A TRAVÉS DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARÁ UNA BITÁCORA, QUE SERÁ EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE ·,J CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCIÓN, ASIMISMO SE ASENTARÁN Y RESOLVERÁN PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN, HASTA LA CONCLUSIÓN, OBLIGÁNDOSE A FIRMAR DICHA BITÁCORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITÁCORA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

RETENCION DE 2 AL MILLAR PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION TLAXCALA, SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EN DICHA CAMARA. RETENCION DE 1 AL MILLAR QUE SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, PARA LA FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS DERECHOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O CONTRALORIA DE 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAÚSULA DÉCIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DÉCIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCióN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER 'J TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES ·· CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE\L;\:S'PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS}VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PART RESOLUCIÓN, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, E

•:• SUMINISTRO DE MATERIALES •:• INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN •:• INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN •:• DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

N SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE

-·

Página 8 de 13

TLAXCALA - - - -

GOBIERNO DEL ESTADO z o 1 1 - z o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-_r j_rt ~

NSmUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DÉCIMO SÉPTIMA.· CESION DE DERECHOS EL CONTRATISTA NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SEPTJMA.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ EJECUTAR LA OBRA O PAinE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBHAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMO OCTAVA,· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EL CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

•:• INCENDIOS; •:• TERREMOTOS: •:• GUERRAS; •:• INUNDACIONES; •:• SABOTAJES; •:• HUELGAS DECLARADAS; •:• CICLONES; •:• MOTINES O DISTURBIOS; •:• CATÁSTROFES DE TRANSPORTES MARÍTIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES; •:• PARO DE FÁBRJCA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARÁ LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS O DAÑOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCIÓN DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS IDÓNEAS, LA EXISTENCIA, DURACIÓN Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

·LA PARTE. QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRÁ DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICAR -SANCJONES\POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL

PÁRRAFO ''1\E~CERO DE EST~ CLÁUSU~A, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE\ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

! ! 1

CADA PARTF;/~1EPORTARÁ INDIVIO:UAL]'\i[ENT.E LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL CASO FORTÚITO o FUERZA MAYOR. . -·- ·... '

Úno óÉ::óu~UN CASO FORTUITO O F~iRZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, LAS PARTES ESTÁN DE DO ENA:jyÉ ~L-l1'IFE-LEYANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN

DICHO M~~ÉI'jil'~~~-- __ .. ~ == - · ~:.::< ··... '· \' ' NO SE C.ÓN~H)~RA"RÁN COMO CASQS,FQRTUITOS O DE FÜERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE PUEDAN ORIGIN..;.:l} LAs·CONDICJONES CLIMATOLbQICAS NORMAL,ES/)DE LA ZONA.

:< ,/_,- \,, \, ',_ ,'/ ./ ¡.

DÉCIMO\NOVENA.- SANCIONES POR INCb~fiLIMIENTÓ,.ÓEL PROGRAMA A FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA EST:O.··REAL(Z,ANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMIÑTSTRÓ O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARÁ MENSUALMENTE EL It-1J>.QinE DE L9JS,TRABAJOS ~-EGlFJ'ADOS, _ _I:OS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON rR\tALIZARSKEN LOS.\ERMINOS.Q§::J?~~O,~R\2.~~~~A. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

'" COMO CONSECUÚiéíA\DE LA COMPARI•:~IÓN·A~\:1-UE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL 1 PORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREG1DDS Y DE·.tQS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL D LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRÁ UN Tc'Yr-ÁLD~L CINCO PQR\CIENTo'-j!;t(o) DE LA DIFB;RENCIA DE DICHOS IMPORTES U ADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PA~TLR DEL ME~ JiiN EL CUAJ.-•:SE B;NCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTJVJD ' 'J J'RA AJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACIÓN DE--..'INSUMOS

1 HASTA EL\~E LA REVISION POR LO TANTO, MENSU Elli'Í'E E HARÁ RETENCIÓN O

DEVOLUCJON QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE \-A RETENC~OTAL SEA LA INDICADA

-~'-:·:- / •

1

; ~)1 ()Desarrollo ~é/Y 1'· / / !?'i8~~ para Todos

y l 1 l)A ~· ~======~~~~= 1 ·~ 1 1 ~..... ... -c 1 \\ r 1 11 e ; I):i~~ y O~~ga No. 42 ~~bionia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 /Tdl.\ ~1 (24q~4~62 342-9/4162 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

/ 1 \ \ \ \~~:-::-~_-./[email protected] 1,!;

,/

1


SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARÁ ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARÁ SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI EL CONTRATISTA CONTINÚA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERÍODO DE PENALIZACIÓN, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGÚN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 11 DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACIÓN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARÁ AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGÉSIMO.- SUSPENSIÓN TEMPORAL EL ITIFE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSIÓN A EL CONTRATISTA, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

::;

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ÉSTB PAGARÁ A EL CONTRATISTA LOS .. TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS BSTABLECIDOS EN LA LEY · ~DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN \..__/ DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS NO RBCUPERABLES SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASB PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁ LEVANTAR EL ITIFE.

VIGÉSIMO PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ITIFE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE\ LO§. TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACIÓN POR ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y D O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ES1

LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. ASIMISMO, SE DBBERAN LA BITÁCORA.

NTRATO, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA SI ES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON

QUE SE NCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LIZAR LAS NOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

Página lO de l3

TLAXCALA MI? MI'!! MI? MI? GOBIERNO DEL ESTADO

2 o 1 1 • 2 o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-20 14 J-JJP ~


CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LAS MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARÁ A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS! COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ÉSTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LOS ARTiCULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRÁULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGÚN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERÁ AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR CUÁL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCIÓN, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIÁMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARÁ UN ESPECiMEN PARA ENSAYE DE TENSIÓN QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCJA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRÁ USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRÁ LA GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERiSTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO, DEBERÁN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL I.T.I.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ÉSTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LA REALIZÁCIQN DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACIÓN.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRÁULICOS SE DESIGNARÁN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESIÓN (F'C) FIJADA EN EL PROYECTO·: EL CONTRATISTA OBTENDRÁ LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL I.T.I.F.E. CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECT\.IAI} LOS ENSAYES SE ENCUENTRÁ QUÉ EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERÁREMOVERSE O DEMOLERSE Y SU.ST!TUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01

02 .

.03

/LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARÁ MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN éiL!NDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIO AéREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP). . .

CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLÍ\ CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRÁ EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO éON- LA NORMA NOM.C-169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PRÓBARÁN 3"CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

CUANDO SE U'fiLICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F"c 250kgjcm2, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR C.OPIAJ~E L.OS INFORMES DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIP~DE PR_UEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CAL!BRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE AC DITACION (EMA). LOS INFORMES DE CALIBRÁCIÓN SE PRESENTARÁN PÓR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIM . N. -.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MÁ'FERIALES y' EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN __ CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALit~IdJJ PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE ASi COMO, A RESPOND~RIS

DeFECTOS y v.c1os ocuLTOS o.: u> MISMA Y DE wfl!i;~_ .YP~D~o;~~E;;,.;BsERVANCI_i

u~ par:Ii~os . Lirá.Y Orte,ga No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Tel.:_ 01 (246)462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

· · - "[email protected]

1

/'l

PágJ~ 11 de 13

1


LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS SEÑALADA EN EL APARTADO lii DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

AS! MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL ITIFE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTÍA, EL ITIFE DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVEN!RLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EL ITIFE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVÉN EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACIÓN QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE SEÑALARÁN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRÁ EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIR TANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLA O DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCU • NTA !0 E EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMI RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CO.

Página 12 de 13

'~

~

TLAXCALA MI'? MI'? MI'? MI'? GOBIERNO DEL ESTADO

2 o 1 1 - 2 o 1 6

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-20 14 J-s J__rj ~

NSTlTUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. AS! MISMO, EL ITIFE PODRÁ HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASi COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERÁ REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ÉSTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIÉNDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA MODIF'ICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMO SEXTA.- DOMICILIOS EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, EN CALLE REFORMA N. 4 AGRICOLA COVADONGA C.P. 90380 APIZACO, TLAXCALA.

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGÉSIMO OCTAVA.- LEGISLACIÓN LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LA CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL F'EDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY F'EDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

VIGÉSIMO NOVENA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO AS! COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y F'IRMAN DE CONF'ORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

POR "EL ITIFE"

~.Y() Desarrollo u~ para Todos

ILiray Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Tel.! 01 (246) 462 3429,A62 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

· · tlá[email protected] Pág,~3d< 13

. ..: :,.-AI-:pea¡a4.1.1 _¡_;;.J,,.S4.J\4b '!!17.4.414\!dii..Ji .h.$ 4$1IJ)$_ .. (J_.i J!P.ii i&J!Li.!i .. .i _::;u;u~mW?.Ji a: ..

OIIIERNO OU ESTADO 2011-2016

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-J j_rt ~

HSmvTO TI..AXCALTECA OE LA IHFRAESTRllCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO o¡;; 013R_'\ PÚilLIC¡\ :\ PRECIOS UNITANIOS Y TIEMPO DP.TEN)'o.1!NADO QUI,; CE!.EBIMN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPIU:SENTADA POI~ EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, !::N SU C:\R.\CTEI~ DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTR¡\TANTI:: Y A QUIEN EN ESTE DOCU)'o.1ENTO SE I.F.: DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR U, arR:\, I.A EMPRESA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, A QUií,;N EN 1.0 SUCESIVO SE LE DENO~HNARA "EL CONTRATISTA" R!C!'NI-:SI::NT:\DO POI~ MIGUEL LÓPEZ ROSETE, ¡,;¡.: SU CAI~ACTI-:R DE ADMINISTRADOR ÓNICO, m.; CONFORMIDAD CON U\S DECL!\Rt\CIONI~S Y CLfi.USU!.AS SIGUIENTI':S:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU RICPR!,;SENT1\NTE DECL,\RA QU!;;:

A. QUE ES UN ORG!'INISMO I'ÚBI.!CO DESC!o:NTRA!.Ili\DO D¡,;¡, GOBIERNO DIC!. ESTM)O Dr,; TLI\XC,\LA CONFORME AL DECRio.lO No. 26 EMITIDO POR El- CONGRESO DEL ESTADO m; TLAXCI\I.1\, PUBT.!CADO ¡;;N EL !');;R!ODICO OFICIAL DE FECHA 2•1 DE NOVIEMIJR!;; DE 2008, R¡;;O!STRADO ANTE El. REGJSTIW Plm¡.ICO DEL¡\ I'ROPJI,;[)AD Y m: COMERCIO DEl, ESTADO, BAJO U, PARTID,\ NÚ)',lJCRO 361 A FOJAS 63 F'J'[;;,, m: 1-J\ sr.:CCJÓN ·!T,\., VO!.ÜMEN Ct\TOJ~C!.; DEL DISTRITO DE IIIDALGO DE FECHA 19 o¡;; MARZO DB 2009.

B. QUE EL ARQ. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, COMP!'IImc¡;; CON 1,1, CARÁCTER DE DIRECTOR GENERA!. DE "El.. ITIFE", \' CU~;NTA CON L.o\S 1'1\CULTADI-:S LEGALI':S 1'1\RA SUSCRIBW EL l'RESJ;;NTI,; CONTRATO, MISMAS QUE SE ¡\CREDJTAN MEDJ.o\NTE EL DECRETO DE. CRE,\CIÚN, QUr;; FACULTA A "EL ITIFE" CE!.P.HR.-\R Y OBLIGAR A SU MANDANT¡;; A ¡;;STAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ¡\DEI.ANTI.; SE ESTA!ll.!;;zcAN,

C. PAR1\ CUJll~IR !.AS EJWGACIONES QUE SIC IH:RJVEK DEL PRESI,;NTE CONTRATO S!-: CUEN'r1\ CON RECURSOS OUTENIDOS A TRAVES DEL PROGI~t\M,\ REMANENTES Y AMPLIACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSTON DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA. PARA. LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013.

ll. QUE EN CU).1!'L!Mli,;NTO A 1.0 !'REVISTO EK El. ARTICULO 27 FRACCIÓN D, DE LA LEY DE OBRAS PÓBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ! .. o\ CONTR.-iTA:IITI~ RE1\IJZÓ Lr\ r\D.JUDICACJON DE LA OIJR.-i MEDIANTE El. PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E. l'i\R¡i ASI,;GURt\1~ !.1\S MJ.;.JOIWS CON!l!CIONES DJSPONIBLES ¡.;¡..· CU,\NTO 1\ !'RECIO, CALIDAD. JIINANCI,\MlENTO. OPORTUNIDAD Y Dl~M,\S CIRCUNSTANCIAS I'EfniKI.:NTES, CON FEC!!i\ VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS Mn. CATORCE, s¡.; ,\DJUDICÚ El. !'R!;;s¡;;Nn; CONTRATO A LA EMPRESA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV EN RAZÓN DJ,; QUE CUMPI.IÚ CON LOS REQUISITOS LlCG,\I.I·:S, TI~CNICOS \' ECO:'-JÚM!COS SOLICITADOS.

F. ¡.;t'( Ct:MI'LIMII':NTO A 1.0 DISI'UI•:STO ICN 10:1. PRIMER PÁRRAFO DEL .o\RTICULO 47, '18 l'Rt\CCJÚN 11. DE !.A LE\' DF: OBRAS PúBLICAS\' Sl,;RVJCIOS RI':!.ACION:\DOS CON 1.:\S MISMAS Y El. SEGUNDO PÁRRAFO DI':L ARTICULO'{<) DE SU RI';GLI\MENTO, El, CONTRATISTA PRESENTAR.\ LA Gt\RANTfA Rl,;I.ATIV,\ AL CUMI'U).-1!ENTO DEL J>JmSIO:NTE CONTRATO, MEDIANTE !.A J>ÚLIZr\ D],; FlAN?.¡\, MISM¡\ QUJ;; S~; ANEXA t\L l'RESF:Nn: CONTR.\TO,

('., QUE. !lA OBTENIDO DE LAS AUTORI!J:\J)Io;S COM p¡,;rENTI•:S LAS LICENCIAS. PF:RMISOS Y Dl-:MÁS AUTOR!ZI\CJONES NJ-:cESAR1AS PAR.-\ El. INICIO])!,; LOS TRt\IMJOS OllJio.IO DE f.STIC CONTKATO Y QUr:. ASIMISMO, TRAM!T,\I~Á LAS DEMÁS QUE RESULTI-:N N);;CES,\RIAS !'Mil\ EL CABAl. CU)',ll'LIM!li::'IITO !l[,;!. MISMO.

SEGUNDA.\, '-,'.,_ EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO nr,; SU ADMINISTRADOR ÜNICO m:cJ.ARt\ QUE: i i 1

A. ACRJ::DiTA 1.1\ !.EGAL I':XI$Tl::NC!A llK J.¡\ SOCI!.;])AD CON n;STIMON!O D!;;L INSTRUMENTO PÓBLICO NÓMERO 33,905 VOLUMEN 385, Dt:: p¡;;é;I!A VEINTIUNO DE DICIE:Ml!RE DE DOS MIL SEIS, OTORGADr\ ANTJ,; LA ¡>¡;; DEL LIC. MA. JOSEFINA DEL RAYO CABRERA. GUAJiNEROS, NOTARIO PÚBI.ICO NúMERO 1 lliC TLAXCO, TLAXCALA E INSCRITO EN I'L RJ;;GJSTRO I'ÚBJ.!CO DE !.A PROPIEDAD Y DE co:'-'li>RCfO.llE!, ESTADO DE TLAXCALA, 498•8. DE Fli:CIIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE.

·' - . B. ¡\CR~:DITA.SU.P¡.;RSONM.!DAD CON '1'1-:STIMONIO DJo:L INSTRUME;'>ITO I'ÚBLICO NÚMERO •11,'13!1 VOI.UMEN •149 DE Ff;CHA ONCE DE

I'F-BR!(RO DE D0S :Ol!L 'I'R!~CE OTOROA!lO ANn:'r.ri m DEl. I.IC. Mi\. JOSEfiNA lli-:L l~WO C,\13ImRA QU,\RNEROSNOTARIO I'ÚBI.ICO NÚMERO 1 TLAXCO. ·r¡..,\;(C,\I.A E JNSCI~ITO EN ·.f.l. R!'.GISTIW !'LlllLICO !)E. LA PROI'Ilm:\0 Y lmL COMERCIO DEl. DISTRITO DE ~:STÍIDO !)¡,; TL.o\.'-:Ci\LA llAJO 1•:1. FOl.! O ).-1 JmCAN'f)L El.ECTRONICO No. 498"8 m: I'ECI 1:\ CATORCE DE FF.BREIW DE DOS MIL TRECE Y ~~~ ID!CL\TII'ICA CON CJ~E!lEt'.'Cii\L l't~RA VOTA!~ C~N,YOLIO OO·lOO!JS?.?.9-l90 Y K O MERO IDI·:t'.''rJPICA!lOR (OCRI 032901 O 122033.

C. !•:N SU CARÁCTEI~ DI'. ADMINISTRADOR ÜNiéO. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUI·: EL CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O L.o\S Pf-RSONAS QUIC FORMt\N PARTE DI•: IO:!.L.o\, :'<0 SE C:NCUr:NTRl,;N l::N ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ICSTAB!.ECIDOS I•;N EL 1\RTICU.J.O 51 ¡)],;t.\ LEY m; OB&\S l'ÚIJ!.JC,\S Y SER\'ICIOS RICLACIONADOS CON !.AS MISMAS,

r-:.

F.

¡;;s MEXICANO Y CONVIJ;;t-.:1:: QUF., EN CASO.DI,; QUE LJ.EG,\RE A Ci'll>li31AR m: NACION:\LitlAD. Slo.l MEXJC¡\NO, POR CUANTO¡\ ES'rr,;· G_Otli'fRI\TO..SI,; REFIJO:R!•;, Y 1\ Z..:O INVOCA!~ L¡\ I'ROTJo:CCIÚN DE BAJO PENA DE PF.:R'm:IU1ENIW!Cl0 DJ(].A NAc'JúN MlCXICANA TODO DE!ü:CIIO lli-:RIVr\DO DE ES'I

'-._./\ \1 \\

Tlf.NE CAI'AC!f)¡\1) JUI~fDICA PARA cr;;.LJ:.:ImAR El .. J>l~ESI,NTE INSTRUM¡.:NTO Y CUENTA CON LOS~'~ ECO¡,:Ó~l!COS Y MAT"RI:\I.I;;S ¡..•¡.:CES:WIO~ P1\IM E.l!CCUT:\R L¡\ O!lRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUENTA coto.:¡.;]. RI•:OJSTRO QU~! SE CITA:~ CON~. I•:r.íjesa,;rrOIIO VIGENTr>

ÚA~ para Todos \

! tiras Oife~'á No. 42 _,.c;okmia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 , Tel.': OJ (24~)'462 3429,462 5500 Fax.: Ol (246) 462 0020 ExL lll

~, \, <··- ..JÜá[email protected]

1

ANOS, rltCN!COS,

l'úg;~\ de 13

•

CONTRATO No.: COBA·29·141·2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014

1. REGISTRO Fl':llf.Ri\L DE CONTRIIJUYENTlCS: CMC0612213Q2 Y DOMICILIO I•ISCAL ~:N CALLE REFORMA N. 4 AGRICOLA COVADONGA C.P. 90380 APIZACO, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DIOBIDAMENTE ],;].SITIO DE LOS TRAB,\JOS m: ESTE CONTRATO¡\ FIN DI-: CONS!PERAR TODOS !.OS ft\CTORES QUE INTERVINIERON EN Li\ ElABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASI COMO LOS QUE INTERVII':NEN El" LA E.JECUCIÚN DI': U\ OBRA OBJETO DE ESTE CONTR,\TO.

!!. CONOCE EL CONTl':NlDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECIO: LA LE'! DE OBRAS PÚBLICAS Y SEI~V!CIOS REI.t\CIO!"ADOS CON !.AS !.1!5,'4\S, Y !.AS DEMÁS D!SI'OSICIONES ADMINISTRAT!V,\S AI'L\Ci\13!,!l'S, AS! C0.\10 El. CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

CATALOGO m: CONC¡.;PTOS, UNIDADES m;; MEDICIÓN, CAI'\TIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PIIRCI,\I.ES Y JCL TOTAL m: 1./\I'ROPOSICIÓN. PROOR/\M/1 C/\I,I•:ND/\RIZ/\DO 1)!-; EJJO:CUC!Ót>' DE LOS TRIIIMJOS (POR I'IIRTIDIIS) PROORIIM:\ DE MONTOS SEMANALES lll': 1-:.IECUCIÓN m: !.OS TRt\BfiJOS (POR PARTIDAS) IINALISIS D" LOS I'RI':CIOS UNITARIOS DI': TODOS LOS CONCI,;t'TOS SOLICITADOS.

,\TENTO 11 LO /INTERIOR MIINIFF.STIIDO, l.IIS PARTES Si': OllLlO/\N 1\L TENOR 01,; lAS S!OUII-:NTES:

CLÁUSULAS

PRlMERA.- Ol3Jio.."TO "EL 1TIFE", ENCOMIENDA/\ •¡.;L CONTI~IITISTA", Y f.:Sn: SE OIJLI0/1/\l,;.,JECUTAR Jl,\ST/1 SU 1'0T/\l, TERMIN/\ClÓL>l, lA OBRA CONSISTENTI.: t-:t>":

CÓDIGO mvEL NOMBRE UBICACIÓN DESCRlPCIÓN

Vn.LA MARIANO REM· COLEGIO DE COBACH PLANTEL MATAMOROS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL

PROGMS· BACHn.LERES 08 lXTACUIXTLA DE EN CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR

03·2014 MARIAfoiO MATAMOROS

REM· TLAXCALA DE

PROGMS- COLEGIO DE COBACH PLAIIITEL XICOHTENCATL, EDIFICIO· L" MODULOS SANITARIOS 2 EE.

06-2014 BACHn.LERES 01 TLAXCALA DE ESTRUCTURA U·lC AISLADA Y OBRA EXTERIOR XICOHTENCATL

REM· COLEGIO DE COBACH PLANTEL HUEYOTLIPAN, SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA PROGMS-

13·2014 BACHn.LERES " HUEYOTLIPAN CIVICA

PAR/\ !.OS EFECTOS SEÑ/\1./\DOS EN El, 1'/\RR/\FO IINT!CRIOR, EL CONTIMTIST/1 SE OB!.lG/111 Ol3Sl·:RVIIR I'UNTU/\L Y ESTRICTA~ ENTE LO r;:STIIBI.ECIDO POR EL ORDJ.:N/\MIENTO LEG/11,, LAS DISPOSICION!o:S AD).11NlSTRATIV/\S Y LOS 1\NJ.:XOS SEÑALADOS EN EL INCISO H DE 1.11 DECL/\IU\CIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS! COMO l.IIS DISPOSICIONES EN M/\TJ;;RJ/1 DE /\SENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URlliiNO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN VlGEJ\'TES EN El. EST/\1)0.

SEGUNDA.- l'UIZO DE EJECUCIÓN EL CONTRATISTA SJ': OBLIGA 11 EJECUTAR L/\ OIJR/1 fo:N 98 (NOVENTA Y OCHO) D(AS NATURAl,ES. LA FEC!l/\ m: INICIO DE LOS TR/1131\JOS

8

SERA El. D(/1 PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y L/1 FEC!l/1 DE TERMll\'ACIÓN EL [)],\ OCHO DE MARZO DE DOS MIL :) QUINCE, m: CON!>ORMIDIID CON LOS l'ROGRIIMIIS CONTENIDOS EN /\NEXOS, Dt.;SCRITOS EN F.L Al't\RTADO H DE L.l\ SF.GUND/\ ' !)),;CL/\IU\ClÓN DEl. PRF.SE:NTE CONTRIITO. \_

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR l•:SCRITO 1\ wEL ITIFE" U\ DESIGNACIÓN f)];;L SUI'ICNINTENDI-:NTE DE OllRA DURAJ\'TE LOS CINCO Dli\S N/\TUIMLES SlGUlSNTES A LA F'lRM/1 DEl. CONTRATO. L/\ KJECUCIÓN DE l,A OBRA l'ODR1\ INICIARSE CU/\i\'DO HAYAN SIDO DESIGNADOS El, SERVIDOR l'ÚllLICO m: "EL ITIFE" Y EL HF:PRF.SENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUI': FUNOIRIIN COMO RESIDEJ'\TE Y SU!•!-:RINTEJ\'DENTI~ RJ':SPECTIVIIMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO lo:L MONTO DE LA OBRA OIJJETO DEL I'RF.SF.NTE CONTRATO ES DE: $961,513.20, MAS EL lMl'UF.STO AL VALOR AGREGADO DE $153,842.11, CON IMPORTE TOTAL DE $1,115,355,31, !UN Mn.LÓN CIENTO QUINCE MtL TRESCIE~OS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31{100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINÓ CONFORME Al, CATÁI.OGO DE CONCEPTOS. UNIDADES m MEDICIÓN. CANTIDADES DE TRIIllfiJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E lMPORTF.S l'IIRClAl,I':S Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA l'ROl §.LG.lON DE EL CONTR/\TIST/1 QUE SI' m::rAl,LAN EN EL /\NEXO_

CUARTA.-1\1\'TIC!PO· _{ \~ EN LOS TERMINOS DI' J.,.\ LE'! DI~ OIJI~AS PÚBI,IC/\S Y SJ;;l~VIC!OS REl.AClONIIO~.J.:A~ •• ~1l CONTRIITIST/\", UN ANTICIPO POR 1.11 CANTIDAD DE $334,606.59, (TRESCIENTOS TREIN - -- ----59{100 M.N.I QUE INCLUYE El, !Ml'Ul':STO AL VI\LOJ~ 1\GREO/\DO, EL CU/11, SERÁ TRAS. MATERIA.

1'{1ginu 2 tk 1J

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-rJ ,--J ~ J _r ____¡

NSnnrTO TLAXCA!.TECA DE lA INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA

EL ANTICIPO ~:QUIVALE 111. 30.00% JTREINTA POR CIENTOt DEL V:\I.OR DE LOS TRABAJOS OB.Jfo:J'O DI': ESTE: CONTRATO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN I;:L M~TICUI.O 50 I"RACCIÓN 11 Y IV DE].,.\ LIW DE DHR:\S PÜBI.ICAS Y S!-:RVICIOS REI.AC!ONALJOS CON LfiS MISMAS.

EL ITIFE OTORGARA A E:l. CO/Io'TRATISTA 10:1. ANTICIPO EN UN,\ SOLA EX!IIHICIÓN, ATENDIENDO AL PI..AZO DE EJECUCIÓN PACTADO f;N LA CI.J\LJSUI.A St;:GUNOt\ DE ESTF. CONTIMTO, PREVJ,\ RECEPCIÓN POR "EL ITIFE" DE lA FACTUR,\ Y PREVIA I.:NTREOA DE 1./\ GARANTIA ESTi\131.ECIDA EN E!. AI'ARTADO 1 DE 1./\ CI.AÚSULA NOVI,:NA DE ESTF. INSTRUMENTO, DENTRO DE I.OS 10 DIAS NATURALES SJGUJF.NTES 1\ 1.·\ PRESENTACION DE J,i\ GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DI.:BERÁ SER ,\PJ.JCADO POR EL CONTRATISTA p,\JIA lm,\L1Zr\R EN El. SITJO DE LJ\ OBRA. J,A CONSTRUCCIÓN DE SUS OFIC1NAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALAC!ONICS Y, EN SU CASO, PAIM LOS GASTOS !)E TRr\SL'\00 DE U\ MAQUINARIA Y EQUIPOS m,; CONSTRUCCIÓN E INICIO DE !.OS TRABAJOS, AS! COMO PARA 1..-\ COMPilA Y PRODUCCIÓN DE M,\TERIALES DE CONSTRUCCIÓN, U\ ADQUISICIÓN Ql,; EQUIPOS QUIC SE INSTALIO:N l'ERMANENTEMENTS Y DEM1\S INSU)..10S NI-:CESARIOS PARA !.A REALIZACIÓN DE LOS TRMIAJOS OBJETO DE ESTE CONTR1\TO.

I':L ATR,\SO IMPUTABLI': A EL ITIFE EN LA ENTRJ;;GA DE!, ANTICIPO SEÑA1..AIJO, EN 1-'1-:CIIA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PL\7.0 EL PROGIU\M¡\ DE EJECUCIÓN DJ' !.OS TR,\IMJOS,

CU:\NIJO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE 1.11 GARJ\I'HIA DEl. :\NTIC11'0, A QUJ.; SE REI'IEIISN !.OS PÁRRAFOS :\NTERIORES, 1\ ENTERA SATISFACCIÓN DE EL ITIFE Y EN PI.IIZO. TI':RMINOS Y CONDICIONIO:S QUr-: SE IO:STAI3J,EC!-:N I>N 10:1. ¡\P¡\RTADO 1 DE LJ\ CLAUSUI.A NOVENA, NO PROCEDER:\ El. DWERIMIENTO DE LA I•'I>CH,\ o¡;: INICIO DI-: !.OS TRABAJOS Y. POR !.0 TANTO,¡.;¡, CONTRATISTA SE OBI.JGA A INICIAR !.OS TRABAJOS EN 1.11 FEC!J¡\ ¡,;STA131.ECIDA r-:N 1.11 CJ,AÜSUI.A SEGUNDA DE ICSTI-: CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ,\CEIYJ"AN QUE, 1':\IIA LA AMOIITIZACIÓN DEI. ANTICJI'O PACTADO ¡.;N !;:ST¡\ CLAÜSUI.A, SE PROCEDER!\ DE 1..-\ SIGUIENTE MM' ERA:

1.- EL J)..1PORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE :\MORTIZAII¡\ DURAI'ITE "L PLAZO DI'. r-..JECUCIÓN PACTADO "N I..A CLAÜSU!A SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

L-\ ¡\MORTIZ¡\CIÓN QUE SE API.ICAIIA 1\1. IMPORTIC DI-: CADA r;:STIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR J.:L CONTRATISTA, DE!lERA SJ.;R 1'1101'0/ICIONAL AL PORCENT:\JE DE ANTICIPO OTORGADO. 1-:N CASO DE QU!~ EXISTA UN SALDO FALTANTI-: POR AMORTIZAII, ESTIO: SI:: DEiliO:RA I.IQUIDAR 1-:N I.A ESTIMACIÓN 1'11\'AI., ES DECIR. I.A ÚLTIMA QUE SE PRESEi'lTE PARA SU PAGO POR 1':\RTI> DE EL CONTRATISTA.

11.- PARA LA I\MORT1ZACIÓN DEL AI"TICIPO EN !.OS CASOS m; RJ;;SCISION DIC CONTRATO, El, SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A EL ITIFE, EN UN PI.Ai::O NO MAYOR DE 10 (DIE?.) DIAS NATURAI,ES CONTADOS A PARTIR 0~: LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA,\ EL CONTRATISTA, LA DIOTERM1NACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE ¡;:¡, SAI.DO POR AMORTJZ,\R, EN EL PLAZO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERA PAG1\R INTERESES CON~"ORME AL PROCI::DIMII-:NTO ¡,:STi\lJLECIDO EN 1-:1. CODIGO FINANCIERO PARA EL F.STADO DE TL\XCAU\, COMO SI SE TR,\TARA DEL SUPUESTO DI-: PRÓRROGA PARA EL p,\00 DF. CR¡;;DITOS ~-ISCALES. !,OS CARGOS SE CALCUI.ARÁN SOBRE L.AS C:\NTIDADIO:S NO AMORTIZAD,\S Y SE COMI'UTAIIAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIÓ J.:L PLAZO IO:STABI,ECIDO EN IO:L PAHRAFO ANTEIIIOR, !lAST1\ 1~\ FECIIA 1-:N Qu¡¡ S~: 1'01\'G,\N EI•'EC'I'IVAMF.NTE LAS CANTID1\DES A DISPOSICIÚN !)E EL ITlFE.

PARA GARr\NTIZ,\R I.A COI~RECTA INVERSIÓN, EXACTA AMOinJZ,\CIÓN O DEVOLUCIÓN TOT,\L O PARCIAL, EN SU CASO, Dl-:1. ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA C!AÚSLJI.!\ Y SUS :\CClCSORIOS, 1-:1. CONTRATISTA SE OBLIGA A PlmSENTAR UNA POI.IZA DE FIANZ1\ EN.LOS PI.AZOS, TERMINOS \'CONDICIONES 1-:STABLECIJ)OS J-:N ~;L APARTADO 1 DEL,\ C!..AÜSUW\ NOVENA DE ESTF. CONTRATO . . '

C¿~ bn.Jio."'TO [)Jo: QUlO: EL ITIFE COMPRUEBE l.A CORR~:CTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOI.UCIÓN TOTAL O PARCII\1. Dl-:1: ANTICIPO CONVENIÜO EN ESTA CLAÜSU1..-\. I'O!)JI,\ [)1\11 II\'I'ORM,\C1ÓN Y 1%\CTICAR REVIS10NES EN CU:\LQUIER TIEMPO. PAÍI,\ El. MJSMÓ -IO:PI.;CTO EL CoNTRATISTA J)EBER,\ ll:\R ,\ J·:L ITIFIO: Y A SUS REPI~ESENTANTES, TODAS L.AS FACILIDADES NI1CESAR!..\S.-Y- ACIIEDITAR I•F.IIACIENT8MI'.NTI'. 1./1 ¡\I'LlCr\CIÓL' !)¡;;¡, r\N'r!C!PO MEDIANTE 1.11 PRESENTACION DE !.AS FACTURAS DE L9~;'PAÓOS O DOCUMENTACIÓN DF. CU,\LQU!ER INDOI.E QUE SI-: !,E J¡[.;QUIJ.;N,\,

QUINTA.· pÓ~I>Í~-DE PAGO l.AS PARTES CONVII-;N!;:N EN' QUE LOS TRI\13,\JOS OBJ~;J'O EL l'RI-:SJ.:NTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTI-: Ll\ FORMULACION DI~

ESTIMACIONES QU8 -A!),\RCARAt\ PERIObOS SEMANALES Y'CONCI-:I>TOS D[': TRABI\JO TICRMINADOS, SIEN !JO U\ FECHA DE CORTE LOS DII\S VlERNES.DE~cÁDA SEMANA. EL CONTRATISTA DJ;;!:H-:RÍ\ ENTREG/\11 A J,A RESIDENCIA PE 013RA, Ll\ ESTIMACIÓN ACOMPAf'ADA DE L.A DOCUMíil'jTAC!ÓN QUE ACREmn: I.A PRO::EDI-:NC!A _D'E/ SU PAGO, DIO:NTRO DE !.OS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A 1..1\ !•'ECHA DE CORTE: LA RESIDENCIA DE OBRA DI-:NTRO DE !.OS 3 .(TRESf DÍAS NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ REVISAR. Y EN SU CASO, AUTORIZAR !.AS ESTIMAC10NES. EN 10:1. SUPUI-:STO [)[.; QUE SURJA:"< DWEI~ENClt\S T~;CNICAS O NUMER!CAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZAD,\S DENTRO DE DICHO PL.AZO. fi:ST¡\S SE RESOI.VlO:RAN E INCORPORARr\N EN lA SIOUIENTJ-: ESTIMACIÓN,

,L!\ AÜTOR!ZACÍÓN'-or-: L\S JiSTiMACION~;s Y--1:..-\ CO!IRESI'ONDJ!,;Nn: FACTURA SI-: liARA POR CONDUCTO DE !.A RESIDENCIA DE OBRA, 'm<:sJGNADA POR EL ITI_F.E PARA TALES El•'ICC'i-ós.-l.A FECHA DE ACJ.:PT.O\CIÓN Y FIR~M DE !.AS F.STIMN:\ONES DEBF.RA ASENT,\RSE EN L\S -MISMAS Y EN LA BITÁCORA. · .. , , .

PARA EL CASO DE FAI.TA: •. D!f'¡>j\GO OPOJriUNO DI:: -~~'\)::STIMI\CIONI-:S Y DE 1\JUSTJ;:S DIC CO~T s·. E ITIFE, t\ SOLICITUD 01-: EL CONTRATISTA, DJ;:BJO:RÁ PAG,\R Q,\STOS I'JN¡\NCJ"EROS COt>II'ORMF.AL I'IWCEDIMIENTO ESTABLECID EN L ÓDIGO FINANCIERO PARA EL EST:\00 DE TLAXCA1-r\. COMO SI Si-: 1-J~AT:WA Ü!>Í. SUI'UJ'STo',DE l'RÓIIIWGA PARt\ 10:1. PAGO DE: CRf D!TO l. DICIIOS G,\STOS SI-: CAI.CU1..-\RÁN SOBRE I..AS CANTIJ)ADICS .NO l'i\C1AD~S Y S~~,ARÁN POR 1)[,\S NATURALES, IJICS E QUF ¡.;NCI EL PlAZO HASTA I.A

FIOC"' CN QUE S< CONOAN RFEC~:VAMt:NT" "' CM'~j)~:::\rt!~RAT"TA

'0~ (

/ 1 ' 1

i:·iffiy or~6ga No. 42 ,.t,aronia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900(J'O 1TOI.' 01 (24'6) 462 3429,462 5500 Fax,: O! (246) 462 0020 Ext 111

-:>- /tló[email protected]

----.,¡

I'Og;o~ d' 13

CONTRATO No.: COBA·29·141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAVt\ IU:CIBlDO PAGOS g['l EXCESO. DF.BERÁ REINTEGRAR l.J\S CANT!O,\DES PAGADAS EN EXCti:SO. MÁS !.OS INTERESES CORRESPONDIENTt;:S, CONI10RMg AL PROCEDIMIENTO EN I':L CÓDIGO FINANCIERO Pt\RA I<:L ESTADO DE: TLAXCMJI. COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR D!AS NATURALES DESDE Lll FECHA DEL p,\00 HASTA l..A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LJ\S CANTJDADES A DISPOSICIÓN DE EL ITIFE,

NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, lAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUI!: SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

SEXTA.- I.UGAR DE PAGO EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE l.AS FACTURAS DERIVADAS DE I,¡\S ESTIMACIONES A QUE SF. REFIERE LA CLAÚSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POI~ CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SI-: REFIERE LA CLAÚSULA OCTAVA, SE HARÁ POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NÚMERO 42, COLONIA CENTRO, TLAXCAU\.

SEPTIMA.- CESIÓN m: DERI,;CIIOS DE COBRO EL CONTRATISTA PODRÁ CEDI;;R O GRAVAR SUS DERICCIIOS m: COBIW, PARA 1.0 CUAL LAS PARTES DEBl-:RÁN OBSERVAR !-:L SIGUII,;NTE PROCEDIMIENTO:

1. EL CONTRATISTA DEBERÁ I'RESI-:NTAR SOI.ICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRICSA Y POR ESCRITO, EN I.A QUE MANIFIESTE SU INn:NCIÚN DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DEimCHOS m: COBRO. F.STA SOLICITUD DEBERJ.. PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EL ITIFE. CUAI\'DO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS DE ANTICIPACIÚN ACOMPAJ\IANDO EL DOCUMENTO DONDE SE F.SPECIFIQUEN CLAIMM!-;NTE I.OS DERECHOS QUE SERÁN MATERit\ DEL FUTURO GRIWAMEN O CF.SJÚN, :-" Y LOS Tf:RMINOS DE f.:STA. ·.._}

EN 1.11 SOLICITUD DEBERJ.. DECI.IIRAR EL CONTRATISTA B/\JO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELF.BRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DI,;RECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÚN A FAVOR Df. TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE I::XISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR DICBERA EXPRESARI.O AS[ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PI-:RMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

11. EL ITIFE RESOLVERJ.. DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPI-:CTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA RESOLUCIÓN DEBERJ.. EMITIRSE POR EL lTIFE JCN UN TERMINO 01-: 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONT,\DOS A PARTIR DE Lr\ PRESENTACIÚN DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

111. QUEDA P.XPRESAMENTE CONVENIDO Y ASf 1.0 ADMIH: EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE t-:0 ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD F'RENTP. A Tf.RCEROS POR El. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CONVICNIO O ACTO JURfDICO A TRAVES DEL CUAl. EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIF.SICN EN SU FAVOR, CONFORME A 1.0 ESTIPUI.ADO EN El. PRESENTIC INSTRUMENTO.

IV. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIICNI,;N EN QUI-: 1-:N CASO DE RESCISION DE IO:STE CONTRATO, l.OS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN U\ SIGUIENTE I'R8LACI0N U ORDEN])~; PRICFERENCIA EN SU [>,\00:

•1 CRfmiTOS A FAVOR DE LOS TI~\BAJADORICS DE EL CONTRATISTA.

bi CRÉDITOS l'ISCAI.I·:S f.N I.OS T(mMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DI-: LA I'~:DI-:RACIÚN.

ol CREDITOS A FAVOR DE EL lTIFE, TEI'IIENDO PREI•'ERENCIA DENTIW 1)8 {,;STOS I.OS QUE RESULTEN DE FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUI.C sr,; IJAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

,, OTROS CR~~DITOS A FAVOR DI,; Tf.RCI-:ROS, DISTINTOS A LOS MENCION,\DOS ~:N I.OS PUNTOS ANTERIORP.S.

EL CONTRATISTA RECONOC8 EXI'RI-:SAMENTI,; QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÚN DE DERECIIOS DE COIJRO SOLICITADA POR F.L CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE f.STIMACIONES. NO PROCEDERÁ ICL PAGO m: GASTOS FINAji:CIEROS A QUE SE REFIERE EL Pf..RRAFO CUARTO DE l.'\ CI.AÚSULA QUINTA

OCTAVA. AJUSTP. DE COSTOS I.J\S PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUST8 DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN l.OS PRP.CIOS UNITARIOS PACTADOS 8N ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE l.A FECHA Df. PR!CSENTACIÚN DE PIWPUESTAS OCURR.\N CIRCUNSTANCIAS m-; ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O RF.DUCCIÓN DE LOS COSTOS DE I.OS TRABAJOS 1\ÚN NO EJECUTADOS CONFORMIC Al. PROGRAMA PACTADO.

1\MBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEIJIMIENTO PARA I.A RI-:VISIÚN CONTRATO, SERA El, MISMO A QUE; SE REFIERE I.A FRACCIÓN 1 DEL ART!CUL REI.ACIONADOS CON 1.1\S MISMAS. CONFORME A LO SIGU1lCI'ITIC:

I.A REVISIÓN DE C,\])1\ UNO DE LOS PRP.CIOS DICI, CONTRATO PARA OllTICI\'ICR EL t\JU

DF.TERMINADO PARA EL PRESENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

I.A RP.VISIÚN, CUANDO ICI, PORCENTAJIC DICL AJUSH: DE COSTO SEA AL A .A, PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRI'rA DE EL CONTRATISTA, LA QUE: SE DEBERÁ ACOMPAiilAI~ DE I.A DOCUMENTACIÚN COM m 'CESAI~IA, DE:-lTRO DI' UN PLAZO QUI:: NO EXCEDA DIC SESENTA D[AS NATURALES SIGUIENTES A 1.11 FECHA DE PUI.lLICACI OR • IJANCO DE MÉXICO, DE I.OS fji:DICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE IIEI-'IERE LA r:_1 IÓN 11 DEl. ARTICULO 58 m,; U\ LI,;Y DE OBRAS

"

Página 4 de 13

:J

1011·2016

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-JJ_rj_3

NSTTTUTO TLAXCALTEC<I 01: lA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC/I.liVA

PÚBLICAS Y SERVICIOS REI.ACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFOI~ME A LOS CUi\l.],;S SE FUNDAMJ,;NTE El. A.IUSn: DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SÓLO l'ODR/\ REFICRIRSE A LOS TRI\lli\JOS I'EI'WIENTr:S DI': f ... mCUTAR. TRANSCURRIDO El. l'UIZO MENCIONr\DO ,\NTERIORMENTE, !'RECLUYE F.l. DERECHO DF. EL CONTRATISTA PARA RECI.AMM~ El.I'AGO.

EL IT!FE DENTRO DE LOS 60 !SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUII,;NTES, CONTADOS A PARTIR ])¡.;L.-\ RECI::PCIÓN DE LA SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON B1\SE: EN LA DOCUMENT,\CIÓN APORTADr\ POR EL CONTRATISTA, DEimRA EMITIR I>QR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE I'ROCIWt\. EN CASO DE: NO EMITIRlA. DICHA SQl.ICITUD SE Tr:NDRJ\ I>QR APROBADA.

1..-\ APLICACIÓN DEL PROCI-:DI~lli':NTO ANTES SEÑALADOs¡.; Dl•;:t'ALI..i\N DJ'I. ARTICULO 173 Al. 184 EN LO CONDUCENTE DEL REGLAMEt>.:TO DE Lt\ LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SICRVJCIOS RELACIONADOS CON l..i\S MISMAS DEL l'RI,;SEKTP. CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL !WUSn; DF. !.OS COSTOS SEA t\ l..i\ 111\JA, E].¡\JUSTE DE COSTOS SF.:RA REALIZADO POR EL ITIFE. PARA TALES EFECTOS. LOS i\JUSTES SE CALCUI.AR,\N 1\ P1\RTIR DE U\ FECHA EN QUE SE H1\YA PRODUCIDO El. INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS. RESPECTO DE I.OS TRAI3t\JOS l'ENDIF.NTES DF. 1>-.JECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE f...JP.CUCIÓN PACTADO EN El. PRI::SENTr,; CONTRATO, O i,;N CASO DE EXISTIR ATRASO NO JMPUTAllLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SI': HUBIIml,; CONVENIDO.

CUANDO El. ATRASO SEA POR CAUSA JMPUTAHJ.E A EL CONTRATISTA, J'ROCI,;])ERi\ EL i\JUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE &JECUT,\R, CONFO!~i\H: AL I'ROGR,\M,\ QUI.; SE I!Ul31ERE: CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINAJ.ES DEL CONTRATO PER~ANECERÁN PIJOS HASTA !.A T!-:RMINACJÓN DE LOS TRABi\JOS OBJP.TO DEL I'RESENT!-; CONTRATO. EL ,\JUSTE Sli: AI'LICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSI-:RVANDO CONSTAI\'Ti':S LOS PORCENTAJES DI::INDIRECTOS Y UTILIDAD ORJGINALI;;S DURANTE El, I;;JE!~CICIO DEL I'RESENTE CONTIMTO.

EL IMI'ORTI'. ])I;;L O I.OS AJUSTES DE COSTOS l'ROCI;l>ENTr:S. Sr:Ri\ ¡\]IECT;\])0 POR UN PORCENT!WF. IGUAl. AL DE LOS ANTICI!>QS CONCEDIDOS. EL COSTO POR FINANC];\)..11Et\'T0 ICSTAI~Á SUJ¡,_¡·o ;\ I.AS VARIACIOt\"ES DE 1"·\ TASA DE INTEI~f.S ESTAI3J.],;CIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICIÓN.

CUANDO LOS IN DICES QUF. REQUI].;RJ\ EL CONTRATISTA Y EL ITJFE NO SE ENCUENTlmN !)ENTRO DE LOS PUBLICADOS POR 1-:L BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDER!\ ,\ CALCUI.J\RLOS CONFORME A I.OS I'lmCIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZ,\NDO LOS l.INEAMIENTOS Y MIITODOLOG!A QUE F.XI'!DA E!.I'ROI'!O BANCO DE Mr;;X!CO.

EL PAGO DEL fo.JUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE ICFECTUAR/1 ¡.;N LAS ESTIMACIONES SIGUmNTES AL MES !>N QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCI-:DIDO. APLICANDO ;\1. IMPORTE DE l..i\S ESTIMACIONES !;;L INCREMENTO DESGLOSADO CORR~POI'iDIF.NTE A DICHOS FACTORF.S 1\ CADA TIPO DP. ¡\JUSTE: DLm¡f.:NDOSE API.IC.'\R I.OS ÚLTIMOS QUF: SE TENGAN AUTORI'l~DOS. TODOS LOS !•ACTORES DE AJUSTE DP.BI-:JU\1\' ACUMUI.i\I~SE.

NOVENA,· G,\RANTI,\S EL CONTRATISTA SE OBI.IOA A CONSTITUIR Y A SOSTENER ],;N LA FORMA Y Tt;RMINOS J::STABLECIDOS POR Lt\ LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RF.LJ\CIONADOS CON I.AS MISMAS Y DI':Mi\S DISPOSICIONES ,\DMINISTRATIVAS APLICABLES, AS/ COMO LO PRF.:VISTO EN ESTE CONTRATO.,\ ]1AVOR m: LA SECRIITAI~IA DE l'L'\NEACIOK Y FINt\NZ1\S, l..i\S SIGUJ~:NTES G,\RANTIJ\S:

l. I'ÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE L.'\ CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓK O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE],¡;; SE,\ OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TL~MII\'OS DE LA CI.AÚSULA CUt\I~TA DJ,;L PRI':SI-:NTE INSTRUMENTO.

LJ\ i~LIZi\ DP. ¡.'],\Ní'..i\ A QUE SP. RICFIEI~F. EL r•ARR1\IIO ANTI-:RJOI~. Dl-:l31·:l~Á SER ENTRI•:OADt\ POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, m';N.TRO DE LOS 10 jDIEZf DIAS KATURt\LES SIGUIENTES, A LA 1'1-:C!]¡\ DE NOTII'ICACIÓN DEL FALLO DE ¡\J)JUDICt\CIÓN Y OTORGADA BAJ . .O LOS, CbNVEi'Jlps DE AFIANZAMI],;NTO GEI\'EIM], ]>,\RJ\ LA I'IANZ,\ GI.OL3,\L DF. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES¡\

-IC,woR Y A SI\TISF,\CCIÓN DE EL ITIFE CON V,\LOR DEl. lOO% (CmN POR Cli,;NTOJ DI::L IMPORTE TOTAl. DE!. ANTICIPO SE!ilALADO EN',Ji,]. PRI)ÁER !'ARRAPO DE U\ CUIOSUl.A CUARTA.

] .. ¡\ PúLIÚ. DE FL'\NZ1\ OTORGADA 1'1\RI\ 0,\R.\ÑTIZ,\R LA, CORRECTA INVERSIÓN, ¡.;X,\CTt\ AMORTIZ,\CIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCJAI. bE].. ,\NTICII'O-CONVENIDO EN J.¡\ CI,AGStJLA, CUARTA, Si,; CANCF.I.ARA CtJAKDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTBTOT!\1. DEL MIS,MO. PRIO:V]¡\ AUTORIZACióN POR ¡,;scr~ITO DE EL ITIFE.

11. ·.PÓLIZA DE FIANZA QUL:: OARANTICI-: POR EL CONTRATISTA El. CUMPLIMIENTO DI:: SUS OL3LIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. . . .

LA PÓLIZA DE !-'lANZA A QUIC SE Rl::I'JI,;RE ],;J. PÁRRAI-'0 ANTERIOI~. DEBERA SER ENTREGAD,\ POR EL CONTRATISTA A EL ITIF&, DENTRO DE LOS 10 jDIEZf D!AS NATURALES SIGUIENTES, A 1..-\ FECHA DE NOTII-'IC¡\CIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

·ESTAS ~-ÚLLZAS DE "FIÁ·N·;.AS DJmi;;Ri\-SF.R OTORG1\DA BAJO LOS CONVENIOS DE Al'IANZA\.l,E-i'H:O GENERAL J>ARA LA FIANZA GLOBAL DF. CONTRATISTAS Y .P.ROVI;;EDORES ,\ 1•'¡\VOR Y A SATISFt\CCIÓN DE EL ITIFE CON '~LO~ DEL 10% (DIEZ I'OR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAl, ])1-; I.AS OLJ~'O!~EÍ'O.'D.fc ],;STJ,; CONTRATO.

' \ '\ ', -, , .. · ,, \ ' '

EN EL SUPUESTO 'QUE EL CONTRATISTA NO i::N'F:RIWU¡,; 1..-\ Pói,IZA DE FIANZA I';N EL PLJ\(W ~,A'DI ITIFE EN LOS TERM!NOS DE Ll\ ,c\.riúSUI.A VIG!'::SIMO CUARTA, PODRA DETERMINt\R br1ij:$CJCI PRESENTE CONTRATO.

/

~~()Desarrollo. u~~raTo~p

I!:irü y Otú:ga No. 42 .C,aionia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 .TeL:<Íl (24'6)462 3429,/462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ex!. 111

· - 'Üá[email protected]

1

"'~' do!3

1


EN EL !':VENTO DE QUE LAS PARTP.S CF.LEBREN UN CONVI':NlO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIF.RON DE BASE PARA lNTEORfiR !.OS PRECIOS UNITARIOS SE lNCREMENH:N, I':L CONTRATISTA SE OBLIGA 11 ENTREGAR Ul'\ DOCUMENTO ADICIONAL 1\ LA FIANZA t,;N LOS Tf,RMINOS DEL ARTICULO ll7 DE l.!\ LEY H:DP.R/\1. DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. O BIEN, PRESP.NTARÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA l'N LA QU~: DEBERÁ INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE !JI FIANZA OTORGAD/\ PARA EL CONTRATO ORIGINAl •.

I.A PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMli':NTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCEI.ARA CU/\1"00, E:NTRE OTROS Rl<:QUIS!TOS, HAYA OTORGADO. POR UN PL~O DE 12 [DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS '1 DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILID¡\D_

111. ASI MISMO. EN LOS Til:RMINOS D81. ARTICULO 66 Df. l.i\ I.IW DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RI-:U\CIONADOS CON LAS MISI'MS. PREVIAMENTE A U RECEPCION 08 LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA. t\ SU EI.ECCIÓN, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CR(,:OITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENT8 Al. S% DEL MONTO TOTI\L EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, t\l'ORTAR RECURSOS I.IQUIDOS POR UNA CANTIDt\b 8QUIVALENTE Al. 5% Dl>l. MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS I'MU\ EI.LO, CON El. OBJE'TO DE G•\RANTIZAR DURANTE UN PI.AZO DE 12 {DOCE) TdESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE I.OS TRABAJOS POR PARTE DE EL 1T1FE, SUS RESI'ONSAI311.1DADES DERIVADAS DE DEFECTOS Df. F...JECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUAI.QUIERA OTRt\ RESPONSABILIDAD EN QUI::: HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) 8N EL CASO DE QU!-; EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UN,\ PÓLIZA DE FIANZA, ESTA Df.BF.:RÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS m,; AFIANZAMIENTO Gf.NERAL PARA LA !'lANZA GLOBAL DJ.: CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE CON VALOR DP.I. 10% (DIEZ POR CII!:NTO] m;L ~ONTO TOTAl. EJP.RCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UI'IA APORTt\CIÚN LIQUIDA m; RECURSOS EN UN FIDP.ICOM!SO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE RI!:~'IERE EL ARTICULO 66 DE I.A ¡,¡.;y DE OBRAS I'ÚBLIC,\S '1 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PODRÁ RETIRAR SU AI'OR"!'J\CIÚN, ADEMÁS DE I.OS RF.:NDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL 1TIFE INSTRUIRÁ LO I'ROCEDENTP. A Li\ INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

F.N CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OI'TADO POR I.A EXPEDICIÓN m: UNA CARTA DE CREPITO IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO f.l. PI.AZO A QUE SE REFIERE !;:L ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A SU CANC!;:LACIÓN INMEDIATA.

DtCIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE EL ITIFE SF. OB!.IOA A PONER A DISPOSICIÓN DB EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS !.AS GARANTIAS t\ EL ITIFE Y A PLENA SATISFACIÚN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 1-:L O LOS INMUEBI.ES EN QUI': DEBAN LLr.:VARSE A CABO LOS TWIIMJOS MATERI,\ DE ESTE CONT~ATO. EL INCUMPI.IM!ENTO Dr.: EL ITIFE, PRORROG,\RÁ EN IGUAl. l'Li\7.0 !.A FECIIA ORIGII\'ALMENTE PACTADA DE TERMINACIÚN !)[;;

LOS TRABAJOS. 1.A f.NTREGA Df.BF.RÁ CONSTAR POR 1-:SCRJTO.

DÉCIMO PRildERA.- R!;:PRESI':NTANTI':S DE !.AS Pt\RTES EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DI-:SIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECE!~ ANT!CII't\DAMENTE A I.A INICIAC!ÚN DE LOS TR¡\BJ\.JOS, EN EL SITO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN l.A CI.AÚSUI.A SI':GUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DI!: CONSTRUCCIÚN, EL CUAL DEBI':RÁ TEI'IER PODER I'ARA CUMPLIR CON LOS TftRMINOS Y CONDICIONP.S PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO REW\CIONADO CON LA EJECUCIÚN DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESE~VA EL DERI-:CHO DE SU ACEPTACIÚN, O f.N SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ f...JERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DI:: LO DISPUESTO POR El. ARTICULO 53 DE I.A ¡,¡,;y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REI.ACIONADOS CON I.AS MISMAS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO El\' LA Cl.AÚSULA SEGUNDA DESIGNA POR f.SCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS REI..i\CIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DI': r.:I.LOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONP.S QUE SEI'l'AI.A EL PRJ>CEPTO INDIC,\00.

o

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO Df. QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA RI':ALilAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, o VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÚN, EL CONTRATISTA, OTORGARÁ A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORií'.t\CIÚN Y APROBACIÚN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESJDENn; DE OBI{,\ A QUE SE REF!ERE f.l. PÁRRAFO SEGUNDO DE J;:STA CLAÚSUI..i\.

DÉCIMO SEGUNDA.· RECEPCIÚN DE LOS TRABAJOS 1.· TRATÁNDOSE DJ;: RJ;:CEPCIÚN TOTAl., EL CONTRATISTA NOTifiCARÁ ¡\ EL ITIFE, A TRAVES DJ.: LA BITACORA O POR OFICIO, l.t\ TERMIN,\C!ÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON 1-:NCOMENDADOS, PARA 1.0 CUAL t\NEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN f. INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS Al'ROIJADOS, MONTO F...JERCIDO Y CRltDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN Pl.i\ZO DE 30 jTREINTAI DÍAS NATURALES, VERII'ICARA QUE I.A TERMINACIÓN DE LOS MISMOS Y QUI': LOS TRABMOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS ~;N EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERfFICACIÚN DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO 08 15 !QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER ,\SU RECEPCIÓN ~·JSIC,\, PARA LO CUAL S f. LEVANTARA f.l. ACTA DE EI"TREGA-RECEPCIÓ¡-.l CORRESPONDmNTE, QUEDANDO I.OS TRABAJOS ll/\JO I.A RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

I!:N I>L ACTO DE ENTREGA ~-ISICA ])~;LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXIIIBIRA I.A O T(A PI~I>VISTA EN I':L ARTICULO 66 DF- !.A LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RBI.ACIONADOS CON LAS MISMAS. RECIBIDOS FISI MENTE LOS TRABAJOS, !.AS 1',\RTJ;:S DEBERAI'I EW\BORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 !TREINTA] DÍAS NATURALES, El. FINIQUITO D > 1.0 S, EN EL QUE SJ.: HARÁN CONSTAR LOS CREDJTOS A FAVOR Y EN CONTRA QUI> R!;:SUI.Tr:N PARA CADA UNA DF. I.J\S PARTES, CSC 31EN EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN '1 EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DI.:SACUERDO RESPECTO Al. FINIQ T , O SI E CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DENTRO 01':1. PI.AZO INDICADO, EL E PRO • DERÁ A ELABORARLO, DEBII-:NDO

Pilglna 6 de \J

1

1

' .1

GOBIERNO DEL ESTADD 2011·2016

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J:... r, 1 ·,-l. ·,::..._¡

J Jr ,:._¡ NSTTTIJTO n.AXCAllECA DE LA INfRAESTRUCTURA FlSICA EDUCATIVA

COMUNICAR El. RESULTADO A EL CONTRATISTA D~NTRO 1m LOS 10 (DlEZI DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN. UN:\ VEZ NOTIF!C:\DO EL R~SULTADO DEl. FINIQUITO A EL CONTRATISTA, (.;sn; TENilRA UN PLAZO DE 10 (DIEZI DÍAS NATURALES PARA :\LEGAR LO QUE:\ SU DERF.CHO CORfmSPONIJA. SI TRANSCURRI[)O DICHO Pl.f\1.0 NO !{f.¡\LIZA GESTIÓN AI.GUNA, EL FINIQUITO SF: TENDRÁ POR ACEPT:\00.

UNA VEZ ELABOR:\DO 1-:L I'INIQUITO. EL ITlFE DARA POR 1"l.CRMitú\DO EL CONTRATO. DE.JANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QU!-; DERIVEt\' DEL 1'1/I:IQUITO. AS! COMO LA GARI\NTIA 1\ QUE SI~ lmFIP.l~E F.!. ARTICULO (j(j DE LA ¡~;y DE OI:IRAS PUBLICAS y SJ.:RVICIOS R~I.ACIONADOS CON LAS MIS~MS. POR 1.0 QUfo: EL CONTRATISTA NO PRESENTARA I~ICC!.AMACIÓN A!.GUNA DE PAGO CON POSTERIORID!\D A SU FORMALIZACIÓN.

DI: .. ""I'ERMINADO EL SAI..i)O TOTI\L, EL lTIFE POi':DRA A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIF.NTF. MIWIANTF. SU OI•"RF.CIM!Et\TO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA. O BIF.N. SOLICIT:\RÁ El.. RICINTEG!m I)IC LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO. EN FORMA SIMULTANI.:A, t .. EV¡\NTAR 1-:L ,\CT/1 ADMINISlR'\TIV,\. MEDI,\NH: LA CU,\L Sf> ¡.;XTINGUIRAN LOS DERECHOS y OBLIGACION!-:S ¡\SUMIDOS POR ,\MBAS l'ARTI':S ~N l.CL CONTRATO.

2.- TRATAt-:DOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL, PRI.:VtO ACUE!WO POR ESCRITO I.:NTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS CARACTER/STICAS m,; LOS TRABAJOS MATER!,\ DEL l'RESENTI-: CONTRATO Y Srr-:MPRIO: QUE A JUICIO DP. EL ITIFE f.:XISTAN TRABAJOS TERMINADOS. IDENTIFICABLES Y SUSC~I'TJBLI-:S DE UTII.IZ,\RSii: Y COt\'S!.:RVARSE. SE I'ODRAN REfi! .. (Z,\R RF.CEPCIONES 1'1\RCIALES DE CONFORMIDAD CON 1..0 QUE .'\1. EFECTO ESTAB!..~ZCA EL ITIFE, l'AI~ 1..0 CUAI .. I.EV,\NTARÁN El.. ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBST:\NTE LA lmCEI'CIÓN TOT,\1. O PARCIAL DI-: !..OS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SI-: OBLIGA A RESI'OND!-~R POR TRABAJOS I•"AI..TANTES. MAL F.J!,"CUTADOS, VICIOS OCULTOS. f'AGO ()¡;:LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPOt\'S¡\BIL!D,\D 1\ SU CARGO.

DtCIMO TERCERA.· SUMINISTROS 1.- EN !.OS CASOS QUF. l'ROCEO!O EN Ri\ZÓN DE.L TIPO DE. OBRA, EL CONTRATISTA GF.STIOr'IARA POR SU CUENTA:

"' b)

,,

"' ,,

o

" _h)

i)

! .. OS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJreCUCIÓN, TALES COMO Ore CONSTRUCCIÓN, DERECI!OS DE V/A, CRUCES CON VIAS DE 1-"l.CRROCARRII· O CARR~TERAS I'EDER,\I .. l::S, CON L!N!.:AS DE COMUNIC:\CIÓN O TR1\NSMISIÚN O DE CUAI .. QUIER PROPIEDAD PR(V¡\D,\.

EL RETIRO O ;\CONDICIONAMIENTO DE r./NEAS ¡,; 1/lo'ST¡\I .. ACIONI.:S ELf.;CTRICAS QUE CONSTITUY.\1'; OBSTÁCULOS PARA EL DES¡\RROI..l .. O DF. ! .. OS TRMJI\.JOS DI.: ICSTF. CONTR1\TO.

LOS GASTOS DE I~DF.).-1NIZACIÚN QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCI':PTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIOR~S. SERt\N PAGADOS DIR[;:CTM1ENT!o: POR EL CONTRATISTA.

LOS MATICRIA! .. ES 'i F.QUII'OS N~CES,\RIOS PARA SU INSTALACIÓN I'ERMANreNTF. F.N LA OBRA.

A RECIBII~ EN CALIDAD Ore DEPOSITO, !.OS MAT~RIALES Y EQUIPOS QU!;: ~STI~ OBI.IOADA A PROPORCIONARLE EL JTIFE PAR,\ LA EJI':CUCIÓN !)E LA OBRA Y TRANSPORT:\RI..OS. llAJO SU I~IF.SGO, or.;SD!.; LOS AI..MAC~NES Y/0 I:IODICGAS DE LA ZONA DF; TRABI\.JO IIASTA LOS J.UGARES DE LA INSTALACIÓN.

VF.RIFICAR I .. A CANTIDAD DI-: ! .. OS MATI!:RIAI.F.S QUE RECIBA. DI' ACUI-:RDO CON LAS REMISIONES O ]..]STAS DE EMBARQUE Y CON !.AS ESPECII'ICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDII':NTES.

r,"STABLECER. COr-<S~RVAR Y MAt-.'EJ¡\R LOS AJ .. MACENES NF.CESARIOS f'ARA 1..<\ CUSTODIA Y CONTROl .. DE LOS MATERIALES Y r;Qr..iil'OS SUMINISTRADOS POR EL !TIFE OBLIGANDOSE TAMB!f:N A ATF.NDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE l't::RTiN~NTE FORMUL:\R, DERJV,\DOS bE SU ~-ACUI .. TAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO W\S EXISTENCIAS 'i F.L ESTADO DE SU_;i\r..MACENA).1JI::NTO ...

QEVOLVER, BA.JO SU RIESGO A EL ITI~E. UNA VIO:~ TERMINADA LA ODRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRi\NTES. ~CLASJFfCANDOLOS E INV!.;NTARIANDOLOS .CONVENIP.NTE:-.H:t-:Tto; EN COMP¡\RACIÓN CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA F.N LOS·'¡\I .. MACICNP.S-Y BODEGAS DE l.~\ ZOr\'A DE TRAIJAJO EN DONDE St,; LOCA !..ICE l..;\ Ol3RA.

¡>,\G,\R A "Ei. ITIFE EL JMI'OIITE !)[;,"LOS FAI,Ti\NTES DE ),IATEI~IALES Y EQUIPOS:\ LOS PR.ECIOS QUE RIJAN EN ~1 .. MOM~NTO QU~ ,DEIM_I::NTR!-:GAR. LOS MISMp~

S~ ¡.:STAlli..~CE ENTRE [.'\S P1\R.Tt.;s QUI,; EL_ CONTRATISTA" F.:S 1-:1. RESPONSAB!.F. D!NECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. ' .

DtciMO CUARTA.- C:\MPAMENTO Y llODEGAS: EN C1\SO DE QUE SEA NECES1\R.IA L1\ INSTAJJÍCIÓN D~ CAMPAMENTOS Y BODI-:GAS. SF. PERMITIR/o. A El .. CONTR1\TISTA, QUE UTILICE. PRE.VI¡\ AUTORIZACIÓN I'OR I':SCRJTO·DE EL_ITIFE. LOS TERIW:NOS DISPONllJLES EN LAS CERCM>!AS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD Ó "cON'fROI,ADÜS POR EL ITIFE.· Sl'ASI LO:J>Ri.;pnml-:. EL CONTRATISTA f>ODRA UTILIZ1\R. TERRF.NOS D~ I'ROPmDAD PARTICULAR O EJIDAJ.. j>,\RA INSTAI.AI~ SUS C:\MPi\1111-:NTO.S·);--B_DI)E_GÁS; .PERO EN T,\l..ES CASOS lli\I~:A POI~ SU CU!.;NTA !..OS lREGI..OS QU~ SE,\r-1 NECESARIOS

1-- ·-CON ! .. OS PROPI~'TARIOS 0, CON ! .. OS ¡\Q~;¡.¡;n:s QUI·>COI~RESPONDA 'i l'AGM~Á ASIMISMO, L,\S RENTA Y DEMÁS GASTOS RELATIVOS ¡\ 1-:STOSARREOI.OS. : '"'' \\ '·>, . EN CUAI.QUIER CASO, EL CÜÑT~TlSTA SOMETI:':RA A I..:\·1\'RROBACIÓN DE EL ITIFE l.~\ LOCAI .. IZACIÓN DI OS TERRENOS QUE I'RETP.NDE UTIL!Z,\R. !..A QUE EN SU CASO_ DARA !..A AUT0Rf7.¡\CIÓN CO~RESPONDII.:t-:TE.

EL CONTRATISTA CONSTRUH~A POR SU CUENTI\ ··y CO_Na_~A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CM.I'!"I\1<;{EI)i'tOS. 01/IC!NAS, BODEGAS.

CO!,VO<INCS O S!T!OS P'RA A!.M~:ENAMllCNTO !)E EX!'~ ~!!l!i~J~~ECUC!ÚN DE LA <lORA

E¡~ y o[tega No. 42 ,t.ol'onia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 iTcl.' 01 (24'6)462 3429/462 5500 Fax.: O 1 (246) 462 0020 Ex t. 1 1 1

', '·. 1 \':- ._ _ /tlá[email protected]

1

P<gi~do 13

•


SERÁN PROPJI::DAD DE EL CONTRATISTA TODOS !.OS BIENES MUimLES CORIH::SI'ONDIENTES A TAI,ES INST/\l.ACIONES, TENIENDO Q[}J,!GACIÓN DE RETIRARL-E t\ W\ TERMINACIÓN m: l.fl OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QU!': LI\S CONSTRUCCIONES QUE llAGA DI:: CAMPt\MENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES Pt\RA SERVICIOS MftDICOS SEAN DE!. TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDIC!O:>li::S RAZONA13LES DI': COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENI>, DURANTE LA EJECUCIÓN DI': U\ 013RA, AS[ COMO A ESTABLECI-:R lAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MM•lTENIMIENTO Y El. ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENi\JE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA. NO DEBERÁN DESCARGAN EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON RELI\CION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUP.I'UED,\N MOTIVAR LA CONTA).1lNAClÓN Df.J, AGUA m,; LA ZONA,

:IMO QUINTA.· OTRAS ~STJPUL,.\CIONES F.Sl'EC[FICAS ~- ---. ~ --. CONTRATISTA SE OBLIGA 11 J.:JECUT/\R LOS TRIIBI\JOS DE /\CUERDO CON LOS PROG[{fiMAS DE OBR/1 QUE FIRMADOS

COMO /\NEXOS SE INTEGRAN A EST~ CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y Tf:CNICO LOS El.l•:MENTOS NEC~SARIOS 11 FIN DE QUE CUMPl.AN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, l-1\GlENE Y LIMPIEZ,\ EN LOS TR/\Bfo-JOS.

EL PP.RSONIIL OBRERO Y Tf:CNICO DEBERÁ USAR CASCO, IlOTAS Y GUANTES COMO Mlo:Dill/\S DE SEGURIDAD ~N l.A F..JF.CUCIÓN DE L/\ OBR/1.

BITÁCORA.- EL ITIFE, ,\ TR/\Vf:S DE SU RESIDEI\'Cl/1 DE OBRA. J,[.EVIIRA UN/\ BlTÁCOR/1, QUE SERÁ EL INSTRUMENTO Tf:CNICO DE (~) CONTROL0E LOS TRI\Bfo-JOS, EL CU/\L SERVIR!\ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONIIL E[\'TRI': LAS PARTES Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS T~BAJOS, Y EN EL QUE DEBF:RÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTr.: W\ EJECUCIÓN DE L/\S OlJRAS, AS[ COMO EL PAGO DE !..1\S ESTIMIICIONES REAI.IZI\DAS, SUSPENSIONES Y OTRAS ClRCUNSTIINCIIIS QUE SE I'RESENTr.:N DURIINTF.: SU J;;.,¡¡.:cUCIÓN, /\SI MISMO SE ASENT/\R/1[\' Y RESOLVERÁN I'ROBLEMIIS ESPECIFICOS DE C,\Ri\CTER Tf:CNICO y IIDMINIST~TlVO: DESDE LA I'I'.:Cllfl DE INIClr\CIÓN, !lASTA LA CONCLUSIÓN, 013LlGANDOSE A FIRMAR DlCH,\ BlTACORIIl.OS REPRESENTANTES m: !.AS P1\RTES MENCIOr--:1\DOS EN LA CLAÚSULA Df:C!MO PRIMER/\ DE r;:STE CONTRATO. ESTA BITACO~ CONSTITUIR!\ EL INSTRUMENTO QUE I'ER:-.1lTA 1\ LOS ÓRGANOS DI': COI"TROL VERWIC,\R LOS fiV,\NCES Y MO!JlJIJC,\CIONf.S EN LA EJECUCIÓN DE LOS TR.\IMJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESI'.:NTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE I;;L USO DE U\ !11T/ICOIM ES DE C/\RJ\CTf.R OBL!Gt\TORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE VlNCULI\ A 1\Mili\S PARTES EN LOS Tf:RMINOS DEL ÚLTIMO l'ARRIIFO D\':1, ARTICULO 122 m:L REGLAMENTO DE !.A LEY DE OBRi\S PÚilLICAS Y Si-:RVICIOS RELACIONADOS CON !..AS MISMAS.

~QUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBl.lG/111 TENER EL EQUIPO lNDISPI-:NSABLE PIIRIILI\ Rt-:AU7./\CIÓN DE l..fl OBRA EN IlUENAS CONDICIONES DE USO Y DISPONli3ILIDAD. EN EL SITIO DE REfll,\7..fiCIÓN DE L/\ MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACt-:PT,\ QUE EL ITIFE IIL l~E.I\LIZAR EL PAGO D~; !.AS ESTIMIICIONLCS, LE RETLCNGA LO SIGUIENTE:

RI-:J'ENCION DE 2 AL MILLAR PIIRII CAl't\CIT/\C!Ot\1 Y ADIEST~MlENTO EN LA CIIMIIRA MEXICANA DE l.A INDUSTRIA DE Ll\ CONSTRUCCION DEL~GI\CION Tl.I\XCIILA, SI SE ENCUENTRA Rf.GISTRIIDO EN DIC!IA CAMAR/\. RETENCION DE 1 AL MILLAR QUE Sl':RJ\ J)[;:STJN¡\00 IIL ÓIWIINO m,; J1JSC/\Ll7.ACIÓN SUPEI~IOR, l'-'1~11 !.A FlSCAJ,l7.ACIÓN DE PROGR:\MIIS DERECHOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE !.A SECRETARIA DE 1.11 FUNCIÓN PUBLICA O CONTRIILORIA DI-: 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CAD/\ UNA DF. 1./\S ESTIMACIONES DE TRI\BI\JO_ LI\S RETENCIONES, PIICT/\DAS EN LA CLAÚSULI\ Df:CIMO NOVf.NA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRI\Mfl.

OEciMO SEXTA.· DlSCRI':PfiNCI/\S DF. CARÁCTER TltCNICO Y ADMINISTRATIVO f.t\1 El, SUPUESTO DE QUt-: DURANTE !.A EJECUCIÓN 01'.:1. I'RESENTI;; CONTRATO !.LEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER,,...---..._, Tf:CNICO Y ADMINISTRATIVO. SO!lNE !.OS ASJ>~CTOS QUE MÁS ADElANTE SE SEÑIILJ\N DE MANt,;R/1 ESPECfFIC/1 Y LIMITIITIVA, 1.:\S PARTES '-..._) CONVIb:NEN EN QUE !.OS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UN/\ DE ELL¡\S !;;N LA CI.AUSUl.A Df.:ClMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREl'ANCii\, INDICANDO DE MIINERi\ I,;XPRJ;;Sfl EN QUE CONSISTE. PAR/\ QUE INICJI-; UN PROCEDIMIENTO DE /\CLARIIC!ONES AL DfA SlGUlENTF: DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE I.I.EGAR DE COMÚN /\CUERDO 1\ Ll\ .'.ll;;.JOR SOI.UCION PAR/\ 1./\.'i 1'/\RTES,

Ll\ RESOLUCIÓN 1\ QUE LLEGUEt\1 LAS PARTES, DEB~RA CONSTAR POR ESCRITO, 1'/\RA LO CUAl. SE LEVANTARA LA MINUT/1 CORRESPON[)[ENTE, QUE SERA SUSCR!Tt\ POR SUS Rt,;l'RESEI"T/\NTr.:S, RECONQCIENDO DESDE AHORA TOTIIL VALIDEZ A DJC!IO /\CUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL Tf:RMINO f.ST/\Bl.I::C\DO, LOS Rl'.:PRESENTANTES DE PONG/1 FIN 1\l.J\ DISCREPIINCIA QUEDARAN A SALVO SUS Dt,;RECI\OS PARA 1\ACr.:RJ.OS

ASPECTOS ESPEC[FJCOS DE CARACTER Tf:CN!CO Y ADMINISTR/\TJVO QUE l.J\S PIIRTI' RESOLUCIÓN, PARII EL CIISO DE QUE SE LLI-:G/\Rl':N A PRESJ;;NTAR DlSCREPIINCIAS, ¡;;

-:• SUMINISTRO DE MATERIALES ·l- INTERPRETACIÓN DE LOS Pl.At'IOS DE CONSTRUCCIÓN -:· INTERPRETACIÓN DE I.J\S f.SPECIFIC/\CIONES DE CONSTRUCCIÓN .-_. Db"'ri-:RMINACIÓN DF. LOS PRECIOS l'.:XTRIIORDIN/\RIOS

,S-PARTES NO L!.EGUEt\1 11 I"INGúN /\CUERDO QUE 'IILER 1\NTt-: LI\S AUTORIDADES COMPETENTES.

rcN SOMETER 1\ UN PROCEDIM!f.NTO DE

Página 8 de 13

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-JJJ3 ~

NSnnrTO TLAXCALTECADE LA INFRAESTRUCTURA f!SICA EDUCATIVA

UIS p,\RTES ~ECONOCEN QUE ¡.;¡_ I'ROC~:DIMI(,;NTO f)l' rmSOLUCIÚN m; ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE CONCII.I:\CIÓN PREVISTO EN l.t\ LEY DE LA MAn:RI¡\,

DÉCIMO SEPTIMA.- CE:SION DE DERJ;;CIIOS EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER El\' [\:JNQÚN Ct\SO A OTRAS l'J<:RSO/'.:AS FISICAS O MORALES. YA SEA EN TODO 0 EN PARTES, LOS Dr:RECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DlmECHOS DF.: COBRO SOBRE US ESTIMACIONES POR TRABAJOS f .... mCUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR Pt\RA ELLO, CON !.OS 'i'ltRMINOS Y CONDICIONI':S QUE SE é:STAI31.ECEN EN LA CI..AUSUI..J\ SEPTJMA _

EL CONTRATISTA NO I'ODR¡\ 8JECUTAR LA OBRA O ¡>,\JITE DE ),¡\ MISMA I'OR OTRO, S:\LVO ~:N LOS SUPUESTOS Y CON r\PEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN El. ARTICULO •17 DE L'l ¡,¡,;y DE OIJI~AS PlJHL!C1\S Y SERVICIOS RI,;LACIONADOS CON !..AS MISMAS.

DtciMO OCTAVA,· CASO I'OIHUITO O FUI-:RzA MAYOI~ F:l. Ct\SO r'ORTUITO O FUP.RZA 1<11\YOI~ !CS TODO !lECHO DI:: l..A NATURt\I,I,;Z,\ O ACTO DEL HOMBRI.C, IMPREVISIBLE 0 INEVITt\BLE, QUE SIN CULPA O NEGI.!GENCIA DE ALOUNt\ DE l.t\S PARTES, IMPIDA A f:STA ¡,;¡, CUMI'I.JMIENTO DE AI.GUNA O TODAS !..AS OBLIGACIONES A SU Ct\RGO. O EL OPORTUNO CUMI'LIMIE~TO DE !.AS MISMAS O LA FOR)ot'l CONVF:NIDA PARA DICHO CUMPJ.IMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTR1\TO.

ENTR!o: !.OS C,\SOS 1-'0fiTUITO O DE FUJ,;RZ,\ M1WOR PUI-:IJEN lliiTERMINARS!C I>E ~1!\~ERA ENUNCIATIVA, MAS NO I.IMITt\TIVr\, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPR!C QUE SIC CUMPI.AN LOS REQUISITOS INDJC,\DOS IO:N EL PARI~t\1''0 SIGUIF:NTI!:;

~~ INCENDIOS: ·~ TE.RI~EMOTOS: ·:• G\JERR1\S: ~· lr>iUNDACIONICS: ~~ SMIOTt\JES: -:- HUELG1\S DECI..ARADAS: -:- CICLONES; ·:• MOTINES O DISTURBIOS; •:· CATÁSTRO!•'F.S DE TRANSPORTES MAR[TJMOS. PERROVI¡\RIOS. Af,;REOS O TERRESTRES: ~· PARO DE PAHRIC¡\IS) I'DR C1\USAS NO IMPUTAIJLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CU,\LQUI.:R,\ p¡;; I..AS 1'1\RTES POR EFECTO DE C1\SO FORTUITO O I'UERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OlJL!G,\CIONES. QUEDARÁ Ll!lF.RAIJO DE LA RESPONSABILIDAD CONSJ-:CUENTl:: CON DICHO CUMPJ.IMI!CNTO, RELATIVA t\ L\ INDEMNIZACIÓN DE LOS DAI\"OS Y I'ER.JUICIOS CAUSADOS r\ Li\ OTRA 1'1\RTE, SI!.;Ml'RE QUE 1-:N TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTF.S CONDICIONES:

QUF. L,\ PARTE QUE SUFRA EL CASO F'ORTU!TO O FUER?.A MAYOR NO II,.,YA DADO O CONTRillU!DO A QU~~ SS PRODUJERA.

QUE J...\ PARTS QUE SUfi~A F:l. CASO FORTUITO O FUF:RZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INM~:DIATO A LA OTR,\ PARTP. Y ADOI"TI!: l..AS MEDIDAS URGENTF:S TENDIENTJo:S A I.:VIT.'\R I.A EXTENSIÓN DF. SUS ICFECTOS O DAÑOS 1\ L.'IS PERSONAS O t31ENES DE l..A OTRA !'ARTE.

QUE 1 •. '\ I'AinE QUE SUFRA EL Ct\SO FORTUI"rO O l'UEI~ZA Mt\YOR ACim!liTE A SATISFACCIÓN m.: I.A OTRA Mlo:DIANTE LAS CONSTANCIAS IDÓNEAS. 1..-\ EXISTF.NCIA, DUI~ACIÓN \' EFI':CTOS DE DICIIO CASO FOlnU!TO O FUERZr\ MAYOR.

.· LA' ~)\RTI~.,QUE NO SUI'RI\ EL Ct\SO Füln"UJTO O l'UEI~Z,\ M!\YOI~ SE ABSTENDRÁ [)¡.; EXIGIR INDEMNI7..t\CJÓN ALGUNA O Dio: API.!CAR -Si\t>C!ON~;s-,poR EL INCUMPLIMIENTO EL" QUE !NCURRt\ I.A PARTE QUE LO SUFRA. SI SE SATISFACJ<;N LAS CONDICIONES INPICAIJ,\S F.N EL

PÁRRt\1''0 "TF:.RCERO DE ESTA CLÁUSULA, INCI.U~'ENDO LAS l'F:NAS CONVJ':NCIONALES PREVISTAS ¡,;N EL PR!o:SENTE CONTRATO, Y DE SER APLICAB!.F:

1SJi\ESTi\llLECERÁ DE COMlJN ACUF.RDO NUEVA FECIIA DE 1•:1\''I"REGA [)~;LA OBRA

Ct\DA 1'1\RTk/RJF:I'ORTt\Ril INDIVID:ü.i\r;MENTE LAS CONSECUENCI¡\S 1-:CONÓMICAS QUI,; PIWDUZCA F.N SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS 1-:1. Ct\SO 1'9RÍ'Ú!TO o PUERÜ MiiYOR. ·- ..

·; ..... ·--¡.:;Ñ:É(".EVÉNTO~¡jf.:,QUE UN CASO FORTUITO O I•'U!~RZA MAYOlliiAGA IMI'OSIBLE 1~\ REAL!Zi\CIÓN DE 1..A OBRA, l..AS !'ARTES ESTÁN m; · .. /-í~CúlfRDO ERQUf. ¡;;L.ITIFE·LEVANTARA ,\CTt\ C!RC\J.NSTt\NCIADA DONDE HAGA CONSTAR¡.;¡, ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN

DICHO MOMÉtfr'O:-' .: . -, ·, '-

NO SE CÓNSID~RAlÚI.N··~OMO ~,\SÓS, FORTUITOS O DI~ I'UI-:RZA MAYOR, LOS R!ITIMSOS EN !.A EJECUCIÓN DP. l..o\ OBR,\ QUE I'UED¡\N ORIGIN'l~ i.S\s·éONDICIONES CLIMATO¡,(SGJCAS NORMt\Lf.:S'pP. I.A ZONA.

ntciMO\lfoVENA.- SANCIONES POR INCUi-úiuMIF:NTÓ.oEL PROGRAMA A FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA !(STA'""RI~AU:ZAN,DO LAS OBRAS OBJ¡.:To DF. 1-:STE CONTRATO DE ACUF:RDO CON LOS PROGRAMAS DE [.;JI!:CUCIÓN DE !.OS TRr\13!\JOS. DE SUMiNISTRÓ O m; üTIJ.IZACIÜN DE LOS INSUMOS. EL ITIFE COMPARARA MENSUALMENTE EL lr.i_P_Q~TI!: DE I.OS,TRAilAJOS ,Q!".GlJTADOS .•. !.OS INSUMOS l·~t-.'TimGADOS O !.OS INSUMOS UT!I.IZADOS, CON F:L FIN DE LOS QUF. DEn!ERON \Rf-,\LIZt\RSE.-El\ LOS.'fl'RMII\'OS.Oif.:,~J~HO~RO_~-~M;\. !.A OBRA MAL 1'-.IECUTADA SE TENDRA POR NO '\_EAUZADt\ .

.. 8( COMO CONSfO:CUr:NCiA)IJJ.: L1\ coM'i>Agft:cJóN., A::::QUE S~: REFIP.RJ,; EL 1'1\RR,\FO ANTERIOR. EL 1 PORTE DE Li\ OBRA RF:ALMENTI:: I'.JECUTi\DA, DF: LOS SUMINISTROS ENTRF.GÚl((S Y D~,l:eS IN SUMOS UTI!.IZADOS J',S MEt>;OR QUE E.l, DE LOS QUE DE131ERON RE,\LJZARSE, EL ITIFE RP.TENDI~A UN TÓ'J'/\í.'"D,EL CINCO PqR\CIENT0\¡5~) m: L\ Dl!'j.;R!O:NCit\ DE DICHOS IMPORTES ~U , t\DA POR EL NÚMERO DE MESI-:S TRi\NSCt.:lm!DOS A PA~n!R 1)1-:L MF:S CN El. CUAL SE 1-:t\'CUI-:NTI~t\N EN r\TRASO !.AS ACTIVID, ·• ?_IRA! AJOS. I..A ENTRJ-:Gr\ DE SUMINISTROS Y l..o\ UTILIZACIÓN l)jt'-¡~SUMOS, j!AST.O\ El>,r:i.~; I.A ¡~¡,;VISIÓN. POR 1.0 T,\NTO. Mr-:NSU , myrE E HARA RIITENCIÓN O IJI!:VO!.UCIÓN QUI,; COI~RF.SI'OND,\. A !-'IN DF. QUJ:: !A Rr::-r~~Ol"i\1, SEA Lr' '"'"'~" ~·

.... :>·

.\"'·-· ~ ,-_, -~,//

/~- '

'"--· ::/ \\ ! \, i IL'i& y of¡:éga No. 42 ,tbJbnia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. J¡\"\:'1 ;;,¡

JT/el.!, 01 (24'6)'4§2 3j29/~fi2 5500 Fax.: O 1 (246) 462 0020 Ex t. 111 . . 1 ! \

'' PágMa 9 d~! 13

-.. /

/1

·------.

CONTRATO No.: COBA-29-141·2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014

SI DF. ACUERDO CON LO ESTIPUW\00 i\NTI':RIORMENTE, ,\1. ICFECTUARSE LA COMPARACIÓN COI~Rf¡SPONDIENTI': Al, Úl-TIMO MES DEl. PROGRAMA. PROCEDE !!ACER ALGUNfl RETENCIÓN, SU IMPORTE SI': API.!CARA EN BENEFICIO or,; EL lTIFE A T!TULO DE PEN,\ CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPI.lMIENTD m: LAS OBJ.IGACIONI':S A CARGO m: EL CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA ÚNJC,\MJ;;Nn; EN FUNCIÓN m: !.OS TRABAJOS NO I':JECUTADOS CONI'ORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE U OBRA EN LA FECH,\ PACTADA EN !eL CONTRt\TO, TAM131f:N COMO PENA CONVENCIONAL DJ.:BERJ\ CUBRIR A EL lTIFE U\ CANTIDAD EQUIVALJ.:NTE !\!,CINCO POR CIENTO (5%] SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRi\Bi\JOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARÁ SOJU~¡.; LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS !\JUSTES DE COSTOS y SIN APLICAR F.L IMPUESTO AL VALOR AGREGMJO. SI EL CONTRATISTA CONTINÚA ¡.;JECUTANDO TRABi\JOS EN EL PERIODO DE PENAI.IZACIÓN. DEBEN IRSF. AJUSTANDO !.AS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DJ;; CORTES PROGRAMADAS F.N DONDI'.: SE ACRE[)JTEN LOS :WANCF.S DE Ol3RA, DEl, PERIODO CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGúN CASO PODRÁ SEJ.! SUPf.RIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE [,A GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SF. REFIERE J,;L APARTADO 11 DE W\ CLÁUSULA NOVENA DE I':STE COJ'\TRATO.

LAS PENt\S CONVJ,;NCJONAI.ES ÚNICAMEJ'\1"1:: PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTAllLES ,\ EL CONTRATISTA: !.JI DETERMINACION D[,;L ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN l.J\S 1-"ECJ!AS PARCIALES DE n:RMINACIÓN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENJDO.

INDf.PENDIENTEMENTr.: DEL PAGO D[,; LAS PENAS CONVENCION:\l.ES SEÑAI.J\DAS, J,;N LOS PÁRRAFOS ANTI':RlORES. EL ITIFE PODRÁ EXIGIR f.l, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O JU:SCJNDIRI.O. PARA o¡.;n:RMINAR LAS Rh.IENCIONES Y. !':N SU C.i\SO, I.J\ APl,ICACIÓN DE L.i\ SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁ EN CUI':NTA LAS DEMOR1\S MOTJV,\DAS POR CAUSAS IMPUT,\BLES A EL ITIFE, CASO l'ORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE liAR.<\ AL PROGRA)o-11\R LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON DASE EN 1.0 ESTABLEClDO l'N LA l.EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON W\S MlSMt\S Y W\S DEMÁS DISPOSICIONES ADMINiSTRATIVAS APLJC,\[)LI,;S OPTE POR RESCINDIR El. CONTRATO POR CAUSAS lMPUTAJ3LJ,;S :\ EL CONTRATISTA, PROC!':DERÁ A JJ,\CE~ t,;FF.CTIVAS U\S GARANTIAS. ¡\I3STENIENDOSE ])~; CUBRIR LOS lMl'ORTf.S RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AÚN NO l.JQUJDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL !o'INIQUITO CORRESPONDIENTE, 1.0 QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES,\ ].JI FECHA DF. NOTIFICACIÓN DE [,A RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DI> I.J\S RESPONSABll.lDADI¡S ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGEsiMO.- SUSPENSIÓN TEMPORAl. EL ITIFE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE E:N TODA O EN PARTI!:S LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUS1\ JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, P.N SU CASO, U\ TEMPORAl,[ DAD DE LA SUSPENSIÓN. LA QUE NO PODRÁ l'RORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFJ,;CTOS EL ITIFE NOTIFICARÁ I.A SUSPENSIÓN A EL CONTRATISTA, SEf<Al.J\NDO Li\S CAUSAS QUE U\ MOTIVAN, W\ FECHA DE SU INICIO Y DE W\ PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. ASI COMO W\S ACCIONES QUIO DEBE CONSIDERAR EN LO RELi\TlVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCJÓN.

LA FECllA DE TERMINACIÓN S~: PRORROGARA !':N IGUAl. PROPORCIÓN Al. PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN. SIN MODIFIC1\R EL Pl-1\ZO DE F..JI':CUCIÓN CONVI':NlDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINU:\R PRODUCIENDO TODOS SUS ¡.:n:CTOS I.EG,\I.ES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO Li\S CAUS1\S QUE MOTIVARON l.J\ SUSPENSIÓN TEMPOR,\L.

o

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DJo: LOS TRAB/\JOS POR CAUS:\S IMPUTABLES,, EL ITIFE, f,;STE PAGARA A EL CONTRATISTA l.OS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO l.OS GASTOS NO Ri':CUl•I-:RAUl.ES. 1.1).-llTANDO SU PAGO A LOS SUPUICSTOS EST,\BLECIDOS EN l-1\ [,¡.;y ·l DE OBRAS PUllLICAS Y SERVICIOS RI-:LACIONADOS CON LAS MISMAS\' SU REGl.AMENTO. SIEMPRE QUJ;; f:STOS SI':AN RI\ZONi\11LES, ESTEN '-...-/ DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELAClONf.N DIRECTAMENTE CON ESTJ,; COi'\TRATO,

l'ARA l.J\ DF.TERMJNACIÓN Di': LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSlDERAR COMO BASE PARA SU CÁI.CUl.O, LOS PROGRI\M,\S Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEt:liENDOSI:: /\JUSTAR CON EL ULTIMO J>ORCENTI\Jf. DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

W\ f-'ORMAl.lt:ACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MI':DlANTf. El. ACTi\ CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBI':RA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGtsiMO PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SICGUNDO PARRAl•'O DEl, ARTICULO 60 DJ.: W\ LEY OBRAS PÚBLICt\S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ITIFE PODRÁ DAR POR n:RMINADO ANTIClPt\DAMENTE EL PRES~:NTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERl!:S GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE I.E IMPIDAN U\ CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DI:: CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS s¡.; OCASIONARlA Ul" DAÑO O PERJUICIO GRAVJ;: AL EST,\DO, O BIEN, NO Sl':A POSllli.E DF.TERMINAR LA TEMPORALID:\D DE !.JI SUSPENSIÓN DT~ LO§_ TRABAJOS A QUE SI-' REF'lERE l.A Cw\USULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECI.ARACIÓN POR ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICAD,\ POR EL lTIFE l.J\ TERMINACIÓN ANTICII'ADA DE ESTE./:1

POSESIÓN DE LOS TRAUI\JOS F'..JECUTADOS PARA HACER Al.GO DEI.INMUEBLf-; Y Dt 1.: O SIN U\ COMPARECJ;;NCIA DE EL CONTRATISTA. ACTA CIRCUKST¡\NCJ,\DA DEL E LEVANTARÁ ANTE LA l'Ri':SENCJA m; 1'1-:DATARIO PÚBLICO. ASIMISMO. SE DEBERÁN LA BITÁCORA_

·NTRATO. f,;STf. PROCEDERÁ A TOMAR lt'IMEDIATA S 1 ES RESPf.CTIVAS, LEVANTANDO, CON

o QUE SE :NCUJ>NTRE LA OBRA DICHA ACT<\ SE l.IZAR LAS NOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

Púgina 10 de 13

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-r J ...--~ ...--~

J r ___:j NSnnrTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CUANDO POR CASO J10JHUITO O FUERZ,\ MAYOR SIC IMPOS!Bil.ITE LA CONTINUACIÓN PE LOS TRfiBi\JOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPT,\R POR NO J;:JECUTARLOS, EN ESTE SUI'UJ;:STO, SI OI'TA POR I"A TERMINACIÓN ANTICIPADA DJ;:L CONTRATO, DJ;:BERA l'RESJ>NTt\R SQJ,ICITUD A EL ITIFE QU!I;:N RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A J.,.\ RECEPCIÓN DE US MISMA; EN CASO DI-: NEG,\TIVA SERA NECES,\RIO QUIC EL CONTRATISTA 011TICNO:\ DE LA AÜTORJI),\D JUDICIAL LA DEC!.ARATOR!A CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTICST.'I EN DICIIO Pl"i\20, SE TENDRA I'OR ,\CEPTADA LA I'IITIC!ÓN DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TER:-.HNADO ANTICIPADAMI,;t-.:n: 1':1. CONTI~ATO, EL !'riFE PAGARÁ A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS &JECUTADOS, AS! COMO LOS GASTOS NO RF.CUPER;\IliACS EN LOS Tr:RMJNOS PRICV!STOS EN EL LA !,EY DE OBR,\S PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON !.AS MISMAS Y SU RI•XJLAMENTO, SJ~:MPRE QUP. ~:STOS SEAN RI\7..0NAI3LES, ESTEN DEI31DAMENTE COMPROBADOS y SE REL\CIONEN DIRECTAMENTE COl" ESTE: CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMI!:NTE, DI!:BERÁ OUSERVAR LAS REGLAS QUE PARA El. FINIQUITO DE OIWA CONCLUIDA SE ESTA!li.ECEN EN LOS ART(CULOS 168 Al. 1'12 DEL RI::OLAMENTO DI': I.A LEY DE OBRAS PÜil!,ICAS Y SERVICIOS REW\CIONADOS CON L,\S )..l!SMAS,

VIG'EsiMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE 10:1" CONTRATIST<\ DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ,\CEROS PARA COt\'CRE'TO !IIDRÁUI.ICO A QUE SE REI'JI':RE EST,\ NORMA, SON !.OS QUE SE UTII.IZAN EN LA CONSTRUCCION DE 1-:LI':MENTOS ESTRUCTURfii,ES CO!.ADOS Et\' DURA, PREFAUI~ICADOS NORMAU,;s Y CONCRETOS I'OSTEI"S,\DOS Y PR"-IENSADOS.

O! El, ACERO QUIC SE UTIUCI:: DEBF.RA SER PRF.I'ICREJIITEMENTE DF. UNA MARC,\ DE RECONOC!DA CA!,JD,\D_ NINGúN ACERO DE Mfi!~CA NUEVA O SI:>< ANTECI;;DENTES DE BUEN<\ CAI.IDAD, SI·:RA AUTORJZ,\DO HASTA QUE SE HAYA/\' !lECHO IO:NS,WES, CON I~I':SUI.TAIJOS SATISFACTORIOS, El. CONmATISTA Dli:BE!UII:><D!CAI~ CUÁL ES El. 1.01'1': DE ACI';RO QUE Sli: VA A EMI'LlC,\R EN LA O!lRA, l'AR1\ HAC!W 1':1. ML'ESTREOY ENSAYI': DEl" MISMO, ANTES DI': QUE SIC ICMPIECE 1\ USAR DICHO ACERO. POR CADA !.OTE DI~ 10 TON. O FJ~¡\CCIÓN, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARC,\, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIÁMETIW Y UI\'A MISMA rmMESA, SE TOMARA UN IO:SPEC[MEN PARA ICNSAYE DE TENSIÓN QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE !.AS !lARRAS. SI El, REFUERZO DI;: FWF.NCIA RICSULTA MAYOR O IGUAL QUIC EL MINIMO ESPECII'ICADO ICN I.A NOR~M I\'OM-13-457-l!J88 Y CUMI'LIO: CON EL I'ORCENTAJI,; DE AI.ARG,\MilCt\'TO CORRICSI'ONDIENTE, SE PODRÁ USAR El. I.OTB CORRESPOND!Ii:Nn;.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRÁ LA GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

0?. CUANDO ICXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE I!AG,\N PRESUMIR QUE SE IIAN MODIFICADO US CARACTERISTICAS DEL ACERO PAR,\ CONCR¡,_Jo ll!DRAULICO, DEBERÁN HACERSE NUI':VAS PRUEIJAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL I.T.I.F.E. DECID;\ SOBRE SU UTILIZACION O RICCIIAZO.

OJ EL ¡\C!.;RO PARA CONCRETO IJIDRÁUI.ICO DEilERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PICRJUDICJAI,, EXENTO DE ACEITI::S O GRASAS, QU!r:llRES, ESCAM,\S, HOJI':ADURAS Y DEFORMACIONES m: LA SECCIÓN,

EL CONTRATISTA DICBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESI'DNDIENTP. COPIA DE LA FACTURA EN 1.11 QUE DEBE MENCIONAR L\ MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DFBIF.NDO SER P.STE DF. MARCA lll-: RECONOCIDA CAUDAD O ICN SU DEFI·:C'rO, SE DF.BERA CUMPLIR CON 1.11 RE,~LIZACIÓN DE !.OS ENSAYES NEC!CSARIOS I'AR1\ SU :\UTORIZACIÓN.

' DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS IIIDRAULICOS SI·: IJ.ESIGN,\RAN DJo: ,\CUERDO CON LA CARGA UNITARIA Df': RUPTURA I.A COMI'RICSIÓN (F'C) FIJADA EN I::L PROYECTO. EL CONTRATISTA Olln:NDR;\ l.r\S PROBI.;"r,\S DE ENSAYE CON I.A FRJ,;CUENCJ¡\ QUE EL I.T.I.F.E. CONSJDI::RE NF.CESARIO. SI AL !,FECTUA1~ !.OS ENSMES SE ENCUENTR/\ QUE EL CONCRIITO IO:LAHOI~ADO NO CUMI'LIC CON DICIIA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O .[)EMO\.ERS~; Y SUSTITUIRSE POI~ CONCRIITO NUEVO QUE CUMI'I.A CON LAS CARACTERISTICAS FIJ1\DAS EN ICL PROYECTO.

01

02

.03

1..1\ CALIDAD DE CONCRETO ENDURECliJO SE Vli:RII'ICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RJ,;SISTF.NCIA A COMI'RESION ICN CILIND!WS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS m-; ACUI,RDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN UllQR,,TOR!O ACREDITADO POI~ !':!, SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (S:iNALP). -

CUAI"PO El. CONCRI:.."TO NO CUMPLA CON El" REQUISITO DE RICSISTJ;:NCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES, DI': ACUI':RÍJO CON-I..A NORMA NOM.C-169, DI':!. CONCRr.TO EN l.A ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUF. NO CUMI'L!ICRON. SI;: PROH'!-RAN 3 CORA?..ONE.S POR CADA !NCUMI'LIMIENTO CON L;\ CALIDAD F..Sl'ECIFICADA.

CUANDO SI-; U'riL!CF. CONCI~"-10 ICI\' ELEMF.NTOS ESTRUCTURI\I.ES CON RESISTENCIA l'"c 2S0kg{cm2. EL CONTRATISTA ÓEBER,\ PRF.S~;NTI\R COPlA 01-: LOS INFORMES DF. CALIBRACIÓN DE !.OS li:QUIP~DE PRUEUA EFF.CTUADOS POR UN l.r\BORATORIO DE CALIBRACIÓN ACRE:DITAPO POI~ !.1\ ¡.;NTIDAD MI::XICANA DE AC DITACIÓN (EMA). !.OS INFORMES DE CALIBRACIÓN SE PRESI':NTARAN POR_F.L CONTR!\TISTA CUANDO INGRESE SU ESTIM N.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS :-.lATERIALES y-~-QUII'OS QUE SS UTILICICN O INST;\I,EN i,;N~'~S;tsiT~RA~';);~ MOTIVO DE!. CONTR,\TO. CUMPLAN CON LIIS NORMr\S DE CI\LIDI\D I':STAilLECII)AS Y A QUE U REAl,! .A PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE J;FI':CTú~:N A SATISFACCIÓ:-.1 DE EL ITIFE ,\S! COMO,'' RESI'OND' DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DJ.: !.A MISM,\ Y DE LOS J),\Ñ~I'ERJUJCIOS QUf': POR INOllSF.RVANCI . R . .. · ,r,..'-.. Y íl Desarrollo . ·. ... · U~ para To~os

· \:) e =----1 1

. tira y Ottcga No. 42. Co.lonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Tel.: O! (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. l l 1

· [email protected]

1

l'álll do IJ

1

CONTRATO No.: COBA-29·141·2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014

I.I,!>GUEN A CAUSAR A EL ITIFE O fl TERCEIWS, EN CUYO CASO, SE HARÁ I!:Fio:CTJVA !.11 GARANT[A DE VICIOS OCULTOS SEÑALADA EN EL APARTADO 111 DE LA CÚUSULII NOVENA DE ESTIC CONTRI\TO.

ES ~'ACULTAD DE EL ITIFE, REALIZA~ !..JI lNSPI':CC!ÓN DE TODOS LOS M,\TERIALES QUE VAYAN A USARSE EN !.A E.JECUCIÓN DE LOS TRI\Bi\JOS, YA SEA EN EL S!TIO DE ÉSTOS. O EN l.OS !.UGARF~~ DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASI MISMO. EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA li:S ~:L ÚNICO RESPONSABLE m: Lr\ E.JECUCIÓN DE LOS TRAI:I/\JOS, DEBERÁ A SUJIITARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES m; LAS AUTORIDADES COMPIITENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA V!A PÜilLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y m: MEDIO AMlliJ.:Nn: QUE RIJAN P.N El. ÁMlllTO FEDLCRI\L, ESTATAl. O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUJ.: AL Jo:FECTO LE SEÑALE EL ITIFE. 1.!\S RESPONSABILIDADES Y LOS DA,<,¡OS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO ])Jo: EL CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DE~"ECTOS O VICIOS ¡.:N JDS TRABAJOS DENTRO DEl, Pl.i\7.0. CUI31l':RTO POR LA GARANT[A, EL ITIFE DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ('STI': H:\GA !.AS CORRECCIOKES O REPOSICIONES CORRP.SPONDlENTES, DENTRO DE UN Pl,i\ZO MAx!MO m: 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. TRANSCURRllJO ESTE Tf,;RMINO SIN QUE SE HUBIERAN Rf.ALIZADO, EL ITIFE l'ROCEDP.RÁ A llACER EFECTIVA !.A GARANT[A. S! l..¡\ REI'AR1\CIÓK REQUIER!:: ])],; UN Pl.i\7.0 MAYOR, J_,\s PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGP.NTE l.A Gr\I~ANTIA.

l.i\S PARTP.S RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUED:\ A SALVO LOS DERECllOS m: EL ITIFE I'AR1\ EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE !.AS CANTJD,\DES NO CUBIERTAS DE LA h'.JDI,;MNI?.ACIÓN QUE CORRESPOND,\ :\ JUICIO DI-; I.A I'RIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANT[AS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO TERCERA.- REJ,ACIONP.S LABORALES EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAl. QUE OCUPP. CON MOTIVO DE LOS TRAI3AJOS MATP.RIA DE f.STE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OlJL!GAC!ONES DERIVADAS DE LAS D!SPOSICIONJ.:S LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURID,\D SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN R),;SPONDER DE LAS RECI..\MACIONES QUE SUS TRAB!\JADORF.S PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA ])[,; EL lTIFE EN RELACIÓN CON LOS TRAI3AJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGEsiMO CUARTA.- RI':SCISIÓN ADMINISTRATIVA EL ITIFE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMgNn; ESTE CONTRATO POR El. INCUMPLIMI!-;NTO DE LAS OBI.IGACION~:S DE EL CONTRATISTA, 0 POR INTERES GENERAL.

EN REI.i\CIÓN CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A 1.!\ FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORMr.: A LA LI':Y DI': Ol3RAS I'Úili.!CAS Y SERVICIOS RF.LACIONADOS CON 1.!\S MISMAS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENT[': !.OS TRABAJOS O INCUMI'L\ CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FAI,TA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO l~EPARE ,\LGUN,\ PARTE DE Lll OllRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS U:SI'ECIFICACIONJ,;S DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CA U DAD. AS[ COMO CUA!,QUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE S),; PREVEN EN EL ARTICULO 127 Dl':L REGLAMENTO DE LA LEY m: OBRAS I'ÚIJLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON !.AS MISMAS,

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRt\1'0, DICIJA RJ.:SCISIÓN OP~:RARÁ DI': Pl,f.NO Df.Rf.C!IO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, B¡\STANDO PARA ELLO QUE SE CUMJ>l.:\ J.:L PIWCED!Mli,;NTO QUI': SE ESTAHI,I':CE !':N F.l, PÁRRAFO SIGUIEI"TE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN Df.C!Df. RESCINDlRI.O, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA 1\NTE J.,\ AUTORIDAD JUDICIAl. ESTATAl. Y OBTENGA l.i\ DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTWICARÁ A EL CONTRATISTA El. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DF. RESCISIÓN D[': CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTI':, DENTRO DEL T(.:RMINO [)!·: 10 (DIEZj DiAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE 1.!\ FECI·IA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE I.A RESCISIÓN, EXPONGA 1.0 QUIC A SU DERI':CIIO CONVI':NGA, Y APORTE. EN SU CASO, LAS PRUEI:I.'\S QUb: ESTIME PERTINENTES.

EN !.A NOTIFICACIÓN QUE eL lTIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCE!liMIENTO DE RESCISIÓN, SE SEI'OALARÁN !.OS HECHOS QUE MOTIVARON l.i\ DETERMINt\CIÓN DE DAR POR Rl':SCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON L,\S r:STIPULACIONP.S ESPECIFICAS QUE S f. CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUJ.:lJAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTI-: DENTRO m: !.OS 15 (QUINCE! DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA, CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRL8 A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO: O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA Ff.HACIENTE SU DF.CISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRt\TO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA !.A Rf.SCISIÓN DI':!, CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERÁ t\ TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRAI3AJOS l-:JECUTADOS PARA HACERSE CARGO DI':L INMUEBLE Y !.AS INSTAI.ACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON 0 SIN LA COMPARECENCI1\ DE EL CONTRATISTA, ACTA CIR ' T,\NC!AD,\ DJ.:L ESTADO EN QUE SE ENCUF.NTRE !.i\ OBRA, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON 1.!\ RESCISIÓN.

EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN !'IX O DE 10 {DIEZ] DiAS NATURALES CONT,\DOS :\ PARTIR!)[,; !.A FECHA DE INICIO DEL PROCP.OIMIEKTO DE RESCISIÓN. TODA !.A DOCU¡., • NTA 1 E EL ITIFE LE HUI3JJ.:RE ENTRI-:GADO PARA 1.!\ REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN !'ORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMI RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL ca;

:STÁ CLÁUSULA Y EN LA DÉCIMO NOVEN,\ ONV!ENEN EN QUE AQUELl.A PROCI-:DERÁ A

Págimt 12 de 13

::)

D

2011·2016

CONTRATO No.: COBA-29-141-2014 CÓDIGO: REM-PROGMS-13-2014 J-J J_rj ~

NSTmrrO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FlSitA EDUCATIVA

!!ACER ~I'ECT!VAS LAS GARANT]i\S Y SE IIBSTENDRA DE CUIJim~ !.OS IMPORTES RI-:SULTANTI-:S DE TRABr\JOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, ¡¡,\STA QUE Sli: OTORGUE F.l. Fl/lo'!QL,;lTO CORR"SPONI)IJ,:NTf':, 1.0 QUI': DEm:RA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTAJ DÍAS NATURALES SIGUIENTES:\ LA I'ECIIt\ [)Jo; NOTIFICACIÓN DE U\ RI':SCISJÓN. IO:N DICHO FINIQUITO DEI3ERA I'REVERS¡.; EL SOBRE COSTO DE LOS TRAB,\JOS 1\ÚN NO J.;.,¡ECUTIIDOS AS[ COMO LO R¡..:LATIVO :\LA RECUPER:\CIÓN DI-: LOS Mt\TERIAI.f.S Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO !':NTREGADOS A EL CONTRATISTA, AS! MISMO, EL ITIFE !'ÜDRA llt\CER CONSTAR li:N EL FINIQU!TO, U. RECEPCIÓN DE I.OS TRAB,\JOS QUE. !IAY,\ RI,;,\LIZADO EL CONTRATISTA !lASTA U, RI;;SCISIÓN DEl, CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALf.S QUE S f. HUBIERAN INSTALADO !'N I.A OBRA O SE ENCUIO:NTREN EN PROCESO m; FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUt\NDO SBAN SUSC!i:fYI'IBLES DB UTILIZ-"CIÓN DENTRO DE !.OS TRt\Eli\JOS PENDIENTES DE RE1\!.IZAR.

VIGÉSIMO QUrnTA.· MODIFIC,\CIONES EL ITIFE Y J...\ CONTRATISTA CONVII':NI-:N QUP. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MOi'\TO O PI.AZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA Rf.ALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE I.A CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENn.: CON I.AS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTONIZADOS POR EL ITIFE, B:\..10 !.A RESPONSABILIDAD DEl. TITUW\R DEL AREA RESPONSABLE Df. L\ CONTRAT:\CIÓK DE LOS TRI\B,\JOS. DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARÁ t\NTICII'OS l'ARt\ LOS CONVENIOS QUE S lO: CELEBREN, EN TERMINOS DICL ARTICULO 59 DE U. I.EY DE OBRAS PÚBLICAS y SERVICIOS Rli:LACION:\DOS CON !..liS MIS)o1AS. PARA MODIFICAR EL I'RI-:SENTIC CONTRI\TO.

VIGÉSIMO SEXTA.· DOMICILIOS EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 4?.. COI.ON!;\ CENTRO C. 1'. 90000 TI .. AXCt\LA, 'l'I..AX. EL CONTRATISTA, EN CALLE REFONMA N. 4 AGRICOLA COVADONGA C.P. 90::180 APIZACO, TLAXCALA.

VIGÉSIMO SÉPTIMA.· PREDOMINIO DEL CONTRIITO !.1\S PARTES CONVIENI':N EN QUE EN CASO DE EXISTIR Al.OUN1\ DISCRI-:PANCIA ¡.;NTRE ¡;;¡, CONTBN!DO DEL CIJ\USULADO DE[, PRESENTE CONTRATO Y EL DE :\LGUNO m: SUS !\NEXOS, PREVAI.ECICR¡\ LO SEf.lALADO l>N EL CJ...\USUL:\DO.

VIGÉSIMO OCTAVA.. I .. EGISLAC!ÓN !.AS Pt\RTf':S SE OBLIG1\N A SUJI-;TAI~SE ESTRICTAMENTI-: PARA 1 .... ~ECUCIÓN Df. L/\ OBRA OBJETO DE r;;STf': CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DF. LA CLAUSULAS QUE 1.0 INTEGRAN, t\S[ COMO A !.OS Tf:I~MINOS, I.INEr\MJEro.:TOS, I'IWCEDIMI!-:NTOS Y RI::QUISlTOS QUE ESTABLECJ,; U\ l,f.Y m; OBRAS l'lJBL!CAS Y SERVICIOS rml~·\ClONADOS CON J...\S )..11SMAS Y DE)..lÁS DISI'OSICIONES ADMINIS'I'I~ATIVAS t\PL!Ci\Jli.ES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS OR!lENAMIENTOS ANTI':S CITt\DOS, SERfiN ¡\I'I.!CAB!.ES SUP!.I':TORI,\MENTI::, EL CÓDIGO C!VIL FlmER,\L, EL CÓDIGO FEDERt\1 .. DE PROCP.DJMIENTOS CIV!l.ES Y LA LEY FEDERAl,[)¡,; l'ROCJ;;))IM!ENTO t\DMINISTRATIVO,

VIGÉSIMO NOVENA.- JURISDICCIÓN Y T!W3UNAI.ES COMI'!-::TEI\'Tf.S PARA LA 11\'Tf.RI'RETAC!ÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO AS! C0).10 PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPUI.ADO EN El .. MISMO, !,AS PARTES SE SOME1'EN ¡\ !.A JUI~ISD!CCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE 1..11 CIUDAD DE Tl..'\XCAJ...\, TL'\X .. POR TANTO, EL CONTRATISTA REI\'UNCI:\ ¡;;xPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN Df. SU DOM!CILIO PRE:SENTJ,; O FUTURO O POR CUALQU!f.R OTRA CAUSA,

POR LO ANTP.RIORMEI\'TE EXPUESTO TANTO l..i\ DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATlSTt\ DECLARt\N !eSTAR CONFORMI':S Y BIEN ENTERADAS DE L"S COI\'SECUENCI:\S, VALOR Y ALCt\NCE LEGAl. o¡.; TODAS Y CADA UNA DE LAS ICST!PUI.AClONES QUE EL PRP.SENTE !NSTRUMENTO CON11ENE, POR LO QL'E RATIFICAN Y FIRMAN DE CONI'ORM!DAD 1-:.N DOS ¡;;,JI,;Ml'LARE.S I::N 1..11 CIUDAD DF, Tl..II.XCAI.A, TI..AX., A VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS Mn. CATORCE.

POR "EL ITIFE" POR~TISTA"

>f.?cy íJ Desarrollo u~ para Todos

I;im y Ortega No. 42 _Colonia Ccnlro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Tel.: 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ex t. 111

· [email protected]

1

Pog;~J do 13

TLAXCALA J-j J;:t - itife.gob.mxitife.gob.mx/contratos 2014/COBA-29-141-2014.pdf · contratista",...

Documents

Transcript of TLAXCALA J-j J;:t - itife.gob.mxitife.gob.mx/contratos 2014/COBA-29-141-2014.pdf · contratista",...