SOLCA NÚCLEO DE LOJAsolcaloja.med.ec/files/compras/centro_radioterapia_acelerador... · MODELO DE...

1

MODELO DE PLIEGOS

COTIZACIÓN

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL

ECUADOR SOLCA NÙCLEO DE LOJA

CÓDIGO DEL PROCESO: COTO-SOLCALOJA-001-2014

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA LA INSTALACIÒN DEL

ACELERADOR LINEAL DE LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL

ECUADOR, SOLCA NUCLEO DE LOJA”.

Loja, abril 2014

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

2

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS

SECCION I

CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Términos de referencia

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance de la oferta 3.6 Forma de pago

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Integridad de las ofertas 4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluación por puntaje 4.4 Evaluación de la Oferta Económica

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante

COTIZACIÓN OBRAS COTO SOLCALOJA 001-2014

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS

3

SECCIÓN I

CONVOCATORIA Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de estas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la construcción de CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA LA INSTALACIÒN DEL ACELERADOR LINEAL DE LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR, SOLCA NUCLEO DE LOJA. El presupuesto referencial es de $ 407.057,63 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS SIN IVA), y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de cinco meses, contados a partir desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, www.solcaloja.med.ec; únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de $ 4.000,00 de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 2 y máximo de 5 días, de acuerdo a lo que establezca la Entidad Contratante. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 2 y máximo de 5 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. 3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en el edificio de SOLCA Loja, Avenida Salvador Bustamante Celi (Jipiro) o de forma electrónica a través de la página web institucional www.solcaloja.med.ec, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 17H00 del día 15 de mayo de 2014, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente en forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través de la página web institucional www.solcaloja.med.ec, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta, cuando se la presente físicamente, será causa de descalificación de la oferta. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, se deberá proceder con la corrección de errores aritméticos por parte de la Comisión Técnica. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el salón de sesiones de SOLCA Loja, Avenida Salvador Bustamante Celi (Jipiro). Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores En consecuencia, para participar, bastará “registrar” o “indicar” en su propuesta, el número o código de RUP. 4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

http://www.solcaloja.med.ec/



4

5. El presente proceso no contempla reajuste de precios. 6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 9.2.5.01.01 denominada “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y LOCALES”. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se entregará un anticipo equivalente al 40 % del monto total del contrato. 8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios de SOLCA Núcleo de Loja, de la LOSNCP, su Reglamento General, en lo que sea aplicable, a las resoluciones del SERCOP y el presente pliego. 9. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Loja, 22 de abril de 2014

Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso PRESIDENTE DE SOLCA NUCLEO DE LOJA.

5

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA LA INSTALACIÒN DEL ACELERADOR LINEAL DE LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR, SOLCA NUCLEO DE LOJA. Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas de obras consideradas de origen ecuatoriano, la Entidad Contratante considerará y analizará las ofertas de obra que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es $ 407.057,63

(CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS SIN IVA), desglosados de

la siguiente manera:

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SONORIZACION AMBIENTAL, EQUIPAMIENTO, PARA EL CENTRO DE

RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL ONCOLOGICO SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA

SISTEMA 1: RED DE DATOS Y TELEFONIA

ITEM DESCRIPCION MARCA UNIDAD CANTIDAD P. Unitario

P. TOTAL

1 Punto de red cat6 incluye tuberia EMT, cajetin rectangular, cable UTP cat 6, face plate y jack cat 6

C/U 38 $ 114,66 $ 4.357,08

2 Rack cerrado (pared o piso) 24Ur 1200x600x800 incluye: ventilador, multitoma, 3 patch panel 24 puertos cat6, 1 patch panel 24 puertos cat 5e, 3 organizadores horizontales.

C/U 1 $ 1.399,29 $ 1.399,29

3 Cable UTP cat 6 4 pares 23 AWG para enlace back bone entre edificio principal y rack de telecomunicaciones

global 1 $ 300,00 $ 300,00

4 Cable multipar telefónico 12 pares para acometidas, incluye instalación

m 100 $ 2,52 $ 252,00

SUBTOTAL 1 $ 6.308,37

SISTEMA 2: CONTRAINCENDIOS


P. TOTAL

1 Punto de sensor de humo, incluye: tuberia EMT, cajetín octogonal, cable 4x18 chaqueta antiflama

C/U 12 $ 95,46 $ 1.145,52

2 Punto de estación manual de palanca, incluye: tuberia EMT, cajetín octogonal, cable 4x18 chaqueta antiflama

C/U 3 $ 95,46 $ 286,38

3 Punto de luz estroboscópica, incluye: Tuberia EMT, cajetín octogonal, cable 4x18 chaqueta antiflama

C/U 2 $ 95,46 $ 190,92

SUBTOTAL 2 $ 1.622,82

SISTEMA 3: SONORIZACIÓN y VIDEO


P. TOTAL

6

1 Punto de parlante de techo o pared, incluye: tuberia EMT, cajetin octogonal, cable peatina 2x14

C/U 8 $ 44,73 $ 357,84

2 Punto de control de volúmen, incluye: tuberia EMT, cajetin octogonal, cable peatina 2x14

C/U 3 $ 44,73 $ 134,19

3 Punto de toma de video, incluye: tuberia EMT, cajetin octogonal, cable coaxial RG6, frame de pared, conector BNC para frame

C/U 1 $ 219,24 $ 219,24

SUBTOTAL 3 $ 711,27

SISTEMA 4: CANALIZACION DE 2 VIAS


P. TOTAL

1 Canalizacion de 2 vias con tuberia PVC 4" m 60 $ 23,59 $ 1.415,40

2 Pozo de mano 60x60 C/U 4 $ 100,22 $ 400,88

3 Ingreso a cuarto de rack C/U 2 $ 42,74 $ 85,48

SUBTOTAL 4 $ 1.901,76

SUBTOTAL MATERIALES E INSTALACIÓN U$ 10.544,22

SISTEMA 1: RED DE DATOS Y TELEFONIA


P. TOTAL

1 Switch HP 24 Puertos 10/100/1000 + 4 Puertos combo Gigabit/SFP fibra

C/U 4 $ 854,00 $ 3.416,00

SUBTOTAL 1 $ 3.416,00

SISTEMA 2: CONTRAINCENDIOS


P. TOTAL

1 Panel de incendios 128 zonas similiar a VISTA-128 incluye TECLADO , transformadores, baterias 12V 7Amp/h, expansores de 8 zonas, fuentes de poder.

C/U 1 $ 2.020,90

$ 2.020,90

2 Detector de Humo. Incluye Instalacion C/U 12 $ 30,80 $ 369,60

3 Estacion manual de palanca. Incluye Instalacion C/U 3 $ 33,60 $ 100,80

4 Luz estroboscópica. Incluye Instalacion C/U 2 $ 85,40 $ 170,80

SUBTOTAL 2 $ 2.662,10

SISTEMA 3: SONORIZACIÓN


P. TOTAL

1 Amplificador 60W similar a A2060 TOA. Dos entradas de audio, 3 entradas de microfono

C/U 1 $ 238,07 $ 238,07

2 Microfono de mesa similar a PM-660 TOA C/U 1 $ 130,20 $ 130,20

3 Amplificador zonal 20W para 2 zonas C/U 1 $ 330,26 $ 330,26

4 Control de volúmen 6W C/U 3 $ 45,00 $ 135,00

5 Parlante para sujeccion en pared similar a F-1300 o BS-1030

C/U 1 $ 128,80 $ 128,80

6 Parlante para sujeccion techo similar a PS-648 C/U 7 $ 54,25 $ 379,75

SUBTOTAL 3 $ 1.342,08

SUBTOTAL EQUIPOS E INSTALACIÓN U$ 7.420,18

7

PARTIDA A: TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA EN BAJA TENSION

DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.TOTAL

Transformador de distribución trifásico, tipo CONVENCIONAL FRENTE MUERTO, sumergido en aceite, tipo CSP, autoenfriado, para instalación a la interperie, 100 Kva, 13800-7960/208-120 V, 60 Hz, 5 posiciones de derivación sin carga en lado primario de 2.5% de relación de transformación, BIL 95 Kv, altura de montaje 2000 msnm, cumple con Norma NTC 2115

u 1 10.500,00

10.500,00

Conductor XLPE, aislado a 15KV, # 2 AWG m 30 14,50

435,00

Conductor de cobre desnudo cableado, calibre 2 AWG m 50 4,50

225,00

Conector perno hendido Cu./Al. rango 2 -1/0 AWG u 5 3,50

17,50

Perno máquina galvanizado de diam. 5/8" x 8" u 10 3,20

32,00

Varilla copperweld con suelda, diam. 8 x 1800 mm. u 8 18,00

144,00

Conductor TTU # 2/0 AWG m 320 12,24

3.916,80

Zanja m 40 20,00

800,00

Pozo de revisión tipo B u 4 150,00

600,00

Tablero Principal u 1 200,00

200,00

SUBTOTAL MATERIALES: 16.870,30

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 1.913,00

ADM.Y DIRECCIÓN TECNICA: 2.817,50

DERECHOS EERSSA Y CIEEL 1.000,00

TOTAL INSTALACION EN A/T: 22.600,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNID. CANT. V.UNIT. V.TOTAL

$ $

Transformador de distribución trifásico, tipo CONVENCIONAL FRENTE MUERTO, sumergido en aceite, tipo CSP, autoenfriado, para instalación a la interperie, 100 Kva, 13800-7960/208-120 V, 60 Hz, 5 posiciones de derivación sin carga en lado primario de 2.5% de relación de transformación, BIL 95 Kv, altura de montaje 2000 msnm, cumple con Norma NTC 2115

u 1 500,00

500,00

Conductor XLPE, aislado a 15KV, # 2 AWG m 30 2,00

60,00

Conductor de cobre desnudo cableado, calibre 2 AWG m 50 1,00

50,00

Conector perno hendido Cu./Al. rango 2 -1/0 AWG u 5 1,00

5,00

Perno máquina galvanizado de diam. 5/8" x 8" u 10 1,00

10,00

Varilla copperweld con suelda, diam. 8 x 1800 mm. u 8 6,00

48,00

8

Conductor TTU # 2/0 AWG m 320 2,00

640,00

Zanja m 40 8,00

320,00

Pozo de revisión tipo B u 4 50,00

200,00

Tablero Principal u 1 80,00

80,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 1.913,00

PARTIDA A: TABLEROS DE DISTRIBUCION Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V.UNIT. V.TOTAL

$ $

A1 Tablero de distribución princial trifásico c/u 1 1800,00 1800,00

A2 Tablero de distribución 6 espacios c/u 1 120,00 120,00

A3 Tablero de distribución 12 espacios c/u 1 180,00 180,00

A4 Breaker termomagnético monopolar hasta

40A max. 240 CA tipo enchufable c/u 15 5,60

84,00

A5 Breaker termomagnético bipolar hasta


25,00

A6 Breaker termomagnético tripolar de hasta


395,00

SUBTOTAL 2.604,00

PARTIDA B: TUBERIA Y ACCESORIOS

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.TOTAL

B1 Tubo conduit EMT-metálico de 1" c/u 100 6,00

600,00

B2 de diámetro x3m de long

B3 Manguera PVC 1/2" m 1500 0,40

600,00

B4 Manguera PVC 3/4" m 1500 0,50

750,00

B5 Tubo PVC de 3" x 3m c/u 30 3,00 90,00

SUBTOTAL : 2.040,00

PARTIDA C: INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES


C1 Placa 1 hueco para interruptor c/u 15 1,90

28,50

C2 Placa 2 hueco para interruptor c/u 5 2,50

12,50

C3 Taco interruptor c/u 20 2,00

40,00

C4 Placa para toma regulado c/u 17 3,00

51,00

C5 Tomacorriente doble polarizado 15A 125V regulado c/u 17

9

10,00 170,00

C6 Placa 2 huecos para tomacorriente c/u 42 1,00

42,00

C7 Tomacorriente doble polarizado 15A 125V c/u 42 2,80

117,60

SUBTOTAL : 461,60

PARTIDA D: CONDUCTORES DE CU AISLADOS


D1 Conductor THHN # 2/0 AWG a hilos m 80 12,24

979

D2 Conductor THHN #4 AWG a hilos m 200 4,50

900,00

D3 Conductor THHN #6 AWG a hilos m 1000 3,40

3.400,00

D4 Conductor THHN # 8 AWG a hilos m 1000 1,90

1.900,00


1.680,00


1.470,00

SUBTOTAL : 10.329,20

PARTIDA E: LUMINARIAS

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT P.U. TOTAL

E1 Luminaria Fluorescente 3 X 17W c/u 55 65,00

3.575,00

E2 Luminaria incandescente c/u 4 22,00

88,00

E3 Luminaria tipo Plafon 2 X 20W c/u 7 -

-

E4 Conectores,cintas aislantes,pernos,tacos fisher,etc. Lote 1 500,00

500,00

tacos fisher

SUBTOTAL : 4.163,00

PARTIDA F: EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT P.U. TOTAL

F1 UPS de 80KVA c/u 1 40.000,00

40.000,00

F2 UPS de 6KVA c/u 1 6.000,00

6.000,00

F3 Tablero de control con accesorios c/u 1 5.000,00

5.000,00

F4 Sistemas de control interno con botoneras c/u 1 3.400,00

3.400,00

SUBTOTAL : 54.400,00

PROYECTO ELÉCTRICO: RADIOTERAPIA SOLCA LOJA

RESUMEN DE PRESUPUESTO APROXIMADO DE ACOMETIDA M.T.

10

PARTIDA A: TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA EN BAJA TENSION 16.870,30

MANO DE OBRA: 1.913,00

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA: 2.817,50

DERECHOS EERSSA Y CIEEL 1.000,00

SUBTOTAL 22.600,80

RESUMEN DE PRESUPUESTO APROXIMADO DE INSTALACIONES INTERIORES

PARTIDA A: TABLEROS DE DISTRIBUCION Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS 2.604,00

PARTIDA D: TUBERIA Y ACCESORIOS 2.040,00

PARTIDA C: INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 461,60

PARTIDA D: CONDUCTORES DE CU AISLADOS 10.329,20

PARTIDA E: LUMINARIAS 4.163,00

PARTIDA F: EQUIPOS 54.400,00

SUBTOTAL: 73.997,80

MANO DE OBRA: 11.099,67

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA: 8.509,75

SUBTOTAL 93.607,22

PRESUPUESTO DE OBRA TOTAL

TOTAL MATERIALES 90.868,10

TOTAL MANO DE OBRA 13.012,67

TOTAL ADMIN. Y DIRECC. TÉCNICA 11.327,24

OTROS 2.000,00

SUBTOTAL 117.208,01

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA LA INSTALACION DEL ACELERADOR LINEAL DE SOLCA NUCLEO DE LOJA

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. U. P. T.

1 Mamposteria de ladrillo panelón (0.29 x 0.14 x 0.09) m² 350,44 5,48 1920,41

2 Contrapiso de HS f¨c = 180 kg / cm2 (Piedra e = 10 cm) con hormigon espe=5cm

m² 363,95 14,99 5455,61

11

3 Acera ext: contrapiso de HS f¨c = 180 kg / cm2 revestido horizontal paleteado fino

m² 82,31 14,99 1233,83

4 Masillado de piso mortero 1:3 e prom = 4 cm m² 446,26 7,80 3480,83

5 Acera de acceso peatonal ext: contrapiso de HS f¨c = 180 kg / cm2 revest, hori

m² 85,50 25,45 2175,98

6 Sobrepiso exterior para acceso peatonal de grees de 0,30 x 0,30

m² 167,81 12,00 2013,72

7 Visera ext. de proteccion paso peatonal con estructura metálica y policarbonato

ml 57,00 146,04 8324,28

8 Revestido vertical paleteado fino con mortero 1:3 Incluye filos m² 665,00 6,45 6377,35

9 Empastado de paredes interiores m² 556,07 2,54 1412,42

10 Cielo raso Amstrong (0.60 x 1.20) (incluye perfilería de aluminio)

m² 309,36 14,00 4331,04

11 Cubierta plana con est, metálica y policarbonato m² 14,38 93,47 1344,10

12 Pintura de caucho interior, 2 manos m² 512,05 4,92 2519,29

13 Pintura de caucho para exterior, 2 manos (costo medio) m² 94,05 5,80 545,49

14 Ventana con proyectable en aluminio bronce + vidrio claro 4 mm

m² 34,97 63,25 2211,85

15 Puertas principal de aluminio bronce (2,45X2,05) (con vidrio de 8mm)

m² 5,03 175,00 880,25

16 Puertas secundarias en aluminio bronce (1,90 x 2,45)(1,8 x 2,45)(1,20 x 2,45)

m² 12,01 72,00 864,72

17 Puerta tamborada MDF ambientes internos con cerradura (0.90)

u 7,00 160,56 1123,92

18 Puerta tamborada MDF ambientes internos con cerradura (0.70)

u 5,00 119,25 596,25

19 Tapamarcos de madera lacado e instalado ml 68,90 10,30 709,67

20 Mueble bajo mesón termolaminado ml 9,30 173,20 1610,76

21 Mesón de granito importado con premesón en MDF ml 9,30 110,50 1027,65

22 Barredera de madera lacada e instalada a=6,5 cm ml 205,95 3,56 733,18

23 Cerámica de pared para baños (piso - cielo raso) m² 29,98 24,00 719,52

24 Vynil alto tráfico para pisos terrazo 1,6 mm 0.3 x 0.3 m² 309,36 12,65 3913,40

25 Fachaleta para elevaciones exteriores m² 212,21 12,00 2546,52

26 Panelado de MDF 15 mm texturado para sala de radioterapia m² 138,27 13,75 1901,21

27 Estructura cuadriculada de tubo con vidrio claro en tragaluz m² 10,80 92,50 999,00

28 Salida de agua fría 1/2" incluye tubería y accesorios pto 6,00 19,54 117,24

29 Salida de agua caliente 1/2" incluye tubería y accesorios pto 1,00 21,84 21,84

30 Bajante de aguas lluvias PVC 75 mm ml 23,60 12,43 293,35

31 Caja de revisión AASS de 0,60 x 0,60 x 0,60 con tapa de HA u 10,00 72,04 720,40

32 Caja de revisión AALL de 0,40 x 0,40 x 0,60 con tapa de HA u 10,00 32,02 320,20

33 Punto de desagüe PVC 3"con tubería y accesorios pto 10,00 20,36 203,60

34 Punto de desagüe PVC 4"con tubería y accesorios pto 7,00 31,35 219,45

35 Tubería de desagüe PVC 6" con accesorios ml 49,15 18,60 914,19

36 Lavamanos blanco para empotrar en meson u 2,00 41,25 82,50

37 Mesón de granito importado premesón en MDF para empotrar lavamanos

ml 2,20 110,50 243,10

38 Lavamanos blanco con pedestal u 3,00 39,25 117,75

39 Grifería sencilla u 5,00 16,63 83,15

40 Llave cortadora de 1/2" u 6,00 14,51 87,06

41 Inodoro Tanque bajo doble descarga u 3,00 104,47 313,41

42 Urinario blanco u 1,00 63,91 63,91

12

43 Fregadero de un pozo sin faldón importado u 1,00 70,00 70,00

44 Llave mezcladora para cocina de mesa importada u 1,00 47,62 47,62

45 Calefón 26 litros automático procedencia Alemana u 1,00 319,80 319,80

46 Desalojo de escombros cargado a mano m3 48,00 8,09 388,32

47 Limpieza final de la obra m² 363,95 2,04 742,46

48 Ganchos de soporte para instalación del acelerador lineal u 5,00 80,00 400,00

49 Extintores para incendios u 5,00 58,00 290,00

50 Compresor de aire para el equipo del Chiller u 1,00 1012,86 1012,86

51 Tubería de cobre para aire comprimido con 2 válvulas de bola NPT hembra 1/2"

m 35,00 28,57 999,95

52 Equipos para el sistema de aire acondicionado global 1,00 7150,00 7150,00

COSTO DIRECTO

76194,40

10% COSTOS INDIRECTOS (Dirección técnica 5% y Administración 5%)

7619,44

SUBTOTAL 1: 83813,84

PRESUPUESTO ESTRUCTURAL

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

BLOQUE DE SERVICIOS MÉDICOS Y CONSULTORIOS DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA

01 Replanteo y nivelación m² 235,64 1,57 369,95

02 Excavación manual de plintos y cimientos m³ 132,15 12,90 1.704,74

03 Excavación a máquina en suelo natural m³ 70,69 2,36 166,83

04 Relleno compactado a máquina con material existente m³ 33,08 9,31 307,97

05 Relleno compactado a máquina con material granular (MTOP-001-F-2002)

m³ 91,68 16,19 1.484,30

06 Enrocado bajo plintos m³ 18,54 24,32 450,97

07 Replantillo de hormigón simple f'c = 140 kg/cm² m³ 5,90 121,51 716,91

08 Cimientos de mampostería de piedra m³ 22,17 110,43 2.448,23

09 Hormigón simple en plintos f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 21,09 132,00 2.783,88

010 Hormigón simple en cadenas f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 10,39 135,00 1.402,65

011 Hormigón simple en columnas f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 12,27 145,45 1.784,67

012 Hormigón simple en muros f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 7,48 138,15 1.033,36

013 Hormigón simple en vigas f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 12,11 144,76 1.753,04

014 Losa alivianada e = 25 cm f'c = 240 kg/cm²+encofrado m² 224,48 70,14 15.745,03

015 Acero de refuerzo en plintos fy = 4200 kg/cm² kg 1.164,26 1,30 1.513,54

016 Acero de refuerzo en cadenas fy = 4200 kg/cm² kg 1.554,92 1,30 2.021,40

017 Acero de refuerzo en columnas fy = 4200 kg/cm² kg 2.283,48 1,30 2.968,52

018 Acero de refuerzo en vigas fy = 4200 kg/cm² kg 1.647,40 1,30 2.141,62

019 Acero de refuerzo en losa fy = 4200 kg/cm² kg 2.551,40 1,30 3.316,82

020 Malla electrosoldada 150x150x6 mm, fy = 5600 kg/cm² m² 54,75 9,39 514,10

TOTAL BLOQUE DE SERVICIOS Y CONSULTORIOS 44.628,54

BUNKER DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA

021 Replanteo y nivelación m² 149,32 1,57 234,43

022 Excavación a máquina en suelo natural m³ 247,71 12,90 3.195,46

023 Relleno compactado a máquina con material existente m³ 2,30 9,31 21,41

024 Relleno compactado a máquina con material granular (MTOP-001-F- m³ 74,66 16,19 1.208,75

13

2002)

025 Enrocado bajo losa de cimentación m³ 44,80 24,32 1.089,72

026 Replantillo de hormigón simple f'c = 140 kg/cm² m³ 14,93 121,51 1.814,14

027 Hormigón simple en losa de cimentación f'c = 240 kg/cm²+ encofrado m³ 111,02 132,28 14.685,73

028 Hormigón simple en muros de bunker f'c = 240 kg/cm²+ encofrado m³ 244,69 135,28 33.101,66

029 Hormigón simple en losa y viga del bunker f'c = 240 kg/cm²+encofrado m³ 238,20 136,28 32.461,90

031 Acero de refuerzo en losa de cimentación fy = 4200 kg/cm² kg 10.099,83 1,30 13.129,78

032 Acero de refuerzo en muros bunker fy = 4200 kg/cm² kg 15.774,01 1,30 20.506,21

033 Acero de refuerzo en losa de bunker fy = 4200 kg/cm² kg 16.918,38 1,30 21.993,89

TOTAL BUNKER 143.443,08

TOTAL ESTRUCTURA CENTRO DE RADIOTERAPIA - SOLCA LOJA 188.071,62

2.3. Especificaciones técnicas:

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA PARA LA INSTALACION DEL ACELERADOR LINEAL DE SOLCA NUCLEO DE LOJA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTUDIO ARQUITECTONICO E

HIDROSANITARIO: Paredes: Mampostería de ladrillo de arcilla cocida tipo panelon de 15 cm, colocado de plano. Cubierta: Losa de hormigón armado alivianada e= 25cm f c=240 kg/cm2, con bloque liviano de pómez de 40x20x20, el hormigón requerirá de aditivo impermeabilizante y acelerante. Cubierta Traslucida: Con estructura metálica cuadriculada de tubo pintada con anticorrosivo y vidrio claro de 8mm instalada sobre sala de espera. Cielo raso: Planchas de Tumbado americano Amstrong de 1.20 x 0.60 con perfileria de aluminio. Revestidos: Vertical paleteado fino con mortero 1:3 de cemento-arena. Revestimientos en Baños: Cerámica de 0.35 x 0.50 cm en paredes desde el piso hasta el cielo raso tono mate, color claro, de primera calidad procedencia nacional tipo exportación. Acabados en paredes interiores: Empaste interior y pintura para interiores de caucho látex. Acabado en paredes exteriores: Fachaleta de arcilla cocida, incluye sellador acrílico para exteriores Recubrimiento de paredes del Bunker: Panelado de MDF 15 mm texturado. Contrapisos interiores: Hormigón simple f c= 180 kg/ cm2. Sanitarios: Tanque bajo con doble descarga color blanco Lavamanos: Empotrado sobre mesón de granito para consultorios y de pedestal para los otros 3 baños color blanco. Pisos interiores: Vinyl de alto tráfico para pisos terrazo 1.6 mm 0.30x0.30 color claro. Barrederas: Instaladas de 6.5 cm en madera lacadas en color. Acera exteriores: Construida en hormigón simple con malla de 0.15 x 0.15 x 6 mm acabado paleteado grueso, acabada con recubrimiento de arcilla cocida tipo gres antideslizante de 0.30 cm x 0.30 cm de procedencia nacional. Paso exterior: Con visera de protección peatonal construida en estructura metálica y cubierta de policarbonato importado, pintada e instalada que servirá para unir el bunker con el edificio 1 de solca Puertas de acceso: Aluminio bronce y vidrio de 6 mm bronce. Puertas Interiores: Tamboradas en madera y lacadas en color beige con chapa metálica llave-llave de pomo importada procedencia americana e instalada con visagras metálicas importadas.

14

Tapamarcos: Instalados en las puertas en madera lacada en el mismo color de las puertas. Muebles: Aglomerados de madera con puertas y cajones con rieles y manijas metálicas. Ventanas: Aluminio bronce y vidrio de 6mm bronce con abertura proyectable. Pre mesón: MDF. Mesones: Granito importado color claro. Fregadero: En acero inoxidable de un pozo importado, con llave mezcladora para agua fría y caliente, la llave mezcladora requiere una espita de tubo para llenar el fantoma de agua y un desague para el funcionamiento de sistema de refrigeración interna del acelerador y el vaciado del fantoma de agua. Instalaciones Hidrosanitarias: Tubería de PVC norma INEN en diferentes diámetros para recolección de aguas lluvias y servidas de acuerdo a planos de instalaciones sanitarias. Tubería en media pulgada pegable con termofusión para distribución de agua fría y caliente de acuerdo a planos hidro-sanitarios. Tubería de cobre soldable de 1” (25 mm) de retorno y suministro de agua de refrigeración entre el chiller y el foso de la estructura de la base con tapones y válvulas NPT hembra de 1”( 25 mm), esta instalación y tubería se encargara el personal técnico que tiene que colocar e instalar el acelerador lineal. Tubería de cobre soldable de 0 ,5 “ (13 mm) con terminación con válvula de bola NPT hembra de 0,5” (13 mm), para línea de conducción de aire comprimido entre el compresor de aire y el foso de la estructura de la base del acelerador en el bunker. Cajas de revisión revestidas interiormente.

Misceláneos:

Para la instalación del acelerador se requiere de ganchos de acero instalados en el

techo ubicado de acuerdo a plano de detalle y que soporten 3 toneladas cada uno.

Para la protección contra incendios se requiere de extintores contra incendios tipo “C”

de CO2 de 10 libras.

Se requiere un equipo de aire seco comprimido que provea aire desde el equipo

Chiller hasta el acelerador, compresor de una etapa con motor eléctrico de 7,9 HP

máximo y 3 HP en marcha, monofásico de 23 V, 60 HZ, con tanque de 60 gln vertical y

rendimiento de 11.3 CFM a 9 PSI presión máxima de 135 PSI salida de aire de 3/8

NPT.

Especificaciones medioambientales:

*Intervalo de humedad: humedad relativa del 15% al 80%, sin condensación.

*Intervalo de temperatura ambiente: de 60 a 80 °F (de 16 a 27 °C).

En la parte de climatización se requerirá las siguientes especificaciones mecánicas

ideales:

Flujo de refrigerante: 65 °F a 4 GPM (18 °C A 15 LPM).

Contenido de glicol del refrigerante: No debe superar el 50 %.

Aire comprimido: 50 psi a 1 ft/3 min ( 3,6 kg/cm2 a 1,7 m3/h).

15

Humedad de la sala: Humedad relativa del 50%, sin condensación.

Temperatura de la sala 70 °F(21°C).

Carga calorífica máxima del refrigerante: 85.379 Btu /h(25 Kw).

Carga nominal del refrigerante durante ciclos de tratamiento normales (estados

operativos del Clinac o acelerador) 13,3 Kw (45.422 BTU/H).

Para cumplir con las especificaciones medioambientales y de climatización en el

bunker, sala de control y sala de ups se requerirá de equipos de aire acondicionado

que cumplan también con la función de renovar el aire produciendo 3 renovaciones de

aire por hora sobre todo en el bunker.

Especificaciones para el foso de la estructura de la base e instalación:

Se requerirá que la terminación de los conductos o el acceso de los cables a la

estructura de la base llegaran a 2 cajas: la una la caja de paso estándar, empotrada

por debajo del foso de la estructura de la base y la otra una caja de paso alternativa

instalada en la superficie de la sala del bunker.

El tamaño de la caja de paso de la estructura base será de (300x600x250 mm). Para

obtener detalles adicionales, véase del detalle de acceso a los cables de la estructura

de la base y detalles con dimensiones del foso de la estructura de la base e

instalación.

Especificaciones para la instalación del acelerador:

Tubos y conductos de cables:

El recorrido del conducto de Clinac no debe superar los 75 pies (22860mm) de caja a

caja.

Todos los conductos de recorrido subterraneo deberán estar secos y ser herméticos.

Por tanto, todas las tuberías de PVC deben pegarse juntas y los conductos metalicos

deben estar correctamente sellados.

Todos los conductos deben terminarse con casquillos aislados o medios similares para

proteger los cables de la abrasión.

VER PLANO DE DETALLES EN PLANTA DE TUBOS Y CONDUCTOS DE CABLES.

Cajas de paso y conexiones:

Caja de paso del equipo de control.- La caja de paso del equipo de control debe tener

un tamaño mínimo de 18”x12”x6” (450mmx300mmx150mm).Esta caja de paso puede

montarse en la pared. Ubique esta caja de paso de forma que los extremos libres de

los cables estén protegidos de daños físicos y ubicados como máximo a 5” (1.524mm)

del armario de componentes electrónicos del Clinac.

La caja de paso de accesorios llevara un esparrago roscado n# 6-32x1” (M3,5-

0,7x25mm), con arandela de bloqueo y una tuerca, para sujetar los cables de puesta a

tierra.

16

Caja de paso del modulador.-La caja de paso del modulador esta empotrada en la

losa del suelo y debe medir 18”x24”x10” de profundidad (450mmx600mmx250mm),

sera construida en hormigón.

VER PLANO DE DETALLE EN PLANTA DE UBICACIÓN DE LA CAJA DE PASO DEL

MODULADOR Y DETALLE DE COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA

UNIDAD DEL MODULADOR.

Monitor de sala.-Se deberá instalar una caja de paso de señales para el monitor de la

sala. Esta es una salida estándar del cable para video del ordenador. Si los cables de

video tienen que estar empotrados, proporcionar una salida de video y conductos

desde la caja de paso de señales del monitor de la sala a la caja de paso del equipo

de control.

VER PLANO DE DETALLE EN PLANTA DE UBICACIÓN DE LA CAJA DE PASO DE

SEÑALES PARA EL MONITOR DE SALA.

Caja de conexiones de rele (RJB).- SOLCA suministrará la caja de conexión de reles.

Sus dimensiones son 21”x17”x7” (533mmx432mmx178mm). Se instalara esta caja de

conexiones en la pared directamente.

VER PLANO DE DETALLE EN PLANTA DE TUBOS Y CONDUCTOS DE CABLES

DONDE SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE CONEXIONES DE RELE.

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS Y DE OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE LA

PUERTA BLINDADA DE ACCESO AL BUNKER:

Esta puerta blindada la proporcionara SOLCA, pero el contratista deberá entregar listo

los siguientes requerimientos para poder instalarla:

Punto Electrico(A):Sobre la puerta blindada en el lado interior, a una altura de 290 cm

y a una distancia de 75cm del filo del marco del lado de las bisagras, se requiere 120

voltios, con dos cables Nro.12 y una tierra. Este punto requiere conectarse a un panel

eléctrico de piso con un breaker de 10 amperios. En este lugar se instalara los

controles eléctricos y neumáticos de la puerta abatible.

Puntos de Botoneras (B1 Y B2): Se requiere dos puntos de botoneras, una interior

(B1) y otra exterior (B2) del bunker, para lo cual se requiere dejar empotrado una caja

eléctrica metalica de 4 x4 pulgadas, a una altura de 120 cm del piso y a 25 cm del filo

del marco de la puerta en el lado contrario a las bisagras, Las dos cajas se conectan

con tubo empotrado EMT de ¾ de pugada hacia el punto eléctrico A.

Punto de Aire Comprimido(C1):El punto C1 se ubica sobre la puerta blindada, en el

lado interior del bunker, a una altura de 290 cm del piso a y a 20 cm a la izquierda del

punto punto electrico A, se requiere dejar un hueco para pasar una manguera de aire

comprimido, hasta el sitio de instalación del compresor de aire comprimido, punto C2.

Sitio del compresor (C2): El compresor de aire comprimido de 2 Kw, debe ser instalado

en un lugar accesible, protegido contra la lluvia y el sol. Se recomienda instalar el

compresor sobre la losa del bunker y protegido por una estructura metalica con techo.

En este punto se requiere dejar un punto eléctrico de 110 VAC con 2 cables Nro.8 y

17

una tierra. Este punto requiere conectarse a un panel eléctrico de piso, con un breaker

de 30 Amperios.

Puntos de enganche del tecle (D1 yD2): Se requiere dejar empotrados dos vigas de

acero, para enganchar el tecle a una altura de 290 cm desde el piso, y con una

capacidad de soportar 5 Tanelas Metricas. El sitio es en el interior del bunker, a 10 cm

(D1) y el otro a 160 cm (D2) de la pared interior de la puerta y en el eje de simetría de

la puerta. Estos puntos, D1 y D2 estan ubicados en el plano de Preintalacion que se

adjunta.

Punto eléctrico (E): Ingreso de los cables de los sensores de los guardachoques de la

puerta, se requiere una caja de 4 por 2 pulgadas empotrada a 90 cm del piso y a 25

cm del filo del marco del lado de las bisagras, conectada con tubo EMT de ¾ de

pulgada hacia el punto A.

Punto eléctrico (F): Punto del seguro de puerta, se requiere una caja de 4 por 2

pulgadas empotrada a una altura de 205 cm del piso y a 25 cm del filo del marco, el

punto F es ubicado en el Plano de Preinstalacion, conectada con tubo EMT de ¾ de

pulgada hacia el punto indicado por el fabricante del Acelerador Lineal.

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO ELECTRICO:

1. ANTECEDENTES

SOLCA Núcleo de Loja, está proyectando la construcción del Área de

RADIOTERAPIA, dentro del local del Edificio de SOLCA en la ciudad de Loja.

Se aprobó el proyecto Nro. 95-03-2014-P; donde se incluye la modernización de la

cámara de transformación del Instituto del Cáncer SOLCA Núcleo de Loja; en este

proyecto ya se tomó en cuenta las adecuaciones necesarias para el montaje del

Transformador que se requiere para la presente área del Hospital. En el proyecto

antes mencionado se incluyen todos los detalles de media tensión hasta la conexión

del transformador requerido; en el mismo proyecto de igual manera ya se toma en

cuenta el presupuesto requerido, lo único que no se incluye es el costo del

transformador.

Por estas razones en el presente proyecto se va a tratar desde el montaje del

transformador y las instalaciones eléctricas internas que justifican la demanda del

mismo.

2. OBJETIVO

El presente estudio tiene por finalidad presentar los requerimientos eléctricos para la

mencionada Área de Radioterapia, con las consideraciones técnicas que garanticen

confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio de energía eléctrica, con el fin de

obtener un funcionamiento satisfactorio del sistema y reducir al mínimo los peligros de

incendio y accidentes.

18

Este proyecto se rige en las normas establecidas por el Código Eléctrico Americano, el

Código Eléctrico Nacional, las normas técnicas de la EERSSA y todos los reglamentos

vigentes en el país.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para la determinación de la demanda se consideran las siguientes cargas: iluminación,

tomacorrientes normales, cargas especiales (aire acondicionado, equipo de

radioterapia, compresor, chiller) y tomacorrientes derivados del UPS. Se tomó en

cuenta la carga instalada total, obtenida del diseño de los circuitos de iluminación y

tomacorrientes, sobre la cual se han aplicado factores de demanda adecuados para

cada uno de los circuitos; estos factores se han seleccionado considerando el tipo de

oficinas a servir y el área que abarcan. En vista de que no todos los circuitos funcionan

al mismo tiempo, se ha considerado un factor de simultaneidad entre circuitos.

De los cálculos realizar para obtener la demanda, se determina que para servir al área

de Radioterapia, se requiere de un transformador trifásico de 100 KVA, conforme se

demuestra en los cálculos del Anexo 1. El factor de potencia utilizado es el mínimo

establecido por la EERSSA que es de 0.92.

4. ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del Área, será suministrada por

la Empresa Eléctrica Regional del Sur, desde el Alimentador trifásico Norte 02-12 a

13.8 KV., en la sección del SPARD 129654, para lo cual se prevé colocar el

transformador dentro de la nueva cabina que Construirá SOLCA para sus

transformadores.

La derivación en media tensión para el nuevo transformador a requerir se realizará con

conductor de cobre tipo XLPE aislado a 15KV # 2 AWG para las fases y conductor de

cobre desnudo # 2 AWG para el neutro.

Cabe señalar que la cometida ingresará directamente al transformador PAD

MOUNTED mediante un juego de tres Elbow Conector. La acometida tiene una

distancia de aproximadamente 10 metros en total.

5. ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Para servir a todas las instalaciones adecuadamente se ha proyectado el montaje de

un transformador de 100KVA, 60 Hz, Radial, tipo Pad Mounted, Trifásico 13800-

7980/120-208 V, tal como se anotó en el numeral 3. Este transformador se ubicará en

una cabina exclusiva de SOLCA. El transformador debe cumplir con la norma NTE

INEN 21.15, en lo referente a pérdidas de energía en vacío y con carga. Debe incluir

Switch ON-OFF. Así mismo este transformador debe contar con tres Elbow Arrester

para protección de sobre voltajes en el transformador.

Es necesario que la cabina de transformación esté provista del equipamiento de

seguridad necesario, como por ejemplo extintor de 20Lbs de CO2.

19

El transformador deberá tener la debida etiquetación de prevención, indicando los

terminales de MT y BT.

6. ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN

De los terminales de baja tensión del transformador, saldrá la alimentación hasta el

tablero general (TG), el que se ubicará en el interior del área, como se indica en los

planos. Desde el tablero general TG saldrán las acometidas en baja tensión a cada

uno de los tableros de distribución dentro del local.

La acometida desde el transformador hacia el tablero TG, serán mediante conductores

con aislamiento tipo TTU, configuración 2x(3x2/0(2/0)), los que irán dentro de una

zanja y pozos proyectados por el área verde junto al parqueadero, tal como se

muestra en el plano adjunto.

Desde el tablero general TG, se alimentará a los tableros de distribución, ubicados en

el local. Estas acometidas serán con conductor de cobre tipo THHN de calibres

conforme se indica en los planos, e irán protegidos en canaletas metálicas y en tubería

de metálica de diámetro adecuado para la cantidad de cables.

7. TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION TRIFASICO,

VOLTAJE MAXIMO 600 AMP, VOLTAJE NOMINAL 208/120V.

El tablero general de distribución de baja tensión trifásico deberá ser diseñado y

construido de acuerdo a la experiencia más reciente para sistemas de este voltaje y se

incorporarán las últimas mejoras que la industria haya desarrollado.

Características Constructivas:

- El TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO

será del tipo modular para instalación interior en cabina. El diseño deberá ser

tal que asegure una óptima continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico,

además de proporcionar una buena seguridad de operación. Tendrá un grado

de protección IP 65.


tendrá aislamiento en aire y sus compartimentos serán sellados para

protección del operador, pero permitirán el acceso a sus componentes, tanto

para mantenimiento como para adición de componentes.


permitirá la protección contra efectos ambientales como humedad, polvo,

insectos y roedores.


deberá estar dividido en compartimentos mediante láminas metálicas según el

siguiente detalle:

o Compartimento de barras, ubicado en la parte posterior; y

20

o Compartimento de interruptores termo magnéticos para conexión de los

cables de los circuitos de distribución secundarios, ubicado en el frente.

o Frente muerto.

o Sin medición.

o Puerta de acceso con llave de seguridad

- Los terminales para la entrada a las barras deberán ser diseñados para la

sección del conductor calculado.

- Los terminales para la salida de circuitos secundarios deberán ser diseñados

para la sección del conductor calculado. Se dejarán terminales libres para uso

posterior, según la proyección de la carga.

- Todos los circuitos de salida y entrada deberán estar bien identificados con su

respectiva señalización.

Barras:

El TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO

contendrá barras de cobre estañados sostenidas y separadas por aisladores

moldeados, tanto para las fases como para el neutro.

El ensamblaje al panel será con tornillos aislados de alta resistencia. Las barras

deberán ser de al menos para 650 Amp.

Interruptores Termo magnéticos (Breakers):

- Los interruptores cumplirán con lo señalado en las normas especificadas en el

cuadro anterior.

- El diseño y construcción de los interruptores debe ser libre de mantenimiento y

su montaje tipo horizontal.

- El diseño de los interruptores será tal, que los impactos causados por la

apertura y/o el cierre de los mismos se mantendrán dentro de los límites

seguros.

- En el frente del mecanismo de operación en interruptor deberá disponer de una

palanca para cierre y apertura manual, con indicación visual de interruptor

cerrado e interruptor abierto.

8. TABLEROS DE DISTRIBUCION

Desde el tablero general, saldrán líneas de alimentación a los tableros metálicos

convencionales, tipo centro de carga, similares a QOL de SQUARE'D, monofásico y

trifásicos, con barras de 100 A de capacidad, del número de polos señalado en los

planos.

Estos tableros se ubicarán en lugares estratégicos, a fin de que aparte de estar

ubicados en puntos que constituyan centros de carga, faciliten el tendido de los

21

circuitos de alimentación a los diferentes utilizadores. Cada tablero de distribución,

dispondrá de espacios para futuras ampliaciones de carga.

En los tableros de distribución, se colocarán los interruptores termo magnéticos de

protección o breakers, que a más de brindar protección contra sobre corrientes ya sea

por descarga o por falla, servirán para seccionamiento de los diferentes circuitos. Los

breakers, serán de una capacidad de corte de 10.000 A, y tendrán las capacidades

nominales expuestas en el cuadro del anexo 1.

En los planos correspondientes se indica la ubicación de los tableros así como

diagramas unifilares.

9. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION

Los circuitos de alumbrado han sido determinados por carga, por caída de tensión o

por limitaciones físicas, sin embargo se ha previsto la instalación de un número

adecuado de circuitos para tener selectividad y buen servicio.

La iluminación se ha diseñado de acuerdo a las necesidades particulares de los

diferentes locales y el tipo de actividad que en ellos se realizará, considerando el

diseño arquitectónico de los mismos, así como se han tomado en cuenta las normas

de diseño existentes al respecto. De esta forma se ha determinado la utilización de

luminarias que a continuación se indican:

- Luminarias de 3x17 W con balastro electrónico.

- Luminarias tipo plafón con dos luminarias tipo ahorradoras de 20 W.

- Luminarias incandescentes de 50 W, 120 V.

Todos los circuitos de iluminación se han diseñado considerando el número y potencia

de los diferentes tipos de luminarias a utilizarse.

Los conductores a utilizarse serán de cobre, con aislamiento PVC, tipo THH, para 600

V., sólidos, se calibre Nº 12 AWG; los que irán protegidos dentro de tipo EMT con sus

respectivos accesorios; dicha tubería será de diámetro adecuado al número de

conductores a transportar.

En los planos se muestran los recorridos de los diferentes circuitos de iluminación así

como, ubicación de controles, localización y tipo de luminarias, calibre y número de

conductores, diámetro de las tuberías, etc., identificables mediante simbología que se

incluye en los planos.

En el cuadro del Anexo Nº 1 de esta memoria se describen cada uno de los circuitos

de iluminación, carga instalada, demanda, intensidad nominal de los interruptores

termo magnéticos de protección, calibre de los conductores y diámetro de la tubería.

Dentro del bunker se construirán dos circuitos de iluminación, tal como se puede

apreciar en el plano 2; Un circuito con dimmer (Apartado 4.4.3.1 del DDR) y un circuito

controlado manualmente con switch y controlado automáticamente desde el

acelerador a través del TC (Apartado 4.4.3.3 del DDR).

22

Así mismo se construirá un circuito de iluminación para las luces indicadoras sobre la

puerta de ingreso al bunker (Apartado 4.4.4 del 4.4.4.1 al 4.4.4.3 del DDR).

10. SISTEMA DE TOMACORRIENTES NORMALES Y POLARIZADOS

El sistema de tomacorrientes ha sido proyectado de tal manera que ofrezcan la mayor

flexibilidad posible en su uso, e inclusive se ha considerado que todos sean de tipo

polarizado (3 polos) con conexión a tierra.

Para el diseño de los circuitos de tomacorrientes normales se han tomado en cuenta

las normas existentes al respecto, así como, se han considerado las necesidades

particulares de los diversos locales, de acuerdo al diseño arquitectónico.

Todos los circuitos de tomacorrientes han sido diseñados para una capacidad máxima

de dos mil volta-amperios y estarán protegidos mediante interruptores termo

magnéticos de 20 A., localizados en los tableros de distribución correspondientes a

cada local. Los conductores a emplearse en estos circuitos serán de cobre, con

aislamiento tipo THHN para 600 V., sólidos, calibre Nº 10 AWG para la fase y neutro, y

calibre # 12 AWG para la puesta a tierra.

Cada uno de los circuitos se ha diseñado considerando a cada salida individual de 200

W. como promedio.

En los planos adjuntos se muestran los recorridos, identificación de circuitos, etc. y en

el cuadro del anexo Nº 1 se describen los circuitos de tomacorrientes, carga instalada,

demanda, protección termo magnético, etc.

11. SISTEMA DE TOMAS DE CORRIENTE REGULADAS

Con la finalidad de dar seguridad a las instalaciones para la red de computadoras y

equipos médicos, se ha previsto la instalación de un UPS de 6 KVA, en el área

destinada al centro de cómputo en la planta baja. Para este sistema se tendrá una

alimentación única desde el tablero general, la misma que será bifásica mediante

conductores tipo THHN de calibre # 4 para las fases y #6 para el neutro.

12. CARGAS ESPECIALES

Como cargas especiales se considera en forma especial el equipo de Radioterapia,

para lo cual el fabricante solicita que este equipo cuente con un UPS de 80KVA

trifásico.

Este UPS de 80 KVA respaldará el Tablero Principal TP-UPS1 (Apartado 4.2.1 del

DDR), el Acelerador Lineal, tablero de Control TC (Apartado 4.4.6), sistema de Aire

Acondicionado del Bunker, Chiller y compresor.

Para el UPS deberá colocarse un tablero independiente con un breaker principal de

entrada y uno de salida, los cuales deberán ser trifásicos caja moldeada de 200 Amp.

La alimentación del TG al UPS y del UPS al TP-UPS1 (Tablero principal del

acelerador) se deberá realizar con un circuitos 3x2/0(2/0)+2 TTU.

23

Las capacidades de los equipos especiales se han tomado de los fabricantes y de la

visita hecha al Área de Radioterapia en la ciudad de Cuenca, lo cual se va a replicar

en la ciudad e Loja.

12.1. TABLERO PRINCIPAL (TP-UPS1) DEL ACELERADOR LINEAL

Este tablero se ubicará en el cuarto de control y es el tablero principal del acelerador,

deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el DDR de pre instalación

(Apartado 4.2.1), donde se indica entre otras cosas que deberá incluir: Breaker de

protección principal, pulsador de paro de emergencia, secuenciador de fases, fuente

de 24vdc y pulsador momentáneo.

12.2. TABLERO DE CONTROL (RELAY JUNTION BOX) (TC).

Este tablero de control será ubicado dentro del bunker y se identifica en los planos

como TC y es el encargado de controlar todo el acelerador lineal, incluyendo control

de luces del bunker, puertas magnéticas, paros de emergencia, laser y chiller. Este

tablero deberá cumplir las especificaciones del DDR en el apartado 4.4.6.

12.3 PAROS DE EMERGENCIA Y ACCESO A BUNKER

Paro de Emergencia: Dentro del bunker se deberá colocar pulsadores NC que se

conectaran al TC, los cuales se colocarán tres, uno junto a la puerta, uno en la sala

principal y otro junto al TC. Todos deberán ser controlados por el TC. (Apartado

4.4.4.6 del DDR).

Acceso a Bunker: Se deberá colocar dos interruptores NO, 1 para 12 vdc y uno para

120 Vac, que tienen que ir instalados en la puerta y son utilizados para asegurarse que

la puerta de la sala está cerrada. (Apartado 4.4.4.7 del DDR).

12.4. EQUIPOS

Como equipos del área se van a colocar: Aires Acondicionados, Chiller y el

Compresor. El chiller deberá tener un botón ON-OFF el cual será controlado desde el

TC dentro del Bunker. Así mismo se deberá colocar un tablero de control denominado

TC2 el cual alimentará y controlará los equipos antes mencionados.

13. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Para el Área de Radioterapia se ha previsto tres sistemas de puesta a tierra, una para

las instalaciones generales otra para el UPS y otra para el equipo de Radioterapia.

Cada malla de puesta a puesta a tierra será conformada por 6 varillas de copperweld

de 16mm. de diámetro y 1.80 m. de longitud, enterradas a 50 cm. de profundidad, e

interconectadas entre sí con conductor de cobre desnudo No. 2 AWG, enterrado a 0.5

m. de profundidad, dispuestos de la forma señalada en los planos. Las conexiones

entre conductores y con las varillas copperweld se realizará mediante uniones electro

soldadas Cadweld, lo que garantizará un adecuado contacto entre estos elementos. El

valor de resistencia de tierra que se deberá obtener debe ser inferior a 1 ohm.

Resistencia de puesta a tierra:

24

Puesto que la resistencia de puesta a tierra es una instalación que limita directamente

la elevación de potencial y permite controlar los voltajes transferidos, es necesario

tomar como referencia los valores expuestos en la norma IEC 60364-4-442,

ANSI/IEEE80, NTC 2050 y NTC 4552.

Conexión exotérmica 150 gr. (Carga fundente)

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:

“IEEE Std 837-Std. Para la calificación de conexiones permanentes utilizadas en

sistemas de tierra para subestaciones.

Características técnicas:

Soldadura para la realización de conexiones eléctricas exotérmicas.

Uniones cobre a cobre (cable a cable) y cobre a acero con recubrimiento de

cobre (cable a varilla de puesta a tierra).

14. SISTEMA DE MEDICION

Debido a que SOLCA cuenta con un sistema de medición en media tensión en la Av.

Salvador Bustamante Celi, esta medición está tomando en cuenta todos los

transformadores que están bajo la propiedad de SOLCA, solamente se deberá

informar a la EERSSA del incremento de la demanda en la cabina de transformación.

15. BALANCEAMIENTO DE FASES.

Considerando que la acometida en baja tensión será trifásica a cuatro conductores, es

necesario realizar un adecuado balanceamiento de las tres fases A, B y C con el

objeto de no ocasionar desbalances en el transformador, partiendo de éste criterio la

manera más adecuada de repartir se indica en el cuadro del Anexo Nº 1. De todas

maneras el tablero de distribución principal deberá contar con un secuenciador de

fases.

16. CONDUCTORES

El calibre de los conductores en cada caso se lo seleccionó de acuerdo a la carga

instalada en cada circuito, considerando además que en los puntos más críticos de la

instalación la caída de tensión no exceda del 3% del valor del voltaje nominal de la red

secundaria de distribución.

Una vez terminados los acabados de albañilería, se procederá a la limpieza de las

tuberías y cajas, y al paso de los conductores respectivos.

En esta etapa se deben seguir los siguientes principios básicos:

- Previa la instalación de los conductores en las tuberías se pasará un alambre

guía de acero galvanizado, para facilitar el proceso y deberá ser de calibre # 16

AWG.

25

- Para que resulte más fácil el paso de conductores de secciones mayores, tales

como los utilizados para alimentadores de circuitos eléctricos y electrónicos, se

puede utilizar compuestos como talco o grafito. No se permitirá el uso de

grasas o aceites para el efecto.

- En cajas de salida se dejará un exceso de 30 cm de longitud para la conexión

de luminarias, piezas o equipos de los sistemas electrónicos. En los tableros

de distribución o de control se dejará un exceso de 60 cm.

- Por ningún concepto se permitirá empalmes dentro de una tubería. Todos los

empalmes se realizarán en las cajas de conexión respectiva, ya sea de registro

o de salida. Los empalmes deberán asegurar un buen contacto eléctrico y

mecánico. Para empalmes con conductores de calibre # 8 AWG o mayores se

utilizarán conectores apropiados para el efecto.

Conductores para instalaciones eléctricas.

- Los conductores a emplearse en las instalaciones eléctricas serán de cobre,

tipo THHN, con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) de 60 °, resistentes a

la humedad y para 600 V como tensión mínima de aislamiento. Para la

alimentación a los tableros de distribución, el conductor será de cobre, tipo

THHN, con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) de 75 °, aislamiento para

600 V y resistente a la humedad.

- Los circuitos principales de baja tensión que salen de los transformadores y

generador hasta los tableros generales, serán con conductores de cobre

suave, aislamiento con polietileno natural para 2000 voltios, tipo TTU,

chaqueta de PVC, cableado, unipolar de 7 hilos, adecuado para instalación

subterránea.

- Se deberán instalar conductores con diferentes colores de aislamiento para

identificar las fases (negro, rojo o azul), neutro (blanco) y tierra del sistema

(verde).

Se han seguido los siguientes criterios generales de diseño, para determinar los

conductores apropiados:

- El calibre de los conductores en cada caso se lo seleccionó de acuerdo a la

carga instalada en cada circuito, considerando además que en los puntos más

críticos de la instalación la caída de tensión no exceda del 3% del valor del

voltaje nominal de la red secundaria de distribución interna.

En los circuitos de alumbrado, o fuerza el porcentaje de conducción se verá reducidos

por la instalación de varios conductores en la misma tubería, de la siguiente manera:

- 1 a 3 conductores 100%



26

El número de conductores que pueden instalarse dentro de una tubería, no debe

exceder el indicado en el National Electrícal Code (NEC).

Todos los cables o conductores que se pasen a través de una tubería deberán ser

cuidadosamente identificados de manera que se realice una instalación del sistema

confiable y ante todo tratando de evitar confusión en el cableado.

Todos los conductores para los circuitos eléctricos serán del tipo sólido hasta el # 10

AWG inclusive y cableados desde el # 8 AWG en adelante.

El conductor de tierra deberá ser preferiblemente de color verde, sino, deberá ser

identificado claramente como tal. Igualmente el conductor de neutro deberá ser en lo

posible de color blanco.

Al hacer un empalme o conexión, se debe cumplir con lo siguiente:

- La resistencia mecánica del empalme o los conectores empleados debe ser

equivalente a la del conductor.

- El empalme o conectores utilizados, deben garantizar una conductividad

eléctrica equivalente a la del conductor, considerando como una sola pieza.

- La rigidez dieléctrica del aislamiento debe ser por lo menos igual al que ofrece

el aislamiento original del conductor.

17. TUBERIAS

Todas las instalaciones eléctricas deberán canalizarse dentro de tuberías metálicas

conduit de tipo EMT, de pared delgada, que además de ser la estructura de las

instalaciones, constituye el sistema auxiliar de tierra interno, por lo que deberá ser

continua en toda su extensión.

Se podrá utilizar curvadora para formar arcos de hasta 90 en tuberías que no excedan

1” de diámetro interior. Para tuberías de diámetro interior mayores de 1 ¼”, se utilizan

codos conduit, EMT apropiados.

Los radios de curvatura de las tuberías deberán estar de acuerdo con el National

Electrical Code. El diámetro mínimo interior de las tuberías será de ½.

A continuación se indican algunos principios generales para el montaje de tuberías:

- Los tramos de tubería deberán ser acoplados a través de uniones metálicas

apropiadas para el diámetro correspondiente, serán de tipo tornillo y de

material similar al de las tuberías.

- La tubería se conectará a cajas de empalme o de salida con conectores

apropiados de tornillo y contratuerca de material similar al de las tuberías.

- Todas las tuberías instaladas en el piso y paredes deberán ser empotradas.

Todas las tuberías que se instalen bajo la losa se sujetarán a ésta por medio

de abrazaderas apta para el diámetro apropiado de la tubería. La sujeción se

deberá realizar cada un metro por lo menos, para lo cual se utilizará tornillos o

clavos Hilti.

27

- No se permitirán más de tres curvas de 90° o su equivalente, en cada tramo de

tuberías entre cajas.

- Los cortes de tuberías deben ser perpendiculares al eje longitudinal y eliminado

toda rebaba.

- Durante la construcción las bocas de los tubos que no terminan en cajas,

deberán ser adecuadamente tapadas para evitar el ingreso de materiales

extraños en su interior.

- Los tramos de tubería empotrados en la losa, deberán sujetarse al hierro de las

estructuras, para evitar desplazamientos durante el vaciado del hormigón.

- Todas las tuberías deberán sujetarse de la losa directamente y no utilizando

otras tuberías de instalaciones eléctricas, telefónicas o de otro tipo de

instalación. Tampoco se deben soportar de ductos destinados para circulación

de aire forzado.

- Una vez concluidas las losas y paredes se procederá a la limpieza de tuberías

para adecuar su interior, para el paso de conductores.

- El cruce de tuberías a través de juntas de construcción y las vigas de

hormigón, se hará por medio de tubería metálica flexible tipo BX.

18. CAJAS

En la construcción de la obra, deberán utilizarse cajas para conexión, derivación y

terminales de circuitos, y deberán ser de dimensiones adecuadas para alojar a los

conductores que se instalen dentro de ellas, sin que se exceda el diámetro de

curvatura de los mismos.

La instalación de cajas tiene dos objetivos, el primero para facilitar el paso de los

conductores que alimentan los circuitos eléctricos y el segundo como cajas para la

instalación de piezas de salida específicas.

En general se ha previsto la instalación de los siguientes tipos de cajas:

Para salidas de luz, cajas de empalmes o paso: Cajas conduit metálicas galvanizadas,

octogonales grandes y profundas de 100 x 54 mm. y 1.3 mm de espesor

(4”x2.1/8”x1/20”).

Para salidas de luz, donde lleguen más de diez conductores # 12 AWG, pero menos

de 15 conductores, estaciones manuales de incendio, salidas especiales y cajas de

empalme o paso: Cajas conduit metálicas galvanizadas, cuadradas de 100x100x54

mm. y 1.3 mm. de espesor (4”x4”x2.1/8”x1/20”).

Para salidas de tomacorrientes, interruptores, conmutadores: Cajas conduit metálicas,

galvanizadas, rectangulares profundas, de: 100x54x54 mm. y 1.3 mm de espesor

(4”x2-1/8”x2-1/8”x1/20”).

Para cajas de paso en alimentadores: Caja metálicas de tipo Conduit, según se

requiera y de dimensiones de acuerdo a la tubería utilizada.

28

Todas las cajas tendrán su tapa propia y deberán empotrarse en la pared o en el piso

o simplemente sujetarse a la losa, dependiendo del circuito que alimenten.

Las cajas se instalarán siguiendo los principios generales que se señalan a

continuación:

- Las cajas destinadas para salidas de iluminación, que se instalarán bajo la

losa, deberán ser alineadas y soportadas por medio de clavos Hilti o tornillos.

- Las cajas que se instalarán en las paredes, empotradas y para la instalación de

piezas, se ubicarán a la altura que se indica en la siguiente lista:

- Para tomacorrientes y salidas especiales a 0.40 m. sobre el nivel de piso

terminado.

- Para interruptores a 1.30 m. sobre el nivel de piso terminado. Estas medidas se

dan con respecto al eje de la caja, y no se aplican para casos como las salidas

de fuerza especiales, que irán a una altura de montaje a determinarse, según

el requerimiento del equipo.

- Las cajas rectangulares para interruptores se instalarán verticalmente. Las

cajas rectangulares para tomacorrientes se instalarán horizontalmente.

- Ninguna caja puede soportarse utilizando únicamente los soportes de tuberías,

tampoco se soportará a tuberías de otros sistemas o ductos para ventilación.

- Todas las cajas deberán taparse y protegerse adecuadamente durante la

construcción para asegurar la limpieza del interior tanto de las tuberías como

de las cajas.

- Al final de la construcción todas las cajas deberán quedar completamente

limpias, secas y con tapas apropiadas para el efecto.

19. PLACAS Y TACOS

Todas las placas a utilizarse serán metálicas, serie intercambiable, similar a Molveno o

Veto. Los tacos de tomacorrientes, serán de tipo empotrable, doble servicio, para 10

A, todos estos serán polarizados se en la construcción se conectarán a tierra. Es

importante señalar que las tomas reguladas, es decir las que parten del UPS, serán

plenamente identificados con el fin de que los usuarios no conecten cargas que no

sean computadoras.

20. ELECTROCANALES

Debido a la gran cantidad de cables que parten desde el tablero general hacia los

diferentes tableros de distribución, se ha proyectado la utilización canaletas metálicas

con sus respectivos accesorios en vez de tubería conduit tipo EMT. Las canaletas

serán de 20 cm de ancho y de 10 cm de alto. Serán construidas de plancha de zinc.

Para el soporte de las canaletas hacia la losa, se utilizarán platinas de hierro y

tornillos.

Especificaciones y Características Mínimas del UPS DE 80 KVA

29

UPS TRIFASICO SIMILAR A COMPUTER POWER MODELO MK-DSP DE 80 KVA.

TECNOLOGIA: ON LINE, DOBLE CONVERSION

CAPACIDAD REAL INSTALADA: 80 KVA.

TIEMPO DE TRANSFERENCIA: CERO MILISEGUNDOS.

IGBT EN INVERSOR Y RECTIFICADOR: SEMICONDUCTORES DE ALTA

PRECISION

APAGADO DE EMERGENCIA: EPO

SISTEMAS DE PARALELISMO: 2+1

VOLTAJE DE ENTRADA: 200/208/220V.

ALTO RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA:-15%+27%

VOLTAJE DE SALIDA SELECCIONABLE:115-120-127/200-208,220 V.

FRECUENCIA OPERACIONAL:50 HZ O 60 HZ

RANGO DE FRECUENCIA OPERACIONAL:+/- 10%

FACTOR DE POTENCIA:0.99

EFICIENCIA: 94%

FASES DE OPERACIÓN: TRIFASICO (3 FASES +N+T).

EXACTITUD DE VOLTAJE A LA SALIDA:<1%.

FACTOR DE CRESTA: 3 A 1.

SOPORTA SOBRECARGA MOMENTANEA: HASTA 125% POR 10 MINUTOS

EXTRACTORES DE AIRE: EVITA ACUMULACION DE POLVO DENTRO DEL UPS

SUPRESORES DE TRANSIENTES; SUPRESORES DE INTERFERENCIAS: S.T;S.I.

PANEL DE CONTROL FRONTAL: CON DISPLAY DIGITAL.

CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA: Si

TEMPERATURA OPERACIONAL:0 ºC-40 ºC.

BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO.

CLASE DE BATERIAS: CICLO PROFUNDO DE ALTA DURABILIDAD

TECNOLOGIA DE BATERIAS: ECOLOGICAS DE GEL. NO PRODUCEN GASES

TIEMPO DE RESPALDO: 10 MINUTOS A FULL CARGA-24 MINUTOS AL 50%

CARGA

ADMINISTRACION AVANZADA DE CARGA DE BATERIAS: ABM.

PUERTO DE COMUNICACIÓN: RS-232 Y RS-422

30

MONITOREO POR INTERNET: TARJETA SNMP (OPCIONAL).

ALTITUD OPERACIONAL:<3000 METROS

SISTEMA DE ALARMA: AUDIBLE Y VISUAL.

CARACTERISTICAS MINIMAS UPS 6 KVA:

UPS BIFASICO SIMILAR A COMPUTER POWER MODELO VT DE 6 KVA DE

TECNOLOGIA ON LINE, DOBLE CONVERSION

CAPACIDAD REAL INSTALADA:6 KVA.

PARALELEABLE:HASTA 3 UNIDADES

APAGADO REMOTO DE EMERGENCIA: EPO

BYPASS MANUAL: PARA MANTENIMIENTO

FRECUENCIA OPERACIONAL: 50-60 HZ AUTO SENSING

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 Hz

PANTALLA DE CONTROL FRONTAL: AMIGABLE CON DISPLAY LCD.

PUERTOS DE COMUNICACIÓN: USB Y RS-232.

FASES DE OPERACIÓN: BIFASICO, (2 FASES + N+T).

RANGO DE ENTRADA: 160- 280 V

VOLTAJE DE SALIDA SELECCIONABLE: 110, 115,120,127VAC/ 208,220,230,240V.

EXACTITUD DE VOLTAJE A LA SALIDA:+/- 1%.

RANGO DE FRECUENCIA: 40-70 HZ(NO USA BATERIAS POR VARIACION DE

FRECUENCIA)

FRACUENCIA OPERACIONAL: 50 o 60 Hz(Auto Sensing)

FASES DE OPERACIÓN: BIFASICO (L1, L2,N, TIERRA)

FACTOR DE POTENCIA. 0.99

TIEMPO DE RESPALDO: 9 MINUTOS AL 100% CARGA; 23 MINUTOS AL 50%

CARGA.

TIEMPO DE TRANSFERENCIA: CERO MILISEGUNCDOS.

EXTRACTORES DE AIRE: EVITA ACUMULACION DE POLVO DENTRO DEL UPS.

EFICIENCIA: 96%

MONITOREO POR INTERNET: TARJETA SNMP (OPCIONAL).

SISTEMA DE ALARMA: AUDIBLE Y VISUAL POR LCD.

31

FACTOR DE CRESTA: 3 A 1.

BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO.

CLASE DE BATERIAS: CICLO PROFUNDO DE ALTA DURABILIDAD

TECNOLOGIA DE BATERIAS: ECOLOGICAS DE GEL. NO PRODUCEN GASES

ADMITE TIEMPO DE RESPALDO EXTRA: DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL

CLIENTE.

21. RESUMEN DE OBRA

Se colocará un Transformador Trifásico de 100KVA, Pad Mounted.

Se construirá 10 metros de red de media tensión subterránea 3x2 XLPE+ 1x2 Cu

desnudo.

Se construirá 40 metros de red de baja tensión subterránea 2x(3x2/0(2/0)) TTU.

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO ELECTRONICO:

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de cableado estructurado cat. 6, sistema de detección de incendio y sonorización para el nuevo edificio para el Centro de Radioterapia del Hospital de SOLCA. PROPIETARIO: SOLCA - LOJA PROYECTISTA: Ing. Manuel Benavides CIEEL - 03 – 11 – 048 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT6 (DATOS Y VOZ)

1. ANTECEDENTES

El informe a continuación, constituye un informe de diseño para el sistema de cableado estructurado cat 6 para el edificio donde funcionará el Centro de Radioterapia del Hospital de SOLCA. Debido a la necesidad de enlazar los equipos con todos los sistemas relacionados con monitorización, análisis de imágenes y datos, se requiere una red de comunicación por datos que esté acorde con la demanda de ancho de banda que dichos equipos va a requerir para su óptimo rendimiento y así facilitar las tareas que el personal. Asi mismo, a más de implementar un cableado que permita las velocidades de transmisión de datos y requerimientos de ancho de banda, se aconseja que los equipos informáticos ya sean computadores de escritorio, laptops y más cumplan

32

con requerimientos mínimos en lo que refiere a puerto de red ya que en caso de tener especificaciones más bajas que las del switch de red, el sistema no podrá operar de manera óptima.

2. ESTÁNDARES Y NORMAS SELECCIONADOS

La Norma EIA/TIA –568 A, que establece las pautas técnicas para la ejecución del cableado estructurado. Esta norma garantiza que los sistemas realizados de acuerdo con ella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos 10 años.

La norma TIA/EIA-569, define entre otras cosas las normas que se utilizarán en el diseño de un sistema de cableado; además señala topología, distancias, tipo de cable, conectores a utilizar, etc.

Otras normas consideradas son la EIA/TIA-606, que proporciona especificaciones sobre la administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios, identificación y etiquetado de cables, etc. y la EIA/TIA-569, para el diseño de salas de equipamiento, lugares para los ductos de cableado, etc.

ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

3. DISTRIBUCIÓN DE TOMAS DE COMUNICACIONES

El cable para las tomas de datos y voz es UTP categoría 6 de 4 pares y 100 Ohmios de impedancia característica con todos los elementos unshielded (cables, patchpanels, patchcords y jacks), que le permiten soportar un ancho de banda de hasta 250 MHz.

El cableado horizontal saldrá desde el cuarto de telecomunicaciones (rack) instalado en el área destinada al cuarto de equipos indicado en los planos de diseño, hacia las tomas de datos correspondientes por medio de una bandeja portacables de 100 x 50 mm con tapa en el recorrido principal y se distribuirá con tubería metálica EMT cuyo diámetro será de acuerdo a la cantidad de cable que vaya a conducir y teniendo en cuenta la norma de 60% de ocupación y 40% como reserva para futuro crecimiento.

Como cada toma de datos UTP cat 6 respectivamente se dirige al cuarto de telecomunicaciones (rack) estamos hablando de una topología de tipo estrella. Las tomas son simples y dobles de acuerdo a la distribución y requerimientos de las oficinas de cada dependencia.

Para el tendido del cable UTP se utilizará:

Para recorridos por cielo falso, paredes y piso, se usará tubería metálica EMT (de varias dimensiones de acuerdo al número de cables UTP a ser

33

enrutados) con sus respectivos accesorios para curvaturas y bajantes, manguera anillada BX y manguera plástica anillada dependiendo de los requerimientos.

Aprovechará los canales del mobiliario, en caso de existir.

Las tomas son RJ45 Cat. 6 para servicio de datos y voz. Cada toma de datos incluye cable de conexión con conectores RJ-45 Cat. 6 (patchcord) que permitirán la interconexión de la toma de datos con el equipo de datos (computador).

La etiquetación sugerida para el sistema de cableado estructurado de acuerdo a las tomas de datos se define como:

CR – D/V - XX

Donde;

CR: corresponde a Centro de Radioterapia

D/V: corresponde a definir si es toma de datos (D) o toma de voz (V)

XX: corresponde al número de la toma en orden ascendente.

De acuerdo a lo diseñado teniendo en cuenta los requerimientos del personal que laborará en dicho edificio se ha distribuido las tomas de datos de la siguiente manera:

DEPENDENCIA CANTIDAD TOMAS

datos voz

FISICA MEDICA 9 2

DOSIMETRIA 4 1

CUARTO DE SERVIDOR 2 0

CONTROL 10 1

ENFERMERIA 1 1

CONSULTORIO 1 2 1

CONSULTORIO 2 2 1

BOVEDA 1 0

TOTAL 31 7

Cuadro N°1

3.1 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

34

Teniendo en consideración la cantidad de tomas de usuario dispuestas en cada uno de los espacios, se considera un rack único donde se colocarán todos los elementos de red así como los equipos activos que permitirán poner en marcha la red de datos.

El rack de telecomunicaciones será del tipo Rack cerrado de piso o de pared, con puerta de vidrio y ventiladores internos que permitirán la sacar el aire caliente proveniente de los equipos, con medidas aproximadas de 1200x600x800mm de 24 UR.

En caso de que se solicite un USP adicional para protección de los equipos de red dentro del Rack, se recomienda colocar un rack cerrado de piso de alto superior al sugerido en este diseño y que debe ser previamente aprobado por las autoridades pertinentes.

En el interior de este Gabinete, se colocara:

Para las tomas de datos será dos (2) patch panel de 24 puertos modular cat. 6 en los cuales llegarán las puntas de cable provenientes desde las tomas de usuario, los cuales se conectarán a dos (2) switch capa 2 administrables de 24 puertos 10/100/1000 y dos puertos 10/100/1000 SFP cobre mediante patchcordcat 6. De 1m (3ft) los cuales se ordenarán en los respectivos organizadores horizontales 80x80.

En uno de estos patch panel se conectorizará los cables backbone UTP cat 6 provenientes del edificio principal del Hospital a uno de los switch que funcionará exclusivamente para enlazar las tomas de datos requeridas al sistema informático general que funciona en SOLCA.

Se requerirá instalar en dicho rack dos (2) switch de las mismas características descritas anteriormente, los cuales funcionaran a manera de equipos BACKUP en caso de producirse algún inconveniente con los switch principales.

Para las tomas de telefonía, de la misma manera que para la red de datos se utilizara un (1) patch panel cat 6 en el cual llegaran las puntas de los cables desde las tomas de usuario y se conectarán a un patch panel cat 5e donde se ponchara las extensiones provenientes de la central telefónica que opera en el edificio principal del Hospital y será conducido mediante un cable multipar de mínimo 12 pares.

Para el funcionamiento de los equipos dentro del rack, así como de los ventiladores internos se colocará una multitoma rackeable estándar de 4 tomas dobles mínimo.

35

Se requiere construir una canalización de mínimo dos vías con tubería liviana PVC 4” para conducir los cables UTP cat 6 que servirán de backbone entre el edificio principal y el edificio de radioterapia que se construirá, así como el cable multipar que se utilizara para brindar el servicio de telefonía interna en los puntos requeridos. Dentro de la canalización en los puntos donde se cambie de dirección en la ruta, se construirá cajas de paso de hormigón de 60 x 60 cm para permitir que el paso de los cables pueda ser suave y sin riesgo de dobleces o torceduras.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

El sistema de cableado estructurado debe cumplir con estándares internacionales de cableado CAT-6 mismos que se especifican más adelante, el mismo que debe ser certificado por el fabricante.

El sistema de Cableado Estructurado está regido por las siguientes normas Internacionales:

1. Diseño y Administración de Red EIA/TIA 569 2. Control de calidad de la instalación EIA/T1A 568 3. Características de los materiales empleados EIA/TIA 568 4. Administración EIA/TIA 606

Conectividad a 1000 Mbps. TP-PMD data rates / 100m en UTP en ANSI X3T12

Los materiales utilizados están regidos a las siguientes especificaciones técnicas;

CABLE UTP CATEGORÍA 6 :

UL444 TIA/EIA568A UL'S LAN VTFT Ser del tipo CMR Atenuación máxima: 22 db / 100 Nextmax.:32db>10D SRT mín 16DB

TIPO DE MATERIAL:

Copperwires 4 pares 24AWG Aislante LS0H Espesor 0.20 mm Chaqueta PVC Espesor: 0.55 Diámetro; 5.5 mm

PANELES DE CONEXIÓN CAT 6

36

Cumplen con los estándares:

EIA/TIA 568A ISO/IEC 11801 Identificadores IDC Tipo de conector: RJ45 EIA/T1A 568A. ó 568B Mediciones de transmisión con E1A/TIA 568B Categoría 6 a 250 Mhz IDC:22-26 AWG Mínima interferencia Crosstalk

PATCH CORDS CATEGORÍA 6

La bota acoplada al jack en fábrica Impedancia: 100Ohm +/- 15% Resistencia Max, DC: 14.8 Ohm/100 R.M.D.: 3% (5% para T1A/E1A) Conector Cat. 6

37

SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIOS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El objetivo principal del sistema de Detección de Incendios, es alertar al personal del Centro de Monitoreo o de seguridad, de manera oportuna, la presencia de humo producido por inicios de incendio, que se pueden producir en las diferentes áreas del Hospital.

El sistema se compone de tres bloques principales: La central de Alarma, sensores/detectores y elementos de señalización.

1.1 CENTRAL DE ALARMA

La central de alarma es el panel de control que se encarga de procesar la información proveniente de los sensores o detectores y que dependiendo del estado de los mismos, activará los elementos de señalización como sirenas y luces estroboscópicas.

Además, la central de alarma almacena la programación que permite administrar el sistema de seguridad.

La conexión de los dispositivos como sensores y estaciones manuales de incendio, se lo realiza por medio de una conexión punto a punto con cable de par trenzado # 18 AWG, con chaqueta retardante al fuego conocido como cable FPL. En el Panel de Control o Central de Alarma, estará integrado el teclado o botonera, que permite el interfaz entre el usuario y el sistema de alarma de de detección de incendios, además, se utilizará para programar y administrar el sistema de seguridad.

El sistema de alarma de detección de incendios debe tener capacidad mínimo de 128 zonas y funcionará con fuentes de energía de 24 VDC, las mismas que disponen de baterías de respaldo de energía eléctrica.

38

1.2 DETECTORES DE HUMO/TEMPERATURA En este proyecto se utilizarán los siguientes detectores y dispositivos de activación de alarma: Sensores Fotoeléctricos de Humo.- Dispositivos que detectan presencia de humo en su interior. Estos sensores disponen internamente de un transmisor y receptor de rayos fotoeléctrico, cuando el rayo es interrumpido por la presencia de humo en su cámara interna, el sensor envía una señal de alarma al panel de control. Cada uno contara dentro de la central con un identificativo propio que permitirá la fácil localización de la alarma y el respectivo departamento.

Estaciones Manuales de Incendio.- Son dispositivos que se utilizan para inicializar manualmente una señal de alarma de incendio. Cuentan con un sistema de doble accionamiento para evitar activaciones accidentales.

1.3 DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Al producirse una señal de alarma, el panel de control activará los diferentes dispositivos de señalización. En este proyecto se utilizarán como elementos de integración, sirenas integradas con luces estroboscópicas.

39

Como complemento del sistema de detección de incendios en cuanto a dispositivos de señalización, se distribuyo en todo el edificio en algunas de las salidas, letreros luminosos de señalización para en caso de una emergencia, sea más fácilmente distinguible la salida más cercana. Estas deberán estar conectadas al sistema de energía regulada del edificio.

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE

INCENDIOS

Se realizó una inspección sobre los planos arquitectónicos con la distribución de los espacios proporcionados, en donde se definieron las diferentes ubicaciones de los sensores de humo, según las especificaciones de la NFPA 72, en cuanto a cobertura de estos dispositivos, los cuales cubren un área de 9x9m o un radio de acción de 6,4m para una altura de 3m. En los lugares de mayor altura se deberá aumentar la cantidad de sensores puesto q a mayor altura se disminuye el área de cobertura del sensor. Teniendo en cuenta esto se hizo la distribución de sensores dejando un pequeño solapamiento entre las coberturas de cada uno. Las estaciones manuales, se colocaron en lugares estratégicos en entradas y pasillos especificados en los planos, de la misma manera se hizo con las luces estroboscópicas que permitirán alertar, mediante la luz y sonido, la presencia de una emergencia además de cumplir la doble función de guiar a la salida más cercana. Se han dispuesto, como se observa en los planos de diseño sensores en cada una de las áreas donde pueda producirse un incendio. La Central de Alarma, estará instalada en el cuarto de telecomunicaciones. El sistema de Detección de Incendios, será controlado por el personal encargado de la Centralde Monitoreo o seguridad.

40

SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO.


El objetivo principal del sistema de sonorización y voceo permitir realizar ambientación musical y en especial llamados, búsqueda e instrucciones de emergencia. El Sistema de Sonorización Y Voceo estará compuesto por un altavoz o parlante de montaje en pared o techo falso que trabajen conjuntamente con transformadores de línea, ubicado en la zona de recepción o espera de pacientes; de un sistema de amplificación, que estará ubicado en el cuarto de control. Utilizando un micrófono de sobremesa, se realizara el voceo correspondiente. Este micrófono estará instalado en el mismo cuarto de control. 1.1 Parlante de techo o de montaje en pared con amplificador de línea

Este parlante se encontrará colocado en la sala de espera empotrado en el techo o en una de las paredes de la misma área, dependiendo del diseño de la misma para proveer sonorización ambiental y también sonido al momento de hacerse el voceo o llamado por medio del sistema. Cuenta con un transformador de línea que permite tener la misma presión sonora en cada uno de ellos sin atenuación por distancia. Cuenta con una potencia de salida no menor a 6W

41

Enclosure 2-way bass-reflex type

Rated Input 30 W

Rated Impedance 8 Ω

100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)

70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W)

Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m)

Frequency Response 80 Hz - 20 kHz

Speaker Component 12 cm cone-type + dome-type

Speaker Cord 2-core cabtyre cord with diameter of 6 mm

Operating

Temperature

-10 ℃ to +50 ℃

Water Protection IPX4 (can be installed vertically or horizontally.*)

Finish Enclosure: ABS resin, black (RAL9011 GRAPHITE BLACK), paint

Net: Surface treated steel plate, black (RAL9011 GRAPHITE BLACK), powder coating

Bracket: Surface treated steel plate, black equivalent to RAL9011 GRAPHITE BLACK,

powder coating

Dimension 196 (W) × 290 (H) × 150 (D) mm (unit only)

Weight 2.5 kg (unit only)

Accessory Bracket…1, Bracket mounting screw…2, Bracket mounting washer…2

1.2 Amplificador 30W

Es la parte central del sistema, permite la amplificación ya sea de la música ambiental que se le conecte en sus respectivas entradas y de la voz al utilizar el micrófono de mesa. Cuenta controles individuales para cada zona los cuales permiten aumentan o disminuir el volumen independientemente. Así mismo, el amplificador cuenta con un control de volumen master que permite el

42

control total del sonido que emite el amplificador.

Este amplificador cuenta con un micrófono de sobremesa, el cual permite al igual que el amplificador, la selección de acuerdo a las necesidades de las zonas a las cuales se va a hacer el llamado o voceo. Además de varios botones con funciones especificas las cuales permiten un mejor manejo del sistema. Requerimientos mínimos

* 0 dB = 1 V

Power Source 220 - 240 V AC, or 24 V DC

Rated Output 30 W

Power Consumption 34 W (EN60065), 2 A (DC operation at rated output)

Frequency Response 50 - 20,000 Hz (±3 dB)

Distortion 1% or less at 1 kHz, 1/3 rated power

Input MIC 1 - 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, equivalent to XLR-3-31 type

AUX 1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack

Mute: Contact screw terminal (for MIC 1)

Output Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal,

distance between barriers: 8.3 mm (0.33")

High impedance: 330 Ω (100 V), 170 Ω (70 V)

Low impedance: 4 Ω (11 V)

Rec out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack

Phantom Power DC +21 V (MIC 1)

S/N Ratio 60 dB or more

Tone Control Bass: ±10 dB at 100 Hz

Treble: ±10 dB at 10 kHz

Muting MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30 dB attenuation by mute terminal

contact.

Finish Panel: ABS resin, black

Case: Steel plate, black

Dimensions 420 (W) × 100.9 (H) × 280.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 11.04")

Weight 5 kg (11.05 lb)

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO

43

Este sistema solo se utilizara para mejorar y facilitar el servicio de comunicación entre el cuarto de control del equipo de radioterapia y los pacientes que requieren dicho servicio. El sistema consta de un micrófono de mesa tipo presione para hablar, el cual se conectara a un amplificador de mínimo 30W de acuerdo al diseño y se los instalara en el cuarto de control para facilitar la operación. El amplificador se conectará a un parlante de mínimo 10W por medio de un cable peatina 2x14 que se guiara hasta el área de espera por medio de tubería EMT del diámetro adecuado.

44

SISTEMA DE CCTV E INTERCOMUNICACION


El objetivo principal del sistema es monitorear en vivo de la bóveda donde se lleva a cabo procedimientos médicos y en el cual se pueda dirigir desde el cuarto de control. Teniendo en cuenta que el personal encargado de equipar la bóveda con los dispositivos para realizar los estudios, al momento de construir se dejará únicamente instalado el cable dentro de la tubería EMT entre el cuarto de control y la bóveda como se indica en los planos de diseño. Estos cables son de tipo coaxial RG6 para video y terminados en conectores BNC hembra en un face plate adecuado para tal fin. Así mismo, en una de las esperas para cámara, se dejara instalado un cable cat 5e o de acuerdo a la especificación que de el personal que instalara los equipos. Este cable servirá para conectar el equipo controlador de cámara PTZ. En lo que tiene que ver con el sistema de intercomunicación, se dejara colocando un cable mínimo de 8 pares o de acuerdo a la especificación del equipo el cual deberá ser entregado al momento de la construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DUCTERIAS

TUBERÍA

Toda la tubería a utilizarse dentro del proyecto será metálica galvanizada, tipo EMT liviana, rígida, de los diámetros indicados en cada uno de los planos, no obstante se deja a criterio de la propiedad la posibilidad de utilizar la tubería de PVC continua, tipo reforzada apta para instalaciones eléctricas/electrónicas, pero tomando las precauciones del caso para una adecuada instalación de esta tubería.

Todos los tramos de tubería deberán ser continuos entre cajas de conexiones, tableros o salidas y se empalmarán con conectores.

Para tuberías de 25mm o mayor diámetros se usarán codos prefabricados de la misma tubería. El radio interior de estos codos será al menos de seis veces al diámetro interior del tubo.

Todas las tuberías serán listas en su interior y deberán estar completamente limpias para que alojen a los conductores con sus extremos libres de filos cortantes.

Las tuberías se soportarán firmemente contra la estructura de la edificación y no se aceptarán amarres con alambre, sino con abrazaderas adecuadas.

Tampoco se aceptará sujetar las tuberías a otras instalaciones tales como los tubos de plomería, ventilación, etc.

Para instalaciones subterráneas directamente enterradas se instalará en tubería de polietileno

45

continuo reforzado apto para instalaciones electrónicas de 25mm de diámetro o mayor.

CAJETINES

Se ha ubicado cajas de conexiones en todos los sitios que por congestionamiento de tuberías o por facilidad de instalación, lo ameriten.

Las cajas se colocarán con la tapa hacia el lado de más fácil acceso.

Una vez instalados los conductores todas las cajas llevarán tapa atornillada de hierro galvanizado en caliente.

Todas las cajas de conexiones serán de hierro galvanizado y tendrán la respectiva tapa del mismo material.

No se deberán usar cajas de menos de 51mm de profundidad.

Las perforaciones serán troqueladas, permitiendo fácilmente la remoción de los discos para acoplarlas a los tubos por medio de conectores.

Se utilizarán cajetines de 1.2mm de espesor de los siguientes tamaños:

1. Para salidas de sensor de humo/temperatura, se utilizará cajas octogonales grandes de 100x54mm .

2. Para salidas de estación manual de incendio, salidas de sirenas con luz estroboscópicas y montaje de los módulos aisladores de falla, se utilizará cajas cuadradas de 100x100x54mm

3. Para cajas de paso y conexiones cuando converjan hasta tres tuberías, se utilizará cajas cuadrados de 100 x100 x 54mm.

4. Para cajas de paso y conexiones cuando el tipo y cantidad de cables lo amerite, se utilizará cajas cuadrados de 120 x 120 x70mm.

ALTURA DE MONTAJE

Sensores de Humo y Temperatura: Al nivel del Tumbado

Estaciones Manuales de Incendio: 1.40 m, sobre el nivel del piso.

Sirenas con luz estroboscópica: 20 cm, por debajo del nivel del tumbado o en el tumbado según sea el caso.

46

CANALIZACIÓN

La canalización principal ira de acuerdo a lo especificado en el plano, siguiendo la ruta de la canaleta metálica galvanizada estipulada para las instalaciones electrónicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para que el sistema trabaje correctamente, los equipos informáticos como son computadores de escritorio, laptops y demás deberán tener mínimo una tarjeta de red compatible del tipo 10/100/1000 ethernet, ya que el cableado y los equipos activos como son switch cumplen con este lineamiento.

El personal encargado del sistema que opera los equipos de radioterapia, requieren para hacer tareas de mantenimiento, actualización y monitoreo remoto un enlace de internet de mínimo 1Mbps dedicado, es decir que no sea compartido con ningún otro sistema.

Dependiendo de los requerimientos que se soliciten al momento de la implementación se deberá consultar si las medidas del rack propuesto son las adecuadas ya que en caso de colocar un UPS o un servidor en este rack, el espacio libre se vería afectado.

El Rack propuesto tiene las medidas 1200x600x800mm en caso de ser rack de piso y de 1200x600x500mm en caso de ser de montaje en pared y esta dimensionado solo para albergar los equipos activos para que funcione la red y los patch panel de datos y de voz con sus respectivos organizadores de cable y mutitomas.

El rack y sus diferentes equipos están contemplados para conectarse a la red eléctrica regulada (conectada al UPS general del edificio) así que, en caso de requerir protección adicional para dicho equipamiento, se recomienda la compra de un UPS de mínimo 1KVA y se deberá colocar en un rack de mayores dimensiones a las propuestas.

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL:

1. DESCRIPCION GENERAL.

1.1. LOCALIZACION.

El proyecto se encuentra ubicado en los terrenos pertenecientes a SOLCA núcleo de

Loja en la esquina de la Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión Palacios, en

el sector de Jipiro, parroquia El Valle de la ciudad de Loja.

1.2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

47

La obra consta de dos bloques separados por una junta estructural de 5 cm de

espeso. El primer bloque se refiere al bunker para el acelerador lineal, el cual ha sido

dimensionado de acuerdo a los blindajes requeridos para evitar la contaminación con

radiaciones.

El bunker está constituido por una estructura de hormigón armado de un nivel, con

losa maciza de hormigón armado de un metro de espesor, el blindaje principal superior

está constituido por una viga de 3.50 m de ancho y 2.05 m de altura. La losa de

cubierta se soporta sobre paredes de hormigón macizo (muros) de 1.00 a 1.25 m

espesor, en el sitio de blindaje principal el espesor del muro aumenta a 2.10 m. La

estructura del bunker se sustenta sobre una losa de cimentación de 0.60 m de

espesor, bajo la losa de cimentación, de acuerdo al estudio de suelos, se prevé el

remplazo de suelos, lo que se recoge y detalla en los planos estructurales respectivos.

El segundo bloque se refiere al bloque de servicios médicos y consultorios del Centro

de Radioterapia, consistente en una estructura de hormigón armado de un nivel con

proyección a dos niveles.

La luz máxima entre columnas es de 4.95 m, la altura de entrepiso es de 3.20 m, losa

de entrepiso de 25 cm de espesor soportadas sobre vigas peraltadas de 25 x 30 cm.

La estructura soportante del edificio está constituida por pórticos espaciales

resistentes a flexión dúctil.

Las losas para los todos los niveles tienen un espesor de 25 cm y están diseñadas

para ser alivianadas con bloques de piedra pómez, existiendo la posibilidad de utilizar

en su remplazo cajonetas desmontables, o cajonetas de poliestireno expandido.

Las vigas de la estructura son peraltadas y están diseñadas para resistir la totalidad

de las cargas laterales (sísmicas) a más de las cargas verticales.

La cimentación debido a la magnitud de los esfuerzos transmitidos se diseñó en base a

plintos aislados, con cadenas de cimentación de manera que se posibilite una

transmisión homogénea de esfuerzos al suelo de fundación.

La cimentación se diseñó para un esfuerzo admisible del suelo de 1.60 kg/cm² de

acuerdo al informe de suelos presentado por el laboratorio de suelos “Suelos y

Pavimentos”, en el cual se prevé el remplazo de suelos lo que se detalla en los planos

estructurales respectivos.

La estructura en general ha sido calculada como sismo-resistente de acuerdo a lo

reglamentado en Código Ecuatoriano de la Construcción y el código ACI.

48

El área de construcción de este bloque es de 276.08 m² de construcción, el bunker

tiene un área de construcción de 181.42 m².

1.3. ANTECEDENTES TECNICOS.

Como base para el diseño estructural se contó con el diseño arquitectónico y el

estudio de suelos realizado por el laboratorio “Suelos y Pavimentos”.

2. CODIGOS Y NORMAS ESTRUCTURALES UTILIZADAS.

Código Ecuatoriano de la Construcción.

ACI 318-99

Manual de Diseño por Sismo: Según el Reglamento de Construcciones para el

Distrito Federal, México.

49

3. CARGAS CONSIDERADAS.

3.1. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL BLOQUE DE SERVICIOS Y

CONSULTORIOR DEL CENTRO DE RADIOERAPIA.

3.1.1 CARGAS VERTICALES.

CARGAS MUERTAS:

a) Para el cálculo de pesos de los elementos de hormigón armado se toma un peso

específico de 2400 kg/m3.

Loseta = 120.00 Kg/m² Nervios = 172.80 Kg/m² Bloques alivianado = 76.80 Kg/m² Masillado = 50.00 Kg/m² Cielo raso = 40.00 Kg/m² Recubrimiento de piso = 40.00 Kg/m² Paredes = 300.00 Kg/m² TOTAL = 799.60 Kg/m²

b) Cargas de Cubierta: Prevista para ampliación del segundo nivel

Loseta = 120.00 Kg/m² Nervios = 172.80 Kg/m² Bloques alivianado = 76.80 Kg/m² Masillado = 50.00 Kg/m² Cielo raso = 40.00 Kg/m² Recubrimiento de piso = 40.00 Kg/m² TOTAL = 499.60 Kg/m²

CARGAS VIVA:

Hospitales - Oficinas:.....................................................250 Kg/m2

Cubierta:………………………………............................100 Kg/m2

3.1.2. CARGAS DE SISMO.

La determinación de las fuerzas de sismo se realizó siguiendo las especificaciones del

"Código Ecuatoriano de la Construcción", en base al análisis estático determinado por

este, obteniendo los siguientes parámetros para el cálculo de la fuerza basal y las

fuerzas sobre los elementos:

V = Z . I . C W ((4) CPE INEN 5 Parte I) R. Øp . Øe

V = Cortante Basal de Diseño

50

Z = Factor de Zona = 0.25 (Zona 2)

I = Factor de importancia del edificio = 1.5 (Hospital)

R = Factor de reducción de respuesta estructural = 10 (Sistemas de pórticos

espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas)

Øp, Øe = Factores de configuración estructural en planta y elevación

C = Coeficiente de frecuencia natural del sistema.

W = Carga muerta total

S = Coeficiente Perfil del Suelo = 1.2 (Suelos Intermedios)

Øp = Øpa * Øpb

Øpa = 0.9 (entrantes pronunciadas)

Øpb = 1 (Ejes paralelos)

Øp = 0.9

Øe = 1 (no existe irregularidad en la configuración estructural en elevación)

T = Ct * (hm)3/4

Ct = 0.08 (Pórticos espaciales en hormigón armado)

hm = Altura del Edificio = 6.40 m

T = Período de Vibración = 0.322 s C = 1.25 * SS

T Cm = 3 (suelos intermedios) C = 4.83 > Cm C = 3.0 V = 0.139 W

3.2. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL BUNKER DEL CENTRO DE

RADIOERAPIA.

3.2.1 CARGAS VERTICALES.

CARGAS MUERTAS:

51

Para el cálculo de pesos de los elementos de hormigón armado se toma un peso

específico de 2400 kg/m3.

Sobre la losa de cubierta del bunker se prevé la construcción de jardines con un

espesor de tierra de 0.50 m, para lo cual se consideró un peso específico de 2100

kg/m3.

CARGAS VIVA:

Carga viva:.....................................................500 Kg/m2

3.2.2. CARGAS DE SISMO.

La determinación de fuerzas de sismo se realizó por dos procedimientos, la primera en

base a las especificaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción, en lo referente

al numeral 7, “Otras Estructuras Diferentes a las de Edificación”. La segunda

determinación se la realizó mediante análisis dinámico con la utilización del programa

SAP200.

La determinación de las fuerzas de sismo siguiendo las especificaciones del "Código

Ecuatoriano de la Construcción", para estructuras diferentes a las de edificación

considera la utilización de las fuerzas laterales mayores calculadas por las siguientes

ecuaciones:

V = 0.48 Z . I . W ((19) CPE INEN 5 Parte I)

Ni tampoco menor que:

V = 1.14 Z . I . W ((20) CPE INEN Parte I) R

V = Cortante Basal de Diseño

Z = Factor de Zona = 0.25 (Zona 2)

I = Factor de importancia del edificio = 1.5 (Hospital)

R = Factor de reducción de respuesta estructural = 5 (TABLA 9. Factor de reducción

de respuesta R para estructuras diferentes a las de edificación.)

Formula (19) Z = 0.25

I = 1.50

R = 5.00

52

V = 0.18 W

Formula (20)

V = 0.09 W V = 0.18 W

4. PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS Y DISEÑO.

4.1. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS.

El análisis de las estructuras de la estructura de la ampliación para el Centro de

Radioterapia se inicia con un anteproyecto estructural, esta toma como base las

dimensiones y secciones definidas en los planos arquitectónicos, el pre diseño

estructural está sujeto a comprobación mediante el análisis y diseño definitivo de los

diferentes miembros de las estructuras, las mismas que son ajustadas hasta obtener

secciones que resistan la totalidad de las cargas. Todos los procesos de diseño de las

estructuras están basados en los códigos y reglamentos antes mencionados y

fundamentalmente en el Código Ecuatoriano de la Construcción.

Para el análisis estructural se utilizó diferentes programas de computadora, los

bloques de hormigón armado se analizaron en tres dimensiones procesando los datos

obtenidos en los programas ETABS, SAP200 Y AVwin. La cimentación se analizó y

diseñó mediante hojas de cálculo en las cuales se hace intervenir combinaciones de

esfuerzos causados tanto por carga vertical como horizontal.

4.1.1. COMBINACIONES DE CARGA.

4.1.1.1. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

El cálculo estructural se lo realizó para pórticos en tres dimensiones, por lo tanto se

consideraron los siguiente estados de carga independientes: Carga muerta, carga

viva, carga de sismo en dirección X-X, carga de sismo en dirección Y-Y .

COMBINACIONES DE CARGA:

Todas las combinaciones que se presentan a continuación fueron verificadas en el

análisis y diseño estructural, aunque el programa ETABS utilizado, genera un número

total de 26 combinaciones de carga.

53

FACTORES DE CARGA

ESTADO FACTOR CARGA CARGA SISMO SISMO

MUERTA VIVA X-X Y-Y

I 1 1.4 1.7

II 0.75 1.4 1.7 1.87

III 0.75 1.4 1.7 -1.87

IV 0.75 1.4 1.7 1.87

V 0.75 1.4 1.7 -1.87

VI 1 0.9 1.3

VII 1 0.9 -1.3

VIII 1 0.9 1.3

IX 1 0.9 -1.3

4.2. DISEÑO ESTRUCTURAL.

4.2.1. MATERIALES A UTILIZARSE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para el hormigón armado se especifican los siguientes materiales:

Hormigón Simple: f'c = 240 kg/cm²

Acero Estructural: fy = 4200 kg/cm² (A-63-42-HHH)

4.2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL.

El sistema estructural adoptado en los diferentes bloques se basa en "pórticos

espaciales resistentes a la flexión dúctil", los pórticos tendrán la capacidad de resistir la

totalidad de las fuerzas laterales requeridas además de las cargas verticales.

4.2.3. DIMENSIONADO DE ARMADURAS DE ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y

LOSAS.

El refuerzo en todos los elementos de hormigón armado se lo ha diseñado en base a

la teoría de Ultima Resistencia y con sujeción al Código Ecuatoriano de la

Construcción, respetando todas las cuantías que en este se establecen para los

diferentes elementos, la concentración de estribos en los extremos de vigas y cabeza

y pies de columnas garantizan la ductilidad de la estructura.

Armadura por temperatura en losa N+3.20

Se determinó en base a lo previsto en el Código Ecuatoriano, (C.E.C7.12.2.1)

considerando un área de refuerzo determinado por la relación entre área de refuerzo al

área de la sección total de hormigón, de 0.0018 correspondiente al acero con esfuerzo

54

de fluencia de 420 MPa. La disposición de la armadura se realiza tomando en cuenta

que la separación no debe ser mayor de 5 veces el espesor de la losa ni de 500 mm.

Las sección transversal de la losa por metro de longitud es de 900 cm², lo que al

aplicarle la relación anterior se obtiene un área de 1.62 cm²/m, correspondiendo una

varilla de 8 mm cada 30 cm.

4.2.3.1. CIMENTACION.

Debido a la magnitud de los esfuerzos transmitidos la opción más conveniente es la

utilización de zapatas aisladas. Por lo tanto con este sistema de cimentación se

asegura que no se produzcan asentamientos diferenciales en la estructura.

Dentro de la cimentación existen zapatas de lindero, en las cuales se producen cargas

excéntricas, para asegurar el correcto trabajo de estos plintos, los mismos fueron

dimensionados y corregidos mediante la utilización del programa SAFE (adjunto

archivo) hasta asegurar la estabilidad de los mismos y que los esfuerzos transmitidos

se mantengan dentro del esfuerzo admisible del suelo.

En general en todos los plintos se realizó una doble verificación para asegurar su

correcto funcionamiento, por un lado se utilizó el programa SAFE, dimensionándolos

hasta asegurar una transmisión de esfuerzos al suelo menor a la admisible. El

segundo sistema se refiere a la utilización de los principios prescritos en el Código

Ecuatoriano de la Construcción utilizando hojas de cálculo en Excel, en las cuales se

hacen intervenir cargas axiales y momentos flectores en ambos sentidos, el diseño se

realizó considerando peraltes efectivos en los suficientes para que la armadura sea

igual o cercana a la mínima.

Bajo los dos sistemas se verificó que los esfuerzos generados por flexión, cortante y

punzonamiento estén dentro de lo admisible.

El esfuerzo admisible del suelo para el cual se diseño es de 1.60 Kg/cm2 de acuerdo

al estudio de suelos.

4.2.3.2. REFUERZO DE VIGAS Y COLUMNAS.

El diseño del refuerzo de estos elementos se basó en las recomendaciones del Código

Ecuatoriano de la Construcción, fundamentalmente en los que se refiere a las

disposiciones especiales para diseño sismo-resistente, basado en el diseño de

pórticos resistentes a la flexión dúctil.

55

Para asegurar la ductilidad de los elementos diseñados a flexión, la relación ( -

’)/ que será siempre menor que 0.5 (donde es la cuantía de acero a tracción y ’

es la cuantía de acero a compresión), de esta manera se consigue que la estructura

en casos de cargas mayores a las de servicio o cargas de colapso presente

deflexiones grandes antes de que se produzca su falla.

La capacidad de las vigas a momento positivo en las caras de las columnas se diseñó

para el 50% de la capacidad a momento negativo.

Dentro del diseño de vigas también se consideró el diseño por cortante y el diseño por

torsión en el caso de elementos en que los esfuerzos producidos por torsión

sobrepasan los límites establecidos en el C.E.C.

Las cuantías de acero en las columnas son mayores al 1 % y se mantienen menores

al 2%, en general se dimensionó las columnas hasta que la cuantía se acerque a la

mínima.

4.2.4. CONSIDERACIONES SOBRE EL HORMIGON EN EL BUNKER

Se recomienda que los hormigones a utilizarse en obra provengan de plantas

dosificadoras y sea trasladado en camiones mezcladores. En caso de ejecutarse los

hormigones en obra, el Contratista deberá asegurar la calidad y homogeneidad de los

mismos, procedimiento que deberá ser previamente aprobado por Fiscalización.

Se tendrá en cuenta que el tamaño máximo del agregado grueso debe permitir que el

hormigón sea colocado sin dificultades dentro del encofrado y que no queden espacios

vacíos. Interesa específicamente lograr la máxima capacidad del hormigón y

recubrimiento completo de las armaduras.

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios

disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un

llenado completo de los encofrados especialmente en los ángulos y rincones de los

mismos envolviendo perfectamente las armaduras asegurando una perfecta

adherencia entre las barras y el hormigón.

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más

rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de los

componentes.

4.2.4.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL ENCOFRADO

56

Se recomienda que los encofrados sean metálicos tanto para muros y losas de techo.

Los puntales metálicos del encofrado de la losa de techo, se apoyarán en la losa de

piso del bunker (losa de cimentación), en caso de que se realice sobre el suelo, se

verificará que tenga una compactación optima donde se apoyen los puntales

metálicos, se recomienda la utilización de rieles (metálicos o de madera) bajo estos

elementos.

Todo encofrado deberá ser diseñado apropiadamente para soportar grandes cargas,

poniendo mayor énfasis en las losas de techo.

Los encofrados serán previamente aprobados por la Fiscalización antes de efectuar

los vaciados respectivos.

Como información adicional para el diseño de los encofrados se deberá tomar en

cuenta que las cargas generadas por la losa del bunker (1.00 m de espesor) es del

orden de 2400 kg/m², en el caso del área de blindaje principal (1.30 m de espesor)

esta carga es de 3120 kg/m². Cargas a las cuales se deberá incrementar las

correspondientes a los encofrados metálicos que son del orden de 55 kg/m² y las

generadas en el proceso de fundición de la losa, se recomienda considerar por lo

menos 150 kg/m².

Se deberá tomar en cuenta que los puntales que se utilicen, deberán ser

completamente aplomados y con carga vertical centrada, dada la magnitud de carga

que deben transmitir, no se utilizarán puntales superpuestos, ni tampoco apoyados en

elementos adicionales que sirvan para incrementar su altura. Los puntales deberán

cubrir toda la longitud entre la losa de piso (apoyo) y la cara inferior del encofrado de

losa de cubierta. Como medida adicional se recomienda el arriostra miento lateral

entre puntales de manera que disminuya la longitud efectiva de pandeo de los mismos.

En el mercado existen diferentes marcas de encofrados metálicos, a manera de

ejemplo, la marca ULMA (o similares) provee los denominados “Puntal Fuerte”, los que

para las características del bunker del centro de radioterapia, tomando en cuenta lo

recomendado en su catálogo tienen las siguientes características:

ALTURA (m) CARGAS DE COEFICIENTE

DE CARGA

DE OBSERVACIONES

GAMA (m) AGOTAMIENTO

(kg) SEGURIDAD USO (kg)

57

4.00 2,700.00 2.00 1,350.00 Altura de entrepiso viga h = 3.98 m

4.40 2,180.00 2.00 1,090.00 Altura de entrepiso losa h = 4.28 m

Para este caso específico las separaciones entre los puntales serían:

UBICACIÓN CARGA DE

CARGA SOBRE

ÁREA (m²) ESPACIAMIENTO

USO (kg) PUNTAL (kg/m²)

SOPORTADA

ENTRE PUNTALES (m)

Losa (esp = 1.00 m)

1,090.00 2,605.00 0.42 0.65

Viga (esp = 1.30 m)

1,350.00 3,325.00 0.41 0.64

Para este caso específico, las cerchas de apoyo del encofrado deberán ser colocadas

cada 65 cm y a su vez estas se soportarán sobre “puntales metálicos fuertes” cada 65

cm en toda su longitud. Necesariamente deberán ser evaluadas las cerchas y placas

de apoyo para verificar que soportan las cargas indicadas.

En todo caso, en obra el Contratista bajo la aprobación de Fiscalización, dispondrá el

encofrado que garantice la seguridad de la obra.

4.2.4.2. HORMIGONADO

El Contratista deber proveer aquellos equipos y métodos que reduzcan la segregación

de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deber ser capaz de

manipular y colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible

con la buena calidad y mano de obra disponible.

En cada vaciado se hará la prueba respectiva de la densidad del concreto, dicho valor

no deberá ser nunca menor a 2300 kg/.

No emplear juntas frías verticales, solo horizontales, las mismas que serán dentadas.

El Contratista, es el responsable de decidir en obra la mejor técnica a emplear y el

método de ejecución de los trabajos, para el desarrollo del proyecto, cumpliendo en

todo momento con las Normas de Seguridad.

Todo hormigón deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible con equipos

vibratorios mecánicos de alta frecuencia, suplementado por apisonado y

compactación manual donde fuera necesario.

58

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobación de la Fiscalización de la

Obra y todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no produzcan daños al

hormigón.

Se deberá esperar para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya

fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estar

sometido1.

5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.

Las recomendaciones que a continuación se exponen están basadas en las normas

vigentes del Código Ecuatoriano de la Construcción, así como en diversos

reglamentos de uso común, adaptándolas a las condiciones particulares de la obra

diseñada.

CEMENTO

El cemento a usarse en la elaboración de todos los hormigones para esta obra será el

Portland Tipo I (norma INEN 152). En caso de usarse cemento de otras

características de fraguado, deberán tomarse las precauciones del caso (como por

ejemplo el Portland Tipo I-E que tiene un fraguado más lento).

AGREGADOS

Los agregados para hormigón deben cumplir con las "Especificaciones de Agregados

para Hormigón" INEN CO 02.03-401 o con las "Especificaciones de Agregados Ligeros

para Hormigón Estructural" (ASTM C330), excepto los agregados que, aunque no

cumplan con algunas de estas especificaciones, hayan demostrado por pruebas

especiales, o por el servicio real, que producen un hormigón de resistencia y

durabilidad adecuadas y pueden utilizarse cuando lo permitan el Inspector autorizado

de Construcciones (CEC 3.3).

El tamaño nominal máximo del agregado no excederá de un quinto de la menor

separación entre los lados del encofrado, de un tercio de la altura de las losas, de tres

cuartos del espaciamiento mínimo libre entre varillas individuales de refuerzo. Estas

limitaciones se pueden omitir si, a juicio del Ingeniero la trabajabilidad y los métodos

de compactación son tales que el hormigón se puede colocar sin la formación de

vacíos o estructuras en forma de panal (CEC 3.3.2).

1 Recomendaciones basadas en el documento LICITACION PUBLICA Nº:01/08 del Gobierno de la Provincia

de Santa Fe, Colombia

59

ELEMENTO DE LA TAMAÑO MAXIMO

DEL

ESTRUCTURA AGREGADO GRUESO

(mm)

Plintos 50

Columnas 40

Vigas 40

Losas 30

Gradas 25

AGUA

El agua empleada en la mezcla de hormigón deberá ser limpia y estará libre de

cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos, u otras

sustancias que puedan ser nocivas al hormigón o al acero. De preferencia se usará

agua potable.

ACERO DE REFUERZO

El acero de refuerzo a emplearse en el hormigón armado debe ser varillas con

resaltes, con una resistencia de 4200 Kg/cm2 a la fluencia.

Las varillas de refuerzo antes de colocarse en obra deberán ser limpiadas de aceites,

óxidos u otras sustancias ajenas que puedan impedir la adecuada adherencia con el

hormigón.

ADITIVOS

Los aditivos que deben emplearse en el hormigón, estarán sujetos a la aprobación

previa del Ingeniero responsable de la obra. debe demostrarse que el aditivo es capaz

de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del hormigón en toda

la obra donde se use el producto en las proporciones establecidas de acuerdo con las

especificaciones establecidas en la sección 4.2. del CEC.

ENCOFRADOS

El encofrado será una estructura que cumpla con la forma, líneas y dimensiones de los

elementos según se requiera en los planos y demás especificaciones y será sustancial

y suficientemente impermeable para prevenir la filtración del mortero. Estará

adecuadamente apuntalado o unido y sujeto de tal manera que conserve su forma y su

posición. Los encofrados y sus apoyos deben diseñarse de tal manera que la

estructura previamente colocada, no sea dañada.

Previo a la colocación del hormigón deberá revisarse completamente los encofrados

para verificar que estén libres de sustancias o elementos extraños.

60

El desencofrado deberá hacerse de tal forma que se logre una completa seguridad de

la estructura. Cuando toda la estructura esté adecuadamente soportada en puntales,

el encofrado vertical de las losas, vigas y viguetas, y otros similares pueden quitarse

después de 24 horas siempre y cuando el hormigón sea suficientemente resistente

para que no reciba daño. En general deberá desencofrarse de acuerdo a la siguiente

tabla:

TIPO DE CONSTRUCCION TIEMPO

DÍAS

Encofrado inferior de vigas 21

Encofrado lateral de vigas 1

Losas de entrepiso 21

Losas de cubierta 21

Columnas 3

* El tiempo dado es para cemento Portland Tipo I

* Si los moldes han de servir para proteger el curado éstos deberán

dejarse en posición durante todo el período requerido de cura.

* Estos tiempos pueden variarse si se determina mediante los respectivos

ensayos que el hormigón ha alcanzado por lo menos el 90% de su

resistencia final.

MEZCLADO DEL HORMIGON

Todo el hormigón deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de

los materiales debiendo descargarse lo más completamente posible antes de que se

vuelva a cargar el mezclador. No se requiere enjuagues entre cargas de la concretera

y puede permitirse la presencia de pequeñas cantidades residuales del hormigón,

siempre que no formen bloques. La concretera deberá hacerse girar a la velocidad

recomendada por el fabricante del equipo y la mezcla deberá continuarse por lo menos

durante 90 segundos después de que todos los materiales estén dentro del tambor, a

menos que se demuestre que un tiempo menor es satisfactorio según los criterios de

las "Especificaciones para hormigón premezclado" (ASTM C 94) para plantas

premezcladoras.

TRANSPORTE DEL HORMIGON

El hormigón deberá transportarse del mezclador al sitio final de utilización empleando

métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

61

El equipo de transporte deberá ser capaz de proporcionar el abastecimiento de

hormigón al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que den lugar a la

pérdidas de plasticidad entre vertidas sucesivas.

COLOCACION EN OBRA

El hormigón deberá depositarse, de ser posible, en su ubicación final para evitar la

segregación debido a la manipulación. El vertido deberá efectuarse a tal velocidad

que el hormigón conserve su plasticidad en todo momento y fluya fácilmente entre los

espacios que existen entre varillas. El hormigón que haya endurecido parcialmente o

que se encuentre contaminado con materiales extraños no deberá utilizarse en la

estructura, ni tampoco el hormigón que haya sido remezclado después del fraguado

inicial.

Todo hormigón deberá compactarse cuidadosamente por los medios adecuados

durante el proceso de colocación y trabajarse enteramente alrededor del refuerzo y de

las instalaciones embebidas, tanto como dentro de las esquinas de los encofrados.

Cuando las condiciones hagan difícil la compactación, o en lugares donde esté muy

concentrado el refuerzo, se depositará primero en los encofrados una capa de mortero

de por lo menos 2.5 cm que tenga la misma proporción de cemento, arena y agua que

la usada para el hormigón, o se empleará un hormigón cuyo agregado grueso pase

fácilmente por los espacios entre las varillas de refuerzo.

Deberá tenerse especial cuidado en que la altura de caída del hormigón en los

encofrados no sea mayor a 90 cm a menos que se proporcione tuberías verticales o

conductos adecuados para evitar segregación de materiales.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

Ni las mezclas secas que se desmoronan ni las líquidas son consideradas como

mezclas plásticas. Una mezcla seca pero plástica sería manejable en elementos de

gran sección y abiertos pero no en secciones delgadas y con acero de refuerzo de un

estrecho intervalo de separación. La prueba de asentamiento en el cono de Abrahams

se usará como una medida de consistencia para obtener un hormigón de las

características señaladas en la siguiente tabla:

62

TIPO DE CONSTRUCCION ASENTAMIENTO (cm)

MAXIMO MINIMO

Muros, cimientos y plintos 8.5 5.0

Losas, vigas y graderíos 10.0 7.5

Columnas 10.0 7.5

* Estos asentamientos son aplicables cuando el hormigón va a ser compactado

con vibradores de alta frecuencia.

VIBRADO DEL HORMIGON

En obra deberá disponerse de un número suficiente de aparatos para vibrar en el

tiempo más corto posible el hormigón. La profundidad de colocación del vibrador y la

distancia entre los vibradores deben ser tales que se pueda apreciar la eficiencia del

vibrado. El vibrador nunca debe ser colocado dos veces en un mismo lugar. La

duración más conveniente del vibrado es de 10 a 30 segundos, según la frecuencia del

vibrador y densidad del hormigón. Haciendo funcionar el aparto un tiempo excesivo o

la mala aplicación del mismo perjudica y hecha a perder el material. De ahí que el

funcionamiento del aparato debe confiarse solamente a personas muy prácticas y

experimentadas en este trabajo y la aplicación del vibrador debe hacerse

inmediatamente luego de ser colocado el hormigón antes de que se inicie su fraguado.

Para evitar segregaciones de material o separación entre los agregados gruesos y el

mortero no deberá usarse vibrador en hormigones demasiado fluidos. Para ello

deberán elaborarse hormigones de la consistencia adecuada, de acuerdo a la tabla

anteriormente señalada.

CURADO

El hormigón deberá mantenerse a una temperatura no menor de +10 C y en una

condición húmeda durante al menos los primeros 7 días después de vertido. Es

indispensable mantener la humedad de las superficies de hormigón de manera

permanente; es decir, no permitir el típico cambio húmedo - seco - húmedo.

La forma de realizar el curado queda a criterio del Director de la Obra, el cual puede

ser mediante un rociado permanente, cubriendo la superficie del hormigón con aserrín,

sacos de yute, lámina plástica, etc.

EVALUACION Y ACEPTACION DEL HORMIGON

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de hormigón deberán

tomarse no menos de una vez por día. Las muestras para los ensayos de resistencia

deberán tomarse de acuerdo con el "Método de Muestreo de Hormigón fresco" (ASTM

C 172). Los cilindros para los ensayos de aceptación deberán moldearse y curarse en

63

Laboratorio de acuerdo con el "Método de fabricación y curado en obra de probetas de

hormigón para los ensayos de compresión y flexión" (ASTM C 31) y probarse de

acuerdo con el "Método de ensayo para determinación de la resistencia a la

compresión de probetas cilíndricas de hormigón" (ASTM C 39). Cada resultado de

ensayo de resistencia deberá ser el promedio de dos cilindros de la misma muestra

probados a los 28 días o a una edad menor específica.

JUNTAS DE CONSTRUCCION

Es recomendable hormigonar todos los tramos de losas, vigas y losas en un solo

intervalo. Por lo tanto deberán tomarse disposiciones de personal y material de tal

forma que cuando se comience a hormigonar una estructura determinada no se

interrumpa el trabajo hasta la completa terminación de la misma.

Las secciones de vigas y losas serán llenadas en una sola operación, es decir sin

interrupción desde el fondo hasta la parte superior o línea de piso. Las juntas de

interrupción del hormigonado se reducirán siempre al número mínimo indispensable y

se las dispondrá en los lugares más convenientes, para que no afecten la robustez de

la estructura.

Cuando se vaya a dejar una junta, la superficie del hormigón debe limpiarse

completamente y remover toda la lechada y el agua que permanezca encima de ella.

La superficie final donde se suspenda un hormigonado deberá quedar en forma de

plano inclinado (aproximadamente 45°) para el caso de vigas y losas; y, para el caso

de columnas en forma de plano horizontal. La superficie final de la junta no deberá

dejarse jamás alisada.

Para continuar el hormigonado de un elemento que haya sido suspendido y el

hormigón haya endurecido completamente, deberá usarse un tratamiento especial con

aditivos epóxicos tal como el SIKADUR 32 PRIMER (de la casa SIKA) ó el BOND-1

(de la casa ADITEC). La forma de tratamiento de las juntas deberán tomarse de

acuerdo a las recomendaciones de las respectivas casas.

2.3.1. Planos del proyecto:

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal Institucional

www.solcaloja.med.ec como un anexo; y estarán a disposición delos proveedores

interesados en forma magnética.


64

Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia

profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a

quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

- Arquitectónico y Sanitario

- Estructural

- Eléctrico

- Electrónico.

(ANEXO 1)

2.3.2. Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento,

el Contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo:

No. orden Descripción del equipo No. de unidades

Características

1 Equipo para hormigón prefabricado 1 2 vibradores 2 3 compactadores 2 4 Retroexcavadora 75 HP 1 5 Volqueta de 8 m3 1 6 Soldadora eléctrica 1 7 Bomba de agua 1 8 elevador 1 9 Encofrado metálico 500

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto Día Hora

Fecha de publicación Martes 22 de abril de 2014 14h00

Fecha límite de preguntas Viernes 2 de mayo de 2014 18h00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones Viernes 9 de mayo de 2014 18h00

Fecha límite de entrega de propuestas Jueves 15 de mayo de 2014 17h00

Fecha límite de apertura de ofertas Jueves 15 de mayo de 2014 18h00

Fecha estimada de adjudicación lunes 16 de junio de 2014 18h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (días) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores

Viernes 30 de mayo de 2014 18h00

65

Fecha límite para convalidación errores miércoles 4 de junio de 2014 18h00

Fecha estimada de adjudicación Lunes 16 de junio de 2014 18h00

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta treinta días. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

COTIZACIÓN

PROCESO COTO SOLCALOJA 001-2014 SOBRE UNICO

Señor Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso PRESIDENTE DE SOLCA NÙCLEO DE LOJA Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La Secretaria de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de cinco meses, contados a partir de fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. La recepción definitiva se realizará en el término de ciento ochenta dìas, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

66

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Específicas del Pliego, en el Formulario de Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. 3.6. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato. 3.6.1. Anticipo: 40 % luego de la firma del contrato. 3.6.2. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas bimensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluación de la oferta Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple. 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de Oferta

1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas

jurídicas oferentes. 1.4 Situación financiera 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Análisis de precios unitarios 1.7 Metodología de construcción 1.8 Cronograma valorado de trabajos 1.9 Experiencia del oferente 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.11 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

67

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo mínimo: El listado del equipo mínimo detallado por la Entidad Contratante en el pliego, deberá ser definido en función de su tipología (sin determinación de marcas) y utilizando especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones que carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de obra a ejecutar.

a. Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente ejecute la obra y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la necesidad de contar con equipamientos especiales tales como plantas de asfalto u hormigón.

b. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y

no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

c. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea

que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

4.1.3 Personal técnico mínimo: A efectos de evaluar este parámetro, la Entidad Contratante deberá definir el listado del personal técnico necesario para el proyecto, la posición que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se comprometerá su participación. De ser el caso podrá establecer condiciones de experiencia mínima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensión del proyecto a contratar. 4.1.4 Experiencia general y específica mínima:

a. La Entidad Contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras), o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.

b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general específica

mínima se estará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

68

c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada

por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

a. De utilizarse, la Entidad Contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el

certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.

c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se

comprobará la experiencia adquirida. 4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas) La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. 4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto: La Entidad Contratante deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente debería presentar y cumplir como parte de la metodología, ej.: presentación de CPM (programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico. 4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia General mínima

Experiencia Específica mínima

Experiencia mínima personal técnico

Patrimonio (Personas Jurídicas)

Metodología y cronograma

69

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 4.1.9. Información financiera de referencia Análisis Índices Financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán cuál(es) es (son) el (los) índice(s) financieros y, cuál es el valor mínimo/máximo aceptable respecto de éstos. Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0);

Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores

recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio Los factores

para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a

la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de

control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador solicitado

OBSERVACIONES

Solvencia** Endeudamiento** Otro índice resuelto por la entidad contratante **

** Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s). 4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro sugerido Descripción y recomendaciones

Experiencia General

(5 puntos)

a. Para obtener el mayor puntaje en experiencia general

los oferentes deberán hacer conocer a la contratante el

listado y tipo de obras significativas construidas en la

rama de Ingeniería Civil

b. Se reconocerá un punto por cada obra justificada.

c. La experiencia se evaluará en relación al objeto

contractual en su conjunto y no con relación a rubros

particulares.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista

será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante,

siempre y cuando tenga directa relación al objeto

contractual.

70

e. Para los profesionales que participan individualmente,

será acreditable la experiencia adquirida en relación de

dependencia, ya sea en calidad de residente o

superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire

en torno a los montos contractuales, se cumplirá

considerando el 40% del valor del contrato en el que tales

profesionales participaron en las calidades que se

señalaron.

Experiencia específica

(5 puntos)

a. Para obtener el mayor puntaje en experiencia específica

los oferentes deberán acreditar haber construido un

bunker u obra similar (túneles, puentes y muros); caso

contrario no se calificará.

b. Las obras se calificarán con el Acta de Recepción

Definitiva, las obras que no cuenten con esta Acta y ya

esté cumplida la fecha establecida en la recepción

provisional, no serán objeto de calificación. Si en el

Acta no consta la cantidad de obra similar solicitada se

debe presentar un documento que respalde la cantidad

de obra similar efectuada (ejemplo la planilla

definitiva).

c. Se observarán las mismas previsiones establecidas para

el parámetro de experiencia general del proponente.

d. Se valorara la experiencia con relación a montos de

ejecución de obra, el oferente deberá justificar al menos

el 100% del presupuesto referencial del proyecto, con

tres cinco obras ejecutadas.

e. Se calificará con un puntaje de 5; es decir 1 punto por

cada obra realizada.

Experiencia del

personal técnico

(5 puntos)

a. Un Ingeniero Civil o Arquitecto que haya trabajado en

cincos obras similares, como Constructor o Residente

de obra.

b. Trabajos realizados los últimos cinco años.

c. No se calificará con respecto a montos.

d. La experiencia se evaluará en relación al objeto

contractual en su conjunto y no con relación a rubros

particulares.

e. Se calificará con un puntaje de 5; es decir 1 punto por

cada obra ejecutada.

f. La experiencia adquirida en relación de dependencia

(sea pública o privada) será reconocida.

Oferta económica

(55 puntos)

a. La oferta económica se evaluará aplicando un criterio

inversamente proporcional; a menor precio, mayor

puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la

oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su

corrección conforme lo previsto en la Resolución

expedida por el SERCOP para el efecto.

b. La evaluación de la oferta económica se efectuará

aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera

sido necesario establecerlo.

71

c. En los análisis de precios se revisará los rendimientos,

equipo propuesto y los materiales a utilizarse.

d. Se calificará con el total del puntaje (55 puntos) a la

oferta habilitada, cuyo monto total sea el más bajo. Las

demás ofertas se calificaran proporcionalmente,

mediante la siguiente ecuación:

Puntaje = (55 puntos) * (Menor Oferta / Oferta habilitada)

Cronograma de

ejecución del proyecto

(5 puntos):

a. Para obtener el mayor puntaje en el tiempo de entrega, los

oferentes habilitados se ajustarán al tiempo propuesto por el

contratante para la entrega de la obra debidamente terminada. Si

alguno de los oferentes propone un plazo menor al establecido

en los pliegos, deberá presentar su cronograma debidamente

justificado explicando técnicamente las razones de poder

cumplir la ejecución de la obra en un menor tiempo.

b. El cálculo del puntaje se realizará aplicando una regla de tres

compuesta, de acuerdo al plazo propuesto.

Metodología de

Construcción

(15 puntos)

a. Para obtener el mayor puntaje en metodología de

construcción, los oferentes habilitados deberán describir y

explicar detalladamente sus técnicas, procedimientos y

materiales a usarse en la construcción del bunker,

instalaciones especiales y edificación adjunta que

conforma al Centro de Radioterapia.

b. Además, deberán detallar los equipos, explicar

metodología y materiales a emplearse para la elaboración

del hormigón que debe cumplir con las características de

densidad y resistencia solicitadas en las especificaciones

técnicas.

c. La calificación se hará de la siguiente manera: 5 puntos

por instalaciones especiales; 5 puntos por obra civil en

general; y, 5 puntos por el encofrado del bunker.

Solvencia Económica

y cumplimiento de

Contratos.

(10 puntos)

a. Para obtener el mayor puntaje en solvencia económica

deberá demostrar con documentos certificados el

cumplimiento de obligaciones financieras en el sistema

bancario y Servicio de Rentas Internas. El oferente que

cumpla tendrá la calificación más alta.

b. La calificación se hará de la siguiente manera: 5 puntos

por solvencia económica; y, 5 puntos por cumplimiento de

contratos que se justificarán con el acta de entrega

recepción definitiva.-

Parámetro Valoración

Experiencia general 5 puntos

Experiencia específica 5 puntos

Experiencia del Personal técnico. 5 puntos

72

Oferta económica 55 puntos

Cronograma de ejecución del proyecto 5 puntos

Metodología de construcción 15 puntos

Solvencia económica y cumplimiento de contratos

10 puntos

TOTAL 100 puntos

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas en forma mensual, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros cinco días del mes y serán aprobadas por ella en el término de cinco días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 5.2. Obligaciones de la contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo ocho días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo quince contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo,

autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo,

celebrar los contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras el anticipo previsto en el

contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las

obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

73

5.3. Ejecución del contrato: 5.3.1. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros cinco días de cada mes y serán aprobadas por ella en el término de cinco dìas, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas. En el presente caso no se consideran reajustes,.

MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión Técnica 1.2 Participantes

1.3 Presentación y apertura de ofertas 1.4 Inhabilidades 1.5 Obligaciones de los oferentes 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.7 Modificación del pliego 1.8 Convalidación de errores de forma 1.9 Causas de rechazo

74

1.10 Adjudicación y notificación 1.11 Garantías 1.12 Cancelación del procedimiento 1.13 Declaratoria de procedimiento desierto 1.14 Adjudicatario fallido 1.15 Suscripción del contrato 1.16 Precios unitarios y reajuste 1.17 Moneda de cotización y pago 1.18 Reclamos 1.19 Administración del contrato 1.20 Transferencia tecnológica 1.21 Fiscalización

1.22 Control ambiental 1.23 Autoinvitación 1.24 Visitas al sitio de las obras 1.25 Subcontratación 1.26 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas 2.2. Parámetros de evaluación 2.3 De la evaluación 2.4 Índices financieros 2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecución del contrato

NOTA: Las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, en el marco de la legislación aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación general para los procedimientos de contratación de obras, por menor cuantía, cotización y licitación, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

SECCION I

75

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. Únicamente para los procedimientos de menor cuantía, no existe la figura de Comisión Técnica; la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado será la responsable del procedimiento. 1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten participación ecuatoriana mínima conforme los estudios de desagregación tecnológica para el caso del procedimiento de licitación de obras, y tengan interés en participar en este procedimiento. Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución del SERCOP emitida para el efecto. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. Para el caso de los procedimientos de menor cuantía, la convocatoria está dirigida a los profesionales, micro y pequeñas empresas, asociaciones o consorcios de éstas, o compromisos de asociación domiciliados en el cantón donde surtirá efectos la ejecución de la obra, que tengan interés en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente. Si no hubiere manifestación de interés en el correspondiente cantón por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas habilitados en la categoría del RUP requerida por la entidad contratante, se considerará a los proveedores de la provincia a la que pertenezca el cantón escogido. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestaciones de interés de proveedores ocurriese respecto de la provincia, se convocará a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional. 1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se podrá presentar de forma física o de forma electrónica. De ser física, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica; de presentarse en forma electrónica, se lo hará a través del portal Institucional www.solcaloja.med.ec y para el efecto y ser válida, deberá contar con la respectiva firma electrónica. La oferta, en cualquiera de las formas señaladas, deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. En los dos


76

casos, el valor de la propuesta deberá ser ingresado al Portal Institucional de SOLCA NUCELO DE LOJA, hasta la fecha límite para la presentación de la oferta. Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación. Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley, solo en el caso de los procedimientos de licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente. Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma física y/o electrónica. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información, la cual obligatoriamente se subirá al Portal Institucional de SOLCA. a) Nombre de los oferentes; b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; d) Número de hojas de cada oferta; 1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP. De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través del Portal de SOLCA www.solcaloja.med.ec la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en los procedimientos de Menor Cuantía, podrá


77

emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional de SOLCA, hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del SERCOP, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto. 1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional de SOLCA. 1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. 1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP. Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.

78

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica o el responsable de evaluar las propuestas tratándose de menor cuantía, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través de SOLCA www.solcaloja.med.ec . 1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco

por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista abrirá en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 1.11.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la


79

LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica. La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP. Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, con excepción del caso de los procedimientos de Menor Cuantía en los que se procederá con un nuevo sorteo electrónico a través del portal institucional del SERCOP, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional de SOLACA la Resolución

80

correspondiente, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional www.solcaloja.med.ec . La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita. 1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del RGLOSNCP. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, “De los contratos”, Capítulo VII, “Reajuste de precios” de la LOSNCP y en su Reglamento General. 1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.

1.19. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP. El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda. 1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la


81

obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, participación ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato. La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente. En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado. Únicamente en los procedimientos de Licitación, para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los resultados del Estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios responsables de la administración y fiscalización del contrato constatarán, validarán y exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificación del origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de obra. En las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas mediante licitación, sean estas Parciales, Provisional o Definitiva, se incluirá la declaración del Contratista respecto de la aplicación e implementación de los resultados de los Estudios de Desagregación Tecnológica y cumplimiento del porcentaje de participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios. 1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 1.23. Autoinvitación: La autoinvitación, con excepción de los procedimientos de Menor Cuantía, es una opción del Portal Institucional del SERCOP, que podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el SERCOP. (No procede auto invitación por cuanto la entidad contratante no es una institución del sector público y por mandato de su Reglamento Interno se acoge a las disposiciones de la LOSNCP y sus reglamentos, únicamente en lo que fuere aplicable). 1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

82

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación. 1.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción geográfica en la que se ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente. El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parámetros de evaluación, deberá señalar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratará directamente, identificando las EPS´s y/o MYPES locales con las cuales suscribirá los contratos correspondientes, sin que por tal subcontratación se exima de responsabilidad frente a la entidad contratante, de conformidad con lo previsto en la Ley y en las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista. Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto. 1.26 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. Únicamente en los procedimientos de Menor Cuantía no se cumplirá la etapa de evaluación valorada

83

pues los participantes que cumplieran con las capacidades mínimas serán habilitados para el sorteo electrónico. 2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del SERCOP sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento. 2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas con cualquiera de estas opciones:

a) Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cumple/No Cumple”, cuando se trate de un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía de obras, bienes o servicios, y, contratación directa de consultoría; y,

b) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional de SOLCA.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo. Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida. a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple”- a. 1.- Integridad de las ofertas:-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

84

IV. Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este

formulario no generará la descalificación del oferente)

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra, Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas. a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá escoger y considerar parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico, experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso. En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.- En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantía) se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación. Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de

85

cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente. 2.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales. El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta. 2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato: 3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario,

86

instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

87

El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato. b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales

que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

88

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP. 3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

89

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

III. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I

FORMULARIO DE LA OFERTA 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de

personas jurídicas oferentes. 1.4 Situación financiera 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Análisis de precios unitarios 1.7 Metodología de construcción 1.8 Cronograma valorado de trabajos 1.9 Experiencia del oferente 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.11 Equipo asignado al proyecto

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

SECCIÓN III

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

III. FORMULARIO DE OFERTA

90

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas

en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra

u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y

especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la

construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al

91

presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no

ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos,

especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este

proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar

el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones del Reglamento Interno de Adquisición de Bienes

y Contratación de Obras y servicio de SOLCA Núcleo de Loja, la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

92

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se

le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con

la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro

del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los

documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

93

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso). Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Correo electrónico

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

94

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad

Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s),

partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o identificación

similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

95

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar

emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la

estructura de propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

Notas:

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice Indicador solicitado

Indicador declarado por el

oferente

Observaciones

Solvencia* Endeudamiento* Otro índice resuelto por la entidad contratante *

* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).

96

1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario

Precio global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA

97

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: ................................................ Unidad ..........

Detalle:……….....................................

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS %

UTILIDAD %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

98

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

99

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Tiempo en (semanas, meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada

Avance acumulado en %

100

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante Objeto del contrato

Valor del

Contrato

Plazo contractual

Fechas de ejecución Observaciones

Inicio Terminación

A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

1

2

3

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

1

2

3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

101

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalidad Título Fecha grado

Cargo a ocupar

Participación Experiencia en obras similares

Observaciones

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

102

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo,

potencia, capacidad, etc.)

Fecha de fabricación

Ubicación actual

Propietario actual Matrícula

No. ** Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente

tratándose de vehículos y equipo caminero.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**

(LUGAR Y FECHA) **Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 requiere una sola firma.

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL

PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

103

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___ Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en

el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en

el numeral 2.2 de este formulario.

104

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___ 1. Nombres completos: __________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 3. Nacionalidad: __________________________________ 4. Título profesional: __________________________________ 5. Fecha de graduación: __________________________________ 6. Título IV nivel: __________________________________ 7. Fecha de obtención: __________________________________ 6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:

105

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O

CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP. Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para…………………. En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso. Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: (Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n) RUC No.

106

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: (describir objeto de la contratación). 1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la COTIZACIÓN (No.) para (describir objeto de la contratación). 1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación). 1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec. 1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP. c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolución de adjudicación. f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. (Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No

http://www.compraspublicas.gob.ec/

107

es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del

procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional del SERCOP).2

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación). Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el 40 % del valor del contrato), en dólares de los Estados Unidos de América. 5.2. El valor restante de la obra, esto es, sesenta por ciento (%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas en forma mensual debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA. 5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. 5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula. 5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

2 La Entidad Contratante no exigirá al contratista más de dos copias de la documentación que por

las disposiciones de este pliego deba ser protocolizada.

108

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías que apliquen de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11 del Pliego de condiciones generales para las contrataciones de obras que son parte del presente contrato). 6.2.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. Cláusula Séptima.- PLAZO 7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras – días/meses), contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. Cláusula Octava.- MULTAS 8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil por cada día de retraso. Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 9.1.-El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) siguientes fórmula(s): La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas. (Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido). Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN 10.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. 10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

109

12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la

ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral

3.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

f) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación

unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.) 12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante. (En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. 13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

110

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio). 15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La CONTRATANTE: Avenida Salvador Bustamante Celi (jipiro). Teléfono: PBX (07) 2614314. Correo Electrónico: www.solcaloja.med.ec El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras(CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de ________________________, a

___________________________ _____________________________

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren contratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “LICITACIÓN”, “COTIZACIÓN” y


111

“MENOR CUANTÍA”.

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de

Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural

y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera

que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del

Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica

el contrato. b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a

la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Púbica. g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta

una "oferta", en atención al llamado a licitación. h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

112

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abrirá en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. 2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

113

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra. e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley. 3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 3.2.2 La del anticipo: a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

114

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 3.2.3 La técnica: a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización. Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos

115

complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta. 5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

116

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato. Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP. Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan. 8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

117

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. 8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP. 8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final. Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso

118

de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

SOLCA NÚCLEO DE LOJAsolcaloja.med.ec/files/compras/centro_radioterapia_acelerador... · MODELO DE...

Documents

Transcript of SOLCA NÚCLEO DE LOJAsolcaloja.med.ec/files/compras/centro_radioterapia_acelerador... · MODELO DE...