SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN: N/A

HORA: 16:40 HRS

NOMENCLATURA DE LA MINUTA: N/A

FECHA DE CELEBRACIÓN: VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MILCATORCE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO QUE SE CELEBRA EN EL SALÓN DE CABILDOS

DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS

DIECISEIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL

CATORCE, CON LA PRESENCIA DE LA C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ, PRESIDENTA

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; C. NORMA LILIANA FLORES MÉNDEZ, REGIDORA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; C.

JUAN ÁLVAREZ CAMPOS, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; C. JESÚS AMADOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, REGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA;

C. CLAUDIA OROZCO LÓPEZ, REGIDORA PRESIDENTA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; C.

MARTHA GARCIA DE LA CADENA ROMERO, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, C. GLADYS GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ,

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA; C. AMBROSIO

LINARES AMAYO, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y

DEPORTES; C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LEZAMA, REGIDOR PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS; LIC.

MIGUEL ÁNGEL ROMERO CALDERON, SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL LIC. JOSÉ

HONORIO PACHECO FLORES, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUIEN DA

FE.-------------------------------

UNA VEZ QUE SE HA PASADO LISTA DE ASISTENCIA SE INFORMA LO SIGUIENTE:

NO SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA SESIÓN DE CABILDO LOS REGIDORES: ABRAHAMDAVID AGUILAR SÁNCHEZ, PIOQUINTO APOLINAR LEYVA, PALOMA NOVELO ALDAZ YPROFR. JOSÉ BERNARDO POZOS GUTIÉRREZ.

SEÑORA PRESIDENTA LE COMUNICO QUE SE ENCUENTRAN 10 DE LOS MIEMBROS DELCABILDO, POR LO ANTERIOR SE DECLARA EL QUÓRUM LEGAL PARA CONTINUAR CON LAPRESENTE SESIÓN DE CABILDO.

EL LIC. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA,MISMA QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- APERTURA DE LA SESIÓN2.- LISTA DE ASISTENCIA3.- DECLARATORIA DEL QUÓRUM4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR5.- COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

DICTAMEN QUE CONTIENE EL ÁNALISIS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PARA QUE SE EMITA ELACUERDO CORRESPONDIENTE.

CLAUSURA.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES, INFORMA AL CABILDO QUE SE RECIBIO ENLA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CON ESTA FECHA, A LAS 8.30 HORAS, MEMORANDUM SIGNADO PORLA SECRETARIA PARTICULAR DEL REGIDOR DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE NOPODRA HACER ACTO DE PRESENCIA EL REGIDOR DE GOBERNACIÓN LIC. ABRAHAM DAVID AGUILARSANCHEZ, EN LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PORCUESTIONES PERSONALES DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD.

ASI MISMO EL LIC. PIOQUINTO APOLINAR LEYVA, REGIDOR DE SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTEMEMORANDUM PRESENTADO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ESTE DÍA, A LAS 8.29 HORAS,INFORMA QUE NO PODRA ASISTIR A LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 24 DE JUNIO DELAÑO EN CURSO, YA QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN REUNIÓN DE COFEPRIS.

DE IGUAL FORMA LA C. PALOMA NOVELO ALDAZ, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DENOMENCLATURA, MEDIANTE MEMORANDUM No. 27, PRESENTADO EN LA SECRETARÍA DELAYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014, A LAS 18.20 HORAS, DIRIGIDO AL HONORABLE CABILDO,INFORMA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PODRÁ ASISTIR A LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA ALA CUAL ESTA CONVOCADA EL DÍA DE HOY A LAS 18 HORAS, POR LO QUE SOLICITA SE CONSIDERE LA CAUSADE SU AUSENCIA.

EL MTRO. JOSÉ BERNARDO POZOS GUTIÉRREZ, EN MEMORANDUM NUM. 46/2014, PRESENTADO EN LASECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014, A LAS 10.23 HORAS, INFORMA QUE EL DÍADE HOY TUVO QUE ASISTIR A UNA COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA, YA QUE ESTABA CITADO POR LASSIGUIENTES AUTORIDADES:

ANTROPOLOGO JACINTO ARMANDO CHACHA ANTELE, DIRECTOR DEL DESPACHO DEDESARROLLO CULTURAL, REGIONAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON ELFESTIVAL DE LA MATAZA.

LIC. YVONNE GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO IMPULSO ALA INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE PUEBLA (IIDART)

LIC. CITLALIN LÓPEZ RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE ENLACE CONACULTA DEL CONSEJOESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA.

CITAS QUE NO PUEDE CANCELAR DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LAS MISMAS, PARA BENEFICIODE TEHUACÁN Y DEL FESTIVAL DE LA MATANZA, ES POR ELLO QUE LE ES IMPOSIBLE ASISTIR ALCABILDO EXTRAORDINARIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 24 DE JUNIO A LAS 18.00 HRS.

EL CABILDO SE DA POR ENTERADO.

COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN.- DICTAMEN QUE CONTIENE EL ÁNALISIS DEENTREGA-RECEPCIÓN, PARA QUE SE EMITA EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.

SEÑORA REGIDORA, TIENE USTED EL USO DE LA PALABRA.

LA REGIDORA NORMA LILIANA FLORES MÉNDEZ, PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMENCORRESPONDIENTE, MISMO QUE A LA LETRA DICE:

“… DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENTREGA – RECEPCIÓN,HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN,P R E S E N T E.

La Comisión encargada de analizar el expediente integrado, con la documentaciónconducente, del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal2011-2014, presenta a este H. Ayuntamiento el siguiente Dictamen:

A N T E C E D E N T E S

El H. Ayuntamiento de Tehuacán, elegido constitucionalmente para el ejercicio 2014-2018designó por acuerdo, una Comisión de Regidores para que se encargara de analizar elexpediente integrado, con la documentación conducente, del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2014, con el fin de formular unDictamen en un plazo de 90 días naturales, de conformidad a lo que establece el primerpárrafo del Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal. La Comisión de Entrega Recepción,quedó integrada por los CC. Norma Liliana Flores Méndez como Presidenta de laComisión, Abraham David Aguilar Sánchez, Juan Álvarez Campos, Pioquinto ApolinarLeyva, Jesús Amador Hernández Martínez, Paloma Novelo Aldaz, Ambrosio Linares Amayoy Víctor Manuel Rodríguez Lezama como integrantes, quienes aceptaron integrar laComisión respectiva con la intención de llevar a cabo el análisis del expediente delproceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2014 a que serefiere el considerando anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Derivado de dicho dictamen, y con el fin de proporcionar la información y atender algunasobservaciones derivadas del proceso de Entrega-Recepción, el Ayuntamiento acordó enSesión Ordinaria del día 20 de Mayo de 2014, llamar a las personas que hayan tenido elcarácter de servidores públicos, y que de alguna manera se encuentren vinculados con laadministración pública saliente, a efecto de solicitarles cualquier información odocumentación, por lo que se procedió a solicitar la comparecencia ante esta Comisión deEntrega-Recepción, de los CC. José Paul Norberto Sánchez Romero, Ex TesoreroMunicipal; Ana Fátima Castro Valerio, Ex Directora de Contabilidad; Eliseo Lezama Prieto,Expresidente Municipal; Roberto Iván Linares Chávez, Ex Síndico Municipal; OrlandoCuallo Cinta, Ex Secretario General, Carlos Alberto Ruiz López, Ex Secretario de SeguridadPublica; Enriqueta Sánchez Flores, Ex Directora de Tránsito Municipal; Gerardo GonzálezPioquinto, Ex Director de Egresos, Mónica Rodríguez Canseco, Ex Secretaria de DesarrolloSocial; Misael Mexicano Pacheco, Ex Director de Desarrollo Humano y Social, RemedioElena Santos González, Ex Directora General Del Sistema Municipal DIF; Alfredo ArreolaFlores, Ex Secretario de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología y Baldemar TéllezAvendaño, Ex Director del Cereso de Tehuacán. - - - - -

Para efectos de llevar a cabo el desahogo de la comparecencia de los ex funcionarios de laAdministración Municipal del trienio 2011-2014, la Comisión de entrega-recepción,acordó habilitar la sala del salón de Regidores y salón de cabildos para atender lasdiligencias en los días y horas que fueron señaladas para que tengan verificativo eldesahogo de las comparecencias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dando cumplimento a lo acordado por el H. Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria deldía 20 de Mayo de 2014, la Comisión de Entrega - Recepción citó a comparecer a los exfuncionarios mencionados en el párrafo anterior, procediendo a desahogar en tiempo yforma cada una de las comparecencias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las comparecencias se hicieron por cada uno de los Ex Funcionarios citados y que de lasmismas se pudo determinar lo siguiente:

1.- Los CC. Eliseo Lezama Prieto, Roberto Iván Linares Chávez y Orlando Cuallo Cinta, ExPresidente Municipal, Ex Síndico Municipal y Ex Secretario general, respectivamente yatendiendo al citatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, comparecieronel día 28 de Mayo de 2014 y el día 4 de Junio de 2014. (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales sedan por reproducidos en el presente como si se insertaran al calce. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Derivado de la información proporcionada en la comparecencia de los CC. Ex PresidenteMunicipal, Ex Síndico Municipal y Ex Secretario General, y de la información diversa queobra en actas de Sesión Extraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisiónconsidera que, por la diferencia en cantidad de $10,628,650.19 es ampliamentesignificativa y causaría perjuicio al patrimonio municipal y toda vez que la informaciónproporcionada por los comparecientes en un legajo conteniendo 68 folios dichainformación la presentan certificada por el ex Secretario General sin tener facultades paraello, toda vez que la misma fue realizada fuera de su gestión, así como el avaluó queanexan no fue efectuado en la fecha de adquisición del inmueble en virtud de que en ladocumentación comprobatoria que se encuentra en poder de la Dirección de Contabilidadde este ayuntamiento no contiene dicho avaluó. Anexo (A). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior se presume que fue fuera de su gestión toda vez que dicha anomalía fueobservada con fecha posterior a la culminación de la administración 2011-2014. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- El C. José Paul Norberto Sánchez Romero, Ex Tesorero Municipal y atendiendo alcitatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, compareció el día 30 de Mayode 2014 y con fecha 5 de junio de 2014, comparece por escrito tal como se muestra en eloficio anexo al presente. (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales se dan por reproducido en elpresente como se insertara al calce. - - - - - - - - - - - - -

Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $499,999.93 tal como se muestra en el anexo “C” delpresente, no fue desvirtuada en virtud de que los comprobantes fiscales que amparandichas erogaciones no reúnen los requisitos que establece el Código Fiscal de laFederación del ejercicio 2013 específicamente en el articulo 29-A de dicho ordenamiento,debido a que los mismos fueron expedidos a nombre de: Los Servicios de Salud del Estadode Puebla y no a nombre del Municipio de Tehuacán, Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -3.- Por lo que respecta al presupuesto que no fue publicado, presenta en sucomparecencia por escrito del día 5 de junio de 2014, copia de oficio número 2877,expediente 05/2013, dirigido al DR. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, GOBERNADORCONSTITUCIONAL DEL ESTADO. En el cual le informan que el presupuesto del ejercicio2014 fue aprobado en sesión de cabildo, pero no anexan el recibo de pago para que dichopresupuesto sea publicado en el periódico oficial del estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -4.- Así mismo y de la revisión a la documentación presentada y en específico a loreferente a lo relacionado en el anexo “H” de la partida 4000 “SUBSIDIOS,TRANSFERENCIAS Y AYUDAS”, se encontró la adquisición de un camión marca VOLVO,MODELO BSTAR8300, AÑO 2014, MOTOR 190779 Adquirido con la empresa VOLVOINDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. en cantidad de $3,091,400.00, el cual no fue licitado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adicionalmente convierten el recurso en fondo Recursos propios (0050) y el origen delmismo es de fondos federales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.- Por lo que respecta al anexo “S” de las observaciones generales en cantidad de$105,599,922.44 no fue integrado dicho importe tal como lo solicito en su comparecenciadel día 30 de mayo de 2014, por lo que dicho importe no fue desvirtuado. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -6.- Por lo que respecta al anexo “Y”, no se dejan contratos bancarios de 52 cuentas. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.- El C. Gerardo González Pioquinto y Ana Fátima Castro Valerio, Ex Director de Egresosy Ex Directora de Contabilidad del Municipio de Tehuacán y atendiendo al citatorioenviado por esta Comisión de Entrega Recepción, compareció el primero el día 30 deMayo de 2014 y 5 de junio de 2014 y la segunda el 29 de Mayo de 2014 y 5 de Junio de2014 (Ver Anexo 1 y 2). Los cuales se dan por reproducido en el presente como si seinsertaran al calce. - - - -Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $1,379,262.73, relacionadas en el anexo “D” no sondesvirtuadas toda vez que no fue presentada la información original que ampare dichaerogación, los comparecientes exhiben un legajo en copias certificadas con los folios del001 al 99 y del folio 001 al 67, dicha información la presentan certificada por el exsecretario general sin tener facultades para ello, toda vez que la misma fue realizadafuera de su gestión. - - - - - - - - - - -

Lo anterior se presume que fue fuera de su gestión, toda vez que dicha anomalía fueobservada con fecha posterior a la culminación de la administración 2011-2014. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.- En el mismo sentido se encuentra el anexo ”L”, en cantidad de $25,000,000.00, por loque esta comisión considera que no desvirtúan dicha anomalía en virtud de que loscomparecientes no presentan la documentación original y solo exhiben un legajo encopias certificadas con los folios del 001 al 192, dicha información la presentan

certificada por el ex secretario general sin tener facultades para ello, toda vez que lamisma fue realizada fuera de su gestión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior se presume que fue fuera de su gestión toda vez que dicha anomalía fueobservada con fecha posterior a la culminación de la administración 2011-2014. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.- Por lo que respecta a las anomalías relacionadas en el anexo “M” en cantidad de$5,952,169.26, esta comisión considera que no se desvirtúan, toda vez que loscomparecientes no proporcionan ninguna información ni documentación que amparendichas erogaciones. - - - - -10.- Por lo referente al anexo “O” en cantidad de $634,330.57, no fue desvirtuada envirtud de que los comparecientes no exhiben información o documentación alguna, quefunde y justifique porque dichas cuentas bancarias no fueron registradas en contabilidad.- - - - - -11.- Por lo que respecta a las anomalías relacionadas en el anexo “Q” en cantidad de$9,413,997.00, esta comisión considera que no se desvirtúan, toda vez que loscomparecientes no proporcionaron ninguna información ni documentación que amparenel cumplimiento de haber enterado al Servicio de Administración Tributario lasretenciones por salarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.- Por lo que respecta a las anomalías relacionadas en el anexo “R” en cantidad de$3,306,283.00, esta comisión considera que no se desvirtúan, toda vez que loscomparecientes no proporcionaron ninguna información ni documentación que amparenel cumplimiento de haber enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado dePuebla, el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal delejercicio 2012, 2013 y 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.- Por lo que respecta al anexo “U” de las observaciones generales en cantidad de$957.00 no fue reintegrado dicho importe a la tesorería municipal para efectos de darcumplimiento al pago de dicha sanción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -14.- La C. Ana Fátima Castro Valerio, Ex Directora de Contabilidad y atendiendo alcitatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, compareció el día 29 de Mayode 2014 y con fecha 5 de junio de 2014, (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales se dan porreproducidos en el presente como si se insertaran al calce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, y por lo que se refiere, a la observacióngeneral consistente y derivada del Sistema Contable Gubernamental el cual presentainformación inconsistente generada por la ficha de obra numero 13144 descuadrada en200%, no fue corregido. Anexo “V” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.- El C. Carlos Alberto Ruiz López, Ex Director de Seguridad Pública Municipal yatendiendo al citatorio enviado por esta Comisión de Entrega-Recepción, compareció eldía 28 de Mayo de 2014 y 4 de junio de 2014, (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales se dan porreproducido en el presente como si se insertaran al calce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $34,366,327.37 relacionadas en el anexo “B” del presente,fue desvirtuada de manera parcial en cantidad de $11,497,595.89 por lo que la diferenciaen cantidad de $22,868,731.48 no fue desvirtuada debida a que presenta diversosincumplimientos tal como se relaciona en el propio anexo “B”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.- El C. Baldemar Téllez Avendaño, Ex Director del CERESO de Tehuacán, Puebla yatendiendo al citatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, compareció eldía 3 de Junio de 2014 y 6 de junio de 2014. (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales se dan porreproducido en el presente como si se insertaran al calce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $3,655,733.22 tal como se muestra en el anexo “N” delpresente, no fue desvirtuada en virtud de que no proporcionó documentacióncomprobatoria y justificativa que ampare dicha adquisición, ni evidencia alguna de laadquisición de abarrotes al proveedor Comercializadora Tehmex, S.A. de C.V. quien encuyo domicilio manifestado no existe establecimiento alguno de abarrotes.17.- En el mismo sentido no desvirtúa lo relacionado en el anexo “Ñ” del presente encantidad de $829,267.98 debido a que no proporciona documentación comprobatoria

que funde y motive, el porqué de la adquisición de abarrotes al proveedor Pedro Aldamade los Santos, cuyo giro es carnicería. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.- La C. Remedios Elena Santos González, Ex Directora General del D.I.F. Municipal yatendiendo al citatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, compareció eldía 29 de Mayo de 2014 y 5 de junio de 2014. (Ver Anexos 1, 2 y 3). Los cuales se dan porreproducido en el presente como si se insertaran al calce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $590,000.00 tal como se muestra en el anexo “T” delpresente, no fue desvirtuada en virtud de que los comprobantes fiscales que amparandichas erogaciones no comprueban ni justifican las transferencias efectuadas. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19.- El C. Alfredo Arreola Flores, Ex Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas,Medio Ambiente y Ecología y atendiendo al citatorio enviado por esta Comisión deEntrega Recepción, compareció el día 3 de Junio de 2014 y 6 de junio de 2014. (VerAnexos 1 y 2). Los cuales se dan por reproducido en el presente como si se insertaran alcalce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de $256,352,727.06, no fue desvirtuada en virtud de que noproporcionó documentación comprobatoria y justificativa que amparen las observacionestal como se relaciona a continuación: -

Se verificaron 220 obras o acciones, con las siguientes observaciones:

N° OBRA DESCRIPCION OBSERVACIONES MONTO DE LAOBRA

13001 Mantenimiento de comedorescolar CAIC Santa Ceciliaubicado en la calle 16 deSeptiembre no. 105 ColoniaSanta Cecilia.

No se localizó la obrafísicamente

$127,200.91

13018 Construcción de pavimentoasfaltico en la AvenidaCuauhtémoc entre Calzada LasPalmas y Avenida José Garci-Crespo

No presentaresolutivo deimpacto ambiental,incumplimiento delArtículo 44 de la Leypara la Proteccióndel AmbienteNatural y elDesarrolloSustentable delEstado de Puebla.

$5,028,675.26

13019 Construcción de pavimentoasfaltico en la calle 20 Orienteentre la Avenida Reforma Nortey la Calle 3 Norte de la ColoniaEdén, Municipio de Tehuacán.

Incumple el Artículo37, 38 y 39 de la Leypara la Proteccióndel AmbienteNatural y elDesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciasconstructivas: enregistro de aguapotable,

$806,029.60

hundimiento encarpeta asfáltica enempate condentellón depavimento existente,por un montoestimado de$5,744.22 sin IVAincluido.

13031 Rehabilitación de carpetaasfáltica en la Calzada de LasPalmas entre Avenida de LasAméricas y 40 Oriente de laJunta Auxiliar San NicolásTetitzintla

Incumple el Artículo37, 38 y 39 de la Leypara la Proteccióndel AmbienteNatural y elDesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Se observadeficiencia en larehabilitación debaches, deberácorregir los trabajosa satisfacción delAyuntamientoactual. Montoestimado de laobservación$27,108.94

$532,678.65

13041 Construcción de pavimentoasfaltico en la Avenida LázaroCárdenas entre Libramiento aSan Marcos Necoxtla y calle 18de Marzo, Junta Auxiliar SanDiego Chalma, Municipio deTehuacán.

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.

$4,963,570.05

13042 Construcción de unidaddeportiva "La Huizachera"tercera etapa, en el Municipiode Tehuacán


$13,315,348.60

13053 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en laProlongación Las Palmas entre20 de Noviembre y Av. Héroesde Chapultepec, calle 2da. deLas Palmas entre 40 Oriente yPípila y Calle Allende entre

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable del

$2,918,497.39

Héroes de Chapultepec yProlongación de Las Palmas dela Colonia Las Palmas,Municipio de Tehuacán.

Estado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciasconstructivas:presenta fisuras en elpavimento,deficiencia valoradaen $27,496.27 sinIVA incluido.

13054 Construcción de guarniciones ybanquetas en la SéptimaPrivada de Alatriste entre calleAlatriste y propiedad de laJunta Auxiliar Santa MaríaCoapa.

Presenta ineficienciade proyecto ysupervisión delmismo, ya que no seconsideró lacolocación de tapasde registro sobrebanqueta.

$71,276.72

13058 Rehabilitación de los edificiosB, C, D, E, F y G del CentroEscolar Presidente VenustianoCarranza clave 21AOS4039Z,ubicado en la calle 6 Ponienteentre calle 2 Norte y calle 4Norte de la Colonia VillaGranada en el Municipio deTehuacán

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciaconstructivas:instalación eléctricapresenta malfuncionamiento ymalos acabadomonto observadopor este concepto:$855,678.91 sin IVAincluido.Cancelaria dealuminio presentadeficiencia enarmado y colocación,monto estimado dela observación$772,916.88 sin IVAincluido.Conceptos Pagadosno ejecutados,consistentes enconceptodemolición a manode piso de mosaico oloseta en salón demúsica y salónaledaño al demúsica., monto delconcepto noejecutado valoradoen $3,406.05 sin IVA

$8,000,000.00

incluido.

13059 Construcción deestacionamiento y acceso de laUnidad Deportiva Sur, en elMunicipio de Tehuacán

No presenta título depropiedad delterreno donde serealizó la obra,incumpliendo elArtículo 19 Párrafo IIde la Ley de obrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasmismas.Presenta oficioSDRSOT/578/13donde se indica quesobre la obra, sedebe presentarinforme preventivo omanifiesto deimpacto ambiental ala Secretaria deDesarrollo Rural,Sustentabilidad yOrdenamientoTerritorial delGobierno del Estadode Puebla, mismoque no se presenta,por lo que se observaincumplimiento alArtículo 43 y 44 dela Ley para laProtección alAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable para elEstado de Puebla,además del Artículode 25 y/o 30 delreglamento de lamisma.No presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes enCompranet,incumpliendo elArtículo 44, Fraccióni, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

$3,493,678.77

13062 Construcción de 4 aulas ymódulo de escaleras tipo U2-Cde 16.96 x 8.00 m para zonas Cy D en la Escuela PrimariaPresidente Manuel ÁvilaCamacho C.C.T. 21EPR0416F dela Colonia del Empleado.


$1,944,580.67

13068 Construcción de pavimentoasfaltico en la Avenida Batallónde San Patricio entre CarreteraFederal México - Veracruz yAvenida Cuauhtémoc de laColonia Luis Donaldo ColosioMurrieta.

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

$873,558.49

13069 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en laDiagonal del Libramiento entreLibramiento y Avenida de laJuventud del FraccionamientoEl Humilladero

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.La cedula de registroen el padrón decontratistas, no estávigente a la firma delcontrato.

$990,464.82

13072 Construcción de guarniciones,banquetas y obrascomplementarias en AvenidaNacional Sur y prolongación dela Avenida Nacional Sur entrePrivada Quetzalcóatl yUniversidad PedagógicaNacional, Junta Auxiliar SantaMaría Coapan.

Deficienciasconstructivas:Presenta fracturas enlosas de concretohidráulico frente acocheras y en losasde banqueta asícomo fisuras endiversos puntos,tanto en losas debanqueta como enguarniciones.Observaciónvalorada en

$1,192,298.31

$3,220.56 sin IVAincluido.

13077 Construcción de puentevehicular en el camino SanCristóbal Tepeteopan aProgreso de la Junta AuxiliarSan Cristóbal Tepeteopan

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.La obra no presentaservicio alguno, yaque no conecta conningún camino, ni esusado como puentevehicular.No se cuenta convalidación deComisión Nacionaldel Agua, requeridopor ser cruce de zonafederal, causeintermitente operene, la obra serevisó en época deestiaje y presentacaudal, no presentacalculo hidráulico deavenidas máximas.

$365,772.76

13080 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle 5 de Mayoentre Avenida 20 de Noviembrey Avenida División del Norte dela Junta Auxiliar MagdalenaCuayucatepec

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.El reportefotográfico de laestimación 2 incluyeexcavación en cajapor mediosmecánicos y carga yacarreo, mismos queno se realizaron.Se realizan cambios aproyecto original loscortes, acarreos ysuministros de basehidráulica, losrealizara la juntaauxiliar, (no existeminuta nidocumento alguno alrespecto) y sedetermina hacer

$703,745.87

cruceros conconcreto hidráulicof´c=250 kg/cm2, de15 cm de espesor,reforzado con mallaelectrosoldada 6-610-10, este diseñono es emitido porlaboratorio ni peritoalguno, estoscambios se realizanen la nota número 7de fecha 06 de juliode 2013 y la obrainicio desde el 24 dejunio de 2013, ysegún la nota 2 defecha 25 de junio de2013, la obra yapresenta cortes, loscuales no se haceresponsable laempresa, explicar elretraso y laconfusión entre lasfechas.

13086 Construcción de pavimentoasfaltico en la Avenida NacionalSur entre Privada Quetzalcóatly Escuela Normal Superior delEstado de la junta auxiliar SantaMaría Coapan

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento

$1,765,273.01

13088 Construcción de techado desegunda etapa en la EscuelaPrimaria Melchor Ocampo conclave 21DPR0422R de laColonia Nicolás Bravo SegundaSección.

Deficienciaconstructiva: Lasbajadas de aguaproducenencharcamientos enla plaza cívica,importe estimado dela observación$5,883.12 sin IVAincluido.

$770,773.92

13101 Construcción deadoquinamiento en la CalleHortensia entre Calle Laurel yCalle Tulipanes de la ColoniaSan Antonio Viveros, Hábitat

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 de

$1,016,011.00

su reglamento.

13104 Construcción del teatro al airelibre en el Complejo Cultural yrecreativo El Calvario, ubicadoen calle 3 Sur nº 1313 de laColonia Guadalupe Hidalgo

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presenta Acta deFallo delProcedimiento deAdjudicación.Conceptos Pagadosno ejecutados: noestá conectada latoma del aguapotable, serecomienda conectary hacer pruebahidrostática a 6 kg depresión durante 24horas, montoestimado de laobservación$79,174.30 sin IVAincluido.No está realizada laacometida, esteconcepto estáconsiderado denpresupuesto comotrámites ante CFE,monto de estaobservación$53,317.17 sin IVAincluido.Deficienciaconstructiva: elmaneral de unapuerta esta suelto ydebe realizarselimpieza general dela obra.

$5,000,000.00

13105 Construcción de cancha de usosmúltiples en la EscuelaSecundaria “Benemérito de lasAméricas” clave 21EES0332R dela Junta Auxiliar San PabloTepetzingo

La cedula de registroal padrón decontratistas perdióvigencia antes de lafirma del contrato,incumplimiento alanexo 5, PT-4 de lasbases de la invitacióna participar en elproceso deadjudicación, aclararel motivo de laasignación.

$283,560.06

13112 Ampliación de plaza cívica en laPrimaria Federal BilingüeMiguel Hidalgo clave:21DPB0390O de la Colonia ElEncinal, Santa Ana Teloxtoc.

Ineficiencia deproyecto: el plano deproyecto indica cortede 20 cm y elgenerador indicacorte de 15 cm yrelleno de 20 cm.En el estudio delaboratorio paradiseño de losa, no sedefine cual es laespecificación paracompactación, 85% o95% prueba AASTHOestándar, ya queindica ambosporcentajes decompactación y noindica corte en cajapara la subrasante,sino limpieza deterreno natural ysobre este, colocaruna capa de 20 cmde tepetatecompactado.En las pruebas de

laboratorio de laestimación 1,presenta prueba deresistencia delconcreto a 14 díasalcanzando un 68%de resistencia, nopresenta prueba a 28días donde seasegure el 100% deresistencia.

$194,333.95

13113 Construcción de banquetas enla Calle Adolfo López Mateosentre Avenida Independencia yAvenida Nacional de la JuntaAuxiliar San CristóbalTepeteopan

La cedula de registroal padrón decontratistas perdióvigencia antes de lafirma del contrato,incumplimiento alanexo 5, PT-4 de lasbases de la invitacióna participar en elproceso deadjudicación, aclararel motivo de laasignación.

$162,273.21

13115 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle Las Floresentre Calle Valerio Trujano ypozo de agua de la JuntaAuxiliar Santa Cruz Acapa


$655,905.41

13116 Rehabilitación de alcantarilladosanitario en la Calle InsurgentesSur entre Calle Josefa Ortiz deDomínguez y Calle 7 Oriente dela Colonia La Purísima

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.La cedula de registroal padrón decontratistas perdióvigencia antes de lafirma del contrato,incumplimiento alanexo 5, PT-4 de lasbases de la invitacióna participar en elproceso deadjudicación, aclararel motivo de laasignación.

$106,654.87

13118 Construcción deadoquinamiento en el CaminoViejo a Chilac entre CalleNacional Poniente y CalleLibertad de la Junta AuxiliarSanta Cruz Acapa


$659,536.23

13121 Construcción deadoquinamiento en la CalleSegunda de San Joaquín entreCalle Alatriste y Calle AllendeOriente de la Junta AuxiliarSanta María Coapan


$592,541.53

Estado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciaconstructiva: tapa ybrocal de registro, noterminadacorrectamente.Monto observadoestimado por$1,07.08 sin IVAincluido.

13125 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en la CalleJosefa Ortiz de Domínguezentre Privada de la 3 Oriente y19 Sur; calle 19 Sur entre lacalle Josefa Ortiz de Domínguezy la calle 9 Oriente de la ColoniaLa Purísima. Hábitat.


$1,618,589.13

13126 Construcción de pavimentoasfaltico Calle Buganvilia entrela Calle 25 Poniente y la Calle27 Poniente de La Colonia 3 deMayo, Hábitat.


$587,437.98

13127 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en la Calle 21Oriente entre Avenida de laJuventud y Calle La Paz de laColonia Los Pinos, Hábitat.


$459,048.78

13136 Construcción deadoquinamiento en la Calle 20de Noviembre entre CarreteraEstatal Tehuacán-Teotitlan yCalle reforma en la Colonia SanMiguel de la Junta Auxiliar SanPablo Tepetzingo

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Es incorrecta la fechade vigencia de lafianza decumplimiento

$757,361.11

adicional.

13138 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la CalleHidalgo Oriente entre la CalleMorelos Norte y la Calle IgnacioZaragoza de la Junta AuxiliarSan Lorenzo Teotipilco, Hábitat.

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentaconstancia depublicación encompranet deinvitaciones,incumplimiento delArtículo 44 Fracción Ide la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.Deficienciaconstructiva: Lacarpeta asfálticapresenta texturaabierta y disgregada.El monto estimadode la observación es$3,246.50 sin IVAincluido.

$1,554,286.00

13140 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la Calle 21Norte entre la Calle ColegioMilitar y la Calle 2 Oriente delFraccionamiento El Rosario.Hábitat.

No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

$244,718.00

13141 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico y obrascomplementarias en el CallejónMiguel Hidalgo entre la Calle 8Sur y Calle Adolfo Ruiz Cortinez;Privada de la 21 ¨Ponienteentre Calle 21 Poniente yPropiedad de la Colonia 16 deMarzo, Hábitat.

No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.Deficienciaconstructiva: la

$300,648.00

carpeta de concretose encuentrafisurada en variospuntos. Montoestimado de laobservación$3,443.04 sin IVAincluido.

13143 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la Calle 5de Mayo entre la CalzadaAdolfo López Mateos y Privada5 de Mayo de la Colonia SantaCatalina de Siena, Hábitat.

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciaconstructiva: lapintura enguarnicionespresenta malacalidad. Delcadenamiento 0+060al 0+160 del lado sur,monto estimado dela observación$1,845.00 sin IVAincluido.

$945,012.01

13145 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en el Caminodel Carnero entre CalleEmiliano Zapata y CalleFrancisco I. Madero de laInspectoría San Vicente Ferrer.Hábitat.


$1,431,211.00

13157 Construcción de concretohidráulico y obrascomplementarias en la Calle 14Oriente ente Calle Las Flores yCalle 9 Norte delFraccionamiento La Joya.Hábitat.


$2,025,956.00

Deficienciaconstructiva: la losade concreto presentafisuras en variostramos. Deficienciavalorada en$7,614.18 sin IVAincluidoConceptos pagadosno ejecutados: faltatramo de banquetade 20 mts por 1.80mts, montoestimado deconceptos pagadosno ejecutados en$7,128.65 sin IVAincluido.

13158 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la CalleLeona Vicario entre la CallePípila y 40 Oriente de la ColoniaObservatorio, Hábitat.


$712,497.00

13161 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en la CallePípila entre Héroes deChapultepec y Calle 3 Norte;Calzada del Panteón entrePípila y 40 Oriente de la ColoniaLas Palmas, Hábitat.


$1,837,616.00

13163 Construcción de guarniciones ybanquetas en la Privada 5 deMayo entre Camino al Carbero

Conceptos noejecutados: falta untramo de banqueta

$139,650.00

y Calle Emiliano Zapata de laInspectoría San Vicente Ferrer,Hábitat.

de 0.70 mts. por 20mts. en esquina dePrivada 5 de Mayo yCalle EmilianoZapata; faltan tapasde registros enbanqueta. C montoestimado porconceptos pagadosno ejecutados$3,190.33 sin IVAincluido

13176 Ampliación de red dealcantarillado sanitario en CalleValsequillo entre Calle 5 deFebrero y Calle José MaríaMorelos de la Junta Auxiliar deSan Lorenzo Teotipilco

No presentavalidación pornormativa (CNA,CEASPUE).Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.La obra física no fuelocalizada. Existe unaobra de drenaje conmás de cuatro añosde antigüedad.

$442,910.12

13186 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en la Calle 28Norte entre la AvenidaFrancisco I. Madero y CalleCerezo de la Colonia San Rafael,Hábitat.

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.Deficienciaconstructiva: losretenes odentellones deconfinamiento deladoquín presentanun nivel inferior alnivel de superficieterminada del

$1,835,347.00

adoquín.

13188 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la Calle 9Oriente y la Calle 13 Sur y Calle17 Sur de la Colonia LaPurísima, Hábitat.


$1,410,876.00

13257 Construcción de pavimentoasfaltico y obrascomplementarias en la Calle 38Oriente entre Calle 16 deSeptiembre y Calle 11 Norte dela Colonia Observatorio,Hábitat.


$626,227.00

13258 Rehabilitación de alcantarilladosanitario de la Calle 9 Orienteentre calle 11 Sur y Calle 17 Surde la Colonia La Purísima


$325,495.59

13262 Construcción deadoquinamiento en la Calle 13Sur entre Camino Viejo a SanDiego y Calle 7 Oriente; PrivadaJosefa Ortiz de Domínguezentre Calle 13 Sur y Privada 11Sur de la Colonia La Purísima,Hábitat.


$1,625,373.75

13263 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en la Calle 8 y10 Norte entre Calle 10Poniente y 12 Poniente de laColonia Constituyentes,Hábitat.

No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con las

$681,886.00

Mismas así como 73de su Reglamento.

13265 Construcción deadoquinamiento en la Calle 10Norte entre Calle 6 Poniente yPrivada Revolución, CalleFrancisco Villa entre Calle 12Norte y Calle 10 Norte de laColonia Constituyentes,Hábitat.


$1,026,502.00

13276 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle 1 Norteentre Calle 24 Oriente y Calle28 Oriente del FraccionamientoVillas Campestres, Municipio deTehuacán.


$1,058,700.53

13277 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle UnidadDeportiva Sur entre acceso a laUnidad Deportiva Sur yMotodromo de la Junta AuxiliarSanta María Coapan, Municipiode Tehuacán.


$1,411,855.86

13281 Construcción de cisterna yequipamiento en el área degimnasio, en el parque del Ejidode Santiago Tula ubicado en laCalle Leona Vicario entre callePípila y Calle 36 Oriente de laColonia Santiago Tula, Rescatede Espacios Públicos

Falta colocar 3aparatos delgimnasio:OS004) falta unaparato de ejerciciosmod. OS004 Rindermarca Woolfolk, lotiene la empresa,

$600,000.00

según datosproporcionados porel comité.OS012) falta unaparato de ejerciciosmod. OS012 Rindermca Woolfolk, lotiene el comité.FS012) el aparato deejercicio mod. FS012Rinder mca.Woolfolk no fuefijadocorrectamente, estaflojo un tornillo de labase. Se encuentraen la obra, los treaparatos estánvalorados en$57,826,34 sin IVAincluido.

13284 Rehabilitación de parqueubicado en la Calle 12 Ponienteentre Calle 8 Norte y Privada dela 12 Poniente de la ColoniaConstituyentes. Rescate deEspacios Públicos

No se presentaacreditación depropiedad, solo unaserie de escritosentre los cuales lasindicatura reconoceque no se cuenta conacreditación de lapropiedad, esobligación de lasindicatura municipalregularizar estasituación, no sepresenta documentoque acredite el iniciode juicio oprocedimientoalguno pararegularizar lapropiedad.Presenta resolutivode impactoambiental peroincumple lacondicionantesegunda delresolutivo al carecerde acreditación de lapropiedad, quedasujeto a revisión elcumplimiento deltotal de lascondicionantes.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73

$1,348,590.00

de su Reglamento.

13296 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle AquilesSerdán entre Calle PraxidesGuerrero y Calle 20 deNoviembre de la Junta AuxiliarMagdalena Cuayucatepec


$885,456.28

13298 Construcción deadoquinamiento en la CalleJuventino Rosas entre laAvenida de la Juventud y laAvenida Cultural delFraccionamiento Cultural.


$1,188,441.85

13299 Construcción deadoquinamiento en la CalleJosé María Iglesias entrecarretera Federal Tehuacán -Orizaba y Calle Miguel Lerdo deTejada; Calle Eulalio Gutiérrezentre carretera FederalTehuacán -Orizaba y CalleMiguel Lerdo de Tejada; calle 5de Mayo entre Calle José LópezPortillo y Calle Miguel Lerdo deTejada; Calle Miguel Lerdo deTejada entre Calle José MaríaIglesias y Calle Manuel ÁvilaCamacho; Calle José LópezPortillo entre Calle José MaríaIglesias y Calle Manuel ÁvilaCamacho de la Colonia LuisDonaldo Colosio


$1,985,645.74

13302 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle Justo Sierraentre Calle Benito Juárez y CalleHeriberto Jara; Calle HeribertoJara entre AvenidaIndependencia y Calle JuanÁlvarez; Calle Ricardo FloresMagón entre Calle BenitoJuárez y Calle Emiliano Zapatade la Junta Auxiliar Magdalena


$2,105,243.02

Cuayucatepec. No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

13303 Construcción de salón de usosmúltiples en el Centro EscolarPresidente VenustianoCarranza clave 21AOS4039Z, enla Calle 6 Poniente entre Calle 2Norte y Calle 4 Norte de laColonia Villa Granda en elMunicipio de Tehuacán

Incumple el artículo37, 38, 39, 42, 43 y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadocumentación quecorresponda aprocedimiento delicitación pública.No presenta eldictamen deprocedenciacorrespondiente,emitido por elComité de ObrasPúblicas Municipal,por lo que incumpleel Artículo 25Fracción III de la Leyde Obras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su reglamento.Deficienciaconstructiva:Se presenta unaunión no uniforme ycorrecta entre eldado de cimentacióny la columna deacero ubicada en laparte central sur dela estructura, deberápresentar dictamensignado poringenieroestructurista conresponsiva adjunta

$8,224,856.06

indicando que en lasactuales condicionesno se presentarafalla estructural, laresponsiva solicitadadeberá estarredactada asatisfacción de laactualAdministraciónMunicipal,

13304 Construcción de patios cívicosen el Centro Escolar PresidenteVenustiano Carranza clave21AOS4039Z, ubicado en laCalle 6 Poniente entre Calle 2Norte y Calle 4 Norte de laColonia Villa Granada

Presenta oficio sinnúmero de fecha 30de septiembre de2013 emitido por elC. Eliseo LezamaPrieto dirigido alSecretario deDesarrollo Rural,Sustentabilidad yOrdenamientoTerritorial del Estadode Puebla, dondeinforma que ingresala manifestación deimpacto ambientalpara diversas obrasdel Municipio deTehuacán, pero no seanexa el oficio delresolutivo, por lo queel tramite estainconcluso.No se cumple elprocedimientoconstructivorecomendado en porel laboratorio demecánica de suelos.No presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes encompranet,incumplimiento de alArtículo 44, FracciónI, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.Deficiencias

$2,076,917.29

constructivas: elconcreto presentadeficiencia en suacabado en todalosa, así comoseparación y malperfilado en juntasfrías. Montoestimado de laobservación es de$1,328,567.08 sinIVA incluido.

13305 Construcción de cubierta en elárea de usos múltiples de laUnidad Deportiva LaHuizachera

Presenta oficio sinnúmero de fecha 30de septiembre de2013 emitido por elC. Eliseo LezamaPrieto dirigido alSecretario deDesarrollo Rural,Sustentabilidad yOrdenamientoTerritorial del Estadode Puebla, dondeinforma que ingresala manifestación deimpacto ambientalpara diversas obrasdel Municipio deTehuacán, pero no seanexa el oficio delresolutivo, por lo queel tramite estainconcluso.No presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes encompranet,incumplimiento de alArtículo 44, FracciónI, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.La fianza de viciosocultos es expedidaen fecha 20-dic.2013, antes delcierre formal y

$1,883,297.68

terminación detrabajos informadosen bitácora y de laelaboración del actaentrega recepción dela obra, que enambos casos es defecha 30-dic-13.

13315 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle 3 Norteentre Calle 20 Oriente y Calle22 Oriente de la Colonia LosReyes

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciaconstructiva: lacarpeta asfáltica fuecolocada en sobremaleza de carrizo.Monto estimadoobservado por$6,101.76

$404,717.07

13317 Construcción de guarniciones ybanquetas en la Calle Zaragozaentre Avenida Héroes de laIndependencia y Calle MiguelAlemán; Calle Josefa Ortiz deDomínguez entre Calle OtilioMontaño y Calle EmilianoZapata de la Junta AuxiliarMagdalena Cuayucatepec

Conceptos noejecutados: sobre lacalle IgnacioZaragoza esquinacon calle Aldamafaltan 30 mts deBanqueta en el ladoponienteequivalentes a 10.50m2, en lado orientefaltan 65 mts debanquetaequivalentes a 61.75m2, lo que suma untotal aproximado de72.25 m2 debanqueta faltante,por un montoestimado de$18,152.80 sin IVAincluido.Aunado a lo anteriorfaltan tramos deguarnición enubicación cercana2.34 mts en el ladoponiente y 1.62 mtsen el lado oriente,mismos que en totalequivalen al montode $596.49 sin IVAincluido.Se presentanademás, deficienciasconstructivasEl arroyo vehicular se

$497,950.35

encuentraobstaculizado pormaterialSe presenta en lostramos un relleno nocompactado,también restos oresiduos de arena ygrava que tambiénobstruyen la vialidad,sobre la esquina dela Calle Allende sepresenta material derelleno norecomendado paraeste fin y tambiénobstruye el acceso ala Calle IgnacioZaragoza por la CalleAllende, tambiénentre la Calle Allendee Independenciatramo sobre IgnacioZaragoza se presentauna mala calidad enuna junta fría de laguarnición ya queesta descansa sobrepiedra decimentación.Observación por unmonto estimado de$6,233.23 sin IVAincluido.

13006 Adquisición de materialeléctrico para elmantenimiento a las diferentesórdenes de trabajo en atencióna las solicitudes de laciudadanía

Obra o acción nocomprobada

$145,613.29

13096 Promotores deportivosimpartiendo actividadesdeportivas diferentes coloniasTehuacán


$300,000.00

13007 Adquisición de 2 motobombasequipadas para bomberos yprotección civil de esteMunicipio


$1,067,726.64

13008 Adquisición e instalación desistemas de localizaciónvehicular para unidades deseguridad publica


$453,245.18

13150 Pago de prestaciones yaguinaldos al personal deseguridad publica


$6,326,967.27

13151 Aportación al programa Obra o acción no $2,500,000.00

SUBSEMUN 2013 comprobada

13152 Pago de prestaciones(infonavit) al personal deseguridad publica


$664,287.18

13153 Obligación financieraaportación adquisición deterreno para el Hospital de laMujer


$25,000,000.00

13275 Programa para el acceso de unavida libre de violencia contralas mujeres


$500,000.00

Suma de montos de obras observadas del ejercicio2013

$137,752,399.82

N°OBRA

DESCRIPCION OBSERVACIONES MONTO DE LAOBRA

12009 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la CalleVicente Guerrero entre Calle 15Norte y Calle 21 Norte de laJunta Auxiliar San PedroAcoquiaco Hábitat


$1,278,341.44

12012 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la CalleAbelardo l. Rodríguez entreAvenida Cuauhtémoc y AvenidaNaciones Unidas o (José Garci -Crespo) de la Junta Auxiliar SanNicolás Tetitzintla Hábitat


$395,498.00

12013 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la Calle 32Sur entre Calle Nuevo León yCalle 27 Poniente de la ColoniaMéxico Hábitat


$1,607,763.00

12015 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la Calle 22Sur entre Calle Benito Juárez yCalle 7 Poniente de la Colonia ElRiego, Hábitat

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes encompranet,incumplimiento de alArtículo 44, FracciónI, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

$729,162.00

12016 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la Calle 9Norte entre Calle 40 Oriente yAvenida Niños Héroes deChapultepec, Primera y SegundaPrivada de la 9 Norte entre Calle9 Norte y Propiedad de laColonia Observatorio. Hábitat


$1,125,365.00

No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

12017 Construcción de pavimentoasfáltico en la Calle 38 Ponienteentre Avenida Cuauhtémoc yAvenida Naciones Unidas o (JoséGarci-Crespo) Junta Auxiliar SanNicolás Tetitzintla, Hábitat


$1,701,634.82

12018 Construcción de pavimentoasfáltico y obrascomplementarias en la AvenidaSan José Tochapa entre CalleBalderas y Calle Nacional, CalleBalderas entre Calle 24 Oriente yAvenida San José Tochapa, CalleJosefa Ortiz de Domínguez entreAvenida San José Tochapa yPablo Partida de la Colonia SanJosé Tochapa Hábitat

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes encompranet,incumplimiento de alArtículo 44, FracciónI, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

$1,966,818.00

12027 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico y obrascomplementarias en la Calle 20de Noviembre entre Calle 54Oriente y Prolongación de LasPalmas, Calle 46 Oriente entreCalzada del Panteón y Calle 20de Noviembre de la ColoniaSanta Cruz, Hábitat


$3,024,440.00

12033 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en la Calle 9Norte entre Calle 11 Norte yCalle 14 Oriente de la JuntaAuxiliar de San Pedro AcoquiacoHábitat

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.La factura delAnticipo esta vencidaal momento de suemisión.

$1,423,465.00

12035 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en CalleSabino y Privada de la CalleSabino entre Calle 10 Oriente yCalle 12 Oriente; Calle Caobaentre Calle 12 Oriente y Calle 14Oriente; Calle Cedros entrebarranca y Calle 14 Oriente; calleFresno entre Calle 12 Oriente yCalle 14 Oriente de la Coloniadel Valle Segunda SecciónHábitat

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73

$1,816,596.00

de su Reglamento.La factura delAnticipo esta vencidaal momento de suemisión.

12037 Construcción deadoquinamiento y obrascomplementarias en la Calle 27Sur entre AvenidaIndependencia Oriente y Calle 5Oriente de la Colonia Leyes deReforma, Hábitat


$1,829,468.00

12038 Construcción deadoquinamiento en la Calle 8 Surentre Calle 23 Poniente y 27Poniente de la Colonia América,Hábitat


$1,560,050.14

12134 Talleres prevención deembarazos en jóvenesadolescentes de nivel educativobásico y medio superior de lospolígonos Hábitat

Según la constanciade inscripción en elSAT para obtener suRFC, no correspondela actividad o girocomercial delcontratista con lascaracterísticas delservicio contratado.

$409,600.00

12141 Ampliación de relleno sanitariointermunicipal Hábitat

Presentaprotocolización depropiedad a nombrede vecinos deCoapan del año 1968,presenta ademásconvenio decooperación para elestablecimiento delrelleno sanitariocelebrado entre elComitéAdministrador deBienes del Pueblo yautoridades de la

$6,807,995.00

Junta Auxiliar deSanta María Coapany el Ayuntamiento deTehuacán, donde seotorga el uso de 6hectáreas para elrelleno sanitario,celebrado en fecha16 de noviembre de1993, no presentadocumento queacredite propiedad oderecho depropiedad para laAMPLIACIÓN delrelleno sanitario.El presupuesto nocontempla lacolocación de camade arena, así comomembrana geotextilentre las capas decama de arena ymaterial arcilloso deprotección de lageomembranaimpermeable,propuestas en elproyecto ejecutivopara la ampliacióndel relleno sanitariopresentado conmembrete delOOSELITE,(deficiencia deproyecto)Presenta resolutivode impactoambiental para elrelleno sanitariooriginal con fecha 29de junio de 1995,para la ampliaciónpresenta informepreventivo deimpacto ambientalpero incumple elArtículo 39 de la Leypara la Protección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu Reglamento, conrelación al Artículo 7de la Ley General delEquilibrio Ecológico yla Protección alAmbiente, así comoel Artículo 38Fracción x de la Leypara la Protección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable del

Estado de Puebla.No presenta estudiosde laboratorio, niestudios firmadospor perito en materiade mecánica desuelos.Derivado de unprocedimiento delicitación públicanacional declaradodesierto, se inició unprocedimiento deadjudicación porinvitación a tresparticipantes, delcual no presentaconstancia deregistro de lasinvitaciones alconcurso a tresparticipantes encompranet, ,incumplimiento de alArtículo 44, Fraccióni, de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasMismas y Artículo 77de su reglamentoNo presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su ReglamentoA partir de laestimación 1, seprocede a realizarestudioestratigráfico,apareciendo roca(material tipo c), esteestudio se debiórealizar a nivelproyecto, para poderestablecer con masprecisión el montode la obra.(deficiencia deproyecto); no sepresentan pruebasrealizadas a lageomembrana detensiómetro, vacío ypresión de aire,recomendadas en elproyecto ejecutivopresentado en hojamembretada delOOSELITE.Deficiencia

constructiva: lageomembranapresenta roturas ofisuras en áreasexpuestas de lamisma, lo anteriorderiva en laposibilidad decontaminación demantos freáticos porel paso de lixiviados,además se detectanáreas donde no secuanta con lacolocación de lageomembrana, sedeben realizar lasreparacionescorrespondientes ypresentar dictamende validación de lostrabajos dereparación y de lacorrecta operaciónde La ampliación delrelleno sanitarioemitido por laSecretaria deDesarrollo Rural,Sustentabilidad yOrdenamientoTerritorial del Estadode Puebla, así comodictamen favorableemitido por laConagua respecto ala calidad de lasaguas subterráneas,presentar además, lafactura original ocopia certificada anteNotario Público, de laadquisición de lageomembrana, lasespecificaciones delfabricante y lagarantía que otorgael mismo.

12147 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en la calleIgnacio Allende entreProlongación de Las Palmas yCalle 3 Norte, Calle 3 Norteentre Calle Ignacio Allende yCalle 46 Oriente, Calle 46Oriente entre Calle 1 Norte yCalzada del panteón, CalleVicente Guerrero entre Calle 1


$3,318,880.91

Norte y Calle 3 Norte, Callejónde Las Palmas entreProlongación de Las Palmas yCalle 3 Norte de la Colonia LasPalmas

12194 Construcción de salón de usosmúltiples tipo U1C de 12.96 x8.00 en la Secundaria Técnica 57clave 21DST0064F de la JuntaAuxiliar San Nicolás Tetitzintla

Deficienciaconstructiva:Se observan lascolumnas del eje Bcomo lo indica elplano deconstrucción en elexpediente unitariode la obra, presentanasentamiento en piede las columnas,deficiencia en elproceso constructivoen el área decimentación.Deberá presentarcálculo estructuralpor haber realizadomodificación deacero del No.3 y No.4y un análisisestructural de la obrapor un peritoespecialista en lamateria acompañadode la responsivacorrespondiente.Monto estimado dela observación$129,974.04 sin IVAincluido.

$653,156.29

12208 Construcción deadoquinamiento en la CalleEmilio Carranza entre carreterafederal y Avenida Nacional de laJunta Auxiliar San LorenzoTeotipilco


$864,364.37

12226 Construcción deadoquinamiento en la Calle 3Oriente entre Calle 1 Sur y Callede la Bomba de la Junta AuxiliarSan Marcos Necoxtla

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Incumplimiento en elllenado de la bitácorade los Artículos 85

$1,053,592.19

Fracción I y 86Fracción IV delReglamento de la Leyde Obra Pública yServiciosRelacionados con laMisma para el Estadode Puebla, fueroncanceladas las notas011 al 020 sinjustificación en lassiguientes notas.

12274 Construcción de unidaddeportiva sur segunda etapa enel Municipio de Tehuacánpuebla

No presenta título depropiedadincumpliendo elArtículo 19 PárrafoSegundo de la Ley deObras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas.

$38,759,051.75

12305 Remodelación y capacitación enel mercado de carnes deTehuacán rubro I.- construccióny equipamiento de proyectos deabastos

No presenta título depropiedadincumpliendo elArtículo 19 PárrafoSegundo de la Ley deObras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas.El proyecto de laobra inscrito enPROLOGYCA no serespetó, según notasde bitácora 37, 54 y55, se presentópersonal dedependencianormativa delprograma e índico elincumplimiento delproyecto inscrito, asícomo la suspensióntemporal de trabajoshasta laregularización de losmismos o lacancelación total delos recursosFederales otorgandoun plazo de 95 díaspara suregularización.Derivado de loanterior se observaincumplimiento de laCláusula SextaPárrafo Segundo delConvenio para elOtorgamiento de losSubsidios del

$10,158,699.16

Programa deCompetitividad enLogística y Centralesde Abasto, así comoincumplimiento delpunto 31 fracción XIde las Reglas deOperación para elOtorgamiento deApoyos del Programade Competitividad enLogística y Centralesde Abasto(PROLOGYCA) para elejercicio fiscal 2012,deberá informar porescrito el nombre delfuncionarioresponsable de laautorización de lasmodificaciones, asícomo las razonestécnicas, ademásdeberá demostrarque se inició elcorrespondienteprocedimientoadministrativo dedeterminación deresponsabilidadesconforme a las Leyesaplicables y en sucaso, si hubo omisióndel procedimiento,informar por escritocuáles fueron lasrazones quemotivaron laomisión, ya que sepresume un daño alpatrimonio delAyuntamiento por eltotal de los recursosreintegrados alprogramadenominadoPROLOGYCA delejercicio 2012.La obra no presentacondiciones deservicio y no serecibió ningúnproyectocomplementario quepermita poner en usolas instalaciones.

12306 Supervisión remodelación ycapacitación en el Mercado deCarnes de Tehuacán rubro I

Obra o acción nocomprobada, secuenta únicamentecon documentaciónpara pago de pasivo,correspondiente alfiniquito.

$267,334.19

Suma de montos de obras observadas del ejercicio2012

$80,751,275.26

N°OBRA

DESCRIPCION OBSERVACIONES MONTO DE LAOBRA

11084 Construcción de pavimentoasfáltico en la Calle 38 Ponienteentre Av. Cuauhtémoc y Calle 1Norte de la Junta Auxiliar de SanNicolás Tetitzintla, Hábitat


$3,238,758.00

11089 Construcción de pavimentoasfáltico en la Calle Coahuila Surentre Calle Oaxaca o 19 Ponientey Calle 25 Poniente de la ColoniaMéxico Sur Hábitat


$2,275,629.30

11094 Construcción de adoquinamientoen la Calle 16 de Septiembreentre calle sin nombre y Calle 24de Febrero de la Colonia Dr.Miguel Romero Sánchez, Hábitat


$774,225.00

Estado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.

11097 Construcción de adoquinamientoen la Calle Santa Julia entre CalleRamón Caballero y Vía Puebla dela Colonia San Rafael, Hábitat


$619,541.00

11106 Construcción de pavimentoasfaltico en la Calle Allende entreCalle Niños Héroes y Calle LasFlores de la Colonia SantiagoTula, Hábitat

A nivel de proyectono corresponde elgenerador de corte(por consecuenciaacarreos) con losparámetros indicadosen el diseño depavimento de lamecánica de suelos.Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presenta acta depresentación yapertura depropuestas, incumpleel Artículo 37Fracción iii de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas.No presenta

$895,267.00

dictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su Reglamento.No presenta acta defallo, incumpliendo elArtículo 27 y 39 de laLey de obras Publicasy ServiciosRelacionados con lasMismas.No presenta fianzade cumplimientoadicional o endosopor aumento demonto de contrato.

11112 Construcción de pavimentoasfáltico en la Calle Las Floresentre Calle 32 Oriente y Calle 40Oriente del Ejido de SantiagoTula Hábitat


$1,276,749.00

11117 Construcción de adoquinamientoen Calle Allende Poniente entreCarretera Federal Tehuacán -Huajuapan y Canal de Aguas deRiego, Junta Auxiliar Santa María


$1,412,904.06

11120 Construcción de adoquinamientoen la Calle Miguel Hidalgo entreCalle 34 Poniente y Calle AdolfoLópez Mateos de la ColoniaTepeyac


$658.208.81

11121 Construcción de adoquinamientoen la Calle 13 Norte entre CalleNicolás Bravo y FraccionamientoPaseo San Pedro de la JuntaAuxiliar San Pedro Acoquiaco


$498,516.96

11122 Construcción de adoquinamientoen la Calle Veracruz entre CallePachuca y Calle Chihuahua de laColonia Tehuantepec


$876,309.60

11137 Cursos de agricultura urbana enlos centros de desarrollocomunitario del Riego, Lomas dela Soledad y San Diego

No presenta fianzade cumplimiento oen su caso cheque decaja por el 10% delmonto contratadoconforme lo estipulael contrato.

$302,300.00

11147 Talleres de capacitación enmanualidades en los centros dedesarrollo comunitario el RiegoLomas de la Soledad y San DiegoChalma

No presenta fianzade cumplimiento oen su caso cheque decaja por el 10% delmonto contratadoconforme lo estipulael contrato.

$258,260.00

11150 Prevención de embarazos enjóvenes adolescentes a niveleducativo básico y mediosuperior de los polígonos Hábitat

Según la constanciade inscripción en elSAT para obtener suRFC, no correspondela actividad o girocomercial delcontratista con lascaracterísticas delservicio contratado.Dentro de lacomprobación secuenta con reportefotográfico quemuestra laadquisición de bebesvirtuales, sinembargo estos nofueron entregados ala administraciónactual.

$208,600.00

11151 Campaña para la dotación deaparatos auditivos a personas ensituación de pobreza patrimonialy marginación social

Según la constanciade inscripción en elSAT para obtener suRFC, no correspondela actividad o girocomercial delcontratista con lascaracterísticas delservicio contratado.

$586,948.00

11156 Construcción de pavimentoasfaltico en acceso a universidadtecnológica de Tehuacán


$3,005,063.48

11172 Construcción de pavimentoasfaltico Calle Nuevo León entreCalle Guanajuato y Prolongaciónde la 32 Sur


$2,008,248.00

11202 Construcción de pavimentoasfáltico en el acceso a SanCristóbal Tepeteopan en la JuntaAuxiliar de San CristóbalTepeteopan

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presenta fianzade anticipo,incumplimiento delArtículo 52 Fracción IIde la Ley de ObraPública y ServiciosRelacionados con laMisma para el Estadode Puebla.No presenta fianzade cumplimiento decontrato,

$2,058,676.50

incumplimiento delArtículo 52 FracciónIII de la Ley de ObraPública y ServiciosRelacionados con laMisma para el Estadode Puebla.El importe de laestimación 1 nocorresponde con lofacturado y pagado.No presenta originalde la fianza de viciosocultos.

11276 Ampliación de alcantarilladosanitario en la Calle Los Pinosentre Calle 24 de Febrero y Calle16 de Septiembre o 17 Oriente yPrivada 24 de Febrero y 5 deMayo entre Avenida México yCalle Los Pinos de la Colonia LosPinos

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento

$97,833.95

11289 Construcción de pavimento deconcreto hidráulico en la Calle 12Norte entre Vía Puebla y Calle 4Poniente de la Colonia AquilesSerdán

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.Deficienciaconstructiva: las losasde concretopresentan fisuras, seestima el monto de ladeficiencia en$28,547.45 sin IVAincluido.

$730,559.32

11318 Rehabilitación del Mercado 16de Marzo de Tehuacán, Puebla.

No presenta título depropiedadincumpliendo elArtículo 19 PárrafoSegundo de la Ley deObras Publicas yServiciosRelacionados con lasMismas.Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 de

$9,832,217.00

su reglamento.No presentadocumentación quecorresponda aprocedimiento delicitación pública.No presentadictamen deexcepción a lalicitación pública,incumpliendo elArtículo 41 Párrafosegundo de la Ley deObras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas.No presenta eldictamen deprocedenciacorrespondiente,emitido por elComité de ObrasPúblicas Municipal,por lo que incumpleel Artículo 25Fracción III de la Leyde Obras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas.No presentadictamen de fallo,incumpliendo elArtículo 41 de la Leyde Obras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas así como 73de su reglamento.Deficienciaconstructiva: La obrano se ejecutó comolo indica el proyectoestructural, y no sepresenta el cálculo ynuevo proyectoestructural durante laejecución de la obra,deberá presentardictamen signado poringenieroestructurista conresponsiva adjuntaindicando que en lasactuales condicionesno se presentarafalla estructural, laresponsiva solicitadadeberá estarredactada asatisfacción de laactual AdministraciónMunicipal.Además deberá

indicar por escrito, elnombre de lapersonaresponsable, queautorizo lamodificación alproyecto e indicar elmotivo técnico de lamodificación.

11319 Rehabilitación del Mercado LaPurísima de Tehuacán, Puebla

Incumple el Artículo37, 38, 39, 42, 43 Y44 de la Ley para laProtección delAmbiente Natural yel DesarrolloSustentable delEstado de Puebla, asícomo el Artículo 5 desu reglamento.No presentadictamen deexcepción a lalicitación pública,incumpliendo elArtículo 41 Párrafosegundo de la Ley deObras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas.No presenta eldictamen deprocedenciacorrespondiente,emitido por elComité de ObrasPúblicas Municipal,por lo que incumpleel Artículo 25Fracción III de la Leyde Obras Públicas yServiciosRelacionados con lasMismas.Deficienciaconstructiva:correspondiente a lacolocación de tubosde bajadas de aguaspluviales, ya quedesaguan al paso depeatones en víapública, deficienciaconstructivaestimada en$30,817.30 sin IVAincluido.

$6,234,237.00

Suma de montos de obras observadas del ejercicio 2011 $37,849,051.98

Suma de montos de obras observadas de los tresejercicios

$256,352,727.06

Observaciones y consideraciones generales:Dentro de la documentación comprobatoria de obras ejecutadas durante laAdministración Municipal 2011 – 2014 del Municipio de Tehuacán, Puebla, cuyos fondosde financiamiento son parcial o totalmente de origen Federal (Ramo 20, Ramo 23,CONADE, PROLOGYCA, Programas Regionales, etc.), se observa incumplimiento a loindicado en los Artículos 168, 169, 170 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas yServicios Relacionados con las Mismas, deberá aclarar y corregir esta situación.Dentro de la documentación comprobatoria de obras ejecutadas durante laAdministración Municipal 2011 – 2014 del Municipio de Tehuacán, Puebla, cuyos fondosde financiamiento son de origen de Recursos Propios, Participaciones Federales (Ramo28), Ramo 33, se observa incumplimiento a lo indicado en los Artículos 127,128 y130 delReglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para elEstado de Puebla, deberá aclarar y corregir esta situación.La cuantificación realizada en su caso a los conceptos pagados, no ejecutados, sonvaloradas en base al precio unitario pagado al contratista sin considerar IVA, y en caso deque se presenten reintegros de recursos se realizaran conforme lo indicado en las leyesaplicables con respecto al cálculo de intereses.La cuantificación realizada en su caso a las deficiencias constructivas, son valoradas enbase al precio unitario pagado al contratista sin considerar IVA, es por ello que el montoindicado no implica necesariamente la corrección de la obra, por lo que en caso depresentar reintegros económicos por deficiencia constructiva queda a criterio de laAdministración Municipal en funciones, determinar el monto de los mismos de maneraconciliada con la contraparte involucrada o en su caso dar inicio al procedimiento derecuperación de fianzas de vicios ocultos, así como el inicio de procedimientos dedeterminación de responsabilidades a los funcionarios que puedan resultar responsables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.- Los CC. Mónica Rodríguez Canseco y Misael Mexicano Pacheco, Ex Secretaria dedesarrollo Social y Director de Desarrollo Humano y Social, respectivamente y atendiendoal citatorio enviado por esta Comisión de Entrega Recepción, comparecen ambos el día28 de Mayo de 2014 y 5 de junio de 2014. (Ver Anexos 1 y 2). Los cuales se dan porreproducido en el presente como si se insertaran al calce. - - - -Derivado de lo anterior y de la información diversa que obra en actas de SesiónExtraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2014, esta Comisión considera que, por lasobservaciones en cantidad de 3,239,150.00, no fue desvirtuada en virtud de que noproporcionó documentación comprobatoria y justificativa que amparen las observacionestal como se relaciona a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NO.NO. DEACCION PROVEEDOR

NOMBRE DELA OBRA IMPORTE OBSERVACIONES ANEXO

RESPONSABLES

1 13192 FABIOLA MATIASRAMIREZ

TALLERESPARA LAPREVENCIONDE CANCERCERVICOUTERINO

226,400.00

LOS ESTUDIOS QUE PRESENTALOS ANALISIS ES FIRMADO PORUN DOCTOR MIGUEL ANGUELCHAVEZ MARTINEZ CONCEDULA PROF. 2081121 ELCUAL NO EXISTEN POR LOSLABORATORIOS CLINICOS DETEHUACAN .

A

MÓNICARODRÍGUEZCANSECO,MISAELMEXICANOPACHECO

LA FIRMA QUE REPRESENTANDE LOS ESTUDIOS SONESCANEADAS YA QUE LAFIRMA PERTENESE, Q.F.BGABRIELA SANCHEZ GOMEZ YNO AL DR. MIGUEL ANGUELCHAVEZ MARTINEZ DONDE SECOTEJA CON UN ESTUDIOORIGINAL.LOS ESTUDIOS QUE PRESENTAC. FABIOLA MATIAS RAMIREZSE ASIMILA CON UNAUBICACIÓN EN INTERNET ELCUAL TRAE EJEMPLOS QUE SEENCONTRO. EL CUAL SE ANEXAUNA COPIA CON LA LICITACIONNO. LA-012NBU999-N40-2013,CON DOMICILIO EN ELMUNICIPIO DE IXTAPALUCAEDO. DE MEXICO COMO JEFEDE SERVICIO DEL BANCO DESANGRE DE LA EMPRESALABORATORIO MEDICOPOLANCO S.A DE C.V EL CUALSE PUEDE APRECIAR SUFIRMA, DONDE NO ESCOMPATIBLE CON LOSESTUDIOS CLINICOS DETEHUACAN .

B

CORRESPONDIENTE A LOSESTUDIOS Y TALLERES SEREALIZARON SIETE VISITAS DELAS CUALES SEIS, LASPERSONAS QUE NOSATENDIERON NO CONOCEN AESAS PERSONAS Y LA ULTIMADIRECCION ES FANTASMADONDE LA NUMERACION NOEXISTE.

C

AL REVISAR EL EXPEDIENTETECNICO SIENDO UNA OBRA DEADJUDICACION DIRECTAPRESENTA TRES COTIZACIONESDE LAS CUALES UNACORRESPONDE A MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ Y LAFIRMA VICTOR MANUELCASTRO SANCHEZ DONDEAMBOS REPRESENTAN UNPARENTESCO CON FABIOLAMATIAS RAMIREZ, ADEMASLAS DOS COTIZACIONESTIENEN EL MISMO DOMICILIOFISCAL DONDE EL PRESEPUESTOGANADOR NO CORRESPONDEA LA MISMA OBRA SE ANEXANCOPIA DE LA ACTA DEMATRIMONIO DE FABIOLAMATIAS RAMIREZ CON VICTORMANUEL CASTRO SANCHEZ Y ALA VEZ HERMANO DE MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ.

D


TALLERESPARA LAPREVENCIONDE CANCERCERVICOUTERINO EN ELCENTRO DEDESARROLLOCOMUNITARIO DE SANDIEGO

232,800.00

SE REALIZARON VISITAS A TRESPERSONAS DE LAS CUALESMANIFESTARON NO HABERREALIZADO NINGUN ESTUDIO,ELLOS MANIFIESTAN DE NOTOMAR NINGUN CURSO Y NOHABER RECIBIDO MATERIALADEMAS ELLOS PROTESTANHABER FALSIFICADO SU FIRMAEN LAS HOJAS QUE SE LESMOSTRO DE ACUERDO A LADOCUMENTACION QUE SEENCUENTRAN EN LOSEXPEDIENTES TECNICOS.

A MÓNICARODRÍGUEZCANSECO,MISAELMEXICANOPACHECO

LOS ESTUDIOS QUE PRESENTALOS ANALISIS ES FIRMADO PORUN DOCTOR MIGUEL ANGUELCHAVEZ MARTINEZ CONCEDULA PROF. 2081121 ELCUAL NO EXISTE

B

LA FIRMA QUE REPRESENTANDE LOS ESTUDIOS SONESCANEADAS YA QUE LAFIRMA PERTENESE, Q.F.BGABRIELA SANCHEZ GOMEZ YNO AL DR. MIGUEL ANGUELCHAVEZ MARTINEZ DONDE SECOTEJA CON UN ESTUDIOORIGINAL.LOS ESTUDIOS QUE PRESENTAC. FABIOLA MATIAS RAMIREZSE ASIMILA CON UNAUBICACIÓN EN INTERNET QUESE ENCONTRO. EL CUAL SEANEXA UNA COPIA CON LALICITACION NO. LA-012NBU999-N40-2013, CON DOMICILIO ENEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCAEDO. DE MEXICO COMO JEFEDE SERVICIO DEL BANCO DESANGRE DE LA EMPRESALABORATORIO MEDICOPOLANCO S.A DE C.V EL CUALSE PUEDE APRECIAR SUFIRMA, DONDE NO ESCOMPATIBLE CON LOSESTUDIOS CLINICOS D ETEHUACAN .

C


TALLERESPARA LAPREVENCIONDE CANCERCERVICOUTERINO DELRIEGO

323,800.00

SEREALIZARON VISITAS ACAMPO A TRES BENEFICIARIOSDE LOS CUALES UNA PERSONAREALIZO SU ESTUDIONADAMAS UNAINTRODUCCION COMO DE 30MINUTOS DEL TEMA Y NOLEDIERON NINGUNOS TALLERES, MATERIAL DIDACTICOADEMAS FALCIFICARON SUFIRMA DE LOS TALLERES LISTASDE ASISTENCIA Y ENTREGASDE MATERIALES, DE LAS OTRASDOS NO EXISTEN CON E SENOMBRE, EL NUMERO DE OBRAES INCORRESCTO QUE TRAELAS LISTAS DE BENEFICIARIODEBE DE SER 13202 Y DICE13212.

A


LOS ESTUDIOS QUE PRESENTAC. FABIOLA MATIAS RAMIREZSE ASIMILA CON UNAUBICACIÓN EN INTERNET QUESE ENCONTRO. EL CUAL SEANEXA UNA COPIA CON LALICITACION NO. LA-012NBU999-N40-2013, CON DOMICILIO ENEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCAEDO. DE MEXICO COMO JEFEDE SERVICIO DEL BANCO DESANGRE DE LA EMPRESALABORATORIO MEDICOPOLANCO S.A DE C.V EL CUALSE PUEDE APRECIAR SUFIRMA, DONDE NO ESCOMPATIBLE CON LOSESTUDIOS CLINICOS D ETEHUACAN .

B

AL REVISAR EL EXPEDIENTETECNICO SIENDO UNA OBRA DEADJUDICACION DIRECTAPRESENTA TRES COTIZACIONESDE LAS CUALES UNACORRESPONDE A MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ Y LAFIRMA VICTOR MANUELCASTRO SANCHEZ DONDEAMBOS REPRESENTAN UNPARENTESCO CON FABIOLAMATIAS RAMIREZ, ADEMASLAS DOS COTIZACIONESTIENEN EL MISMO DOMICILIOFISCAL DONDE EL PRESEPUESTOGANADOR NO CORRESPONDEA LA MISMA OBRA SE ANEXANCOPIA DE LA ACTA DEMATRIMONIO DE FABIOLAMATIAS RAMIREZ CON VICTORMANUEL SANCHEZ CORTEZ Y ALA VEZ HERMANO DE MIGUELANGEL SANCHEZ CORTEZ.

C


TALLERES DECAPACITACION ENMEDICINAALTERNATIVA

114,500.00

SE REALIZARON TRES VISITASDE CAMPO DONDE LASDIRECCIONES VISITADAS, LASPERSONAS NO EXISTEN CONEL NOMBRE QUE VIENEN ENLA LISTAS DE LOS EXPEDIENTES

A

MÓNICARODRÍGUEZCANSECO,MISAELMEXICANO

AL REVISAR EL EXPEDIENTETECNICO SIENDO UNA OBRA DEADJUDICACION DIRECTAPRESENTA TRES COTIZACIONESDE LAS CUALES UNACORRESPONDE A MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ Y LAFIRMA VICTOR MANUELCASTRO SANCHEZ DONDEAMBOS REPRESENTAN UNPARENTESCO CON FABIOLAMATIAS RAMIREZ, ADEMASLAS DOS COTIZACIONESTIENEN EL MISMO DOMICILIOFISCAL DONDE SE ANEXACOPIA DE LA ACTA DEMATRIMONIO DE FABIOLAMATIAS RAMIREZ CON VICTORMANUEL CASTRO SANCHEZ Y ALA VEZ HERMANO DE MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ.

B

PACHECO


CURSOS DECAPACITACION EN EL USODE EQUIPODEFOTOGRAFIAEN EL MICDEL CENTRODEDESARROLLOCOMUNITARIO EL RIEGO

66,000.00


A



B


CURSOS DEFABRICACIONDEPRODUCTOSDE LIMPIEZA

116,000.00

SE REALIZARON CUATROVISITAS DE LAS CUALES DOSNO EXISTE ESE NOMBRE DE LAPERSONA, Y LAS OTRAS DOSCON EL DOMICILIO 1APRIVADA DE LA 12 PONENTE1214 COL. CONSTITUYENTESNO EXISTE LA NUMERACION.

A



B


CURSOS DEAGRICULTURA URBANAEN ELCENTRO DEDESARROLLOCOMUNITARIO DE EL

169,200.00

SE REALIZARON DOS VISITASDE CAMPO DONDE LASPERSONAS VISITADASMANIFIESTAS DE NO TOMAR,RECIBIR, ALGUN CURSO OMATERIAL DIDACTICO, ADEMASDESCONOCEN SU FIRMA QUESE LES PRESENTO SEGÚNEXPEDIENTE DECOMPROBACION

A


RIEGO AL REVISAR EL EXPEDIENTETECNICO SIENDO UNA OBRA DEADJUDICACION DIRECTAPRESENTA TRES COTIZACIONESDE LAS CUALES UNACORRESPONDE A MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ Y LAFIRMA VICTOR MANUELCASTRO SANCHEZ DONDEAMBOS REPRESENTAN UNPARENTESCO CON FABIOLAMATIAS RAMIREZ, ADEMASLAS DOS COTIZACIONESTIENEN EL MISMO DOMICILIOFISCAL DONDE SE ANEXACOPIA DE LA ACTA DEMATRIMONIO DE FABIOLAMATIAS RAMIREZ CON VICTORMANUEL CASTRO SANCHEZ Y ALA VEZ HERMANO DE MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ.

B


CORSOS DECAPACITACION DETECNICASVERDES EN ELCENTRO DEDESARROLLOCOMUNITARIO DEL RIEGO

183,360.00

SE REALIZO UNA VISITA DECAMPO DONDE LA PERSONAVISITADA EN LA DIRECCIONSEÑALADA EN EL EXPEDIENTECOMPROBATORIOS NO EXISTELA PERSONA

A



B

SE REALIZO UN COMPARATIVOCON UNA ACCION REALIZADAEN EL EJERCICIO FISCAL 2012DONDE SE ASIMILANALGUNOS REPORTESFOTOGRAFICOS

C


CURSOS DEAGRICULTURA URBANA 13,230.00

SE REALIZO UNA VISITA DECAMPO DONDE LA PERSONAVISITADA EN LA DIRECCIONSEÑALADA EN EL EXPEDIENTECOMPROBATORIOS NO EXISTELA PERSONA

A



B


TALLERES DEPREVENCIONA LAVIOLENCIA DEGENERO YGRUPOSVULNERABLES EN JOVENESY NIÑOS

213,000.00

SE REALIZO LA VISITA CON LADIRECTORA DE LA ESCUELAPRIMARIA LEONA VICARON,GRACIELA AGUILAR EL CUALELLA MANIFIESTA DE NOHABER AUTORIZADO NINGUNPERMISO PARA IMPARTINNINGUN TALLER ADEMAS,COTEJANDO CON LA LISTA DEBENEFICIARIOS QUE SE LESMOSTRO NO PERTENESE A SUESCUELA NI LOS SALONES

A



B

EL REPORTE FOTOGRAFICOPERTENECE AL CENTROESCOLAR VENUSTIANOCARANZA Y NO A LA ESCUELALEONA VICARIO COMO LODEMUESTRA EL REPORTEFOTOGRAFICO

C


TALLERES DEMEDICINAALTERNATIVAEN LOSPOLIGONOSHABITAT

114,500.00


A



B


TALLERESPARADETECCIONOPORTUNUADECARDIOPATIAS,ACCIDENTESCEREBROVASCULARES ENHOMBRES YMUJERESMAYORES DE35 AÑOS

218,000.00

SE REALIZARON DOS VISITASDE CAMPO DONDE LASPERSONAS BENEFICIARIASMANIFIESTAN EN REALIZAR SUESTUDIO NADMAS PERO ELLOSNO TOMARON NINGUNCURSO Y NO RECIBIERONNINGUN MATERIAL, ADEMASELLAS EXPRESAN QUE NO ES SUFIRMA SEÑALAN SER FALSASSEGUN LA DOCUMENTACIONQUE SE LES MOSTRO.

A



B


CURSOS DEFABRICACIONDEPRODUCTOSDE LIMPIEZA

116,000.00

SE REALIZARON DOS VISITASDE CAMPO DONDE LASPERSONAS ENCONTRADASMANIFESTARON NO HABERTOMADO EL CURSO, DONDEUNA DE ELLAS FUEINSTRUCTORA DONDE RECIBIOUN TRATO MAL DONDEACUDEN EL DIA 08/05/2014 APONER SU DEMANDA ANTE LACONTRALORIA MUNICIPAL.

A



B


TUTORIASPARA LAREGULARIZACION Y APOYOEN TAREASEN LOSPOLIGONOSHABITAT

146,300.00

SE ENCONTRARON EVIDENCIASDE REPORTES FOTOGRAFICOSDONDE HAY UNA SIMILITUDDE ACCIONES DEL E JERCICIOFISCAL 2012 CON 2013 DONDESE ENCUENTRAN FOTOGRAFIASMUY PARECIDAS

A



B


CURSOS DEAGRICULTURA URBA ENEL CENTRODEDESARROLLOCOMUNITARIO DE LOMASDE LASOLEDAD

169,200.00

SEREALIZARON DOS VISITAS ACAMPO DONDE LOSDOMICILIOS VERIFICADOS NOSE ENCONTRARON A LASPERSONAS QUE SEENCUENTRAN REGISTRADAS ENLAS LISTAS DE BENEFICIARIOS

A



B


CURSOS DECAPACITACION YAPLICACIÓNDE TECNICASPARA LAINSTALACIONDE TECHOSVERDES

183,360.00

SE REALIZARON DOS VISITAS ACAMPO DONDE LOSDOMICILIOS VERIFICADOS NOSE ENCONTRARON A LASPERSONAS QUE SEENCUENTRAN REGISTRADAS ENLAS LISTAS DE BENEFICIARIOS

A


AL REVISAR EL EXPEDIENTETECNICO SIENDO UNA OBRA DEADJUDICACION DIRECTAPRESENTA TRES COTIZACIONESDE LAS CUALES UNACORRESPONDE A MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ Y LAFIRMA VICTOR MANUELCASTRO SANCHEZ DONDEAMBOS REPRESENTAN UNPARENTESCO CON FABIOLAMATIAS RAMIREZ, ADEMASLAS DOS COTIZACIONESTIENEN EL MISMO DOMICILIO

B

FISCAL DONDE SE ANEXACOPIA DE LA ACTA DEMATRIMONIO DE FABIOLAMATIAS RAMIREZ CON VICTORMANUEL CASTRO SANCHEZ Y ALA VEZ HERMANO DE MIGUELANGEL CASTRO SANCHEZ.

17 12249

COMERCIALIZADORALA CORONA DELCENTRO S.A DE C.V

ADQUISICIONDE EQUIPODE COMPUTOPARA LOSCENTROS D EDESARROLLODEL RIEGO,LOMAS D ELA SOLEDAD,Y SAN DIEGO

427,500.00

SE RELACIONA EL FALTANDE LAADQUISICION DE 45COMPUTADORAS YESCRITORIOS DE ACUERDO ALOS ARCHIVOS, DE LA EMPRESACOMERCIALIZADORA LACORONA DEL CENTRO S.A DEC.V C. EPIFANIO JORGEHERNANDEZ VAZQUEZREPRESENTANTE LEGAL CON LAFACURA NO. 1183CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO FISCAL 2012.

A


18 11150

INTEGRACION YADMINISTRACIONDE NEGOCIOS S.C

PREVENCIONDEEMBARAZOSEN JOVENESADOLECENTES DE NIVELEDUCATIVOBASICO YMEDIOSUPERIOR DELOSPOLIGONOSHABITAT 206,000.00

SE RELACIONA EL FALTANTE DEDIEZ BEBES VIRTUALES ELCUAL S E PRESENTA LAFACTURA 0056 Y ACTA DEENTREGA RECEPCION DEDOCUMENTOS, SE RELACIONAAL C. CRHSTIAN MARTINEZAGUILAR COMO ENLACEHABITAT.

A

TOTAL 3,239,150.00

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Revisión, con apoyo a lodispuesto por los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica Municipal, considera procedentesometer a consideración de este cabildo el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - PRIMERO.- De conformidad con loestablecido en el Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, y por Acuerdo del H.Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha veinte 20 de Mayo de dos mil catorce(2014), y una vez que fue llevado a cabo satisfactoriamente ante la Comisión de Revisiónde Entrega-Recepción el período de comparecencias, esta Comisión recomienda DAR PORCONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓNMUNICIPAL 2011-2014, dando con ello cumplimiento a las obligaciones que establece lanorma aplicable, a reserva de las observaciones que pudiesen integrarse en la GlosaMunicipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- El presente dictamen se emite, sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento deTehuacán, Puebla dicte el acuerdo a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 69 dela Ley Orgánica Municipal, en cuanto a que el mismo no exime de responsabilidad a losintegrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -TERCERO.- En virtud de que los CC. Eliseo Lezama Prieto, Roberto Iván Linares Chávez yOrlando Cuallo Cinta, Ex Presidente Municipal, Ex Síndico Municipal y Ex SecretarioGeneral respectivamente, no desvirtuaron las anomalías detectadas se integre elexpediente respecto de los faltantes de la documentación observada, y se resuelva lo queen derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A).- De la misma forma y en virtud de que el C. José Paul Norberto Sánchez Romero extitular de la Tesorería Municipal, no desvirtuó las anomalías detectadas se integre elexpediente respecto de los faltantes de la documentación observada, se resuelva lo queen derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B).- En el mismo sentido, la ex-directora de Contabilidad, C. Ana Fátima Castro Valerio, nodesvirtuó las anomalías señaladas en los anexos correspondientes, se integre elexpediente respecto del faltante de los documentos y de cumplimiento a lasobservaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

C).- De igual forma el C. Gerardo González Pioquinto, ex director de Egresos, no desvirtuólas anomalías señaladas en el análisis al acta entrega recepción se integre el expedienterespecto del faltante de los documentos y de cumplimiento a las observaciones señaladasse resuelva lo que en derecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D).- De igual forma el C. Carlos Alberto Ruiz López, ex director de Seguridad PúblicaMunicipal, no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisis al acta entrega recepción seintegre el expediente respecto del faltante de los documentos y de cumplimiento a lasobservaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - -

E).- De igual forma el C. Baldemar Téllez Avendaño, ex director del CE.RE.SO. delMunicipio de Tehuacán, Puebla, no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisis al actaentrega recepción se integre el expediente respecto del faltante de los documentos y decumplimiento a las observaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F).- De la misma forma la C. Remedios Elena Santos González Ex Directora del DIF delMunicipio de Tehuacán, Puebla, no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisis al actaentrega recepción se integre el expediente respecto del faltante de los documentos y decumplimiento a las observaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G).- De igual forma el C. Alfredo Arreola Flores, ex secretario de Desarrollo Urbano, ObrasPúblicas, Medio Ambiente y Ecología, no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisisal acta entrega recepción se integre el expediente respecto del faltante de losdocumentos y de cumplimiento a las observaciones señaladas se resuelva lo que enderecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H).- De igual forma a la C. Mónica Rodríguez Canseco, ex secretaria de Desarrollo Social,no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisis al acta entrega recepción se integre elexpediente respecto del faltante de los documentos y de cumplimiento a lasobservaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

I).- De igual forma el C. Misael Mexicano Pacheco, ex director de Desarrollo Humano ySocial, no desvirtuó las anomalías señaladas en el análisis al acta entrega recepción seintegre el expediente respecto del faltante de los documentos y de cumplimiento a lasobservaciones señaladas se resuelva lo que en derecho proceda. - -- - - - - - - - - - - - -

Finalmente, se solicita también se integre expediente al C. Jesús Arriaga Arriaga, ExDirector de Obras Públicas, como corresponsable sobre las anomalías señaladas al ExSecretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Medio Ambiente y Ecología;simultáneamente se solicita integre al expediente de Mónica Rodríguez Canseco y MisaelMexicano Pacheco, Ex Secretaria de Desarrollo Social y Ex Director de Desarrollo Social yHumano respectivamente al C. Cante Pacheco Angel ex funcionario responsable delprograma PREP e Isaac Moreno Calva ex funcionario responsable del programa HABITAT,como corresponsables sobre las anomalías señaladas a la Secretaría de Desarrollo Social yHumano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- De conformidad al artículo 69 párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal, sepropone instruir al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que en términos del artículo138, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, haga del conocimiento al Titular deAuditoría Superior del Estado de Puebla David Villanueva Lomelí, el presente dictamen yhaga entrega de copia certificada del expediente de entrega-recepción, para efecto de larevisión de las cuentas pública municipales de la Administración 2011-2014. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En todos los casos se deberá mantener informado de los avances y resultados definitivosal Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla instrúyase al efecto. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordaron y suscriben los integrantes de la Comisión de Revisión de Entrega-Recepción a los 23 días del mes de Junio de 2014. - - - - - - - - - - - - - A T E N T A M E N T E.-NORMA LILIANA FLORES MÉNDEZ - PRESIDENTA DE LA COMISIÓN.- JESÚS AMADORHERNÁNDEZ MARTÍNEZ.– INTEGRANTE.- ABRAHAM DAVID AGUILAR SÁNCHEZ –INTEGRANTE.- VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ LEZAMA – INTEGRANTE.- AMBROSIO

LINARES AMAYO – INTEGRANTE.- JUAN ÁLVAREZ CAMPOS.– INTEGRANTE.- PIOQUINTOAPOLINAR LEYVA – INTEGRANTE.- PALOMA NOVELO ALDAZ – INTEGRANTE.- FIRMASILEGIBLES”.

HACE USO DE LA PALABRA EL LIC. MIGUEL ANGEL ROMERO CALDERON, SÍNDICOMUNICIPAL Y MANIFIESTA QUE LA COMISIÓN NO EMITE ACUERDOS, SINO QUE ES ELCABILDO QUIEN UNA VEZ QUE TIENE CONOCIMIENTO, LO APRUEBA, MENCIONA ESTODEBIDO AL TEXTO DEL PETITORIO QUE HACE LA COMISIÓN. AGREGANDO QUE ES SUOBLIGACIÓN SEÑALAR LO QUE ESTA BIEN O LO QUE ESTA MAL.

EL LIC. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES, SOLICITA AL CABILDO PARA QUE SE MODIFIQUEESTA LEYENDA Y QUEDE DE LA SIGUIENTE FORMA:

… “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ESTA COMISIÓN DE REVISIÓN CONAPOYO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 68 Y 69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL,CONSIDERA PROCEDENTE SOMETER A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO ELSIGUIENTE:…….”

EL SÍNDICO MUNICIPAL MANIFIESTA QUE EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE ACUERDOLA CONTRALORÍA MUNICIPAL NO INTERVIENE EN LA ENTREGA RECEPCIÓN Y QUE ES ELÓRGANO DE FISCALIZACIÓN (ACTUALMENTE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO), QUIENREVISA Y LO REMITE AL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONGRESO DEL ESTADO LO ENVÍA AUN JUEZ PENAL Y ES ÉL QUIEN DICTA SENTENCIA AL FUNCIONARIO QUE INCURRIO EN ELMAL MANEJO ADMINISTRATIVO.

POR LO QUE NUEVAMENTE EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA AL CABILDOQUE EL PUNTO TERCERO Y SU INCISO a QUE DICE: “Integre los respectivos expedientesy con la intervención del Síndico Municipal, se inicien de inmediato las acciones legalesnecesarias, para efectos de fincar responsabilidades correspondientes, así como lareparación de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de la persona opersonas que en su caso resulten responsables”.

SE OMITA Y QUEDE COMO PUNTO TERCERO A PARTIR DEL INCISO b al i.

SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL, REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL, EN VOTACIÓN SELES CONSULTA SI SE APRUEBA LA PROPUESTA EN CUESTIÓN, LOS QUE ESTEN POR LAAFIRMATIVA SIRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

HABIÉNDOSE ANALIZADO AMPLIAMENTE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEREFERENCIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR, DE LOS INTEGRANTES DEL H.CABILDO, SE DETERMINA EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEYORGÁNICA MUNICIPAL, Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN SESIÓNEXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTE 20 DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014), Y UNAVEZ QUE FUE LLEVADO A CABO SATISFACTORIAMENTE ANTE LA COMISIÓN DE REVISIÓNDE ENTREGA-RECEPCIÓN EL PERÍODO DE COMPARECENCIAS, SE DA POR CONCLUIDO ELPROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2011-2014,DANDO CON ELLO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA NORMAAPLICABLE, A RESERVA DE LAS OBSERVACIONES QUE PUDIESEN INTEGRARSE EN LAGLOSA MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE, SIN PERJUICIO DE QUE EL H.AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA DICTE EL ACUERDO A QUE SE REFIERE ELSEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EN CUANTO AQUE EL MISMO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A LOS INTEGRANTES Y SERVIDORESPÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO SALIENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

TERCERO.- EN VIRTUD DE QUE LOS CC. ELISEO LEZAMA PRIETO, ROBERTO IVÁN LINARESCHÁVEZ Y ORLANDO CUALLO CINTA, EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO MUNICIPALY EX SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENTE, NO DESVIRTUARON LAS ANOMALÍASDETECTADAS SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DE LOS FALTANTES DE LADOCUMENTACIÓN OBSERVADA, Y SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. -

DE LA MISMA FORMA Y EN VIRTUD DE QUE EL C. JOSÉ PAUL NORBERTO SÁNCHEZROMERO EX TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, NO DESVIRTUÓ LASANOMALÍAS DETECTADAS SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DE LOSFALTANTES DE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA, SE RESUELVA LO QUE ENDERECHO PROCEDA. - - - - - - - - -

EN EL MISMO SENTIDO, LA EX-DIRECTORA DE CONTABILIDAD, C. ANA FÁTIMACASTRO VALERIO, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS EN LOS ANEXOSCORRESPONDIENTES, SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DEL FALTANTE DE LOSDOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS SERESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA EL C. GERARDO GONZÁLEZ PIOQUINTO, EX DIRECTOR DEEGRESOS, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS EN EL ANÁLISIS AL ACTAENTREGA RECEPCIÓN SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DEL FALTANTE DE LOSDOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS SERESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA EL C. CARLOS ALBERTO RUIZ LÓPEZ, EX DIRECTOR DESEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS ENEL ANÁLISIS AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTODEL FALTANTE DE LOS DOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LASOBSERVACIONES SEÑALADAS SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA EL C. BALDEMAR TÉLLEZ AVENDAÑO, EX DIRECTOR DELCE.RE.SO. DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, NO DESVIRTUÓ LASANOMALÍAS SEÑALADAS EN EL ANÁLISIS AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SEINTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DEL FALTANTE DE LOS DOCUMENTOS Y DECUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS SE RESUELVA LO QUE ENDERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LA MISMA FORMA LA C. REMEDIOS ELENA SANTOS GONZÁLEZ EX DIRECTORADEL DIF DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍASSEÑALADAS EN EL ANÁLISIS AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SE INTEGRE ELEXPEDIENTE RESPECTO DEL FALTANTE DE LOS DOCUMENTOS Y DECUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS SE RESUELVA LO QUE ENDERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA EL C. ALFREDO ARREOLA FLORES, EX SECRETARIO DEDESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA, NODESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS EN EL ANÁLISIS AL ACTA ENTREGARECEPCIÓN SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DEL FALTANTE DE LOSDOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS SERESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA A LA C. MÓNICA RODRÍGUEZ CANSECO, EX SECRETARIA DEDESARROLLO SOCIAL, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS EN EL ANÁLISISAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTO DELFALTANTE DE LOS DOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONESSEÑALADAS SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - - - - - - - - -

DE IGUAL FORMA EL C. MISAEL MEXICANO PACHECO, EX DIRECTOR DEDESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, NO DESVIRTUÓ LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS ENEL ANÁLISIS AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTODEL FALTANTE DE LOS DOCUMENTOS Y DE CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES SEÑALADAS SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FINALMENTE, SE SOLICITA TAMBIÉN SE INTEGRE EXPEDIENTE AL C. JESÚS ARRIAGAARRIAGA, EX DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, COMO CORRESPONSABLE SOBRE LASANOMALÍAS SEÑALADAS AL EX SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS,MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA; SIMULTÁNEAMENTE SE SOLICITA INTEGRE ALEXPEDIENTE DE MÓNICA RODRÍGUEZ CANSECO Y MISAEL MEXICANO PACHECO, EXSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EX DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANORESPECTIVAMENTE AL C. CANTE PACHECO ANGEL EX FUNCIONARIO RESPONSABLE DELPROGRAMA PREP E ISAAC MORENO CALVA EX FUNCIONARIO RESPONSABLE DELPROGRAMA HABITAT, COMO CORRESPONSABLES SOBRE LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS ALA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICAMUNICIPAL, SE INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE ENTÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, HAGA DELCONOCIMIENTO AL TITULAR DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA DAVIDVILLANUEVA LOMELÍ, EL PRESENTE DICTAMEN Y HAGA ENTREGA DE COPIA CERTIFICADADEL EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PARA EFECTO DE LA REVISIÓN DE LASCUENTAS PÚBLICA MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2011-2014. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ MANTENER INFORMADO DE LOS AVANCES YRESULTADOS DEFINITIVOS AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLAINSTRÚYASE AL EFECTO.

NO HABIÉNDO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTESESIÓN DE CABILDO, SIENDOLAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRODE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PROCEDIENDOSE A LEVANTAR LAPRESENTE ACTA QUE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES.

C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ ____________________

C. ABRAHAM DAVID AGUILAR SANCHEZ ____AUSENTE_____

C. NORMA LILIANA FLORES MENDEZ ____________________

C. JUAN ALVAREZ CAMPOS ____________________

C. PIOQUINTO APOLINAR LEYVA ____AUSENTE_____

C. JESUS AMADOR HERNANDEZ MARTINEZ__________________

C. CLAUDIA OROZCO LOPEZ ____________________

C. MARTHA GARCIA DE LA CADENA ROMERO________________

C. GLADYS GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ _______________

C. PALOMA NOVELO ALDAZ ____AUSENTE_____

C. JOSÉ BERNARDO POZOS GUTIERREZ ____AUSENTE_____

C. AMBROSIO LINARES AMAYO ____________________

C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LEZAMA_________________________

LIC. MIGUEL ANGEL ROMERO CALDERON SÍNDICO MUNICIPAL

____________________

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Documents

Transcript of SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO