Secretaría de Gestión de Riesgos sur Espíndola y la República del Perú, ... para carne y leche;...

Secretaría de Gestión de Riesgos

SGR

PROYECTO: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA

LAS TOTORAS

CANTÓN CALVAS – PROVINCIA LOJA

Febrero - 2015

“ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS”

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO PÁG.

1.1. Tipo de solicitud de dictamen 3

1.2. Nombre Proyecto 3

1.3. Entidad 3

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 3

1.5. Ministerio Coordinador 3

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 3

1.7. Plazo de Ejecución 3

1.8. Monto total 3 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto 3

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 6

2.3. Línea Base del Proyecto 21

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 21

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 27

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 31 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 32

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 32

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 32 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 33

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 33

4.2. Indicadores de Resultado 33

4.3. Marco Lógico 34

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 35 5. ANÁLISIS INTEGRAL 35

5.1. Viabilidad técnica 35

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 35

5.1.2. Especificaciones técnicas 38

5.2. Viabilidad Económica 66

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 66

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 68

5.2.3. Flujo económico 74

5.2.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN, y otros) 75

5.3. Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social 77

5.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 77

5.3.2. Sostenibilidad Social 111 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 112

(CUADRO DE FUENTES) 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 114

7.1. Estructura operativa 114

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 114

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 115 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 120

8.1. Monitoreo a la ejecución del proyecto 120

8.2. Evaluación de resultados e impactos 121

8.3. Actualización de Línea de Base 121

3

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1.Tipo de solicitud de dictamen

Dictamen de prioridad

1.2. Nombre del Proyecto Encauzamiento y Protección de la Quebrada las Totoras CUP 30340000.0000.373674

1.3. Entidad

Secretaría de Gestión de Riesgos

1.4.Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) El proyecto será ejecutado a nivel de planta central, Secretaría de Gestión de Riesgos, no se transferirán recursos y competencias a las unidades desconcentradas en territorio.

1.5.Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Seguridad

1.6.Sector, subsector y tipo de inversión

Sector Seguridad

Subsector Seguridad

Tipo de Inversión Infraestructura

Cobertura Nacional

1.7. Plazo de Ejecución

Fecha Inicio estimada 01 de Julio de 2012

Fecha Final estimada 31 de Octubre de 2015

Meses de Duración 38 meses

1.8. Monto

El monto total del proyecto es USD 12.894.042,27 de recursos fiscales, el monto total del proyecto incluye IVA.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de

intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

El cantón Calvas es parte de la provincia de Loja, la cual se encuentra al sur del Ecuador, en la frontera con la república del Perú, cuenta con una superficie de 839 K.m2, limitado por lo cantones: al norte Paltas-Gonzanarná, al sur Espíndola y la República del Perú, al este con Gonzanamá y Quilanga y

4

al oeste Sozoranga. Políticamente el cantón Calvas está dividido en 7 parroquias: Cariamanga (cabecera cantonal de Calvas), Chile y San Vicente que con urbanas y Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana que son parroquias rurales; las parroquias están subdividas en 95 barrios o comunidades.

La parroquia Cariamanga involucra la ciudad de Cariamanga, que es la capital cantonal. Antiguamente, en la época precolombina la actual ciudad de Cariamanga fue un asentamiento de la población indígena "Curimanga" u olla de oro - o, "Cari-manga" ruta de machos. Según el Plan de Desarrollo Cantonal (2003), el cantón Calvas fue creado el 25 de junio de 1824.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CPV) 2010, la población de Calvas es de 28.185 habitantes, que representa el 6.28 % del total provincial.

En cuanto a la distribución por sexo, se establece que el 49,49% son hombres y 50,51% mujeres en términos promedio para el cantón.

EDUCACIÓN: En el cantón Calvas la tasa de analfabetismo es de 6,16, la cual es ligeramente superior a la establecida para la Provincia de Loja (5,78).

En cuanto al Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió, para el cantón Calvas son: Primaria 42,31%, Secundario 16,40%, Básico 12,56%, Educación Media 6,31% y Superior 11,32%. Para la provincia de Loja: Primaria 37,37%, Secundario 16,73%, Básico 13,55%, Educación Media 6,84% y Superior 15,37%

5

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA Y ECONOMÍA DEL SECTOR:

De acuerdo con la información del Censo del año 2010, la población en edad de trabajo corresponde al 79,47% del total poblacional y a su vez la población Económicamente Activa -PEA es del 36,51%, porcentaje inferior al provincial, en donde se cuenta con el 39,30%.

La principal actividad económica a la que se dedica la PEA es la agropecuaria, seguida de la comercial y de servicios afines a la vivienda, servicios públicos, manufacturas y otras de cuantificación indeterminada.

La economía en general, está en dependencia del sector primario, con los rubros de producción de maíz, café, granos, y la ganadería de vacunos para carne y leche; el sector secundario (industria y artesanía) es prácticamente nulo en la región, sobresaliendo en este caso el sector terciario, con la prestación de servicios, desarrollo comercial y la construcción, entre lo más notable.

ÍNDICE DE POBREZA: Según CPV 2010, el 70% de la población del

cantón Calvas es considerada Población Pobre, valor superior al de la provincia de Loja: 61,83%.

Sí el análisis es realizado a nivel parroquial, el índice se ubica en el 61,13%, lo que es aproximadamente equivalente al porcentaje de población pobre a nivel de la provincia de Loja.

SERVICIOS BÁSICOS: Agua potable.- En cuanto a la procedencia

principal del agua recibida, en el cantón, el 66,72% de las viviendas, recibe el líquido vital a través de la red pública, este porcentaje mejora a nivel de parroquial siendo del 74,24%.

En el cantón Calvas el 95,08% de las viviendas, recibe luz de la empresa eléctrica de servicio público; en cuanto a la disponibilidad del teléfono convencional, el 22,97% la posee.

SISTEMA DE TRANSPORTACION PÚBLICA: El servicio de transportación

pública tiene buena cobertura local en la ciudad de Cariamanga, y hacia los sectores rurales, en el ámbito intercantonal. El crecimiento del parque automotor es (igual a unos 1000 vehículos, equivalente a 1 vehículo/ cada 19 personas) relativamente alto con relación al tamaño de la ciudad, lo cual ha generado una competencia del servicio, con la organización de algunas compañías y empresas, que brindan servicio de carreras (pasajeros y carga), especialmente con vehículos livianos doble cabina, como los que se registran en el cuadro que sigue.

Las empresas para el transporte de pasajeros en el ámbito intercantonal y provincial (Loja, Cariamanga y Santa), tienen como centro de operaciones al Terminal Terrestre, ubicado en el sector sur, sección de inicio del embaulado, mientras que la Cooperativa 14 de Octubre ocupa el antiguo local del Sindicato de Choferes, ubicado en la Calle Eloy Alfaro, sobre el cauce embaulado. Las compañías restantes, que mantienen su trámite de legalización paralizado hasta la aprobación de la nueva Ley de Tránsito, ocupan diferentes sectores de estacionamiento como, recinto de feria libre (Chile), Terminal Terrestre y Centro Comercial Cariamanga.

6

Los problemas identificados y que afectan el transporte urbano son: la falta de señalización, direccionamiento y arreglo de calles y la implementación de semáforos en algunos sectores.

• MEDIOS DE INFORMACIÓN: El cantón Calvas y particularmente la ciudad

de Cariamanga dispone de algunos medios de información, tales corno: las Radios FM: Cariamanga y Ecuasur; los canales de Televisión: Canal 4 TV, de alcance local TV Sur; la señal de los canales nacionales y de TV Cable.

Entre los medios escritos, dada la facilidad del transporte, se dispone de los diarios de la ciudad de Loja, La Hora y Crónica, así corno de los de circulación nacional; la ciudad no cuenta con un medio escrito de origen local. La existencia de algunos locales de Internet, conforman un conjunto recursos de información, aceptable en cantidad y calidad.

• ESTRUCTURA SOCIO – ORGANIZATIVA: Al analizar la estructura social de la población encuestada en relación con el sector institucional, se ha constatado que es el factor más vulnerable entre las relaciones, población / institución: el 22% de la población refiere pertenecer a alguna organización (la mayoría a UNE), mientras la presencia del sector institucional, a criterio de la población según las encuestas realizadas, representa el 6% , del cual la mayoría (4%) corresponde al sector privado; en resumen, la presencia institucional en el sector es limitada y por otra parte no se ha generado interés desde la población en fortalecer la participación institucional.

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

La ubicación estratégica de Cariamanga, como paso obligado hacia Loja y entre los cantones de Espindola, Sozoranga - Macara, así como su proximidad a la frontera Norte del Perú, ha sido determinante para el crecimiento de la población, comercio y desarrollo de servicios, posicionándolo entre los tres primeros cantones de la provincia de Loja.

La formación orográfica de la región, altamente accidentada con pendientes sobre el 50% y una altura media de 1932 m.s.n.m., da lugar a la formación de pisos microclimáticos diversos: frío, templado y cálido, con temperaturas entre 8 y 22 oc. Predominan dos estaciones climáticas muy marcadas: verano, con un período extenso (junio - diciembre), e invierno, de corta duración (5 meses entre enero - mayo), siendo éste periodo determinante para la producción y productividad agropecuaria, y el equilibrio económico de la región. A partir de 1968 se han sucedido drásticos cambios en la estación de invierno (sequias), que han afectado gravemente al desarrollo socioeconómico de la región y del cantón en particular más aun cuando se carece de sistemas de riego por gravedad.

En el aspecto urbano y ambiental, Calvas se ha desarrollado sin una gestión responsable, con exigua o inexistente planificación, normatividad o regulación respecto a su ordenamiento territorial, y sin propuestas claras para su crecimiento socio económico y de protección de los recursos naturales, lo que de alguna manera impide y desorienta el desarrollo local, conformando escenarios vulnerables y en riesgo, consolidando un medio de difícil sobrevivencia que obliga a un importante porcentaje de la población al abandono permanente.

7

La ciudad de Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas, en la provincia de Loja - Ecuador, es atravesada de sur a norte por la Quebrada Totoras, la cual ha sido modificada en su cauce y embaulada en el tramo comprendido desde el Terminal Terrestre (Barrio La Fragua) hasta el sector denominado La Chorrera, generando una zona vulnerable y en riesgo de inundaciones, situación que se complica más por la falta de control en el manejo de la Quebrada, tramo que ha sido embaulado en una longitud estimada de 650 metros y que se ubica en el área urbana consolidada, comprendida desde el Barrio La Fragua, Sector Liga Cantonal de Calvas, hasta el sector denominado La Chorrera.

La situación se agrava con el inadecuado manejo de la micro cuenca de la Quebrada Totoras y la existencia de edificaciones que se encuentran construidas a lo largo del cauce de la misma, actualmente el embaulado existente se encuentra colapsado en varios tramos en lo que se refiere especialmente a la solera, la misma que presenta erosión y socavación al pie de los muros, existiendo el riesgo de producirse fallas en la cimentación del embaulado debidas a las presiones hidrostáticas del relleno fundamentalmente durante la estación invernal.

En marzo de 2008, el largo período de lluvias, la intensidad de las mismas y la acumulación de basura y escombros taponaron la entrada del embaulado, provocando la inundación del sector La Fragua, con sus consecuentes daños materiales y de vidas humanas.

Luego de efectuada la visita de campo respectiva para realizar el análisis del sector en la que se recorrió la totalidad del proyecto se estableció las siguientes consideraciones:

No se ha contemplado en el presente proyecto un tramo de aproximadamente 800mts de embaulado y que comprende desde la parte alta del barrio La Fragua, hasta empatar con el embaulado en el sector la Liga Cantonal.

La sección de túnel construido observada en la parte alta del barrio La Fragua es de 1,20 x 1,80mts de sección hidráulica libre con paredes de 20cm de espesor.

Aproximadamente a unos 100mts del sector donde termina el Embaulado

de la parte alta del barrio La Fragua, converge un afluente a la quebrada las Totoras, por lo que desde este sitio en adelante se debería ampliar la sección hidráulica la que debería igual a la sección hidráulica considerada en el túnel.

Se observó a lo largo del tramo de la Quebrada que no está contemplado en el proyecto (aproximadamente 800mts), desde el sector La Fragua Alta, hasta la Liga Cantonal de Calvas que existen edificaciones como viviendas, gasolinera, aserraderos, lavadoras de carros junto a su cauce, a continuación se presenta imagen:

8

FOTO 1

FOTO 2

9

FOTO 3

FOTO 4

10

FOTO 5

13

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

La ciudad de Cariamanga está asentada sobre las quebradas: El Chorro, Churumuco, Primavera en el flanco oriental del cauce principal y las quebradas Zapatera y Chamana en el flanco occidental, las que desembocan en la quebrada Totoras que atraviesa la ciudad de Sur a Norte.

En el Sector Oriental del dren principal, se ubica la mayor parte de la ciudad la cual posee alcantarillado combinado los antiguos cauces de las quebradas hormigonados sirven como colectores y el desordenado crecimiento de la ciudad ha permitido que se construyan edificaciones sobre estos colectores, en ellos se descargan las aguas provenientes de la lluvia en la ciudad y las descargas de aguas servidas desde las casas.

En época de invierno las crecidas de las quebradas, ocasionan problemas de erosión en las cimentaciones de los muros de los colectores, existiendo riesgo de colapso que ponen en peligro las edificaciones contiguas y por ende a los habitantes de la ciudad.

En épocas de verano, periodo mayo-diciembre en cambio se presentan problemas derivados de la conducción de aguas residuales por los colectores, que se reflejan en la producción de malos olores, emanados desde los sumideros con la proliferación de moscos y la secuela sanitaria que de esto se deriva.

En el Sector Occidental el problema es diferente, el crecimiento urbano no ha permitido hasta la fecha que las calles tengan pavimento y esto complica el funcionamiento hidráulico de las obras prevista, las grandes pendientes transversales producen cárcavas que dejm1los sumideros altos y sin funcionamiento.

14

Grado de desgaste que existe a nivel de la solera del canal

EVALUACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL (EMBAULADO EXISTENTE EN LA QUEBRADA TOTORAS De la inspección física realizada al colector principal construido sobre el lecho de la Quebrada Totoras, se puede resaltar que en repetidos tramos la solera de hormigón está destruida, esto se refleja en la presencia de lagunas que tienen hasta 0,60 m de profundidad.

15


Las bondades de la roca de cimentación, ha evitado el colapso del ducto en peligro inminente la socavación debido a la morfología propia de la quebrada se produce al pie de los muros. Existiendo riesgo de falla de la cimentación debido a empujes hidrostáticos del relleno en época invernal.

Los niveles de descargas es caótico, algunas descargan perpendicular al ducto a nivel de solera, produciendo problemas de verticidad, ahogamiento y embalse hacia aguas atrás que complica el funcionamiento hidráulico del mismo.

En la parte final del ducto hay una pequeña rápida al pie se han construido bloques de hormigón como disipadores de energía, se detecto la presencia de ramas y basura atrapada entre ellos, estos bloques son un obstáculo al libre flujo de las aguas, produciendo problemas de remanso aguas atrás.


16

Socavaciones del nudo solera-muro pared; obstáculos que se encuentran en la base del canal

17

Capacidad hidráulica del ducto

Para determinar la capacidad hidráulica del ducto se realizaron las siguientes consideraciones, que permitan modelar las condiciones en las que se comporta el ducto en el período de crecida:

Caudales de crecida

Del estudio hidrológico realizado, se adoptan los caudales de crecida para diferentes periodos de retomo, cuyos resultados son:

Tr. (años) Q (me/s.)

10 13,90

20 23,50

50 33,20

100 42,90

200 54

Fuente: Inamhi, 1969-2008 Elaboración: Consultoría, 2008

Información Topográfica

Para definir las características físicas del ducto se realizó un levantamiento topográfico que permita, disponer la pendiente longitudinal y la diversa geometría de la sección en el interior del mismo. En las láminas N° 1 y 2, se presentan los resultados del presente trabajo.

Niveles de crecida

Para determinar los niveles de agua, para los diferentes caudales de crecida de acuerdo al periodo de retomo, se asumen las siguientes consideraciones hidráulicas de cálculo:

El flujo es permanente, para cada uno de los tramos donde la geometría es

constante y en función de esta hipótesis, se determina el calado normal utilizando para este fin la fórmula de Manning; el coeficiente de fricción (n) es ponderado entre las paredes, donde por envejecimiento del hormigón se estima en n=0,018; mientras que en la solera este coeficiente se estima en 0,025 dadas las condiciones de deterioro de la misma, en algunos tramos el contacto del agua es directamente sobre la roca.

Se utiliza el programa computacional Flow Master de Haestad Methods,

que permite la aplicación de la fórmula de Manning en secciones transversales irregulares, cuyos cálculos se resumen en el Cuadro anexo 4.2.

Se realizó el cálculo para caudales de Tr=10 años, Q=13,90 m3/s; para Tr

20 años, Q= 23,50 m3/s. y para Tr=50 años. Q= 33,20 m3/s. No se realizan cálculos para caudales mayores, por considerar irrelevante puesto que se evidencia con claridad que ya el ducto no tiene capacidad para caudales mayores.

18

Drenaje pluvial del Flanco derecho

En el flanco derecho de la Quebrada Totoras se en encuentran cuatro afluentes importantes de la misma, que son: Quebrada el Chorro, Quebrada Churumaco, Quebrada del Técnico y Quebrada Primavera, estas dos últimas desembocan aguas arriba del ducto, en una zona en proceso de crecimiento urbanístico por tanto su estado actual, no presenta la; problemas de las dos quebradas iníciales, las mismas que atraviesan la zona céntrica de la ciudad y se unen muy cerca de la intersección de las calles Velasco !barra y 18 de Noviembre; los colectores actualmente siguen el cauce natural de las quebradas y sobre su embaulado existen construcciones, puesto que las calles discurren en otra dirección.

La Municipalidad ha preparado con fines de financiamiento un proyecto para el BEDE, cuyo objetivo es construir nuevos colectores que tengan la capacidad hidráulica para las máximas crecidas de las quebradas y cuyo trazado coincida con las calles a fin de abandonar los cauces hormigonados actuales.

Drenaje pluvial del Flanco izquierdo

En el flanco izquierdo el drenaje es menor únicamente hay dos quebradas afluentes: La Quebrada Chamana y Quebrada Zapatera.

La Chamana desemboca aguas arriba del dueto, en una zona recientemente urbanizada, por lo tanto no tiene los problemas del casco antiguo de la ciudad.

La Quebrada Zapatera esta hormigonada, parcialmente por el cauce natural de la quebrada, en la lotización Alcaparrosas desde la Calle Quito hasta la Calle Gerónimo Carrión, desde donde el embaulado de la quebrada ya coincide con la calle, por lo tanto ya no existen los problemas señalados en el flanco derecho de la ciudad.

Los escurrimientos en este Sector son menores, la Cuenca de drenaje de las dos quebradas son despreciables, puesto que este Sector de la ciudad está en la cima de la Cuenca.

CONCLUSIONES

La revisión de los estudios realizados, las inspecciones al sitio permiten concluir algunos aspectos fundamentales que deberán servir para el planteamiento de alternativas.

La capacidad hidráulica del ducto es limitada y no admite el paso de eventuales probables crecidas, superiores a 50 años de período de retorno. Por tanto no es posible pasar por el ducto el total de las aguas pluviales, esto constituye un alto riesgo y requiere obras complementarias.

El ducto existente en la Quebrada Totoras, podría ser una alternativa a estudiar para alojar las tuberías de aguas servidas, pero únicamente para este fin, puesto que por asuntos de carácter sanitario debe sellarse.

Es imperativo abandonar los colectores del flanco oriental y conducir las aguas por ductos construidos en las calles, tal como está previsto en el

19

proyecto municipal, pero este debe revisarse prolija mente previa a su implementación.

Es necesario considerar realizar de 3 a 4 perforaciones geotécnicas adicionales durante la construcción del túnel, considerando que en algunos tramos como en la calle Chile, la perforación no atraviesa en profundidad la solera del túnel.

Se recomienda que en lo posterior realizar el empate desde la parte Alta del barrio La Fragua en las coordenadas UTM X 660337 Y 9520651 hasta el sector de La Liga Cantonal e inicio del presente proyecto en las coordenadas UTM X 660130E Y 9521150N

Es prioritario que la Municipalidad prepare un proyecto de desarrollo urbano del sector occidental, que permita mejorar las calles y consecuentemente la infraestructura de drenaje pluvial ya construida.

ARBOL DEL PROBLEMA

GRANDES PÉRDIDAS

MATERIALES

FALTA DE MOVILIDAD HUMANA IMPACTOS EN VIVIENDAS INUNDACIONES

ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS

CONDICIONES CLIMÁTICAS

DESFAVORABLES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

RIESGOSA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN

20

2.3. Línea Base del Proyecto

El cantón Calvas perteneciente a la provincia Loja, cuenta con una población de 28.185 habitantes. La ciudad de Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas, en la provincia de Loja, es atravesada de sur a norte por la Quebrada Totoras, en la cual se realizó una modificación en su cauce y embaulada en el tramo comprendido desde el Terminal Terrestre (Barrio La Fragua) hasta el sector denominado La Chorrera, lo cual desencadenó que la zona se considere vulnerable y en riesgo de inundaciones, situación que se complica más por la falta de control en el manejo de la Quebrada, tramo que ha sido embaulado en una longitud estimada de 650 metros y que se ubica en el área urbana consolidada, comprendida desde el Barrio La Fragua, Sector Liga Cantonal de Calvas, hasta el sector denominado La Chorrera.

Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones.

2.4. Análisis de Oferta y Demanda

Oferta

En su momento el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento con Oficio No. 172-SSAPyS-2012 de fecha 25 de abril/2012, realizó estudios que permitieron que ellos den viabilidad técnica para la ejecución del presente proyecto.

Demanda

Para determinar la demanda actual y futura, se ha utilizado como base de análisis los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, proyectados con una tasa de crecimiento intercensal anual de la parroquia Cariamanga del 1,05% Población de Referencia

Constituye la población total de la provincia de Loja, la cual proyectada a una tasa de crecimiento intercensal de 1,15%, al 2012 es de 449.999. Población Demandante Potencial

La población demandante potencial constituye el 100% de la población urbana y rural del cantón Calvas, la que proyectada al año 2012 con una tasa de crecimiento intercensal del 0,23% es de 28.198 habitantes.

21

Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva al año 2012, son aproximadamente 21.346 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón.

Características Demográficas Habitantes Cantón Calvas - Parroquia Cariamanga Periodo 2010

Grupo Etario Masculino Femenino Total Porcentaje < 1 año 203 185 388 1,82% De 1 a 4 años 852 852 1.704 8,00% De 5 a 9 años 1.085 1.115 2.200 10,33% De 10 a 14 años 1.168 1.172 2.340 10,99% De 15 a 19 años 1.353 1.155 2.508 11,77% De 20 a 24 años 887 967 1.854 8,70% De 25 a 29 años 653 737 1.390 6,53% De 30 a 34 años 485 610 1.095 5,14% De 35 a 39 años 445 569 1.014 4,76% De 40 a 44 años 464 567 1.031 4,84% De 45 a 49 años 518 523 1.041 4,89% De 50 a 54 años 402 464 866 4,07% De 55 a 59 años 408 449 857 4,02% De 60 a 64 años 367 346 713 3,35% De 65 a 69 años 328 337 665 3,12% De 70 a 74 años 295 299 594 2,79% De 75 a 79 años 198 249 447 2,10% De 80 a 84 años 153 161 314 1,47% De 85 a 89 años 84 77 161 0,76% De 90 a 94 años 39 39 78 0,37% De 95 a 99 años 12 21 33 0,15% De 100 años y más 3 5 8 0,04% Total Población por

Género

10.402

10.899

21.301

100,00%

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

22

CATASTRO DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS CARIAMANGA

PROPIETARIO Nro USUARIOS No. DE PISOS TIPO / USO AVALUO GADCC AVALUO COMERCIAL LADO OESTE DE LA QUEBRADA

0 BIMOT 20 CAP DIAZ 400 1 INSTITUCIONAL LADO ESTE DE LA QUEBRADA

1 RODRIGUEZ LOJAN CARMEN 12 4 +1 SS RESIDENCIAL 122.682,00 147.218,40

2 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE CALVAS 40 2 INSTITUCIONAL 211.294,00 253.552,80

3 QUISHPE MARIA ELISA 10 2 RESIDENCIAL 64.598,00 77.517,60

4 TACURI WILSON 6 2 RESIDENCIAL 38.739,00 46.486,80

5 LUIS TORRES 8 2 +1SS RESIDENCIAL 38.366,00 46.039,20

6 LEONCIO PARDO 8 2 +1SS RESIDENCIAL 36.840,00 44.208,00

7 JULIO GARNICA 7 2 + 1SS RESIDENCIAL 40.426,00 48.511,20

8 JUAN ROMERO 8 2 + 1SS RESIDENCIAL 42.883,00 51.459,60

9 JUAN ROMERO TERRENO 39.916,00 47.899,20

10 MERINO FLORESMILO 12 2 +1SS RESIDENCIAL 45.663,00 54.795,60

11 CARRION EFREN TERRENO 25.619,00 30.742,80

12 SARANGO MARCO 5 1 LAVADORA DE CARROS 19.974,00 23.968,80

13 CARRION ALBAN HEREDEROS 12 1 RESIDENCIAL 54.424,00 65.308,80

14 GASOLINERA CARRION 6 1 ESTACION DE SERVICIO 241.516,00 289.819,20

15 SALAZAR ANGEL DARIO 15 3 RESIDENCIAL 62.237,00 74.684,40

16 TORRES POLIBIO 8 1 RESIDENCIAL 113.072,00 135.686,40

17 RUEDA LIVIA 24 1 RESIDENCIAL 106.099,00 127.318,80

18 TORRES GEOVANNI TERRENO 38.278,00 45.933,60

19 MONTERO ANGEL 10 2 RESIDENCIAL 113.506,00 136.207,20

20 PINZON VICENTE 24 2 RESIDENCIAL 65.849,00 79.018,80

21 PINZON ANGEL 10 1 RESIDENCIAL 104.241,00 125.089,20

22 GARCIA JOSE ALFREDO 7 1 RESIDENCIAL 82.182,00 98.618,40

23 CALLEJON TERRENO 0,00

24 SANTIN CESAR 4 1 RESIDENCIAL 6.771,00 8.125,20

25 VEGA ANGEL 8 1 RESIDENCIAL 52.507,00 63.008,40

26 ALVERCA AGUSTIN 8 2 RESIDENCIAL 56.989,00 68.386,80

27 PINZON JOSE 30 1 RESIDENCIAL 70.463,00 84.555,60

28 CUEVA ANGEL 5 1 RESIDENCIAL 21.085,00 25.302,00

29 VICENTE ARTEMIO 8 1 RESIDENCIAL 58.800,00 70.560,00

30 PINZON GEOVANNA 6 2 RESIDENCIAL 75.740,00 90.888,00

31 CHUQUIMARCA LUZ 8 2 RESIDENCIAL 30.625,00 36.750,00

32 TORRES OSCAR TERRENO 14.608,00 17.529,60

33 TORRES GUIDO 15 2 RESIDENCIAL 47.259,00 56.710,80 TORRES GUIDO 15 TERRENO 14.545,00 17.454,00

34 SARANGO BETTI TERRENO 9.053,00 10.863,60

35 MEJIA MANUEL 8 1 RESIDENCIAL 4.645,00 5.574,00




TOTAL 769 2.200.383,00 2.744.792,80

FUENTE : BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GESTION DE REISGOS DPGR-LOJA 2010

23

Ramas de Actividad Económica Cantón Calvas Periodo 2010

Rama de actividad % Acumulado Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 37,83 % 37,83 % Explotación de minas y canteras 0,18 % 38,01 % Industrias manufactureras 3,08 % 41,09 % Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,12 % 41,21 % Distribución de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 0,18 % 41,39 % Construcción 5,69 % 47,08 % Comercio al por mayor y menor 10,19 % 57,27 % Transporte y almacenamiento 2,55 % 59,82 % Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,53 % 61,35 % Información y comunicación 0,52 % 61,87 % Actividades financieras y de seguros 0,46 % 62,32 % Actividades inmobiliarias 0,04 % 62,36 % Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 0,54 % 62,91 % Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,42 % 63,32 % Administración pública y defensa 7,23 % 70,55 % Enseñanza 11,43 % 81,98 % Actividades de la atención de la salud humana 1,38 % 83,36 % Artes, entretenimiento y recreacion 0,24 % 83,60 % Otras actividades de servicios 1,13 % 84,74 % Actividades de los hogares como empleadores 2,05 % 86,79 % Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 0,02 % 86,81 % No declarado 10,13 % 96,94 % Trabajador nuevo 3,06 % 100,00 % Total 100,00 % 100,00 %

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el mayor porcentaje de la población del cantón Calvas se dedica a la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (37,83%), seguido por la actividad Enseñanza (11,43%).

Población Demandante Futura

La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de Encauzamiento y Protección de la quebrada Las Totoras.

Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por 22.028 habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa de crecimiento intercensal (1.05%).

24

Demanda Futura de la Población Cantón Calvas - Parroquia Cariamanga

Periodo 2012 - 2042 No. Año Total 0 2012 21.346 1 2013 21.368 2 2014 21.391 3 2015 21.413 4 2016 21.436 5 2017 21.458 6 2018 21.481 7 2019 21.503 8 2020 21.526 9 2021 21.548

10 2022 21.571 11 2023 21.594 12 2024 21.616 13 2025 21.639 14 2026 21.662 15 2027 21.684 16 2028 21.707 17 2029 21.730 18 2030 21.753 19 2031 21.776 20 2032 21.799 21 2033 21.821 22 2034 21.844 23 2035 21.867 24 2036 21.890 25 2037 21.913 26 2038 21.936 27 2039 21.959 28 2040 21.982 29 2041 22.005 30 2042 22.028

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

Estimación del Déficit

En este caso, como ninguna Institución ha ofertado para la realización del proyecto, el déficit es igual a la demanda insatisfecha, lo cual constituye la totalidad de la población demandante efectiva de la parroquia Cariamanga del cantón Calvas, cuya composición por sexo es la siguiente:

25

No. Año Hombre Mujer 0 2012 10.423 10.923 1 2013 10.434 10.934 2 2014 10.445 10.946 3 2015 10.456 10.957 4 2016 10.467 10.969 5 2017 10.478 10.980 6 2018 10.489 10.992 7 2019 10.500 11.003 8 2020 10.511 11.015 9 2021 10.522 11.026 10 2022 10.533 11.038 11 2023 10.544 11.049 12 2024 10.555 11.061 13 2025 10.566 11.073 14 2026 10.577 11.084 15 2027 10.589 11.096 16 2028 10.600 11.108 17 2029 10.611 11.119 18 2030 10.622 11.131 19 2031 10.633 11.143 20 2032 10.644 11.154 21 2033 10.655 11.166 22 2034 10.667 11.178 23 2035 10.678 11.189 24 2036 10.689 11.201 25 2037 10.700 11.213 26 2038 10.711 11.225 27 2039 10.723 11.237 28 2040 10.734 11.248 29 2041 10.745 11.260 30 2042 10.757 11.272

Fuente : INEC - Ce ns o de Población y V ivie nda 2010

Demanda Futura de la Población Cantón Calvas - Parroquia Cariamanga desagregada por Sexo

Periodo 2012 – 2042

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 95% de la población de la parroquia Cariamanga, es por autodefinición étnica: mestiza, y por género, el 48,88% y 51,12% de la población mestiza demandante del proyecto es masculina y femenina, respectivamente. La población de la tercera edad (mayor a 65 años) es de 2.300 personas, que corresponde al 10,80% de la Población total del cantón.

26

Características de Género y Auto identificación según cultura y costumbres Periodo: Al 2010

Edad d

Grupos quinquenales de

Población por Género Participación Hombre Mujer Total %

< 1 año 203 185 388 0,02 1 a 4 852 852 1.704 0,08 5 a 9 1.085 1.115 2.200 0,10

10 a 14 1.168 1.172 2.340 0,11 15 a 19 1.353 1.155 2.508 0,12 20 a 24 887 967 1.854 0,09 25 a 29 653 737 1.390 0,07 30 a 34 485 610 1.095 0,05 35 a 39 445 569 1.014 0,05 40 a 44 464 567 1.031 0,05 45 a 49 518 523 1.041 0,05 50 a 54 402 464 866 0,04 55 a 59 408 449 857 0,04 60 a 64 367 346 713 0,03 65 a 69 328 337 665 0,03 70 a 74 295 299 594 0,03 75 a 79 198 249 447 0,02 80 a 84 153 161 314 0,01 85 a 89 84 77 161 0,01 90 a 94 39 39 78 0,00 95 a 99 12 21 33 0,00

100 y más 3 5 8 0,00 Total 10.402 10.899 21.301 1,00

Autoidentificación según su cultura y costumbres

Auto identificación Hombre Mujer Total % Indígena 48 50 98 0,00 Afroecuatoriano/a

Afrodescendiente

78

93

171

0,01 Negro/a 19 5 24 0,00 Mulato/a 51 45 96 0,00 Montubio/a 38 19 57 0,00 Mestizo/a 9.905 10.357 20.262 0,95 Blanco/a 253 316 569 0,03 Otro/a 10 14 24 0,00

Total 10.402 10.899 21.301 1,00 Fue nte : INEC - Ce ns o de Población y Vivie nda 2010

Es de destacar la importancia de la ejecución del proyecto, lo que contribuirá a la disminución de las afectaciones negativas a consecuencia de las inundaciones en la quebrada Las Totoras del cantón Calvas, provincia de Loja, que constituye un compromiso SIGOB presidencial asumido. 2.5. Identificación y Característica de la Población Objetivo

• POBLACIÓN EN EL AREA DE ESTUDIO: Para fines del presente estudio,

se consideró pertinente hacer levantamiento de información total, a través de la encuesta a la población residente sobre el cauce embaulado o Quebrada, habiéndose encuestado a 53 % hombres y el 47% mujeres, con un predominio de población adulta comprendida entre la edad promedio de 50 y 53 años para hombres y mujeres respectivamente.

• ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Entre las actividades más relevantes que

realiza la población para generar ingresos, en orden de importancia, se destaca: los empleos público con el 39 % y privado 6%, representan la principal ocupación a la que se dedican parte de los habitantes de la urbe; el comercio y la agricultura ocupan el segundo lugar de importancia, con el

27

19 y 14% respectivamente; la actividad de quehaceres domésticos que se realiza propiamente por las mujeres representa el 11 % y aunque no genera un ingreso directo, se recoge en este informe asumiendo que es un aporte implícito de la actividad laboral productiva.

El transporte (4%) y otras actividades (construcción, artesanía, lavandera, preparación de alimentos), acumulan una representación porcentual del 7% en conjunto; la distribución e importancia del tipo de actividades definen en parte el perfil económico y de los estratos sociales.

• NIVELES DE INGRESOS, ESTRATOS ECONÓMICOS: El análisis de ingresos aplica al 94% de la población encuestada que facilitó información, y por la diversidad de los valores, sobre la base del salario básico se ha establecido cuatro grupos según el monto de ingreso: El 43 % de la población indica disponer de un ingreso menor al salario básico, dejando un déficit global (ingreso - gasto), de - 70 dólares; según se estima, el promedio de ingreso - gasto, permite que familias con un promedio de 5 personas, dispongan de un total de $.1.5 dólares día como presupuesto de subsistencia.

El análisis de los tres grupos económicos restantes, hace posible establecer que las familias con ingresos entre 201 a 1000 dólares (45% acumulado) disponen de un presupuesto I día entre 2 y 5 dólares, y un margen de ahorro de hasta 450 dólares, mientras una minoría (12%), podría disponer de un presupuesto día/persona de 6 dólares y un ahorro mayor a dos mil dólares.

• INDUSTRIA Y COMERCIO: En el sector y en la misma capital cantonal la actividad industrial es inexistente, a diferencia del Comercial que es relevante en la economía del lugar.

Por la importancia que tiene el comercio en el área laboral y la economía del área urbana y sector de estudio de la Quebrada Totoras en particular, se detallan los principales negocios existentes, así: cabinas telefónicas de Porta, Movistar y servicios de Intemet; Barrabar, Karaoke, CDs musical; servicios artesanales: modistería, carpintería, metal mecánica; comercio de abarrotes - tiendas; insumas y materiales de construcción; farmacias y restaurantes.

• MOVILIDAD HUMANA- MIGRACIÓN: En la estructura socioeconómica poblacional, la movilidad humana es un factor de gran influencia en la economía familiar, el 48% de la población encuestada tiene uno o más familiares emigrantes en España o Estados Unidos, de los cuales el 60% son hombres y 40% mujeres. El total de la población emigrante se estima en 102 personas, esto es el 36% de la población total del núcleo encuestado.

Entre el 48% de quienes tienen familiares emigrantes, menos de la mitad (45%) recibe algún envío de dinero, sea en forma ocasional o mensual, con montos que en promedio pueden alcanzar los 800 dólares por mes, ingreso indirecto que incrementa las divisas del sector.

28

• ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS Y OTRAS INSTITUCIONES: En el área de influencia directa del presente estudio (en el tramo de las calles 5 - 6), desde 1947 se ha establecido el colegio María Auxiliadora, regentado por la Comunidad de madres Salesianas, actualmente Unidad Educativa (desde 1982), donde se educan más 450 alumnas; parte de sus instalaciones, en una longitud mayor a 120 m limita con el embaulado; en años anteriores (1998) la institución tuvo graves impactos de inundación provocados por la Quebrada Totoras.

La escuela Fiscal Mixta Chile, a la altura de la calle Velasco Ibarra, así corno la Unidad Educativa Alfonso Crespo Chiriboga, son dos establecimientos ubicados al final del embaulado; y, aunque la Unidad Educativa Alfonso Crespo Chiriboga se encuentra a mayor distancia, por su ubicación bajo el nivel del cauce, no escaparía a posibles impactos por desbordamiento de la Quebrada.

Otras entidades vinculadas directamente al cauce embaulado, en orden de ubicación Norte - Sur, son: Sindicato de Choferes (local antiguo), Fiscalía de Loja (lote), EERSA, UNE - Núcleo de Calvas, Terminal Terrestre, Liga Deportiva Cantonal de Calvas - LDCC, Área militar B.I 20 Capitán Díaz; con una menor proximidad al cauce, se encuentran: INNFA y la Unidad de atención Médica del IEES, que se ubican en el sector de asentamiento más del antiguo, también conocido corno el "estadio".

• INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA: El área urbana

inmediata al cauce de la Quebrada Totoras, carece de infraestructura social, y comunitaria, a excepción del local de Liga Deportiva Cantonal de Calvas; la falta de una adecuada planificación urbanística, ha sido aprovechada por la población, que ha ocupado la totalidad del área para uso residencial, sin prever espacios comunales o áreas verdes.

Actualmente, cerca del cauce (en las calles 18 de Noviembre entre Rocafuerte y Centenario), parte de una área privada ha sido acondicionada con canchas deportivas (volley), donde concurre la población masculina para realizar la actividad deportiva.

• SERVICIOS BÁSICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

o Infraestructura y servicios de Salud

En el sector medio del área de estudio, funciona la Unidad de Atención Médica del IESS. Respecto al estado de la salud, se obtuvo los siguientes resultados: el 84% de la población se enferma hasta 4 veces al año, siendo la población adulta -mujeres y hombres, la que registra el mayor porcentaje de incidencia; la mayor frecuencia de enfermedad (8 y 12 veces año) se presenta entre los menores de edad y representa al 22 y 11 % respectivamente.

Respecto al tipo de enfermedades prevalece la afección respiratoria corno la gripe (49%); un segundo grupo se refiere a la afectación del sistema cardiovascular, digestivo y nervioso –presión arterial, dolor e

29

infecciones digestivas, gastritis, parásitos, diabetes y otras (36%); finalmente, las afectaciones renales y de tipo degenerativo - artritis, sordera (13%), conforman el conjunto de afecciones a salud de la población encuestada. En cuanto al centro o lugar donde prefieren recibir atención de salud, en orden de prioridad se han mencionado: la farmacia (25%), hospital o subcentro de salud (22%); el IESS, clínica o médico particular (19%); el tratamiento casero con el 12% y hierbatero (2%) ocupan la menor preferencia. En resumen, solo el 38 % de la población prefiere el tratamiento profesional, ya sea por la gravedad de los casos o por la disponibilidad de recursos.

o Servicios Básicos

Alcantarillado: El cauce o embaulado de la Quebrada Totoras en

particular, por su ubicación en la parte céntrica y en la cota más baja de la ciudad, cumple la función de conducto troncal para la evacuación de aguas servidas y carga pluvial, en consecuencia facilita la implementación total (100%) de los sistemas de alcantarillado domiciliario, sin tornar en cuenta que por el contrario la calidad de estos sistemas presenta deficiencias por el uso de tubería de cemento en el caso de instalaciones más antiguas, y el colapso de las rejillas de entrada de aguas lluvias, al ducto correspondiente.

Agua potable, luz, recolección de basura, teléfono y gas : Existe una

total cobertura de los servicios de agua potable, luz eléctrica y la recolección de basura (100%), aunque tienen algunas limitaciones de eficiencia que se critican como, la mala calidad del agua y el deficiente aseo de las calles. Los servicios de telefonía fija con el 90% y móvil (48%), como el uso de gas, pese a su alto porcentaje, presentan la menor cobertura.

De lo indicado se concluye que, el área del embaulado de la Quebrada Totoras tiene el más alto porcentaje de servicios implementados, hecho que marca una gran diferencia con similares servicios en el ámbito de la parroquia Cariamanga, donde la mayoría de éstos, no alcanza el 50% de cobertura según los indicadores SIISE, a excepción de la energía eléctrica

• IMPACTO EN LA VIVIENDA E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBAULADO:

A través de la encuesta se obtuvo algunos criterios de valoración cualitativa respecto al impacto ocurrido a las viviendas, por el desbordamiento de la Quebrada Totoras, en particular las que se ubican sobre el área del embaulado.

Se confirma que el 58% de la infraestructura ha sufrido algún impacto, especialmente de inundación, en diferentes períodos durante las crecidas de la Quebrada, y el colapso del embaulado.

El 42 % de los encuestados refiere con cierta imprecisión que en diferentes administraciones, el Municipio construyó el embaulado. El 27 % de propietaria;

30

construyó o compro su vivienda sabiendo de la existencia del embaulado. En general: el 89% de propietaria; indica haber cumplido con la; trámites legales exigidos por el Municipio, previa la ocupación, construcción y posicionamiento en el curso de la Quebrada Totoras; por el contrario la minoría de familias (12%) no sabía del embaulado, o tuvo información insuficiente (42%), respecto a los riesgos del mismo. El 40% de encuestada; refirió algunas respuestas respecto a la construcción del embaulado: el Municipio (62%), Ing. B. Cueva (10%); otras referencias (4.5%) citan a: Dr. E. Carrión, Sr. P. Martínez, Ing. Rivas, Sr. Guamizo, o el mismo propietario, entre 1994 - 1995. En general, la mayoría de población tuvo información del curso de la Quebrada Totoras, en su estado natural corno del embaulado, así mismo conocían sobre la no ocurrencia de desastres mientras el cauce permaneció abierto; con la certeza en los antecedentes antes descritos, la población descuida el concepto de prevención de riesgos, respecto a la ocupación del área embaulada, hasta que se producen la; taponamientos del ducto en diferentes períodos, con inundaciones en el cauce medio, bajo, y finalmente el desbordamiento de la Quebrada Totoras en el inicio del embaulado, causando el mayor desastre el 17 de marzo 2008, en la Avda. del Ejército, y 18 de Noviembre, barrio La Fragua. Según el testimonio de la población, la causa del desastre apunta al arrastre de escombros desde la ciudadela "La Primavera", el taponamiento de alcantarillas de diámetro limitado en las calles General Oliva, y 18 de Noviembre, en el sector de Pueblo Nuevo, provocando el embalse, y subsiguiente rompimiento del relleno en el cruce de la calle, sumado a los escombros, y basura acumulada en el curso de la Quebrada, desechos que son desalojados por la misma población de Cariamanga en horas de la noche, aprovechando las vías marginales que dan acceso a estos sectores.

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial

PROVINCIAS Loja

CANTON Calvas

PARROQUIA Cariamanga

COORDENADAS

UTM X 660130E Y 9521150N (Inicio Liga Cantonal de Calvas, Barrio La Fragua); UTM X 659725E Y 9521712N (Hasta el barrio Chile Sector Vía Cuinuma).

31

Respecto al impacto ocurrido a las viviendas, por el desbordamiento de la Quebrada Totoras, en particular las que se ubican sobre el área del embaulado, se confirma que el 58% de la infraestructura ha sufrido algún impacto, especialmente de inundación, en diferentes períodos durante las crecidas de la Quebrada, y el colapso del embaulado. En general, la mayoría de población tuvo información del curso de la Quebrada Totoras, en su estado natural como del embaulado, así mismo conocían sobre la no ocurrencia de desastres mientras el cauce permaneció abierto; con la certeza en los antecedentes antes descritos, la población descuida el concepto de prevención de riesgos, respecto a la ocupación del área embaulada, hasta que se producen la; taponamientos del ducto en diferentes períodos, con inundaciones en el cauce medio, bajo, y finalmente el desbordamiento de la Quebrada Totoras en el inicio del embaulado, causando el mayor desastre el 17 de marzo 2008, en la Avda. del Ejército, y 18 de Noviembre, barrio La Fragua. Según el testimonio de la población, la causa del desastre apunta al arrastre de escombros desde la ciudadela "La Primavera", el taponamiento de alcantarillas de diámetro limitado en las calles General Oliva, y 18 de Noviembre, en el sector de Pueblo Nuevo, provocando el embalse, y subsiguiente rompimiento del relleno en el cruce de la calle, sumado a los escombros, y basura acumulada en el curso de la Quebrada, desechos que son desalojados por la misma población de Cariamanga en horas de la noche, aprovechando las vías marginales que dan acceso a estos sectores.

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El proyecto se encuentra alineado de la siguiente forma:

Objetivo Estratégico Institucional: Reducir la vulnerabilidad de las personas y elementos esenciales.

Estrategia Objetivo Estratégico Institucional: Mejorar las capacidades del Estado en la gestión de riesgos para la atención, rehabilitación y resiliencia de las poblaciones, el patrimonio natural y las infraestructuras afectadas por desastres naturales o antrópicos.

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de

Desarrollo Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo: Mejorar la calidad de vida de la Población

32

La labor de la SGR prevalece en contribuir a la protección de las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales.

Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General

Prevenir la destrucción de la producción agropecuaria, la infraestructura urbana y rural, así como proteger la integridad de los habitantes localizados en las zonas con riesgo de inundación en la parroquia Cariamanga, cantón Calvas de la provincia de Loja.

Objetivos Específicos

Ejecutar las obras para encauzamiento y protección de la quebrada Totoras en la parroquia Cariamanga, cantón Calvas de la provincia de Loja.

4.2. Indicadores de Resultado

A diciembre del 2014, se habrá disminuido el 25% de las afectaciones negativas a las actividades agropecuarias por las inundaciones en el cantón Calvas de la provincia de Loja.

Adicionalmente, se habrá construido 715 metros de túnel y se habrá protegido 800 metros de la quebrada Las Totoras antes de la entrada al túnel, lo que habrá reducido en 10% la afectación por inundaciones a la población de la parroquia Cariamanga del cantón Loja.

33

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables

Objetivamente

Medios de

Verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Cariamanga del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la protección de la infraestructura productiva, económica, social,

ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica.

Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de

ecosistemas a cambio climático,

y al 69% el nivel de amenaza medio

para el 2014

Evaluación al PNBV al 2014.

Estabilidad política, social y económica del

país.

Adecuada coordinación

interinstitucion al

PROPOSITO

Prevenir la destrucción de la producción agropecuaria, la infraestructura urbana y rural,

así como proteger la integridad de los habitantes localizados en las zonas con riesgo de inundación en la parroquia Cariamanga, cantón

Calvas de la provincia de Loja.

A diciembre del 2014, se habrá disminuido el

25% de las afectaciones

negativas a las actividades

agropecuarias por las inundaciones en el cantón Calvas de la Provincia de Loja.

Informe del Municipio

del cantón Calvas.

Entrega

oportuna de recursos.

Evaluación expost proyecto.

Condiciones climáticas

favorables. Inspecciones de campo.

Asignación presupuestaria confirmada por el Ministerio de

Finanzas.

COMPONENTE

Ejecutar las obras para encauzamiento y protección de la quebrada Totoras en la

parroquia Cariamanga, cantón Calvas de la provincia de Loja.

A diciembre 2014, se habrá

construido 715 metros de túnel y

se habrá construido 800

metros de la quebrada Las Totoras antes

de la entrada al túnel, lo que habrá

reducido en 10% la afectación

por inundaciones a la población de la

parroquia Cariamanga del

cantón Loja.

Informes de eventos adversos en la zona de influencia reportados por Sala de Situación

Nacional

Asignación presupuestaria oportuna por

parte del Ministerio de

Finanzas. Pobladores de la parroquia

Cariamanga del Cantón Loja empoderada

para la prevención de desastres por inundaciones

Estación climática

favorable para ejecución de

obras.

ACTIVIDADES

Componente 1

Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Totoras.

No hay eventos adversos naturales

3.3 Matriz de Marco lógico

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO “ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA

LAS TOTORAS”

34

1.1. Túnel

1.2. Patio de Maniobras

1.3. Rápida

1.4. Plan de Manejo Ambiental

1.5. Revestimiento para conducción de aguas

9.985.286,63

140.773,73

1.292.952,24

25.760,00

446.956,47

Archivo fotográfico de ejecución de obra

Informes de fiscalización.

Actas de entrega recepción definitivas.

Planillas de pago

Facturas.

importantes durante de

desarrollo de los

componentes que impidan su

ejecución.

Asignación presupuestaria oportuna por

parte del Ministerio de

Finanzas.

Obra Civil 11.891.729,07 Fiscalización 1.002.313,20

TOTAL USD 12.894.042,27

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Indicador de propósito Unidad

de Medida

Meta Propósit

o

Ponderación (%)

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

Al 31 de Diciembre de 2015 se habrá construido 715 metros de túnel y se habrá construido 800 metros de la quebrada Las Totoras antes de la entrada al túnel, lo que habrá reducido en 10% la afectación por inundaciones a la población de la parroquia Cariamanga del cantón Loja.

Obra Global

100% 100% 3.96% 55.08% 15,07% 25,89% 100%

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad Técnica

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto

INTRODUCCIÓN

Las Especificaciones Técnicas para la construcción del Túnel para Encauzamiento de la Quebrada Totoras de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, incluidas en el presente documento pretenden contribuir para que las obras se las realice con la mejor calidad, consecuentemente incluyen los requisitos, condiciones y normas técnicas que debe cumplir el constructor durante la ejecución y a su vez se constituya en una herramienta indispensable para el proceso de fiscalización, lo que permitirá disponer de obras técnicas y eficientemente construidas.

35

Los rubros desarrollados se basan en los diseños establecidos a nivel de factibilidad y diseño definitivo y deberán ser utilizados de acuerdo al requerimiento.

Este documento rescata y compila especificaciones elaboradas para la ejecución de distintas obras realizadas en el país y que mejor se adecuan a la realidad local de la provincia de Loja y particularmente en la ciudad de Caria manga. Por tener injerencia varios aspectos viales, también se ha tomado como referencia el documento de Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes, del MOP- 001-F2000.

CARACTERISTICAS DE MATERIALES

Para las presentes Especificaciones Técnicas, los materiales a utilizar cumplirán las siguientes normas.

CEMENTO

El cemento será Portland tipo 1, no se usará cemento puzolánico u otro tipo de cemento y deberá cumplir la regulación establecida por la ASTM e -150 o INEN 152. El cemento empleado en la obra debe corresponder al que se ha tomado como base para la selección de la dosificación del hormigón.

AGREGADOS PARA HORMIGÓN

Los Agregados para Hormigón comprenden los áridos naturales y los obtenidos por trituración de grava o piedra natural.

ÁRIDO GRUESO se refiere a aquél cuyas partículas son retenidas por el tamiz INEN 4,75 mm (Nro. 4).

Los áridos gruesos deberán cumplir con los requisitos de la norma INEN 872 y deberán estar compuestos de partículas o fragmentos resistentes y duros, libres de material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, sin exceso de partículas alargadas o planas.

ÁRIDO FINO es aquél cuyas partículas atraviesan el tamiz INEN 4,75 mm y son retenidas en el tamiz INEN 0,075 mm (Nro. 200). Estarán formados por arena natural, arena de trituración o una mezcla de ambas.

Los agregados serán debidamente controlados en cuanto a su limpieza y granulometría.

AGUA

El agua a usarse tanto para el lavado de agregados, como para la preparación y curado de hormigones será limpia y estar libre de toda sustancia que interfiera en el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará el agua que contenga sustancias nocivas como: aceites, álcalis, materia orgánica, sales u otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.

Deberá utilizarse agua potable a menos que para los ensayos del concreto se utilice el agua de la misma fuente.

ACERO DE REFUERZO

El acero de refuerzo debe ser con resaltes, cumplir con una resistencia a la fluencia fy mayor de 4200 kg/cm2 y con las normas ASTM A 615, A 616, A 617 Y A 706 o la norma INEN 102.

36

SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control que el Contratista debe implementar en la construcción de cualquier obra o proyecto a fin de evitar la ocurrencia de riesgos y accidentes en los lugares de trabajo.

El contratista tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programa que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a la normativa que tiene el lESS, sobre el tema.

Como requerimientos mínimos para el cumplimiento de lo señalado, debe considerarse lo siguiente:

o Previo al ingreso del Contratista a la obra, sus técnicos y trabajadores

deberán someterse a un examen médico, el cual incluirá exámenes de laboratorio, con la finalidad de prevenir epidemias.

o El personal técnico y obrero deberá estar provisto con indumentaria y

protección contra el frío y la lluvia.

o El contratista deberá implementar en sus campamentos las facilidades necesarias que garanticen un sano esparcimiento del personal cuando se encuentre en los campamentos y asegure al mismo tiempo las condiciones mínimas de confort.

o El área de primeros auxilios, deberá incluir por lo menos un enfermero,

además de los implementos básicos de primeros auxilios para cubrir atenciones emergentes.

o Para minimizar los riesgos de trabajo, el Contratista deberá proveer a su

personal la vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de seguridad, tapones auditivos, mascarillas de polvo, linternas, lámparas de carburo y demás implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial vigentes en el país.

o El Residente (Superintendente) de la obra será el responsable de la

seguridad industrial.

o El contratista deberá brindar la máxima seguridad para los trabajadores al interior del túnel.

o Máxima seguridad para los edificios y otros elementos en la superficie del

terreno.

o Las consideraciones de costo o plazo no pesarán frente a las de seguridad y calidad

Medición y Pago

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se pagarán en forma directa sino que se considerarán en los rubros del contrato.

37

5.1.2. Especificaciones Técnicas

SECCIÓN 1: TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO (Rubro 0068)

1.1.1 Descripción

Comprende la remoción y retiro de: malezas, desechos vegetales, tierra, basura, rocas o conglomerados y desperdicios existentes, mediante un proceso manual que permite la preparación y adecuación del terreno para los trabajos subsiguientes de construcción, en la zona demarcada en los planos de construcción o en la zona ordenada por la fiscalización.

1.1.2 Procedimiento de trabajo

1.1.2.1 Limpiar y remover del área de construcción la materia vegetal (desmonte, desbroce), basura y cualquier obstáculo que pueda interferir o dificultar la construcción de las edificaciones, trabajo que se lo debe realizar dentro del área comprendida.

1.1.2.2 Todo el producto de la actividad de limpieza y desbroce deberá ser acumulada en un sitio adecuado que no interrumpa la actividad constructiva de la obra, no debiendo considerarse acarreo cuando la acumulación se realice hasta los 30 metros fuera del perímetro de la obra.

1.1.2.3 El Constructor deberá colocar el material resultante de manera que el propietario de la obra no se haga acreedor a multas o sanciones por daños causados a terceros por negligencia en la ejecución de esta actividad y en caso de producirse tales daños o sanciones no serán incluidas en las medidas para pago y el contratista será el responsable de tales hechos y deberá responder por ellos. No se permitirá la quema de materiales resultantes de esta actividad.

1.1.3 Medición

1.1.3.1 Unidad de medida del rubro: metro cuadrado (m2).

1.1.3.2 La medición del rubro corresponderá a la superficie en donde se implantará la obra y en la cual se ha efectuado la limpieza y desbroce. Si la actividad se realizó con sobre ancho, éste deberá estar aprobado por la Fiscalización para su correspondiente pago.

1.2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (Rubro 0001)

1.2.1 Descripción

Es la localización, trazado, alineación y nivelación necesarios para la ubicación en general y en detalle de la obra, respetando el área y sitio indicado en los planos, manteniendo la orientación y sentido que en ellos se presenta y las disposiciones de la Fiscalización.

38


1.2.2.1 El Constructor deberá suministrar todos los materiales y equipos topográficos de precisión para una correcta ejecución de los trabajos y todo material y equipo necesario para la realización del replanteo y control topográfico de la obra.

1.2.2.2 Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el Constructor está

obligado a realizar controles terrestres de todos los datos topográficos indicados en los planos, y corregir los mismos en caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos, con la debida aprobación de la Fiscalización. El Constructor es el único responsable de su ejecución, debiendo conservar y proteger toda señalización y el Constructor correrá con los gastos emergentes de un replanteo equivocado o de errores cometidos por descuido en la conservación de la señalización.

1.2.2.3 La localización de BMs, estacas de alineamientos y niveles de

trabajo, serán claramente señalados en el terreno para permitir en cualquier momento el control por parte de Fiscalización. Estos puntos de control y ejes de construcción, deberán ser ubicados y fijados en el terreno en forma segura y permanente, alejados de los sitios de obras, debiendo estas demarcaciones ser precisas, claras y estables y conservadas cuidadosamente por el Constructor hasta la conclusión de la obra.

1.2.2.4 El Constructor verificará los puntos de control (BMs) y

replanteará sobre el terreno en forma precisa, los ejes de construcción, niveles y dimensiones de los elementos más representativos de la obra. En caso de que los BMs hubieran desaparecido, deberán ser repuestos por el Constructor, previa aprobación de la Fiscalización.

1.2.2.5 El Constructor deberá definir con precisión milimétrica las cotas,

niveles y dimensiones de todos los componentes que conforman el proyecto.

1.2.2.6 El Constructor deberá realizar el levantamiento topográfico en cada

sector de la obra, las veces que sea necesario a fin de establecer la ubicación exacta de la o las estructuras o de parte de éstas.

1.2.3 Medición

1.2.3.1 Unidad de medida del rubro: Kilómetro (Km)

1.2.3.2 La medición del rubro corresponderá a la longitud requerida para las estructuras.

39

1.3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INTERIOR DEL TÚNEL (Rubro: 0036)

1.3.1 Descripción

El rubro REPLANTEO Y NIVELECIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INTERIOR DEL TÚNEL se define de conformidad a lo establecido en el numeral 1.2, considerando adicionalmente que el trabajo se lo realizará al interior del túnel.


El rubro REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INTERIOR DEL TÚNEL se sujetará a todo lo establecido en el numeral 1.2.2

1.3.3 Medición

1.2.3.1 Unidad de medida del rubro: Kilómetro (Km)

1.2.3.2 La medición del rubro corresponderá a la longitud medida en el

interior del túnel y la del canal de conducción de aguas.

SECCIÓN 2: EXCAVACIONES, RELLENOS DESALOJO

2.1 EXCAVACIÓN

2.1.1 Descripción

Se entenderá por EXCAVACIÓN el proceso de rotura y remoción del suelo efectuado con el fin de conformar espacios para la ubicación de las diferentes estructuras diseñadas, hasta los niveles establecidos en los planos y/o instrucciones de la Fiscalización.


2.1 .2.1 Previo a la ejecución del rubro de excavación se deberá cumplir

con las operaciones de limpieza y de replanteo de los sitios a excavar y notificará a la Fiscalización con suficiente anticipación el comienzo de cualquier excavación, a fin de que puedan tomar todos los datos del terreno natural, necesarios para establecer las cantidades de obra realizada.

2.1.2.2 Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos

del proyecto, con el ajuste y tolerancia que señalen los mismos.

2.1 .2.3 El material excavado que se prevé reutilizar para rellenos, se apilará convenientemente, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre otras obras, ni perjudique el desarrollo de los trabajos. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por la Fiscalización.

40

2.1.2.4 El Constructor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar desprendimientos de material de las paredes y/o de la bóveda durante el proceso de excavación, a fin de evitar deslizamientos o derrumbes. Si esto sucediese no se podrá cimentar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a cimentar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

2.1 .2.5 Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las

excavaciones que servirán de base para las obras o de solera y una vez concluida la excavación, se limpiará de toda tierra suelta.

2.1 .2.6 Las excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin

irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.

2.1 .2.7 En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado

en los planos de construcción o indicados por la Fiscalización, el Constructor rellenará el exceso, compactándolo como mínimo hasta su densidad original, por su cuenta y costo.

2.1.3 Medición

2.1.3.1 Unidad de medida del rubro: metro cúbico (m3).

2.1.3.2. La medición del rubro de excavación corresponderá al volumen

medido en la posición original o referida en banco, para lo cual se podrá utilizar cualquier método, inclusive la fórmula de la sección media.

2.1.3.3 Cuando sea necesario excavar a profundidades mayores que las

establecidas en los planos, hasta encontrar estratos resistentes, ésta consideración deberá estar autorizada por la Fiscalización.

2.1.3.4 Será de cuenta del Constructor cualquier volumen adicional que

hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por la Fiscalización.

2.2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

La excavación sin clasificar incluye todos los materiales, de manera exclusiva: tierra, grava y también materiales densos y compactos, como grava cementada y roca blanda o desintegrada, que se puede extraer de forma manual o con maquinaria de excavación.

2.3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR MANUAL (RUBRO 0006)

2.3.1 Descripción

El rubro EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR MANUAL PARA

41

ESTRUCTURAS MENORES se define de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.1, considerando que el trabajo se lo deberá realizar con la utilización de herramienta menor y trabajadores de la construcción.


El rubro EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR MANUAL se sujetará a todo lo establecido en el numeral 2.1 .2

2.3.4 Medición

El rubro Excavación Sin Clasificar Manual se cubicará de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3.

2.4 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA (RUBRO 0007)

2.4.1 Descripción

El rubro EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA se define de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.1, considerando que los trabajos se los deberán realizar con maquinaria apropiada para el requerimiento.


2.4.2.1 Para efectuar la excavación a máquina sin clasificar se utilizará

maquinaria apropiada. 2.4.2.2 Durante la construcción, el lugar de excavación con maquinaria

deberá mantenerse drenado, en la medida de lo posible. Las cunetas laterales y otros drenes deberán construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosión.

2.4.2.3 En caso de ser requerido el desalojo del material, como parte del

rubro de excavación a máquina se considerará el acarreo, cuando se trata de excavación a cielo abierto, hasta 50 metros para su acumulación.

2.4.2.4 Por ningún motivo deberá depositarse material en cursos de

agua, que pueda obstruir el libre paso de la corriente. Caso contrario, deberá ser retirado según ordene la Fiscalización y por cuenta exclusiva del Constructor.

2.4.2.5 La variación máxima permitida para la excavación con

maquinaria será de más o menos 3 cm con relación a las cotas de diseño a nivel vertical y de más o menos 10 cm a nivel horizontal. Esta precisión podrá ser alcanzada mediante excavación manual, pero la misma será considerada como parte de la excavación a máquina.

2.4.2.6 Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse

los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso el Constructor deberá informar inmediatamente por escrito a la Fiscalización para su aprobación a través de una orden de trabajo.

42

2.4.2.7 El Constructor adoptará todas las precauciones necesarias y aplicará el método más adecuado para que las excavaciones no excedan los límites definidos en los planos de construcción.

2.4.2.8 Además, se sujetará a todo lo establecido en el numeral 2.1 .2.

2.4.3 Medición

2.4.3.1 El rubro Excavación a máquina sin clasificar se cubicará de

conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3.

2.4.3.2 El acarreo hasta 50 metros se considerará parte del rubro de Excavación a Máquina sin clasificar, en excavación a cielo abierto.

2.4.3.3 No se hará ninguna bonificación adicional sobre los precios

unitarios para excavación cuando el material esté mojado.

2.4 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR CON MARTILLONEUMÁTICO Y TRACTOR, A CIELO ABIERTO (RUBRO 0051)

2.4.1 Descripción

El rubro EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR CON MARTILLO NEUMÁTICO Y TRACTOR, A CIELO ABIERTO se define de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.1, considerando que los trabajos se los deberán realizar con el uso de martillo neumático y tractor, de manera que permita roturar el suelo. 2.4.2 Procedimiento de trabajo

2.4.2.1 Para efectuar la excavación a máquina sin clasificar se utilizará el

martillo neumático y tractor.

2.4.2.2 Durante la construcción, el lugar de excavación con maquinaria deberá mantenerse drenado, en la medida de lo posible. Las cunetas laterales y otros drenes deberán construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosión.

2.4.2.3 En caso de ser requerido el desalojo del material, como parte

del rubro de excavación a máquina se considerará el acarreo, cuando se trata de excavación a cielo abierto, hasta 50 metros para su acumulación.

2.4.2.4 Por ningún motivo deberá depositarse material en cursos de


2.4.2.5 La variación máxima permitida para la excavación con maquinaria

será de más o menos 3 cm con relación a las cotas de diseño a nivel vertical y de más o menos 10 cm a nivel horizontal. Esta precisión podrá ser alcanzada mediante excavación manual, pero

43

la misma será considerada como parte de la excavación a máquina.

2.4.2.6 Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso el constructor deberá informa inmediatamente por escrito a la fiscalización para su aprobación a través de una orden de trabajo.

2.4.2.7 El Constructor adoptará todas las precauciones necesarias y

aplicará el método más adecuado para que las excavaciones no excedan los límites definidos en los planos de construcción.

2.4.2.8 Además, se sujetará a todo lo establecido en el numeral 2.1.2

2.4.3 Medición

2.4.3.1 El rubro Excavación a máquina sin clasificar se cubicará de

conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3.

2.4.3.2 El acarreo hasta 50 metros se considerará parte del rubro de Excavación a Máquina sin clasificar, en excavación a cielo abierto.

2.4.3.3 No se hará ninguna bonificación adicional sobre los precios

unitarios para excavación cuando el material esté mojado.

2.5 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR CON EXPLOSIVOS, A CIELO ABIERTO (RUBRO 0002)

2.5.1 Descripción El rubro EXCAVACÓN SIN CLASIFICAR CON EXPLOSIVOS, A CIELO BIERTO se define de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.1, considerando que los trabajos se los deberán realizar con el uso de explosivos.

2.5.2. Procedimiento de trabajo

Antes de iniciar cualquier excavación, el Constructor deberá conseguir la aprobación del Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de los procedimientos a seguir en la voladura y en las medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general.

2.5.2.1 El Contratista deberá llevar a cabo la voladura de tal manera que

evite en lo posible la rotura y aflojamiento del suelo fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el Fiscalizador. Cualquier material fuera de éstos límites y que se afloje debido a las operaciones de voladura, será removido por el Contratista a su propio costo

2.5.2.2 El Constructor deberá suministrar antes de cada voladura la

44

siguiente información a la Fiscalización para su aprobación:

• Número de perforaciones, diámetro, profundidad e inclinación de los barrenos para las voladuras.

• Localización y distribución de las perforaciones.

• Tipo, densidad y potencia de los explosivos, dimensiones de los cartuchos y características.

• Cantidad total de los explosivos en la voladura y, cuando

corresponda, máximo peso de los explosivos de retardo.

• Cuando corresponda, esquema de distribución de los retardos que indiquen la secuencia de explosión y los intervalos de retardo para cada grupo de barreno.

• Cuando corresponda, carácter y fuente de la corriente de

ignición.

2.5.2.3 Inmediatamente después de la voladura, las superficies y taludes con material suelto deberán ser retirados. Todos los materiales útiles y adecuados, procedentes de las excavaciones se utilizarán cuando sea posible como material de construcción para las obras, y los materiales que no sean adecuados o se obtenga en exceso se verterán en los lugares indicados por la Fiscalización.

2.5.2.4 La aprobación del método de excavación que empleará el

Constructor No le liberará de la responsabilidad civil respecto a daños ocasionados a las construcciones existentes dentro y fuera del área de trabajo.

2.5.2.5 El personal asignado por el Constructor para la ejecución de este

ítem deberá acreditar la experiencia correspondiente. Asimismo, el Constructor deberá estudiar la forma de utilizar el equipo y materiales más adecuados para este fin.

2.5.2.6 Además, en lo pertinente, el presente rubro se sujetará a lo

establecido en el numeral 2.1.2.

Como parte del rubro de excavación a máquina se considerará un acarreo de material de hasta 50 metros para su acumulación. numeral 2.1.2.

Por ningún motivo deberá depositarse material en cursos de


La variación máxima permitida para la excavación con maquina

será de más o menos 3 cm con relación a las cotas de diseño a nivel vertical y de más o menos 10 cm a nivel horizontal. Esta precisión podrá ser alcanzada mediante excavación manual, pero la misma será considerada como parte de la excavación a

45

máquina.

2.5.2.7 Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso el Constructor deberá informar inmediatamente por escrito a la Fiscalización para su aprobación a través de una orden de trabajo.

2.5.2.8 El Constructor adoptará todas las precauciones necesarias y aplicará el método más adecuado para que las excavaciones no excedan los límites definidos en los planos de construcción.

Además, se sujetará a todo lo establecido en el numeral 2.1.2.

2.5.3 Medición

2.5.3.1 El rubro EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR CON EXPLOSIVOS, A CIELO ABIERTO se cubicará de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3.

2.5.3.2 El acarreo hasta 50 metros se considerará parte del rubro de

excavación sin clasificar con explosivos a cielo abierto.

2.6 EXCAVACIÓN CLASIFICADA

Es la excavación que se realiza de todos los materiales que se encuentran durante el trabajo y comprenderá las siguientes clases I cuando se estipule en los contratos respectivos:

2.7 EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS, A CIELO ABIERTO (RUBRO 0003 Y 0052)

2.7.1 Descripción Se considera EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS, A CIELO ABIERTO es aquella que se realiza en materiales naturales conformados con masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, roca elástica, cementados sólidamente y que no se pueden extraer sin el auxilio de explosivos. La roca blanda o desintegrada se clasifica como excavación sin clasificar.


Antes del comienzo de cualquier excavación, el Constructor deberá conseguir la aprobación del Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de los procedimientos a seguir en la voladura y en las medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general.

El Contratista deberá llevar a cabo la voladura de roca de tal manera que evite en lo posible la rotura y aflojamiento de la roca fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el Fiscalizador.

46

Cualquier material fuera de dichos límites que se afloje debido a las operaciones de voladura, será removido por el Contratista a su propio costo.

El Constructor deberá suministrar antes de cada voladura la siguiente información a la Fiscalización para su aprobación:

• Número de perforaciones, diámetro, profundidad e inclinación de los

barrenos para las voladuras



• Cantidad total de los explosivos en la voladura y, cuando corresponda,

máximo peso de los explosivos de retardo.


• Cuando corresponda, carácter y fuente de la corriente de ignición.

Inmediatamente después de la voladura, las superficies y Taludes de piedra bola deberán ser raspadas quitándoles las escamas, esquirlas y rocas sueltas o sobresalientes. Todos los materiales útiles y adecuados, procedentes de las excavaciones se utilizarán cuando sea posible como material de construcción para las obras, y los materiales que no sean adecuados o se obtenga en exceso se verterán en los lugares indicados por la Fiscalización.

La aprobación del método de excavación que empleará el Constructor no le liberará de la responsabilidad civil respecto a daños ocasionados a las construcciones existentes dentro y fuera del área de trabajo. El personal asignado por el Constructor para la ejecución de este ítem deberá acreditar la experiencia correspondiente. Asimismo, el Constructor deberá estudiar la forma de utilizar el equipo y materiales más adecuados para este fin. En lo pertinente, el presente rubro se sujetará a lo establecido en el Numeral 2.1 .2.

2.7.3 Medición

El rubro Excavación Manual en roca se cubicará de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3. 2.8 EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EN TÚNEL (RUBRO:

0038, 0064, 0067, 0069)

2.8.1 Descripción

Se considera EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EN TÚNEL aquella que se realiza en materiales naturales conformados por roca sana

47

o medianamente fracturada, con características de roca clástica y que no se pueden extraer sin el auxilio de explosivos. La roca blanda o desintegrada se clasifica como excavación sin clasificar.


Antes del comienzo de cualquier excavación, el Constructor deberá conseguir la aprobación del Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de los procedimientos a seguir en la voladura y en las medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general.

El Contratista deberá llevar a cabo la voladura de roca de tal manera que evite en lo posible la rotura y aflojamiento de la roca fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el Fiscalizador. Cualquier material fuera de dichos límites que se afloje debido a las operaciones de voladura, será removido por el Contratista a su propio costo.

El Constructor deberá suministrar antes de cada voladura la siguiente información a la Fiscalización para su aprobación:

• Número de perforaciones, diámetro, profundidad e inclinación de los

barrenos para las voladuras



• Cantidad total de los explosivos en la voladura y, cuando corresponda,

máximo peso de los explosivos de retardo.


• Cuando corresponda, carácter y fuente de la corriente de ignición.

Se tendrá especial cuidado con el tipo de explosivos a utilizar, a fin de evitar que durante la detonación generen gases no tóxicos.

Inmediatamente después de la voladura, las superficies y taludes de roca deberán ser raspadas quitándoles las escamas, esquirlas y rocas sueltas o sobresalientes. Todos los materiales útiles y adecuados, procedentes de las excavaciones se utilizarán cuando sea posible como material de construcción para las obras, y los materiales que no sean adecuados o se obtenga en exceso se verterán en los lugares indicados por la Fiscalización.

2.9 EXCAVACIÓN EN SUELOS COHESIVOS O COHESIONADOS (ARCILLAS) CON MARTILLO NEUMÁ TICO EN TÚNEL (RUBRO 0037 Y 0063)

48

2.9.1 Descripción El rubro EXCAVACIÓN EN SUELOS COHESIVOS O COHESIONADOS (ARCILLAS) CON MARTILLO NEUMÁTICO EN TÚNEL se describe según lo establecido en el numeral 2.1.1, considerando que los trabajos se los deberán realizar con el uso de martillo neumático y demás maquinaria que se requiera de manera que permita roturar el suelo.


Antes del comienzo de cualquier excavación, el Constructor deberá conseguir la aprobación de su programa de excavación por parte del Fiscalizador, inclusive las medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general.

El Contratista deberá llevar a cabo la excavación de tal manera que

evite en lo posible la rotura y aflojamiento del suelo fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el Fiscalizador. Cualquier material fuera de dichos límites que se afloje debido a las operaciones de roturación, será removido por el Contratista a su propio costo.

La aprobación del método de excavación que empleará el

Constructor no le liberará de la responsabilidad civil respecto a daños ocasionados a las construcciones existentes dentro y fuera del área de trabajo.

El personal asignado por el Constructor para la ejecución de este

ítem deberá acreditar la experiencia correspondiente. Asimismo, el Constructor deberá estudiar la forma de utilizar el equipo y materiales más adecuados para este fin.

En lo pertinente, el presente rubro se sujetará a lo establecido en el numeral 2.1.2.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso el Constructor deberá informar inmediatamente por escrito a la Fiscalización para su aprobación a través de una orden de trabajo.

Además, en lo pertinente se sujetará a todo lo establecido en el numeral 2.1.2.

2.9.3 Medición

El rubro Excavación en SUELOS COHESIVOS O COHESIONADOS se cubicará de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.3. 2.10 RASANTEO MANUAL EN SOLERA (RUBRO 0045)

2.10.1 Descripción

49

Se considera el rubro de RASANTEO MANUAL EN SOLERA, al trabajo realizado de forma manual que permita retirar los excedentes de suelo que no pudo ser retirado con la maquinaria y que se encuentran en el fondo del canal o túnel, de manera tal que queden los niveles ajustados a lo que señalan los planos y/o por Fiscalización.


Para no alterar el plano definido para la solera del túnel, se preverá que los trabajos de excavación no alteren la última capa de aproximadamente 10 cm de espesor, la cual se la realizará manualmente, con el fin de que se efectúe un control adecuado de las cotas y medidas establecidas en los planos.

2.10.3 Medición

2.10.3.1 Unidad de medida del rubro: metro cúbico (m3)

2.10.3.2 La medición del rubro corresponderá a la superficie del rasanteo realizado y medido en obra.

2.10.3.3 No se estimará para fines de pago el replanteo efectuado fuera de las líneas del proyecto.

2.11 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO EN SAQUILLOS PARA UNIFORMIZAR EL TÚNEL (RUBRO 0053)

2.11.1 Descripción

Es el proceso necesario para llenar, por simple depósito del material de sitio, previamente seleccionado, mediante el uso de saquillos, que serán colocados junto a las paredes excavadas del túnel y la estructura de hormigón, para lograr uniformizar o completar las secciones del mismo, en tal forma que ningún punto de la sección terminada con el relleno, quede a una distancia mayor de 0,10 m., del correspondiente de la sección del proyecto.


2.11.2.1 El material de sitio a utilizar en el relleno, será

previamente seleccionado, el cual podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar la estructura o de otra parte de la obra, hasta donde lo permita la cantidad y calidad del material excavado.

2.11.2.2 Con anterioridad a la construcción del relleno, el terreno

deberá estar libre de escombros y de todo material que no sea adecuado para el relleno.

2.11.2.3 La Fiscalización aprobará previamente el material que se

empleará en el relleno.

50

2.11.3 Medición

2.11 .3.1 Unidad de medida del rubro: metro cúbico (m3).

2.11 .3.2 La medición del rubro corresponderá al volumen final de

relleno realizado. Al efecto se determinará directamente en la estructura el volumen del material colocado.

2.11 .3.3 No se estimará para fines de pago los rellenos hechos

por el Constructor fuera de las líneas del proyecto, ni los rellenos realizados para ocupar sobre excavaciones imputables al Constructor.

2.12 MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENAJE (RUBRO 0056)

2.12.1 Descripción

Comprende la clasificación del material para su utilización en el sistema de drenaje del túnel.


Bajo el nivel de solera del túnel se excavará manualmente una zanja de 0.50 m a lo largo del túnel, para luego colocar en ella material granular limpio hasta el tope con la tubería perforada de drenaje, las partículas granulares serán de diámetros entre 1 a 4cm.

2.12.3 Medición

2.12.3.1 Unidad de medida del rubro: metro cúbico (m3)

2.12.3.2 La medición del rubro corresponderá al volumen final del

material colocado en obra.

2.13 TRANSPORTE DE MATERIAL EN VAGÓN Y MEDIO DE SISTEMA PARA DESALOJO HASTA TRANSPORTE (Rubro: 0057)

2.13.1 Descripción

El rubro TRANSPORTE DE MATERIAL EN VAGÓN, se refiere a la evacuación del material producto de la excavación del túnel.

2.13.2 Procedimiento

2.13.2.1 El constructor establecerá los mecanismos necesarios

para la construcción del vagón y su movilidad, que permita fácilmente realizar la cargada y evacuación del material producto de la excavación del túnel.

2.13.2.2 Adicionalmente, se deberá prever la construcción del

Sistema de Desalojo, hasta lograr colocar el material en un lugar accesible para que pueda ser cargado en el medio de transporte vehicular (tolva).

51

2.13.3 Medición

2.13.3.1 Unidad de medida del rubro: metro cúbico/metro (m3/m)

2.13.3.2 La medición del rubro corresponderá a la cubicación

medida y contabilizada en obra.

SECCIÓN 3: HORMIGONES

3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

3.1.1 Descripción

Se entenderá por encofrado u obra falsa las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para dar la configuración final del concreto, que sea capaz de soportar con total seguridad todas las cargas verticales, los esfuerzos horizontales y la ejecución del vertido y vibrado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista y conseguir una estructura que cumpla con la resistencia, función, formas, líneas y dimensiones de los elementos especificados en planos y detalles del proyecto.

3.1.2 Procedimiento en obra

3.1.2.1 Los encofrados serán lo suficientemente rígidos, resistentes, limpios e impermeables al mortero.

3.1.2.2 Los enlaces o uniones de los distintos componentes de los encofrados, serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se ejecute con facilidad.

3.1.2.3 Ejecutar la nivelación, replanteo y escuadrado de la ubicación de los encofrados, previa a su inicio.

3.1.2.4 El Constructor con la debida anticipación dará a conocer a la fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados y es de su responsabilidad el acabado final del hormigón. La autorización previa de la Fiscalización para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados.

3.1 .2.5 Cuando en los encofrados se utilicen partes o componentes de madera, éstos no permanecerán por más de 15 días a la intemperie antes de ser utilizados, pasado este tiempo serán reconstruidos.

3.1.2.6 Los puntales de madera o metálicos irán con una separación adecuada entre sí para mantener su forma y posición asentados sobre una tabla corrida de 2 cm. de espesor o sobre un elemento que permita distribuir las cargas.

3.1.2.7 Al colocar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que

52

pudieran contaminar el hormigón. 3.1.2.8 Antes de depositar el hormigón, las superficies del encofrado deberán revestirse con aceite comercial y deberán humedecerse antes de vaciar el hormigón.

3.1.2.9 Después de que los encofrados para la estructura de hormigón están colocados en su posición final, serán inspeccionados por la Fiscalización para comprobar que son adecuados en: construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

3.1.2.10 Construir los encofrados de manera que permitan la remoción sin martilleo o uso de palancas contra el hormigón, las formas se dejarán en su lugar hasta que la Fiscalización autorice su remoción, labor que se la efectuará con cuidado para no dañar el hormigón.

3.1.2.11 La remoción se autorizará y ejecutará tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua y permitir lo más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón.

3.1.2.12 La responsabilidad de que todos los soportes y puntales de los encofrados sean adecuados, descansará sobre el constructor.

3.1.2.13 Es responsabilidad de la Fiscalización revisar y comprobar lo siguiente: número adecuado de puntales, estado de resistencia y corrosión de los puntales (interna y externa), fatiga del material, verificación del aplomo y nivelación de los puntales, inestabilidad de los puntales.

3.1.3 Medición y pago

3.1 .3.1 Unidad de medida del rubro: metro cuadrado (m2)

3.1.3.2 La medición del rubro de Encofrado y Desencofrado se la efectuará en función del área que sirvió para confinar el hormigón, en aquellos casos en los que el encofrado ha sido considerado como un rubro independiente del hormigón, caso contrario quedará excluido de su pago y el mismo será parte de los elementos hormigonados.

3.2. HORMIGÓN

3.2.1 Descripción

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos (arena, ripio o grava) en proporciones establecidas, puede tener aditivos con el fin de lograr hormigones manejables, durables y de la resistencia requerida.

El trabajo de hormigón debe conformarse de acuerdo a los requerimientos del Código Ecuatoriano de la Construcción y del Código ACI.

53

3.2.2 Diseño del hormigón

Se debe considerar en el diseño las proporciones de la mezcla establecidas para producir concreto de:

Consistencia más dura con la cantidad máxima de agregado

grueso que pueda mezclarse bien y vibrarse para producir una masa homogénea.

El tamaño máximo del agregado que se pueda conseguir

económicamente consistente, con una buena mezcla vibrada.

Durabilidad adecuada para soportar satisfactoriamente el tiempo y otros agentes destructivos a los que puede estar expuesto.

Resistencia suficiente para soportar las cargas aplicadas, sin

peligro de falla.

En el diseño se debe considerar:

a. Calidad de los materiales

b. Dosificación de los componentes

c. Manejo, colocación y curado del hormigón

3.2.2.1 Materiales

Cemento: El constructor suministrará con oportunidad el cemento a la obra, en la calidad y la cantidad necesaria. El cemento será Portland Tipo I y cumplirá todos los requerimientos con la norma ASTM C 150 de la última edición. No se utilizará cemento puzolánico u otro tipo de cemento.

Agregados: La arena, grava o ripio serán debidamente controlados en cuanto a su granulometría y limpieza.

El agregado grueso consistirá de piedras trituradas, grava u otro material inerte aprobado que tenga partículas duras, no recubiertas libres de materias deletéreas.

El agregado fino deberá ser arena, que tenga granos limpios, duros, no recubiertos y libres de materias deletéreas. Especificación ASTM C 33. No se emplearán arenas arcillosas y disgregables, tampoco deben contener material orgánico, Norma ASTM C 87.

Agua.: El agua a usarse tanto para el lavado de agregados como para la preparación de hormigones, para el curado del hormigón será agua limpia, libre de toda sustancia que interfiera el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará el agua que contenga sustancias nocivas, como aceites, ácidos, sales, álcalis, materia orgánica, etc. 3.2.2.2 Dosificación

54

Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación aguacemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: Grado de humedad de los agregados, Clima del lugar de la obra, Utilización de aditivos, Condiciones de exposición del hormigón y Espesor y clase de encofrado.

En general la relación agua -cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada objeto.

Para garantizar la adecuada dosificación del Hormigón Simple, se deberá en primera instancia seleccionar los materiales a utilizar analizar sus características, así como calcular la dosificación y comprobarla; en caso de que el Constructor no pueda realizar este procedimiento se encargará a un Laboratorio de Materiales de Construcción que realice el diseño de la correspondiente dosificación del Hormigón, en función del requerimiento.

3.2.2.3 Mezclado

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades (menores de 50 Kg.) que se podrá hacer a mano. La dosificación se efectuará en volumen en función del diseño y dosificación previamente establecidos.

El hormigón preparado en mezcladora, deberá ser revuelto adecuadamente.

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras se use y mantenida en buen estado.

Cuando el hormigón se trabaje a mano, la arena y el cemento serán mezclados en seco hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá en una plataforma de madera o de metal formando una capa de espesor uniforme, se humedecerán y luego se agregarán el mortero seco. La mezcla se resolverá con palas, hasta que el conjunto quede completamente homogéneo.

3.2.2.4 Consistencia

Bajo las condiciones normales de operación, las variaciones en la consistencia como indica la prueba de asentamientos serán usados como indicadores de cambio en las características del material, de las proporciones o del contenido del agua. Para evitar mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben estar dentro de los límites de la tabla siguiente:

TIPO DE CONTRUCCIÓN

ASENTAMIENTO EN mm (Cono de Abrahams)

Máximo Mínimo Muros 127 50

Muros de subestructuras 100 25 Muros armados 125 76

55

Construcciones de mesas pesadas

76

25

Se requerirán 6 ensayos de asentamiento por cada m3 de hormigón.

Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón.

3.2.2.5 Resistencia

Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la compresión a los 28 días, (carga de ruptura) para la que fue diseñado, será indispensable mejorar las características de los agregados o hacer un nuevo diseño en un laboratorio de materiales de construcción.

3.2.2.6 Pruebas de hormigón

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las condiciones de salida de la mezcla, en el caso de haber cambios en las condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal y si el transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el sitio de fundición fuera demasiado largo o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria.

Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en base a las especificaciones de la ASTM, para moldes cilíndricos. Se tomarán por lo menos dos cilindros por cada 30 m3., de hormigón vaciado, uno que será probado a los 7 (siete) días y otro a los 28 (veintiocho) días, con el objeto de facilitar el control de resistencia de los hormigones.

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados, los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos.

Cuando el promedio del resultado de los cilindros tomados en un día y probados a los 7 (siete) días, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un lapso máximo de 14 (catorce) días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura.

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad especificada, se debe reforzar la estructura o reemplazarla total o parcialmente según sea el caso y proceder a realizarse un nuevo diseño para las estructuras siguientes. 3.2.2.7 Toma de muestra para Control de Calidad del Hormigón

La calidad del hormigón es de responsabilidad del Contratista, hasta que sea aceptado en el lugar y verificado por los ensayos finales de los cilindros tomados por fiscalización.

56

3.2.2.8 Aditivos

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del mismo:

a. Mejorar la trabajabilidad

b. Reducir la segregación de los materiales

c. Incorporar aire

d. Acelerar el fraguado

e. Retardar el fraguado

f. Conseguir su impermeabilidad

g. Densificar el hormigón, etc.

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por la Fiscalización.

3.2.2.9 Transporte y manipuleo

El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta el lugar de colocación por métodos que eviten o reduzcan al mínimo la separación y pérdida de materiales. El equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo uniforme en el punto de entrega.

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán ser lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses.

Se debe evitar que su colocación no se realice de alturas mayores de 1 m., sobre encofrado o fondos de cimentación, se usarán dispositivos especiales cuando sea necesario verter hormigón a mayor altura que la indicada.

3.2.2.10 Preparación del lugar de colocación

Antes de iniciar el trabajo se limpiará el lugar a ser ocupado por el hormigón, de toda clase de escombros, barro y materias extrañas.

Las fundaciones de tierra o de naturaleza absorbente deberán ser totalmente compactadas y humedecidas.

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos con revestimiento de polietileno antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre el cual ha de ser colocado el nuevo hormigón, serán limpias y saturadas con agua inmediatamente antes de la colocación del hormigón.

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiadas

Secretaría de Gestión de Riesgos sur Espíndola y la República del Perú, ... para carne y leche;...

Documents

Transcript of Secretaría de Gestión de Riesgos sur Espíndola y la República del Perú, ... para carne y leche;...