Sección I. Instrucciones para los licitantes. Ley... · Web viewTodas las fojas de la...

BASES DE LICITACIÓN PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA

PARA LA EJECUCIÓN DE:

REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RADIACIÓN DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA

PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. 18578025-510-11

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:LPM. Ley de Petróleos MexicanosRLPM. Reglamento de la Ley de Petróleos MexicanosDACS. Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las

actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiariosSFP. Secretaría de la Función PúblicaDOF. Diario Oficial de la FederaciónDA. Documento AdministrativoDT. Documento TécnicoDE. Documento EconómicoDI. Documento InformativoSTPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

-1- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11

BASES DE LICITACIÓN

SECCIONES

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los documentos que se indican son los mínimos necesarios, se podrán adicionar más documentos según la magnitud del proyecto

Anexo A: Planos y su relación. Anexo B: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto. Anexo B-1: Normas.Anexo B-2: Reglamento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben de cumplir

los contratistas y/o proveedores dentro de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

Anexo B-3: Procedimientos Críticos.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo D: Programa de paro General de la Planta de EtilenoAnexo E-1: Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara el Complejo

Petroquímico Morelos de Pemex Petroquímica. Anexo E-2: Maquinaria y equipo de construcción minimo que proporcionara EL

CONTRATISTA.Anexo F: Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara el Complejo

Petroquímico Morelos de Pemex Petroquímica.Anexo BEO: Bitácora Electrónica de Obra.

Anexo I: Compendio de instrucciones operativas en materia de administración de contratos de obras bajo la Ley de Petróleos Mexicanos.

1.- Ajuste de la Remuneración2.- Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato.3.- Modificaciones a los contratos.4.- Pago de gastos no recuperables cancelación de licitación, suspensión o

terminación anticipada del contrato.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN

Parte I: Documentación de la Etapa de Precalificación.Parte II: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte III: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica).

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE: PRECALIFICACIÓN, TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN

Criterios de Evaluación de Precalificación.Criterios de Evaluación Técnica.Criterios de Evaluación Económica.Criterios de Adjudicación.

SECCIÓN V: MODELO-GUIA DE CONTRATO Y FORMATOS

Modelo-Guía de Contrato.Formatos para firma del contrato.Formato Programa de cierre de facturaciones para pago.

- 2 – VERSION FINAL


SECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDOINTRODUCCIÓN

1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.7 JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.8 MODIFICACIONES A BASES DE LICITACION.9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.12 PRECALIFICACION.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.18 FIRMA DEL CONTRATO.19 ANTICIPO.20 REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO.21 AJUSTE DE REMUNERACIONES22 GARANTÍAS Y SEGUROS.23 SUBCONTRATACIÓN.24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL

DESARROLLO ECONÓMICO.25 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.26 INCONFORMIDADES.27 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)28 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA

MEXICANA (S.T.P.R.M.) 29 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA30 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL31 TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)

32 CAPACITACIÓN

33 REGISTRO DE CONTRATISTAS

34 NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (NO APLICA)

35 DEVOLUCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS

ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25, 27, 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo y artículo 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Pemex Petroquímica en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Subgerencia de Obra Pública, emite las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. 18578025-510-11 en adelante la “Licitación”, misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios, referente a: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

Toda la información contenida en las Bases de Licitación y sus anexos, incluyendo los planos y especificaciones, así como la información que se derive de la o las juntas de aclaraciones, no podrá ser reproducida, alterada y/o modificada, sin autorización expresa y por escrito de Pemex Petroquímica, por lo tanto, ésta se entiende como propiedad exclusiva de la Entidad, por lo que una vez difundidas públicamente, ninguna persona física o moral podrá adjudicarse su contenido como de invención propia, así como tampoco los bienes resultantes, por lo que no podrán patentarse ni registrarse como modelos de utilidad ni de ninguna forma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni ante cualquier otra institución u organismo internacional que tenga por objeto proteger la propiedad industrial.

Los trabajos se desarrollarán en: El Complejo Petroquímico Morelos, ubicado en la zona sur del Estado de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos Ver.

Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Jacarandas 100, Nivel B-1 Norte, Fraccionamiento Rancho Alegre I C.P. 96558 Coatzacoalcos, Ver., Teléfono (921) 2111375.

“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra a precios unitarios, de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de licitación (en adelante el “contrato”).

Origen de los fondos.- El presupuesto fue liberado mediante oficio No. DCF-SPP-46/2011 del 03 de febrero del 2011, y autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación, las erogaciones se harán con cargo al proyecto Q-430-110-700, renglón del gasto No. 310.

Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación:

a).- El Área Administradora del Proyecto, que tiene a su cargo la administración, eficiencia y operatividad que permita alcanzar los objetivos y metas de un Proyecto Sustantivo, que requiere de la contratación de bienes, servicios u obras para ejecutarlo. Esta tomará las decisiones fundamentales del Proyecto Sustantivo y de la contratación, será la: Gerencia de Mantenimiento de Pemex Petroquímica.

b).- El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. La cual será responsable de administrar y supervisar la ejecución de los contratos será la: Superintendencia de Programacion y Ejecución de Mantenimiento del Complejo Petroquimico Morelos.

c).- El Área Responsable del Procedimiento la cual es responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación será la: Subgerencia de Obra Pública.

En esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS.

Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación, no podrá ser menor al 30 %. En ningún caso el licitante ganador podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en su proposición.



Los motivos se fundan en que los elementos a utilizar son a través de proveedores Nacionales, lo que garantiza la suficiencia sobre el aprovisionamiento de los insumos por parte del mercado local, así como también no se afectan las mejores condiciones en cuanto a Precio, Calidad, Financiamiento, Oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Los licitantes anexarán a su proposición una declaración bajo protesta de decir verdad, en la cual señalarán el cumplimiento del grado específico de contenido nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación y proporcionara la información necesaria para la verificación de su cumplimiento.



1.- PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la Convocatoria 24 de marzo de 2011 DOF y www.ptq.pemex.com Publicación de las Bases de licitación 24 de marzo de 2011

Oficinas de la Subgerencia de Obra Pública

www.ptq.pemex.com

Visita al Sitio 05 de abril de 201110:00 hrs.

Sala de Juntas de la Superintendencia de Recursos Financieros en el interior del Complejo Petroquímico Morelos

Junta de aclaraciones 06 de abril de 201116:30 hrs.

Sala de Licitaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicada en el domicilio de la Convocante.

Fecha límite de venta de Bases 19 de abril de 2011 Oficinas de la Subgerencia de Obra Pública

Entrega de documentos para etapa de Precalificación

20 de abril de 201116:30 hrs.


Resultado de Precalificación 26 de abril de 201116:30 hrs.


Presentación y Apertura de las Proposiciones

06 de mayo de 201116:30 hrs.

Sala de Licitaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicada en el domicilio de la Convocante

Fallo 07de junio de 201112:00 hrs.

Sala de Licitaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicada en el domicilio de la Convocante

Firma del Contrato 21 de junio de 201112:00 hrs.

En las oficinas de la Subgerencia de Obra Pública, en el domicilio de la Convocante.

Nota: Este programa de eventos es susceptible de modificarse de acuerdo al número de juntas de aclaraciones que se realicen.

2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO

La fecha estimada de inicio para las obras será el 27 de junio de 2011, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 60 (sesenta) días naturales.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

Para adquirir las bases de licitación los interesados deberán presentarse en la Subgerencia de Obra Pública en el edificio Sede de Pemex Petroquímica, en el domicilio de la Convocante, los días hábiles; con el siguiente horario: 8:30 a 14:00 horas, para pagos electrónicos a nombre de Pemex Petroquímica, Banco: BBVA Bancomer, Cuenta: 0162378531, Cuenta Clabe: 012790001623785313.



Cada interesado que haya adquirido las Bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las Bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.

4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN. En tanto se desarrolla y entra en operación el sistema para conducir los procedimientos de contratación por medios electrónicos, los Organismos Descentralizados publicarán en sus portales de Internet las convocatorias, bases de licitación y fallos correspondientes. De igual manera, los Organismos Descentralizados continuarán dando a conocer por medios electrónicos sus requerimientos de contratación.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La moneda en que se podrán presentar las proposiciones será en: Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma Español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados con una traducción simple al español.

6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Los interesados, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de licitación, los licitantes preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de 2 (dos) personas por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.

Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con Ing. Faustino Villalobos Flores, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente



overol o camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón en color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.

La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio, en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones.

Los interesados deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

7 JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.Las personas que acrediten el pago del costo de las bases de licitación mediante la presentación de la copia del recibo correspondiente, podrán presentar preguntas relativas a las bases, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases de licitación. Deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2003 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en las base de licitación.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante

No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

La primera o, en su caso, única junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

Los Licitantes podrán plantear sus dudas respecto de los requisitos y documentación para la etapa de precalificación y “LA CONVOCANTE” dará respuesta a dichos cuestionamientos en la misma junta o, a más tardar, en la siguiente, en caso que los cuestionamientos no sean solventados en la primera junta de aclaraciones.

Se podrán celebrar las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, debiendo establecer en el acta de cada junta el lugar, fecha y hora de la celebración de ulteriores juntas.

“LA CONVOCANTE” no recibirá preguntas adicionales con posterioridad a la última o única junta de aclaraciones.

8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN. “LA CONVOCANTE” podrá modificar los requisitos, documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria y/o las bases de licitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, en los términos señalados en el numeral 7 de la Sección I de las presentes Bases de licitación. En caso de existir modificaciones antes señaladas, “LA CONVOCANTE” entregará a los licitantes la versión final de las Bases de licitación, que contengan todas las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones en la fecha y dirección electrónica que se establezca en el acta.



Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la Convocatoria o las Bases de licitación.

9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 55 segundo párrafo del RLPM y 24 de las DACS, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las actividades que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las Bases de licitación.

9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-9), el que contendrá lo siguiente:

9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

9.2.3 Definición de las actividades, derivadas del contrato que se firme, a que se obliga cada una de las personas participantes en el consorcio, así como la designación del líder en la ejecución del contrato

9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

9.2.5 Designación de un representante común para participar en la licitación y para suscribir y presentar la propuesta, así como cualquier otra clase de documentos que se requieran, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria para comprometerse por la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta. La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 24 de las DACS, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica (Documento DT-9)

Adicionalmente deberán adjuntar los instrumentos que regulen el control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso e) de las DACS, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de las presentes Bases de licitación.

9.3 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

9.4 Para cumplir con a) El capital contable mínimo requerido, b) El capital neto de trabajo, c) la experiencia requerida, d) La capacidad técnica, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta.

9.5 Las entidades que controlen o se relacionen corporativamente, directa o indirectamente con los integrantes de la propuesta conjunta, se obligan en forma solidaria con éstos cuando su capacidad financiera no sea suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato.



9.6 Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de estas Bases de licitación.

9.7 Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de las DACS, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma solidaria,

9.8 El o los instrumentos legales suscritos entre las personas que presentaron la propuesta conjunta para establecer las actividades a que se obliga cada una de ellas; el acuerdo que designa a aquélla que actuará como líder en la ejecución del contrato; los mecanismos que regulen el control del Consorcio y la resolución de controversias entre los participantes; así como los acuerdos de indemnización entre los mismos formarán parte integrante del contrato.

9.9 Se podrá sustituir alguno o algunos de los integrantes del consorcio si éste solicita la sustitución de algún miembro, en este caso “LA CONVOCANTE” procederá en los términos del artículo 54 de las DACS, esto es, el consorcio deberá acreditar fehacientemente que se preservan las capacidades técnicas, financieras y demás requeridas para el adecuado cumplimiento de las actividades del contrato que se había obligado el miembro del consorcio que se sustituirá. De no autorizarse la sustitución por “LA CONVOCANTE” se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al licitante ganador.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un consorcio, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro consorcio. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si el licitante ganador fuera un consorcio, los miembros que lo formen podrán o no constituir una sociedad de propósito específico a fin de que sea ésta la que celebre el contrato. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del consorcio deberá responder solidariamente por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del consorcio serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, con las salvedades previstas en el artículo 54 de las DACS.

En el caso de que el licitante ganador fuese un consorcio y desee constituir una sociedad de propósito específico, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.

Independientemente del número de integrantes del consorcio que, en su caso, resulte ganador de la licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 24 de las DACS.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

10.1 Documentación de la Etapa de Precalificación (Parte I de la sección III), la cual deberá de presentarse dentro de un sobre cerrado.



10.2 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte II de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

10.3 Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica) (Parte III de la sección III), la cual deberá de presentarse dentro de un sobre cerrado.

Los documentos que se presenten en la Etapa de Precalificación, no será necesario presentarlos como parte de la propuesta que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

12 PRECALIFICACION .

De conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción II, inciso e) de la LPM, 57 fracciones I y IV del RLPM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará una precalificación respecto a la experiencia, capacidad técnica, financiera y legal de los licitantes relacionadas con el objeto de la licitación.

Solo serán precalificadas las personas que hayan adquirido las Bases de licitación y lo hayan acreditado ante “LA CONVOCANTE” mediante la presentación del recibo de pago correspondiente.

Los licitantes deberán, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento de licitación, que se indica en la presente Sección I de las Bases de licitación.

En ningún caso, se recibirán documentos de los licitantes, después de la hora y fecha señalada.

No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a su documentación, ni modificar o retirar su documentación, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Cada documentación deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo la documentación podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la documentación, como se muestra a continuación:

“LA CONVOCANTE” podrá utilizar la información existente en el Registro de Proveedores y Contratistas, sin embargo no será requisito indispensable estar inscrito en dicho registro.

Todas las fojas de la documentación original deberán estar foliadas en forma consecutiva, así como firmadas en forma autógrafa por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de presentar documentación en forma conjunta, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. El no cumplimiento en el foliado de la documentación será motivo de desechamiento de la proposición.


DOCUMENTACIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No «Licitación»01 DE XX


El resultado de la precalificación se dará a conocer en acto público de acuerdo al programa de eventos.

“LA CONVOCANTE” se abstendrá de recibir propuestas de los licitantes que no hayan cumplido los requisitos de la precalificación.

Los siguientes elementos se verificarán en la etapa de precalificación:

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.- El licitante deberá comprobar su capacidad técnica y experiencia en proyectos de naturaleza, complejidad y dimensiones similares a las del concurso, mediante la entrega de la documentación descrita en los formatos DT-2, DT-3 y DT-4 y deberá presentar documentación mediante la cual se puedan comprobar los antecedentes profesionales, la especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato correspondiente como responsable de la dirección, administración y control en la ejecución de las obras.

Deberá indicar en su caso la descripción de proyectos en ejecución y comprometidos a la fecha de inicio de la obra, que pudieran afectar su capacidad de ejecución en caso de que se le asigne el contrato.

Documentos a solicitar.

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en cuando menos una obra cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando actividades similares con igual ó mayor responsabilidad.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia de cuando menos un contrato de obra Pública ejecutado en instalaciones Petroquímicas industriales, cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, mediante el acta recepción ó finiquito y, la capacidad técnica con documentación oficial mediante la cual se puedan comprobar los antecedentes profesionales, la especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato como responsable de la dirección, administración y control en la ejecución de la obra, en cuando menos una obra cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando actividades similares con igual ó mayor responsabilidad, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos.

Capacidad Financiera.- Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Documentos a solicitar:

DT-6A Los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados para los ejercicios fiscales de los dos años anteriores (2009 y 2010), mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.

Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del año anterior (2010).



Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno de los dos ejercicios fiscales anteriores (2009 y 2010), con los parámetros de las siguientes razones financieras:

APALANCAMIENTO = PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE; IGUAL O MENOR A 1LIQUIDEZ = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO A CORTO PLAZO; IGUAL O MAYOR A 1CAPITAL DE TRABAJO NETO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE IGUAL O MAYOR A $9´500,000.00 M.N.

La acreditación del capital neto de trabajo será evaluada hasta la etapa de la evaluación técnica-económica.

DT-6B Carta de Líneas de Crédito Disponibles. (Opcional)

CAPACIDAD LEGAL.-

Documentos a solicitar DA-5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español.

DA-6 Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación.

13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONESEl licitante en la preparación de su propuesta, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de estas Bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en el programa de eventos de la bases de licitación, para la presentación de proposiciones.

Los documentos que se presenten en la Etapa de Precalificación, no será necesario presentarlos como parte de la propuesta que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones.Ninguna propuesta podrá ser modificada después de su presentación.



Las propuestas deberán presentarse por escrito debiendo considerar lo siguiente:

13.1 Proposiciones por escrito.Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Todas las fojas de la proposición original deberán estar foliadas en forma independiente la parte técnica, económica y documentación distinta a la parte técnica y económica, así como firmadas en forma autógrafa por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. El no cumplimiento en el foliado de la documentación será motivo de desechamiento de la proposición.Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No «Licitación»01 DE XX

En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común del consorcio deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de estas Bases de licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del consorcio, como se establece en la sección III de las presentes bases.

Las propuestas no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas propuestas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES . En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación y que hayan cumplido los requisitos de la Etapa de Precalificación, de conformidad con el procedimiento siguiente:

14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en Coatzacoalcos, Ver.

14.2 El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará que las mismas contengan los



documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará aquellas proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de “LA CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

14.3 De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra por separado, en los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, y enseguida el servidor público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada.

14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, en el domicilio de “LA CONVOCANTE”. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.

Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases de licitación;

15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”;

15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en la fracción V del Artículo 53 y 59 de la LPM y el Artículo 12 de las DACS.

15.5 En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.6 El incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación.

16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica detallada de las proposiciones aceptadas, y la

evaluación económica detallada de las proposiciones que resulten técnicamente solventes de conformidad con lo dispuesto en los criterios señalados en la sección IV de esta bases de licitación.

16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes, elaborando una justificación que determine la solvencia de la propuesta ganadora.

16.3 “LA CONVOCANTE” emitirá una justificación por escrito que servirá como fundamento para el fallo, de conformidad con el artículo 33 de las DACS.



16.4 En junta pública, se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación, ratificado o rectificado en el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito. Se entregará copia del Fallo a los licitantes que hayan asistido y se pondrá a disposición de los demás licitantes en la siguiente dirección electrónica: www.ptq.pemex.com.

16.5 El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, asimismo los licitantes que no hubieran asistido, aceptarán que se tendrán por notificados del Fallo, cuando éste se encuentre en la dirección electrónica: www.ptq.pemex.com.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos y Art 67 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.

17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.17.1 CANCELACIÓN“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

17.2 SUSPENSIÓN O NULIDAD La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios resolverán las inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en términos del artículo 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

La cancelación, suspensión o nulidad se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo I

17.3 LICITACIÓN DESIERTA“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:

17.3.1 No se presenten propuestas;

17.3.2 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados;

17.3.3 Las propuestas económicas no resulten aceptables, los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”.

18 FIRMA DEL CONTRATOLa adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de licitación o en el acta de fallo.

A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en su caso deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:

18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente



y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;

18.2 Registro Federal de Contribuyentes,

18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

18.4 Comprobante del domicilio fiscal.

18.5 El licitante ganador se obliga a presentar documento expedido por el S.A.T. en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.15 para efectos del Art. 32-D del C.F.F. Lo anterior, derivado de la publicación en el D.O.F. el pasado 03 de diciembre de 2010, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2011.

I.2.1.15. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión sobre el cumplimento de obligaciones en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.

PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

II.2.1.13. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, en la opción “Mi Portal”, con la clave

CIECF.II. Una vez elegida la opción de Informe de opinión sobre el cumplimiento de

obligaciones, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.a) La autoridad a fin de emitir el informe de opinión sobre el cumplimiento de las

obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:



1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio localizado.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de declaración anual correspondiente al último ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinión y el anterior.

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, IMPAC, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla I.2.19.1.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no

le haya sido revocada.2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65

del CFF.3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal

determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones arroje inconsistencias relacionadas con el RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la solicitud de informe de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.Cuando la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de su portal; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá el informe de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones a través del portal del contribuyente.

La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones a que se hace referencia en la fracción I que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.



18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;

18.7 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, y

18.8 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme el contrato.

Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.7 y 18.8, deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada una de las personas integrantes del consorcio, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma solidaria.

En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 59 de la Ley Petróleos Mexicanos.

19 ANTICIPO.La convocante otorgará un 0 % (Cero) por ciento sobre el monto total del contrato, en una sola exhibición, dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la garantía correspondiente, para que el Licitante que resulte ganador realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción; así como, para la compra de materiales de construcción inherentes a la obra civil, eléctrica, tuberías, de instrumentación y demás insumos que deberán otorgar.

Para la amortización del anticipo se realizará en cada estimación hasta completar el monto total del anticipo otorgado.

20 REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato, misma que deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 55 de las DACS; para efectuar el pago de las facturaciones, el contratista deberá presentar la factura correspondiente.

Se aplicará el programa calendarizado de pago de facturaciones que se integra en la sección V de estas Bases de licitación. (Anexo “PCF”) Programa de cierre de facturaciones.

20.1 PENALIZACIONES.

Las Penalizaciones, se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Cláusula Quinta del contrato.

20.2 COMPENSACIONES ADICIONALES. “NO APLICA”



21 AJUSTE DE REMUNERACIONES.

Los Ajustes de Remuneraciones, se pagarán conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta numeral 4.5 del contrato.

El ajuste de remuneraciones se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo I de la sección II de las bases de licitación.

22 GARANTÍAS Y SEGUROS.

Las Garantías y Seguros, se determinarán conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del contrato.

22.1 Garantía de CumplimientoEl licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el 10% del monto del contrato en la misma moneda en que se pacte en el contrato, sin incluir el IVA, a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.2 Garantía por el anticipo otorgadoEl licitante ganador deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional a favor de “LA CONVOCANTE”, por la totalidad del monto del anticipo y en la misma moneda en que se pacte en el contrato, sin incluir el IVA.

22.3 SegurosEl CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario

22.4 Garantía por vicios ocultosConcluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 75 de las Disposiciones Administrativas de Contratación, con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

La decisión de terminar anticipadamente un contrato deberá estar plenamente justificada por la Administradora del Proyecto, con apoyo de las Áreas de Servicio para la Contratación, y estar autorizada por el servidor público inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el procedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el



contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.

Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se encuentran en la sección V de estas bases de licitación.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 52 de las Disposiciones Administrativas de Contratación.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.

23 SUBCONTRATACIÓN.Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:

a) INSPECCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICA, APLICACIÓN RECUBRIMIENTOSb) INSPECCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AISLAMIENTOc) MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL

24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

En el formato DI-8 de la Sección V de estas bases de licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

25 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

26 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX PETROQUÍMICA, dependiente de la SFP, ubicado en el Edificio Sede de Pemex Petroquímica localizado en Jacarandas No. 100, Nivel C-1, Colonia Rancho Alegre I, en Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96558.



27 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)

28 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)

Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX PETROQUÍMICA, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como en el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas. Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”

29 BITÁCORA ELECTRONICA

El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento original debidamente firmado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica. La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.

30 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitantes especificarán en sus propuestas, las condiciones de reserva o confidencialidad que deberán observarse con respecto a la información entregada, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.

31 TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)

32 CAPACITACIÓN

El licitante que resulte ganador estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el Anexo B-2, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita “LA CONVOCANTE”, con posterioridad a la firma del Contrato.



De igual forma, se obliga a acreditar ante “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, previo al inicio del contrato, la capacitación por parte de una empresa debidamente autorizada y registrada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

En caso de que el licitante ganador, decida recibir capacitación del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presentará debidamente requisitado, previo a la firma del contrato, el formato DI-9, para que “LA CONVOCANTE”, aplique la retención del 2 (dos) al millar del monto de cada una de las estimaciones que durante la ejecución de los trabajos, presente para cobro ante “LA CONVOCANTE”, por concepto de la ejecución de los trabajos.

Dichas aportaciones, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, vía retención, en ningún caso deberán repercutirse en el importe de la proposición del licitante.

Una vez adjudicado el contrato, y en el supuesto de que el Contratista no acredite fehacientemente y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de “LA CONVOCANTE”, por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.

33 REGISTRO DE CONTRATISTAS

De conformidad con el artículo 47 de las DACS de Petróleos Mexicanos y en el marco del Programa Operativo para la Transparencia y Rendición de Cuentas, Petróleos Mexicanos cuenta con un registro único de contratistas, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la siguiente dirección electrónica: http://www.pemex.com/index.cfm, en el apartado de productos y servicios, atención a proveedores.

Los contratistas interesados en pertenecer al Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos, podrán registrarse o actualizar sus datos, capturando su información en línea en el formato denominado “Solicitud de Inclusión/actualización” que se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=4&catID=27&contentID=29. En este sitio se les expedirá la Cédula del Directorio, que tiene una vigencia anual, es válida en el ámbito institucional a nivel nacional y de utilidad en los procesos de contratación. Así mismo, las empresas registradas en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos, podrán solicitar las credenciales que acredite y facilite la identificación de sus representantes. En el mismo portal se encuentra disponible el manual de operación del sistema, para aclarar cualquier duda que se pudiera presentar al respecto.En sustitución de los anexos DA-1 y DA-5, de estas bases de licitación, los licitantes que se encuentren inscritos en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos podrán participar presentando copia de su cedula de inscripción, en cuyo caso, deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refiere el inciso a) del Artículo 47 de las DACS se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación en la que consten los nuevos datos solicitando su actualización.

La información contenida en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos, podrá utilizarse para determinar la participación y precalificación en los procedimientos de contratación, pero la inscripción en el mismo no podrá exigirse como un requisito de participación.

34 NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (NO APLICA)

35 DEVOLUCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS


http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=4&catID=27&contentID=29

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=4&catID=27&contentID=29

http://www.pemex.com/index.cfm


Las proposiciones desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.


ANEXO 1 DE LA SECCION ILicitación Pública Nacional No. 18578025-510-11

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

FORMATO DE PREGUNTAS

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

Pregunta Respuesta de PEMEX PETROQUÍMICAPregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:Pregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:Pregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:Pregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:Pregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:Pregunta No. Referencia en Bases:Pregunta:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

-25- VERSION FINAL


LICITACIÓN No. 18578025-510-11REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS

(BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

Anexo A: Planos y su relación.

Anexo B: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto.

Anexo B-1: Normas.

Anexo B-2: Reglamento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben de cumplir los contratistas y/o proveedores dentro de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

Anexo B-3: Procedimientos Críticos.

Anexo C:

Anexo D:

Catálogo de Conceptos.

Programa de paro General de la Planta de Etileno

Anexo E-1:

Anexo E-2

Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara la CONVOCANTE.

Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara el Contratista

Anexo F: Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara la CONVOCANTE.

Anexo BEO: Bitácora Electrónica.

Anexo I: Compendio de instrucciones operativas en materia de administración de contratos de obras bajo la Ley de Petróleos Mexicanos:

1.- Ajuste de la Remuneración.2.- Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el

contrato.3.- Modificaciones a los contratos.4.- Pago de gastos no recuperables cancelación de licitación,

suspensión o terminación anticipada del contrato.

-26- VERSION FINAL


LICITACIÓN No. 18578025-510-11REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106)

DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

ANEXO "A"RELACION DE PLANOS

No. DE PLANO DESCRIPCIÓN REVISIÓN

BEG-6301-105 SECCIÓN TRANSVERSAL Y PLANO LLAVE 3

BEG-6301-100 ARREGLO GENERAL HORNOS 11

BEG-6301-109 PLANO DE DETALLES 3

B-HBM-1682 DETALLE DE QUEMADOR JOHN ZINK LUM - F (MK-X1) 3

SME-1003-4 CAST PEEP DOOR (MIRILLA FUNDIDA DE ACCESO) 4

NOTA: PARA SU CONSULTA ESTOS PLANOS SE ENCUENTRAN COMO UN ANEXO A LAS BASES DE LICITACION





ANEXO “B”

ESPECIFICACIONES GENERALES,TÉCNICAS Y PARTICULARES

-28- VERSION FINAL




A N E X O "B”A N E X O "B”

ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS Y PARTICULARESESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS Y PARTICULARES

NOTAS GENERALES.OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES

PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACION EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR:

EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN PROYECTOS DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD Y DIMENSIONES SIMILARES A LAS DEL CONCURSO, MEDIANTE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN LOS FORMATOS DT-2, DT-3 Y DT-4 Y DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE PUEDAN COMPROBAR LOS ANTECEDENTES PROFESIONALES, LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE SERÍA ASIGNADO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE COMO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS;DEBERÁ INDICAR EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y COMPROMETIDOS A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA, QUE PUDIERAN AFECTAR SU CAPACIDAD DE EJECUCIÓN EN CASO DE QUE SE LE ASIGNE EL CONTRATO;

Formatos DT-2, DT-3 y DT-4:1. DT-2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

2. DT-3. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN CUANDO MENOS UNA OBRA CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, REALIZANDO ACTIVIDADES SIMILARES CON IGUAL Ó MAYOR RESPONSABILIDAD.

3. DT-4. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DE CUANDO MENOS UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUTADO EN INSTALACIONES PETROQUÍMICAS INDUSTRIALES, CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, MEDIANTE EL ACTA RECEPCIÓN Ó FINIQUITO Y, LA CAPACIDAD TÉCNICA CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL MEDIANTE LA CUAL SE PUEDAN COMPROBAR LOS ANTECEDENTES PROFESIONALES, LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE SERÍA ASIGNADO AL CONTRATO COMO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN CUANDO MENOS UNA OBRA CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, REALIZANDO ACTIVIDADES SIMILARES CON IGUAL Ó MAYOR RESPONSABILIDAD, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS.

PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR:

4. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR PROPORCIONAR UN SANITARIO PORTÁTIL POR CADA GRUPO DE HASTA 20 PERSONAS Y SU LIMPIEZA DIARIA.

5. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LA CANTIDAD NECESARIA Y SUFICIENTE DE LONAS EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y ÁREAS DE TRABAJO.

6. CUANDO EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SE HAGA MENCIÓN A DETERMINADAS MARCAS O MODELOS COMERCIALES, DEBE ENTENDERSE INVARIABLEMENTE QUE SOLO SE PRETENDE DEFINIR LA CALIDAD O DISEÑO DETERMINADO Y DE NINGÚN MODO SE SEÑALA CON ELLO DE MANERA ESPECIFICA SU USO, EN TAL VIRTUD, PODRÁN UTILIZARSE MATERIALES Y ACCESORIOS DE DISEÑO Y CALIDAD EQUIVALENTES A LAS ESPECIFICACIONES DE INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE DESCRIBEN EN ESTAS BASES.

7. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO DE CONTRATOS, ASÍ COMO OFICIOS DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE TRABAJOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD, CONSIDERANDO ACTIVIDADES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS EN ESTAS BASES, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.





8. PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CURRICULUM DE SU PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS TRABAJOS; EN EL CITADO CURRICULUM DEBERÁ INDICAR QUE CUENTA CON EXPERIENCIA EN OBRA ELECTROMECÁNICA ACORDE AL PUESTO PARA EL CUAL SE ENCUENTRA PROPUESTO, ANEXANDO COPIA DE LOS CORRESPONDIENTES NOMBRAMIENTOS.

9. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CURRÍCULUM DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE COMPRUEBE SU EXPERIENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIAS DE LOS CURSOS RECIBIDOS QUE ACREDITEN SU CONOCIMIENTO, DICHOS CURSOS DEBERÁN SER IMPARTIDOS POR LA CMIC U OTRA INSTITUCIÓN OFICIAL.

10. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EN SU PROGRAMA DE OBRA ANEXO “D” QUE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METALICA COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO SE DEBE CONSIDERAR QUE SE REALIZA DURANTE EL PARO GENERAL DE LA PLANTA DEL 11 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2011PERIODO DE REPARACION DE LA PLANTA DE ETILENO (45 DIAS).

11. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EN SUS RENDIMIENTOS DE PRECIOS UNITARIOS, QUE LAS INSTALACIONES ESTAN EN OPERACIÓN Y QUE PETROQUÍMICA MORELOS, PODRÁ SOLICITAR ESPERAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CASO DE ALGUNA EVENTUALIDAD QUE POR RAZONES DE SEGURIDAD ASÍ LO REQUIERA.

12. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, QUE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, NO PROPORCIONARÁ SERVICIOS AUXILIARES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE O AGUA) PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EXCEPTO CUANDO ASÍ SE ESPECIFIQUE “EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS SUMINISTRA” Y ESTARÁ INDICADO EN EL ANEXO “F” DEL CONTRATO.

13. EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR E INCLUIR DENTRO SU PROPUESTA TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES (DEBE UTILIZAR ANDAMIOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES SUS COMPONENTES DEBEN SER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON ROSETAS Y CUÑAS SIN DAÑOS EN SUS SOPORTE, TRAVESAÑOS COMPLETOS, TORNILLERÍA COMPLETA, CON PLATAFORMAS METÁLICAS ANTIDERRAPANTES CON ANCLAS Y ESCALERAS DE ACCESO INTERNO PROPIAS DE LOS ANDAMIOS. NO SE ACEPTAN ESCALERAS QUE NO FORMEN PARTE INTEGRAL DE LOS ANDAMIOS ESTRUCTURADOS, NI EL USO DE TABLAS Y/O TABLONES DE MADERA COMO TRAVESAÑOS DE LOS MISMOS ANDAMIOS) Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES CON LONAS EN PERFECTO ESTADO, ENCAPSULANDO TODA EL ÁREA DE TRABAJO.

14. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO SUS COSTOS INDIRECTOS CONTAR CON UN MEDICO PARA LA REVISIÓN DEL PERSONAL QUE REALICE TRABAJOS EN ALTURA Y EN ESPACIOS CONFINADOS, LA REVISIÓN SER REALIZARÁ PREVIO AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL DURANTE LA TOTALIDAD DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

15. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA Y EN SUS INDIRECTOS COLOCAR UNA CASETA DE CAMPO EN EL LUGAR DONDE LA RESIDENCIA DE OBRA LE INDIQUE EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, UN ÁREA PARA COMEDOR DE SU PERSONAL, LA CASETA DEBE TENER UN ROTULO CON SU RAZÓN SOCIAL NUMERO DE CONTRATO Y DEMÁS INFORMACIÓN DE LA OBRA EN LA CUAL DEBERÁ CONSERVAR LIMPIA Y EN ORDEN.

16. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE SE TIENE PROGRAMADO EL PARO GENERAL DE LA PLANTA DEL 11 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2011.

17. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE TENTATIVAMENTE EL HORNO BA-105 SE ENTREGARA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2011 Y CONTARA CON 45 DÍAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO.

18. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE TENTATIVAMENTE EL HORNO EL BA-106 SE ENTREGARA EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2011 Y CONTARA CON 45 DÍAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO.

19. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO, TRABAJARÁ SIMULTÁNEAMENTE EN LOS HORNOS BA-105 Y BA-106 POR LO QUE DEBE CONTAR CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO.

LAS LIMPIEZAS A SUPERFICIES METÁLICAS:

20. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS DEL ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO A UTILIZAR PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, QUE CUMPLAN CON LA NORMA ISO 11126-4, ISO 11127 SECCIONES 1,2,3,4,5,6 Y 7 (PARTE 1: PREPARATION OF STEEL SUBSTRATES BEFORE APPLICATION OF PAINTS AND RELATED PRODUCTS - TEST METHODS FOR NON-METALLIC BLAST CLEANING ABRASIVES, PART:2 DETERMINATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION, PART 3: DETERMINATION OF APPARENT DENSITY, PART 4: ASSESSMENT OF HARDNESS BY A GLASS SLIDE TEST, PART 5: DETERMINATION OF MOISTURE, PART 6: DETERMINATION OF WATER-SOLUBLE CONTAMINANTS BY CONDUCTIVITY MEASUREMENT, PART 7: DETERMINATION OF WATER-SOLUBLE CHLORIDES.) SSPC-AB-1, SSPC (CAPITULO 2.3), NO DEBE





CONTENER ELEMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS QUE REACCIONEN CON LA SUPERFICIE Y CAPAS PROTECTORAS, DE ACUERDO A NORMA DE PEMEX NRF-053-PEMEX-2006 DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES, EL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE GRANOS DE 0.20 A 1.5 MM PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PERFIL DE ANCLAJE QUE SE GENERA EN MILÉSIMAS DE PULGADA 1.5-2.5, DUREZA DEL ABRASIVO EN LA ESCALA DE MOHS 6 MÍNIMO SERÁ ADEMÁS LIMPIA Y SECA PARA INTRODUCIRLAS A LAS OLLAS DEL EQUIPO DE LIMPIEZA.

DE LAS APLICACIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:

21. EL LICITANTE DEBE SOLICITAR UNA CARTA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS PROPUESTOS, EN LA QUE GARANTICE POR UN PERIODO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL EN SERVICIO DE 5 AÑOS, ÉSTA DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA TÉCNICA EN ORIGINAL. SERÁ NECESARIO ESPECIFICAR EN ESTA CARTA DE GARANTÍA, EL NÚMERO DE LICITACIÓN Y EL LUGAR DE EJECUCIÓN DONDE SE VA A UTILIZAR PARA CUALQUIER ACLARACIÓN POSTERIOR.

22. EL LICITANTE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA COMPROMISO EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS, A CARGO DE UN INSPECTOR DE RECUBRIMIENTOS CERTIFICADO EN GRADO NACE 2 Y/O SSPC, Y/O EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ ACREDITAR PRESENTANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA COPIA DEL CORRESPONDIENTE.

23. EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEBE INCLUIR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL) QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO CUMPLEN CON LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE COMPORTAMIENTO INDICADAS EN ESTAS BASES, ASÍ COMO CON LA NORMA DE REFERENCIA, NRF-053-PEMEX-2006 “SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES” O SUS ÚLTIMAS REVISIONES.

DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO:24. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA

EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS MATERIALES, EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR. LOS MATERIALES TERMOAISLANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-034-PEMEX-2004 Y LAS QUE APLIQUEN A CADA PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ASTM (O SUS EQUIVALENTES) (C612, C592, C547, C553 PARA LOS FIBROSOS, Y C533 PARA SILICATO DE CALCIO). ESTAS PROPIEDADES SON LA TRANSMISIÓN TÉRMICA EN ESTADO ESTACIONARIO, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, CONTRACCIÓN LINEAL POR CALOR PROLONGADO, ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y LA MEDIDA DE RIGIDEZ O FLEXIBILIDAD EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.

25. EL LICITANTE DEBE ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPEDIDAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) O LABORATORIOS INSCRITOS EN LA INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. (IAF) Y RECONOCIDOS POR EMA, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS AÑOS Y QUE DEMUESTREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-034-PEMEX-2004 “AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURA EN EQUIPOS, RECIPIENTES Y TUBERÍAS SUPERFICIALES” A LOS PREFORMADO DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO,

26. EL LICITANTE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA A UN RESPONSABLE ESPECIALISTA TÉCNICO AVALADO MEDIANTE CARTA O DOCUMENTO POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL DE AISLAMIENTO TÉRMICO, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

27. EL LICITANTE DEBE ENTREGAR EN SU PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DONDE INCLUYA DESDE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A AISLAR HASTA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, DICHO PROCEDIMIENTO DEBE INCLUIR LA DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER RETIRADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.

28. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS





COMPONENTES DE LA PROTECCIÓN MECÁNICA (LAMINA DE ALUMINIO, FLEJE) CUMPLEN CON LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE COMPORTAMIENTO INDICADAS EN ESTAS BASES PARA EL SISTEMA PARTICULAR DE ESTE AISLAMIENTO.

DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO REFRACTARIO Y FIBRAS CERÁMICAS

29. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 CON EL 97% DE ALÚMINA, CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 1650°C CONTENIDO DE ALÚMINA DEL 58 AL 60 % Y SÍLICE DEL 32 AL 34 %, EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR DE LOS MATERIALES Y DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 “CALENTADORES A FUEGO DIRECTO EN PLANTAS DE PROCESO” NRF-124-PEMEX-2007 MATERIALES REFRACTARIOS PARA CALENTADORES A FUEGO DIRECTO ESTAS PROPIEDADES SON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, PESO ESPECÍFICO COLOCADO EN SECO, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA. LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA DEBE SER MAYOR A LA TEMPERATURA DE DISEÑO (1420 GRADOS CENTÍGRADOS)

30. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES CONCRETO REFRACTARIO DENSO CON EL 97% DE ALÚMINA, TEMPERATURA DE SERVICIO DE 1870°C EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR DE LOS MATERIALES Y DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 “CALENTADORES A FUEGO DIRECTO EN PLANTAS DE PROCESO” NRF-124-PEMEX-2007 MATERIALES REFRACTARIOS PARA CALENTADORES A FUEGO DIRECTO ESTAS PROPIEDADES SON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, PESO ESPECÍFICO COLOCADO EN SECO, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA. LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA DEBE SER MAYOR A LA TEMPERATURA DE DISEÑO (1420 GRADOS CENTÍGRADOS )

31. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DE FIBRAS CERÁMICAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES COMO SON: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, MÁXIMA VELOCIDAD DE GAS DE COMBUSTIÓN QUE PUEDE SOPORTAR SIN EROSIONARSE COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EL PORCENTAJE DE CADA UNO DE ELLOS QUE DEBE SER A BASE DE ZIRCONIA, ALÚMINA, SÍLICE, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA.

LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA DEBE SER MAYOR A LA TEMPERATURA DE DISEÑO (1420 GRADOS CENTÍGRADOS), LA DENSIDAD DE LOS MÓDULOS DEBE SER DE 14 LB/PIE3 Y PIEZAS DE MIRILLAS DEBE SER DE 16 LB/PIE3 Y 8 LB/PIE3 PARA LA COLCHONETA

32. EL LICITANTE DEBE ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPEDIDAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) O LABORATORIOS INSCRITOS EN LA INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. (IAF) Y RECONOCIDOS POR EMA, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS AÑOS Y QUE DEMUESTREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 ¨CALENTADORES A FUEGO DIRECTO PARA PLANTAS DE PROCESO¨ PARA LOS COMPONENTES DEL LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO REFRACTARIO Y FIBRAS CERÁMICAS. (SE CANCELA PARA ESTA LICITACION)

33. EL LICITANTE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA A UN RESPONSABLE ESPECIALISTA TÉCNICO AVALADO MEDIANTE CARTA O DOCUMENTO POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL DE REFRACTARIO Y FIBRAS CERÁMICAS, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

34. EL LICITANTE DEBE ENTREGAR EN SU PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA Y REFRACTARIO DONDE INCLUYA DESDE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A AISLAR HASTA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, DICHO PROCEDIMIENTO DEBE INCLUIR LA DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER RETIRADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE

35. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DEL RECUBRIMIENTO BITUMINOSO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES COMO SON: TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO DE 350 K (77 GRADOS CENTÍGRADOS), COMPOSICIÓN QUÍMICA.





36. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DEL RIGIDIZANTE PARA FIBRA CERÁMICA CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES COMO SON: RANGO DE TEMPERATURA, COMPOSICIÓN QUÍMICA.

LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA DEBE SER MAYOR A LA TEMPERATURA DE DISEÑO (1420 GRADOS CENTÍGRADOS)

37. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE DE LA FIBRA CERÁMICA Y DEL REFRACTARIO DEBEN SER DE MATERIAL TIPO 304H S.S CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES COMO SON: RANGO DE TEMPERATURA, COMPOSICIÓN QUÍMICA. LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA DEBE SER MAYOR A LA TEMPERATURA DE DISEÑO (1420 GRADOS CENTÍGRADOS).

DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

38. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LA PLACA DE ACERO AL CARBÓN ROLADA EN CALIENTE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-283 GR “C” DE ¼” DE ESPESOR. EL MATERIAL ASTM A-36 SERA CON ACABADO GALVANIZADO. CUMPLE CON LO SOLICITADO

39. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS ESPÁRRAGOS (TORNILLOS) DEBEN SER DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H.TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL, ESTOS ESPÁRRAGOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES MECÁNICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, LIMITE DE FLUENCIA, DUREZA, ELONGACIÓN, VELOCIDAD DE CORROSIÓN

40. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE ELECTRODO EN FORMA DE VARILLA, DE ACERO AL CARBÓN, RECUBIERTO CON FUNDENTE DE BAJO HIDROGENO, SALDABLE CON ARCO DIRECTO (SMAW) EN TODAS POSICIONES, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN “AWS” A5.1-69, CLASIFICACIÓN E-7018 DE 1/8”Ø Y 5/32Ø. EN FONDEO, PASO CALIENTE CUMPLE CON LO SOLICITADO. (SE CANCELA PARA ESTA LICITACION)

41. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LOS SOPORTES (CHAROLAS) DE LOS QUEMADORES CON LAS DIMENSIONES, DETALLES Y TOLERANCIAS INDICADAS EN EL PLANO NO B-HBM-1682 REV-3. (DETALLE DE QUEMADOR LUM - F (MK-X1) CUMPLEN CON LO SOLICITADO. (SE CANCELA PARA ESTA LICITACION)

42. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS EN ORIGINAL O COPIA LEGIBLE (EN CASO DE PRESENTARLA EN IDIOMA EXTRANJERO INVARIABLEMENTE DEBE DE PRESENTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL QUE DEMUESTREN QUE LAS BASES DE LAS MIRILLAS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, DETALLES Y TOLERANCIAS INDICADAS EN EL PLANO NO. SME-1003-3 (MIRILLA FUNDIDA DE ACCESO) CUMPLEN CON LO SOLICITADO. (SE CANCELA PARA ESTA LICITACION)

DEL MANEJO DE RESIDUOS:

43. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR PERMISO AUTORIZADO POR SEMARNAT O LOS PODRÁ SUBCONTRATAR CON UNA EMPRESA QUE CUENTE CON PERMISOS AUTORIZADOS VIGENTES PARA EL MANEJO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL QUE SE DERIVEN DE ESTA OBRA MEDIANTE CARTA COMPROMISO QUE DEBE DE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

44. EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA MANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO EN SÚPER SACOS DE UN METRO CÚBICO DE CAPACIDAD MÍNIMA DEBIDAMENTE SELLADOS, IDENTIFICADOS Y SU ALMACENAJE EN FORMA TEMPORAL PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

45. LOS RECIPIENTES Y ESTOPAS IMPREGNADOS CON PINTURAS Y SOLVENTES LO DEBE CONSIDERAR DENTRO DEL ALCANCE DE LAS PARTIDAS DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS

46. PARA EL MANEJO Y TRASPORTACIÓN A DESTINO FINAL DEL AISLAMIENTO TÉRMICO REFRACTARIO Y FIBRAS CERÁMICAS PRODUCTO DE LOS CONCEPTOS DE DESMANTELAMIENTO EN EQUIPOS TUBERÍAS Y ACCESORIOS A DIFERENTES ALTURAS





ASÍ COMO RECIPIENTES Y ESTOPAS IMPREGNADOS CON PINTURAS Y SOLVENTES, DENTRO DEL ALCANCE DE LAS PARTIDAS DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS SEÑALADO COMO DE MANEJO ESPECIAL EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS ANÁLISIS LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO.

ANEXO “B “ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS Y PARTICULARES

NOTAS GENERALES.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. DEBE PRESENTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS SUS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, DISPONIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR; DEBIENDO OBSERVAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

2. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN OBRA, EL CUAL TENGA LA AUTORIDAD, EL PERFIL DEL PUESTO Y LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DE LOS TRABAJOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CAMPO.

3. NO DEBE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD QUE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO.

4. LOS MATERIALES QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA TALES COMO: RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS, RECUBRIMIENTOS DE ACABADO, AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA, LAMINA DE ALUMINIO, DEBEN SER NUEVOS, DE LA MISMA MARCA QUE OFERTO EN SU PROPUESTA PARA ASEGURAR LA TOTAL COMPATIBILIDAD ENTRE LOS MISMOS Y CONTAR CON LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, LOS CUALES DEBE ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

5. EN CASO DE FUGA, DERRAME, VERTIMIENTO A ECOSISTEMAS O SINIESTROS CAUSADOS POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA, ESTA SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE Y ABSORBERÁ TODAS LAS ACCIONES QUE DE ESTOS SE DERIVEN SIN PREJUICIOS PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, DEBIENDO POR TANTO PREVER ESTOS ACCIDENTES Y EJECUTAR LOS TRABAJOS CON EL MÁXIMO CUIDADO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

6. EN TODOS LOS TRABAJOS A EJECUTAR DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O SUPERVISIOR DE LA OBRA, INGENIERO DE OPERACIÓN EN TURNO E INGENIERO DE INSPECION Y SEGURIDAD, ESPERANDO ESTOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS.

7. NO ES MOTIVO NI SE CONSIDERA COMO ATRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA, EL ANALISIS, VALIDACION, AUTORIZACION, TRAMITE, Y ENTREGA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, YA QUE LAS CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO SE VERIFICAN EN CAMPO, SOBRE TODO LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN PERMISOS PARA TRABAJOS POTENCIALMENTE PELIGROS, LO ANTERIOR PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL TRABAJADOR Y DE LAS INSTALACIONES

8. LA CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE TODOS LOS TRABAJOS QUE LE INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA COMO ANEXO DE UN REPORTE FINAL Y UNO PARA LAS ESTIMACIONES MENSUALES.

9. EN EL USO DE COMPRESORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ESTOS DEBEN DE TENER CONEXIONES DE FABRICACIÓN ORIGINAL TALES COMO: ABRAZADERAS, MUELAS, NO SE ACEPTARAN AMARRES CON ALAMBRES U OTROS TIPOS DE SUJECIÓN. ASI MISMO, NO DEBEN PRESENTAR ESCURRIMIENTOS DE ACEITES Y/O COMBUSTIBLES. DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES

10. EL CONTRATISTA DEBE MANTENER TODOS LOS DÍAS EL ÁREA LIMPIA. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DEBE COLOCARLOS EN EL ÁREA DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN.

11. TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES (DEBE UTILIZAR ANDAMIOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES SUS COMPONENTES DEBEN SER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON ROSETAS Y CUÑAS SIN DAÑOS EN SUS SOPORTE, TRAVESAÑOS COMPLETOS, TORNILLERÍA COMPLETA, CON PLATAFORMAS METÁLICAS ANTIDERRAPANTES CON





ANCLAS Y ESCALERAS DE ACCESO INTERNO PROPIAS DE LOS ANDAMIOS. NO SE ACEPTAN ESCALERAS QUE NO FORMEN PARTE INTEGRAL DE LOS ANDAMIOS ESTRUCTURADOS, NI EL USO DE TABLAS Y/O TABLONES DE MADERA COMO TRAVESAÑOS DE LOS MISMOS ANDAMIOS,) Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES CON LONAS EN PERFECTO ESTADO, ENCAPSULANDO TODA EL ÁREA DE TRABAJO SE A ACLARA QUE EL CROQUIS INDICADO EN EL ANEXO II DEL PROCEDIMIENTO CRITICO No. 400-GSCIPA-PO-14 REFERIDO A: “PROCEDIMIENTO CRITICO PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS” QUEDA SIN EFECTO.

12. EL CONTRATISTA DEBE MANTENER TODOS LOS DÍAS EL ÁREA LIMPIA. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DEBE COLOCARLOS EN EL ÁREA DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN.

13. PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRODUCTO DE ESTA OBRA Y EL ÁREA ASIGNADO PARA LA INSTALACIÓN DE SU CASETA DE CAMPO, EN CASO CONTRARIO, EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS REALIZARA DICHA LIMPIEZA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LOS CARGOS ECONÓMICOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA LE SERÁN DEDUCIDOS A LA COMPAÑÍA EN LA ULTIMA ESTIMACIÓN.

14. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA, LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS, AISLAMIENTOS TERMICOS, SILICATO DE ALUMINIO, LOS RESULTADOS DE DICHOS CERTIFICADOS DEBEN SER EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) Ó POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN QUE TENGA RECONOCIMIENTO MUTUO CON EMA. DE LOS MATERIALES PROPUESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DEBE ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

15. DEBE SER CAPAZ DE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATANTE Y CON OTROS CONTRATISTAS QUE SIMULTÁNEAMENTE PUEDAN ESTAR TRABAJANDO EN EL AREA, PARA EVITAR DAÑOS A LOS TRABAJOS REALIZADOS O INSTALACIONES.

16. EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, TANTO FEDERAL NORMAS DE LA S.T.P.S. COMO DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN CASO DE SINIESTRO CAUSADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA, ESTA SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE Y ABSORBERÁ TODAS LAS ACCIONES QUE DE ESTO SE DERIVEN SIN PERJUICIOS PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, DEBIENDO POR TANTO PREVER ESTOS ACCIDENTES Y EJECUTAR LOS TRABAJOS CON EL MÁXIMO CUIDADO, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD.

17. EN CASO DE OCURRIR UN ACCIDENTE AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, ESTE SERÁ REPORTADO INMEDIATAMENTE AL SUPERVISOR DE OBRA.

18. DEBE PRESENTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS SUS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, DISPONIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR; DEBIENDO OBSERVAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

19. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN OBRA, EL CUAL TENGA LA AUTORIDAD, EL PERFIL DEL PUESTO Y LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DE LOS TRABAJOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CAMPO.

20. NO DEBE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD QUE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO.

DE LAS LIMPIEZAS A SUPERFICIES METÁLICAS:

21. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, UNA CARTA DEL FABRICANTE CON EL ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO DEL ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO.

22. EN LA APLICACIÓN DE LA LIMPIEZA A BASE DE CHORRO ABRASIVO LOS OPERARIOS Y AYUDANTES SANBLASTEROS DEBE UTILIZAR MASCARILLA CARA COMPLETA PARA POLVOS DEBIENDO SUSTITUIR LOS CARTUCHOS FILTRANTES Y MICAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO Y PROTECCIÓN AUDITIVA.

23. EL CONTRATISTA DEBE COMUNICAR POR ESCRITO A LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O SUPERVISION DE CADA UNO DE LOS INGRESOS A ESTE CENTRO DE TRABAJO DE LOS ABRASIVOS INDICANDO CANTIDADES.





DE LAS APLICACIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:

24. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS, QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EN LOS CUALES SE INDIQUEN A DETALLE LAS ETAPAS DE TRABAJO.

25. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN EXPERTO EN PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TRABAJAR EN COMÚN ACUERDO CON EL TÉCNICO DEL FABRICANTE DE LA PINTURA, PARA GARANTIZAR POR ESCRITO CINCO AÑOS DE SERVICIO DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SOLICITADA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EMPLEADO.

26. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO A LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA UN REPORTE DE LAS CALIBRACIONES DE LOS ESPESORES DEL RECUBRIMIENTO APLICADO EN ESTOS TRABAJOS (PRIMARIO), EN PAREDES DE LOS HORNOS, PARA SU RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE POR EL RESIDENTE Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA DE COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS EN CADA ESTIMACIÓN FIRMADO POR EL EXPERTO EN PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN COMÚN ACUERDO CON EL TÉCNICO GRADO NACE 2 DEL FABRICANTE DE LA PINTURA.

27. EL INSPECTOR EN RECUBRIMIENTOS GRADO NACE 2 Y/O SSPC DEL FABRICANTE DE LA PINTURA DEBE EMITIR UN REPORTE POR CADA UNA DE LAS VISITAS O INSPECCIONES QUE REALICE AL SITIO DE LOS TRABAJOS. ESTOS REPORTES DEBEN SER ENTREGADOS AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUE A SU VEZ SE OBLIGA A ENTREGAR EL ORIGINAL AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE LA OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS A MAS TARDAR AL DÍA SIGUIENTE DE HABERLO RECIBIDO, EN CASO CONTRARIO Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE RETIRARLE AL CONTRATISTA LOS PERMISOS DE TRABAJOS REFERENTES A LA APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS HASTA QUE SE CUMPLA TAL CONDICIÓN, LO ANTERIOR SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

28. EN LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO BASE SOLVENTE LOS OPERARIOS Y AYUDANTES PINTORES DEBE UTILIZAR MASCARILLA DE CARA COMPLETA PARA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS, DEBIENDO SUSTITUIR LOS CARTUCHOS FILTRANTES Y MICAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

29. EL CONTRATISTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, EN ÁREAS DE PLANTAS EN OPERACIÓN Y/O EN ÁREAS DE TRANSITO DE PERSONAL, DEBE PROTEGER MANÓMETROS INSTRUMENTACIÓN, EQUIPO DINÁMICO Y MOTORES ELÉCTRICOS YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS SIENDO IMPUTABLES AL CONTRATISTA LOS DAÑOS POR NO CUMPLIR CON LA INSTRUCCIÓN ASÍ COMO LOS ATRASOS EN LA OBRA OCASIONADOS POR DICHO INCUMPLIMIENTO.

DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO:

30. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR CARTA EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR QUE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS MATERIALES, CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-034-PEMEX-2004 Y LAS QUE APLIQUEN A CADA PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ASTM (O SUS EQUIVALENTES) (C612, C592, C547, C553 PARA LOS FIBROSOS, C533 Y PARA SILICATO DE CALCIO). ESTAS PROPIEDADES SON LA TRANSMISIÓN TÉRMICA EN ESTADO ESTACIONARIO, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, CONTRACCIÓN LINEAL POR CALOR PROLONGADO, ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y LA MEDIDA DE RIGIDEZ O FLEXIBILIDAD EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.

31. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPEDIDAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) O LABORATORIOS INSCRITOS EN LA INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. (IAF) Y RECONOCIDOS POR EMA, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS AÑOS Y QUE DEMUESTREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-034-PEMEX-2004 “AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURA EN EQUIPOS, RECIPIENTES Y TUBERÍAS SUPERFICIALES” SEGÚN SE INDICA EN 8.9.2. MATERIALES TERMOAISLANTES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.

32. EL CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEBE CONTAR CON UN RESPONSABLE ESPECIALISTA TÉCNICO AVALADO MEDIANTE CARTA O DOCUMENTO POR EL FABRICANTE DE LOS MATERIALES DE AISLAMIENTO TÉRMICO, DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





33. EL ESPECIALISTA TECNICO AVALADO POR EL FABRICANTE DE LOS MATERIALES DE AISLAMIENTO TERMICO DEBE EMITIR UN REPORTE POR CADA UNA DE LAS VISITAS O INSPECCIONES QUE REALICE AL SITIO DE LOS TRABAJOS. ESTOS REPORTES DEBEN SER ENTREGADOS AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUE A SU VEZ SE OBLIGA A ENTREGAR EL ORIGINAL AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE LA OBRA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS AL DIA SIGUIENTE DE HABERLO RECIBIDO, EN CASO CONTRARIO SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA QUE SE CUMPLA TAL CONDICION.

34. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPEDIDAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) O LABORATORIOS INSCRITOS EN LA INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. (IAF) Y RECONOCIDOS POR EMA, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS AÑOS Y QUE DEMUESTREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-034-PEMEX-2004 “AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURA EN EQUIPOS, RECIPIENTES Y TUBERÍAS SUPERFICIALES” A LOS PREFORMADO DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO, REFORZADO CON FIBRA MINERAL Y PREFORMADOS EN MEDIAS CAÑAS DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN SE INDICA EN 8.9.2.

35. EL CONTRATISTA DEBE COMUNICAR POR ESCRITO A LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O SUPERVISION DE TODOS LOS INGRESOS DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTOS ASI COMO DE LAS CANTIDADES.

DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO REFRACTARIO Y FIBRAS CERÁMICAS

36. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LOS MATERIALES, LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y LAS QUE APLIQUEN A CADA PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ASTM, ESTAS PROPIEDADES SON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, PESO ESPECÍFICO COLOCADO EN SECO, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA. PARA LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTOS REFRACTARIOS Y FIBRAS CERÁMICAS.

37. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DE EL CONCRETO REFRACTARIO DENSO CON EL 97% DE ALÚMINA TEMPERATURA DE SERVICIO DE 1870°C CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 “CALENTADORES A FUEGO DIRECTO PARA PLANTAS DE PROCESO” Y NRF-124-PEMEX-2007 “MATERIALES REFRACTARIOS PARA CALENTADORES A FUEGO DIRECTO”, ESTAS PROPIEDADES SON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, PESO ESPECÍFICO COLOCADO EN SECO, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA.

38. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DE EL CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 1650°C CONTENIDO DE ALÚMINA DEL 58 AL 60 % Y SÍLICE DEL 32 AL 34 %, CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 Y NRF-124-PEMEX-2007 ESTAS PROPIEDADES SON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, PESO ESPECÍFICO COLOCADO EN SECO, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA.

39. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR DE ACUERDO A ASTM C892 LOS CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DE LAS FIBRAS CERÁMICAS: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (UNA PRUEBA POR CADA ORDEN DE COMPRA), COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EL PORCENTAJE DE CADA UNO DE ELLOS QUE DEBE SER A BASE DE ZIRCONIA, ALÚMINA, SÍLICE, (UNA PRUEBA POR CADA 5000 MÓDULOS) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, PORCENTAJE DE CAMBIO LINEAL PERMANENTE, TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA EL RANGO DE TEMPERATURA DEL MODULO, LA DENSIDAD DE LOS MÓDULOS DE 14 LB/PIE3 Y PIEZAS D E MIRILLAS DE 16 LB/PIE3 (3 PRUEBAS POR CADA LOTE) Y 8 LB/PIE3 PARA LA COLCHONETA. DICHO CERTIFICADO DEBERÁ PROPORCIONARSE PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.





40. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPEDIDAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) O LABORATORIOS INSCRITOS EN LA INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. (IAF) Y RECONOCIDOS POR EMA, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS AÑOS Y QUE DEMUESTREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-089-PEMEX-2004 ¨CALENTADORES A FUEGO DIRECTO PARA PLANTAS DE PROCESO¨

41. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA Y REFRACTARIO DONDE INCLUYA DESDE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A AISLAR HASTA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, DICHO PROCEDIMIENTO DEBE INCLUIR LA DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER RETIRADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE

42. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES RECUBRIMIENTO BITUMINOSO DE 0.3 MM DE ESPESOR EN LA CARA INTERNA DE LA PLACA ENVOLVENTE PARA UNA TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO DE 350 K (77 GRADOS CENTÍGRADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN ESTAS BASES.

43. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DEL RIGIDIZANTE PARA FIBRA CERÁMICA CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES INDICADAS EN ESTAS BASES.

44. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS COMPONENTES DE ANCLAJE DE LA FIBRA CERÁMICA Y DEL REFRACTARIO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES COMO SON: RANGO DE TEMPERATURA, COMPOSICIÓN QUÍMICA.

DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

45. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LA PLACA DE ACERO AL CARBÓN ROLADA EN CALIENTE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-283 GR “C” DE ¼” DE ESPESOR. EL MATERIAL ASTM A-36 SERA EN ACERO AL CARBON PARA AMBOS CASOS.

46. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS ESPÁRRAGOS (TORNILLOS) DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H.TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL CUMPLE CON LO SOLICITADO

47. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE ELECTRODO EN FORMA DE VARILLA, DE ACERO AL CARBÓN, RECUBIERTO CON FUNDENTE DE BAJO HIDROGENO, SALDABLE CON ARCO DIRECTO (SMAW) EN TODAS POSICIONES, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN “AWS” A5.1-69, CLASIFICACIÓN E-7018 DE 1/8”Ø Y 5/32Ø. EN FONDEO, PASO CALIENTE CUMPLE CON LO SOLICITADO

48. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LOS SOPORTES (CHAROLAS) DE LOS QUEMADORES CON LAS DIMENSIONES, DETALLES Y TOLERANCIAS INDICADAS EN EL PLANO NO B-HBM-1682 REV-3. (DETALLE DE QUEMADOR JOHN ZINK LUM – F (MK-X1) CUMPLEN CON LO SOLICITADO

49. EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD POR CADA LOTE SUMINISTRADO U ORDEN DE COMPRA QUE DEMUESTREN QUE LAS BASES DE LAS MIRILLAS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, DETALLES Y TOLERANCIAS INDICADAS EN EL PLANO NO. SME-1003-3 ( MIRILLA FUNDIDA DE ACCESO ) CUMPLEN CON LO SOLICITADO

DEL MANEJO DE RESIDUOS:

50. EL CONTRATISTA DEBE RETIRAR FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL QUE SE DERIVEN DE ESTA OBRA, PARA SU DISPOSICIÓN FINAL DEBE





CUMPLIR CON LOS ORDENAMIENTOS AMBIENTALES APLICABLES ADEMÁS DE OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LOS CUALES PODRÁN SER DE LA EMPRESA SUBCONTRATADA QUE PRESENTARA ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA EL DEPOSITO FINAL DE DESPERDICIOS.

51. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE RETIRAR TODOS LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL QUE LE INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O SUPERVISION DE LO CONTRARIO SE LE RETENDRA LA ULTIMA ESTIMACION HASTA CUMPLIR CON ESTA CONDICION.

52. LOS RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, SOLVENTES Y DE AISLAMIENTO TERMICO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DESMANTELAMIENTOS DE AISLAMIENTO TERMICO Y REFRACTARIOS DEBEN DEPOSITARLOS EN RECIPIENTES SELLADOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA Y SERÁ RESPONSABLE DEL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE CADA UNO DE ELLOS, CUALQUIER RECLAMO QUE SE ORIGINE POR EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTOS RESIDUOS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y RESPONDERÁ ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA SIN CARGO ALGUNO PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

53. PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, EL CONTRATISTA INVARIABLEMENTE DEBE CUMPLIR CON LO QUE ORDENA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO LA NOM-052-SEMARNAT 2005, PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR EL TRÁMITE, YA SEA QUE LO HAGA DIRECTAMENTE ANTE LA SEMARNAT O QUE CONTRATE A UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA TAL FIN, DEBIENDO PRESENTAR AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DEL COMPLEJO DE PETROQUÍMICO MORELOS, EL ACUSE ORIGINAL DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT PARA COTEJARLA CON EL ACUSE ORIGINAL DEL MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (SEMARNAT-07-009) EN EL DESTINO FINAL, EL CUAL TAMBIÉN DEBERÁ SER ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.

54. LA OBRA NO PODRÁ DARSE POR CONCLUIDA HASTA DEJAR EL ÁREA EN CONDICIONES QUE ESTABLEZCA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, DISPONER DE LOS DESPERDICIOS CONFORME A LA LGPGIR.

55. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA LGPGIR Y SUS REGLAMENTOS APLICABLES EN LOS MATERIALES QUE EMPLEA, EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE SE REALIZA Y LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN.

ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS Y PARTICULARES

LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RADIACIÓN DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS , A LO QUE SE REFIERE ESTA OBRA CONTEMPLA LO SIGUIENTE:

DESMANTELAMIENTO (DESMONTAJE) DE QUEMADORES TIPO JOHN ZINK. DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE TIPO T-23 Y CLIP DE SUJECIÓN EN TECHO DE RADIACIÓN

TRANSPORTÁNDOLO EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE TIPO T-26 Y CLIP DE SUJECIÓN EN PAREDES DE RADIACIÓN Y

TRANSICIÓN TRANSPORTÁNDOLO DONDE LA SUPERVISIÓN LO SEÑALE. DEMOLICIÓN CONCRETO REFRACTARIO DENSO Y AISLANTE EN PISO Y ANCLAS DE SUJECIÓN DESMANTELAMIENTO (DESMONTAJE) DE SOPORTES (CHAROLAS INCLUYE BLOQUE AISLANTE Y PIEDRAS DIFUSORAS) DE

QUEMADORES Y MIRILLAS. CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA. CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SEMIPESADA DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y

PISO. CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE SOPORTES DE QUEMADORES Y ESTRUCTURAS EN PAREDES, TECHO Y PISO DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA METÁLICAS EXTERIOR DE MIRILLAS LAS CUALES SERÁN INSTALADAS SUSTITUYENDO

LA TORNILLERÍA Y EL REFRACTARIO DE LAS TAPAS DE CIERRE. CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES Y TECHO.

LIMPIEZA A METAL BLANCO UTILIZANDO CHORRO ABRASIVO SECO DE SILICATO DE ALUMINIO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO RP-4 B MODIFICADO APLICADO POR ASPERCION EN SUPERFICIES METÁLICAS





SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEMIPESADA DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y PISO.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA. DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y PISO.

INSTALACIÓN DE QUEMADORES TIPO JOHN ZINK (PEMEX PETROQUÍMICA MORELOS SUMINISTRA TODOS LOS QUEMADORES COMPLETOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS A BASE DE PREFABRICADOS DE FIBRA CERÁMICA EN DENSIDAD DE 16 LB/PIE3 DE ACUERDO A PLANOS DE REFERENCIA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MASTIC EN INTERIOR SOBRE PAREDES Y TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA DE 8 LB/PIE3 DE DENSIDAD Y 2 PULGADAS DE ESPESOR CON

TRASLAPES DE 30 CENTÍMETROS COMO SOPORTE EN TECHO ,PAREDES Y PISO DE RADIACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DE 14 LB/PIE3 DE DENSIDAD A 10 PULGADAS DE ESPESOR

EN TECHO, PAREDES Y PISO DE RADIACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS PARA CONCRETO REFRACTARIO DE MATERIAL 304 S.S. DE 7 PULGADAS DE

LONGITUD A CADA EN PISO DE ZONA RADIACIÓN Y ZONA TRANSICIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE EN PISO DE ZONA RADIACIÓN Y ZONA TRANSICIÓN

CON RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE 1650 GRADOS CENTÍGRADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO EN PISO DE RADIACIÓN Y TRANSICIÓN EN PISO DE ZONA

RADIACIÓN Y ZONA TRANSICIÓN CON RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE 1870 GRADOS CENTÍGRADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIGIDIZANTE DE FIBRA CERÁMICA APLICADO POR ASPERSIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC BASE SOLVENTE POSTCURADO DE 2.5 MILÉSIMAS DE

PULGADA MÍNIMO EN EXTERIOR DE HORNO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO BASE DE RESINA ACRÍLICA SILICONIZADA CON PIGMENTO DE ALUMINIO

RE-30-A MODIFICADO PARA ALTA TEMPERATURA TIPO “A” PARA 260 GRADOS CENTÍGRADOS EN EXTERIOR DE LOS HORNOS





ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 1

S/C-001 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE QUEMADORES TIPO JOHN ZINK EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA.

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR PIEZA Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

RETIRO DE TUERCAS DE TORNILLOS EXISTENTES. EN QUEMADORES RETIRO DE ESPÁRRAGOS EN BRIDAS DE ½” DE DIAM.150 LBS. EN QUEMADORES ASEGURAR PURGAR Y DESCONECTAR LOS QUEMADORES LA TUBERÍA DE QUEMADORES Y CAJAS DE

QUEMADORES PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS, TIPO ARMADO RÁPIDO. CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA 20 MTS. DE ALTURA USAR LLAVES ESPAÑOLAS, MIXTAS O DE COLA PARA EL RETIRO DE TUERCAS DE LOS TORNILLOS CORTE DE TORNILLOS AMARRADOS CON EQUIPO DE OXI-ACETILENO EN BASES DE QUEMADORES Y MIRILLAS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DEL

HORNO. ORDENAR Y ESTIBAR LOS QUEMADORES DESMONTADOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE ESPÁRRAGOS Y TURCAS, EL MANTENIMIENTO A LOS ESPÁRRAGOS

CONSISTE EN LA LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y APLICACIÓN DE PASTA ANTIFERRANTE EN COLOR PLATA O DORADO DE TODOS ESPÁRRAGOS

HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA






S/C-002 DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-23 Y CLIP DE SUJECIÓN EN TECHO DE RADIACIÓNDESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-23 Y CLIP DE SUJECIÓN EN TECHO DE RADIACIÓN HASTA 20 MTS DE ALTURAHASTA 20 MTS DE ALTURA

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR M2 Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) REMOVER LOS SELLOS, GUÍAS DE LOS TUBOS DE RADIACIÓN Y RETENEDORES DESCONECTAR Y REMOVER TODA LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS SERPENTINES DE RADIACIÓN DESMANTELAMIENTO Y REMOCIÓN DE LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE Y COLCHONETAS REFRACTARIAS DESMANTELAMIENTO DE BARRAS SUJETADORAS DE LADRILLO Y SOPORTES METÁLICOS CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS REFRACTARIOS AL SITIO ASIGNADO

POR LA RESIDENCIA DE OBRA CARGA Y ACARREO DE LANA MINERAL Y/O FIBRA CERÁMICA EN SÚPER SACOS DE 1 METRO CUBICO DE

CAPACIDAD MÍNIMO Y TRANSPORTE DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS Y BARRAS DE MATERIAL DE

ALEACIÓN AL SITIO ASIGNADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA SE DEBERÁ DELIMITAR EL ÁREA DE ACCESO Y DE MANIOBRAS, MEDIANTE BARRICADAS O CINTA

PRECAUTORIA. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE QUEDE

COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA DEBE MANEJAR Y TRANSPORTAR LOS DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL HASTA SU

DISPOSICIÓN FINAL Y ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA TRANSPORTACIÓN.






S/C-003DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-26 Y CLIP DE SUJECIÓN EN PAREDES DEDESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-26 Y CLIP DE SUJECIÓN EN PAREDES DE RADIACIÓN Y TRANSICIÓN HASTA 20 MTS DE ALTURARADIACIÓN Y TRANSICIÓN HASTA 20 MTS DE ALTURA

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR METRO CUADRADO (M2) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) REMOVER LOS SELLOS, GUÍAS DE LOS TUBOS DE RADIACIÓN Y RETENEDORES DESCONECTAR Y REMOVER TODA LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS SERPENTINES DE RADIACIÓN DESMANTELAMIENTO Y REMOCIÓN DE LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE Y COLCHONETAS REFRACTARIAS DESMANTELAMIENTO DE BARRAS SUJETADORAS DE LADRILLO Y SOPORTES METÁLICOS DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS REFRACTARIAS DE QUEMADORES CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS REFRACTARIOS AL SITIO ASIGNADO

POR LA RESIDENCIA DE OBRA CARGA Y ACARREO DE LANA MINERAL Y/O FIBRA CERÁMICA EN SÚPER SACOS DE 1 METRO CUBICO DE

CAPACIDAD COMO MÍNIMO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE PARA LA DISPOSICIÓN FINAL. CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS Y BARRAS DE MATERIAL DE

ALEACIÓN AL SITIO ASIGNADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE QUEDE

COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA DEBE MANEJAR Y TRANSPORTAR LOS DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL HASTA SU

DISPOSICIÓN FINAL Y ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA TRANSPORTACIÓN.






S/C-004 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO Y AISLANTE EN PISO Y DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ANCLAS DE SUJECIÓN PARA 8” DE ESPESOR HASTA 20 MTS DE ALTURA


MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) REMOVER LOS SELLOS GUÍAS DE LOS TUBOS Y RETENEDORES DEMOLICIÓN CON EQUIPO NEUMÁTICO (PISTOLA ROMPEDORA) DE CONCRETO REFRACTARIO Y REFRACTARIO

AISLANTE DESMANTELAMIENTO CON EQUIPO DE CORTE DE ANCLAS METÁLICAS DE SUJECIÓN DE REFRACTARIO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN HASTA 20 MTS DE DISTANCIA DEL LUGAR DE LA

DEMOLICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DE ANCLAS METÁLICAS DE SUJECIÓN HASTA

EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE QUEDE

COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA DEBE MANEJAR Y TRANSPORTAR LOS DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL HASTA SU DISPOSICIÓN

FINAL Y ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA TRANSPORTACIÓN.






S/C-005 CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE SOPORTE DE QUEMADORES Y MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE SOPORTE DE QUEMADORES Y MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURAHASTA 20 MTS DE ALTURA

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR PIEZA (PZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS REALIZAR EL RETIRO DE TUERCAS DE LOS SOPORTES DE LOS QUEMADORES Y LAS MIRILLAS CON LLAVES

MIXTAS, ESPAÑOLAS O DE COLA CORTE CON EQUIPO DE OXI-ACETILENO TORNILLOS Y PLACAS DE ACERO AL CARBÓN INSTALADAS PARA

ELIMINAR PUNTOS CALIENTES ENTRE LA BASE Y EL QUEMADOR O MIRILLA DE TODOS LOS SOPORTES (CHAROLAS) DE QUEMADORES Y MIRILLAS

DESMONTAJE DE QUEMADORES COMPLETOS Y MIRILLAS (SOPORTES DE QUEMADORES Y MIRILLAS) DE PAREDES DE LOS HORNOS)

CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO HASTA 50 MTS DE DISTANCIA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA






S/C-006 CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, SEMIPESADA (CANAL, VIGUETA Y PLACA CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, SEMIPESADA (CANAL, VIGUETA Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS DE ACERO AL CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURA.HASTA 20 MTS DE ALTURA.

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR KILOGRAMO (KG) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS). PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS. RETIRO CON EQUIPO DE CORTE DE LAS PLACAS SOPORTE DE LADRILLO REFRACTARIO EN PAREDES, PISO Y

TECHO. RETIRO DE PLACAS DE SELLO DE LA FILA DE TUBOS DEL ARCO DE RADIACIÓN Y REFRACTARIO. RETIRO DE PUERTAS Y PLACAS DE MONTAJE TRAZO EN PLACAS DE PLACAS DE ACERO AL CARBÓN DE ¼” DE ESPESOR DE LA PARED, PISO Y TECHO QUE

PRESENTEN ABOMBAMIENTOS O PERDIDAS DE VERTICALIDAD, SUJECIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A CORTAR UTILIZANDO CABLES O PENSOS. (CORDONES DE SOLDADURA) CORTE CON EQUIPO DE OXI-ACETILENO A ESTRUCTURA METÁLICA. DESCENSO DE ESTRUCTURAS CON GRÚA HASTA 20 MTS DE ALTURA. CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO.

MANIOBRA CON GRÚA HIDRÁULICA : PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EL CONTRATISTA SE APEGARA A LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SIGUIENTES:

430-TPYM-PO-O5 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE GRÚAS HIDRÁULICAS:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

o LA SELECCIÓN DE LA GRÚA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.o VERIFICAR EL ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR DE LA GRÚAo QUE EL OPERADOR TENGA LA CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y DE SEGURIDAD

PARA OPERAR LA GRÚA.o QUE EL OPERADOR TRANSITE A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/HR LA PERMITIDA DENTRO DE

LAS INSTALACIONES Y DEBERÁ TENER ALARMA EN REVERSA

430-TPYM-PO-O6 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESLINGAS TEXTILES PLANAS Y TUBULARES:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

o QUE EL MANIOBRISTA SEA CAPAZ DE SELECCIONAR DEL TIPO DE ESLINGA Y USAR EN FORMA CORRECTA PARA REALIZAR EL AMARRE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.

o QUE EL MANIOBRISTA TENGA LOS CONOCIMIENTOS Y EQUIPOS PARA COMUNICARSE CON EL OPERADOR DE LA GRÚA (RADIOS DE COMUNICACIÓN) CUANDO NO EXISTA VISIBILIDAD ENTRE EL OPERADOR Y EL MANIOBRISTA AL REALIZAR LA MANIOBRA O CUANDO EXISTA UNA DISTANCIA MAYOR A 30 MTS ENTRE EL OPERADOR Y EL MANIOBRISTA.

o QUE EL MANIOBRISTA TENGA LOS CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD





CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO AL SITIO ASIGNADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, PREVIO PESAJE EN LAS BÁSCULAS DEL CENTRO DE TRABAJO.

HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA





ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No 7

S/C-007 CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, SOLERA Y BARRA REDONDA DE ACERO ALCORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, SOLERA Y BARRA REDONDA DE ACERO AL CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURAHASTA 20 MTS DE ALTURA

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR KILOGRAMO (KG). Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES

CON ROSETAS Y CUÑAS RETIRO CON EQUIPO DE CORTE: SOLERAS DE SOPORTE DE LADRILLO REFRACTARIO EN PAREDES, PISO Y

TECHO SUJECIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A CORTAR UTILIZANDO CABLES O PENSOS. (CORDONES DE SOLDADURA CORTE CON EQUIPO DE OXI-ACETILENO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, Y RETIRO DEL MATERIAL DEL

ÁREA DESMONTAJE DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DE HASTA 20 MTS DE ALTURA CARGA Y ACARREO AL DESTINO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL

DESMANTELAMIENTO AL SITIO ASIGNADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO AL TERMINO DE LA JORNADA






S/C-008 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON CHORRO DE ABRASIVO A PRESIÓN, A BASE ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TUBERÍA DE 4” Ø HASTA 20 METROS DE ALTURA

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y EL PERSONAL NECESARIO Y REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “METRO CUADRADO” (M2) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

LA UNIDAD DE MEDIDA SERÁ POR METRO CUADRADO (M2) SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, CON ACARREO HASTA EL PIE DE LA OBRA. TRASLADO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, EN LOS SITIOS EN LOS QUE

HAY QUE EFECTUAR LA LIMPIEZA. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO: COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS, VÁLVULAS,

PURIFICADOR DE AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, ETC. EL AIRE USADO DEBERÁ ESTAR EXENTO DE AGUA, ACEITE O GRASA. UTILIZAR ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO, PARA PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS QUE

CUMPLAN CON LA NORMA ISO 11126 COMO SE ESTABLECE EN LA NRF-053-PEMEX-2006 NOS GARANTIZA: NO DEBE CONTENER ELEMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS QUE REACCIONEN CON LA SUPERFICIE Y CAPAS PROTECTORAS.

PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFIL DE ANCLAJE QUE SE GENERA 1.5 A 2.5 EN MILESIMAS DE PULGADA, DUREZA DEL ABRASIVO EN LA ESCALA DE MOHS 6 MINIMO. SERÁ ADEMÁS LIMPIA Y SECA PARA INTRODUCIRLAS A LAS OLLAS DEL EQUIPO DE LIMPIEZA.

DESARROLLO DE LA LIMPIEZA CON CHORRO DE ABRASIVO METÁLICO A BASE DE SILICATO DE ALUMINIO EN SUPERFICIES METALICAS Y TUBERIA DE 4” Ø HASTA 20 METROS DE ALTURA.

LA RUGOSIDAD O MÁXIMA PROFUNDIDAD DEL PERFIL QUE SE OBTENGA EN LA SUPERFICIE LIMPIA Y QUE SERVIRÁ COMO ANCLAJE PARA EL RECUBRIMIENTO, DEBERA SER DE 37.5 – 62.5 MICRAS DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006.

DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES Y CERTIFICADO POR UNA EMPRESA INDEPENDIENTE.

Requerimientos particulares para abrasivos de acuerdo ISO 11126-4

Propiedad Requerimiento Método de prueba

Densidad aparente kg/m³ [kg/dm³] (2.4a 2.6) x 10³[2.4a 2.6] ISO 11127-3

Dureza en Mohs* Min 6 ISO 11127-4

Humedad %(m/m) Máx. 0.2 ISO 11127-5

Conductividad de extractos acuosos mS/m Máx. 25 ISO 11127-6

Cloruros solubles en agua %(m/m) Máx. 0.0025 ISO 11127-7





UNA VEZ EFECTUADA LA LIMPIEZA, SE HARÁ UNA ELIMINACIÓN DE POLVOS, CON TRAPO, BROCHA DE CERDA O CEPILLO, DEJANDO LA SUPERFICIE A PINTAR, LIMPIA.

MANIOBRAS PARA QUE EL PERSONAL DE PEMEX SUPERVISE LA CALIDAD DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE ANDAMIOS METALICOS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZO PARA LA LIMPIEZA. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁ REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE

QUEDE COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN AQUELLOS NECESARIOS PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. GRADO DE LIMPIEZA SP-5 LIMPIEZA A METAL BLANCO, ISO Sa 3, NACE 1 DE ACUERDO A LA TABLA N. 4

DE LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006.


S/C-009

SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, INORGÁNICO DE ZINC EN COLOR GRIS, AUTOCURANTE BASE SOLVENTE RP-4B MODIFICADO DE 75 A 100 MICRAS DE ESPESOR DE CAPA SECA APLICADO POR ASPERSIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TUBERÍA DE 4” Ø HASTA 20 METROS DE ALTURA.

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “METRO CUADRADO” (M2) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO DE LAS SUPERFICIES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA SE APLICARA UNA CAPA PRIMARIO INORGÁNICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE BASE SOLVENTE RP-4 MODIFICADO, POR ASPERSIÓN UNA CAPA DE 75 A 100 MICRAS DE CAPA SECA APLICADO POR ASPERSIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 “SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES”

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES CON ACARREO HASTA EL PIE DE LA OBRA. HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS TUBULARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A DIFERENTES

ALTURAS. TRASLADO, COLOCACIÓN Y MOVIMIENTO DE LOS MISMOS EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERAN. DEBEN INCLUIR PLATAFORMAS METÁLICAS, ESCALERAS PROPIAS DEL ANDAMIO; PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS, LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS QUE CUBRAN TODA EL ÁREA DE TRABAJO CON SUS PLATAFORMAS METÁLICAS Y ESCALERAS.

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON TRAPO O CEPILLO DE CERDA PARA QUITAR EL POLVO O LA HUMEDAD. MEZCLAR EL PRODUCTO QUE SE VA A APLICAR CON SU ADELGAZADOR CORRESPONDIENTE PARA QUE

OBTENGA FLUIDEZ REQUERIDA PARA SU APLICACIÓN. EN PARTES CERRADAS SE UTILIZARA UN EXTRACTOR Y UN PURIFICADOR DE AIRE. ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA SUPERVISIÓN PARA SU APROBACIÓN. LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE EQUIPO, ANDAMIAJE DE SEGURIDAD. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.






S/C-010SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEMIPESADA (VIGUETA,SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEMIPESADA (VIGUETA, CANAL, PLACA DE ACERO AL CARBÓN.) DE 12.00 A 60 KGS/MT EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS DECANAL, PLACA DE ACERO AL CARBÓN.) DE 12.00 A 60 KGS/MT EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS DE ALTURAALTURA



ROSETAS Y CUÑAS SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN, CONFORMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA SEMIPESADA (VIGUETA, CANAL,

PLACA DE ACERO AL CARBÓN EN PISO LA SUJECIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS SE HARÁ

UTILIZANDO CABLES O PENSOS, (CORDONES DE SOLDADURA).Y GRÚA DE LA CAPACIDAD Y ALCANCE REQUERIDA. LA PLACA SERA DE ACERO AL CARBÓN ROLADA EN CALIENTE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-283 GR “C” DE ¼” DE ESPESOR

Y SE INSTALARA DE ACUERDO A CROQUIS. EL CANAL Y VIGUETA SERA DE ACERO ESTRUCTURAL ESPECIFICACIÓN ASTM A-36. PLOMEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE LAS PLACAS DE ACERO AL CARBÓN. REALIZARA LA SOLDADURA COMPLETA CORRIDA EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS PLACAS INSTALADAS.

MANIOBRA CON GRÚA HIDRÁULICA: PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EL CONTRATISTA SE APEGARA A LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SIGUIENTES:

430-TPYM-PO-O5 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE GRÚAS HIDRÁULICAS: SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

LA SELECCIÓN DE LA GRÚA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. VERIFICAR EL ESTADO DE SALUD DEL OPERADOR DE LA GRÚA. QUE EL OPERADOR TENGA LA CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y DE SEGURIDAD

PARA OPERAR LA GRÚA. QUE EL OPERADOR TRANSITE A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/HR LA PERMITIDA DENTRO DE LAS

INSTALACIONES Y DEBERÁ TENER ALARMA EN REVERSA.

430-TPYM-PO-O6 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESLINGAS TEXTILES PLANAS Y TUBULARES: SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

QUE EL MANIOBRISTA SEA CAPAZ DE SELECCIONAR DEL TIPO DE ESLINGA Y USAR EN FORMA CORRECTA PARA REALIZAR EL AMARRE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.

QUE EL MANIOBRISTA TENGA LOS CONOCIMIENTOS Y EQUIPOS PARA COMUNICARSE CON EL OPERADOR DE LA GRÚA (RADIOS DE COMUNICACIÓN) CUANDO NO EXISTA VISIBILIDAD ENTRE EL OPERADOR Y EL MANIOBRISTA AL REALIZAR LA MANIOBRA O CUANDO EXISTA UNA DISTANCIA MAYOR A 30 MTS ENTRE EL OPERADOR Y EL MANIOBRISTA.

QUE EL MANIOBRISTA TENGA LOS CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD.

CORTE CON HERRAMIENTA MANUAL: EN CASO DE REQUERIRSE ALGÚN CORTE DE TORNILLO O PIEZA DE ESTRUCTURAL EN MAL ESTADO PARA LA LIBERACIÓN Y DESMONTAJE DE LA MISMA UTILIZARA HERRAMIENTA MANUAL DE CORTE (SEGUETA)





Y HERRAMIENTA ANTI CHISPA (MARROS DE BRONCE-BERILIO) PARA EVITAR PUNTOS CALIENTES EN LOS TRABAJOS, PARA CUALQUIER HERRAMIENTA MANUAL A UTILIZAR EN TRABAJOS EN ALTURA, DEBERÁ CONSIDERAR SUJETADORES DE HERRAMIENTA PARA EVITAR CAÍDAS LIBRES

CORTE CON EQUIPO OXI-ACETILENO: PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CORTE CON OXI-ACETILENO EL CONTRATISTA DEBERÁ REUNIRSE CON EL GRUPO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDAN Y EL AST RESPECTIVO.

CON EL GRUPO TÉCNICO IDENTIFICAR LOS RIESGOS, MINIMIZARLOS, ESTABLECER LAS AÉREAS DE RESTRICCIONES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADICIONAL QUE DEBERÁ USAR EL TRABAJADOR.

APOYAR EN EL RETIRO DE MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES CERCANOS AL ÁREA DE TRABAJO COLOCAR LONAS DESDE EL PUNTO DE CORTE HASTA EL PISO PARA CONFINAR Y EVITAR QUE LA CHISPA DEL

CORTE SE DISPERSE POR EL ÁREA.

CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DEL MATERIAL EN EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS SOLDADURAS ELECTRODO EN

FORMA DE VARILLA, DE ACERO AL CARBÓN, RECUBIERTO CON FUNDENTE DE BAJO HIDROGENO, SOLDABLE CON ARCO DIRECTO (SMAW) EN TODAS POSICIONES, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN “AWS” A5.1-69, CLASIFICACIÓN E-7018 DE 1/8”Ø Y 5/32Ø. EN FONDEO, PASO CALIENTE, RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA, LIMPIANDO CORRECTAMENTE LA ESCORIA EN CADA CORDÓN DE SOLDADURA APLICADO; CON ESMERILADORA (7,000 O 10,000 R.P.M.) Y DISCO ABRASIVO






S/C-011 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, BARRA PLANA Y REDONDA) SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, BARRA PLANA Y REDONDA) DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y PISO DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y PISO HASTA 20 MTS DE ALTURAHASTA 20 MTS DE ALTURA


MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON ROSETAS

Y CUÑAS CORTE, PREPARACIÓN DEL MATERIAL CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DEL MATERIAL AL SITIO DE SU INSTALACIÓN SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN, CONFORMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, BARRA PLANA Y

REDONDA DE ACERO AL CARBÓN EN PISO) INSTALACIÓN DE PLACAS DE SELLO DE LA FILA DE TUBOS DEL ARCO DE RADIACIÓN Y DE LAS PLACAS

SOPORTE DE LADRILLO REFRACTARIO EN PAREDES, PISO Y TECHO. LA SUJECIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS DE

ALTURA SE HARÁ UTILIZANDO CABLES O PENSOS, (CORDONES DE SOLDADURA) EL ANGULO Y LA BARRA PLANA Y REDONDA SERA DE ACERO ESTRUCTURAL ESPECIFICACIÓN ASTM A-36 REALIZARA LA SOLDADURA CORRIDA EN TODO EL PERÍMETRO ELIMINANDO TODOS LOS CLAROS EXISTENTES. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS SOLDADURAS ELECTRODO EN FORMA DE

VARILLA, DE ACERO AL CARBÓN, RECUBIERTO CON FUNDENTE DE BAJO HIDROGENO, SALDABLE CON ARCO DIRECTO (SMAW) EN TODAS POSICIONES, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN “AWS” A5.1-69, CLASIFICACIÓN E-7018 DE 1/8”Ø Y 5/32Ø. EN FONDEO, PASO CALIENTE, RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA, LIMPIANDO CORRECTAMENTE LA ESCORIA EN CADA CORDÓN DE SOLDADURA APLICADO; CON ESMERILADORA (7,000 O 10,000 R.P.M.) Y DISCO ABRASIVO

LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA DEBE MANEJAR Y TRANSPORTAR LOS DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL HASTA SU DISPOSICIÓN

FINAL Y ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA TRANSPORTACIÓN.






S/C-012 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS (INCLUYE LA FIJACIÓN CONSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS (INCLUYE LA FIJACIÓN CON TORNILLOS) HASTA 20 MTS DE ALTURATORNILLOS) HASTA 20 MTS DE ALTURA


MANTENER LAS PUERTAS DEL HORNO ABIERTAS PARA ASEGURAR LA CIRCULACIÓN DE AIRE INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES Y MIRILLAS DE ACUERDO A DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

PLANO NO. SME-1003-3 ( MIRILLA FUNDIDA DE ACCESO ) INCLUYE LA TORNILLERÍA Y TUERCA CON ARANDELAS

LOS ESPÁRRAGOS PARA LAS BASES DEBEN SER. DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON UNA TUERCA HEXAGONAL ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H. TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIA DE ½” DE DIÁMETRO X 11/2” DE LONGITUD

LA JUNTA DE SELLO DE TELA DE ASBESTO INDICADA EN EL PLANO.

CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DEL NIVEL DE PISO HASTA 20 MTS DE ALTURA DE LA BASES Y MIRILLAS PARA SU INSTALACIÓN

EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS ESPÁRRAGOS (NUEVOS DE FABRICA), DE ACUERDO A LA NORMA DE PETRÓLEOS MEXICANO NRF-027-PEMEX-2001.

LOS ESPÁRRAGOS (TORNILLOS) PARA LAS MIRILLAS DEBEN SER DE ½” X 11/2” DE LONG. SOLDADOS A LA PLACA DE LA PARED DEL INTERIOR DEL HORNO Y DEBEN SER DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H. TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL






S/C-013 INSTALACIÓN DE QUEMADORES COMPLETOS TIPO JOHN ZINK HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS, PEMEX INSTALACIÓN DE QUEMADORES COMPLETOS TIPO JOHN ZINK HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS, PEMEX PETROQUÍMICA SUMINISTRA LOS QUEMADORES COMPLETOSPETROQUÍMICA SUMINISTRA LOS QUEMADORES COMPLETOS


INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DEL HORNO IZAJE DE MATERIALES (QUEMADORES COMPLETOS, PIEDRAS DIFUSORAS Y ACCESORIOS) PARA SU

INSTALACIÓN HASTA 20 MTS. DE ALTURA INSTALAR Y SOLDAR TORNILLOS PARA TODAS LA BASE DE TODOS LOS QUEMADORES (CHAROLAS) INSTALAR CHAROLAS PARA TODOS LOS QUEMADORES INSTALAR TODOS LOS QUEMADORES USAR LLAVES ESPAÑOLAS, MIXTAS O DE COLA PARA LA INSTALACIÓN SUMINISTRO, HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTAS A PARTIR DE EMPAQUE DE SECCIÓN LAMINADA 1/8"

DE ESPESOR FABRICADA DE FIBRA SINTÉTICA DE ARAMIDA LIBRE DE ASBESTO CON AGLUTINANTE DE NITRILO BUTADIENO (NBR). EN BRIDAS DE ½” DE DIAM. 150 LBS.

COLOCAR Y APRETAR ESPÁRRAGOS EN BRIDAS DE ½” DE DIAM.150 LBS EN LA LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE DE LOS QUEMADORES

HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS ESPÁRRAGOS (NUEVOS DE FABRICA) PARA FIJAR LAS BASES Y

LOS QUEMADORES.

LOS ESPÁRRAGOS PARA LAS BRIDAS DE ½” DE DIAM. X 21/2” DE LONG. 150 # DE LA LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE, DEBEN SER DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H. TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL






S/C-014 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MASTIC BITUMINOSO EN INTERIOR SOBRE PAREDES YSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MASTIC BITUMINOSO EN INTERIOR SOBRE PAREDES Y TECHO HASTA 20 MTS DE ALTURATECHO HASTA 20 MTS DE ALTURA


PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON ROSETAS Y CUÑAS

SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES A USAR AL PIE DE LA OBRA. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE. MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS A APLICARSE, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS

PRODUCTOS CON SUS ADELGAZADORES (O COMPLEMENTOS) CORRESPONDIENTES PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA EN SU APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRAS A LA SUPERVISIÓN PARA SU APROBACIÓN.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN DE RECUBRIMIENTO BITUMINOSO A 0.3 MILÉSIMAS DE ESPESOR POR ASPERSIÓN O BROCHA.

LOS RECUBRIMIENTOS, MATERIALES Y SOLVENTES SERÁN PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA. RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁ REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE

QUEDE COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR EN CADA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS UN REPORTE

FOTOGRÁFICO. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO. SE DEBERÁ DEJAR LIBRE LA SUPERFICIE DE POLVO O CUALQUIER SUSTANCIA UTILIZANDO TRAPO O BROCHA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.






S/C-015SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓN DE 2” SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓN DE 2” PULGADAS DE ESPESOR Y 8 LBS/PIE3 DE DENSIDAD A BASE ZIRCONIA, SÍLICE Y ALÚMINA PARA 1427° C PULGADAS DE ESPESOR Y 8 LBS/PIE3 DE DENSIDAD A BASE ZIRCONIA, SÍLICE Y ALÚMINA PARA 1427° C HASTA 20 METROS DE ALTURAHASTA 20 METROS DE ALTURA


TRAZO Y CUADRICULA EN PAREDES Y TECHO PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS INSTALACIÓN DE TLE´S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA TIPO 304 S.S. CON

SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES REALIZANDO PRUEBAS DE FLEXIÓN EN LOS ANCLAJES PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA

LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA PAREDES DE REBABAS Y PARTES SUELTAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA DE 1” DE ESPESOR PARA FORMAR 2” DE

ESPESOR Y 128 KG/M3 (8 LB/PIE3 ) DE DENSIDAD A BASE ZIRCONIA, SÍLICE Y ALÚMINA PARA 1427° C DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-C-892-05 “STANDARD SPECIFICATION FOR HIGH TEMPERATURE FIBER BLANKET THERMAL INSULATION” CON CUATRAPEO DE 30 CM CON LA FINALIDAD DE QUE NO QUEDEN EN EL MISMO SENTIDO LAS JUNTAS

COLOCACIÓN DE SEGURO CERÁMICO SOBRE ANCLA SELLÁNDOLA CON PASTA MOLDEABLE DE TIPO CERÁMICA






S/C-016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓNSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓN DE 10” DE ESPESOR Y 14 LBS/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES Y TECHO HASTA 20 MTS DE ALTURADE 10” DE ESPESOR Y 14 LBS/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES Y TECHO HASTA 20 MTS DE ALTURA


TRAZO Y CUADRICULA EN PAREDES Y TECHO PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS INSTALACIÓN DE TLE´S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA TIPO

ESPARRAGO (STUD BOLT) DE 5/16” DE DIÁMETRO DE MATERIAL 304H S.S CON PLACA DE RESPALDO DE (5 MM X 40 MM X 40 MM) CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES LA CUAL DEBE SER SOLDADA AL 100%

PRUEBAS DE FLEXIÓN DEL ANCLAJE AL 100% PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DE 24 PULGADAS POR 24 PULGADAS A BASE

DE ZIRCONIA, ALÚMINA Y SÍLICE CON RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE 1427 GRADOS CENTÍGRADOS COMO MÍNIMO DE, 10 PULGADAS DE ESPESOR (10”) Y 14 LIBRAS /PIE CUBICO DE DENSIDAD (14 LB/PIE3) DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-C-892-05 “STANDARD SPECIFICATION FOR HIGH TEMPERATURE FIBER BLANKET THERMAL INSULATION” Y DE ACUERDO A LOS PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES LOS CUALES DEBERÁN QUEDAR CON LOS FLEJES DE SUJECIÓN

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS CON PLATAFORMAS METÁLICAS ANTIDERRAPANTES Y ESCALERAS PROPIAS DEL ANDAMIO






S/C-017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 TEMPERATURA MÁXIMA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 1650°C PISO A 5 PULGADAS DE ESPESOR HASTA 20 MTS DE ALTURA.SERVICIO 1650°C PISO A 5 PULGADAS DE ESPESOR HASTA 20 MTS DE ALTURA.


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLAS Y FRONTERAS LIMPIEZA DE POLVO REBABAS DE SOLDADURA Y PARTES SUELTAS SUMINISTRO ACARREO Y PREPARACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 CONTENIDO DE ALÚMINA DEL

58 AL 60 % Y SÍLICE DEL 32 AL 34 %, CON UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 1650°C EN PISO. CON REVOLVEDORA PARA CONCRETO UTILIZANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE CLORUROS A 5 PULGADAS DE ESPESOR CARGA Y ACARREO HASTA 20 METROS DE ALTURA CARGA Y ACARREO HASTA 20 METROS DE DISTANCIA VACIADO CON BOTES O CARRETILLAS DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE NIVELACIÓN CON REGLA DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE A 5 PULGADAS DE ESPESOR LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO






S/C.018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 CON EL 97% DE ALÚMINA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 CON EL 97% DE ALÚMINA PARA 1870°C EN PISO A 3 PULGADAS DE ESPESOR1870°C EN PISO A 3 PULGADAS DE ESPESOR


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLAS Y FRONTERAS LIMPIEZA DE POLVO REBABAS DE SOLDADURA Y PARTES SUELTAS SUMINISTRO ACARREO Y PREPARACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 CON EL 97% DE

ALÚMINA PARA 1870°C CON REVOLVEDORA PARA CONCRETO UTILIZANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE CLORUROS

CARGA Y ACARREO HASTA 20 METROS DE ALTURA CARGA Y ACARREO HASTA 20 METROS DE DISTANCIA VACIADO CON BOTES O CARRETILLAS DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO A 3 PULGADAS DE ESPESOR NIVELACIÓN CON REGLA DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO A 3 PULGADAS DE ESPESOR LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.






S/C-019

SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL A BASE DE RESINA ACRÍLICA SILICONIZADA CON PIGMENTO DE ALUMINIO RE-30-A MODIFICADO PARA TEMPERATURAS DE HASTA 260°C, DE 25 A 37.5 MICRAS DE ESPESOR UNA CAPA SECA APLICADO POR ASPERSIÓN EN ESTRUCTURAS LIGERA, SEMI PESADA Y PESADA, DE HASTA 20.00 METROS DE ALTURA.

ALCANCES DEL CONCEPTO

ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR METRO CUADRADO (M2), Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES A USAR AL PIE DE LA OBRA. PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE. MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS A APLICARSE, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS

PRODUCTOS CON SUS ADELGAZADORES (O COMPLEMENTOS) CORRESPONDIENTES PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA EN SU APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRAS A LA SUPERVISIÓN PARA SU APROBACIÓN.

PREVIO A LA APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS EL CONTRATISTA DEBE PROTEGER CON LONAS, PLÁSTICOS, O GRASA, A LAS MIRILLAS DE MANÓMETROS, INDICADORES DE NIVEL, NIVELES ÓPTICOS, VÁSTAGOS DE VÁLVULAS, ETC. PARA EVITAR SEAN MANCHADAS Y NO SEAN PERCEPTIBLES LA VISIÓN Y MANIPULACIÓN POR EL PERSONAL OPERATIVO E INSPECCIÓN, ESTA ACTIVIDAD ES DE MUCHA IMPORTANCIA DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES ESTÁN EN OPERACIÓN.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL RE-30A MODIFICADO A BASE DE RESINA ACRÍLICA SILICONIZADA CON PIGMENTOS DE ALUMINIO QUE RESISTE DE 80°C A 260°C EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN, CON UN MÍNIMO DE 40% DE SÓLIDOS, 1 CAPA DE 25 A 37.5 MICRAS DE ESPESOR COMO MÍNIMO EN TUBERÍA DE 6 A 12”, DE HASTA 5.00 Y DE 5.01 A 30.00 METROS DE ALTURA.

EN APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, SEGÚN EL ESPESOR Y DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, APLICADO CON COMPRESOR, OLLA Y ACCESORIOS PARA PINTURA, CONSIDERAR LAPSO PARA EL SECADO Y QUE LAS LÍNEAS ESTÁN EN OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA DEBE INTEGRAR EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS LOS REPORTES DE LA MEDICIÓN DE LOS ESPESORES, FIRMADOS POR EL TÉCNICO CERTIFICADO GRADO NACE 2 Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEL MISMO MODO UN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO A ESTIMAR.

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁ REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA

JORNADA. EL CONTRATISTA DEBE INTEGRAR EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS UN REPORTE

FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO A ESTIMAR. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO.






S/C-020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS PARA REFRACTARIO TIPO “V” RA-14 MATERIAL AISI 304 HASTA 20 MTS DE ALTURA



TRAZO Y CUADRICULA EN PLACA DE ACERO EN UN ARREGLO DE TRIANGULO EQUILÁTERO 2 VECES EL ESPESOR DEL REFRACTARIO DE DISTANCIA ENTRE ANCLAS REFRACTARIAS TIPO “V” RA-14 MATERIAL 304

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON SOLDADURA ELÉCTRICA DE ANCLAJE REFRACTARIO DE 9” DE LONGITUD REALIZANDO PRUEBAS DE FLEXIÓN EN LOS ANCLAJES PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA

RETIRO DE REBABAS DE SOLDADURA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN PUNTOS DE SOLDADURA LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁ REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA

JORNADA.

-62- VERSION FINAL





S/C-021 DESMANTELAMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS TEMPERATURAS EN TUBERÍAS DE ACERO EN FORMA DE MEDIAS CAÑAS DE FIBRA CERÁMICA DE 8 LIBRAS/PIE3 DE DENSIDAD EN TUBERÍA, TEE DE 4” PULGADAS HASTA 20 MTS DE ALTURA


ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR METRO LINEAL (ML) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EL RETIRO DEL MATERIAL AISLANTE EN TUBERÍAS, SE REALIZARÁ A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN E INCLUYE: FLEJES, SELLOS, TORNILLOS, GRAPAS, PIJAS, ALAMBRE GALVANIZADO, LAMINAS DE ALUMINIO O METÁLICA, FIBRA CERÁMICA O SILICATO.


LA CONTRATISTA UTILIZARA EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATISTA INICIARA LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTOS CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE; AUTORIZADO POR EL ÁREA DE OPERACIÓN E INSPECCIÓN Y SEGURIDAD.

LA CONTRATISTA RECIBIRÁ POR PARTE DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN LAS TUBERÍAS, ACCESORIOS, TANQUES, RECIPIENTES Y CAMBIADORES DE CALOR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

EL MATERIAL DE AISLAMIENTO PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS, SE COLOCARA EN SÚPER SACOS DE UN METRO CÚBICO DEBIDAMENTE SELLADOS EN EL ÁREA DE DESMANTELAMIENTO A FIN DE EVITAR SU PROPAGACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR EL PRECIO DEL SÚPER SACO ASÍ COMO EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DEBIDAMENTE SEPARADOS, PARA CLASIFICARLOS EN MATERIAL RECICLABLE Y DE DESECHO. EL MATERIAL RECICLABLE LO ENTREGARÁ AL ALMACÉN CORRESPONDIENTE Y LOS DE DESECHOS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TRAMITAR LOS PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDA PARA LA CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEBIENDO ENTREGAR COPIA AL RESIDENTE DE OBRA.

ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.






S/C-022SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE PREFORMADOS DE AISLAMIENTO

DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO DE 2” DE ESPESOR, REFORZADO CON FIBRA MINERAL ASTM-C533-72, DENSIDAD 240 KG/M3. EN TUBERÍAS DE 4” DE DIÁMETRO INCLUYE PROTECCIÓN MECÁNICA

HASTA 20 MTS DE ALTURA


ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR METRO CUADRADO (M2) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA EL PIE DE LA OBRA. PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS SE UTILIZARA AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE PLACA DE SILICATO DE CALCIO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS

NOM-009-ENER-1995, NRF-034-PEMEX-2004 LA SUPERFICIE DONDE SE REQUIERA INSTALAR EL AISLAMIENTO DEBE DE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA. LOS PREFORMADOS DE SILICATO DE CALCIO SE SUJETARAN DE ACUERDO AL PUNTO 7.6.1.2. INCISO B), DE LA

NORMA NOM-009-ENER-1995 Y PUNTO 8.5.10.2.2 DE LA NRF-034-PEMEX-2004. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ALUMINIO LISA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

DIELECTRICO INTEGRADO A BASE DE PAPEL KRAFT CON PELICULA DE POLIETILENO COMO ADHESIVO ENTRE EL PAPEL Y LA LAMINA; ALEACIÓN 3003, (H-14) CON UN ESPESOR DE 0.020” A 0.031” (0.508 MM A 0.787 MM.)

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.






S/C-023 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE PREFORMADOS DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO DE 2” DE ESPESOR, REFORZADO CON FIBRA MINERAL ASTM-C533-72, DENSIDAD 240 KG/M3. EN CODO DE 4” PULGADAS INCLUYE PROTECCIÓN MECÁNICA HASTA 20 MTS DE ALTURA


SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA EL PIE DE LA OBRA. PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON

ROSETAS Y CUÑAS SE UTILIZARA AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE PLACA DE SILICATO DE CALCIO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS

NOM-009-ENER-1995, NRF-034-PEMEX-2004 LA SUPERFICIE DONDE SE REQUIERA INSTALAR EL AISLAMIENTO DEBE DE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA. LOS PREFORMADOS DE SILICATO DE CALCIO SE SUJETARAN DE ACUERDO AL PUNTO 7.6.1.2. INCISO B), DE LA

NORMA NOM-009-ENER-1995 Y PUNTO 8.5.10.2.2 DE LA NRF-034-PEMEX-2004. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ALUMINIO LISA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

DIELECTRICO INTEGRADO A BASE DE PAPEL KRAFT CON PELICULA DE POLIETILENO COMO ADHESIVO ENTRE EL PAPEL Y LA LAMINA; ALEACIÓN 3003, (H-14) CON UN ESPESOR DE 0.020” A 0.031” (0.508 MM A 0.787 MM.)

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS







S/C-024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (MIRILLA) DE 16 LB/PIE3 DESUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (MIRILLA) DE 16 LB/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURADENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA


ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR PIEZA (PZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA EL PIE DE LA OBRA. TRAZO Y CUADRICULA EN PAREDES Y TECHO INSTALACIÓN DE TLE´S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA TIPO

ESPARRAGO (STUD BOLT) DE 5/16” DE DIÁMETRO CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES REALIZANDO PRUEBAS DE FLEXIONEN LOS ANCLAJES PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS MIRILLAS PREFABRICADAS DE FIBRA CERÁMICA DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES


LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DEBEN TENER COEFICIENTE TÉRMICO LO MAS ALTO POSIBLE Y HECHOS DE UNA MANTA CONTINUA DOBLADA EN U

SUS DIMENSIONES SERÁN 24” X 24” X 10” SU TEMPERATURA SERA DE 1425°C SU DENSIDAD SERA DE 16 KG/M3 SU COMPOSICIÓN QUÍMICA SERA:

Al2 O3 SiO2 ZRO2 Fe2O3 TiO2 33-37 47-51 13-19 0,1-0,2 0,1 - 0,2

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE DE TAL MANERA QUE QUEDE

COMPLETAMENTE LIMPIA AL TÉRMINO DE LA JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS






ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 25 ( CANCELADA )

S/C-025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (QUEMADOR) DE 16 LB/PIE3 DESUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (QUEMADOR) DE 16 LB/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURADENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA



SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA EL PIE DE LA OBRA. TRAZO Y CUADRICULA EN PAREDES Y TECHO INSTALACIÓN DE TLE´S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA TIPO

ESPARRAGO (STUD BOLT) DE 5/16” DE DIÁMETRO CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES REALIZANDO PRUEBAS DE FLEXIONEN LOS ANCLAJES PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS MIRILLAS PREFABRICADAS DE FIBRA CERÁMICA DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES CON ROSETAS Y CUÑAS.

LOS MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA DEBEN TENER COEFICIENTE TÉRMICO LO MAS ALTO POSIBLE Y HECHOS DE UNA MANTA CONTINUA DOBLADA EN U

SUS DIMENSIONES SERÁN 24” X 24” X 10” SU TEMPERATURA SERA DE 1425°C SU DENSIDAD SERA DE 16 KG/M3 SU COMPOSICIÓN QUÍMICA SERA:

Al2 O3 SiO2 ZRO2 Fe2O3 TiO233-37 47-51 13-19 0,1-0,2 0,1-0,2

RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS







S/C-026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIGIDIZANTE P/FIBRA CERÁMICA CONTENIDO DE SÍLICE 28-30 5 DENSIDAD 1201SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIGIDIZANTE P/FIBRA CERÁMICA CONTENIDO DE SÍLICE 28-30 5 DENSIDAD 1201 KG/M3 TEMP. LIMITE DE USO 1482°C Y 203 Y P.H DE 9.7KG/M3 TEMP. LIMITE DE USO 1482°C Y 203 Y P.H DE 9.7


ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR METRO CUADRADO (M2) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA EL PIE DE LA OBRA. PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS DE ANDAMIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES

CON ROSETAS Y CUÑAS SE APLICARA A LA SUPERFICIE DE COLCHAS O CUALQUIER AISLANTE DE FIBRA CERÁMICA CUANDO ESTA YA ESTE

INSTALADA. SU APLICACIÓN SERA POR ESPREADO (SPRAY). DESPUÉS DEL SECADO POR AIRE EL RIGIDIZANTE LE DARA DUREZA A LA FIBRA CERÁMICA REFRACTARIA. RETIRO DE ANDAMIOS METÁLICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS. LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DEBE REALIZARSE DIARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA

JORNADA. ADEMÁS DE LOS ALCANCES AQUÍ DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS







S/C-027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA CHAROLAS DEL TECHO DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 1 ½” DESUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA CHAROLAS DEL TECHO DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 1 ½” DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOSLONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIALQUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL




ROSETAS Y CUÑAS LA SUJECIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS SE HARÁ

UTILIZANDO CABLES O PENSOS, (CORDONES DE SOLDADURA).Y GRÚA DE LA CAPACIDAD Y ALCANCE REQUERIDA. COLOCAR Y APRETAR ESPÁRRAGOS DE ACERO AL CARBÓN LOS ESPÁRRAGOS DE ACERO AL CARBÓN A SUMINISTRAR SERÁN DE ½” DE DIAM X 1 ½” DE LONGITUD CON CUERDA

ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL

CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DEL MATERIAL EN EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA,






S/C-028SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA BASE DE QUEMADORES DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 2”SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA BASE DE QUEMADORES DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 2” DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2HDE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIALTRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL



ROSETAS Y CUÑAS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DEL HORNO COLOCAR Y APRETAR ESPÁRRAGOS EN BRIDAS DE ½” DE DIAM.150 LBS EN LA LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE

DE LOS QUEMADORES HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS ESPÁRRAGOS (NUEVOS DE FABRICA) PARA FIJAR LAS BASES Y

LOS QUEMADORES. LOS ESPÁRRAGOS PARA LAS BRIDAS DE ½” DE DIAM. X 21/2” DE LONG. 150 # DE LA LÍNEA DE GAS

COMBUSTIBLE, DEBEN SER DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H. TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL






S/C-029

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN JUNTAS BRIDADAS DE QUEMADORES DE ½” DE DIAM. XSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN JUNTAS BRIDADAS DE QUEMADORES DE ½” DE DIAM. X 21/2” DE LONG. ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CUERDA ESTÁNDAR CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM21/2” DE LONG. ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CUERDA ESTÁNDAR CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM A-194 GR 2HA-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIALEPITAXIAL

ALCANCES DEL CONCEPTOESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR PIEZA (PZA)Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN.


ROSETAS Y CUÑAS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DEL HORNO COLOCAR Y APRETAR ESPÁRRAGOS EN BRIDAS DE ½” DE DIAM.150 LBS EN LA LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE

DE LOS QUEMADORES HACER LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LA JORNADA EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS ESPÁRRAGOS (NUEVOS DE FABRICA) PARA FIJAR LAS BASES Y

LOS QUEMADORES. LOS ESPÁRRAGOS PARA LAS BRIDAS DE ½” DE DIAM. X 21/2” DE LONG. 150 # DE LA LÍNEA DE GAS

COMBUSTIBLE, DEBEN SER DE ACERO DE ALEACIÓN DE ESPECIFICACIÓN ASTM-A-193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ESPECIFICACIÓN ASTM-A-194 GRADO 2H. TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL





ANEXO “B-1”NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES

NORMATIVIDAD INTERNA

NORMA D E S C R I P C I O N

400-ACSIPA-RE-01REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.http://intranet.ptq.pemex.com/C16/Normatividad/Docs/Reglamentos/400-ACSIPA-RE-01.doc

400-ACSIPA-CR-12CRITERIO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN PEMEX PETROQUÍMICA Y CENTROS DE TRABAJO.http://intranet.ptq.pemex.com/C6/sac/Document Library/GCSIPA/400-GCSIPA-CR-12.doc

430-TPYM-PO-O5 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE GRÚAS HIDRÁULICAS: 430-TPYM-PO-O6 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESLINGAS TEXTILES PLANAS Y TUBULARES:

NORMATIVIDAD AMBIENTALESNORMA D E S C R I P C I O N

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOSLGPGIR LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

SEMARNAT-07-009 MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

NORMAS NRFNORMA D E S C R I P C I O N

NRF-027-PEMEX-2009ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS DE ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIO DE ALTA Y BAJA TEMPERATURAhttp://www.pemex.com/files/content/NRF-027-PEMEX-2009-F.pdf

NRF-034-PEMEX-2004

AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURAS EN EQUIPOS, RECIPIENTES Y TUBERÍA SUPERFICIAL.http://www.pemex.com/files/content/NRF_034-PEMEX-2004.pdf

NRF-053-PEMEX 2006

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALEShttp://www.pemex.com/files/content/NRF-053-PEMEX-2006.pdf

NRF-089-PEMEX-2004CALENTADORES A FUEGO DIRECTO PARA PLANTAS DE PROCESOhttp://www.pemex.com/files/content/ACFWVARabGsP.pdf


http://www.pemex.com/files/content/ACFWVARabGsP.pdf

http://www.pemex.com/files/content/NRF-053-PEMEX-2006.pdf

http://www.pemex.com/files/content/NRF_034-PEMEX-2004.pdf

http://www.pemex.com/files/content/NRF-027-PEMEX-2009-F.pdf

http://intranet.ptq.pemex.com/C6/sac/Document%20Library/GCSIPA/400-GCSIPA-CR-12.doc

http://intranet.ptq.pemex.com/C16/Normatividad/Docs/Reglamentos/400-ACSIPA-RE-01.doc




NORMAS NOMA.

NORMA D E S C R I P C I O N

NOM-052-SEMARNAT 2005QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.http://200.77.231.100/work/normas/noms/2006/052semarnat.pdf

NOM-009-ENER-1995EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AISLAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALES.http://200.77.231.100/work/normas/noms/1995/009-ener.pdf

NOM-053-SEMARNAT-1993

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE EXTRACCIÓN PARA DETERMINAR LOS CONSTITUYENTES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTEhttp://200.77.231.100/work/normas/noms/1993/053ecol.pdf

NOM-002-SCT/2003LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MÁS USUALMENTE TRANSPORTADOShttp://200.77.231.100/work/normas/noms/2003/002sct.pdf

NOM-003-SCT/2008CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOShttp://200.77.231.100/work/normas/noms/2008/003sct2008.pdf

NOM-004-SCT/2008SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.http://200.77.231.100/work/normas/noms/2008/004sct2008.pdf

NOM-005-SCT/2008INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOShttp://200.77.231.100/work/normas/noms/2008/005sct2008.pdf


http://200.77.231.100/work/normas/noms/2008/005sct2008.pdf



http://200.77.231.100/work/normas/noms/2003/002sct.pdf

http://200.77.231.100/work/normas/noms/1993/053ecol.pdf

http://200.77.231.100/work/normas/noms/1995/009-ener.pdf

http://200.77.231.100/work/normas/noms/2006/052semarnat.pdf




NORMAS EXTRANJERASNORMA D E S C R I P C I O N

ASTM-A-283 GRADO “CESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA PLACAS DE ACERO AL CARBONO DE BAJA Y MEDIA RESISTENCIA A LA TENSIÓN. (STANDARD SPECIFICATION FOR LOW AND INTERMEDIATE TENSILE STRENGTH CARBON STEEL PLATES)

ASTM A-193, GRADO B8

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL PARA PERNOS DE ACERO ALEADO Y ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIO DE ALTA TEMPERATURA O ALTA PRESIÓN Y OTRAS APLICACIONES ESPECIALES. (STANDARD SPECIFICATION FOR ALLOY-STEEL AND STAINLESS STEEL BOLTING MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE OR HIGH PRESSURE SERVICE AND OTHER SPECIAL PURPOSE APPLICATIONS)

ASTM A-194, GRADO B8

ESPECIFICACIÓN PARA TUERCAS DE PERNOS DE ACERO AL CARBÓN Y ACERO ALEADO PARA SERVICIOS DE ALTA PRESIÓN O TEMPERATURA, O AMBOS. (STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON AND ALLOY STEEL NUTS FOR BOLTS FOR HIGH PRESSURE OR HIGH TEMPERATURE SERVICE, OR BOTH)

ASTM-A-36 ESPECIFICACIONES ESTÁNDARES PARA ESTRUCTURAS DE ACERO AL CARBÓN. (STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON STRUCTURAL STEEL).

NORMA ISO 11126-4

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ESPECIFICACIONES PARA LIMPIEZA MECÁNICA CON ABRASIVO NO METÁLICO. (PREPARATION OF STEEL SUBSTRATES BEFORE APPLICATION OF PAINTS AND RELATED PRODUCTS - SPECIFICATIONS FOR NON- METALLIC BLAST-CLEANING ABRASIVES).

ISO 11127 SECCIONES3, 4, 5, 6, 7

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ESPECIFICACIONES PARA LIMPIEZA MECÁNICA CON ABRASIVO NO METÁLICO. (PREPARATION OF STEEL SUBSTRATES BEFORE APPLICATION OF PAINTS AND RELATED PRODUCTS)

ISO-9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SSPC-SP-3 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL. POWER TOOL CLEANING EDITORIAL REVISIONS NOVEMBER 1, 2004

ASTM B-209 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA PLACA Y LAMINA DE ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ALUMINIO. (STANDARD SPECIFICATION FOR ALUMINUM AND ALUMINUM-ALLOY SHEET AND PLATE)





ANEXO "B-2"

REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA

NOTA: PARA SU CONSULTA ESTE ANEXO “B-2” SE ENCUENTRAN COMO UN ANEXO A LAS BASES DE LICITACION

-75- VERSION FINAL




ANEXO “B-3”

PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CRITICOS APLICABLES A ESTA OBRA

Para esta obra se requiere que el contratista cumpla con lo especificado en los siguientes procedimientos:

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CRÍTICOS

400-GCSIPA-PO-11 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA TRABAJOS CON FUEGO ABIERTO (TFA).

400-GCSIPA-PO-12 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO (BARRICADAS).

400-GCSIPA-PO-13 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA ESPACIOS CONFINADOS.

400-GCSIPA-PO-14 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS.

NOTA: PARA SU CONSULTA ESTOS PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN COMO UN ANEXO A LAS BASES DE LICITACION





NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO.

1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CONCURSO.

2.-EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SALVO INDICACIONES EN CONTRARIO, EN CUYO CASO SE ESPECIFICA “PEMEX PETROQUÍMICA SUMINISTRA”.

4.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EN SU CASO, LO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALIMENTOS.

5.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LOS CASOS EN QUE PEMEX PETROQUÍMICA FACILITA AL CONTRATISTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. SE HACE LA INDICACIÓN RESPECTIVA.

6.-EN LA PRESENTE COTIZACIÓN NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

7.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE DE INGRESO Y RETIRO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

8.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE ESTABLECE PEMEX PETROQUÍMICA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

_____________________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

_______________________________________________________________________________________

-77- VERSION FINAL

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

LICITACIÓN No.: 18578025-510-11A N E X O C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: ___________ PLAZO DE EJEC.: 60 DIASDESCRIPCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

PART. CODIF. DESCRIPCION UNIDAD VOL. P.U. I MP.

PART. CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

1 S/C-001

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 1DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE QUEMADORES TIPO JOHN ZINK EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA.

256.00 PZA

PRECIO UNITARIO CON LETRA

2 S/C-002

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 2DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-23 Y CLIP DE SUJECIÓN EN TECHO DE RADIACIÓN HASTA 20 MTS DE ALTURA

75.00 M2


3 S/C-003ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 3DESMANTELAMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO TIPO T-26 Y CLIP DE SUJECIÓN EN PAREDES DE RADIACIÓN Y TRANSICIÓN HASTA 20 MTS DE ALTURA

700.00 M2


4 S/C-004

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 4 DEMOLICION DE CONCONCRETO REFRACTARIO DENSO Y AISLANTE EN PISO Y DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE ANCLAS DE SUJECION PARA 8” DE ESPESOR HASTA 20 MTS DE ALTURA

110.00 M2


5 S/C-005

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 5CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE SOPORTE DE QUEMADORES Y MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURA

404.00 PZA


6 S/C-006

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 6 CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, SEMIPESADA (CANAL, VIGUETA Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURA

11,100.00 KG


7 S/C-007

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 7CORTE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, SOLERA Y BARRA REDONDA DE ACERO AL CARBÓN) EN PAREDES, TECHO Y PISO DE LOS HORNOS HASTA 20 MTS DE ALTURA

400.00 KG


8 S/C-008

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 8 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON CHORRO DE ABRASIVO A PRESIÓN, A BASE ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TUBERÍA DE 4” Ø HASTA 20 METROS DE ALTURA

1,700.00 M2

-78- VERSION FINAL







9 S/C-009

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 9SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, INORGÁNICO DE ZINC EN COLOR GRIS, AUTOCURANTE BASE SOLVENTE RP-4B MODIFICADO DE 75 A 100 MICRAS DE ESPESOR DE CAPA SECA APLICADO POR ASPERSIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TUBERÍA DE 4” Ø HASTA 20 METROS DE ALTURA

1,700.00 M2


10 S/C-010

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 10SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEMIPESADA (VIGUETA, CANAL, PLACA DE ACERO AL CARBÓN.) DE 12.00 A 60 KGS/MT EN PAREDES, TECHO Y PISO. HASTA 20 MTS DE ALTURA

11,100.00 KG


11 S/C-011

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 11SUMINISTRO, CORTE, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (ANGULO, BARRA PLANA Y REDONDA) DE ACERO AL CARBÓN EN PAREDES, TECHO Y PISO HASTA 20 MTS DE ALTURA

400.00 KG


12 S/C-012

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS EN LAS PAREDES DE LOS HORNOS (INCLUYE LA FIJACIÓN CON TORNILLOS) HASTA 20 MTS DE ALTURA

148.00 PZA


13 S/C-013ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 13INSTALACIÓN DE QUEMADORES COMPLETOS TIPO JOHN ZINK HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS.

256.00 PZA


14 S/C-014

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 14SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO MASTIC BITUMINOSO EN INTERIOR SOBRE PAREDES Y TECHO HASTA 20 MTS DE ALTURA

900.00 M2


15 S/C-015

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 15SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓN DE 2” PULGADAS DE ESPESOR Y 8 LBS/PIE3 DE DENSIDAD A BASE ZIRCONIA, SÍLICE Y ALÚMINA PARA 1427° C HASTA 20 METROS DE ALTURA

800.00 M2


16 S/C-016ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 16SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA 800.00 M2







CERÁMICA EN PAREDES Y TECHO DE RADIACIÓN DE 10” DE ESPESOR Y 14 LBS/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES Y TECHO HASTA 20 MTS DE ALTURA


17 S/C-017

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 17SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 1650°C PISO A 5 PULGADAS DE ESPESOR HASTA 20 MTS DE ALTURA.

110.00 M2


18 S/C-018

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 18SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 CON EL 97% DE ALÚMINA PARA 1870°C EN PISO A 3 PULGADAS DE ESPESOR

110.00 M2


19 S/C-019

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 19SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL A BASE DE RESINA ACRÍLICA SILICONIZADA CON PIGMENTO DE ALUMINIO RE-30-A MODIFICADO PARA TEMPERATURAS DE HASTA 260°C, DE 25 A 37.5 MICRAS DE ESPESOR UNA CAPA SECA APLICADO POR ASPERSIÓN EN ESTRUCTURAS LIGERA, SEMI PESADA Y PESADA, DE HASTA 20.00 METROS DE ALTURA.

1,000.00 M2


20 S/C-020

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 20SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS PARA REFRACTARIO TIPO “V” RA-14 MATERIAL AISI 304 HASTA 20 MTS DE ALTURA

200.00 PZA


21 S/C-021

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 21DESMANTELAMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS TEMPERATURAS EN TUBERÍAS DE ACERO EN FORMA DE MEDIAS CAÑAS DE FIBRA CERÁMICA DE 8 LIBRAS/PIE3 DE DENSIDAD EN TUBERÍA, TEE DE 4” PULGADAS HASTA 20 MTS DE ALTURA

110 M


22 S/C-022

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 22SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE PREFORMADOS DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO DE 2” DE ESPESOR, REFORZADO CON FIBRA MINERAL ASTM-C533-72, DENSIDAD 240 KG/M3. EN TUBERÍAS DE 4” DE DIÁMETRO INCLUYE PROTECCIÓN MECÁNICA HASTA 20 MTS DE ALTURA

102.00 M2


23 S/C-023ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 23SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A 48.00 PZA







BASE DE PREFORMADOS DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE CALCIO HIDRATADO DE 2” DE ESPESOR, REFORZADO CON FIBRA MINERAL ASTM-C533-72, DENSIDAD 240 KG/M3. EN CODO DE 4” PULGADAS INCLUYE PROTECCIÓN MECÁNICA HASTA 20 MTS DE ALTURA


24 S/C-024

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 24SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (MIRILLA) DE 16 LB/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA

60.00 PZA


25 S/C-025

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 25SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA CERÁMICA DE 10” DE ESPESOR (QUEMADOR) DE 16 LB/PIE3 DE DENSIDAD EN PAREDES HASTA 20 MTS DE ALTURA

00.00 PZA


26 S/C-026

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 26SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIGIDIZANTE P/FIBRA CERÁMICA CONTENIDO DE SÍLICE 28-30 5 DENSIDAD 1201 KG/M3 TEMP. LIMITE DE USO 1482°C Y 203 Y P.H DE 9.7

800.00 M2


27 S/C-027

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 27SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA CHAROLAS DEL TECHO DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 1 ½” DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL

216.00 PZA


28 S/C-028

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 28SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA BASE DE QUEMADORES DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE DIAM X 2” DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CON TUERCAS ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL

2,560.00 PZA


29 S/C-029

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 29SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN JUNTAS BRIDADAS DE QUEMADORES DE ½” DE DIAM. X 21/2” DE LONG. ESPECIFICACIÓN ASTM A-193 GR B7 CUERDA ESTÁNDAR CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM A-194 GR 2H TRATADOS QUÍMICAMENTE CON UNA ALEACIÓN TERNARIA DE NÍQUEL-COBALTO-BORO EN FORMA EPITAXIAL

1,044.00 PZA








Nota: Los Precios Unitarios y los importes requieren tan solo dos decimales.

_______________________ FIRMA



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11LICITACION N°: 18578025-510-11

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2011

ANEXO DPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

60 DÍAS CALENDARIO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA___DE ____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

(AÑO 2011) MESES IMPORTE

TOTALJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR

EDESMANTELAMIENTO

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA, SEMIPESADA.

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EN INTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA EN PARED, MIRILLAS, QUEMADORESCONCRETO REFRACTARIO EN - PISO.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN EXTERIOR

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

-83- VERSION FINAL

Paro general de la PlantaPeriodo de ejecución de los trabajos


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO “E-1”

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MINIMO QUE PROPORCIONARÁ PEMEX PETROQUIMICA

DESCRIPCION CANTIDAD

EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. NO ROPORCIONARA MAQUINARIA NI EQUIPO

-84- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO “E-2”

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNMÍNIMO QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CANTIDAD

COMPRESOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 325 PCM. 02

EQUIPO DE LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO COMPLETO. 01

EQUIPO DE PINTURA COMPLETO. 02

CAMIONETA DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD. 01

EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO 03

GRÚA DE 20 TONELADAS DE CAPACIDAD 01

CAMIÓN DE BRAZO ARTICULADO DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD. 01

MAQUINA DE SOLDAR DE 300 AMPERES DE COMBUSTIÓN INTERNA 03

JUEGOS DE ANDAMIOS (02 TORRES) PARA CUBRIR UNA ALTURA DE 11 METROS CON UN ANCHO DE 0.90 METROS Y LARGO DE 11 METROS PARA CADA HORNO.

02



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO "F"

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ PEMEX PETROQUIMICA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

CANTIDAD

QUEMADORES COMPLETOS TIPO JOHN ZINK 256 PIEZAS

-86- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO “BEO” BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:

Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006.

Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica.

Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación electrónica.

Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica.

Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.

Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al menos con cinco días hábiles de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) podrá dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato.

La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se consulte el Acuerdo.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) a más tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) instruya al Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.

La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

a) Hardware:Pentium 4 CPU256 MB de RAM20 GB de Memoria en Disco512 MHZ de procesador

b) Software:

Windows XPInternet Explorer

ADIESTRAMIENTO

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y Superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica.

La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen en el Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes:

I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.

Nota 1Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo. La anotación en la Bitácora Electronica será con una periodicidad: Semanal.

2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido.

3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.

4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.

c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.

f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante), cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido.

g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes.

h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.

i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.

j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.

k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa,



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.

IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Apéndice I

Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada

Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo las siguientes actividades:

I. Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada;

II. Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los Términos y Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la información proporcionada;

III. Generar su clave privada y Requerimiento de Certificación, mediante los programas de cómputo que deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de otros que cumplan con la funcionalidad requerida;

IV. Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electrónico, óptico o magnético de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades Certificadoras de las Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;

V. Presentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que contenga el Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada e identificarse con cualquiera de los Documentos de Identidad y Documentos Probatorios de Identidad autorizados;

VI. Permitir que la Autoridad Certificadora realice el procedimiento de certificación electrónica de identidad mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos;

VII. Acusar recibo del Comprobante de Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada expedido por la Autoridad Certificadora al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá su Certificado Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.


http://www.cidge.gob.mx/


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO ICOMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE

PETRÓLEOS MEXICANOS.

1.- AJUSTE DE REMUNERACIÓN.

2.- CONCEPTOS O VOLÚMENES DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CONTRATO.

3.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

4.- PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACIÓN DE LICITACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

ANEXO I



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE PEMEX

1.- AJUSTE DE LA REMUNERACION.

1.1 Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de Ajuste acordado por las partes en el Contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento de Ajustes de la Remuneración, sólo procederá para los Contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza.

El licitante ganador deberá entregar su propuesta de Homologación de insumos en copia dura y programa Excel, 3 (tres) días posteriores al Fallo, para la conciliación de todos los insumos que integren la propuesta y su inclusión al Contrato mediante el Anexo correspondiente previo a su firma. Transcurrido dicho plazo sin que el Licitante ganador presente la información solicitada, PEMEX PETROQUÍMICA determinará la homologación de los insumos del Contrato y esta no podrá ser modificada.

1.2 El Ajuste de los costos directos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:

II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe a costo directo de la obra pendiente por ejecutar.

Para los procedimientos señalados, el CONTRATISTA será responsable de promover los Ajustes de la Remuneración, a efecto de que PEMEX PETROQUIMICA los revise o compare contra su propio estudio, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que PEMEX PETROQUIMICA pueda realizar los estudios periódicos necesarios.

La aplicación de los procedimientos de Ajuste de costos directos referidos anteriormente se sujetará a lo siguiente:

1. Los Ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato o conforme al último programa del mes del Ajuste solicitado, formalizado mediante Convenio.

Para efectos de cada una de las revisiones y Ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

2 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en el Índice Nacional de Precios Productor y de Comercio Exterior / CP170-Producción Total, según actividad económica, emitidos por el Banco de México, y a partir del 15 de julio de 2011, dichos Índice Nacional será emitido por el INEGI. En lo que respecta a la mano de obra nacional, los salarios se ajustaran según el porcentaje de incremento al salario mínimo emitido por la COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Los precios unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a Ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su proposición.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CONTRATISTA, el factor de Ajuste se aplicará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de Ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

1.3 Cuando el factor del Ajuste de los costos sea al alza, será el CONTRATISTA quien lo promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de solicitud ante el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, que incluya el estudio con la documentación comprobatoria siguiente:

1. La relación de insumos HOMOLOGADOS según el Índice Nacional de Precios Productor y de Comercio Exterior / CP170-Producción Total, según actividad económica, emitidos por el Banco de México, y a partir del 15 de julio de 2011, dichos Índice Nacional será emitido por el INEGI.;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del Contrato a costo directo;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios actualizados o ajustados conforme a lo señalado en la fracción I ó II del inciso 1.2 a costo directo.

4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al último programa que se tenga convenido en el mes del Ajuste solicitado, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

5. El análisis de la determinación del factor de Ajuste de la Remuneración, y

6. Las matrices de precios unitarios a costo directo actualizados, en función de los trabajos pendientes de realizar en el periodo de Ajuste.

Una vez transcurrido el plazo establecido anteriormente 60 (sesenta) días naturales, el CONTRATISTA perderá la posibilidad de solicitar el Ajuste de la Remuneración y PEMEX PETROQUIMICA tendrá hasta el finiquito para presentar los factores que resulten a la baja.

PEMEX PETROQUIMICA dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del CONTRATISTA, deberá emitir por escrito el oficio que proceda, pero en caso de no poderlo emitir dentro del plazo señalado y que el factor de Ajuste presentado por el CONTRATISTA sea mayor al obtenido por PEMEX PETROQUIMICA, se procederá a aplicar el calculado por PEMEX PETROQUIMICA.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Cuando el factor de Ajuste resulte a la alza y no sea promovido por el CONTRATISTA, se informará al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el resultado del estudio efectuado por el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, el cual no podrá ser aplicado en ninguna de las estimaciones del Contratista.

Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud del Factor de Ajuste de la Remuneración.

El reconocimiento por Ajuste de la Remuneración en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último Factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado.

Cuando la documentación mediante la cual se promuevan los Ajustes de la Remuneración sea deficiente o incompleta, PEMEX PETROQUIMICA apercibirá por escrito al CONTRATISTA para que, en el plazo de 10 (diez) días naturales a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. En este caso, el plazo de 60 (sesenta) días naturales con que cuenta PEMEX PETROQUIMICA para emitir el oficio de resolución será suspendido hasta que se reciba la documentación del CONTRATISTA.

Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud del Factor de Ajuste de la Remuneración.

El reconocimiento por Ajuste de la Remuneración en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último Factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado.

En los casos de que los Factores estudiados por PEMEX PETROQUIMICA resulten diferentes a los promovidos por el CONTRATISTA, se conciliarán por las partes en base a la documentación comprobatoria indicada anteriormente generada por PEMEX PETROQUIMICA; en caso de que dicha conciliación no se concluya o el Factor no sea emitido durante la vigencia de los trabajos, se aplicará el Factor determinado por PEMEX PETROQUIMICA en el Finiquito del Contrato.

1.4 Si el Factor de Ajuste de la Remuneración es a la baja, será PEMEX PETROQUIMICA quien lo podrá determinar durante la ejecución de los trabajos o hasta el finiquito del Contrato, y se podrá emitir sin necesidad de haber conciliado el factor resultante con el CONTRATISTA, con base en la siguiente documentación comprobatoria:

1. La relación de insumos HOMOLOGADOS según el Índice Nacional de Precios Productor y de Comercio Exterior / CP170-Producción Total, según actividad económica, emitidos por el Banco de México, y a partir del 15 de julio de 2011, dichos Índice Nacional será emitido por el INEGI.

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del Contrato a costo directo;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

valorizado con los precios unitarios actualizados o ajustados conforme a lo señalado en la fracción I ó II del inciso 1.2 a costo directo.

4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al último programa que se tenga convenido en el mes del Ajuste solicitado, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

5. El análisis de la determinación del factor de Ajuste de la Remuneración, y

6. Las matrices de precios unitarios a costo directo actualizados, en función de los trabajos pendientes de realizar en el periodo de Ajuste.

Para estos casos y si después de los 60 (sesenta) días naturales a la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor y de Comercio Exterior / CP170-Producción Total, según actividad económica, emitidos por el Banco de México, y a partir del 15 de julio de 2011, dichos Índices Nacionales serán emitido por el INEGI, PEMEX PETROQUIMICA no ha emitido el Factor de Ajuste de la Remuneración, se podrá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado y si para cuando se presente el factor a la baja, resulta que se pagó con un último factor a la alza, se procederá a realizar la deductiva sin considerarse como pago en exceso ni repercutirán como cargos financieros.

No darán lugar al Ajuste de la Remuneración, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los Factores de Ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del Contrato inicialmente otorgada.

La autorización del Ajuste de la Remuneración, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó.

1.5 En el caso de Contratos con anticipo y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, el CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de Ajuste de la Remuneración, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de Ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el Contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en dicho procedimiento. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de Ajustes de la Remuneración deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido, aplicándose el anticipo en la fórmula para obtener el factor de Ajuste.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Los conceptos de obra emitidos mediante Convenios serán sujetos a Ajuste de la Remuneración, para el cálculo del factor de Ajuste en el caso de que la obra pendiente por ejecutar se haya amortizado el 100% del anticipo, no se considerara el anticipo en la fórmula de cálculo. PEMEX PETROQUIMICA, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del Contrato, independientemente de los Ajustes de la Remuneración que le sucedan. Para los factores de Ajuste posteriores al primer factor, los índices base que servirán para el cálculo de los Ajustes de la Remuneración en el Contrato, serán los que correspondan al mes hasta donde se considero el primer factor.

1.6 En el procedimiento que establece el inciso 1.2, para la determinación de los Ajustes de la Remuneración, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al último programa convenido del mes que se esté calculando el Ajuste de la Remuneración.

El Ajuste de la Remuneración, se determinara utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del Contrato, conforme al último programa convenido en el mes del Ajuste solicitado, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los Índices Nacionales de Precios Productor y de Comercio Exterior / CP170-Producción Total, según actividad económica, emitidos por el Banco de México, y a partir del 15 de julio de 2011, dichos Índices Nacionales serán emitido por el INEGI.

Solamente se analizará un grupo de precios que representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe a costo directo de la obra pendiente por ejecutar, conforme al programa convenido del mes que se esté calculando el Ajuste de la Remuneración. Para la selección de los conceptos que representen el 80% mencionado, se tomarán los conceptos cuyos importes sean los más representativos de la obra pendiente de ejecutar a costo directo.

1.8 La tasa de interés en los costos horarios se ajustara según la variación de tasa de referencia utilizada por el CONTRATISTA en su propuesta contra la del mes ajustado.

Las cuotas obrero patronales utilizadas en el cálculo del Factor de salario real serán ajustadas en caso de existir variación a las utilizadas en la propuesta.

1.9 El Área Responsable del Procedimiento de Contratación autorizará, mediante oficio, el factor de Ajuste de la Remuneración, debiéndolo enviar al CONTRATISTA, con copia al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato y al Administrador de Proyecto, sin necesidad de la celebración de Convenio alguno y a fin de que el CONTRATISTA manifieste su conformidad se formalizará el Anexo “AC-x” que se detalla más adelante.El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con base en el factor de Ajuste y el volumen de obra pendiente de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato o bien, al último Programa modificado mediante Convenio, según corresponda, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, obtendrá el monto del Ajuste.La revisión y determinación de los Ajustes, en caso de que no se hubieren podido conciliar y/o emitir, pagar o deducir con anterioridad, se realizará en el finiquito del Contrato. Las diferencias que resulten a favor o en contra de la Entidad, no se considerarán como pago en exceso ni repercutirán como gastos financieros.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Las condiciones de pago para los Ajustes de la Remuneración serán las mismas que las señaladas en el Contrato para el pago de la obra ejecutada.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

ANEXO: “AC - X” CONTRATO No. [Número de contrato] EMISIÓN DE FACTORES DE AJUSTE DE LA REMUNERACIÓN

El presente anexo es parte integrante del Contrato No. [Número de contrato] celebrado entre PEMEX PETROQUÍMICA a la que en este documento se denominará PETROQUÍMICA, y por la otra la empresa [Razón social del contratista], a quién se les denominará el CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos de:[Nombre de la Obra]Y se fórmula de común acuerdo entre las partes, para amparar los factores de Ajuste de la Remuneración resultantes de la aplicación del procedimiento de revisión pactado en la Cláusula Octava del Contrato, Modelo Económico y conforme a lo establecido en los Artículos 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su Reglamento, para aplicarse a la cotización presentada por el CONTRATISTA (Anexo “C”) y a los Precios Unitarios Extraordinarios, integrantes de este Contrato.

( CFai )VEa = [ ((FAA -1 ) (1-A)) + 1 ] [ Ve x ———— ]

( CFo )En donde:

VEa = VALOR DE LA FACTURACIÓN (IMPORTE DE ESTIMACION) AJUSTADA.

FAA = FACTOR DE AJUSTE DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO CON CUATRO DECIMALES.

A = ANTICIPO ENTREGADO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, EXPRESADO COMO FRACCIÓN DECIMAL.

Ve = VALOR DE LA FACTURACIÓN (IMPORTE DE ESTIMACION) A PRECIOS ORIGINALES DEL CONCURSO O LA ASIGNACIÓN.

CFo = COSTO DEL FINANCIAMIENTO ORIGINAL DEL CONCURSO O ASIGNACIÓN EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES.

CFai = COSTO DEL FINANCIAMIENTO AJUSTADO POR VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERESES, EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES.

( TI IEa )CFai = [ ( CFo -1 ) x ———— ] + 1

( TI IEo )

TIIEa = TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO PROMEDIO DE LA FECHA DE AJUSTE, EXPRESADO COMO PORCENTAJE.

TIIEo = TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO PROMEDIO DE LA FECHA DE CONCURSO O ASIGNACIÓN, EXPRESADO COMO PORCENTAJE.

101- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

El factor autorizado que deberá aplicarse en este Contrato será el que se indica a partir de la vigencia abajo señalada, considerando los índices base correspondientes a la fecha de presentación y apertura de proposiciones:

FACTOR DE AJUSTE

DETERMINADO CONFORME A LA FRACC. “X”

COSTO DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL (CFo)

COSTO DE FINANCIAMIENTO AJUSTADO (CFai)

ANTICIPO OTORGADO

FACTOR DE AJUSTE

AUTORIZADO APLICABLE

A PARTIR DE LA

VIGENCIA DE:

Se firma de conformidad este anexo en la Ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, a [fecha de formalización del anexo]

POR EL CONTRATISTA: POR PETROQUÍMICA:

___________________________________ _______________________________



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

2.- CONCEPTOS O VOLUMENES DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CONTRATO.

2.1 Si durante la ejecución de los trabajos, PEMEX PETROQUIMICA requiere de la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el Contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora de obra, por parte del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.

Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el Contrato (cantidades adicionales), éstos se pagarán con los precios unitarios pactados originalmente en este Contrato.

Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del Contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

2.2 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, PEMEX PETROQUIMICA podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los Convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el Contrato.

Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el CONTRATISTA ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato en la misma proporción sobre el monto del Convenio.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del Contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el Contrato.

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión y sanción técnica al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, PEMEX PETROQUIMICA junto con el CONTRATISTA, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el Contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos;

II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el Contrato;

Para los efectos de esta Fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el Contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el Contrato, el CONTRATISTA para soportar el costo de dichos insumos deberá adjuntar cotizaciones cuando los trabajos no se hayan iniciado y facturas cuando ya hayan sido ejecutados.

El CONTRATISTA deberá considerar en sus análisis de precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato, que los costos de los insumos deben estar referidos a la fecha en que se haya llevado a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones,

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario de los conceptos no previsto en el Contrato, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el Contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las Fracciones anteriores, PEMEX PETROQUIMICA le solicitará al CONTRATISTA que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El CONTRATISTA deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del Contrato y para los que no estuvieran contenidos, el CONTRATISTA para soportar el costo de dichos insumos deberá adjuntar cotizaciones cuando los trabajos no se hayan iniciado y facturas cuando ya hayan sido ejecutados. . El CONTRATISTA deberá considerar en sus análisis de precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato, que los costos de los insumos deben estar referidos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

El CONTRATISTA podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con PEMEX PETROQUIMICA, ó

IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el CONTRATISTA respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos.

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el Contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Estos documentos se enviarán al Área Responsable del Procedimiento de Contratación con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el CONTRATISTA deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el Contrato.

En todos los casos, PEMEX PETROQUIMICA deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotación en la bitácora de obras, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al Contrato, mediante el Convenio correspondiente.

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el Contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del Contrato.

Para el caso de conceptos no previstos en el Contrato, donde el CONTRATISTA requiera contratar a un tercero bastara que en el análisis de precios se describa el trabajo realizado con sus alcances, no siendo obligatorio desglosar en materiales, mano de obra, equipo-herramienta, equipo de seguridad y herramienta menor, ya que la cotización o factura deberá amparar el trabajo descrito.

2.3 Si por las características y complejidad de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato, no es posible su conciliación conforme a los términos señalados en el punto 2.2, PEMEX PETROQUIMICA, previa justificación, podrá autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que cuente con la autorización del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato y del Área Responsable del Procedimiento de Contratación;

II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el CONTRATISTA efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros;

III. Que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato lleve un control diario, con sus respectivas anotaciones en la bitácora de obra, de los siguientes conceptos:

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;

c. Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.

IV. Que una vez vencido el plazo de los 60 (sesenta) días naturales, sin llegar a la conciliación, PEMEX PETROQUIMICA determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la Fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el Contrato, y

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente estimación o bien, en el finiquito, y se procederá de acuerdo con lo establecido en el Contrato, sin responsabilidad alguna para las partes.

2.4 De la información presentada por el CONTRATISTA, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá revisar que los conceptos, su descripción, alcances, cantidades y rendimientos de los insumos y unidades, sean acordes con los requerimientos de PEMEX PETROQUIMICA, para lo cual contará con 30 (treinta) días naturales, para llevar a cabo dicha revisión y, en caso de resultar procedentes, los remitirá mediante oficio al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, acompañando la información soporte presentada por el CONTRATISTA, misma que deberá incluir, enunciativa más no limitativamente, lo siguiente:a) Cotizaciones o bien, las facturas que correspondan. b) En el caso de mano de obra, o categorías de mano de obra no contempladas

en el catálogo original, primero tratar de homologar con alguna categoría ya existente en el Contrato, o bien, conforme la especialidad de la nueva categoría, obtener proporcionalmente su costo con las ya consideradas originalmente, o en caso de no ser posible alguna de las opciones anteriores, realizar el estudio correspondiente de la misma forma que en su propuesta concursal.

c) Las notas de bitácora pertinentes. d) Alcances de los Conceptos no previstos en el Contrato.

El Área Responsable del Procedimiento de Contratación, posterior a la presentación de toda la documentación necesaria de los análisis de los precios unitarios no previstos en el Contrato remitida por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, contará con 30 (treinta) días naturales, para llevar a cabo la revisión, conciliación y autorización de los precios unitarios correspondientes.

2.5 Los precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato deberán quedar autorizados mediante el Anexo “C-X”, actualizándose los Programas de Ejecución que correspondan mediante los Anexos “D-X” (Programa de Obra, Mano de Obra, Materiales y Equipos) y deberán quedar



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

incorporados al Contrato mediante un Convenio modificatorio, mismo que deberá autorizar el superior jerárquico del Administrador del Proyecto.

3.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

3.1 Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, las partes podrán pactar modificaciones al presente Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

I. Mediante Convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes, b. Los términos relativos a objeto, monto y plazo o vigencia del Contrato, c. La cesión prevista en la cláusula denominada “Cesión”, yd. La incorporación de avances tecnológicos.

II. Mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del Contrato, memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de las partes en el presente Contrato, para las modificaciones distintas a las contenidas en la fracción anterior.

Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.

El CONTRATISTA deberá entregar a PEMEX PETROQUIMICA, el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de este punto.

3.2 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución

El Programa de Ejecución de los Trabajos de este Contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

I. Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto del Contrato;

II. Por reducción de alcances;III. Por caso fortuito o fuerza mayor; IV. Por suspensión de los trabajos ordenada por PEMEX PETROQUIMICA;V. Por causas imputables a PEMEX PETROQUIMICA.

El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PEMEX PETROQUIMICA, un ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su solicitud. PEMEX PETROQUIMICA, comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, con base en la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PEMEX PETROQUIMICA, requiera al CONTRATISTA la



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

presentación de documentación o información adicional en el plazo que le indique PEMEX PETROQUIMICA. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PEMEX PETROQUIMICA podrá disponer de un periodo adicional por el mismo número de días establecido originalmente, para emitir su determinación.

El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la modificación del plazo de ejecución del Contrato, las partes celebrarán el Convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizará el Programa de Ejecución de los trabajos actualizado, así como los Programas de insumos que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.

En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del Contrato, sin que se modifique el Plazo de Ejecución (fracciones III, IV y V).

3.3 Si el CONTRATISTA se percata de la imposibilidad de cumplir con el Programa de Ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a PEMEX PETROQUIMICA, mediante anotación en la bitácora, presentando dentro del plazo de ejecución, su solicitud de prórroga y la documentación justificatoria.

Si el CONTRATISTA concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el Contrato, no será necesaria la celebración de Convenio alguno.

Cuando un acto u omisión de PEMEX PETROQUIMICA imposibilite el inicio de los Trabajos por no poner a disposición oportuna del CONTRATISTA el o los inmuebles, éste se considerará como motivo para prorrogar en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los Trabajos.

3.4 Para el caso de suspensión, la fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

3.5 El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato cuando el Proyecto requiera de cambios de Alcance, cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, a especificaciones, entre otros; presentará al Administrador del Proyecto la problemática existente a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el Contrato.

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con el soporte documental correspondiente, será la responsable de solicitar oportunamente al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, las modificaciones que se requieran a los Contratos, a fin de que se elaboren los Convenios respectivos, considerando lo establecido en los Criterios para ejercer la Función Jurídica Institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de proyectos de Convenios y Contratos a ser formalizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá remitir dentro del plazo y período pactado o convenido de ejecución de los trabajos al Área Responsable del



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Procedimiento de Contratación, las solicitudes de modificación al Contrato acompañadas de la documentación soporte.

3.6 Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del Contrato, se haya formalizado o no el Convenio, el CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte más cercana.

3.7 Los motivos que justifican y explican las Modificaciones al Contrato deberán estar soportados en los registros de la bitácora de obra, en reportes de actividades diarias, en la formulación de la reprogramación, en el dictamen técnico y en la demás documentación que se genere respecto de la modificación y, en su caso, en las solicitudes del CONTRATISTA.El dictamen técnico, emitido por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato para la procedencia de las modificaciones al Contrato relativos a objeto, monto y plazo o vigencia, contendrá como mínimo los siguientes conceptos:

a) Fundamento legal y contractual.b) Antecedentes del Contrato, incluyendo la mención de los Convenios que se hubieren

celebrado con anterioridad.c) Justificación detallada de la modificación y cambios, señalando las razones que los

motivaron, el nuevo monto y/o plazo, así como los porcentajes de variación respecto de las condiciones originales, adjuntando, en su caso, el documento donde conste el presupuesto autorizado,

d) Ajuste a los Programas (Ejecución, Mano de Obra, Materiales y Equipos), Fechas Críticas y Plazo de Ejecución.

e) Datos del oficio o documento donde conste la disponibilidad presupuestal, en caso de ampliación del monto del Contrato, del cual se deberá anexar copia.

f) La firma del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, la firma del titular del Administrador del Proyecto y la autorización del superior jerárquico del Administrador del Proyecto

Derivado de las modificaciones contractuales, PEMEX PETROQUIMICA deberá solicitar al CONTRATISTA la presentación previa a la formalización del Convenio respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización, la entrega de las Garantías y seguros en los términos pactados, de acuerdo a las nuevas condiciones del Contrato, así como, en su caso, la actualización de documentos relacionados con fuentes de financiamiento.La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el CONTRATISTA ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato en la misma proporción sobre el monto del Convenio.A fin de asegurar el cumplimiento de lo anterior, no podrá formalizarse Convenio alguno hasta que el CONTRATISTA presente los documentos que amparen la actualización de las garantías y seguros, en su caso.

3.8 Conforme lo dispuesto en los Lineamientos para el ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios, o Empresas Filiales, y a los Criterios para ejercer la función jurídica institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de los proyectos de Convenios y Contratos a ser formalizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, previo a la formalización



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

del Convenio respectivo, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación deberá remitir oportunamente al Área Jurídica correspondiente, el proyecto del Convenio para su revisión y sanción jurídica, con la documentación soporte necesaria; la documentación legal del CONTRATISTA se enviará sólo en caso de que esta Área Jurídica no cuente previamente con ella. Adicionalmente a lo anterior, los Convenios deberán contener únicamente la firma de revisión técnica, administrativa y jurídica. Los efectos de las firmas y el ámbito de responsabilidad de cada una de ellas, se circunscribirán a los siguientes alcances:

a) Revisión Técnica.- Tendrá por objeto hacer constar que las modificaciones son técnicamente adecuadas en cuanto a sus alcances y características. Esta revisión se hará en los términos de las razones y justificaciones asentadas en el dictamen técnico o memoria correspondiente, bajo la consideración de que los cambios al Contrato son necesarios para la consecución de su objeto. Esta revisión se hará constar mediante la firma del servidor público designado del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato

b) Revisión Administrativa.- Su finalidad será brindar certeza a las partes respecto de que para la elaboración y suscripción del Convenio de que se trate, se han revisado cada uno de los documentos que sirven de base para su elaboración y se han cumplido los procedimientos administrativos correspondientes, sin prejuzgar en la necesidad de las modificaciones objeto del Convenio, ni en las razones técnicas o económicas expresadas en los documentos que lo originan. En su caso, esta revisión también se llevará a cabo para hacer constar la integración de los precios que se hayan analizado para su incorporación al anexo correspondiente. Esta revisión se hará constar mediante la firma del servidor público designado del Área Responsable del Procedimiento de Contratación.c) Revisión Jurídica.- Se concretará exclusivamente a los aspectos legales que debe revestir el acuerdo de voluntades a ser formalizado, específicamente en cuanto a sus requisitos de existencia y de validez, así como a las características y elementos formales (forma jurídica) que correspondan, quedando bajo la responsabilidad del Área Técnica y administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias los aspectos que les son inherentes (aspectos técnicos, económicos, fiscales, presupuestales, de cálculo de precios y tarifas, administrativos y análogos a los anteriores que hagan referencia a conceptos ajenos a temas meramente legales, involucrados en los Contratos que pretendan formalizarse, así como sus respectivos anexos, la forma y procedimiento de adjudicación de los mismos). Esta revisión se hará constar mediante la firma del servidor público designado del Área Jurídica.

3.9 Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del Contrato o del plazo de ejecución, la dependencia o entidad junto con el CONTRATISTA y a solicitud de éste, podrán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

4.- PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACION DE LICITACION, SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

4.1 DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

4.1.1. PEMEX PETROQUIMICA podrá cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a PEMEX PETROQUIMICA. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan.

4.1.2 Si PEMEX PETROQUIMICA no firmare el Contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, PEMEX PETROQUIMICA, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.Cuando el Contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de los gastos no recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el inciso 4.1.3.

4.1.3 Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación en términos del inciso 4.1.1, deberán notificar por escrito a los licitantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirán los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos:

I. Costo de las bases de licitación;

II. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del Contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

III. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la proposición; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado, y

IV. En su caso, el costo de la emisión de garantías.

Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo.

1.2 DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN4.2.1 PEMEX PETROQUIMICA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del Contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación del Contrato, para lo cual PEMEX PETROQUIMICA comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

El titular de PEMEX PETROQUIMICA designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.

Las partes podrán convenir la Terminación Anticipada del Contrato, por las siguientes causas:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayorb).- Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;c).- Cuando existan causas que impidan la ejecución del Contrato;d).- Cuando lo determine PEMEX PETROQUIMICA.

En estos supuestos, el CONTRATISTA tendrá derecho de recibir de PEMEX PETROQUIMICA, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como lo correspondiente al pago por conceptos derivados de la terminación anticipada; siempre que éstos sean razonables estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.

4.2.2 En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los Contratos deberá observarse lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el Contrato por causas imputables a PEMEX PETROQUIMICA, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate;

II. En caso de rescisión del Contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, PEMEX PETROQUIMICA precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

PEMEX PETROQUIMICA podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro;

En este supuesto no serán motivo de pago de Gastos No Recuperables que pudiere reclamar el CONTRATISTA.

III. Cuando se den por terminados anticipadamente los Contratos, PEMEX PETROQUIMICA pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá solicitarla a PEMEX PETROQUIMICA, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

respectivo; en caso de negativa, será necesario que el CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si PEMEX PETROQUIMICA no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del CONTRATISTA.

Una vez comunicada por PEMEX PETROQUIMICA la terminación anticipada de los Contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, esta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver a PEMEX PETROQUIMICA, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

4.2.3 La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar Convenios alguno.

El pago de los gastos no recuperables autorizados se realizará conforme a los términos y condiciones pactadas para el pago de una estimación de trabajos ejecutados.

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

El CONTRATISTA a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión ó terminación anticipada, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el inciso 4.2.2, y que se generen durante la suspensión

4.2.4 Suspensiones 4.2.4.1Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente:

I. Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra. Se consideraran ciertos porcentajes sobre los contenidos en los costos horarios presentados en el acto de apertura de proposiciones, según si la maquinaria y/o equipo esta en espera o en reserva. (Tabla 1)

II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado podrá ser mayor al determinado por el CONTRATISTA para los indirectos de las oficinas centrales en su proposición;

III. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión;

IV. Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión;



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y

VII. En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías.

Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y costos originalmente propuestos por el CONTRATISTA, debiéndose ajustar con el último Factor de ajuste de remuneración autorizado antes de la suspensión.

En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato así lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA la documentación complementaria y/o adicional que considere pertinente para soportar los conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA, señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y verificación que haga el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en los términos antes apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado, servirá de base para iniciar el trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato analizará y elaborara el dictamen relativo a la solicitud de pago de gastos no recuperables presentada por el CONTRATISTA y lo enviarán al Área Responsable del Procedimiento de Contratación para su cuantificación, quien elaborará el oficio resolutorio y lo notificará al CONTRATISTA y al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato proporcionará la información que se requiera al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, quien será la encargada de hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control correspondiente los eventos de suspensión.

4.2.4.2 En todos los casos de suspensión, PEMEX PETROQUIMICA deberá levantar un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

II. Nombre y firma de la persona asignada por parte del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato de PEMEX PETROQUIMICA y del superintendente de construcción del CONTRATISTA, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión.

III. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;

V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido;

VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada;



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

VII. Señalar las acciones que seguirá PEMEX PETROQUIMICA, las que deberán asegurar los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;

VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el Contrato, y

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

4.2.4.3 Si durante la vigencia del Contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, al término del mes calendario en que hayan ocurrido las suspensiones.

4.2.4.4 Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un Convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un Convenio en los términos establecidos por PEMEX PETROQUIMICA , siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al CONTRATISTA.Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del 4.2.4.1, incluyéndose los operadores de los equipos y/o maquinaria en caso de haber sido autorizado por PEMEX PETROQUIMICA, salvo que en las bases de licitación y en el Contrato correspondiente se prevea otra situación.

4.2.5 Terminación anticipada.

4.2.5.1 Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de PEMEX PETROQUIMICA;

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el CONTRATISTA, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

c. La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro, y

d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del Contrato;

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el CONTRATISTA y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y

III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del CONTRATISTA.

4.2.5.2 El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con la Asesoría del Área Jurídica, procederá a la toma de posesión de los Trabajos ejecutados ante la presencia de un Fedatario Público, tras lo cual elaborará el acta circunstanciada, a fin de hacer constar el estado que guardan los trabajos ejecutados.

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato analizará si los conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA como gastos no recuperables, se encuentran dentro de los señalados en las fracciones I, II y III del inciso 4.2.5.1, verificando también su relación directa con el Contrato.

De igual forma, si el CONTRATISTA solicita el pago de los conceptos señalados en las fracciones I (d), II y III del inciso 4.2.5.1, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que lo solicitado por el CONTRATISTA corresponda a los recursos utilizados en los Trabajos y, tratándose de materiales y equipos de instalación permanente, que éstos cumplan con las especificaciones de calidad y su cuantía sea acorde con las cantidades de Obra pendientes de ejecutar, según los programas convenidos. En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato así lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA la documentación complementaria y/o adicional que considere pertinente para soportar los conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA, señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y verificación que haga el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en los términos antes apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado, servirá de base para iniciar el trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.

4.2.5.3 En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con base en el análisis y verificación, considere procedente el pago de gastos no recuperables, remitirá oportunamente por escrito toda la documentación soporte, avalada técnicamente en términos de las Fracciones I, II y III del inciso 4.2.5.1, al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, a efecto de que ésta determine los montos que sean razonables a pagar al CONTRATISTA en relación con los conceptos que hubieren resultado procedentes, quien además verificará la debida comprobación de los gastos no recuperables en cuestión. El Área Responsable del Procedimiento de Contratación comunicará por escrito al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, los montos a pagar al CONTRATISTA por cada uno de los conceptos procedentes y serán incluidos en el finiquito del Contrato.El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a elaborar el finiquito de los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Contrato, informando al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, al Área de Finanzas, y en su caso, al módulo de financiamientos.Con la información proporcionada por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, será la encargada de hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control correspondiente los eventos de terminación.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

TABLA 1

Criterios de mayor utilización para los porcentaje a considerar en el costo horario de la maquinaria

y equipo según sus condiciones de usoCargo del costo

horarioMaquinaria y equipo activos Porcentajes máximos para cálculo

del costo horario de la maquinaria y equipo inactivo



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

En espera

De reservaFormulas

% para el cálculo de hora efectiva

de trabajo

Se desconoce la fecha de

reanudación del trabajo,

lapso no mayor a una

semana

Lapso de espera

convenido y mayor de una semana

Car

gos

Fijo

s

Depreciación D = Vm- Vr 100 30 30 30 Ve

Inversión Im= (Vm + Vr)i 100 100 100 100 2Hea

Seguros Sm= (Vm + Vr)s 100 100 100 100 2Hea

Mantenimiento Mn = Ko * D 100 30 30 30

Con

sum

os

Combustibles Co = Gh * Pc 100 5 5 5

Lubricantes Lb = ( Ah + Ga )Pa 100 5 5 5

Llantas N = Pn 100 5 5 5 Vn

OperaciónPo = Sr

100 100 0 100 Ht



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

SECCIÓN III

REQUISITOS DE LA PROPUESTA

CONTENIDO

Parte I: Documentación de la Etapa de Precalificación.

Parte II: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte III: Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica)



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

PARTE I: DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN.

Experiencia y Capacidad Técnica.- El licitante deberá comprobar su capacidad técnica y experiencia en proyectos de naturaleza, complejidad y dimensiones similares a las del concurso, mediante la entrega de la documentación descrita en los formatos DT-2, DT-3 y DT-4 y deberá presentar documentación mediante la cual se puedan comprobar los antecedentes profesionales, la especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato correspondiente como responsable de la dirección, administración y control en la ejecución de las obras.

Deberá indicar en su caso la descripción de proyectos en ejecución y comprometidos a la fecha de inicio de la obra, que pudieran afectar su capacidad de ejecución en caso de que se le asigne el contrato.

Documentos a solicitar:

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en cuando menos una obra cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando actividades similares con igual ó mayor responsabilidad.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia de cuando menos un contrato de obra Pública ejecutado en instalaciones Petroquímicas industriales, cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, mediante el acta recepción ó finiquito y, la capacidad técnica con documentación oficial mediante la cual se puedan comprobar los antecedentes profesionales, la especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato como responsable de la dirección, administración y control en la ejecución de la obra, en cuando menos una obra cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando actividades similares con igual ó mayor responsabilidad, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos.

CAPACIDAD FINANCIERA:

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Formatos DT-6A y DT-6B:

DT-6A Los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados para los ejercicios fiscales de los dos años anteriores (2009 y 2010), mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del año anterior (2010).

Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno de los dos ejercicios fiscales anteriores (2009 y 2010), con los parámetros de las siguientes razones financieras

APALANCAMIENTO = PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE; IGUAL O MENOR A 1LIQUIDEZ = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO A CORTO PLAZO; IGUAL O MAYOR A 1CAPITAL DE TRABAJO NETO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE IGUAL O MAYOR A $9´500,000.00 M.N.

DT-6B Carta de Líneas de Crédito Disponibles (Opcional).

CAPACIDAD LEGAL:

Los licitantes deberán comprobar su capacidad legal, mediante la entrega del formato DA-5 que se describe:

Formato DA-5:

DA-5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Previo a la firma del Contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-6 COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DT-2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

DEBERÁN INDICAR LA SECUENCIA DE LOS TRABAJOS, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES DE MANERA GENERAL, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL APLICABLE EN EL CENTRO DE TRABAJO, ASÍ COMO DETALLAR LA LOGÍSTICA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA. ASÍ MISMO PARA CADA ACTIVIDAD, DEBERÁ INCLUIR PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE CONSIDEREN LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES PODRÁN ESTAR DADOS DE ALTA EN UN SISTEMA DE CALIDAD.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DT-3

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN CUANDO MENOS UNA OBRA CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, REALIZANDO ACTIVIDADES SIMILARES CON IGUAL Ó MAYOR RESPONSABILIDAD.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

1.- El Superintendente de Construcción que se designe deberá contar con firma electrónica para poder darse de alta dentro del sistema de bitácora electrónica, mismo que no podrá ser sustituido salvo por alguna causa plenamente justificada.

2.- Al Superintendente de Construcción designado, deberá de contar, durante la ejecución de los trabajos, con un poder notarial amplio para la toma de decisiones, así como para poder recibir y dar notificaciones resultantes con el desarrollo de los trabajos, aún las de carácter personal.

3.- Si el Superintendente de Construcción Propuesto es Profesionista, El Licitante deberá asegurarse y anexar dentro de su propuesta, el documento comprobatorio que la cedula profesional presentada se encuentre debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones, para lo cual podrán consultarla en la dirección siguiente:

http://profesiones.sep.gob.mx/profesiones/consultacedulas/Qstatus.jsp

4.- El Licitante deberá incluir en su proposición una carta compromiso del Superintendente de Construcción que designe, mediante el cual se comprometa a fungir con ese cargo en caso de que se le adjudiquen los trabajos.


http://profesiones.sep.gob.mx/profesiones/consultacedulas/Qstatus.jsp


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DT-4DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DE CUANDO MENOS UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUTADO EN INSTALACIONES PETROQUÍMICAS INDUSTRIALES, CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, MEDIANTE EL ACTA RECEPCIÓN Ó FINIQUITO Y, LA CAPACIDAD TÉCNICA CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL MEDIANTE LA CUAL SE PUEDAN COMPROBAR LOS ANTECEDENTES PROFESIONALES, LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE SERÍA ASIGNADO AL CONTRATO COMO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN CUANDO MENOS UNA OBRA CUYAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y COMPLEJIDAD SEAN SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONCURSA, REALIZANDO ACTIVIDADES SIMILARES CON IGUAL Ó MAYOR RESPONSABILIDAD, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS.

A).-ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

LICITACION No.: 18578025-510-11

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO

DT-4

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

CONTRATANTEIMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS

REALIZADOS POR (LICITANTE)DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO INICIO TÉRMINACIÓN

-126- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11


DT-6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

127- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11 DT-6A

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

Para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA, los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados para los ejercicios fiscales de los dos años anteriores (2009 y 2010), mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.

Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del año anterior (2010). Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno de los dos ejercicios fiscales anteriores (2009 y 2010), con los parámetros de las siguientes razones financieras:

Apalancamiento = Pasivo Total / Capital Contable; igual o menor a 1Liquidez = Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo; igual o mayor a 1Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante

Capital contable: Igual o mayor a $9, 500,000.00 (nueve millones quinientos mil pesos 00/100 MN)

El capital neto de trabajo del Licitante deberá cubrir el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal). En el caso de proposiciones conjuntas, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras para cada año establecidos en este inciso. Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.

Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.En caso de que el licitante no pueda comprobar que su capital de trabajo neto sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a ejecutar, mediante las formas citadas anteriormente , deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, la cual deberá indicar expresamente el número de la licitación en la que el licitante la presentará y cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos, (Se adjunta formato).

La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada.

El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en ésta Sección, será causa suficiente para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.

128- VERSION FINAL


LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DT-6B (OPCIONAL)

FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Información Mínima que debe contener la carta)

(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)

PEMEX PETROQUÍMICA

Atn.: [Persona que firmó la convocatoria]

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que presenta un saldo al día de hoy, de $[ Cantidad con número ] ([ Cantidad con letra ]) , el cual servirá para hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. 18578025-510-11.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,

(Firma de dos funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del exterior de que se trate)

[Nombre del Funcionario] [Nombre del Funcionario][Cargo] [Cargo][Teléfono de contacto] [Teléfono de contacto][No. de Registro de Firma] [No. de Registro de Firma]



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DA-5

PEMEX PETROQUIMICAPRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18578025-510-11, que Pemex Petroquímica lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus

reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para

suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11

DA-6

COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN



LICITACIÓN No.: 18578025-510-11PARTE II: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA

PROPOSICIÓN

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS.

DA-3 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante;

DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

DA-7 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

DA-8 Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

DA-9 Manifestación de la integración nacional de los materiales y equipos de instalación permanente, derivado de la estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 24 de las DACS. La presentación de los documentos de los integrantes del consorcio y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

132- VERSION FINAL


DA-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1




Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: E-Mail:






133- VERSION FINAL


DA-2


Hoja 1 de 1




Declaración sobre la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.








DA-3

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2009), con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital ContablePara acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido.

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 2) anteriores.

A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

FIN DE TEXTO



DA-4

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;



DA-7DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación N° 18578025-510-11 y “REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS .”, que acuerdan suscribir Pemex Petroquímica, representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los

recursos públicos destinados al proyecto. 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta

los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

II.- De Pemex



1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de

la empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la

sociedad y la nación.

DECLARACIONES

III.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “Pemex”

Nombre y firma del Servidor Público (Área Convocante)

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por el consorcio, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas del consorcio.



DA-8MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA




(Nombre del representante Legal) , en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de Licitación Pública Nacional N° 18578025-510-11, se entrega con carácter confidencial.

LISTA DE DOCUMENTOS

Parte I: Documentación de la Etapa de Precalificación.

Parte II: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición

Parte II: Parte Técnica y Económica


Protesto lo necesario________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]


LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.



DA-9

MANIFESTACION DE LA INTEGRACION NACIONAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DERIVADO DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE PETROLEOS MEXICANOS

__________de __________ de ______________

PEMEX-PETROQUÍMICA. P r e s e n t e

En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18578025-510-11, que Pemex Petroquímica lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obras pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el grado de contenido nacional de los materiales y equipos de instalación permanente, representan el __% con respecto al monto total de mi propuesta.







PARTE III: CONTENIDO DE LA PROPUESTA (PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA)

PARTE TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

DT-7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-8 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 24

de las DACS y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.

DT-10 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación.

DT-11 Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el formato DT-11, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

DT-12 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).

DT-12A:- Para materialesDT-12B.- Para Mano de ObraDT-12C.- Para Maquinaria y Equipo



DT-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).

DT-14 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

DT-15 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).

DT-16 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).

DT-17 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).



DT-1




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:

Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.




[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]



DT-5(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18578025-510-11, que Pemex Petroquímica lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a Precios unitarios, para los trabajos consistentes en: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:

_____________________________________

(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará

(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará.

Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]

144- VERSION FINAL


DT-5 Anexo A



DT-7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.



LICITACION No.: 18578025-510-11

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

NOMBRE DEL LICITANTE

DT-7

FIRMA DEL LICITANTEHOJA: DE:

RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS)

No. consecutivo

Maquinaria o Equipo Marca Modelo Usos actuales

Capacidad Tipo y potencia del

motor

PropioArrendado con opción

a compraArrendado sin opción a

compra

Fecha en que se dispondrá en el sitio de los trabajos

Ubicación física Otras Especificaciones

En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador

En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases.

-148- VERSION FINAL


DT-8

CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

149- VERSION FINAL


DT-9

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 18578025-510-11 REFERENTE A: “REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número.

____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de

Petróleos Mexicanos y 24 de las DACS, y a la regla referente a participación Conjunta de las bases de Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

150- VERSION FINAL


CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo) TERCERA.- DOMICILIO COMUN.Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIALas partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

________________ __________________

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]



DT-10CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

[ En papel membretado del Licitante ] [ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]


Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las bases de Licitación, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas de las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional N°. 18578025-510-11, para la ejecución de la Obra consistente en: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a Pemex Petroquímica, toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).

El Contenido de las bases de Licitación, así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por Pemex Petroquímica, por conducto de la SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA, es el que a continuación se detalla:

Contenido de las bases de Licitación SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Etapa de precalificación. Parte II: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte III: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE: PRECALIFICACION, TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

Criterios de Evaluación de Precalificación.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO-GUIA DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo-Guía de ContratoFormatos para firma del contratoFormato Programa de cierre de facturaciones.



ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE,

_________________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjunta]



DT-11

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.



LICITACION No.: 18578025-510-11

REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

DT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTEHOJA :DE :

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CONCEPTO No. __________ DESCRIPCIÓN: ________________________________________________

UNIDAD DE MEDIDA: ______ CANTIDAD: _______

No. MATERIALESDESCRIPCIÓN

UNIDAD CONSUMOS

No. MANO DE OBRACATEGORIA

UNIDAD RENDIMIENTOS

Equipo de Seguridad %Herramienta Menor %

No. MAQUINARIA Y EQUIPODESCRIPCIÓN

UNIDAD RENDIMIENTOS



DT-12ALICITACION No.: 18578025-510-11

REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

i.ii.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

No. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA Y/O MODELO UNIDAD CANTIDAD



DT-12B

LICITACION No.: 18578025-510-11


iii.iv.


HOJA :DE :

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

No. CATEGORÍA UNIDAD (jornada) CANTIDAD

DT-12C



LICITACION No.: 18578025-510-11


v.vi.


HOJA :DE :

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

No. DESCRIPCIÓN MARCA Y/O MODELO UNIDAD CANTIDAD



LICITACION No.: 18578025-510-11


FECHA DE INICIO: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

DT-13

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 DÍAS

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)

Part subpart CONCEPTO DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD

AÑO/ MES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de trabajo por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR ”

-159- VERSION FINAL


LICITACION No.: 18578025-510-11



DT-14


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No. CATEGORIA TOTALJORNADAS

AÑO/ MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-160-


LICITACION No.: 18578025-510-11



DT-15


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No.DESCRIPCIÓN DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

TOTALHORAS

AÑO/ MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-161-


LICITACION No.: 18578025-510-11



DT-16


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

No.DESCRIPCIÓN DE LOS

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDAD CANTIDADAÑO/ MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-162-


LICITACION No.: 18578025-510-11



DT-17


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS

No. CATEGORIA TOTALJORNADAS

AÑO/ MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-163-


PARTE ECONÓMICA

DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

DE-2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:

Formato DE-2A De los materiales mas significativos y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.

Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

DE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

DE-7 Utilidad propuesta por el licitante;

DE-7A Integración de los cargos adicionales

DE-8 Análisis de los básicos de los precios unitarios.

DE-9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

DE-11 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;

-164- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;

c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

-165- VERSION FINAL


DE-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE REPRESENTAN EL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

-166- VERSION FINAL


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

LICITACION No. 18578025-510-11DE-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

OBJETO: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° : 1(2) CONCEPTO: 2

UNIDAD : 3 (3) CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

4 5 6 7 8SUMA $ 9

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

10 11 12 13 14RENDIMIENTO:_____16_______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada jornada

SUMA $

15SUBTOTAL, IMPORTE POR MANO DE OBRA: SUMA / RENDIMIENTO IMPORTE $

17Equipo de Seguridad (Ks) ________ 18 (suma MO) 19Herramienta Menor (Kh) ________ 20 (suma MO) 21

SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD IMPORTE $ 22

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

23 24 25 26 27

RENDIMIENTO:______29______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada hora SUMA $ 28SUBTOTAL, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. IMPORTE $ 30

COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $ 31FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )

PORCENTAJE IMPORTE

32 33 34

-167- VERSION FINAL


CARGOS ADICIONALES (CA) 35PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. ) 36

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-1El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Se deberá formular tomando en cuenta lo siguiente:

1. El número del concepto indicado en el anexo “C”.2. La descripción completa del concepto de acuerdo al anexo “C”. 3. La unidad de medida del concepto de acuerdo al anexo “C”.

DE LOS MATERIALES:

4. De manera pormenorizada la descripción de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto.

5. La unidad de medida de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los conceptos.

6. La cantidad necesaria respecto a la unidad correspondiente, de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto.

7. El costo unitario (incluye acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo) de cada uno de los materiales necesarios para la ejecución del concepto. (datos del formato DE-2A).

8. El importe del producto de la cantidad (6), por el costo unitario (7) de cada material.9. La suma algebraica de los importes (8), obtenidos de cada uno de los materiales necesarios para

la ejecución del concepto.

DE LA MANO DE OBRA:

10. La descripción de manera pormenorizada de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución del concepto.

11. La unidad de tiempo (jornada) de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución del concepto.

12. La cantidad necesaria de jornales de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución del concepto.

13. El costo unitario de mano de obra (incluido el factor de salario real), de cada una de las categorías del personal necesario para la ejecución del concepto, (datos del formato DE-2B).

14. El importe del producto de la cantidad (12), por el salario real (13), de cada categoría.15. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada una de las categorías del personal

necesario para la ejecución.16. El rendimiento de la mano de obra representado por la cantidad de unidades de trabajo a realizar

en una unidad de tiempo.17. Importe de la mano de obra.- Resultado del importe de la mano de obra (15), entre el rendimiento

de la misma (16).

DE LA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

18. Coeficiente (porcentaje), por equipo de seguridad, que se fijara en función del tipo de trabajo.19. Producto del importe de la mano de obra (17), por el coeficiente de equipo de seguridad (18).

-168- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-1120. Coeficiente (porcentaje), por herramienta menor, que se fijara en función del tipo de trabajo.21. Producto del importe de la mano de obra (17) por el coeficiente de herramienta menor (20).22. Importe herramienta de mano y equipo de seguridad.- Suma de los importes por herramienta de

mano (19), y equipo de seguridad (21).

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

23. La descripción de manera pormenorizada de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la correcta ejecución del concepto.

24. La unidad de tiempo (hrs.), de cada uno de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la correcta ejecución del concepto.

25. La cantidad necesario de cada uno de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la correcta ejecución del concepto.

26. El costo horario por hora efectiva de trabajo de cada una de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la correcta ejecución del concepto. (datos del formato DE-2C).

27. El importe del producto cantidad (25), por el costo horario por hora efectiva de trabajo (26) de cada una de la maquinaria o equipo de construcción.

28. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada maquinaria o equipo de construcción, necesarios para la correcta ejecución del concepto.

29. El rendimiento de la maquinaria o equipo de construcción, representado por la cantidad de unidades de trabajo a realizar en una unidad de tiempo.

30. Importe por maquinaria o equipo de construcción.- Resultado del importe de la maquinaria o equipo de construcción, (28) entre el rendimiento (27) de la misma.

31. Costo Directo (C.D.), la suma de los importes de materiales (9) mano de obra (17) herramienta de mano y equipo de seguridad (22) y la maquinaria o equipo de construcción (30).

DE LOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y GASTOS ADICIONALES:32. Costo Indirecto (C.I.), el importe del producto del porcentaje de indirectos por el costo directo

(31).33. Costo por Financiamiento (F).- El importe del producto del porcentaje de financiamiento por la

suma, del costo directo mas el costo indirecto.34. Utilidad .- El importe del producto del porcentaje de utilidad (U), por la suma del costo directo,

más el costo indirecto más el costo por financiamiento.35. Cargos adicionales .- El importe del producto de la suma del costo directo, mas el costo

indirecto mas el costo por financiamiento, mas el cargo por utilidad, por el porcentaje de cargos adicionales.

36. Precio unitario. - La suma del costo directo (31), mas el costo indirecto (32), mas el cargo por financiamiento (33), mas el cargo por utilidad (34), mas los cargos adicionales (35).

Nota: En caso de emplear en sus análisis de precios unitarios: cuadrillas, básicos o conceptos auxiliares, invariablemente deberá adjuntarlos a su proposición.

-169- VERSION FINAL


DE-2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

FORMATO DE-2A DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

FORMATO DE-2B DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).

-170- VERSION FINAL


LICITACION N°: 18578025-510-11

DE-2A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA :DE :

OBJETO: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

1 2 3 4 5 6

.

-171- VERSION FINAL

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LAS COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE:.1.- ABRASIVO DE SILICATO DE ALUMINIO (PART. 8)2.- RECUBRIMIENTO PRIMARIO RP-4B (PART. 9)3.- MIRILLAS (PART. 12)4.- QUEMADOR TIPO JONH ZINK (PART. 13)5.- RECUBRIMIENTO MASTIC BITUMINOSO (PART. 14)6.- COLCHA DE FIBRA CERÁMICA (PART. 15)7.- MÓDULOS DE FIBRA CERÁMICA (PART. 16)8.- CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE TIPO 6 (PART. 17)9.- CONCRETO REFRACTARIO DENSO TIPO 8 (PART. 18)9.- RECUBRIMIENTO ESPECIAL A BASE DE RESINA ACRÍLICA SILICONIZADA

CON PIGMENTO DE ALUMINIO RE-30-A MODIFICADO (PART. 19)10.- AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE PREFORMADOS DE AISLAMIENTO DE

SILICATO DE CALCIO HIDRATADO (PART. 22)11.- MODULO DE FIBRA CERÁMICA (MIRILLA) (PART. 24)12.- MODULO DE FIBRA CERÁMICA (QUEMADOR) (PART. 25)

LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.


T O T A L

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-2A

COLUMNA

1 NUMERO Número consecutivo

2 DESCRIPCIÓN Nombre que identifique al material.

3 UNIDAD La unidad de medida del material.

4CANTIDAD

Cantidad a utilizar en el proyecto.

5PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO

Se anotará el precio unitario de adquisición del material LAB (libre a bordo) fábrica, bodega, establecimiento o lugar convenido. Este precio de adquisición no debe incluir el IVA. En su caso, indicar el costo por acarreos, maniobras, almacenaje y mermas del material hasta ponerlo en el sitio de los trabajos y/o servicios, así como, los derechos e impuestos de importación (gastos de importación, impuestos, aranceles, etc.).

6 IMPORTE Es el resultado de multiplicar la columna 4 por la columna 5.

Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del costo básico del material es motivo del

análisis respectivo.

-172- VERSION FINAL


LICITACION N°: 18578025-510-11

DE-2B



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA UNIDADSALARIO

BASE(Tabulado)

FACTOR DE SALARIO

REALSALARIO

REAL CANTIDAD IMPORTE

1 2 3 4 5 6 7 8

T O T A L

-173- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11FORMATO DE-2BFORMATO DE-2B

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-2B

COLUMNA

1 No.Número consecutivo

2 CATEGORÍALa categoría del personal utilizado en la ejecución de los trabajos.

3 UNIDAD La unidad de tiempo para el pago de salario

4 SALARIO BASE (TABULADO)

El salario base (tabulado) (sn) por turno de ocho horas (de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos) Art. 61 y 82 de la Ley Federal del Trabajo.

5 FACTOR DE SALARIO REAL

Se determina conforme a lo previsto en los términos del Art. 191 y demás Artículos afines del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Presentado en el formato DE-3.

6 SALARIO REAL

Representa el salario real del personal que interviene en la ejecución de los trabajos, incluye todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Obtenido del producto de la columna 4 (salario base) por la columna 5 (F.S.R.).

7 CANTIDADLa cantidad de –unidad de tiempo- por categoría

8 IMPORTEImporte resultante del producto de columna 6 (salario real) por columna 7 (cantidad)

En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos (en términos del ART. 192 del RLOPSRM):

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, yVI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

-174- VERSION FINAL


LICITACION N°: 18578025-510-11

DE-2C



LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 1 2 3 4 5 6

T O T A L

-175- VERSION FINAL


INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-2C

COLUMNA

1 No. Número consecutivo

2 DESCRIPCIÓN

Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando características que lo identifiquen claramente. Se deben incluir los equipos que sean necesarios y adecuados para la ejecución de los trabajos objeto de la licitación.

3 UNIDAD Hora o día según sea el caso.

4 CANTIDADEs la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos.

5 COSTO HORARIO

Representa el costo horario directo de maquinaria y equipo de construcción, integrado con los cargos fijos, los consumos y los salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo en el formato DE-4

6 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna 4 por la 5.

-176- VERSION FINAL


DE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

-177- VERSION FINAL


ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

UNIDAD VALOR NORMA APLICADADATOS BASICOS DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)SALARIO MINIMO GENERAL (SMG) $ SEPTIMO DIA VI días (art 69 LFT) FESTIVOS POR LEY VII días (art 74 LFT)

POR COSTUMBRE XI díasDATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL DIAS SINDICATO XI díasDIAS DE VACACIONES PARA CALCULAR PRIMA VACACIONALdías VIII (art 76 LFT) VACACIONES VIII días (art 76 LFT)PRIMA VACACIONAL % III (art 80 LFT) PERMISOS Y ENFERMEDAD IX días

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS X díasDIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) (art:160 RLOPSRM, 2o. P.) OTROS DIAS NO TRABAJADOS XI díasDIAS CALENDARIO (DC) días I DNLA díasDIAS AGUINALDO días II (art 87 LFT)PRIMA VACACIONAL días III (art 80 LFT) DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (Tl) (art:160 RLOPSRM, 2o. P.)PRIMA DOMINICAL días IV (art 71 LFT) Tl=DC-DNLADIAS EQUIV. POR HORAS EXTRAS AL AÑO días V (art.160 RLOPSRM, 6o. p.)PRESTACIONES POR CONTRATO DE TRABAJO días V (art:160 RLOPSRM, 3er. P.) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC)

Tp días FSBC=(Tp-Te) / DC -para cálculo de IMSS-

DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS (Tp / Tl)Tp / Tl =

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr = Ps(Tp/Tl) + Tp/Tl (art 160 RLOPSRM, 1er. P.)

PRESTACIONES IMSS

VECES SMG =ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

(ART. 106 LSS) PENSIONADOS

APLIC. IMSS EXCED. 3 SMG

(ART 106-II)CUOTA FIJA (ART

106-I LSS)

PREST. EN ESPECIE (ART 25

LSS)

PREST. EN DINERO (ART 107-

I, II LSS)INVALIDEZ Y VIDA

(ART 147 LSS)

CESANTIA Y VEJEZ (ART 168-I,

II LSS)

RIESGO DE TRABAJO (ART 74

LSS)GUARDERIAS (ART 211 LSS)

1.10% 20.40% 1.05% 0.70% 1.75% 3.15% 1.5888% 1.00% 2.00% 5.00%

AB=sal

nominal / SMG

C D=B*C EF=0.204 *

veces SMG G=0.0105*D H=0.007*D I=0.0175*D J=0.0315*D K=factor riesgo*D L=0.001*D M=0.02*D N=0.05*D

O = suma E:NP=O/D

Q=(P*Tp/Tl)+Tp/Tl

R=B*sal DF*Q

VARIABLE, DEPENDIENDO DE CADA LICITANTE

VARIABLE DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

CATEGORIA SALARIO NOMINAL (VECES SALARIO MINIMO

DF= SAL/SMG)

FACTOR DE SALRIO BASE DE

COTIZACION (FSBC)

SALARIO BASE DE COTIZACION

SBC -DIARIO-

SAR IINFONAVIT (ART 29-II LINFONAVIT)

SUMA PRESTACIONES

Ps=OBLIGACION OBRERO-

PATRONAL = SUMA

PREST/SBC

FRS=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl

SALARIO REAL= SN * FSR

XII

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-3

DÍAS DE PERCEPCIÓN ANUAL La empresa deberá considerar las prestaciones legales, sociales, contractuales y demás consideraciones al contratar personal (aguinaldo, prima vacacional, séptimo día, Seguro Social, días Festivos, etc.). En el cálculo de este factor deberán tomarse en cuenta las características específicas del trabajo a desarrollar, tales como: jornadas de trabajo, cambios de turno, guardias, etc. (en términos de los Artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) Indicando que tipo de jornada está proponiendo.I- DÍAS CALENDARIO

Se deberá analizar para un año es decir 365 días, pudiendo indicar también 365.25 días.II- DÍAS AGUINALDO

Aguinaldo equivalente mínimo a 15 días por año (Art. 87 LFT).III.-PRIMA VACACIONAL

Los días equivalentes por prima vacacional corresponden al menos el 25% de los días de vacaciones anuales (Art. 76 y 80 LFT), es decir 25% x No. de días de vacaciones anuales.

IV.- PRIMA DOMINICALCorresponde al 25% de los domingos trabajados, solo aplica este concepto si se labora en día domingo (Art. 71 LFT), es decir 25% x No. de días domingos trabajados.

V.- OTROS (que emanen de la LFT o del Contrato Colectivo de Trabajo)Corresponden a prestaciones adicionales que emanen de la Ley Federal del trabajo y/o del Contrato Colectivo de Trabajo, tales como los días equivalentes por tiempo extraordinario laborado; es decir, las horas por tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, únicamente podrán integrarse en el factor de salario cuando las dependencias y entidades las requieran de acuerdo a lo siguiente:

-178- VERSION FINAL


Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios. Sólo aplica el tiempo extra si se laboran jornadas mayores a las establecidas por la LFT, por lo que se deben cuidar los siguientes aspectos:a).- Se consideran 48 horas normales trabajadas por semana (Art. 59, 60 y 61 LFT).b).- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador un día de descanso (Art. 69 LFT).c).- Se consideran horas extraordinarias las laboradas en forma adicional a las 48 horas normales.d).- Las primeras 9 horas extras se pagarán al Doble de la hora normal (Art. 66 y 67 LFT).e).- La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana se pagan triple de la

hora normal (Art. 68 LFT).f).- Los trabajadores que presten servicio en día de descanso o festivos se pagarán al triple del salario

normal (Art. 73, 74 y 75 LFT).

DÍAS NO LABORABLES ANUALESVI.- DÍAS DE DESCANSO (SÉPTIMO DÍA): por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de

descanso, por lo menos, con goce de salario integro. Según Art. 69 LFT. VII.- FESTIVOS POR LEY FEDERAL DEL TRABAJO: Corresponde a 7 días según Art. 74 de la LFT.VIII.- VACACIONES.- Corresponde a 6 días (Art. 76 LFT.) y no aplica para jornadas en plataformas marinas

en caso que las vacaciones se otorgaren en el periodo de descanso por cambio de guardia.IX.- PERMISOS Y ENFERMEDAD: Máximo serán 3 días que son los no cubiertos por el IMSS.X.- CONDICIONES CLIMÁTICAS: Sólo para actividades que se paguen por rendimiento, efectuadas al aire

libre (cuando aplique).XI.- OTROS (que emanen de la LFT o del Contrato Colectivo de Trabajo): Se deberán detallar los días

considerados en este renglón. Entregar copia del Contrato Colectivo de Trabajo.

Para este formato no deberá incluirse lo siguiente: (en términos del Art.192 RLOPSRM)-Días equivalentes por Impuesto sobre remuneraciones pagadas (abrogado D.O.F. 20/VII/93).

-Cargos por conceptos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical, ya que estos corresponden a cargos indirectos.

-Cargos de instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares, ya que estos se calcularán como un porcentaje de la mano de obra.

-Cargos de alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, ya que estos corresponden a cargos indirectos.

-Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros, ya que estos corresponden a cargos indirectos.

-Cargos de viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, ya que estos corresponden a cargos indirectos.

-Cargos de las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, ya que estos corresponden a cargos Indirectos.

DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES

XII.- CUOTA IMSS SAR E INFONAVITRepresenta en días equivalentes las obligaciones patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de una categoría determinada.

Nota Importante:

Debiendo llenarse tantas formas como categorías consideren en la mano de obra directa de los precios unitarios, para cubrir el total de las variantes de trabajo.

-179- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11 DE-4

LICITACION N°: 18578025-510-11DE-4



ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPO: MONEDA _____(Pm) PRECIO DE MÁQUINA NUEVA $ (Ghg) CONSUMO DE GASOLINA LTS/HR(Pe) VALOR DE EQUIPAMIENTO $ (Ghd) CONSUMO DE DIESEL LTS/HR(Pn) PRECIO DE LLANTAS (JUEGO) $ (Che) CONSUMO DE ENERGÍA(Vm) VALOR DE ADQUISICIÓN $ (Ah) CONSUMO DE LUBRICANTES LTS/HR(Vr) VALOR DE RESCATE: % $ (Vn) VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS HRS.(Ve) VIDA ECONÓMICA: HRS. (Pcg) PRECIO DE LA GASOLINA $/LT(Hea) HORAS EFECS. POR AÑO: HRS. (Pcd) PRECIO DEL DIESEL $/LT(i) TASA DE INTERÉS: ANUAL % (Pa) PRECIO DE LUBRICANTE $/LT(s) PRIMA DE SEGUROS: ANUAL % (Hc) HRS. ENTRE CAMBIO DE ACEITE HRS.(Ko) FACTOR DE MANTO: % (Cc) CAPACIDAD DEL CARTER LTS(Hp) POT. NOMINAL DEL MOTOR: HP (Sr) SALARIO PERSONAL / TURNO $(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN:

I. CARGOS FIJOS DESARROLLO IMPORTE(D) DEPRECIACIÓN

D = (Vm - Vr)/Ve = =

(Im) INVERSIÓNIm = (Vm + Vr) I /2Hea = =

(Sm) SEGUROSSm = (Vm + Vr) * s / 2Hea = =

(Mn) MANTENIMIENTO Mn = Ko * D = =

TOTAL CARGOS FIJOS =II. CARGOS POR CONSUMO DESARROLLO IMPORTE COMBUSTIBLE GASOLINA(Co) = (Pcg x Ghg)= =

COMBUSTIBLE DIESEL(Co) = (Pcd x Ghd) = =

OTRAS FUENTES DE ENERGÍA(Ghe)= (Pf x Cf) = =

LUBRICANTE (Lb) = Pa x Ah = =

LUBRICANTE ENTRE CAMBIOS = (Pa x Cc/Hc) = =

LLANTAS(N) = (Pn / Vn) = =

PZAS ESPECIALES (Ae) = (Pe / Va) = =TOTAL DE CONSUMOS / HORA

III. CARGOS SALARIOS DE OPERACIÓN DESARROLLO IMPORTE Po = Sr / Ht = =

TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN

TOTAL COSTO HORARIO (ME)(TOTAL CARGOS FIJOS + TOTAL

CONSUMOS / HORA + TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN)

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL; NOMBRE:

FIRMA

-180- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-4

Para cada máquina o equipo necesario para realizar los trabajos motivo de la licitación, se llenará un formato de costo horario. Para su determinación, será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo (en los términos del Art. 194 del RLOPSRM). El valor de adquisición de la maquinaria y equipo deberá corresponder al precio de la máquina considerada como nueva, así como también su rendimiento corresponderá a una máquina nueva (en los términos del Art. 45 del RLOPSRM).

Además, debe considerarse lo siguiente:

PARÁMETRO DE CÁLCULO

Pm PRECIO DE LA MÁQUINA NUEVA

Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones incluyendo el precio de las llantas, equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

Pe VALOR DEL EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Valor de adquisición del equipamiento adicional integrado al equipo de manera especial.Deberán restarse al precio de la maquinaria nueva (Pm), para obtener Vm.

Pn PRECIO DE LLANTAS (JUEGO)Representa el valor del juego de llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.(Deberá restarse a Pm para obtener Vm).

Vm VALOR DE ADQUISICIÓNRepresenta el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

Vr VALOR DE RESCATE

Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.En la mayor parte de los casos varía entre el 10% al 35% de Vm. Este porcentaje podrá cambiar en función de las características del servicio o la obsolescencia del equipo.

Ve VIDA ECONÓMICA

Representa el número de horas efectivas de trabajo en que puede mantenerse la máquina o equipo en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.En el caso de servicios especializados en los que requiere disponibilidad los 365 días del año, es decir 8,760 horas/año, la vida económica representa el número de horas cotizables en el año multiplicado por el mismo número de años.Como primer criterio puede utilizarse el tiempo autorizado para la depreciación para efectos fiscales.Este valor se incrementa o decrementa en función de la experiencia del contratista para el trabajo específico a desarrollar.

Hea HORAS EFECTIVAS POR AÑO

Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante un año; o bien, el número de horas cotizadas para dicho equipo en un año de servicio.Parámetro tradicional N horas por turno por factor por número de turnos por día por número de días trabajados al año (formato de factor de salario real).Ejemplos:

10 hr/turno x 1 turno x 0.787 x 257 = 2.000 24 hr/día x 365 días/año = 8,760 hr/año 8 hr/turno x 2 turnos x 0.60 eficiencia x 257 días trab = 2,467 horas efectivas/año.

Este valor podrá incrementarse o decrementarse, dependiendo de las necesidades específicas de la maquinaria y trabajo a desarrollar.

i TASA DE INTERÉSANUAL

Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.Los contratistas para su análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.Considerando en su caso los puntos que como sobre costo por el crédito le requiera una institución crediticia

s PRIMA DE SEGURO ANUAL

Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros; ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

-181- VERSION FINAL


Ko FACTOR DE MANTENIMIENTO

Coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.Los parámetros comunes del factor "Ko", varían entre 0.5 y 1.00.

Co COSTO HORARIO POR COMBUSTIBLES

Son los costos que se derivan de las erogaciones que resultan por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y en su caso lubricantes y llantas.

Ghd CONSUMO DE DIESEL

Representa la cantidad de combustible por hora de operación. Este dato conviene se obtenga de información publicada por el fabricante. Sin embargo, en forma aproximada se puede calcular de la siguiente ecuación:

Ghd = 0.15 x Hp x FoEn donde:

Hp = potencia nominal del motor.Fo = factor de operación, se obtiene de la experiencia o de dividir la potencia promedio de operación entre la potencia máxima nominal.

Este factor es menor 1.0 y generalmente mayor 0.50

Ghg CONSUMO DE GASOLINA

Representa la cantidad de combustible por hora de operación. Este dato conviene se obtenga de información indicada por el fabricante. Sin embargo, en forma aproximada se puede calcular con la siguiente ecuación:

Ghg = 0.23 x Hp x Fo.En donde:

Hp = potencia nominal del motorFo = factor de operación, se obtiene de la experiencia o de dividir la potencia promedio de operación entre la potencia máxima nominal.Fo es del orden de 0.60 (menor a 1.0 y generalmente mayor a 0.50)

Ghe COSTO POR OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

Es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados anteriormente. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.Determinado con la siguiente expresión:

Ghe = (Pf x Cf )Donde:

Pf = costo por unidad de medida de la fuente de energía.Cf = consumo de la fuente de energía por hora efectiva de trabajo.

Pcg y Pcd

PRECIO DE DIESEL O GASOLINA

Representa el costo del combustible puesto en las máquinas o equipos (sin IVA).

Lb CONSUMO HORARIO POR LUBRICANTES

Es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.

Ah CONSUMO DE LUBRICANTES

Es la cantidad de lubricante por hora de operación, este dato conviene se obtenga de información publicada por el fabricante. Sin embargo, en forma aproximada se puede calcular de la siguiente ecuación:

Motor gasolina = (0.0075 x Hp x Fo) x PaMotor diesel =(0.0095 x Hp x Fo) x Pa

Pa COSTO DE LUBRICANTES Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos (sin IVA).

Ga CONSUMO DE LUBRICANTES ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS

Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; esta dado por la siguiente fórmula:

Ga = Cc/HcDonde:

Cc = capacidad del cárter, proporcionado por el fabricante o en los folletos de datos técnicos de la máquina.Hc = horas efectivas entre cambio de aceite. Varía dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

N COSTO HORARIO POR CONSUMO DE LLANTAS

Es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la máquina o equipo de construcción.

Vn VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS

Son las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.Se determinará de acuerdo con las tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo, condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina, cargas de soporte, clima en que se operen y mantenimiento.En los equipos de transporte más común, un dato aproximado es un cambio de llantas cada seis meses, que equivale más o menos a 60,000 Km. de recorrido.

Ae COSTO HORARIO POR PZAS ESPECIALES

Es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la máquina o equipo de construcción.

-182- VERSION FINAL


Va VIDA ECONÓMICA DE LAS PZAS ESPECIALES

Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Po COSTO HORARIO POR SALARIOS DE OPERACIÓN

Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.

Sr SALARIO REAL DEL PERSONAL DE OPERACIÓN

Representa el salario real del personal de operación necesario para operar la maquinaria o equipo de construcción valorizados por turnos.

Ht HORAS EFECTIVAS EN EL TURNO

Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

ME COSTO HORARIORepresenta el costo horario directo de maquinaria y equipo de construcción, integrado con los cargos fijos, los consumos y los salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo, el costo hora máquina en espera, con o sin operación, en reserva.

Para el cálculo de los CARGOS POR CONSUMOS, se podrán usar los datos asentados en la sección PARÁMETROS DE CÁLCULO, o bien, podrá usar datos estadísticos de acuerdo a su experiencia y condiciones de los trabajos a desarrollar, indicando la fuente utilizada, en ambos casos, deberán ser congruentes.

-183- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11DE-5

LICITACION N°: 18578025-510-11

DE-5



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T OIMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPOI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS

A, B Y C.G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C( SUBTOTALES ) $ =

II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

III. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

V. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOSG.- GASTOS DE LA LICITACIÓN

( SUBTOTALES ) $ =

-184- VERSION FINAL


VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

TOTALES DE INDIRECTOS $ =

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO):

TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %

-185- VERSION FINAL

Licitación Pública Nacional No. 18578025-510-11INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-5

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo, se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:

NUMERAL DESCRIPCIÓN

I Honorarios sueldos y prestaciones

Son los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, se incluirán los sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo de la administración central y de la administración de la obra.

II Depreciación, mantenimiento y rentas

La depreciación es la que resulta por la disminución del valor original como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.El mantenimiento es el gasto originado por todas las erogaciones necesarias para conservar en buenas condiciones los bienes de apoyo durante la obra.Rentas son los gastos por el arrendamiento de los bienes de apoyo necesarios para los trabajos.

III Servicios Son los gastos por conceptos de consultores, asesores, servicios y laboratorios, así como estudios e investigaciones.

IV Fletes y acarreosSon las erogaciones necesarias para llevar acabo estas actividades durante la obra. Tales como: campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones y mobiliario.

V Gastos de oficinaSon las erogaciones necesarias para mantener la operabilidad de las oficinas de la contratista durante la obra. Adicionalmente se incluyen los Gastos por Licitación en que se hayan incurrido para realizar la propuesta de la obra.

VI Capacitación y adiestramiento

Son los gastos por la actualización mediante cursos o seminarios que se les dan a los trabajadores.

VII Seguridad e higiene Es el gasto que corresponde al equipo necesario para la protección y mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene.

VIII Seguros y fianzas Son los gastos derivados de la adquisición de los seguros y fianzas necesarios y solicitados en el contrato.

IX Trabajos previos y auxiliares

Son las erogaciones por construcción y conservación de caminos de acceso; montajes y desmantelamientos de equipos y construcción de instalaciones generales.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

RUBRO DESCRIPCIÓN

Cargo total por indirectos en sitio

Este concepto corresponde al total de los gastos indirectos propios de la obra o servicio; una vez revisado que los importes parciales sean congruentes con el tipo de trabajo.

Cargo total por indirectos en oficinas centrales

Este cargo corresponde al total de los indirectos para la operación de la empresa oferente, habiendo corroborado que los importes antes señalados sean congruentes con el tipo de empresa.

Factor total de indirectos Este concepto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos.

-186- VERSION FINAL


Está dado por la siguiente ecuación:

PORCENTAJE DE INDIRECTOS EN OFICINAS CENTRALES =

COSTO INDIRECTO EN OFICINAS CENTRALES CON CARGO A LA OBRA

X 100COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE

LICITA

PORCENTAJE DE INDIRECTOS EN OBRA =

COSTO INDIRECTO EN CAMPOX 100

COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE LICITA

-187- VERSION FINAL


DE-6

LICITACIÓN N°:18578025-510-11

FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2011 DE-6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 60 DÍAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

INDINDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO

TASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O MES TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOSANTICIPOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPOESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPOTOTAL DE INGRESOS

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOSCOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTOANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTEOTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓNTOTAL DE EGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOSCOSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTONota: El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

-188- VERSION FINAL


INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-6

A).- E N C A B E Z A D O:LICITACION No.: (LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.)

OBJETO: (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION)

FECHA DE INICIO: (LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA)

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (EL INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: (SE ANOTARÁ EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.)

FIRMA DEL LICITANTE: (ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.)

B).- T E X T O:

PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEDUCIENDO DE ÉSTAS LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS Y CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO; Y, QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ESTOS EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES. EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS, Y MULTIPLICADO POR 100.DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA Y EL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO SE DEBERÁN SEÑALAR LAS REFERENCIAS DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, INDICANDO SU NOMBRE Y FECHA DE APLICACIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE.

TASA DE INTERÉS LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO. CORRESPONDE A LA TASA DE INTERÉS ANUALIZADA QUE PROPONGA EL LICITANTE, LA CUAL APLICARÁ DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTA TASA SE PRORRATEARÁ EN PERÍODOS MENSUALES. EL LICITANTE FIJARÁ LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, TAL COMO: CETES, CPP, TIIE, ENTRE OTRAS, PARA MONEDA NACIONAL Y PARA DÓLARES PRIME RATE, LIBOR, ETC. EL LICITANTE PODRÁ AGREGAR, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA.

EN CASO DE QUE EL TRABAJO Y/O SERVICIO SE REALICE CON PORCIÓN EN PESOS Y DÓLARES, LA TASA DE INTERÉS A UTILIZAR PODRÁ SER EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS PROPUESTAS PARA CADA TIPO DE MONEDA (MONEDA NACIONAL Y DÓLARES).

-189- VERSION FINAL


I N G R E S O S:ANTICIPOS SE ANOTARÁ EL IMPORTE DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE

OTORGARÁN, EN EL O LOS MESES QUE CORRESPONDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.

ESTIMACIONES DE OBRA SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES (CD+C.I.+C.U.+C.A.) QUE SE GENERARÁN, EN EL MES CORRESPONDIENTE A SU COBRO, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE ANOTARÁ EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN QUE SE GENERE Y COBRE, EN EL MES CORRESPONDIENTE.

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS EL RESULTADO DE RESTAR AL IMPORTE DE LAAMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN GENERADA EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL

ANTICIPO, EN EL MES CORRESPONDIENTE.

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES SUMA DE LOS INGRESOS DE CADA MES (ANTICIPO + ESTIMACIÓN DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO).

INGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE INGRESOS MENSUALES

E G R E S O S:COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS

EN CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO.

ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIAY EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACION PERMANENTE

OTROS SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL MONTO DE OTROS EGRESOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 185 FRACCIÓN IV INCISOS B Y C, Y EN LAS BASES DE LICITACION

TOTAL DE EGRESOS MENSUALES SERÁ LA SUMA DE LOS EGRESOS MENSUALES DETERMINADOS.

EGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE EGRESOS MENSUALES.

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y SERÁ EL RESULTADO DE RESTAR AL MONTO DE LOS EGRESOS ACUMULADOS INGRESOS ACUMULADOS EL MONTO DE LOS EGRESOS

ACUMULADOS, EN CADA MES, OBTENIENDO EL RESULTADO CON EL SIGNO (+ ö -) QUE CORRESPONDA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS EN CADA MES (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA) POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO PARCIAL EN CADA MES, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA.

TOTAL SE ANOTARÁN LOS TOTALES POR CADA RENGLÓN DE DATOS QUE SE UTILICE. EN EL CASO DE LOS RENGLONES DE

-190- VERSION FINAL


ACUMULADOS, EL TOTAL SERÁ IGUAL AL MONTO EN EL ULTIMO MES CONSIDERADO.

F Ó R M U L A:PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA INDICADA,

DIVIDIENDO EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO ENTRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO TOTAL, MULTIPLICADO POR 100 (CIEN) CON DOS DECIMALES Y CON EL SIGNO + ó – QUE LE CORRESPONDA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó – QUE CORRESPONDA.

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR NEGATIVO (-) SERÁ A FAVOR DEL LICITANTE.CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR POSITIVO (+) SERÁ A FAVOR DE PEMEX PETROQUIMICA; Y DEBERÁ DESCONTARSE DE IGUAL MANERA EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

-191- VERSION FINAL


DE-7

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION N°: 18578025-510-11

DE-7


OBJETO: REHABILITACION DE LA ZONA DE RADIACION DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.”

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

CONCEPTO

(1) GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)

$

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %

NOTA: (1) NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto del trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Dentro de este cargo queda incluido el impuesto sobre la renta que debe pagar “el contratista”.

-192- VERSION FINAL


DE 7AINTEGRACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

LICITACIÓN N°: 18578025-510-11

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 27 DE JUNIO DE 2011

DE-7APLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 60 DÍAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __


Categorías M.O.

Salario nominal FSBC SBC Horas de utilización

Salarios totales

2% Impuesto a la nómina

del formato DE-3 del formato DE-3 del formato DE-2B

SBC x HORAS

UTIL

suma salarios totales x 2%

01 02 03 04 05 06

Suma salarios

totales

07 08

Costo directo CD

Costo indirecto IND

Financiamiento

FIN

Utilidad UTIL

Subtotal 0.5 % x Subtotal

0.5 % Servicios de inspección y vigilancia SFP

del formato DE-5 del formato DE-6

del formato DE-7

CD+IND+FIN+UTIL

09 10 11 12 13 14 15

-193- VERSION FINAL


FORMULA 0.5 % SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SFP:

0.5% SFP + 2% nómina

0.5% ( CD + IND + FIN + UTIL ) 16( 1 - 0.005 )

FORMULA CARGOS ADICIONALES:

Cargos adicionales

17IMPTOS FEDERALES + IMPTOS. LOCALES + 0.5% INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA SFP(CD + IND + FIN + UTIL )

(INSTRUCTIVO DE LLENADO)DE-7A

INTEGRACIÓN DE CARGOS ADICIONALESA).- E N C A B E Z A D O:

LICITACION NO.: (LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.)OBJETO: (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION)FECHA DE INICIO: (LA INDICADA EN LAS BASES DE LICITACION)PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (EL INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: (SE ANOTARÁ EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.)

FIRMA DEL LICITANTE: (ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.)

PARA DETERMINAR LOS CARGOS ADICIONALES SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU NTEGRACIÓN QUE: i) EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTABLECE EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR UN VALOR DEL 2% SOBRE LA BASE DEL MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, (VER LIBRO TECERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO PRIMERO DEL CODIGO FINANCIERO MENCIONADO); ii) ASÍ MISMO EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS ESTABLECE UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; III) LOS OTROS IMPUESTOS FEDERALES Y LOCALES QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA.

01 Categorías M.O. SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA (DEL FORMATO DE-3).

02 Salario nominal SE ANOTARÁ EL SALARIO NOMINAL PARA CADA PARA CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DEL FORMATO DE-3).

03 FSBC SE ANOTARÁ EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (DEL FORMATO DE-3).

04 SBC PRODUCTO DE SALARIO NOMINAL MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION SBC (DEL FORMATO DE-3).

05 Horas de utilización SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE UTILIZACIÓN PARA CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DE LA MANO DE

-194- VERSION FINAL


OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DEL FORMATO DE-2B).

06 Salarios totales PRODUCTO DE SALARIO BASE DE COTIZACION SBC MULTIPLICADO POR HORAS DE UTILIZACION PARA CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

07 Suma salarios totales SUMA DE LOS SALARIOS TOTALES.08 2% Impuesto a la nómina PRODUCTO DE SUMA DE SALARIOS TOTALES

MULTIPLICADO POR 2%.09 Costo directo CD SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE

LA PROPOSICION DEL LICITANTE (DEL FORMATO DE-5)10 Costo Indirecto IND SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO INDIRECTO DE

LA PROPOSICION DEL LICITANTE (DEL FORMATO DE-5).

11 Financiamiento FIN SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPOSICION DEL LICITANTE (DEL FORMATO DE-6).

12 Utilidad SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DE LA UTILIDAD DE LA PROPOSICION DEL LICITANTE (DEL FORMATO DE-7).

13 Subtotal SUMA DE COSTO DIRECTO CD + COSTO INDIRECTO IND + FINANCIAMIENTO FIN + UTILIDAD UTIL.

14 0.5 % x Subtotal PRODUCTO DE 0.5 % MULTIPLICADO POR SUBTOTAL 15 0.5 % Servicios de inspección y vigilancia SFP COCIENTE DE 0.5 % X SUBTOTAL DIVIDIDO ENTRE 0.99516 0.5% SFP + 2% Nómina SUMA DE 2% IMPUESTO A LA NOMINA MAS 0.5% SERIVICIOS

DE INSPECCION Y VIGILANCIA SFP.17 Cargos adicionales COCIENTE DE 0.5% SFP + 2% NOMINA DIVIDIDO POR

SUBTOTAL.

CONSIDERACIONES GENERALES:En caso que sean incluidos impuestos locales y/o federales deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación.

Son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

El Licitante deberá indicar los cargos adicionales aplicables, así como el cálculo de los mismos.

-195- VERSION FINAL


DE-8

ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

-196- VERSION FINAL


DE-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

-197- VERSION FINAL


LICITACIÓN: 18578025-510-11 DE-9

RAZON SOCIAL DEL LICTANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA: DE


CATALOGO DE CONCEPTOS

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDADPRECIO UNITARIO

IMPORTECON NUMERO CON LETRA

IMPORTE TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

-198- VERSION FINAL


LICITACIÓN N°: 18578025-510-11



DE-10PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 DIAS


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADOPOR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

M E S IMPORTETOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIALES

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR ”

-199- VERSION FINAL


INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATOS DE-10, 11A, 11B, 11, C, 11DPARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL ANEXO “C”.

EN CASO DE TENER ALGUNO DE LOS PROGRAMAS MÁS DE UNA HOJA, LOS TOTALES SÓLO IRÁN EN LA ÚLTIMA HOJA.

DE-10:SE INDICARÁ LA CANTIDAD CONFORME A LA PROGRAMACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE Y EL IMPORTE QUE RESULTE DE MULTIPLICAR DICHA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO. ESTE FORMATO SERÁ POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO INDICADO EN EL ANEXO C (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

PARA EL CASO DE CONCEPTOS QUE SE EJECUTAN EN VARIOS PERIODOS (SISTEMAS, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE LARGO PROCESO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, ETC.), SE DEBERÁ INDICAR EL IMPORTE ÚNICAMENTE EN EL PERIODO EN QUE SE CONCLUYEN AL 100%. EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO POR EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBERÁ REPRESENTARSE EN CADA PERIODO MENSUAL, CON LA CANTIDAD (VOLUMEN) PARCIAL O TOTAL QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL PERÍODO DE QUE SE TRATE, DICHA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE PARCIAL POR CONCEPTO DE TRABAJO, NO SERÁ CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DE RETENCIONES Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, PARA LAS CUALES SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA CORRRESPONDIENTE DEL MODELO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE EN EL CONTRATO EXISTAN CONCEPTOS DE TRABAJO EN QUE SE ESTABLEZCAN PAGOS PARCIALES, CADA PAGO PARCIAL SE CONSIDERARÁ COMO SI FUERA UN CONCEPTO DE TRABAJO INDEPENDIENTE.

EN EL SIGUIENTE RENGLÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO SE REPRESENTARÁ LA BARRA, CUYA LONGITUD INDICARÁ SU DURACIÓN, INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD.

DE-11ADICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA).DE-11BDICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).

NOTA 1: EN ESTE FORMATO SE DEBEN INCLUIR LOS CARGOS POR HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS.DE-11CDICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO.

EN EL PROGRAMA SE COLOCARÁN LOS MATERIALES CONFORME A LA FECHA DE UTILIZACIÓN.DE-11DDICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (INDIRECTO DE CAMPO).

200- VERSION FINAL


LICITACIÓN N°: 18578025-510-11



DE-11-APLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 60 DÍAS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD

CANTIDAD

MESES IMPORTE TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIALES

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-201- VERSION FINAL


LICITACIÓN N°: 18578025-510-11



DE-11-BPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 60 DÍAS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MESUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADMESES IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIALESIMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-202- VERSION FINAL


LICITACIÓN N°: 18578025-510-11



DE-11-CPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS60 DÍAS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADMENSUAL IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-203- VERSION FINAL


LICITACIÓN N°: 18578025-510-11



DE-11-DPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 DÍAS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDADMENSUAL IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

-204- VERSION FINAL


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PRECALIFICACIÓN, TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.

205- VERSION FINAL


CRITERIOS DE PRECALIFICACION

Para la evaluación de la etapa de precalificación de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

IV. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;

V. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en las bases de licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VI. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en las bases de licitación pública.

-206- VERSION FINAL


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario y por precio más bajo se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. De los programas:

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

-207- VERSION FINAL


IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

-208- VERSION FINAL


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICAPara la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario y por precio más bajo se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe

del precio unitario;b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los

cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion, debiendo revisar:a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos

de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis

correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en las bases de licitación;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las bases de licitación, debiendo además considerar:

-209- VERSION FINAL


a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de licitación pública;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las bases de licitación, debiendo además considerar:

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de licitación, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en las bases de licitación;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

-210- VERSION FINAL


CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con la LPM, RLPM y las DACS, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte más baja.

De conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley, las bases de licitación deberán prever métodos de evaluación objetivos que permitan la comparación de las propuestas, tales como los que se señalan a continuación:

I. Binario.II. Por precio más bajo

-211- VERSION FINAL


SECCIÓN V

MODELO GUÍA DE CONTRATO Y FORMATOS

-212- VERSION FINAL


MODELO DE CONTRATOMODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTEPARTE PEMEX PETROQUÍMICAPEMEX PETROQUÍMICA, A, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PETROQUÍMICA______________________PETROQUÍMICA______________________,, REPRESENTADO POR REPRESENTADO POR ______________________________, EN SU CARÁCTER DE __________, Y POR LA OTRA, EN SU CARÁCTER DE __________, Y POR LA OTRA ____________________________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR __________________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES,, EN SU CARÁCTER DE ____________, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:DEFINICIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E SD E C L A R A C I O N E S

1. PETROQUÍMICA declara, a través de su (representante/apoderado), que:

1.11.1 Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992 y tiene por objeto ( en este espacio, especificar el objeto del organismo) y continúa realizando dichas actividades, en cumplimiento del mismo, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008 ..

1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad) Licenciado (Nombre del notario), mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

1.3 Para la celebración del presente contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás normatividad aplicable, así como la autorización de conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la Aprobación de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos, otorgada mediante _____ de fecha____.

1.4 Ha previsto los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.

1.5 El presente contrato se adjudicó mediante (Tipo y datos del procedimiento), con fundamento en los artículos (Número de artículo) de la Ley de Petróleos Mexicanos, (Número de artículo) de su Reglamento y (Número de artículo) de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

1.6 Su domicilio para efectos del presente contrato es (Ubicación en oficinas de Petróleos Mexicanos u Organismo Subsidiario) y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es (RFC de Petróleos Mexicanos u Organismo Subsidiario).

2.- El CONTRATISTA declara, a través de su (apoderado/representante), que:

2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).

-213- VERSION FINAL


2.2 Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

2.3 Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

2.4 Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.

2.5 Tiene la capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir con sus obligaciones conforme al presente contrato, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia.

2.6 Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y (v) las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

2.7 Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como sus condiciones ambientales y ha considerado sus implicaciones de carácter técnico en los trabajos a desarrollar.

2.8 Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con él, se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

2.9 De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a PETROQUÍMICA el "acuse de recepción" con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

2.10 No ha cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional.

2.11 Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en el(los) que consta(n) las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del contrato.

DEFINICIONES

Los términos siguientes tendrán, para efectos de este contrato, los significados que se indican a continuación:

-214- VERSION FINAL


“Área Administradora del Proyecto”: (Nombre de la unidad administrativa que fungirá con ese carácter)

“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”: (Nombre de la unidad administrativa que fungirá con ese carácter)

Vistas las declaraciones y definiciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

PETROQUÍMICA encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RADIACIÓN DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su carácter de CONTRATISTA suscriben el presente contrato, se señalan en el Anexo ____ que forma parte del mismo.

SEGUNDA.- VIGENCIA

La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 (SESENTA) días naturales, contados a partir del día (Fecha de inicio) y con fecha de terminación el día (Fecha de terminación), conforme al programa de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo ____ del presente contrato.

CUARTA.- REMUNERACIÓN

4.1 MontoEl monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $_________ (_________________ 00/100), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

4.2 Facturación y Condiciones de Pago

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la responsable(s) de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, previo verificación del cumplimiento de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en [la constancia que acredite la autorización de los trabajos] . La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (VEINTE) días naturales siguientes a la autorización de la factura.

Las facturas abarcarán periodos de corte mensuales y serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de las personas designadas para tal efecto.

Cuando el CONTRATISTA emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PETROQUÍMICA, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada.

-215- VERSION FINAL


Cuando la facturación se emita en forma documental, el CONTRATISTA deberá presentar la factura en la ventanilla única correspondiente, ubicada en _____

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá (15 (QUINCE) días naturales para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a PETROQUÍMICA de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en la cuenta que para tal efecto haya comunicado por escrito a PETROQUÍMICA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, bastará con que lo comunique a PETROQUÍMICA a través de la ventanilla única ubicada en (ubicación de la ventanilla única), con antelación a la presentación a la citada ventanilla única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate.

Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que PETROQUÍMICA, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PETROQUÍMICA, a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PETROQUÍMICA. PETROQUÍMICA procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PETROQUÍMICA.

El plazo que transcurra entre la notificación electrónica de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA presente esta corregida, no se computará para efectos de reprogramación del plazo de ejecución.

(Nombre de la persona miembro del consorcio) será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.

(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas) sin perjuicio del (instrumento por el cual se haya convenido la propuesta conjunta) señalado en la declaración 2.11 del presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que (denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.) , será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que PETROQUÍMICA no será responsable por la forma en que (denominación o razón

-216- VERSION FINAL


social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.), distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

PETROQUÍMICA contará con un plazo máximo de 9 (nueve) días naturales, para revisar, aceptar y registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los (número y letra) días naturales previstos en la presente cláusula para el pago.

4.3 Forma de Pago

Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de PETROQUÍMICA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del contrato y sus anexos, dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.

4.4 Retenciones

El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones:

A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que PETROQUÍMICA entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

B) EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que PETROQUÍMICA entregará a la institución antes mencionada.

C) La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales, señalado en la declaración 2.9 de este contrato.

4.5 Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneración

PETROQUÍMICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 60 penúltimo párrafo, 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su Reglamento, podrá realizar ajustes a las remuneraciones del presente contrato por el supuesto de la variación de precios de mercado de los insumos.

El ajuste de remuneraciones se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en la Fracción II numeral 1.2 del Anexo I “COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE PEMEX”, de las bases de licitación.

QUINTA.- PENALIZACIONES

Las partes en el presente contrato, acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan incumplimientos o atrasos en la ejecución de los trabajos, PETROQUÍMICA le aplicará penas convencionales en los siguientes supuestos:

I. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS

-217- VERSION FINAL


En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que PETROQUÍMICA podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, PETROQUÍMICA aplicará el 0.3% (CERO PUNTO TRES POR CIENTO) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual, en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

II. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CRÍTICOS

Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos considerados como eventos críticos en las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos descritos en el Anexo ___ (anexo en el que se establecen las fechas o eventos críticos) del presente contrato, el CONTRATISTA admite que PETROQUÍMICA le aplique una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la conclusión del evento crítico y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, PETROQUÍMICA aplicará el 0.3% (CERO PUNTO TRES POR CIENTO) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual, en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE LA FORMA DE PAGO SEA A PRECIOS UNITARIOS.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha pactada para la culminación del evento crítico.

III. INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCES

En caso de que el CONTRATISTA incumpla con los porcentajes de avance, que se medirán de manera mensual conforme al anexo “D”, PETROQUÍMICA le aplicará una pena convencional por 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) en relación a monto del período.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

-218- VERSION FINAL


El monto de las penas convencionales no podrá exceder del 20% (VEINTE POR CIENTO) del monto del contrato.

El CONTRATISTA acepta, que PETROQUÍMICA aplique las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.- La garantía para el pago de las penalizaciones- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que

tenga celebrado con PETROQUÍMICA, siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal deducción.

SEXTA.- CONTENIDO NACIONAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional al que se comprometió, en los términos del Anexo ___ de este contrato. Dicho porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, deberá ser autorizada por PETROQUÍMICA, siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. En todo caso el CONTRATISTA deberá cumplir con el porcentaje de contenido nacional originalmente propuesto.

PETROQUÍMICA podrá llevar a cabo, la verificación del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula, durante la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la relación de los materiales y equipos diferentes a los de construcción, con los cuales dará cumplimiento al contenido nacional ofertado, así como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos relacionados en el Anexo _____.

Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a PETROQUÍMICA, la manifestación de origen de tales equipos y materiales de instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de contenido nacional. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el anexo ___.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula será sujeto de la penalización por “Incumplimiento de las obligaciones relativas a contenido nacional” en los términos establecidos en la cláusula denominada “Penalizaciones”, del presente contrato y; asimismo, será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades.

SÉPTIMA.- CESIÓN

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de PETROQUÍMICA, con la intervención del área jurídica.

El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PETROQUÍMICA otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”.

-219- VERSION FINAL


El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PETROQUÍMICA, para lo cual el CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y derechos del presente contrato preserve las capacidades técnicas y financieras necesarias para cumplir con las obligaciones del CONTRATISTA, excepto cuando se cedan la totalidad de los derechos de cobro, cuya cesión se realizará con la intervención del área jurídica.

OCTAVA.- CLÁUSULA FISCAL

Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que PETROQUÍMICA realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del CONTRATISTA), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que PETROQUÍMICA esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.

Las partes contratantes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y ____ (Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación conforme al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta.

Para que al CONTRATISTA le sea aplicado el convenio señalado en el párrafo anterior, deberá entregar a PETROQUÍMICA el certificado de residencia para efectos fiscales, respecto del o los ejercicios fiscales comprendidos hasta el finiquito del contrato.

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a PETROQUÍMICA previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de PETROQUÍMICA.

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUÍMICA de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de PETROQUÍMICA.

B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado

-220- VERSION FINAL


señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de PETROQUÍMICA en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PETROQUÍMICA.

F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUÍMICA el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a lo establecido en el presente contrato.

G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUÍMICA el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por PETROQUÍMICA y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de facturas carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para PETROQUÍMICA, en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para PETROQUÍMICA será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

I. Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera PETROQUÍMICA.

Tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier modificación a su monto o plazo, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROQUÍMICA previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PETROQUÍMICA podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos pactados, la garantía deberá sustituirse por otra equivalente al __% (cantidad en letra por ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, la que se presentará dentro de los 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito al CONTRATISTA.

-221- VERSION FINAL


GARANTÍA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12_(doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento por ciento) del monto total ejercido de los trabajos. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de defectos o vicios ocultos que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.

Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos que emita la gerencia de riesgos y seguros o el área correspondiente] del presente contrato.

Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a PETROQUÍMICA como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito Stand-by, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.

Quedarán a salvo los derechos de PETROQUÍMICA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

DÉCIMA.- PÓLIZAS DE SEGURO

El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a PETROQUÍMICA por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación total de los trabajos, indicando que la misma se concluyó en concordancia con las especificaciones del presente contrato y sus anexos. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose dejar constancia por escrito firmado por las partes como requisito previo a la recepción total de los mismos.

-222- VERSION FINAL


Siempre que a juicio de PETROQUÍMICA existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse, PETROQUÍMICA podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al representante de PETROQUÍMICA, por escrito o en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito firmada por las partes.

Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que PETROQUÍMICA opte por la rescisión administrativa del contrato.

Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de terminación documentada, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:

PETROQUÍMICA solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de PETROQUÍMICA en el plazo de 20 (veinte) días naturales, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de PETROQUÍMICA en el plazo solicitado, PETROQUÍMICA hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes podrán pactar modificaciones al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente:

III. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes, b. Los términos relativos a objeto, monto y plazo o vigencia del contrato, c. La cesión prevista en la cláusula denominada “Cesión”, yd. La incorporación de avances tecnológicos.

IV. Mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, para las modificaciones distintas a las contenidas en la fracción anterior.

Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.

-223- VERSION FINAL


El CONTRATISTA deberá entregar a PETROQUÍMICA, el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta cláusula.

12.1 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución

El Programa de Ejecución de los Trabajos de este contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

I. Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto del contrato;

II. Por reducción de alcances; III. Por caso fortuito o fuerza mayor; IV. Por suspensión de los trabajos ordenada por PETROQUÍMICA; V. Por causas imputables a PETROQUÍMICA.

El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PETROQUÍMICA, un ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su solicitud. PETROQUÍMICA, comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, con base en la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PETROQUÍMICA, requiera al CONTRATISTA la presentación de documentación o información adicional en el plazo que le indique PETROQUÍMICA. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PETROQUÍMICA podrá disponer de un periodo adicional por el mismo número de días establecido originalmente, para emitir su determinación.

El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la modificación del plazo de ejecución del contrato, las partes celebrarán el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizará el programa de ejecución de los trabajos actualizado.

En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato, sin que se modifique el plazo de ejecución.

12.2 Conceptos o Volúmenes de Trabajo no Previstos en el contrato

Si durante la ejecución de los trabajos, PETROQUÍMICA requiere de la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, por parte de la persona que designe el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, salvo en los casos de emergencia como los que se señalan en el apartado A) fracción I del artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en que no sea posible esperar su autorización.

-224- VERSION FINAL


Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el contrato, éstos se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato.

Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

El CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus facturas y presentarlas a PETROQUÍMICA en la siguiente facturación de conformidad con la cláusula de pago.

En caso de que la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las partes celebrarán un convenio en los términos de esta cláusula.

12.3 Incorporación de Avances Tecnológicos y Eficiencia del Proyecto

En caso de que durante la ejecución de los trabajos, surjan avances tecnológicos, se disponga de nueva información o cualquier otro factor que contribuya a mejorar la eficiencia del proyecto o la ejecución del contrato, previa determinación de la viabilidad y conveniencia de ello por parte de PETROQUÍMICA, las partes podrán realizar modificaciones al proyecto mediante la celebración del convenio modificatorio correspondiente, considerando los impactos en tiempo y costo correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

Salvo por disposición en contrario contenida en este contrato, ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor . Entre otros, se consideran caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales, motines, cuarentenas, epidemias, guerras, declaradas o no, actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios y tormentas.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los siguientes eventos: (i) _____________; o (ii) _____________.

La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la prueba.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como supuestos de caso fortuito o fuerza mayor la imposibilidad de tener acceso al sitio para ejecutar los trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, ésta haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.

-225- VERSION FINAL


DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

14.1 Rescisión administrativa

PETROQUÍMICA podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato y sus anexos;

b) No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a menos que se le haya exceptuado de su presentación;

c) Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acate las órdenes por escrito dadas por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato;

d) Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquier otra figura análoga;

e) Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;

f) Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;

g) Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por PETROQUÍMICA;

h) Cuando sin autorización expresa de PETROQUÍMICA ceda o transfiera las obligaciones y derechos del contrato de cualquier forma;

i) Cuando sin autorización expresa de PETROQUÍMICA ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios;

j) Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación al contrato;

k) Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula denominada “Contenido Nacional”;

l) Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Anticorrupción”;

-226- VERSION FINAL


En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican en esta cláusula, previo a la determinación de la rescisión, PETROQUÍMICA podrá otorgar al CONTRATISTA un periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo será determinado por PETROQUÍMICA atendiendo a las circunstancias del contrato. Si al concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, PETROQUÍMICA podrá determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en esta cláusula.

En caso de que PETROQUÍMICA determine rescindir administrativamente el contrato, una vez que le haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, PETROQUÍMICA precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo procederá a suspender la ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del Contrato. El levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario público.

Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a PETROQUÍMICA, en un plazo de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

PETROQUÍMICA podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. PETROQUÍMICA hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos.

14.2 Procedimiento de Rescisión Administrativa

El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que PETROQUÍMICA notifique al CONTRATISTA el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

La determinación de PETROQUÍMICA de dar o no por rescindido el contrato deberá estar fundada y motivada; y se notificará al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o que se haya vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior.

En caso de que PETROQUÍMICA resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.

La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la rescisión administrativa del contrato, serán notificadas por PETROQUÍMICA al CONTRATISTA conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

-227- VERSION FINAL


14.3 Rescisión por causas imputables a PETROQUÍMICA

El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad competente. El CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas imputables a PETROQUÍMICA se actualice alguno de los siguientes supuestos:

a) Por incumplimiento en las obligaciones de pago;

b) Por no poner a disposición del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollen los trabajos objeto de este contrato, cuando así corresponda; o

c) Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su cargo.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:

i. Por caso fortuito o fuerza mayor;ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión; iii. Cuando existan causas que impidan la ejecución del contrato; iv. Cuando lo determine PETROQUÍMICA.

Convenida la terminación anticipada, el CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de PETROQUÍMICA, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos señalados en el Anexo ___, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

15.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada

Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:

a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;

b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que PETROQUÍMICA le indique;

c) Devolver a PETROQUÍMICA, en un plazo de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos;

d) Reintegrar a PETROQUÍMICA, en su caso, los anticipos no amortizados.

15.2 Acta Circunstanciada

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PETROQUÍMICA procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en la que también se haga constar la entrega y recepción de las obras.

Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula denominada “Finiquito”.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

-228- VERSION FINAL


PETROQUÍMICA, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual PETROQUÍMICA, comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

En todos los casos de suspensión, el representante de PETROQUÍMICA anotará en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato el estado en que se encuentren los trabajos y las partes ajustarán el programa de ejecución en términos del Anexo _____.

Cuando PETROQUÍMICA determine la suspensión de los trabajos, el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los conceptos señalados en el Anexo ___, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir una memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. El CONTRATISTA, a partir de la reanudación de los trabajos, podrá solicitar el pago de los conceptos señalados en el Anexo ____

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO

Recibidos físicamente los trabajos, PETROQUÍMICA, a través de la persona designada por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual al originalmente acordado, mediante la formalización de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato.

Si procede, PETROQUÍMICA solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PETROQUÍMICA procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

DÉCIMA OCTAVA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PETROQUÍMICA:

-229- VERSION FINAL


Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: (Indicar domicilio y correo electrónico del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato).

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas o administrativas deberán ser entregadas en forma personal al representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que asegure su recepción al domicilio señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de índole legal deberán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de declaraciones de este contrato.

DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PETROQUÍMICA, a través del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, supervisará la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su representante, que será el (Residente / Director de proyecto / o la figura que se determine) dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PETROQUÍMICA.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del contrato, quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, así como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador, mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por PETROQUÍMICA así como las disposiciones en esas materias contenidas en el anexo _____, en congruencia con el personal presentado en su propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo visto bueno de PETROQUÍMICA.

El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.

El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá desempeñar en relación con este contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo.

En cualquier momento, por causas justificadas, PETROQUÍMICA podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

-230- VERSION FINAL


El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de PETROQUÍMICA para la ejecución de los trabajos, establecidos en el anexo ______ del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale PETROQUÍMICA, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos o conforme a las órdenes de PETROQUÍMICA dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, PETROQUÍMICA, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente contrato.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

El CONTRATISTA le otorga a PETROQUÍMICA, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y sus anexos y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a PETROQUÍMICA, por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de

-231- VERSION FINAL


PETROQUÍMICA, que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad de PETROQUÍMICA una vez creado, tanto si fue entregada o no a PETROQUÍMICA, en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a PETROQUÍMICA, cuando éste lo requiera.

Si PETROQUÍMICA, así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de PETROQUÍMICA, y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de PETROQUÍMICA .

Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PETROQUÍMICA de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PETROQUÍMICA en relación con el asunto.

Si se actualiza dicho supuesto, PETROQUÍMICA dará aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PETROQUÍMICA un informe circunstanciado sobre la referida violación.

El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se compromete a informar a PETROQUÍMICA respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PETROQUÍMICA de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL

El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO.)

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de PETROQUÍMICA o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.

-232- VERSION FINAL


VIGÉSIMA TERCERA.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las partes convienen que el programa de computación denominado Bitácora electrónica de a Industria Petrolera es el sistema de control para el seguimiento del contrato y medio de comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento.

El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través del programa de computación denominado Bitácora electrónica de a Industria Petrolera; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo “BEO”.

VIGÉSIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el numeral 23 de la Sección I de las Bases de Licitación, en el entendido de que no podrá subcontratar la dirección y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo _______, deberá solicitar la autorización a (indicar el área Administradora del Proyecto) con (indicar número de días) días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que PETROQUÍMICA esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PETROQUÍMICA tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. PETROQUÍMICA tendrá un período de (indicar número de días) días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PETROQUÍMICA haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado de contenido nacional al que se comprometió en su propuesta de conformidad con el Anexo ____. En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a PETROQUÍMICA en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.

No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las obligaciones del contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de PETROQUÍMICA. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PETROQUÍMICA de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución de este contrato ni él, ni sus subcontratistas o empleados de éstos ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.

En caso de que dichos actos sean decretados en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, PETROQUÍMICA podrá optar por la rescisión conforme a lo establecido en los numerales 14.1 y 14.2 de la cláusula RESCISIÓN DEL CONTRATO.

-233- VERSION FINAL


Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dará aviso a la Subdirección de Suministros de la Dirección Corporativa de Operaciones para que se hagan las anotaciones en el registro de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

VIGÉSIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN

Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 y Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 67 de su Reglamento.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO

Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes de haber surgido la misma, su reclamo por escrito ante el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la controversia de que se trate.

El CONTRATISTA por el desacuerdo con la resolución al reclamo, podrá interponer una discrepancia de carácter técnico o administrativo ante el Área Administradora del Proyecto, en los términos de esta cláusula.

Por cada controversia, el CONTRATISTA sólo podrá interponer un reclamo ante el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.

Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato tendrá un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA contará con un plazo de 10 (diez) días naturales para comunicar su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada, perdiendo el derecho de presentar su reclamo como discrepancia técnica o administrativa.

Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no

-234- VERSION FINAL


podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el titular del Área Administradora del Proyecto, indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

El Área Administradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, el titular del Área Administradora del Proyecto comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El titular del Área Administradora del Proyecto, con el apoyo de las áreas a las que competa la materia motivo de la controversia técnica o administrativa, procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del vencimiento del plazo para que el CONTRATISTA presente documentación o alegatos, para iniciar las aclaraciones.

En caso que el Área Administradora del Proyecto considere conveniente el apoyo para la resolución de algún tema, podrá solicitar la participación de un Experto Independiente, quien deberá emitir una determinación al caso que servirá para que el Área Administradora del Proyecto y las áreas a las que competa la materia motivo de la controversia técnica o administrativa, normen y apoyen su criterio y resuelvan en definitiva el asunto que le ha sido sometido. Por ningún motivo podrá interpretarse que el Experto Independiente es una instancia de resolución de disputas o conflictos entre las partes.

El Experto Independiente deberá poseer la especialidad que se requiere para resolver el asunto planteado. El Área Administradora del Proyecto proporcionará al Experto Independiente la información relevante que posea en relación con el asunto. El Experto Independiente podrá convocar reuniones con cada una de las partes, separada o conjuntamente, para establecer los puntos específicos y podrá requerir la información suplementaria que resulte necesaria.

El Área Administradora del Proyecto se compromete de buena fe a tomar en consideración las determinaciones del Experto Independiente en su resolución definitiva.

La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser designada posteriormente como árbitro para resolver sobre cualquier asunto respecto del cual haya emitido una sugerencia o respecto del cual hubiera participado con cualquiera de las partes.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el titular del Área Administradora del Proyecto deberá comunicar su resolución al CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes de la celebración de la primera reunión.

-235- VERSION FINAL


Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el titular del Área Administradora del Proyecto autorizará el cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción.

VIGÉSIMA OCTAVA.- IDIOMA

La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones.

Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al contrato.

VIGÉSIMA NOVENA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la celebración del Contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de los términos del Contrato.

TRIGÉSIMA.- ANEXOS DEL CONTRATO

Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por quienes suscriben el presente contrato o por quienes éstos designen.

ANEXO "A" Relación de PlanosANEXO "B" Normas y Especificaciones Generales y ParticularesANEXO "C" Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo que cotiza el CONTRATISTAANEXO "D" Programa de Ejecución de los TrabajosANEXO “E” Propuesta Técnica - EconómicaANEXO “__” Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios (cuando aplique)ANEXO “__” Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (cuando aplique)

Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por [la autoridad jurisdiccional/el tribunal arbitral] competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.

El CONTRATISTA reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de prórroga serán suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

-236- VERSION FINAL


El CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECUPERACIÓN DE ADEUDOS

El CONTRATISTA, conviene expresamente que de las facturas que tengan origen en el presente contrato, se le descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de cualquier acto jurídico celebrado entre el CONTRATISTA y PETROQUÍMICA.

TRIGÉSIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro aún tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.

TRIGÉSIMA CUARTA.- COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS

PETROQUÍMICA y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se podrá llevar a cabo en forma simultánea con otros contratistas o con PETROQUÍMICA, para lo cual se deberá dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecución simultánea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya a utilizar durante la ejecución de los trabajos.

3.- La coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre los contratistas, y en su caso, de PETROQUÍMICA.

TRIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de PETROQUÍMICA, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PETROQUÍMICA. El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PETROQUÍMICA. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con PETROQUÍMICA para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de

-237- VERSION FINAL


adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (v) la parte requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de (número de años) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.

PETROQUÍMICA estará obligado a guardar la confidencialidad sobre la información técnica, así como sobre todos los planos y datos relativos al proceso que hayan sido revelados directa o indirectamente por el CONTRATISTA a PETROQUÍMICA Dicha obligación de confidencialidad será vigente por un lapso de ( número de años) años contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato, y en relación con las mejoras que, en su caso, sean proporcionadas por el CONTRATISTA, dicho término será contado a partir de la fecha en que las mejoras sean proporcionadas a PETROQUÍMICA, salvo que dicha información quede liberada de la obligación de confidencialidad de cualquier otra forma antes de dicho plazo, y dicha liberación no se debe a cualquier acto u omisión de PETROQUÍMICA.

PETROQUÍMICA entiende y reconoce que la información técnica, diseños, programas, planos y cualquier otra información suministrada por el CONTRATISTA a PETROQUÍMICA bajo este contrato y sus anexos, por cualquier medio, electrónico o impreso, son y deberán ser considerados como información confidencial, por lo que cualquier divulgación de los mismos sólo podrá hacerse mediante autorización por escrito del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que se encuentra obligado en los mismos términos señalados en la presente cláusula frente a PETROQUÍMICA, en relación con la información que PETROQUÍMICA le proporcione para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA

Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante PETROQUÍMICA.

De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la denominación o razón social) como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar a dicha compañía como Líder, deberá comunicar al Área Administradora del Proyecto, con por lo menos (número y letra) días naturales de anticipación, su decisión de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía Líder, siempre que dicho miembro del CONTRATISTA al momento de la adjudicación cumpliera, y para ese momento continúe cumpliendo, con los requerimientos establecidos para ser compañía líder.

El CONTRATISTA y sus Obligados Solidarios, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante PETROQUÍMICA.

TRIGÉSIMA SEPTIMA.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecución de los trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna emergencia o cualquier otra situación que requiera de inmediata atención, PETROQUÍMICA podrá llevar

-238- VERSION FINAL


a cabo los trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estará obligado a reembolsarle a PETROQUÍMICA los gastos en que éste haya incurrido.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de ________, ___________ el día ____ de _________ de ____.

POR PETROQUÍMICA

___________________________________

POR EL CONTRATISTA

_____________________________

REVISIÓN JURÍDICAPOR PARTE DE LA OFICINA DEL ABOGADO

GENERAL

______________________________________

REVISIÓN TÉCNICA

___________________________

REVISIÓN ADMINISTRATIVA

___________________________

-239- VERSION FINAL


FORMATOS PARA FIRMA DEL CONTRATO

Formato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratosFormato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los

contratos (NO APLICA)Formato DI-2 Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o

devolución del anticipo otorgado (NO APLICA)Formato DI-3 Texto sobre seguro de responsabilidad civil cada área deberá consultar a

la Gerencia de Riesgos y Seguros para proveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos (NO APLICA)

Formato DI-4 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

Formato DI-5 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria

Formato DI-6 Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento (Anexo G)Formato DI-7 Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1)Formato DI-8 Nota informativa para participantes de países miembros de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)Formato DI-9 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar

aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Formato DI-10 Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas extranjeros) (NO APLICA)

Formato DI-11 Anexo “PCF”.- Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos ejecutados.

Formato DI-12 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, el licitante que resulte adjudicado el contrato deberá presentar un escrito libre en el cual manifieste la estratificación de la empresa que representa, en términos del Artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

-240- VERSION FINAL


FORMATO DI-1

TEXTO 6. DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR __________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE ___________________________________________ Y NUESTRO FIADO. EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO. ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO. EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA

-241- VERSION FINAL


RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DEL FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA DEBIDA APLICACIÓN, DEDUCCION O DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIARIO SOLICITA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

-242- VERSION FINAL


FORMATO DI-1A (NO APLICA)

TEXTO DE CARTA DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor Nombre y domicilio completo

Beneficiario Fecha de vencimiento: (PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial (Día, Mes y Año) Domicilio)

Caria de Crédito Standby No. XXXXX

Estimados señores:

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. XXXXX a favor de (Petróleos

Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el "Beneficiario") por la cantidad máxima de $ (importe con

numero, letra y moneda) Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por

(nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) con relación al contrato

[o convenio si ese es el caso] (nombre y fecha de contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o

razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) y el Beneficiario así como sus futuras

modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza).

La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en (domicilio del banco

emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el

incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex).

2. Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones

múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe

total de esta carta de crédito standby.

-243- VERSION FINAL


Carta de Crédito Standby No. XXXXXX

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando

sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en antes de la

fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las

instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago.

En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby,

el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las

discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo

electrónico o facsimil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer

día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago.

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones

de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia

de esta carta de crédito.

En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón

esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél

en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.

La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas "ISP 98" Prácticas Internacionales para Standby

emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590.

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales

federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Atentamente,

BANCO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DE

FUNCIONARIOS FACULTADOS

-244- VERSION FINAL


(Hoja membretada del beneficiario)

Requerimiento de pago

Fecha: (fecha de presentación)

Banco emisor(Denominación y domicilio )

Ref. Carta de Crédito Standby No.-------------

(Petróleos Mexicanos. Organismo Subsidiario o Empresa Filial ) en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito

standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:

(nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) ha incumplido

con los términos y condiciones suscritas en el contrato (convenio) no. (Numero y fecha del contrato),

especificamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario (Petroleos

Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito

standby.

Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra), a la cuenta

bancaria no. (cuenta del banco) de (nombre del banco) a nombre de (PETROLEOS Mexicanos, Organismo Subsidiario

o Empresa Filial)

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado Correo Electrónico

Teléfono

Fax

-245- VERSION FINAL


(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a carta de crédito standby) (PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor Nombre y domicilio completo.

(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona

que asumió obligaciones con Pemex)

Número del Contrato:

Beneficiario Referencia Banco Emisor

(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial, (Número de carta de crédito standby)

Domicilio Fiscal)

Modificación no.

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del

propio crédito:

Dice: (incluir el texto actual)

Debe decir: (incluir el nuevo texto)

Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.

Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.

Atentamente,

BANCO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS

-246- VERSION FINAL


FORMATO DI-2 (NO APLICA)

TEXTO 7. DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO


SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO)(NÚMERO, LETRAY MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR _______________________________________ LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE DE: _________________________________, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LAS OBRAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NO._________, QUE TIENE POR OBJETO _________________________EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDE AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS CONVENIDAS U OTORGADAS.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO Y PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO, O SI NO LO DEDUCE CORRECTAMENTE DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE PRESENTE PARA SER ACEPTADAS Y APROBADAS POR EL BENEFICIARIO.

ESTA FIANZA TAMBIÉN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL BENEFICIARIO HUBIERA ACEPTADO LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A EL BENEFICIARIO CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO. ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO Y SUS GASTOS FINANCIEROS, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO POR EL CUAL DICHO ANTICIPO NO HUBIERA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. ESTA PÓLIZA SE PODRÁ HACER EFECTIVA SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA COMPENSACIÓN. ESTA FIANZA DEBERÁ LIQUIDARSE AL BENEFICIARIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE LE HAYAN APLICADO LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

-247- VERSION FINAL


ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA Y EN AQUELLOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS- SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A ESTA INSTITUCION- SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO 0 NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA -- POR AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTICULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

-248- VERSION FINAL


FORMATO DI-3

TEXTO SOBRE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CADA ÁREA DEBERÁ CONSULTAR A LA GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

NO APLICA

-249- VERSION FINAL


FORMATO DI-4

TEXTO 8. DE GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD


SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR __________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO __________________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________ Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

-250- VERSION FINAL


ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - POR AUTORIDAD COMPETENTE.

LA AFIANZADORA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓNI DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA HASTA QUE EL ANTICIPO GARANTIZADO QUEDE TOTALMENTE INVERTIDO, APLICADO, AMORTIZADO, DEDUCIDO Y DEVUELTO, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

-251- VERSION FINAL


FORMATO DI-5

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

PEMEX PETROQUIMICAPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. 18578025-510-11, referente a: REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RADIACIÓN DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista

252- VERSION FINAL


FORMATO DI-8

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Articulo 222Cometen el delito de cohecho:

-253- VERSION FINAL


I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.Capitulo XICohecho a servidores públicos extranjeros

Articulo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se

encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a

cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

-254- VERSION FINAL


FORMATO DI-9

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

PEMEX PETROQUIMICAPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. 18578025-510-11, referente a: REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RADIACIÓN DE 2 HORNOS DE PIROLISIS (BA-105 Y BA-106) DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:

Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista

-255- VERSION FINAL


FORMATO DI-10

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES (CONTRATISTAS EXTRANJEROS)

(NO APLICA)

-256- VERSION FINAL


DI-11


SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA

DI-11 ANEXO “PCF”

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DE ACUERDO CON LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011 EN PEMEX PETROQUIMICA

AÑO 2011 PERÍODODE FACTURACION

FECHA DE CORTEDE FACTURACIONES

PLAZO MÁXIMO EN EL QUE ELCONTRATISTA DEBERÁ

PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA LA DOCUMENTACIÓN

SOPORTE DE LA FACTURACIÓN PARA SU REVISIÓN

SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE LA

FACTURACIÓN

PLAZO MÁXIMO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA

FACTURACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA

QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN AL RESIDENTE

PLAZO MÁXIMO PARA PAGO DE LA FACTURACIÓN AL

CONTRATISTA POR PARTE DE PEMEX PETROQUIMICA

VEINTE DÍAS NATURALESSIGUIENTES A LA FECHA DE

AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR PARTE DE EL

RESIDENTE

MES DEL AL

FECHA LÍMITE FECHA LÍMITE FECHA LÍMITE

ENERO 01 - ENE 31 – ENE 31 – ENE 6 – FEB 21 - FEB 13 – MZO

FEBRERO 01 - FEB 28 - FEB 28 - FEB 6 - MZO 21 - MZO 10 - ABR

MARZO 01 - MAR 31 - MAR 31 - MAR 6 - ABR 21 - ABR 11 - MAY

ABRIL 01 - ABR 30 - ABR 30 - ABR 6 - MAY 21 - MAY 10 - JUN

MAYO 01 - MAY 31 - MAY 31 - MAY 6 - JUN 21 - JUN 11 - JUL

JUNIO 01 - JUN 30 - JUN 30 - JUN 6 - JUL 21 - JUL 10 - AGO

JULIO 01 - JUL 31 - JUL 31 - JUL 6 - AGO 21 - AGO 10 - SEP

AGOSTO 01 - AGO 31 - AGO 31 - AGO 6 - SEP 21 - SEP 11 - OCT

SEPTIEMBRE 01 - SEP 30 - SEP 30 - SEP 6 - OCT 21 - OCT 10 - NOV

OCTUBRE 01 - OCT 31 - OCT 31 - OCT 6 - NOV 21 - NOV 11 - DIC

NOVIEMBRE 01 - NOV 30 - NOV 30 - NOV 6 - DIC 21 - DIC 10 - ENE – 2012

DICIEMBRE 01 - DIC 15 - DIC 15 - DIC 21 - DIC 5 – ENE – 2012 25 – ENE – 2012

DICIEMBRE 16 - DIC 31 - DIC- 31 - DIC 6 - ENE - 2012 21 - ENE - 2012 10 - FEB - 2012

NOTA: CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO COINCIDA CON DÍA INHÁBIL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE CRITERIO: VENCIMIENTO EN DOMINGO= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL VENCIMIENTO EN SÁBADO= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR

VENCIMIENTO EN LUNES, MARTES, MIERC. O JUEVES INHÁBIL= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL VENCIM. EN VIERNES INHÁBIL= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR

-257- VERSION FINAL


DI-12

258- VERSION FINAL

Sección I. Instrucciones para los licitantes. Ley... · Web viewTodas las fojas de la...

Documents

Transcript of Sección I. Instrucciones para los licitantes. Ley... · Web viewTodas las fojas de la...