REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y ...
Transcript of REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y ...
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Vicerninisterio de Transportes
'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVÍAS DESCENTRALIZADO
CONTRATO N°Vc7i -2016-MTC/21
ADJUDICACION SIMPLIFICADA - AS N° 002-2016-MTC/21
CONTRATACIÓN SERVICIO GENERAL DE INSTA DI N DEL SE MODULARES PAQUETE 07› LACIÓN°
I EPARTAMENT ,„ , DE PUENTES
O DE LA LIBERTAD - RTAD
CONTRATISTA: CONSORCIO UNIÓN (AMM & GM CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y EMPRESA & SERVICIOS FRANA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)
LIMA - PERÚ
2016
unrotnr.prou iasdes.go b. re I r. Ca nd678 —Pisos del 7 a I 12 —Line 01 Central Telakíniar (511)511-
S300 Fax 426-1736
PERU
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Viceministerio de Transportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
CONTRATO N° -2016-MTC/21
Conste por el presente documento, la contratación del Servicio General de Instalación de Puentes Modulares — Paquete 07, departamento de La Libertad, que celebran:
a. PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, con RUC No 20380419247, domicilio en el Jr. Camaná 678 piso 7° Lima 01, en adelante LA ENTIDAD, representado por su Director Ejecutivo, Econ. ALEXEI OBLITAS CHACÓN, identificado con DNI N° 07017115, designado mediante Resolución Ministerial N° 639-2014-MTC/01; y
b. CONSORCIO UNIÓN', en adelante EL CONTRATISTA, conformado por: 1) AMM & GM CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (10 % de participación), RUC No 20557841246, representado por su Gerente General Ana María Matos Reyes, identificada con DNI N° 06648145, con poder inscrito en el Asiento
00001, Partida Electrónica N° 13229513 de los Registros Públicos de Lima; y 2) EMPRESA & SERVICIOS FRANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (90 % de participación), RUC No 20482336273, representado por su Gerente Odar Noé Alcocer Zegarra, identificado con DNI N° 80489078, con poder inscrito en el Asiento N° A0001, Partida Electrónica N° 11125992 de los Registros Públicos de Trujillo; y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 01.04.2016, el Comité de Selección otorgó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada - AS N° 002-2016-MTC/21 al CONSORCIO UNIÓN, para la contratación del Servicio General de Instalación de Puentes Modulares — Paquete 07, departamento de La Libertad, cuyos detalles e importe constan en el presente contrato, el cual se rige por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que en lo sucesivo se denominarán LA LEY y EL REGLAMENTO, respectivamente.
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, en las directivas que emitan el OSCE y demás normativa especial, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Civil y demás normas de derecho privado, cuando corresponda.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del Servicio General de Instalación de Puentes Modulares - Paquete 07, departamento de La Libertad, conforme a los Términos de Referencia establecidos por LA ENTIDAD.
El representante común de EL CONTRATISTA, según la Cláusula Cuarta del Contrato de Consorcio, de techa
07.04.2016, can firmas legalizadas ante la Notaría Genoveva Cragg Campos, es el Sr. Jorge Luís Zaldivar Pérez, con DNI N° 42006357; y, según la Cláusula Sexta, su domicilio legal común está en el Jr. Cailloma N° 714, Oficina 204 -Lima. Asimismo, según la Cláusula Décima, la facturación estará a cargo de la empresa AMM & GM Consultores Asociados Sociedad Anónima Cerrada, con RUC N° 20557841246.
7
vuutamprov lasdes.on Is.pe Ir. Ca rre ro678 —Pisoscle I 7 al 12 —Lirre 01
Central Telefe niel (511)516 5300
Fax 426-1736
PERÜ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Viceministerio de Transportes
°Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 321,627.01 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 01/100 SOLES), incluido IGV.
Este monto comprende el costo del servicio, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que tenga incidencia sobre la ejecución del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, luego de ejecutada la prestación, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento y en los Términos de Referencia. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta y cinco (35) días calendario, de acuerdo a lo previsto en los Términos de Referencia, el mismo que consta de dos fases, que se ejecutará considerando los siguientes plazos:
• Diez (10) días calendario para la presentación del Plan de Trabajo. • Veinticinco (25) días calendario para la ejecución del Plan de Trabajo.
El inicio del plazo de ejecución del servicio se contabilizará en dos (2) etapas o fases:
Primera fase: Elaboración del plan de trabajo, desde el día siguiente de la entrega del terreno y/o la entrega del adelanto directo por parte de LA ENTIDAD, considerándose al evento más tardío, proporcional al monto contratado, en las condiciones previstas en el numeral 19.1 de los Términos de Referencia.
Segunda fase: Inicio de la instalación de los puentes modulares, a partir de la notificación de aprobación del plan de trabajo.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia, Bases del procedimiento, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. El orden de prelación de los documentos que conforman el presente contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:
www.prouiasdes.gob.pe Jr.Carnaná678 —Pisosdel 72112 —Line Central Telardnie (511)51L-
5300 Fea 426-1736
4
www.prow iasdes go lo pe lr Carnsrá678 —Pisosdel 7 al 12 —Lirre O Central Telefonici(511)51
Fax 426-173
ViCemlniSterio de Transportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú' "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
PERO Ministerio de Transportes y Comunicaciones
1. Términos de Referencia. 2. Bases. 3. La Propuesta Técnica y Económica. 4. El presente documento contractual.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
Garantía por el Fiel Cumplimiento:
Conforme lo solicitado por EL CONTRATISTA, a través de la carta s/n, de fecha 19.04.2016, LA ENTIDAD retendrá el 10 % del monto total del contrato (S/. 32,162.70 Soles), como garantía de fiel cumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo 126° del Reglamento.
CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD podrá otorgar un adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato.
EL CONTRATISTA debe solicitarlo dentro de los ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la carta fianza, extendida a la orden de la Entidad, por idéntico monto y con un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. El adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. Vencido dicho plazo no procederá el otorgamiento del adelanto directo.
El pago del adelanto se realizará de acuerdo a lo señalado en el numeral 19.1 de los Términos de Referencia.
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
LA ENTIDAD está facultada a ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpla con renovarlas, conforme al artículo 131° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento y el numeral 22° de los Términos de Referencia.
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar a EL CONTRATISTA, indicándose el sentido de éstas, dándose un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Vicerninisterio de Transportes
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorgará la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley y 146° de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de tres (03) años.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
Dónde: F = 0.40
F x Plazo en días
Dicha penalidad se aplicará automáticamente y se calculará para cada etapa del contrato, según lo siguiente:
• Presentación del Plan de trabajo:
El Contratista deberá presentar el plan de trabajo, conforme al (tem 6.1 de los Términos de Referencia, posterior a la fecha de inicio del servicio. La no presentación y/o subsanación en el plazo solicitado, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad diana = 0.10 x Monto de Elaboración de Plan de Trábalo 0.40 x Plazo en días (10)
~nema las:lesna lo pe Jr. Ca roa ná679 — Pisos del 7 al 12 —Line 01 Central Telefónica (512)91.-
5300 Fax 426-1736
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ViceMinisterio de Transportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
6
war.prouiasdello bre Jr.Carnard678 — Pisos del 7 al 12 —Lirra Central Telefónico (511)91t
5300 Fax 426-1736
• Incumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo
El Contratista deberá ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Trabajo
aprobado. El retraso en la culminación del servicio será sancionado con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad diaria = 0.10 x Monto de Ejecución plan de trabaio F x Plazo en días (plazo de contrato de 2da Fase)
Nota:
Los trabajos mal ejecutados o no realizados de acuerdo al Plan de Trabajo y las normas establecidas en los manuales y documentos indicados en los presentes TDR, serán considerados como no ejecutados.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OTRAS PENALIDADES
En concordancia con el artículo 134° del Reglamento y de acuerdo al numeral 20.2 de los Términos de Referencia, se aplicarán adicionalmente las siguientes penalidades:
• Inasistencia al acto de entrega de terreno:
En la entrega de terreno para cada puente deberá participar, en representación del
contratista, el representante legal o jefe de servicio, o, en su defecto, el contratista
puede delegar a otra persona, con la respectiva carta de representación firmada por el representante legal.
En caso de incumplimiento será sancionado con una penalidad del 0.5 % del monto del contrato por la ausencia de su representante en dicho acto.
• Incumplimiento de Personal Propuesto:
Durante la presentación del servicio el contratista deberá contar con todos los
profesionales ofrecidos en su propuesta técnica. La no participación de cualquiera de
ellos durante la ejecución del contrato será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad diaria = 0.010 x Monto del contrato
0.40 x Plazo del contrato en días (plazo Fase 2)
Para los casos de cambio de profesionales que no se encuentren dentro de las causales
de fuerza mayor o caso fortuito, y que sean aceptadas por la Entidad, se aplicará una penalidad del 0.5% del monto del contrato, por cada profesional cambiado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o, si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
viceministerio de Transportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
7
Dichas penalidades pueden alcanzar, cada una, un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el caso, del item que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32°, inciso c) y 36° de la Ley, y los artículos 135° y 136° de su Reglamento. Si alguna de las
partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla
mediante carta notarial para que la otra las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas debe
resarcir a la otra por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento dé lugar.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CONVENIO ARBITRAL
17.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, o invalidez del Contrato, se
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las
contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas por el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes.
Sin perjuicio de lo anterior, la decisión de la entidad o de la Contraloría General de
la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni a arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las
pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de
indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación
de las prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de éstas, por parte de la
entidad o la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias
establecidos en la presente Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento,
unwvaprouiasdesdsob.pe 1r. Corroo:1678 —Pisos del 7 al 12 —Lirre 01 Central Telefónia 15111514
900 rex 426-1736
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
VicemMiSterlO de TransporteS
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.
17.2 Las partes tienen el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 del artículo 452 de la Ley de Contrataciones del Estado. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.
En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.
Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos
en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban
cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de
controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.
Todos los plazos antes señalados son de caducidad.
17.3 Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación las
referidas controversias, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 183° del Reglamento.
Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución
definitiva de las controversias conforme lo señalado en el artículo 184° del
Reglamento. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.
17.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.
17.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo Institucional, el mismo que
se realizará bajo la organización, administración, reglamento y normas complementarias del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral, según Anexo N° 12: Determinación del Centro Institucional de Arbitraje suscrita el 23 de marzo de 2016 por el Contratista.
imiannproviasdet go b pe Ir Carraná678 —Pisos del 7 a1 12 —Lin] 01 Central Telefónica (511)E14
5300 Fan 4264 736
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Viceministerio de TranSportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
17.8 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Árbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.
17.6 Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.
17.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.
Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia(s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.
En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.
Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.
17.9 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Árbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Árbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.
17.10 En el caso de Arbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional Arbitral determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional determinado.
umitraprouiasdelgob.pe lneamard678 — Pisosdel 70112 —Urna 01 Central Telefónico 1511) S1z-
5300 Fem 426-1736
PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Viceministerio de Transportes
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
17.11 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
17.12 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal
Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.
17.13 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del
Perú, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como de las normas
de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este
orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PÓLIZAS DE SEGURO
El CONTRATISTA será responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de duración del presente contrato todos los seguros establecidos en el Anexo B de los Términos de Referencia que forma parte integrante del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
EL CONTRATISTA: Jr. Cailloma N° 714, Oficina 204 — Lima 01; teléfono 4286451; celular: 971735083; correo electrónico: quss al 3 @hotmail.com [email protected].
LA ENTIDAD: Jr. Camaná 678, piso 72 - Lima 01, teléfono: 514 5300.
En estos domicilios surtirán efectos legales las notificaciones que se deriven del presente
contrato. La variación del domicilio, aquí declarado, debe ser comunicada a la otra parte
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
Si EL CONTRATISTA modifica su dirección domiciliaria, deberá informar a LA ENTIDAD oportunamente, mediante comunicación indubitable, bajo responsabilidad. Este cambio deberá ser aceptado por LA ENTIDAD y formalizado mediante adenda al contrato. La variación del domicilio debe ser comunicada a LA ENTIDAD aún al término del contrato, de existir un saldo a cargo por cualquier concepto. De igual manera, de iniciarse un proceso arbitral o judicial, será obligación de EL CONTRATISTA comunicar su domicilio legal actualizado en tanto dure el proceso.
www.proviasdes.gob.pe ir. Carnmé678 —Pisordel 74112 —Lirre
Central Telefónica (512)512-
5300 Rus 426-1736
Ministerio PERÚ de Transportes
y Comunicaciones Viceministerlo de Transportes
'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"
Las comunicaciones cursadas entre las Partes, sólo surtirán efecto:
Cuando sean efectuadas por escrito, facsímile o correo electrónico, en cuyo caso se
considera legalmente realizada con la constancia del reporte informático de que fue entregada a la dirección de correo electrónico; cuando se encuentre en la bandeja de
entrada, aunque el correo electrónico no haya sido abierto por el destinatario; o con la constancia del reporte informático de que la dirección de correo electrónico fue cancelada
por el propietario sin haber notificado previamente en forma indubitable a la otra parte. Para que la notificación por correo electrónico surta efectos legales no se requiere acuse de recibo ni identificación de quien lo recibe.
Cuando sean notificadas vía notarial o Juez de Paz, en los lugares donde no haya Notario, en caso EL CONTRATISTA se niegue a recibir la notificación se dejará constancia de dicha negativa, y la notificación surtirá efectos legales si es dejada debajo de la puerta del domicilio
indicado. Igualmente, si no se encuentra ninguna persona que suscriba el cargo respectivo, la notificación será válida si se deja debajo de la puerta.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 298
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica, y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad. En la ciudad de Lima al
Econ. ALEXEI OBLITAS CHAU* Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
Exp. N' 1.921-2016 Exp. N.8121-2016 UGAUJECC-pach
untomproviasdes.gob.pe lr. Corren:1678 —Pisos de I 7 al 12 —Lirre 01 Central Telefonia 15111914
9300 Fax 426-1736
CO N 10
'- 0 N al ZO- e: V N r
co -5 th
LL 2 á
CE
RT
IFIC
AC
ION
ES
Y C
OM
PR
OM
ISO
AN
UA
L -
201
6
Go
-
oa
Go c 111 111
O O ro.
??,
o
0 = a) Ú al o u_ Ir_
ti O o
C ol) -C O o C o
o
E
o o
1) W u_
17)
o -o o
o
a) E e
•
o o o
o
OO
-ci
8
C
in
o
8 u- • < e <7)
0000
0002
98
0001
09098 E-
378,
384.
72 26
/02/
2016
0.
0000
0000
tO O
N
oi
000
1 00 086
061
-UG
A.A
AC
25/0
2/2
016 0
TO
TA
L E
N M
ON
ED
A N
AC
ION
AL
0
< • Ñ 2 1,9 2 S
•
' o
1-1.1 0 Z O >" aN • W <
2 O I- D Z 2 w O 0 0 ›- F o o tu
<0
U/
CL O 5
Ñ2
a. ta H a-
z ca z
E 5 o
N C9 co r
(O O 0 • • • • .. • 0 0 FW 0
1.1.1Th" h
• 0
17.1
GC.?..
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRAUZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES
PAQUETE 07
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
LIMA - 2016
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES
1.0 ANTECEDENTES:
09e72
Uno de los problemas que afecta al país, es no responder en forma oportuna a las emergencias
que se presentan por diversos motivos en las carreteras del sistema vial departamental y vecinal, especialmente en lo referente a los puentes, que son los que dan la continuidad al
camino, muchas veces integran poblaciones, comunidades, etc., su mal estado origina gran
malestar a la población y pérdidas económicas, especialmente las que están ubicadas al interior del país.
A la fecha la población asume los mayores costos que se generan por no contar con caminos
que tengan adecuada transitabilidad, especialmente el mal estado de los puentes causan interrupción de los caminos, lo que implica que el costo de operación vehicular se incrementa, por consiguiente el flete de los productos sufren alzas, incrementándose el precio de éstos en el mercado local, lo que, por lo general, ocasiona serios inconvenientes a la población beneficiaria,
a lo que se suma: a) Los productos locales no sean competitivos en el mercado, por el
encarecimiento en el transporte; b) Daños económicos: por los tiempos de recorrido, lo que
afecta los negocios que se encuentran adyacentes a la carretera y la consiguiente generación de
pérdidas económicas a la población. Esto conlleva a que la población de las diferentes partes del país expresen de manera permanente sus reclamos incidiendo principalmente en el estado de los puentes.
Se efectuaron dos compras para este fin, mediante contratos N° 067-2014-MTC/21 y 177-2014- MTC/21, adquiriéndose 245 puentes modulares, adicionalmente se realizó una compra
complementaria de 41 puentes mediante contrato N° 118-2015-MTC/21, haciendo un total de 286 puentes.
En esta oportunidad se ha programado la instalación de 33 puentes modulares, conformándose 17 paquetes, de los cuales el paquete 7, es materia de los presentes Términos de Referencia.
2.0 GERENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Gerencial de Transporte Rural— UGTR PROVIAS DESCENTRALIZADO
3.0 FINALIDAD PUBUCA
La finalidad pública del presente servicio es garantizar la transitabilidad vehicular en adecuados
estándares de circulación y proporcionar seguridad vial a los usuarios que transitan por estas vías, en la Red Vial Vecinal de la Región La Libertad, ubicado de la siguiente manera en vía vecinal 11-907.
4.0 OBJETO DEL SERVICIO
Suministrar las referencias técnicas que permitan la ejecución del Servicio General del traslado e Instalación de Puentes Modulares, que garanticen un tránsito fluido y seguridad vial a los beneficiarios de las vías departamentales y vecinales mediante la instalación de puentes modulares de armado rápido.
2 www.proviasdes.gob.pe
ir. Camaná 678- Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
7.L MINISTER K) DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.1 Establecer procedimientos, precisando las características técnicas de las estructuras,
para el traslado, montaje y puesta en funcionamiento del Puente YANTEN, ubicado
en el camino vecinal Sarin - Mun melca, identificado con el Código de Ruta N' 11-907
5.0 CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS El servicio corresponde al montaje e instalación del puente YANTEN, debido al mal estado de
conservación, que se pueden observar en el ítem 5.2, asimismo implica el traslado de las
estructuras modulares de cada puente, y tablero metálico para la superficie de rodadura,
proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, para la puesta en funcionamiento de cada
puente.
5.1 UBICACIÓN Los puentes a instalar se encuentran ubicados en el departamento de LA LIBERTAD, de acuerdo
a la siguiente descripción:
EXISTENTE PROYECTADO
Itero Dep. ' Provincias Ruta Coordenadas Nombre 11po Longitud Longitud Tipo
1 La Libertad Ranchez Cardón
Vecinal LI-907 9124318 N
183608 E Yanten
Madera
Rollizo 19.0D 24.38 DS
5.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.
1) PUENTE YANTEN: Puente conformado de vigas de madera (rollizo) y tablero de madera, en
condiciones inadecuadas, muros de concreto ciclópeo. Longitud Actual: 19.00 MTS.
5.3 ALCANCE DE LOS SERVICIOS:
El servicio para el cual se formula los presentes Términos de Referencia, se realizará en base a un
PLAN DE TRABAJO, el cual debe contener en forma detallada todas las actividades a ejecutar, que
son necesarias para el cumplimiento de las metas previstas en cada Puente.
PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionará al proveedor del servicio las estructuras metálicas
modulares de cada puente, y tablero metálico para la superficie de rodadura, en el Almacén de
Provías Descentralizado ubicado en la Carretera Panamericana Sur Km. 42, distrito de San
Bartolo, provincia y departamento de Lima, para su traslado a la zona de trabajo, indicada en el
3 www.proviascles.gob.pe
Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
rinerNI t I • (
NANISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
ítem 5.1; las actividades de carguío en el almacén de Provias Descentralizado estarán a cargo del
proveedor del servicio de instalación del puente.
La Entidad, a solicitud del proveedor podrá entregar la nariz de lanzamiento, por lo que es
responsabilidad de cada Proveedor proveerse con las herramientas y equipos necesarios para el
montaje y lanzamiento de los puentes metálicos modulares.
Asimismo, entregará copias electrónicas de documentación técnica referida a manuales de
instalación, montaje y lanzamiento, e información técnica referencial de protoitipos de
subestructuras, de las estructuras modulares.
Asimismo debe retirar los elementos que se hayan utilizado en el desmontaje, montaje y
lanzamiento del Puente, dejando limpio el cauce del rio y la zona de trabajo.
El servicio de instalación de cada puente además incluye los siguientes trabajos
complementarios:
• Construcción de Losa de aproximación en la entrada y salida (Ver planos típicos).
• Construcción de Muros contra impacto en la entrada y salida (Ver planos típicos).
• Instalación de Señales Informativas (02 Unidades)
• Instalación de Señales Preventivas (02 Unidades)
• Corte y Perfilado en talud de entrada y salida, de ser el caso.
El proveedor del servicio suministrará todos los recursos necesarios para el carguío traslado y la
instalación de cada puente modular provisional, asumiendo plena responsabilidad por la
ejecución del servicio en cada una de sus etapas, sin perjuicio de las que conforme a la ley le
corresponda.
El proveedor del servicio deberá mantener una relación armoniosa, profesional, colegiada y
ética, con PROVIAS DESCENTRALIZADO que contribuya a alcanzar la finalidad del contrato,
dentro del plazo estipulado, con la calidad y seguridad requerida.
Los presentes Términos de Referencia contienen los procesos y procedimientos técnicos a los que se debe ceñir el proveedor durante las fases, que están definidas en este documento y
complementadas en el Contrato de Servicio respectivo.
La sola presentadón de las propuestas durante el proceso de selección será considerada como aceptación de los alcances del servicio descritos en el presente documento.
4 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
6.0 ETAPAS VIO FASES DEL SERVICIO
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al contratista del servicio, conforme a los
dispositivos legales vigentes, el servicio comprende las siguientes Fases y/o Etapas
6.1 Elaboración y aprobación del PLAN DE TRABAJO.
6.2 Ejecución del Plan de Trabajo.
6.1 PRIMERA FASE: ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO
El servicio, objeto de estos TDR se realizará en base a un PLAN DE TRABAJO, el cual debe
contener en forma detallada las actividades a ejecutar y contendrá como mínimo: memoria descriptiva, procedimientos constructivos, especificaciones técnicas, planos, cronograma de
ejecución, cronograma de desembolsos y otros que resulten necesarios para el cumplimiento
de las metas previstas de cada puente.
El plazo para la elaboración del Plan de Trabajo, se inicia desde el dia siguiente de la entrega
del adelanto en efectivo y/o entrega del terreno (lo que ocurra último).
Se precisa, que el Contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del
documento que lo contiene hasta el día en que el Comité de Recepción del servicio
(designados por Provías Descentralizado - PVD), den la conformidad a la recepción de la
prestación del servicio ejecutado por el contratista y se efectué el pago pertinente. (Art. 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
Se debe tener en cuenta, que para cada Puente se debe elaborar un Plan de Trabajo,
documento que una vez aprobado por la Entidad es la base para efectuar el seguimiento y
monitoreo de las actividades que debe realizar el contratista.
Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Plan de Trabajo es de
carácter reservado y no podrá ser entregado a terceros, ni parcial, ni total, sin el previo
consentimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
a. Actividades que se deben desarrollar en esta Etapa
a.1. Trabajos de Campo:
• Realizar una inspección de campo a fin de evaluar las condiciones y estado de los
puentes, para plantear la mejor solución.
• El contrato se controlará por actividad concluida, obligándose a los postores
realizar una visita técnica a la zona de trabajo objeto de los presentes T.D.R. con
la finalidad de que tomen conocimiento de las condiciones en que se encuentran
los Puentes, apoyos, accesos y planteen con mayores elementos de juicio las
actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos propuestos.
• Realizar el replanteo en el lugar de emplazamiento de las estructuras a instalar, a efectos de establecer niveles de rasante, acondicionamiento de las
subestructuras, los trabajos de movimientos de tierras requeridos, entre otros
necesarios, precisándose que para las estructuras de puentes modulares se tiene
las siguientes consideraciones:
- Pendiente no mayor a 2.0%,
Ni
5 www.provistsdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2, CI e PROVIAS DESCENTRALIZADO
O terreno igual o mayor a 1.00 kg/cm'.
• Verificar la geometria de los accesos y la capacidad portante del suelo. • Iniciar las actividades establecidas para esta etapa desde el día siguiente de la
entrega del adelanto o entrega del terreno, lo último que ocurra, fecha en que se hace apertura del cuaderno de ocurrencias; el control se realizará a través de una supervisión contratada o Inspector designado por PROVIAS DESCENTRALIZADO quien evaluará la ejecución del servicio en la primera fase o etapa.
a.2 Trabajos de Gabinete:
El Plan de trabajo deberá contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir con el objeto del misma, las que sin ser limitativas deberán
comprender: desmontaje o demolición de estructuras existentes, ubicación de
subestructuras, montaje de estructuras modulares de armado rápido, habilitación de accesos, señalización y servicios de protección.
Todo diseño que elabore el contratista y que forme parte del Plan de Trabajo, como
parte de su propuesta de atención al servicio, deberá ceñirse estrictamente al
procedimiento que indique la correspondiente norma, método y especificación técnica, debiendo detallar convenientemente los resultados de análisis y criterios de disefio estructural en la memoria de cálculo correspondiente.
Toda aseveración, estimación y planteamiento del contratista deberá estar
respaldado por una justificación conceptual y analítica, (No se aceptarán
estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo) a detallarse en el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo tendrá en consideración la adecuada sucesión de las actividades
que conduzca al cumplimiento de los presentes términos de referencia. Siendo ello la herramienta básica para la ejecución del servicio, su elaboración será netamente de
responsabilidad del contratista el que deberá cumplir estrictamente durante la fase de ejecución del servicio.
El Plan de Trabajo sin ser limitativo deberá contener la siguiente información técnica de ingeniería:
• Memoria Descriptiva: Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial, Plan de Montaje y Lanzamiento del Puente, Plan de reforzamiento y
acondicionamiento de la subestructura del puente, según la capacidad portante del suelo, debidamente verificada y los niveles hidráulicos del
cauce, plan de desmontaje o demolición del Puente actual y listados
detallados de Estructuras Provisionales; entre otras. • Planos detallados
• Especificaciones Técnicas EG-2013, normas vigentes para las actividades y Manuales del fabricante para las estructuras modulares ACROW.
• Cronograma de Ejecución (PERT- CPM, Diagrama de Barras GANTT). • Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, gastos generales detallados de
cada puente (De la propuesta económica).
6 www.provlasdes.gob.pe
Jr. Canana 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
052 tt ,;1,1
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
a.3 Trabajos de Identificación:
• El contratista del servicio identificará la procedencia y administración del puente metálico a reemplazar.
• Con la finalidad que durante la terminación del trabajo de desmontaje de las
estructuras del puente a sustituir; esta sea entregado mediante acta e
inventario correspondiente a la entidad que tiene a su cargo el puente como su patrimonio. Dicha información formará parte del informe final.
> Asimismo, deberá incluir los siguientes procedimientos.
• Procedimiento de desmontaje y/o demolición de las estructuras existentes, si las hubiera.
• Acondicionamiento y habilitación de accesos (Incluyendo Losas de
Aproximación y Muros Contra Impacto), mantenimiento de tránsito y
seguridad vial.
• Procedimiento de Montaje y Lanzamiento de las estructuras modulares.
Instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas, durante y luego do
la ejecución de los trabajos, en concordancia con el Manual de Dispositivos de
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente. (WEB —MTC)
Las especificaciones técnicas serán desarrolladas por cada actividad constructiva y en
concordancia con las Especificaciones Técnicas de Construcción y Conservación de
Carreteras vigente (EG-2013), debiendo incluirse los controles de calidad y ensayos a realizarse durante las ejecuciones.
En los procedimientos constructivos, las actividades y especificaciones técnicas estarán compatibilizadas entre si
b. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo
• El contratista presentará el Plan de Trabajo, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores y de acuerdo al Anexo A. "Lineamiento para la Presentación del Plan de Trabajo para cada Puente"
• La presentación del PLAN de TRABAJO será considerado como una actividad del Presupuesto del Servido.
• El PLAN DE TRABAJO se presentará en versión impresa (original y copia) y electrónicamente en CD (dos copias). Las hojas de textos se presentarán en
formato A4 en tanto que los planos se presentarán en formatos A3.
• Se presentará en el siguiente software de aplicación: Word para Textos. Excel para hojas de cálculo y AUTOCAD para los planos.
• El Plan de Trabajo debe contener el Presupuesto y Cronograma Valorizado
en formato A3, concordante con las actividades y plazos propuestos, cuyo
monto global será igual a su propuesta económica presentada en el Proceso de selección.
• El Cronograma de Ejecución se realizará empleando el PERT-CPM e identificando las actividades o partidas de la ruta critica,
complementándose con el Diagrama de Barras GANTT.
7 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
• El Plan de Trabajo debe contar con un Panel Fotográfico, con seis (06)
fotografías como mínimo de cada Puente, las que mostrarán distintas vistas
de la situación actual como: vista general desde aguas abajo y aguas arriba, desde las márgenes derecha e izquierda, de abajo hacia arriba desde el cauce, elevación de los estribos accesos, etc.
• El Supervisor o Inspector, revisará y evaluará el plan de trabajo presentado
por cada puente, verificando que el planteamiento del contratista contenga
la solución adecuada y con el sustento técnico De encontrar observaciones,
las remitirá adjunto al plan de trabajo que elevará a la O.C. en el plazo respectivo.
• La Oficina de Coordinación, elevará el Plan de Trabajo a la Unidad Gerencial
de Estudios, quién expresando su conformidad aprobará el Plan de Trabajo.
e. Plazos
• El contratista tiene un plazo de diez (10) días calendarios de iniciado el
servicio, para la elaboración y presentación del plan de trabaja, al supervisor o inspector designado por el PVD.
• La Entidad tiene un plazo de 10 días calendarios para aprobar el plan de trabajo, plazo contabilizado a partir del día siguiente de la presentación del
plan de trabajo por parte del contratista al supervisor y/o inspector del servicio.
• El supervisor o inspector revisará y emitirá opinión ante la OC, en un plazo máximo de dos (02) días calendario.
• De existir observaciones, éstas serán comunicadas al contratista por la UGE y
el período de absolución será de dos (02) días calendario a cargo del contratista, quien deberá remitir dicha absolución a la UGE.
• Las observaciones absueltas serán incluidas por el contratista en el Plan de Trabajo
• El contratista en caso de Incumplir con los plazos de entrega indicados para la
presentación de la documentación solicitada, se le aplicarán las multas precisadas en los presentes TDR, numeral N° 20.0: Penalidades.
• El Contratista del servido deberá presentar el Plan de Trabajo con los
contenidos mínimos señalados en los presentes Términos de Referencia, y el Anexo A "Lineamientos para la Presentación del Plan de Trabajo para cada Puente", sin cuyo requisito se calificará como incompleto, procediéndose a su devolución y la aplicación de la penalidad correspondiente por atraso.
• El Plan de Trabajo aprobado, deberá entregarse a UGTR visado y firmado por los responsables de su formulación y revisión.
6.2 SEGUNDA FASE: EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO
Las Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase, se computan desde el día siguiente de notificada el documento que aprueba el Plan de Trabajo.
a. Ejecución de las actividades consideradas en el Plan de trabajo:
Son todas aquellas actividades que ejecutará el Contratista, para cumplir con el objeto del servicio, estas serán realizadas una vez aprobado el Plan de trabajo y los montos
8 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
establecidos para su ejecución, no estará sujeto a ningún tipo de adicional por mayores metrados y/o costos y/o Gastos Generales.
Tratándose el proceso de selección de un contratista, bajo el sistema de suma alzada no
corresponde ADICIONALES por deficiencias o errores en los metrados del expediente técnico o en este caso, el plan de trabajo, en tal sentido cada postor debe analizar y
evaluar las condiciones que se presentan en el lugar donde se ubican los puentes y tomar
sus previsiones para formular sus propuestas e identificar las mejores soluciones técnicas,
para la instalación de los Puentes, y que deben estar contempladas en su Plan de Trabajo.
El Contratista se obliga a:
a.l. Ejecutar los trabajos en concordancia con las actividades y las procedimientos
establecidos en el Plan de Trabajo y los presentes términos de referencia.
a. 2 Realizar las verificaciones de las condiciones de seguridad a fin de no tener inconvenientes en el traslado e instalación de los puentes.
a.3 Previo a la entrega de los elementos, PROVIAS DESCENTRALIZADO exigirá la
presentación de las pólizas pertinentes contra todo riesgo por el valor de las
estructuras metálicas del puente, el traslado de las estructuras, del servicio de Montaje
del puente a reemplazar, protección del personal, las que deben contar con la
conformidad de la Unidad Gerencia' de Administración. Sin dicha conformidad, el contratista no podrá retirar los elementos del puente siendo de su entera
responsabilidad el incumplimiento de los plazos establecidos en su plan de trabajo. Las pólizas indicadas están descritas en el Anexo B.
a.4 Ejecutar los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, tales como:
acondicionamiento de las subestructuras, el desmontaje y traslado de las estructuras
existentes (de ser el caso) a un lugar pre establecido, el montaje y lanzamiento de las
estructuras modulares provisionales en los emplazamientos respectivos, la habilitación
de accesos y la instalación de señalización en general, los que serán verificados y
aceptados por el supervisor o inspector del servido y que se hayan realizado a satisfacción.
a.5 La Supervisión o Inspección del servicio, realizará el control de la ejecución de las actividades y la valoración de la calidad del servicio prestado.
a.6 Todas las actividades deberán ser ejecutadas de acuerdo a la normativa nacional aplicable y normativa del fabricante.
a.7 Es responsabilidad del Contratista disponer en forma permanente de los equipos
necesarios para ejecutar las actividades que correspondan, con la finalidad de cumplir
lo establecido en los términos de referencia y el Cronograma de Actividades incluidos en el Plan de Trabajo.
a.8 El contratista realizará las actividades complementarias para la circulación de los
peatones (pases provisionales) mientras se ejecuten las actividades de desmontaje, montaje e instalación de las estructuras modulares.
9 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Calmarle 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
0006< MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
a.9 Considerando que los puentes están ubicados en caminos vecinales y departamentales
que tienen volumen de tráfico mínimo, el postor debe evaluar y proponer la alternativa de solución que considere necesaria para el mantenimiento del tráfico
(pases provisionales) debe incluirlo dentro de su propuesta y Plan de Trabajo.
a.10 Coordinar con la Oficina de Coordinación Zona!, el almacén o lugar en el que se
depositarán los elementos desmontados del Puente existente, debidamente
inventariados para entregar a la autoridad competente, previa autorización de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
b. Referendas Técnicas contenidas en dispositivos aplicables
Se considerarán las siguientes:
• Manual de Diseño de Puentes. (*)
• Manual de instalación, montaje y lanzamiento de la estructura modular.(* 2)
• Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. (*)
• Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras(*)
• Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras. (*)
• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
(*) • Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 — Glosario de Términos de uso
Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial,
• Resoluciones, Directivas y otros que sean aplicables.
(*) Documentos que se encuentran en la Página WEB de la Dirección General de
Caminos del Ministerio de Transporte s y Comunicaciones. — MTC. (*2) Los manuales, especificaciones técnicas, se encuentran en la Página WEB, de
Provías Descentralizado.
c. Plazo
El Contratista tiene un plazo de veinte y cinco (25) calendarios para la ejecución del plan de trabajo, correspondiente a la instalación de los puentes metálicos modulares
provisionales, que serán contados a partir del día siguiente de la notificación del
documento de la entidad que aprueba el plan de trabajo.
d. Desagregado de la propuesta económica
Debe ser presentado en base a los análisis de los metrados y actividades que se
requieren para la ejecución del servicio de cada Puente.
En el cuadro Nº 01 del Anexo D se muestra una propuesta de las principales actividades
de carácter referenci al, que se deben considerar por cada puente.
En el Cuadro N° 01 del anexo D se muestra una propuesta de las principales actividades
de carácter referencial, que se deben considerar por cada puente. Dejándose plena
constancia que las actividades señaladas en el presente documento son NETAMENTE
REFERENCIALES y se considera como una "Estructura Mínima", el postor debe presentar
su propuesta incluyendo, las actividades cuantificando las cantidades que considere
necesarias para cumplir con el objeto de la convocatoria.
10
Jr. Cam www.proviasdes.gob.pe
678 — Pisos del hal 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
r1;
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
7.0 ACTIVIDADES QUE DEBE REAUZAR Y CUMPLIR EL CONTRATISTA:
7.1 PLAN DE TRABAJO
El contratista del servicio presentará el Plan de trabajo con los contenidos mínimos señalados en los presentes Términos de Referencia, item 6.1 y el (Anexo A), si no se presenta en el plazo establecido, se generaran las penalidades que correspondan.
7.2 DESMONTAJE Y/O DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. En este rubro el contratista del servicio realizará actividades de desmontaje de las
estructuras existentes, tornando las previsiones del caso para su traslado al depósito
acordado con La Oficina de Coordinación Zonal de Provías Descentralizado,
debidamente inventariados, formalizando esta actividad mediante Acta de Entrega de los elementos del puente desmontado.
7.3 ACONDICIONAMIENTO DE SUBESTRUCTURAS
Comprende las actividades concernientes al acondicionamiento de las subestructuras
existentes, en caso no las tuviera, ejecutar las soluciones que se plantean en el plan de
trabajo y que debe soportar la nueva estructura metálica del puente modular a instalar.
7.4 TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS.
Comprende el carguío y traslado de las estructuras modulares del puente desde el
Almacén de Provfas Descentralizado, ubicado en el Carretera Panamericana Sur Km. 42, distrito de San Bartolo, provincia y departamento de Lima, provincia y departamento de Lima, hasta cada lugar donde se realizará el servicio, especificado en el ítem 5.1.
Esta actividad puede ser realizada inmediatamente después que se haya suscrito el contrato y contar con los seguros correspondientes.
El carguío en el almacén antes indicado, la estiba y desestiba, el transporte, la descarga y los seguros corren a cuenta del Contratista.Los vehículos que utilizará el contratista para retirar las estructuras modulares del Almacén del PROVIAS DESCENTRALIZADO serán del tipo plataforma o cama baja.
7.5 MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS PROVISIONALES. Comprende el montaje de las estructuras modulares de los puentes así co
mo el lanzamiento en su ubicación final hasta la puesta en servicio, concordante, con lo indicado en el plan de trabajo aprobado.
Para ello, desplazará hasta la zona de trabajo todos los recursos necesarios (humanos, equipos, herramientas y materiales)
7.6 VARIOS (ACCESOS, SEÑALIZACION, ETC.)
Comprende la ejecución de todas las actividades en los accesos, así como con la
seguridad vial, garantizando en todo momento la seguridad de los trabajadores y los peatones.
11 www.proviasdes.gob,pe
Jr. Carnaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá entregar la nariz de lanzamiento a solicitud del contratista. Las herramientas y equipo necesario serán de responsabilidad de cada Contratista.
• z tu
•
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
7.7 SERVICIO DE PROTECCION (PARAPETOS, MURO CONTRAIMPACTO, LOSA DE APROXIMACION, MAMPOSTERIA, ETC.).
Comprende la ejecución de los trabajos de protección a la estructura, que deben estar claramente identificados en el plan de trabajo.
8.0 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación son los siguientes:
A CAPACIDAD LEGAL — OBLIGATORIO A.1 REPRESENTACIÓN Requisitos:
• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.
• De corresponder, Promesa de consorcio con firmas legalizadas', en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus Integrantes.
A.2 HABILITACIÓN Requisitos: Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.1 INFRAESTRUCTURA Requisito:
• Contar con instalaciones (oficina equipada con equipos de cómputo, equipo de comunicación (intemet y telefonía) en la zona más cercana al lugar de la prestación del servicio), medios de transporte (01 camioneta), equipo topográfico, equipos para producción de concreto, necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Reauisito: ✓ 01 Jefe de Servicio:
Ingeniero Civil, con dos (02) años de experiencia como: jefe de Servicio, supervisor o inspector en la Instalación de puentes modulares y/o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje y/o desmontaje de puentes modulares. También serán válida su experiencia como Residente, Supervisor o Inspector en la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de puentes vehiculares.
✓ 01 Asistentes del servicio: Ingenieros Civiles con (01) año de experiencia como: Jefe de Servicio, Supervisor, Inspector, Ingeniero Asistente de servicio, Ingeniero Asistente de Supervisor o Inspector en la Instalación de puentes modulares y/o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje y/o desmontaje de puentes modulares. También será válido su experiencia como Ingeniero Residente, Ingeniero Asistente de obra, Ingeniero Asistente de Supervisión o Inspección en la construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de todo tipo obras viales (carreteras y/o puentes vehiculares).
✓ 01 Ing. Prevencionista (Ingeniero de Seguridad):
En caso de presentarse en consorcio.
www.proviasdes.gob.pe 12
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
Ingeniero con experiencia profesional de un (01) año como especialista en seguridad y/o Ing. Prevencionista en la ejecución de obras civiles y servicios en general.
Durante la ejecución del servicio, el Contratista tiene la obligación de mantener todo su personal en número y tiempo indicado en su propuesta. En caso de requerirse su reemplazo, el personal profesional de cambio deberá tener experiencia igual o mayor a la ofertada, dicho cambio procederá solamente posterior a la firma del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR C.1 FACTURACION Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S1 946,000.00 soles, por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo NO MAYOR A OCHO (8) AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas.
Se consideran servicios similares a los siguientes: Instalación o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje o desmontaje de puentes modulares. Construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de puentes vehiculares.
Se considera servicio en la actividad los siguientes: construcción, y/o reconstrucción, y/o mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras
9.0 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
• El contratista del servicio podrá ser llamado en cualquier momento por PROVIAS
DESCENTRALIZADO para informar o asesorar en asuntos concernientes al servicio que se encuentra ejecutando.
• El contratista deberá mantener una relación armoniosa, profesional, colegiada y ética, con el
personal de PROVIAS DESCENTRALIZADO que contribuya a alcanzar los objetivos específicos de la instalación de los puentes modulares, según los presentes Términos de Referencia, dentro del plazo estipulado, con la calidad y seguridad requerida.
• PROVIAS DESCENTRALIZADO podría solicitar cambios del personal del contratista, en cualquier momento, cuando lo considere conveniente y cuando sea en beneficio del Proyecto, El contratista deberá utilizar el Personal Profesional y Personal Técnico, indicado en el ítem
recursos humanos mínimos y especificaciones en su Propuesta Técnica, PROVIAS DESCENTRALIZADO no aceptará ninguna solicitud de cambio de Personal Profesional que no
tenga origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas. Aquellos
casos que no se encuentren dentro de las causales antes indicadas, se le aplicará las penalidades establecidas en el ítem 20 de los TDR.
En cualquier caso, el contratista deberá proponer a PROVIAS DESCENTRALIZADO con ocho (08)
días calendarios de anticipación el cambio del profesional, a fin de obtener su aprobación. El nuevo profesional propuesto deberá reunir igual o mayor calificación que el profesional reemplazado, como requisito para ser aprobado por la Entidad.
• Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROVIAS
— DESCENTRALIZADO.
• PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionará al contratista lo siguiente: - Apoyo en las coordinaciones que este realice con otros sectores u otros organismos,
instituciones o entidades del sector, para la prestación de sus servicios.
- Estructura de Puentes Modulares Acrow 700XS, vigas transversales, Pines con sus seguros, pernos, arandelas y cordones de refuerzo para cada puente.
Tableros metálicos de cada puente, pernos de fijación y topes sardinel, cuya relación detallada se indica en el Anexo C.
vomv.proviaSdes.gob.pe13
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 428-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
10.0 PLAZO DE EJECUCION
El Servicio de Instalación de Puentes TVIodula res que consta de dos fases, se ejecutará
considerando los siguientes plazos:
• Diez (10) días calendario para la presentación del Plan de Trabajo.
• Veinte y cinco (25) días calendario para la ejecución del Plan de Trabajo
El inicio del plazo de ejecución del servicio se contabilizará en dos etapas o fases:
Primera fase: Elaboración del plan de trabajo desde el día siguiente de la entrega del terreno y/o la
entrega del Adelanto Directo por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, proporcional al monto
contratado en las condiciones previstas en el Numeral 19.1, considerándose al evento más tardío.
Segunda fase: Inicio de la instalación de los puentes modulares, a partir de la notificación de
aprobación del plan de trabajo.
11.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio se ejecutará en el emplazamiento señalado en el numeral 5.1 de los presentes
Términos de Referencia.
12.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
A continuación indicamos otras responsabilidades que asume el contratista del servicio,
derivadas de sus obligaciones esenciales:
• El Contratista será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de brindar la solución más adecuada para el cumplimiento de las metas
previstas; siendo responsable por los vicios ocultos del servicio ejecutado por un plazo no
menor a Tres (03) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
• El Contratista será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, que están descritas en el Anexo B. Las pólizas así como sus correspondientes recibos de primas, estarán a disposición de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
• El Contratista del servicio obtendrá un Seguro contra todo riesgo, por el valor de las estructuras metálicas del puente, del servicio de montaje e instalación, así como del
transporte y personal para cada puente. (Anexo C - Listado de costos de la estructura
metálica).
13.0 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada.
14.0 SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada
15.0 MODAUDAD DE EJECUCION DE CONTRATA
Contrata.
16.0 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica
www.proviasdes.gob.pel4
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
n 1./9
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
17.0 ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS
La estructura de costos se ha estimado en base a las actividades que se deben realizar para
lograr los objetivos indicados en el ítem 4.0 Objeto del servicio.
El presente contrato se ejecutará bajo el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con el
presupuesto del Contratista, en tal sentido el Contratista del servicio asume plena responsabilidad sobre el manto que oferte, para lo cual debe tomar todas las precauciones a
fin de no tener variadones durante el desarrollo del plan de trabajo y la ejecución del
montaje
Los montos a considerar para la partida de Gastos Generales, serán calculados por el postor
de acuerdo a la complejidad operativa del montaje de cada puente modular.
La estructura de Gastos Generales se muestra en el Cuadro Nº 02 del ANEXO D.
La estructura de costos que presentará el contratista, estará conformado de la siguiente forma:
COSTO PLAN DE TRABAJO S/.
COSTO DE INSTALACION 5/.
TOTAL COSTO DIRECTO 5/. GASTOS GENERALES (FIJOS +VARIABLES)
UTILIDAD S/.
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. I.G.V. (18%) 5/. TOTAL PRESUPUESTO S/.
Las valorizaciones del servicio serán en concordancia con el cronograma propuesto en el plan
de Trabajo por el contratista del servicio, debiendo ser presentadas oportunamente para su
tramitación de ser encontrada conforme por el Supervisor o Inspector.
Las valorizaciones serán formuladas y facturadas por cada puente en las fechas programadas, incluyendo en la valorización solo las partidas culminadas y con conformidad
del supervisor o Inspector, para lo cual debe adjuntar las pólizas de seguros debidamente
endosadas con su respectivo comprobante de pago.
18.0 CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del servicio será emitida en la primera fase, por la Unidad Gerencial de
Estudios, quien aprueba el Plan. En la segunda Fase, será emitida por el supervisor del
servicio o Inspector, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del
informe final del servido de instalación prestado, y según acta de culminación del servicio.
19.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
19.1 Adelanto Directo
De conformidad con el Artículo 148 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá abonar como Adelanto Directo hasta el
treinta (30) % del monto del contrato para los gastos del servicio
El Adelanto Directo se dará previa presentación de una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, emitida por bancos o entidades
financieras autorizadas y listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a
15 wworproviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
,Z4 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
solo requerimiento de la Entidad; extendida a la orden de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
por idéntico monto y con un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del
adelanto otorgado, indicándose que el adelanto será amortizado mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones.
El contratista dentro de los ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente
de la suscripción del contrato podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto directo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago
correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada
documentación.
El pago del adelanto se realizará por cada puente, consecuentemente el contratista
deberá presentar las facturas por cada puente.
19.2 Garantía de Fiel Cumplimiento
El postor ganador debe entregar a PROVIAS DESCENTRALIZADO la garantía de fiel
cumplimiento por el monto del contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y con vigencia hasta
la conformidad de la recepción de la prestación, debiendo contar la garantía de fiel cumplimiento con las características señaladas previamente para la garantía de
Adelanto Directo.
20.0 PENALIDADES
20.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, la entidad aplicará
una penalidad por cada día de atraso de conformidad al Articulo N° 132 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta por un monto máximo del 10% del monto del contrato vigente, en cada una de las etapas del contrato.
20.1.1 Presentación del Plan de trabajo: El Contratista deberá presentar el plan de trabajo: conforme al ítem 6.1 posterior a la
fecha de inicio del servicio; la no presentación y/o subsanación en el plazo solicitado, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad diaria = 0.10 x Monto de Elaboración de Plan de Trabajo
0.40 x Plazo en días (10)
20.1.2 Incumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo El Contratista deberá ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Trabajo
aprobado, el retraso en la culminación del servicio será sancionado con una penalidad
diaria de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad diaria = 0.10 x Monto de Eiecución plan de trabajo F x Plazo en días (plazo de contrato de 2da. Fase)
16 vnymproviasdes.gob. pe
Jr. Calmarle 678 — PrIOS del 7 al 12 — Lima 01 Central Telelónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO r n 5 7
CI
F= 0.40, para plazos menores o iguales a 60 días calendarios F.r. 0.25, para plazos mayores a 60 días calendarios.
Nota:
Los trabajos mal ejecutados o no realizados de acuerdo al Plan de Trabajo y las normas
establecidas en los manuales y documentos indicados en los presentes TDR, serán considerados como no ejecutados.
20.2 Otras Penalidades:
Por tratarse de un servicio, se han establecido adicionalmente las siguientes penalidades, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
Inasistencia al acto de entrega de terreno:
En la entrega de terreno deberá participar en representación del contratista el
representante legal ó jefe de servicio o en su defecto el contratista puede delegar a otra
persona, con la respectiva carta de representación firmado por el representante legal. En caso de incumplimiento será sancionado con una penalidad del 0.5 % del monto del contrato por la ausencia de su representante en dicho acto para cada puente.
Cumplimiento de Personal Propuesto:
Durante la presentación del servicio el Contratista deberá contar con todos los
profesionales ofrecidos en su propuesta técnica. La no participación de cualquiera de ellos durante la vigencia del contrato será descontado por los días de inasistencia y sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.
Penalidad diaria = 0.010x Montodel contrato 0.25 x Plazo del contrato en dias (plazo Fase 2)
Para los casos de cambio de profesionales que no se encuentren dentro de las causales de fuerza mayor o caso fortuito, y que sean aceptadas por la Entidad, se aplicará una
penalidad del 0.5% del monto del contrato, por cada profesional cambiado.
Estos dos tipos de penalidades (20.1 y 20.2) pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
21.0 VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO
Las valorizaciones del servicio serán en concordancia con el cronograma propuesto en el Plan de Trabajo por el contratista, debiendo ser presentadas oportunamente para su tramitación de ser encontradas conforme.
Las valorizaciones serán según avance de acuerdo a la estructura del presupuesto de cada puente:
wnproviasdes.gob.pe 17
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
n n e n -) QUO°
Valorización 1 (Plan de Trabajo): el PVD pagará dentro de los 15 días calendario de solicitado por el contratista.
Valorización de instalación: Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y
serán elaboradas el último día del mes por el inspector o supervisor y el contratista. La presentación ante la Entidad será hasta el quinto día calendario del mes siguiente.
Dicha valorización se realizará por cada puente y considerando las partidas culminadas al 100 %.
Las Valorizaciones de cada puente (según el Plan de Trabajo) deben ser tramitadas
adjuntando las pólizas de seguros, comprobantes de pago de seguros, endoso a la entidad y la facturación correspondiente para cada puente valorizado, según lo establecido por el PVD y descritas en el Anexo B.
Los pagos se realizarán observando lo señalado en los Artículos 149 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.
22.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y UQUIDACION DEL CONTRATO
a. La recepción y Conformidad del servicio, la otorga la Comisión designada por la Entidad. (Título VI Capítulo V del Reglamento de la Ley de Contrataciones), precisando que se
podrá realizar la recepción parcial de acuerdo a la culminación de cada puente.
En un plazo no mayor de 15 días siguientes de realizada su designación, el Comité de
Recepción, junto con el Contratista procederá a verificar el servicio.
Si hubiera observaciones, el Contratista tendrá el plazo que otorgue la Comisión de
recepción para levantarlas; el mismo que será de 2 hasta 10 dias calendario.
El incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones en los plazos indicados generará, por cada día de atraso, la aplicación de penalidades ((tem N°20).
b. El Contratista presentará la liquidación del servicio dentro de los 15 días calendarios posteriores a la recepción del servicio. t.
Los plazos para la aprobación de la liquidación serán regulados de la siguiente manera:
• El supervisor o inspector, tendrá 3 días calendario para su revisión y presentación a la Oficina de Coordinación Zonal.
• La Oficina de Coordinación Zonal lo elevará con su conformidad en un
plazo de 2 días calendarios a la Sede Central de Provias Descentralizado para su aprobación en un plazo de 10 días calendarios.
18 www.proviasclagob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lena 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 4261736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
nu:005-5
ANEXOS
19 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
ANEXO A
UNEAMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA CADA PUENTE
Debe contener los siguientes rubros, en el orden siguiente:
00054
A. INDICE Se indicará el contenido del plan de trabajo, destacando las partes principales y el
número de folio donde se encuentra.
B. PLANO DE UBICACIÓN Se deberá adjuntar un plano donde se muestre la ubicación de los puentes, objeto de la
prestación del servicio.
PLANO CLAVE Se refiere a la presentación en un plano del tramo de la carretera incluyendo el puente
modular materia del presente servicio, así como los puntos y ciudades importantes que
se encuentren aledañas a ella.
C. MEMORIA DESCRIPTIVA
C.1. UBICACIÓN Se indicará la localización política de la carretera donde se encuentran los puentes, precisando la Región, Provincia, Distrito, así como la altitud, progresiva y la ruta de acuerdo al clasificador de rutas. Asimismo se debe indicar la ruta de ingreso a la zona
donde se prestará el servicio.
C.2. OBJETIVOS Deberá plantear el objeto del servicio especificando los principales problemas que se
superaran con esta intervención.
C.3. DESCRIPCION Se describirán las intervenciones que se realizarán.
C.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PUENTE EXISTENTE Se indicarán las características geométricas, detallando número de tramos, tipo de
estructura, luces entre apoyos, ancho de calzada, tipo de subestructura, accesos,
estado actual de superficie de rodadura, entre otros.
C.S. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PUENTE PROYECTADO. Se indicarán las características geométricas, detallando número de tramos de la
superestructura (ancho, luz del puente, entre otros), de la subestructura, accesos y
señalización integral.
C.6. METAS Se deberá considerar el Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial, Plan de
Montaje y Lanzamiento de Puentes Modulares, Plan de Construcción de Servicios
Civiles, Plan de Desmontaje, Demolición de Puentes Antiguos, Listados Detallados de
Estructuras Provisionales, etc.
20 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camana 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telelónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
C.7. MONTO DEL SERVICIO
Se detallarán las distintas unidades constructivas estableciéndose preliminarmente lo siguiente:
1. Elaboración del Plan de trabajo. 2. Desmontaje y/o demolición de estructuras existentes y traslado a almacén en
la zona.
3. Construcción de subestructuras (Estribos, anclaje o dados de concreto). 4. Transporte de Estructuras (Lima - Servicio - Lima) (*) más todas las pólizas de
seguros indicadas en el Anexo B 5. Montaje y lanzamiento de estructuras provisionales. 6. Varias (Habilitación de Accesos, losa de aproximación, Señalización, etc.) 7. Informe de Liquidación del Servicio
*PROVIAS DESCENTRALIZADO entregará las Estructuras Modulares de cada puente en el Almacén ubicado en el Km. 42 de la carretera Panamericana Sur, distrito de San Bartola, provincia de Lima.
PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionará al Contratista del Servicio las estructuras provisionales metálicas, según el listado del Manual de instalación del fabricante, de cada puente así como copias electrónicas de documentación técnica referida a
manuales de instalación, montaje y lanzamiento, e información técnica referencia I de prototipos de subestructu ras.
Nota:
El presente anexo contiene las partidas básicas mínimas de la estructura de la propuesta económica para los servicios materia del proceso.
El Postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos
necesarios que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Proceso, Términos de Referencia y Contrato, suscrito el contrato con el
monto ofertado no tendrá variación, asumiendo el contratista total responsabilidad
por el monto contratado. De existir alguna diferencia por encima del monto
contratado no prevista al formular su propuesta, será asumida por el contratista.
C.8 PLAZO DE EIECUCION
Se indicará el plazo para la instalación del puente modular de cada puente el cual puede
ser igual o menor a Venticinco (25) días calendarios que es el plazo de la segunda fase del servicio.
D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
Cada puente debe reflejar los métodos de construcción identificando los respectivos
controles de calidad de las actividades, las cuales deben estar contenidas en las Especificaciones Técnicas.
E. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cada puente del paquete se presentará una programación Gantt, donde se establezca el
tiempo que durará la intervención de la presentación del servicio de cada puente.
21 www.proviascles.gob.pe
Jr. Cardarle 676 — Plsos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
F. PIANOS
En cada puente la elaboración y presentación de los planos se deberá tomar en cuenta
el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, el Manual de Conservación de Carreteras y el Manual de Diseño de Puentes, entre otros.
Los planos a presentarse serán:
• Planos de Ubicación
• Planta y Perfil Longitudinal de Estructuras Existentes.
• Plano de Demoliciones y Desmontajes de Estructuras Existentes.
• Plano de Cimentaciones
• Planos de Accesos: Planta, Perfil Longitudinal, Secciones Transversales, Pavimento y losas de aproximación.
• Planos de Señalización, incluyendo dispositivos de control de tránsito en zonas de
trabajo.
• Plano de ubicación de canteras y fuentes de agua.
22 www.provlascies.gob.pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Urna 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
n n 51
ANEXO B POUZAS DE SEGURO A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR
23 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camand 678— Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
"A" Cobertura Principal incluye robo
(*) En caso se requiera desmontaje solicitar extensión de
cobertura
"B" Terremoto, Temblor, Maremoto y Erupción Volcánica
"C" Lluvia, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento
y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o
deslizamiento de terreno, derrumbes y desprendimiento de
tierra o de rocas
"D" Mantenimiento
"E" y "F" Responsabilidad Civil
(incluyendo RC Cruzada)
"G" Remoción de Escombros
100% valor del servicio
100% valor del servicio
100% valor del servicio
100% valor del servicio
10% valor del servicio
Mínimo_por el 10% valor
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
ANEXO B
POLIZAS DE SEGURO
El PROVEEDOR DEL SERVICIO será responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de duración del presente contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados.
Las Pólizas estarán a disposición de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podrá solicitarlas en
cualquier momento para su verificación. El Incumplimiento de esta obligación será causal de
resolución de del presente Contrato.
EL PROVEEDOR DEL SERVICIO presentará cada una de las Pólizas de Seguro conteniendo las
siguientes coberturas después de la suscripción del presente Contrato en un plazo no mayor
de diez (10) días, a su total y único costo, íntegramente pagadas, con una compañía de seguros solvente, reputada y que goce de la aceptación de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
En caso que dichos documentos no hubiesen sido expedidos dentro de los plazos establecidos en el párrafo previo, el PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá presentar una carta de los
aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se
encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el
PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá presentar el original o copia certificada de las mismas,
acompañadas de constancia de pago correspondiente
En caso el pago de los seguros se haya convenido mediante un financiamiento, deberán entregarse copia del mismo, comprometiéndose el PROVEEDOR DEL SERVICIO a entregar a
PROVIAS DESCENTRAUZADO copia de las constancias de pago de cada cuota.
TODO RIESGO MONTAJE (EAR)
La suma asegurada principal debe equivaler al valor final de las Estructuras Modulares y
otros bienes que pudieran ser suministradas por PROVIAS DESCENTRALIZADO,
incluyendo, pero no limitado a todos los equipos, materiales, máquinas, mano de servido, fletes, derechos de aduana e impuestos y otros. Las Polizas deben ser
detalladas por el costo de cada puente.
COBERTURAS SUMAS ASEGURADAS J
24 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Canana 678 — Pisos del 7 al 12— Lima D1 Central Telelónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
'2004J MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
Huelga, Motln, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo
y Terrorismo Gastos Adicionales incluyendo Horas Extras, Trabajos Nocturnos, en Feriados o Días Festivos, Flete expreso, etc.
OPA (Otra Propiedad adyacente) (2)
Bienes almacenados fuera del lugar del servicio
Subsuelos y masas de tierra (1)
Error de Diseño
Bienes de terceros y/o alquilados utilizados en el servicio
(encofrados, herramientas equipos, etc.)
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
del servicio
100% valor del servicio
Mínimo por el 5% valor del
servicio
Mínimo por el 10% Valor
del servicio
Debe corresponder al 100%
de los bienes almacenados
Mínimo por el 10% valor
del servicio
Mínimo por el 10 % valor
del servicio
10% Valor del servicio
La cobertura de ésta póliza será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil cubierta por la Póliza de Montaje.
El límite contratado será Único y Combinado para daños materiales o personales o
consecuenciales considerando como mínimo el 50% del valor de la servicio incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:
a) Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual, b) Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla o no) c) Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones d) Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo e) Escaleras, grúas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo móvil y similares. f) Trabajos terminados
g) Polución y/o Contaminación accidental en el caso que el proveedor emplee en el
desarrollo de sus servicios materiales, corrosivos y/o químicos y/o cualquier otro
producto que puedan causar polución o un impacto en el medio ambiente (1) h) Responsabilidad Civil Cruzada i) Responsabilidad Civil por Proveedors Independientes y/o Subproveedors
i) Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercadería, incluyendo cualquier tipo de mercadería considerada como peligrosa y que sea manejada y/o
transportada por el PROVEEDOR DEL SERVICIO, que cubra los daños a terceros y al
medio ambiente ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil
deberá asegurar las operaciones desde la recepción, recojo, almacenaje, consolidación y el transporte de la carga al lugar de servicio (2).
Nota:
(1) Esta cláusula se exigirá sólo para aquellos proveedores que vayan a utilizar sustancias
contaminantes o que el tipo de trabajo a realizar pueda generar contaminación de algún tipo (2) Esta cláusula se exigirá sólo para aquellos proveedores que van a transportar carga.
25 www.proviasdes.gab.pe
Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
r? ft A n
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL
La suma asegurada debe equivaler al valor total de los bienes a ser transportados, tanto
desde los Almacenes de Provias Descentralizado al lugar del servicio, así corno el
traslado de las estructuras reemplazadas a los depósitos en la zona que se acuerden con
la Coordinación Zonal de Provias Descentralizado y la devolución de la nariz de
lanzamiento y los equipos de montaje a la culminación de los trabajos, si es que fueron
entregadas por la Entidad según disponibilidad de estos y de manera excepcional. Las pólizas deben ser detalladas por el costo de cada puente, considerado el destino final
señalado en el ítem 5.1.
La cobertura deberá ser de Todo Riesgo sujeto a la Cláusula del Instituto para
Cargamentos "A" (incluyendo pero no limitando a las coberturas de Accidente al medio
de transporte, Robo por asalto, Robo con Fractura, Daños en las operaciones de Carga y
descarga, Falta de entrega de bulto entero) más las coberturas adicionales de Huelgas,
Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
El transporte se deberá realizar en vehículos de propiedad del proveedor o en vehículos de propiedad de empresas de transporte de carga legalmente constituidas que cumplan con lo establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se
refiere, incluyendo cobertura para Carga y Descarga, almacenes intermedios y un limite
por embarque mínimo de US$ 200,000.00.
Tener en cuenta que solo en aquellos casos en los que se deba realizar el desmontaje y
el puente existente deba ser devuelto a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el seguro de transporte deberá considerar dentro del valor asegurado el costo de estas estructuras
existentes.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES
EL PROVEEDOR DEL SERVICIO declara que todo el personal a su cargo se encuentra debidamente asegurado, asumiendo plena responsabilidad por los accidentes que
puedan ocurrir en el desempeño de las labores pactadas en el presente Contrato del personal que realiza el Servicio, incluyendo pero no limitado a SCTR (Salud y Pensión)
según normatividad vigente.
Asimismo, el proveedor del servicio para el recojo de las estructuras en nuestro almacén
de puentes deberá presentar una póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo
por su personal (choferes, operador de montacargas y/o grúa, ayudantes), que realizaran la estiba. Sin la presentación de esa póliza no se permitirán las maniobras.
SEGURO DE VIDA LEY
Este seguro será contratado para todos los trabajadores del PROVEEDOR DEL SERVICIO
empleados en la ejecución de los trabajos que tengan más de 4 años laborando para su
empresa.
26 www.provlasdes.gob.pe
Jr. Crearle 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
904d' MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
DISPOSICIONES GENERALES
• El PROVEEDOR DEL SERVICIO será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia
de dichos seguros hasta que los servicios pactados hayan sido culminados y cuenten con la aceptación de PROVIAS DESCENTRALIZADO
• Todas y cada una de las pólizas de seguro descritas anteriormente deberán incluir las siguientes condiciones:
✓ La vigencia de las Pólizas de Seguro indicadas, será desde la entrada en vigor del presente Contrato, hasta la recepción final de la misma.
✓ Incluir a PROVIAS DESCENTRALIZADO como Asegurado Adicional, para lo cual el
proveedor del servicio deberá presentar un endoso o cesión de derecho a favor de Provias Descentralizado.
✓ PROVIAS DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
✓ El asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PROVIAS DESCENTRALIZADOS, funcionarios y empleados.
✓ Se deberá obtener autorización expresa y por escrito de PROVIAS
DESCENTRAUZADO, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación
en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado
de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador
deberá cursar notificación por escrito a PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de que
fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta (30) días antes de dicho cambio o cancelación o suspensión
• El PROVEEDOR DEL SERVICIO acepta de aquí en adelante que será de su total responsabilidad y asumirá a su total riesgo todos los gastos y costos por pérdidas y/o
daños materiales y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o
personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y el Proveedor no haya provisto
adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus servicios de acuerdo con los términos del contrato.
• El PROVEEDOR DEL SERVICIO deberá asumir y/o defender a PROVIAS DESCENTRALIZADO
de cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subproveedor, por el pago de beneficios sociales o del pago en exceso de los límites contratados bajo las coberturas de Responsabilidad Civil señaladas en los puntos anteriores.
• El PROVEEDOR DEL SERVICIO es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
subproveedors, sean estos directo o indirectos, o proveedors independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato,
mantengan en vigor el mínimo de seguros requeridos para el desarrollo de sus
actividades y a los que se encuentren obligados por ley, especificando que PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados serán eximidos de todo reclamo, costo o
gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Así también cada sub
proveedor será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.
27 www.proviasdes.gob.po
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
• Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS DESCENTRALIZADO será asumida directa y
plenamente por EL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
• Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para
estos casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de
las partes contratantes.
• Todos y cada uno de los deducibles, montos no cubiertos por siniestros y el pago de las
primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas serán asumidos por EL
PROVEEDOR
• El incumplimiento de las garantías que se estipulen en las pólizas de seguros no exonera
de la obligación de pago hacia PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Otros
1. Para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los
que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de
la zona afectada.
2. Para cubrir la propiedad adyacente al lugar del SERVICIO, que sin formar parte de estas quedan
bajo la custodia del PROVEEDOR.
3. Asimismo se incluirá un importe adicional equivalente al 25% del valor total del contrato, para cubrir
la responsabilidad civil derivada de la ejecución del SERVICIO, Incluyéndose los daños
ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de
bases y considerándose como terceros entre si a los asegurados.
4. La parte del presente Convenio, causante de la producción de un siniestro será responsable de los
montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la compañia de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las Partes, los
pagos derivados de él, serán asumidos por ambas partes por igual.
5. La parte del presente Convenio causante de la producción de un siniestro será responsable de
todas las Indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal del SERVICIO y/o los
familiares del personal del SERVICIO que sufran daños a consecuencia del mismo; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en
partes iguales.
)
28 vomitproviasdes.gob.pe
ir. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
MINISTERIO DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
ANEXO C LISTADOS DE COSTOS Y PESOS DE ESTRUCTURA METALICA
29 www.proviasdes.gob.pe
Jr. aunarlo 670 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736
Mon I.
Mn llf: I n''=„r„.
OMS m me anscore nom~ gama Sede In ei ediele hez aum, z E .... o .„. 1.111
,,.. „.... ,.. wn
.. .. ... ,.....= . n.n .., wv ..
unn
... . ..., ... .. ixu
19M
ma 1
os. , 3
1 . 10 N u 92
da o
man
MY* 1131273
all
amm.
e
*men
S.
ama
U*
me
APell mala
mem
440144 .44051
*053
*CM
M1207.1.5014 MIMMIMOT-
• 45417
aso9
mem
de*
M514
el* Mam
AMMI.
Aelef
1554M A.14*
MISMA
41510 M35411
*SAN
AISM AMI*
AIN4C 0.162e
AMII 4421
el» nee*
11534
AIMOM
AD*
411M,
MI/E3
Mia .555
Men
MAI M5705
mylec
de/ne
*fe pbee *me *miss
11***Eneme.
raMeedeted mamá. seeirldad
*WHIMMI*50T
dele Mdmells. 5V-A
Me. * 1.5*. Flo mon* meteemal
tb. MIOndom emee* edemmedente mmda
reme de *.
inne*Abramdbr.
*mil Urden
Eh** de *MI* I** Mere* ce Cejenet.Sure ker
Cmun.
*14.4 de dm Dm GlICIM****1 * *******
Len* PM** ale nem CM** *da* de le 701.11
Es** nemmedele PIMPemd• 77147 _
CeMendeiteeam• 4.20_440.1.14. 2.4174
CeMen e** la pla Smeer
CM* lalexelme.
Mam de *dm 1. teuene Med. Pada d. me* de releme *mera
damo.d• mem* re*. Pende Mucha
* ME 0.1* rldmm *e* 1*.bra
Nal* rkfm.• ea relee* d. luper raldmIlashe elmismemmdm 4****6 une neddlllamb
=== * *OS del** DIen0"*Crema.
Meeraelmas 1**CIMMes * ****temthamies
wvnaarx
32 39 45539
3.01491
212243
MIS:
1015MS
1.40404
1.3.0.79
5,157/11
JIS
*al
11M
0.1
103
337
•1
19044
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO
ANEXO D
CUADRO N2 01:
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO (METRADO DE PUENTE) CUADRO NQ 02: ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES DEL SERVICIO DE
INSTALACION DEL PUENTE MODULAR CUADRO M 03: ESTRUCTURA DE COSTO DE PLAN DE TRABAJO
30 www.proviasdes.gob.pe
Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12- Lima 01 Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1738
00042
mut I PRONAS DESCENTRALIZADO
METRADO PARA PUENTES
PAOUErc PAQUETE 07. LA UBEInon
PUENTE& tinten CuRACTElbk Vecinales y Depanmenbdes
PECHA elle-16 PLAZO( he Mandados) 3500
. .
-.1,4'....'.
aná
• r;
tt ia2 .
j:.•t:./
1E,
MM..
C tete, TOTAL PACAL a
21.00 PLAN DE TRABAJE,
0101 ELABOPAC1ON DEL PLAN DE TRABAJO 004. 1.00
0200 INSTALACIONES PROVICIONALES
Catri CARIaDEIDETITIFICACOO4 I= M2
1 00
4000 02.02 CAMPAMENTO
0:103 SEÑALIZACIOII Y 0I00RN3AD VIAL 2.00
0100 TRABAJOS PRELIMINARES
ojal EADVTLQACICW4 V DESMOMMACKIN DE UJ)IPO 1.00
0310 FLETE TERRESTRE lo 12 D3
0303 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,250.00
0106 DESMONTAJE DE PUENTE MET/IMOD (BAILEN CON TABLERO DE MADERA % 0.00
0410
04.01
IIISTALACO2N DE PUENTE MODULAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAYACION CON mAOMIMARIA PARA DADO DE ANCLAJE 81150
04.01.02 RELLENO Y CORPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 26.11
04.01.03 EUMINACI&4 DE MATERIAL EXCEDENTE 0M41 Nn m3 6340
04.02 NOMEN) SIMPLE
040201 SOLADO DE CMICRETO 4=21112 CE 112 52 50
CONCRETO CICLOPEO EN DADO DE ANCLAJE 11°,210 594rn2 a 300ÇP.M 113 64.00
04.0200 ENCOFRADO Y DESENCORRADO EN DADOS DE ANCLAJE 8000
Mal CONCRETO ARMADO
04.0301 CONCRETO EN PARAPEr0r210 k0ron2 rn3 3.84
04.0302 ENCOFRADO Y DESENCCERPDO DE PARAPETO CARAVISTA 131 kg
26.58
400.00 04.0303 ACERO DE REFJER20 ly=4.21:0k01m2
SWIERESTRucTuRA (TRANSPORTE Y MONTAJE) 11.
Ion
Ion
~2110 34.34
hle DE ESTRUCTURA METALICA
04.0415 LAE4ZAMIENTOOE ESTRUCTURA METAuCA
04.04.03 OESMONTAJEOENAAEDELN4ZMIIDOTO ton 15,24
0404 MI RANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA AOFICM? ton 3436
04.0410 TRANSPORTE OE NARIZ METALICA DE LANZAAIIENTO ION 15.24
04.04.0e SUIJENISTROY DCLOC. DE PKG1110. PLATO Y PERNOS DE ACERO und 1.00
05110 TRABAJOS COMPLEMENTARIAS
05.01 LOSA DE APRODMACION
05.01.01 CONCRETO LOBA DE APROXIMACION irc. 210 kgkm2 m3 1295
05.01W ENCOFRADO Y DESENCORRADO DE LOSA APROXIMACION ny2 16.40
05.01.03 ACERO DE RERJER2014,4.200 kgrcm2 kg
O MURDECDEITFAIMPACTO
05.02.01 CONCRETO EN Mimo CONTRAMPACTO rc42101M1m2 1:3 1.44
12.48 051004 ENCOFRADO YDESENCOFRADO DE MURO CONTRAMPACTO CARAVISTA
0502.03 ACERDDE REFUERZ01244.2110 kgran2 NE 11040
04.02 .00 PINTPDOOEFJR000NIRAJMPPCTO 2 3 08
0E403 &ERAL IZACION Y SEGURIDAD VIAL
05.0311 SENALES INFORMATIVAS rnd 2.00
050310 SENA/ES PREVENTIVOS Mg 2.00
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
'CV 13.00%
TOTAL
•
MTCa IPROVMS P0140
ot -
Detalle de Gastas Generales
-..--....-.......... ..........meau PAQUPTO. PAQUETE (17 - LA LIBERTAD
Plan de Trabajo PUPAYTYA: Yemen
Ejecución serveldo inst. puentes Modulares •ABIRKFERA: Veeinelem y DeradmThewals Plazo Total del Servirlo
10.00 de
25.00 de
35.00 de
N° CONCEPTO Led CANTIDAD TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL S/.
A OFICINAS /CAMPAMENTO Atquiler y num. de Oficina Equipadas+ V hindi: leeleYe Aoliklic 00 GEO". del SUPerdow Mn 1.00 0.83
Equipo de Compie N. 1.00 OJO Cinche Ohm Oc1. 1.011 0.113
E OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
Secreterla Mci 11)0 0113 Mancnimkelmoriee comuelueffin Mes 1.00 11.13
C GASTOS FINANCIEROS
Carta Rinde ~Slot CLI 1.00 Cana Mande Fiel C limito° GGIS HM
A SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes andáis)
-1/01159WMPEDIWYMOIXI.ti0LL01A=CL.r.,O,:l9oLi,,(:10,-LLoL,..,1.,11e,f),(1_,..,,,,_a,„,,-,51,:imrs.,,,÷....1,1"11.,,lic,,,n„:„1„..,,,m2,i?:
a 1 r«...IProteaal
ing. Tiro tete te Ser& U 1.041 001 Ing. Civil mbsese TMn leo 0.03
Inc Fnonncconinnbc. Mea
2.2 penoso 0~ Tem En ~NON
003 Tecnim Labermoda 1.00
Tom:~ Bu L00 0E1
2.1 suministrados AdmInblralor 1.01 Guardias me.
1.4 Remados Sociales o B ALQUILERES Y SER VICIOS
11.1 Alquiler es arando lopagmflailabundodo
ETIVadi UPsEo" hfr, 013 11.2 SOBA, wthkalcs y thros &Pim (Incluid. o~iar, ~fina !se(uros)
CmMoneus Mci 1.011 0E3
b.3 Oinn Alquilen. y Servklen
Cmounkationee Ma 1.00 C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICD
Gli Pasajes lernts Oda y rtaroo)
Paujes VII temen< PmGe 3110 1.00
e.2 Al ICItatárién as penoso Pnekilandee y Adninteraelon Di. 25.00
Peonad Aalifier Dke 100 25.00 Tdcaknno
O. 2.00 25.00 o MATERJALESEINTLES DE OFICINAIOTROS
ürnes de orts, y Dibujo 100 1183 Copiac. remallaranro e bol-cremes mes 1.00 Fikaaeim de Gime OLE 1.00 1.10
E SEGUROS
Sepan. cemplonenlaeh GER 11)0
Vida Ley GLB I.00
GIS I AD POLJZA DE Sewm mole ANEXO B de kv TdR GIS 1.00
GLB 110) E OTROS
Reaconthebroatiente ee Crapamento y Pub do Mageinee GLB 1.110 ion
00040
MTC PROWAS -I DESCENTRALIZADO
CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR, QUE REALIZARÁ EL SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES
ANAUSIS DE COSTOS - ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO
PARTIDA. 01 PLAN DE TRABAJO
PRESENTACION PLAN DE TRABAJO (PROVEES"
It DÍAS CALENDARIOS
PAQUETE 07 - LA LIBERTAD
RESSIONyAPROBACIMI PLAN DE TR4B4JO(EN110/0)
10 DIU CALENDARIOS
PLAZOTOTALDE PLAN DE TRABAD
20 DIU EALETWARYJS
N ro total de Peenlee Modulares
1
"..I . 7 ' DA
. ■ ,
11,5Mo t.: :- = = = . femiez1.--•
Mala .. ' - = Penlálotteloo.
- sis: • ' . PARCIAL& TOTRI41 ^
A SUELDOS Y SALAMOS e.1 PERSONAL PROFESIONAL
Ing. Civil Jale de Sande rrws 1.00 0.17 LOD
Ing. Mal Asistente mes 1.00 0.17 I 00
a2 PERSONAL TECNICO
Topógrafo rr,AB 1.00 0.17 1.00
a3 PERSONAL AUXILIAR V DE SERVICIOS
Ayudante de Tepogralla (02) mes 2.00 0.17 1 00
Técnico en Lada-Modo mes IDO O 17 100
e.4 Benefielos euekdes %
E ALQUILERES Y SERVICIOS b.1 ALQUILER DE ORCINAS/EQ TOPOGRAFICOSILABORATORIO
Alquiler de viera ladee° ~ente para Oocata del Supervisor 047 1.00
Equipo de Compulackm, Pelele Imlazzlzen mes 1 OD 0.17 1.00
Equipo de Topagratia (Nael, GPS, Estacien Teta) 1.00 0.17 1 00
Sena° de Latcralode (mezclas, sueles, ea.) San. 1.00 0.17
Camioneta 444 (Incluido Operador, guaina y ROMOS. mes 1.0D 0.17 1.00
b.2 OTROS
Comunicaciones mes 1.00 0.17 1 00
C MOVILIZACION y APOYO LOGISTWO E1 MOVILSACION Y APOYO LOGISTICO
Pasajes lima - Sentio • Urna (PrOleelnualeR Oda y vuelta) 4.00 1.00 1.00
c.2 ALIMENTAMOS
Prolezionales y temimos mas 4.00 10.00 I 00
O MATERIALES Y LIMES DE OFICINA Matoneas Regidas de °ficha. dibujo. oto. Mes 1 00 0.17 1.00
Folograllas. lernadón Ras 1.00 0.17 1.00
Coplee. reproduccleoes, anlladosma ida 1.00 0.17 1.00
•-.....,. TOTALCOMINTEBOTOWilliCineEb.i :.
Nota-El Total del Costo Directo calculado pera la elabmaclán del Plan de Trabajode Instalación de Puentes Modulares, esta en función al número total e puentes modulares que debe instalar el Proveedor del Servido, para elcalculo el precio untado de cada uente. se deberá dividir el Costo Total del Plan do Trabajo, enlre el
numero de puentes madulare.s que comerciad cada servicio
1.3 0.141 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO
ANEXO E PIANOS
31 www.proviesdes.gob. pe
Jr. Camaná 678 — Pisos del 7 al 12— Lima 01 Central Telefónica (511)514-5300
Fax 426-1736
o O rx Wi® O
LLI o
tu C1
o
o
N
o o
CO
o
N elt
D
o C>
5 -
g
ca o__ll O al
u_
NC1
o o co
75- ni o
■
z
Ud ceo
Jw w fr-
o o_
o o OG
z
D
uJ
fl_
o LLI -J
w o
10°211-L
o ce o
obx f-a e z
O
o
o
ob'
blo 1-q
W ta1415
14-1 Li Z R
•
ES
CA
LA:
IND
ICA
DA
FEC
HA
: JU
LIO
20
14
o L-5
CL
o
_,cg
o ci. in a
w
z
o
w
o
5
Li
o O
5 • o e
•
t O Ni
a l
•
z tn h cc 111„ O la o. w Z • < CC
5 w O
Li
O
•
a'
-1 cL
tá
U
▪
Z I: 'S I--
O -1 W
Z j
o c z o — O Li
....- ...
._
I
/ A
no
plá
s tic
o 1
"x• •r
n
--1....'°
Cor
ton
em
bre
ada I
l
, • 0.to
5.0
0
05/ 8
00.2
5 X
RA
SA
NT
E ..
o
n :- - - •
, =
57
rn
cv
di
—E
o
J
os'
y
wi a
l l
ev cil
:
8
00.25 ilb
423 1
' ' P
AR
A E
TO
0.8
0
nla
dld
~m
i I
X I)
O 20
5/8
" 11
11111
11 S
OL
AD
O h=
0.0
5W
'
os°
5~
Illi I
°ID
4
4 - l l
.2
0 (1. 7)1
0
5/8
"00
25
/
C:3)
05/8
"00.
25
t I
1.1
Y
LO
SA
DE
AP
RO
XIM
AC
ION
ES
CALA
: 1
/ 50
0
1/
20
0.2
5 , .
0 PA
RAPE
TO
0.1
000
5.2
5
0.20
05
/13 "
00
.25 4
1
_
El
ESPE
CIF
ICA C
ION
ES
TEM
AS:
. .. .
. .
-
CCEI
ERE7
0 LO
SA 5
7 --2
10 ko
lcm
2 rus -"---7
----
Th
nlp
- A
RIM
OU
RA
REFU
ER
ZO AM
I 67
5 G
RAD
O 60
-
REEL
IORR
ED77
0 A
RM
AD
UR
A LO
SA
-
s UPE
RIOR
N 5.
0 <
a
-
WR
ZÜ
R
ifilim
9 1
05
/8"00.2
5 e
—
REC
UEN
0091
1 73 E
LEVA
CIO
N ES
. a
O c
m
---
Ig
g,
I ©
S
OL
AD
O 11=
0.0
5 as
- S
/C I1
1-93
la
201
2" III
IF
05
8"0
0.25
0
.20
- S
OLA
DO
=P
AC
TAD
O N
5 u
n
SE
CC
ION
X—X
(LO
SA
DE
AP
RO
XIM
AC
ION)
ESC
ALA
: 1
/50
.... ..,
ERU
TE=
SE lib
UeSP
ORTE
S Y C
IIIIM
IC
AC
IO
NE
3
!l'a a
M:n
teo
art . IN
ST
AL
AC
ION
DEL
PU
ENTE
MO
DU
LAR
PR
OV
ISIO
NA
L r
". 'In
. •
1
PR
OV
IA3 D
ES
CLI
TIRA
WA
DO
~ab
.■
ti4:1
r . 9
••••
...
DE
TALL
E D
E LO
SA D
E AP
FtO
XIM A
CIO
N, P
INTU
RA
DE
PA
RA
PE
TO
~ I
___J
"3033
_J
ESPECIFICACIONES TECTI TICAS PARA LA ELABORACIOI\ DE SEÑAL INFORMATIVA Y SOPOR.TE METÁLICO PARA
EL PUEN11-& SANTA FE
2 pEñALEs DE 1.00 x1.80 m 1, y inca-el -1=11:11125.11:5";:?-1:1:;1:7137gfl:1-117:5:UcETelj1;21r,-,-Irry_ ezd
3
PORTANTE Las seriales incluyen los respectivos soportes metálicos.
". 003_
FECH
A:
JU
U0 20
14
ESC
ALA
: IN
DIC
AD
A
UB
ICA
CIO
N DE
LA
S S
EÑ
ALE
S VE
RTI
CA
LES
NIV
EL D
E LA
VIA
o 17, 5 o ct. et 5 z 0
2 O c
"z
2
▪
12 114 i
• n
0.
`0
tn
CC
5 E o
2ti a
o v < r cc
tn }- tu
Z ce in 0 • uj V)
CC
O o
VI E
›—
LtJ o o
CON
RELA
CIO
N AL
R. o