PREPLIEGOS CUNDAY

PROYECTO DE PLIEGOS- LICITACION PUBLICA No. 04 DE 2015 para la obra

cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY”

EL TOLIMA SEDE DE LOS XX JUEGOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: [email protected] web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima Página 1 de 134

LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA No.004 - 2015

OBJETO:

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY”

SEPTIEMBRE DE 2015

mailto:[email protected]

http://www.edat.gov.co/







I. INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la empresa se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL agradece todas las sugerencias u observaciones enviadas al correo electrónico: [email protected]; que estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso.

La empresa adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten, con base en las disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano sobre la materia y las reglas establecidas en el presente pliego de condiciones.










II. ASPECTOS GENERALES

A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de

1993. La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL Invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo correspondiente en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

D. COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: Dirección: Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8, Ibagué









Tolima. Correo Electrónico: [email protected] La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Empresa por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda.

La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.

E. IDIOMA Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.

F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados










en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.

G. CONVERSIÓN DE MONEDAS

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda. Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

H. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública. Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

1. Información Previa. El proponente deberá tener en cuenta los estudios, diseños y documentos previos relacionados con el presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en los apéndices para cada proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

2. Materiales. El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) y/o adquirirlos a proveedores debidamente legalizados. Igualmente, el proponente deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el









aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, acarreo y descargue de los materiales. Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben realizarse exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo el Interventor aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la Interventoría. El certificado debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

3. Avances Sobre Materia Prima Para el presente proceso No habrá avances sobre materia prima.

I. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades,









localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información

no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la EDAT S.A E.S.P. OFICIAL.

J. EQUIPO El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos.

K. AUTOCONTROL DE CALIDAD El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El contratista preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de









materiales y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales.

L. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación.

M. PERSONAL PARA LA OBRA El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las

mismas a satisfacción de la EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: • El personal profesional mínimo solicitado en los anexos técnicos del

proceso y anexos del pliego de condiciones. • La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos

técnicos del presente proceso debe ser de la zona cercana a la ejecución de la obra y está relacionada con la Política de reincorporación a la vida civil.

• El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.

• El personal necesario para cada frente de trabajo

N. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.









O. AIU El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u). Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados por el Adjudicatario de la presente Licitación Pública, una vez le corresponda radicar la documentación técnica referida estos Pliegos de Condiciones.

P. CONTENIDO DE LA PROPUESTA El proponente deberá presentar la propuesta en dos sobres debidamente cerrados, separados e identificados, correspondientes a un (1) original y una (1) copia del sobre No.1. Indicando en cada sobre si es original o copia. Y un sobre No.2. Original.

Los documentos que conforman el original de los Sobres Nos. 1 y 2 y la copia del Sobre No. 1, se presentarán legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico para el caso de la propuesta económica. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformará un folio.

Los sobres contendrán lo siguiente: SOBRE No.1: En este sobre se deberá depositar los siguientes documentos:

Aquellos que acrediten los requisitos habilitantes

Los que acrediten el factor de calidad y el incentivo a la industria Nacional

Los demás exigidos en el presente pliego de condiciones, incluidos los anexos, exceptuando la propuesta económica y los APU SOBRE No.2: En este sobre se deberá depositar los siguientes documentos:

La propuesta económica

Los Análisis de Precios Unitarios

Cronograma de Actividades









En cada sobre se hará constar los datos del proponente de la siguiente forma:

EDAT S.A E.S.P. OFICIAL

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA……………. (ORIGINAL O COPIA) NOMBRE DEL PROPONENTE……….. CIUDAD………… DIRECCIÓN COMERCIAL………… TELÉFONO…………….. FAX…………….

CORREO ELECTRÓNICO……………

Q. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DEL SOBRE No. 1 y SOBRE No. 2 Los Sobres No. 1 y 2 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, establecido en la cronología de este pliego de condiciones, serán abiertos en la sala de juntas de la EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, en Audiencia Pública, después de surtido el cierre del proceso. La apertura del Sobre No. 1 y 2 se efectuará en acto público. De lo anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará lo siguiente:

El nombre de los proponentes

Si la carta de presentación fue incluida y está firmada

Procesos a los cuales presenta oferta

El número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña

El número de folios de cada uno de los sobres (1 y 2) y las observaciones correspondientes

El valor de la propuesta económica

Los demás aspectos relevantes que considere la Entidad. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.









III. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Adjudicación Es la decisión final de la empresa, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del Presente Proceso de Contratación.

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la empresa y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de

Contratación.

Oferta Es la propuesta presentada a la empresa por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del

Presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de

Contratación.

Primer Orden de Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el Elegibilidad puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente

Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de

Colombia para una fecha determinada publicada en la página web









IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

La obra pública a desarrollar va encaminada a la Optimización del Sistema de Suministro de agua para el acueducto del Municipio de Cunday. Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso.

A. CLASIFICACIÓN UNSPSC

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el Cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CÓDIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN

F 83 8310 831015 00 83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

F 81 8110 811015 00 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La ejecución del presente objeto a contratar provienen de los recursos asignados al presupuesto de la E.D.A.T. S.A E.S.P OFICIAL, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 265 del 19 del mes de agosto de 2015, por valor de Mil Trescientos Treinta y Tres Millones Ciento Cincuenta mil cero veintiséis pesos ($1.333.150.026) m/cte., de acuerdo a las siguientes imputaciones presupuestales:

3102040104 INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO – SSF - $305.112.643;

3102040105 INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO – SSF; $373.831.776;

3102040106 INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO – SSF; $654.205.607;

C. ANTICIPO La E.D.A.T. podrá entregar al contratista siempre y cuando este lo solicite, un anticipo equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor básico y total del contrato, descontable proporcionalmente en sumas iguales del cincuenta 50% del









valor correspondiente del anticipo hasta cubrir el valor otorgado de este mismo, en cada una de las actas de pagos parciales.

El CONTRATISTA deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, según se opte por una u otra figura en el contrato, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, teniendo en cuenta que el costo de la comisión fiduciaria será cubierto por el CONTRATISTA, gastos del mismo que deben corresponder al Programa de Inversión del mismo, Programa que constituye anexo del contrato y se constituye como requisito previo su aprobación por el Interventor antes de su entrega. El anticipo que se entregue, se amortizará mediante deducciones que se aplicarán a las cuentas de cobro, debidamente legalizadas con base en las actas parciales de entrega en las que se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo, hasta que su valor quede totalmente amortizado. Mientras no se haya amortizado en su totalidad el anticipo, el contratista para el trámite de cada acta de recibo de obra, deberá rendir previamente un informe con copia del extracto fiduciario de la cuenta de fiducia o patrimonio autónomo de manejo del anticipo. Una vez amortizado el anticipo se deberá cancelar la fiducia o patrimonio autónomo, condición previa para la liquidación del contrato.

Para el giro del pago del anticipo a la fiducia o patrimonio autónomo, el contrato deberá estar debidamente perfeccionado y legalizado, por parte del Contratista, la fiducia o patrimonio autónomo abierta y aprobada por el interventor y el plan de inversión del anticipo. En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya expirado por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como reserva presupuestal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento que se encuentre legalmente vigente. El(Los) proponente(s) favorecido(s) deberá(n) a la firma del contrato, diligenciar los formatos necesarios, con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la E.D.A.T. S. A. ESP., los cuales se harán por









medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P; para abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: El anticipo busca facilitar al contratista la financiación de las obras que se le han encargado con ocasión del contrato, a través del préstamo de recursos públicos. Para este caso, la E.D.A.T. ha establecido hasta un (30%) del valor total inicial del contrato para ser entregado en virtud de tal concepto, sujeto a la programación del PIA (PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO) que debe presentarse una vez adjudicado el contrato a la entidad contratante y al interventor antes de entregarlo a la entidad financiera con la que se mane jaran los recursos del anticipo; una vez estén los documentos correspondientes, los requisitos previos a la legalización del contrato y los requisitos presupuestales a que haya lugar.

D. FORMA DE PAGO La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, pagará el valor del contrato por actas de recibo parciales de obra así:

80% representado en actas parciales, de acuerdo al avance de ejecución de la obra por el contratista, previa revisión y aprobación de la Interventoría.

10% una vez se haya suscrito el acta de terminación y recibo final de las obras previa revisión y aprobación de la Interventoría.

10% a la liquidación del contrato, previa revisión y aprobación de la Interventoría

La EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, pagará al CONTRATISTA dentro de los Veinte (20) días siguientes a la fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, previa radicación de los documentos con el cumplimiento de los requisitos establecidos por el patrimonio autónomo FIA para el trámite de las mismas, en la oficina de correspondencia de la entidad. El Contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos a su cargo, cancelados de acuerdo a la liquidación efectuada por la División Financiera y de Tesorería, adjuntando el respectivo Recibo de pago de los impuestos y/o las Contribuciones Especiales a que haya lugar, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en









el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por el Interventor, donde cada acta parcial deberá ir acompañada de registro fotográfico, donde se muestre el avance de las obras, el Acta de recibo aprobada por parte de la Interventoría. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse además del Acta de Recibo Final firmada por el Interventor, el registro fotográfico, los planos records de construcción aprobados por el interventor, la bitácora.

E. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, previa legalización del mismo. Este tiempo incluye la revisión de los documentos técnicos del proyecto por parte del contratista seleccionado y sin perjuicio de la revisión preliminar que deba practicarse en la etapa contractual, el acopio de la totalidad de materiales, el estudio y propuesta para el manejo de aguas (si fuere el caso), durante la construcción sin suspender el servicio de suministro de agua.

F. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del proyecto será el Municipio de Saldaña zona urbana y el domicilio contractual en La E.D.A.T. S.A E.S.P. OFICIAL de Ibagué.









V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3., del Decreto 1082 de 2015, los procesos de contratación pueden ser limitados cuando su presupuesto oficial sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Teniendo en cuenta lo anterior la presente convocatoria no puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales.









VI. REQUISITOS HABILITANTES

Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito de que la propuesta sea hábil, sin perjuicio que a falta de éstos pueda subsanarse hasta la adjudicación de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos del Estado”. No podrán rechazarse propuestas por ausencia de requisitos o falta de documentos que sirvan de soporte para la verificación de las condiciones del proponente o del contenido de su oferta y no constituyan fundamento de los factores de escogencia establecidos en el presente pliego de condiciones. Razón por la cual durante el término de evaluación los comités evaluadores podrán solicitar a los oferentes cuando sea necesario, las aclaraciones respectivas o documentos sin que por ello pueda el proponente Adicionar o Modificar las condiciones o características de su oferta. Los requisitos de habilitación se establecen de conformidad a la importancia del objeto a contratar y la cuantía del presupuesto oficial destinado para ello. En esa medida, no es posible dejar al azar o no incluir unos requisitos que sirvan de “garantía” a la Empresa de que quien será su futuro contratista tiene experiencia en la ejecución de contratos con objeto similar, y tiene la capacidad financiera que le permitirá seguramente cumplir cabalmente con el objeto del contrato. Es por ello la E.D.A.T introduce dichos requisitos de habilitación que acrediten entonces, las condiciones de habilitación necesarias, esto es, la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad de organización y la capacidad financiera. Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO”, en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado / No habilitado

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado / No habilitado

CAPACIDAD TÉCNICA Habilitado / No habilitado









6.1.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO. 6.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN. La oferta contenida en la carta de presentación deberá ser entregada en original y copia, foliadas y firmadas por el representante legal, anexando todos los documentos que se exigen en este estudio. Igualmente, deberá identificar claramente el sujeto jurídico que suscribe la oferta, y hacer el ofrecimiento de celebrar el contrato propuesto, manifestando el compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso de selección. 6.1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL. Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, con fecha de expedición NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS anteriores a la fecha límite de recepción de propuestas, en el que conste que de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso y que la persona jurídica acredite que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, domiciliadas en Colombia, bien sea como interesados individuales o integrantes de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán su existencia y representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición NO SUPERIOR A TRES (3) MESES antes de la fecha límite de recepción de propuestas. Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.









El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros, cuando se trate de consorcios o uniones temporales debe estar relacionado con el objeto del presente proceso. 6.1.1.3. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el oferente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. La ausencia de capacidad jurídica al momento de presentar la oferta NO ES SUBSANABLE. 6.1.1.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SI ES LA CONDICIÓN DEL OFERENTE. Los oferentes deberán, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1o del artículo 7o de la Ley 80 de 1993. En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: Tipo de participación: Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. Términos y porcentaje de su participación: Los oferentes deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la EDAT S.A E.SP. OFICIAL. El número de consorciados no puede ser mayor a tres (3) integrantes. Designar el Representante: Los oferentes deberán designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o Unión Temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Quien tendrá la mayor participación dentro del Consorcio o Unión Temporal.









Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual. 6.1.1.5. PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE Cuando la oferta se presente a través de apoderado se requerirá el documento que acredite tal condición con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia 6.1.1.6. APODERADO PARA OFERENTES EXTRANJEROS

Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar

sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.

La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en

Colombia, podrá presentar expresión de interés y propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la expresión de interés, la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.

b) Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha









limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.

c) El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en

este proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, la traducción oficial del documento, tal y como lo establece el Artículo 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.

NOTA 1: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código. NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 193 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 6.1.1.7. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente.









En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 6.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que realiza en la presente contratación y la suscripción del respectivo contrato, en caso de que este le sea adjudicado, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la E.D.A.T. S. A. ESP., por un valor equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial para el presente proceso, válida como mínimo por TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, indicando a todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos. El oferente, por el acto de ofertar, acepta que la EDAT S. A. E.S.P., le solicite ampliar el término de vigencia de la póliza, en la medida en que ello sea necesario. Salvo fuerza Mayor o caso fortuito debidamente comprobado, la póliza de seriedad de la oferta, se hará efectiva a favor de la E.D.A.T. S. A. ESP., de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.9., del Decreto 1082 de 20115, La garantía deberá amparar los perjuicios o sanciones que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio que la E.D.A.T. pueda optar por adjudicar al oferente calificado en segundo lugar. 6.1.1.9. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,









pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. Así mismo, deberá presentar copia de las planillas de pago de los últimos seis meses de los aportes los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales, trátese de personas jurídicas o naturales. Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros. 6.1.1.10. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. El proponente y cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán aportar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, durante el término de verificación de requisitos habilitantes la EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, consultará en la página Web de la Contraloría General de la República el Boletín de Responsables Fiscales, con el propósito de verificar que ninguno de los oferentes se encuentre reportado en el mismo. Nota: Es CAUSAL DE RECHAZO de la oferta que el oferente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 6.1.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS El proponente y cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán aportar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación. La entidad consultará en la página web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios del proponente.









6.1.1.12. PASADO JUDICIAL La entidad consultará en la página web de la Policía Nacional el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o del representante legal y la persona jurídica que presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes judiciales. 6.1.1.13. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso de selección se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes. El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberán anexar a la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará para verificar lo exigido en el presente pliego de condiciones, en cuanto a inscripción y clasificación. Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con lo señalado por la entidad; dicho documento debe tener fecha de expedición no mayor a Treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre de recepción de las propuestas. Igualmente, la información certificada para ser tenida en cuenta, deberá estar vigente y en firme, acorde con lo determinado en el artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007. Nota: En todo caso, el proponente será el único responsable de presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, con información que no esté vigente y en firme, acorde con lo determinado en el artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente, no podrá acreditarse la inscripción o actualización de información en el Registro Único de Proponentes con posterioridad al cierre del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.









En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente deberá anexar a su propuesta el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, en el cual conste su inscripción y clasificación.

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CÓDIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN

F 83 8310 831015 00 83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

F 81 8110 811015 00 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura

Nota 1: Las personas naturales, jurídicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deben encontrarse inscritos, clasificados y renovados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente. Nota 2: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la verificación de este requisito. Nota 3: De acuerdo con lo señalado en el Inciso 6.3, artículo 6 de la Ley 1150 de 2013 La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la publicación, sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. Nota 4: Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán acompañarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 6.1.2. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO. Los proponentes o los integrantes, para el caso de consorcio o unión temporal, interesado(s) en participar en este proceso, deberá( n) demostrar que cumple(n) con los siguientes indicadores financieros acreditados con base en la información financiera del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, información que deberá estar actualizada a 31 de diciembre de 2014. En todo caso, la información financiera de propósito general acreditada en el









RUP, deberá corresponder a los periodos exigidos, no se aceptará información financiera diferente a los periodos indicados. La verificación de la capacidad financiera no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo requerido en el presente Numeral. 6.1.2.1 REQUISITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos financieros:

INDICADOR CONDICIÓN

Índice de Liquidez = ó > 2.0

Índice de Endeudamiento = ó < 50%

Razón de cobertura de intereses = ó > 2.0

Capital de Trabajo = ó > 100 % del valor del presupuesto oficial

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de rechazo de la propuesta. 6.1.2.1.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ La Razón corriente o índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =Total activo corriente

Total Pasivo Corriente = ó > 2.0

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan el valor total del indicador, de acuerdo con su porcentaje de participación. 6.1.2.1.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO El Índice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación de la empresa o proponente. A mayor índice de endeudamiento, existe mayor riesgo que la empresa o proponente no pueda cumplir con sus pasivos.

Índice de endeudamiento = Total Pasivo = ó < 50 % Total Activo









Para el caso de consorcios o uniones temporales, los integrantes del proponente aportan el valor total de cada indicador, de acuerdo con su porcentaje de participación. 6.1.2.1.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES La razón de cobertura de intereses expresa la capacidad que la empresa o proponente, tiene para cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, se disminuye el riesgo que la empresa o proponente incumpla con sus obligaciones financieras.

Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional = ó > 2.0 Gastos de intereses

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan el valor total del indicador, de acuerdo con su porcentaje de participación. 6.1.2.1.4 CAPITAL DE TRABAJO Refleja los recursos que la empresa o proponente requiere para operar, teniendo en cuenta activo corriente con las del pasivo corriente pero en este caso estableciendo las diferencias entre ambas.

CAPITAL DE TRABAJO NETO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE = ó > 100% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el caso de consorcios o uniones temporales se tomará como Capital de Trabajo del proponente plural, la sumatoria de los Capitales de Trabajo de los integrantes del proponente. 6.1.2.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del Capítulo de Capacidad Financiera. Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31 de 2014 registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del proceso. El estudio financiero de las propuestas, no tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del









proponente e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA la propuesta. CERTIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS: El proponente o cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán anexar con su propuesta una certificación firmada por el Representante Legal, Contador Público y Revisor fiscal para los casos previstos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1.995; en la cual se certifiquen las cifras utilizadas para el cálculo y el resultado de cada uno de los indicadores con corte a 31 de diciembre de 2014, solicitados por la Entidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. NOTA: Salvo, tratándose de personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia que acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 6.1.2.3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.









Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. La información deberá ser presentada en pesos de colombianos, en este orden, cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte

América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República.

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 6.1.2.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Para la verificación de la Capacidad de Organización, se tomará la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP y se verificará según los términos previstos en el Decreto 1082 de 2015.



http://www.oanda.com/







Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP.

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO

Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 12%

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 5%

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o, promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los siguientes criterios. 6.1.2.5 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Es uno de los dos factores básicos en determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa.

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =Utilidad Operacional

Total Patrimonio = ó > 12 %

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan el valor total del indicador, de acuerdo con su porcentaje de participación. 6.1.2.5 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.









La Rentabilidad sobre activos es utilizada frecuentemente en la comparación de resultados de las entidades o globalmente del sistema bancario

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =Utilidad Operacional

Total Activo = ó >5%

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan el valor total del indicador, de acuerdo con su porcentaje de participación. Si el oferente es un consorcio o unión temporal debe acreditar su capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación; calculándose para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y sumándose para obtener cada indicador. NOTA 1: OFERENTE EXTRANJERO: Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida









forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. La información deberá ser presentada en pesos de colombianos, en este orden, cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte

América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República.

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Convertir. Tipo de cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. NOTA 2: En el caso en que no sea posible realizar la operación matemática de los indicadores financieros previstos en el presente numeral, cuando el denominador de los factores que determinan el indicador CERTIFICADO en el RUP corresponda a Cero (0), el resultado para el proponente es habilitarlo. NOTA 3: NO CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE NUMERAL (3.2.1), DARÁ LUGAR A QUE LA PROPUESTA SEA EVALUADA COMO NO HÁBIL FINANCIERAMENTE.



http://www.oanda.com/







6.1.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTE 6.1.3.1 CAPACIDAD RESIDUAL El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al siguiente valor NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CERO DIESCIOCHO PESOS CON DOS CENTAVOS ($933.205.018,2) M/CTE.

Numero de periodos a Evaluar Capacidad Residual = Plazo total del contrato en meses

12 meses

Numero de periodos a Evaluar Capacidad Residual = 6 meses

12 meses

Numero de periodos a Evaluar Capacidad Residual = 0.5

Por tanto se evaluará la Capacidad Residual en un (1) solo periodo, el cual se determinó de la forma que a continuación se enuncia, no obstante, el número de periodos a evaluar la CR, coinciden con el plazo del contrato objeto de selección con el presente proceso:

CR= presupuesto oficial estimado – anticipo

CR = $1.333.150.026,oo – $399.945.007,8

CR = $ 933.205.018,2

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizó la metodología definida por Colombia Compra Eficiente. En caso que el Proponente tenga una CAPACIDAD RESIDUAL INFERIOR, LA OFERTA SERÁ RECHAZADA. En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de asociación cada uno de los integrantes, deberá relacionar los documentos mencionados en la primera parte de este capítulo. Para la determinación de la Capacidad Residual de contratación de obras de los









Consorcios, Uniones Temporales se sumarán las capacidades de contratación residual de obras de sus integrantes. El interesado en celebrar el contrato de obra mencionado en este Pliego de Condiciones, debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para lo cual debe presentar los siguientes documentos conforme a la Guía Colombia compra eficiente: 1. La lista de los contratos en ejecución así como el valor y plazo de tales contratos. 2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. El estado de resultados auditado que contiene mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

NOTAS: A. Los oferentes extranjeros o los miembros de consorcios o uniones temporales

que tengan tal calidad con sucursal en Colombia, deberán cumplir con lo exigido en el presente numeral.

B. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, en la forma anteriormente citada, para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta la suma de las capacidades de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, unión temporal o consorcio.

C. Para el cálculo de la capacidad residual de contratación (CR), la entidad tendrá en cuenta los lineamientos antes señalado. Así mismo procederá a recalcular la CR, en el evento que se suscriban contratos por adjudicaciones posteriores a la presentación de la oferta, a oferentes o sus integrantes en caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura que participen en este proceso. Para ello la EDAT tendrá en cuenta el contrato suscrito, en caso que dicho contrato afecte la capacidad residual, la cual no podrá ser inferior al CR exigido en el presente pliego, so pena de rechazo de la oferta.

6.1.3.2. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE









6.1.3.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE El proponente deberá acreditar la experiencia específica mediante la presentación de máximo DOS (2) contratos, certificados con sus respectivas actas de recibo final o acta de liquidación cuyo objeto sea: OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTOS. Se debe acreditar de forma individual o conjunta, las siguientes actividades del sistema de acueducto: construcción y/o optimización de Captación, Estación de Bombeo, Aducción, Desarenador, Conducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Tanque de Almacenamiento, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias. Nota 1: las certificaciones deberán ser expedidas por la entidad estatal contratante. Para que la acreditación sea válida, las certificaciones y/o documentos soportes entregados con la propuesta, deberán incluir como mínimo la siguiente información:

Entidad Contratante Objeto claramente definido. Fecha de iniciación Fecha de terminación. Fechas de suspensión y reanudación Valor final del contrato.

Nota 2: Las actas finales deberán expresar detalladamente las actividades ejecutadas en el contrato que se termina. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL., se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar los documentos y aclaraciones que considere convenientes. No cumplir con la experiencia mínima solicitada, será causal para que la propuesta sea evaluada como RECHAZADA TÉCNICAMENTE. CRITERIOS DE HABILITACIÒN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Las certificaciones presentadas para la experiencia del proponente, deberán acreditar lo siguiente: 1. La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de los CONTRATOS solicitados los cuales deberán anexarse, haber sido terminado y liquidado a la fecha de presentación de la propuesta cumpliendo con los siguientes requerimientos:









La sumatoria del valor acreditado en las certificaciones debe ser igual o superior al valor del Presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El valor de las obras ejecutadas se calculará en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V) del año en que se terminaron.

En el evento en que las certificaciones presentadas para acreditar experiencia no cumplan con los requisitos antes señalados, la propuesta será considerada como NO HABIL TÉCNICAMENTE.

Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de éstos NO SERÁ TENIDA EN CUENTA.

Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que tenga sucursal en Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales.

En todo caso se deberá allegar la copia de los contratos.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en el pliego de condiciones.

Los requisitos de habilitación de contenido técnico, asegurará a la entidad licitante que los proponentes que tendrán a bien presentar propuesta en el marco del proceso de selección por licitación pública, tienen las condiciones y aptitudes técnicas suficientes y necesarias para ejecutar de manera cabal, el objeto contractual. 6.1.3.4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Las certificaciones presentadas para acreditar la Experiencia del proponente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la

sumatoria de las experiencias específicas de los integrantes. 2. En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en las

cuales haya participado en Consorcio o Unión Temporal, para efectos de la experiencia solicitada, esta se tomará de acuerdo al valor equivalente del porcentaje de participación del proponente en el Consorcio o Unión Temporal del cual acredite dicha experiencia. En este caso, el proponente debe en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación. Debiendo









adjuntar el documento consorcial del contrato en el cual participó como integrante del proponente plural relacionado.

3. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista o servidor público.

4. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con contratos realizados en virtud de recursos provenientes de convenios interadministrativos; para cuya ejecución, la entidad que suscribió el convenio interadministrativo no lo haya ejecutado con sometimiento al estatuto general de contratación de la administración pública.

5. Deberá anexarse los contratos. 6. Para efectos de la evaluación técnica no se aceptarán obras en etapa de

construcción. 7. No se acepta la presentación de Obras por Administración Delegada. 8. Las certificaciones deberán venir suscritas por la Entidad Estatal contratante.

Además éstas deberán indicar los teléfonos, la dirección y razón social, donde se pueda contactar a la persona que suscribe la certificación. En el evento en que esta información no permita verificar los datos relacionados, la certificación no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación técnica. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL verificara las certificaciones respectivas.

Estos documentos deben hacer referencia a la información consignada en la certificación de experiencia acreditada. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL se reserva el derecho de verificar o solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y soportes que considere convenientes para constatar los datos de experiencia aportados, tales como certificaciones, pagos de impuesto de timbre, contratos, actas parciales y de liquidación y demás documentos que considere necesarios para confirmar la información suministrada. Nota 2: Si las certificaciones no cuentan con: • El día de iniciación del contrato. Se tomará como referencia el último día del mes

relacionado. • El día de terminación del contrato. Se tomará como referencia el primer día del

mes relacionado.









Si la certificación que acredita la experiencia sólo hace referencia al año de iniciación y/o de terminación de las obras, no será tenida en cuenta por la EDAT para ningún evento de comparación ó evaluación. 6.1.3.6. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO La entidad atendiendo a los preceptos legales señalados en la RESOLUCION 1096 Del 17 de noviembre de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y de acuerdo a los lineamientos que fijan el alcance del proyecto, reitera la necesidad de contar con profesionales idóneos y experiencia mínima en la ejecución de obras desarrolladas en el sector de agua potable y saneamiento básico. Se sustenta en las siguientes disposiciones del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000: ARTÍCULO 3.- ALCANCE: Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de RAS 2000. Aspectos Generales de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado. ARTÍCULO 5.- IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES: Las autoridades territoriales y/o empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, exigirán para la ejecución de diseños, consultorías, interventorías, obras y servicios propios del sector, que la persona natural o jurídica ejecutora acredite los requisitos de idoneidad y experiencia fijados en el presente Reglamento Técnico.

CAPITULO XI - CALIDADES Y REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES. ARTÍCULO 56.- EXPERIENCIA DE LOS DIRECTORES DE CONSTRUCCIÓN. El director de construcción debe acreditar una experiencia mayor a la especificada en la tabla No. 6 en el ejercicio profesional correspondiente a la construcción en cuestión, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin.









TABLA NÚMERO 6

Experiencia de los directores de la construcción Nivel de complejidad Experiencia mínima

Bajo 3 años

Medio 4 años

Medio Alto 6 años

Alto 7 años

La experiencia que ha de tenerse en cuenta para ser acreditada para este proceso de selección está relacionada con el objeto del contrato y de igual forma la organización que presente el oferente o capacidad operativa del proponente para responder por el contrato debe incluir la información y evaluación del personal destinado a ejecutarlo, en razón de ello la entidad requiere el siguiente personal mínimo que el proponente deberá tener para ejecutar el contrato NOTA: Mediante compromiso escrito, el proponente se obliga a entregar la documentación exigida en el pliego de condiciones para cada uno de los profesionales del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, dentro de los cinco (5) días siguientes a la AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN y hasta las 5 p. m. de este plazo. Esta actividad deberá realizarla en el horario de 8 a 12 y de 2 a 5 p. m. en las instalaciones de la EDAT S.A. E.S.P. Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. La no presentación de la documentación requerida en el pliego de condiciones, por parte del adjudicatario para cada uno de los profesionales del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, dentro del plazo previamente señalado, como también el no lleno de los requisitos, previstos para acreditar la formación y experiencia del personal, dará lugar a que la entidad declare el incumplimiento de las obligaciones contractuales aplicando las sanciones a que haya lugar. PERSONAL REQUERIDO. El contratista de obra, debe contar con un equipo de profesionales con formación afín al tipo de obra a ejecutar, los cuales deberán realizar las actividades de









seguimiento de los procedimientos y los procesos constructivos aplicados al proyecto, así como la verificación de la calidad de los materiales y suministros empleados en la obra, la idoneidad del personal quien realiza la construcción, y una serie de condiciones y factores que se deben procurar, los cuales garantizan no solo la calidad si no el funcionamiento y estabilidad de la obra. Con el objeto de acreditar la capacidad técnica suficiente para la ejecución de las obras, el proponente deberá presentar el siguiente personal mínimo para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso licitatorio. DIRECTOR DE PROYECTO (1) Ingeniero Civil o Ingeniería Sanitario con más de 10 años de experiencia laboral ESPECIFICA de mínimo dos (2) años como Contratista y/o Director de Obra en obras de Construcción y/u optimización y/o ampliación de acueductos.

Para el Director de Obra, el proponente deberá entregar los siguientes documentos: Copia del Acta de grado y/o copia del diploma del título profesional. Copia matricula profesional Vigente y certificado de vigencia expedido por la

autoridad competente. Certificaciones de experiencia. Carta de compromiso de dedicación de tiempo para dirigir la obra, con la

dedicación del 100% y donde manifieste conocer las condiciones técnicas de la obra.

La experiencia solicitada deben ser certificadas, en el caso de personas naturales con los contratos o certificaciones expedidas por la entidad estatal ejecutora dueña del proyecto; en caso que se pretenda acreditar la experiencia de los profesionales con contratos ejecutados por Consorcios o Uniones Temporales en donde el profesional hubiere sido parte de los mismos se deberá allegar la certificación de la entidad estatal contratante en donde se acredite que el referido profesional fungió como director de obra del mismo proyecto. Las certificaciones para acreditar la experiencia específica del profesional propuesto, deberán ser expedidas por la entidad estatal para la cual se ejecutó la obra, por consiguiente, No se aceptan certificaciones realizadas por los contratistas a quienes se les hubiere adjudicado y ejecutado los mismos. Tampoco certificaciones que se obtengan en calidad de servidores públicos.









En las certificaciones deberá constar que el profesional actuó en calidad de Director de Obra. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de las certificaciones que se adjunten, requiriendo en este caso al oferente para que exhiba las certificaciones originales y estas deben de manifestar como mínimo los siguientes datos: Entidad o empresa contratante Años y meses, días de inicio y terminación completos del tiempo laborado. Principales labores realizadas especificando el rol especifico como Director de

Obra.

RESIDENTE DE OBRA (1) Ingeniero Civil o Sanitario con más de 10 años de experiencia, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y experiencia laboral ESPECIFICA de mínimo tres (3) años como Residente de Obra, en obras de Construcción y/u Optimización y/o ampliación de Acueductos. Para el Residente de Obra, el proponente deberá entregar los siguientes documentos: Copia del Acta de grado o copia del diploma del título profesional. Copia matricula profesional Vigente y certificado de vigencia expedido por la

autoridad competente. Certificaciones de experiencia. Carta de compromiso de dedicación de tiempo para realizar la residencia civil

de la obra, con dedicación exigida del 100% y donde manifieste además conocer las condiciones técnicas de la obra. Además deberá certificar que no se encuentra laborando en otros proyectos de la EDAT a la fecha del cierre del presente proceso.

La experiencia solicitada deben ser certificadas, en el caso de personas naturales con los contratos o certificaciones expedidas por la entidad estatal ejecutora dueña del proyecto; en caso que se pretenda acreditar la experiencia de los profesionales con contratos ejecutados por Consorcios o Uniones Temporales en donde el profesional hubiere sido parte de los mismos se deberá allegar la certificación de la entidad estatal contratante en donde se acredite que el referido profesional fungió como director de obra del mismo proyecto. Las certificaciones para acreditar la experiencia específica del profesional propuesto, deberán ser expedidas por la entidad estatal para la cual se ejecutó la obra, por consiguiente, No se aceptan









certificaciones realizadas por los contratistas a quienes se les hubiere adjudicado y ejecutado los mismos. Tampoco certificaciones que se obtengan en calidad de servidores públicos. En las certificaciones deberá constar que el profesional actuó en calidad de Residente de Obra. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de las certificaciones que se adjunten, requiriendo en este caso al oferente para que exhiba las certificaciones originales y estas deben de manifestar como mínimo los siguientes datos: Entidad o empresa contratante Años y meses, días de inicio y terminación completos del tiempo laborado. Principales labores realizadas especificando el rol especifico como Residente

de Obra. INSPECTOR DE OBRA (1) Técnico o tecnólogo en construcción, con experiencia mínima de cinco (6) años, contados a partir de la fecha de expedición de la certificación COPNIA o en formación académica expedida por el SENA o establecimiento reconocido ante el Ministerio de Educación Nacional y experiencia laboral especifica de mínimo un (1) año como inspector o maestro de obra en obras de Construcción y/u optimización y/o ampliación de Acueductos. Para el Técnico en construcción, el proponente deberá entregar los siguientes documentos: Copia del Acta de grado o copia del diploma del título de técnico o tecnólogo. Copia matricula profesional Vigente y certificado de vigencia expedido por la

autoridad competente. Certificaciones de experiencia. Carta de compromiso de dedicación de tiempo para realizar la inspección civil

de la obra, con dedicación exigida del 100% y donde manifieste además conocer las condiciones técnicas de la obra. Además deberá certificar que no se encuentra laborando en otros proyectos de la EDAT a la fecha del cierre del presente proceso.

La experiencia solicitada deben ser certificadas, en el caso de personas naturales con los contratos o certificaciones expedidas por la entidad estatal ejecutora dueña del proyecto; en caso que se pretenda acreditar la experiencia de los profesionales con contratos ejecutados por Consorcios o Uniones Temporales en donde el profesional hubiere sido parte de los mismos se deberá allegar la certificación de la









entidad estatal contratante en donde se acredite que el referido profesional fungió como inspector de obra del mismo proyecto. Las certificaciones para acreditar la experiencia específica del profesional propuesto, deberán ser expedidas por la entidad estatal para la cual se ejecutó la obra, por consiguiente, No se aceptan certificaciones realizadas por los contratistas a quienes se les hubiere adjudicado y ejecutado los mismos. Tampoco certificaciones que se obtengan en calidad de servidores públicos. En las certificaciones deberá constar que el profesional actuó en calidad de Inspector de Obra. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de las certificaciones que se adjunten, requiriendo en este caso al oferente para que exhiba las certificaciones originales y estas deben de manifestar como mínimo los siguientes datos: Entidad o empresa contratante Años y meses, días de inicio y terminación completos del tiempo laborado. Principales labores realizadas especificando el rol especifico como Inspector de

Obra. UN(A) TRABAJADOR(A) SOCIAL O SICÓLOGO SOCIAL (1) Título en Trabajo social o sicología social. Experiencia profesional mínima de Cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y experiencia laboral ESPECÍFICA socialización de mínimo 2 proyecto de agua potable.

Para le TRABAJADORA O SICOLOGA SOCIAL, el proponente deberá entregar los siguientes documentos: Copia del Acta de grado o copia del diploma del título profesional. Copia matricula profesional Vigente y certificado de vigencia expedido por la

autoridad competente. Certificaciones de experiencia. Carta de compromiso de dedicación de tiempo para dirigir la obra, con la

dedicación exigida del 50% y donde manifieste además conocer las condiciones técnicas de la obra. Además deberá certificar si se encuentra o no laborando en otros proyectos de la EDAT a la fecha del cierre del presente proceso, y en el evento de ser parte del equipo de trabajo en otros proyectos de la EDAT se deberá garantizar el porcentaje exigido para este cargo (50% de dedicación) en su calidad de TRABAJADORA O SICOLOGA SOCIAL.









La experiencia solicitada deben ser certificadas, en el caso de personas naturales con los contratos o certificaciones expedidas por la entidad estatal ejecutora dueña del proyecto; en caso que se pretenda acreditar la experiencia de los profesionales con contratos ejecutados por Consorcios o Uniones Temporales en donde el profesional hubiere sido parte de los mismos se deberá allegar la certificación de la entidad estatal contratante en donde se acredite que el referido profesional fungió como inspector de obra del mismo proyecto. Las certificaciones para acreditar la experiencia específica del profesional propuesto, deberán ser expedidas por la entidad estatal para la cual se ejecutó la obra, por consiguiente, No se aceptan certificaciones realizadas por los contratistas a quienes se les hubiere adjudicado y ejecutado los mismos. Tampoco certificaciones que se obtengan en calidad de servidores públicos. En las certificaciones deberá constar que el profesional actuó en calidad de trabajador social dentro de la ejecución de la obra de acueducto. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de las certificaciones que se adjunten, requiriendo en este caso al oferente para que exhiba las certificaciones originales y estas deben de manifestar como mínimo los siguientes datos: Entidad o empresa contratante Años y meses, días de inicio y terminación completos del tiempo laborado. Principales labores realizadas especificando el rol especifico como trabajador

social. NO CUMPLIR CON EL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY”, DARÁ LUGAR A QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS SERAN VERIFICADAS POR LA EDAT, CON LAS ENTIDADES O EMPRESAS QUE LAS EXPIDAN.









VII. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

7.1. PARÁMETROS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y literal b) del artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, el literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el presente documento de estudio previo para cada uno de ellos. En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la E.D.A.T. S. A. ESP. OFICIAL, dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, le solicitará a los proponentes que en el término que se le fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable. En la verificación y evaluación de las ofertas primará lo sustancial sobre lo formal. En este proceso se tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que establece lo siguiente: “Artículo 26. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe de-terminar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio, Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de fun-cionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.









3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.”

En el presente proceso de selección, la entidad hará uso de la posibilidad de calificación dispuesta en el literal a) del artículo precitado. CALIFICACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION. Una vez efectuada la apertura de las propuestas recibidas, se procederá a realizar los estudios jurídicos, económicos - financieros y técnicos, con el fin de determinar, la habilitación de las propuestas. De conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 2° del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por la E.D.A.T. S. A. ESP., con base en la información y documentación suministrada por el oferente en cumplimiento de los pliegos de condiciones y teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y ponderación precisa y detallada de los mismos contenidos en los pliegos de condiciones y resulte la más favorable para la entidad, teniendo en cuenta que el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. Los evaluadores designados realizaran la verificación y la evaluación de las ofertas dentro del término establecido en el cronograma del proceso para la presente licitación, respecto a todos los factores relacionados. Dentro de este término podrán solicitar las aclaraciones y explicaciones indispensables sin que con ello se pueda









modificar, adicionar o completar la oferta, de acuerdo con el procedimiento previsto para subsanar en el Pliego de Condiciones. Inicialmente se realizará la verificación de REQUISITOS HABILITANTES, como la CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA y TÉCNICA; posteriormente las propuestas HABILITADAS pasarán a la EVALUACIÓN Y PUNTAJE de propuestas de los factores económico y técnico. 7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN La metodología que se utilizará para calificar, consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los requisitos de verificación, un puntaje máximo de CIEN (100) puntos, divididos así: VEINTICINCO PUNTOS (25) para calificar la parte técnica de los cuales, el

proponente deberá obtener el 40% de ellos para ser evaluado económicamente. SETENTA Y CINCO PUNTOS (75) para la parte económica de la oferta.

RESUMEN CALIFICACIÓN

RESUMEN CALIFICACIÓN

1. Visita De Obra Al Sitio De Afectación 5 Puntos

2. Calificación Del Valor Solicitado Como Anticipo 15 Puntos

3. Apoyo A La Industria Nacional 5 Puntos

4. Calificación Económica 75 Puntos

TOTAL 100 Puntos

La verificación y admisión de los documentos de carácter jurídico estará a cargo de la secretaria general y jurídica; la verificación de los requisitos financieros estará a cargo de la División financiera, y la verificación aritmética de las propuestas, y la calificación técnica y económica será efectuada por la Área Técnica. 7.2.1. VISITA AL SITIO DE LA OBRA (5 PUNTOS) La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado, que las autoridades contratantes, en los pliegos de condiciones pueden incluir, además de los criterios indicados en la ley, otros factores que deban tenerse en cuenta, de conformidad con el objeto del contrato, así como la ponderación o calificación que se asigna a cada uno de ellos en la correspondiente evaluación de las propuestas, sin que ello









signifique la permisión de incluir factores discriminatorios que violen el principio de igualdad de oportunidades entre los licitantes. Es así como la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, considera que los interesados en participar dentro del presente proceso, podrán asistir a la visita que se realizará, NO SIENDO OBLIGATORIA SU ASISTENCIA y por ello no será causal de rechazo de la Oferta su no acreditación. En caso de que el proponente decida asistir a la Visita No Obligatoria, deberá hacerlo de manera directa, es decir, los representantes legales o su delegado el cual deberá ser ingeniero civil o sanitario, debidamente autorizado por los oferentes, llamase consorcios, uniones temporales y personas naturales o jurídicas; con su MATRÍCULA PROFESIONAL VIGENTE y con CEDULA DE CIUDADANÍA, de los cuales deberán entregar las respectivas fotocopias al inicio de la visita. Quien asista a la visita deberá hacerlo en representación única y exclusiva de un (1) solo oferente y deberá presentar la siguiente documentación:

Si se trata de proponente PERSONA NATURAL, en representación de otra: la respectiva autorización para participar en la diligencia, debidamente suscrita por el proponente personal natural.

Para el caso de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES deberá presentar la respectiva autorización suscrita por el represente de dicho consorcio o unión temporal para participar en la visita de obra y el correspondiente documento consorcial, el cual debe estar constituido con anterioridad a la visita de obra.

Para PERSONAS JURÍDICAS el Certificado de Existencia y Representación Legal y además la autorización suscrita en favor de quien asista a la visita en su nombre.

En caso que el proponente persona natural o los representantes legales de consorcios, uniones temporales y personas naturales o jurídicas o sus delegados, no acrediten el título de Ingeniero civil o Sanitario, deberá estar acompañado por uno de ellos quien deberá presentar además de sus documentos personales (documento de identificación y tarjeta profesional), anexar los documentos anteriormente mencionados.

La visita al sitio de ejecución de las obras se realiza para que los oferentes tengan un conocimiento concreto de las condiciones específicas del sector y de esta









manera presenten una propuesta coherente, toda vez que con la visita al sitio de la obra tienen pleno conocimiento de las condiciones geográficas, económicas y ambientales del sector donde se ejecutaran las obras. El proponente deberá anexar con la oferta que presente, el certificado de asistencia a la visita donde se desarrollará la obra, suscrito por el funcionario delegado por La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P – OFICIAL. Se aclara que no se podrán inscribir en el acta de visita a los oferentes que lleguen después de la hora señalada al sitio de encuentro establecido en los pliegos de condiciones, como tampoco se podrán inscribir quien no presente los documentos solicitados para su acreditación. Se informa que el Reloj Oficial será el del funcionario encargado por la EDAT S.A. E.S.P – OFICIAL, de practicar la visita de Obra. Se estima como conveniente la inclusión de este requisito para el otorgamiento de puntaje en el presente proceso de selección, por cuanto con él, se asegura que los proponentes y futuro contratista, conocen las instalaciones en donde deberá desarrollar el objeto contractual, teniendo conocimiento previo de los posibles costos que se generen durante el desarrollo y/o ejecución del proyecto; gastos normales, impuestos locales o demás, en que deberá incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual y de esta manera realizar la ponderación que le permita determinar la capacidad con que cuenta para ejercer como contratista de obra de la EDAT S.A. E.S.P – OFICIAL, atendiendo al presupuesto oficial destinado para ello por esta Entidad. La asistencia a la visita denota el grado de compromiso, potencializa la pericia y determina la responsabilidad que tiene el proponente, al considerar importante hacer presencia y conocer de manera personal las condiciones del sector, las vías de acceso al mismo, topografía, características del terreno, etc. Todo esto, al ser información de absoluta importancia para quien pretende fungir como colaborador del Estado. Lo anterior, sin lugar a dudas contribuye al factor calidad de la propuesta, pues el proponente estructurará la misma con pleno conocimiento de las circunstancias









propias de la ejecución del contrato, y con ello no improvisará en su ejecución y se reducen las posibilidades de solicitar posteriores modificaciones y/o adiciones al contrato a suscribir. 7.2.2. CALIFICACIÓN DEL VALOR SOLICITADO COMO ANTICIPO (15

PUNTOS). De conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y para efectos de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones que permitan determinar ofrecimiento favorable para la entidad, como lo refiere la Ley 1150 de 2007, artículo 5, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se ha estimado pertinente establecer como criterio de calificación la solicitud del anticipo por el proponente, en los siguientes términos: 1. El PROPONENTE QUE NO SOLICITE ANTICIPO: Obtendrá el máximo

puntaje, Quince (15) puntos. 2. El PROPONENTE QUE SOLICITE ANTICIPO DEL 15 %: Obtendrá siete (7)

puntos. 3. El PROPONENTE QUE SOLICITE ANTICIPO DEL 30%: Obtendrá cero (0)

puntos.

Teniendo en cuenta que el anticipo es un préstamo que otorga la entidad a su contratista para la ejecución del contrato que le ha sido adjudicado, es propio hacer notar que, ello no es necesario en todos los casos y que, la presencia de dicho otorgamiento evidencia la capacidad financiera que tiene el contratista para la ejecución del contrato, por cuanto mientras unos requieren de la entrega de un anticipo para poder ejecutarlo, para otros no les es necesario, pues cuentan con la solidez económica para desarrollar el objeto contractual con sus propios recursos, y con respaldo financiero suficiente, representando garantía adicional para la entidad contratante. En virtud de lo anterior, otorgar puntaje a aquel proponente que no solicita de la Entidad contratante el pago de un anticipo, y puntuar de menor manera, a aquel que solicita el pago del mismo, en algún porcentaje, en comparación con el valor total del contrato y el valor de su propuesta económica, permite a la entidad minimizar procedimientos, evitar desgastes administrativos y da lugar a reconocer objetivamente esta condición de los proponentes.









Con lo anterior, es procedente entender que la entrega o no de anticipo, redunda potencialmente en definir la calidad de los proponentes y del futuro contratista que llevará a cabo la ejecución del objeto contractual y permite asegurar el éxito que tendrá el contratista del Estado al ejecutar el 100% del objeto a él adjudicado. Nota 1: El proponente que expresamente manifieste NO REQUERIR DE LA ENTREGA DE ANTICIPO ALGUNO, deberá acreditar, con el propósito de que le sea otorgada la calificación dispuesta para tal evento, que ostenta un cupo de crédito cuya destinación específica sea la presente licitación pública, en una cuantía equivalente al 30% del valor del presupuesto oficial. Nota 2: El proponente que expresamente manifieste REQUERIR DE LA ENTREGA DE 15% DE ANTICIPO, deberá acreditar, con el propósito de que le sea otorgada la calificación dispuesta para tal evento, que ostenta un cupo de crédito cuya destinación específica sea la presente licitación pública, en una cuantía equivalente al 15% del valor del presupuesto oficial. Nota 3: El proponente que expresamente manifieste REQUERIR DE LA ENTREGA DE 30% DE ANTICIPO, No deberá acreditar que ostenta un cupo de crédito. Nota 4: Los proponentes que CUMPLAN con las exigencias dispuestas sobre los cupos de crédito conforme a las notas 1ª y 2ª, recibirán, QUINCE (15) y SIETE (7) puntos de calificación, respectivamente. El proponente que acredite las condiciones de la nota No. 3, No recibirá puntaje. Para acreditar, en los casos requeridos, el cupo de crédito, el proponente deberá presentar la Carta de Aprobación de Cupo de Crédito (no se acepta Carta de Intención, ni de Pre aprobación), expedida por una entidad bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dirigida a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A.E.S.P OFICIAL” y que establezca como destinación específica del cupo de crédito el objeto de esta licitación, en las cuantías de equivalencias porcentuales claramente delimitadas en las notas que preceden el presente inciso. El cupo de crédito aprobado deberá estar vigente como mínimo desde la fecha de presentación de la propuesta hasta la fecha de terminación de la obra, pues su destinación será única y exclusivamente para garantizar la liquidez económica del contratista.









7.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (5 Puntos). De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, se entiende por "servicio de origen nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. Si a ello hubiera lugar, para el componente del servicio ofrecido, el E.D.A.T. S.A. ESP OFICIAL tendrá en cuenta si el mismo es de origen nacional o extranjero. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 y el 2.2.1.2.4.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de éstas condiciones: Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales

con dicho país. Que el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato

nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

Nota: La acreditación de esta circunstancia se realizará de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la propuesta, la manifestación en la cual si los servicios que ofrece son cien por ciento (100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios extranjeros con componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o si ofrece servicios extranjeros, dicho documento deberá estar suscrito por el Representante Legal. Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los son presentados en el siguiente cuadro. Este factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentación aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así:









Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente al objeto de la presente licitación, se le asignaran CINCO PUNTOS (5).

Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, en lo correspondiente al objeto de la presente licitación, se le asignara DOS PUNTOS (2).

Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la industria nacional de conformidad con las exigencias del pliego de condiciones su puntaje será cero puntos (0).

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignara de acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral. NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de “Apoyo a la Industria Nacional” deberá ser anexado por el oferente dentro del sobre No. 1 y NO SERÁ ADMITIDO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DEL CIERRE para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas. La inclusión de este factor de calificación, sin lugar a dudas guarda estrecha relación con la legalidad con los postulados dispuestos por el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la favorabilidad permitida a los proponentes nacionales. En ese sentido, para dar aseguramiento si quiera en lo que tiene que ver con el proceso de selección a las normas que consagran dicha favorabilidad y lo que redunda en la no causación de su inoperatividad e inutilización, se permite su inclusión como criterio de ponderación que hace parte del facto técnico a calificar, por lo que a todas luces, la presentación de una propuesta 100% de origen nacional o parcialmente de dicho origen refunda en calidad de la propuestas y futura ejecución contractual, por cuanto es propio creer en la potencia y calidad de los productos y servicios de origen nacional. 7.2.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA (75 PUNTOS) Se realizará la calificación económica, teniendo en cuenta las siguientes formulas, y como resultado de ello los proponentes obtendrán los resultados pertinentes, así:









7.3. FÓRMULAS Decimales TRM Formula a aplicar Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la Instalación de la Audiencia de apertura de los sobres 1 y 2, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_cam.htm#trm. OPCIÓN 1: FÓRMULA 1 - MEDIA GEOMÉTRICA Rango Entre 00 y 24 OPCIÓN 2: FÓRMULA 2 - MEDIA ARITMÉTICA Rango Entre 25 y 49. OPCIÓN 3: FÓRMULA 3 - MEDIA ARITMÉTICA CON PRESUPUESTO OFICIAL Rango

Entre 50 y 74 OPCIÓN 4: FÓRMULA 4: FORMULA DEL MENOR VALOR Rango entre 75 y 99:

7.3.1. FORMULA UNO: MEDIA GEOMÉTRICA: El valor de la media geométrica se calculará así:

Donde: MG: Media geométrica X: Valor Propuesta Económica Corregida n: Número de propuestas hábiles Una vez determinada la media geométrica (MG), se asignará el puntaje de la siguiente forma: A las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial será

rechazada. A las propuestas que sean inferiores al 95 % del presupuesto oficial se les

asignará puntaje cero (0).



http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_cam.htm#trm







A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media geométrica, se le asignarán setenta y cinco (75) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 punto menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.

Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre el 95% y el 100% del presupuesto, oficial serán calificadas con cero (0). En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje requerido para ser calificada económicamente, se verificará que el valor de la oferta no supere el 100% del valor del presupuesto, ni sea inferior al 95% del valor del presupuesto, sin que haya aplicación de la fórmula y sin perjuicio de la verificación que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. 7.3.2. FORMULA 2: MEDIA ARITMETICA Para determinar la media aritmética se aplicará la siguiente fórmula:

MA = (X1+X2+X3+ .... Xn) n Donde: MA= Media aritmética de los valores totales de las propuestas hábiles Xn= Valor de cada propuesta hábil. n= Número de propuestas hábiles. Una vez determinada la media aritmética (MA), se asignará el puntaje de la siguiente forma: A las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial será

rechazada. A las propuestas que sean inferiores al 95 % del presupuesto oficial se les as

ignara puntaje cero (0). A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media

aritmética, se le asignarán SETENTA Y CINCO (75) puntos. Las demás









propuestas recibirán 1.0 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la media aritmética, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.

En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje requerido para ser calificada económicamente, se verificará que el valor de la oferta no supere el 100% del valor del presupuesto, ni sea inferior al 95% del valor del presupuesto, sin que haya aplicación de la fórmula y sin perjuicio de la verificación que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. 7.3.3. FÓRMULA 3: MEDIA ARITMÉTICA INCLUYENDO EL PRESUPUESTO

OFICIAL: Se determinará la media aritmética de las propuestas seleccionadas mediante la siguiente fórmula:

MAP= (X1 + X2 + ……. + Xi + Po) (n+1)

Donde: MAP = Media aritmética incluido el presupuesto oficial Xi = Valor de la i-ésima propuestas corregidas. Po = Presupuesto oficial n = Número de propuestas hábiles Una vez determinada la media aritmética con presupuesto (MAP), se asignará el puntaje de la siguiente forma: A las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial será

rechazada. A las propuestas que sean inferiores al 95 % del presupuesto oficial se les

asignará puntaje cero (0). A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media

geométrica, se le asignarán setenta y cinco (75) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 punto menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la media geométrica, en forma









consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.

Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre el 95% y el 100% del presupuesto, oficial serán calificados con cero (0).

En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje requerido para ser calificada económicamente, se verificará que el valor de la oferta no supere el 100% del valor del presupuesto, ni sea inferior al 95% del valor del presupuesto, sin que haya aplicación de la fórmula y sin perjuicio de la verificación que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. 7.3.4. FORMULA 4: DEL MENOR VALOR: Para la aplicación de este método de procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se procederá a la ponderación. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒊 = 𝟕𝟓 𝒙 [𝟏 − 𝟐. 𝟎 [(𝑽𝑴𝑰𝑵− 𝑽𝒊)

𝑽𝑴𝑰𝑵]]

Donde,

𝐕𝐌𝐈𝐍 = Menor valor de las propuestas hábiles.

𝐕𝐢 = Valor total corregido de cada una de las propuestas 𝐢 = Número de la propuesta En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. Las propuestas que no estén definidas como hábiles, no se les tendrán en cuenta puntaje alguno. En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje requerido para ser calificada económicamente, se verificará que









el valor de la oferta no supere el 100% del valor del presupuesto, ni sea inferior al 95% del valor del presupuesto, sin que haya aplicación de la fórmula y sin perjuicio de la verificación que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. Este factor no merece mayor explicación sobre la procedencia y justificación de su tasación. Las reglas sobre favorabilidad de las ofertad dispuestas en la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, establecen que en el proceso de selección por licitación pública, la mejor propuesta u oferta más favorable será la que válidamente resulta de la ponderación de factores de calidad y precio. Así las cosas, lo único que será reprochable es que en un proceso de selección distinto al de mínima cuantía, la entidad licitante solamente otorgara puntaje al factor económico de la oferta, por ejemplo, adjudicando el contrato al proponente que ofertare el precio más bajo. Por lo demás, el, establecimiento de puntuación para el factor económico de una propuesta en el marco de un proceso de licitación pública, es perfectamente admisible y guarda estrecha relación y observancia con la normatividad vigente. 7.4. RESUMEN PROPUESTA ECONÓMICA Los proponentes deberán relacionar:

COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA

AIU DEBIDAMENTE DISCRIMINADO

VALOR TOTAL PROPUESTO Lo anterior, acorde con la información consignada en los pliegos, documento que corresponderá al PRESUPUESTO GENERAL de la oferta. 7.4.1. DISCRIMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

(A.I.U.): El AIU contempla los rubros que utiliza el contratista para sufragar los gastos del contrato, con el fin de garantizar que su monto financie la totalidad de estos, sin afectar los montos destinados exclusivamente para la ejecución del mismo,









contemplados en el presupuesto de obra los cuales se constituyen los costos directos del contrato. Teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la consultoría a la EDAT S.A. ESP OFICIAL, el cual fue aprobado y viabilizado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el valor Oficial del porcentaje de A.I.U. en el presente proceso es del T VEINTINUEVE POR CIENTO (29%) del COSTO DIRECTO. Los proponentes NO PODRÁN SUPERAR el valor establecido para el A.I.U El proponente para efectos de información deberá INDICAR EN DOCUMENTO ANEXO Y SEPARADO al PRESUPUESTO GENERAL de la oferta, los porcentajes establecidos para AIU, considerando todos los costos indirectos que pueda tener el proyecto y deberá discriminar cada uno de los rubros tanto en porcentaje como en valor. EL PORCENTAJE QUE SE INDIQUE EN LA PROPUESTA POR CONCEPTO DE A.I.U., ES FIJO E INMODIFICABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 7.4.2. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: Deberá ser discriminado indicando el porcentaje de cada componente. Se debe tener en cuenta para el cálculo de este componente, entre otras actividades las siguientes:

Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional todo el personal allí vinculado deberá cumplir con el tiempo de dedicación exigido en los pliegos de condiciones.

Costos de la Vigilancia (24 horas)

Costos de prestaciones sociales y parafiscales.

Costo Valla informativa y publicidad.

Otros Costos de Administración en los que se incluyan dotación, seguridad industrial, arriendos, mantenimiento de Campamento y obras complementarias provisionales.

Costo de la implementación del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Asesor encargado, el equipo de protección el cual debe cumplir con las normas. Se deben considerar dentro de la administración.

Costos de legalización del contrato e impuestos y/o contribuciones de ley.

Costos de conexión de los servicios públicos provisionales para la obra.









Costos de los seguros y garantías.

Costos de las copias, planos requeridos, heliografías, fotografías y en general de todos los documentos necesarios para ejecutar la obra.

Costos de Trámites, obras requeridas para la entrega a las empresas de servicios públicos y Medidores para los Servicios Públicos, e Interventorías de conexión, permisos y expensas ambientales.

Costos por ensayos y análisis necesarios para garantizar la calidad de la obra realizada.

Costos legales

Costos relacionados con los ajustes a los diseños del proyecto que no impliquen cambios sustanciales a lo viabilizado por el MVCT.

Asimismo, dentro del porcentaje de Administración determinado por el proponente, se debe tener en cuenta el valor correspondiente a: 7.4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Los ejecutores de obras civiles (contratistas) deben tener en cuenta que el Plan de Gestión Social de obras hace parte de la política social PAP-PDA y de la Empresa EDAT S.A E.S.P OFICIAL, como un instrumento de planificación que busca garantizar la participación activa y el compromiso de la comunidad, para el empoderamiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo así como la sostenibilidad de los proyectos en el marco de la prestación del servicio. El Plan de Gestión Social de Obras debe ser: 1. Elaborado, implementado y mejorado por los profesionales de las ciencias

sociales que desarrollan su labor en las obras a cargo de los contratistas de la infraestructura (Trabajo Social, Psicólogo Social, Psicólogo Social Comunitario).

2. Con experiencia en trabajo con comunidad, manejo y resolución de conflictos, habilidades comunicativas y expositivas, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales e iniciativa.

3. El presente documento contiene todos los aspectos solicitados por la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.

Para el desarrollo del Plan de Gestión Social, el contratista deberá:

Contratar mínimo uno (1) o más profesionales del área social (Trabajo Social, Psicólogo Social, Psicólogo Social Comunitario) dependiendo de la complejidad









del proyecto, que cumpla con el perfil y dedicación requeridos para el acompañamiento y seguimiento a las obras civiles.

Asignar un espacio físico y los elementos necesarios para el desempeño profesional según sea el caso durante la ejecución de las obras.

Realizar reuniones periódicas con el Profesional Social y entregar los informes que den cuenta de los avances del Plan de Gestión Social de Obras, donde se evidencie el cumplimiento del mismo, con visto bueno del área de Gestión Social de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, estos, como parte de los hitos de pago del contrato suscrito y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Entidad mediante la Cartilla o manual de Desarrollo del PGS.

Asegurar los elementos necesarios para la convocatoria, vinculación y celebración de reuniones con la comunidad relacionados con la ejecución de las obras.

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL El presente documento establece los requisitos mínimos para prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna y eficiente el impacto que generan las obras civiles relacionadas con la construcción, optimización y/o ampliación de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Los costos que generen las actividades a desarrollar dentro del Plan de Gestión Social se deberán incluir dentro del valor correspondiente a los gastos de Administración que hacen parte del AIU.

Para el desarrollo del mismo y dentro del rubro destinado para el desarrollo de las actividades del Plan de Gestión Social, el oferente deberá desarrollar las siguientes actividades: Preliminares de reconocimiento en obra para desarrollar los trabajos de campo (Zona de Influencia), censos de inmuebles, base de datos y mapa de actores, recorridos de ruta saludable durante la ejecución del proyecto, conformación de auditorías visibles, reuniones de socialización, sensibilización con la comunidad, accesibilidad a viviendas y establecimientos por daños a edificaciones, mobiliario y/o zonas verdes, suspensión de servicios públicos y trabajos en horarios extemporáneos, recorridos por los frentes de trabajo(rutas saludables), establecimiento y mantenimiento de puntos de atención a la comunidad PAC,









comités de trabajo social (acompañamiento a grupos de auditores visibles), reuniones de finalización y eventos masivos con la comunidad, informes de ejecución y presentación de indicadores de gestión, Publicidad y Comunicaciones (vallas informativas, pendones, manejo de medios) entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, el Plan respectivo para cada obra se entregará a la firma del contrato. NOTA 1: El proponente es libre de establecer el monto del rubro de ADMINISTRACIÓN. NOTA 2: El rubro correspondiente al pago de prestaciones sociales y parafiscales deberá cumplir con lo establecido por ley. 7.4.4. IMPREVISTOS DEL CONTRATO: Corresponden a aquellos, bien directos o indirectos “directos”, que pudieran presentarse en el desarrollo de la obra o contrato, y que no fueron presupuestados y corresponden a la definición típica de “imprevistos”. No se trata con ese rubro de cubrir costos previsibles que se pueden haber olvidado presupuestar, sino de verdaderos “imprevistos”. 7.4.5. UTILIDAD DEL CONTRATO: La utilidad se calcula como un porcentaje del costo Directo. La utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del contrato.

7.5. DESCUENTO A LA CALIFICACIÓN TOTAL. En el evento que al proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se le presentó las siguientes situaciones:

Le hayan hecho efectiva la garantía de seriedad de la oferta u otra garantía.

Haya pagado su valor asegurado para evitar la ejecución de la misma por entidades públicas o privadas en la etapa precontractual

Le hayan impuesto sanción contractual (multa o clausula penal pecuniaria) por entidades públicas o privadas

Si al proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se le presentó cualquiera de las situaciones anteriores en los últimos TRES (3) AÑOS, se le DESCONTARÁN cinco (5) puntos a la calificación final, por cada sanción que haya quedado en firme.









En caso de consorcio o unión temporal, se tomarán de manera independiente las sanciones impuestas a cada uno de sus miembros y se descontarán cinco (5) puntos por cada sanción que haya quedado en firme. 7.6. CRITERIOS PARA LA SOLUCIÓN DE EMPATES En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes, la EDAT S.A E.S.P. Oficial procederá a determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios de desempate establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes: “Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.









4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Si el empate se mantiene, se procederá utilizando el método de balotas. Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados; Todas las balotas tendrán el mismo color a excepción de una que tendrá un color

diferente; Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente que saque la balota de color diferente será el adjudicatario En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se

aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga

compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

Nota 1: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en la nota anterior. Nota 2: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.



http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0







VIII. OFERTA

A. PRESENTACIÓN

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere el presente Pliego de Condiciones. Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Empresa las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Empresa publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.

B. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación.

C. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII.

D. DECLARATORIA DE DESIERTA La empresa declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de la Empresa o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su









decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.

E. RETIRO DE LA OFERTA Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Empresa antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

F. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Empresa procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

G. RECHAZO - Serán causales de rechazo las siguientes: • Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de

uno de estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, la EDAT SA ESP OFICIAL solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.

• Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.

• Incurrirá en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la suscripción del contrato.

• Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social.

• No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.

• No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del presente proceso.









• No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso de selección.

• Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente de la estructura plural, en causal de disolución o liquidación.

• No presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta.

• Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar.

• No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente proceso en el plazo previsto en este Pliego.

• Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.

• Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

• Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial para el proceso, módulo o módulos a los cuales se presenta.

• No incluir la propuesta económica para el proceso y no estar debidamente firmada por el representante legal del proponente.

• Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Anexo 1.

• Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. • No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de

ese precio unitario cero (0). • Ofrecer como valor del AIU un porcentaje mayor al cien por ciento (100%) del

Valor Oficial del Porcentaje de AIU, establecido en el presupuesto oficial, el cual será publicado en concomitancia con el proyecto de pliego de condiciones y el documento de estudios previos.

• Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO MODIFICABLES O INMODIFICABLES.

• Incumplir el compromiso de transparencia, cuando la EDAT SA ESP OFICIAL así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.

• Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la normatividad vigente.









IX. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. Salvo por algunas excepciones1 , todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel departamental y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel departamental (Incluyendo las asociaciones de departamentos), están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, El Salvador y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

Acuerdo Comercial

Entidad Estatal incluida

Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor

del Acuerdo Comercial

Excepción aplicable al Proceso de

Contratación

Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo

Comercial

Chile SI NO SI NO

El Salvador SI N.A. NO SI

Guatemala SI N.A. NO SI

Liechtenstein SI NO SI NO

EEUU SI NO SI NO

Unión Europea SI NO NO NO

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación – M-MACPC-03

1 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Las contrataciones realizadas bajo

un régimen de contratación privado, Las contrataciones de empresas gubernamentales, Las contrataciones de

Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté relacionado con sus actividades, Las

contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo presupuesto sea menor o igual que

$457’683.000, Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y

Comerciales del Estado y Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado por Entidades

Estatales distintas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado









Trato nacional: La Entidad Estatal dará a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. Adicionalmente, la Entidad Estatal dará a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato









X. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. La audiencia de adjudicación se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. En el evento que el jefe de la EDAT SA ESP OFICIAL o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.









XI. CONDICIONES DEL CONTRATO

A. OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta licitación pública. El constructor está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta. El contratista debe realizar la totalidad de los estudios y diseños que se requieran, entregándole al Interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a dar aplicación a la siguiente normatividad:

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000.

• Resolución 2320 de noviembre de 2010. • Guía de Acceso, Presentación y Viabilizarían de Proyectos del Sector de Agua

Potable y Saneamiento a Financiar mediante el Mecanismo de Ventanilla Única. • NTC ISO 9001 versión 2009 • Normas Técnicas Colombianas ICONTEC. • Normas compatibles AWWA. • Norma Sismo Resistente NSR 10









B. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro de los diez (10) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato. En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y deberá cumplir con las exigencias de la Secretaria General y Juridica de la empresa, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con presentación personal.” El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Dirección Financiera y Tesorería y la aprobación, por parte de la Secretaria General y Juridica de la empresa o quien haga sus veces, de la garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, así como la aprobación de los documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el en este pliego. La constitución de la garantía y del seguro y el pago de las estampillas a que haya lugar, deberá efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que la empresa pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, la empresa podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993. Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, la empresa, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.









Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados a juicio de la empresa, si el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y perfeccionar el Contrato durante el término señalado, la empresa hará efectiva la Garantía de Seriedad constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993.

C. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y personal de la empresa se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para la empresa. El contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.

D. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, siempre que el contratista haya dado aviso a la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en









actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica de la EDAT S.A. E.S.P.OFICIAL. Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato.

E. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL para que éste tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista.

F. REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría y el ingeniero residente de la Interventoría, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la entidad contratante.

G. INDEMNIDAD DEL LA EMPRESA En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato.









H. DERECHO DE LA EMPRESA A USAR PARTES DE LA OBRA La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. El uso de las partes de la obra por el la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar a la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

I. RECLAMOS Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará al Contratante con las respectivas recomendaciones para que éste a su vez de inicie el proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas.

J. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL a EDAT S.A.









E.S.P. OFICIAL podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato.

K. MULTAS La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL podrá imponer al CONTRATISTA, en caso de retardo en el cumplimiento parcial del término y de las obligaciones del contrato, multas sucesivas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del mismo, sin que supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por cada día de retardo en la entrega parcial y final de la obra, sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA y sin que el cobro y pago de dichas multas exonere al CONTRATISTA de la obligación de ejecutar a satisfacción el contrato y de las demás responsabilidades u obligaciones que emanen del mismo. El valor de dichas multas podrá ser deducido directamente por La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL de los valores que le adeude al CONTRATISTA al momento de su cobro, o con cargo al riesgo de cumplimiento general del contrato amparado en la garantía única de cumplimiento, o por jurisdicción coactiva, a su elección. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

1. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la EDAT S.A. E.S.P., a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato para el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que la EDAT S.A. E.S.P. hará efectiva mediante el cobro de la póliza única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, el cual presta mérito ejecutivo; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios.

2. CADUCIDAD La EDAT. S.A. E.S.P. OFICIAL, podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de Resolución motivada y ordenará su liquidación, cuando el









contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, previo el procedimiento señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

3. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17.

L. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta de la EDAT SA ESP OFICIAL y cargará su costo al contratista. El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

M. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS Treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el Director de obra o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero residente de obra de la firma contratista y el Director de Interventoría o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero Residente de interventoría, realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato.









N. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guía Ambiental), que se suscribirá máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.

O. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal establecida en el artículo 2060 del Código Civil. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la EDAT SA ESP OFICIAL le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la EDAT SA ESP OFICIAL podrá efectuarlas por cuenta del contratista









y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio la EDAT SA ESP OFICIAL, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la EDAT SA ESP OFICIAL podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.









XII. RIESGOS

En la ejecución del contrato de obra pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación. Para los efectos previstos en el artículo 4o de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalara el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. (…)• En este proceso, la entidad tipifica en el presente proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalara el sujeto









contractual que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, en el cual se levantara un acta que evidencie en detalle la discusión acontecida. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del futuro contratista basadas en el acaecimiento de algunos de los riesgos asumidos por el Contratista, y consecuentemente, el E.D.A.T., no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algunos de los riesgos previstos.

MATRIZ DE RIESGOS. De conformidad con el objeto a contratar, la entidad considera que la siguiente tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles:

RIESGOS PREVISIBLES: Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

Variación de cantidades de obra.

Variación de precios.

Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas.

Insuficiente suministro de materiales

Calidad de los materiales.

Falta de idoneidad de la mano de obra. • Equipo utilizado. • Proceso constructivo. • Programa de trabajo. • Interferencia de redes de servicios públicos. • Manejo socio-ambiental de las obras. • Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no

recibidas. • Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. • Incumplimiento de obligaciones laborales. • Cambios normativos o de legislación tributaria.









• Financiero. • Hurto y vandalismo. • Condiciones climáticas adversas. • Accidentes de trabajo. • Daños a bienes ajenos y a terceros. • Falta de coordinación interinstitucional

RIESGOS IMPREVISIBLES:

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. • DISTRIBUCIÓN DE RIESGO TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN:

PARA EL CONTRATISTA: • Variación de cantidades de obra: Son los efectos derivados de las condiciones

técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.

• Variación de precios: Son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.

• Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.

• Insuficiente suministro de materiales: Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.

• Calidad de los materiales: son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.

• Falta de idoneidad de la mano de obra: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.

• Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.









• Proceso constructivo: Son los efectos derivados de la metodología y proceso constructivo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras.

• Programa de trabajo: Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras.

• Interferencia de redes de servicios públicos: Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de las obras.

• Manejo socio-ambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.

• Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no recibidas: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la Interventoría, o por falta de calidad de la misma.

• Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo: Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin, se apropian o se destinan a otros menesteres diferentes a la obra.

• Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a la obra.

• Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iníciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.

• Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.

• Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la entidad.

• Condiciones climáticas adversas: Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato.









• Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.

• Daños a bienes ajenos y a terceros: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

• Falta de coordinación interinstitucional: Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EDAT S.A E.S.P OFICIAL no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato • No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. Riesgo que

asume el CONTRATISTA. 100%. • Demora en la iniciación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

100% • Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el

CONTRATISTA. 100% • No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en

desarrollo del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Errores involuntarios que hayan quedado técnicos en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos.

• Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB.

• Riesgo que asume LA AGENCIA y el CONTRATISTA. 100% • Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas

y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%









• Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.

• Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato. 100%

• Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.

• Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste, la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato. 100%

• Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA. Riesgo que asume EDAT S.A. E.S.P. y el CONTRATISTA. 50%

• Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Abandono de la ejecución por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

• Suspensiones del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. • Para este cálculo se debe tener en cuenta el cronograma de actividades versus

la ejecución 100% • Prórrogas del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%

Coordinación Interinstitucional.

Cuando la EDAT S.A. E.S.P. y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Riesgo que asume la E.D.A.T. S. A. ESP.

FINANCIEROS Y DE MERCADO • Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.









• ESTUDIOS Y DISEÑOS Por diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos ejecutados por EDAT S.A. E.S.P. Riesgo que asume el Contratista.

• En este caso se requerirá al consultor respectivo. Riesgo que asume el Contratista.

TÉCNICOS OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN • Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y/o

modificaciones de algunas de las cantidades de obra del contrato. • Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las

actas de modificación de cantidades de obra. 50% • De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del

Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EDAT S.A. E.S.P. no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactado en el contrato.









XIII. GARANTÍAS

8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Los proponentes prestaran como parte de su propuesta, garantía de seriedad de los ofrecimientos que hagan al Departamento, en la cual identifiquen al último como ASEGURADO/ BENEFICIARIO, y al primero como TOMADOR/AFIANZADO, consistente en Póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores o un depósito de dinero en garantía, expedida por un Banco o por una Compañía de Seguros legalmente establecidos en Colombia, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado para la celebración y ejecución del contrato, incluido el impuesto a las ventas y expresados en pesos colombianos, la cual tendrá un periodo de validez de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha de cierre del proceso de la Selección Abreviada y amparara como mínimo, los siguientes riesgos:

La seriedad de la oferta

Formulación de propuesta en la que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtenerla adjudicación del contrato.

El ocultamiento de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con entidades estatales

El suministro de información falsa o inexacta.

La no suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado.

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, en caso de que el término previsto en el pliego de condiciones para la adjudicación o suscripción del contrato se prorrogue.

El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de Ofertas.

La falta de pago de los requisitos de ejecución del contrato tales como la falta de pago de estampillas, el pago de impuestos o la constitución de la garantía única de cumplimiento del contrato.

Los contratistas prestaran garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestaran garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.









Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalara las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. La garantía de seriedad, una vez adjudicado el proceso de selección, será devuelta a los proponentes, o a sus representantes o apoderados, previa solicitud escrita, en la siguiente forma: a) Al (los) adjudicatario(s), una vez sea aprobada la Garantía Única de Cumplimiento del respectivo contrato. b) Al proponente calificado en segundo lugar, se le devolverá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la adjudicación. c) A los demás proponentes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la adjudicación. En caso de declaratoria de desierta le será devuelta a todos los proponentes una vez ejecutoriado el acto administrativo que la declare. Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio. Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal. Si el proponente es un Consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando a todos y cada uno sus integrantes). De presentarse error en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida a la presente Convocatoria Pública, o no se allegaren las condiciones generales, la EDAT solicitará las correcciones del caso, las condiciones generales o requerirá al proponente para su firma, para lo cual el oferente contara con tres (3) días hábiles. Si el adjudicatario no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos pliegos de condiciones, no suscribe el contrato adjudicado en el plazo establecido o no constituye las garantías exigidas para la legalización del contrato dentro del término establecido, se declarara el incumplimiento y se hará efectiva a favor del EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.









Las ofertas deberán contener el original de dicha garantía, el comprobante de pago de la prima de la garantía de seriedad, salvo que en la misma se especifique tal pago. Esta garantía de la seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

En caso que la oferta fuere aceptada si el proponente no firma el contrato dentro de los términos establecidos o no cumple con requisitos de ejecución.

Si el proponente no acepta la corrección del precio de su oferta por errores aritméticos o habiéndolo aceptado no la corrigiera en los términos y tiempos dados por la administración.

En caso de prórroga del plazo del cierre de la convocatoria, del plazo de evaluación de propuestas, o de los plazos para la Adjudicación o del perfeccionamiento del Contrato, la garantía deberá prorrogarse

El proponente tendrá en cuenta, para efectos de la ampliación del término de Vigencia de la garantía, la última fecha establecida para las prórrogas que generen la ampliación. En todo caso, dicha garantía deberá permanecer vigente hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato

La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con esta, será causal de rechazo de la misma.

En el evento en que el proponente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la misma, la propuesta se considerara como no admisible.

Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la propuesta, la empresa podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestara merito suficiente la propuesta, ya que queda expresamente claro que la sola presentación de esta constituye aceptación plena, por parte del proponente, de todas las previsiones de los pliegos de condiciones y de que se compromete a celebrar el contrato en el evento en que su propuesta sea considerada la más favorable.

Clase de Riesgos % Sobre el Valor Vigencia

Anticipo 100 Del Anticipo La del contrato y cuatro (4) meses más

Cumplimiento del Contrato 10 Del contrato La del contrato y cuatro (4) meses más

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.

10 Del contrato La del contrato y tres (3) años más

Responsabilidad civil extracontractual

500 S.M.L.M.V. Del contrato La del contrato y cuatro (4) meses más.

Estabilidad de la obra 10 Del contrato Por el término de cinco años contados a partir del acta de recibo final.









La EDAT S.A. ESP OFICIAL, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al Contratista, según sea el caso, para que dentro del plazo que la EDAT S.A. ESP OFICIAL le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas (apremios) o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la E.D.A.T. podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.









XIV. INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN

El interventor debe ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la empresa y a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación la EDAT SA ESP OFICIAL para que este tome las medidas que considere necesarias.

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.









XV. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso de contratación: ACTIVIDAD LUGAR FECHA Y HORA

Publicación Aviso único en el SECOP

www.contratos.gov.co 24 de agosto de 2015

Publicación del Aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos, proyecto de pliego de condiciones, y presupuesto.

www.contratos.gov.co

8 de septiembre de 2015

Presentación de las Observaciones al proyecto de pliego de Condiciones.

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8 y correo electrónico: [email protected]

9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de septiembre de 2015.

Respuesta y Publicación de las observaciones del proyecto de pliego de condiciones, Resolución de apertura del proceso de selección y Publicación pliegos de condiciones definitivo


28 de septiembre de 2015

Visita al sitio de la obra SITIO DE ENCUENTRO: Alcaldía Municipal de Cunday – Despacho Alcalde

30 de septiembre de 2015 a las 8:00 am

Audiencia pública asignación de riesgos, y de aclaración de pliegos de condiciones.

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8

1 de octubre de 2015 a las 11:00 am

Plazo para presentar propuestas. Cierre del proceso de licitación pública.


02, 05, 06 y 07 de octubre de 2015 de 08:00 am a 12 m y de 02:00 pm a 05:00 pm. Y el 08 de octubre de 08:00 am a 12 m y de 02:00 pm a 03:00 pm.

Apertura de propuestas, se hará en audiencia pública con o sin asistencia de los interesados.


08 de octubre de 2015 a las 03:15 pm.

Verificación y evaluación de ofertas

Comité evaluador. Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8

9, 13 y 14 de octubre de 2015.



http://www.contratos.gov.co/










Publicación del informe de evaluación.


19 de octubre de 2015.

Presentación de observaciones al informe de evaluación

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8 y correo electrónico: [email protected]

19, 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2015.

Respuesta a las observaciones al informe de evaluación. Audiencia pública de Adjudicación


29 de octubre de 2015. 10:00 am

Resolución de Adjudicación y su declaratoria de desierta

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8 y en la página Web: www.contratos.gov.co

29 de octubre de 2015.

Suscripción del Contrato Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación

Expedición del Registro Presupuestal


Dentro de un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato.

Publicación del contrato en el SECOP

www.contratos.gov.co Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.












ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1,1 FACILIDADES TEMPORALES, DIVULGACION Y SEÑALIZACIÓN

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m² 50,00

1.1.11 CERRAMIENTO EN GUADUA C/3 M Y POLISOMBRA DE h=2m m 200,00

1.2.1.1 VALLA INFORMATIVA HASTA 8 m² u 1,00

1.2.1.3 SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES REGLAMENTARIAS u 10,00

2 CONSTRUCCION BOCATOMA

2,1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES m 450,00

2.10.6 CONCRETO CICLOPEO PARA CUERPO DE PRESA Y ENROCADO m³ 40,37

1.1.12 MANEJO DE AGUAS gl 1,00

2,2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO

2.2.2 EXCAVACIONES MANUAL CONGLOMERADO SECO 0 a 4m m³ 302,74

2,3 RELLENOS

2.8.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m³ 12,22

2,4 RETIRO Y DISPOSICION MATERIAL SOBRANTE

2.9.1 CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES m³ 302,74

2,5 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO, MORTERO Y ACERO

5.1.3 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14,0 MPA (140 Kg/Cm²) .Solado e=0.05 m³ 5,97

5.2.21 CONCRETO ESTRUCTURAL IMPER 28 Mpa (elevación_muros) m³ 86,68

5.4.1 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI kg 8.450,00

2,6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

3.1.2.1.8 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 Ø 12" m 22,10

3.2.2.8 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. Ø 10" a 12" m 22,10

2,7 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE TUBERIA

3.3.1.2.3.8 CODO PVC GRAN RADIO 22.5° RDE 21 Ø 12" u 1,00

3.4.8 INSTALACION ACCESORIOS PVC 12” u 1,00

2,8 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS Y ACCESORIOS









3.17.4.5.1.17 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE SELLO BRONCE (RECTANGULAR) 24" (0.65x0.50) (Volante 8" Vástago =

u 1,00

3.17.1.47 PASAMURO HD Ø 4" JH L=0,30m Z=0,10m u 1,00


3.18.1.3 INSTALACIÓN NIPLES Y PASAMUROS HF Ø 2"a 6" u 2,00

3.18.3.5 INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 24" u 1,00

2,9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

3.19.5 REJILLA DE 0.60 x 0.30 CON VARILLA 1” CADA 5 CM MARCO ANGULO 2"x1/4" u 1,00

3.21.26 CONSTRUCCIÓN TAPA EN CONCRETO REFORZADA PARA CAJA (1.05x1.30m x 0.06) u 1,00

3 CONSTRUCCION ADUCCION

3,1 PRELIMINARES



2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD

m³ 23,02

2.7.2 ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) m² 50,00

3,3 RELLENOS

2.8.2 RECEBO COMPACTADO m³ 20,03

2.8.5 RELLENO CON ARENA DE PEÑA m³ 3,65

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS (SEGURIDAD PARA REDES TUBERIA) m 48,20



3,5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA

3.5.1.3 TUBERÍAS POLIETILENO - PE 100 PN10 DIÁMETRO 110MM m 48,20

3.6.1.1 INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 63MM A PE 100 -110MM m 48,20


3.3.1.2.1.4 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 Ø 4" u 2,00


3.15.4.3.2.1.3 BRIDA UNIVERSAL x ACOPLE UNIVERSAL 4" (110mm a 128mm) u 1,00

3.4.4 INSTALACION ACCESORIOS PVC Ø 4" u 5,00

3.16.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD Ø 2"a 4" u 1,00

4 CONSTRUCCION DESARENADOR

4,1 PRELIMINARES

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m² 35,00










2.2.2

EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD

m³ 52,28

4,3 RELLENOS





5.2.2 CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO (14 Mpa) m³ 0,97


5.2.4 CONCRETO CICLOPEO CIMENTACIÓN 2500 PSI (17.5 Mpa) (cabezal tubería 6") m³ 0,42



3.13.11 TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 4" (100mm) m 9,80


4.13.2 TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 mm m 17,00

3.14.5 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 4” (100MM) m 9,80

3.14.1 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 6” (150mm) a 10” (200mm) m 4,20

4.14.3 INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT DE 110 MM A 160 MM m 17,00


3.15.3.3.3 CODO 90º HD-H.J PVC 4" (100mm) u 2,00


3.15.1.2.6 TEE HD JH PVC 4"x4"(100mm x 100mm) u 2,00





3.17.4.5.1.5 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE (RECTANGULAR) 12" Vástago=2,7m

u 1,00

3.17.4.1.1.3 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 mm) SRM JH PVC u 3,00

3.15.4.1.3 UNIÓN HD DRESSER PARA PVC DE 4" (100mm) u 2,00

3.15.5.23 NIPLE HD Ø 4" JM L=0.20m u 2,00

3.17.1.50 PASAMURO HD Ø 4" JH L=0.40m Z=0.20 m u 1,00









3.17.1.47 PASAMURO HD Ø 4" JH L=0,30m Z=0.11 m u 3,00


3.17.1.49 PASAMURO HD Ø 6" JH L=0,30m Z=0,15 m u 2,00

3.18.6.2 INSTALACION COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR 10" a 14"

u 1,00

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 2” a 4” u 3,00


3.18.1.3 INSTALACION NIPLES Y PASAMUROS HF Ø 2" a 6" u 9,00


6.2.1 MURO LADRILLO TOLETE COMUN (e=0.15) m² 5,05

3.21.7 CONSTRUCCIÓN TAPA EN CONCRETO PARA CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.40x0.40M)

u 4,00

5 CONSTRUCCION CONDUCCION

5,1 PRELIMINARES



2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA DE 0 a 2 MT m³ 35,19


5,3 RELLENOS







5.1.5 CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 MPA (210 Kg/cm²) m³ 7,00



3.2.2.4 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. Ø 3" m 80,10

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS TUBERIA

3.15.3.6.2 CODO 45º HD BRIDA 3" (75 mm) u 4,00












3.15.1.3.3 TEE HD BRIDA 3"x 3" (75mm x 75mm) u 1,00

3.15.1.3.23 TEE HD BRIDA 6"x 3" (150 mm x 75 mm) u 3,00

3.15.4.3.2.1.2 BRIDA UNIVERSAL x ACOPLE UNIVERSAL HD Ø 3" u 8,00

3.15.4.3.2.1.4 BRIDA UNIVERSAL X ACOPLE UNIVERSAL HD Ø 6" u 6,00





3.17.4.1.2.2 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD Ø 3" EB u 4,00

3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) ½” ROSCA u 5,00

3.17.4.1.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" (50 MM) SRM JH u 5,00

3.17.4.1.1.2 VALVULA COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø 3" (75mm) SRM JH PVC u 1,00


3.3.2.1.9 COLLARES DE DERIVACIÓN DE 6” x ½” u 5,00

3.11.6.1 NIPLE DE ½” GALVANIZADO EXTREMO ROSCADO L=0.20m u 5,00

3.11.6.15 NIPLE Ø 3" GALVANIZADO EBxEB L=0.50m u 4,00

3.11.6.16 NIPLE Ø 3" GALVANIZADO EBxEL L=0.50m u 4,00

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS Ø 2" a 4" u 15,00





3.21.8 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.40x0.40x1.00 M) INCLUYE TAPA EN CONCRETO

u 4,00

3.21.2 CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 M (CONCRETO 17.5 mpa) (ventosas) u 5,00

6 OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

6,1 CANAL DE ENTRADA Y FLOCULADOR

1.3.1.25 DEMOLICIÓN CANALETA PARSHALL m³ 0,30


5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) (Relleno placa de fondo) m³ 31,12

5.5.1 ADHESIVO EPOXICO DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO kg 2,00

5.4.1 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI kg 40,80









6.7.15 VERTEDERO METÁLICO LAMINA CR. CAL 14 (0.45 x 0.45 m, inc anticorrosivo, pintura y regla acrilica)

u 1,00

6,2 SEDIMENTADOR

1.3.2.20 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE m 14,20


3.1.1.4.2 TUBERÍA PVC PRESION SOLDAR RDE 21 Ø 1" (aplicacion coagulante) m 4,00

3.3.1.1.1.3 CODO DE 90º PRESIÓN SOLDAR Ø 1" u 2,00

6.7.41 CANALETA RECOLECCIÓN EN LÁMINA CR. CAL 14 (0.25 X 0.20 M LG= 3.40 M) RECUBRIMIENTO PINTURA HORNEABLE

u 1,00

3.2.1.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 1"a 1 ½” m 4,00

3.4.9 INSTALACION ACCESORIOS 90º PVC-P Ø 1" u 2,00

6,3 FILTROS DESCENDENTES

1.3.2.19 DESMONTE DE LECHOS DE ANTRACITA, GRAVA Y ARENA m³ 12,86

5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) Relleno m³ 4,36



6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 1,95

6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION ANTRACITA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 3,90

6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 2,18

3.21.27 CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MAMPOSTERIA (1.00x1.00x1.00) CON TAPA CONCRETO

u 1,00


3.15.5.24 NIPLE HD Ø 6" JH PVC L=1.20m u 1,00



6,4 TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA DE 0 a 2 m DE PROFUNDIDAD m³ 16,65

2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 m DE PROFUNDIDAD

m³ 3,95

2.5.2 EXCAVACIONES EN ROCA DE 0 a 2 M EN SECO m³ 0,21



5.2.20 CONCRETO ESTRUCTURAL IMPER 28 Mpa (placa fondo) m³ 2,31










5.2.6 CONCRETO ESTRUCTURAL 21MPA (placa superior) m³ 2,31

5.2.6 CONCRETO ESTRUCTURAL 21MPA (Tapa removible) m³ 0,12


6.7.42 PELDAÑOS VARILLA CORRUGADA 3/4" (L=0.90m) u 7,00

3.21.4 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.15 (0.70x0.70M) INCLUYE TAPA EN CONCRETO

u 1,00

3.17.1.51 PASAMURO HF Ø 6" ELxER L=0,3m Z=0,15m u 1,00


3.17.4.1.1.4 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM JH PVC u 1,00

3.15.4.4.3 UNION DE CONSTRUCCION O REPARACION HD Ø 4" u 2,00


3.3.4.2.9 NIPLE PVC Ø 6" L=0.60 m u 1,00

3.17.4.5.2.1 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE(CIRCULAR) 4" u 1,00

3.17.4.5.3.1 COLUMNA DE MANIOBRA CRM u 1,00

3.17.4.5.3.3 VASTAGO PARA COMPUERTA 6"-8" m 1,00

3.17.4.5.3.6 SOPORTE GUIA VASTAGO Nº1 u 1,00

3.17.4.5.3.12 RUEDA DE MANEJO O VOLANTES 10", 12", 14", 16" u 1,00

3.17.4.5.3.8 GUIA VASTAGO N° 1 u 1,00

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE Ø 6” a 8” u 1,00

3.18.6.1 INSTALACION COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR 4”a 8”

u 1,00




6,5 OBRAS EXTERNAS

1.3.2.20 DESMONTE Y RETIRO TUBERÍA PVC m 41,00

1.3.2.35 DESMONTE Y RETIRO TUBERIA CONCRETO m 26,00





3.3.4.7.11 TEE UNIÓN MECANICA PVC ACUEDUCTO Ø 4"x4" u 2,00

3.3.4.6.4 REDUCCIÓN UNIÓN MECÁNICA Ø 6" x 4" u 2,00









3.3.4.4.4 UNIÓN DE REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA Ø 4" u 2,00




u 3,00

3.20.1 SUMINISTRO MACROMEDIDOR MECANICO DE TURBINA Ø 2" u 2,00

3.2.2.5 INSTALACION TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA Ø 4" m 30,00





6,6 OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL

5.5.7 TAPONAMIENTO DE FILTRACIONES m² 261,80

5.5.8 ANTICORROSIVO BASE EPÓXICA CEMENTICIA m² 130,90

5.5.9 NIVELACIÓN DE SUPERFICIE CON MATERIAL EPÓXICO CEMENTICIO m² 523,50

5.6.3 JUNTAS FRIAS m² 196,30

5.5.10 REPARACION GRIETAS ESTRUCTURALES m² 130,90

1.3.1.7 DEMOLICIÓN Y RETIRO PAÑETE DE MURO m² 785,30

5.5.11 HIDROBLASTING PARA LIMPIEZA m² 1.308,80

6.2.21 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 MUROS (e=0.015) m² 589,00

7 LECHOS DE SECADO

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA DE 0 a 2 MT. DE PROFUNDIDAD m³ 97,30

2.2.2 EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD m³ 23,11



5.1.10 CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 17,5 mpa. y 40% rajón) m³ 11,76


5.2.21 CONCRETO ESTRUCTURAL IMPER 28 Mpa (columnas) m³ 0,63

5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) (relleno pozo) m³ 0,38



6.2.4 PAÑETE LISO 1:4 MUROS (e=0.015) m² 60,00

4.13.2 TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 MM m 19,00










4.15.15 CODO PVC NOVAFORT DE 10"x90º u 1,00

4.15.12 TEE PVC NOVAFORT Ø 10" (250 mm) u 1,00

4.15.9 TEE PVC SANITARIA REDUCIDA DE 6"x4" u 32,00


u 4,00

6.1.1 ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 16,20

6.1.3 GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 16,20

4.14.3 INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT DE 110 mm a160 mm m 59,00

4.14.4 INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 200 a 355 mm m 46,00

4.16.2 INSTALACION ACCESORIOS PVC – S ø 6”-10” u 34,00

8 OPTIMIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO







5.5.11 HIDROBLASTING PARA LIMPIEZA m² 335,30


9 OPTIMIZACION SISTEMA EL COCO

9,1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES m 1.982,00





9,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

5.2.7 CONCRETO 3000 PSI CIMENTACIÓN (21 MPA) (adecuacion de pasos de tuberia) m³ 5,00


3.1.2.7.1 TUBERIA BIAXIAL UM ø 4" PR 200 PSI (RDE 37) m 49,26











3.15.3.6.2 CODO 45º HD BRIDA 3" (75 MM) u 12,00

3.15.1.3.5 TEE HD BRIDA 4" x 3" (100mm x 75 mm) u 12,00





3.17.4.1.2.2 VALVULA COMPUERTA ELASTICA NA Ø 3" EB u 12,00

3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) ½" ROSCA u 8,00

3.17.4.1.1.3 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NA Ø 4" JH PVC u 4,00

3.3.2.1.7 COLLARES DE DERIVACIÓN PVC Ø 4"x1/2" u 8,00

3.17.4.3.1 SUMINISTRO REGISTRO DE BOLA Ø ½" (VALVULA DE CORTE JH) u 8,00

3.11.6.1 NIPLE Ø 1/2" GALVANIZADO ERxER L=0.20M u 8,00






3.18.4.1 INSTALACIÓN REGISTRO DE 1/2" A 1" u 8,00


3.19.6 REJILLA DE 0.46 x 0.24 CON VARILLA 3/4" CADA 5 CM MARCO ANGULO 2"x1/4" u 1,00



3.21.30 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.90x0.80x0.65m) u 1,00

3.21.27 CAJA INSPECCION MAMPOSTERIA (1.00x1.00x1.00) CON TAPA DE CONCRETO u 8,00

3.21.2 CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 m (CONCRETO 17.5 mpa) (purga) u 12,00

10 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO

10,1 PRELIMINARES




10,3 RELLENOS
















3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (Ptap) m 9,16

3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (desagüe) m 9,21

3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (a red) m 7,14

3.13.14 Tubería HD EBB. Ø 4" (lavado) m 7,25

3.14.5 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 4” (100mm) m 32,76


3.15.3.5.4 CODO 90º HD BRIDA Ø 4"(100mm) u 7,00

3.15.1.3.6 TEE HD BRIDA Ø 4"x4" (100mm x 100mm) u 2,00



3.17.4.1.2.3 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) Ø4" (100MM) CRM BRIDA u 4,00

3.17.4.4.7 VALVULA DE FLOTADOR Ø 4" u 1,00

3.15.5.25 NIPLE HD Ø 3" EBxEB L=1.05m u 1,00




3.21.31 CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MAMPOSTERIA (0,96mx1,2mx1,03m) CON TAPA CONCRETO

u 2,00


u 1,00

11 CONSTRUCCION LINEA A ALTOS DE CUNDAY

11,1 PRELIMINARES



2.2.2


m³ 163,45

2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (continuo en madera) 7 usos m² 467,00

11,3 RELLENOS




























3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) Ø ½" ROSCA u 3,00



3.11.6.18 NIPLE Ø 1/2" GALVANIZADO EBxEB L=0.50m u 3,00

3.11.6.19 NIPLE Ø 1/2" GALVANIZADO ELxEB L=0.50m u 3,00

3.18.3.6 INSTALACION VALVULAS 1/2" a 1-3/4" u 3,00


3.18.1.6 INSTALACION NIPLES Y PASAMURO HF Ø 1/2" a 1-3/4" u 9,00


3.21.2

CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 m (CONCRETO 17.5 mpa) (purgas y ventosas)

u 6,00


3.21.19

CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.60x0.60x1.00 M) INCLUYE TAPA EN CONCRETO

u 3,00









12 BOMBEO A MIRADOR DE CUNDAY

12,1 EQUIPOS MECÁNICOS

3.15.2.3 AMPLIACION CONCENTRICA Ø=1-1/2"x3", EB-B, Clase 125 u 2,00

6.19.10 BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK ELECTRICA (IHM 15 H-3,0 o similar, 3500 rpm, TDH:38 m, Q=2 Lps.)

u 2,00

3.15.3.5.2 CODO 90º HD BRIDA 3" (75MM) u 1,00


3.15.6.3 FILTRO EN HD PARA RED DE ACUEDUCTO TIPO YEE 3" EB u 1,00

3.15.5 NIPLE HD Ø 3" EBxEB L=0.17m, Clase 150 u 1,00








3.15.5 NIPLE HD Ø 4" EBxEL L=0.70m, Clase 150 u 1,00


3.15.5 NIPLE HD Ø 4" EBxEB L=2,00m, Clase 150 u 2,00

6.19.11 POLIPASTO (Capacidad 1 Ton) u 1,00

3.15.2.3 REDUCCION CONCENTRICA Ø=3"x1 1/2", EBxEB, Clase 125 u 1,00

3.15.2.4 REDUCCION EXCENTRICA Ø4"x11/2" EBxEB, Clase 125 u 2,00

6.19.12 TANQUE HIDRONEUMATICO WELL MATE, H=1.2MXØ=0.52M u 1,00

3.15.1.3.3 TEE HD BRIDA 3"x3" (75mm x 75mm) u 2,00

3.17.4.6.2 VALVULA DE RETENCION (CHEQUE) 3” EBxEB, Clase 125 u 2,00

3.17.4.1.2.2 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) 3" (75MM) CRM u 4,00

3.17.4.1.2.3 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) 4" (100MM) CRM BRIDA u 2,00

3.15.9.3 YEE HD 4"x4" EBxEB, Clase 125 u 1,00




12,2 EQUIPOS ELÉCTRICOS

6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº 10 THHN/THWN,AWG m 120,00









6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº12 DESNUDO m 40,00

6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº12 THHN/THWN,AWG m 40,00

6.4.18 CAJA DE INSPECCION TIPO CS274 (NORMA CODENSA) u 1,00

6.4.18 CANALIZACION PARA UN TUBO DE 3/4" m 36,00

6.4.18 SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA, CABLE, TERMINALES

U 2,00

6.4.18 SALIDAS PARA ALUMBRADO (INCLUYE TUBERIA, CABLE, TERMINALES, CAJA Y ROSETA)

U 4,00

6.4.18 TABLERO CCM (INCLUYE: TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3*30 AMP (1), TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3*20 AMP (2)

Glb. 1,00

12,3 EQUIPOS DE INSTRUMENATCIÓN Y CONTROL

6.4.19 EQUIPO DE MEDICION DE PRESION u 4,00

6.4.19 INTERRUPTOR DE PRESION (PS) u 6,00

6.4.19 TRANSMISOR DE CAUDAL (FIT) u 1,00

6.4.19 TRANSMISOR DE PRESION (PIT) u 1,00

6.4.19 TRASMISOR DE NIVEL (LIT) u 1,00

13 REDES DE DISTRIBUCIÓN

13,1 PRELIMINARES



2.2.2


m³ 1.098,02

1.3.1.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO m³ 274,51

13,3 RELLENOS



1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS (SEGURIDAD PARA REDES TUBERIA) m 3.441,00


2.9.1 CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES m³ 1.098,02

13,5 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

5.2.7 CONCRETO 3000 PSI CIMENTACIÓN (21 MPA) (anclajes) m³ 2,00

13,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA

3.1.2.1.1 TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 2" m 2.241,00


3.2.2.2 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. Ø 2" m 2.241,00










13,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS Y ACCESORIOS

3.17.4.1.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" (50 MM) SRM u 4,00

3.17.4.1.1.2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SRM JUNTA HIDRAULICA PVC.

u 1,00




3.15.1.2.3 TEE HD JH PVC 3"x3" (75 MM X 75 MM) u 1,00

3.3.4.7.2 TEE UNIÓN MECANICA PVC ACUEDUCTO Ø 2" x 2" u 31,00


3.15.4.4.1 UNION DE CONSTRUCCION O REPARACION HD Ø 2" JH u 62,00

3.3.4.2.1 UNIÓN PVC UM Ø 2" u 31,00







7.1.8 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO 3000 PSI m³ 274,51

3.21.19


u 5,00

14 GESTION OPERACIONAL






3.20.8 INSTALACION MACROMEDIDOR Ø 3" u 1,00













3.21.19


u 7,00

11.1.46 ACOMETIDA CORTA 0.0 m HASTA 6.0 m u 120,00

3.20.12 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" u 937,00

11.1.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA DOMICILIARIA u 560,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $1.033.458.790,85

A.I.U (29%) $ 299.703.049,35

VALOR TOTAL $ 1.333.150,026,00









ANEXO 2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Lugar y fecha

Señores

EDAT SA ESP OFICIAL

Proceso de Contratación _____________

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la EDAT SA ESP OFICIAL para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación Licitación Pública No_________.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Licitación Pública No________.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Licitación Pública No. ________nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ____________ días del mes de__________ de__________.

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:









ANEXO 3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Lugar y Fecha Señores EDAT SA ESP OFICIAL

Referencia: Proceso de Contratación - _______

Estimados señores: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la empresa respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto [Nombre]

Dirección

Teléfono Celular

e-mail

Firma representante legal del Proponente Nombre:









ANEXO 4. FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR

FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS

Proceso de Contratación ______________

REQUISITO SI NO INFORMACIÓN ADICIONAL

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

_______________________________

Firma del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:









ANEXO 5. FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 FACILIDADES TEMPORALES, DIVULGACION Y SEÑALIZACIÓN

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m² 50,00

1.1.11 CERRAMIENTO EN GUADUA C/3 M Y POLISOMBRA DE h=2m m 200,00

1.2.1.1 VALLA INFORMATIVA HASTA 8 m² u 1,00

1.2.1.3 SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES REGLAMENTARIAS u 10,00

2 CONSTRUCCION BOCATOMA

2,1 PRELIMINARES


2.10.6 CONCRETO CICLOPEO PARA CUERPO DE PRESA Y ENROCADO m³ 40,37

1.1.12 MANEJO DE AGUAS gl 1,00



2,3 RELLENOS





5.1.3 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14,0 MPA (140 Kg/Cm²) .Solado e=0.05 m³ 5,97





3.2.2.8 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. Ø 10" a 12" m 22,10



3.4.8 INSTALACION ACCESORIOS PVC 12” u 1,00


3.17.4.5.1.17 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE SELLO BRONCE (RECTANGULAR) 24" (0.65x0.50) (Volante 8" Vástago =

u 1,00











3.18.1.3 INSTALACIÓN NIPLES Y PASAMUROS HF Ø 2"a 6" u 2,00

3.18.3.5 INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 24" u 1,00


3.19.5 REJILLA DE 0.60 x 0.30 CON VARILLA 1” CADA 5 CM MARCO ANGULO 2"x1/4" u 1,00


3 CONSTRUCCION ADUCCION

3,1 PRELIMINARES



2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD m³ 23,02


3,3 RELLENOS







3.5.1.3 TUBERÍAS POLIETILENO - PE 100 PN10 DIÁMETRO 110MM m 48,20

3.6.1.1 INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 63MM A PE 100 -110MM m 48,20




3.15.4.3.2.1.3

BRIDA UNIVERSAL x ACOPLE UNIVERSAL 4" (110mm a 128mm) u 1,00



4 CONSTRUCCION DESARENADOR

4,1 PRELIMINARES

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m² 35,00


2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD m³ 52,28









4,3 RELLENOS







5.2.4 CONCRETO CICLOPEO CIMENTACIÓN 2500 PSI (17.5 Mpa) (cabezal tubería 6") m³ 0,42





4.13.2 TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 mm m 17,00

3.14.5 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 4” (100MM) m 9,80

3.14.1 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 6” (150mm) a 10” (200mm) m 4,20

4.14.3 INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT DE 110 MM A 160 MM m 17,00









3.17.4.5.1.5 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE (RECTANGULAR) 12" Vástago=2,7m

u 1,00

3.17.4.1.1.3 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 mm) SRM JH PVC u 3,00

3.15.4.1.3 UNIÓN HD DRESSER PARA PVC DE 4" (100mm) u 2,00

3.15.5.23 NIPLE HD Ø 4" JM L=0.20m u 2,00

3.17.1.50 PASAMURO HD Ø 4" JH L=0.40m Z=0.20 m u 1,00



3.17.1.49 PASAMURO HD Ø 6" JH L=0,30m Z=0,15 m u 2,00









3.18.6.2 INSTALACION COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR 10" a 14" u 1,00

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 2” a 4” u 3,00





3.21.7 CONSTRUCCIÓN TAPA EN CONCRETO PARA CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.40x0.40M) u 4,00

5 CONSTRUCCION CONDUCCION

5,1 PRELIMINARES



2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA DE 0 a 2 MT m³ 35,19


5,3 RELLENOS







5.1.5 CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 MPA (210 Kg/cm²) m³ 7,00










3.15.1.3.23 TEE HD BRIDA 6"x 3" (150 mm x 75 mm) u 3,00

3.15.4.3.2.1.2

BRIDA UNIVERSAL x ACOPLE UNIVERSAL HD Ø 3" u 8,00









3.15.4.3.2.1.4

BRIDA UNIVERSAL X ACOPLE UNIVERSAL HD Ø 6" u 6,00





3.17.4.1.2.2 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD Ø 3" EB u 4,00

3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) ½” ROSCA u 5,00

3.17.4.1.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" (50 MM) SRM JH u 5,00



3.3.2.1.9 COLLARES DE DERIVACIÓN DE 6” x ½” u 5,00

3.11.6.1 NIPLE DE ½” GALVANIZADO EXTREMO ROSCADO L=0.20m u 5,00








3.21.8 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.40x0.40x1.00 M) INCLUYE TAPA EN CONCRETO u 4,00

3.21.2 CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 M (CONCRETO 17.5 mpa) (ventosas) u 5,00

6 OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

6,1 CANAL DE ENTRADA Y FLOCULADOR

1.3.1.25 DEMOLICIÓN CANALETA PARSHALL m³ 0,30


5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) (Relleno placa de fondo) m³ 31,12



6.7.15 VERTEDERO METÁLICO LAMINA CR. CAL 14 (0.45 x 0.45 m, inc anticorrosivo, pintura y regla acrilica)

u 1,00

6,2 SEDIMENTADOR

1.3.2.20 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE m 14,20










3.1.1.4.2 TUBERÍA PVC PRESION SOLDAR RDE 21 Ø 1" (aplicacion coagulante) m 4,00

3.3.1.1.1.3 CODO DE 90º PRESIÓN SOLDAR Ø 1" u 2,00

6.7.41 CANALETA RECOLECCIÓN EN LÁMINA CR. CAL 14 (0.25 X 0.20 M LG= 3.40 M) RECUBRIMIENTO PINTURA HORNEABLE

u 1,00

3.2.1.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 1"a 1 ½” m 4,00

3.4.9 INSTALACION ACCESORIOS 90º PVC-P Ø 1" u 2,00

6,3 FILTROS DESCENDENTES

1.3.2.19 DESMONTE DE LECHOS DE ANTRACITA, GRAVA Y ARENA m³ 12,86

5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) Relleno m³ 4,36



6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 1,95

6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION ANTRACITA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 3,90

6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 2,18


u 1,00


3.15.5.24 NIPLE HD Ø 6" JH PVC L=1.20m u 1,00



6,4 TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA DE 0 a 2 m DE PROFUNDIDAD m³ 16,65

2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 m DE PROFUNDIDAD

m³ 3,95






5.2.6 CONCRETO ESTRUCTURAL 21MPA (placa superior) m³ 2,31

5.2.6 CONCRETO ESTRUCTURAL 21MPA (Tapa removible) m³ 0,12


6.7.42 PELDAÑOS VARILLA CORRUGADA 3/4" (L=0.90m) u 7,00

3.21.4 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.15 (0.70x0.70M) INCLUYE TAPA EN CONCRETO

u 1,00











3.17.4.1.1.4 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM JH PVC u 1,00



3.3.4.2.9 NIPLE PVC Ø 6" L=0.60 m u 1,00

3.17.4.5.2.1 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE(CIRCULAR) 4" u 1,00

3.17.4.5.3.1 COLUMNA DE MANIOBRA CRM u 1,00

3.17.4.5.3.3 VASTAGO PARA COMPUERTA 6"-8" m 1,00

3.17.4.5.3.6 SOPORTE GUIA VASTAGO Nº1 u 1,00

3.17.4.5.3.12 RUEDA DE MANEJO O VOLANTES 10", 12", 14", 16" u 1,00

3.17.4.5.3.8 GUIA VASTAGO N° 1 u 1,00


3.18.6.1 INSTALACION COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR 4”a 8”

u 1,00




6,5 OBRAS EXTERNAS

1.3.2.20 DESMONTE Y RETIRO TUBERÍA PVC m 41,00

1.3.2.35 DESMONTE Y RETIRO TUBERIA CONCRETO m 26,00





3.3.4.7.11 TEE UNIÓN MECANICA PVC ACUEDUCTO Ø 4"x4" u 2,00

3.3.4.6.4 REDUCCIÓN UNIÓN MECÁNICA Ø 6" x 4" u 2,00





u 3,00















6,6 OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL







5.5.11 HIDROBLASTING PARA LIMPIEZA m² 1.308,80


7 LECHOS DE SECADO


2.2.2 EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 a 4 M DE PROFUNDIDAD m³ 23,11



5.1.10 CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 17,5 mpa. y 40% rajón) m³ 11,76


5.2.21 CONCRETO ESTRUCTURAL IMPER 28 Mpa (columnas) m³ 0,63

5.1.7 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28 MPA (280 Kg/cm²) (relleno pozo) m³ 0,38



6.2.4 PAÑETE LISO 1:4 MUROS (e=0.015) m² 60,00



4.15.15 CODO PVC NOVAFORT DE 10"x90º u 1,00

4.15.12 TEE PVC NOVAFORT Ø 10" (250 mm) u 1,00

4.15.9 TEE PVC SANITARIA REDUCIDA DE 6"x4" u 32,00


u 4,00

6.1.1 ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 16,20

6.1.3 GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m³ 16,20









4.14.3 INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT DE 110 mm a160 mm m 59,00

4.14.4 INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 200 a 355 mm m 46,00

4.16.2 INSTALACION ACCESORIOS PVC – S ø 6”-10” u 34,00

8 OPTIMIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO







5.5.11 HIDROBLASTING PARA LIMPIEZA m² 335,30


9 OPTIMIZACION SISTEMA EL COCO

9,1 PRELIMINARES






9,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS



3.1.2.7.1 TUBERIA BIAXIAL UM ø 4" PR 200 PSI (RDE 37) m 49,26




3.15.1.3.5 TEE HD BRIDA 4" x 3" (100mm x 75 mm) u 12,00

3.15.4.3.2.1.2


3.15.4.3.2.1.3




3.17.4.1.2.2 VALVULA COMPUERTA ELASTICA NA Ø 3" EB u 12,00









3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) ½" ROSCA u 8,00

3.17.4.1.1.3 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NA Ø 4" JH PVC u 4,00

3.3.2.1.7 COLLARES DE DERIVACIÓN PVC Ø 4"x1/2" u 8,00










3.19.6 REJILLA DE 0.46 x 0.24 CON VARILLA 3/4" CADA 5 CM MARCO ANGULO 2"x1/4" u 1,00



3.21.30 CONSTRUCCIÓN CAJA EN LADRILLO e=0.12 (0.90x0.80x0.65m) u 1,00


3.21.2 CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 m (CONCRETO 17.5 mpa) (purga) u 12,00

10 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO

10,1 PRELIMINARES




10,3 RELLENOS








3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (Ptap) m 9,16









3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (desagüe) m 9,21

3.13.14 Tubería HD EBB Ø 4" (a red) m 7,14

3.13.14 Tubería HD EBB. Ø 4" (lavado) m 7,25

3.14.5 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 4” (100mm) m 32,76


3.15.3.5.4 CODO 90º HD BRIDA Ø 4"(100mm) u 7,00

3.15.1.3.6 TEE HD BRIDA Ø 4"x4" (100mm x 100mm) u 2,00



3.17.4.1.2.3 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) Ø4" (100MM) CRM BRIDA u 4,00

3.17.4.4.7 VALVULA DE FLOTADOR Ø 4" u 1,00

3.15.5.25 NIPLE HD Ø 3" EBxEB L=1.05m u 1,00




3.21.31 CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MAMPOSTERIA (0,96mx1,2mx1,03m) CON TAPA CONCRETO

u 2,00


u 1,00

11 CONSTRUCCION LINEA A ALTOS DE CUNDAY

11,1 PRELIMINARES



2.2.2


m³ 163,45

2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (continuo en madera) 7 usos m² 467,00

11,3 RELLENOS
























3.15.4.3.2.1.2





3.17.4.2.2.1 VALVULA VENTOSA (CAMARA SENCILLA) Ø ½" ROSCA u 3,00



3.11.6.18 NIPLE Ø 1/2" GALVANIZADO EBxEB L=0.50m u 3,00

3.11.6.19 NIPLE Ø 1/2" GALVANIZADO ELxEB L=0.50m u 3,00

3.18.3.6 INSTALACION VALVULAS 1/2" a 1-3/4" u 3,00


3.18.1.6 INSTALACION NIPLES Y PASAMURO HF Ø 1/2" a 1-3/4" u 9,00


3.21.2 CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 1.00 x1.00 m (CONCRETO 17.5 mpa) (purgas y ventosas) u 6,00



12 BOMBEO A MIRADOR DE CUNDAY

12,1 EQUIPOS MECÁNICOS

3.15.2.3 AMPLIACION CONCENTRICA Ø=1-1/2"x3", EB-B, Clase 125 u 2,00

6.19.10 BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK ELECTRICA (IHM 15 H-3,0 o similar, 3500 rpm, TDH:38 m, Q=2 Lps.)

u 2,00



3.15.6.3 FILTRO EN HD PARA RED DE ACUEDUCTO TIPO YEE 3" EB u 1,00

















3.15.5 NIPLE HD Ø 4" EBxEL L=0.70m, Clase 150 u 1,00


3.15.5 NIPLE HD Ø 4" EBxEB L=2,00m, Clase 150 u 2,00

6.19.11 POLIPASTO (Capacidad 1 Ton) u 1,00

3.15.2.3 REDUCCION CONCENTRICA Ø=3"x1 1/2", EBxEB, Clase 125 u 1,00

3.15.2.4 REDUCCION EXCENTRICA Ø4"x11/2" EBxEB, Clase 125 u 2,00

6.19.12 TANQUE HIDRONEUMATICO WELL MATE, H=1.2MXØ=0.52M u 1,00

3.15.1.3.3 TEE HD BRIDA 3"x3" (75mm x 75mm) u 2,00

3.17.4.6.2 VALVULA DE RETENCION (CHEQUE) 3” EBxEB, Clase 125 u 2,00

3.17.4.1.2.2 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) 3" (75MM) CRM u 4,00

3.17.4.1.2.3 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-500) 4" (100MM) CRM BRIDA u 2,00

3.15.9.3 YEE HD 4"x4" EBxEB, Clase 125 u 1,00




12,2 EQUIPOS ELÉCTRICOS

6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº 10 THHN/THWN,AWG m 120,00

6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº12 DESNUDO m 40,00

6.4.18 CABLE DESDE TRABLERO EXISTENTE A CCM, Nº12 THHN/THWN,AWG m 40,00

6.4.18 CAJA DE INSPECCION TIPO CS274 (NORMA CODENSA) u 1,00

6.4.18 CANALIZACION PARA UN TUBO DE 3/4" m 36,00

6.4.18 SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA, CABLE, TERMINALES

U 2,00

6.4.18 SALIDAS PARA ALUMBRADO (INCLUYE TUBERIA, CABLE, TERMINALES, CAJA Y ROSETA)

U 4,00

6.4.18 TABLERO CCM (INCLUYE: TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3*30 AMP (1), TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3*20 AMP (2)

Glb. 1,00

12,3 EQUIPOS DE INSTRUMENATCIÓN Y CONTROL

6.4.19 EQUIPO DE MEDICION DE PRESION u 4,00









6.4.19 INTERRUPTOR DE PRESION (PS) u 6,00

6.4.19 TRANSMISOR DE CAUDAL (FIT) u 1,00

6.4.19 TRANSMISOR DE PRESION (PIT) u 1,00

6.4.19 TRASMISOR DE NIVEL (LIT) u 1,00

13 REDES DE DISTRIBUCIÓN

13,1 PRELIMINARES



2.2.2


m³ 1.098,02

1.3.1.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO m³ 274,51

13,3 RELLENOS



1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS (SEGURIDAD PARA REDES TUBERIA) m 3.441,00


2.9.1 CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES m³ 1.098,02

13,5 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

5.2.7 CONCRETO 3000 PSI CIMENTACIÓN (21 MPA) (anclajes) m³ 2,00

13,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA






3.17.4.1.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" (50 MM) SRM u 4,00

3.17.4.1.1.2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SRM JUNTA HIDRAULICA PVC.

u 1,00




3.15.1.2.3 TEE HD JH PVC 3"x3" (75 MM X 75 MM) u 1,00

3.3.4.7.2 TEE UNIÓN MECANICA PVC ACUEDUCTO Ø 2" x 2" u 31,00










3.15.4.4.1 UNION DE CONSTRUCCION O REPARACION HD Ø 2" JH u 62,00

3.3.4.2.1 UNIÓN PVC UM Ø 2" u 31,00







7.1.8 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO 3000 PSI m³ 274,51


14 GESTION OPERACIONAL











3.21.19


u 7,00

11.1.46 ACOMETIDA CORTA 0.0 m HASTA 6.0 m u 120,00

3.20.12 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" u 937,00

11.1.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA DOMICILIARIA u 560,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

A.I.U (29%)

COSTO TOTAL OBRA

Total: _________________

Firma del Proponente

Nombre: Documento de Identidad:









ANEXO 6. FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso de Contratación:______________

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD RESIDUAL

__________________________________________ Firma del Proponente Nombre: Documento de Identidad:









ANEXO 7. MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE

CONSORCIO

Señores: EDAT SA ESP OFICIAL

REFERENCIA: Selección por licitación pública No. _______ Los suscritos, ____________ (nombre del Representante Legal) y ________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _______________________ (nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria) y _______________________ (nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la convocatoria pública No._____ cuyo objeto es “__________________”, expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio tiene un término

mínimo de duración de un (01) año, contado a partir de la terminación de vigencia del contrato que de ser adjudicatarios del presente proceso de selección se firmaría con la empresa.

2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran el presente consorcio, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del (la) presente convocatoria Pública.

3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) del presente consorcio, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía.

4. Las personas naturales que hacen parte del presente consorcio, son legalmente capaces para consorciarse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un (01) año más.

6. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1)

_________________________ ______________









_________________________ ______________ _________________________ ______________

(1)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

7. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 8. Los integrantes del Consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables. 9. El

representante de cada uno de los integrantes del Consorcio es _______________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ___________ de ________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

10. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es ______________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ________________.

11. La sede del Consorcio es: Dirección de correo ___________________________________________ Dirección electrónica __________________________________________ Teléfono ___________________________________________ Telefax ___________________________________________ Ciudad ___________________________________________

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. ________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) Acepto _________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) Acepto

_________________________________________ (Nombre y firma del Suplente del Consorcio)









ANEXO 8. MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE

UNIÓN TEMPORAL Señores: EDAT SA ESP OFICIAL REFERENCIA: Selección por licitación pública No. _______ Los suscritos, ______________ (nombre del Representante Legal) y _____________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________ (nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria) y _____________________ (nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la convocatoria pública No._____ cuyo objeto es “____________________”, expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 1. Cada una de las personas jurídicas que conforman esta Unión Temporal tiene un término mínimo de duración de un

(01) año, contado a partir de la terminación de vigencia del contrato que de ser adjudicatarios del presente proceso de selección se firmaría con la empresa

2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran la presente Unión Temporal, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del (la) presente convocatoria.

3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) de la Unión Temporal, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía.

4. Las personas naturales que hacen parte de la presente Unión Temporal, son legalmente capaces para unirse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de esta Unión Temporal será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un (01) año más.

6. La Unión Temporal está integrada por:

INTEGRANTE %PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES QUE EJECUTARÁ

(1

) La suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 7. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____________________. 8. Los integrantes de la Unión Temporal son solidaria y mancomunadamente responsables. 9. El representante de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre),

identificado con C. C. No. _________ de _______________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes de la unión temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

10. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es ____ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de _____________.

11. La sede del Consorcio es: Dirección de correo ___________________________________________ Dirección electrónica ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________ Telefax ___________________________________________









Ciudad ___________________________________________ En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. ______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) Acepto _________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) Acepto

______________________________________ (Nombre y firma del Suplente d la Unión Temporal) Acepto









ANEXO 9. FORMATO CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL

PROFESIONAL A UTILIZAR

Ciudad y fecha Señores: EDAT SA ESP OFICIAL

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. _____ El suscrito ____________________ hace constar que de ser adjudica la presente convocatoria al {proponente} me comprometo a presentar mis servicios para EL CONTRATISTA ________________ en el cargo de ___________________. Anexo, las certificaciones académicas y de experiencia que acreditan el cumplimiento de lo estipulado en los pliegos de condiciones para acceder al cargo. Cordialmente, Firma Nombre y Apellidos completos Cédula de Ciudadanía Matrícula No. Dirección Teléfono Anexar: Documentación exigida.









APÉNDICE 1. FORMATO INFORME DE PRESENTACIÓN DE

OFERTAS

Proceso de Contratación:______________

PROPONENTE REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

FECHA HORA FOLIOS VALOR OFERTA ECONÓMICA



PREPLIEGOS CUNDAY

Documents

Transcript of PREPLIEGOS CUNDAY