Pliego de Condiciones Particulares

LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PARA EL PODER JUDICIAL DE LA NACION

INSTITUTO TECNICO JUDICIAL DOCTORA CECILIA GRIERSON

PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE

1. REQUERIMIENTOS GENERALES1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 1.3 PLAZO DE OBRA 1.4 PLAZO DE GARANTIA 1.5 PRESUPUESTO OFICIAL 1.6 REGIMEN DE CONTRATACION 1.7 PRECIO DE LA DOCUMENTACION 1.8 DOCUMENTACION DE LICITACION 1.9 TERMINOLOGIA 1.10 NORMATIVA 1.11 CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

2. OFERENTES2.1 CAPACIDAD LEGAL 2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACION 2.3 REPRESENTANTE TECNICO 2.4 DOMICILIO 2.5 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 2.6 INHIBICIONES

3. OFERTAS3.1 ADQUISICION DE LA DOCUMENTACION LICITARIA 3.2 CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACION LICITARIA 3.3 INFORMES QUE DEBERAN OBTENER LOS OFERENTES 3.4 INFORMES SUMINISTRADOS POR EL ORGANISMO 3.5 PRESENTACION DE LAS OFERTAS 3.6 CONTENIDOS DEL SOBRE 1 3.7 CONTENIDOS DEL SOBRE 2 3.8 ACLARACIONES 3.9 GARANTIA DE OFERTA 3.10 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

3.11 FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS 3.12 PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 3.13 DEVOLUCION DE GARANTIAS DE OFERTA 3.14 PRESELECCION 3.15 VISTA DE OFERTAS SOBRE 1 3.16 IMPUGNACIONES AL SOBRE 1 3.17 PEDIDO DE ACLARACIONES AL OFERENTE 3.18 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR SI LAS OFERTAS SON APTAS 3.19 VISTA DE LAS OFERTAS SOBRE 2 3.20 IMPUGNACIONES AL SOBRE 2

4. ADJUDICACION4.1 ERRORES ARITMETICOS 4.2 PREADJUDICACION 4.3 IMPUGNACION A LA PREADJUDICACION 4.4 ADJUDICACION 4.5 GARANTIA DE ADJUDICACION

5. CONTRATO5.1 FIRMA DE LA CONTRATA 5.2 GASTOS DE CONTRATO 5.3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 5.4 DOCUMENTOS INCORPORADOS 5.5 CESION DEL CONTRATO 5.6 DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DE LA DOCUMENTACION

6. ORGANIZACIN DE LA OBRA6.1 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA 6.2 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO Y CURVA DE CERTIFICACION PREVISTA 6.3 ORDEN DE COMIENZO 6.4 TENENCIA DEL TERRENO Y OBRADOR 6.5 ACTA DE INICIO 6.6 REPLANTEO 6.7 SERVICIOS PARA LA INSPECCION DE OBRA 6.8 REPRESENTANTE EN OBRA

6.9 INSPECCION DE OBRA 6.10 RESPETO DEBIDO A LA INSPECCION 6.11 ORDENES DE SERVICIO 6.12 LIBRO DE COMUNICACIONES 6.13 PARTES DIARIOS 6.14 FOTOGRAFIAS 6.15 SEGUROS 6.16 VIGILANCIA 6.17 ILUMINACION DE OBRA 6.18 MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 6.19 TRAMITES ANTE OTROS ORGANISMOS 6.20 MANUAL DE USO DE LAS INSTALACIONES 6.21 INSTALACIONES PROVISORIAS 6.22 LIMPIEZA DE OBRA 6.23 TERMINACION DE LOS TRABAJOS

7. PERSONAL DE OBRA7.1 SALARIOS 7.2 CALIDAD Y CANTIDAD DEL PERSONAL 7.3 HORAS EXTRAS Y TRABAJO EN DIAS FERIADOS

8. MATERIALES, EQUIPOS Y TRABAJOS8.1 EXISTENCIA DE MATERIALES 8.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 8.3 EQUIPOS 8.4 EJECUCION DE TRABAJOS Y CONTROL 8.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS 8.6 VICIOS OCULTOS

9. RELACIONES9.1 SUBCONTRATISTAS 9.2 RESPONSABILIDAD 9.3 OTROS CONTRATISTAS 9.4 SANCIONES 9.5 RECONSIDERACION 9.6 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO

9.7 MULTAS POR ERRORES O VICIOS QUE MOTIVEN DEMOLICION 9.8 DEDUCCIONES POR MULTAS

10.

PLAZOS, MULTAS Y GASTOS GENERALES10.1 PLAZO DE OBRA 10.2 FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES 10.3 MORA 10.4 RITMO DE CERTIFICACION 10.5 MULTAS POR MORA PARCIAL 10.6 MULTA POR MORA TOTAL 10.7 AMPLIACIONES DE PLAZO 10.8 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZOS 10.9 LIMITACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES

11. CERTIFICACION11.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS 11.2 CERTIFICACION 11.3 FONDO DE GARANTIA Y REPAROS 11.4 ELEMENTOS A PRESENTAR PARA CERTIFICAR 11.5 INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

12. MODIFICACIONES DE OBRA12.1 TIPOS DE MODIFICACION DE OBRA 12.2 PRECIOS NUEVOS 12.3 SOLICITUD DE ESTUDIO DE DEMASIAS y/o ECONOMIAS 12.4 PASOS DE APROBACIN DE LA MODIFICACION DE CONTRATO 12.5 GASTOS GENERALES A RECONOCER POR MODIFICACIONES DE OBRA

13. RESOLUCION DEL CONTRATO13.1 RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA 13.2 RESOLUCION POR CULPA DEL ORGANISMO 13.3 USO DE PATENTES 13.4 TOMA DE POSESION DE LA OBRA 13.5 INVENTARIO 13.6 AVALUO

13.7 LIQUIDACION DE TRABAJOS

14. APROBACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS14.1 APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS 14.2 RECEPCION PROVISIONAL 14.3 RECEPCION DEFINITIVA 14.4 ACTAS DE RECEPCION 14.5 LIQUIDACION FINAL 14.6 DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA Y REPAROS

1 - REQUERIMIENTOS GENERALES1.1 - OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES El objeto del presente pliego es establecer en forma clara y precisa los derechos y obligaciones que contraen, el Comitente, los Oferentes, el Adjudicatario y la Contratista. 1.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS El Poder Judicial de la Nacin llama a licitacin pblica para la construccin del edificio denominado Instituto Tcnico Judicial Doctora Cecilia Grierson cuyas caractersticas generales se describen en el Anexo I (Memoria descriptiva) del presente pliego. 1.3 - PLAZO DE OBRA Se establece un plazo de obra de 24 meses corridos, entre la firma del Acta de Inicio y la recepcin provisoria de la obra. 1.4 - PLAZO DE GARANTIA Se define un plazo de garanta de 180 das corridos entre la recepcin provisoria de obra y la recepcin definitiva de la obra. 1.5 - PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial asciende a $ xxxxxxxxxxxxxx (Son pesos : xxxxxxxxxxxxxxxxx), los precios bsicos corresponden al mes de apertura del sobre 1. 1.6 - REGIMEN DE CONTRATACION Por ajuste alzado. Dentro del monto total ofertado, debern considerarse todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte terminada con arreglo a sus fines. La omisin de algn tem en el presupuesto o la falta especificaciones o detalles no libera a la Contratista de la obligacin de realizarlos en orden a la finalidad de la obra. El valor de los tems omitidos en el presupuesto pero indicados en planos y/o pliegos se considerar incluido en el monto de la oferta, no teniendo la Contratista derecho alguno a pago adicional, ni a ampliacin de plazo. No se reconocer al Contratista diferencia alguna entre el volumen de obra ejecutado y el consignado en su oferta, salvo que dichas diferencias provengan de ampliaciones y/o modificaciones autorizadas por el rgano competente. Los cmputos son responsabilidad exclusiva de la Contratista. 1.7 - PRECIO DE LA DOCUMENTACION El precio de la documentacin se fija en xxxxxxxx para la version digital y $ xxxxxxxxxxx por la versin completa (impresa y digital) La documentacin podr ser adquirida en xxxx DIRECCION, en la fecha xx de 9 a xxxxxxxxxxxxxxxx hs. Las empresas que decidan participar en la presente licitacin tiene la obligacin de adquirir la versin completa. 1.8 - DOCUMENTACION DE LICITACION El llamado a Licitacin Pblica se regir por lo establecido en 1. Pliegos de Condiciones y Anexos 2. Circulares que se emitan 3. Pliegos de Especificaciones Tcnicas 4. Planos y planillas definidos en el Anexo II (Planos y planillas de licitacin) 5. Oferta

6. Contrata 1.9 - TERMINOLOGIA En el presente pliego y en la documentacin de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aqu se indica, los siguientes trminos: ITJCG: Instituto Tcnico Judicial Dra. Cecilia Grierson Comitente / Licitante: Persona jurdica del derecho pblico que encarga la adquisicin de los bienes. Es el PODER JUDICIAL DE LA NACION ORGANISMO: PODER JUDICIAL DE LA NACION Organismo: PODER JUDICIAL DE LA NACION Adjudicatario: empresa oferente que ha sido notificada fehacientemente de la adjudicacin de la obra pero que no ha formalizado el contrato de la misma. "Ao": perodo de doce meses. Artculo / Art.: indistintamente, disposiciones o clusulas del Pliego "B.M.": Boletn Municipal. B.O.: Boletn Oficial de la Nacin. B.O.C.B.A.: Boletn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. "Circular con consulta": las contestaciones del Organismo a los pedidos de aclaracin formulados. "Circular sin consulta": las aclaraciones y/o modificaciones de oficio que el ORGANISMO formule. "Consejo Asesor del Registro Nacional": Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas. "Contrata": el instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado del ORGANISMO y por el Adjudicatario encabeza toda la documentacin del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. Contratista: el adjudicatario una vez firmada la contrata. Salvo indicacin en contrario, adems, significa por su cuenta y cargo. "Contrato": convenio que rige las relaciones entre el ORGANISMO y la Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y todos los documentos tcnicos y legales. "Das": salvo indicacin especial en contrario, se entendern por das hbiles administrativos. Das corridos: todos los das del mes, en los trminos de lo dispuesto por el art. 27 del Cdigo Civil. "Das hbiles": los das en que funcionan las oficinas de la Administracin del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o del ORGANISMO. "Das laborables": todos los das excepto los domingos y medio da del sbado y los comprendidos dentro del rgimen de feriados nacionales y das no laborables. "Documentacin": todos los elementos del contrato incluyendo aquellos que se generen durante la ejecucin de la obra hasta la recepcin definitiva de las obras. "Inspeccin" o "Inspector": todo funcionario autorizado por el ORGANISMO para controlar los trabajos en ejecucin. Licitacin: es el procedimiento formal y competitivo mediante el cual se solicitan, reciben y evalan ofertas para la realizacin de la obra. "Mes": perodo entre un da determinado y el mismo da del mes siguiente, aplicndose el rgimen de los artculos 25 y 26 del Cdigo Civil. "Oferente": la persona fsica o jurdica que presenta una propuesta en la licitacin.

Oferta: totalidad de la documentacin que presenta el oferente en la licitacin. "P.C.": Pliego de Condiciones "P.E.T": Pliego de Especificaciones Tcnicas Pliego licitario: todos los pliegos de la licitacin, todos los planos y todas las circulares con y sin consulta. Preadjudicatario: es el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la preadjudicacin de la obra a su favor, hasta la adjudicacin de la misma. "Proveedor": la persona fsica o jurdica que provee vende a la Contratista servicios materiales a utilizar en la obra. "R.N.C.O.P." o Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas. "Reglamento para las Contrataciones del Estado": Reglamento para las Contrataciones del Estado (Decreto Nacional 5720/72 y sus modificaciones vigentes al 27 de agosto de 1998, fecha de sancin de la Ley N 70-LCBA/98, segn lo prescripto por su Clusula Transitoria Tercera), o el que en el futuro lo remplace o haga sus veces en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires. "Semana": perodo de siete das corridos. "Subcontratista": la persona fsica o jurdica a quien la Contratista encargue la ejecucin de una parte de los trabajos a su cargo, y que sea reconocido como tal por el ORGANISMO. 1.10 - NORMATIVA Todo cuanto no est previsto en las presentes bases ser resuelto de acuerdo con las disposiciones de: 1. La Ley 13.064, Ley Nacional de Obras Pblicas y sus modificaciones vigentes al 27 de agosto de 1998, fecha de sancin de la Ley N 70-LCBA/98, segn lo prescripto por su Clusula Transitoria Tercera.

2. Subsidiariamente el Reglamento para las Contrataciones del Estado (Decreto Nacional 5720/72 y sus modificaciones vigentes al 27 de agosto de 1998, fecha de sancin de la Ley N 70-LCBA/98, segn lo prescripto por su Clusula Transitoria Tercera), o el que en el futuro lo remplace o haga sus veces en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires. 3. Constitucin de la Ciudad de Buenos Aires. 4. Dems legislacin vigente en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires que resulten aplicables en razn de la materia. 5. El Decreto de Necesidad y urgencia 1295/02 6. Los principios generales del Derecho Administrativo. 7. Los principios generales del Derecho. 1.11 - CONSULTAS Y/O ACLARACIONES Podrn efectuarse consultas hasta diez (10) das hbiles antes de la apertura de las propuestas; la respuesta ser formulada por el ORGANISMO dentro de los cinco (5) das hbiles de recibida la consulta. El ORGANISMO podr tambin formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco (5) das hbiles antes de la fecha de apertura. Todas las circulares que se expidan llevarn numeracin corrida, formarn parte de la documentacin y se encontrarn a disposicin de los adquirentes de pliegos en el lugar donde los hubieran retirado. El ORGANISMO podr, a su solo criterio, extender por una vez el plazo indicado para responder las consultas, cuando la naturaleza de estas u otras razones, as lo hicieran aconsejable. En todos los casos el ORGANISMO deber notificar fehacientemente las circulares que se emitan a las firmas que hubieran adquirido el pliego.

2 - OFERENTES

2.1 CAPACIDAD LEGAL Los oferentes debern tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas. Deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales en su caso, y por los dems organismos administrativos de control o fiscalizacin que correspondan por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto. Los contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos debern mantener su vigencia hasta la recepcin definitiva de la obra. 2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACION Debern presentar el correspondiente certificado de capacidad de contratacin anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas. La capacidad legal para contratar PO x 12 CCA = -------------------PE Siendo CCA = Capacidad de Contratacin Anual PO= Monto del Presupuesto Oficial PE= Plazo de Ejecucin (En meses) Para otorgar Certificado de Adjudicacin se reemplazar en ambas frmulas el Monto del Presupuesto Oficial por el Monto de la Oferta. 2.3 REPRESENTANTE TECNICO La Contratista contar con los servicios de un profesional aceptado por el ORGANISMO que acte como Representante Tcnico. El mismo ser un Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Arquitecto con trayectoria comprobable en obras pblicas y por lo menos 10 aos de matriculado. Con el propsito de evaluar la trayectoria del profesional propuesto el Oferente presentar en su oferta antecedentes y conformidad firmada por el profesional. En el caso de adjudicarse la Licitacin al Oferente, si el profesional resultase rechazado por el ORGANISMO, el adjudicatario propondr otro profesional en un plazo de 10 das corridos a partir de que resulte notificado del rechazo. En caso de reemplazo de Representante Tcnico aceptado por el ORGANISMO, el adjudicatario o contratista deber notificarse al ORGANISMO con 30 das de anticipacin y proponer un Representante tcnico nuevo. El reemplazo estar sujeto a la aprobacin del nuevo Representante por parte del Organismo. 2.4 - DOMICILIO El Oferente constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires. La modificacin del mismo antes de vencido el plazo de validez de su oferta deber comunicarse fehaciente al ORGANISMO, dentro de las 72 horas. Los cambios de domicilio sern comunicados dentro de las 48 horas de producidos en forma fehaciente al Organismo.

2.5 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA Cuando la oferta sea presentada por dos o ms empresas, en forma conjunta, para la ejecucin de la obra, debern presentar un compromiso de conformar una Unin Transitoria de Empresas (U.T.E). El contrato U.T.E. debidamente inscripto deber ser presentado luego de notificada la preadjudicacin, previo al momento de resolverse la adjudicacin. Los oferentes UTE, debern indicar con carcter de declaracin jurada, los porcentajes de participacin de cada uno de sus integrantes. En todos los casos la presentacin conjunta importar que las obligaciones asumidas frente al Comitente sean solidarias. Tanto en el compromiso de conformar una U.T.E como en el contrato de conformacin de la misma, las empresas integrantes debern asumir, en forma expresa, la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del contrato. En virtud de lo prescripto por el Art. 378 inc. 2 de la Ley 19.550, el contrato de UTE deber tener al menos una duracin igual al de la ejecucin de la obra pblica, es decir hasta la recepcin definitiva de la misma, inclusive liquidacin final de la contratacin. 2.6 INHIBICIONES Los integrantes de las Empresas oferentes y su personal no debern ser empleados del Gobierno. No podrn ser oferentes, los que habiendo sido Contratistas del ORGANISMO, mantuvieran deudas pendientes con motivo de la ejecucin de un contrato de Obra Pblica o cuando las obras ejecutadas fueran objeto de algn reclamo no satisfecho en debida forma a juicio del ORGANISMO, o hubieran incumplido, parcial o totalmente, contratos de obra pblica. Se encuentran inhabilitadas para presentar ofertas las Empresas con quiebra decretada. En este sentido, deber acompaarse la constancia emitida por el Registro de Juicios Universales prevista en la Carpeta A inc. c). Es facultad del ORGANISMO requerir luego de la apertura del sobre 2 y en el plazo que indique, la nueva presentacin actualizada de la constancia aludida. En todos los casos, las Empresas oferentes debern dar cumplimiento a las exigencias previstas en las restantes disposiciones licitarias sobre patrimonio, ndices de solvencia, de endeudamiento y de liquidez general y todo otro requisito que se establezca conforme a normativa de Orden Pblico. Con la presentacin de oferta el oferente declara, con carcter de Declaracin Jurada, cumplir con los requisitos consignados precedentemente.

3 - OFERTAS3.1 ADQUISICION DE LA DOCUMENTACION LICITARIA Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacin completa de licitacin en su versin impresa y digital. Todo interesado en concurrir a la licitacin debe adquirir la documentacin o el soporte tcnico de la misma en el lugar indicado en el aviso y hasta la hora fijada para la Apertura de las Propuestas. Cuando concurran dos o ms empresas en unin transitoria, se entender satisfecho el requisito aunque la adquisicin se hubiere efectuado a nombre de alguna o algunas de las mismas. La adquisicin de la documentacin en fecha cercana a la Apertura de las Propuestas no ser causal para que el Adquirente pueda solicitar una postergacin de la misma, como as tampoco la modificacin del lapso fijado para pedido de aclaraciones. El importe recibido por el ORGANISMO por la venta de los pliegos compensa el precio de elaboracin e impresin de los mismos y no ser devuelto a los adquirientes en ningn caso, an cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitacin o se rechazaran todas las ofertas. 3.2 CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACION LICITARIA

La sola presentacin de una oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentacin licitaria. 3.3 INFORMES QUE DEBERAN OBTENER LOS OFERENTES Es obligacin del oferente visitar el lugar de la obra para poder presentar su oferta. El oferente podr demostrar su visita presentando un comprobante que se extender en el lugar por representante autorizado del Organismo. El oferente deber recabar toda la informacin complementaria que pueda obtenerse por la observacin del terreno y sus adyacencias y tambin por referencias de terceros. El relevamiento tomar en cuenta la forma de aprovisionamiento de materiales, personal, provisin de agua y de energa, ubicacin de las redes de distribucin de servicios pblicos, y otros antecedentes puedan permitir una correcta apreciacin de las caractersticas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Deber requerir los informes necesarios a las Empresas Prestatarias de los servicios pblicos, tomando los recaudos que la situacin observada requiera, incluso la prestacin de vigilancia. 3.4 INFORMES SUMINISTRADOS POR EL ORGANISMO La informacin Iicitaria tiene carcter de anteproyecto y sirve slo de base de referencia para el llamado a Licitacin. Es responsabilidad exclusiva de la Contratista efectuar los estudios de suelos, diseo estructural, diseo de instalaciones, proyecto ejecutivo, planos municipales, planos conforme a obra y todo trmite que resulte necesario para que la obra quede terminada con arreglo a sus fines. El costo de los estudios, planos, tramites y otros gastos se consideran incluidos en la oferta. Forma parte de la documentacin suministrada el plano municipal con factibilidad aprobada. 3.5 PRESENTACION DE LAS OFERTAS Las ofertas sern presentadas en XXXXXXXXX LUGAR XXXXXXXXXX, XXXX DIA Y HORA XXXXXXX en un sobre cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas 1. Oferente: 2. Comitente: 3. Direccin del Comitente: 4. Denominacin de la licitacin: 5. Nmero de licitacin: 6. Fecha de apertura de ofertas: 7. Hora de apertura de ofertas: Este sobre contendr en su interior, dos sobres cerrados y lacrados, con idnticas inscripciones, ms la aclaracin de SOBRE 1 y SOBRE 2, respectivamente. La presentacin de la oferta, implica la aceptacin de las prescripciones de la documentacin licitaria. 3.6 CONTENIDOS DEL SOBRE 1 El sobre 1 contendr 3 carpetas (A, B y C) cuyos contenidos se describen a continuacin Carpeta A 1. Garanta de oferta. 2. Certificado de capacidad de contratacin anual para licitar expedido por el RNCOP. 3. Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que la/s Empresa/s no se encuentra/n Concursada/s o en proceso de Quiebra/s.

4. Constancia de haber adquirido la documentacin licitaria, avalada por el recibo emitido por la compra del pliego licitario. 5. Declaracin de aceptacin de la jurisdiccin de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires VERIFICAR TRIBUNALES X SER UN ORGANISMO NACIONAL ? Copia de Acta/s de directorio/s (certificada/s) autorizando a los firmantes de las ofertas a: presentarse en la Licitacin Pblica N X en nombre de la Empresa y, eventualmente en el caso de resultar adjudicada, a firmar la Contrata.

6. Nota constituyendo domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires. 7.

8. Un juego de planos y pliegos firmados en todas sus hojas (slo en original). 9. Copia certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente inscripto. 10. En caso de unin transitoria de empresas, presentar compromiso de conformar una UTE. o el contrato respectivo, debidamente inscripto. 11. Declaracin Jurada prevista en el Art. 2.6 del P.C. 12. Declaracin de conocimiento del lugar y condiciones de la obra, segn el art. 3.2 del PC 13. Declaracin de mantenimiento de oferta por el plazo fijado en el Art. 3.10 Mantenimiento de ofertas Carpeta B 1. Antecedentes del Directorio y nivel gerencial de la Empresa y antecedentes del personal tcnico propuesto. 2. Antecedentes empresarios que en forma clara, deben demostrar haber ejecutado como mnimo 50.000 metros cuadrados de obras de similar envergadura y tener una antigedad de empresa, en forma continua, no menor a 10 aos. Antecedentes tcnicos. Detalles de obras de complejidad similar ejecutadas en el ltimo decenio. Los montos de obra debern actualizarse al mes bsico del presupuesto oficial de la presente licitacin. Detalle de las obras en ejecucin o adjudicadas a la fecha de presentacin de esta Licitacin. Detalle del personal que ser afectado a la obra. Cul ser el plantel permanente en obra de la empresa, con detalle del cargo a ocupar y sus antecedentes, as como la cantidad del personal obrero y tcnico. Hacer evaluacin estimativa del personal segn el sistema constructivo que se prev utilizar. Detalle de equipos y maquinarias que sern afectados a la obra, informando los que son propiedad de la Empresa y su ubicacin actual. En caso de encontrarse en obras en curso, se declarar bajo juramento, la fecha de terminacin real prevista de esa obra y de incorporacin a la/s obra/s en licitacin. Datos de los profesionales responsables (Representante Tcnico y Representante en Obra.)

3.

Carpeta C 1. Balance general, Estados de resultados, Estados de origen y aplicacin de fondos, cuadros y anexos correspondientes a los tres ltimos ejercicios econmicos, con informe de auditora y firmas certificadas por el Consejo de Profesionales de Ciencias Econmicas y constancia de su presentacin ante la Inspeccin General de Justicia o el Organismo de Contralor de la Jurisdiccin correspondiente. Cuando el cierre del ltimo ejercicio presentado fuera anterior en ms de seis meses a la fecha de apertura de la licitacin, deber presentarse un balance especial cuya fecha de cierre no sea anterior en un plazo superior a 180 das al previsto para la apertura de la licitacin. Este balance especial deber contener todos los estados, cuadros y anexos que se exigen a los balances de ejercicio y con informe de auditor con firmas certificadas. Estado de origen y aplicacin del capital de trabajo, por perodos trimestrales comprendidos entre el cierre del ltimo balance presentado hasta la finalizacin de las obras cotizadas, considerando que la fecha terica de inicio se producir a los sesenta

2.

(60) das corridos de la apertura de la licitacin. Este estado deber demostrar la financiacin de obras cotizadas y dems compromisos del oferente, durante el lapso citado. El lapso de los sesenta (60) das corridos indicado precedentemente, se establece al solo efecto de la presentacin de este estado. 3. Copia de declaraciones juradas presentadas ante la Direccin General Impositiva (D.G.I.) y la Direccin General de Rentas (D.G.R.) correspondiente al ltimo ejercicio econmico certificado por Escribano Pblico u organismo receptor, y ltimos comprobantes de pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. 4. Cartas de referencia emitidas por las Instituciones bancarias y comerciales con las que opera. 3.7 CONTENIDOS DEL SOBRE 2 El sobre 2, contendr la Carpeta D, cuya contenido se detalla a continuacin: Carpeta D 1. Oferta econmica expresada de acuerdo al modelo del Anexo III (Modelo de Oferta)

2. Plan de trabajos expresado en rubros indicando precios y porcentajes mensuales mediante un Diagrama de Gantt segn Anexo IV (Plan de trabajos) 3. Curva de certificacin prevista expresada en porcentajes y en montos mensuales 4. Memoria descriptiva que indique los mtodos constructivos y tenga relacin con los avances previstos y la curva de certificacin prevista. 5. Cmputo y presupuesto de la oferta, segn el Anexo V (Cmputo y Presupuesto) 6. Cuadro empresario, indicando, gastos generales, beneficios e impuestos segn el Anexo VI (Cuadro Empresario). El valor final del Cuadro Empresario debe coincidir con la oferta econmica. 7. Anlisis de costos para cada uno de los tems del Cmputo y Presupuesto, con desagregacin de materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Segn el Anexo VII (Anlisis de costos) 8. Apertura de los gastos generales, con indicacin de montos y porcentajes de cada uno de los gastos, segn el Anexo VIII (Apertura de gastos generales) 9. Compact Disc conteniendo toda la informacin la Carpeta D 3.8 - ACLARACIONES Los cmputos oficiales son referenciales, pudiendo los oferentes modificarlos en ms o en menos de acuerdo a sus cmputos mtricos. La contratista es responsable de la exactitud de los cmputos mtricos. Si existieran tems no contemplados en el presupuesto oficial, se podrn agregar al cmputo y presupuesto de la oferta, debajo del ltimo rubro del presupuesto oficial, indicando descripcin, unidad, cantidad, costo unitario, parcial e incidencia con respecto al monto total. Las ofertas se presentarn por triplicado, foliadas, selladas y firmadas en todas sus hojas, salvo la Garanta de Oferta, que slo ir foliada. Se aclara que el duplicado y triplicado podr presentarse en fotocopia simple del original, el que s deber encontrarse debidamente firmado, sellado y foliado. El oferente es exclusivo responsable de los errores que se cometiesen en su transcripcin. Las enmiendas, raspaduras y entrelneas debern ser debidamente salvadas al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Las ofertas, una vez entregadas al ORGANISMO, quedarn incorporadas definitivamente a las actuaciones de la licitacin.

Para el supuesto de que se omitiese la presentacin de algn elemento, el ORGANISMO determinar a su solo juicio, si el mismo puede ser solicitado a posteriori, sin alterar el principio de igualdad. Las variantes en caso de que el oferente lo considere, debern ser presentadas en carpetas separadas colocando en su exterior una letra, que ser correlativa a la de la ltima carpeta de la oferta original y el trmino VARIANTE", por ejemplo Carpeta E Variante y ser incluida en el sobre 2. Los oferentes podrn proponer variantes en la solucin constructiva de las fundaciones. Las variantes respetarn el plazo de obra fijado en el artculo. 1.3 del PC. 3.9 GARANTIA DE OFERTA Ser equivalente al 1% del presupuesto oficial y podr constituirse en las siguientes formas: 1. Depsito en cheque o cheque cancelatorio, de conformidad con la Ley N 25345 y N 25413 y sus Reglamentaciones, efectuado en la Tesorera del ORGANISMO (direccin y horarios) Fianza de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisin y excusin en los trminos del artculo 2013 del Cdigo Civil. La entidad bancaria deber tener representacin en la Ciudad de Buenos Aires y ser de reconocida solvencia y seriedad a juicio exclusivo del ORGANISMO. Plizas de Seguros de Caucin cuyas clusulas fueran aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacin y por medio de las cuales la aseguradora se obligue en carcter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusin y divisin. Dichas plizas debern ser contratadas en Compaas aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del ORGANISMO.

2.

3.

Las garantas debern expresar que mantienen su vigencia por el plazo y con las modalidades establecidas en el Art. 3.7 del Pliego de Condiciones que rige la Licitacin y que el garante declara conocer y aceptar. En cualquier momento, el ORGANISMO podr requerir sustitucin de la entidad bancaria o de la Compaa Aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen suficiente garanta de solvencia y seriedad. No se reconocern intereses por depsitos ni actualizacin por desvalorizacin monetaria. 3.10 - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Las ofertas debern mantenerse por 90 das corridos, bajo pena de prdida de las garantas constituidas. Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrn retirar su oferta y su garanta, pero si no lo hicieran queda entendido que han prolongado automticamente el plazo de validez. El aviso de caducidad deber ser hecho por el oferente en forma fehaciente y con un mnimo de quince (15) das de antelacin 3.11 - FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS Las ofertas se recibirn hasta EL DIA. A LA HORA EN DIRECCION Y OFICINA. A las xx hs del DIA en EN DIRECCION Y OFICINA, se proceder a la apertura de sobres 3.12 - PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 1. Se verificar que estn reunidas todas las ofertas recibidas a tiempo. 2. Se verificar el correcto estado de los sobres exteriores. 3. Se abrirn los sobres 1 (Carpetas A, B y C) y se verificar que cada uno de ellos contenga los elementos requeridos.

4.

Se labrar un acta en la que se consignar hora y fecha de la apertura, nombre de cada oferente, constancia de los elementos presentados, como asimismo detalle de aquellos que se hubieran omitido adjuntar, y tipo de garanta.

5. Se invitar a todos los presentes a examinar todas las ofertas; si alguno hiciera observaciones y pidiera su constancia, se har constar en el acta; en caso contrario se indicar la falta de observaciones. 6. Se recogern las ofertas. 7. Se har firmar el Acta por quienes hayan hecho constar observaciones y por los funcionarios que presidan el acto. 8. Finalmente, se invitar a los dems oferentes a firmar el Acta. Consideraciones Las ofertas cuyo sobres 1 no contengan los elementos requeridos en el Art. 3.6 de este Pliego, y que a juicio del ORGANISMO no corresponda que sean solicitados con posterioridad, sern rechazadas y el sobre 2 junto con el resto de los elementos presentados les sern devueltos al oferente en la fecha y lugar que determine el Organismo licitante. Para las ofertas no rechazadas se proceder a la apertura de los sobres 2, una vez efectuada la evaluacin de los elementos contenidos en el sobre 1. 3.13 - DEVOLUCION DE GARANTIAS DE OFERTA Las garantas de oferta sern devueltas a los que no resulten adjudicatarios dentro de los 6 (seis) das de contratada la obra o despus de vencido el plazo de validez de la oferta. A tal fin, el oferente deber concurrir a la DIRECCION Y OFICINA a retirar su garanta. En el caso del que resultare adjudicatario de la obra, la garanta de oferta le ser devuelta dentro de los 6 (seis) das de integrada la garanta de adjudicacin. 3.14 - PRESELECCION Luego de 10 das hbiles de la apertura del sobre 1, se comunicar la lista de oferentes preseleccionados en la Cartelera de DIRECCION Y OFICINA, durante 3 das hbiles. 3.15 - VISTA DE OFERTAS SOBRE 1 Los oferentes podrn ver las ofertas durante 3 das hbiles con posterioridad a la apertura de los sobres 1 en el lugar y horario que el Organismo determine. 3.16 - IMPUGNACIONES AL SOBRE 1 Los oferentes podrn realizar impugnaciones hasta 5 das despus de la fecha de publicacin de los oferentes preseleccionados, para ello los impugnantes debern realizar un depsito de garanta igual al 1% del presupuesto oficial en las formas previstas en el Art. 3.9 de este Pliego de Condiciones. Las presentaciones de impugnacin se realizarn por la mesa de entradas del ORGANISMO debidamente fundamentadas y por triplicado. En caso de proceder la impugnacin, el depsito ser devuelto a solicitud del oferente en el trmino de 3 das hbiles. 3.17 - PEDIDO DE ACLARACIONES AL OFERENTE Durante el perodo de estudio de las ofertas, el Organismo podr solicitar a los oferentes cualquier elemento que estime necesario para la correcta evaluacin de las propuestas. Finalizado el estudio de ofertas el Organismo podr requerir el Certificado de Capacidad de Contratacin Anual actualizado a las Empresas que se encuentren en condiciones de ser pre adjudicadas. El pedido de aclaraciones se realizar por escrito, mediante Cdula de Notificacin, la cual ser respondida en el trmino de 3 das hbiles a partir de la fecha de recepcin.

La respuesta al pedido de aclaraciones ser presentada por escrito, por triplicado por la Mesa de Entradas del Organismo, con copia de la Cdula de Notificacin. En caso de no recibir respuesta a la Cdula de Notificacin en el plazo establecido, el Organismo podr dar por retirada la oferta con la consecuente prdida de la Garanta de Oferta. 3.18 - PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR SI LAS OFERTAS SON APTAS Las ofertas se sometern a un anlisis en 2 etapas, primero se evaluar el aspecto cualitativo y luego el aspecto monetario. ETAPA 1 (ASPECTO CUALITATIVO) El Organismo debe determinar si los oferentes renen las condiciones, legales, financieras y tcnicas para competir por precio en la etapa 2. Se estudiarn las carpetas A, B y C y se calificarn las ofertas segn el siguiente criterio Para la Carpeta A, se establecen dos posibles puntajes 0 (cero) si no califica 1 (uno) si califica Para la Carpeta B, se establecen tres posibles puntajes 0 (cero) si no califica 1 (uno) si califica 2 (dos) si excede los requerimientos tcnicos y empresarios, para la presente licitacin. Para la Carpeta C, se establecen tres posibles puntajes 0 (cero) si no califica 1 (uno) si califica 2 (dos) si excede los requerimientos econmico financieros Aclaracin: Cualquier calificacin con Cero, descalifica al oferente. Tabla de Ponderacin: Una vez calificadas las ofertas se introducen las puntuaciones obtenidas en la tabla de ponderacin que se muestra a continuacin: SOBRE 1 OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 OFERTA 4 OFERTA 5 OFERTA 6 CARPETA A 1 1 1 1 1 1 CARPETA B 1 1 1 2 1 1 CARPETA C 1 2 1 2 1 2 TOTAL 3 4 3 5 3 4

Se calcula el Promedio de la columna Total y se declaran Aptas, aquellas ofertas cuya puntuacin total sea mayor o igual al promedio general. De esta manera pasan a la segunda etapa las empresas de mejor calificacin. En el ejemplo de la tabla de ponderacin, la suma de la columna TOTAL es ( 3+4+3+5+3+4 = 22) y el promedio general es ( 22 / 6 = 3.66) por lo tanto solo quedan aptas las ofertas cuyo puntaje total es mayor o igual que 3.66. En caso de quedar una sola oferta por encima del promedio general, el Organismo decidir si declara Apta o no la segunda mejor oferta.

El Organismo publicar las ofertas aptas e indicar fecha, hora y lugar para la apertura del sobre 2. ETAPA 2 (ASPECTO MONETARIO) En la fecha y lugar publicados tendr lugar la apertura de los sobres 2. En este acto se dejar constancia del importe de la oferta econmica y variantes de cotizacin, detalle de los elementos presentados como, asimismo, de los omitidos. El Organismo podr requerir el pedido de aclaraciones previsto en el Art. 3.17 de este Pliego de Condiciones. En esta etapa se seleccionar la oferta econmica mas baja. 3.19 - VISTA DE LAS OFERTAS SOBRE 2 Los oferentes podrn ver las ofertas durante 3 das hbiles con posterioridad a la apertura de los sobres 2 en el lugar y horario que el Organismo determine. 3.20 - IMPUGNACIONES AL SOBRE 2 Los oferentes podrn realizar impugnaciones hasta 5 das despus de la fecha de apertura del sobre 2, para ello los impugnantes debern realizar un depsito de garanta igual al 1% del presupuesto oficial en las formas previstas en el Art. 3.9 del Pliego de Condiciones. Las presentaciones de impugnacin se realizarn por la mesa de entradas del ORGANISMO debidamente fundamentadas y por triplicado. En caso de proceder la impugnacin, el depsito ser devuelto a solicitud del oferente en el trmino de 3 das hbiles.

4 ADJUDICACION4.1 ERRORES ARITMETICOS Si existieran errores aritmticos, estos sern corregidos respetando el precio de la oferta, el cual no podr modificarse. Cuando la suma de los parciales no coincidiera con el monto total, prevalecer el monto total y se prorratear la diferencia en el rubro que contenga la diferencia. La oferta debe ser matemticamente consistente, desde los costos de los insumos hasta el precio de la oferta. La exactitud de los clculos no se limita a dos decimales, siendo vlido el modelo de planilla electrnica Ms Excel versin 2003, con todos sus decimales. 4.2 PREADJUDICACION La preadjudicacin ser anunciada durante tres (3) das hbiles en LUGAR A DEFINIR, y asimismo se cursar notificacin fehaciente a la totalidad de los oferentes al domicilio en la Ciudad de Buenos Aires constituido en la oferta. Con carcter previo a la adjudicacin el Organismo requerir al pre-adjudicatario el Certificado de Adjudicacin que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas y constancia actualizada expedida por el Registro de Juicios Universales en la cual conste que la empresa no se encuentra concursada ni con proceso de quiebra. Dicho requerimiento se efectuar bajo pena de darse por retirada la oferta con prdida de la garanta, en caso de incumplimiento. El Organismo tendr la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitacin en cualquier momento previo a la adjudicacin. El ejercicio de dicha facultad, en ningn caso dar derecho a indemnizacin. 4.3 IMPUGNACION A LA PREADJUDICACION Cualquier oferente podr formular impugnaciones a la preadjudicacin dentro del plazo de tres (3) das hbiles a contar desde el ltimo da de publicacin de los anuncios o desde el da de la

notificacin fehaciente, segn cual fuera el ltimo de ellos que se hubiera concretado con respecto a cada oferente. Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones la constitucin de un depsito equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, el que ser reintegrado al recurrente, slo en el caso que la impugnacin prospere. Se efectuar en cheque o cheque cancelatorio, a nombre del Organismo, de conformidad con la Ley N 25.345 y N 25.413 y sus reglamentaciones, efectuado en DEFINIR LUGAR No se aceptarn plizas en su reemplazo. Dicho depsito no generar intereses, ni se reconocer actualizacin por desvalorizacin monetaria. Todas las impugnaciones sern resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratacin, en decisin que no podr ser posterior a la adjudicacin. 4.4 ADJUDICACION Vencido el plazo para impugnaciones, el Organismo dictar la Resolucin para efectuar la adjudicacin, previo dictamen de la Procuracin General de la Nacin. Notificar la adjudicacin al oferente favorecido por medio fehaciente y la publicar en el Boletn Oficial. Notificar la adjudicacin a los oferentes no favorecidos para que retiren sus depsitos. El Organismo adjudicar la licitacin a la Empresa que, a su solo juicio, haya presentado la oferta ms conveniente, pudiendo rechazarlas a todas o aceptar variantes previstas en este pliego de Condiciones, que fueren cotizadas ajustndose a las pautas establecidas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes. Se considerar especialmente para adjudicar la obra, la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y se podrn rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de los trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Organismo, que dos o ms ofertas estuvieran en igualdad de condiciones, se les invitar para una nueva fecha, a una mejora de precios, con recaudos anlogos a los de la licitacin y, si la misma situacin se mantuviera, la adjudicacin se resolver por sorteo en presencia de los interesados. Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no sern consideradas a los efectos de la adjudicacin. 4.5 GARANTIA DE ADJUDICACION Dentro de los cinco (5) das hbiles de notificado de la adjudicacin, el adjudicatario deber integrar la garanta de adjudicacin equivalente al cinco por ciento (5%) de su oferta econmica. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garanta de adjudicacin, el Organismo podr dejar sin efecto la adjudicacin, en cuyo caso el oferente perder la garanta de oferta. Es facultativo del Organismo proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garanta de adjudicacin, en cuyo caso debern presentar prrroga de la Garanta de oferta si estuviere vencido el plazo de vigencia de la misma. Esta garanta podr constituirse en alguna de las formas previstas para la garanta de oferta.

5 CONTRATO5.1 FIRMA DE LA CONTRATA Dentro de los 10 (diez) das hbiles despus de integrada la garanta de adjudicacin, el adjudicatario deber presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. El incumplimiento de la firma del contrato o de la constitucin de la Garanta de adjudicacin en el plazo establecido ser causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicacin con prdida de la garanta de oferta.

En este caso, el Organismo podr, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacin al proponente que siga en el orden de prelacin, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar la licitacin. Si el contrato no se firmara por decisin del Organismo, el Adjudicatario solo tendr derecho a reclamar la devolucin de las Garantas constituidas, no teniendo en ningn caso derecho a indemnizacin. 5.2 GASTOS DE CONTRATO La Contratista tendr a su cargo toda erogacin que origine la firma del contrato y sus modificaciones por trabajos emergentes de situaciones imprevisibles o razones de fuerza mayor reconocidas por el Organismo. 5.3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Integrarn el contrato, la Contrata, toda la documentacin de la licitacin, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos de trabajo y la resolucin de la adjudicacin. Todos los documentos se firmarn, original y 3 copias. El Organismo entregar una copia firmada a la Contratista para tenerla permanentemente en la obra. 5.4 DOCUMENTOS INCORPORADOS Se consideran incorporados al contrato posteriormente, los planos y planillas que ejecute la Contratista y apruebe el Organismo, las rdenes de servicio y comunicaciones, la orden de comienzo, el acta de iniciacin y las actas de recepcin provisoria y definitiva. Todos estos documentos se extendern y firmarn por triplicado, entregndose una copia a la Contratista. La Contratista dispondr permanentemente en obra de una copia fiel de toda la documentacin que se va incorporando. 5.5 CESION DEL CONTRATO El contrato no podr ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente formalizada por parte del Organismo, la que podr denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningn tipo de derecho a la Contratista 5.6 DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DE LA DOCUMENTACION En caso de discrepancias se proceder como sigue a. En caso de detectarse un error que por su entidad demuestre su carcter evidente, el mismo deber ser corregido por el Organismo, quien lo har de oficio o bien, a pedido de la Contratista b. Si no es aplicable el primer criterio prevalece el orden de los documentos segn el Art. 1.8 de este Pliego de Condiciones. c. Si la aplicacin de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestin, el Organismo resolver la interpretacin que corresponda, acudiendo de ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en ese orden

6 ORGANIZACIN DE LA OBRA6.1 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA Luego de firmado el contrato la Contratista desarrollar el proyecto ejecutivo, realizar un nuevo estudio de suelos, el diseo estructural, los planos municipales, los planos de replanteo de hormign y arquitectura y los planos de instalaciones contra incendio, instalaciones sanitarias,

elctricas, electromecnicas, instalacin de gas e instalaciones especiales, planos de obrador, planos de movimiento de suelos y estudio de impacto ambiental. Para estos trabajos se fija un plazo de cincuenta (50) das hbiles a partir de la firma del contrato. 6.2 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO, SEGUIMIENTO Y CURVA DE CERTIFICACION PREVISTA a. Plan de trabajos definitivo El Plan de trabajos definitivo ser presentado dentro de los diez (15) das hbiles comunicada la orden de comienzo para que el Organismo lo evale. de

El Organismo tomar 10 das hbiles para la aprobacin del plan, en este tiempo podr formular consultas y solicitar correcciones. Si a la fecha de inicio de obra, el Plan no se encontrase presentado o tuviera inconsistencias que no han sido solucionadas, el Organismo podr confeccionar el Plan Definitivo, resultando de aplicacin obligatoria y con cargo a la Contratista. El plan de trabajos definitivo ser confeccionado en MS Project 2003, por un profesional acreditado en el uso de esta herramienta y con experiencia demostrable en programacin y control de obras pblicas en los ltimos cinco (5) aos. La estructura de tareas del plan se har tomando como base el presupuesto de la oferta y desglosando los trabajos por niveles y frentes de ataque hasta obtener paquetes de trabajo controlables cuya duracin sea no mayor que 10 das hbiles. Todas las tareas debern tener predecesoras y sucesoras de modo tal que se puede calcular el camino crtico. Se estimarn 3 duraciones para cada tarea, una duracin optimista, una duracin media y una duracin pesimista. La duracin adoptada para cada tarea se calcular en base a la frmula. Duracin adoptada = (Duracin Optimsta + 4 x Duracin Media + Duracin Pesimista) / 6 Las duraciones adoptadas tienen un 50% de probabilidades de ocurrencia y estn desprovistas de reservas de tiempo. Al plan con duraciones adoptadas, lo llamaremos Plan de Construccin, y a este se le agregar al final una tarea ficticia llamada Amortiguador. El amortiguador es la reserva de tiempo para contingencias ya que las duraciones del plan de construccin tienen solo un 50% de probabilidad de ocurrencia El plan de construccin se disear para durar del plazo de obra y el amortiguador, ser de 1/4 del plazo de obra de acuerdo al Mtodo de la Cadena Crtica de Goldratt. Plazo de Obra = Duracin del Plan de construccin + Duracin del Amortiguador El plan de trabajos definitivo se presentar en formato Ms Project. 2003 b. SEGUIMIENTO Cada dos (2) semanas, a partir de la aprobacin del plan por parte del Organismo, se proceder a la actualizacin y reprogramacin de los trabajos. El trabajo de actualizacin y reprogramacin se realizar en la obra con la presencia del Programador aprobado por el Organismo, el Jefe de Obra y la Inspeccin de Obra. Se proceder a actualizar el estado de cada tarea del plan En el caso de que existiesen retrasos parciales con respecto al ltimo plan se documentarn las causas de no cumplimiento y se identificarn los responsables. Se registrarn aquellos retrasos que impacten en la duracin del plan. Se tomarn las acciones correctivas necesarias para mantener el plan dentro del plazo.

Al terminar la actualizacin y/o reprogramacin, se verificar el estado del amortiguador restante. Este que queda definido entre el fin del plan de construccin y la fecha de la recepcin provisoria aprobada. El amortiguador restante deber ser mayor o igual que el 25% del plan de construccin restante. En el supuesto caso de que el amortiguador restante sea inferior al 25% de la duracin del plan de construccin restante, se proceder a la compresin del plan por los mtodos convencionales de paralelizar tareas y comprimir el camino crtico. Si estos mecanismos fuesen insuficientes, se podr optar por aumentar las horas de trabajo diarias o emplear tcnicas que aceleren los trabajos. Luego de cada reunin de seguimiento y dentro de los 5 das hbiles, la contratista presentar un informe de estado. El informe de estado contendr el nuevo camino crtico, el plan quincenal, la justificacin de los retrasos, el estado del amortiguador remanente y su evolucin a travs del tiempo. Del plan quincenal se desprender la lista de tareas que deben finalizar esa quincena. Se calcular el (PAC) Porcentaje de Actividades Completadas que surge del cociente entre el nmero de tareas que han finalizado en la quincena y el nmero de tareas que deban finalizar segn el plan quincenal. PAC = (Nro de tareas finalizadas) / (Nro de tareas que deban finalizar) Se registrar la evolucin del PAC a travs del tiempo. La contratista deber mantener el PAC por encima del 60%. c. CURVA DE CERTIFICACION La curva de certificacin se realizar conforme a la Plantilla del Anexo XII Curva de Certificacin, tomando como base el plan con duraciones pesimistas. Si la certificacin acumulada a precios bsicos, estuviese por debajo de un 10% de la prevista, se podrn aplicar multas por mora parcial, siempre y cuando los retrasos sean imputables a la Contratista. La curva de certificacin ser actualizada de manera quincenal y ser congruente con las actualizaciones quincenales del plan descritas en el presente artculo, punto b. 6.3 ORDEN DE COMIENZO En un plazo no mayor que sesenta (60) das hbiles de firmado el contrato, el Organismo dar la Orden de comienzo, fijando la fecha de inicio de la obra con una anticipacin de diez (10) das hbiles siempre que la documentacin indicada en el Art. 6.1, se encuentre debidamente aprobada y registrada. Si por razones ajenas a la Contratista se viese demorada la tramitacin de los planos, esta deber realizar una presentacin por Mesa de Entradas exponiendo las razones del retraso, las que sern evaluadas por el Organismo. No se podr dar inicio a los trabajos sin los planos registrados ante la DGROC, en base a la documentacin licitara. El Organismo ha iniciado ante la DGROC el trmite tendiente al Registro de los planos que permita el inicio de las obras, incluyendo las firmas y encomiendas profesionales de los Proyectistas y el Comitente. La presentacin corresponde a PLANO DE OBRA NUEVA, ESTRUCTURA E INCENDIO, generando el expediente Nro xxxxx Esta presentacin no exime al Contratista de la presentacin de encomienda por Direccin de Obra y planos correspondientes a Instalacin Sanitaria, Instalacin Elctrica y Ventilacin Mecnica. La mencin de los planos no lo exime de los otros que surjan del proyecto ejecutivo o trmites que hubiere, de corresponder.

6.4 TENENCIA DEL TERRENO Y OBRADOR En un plazo no mayor que cinco (5) das hbiles de firmado el contrato, el Organismo dar la tenencia del terreno a la Contratista a los efectos de que comience los estudios de suelos coloque el cerco de obra, el cartel de obra e instale el obrador. A los diez (10) das hbiles de la firma del contrato, la Contratista presentar los planos de Obrador con sus instalaciones y se ajustar a las observaciones que formule el Organismo. 6.5 ACTA DE INICIO En la fecha indicada en la Orden de comienzo y habiendo cumplimentado los Trabajos Previos al Inicio de Obra del Art. 6.1 de este Pliego, se labrar el Acta de Inicio en el que se dejar constancia de la fecha de inicio, el plazo de obra. El acta ser firmada por el Funcionario designado por el Organismo y el Representante Tcnico de la Obra. En el mismo acto se dar Comunicaciones y Parte Diario. 6.6 REPLANTEO La Contratista es responsable del replanteo de la obra. Todo trabajo mal ubicado por errores de aquella, cualquiera sea su origen, ser corregido si es posible. En caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta y cargo de la Contratista. 6.7 SERVICIOS PARA LA INSPECCION DE OBRA La contratista proveer a la Inspeccin de Obra Una oficina de al menos diez (10) metros cuadrados con un bao con inodoro y lavabo, ambos con iluminacin y ventilacin natural. La oficina estar equipada con: 1. Un escritorio de 1,40 m x 0,75 m 2. Cuatros sillas 3. Un artefacto de iluminacin para el escritorio 4. Un armario con llave 5. Aire acondicionado frio-calor 6. Un anafe elctrico 7. Iluminacin artificial de los locales 8. Servicio de limpieza diario de la oficina y del bao La Contratista de la obra deber proveer al personal de la Inspeccin, cascos de seguridad color blanco, capas de lluvia y botas de caa alta en las medidas y talles a determinar. De estos elementos se proveern adems un lote para eventuales visitantes a la obra. Ese vestuario deber ser repuesto a medida que se deteriore por el uso. La Contratista deber prever el suministro, desde el inicio de obra hasta la recepcin provisoria de un servicio de telefona celular para la Inspeccin y uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de esos servicios estar a cargo de la Contratista. 6.8 REPRESENTANTE EN OBRA La Contratista mantendr permanentemente en obra como representante, un profesional con experiencia, facultado por l para representarlo, que previamente deber ser aceptado por el Organismo. En ausencia del representante tcnico el representante en obra tendr a cargo la conduccin de los trabajos y estar autorizado para recibir rdenes de la Inspeccin, notificarse de rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en obra obliga a la Contratista ante el Organismo. apertura a los libros de rdenes de Servicios, Libro de

6.9 INSPECCION DE OBRA La Inspeccin de obra estar a cargo de los funcionarios que designe el Organismo; sta comunicar por nota a la Contratista cules son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cules estn autorizadas para dar rdenes escritas con carcter de Inspeccin. 6.10 - RESPETO DEBIDO A LA INSPECCION La Inspeccin podr disponer que la Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier empleado, tcnico o administrativo de la Contratista, que por su falta de conducta perjudicara la marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccin y la Contratista. 6.11 - ORDENES DE SERVICIO Todas las rdenes y observaciones de la Inspeccin, sern dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por la Contratista. Una copia se entregar a la Contratista. Toda orden de servicio, no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida se da por aceptada y se considerar parte integrante del contrato sin implicar la misma eventuales retribuciones adicionales ni ampliacin del plazo de obra. La Contratista est obligada a dar inmediato cumplimiento a las rdenes de servicio, observaciones y/o intimaciones que reciba. Las rdenes de servicio pueden ser observadas por la Contratista, en cuyo caso las mismas suspendern su ejecucin por el trmino de tres (3) das corridos contados a partir del da siguiente de efectuada la observacin. Dentro de ese plazo, si la Inspeccin reitera la misma, sta queda firme y es ejecutoria, debiendo la Contratista cumplirla de inmediato. No se considerarn como observadas las rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los fundamentos de su observacin. 6.12 LIBRO DE COMUNICACIONES Cuando el Organismo tenga que observar, comunicar algo a la Contratista o sta tenga algo que observar, pedir o presentar, lo efectuar en el libro de comunicaciones, de hojas numeradas por triplicado destinado a esos efectos y se proceder como lo indica el artculo anterior. 6.13 - PARTES DIARIOS La Contratista estar obligada a entregar diariamente a la Inspeccin, la que deber conformarlo, un parte donde se consigne: 1. Personal ocupado (N) totales y parciales por categoras segn Convenio. 2. Gremios que trabajan indicando el personal ocupado (N) totales y parciales por categoras segn Convenio.

3. Materiales ingresados a la obra 4. Equipos ingresados o egresados. 5. Trabajo en curso, trabajos que comienzan y trabajos que finalizan 6. Condiciones climticas imperantes Estos partes se confeccionarn por triplicado y quedarn dos ejemplares en poder del Organismo. Los formularios sern numerados correlativamente y provistos por la Contratista previa aprobacin por la Inspeccin. Mensualmente dentro de los cincos das de finalizado el mes la contratista entregar un resumen de los partes diarios del mes. Los partes se realizarn segn un modelo de planilla que entregar la Inspeccin. 6.14 - FOTOGRAFIAS

La Contratista deber obtener y suministrar informacin fotogrfica de la evolucin de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccin, en formato digital, de 10 puntos relevantes a lo largo de toda la obra. Adicionalmente deber sacar 4 fotos mensuales desde los mismos puntos a lo largo de toda la obra. Los puntos sern indicados por la Inspeccin y mostrarn la obra desde una perspectiva que permita abarcar la totalidad de la obra. 6.15 - SEGUROS No existir solidaridad entre el Organismo y el Contratista ante reclamos judiciales y/o extrajudiciales que reconozcan su causa en incumplimientos y/o negligencia de esta ltima, o respecto de los cuales se haya obligado a responder.En consecuencia se obliga a mantener al Organismo judicial y econmicamente indemne, afrontando en forma directa y exclusiva todos los reclamos judiciales y/o extrajudiciales que se generen, pagando tales conceptos en el plazo fijado para su cumplimiento. El incumplimiento de lo antes pactado, har responsable al Contratista por todos los daos y perjuicios directos o indirectos que se ocasionen al Organismo, quien en caso de ser obligado judicialmente a pagar importes por estos conceptos, podr repetir lo abonado reteniendo cualquier suma adeudada al Contratista, o ejecutando la garanta, hasta alcanzar el importe efectivamente pagado, ms una multa igual al 5% del pago efectuado La Contratista deber suscribir, por su cuenta y cargo, los siguientes seguros: a. De incendio con adicional de huracn, inundacin, vendaval y tornado. 1. La pliza deber estar endosada a favor del PODER JUDICIAL DE LA NACION. 2. Al obtenerse la Recepcin Provisional se cambiar el riesgo como obra terminada y/o habitada. b. Responsabilidad Civil emergente de la actividad propia de la construccin de edificios: 1. c. Excavaciones, construccin de edificio, Instalaciones y montaje, por un monto no inferior a $ 3.000.000 por siniestro. Para todo el personal de la Contratista destacado en obra; (profesional, tcnico, administrativo y obrero), debiendo dar cumplimiento a la Ley N 24.557 de Riesgos del Trabajo.

De accidente de riesgo de trabajo: 1.

2. El contratista ser el nico responsable de todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deber verificar y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por ley N 24.557, o la que en el futuro la reemplace o haga sus veces. d. Notas: 1. Las plizas debern ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacin del asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. 2. Todos los seguros debern ser contratados en compaas aseguradoras, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo.

3. Los seguros tendrn vigencia hasta la recepcin definitiva de la obra. 4. Se admitirn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse la constancia de su renovacin y el comprobante de pago hasta el mismo da de vencimiento. 5. Los gastos que origine la contratacin de los seguros, sern a cargo del Contratista y el costo estar incluido en los gastos generales. 6. Cada uno de los seguros deber contar con el recibo de cancelacin del premio respectivo.

7.

Si tal premio se abona en cuotas ello deber ser comunicado oficialmente al Organismo conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacin de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan segn lo establecido por la Ley N 21600 y lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nacin mediante resolucin N 407/2001 (B.O. N 29720) del 29/08/01.

8. No se conformar ningn certificado de obra y/o no se autorizar ningn pago mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacin licitaria, igual criterio se seguir ante la falta de presentacin tanto de los comprobantes de cancelacin del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pago. 9. No reconocer intereses por pago fuera de trmino de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

10. Todos los seguros debern presentarse dentro de los dos (2) das de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos, contratndose en su inicio con una vigencia por el plazo de obra debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pliza por el monto total de la obra. 11. De no obtener las plizas definitivas en el plazo establecido, podr presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendr una vigencia de 5 (cinco) das, desde la fecha de su presentacin en la Mesa de Entradas del Organismo. 12. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que deber tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Organismo a la contratacin directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacin ser descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos. 13. El Contratista ser el nico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en los seguros quedando este Organismo exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 14. En caso de observarse falta de cobertura, en los aseguramientos solicitados, el Organismo proceder a efectuar el deductivo pertinente. 15. El Contratista adoptar los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las plizas, sus montos, las cuotas de cancelacin del premio, etc. quedando exento el Organismo de tal circunstancia. 16. En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Organismo podr solicitar a la Contratista el cambio de la Compaa Aseguradora, cuando a su juicio corresponda. 17. Todas las presentaciones debern ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo horario de 9.30 hs. a 14.00 hs. con anterioridad a la iniciacin de los trabajos o la fecha de cobertura amparada por la misma. 6.16 - VIGILANCIA La Contratista dispondr de vigilancia continua durante las 24 horas todos los das durante el transcurso de la obra y hasta la recepcin provisoria. Durante el turno de noche, dispondr de 2 serenos, uno en su puesto fijo y el otro recorriendo el permetro el que estar debidamente iluminado durante toda la noche. 6.17 ILUMINACION DE OBRA El contratista instalar en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocar las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energa elctrica o de combustible de toda esta instalacin. 6.18 MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista est obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes Laborales, Seguridad e Higiene y su reglamentacin y a todas aquellas otras normas que sobre el particular estn vigentes durante el plazo de obra. 6.19 TRAMITES ANTE OTROS ORGANISMOS Todos los trmites a realizar ante organismos del estado o privados, necesarios para la normal realizacin de la obra sern hechos por la Contratista, incluyendo la preparacin de todos los planos y dems documentacin necesaria al efecto. De no hacerlo, el Organismo se reserva el derecho de realizarlos de oficio con cargo a la Contratista, adicionndole al costo un quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos, deducindolos de los montos a cobrar por la Contratista. 6.20 - MANUAL DE USO DE LAS INSTALACIONES Antes de la recepcin provisional, la Contratista deber suministrar instrucciones escritas acerca del manejo y mantenimiento de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con ms frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Organismo destine a su cuidado. 6.21 INSTALACIONES PROVISORIAS Los depsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios sern instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacin y a la terminacin de la obra, demolidos y retirados por el contratista. 6.22 LIMPIEZA DE OBRA Es obligacin del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccin y conservar el obrador libre de residuos. A la terminacin de los trabajos deber entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 6.23 TERMINACION DE LOS TRABAJOS Los trabajos debern quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de mencin expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacin de realizarlos.

7 PERSONAL DE OBRA7.1 SALARIOS La Contratista cumplir con las disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo y/o normas legales y reglamentarias de aplicacin a la relacin laboral, y abonar, como mnimo, los salarios en la forma en que stas determinen a su personal en el lugar de trabajo. El pago de cada certificado mensual de obra est condicionado a la previa presentacin, por la Contratista de una fotocopia de los aportes previsionales, impositivos, laborales y fondo de desempleo de la Contratista y los Subcontratistas firmados por su Representante certificando que son ciertos. La Contratista deber presentar los originales, correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados, a la Inspeccin simultneamente con las copias, a fin de verificar su coincidencia o en su defecto, cada copia debe estar certificada por escribano pblico sin que ello de lugar al pago de adicionales. 7.2 - CALIDAD Y CANTIDAD DEL PERSONAL El personal deber ser competente y suficiente para las tareas a ejecutar y la Inspeccin podr solicitar el retiro de los obreros o capataces incompetentes o su asignacin a otra tarea. Asimismo podr solicitar la remocin de todo personal de la Contratista que provocara desrdenes o indisciplina y la ampliacin del personal cuando ste resultara insuficiente, sin que ello de lugar al pago de adicionales.

7.3 HORAS EXTRAS Y TRABAJO EN DIAS FERIADOS Si la Contratista deseara trabajar en horas extras o en das feriados, no laborables pagos, deber requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacin la previa autorizacin de la Inspeccin. La Contratista pagar a su personal los recargos de ley y se har cargo de los que el Organismo deba abonar a su personal designado en esa obra, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Contratista. Las horas extras se calcularn de acuerdo a las leyes laborales vigentes y a la cantidad de horas que establezca la Inspeccin para los agentes que cumplan con dichas tareas. Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Organismo sern descontadas del primer certificado por pagar. Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Organismo para anticiparse a plazos contractuales, este tomar a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal de la Contratista y de la Inspeccin.

8 MATERIALES, EQUIPOS Y TRABAJOS8.1 EXISTENCIA DE MATERIALES De todos los materiales necesarios, la Contratista tendr siempre en obra una existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos de acuerdo con el plan de trabajos aprobado y en todo caso, como mnimo, la necesaria para quince das de trabajo. 8.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES Todos los materiales empleados sern de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase. El Contratista deber presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacin de la Inspeccin. Cuando los elementos requieran elaboracin previa en taller, el Organismo podr inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si estos se encontraran a ms de sesenta (60) km de la ciudad de Buenos Aires, el Contratista deber cubrir los gastos de traslado y estada del personal de la Inspeccin. 8.3 EQUIPOS La Contratista usar equipo de calidad y cantidad apropiadas a los trabajos por ejecutar y el Organismo podr exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o caractersticas, no permita la ejecucin de un trabajo correcto y al ritmo previsto. Los equipos que ingresen a la obra, estarn afectados exclusivamente a la misma.

8.4 EJECUCION DE TRABAJOS Y CONTROL La Contratista deber dar aviso escrito a la Inspeccin con una anticipacin mnima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucin no pudiera ser verificada despus de ejecutado. Si la Contratista omitiera este requisito, sern por su cuenta los gastos de cualquier ndole que se originaren para verificar la correccin de su ejecucin. 8.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucin, la Contratista lo corregir si es posible, o en caso contrario, lo demoler y reconstruir a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacin de plazo. 8.6 VICIOS OCULTOS Cuando se sospeche que un trabajo tiene vicios no visibles, la Inspeccin podr ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que fueran destructivos. Si el vicio se confirmare se proceder conforme el Art. 8.4 de este pliego; en caso contrario, el Organismo reconocer los gastos provocados, con un recargo del quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios y acordar la ampliacin de plazo que el ensayo y la tarea pudieran justificar. La falta de comprobacin de falla o fraude no libera a la Contratista, an despus de la Recepcin Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cdigo Civil.

9 RELACIONES9.1 SUBCONTRATISTAS Queda expresamente prohibida la cesin del presente contrato en su totalidad. Se permitir la subcontratacin de terceros para aquellos servicios que requieran de la certificacin de personal calificado y/o matriculado ante entes oficiales (Carga de Matafuegos, ascensores, electricistas, gasistas, calderas, etc.) o para aquellas tareas que por su criticidad o especificidad as lo requieran. Lo antedicho no exime a la Contratista de sus obligaciones para con el Organismo. La Inspeccin podr exigir a la Subcontratista su conocimiento y conformidad de las especificaciones pertinentes. La Contratista deber proponer sus subcontratos con una antelacin mnima de cuarenta (40) das al comienzo de los trabajos respectivos; ello sin perjuicio de presentar a los diez (10) das del comienzo de la obra, la nmina de subcontratistas que planea utilizar. La Contratista fiscalizar que la Subcontratista cumplimente, la obligacin de suscribir contrato de afiliacin con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y denuncien las altas y bajas de trabajadores mes a mes. El incumplimiento a lo establecido en la presente ser causal de rescisin por exclusiva culpa del Contratista. En estos supuestos, el Organismo se reserva tambin derecho de accionar judicialmente en defensa de sus intereses.Respecto a las subcontrataciones autorizadas, el Contratista ser el nico responsable del estricto cumplimiento de tales obligaciones con el personal de las empresas actuantes, entregando a la D. de O. copia certificada por escribano pblico de la documentacin respectiva y asumiendo la exclusiva responsabilidad de cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial que pudiera promover el personal de las mismas. 9.2 RESPONSABILIDAD La Contratista es la nica responsable ante el Organismo de todo lo hecho por sus subcontratistas. No se admitir presentacin o reclamo alguno a este Organismo, por parte de dichos subcontratistas. 9.3 OTROS CONTRATISTAS

La Contratista est obligada a permitir la ejecucin de los trabajos, ajenos a su contrato, que este Organismo encomiende a otras contratistas y acatar las rdenes que d la Inspeccin para evitar interferencias. Asimismo queda obligada a brindar la ayuda de gremios general para que otros contratistas puedan desarrollar sus tareas con normalidad. Las ayudas de gremios que el contratista debe proveer a otros contratistas son: 1. Locales de uso comn. Locales de uso comn con iluminacin destinada a vestuarios y locales sanitarios, quedando a cargo del subcontratista toda otra obligacin legal o convencional. 2. Locales de uso exclusivo. Local cerrado de uso exclusivo del subcontratista con iluminacin, para depsito de materiales, enseres y herramientas. Cerraduras, candados u otros elementos de cierre sern provistos por el mismo 3. Facilitar los medios mecnicos de transporte que se disponga habitualmente en obra y de tipo y uso corriente 4. Energa elctrica. Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo, fuerza motriz, si la hubiera disponible en obra, para las herramientas y un tomacorriente para iluminacin 5. Lugar para comer. El Contratista Principal proveer un espacio de uso comn para comer 6. La limpieza general de la obra queda a cargo del Contratista Principal, pero la limpieza del lugar de trabajo del otro Contratista queda a su cargo, debiendo ste acumular dentro del rea y nivel en que desarrolla sus actividades y en lugar o lugares y en la forma que determine el Contratista Principal, desechos, basura y todo elemento inutilizado, para ser retirado durante la limpieza general 7. Vigilancia. La vigilancia general de la obra est a cargo del Contratista Principal. Ello no implica responsabilidad de reposicin por sustracciones, prdidas o falta de materiales, enseres y herramientas del otro contratista 9.4 SANCIONES Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clusulas contractuales, de rdenes de servicio o de ambas. La Contratista y el Representante Tcnico, segn la gravedad de la falta, sern pasibles de las siguientes sanciones: 1. 2. 3. Llamado de atencin; Apercibimiento; Solicitud de suspensin de uno (1) a cinco (5) aos en el R.N.C.O.P. de acuerdo a lo establecido en su reglamentacin. La suspensin no impide la continuacin de la obra contratada pero no permite a la Contratista ni al representante tcnico intervenir en nuevas licitaciones del Organismo durante la suspensin, ni iniciar trmites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucin.

Si una sancin disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante Tcnico, el Organismo podr requerir su sustitucin. Los llamados de atencin podrn ser aplicados directamente por la Inspeccin de la obra, los apercibimientos y la solicitud de suspensin por resolucin del Organismo, en el caso de apercibimientos se dar cuenta al R.N.C.O.P. 9.5 RECONSIDERACION El sancionado podr, en todos los casos, interponer los recursos administrativos que establecen las normas de procedimientos aplicables a este Organismo. 9.6 - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO

Ante el incumplimiento de rdenes de servicio el Organismo podr aplicar multas del 0,01% del monto del contrato, por cada da de incumplimiento. 9.7 - MULTAS POR ERRORES O VICIOS QUE MOTIVEN DEMOLICION Para el caso de demolicin y reconstruccin por errores o vicios ocultos, la Contratista se har pasible de una multa del uno por ciento (1%) del monto del trabajo a demoler. Esta penalidad tendr vigencia hasta la recepcin definitiva de las obras. 9.8 - DEDUCCIONES POR MULTAS El importe de las multas, ser descontado del primer certificado que se extienda despus de aplicada la sancin y si ste no fuera suficiente, de cualquier otro crdito que tuviera la Contratista ante el Organismo. Si los crditos precedentemente enunciados no fueran suficientes, los importes correspondientes podrn ser deducidos del fondo de garanta y reparos, en cuyo caso ste deber ser repuesto dentro de los ocho (8) das de intimado, bajo apercibimiento, de resolver el contrato por culpa de la Contratista.

10 PLAZOS, MULTAS Y GASTOS GENERALES10.1 PLAZO DE OBRA La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prrrogas que hubieran sido aprobadas por el Organismo. Todos los plazos se cuentan en das laborables, es decir excluidos nicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y medioda de los sbados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nmero de das perdidos por razones climticas y que se considerarn laborables. 10.2 FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES Se consignan a continuacin los das que debern considerarse como feriados nacionales y no laborables. Feriados nacionales: 1 de enero; 2 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo; 25 de mayo; 20 de junio; 9 de julio ; 17 de agosto; 12 de octubre, 8 y 25 de diciembre. Das no laborables: Jueves Santo. 10.3 MORA La obra entrar automticamente en mora, si a la expiracin del plazo y sus prrrogas acordadas no estuviera completamente terminada, sin necesidad de previa interpelacin a tal efecto. 10.4 RITMO DE CERTIFICACION Si la certificacin acumulada en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Organismo podr resolver el contrato por culpa de la Contratista. Si la Contratista se adelantara al plan de trabajos y la inversin excediera a la prevista para el mes en ms del diez por ciento (10%), el Organismo podr demorar los pagos ajustndolos al plan de certificacin aprobado. El Organismo podr exigir aumento de actividad cada vez que la certificacin est 5% (cinco por ciento) por debajo del avance acumulado previsto en el Plan de Trabajos aprobado. 10.5 MULTAS POR MORA PARCIAL Cuando la certificacin acumulada a precios bsicos de contrato, se encuentre por debajo del cinco por ciento (10%) de la certificacin acumulada prevista para la fecha, el Organismo podr aplicar multas. El monto de la multa se calcular como el 10% de la variacin (entre la certificacin acumulada prevista y la certificacin acumulada real).

A modo de ejemplo suponiendo que la certificacin acumulada prevista sea del 40% del presupuesto bsico y la certificacin acumulada real sea del 35%, entonces la variacin es de 40% - 35% = 5%. En este caso hipottico, el 10% de lo previsto (40%) es 4%, dado que la variacin es mayor (5%), correspondera una multa. En este caso la multa sera el 10% de la variacin, es decir 10% x 5% = 0.5% del presupuesto bsico. La multa podr quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Organismo. En caso de recuperase los niveles previstos de certificacin acumulada, las multas podrn devolverse a pedido de la Contratista. 10.6 MULTA POR MORA TOTAL Entendindose por tal, la no finalizacin de los trabajos al vencimiento del plazo contractual y sus prrrogas aprobadas; se le aplicar en concepto de multa por mora total, un porcentaje de reduccin, que se calcular mediante la siguiente frmula: Multa por mora total = Monto Aprobado x Tiempo de demora (en das) x 0,15% Entendindose por Monto Aprobado, el Monto de contrato ms todas sus ampliaciones y diferencias por redeterminaciones, que pudieran haberse aprobado. El Tiempo de demora expresado en das surge de la diferencia entre la duracin real (en das hbiles) y la duracin prevista de la obra con todas las ampliaciones de plazo aprobadas (en das hbiles). Para la obra incurrida en mora total, ser optativo del Organismo resolver el contrato por culpa de la Contratista o fijar un nuevo plazo de terminacin para el que se har un nuevo plan de certificacin. La fijacin de este nuevo plazo no liberar a la Contratista de la multa por mora total indicada precedentemente, la que continuar devengndose hasta la fecha de la recepcin de la obra. La aplicacin de estas multas no liberar a la Contratista de la responsabilidad por daos y perjuicios a terceros o al Organismo. 10.7 AMPLIACIONES DE PLAZO Las ampliaciones de plazo sern solicitadas por la Contratista por escrito, a travs del libro de comunicaciones cuando se den las siguientes circunstancias 1. Lluvias que superen los registros de los ltimos cinco (5) aos, segn el Servicio Meteorolgico Nacional.

2. Cuando se soliciten trabajos adicionales que alteren el camino crtico del Plan de Trabajos Aprobado. 3. Cuando ocurran eventos imprevisibles que detengan los trabajos. 4. Cuando el Organismo demore ms de lo previsto en el Pliego en la aprobacin de certificados, planos, ampliaciones, modificaciones o redeterminaciones de precios, por razones ajenas a la Contratista. La solicitud ser estudiada por el Organismo y resuelta en el trmino de diez (10) das hbiles. El pedido de la Contratista se realizar adjuntando el nuevo plan de trabajos con la ampliacin solicitada y la correspondiente curva de certificaciones de acuerdo a las consideraciones del Art. 6.2. Mientras tramite un pedido de ampliacin de plazo, el Organismo podr suspender la aplicacin de multas por mora parcial segn su criterio. 10.8 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO

Cuando se extiendan los plazos por razones no imputables a la Contratista, el Organismo podr reconocer mayores gastos generales a solicitud de la Empresa. Dado que los gastos generales dependen del tiempo y del ritmo de ejecucin se establecen las siguientes ecuaciones para ponderar los mayores gastos segn el caso. Caso 1 Alargamiento de plazos con ritmo normal de ejecucin Se considera ritmo normal un avance igual o mayor al avance mnimo previsto para el perodo analizado. Este caso se aplica a los alargamientos de plazos por razones de fuerza mayor, lluvias, catstrofes o modificaciones de obra. Se reconoce el Gasto General Medio por el perodo de extensin. Caso 2 Alargamiento de plazos con ritmo disminuido o nulo Se establece ritmo disminuido cuando el avance fsico del periodo resulte inferior al mnimo previsto para ese periodo. Este caso se aplica a retrasos no imputables a la Contratista, como demoras en los pagos superiores a 60 das corridos, demoras en aprobaciones de modificaciones superiores a 60 das corridos o demoras en aprobacin de redeterminaciones superiores a 90 das corridos, que obliguen a la Contratista a disminuir el ritmo previsto de los trabajos. Se reconoce el Gasto General Medio por el perodo de extensin por un coeficiente de minoracin igual a 0.50. Aclaracin Se entiende por Gasto General del Contrato Aprobado dividido el plazo de ejecucin. 10.9 LIMITACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Se establece un mximo para el reconocimiento mensual del 2% del monto de contrato Se establece un mximo para el reconocimiento total del 12% del monto de contrato. No se pagarn beneficios sobre los gastos generales.

11 CERTIFICACION11.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS La medicin se har por tems de acuerdo al Anexo IX (Planilla de medicin). En la citada planilla, se volcarn los avances acumulados de cada uno de los tems para cada mes. Las mediciones de cada mes se cargaran en la misma planilla de medicin, con lo cual se crear un historial de mediciones. Estos avances acumulados sern conformados por la Inspeccin de obra o en caso de desacuerdos entre la Contratista y la Inspeccin, sern establecidos de oficio por la Inspeccin. Con la medicin conformada, la Contratista elaborar el certificado. Los porcentajes de avance acumulado contendrn slo dos (2) decimales. 11.2 CERTIFICACION La Contratista deber presentar los Certificados, el primer da hbil de cada mes. El Organismo abonar a la Contratista el importe de las obras mediante certificados mensuales a los diez (10) das hbiles de presentados, siempre que se cumplan con los requerimientos establecidos en el artculo 11.3 de este pliego. Si alguno de los elementos requeridos fuese observado por el Organismo, se suspendern los plazos hasta que la Contratista presente las correcciones del caso. La Contratista confeccionar los certificados de obra de acuerdo con el Anexo X (Certificado).

El certificado ser revisado y conformado por el Organismo. Los certificados constituirn en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacin final y sta sea aprobada por la autoridad competente. No ser certificado ni pagado ninguna prestacin o trabajo, no ejecutado. En caso de comprobar que un trabajo se halle mal ejecutado posteriormente a su certificacin, el Organismo podr deducirlo en la primera certificacin posterior a la comprobacin de su mala ejecucin. Slo podr ser nuevamente certificado cuando se compruebe su arreglo a solo juicio de la Inspeccin. 11.3 FONDO DE GARANTIA Y REPAROS Este fondo quedar constituido por la garanta de adjudicacin (Art. 4.) y el fondo de reparos. El fondo de reparos se constituir de la siguiente manera: a. b. Sobre todos los certificados de obra se retendr el cinco por ciento (5%) de su importe total. Este fondo que resulta de la suma de los dos anteriores se instrumenta a los efectos de garantizar la correcta ejecucin de los trabajos, hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que la Contratista no ejecutara cuando le fuese ordenado, para la percepcin de multas y cualquier deductivo que el Organismo aprobare. Quedar a cargo del Organismo hasta la liquidacin final de la obra. En cualquier momento desde el inicio de la obra, y durante la ejecucin de la misma, la Contratista podr sustituir, hasta el cien por ciento (100%) del total de dinero en efectivo acumulado en el fondo de reparos, de acuerdo al avance fsico de la obra, mediante aval bancario o por pliza de seguro de caucin de conformidad al Art. 3.9 apartado 3) del presente pliego, a eleccin de la Contratista. La fianza bancaria deber establecer que la misma se har efectiva a simple requerimiento del Organismo, sin necesidad de ningn otro requisito, y sin que sea necesario constituir en mora al obligado.

c. e.

d. No se aceptar la cesin de fondo de reparo por parte de la Contratista.

f.

g. Cuando la sustitucin se garantice mediante pliza de seguro de caucin, las clusulas de la misma debern ajustarse a las aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacin. h. i. No se pagar intereses por los depsitos en efectivo, ni reconocer actualizacin por desvalorizacin monetaria. Toda vez que, por depreciacin de los valores depositados (efectivo o fianza bancaria ), estos representen a juicio del Organismo un valor inferior al diez por ciento (10%) de aquel por el cual han sido constituidos, la Contratista deber cubrir la diferencia con un depsito adicional dentro de los ocho (8) das de intimada. Si no lo hiciera, el Organismo podr retener las sumas necesarias de cualquier crdito a favor de la Contratista. Si stos fueran insuficientes, se acordar un nuevo plazo de ocho (8) das para efectuar el depsito adicional, bajo apercibimiento de resolver el contrato por su culpa.

j.

11.4 ELEMENTOS A PRESENTAR PARA CERTIFICAR La presentacin de certificados se realizar por mesa de entradas del Organismo conteniendo los siguientes elementos: 1. El certificado confeccionado de acuerdo al Anexo X en formato impreso y digital. 2. La medicin conformada por la Inspeccin en formato impreso y digital. 3. La factura segn requisitos exigidos por la Direccin General Impositiva por el total del Certificado.

4. Fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al ltimo vencimiento al impuesto sobre los Ingresos Brutos

5. Aportes Previsionales coincidentes con los partes diarios segn el resumen mensual 6. Fianza Bancaria o Pliza de Seguro de Caucin en sustitucin del Fondo de Reparo, de acuerdo a las exigencias del Pliego Licitatorio, en caso de corresponder. 7. Instrumentos Legales habilitantes de cesiones de crdito, en caso de corresponder. 8. 9. Comprobantes de la totalidad de los seguros requeridos por el Art. 6.15 de este Pliego. El CD conteniendo el certificado y la planilla de mediciones acumuladas en formato MS Excel 2003.

11.5 INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS La Contratista tendr derecho a reclamos de intereses cuando el Organismo demore el pago de un Certificado, por razones no imputables a la Contratista, ms de 30 das corridos a partir de la presentacin del mismo. Se reconocer sobre el lapso que e

Pliego de Condiciones Particulares

Documents

Transcript of Pliego de Condiciones Particulares