PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES...

124
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”. 2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES INDICE ANEXO - RESOLUCIÓN N° 20-SECHI/14 N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1

Transcript of PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES...

Page 1: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en PlazaMariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 20-SECHI/14

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1

Page 2: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 Objeto..............................................................................................................

2.1.2 Presupuesto Oficial......................................................................................

2.1.3 Terminología..................................................................................................

2.1.4 Régimen de Contratación ..........................................................................

2.1.5.. Forma de Cotizar.........................................................................................

2.1.6.. Análisis de Precios.....................................................................................

2.1.7.. Redeterminación de precios.....................................................................

2.1.8.. Plazo.............................................................................................................

2.1.9.. Tipo de Obra ................................................................................................

2.1.10 Capacidad Legal ........................................................................................

2.1.11 Plazo de Garantía.......................................................................................

2.1.12 Planos...........................................................................................................

2.1.13 Planos de Obra y Conforme a Obra.........................................................

2.1.14 Plan de Trabajo ..........................................................................................

2.1.15 Consultas y Visitas al Lugar de la Obra .................................................

2.1.16 Oficina Para la Inspección .......................................................................

2.1.17 Obrador.........................................................................................................

2.1.18 Cartel de Obra ............................................................................................

2.1.19 Fotografías ..................................................................................................

2.1.20 Teléfonos, Vehículo ..................................................................................

2.1.21 Cuenta en Banco Ciudad de Buenos Aires..........................................

2.1.22 Consultas y aclaraciones…………………………………………………

2.2 DE LA LICITACIÓN....................................................................................

2.2.1.. Recepción y Apertura…………………………………………………….

2.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos……………………………………

2.2.2.. Efectos de la Presentación de la Oferta..................................................

2.2.3 Garantías........................................................................................................

2.2.4 Mantenimiento de Oferta ............................................................................

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2

Page 3: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.2.5 Impuesto al Valor Agregado........................................................................

2.2.6 Capacidad de Contratación........................................................................

2.2.7 Forma de Presentar la Documentación ...................................................

2.2.8 Formula de Propuesta..................................................................................

2.2.9 Ampliación de la Información.....................................................................

2.2.10 Requisitos de la Oferta..............................................................................

2.2.11.Declaración de Obras................................................................................

2.2.12 Liquidez del Activo y Exigibilidad del Pasivo.........................................

2.2.13 Plan de Trabajos.........................................................................................

2.2.14 Plan de Inversiones ...................................................................................

2.2.15Garantías para Impugnaciones.................................................................

2.2.16Representante Técnico y Representante en Obra................................

2.2.17Ayuda Memoria............................................................................................

2.2.18Adjudicación.................................................................................................

2.2.19Decisión de dejar sin efecto la Licitación................................................

2.2.20Veracidad de la Información......................................................................

2.2.21Copias de la Oferta......................................................................................

2.2.22Firma del Contrato y Contrata....................................................................

2.2.23Documentos Integrantes del Contrato.....................................................

2.3..... DE LA REALIZACION DE LA OBRA......................................................

2.3.1 Orden de Comienzo.....................................................................................

2.3.2 Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo................................................

2.3.3 Inspección de Obra.......................................................................................

2.3.4 Representante Técnico................................................................................

2.3.5 Replanteo de las Obras...............................................................................

2.3.6 Equipos a Utilizar por el Contratista..........................................................

2.3.7 Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo.................

2.3.8 Trabajos en Horas Extras.............................................................................

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3

Page 4: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.9 Materiales.......................................................................................................

2.3.10 Elementos Existentes.................................................................................

2.3.11Energía Eléctrica..........................................................................................

2.3.12Agua de Construcción................................................................................

2.3.13Conexiones, Desconexiones y Traslados ..............................................

2.3.14Subcontrataciones......................................................................................

2.3.15Notificaciones...................................................................................................

2.3.16Personal Obrero...........................................................................................

2.3.17Libro de Ordenes de Servicios..................................................................

2.3.18Libro de Notas de Pedido...........................................................................

2.3.19Seguros.........................................................................................................

2.3.20Perjuicios por Incendios.............................................................................

2.3.21Indemnización por caso Fortuito o de Fuerza Mayor............................

2.3.22Obligaciones con Cargo al Contratista....................................................

2.3.22.1. Responsabilidad del contratista………………………………………

2.3.23Prorrogas.......................................................................................................

2.3.24Multas por Incumplimiento en Termino...................................................

2.3.25Multas por Incumplimiento de Ordenes de Servicios............................

2.3.26Medición de las Obras................................................................................

2.3.27Certificados de Obra....................................................................................

2.3.28Retención sobre los Certificados..............................................................

2.3.29Sustitución del Fondo de Garantía y Reparo.......................................

2.3.30Presentación de las Facturas..................................................................

2.3.31Aprobación de los Certificados...............................................................

2.3.32Pago de los Certificados..........................................................................

2.3.33Demora en los Pagos...............................................................................

2.3.34Fijación de Precios Nuevos por Modificación de Obra.......................

2.3.35Liquidación Final.......................................................................................

2.3.36Recepciones..............................................................................................

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4

Page 5: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.37Concepto.....................................................................................................

2.3.38Especificaciones técnicas tipo…………………………………………..

2.3.39Régimen de acopio………………………………………………………..

2.3.39.1. Generalidades…………………………………………………………..

2.3.39.2. Lugar de acopio…………………………………………………………

2.3.39.3 Certificado de acopio……………………………………………………

2.3.39.4 Garantías especiales……………………………………………………

2.3.39.5 Acta y Presentación de certificados de acopio y desacopio………..

2.4 REGIMENES………………………………………………………………….

2.4.1 Régimen de contratación……………………………………………………..

2.4.2 Modificaciones- agregados y supresiones (Ley 13064)…………………..

2.4.3 Ley 1747 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO:

La presente licitación tiene por objeto contratar las tareas necesarias para realizar la Construcción dela “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta deBarrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5

Page 6: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para estos trabajos asciende aproximadamente a la suma de pesos DosMillones Cien Mil ($ 2.100.000).

2.1.3 TERMINOLOGÍA:

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con elsignificado que aquí se indica, los siguientes términos:

G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares yPliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene elsignificado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4 REGIMEN DE CONTRATACION:

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

2.1.5 FORMA DE COTIZAR:

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla orientativa de cotizaciones,que se utiliza como guía, obrante en la documentación suministrada en el PET. Al ser el sistema decontratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle,mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevara cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Porconsiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas,utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

No se aceptarán ofertas alternativas

La cotización deberá incluir todas las obras requeridas. No se aceptaran cotizaciones parciales.

2.1.6 ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios, jornales, cargas sociales,equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes. Seestablecerán además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberánagregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estosanálisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos,por modificación de obra conforme a lo previsto al respecto tanto en el PCG como en el PCP. Elanálisis de precios unitarios solicitados deberá ajustarse a la siguiente estructura de cálculo:

a) Materiales................................................. $------------

b) Jornales.................................................... $------------

c) Cargas Sociales [% de b]........................ $------------

d) Mano de Obra [b + c].............................. $------------

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6

Page 7: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

e) Costo directo [a + d]................................ $------------

f) Gastos Generales [15% de e].................. $------------

g) Subtotal [e + f]......................................... $------------

h) Gastos financieros [% de g]..................... $------------

i) Beneficio [% de g].................................... $------------

j) Subtotal [g + h + y].................................. $------------

k) Impuesto Ingresos Brutos [% de j]........... $------------

l) PRECIO[j + k].......................................... $------------

m) IVA [% de l].............................................. $------------

n) PRECIO. Final [l + m].............................. $------------

La misma estructura de ponderación se utilizará en el caso de que correspondiese la fijación de preciosnuevos por modificaciones de obra según lo previsto en el numeral 1.13.1 del PCG.

2.1.7 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación los términos de la siguiente Normativa asi como susmodificatorias: LEY Nº 2.809, Decretos Nº 1312/08 y Nº 49/13, Resoluciones MHGCNº 4271/08 y N° 543/13.

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá presentar junto consu oferta la siguiente documentación:

a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y preciosunitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítemscotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en laestructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando sucorrespondiente fuente;

d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.

La falta de presentación de la documentación indicada en los incisos a), b), c) implicará que el oferentedesiste expresamente de solicitar Redeterminación de Precios. No podrá subsanarse la falta de presentaciónde dichos requisitos luego de efectuada la apertura de Ofertas.

2.1.8 PLAZO:

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de Setenta (70) días Hábiles, acontar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7

Page 8: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Se llama la atención respecto al numeral 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben preverse comonormales los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se reconocerán prórrogas poreste concepto.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, la Administración podrá aplicar las multaspertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (cfr. lo previsto en el art. 35 LOP).

2.1.9 TIPO DE OBRA:

Esta obra se clasifica como de Arquitectura.

2.1.10 CAPACIDAD LEGAL:

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el numeral1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas quefiguran en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial queacredite tal representatividad.

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA:

El plazo de garantía por todas las obras será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) díascorridos el cual se contará a partir del Acta de recepción provisoria. Durante este período elContratista resulta responsable de todas las tareas de mantenimiento, conservación y reparación delos trabajos que demande la obra. Por ello procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar losinconvenientes que pudieran surgir a raíz de las deficiencias que pudieren presentarse en losmateriales así como los trabajos de la obra.

2.1.12 PLANOS:

Integran la documentación los Planos adjuntos a los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen elpresente proceso licitatorio.

Nota: las cotas escritas prevalecen sobre las gráficas y los planos de detalles prevalecen sobre losplanos generales.

2.1.13 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA:

Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser ejecutados por elContratista, quien deberá presentarlos hasta siete (7) días antes de iniciar los trabajos para su estudioy aprobación por la Dirección de Obra. En caso de no ser oportunamente aprobados por la Direcciónde Obra se repetirá el procedimiento hasta su aprobación.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ley 1747 (BOCBA N° 2272) y demásexigencias de la reglamentación en vigencia del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires y toda otra reglamentación aplicable en la materia.

Los planos deberán presentarse en colores convencionales y en escala 1:100 en un todo de acuerdo alas reglamentaciones vigentes en el GCABA y en las reparticiones oficiales intervinientes conrespecto al certificado final, suscritos por el Representante Técnico del Contratista, con aclaraciónde firma, Nº de matrícula, e indicación del Consejo Profesional otorgante. Se exigirá un original enpapel y planos en soporte digital.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aún cuando estén diferidashasta el período de garantía, y su inobservancia importa un incumplimiento de contrato, que impidela Recepción Definitiva y la Liquidación Final de la obra, y por ello el contratista no queda liberado

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8

Page 9: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

de responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparación, mantenimiento oconservación de los trabajos de la obra a los que se obligó durante el período de garantía.

Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los Planos de la obra deberácomunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme artículo 26 LOP).

2.1.14 PLAN DE TRABAJO:

Dadas las características del lugar en que se ejecutarán las obras, estas se realizarán de acuerdo a losrequisitos previstos en los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y deespecificaciones técnicas. A tal efecto el Contratista, previo a la iniciación de los trabajos deberásometer a la aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajos a ejecutar el que se deberáajustar a las características de la obra.

Se deberá proceder a la limpieza diaria del área de circulación, es decir los utilizados por la empresapara su movimiento.

De lo contrario, y en el caso de que el Plan de Trabajos no fuera presentado o bien no fueseaprobado por la respectiva Inspección, el contratista será intimado a regularizar dicha situaciónquien deberá adaptar dicho Plan a las necesidades requeridas por el comitente.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las sancioneso multas correspondientes. De persistir el incumplimiento el GCBA podrá proceder de acuerdo a loestipulado en el numeral 2.2.13.

Por su parte, la persona encargada de la Inspección de Obra deberá informar al Personal de laDirección General de Hábitat, periódicamente la evolución del plan de trabajos. De lo contrario serápasible de la aplicación de las sanciones previstas en el numeral 1.11 del PCG.

2.1.15 CONSULTAS Y VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:

El Oferente deberá visitar la obra antes de cotizar para lo cual deberá contactarse a la DirecciónGeneral de Hábitat, encargada de la obra. Al finalizar la visita de obra dicha persona deberáextender un certificado de visita de obra el cual se presentará como requisito de la oferta, y ante sufalta de presentación se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2.10. No se aceptarábajo ningún pretexto, que el oferente manifieste desconocimiento de la obra, su estado ycaracterísticas particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones ytrabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en ladocumentación del presente pliego.

2.1.16 El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PET para utilizarlo comoOficina para la Inspección de Obra.

2.1.17 OBRADOR:

El Oferente deberá ubicar el obrador en el sitio establecido por la Inspección de obra. Los materialesempleados y en general las características del mismo deberán ajustarse a las normas vigentes enmateria de seguridad e higiene (no esta permitido el uso de materiales precarios). Las instalacioneseléctricas y mecánicas que allí se instalen cumplirán con las disposiciones vigentes y estarán sujetasa la aprobación de la Dirección de Obra. La energía eléctrica será suministrada por el Comitente y elOferente instalará un tablero eléctrico con protección diferencial y termo magnético de protecciónselectiva respecto del tablero fuente asignado. Los lugares del refrigerio (ingesta de bebidas ycomidas) se efectuará solamente en el ámbito del obrador. El obrador dispondrá de un lugarhigiénico a ese efecto.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9

Page 10: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

El obrador así como los ambientes de la obra estarán sujetos a inspecciones de seguridad e higienede la Dirección de obra.

El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones del Código deEdificación de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°911/96 y Ley 19.587 de Higiene ySeguridad de Trabajo y sus modificatorias o complementarias.

Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública,así como obtener los debidos permisos de ocupación en los casos que se requiera.

La ubicación del obrador deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

También estará a cargo de la Contratista, la construcción de los caminos de acceso. Los mismosdeberán mantenerse en perfecto estado de transitabilidad durante todo el transcurso de las obras, asícomo sus instalaciones.

2.1.18. CARTEL DE OBRA: El contratista deberá proveer el Cartel de Obra, conforme loestablecido en el Art. 1.1.7 y Anexo I del PET.

Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con diez(10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá comomínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a cargo del Contratista lasreparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de laCiudad. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.1.19 FOTOGRAFÍAS:

El Oferente deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, quea juicio de la Inspección de Obra sean significativos. Con este registro se confeccionará una carpetaen soporte papel y otra en soporte digital para ser entregada a la Dirección de Obra antes de lafinalización de cada una de las obras.

2.1.20 TELÉFONOS, VEHICULO: No se proveerán.

2.1.21CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES:

El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en la casaCentral o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de poderacreditar en la misma los pagos que le correspondan.

2.1.22 Consultas y aclaraciones: Las consultas a las cuales se refiere el numeral 1.1.5 del PCG deberán serefectuadas por los oferentes hasta 72 (setenta y dos) horas previas a la fecha de apertura de las ofertas.Luego, la aclaración que el GCBA emita a tal efecto, deberá ser remitida a todos los adquirentes de Pliegos.Las consultas y aclaraciones deberán ser presentadas por escrito en la sede de la Secretaría de hábitat eInclusión sita en calle Pte. Roque Sáenz Peña Nº 832 Piso 8º.

Con respecto a las aclaraciones de oficio que el GCBA pueda emitir respecto a la documentaciónque integra la licitación las mismas podrán ser formuladas dentro de los 2 (dos) días hábilesadministrativos previos a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

2.2 DE LA LICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA:

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha estipuladas en el llamado y en el lugar que se indique

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 10

Page 11: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

en el mismo. De existir una postergación, ésta será notificada a los adquirentes de la documentaciónlicitatoria y será publicada en los mismos medios que el llamado original.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS:

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el formulario deobtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que tramite el procedimiento. Endicho formulario se indicará nombre, razón social, domicilio en el ámbito de la Ciudad de BuenosAires, teléfono, firma y aclaración, D.N.I. y dirección de e-mail de quien retira el formulario.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación delas Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar desconocimiento sobre el contenido de lasmismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.3.6 del P.C.G.

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un importeinferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importecorrecto. El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correctodeberá ser subsanado por el oferente dentro de los dos días, bajo apercibimiento de considerar queexiste desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.4.4 del P.C.G.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS de pleno derecho hasta el momento de laadjudicación, de lo contrario se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.3.7 del PCG.No obstante lo indicado precedentemente, el oferente podrá retractarse hasta la notificación de laadjudicación, siempre que lo notifique con una antelación de quince (15) días hábiles a contar desdeel acta de apertura. La retractación no será válida una vez operada la notificación de la adjudicación.

2.2.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno revistecondición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importecorrespondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

2.2.6 CAPACIDAD DE CONTRATACION :

La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el numeral 1.2.2 del PCG,surge de la aplicación de una de las siguientes fórmulas:

a) Para obras de menos de un (1) año de plazo:

Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.)

12

b) Para obras de un (1) año o más plazo:

Capacidad mínima requerida: PO x 12

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11

Page 12: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

PE

PO: Monto del presupuesto oficial

PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción)

El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, otorgado por el RegistroNacional de Constructores de Obras Públicas, deberá estar certificado por escribano público.

Si no estuviese certificado por escribano público, dicha circunstancia deberá ser subsanado por eloferente, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidadescorrespondientes. En caso que el Oferente presentase un Certificado vencido, deberá adjuntar,además, copia certificada de la solicitud de nueva emisión.

El certificado deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, calculándose lacapacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada.

Se indica que, conforme Decreto Reglamentario N° 1724/93, Artículo 22, la capacidad informada enel Certificado de Capacidad de Contratación tiene carácter referencial para el Organismo licitante,no constituyendo para el oferente un límite a su Capacidad de Ejecución ni un impedimento para laadjudicación por parte de este Gobierno.

2.2.7 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION:

Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos copias escritas, en carpetas separadas, enidioma castellano, foliadas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y elProfesional responsable. Los Pliegos de la Licitación y las Circulares deberán ser incluidossolamente en el original de la Oferta. LA OFERTA ORIGINAL Y SUS COPIAS DEBERÁN SERPRESENTADAS EN UN UNICO SOBRE CERRADO Y LACRADO.

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios, precios dereferencia, y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cadauno de todos los ítems de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad alprecio escrito en letras.

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores oalguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas alpie de aquellas.

Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de condicionamientos a suoferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma.

La documentación indicada en el numeral 1.3.5. del PCG, y la requerida en el presente PCP, deberáser presentada en un sobre, agrupada según corresponda, conforme a lo estipulado.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA:

Será la siguiente:

“El que suscribe …..........., con domicilio legal constituido en …................., Ciudadde Buenos Aires, C.P…......, Teléfono….............., Fax, dirección de e-mail, ratifica elconocimiento pleno y aceptación de los trabajos de …..............................., y de la respectivadocumentación que sirve de base al llamado a licitación Nro…....., inclusive las aclaraciones

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 12

Page 13: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

emitidas, con un presupuesto oficial que asciende a …...............y ofrece ejecutar los mismos en lasuma de pesos…....(en letras)…............... ($...... (En números)…......).-

Adjunto: todos los elementos del sobre que establece el PCG y demás documentos que estableceel PCP y el PET.

Buenos Aires, de de .

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION:

El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que seanecesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale,siempre que ello no implique alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la ofertaeconómica.-

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, elGCBA podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuenciadesestimar su propuesta, pudiendo en GCBA ejecutar el depósito de garantía constituido.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos decomprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedadde dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la garantía deoferta.

El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadasetc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidadpara la ejecución de la obra.

2.2.10 REQUISITOS DE LA OFERTA :

Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados obligatorios, y suausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta. Sin embargo, ysiempre que se trate de aquellos requisitos que pueden ser susceptibles de subsanación (Numeral1.3.5 apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24) el oferente deberá dentrodel plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la notificación, proceder aregularizar dicha situación. De lo contrario se rechazará la oferta y, en consecuencia se ejecutará lagarantía de oferta.

Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 apartado 1, 12, 18, 19, 20 y21, no resultan subsanables, y por lo tanto su falta de presentación implicará la inmediatadescalificación del oferente.

2.2.11 DECLARACION DE OBRAS:

El oferente, con carácter de Declaración Jurada, deberá acreditar la realización de obras de similarenvergadura y complejidad, indicando en cada caso superficies, montos de las contrataciones, yplazos de ejecución.

2.2.12 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO

Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente deberá acompañarlos índices económicos financieros, con indicación de los valores constituidos de los mismos:

Índices Financieros (en valores absolutos)

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 13

Page 14: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Rangos Normales

1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE > a 1

PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL < al 100 %

PATRIMONIO NETO

Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso de presentar estado desituación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a esa fecha.

2.2.13 PLAN DE TRABAJOS:

Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en eltiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá laejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá serreajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de laestructura técnico-económica de la propuesta.

Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente, no respondiera de manera racional y acorde conun normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su exclusivo juicio exigir una modificación,otorgando un plazo preciso para el mismo. Si en su nueva presentación existieran idénticos defectos,se procederá a la desestimación de la Oferta.

2.2.14 PLAN DE INVERSIONES:

En el mismo Plan del numeral anterior se fijará el importe de certificación mensual en formaacumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las características del trabajo, se mantendrá lacertificación dentro de una función lineal inversión-tiempo.

2.2.15 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES:

Las impugnaciones que efectúe un oferente con respecto al Informe de Preadjudicación, deberánestar avaladas con una garantía constituida por una póliza de seguro de caución equivalente al 4,5%(cuatro y medio por ciento) del presupuesto oficial, conforme lo previsto en el Decreto N°1013/GCBA/08.

Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. Esta garantía será devuelta alimpugnante únicamente en el caso que prospere totalmente su impugnación.

De no presentarse la garantía, la impugnación no será considerada.

2.2.16 REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA:

Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de lapropuesta, a que se refiere el numeral 1.3.5 (inciso 9) del PCG, se exigirá título habilitante inscriptoen el Consejo Profesional correspondiente, y con suficientes antecedentes como para asegurar lanormal marcha de los trabajos.

2.2.17 AYUDA MEMORIA:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14

Page 15: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.2.17. A- Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en el PCG y lasaclaraciones o modificaciones del PCP. Los mismos son enunciativos y deberán ser utilizados comoguía.

N º Designación y observaciones Ver numerales

1

Garantía: No se admite pagaré. En caso deconstituirse mediante póliza de caución, eloferente deberá acompañar al expedienteinformes semestrales de la Superintendencia deSeguros de la Nación, donde se determine elestado patrimonial y de solvencia de lacompañía con que se haya asegurado.

Asimismo la Póliza debe contener que laAseguradora se obliga en carácter de codeudorsolidario, liso y llano, principal y directopagador con renuncia expresa de los beneficiosde división y excusión.

1.3.6 – 1.3.5- 1.4.2-1.4.3-1.4.4-2.2.3-2.2.15

2

Certificado de Capacidad: el Anual del RNCOP;debe estar actualizado y vigente a la fecha deapertura de las ofertas. Asimismo debe estarvigente y actualizado a la fecha de la firma de lacontrata (certificado por escribano público)

1.2.2 – 1.3.5.2 – 2.2.6

3Domicilio: nota diciendo: “constituimos do-micilio legal en……........... Ciudad de BuenosAires- C.P.-Tel- Fax e mail……… “

1.3.5. 3

4 Copia del formulario de obtención de pliegosexpedido por el GCBA. 2.2.1.1

5Declaración jurada de obras realizadas y las quese hallen en ejecución y/o en proceso deadjudicación

1.3.5.5-2.2.11

6 Antecedentes del personal. 2.3.16

7Balances: dos últimos ejercicios, firma decontador y Consejo Profesional de CienciasEconómicas.

1.3.5.6-2.2.17.B.1

8 Índices económicos: con firma del contador yConsejo Profesional de Ciencias Económicas. 2.2.12

9 Equipos- certificación. 1.3.5.7 – 2.3.610 Referencias bancarias y comerciales. 1.3.5.8

11 Representante Técnico: designar profesionalmatriculado. Conformidad del representante. 1.3.5.9 - 2.2.16

12Acreditación de representación o persone ría delos firmantes de la oferta (certificado porescribano público)

1.3.5.10

13 Contrato social y estatutos (certificado porescribano público) 1.3.5.11

14 Declaración de conocimiento del lugar ycondiciones de la obra 1.3.5.12

15 Declaración de mantenimiento de oferta 1.3.7 – 1.3.5.13- 2.2.4Declaración de que para cualquier situación

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15

Page 16: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

16

judicial que se suscite, el oferente acepta lajurisdicción de los Juzgados en lo ContenciosoAdministrativo y Tributario de la Ciudad deBuenos Aires, renunciando a cualquier otrofuero o jurisdicción.

1.3.5.14

17

Pliegos de Bases y Condiciones Generales,Particulares y de Especificaciones técnicas yCirculares con todas sus hojas firmadas por elrepresentante legal y técnico. Declaración juradade conocer los términos del Pliego y suscirculares.

1.3.5.4-2.2.7

18 Declaración jurada de aptitud para contratar –Ley N° 2095 Dec. 754/08 1.3.5.15

19 Otros documentos: si los pide el PCP 1.3.5.24

20Propuesta económica- Oferta: según formulacon IVA incluido, cómputo y presupuestopropio impreso y en soporte digital.

1.3.5.18.2.2.5- 2.2.7-2.2.8.

21 Plan de trabajos y curva de inversiones 1.3.5.22/23- 2.2.13 –2.2.14

22 Presupuesto desagregado por ítem (art. 9 Ley N°2809) 1.3.5.19

23

Análisis de Precios cada uno de los ítemsdesagregados en todos sus componentesincluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 leyN° 2809). Componentes precios de referencia(art 5 Ley N° 2809) y modificatorios

1.3.5.20/21

24 Empresas transitoriamente unidas o asociadas 1.3.5 (último apartado)

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unida o asociadas y a efectosde complementar los requisitos previstos en el 1.2.4. y 1.3.5. Último apartado del PCG, deberánpresentar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todasy cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes delcontrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusión y división.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan extinguido todas lasobligaciones que derivan del contrato.

c) El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo antes mencionado,así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantessin la previa conformidad del G.C.B.A.

d) La designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder, otorgadopor escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante.

e) En los documentos mediante los cuales se confieren poderes y, por los que se constituye laU.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de lasatribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de cada una de las empresasque integran la U.T.E.

2.2.17 .B – Información a incorporar:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 16

Page 17: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

B -1.ESTADOS CONTABLES: Deberán presentar los Estados Contables de los últimos dos ejercicioseconómicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios(S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidademitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional deCiencias Económicas.

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de 5 (cinco) meses respecto delmes de apertura de las ofertas, deberá presentar un Estado de Situación Patrimonial que abarque desdeel último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas,además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitidopor un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional deCiencias Económicas.

B -2-CAPACIDAD DE FINANCIACION: El oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitosexpuestos a continuación:

a) Compromiso en firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra – deuna entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe total delpresupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.

b) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la firma delContador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea mayor dedos meses del mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberásurgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente deuna certificación mensual del Presupuesto Oficial.

En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computara para el referenciado análisis la suma de loscompromisos en firme o certificaciones de facturación de cada uno de los integrantes.

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembrosde la Asociación dará cumplimiento, en forma individual, a la presentación de la documentaciónsolicitado necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentesalternativas de financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una misma asociación.

El incumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente implicará el rechazo de la oferta.

B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Públicoautenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los pagos, fecha ylugar de pago de los últimos doce meses en concepto de:

Impuesto a las GananciasImpuesto al Valor AgregadoImpuesto sobre los Ingresos BrutosAportes previsionales

Asimismo, deberá constar en la certificación el número de inscripción en cada una de las reparticionesrecaudadoras de los tributos.

B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales con las que opera habitualmente. Las mismas deberáncontener los siguientes conceptos:

Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del mes de apertura de las ofertas.Nombre, dirección y teléfono del emisorConcepto que les merece el oferente

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 17

Page 18: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde exista al menos una decada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera)

2.2.18 ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el art. 1.4.3 del PCG, basándose en el análisisde la oferta más conveniente.

En el caso de que el GCBA considerase que las ofertas son igualmente convenientes para losintereses del GCBA, podrá requerirse una mejora de oferta, cuya presentación quedará a criterio deloferente.

Así, de existir una mejora de oferta, las presentaciones deberán realizarse en sobre cerrado, lascuales serán abiertas en el día y hora estipulados por la Administración.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado perderá lagarantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigueen el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o a efectuar un nuevo llamado.

Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación, por causas noimputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la adjudicación quede sinefecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el reconocimiento deindemnización alguna.

Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervenciónpreviamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o no impugnaciones a la preadjudicación ycualquiera sea el monto del presupuesto oficial o de la adjudicación proyectada , conforme loprevisto por la Ley N° 1218 (B.O. N° 1850).

2.2.19 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación entodo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnizaciónalguna, con carácter previo a la adjudicación.-

2.2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACION:

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita,ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/oadjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta ode adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta.

2.2.21 COPIAS DE OFERTA:

El adjudicatario presentará dos juegos de copias de su oferta a fin de completar la documentaciónpara la firma del contrato.-

2.2.22 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA:

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.5 del PCG.-

2.2.23 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 18

Page 19: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los numerales 1.5.3 y 1.5.4 delPCG, que quedan complementados con lo siguiente:

1) La contrata y sus anexos, si los tuviera.

2) La resolución del GCBA, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, los planos,y las circulares emitidas con motivo del llamado.

4) La oferta del adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones.

Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados recíprocamenteexplicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltaspor el GCBA.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 ORDEN DE COMIENZO:

Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo de lostrabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden deComienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello documentado en el Acta deInicio de obra.

Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos,el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá lagarantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

2.3.2 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO:

Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida por la Inspección, elContratista está obligado a presentar el o los Planes de Trabajos respectivos. Dichos planes seránaprobados o rechazados dentro de los dos (2) días siguientes por la Inspección de Obra. En caso deser rechazado, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con las observacionesque efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obradeterminará el plazo para su nueva presentación.

2.3.3 INSPECCION DE OBRA:

El numeral 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La supervisión técnicade los trabajos corresponde al GCBA, y se realizará la inspección y controles pertinentes a través deun profesional o técnico designado a tal efecto”.

2.3.4 REPRESENTANTE TECNICO:

El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los términos queestablezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a lafirma se refiere.

Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP y todosaquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a diario a loslugares en que se realicen trabajos, como así también a todos los actos de replanteo y medicionespara la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si elProfesional responsable no concurriere.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 19

Page 20: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico capacitado parareemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no seresienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas porla Inspección de Obra.

2.3.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección deObra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la ejecución del mismo o su inexistenciahará aplicable las mismas consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6 del PCG y no dará derechoal Contratista a prorrogar el plazo de obra.

No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Elreplanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra.

2.3.6 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o a susmodificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificadoo cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el plan de obrasprevisto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones básicas del contrato es elcumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.

2.3.7 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO:

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieraningresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de laInspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todoslos equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidadesde la misma.-

2.3.8 TRABAJOS EN HORAS EXTRAS (conforme numeral 1.7.2 PCG):

Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, la Dirección General de Hábitat de laSecretaría de Hábitat e Inclusión designará los agentes para el control de las tareas. La liquidaciónse hará de acuerdo con las normas vigentes para personal del Gobierno de la Ciudad, y seconsiderará que las erogaciones por este concepto están incluidas en las obligaciones delContratista.-

2.3.9 MATERIALES:

Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de ordentécnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, quedando a juicio de la Inspección de Obra.

Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la Inspección. Las demorasmotivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al Contratista. Los materialesrechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 24 hs. De notificado.Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materialesrechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose elGCBA por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista,previa notificación del lugar de depósito.-

2.3.9.1 REGLAMENTOS

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 20

Page 21: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normasregirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretaciónde los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieranoriginarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecuciónpropiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizartrabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en formafehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya queposteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia dereglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales deSeguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la DirecciónNacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires yPlaneamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo deinstalaciones industriales de AySA

F) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Airesy Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.)

Asociación Electrotécnica Argentina.

2.3.10 ELEMENTOS EXISTENTES:

En todos los casos en que, para llevar a cabo todos los trabajos previstos deba procederse almovimiento de muebles, útiles u otros elementos que se encuentren dentro del ambiente a tratar, yasea cambiándolos de ubicación o trasladándolos a otro local, será esta tarea obligación de la empresacontratista, quien a la vez será responsable de adoptar las medidas necesarias para evitar que seproduzcan daños en dichos elementos, tanto fijos como móviles.

Todos los elementos existentes indicados en los planos que se retiren, desamuren, o aparezcan comoconsecuencia de los trabajos contratados, quedan en propiedad del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires, siendo la Empresa Contratista la encargada de trasladarlos al lugar que indique la Inspecciónde Obra.

Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en tratamiento, sea deimprescindible uso por parte del personal, el Contratista extremará al máximo las medidas deseguridad para evitar accidentes, protegiendo maquinarias, herramientas y materiales de modo talque no queden al alcance de los mismos.

2.3.11 ENERGIA ELÉCTRICA:

Sera de aplicación lo dispuesto en el Apartado 1.1.9 del PET.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 21

Page 22: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.12 AGUA DE CONSTRUCCIÓN

Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo y lasnormas de AYSA. El GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de estaobligación.

2.3.13 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS:

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalaciónprovisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida anticipación,y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc, que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la víapública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 y su Decreto Reglamentario238/GCBA/2008.-

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista nopresente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.3.14 SUBCONTRATACIONES:

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9.1 del PCG.

2.3.15 NOTIFICACIONES:

Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes de Servicio y, encasos específicos, en forma supletoria, por medio de las notificaciones que prevé la Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1510-GCBA-1997 (BOCBA N° 2800), aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98) no pudiéndosemodificar los plazos y formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se establecen.

2.3.16 PERSONAL OBRERO:

El contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la ejecución de la presente obra,un mínimo de cinco (5) personas habitantes del Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, conexperiencia en construcción. El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que losvecinos con conocimientos o experiencia en técnicas de construcción o actividades relacionadas(electricidad, plomería, entre otras) sean incluidos en las mejoras u obras efectuadas en su barrio. LaSecretaría de Hábitat e Inclusión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de laContrata, entregará al Adjudicatario la nómina de personas a contratar para la ejecución de la obra,con indicación de nombre, apellido, DNI, Dirección y un número telefónico. El incumplimiento dedicha contratación ocasionará la rescisión contractual con Pérdida de la Garantía correspondiente.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará estrictocumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales de los obrerosque hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños yperjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere talincumplimiento, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones delContratista.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende,

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 22

Page 23: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 24.557 (BO N°28242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a lassituaciones descriptas anteriormente.

2.3.17 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS :

Los libros tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes deServicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por elProfesional responsable de la Empresa, como constancia de haberse notificado. También se anotaránen el los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen como otra novedad que se registredurante la marcha de las obras. El libro de órdenes de servicios será provisto por el Contratista. Elcontratista podrá impugnar la orden de servicio dentro de los tres días hábiles contados a partir de sunotificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de serviciopor el mismo plazo.

Si el Inspector de obra reiterara la misma Orden de Servicio entonces el contratista deberá cumplirla Orden sin más dilaciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán las multas previstasen el numeral 2.3.25.

2.3.18 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos deaprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos deaclaración y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el Inspectorprocederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

2.3.19 SEGUROS:

El Contratista y el Subcontratista deberán contratar los seguros que se indican en el numeral 1.16.5del PCG y los que se indican a continuación: a) Por robo y hurto: debe comprender la totalidad delas instalaciones y elementos afectados al servicio, b) La cobertura alcanza un monto total de PESOSUN MILLON QUINIENTOS MIL ($1.500.000). Dicha cobertura abarca la responsabilidad civilcontra cualquier hecho que importe un daño, pérdida o lesión a cualquier persona o bienes de laCiudad a causa de la ejecución del presente contrato; c) De la Inspección de Obra: deberá contratarun seguro personal para proteger al personal del GCBA afectado a la Inspección de los trabajosincluyendo especialmente los accidentes de trabajo por $180.000 (pesos ciento ochenta mil).

Las pólizas deberán ser entregadas antes del comienzo de la Obra en la Secretaría de Hábitat eInclusión.

Todos los seguros serán contratados por el término del plazo de la obra y sus prórrogas, con unaaseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como cotitular y/o beneficiario según corresponda.

2.3.20 PERJUICIOS POR INCENDIOS:

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras durantelos períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementosapropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.-

2.3.21 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 23

Page 24: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados porsu propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de laadministración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública.

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerzamayor:

a. Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de lalicitación;

b. Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan alcontratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer lareclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegosespeciales de cada obra. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos indicados enlos pliegos especiales de cada obra, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas).

Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con actos de laadministración no previstos en la documentación contractual, se regirán por los plazos contempladosen la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)- BOCBA N° 2800), debiéndose sujetar la forma de los mismos a lo prescriptoal respecto por dicha norma (Título IV).

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con acontecimientos deorigen natural extraordinario, y de características tales que no le resultare posible adoptar conantelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su partedel comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación sedeberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización, rigiendo apartir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

2.3.22 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA:

Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le asigna la documentacióncontractual, el GCBA podrá realizarla de oficio con cargo al Contratista, adicionándole al costo elquince por ciento (15%) por gastos de administración.

2.3.22.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán serejecutados en su totalidad por el Contratista. Los mismos deberán ser presentados en su totalidadprevia iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estarcontemplados dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno.

a. Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos,así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lotanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia nidisconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, niefectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 24

Page 25: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajosde acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que leimparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, demanera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figurentodos los detalles necesarios.

b. Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación delos planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmentepudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas oaclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicionalalguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante eldesarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidadesexpresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c. Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame laInspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así tambiénlos correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d. Gestiones ante Empresas de Servicios: En caso de corresponder, el contratista deberá gestionar antecada una de las empresas de servicios (agua – gas – luz – cloacas – cable, etc.), los permisos,documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajosprevistos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vezque sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberáinformar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyectoque puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área deintervención.

e. Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a los numerales 1.3.5. y1.6.4. del PCG y los numerales 2.3.2 y 2.2.13 del P.C.P., detallando cada una de las tareascomprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha deinicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no,entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspecciónde Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden delas tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración odeterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con lasmodificaciones y correcciones que crea oportuno.

f. Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistircon participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidasy presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto dela Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes,suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común,facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo delplan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo alas necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir elcontenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamenteautorizados por la Dirección que corresponda y la Inspección de Obra.

g. Aprobación de los Trabajos:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 25

Page 26: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la queverificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. LaInspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/uoficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materialesempleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si oa través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmarandamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección deObra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajosy su aprobación.

h. Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de lasobras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de losmismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la queverificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. ElContratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis,fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el expediente de obrade conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.7 del Código de Edificación (texto según Ley N°1747- BOCBA N° 2772).

2.3.23 PRORROGAS :

Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por igual período de latotalidad de las obligaciones del Contratista. El Contratista acepta que la concesión de unaampliación de plazo por cualquier causa, no implicará reconocimiento de la existencia de gastoimproductivo alguno, salvo que así lo estipule taxativamente el decreto o resolución de aprobacióndel nuevo plazo.

En caso de conferirse la prórroga se aplicará una multa por el incumplimiento en término cuyoimporte será calculado conforme lo previsto en el numeral siguiente.

2.3.24 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINO:

Por incumplimiento de los plazos se aplicará la siguiente multa:

M= 0,35 x C

P

Siendo:

M: Multa diaria

C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad

P: Plazo original.

Es decir, el monto de la multa es el que resulta de la aplicación de la fórmula anterior.

Cuando el importe de la multa exceda el 10 % del monto del contrato el GCBA podrá optar por

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 26

Page 27: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

su rescisión o bien por continuar con la ejecución del contrato. En tal caso se procederá deacuerdo a lo establecido en el numeral 1.11.4 del PCG.

Cuando existan recepciones parciales, los valores para el cálculo del monto de la multaserán:

C: Monto de la obra a recepcionar.

P: Plazo parcial

Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original.

2.3.25 MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DESERVICIOS:

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, seprocederá a la aplicación de una multa diaria cuyo monto se calculará conforme el siguienteesquema:

M = 1 x C

P

Siendo:

M = Multa diaria

C = Monto del contrato

P = Plazo original

2.3.26 Medición de las obras:

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el certificado deobra que estipula el art. 1.12.1 del PCG.

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por elContratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá portrabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en ellugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en ladocumentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificadospor sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.

2.3.27 CERTIFICADOS DE OBRA:

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este preparará de acuerdo a susresultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por el órganoencargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo alcómputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá latotalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la últimamedición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 27

Page 28: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado sedeberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente,si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de lasdiferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y Liquidación Final, y éstasea aprobada por el GCBA.

El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria delvolumen de obra realizado en cada ítem avaladas por la Inspección de Obra y por el RepresentanteTécnico de la Empresa.

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias, y seránpresentados ante el órgano encargado de la administración del contrato, para su conformación yposterior tramitación.

2.3.28 Retención sobre los CERTIFICADOS:

De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) paraconstituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en poder del GCBA hasta la oportunidadprevista en el numeral 1.12.2 del PCG, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y parahacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuandole fuere ordenado.

En cumplimiento de los términos del Decreto 564-AGIP/2013 (BOCBA N° 4212), el GCBAprocederá a la retención que corresponda sobre el total de la facturación en concepto de IngresosBrutos, en el momento de efectuar el pago de las mismas, tanto en el caso de contribuyentes localescomo para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral.

2.3.29 Sustitución del fondo de garantía y reparo:

Las retenciones sobre los certificados a que se refiere el numeral 1.12.2 del PCG podrán sersustituidas mediante Póliza de Seguro de Caución que contenga las cláusulas aprobadas por elGCBA. El monto de la póliza deberá ser por el cien por ciento (100%) de la suma a retener.

2.3.30 Presentación de las facturas:

Las facturas deberán presentarse conforme los términos establecidos por la Administración Federalde Ingresos Públicos en original y una copia, en la sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, sitaen Av. Roque Sáenz Peña N° 832 Piso 8 de esta Ciudad de Buenos Aires, dentro del horario de09:00 a 16:00 hs.

En dicha factura se insertará la fecha de ingreso y se devolverá al contratista.

El original de la factura juntamente con la documentación establecida en el Artículo 11 apartados a)a f) de la Resolución Nº 1391-MHGC/13 serán presentados en el Centro Unico de Recepción deDocumentación de pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, a fin de la tramitaciónde su pago.

2.3.31 Aprobación de los certificados:

Se fija un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de presentación de loscertificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les preste su conformidad.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 28

Page 29: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que elContratista lo presente corregido.

2.3.32 Pago de los CERTIFICADOS:

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde la fechade presentación de la Factura conforme el apartado 2.3.29 del presente Pliego.

2.3.33 Demora en los pagos:

Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho areclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Ciudad deBuenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma neta a pagar alContratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado, y previadeducción de las sumas que se retengan con arreglo a lo previsto en las cláusulas contractuales.

2.3.34 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA:

Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra según numeral1.13.1 del PCG, serán calculados mediante análisis sobre la base del precio de adquisición pormayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios serán avalores vigentes a la fecha de licitación.

En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o cuandopor razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrán calcular a la fechaen que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el documento de aprobación.

Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo referido aAnálisis de Precios del presente pliego.

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes indicadocomo básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla publicada por la CámaraArgentina de la Construcción. El órgano encargado de la administración del contrato podrá exigirlos comprobantes que acrediten el cumplimiento de las cargas sociales.

De existir re determinación de precios aprobada, los precios nuevos se determinarán en base adichos precios y no sobre los valores de la oferta original.

2.3.35 LIQUIDACION FINAL:

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratistapreparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, inclusoadicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total a queascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra; decretos,resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustesy su aprobación, etc. La Liquidación Final será conformada en su caso por el órgano encargado dela administración del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la RecepciónDefinitiva.

2.3.36 RECEPCIONES:

Las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva de las obras, serán suscriptas por la Inspección deObra. La Provisoria será aprobada por el Director General de la repartición fiscalizante y la

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 29

Page 30: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Definitiva por la autoridad que hubiere aprobado los pliegos empleados en el acto licitatorio.

2.3.37 CONCEPTO:

Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de Constructores de ObrasPúblicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará dicha informacióncada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la obra.

2.3.38 ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO: La Dirección General de Hábitat dispone de unPliego de Especificaciones Técnicas Tipo que abarcan la mayoría de los rubros principales de laconstrucción.

En consecuencia el PET contiene las especificaciones técnicas de la obra que se licita,entendiéndose que, para lo no previsto en estas últimas, regirán las normas del Pliego TécnicoTipo.

2.3.39 REGIMEN DE ACOPIO.

2.3.39.1. GENERALIDADES.

Se podrán acopiar los materiales y elementos a incorporar a la obra, no debiendo superar el mismoel veinticinco por ciento (25%) del valor del monto de la oferta presentada por el Contratista.

El Contratista deberá presentar el plan de acopios ajustado a las necesidades que surja del plan detrabajos e inversiones, debiendo detallar en el mismo las cantidades, precios unitarios y monto totalresultante de su plan.

El material acopiado nunca podrá exceder de las cantidades necesarias para la obra, admitiéndosesolamente una tolerancia del cinco por ciento (5%) en más de lo previsto. Asimismo, y conreferencia a los precios unitarios no podrán exceder los indicados en el presupuesto de oferta delcontratista para cada uno de los materiales.

2.3.39.2. LUGAR DE ACOPIO

El acopio deberá efectuarse indefectiblemente en la propia Obra. Como excepción y cuando lascircunstancias lo requieran o hagan imprescindible por las características del material u otro motivojustificado, se podrá autorizar el mismo en otro lugar que apruebe la Inspección de Obra. A talesefectos se tendrá en consideración, entre otras razones, cuestiones de seguridad y mejorconservación de los elementos y materiales, y si se trata de materia prima que debe pasar por tallerpara su elaboración en forma previa a la colocación en la obra.

Los materiales y elementos depositados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Gobierno,quedando el contratista constituido en depositario de los mismos, con las obligaciones,responsabilidades y penalidades emergentes del Código Civil (art. 2202 al 2219).

Si se constatara pérdida o deterioro del material y elementos acopiados, la Inspección de Obraordenará al contratista su inmediata reposición.

2.3.39.3. CERTIFICADO DE ACOPIO.

La liquidación del certificado de acopio se efectuará hasta un ochenta por ciento (80%) del montototal de los materiales acopiados.

2.3.39.4. GARANTIAS ESPECIALES. El Contratista constituirá una garantía especial por el montode lo acopiado, la cual se podrá constituir mediante la constitución de póliza de un seguro de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 30

Page 31: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

caución cuyo beneficiario será el Gobierno. Dicha garantía será devuelta al momento del desacopiode la totalidad del material.

2.3.39.5. ACTA Y PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE ACOPIO Y DESACOPIO

En todos los casos, sea que el acopio se efectúe en el taller, depósito u obrador, se labrará un acta,donde se constatarán los materiales y elementos acopiados y sus cantidades, la que será firmada porel Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

Junto al certificado de acopio se presentará la siguiente documentación:

1) Plan de acopios presentado por el Contratista y aprobado por el Gobierno.

2) Acta de acopio.

3) Garantías del acopio.

Para el cálculo del desacopio, en cada certificado de obra se deducirá el porcentaje resultante dedividir el monto aprobado del acopio sobre el total de la oferta presentada por la Contratista, porcien (100), siendo su resultado el porcentaje de desacopio a aplicar a cada certificado a los efectosde calcular el descuento en tal concepto. De tal modo que el monto a pagar por cada certificado deobra es el que corresponde por el avance de la misma, deducido el porcentaje de desacopio que seráproporcional a dicho avance de obra certificado.

2.4 REGIMENES:

2.4.1 REGIMEN DE CONTRATACION:

Si de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.4, el régimen de contratación adoptado paraesta obra fuere el de “Ajuste Alzado”, ello significará que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarioshasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en ladocumentación del contrato.

b) El presupuesto oficial debe considerarse a título ilustrativo.

c) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en loslugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra,incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a lasindicaciones y los fines que señala la documentación.

d) Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajosindicados en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de EspecificacionesTécnicas, planos, y otras piezas contractuales, que no figuren indicadas en las partes o rubrosdel presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberánser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

e) Si a juicio exclusivo del órgano encargado de la administración del contratoexistiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el deloferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuestomanteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan detrabajos e inversiones. Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durantela ejecución de la obra.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 31

Page 32: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

f) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada enel presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferenciasprovengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

2.4.2 MODIFICACIONES-AGREGADOS Y SUPRESIONES (LEY 13064)

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia demodificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, el estudio se practicará entodos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación licitatoria para formular laoferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden presentar doscasos:

A) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no superen el veinte porciento (20%) del monto total del contrato, el Contratista deberá aceptar que las mismas seliquiden y paguen por el mismo régimen previsto en el contrato.

B) Si por el contrario las alteraciones superaran el veinte por ciento (20%) del monto totalcontrato, le cabe al contratista el derecho de rescisión del mismo (art. 53). En el caso que elContratista no optare por ese derecho, ambas partes contratantes deberán solicitar la fijaciónde nuevos precios de los ítems afectados, con ajuste a las normas del apartado A(interpretación arts. 30, 37,y 38).

I) El exceso ordenado para un tem supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregidosobre planos:

a) Precios unitarios oficiales: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene endemasía, o sea la que supere el metraje corregido, un nuevo precio a convenir. El resto seliquidará conforme a las previsiones del Presupuesto oficial, afectado del coeficiente deaumento o rebaja contractual (aplicación del art. 38).

El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de licitación, ypara los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hallan prefijados.

b)Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓN GENERAL DEHABITAT: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o sea la que supere elmetraje corregido, un nuevo precio corregido. El nuevo precio corregido debe partir del análisisque determine el precio fijado por el Contratista, a cuyo fin se solicitara, o en caso contrario, seconstruirá sobre la base del precio unitario cotizado.

El nuevo precio significa la corrección del análisis, modificando aquellos elementos que hacenel costo del ítem que se prueba fehacientemente que ha sufrido alteraciones para más o paramenos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo seconsidera la real interferencia de la alteración ordenada.

II) El exceso ordenado para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobreplanos:

a) Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial, incrementadodel exceso que se ordena construir todo al precio del Presupuesto Oficial, afectado delcoeficiente de aumento o rebaja contractual, (aplicación del art. 30 Ley 13.064).

b) Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la Dirección General deHabitat: Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el contratista, revisado yaceptado.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 32

Page 33: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

III) La disminución ordenada para un ítem supera el veinte por ciento (20%) del metrajecorregido sobre planos:

Precios unitarios oficiales: Además de corregirse el metraje, deberá corregirse el preciounitario del contrato y deducir toda la partida con metraje real a ejecutar, con precio nuevo aconvenir (aplicación de los art. 37 y 38).

El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis seadoptarán los gastos generales y beneficios fijados.

b)Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la Dirección General deHabitat: Se deduce todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y aceptadopor la DIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT pero con el metraje corregido y se liquidael metraje real a ejecutar a precio corregido o sea modificando del análisis contractualaquellos elementos que hacen el costo del ítem y que se prueba fehacientemente que hansufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje,vale decir que en la corrección solo se considera la real interferencia de la alteraciónordenada.

IV) La disminución ordenada para un ítem no supera el veinte por ciento (20%)del metraje corregido sobre planos

a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial disminuido delmetraje suprimido y con precio del Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de aumentoo de rebaja contractual (aplicación del art. 30 Ley 13.064).

Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓNGENERAL DE HABITAT Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por elContratista, revisado y aceptado.

V) Supresión del ítem:

a) Precios unitarios oficiales: Es el caso del apartado III llevado al límite. Procede enconsecuencia suprimir la partida con metraje corregido a nuevo precio. El nuevo precio seretrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastosgenerales y beneficios que se hallan prefijados.-

b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓNGENERAL DE HABITAT:

Procede suprimir la partida aplicando al precio del Contratista revisado y aceptado por laDIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT el metraje corregido.-

Junto con la presentación de cada reajuste por las modificaciones que se leencomienden, el Contratista deberá presentar una planilla resumen de todos los reajustesanteriores. Los reajustes serán a valores básicos a efectos de verificar su relación con la escalaque establece el art. 9 inc. b) de la Ley de Obras Públicas 13.064.

Alteración de la naturaleza del ítem: Pueden presentarse dos alternativas:

a. La alteración implica una modificación sustancial de la estructura con la intervención de nuevosmateriales, gremios y técnicas distintas.

En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al apartado V) precedentey agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de otros trabajos análogos o

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 33

Page 34: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

semejantes.

Cuando no exista el nuevo precio retrotraído a la fecha de licitación, el precio actualizado ybásico será establecido mediante un análisis en el que se incluirá como máximo el recargo fijadopara gastos generales y beneficios.

b. La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos componentes de laestructura.

Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto, porcomparación de los cambios.

Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, elContratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo susderechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se llevará cuenta minuciosade las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos del órgano encargado dela administración del contrato, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio eninstancia administrativa o judicial.

A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto degastos generales y beneficios ya establecidos.

Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipuladoprecedentemente, la DIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT podrá disponer que los trabajos deque se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo CONTRATO.

2.4.3 Cumplimiento Ley 1747 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Obra: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta de BarrioRamón Carrillo de esta Ciudad”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1 GENERALIDADES

1.1 Tareas complementarias

1.1.1 Demolición y limpieza del terreno

1.1.2 Materiales

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 34

Page 35: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1.1.3 Replanteo y nivelación

1.1.4 Construcciones auxiliares

1.1.5 Caminos de acceso al obrador

1.1.6 Cercos perimetrales

1.1.7 Cartel de obra

1.1.8 Provisión de agua

1.1.9 Iluminación y fuerza motriz

1.1.10 Evacuación de aguas servidas

1.1.11 Seguridad en obra

1.1.12 Vigilancia e iluminación

1.1.13 Fiscalización

1.2 Limpieza de obra

1.2.1 Limpieza de obra periódica

1.2.2 Limpieza de obra final

1.3 Estudio de suelos

1.4 Planos

1.5 Responsabilidad de la contratista

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Normas generales

2.1.1 Desmontes

2.1.2 Terraplenamientos y rellenos

2.1.3 Excavaciones

2.1.4 Compactación

3 MATERIALES

3.1 Normas generales

3.1.1 Calidad

3.1.2 Muestras

3.1.3 Ensayos

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 35

Page 36: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

3.1.4 Materiales envasados

3.1.5 Almacenamiento

3.1.6 Normas y reglamentaciones especiales

4 ESTRUCTURAS

4.1 Normas Generales

4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.

4.2.1. Generalidades

4.2.2. Materiales

4.2.3 Hormigón a emplear

4.2.4 Tamaño máximo del agregado grueso

4.2.5 Dosificación del hormigón

4.2.6 Mezclado

4.2.7 Consistencia

4.2.8 Resistencia.

4.2.9 Temperatura del hormigón.

4.2.10 Toma de muestras y ensayos.

4.3 Hormigonado.

4.3.1 Vibrado.

4.3.2 Curado y medidas de protección inmediata.

4.3.3 Reparaciones posteriores al fraguado.

4.4 Prescripciones sobre encofrados.

4.5 Prescripciones sobre armaduras.

4.6 Fundaciones

4.6.1 Normas generales

4.6.2 Fundación directa

5 ALBAÑILERIA

5.1 Generalidades

5.2 Contrapisos, senderos y veredas

5.3 Juntas de Dilatación

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36

Page 37: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

5.3.1 Generalidades

5.3.2 En senderos perimetrales a la cancha

6 CARPETA ASFALTICA

6.1 Generalidades

6.2 Carpeta Asfáltica

6.3 Césped Sintético

7 HERRERIA

7.1 Alcance de los trabajos

8 PINTURA

8.1 Generalidades

8.2 Normas de ejecución

8.2.1 Pinturas para herrería metálica

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1 Generalidades

9.1.1 Alcance de los trabajos

9.1.2 Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación

9.1.3 Desagües pluviales

10 EQUIPAMIENTO URBANO

10.1 Generalidades

11 PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

1 GENERALIDADES

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 37

Page 38: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

La obra se inserta dentro de la plaza Mariano Acosta en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, consta de la ejecución de un campo de futbol de 26x40 mtr , sus accesos y sectores dedescanso. La implantación total en el terreno abarca aproximadamente 1360 M2.

El soporte del campo de juego estará constituido por una membrana geotextil sobre la cual se ejecutará unacapa de relleno de suelo seleccionado de espesor mínimo 20 cm y una carpeta asfáltica de 5cm. Previo a laejecución del paquete soporte se deberá compactar la base según las especificaciones del presente pliego.

El campo de juego estará delimitado en su perímetro por un vallado modular de rejas, las cuales estaránapoyadas en una viga de H°A° continua de 40 x 50 cm.

La obra se completa con la ejecución de una vereda perimetral de hormigón con terminación alisado dondese alojan dos canales de desagües pluviales con rejillas corridas, también se deberá colocar el equipamientodescripto en el presente pliego.

1.1 Tareas complementarias

1.1.1 Demolición y limpieza del terreno

Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procederá a la demolición, desmontaje y desarmede las construcciones existentes dentro de cada sector, conforme se indique en el plano correspondiente,cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de la Edificación del Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires, ya sean de orden administrativo o técnico (artículos 2.1.2.5 “Documentosnecesarios para tramitar permisos de demolición total o parcial de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”).

Las demoliciones y traslados de instalaciones deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo conlas reglas del arte.

Si la demolición de las construcciones o el desmontaje de las instalaciones existentes produjeran daños a lasáreas contiguas o próximas que no se intervienen, como producto de incumplimientos o negligencias de laContratista, la reparación de los mismos será por cuenta y cargo de ella, exclusivamente.

La Contratista deberá retirar todos los hierros y escombros producidos por la demolición, dejando la obratotalmente limpia. Para ello, antes de la movilización o cargado de los escombros, estos deberán serhumedecidos, a fin de evitar la generación de polvaredas que contaminen el aire.

En caso que los escombros deban permanecer más tiempo que el previsto para su retiro, deberán sermantenidos humedecidos para evitar la volatilidad del polvo hacia las áreas en funcionamiento.

Posteriormente se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado este trabajo se procederá alreplanteo y nivelación.

1.1.2 Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones serán retirados de la obra, inmediatamente deproducidos. El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias, para evitar la acumulación de losmismos dentro del perímetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas de construcción.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 38

Page 39: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepciónde los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego de EspecificacionesTécnicas o fueran expresamente autorizados por la Dirección de Obra.

1.1.3 Replanteo y nivelación

El replanteo se ejecutará desde los ejes de replanteo que se materializarán con alambres bien seguros,tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

La nivelación se ejecutará desde un plano de comparación de niveles que la Contratista deberá ejecutar enun lugar poco frecuentado de la obra. La escuadra de las divisiones de las canchas, solados y bancos seráprolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los mismos en caso de quecorresponda.

El replanteo y la nivelación serán verificados por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos.

1.1.4 Construcciones auxiliares

El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las instalaciones de un obrador,de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridadde Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de laContratista como para el de Inspección.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo comprendido desde laRecepción Provisoria a la Definitiva.

La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.

Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública.

1.1.5 Caminos de acceso al obrador

El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución decaminos de acceso al obrador y deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante laejecución de la obra.

1.1.6 Cercos perimetrales

Su cotización está incluida en el monto de la oferta, serán del tipo olímpico, su función es delimitar yseparar el sector de obra del resto de la plaza.

La ubicación de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de común acuerdo con laInspección. Los mismos deberán ser manuables y con dispositivo de seguridad. Se colocará un timbre concampanilla en el local del sereno. La Contratista deberá mantener los cercos perimetrales en buen estado deconservación durante toda la obra.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 39

Page 40: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1.1.7 Cartel de obra

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad, tamaño y modelo según el“Anexo 1” del presente pliego, se instalará con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha decomienzo de los trabajos y se mantendrá como mínimo por igual periodo de días una vez terminados losmismos.

La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.

La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante todala obra.

Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metálico de 6 m x 4 m; se pintarácon tres manos de antióxido, una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético brillante o ploteadosobre tela plástica.

Serán a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y traslado hasta el lugar indicado porla Inspección.

1.1.8 Provisión de agua

a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el EPS(Ente Prestatario del Servicio) , así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro deagua necesaria para la construcción.

b) Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo,debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de ejecutarse perforaciones. Previoa la Recepción Definitiva de las obras, deberá proceder al cegado de las mismas y/o cierre de lasconexiones de acuerdo a Normas de la EPS.

1.1.9 Iluminación y fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redesde servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechosy el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equiposmecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de lasmismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición.

1.1.10 Evacuación de aguas servidas

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas delos servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malosolores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.

Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el EPS.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 40

Page 41: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1.1.11 Seguridad en obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de acuerdo con lasdisposiciones del CEGCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

1.1.12 Vigilancia e iluminación

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros demateriales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes deiluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otrasmedidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurranaccidentes durante el transcurso de la obra.

1.1.13 Fiscalización

La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obraestando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas,seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad de la Contratista cualquieraccidente que pudiera producirse.

1.2 Limpieza de obra

1.2.1 Limpieza de obra periódica

La contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obraen construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estarpermanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento detodas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupacióncon materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección.

1.2.2 Limpieza de obra final

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libresde maleza, arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por elContratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc.) aúnde aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. A profundidadesmayores de 30 cm. la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.

1.3 Estudio de suelos

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 41

Page 42: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

La Contratista deberá realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo, debiéndose ajustar a loprescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y en la Resolución 702/SPUYMA y PyS/97, aclarándose que no sereconocerá adicional alguno por este concepto. Al término de los ensayos y estudio del terreno, elContratista presentará una memoria técnica e informe, que aprobados por la Dirección de Obra, podrán serusados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones.

1.4 Planos

La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición yrealización de las obras, la que será visada por la inspección, previa al inicio de los trabajos.

1.5 Responsabilidad de la contratista

La totalidad de lo requerido en el artículo 1. GENERALIDADES, será por cuenta y cargo del Oferente y/oContratista.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Normas generales

El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuadopara tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la inspección, quien podrá exigir elreemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables.

El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie,adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección podrá ordenar los ensayosnecesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para garantizar que no ocurran derrumbes, a cuyoefecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas hagapresumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos losperjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

2.1.1 Desmontes

Se realizará un destape del manto vegetal en una profundidad de 20 cm sobre toda la superficie deintervención del proyecto.

Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismocuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tenganun índice de plasticidad superior a 15.

Una vez producido el desmonte, la capa base se compactará hasta obtener la densidad que se indica en elArt. 2.1.4. Compactación.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 42

Page 43: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.1.2 Terraplenamientos y rellenos

Previo a la ejecución de los rellenos se colocará un manto geotextil de protección, deberá ser de fibras depoliéster entrecruzadas mecánicamente y de una densidad mínima de 150 gr/m2. Posteriormente se realizaráuna capa de relleno de espesor mínimo de 20 cm que servirá de soporte a la carpeta asfáltica. El relleno seejecutará hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas deespesor de no más de 20 cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior(incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. 2.141.Compactación.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar los rellenos serán limpias y secas, sin cascotes,piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición.Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cadacaso determinen estas especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10y límite líquido LL<35.

2.1.3 Excavaciones

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para lasfundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterioadoptado por el Art. 2.1.1. Desmontes.

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista elmenor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir lainundación de zanjas por las lluvias.

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación aconstruir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer conel mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto costo adicional ninguno.

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Direcciónde Obra.

En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, losapuntalamientos del terreno y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por proyecto oa juicio de la Inspección.

El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales ocon talud de acuerdo a las características del terreno.

Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción areclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.

En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.

Las excavaciones que se tendrán en cuenta para el siguiente proyecto serán; piso soporte de la cancha, vigaperimetral de HºAº y vereda perimetral, se respetarán los niveles de profundidad lo indicado en los planos.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43

Page 44: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.1.4 Compactación

Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparenteseco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima.

Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por la Inspección y estarán a cuenta y cargo dela Contratista.

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista.

3 MATERIALES

3.1 Normas generales

3.1.1 Calidad

Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a lasnormas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.

3.1.2 Muestras

La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra.Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobadospor la Inspección. Todas las muestras se devolverán al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso deno ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno.

3.1.3 Ensayos

La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere conveniente aefectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las partidas ingresadasen obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargodel Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra,transporte, aranceles, etc.).

3.1.4 Materiales envasados

Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha aprobación enel rótulo respectivo o donde correspondiera.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 44

Page 45: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra.

3.1.5 Almacenamiento

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se acopiarán enlugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 10 cm. del piso.Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección.

El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con elterreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos diámetros ytipos.

3.1.6 Normas y reglamentaciones especiales

Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias vigentes correspondientes a las normativas de:CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de Servicios, Nacionales, etc. y/o las que se indiquen en cada casoparticular.

4 ESTRUCTURAS

4.1 Normas Generales

Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.

La Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas lasfundaciones y deberá para ello realizar el diseño, los cálculos, la confección de planos de encofrado,detalles y planillas de armaduras, tipos y calidades de materiales a utilizar.

La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr unaobra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen enforma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno y/o ampliación de plazo de obra.

Si posteriormente a su oferta el Contratista quisiera introducir modificaciones por razones técnicasdebidamente fundadas, podrá proponerlas adjuntando para ello todos los elementos de juicio quecorrespondan.

No se admitirán balances económicos o modificaciones en los plazos previstos por la diferencia entre lostrabajos cotizados y los propuestos, ni por el trabajo de diseño asociado; salvo que la Contratistademostrara que la documentación de diseño básico entregada en la Licitación no es ejecutable o estécnicamente equivocada.

Para la ejecución de cualquier trabajo se requerirá la previa autorización de la inspección, aprobatoria delos documentos de diseño que desarrolle la Contratista.

El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene carácter indicativo, la Contratista procederá alcálculo de la estructura.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 45

Page 46: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.

4.2.1. Generalidades

Antes de iniciar ningún trabajo del rubro, y con quince días corridos de anterioridad a comenzar a armar losencofrados, el Contratista presentará para su aprobación la memoria del cálculo correspondiente a laverificación de la estructura.

4.2.2. Materiales

a) Acero: Se utilizará acero calidad ADN 420 de acuerdo con lo especificado por el reglamento CIRSOC,salvo expresa indicación en contrario. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadaspor los certificados de fabricación, en los que se brinden detalles de la misma, de su composición ypropiedades físicas. La Inspección de Obra recibirá del Contratista el certificado conjuntamente con loselementos que identifiquen la partida.

b) Alambre: Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre número 16.El alambre de verá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse al ser envuelto alrededor de supropio diámetro.

c) Aditivos: El Contratista podrá emplear substancias químicas comerciales de reconocida calidad con elobjeto de acelerar el fragüe, producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización deberá seraprobada previamente por la Inspección de Obra. Ellas se regirán y verificarán por CIRSOC 201. Todos losensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. El aditivo será dosificado por mediode un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que seasegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado, especificado para cadapastón. Los aditivos serán dosificados por peso, con un límite de tolerancia del 1,5% de su peso efectivo. Eladitivo deberá mantener un alto grado de uniformidad a lo largo de toda la ejecución de las obras. Losaditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se lo protegerá de la congelación.

Nota: De utilizarse aditivos para aceleración de fragüe, el Contratista lo hará exclusivamente en presenciade la Inspección de Obra.

4.2.3 Hormigón a emplear

El hormigón a emplear será como mínimo H 21 y el cálculo de la estructura deberá responder a este tipo dehormigón.

En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia se deberácumplir con el Reglamento CIRSOC 201.

Se utilizará hormigón elaborado en planta.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 46

Page 47: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra.

4.2.4 Tamaño máximo del agregado grueso

Se tendrá en cuenta que el tamaño del agregado grueso debe permitir que el hormigón sea colocado sindificultades dentro del encofrado y que no queden espacios vacíos. Es responsabilidad del Contratista lograrla máxima capacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras. El tamaño del árido aemplear, además de cumplir con lo exigido con las especificaciones del CIRSOC, no deberá exceder lamenor de las dos medidas siguientes:

a) Un quinto de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado.

b) Tres cuartos de la mínima separación horizontal o vertical libre entre barras.

4.2.5 Dosificación del hormigón

El Contratista propondrá una dosificación y demostrará su resistencia mediante ensayos realizados en unlaboratorio de reconocida capacidad, aprobado por la Inspección de Obra y con la debida anticipación a sucolocación en obra, con ajuste al reglamento CIRSOC. Las muestras serán tomadas de acuerdo con loindicado por el CIRSOC. El cemento y los áridos serán medidos en peso. En el caso del hormigón sujeto ala acción destructiva de los agentes agresivos, deberá cumplimentarse lo establecido en el ReglamentoCIRSOC.

4.2.6 Mezclado

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Las hormigoneras deberán ser capaces de mezclar losmateriales de manera de producir un hormigón uniforme y descargarlo sin segregación. El tiempo máximode mezclado para hormigoneras de capacidad útil de hasta 2 m3, en condiciones normales de trabajo yambientales, no excederá de cinco (5) minutos. El agua deberá ser introducida profundamente dentro de lamezcladora. El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados.

4.2.7 Consistencia

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que con los medios disponibles elhormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados,especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sinsolución de continuidad asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberáconseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule una excesivacantidad de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón. La consistencia de las mezclas serádeterminada mediante el ensayo del asentamiento, realizado de acuerdo con la Norma IRAM 1.536 y sucosto será a cargo del Contratista.

4.2.8 Resistencia.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 47

Page 48: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Se realizará en uno de los laboratorios aprobados por la Inspección de Obra para tal fin, un mínimo de dosensayos (4 probetas) a 28 días y otros dos ensayos (4 probetas) a 7 días, por cada fracción colocada cadadía de trabajo a fin de comprobar la resistencia en obra, según el Reglamento CIRSOC. En caso de que losresultados de los ensayos de control de resistencia no cumplan los requisitos establecidos, se procederá a lademolición de inmediato de la parte correspondiente y su costo será a cargo del Contratista.

4.2.9 Temperatura del hormigón.

La temperatura del hormigón en el momento de su colocación deberá cumplir lo especificado en elReglamento CIRSOC.

a) Hormigonado en tiempo frío a los efectos de estas especificaciones, cuando la temperatura ambiente enel lugar de la obra, a la sombra, lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor a 5 grados centígrados ypueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de la colada, la temperatura puedadescender por debajo de los 0 grados centígrados. En este caso el Contratista deberá cumplir con loespecificado en el Reglamento CIRSOC. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir elcongelamiento o acelerar el endurecimiento del hormigón, se permitirá únicamente bajo la autorizaciónexpresa de la Inspección de Obra.

b) Hormigonado en tiempo caluroso: se considera tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones,cuando la temperatura ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 30grados centígrados. En este caso el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Reglamento CIRSOC.

4.2.10 Toma de muestras y ensayos.

Durante la ejecución de la obra se realizarán los ensayos de control antes indicados, para verificar si lascaracterísticas previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. Los costos de toma demuestras y de ensayo y los controles de calidad asociados a estas tareas que sean necesarios paradeterminar la calidad y uniformidad del hormigón, serán por cuenta y cargo del Contratista.

4.3 Hormigonado.

El Contratista confeccionará un programa de hormigonado y notificará a la Dirección de Obra con unaanticipación mínima de tres (3) días hábiles, el lugar y el momento en que colocará el hormigón. ElContratista no colocará hormigón hasta que la Inspección de Obra haya aprobado la preparación de lasuperficie, la colocación de encofrados, armaduras y todos los elementos que deban quedar empotrados enel hormigón. Si el hormigón hubiera sido colocado sin aprobación y conocimiento previo de la Direcciónde Obra, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista. No se colocaráhormigón en o debajo de agua. Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado seráevitada. En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario, se respetará lo indicado en elReglamento CIRSOC y en la documentación técnica. La capacidad de colocación disponible deberá ser talque pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón de manera deevitar las juntas “frías”, es decir, aquellas juntas de construcción que, debiéndose continuar esta última, seles permita permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que haría que se produjerael contacto de dos hormigones de distinta edad en esa junta. Si la Inspección de Obra aprobara el uso de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 48

Page 49: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

canaletas para la colocación de hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientescondiciones:

a) Las canaletas serán de metal o revestidas de metal, sección transversal semicircular, lisas y libres deirregularidades.

b) Las canaletas serán lo suficientemente inclinadas como para permitir el desplazamiento del hormigóncon el asentamiento especificado.

c) En el extremo de descarga de cada canaleta se dispondrá un embudo o reducción cónica vertical parareducir la segregación del mismo.

Al colocar hormigón a través de las armaduras, se deberán tomar todas las precauciones para impedir lasegregación del árido grueso.

4.3.1 Vibrado.

Todo hormigón deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible con equipos vibratoriosmecánicos de alta frecuencia, suplido por apisonado y compactación normal donde fuera necesario. Para eluso de vibradores se deberá cumplir lo especificado en el ítem correspondiente de la Norma DIN (Edición1972). Debe evitarse el exceso de vibraciones del hormigón.

4.3.2 Curado y medidas de protección inmediata.

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de sucolocación hasta un período no inferior a siete (7) días. Cuando el hormigón contenga cemento de altaresistencia inicial, dicho período mínimo será de tres (3) días. Los métodos a emplear deberán ser capacesde evitar pérdidas de humedad del hormigón durante dicho período. En general, el curado del hormigóndeberá hacerse con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistema de cañerías perforadas, conrociadores mecánicos, con mangueras porosas o con cualquier otro método que cumpla con las reglas delarte y la tecnología. El agua para el curado deberá los requisitos especificados en el artículo 2.a.3. para elagua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal, que noincorpore óxidos de hierro al agua de curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigón. Latemperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10 grados centígrados durantelos primeros cuatro (4) días de colocación. La máxima variación gradual de temperatura de las superficiesdel hormigón no excederá de 10 grados centígrados en 24 horas.

Se deberá respetar lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existieran aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón,se lo mantendrá fuera de contacto con el mismo por lo menos durante el período colocación, protección ycurado.

4.3.3 Reparaciones posteriores al fraguado.

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigones que no cumplan

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49

Page 50: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

con los requisitos de estas especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeadosse completarán tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posibledentro de las 24 horas después de dicho retiro. El Contratista deberá mantener informada a la Dirección deObra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán con la presencia de laDirección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular.

4.4 Prescripciones sobre encofrados.

Los encofrados deberán ser metálicos. Eventualmente el Contratista podrá disponer otro sistema a utilizar elque deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. A los efectos de asegurar una completa estabilidad yrigidez, las cimbras para encofrados y demás elementos actuantes serán convenientemente arriostrados,tanto en dirección longitudinal como transversal. Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigideznecesarias. Su ejecución se realizará de forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos,deformaciones ni desplazamiento perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados delpeso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos, tanto durante la ejecuciónde la obra como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. Inmediatamenteantes de iniciarse las operaciones de colocación, se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies delos encofrados, de las armaduras y elementos metálicos que deben quedar incluidos en el hormigón.

4.5 Prescripciones sobre armaduras.

Las barras que constituyen las armaduras serán de acero y deberán cumplir las condiciones que seestablecen en esta Especificaciones Técnicas y la Norma IRAM 671. Para ello se efectuarán los controles yensayos que establece dicha Norma, más los que establece complementariamente la Disposición CIRSOC251. Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos yplanillas de doblado a entregar por el Contratista, previo a la ejecución de los trabajos. Todas las armadurasde tracción llevarán ganchos terminales. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas queindican los planos y planillas. Antes de ser introducidas en los encofrados serán limpiadas adecuadamente.Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de laarmadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.

Durante la colocación, compactación y terminación del hormigonado, y también en los períodos defraguado y endurecimiento, deberán mantenerse en las posiciones establecidas en los planos, sin que sufrandesplazamientos perjudiciales.

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual omayor en el diámetro que la barra de mayor diámetro, y mayor 1,3 veces el tamaño del árido grueso. Si setrata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75veces el diámetro de la barra de mayor diámetro y 0,75 veces el tamaño del árido grueso. En ningún caso laseparación libre será menor de 2 cm. Cuando las barras se coloquen en dos o más hiladas superpuestas, loscentros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes ala capa inferior. Las barras que constituyan la armadura principal se vincularán firmemente y en la formamás conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener oseparar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos. Nopodrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. Todos los crucesde barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distanciaentre barras, en ambas direcciones, sea menor de 0,30 m. En este caso, las intersecciones se atarán en formaalternada. Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas enlos elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado,moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. Los recubrimientos se ajustarán al ReglamentoCIRSOC.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50

Page 51: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

4.6 Fundaciones

4.6.1 Normas generales

Conocimiento del terreno: Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos,pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos.

Será de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundación adoptado, su diseño, cálculo ydocumentación, así como su ejecución y verificación.

4.6.2 Fundación directa

Fundación directa: incluye dentro de este enunciado la viga continua de 40 cm de ancho x 50 cm de altoperimetral a la cancha y dados de hormigón para anclaje de arcos de futbol, que trasmiten directamente lascargas actuantes al terreno.

En la misma se dejarán previstas las pletinas con insertos para la futura colocación de la reja según loindicado en los planos.

5 ALBAÑILERIA

5.1 Generalidades

Comprende la ejecución de solados, caminos y veredas. Los solados presentarán superficies regulares,dispuestos según pendientes, alineaciones y niveles. Serán de las dimensiones y color que se indiquen enlos planos y planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando laInspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

Se deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la Inspección.

5.2 Contrapisos, senderos y veredas

Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada capa un peso específico aparente igual al 95% delmáximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, se ejecutará sobre el terreno un contrapiso de espesormínimo de 10 cm., con hormigón con el adicionado de una armadura cruzada Æ 4.2 mm. cada 10 cm.tomando la previsión de materializar las juntas, como se indica en el presente pliego, o según se especifiqueen planos.

La terminación superficial será la indicada en los planos, cuando corresponda alisado se realizará pormedios mecánico, quedando excluida la ejecución manual para estos casos.

El alisado se realizará inmediatamente después del comienzo del proceso de fraguado y sobre la superficiese deberá aplicar un endurecedor cuarcitico no ferroso.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 51

Page 52: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

5.3 JUNTAS DE DILATACION

5.3.1 Generalidades

La Contratista deberá presentar detalles de la totalidad de los ítems del presente artículo para su revisiónpor parte de la Inspección.

Antes del inicio de la tarea la Contratista deberá dejar las paredes de las juntas sanas, limpias, secas; libresde aceite y grasa.

5.3.2 En senderos perimetrales a la cancha

La ejecución de la junta de dilatación en senderos se efectuará a través de todas sus capas y de 20 mm deancho. Se materializará con sellador elastomérico monocomponente a base de poliuretano, tipo Sikaflex-1ª.Profundidad máxima de llenado; 13 mm sobre un fondo de junta de poliestireno expandido.

Las dimensiones de los paños se determinarán de acuerdo a lo establecido en los planos.

6 CARPETA ASFALTICA

6.1 Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de las carpetas indicados en planos, conlos espesores allí indicados. Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los nivelesnecesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados la instalación de césped sintético, las cotas de niveldefinitivas fijadas en los planos.

Previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo deincrustaciones extrañas para cubrir finalmente con 5 cm de capa asfáltica, deberá estar perfectamentenivelada con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados en los planos.

6.2 Carpeta Asfaltica

Carpeta de asfalto tipo D-8 de esp.: 0,05 m.

Las carpetas se realizarán sobre la sub-base granular nivelada y compactada hasta el 95%P.N, respetandopendientes en las distintas áreas a intervenir (0,05%).

6.3 Césped Sintético

La provisión y colocación del césped sintético de la cancha queda a cargo de terceros.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 52

Page 53: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

7 HERRERIA

7.1 Generalidades

El Contratista deberá realizar la provisión y colocación de rejas perimetrales y arcos del campo de juego,los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad. Deberán presentarse planos de proyecto de todoslos elementos de herrería a ejecutar para la aprobación previa por parte de la Inspección de Obra. Lascaracterísticas de las soldaduras de los elementos metálicos deberán ajustarse a lo establecido en la NormasAWS. Los electrodos usados para la soldadura deberán satisfacer las Normas IRAM 601 y 672. Laterminación será según ítem 8. Pintura.

Las rejas estarán compuestas por:

Columnas: para las rejas bajas, tubos de 40 x 40 x 1.5 mm; para las rejas altas tubos de 80 x 80 x 5mm, las mismas serán soldadas a las pletinas insertas en el hormigón o directamente empotradassegún se indica en los planos.Paños de reja de h:1m y h:4m compuesta por Tubos de 40 x 20 x 1.5 mmArcos: Tubo de 2” diámetro.Los paños de reja deberán ir soldados a las columnas con planchuelas de ¼” de espesorInsertos en el hormigón; se deberán dejar colocadas en viga perimetral y contrapisos las pletinas conhierros de anclaje para la fijación de los tubos de reja.

La construcción de la herrería en general se ajustará a los detalles de los planos y planillas que seconfeccionen para cada caso.

8 PINTURA

8.1 Generalidades

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, deacuerdo con las especificaciones contractuales.

Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantíacorrespondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise.

La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado deconservación de los materiales a utilizar.

Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar lacantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas delgadasenduído y/o masilla plástica.

8.2 Normas de ejecución

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 53

Page 54: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir lassucesivas capas de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante laejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo deinmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y seretocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc.,debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado porcompleto. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, alpicado y reconstrucción de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvoindicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sinhuellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lojuzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto aldefinitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando elpolvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existentepara emparejar las superficies.Barrer los lugares antes de dar cualquier mano de pintura.

8.2.1 Pinturas para herrería metálica

En fábrica:

Dos manos de antióxido.

En obra:

dos manos de antióxido convertidor, aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 μ.se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario.dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar10/12 horas entre manos.

Espesor mínimo 40 μ.

se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 54

Page 55: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ.

Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante.

La pintura a utilizar deberá responder a los colores indicados en los planos;

Esmalte sintético color Naranja (RAL: naranja 2011), para demarcación de arcos y 4 paños de reja.Esmalte sintético color Azul (RAL: azul 5011), para el resto de las herrerías

Para la ejecución de la tarea se deberá respetar lo especificado para cada sector en la documentación o loque indique la inspección de obra.

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1 Generalidades

9.1.1 Alcance de los trabajos

Comprenden la ejecución de los desagües pluviales:

La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de fábricanecesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.La ejecución de los desagües pluviales del campo de juego.

9.1.2 Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de lainstalación

La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) mediante el“sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”, que las cañerías,accesorios y demás elementos que se coloquen en la obra cumplen con sus respectivas normas defabricación.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamenteinstalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, seránremovidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

9.1.3 Desagües pluviales

Las cañerías pluviales podrán ser de los siguientes materiales:

Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm, con junta cementada, debiendo ser

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 55

Page 56: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

los elementos a unir de la misma marca.

Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y13.326.

Los desagües pluviales están compuestos por:

a) Canaleta de HºAº ejecutado in situ, según lo indicado en plano de detalles. Seejecutará según art. 4.2 Estructuras de Hormigón Armado conforme a los detalles indicados en planos.

b) Los desagües del canal colector se ejecutarán con caños de PVC, los mismos seasentarán sobre suelo previamente compactado y se protegerá con colado de hormigón antes de ser cubiertonuevamente para evitar su quebradura.

c) Las rejas serán de hierro fundido, terminación con pintura epoxi.

10 EQUIPAMIENTO URBANO

10.1 Generalidades

El contratista deberá proveer los materiales, herramientas, consumibles y cualquier otro insumo necesariopara ejecutar las tareas, se consideran incluidas todas las obras complementarias necesarias para lacolocación del equipamiento.

Los mismos deberán quedar perfectamente alineados y aplomados según la posición definitiva aprobada porla inspección antes de su deposición final.

El equipamiento incluye:

• 4 bancos de hormigón en los colores naranja y azul de la Fundación Cruyff.

• 4 papeleras en color gris.

• 1 esterilla de acceso y salida del campo.

• 1 cartel con las 14 Normas de Johan Cruyff (300 x 80 cm).

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56

Page 57: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

• 1 cartel con el Reglamento interno (300x80 cm).

• 1 cartel con el Nombre del Cruyff Court (220 x 40 cm).

• 1 cartel de Actividades (80 x 50 cm).

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 57

Page 58: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

11. PLANILLA DE COMPUTO YPRESUPUESTO

RUBROS UNI. CANTIDAD COSTOUNITARIO COSTO TOTAL

PRESUPUESTO $ - TAREAS PRELIMINARES $ - Limpieza y Preparación del Terreno(LIMP-PREP-TERR) M2 1.360,45 $

-

Replanteo de la superficie (REP-SIMPLIF-OBRA) M2 1.360,45 $

-

Seguros personal y seguro de obra (SEG-PERS-OBRA) MES 3,00 $

-

Limpieza de obra (LIMP-PERIOD-OBRA) MES 3,00 $

-

MOVIMIENTO DE SUELOS $ - Perfilado de Superficie (ESCARIF-SUPERF) M2 1.360,45 $

-

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 58

Page 59: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Desmonte de Suelo Vegetal (esp.: 10cm)(DESM-MAN-SUELO-DURO) M3 136,04 $

-

Excavación para veredas (esp.: 20cm)(EXCAV-MAN-VEREDAS) M3 52,42 $

-

Excavación para cancha (esp.: 15cm)(EXCAV-MAN-VEREDAS) M3 153,47 $

-

Excavación para Dados y Vigas HºAº(EXCAV-MAN-ZAPATA-Hº) M3 21,76 $

-

Excavación de zanjas para desagües(EXCAV-MAN-ZAPATA-Hº) M3 5,07 $

-

Relleno y Compactación de SueloSeleccionado (esp.: 20cm) (RELL-COMP-MEC-DURO)

M3 257,05 $ -

Retiro de Suelo sobrante (RET-MAN-SUELO) M3 368,77 $

-

HORMIGON ARMADO $ - Dados de HºAº (40x40x50cm) para basede rejas de fondo de ar (DADO-HºAº-APOYO~00063)

M3 0,64 $ -

Viga Perimetral de HºAº (40x50cm)(HºAº-ZAPAT-CORR) M3 25,76 $

-

ESTRUCTURA SOPORTE CANCHA $ - Malla geotextil no tejida tipo MactexN60.2 debajo de suelo compactado(GEOTEXT-NO-TEJIDO)

M2 1.360,45 $ -

Carpeta de concreto asfáltico (e=5 cm)sobre firme (CARP-ASFALT-5CM) M2 1.023,16 $

-

SOLADOS $ - Veredas de Hº con armadura de Ø4.20mm (esp. 10cm) Term. ali (VERED-Hº-ALIS-10CM)

M2 262,09 $ -

Juntas de dilatación c/2.00m en Veredas(372.7) ML 130,60 $

-

HERRERÍAS $ - Reja tubular alta h: 4.00m (Detalle D1según planos) (REJA-CANCHA-TUB-4M) ML 65,60 $

-

Reja tubular baja h: 1.00m (Detalle D3según planos) (REJA-CANCHA-TUB-1M) ML 52,00 $

-

Portón de reja tubular baja h: 1.00m(Detalle D4 según plano (PORT-REJ-TUB-CAN-1M)

U 2,00 $ -

Rejas laterales y fondo de arcos deCancha h: 2.00m (Detalle (JAUL-TUB-ARCOS-CANC)

U 2,00 $ -

Reja tubular superior en arcos de Cancha(Detalle D7 según p (REJA-TUB-SUP-ARCOS)

U 2,00 $ -

PINTURAS $ - Esmalte sintético para Cercosperimetrales (420.5) M2 368,92 $

-

EQUIPAMIENTO $ - Arcos para Portería. Incluye redes denylon (ARCO-FUTBOL-5M) U 2,00 $

-

Banco Prem. de Hº modelo Trapecio

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59

Page 60: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Recto 160x53.5x45cm (BCO-PREM-TRAP-RECT)

U 4,00 $ -

Cestos papeleros color gris U 4,00 $ -

Carteles Informativos de acuerdo adetalles U 4,00 $

-

INSTALACIÓN PLUVIAL $ - Cañería PVC Ø110. Incluye Accesorios(PLUV-COLEC-200) ML 17,35 $

-

Canaleta de HºAº 25x30cm (CANAL-HºAº-30X45CM) ML 80,00 $

-

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 60

Page 61: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Listado de Planos - Proyecto Cancha Johan Cruyff

ID Plano Nombre Plano CantidadLaminas

IM-01 Plano Implantación General 1IM-02 Fotos Existentes 1IM-03 Plano Implantación Proyecto 1B-01 Plano Demolición y Desmonte 1A-01 Planta Arquitectura Proyecto 1A-02 Corte transversal A-A 1DE-01 Detalles Sectores Tipo 1DE-02 Detalles Constructivos Rejas 1DE-03 Detalles Constructivos Rejas 1DE-04 Detalles Constructivos Rejas 1DE-05 Detalles Constructivos Rejas 1

DE-06 Esquema Rejas perimetrales y fondos dearcos 1

IS-01 Plano Instalación Sanitaria 1

PLANOS

VISTO: La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, N° 1132-GCABA/08, N° 663-GCABA/09, N° 481-GCABA/11 y el Expediente Electrónico N° 584341-SECHI/14,y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 94/SIGAF/2014 para lacontratación de la obra denominada “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en PlazaMariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacionalde Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 481/11;

Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que resulta tambiénaplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que a través del Decreto N° 1.254/08 modificado por el Decreto Nº 663-GCABA/09 se aprobó el Pliego deBases y Condiciones Generales para Obras Mayores;

Que, por su parte, mediante Anexo II del Decreto N° 481/11 se establecieron los niveles de decisión, en elámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, normativa que resulta de aplicación para la tramitaciónque nos ocupa;

Que, el plazo para la realización de las citadas obras se ha establecido en un total de SETENTA (70) DIAShábiles a contar desde la Orden de Ejecución, ascendiendo el presupuesto oficial de la misma, a la sumaaproximada de pesos Dos Millones Cien Mil ($ 2.100.000);

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61

Page 62: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Que corresponde disponer, además, la publicación del llamado a Licitación Pública que nos ocupa en elBoletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de diez (10)días con quince días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas;

Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de Gestión yAdministración Financiera (S.I.G.A.F.).

Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de lasfacultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 481/11,

LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN

resuelve

Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y susAnexos y Planos, destinados a la contratación de la “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol JohanCruyff en Plaza Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”, que como Anexo forman parteintegrante de la presente.

Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 94-SIGAF/14 para el día 6 de MARZO de 2014 a las 12hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Secretaría de Secretaría de Hábitat e Inclusión,sita en calle Av. Roque Sáenz Peña Nº 832 Piso 8º, para la contratación de la “Obra de Construcción deCancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”, alamparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064.

Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos Dos MillonesCien Mil ($ 2.100.000).

Artículo 4°: Establécese la gratuidad de los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1° delpresente, los cuales podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Secretaría de Secretaría deHábitat e Inclusión, Av. Roque Sáenz Peña Nº 832 Piso 8º, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. Déjaseestablecido que la documentación que rige la Licitación Pública convocada por el Artículo 2° de lapresente, en formato digital y sin valor comercial

Artículo 5°: Desígnense los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente LicitaciónPública, la cual estará integrada por la Arq. Claudia Licia Rojas, D.N.I 17.408.982, la Arq. Maria delRosario Parodi, D.N.I 30.926.310 y la Dra. Delfina García Arecha, D.N.I. N° 29.801.375. En carácter demiembro suplente, se designa al Sr. Eduardo Sancho Pou, DNI 95.209.734.

Artículo 6°: Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública dispuesto en el artículo 2°precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eltermino de diez (10) días, con quince días de anticipación a la fecha de apertura de sobres.

Artículo 7°.- Fíjase la fecha de visita de obra para el día 13 de Febrero de 2014 a las 11 horas.,estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al inicio de la Visita a Obra, acalle Pergamino Nº 2936/50 entre calles Chilavert y Barros Pazos, dependencia de esta Secretaría deHábitat e Inclusión.

Artículo 8º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014.

Artículo 9°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en elsitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Secretaría deHábitat e Inclusión. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la UnidadOperativa de Adquisiciones de este nivel de organización.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 62

Page 63: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en PlazaMariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 63

Page 64: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 Objeto..............................................................................................................

2.1.2 Presupuesto Oficial......................................................................................

2.1.3 Terminología..................................................................................................

2.1.4 Régimen de Contratación ..........................................................................

2.1.5.. Forma de Cotizar.........................................................................................

2.1.6.. Análisis de Precios.....................................................................................

2.1.7.. Redeterminación de precios.....................................................................

2.1.8.. Plazo.............................................................................................................

2.1.9.. Tipo de Obra ................................................................................................

2.1.10 Capacidad Legal ........................................................................................

2.1.11 Plazo de Garantía.......................................................................................

2.1.12 Planos...........................................................................................................

2.1.13 Planos de Obra y Conforme a Obra.........................................................

2.1.14 Plan de Trabajo ..........................................................................................

2.1.15 Consultas y Visitas al Lugar de la Obra .................................................

2.1.16 Oficina Para la Inspección .......................................................................

2.1.17 Obrador.........................................................................................................

2.1.18 Cartel de Obra ............................................................................................

2.1.19 Fotografías ..................................................................................................

2.1.20 Teléfonos, Vehículo ..................................................................................

2.1.21 Cuenta en Banco Ciudad de Buenos Aires..........................................

2.1.22 Consultas y aclaraciones…………………………………………………

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 64

Page 65: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.2 DE LA LICITACIÓN....................................................................................

2.2.1.. Recepción y Apertura…………………………………………………….

2.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos……………………………………

2.2.2.. Efectos de la Presentación de la Oferta..................................................

2.2.3 Garantías........................................................................................................

2.2.4 Mantenimiento de Oferta ............................................................................

2.2.5 Impuesto al Valor Agregado........................................................................

2.2.6 Capacidad de Contratación........................................................................

2.2.7 Forma de Presentar la Documentación ...................................................

2.2.8 Formula de Propuesta..................................................................................

2.2.9 Ampliación de la Información.....................................................................

2.2.10 Requisitos de la Oferta..............................................................................

2.2.11.Declaración de Obras................................................................................

2.2.12 Liquidez del Activo y Exigibilidad del Pasivo.........................................

2.2.13 Plan de Trabajos.........................................................................................

2.2.14 Plan de Inversiones ...................................................................................

2.2.15Garantías para Impugnaciones.................................................................

2.2.16Representante Técnico y Representante en Obra................................

2.2.17Ayuda Memoria............................................................................................

2.2.18Adjudicación.................................................................................................

2.2.19Decisión de dejar sin efecto la Licitación................................................

2.2.20Veracidad de la Información......................................................................

2.2.21Copias de la Oferta......................................................................................

2.2.22Firma del Contrato y Contrata....................................................................

2.2.23Documentos Integrantes del Contrato.....................................................

2.3..... DE LA REALIZACION DE LA OBRA......................................................

2.3.1 Orden de Comienzo.....................................................................................

2.3.2 Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo................................................

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 65

Page 66: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.3 Inspección de Obra.......................................................................................

2.3.4 Representante Técnico................................................................................

2.3.5 Replanteo de las Obras...............................................................................

2.3.6 Equipos a Utilizar por el Contratista..........................................................

2.3.7 Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo.................

2.3.8 Trabajos en Horas Extras.............................................................................

2.3.9 Materiales.......................................................................................................

2.3.10 Elementos Existentes.................................................................................

2.3.11Energía Eléctrica..........................................................................................

2.3.12Agua de Construcción................................................................................

2.3.13Conexiones, Desconexiones y Traslados ..............................................

2.3.14Subcontrataciones......................................................................................

2.3.15Notificaciones...................................................................................................

2.3.16Personal Obrero...........................................................................................

2.3.17Libro de Ordenes de Servicios..................................................................

2.3.18Libro de Notas de Pedido...........................................................................

2.3.19Seguros.........................................................................................................

2.3.20Perjuicios por Incendios.............................................................................

2.3.21Indemnización por caso Fortuito o de Fuerza Mayor............................

2.3.22Obligaciones con Cargo al Contratista....................................................

2.3.22.1. Responsabilidad del contratista………………………………………

2.3.23Prorrogas.......................................................................................................

2.3.24Multas por Incumplimiento en Termino...................................................

2.3.25Multas por Incumplimiento de Ordenes de Servicios............................

2.3.26Medición de las Obras................................................................................

2.3.27Certificados de Obra....................................................................................

2.3.28Retención sobre los Certificados..............................................................

2.3.29Sustitución del Fondo de Garantía y Reparo.......................................

2.3.30Presentación de las Facturas..................................................................

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 66

Page 67: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.31Aprobación de los Certificados...............................................................

2.3.32Pago de los Certificados..........................................................................

2.3.33Demora en los Pagos...............................................................................

2.3.34Fijación de Precios Nuevos por Modificación de Obra.......................

2.3.35Liquidación Final.......................................................................................

2.3.36Recepciones..............................................................................................

2.3.37Concepto.....................................................................................................

2.3.38Especificaciones técnicas tipo…………………………………………..

2.3.39Régimen de acopio………………………………………………………..

2.3.39.1. Generalidades…………………………………………………………..

2.3.39.2. Lugar de acopio…………………………………………………………

2.3.39.3 Certificado de acopio……………………………………………………

2.3.39.4 Garantías especiales……………………………………………………

2.3.39.5 Acta y Presentación de certificados de acopio y desacopio………..

2.4 REGIMENES………………………………………………………………….

2.4.1 Régimen de contratación……………………………………………………..

2.4.2 Modificaciones- agregados y supresiones (Ley 13064)…………………..

2.4.3 Ley 1747 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67

Page 68: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO:

La presente licitación tiene por objeto contratar las tareas necesarias para realizar la Construcción dela “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta deBarrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para estos trabajos asciende aproximadamente a la suma de pesos DosMillones Cien Mil ($ 2.100.000).

2.1.3 TERMINOLOGÍA:

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con elsignificado que aquí se indica, los siguientes términos:

G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares yPliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene elsignificado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4 REGIMEN DE CONTRATACION:

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 68

Page 69: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.1.5 FORMA DE COTIZAR:

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla orientativa de cotizaciones,que se utiliza como guía, obrante en la documentación suministrada en el PET. Al ser el sistema decontratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle,mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevara cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Porconsiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas,utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

No se aceptarán ofertas alternativas

La cotización deberá incluir todas las obras requeridas. No se aceptaran cotizaciones parciales.

2.1.6 ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios, jornales, cargas sociales,equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes. Seestablecerán además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberánagregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estosanálisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos,por modificación de obra conforme a lo previsto al respecto tanto en el PCG como en el PCP. Elanálisis de precios unitarios solicitados deberá ajustarse a la siguiente estructura de cálculo:

a) Materiales................................................. $------------

b) Jornales.................................................... $------------

c) Cargas Sociales [% de b]........................ $------------

d) Mano de Obra [b + c].............................. $------------

e) Costo directo [a + d]................................ $------------

f) Gastos Generales [15% de e].................. $------------

g) Subtotal [e + f]......................................... $------------

h) Gastos financieros [% de g]..................... $------------

i) Beneficio [% de g].................................... $------------

j) Subtotal [g + h + y].................................. $------------

k) Impuesto Ingresos Brutos [% de j]........... $------------

l) PRECIO[j + k].......................................... $------------

m) IVA [% de l].............................................. $------------

n) PRECIO. Final [l + m].............................. $------------

La misma estructura de ponderación se utilizará en el caso de que correspondiese la fijación de precios

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69

Page 70: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

nuevos por modificaciones de obra según lo previsto en el numeral 1.13.1 del PCG.

2.1.7 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación los términos de la siguiente Normativa asi como susmodificatorias: LEY Nº 2.809, Decretos Nº 1312/08 y Nº 49/13, Resoluciones MHGCNº 4271/08 y N° 543/13.

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá presentar junto consu oferta la siguiente documentación:

a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y preciosunitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítemscotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en laestructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando sucorrespondiente fuente;

d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.

La falta de presentación de la documentación indicada en los incisos a), b), c) implicará que el oferentedesiste expresamente de solicitar Redeterminación de Precios. No podrá subsanarse la falta de presentaciónde dichos requisitos luego de efectuada la apertura de Ofertas.

2.1.8 PLAZO:

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de Setenta (70) días Hábiles, acontar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo.

Se llama la atención respecto al numeral 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben preverse comonormales los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se reconocerán prórrogas poreste concepto.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, la Administración podrá aplicar las multaspertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (cfr. lo previsto en el art. 35 LOP).

2.1.9 TIPO DE OBRA:

Esta obra se clasifica como de Arquitectura.

2.1.10 CAPACIDAD LEGAL:

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el numeral1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas quefiguran en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial queacredite tal representatividad.

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA:

El plazo de garantía por todas las obras será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) díascorridos el cual se contará a partir del Acta de recepción provisoria. Durante este período el

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70

Page 71: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Contratista resulta responsable de todas las tareas de mantenimiento, conservación y reparación delos trabajos que demande la obra. Por ello procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar losinconvenientes que pudieran surgir a raíz de las deficiencias que pudieren presentarse en losmateriales así como los trabajos de la obra.

2.1.12 PLANOS:

Integran la documentación los Planos adjuntos a los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen elpresente proceso licitatorio.

Nota: las cotas escritas prevalecen sobre las gráficas y los planos de detalles prevalecen sobre losplanos generales.

2.1.13 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA:

Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser ejecutados por elContratista, quien deberá presentarlos hasta siete (7) días antes de iniciar los trabajos para su estudioy aprobación por la Dirección de Obra. En caso de no ser oportunamente aprobados por la Direcciónde Obra se repetirá el procedimiento hasta su aprobación.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ley 1747 (BOCBA N° 2272) y demásexigencias de la reglamentación en vigencia del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires y toda otra reglamentación aplicable en la materia.

Los planos deberán presentarse en colores convencionales y en escala 1:100 en un todo de acuerdo alas reglamentaciones vigentes en el GCABA y en las reparticiones oficiales intervinientes conrespecto al certificado final, suscritos por el Representante Técnico del Contratista, con aclaraciónde firma, Nº de matrícula, e indicación del Consejo Profesional otorgante. Se exigirá un original enpapel y planos en soporte digital.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aún cuando estén diferidashasta el período de garantía, y su inobservancia importa un incumplimiento de contrato, que impidela Recepción Definitiva y la Liquidación Final de la obra, y por ello el contratista no queda liberadode responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparación, mantenimiento oconservación de los trabajos de la obra a los que se obligó durante el período de garantía.

Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los Planos de la obra deberácomunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme artículo 26 LOP).

2.1.14 PLAN DE TRABAJO:

Dadas las características del lugar en que se ejecutarán las obras, estas se realizarán de acuerdo a losrequisitos previstos en los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y deespecificaciones técnicas. A tal efecto el Contratista, previo a la iniciación de los trabajos deberásometer a la aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajos a ejecutar el que se deberáajustar a las características de la obra.

Se deberá proceder a la limpieza diaria del área de circulación, es decir los utilizados por la empresapara su movimiento.

De lo contrario, y en el caso de que el Plan de Trabajos no fuera presentado o bien no fueseaprobado por la respectiva Inspección, el contratista será intimado a regularizar dicha situaciónquien deberá adaptar dicho Plan a las necesidades requeridas por el comitente.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71

Page 72: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

o multas correspondientes. De persistir el incumplimiento el GCBA podrá proceder de acuerdo a loestipulado en el numeral 2.2.13.

Por su parte, la persona encargada de la Inspección de Obra deberá informar al Personal de laDirección General de Hábitat, periódicamente la evolución del plan de trabajos. De lo contrario serápasible de la aplicación de las sanciones previstas en el numeral 1.11 del PCG.

2.1.15 CONSULTAS Y VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:

El Oferente deberá visitar la obra antes de cotizar para lo cual deberá contactarse a la DirecciónGeneral de Hábitat, encargada de la obra. Al finalizar la visita de obra dicha persona deberáextender un certificado de visita de obra el cual se presentará como requisito de la oferta, y ante sufalta de presentación se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2.10. No se aceptarábajo ningún pretexto, que el oferente manifieste desconocimiento de la obra, su estado ycaracterísticas particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones ytrabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en ladocumentación del presente pliego.

2.1.16 El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PET para utilizarlo comoOficina para la Inspección de Obra.

2.1.17 OBRADOR:

El Oferente deberá ubicar el obrador en el sitio establecido por la Inspección de obra. Los materialesempleados y en general las características del mismo deberán ajustarse a las normas vigentes enmateria de seguridad e higiene (no esta permitido el uso de materiales precarios). Las instalacioneseléctricas y mecánicas que allí se instalen cumplirán con las disposiciones vigentes y estarán sujetasa la aprobación de la Dirección de Obra. La energía eléctrica será suministrada por el Comitente y elOferente instalará un tablero eléctrico con protección diferencial y termo magnético de protecciónselectiva respecto del tablero fuente asignado. Los lugares del refrigerio (ingesta de bebidas ycomidas) se efectuará solamente en el ámbito del obrador. El obrador dispondrá de un lugarhigiénico a ese efecto.

El obrador así como los ambientes de la obra estarán sujetos a inspecciones de seguridad e higienede la Dirección de obra.

El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones del Código deEdificación de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°911/96 y Ley 19.587 de Higiene ySeguridad de Trabajo y sus modificatorias o complementarias.

Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública,así como obtener los debidos permisos de ocupación en los casos que se requiera.

La ubicación del obrador deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

También estará a cargo de la Contratista, la construcción de los caminos de acceso. Los mismosdeberán mantenerse en perfecto estado de transitabilidad durante todo el transcurso de las obras, asícomo sus instalaciones.

2.1.18. CARTEL DE OBRA: El contratista deberá proveer el Cartel de Obra, conforme loestablecido en el Art. 1.1.7 y Anexo I del PET.

Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con diez(10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá comomínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a cargo del Contratista las

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 72

Page 73: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de laCiudad. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.1.19 FOTOGRAFÍAS:

El Oferente deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, quea juicio de la Inspección de Obra sean significativos. Con este registro se confeccionará una carpetaen soporte papel y otra en soporte digital para ser entregada a la Dirección de Obra antes de lafinalización de cada una de las obras.

2.1.20 TELÉFONOS, VEHICULO: No se proveerán.

2.1.21CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES:

El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en la casaCentral o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de poderacreditar en la misma los pagos que le correspondan.

2.1.22 Consultas y aclaraciones: Las consultas a las cuales se refiere el numeral 1.1.5 del PCG deberán serefectuadas por los oferentes hasta 72 (setenta y dos) horas previas a la fecha de apertura de las ofertas.Luego, la aclaración que el GCBA emita a tal efecto, deberá ser remitida a todos los adquirentes de Pliegos.Las consultas y aclaraciones deberán ser presentadas por escrito en la sede de la Secretaría de hábitat eInclusión sita en calle Pte. Roque Sáenz Peña Nº 832 Piso 8º.

Con respecto a las aclaraciones de oficio que el GCBA pueda emitir respecto a la documentaciónque integra la licitación las mismas podrán ser formuladas dentro de los 2 (dos) días hábilesadministrativos previos a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

2.2 DE LA LICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA:

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha estipuladas en el llamado y en el lugar que se indiqueen el mismo. De existir una postergación, ésta será notificada a los adquirentes de la documentaciónlicitatoria y será publicada en los mismos medios que el llamado original.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS:

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el formulario deobtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que tramite el procedimiento. Endicho formulario se indicará nombre, razón social, domicilio en el ámbito de la Ciudad de BuenosAires, teléfono, firma y aclaración, D.N.I. y dirección de e-mail de quien retira el formulario.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación delas Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar desconocimiento sobre el contenido de lasmismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.3.6 del P.C.G.

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un importeinferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importecorrecto. El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 73

Page 74: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

deberá ser subsanado por el oferente dentro de los dos días, bajo apercibimiento de considerar queexiste desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.4.4 del P.C.G.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS de pleno derecho hasta el momento de laadjudicación, de lo contrario se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.3.7 del PCG.No obstante lo indicado precedentemente, el oferente podrá retractarse hasta la notificación de laadjudicación, siempre que lo notifique con una antelación de quince (15) días hábiles a contar desdeel acta de apertura. La retractación no será válida una vez operada la notificación de la adjudicación.

2.2.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno revistecondición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importecorrespondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

2.2.6 CAPACIDAD DE CONTRATACION :

La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el numeral 1.2.2 del PCG,surge de la aplicación de una de las siguientes fórmulas:

a) Para obras de menos de un (1) año de plazo:

Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.)

12

b) Para obras de un (1) año o más plazo:

Capacidad mínima requerida: PO x 12

PE

PO: Monto del presupuesto oficial

PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción)

El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, otorgado por el RegistroNacional de Constructores de Obras Públicas, deberá estar certificado por escribano público.

Si no estuviese certificado por escribano público, dicha circunstancia deberá ser subsanado por eloferente, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidadescorrespondientes. En caso que el Oferente presentase un Certificado vencido, deberá adjuntar,además, copia certificada de la solicitud de nueva emisión.

El certificado deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, calculándose lacapacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada.

Se indica que, conforme Decreto Reglamentario N° 1724/93, Artículo 22, la capacidad informada enel Certificado de Capacidad de Contratación tiene carácter referencial para el Organismo licitante,no constituyendo para el oferente un límite a su Capacidad de Ejecución ni un impedimento para laadjudicación por parte de este Gobierno.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74

Page 75: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.2.7 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION:

Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos copias escritas, en carpetas separadas, enidioma castellano, foliadas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y elProfesional responsable. Los Pliegos de la Licitación y las Circulares deberán ser incluidossolamente en el original de la Oferta. LA OFERTA ORIGINAL Y SUS COPIAS DEBERÁN SERPRESENTADAS EN UN UNICO SOBRE CERRADO Y LACRADO.

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios, precios dereferencia, y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cadauno de todos los ítems de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad alprecio escrito en letras.

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores oalguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas alpie de aquellas.

Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de condicionamientos a suoferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma.

La documentación indicada en el numeral 1.3.5. del PCG, y la requerida en el presente PCP, deberáser presentada en un sobre, agrupada según corresponda, conforme a lo estipulado.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA:

Será la siguiente:

“El que suscribe …..........., con domicilio legal constituido en …................., Ciudadde Buenos Aires, C.P…......, Teléfono….............., Fax, dirección de e-mail, ratifica elconocimiento pleno y aceptación de los trabajos de …..............................., y de la respectivadocumentación que sirve de base al llamado a licitación Nro…....., inclusive las aclaracionesemitidas, con un presupuesto oficial que asciende a …...............y ofrece ejecutar los mismos en lasuma de pesos…....(en letras)…............... ($...... (En números)…......).-

Adjunto: todos los elementos del sobre que establece el PCG y demás documentos que estableceel PCP y el PET.

Buenos Aires, de de .

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION:

El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que seanecesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale,siempre que ello no implique alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la ofertaeconómica.-

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, elGCBA podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuenciadesestimar su propuesta, pudiendo en GCBA ejecutar el depósito de garantía constituido.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos decomprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedadde dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la garantía de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75

Page 76: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

oferta.

El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadasetc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidadpara la ejecución de la obra.

2.2.10 REQUISITOS DE LA OFERTA :

Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados obligatorios, y suausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta. Sin embargo, ysiempre que se trate de aquellos requisitos que pueden ser susceptibles de subsanación (Numeral1.3.5 apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24) el oferente deberá dentrodel plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la notificación, proceder aregularizar dicha situación. De lo contrario se rechazará la oferta y, en consecuencia se ejecutará lagarantía de oferta.

Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 apartado 1, 12, 18, 19, 20 y21, no resultan subsanables, y por lo tanto su falta de presentación implicará la inmediatadescalificación del oferente.

2.2.11 DECLARACION DE OBRAS:

El oferente, con carácter de Declaración Jurada, deberá acreditar la realización de obras de similarenvergadura y complejidad, indicando en cada caso superficies, montos de las contrataciones, yplazos de ejecución.

2.2.12 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO

Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente deberá acompañarlos índices económicos financieros, con indicación de los valores constituidos de los mismos:

Índices Financieros (en valores absolutos)

Rangos Normales

1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE > a 1

PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL < al 100 %

PATRIMONIO NETO

Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso de presentar estado desituación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a esa fecha.

2.2.13 PLAN DE TRABAJOS:

Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en eltiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá laejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá serreajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de laestructura técnico-económica de la propuesta.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 76

Page 77: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente, no respondiera de manera racional y acorde conun normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su exclusivo juicio exigir una modificación,otorgando un plazo preciso para el mismo. Si en su nueva presentación existieran idénticos defectos,se procederá a la desestimación de la Oferta.

2.2.14 PLAN DE INVERSIONES:

En el mismo Plan del numeral anterior se fijará el importe de certificación mensual en formaacumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las características del trabajo, se mantendrá lacertificación dentro de una función lineal inversión-tiempo.

2.2.15 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES:

Las impugnaciones que efectúe un oferente con respecto al Informe de Preadjudicación, deberánestar avaladas con una garantía constituida por una póliza de seguro de caución equivalente al 4,5%(cuatro y medio por ciento) del presupuesto oficial, conforme lo previsto en el Decreto N°1013/GCBA/08.

Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. Esta garantía será devuelta alimpugnante únicamente en el caso que prospere totalmente su impugnación.

De no presentarse la garantía, la impugnación no será considerada.

2.2.16 REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA:

Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de lapropuesta, a que se refiere el numeral 1.3.5 (inciso 9) del PCG, se exigirá título habilitante inscriptoen el Consejo Profesional correspondiente, y con suficientes antecedentes como para asegurar lanormal marcha de los trabajos.

2.2.17 AYUDA MEMORIA:

2.2.17. A- Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en el PCG y lasaclaraciones o modificaciones del PCP. Los mismos son enunciativos y deberán ser utilizados comoguía.

N º Designación y observaciones Ver numerales

1

Garantía: No se admite pagaré. En caso deconstituirse mediante póliza de caución, eloferente deberá acompañar al expedienteinformes semestrales de la Superintendencia deSeguros de la Nación, donde se determine elestado patrimonial y de solvencia de lacompañía con que se haya asegurado.

Asimismo la Póliza debe contener que laAseguradora se obliga en carácter de codeudorsolidario, liso y llano, principal y directopagador con renuncia expresa de los beneficiosde división y excusión.

1.3.6 – 1.3.5- 1.4.2-1.4.3-1.4.4-2.2.3-2.2.15

Certificado de Capacidad: el Anual del RNCOP;debe estar actualizado y vigente a la fecha de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 77

Page 78: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2 apertura de las ofertas. Asimismo debe estarvigente y actualizado a la fecha de la firma de lacontrata (certificado por escribano público)

1.2.2 – 1.3.5.2 – 2.2.6

3Domicilio: nota diciendo: “constituimos do-micilio legal en……........... Ciudad de BuenosAires- C.P.-Tel- Fax e mail……… “

1.3.5. 3

4 Copia del formulario de obtención de pliegosexpedido por el GCBA. 2.2.1.1

5Declaración jurada de obras realizadas y las quese hallen en ejecución y/o en proceso deadjudicación

1.3.5.5-2.2.11

6 Antecedentes del personal. 2.3.16

7Balances: dos últimos ejercicios, firma decontador y Consejo Profesional de CienciasEconómicas.

1.3.5.6-2.2.17.B.1

8 Índices económicos: con firma del contador yConsejo Profesional de Ciencias Económicas. 2.2.12

9 Equipos- certificación. 1.3.5.7 – 2.3.610 Referencias bancarias y comerciales. 1.3.5.8

11 Representante Técnico: designar profesionalmatriculado. Conformidad del representante. 1.3.5.9 - 2.2.16

12Acreditación de representación o persone ría delos firmantes de la oferta (certificado porescribano público)

1.3.5.10

13 Contrato social y estatutos (certificado porescribano público) 1.3.5.11

14 Declaración de conocimiento del lugar ycondiciones de la obra 1.3.5.12

15 Declaración de mantenimiento de oferta 1.3.7 – 1.3.5.13- 2.2.4

16

Declaración de que para cualquier situaciónjudicial que se suscite, el oferente acepta lajurisdicción de los Juzgados en lo ContenciosoAdministrativo y Tributario de la Ciudad deBuenos Aires, renunciando a cualquier otrofuero o jurisdicción.

1.3.5.14

17

Pliegos de Bases y Condiciones Generales,Particulares y de Especificaciones técnicas yCirculares con todas sus hojas firmadas por elrepresentante legal y técnico. Declaración juradade conocer los términos del Pliego y suscirculares.

1.3.5.4-2.2.7

18 Declaración jurada de aptitud para contratar –Ley N° 2095 Dec. 754/08 1.3.5.15

19 Otros documentos: si los pide el PCP 1.3.5.24

20Propuesta económica- Oferta: según formulacon IVA incluido, cómputo y presupuestopropio impreso y en soporte digital.

1.3.5.18.2.2.5- 2.2.7-2.2.8.

21 Plan de trabajos y curva de inversiones 1.3.5.22/23- 2.2.13 –2.2.14

22 Presupuesto desagregado por ítem (art. 9 Ley N°2809) 1.3.5.19

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78

Page 79: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

23

Análisis de Precios cada uno de los ítemsdesagregados en todos sus componentesincluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 leyN° 2809). Componentes precios de referencia(art 5 Ley N° 2809) y modificatorios

1.3.5.20/21

24 Empresas transitoriamente unidas o asociadas 1.3.5 (último apartado)

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unida o asociadas y a efectosde complementar los requisitos previstos en el 1.2.4. y 1.3.5. Último apartado del PCG, deberánpresentar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todasy cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes delcontrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusión y división.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan extinguido todas lasobligaciones que derivan del contrato.

c) El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo antes mencionado,así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantessin la previa conformidad del G.C.B.A.

d) La designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder, otorgadopor escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante.

e) En los documentos mediante los cuales se confieren poderes y, por los que se constituye laU.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de lasatribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de cada una de las empresasque integran la U.T.E.

2.2.17 .B – Información a incorporar:

B -1.ESTADOS CONTABLES: Deberán presentar los Estados Contables de los últimos dos ejercicioseconómicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios(S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidademitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional deCiencias Económicas.

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de 5 (cinco) meses respecto delmes de apertura de las ofertas, deberá presentar un Estado de Situación Patrimonial que abarque desdeel último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas,además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitidopor un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional deCiencias Económicas.

B -2-CAPACIDAD DE FINANCIACION: El oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitosexpuestos a continuación:

a) Compromiso en firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra – deuna entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe total delpresupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.

b) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la firma delContador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea mayor de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 79

Page 80: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberásurgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente deuna certificación mensual del Presupuesto Oficial.

En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computara para el referenciado análisis la suma de loscompromisos en firme o certificaciones de facturación de cada uno de los integrantes.

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembrosde la Asociación dará cumplimiento, en forma individual, a la presentación de la documentaciónsolicitado necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentesalternativas de financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una misma asociación.

El incumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente implicará el rechazo de la oferta.

B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Públicoautenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los pagos, fecha ylugar de pago de los últimos doce meses en concepto de:

Impuesto a las GananciasImpuesto al Valor AgregadoImpuesto sobre los Ingresos BrutosAportes previsionales

Asimismo, deberá constar en la certificación el número de inscripción en cada una de las reparticionesrecaudadoras de los tributos.

B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales con las que opera habitualmente. Las mismas deberáncontener los siguientes conceptos:

Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del mes de apertura de las ofertas.Nombre, dirección y teléfono del emisorConcepto que les merece el oferenteDirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde exista al menos una decada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera)

2.2.18 ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el art. 1.4.3 del PCG, basándose en el análisisde la oferta más conveniente.

En el caso de que el GCBA considerase que las ofertas son igualmente convenientes para losintereses del GCBA, podrá requerirse una mejora de oferta, cuya presentación quedará a criterio deloferente.

Así, de existir una mejora de oferta, las presentaciones deberán realizarse en sobre cerrado, lascuales serán abiertas en el día y hora estipulados por la Administración.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado perderá lagarantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigueen el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o a efectuar un nuevo llamado.

Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación, por causas noimputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 80

Page 81: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el reconocimiento deindemnización alguna.

Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervenciónpreviamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o no impugnaciones a la preadjudicación ycualquiera sea el monto del presupuesto oficial o de la adjudicación proyectada , conforme loprevisto por la Ley N° 1218 (B.O. N° 1850).

2.2.19 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación entodo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnizaciónalguna, con carácter previo a la adjudicación.-

2.2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACION:

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita,ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/oadjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta ode adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta.

2.2.21 COPIAS DE OFERTA:

El adjudicatario presentará dos juegos de copias de su oferta a fin de completar la documentaciónpara la firma del contrato.-

2.2.22 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA:

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.5 del PCG.-

2.2.23 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los numerales 1.5.3 y 1.5.4 delPCG, que quedan complementados con lo siguiente:

1) La contrata y sus anexos, si los tuviera.

2) La resolución del GCBA, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, los planos,y las circulares emitidas con motivo del llamado.

4) La oferta del adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones.

Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados recíprocamenteexplicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltaspor el GCBA.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 ORDEN DE COMIENZO:

Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo de lostrabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden deComienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello documentado en el Acta de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 81

Page 82: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Inicio de obra.

Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos,el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá lagarantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

2.3.2 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO:

Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida por la Inspección, elContratista está obligado a presentar el o los Planes de Trabajos respectivos. Dichos planes seránaprobados o rechazados dentro de los dos (2) días siguientes por la Inspección de Obra. En caso deser rechazado, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con las observacionesque efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obradeterminará el plazo para su nueva presentación.

2.3.3 INSPECCION DE OBRA:

El numeral 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La supervisión técnicade los trabajos corresponde al GCBA, y se realizará la inspección y controles pertinentes a través deun profesional o técnico designado a tal efecto”.

2.3.4 REPRESENTANTE TECNICO:

El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los términos queestablezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a lafirma se refiere.

Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP y todosaquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a diario a loslugares en que se realicen trabajos, como así también a todos los actos de replanteo y medicionespara la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si elProfesional responsable no concurriere.

En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico capacitado parareemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no seresienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas porla Inspección de Obra.

2.3.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección deObra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la ejecución del mismo o su inexistenciahará aplicable las mismas consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6 del PCG y no dará derechoal Contratista a prorrogar el plazo de obra.

No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Elreplanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra.

2.3.6 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o a susmodificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificadoo cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el plan de obrasprevisto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones básicas del contrato es elcumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 82

Page 83: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.7 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO:

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieraningresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de laInspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todoslos equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidadesde la misma.-

2.3.8 TRABAJOS EN HORAS EXTRAS (conforme numeral 1.7.2 PCG):

Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, la Dirección General de Hábitat de laSecretaría de Hábitat e Inclusión designará los agentes para el control de las tareas. La liquidaciónse hará de acuerdo con las normas vigentes para personal del Gobierno de la Ciudad, y seconsiderará que las erogaciones por este concepto están incluidas en las obligaciones delContratista.-

2.3.9 MATERIALES:

Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de ordentécnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, quedando a juicio de la Inspección de Obra.

Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la Inspección. Las demorasmotivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al Contratista. Los materialesrechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 24 hs. De notificado.Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materialesrechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose elGCBA por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista,previa notificación del lugar de depósito.-

2.3.9.1 REGLAMENTOS

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estasespecificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normasregirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretaciónde los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieranoriginarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecuciónpropiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizartrabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en formafehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya queposteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia dereglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales deSeguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la DirecciónNacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires yPlaneamiento Urbano.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 83

Page 84: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo deinstalaciones industriales de AySA

F) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Airesy Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.)

Asociación Electrotécnica Argentina.

2.3.10 ELEMENTOS EXISTENTES:

En todos los casos en que, para llevar a cabo todos los trabajos previstos deba procederse almovimiento de muebles, útiles u otros elementos que se encuentren dentro del ambiente a tratar, yasea cambiándolos de ubicación o trasladándolos a otro local, será esta tarea obligación de la empresacontratista, quien a la vez será responsable de adoptar las medidas necesarias para evitar que seproduzcan daños en dichos elementos, tanto fijos como móviles.

Todos los elementos existentes indicados en los planos que se retiren, desamuren, o aparezcan comoconsecuencia de los trabajos contratados, quedan en propiedad del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires, siendo la Empresa Contratista la encargada de trasladarlos al lugar que indique la Inspecciónde Obra.

Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en tratamiento, sea deimprescindible uso por parte del personal, el Contratista extremará al máximo las medidas deseguridad para evitar accidentes, protegiendo maquinarias, herramientas y materiales de modo talque no queden al alcance de los mismos.

2.3.11 ENERGIA ELÉCTRICA:

Sera de aplicación lo dispuesto en el Apartado 1.1.9 del PET.

2.3.12 AGUA DE CONSTRUCCIÓN

Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo y lasnormas de AYSA. El GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de estaobligación.

2.3.13 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS:

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalaciónprovisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida anticipación,y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc, que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la víapública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 y su Decreto Reglamentario238/GCBA/2008.-

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista nopresente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.3.14 SUBCONTRATACIONES:

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9.1 del PCG.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84

Page 85: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.3.15 NOTIFICACIONES:

Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes de Servicio y, encasos específicos, en forma supletoria, por medio de las notificaciones que prevé la Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1510-GCBA-1997 (BOCBA N° 2800), aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98) no pudiéndosemodificar los plazos y formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se establecen.

2.3.16 PERSONAL OBRERO:

El contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la ejecución de la presente obra,un mínimo de cinco (5) personas habitantes del Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, conexperiencia en construcción. El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que losvecinos con conocimientos o experiencia en técnicas de construcción o actividades relacionadas(electricidad, plomería, entre otras) sean incluidos en las mejoras u obras efectuadas en su barrio. LaSecretaría de Hábitat e Inclusión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de laContrata, entregará al Adjudicatario la nómina de personas a contratar para la ejecución de la obra,con indicación de nombre, apellido, DNI, Dirección y un número telefónico. El incumplimiento dedicha contratación ocasionará la rescisión contractual con Pérdida de la Garantía correspondiente.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará estrictocumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales de los obrerosque hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños yperjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere talincumplimiento, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones delContratista.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende,como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 24.557 (BO N°28242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a lassituaciones descriptas anteriormente.

2.3.17 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS :

Los libros tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes deServicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por elProfesional responsable de la Empresa, como constancia de haberse notificado. También se anotaránen el los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen como otra novedad que se registredurante la marcha de las obras. El libro de órdenes de servicios será provisto por el Contratista. Elcontratista podrá impugnar la orden de servicio dentro de los tres días hábiles contados a partir de sunotificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de serviciopor el mismo plazo.

Si el Inspector de obra reiterara la misma Orden de Servicio entonces el contratista deberá cumplirla Orden sin más dilaciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán las multas previstasen el numeral 2.3.25.

2.3.18 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 85

Page 86: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

aprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos deaclaración y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el Inspectorprocederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

2.3.19 SEGUROS:

El Contratista y el Subcontratista deberán contratar los seguros que se indican en el numeral 1.16.5del PCG y los que se indican a continuación: a) Por robo y hurto: debe comprender la totalidad delas instalaciones y elementos afectados al servicio, b) La cobertura alcanza un monto total de PESOSUN MILLON QUINIENTOS MIL ($1.500.000). Dicha cobertura abarca la responsabilidad civilcontra cualquier hecho que importe un daño, pérdida o lesión a cualquier persona o bienes de laCiudad a causa de la ejecución del presente contrato; c) De la Inspección de Obra: deberá contratarun seguro personal para proteger al personal del GCBA afectado a la Inspección de los trabajosincluyendo especialmente los accidentes de trabajo por $180.000 (pesos ciento ochenta mil).

Las pólizas deberán ser entregadas antes del comienzo de la Obra en la Secretaría de Hábitat eInclusión.

Todos los seguros serán contratados por el término del plazo de la obra y sus prórrogas, con unaaseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como cotitular y/o beneficiario según corresponda.

2.3.20 PERJUICIOS POR INCENDIOS:

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras durantelos períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementosapropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.-

2.3.21 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados porsu propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de laadministración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública.

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerzamayor:

a. Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de lalicitación;

b. Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan alcontratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer lareclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegosespeciales de cada obra. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos indicados enlos pliegos especiales de cada obra, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas).

Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con actos de laadministración no previstos en la documentación contractual, se regirán por los plazos contemplados

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 86

Page 87: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)- BOCBA N° 2800), debiéndose sujetar la forma de los mismos a lo prescriptoal respecto por dicha norma (Título IV).

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con acontecimientos deorigen natural extraordinario, y de características tales que no le resultare posible adoptar conantelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su partedel comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación sedeberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización, rigiendo apartir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

2.3.22 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA:

Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le asigna la documentacióncontractual, el GCBA podrá realizarla de oficio con cargo al Contratista, adicionándole al costo elquince por ciento (15%) por gastos de administración.

2.3.22.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán serejecutados en su totalidad por el Contratista. Los mismos deberán ser presentados en su totalidadprevia iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estarcontemplados dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno.

a. Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos,así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lotanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia nidisconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, niefectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajosde acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que leimparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, demanera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figurentodos los detalles necesarios.

b. Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación delos planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmentepudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas oaclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicionalalguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante eldesarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidadesexpresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c. Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame laInspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así tambiénlos correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d. Gestiones ante Empresas de Servicios: En caso de corresponder, el contratista deberá gestionar antecada una de las empresas de servicios (agua – gas – luz – cloacas – cable, etc.), los permisos,documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajosprevistos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vezque sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 87

Page 88: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyectoque puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área deintervención.

e. Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a los numerales 1.3.5. y1.6.4. del PCG y los numerales 2.3.2 y 2.2.13 del P.C.P., detallando cada una de las tareascomprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha deinicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no,entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspecciónde Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden delas tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración odeterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con lasmodificaciones y correcciones que crea oportuno.

f. Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistircon participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidasy presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto dela Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes,suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común,facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo delplan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo alas necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir elcontenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamenteautorizados por la Dirección que corresponda y la Inspección de Obra.

g. Aprobación de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la queverificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. LaInspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/uoficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materialesempleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si oa través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmarandamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección deObra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajosy su aprobación.

h. Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de lasobras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de losmismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la queverificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. ElContratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis,fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el expediente de obrade conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.7 del Código de Edificación (texto según Ley N°

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 88

Page 89: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1747- BOCBA N° 2772).

2.3.23 PRORROGAS :

Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por igual período de latotalidad de las obligaciones del Contratista. El Contratista acepta que la concesión de unaampliación de plazo por cualquier causa, no implicará reconocimiento de la existencia de gastoimproductivo alguno, salvo que así lo estipule taxativamente el decreto o resolución de aprobacióndel nuevo plazo.

En caso de conferirse la prórroga se aplicará una multa por el incumplimiento en término cuyoimporte será calculado conforme lo previsto en el numeral siguiente.

2.3.24 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINO:

Por incumplimiento de los plazos se aplicará la siguiente multa:

M= 0,35 x C

P

Siendo:

M: Multa diaria

C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad

P: Plazo original.

Es decir, el monto de la multa es el que resulta de la aplicación de la fórmula anterior.

Cuando el importe de la multa exceda el 10 % del monto del contrato el GCBA podrá optar porsu rescisión o bien por continuar con la ejecución del contrato. En tal caso se procederá deacuerdo a lo establecido en el numeral 1.11.4 del PCG.

Cuando existan recepciones parciales, los valores para el cálculo del monto de la multaserán:

C: Monto de la obra a recepcionar.

P: Plazo parcial

Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original.

2.3.25 MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DESERVICIOS:

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, seprocederá a la aplicación de una multa diaria cuyo monto se calculará conforme el siguienteesquema:

M = 1 x C

P

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 89

Page 90: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Siendo:

M = Multa diaria

C = Monto del contrato

P = Plazo original

2.3.26 Medición de las obras:

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el certificado deobra que estipula el art. 1.12.1 del PCG.

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por elContratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá portrabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en ellugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en ladocumentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificadospor sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.

2.3.27 CERTIFICADOS DE OBRA:

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este preparará de acuerdo a susresultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por el órganoencargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo alcómputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá latotalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la últimamedición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado sedeberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente,si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de lasdiferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y Liquidación Final, y éstasea aprobada por el GCBA.

El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria delvolumen de obra realizado en cada ítem avaladas por la Inspección de Obra y por el RepresentanteTécnico de la Empresa.

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias, y seránpresentados ante el órgano encargado de la administración del contrato, para su conformación yposterior tramitación.

2.3.28 Retención sobre los CERTIFICADOS:

De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) paraconstituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en poder del GCBA hasta la oportunidadprevista en el numeral 1.12.2 del PCG, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y parahacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuandole fuere ordenado.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 90

Page 91: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

En cumplimiento de los términos del Decreto 564-AGIP/2013 (BOCBA N° 4212), el GCBAprocederá a la retención que corresponda sobre el total de la facturación en concepto de IngresosBrutos, en el momento de efectuar el pago de las mismas, tanto en el caso de contribuyentes localescomo para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral.

2.3.29 Sustitución del fondo de garantía y reparo:

Las retenciones sobre los certificados a que se refiere el numeral 1.12.2 del PCG podrán sersustituidas mediante Póliza de Seguro de Caución que contenga las cláusulas aprobadas por elGCBA. El monto de la póliza deberá ser por el cien por ciento (100%) de la suma a retener.

2.3.30 Presentación de las facturas:

Las facturas deberán presentarse conforme los términos establecidos por la Administración Federalde Ingresos Públicos en original y una copia, en la sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, sitaen Av. Roque Sáenz Peña N° 832 Piso 8 de esta Ciudad de Buenos Aires, dentro del horario de09:00 a 16:00 hs.

En dicha factura se insertará la fecha de ingreso y se devolverá al contratista.

El original de la factura juntamente con la documentación establecida en el Artículo 11 apartados a)a f) de la Resolución Nº 1391-MHGC/13 serán presentados en el Centro Unico de Recepción deDocumentación de pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, a fin de la tramitaciónde su pago.

2.3.31 Aprobación de los certificados:

Se fija un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de presentación de loscertificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les preste su conformidad.

Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que elContratista lo presente corregido.

2.3.32 Pago de los CERTIFICADOS:

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde la fechade presentación de la Factura conforme el apartado 2.3.29 del presente Pliego.

2.3.33 Demora en los pagos:

Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho areclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Ciudad deBuenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma neta a pagar alContratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado, y previadeducción de las sumas que se retengan con arreglo a lo previsto en las cláusulas contractuales.

2.3.34 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA:

Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra según numeral1.13.1 del PCG, serán calculados mediante análisis sobre la base del precio de adquisición pormayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios serán avalores vigentes a la fecha de licitación.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 91

Page 92: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o cuandopor razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrán calcular a la fechaen que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el documento de aprobación.

Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo referido aAnálisis de Precios del presente pliego.

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes indicadocomo básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla publicada por la CámaraArgentina de la Construcción. El órgano encargado de la administración del contrato podrá exigirlos comprobantes que acrediten el cumplimiento de las cargas sociales.

De existir re determinación de precios aprobada, los precios nuevos se determinarán en base adichos precios y no sobre los valores de la oferta original.

2.3.35 LIQUIDACION FINAL:

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratistapreparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, inclusoadicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total a queascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra; decretos,resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustesy su aprobación, etc. La Liquidación Final será conformada en su caso por el órgano encargado dela administración del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la RecepciónDefinitiva.

2.3.36 RECEPCIONES:

Las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva de las obras, serán suscriptas por la Inspección deObra. La Provisoria será aprobada por el Director General de la repartición fiscalizante y laDefinitiva por la autoridad que hubiere aprobado los pliegos empleados en el acto licitatorio.

2.3.37 CONCEPTO:

Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de Constructores de ObrasPúblicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará dicha informacióncada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la obra.

2.3.38 ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO: La Dirección General de Hábitat dispone de unPliego de Especificaciones Técnicas Tipo que abarcan la mayoría de los rubros principales de laconstrucción.

En consecuencia el PET contiene las especificaciones técnicas de la obra que se licita,entendiéndose que, para lo no previsto en estas últimas, regirán las normas del Pliego TécnicoTipo.

2.3.39 REGIMEN DE ACOPIO.

2.3.39.1. GENERALIDADES.

Se podrán acopiar los materiales y elementos a incorporar a la obra, no debiendo superar el mismoel veinticinco por ciento (25%) del valor del monto de la oferta presentada por el Contratista.

El Contratista deberá presentar el plan de acopios ajustado a las necesidades que surja del plan detrabajos e inversiones, debiendo detallar en el mismo las cantidades, precios unitarios y monto total

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 92

Page 93: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

resultante de su plan.

El material acopiado nunca podrá exceder de las cantidades necesarias para la obra, admitiéndosesolamente una tolerancia del cinco por ciento (5%) en más de lo previsto. Asimismo, y conreferencia a los precios unitarios no podrán exceder los indicados en el presupuesto de oferta delcontratista para cada uno de los materiales.

2.3.39.2. LUGAR DE ACOPIO

El acopio deberá efectuarse indefectiblemente en la propia Obra. Como excepción y cuando lascircunstancias lo requieran o hagan imprescindible por las características del material u otro motivojustificado, se podrá autorizar el mismo en otro lugar que apruebe la Inspección de Obra. A talesefectos se tendrá en consideración, entre otras razones, cuestiones de seguridad y mejorconservación de los elementos y materiales, y si se trata de materia prima que debe pasar por tallerpara su elaboración en forma previa a la colocación en la obra.

Los materiales y elementos depositados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Gobierno,quedando el contratista constituido en depositario de los mismos, con las obligaciones,responsabilidades y penalidades emergentes del Código Civil (art. 2202 al 2219).

Si se constatara pérdida o deterioro del material y elementos acopiados, la Inspección de Obraordenará al contratista su inmediata reposición.

2.3.39.3. CERTIFICADO DE ACOPIO.

La liquidación del certificado de acopio se efectuará hasta un ochenta por ciento (80%) del montototal de los materiales acopiados.

2.3.39.4. GARANTIAS ESPECIALES. El Contratista constituirá una garantía especial por el montode lo acopiado, la cual se podrá constituir mediante la constitución de póliza de un seguro decaución cuyo beneficiario será el Gobierno. Dicha garantía será devuelta al momento del desacopiode la totalidad del material.

2.3.39.5. ACTA Y PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE ACOPIO Y DESACOPIO

En todos los casos, sea que el acopio se efectúe en el taller, depósito u obrador, se labrará un acta,donde se constatarán los materiales y elementos acopiados y sus cantidades, la que será firmada porel Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

Junto al certificado de acopio se presentará la siguiente documentación:

1) Plan de acopios presentado por el Contratista y aprobado por el Gobierno.

2) Acta de acopio.

3) Garantías del acopio.

Para el cálculo del desacopio, en cada certificado de obra se deducirá el porcentaje resultante dedividir el monto aprobado del acopio sobre el total de la oferta presentada por la Contratista, porcien (100), siendo su resultado el porcentaje de desacopio a aplicar a cada certificado a los efectosde calcular el descuento en tal concepto. De tal modo que el monto a pagar por cada certificado deobra es el que corresponde por el avance de la misma, deducido el porcentaje de desacopio que seráproporcional a dicho avance de obra certificado.

2.4 REGIMENES:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 93

Page 94: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.4.1 REGIMEN DE CONTRATACION:

Si de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.4, el régimen de contratación adoptado paraesta obra fuere el de “Ajuste Alzado”, ello significará que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarioshasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en ladocumentación del contrato.

b) El presupuesto oficial debe considerarse a título ilustrativo.

c) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en loslugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra,incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a lasindicaciones y los fines que señala la documentación.

d) Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajosindicados en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de EspecificacionesTécnicas, planos, y otras piezas contractuales, que no figuren indicadas en las partes o rubrosdel presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberánser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

e) Si a juicio exclusivo del órgano encargado de la administración del contratoexistiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el deloferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuestomanteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan detrabajos e inversiones. Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durantela ejecución de la obra.

f) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada enel presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferenciasprovengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

2.4.2 MODIFICACIONES-AGREGADOS Y SUPRESIONES (LEY 13064)

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia demodificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, el estudio se practicará entodos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación licitatoria para formular laoferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden presentar doscasos:

A) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no superen el veinte porciento (20%) del monto total del contrato, el Contratista deberá aceptar que las mismas seliquiden y paguen por el mismo régimen previsto en el contrato.

B) Si por el contrario las alteraciones superaran el veinte por ciento (20%) del monto totalcontrato, le cabe al contratista el derecho de rescisión del mismo (art. 53). En el caso que elContratista no optare por ese derecho, ambas partes contratantes deberán solicitar la fijaciónde nuevos precios de los ítems afectados, con ajuste a las normas del apartado A(interpretación arts. 30, 37,y 38).

I) El exceso ordenado para un tem supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregidosobre planos:

a) Precios unitarios oficiales: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94

Page 95: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

demasía, o sea la que supere el metraje corregido, un nuevo precio a convenir. El resto seliquidará conforme a las previsiones del Presupuesto oficial, afectado del coeficiente deaumento o rebaja contractual (aplicación del art. 38).

El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de licitación, ypara los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hallan prefijados.

b)Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓN GENERAL DEHABITAT: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o sea la que supere elmetraje corregido, un nuevo precio corregido. El nuevo precio corregido debe partir del análisisque determine el precio fijado por el Contratista, a cuyo fin se solicitara, o en caso contrario, seconstruirá sobre la base del precio unitario cotizado.

El nuevo precio significa la corrección del análisis, modificando aquellos elementos que hacenel costo del ítem que se prueba fehacientemente que ha sufrido alteraciones para más o paramenos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo seconsidera la real interferencia de la alteración ordenada.

II) El exceso ordenado para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobreplanos:

a) Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial, incrementadodel exceso que se ordena construir todo al precio del Presupuesto Oficial, afectado delcoeficiente de aumento o rebaja contractual, (aplicación del art. 30 Ley 13.064).

b) Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la Dirección General deHabitat: Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el contratista, revisado yaceptado.

III) La disminución ordenada para un ítem supera el veinte por ciento (20%) del metrajecorregido sobre planos:

Precios unitarios oficiales: Además de corregirse el metraje, deberá corregirse el preciounitario del contrato y deducir toda la partida con metraje real a ejecutar, con precio nuevo aconvenir (aplicación de los art. 37 y 38).

El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis seadoptarán los gastos generales y beneficios fijados.

b)Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la Dirección General deHabitat: Se deduce todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y aceptadopor la DIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT pero con el metraje corregido y se liquidael metraje real a ejecutar a precio corregido o sea modificando del análisis contractualaquellos elementos que hacen el costo del ítem y que se prueba fehacientemente que hansufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje,vale decir que en la corrección solo se considera la real interferencia de la alteraciónordenada.

IV) La disminución ordenada para un ítem no supera el veinte por ciento (20%)del metraje corregido sobre planos

a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial disminuido delmetraje suprimido y con precio del Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de aumentoo de rebaja contractual (aplicación del art. 30 Ley 13.064).

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 95

Page 96: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓNGENERAL DE HABITAT Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por elContratista, revisado y aceptado.

V) Supresión del ítem:

a) Precios unitarios oficiales: Es el caso del apartado III llevado al límite. Procede enconsecuencia suprimir la partida con metraje corregido a nuevo precio. El nuevo precio seretrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastosgenerales y beneficios que se hallan prefijados.-

b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DIRECCIÓNGENERAL DE HABITAT:

Procede suprimir la partida aplicando al precio del Contratista revisado y aceptado por laDIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT el metraje corregido.-

Junto con la presentación de cada reajuste por las modificaciones que se leencomienden, el Contratista deberá presentar una planilla resumen de todos los reajustesanteriores. Los reajustes serán a valores básicos a efectos de verificar su relación con la escalaque establece el art. 9 inc. b) de la Ley de Obras Públicas 13.064.

Alteración de la naturaleza del ítem: Pueden presentarse dos alternativas:

a. La alteración implica una modificación sustancial de la estructura con la intervención de nuevosmateriales, gremios y técnicas distintas.

En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al apartado V) precedentey agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de otros trabajos análogos osemejantes.

Cuando no exista el nuevo precio retrotraído a la fecha de licitación, el precio actualizado ybásico será establecido mediante un análisis en el que se incluirá como máximo el recargo fijadopara gastos generales y beneficios.

b. La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos componentes de laestructura.

Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto, porcomparación de los cambios.

Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, elContratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo susderechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se llevará cuenta minuciosade las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos del órgano encargado dela administración del contrato, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio eninstancia administrativa o judicial.

A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto degastos generales y beneficios ya establecidos.

Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipuladoprecedentemente, la DIRECCIÓN GENERAL DE HABITAT podrá disponer que los trabajos deque se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo CONTRATO.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96

Page 97: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

2.4.3 Cumplimiento Ley 1747 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Obra: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff en Plaza Mariano Acosta de BarrioRamón Carrillo de esta Ciudad”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1 GENERALIDADES

1.1 Tareas complementarias

1.1.1 Demolición y limpieza del terreno

1.1.2 Materiales

1.1.3 Replanteo y nivelación

1.1.4 Construcciones auxiliares

1.1.5 Caminos de acceso al obrador

1.1.6 Cercos perimetrales

1.1.7 Cartel de obra

1.1.8 Provisión de agua

1.1.9 Iluminación y fuerza motriz

1.1.10 Evacuación de aguas servidas

1.1.11 Seguridad en obra

1.1.12 Vigilancia e iluminación

1.1.13 Fiscalización

1.2 Limpieza de obra

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 97

Page 98: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1.2.1 Limpieza de obra periódica

1.2.2 Limpieza de obra final

1.3 Estudio de suelos

1.4 Planos

1.5 Responsabilidad de la contratista

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Normas generales

2.1.1 Desmontes

2.1.2 Terraplenamientos y rellenos

2.1.3 Excavaciones

2.1.4 Compactación

3 MATERIALES

3.1 Normas generales

3.1.1 Calidad

3.1.2 Muestras

3.1.3 Ensayos

3.1.4 Materiales envasados

3.1.5 Almacenamiento

3.1.6 Normas y reglamentaciones especiales

4 ESTRUCTURAS

4.1 Normas Generales

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98

Page 99: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.

4.2.1. Generalidades

4.2.2. Materiales

4.2.3 Hormigón a emplear

4.2.4 Tamaño máximo del agregado grueso

4.2.5 Dosificación del hormigón

4.2.6 Mezclado

4.2.7 Consistencia

4.2.8 Resistencia.

4.2.9 Temperatura del hormigón.

4.2.10 Toma de muestras y ensayos.

4.3 Hormigonado.

4.3.1 Vibrado.

4.3.2 Curado y medidas de protección inmediata.

4.3.3 Reparaciones posteriores al fraguado.

4.4 Prescripciones sobre encofrados.

4.5 Prescripciones sobre armaduras.

4.6 Fundaciones

4.6.1 Normas generales

4.6.2 Fundación directa

5 ALBAÑILERIA

5.1 Generalidades

5.2 Contrapisos, senderos y veredas

5.3 Juntas de Dilatación

5.3.1 Generalidades

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 99

Page 100: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

5.3.2 En senderos perimetrales a la cancha

6 CARPETA ASFALTICA

6.1 Generalidades

6.2 Carpeta Asfáltica

6.3 Césped Sintético

7 HERRERIA

7.1 Alcance de los trabajos

8 PINTURA

8.1 Generalidades

8.2 Normas de ejecución

8.2.1 Pinturas para herrería metálica

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1 Generalidades

9.1.1 Alcance de los trabajos

9.1.2 Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de lainstalación

9.1.3 Desagües pluviales

10 EQUIPAMIENTO URBANO

10.1 Generalidades

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 100

Page 101: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

11 PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

1 GENERALIDADES

La obra se inserta dentro de la plaza Mariano Acosta en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, consta de la ejecución de un campo de futbol de 26x40 mtr , sus accesos y sectores dedescanso. La implantación total en el terreno abarca aproximadamente 1360 M2.

El soporte del campo de juego estará constituido por una membrana geotextil sobre la cual se ejecutará unacapa de relleno de suelo seleccionado de espesor mínimo 20 cm y una carpeta asfáltica de 5cm. Previo a laejecución del paquete soporte se deberá compactar la base según las especificaciones del presente pliego.

El campo de juego estará delimitado en su perímetro por un vallado modular de rejas, las cuales estaránapoyadas en una viga de H°A° continua de 40 x 50 cm.

La obra se completa con la ejecución de una vereda perimetral de hormigón con terminación alisado donde

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101

Page 102: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

se alojan dos canales de desagües pluviales con rejillas corridas, también se deberá colocar el equipamientodescripto en el presente pliego.

1.1 Tareas complementarias

1.1.1 Demolición y limpieza del terreno

Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procederá a la demolición, desmontaje y desarmede las construcciones existentes dentro de cada sector, conforme se indique en el plano correspondiente,cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de la Edificación del Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires, ya sean de orden administrativo o técnico (artículos 2.1.2.5 “Documentosnecesarios para tramitar permisos de demolición total o parcial de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”).

Las demoliciones y traslados de instalaciones deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo conlas reglas del arte.

Si la demolición de las construcciones o el desmontaje de las instalaciones existentes produjeran daños a lasáreas contiguas o próximas que no se intervienen, como producto de incumplimientos o negligencias de laContratista, la reparación de los mismos será por cuenta y cargo de ella, exclusivamente.

La Contratista deberá retirar todos los hierros y escombros producidos por la demolición, dejando la obratotalmente limpia. Para ello, antes de la movilización o cargado de los escombros, estos deberán serhumedecidos, a fin de evitar la generación de polvaredas que contaminen el aire.

En caso que los escombros deban permanecer más tiempo que el previsto para su retiro, deberán sermantenidos humedecidos para evitar la volatilidad del polvo hacia las áreas en funcionamiento.

Posteriormente se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado este trabajo se procederá alreplanteo y nivelación.

1.1.2 Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones serán retirados de la obra, inmediatamente deproducidos. El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias, para evitar la acumulación de losmismos dentro del perímetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas de construcción.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepciónde los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego de EspecificacionesTécnicas o fueran expresamente autorizados por la Dirección de Obra.

1.1.3 Replanteo y nivelación

El replanteo se ejecutará desde los ejes de replanteo que se materializarán con alambres bien seguros,tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

La nivelación se ejecutará desde un plano de comparación de niveles que la Contratista deberá ejecutar en

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 102

Page 103: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

un lugar poco frecuentado de la obra. La escuadra de las divisiones de las canchas, solados y bancos seráprolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los mismos en caso de quecorresponda.

El replanteo y la nivelación serán verificados por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos.

1.1.4 Construcciones auxiliares

El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las instalaciones de un obrador,de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridadde Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de laContratista como para el de Inspección.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo comprendido desde laRecepción Provisoria a la Definitiva.

La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.

Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública.

1.1.5 Caminos de acceso al obrador

El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución decaminos de acceso al obrador y deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante laejecución de la obra.

1.1.6 Cercos perimetrales

Su cotización está incluida en el monto de la oferta, serán del tipo olímpico, su función es delimitar yseparar el sector de obra del resto de la plaza.

La ubicación de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de común acuerdo con laInspección. Los mismos deberán ser manuables y con dispositivo de seguridad. Se colocará un timbre concampanilla en el local del sereno. La Contratista deberá mantener los cercos perimetrales en buen estado deconservación durante toda la obra.

1.1.7 Cartel de obra

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad, tamaño y modelo según el“Anexo 1” del presente pliego, se instalará con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha decomienzo de los trabajos y se mantendrá como mínimo por igual periodo de días una vez terminados losmismos.

La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.

La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante todala obra.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 103

Page 104: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metálico de 6 m x 4 m; se pintarácon tres manos de antióxido, una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético brillante o ploteadosobre tela plástica.

Serán a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y traslado hasta el lugar indicado porla Inspección.

1.1.8 Provisión de agua

a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el EPS(Ente Prestatario del Servicio) , así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro deagua necesaria para la construcción.

b) Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo,debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de ejecutarse perforaciones. Previoa la Recepción Definitiva de las obras, deberá proceder al cegado de las mismas y/o cierre de lasconexiones de acuerdo a Normas de la EPS.

1.1.9 Iluminación y fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redesde servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechosy el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equiposmecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de lasmismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición.

1.1.10 Evacuación de aguas servidas

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas delos servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malosolores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.

Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el EPS.

1.1.11 Seguridad en obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de acuerdo con lasdisposiciones del CEGCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

1.1.12 Vigilancia e iluminación

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros demateriales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes deiluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otras

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104

Page 105: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurranaccidentes durante el transcurso de la obra.

1.1.13 Fiscalización

La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obraestando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas,seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad de la Contratista cualquieraccidente que pudiera producirse.

1.2 Limpieza de obra

1.2.1 Limpieza de obra periódica

La contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obraen construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estarpermanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento detodas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupacióncon materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección.

1.2.2 Limpieza de obra final

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libresde maleza, arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por elContratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc.) aúnde aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. A profundidadesmayores de 30 cm. la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.

1.3 Estudio de suelos

La Contratista deberá realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo, debiéndose ajustar a loprescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y en la Resolución 702/SPUYMA y PyS/97, aclarándose que no sereconocerá adicional alguno por este concepto. Al término de los ensayos y estudio del terreno, elContratista presentará una memoria técnica e informe, que aprobados por la Dirección de Obra, podrán serusados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones.

1.4 Planos

La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición yrealización de las obras, la que será visada por la inspección, previa al inicio de los trabajos.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 105

Page 106: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

1.5 Responsabilidad de la contratista

La totalidad de lo requerido en el artículo 1. GENERALIDADES, será por cuenta y cargo del Oferente y/oContratista.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Normas generales

El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuadopara tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la inspección, quien podrá exigir elreemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables.

El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie,adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección podrá ordenar los ensayosnecesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para garantizar que no ocurran derrumbes, a cuyoefecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas hagapresumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos losperjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

2.1.1 Desmontes

Se realizará un destape del manto vegetal en una profundidad de 20 cm sobre toda la superficie deintervención del proyecto.

Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismocuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tenganun índice de plasticidad superior a 15.

Una vez producido el desmonte, la capa base se compactará hasta obtener la densidad que se indica en elArt. 2.1.4. Compactación.

2.1.2 Terraplenamientos y rellenos

Previo a la ejecución de los rellenos se colocará un manto geotextil de protección, deberá ser de fibras depoliéster entrecruzadas mecánicamente y de una densidad mínima de 150 gr/m2. Posteriormente se realizaráuna capa de relleno de espesor mínimo de 20 cm que servirá de soporte a la carpeta asfáltica. El relleno seejecutará hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas deespesor de no más de 20 cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior(incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. 2.141.Compactación.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar los rellenos serán limpias y secas, sin cascotes,

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106

Page 107: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición.Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cadacaso determinen estas especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10y límite líquido LL<35.

2.1.3 Excavaciones

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para lasfundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterioadoptado por el Art. 2.1.1. Desmontes.

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista elmenor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir lainundación de zanjas por las lluvias.

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación aconstruir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer conel mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto costo adicional ninguno.

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Direcciónde Obra.

En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, losapuntalamientos del terreno y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por proyecto oa juicio de la Inspección.

El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales ocon talud de acuerdo a las características del terreno.

Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción areclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.

En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.

Las excavaciones que se tendrán en cuenta para el siguiente proyecto serán; piso soporte de la cancha, vigaperimetral de HºAº y vereda perimetral, se respetarán los niveles de profundidad lo indicado en los planos.

2.1.4 Compactación

Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparenteseco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima.

Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por la Inspección y estarán a cuenta y cargo dela Contratista.

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 107

Page 108: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

3 MATERIALES

3.1 Normas generales

3.1.1 Calidad

Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a lasnormas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.

3.1.2 Muestras

La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra.Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobadospor la Inspección. Todas las muestras se devolverán al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso deno ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno.

3.1.3 Ensayos

La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere conveniente aefectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las partidas ingresadasen obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargodel Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra,transporte, aranceles, etc.).

3.1.4 Materiales envasados

Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha aprobación enel rótulo respectivo o donde correspondiera.

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra.

3.1.5 Almacenamiento

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se acopiarán enlugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 10 cm. del piso.Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección.

El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con elterreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos diámetros ytipos.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108

Page 109: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

3.1.6 Normas y reglamentaciones especiales

Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias vigentes correspondientes a las normativas de:CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de Servicios, Nacionales, etc. y/o las que se indiquen en cada casoparticular.

4 ESTRUCTURAS

4.1 Normas Generales

Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.

La Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas lasfundaciones y deberá para ello realizar el diseño, los cálculos, la confección de planos de encofrado,detalles y planillas de armaduras, tipos y calidades de materiales a utilizar.

La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr unaobra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen enforma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno y/o ampliación de plazo de obra.

Si posteriormente a su oferta el Contratista quisiera introducir modificaciones por razones técnicasdebidamente fundadas, podrá proponerlas adjuntando para ello todos los elementos de juicio quecorrespondan.

No se admitirán balances económicos o modificaciones en los plazos previstos por la diferencia entre lostrabajos cotizados y los propuestos, ni por el trabajo de diseño asociado; salvo que la Contratistademostrara que la documentación de diseño básico entregada en la Licitación no es ejecutable o estécnicamente equivocada.

Para la ejecución de cualquier trabajo se requerirá la previa autorización de la inspección, aprobatoria delos documentos de diseño que desarrolle la Contratista.

El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene carácter indicativo, la Contratista procederá alcálculo de la estructura.

4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.

4.2.1. Generalidades

Antes de iniciar ningún trabajo del rubro, y con quince días corridos de anterioridad a comenzar a armar losencofrados, el Contratista presentará para su aprobación la memoria del cálculo correspondiente a laverificación de la estructura.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 109

Page 110: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

4.2.2. Materiales

a) Acero: Se utilizará acero calidad ADN 420 de acuerdo con lo especificado por el reglamento CIRSOC,salvo expresa indicación en contrario. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadaspor los certificados de fabricación, en los que se brinden detalles de la misma, de su composición ypropiedades físicas. La Inspección de Obra recibirá del Contratista el certificado conjuntamente con loselementos que identifiquen la partida.

b) Alambre: Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre número 16.El alambre de verá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse al ser envuelto alrededor de supropio diámetro.

c) Aditivos: El Contratista podrá emplear substancias químicas comerciales de reconocida calidad con elobjeto de acelerar el fragüe, producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización deberá seraprobada previamente por la Inspección de Obra. Ellas se regirán y verificarán por CIRSOC 201. Todos losensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. El aditivo será dosificado por mediode un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que seasegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado, especificado para cadapastón. Los aditivos serán dosificados por peso, con un límite de tolerancia del 1,5% de su peso efectivo. Eladitivo deberá mantener un alto grado de uniformidad a lo largo de toda la ejecución de las obras. Losaditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se lo protegerá de la congelación.

Nota: De utilizarse aditivos para aceleración de fragüe, el Contratista lo hará exclusivamente en presenciade la Inspección de Obra.

4.2.3 Hormigón a emplear

El hormigón a emplear será como mínimo H 21 y el cálculo de la estructura deberá responder a este tipo dehormigón.

En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia se deberácumplir con el Reglamento CIRSOC 201.

Se utilizará hormigón elaborado en planta.

No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra.

4.2.4 Tamaño máximo del agregado grueso

Se tendrá en cuenta que el tamaño del agregado grueso debe permitir que el hormigón sea colocado sindificultades dentro del encofrado y que no queden espacios vacíos. Es responsabilidad del Contratista lograrla máxima capacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras. El tamaño del árido aemplear, además de cumplir con lo exigido con las especificaciones del CIRSOC, no deberá exceder lamenor de las dos medidas siguientes:

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 110

Page 111: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

a) Un quinto de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado.

b) Tres cuartos de la mínima separación horizontal o vertical libre entre barras.

4.2.5 Dosificación del hormigón

El Contratista propondrá una dosificación y demostrará su resistencia mediante ensayos realizados en unlaboratorio de reconocida capacidad, aprobado por la Inspección de Obra y con la debida anticipación a sucolocación en obra, con ajuste al reglamento CIRSOC. Las muestras serán tomadas de acuerdo con loindicado por el CIRSOC. El cemento y los áridos serán medidos en peso. En el caso del hormigón sujeto ala acción destructiva de los agentes agresivos, deberá cumplimentarse lo establecido en el ReglamentoCIRSOC.

4.2.6 Mezclado

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Las hormigoneras deberán ser capaces de mezclar losmateriales de manera de producir un hormigón uniforme y descargarlo sin segregación. El tiempo máximode mezclado para hormigoneras de capacidad útil de hasta 2 m3, en condiciones normales de trabajo yambientales, no excederá de cinco (5) minutos. El agua deberá ser introducida profundamente dentro de lamezcladora. El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados.

4.2.7 Consistencia

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que con los medios disponibles elhormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados,especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sinsolución de continuidad asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberáconseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule una excesivacantidad de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón. La consistencia de las mezclas serádeterminada mediante el ensayo del asentamiento, realizado de acuerdo con la Norma IRAM 1.536 y sucosto será a cargo del Contratista.

4.2.8 Resistencia.

Se realizará en uno de los laboratorios aprobados por la Inspección de Obra para tal fin, un mínimo de dosensayos (4 probetas) a 28 días y otros dos ensayos (4 probetas) a 7 días, por cada fracción colocada cadadía de trabajo a fin de comprobar la resistencia en obra, según el Reglamento CIRSOC. En caso de que losresultados de los ensayos de control de resistencia no cumplan los requisitos establecidos, se procederá a lademolición de inmediato de la parte correspondiente y su costo será a cargo del Contratista.

4.2.9 Temperatura del hormigón.

La temperatura del hormigón en el momento de su colocación deberá cumplir lo especificado en elReglamento CIRSOC.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 111

Page 112: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

a) Hormigonado en tiempo frío a los efectos de estas especificaciones, cuando la temperatura ambiente enel lugar de la obra, a la sombra, lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor a 5 grados centígrados ypueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de la colada, la temperatura puedadescender por debajo de los 0 grados centígrados. En este caso el Contratista deberá cumplir con loespecificado en el Reglamento CIRSOC. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir elcongelamiento o acelerar el endurecimiento del hormigón, se permitirá únicamente bajo la autorizaciónexpresa de la Inspección de Obra.

b) Hormigonado en tiempo caluroso: se considera tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones,cuando la temperatura ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 30grados centígrados. En este caso el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Reglamento CIRSOC.

4.2.10 Toma de muestras y ensayos.

Durante la ejecución de la obra se realizarán los ensayos de control antes indicados, para verificar si lascaracterísticas previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. Los costos de toma demuestras y de ensayo y los controles de calidad asociados a estas tareas que sean necesarios paradeterminar la calidad y uniformidad del hormigón, serán por cuenta y cargo del Contratista.

4.3 Hormigonado.

El Contratista confeccionará un programa de hormigonado y notificará a la Dirección de Obra con unaanticipación mínima de tres (3) días hábiles, el lugar y el momento en que colocará el hormigón. ElContratista no colocará hormigón hasta que la Inspección de Obra haya aprobado la preparación de lasuperficie, la colocación de encofrados, armaduras y todos los elementos que deban quedar empotrados enel hormigón. Si el hormigón hubiera sido colocado sin aprobación y conocimiento previo de la Direcciónde Obra, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista. No se colocaráhormigón en o debajo de agua. Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado seráevitada. En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario, se respetará lo indicado en elReglamento CIRSOC y en la documentación técnica. La capacidad de colocación disponible deberá ser talque pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón de manera deevitar las juntas “frías”, es decir, aquellas juntas de construcción que, debiéndose continuar esta última, seles permita permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que haría que se produjerael contacto de dos hormigones de distinta edad en esa junta. Si la Inspección de Obra aprobara el uso decanaletas para la colocación de hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientescondiciones:

a) Las canaletas serán de metal o revestidas de metal, sección transversal semicircular, lisas y libres deirregularidades.

b) Las canaletas serán lo suficientemente inclinadas como para permitir el desplazamiento del hormigóncon el asentamiento especificado.

c) En el extremo de descarga de cada canaleta se dispondrá un embudo o reducción cónica vertical parareducir la segregación del mismo.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 112

Page 113: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Al colocar hormigón a través de las armaduras, se deberán tomar todas las precauciones para impedir lasegregación del árido grueso.

4.3.1 Vibrado.

Todo hormigón deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible con equipos vibratoriosmecánicos de alta frecuencia, suplido por apisonado y compactación normal donde fuera necesario. Para eluso de vibradores se deberá cumplir lo especificado en el ítem correspondiente de la Norma DIN (Edición1972). Debe evitarse el exceso de vibraciones del hormigón.

4.3.2 Curado y medidas de protección inmediata.

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de sucolocación hasta un período no inferior a siete (7) días. Cuando el hormigón contenga cemento de altaresistencia inicial, dicho período mínimo será de tres (3) días. Los métodos a emplear deberán ser capacesde evitar pérdidas de humedad del hormigón durante dicho período. En general, el curado del hormigóndeberá hacerse con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistema de cañerías perforadas, conrociadores mecánicos, con mangueras porosas o con cualquier otro método que cumpla con las reglas delarte y la tecnología. El agua para el curado deberá los requisitos especificados en el artículo 2.a.3. para elagua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal, que noincorpore óxidos de hierro al agua de curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigón. Latemperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10 grados centígrados durantelos primeros cuatro (4) días de colocación. La máxima variación gradual de temperatura de las superficiesdel hormigón no excederá de 10 grados centígrados en 24 horas.

Se deberá respetar lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existieran aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón,se lo mantendrá fuera de contacto con el mismo por lo menos durante el período colocación, protección ycurado.

4.3.3 Reparaciones posteriores al fraguado.

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigones que no cumplancon los requisitos de estas especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeadosse completarán tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posibledentro de las 24 horas después de dicho retiro. El Contratista deberá mantener informada a la Dirección deObra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán con la presencia de laDirección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular.

4.4 Prescripciones sobre encofrados.

Los encofrados deberán ser metálicos. Eventualmente el Contratista podrá disponer otro sistema a utilizar elque deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. A los efectos de asegurar una completa estabilidad yrigidez, las cimbras para encofrados y demás elementos actuantes serán convenientemente arriostrados,

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 113

Page 114: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

tanto en dirección longitudinal como transversal. Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigideznecesarias. Su ejecución se realizará de forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos,deformaciones ni desplazamiento perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados delpeso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos, tanto durante la ejecuciónde la obra como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. Inmediatamenteantes de iniciarse las operaciones de colocación, se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies delos encofrados, de las armaduras y elementos metálicos que deben quedar incluidos en el hormigón.

4.5 Prescripciones sobre armaduras.

Las barras que constituyen las armaduras serán de acero y deberán cumplir las condiciones que seestablecen en esta Especificaciones Técnicas y la Norma IRAM 671. Para ello se efectuarán los controles yensayos que establece dicha Norma, más los que establece complementariamente la Disposición CIRSOC251. Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos yplanillas de doblado a entregar por el Contratista, previo a la ejecución de los trabajos. Todas las armadurasde tracción llevarán ganchos terminales. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas queindican los planos y planillas. Antes de ser introducidas en los encofrados serán limpiadas adecuadamente.Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de laarmadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.

Durante la colocación, compactación y terminación del hormigonado, y también en los períodos defraguado y endurecimiento, deberán mantenerse en las posiciones establecidas en los planos, sin que sufrandesplazamientos perjudiciales.

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual omayor en el diámetro que la barra de mayor diámetro, y mayor 1,3 veces el tamaño del árido grueso. Si setrata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75veces el diámetro de la barra de mayor diámetro y 0,75 veces el tamaño del árido grueso. En ningún caso laseparación libre será menor de 2 cm. Cuando las barras se coloquen en dos o más hiladas superpuestas, loscentros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes ala capa inferior. Las barras que constituyan la armadura principal se vincularán firmemente y en la formamás conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener oseparar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos. Nopodrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. Todos los crucesde barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distanciaentre barras, en ambas direcciones, sea menor de 0,30 m. En este caso, las intersecciones se atarán en formaalternada. Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas enlos elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado,moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. Los recubrimientos se ajustarán al ReglamentoCIRSOC.

4.6 Fundaciones

4.6.1 Normas generales

Conocimiento del terreno: Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos,pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos.

Será de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundación adoptado, su diseño, cálculo y

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 114

Page 115: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

documentación, así como su ejecución y verificación.

4.6.2 Fundación directa

Fundación directa: incluye dentro de este enunciado la viga continua de 40 cm de ancho x 50 cm de altoperimetral a la cancha y dados de hormigón para anclaje de arcos de futbol, que trasmiten directamente lascargas actuantes al terreno.

En la misma se dejarán previstas las pletinas con insertos para la futura colocación de la reja según loindicado en los planos.

5 ALBAÑILERIA

5.1 Generalidades

Comprende la ejecución de solados, caminos y veredas. Los solados presentarán superficies regulares,dispuestos según pendientes, alineaciones y niveles. Serán de las dimensiones y color que se indiquen enlos planos y planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando laInspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

Se deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la Inspección.

5.2 Contrapisos, senderos y veredas

Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada capa un peso específico aparente igual al 95% delmáximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, se ejecutará sobre el terreno un contrapiso de espesormínimo de 10 cm., con hormigón con el adicionado de una armadura cruzada Æ 4.2 mm. cada 10 cm.tomando la previsión de materializar las juntas, como se indica en el presente pliego, o según se especifiqueen planos.

La terminación superficial será la indicada en los planos, cuando corresponda alisado se realizará pormedios mecánico, quedando excluida la ejecución manual para estos casos.

El alisado se realizará inmediatamente después del comienzo del proceso de fraguado y sobre la superficiese deberá aplicar un endurecedor cuarcitico no ferroso.

5.3 JUNTAS DE DILATACION

5.3.1 Generalidades

La Contratista deberá presentar detalles de la totalidad de los ítems del presente artículo para su revisiónpor parte de la Inspección.

Antes del inicio de la tarea la Contratista deberá dejar las paredes de las juntas sanas, limpias, secas; libres

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 115

Page 116: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

de aceite y grasa.

5.3.2 En senderos perimetrales a la cancha

La ejecución de la junta de dilatación en senderos se efectuará a través de todas sus capas y de 20 mm deancho. Se materializará con sellador elastomérico monocomponente a base de poliuretano, tipo Sikaflex-1ª.Profundidad máxima de llenado; 13 mm sobre un fondo de junta de poliestireno expandido.

Las dimensiones de los paños se determinarán de acuerdo a lo establecido en los planos.

6 CARPETA ASFALTICA

6.1 Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de las carpetas indicados en planos, conlos espesores allí indicados. Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los nivelesnecesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados la instalación de césped sintético, las cotas de niveldefinitivas fijadas en los planos.

Previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo deincrustaciones extrañas para cubrir finalmente con 5 cm de capa asfáltica, deberá estar perfectamentenivelada con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados en los planos.

6.2 Carpeta Asfaltica

Carpeta de asfalto tipo D-8 de esp.: 0,05 m.

Las carpetas se realizarán sobre la sub-base granular nivelada y compactada hasta el 95%P.N, respetandopendientes en las distintas áreas a intervenir (0,05%).

6.3 Césped Sintético

La provisión y colocación del césped sintético de la cancha queda a cargo de terceros.

7 HERRERIA

7.1 Generalidades

El Contratista deberá realizar la provisión y colocación de rejas perimetrales y arcos del campo de juego,los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad. Deberán presentarse planos de proyecto de todoslos elementos de herrería a ejecutar para la aprobación previa por parte de la Inspección de Obra. Lascaracterísticas de las soldaduras de los elementos metálicos deberán ajustarse a lo establecido en la NormasAWS. Los electrodos usados para la soldadura deberán satisfacer las Normas IRAM 601 y 672. Laterminación será según ítem 8. Pintura.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 116

Page 117: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Las rejas estarán compuestas por:

Columnas: para las rejas bajas, tubos de 40 x 40 x 1.5 mm; para las rejas altas tubos de 80 x 80 x 5mm, las mismas serán soldadas a las pletinas insertas en el hormigón o directamente empotradassegún se indica en los planos.Paños de reja de h:1m y h:4m compuesta por Tubos de 40 x 20 x 1.5 mmArcos: Tubo de 2” diámetro.Los paños de reja deberán ir soldados a las columnas con planchuelas de ¼” de espesorInsertos en el hormigón; se deberán dejar colocadas en viga perimetral y contrapisos las pletinas conhierros de anclaje para la fijación de los tubos de reja.

La construcción de la herrería en general se ajustará a los detalles de los planos y planillas que seconfeccionen para cada caso.

8 PINTURA

8.1 Generalidades

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, deacuerdo con las especificaciones contractuales.

Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantíacorrespondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise.

La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado deconservación de los materiales a utilizar.

Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar lacantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas delgadasenduído y/o masilla plástica.

8.2 Normas de ejecución

Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir lassucesivas capas de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante laejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo deinmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y seretocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc.,debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 117

Page 118: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, alpicado y reconstrucción de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvoindicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sinhuellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lojuzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto aldefinitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando elpolvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existentepara emparejar las superficies.Barrer los lugares antes de dar cualquier mano de pintura.

8.2.1 Pinturas para herrería metálica

En fábrica:

Dos manos de antióxido.

En obra:

dos manos de antióxido convertidor, aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 μ.se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario.dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar10/12 horas entre manos.

Espesor mínimo 40 μ.

se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ.

Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante.

La pintura a utilizar deberá responder a los colores indicados en los planos;

Esmalte sintético color Naranja (RAL: naranja 2011), para demarcación de arcos y 4 paños de reja.

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 118

Page 119: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Esmalte sintético color Azul (RAL: azul 5011), para el resto de las herrerías

Para la ejecución de la tarea se deberá respetar lo especificado para cada sector en la documentación o loque indique la inspección de obra.

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1 Generalidades

9.1.1 Alcance de los trabajos

Comprenden la ejecución de los desagües pluviales:

La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de fábricanecesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.La ejecución de los desagües pluviales del campo de juego.

9.1.2 Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de lainstalación

La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) mediante el“sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”, que las cañerías,accesorios y demás elementos que se coloquen en la obra cumplen con sus respectivas normas defabricación.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamenteinstalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, seránremovidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

9.1.3 Desagües pluviales

Las cañerías pluviales podrán ser de los siguientes materiales:

Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm, con junta cementada, debiendo serlos elementos a unir de la misma marca.

Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y13.326.

Los desagües pluviales están compuestos por:

a) Canaleta de HºAº ejecutado in situ, según lo indicado en plano de detalles. Seejecutará según art. 4.2 Estructuras de Hormigón Armado conforme a los detalles indicados en planos.

b) Los desagües del canal colector se ejecutarán con caños de PVC, los mismos seasentarán sobre suelo previamente compactado y se protegerá con colado de hormigón antes de ser cubierto

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 119

Page 120: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

nuevamente para evitar su quebradura.

c) Las rejas serán de hierro fundido, terminación con pintura epoxi.

10 EQUIPAMIENTO URBANO

10.1 Generalidades

El contratista deberá proveer los materiales, herramientas, consumibles y cualquier otro insumo necesariopara ejecutar las tareas, se consideran incluidas todas las obras complementarias necesarias para lacolocación del equipamiento.

Los mismos deberán quedar perfectamente alineados y aplomados según la posición definitiva aprobada porla inspección antes de su deposición final.

El equipamiento incluye:

• 4 bancos de hormigón en los colores naranja y azul de la Fundación Cruyff.

• 4 papeleras en color gris.

• 1 esterilla de acceso y salida del campo.

• 1 cartel con las 14 Normas de Johan Cruyff (300 x 80 cm).

• 1 cartel con el Reglamento interno (300x80 cm).

• 1 cartel con el Nombre del Cruyff Court (220 x 40 cm).

• 1 cartel de Actividades (80 x 50 cm).

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120

Page 121: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

11. PLANILLA DE COMPUTO YPRESUPUESTO

RUBROS UNI. CANTIDAD COSTOUNITARIO COSTO TOTAL

PRESUPUESTO $ - TAREAS PRELIMINARES $ - Limpieza y Preparación del Terreno(LIMP-PREP-TERR) M2 1.360,45 $

-

Replanteo de la superficie (REP-SIMPLIF-OBRA) M2 1.360,45 $

-

Seguros personal y seguro de obra (SEG-PERS-OBRA) MES 3,00 $

-

Limpieza de obra (LIMP-PERIOD-OBRA) MES 3,00 $

-

MOVIMIENTO DE SUELOS $ - Perfilado de Superficie (ESCARIF-SUPERF) M2 1.360,45 $

-

Desmonte de Suelo Vegetal (esp.: 10cm)(DESM-MAN-SUELO-DURO) M3 136,04 $

-

Excavación para veredas (esp.: 20cm)(EXCAV-MAN-VEREDAS) M3 52,42 $

-

Excavación para cancha (esp.: 15cm)(EXCAV-MAN-VEREDAS) M3 153,47 $

-

Excavación para Dados y Vigas HºAº(EXCAV-MAN-ZAPATA-Hº) M3 21,76 $

-

Excavación de zanjas para desagües(EXCAV-MAN-ZAPATA-Hº) M3 5,07 $

-

Relleno y Compactación de Suelo $

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 121

Page 122: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Seleccionado (esp.: 20cm) (RELL-COMP-MEC-DURO)

M3 257,05 -

Retiro de Suelo sobrante (RET-MAN-SUELO) M3 368,77 $

-

HORMIGON ARMADO $ - Dados de HºAº (40x40x50cm) para basede rejas de fondo de ar (DADO-HºAº-APOYO~00063)

M3 0,64 $ -

Viga Perimetral de HºAº (40x50cm)(HºAº-ZAPAT-CORR) M3 25,76 $

-

ESTRUCTURA SOPORTE CANCHA $ - Malla geotextil no tejida tipo MactexN60.2 debajo de suelo compactado(GEOTEXT-NO-TEJIDO)

M2 1.360,45 $ -

Carpeta de concreto asfáltico (e=5 cm)sobre firme (CARP-ASFALT-5CM) M2 1.023,16 $

-

SOLADOS $ - Veredas de Hº con armadura de Ø4.20mm (esp. 10cm) Term. ali (VERED-Hº-ALIS-10CM)

M2 262,09 $ -

Juntas de dilatación c/2.00m en Veredas(372.7) ML 130,60 $

-

HERRERÍAS $ - Reja tubular alta h: 4.00m (Detalle D1según planos) (REJA-CANCHA-TUB-4M) ML 65,60 $

-

Reja tubular baja h: 1.00m (Detalle D3según planos) (REJA-CANCHA-TUB-1M) ML 52,00 $

-

Portón de reja tubular baja h: 1.00m(Detalle D4 según plano (PORT-REJ-TUB-CAN-1M)

U 2,00 $ -

Rejas laterales y fondo de arcos deCancha h: 2.00m (Detalle (JAUL-TUB-ARCOS-CANC)

U 2,00 $ -

Reja tubular superior en arcos de Cancha(Detalle D7 según p (REJA-TUB-SUP-ARCOS)

U 2,00 $ -

PINTURAS $ - Esmalte sintético para Cercosperimetrales (420.5) M2 368,92 $

-

EQUIPAMIENTO $ - Arcos para Portería. Incluye redes denylon (ARCO-FUTBOL-5M) U 2,00 $

-

Banco Prem. de Hº modelo TrapecioRecto 160x53.5x45cm (BCO-PREM-TRAP-RECT)

U 4,00 $ -

Cestos papeleros color gris U 4,00 $ -

Carteles Informativos de acuerdo adetalles U 4,00 $

-

INSTALACIÓN PLUVIAL $ - Cañería PVC Ø110. Incluye Accesorios(PLUV-COLEC-200) ML 17,35 $

-

Canaleta de HºAº 25x30cm (CANAL-HºAº-30X45CM) ML 80,00 $

-

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 122

Page 123: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Anexo I

CARTEL DE OBRA

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 123

Page 124: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA ...€¦ · PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EJECUCIÓN DE OBRA: “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff

Listado de Planos - Proyecto Cancha Johan Cruyff

ID Plano Nombre Plano CantidadLaminas

IM-01 Plano Implantación General 1IM-02 Fotos Existentes 1IM-03 Plano Implantación Proyecto 1B-01 Plano Demolición y Desmonte 1A-01 Planta Arquitectura Proyecto 1A-02 Corte transversal A-A 1DE-01 Detalles Sectores Tipo 1DE-02 Detalles Constructivos Rejas 1DE-03 Detalles Constructivos Rejas 1DE-04 Detalles Constructivos Rejas 1DE-05 Detalles Constructivos Rejas 1

DE-06 Esquema Rejas perimetrales y fondos dearcos 1

IS-01 Plano Instalación Sanitaria 1

PLANOS

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 20-SECHI/14 (continuación)

N° 4337 - 11/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 124