INFORME SUSTENTATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO N 03

A:ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - ENAMMDe:CONSORCIO GRAUIng. Henry A. Quispe SolrzanoAsunto:SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N 03 Referencia:Resolucin Directoral N 002-2012-DE/ENAMMFecha:Callao, 13 de Enero de 2012.

I. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Resolucin de Contralora N 072-98-CG, Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley N 28716.

II. GENERALIDADES:

Plazo de Ejecucin Contractual:180 das calendario

Fecha de Entrega del Terreno:12 de Setiembre de 2011

Fecha de Inicio de Obra:20 de Setiembre de 2011

Fecha de Trmino Contractual de Obra

:17 de Marzo de 2012

Solicitud de Ampliacin de plazo N 01 :40 das calendario

Fecha de Trmino de Obra reprogramado:26 de Abril de 2012

III. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de Setiembre de 2011 se da inicio a la obra, en base al contrato de ejecucin de obra suscrito con la entidad y a la Licencia Temporal N 0.13-2011-MPC-GGDU-GO-OLC con periodo de vigencia del 23/09/2011 al 23/10/2011. 2. Mediante documento V.200-1036 de fecha 20 de Octubre de 2011, el Director de la Escuela Nacional de Marina Mercante ENAMM remite al Contratista de obra la NOTIFICACION N 840-2011-MPC-GGDU-GO/OLC conteniendo las observaciones al expediente de licencia de obra segn revisin de la Comisin Tcnica Calificadora de Proyectos. En el mismo documento se precisa realizar las coordinaciones para la absolucin de las observaciones. 3. Mediante Carta Notarial de fecha 25 de Octubre de 2011, la entidad decide suspender la ejecucin de la obra hasta contar con el dictamen de CONFORME de la licencia de obra.4. Con fecha 07 de Noviembre de 2011, la entidad remite la licencia definitiva de obra expedida por la Municipalidad Provincial del Callao al igual que los planos debidamente visados y aprobados. Hecho que se formaliza mediante el documento V.200-1113 de fecha 09/11/2011. 5. La Supervisin mediante Asiento de cuaderno de obra N 040 de fecha 07/11/2011, autoriza el reinicio de la obra.6. Mediante Carta N 08-2011-CONSORCIO GRAU/CONT de fecha 11 de Noviembre de 2011, el Contratista de Obra solicita autorizacin para elaborar los presupuestos de adicionales y deductivos de obra correspondientes a las modificaciones por aprobacin de licencia de obra. Lo mismo se indica en el asiento N 044 del Contratista de Obra.7. Mediante asiento N 045 de fecha 12/11/2011, la supervisin emite opinin respecto a la Carta N 08-2011-CONSORCIO GRAU/CONT y asiento N 044 del Contratista de Obra, precisando proceder de acuerdo al art. 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.8. Mediante Carta N 15-2011-CONSORCIO GRAU/CONT de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Contratista de Obra remite a la supervisin el expediente del adicional de obra N 03, luego de absolver las observaciones formuladas por la supervisin.9. Mediante Carta N 0012-2011/JMPA/P&G de fecha 20/12/2011, la supervisin devuelve el expediente del adicional N 03, precisando que slo debe considerarse los mayores metrados y partidas nuevas por las modificaciones a los planos de la especialidad de estructuras.10. Mediante Carta N 19-2011-CONSORCIO GRAU/CONT de fecha 21 de Diciembre de 2011, el Contratista de Obra remite a la supervisin el expediente del adicional de obra N 03, correspondiente slo a la especialidad de ESTRUCTURAS.11. Con fecha 13/01/2012, La ENAMM remite al Contratista de Obra La Resolucin Directoral N 002-2012-DE/ENAMM, a travs del cul se APRUEBA el adicional de obra N 03. Este hecho se asienta en cuaderno de obra (asiento N 095 del 13/01/2012).

IV. CAUSALES INVOCADAS PARA LA SOLICITUD DE AMPLIACIN DE PLAZO N 01:

De conformidad con el artculo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y el art. 200 de su Reglamento, la causal invocada es:

4 Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra

V. CUANTIFICACION DE LA CANTIDAD DE DAS SOLICITADOS

La ejecucin de los mayores metrados y la afectacin de la ruta crtica generan una ampliacin de plazo de 40 das calendario. Se adjunta CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA REFORMULADO, identificando de color naranja las partidas de acuerdo al contrato original de obra y de color verde los mayores metrados correspondientes al adicional de obra N 03.

VI. ANALISIS:

1. El Adicional de Obra N 03 aprobado, autoriza la ejecucin de los trabajos correspondientes a mayores metrados por MODIFICACIONES A LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS segn aprobacin de la licencia de edificacin, cuya ejecucin vincula las actividades de la ruta crtica (columnas, vigas, techo aligerado, tabiquera, etc) correlativos para las actividades, asimismo:a. La causal est anotada en el cuaderno de obra dentro del plazo de ejecucin,b. La causal ha modificado el cronograma valorizado de ejecucin de obra vigente, afectando la ruta crtica cuyas actividades no tienen holgura de tiempo.c. han sido presentados oportunamente.VII. CONCLUSIONES:1. Aprobar la solicitud de ampliacin de plazo N 01 por CUARENTA das calendario, mediante acto resolutivo emitido por la entidad.

Atentamente,

Cc.Archivo.