Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

1/83

1

REPUBLICA DE NICARAGUA

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL(FOMAV)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL

MANTENIBLE 2015, LOTE No. 3

GRUPOS: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65.

SEPTIEMBRE 2015

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

2/832

INDICE

SECCIN II: INSTRUCCIONES GENERALES..8

SECCIN III: METODOLOGA DE EVALUACIN.25

SECCION IV: ALCANCES DE LA OBRAS..30

SECCIN V: ESPECIFICACIONES TCNICAS.47

SECCIN VI: FORMULARIOS TIPOS..56

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

3/83

3

CONVOCATORIA LICITACION PBLICA No.LP-FOMAV-03-2015

PROYECTO:MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2015, LOTE No.3, GRUPOS: GRUPOS: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

La Divisin de Adquisiciones del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), encargada del proceso de Licitacin PblicaNo. LP-FOMAV-03-2015, de conformidad a Resolucin de Inicio No. RILP-FOMAV-03-28-08-2015, invita a todasaquellos potenciales oferentes calificadas en nuestro pas, con Licencia de Operacin Vigente para la Construccin deObras Horizontales, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura e inscritos en el Registro Central deProveedores de la Direccin General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico,interesados en presentar ofertas selladas para la ejecucin del MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO REDVIAL MANTENIBLE 2015, LOTE No. 3, GRUPOS: GRUPOS: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65.

1. Las obras objeto de esta contratacin, son financiadas con fondos propios y debern ser ejecutadas en unplazo no mayor al indicado en la Tabla siguiente, contados a partir de la orden de inicio:

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

4/83

4

TRAMOLONGITUD

KM

GRUPOS SUP. RODPLAZO -

MES

GARANTIA

Paso a desnivel - Emp. San Benito 29.69 Asfaltada

Masachapa - Montelimar 2.00 Asfaltada

La Trinidad - Sacacl 27.00 No Pav.

Emp. Santa Clara - Susucayn 13.07 Adoquinada

Macuelizo - Santa Mara 30.46 48 No Pav. 3 67,000.00

Juigalpa - La Libertad 32.97 Adoquinada

Juigalpa - Puerto Daz 27.36 No Pav.

Nueva Guinea - Naciones Unidas 24.52 50 Adoquinada 3 62,000.00

Rancho Rojo - La Calamidad 10.00 51 Adoquinada 2.5 97,000.00

Emp. Santa Teresa - La Conquista 11.92 Asfaltada

Tola - El Coyol 9.42 Adoquinada

Emp. La Paz de Carazo - Fin Asfalto La Paz de Carazo 1.93 Asfaltada

Puente San Lorenzo - Ciudad El Rama 180.08 Asfaltada

Emp. Morrito - Morrito 20.68 Asfaltada

Emp. Las Flores - Emp. El Guanacaste 18.00 Asfaltada

Las Esquinas - Emp. Catarina 20.04 Asfaltada

Diriamba - Casares 30.14 Asfaltada

La Virgen - San Juan del Sur (Iglesia Catlica) 19.20 Asfaltada

Crdenas - Coln 10.00 Adoquinada

Emp. El Ostional - El Container 10.30 Adoquinada

Puertas Viejas - Esquipulas (Iglesia) 33.94 Asfaltada

Ciudad Daro - La Uva 2.74 AsfaltadaEstel (Inter NIC-1) - Llanos de Coln - La Concordia 33.94 Adoquinada

San Rafael del Norte - San Sebastin de Yal 16.59 Asfaltada

San Ramn - Emp. El Jobo - El Bonete (Emp. Matigus 33.95 No Pav.

Emp. San Francisco - La Dalia 37.96 Asfaltada

Emp. Boaco - Boaco 14.18 Asfaltada

Paraiso -Puente Olama 13.66 Asfaltada

Dos Montes - El Guacucal (Inic. Adoquinado) 18.03 Adoquinada

Fin Asfalto (Adoquinado San Jos) - El Sauce 1.27 Adoquinada

El Sauce - Ro Grande - Achuapa 33.19 Adoquinada

Cinco Pinos - San Francisco del Norte 16.00 Adoquinada

Cinco Pinos (KM 233.19) - San Pedro del Norte 8.55 Adoquinada

El Viejo - El Congo 38.82 Asfaltada

El Congo - Cosigina 15.93 Asfaltada

Len - Las Peitas - Poneloya 19.69 Asfaltada

El Jicaral - Sta. Rosa del Pen (km 164.84) 10.25 Adoquinada

Emp. El Realejo - El Realejo 2.35 Asfaltada

Emp. Villanueva - Villanueva 4.04 Adoquinada

LOTE3- 2015

63

61

62

493,000.00

206,000.00

135,000.00

3

3

3

46

58

57

54

64

65

60

53

4

3

3

3.5

2.50

59

47

49

3.5

4

56

3

3

2.5

3

118,000.00

83,000.00

157,000.00

97,000.00

153,000.00

120,000.00

53,000.00

204,000.00

169,000.00

166,000.00

87,000.00

125,000.00

2.50

52 4 158,000.00

71,000.00

4

55

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

5/83

5

2. Los oferentes elegibles podrn obtener el documento completo en idioma espaol del Pliego de Bases yCondiciones de la Licitacin en las oficinas del FOMAV ubicadas en la direccin indicada al final de lapresente convocatoria, en los das comprendidos del 03 de Septiembre al 09 de Octubre del Ao 2015enhoras hbiles de oficina (de 08:00 a 05:00 p.m). Los oferentes tambin pueden obtener el documento deLicitacin a travs del portal nico de contrataciones (www.nicaraguacompra.gob.ni )y en la web del FOMAV(www.fomav.gob.ni); para stos casos debern enviar carta al rea de Adquisiciones, manifestando que hanobtenido el PBC por este medio y que participarn en la Licitacin.

3. Para obtener el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitacin los oferentes interesadosdebern presentar carta de inters especificando nombre o razn social de la empresa, direccin, telfono,Fax, E-Mail, debiendo adems hacer un pago no reembolsable de C$ 1,000.00(Un Mil Crdobas Netos), en

efectivo o mediante cheque certificado a nombre del Fondo de Mantenimiento Vial, los que debern serdepositados en la institucin bancaria BANCENTRO en cualquiera de sus sucursales, a la cuenta N100242141. Los documentos debern ser retirados en la oficina del rea de Adquisiciones del Fondo deMantenimiento Vial, previa presentacin de recibo y minuta oficial de caja bancaria, el que debe indicarclaramente el nombre completo de la razn social del oferente. En caso de obtenerlo de forma electrnicano debern asumir ningn costo, pero debern entregar carta al rea de Adquisiciones para el registrocorrespondiente.

4. Las disposiciones contenidas en este Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacin tienen su base legalen la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico y Decreto No. 75-2010Reglamento General de la Ley No. 737.

5. Las ofertas debern entregarse en idioma espaol y con sus precios en moneda nacional a la direccin

que aparece al final del aviso, conforme el siguiente calendario:

Las Ofertas presentadas despus de la hora estipulada, sern devueltas sin abrir. Las ofertas sern abiertasen acto pblico a las 02:05 PM del da que corresponde a cada grupo conforme la tabla que antecede, Y enpresencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir.

6. Ningn oferente podr retirar, modificar o corregir su oferta despus que sta haya sido presentada yabierta, sin perder su Garanta de Mantenimiento de Oferta. (Arto. 41 de la Ley No. 737 LCASP)

7. La oferta debe incluir una Garanta de Seriedad de Oferta, por el monto establecido en la tabla No. 1 desta Convocatoria.

8. La Reunin de Homologacin para discusin del Pliego de Bases y Condiciones se realizar el da 28de Septiembre del 2015, a las 02:00 PM, en las oficinas del Fondo de Mantenimiento Vial, ubicadas en ladireccin que aparece al final del aviso.

56 al 65 20-oct-15 02:00 p.m.

LUGAR

Sala de Conferencias del

FOMAV.

GRUPO No. FECHA HORA

46 AL 55 12-oct-15 02:00 p.m.
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

6/83

6

9. La visita al sitio de obras, es de carcter obligatorio. La visita al sitio se efectuar conforme el calendarioestablecido en la seccin I del PBC:

Institucin : Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV)Direccin : Km. 3.5 Carretera Sur, contiguo a Auto Star, Managua, NicaraguaAtencin : Lic. Mario Jos Zelaya Aranda (Director de Adquisiciones a.i).Telfonos : (505) 2222-6722/2268-6831

Telefax : (505) 2268-6836E-Mail : [email protected]

Lic . Mario J osZelaya A rand aDirector de Adquisiciones (a.i).
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

7/83

7

Calendario de Actividades

Inicio Fin

Publicacin de Convocatoria 03/09/2015 03/09/2015

Disponibilidad del PBC 03/09/2015 09/10/2015

Reunin Homologacin 28/09/2015 2.00 pm 28/09/2015

Visita al Sitio de Obras Del 07 /09/2015 al 11/09/2015.

Plazo para Aclaraciones al PBC 11/09/2015 29/09/2015

Respuesta a Aclaraciones 01/10/2015 01/10/2015

Acto de Recepcin y Apertura de Ofertas

12/10/2015

2.00 pm20/10/2015

12/10/2015

2.00 pm20/10/2015

Informe Preliminar de Evaluacin 21/10/2015 27/10/2015

Plazo para Recurso de Aclaracin 28/10/2015 29/10/2015

Informe de Evaluacin y Recomendacin

de Adjudicacin

30/10/2015 30/10/2015

Resolucin de Adjudicacin 03/11/2015 03/11/2015

Notificacin de Resolucin de adjudicacin 04/11/2015 04/11/2015

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

8/83

8

SECCIN II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES (IG)

CONTENIDOa. Introduccin1. Origen de los fondos2. Alcance de Obras3. Licitantes elegibles4. Una oferta por licitante5. Costo de presentacin de oferta6. Visita al sitio de la(s) Obra(s)

b. Pliego de Bases y Condiciones7. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones

8. Aclaracin al Pliego de Bases y Condiciones9. Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones10. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones11. Homologacin del Pliego de Bases y Condiciones12. Aplicacin de Normas Especiales

c. Instrucciones para preparar y presentar ofertas13. Idioma de la oferta14. Documentos incluidos en la oferta15. Formulario de oferta16. Precios de la oferta

17. Moneda de la oferta18. Documentos que establecen la elegibilidad ycalificaciones del Contratista

19. Garanta de Seriedad de la oferta20. Perodo de validez de las ofertas21. Formato y firma de la oferta

d. Presentacin de las ofertas22. Cmo cerrar y marcar los sobres de las ofertas23. Plazo para la presentacin de las ofertas24. Ofertas tardas25. Modificacin y retiro de las ofertas

e. Apertura y evaluacin de las ofertas26. Apertura de las ofertas27. Aclaracin de las ofertas28. Examen preliminar de las ofertas

Motivos por los cuales se puede rechazar o descalificar unaoferta

Errores u Omisiones subsanables29. Evaluacin y comparacin de las ofertas

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

9/83

9

30. Comunicaciones con el Comprador

f. Adjudicacin del Contrato

31. Criterios para la adjudicacin32. Derecho de la Entidad Contratante de adjudicar total o

parcialmente la Cantidad de Obras.33. Derecho de la Entidad Contratante de aceptar

cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas lasofertas

34. Notificacin de la Recomendacin de Adjudicacin35. Notificacin de la Adjudicacin36. Firma del Contrato37. Garanta de cumplimiento38. Garanta de Anticipo

39. Forma y requisitos para el pago de la Contratacin deObras40. Recepcin Sustancial y Definitiva de las Obras

Ejecutadas41. Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios

g. Recursos42. Objecin al Pliego de Bases y Condiciones43. Aclaracin al Informe Preliminar de Evaluacin.44. Impugnacin contra Resolucin de Adjudicacin.45. Nulidad ante La Contralora General de la Repblica

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

10/83

10

A. Introduccin

1. Origen de los Fondos.- El Origen de los Fondos con que se financia la presente Licitacinprovienen de recursos propios de Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), provenientesdel Impuesto Especial para Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial (IE-FOMAV).

2. Alcance de Obras.- El Alcance de las Obras objeto de esta Licitacin estn detallados enla Seccin IV ALCANCE DE OBRAS del presente Pliego de Bases y Condiciones.

3. Licitantes Elegibles.- La presente Convocatoria est abierta a todos los Contratistas conLicencia de Operacin Vigente para la Construccin de Obras Horizontales, emitida porel Ministerio de Transporte e Infraestructura y que adems cumplan con los Requisitosde Idoneidad para Contratar, conforme lo dispuesto en el Arto. 17 de la Ley No. 737 Leyde Contrataciones Administrativas del Sector Pblico.

Los potenciales oferentes no deben estar inmersos en ninguna de las Prohibiciones

establecidas en el Art. 18 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas delSector Pblico.

4. Una oferta por Licitante.- Cada Oferente podr presentar solamente una oferta (por grupo),ya sea por s solo o como integrante de una asociacin o consorcio. Si un Oferente presentams de una oferta o participa en ms de una de ellas por grupo (a menos que sea en calidadde Subcontratista o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o quehubieran sido solicitadas), quedarn descalificadas todas las ofertas que incluyan laparticipacin de dicho Oferente.

5. Costo de presentacin de oferta.- Son por cuenta del Licitante todos los costosrelacionados con motivo y ocasin de la presente Licitacin, preparacin y presentacinde su oferta y la Entidad Contratante no ser responsable en ningn caso por dichos

costos, independientemente de la modalidad o el resultado del proceso licitatorio.6. Visita al Sitio de Obras. La visita se llevara a efecto conforme se estableci en la

Convocatoria de la presente Licitacin. Con fundamento en el Art. 255 del Reglamentode la Ley No. 737, la visita al sitio de obras tiene carcter obligatorio y es requisito asistira la misma para poder presentar ofertas. Al final de la visita al sitio de obras, se levantaraun acta, la cual ser firmada por todos los participantes a la visita; ah mismo podrn lospotenciales oferentes hacer observaciones.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

11/83

11

Grupo Administrador Punto de Reunin Fecha

46 Verania Cerda Fomav, 7:00 am Martes 8 de Sept. 2015

47 Domingo Aguilar Emp. San Isidro 8:00 am Lunes 7 de sept 2015

48 Domingo Aguilar Hotel La Frontera, Ocotal 10:00 am Martes 8 de Sept. 2015

49 Elias Uriarte Entrada a la Libertad, Juigalpa, 9:00 am Lunes 7 de sept 2015

50 Elias Uriarte La Curva, 10:00 am Martes 8 de Sept. 2015

51 Elias Uriarte Emp. San Francisco, 9:00 am Miercoles 9 de Sept. 2015

52 Raul Flores Emp. Santa Teresa, 9:00 am Lunes 7 de sept 2015

53 Raul Flores Emp. Las Flores, 8:00 am Martes 8 de Sept. 2015

54 Raul Flores Reloj Diriamba, 8:00 am Miercoles 9 de Sept. 2015

55 Raul Flores Emp. a Cardenas 10:00 am Jueves 10 Sept 2015

56 Carlos Cabrera Puertas Viejas, Km 71+800, 9:00 am Lunes 7 de sept 2015

57 Carlos Cabrera Estel, Entrada a la Concordia, 9:00 am Martes 8 de Sept. 2015

58 Carlos Cabrera Emp. San Francisco 9:00 am Miercoles 9 de Sept. 2015

59 Carlos Cabrera Emp. Boaco 9:00 am Jueves 10 Sept 2015

60 Edwin Cuendiz Dos Montes (Telica - San Isidro). 10:00am Lunes 7 de sept 2015

61 Edwin Cuendiz Cinco Pinos, Emp. San Francisco 10:00 am Martes 8 de Sept. 2015

62 Edwin Cuendiz Gasolinera PUMA, Rotonda Chinandega, 9:00 am Miercoles 9 de Sept. 2015

63 Edwin Cuendiz Entrada a Poneloya, (Colegio Pedagogico), 8:00 am Jueves 10 Sept 2015

64 Edwin Cuendiz Gasolinera PUMA, Rotonda Chinandega, 9:00 am Viernes 11 Sept, 2015

65 Elias Uriarte Puente San Lorenzo, Km 114+00, 9:00am Jueves 10 Sept 2015

Calendario de Visitas Lote No. 3 2015

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

12/83

12

B. Pliego de Bases y Condiciones

7. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.- En el Pliego de Bases y Condicionesse estipula la cantidad, ndole y caractersticas tcnicas y de calidad que deben tener lasobras objeto de licitacin, con indicacin de, por lo menos, las especificaciones tcnicasy los planos, dibujos o diseos que correspondan, el Procedimiento de Licitacin y lascondiciones contractuales. El Pliego de Bases y Condiciones comprende:

1. Instrucciones para preparar y presentar las ofertas.2. Metodologa de Evaluacin3. Alcance de Obras4. Especificaciones, Tcnicas5. Formularios Tipo para:

Oferta del Contratista que incluye los Formatos de:- Presentacin de oferta- Presupuesto General- Memoria de Costos Unitarios- Programa de Ejecucin Fsica- Programa de Requerimientos Financieros- Programa de Avance Financiero de Obras

Formulario de Garanta de Seriedad de Oferta Formulario de Garanta de Cumplimiento de Contrato. Formulario de Garanta de Anticipo Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios.

6. Modelo de Contrato

La Convocatoria a Licitacin emitida por el Adquirente no forma parte de esteDocumento de Licitacin.

El Adquirente no se responsabiliza por la integridad de este Documento de Licitacin ysus enmiendas, cuando han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos enla Convocatoria a Licitacin.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, trminosy especificaciones del Documento de Licitacin. La presentacin incompleta de lainformacin o documentacin requerida en el Documento de Licitacin puede constituircausal de rechazo de la oferta.

8. Aclaracin al Pliego de Bases y Condiciones.-Los oferente podrn formular consultaspor escrito al rea de Adquisiciones, para tal efecto tendrn como fecha tope hasta el da29 de Septiembre del 2015. Las solicitudes de aclaraciones sern respondidas por el

rea de Adquisiciones, en un plazo de 2 das hbiles posteriores a la fecha devencimiento para la presentacin de las mismas.

El rea de Adquisiciones, notificar las respuestas a las aclaraciones, por los siguientesmedios: 1) a travs del Portal nico de Contratacin (www.nicaraguacompra.gob.ni ), 2.-en las Oficinas del Fondo de Mantenimiento Vial, 3.- a travs de las web del rganocontratante (www.fomav.gob.ni) y a travs de los correos electrnicos de losparticipantes.
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.fomav.gob.ni/http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

13/83

13

9. Objecin al Pliego de Bases y Condiciones.- Los oferentes participantes, dentro delprimer tercio del plazo para presentar ofertas, pueden formular objecin escrita ydebidamente motivada ante el rea de adquisiciones, cuando consideren que el pliego de

bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento decontratacin o cuando el pliego vulnere las normas establecidas en la Ley deContrataciones Administrativas del Sector Pblico.

La objecin, ser resuelta dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a su presentaciny si la resolucin respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego de bases ycondiciones, el contratante modificar el cmputo del plazo para presentar ofertas.

10. Correccin al Pliego de Bases y Condiciones.-El Fondo de Mantenimiento Vial, porintermedio del rea de Adquisiciones y dentro de un plazo no mayor de tres das hbilescontados despus de celebrada la reunin de la homologacin, podr efectuarmodificaciones de oficio o a peticin de cualquier oferente participante, con el objeto deprecisar o aclarar el pliego de bases y condiciones. En este sentido conforme lo dispuesto

en el Art. 35 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico,el rea de Adquisiciones elaborar un Acta Motivada, la cual ser notificada a la mayorbrevedad posible a los oferentes participantes por los medios establecidos en el prrafosegundo del numeral 8 del presente PBC.

Se considera como modificacin simple, aquella que no cambie el objeto de lacontratacin, ni constituyan una variacin fundamental en la concepcin original de esta,en este caso, se mantendr el plazo establecido para el Acto de Recepcin y Apertura deOfertas.

Se considera modificacin sustancial, aquella que altera de forma importante o esencialla concepcin original del objeto de la contratacin. Si este es el caso y se introduce porel contratante, una modificacin sustancial, ste podr ampliar hasta en un cincuenta por

ciento del plazo original establecido en el pliego de bases y condiciones para la recepciny apertura de ofertas.

11. Homologacin del Pliego de Bases y Condiciones.- De conformidad con el Arto. 34 dela Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico, el contratanteefectuar una Reunin para la Homologacin del PBC. Esta reunin se efectuar a las02:00 PM del da 28 d e Sep ti em br e del Ao 2015, en la Sala de Conferencias del Fondode Mantenimiento Vial (FOMAV).

12. Aplicacin de Normas Especiales.- En todo lo no previsto en el presente Pliego deBases y Condiciones se estar a lo dispuesto en la Ley No. 737 Ley de ContratacionesAdministrativas del Sector Pblico y el Decreto No. 75-2010 Reglamento Generalde la Ley No. 737.

C. Instrucciones para preparar y presentar ofertas

13. Idioma de la oferta.- La Oferta, as como toda la correspondencia y documentosrelacionados con intercambiados de informacin entre el Oferente y el Adquirentedebern ser escritos en idioma Espaol. Todos los documentos que contenganinformacin esencial de las ofertas se presentarn en idioma Espaol o, en su defecto,acompaados de traduccin oficial, salvo el caso de la informacin tcnicacomplementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr serpresentada en el idioma original. El oferente ser responsable de la exactitud y veracidad

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

14/83

14

de dichos documentos. Para efectos de interpretacin de la oferta, dicha traduccinprevalecer.

14. Documentos incluidos en la oferta.- La oferta preparada por el Contratista deber incluirlos siguientes documentos:

(a) Formulario de Oferta;(b) Lista de Cantidades y Calendario de Actividades;(c) Garanta de Seriedad de la Oferta;(d) Certificado de Inscripcin en el Registro de Proveedores, vigente;(e) Confirmacin escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al

Oferente;(f) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general del Oferente para

contratar de conformidad a lo establecido en el artculo 17 de la LCASP;(g) Poder del Representante Legal;(h) Evidencia documentada que acredite la elegibilidad del oferente;

(i) Convenio de Consorcio (si es el caso);(j) Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluacin.(k) Evidencia documentada que establezca que el cumplimiento de los

requerimientos tcnicos mnimos;(l) Evidencia documentada, que establezca que el Oferente est calificado para

ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada.(m) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios en el formato correspondiente.

15. Formulario de oferta.- El Contratista debe llenar el Formulario de oferta ajustndose enun cien por ciento en la forma establecida con los Formatos proporcionados en la SeccinVI del presente Pliego de Bases y Condiciones, se exceptuar de ello solo en aquellosFormatos en que se indique la posibilidad de variarlo o en aquellas indicaciones que se

establezcan en el numeral 19 de estas IGO.16. Precios de la oferta.- El Oferente indicar en el formulario proporcionado denominado

"Presupuesto Detallado", los precios unitarios y el precio total de la oferta, haciendo undesglose completo de los costos de los alcances de obra, Gastos de Administracin yUtilidades.

Conforme lo dispuesto en la Ley Creadora del FOMAV, Ley No. 355 y su Reforma, LeyNo. 572, el FOMAV, est exento del pago de todo impuesto fiscal sobre sus bienes,capital, reservas, crditos, prstamos, utilidades, traspaso de ttulos valores, impuestosmunicipales y las dems operaciones que obtenga o realice; por tanto con fundamentoen lo establecido en el Art. 23 de la Ley No. 737, que dispone: Si el Convenio medianteel cual se regula la fuente de financiamiento del contrato, define la exoneracin de

impuestos, el contrato respectivo queda exonerado de todos los impuestos incluidos losmunicipales. Por tanto el Oferente deber presentar su precio sin incluir ningn tipo deimpuestos.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo sexto del Artculo 2 de la Ley No. 706Ley de Reforma a la Ley No. 355 Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial: Loscontratos para la construccin y mantenimiento de obras pblicas financiadas con losrecursos propios del Fondo de Mantenimiento Vial, estn exentos del pago del Impuestoal Valor Agregado. En este sentido, el Fondo de Mantenimiento Vial, tramitar ante el

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

15/83

15

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el aval correspondiente antes y durante laejecucin de obras

17. Moneda de la oferta.- Todos los precios sern cotizados en Crdoba(Moneda Oficial)

18. Revisin de Precios.- Los precios unitarios establecidos en los contratos serninvariables, salvo los reajustes que se reconocern en caso de incrementos de costo enlos diferentes componentes de los costos unitarios incluidos en la oferta originalpresentada y aprobada al contratista.

La revisin de precios ser aplicable desde la firma del contrato y durante el plazo originaldel contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; yse tomar como precios base los que estn contenidos en la oferta y los ndices deincremento de precios sern los facilitados por el Banco Central de Nicaragua y en sudefecto los valores de mercado avalados por la Cmara Nicaragense de la Construccin.

Para el escalamiento o revisin de precios, la proporcin que corresponde al Adelanto delproyecto, no est sujeto a revisin de precio o escalamiento, as mismo, si elCONTRATISTA, presente un retraso conforme a su Programacin Fsico Financieraactualizada, tampoco ser objeto de escalamiento el porcentaje de retraso que presenteen el periodo .

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los preciosunitarios estipulados en los respectivos contratos, los costos se reajustarn, mediante laaplicacin de la siguiente formula general:

Los smbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr= Valor reajustado del avalo por avance de obra.Po= Valor del avalo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los

precios unitarios contractuales.F1 = Coeficiente del componente mano de obra.F2 = Coeficiente de los MaterialesF3 = Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte.

Los coeficientes de la frmula se expresarn y aplicarn al milsimo y la suma de aquellosdebe ser igual a la unidad.

B

= Valor o ndice de Precios del componente de mano de obra a costo directo segn elpresupuesto inicial, fijados por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas deactividad, ms remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicacingeneral que deban pagarse a todos los trabajadores en el pas.

B= Valor o ndice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a lafecha de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas deactividad, ms remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicacingeneral que deban pagarse a. todos los trabajadores en el pas.

Pr = P[(F1(B/B)+F2(C/C)+F3(D/D)]

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

16/83

16

C= Valor o ndices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directosegn el presupuesto inicial.

C

= Valor o los ndices de precios de los componentes principales de Materiales a la fecha depago del anticipo o del Avalo por avance de obras de ejecucin de obras

D= Valor o ndices de Precios de equipos de construccin y transporte, a costo directo segnel presupuesto inicial

D= Valor o ndices de precios de los componentes principales de equipos de construccin ytransporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalo por avance de obras de ejecucinde obras

19. Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del oferente.- Deconformidad con lo dispuesto en el numeral 14 de IG, el Oferente debe presentar incluidoscomo parte de su oferta, todos los documentos que acrediten su elegibilidad para

participar en este Proceso Licitatorio y sus calificaciones para ejecutar el Contrato en casode que se le adjudique esta licitacin.

Los documentos que debe presentar debidamente el Oferente para comprobar que eselegible para participar en el Proceso Licitatorio son los siguientes:

a. Copia del Poder a favor de la persona que firma la oferta y representa legalmente a laCompaa Contratista (si es Persona Jurdica), inscrito en el Registro Pblico competente.

b. Certificado de Inscripcin del Registro Central de Proveedores del Estado (documentoimpreso de la pgina web: www.nicaraguacompra.gob.ni) emitido por la DireccinGeneral de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

c. Copia simple de la Licencia de Operacin Vigente, emitida por el Ministerio de Transporte

e Infraestructura. La Licencia de Operacin, debe indicar claramente que el oferente estautorizado para la Construccin de Obras Horizontales.

d. Copia simple de la Constancia de Actualizacin de Licencia, emitida por el Ministerio deTransporte e Infraestructura.

e. Copia simple de la Licencia de Higiene y Seguridad Ocupacional, extendida por elMinisterio del Trabajo. Para empresas que participan por primera vez en licitaciones delFOMAV, deber presentar al menos constancia emitida por el MITRAB, que refleje quela empresa est en trmite para la Licencia. Para el caso de empresas que ya hanparticipado en procesos licitatorios del FOMAV, independientemente del resultado dedichos procesos, deben presentar copia de la Licencia, no se les aceptar constancia amenos que la constancia exprese que est en trmite de renovacin.

f. Memorias de costos unitarios incluidos en el presupuesto general, detallando Materiales,Equipo, Personal, Costos por Administracin, Utilidades, entre otros; respetando elFormato establecido en la Seccin VI del presente Pliego de Bases y Condiciones.

g. Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas en consorcio.

h. Declaracin ante Notario Pblico de no encontrarse sujeto a ninguna de las causales deprohibicin para contratar con instituciones del Sector Pblico y de no encontrarse enconvocatoria de acreedores, quiebra o liquidacin o en interdiccin judicial. La declaracindeber expresar adicionalmente lo siguiente:

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

17/83

17

Que no tiene impedimento para participar en el procedimiento de contratacin nipara contratar con el Estado.

Que conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones, y demsrequerimientos del procedimiento de contratacin.

Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin quepresenta para efectos del proceso.

Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.

i. Escritura de Constitucin Social y Estatutos, as como el Poder otorgado a quien suscribala Oferta, inscritos en el Registro Pblico competente para el caso de las personas

jurdicas que participen por primera vez en licitaciones con el FOMAV.

La falta o la presentacin incorrecta o incompleta de uno o ms documento indicado enesta clusula, podr ser objeto de rechazo.

Los requisitos que debe presentar el Oferente para ser calificado son los siguientes:Experiencia en la ejecucin de obras similares Los oferentes deben demostrar experienciaen la ejecucin de obras viales, debiendo presentar un detalle soportado indicando, monto,plazo, descripcin de las actividades realizadas (Actas de recepcin final o finiquitos). Unadescripcin de las obras que el oferente est ejecutando o de los compromisos contractuales yclientes a quienes se pueda solicitar ms informacin acerca de esos contratos.

Listado de los principales equipos de construccin que el Oferente prev utilizar paracumplir con el Contrato si ste le fuese adjudicado acompaado de Declaracin de Buena Fe(BONA FIDE), de que dispone del Equipo Mnimo propuestos para el proyecto, que seencuentran en Nicaragua y estarn accesibles para su verificacin por parte del comit si aslo considera necesario, indicando adems la ubicacin actual de los mismos y su disponibilidad

al inicio de las obras.Memorias de costos unitarios, estas sern revisadas en el proceso de evaluacin de la oferta,con el objetivo de verificar que todos los recursos necesarios contenido en la memoria dedeterminada actividad, correspondan a la especificacin tcnica. De no ser as, la oferta serrechazada, al igual que si presenta diferencia entre el costo unitario utilizado en el presupuestogeneral y la memoria de costo. De igual forma sern revisados los montos de rentas horariasdel equipo propuesto, si presenta incongruencias o se utilizan montos distintos entre el formatode renta horaria y la memoria de costos, la oferta ser rechazada.

En el proceso antes descrito incluye la revisin de la estructura de costos unitarios para cadaactividad (equipo, mano de obra, materiales, etc). Se revisar el costo de mano de obra deconformidad a las disposiciones del MITRAB, los costos de materiales, debern estar acorde alos precios de mercados. El equipo debe estar ajustado a la renta horaria.

Personal clave, tanto tcnico como administrativo, su calificacin, experiencia y carta decompromiso para desempearse en el lugar de ejecucin de la(s) Obra(s).

Estados financieros. El Oferente deber proporcionar los estados financieros de los ltimos 3aos (2012, 2013 y 2014), se aclara que el perodo debe estar comprendido del primero de juliodel ao anterior al treinta de junio del ao a presentar. En caso de tener autorizacin para aocalendario as debern expresarlo el oferente. Los Estados Financieros, debern estardebidamente certificados por un Contador Pblico Autorizado o firma Auditora.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

18/83

18

20. Garanta de Seriedad de la oferta. De conformidad con el Numeral 14 de IG, el oferentedebe incluir como parte de su oferta, una Garanta de Seriedad de la Oferta, por el montoestablecido en la Tabla No. 1 de la Convocatoria de Licitacin. Esta Garanta debe tener

una vigencia no menor a cien (100) das calendarios contados a partir de la fechafijada para la Recepcin y Apertura de las ofertas. Esta Garanta debe ser denominadaen la moneda de la oferta (Crdobas). Se aclara que solamente se aceptan comoGarantas de Seriedad de Ofertas: Garantas Bancarias o Fianzas.

En caso que el oferente presente su Garanta de Oferta en Dlares, se har la conversina crdobas, conforme la tasa cambiaria emitida por el Banco Central de Nicaragua, para elda de la apertura de Ofertas. La Garanta de Seriedad de Oferta, ser ejecutada:

a) Si el Contratista oferente retira o modifica su oferta durante el perodo de validez de lamisma.

b) Si el Contratista oferente despus de haber sido notificado de la adjudicacin no firmao rehsa firmar el Contrato en el plazo establecido en el Numeral 36 de IG.

c) Si el Contratista no presenta o rehsa presentar la Garanta de Cumplimiento deContrato de conformidad con el Numeral 37 de IG.

d) Cualquier incongruencia en la presentacin de la Garanta de Mantenimiento de Ofertaser causal de rechazo de la oferta.

21. Perodo de Validez de la oferta.La oferta debe ser vlida por un plazo de cien (100) dascalendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, conforme al numeral 24 de IG.Toda oferta con un perodo de validez menor que el requerido ser rechazada por el FOMAVpor no cumplir con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones de lalicitacin.

Antes de que venza el plazo de validez de la oferta, el FOMAV podr solicitar a losContratistas prorrogar el perodo de validez de las mismas. La solicitud y la respuesta sernpor escrito. En caso de que el Contratista acepte prorrogar el plazo de validez de su ofertadebe prorrogar el plazo de validez de su garanta de mantenimiento de oferta o presentaruna nueva Garanta de Mantenimiento de oferta que comprenda el perodo de prrroga devalidez de su oferta. Los Contratistas podrn denegar esa solicitud sin que se haga efectivala garanta de sus ofertas. A los licitantes que accedan a la prrroga no se les pedir, nipermitir que modifiquen sus ofertas.

22. Formato y firma de la oferta. El Oferente preparar su oferta en Original y una (1) copia,marcando claramente cada ejemplar como OriginalyCopia, respectivamente. En casode discrepancia, el texto del original prevalecer sobre el de las copias. El Original y la copiade la oferta sern escritos con tinta indeleble y firmados por el oferente o por la persona

autorizada para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Todas las pginas dela oferta, llevarn la rbrica de la persona que firme la oferta, sern selladas y debidamentefoliadas. Los textos entre lneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras sern vlidossolamente si llevan las iniciales de la persona que haya firmado la oferta. El oferente pondrambos sobres ORIGINAL y COPIA en un sobre exterior que tambin deber estar cerrado.

D. Presentacin de las ofertas.

23. Cmo cerrar y marcar los sobres de las ofertas. El Oferente colocar el original y la copiade la oferta en sobres separados que cerrar en forma inviolable y marcar como ORIGINALy COPIA, respectivamente. Luego los sobres se pondrn a su vez en otro sobre el cual se

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

19/83

19

cerrar tambin en forma inviolable. Los sobres interiores y el sobre exterior deben cumplir lossiguientes requisitos:

Estar dirigidos al FOMAV y llevar la direccin Km 3 Carretera Sur, contiguo aAutoStar, Managua, Nicaragua, y

Llevar el nombre del Proyecto MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO REDVIAL MANTENIBLE 2015, LOTE No. 3 GRUPOS: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. La Modalidad de ConvocatoriaLicitacinPblica No. LP-FOMAV-03-2015 y las palabras No abrir antes de lasseguidasde la hora y la fecha especificada de conformidad con el numeral 24 de IG.

Los sobres interiores llevarn adems el nombre y la direccin del Oferente.

Si el sobre exterior no est sellado y marcado segn lo dispuesto en la presente clusula, elFOMAV no asumir responsabilidad alguna en caso de que la oferta se extrave o sea abiertaprematuramente.

24. Plazo para la presentacin de ofertas. Las ofertas debern ser recibidas por el FOMAV en laSala de Conferencias de la institucin, tal como se seala en el numeral 22 de IG, conforme elsiguiente calendario:

El FOMAV podr, a su discrecin, prorrogar el plazo de presentacin de las ofertas medianteuna modificacin del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso todos los derechos yobligaciones del FOMAV y los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarnsujetos al nuevo plazo.

25. Ofertas Tardas. Las ofertas que se pretendan entregar despus de la hora estipulada en elnumeral anterior, segn el numeral 24 de IG, no sern aceptadas cualquiera sea el motivo desu retraso.

26. Modificacin y retiro de las ofertas.El oferente podr modificar o retirar su oferta despusde presentada, a condicin de que el FOMAV reciba la notificacin escrita de la modificacin,inclusive la sustitucin o el retiro de la oferta, antes de que venza el plazo fijado para lapresentacin de ofertas. Las ofertas no podrn ser modificadas una vez vencido el plazo parasu presentacin. Ninguna oferta podr ser retirada en el intervalo entre la fecha del vencimientodel plazo para la presentacin y la fecha del vencimiento del perodo de validez especificado o

extendido de acuerdo al numeral 21 de IG. El retiro de una oferta durante ese intervalo darlugar a la ejecucin de la Garanta de Seriedad de oferta.

E. Apertura y Evaluacin de las ofertas

27. Apertura de las ofertas. El FOMAV abrir todas las ofertas en forma pblica y en presenciade los representantes de los Contratistas que deseen asistir, a las 02:05 PM, de los das 12 y20 de Octubre, para los grupos que correspondan, conforme la tabla establecida en elnumeral 24; en el local de la Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento Vial. Seanunciarn los nombres de los oferentes, las modificaciones o retiros de ofertas, los precios, la

56 al 65 20-oct-15 02:00 p.m.

LUGAR

Sala de Conferencias del

FOMAV.

GRUPO No. FECHA HORA

46 AL 55 12-oct-15 02:00 p.m.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

20/83

20

existencia o falta de la Garanta de Seriedad de Oferta y cualquier otro detalle que el FOMAVconsidere apropiado anunciar.

De esta apertura se levantar un acta y se har constar las observaciones de los presentes, laque ser firmada por los miembros del Comit de Evaluacin y los Contratistas oferentes quedeseen hacerlo (Art. 110 del Decreto 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737).

28. Confidencialidad.-No se divulgar ninguna informacin relacionada con la revisin,evaluacin, comparacin y post calificacin de las ofertas, ni sobre la recomendacin deadjudicacin del contrato hasta que se haya notificado o publicado la adjudicacin del Contrato.

Ningn Oferente se comunicar con el Adquirente sobre ningn aspecto de su oferta a partirdel momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicacin del Contrato.

29. Aclaracin de las ofertas. Durante la etapa de evaluacin, el Comit de Evaluacin a travsdel rea de Adquisiciones podr solicitar a los oferentes, por escrito o en forma electrnica,aclaraciones a sus ofertas. Las aclaraciones debern efectuarse por los medios antes indicados

y no podrn alterar el contenido de la oferta original, ni violentar el Principio de Igualdad entrelos oferentes. Las aclaraciones debern ser presentadas por los oferentes dentro del plazomximo de dos das hbiles a partir de la fecha de recepcin de la solicitud de aclaracin.

30. Cumplimiento de las Ofertas.- Para determinar la mejor oferta, el Comit de Evaluacin, sebasar en el contenido de la propia oferta.

Se considera como Mejor oferta, aquella que ms se ajusta una vez aplicados los factoresestablecidos en el pliego de bases y condiciones. En ningn caso se calificarn las condicionesque el proponente tenga en exceso de las mnimas requeridas para acreditar su capacidad paracumplir el contrato, en trminos de experiencia, capacidad financiera, operativa, entre otros.

31. Examen Preliminar. El Comit de Evaluacin, examinar las ofertas para determinar si estncompletas, si contienen errores de clculo, si se han presentado las garantas requeridas, si los

documentos han sido debidamente presentados, firmados y si, en general, las ofertas estn enorden.

32. Principio de Subsanabilidad:En el presente proceso de Licitacin, primar lo sustancial sobrelo formal. No sern rechazadas ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentosque verifiquen las condiciones de capacidad del oferente o soporten el contenido de la oferta yque no constituyan los factores de seleccin determinados en el presente pliegos de bases ycondiciones, asimismo que no afecte la calificacin de la oferta. En este caso, el Comit deEvaluacin, a travs del rea de Adquisiciones, solicitar al oferente aporte en un plazo nomayor de dos das calendarios la documentacin requerida, en caso de no hacerlo, serechazar la oferta.

Bajo ste principio, no pueden ser subsanadas, las siguientes situaciones:

La falta de firma de la oferta, por lo que se entender que no hay compromiso.

La falta de presentacin de la Garanta de Seriedad de la Oferta, as como si es presentadapor un plazo y monto menor al requerido en el PBC.

Los documentos a ser utilizados para determinar si el oferente cumple o no cumple con losrequisitos para ser evaluado, todo de conformidad a la metodologa de cumple/no cumpleque establecida en el presente PBC.

Omisiones o errores en los precios unitarios, al igual que si presenta diferencia entre el

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

21/83

21

costo unitario utilizado en el presupuesto general y la memoria de costo.

Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha mxima prevista para la

presentacin de las ofertas.Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacin,ser rechazada por el Adquirente y el Oferente no podr posteriormente transformarla en unaoferta que cumpla sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacin mediantela correccin o el retiro de las desviaciones o reservas.

a. Motivos por los cuales se puede rechazar. El Comit de Evaluacin, rechazar toda ofertaque:

No est firmada por el oferente o su representante legal debidamente acreditado.

Cuando el oferente presente ms de una oferta, sin estar autorizado para ello en el Pliegode Bases y Condiciones de la Licitacin.

Cuando el oferente no presente las Garantas requeridas. Cuando la oferta no cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de

Bases y Condiciones.

Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que d lugar a presumirsu incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribucinestablecida, previa indagacin con el oferente con el propsito de averiguar si stesatisface las condiciones de participacin y ser capaz de cumplir los trminos delcontrato.

Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condicionesreguladas en el Art. 44 de la Ley.

Presenten inconsistencia en las Memorias de costos unitarios. Las memorias, sernrevisadas en el proceso de evaluacin de la oferta, con el objetivo de verificar que todoslos recursos necesarios contenido en la memoria de determinada actividad, correspondana la especificacin tcnica. De no ser as, la oferta ser rechazada, al igual que si presentadiferencia entre el costo unitario utilizado en el presupuesto general y la memoria decosto.

Si se comprueba que el oferente ha presentado el mismo equipo (Nmero de Serie) paravarios grupos, se tendr esto como que la oferta no cumple con todos los requisitos delPBC. Asimismo si el equipo propuesto es rentado, y no se adjunta la carta del dueo delequipo en la que se demuestre el compromiso de arrendarlos.

Si se presentan inconsistencias en los montos de rentas horarias del equipo propuesto,

si presenta incongruencias o se utilizan montos distintos entre el formato de renta horariay la memoria de costos, la oferta ser rechazada.

b. Motivos por los cuales se descalificar la oferta: El Comit de Evaluacin, descalificar todaaquella oferta que:

Cuando el oferente no satisfaga los requisitos de idoneidad legal, tcnica y financiera,establecidos en la Ley y el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Cuando el oferente estuviese inmerso en situaciones de prohibicin para presentarofertas o se encontrase sancionado de conformidad con la Ley de Contrataciones.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

22/83

22

Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechosdeclarados dentro del procedimiento de licitacin, o se presenten evidentesinconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el

proponente y la realidad.33. Evaluacin y Comparacin de las ofertas. El Comit de Evaluacin del FOMAV evaluar

y comparar las ofertas que se ajusten sustancialmente al Pliego de Bases y Condicionesy que hayan aprobado el examen preliminar de conformidad con el numeral 31 de staseccin. El mtodo de Evaluacin y otros factores, as como el valor de cada uno de ellospara determinar la propuesta evaluada como la mejor oferta, sern los detallados en laSeccin III Metodologa de Evaluacin.

34. Comunicaciones con el FOMAV. Ningn oferente se comunicar con el FOMAV sobreningn aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta laadjudicacin del Contrato. Cualquier intento por parte del Oferente de influir en la evaluaciny comparacin de las ofertas, las decisiones del Comit de Evaluacin o la adjudicacin del

Contrato podr resultar en el rechazo de su oferta.

F. Adjudicacin del Contrato

35. Criterios para la Adjudicacin. El FOMAV adjudicar el Contrato al oferente cuya ofertasea evaluada como Mejor Oferta. La cual ser aquella que se ajuste sustancialmente ycumpla con los trminos y condiciones estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.

36. Derecho del FOMAV de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas. El FOMAVse reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, as como el derecho desuspender o cancelar el presente proceso de Licitacin.

Para tal efecto el FOMAV, tendr en cuenta lo siguiente: si durante el desarrollo delprocedimiento de licitacin se suscitan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidanel normal desarrollo del mismo cuya solucin pueda ser superada dentro de un plazo prudencialque no sea superior a treinta das calendarios y que no afecte el monto y objeto de lacontratacin, se podr mediante Resolucin motivada suspender el proceso de contratacin,indicando expresamente el plazo de suspensin y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciarel procedimiento de la contratacin.

En caso que, las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no puedan serresueltas con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratacin, el FOMAV, debercancelar el proceso, motivando mediante Resolucin Administrativa tal circunstancia.

En ambos casos, no implica responsabilidad alguna para el contratante. La resolucin sernotificada a los oferentes y se publicar en el portal nico de contratacin

37. Dictamen de Recomendacin del Comit de Evaluacin. El Comit de Evaluacin,dispondr del plazo de siete (7) das hbiles contados a partir de la fecha establecida parael Acto de Apertura de las Ofertas, para elaborar su Dictamen de Recomendacin de

Adjudicacin. Este Plazo podr ser ampliado hasta en un 50% en atencin al nmero deofertas presentadas; para lo cual deber ser autorizado por la Mxima Autoridad del FOMAV,y ser notificada a todos los oferentes participantes.

El Comit de Evaluacin, tres das antes del vencimiento del plazo antes sealado, dar aconocer a los oferentes participantes, los resultados de la evaluacin, para que estos en unplazo de dos das, soliciten las aclaraciones pertinentes; mismas que sern resueltos en elInforme Final de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

23/83

23

38. Notificacin del Dictamen de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin.El Comitde Evaluacin, dentro del plazo de dos (2) das hbiles posteriores a la suscripcin delDictamen Final, lo enviar a la Mxima Autoridad del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV),

con copia a todos los oferentes participantes.39. Resolucin de Adjudicacin.-La Licitacin se adjudicar mediante Resolucin motivada

emitida por la Autoridad Mxima del Fondo de Mantenimiento Vial, dentro del plazo mximode tres (3) das hbiles posteriores a la notificacin del Dictamen de Recomendacin delComit de Evaluacin, indicando, especficamente el nombre y cargo del funcionarioautorizado para firmar el contrato.

La Resolucin de adjudicacin, ser comunicada a todos los oferentes participantes, por elmismo medio empleado para la convocatoria, dentro de los dos (2) das hbiles posterioresa su emisin.

Una vez firme la resolucin de adjudicacin, la Mxima Autoridad del FOMAV, procedera formalizar el contrato.

40. Firma del Contrato. El (los) Contratista(s) adjudicado(s) y el Fondo de Mantenimiento Vial,tendrn un plazo de diez (10) calendarios contados a partir de la fecha en que estfirme la Resolucin de Adjudicacin para firmar el Contrato. Vencido este plazo, elorganismo adquirente podr re adjudicar la licitacin al Contratista de la segunda mejoroferta posicionada.

41. Garanta de Cumplimiento. Dentro del plazo de Cinco (05) das calendarios siguientesa la firmeza de la Resolucin de Adjudic acin, y previo a la firma del contrato, elContratista adjudicado deber presentar una Garanta de Cumplimiento de Contrato por unmonto del Veinte por ciento (20%)del valor total del Contrato.

Es obligacin del Contratista, mantener la vigencia de la Garanta de Cumplimiento, mientrasdure el contrato as como las prrrogas que se hagan al mismo. El FOMAV a travs del

Administrador de Proyectos, deber requerir con al menos diez das hbiles de anticipacin,de la necesidad de prorrogar la Garanta de Cumplimiento, cuando est por vencerse; y encaso que el contratista no atienda la solicitud, el contratante est facultado para proceder ala ejecucin de la misma, un da hbil antes del vencimiento.

42. Garanta de Anticipo. Previo a recibir cualquier suma por concepto de adelanto, ElContratista constituir y presentar ante el FOMAV una Garanta de Adelanto o Anticipo porel monto de un cien por ciento (100%) del mismo, a ms tardar (5) cinco das posterioresa la firma del contrato. Dich a Garanta deb e ser po r u n plazo equi valent e al p erod ode ejecucin establecido.

43. Forma y requisitos para el pago de las obras ejecutadas. La forma de pago de las obrasejecutadas y los requisitos para hacerlo efectivo se indican a continuacin: El pago de losAlcances de Obra se efectuar en Crdobasde la siguiente manera:

Anticipo del Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el que ser entregado ams tardar diez das hbiles contados a partir de la correcta presentacin de la Garantade Anticipo, as como la debida solicitud de pago adjuntando a sta un Recibo Provisionalpor el Monto del Anticipo, La Garanta de Anticipo, deber ser presentada al Contratante ams tardar cinco das hbiles posteriores a la firma del contrato.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

24/83

24

Pagos parciales por un valor equivalente a la obra realizada, contra la presentacin deinforme de avalo de avance de obra aprobados por el Supervisor. Los avalos abarcarnun perodo no menor de treinta (30) das. De estos pagos parciales se deducir un veinte

por ciento (20%) hasta amortizar el anticipo concedido. Estos pagos se harn dentro de losquince (15) das hbiles posteriores a la aprobacin del pago por la Direccin Tcnica delFOMAV previa verificacin correspondiente por el Supervisor en el sitio de la obra.

Revisin de precios: cuando esto sea procedente, se aplicar lo establecido en el numeral18 de ste PBC.

44. Recepcin Sustancial y Definitiva de las Obras Ejecutadas.- De conformidad con elArto. 269 del Decreto 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737 Ley deContrataciones Administrativas del Sector Pblico, se efectuarn Recepcin Sustancial yDefinitiva de las obras una vez aceptadas las mismas por el FOMAV, el procedimiento paracada recepcin es el establecido en el Art. 269 del Reglamento de la Ley.

45. Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios. El FOMAV solicitar una Garanta de ViciosOcultos y Redhibitorios con el fin de protegerse de defectos ocultos de las Obras ejecutadaspor el Contratista. Esta Garanta deber ser presentada por el Contratista previo a recibir elpago final y debe ser por un monto del cinco por ciento (5%) del valor final del Contrato(inclusive montos por revisin de precios). El plazo de esta Garanta de Vicios Ocultos yRedhibitorios ser de seis (6) mesesa partir de la fecha del Acta de Recepcin Final de lasObras.

G. Recursos

46. Los Oferentes tienen derecho a hacer uso de los Recursos que la Ley y su ReglamentoGeneral disponen en su Capitulo X y Titulo X, respectivamente. Aclaracin al Dictamen delComit de Licitacin.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

25/8325

SECCIN III: METODOLOGIA DE EVALUACION

A continuacin se establece la metodologa por el cual se determinar la oferta msconveniente a los intereses del Fondo de Mantenimiento Vial.

1. Evaluacin de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de laLicitacin. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases yCondiciones, el Contratante se basar en el contenido de la propia Oferta.

2. Comparacin de las Ofertas. El Contratante comparar todas las Ofertas que se ajustansustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, y definir como la mejor oferta, aquella quesignifique el menor precio ofertado y cumpla con los requisitos tcnicos requeridos.

3. Calificacin del Oferente. El Contratante determinar a su entera satisfaccin si elOferente seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la ms baja y quese ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, cumple con los siguientescriterios de calificacin:

Disponibilidad de capacidad financiera (Cumple/No Cumple)

Volumen promedio de construccin: El Oferente deber demostrar una facturacinpromedio en los ltimos tres aos (2012, 2013 y 2014), por un monto equivalente a dos vecesel monto que se le recomiende adjudicar en sta licitacin.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar los estados financierosdebidamente auditados de los ltimos 3 aos (2012, 2013 y 2014).

Disponibilidad de recursos financieros: El Oferente deber demostrar acceso odisponibilidad a recursos financieros, tales como activos lquidos, lneas de crdito nocondicionado y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales anticipados, mayoro igual que al 25% del monto que se le recomiende adjudicar en sta licitacin.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar los documentos que acreditenla disponibilidad de los recursos financieros. Estos documentos debern tener fecha deemisin hasta 28 das calendarios, antes de la fecha de presentacin de ofertas.

Disponibilidad de capacidad tcnica (Cumple/No Cumple)

Experiencia en obras similares: Los oferentes deben demostrar experiencia como contratistaprincipal o subcontratista en la construccin, rehabilitacin o mantenimiento de obras viales,de al menos dos proyectos viales. Para esto deben presentar una descripcin de las obrasque el oferente est ejecutando o de los compromisos contractuales y clientes a quienes sepueda solicitar ms informacin acerca de esos contratos.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar a) una planilla resumen con lasobras similares con la que se propone acreditar el requisito; b) los documentos que permitan

verificar la experiencia presentada (para obras finalizadas podrn acreditar con cualquiera delos siguientes documentos: contrato, ltimo certificado de pago o con certificado de recepcinde la obra; para obras en ejecucin: certificados de pago).

Personal clave: El Oferente deber demostrar que cuenta con el personal para los puestosclaves y que renen requisitos siguientes:

Gerente: La persona propuesta para este cargo, deber ser Ingeniero Titulado de laCarrera de Ingeniera Civil; con no menos de 10 Proyectos en los que hayaparticipado en el rea de la ingeniera vial y 2 aos de experiencia en roles deGerencia. (El Comit de Evaluacin, aceptar las constancias de experiencialaboral, de personal propuesto que demuestren haber desempeado cargos

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

26/8326

cuya funcin implique experiencia en administracin de proyectos viales, talescomo Directores de Proyectos, Directores de Unidades, etc. Todas lasConstancias de trabajo, deben estar debidamente soportadas, para lo cualpodrn presentar: Acta de Recepcin Final de los proyectos, donde el candidato

al cargo se haya desempeado o con Constancia emitida por la Empresa endonde prest sus servicios. La experiencia requerida es especfica en ProyectosViales, (proyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de ObrasViales); no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidosa obras colaterales (bordillos, cunetas), diseo de proyectos, estudios defactibilidad, ambiental, etc..

Residente: La persona propuesta para este cargo, deber ser Ingeniero Titulado de laCarrera de Ingeniera Civil o Tcnico en Ingeniera Civil y de la Construccin;con no menos de 5 Proyectos en los que haya participado en el rea de laingeniera vial y 2 aos de experiencia en roles de Residente o Gerencia. (ElComit de Licitacin, calificar las constancias de experiencia laboral, depersonal propuesto que demuestren haber desempeado cargos cuya funcin

implique experiencia en administracin de proyectos viales, tales comoDirectores de Proyectos, Directores de Unidades, etc. Todas las Constanciasde trabajo, deben estar debidamente soportadas, para lo cual podrn presentar:

Acta de Recepcin Final de los proyectos, donde el candidato al cargo se hayadesempeado o con Constancia emitida por la Empresa en donde prest susservicios. La experiencia requerida es especfica en Proyectos Viales,(proyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de Obras Viales);no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidos a obrascolaterales (bordillos, cunetas), diseo de proyectos, estudios de factibilidad,ambiental, etc.

Maestro de Obras: Para ste caso debern acreditar experiencia de al menos cinco aos.

Las Constancias y/o Actas de Recepcin que el oferente presente comoexperiencia en Proyectos Viales (Obras Similares) debern corresponder aproyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de Obras Viales;no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidos a obrascolaterales (bordillos, drenaje menor), de diseo, estudios de factibilidad,ambiental, etc.

Si para el cargo de maestro de obras, el candidato es egresado de la carrerade ingeniera civil, Tcnico en Ingeniera Civil o ingeniero civil, se aceptarautomticamente, para lo cual deber presentar Carta de Egresadoautenticada o Ttulo de Ingeniero Civil con su publicacin en La Gaceta o bienautenticado por Notario.

Requis i tos Doc umentales para el Person al :Para el Personal propuesto para los cargos de Gerente de Proyecto, Ingeniero Residentey Maestro de Obras, asignados para cada Grupo, deber adjuntar 1.- Carta deCompromiso:En la que exprese que laborar para el oferente en caso de adjudicarle elContrato. La Carta Compromiso deber reflejar el nmero de telfono para contarle,adems de ser firmada en tinta azul y conforme a su cedula de identidad, de la cual deberadjuntar fotocopia legible. 2.- Copia de Currculum Vitae: Debidamente soportados conTtulos Profesionales y su correspondiente Publicacin en La Gaceta Diario Oficial (en casode no presentar la Publicacin en La Gaceta, el Ttulo deber ser autenticado por Notario,

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

27/8327

caso contrario no ser sujeto de evaluacin), asimismo deber adjuntar Constancias de suexperiencia laboral, entre otros.

Para el caso de personal clave propuesto y que ya ha sido admitido (mximopuntaje/cumple) en procesos licitatorios anteriores, bastar con que el oferente haga

referencia del o los procesos en que fue evaluado. No obstante ser obligatorio presentarla correspondiente carta de compromiso, la que ser objeto de verificacin por parte delcomit de licitacin.

Para el caso de Ttulos extendidos en el Extranjero, estos debern ser presentados con laautntica de Cancillera.

IMPORTANTE: Se establece que:

1. No ser evaluado aquel personal clave que se encuentre propuesto en otro procesode licitacin en el que a la fecha de la presentacin de esta oferta, no se haya emitido unaResolucin de Adjudicacin.

2. No ser evaluado aquel personal que al momento de presentacin de la oferta seencuentre comprometido en la ejecucin de obras de otros proyectos del FOMAV, a menosque se co nfirm e que dicho perso nal terminar sus func iones en el proy ecto en el queest com prom etido, antes o en el m omento d e la adjud icacin del presente pr oceso .Para ste c aso el co ntr atante d eber adju ntar carta em itid a po r el co rres po nd ienteAdm inistrad or de Proyectos d el FOMAV, en la que expo nga la fecha de terminacinde dicho p royecto.

3. Para el caso especfico del Gerente de Proyectos este deber tener unaparticipacin del 25% del tiempo, es decir ser evaluado siempre y cuando el 100% de suparticipacin no haya sido consumida entre el actual proceso de licitacin y las situacionesplanteadas en los acpites 1 y 2 que anteceden.

4. Cuando no se tenga certeza sobre la autenticidad del Ttulo de Ingeniero Civil, cartade egresado y carta de compromiso, presentado por el oferente, (borrones, manchas,omisiones, firmas dudosas, etc), el FOMAV se reserva el derecho de solicitar lapresentacin del Ttulo original o bien el Certificado de emisin del Ttulo por parte delDepartamento de Registro de la Universidad respectiva; para el caso de la cartacompromiso, se podr citar a la persona que suscribe el documento, todo ello en el plazoque lo demande el FOMAV, caso contrario se tomar como no presentado y por ende nosujeto de evaluacin dicho cargo.

5. Cuando una misma persona sea propuesta por dos o ms empresas y la firma de lapersona, difiere en una y otra oferta, el Comit de Licitacin, se reserva el derecho de

solicitar al propuesto confirme por escrito a quien le ha firmado. Si se comprueba falsedadpor parte de alguno de los oferentes, esto ser causal suficiente para el rechazo automticode la oferta.

6. Las Auto constancias (las que emiten las empresas a su propio personal), debernvenir acompaadas con algunos de los siguientes documentos: Acta de Recepcin Final,Constancia emitida por el Dueo de la Obra.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

28/83

28

EQUIPO MNIMOEl Oferente deber demostrar que cuenta con los equipos clave que sea requerido para este proyecto (el parmetro ser evaluado como cumple/nocumple).Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar a) una planilla con las caractersticas de los equipos propuestos: descripcin, marca,nmero de serie, ao de fabricacin, estado, ubicacin, propietario; b) los documentos que acrediten la disponibilidad de los equipos cuando no fueran depropiedad del Oferente. El oferente no puede proponer el mismo equipo para varios grupos; al momento de evaluar el comit ver ificar sta situacin, si eloferente propone para varios grupos el mismo equipo, se considerar que no cumple.

GRUPO 46 GRUPO 47 GRUPO 48 GRUPO 49 GRUPO 50 GRUPO 51 GRUPO 52 GRUPO 53 GRUPO 54 GRUPO 55 GRUPO 56 GRUPO 57 GRUPO 58 GRUPO 59 GRUPO 60 GRUPO 61 GRUPO 62 GRUPO 63 GRUPO 64 G

CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT

min plataforma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1min Volquete 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

rgadora Frontal

mpactadora Neumtica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mpactadora doble rodo metalico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rminadora Asfltic a (Finisher)

cicladora de pavimento en fro

tribuidor de ridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

terna Distribuidora de asfalto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

terna de Agua de 1500 gls 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

esadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rtadora de Pavimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

brocompactadora Manual 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

actor D-5 , D-8

toniveladora

rocompactadora

mpresor de aire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1zcladora de 2 sacos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

quina para micropavimento

nicargadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rredora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

quina para pintar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rretidora Super Shot

ua 10 ton

troexcavadora

EQUIPO MINIMO

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

29/8329

PROPUESTA ECONMICA 100 %:

Previa a la evaluacin de todos los parmetros tcnicos e inmediatamente despus delexamen preliminar, el Comit de Licitacin proceder a lo siguiente:

Tomar de referencia el Presupuesto Base estimado por el FOMAV (PB), el que ser dadoa conocer en el acto de apertura de oferta.

Para efectos de evaluacin el FOMAV asignar el puntaje mximo al Oferente que hayapresentado el precio ms bajo.

La Oferta con el precio ms bajo, obtendr el mximo puntaje que es de 100 puntos, yutilizando el monto de la Oferta ms baja como parmetro bsico, se calcular el puntajede las dems Ofertas, utilizando la siguiente frmula:

Po

P*PP

MB

EC

PEC: Puntaje Econmico PM= Puntaje Mximo

PB= Precio ms bajo PO= Precio de la Oferta a evaluar

El resultado de la calificacin se determinar despus de analizar los documentos decalificacin presentados por el Oferente para demostrar su capacidad. Una determinacinafirmativa ser requisito previo para la adjudicacin del Contrato al Oferente. Unadeterminacin negativa resultar en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso elContratante proceder a determinar si el Oferente que present la siguiente Oferta evaluadacomo la ms baja est calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Para recomendar la Adjudicacin, el Comit de Licitacin, tomar en cuenta losiguiente:

o Que la oferta cumpla sustancialmente con los requisitos establecidos en losdocumentos de licitacin (Capacidad Financiera, Personal, Equipo) y elprecio sea el ms bajo.

o En el caso de que la oferta ms baja est por encima del precio base, elComit de Licitacin recomendar se inicien negociaciones con el oferenteque haya cumplido con todos los requisitos y est ms cerca del precio base.

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

30/8330

SECCIN IV: ALCANCES DE OBRAS

1.- Objeto principal

El objeto del presente proceso de licitacin, es la contratacin de una EmpresaConstructora, debidamente inscritas en el Registro Central de Proveedores delEstado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, con capacidad de contratar yobligarse conforme la leyes de la materia, con las cualidades y mritos necesarios,para realizar satisfactoriamente las obras para el MANTENIMIENTOPERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2015, LOTE No. 3 GRUPOS:46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Obrasque comprende principalmente la realizacin de las actividades presentadas en laLista de Cantidades Estimadas, todo en concordancia con lo estipulado en las

especificaciones tcnicas, tanto generales como especiales.

As mismo durante la ejecucin de las obras, el Contratante mediante Orden deCambio, podr incluir algunas actividades que no fueron estimadas y que porrazones imprevistas, se hacen necesarias su realizacin, siempre contempladasdentro del marco de la concepcin del proyecto. Asimismo se podrn reajustar lascantidades de obra, de acuerdo a las necesidades, en el momento que se vanejecutando los trabajos.

2.- Lista de Cantidades Estimadas:

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

31/8331

GRUPO 46Paso a desnivel - Emp. San Benito 29.69

Longitud (km) 29.69

CODIGO ACTIVIDAD U.M CANTIDAD

SIECA 303 Bacheo Superficial de Pav. Bituminosos en Fro M3 120.00

SIECA 302 Reparacin de Zonas de Inestabi lidad Local s in rep. de carpeta M3 60.00

Perfilado de Pavimento Asfltico (hasta 6 cms) M2 42,000.00

SIECA 304 Mezcla Asfltica en Caliente M3 2,112.00

Suministro y Colocacin de Geogrilla M2 32,900.00

SIECA 901 Pintura de Lnea Continua KM 50.00

SIECA 901 Pintura de Lnea Discontinua KM 25.00

SIECA 902 Sealizacin Vertical Sencilla, Nuevas C/U 60.00

Limpieza y Retoque de Seales Vertical C/U 25.00

Cambio de Vinil de Seal Vertical C/U 15.00

E-1-1 Zona Escolar C/U 4.00

E-1-1, E-1-2 Zona Escolar a 100 m C/U 4.00

E-3-1, R-2-1 Escuela 25 KPH, Velocidad Mxima C/U 4.00

E-1-3 Cruce Escolar C/U 4.00

SIECA 901 Simbologa de Pavimento M2 1,010.00

Pintura de Bordillo KM 16.00Pintura de Poste Gua C/U 120.00

NIC 110.09 Movilizacin y Desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

Nota: Por las caracteristicas del tramo de carretera, el oferente debe considerar trabajos en horario nocturno.

Masachapa - Montelimar #REF! 2.00

Longitud (km) 2.00

CODIGO ACTIVIDAD UM CANTIDAD

SIECA 303 Bacheo Superficial de Pav. Bituminosos en frio M3 30.00

SIECA 302 Reparacin de Zonas de Inestabilidad Local sin rep de carpeta M3 30.00

NIC-403 Sello de grietas Mecaniz.con emulsin + Polmero CRS-2P M2 14,000.00

SIECA 901 Pintura de linea continua KM 3.00

SIECA 901 Pintura de linea discontinua KM 1.00SIECA 901 Simbologa de Pavimentos M2 60.00

TOTAL

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

32/8332

GRUPO 47La Trinidad - Sacacl #REF! 27.00

Longitud (km) 27.00


SIECA 203 Reposicin Capa de Balasto M3 5,575.00

SIECA 202 Conform. Carreteras Balastadas sin Reposicin de Mat. M2 68,550.00


NIC 913.04 Construccion de Cunetas Revestidas con Mamposteria (Inc luir demolic ion) M3 220.00

NIC 608.01 Reparac. Y Manten.de Estruct. Menores y Obras de Drenaje Menor (Vados) M3 90.00

SIECA 1101 Mamposteria M3 110.00

SIECA 101 Limpieza del Derecho de Via HA 19.50

SIECA 805 Reconformacion de cunetas sin revestir Km 7.50

SIECA 103 Remocin de derrumbes M3 350.00

Limpiezas y desarenados de cauces m3 1,350.00

SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 715.00

SIECA 802 Limpieza de Alcantarillas y otras estructuras de drenaje ML 80.00

SIECA 801 Suminis tro y Colocac in de Alcantarilla TCR 36" ML 22.00

NIC-207.04 Excavacin Estructural M3 175.00

NIC-207.07 Relleno con Material Selecto M3 255.00

Remocion de alcantarillas existente. ml 18.00NIC-914 Suministro y Colocacin de Postes Guas C/U 30.00

SIECA 902 Sealizacin Vertical (sencillas) C/U 10.00

NIC 110.09 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

Emp. Santa Clara - Susucayn 13.07

Longitud (km) 13.07


Remo. Y conformacin de adoqun M2 3,000.00

Reposicin de Adoqun M2 1,500.00

Sello de Adoquin con Arena M2 92,000.00


SIECA 103 Remocin de derrumbes M3 50.00NIC 608.01 Reparac. Y Manten.de Estruct. Menores y Obras de Drenaje Menor (Vados) M3 60.00


NIC-207.04 Excavacin Estructural M3 133.00

NIC-207.07 Relleno con Material Selecto M3 205.00

Remocion de reductores de velocidad m3 5.05

NIC-901 Concreto de 3500 psi para viga (incluye demolicin del existente) M3 9.00


SIECA 901 Pintura de linea discontinua KM 5.50

SIECA 901 Simbologa de Pavimentos M2 160.00


NIC-914 Suministro y Colocacin de Postes Guas C/U 30.00

Pintura para casetas de parada de buses m2 180.00

NIC 902 Suministro y Colocacin Defensas Metlicas ML 110.00

Pinturas de Bordillos ml 220.00

TOTAL C$

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

33/8333

GRUPO 48Macuelizo - Santa Mara #REF! 30.46

Longitud (km) 30.46




SIECA 204 Reparacin de zonas Inestables en carreteras No pavimentadas M3 755.00


NIC 608.01 Reparac. Y Manten.de Estruct. Menores y Obras de Drenaje Menor (Vados) M3 70.00



SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 755.00

SIECA 802 Limpieza de Alcantarillas y otras estructuras de drenaje ML 60.00

SIECA 103 Remocin de derrumbes M3 100.00



TOTAL C$

GRUPO 49Juigalpa - La Libertad 0 32.97Longitud (km) 32.97





Reposicin de Adoqun M2 200.00



TOTAL C$

Juigalpa - Puerto Daz #REF! 27.36

Longitud (km) 27.36




NIC 913.04

Construccion de Cunetas Revestidas con Mamposteria (Incluir

demolicion)M3

200.00

Limpieza y rectificacin de cunetas KM 25.00

TOTAL C$

GRUPO 50Nueva Guinea - Naciones Unidas 0 24.52

Longitud (km) 24.52








TOTAL C$

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

34/8334

GRUPO 51Rancho Rojo - La Calamidad #REF! 10.00

Longitud (km) 10.00








TOTAL C$

GRUPO 52Emp. Santa Teresa - La Conquista 11.92

Longitud (km) 11.92



SIECA 302 Reparacin de Zonas de Inestabilidad Local sin rep de carpeta M3 80.00SIECA 310 Tratamiento Superficial Simple M2 71,400.00





SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 6,000.00

TOTAL C$

Tola - El Coyol 9.42

Longitud (km) 9.42



Remo. Y conformacin de adoqun M2 600.00

Limpieza de alcantarilla ML 12.00


SIECA 101 Limpieza del derecho de via HA 8.00

SIECA 806 Limpieza de cunetas revestidas ML 3,800.00

Simbologia de Pavimentos M2 120.00

SIECA 901 Pintura de Linea Continua KM 10.30

TOTAL C$

Emp. La Paz de Carazo - Fin Asfalto La Paz de Carazo 1.93

Longitud (km) 1.93




SIECA 310 Tratamiento Superficial Simple M2 14,000.00


SIECA 901 Simbologa de Pavimentos M2 120.00NIC 110.09 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

35/8335

GRUPO 53Puente San Lorenzo - Ciudad El Rama #REF! 180.08

Longitud (km) 180.08


SIECA 303 Bacheo Superficial de Pav. Bituminosos en frio M3 120.00SIECA 302 Reparacin de Zonas de Inestabilidad Local sin rep de carpeta M3 360.00





NIC 110.09 Movilizacin y desmovilizacin Glb 1.00

Emp. Morrito - Morrito #REF! 20.68

Longitud (km) 20.68








GRUPO 54Emp. Las Flores - Emp. El Guanacaste #REF! 18.00

Longitud (km) 18.00





SIECA 901 Pintura de Linea Continua KM 54.00NIC 110.09 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

Las Esquinas - Emp. Catarina 20.04

Longitud (km) 20.04









TOTAL C$

TOTAL

TOTAL

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

36/8336

GRUPO 55Diriamba - Casares 30.14

Longitud (km) 30.14




SIECA 310 Tratamiento Superficial simple M2 21,000.00





TOTAL C$

La Virgen - San Juan del Sur (Iglesia Catlica) #REF! 19.20

Longitud (km) 19.20




SIECA 310 Tratamiento Superficial simple M2 21,000.00




Pintura de bordillos ml 6.00

GRUPO 56Crdenas - Coln 10.00

Longitud (km) 10.00



Limpieza de alcantarilla ML 120.00


Concreto de 2500 psi para extension de caite de cuneta. M3 850.00NIC-207.04 Excavacin Estructural M3 850.00






TOTAL C$

Emp. El Ostional - El Container 10.30

Longitud (km) 10.30




Limpieza de Alcantarillas y otras estructuras de drenaje y otras estructuras de ML 30.00




Mamposteria para canales(incluye conformacion) M3 210.00

Losas peatonales de concreto reforzado M3 27.27



TOTAL C$

TOTAL

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

37/8337

GRUPO 57Puertas Viejas - Esquipulas (Iglesia) #REF! 33.94

Longitud (km) 33.94




NIC 905.05 Construccin Cunetas de Concreto 2500 psi ML 1,000.00


SIECA 907

Suministro y colocacin de Defensas Metalicas (Incluir la remocin de

defensa existente)ml

500.00

Losas de concreto reforzadas (Acceso a Viviendas) m3 5.00

TOTAL C$

Ciudad Daro - La Uva #REF! 2.74

Longitud (km) 2.74









GRUPO 58Estel (Inter NIC-1) - Llanos de Coln - La Concordia #REF! 33.94

Longitud (km) 33.94





NIC-901 Concreto de 3500 psi para viga (incluye demolicin del existente) M3 10.00NIC 913.04 Construccion de Cunetas Revestidas con Mamposteria (Incluir demolicion) M3 100.00


SIECA 907

Suministro y colocacin de Defensas Metalicas (Incluir la remocin de

defensa existente) ML 500.00

Rectificacin de cauce m3 300.00


Pintura de poste gua c/u 300.00

SIECA 805 Conformacin de Cunetas sin revestir (CON PATROL) km 10.00

SIECA 901

Pintura de puentes (Estructura Metalica, incluye remocin de pintura

existente) M2 465.00

Perfilado de talud m3 800.00

Construcin de Losas de Concreto Reforzado m3 10.00


TOTAL (C$)

San Rafael del Norte - San Se bastin de Yal #REF! 16.59

Longitud (km) 16.59







TOTAL C$

TOTAL

7/24/2019 Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

38/8338

GRUPO 59

San Ramn - Emp. El Jobo - El Bonete (Emp. Matigus) 0 33.95

Longitud (km) 33.95


SIECA 202 Conform. Carreteras Balastadas sin Reposicin de Mat. M 50,000.00

SIECA 203 Reposicin Capa de Balasto M 8,000.00

SIECA

Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr

Documents

Transcript of Pbc Lp Fomav 03 2015 Jsr