MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cree* contigo

\a l u e r u giu' ufiv

PROGRESO DEOWEOnN

CONTRATO NO. MPO-OC-FAISM-2016/015

COrfTRATO DE C O N S T R U C C I Ó N DE OBRA PUBUCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE O B R E G Ó N , HIDA REPRESENTADO POR EL C. ARQ. R A Ú L MENESES R O D R Í G U E Z , PRESIDENTE M U Ñ I CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERBARI, S.A R E P R E S E r í T A D O POR EL ING. ALEJANDRO H E R N Á N D E Z BALLINA A QUIENES EN LO SUC PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE COtfTRATO, SE DENOMINARAN "EL MUNICIPIO" CONTRATISTA" RESPECTIVAMEriTt BAJO EL TENOR DE LAS S I G U I E r í T E S DECLARACIO C L Á U S U L A S :

DECLARACIONES

L "EL M U N i a P I O " DECLARA QUE:

1.1

1.2

1.3

1.4

L 5

2016-2020

QUE ES UN Ó R G A N O P Ú B L I C O D E S C E N T R A Ü Z A D O , DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. CON P E R S O N A Ü D A D J U R Í D I C A Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL A R T Í C U L O 23 DE LA C O N S T I T U C I Ó N P O L Í T I C A DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE ACUERDO A U P U B U C A C I Ó N DEL 8 DE ENERO DE 1970, EN EL P E R I Ó D I C O OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y POR EL A R T Í C U L O I". DEL DECRETO N Ú M E R O 22 DE C R E A C I Ó N , PUBUCADO EN EL MISMO EL 8 DE ENERO DE 1970.

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL C. ARQ. R A Ú L MENESES R O D R Í G U E Z , EN SU C A R Á C T E R DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, S E G Ú N NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2016, CON FUNDAMENTO EN LOS A R T Í C U L O S 122, 123 Y 124 DE LA C O N S T I T U C I Ó N P O L Í H DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 26 NUMERAL 2 DE LA LEY GENE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ASIMISMO, QUE EN T É R M I N O S DEL ART. 56, F R A C C I Ó N I INICISO T) DE LA LEY 0( MUNICIPAL, "SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS: "AUTOF PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C E L E B R A C I Ó N DE CONTRATOS CON PARTICUl INSTITUCIONES OFICIALES, SOBRE ASUNTOS DE I W T E R É S P Ú B U C O , EN LOS T É R M I f LEY. AL EFECTO, LOS AYUNTAMIENTOS E S T Á N FACULTADOS PARA O B L I Í CREDmCIAMENTE A T R A V É S DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; EN ESTE CASO, SE OBSERVAR LOS CRITERIOS DE A P R O B A C I Ó N ESTABLECIDOS EN É S T A LEY, A S Í COMOAfS^ £> o n o n DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATARIA". ¿ Ü J O - ^ U ^ U

QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 60 INCISO I, F R A C C I Ó N FF) DE W LEY O R G Á N I C A MUNICIPAL EL C. ARQ. R A Ú L MENESES R O D R Í G U E Z E S T Á FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESEriTE CONTRATO, LA S E C R E T A R Í A DE P L A N E A C I Ó N DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO, VALIDA LA I N V E R S I Ó N CORRESPONDIEMTE A LA OBRA DENOMINADA; C O N S T R U C C I Ó N DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE PROGRESO DE O B R E G Ó N , HGO., OBJETO DE ESTE CONTRATO, E S P E C Í F I C A M E N T E AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2016, MEDIANTE EL OFICIO NO. SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-050-008 DE FECHA 22 DE DIQEMBRE DE 2016, OBRA NO. 2016/FAISM050015.

l';il:ici<» Municipal S > Col. Ceniro. Progreso de O b r e g ó n . HRO. C .P.42"'30 Tel.: 738 72 5 Oh 51 • 73H 72 5»0 ti

I ü-2020 ig. 1/12

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO.

HIDALGO cree* contigo

CONTRATO NO. MPO-OC-FAISM-2016/015 PROGRESO 1.6 QUE LA A D J U D I C A C I Ó N DEL PRESErOE CONTRATO, SE R E A L I Z Ó A T R A V É S DEL PROCEDIMIE

DE A D J U D I C A C I Ó N DIRECTA NO. MPO-ADOC-FAISM-2016/015 DE FECHA 25 DE ENER 2017, EN LOS T É R M I N O S DEL LOS A R T Í C U L O S 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS P Ú B U ' ESTADO DE HIDALGO, VIGErfTES Y SU REGLAMENTO.

1.7 QUE PARA EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, S E Ñ A L A COMO DOMICI PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO. CP. 42730, PROGRESO DE O B R E G Ó N , HGO MPO-850101-UQ1, MISMO QUE S E Ñ A L A R A PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR.

I L - DE "EL CONTRATISTA":

QUE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERBARI, S.A DE C.V., ES UNA SOCIE

^ 1 6 - 2 0 2 0 MERCANHL, LEGALMENTE CONSTITUIDA S E G Ú N ACTA NOTARIAL NUMERO 27546 EXPEDIDA POR EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 1 (UNO), Ü C . JAIME I. GALINDO MORENO, EN LA CIUDAD DE ZIMAPAN, HIDALGO. !

n . 2 PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" ES UNA PERSONA MORAL QUE ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PCH0102126Z6.

I L l

n . 3

I L 4

QUE EL ING. ALEJANDRO HERNANDEZ BALLINA CON R.F.C. ACREDITA SER REPRESENTANTE LEGAL A T R A V É S DE SU REGISTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO NO. 3084 VIGENTE

HEBA500309375, CONTRATISTAS J j í ^ o R

QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA C O f í T R A T A R Y REUNE LAS CONDICIONES TEC E C O N Ó M I C A S ACREDITADAS ANTE "EL MUNICIPIO", PARA OBUGARSE A LA EJECU LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESEMTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA D VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS P POR EL A R T Í C U L O 59 DE lA LEY DE OBRAS P Ú B L I C A S DEL ESTADO DE HIDALGO EN QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA L E G I S L A C I Ó N MEXICAN IMPOSIBILITE A OBUGARSE EN T É R M I N O S DE ESTE CONTRATO.

I L 5 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A C O N T I N U A C I Ó N : 2016-2020 1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y C R É D I T O

P Ú B L I C O , N Ú M E R O PCH010212GZ6.

2. REGISTRO DE CONTRATISTA, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE NORMATWIDAD EN UCITACIONES Y P O L Í T I C A GUBERNAMENTAL, N Ú M E R O 3084 VIGENTE.

3. REGISTRO IMSS B7033223100

I L 6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y T É C N I C A S DE C O N S T R U C C I Ó N ; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE I N S T A L A C I Ó N PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE C O N S T R U C C I Ó N APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO A R Q U I T E C T Ó N I C O Y DE I N G E N I E R Í A , EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL C A T Á L O G O DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANHOADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES' INTEGRAN EL

, , , 2^ 2016-2020

Palacio Municipal S'-N Col. Centro. Progrcio de O b r e g ó n . Hgo. C.P.427.1(I leí.: 73H 72 5 (If ?l • 7.18 72 500 02

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cr*c« contigo

PROGRESO CONTRATO No. MPO-OC-FAISM-2016/015

PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGUUN LA EJECUCION DE U OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APUCABLES.

I L 7 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE R E A U Z A R Á N LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU E J E C U C I Ó N .

n.8 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, S E Ñ A L A COMO SU DOMIC CALLE VALLE DORADO NO. 231 FRACC. VALLE DORADO, PACHUCA DE HIDALGO, C.P.42083, TEL. 771 714 8586.

ra.- DE "LAS PARTES":

ra.l QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBUGACIONES ESTABLECIDAS EN EST ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO A LO ANTERIOR, "EL M U N i a P I O " Y " E L CONTRATISTA", ACEPTEN OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

I ' C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA ÉL, HASTA SU TOTAL T E R M I N A C I Ó N , LA OBRA DENOMINADA " C O N S T R U C C I Ó N DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE O B R E G Ó N , HGO CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECLfTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE T É C N I C O Y Pl FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL Y D E M Á S APUCABLES DE LA LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAM LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADAS EN LA DECLARANTE II.6 CONTRATISTA", MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRA C L Á U S U L A , DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

2016-2020

NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 TRAZO Y NIVELAOÓN DE TERRENO PARA DESPUÍÍTE DE

ESTRUCTURA, DE 'KM A 1200 M2 , E S T A B L E a E N C » REFERENOAS Y BANCOS DE NIVEL^ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INO1ÍYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

H2 466.20

2 EXCAVAQON EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE

TALUDES. MATTRIAL SECO, TIPO N, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.

M3 519.59

3 EXCAVAQON EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE

TALUDES. TIPO m, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. M3 173.20 y

4 CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO, INaUYE

C O N S m U C a Ó N DE APOYO StMiaRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 //'

46.62 \U

5 ALCArfTARILLADO: SUM. E I N S T A L A Q Ó N DE TUBERÍA DE CONCRETO

SIMPLE DE 12" (30 CM) DE 0. INCLUYE FLETE, PRUEBA DE HERMEnCIDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 372.00

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cr*c* contigo

Ln Ljiii- IHK iiiir

PROGRESO DEOHtEGON

CONTRATO No. MPO-OC-FAISM-2016/015

NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

6 SUM. E INSTALAaÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 10"

(25 CM) DE 0. INCLUYE FLtIt, PRUEBA DE HERMEnQDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTD, HERRAMIETÍTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 294.00 /

7 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL

PRODUCIU DE EXCAVWnÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPKOR, INCLUYE I N O O R P O R A a Ó N DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 182.9l| 1

\8

RELLENO A VOLTK) UTILIZANDO MATH?IAL PRODUCTO DE l> EXCAVAQON M3

w 4 U . 0 7 ^

9

POZOS DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A T I Z Ó N , DESPLANTE MAMP. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. RASANTE. HIDR. 1.01 A 1.25 M, APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANHLLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INaUYE SUMINISTRO Y C O L O C A Q Ó N DE BROCAL Y TAPA DE COCNCRETO DE 1.07 M DE 0 ,

PZA

10 POZO DE VISITA, RASANTE. HIDR. 1.26 A 1.50 M. PZA 3J00

11 POZO DE VISITA, RASANTE. HIDR. 1.51 A 1.75 M. PZA IM

12 SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE

DE LÁMINA CAL 18, CON BASüDOR DE ÁNGULO DEl'A X 1/8 CON UN SOPOkIt TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ÁNGULO DE V/i X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE AL

PZA 1.00

2016-2020

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $429,766.89 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y S E I S PESOS 89/100 M.N INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO P O D R Á SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CON MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN T É DEL A R T Í C U L O 63 DE W LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REG CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PAÍH^ADO Y SIN QUE HAYA CONVENIO AL RESPECTO, SE C O N S I D E R A R Á COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN (90) NOVENTA D Í A S NATURA 'i^16-2020 COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL D Í A 27 DE ENERO DE 2017 Y CONCLUIRLOS EL D Í A 26 DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE E J E C U C I Ó N DE OBRA APROBADO POR "EL MUNICIPIO".

S E R Á N CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN U ENTREGA DEL ANH' ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA F Í S I C A DEL INMUEBLE EN H A B R Á DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DB

ESTE CONTRATO.

OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 53 F R A C C Í 70 DE LA LEY DE OBRAS P Ú B L I C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, R E S P E C n V A M t N T É . NO P R O C E D E R Á N ESTOS DIFERIMIENTOS SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL T É R M I N O LEGAL Y PACTADO, LA G A R A N T Í A DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, S E Ñ A L A D A EN ^ C L Á U § U l ^ S É P T I M A

6

Palacio Municipal S N Cn\. Centrn. P r o g r e s » de í)hregÓTi. Hgo. r.P.42730 Tel.: 738 72 5 06 51*7^^8 72 500 02

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO crac* contigo

Í£ turra v»e ruir< une

PROGRESO DEOmEGON

CONTRATO No. MPO-OC-FAXSM-2016/015

CUARTA: EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE C O M Ú N ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPUQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE O T O R G A R Á ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, A S Í COMO TAMPOCO PARA LOS IMPOR QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVEN S E Ñ A L A D O S .

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. MUNICIPIO" P O N D R Á OPORTUNAMENTE A D I S P O S I C I Ó N DE "EL CONTRATISTA" Y A N T E L A C I Ó N AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS D I C T Á M E N E S , PERMISOS, LICENCIAS D E M Á S AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU R E A L I Z A C I Ó N . DE EUO SE L E V A N T A R Á EL ACTA CORRESPONDIENTE. 2016-2020 SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESHMACIONES. QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESEN

LAS PARTES CONVIENEN E CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA F O R M U L A C I Ó N DE

ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA" D E B E R Á PRESENTARLAS A É L RESIDENTE DE S U P E R V I S I Ó N DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 D Í A S H Á B I L E S SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESnMACIONES "EL MUNICIPIO" HUBIERA FUADO EN EL PRESENTE CONTRATO, A C O M P A Ñ A D A S DE LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE ACREDITE lA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA R E V I S I Ó N Y A U T O R I Z A C I Ó N DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE S U P E R V I S I Ó N , C O N T A R Á CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 D Í A S H Á B I L E S SIGUIENTES A SU P R E S E N T A C I Ó N .

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS T É C N I C A S O N U M É R I C A S , QUE NO PU AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE R E S O L V E R Á N E INCORPORAI SIGUIENTE E S n M A C I Ó N . "EL MUNICIPIO" P A G A R Á LAS ESHMACIONES EN UN PLAZO N TREINTA D Í A S NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU A U T O R I Z A C I Ó N .

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL T É R M I N O ANTES SEW INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE E S T I M A C I Ó N PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAf PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOUCITE AMPLIACIONES _ MONTO Y PLAZO DE E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAG*WWl ft-2020 A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS E L E C T R Ó N I C A S A CARGO DE LAS C U E l T r a s ' ^ APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRTTO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE S U J E T A R Á N AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS A R T Í C U L O S 69, 70 Y 71 DE LA LEY D E ^ ; í S í ~ = : OBRAS P Ú B U C A S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y,*^^ REGLAMENTO.

T R A T Á N D O S E DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE REINTEGRAR LAS CANHOADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDI CONFORME A LO S E Ñ A L A D O EN EL P Á R R A F O QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCUURAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR D Í A S NATURA^S,

Pjl iu- i» Municipal S/N Col. Centro. Progreso de O b r e g ó n . Hgo. C.P.42730 IVl.; 73« 72 5 «6 51 • 738 72 5«0 O

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cree* contigo

CONTRATO No. MPO-OC-FAISM-2016/015

i « OHíronN

DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A D I S P O S I C I Ó N DE "EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE E S T I M A C I Ó N . CUANDO DURANTE LA E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA R E A L I Z A C I Ó N DE CANHD O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRES CONTRATO, "EL MUNICIPIO" P O D R Á AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA C E L E B R A C I Ó N DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

T R A T Á N D O S E DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE P A G A R Á N A LOS PRECIOS U N I T A R I Í PACTADOS ORIGINALMENTE; T R A T Á N D O S E DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL C A T Á L O G O DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS D E B E R Á N SER CONCILIADOS ^nM 6-2020 AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. ^ '

S É P T I M A : G A R A N T Í A S . - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSnTUIR EN LA FORMA, T É R M I N O S Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS P Ú B L I C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APUCABLES, LAS SIGUIENTES G A R A N T Í A S :

B)

C)

GARANTIA DE CUMPUMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR I N S T I T U C I Ó N AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE D Í A S NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA S E Ñ A L A D O , "EL MUNIQ P O D R Á DETERMINAR LA R E S C I S I Ó N ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA E S T A R Á VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" DE CUMPUMIENTO TOTAL COMPROMISOS Y OBUGACIONES QUE ADQUIERA CON LA S U S C R I P C I Ó N DE ESTE INSTRUM

G A R A N T Í A PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULl CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE" R E C E P C I Ó N FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTC ^ SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDADjini6-2020 QUE HUBIERE INCURRIDO EN T É R M I N O S DE LA FIANZA, QUE SE OBUGA A CONSTTTUIR A FaJÍM^ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE O B R E G Ó N , POR EL EQUIVALENTE AL 1 0 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS T T Í A B A J O S CON VIGENCIA DE UN A Ñ O SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA R E C E P C I Ó N TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", D E B E R Á PRESENTAR DICHA FIANZA,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN E C O N Ó M I C O NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O R E D U C C I Ó N DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS P O D R Á N SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL A R T Í C U L O 79 DE LA LEY DE OBRAS P Ú B L I C A S DEL ESWM3 D E j ^ ü D A i ^ Y REGLAMENTO. ^ ^ "

Palacio Municipal SN Coi. í e n f r o . Pmgresn de O h r e u ó n . Hgo. C.P.4273» Tel.: 7.18 72 ? U 511738 72 50» 112

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO crac» contigo

I^CXiíRESO CONTRATO No. MPO-OC-FAISM-2016/015 I t tOBRECrW

EL AUMENTO O R E D U C C I Ó N CORRESPONDIENTE D E B E R Á CONSTAR POR ESCRITO. NO D A R Á LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA I M P O R T A C I Ó N DE BIENES CONTEMPLADOS R E A L I Z A C I Ó N DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA R E A L I Z A C I Ó N DE ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGIN T R A T Á N D O S E DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL C A T Á L O G O DE CONCEPTOS DEL INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS D E B E R Á N SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMEN1 PAGO.

NOVENA: R E C E P C I Ó N Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ' 2020 RELATIVOS A LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "EL MUNICIPIO", LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y É S T E V E R I F I C A R Á QUE LOS TRABAJOS E S T É N DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ D Í A S H Á B I L E S SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA R E C E P C I Ó N DE LOS TRABAJOS, SE H A R Á DENTRO DE LOS DIEZ D Í A S H Á B I L E S SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU T E R M I N A C I Ó N , EN LOS T É R M I N O S DEL P Á R R A F O ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" Y DE LA S E C R E T A R Í A DE LA C O N T R A L O R Í A . ,

"EL MUNICIPIO" C O M U N I C A R Á A LA S E C R E T A R Í A DE LA C O N T R A L O R Í A , LA T E R M I N A C I Ó N DE TRABAJOS Y CON A N H C I P A O Ó N NO MENOR DE OCHO D Í A S H Á B I L E S , I N F O R M A R Á LA S E Ñ A L A D A PARA SU R E C E P C I Ó N , A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTi

EN LA FECHA S E Ñ A L A D A , "EL MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, R E C I B I R Á LOS TRA L E V A N T A R Á EL ACTA CORRESPONDIENTE CON Ó SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTA! QUE SE REFIEREN LOS P Á R R A F O S ANTERIORES, SI "EL MUNICIPIO" NO RECIBE LA OBRA FECHA S E Ñ A L A D A , SE T E N D R Á POR RECIBIDA.

RECIBIDOS F Í S I C A M E N T E LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE VEINTE D Í A S H Á B I L E S POSTERIORES, EL FINIQUFFO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE CONSTAR LOS C R É D I T O S A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

í t

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL MUNICIPIO" PARA SU E L A B O R A C I Ó N DENTRO DEL PLAZO S E Ñ A L A D O EN EL P Á R R A F O ANTERIOR, É S T E P R O C E D E R Á A ELABORARLO, Y D E B E R Á COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO D Í A S H Á B I l CONTADOS A PARTIR DE SU E M I S I Ó N , UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITi "EL CONTRATISTA", ESTE T E N D R Á UN PLAZO DE DIEZ D Í A S H Á B I L E S PARA ALEGAR LO QUE fi^ DERECHO CONVENGA, SI T T Í A N S C U R R I D O ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA G E S n Ó N SE D A R Á ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "EL MUNICIPIO", PONDRA A DISPOSICION DE CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACI RESPECTIVA, Ó BIEN, S O ü C I T A R Á EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO

¿020

Palacio MiinieipalS'N Col. Centro. Progreso de O b r e g ó n . Hgo. C.P.427.1ft Tel.: 738 7: 5 06 51 «738 72 500 02

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cr*c« contigo

CONTRATO NO. MPO-OC-FAISM-2016/015 l¿ flH-na ijüt I " " ' u i f

FTlOGRESO FORMA SIMULTANEA, EUBORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

D É C I M A : REPRESENTANTES DE "EL MUNICIPIO" Y DE "EL CONTRATISTA"; CONTRATISTA" SE OBUGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA I N I C I A C I Ó N DE LOS T R Á B y EN EL S m O DE R E A L I Z A C I Ó N DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUAI COMO SUPERIhfTENDENTE DE C O N S T R U C C I Ó N , EL CUAL D E B E R Á TENER PODER AMPUO Y SU PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPUMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

op>i6-2020 ASI MISMO, "EL MUNICIPIO", ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA ANTERIORIDAD A LA I N I C I A C I Ó N DE LA MISMA, LA CUAL D E B E R Á RECAER EN UN SERVIDOR P Ú B U C O CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN F U N G I R Á COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y S E R Á EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA S U P E R V I S I Ó N , VIGILANCIA, CONTROL Y R E V I S I Ó N DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA A P R O B A C I Ó N DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR " EL CONTRATISTA" É S T A RESIDENCIA DE OBRA D E B E R Á ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS; A S Í MISMO T E N D R Á LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE LA S U P E R V I S I Ó N SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA A P R O B A C I Ó N DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO D E B E R Á SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE S U P E R V I S I Ó N OBRA DE "EL MUNICIPIO".

D É C I M A PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRE Ú N I C O P A T R Ó N DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON OTRO C A R Á C T E R BAJO SUS ORDENES PARA LA E J E C U C I Ó N DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABIUDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS R E U C I Ó N LIBERANDO A "EL MUNICIPIO" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJ CIRCUNSTANCIA SE LE P O D R Á CONSIDERAR A ESTE Ú L T I M O COMO P A T R Ó N SU SOUDARIO.

EN CONSECUENCIA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPl2U^ K>-Z0 R E L A C I Ó N CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

2 0

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA", S E R Á EL Ú N I C O RESPONSABLE DE LA E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS Y SE OBUGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE C O N S T R U C C I Ó N , SEGURIDAD, USO DE LA V Í A P Ú B U C A , P R O T E C C I Ó N E C O L Ó G I C A Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL Á M B I T O FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL, A S Í COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE S E Ñ A L E "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABIUDADES Y LOS D A Ñ O S Y PERJUiaOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, S E R Á N A CABO DEL "EL CONTRATISTA".

Palacio Municipal S'N Col Centro. Progreso de O b r e g ó n . Hgo. C.P.42730 Tel.: 738 72 5 06 51 •7.18 72 500 02 a

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO.

HIDALGO cree* contigo

PRCX3RESD CONTRATO No. MPO-OC-FAISM-2016/015

"EL CONTRATISTA" SE OBUGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UnUCEN EN E J E C U C I Ó N DE LOS TRABAJOS OBJCTO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORM CAUDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APUCABLES EN LA MATERIA, Y R E A U Z A C I Ó N DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFE S A T I S F A C C I Ó N DE "EL MUNICIPIO", A S Í COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS D A Ñ O S Y PERJUICIOS QU INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO TERCEROS, EN CUYO CASO SE H A R Á EFECTIVA LA G A R A N T Í A OTORGADA PARA EL CUMPUMI DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA C L Á U S U L A S É P T I M A DE CONTRATO. IGUALMENTE SE OBUGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCE PERSONAS F Í S I C A S O MORALES SUS DERECHOS Y OBUGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS PECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA A U T O R I Z A C I Ó N EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS T É R M I N O S DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

. M -

"EL CONTRAnSTA", NO P O D R Á SUBCONTRATAR lA TOTAUDAD DE LA OBRA; S Ó L O P O D R Á HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE É S T A O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU I N S T A L A C I Ó N EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON A U T O R I Z A C I Ó N PREVIA DE "EL MUNICIPIO". EN ESTOS CASOS, "EL CONTRATISTA" S E G U I R Á SIENDO RESPONSABLE DE LA E J E C U C I Ó N DE LA OBRA ANTE "EL MUNICIPIO" Y EL SUBCONTRATISTA, NO Q U E D A R Á SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

D É O M A TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" T E N D R Á LA FACULT VERinCAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE E S T Á N EJECUTANDO P CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO C MUNICIPIO" C O M P A R A R Á P E R I Ó D I C A M E N T E EL AVANCE DE U S OBRAS. SI COMO CONSE DE DICHA C O M P A R A C I Ó N EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE D E B I Ó REAUZAl MUNICIPIO" P R O C E D E R Á A:

^016-2020

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA REALMENTE EJECLTTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE D E B I Ó REALIZARSE MULTTPUCANDO P O í 2 í l - ( g - 2 0 2 0 N Ú M E R O DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE lA FECHA DE I N I C I A C I Ó N DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA R E V I S I Ó N , POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE H A R Á LA R E T E N C I Ó N O D E V O L U C I Ó N QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA R E T E N C I Ó N TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA C O M P A R A C I Ó N CORRESPONDIENTE AL Ú L T I M O MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA R E T E N C I Ó N , SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO MUNICIPAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBUGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

I L - APUCAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA ^ p^ S E Ñ A L A D A EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL-^ ^ CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS Tl^BAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE T E R M I N A C I Ó N S E Ñ A L A D A EN EL PROGRAMA POR CADA D Í A DE RETRASO, 1

itág. 9/12~'

Palacio Municipal SN Coi. Centro. Progreso d t - O b r e g ó n . Hgo. C.P.427.1Ü Tel.: 738 72 5 06 51 • 738 72 500 02

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO. Cf HIDALGO

cr«c* contigo

F^OGRESO CONTRATO NO. NPO-OC-FAISM-2016/015

EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A S A T I S F A C C I Ó N DE "EL MUNICIPIO".

PARA DETERMINAR LA A P U C A C I Ó N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN O LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". INDEPENDIENTEMENTE DE LA A P L I C A C I Ó N DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE~ ANTERIORMENTE, "EL MUNICIPIO" P O D R Á OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPUMIENTO DEL CO O LA R E S C I S I Ó N DEL MISMO.

LAS C A N Ü D A D E S QUE RESULTEN DE LA A P U C A C I Ó N DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE T^oCiOQ IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE H A R Á N EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE L g Q HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO A D E M Á S SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA C L Á U S U L A D É C I M A SE)aA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESUMAHONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, I N S P E C C I Ó N Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA S E C R E T A R Í A DE LA C O N T R A L O R Í A Y

B) EL UNO AL MILLAR PARA OBRAS DE BENEFIQO SOCIAL.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CON "EL MUNICIPIO", P O D R Á SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A "EL CONT Y A LA S E C R E T A R Í A DE LA C O N T R A L O R Í A . DICHA S U S P E N S I Ó N , NO P O D R Á S E R POR' INDEFINIDO Y NO E X C E D E R Á DEL 2 5 % DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRA

EL PRESENTE CONTRATO P O D R Á CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA QUE HAYAN DESAPAREQDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA S U S P E N S I Ó N . 2016-2020 A S Í MISMO, "EL MUNICIPIO" P O D R Á DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE I N T E R É S GENERAL; EXISTAN CAUSAS J U S T I R C A D / t ó QUE LE IMPIDAN LA C O N T I N U A C I Ó N DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONUNUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE O C A S I O N A R Í A UN D A Ñ O O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO Ó PARA EL I N T E R É S SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA S U S P E N S I Ó N DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE S U S P E N S I Ó N , T E R M I N A C I Ó N ANTICIPADA O R E S C I S I Ó N DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES E S T Á N DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE P R E V É LOS A R T Í C U L O S 72, 73 Y D E M Á S APUCABLES DE LA LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HipAtGQ^^ VIGQ^ Y á i . REGLAMENTO.

•^OIJ.^020

Palacin Municipal S'N Col. Cvntro. Progreso de O b r e g ó n , Hgo. C.P.42730 Tel.: 738 72 5 Of 51 • 738 72 5f(0 (12

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO. Cf HIDALGO

crece contigo

PROGRESO CONTRATO NO. MPO-OC-FAISM-2016/015

D É C I M A SEXTA: R E S C I S I Ó N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO", P O D R Á RESCINDIR ADMINISmATIVAMENTE ESTE C O r í T R A T O , SIN NECESIDAD DE D E C L A R A C I Ó N JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS T É R M I N O S ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS P Ú B L I C A S DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y D NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES E S T Á N DE ACUE SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE I N I C I A R Á A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFI INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN T É R M I N O DE 15 D Í A S H EXPONGA A LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL T É R M I N O A QUE SE REFIERE EL P Á R R A F O ANTERIOR, SE R E S O L V E R Á EN O H O f l UN PLAZO NO MAYOR DE 15 D Í A S H Á B I L E S , CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y P R U E f i D I D - ^ " ^ " QUE HUBIERE HECHO VALER; Y

U D E T E R M I N A C I Ó N DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, D E B E R Á SER ! DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 15 D Í A S H Á B I L E S SIGUIENTES AL PLAZO S E Ñ A L A D O EN EL P Á R R A F O QUE ANTECEDE....

I I .

I I I .

POR LO TANTO LAS PARTES E S T Á N DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y D E M Á S DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; A S Í COMO EL INCUMPUMIENTO DE CUALQUIERA DE OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATQ DERECHO A SU R E S C I S I Ó N ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLAI JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO", A D E M Á S DE QUE SE AP A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTT^TO, PROCEDER A HACER EFECTIVA LA G A R A N T Í A OTORGADA PARA EL CUMPUMIENTO DEL ACATANDO PARA EL CASO DE R E S C I S I Ó N ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY D P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE, Y QUE LE RESULTE APUCABLE.

DÉCIMA SÉPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUgOW ^ ¿ " rtMf\ DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO^ A TODAS Y CADA UNA DE LAS C L Á U S U L A S Y SUS A N E i f f » I O - ^ U ^ U QUE LO INTEGRAN, A S Í COMO A LOS TERMINOS, UNEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y D E M Á S NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APUCABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MO DE LA I N T E R P R E T A C I Ó N Y CUMPUMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A S Í COMO PARA JÓDÓ AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A U J U R I S D I C C I Ó N DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO C O M Ú N DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MDCQUIAHUALA, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR R A Z Ó N DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN T É R M I N O S DE LO DISPUESTO POR LOS A R T Í C U L O S 14 Y 15 DE LA LEY DE,OBRAS P Ú B U C A S DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. / _ " "

« 0 1 6 - 2 0 2 0

f 1 r - -1 1

! t Palacio Miinicipal S'N Col. Centro. Progreso de O h r c g ó n . Hgo. C.P.42730 Tel.: 738 72 5 06 51 • 738 72 500 02

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.

HIDALGO cree* contigo

RlOGRESO CONTRATO No. MPO-OC-FAISN-2016/015

tJEOWÍEOON

EL PRESErrtE CONTRATO SE FIRMA EN LA QUDAD DE PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 27 D Í A S DEL MES DE ENERO 2017

'EL MUNICIPI

C. A R Q . l t A Ú l l M E W g g g PRESIDENTE M U l Ü C I P K T t O

2016-2020

ANDRO HERNANDEZ BALUNA REPRESEf íTAÍ fTtLEGAL DE

ES HERBARI SJl DE C V

NUEt^RMENTA SAGREDO lOBRAS PUBLICAS

2 0 1 6 -2020 NOTA: ESffS FBWAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE TONSTOUCaÓN DE OBI D E T B Í M I N A D O , CON EL NÚMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL MUmCIPKT OE Pl REPRESENTADO POR EL C. ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNIQPAL CONSTITUaONAL Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERBARI, SA DE CV, PARA LA E J E G U Q Ó N DE LA OBRA: " C O N S T R U C a Ó N DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIITAN EN EL MUNIQPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO. OBRA NO. 2016/FAISM050015.

TTARIOS Y TIEMPO DE OBREGÓN, HGO.

Palacio Municipal S N ( ol. Centro. Progre-io de O h r e g ó n . Hgo. f .P.42730 l e í . : 738 72 5 Oft 51 • 72 5(11) 02