MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO AZANGARO - … · Metrado Hoja de ... Planilla de metrados y...

70
1 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ Y GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA FONDO PERÚ - ESPAÑA PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A ESPAÑA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO AZANGARO - PUNO _________________________________________________ BASES ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/FCPE-MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO” FEBRERO - 2015 ASILLO AZANGARO - PUNO PERU

Transcript of MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO AZANGARO - … · Metrado Hoja de ... Planilla de metrados y...

1

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ

Y

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

FONDO PERÚ - ESPAÑA

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A ESPAÑA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO – AZANGARO - PUNO

_________________________________________________

BASES ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

RESTRINGIDA N° 001-2015/FCPE-MDA

(PRIMERA CONVOCATORIA)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

FEBRERO - 2015

ASILLO – AZANGARO - PUNO – PERU

2

GLOSARIO DE TERMINOS FPE Fondo Perú - España PROGRAMA Programa de Conversión de Deuda Externa de Perú frente

a España. El Programa ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 070-2006-EF.

COMITE BINACIONAL Comité Binacional Perú - España encargado de la dirección

y administración del FPE. MUNICIPALIDAD DISTRITAL Municipalidad Distrital de Asillo. LEY Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Legislativo Nº 1017 REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF.

POSTOR Empresas, Instituciones, Organizaciones de desarrollo

españolas y/o peruanas y consorcios entre ellas. CONSORCIO Asociación de dos o más entidades de las arriba

señaladas.

3

BASES GENERALES

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/FCPE-MDA

A partir de la decisión del Gobierno Español de promover las relaciones de cooperación hispano – peruanas y de contribuir al desarrollo peruano, con fecha 04 de Octubre de 2006, los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España acordaron la suscripción de un “Programa de Conversión de Deuda de Perú Frente a España” (Programa). El objeto del citado acuerdo es contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social en el Perú a través de la conversión de la deuda que el Perú tiene contraída frente a España, en proyectos de desarrollo, prioritariamente en el Sector Educación. . Para tal efecto, el Programa, cuya suscripción fue aprobada por Decreto Supremo Nº 070-2006-EF, establece la constitución de un Fondo Perú – España (FPE) destinado a financiar proyectos de desarrollo. Asimismo se establece un Comité Binacional Perú – España (Comité Binacional) que se encargará de la dirección y administración de dicho Fondo. En el marco del mencionado Programa, con fecha 28 de enero del 2015 el Fondo (FPE) suscribe con la Municipalidad Distrital de Asillo un Convenio Marco con el objeto de fijar los

lineamientos para el desarrollo y ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICO

EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO

ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. De acuerdo a dicho Convenio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL asume íntegramente la responsabilidad de la correcta ejecución del Proyecto, sin limitar las labores de evaluación del FPE

1. GENERALIDADES.-

1.1 Objeto El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar a la empresa que se encargará de elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la obra de infraestructura correspondiente al Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”.

1.2 Alcances de las Bases Las presentes Bases rigen para la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/FCPE-MDA en adelante “Adjudicación Directa Selectiva”, que se convoca para la selección y contratación de la empresa que se encargará de la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra que se indican en el numeral precedente.

1.3 Entidad que Convoca Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASILLO R.U.C. Nº 20200712146 Domicilio: Plaza de Armas S/N Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, Puno Teléfono: Correo electrónico:

4

1.4 Ubicación de la Obra La obra se encuentra ubicada en:

OBRA LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL

SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL

C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”.

C.P. Progreso Asillo Azángaro Puno

1.5 Plazo de Ejecución

El plazo total para elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra es de cien (100) días calendario.

Elaboración del Expediente Técnico 10 días calendarios

Ejecución de la Obra 90 días calendarios

1.6 Marco Normativo

Convenio Marco Nº 01-2015-FPE-30102014 suscrito el 28 de enero del 2015.

Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España

En el caso de que durante el proceso de Adjudicación Directa Selectiva, o posterior al mismo, durante la ejecución contractual, se presenten situaciones no contempladas o previstas en las presentes Bases, se podrá aplicar la legislación peruana en materia de contrataciones del Estado previa “No Objeción” del FPE.

1.7 Documentos de la Adjudicación Selectiva Los documentos de la presente Adjudicación Directa Selectiva Restringida

comprenden:

I. Bases de la Adjudicación Directa Selectiva II. Proforma de Contrato de Obra

III. Expediente Técnico a elaborar, que estará conformado por: TOMO 01

1. Ayuda Memoria 2. Ficha Ambiental 3. Estudio de Suelos 4. Levantamiento Topográfico 5. Presupuesto

Hoja de consolidado del presupuesto

Hoja Resumen

5

Cuadro de avance de obra

Presupuesto por especialidad y por componente

Relación de materiales por especialidad

Cuadro de desembolsos

Análisis de precios unitarios Metrado

Hoja de consolidado de metrados

Planilla de metrados y sustento de metrados 6. Memoria Descriptiva General

Memoria de Arquitectura

Memoria de Estructuras

Memoria de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Instalaciones Eléctricas 7. Tenencia Legal 8. Especificaciones Técnicas 9. Otros documentos:

TOMO 02

10. Planos generales y relación de laminas

Planos generales: Plano de Ubicación, Distribución General, Cortes y Elevaciones, Ejes y Terrazas, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.

Desarrollo de Módulos de Obra Nueva. 1. Planos de Arquitectura 2. Planos de Estructuras 3. Planos de Instalaciones Sanitarias 4. Planos de Instalaciones Eléctricas.

Se complementa con los Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico, que se adjunta al presente.

1.7.1 Los planos y las especificaciones son complementarios; en caso de existir

discrepancias entre lo que expresan los diversos Documentos que conforman el Expediente Técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas y éstas sobre los metrados, y la memoria descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a las especificaciones técnicas.

1.7.2 Para lo no expresamente considerado en el Expediente Técnico, regirán las

especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes.

1.7.3 A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación del postor:

a) Efectuar una inspección detenida del terreno o local donde se va a

proyectar y ejecutar la obra. b) Elaborar el Expediente Técnico.

1.8 Calendario de la Adjudicación Directa Selectiva.

El Calendario de la Adjudicación Directa Selectiva es el que se consigna en las presentes Bases.

6

La Municipalidad Distrital de Asillo, con el conocimiento previo del FPE, podrá modificar el citado Calendario, según sea necesario, comunicando oportunamente a los adquirientes de Bases.

1.9 Idioma

Para efectos de la presente Adjudicación Directa Selectiva, los documentos que conforman las propuestas se presentarán únicamente en idioma español. El incumplimiento de esta disposición será causal para rechazar la propuesta.

1.10 Consultor - Contratista

El Consultor - Contratista será la Empresa o Consorcio que se encargará de la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva.

1.11 Aceptación de las Condiciones

La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de todas las condiciones establecidas en estas Bases.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.-

La elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra se financia con recursos del FPE y de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

3. SISTEMA DE LA CONTRATACION.-

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en Mano. 4. VALOR REFERENCIAL.- 4.1 El Valor Referencial para la contratación de la obra objeto de la presente

Adjudicación Directa Selectiva asciende a S/. 625,400.00 (Seiscientos veinticinco mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), a precios vigentes al mes de Abril del 2012.

4.2 En el monto del Valor Referencial, se consideran todos los conceptos que inciden en

el costo total de la obra, por lo que deben incluir la adquisición de materiales de construcción, equipos, desarrollo de pruebas, pago de mano de obra, beneficios sociales, gastos generales, costo de transporte, pago de seguros, utilidad, impuesto al, CONAFOVICER, IGV, y todo tributo vigente, y cualquier otro gasto que se derive de la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra a contratar.

Dicho valor se desagrega de la siguiente manera:

ITEM

CANT. U.MED. DETALLE P.REF.

01 ESTUDIO ELABORACION DE EXPEDIENTE 21,110.59

7

01

TECNICO + IGV

01 OBRA

EJECUCION DE LA OBRA+IGV

604,289.41

TOTAL s/.

625,400.00

5. INSTRUCCIONES A LOS POSTORES.-

5.1 Postores Podrán participar en la presente Adjudicación Directa Selectiva únicamente empresas, instituciones y organismos de desarrollo españoles y/o peruanos, ya sea en forma individual o asociados en consorcio, que demuestren capacidad técnica, legal, solvencia financiera y organización administrativa suficiente para ejecutar obras como la referida en el objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva. Los postores participan en igualdad de condiciones y oportunidades. En ese sentido los postores serán calificados y evaluados sin gozar de beneficios o bonificaciones en su calificación por razones de domicilio, nacionalidad o cualquier atributo. En caso los postores tengan Oficios de Apremio y/o Conminación y/o Resolución, por obras contratadas con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, deben haberlos superado con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de presentación de la Propuesta Económica.

Para que la entidad o cada una de las entidades que integren un consorcio, sean calificados como españoles o peruanos, deberán satisfacer, indistintamente cualquiera de los siguientes requisitos:

i. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo haya sido constituido en España o en Perú;

ii. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo esté domiciliado en España o en Perú;

iii. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo constituya filial o sucursal de uno constituido o domiciliado en España o en Perú;

Que más del 50% del capital o participación de la empresa institución u organismo de desarrollo, sea propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de nacionalidad española o peruana, o con domicilio y/o constitución en España o en Perú, o tenga origen en España o en Perú En caso de resultar beneficiado con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la suscripción del Contrato, el postor debe acreditar que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y que no está inhabilitado para contratar con el Estado.

5.2 Condiciones Referentes a Consorcios a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear

una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la cual se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio.

8

b) En caso de resultar beneficiada con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la suscripción del Contrato, las partes del Consorcio deben acreditar que están inscritas en el capítulo de Consultor de Obras y/o Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores y que no están incluidos en el capítulo de inhabilitados para Contratar con el Estado del mismo Registro.

c) En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro,

deberá obligatoriamente elevar a Escritura Pública el Contrato de Promesa de Consorcio, dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que la Buena Pro quede consentida, formalizado y celebrado en el Perú de acuerdo a la legislación peruana, alcanzando a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL una copia de dicho instrumento en el que consten claramente los aspectos siguientes:

Entidades españolas y/o peruanas que formen el Consorcio Justificación de complementariedad Designación del representante o apoderado común, con poderes

suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

Porcentaje de participación de cada entidad. Declaración expresa de responsabilidad solidaria. Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio en

tanto no se concluya con la ejecución del Contrato. d) Las entidades conformantes del Consorcio asumen la responsabilidad

solidaria en el orden técnico, económico y legal, sin que ella se limite por el porcentaje de participación.

e) Queda claramente entendido que la terminación del Contrato, no extingue la

responsabilidad civil individual y colectiva y solidaria de todos los integrantes.

5.3 Impedimento a ser Postores

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República del Perú, los representantes al Congreso de la República del Perú, los Ministros y Vice Ministros de Estado de la República del Perú, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo.

b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados del

Gobierno del Perú, los alcaldes, los Presidentes y Vice Presidentes Regionales, los Alcaldes, los Regidores, los demás funcionarios y servidores públicos, los directores y funcionarios de las empresas del Estado Peruano; y en general, las personas naturales contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;

c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;

9

d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los

literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los 24 meses anteriores a la convocatoria;

e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales

sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;

f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

f) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares,

hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano, o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sanción, conforme a los criterios señalados en la Ley y su Reglamento.

5.4 De las Obligaciones de los Postores

a) Los adquirentes de las Bases revisarán detenidamente las Bases y todos los documentos de la presente Adjudicación Directa Selectiva, presentando por escrito sus consultas dentro del plazo contemplado en el aviso de la convocatoria.

b) La información suministrada por cada postor deberá ser refrendada por los

representantes legales y tiene el carácter de Declaración Jurada. Dicha información podrá ser verificada por el Comité Especial en cualquiera de las fases del proceso y de encontrarse que no es correcta ni veraz, se procederá a su descalificación y se le aplicará las sanciones que para el efecto establece la legislación peruana.

c) Los postores inspeccionarán los terrenos y la infraestructura en los que se

ejecutará la obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva.

d) Los postores presentarán una declaración jurada mediante la cual expresan que de ser favorecidos con la Buena Pro, no subcontratarán parcial o totalmente la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, salvo autorización expresa por escrito, expedido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

5.5 Calendario del Proceso

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 20/03/2015

Registro de Participantes 23/03/2015 al 09/04/2015

10

Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases

27/03/2015 al 08/04/2015

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

09/04/2015 y 10/04/2015

Integración de Bases 13/04/2015

Presentación de Propuestas (En acto público)

16/04/2015 al 17/04/2015

Calificación y evaluación de propuestas 24/04/2015

Otorgamiento de Buena Pro

(En acto público) 24/04/2015

5.6 Registro de Postores Participantes y Entrega de Bases El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y

hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Logística de LA

MUNICIPALIDAD, sito en la Plaza de Armas Nº. S/N Asillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 12:00 y 13:00 a 16:00 horas, y de lunes a viernes, previo pago de la suma de S/ 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación en la Caja de LA MUNICIPALIDAD.

Al registrarse, el participante deberá brindar la siguiente información: Nombres y

apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico

La persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá

consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, deban realizarse.

6. COMITÉ ESPECIAL

LA MUNICIPALIDAD por Resolución, ha designado al Comité Especial encargado de organizar, conducir y ejecutar la integridad del proceso incluyendo la recepción, revisión de los documentos de la propuesta técnica y económica de cada postor y otorgamiento de la Buena Pro correspondiente, previa "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial está formado por tres (3) funcionarios profesionales de la Municipalidad Distrital de Asillo. Dicho Comité aplicará las presentes Bases que cuentan con la "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial tendrá a su cargo el proceso hasta: i) que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentida, administrativamente firme; o, hasta ii) cuando se

11

produce la cancelación del proceso. El Comité Especial funcionará con la presencia de la totalidad de sus miembros, completándose en caso justificado con los suplentes respectivos. Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría.

7. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial presentará su informe debidamente documentado, sobre el proceso que ha tenido a su cargo. Copia de este Informe será remitido al FPE para su “No objeción”.

8. CONSULTAS

a) La formulación y absolución de consultas será efectuada dentro del plazo indicado en el Calendario del Proceso. Las consultas serán formuladas por escrito y dirigidas al Presidente del Comité Especial. Las consultas podrán ser formuladas por correo postal a la dirección Plaza Principal s/n del Distrito de Asillo.

b) El Comité Especial encargado responderá por escrito todas las consultas, en un

único documento que incluirá las enmiendas y/o aclaraciones, y si fuera el caso, documentos complementarios. Este documento, contando con la "No Objeción" del FPE, integrará las Bases y será puesto a disposición de los postores registrados en las oficinas de LA MUNICIPALIDAD ubicada en la dirección señalada en el numeral 1.3 de las presentes Bases en la fecha indicada en el Calendario del Proceso, o remitido vía correo electrónico a todos los postores registrados . Sin perjuicio de lo anterior, el documento que contiene la respuesta a todas las consultas y enmiendas o aclaraciones a las Bases de ser el caso, también será notificado vía el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE-

c) Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber recabado

oportunamente la documentación antes referida, sólo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.

d) Las Bases vendidas después de la fecha de entrega del documento a que se hace

referencia en el numeral 8 literal b) incluirán el documento de absolución de consultas, enmiendas y aclaraciones.

9. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.-

La Adjudicación Directa Selectiva será por el procedimiento de presentación de dos sobres, con apertura en mesa, que se recibirán y abrirán en la fecha establecida en la convocatoria.

9.1. De los Sobres

La Propuesta se presentará en dos (2) sobres marcados como "Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica", cerrados, con indicación visible de la Razón Social o nombre del Postor que la presenta y del nombre de su Representante Legal.

El sobre correspondiente a la Propuesta Técnica contendrá la Propuesta en original y se adjuntarán dos copias de la Propuesta. La Propuesta original debe presentarse marcado como: "ORIGINAL", y las copias deberán presentarse marcados como “COPIA”. El sobre correspondiente a la Propuesta Económica sólo contendrá el original de la propuesta, la que se presentará marcada como “ORIGINAL”.

12

Las propuestas deberán tener un índice, páginas numeradas y visadas por el Representante Legal del Postor, y ordenadas por rubros según los numerales 9.5 y 9.6 con hojas separadoras rotuladas.

Los documentos que integran la propuesta no requerirán de certificación consular ni notarial.

Adicionalmente, cada uno de los sobres se presentará con el siguiente rótulo:

Municipalidad Distrital de Asillo _______

Ref: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° _________ (Ciudad) ________-PERÚ

Los documentos contenidos en cada sobre, tanto original como copias, serán foliados e identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia.

9.2. Aclaración y Confirmación de Documentos

Durante el período de revisión y evaluación de los documentos, el Comité Especial podrá pedir a los postores las aclaraciones que considere necesarias para la mejor interpretación de los documentos que han presentado. En ningún caso las respuestas serán una opción para que los postores puedan completar documentación o información omitida o modificar la presentada, de acuerdo al Art. 68° del Reglamento. En caso de omisiones y/o errores básicos, que por su importancia no son subsanables, el postor quedará eliminado del proceso. A efectos de confirmar la veracidad de la información presentada por los postores LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Públicos y/o privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el postor y a clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, el Postor será descalificado.

9.3. Confidencialidad de la Evaluación

Desde el Acto de Recepción de las propuestas conteniendo los documentos hasta que el Comité Binacional otorgue su "No Objeción" a los resultados del proceso de selección, no se proporcionará información alguna sobre el proceso de evaluación.

9.4. Falta de Postores

El Comité Especial declarará desierta la Adjudicación Directa Selectiva, cuando no queden propuestas válidas. En el caso que quede válida una única oferta, previa "No Objeción" del Comité Binacional, LA MUNICIPALIDAD podrá otorgar la Buena Pro.

9.5. Contenido del Primer Sobre: PROPUESTA TÉCNICA

La no inclusión en el Primer Sobre de cualquiera de los documentos solicitados ocasionará la descalificación del Postor. El Primer Sobre debe contener la siguiente documentación:

13

A. Información Identificatoria.

Doc. 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO Nº1).

Doc. 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR, con carácter de Declaración Jurada (FORMATO Nº2).

Copia simple del documento que acredita la constitución de las entidades que integran el consorcio.

Doc. 3 Designación del Representante legal del Postor. Copia simple de los documentos originales de la Firma o Consorcio, que

designan al Representante Legal para efectos de la presente Adjudicación Directa Selectiva.

Doc. 4 Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores – RNP (Consultor y ejecutor de Obras). Tratándose de empresas españolas que no cuenten con este Registro deberán adjuntar un documento expedido por autoridad u órgano similar en España. En caso se le otorgue la Buena Pro, previo a la suscripción del contrato deberán inscribirse en el RNP.

B. Declaración Jurada de Postor. Doc. 5 El Postor al presentar su propuesta debe acompañar una declaración

jurada (FORMATO Nº 3) en la cual manifieste lo siguiente (en el caso de Consorcio la declaración jurada será por cada integrante):

a) Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de

selección ni para contratar con el Estado conforme al Art. 10 de la Ley;

b) Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección;

c) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso;

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

f) Que, no subcontratará parcial o totalmente la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva, salvo autorización expresa otorgada por la Municipalidad Distrital de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

C. Promesa de Consorcio

Doc.6 La Promesa de Consorcio (de ser el caso), suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, se presentará en hoja simple de acuerdo a las indicaciones del artículo 42º del Reglamento.

14

D. Aspectos Técnicos

Requisitos Técnicos Mínimos:

a.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (Consultor) Exigencias del Consultor. - Persona natural o jurídica, debidamente Constituido y Registrado, y la acreditación

como Consultor de Obras inscrito en el RNP. En el caso de las entidades españolas, estas acreditaran estar inscritas como consultores de obras en España, en una entidad similar al Registro Nacional de Proveedores del Perú.

- Contar con el equipo mínimo de profesionales y equipamiento solicitado para la

presente consultoría. - Que el postor, ya sea en forma individual, o cada uno de los que integran el

consorcio, acrediten una antigüedad como empresa con una antigüedad mínima de 04 años (Se acredita con la información contenida en el Doc. 2).

Visita de campo. Efectuar una detenida inspección del lugar donde se va a construir la obra, el mismo que deberá adjuntar la constancia de visita emitida por el Alcalde de la Municipalidad de Asillo - Azángaro y el respectivo registro fotográfico del lugar donde se elaborará el Proyecto y la Obra.

Recursos Profesionales Mínimos: 1.0 Ingeniero Jefe de proyecto Ingeniero Civil, con doce (12) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como jefe de proyecto como mínimo en cinco (05) estudios definitivos de infraestructura educativa; en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 2.0 Especialidad en Arquitectura y Señalización Arquitecto con ocho (08) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como arquitecto como mínimo en cinco (05) estudios de infraestructura educativa; en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 3.0 Especialidad de Estructuras Ingeniero Civil con diez ( 10) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como especialista en diseño y calculo estructural, como mínimo en cuatro (04) estudios Estructurales en Edificación en los últimos 05 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 4.0 Especialidad de Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario, con cinco (05) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como especialista en instalaciones sanitarias en estudios de Edificación, como mínimo en 02 estudios en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 5.0 Especialidad de Instalaciones Eléctricas

15

Ingeniero Electricista, con diez (10 ) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como especialista en instalaciones eléctricas en estudios de Edificación, como mínimo en 03 estudios en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 6.0 Especialidad de Metrados y Presupuestos Ingeniero Civil, con tres (03 ) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Contar con estudios de capacitación en dominio de S10, acreditado con constancia o certificado. Participación como especialista en Metrados y Costos en proyectos de Edificación como mínimo en tres (03) estudios en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia. 7.0 Especialidad en Geotecnia Ingeniero Civil, con diez (10) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como especialista en Geotecnia en proyectos de Edificación, como mínimo en tres (03) estudios en los últimos 04 años. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia.

RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO (Consultor)

Que el Postor cuente con el equipo indispensable para la elaboración del Expediente Técnico; los mismos que serán propios y/o alquilados de acuerdo al siguiente detalle:

a) Equipo de Topografía (Estación Total) uno (01) se acreditaran con copia simple de

facturas. b) (Plotter) uno (01 se acreditaran con copia simple de facturas. c) Movilidad (Camioneta) uno (01) camioneta con una antigüedad no mayor a (01) año,

deberán acreditar con copia simple de facturas u otros documentos que sustente fehacientemente el año de fabricación del vehículo.

d) Equipo de Cómputo, el contratista deberá contar con tres (03) equipos de computadoras

portátil una deberá ser como mínimo core I7, deberán acreditar con copia simple de facturas.

e) Equipo de Impresión, una (01) impresora de inyección de tinta de colores multifuncional que permita copiar, imprimir, escanear y enviar faxes, como mínimo una resolución de 4800 x 1200 ppp, deberán acreditar con copia simple de facturas y documento donde señale las características del equipo.

f) impresora fotocopiadora, una (01), de impresión y copiado masivo como mínimo 35 copias por minuto, deberán acreditar con copia simple de facturas.

g) Equipos de cámara digital, dos (02) cámaras digitales de 14 mp. Como mínimo, deberán acreditar con copia simple de facturas

16

h) Software aplicado para costos y presupuestos, uno (01) de costos y presupuestos deberán acreditar con la licencia de uso o factura de adquisición.

i) Software aplicado para topografía, uno (01), deberán acreditar con la licencia de uso o factura de adquisición.

b.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (Ejecutor) Exigencias del Ejecutor:

- Que el postor, ya sea en forma individual, o cada uno de los que integran el consorcio, acrediten una antigüedad como empresa contratista de obra mínima de cuatro (04) años (Se acredita con la información contenida en el Doc. 2).

- Experiencia de Obras de Infraestructura similar en los últimos tres (03) años a la

fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo equivalente al valor referencial adjuntando copia simple de los contratos de obra y sus respectivas actas de recepción, conformidad y resolución de aprobación de liquidación.

PROFESIONALES REQUERIDOS – EJECUCION DE LA OBRA: Se deberá acreditar los requisitos técnicos mínimos. La Experiencia cuando no se indique lo contrario se entenderá aquella obtenida en Entidades Públicas. 1. Residente de Obra.

- Profesional Titulado, Colegiado y Habilitado para ejercer la profesión mínimo 10 años.

- Experiencia acreditada como residente, supervisor y/o coordinador en obras en general, debiendo tener seis (06) años efectivos de experiencia profesional. Deberá acreditar, mediante la presentación de copias de contrato, certificados o constancias de trabajo u otros documentos que, de manera fehaciente, se demuestre el tiempo de experiencia y del profesional propuesto.

- Adjuntar una copia de DNI y carta de compromiso con firma legalizado notarialmente, sello y huella digital en original.

- El profesional deberá acreditar capacitaciones a nivel de diplomado en las siguientes menciones:

- Contrataciones del estado

- Gestión en Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental

2. Asistente de obra. Ingeniero civil con ocho (08) años en el ejercicio de la profesión a partir de su colegiatura. Este requisito se sustentara con una copia simple del Diploma de Incorporación al colegio respectivo. Participación como residente o asistente de obras en edificación como mínimo dos (02) obras. Este requisito será sustentado con copia simple de certificado o constancia.

17

RELACION DE EQUIPO MINIMO (Ejecutor)

Que el Postor cuente con maquinarias y equipo indispensable para la ejecución de la obra; los mismos que serán propios y/o alquilados de acuerdo al siguiente detalle:

Equipos Cant.

1 Volquete de 10 m3 o superior 02

2 Retroexcavadora de 89 HP 01

3 Mezcladora de concreto de 9 pie3 02

4 Vibrador de concreto 02

5 Plancha compactadora 02

6 Motobomba 01

7 Cizalla 01

8 Andamio metálico de un cuerpo 08

9 Camioneta 4x4 01

Doc. 7 Carta Compromiso de postor para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra en los plazos previstos en el numeral 1.5., de las Bases (FORMATO Nº 4)

Factores Técnicos a ser Evaluados Doc. 8 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD COMO CONSULTOR DE OBRA

(ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN GENERAL): Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos cuatro (04) años, contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado igual a cinco (05) veces el valor referencial del servicio de consultoría materia de la presente convocatoria. Dichos documentos sustentatorios para que sean considerados en la evaluación, deben mencionar el nombre y/o las características principales de las consultorías, su período de elaboración y su costo (FORMATO Nº 5A).

EXPERIENCIA COMO EJECUTOR DE OBRAS EN GENERAL:

Experiencia en Obras en General; se acompañará copia simple de los contratos de obra y sus respectivas actas de recepción o conformidad, sobre la ejecución de obras en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto minino acumulado equivalente a tres (03) veces del valor referencial. Dichos documentos sustentatorios para que sean considerados en la evaluación, deben mencionar el nombre y/o las características principales de las obras, su período de ejecución y su costo (FORMATO Nº 5B).

Doc. 9 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD COMO CONSULTOR DE OBRA

(ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SIMILARES): Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado igual a dos (2) veces el valor referencial del servicio materia de la presente convocatoria. Dichos documentos sustentatorios para que sean considerados en la evaluación,

18

deben mencionar el nombre y/o las características principales de las consultorías, su período de elaboración y su costo (FORMATO Nº 6A).

EXPERIENCIA COMO EJECUTOR DE OBRAS SIMILARES:

Experiencia de Obras Similares (Edificaciones) se acompañará copia simple de los contratos de obra y sus respectivas actas de recepción o conformidad, sobre la ejecución de obras similares ejecutadas en los últimos cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas; por un máximo acumulado equivalente a uno (1) vez el valor referencial. Dichos documentos sustentatorios para que sean considerados en la evaluación, deben mencionar el nombre y/o las características principales de las obras, su período de ejecución y su costo (FORMATO Nº 06B)

Se considera obras similares a obras de edificios públicos o residencias

(instituciones educativas, establecimientos de salud, infraestructura). Definición de Obras Similares: Serán obras similares aquellas

ejecuciones de obras públicas y privadas como: Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento o Ampliación de Instituciones Educativas, Establecimientos de Salud, Edificaciones públicas o privadas en general.

Doc. 10 Carta Compromiso del Jefe de Proyecto y Residente de Obra, con firmas

legalizadas notarialmente. (FORMATO Nº 07A y 7B) Doc. 11 Experiencia en la Especialidad del Residente de Obra y demás

profesionales a calificar. (FORMATO Nº 08)

9.6. Contenido del Segundo Sobre: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Económica indicará el monto propuesto por el postor para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, incluyendo el Presupuesto general que la generan. Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Doc. 12: Carta de presentación de la propuesta económica (FORMATO Nº.09).

La propuesta económica será presentada en Nuevos Soles (S/.).

Doc. 13: Estructura de Presupuesto: Detallar en Nuevos Soles (S/.), Se presentará el presupuesto detallado por rubros (FORMATO Nº 10), dado a que el proceso es a suma alzada y por concurso oferta; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo. Este documento solo será presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripción del contrato.

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del sub total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

19

Las propuestas económicas serán presentadas hasta con dos decimales, y deberán incluir todos los costos, tributos, seguros, transportes, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra. Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

(Quinientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles)

S/. 562,860.00

(Seiscientos veinticinco mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles)

S/.625,400.00

(Seiscientos ochenta y siete

mil novecientos cuarenta con 00/100Nuevos Soles)

S/. 687,940.00

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

10. ACTO DE PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS La presentación de Propuestas se efectuará, en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Asillo, en horas y fechas señalados en el calendario del presente proceso.

10.1 El Comité Especial evaluara en acto privado la documentación presentada por los

Postores, en el local, fecha y hora señalados en la convocatoria. 10.2 Para el Acto de Presentación y recepción de propuestas, los postores podrán remitir su

propuesta por correo postal, o entregar los sobres en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Asillo.

10.3 Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, ni

conformar más de un consorcio. 10.4 El postor será responsable de que la documentación presentada dentro de cada

sobre esté debidamente ordenada, foliada, sellada y firmada por el representante legal.

10.5 Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las presentes

Bases. 10.6 Durante esta etapa del proceso no se rechazarán propuestas, excepto el caso que

éstas sean presentadas por personas que no acrediten debidamente ante el Comité

20

Especial la representación del postor conforme el numeral 10.3 de las presentes Bases.

11. APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS 11.1 Una vez culminada con la presentación y recepción de propuestas, el Comité

Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases. La Información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

11.2 El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean

los solicitados por las Bases. De no ser así el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el notario autenticará una copia de la propuesta, la cual mantendrá en su poder.

11.3 En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores

subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la oferta técnica contenida en la propuesta, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Se consideran errores no subsanables para los documentos presentados en el sobre de Propuesta Técnica, los siguientes:

Errores No Subsanables 1. La falta de cualquiera de los documentos solicitados, en el numeral 9.5; de las

presentes Bases; 2. Presentar los documentos solicitados en el numeral 9.5 sin la firma del

representante legal o representantes legales, en caso de Consorcio; 3. Que cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 9.5, estén dirigida a

otro proceso u obras; 4. Que cualquiera de los documentos que se solicitan en el numeral 9.5 tenga

enmendaduras o borrones; y, 5. La presentación de documentos que no cumplan con las especificaciones o

contenidos requeridos, salvo errores u omisiones cuya subsanación no modifique el alcance de la propuesta técnica. Esta subsanación no debe implicar la presentación de nueva documentación o completar la ya presentada.

Sin embargo, se podrán admitir aquellas que presenten errores de forma, de omisión, o errores materiales evidentes siempre y cuando no versen sobre cuestiones de fondo; o que su corrección no altere el principio de igualdad de los proponentes.

11.4 Culminada la apertura de las propuestas técnicas, el Notario procederá a sellar y

firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica; asimismo, conservará en sobre cerrado las propuestas económicas debidamente selladas y firmadas por él, el Presidente y los demás miembros del Comité Especial.

11.5 La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas será realizada por el Comité

Especial de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Para acceder a la

21

etapa de evaluación de las propuestas económicas, se deberá alcanzar como mínimo un puntaje de 60 puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

12.1 Evaluadas y calificadas las propuestas técnicas, y contando con la “No Objeción” del

Comité Binacional a los resultados de la misma, el Notario Público procederá en Acto Público a la apertura de las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, lo que se hará de conocimiento de los postores.

12.2 Las propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a lo previsto en las Bases. 12.3 En el caso que la propuesta económica presente errores subsanables que no

modifiquen el alcance de la oferta económica contenida en la propuesta, el Comité Especial procederá en el mismo acto a su corrección.

Se considera error no subsanable: 1) La no presentación de cualquiera de los documentos de la propuesta económica, o 2) Habiendo sido presentados, estos no cuentan con la firma del representante legal o

representantes legales, o 3) Esté dirigida a otro proceso u obras y/o 4) Tenga enmendaduras o borrones, 5) También se considera error no subsanable, la presentación de la propuesta

económica en moneda distinta a la que se fija en el Valor Referencial del presente proceso.

13. RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Comité Especial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, rechazará todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Adjudicación Directa Selectiva, o cuando haya indicios de haberse producido colusión.

14. PROCESO DE SELECCIÓN “DESIERTO”

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL, previa "No Objeción" del Comité Binacional, declarará desierta la Adjudicación Directa Selectiva, según lo especificado en el numeral 9.4, o cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas.

15. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación integral de una propuesta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como la propuesta económica. Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación que se establecen en estas bases. La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mayor puntaje total, y se le otorgará la Buena Pro.

22

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) La experiencia de los postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañar la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

A. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD EN GENERAL 15 PUNTOS

Experiencia en la actividad

como consultor de obra

(Elaboración de Expedientes

Técnicos)

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos cuatro (04) años, contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado igual a tres (5) veces el valor referencial del servicio de consultoría materia de la presente convocatoria. Se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación realizada, sin que se haya incurrido en penalidades, con un máximo de diez (10) servicios. La experiencia en la actividad se refiere a los trabajos realizados en consultoría de obras, en la elaboración de expedientes técnicos en general. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 5 V. R.: 5 puntos Mayor o igual a 4 V.R. y menor a 5 V.R.: 2 puntos Mayor o igual a 0 V.R.y menor a 4 V.R.: 0 puntos

5 puntos

Experiencia como Ejecutor

de obras en general

Se calificará las obras públicas o privadas ejecutadas por el postor en los últimos cinco (05) años, contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado igual a tres (03) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Se acreditará con contrato, acta de recepción de obra, conformidad por la prestación realizada y/o resolución de liquidación. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 V. R.: 10 puntos Mayor o igual a 2 V.R. : 5 puntos Mayor o igual a 0 V.R. : 0 puntos

10 puntos

B. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD Y EN OBRAS SIMILARES 30 PUNTOS

Experiencia en la especialidad como consultor

de obra (Elaboración de

Expedientes Técnicos)

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos cuatro (04) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado igual a dos (2) veces el valor referencial del servicio materia de la presente convocatoria. Se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación realizada, con un máximo de diez (10) servicios. La experiencia en la Especialidad se refiere al servicio de consultoría de trabajos afines al objeto de la convocatoria (Edificaciones). Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 2 V.R. : 10 puntos Mayor o igual 1 V.R. : 5 puntos Mayor o igual 0 V.R.: 0 puntos

10 puntos

Experiencia como Ejecutor

de obras similares

Se calificará las obras públicas o privadas ejecutadas por el postor en los últimos cuatro (04) años, contados hasta la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.

20 puntos

23

Se considera obras similares a obras de edificios o residencias (instituciones educativas, establecimientos de salud, edificaciones). Se acreditará con contrato, acta de recepción de obra, conformidad por la prestación realizada y/o resolución de liquidación. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 1.0 V.R.: 20 puntos Menor a 1.0 vez el V.R. : 5 puntos

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL 35 PUNTOS

C.1. Personal Profesional asignado para la elaboración del Expediente Técnico

15 puntos

Experiencia como profesionales en

Consultorías similares

1.- Ingeniero jefe de Proyecto Ingeniero Civil colegiado, con experiencia mínima de doce años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria, en los que haya sido nombrado Jefe de Proyecto, a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 3 puntos Mayor a 1 servicios hasta 2 servicios : 1 puntos Mayor a 0 servicios hasta 1 servicios : 0 puntos

3 puntos

2.- Arquitecto Arquitecto colegiado con experiencia mínima de ocho años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en diseño arquitectónico, a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 3 puntos Mayor a 1 servicios hasta 2 servicios : 1 puntos Mayor a 0 servicios hasta 1 servicios : 0 puntos

3 puntos

3.- Ingeniero Especialista en Estructuras Ingeniero Civil colegiado, con experiencia mínima de diez años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en Estructuras a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de cuatro (04) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 4 servicios : 3 puntos Mayor a 1 servicios hasta 3 servicios : 1 puntos Mayor a 0 servicios hasta 1 servicios : 0 puntos

3 puntos

4. Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario colegiado con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en instalaciones sanitarias a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 2 puntos Menor a 3 servicios : 0 puntos

2 puntos

5. Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista colegiado con experiencia mínima de diez años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en instalaciones eléctricas a

2 puntos

24

través de contratos, certificado o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 2 puntos Menor a 3 servicios : 0 puntos

6.- Ingeniero Especialista en Metrados y Costos Ingeniero Civil colegiado con experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en metrados y costos a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 1 punto Menor a 3 servicios : 0 puntos

1 punto

7.- Ingeniero Geotécnico Ingeniero Civil colegiado, con experiencia mínima de diez años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia en estudios similares al objeto de la convocatoria como especialista en Geotecnia a través de contratos, certificados o constancias con un máximo de tres (3) servicios. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 3 servicios : 1 punto Menor a 3 servicios: 0 puntos

1 punto

C.2. Personal Profesional asignado para la Ejecución de la obra 20 puntos

Experiencia como

profesionales en ejecución

de obras

1.- Residente de obra Ingeniero Civil colegiado, con experiencia mínima de doce años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia como residente de Obras Similares, a través de contratos, certificados o constancias y acta de recepción de obra, por un mínimo de 04 años de experiencia. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 4 años : 14 puntos Mayor a 2 años hasta 3 años : 7 puntos Mayor a 1 años hasta 2 años : 0 puntos

14 puntos

Experiencia como

profesionales en ejecución

de obras

2.- Especialista en Seguridad Industrial y Medio Ambiente Ingeniero Civil colegiado con experiencia mínima de siete años en el ejercicio profesional, que acredite su experiencia como especialista en seguridad industrial y medio ambiente, certificados o constancias, por un mínimo de 8 meses de experiencia. Se calificará de la siguiente manera: Mayor o igual a 8 meses: 6 puntos Mayor a 4 meses hasta 7 meses : 2 puntos Mayor a 1mes hasta 3 meses : 0 puntos

6 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS 15 PUNTOS

Se evaluará en función al número de certificados o constancias o resolución de liquidación que acrediten que los servicios de consultoría y de ejecución de obras, se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en

penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a los que se presentaron para acreditar la experiencia en general y/o

25

similares. Se calificará de la siguiente manera: PCP= PF x CBC

NC Donde:

PCP

= Puntaje a otorgarse al postor

PF

= Puntaje máximo del Factor

NC

= Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor

CBC

= Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

E. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES 05 PUNTOS

E.1. Conocimiento del Proyecto e identificación de dificultades y propuestas de solución

05 Puntos

Se otorgará puntaje al postor que demuestre haber ejecutado

02 obras en general adicionales a los RTM, en los últimos seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas.

El personal propuesto, sin excepción, debe reunir los requisitos mínimos establecidos en los Términos de

referencia.

LAS PROPUESTAS QUE NO ALCANCEN 60 PUNTOS SERAN DESCALIFICADAS

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 puntos

Evaluación de la Propuesta Económica : 100 puntos

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo (100 puntos) a la oferta económica de menor costo. Al resto de las propuestas se le asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

26

Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la Oferta Económica del postor i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo. PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

Se considerará en la fórmula el monto indicado en el Formato Nº 9. El puntaje de la oferta económica será calculado hasta el tercer decimal. PUNTAJE TOTAL (100 puntos) Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta, será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = 0.60PTi + 0.40PEi Donde: PTPi = Puntaje Total del postor i PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i

Se elegirá como mejor propuesta a la que obtenga el mayor puntaje total

16. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

16.1 El otorgamiento de la Buena Pro se dará a la propuesta que obtenga el mayor

puntaje total y se comunicarán a través del portal del SEACE, y los correos consignados en las propuestas.

El Comité Especial anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden en que han quedado calificados los postores, a través de un cuadro comparativo. De originarse empate (puntaje igual) entre dos o más propuestas, la Buena Pro se otorgará al postor que haya obtenido el mejor puntaje en su propuesta económica. De persistir el empate el otorgamiento de la Buena Pro se determinará por sorteo en el mismo acto. Del acto de otorgamiento se levantará un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

16.2 El otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido una vez

transcurridos los plazos para la interposición de los recursos de impugnación sin que los postores hayan ejercido tal derecho. Una vez consentido, el Comité Especial remitirá al Comité Binacional para la “No Objeción” al otorgamiento de la Buena Pro, el Informe Final del proceso, incluyendo las Actas respectivas, el detalle de la evaluación y calificación, y copia de las propuestas de los postores.

27

16.3 Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, los funcionarios y dependencias responsables de la Municipalidad DISTRITAL asumen competencia para ejecutar los actos destinados a la celebración del respectivo contrato.

17. DE LAS IMPUGNACIONES

Los postores que no estén conformes con algún aspecto anterior al acto de presentación y recepción de propuestas, del mismo acto de presentación y recepción de propuestas, del acto de apertura de propuestas, o de la evaluación y calificación tanto de la propuesta técnica y económica, o del otorgamiento de la Buena Pro, podrán interponer Recurso de Apelación. Este recurso, dirigido a la máxima autoridad de la Municipalidad DISTRITAL, será presentado dentro de los dos (02) días útiles siguientes al acto que se impugna y será resuelto en un plazo que no excederá los cinco (05) días útiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. De no estar de acuerdo con lo resuelto, el postor podrá interponer ante el Comité Binacional un Recurso de Revisión. Este recurso podrá ser presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes a la notificación de lo resuelto por la Municipalidad DISTRITAL. Lo resuelto por el Comité Binacional es inapelable.

18. DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES 18.1 Las Garantías contractuales serán Cartas Fianzas Bancarias o Pólizas de Caución,

Incondicionales, Solidarias, Irrevocables, de Realización Automática en el país a solo requerimiento de la Municipalidad DISTRITAL, sin beneficio de excusión, emitidas por Banco o entidad financiera de primer orden sujetos al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Tratándose de Bancos o entidades financieras extranjeros, las Cartas Fianzas serán emitidas a través de su Banco corresponsal en el Perú. Estas garantías son:

. Garantía de Fiel Cumplimiento La garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, y tendrá una vigencia por el plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de la liquidación del mismo.

18.2 Ejecución de Garantías

Las garantías serán ejecutadas cuando el Contratista no las hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.

La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad sólo cuando la resolución por la cual la Municipalidad DISTRITAL resuelve el contrato por causa imputable al Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. De existir saldo a cargo del contratista en la liquidación final del contrato, la garantía de fiel cumplimiento será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la Municipalidad DISTRITAL, el contratista no hubiera cumplido con

28

pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.

19. DEL CONTRATO 19.1 Aspectos Preliminares

El Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, deberá presentar sin necesidad de requerimiento y antes de la firma del Contrato, los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

expedida por el Registro Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman.

b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedido por el Registro

Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman. Esta constancia se sujetará a lo establecido en el artículo 277º del Reglamento.

c) Declaración Jurada de:

Sometimiento al Fuero de los Jueces de la Ciudad de Asillo Domicilio legal en la localidad de Asillo y en el lugar donde se ejecuta

la Obra. Que no subcontratará parcial o totalmente la elaboración del

Expediente Técnico y ejecución de la obra, salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDADde conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

d) Diagrama de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra

aprobado por LA MUNICIPALIDAD.

e) Calendario valorizado de avance de obra de acuerdo al plazo establecido y al cronograma de desembolsos (original y dos copias), basándose en los diagramas de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra.

f) Calendario de Adquisición de Materiales, valorizado mensualmente (original y

dos copias)

g) Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería del Representante legal (adjuntará copia certificada notarialmente).

h) R.U.C. de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder del Representante

legal (adjuntará copia fotostática certificada notarialmente) y en el caso de consorcios, además adjuntará, documento privado con firma legalizada de cada uno de los representantes legales, ante Notario Público, designando en dicho documento el representante o apoderado común e indicando el porcentaje de participación.

i) Currículo Vitae documentado del Residente de la Obra, señalando el número

de Colegiatura, adjuntando los documentos que acrediten que se encuentran hábiles para dicho ejercicio, así como el compromiso suscrito de asumir las responsabilidades como residente y de que tendrán a su cargo la dirección técnica de la obra desde el inicio hasta el término de la obra. En el caso de

29

profesional extranjero deberá proceder a registrarse en el Colegio Profesional respectivo.

j) Expediente Técnico y juego de planos, foliados, sellados y firmados por el

representante.

k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se refiere el numeral 18.1 de las presentes Bases.

l) Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.

19.2 Firma del Contrato

a) La Municipalidad DISTRITAL citará al ganador de la Buena Pro, para la firma

del Contrato, con cinco (5) días de anticipación, señalando una fecha que no excederá de los diez (10) días siguientes de consentida la Buena Pro. De no presentarse en la fecha prevista, lo citará para una segunda fecha que no excederá de los cinco (5) días siguientes de la fecha originalmente establecida. Si el Postor que obtuvo la Buena Pro no se presentara en esta oportunidad, perderá la Buena Pro.

b) Si se diera la circunstancia excepcional a la que se refiere el literal a), LA

MUNICIPALIDAD llamará al Postor que ocupó el segundo lugar para que suscriba el Contrato, el cual deberá presentar las garantías respectivas y cumplir con los demás requisitos establecidos para el Postor ganador.

c) Si el postor que quedó en segundo lugar no firmara el contrato, se invitará al

que quedo en tercer lugar. Si este último no acude el proceso de selección será declarado desierto.

19.3 De los Plazos del Contrato

19.3.1 Computo del Plazo del Contrato: El plazo de duración del contrato de la obra, acorde con lo normado por el Artículo 184° del Reglamento, rige cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda; b) Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de

obra completo; c) Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra; y

d) Que LA MUNICIPALIDAD haya entregado el adelanto directo al Contratista, de haber sido solicitado por este, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales anteriores, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

30

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

19.3.2 Ampliación de plazo del contrato: Una vez adjudicada y contratada la

elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, la ampliación del plazo contractual de ejecución de la misma, se sujetará a lo estipulado en el contrato de obra en concordancia a lo establecido por el Artículo N° 41 de la Ley y el Artículo N° 200° del Reglamento.

20. DE LOS ADELANTOS

20.1 El trámite para el pago del Adelanto Directo se ceñirá a lo dispuesto por el Artículo 187° del Reglamento.

20.2 La solicitud del Adelanto para materiales y la garantía correspondiente deberá presentarse conforme al artículo 188º del Reglamento.

20.3 El otorgamiento del Adelanto por Materiales se efectuará conforme al artículo 188º del Reglamento.

20.4 Los adelantos se podrán otorgar de la siguiente manera:

Adelanto Directo : Hasta el 20% del Monto Contratado Adelanto para Materiales : Podrá darse hasta el 40% del Monto Contratado en dos

partes. La segunda parte de este adelanto se otorgará una vez acreditada la utilización de la primera parte del adelanto.

21. VALORIZACIONES

21.1 Las Valorizaciones serán mensuales, presentadas dentro del vigésimo día del mes y

serán elaboradas según los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial afectado por el factor de relación (cociente entre el monto total de la propuesta y el monto total del valor referencial) hasta la quinta cifra decimal.

En las valorizaciones se consignará lo siguiente:

- Monto bruto valorizado - Amortizaciones y Deducciones - Monto líquido a pagarse. - Suma y saldos acumulados.

Se anexará a la valorización las hojas de sustentación de los metrados correspondientes a las partidas valorizadas incluyendo fotos, croquis o esquemas correspondientes.

21.2 Las valorizaciones por concepto del contrato principal, adicionales y otros, serán

canceladas de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo y tendrán el carácter de pagos a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255º del Reglamento.

21.3 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la cancelación de

las valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conformé a lo

31

establecido por el Código Civil, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse.

21.4 Antes de la Primera Valorización, el Contratista está obligado a colocar el cartel de

obra, igualmente deberá realizar un mantenimiento permanente del mismo hasta el término de la obra.

22. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la(s)

obra(s) en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 206° del Reglamento.

23. ARBITRAJE

Las controversias surgidas después de la suscripción del Contrato hasta el consentimiento de su liquidación serán solucionadas a través del arbitraje. Para tal efecto serán de aplicación las normas previstas para el efecto en los artículos 214º, y siguientes del Reglamento y en la Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

24. DISPOSICIONES VARIAS 24.1 Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de

acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

24.2 El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil, Resolución Ministerial Nº 0214-2007-TR de fecha 10.08.2007. Asimismo, a la terminación de su contrato, el contratista entregará al propietario una copia certificada de la planilla de pago correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago, lo cual no lo exime de responder por el pago de las obligaciones laborales, ni al propietario de la responsabilidad que pudiera corresponderle por las mismas.

El contratista quincenalmente deberá entregar a la supervisión de la obra copia de las planillas de pago correspondiente a la obra, quién deberá visar dichas copias, para posteriormente entregarlas a LA MUNICIPALIDAD.

24.3 El suministro de corriente eléctrica en baja tensión así como el abastecimiento de

agua que sea necesario para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, a que se refiere estas bases, será por cuenta y responsabilidad del Contratista.

24.4 El Contratista deberá construir provisionalmente ambientes para oficina, guardianía,

almacén, depósito para herramientas, servicios higiénicos para el personal, etc., contar con medios de comunicación (radio, teléfono, etc.) y un ambiente para la supervisión.

32

24.5 También es obligación del Contratista mantener permanentemente abastecido, en obra un botiquín de primeros auxilios.

24.6 Al término de la obra será de obligación del Contratista presentar a LA

MUNICIPALIDAD los planos de replanteo en formato digitalizado, en Autocad 2012, más cuatro copias debidamente suscritas, y Memoria Descriptiva suscrita por el residente y supervisor de la obra. Si no cumple con esta obligación, LA MUNICIPALIDAD lo elaborará por cuenta y costo del Contratista.

24.7 Las controversias derivadas del presente proceso de Adjudicación Directa Selectiva,

así como las que se pudieren derivar de la ejecución o interpretación del correspondiente contrato, se resolverán mediante procedimiento arbitral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

24.8 Todas las pruebas, ensayos, diseño de mezclas, análisis y otros, que requiera

llevarse a cabo para la buena elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, son de cargo del contratista, siendo la oportunidad de su presentación según lo requerido por la supervisión de la obra.

Asillo marzo del 2015 EL COMITÉ ESPECIAL

33

TERMINOS DE REFERENCIA

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

34

1. DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

SECTOR/ PLIEGO : GOBIERNOS LOCALES

FUNCION :

PROGRAMA :

SUB PROGRAMA :

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Infraestructura Educativa se encuentra ubicada en el Centro Poblado Progreso, Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro Región Puno.

3. OBJETIVOS

El Proyecto deberá buscar la solución más conveniente y técnica, que garantice la

estabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada en cumplimiento con las metas indicadas en el perfil del proyecto aprobado.

El DISEÑO DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. Deberá estar conformado por todos los documentos necesarios que hagan posible la ejecución de la obra, sin necesidad de incidir en presupuestos adicionales.

El objetivo del proyecto consiste en dotar de Eficiente Servicio Educativo con la Construcción de la Infraestructura Educativa.

4. ALCANCES DEL SERVICIO

La Municipalidad Distrital de Asillo, considera el desarrollo del proyecto, comprendiendo todos los estudios y diseños necesarios en todas las especialidades involucradas para la ejecución del mismo, que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en los alcances del proyecto, debiendo EL CONSULTOR preparar el Expediente Técnico que permita a la Municipalidad Distrital de Asillo, la adjudicación y ejecución de la obra sin necesidad de adicionales, rectificaciones ni problemas de orden técnico – constructivo.

5. METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

A continuación se describen las obras proyectadas que el Consultor deberá elaborar el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) (Planos, sustento de metrados, Cálculos justificatorios, análisis de Precios Unitarios, cronogramas valorizado de ejecución de Obra, programación de obra, presupuestos, especificaciones técnicas, pruebas y ensayos de los materiales, y concretos, etc.), así como, los estudios complementarios a fin que permita la ejecución de las mismas. Las dimensiones preliminares de las infraestructuras serán determinadas de acuerdo a las Normas Técnicas de Diseño para Centros de Recursos y coordinaciones y aprobación de la Dirección Regional de Educación Oficina de Infraestructura Educativa o el OINFE del MINEDU, las que podrán ser materia de evaluación por parte del Consultor, quien será el que defina el diseño final a nivel de ejecución de obra asumiendo la totalidad de la responsabilidad Civil y Derechos de Autoría. Los parámetros Geométricos o Datos de Diseño, en términos generales comprende lo siguiente:

35

Se tendrá a desarrollar la alternativa 1) que comprende la construcción del centro de recursos; se tendrán en cuenta la siguientes Unidades:

5.1 Alternativas para Solución.- El Proyecto de Inversión Pública, consiste en: - CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DOS AULAS, SERVICIOS

HIGIENICOS, PATIO DURO, AMBIENTES DE GUARDIANIA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO.

6. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION A continuación se describen las obras proyectadas que el Consultor deberá tomar en cuenta mínimamente en la elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a las metas descritas.

Descripción Mum. Área m2/

Und.

área m2/

total

Costo s/. /m2 o

costo unitario Costo Total

1. inversión fija

1.1 infraestructura básica 405,166.87

Construcción de 2 aulas común 2 56 112 1345.27 150,670.44

Construcción 2 mod. de guardianía 2 24 48 964.90 46,314.96

Construcción de SS.HH. 1 80 80 1,102.48 88,198.28

Construcción de patio de honor 1 490 490 72.81 35,676.93

Mejoramiento del estadio 1 4500 4,500 18.73 84,306.26

1. 2. Adquisición de recursos físicos 17,045.00

Equipamiento y Mobiliario 1 1 1 17,045.00 17,045.00

Costos Directos 422,211.87

Gastos generales (10%) 42,221.19

Utilidad (10.00%) 42,221.19

I.G.V. (18%) 91,197.76

Gastos de Supervisión (7%) 41,849.64

Gastos de ET (5.00%) 21,110.59

Total de Inversión 660,812.24

Toda la construcción Será de material noble; además se deberá de considerar todo lo puntos estipulados en el perfil del proyecto de inversión pública N° 311352 declarado viable y su Estudio Definitivo aprobado por el FPE1.

7. ESTUDIOS QUE DEBE CUBRIR EL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. Se considera que para el desarrollo del Proyecto, el Consultor debe comprender todos los diseños necesarios, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas – Mecánicas y Especiales, Instalaciones Sanitarias, etc) para la ejecución del mismo, que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en las etapas y en los alcances del estudio; de tal manera que se formule el Expediente Técnico, que garantice la ejecución de la obra por la

36

Modalidad de Contrata y bajo el Sistema de A Suma Alzada, sin necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o problemas de orden técnico y/o constructivo, bajo responsabilidad del Consultor.

7.1 ESTUDIOS BASICOS: EL CONSULTOR, desarrollará el presente DISEÑO DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”, realizando las siguientes Actividades y coordinaciones

7.1.1 Recopilación de información existente: EL CONSULTOR deberá recopilar, adicionalmente a la documentación alcanzada por la Municipalidad Distrital de Asillo, toda la información existente de carácter técnico y administrativo-legal, que sea necesaria para el desarrollo del DISEÑO DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”, la cual comprenderá, entre otras cosas, la verificación de los documentos de propiedad de los terrenos, no siendo causal de ampliación de plazo su regularización. El CONSULTOR responsable de formular el DISEÑO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”, a nivel de ejecución de obra, deberá ceñirse a los parámetros y condiciones bajo los cuales fue otorgado la viabilidad al Proyecto de Inversión Pública, para lo cual la Municipalidad Distrital de Asillo pondrá a su disposición una copia del perfil y su Estudio Definitivo.

7.1.2 Reconocimiento del Terreno: EL CONSULTOR deberá efectuar un minucioso recorrido del área donde se desarrollará el proyecto para evaluar las condiciones en que se encuentra la misma, permitiendo manejar parámetros técnicos para su propuesta. En este reconocimiento, comprobará cualquier modificación que se haya presentado en el área del proyecto respecto de la información con que cuenta; así como interferencias con instalaciones de servicios públicos ó privados; asimismo, actualizará cualquier cambio producido por nuevas instalaciones, variaciones en la topografía o cualquier otra característica ó condicionante física que se haya presentado en el área del proyecto. EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendrá el proyecto, razón por la cual, deberá adecuarse a sus necesidades. EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta la coordinación con el Ministerio de Cultura, por tratarse de una zona arqueológica y adjuntar el certificado correspondiente.

7.1.3 Estudio Topográfico. EL CONSULTOR realizara su propio estudio, debiendo tener en cuenta lo siguiente: El Levantamiento topográfico, se efectuará a escalas adecuadas para los efectos de diseño, con Estación Total Digital y referenciándose mediante coordenadas geográficas UTM, como se indica a continuación:

Levantamiento topográfico de las obras a ejecutar, tomando como referencia lo existente en el área del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras.

Establecer los hitos topográficos con sus respectivas coordenadas geográficas UTM, los puntos de control y los vértices de la poligonal

37

básica, deben ser monumentados (hitos) y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los planos respectivos; precisando la cota topográfica y la ubicación referida a un punto fijo (BM).

Se indicará en los planos toda información superficial relevante: instalaciones de servicios públicos ó privados y otros.

Todos estos detalles deberán presentarse en un informe específico del Estudio Topográfico, adjuntando dentro de los Planos presentados en el Expediente Técnico el Plano Topográfico que consigne todos los datos el cual será aprobado por la Supervisión del Estudio.

7.1.4 Estudio de Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos.

El estudio de Mecánica de Suelos, Geológico – Geotécnico, Estudio de Canteras, impacto ambiental con análisis de riesgo, Pruebas y Ensayos de los materiales, Diseño de Mezclas, Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas, entre otros, serán responsabilidad de EL CONSULTOR y serán realizados por laboratorios reconocidos, con monitoreo y aprobación del Supervisor del Estudio y Visto Bueno del área competente de la Entidad. Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos básicos fundamentales, se realizarán los ensayos necesarios que permitan determinar su identificación, estratigrafía, así como sus parámetros de compactación: análisis granulométrico, límites de Atterberg, contenido de humedad, Contenido de Sales del Suelo, expansibilidad del suelo, Resistencia del Suelo, Etc. En todo caso EL CONSULTOR deberá ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y estabilidad de las obras proyectadas a ejecutarse. El número y profundidad de las calicatas serán determinados por EL CONSULTOR, de acuerdo a la naturaleza del terreno y las estructuras a cimentar y de acuerdo a las Normas vigentes. EL CONSULTOR presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye:

Descripción y objetivo.

Memoria Descriptiva:

Ubicación del área en estudio

Ubicación de Calitas.

Características del proyecto.

Investigaciones realizadas

Trabajos de campo: Calicatas, determinación de estratigrafía, Nivel Napa Freática.

Ensayos de laboratorio: Capacidad Portante del Suelo, análisis granulométrico, límites de Atterberg, clasificación de suelos, proctor modificado, ensayo de expansibilidad y otros estudios que pueda determinar la Calidad del Terreno.

Propuesta de rehabilitación de ser el caso.

Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta en el diseño de Cimentaciones y las sobre estructuras.

Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios reconocidos. El Consultor deberá comunicar a la Municipalidad DISTRITAL de Asillo, con la debida anticipación, la fecha de inicio de los trabajos para su correspondiente verificación. Así mismo, deberá adjuntar a su informe los testimonios gráficos respectivos de cada una de las calicatas efectuadas.

Los Estudios de verificación deberán ser ejecutados por un Consultor inscrito en el OSCE. El Estudio de EMS estará regido por la Norma: E. 50 Norma Técnica de Edificación- Suelos y Cimentaciones y deberá cumplir

38

con todas las exigencias que la norma contempla y será firmado en todas sus páginas por el Profesional responsable de su elaboración.

Tomando en cuenta que los presentes Términos de Referencia son de carácter general, se podrán suprimir o incluir ensayos de campo y/o laboratorio, adecuando la propuesta técnica a las necesidades específicas del Proyecto. Se podrá utilizar el estudio de suelos del proyecto anterior.

7.1.5 Verificación de Interferencia con Instalaciones existentes y Normas a

considerar EL CONSULTOR deberá coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua, alcantarillado, telefónica y energía eléctrica (si lo hubiere en la actualidad), verificando que la ejecución de la obra no afecte las instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se diseñarán y presupuestarán los trabajos correspondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones. Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, EL CONSULTOR recabará la documentación que señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio público.

7.1.6 Normas a Considerar en el Diseño De Proyectos De Infraestructura Educativa: Las siguientes Normas se deberán tomar en cuenta y/o aplicar para la elaboración del Diseño De Proyectos De Infraestructura Educativa a nivel de Ejecución de Obra.

Norma de Salud, A.050,

Norma de Madera, E.010,

Normas de Cargas: E.020

Norma de Diseño Sismorresistente, E.030

Norma de Suelos y Cimentaciones, E.050

Norma de Concreto Armado, E.060

Norma de Albañilería E.070

Norma de Redes de Distribución de Energía Eléctrica, EC.010

Norma de Sub Estación Eléctrica, EC.030

Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, IS.010

Norma de Almacenamiento de agua para consumo humano, OS.030

Norma de Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano, OS.050

Norma Técnica Drenaje Pluvial, OS.060

Norma Técnica de Instalaciones Eléctricas Interiores EM.010

Norma Técnica de Instalaciones de Comunicaciones EM.020

Norma Técnica de Ventilación EM.030

Norma de Seguridad Durante la Construcción.

También deberá desarrollar el Expediente Técnico de acuerdo a la reglamentación vigente establecida por el MINISTERIO DE EDUCACION.

Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica regular Niveles de Inicial, Primaria, secundaria y Básica Especial, Universidad Nacional de Ingeniería-R.M. N° 065“9-2005-ED.

Ley General de Educación N° 28044

“Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos” del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

7.1.7 Levantamiento Arquitectónico.

39

El proyecto contempla realizar el levantamiento arquitectónico de la infraestructura existente (Volumetría) de ser el caso, para determinar el grado de integración volumétrica con los nuevos elementos arquitectónicos a edificarse.

7.1.8 Anteproyecto Arquitectónico: El Consultor deberá presentar un anteproyecto de la solución arquitectónica planteada debiendo contener:

Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto a las calles adyacentes, uso de las casas colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de Localización con las vías y lugares importantes.

Planos de Distribución por Niveles .

Planos de Elevaciones.

Planos de Cortes por los elementos de circulación vertical Dicho anteproyecto, deberá ser aprobado por la Oficina de Infraestructura de la Municipalidad DISTRITAL, antes de su Desarrollo definitivo.

7.1.9 Memoria de Cálculo, Diseño Estructural, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

El CONSULTOR elaborará la memoria de cálculos justificativos utilizados en el diseño preliminar de la alternativa. La memoria de cálculo deberá indicar los parámetros para la evaluación y diseño estructural se indicará los datos tomados en cuanto a cargas, la metodología de análisis, el Software utilizado para los análisis, la toma de datos y los resultados de los análisis y diseño de los elementos estructurales de Concreto Armado. Los cálculos necesarios para el reforzamiento y rehabilitación estructural y la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límite en cada uno de los elementos de la estructura.

La Memoria de cálculo debe considerar:

Descripción de la estructura.

Hipótesis de cálculo.

Norma de referencia.

Dimensionamiento.

Cálculo de las solicitaciones.

Croquis de detalles.

Diseño de los elementos estructurales.

7.1.10 Evaluación de Impacto Ambiental. Se deberá analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecución del Proyecto, en los casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos generados por el proyecto sean significativos, se deberá proponer un “Plan de Mitigación”, con sus cálculos de costos correspondientes, que serán incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

8. DESARROLLO DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TÉCNICO

El Diseño del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. se desarrollará tomando en cuenta el Perfil Técnico Aprobado. EL CONSULTOR debe elaborar el Diseño De Proyectos De Infraestructura Educativa, que será presentado en Dos Originales y Tres (03) copias, tomando en cuenta como mínimo lo siguiente:

8.1 Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades: Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las empresas de servicio de Saneamiento, eléctrico y Telefonía a fin

40

de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, ó canales para evitar postergaciones de obra de ser el caso. El consultor deberá tomar en cuenta que la construcción del Centro de recursos se realizara en una zona arqueológica , por la que coordinará con el Ministerio de Cultura para su cumplimiento de metas. El Saneamiento físico Legal de los terrenos, se cuente con la libre disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las obras del presente proyecto, debiendo coordinarse para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras.

8.2 Planteamiento Alternativa de solución

EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro, desarrollará el Diseño De Proyectos “MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL C.P. PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. a nivel de Expediente Técnico en función del Perfil del PIP declarado viable.

8.3 Estudios básicos de diseño: Se desarrollara los siguientes estudios: 8.3.1 Topografía:

Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual EL CONSULTOR deberá verificar y complementar la planimetría existente (planos del Perfil de Pre inversión) donde se presenta el trazado general. Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital (Estación Total). Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a ese fin, como se indican a continuación:

Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada medio metro. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por la Entidad y/o Empresas de Servicios.

Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a la Municipalidad DISTRITAL de Asillo

Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.

El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto, el cual servirá para el control horizontal.

El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito.

En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.

41

Deberán dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía.

Levantamiento Topográfico

Nivelación.- Se nivelarán todas las estacas que identifican los ejes de cada volumen, levantándose el perfil longitudinal del terreno, tomando como referencia la cota de un Bench Mark (BM) absoluto a ubicarse en la localidad de Frías y llevar sus características a la zona de estudio.

Se establecerán los BM’s necesarios que permitan el replanteo del proyecto, se colocarán en bloques de concreto para que queden debidamente protegidos, cuya lectura de aproximación será al milímetro y los errores de cierre los tolerables para este tipo de trabajos.

Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos magnéticos.

Al término de la aprobación del Diseño De Proyectos De Infraestructura Educativa(Expediente Técnico), EL CONSULTOR deberá entregar a la Municipalidad DISTRITAL de Asillo los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información:

Cartografía base urbana, empleada en la elaboración del estudio al nivel de manzana, con información de habilitaciones urbanas, incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos.

Cartografía de curvas de nivel cada medio metro, con información de cotas, y otras que considere conveniente, representado como líneas.

EL CONSULTOR, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas:

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)

Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS 8.3.2 Estudio de Suelos:

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de las estructuras. Básicamente debe comprender:

Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras de los Sistemas a las profundidades de cimentación prevista.

Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario.

Basándose en estos resultados, EL CONSULTOR establecerá las medidas de protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras.

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso.

EL CONSULTOR deberá prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la napa freática para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado.

42

Las calicatas, para diseño de estructuras y redes, deben cavarse a profundidades no menores de 1.50 mts. a partir del suelo natural, o mayores en caso que la constitución del suelo lo requiera o para precisar la presencia de napas freáticas.

Así mismo debe determinarse la estabilidad de los taludes internos de haber cortes y el grado de erosión que se alcanzaría con períodos lluviosos proyectados en las estructuras y quebradas existentes que crucen por la zona del proyecto de ser el caso.

8.3.3 Consideraciones del Diseño:

En base a los estudios de Pre Inversión, se definirán las alternativas de solución a fin de dimensionar los elementos del Proyecto.

8.3.3.1 Arquitectura: En la Memoria Descriptiva, deberá describir Antecedentes, ubicación, objetivos y metas; así como el planteamiento arquitectónico y volumétrico, circulaciones, enumeración de ambientes, áreas por ambiente, área construida total, áreas libres y obras exteriores. Incluirá además las Canteras donde se extraerán los agregados, tiempo de Ejecución, Valor referencial del Proyecto, Relación de planos.

8.3.3.2 Estructuras: Se deberá diseñar a nivel de ejecución de obra, la infraestructura de acuerdo a la Arquitectura asimismo se anexará la memoria de cálculo donde se describe y sustenta la propuesta estructural adoptada y criterios del diseño para la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límite en cada uno de los elementos de la estructura; deberá tenerse en cuenta: Normas de Cargas: E.020, Norma de Diseño Sismorresistente, E.030, Norma de Suelos y Cimentaciones, E.050, norma de Concreto Armado, E.060

8.3.3.3 Instalaciones Sanitarias: Deberá describir y sustentar la solución del abastecimiento de agua potable y la solución del sistema de desagüe y de las aguas pluviales, deberá tenerse en cuenta: Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, IS.010

8.3.3.4 Instalaciones Eléctricas: Deberá describir y sustentar el diseño y las características generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecánicas.

Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra a escala 1/50, 1/25 y 1/20.

Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000, 1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Código Eléctrico del Perú, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.

Diseño de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro bombas, cuadros de cargas, pozos de tierra,

El sistema eléctrico debe ser entregado y operativo al 100% y todos los costos para el Contenido del Expediente Técnico.

Otros 8.3.3.5 Señalización:

Deberá describirse la señalización de emergencia de acuerdo a normas 8.3.3.6 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecución de la

Obra: a).- Generalidades El Consultor en la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G-050 “Seguridad Durante la Construcción” del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el tema al que esta referido desarrollo y ejecución de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Obras que Ejecuta.

43

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución.

b).- El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; lo cual aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que EL CONSULTOR elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una Obra en particular.

c).- Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), de Costos Ambientales del Proyecto consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, escaleras, etc. que es de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, este se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo de EL CONSULTOR si las causas son imputables al mismo.

d).- Trabajos Posteriores El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

e).- Aspectos Legales: Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de propiedades particulares o privadas, EL CONSULTOR deberá evaluar las alternativas técnico - económicas, para definir la solución durante el proceso de elaboración del estudio. Deberá verificar y presentar el inventario actual del saneamiento físico legal de los lotes o, en su defecto, el certificado de posesión del mismo expedido por el Municipio. Se deberá tener en cuenta todos los dispositivos legales en materia de saneamiento para la implementación del proyecto.

f).- Disponibilidad de Terreno: La obtención de la libre disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso, en cuanto a las gestiones y costos que incurran para la obtención del mismo, lugar donde se ubican toda la infraestructura proyectada. Para las Edificaciones. EL CONSULTOR deberá coordinar y gestionar oportunamente con la Municipalidad DISTRITAL Asillo y la Dirección Regional de Educación de Puno y la UGEL Aznagaro, sobre la ratificación de este trámite de libre disponibilidad de los terrenos, y/o encargados de gestionar la libre

44

disponibilidad de áreas y/o paso de servidumbres para las estructuras que se proyecten, el mismo que servirá para la ejecución de las obras.

g).- Restos Arqueológicos: Debe gestionarse oportunamente la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicas (CIRA) del Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras de ser zona arqueológica y de ameritarlo el caso, lo cual se coordinara con LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO.

8.4 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 8.4.1 Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.

En su Memoria Descriptiva, deberá describir Antecedentes, ubicación, objetivos y metas; así como el planteamiento arquitectónico y volumétrico y obras exteriores. Incluirá además las Canteras donde se extraerán los agregados, tiempo de Ejecución, Valor referencial del Proyecto, Relación de planos y será por cada especialidad de ser el caso. Deberá alcanzar las memorias de cálculo que justifiquen los diseños planteados

8.4.2 Estudio de Impacto Ambiental: 8.4.2.1.1 El Informe Técnico deberá contener la información y análisis de los efectos del

impacto ambiental con análisis de riesgos, que generará la obra durante su ejecución así como de las medidas de mitigación a aplicar de ser el caso. El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental será definido por EL CONSULTOR de acuerdo a la magnitud de la obra. Si la evaluación del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoría 1 ó 2, se deberá considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que hayan generado dicha categorización, tanto en el proyecto como en el presupuesto mismo.

8.4.2.2 Informe de apreciación sobre vulnerabilidad del establecimiento: Consistirá en una breve descripción sobre la vulnerabilidad del terreno, referido fundamentalmente a su ubicación y características del terreno, ante posibles riesgos de fenómenos naturales (sismos, inundaciones, lluvias, deslizamientos), como así mismo la vulnerabilidad ante posibles accidentes de tránsito.

8.4.3 Sustento de Metrados: EL CONSULTOR preparará los metrados detallados y los resúmenes correspondientes deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida acompañados de croquis y detalles. El consultor, preparará los metrados detallados y los resúmenes correspondientes para cada una de las secciones del Proyecto Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos.

8.4.4 Especificaciones Técnicas Las especificaciones técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. Dichas especificaciones técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ITEM del presupuesto base, Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.

45

Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de obra.

8.4.5 Análisis de Precios Unitarios Así mismo EL CONSULTOR preparará el Análisis de Precios Unitarios por cada partida, tomando en cuenta las condiciones y ubicación de las partidas de la obra, considerar los rendimientos apropiados, cuadrillas de trabajadores, incidencias de los diferentes insumos, equipos y maquinarias, el precio de los insumos se efectuarán de acuerdo al estudio de mercado y/o cotizaciones específicas que se anexarán al expediente, incluyendo los fletes según sea el caso Los Análisis de Precios, serán de cada una de las partidas específicas de los Presupuestos de cada obra del "Conjunto Licitado", y cubrirán los costos de mano de obra (incluyendo beneficios sociales), materiales de construcción, equipo empleado y en general cualquier otro gasto justificado involucrado. En el análisis de la incidencia de equipo, se deberá precisar éste, con todas las características para poder identificarlo en su Relación de Equipo Básico Ofertado. Referente al mobiliario, equipos y bibliografía, que conforman el presupuesto, deberá detallarse su valor unitario en el valor referencial. Finalmente analizará los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que servirán para confeccionar el Valor Referencial de cada una de las Obras a ejecutar y deberá incluir el 19 % por concepto del Impuesto General a las Ventas (IGV).

8.4.6 Valor Referencial y Costo Total:

a) El Valor referencial General de obra constara por sub presupuestos por módulos, bloques o partes, de tal forma que pueda ejecutarse por etapas. Cada partida de los sub presupuesto debe desarrollarse en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de igual forma en las plantillas de metrados, construcción incluirá el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra ó Valor Referencial ajustado a los costos que se indican en la Ficha Técnica de Pre Inversión. La Estructura del Expediente Técnico estará orientada para obra por la modalidad de Contrata. Costos Directos (CD) : Materiales, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes

sin IGV. Y Mano de Obra de acuerdo a Construcción Civil. Costos Indirectos (CI) : CI = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad Sub Presupuesto de Obra (ST1) : ST1 = CD + CI IGV : 0.19 * ST1 Valor Referencial : PP = ST1 + IGV Nota.- Los costos de la mano de obra serán nacionales. Se considerará los Gastos Generales + Utilidad: 20%

8.4.7 Relación de Insumos: Deberá elaborarse la relación de todos los insumos, Mano de Obra, relación de Horas Maquina que intervienen en la ejecución de las diferentes partidas, de los subproyectos del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos índices, tanto en la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra. Los insumos tendrán precio de la zona o incluirán flete. No se utilizaran marcas comerciales cuando se detalle algún insumo.

8.4.8 Calendario Valorizado y Programación de Avance Físico de Obra. El Consultor deberá elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecución de Obra, Calendario Valorizado, presentación de la programación

46

GANTT, PERT CPM u OTROS indicando la ruta crítica según la programación de la ejecución de las diversas partidas y sub partidas de la obra.

8.4.9 Sustento de Gastos Generales y Utilidades: Los Costos Indirectos como los Gastos Generales los cuales son Fijos y Variables deberán presentarse con su respectivo Desagregado y/o Justificación.

8.4.10 Cronograma de Desembolsos:

Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la ejecución de obra, que se tomara en cuenta para la programación del adelanto para materiales

8.4.11 Planos de Ejecución de Obra:

Los planos del proyecto deberán ser presentados en original y Dos (02) copias, legibles debidamente sellados y firmados por los profesionales responsables de cada especialidad y el consultor o representante legal, siendo presentados además digitalizados en Auto CAD 2006o similar el Anteproyecto y borradores para revisión podrán ser presentados en papel bond 80 gr. La documentación escrita se desarrollará en OFFICE WINDOWS. Relación de los planos que deberá presentar EL CONSULTOR como resultado de la prestación del servicio. Se respetaran las escalas indicadas en el RNC

8.4.11.1 Planos:

Proyecto Arquitectónico Plano Topográfico con Coordenadas UTM y sus respectivos cortes y perfiles. Plano de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente. Plano de ubicación y localización del proyecto (esc. 1/500 y la que se indique) Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto Esc. 1/100) Planos de plantas por niveles de distribución, indicando ejes, cotas, cuadro de

vanos y acabados, niveles de piso (Esc. 1/50). Planos de cortes y elevaciones, indicando alturas, niveles, etc. (Esc. 1/50). Planos de Detalles: Carpintería de madera o metálica, mobiliario, puertas de

ingresos, etc. y todos los necesarios par la ejecución de la obra (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 ó la adecuada para cada específico)

Plano de detalles de tratamiento y acabados de áreas interiores y exteriores Plano de detalles de pisos, veredas, etc. Plano de coberturas y techos (Esc. 1/50) Plano de señalización Cuadro de acabados por ambientes. Otros Proyecto Estructural Plano general de demolición de ser el caso (Esc. 1/50) de la construcción

precaria existente en el terreno. Planos de cimentación general, cuadro de columnas, especificaciones técnicas (Esc. 1/50) Planos de columnas y vigas en concreto, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25) Planos de estructuras de losas (Aligeradas ó Macizas) Esc.1/50 ) Planos de Coberturas (Detalles constructivos) Planos de detalles estructurales (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5, otra en c/caso

(escaleras, pasos, contrapasos) y horizontales (veredas, rampas). Planos de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.

47

Otros Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100) Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50) Planos de Circuitos de: Iluminación, tomacorrientes, Telefonía, otros Planos de detalles necesarios para la ejecución de la obra (esc. 1/25, Esc. 1/10), Cuadro de tipos de luminarias por ambientes. Planos de sistema de calefacción de ser necesario. Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecánicas del equipamiento. Cuadro de cargas, Diagramas Unificar, tableros, Etc. Otros Instalaciones Sanitarias Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de las redes de agua y

desagüe del sistema planteado (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentación para la obra proyectada, incluyendo isométricos.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyección de empalme a la red Planos de instalaciones sanitarias de agua y desagüe de los SS.HH, Desagüe

Pluvial, con proyección a futuros empalmes a la red de agua, las redes interior de desagüe quedará a propuesta en el diseño de EL CONSULTOR. (Esc. 1/50)

Planos de detalles necesarios para la ejecución de la obra Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 o la adecuada para cada caso especifico, incluyendo isométricos.

Plano de diseño de evacuación de aguas pluviales; detallando las descargas finales.

8.4.12 Anexos:

Estudios de Mecánica de suelos, e Impacto ambiental.

Informe de apreciación sobre vulnerabilidad del establecimiento.

Documentación legal y reglamentaria que corresponda

Panel Fotográfico.

Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como mínimo).

Hoja de desagregado de fletes.

8.5 Forma de Presentación del Expediente Técnico: El Expediente Técnico será presentados debidamente anillados con pasta dura que permitan su fácil desglosamiento para poder hacer reproducciones (formato A4)2 Deberá ser un juego original y dos copias previa coordinación con el Supervisor del estudio Los planos serán de tamaño uniforme y se presentarán debidamente enumerados cada uno doblado tamaño A-4, mostrando la fecha, número de colegiatura, firma del Responsable del proyecto y el especialista. Además se entregarán los respectivos planos en archivo electrónico en el sistema Autocad, la parte analítica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows y lo referente a GANTT y/o PERT-CPM en MS- PROYECT o P3 de ser el caso. Se entregara el Expediente Técnico con las observaciones levantadas, a fin que el Supervisor del estudio proceda a emitir su Informe de Conformidad del Servicio de Consultoría. Con el Informe de Conformidad del Supervisor, EL CONSULTOR presentara el Expediente Técnico definitivo en original y dos copias, y deberá ser revisado y

2Además deberá presentar tres CDs conteniendo el expediente técnico

48

aprobado por la Municipalidad Distrital de Asillo, mediante la resolución respectiva y obtener la “no objeción” del FPE.

ANEXO

FORMATOS DE LAS BASES

49

FORMATO Nº 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Atención : COMITÉ ESPECIAL Referencia: Adjudicación Directa Selectiva Restringida Nº ----------------------- De mi consideración: De acuerdo a las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva Restringida de la referencia, el suscrito............... ........... ....... tiene a bien presentar a consideración de La Municipalidad Distrital de _____________, la Propuesta Técnica del postor.............................. para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra objeto de la Adjudicación Directa Selectiva de la referencia. Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los Documentos de la presente Adjudicación Directa Selectiva Restringida, a las cuales me someto en su integridad. Declaramos que nuestra empresa califica como empresa y/o firma contratista según lo previsto en el numeral 5.1 de las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva. Asimismo, declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial, demanda ni acciones judiciales relacionadas con contratos suscritos con la Municipalidad Distrital de ______________, ni con ningún contrato de obra financiado con recursos del Fondo Perú – España en el marco del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España. La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, LA MUNICIPALIDAD tendrá el derecho de invalidar mi participación, e informar tal hecho al Fondo Perú – España y a las instancias de los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España que sean pertinentes. Atentamente, ________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

50

FORMATO Nº 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ................................................................................. 2. DIRECCION PRINCIPAL ....................................................................................... 3. CIUDAD ................................................................................................................. 4. PAIS ....................................................................................................................... 5. CASILLA POSTAL ................................................................................................. 6. TELEFONO ............................................................................................................ 7. FAX ........................................................................................................................ 8. DIRECCION

ELECTRONICA………………………………..…………………………………………………

9. NOMBRE

ORIGINAL…………………………………………………………..………………………………..

10. AÑO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA ......................................................... ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas

deberá proporcionar la información solicitada mediante este formato.

51

FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA Nº _____________________

Obra: El que suscribe representante legal de:……....................................……………………………... ........................................................................................................................................………. Declara bajo Juramento: 1) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar

con el Estado conforme al Artículo 10° de la Ley; 2) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del

proceso de selección; 3) Que es responsable por la veracidad de los documentos e información que presenta

para efectos del proceso; 4) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir

el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 5) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias complementarias y modificatorias

6) Que no subcontratará total o parcialmente la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146 del Reglamento.

______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte Sello de la Empresa

52

FORMATO Nº 4

CARTA COMPROMISO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 1.5 DE LAS BASES

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO ……….-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA TRINGIDA Nº _________________

Obra:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por la presente, nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, en el plazo de ______ días naturales. El plazo contempla que la obra se ejecutará en el plazo siguiente, según Cronograma de Ejecución adjunto:

1. PLAZO OFERTADO: _____ días naturales El citado plazo que propone el postor, formará parte del contrato y será de cumplimiento obligatorio por el postor en el caso de que suscriba contrato con LA MUNICIPALIDAD de _______________. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección por Adjudicación Directa Selectiva Restringida, así como la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 121-2008-EF. Me suscribo de ustedes. Atentamente, ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

53

FORMATO N° 5A: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

ubicación FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

54

FORMATO N° 5B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

ubicación FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

55

FORMATO N° 6A: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIASSIMILARES EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

UBICACION FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO

S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

56

FORMATO N° 6B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES EN LOS

ULTIMOS 05 AÑOS.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

UBICACION FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO

S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

57

FORMATO Nº 07A

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA Nº ____________

Obra:

CARTA DE COMPROMISO

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Jefe de Proyecto, desde su inicio hasta su terminación de la obra para el …………………….., ubicado en______________________, en caso de obtener la Buena Pro en el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Restringida Nº _____________ Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido; adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases. -------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CAP y/o CIP. Nº LE ó DNI Nº Adjunto documentos: 1.- Copia de la Colegiatura otorgado por el CIP/CAP y el certificado de habilidad correspondiente. 2.- Currículum Vitae solicitado de acuerdo a las Bases, para calificación (lo necesario para calificación).

58

FORMATO Nº 07B

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA Nº ____________

Obra:

CARTA DE COMPROMISO

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de obra, desde su inicio hasta su terminación de la obra para el …………………….., ubicado en______________________, en caso de obtener la Buena Pro en el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Restringida Nº _____________ Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido; adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases. -------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CAP y/o CIP. Nº LE ó DNI Nº Adjunto documentos: 1.- Copia de la Colegiatura otorgado por el CIP/CAP y el certificado de habilidad correspondiente. 2.- Currículum Vitae solicitado de acuerdo a las Bases, para calificación (lo necesario para calificación).

59

FORMATO Nº 08

RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS PRESTADOS DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES

OBRA

AÑO

ENTIDAD O EMPRESA

FECHA DE INICIO DE LABORES

FECHA DE CULMINACION DE LABORES

CERTIFICADO

y/o CONTRATO

1

2

3

4

5

6

______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE CAP y/o CIP Nº ……………

60

FORMATO Nº 09

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Fecha , de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA Nº ______________

Obra:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por la presente, nos es grato manifestar que nuestra propuesta a suma alzada para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra del Proceso de Selección por Adjudicación Directa Selectiva Restringida de la Referencia, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, asciende a la suma total de S/............................................(letras:..................................................…………….............. y ……........../100 Nuevos Soles), a precios vigentes al __________ de 2015. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva Restringida, así como a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-PCM. y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF. Atentamente, ______________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

61

FORMATO Nº 10

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

62

ANEXO

PROFORMA DE CONTRATO

63

CONTRATO DE CONSTRUCCION A SUMA ALZADA

PROCESO DE SELECCION POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA No. __________ Conste por el presente documento, el Contrato de Construcción de Obra a Suma Alzada, que celebran, de una parte, la Municipalidad Distrital de ______________, con R.U.C. N° _________, con domicilio en _____________ -, representado por su ……………………………., identificado con D.N.I. N° …….., designado por _______________________________________del …….. y facultada por _________________________ aprobado por ________________, a quién en adelante se le denominará la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, y, de la otra parte, la Empresa ………………………………….. inscrita en el Registro Nacional de Proveedores con el N° …. y en la Ficha No. ….. del Registro Mercantil de __________, con R.U.C. N° …….., con domicilio en …………………………………………… Teléfono: ………, a quien denominaremos El CONTRATISTA, debidamente representada por su Gerente el Sr. …………………….., identificado con D.N.I. N° …….., en los términos y condiciones siguientes: Cuando en el presente Contrato se mencione la palabra Ley o Reglamento, se entenderá que se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, y al Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008 PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF. PRIMERO: FINALIDAD El propósito del presente contrato es la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra: “__________________________”, ubicado en el distrito de ________, provincia de ___________, departamento de __________, que se ejecutan en el contexto del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España. SEGUNDO: OBJETO El presente contrato tiene como objeto la CONSTRUCCIÓN de la obra que se describe en el Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución Nº _____________________. TERCERO: ANTECEDENTES 3.1 Con fecha…. de ….. del 2015, se llevó a cabo el proceso de selección por Adjudicación Directa

Selectiva Restringida N°___________., para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra descrita precedentemente, a suma alzada, por el Comité Especial, designado por ______________________, otorgándose la Buena Pro a El CONTRATISTA por el monto total de su oferta a suma alzada, que forma parte del presente Contrato, y que asciende a ………………………………………… con …./100 Nuevos Soles (S/. . ………. ) con precios vigentes al ________de 2015. El monto del Valor Referencial de la Obra asciende a la suma de ............................................. con ../100 Nuevos Soles al ____________de 2015.

3.2 El Expediente Técnico ha sido aprobado oportunamente por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL y los

recursos provienen del financiamiento con los fondos provenientes del Fondo Perú – España en el marco del Programa de Conversión de Deuda Externa suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de España.

CUARTO: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

En virtud de este contrato, el Contratista asume las siguientes obligaciones:

64

4.1 Ejecutar la obra precedentemente descrita, por el monto de su oferta, por el sistema de Suma Alzada, que comprende: materiales, mano de obra, gastos generales, seguros, pruebas, dirección técnica, utilidad y cualquier otro gasto que sea necesario para la buena elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, hasta la total conclusión, entrega y formalización de la Memoria Descriptiva, Planos de Replanteo.

4.2 Ejecutar la obra en estricta conformidad con el Expediente Técnico que comprende : bases integradas

del proceso de selección, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, valor referencial , oferta, plazo, estudios de suelos, que, debidamente suscritos por “EL CONTRATISTA”, forman parte integrante de este Contrato.

El CONTRATISTA presentará a la firma del presente contrato, la Constancia otorgada por el Registro

Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y tener una capacidad libre de contratación mayor o igual al monto del Contrato que suscribe

4.3 Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de equipos de construcción,

dirección técnica y administrativa, obligándose a proveerse con la debida anticipación de la mano de obra, los materiales, insumos y equipos necesarios para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra.

4.4 Presentar tres copias del Cronograma General de Ejecución de Obra y del Calendario Valorizado de

Avance Mensual de Obra y Calendario de Adquisición de Materiales con la conformidad de la __________de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, y dar comienzo a los trabajos a partir de la fecha señalada en la cláusula sexta, numeral 6.1 del presente contrato.

4.5 Mantener inscrito, desde el comienzo de la obra y hasta su conclusión, a su personal en ESSALUD

para cubrir las probables enfermedades y contratar una póliza de seguro contra accidentes personales que, como consecuencia directa de los trabajos, pudieran sobrevenirles, por el período que dure la obra; presentará al Supervisor la relación mensual del personal asegurado, en el cual deberá estar incluido el Residente.

4.6 Cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los

trabajadores de Construcción Civil Resolución Ministerial Nº 0214-2007-TR de fecha 10.08.07 4.7 Antes de la firma del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá presentar una Póliza de seguro contra todo

riesgo (Póliza Car) para la obra contratada favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, por el monto total del contrato, con vigencia desde el inicio hasta la recepción de obra.

4.8 Responder por el pago de las indemnizaciones, seguros, beneficios que establezcan las Leyes Sociales

al personal a su servicio e igualmente, por los tributos que le corresponda pagar por sus trabajadores. 4.9 No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente, la elaboración del Expediente Técnico y ejecución

de la obra materia del presente contrato, salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL mediante comunicación escrita, previa solicitud escrita y fundamentada de “EL CONTRATISTA”, siendo causal para que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL resuelva unilateralmente el contrato, en caso de incumplimiento de la presente cláusula de parte del contratista. En caso se autorice un subcontrato, el contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL. Para ser subcontratista se requiere no estar incluido en el capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores y estar inscrito en el capítulo de Ejecutores de Obras del mismo Registro.

4.10 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la elaboración del Expediente

Técnico y ejecución de la obra a que se refiere el presente Contrato.

65

El CONTRATISTA, se encargará del trámite, seguimiento y cancelación desde el inicio de la Obra ante los concesionarios respectivos, para la instalación domiciliaria de agua, desagüe y energía eléctrica de la Institución Educativa materia de la construcción, para lo cual la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, le proporcionará los recursos económicos que demanden dichos servicios.

4.11 Responsabilizarse de la buena conservación de la obra, así como del cumplimiento de las disposiciones

y reglamentos de los Concejos Municipales y del Gobierno relacionados al tránsito, y trabajos en la vía pública, en forma tal que no dé lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o multas por parte de las Autoridades Municipales o del Estado, siendo de su cuenta, las posibles multas o sanciones, por omisión de tales disposiciones.

4.12 Responsabilizarse ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL y/o terceros por la calidad técnica ofrecida y

por las imperfecciones, vicios ocultos de la obra que sean causa de la destrucción parcial o total de la misma, por un plazo no menor de siete (7) años, de conformidad con lo establecido por el Art. 50º de la Ley.

4.13 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u omisión hubiera causado a personas,

muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos de construcción. 4.14 EL CONTRATISTA, a través de su Residente solicitará mediante anotación en el Cuaderno de Obra la

recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El Supervisor o Inspector en un plazo no mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, teniendo en cuenta lo prescrito en el inc. 1 del Art. 210° del Reglamento.

4.15 Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta, una vez que el Comité de Recepción, haya dado

su conformidad a la obra, sin observaciones. 4.16 Presentar la Liquidación del Contrato debidamente sustentada de la obra en un plazo de 60 días o el

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de contractual vigente, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, entregándose con ella la Memoria Descriptiva debidamente suscrita por el Residente y Supervisor de la Obra, y los planos de replanteo en formato digitalizado, en Autocad 2012, mas cuatro copias debidamente suscritas.

De no cumplir en el plazo señalado, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL procederá a elaborar la

Liquidación del Contrato, cargando su costo a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a lo prescrito en el Art. N° 211° del Reglamento.

4.17 Presentar con la Liquidación del Contrato una Declaración Jurada de no adeudos a sus trabajadores,

proveedores y terceros, relacionados con la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, requisito indispensable para tramitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

4.18 Brindar facilidades al personal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL y a los funcionarios de la Comisión

Binacional que visiten los lugares en donde se ejecutan la obra. QUINTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 5.1 Designar al Supervisor o Inspector de la obra, entregar el expediente técnico de la obra completa y los

terrenos donde se ejecutará la obra, así como entregar el adelanto directo para la obra a “EL CONTRATISTA”, solicitada por éste.

5.2 Entregar a “EL CONTRATISTA”, planos digitalizados en Autocad 2008 de los planos generales del

proyecto (Planos de Ubicación, Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras, Plano General de Instalaciones Sanitarias y Plano General de Instalaciones Eléctricas), un juego completo de los planos del Proyecto en copia bond u ozalid, así como copia de los demás documentos del Expediente Técnico.

66

5.3 Abonar, previa aprobación, las Valorizaciones, que tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán

elaborados en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y Utilidad. El sub-total así obtenido se multiplicará por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal.

5.4 Evaluar las observaciones al expediente técnico y proyectos formuladas por el contratista y

pronunciarse sobre ellas en un plazo máximo de 15 días naturales, en los casos que no sean atendidas por la supervisión por tratarse de modificaciones sustanciales al proyecto aprobado.

5.5 Recepcionar la obra totalmente concluida y sin observaciones, suscribiendo las actas correspondientes,

por intermedio del Comité de Recepción designado para la obra. SEXTO: DEL PLAZO 6.1 "EL CONTRATISTA", se obliga a entregar la obra, objeto del presente Contrato, totalmente terminadas

y a satisfacción de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, con estricta sujeción a los plazos propuestos en su Propuesta Técnica presentada con motivo de la Adjudicación Directa Selectiva Restringida N° _______________, la que forma parte del presente Contrato, cuyos inicios y cómputos se realizarán de conformidad con lo dispuesto por el Art. 184º del Reglamento. En ese sentido, queda establecido que el plazo para la total elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra objeto del presente contrato es de............ días naturales.

Queda establecido que "EL CONTRATISTA", debe adoptar todas las medidas necesarias que

garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra dentro del plazo fijado. 6.2 En el caso que “EL CONTRATISTA” incurra en mora en la ejecución de la prestación objeto del

presente contrato, se aplicará lo expresamente establecido por el Artículo 165° del Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:

o Incumplimiento del plazo total de elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra: se

aplicará la penalidad sobre la base del monto total del contrato

6.3 La ampliación oficial del plazo de ejecución de obras por causas que no son imputables a “EL CONTRATISTA”, será de acuerdo a lo previsto por el Art. 41º de la Ley, Art. 200º, 201º y 202° del Reglamento

SETIMO: DEL COSTO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO 7.1 Como queda indicado, el costo a suma alzada de la obra _________________, asciende a la suma de:

………………………………. con ../100 Nuevos Soles (S/. ………. ) con precios vigentes al ___________, la forma de pago se opera conforme a los numerales siguientes.

7.2 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL, podrá otorgar a “EL CONTRATISTA " como adelanto directo hasta

el veinte por ciento (20%) del monto de la obra contratada, previa presentación de la Garantía solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, extendida a favor del LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de la suscripción del Contrato, por un valor igual al monto del adelanto y vigente por el plazo mínimo de noventa (90) días naturales y renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar hasta la amortización total del adelanto.

67

Asimismo, a solicitud del Contratista, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL podrá entregarle hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato, en dos partes, como adelanto para la adquisición de materiales, insumos o servicios previa presentación de la Garantía.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en el numeral 20.00 de las Bases

Administrativas de la Adjudicación Directa Selectiva Restringida materia del presente contrato. 7.3 La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las

valorizaciones que se paguen al contratista con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos; cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o de la liquidación.

7.4 El plazo máximo para el pago de Valorizaciones será de treinta días naturales a partir de su

presentación por parte del Supervisor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, para cuyo trámite de cancelación, el contratista deberá entregar obligatoriamente el resultado de los ensayos de resistencia de concreto del mes precedente, si los hubiera. El Supervisor deberá elaborar y entregar la valorización en el plazo máximo de 3 días naturales contados a partir de la fecha de la anotación de metrados de avance en el cuaderno de obra, de acuerdo al calendario establecido en las Bases.

7.5 En caso de incumplimiento del pago por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, salvo que el atraso

se deba a caso fortuito o fuerza mayor, éste reconocerá el pago de intereses conforme a lo establecido por el Código Civil. Igual derecho corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL en el caso que éste sea la acreedora.

7.6 Las valorizaciones presentadas por el contratista deberán contener evidencias de que se han cumplido

con los ensayos o análisis establecidos en las especificaciones técnicas, requeridos por la obra ejecutada en el periodo valorizado. Sin dicho requerimiento no se procederá a la cancelación de dichas valorizaciones.

OCTAVO: GARANTIAS

EL CONTRATISTA ha entregado las garantías siguientes, a fin de asegurar la buena elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra y asegurar el cumplimiento del presente Contrato

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA ha entregado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, siendo esta............... N°…………………………, por S/. . …………….., por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, cuya vigencia es del………… (Plazo de ejecución); debiendo mantenerse vigente hasta que la liquidación quede consentida.

NOVENO: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, esta podrá resolver el presente Contrato, en forma Total o Parcial; de acuerdo a lo prescrito en el Articulo 44ª de la Ley y el Articulo 209° del Reglamento. Se ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artículo 164° del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

68

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el Artículo 214º y siguientes del Reglamento de la Ley. A falta de acuerdo de la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes de cumplir con dicha designación, la misma será efectuada de conformidad con los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de ______, a cuyas normas y administración de partes se someten en forma incondicional DECIMO PRIMERA: DECLARACIÒN DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento. DECIMO SEGUNDA: FINALES 12.1 Las partes dejan constancia que de conformidad con lo que prescribe el Artículo 53º del D.S. Nº 008-

2000-MTC de fecha 16-02-2000, la obra materia de este Contrato está exonerada del requisito de Licencia de Obra, así como del Certificado de Finalización de Obra; debiendo “EL CONTRATISTA” tramitar y presentar ante los organismos pertinentes los documentos indicados en el acápite a) y b) indicados en el articulado señalado.

12.2 "EL CONTRATISTA", deja constancia que la dirección técnica de la obra _____________ estará a

cargo del Ing. /Arq.……………. (CIP/CAP No. …), el mismo que reúne las condiciones establecidas en el numeral 19.1 i) de las Bases de Adjudicación Directa Selectiva.

El Residente, por su sola designación representa a “EL CONTRATISTA” para los efectos ordinarios de la obra; no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el referido Residente a cargo de la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia del Contratista. El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que curse “EL CONTRATISTA” a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL con no menos de quince días (15) de anticipación debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad indicadas y requisitos exigidos por las Bases y el Reglamento.

12.3 Forman parte integrante del presente contrato, los documentos que se relacionan y que aparecen en

anexo debidamente numerados:

1. Bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Restringida N° ___________ 2. La Propuesta Técnica y Económica presentada por el Contratista con motivo de la Adjudicación

Directa Selectiva Restringida N° ______________ 3. Constancias expedida por el Registro Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para

contratar con el Estado y tener capacidad libre de contratación mayor o igual al contrato que suscribe.

4. Copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro. 5. El Expediente Técnico del Proyecto.

1. Ayuda Memoria 2. Memoria Descriptiva 3. Especificaciones Técnicas 4. Informe Técnico 5. Informe de Vulnerabilidad 6. Ficha Ambiental 7. Estudio de Suelos 8. Levantamiento Topográfico

69

9. Presupuesto

Hoja de consolidado del presupuesto

Hoja Resumen

Cuadro de avance de obra

Presupuesto por especialidad y por componente

Relación de materiales por especialidad

Cuadro de desembolsos

Análisis de precios unitarios Metrado

Hoja de consolidado de metrados

Planilla de metrados y sustento de metrados

10. Tenencia Legal 11. Otros documentos

TOMO 02

12. Planos generales y relación de laminas

Planos generales: Plano de Ubicación, Distribución General, Cortes y Elevaciones, Ejes y Terrazas, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.

Desarrollo de Módulos de Obra Nueva. 1. Planos de Arquitectura 2. Planos de Estructuras 3. Planos de Instalaciones Sanitarias 4. Planos de Instalaciones Eléctricas.

12.4 "EL CONTRATISTA", está obligado a retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo

cuando a juicio del Supervisor o Inspector y a solicitud de éste sea necesario adoptar tal medida ya sea por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con la buena elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra.

12.5 El presente Contrato de Construcción se encuentra afecto al Impuesto General a las Ventas, de

conformidad a lo dispuesto por D. L. N° 821 y normas reglamentarias vigentes sobre la materia. 12.6 "EL CONTRATISTA", se obliga a cumplir con la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la

obra en el plazo fijado, quedando entendido que el atraso injustificado y/o incumplimiento de sus obligaciones contractuales por una de ellas conllevará a la resolución total del contrato.

12.7 Lo no previsto en el presente Contrato, se regirá por lo dispuesto, en la Ley de Contrataciones del

Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de esta norma.

12.8 Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los

jueces del Distrito Judicial de Asillo, señalando las direcciones precisadas en el encabezamiento de este contrato como domicilio donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos. De producirse cambio de domicilio de cualquiera de las partes, se hará de conocimiento de la otra parte, mediante Carta Notarial.

Las partes han aprobado el presente contrato y lo suscriben (en cinco originales) sus representantes legales que se mencionan en las generales introductorias de este mismo instrumento, en Asillo, a los…. Días del mes de….......... del 2015.

70

POR LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ

Y

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

FONDO PERÚ - ESPAÑA

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A ESPAÑA

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/FCPE-MDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ETAPAS DEL PROCESO LUGAR FECHAS

Convocatoria Publicación en el SEACE del OSCE

20/03/2015

Registro de Participantes Oficina de logística de la MPA de 08:30 a 13 00 y 15:00 a 17:00 horas

23/03/2015 al 09/04/2015

Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases

Oficina de tramite documentario de la MPA de 08:30 a 13 00 y 15:00 a 17:00 horas

27/03/2015 al 08/04/2015

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

Publicación en el SEACE del OSCE

09/04/2015 y 10/04/2015

Integración de Bases Publicación en el SEACE del OSCE

13/04/2015

Presentación de Propuestas (En acto público)

Acto privado a las 08:10 en el local de la MPA

16/04/2015 al 17/04/2015

Calificación y evaluación de propuestas

Acto privado a las 08:30 en el local de la MPA

24/04/2015

Otorgamiento de Buena Pro (En acto público)

Acto público a las 16:00 horas en el local de la MPA, el cual se publicara a través del SEACE

24/04/2015

EL COSTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ES DE S/. 100.00 NUEVOS SOLES.