Minamb ii recaudos estudio de impacto ambiental y socio cultural
LICITACION ABREVIADA Nº 280.827/1 · apertura: Se deberá exhibir original de los siguientes...
46
1 BPYMEMM LICITACION ABREVIADA Nº 280.827/1 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REACONDICIONAMIENTO SECTOR SURESTE DE LA PLAZA “ANA MONTERROSO DE LAVALLEJA”, DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.- ARTÍCULO 1º: RECAUDOS Rigen para este llamado los siguientes recaudos: - Tocaf - Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (PCGCO) - Pliego Particular para la Ejecución de Obras (PPEO) - El presente Pliego de Condiciones Particulares - Memoria Descriptiva y Constructiva General - Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar - Planos y gráficos que se adjuntan - Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra. ARTÍCULO 2º: OBJETO El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras OBRA DE REACONDICIONAMIENTO SECTOR SURESTE DE LA PLAZA “ANA MONTERROSO DE LAVALLEJA”, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación. Ubicación de la obra: Identificación Reacondicionamiento Plaza Monterroso de Lavalleja
Transcript of LICITACION ABREVIADA Nº 280.827/1 · apertura: Se deberá exhibir original de los siguientes...
1
BPYMEMM
LICITACION ABREVIADA Nº 280.827/1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL
LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE REACONDICIONAMIENTO SECTOR SURESTE DE LA
PLAZA “ANA MONTERROSO DE LAVALLEJA”, DEL
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.-
ARTÍCULO 1º: RECAUDOS
Rigen para este llamado los siguientes recaudos:
- Tocaf
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (PCGCO)
- Pliego Particular para la Ejecución de Obras (PPEO)
- El presente Pliego de Condiciones Particulares
- Memoria Descriptiva y Constructiva General
- Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar
- Planos y gráficos que se adjuntan
- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o
escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.
ARTÍCULO 2º: OBJETO
El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras OBRA DE
REACONDICIONAMIENTO SECTOR SURESTE DE LA PLAZA “ANA
MONTERROSO DE LAVALLEJA”, de acuerdo a lo detallado en los recaudos
que rigen esta licitación.
Ubicación de la obra:
Identificación Reacondicionamiento Plaza Monterroso de Lavalleja
2
Obra Nº 3591 Licitación Abreviada Nº280.827/1
Dirección Turubí y José Llupes
Situación del bien Propiedad Municipal
Responsable: Arq. Gabriela Castro
Teléfono: ………..
Coordinación de visitas
Horario: ........
Repartición encargada
de la Obra
Centro Comunal Zonal Nº 14
ARTÍCULO 3º: VISITA AL LUGAR
Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las
condiciones de la obra, a cuyos efectos coordinarán la visita con el Arquitecto
responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.
La visita será de carácter obligatorio, el Arquitec to responsable del Servicio
Centro Comunal Zonal 14, expedirá una constancia de visita la cual será
presentada al escribano en el acto de apertura de licitación.
Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los
trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.
ARTÍCULO 4º: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE
CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO
Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones
sobre el texto de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la
apertura de las ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo
señalado.
Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de
Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida
18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 horas o por e-mail a
[email protected] o vía FA X 1950 1915.
3
Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.
La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia
escrita de sus respuestas a todas los interesados que hayan comprado el pliego,
incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán
ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo
(www.montevideo.gub.uy entrar Servicios on line – Cartelera de Compras y buscar el
número de la licitación) y en el sito web de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy.
En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, los adquirentes
del pliego, podrán solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.
ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES.
La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado el día y
hora que se indica en la hoja de invitación, fijados para la apertura de ofertas, en el
Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con
acceso sobre Avenida 18 de Julio o vía fax al 19501915, no siendo de recibo si no
llegaren a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.
PRESENTACION DE LA OFERTA
A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado
que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de
acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.
B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa
oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el
correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la
misma.
4
C) Documentación obligatoria a presentar por el ofe rente en el acto de
apertura: Se deberá exhibir original de los siguientes documentos.
1. Pago de Pliego: Original del recibo de pago de los recaudos correspondientes al
llamado.
2. Certificado del MTOP Certificado de la empresa expedido por el Registro
Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente).
Decreto 208/2009 del 4/5/2009.
3. Constancia de Visita: Constancia expedida por Arquitecto responsable del
Centro Comunal 14, a nombre de la empresa, donde conste la visita al lugar.
D) Detalle de la Propuesta:
1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un
profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y
control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y
que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la
propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá
suscribir la misma en señal de aceptación
2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,
incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a noventa (90) días
hábiles. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo
admitido.
3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de
avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de
montos a certificar en correspondencia con dicho avance.
4) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas
subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán
ser de reconocida solvencia y la I. de M. se reserva el derecho de seleccionar,
aceptar, o rechazar al Subcontratista, según estime conveniente, sin que ello
signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista
general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.
5
F) Respecto al inciso h) del art. 9 del PCGCO, se establece que el Contratista no
debe abonar ningún porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de Obras.
ARTÍCULO 6º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles
contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar
establecido en la presentación de la propuesta.
ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES
Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias de contratos en los que
hayan realizado obras exteriores con grandes superficies de hormigón visto y/o
obras de iguales o similares características implantadas en espacios de uso público
como a la que refiere la presente licitación, realizadas en instituciones públicas y/o
privadas en los últimos cinco (5) años, podrán adjuntarlos a su propuesta, debiendo
acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente a efectos de que sean
tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la
Administración.
A estos efectos se deberá presentar listado de obras realizadas, detallando los
siguientes datos, de acuerdo al formato adjunto:
1 - Empresa o lugar donde se realizó la obra
2 - Fecha de la obra, monto y plazo de ejecución
3 - Teléfono para verificar las referencias y persona de contacto.
Presentación de antecedentes.
Lugar de
la obra
Breve descripción Monto Plazo de
ejecución
Teléfono ReferenciasAño
En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos
erróneos o falsos, se desestimará la oferta, independientemente de otras acciones
que puedan realizar la Administración.
6
La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que
tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 5 años.
ASPECTOS CUANTITATIVOS:
ARTÍCULO 8º: PRECIO
El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
según rubrado, consignando además, el precio total de la obra.
Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano
de obra de la propuesta.
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.
El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y
beneficio de la empresa.
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.
En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en
Obra.
Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación
y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista,
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.
ARTÍCULO 9º: RUBROS
Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que
se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se
agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los
oferentes merezcan detallarse por separado.
Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o
metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.
LLAVE EN MANO:
Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título
indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas
cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.
7
En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el
cálculo más conveniente para la Administración.
Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,
no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o
interpretación.
La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin
considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la
Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten
cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.
ARTÍCULO 10: IMPREVISTOS
La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos
proyectados, se incrementará en un 10 % (diez por ciento) , de lo que
resultará el monto total de la propuesta.
El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación
de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección
de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que
durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.
ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente en base a un
único índice:
J. JORNAL GRUPO 9 ( Industria de la Construcción) Sub Grupo 1
La variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes de la
fecha de apertura de la licitación y el vigente el mes anterior al que
corresponde el ajuste.
ARTÍCULO 12º: METRAJES – FLETES
Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado
establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y
los recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).
La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de
acuerdo a los metrajes presentados en la oferta, mediante certificación
8
mensual. No rige el Artículo 83 del PCGCO.
En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del
proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente
realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del
proyecto.
ARTÍCULO 13º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES
Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto
pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por
el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre
como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas,
estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo
(monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se
admitirá modificación en los precios por estos conceptos.
ARTÍCULO 14º: MODIFICACIONES
El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que
estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos
o viceversa.
Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando
la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por
pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista
deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación
por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden
dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio
correspondiente.
Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al
Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario,
que los presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de
precios, etc., serán presentados dentro de los cinco (5) días habiles de emitida
la referida Orden para su aprobación por la Dirección de Obra.
9
En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá
acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.
Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al
contrato.
ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que
de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la
Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al
Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se
tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la
propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de
obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.
El registro de la Obra ante el B.P.S.
Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2
(Obra Pública) por el Director de la Obra y la firma del representante de la
Intendencia de Montevideo ante el BPS. Dicho registro deberá hacerse en el
transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente
copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de
Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General
Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por
cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su
propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los
realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del
certificado respectivo.
De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan
los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo
Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios,
contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda
10
propia."
Presentación de nóminas
Las empresas dispondrán del plazo fijado por BPS para cada mes,para la
presentación de nóminas firmadas por el técnico a cargo del control de la
obra, ante Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General,
para que se le coloque el código para su presentación ante BPS.
Presentación de facturas
Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el dia 20 del mes, salvo
vencimientos anticipados por el BPS , caso en el cual se informará a las
empresas el plazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y
copia de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas
empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el
B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.
En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nómina en $0 o
declarar inactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico y
representante).
Vinculación o desvinculación de subcontratistas
Se requiere para su registro firma del técnico y del representante.
Cierre de la Obra ante el B.P.S
Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de
Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los
formularios correspondientes por el Director de la Obra y el representante de
la Intendecia de Montevideo.
Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la
obra.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre
de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se
generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.
ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS
Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si
cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.
11
Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos
de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la
misma.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se
podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre
la información faltante.
Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a
los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:
a) Precio- sin tener en cuenta descuento pronto pa go.......... 75 puntos
Puntaje = (Pm / Po) * 75
Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.
b) Plazo de ejecución............................. 5 puntos
Puntaje = (Plm / Plo) * 5
Donde Plo es el plazo de la oferta y Plm es el menor plazo ofertado.
c) Antecedentes.................................... ..............20 puntos
Puntaje: Se asignan cuatro puntos por cada antecedente válido (Art.7) hasta
un máximo de 20 puntos
Total: 100 puntos
ARTÍCULO 17º MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONE S
La I. de M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de
ofertas y negociaciones establecidos en el Art. 66 del TOCAF.
ARTÍCULO 18º: ADJUDICACIÓN
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes
respecto a la aceptación de las mismas.
La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en
12
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra
en responsabilidad alguna frente a los oferentes.
Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos
o con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de
los mismos.
ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Notificación:
El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de
Adjudicación, previa intervención del TCR.
La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la
siguiente forma:
1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario
2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra,
en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.
En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el
adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3)
días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se
le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio
de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime
pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal,
se admitirá el telegrama colacionado .
En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se
rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la
Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así
como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime
pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes
que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.
13
ARTÍCULO 20º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT RATO Y DE
CONSERVACIÓN
A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato : En caso de adjudicaciones por
importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá
presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya
notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el
referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar
certificado por la entidad bancaria correspondiente.
La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la
extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del
contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación
automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario
de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o
autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de
intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la
garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de
treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que
pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda.
Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente
pliego.
La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en
documento apropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a
esta licitación.
b) Garantía de conservación : De cada pago que la Administración realice se
retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de
Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.
ARTÍCULO 21º: CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA
A) INICIO:
El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a
14
tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los
trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.
Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.
Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza
mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra
y refrendado por ambas partes.
Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar, en caso de
corresponder:
1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.
2) Formularios para la inscripción de la obra en BPS.
3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS
B) HORARIO:
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga
con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos,
deberá solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de
anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de
carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con
autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por
su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos,
aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse
C) CARTEL DE OBRA:
Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la
Dirección de Obra.
El carteles de obra será de chapa con estructura de madera y puntales de
eucalipto como soporte y sus dimensiones serán las señaladas en el articulo
4 de la memoria descriptiva, anexo 2 del presente pliego-
En todos los casos el cartel será diseñado por el Equipo de Comunicación
Institucional (Tels. 1950 2368 – 1950 3430 – 1950 2366), o deberá ser
15
aprobado para su producción por el mismo. En ningún caso el cartel podrá ser
pintado a mano.
Los textos, gráficos e imágenes se realizarán en vinilo de corte, de acuerdo al
siguiente modelo:
D) DISPOSICIONES LABORALES:
a) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las
condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la
Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje
y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El
incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no
observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados
con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo
de terminación.
b) Ley 18.098 . La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los
laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral
(convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de
labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad,
incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y
16
beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral
común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los
Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos
vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo
Nacional.
La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con
relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la
prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta
disposición.
En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán
rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no
cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con
posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se
reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este
pliego.
La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa
contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y
demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes
que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de
trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al
pago de los servicios prestados.
En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán
informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación
del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de
M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.
El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las
retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas
contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad
imputable al adjudicatario.
c) Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está
obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales
17
o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio
contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio
adjudicado.
La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por
cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o
gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros
por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros
de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.
Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el
Indice de Precios al Consumo.
d) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El
Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de
construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el
Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.
Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan
cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por
parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS)
del MTSS.
E) TERMINACIONES:
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados
hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de
la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.
F) EXCEDENTES:
El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la
obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen
expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se
calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.
G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA
PARA EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDU OS:
18
Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el
transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones,
construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas
inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas
Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental
vigente (capítulo II.1. Título IX del Volumen V del Digesto Municipal, D.
1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).
Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta,
División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de
Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.
H) SERVICIOS
Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión
de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS,
TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar
cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u
organismos citados-sean subterráneas o aéreas-dando previo aviso de los
posibles inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad
y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a
públicos y/o privados como consecuencia de la realización de los trabajos
licitados.
I) SUMINISTROS
En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados,
como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería,
etc., deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información
folletos o catálogo en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de
primera calidad y provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El
Contratista será responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.
ARTÍCULO 22º: OBLIGACIONES
Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a
ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del
19
buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de
excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la
presentación de la misma.
Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas
integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque
haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal
modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio
de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.
Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes,
reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes
de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran
producir a sus obreros o a terceros.
El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las
propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas
telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades
adyacentes al predio de la obra.
Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a
cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes
como provisionales.
ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO
El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el
consentimiento expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R
1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.
ARTÍCULO 24º: RECEPCIONES
Recepción provisoria
La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario
de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización
de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de
Obra estime y corresponda.-
20
Recepción definitiva
La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas
condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido
ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de la recepción
provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción
definitiva entre las partes.
ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD
Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad
derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a
terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o
a su propio personal.
El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos
en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la
misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.
ARTÍCULO 26: MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se
producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera
sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna
ARTÍCULO 27º: MULTAS
- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este
pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez
Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.
- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de
la Obra, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 4 U.R
(cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas,
21
pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se
expedirá sobre el punto.
- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia
de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades
Reajustables) por cada día hábil de atraso.
- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le
aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada
intimación realizada.
ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES
La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones
contraídas por el adjudicatario, habilitará a la Intendencia de Montevideo a
proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso,
sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los
daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un
apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad
por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del
pago de las multas correspondientes.
ARTÍCULO 29º: CERTIFICACIONES Y PAGOS
Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el
artículo 86 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para la
Construcción de Obras.
La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45)
días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance
de obra, debidamente conformado en la Contaduría General.
Se modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:
Interés de mora
El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el
22
50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral
para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada
por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente
en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.
Imputación a la paga
Se modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda
redactado como sigue:
“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de
imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés
establecida se considerará como tasa de interés simple.”
Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda
como sigue:
“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los
precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento
veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de
liquidación.”
En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se
deberá establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de
los quince (15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General
de la I. de M., y la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los
dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de presentada la factura en
Contaduría General de la I. de M.
Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros
de la I. de M. al momento del pago.
ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL
La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con
ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se
le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su
23
nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con
la Intendencia de Montevideo.
Dicho certificado será expedido por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Piso
1 y ½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta
Departamental).
ARTÍCULO 31°: REGISTRO DE PROVEEDORES.
Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro
de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al
momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de
registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a
Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la
inscripción definitiva en dicho Registro, manteniendo el mismo número de
registro que se le había asignado provisoriamente.
ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de
Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Edificio Sede con acceso
sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la hoja de
invitación.
Se deberán retirar los recaudos completos en CD (pl anos, memoria,
pliego,) en el Servicio de Compras de la Intendenci a de Montevideo,
Unidad de Atención a Proveedores, de lunes a vierne s en el horario de
10:15 a 15:30 hs.
24
ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta
(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____,
del Departamento de Montevideo, teléfono ______, fax _______, se
compromete a realizar los trabajos de Reacondicionamiento sector sureste
Plaza “Ana Monterroso de Lavalleja” (OBRA Nº3591) con arreglo a los Pliegos
de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria
Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA Nº280827/1), por el Monto total de
Pesos Uruguayos ________________ que responde al siguiente detalle:
TRABAJOS PRESUPUESTADOS $
I.V.A. $
MONTO PARCIAL $
IMPREVISTOS 10 % $
MONTO TOTAL $
(Son pesos uruguayos ..............)
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e
inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y
Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.
El monto de mano de obra imponible es de $ ............... (sin incluir
imprevistos).
El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días
hábiles.
El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil)
Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ………………………………
Montevideo,------- de -------------------- de 2013-
FIRMA: ......................................................
CONTRAFIRMA: -----------------------------------
C.I. Nº --------------------------------------
25
ANEXO 2 – RUBRADO.
Nivel Descripción Unidad Cantidad PrecioUnitario
Precio Total MontoImponible
1 IMPLANTACIÓN/REPLANTEO
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 1 GL
2 HORMIGON ARMADO 33 M3
3 MUROS
3.1 MUROS DE BLOQUE 11 M2
4 REVOQUES 22 M2
5 INSTALACION ELECTRICA 1 GL
6 PAVIMENTOS
6.1 PAVIMENTOS 870 M2
6.2 CORDONETAS 1 GL
6.3 PANES DE CESPED 1100 M2
7 EQUIPAMIENTO
7.2 BANCOS 9 U
7.3 LUMINARIA 5 U
7.4 MESA LUDICA Y DE PINGPONG
4 U
7.5 PAPELERAS 10 U
8 ACONDICIONAMIENTOVEGETAL
8.1. EXTRACCION DE ARBOLES 5 U
8.2. PLANTACION DE ARBOLES 6 U
9 AYUDA A SUBCONTRATOS 1 GL
10 LIMPIEZA DE OBRA 1 GL
26
Subtotal
IVA (22%)
Imprevistos
(….%)
Total Rubros
Monto Imponible total
Leyes Sociales BPS (70% del
Imponible)
Imprevistos (10.%)
Total Leyes Sociales
Total
Final
27
ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPACIO PUBLICOPLAZA "MONTERROSO" – sector sur
Reacondicionamiento y construcción de un anfiteatroObra Nº 3591 – LA 280827/1
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 14Municipio "A"INTENDENCIA DE MONTEVIDEOUbicación: Calle Turubí y José Llupes.
Barrio Nuevo París.
Artículo 1°.- CONSIDERACIONES GENERALES
a) La presente MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR sustituye en lo quese contradiga a la MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA GENERAL.
b) ADVERTENCIA: Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad deinterpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndoseademás que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válidoel sentido más favorable a juicio de la Dirección de Obra, siempre que ello no configure unabsurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la misma.Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios quele sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no sereconocerá reclamo alguno por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientesque éstas fueran.
c) Las obras que figurarán en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en estamemoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamientosatisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuestacorrespondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en estesentido existieran.
d) Será de cuenta de Contratante únicamente lo expresado e indicado en la MemoriaConstructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles. Queda terminantemente prohibidointroducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección deObra. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque noespecificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de lostrabajos descriptos.
Artículo 2°.- UBICACION
Espacio Público "Plaza Monterroso" ubicada en la intersección de las calles Turubí y JoséLlupes.
Artículo 3°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las obras a realizar comprenden la realización de todos los trabajos necesarios, indicados y/oa indicar, para la realización del acondicionamiento del lugar en cuestión. En tal sentido se ejecutarántrabajos de: realización de pavimento, colocación de gradas, contrucción de escenario, encespado,elevación de muro grafitero, instalación de juegos, instalación de mesas lúdicas, instalación deequipamiento urbano, etc., en un todo de acuerdo con la presente memoria, planos, y detalles aentregarse en el acto de la licitación y en el transcurso de los trabajos de ser necesarios y con lasinstrucciones escritas que personalmente dará en obra y/o donde corresponda, el Arquitecto Directorde la misma, y/o quien éste designe como alterno de corresponder.
Las obras a que se refiere el presente llamado a licitación pública abarcan la totalidad de laobra a realizar, la cual quedará bajo la responsabilidad del contratista.
Las tareas deberán desarrollarse con el cuidado que requiere la ejecución de la obra de quese trata teniendo en cuenta que serán del oferente los deterioros que se provoquen. Estas tareas
28
comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por imprevistos yomisión involuntaria, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajosdescriptos.
Artículo 4°. PREPARACION DE LA OBRA
1) CONSTRUCCIONES PROVISORIASDeberá tenerse especial atención a la implantación del obrador y al ingreso y retiro de
materiales, que en ningún caso ni momento interferirán con la vía pública. Deberá tenerse especialcuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos delas obras, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista y como previo a larecepción de la obra. Deberá tenerse especial cuidado con los espacios exteriores, de producirsealgún desperfecto en ellos, será de cargo exclusivo del Contratista el devolver las condicionesoriginales del espacio. Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será desu exclusiva cuenta y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de la Obra.
En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra y unlugar de vestuario provisorio y SSHH para el personal obrero, los que se mantendrán en aceptablescondiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, deaceptable calidad, ejecución y seguridad.
2) CARTEL DE OBRAEl contratista colocará en el lugar indicado por el Director de Obra un cartel de chapa con
estructura de madera y perfiles de acero (PNI 20) como soporte y sus dimensiones serán de 2 mts. x4 mts. de longitud. El logotipo, colores y leyenda serán determinados previo a la adjudicación de laobra.
“PLAZA MONTERROSO”Presupuesto Participativo 2011
14 14
3) CUADERNO DE OBRAEn la obra y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá
proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, donde se asentarán diariamente todas lasobservaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidadel buen estado y permanencia.
El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de obradejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que deberáncumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de loselementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citadocuaderno.
29
Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, seasentará en este cuaderno la finalización de la obra y se dejarán saldadas expresamente lasobservaciones que se hubiera expresado por ambas partes. Asimismo se anotarán todas lasobservaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.
4) REPLANTEOEl contratista realizará el replanteo de las obras, el que será verificado por la Dirección de la
Obra, aprobado y asentado en el cuaderno de obra, previo al inicio de las obras definitivas. Estereplanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacióndurante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista esresponsable de los errores cometidos. Corresponde destacar que los niveles indicados sonaproximados, el contratista deberá visitar el lugar y compenetrarse de sus características paraelaborar su propuesta.
5) SEGURIDAD EN OBRAEl contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención
de Accidentes de Trabajo (Ley Nº 5032), Decreto Reglamenario para la Industria de la Construcciòn89/95, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros,Ordenanzas Municipales en la materia, toda la normativa correspondiente a la Industria de laConstrucción, etc. y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.
La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S.,así como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/ 90 y otros). El contratista estará obligado arespetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando la Dirección de Obra no se las indiqueexpresamente.
6) CRONOGRAMALa obra deberá realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido el cual
deberá respetarse sin excepciones. En caso de atrasos, paros o días sin trabajar, se dejará asentadoen el cuaderno de obra las causas y motivos claramente expresados.
Artículo 5°. MATERIALES1) Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en estaMemoria y en caso de corresponder lo indicado en planos y planillas que integran losrecaudos, y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva General,debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra.
2) En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadasoficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos porla Dirección de Obra. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratistade la responsabilidad que por tal grado le corresponda.
3) Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo elrechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberásolicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de Obra. Si se comprobara que partede la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente acuenta del contratista.
4) Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección deObra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto deEnsayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales yelementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de Obra, lo juzgara conveniente,fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleresy/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nóminade esos talleres.
Artículo 6º . RUBROS DE LA OBRAPara el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán usados de
forma estricta los siguientes rubros:
30
Nivel Descripción Unidad
Cantidad
1 IMPLANTACIÓN/REPLANTEO1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA GL 1
2 HORMIGON ARMADO M3 333 MUROS
3.1 MUROS DE BLOQUE M2 114 REVOQUES M2 225 INSTALACION ELECTRICA GL 16 PAVIMENTOS
6.1 PAVIMENTOS M2 8706.2 CORDONETAS GL 16.3 PANES DE CESPED M2 1100
7 EQUIPAMIENTO7.2 BANCOS U 97.3 LUMINARIA U 57.4 MESA LUDICA Y DE PING PONG U 47.5 PAPELERAS U 10
8 ACONDICIONAMIENTO VEGETAL8.1. EXTRACCION DE ARBOLES U 58.2. PLANTACION DE ARBOLES U 6
9 AYUDA A SUBCONTRATOS GL 110 LIMPIEZA DE OBRA GL 1
31
Artículo 7°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTARLos trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de acuerdo a los rubros
indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares. Los metrajes para lapresupuestación se tomaron de los recaudos en general; pero deben considerarse solo como unaguía. Asimismo es obligatorio para los oferentes presentar los metrajes correspondientes a cada rubroen su oferta. Se aclara que los metrajes indicados en planilla de rubros son estimados, debiendo eloferente realizar su propio metraje.
Podrá la Dirección de Obra disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el costode los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en la oferta.
1 IMPLANTACIÓN/REPLANTEO
1.1 GENERALIDADESEl predio motivo de este llamado se entregará al contratista en su estado actual,
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas. Al respecto se aclara, que los nivelesque se puedan deducir de los planos son aproximados, por lo cual el contratista deberácompenetrarse de sus características antes de la presentación de su propuesta. Todo sin perjuicio delo ya descripto en el Artículo 1.
Este rubro incluye las construcciones provisorias y replanteo descritos en el Art. 4(preparación de la obra) de la presente memoria; también el cartel de obra que se detalla en el mismoartículo.
En este punto están incluidos todos los trabajos previos necesarios e imprescindibles para elacondicionamiento del espacio para las obras a ejecutar.
A los efectos de evaluar correctamente este trabajo las empresas oferentes deberán visitarpreviamente el lugar de las obras.
Cuando se proceda a la carga de escombros, se regará el material para evitar molestiasproducidas por el polvo que se levanta.
El contratista deberá mantener la vía pública y la caminería interna perfectamente limpia,barriéndola todas las veces que sea necesario y mojado previamente el material.
1.2. MOVIMIENTO DE TIERRADeberán realizarse los movimientos de tierra necesarios a efectos de conseguir un nivelado
del terreno acorde a las necesidades del proyecto.Para la cotización de los rubros de excavaciones deberá considerarse el tendido prolijo en el
lugar y en capas sucesivas del material resultante.El relleno en caso de ser necesario se pagará solamente cuando provenga de cantera y para
su medición y liquidación. El mismo, deberá estar compactado de acuerdo con las normas delP.C.G.C.O.
Las empresas cotizarán el tendido de tierra vegetal en capas sucesivas de 10 cms. en latotalidad del área afectada por la obra luego de finalizada la ejecución de la misma. El tendido de latierra vegetal extraída del lugar por zanjeo u otras excavaciones se cotizarán en el rubrocorrespondiente al de la tarea que lo genere.
2 HORMIGÓN ARMADO
2.1 GENERALIDADESSe realizará de acuerdo con los planos que integran los recaudos y atendiendo a todas las
especificaciones comprendidas. Este apartado refiere tanto a los hormigones estructurales como a losprefabricados que conforman parte del equipamiento mencionado en: 7. EQUIPAMIENTO
En caso de ser necesario completar o re-proyectar algún elemento estructural, serádebidamente proporcionado en tiempo y forma. El material salvo expresa autorización de la Direcciónde Obra se regirá por lo especificado en las normas UNIT correspondientes. Se exigirá unaresistencia característica de 25 MPa correspondiente al hormigón tipo C-25,0 de las mismas normas.
El contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura,sometiéndolo a la aprobación de la Dirección de Obra.
Inspecciones: No se podrá llenar ningún elemento sin autorización de la Dirección de Obra, aquien se le avisará con 48 horas de anticipación la fecha prevista de llenado.
32
Apuntalamientos: Se asegurará la resistencia de la estructura de apuntalamiento mediante laspiezas adecuadas que aseguren su estabilidad y resistencia a la carga, la Dirección de Obra podráordenar la corrección del mismo previo al llenado de la carpeta correspondiente.Los puntales deberán soportar con seguridad las cargas, disponiendo como mínimo cada 1,50m.Podrán ser de madera o metálicos. Si fueran puntales de eucaliptus la sección mínima será de 10 cm.de diámetro. En la parte superior de los puntales se dispondrá de una pieza de repartición y seapoyará un dispositivo que permita un desmontaje gradual (doble cuña, gato, etc.). Los puntalesserán convenientemente arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedirmovimientos. Los puntales empalmados se colocarán en forma alternada (máximo uno cada dos ocada tres) distribuyéndose de la manera más uniforme posible. Las superficies de las secciones aempalmar deberán estar cortadas según secciones planas y normales al eje, aplicándoseperfectamente una sobre otra. Los puntos de empalme se asegurarán mediante ensambladuras de 70cms. de longitud mínima, asegurando la resistencia a flexión y pandeo.
Armaduras: Los hierros para las armaduras de las piezas de hormigón armado secorresponderán con el tipo especificado en los planos y planillas de estructura. Salvo indicación encontrario, se usarán aceros A-420 de acuerdo a las Normas UNIT 843 y UNIT 968. Los anclajes delos mismos se realizarán mediante ganchos de longitud no inferior a 5 veces su diámetro.El doblado de las varillas se hará en frío por medio de herramientas adecuadas que aseguren elmantenimiento de los radios de curvatura indicados.
Empalmes: Se ejecutarán con una longitud minima del 20% del largo establecido para cadavarilla, colocando éstas una junto a otra en la longitud indicada y ligadas con alambre.Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. Se permitiráempalmar hasta el 25% de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo.
Separación entre varillas: La separación entre barras paralelas deberán cumplir con lassiguientes medidas: a) ser mayor que el diámetro de las barras; b) no ser menor que el tamañomáximo del agregado más 5 mm.; c) no ser menor a 20 mm. Cuando las barras longitudinales secoloquen en dos o más capas, la separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadasanteriormente.Para garantizar el mantenimiento de esta separación se colocarán separadores colocadostransversalmente, construidos por varillas de diámetro correspondiente, apartados entre si a unadistancia de sesenta veces el diámetro de la armadura.
Recubrimiento: Toda barra de la armadura, principal o secundaria, debe protegerse con unrecubrimiento de hormigón que será el indicado para cada una de las distintas piezas.
Colocación de las armaduras: Toda armadura debe ser inspeccionada por la Dirección deObra y no se podrá llenar ningún molde sin la autorización expresa del Director de Obra. En caso deno cumplirse con lo anterior se podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden queel contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamo.Por lo anterior el contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente anticipación a lafecha de llenado prevista; en ésta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de laarmadura en los moldes correspondientes.La colocación de las barras deberá responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detallesparticulares o en las disposiciones del proyecto.Se dejarán colocados en los pilares, antes de su llenado, en las líneas de unión con los muros demampostería, bigotes de varilla de acero ø6. Si no se dispone lo contrario, su separación máximaserá de 0,40 mts. entre sí y estarán adecuadamente anclados en ambos elementos.Se mantendrán las armaduras en su correcta ubicación, mediante los dispositivos necesarios, demanera que no se altere la distancia entre armaduras entre sí o a los encofrados. Se asegurará elrecubrimiento de todas las barras.Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no se produzcandesplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de plataformas, pasajede obreros, carretillas, etc.Salvo indicación expresa los estribos serán cerrados de dos ramas.Los hierros A de vigas se empalman y cortan sobre el apoyo, en caso de sernecesario. Los hierros E corridos sobre el apoyo se empalman hacia el centro de lostramos en caso de ser necesarios.
Preparación del hormigón: La medición de los agregados se hará, siempre que sea posible,en peso. Cuando se mida en volumen se deberá comprobar con frecuencia el peso de las cantidadesmedidas. El cemento se medirá siempre en peso.
33
Siempre que se tenga que ejecutar más de 5 m.c. de hormigón, será obligatorio hacerlo con mediosmecánicos (hormigonera). Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luegolos áridos alternadamente, comenzando por el árido grueso, e intercalando el cementoaproximadamente a mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori. Se establececomo tiempo mínimo de mezclado 90 segundos luego de haber introducido todos los componentes.El tiempo y velocidad de mezclado estará en relación al diámetro de la hormigonera.Para el mezclado a mano se deberá cuidar que la cancha en la que se prepare el hormigón nopermita la fuga de los componentes del mismo, no permitiendo la contaminación de la mezcla conmateriales extraños. Se mezclarán primeramente los áridos con el cemento en seco, hasta obteneruna mezcla de color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con elamasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. El hormigón elaborado a mano no deberáelaborarse en canchadas de más de un saco de cemento portland.
Colocación del Hormigón: Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes.Posteriormente se efectuará la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe duranteel proceso de llenado de los moldes. Después de mezclado el hormigón será inmediatamente vertidoen los moldes. Se deberá continuar con el hormigonado antes de que haya fraguado la capa anterior.En aquellos casos excepcionales en los que se deba variar la regla anterior deberá preverse unajunta de hormigonado. Se raspará y limpiará la superficie de dicha junta, extendiendo luego sobre ellauna lechada de cemento portland de consistencia plástica o utilizando resinas epoxi cuando se tratede elementos estructurales comprometidos a juicio de la Dirección de Obra.Se pondrá especial atención en el calafateado del molde, poniendo mayor atención en la base, paraevitar el escape de la lechada.La distribución y colocación del hormigón será regida por el equilibrio y simetría de cargas, para evitardeformaciones de los moldes y para que la organización de cada pieza esté de acuerdo con la teoríaque sirvió de base al cálculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse en elsistema.El acabado o terminación de las superficies será el natural, producido por los moldes.
Canalizaciones y pases: Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, sepreverá la ejecución de tubos, conductos y pases para las distintas instalaciones que se indiquen enel proyecto, a los efectos de no tener que realizar cortes posteriores en el hormigón. Se tendráespecial cuidado en no debilitar las estructuras por la posición de las canalizaciones, consultando entodo caso al Director de Obra, quien indicará los refuerzos si corresponde.
Transporte: Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar elhormigón desde la hormigonera hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla.
Compactación del hormigón: El llenado de los moldes se ejecutará cuidando que no seproduzcan oquedades. Una vez colocado en los moldes el hormigón deberá ser trabajadoconvenientemente a los efectos de eliminar los huecos y lograr la mayor compacidad posible. Losmedios a emplear dependerán, entre otras causas, de la composición y consistencia del hormigón,de la estanqueidad de los moldes, de la disposición de las armaduras, etc. Como mínimo deberádisponerse en el momento de llenado, el picado del hormigón, mediante varilla o listón, golpeado deencofrados, movimiento de armaduras, apisonado con regla, etc. En caso de utilizarse vibradores seaplicarán sobre hormigones secos o poco plásticos. De ser necesario se exigirá variación en lagranulometría del hormigón usado a fin de adaptarlo a las características del vibrador.La compactación debe hacerse siempre por capas no mayores a los 20 cms. Se tendrá la precauciónde depositar el hormigón tan próximo de su posición final como sea posible.No se permitirá volcar el hormigón de una altura mayor de 1 m., salvo en el caso de llenado de pilaresde hasta 3 m. de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacialos lados.
Curado del hormigón: El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante elperíodo inicial. Se sugiere realizar riegos discontinuos que aseguren el estado de saturación.Si la temperatura ambiente fuera inferior a los 4ºC. el hormigón se protegerá con pasto, paja, u otromaterial similar, por lo menos durante 72 horas.
Descencofrado y descimbrado: Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidadde la estructura, podrán quitarse tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente comopara que esta operación no afecte al mismo.En casos comunes y normales los plazos de retiro de encofrados y apuntalamientos será el siguiente(para hormigones con cemento común):
a) caras laterales de muros, vigas y pilares: 3 días.
34
b) encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin sobrecargas: 7 días (en este caso deberádejarse algún puntal de seguridad en el medio de las losas por algún tiempo).
c) apuntalamientos de vigas en general, y losas de luces mayores a los 4 m. 21 días.El desencofrado será gradual y lento, para lo cual los puntales irán apoyados sobre dispositivos quepermitan tal fin.Durante los primeros días no se acumularán materiales sobre las losas ejecutadas.Se establece una contraflecha mínima de 1mm. por metro de luz.Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigón luego de desencofrado,sin antes consultar a la Dirección de Obra que será la que tomará las decisiones correspondientes enbase a la entidad de las imperfecciones realizadas.
Defectos y vicios de la estructura: Si alguna parte de la estructura resultara porosa opresentara defectos mayores de llenado o forma, deberá ser quitada, remplazada, o perfectamentereparada por el contratista, previa inspección y aprobación de la posterior reparación por la Direcciónde Obra, en caso contrario será demolida la reparación efectuada.
Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Dirección de Obra su reparación nodiera la resistencia o estabilidad requeridas, ésta será demolida y rehecha por el contratista.
2.2 FUNDACIONESLa naturaleza del terreno y del subsuelo a los efectos de las excavaciones y rellenos queda a
la apreciación del contratista, que previa autorización podrá realizar los cateos que crea necesariosantes de la licitación.
La cota de fundación se estimará, a los efectos de la licitación en 0.60 m de profundidad pordebajo del nivel de terreno natural, aunque la profundidad definitiva se resolverá en obra. Debajo dela medida antes expresada se ejecutará una capa de 5 cms. de espesor de hormigón pobre sobre lacual se ejecutarán las fundaciones.
Se respetará en un todo los detalles y especificaciones presentados en recaudos gráficosadjuntos de estructura.
En este rubro se incluyen las vigas de cimentación correspondientes.
2.2.1 BASES DE FUNDACIÓN – ZAPATA CORRIDA DE HORMIGO NSe realizará la excavación a los efectos de llegar al nivel indicado por la Dirección de Obra.Los pozos serán examinados por la Dirección de Obra en el día. En caso que no se pueda
realizar la inspección en el mismo día se tomará la precaución de dejar los pozos tapados con unachapa u otro elemento similar.
Las excavaciones tendrán las dimensiones adecuadas a las bases y tendrán en cuenta el tipode terreno considerando cohesión, etc.
El fondo será lo más limpio posible y se regularizará con una capa de 5 cms. de arena antesde proceder al llenado del molde.
Se tomarán las medidas tendientes a asegurar el recubrimiento para protección de lasarmaduras resistentes.
2.2.2 VIGAS DE FUNDACIONLas vigas serán de 20 x 30 y la altura nunca será igual ni menor al ancho de las mismas.
Tendrán las especificaciones indicadas en las piezas del proyecto y a falta de indicaciones lasmismas serán suministradas por la Dirección de Obra.
Si los cimientos van sobre arcilla, descansarán en el fondo plano verificándose lahorizontalidad de las zanjas.
Es conveniente emplear barras de 12 mm de diámetro como mínimo, siempre que lo permitalas condiciones de adherencia, y además recubrimientos importantes, mínimo 5 cm (recubrimientoefectivo) para evitar la corrosión de las armaduras. Los estribos se ubicarán cada 25 cm y estaránconformados por hierros de 6 mm de diámetro.
2.3 CARRERAS Y PILARES
2.3.1 CARRERAS DE HORMIGÓN ARMADOCuando se indiquen carreras de hormigón armado, estas tendrán una altura mínima de 0,20
m. (no podrá ser igual ni menor al ancho del muro o tabique) por el ancho del muro o tabique sobre elque corran, armadas con cuatro barras de hierro de Ø 8, dos en la parte superior y dos en la parteinferior unidas con estribos de hierro Ø 6 espaciados 0,20 m., salvo indicación especial en los planos.
35
2.3.3 PILARESSerán 3 pilares de traba de las dimensiones que aseguren la perfecta estabilidad del muro
ubicado atrás del escenario. En la elaboración de los moldes se utilizará madera seleccionada,disponiéndose en forma tal que no se produzcan adherencias a los efectos de evitar retoques yreparaciones de superficie. El llenado de los moldes se ejecutará cuidando que no se produzcanoquedades. El acabado o terminación de las superficies será el mismo que se le de al muro de formatal que el ancho del pilar quede comprendido en el mismo.
ESCENARIO Y PLATEASe ejecutará un contrapiso armado con malla electrosoldada de 15x15x4.5 mm en un espesor
de 10 cm.PROCEDIMIENTO. Una vez verificada la correcta nivelación del terreno y ejecutadas las obras deinfraestructura a ubicarse bajo la platea, se ejecutará con tabla de pino el encofrado general del cajónde perímetro. Se colocará la armadura específica indicada. La malla a utilizar 15x15x4.5 mm. Sellenará con hormigón premezclado tipo C15. Se verificará durante el llenado la separación de la malladel fondo de la losa. Una vez ejecutado el llenado se cuidará de regar la superficie una vez por díadurante 5 días.
3 MUROS
3.1. MUROS DE BLOQUE.Deberán tener forma y dimensiones uniformes, poseerán espesor parejo, tendrán buen
asiento y serán de colocación fácil. Las dimensiones serán de 19x19x39. El mortero a utilizar secompondrá por una parte de cemento y 5 partes de arena gruesa.
En el encuentro con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán conbigotes de hierro de 6 mm. de espesor cada 40 cms. Deberá cuidarse el aspecto estético a efectos depermitir su acabado a la vista.
Se aconseja una junta trabada para un mejor comportamiento estructural.
4 REVOQUES
4.1. REVOQUESLos paramentos de las paredes que deban revocarse se prepararán esmeradamente,
degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo todas las partes maladheridas. Como regla general no debe revocarse ningún paramento antes de que la pared estésuficientemente seca. Por el contrario en el momento de proceder al revocado, el paramento debehumedecerse superficialmente en forma adecuada. En tiempo seco y caluroso se requiere unahumidificación más fuerte y un mortero más fluido, y en consecuencia mayor cantidad deaglomerante. Cuando hace calor excesivo y la pared está expuesta a los rayos solares, es preferibleno realizar trabajos de revocado, en caso imprescindible, deberán humedecer bien las paredes yrepetir la operación luego de realizado el revoque, recubriéndolo para mantener la humedad.
Las partes de la estructura de hormigón que se encuentren vistas en los paramentos que sevan a revocar deberán ser aplacadas o azotadas.Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.Tendrán aristas vivas y rectilíneas para lo cual se deberán colocar cantoneras las cuales quedaránincorporadas en el material deberán presentar una superficie plana continua y sin resaltes.
Previamente se dará al paramento una azotada de mortero de arena y portland, en laproporción de 3x1. se aplicará luego el grueso con mortero compuesto por 3 partes de mezcla dearena y cal 3x1,2 partes de arena grueso y una parte de cemento portland.
El fino perfectamente fratasado, se dará con mortero compuesto de una parte de cemento,una de cal en pasta y 6 de arena fina.
Fajas Maestras: el revoque grueso se ejecutará empleando fajas maestras que guiarán eltrabajo de revoque manteniendo la alineación y verticalidad del paramento. Estas fajas se ejecutaránpor medio de bolines. Las fajas se colocarán espaciadas a no más de 1,50 mts., y las de los extremosse colocarán a 30 cms. de los ángulos.
Los revoques que no se ajusten a las presentes especificaciones y que sean rechazados porla Dirección de Obra deberán ser picados y rehechos por el Contratista, sin que se tenga derecho areclamos de ninguna especie.
36
5 INSTALACION ELECTRICA
5.1. GENERALIDADESLas Obras a realizar comprenden: instalación de los conductores que conectan la puesta de
Alumbrado Público, colocación de todas las cañerías para las instalaciones eléctricas, instalación detodas las puestas, instalación subterránea, interruptores, toma corriente.
5.1.1. REGLAMENTOS, PLANOS Y TRAMITES ANTE U.T.E.El proyecto se tramitará como proyecto Global y todos los costos del provisorio de obra si los
hubiera correrían por cuenta del oferente.Si fuese necesario firma técnica o aumento de cargas los costos generados por tal motivo
correrán por cuenta del oferente.
5.1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados y las reglamentacionesse valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia deprecio por dicho motivo. El contratista debe denunciar dichas diferencias con la debida antelaciónpara que la Dirección de Obra pueda salvarlas sin que provoquen demoras en los trabajos.Las modificaciones en el trazado o en las especificaciones que produzcan un cambio en el precio delcontrato, requerirán la aprobación de la Dirección de Obra por escrito y previamente a su realización.La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de loselementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al contratista a efectuar cobrosadicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificarfundamentalmente lo indicado en los mismos.
5.1.3. GARANTIADurante un período de 12 meses después de la recepción provisoria, el contratista deberá
garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costoaquellos materiales defectuosos resultantes de un uso normal, quedando excluido los accidentes porcausas ajenas a la instalación referida. En caso de que el equipo sea de procedencia o fabricación deun tercero, el reclamo será atendido directamente por el instalador siendo este único responsableante la IM.
5.2. MANO DE OBRAEl montaje de la Instalación Provisoria para la ejecución de obra, como así su carga y
mantenimiento correrá por cuenta de la Empresa Instaladora, bajo su responsabilidad.La Empresa Instaladora será responsable de hacer cumplir todas las normativas de
seguridad, siendo éste requerimiento causante del cese del contrato. El incumplimiento serácatalogado como falta grave.
El contratista aportará la mano de obra necesaria para realizar la instalación eléctrica, nopudiendo subcontratar parcial o total los trabajos. En todos los casos el instalador no se verá relevadode su responsabilidad directa sobre el total de las instalaciones y de los materiales suministrados,que estos serán los autorizados por U.T.E .
Todo personal que este ejecutando el montaje de la instalación eléctrica tendrá quedemostrar idoneidad en todos los casos. La IM no se hace responsable de daños materiales,personales, como a terceros.
5.3. PROCEDIMIENTOSLa colocación de cañerías y cajas deberá en líneas generales ajustarse al replanteo indicado
en los planos. En cada caja de salida de conductores o conexión de interruptores, tomacorrientes ocualquier otro tipo de dispositivo eléctrico, se deberá dejar por lo menos colillas de 15 cm. deconductor para realizar las conexiones. Se deberá instalar una caja cada vez que se realice unempalme o unión de conductores, o se cambie el diámetro de las cañerías.
Todas aquellas cañerías que fueren por algún motivo bajo piso se tendrán que realizar concaño PVC y respetando la sección de los mismos.
Se podrá enhebrar las cañerías luego que se termine con todos aquellos trabajos que puedancausar daño mecánico a los conductores. Aquellas cañerías que no vayan enhebradas deberánquedar con alambre galvanizado como guía.
37
Todos los accesorios para uso a la intemperie deberán ser galvanizados, y estancos en elcaso de cajas.
Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades dela obra, deberán ser autorizados previamente por la Dirección de Obra. Se deberán indicar todos loscambios en un juego de planos que estarán disponibles en la obra para ser consultados cuando elpropietario lo solicite.
Todas las tuberías expuestas serán aseguradas por medio de soportes y grapas adecuadas.No se permite el uso de tacos de madera para estos fines, por lo que se deberá usar tornillos ycamisas de expansión para fijación de tableros, brazos de mercurio y otros elementos de naturalezasimilar, se exigirán grapas amuradas con arena y portland.
5.4. PRUEBASEn cada tablero se realizarán las pruebas con un Terulímetro para la continuidad con
las descargas a tierras y los elementos de seguridad. Se probará la resistencia del aislamiento detodos los conductores de alimentación y equipos. Se reemplazaran las partes que fallen, probarátodos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equiposaterrados con probador comparativo de tierras, se realizarán las correcciones que sean necesarias.Deberá cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E. Deberá proveerse todos losinstrumentos y personal necesario para todas las pruebas. El equipo no deberá ser energizado sin elpermiso específico de parte de la Dirección de Obra.
Antes de la entrega de la instalación y frente a IM, se realizaran las mediciones conun megómetro: Se medirán las resistencias de las descargas a tierra las que deberán ser menores a8 Ohmios. Se probará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales.
5.5. COORDINACIONEl contratista deberá coordinar la instalación de las cañerías, cajas, tableros, etc. con el
contratista de hormigón de modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los planosy memoria, sin provocar demoras en el avance de la obra.
5.6. INSTALACIONLa instalación eléctrica en la obra de referencia se ejecuta según detalles a saber.
5.6.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOSLas instalaciones resultarán embutidas en los pavimentos.
5.6.2. MATERIALESLos Materiales serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad. Todos los materiales a utilizar
en obra deberán contar con la certificación de calidad y seguridad de UTE y LATU. Se deberácolocar todos aquellos materiales que, aún no estando indicados en los planos y memoria, seannecesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de la instalación así como para elcumplimiento de las reglamentaciones de UTE.
El oferente deberá detallar en la propuesta marcas y procedencias de todos los materialesque integran la misma. Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de acuerdocon los planos y la memoria. El subcontratista deberá colocar luminarias tipo HPIT 250 según loindicado en los planos. Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24horas por el instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la Dirección de Obra quien cargará alinstalador los gastos que esa operación demande.
La pintura y partes de equipos que se hubieran maltratado durante el transporte,almacenamiento, o instalación y manejo, deberán ser reparadas, requiriendo la aceptación de laDirección de Obra.
En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones esimperiosa. Se exigirá por lo tanto, una ejecución esmerada de las mismas y una selección y calidadadecuada de todos los interruptores, cajas, conductores, soportes, conexiones, etc.
Caños: Serán en corrugado plástico, los diámetros serán indicados en los planos y planillas.Se permitirán hasta dos curvas como máximo, en cada tramo de cañerías que no diste más de 12mts. entre cajas de registro o fin del caño.
38
Se utilizará caño de PVC rígido para líneas generales que vallan por piso y corrugado paralas que lo hagan por pared. También se cuidará que los caños colocados en losas seancuidadosamente protegidos en el momento del llenado con hormigón de las mismas.
Cajas: Las cajas para el equipamiento eléctrico se colocaran con su lado menorperpendicular al piso. En los casos en que se ubiquen luces y tomas cercanos en una misma paredse cuidara que las cajas extremas de tomas estén por debajo de las luces, perfectamente alineados.Todos los registros serán de material plástico similares a gewiss serie 48 IP 40 de embutir. Susdimensiones mínimas serán las estándar aprobadas en las normas. Las cajas utilizadas entomacorrientes, interruptores, parlantes, etc. serán en P.V.C. todas tipo CONATEL Azul IP6 o similar.
Conductores: Todos serán nuevos, de cobre electrolítico extra-flexible Clase 5 conaislamiento plástico adecuado de PVC no conductora de llama, tensión nominal 450/700 V según lasNormas UNIT 98 y 126. Se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta queespecifique fabricante y sección. Responderán en todo a las reglamentaciones vigentes de UTE ycontarán con el certificado de aprobación de un laboratorio. Serán de cable tipo CF multifilar. Todoslos conductores subterráneos y en bolsa de agua, bajo piso, a la intemperie, o los que conduzcanpor ductos o bandejas serán de doble aislamiento, bajo plástico o goma desde el tablero hasta elelemento correspondiente. Las secciones mínimas permitidas están indicadas en los planos yplanillas respectivos.
Interruptores Diferenciales . Se deberá instalar un interruptor diferencial que proteja lainstalación en su conjunto y que tendrá, para la corriente de defecto a tierra, una sensibilidad quedependerá del valor máximo de la resistencia obtenida de puesta a tierra. Esta resistencia, tendrá envalor posible, de modo que en caso de defecto las masas no adquieran potenciales que superen los24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos. En instalaciones domiciliarias y en este caso, seráobligatorio el uso del interruptor diferencial de 30 mA, que constituye un elemento de seguridadimportante para las personas contra accidentes por fugas a tierra. Interruptores Generales deTableros Generales. Los Interruptores Generales tendrán que ser del tipo termomagnético, según elapartado 4.6.2 y de acuerdo la potencia a instalarse.
5.7. PROVISORIO DE OBRAUna vez que empiecen las obras, y si hubiere, se retirara la tensión del suministro
completamente, se colocará una red exterior con conductores doble aislamiento y con llaves deprotección diferencial y térmica.
El encargado de obra será responsable de su chequeo, verificando su normal funcionamiento,siendo éste, responsable ante la empresa de cualquier accidente laboral, de cualquier trabajador.
Los alargues no podrán estar tirados por el piso, y se los tendrá que colocar suspendidos enaire.
La empresa se hará cargo del montaje del provisorio y sus movimientos en la Obra.
5.8. ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR.Se colocará una columna troncopiramidal de base cuadrada 7/300 tipo A.P.(Alumbrado
Público) y luminarias tipo HPIT 250 según lo indicado en los planos. Todos los elementos seránfijados al pavimento o paramento correspondiente mediante los procedimientos especificados por losfabricantes.
5.9. SEGURIDADToda persona que este trabajando tendrá que contar con todos los implementos de seguridad
adecuados a la tarea, cascos, zapatos de seguridad, gafas, etc.No se poda bajo ningún concepto realizar puente en los interruptores diferenciales lo cual, es
el encargado de Obra el responsable de su supervisión.
6 PAVIMENTOS
6.1. PAVIMENTOS GENERAL
6.1.1. CAJA
39
Se realizarán en la totalidad de las superficies graficadas incluidas rampas y escaleras. Sobre
el terreno natural y luego de realizada una caja de 18 cm se realizará la compactación del suelo
natural mediante rodillo o pisón mecánico.
6.1.2 CONTRAPISOS EXTERIORESSobre el terreno natural y luego de realizada la caja se realizará la compactación del suelo
natural mediante rodillo o pisón mecánico. Posteriormente se realizará una capa de 10 cms. deespesor de balasto natural apisonado. Sobre ella se realizará una losa de hormigón de 8 cms. deespesor armado con malla electrosoldada de 15 x 15 x 4,2 mm, dejando la superficie firmeconformando planos con pendiente para facilitar el escurrimiento de pluviales. Cada tres metros sepreverán juntas de dilatación. Que tendrán 2 cm de ancho y su profundidad llegará hasta elcontrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto en caliente o mastic bituminoso.
6.1.3 PAVIMENTOSLos pavimentos presentarán superficies regulares dispuestas según pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones de la Dirección deObra. En su forma y calidad responderán a lo estipulado en la presente Memoria.
6.1.4 PAVIMENTOS EXTERIORESPavimento loseta granítica : El pavimento perimetral sobre la vereda de Llupes y en el sector
de caminería que atraviesa por la mitad a la plazuela se realizará en con: Loseta granítica 40 x 40 cmtipo Blangino, C114 SG_color negro o similar. (ver anexo N° 1).
El resto del pavimento se colocará en la totalidad del área establecida en gráficos.Las piezas no podrán presentar trozos rotos, añadidos o despuntados, ni picaduras, grietas,
partes descompuestas, manchas ajenas a la naturaleza de la piedra y otros defectos.Las juntas, en general, se rellenarán con cemento Portland blanco, con la adición del color
apropiado a la coloración de las piezas, el espesor será de 20 mm.La colocación deberá ser perfecta, no permitiéndose el más mínimo resalte, desviación en las
juntas o diferentes espesores de estas. Se asentarán sobre contrapisos ejecutados conformes a lasnormas especificadas en 5.1.2. Se realizarán juntas de dilatación cada 3 m.
Cada tres metros se preverán juntas de dilatación cada tres metros. Que tendrán 2 cm deancho y su profundidad llegará hasta el contrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto en caliente omastic bituminoso.
Pavimento de hormigón: Se realizará un pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de10 cms con una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 conformando planos con pendiente para facilitarel escurrimiento de pluviales. Cada tres metros se preverán juntas de dilatación. Que tendrán 2 cm deancho y su profundidad llegará hasta el contrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto en caliente omastic bituminoso.
. Deberán tenerse en cuenta los niveles de vereda perimetral existente en el espacio.Colocación del hormigón: Será colocado inmediatamente después de mezclado y en
ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su suspensión definitiva dentro de los 30minutos subsiguientes al momento que se le agregó agua a la mezcla en la hormigonera. Para sucolocación se usarán reglas, guías que indicarán el nivel superior de terminación y mediante reglaapoyada en las guías se distribuye la mezcla de manera uniforme trabajado convenientemente paraasegurar la eliminación de huecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los mediospara lograr la compacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el movimiento delas armaduras o el apisonado con regla. El contratista será responsable de instruir al capataz sobrecuándo, cómo y dónde podrá realizar el corte del hormigonado.
Fraguado del hormigón: La superficie será protegida del sol y toda superficie deberápermanecer mojada por un período de 5 días. A tales efectos se podrá cubrir con tierra u otro materialadecuado, el que se conservará empapado.
Juntas de dilatación: Si así se establece en los planos, las juntas transversales de dilataciónllevarán las barras de acero que permitan la transmisión de esfuerzos entre las dos losas. Las juntasse harán con material moldeado, preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) ypodrán rellenarse con asfalto caliente o mastic bituminoso.
Terminaciones en ángulo: Todos los ángulos, entrantes o salientes, llevarán las piezasaccesorias correspondientes. Una vez colocadas deberán presentar una superficie plana continua ysin resaltes.
40
6.2 CORDONETASRealización de zanja. Sobre el balasto compactado se realizará una zanja del ancho de la pala,(aproximadamente 25 cm.).Colocación de las cordonetas: Se asientan las cordonetas de hormigón sobre mortero de gravillín,arena gruesa y portland, en proporción 3 x 3 x 1, debiendo tener una altura promedio de 8 cm. Setendrá especial cuidado en el agregado de agua procurando lograr una consistencia que impida eldescenso del elemento una vez volcado (establecer dosificación de agua).Replanteo: La cara interior de las cordonetas (la que da hacia el pavimento) se colocarán referidos aun hilo nivelado según replanteo cuya altura no excederá los 6 cm de nivel de piso terminado, salvoindicación en contrario de la Dirección de Obra.Calce de cordonetas: Posteriormente, se calza la cordoneta con balasto sucio en las caras libres, aefectos de evitar movimientos y descalce durante el fraguado del mortero de asiento.Limpieza de juntas: Se limpia el excedente de las juntas con cuchara y se lava con agua y esponja.Control final. Sobre la arista superior interior se coloca un hilo tensado desde ambos extremos deltramo recto a considerar y se controla:Desviación en horizontal máxima = 10 mm.Desviación en vertical máxima = 10 mmAltura mínima respecto al firme = espesor pavimento + 6 cmLimpieza de juntas. Control visualCordonetas de hormigónTendrán las dimensiones de 7 x 20 x 80 cm, con una dosificación de hormigón 3.2.1, y llevarán comoarmadura longitudinal, una escalerilla de acero de 3mm. Los moldes para su ejecución deberán serde chapa, de modo de lograr un acabado liso en las caras vistas.En el caso de que la altura de la cordoneta supere los 7 cm se colocarán bloques de hormigónarmados para salvar la diferencia (según indicación en gráficos “cordoneta sobre muro”).Cordoneta sobre muro: la cordoneta se utilizará como terminación sobre un muro de bloques dehormigón armado en la primera y última hilada con hierro tratado 6 mm (horizontal) y armada cada 2mts con hierros de 8 mm (vertical).Terminación superficial. Terminada la compactación, únicamente si está explícitamente establecidoen la Memoria Particular, se retirará de la superficie tratada todo el exceso de material, mediantebarrido liviano con escobillones.
6.3 PANES DE CESPED
Plantación de cesped en tepes.Nivelar: Revisar la nivelación del terreno y corregirla si es necesario. No debe de quedar
agua retenida o escurrirse violentamente. Si el suelo es muy arenoso es momento de agregar algo deturba y/o compost, y si es demasiado arcilloso, de agregar algo de arena dulce.
Roturar: Se debe de dar vuelta el pan de tierra de los primeros 10 cm de suelo, conrotocultivador, disquera, pala de dientes, azada, u otro implemento, según sea la superficie aimplantar. Para lograr un desmenuzamiento de los terrones.
Subsolar: Deberá realizarse la rotura de capas duras en profundidad, si ellas existieran. Encaso de que se parta de un suelo no apto y que deba aportarse tierra al lugar esta etapa serásustituida por la realización tan solo de lo establecido en el paso 2.
Limpieza: Se deben quitar las piedras más grandes, las raíces, malezas, restos vegetales ytodo aquello que halla salido a la superficie y que pueda interferir con el normal desarrollo radicular.
Reafirmado: Se realiza el alisado de la superficie, eliminando los huecos y lasprotuberancias, mediante la aplicación de lluvias controladas y la aplicación de rodillo liviano.
Mullido: Se remueve superficialmente los 2 cm superiores, debiendo quedar una capasuelta, sin grandes terrones.
Humedecer: Humedecer la capa superior, no se debe implantar en superficies muy secas. Elriego debe de ser en forma de lluvia suave y debe de penetrar un máximo de los 3 primeros cm.
Fertilización Starter: Junto con la operación de mullido, deberá incorporarse el fertilizanterico en fósforo, en la proporción aconsejada por el técnico. Tal tarea se realizará al voleo, procurandolograr una distribución homogénea.
Implantación de Tepes y/o alfombras de material veg etativo: Se colocan los panes oalfombras una junto a la otra sin que se solapen y en forma trabada. Se nivelarán los bordespara evitar que se sequen. El cubrimiento de la superficie puede ser total o parcial, dependiendo de
41
costos y posibilidades de cada caso. En caso de aplicación en lugares con pendiente, se deberá deaplicar en fajas perpendiculares a la pendiente y deberán de ser fijados con grampas de plástico,alambre, o madera. Una vez colocados usar tablones para caminar encima de ellos para evitardesnivelados.
Terminación de bordes: Se realizará el corte con pala de corte bien afilada de los tepes quesobresalgan de las borduras de los correspondientes canteros, de forma de permitir una buenaterminación, evitando magullar las cordonetas existentes. El corte se realizará unos 2 cm por detrásde la cordoneta, retirándose el resto del tepe.
Carpeteo: Realizar el recubrimiento de las juntas d e los tepes o alfombras con arenay/o tierra buena molida.
Rolado: Realizar una pasada de rodillo liviano para lograr mejorar el contacto entre el sueloy la carpeta vegetal, la eliminación del aire, y mejorar el aspecto.
Riego: Riego inicial: Realizar el mismo con abundante agua de forma que se logrehumedecer como mínimo los primeros 20 cm de suelo. Mantener riegos diarios, por el término de 15días. La aplicación del riego debe de realizarse a primeras horas de la mañana o de tarde una vezque baja el sol, para evitar quemado por el calentamiento del agua.
Corte: Primer corte: se podrá realizar un primer corte a los 10 días, dependiendo de lascondiciones ambientales. Deberá usarse una máquina rotativa u helicoidal bien regulada y afilada,NO usar bordeadora. Altura de corte: La altura mínima del primer corte puede establecerse en 3 cm.Luego el mismo oscilará entre 2 y 4 cm de acuerdo al desarrollo, época del año, uso, frecuencia decorte, etc..
Veda de uso: Cubierta de 100 % de la superficie, tiempo de NO uso, 10 a 15 días, segúncondiciones de crecimiento. Cubierta parciales: de 50 %, mínimo de 40 días, de 20 %, mínimo de 60días. Comenzar con usos livianos, poco tránsito, y bajas densidades.
Control de malezas: El primer corte es un buen herbicida, la aplicación de este depende deque material se parte. Y en ese momento también pueden aplicarse herbicidas selectivos, a dosisbajas.
Fertilización: Aplicación de fertilización nitrogenada y potásica de liberación lenta, se puederealizar a los 15 días de implantado el césped.
Pulverización: De acuerdo a la evolución de los cés pedes se podrá aplicar específicosfitosanitarios para el control de insectos y/o enfe rmedades.
7 EQUIPAMIENTO
7.1 EQUIPAMIENTO GENERAL:Se realizarán en los materiales descriptos en gráficos y según los detalles particulares para cada unode ellos. Se detallan en gráficos los siguientes equipamientos: bancos, muro banco de ladrillo, mesasde juegos 1 y 2 (lúdica y ping-pong), papeleras y luminarias (ver Instalación Eléctrica 8).
7.2 BANCOS DE HORMIGONSon 8 bancos de hormigón a ubicarse dentro de la plaza y serán de idénticas características a losinstalados por movilidad urbana en el corredor Llupes (ver lámina).
7.3 LUMINARIASSerán unicamente las indicadas en los recaudos gráficos en color. Se colocarán en ángulocomplementario a las existentes y serán del tipo HPIT250.
7.4 MESAS DE PING PONGSerán 2 de hormigón según las dimensiones establecidas en los recaudos gráficos y se deberá incluirla correspondiente cimentación. Podrán ser prefabricadas o realizadas in situ. En ambos casosdeberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.
7.5 MESAS LUDICASSe suministrarán y colocarán 2 mesas lúdicas para exteriores con 4 banquetas de acero galvanizadocon espesor de pared de hasta 3 mm, bulones antibandálicos con tapones de plástico de seguridad,pinturas resistentes a golpes y rayaduras por su uso tradicional, con terminaciones apropiadas yseguras para el usuario.
7.6 PAPELERAS
42
Serán las indicadas en los gráficos (tipo candombe) o a convenir con la Dirección de Obra.
8 ACONDICIONAMIENTO VEGETAL
8.1. EXTRACCIÓN DE ARBOLADO EXISTENTE
Los ejemplares a extraer se indicarán en los recaudos gráficos bajo la referencia “ejemplar a retirar” yen color rojo.
En todos los casos, previo al apeo, se deberá eliminar totalmente la copa para asegurar que la caídano provoque daños a los elementos edilicios próximos.
Los árboles serán extraídos con los útiles y la maquinaria que aseguren la mayor efectividad en eltrabajo y que la empresa considere convenientes, siempre que su uso sea correcto y no signifique unriesgo para los operarios, ni para las personas que pudieran encontrarse próximas al lugar de trabajo.El uso de máquinas excavadoras en las extracciones de árboles, cepas o tocones, se permitirá en loscasos en que se asegure que no se dañarán instalaciones subterráneas.
La extracción se realizará de cepa en todos los casos. Se entiende que se ha efectuadocorrectamente, cuando se haya extraído la masa radicular que contiene las raíces de primer orden ysus ramificaciones principales, ubicadas a continuación del fuste del árbol.
Los árboles que hayan sido apeados sin una correcta extracción de la cepa cuando corresponda, noserán tenidos en cuenta para el pago del correspondiente avance de obra.
8.2. PLANTACIONESSe prevé la plantación de ejemplares según se indica en los gráficos, serán suministrados y
colocados por la empresa licitante. Los árboles deberán ser aceptados por la Dirección de Obra,debiéndose preverse muestras por parte de la empresa previo la colocación de los mismos.
Marcación: Se realizará el replanteo en el propio campo, ubicando la posición definitiva de losejemplares a plantar.Poceado: Los pozos a efectuar serán de un metro cúbico de volumen, con las dimensiones mascomunes de 1 metro de profundidad, y 1 metro por un metro de lado. En los casos que por lasinstalaciones que se encuentren en veredas u otros motivos no se pudieran respetar esaconformación del pozo, se preverá la extensión o alteración de las dimensiones y forma del mismocon el fin de alcanzar el volumen de un metro cúbico especificado, según las indicaciones del Técnicoen Jardinería ó Director de Obra.Deberán realizarse pozos mayores para ejemplares con sistema radicular muy desarrollado o cuandosus contenedores excedan las precedentes dimensiones. Cada pozo deberá quedar debidamenteseñalizado a efectos de salvaguardar la seguridad pública. El área de trabajo deberá quedar enperfecto estado de limpieza.La empresa tiene la opción de construir los marcos en el lugar o colocar marcos prefabricados, de lasdimensiones especificadas y con la siguiente composición: tres partes de arena y una parte deportland.En caso de presentarse obstáculos de cualquier tipo en la realización del pozo o del marco, elDirector de Obras determinará que hacer en cada caso concreto, para alcanzar el volumen de pozoespecificado de un metro cúbico.Se deberá llenar de tierra negra el pozo hasta el borde superior del marco en todos los casos, previaaceptación de la tierra por el Director de Obra.La empresa está obligada a limpiar y retirar los materiales de deshecho, debiéndose dejar el área detrabajo en perfecto estado de limpieza, en un plazo a determinar por el Director de Obra.En casos de extracciones o poceados en que el Director de Obra lo disponga, se deberá colocarvallas protectoras a efectos de salvaguardar la seguridad pública. Estas serán de 1 m de altura ycubrirán totalmente el área afectada por los trabajos; se podrá exigir también el balizamientocorrespondiente.De la tierra a utilizarse: Los pozos deberán rellenarse de la mezcla cuyas proporciones se indican enla tabla que figura a continuación. Eventualmente podrán autorizarse otros sustratos de plantación, enbase a preparados con humus de lombriz al 10%, u otros, previa autorización. Gel cuandocorresponda
43
Tierra Negra Arena Turba Abonoorgánico
Mantillo oCascara de arroz
Gel K/m3
5 1 1 2 1 1
De los tutores: Se colocaran dos por planta, las dimensiones de los mismos serán lassiguientes 3 metros 40 centímetros de altura, el diámetro no puede ser menor a 5 centímetros nimayor de 8 centímetros, se les debe realizar punta en uno de sus extremos para facilitar el clavado delos mismos (preferentemente de Eucalyptus). La profundidad en la que el tutor debe encontrarse esde 40 centímetros en tierra firme (profundidad total a nivel de piso 140 centímetros). Los mismosdeben ubicarse entre 30 a 40 centímetros de la planta, el clavado de los tutores debe realizarse antesde la colocación de la tierra en el alcorque.
De los protectores: Los protectores deberán tener una altura de 2,80 m y un ancho de 0,50 m,variables sujeto a las dimensiones finales de los ejemplares plantados.Cilíndricos de metal (con 4 varillas de acero 18 mm. intercaladas con 4 aros de varillas de 8 mm.), obien, paño de malla electrosoldada, trabada, todo pintado de color verde musgo o similar a indicar.Rectangulares de madera (con 4 puntales 3”x3” verticales cruzados por listones de 1” x 2”), tratadoscon pintura y color a indicar.La empresa tiene la opción de construir los marcos en el lugar o colocar marcos prefabricados, de lasdimensiones especificadas y con la siguiente composición: tres partes de arena y una parte deportland.
Del suministro de árboles y su plantación:Los árboles deberán ser proporcionados por la Empresa y seguirán las siguientes
prescripciones técnicas:El porte o tamaño de los árboles a plantar deberá tener las siguientes características: altura mínimade 2,0 (dos) metros y de un diámetro a 1 metro de altura desde el cuello, mínimo de 0,03 metros,tanto en el caso de especies Latifoliadas, como Coníferas. En todos los casos deberán seraprobados por el Técnico de Arbolado Público responsable.
Colocación del ejemplar en la plantera enrasando el nivel del sustrato al cuello de la planta(zona de transición entre la raíz y el tallo) y apisonado del sustrato. Incluye una fertilización con 100gramos de fertilizante con polímeros y macro y micronutrientes (TERRACOTEM o similares) quepromuevan el crecimiento radicular.
Colocación de dos tutores separados 30 cm de la planta y atado de la especie al mismo.
Riego al momento de la plantación.
La cotización de los rubros de plantación de árboles incluirán las siguientes actividades :
La colocación de la planta en el alcorque y su provisión.
Fertilización con un fertilizante con polímeros, macro y micronutrientes (TERRACOTEM osimilares) que promuevan el crecimiento radicular, a razón de 100 g por planta. Aplicación de mulch orgánico cubriendo toda el área del alcorque o plantera a razón de0,05metros cúbicos por planta.Las demás actividades e insumos pertinentes: provisión y colocación de tierra, tutores y riego, secotizan en rubros separados. Del riego- Al momento de realizar la plantación se regara cada ejemplar con 200 litros de aguaen total. Este riego se realizara en tres etapas:
A) Al completar la mitad del volumen del alcorque con tierra negra se realizara unacompactación con el pie y se regara con 100 litros de agua. B) Luego de completado el llenado del alcorque con la tierra, colocada la planta y apisonadala tierra con el pie, se procederá a regar nuevamente con otros 100 litros de agua.Del mulching- Se colocara unos 25 litros de mulch por planta. Acondicionándolo de forma tal queforme una olla alrededor del ejemplar y separado 10 centímetros del cuello de la planta. No debiendorebasar el nivel de la vereda.
44
9 AYUDA A SUBCONTRATOS
El contratista deberá suministrar la ayuda necesaria a todos los subcontratos quecorrespondan, así como la obligación de coordinarlos.
10 LIMPIEZA DE OBRALa obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento.
Especialmente se cuidará de no manchar con cal, cemento, pintura, etc. Los paramentos, aberturas,accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra.
Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción dela obra.
MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ VEIGA GABRIELA CASTRO LISBOA ARQUITECTA ASESORA CCZ 14 ARQUITECTA CCZ 14
BACH. DAIANA VIERA BACH. DIEGO PALAU Ayudante Tecnologico CCZ 14 Area Urbanística CCZ 14
BACH. SEBASTIÁN PORTUGAL ELISA GRUBITS Pasante Facultad de Arquitectura – Udelar Tec. en Areas Verdes Municipio “A”
45
46
ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS.- Ver archivos adjuntos.
Nº de la lámina, plano Nombre de la lámina plano
LÁMINA Nº L1 PLANTA DE UBICACION
LÁMINA Nº L2 PLANTA ALBAÑILERIA
LÁMINA Nº L3 DETALLES
LÁMINA Nº L4 PLANTA ELECTRICA
