LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01 LEVANTAMIENTOS … · PROVEEDURÍA MUNICIPAL Correos:...

MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO

Central telefónica: 2216-0710 Fax: 2292-5303

Apartado: 693-2200 Coronado www.coromuni.go.cr

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

Correos: [email protected] [email protected] [email protected]

Vázquez Coronado, 27 de noviembre del 2019

INVITACIÓN A PARTICIPAR

1. ASFALTOS GRECIA S.A. 2. MECSA SERVICE S. A. 3. CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. 4. CONSTRUCTORA BLANCO Y ZAMORA S.A. 5. CONSTRUCTORA MECO S.A. 6. PAVICEM LTDA. 7. GRUPO ASFALTICA S. A.

La Proveeduría de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, invita a participar en el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01 “RECARPETEO DE CALLE SOTERO C-1-11-003, CALLE EL PARÁ C-1-11-079, CALLE URB GONZÁLEZ SABORÍO C-1-11-184 Y CALLE URB. ROMILIOS C-1-11-174 DISTRITO PATALILLO; CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, POR 2.070,13 TONELADAS COLOCADAS Y 76 LEVANTAMIENTOS DE FLANGER Y TAPAS METÁLICAS.”

1. JUSTIFICACIÓN LEGAL: Mediante Decisión Inicial o Solicitud de Compra UT-206-069-2019 el Proveedor Municipal autoriza que el proceso de contratación se tramite bajo la figura de Licitación Abreviada, según el artículo 97 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El financiamiento encuentra respaldo en los recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, con cargo a la Ley 8114 y 9329, debidamente presupuestados ante la Contraloría General de la República. La oficina encargada de tramitar el procedimiento de contratación del objeto arriba citado, es la oficina de Proveeduría de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, a solicitud de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. La oficina de proveeduría proporcionará la información adicional necesaria respecto a las

MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01

“RECARPETEO DE CALLE SOTERO C-1-11-003, CALLE EL PARÁ C-1-11-079, CALLE URB GONZÁLEZ SABORÍO C-1-11-184 Y CALLE URB. ROMILIOS C-1-11-174 DISTRITO PATALILLO;

CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, POR 2.070,13 TONELADAS COLOCADAS Y 76 LEVANTAMIENTOS DE FLANGER Y TAPAS METÁLICAS.”






especificaciones, documentación y trámites relacionados. Toda consulta debe ser remitida a la proveeduría, y esta la remitirá al Ing. Steven Mena Alvarado, director de la U.T.G.V para su respectivo análisis y respuesta.

2. APERTURA Y ENTREGA DE OFERTAS:

Las ofertas deben ser entregadas más tardar el día 04 de diciembre del 2019, a las 11:00 horas.

Pueden ser enviadas vía correo electrónico [email protected] o [email protected] o entregar de forma física en el Edificio Municipal en el departamento Proveeduría.

3. MOTIVO

La Municipalidad requiere los servicios para ejecutar obra por contrato para la recuperación de la transitabilidad de los caminos cantonales indicados mediante una nueva capa de mezcla asfáltica caliente colocada sobre la carpeta existente, misma que cuenta con condiciones estructurales de soporte como base y sub base para complementarse con la nueva capa a colocar para lograr una superficie renovada de calidad. Además del levantamiento de los flanger (arobase) de las tapas metálicas comprendidas en las áreas a intervenir con la mezcla asfáltica o sustitución de tapas de concreto por metálicas suministrados por la Administración.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo de la presente contratación, es adquirir 2.070,13 toneladas de mezcla asfáltica caliente producida, transportada, colocada con equipo y personal especializado, además del levantamiento de todas las tapas (sanitarias, pluviales, etc) a nivel de la nueva rasante o sustitución de las tapas de concreto por tapas metálicas suministradas por la Municipalidad. Como resultado final de la intervención se espera obtener en el acabado final, una capa compactada de espesor según el cuadro descrito abajo. Esto con la intensión de minimizar las afectaciones de la superficie de ruedo producto de los deterioros producidos por los vehículos que transitan dicha ruta, para el o los caminos según las características indicadas en el siguiente plan:

4.1. PLAN DE RECARPETEO Y LEVANTAMIENTO DE TAPAS

Calle Código Espesor Ancho de vía

promedio Toneladas

Tapas a intervenir und

Sotero C-1-11-003 5 8,7 779,45 29

El Para C-1-11-079 5 9 391,77 13

Urb. González Saborío C-1-11-184 4 7 601,21 24

Urb. Romilios C-1-11-174 4 7 297,69 10

TOTAL 2.070,13 76,00

mailto:[email protected]







El punto de inicio para la colocación del material en cada camino, lo definirá el fiscalizador y administrador del contrato del proyecto asignado por parte de la municipalidad.

5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

5.1. La empresa debe tener la capacidad de colocación de un mínimo de 200 toneladas diarias con un solo

frente o cuadrilla de trabajo, durante el horario laboral de la Institución de lunes a sábado de 6:00 a.m. a

4:00 p.m.

En caso de que la empresa quiera colocar una cantidad mayor o menor por día, deberá contar con el visto

bueno y coordinación de la unidad fiscalizadora para la colocación del material. Aportar certificación

autenticada por abogado, de la capacidad y compromiso de colocación mínima diaria de mezcla asfáltica.






5.2. La empresa oferente deberá tener como mínimo diez años de experiencia de ejercicio profesional.

Deberán presentar certificado de habilitación por parte del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos y el

tiempo de incorporación al mismo.

5.3. El oferente deberá tener su propia planta productora de mezcla asfáltica en caliente. En caso de no

poseerla, deberá aportar una carta de compromiso de la fábrica, con la intención de producir la mezcla

para el proyecto en mención y además debe aportar los diseños de mezcla.

5.4. La empresa deberá contar con un profesional responsable de la obra, el cual debe estar en constante

inspección diaria del proyecto y que cuente con la disponibilidad inmediata de presentarse al mismo cuando sea solicitado, además con capacidad suficiente para resolver cualquier problema presente en la ejecución del contrato, quién mantendrá estrecha comunicación con el ente fiscalizador. El ingeniero responsable ofrecido por el contratista deberá tener como mínimo cinco años de experiencia de ejercicio profesional. Dicho profesional deberá encontrarse activo y debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) por lo cual deberá incluir en la oferta:

a) Copia del carné del CFIA y certificación del CFIA. b) Carta de compromiso rubricada por el profesional indicando los alcances de su responsabilidad. El contratante en caso de no estar satisfecho por cualquier circunstancia con el profesional de la obra, este puede solicitar su sustitución de forma inmediata y la empresa adjudicada deberá actuar de forma inmediata, enviado nota con el nombre del nuevo responsable y los requisitos indicados en el punto anterior a) y b).

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

6.1. Serán las indicadas en las divisiones 300 (Capas de bases y sub bases) y 400 (Pavimentos asfalticos y tratamientos superficiales) y atención especial a la sección 402 del "Manual de Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica", CR-2010. Además todo lo que no esté normado en éste documento o en los planos constructivos, se regirán por las siguientes especificaciones: del Manual de Normas y Procedimientos, Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial y del MC – 83, ” y “Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015”, así como todas las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del MOPT, vigentes para la construcción de obra pública bajo contrato serán parte de este cartel, al igual que cualquier Reglamento y disposiciones vigentes establecidas para el ejercicio profesional del CFIA.

6.2. El oferente deberá presentar en su oferta un Programa de Trabajo (Diagrama de Gantt), donde se indiquen los tiempos, secuencias y recursos asignados a las distintas actividades en la construcción de las obras, de conformidad con los croquis y ubicaciones elaborados. Este Programa de Trabajo no excederá en ningún caso el plazo indicado en la oferta. Además, el oferente incluirá en su oferta una






explicación de los procedimientos constructivos (metodología de trabajo) para cada parte de la obra, indicando el personal y equipo a utilizar durante el proceso constructivo. El programa de trabajo se deberá actualizar cada semana y revisar con el ingeniero fiscalizador.

6.3. La empresa adjudicada deberá disponer de personal para el cierre de vías, así como para el desvío de flujo vehicular. Además, será responsable de colocar toda la señalización preventiva de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en las cercanías de las obras hasta 500 metros a la redonda. Se debe presentar un plan de manejo del tránsito lo establecido por el SIECA para la obra a realizardurante el proceso constructivo, con miras a garantizar el flujo de tránsito vehicular y peatonal en condiciones idóneas de seguridad, continuidad, fluidez y comodidad. Los costos asociados a este manejo de tránsito temporal en lo correspondiente a: señalización horizontal y vertical, conos en este caso, señalización nocturna y cualquier otro elemento que se requiera que garantice la seguridad vial de peatones y de automotores, correrá por cuenta del contratista.

6.4. El contratista deberá de aportar e instalar donde la administración lo solicite 2 rótulos informativo de 1.20 x 80cm, con lámina galvanizada lisa nº26, marco de tubo cuadrado galvanizado de 1x1” en 1.5mm, impresión digital full color en vinil corriente, laminación, con postes de tubo cuadrado galvanizado de 3x3” en 1,5mm como pie de amigo. Leyenda: “Municipalidad de Coronado. Obra por contrato”, además de los logos de la Municipalidad, se entenderá que el costo de dichos rótulos está incluido en cada oferta..

6.5. Dentro de la oferta deberá incluir una MANIFESTACIÓN DE COMPROMISO DE ACATAR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES y demás normativa ambiental vigente en el país.

6.6. Durante la ejecución contractual la empresa deberá contar con un Sitio de acumulación de los residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar protegido y dispuesto de forma tal que facilite su recolección por parte de los transportes correspondientes, a cargo de la empresa adjudicada.

6.7. La empresa en la ejecución del contrato deberá contar con servicio de recolección y transporte de los desechos hasta un sitio de tratamiento o disposición final de los mismos. Se deberá asegurar que se dará un manejo de conformidad con lo establecido con la legislación vigente. De manera que los desechos no sean acumulados en aceras ni frente a la propiedad de los contribuyentes. En el sitio de trabajo no podrán quedar escombros acumulados al finalizar la labor del día.

6.8. La recolección de escombros debe ser diaria.

6.9. No deberá quedar desechos ni sobrantes de concreto en los pozos pluviales donde se levanten las tapas. El concreto deberá tener como mínimo una resistencia de 210 kg/cm2.

6.10. La empresa deberá indicar en su oferta el nombre y calidades del responsable de velar por el cumplimiento de los mecanismos de protección ambiental, quien además será el responsable de anotar y






registrar los pasos y acciones ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la autoridad ambiental correspondiente o en su defecto a la Municipalidad.

6.11. La empresa, una vez adjudicada, deberá aportar una bitácora de control interno para registrar la obra municipal a realizar. En esa bitácora se consignará la información del fiscalizador, el profesional responsable de la empresa y se anotarán diariamente todas las incidencias de campo.

6.12. Durante la ejecución la empresa deberá contar con un plan de contingencias para atención de emergencias originadas por derrames accidentales de productos peligrosos y contaminantes. (No será necesario adjuntarlo en la oferta, pero será responsabilidad de la empresa adjudicada hacer entrega del mismo dentro de los siguientes tres días hábiles luego de girada la orden de inicio).

6.13. Durante la ejecución la empresa deberá contar con un plan de emergencias médicas que incluya: atención de primeros auxilios, en cuyo caso deberá contar con un botiquín básico y con personal entrenado. Así mismo estará obligado a contar con un plan de transporte hacia el centro de salud u hospitalario más cercano. (No será necesario adjuntarlo en la oferta, pero será responsabilidad de la empresa adjudicada hacer entregar del mismo dentro de los siguientes tres días hábiles luego de girada la orden de inicio).

6.14. Durante la ejecución la empresa deberá contar con un plan de salud ocupacional de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de salud. Dotando además a todos sus empleados de las condiciones necesarias (equipo, capacitación, etc) para cumplirlo. (No será necesario adjuntarlo en la oferta, pero será responsabilidad de la empresa adjudicada hacer entrega del mismo dentro de los siguientes 3 días hábiles, luego de girada la orden de inicio).

6.15. No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas u otra condición ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución, siempre y cuando se justifique adecuadamente y existan las respectivas autorizaciones. Se podrá ampliar el plazo de ejecución por medio de una orden de modificación, siempre y cuando se justifique y tramite la misma adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas.

6.16. Autocontrol de calidad, para la aceptación por parte de la Administración de los laboratorios de ensayo que utilizará el Consultor de la Calidad, los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Los gastos que conlleve la aplicación del programa de calidad, serán sufragados por el Contratista y se entenderán incorporados en su oferta técnico-económica. El contratista deberá presentar un Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán:

En sitio de fabricación de los materiales.

En el sitio de la obra.

En el laboratorio.






7. ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE A UTILIZAR

7.1. La mezcla asfáltica en caliente (MAC), deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Disposición General Vigente (Directrices de la División de Obras Públicas de MOPT), y también con la aprobación del Consejo Nacional de Vialidad las cuales pueden abarcar todos los temas técnicos y administrativos relacionados con las obras públicas.

7.2. Requisitos de los agregados: Los requisitos de los agregados serán los establecidos en la Disposición General Vigente. El tamaño máximo nominal de los agregados que se va a utilizar en la elaboración de mezcla asfáltica es el que corresponde a 12,5 milímetros.

7.3. Estabilidad (AASHTO T 245), mínima de 800 Kg, para el método Marshall Estándar o un mínimo de 1800 Kg, para el método Marshall Modificado.

7.4. Flujo (AASHTO 245) tendrá un valor de 30 ± 10 centésimas de centímetro, para el método Marshall Estándar y para el método Marshall Modificado, el flujo tendrá un valor 45 ± 15 centésimas de centímetro.

7.5. Los agregados vírgenes (Sin pasar por el quemador), utilizando la graduación de diseño y mezclados con el porcentaje óptimo de asfalto, deberán lograr que la mezcla asfáltica fabricada en el laboratorio, tenga índices de resistencia y tensión diametral retenida mayor a 75 % y un valor a la compresión uniaxial mayor a 2.1 Mpa (mezcla no condicionada a intemperismo de laboratorio)

7.6. Ambas pruebas se deben realizar por duplicado (12 briquetas o especímenes por cada prueba) con vacíos de la mezcla de 7,5 +/- 0,5%, modulando el número de golpes con el mazo Marshall, para el caso de la tensión diametral indirecta.

Índice de

durabilidad Designación

AASTHO Vacíos de la

mezcla Tolerancia Condición a

Modular Especificación

(%)

Resistencia retenida 1

T -165 7,5 +/- 0.5% Carga de moldeo

<= 75

Tensión Diametral Retenida

T - 283 7.0 +/-1,0% Nº de golpes

mazo Marshall

>= 75

7.7. Los índices de resistencia y tensión diametral deberán determinarse a las 24 horas de inmersión en agua

a 60 ± 1 grado centígrado, y la falla deberá realizarse según lo establece la norma AASTHO.

7.8. Los vacíos llenos con asfalto (VFA), deberán estar dentro del rango 70-80.

7.9. Temperatura de mezclado: es la temperatura que debe tener el asfalto para obtener una viscosidad cinemática de 170 ± 20 cSt, tanto en el proceso de diseño como de producción en planta, determinada a partir del gráfico de temperatura vrs viscosidad para el asfalto a utilizar en la obra.






7.10. Temperatura de compactación: es la temperatura que debe tener el asfalto para obtener una viscosidad cinemática de 280 ± 30 cSt, determinada a partir del gráfico de temperatura vrs viscosidad para el asfalto a utilizar en obra. El rango de temperaturas de esta forma definido, se utilizará estrictamente para efectos del diseño de la mezcla. Esta temperatura de compactación podrá ser ajustada, en obra, de acuerdo con las condiciones locales, de la topografía del proyecto, del ambiente y del equipo de colocación, mediante un tramo de prueba.

7.11. El asfalto deberá cumplir los requisitos del artículo 902.01, y se utilizará asfalto AC-30, El cemento asfáltico podrá modificarse mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto avalado por la experiencia. En tales casos, las especificaciones especiales establecerán el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas asfálticas resultantes, La dosificación y dispersión homogénea del producto de adición deberán tener la aprobación del director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Coronado y, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la sección 401 de las especificaciones generales del CR- 2010.

7.12. INFORME DE CALIDAD DE PLANTA: cada 300 toneladas suministradas el Contratista deberá entregar a la Unidad Técnica de Gestión Vial de Coronado un informe de calidad de Mezcla Asfáltica para la verificación de sus agregados y demás elementos.

7.13. Si existiera duda por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Coronado de la calidad de la mezcla asfáltica podrá solicitar vía escrita al Contratista un informe elaborado por un Laboratorio Privado, el cual será elegido por la U.T.G.V y el costo será asumido por el contratista.

7.14. La empresa deberá acceder a colaborar con la Unidad Fiscalizadora en controles de calidad y peso del material que se suministra.

7.15. La empresa adjudicada, deberá barrer con barredora mecánica y retirar todo el material de la calzada que afecte la capa que se vaya a colocar y que se encuentre suelta.

7.16. La mezcla asfáltica se colocará con equipo, maquinaria y personal especializado para garantizar el máximo rendimiento, aprovechamiento y calidad del material a colocar, así como una superficie y acabado óptimo. No se permitirá la colocación de forma manual – artesanal, salvo situaciones especiales aprobadas por la inspección y fiscalización municipal.

7.17. Presentar, junto con la oferta, el diseño de la mezcla, así como una lista de la maquinaria (modelo no menor al año 2009) a emplear en la ejecución de la obra indicando la marca, modelo, y capacidad de cada una de las unidades. El Contratista deberá cumplir con la asignación del equipo ofrecido. El no hacerlo se considerará incumplimiento contractual y será sancionado de acuerdo con lo establecido en las sanciones. La maquinaria y el equipo a juicio del Ingeniero deberán estar en buen estado de operación e incorporarse a la ejecución del proyecto de conformidad con los requerimientos del Programa de Trabajo aprobado.






7.18. El oferente deberá aceptar mantener en el proyecto como equipo mínimo:

Un pavimentador bituminoso tipo Finisher con capacidad mínima de colocación de 80 toneladas por hora.

Un distribuidor de asfalto con aspersores ajustables autopropulsado.

Un compactador vibratorio de doble rodillo, sistema de irrigación de agua y un peso de operación mínimo de 8 toneladas.

Un compactador Llanta de hule, sistema de irrigación de agua y un peso de operación mínimo de 5 toneladas..

Una barredora mecánica.

Equipo de acarreo con sistema de calentamiento en la góndola (el necesario para cumplir con el programa de trabajo).

Un camión brigada.

7.19. En caso de deterioro de los caminos donde se moviliza la maquinaria deberán repararse o reconstruirse

caminos o accesos a la obra, el contratista debe contemplar dichos costos dentro de los precios unitarios

ofrecidos.

7.20. La empresa debe tener la capacidad de colocación de un mínimo de 200 toneladas diarias con un solo frente o cuadrilla de trabajo, durante el horario laboral de la Institución de lunes a sábado de 6 am a 4 pm. En caso de que la empresa brinde más material u ocurra algún inconveniente se tiene que coordinar de previo con la unidad fiscalizadora para la colocación del material.

7.21. En caso de desperfecto mecánico, la empresa tiene que sustituir la maquinaria de trabajo dañada de forma inmediata, de manera que no afecte la programación diaria de esta unidad y su continuidad, además de la calidad de los materiales o trabajos.

7.22. Todo obstáculo que impida la colocación de la mezcla en la vía tiene que ser resulto por el ingeniero del proyecto por la empresa adjudicada.

7.23. Todo daño a la propiedad privada ocasionado por la actividad de colocación del asfalto debe ser resuelto en forma inmediata por la empresa adjudicada.

7.24. La empresa debe de demostrar y garantizar que cuenta con alianzas con otras empresas que le garanticen el suministro de mezcla asfáltica en caso de daño de su planta, de manera que esto no afecte la colocación de asfalto programada por esta Unidad.

8. CONDICIONES GENERALES

8.1. OFERENTE El Oferente que, de la Ley de Contratación Administrativa y su participe en esta contratación sean personas físicas o jurídicas, se comprometen al fiel cumplimiento de las especificaciones de este pliego






de condiciones Reglamento, y demás normas jurídicas que regulan esta materia. La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al pliego de condiciones, disposiciones legales y reglamentarias vigentes de conformidad con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La sumisión opera de pleno derecho e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales de la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y el presente pliego de condiciones.

8.2. DE LA OFERTA 8.2.1. La oferta debe presentarse en original, papel común, sin borrones ni tachaduras, debiendo salvarse

por nota adicional a la oferta los errores que se cometan, indicando claramente el nombre o razón social del oferente, cédula de identidad, de residencia o jurídica, dirección postal, número de teléfono, domicilio, número de facsímil y correo electrónico donde atender notificaciones.

Se presentará en sobre cerrado dirigido a la Proveeduría Municipal con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01

“RECARPETEO DE CALLE SOTERO C-1-11-003, CALLE EL PARÁ C-1-11-079, CALLE URB GONZÁLEZ SABORÍO C-1-11-184 Y CALLE URB. ROMILIOS C-1-11-174 DISTRITO PATALILLO; CON MEZCLA

ASFÁLTICA CALIENTE, POR 2.070,13 TONELADAS COLOCADAS Y 76 LEVANTAMIENTOS DE FLANGER Y TAPAS METÁLICAS.”

FECHA DE APERTURA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2019, A LAS 11:00 HORAS.

8.2.2. El oferente podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación contenidas en los

artículos 18, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El oferente debe indicar de forma clara y precisa la condición en que participa, como persona física o jurídica.

8.2.3. Dos o más podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la cual deberá advertirse en la propuesta

de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. Los integrantes deberán actuar bajo una misma representación y designar, mediante poder, quien ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse junto con la oferta original o copia certificada del acuerdo consorcial según lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.






8.3. PRECIO

En el precio ofertado, el oferente debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Los precios deben ser firmes, definitivos durante el período de la oferta.

b) Si el oferente considera que aplicará reajuste de precios, deberá indicar a continuación si acepta la

fórmula de reajuste de precios sugerida por la CGR, señalada en el punto 7.11 de este pliego de condiciones, por lo que deberá indicar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con los elementos que lo componen según el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

c) La Municipalidad de Vázquez de Coronado está exenta de toda clase de pago de impuestos, según lo indica el Artículo 8 del Código Municipal.

d) La Municipalidad de Vázquez de Coronado realizará la retención correspondiente del Impuesto sobre

la Renta vigente al momento de acreditar el pago, y cuyo detalle en la actualidad se encuentra indicado en el artículo 23 inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

e) Los precios unitarios que contenga la oferta deben cotizarse en colones costarricenses.

8.4. VIGENCIA DE LA OFERTA

El oferente deberá indicar la vigencia de la oferta, la cual será igual o mayor a 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta de conformidad con el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de omisión de este dato en la oferta, la Municipalidad de Vázquez de Coronado entiende que el “oferente” se somete al plazo de vigencia indicado en las presentes condiciones generales.

8.5. FORMA DE PAGO

8.5.1. Los pagos se realizarán a través de la Tesorería de la Municipalidad, razón por la cual el contratista deberá aportar la certificación bancaria de su cuenta cliente en colones y la autorización, según corresponda, del representante legal o persona física para que la Municipalidad le gestione el deposito o transferencia bancaria de pago en la respectiva cuenta, ante Tesorería Nacional, por tratarse de fondos públicos provenientes de la ley 8114 y 9329.

8.5.2. Es requisito fundamental que el contratista se encuentre al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, al tramitar sus facturas, razón por la cual la Municipalidad verificará esta condición, a través del Sistema Web de información denominado Consulta de la Morosidad Patronal. El no cumplimiento de esta condición por parte del contratista,






facultará a la Administración para retener el pago, hasta que el contratista logre acreditar su cumplimiento.

8.5.3. La Municipalidad no tramitará pago alguno, sobre facturas que no estén debidamente timbradas o bajo el sistema de ley vigente, o que no indiquen el dispensado del timbraje.

8.5.4. La forma de pago establecida por la Municipalidad es de 30 días naturales, este plazo correrá a partir de la presentación de la factura original del contratista, en la Proveeduría Municipal. Previo al recibo a satisfacción de lo contratado (recepción definitiva) por parte del Fiscalizador. En caso de omisión de este dato en la cotización, la Municipalidad entiende que el “oferente” se somete a la forma de pago indicada en las presentes instrucciones. Para efectos de pago el ingeniero designado por el contratista certificará en cada estimación la calidad de los materiales y los procesos constructivos y adjuntará copia de las hojas de bitácora y resultados de laboratorios correspondientes.

8.6. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN

Para la presente contratación, la Municipalidad de Vázquez de Coronado solicitará una garantía de participación del 2% en colones del valor de su oferta. La vigencia mínima de dicha garantía debe ser de al menos noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Dicha garantía deberá ser por: a) Depósito bancario a nombre la Municipalidad Vázquez de Coronado en la cuenta 100-01-053-888-4

(SINPE 15105310010008880) del Banco Nacional de Costa Rica en colones, se debe indicar el nombre de la persona física oferente y su número de cedula o en caso de persona jurídica el nombre de la está y el número de cédula jurídica. En caso de transferencia bancaria, se deberá aportar copia del documento original.

b) Carta bancaria, que se debe rendir ante la Tesorería Municipal. Adjuntar recibo de Tesorería junto con la oferta antes de la hora y fecha establecida para la recepción y apertura de las ofertas.

DEVOLUCIÓN: Una vez en firme la adjudicación, el oferente que no resultó adjudicatario podrá solicitar la devolución de la garantía de participación que se hará efectiva en los siguientes 15 días hábiles posteriores. Para el contratista, la devolución se hará después de presentada la garantía de cumplimiento. Si la garantía de participación requiere ser prorrogada, el oferente deberá realizarla dentro de los tres días hábiles anteriores al vencimiento y debe cubrir desde la fecha de vencimiento de la garantía presentada inicialmente hasta el plazo solicitado por la Administración. Para la devolución, el representante legal debe presentar, en la proveeduría: la solicitud de devolución debidamente firmada (la firma debe ser autenticada por un abogado o de lo contrario podrá firmarla ante un funcionario de la Proveeduría para su autenticación, debe indicar el número de contratación y el objeto de compra), el recibo original, original o copia autenticada de la cédula de identidad y certificación de personería jurídica de la empresa.






En caso de autorizar a otra persona retirar la garantía, además de los documentos antes mencionados debe adjuntar original y copia de la cédula de identidad de la persona autorizada, la autorización debe venir por escrito con la firma suscrita autenticada por un abogado.

8.7. CERTIFICACIONES

En caso de que el oferente sea persona jurídica debe presentar:

Personería jurídica “expedida” por el Registro Nacional o por Notario Público (no debe tener más de un mes de extendida a partir de la fecha de apertura de las ofertas y deberá indicar el número de cédula jurídica), en el que se indique en este último caso lo siguiente:

a) El plazo de vigencia de la sociedad, indicando la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. b) El plazo de vigencia del nombramiento de sus personeros, indicando la fecha de inicio y la fecha de

vencimiento. c) Adjuntar copia de la cédula de identidad del representante legal.

8.8. DECLARACIONES JURADAS

La oferta deberá ofrecer a continuación las siguientes declaraciones juradas del oferente, las cuales no es necesario ante notario público:

8.8.1. Que se indique no encontrarse inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna

de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa, 19 y 223 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

8.8.2. Que se indique no encontrarse inhabilitado para contratar con la Municipalidad de Coronado.

8.8.3. Que se indique no encontrarse sujeto a las prohibiciones, conforme lo estipulado en los artículos 22 y

22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

8.8.4. Que se indique que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales (artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

8.8.5. Que adquirirá y mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución contractual la póliza de riesgos

del trabajo que cubra a todo el personal que asignará a la realización del proyecto contratado.

8.8.6. Además, debe declarar bajo fe de juramento que entiende, cumple y se somete por completo al pliego de condiciones y a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes de conformidad con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.






8.8.7. El oferente deberá declarar que conoce el proyecto en toda su dimensión y que se encuentra en capacidades económicas, profesionales y logísticas para su correcto desarrollo.

8.8.8. El oferente, debe indicar que se encuentra al día en las obligaciones obrero patronales con la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que debe presentar certificaciones que indique que se encuentre al día con dichas obligaciones. La Proveeduría de la Municipalidad de Vázquez de Coronado realizará la consulta en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social, para obtener del mismo la respectiva verificación. En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS, y el objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que, en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión de la contratación y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS.

8.8.9. El oferente, debe indicar que se encuentra al día con el pago de la cuota correspondiente del Fondo

de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), presentar certificación original emitida por FODESAF, que indique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones, conforme lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a la fecha de la apertura.

8.8.10. El oferente bajo personería jurídica, debe indicar que se encuentra al día con el pago del impuesto a

las personas jurídicas al momento de la apertura. La situación de estar al día con dicho impuesto, es requisito ineludible de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Impuesto a Personas Jurídicas Nº 9024. Además, debe comprometerse a permanecer al día en el pago de este impuesto, durante toda la ejecución del contrato y hasta la fecha de recibido conforme de los productos o servicios.

La Administración se reserva el derecho de aceptar la propuesta que juzgue más conveniente a sus intereses. La adjudicación se podrá realizar en forma total o parcial según la conveniencia del municipio. La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar, o bien declarar desierto o infructuoso el procedimiento según convenga a sus intereses o por falta de disponible presupuestario, o asignar hasta donde alcance el disponible para la obra, en el tanto quede funcionando el proyecto.

8.9. PÓLIZA RIESGOS DEL INS.

8.9.1. La empresa adjudicada deberá incluir la planilla de trabajo en una póliza de riegos de trabajo. La Municipalidad podrá supervisar que todos los trabajadores se encuentren empadronados ante la CCSS y ante el ente asegurador por riesgos del trabajo durante la ejecución del contrato.

8.9.2. La empresa adjudicada, deberá contar en la ejecución del contrato con una póliza de

Responsabilidad Civil, que cubra daños a terceros.

8.9.3. El contratista debe presentar copia de la póliza de riesgos (RT) de trabajo vigente para los servicios o bienes ofrecidos.






8.9.4. En caso de ser proyecto de construcción u obra pública debe reportar al INS para solicitar la

“Certificación del Proyecto de Construcción” según la normativa del artículo 23 de Normas de Técnica del Seguro.

9. MÉTODO DE EVALUACIÓN

Una vez determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación.

FACTORES A EVALUAR RUBROS

1. Precio 90%

2. Plazo de entrega 10%

TOTAL 100%

9.1. PRECIO

Los precios establecidos en la oferta deberán ser finales e incluir todos los materiales, equipos, mano de obra, cargas sociales y cualquier otro costo que deba ser tomado en cuenta por el oferente al momento de realizar la propuesta, de manera que la obra quede debidamente concluida, de acuerdo con este cartel y las especificaciones técnicas.

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio:

PP= (MOMP/MOEE) * 90%

Donde: PP: Puntos asignados por precio. MOMP: Monto de la oferta con menor precio. MOEE: Monto de la oferta económica en estudio.

9.2. PLAZO DE ENTREGA

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio:

PP= (POMP/POE) * 10%






Donde: PP: Puntos asignados por plazo de entrega. POMP: Plazo de la oferta con menor plazo. POE: Plazo de la oferta en estudio.

El plazo final de entrega no deberá exceder bajo ninguna razón los 25 días naturales contados a partir de la orden de inicio de las obras, otorgada por el administrador responsable del contrato designado por el municipio.

9.3. CRITERIOS DE DESEMPATE PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN

9.3.1. En caso de empate en los factores de evaluación en todas las posiciones, se considerará lo indicado en el Artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se tomará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en dicho reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos, por lo que asignará el siguiente puntaje adicional a los oferentes que cuenten con estos requisitos:

PYME de industria 5 puntos

PYME de servicio 5 puntos

PYME de comercio 2 puntos

9.3.2. En caso de empate en los factores de evaluación, se considerará solamente el factor precio para desempate.

9.3.3. Si persiste y en caso de que los oferentes de bienes o servicios posean condiciones iguales o

equiparables, se establece como mecanismo de desempate para la adjudicación de la oferta el siguiente:

a) Se dará preferencia a las PYME de Producción Nacional. b) Cuando existan dos o más PYME nacionales participando en un mismo procedimiento de contratación administrativa, la Administración preferirá a aquella que tenga mayor valor agregado nacional calculado con la fórmula establecida con el Decreto Ejecutivo número 33305-MEIC-H, denominado "Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración", Si no se pudiera determinar el contratista por el punto anterior, se considerará como contratista el ganador de una rifa efectuada entre los representantes de las empresas involucradas, para lo cual se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados paca seleccionar la oferta ganadora por medio de la suerte. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación. Los representantes que no se presenten al acto no se considerarán para ser adjudicados.






10. GENERALIDADES DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Vázquez de Coronado, por la naturaleza de los objetos de la presente contratación y atendiendo razones presupuestarias y de interés público o de conveniencia, se reserva la posibilidad de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta. La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y especificaciones del cartel, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones y especificaciones significativas del pliego, constituye motivo de exclusión de la oferta.

Se advierte que esta contratación queda sujeta a la aprobación mediante Acuerdo del Concejo Municipal, quienes tomarán la decisión de adjudicar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la apertura de ofertas, según recomendación de la Unidad Técnica de Gestión Vial y análisis de resultados de la Proveeduría Municipal.

11. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO

(UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL) Dentro de las obligaciones que la Municipalidad de Vázquez de Coronado tendrá para con el adjudicatario, se encuentran las siguientes:

11.1. Cubrir el precio de la presente contratación a favor del adjudicatario, en forma completa y oportuna. 11.2. Dar trámite a todas aquellas gestiones pertinentes que formule el adjudicatario para la adecuada

prestación de sus servicios. 11.3. Fiscalizar oportunamente el avance y ejecución de las obras. 11.4. Advertir y prevenir a tiempo las irregularidades que se deben corregir.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

12.1. El contratista será responsable por cumplir con lo indicado en el pliego de condiciones, la oferta y la adjudicación y con las condiciones de la aprobación interna (si aplicara) y toda la demás normativa Indicada en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 del 02 de mayo de 1995, sus Reformas (Ley No. 8511 del 16 de mayo del 2006 y publicada en La Gaceta N° 128 del 04 de julio del 2006) y su Reglamento mediante Decreto Ejecutivo No, 33411-H publicada en La Gaceta No, 210 del 02 de noviembre del 2006 y sus reformas efectuadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 3375841, el artículo 17 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, emitido por la Contraloría General de la República publicada en La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007, así como la Resolución N° R-DC-19-2015 de las 15:00 horas del 19 de febrero del 2015, publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2015 y demás legislación vigente conexa.






12.2. Cumplir con el pliego de condiciones y cualquier otra manifestación escrita existente, relacionadas con esta contratación. Para lo no regulado en la presente contratación, el adjudicatario asumirá todas las obligaciones que le imponen la legislación vigente, la oferta, el pedido de compra y todos los documentos relativos a la presente contratación, Asimismo el contratista se sujetará a las disposiciones contempladas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, siguientes y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa y demás normativas que rige la materia de Contratación Administrativa.

12.3. El contratista tiene el deber ineludible de cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social, hasta la

recepción definitiva del servicio, la omisión de esta estipulación se tomará como causal de incumplimiento haciéndose acreedor el adjudicatario a las sanciones establecidas en la legislación nacional para estos casos.

12.4. La empresa debe comprometerse a no suspender o interrumpir la continuidad del proyecto una vez iniciado, salvo motivos de fuerza mayor contemplados en el reglamento de Contratación Administrativa, que deberán ser demostrados ante la unidad fiscalizadora del municipio con los atestados correspondientes.

12.5. El contratista deberá resolver el cuido y vigilancia de su maquinaria en propiedad privada. En caso de hacerlo en la vía pública no podrá afectar el libre tránsito vehicular y peatonal.

13. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El oferente debe presentar una garantía de cumplimiento por un diez por ciento (10 %) sobre el monto total adjudicado. Esta será rendida dentro del plazo de tres días hábiles después de la fecha de firmeza de la adjudicación definitiva. La misma deberá tener una vigencia mínima de tres meses adicionales a la fecha de recibido conforme definitivo de las obras. PRESENTACIÓN: Cuando la garantía sea en dinero en efectivo (colones), se deberá depositar a nombre de la Municipalidad Vázquez de Coronado, en la cuenta 100-01-053-888-4 (SINPE 15105310010008880) del Banco Nacional de Costa Rica en colones. Cuando sea una carta de garantía emitida por un Banco extranjero, ésta deberá contar con el aval de cualquier Banco perteneciente al Sistema Bancario Nacional de Costa Rica. La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de Contratación Administrativa. Cuando la garantía de cumplimiento sea en dinero en efectivo (colones), bonos, certificados a plazo, cheque certificado, cheque de gerencia, carta de garantía, o mediante transferencia bancaria en dólares, regirán las disposiciones contempladas en la garantía de participación. En todos los casos el documento en que se rinda, debe hacer referencia a que el mismo responde por concepto de garantía de cumplimiento; incluir el nombre del representante legal e indicar el nombre del contratista y el número y objeto de la contratación y que está a favor de la Municipalidad de Vázquez de Coronado. No se aceptarán cheques que no sean certificados o de gerencia. EJECUCIÓN: La Garantía de Cumplimiento será ejecutada en caso de incumplimiento por parte del contratista, según los artículos 14 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Si la garantía de cumplimiento requiere ser prorrogada, ésta deberá ser






presentada 15 días hábiles antes de su fecha de vencimiento y debe cubrir desde la fecha de vencimiento de la garantía presentada inicialmente hasta un mínimo de tres meses adicionales a la fecha de recepción definitiva del objeto contratado. El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía de cumplimiento, una vez transcurridos los tres meses adicionales desde el recibido conforme definitivo de los bienes por parte de la unidad fiscalizadora o ejecutora del contrato. DEVOLUCIÓN: Para la devolución de la garantía de cumplimiento, el representante legal debe presentar, en la Proveeduría: la solicitud de devolución (que debe firmar ante un funcionario de la Proveeduría o con firma autenticada e indicar el número y el objeto de la contratación), el recibo original, copia y original de cédula y personería jurídica de la empresa y original y copia de su cédula de identidad. En caso de que autorice a otra persona a retirar la garantía, además de los documentos antes mencionados, debe adjuntar original y copia de la cédula de la persona autorizada y esta debe ser por escrito con la firma suscrita autenticada por un abogado. El contratista deberá indicar en su solicitud de devolución si la copia certificada de la cédula jurídica y de identidad y la certificación de personería jurídica de la empresa, fueron presentadas con anterioridad en la oferta. Si la garantía fue presentada por medio de un cheque de gerencia, cheque certificado, carta de garantía, certificado de depósito a plazo u otro documento (con excepción de los depósitos en dinero) será devuelta inmediatamente por la Tesorería Municipal.

14. ESPECIES FISCALES Para efectos fiscales el contratista debe pagar las especies fiscales (según oficio N° 00029 del 02 de enero del 2002 de la Contraloría General de la República) mediante entero a favor del gobierno en el Banco de Costa Rica, por un monto igual al 0.25% del monto total adjudicado más ¢625°° (seiscientos veinticinco colones exactos). Debe presentarlo en original ante la Proveeduría en un plazo de tres días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación.

15. PLAZO DE ENTREGA El proveedor debe indicar el tiempo máximo del plazo de entrega el cual no debe exceder de 25 días naturales a partir de la orden de inicio. 16. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA

Los materiales necesarios para la ejecución del proyecto deberán ser entregados en el camino o caminos indicados en este cartel y coordinados con la Unidad Fiscalizadora. Se trasportarán las vagonetas tapadas con su respectivo marchamo de control.

La empresa adjudicada deberá de asegurar que el transporte de materiales se realice bajo las medidas de seguridad dictadas para este efecto por la legislación nacional en materia de tránsito vehicular.






17. RECIBIDO PROVISIONAL

Le corresponderá a la Unidad de Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Vázquez de Coronado,

otorgar el recibido provisional de los trabajos. Los funcionarios designados, emitirán el recibido provisional

de acuerdo con lo establecido en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

18. RECIBIDO CONFORME DEFINITIVO.

Le corresponderá a la Unidad Técnica de Gestión Vial, otorgar el recibido conforme de la recepción definitiva del recarpeteo. Deberá ser emitido en forma escrita y entregado a la a Proveeduría. Los funcionarios designados por la Unidad Técnica de Gestión Vial, emitirán el recibido definitivo dentro de un plazo máximo de un mes después de la fecha de recibido provisional de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 195 y 196 de su Reglamento. Con el visto bueno de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el adjudicatario podrá continuar con los trámites para el pago correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la responsabilidad de los vicios ocultos dispuesto en el párrafo final del artículo 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 19. FISCALIZACIÓN

Le corresponderá a la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el Ing. Steven Mena Alvarado, o quien ocupe el cargo, verificar y velar por el debido cumplimiento de la presente contratación. Correo electrónico [email protected] o teléfono 2216-0762.

20. ORDEN DE INICIO Después de la firma del contrato correspondiente, previa notificación al adjudicatario de la orden de compra, se realizará la reunión de pre-construcción, donde a la vez se estará indicando la orden de inicio la cual tendrá como máximo de 5 días naturales, para iniciar las labores.

21. CLÁUSULA PENALES

21.1. En caso de existir atrasos en la ejecución del contrato y entrega final, el adjudicatario deberá pagar por concepto de multa un 0,25% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso según el plazo ofertado, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato.

21.2. En caso de existir defectos en la ejecución del trabajo contratado, el adjudicatario deberá pagar por

concepto de multa un 0,25% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato. Además, deberá demoler y reponer la capa asfáltica defectuosa.

21.3. En los dos casos anteriores, luego rebasar el 25% del monto adjudicado, se tendrá por incumplimiento

grave del contrato por parte del adjudicatario, sin responsabilidad para la institución y faculta a la






Municipalidad de Vázquez de Coronado a declarar la resolución del contrato. Queda entendido que toda suma por concepto de cláusula penal será rebajada de la factura presentada a cobro.

21.4. En caso de que el trabajo esté terminado y las pruebas de laboratorio de la mezcla asfáltica no

satisfacen los estándares solicitados, la municipalidad queda facultada para rescindir el contrato por incumplimiento o a dar una prórroga para sustituir el material colocado en un plazo perentorio. Adicionalmente podrá la municipalidad ejecutar la garantía de cumplimiento según corresponda para cubrir el perjuicio económico resultante.

22. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN UNILATERAL

La Municipalidad de Vázquez de Coronado, podrá, en cualquier momento y de manera unilateral, resolver o rescindir la presente contratación, en los términos de los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y concordantes de su Reglamento.

23. PARTES INTEGRALES DE LA CONTRATACIÓN

Para lo no regulado en la presente contratación, se tendrán por incorporadas todas las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, la Ley de la Administración Financiera dc la República vigente y sus reformas, el pliego de condiciones, la oferta del contratista, el acto de adjudicación y todo documento escrito que haya sido emitido por las partes referente a la presente contratación.

24. NOTIFICACIONES

Se considerará como lugar de notificaciones para la Municipalidad de Vázquez de Coronado, sus oficinas, sita en San José, San Isidro de Coronado, diagonal al Templo San Isidro Labrador y al contratista la dirección señalada en la oferta.

25. REAJUSTE DE PRECIO:

25.1. Para el reajuste de precios el oferente deberá presentar en su oferta la estructura porcentual de los elementos que componen el precio, todo de conformidad con el artículo 26 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

25.2. El reajuste se calculará conforme con lo dispuesto en el Artículo 19 – “Fórmula de reajuste de precios de obras de Ingeniería Civil”, del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública. La Municipalidad de Vázquez de Coronado reajustará la variación de los costos directos e indirectos, estrictamente relacionados con la obra, aumentándolos o disminuyéndolos, conforme las estimaciones mensuales, con base en los precios de oferta y los índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas.






25.3. El Reajuste de Precios que se utilizará será el especificado en el Transitorio II, del “Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento”, según se indica a continuación:

a) Disposiciones transitorias:

Reajuste de precios en contratos de ejecución de obra pública de construcción y mantenimiento convenidos en colones costarricenses. Durante el tiempo que requiera el INEC para desarrollar los índices requeridos en este Reglamento, la Administración Contratante calculará el reajuste de precios con las siguientes fórmulas de acuerdo al tipo de obra contratada:

Fórmula Reforzada:

Artículo 19. - Fórmula de reajuste de precios de obras de ingeniería civil. La Administración Contratante empleará para el cálculo del reajuste de precios, en que los precios hayan sido contratados en colones costarricenses, la siguiente fórmula de conformidad con lo establecido en la estructura de precios del contrato de obras de ingeniería civil:

En donde:

RP Representa el monto total de reajuste de precios periódica.

EPA Representa el monto de la estimación periódica del avance.

CDM Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

CIM Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

CII Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

CEA Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y servicios especiales.

CE Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

IMEP1 Representa el índice de precios de mano de obra directa para construcción para el mes de facturación. IME0 Representa el valor del índice de precios inicial de mano de obra directa para construcción.

ICEA1i Representa el índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.

ICEA0i Representa el valor del índice de precios inicial de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo. ISM1 ISM1 Representa el índice de precios de mano de obra indirecta para el mes de facturación.






ISM0 ISM0 Representa el valor del índice de precios inicial de mano de obra indirecta. IPC1 IPC1 Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación. IPC0 IPC0 Representa el valor del índice de precios inicial al consumidor.

RA1 Cambio del precio porcentual determinado conforme se establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento.

Se deberá aportar la estructura de precios donde se indique el porcentaje y monto de: Repuestos, llantas, combustible, mano de obra, materiales, imprevisto, utilidad y administración para cada renglón de pago.

DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS: Artículo 11.- Índices a utilizar. Corresponde al INEC establecer la estructura (elementos y ponderaciones respectivas) de los índices de precios necesarios para determinar el reajuste de precio en obras indicadas en el presente Reglamento. Encargada de este proceso licitatorio es la Licenciada Yesenia Ortega Gómez, cualquier consulta puede comunicarse al teléfono 2216-0710 y/o al correo electrónico [email protected].

Lic. Yesenia Ortega Gómez PROVEEDORA MUNICIPAL


LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01 LEVANTAMIENTOS … · PROVEEDURÍA MUNICIPAL Correos:...

Documents

Transcript of LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000013-01 LEVANTAMIENTOS … · PROVEEDURÍA MUNICIPAL Correos:...