Informe de Avance Mensual N°27cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe...

30
San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago Informe de Avance Mensual N°27 Marzo 2016 DEFINITIVO Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito Preparado para: - Dirección de Peajes del CDEC-SING 22 de abril 2016

Transcript of Informe de Avance Mensual N°27cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe...

  • San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago

    Informe de Avance Mensual N°27 Marzo 2016

    DEFINITIVO

    Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

    Preparado para:

    - Dirección de Peajes del CDEC-SING

    22 de abril 2016

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 2 de 30

    CONTENIDO

    1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

    2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

    2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5

    2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5

    2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

    2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

    2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 13

    2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14

    2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14

    2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 15

    2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15

    2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 15

    2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16

    3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 25

    3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 26

    3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 27

    3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 27

    3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

    28

    3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 28

    3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 28

    4 Programa Bimestral de Actividades .......................................................................................... 29

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 3 de 30

    1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

    Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

    el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

    E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

    Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

    fecha de entrada en operación.

    El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

    subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

    del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

    La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

    - Tensión de operación 220 kV

    - Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

    - Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para

    doble circuito.

    - Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

    con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

    ohm/km a 20° C

    - Cable de guardia OPGW o equivalente

    - Transposiciones 1 ciclo completo

    - Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

    - Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

    sus correspondientes suministros y estaciones asociadas

    - Conjunto de aislación vidrio o porcelana

    No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo

    sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del

    Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

    Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

    construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

    subestaciones asociadas.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 4 de 30

    2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

    Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dado que la RCA no sería obtenida antes del 31 de diciembre, Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante

    N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Con fecha 28 de diciembre y carta CDEC-SING N° 1832 el CDEC-SING no aprobó la solicitud de ampliación de plazo de cumplimiento del Hito N° 2. Con fecha 15 de diciembre de 2015 Interchile presentó al CDEC-SING una Solicitud de Ampliación de Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°4, la cual fue aprobada por el CDEC-SING. Con fecha 7 de marzo de 2016, el Proyecto obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental favorable para el Proyecto. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

    ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

    Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

    Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

    Ingeniería Básica y Detallada 7%

    Seguros contratados 0,6%

    Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

    Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

    Suministro de Equipos y Materiales 35%

    Construcción, Montaje y Pruebas 40%

    Entrada en Operación 1%

    Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al 31 de marzo de 2016 son:

    - Programado: 71,99%

    - Real: 57,01%.

    De este modo el avance real informado por el Adjudicatario para el mes de marzo corresponde a un

    1,02%, presentando un atraso del 14,98% respecto al total programado.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 5 de 30

    De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados, el avance real

    acumulado obtenido por este Auditor llega a un 53,74%, lo que implica un avance mensual de 4,56%

    y un atraso respecto al total programado de 18,25%.

    Los principales motivos que explican la diferencia entre el avance real informado por el

    Adjudicatario y el obtenido por este Auditor, son los siguientes:

    - El Adjudicatario considera un 94% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones

    (EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de

    subestaciones para justificar este grado de avance total.

    - El Adjudicatario considera un 85,50% de avance en la “Tramitación Permisos

    Ambientales Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido suficientes

    documentos para respaldar este grado de avance.

    - El Adjudicatario considera un 90% de avance en la verificación sísmica de Equipos

    Primarios y un 90% en la verificación sísmica del Reactor. Tal como le fue indicado a

    Interchile, no se considerará avance en estas subactividades hasta la emisión del

    documento firmado por el Revisor Sísmico y el Especialista Sísmico (EQCO), lo que no

    ha sucedido hasta le fecha debido a observaciones efectuadas por estos profesionales

    que no han sido resueltas.

    - El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.2.2.4 “Pruebas en

    Fábrica (FAT) Equipos Inductivos”. Este Auditor no ha recibido los protocolos de pruebas

    FAT que respalden este avance.

    - El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación

    Contratistas de Obra Línea de Transmisión”. Este Auditor considera que este avance

    debiese ser de un 50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

    Transcurridos 29,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas, constatado por este Auditor, es el siguiente:

    2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

    2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 6 de 30

    2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 92,01%, esto significa que durante el mes de

    marzo el avance fue de un 1,06%, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de

    nuevos documentos de ingeniería de subestaciones.

    2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

    Esta actividad presenta un avance acumulado del 84,80%, existiendo un avance del 2,03% durante

    el mes de marzo.

    A la fecha han sido recibidos los siguientes documentos:

    - Documentos Generales:

    o P2-SE-06-D00001(D) Lístado Documentos

    o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas

    o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

    o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad

    o P2-SE-06-D00008(D) Criterios de Diseño Obra Civil SE

    o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

    o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

    o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

    o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico

    o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más

    definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV

    o P2-SE-06-D00202(0) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV

    o P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV

    o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

    Reactor

    o P2-SE-06-D00205(0) Memoria de Cálculo de conexiones a Malla de Puesta a Tierra

    Existente Patio 220 kV

    o P2-SE-06-D00207(0) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea

    Patio 220kV

    o P2-SE-06-D00213(0) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización

    Caseta 220 kV

    o P2-SE-06-D00821(C) Protocolo de Pruebas FAT Interruptor 220 kV

    o P2-SE-06-D00822(C) Protocolo de Pruebas FAT Seccionador de apertura central sin

    PAT 1 Fase 220 kV

    o P2-SE-06-D01001(0) Características Técnicas Garantizadas Descargador de

    Sobretensión de 192 kV

    o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos

    o P2-SE-06-D01010(B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control

    o P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo

    o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 7 de 30

    o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT

    Apertura Central de 220kV

    o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT

    Apertura Central de 220kV

    o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo

    o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV

    o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión

    Capacitivo de 220 KV

    o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente

    de 220kV

    o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV

    o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa

    de Onda 220 kV

    o P2-SE-06-D01165(D) CTG Aisladores de Soporte

    o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal

    o P2-SE-06-D01168(B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

    o P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco

    o P2-SE-06-D019 ET Estructuras Metálicas.docx

    o P2-SE-06-D021 ET Diseño de Obras Civiles.docx

    o P2-SE-06-D040 CTG Estructuras Metálicas.xlsx

    o P2-SE-06-K00602(E) Disposición de Equipos en Armarios

    o P2-SE-06-K00604(F) Diagrama General de Canalización de servicios

    o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Línea Encuentro

    - Lagunas

    o P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA

    o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

    o P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

    o P2-SE-06-K00609(H) Diagrama General de MULTIPLEXORES

    o P2-SE-06-K01004(0) Plano de Dimensiones Descargador de Sobretensión de 192 kV

    o P2-SE-06-K01006(0) Plano de Dimensiones Contador de Descarga

    o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220

    kV

    o P2-SE-06-K01024(C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV

    o P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT

    Apertura Central de 220kV

    o P2-SE-06-K01042(0) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de

    220kV

    o P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de

    220kV

    o P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT

    Apertura Central de 220kV

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 8 de 30

    o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de

    220kV

    o P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central

    de 220kV

    o P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo

    Vertical Sin PAT de 220kV

    o P2-SE-06-K01072(0) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT

    de 220kV

    o P2-SE-06-K01074(C) Plano de Dimensiones Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT

    de 220kV

    o P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión

    Capacitivo de 220 KV

    o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo

    220 kV

    o P2-SE-06-K01086(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Tensión

    Capacitivo 220 KV

    o P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente

    de 220kV

    o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV

    o P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente

    220 KV

    o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda

    o P2-SE-06-K01168(C) Plano de dimensiones Aisladores de Soporte

    o P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco

    - Subestación Lagunas:

    o P2-SE-06-D10004(C) Procedimiento de Trabajo Decreto 82 (LAGUNAS)

    o P2-SE-06-D10011(B) Retiro de puentes unión de barras patio existente y ampliación

    o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

    sala baterías

    o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos

    o P2-SE-06-D10301(F) Memoria de Cálculo Estructuras Marco de Línea y Barra 220 kV

    o P2-SE-06-D10304(0) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV

    o P2-SE-06-D10305(0) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV

    o P2-SE-06-D10306(0) Memoria de Cálculo Estructura Caseta

    o P2-SE-06-D10307(0) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante

    o P2-SE-06-D10308(0) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

    y Barra de 220 kV

    o P2-SE-06-D10309(0) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220

    kV

    o P2-SE-06-D10311(0) Memoria de Cálculo Fundación Reactor

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 9 de 30

    o P2-SE-06-D10312(0) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite

    o P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C

    o P2-SE-06-D10633(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.

    o P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de

    S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida

    o P2-SE-06-D10650(C) Características Técnicas Garantizadas Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías

    o P2-SE-06-D11030 (D) Características Técnicas Garantizadas Interruptor Potencia de

    220 kV para Reactor 220kV con mando sincronizado

    o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

    o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

    o P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

    básica de equipos)

    o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas

    o P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

    detallada de equipos)

    o P2-SE-06-K10101(F) Disposición física equipos Paño de línea Patio 220 kV Planta,

    cortes y detalles 220 kV

    o P2-SE-06-K10102(0) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

    o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

    o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

    Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

    o P2-SE-06-K10107(E) Detalles de Montaje y conexión PAT Equipos Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K10108(0) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K10109(D) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías y Distrib.

    Gabinetes - Planta, cortes y detalles 22

    o P2-SE-06-K10110(0) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

    o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

    o P2-SE-06-K10112(E) Detalle conexiones y montaje de PAT en Caseta Control y

    baterías 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

    o P2-SE-06-K10251(0) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv

    o P2-SE-06-K10252(E) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles (Concreto

    y Refuerzo)

    o P2-SE-06-K10253(H) Fundaciones Equipos 220 kV - Detalles (concreto y refuerzo)

    o P2-SE-06-K10254(0) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV

    o P2-SE-06-K10255(F) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV

    o P2-SE-06-K10257(0) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

    o P2-SE-06-K10258(0) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones

    o P2-SE-06-K10259(0) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundación, pilares, muros,

    techumbre, canaletas y tapa

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 10 de 30

    o P2-SE-06-K10260(1) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles

    o P2-SE-06-K10261(0) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

    o P2-SE-06-K10262(0) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)

    o P2-SE-06-K10265(0) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta

    Secciones y Detalle

    o P2-SE-06-K10310(1) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV

    o P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilineal Protecciones

    o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Línea ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1

    o P2-SE-06-K10411(D) Diagrama de Circuito de Tablero de Control Centralizado

    o P2-SE-06-K10414(C) Equipos de Patio Línea Encuentro CTO1 220kV

    o P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor

    o P2-SE-06-K10552(0) Diagrama de Circuito Tablero de Protección de Reactor

    o P2-SE-06-K10603(E) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE

    ENCUENTRO, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10604(F) Alambrado de Alimentación armario multiplexor mux.2 dir. SE

    ENCUENTRO, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10605(F) Alambrado de Cables de señales mux.2 dir SE ENCUENTRO, SE

    LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10607(E) Disposición Mecánica armario de onda portadora op-20 y

    teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K10608(E) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y

    teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE L

    o P2-SE-06-K10609(E) Alambrado de Cables onda portadora op-20 y teleprotección

    tpop-20p dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10613(E) Disposición Mecánica armario de onda portadora op-21 y

    teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K10614(E) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y

    teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir SE ENCUENTRO, SE LA

    o P2-SE-06-K10615(E) Alambrado de Cables onda portadora op-21 y teleprotección

    tpop-21p dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta

    tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

    en patio de alta tensión SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K10651(C) Placas de Identificación de Equipo Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-K10652(C) Diagramas Eléctricos Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-K10653(C) Plano de Dimensiones Cargador de Baterías

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 11 de 30

    o P2-SE-06-K10661(C) Placas de Identificación de Equipo Banco de Baterías

    o P2-SE-06-K10662(B) Diagramas Eléctricos Banco de Baterías

    o P2-SE-06-K11031(C) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220

    kV para Reactor 220kV con mando sincronizado

    o P2-SE-06-K11034(B) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV para

    Reactor 220kV con mando sincronizado

    - Subestación Encuentro:

    o P2-SE-06-D20004(C) Procedimiento de Trabajo Decreto 82 (ENCUENTRO)

    o P2-SE-06-D20011(B) Retiro de puentes unión de barras patio existente y ampliación

    o P2-SE-06-D20206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

    sala

    o P2-SE-06-D20301(F) Memoria de Cálculo Estructuras Marco de Línea 220 kV

    o P2-SE-06-D20304(0) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea

    o P2-SE-06-D20305(0) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV

    o P2-SE-06-D20306(0) Memoria de Cálculo Estructura Caseta

    o P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

    y Barra de 220 kV

    o P2-SE-06-D20309(0) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220

    kV

    o P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.

    (Determinación de Banco y cargador de baterías)

    o P2-SE-06-D20633(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.

    o P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de

    S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida

    o P2-SE-06-D20650(C) Características Técnicas Garantizadas Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías - copia

    o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

    o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

    o P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

    básica de equipos)

    o P2-SE-06-K20100(0) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

    detallada de equipos)

    o P2-SE-06-K20101(F) Disposición física equipos Paño de línea Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K20102(0) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

    o P2-SE-06-K20103(0) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

    o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

    Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

    o P2-SE-06-K20107(E) Detalles de Montaje y conexión PAT Equipos Patio 220 kV

    Planta, cortes y detalles 220 kV

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 12 de 30

    o P2-SE-06-K20108(0) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

    o P2-SE-06-K20109(D) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías y Distrib.

    Gabinetes - Planta, cortes y detalles 220

    o P2-SE-06-K20110(0) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

    o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

    o P2-SE-06-K20112(E) Detalle conexiones y montaje de PAT en Caseta Control y

    baterías 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

    o P2-SE-06-K20251(0) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV

    o P2-SE-06-K20252(0) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y

    Refuerzo)

    o P2-SE-06-K20253(H) Fundaciones Equipos 220 kV - Detalles (concreto y refuerzo)

    o P2-SE-06-K20254(0) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV

    o P2-SE-06-K20255(F) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV

    o P2-SE-06-K20256(F) Planos Estructuras Metálicas Equipos 220 kV

    o P2-SE-06-K20257(0) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

    o P2-SE-06-K20258(0) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones

    o P2-SE-06-K20259(0) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundación, pilares, muros,

    techumbre, canaletas y tapas)

    o P2-SE-06-K20261(C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

    o P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV

    o P2-SE-06-K20401(0) Actualización Diagrama Unilineal Protecciones

    o P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1

    o P2-SE-06-K20411(D) Diagrama de Circuito de Tablero de Control Centralizado

    o P2-SE-06-K20414(C) Equipos de patio línea lagunas Cto.1 220 kV

    o P2-SE-06-K20603(E) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta

    telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20604(F) Alambrado de Alimentación Armario multiplexor mux.1 y

    planta telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20605(F) Alambrado de Cables de Señales mux.1 dir. SE LAGUNAS – SE

    ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20606(E) Alambrado de Cables Planta Telefónica. SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20608(E) Disposición mecánica armario de onda portadora op-20 y

    teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS

    o P2-SE-06-K20609(E) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y

    teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE EN

    o P2-SE-06-K20610(E) Alambrado de Cables onda portadora op-20 y teleprotección

    tpop-20p dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20614(E) Disposición mecánica armario de onda portadora op-21 y

    teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS –

    o P2-SE-06-K20615(E) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y

    teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 13 de 30

    o P2-SE-06-K20616(E) Alambrado de Cables onda portadora op-21 y teleprotección

    tpop-21p dir SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20620(0) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta

    tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

    en patio de alta tensión SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO

    o P2-SE-06-K20651(C) Placas de Identificación de Equipo Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-K20652(C) Diagramas Eléctricos Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-K20653(C) Plano de Dimensiones Cargador de Baterías

    o P2-SE-06-K20661(C) Placas de Identificación de Equipo Banco de Baterías

    o P2-SE-06-K20662(B) Diagramas Eléctricos Banco de Baterías

    - Protocolos de Pruebas:

    o 01.P2-SE-10-D1003(0) Design Review Reactor

    o 02.P2-SE-10-D1028(D) Plan de Inspección y Pruebas FAT Reactor

    o 04.P2-SE-06-D00801(B) Protocolos Pruebas Tipo Interruptor

    o 05.P2-SE-06-D00821(B) Protocolos Pruebas FAT Interruptor

    o 07.1.P2-SE-06-D00802(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Apertura Central Sin

    PAT

    o 07.2.P2-SE-06-D00803(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Apertura Central

    Con PAT

    o 07.3.P2-SE-06-D00808(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Pantógrafo

    o 08.P2-SE-06-D00804(B) Protocolos Pruebas Tipo TTPP Capacitivo

    o 09. P2-SE-06-D00824(B) Protocolos Pruebas FAT TTPP Capacitivo

    o 11.P2-SE-06-D00805(B) Protocolos Pruebas Tipo TTCC

    o 12.P2-SE-06-D00825(B) Protocolos Pruebas FAT TTCC

    o 14.P2-SE-06-D00800(B) Protocolos Pruebas Tipo Pararrayos

    o 15.P2-SE-06-D00820(B) Protocolos Pruebas FAT Pararrayos

    o 17.P2-SE-06-D00833(B) Protocolos Pruebas FAT Aislador de Pedestal

    o 19.P2-SE-06-D00826(B) Protocolos Pruebas FAT Trampa de Onda

    o 20.1.P2-SE-06-D00822(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Apertura Central Sin

    PAT

    o 20.2.P2-SE-06-D00823(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Apertura Central

    Con PAT

    o 20.3.P2-SE-06-D00834(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Pantógrafo

    2.3.2 Ingeniería de Líneas

    Finalizada.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 14 de 30

    2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

    2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 88,79%, lo que significa que durante el mes de

    marzo no se verificaron avances.

    El proceso de obtención de los permisos ambientales ha tenido los siguientes hitos.

    - El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación

    Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de

    licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.

    - Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental,

    con lo que avanza su tramitación.

    - El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de

    Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones), con 119 observaciones. El SEA fijó el 28

    de mayo como plazo para la entrega de la Adenda correspondiente.

    - El día 24 de abril de 2015 el Adjudicatario emitió la ADENDA N°1.

    - 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.

    - 15 de junio de 2015 se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental.

    - 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación

    ambiental.

    - 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.

    - 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación

    Ambiental.

    - 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el

    periodo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por un plazo de 90 días.

    - 31 de diciembre de 2015, se cumple el plazo para el Hito Relevante N°2, sin la obtención

    de la RCA.

    - 28 de enero de 2016, firma del Protocolo de Acuerdo Final con la Comunidad de

    Quillagua.

    - 23 de febrero de 2016, fue emitido el Informe Consolidado de Evaluación por parte del

    SEA.

    - 7 de marzo de 2016, obtención de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto.

    El Adjudicatario considera un 85,5% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos

    Ambientales Sectoriales”, sin embargo el Auditor considera un 43,95% de avance en esta actividad,

    ya que solo se ha recibido el respaldo del ingreso de los siguientes PAS:

    - PAS 132 ante el Consejo de Monumentos Nacionales

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 15 de 30

    - PAS 138 ante el SEREMI de Salud

    - PAS 142 ante el SEREMI de Salud

    - PAS 146 ante el Servicio Agrícola Ganadero

    Se solicitó a Interchile la entrega de las cartas que certifiquen el ingreso de los PAS restantes, sin

    embargo estas aún no han sido recibidas.

    2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad presenta un avance acumulado del 96,96%, existiendo un avance del 1,52% durante

    el periodo, que se explica por lo que se señala en el siguiente párrafo.

    Se considera un 90% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición Servidumbre - Gestiones con

    Industria Minera”, debido a que las comisiones tasadores ya evacuaron sus informes para ambos

    tramos de la Línea, e Interchile ya hizo el depósito en tribunales para el Tramo 1 de la Línea.

    2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 58,30%, existiendo un avance del 8,78% durante

    el mes de marzo, que se explica por la fabricación del 100% de las estructuras, la llegada de un

    29,27% de éstas a Chile, por la fabricación del conductor y por la realización de las pruebas en fábrica

    de éste.

    2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas presenta un avance acumulado de 26,19%, lo que

    representa un avance durante el mes de marzo del 3,08%, el cual se explica por haber finalizado la

    licitación de los contratistas de subestaciones.

    Las empresas que construirán las subestaciones son:

    - RVF para la subestación Encuentro

    - GLOBALICE para la subestación Lagunas

    Aún no se tiene información de los subcontratistas de Unión eléctrica.

    Durante el periodo se dio la Orden de Proceder al Contrato de Construcción de la Línea de

    Transmisión.

    Interchile utilizará un campamento de Kipreos, el Campamento San Jorge, para la construcción de

    la línea. Actualmente se encuentran terminando de habilitarlo.

    Respecto a la construcción de subestaciones, aún les falta la obtención del PAS 160, sin embargo

    este no es crítico para poder iniciar los trabajos en terreno, ya que Interchile puede obtener un

    permiso municipal para iniciar los trabajos.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 16 de 30

    2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

    Tabla 2: Cuadro de avance

    EDT Actividad Duración

    días corridos

    Comienzo Fin

    Estado de Avance

    Informado por

    Interchile

    Estado de Avance de Acuerdo al

    Auditor

    0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

    1274,7 d 16-10-2013 12-04-2017

    57,01% 53,74%

    1 General 1 d 16-10-2013 16-10-2013

    100% 100%

    2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d 17-10-2013 15-11-2013

    100% 100%

    3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

    105 d 16-11-2013 05-12-2013

    100% 100%

    4 Ingeniería Básica y Detallada 696 d 06-12-2013 12-11-2014

    98,48% 92,10%

    4.1 Subestaciones 586 d 06-12-2013 12-11-2014

    97,08% 84,80%

    4.1.1 Ingeniería Básica 580 d 06-12-2013 03-06-2014

    99,47% 100%

    4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

    580 d 05-08-2014 05-03-2015

    99,00% 100%

    4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 193 d 27-02-2014 16-05-2014

    100% 100%

    4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

    370 d 02-07-2014 31-03-2015

    100% 100%

    4.1.2 Ingeniería Detallada Subestaciones 320 d 13-11-2014 05-06-2015

    94% 66,06%

    4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

    12 d 02-10-2014 13-10-2014

    100% 100%

    4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

    79 d 14-10-2014 12-11-2014

    100% 100%

    4.2 Línea de Transmisión 696 d 06-12-2013 16-10-2014

    100% 100%

    5 Seguros Contratados 226 d 20-05-2014 12-11-2014

    100% 100%

    6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 779 d 04-02-2014 10-11-2015

    97,10% 88,79%

    6.1 Elaboración EIA 254 d 04-02-2014 16-10-2014

    100% 100%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 17 de 30

    6.3 Tramitación Resolución 434 d 17-10-2014 31-12-2015

    100% 100%

    6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

    0 d 31-12-2015 31-12-2015

    100% 100%

    6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales

    179 d 27-09-2015 22-03-2016

    85,50% 43,95%

    6.5.1 PAS 132 83 d 01-01-2016 22-03-2016

    90% 60%

    6.5.2 PAS 138 140 d 27-09-2015 12-02-2016

    90% 54%

    6.5.3 PAS 140 140 d 27-09-2015 12-02-2016

    90% 0%

    6.5.4 PAS 142 140 d 27-09-2015 12-02-2016

    90% 60%

    6.5.5 PAS 146 140 d 27-09-2015 12-02-2016

    90% 90%

    6.5.6 PAS 160 140 d 27-09-2015 12-02-2016

    60% 0%

    6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d 31-12-2015 31-12-2015

    100% 100%

    7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

    552 d 19-06-2014 15-11-2015

    96,96% 96,96%

    7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

    40 d 19-06-2014 17-08-2014

    100% 100%

    7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

    90 d 30-07-2014 28-10-2014

    100% 100%

    7.3 Negociación de Servidumbres 492 d 17-08-2014 15-11-2015

    93,74% 93,74%

    7.3.1 Servidumbres Voluntarias 355 d 13-09-2014 10-06-2015

    100% 100%

    7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

    355 d 13-09-2014 10-06-2015

    100% 100%

    7.3.2 Imposición de Servidumbres 492 d 17-08-2014 15-11-2015

    90% 90%

    7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas

    0 d 17-08-2014 17-08-2014

    100% 100%

    7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

    120 d 19-07-2015 15-11-2015

    85% 85%

    7.4 Concesión Eléctrica 420 d 18-08-2014

    18-07-2015

    100% 100%

    8 Suministro de Equipos y Materiales 771,4 d 19-05-2014 09-07-2016

    60,63% 58,30%

    8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

    30 d 19-05-2014 18-06-2014

    100% 100%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 18 de 30

    8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 758 d 18-06-2014 09-07-2016

    78,05% 72,89%

    8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

    693 d 18-06-2014 09-06-2016

    80,65% 74,32%

    8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.2.1.2 Verificación sísmica 250 d 01-02-2015 28-02-2015

    90% 0%

    8.2.1.3 Orden de Compra Equipos Primarios 130 d 01-03-2015 05-03-2015

    100% 100%

    8.2.1.4 Fabricación de Equipos Primarios 70 d 06-03-2015 11-10-2015

    100% 100%

    8.2.1.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios

    20 d 12-10-2015 10-12-2015

    100% 100%

    8.2.1.6 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 11-12-2015 09-01-2016

    0% 0%

    8.2.1.7 Transporte y llegada a obra Primarios 120 d 11-02-2016 09-06-2016

    0% 0%

    8.2.2 Equipos Inductivos 736,3 d 18-06-2014 24-06-2016

    75,19% 70,90%

    8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 19 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d 13-11-2014 17-11-2014

    100% 100%

    Verificación sísmica 170 d 01-03-2015 30-03-2015

    90% 0%

    8.2.2.3 Fabricación de Equipos Inductivos 65 d 01-06-2015 27-11-2015

    100% 100%

    8.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos

    15 d 28-11-2015 12-12-2015

    100% 0%

    8.2.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 30 d 13-12-2015 11-01-2016

    0% 0%

    8.2.2.6 Transporte y llegada a obra Inductivos 120 d 26-02-2016 24-06-2016

    0% 0%

    8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 758 d 18-06-2014 09-07-2016

    80,15% 78,05%

    8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 280 d 01-04-2015 05-04-2015

    100% 100%

    8.2.3.3 Fabricación C&P y SSAA 75 d 15-05-2015 11-10-2015

    98% 95%

    8.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 15 d 12-10-2015 10-11-2015

    85% 85%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 19 de 30

    8.2.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 10 d 11-11-2015 10-12-2015

    0% 0%

    8.2.3.6 Transporte y llegada a obra C&P y SSAA 140 d 25-01-2016 17-06-2016

    0% 0%

    8.2.4 Equipos Comunicaciones 717 d 18-06-2014 25-05-2016

    70,04% 68,01%

    8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d 01-04-2015 05-04-2015

    100% 100%

    8.2.4.3 Fabricación Telecomunicaciones 90 d 30-05-2015 26-10-2015

    93% 90%

    8.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones

    25 d 02-11-2015 01-12-2015

    0% 0%

    8.2.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 20 d 02-12-2015 31-12-2015

    0% 0%

    8.2.4.6 Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones

    145 d 01-01-2016 24-05-2016

    0% 0%

    8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d 18-06-2014 27-06-2016

    59,60% 59,29%

    8.3.1 Estructuras 668 d 18-06-2014 16-04-2016

    86,12% 86,12%

    8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d 01-02-2014 05-02-2014

    100% 100%

    8.3.1.3 Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras

    70 23-03-2015 31-05-2015

    100% 100%

    8.3.1.4 Ejecución de Pruebas de carga 60 d 02-06-2015 21-07-2015

    100% 100%

    8.3.1.5 Aprobación Informes pruebas de carga

    por Auditor 15 d 22-07-2015

    10-08-2015

    0% 0%

    8.3.1.6 Pruebas en Fábrica (FAT) - Armado 30 d 05-09-2015 04-10-2015

    100% 100%

    8.3.1.7 Aprobación Informes Armado por

    Auditor 15 d 05-10-2015

    19-10-2015

    100% 100%

    8.3.1.8 Fabricación cimentaciones 60 d 22-06-2015 20-08-2015

    100% 100%

    8.3.1.9 Fabricación estructuras 120 d 20-10-2015 16-02-2016

    100% 100%

    8.3.1.10 Transporte y Llegada a Obra

    cimentaciones 90 20-09-2015

    18-11-2015

    100% 100%

    8.3.1.11 Transporte y Llegada a Obra Estructura 60 d 17-02-2016 16-04-2016

    29,27% 29,27%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 20 de 30

    8.3.2 Cable Conductor 740 d 18-06-2014 27-06-2016

    71,06% 71,06%

    8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d 18-06-2014 08-07-2014

    100% 100%

    8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d 01-02-2014 05-02-2014

    100% 100%

    8.3.2.3 Fabricación Conductor 180 d 25-06-2015 01-09-2015

    100% 100%

    8.3.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15 d 02-09-2015 16-09-2015

    100% 100%

    8.3.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 17-09-2015 01-10-2015

    0% 0%

    8.3.2.6 Transporte y llegada a obra Conductor 75 d 01-02-2016 30-04-2016

    0% 0%

    8.3.3 Cable OPGW 725 d 18-06-2014 12-06-2016

    8,50% 8,50%

    8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d 01-10-2014 01-01-2015

    100% 100%

    8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d 04-03-2015 09-03-2015

    100% 100%

    8.3.3.3 Fabricación OPGW 90 06-04-2015 05-07-2015

    0% 0%

    8.3.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15 d 05-07-2015 20-07-2015

    0% 0%

    8.3.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 20-07-2015 04-08-2015

    0% 0%

    8.3.3.6 Transporte y llegada a obra OPGW 60 d 01-02-2016 30-04-2016

    0% 0%

    8.3.4 Aisladores 725 d 18-06-2014 12-06-2016

    100% 94,77%

    8.3.4.1 Licitación Aisladores 20 d 01-10-2014 09-01-2015

    100% 100%

    8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores 5 d 04-03-2015 09-03-2015

    100% 100%

    8.3.4.3 Fabricación Aisladores 120 06-04-2015 03-08-2015

    100% 100%

    8.3.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores 30 d 04-08-2015 02-09-2015

    100% 100%

    8.3.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 03-09-2015 17-09-2015

    100% 0%

    8.3.4.6 Transporte y llegada a obra Aisladores 75 d 01-02-2016 30-04-2016

    100% 100%

    8.3.5 Ferretería y Amortiguadores 630 d 02-09-2014 23-05-2016

    30,38% 34,72%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 21 de 30

    8.3.5.1 Licitación Ferretería y Amortiguadores 60 d 02-09-2014 31-10-2014

    100% 100%

    8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores

    30 d 03-03-2015 01-04-2015

    100% 100%

    8.3.5.3 Fabricación Ferretería y Amortiguadores

    150 d 02-04-2015 29-08-2015

    10% 10%

    8.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores

    30 d 30-08-2015 28-09-2015

    0% 50%

    8.3.5.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 29-09-2015 13-10-2015

    0% 0%

    8.3.5.6 Transporte y llegada a obra Ferretería y Amortiguadores

    60 d 01-02-2016 30-04-2016

    0% 0%

    8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales

    240 d 02-09-2015

    28-04-2016

    4,30% 4,30%

    8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones

    180 d 14-09-2015 11-03-2016

    10% 10%

    8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación

    120 d 14-09-2015 11-01-2016

    10% 10%

    8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d 14-09-2015 11-03-2016

    10% 10%

    8.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 140 d 02-09-2015 28-04-2016

    0% 0%

    9 Construcción, Montaje y Pruebas 604 d 19-07-2015 13-03-2017

    30,80% 26,19%

    9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

    30 d 01-04-2014 30-04-2014

    100% 100%

    9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

    28 d 01-04-2014 30-04-2014

    100% 100%

    9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

    91 d 17-08-2015 15-11-2015

    100% 100%

    9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

    0 d 01-04-2014 30-04-2014

    100% 100%

    9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d 01-04-2014

    30-04-2014

    100% 100%

    9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

    30 d 01-04-2014 30-04-2014

    100% 100%

    9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

    30 d 01-04-2014 30-04-2014

    100% 100%

    9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

    0 d 12-02-2016 12-02-2016

    0% 0%

    9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

    30 d 14-02-2016 13-03-2016

    0% 0%

    9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

    91 d 17-08-2015 15-11-2015

    100% 50%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 22 de 30

    9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de

    Obra Línea de Transmisión 0 d 17-08-2015

    17-08-2015

    100% 100%

    9.5.2 Licitación Obras Línea de Transmisión 30 d 18-08-2015 16-09-2015

    100% 50%

    9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de

    Transmisión 30 d 17-09-2015

    16-10-2015

    100% 50%

    9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra

    Línea de Trasmisión 30 d 17-10-2015

    15-11-2015

    100% 50%

    9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de

    Construcción Línea de Transmisión 0 d 12-02-2016

    12-02-2016

    0% 0%

    9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

    30 d 14-02-2016 13-03-2016

    0% 0%

    9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d 17-09-2015 15-11-2015

    100% 100%

    9.7.1 Licitación ITO

    30 d 17-09-2015 16-10-2015

    100% 100%

    9.7.2 Revisión de Ofertas

    15 d 17-10-2015 31-10-2015

    100% 100%

    9.7.3 Adjudicación ITO

    15 d 01-11-2015 15-11-2015

    100% 100%

    9.8 Subestaciones 160 d 11-07-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.8.1 Subestación Encuentro 220 kV Existente 188 d 11-07-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.8.1.1 Construcción Obras Civiles Encuentro 220 kV Existente

    188 d 11-07-2016 22-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos

    60 d 11-07-2016 08-09-2016

    0% 0%

    9.8.1.1.2 Edificaciones 90 d 11-07-2016 08-10-2016

    0% 0%

    9.8.1.1.3 Obras complementarias 90 d 25-08-2016 22-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.2 Montaje SE Encuentro 220 kV Existente 98 d 09-09-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos

    60 d 09-09-2016 23-10-2016

    0% 0%

    9.8.1.2.2 Interruptores 15 d 24-10-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.2.3 Otros equipos primarios 15 d 24-10-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones

    15 d 09-10-2016 23-10-2016

    0% 0%

    9.8.1.3 Pruebas SE Encuentro 220 kV Existente 43 d 08-11-2016 17-12-2016

    0% 0%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 23 de 30

    9.8.1.3.1 Pruebas Equipos Primarios 20 d 08-11-2016 27-11-2016

    0% 0%

    9.8.1.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA

    20 d 28-11-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.8.2 Subestación Lagunas 220 kV Existente 155 d 11-07-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.8.2.1 Construcción Obras Civiles SE Lagunas Existente

    134 d 11-07-2016 22-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos

    59 d 11-07-2016 08-09-2016

    0% 0%

    9.8.2.1.2 Edificaciones 89 d 11-07-2016 08-10-2016

    0% 0%

    9.8.2.1.3 Obras complementarias 89 d 25-08-2016 22-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.2 Montaje SE Lagunas 220 kV Existente 58 d 09-09-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos

    44 d 09-09-2016 23-10-2016

    0% 0%

    9.8.2.2.2 Interruptores 14 d 24-10-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.2.3 Otros equipos primarios 14 d 24-10-2016 07-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones

    14 d 09-10-2016 23-10-2016

    0% 0%

    9.8.2.3 Pruebas SE Lagunas 220 kV Existente 38 d 08-11-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.8.2.3.1 Pruebas Equipos Primarios 19 d 08-11-2016 27-11-2016

    0% 0%

    9.8.2.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA

    19 d 28-11-2016 17-12-2016

    0% 0%

    9.9 Línea de Transmisión 364 d 15-03-2016 13-03-2017

    0% 0%

    9.9.1 Construcción Obras Civiles 231 d 15-03-2016 31-10-2016

    0% 0%

    9.9.1.1 Caminos de acceso 119 d 15-03-2016 11-07-2016

    0% 0%

    9.9.1.2 Fundaciones LT 219 d 20-03-2016 31-10-2016

    0% 0%

    9.9.2 Montaje, Tendido y Remates 222 d 04-08-2016 08-03-2017

    0% 0%

    9.9.2.1 Montaje Estructura 174 d 04-08-2016 25-01-2017

    0% 0%

    9.9.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria

    119 d 25-09-2016 27-02-2017

    0% 0%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 24 de 30

    9.9.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda

    163 d 30-10-2016 08-03-2017

    0% 0%

    9.9.3 Pruebas Línea (SAT) 4 d 08-03-2017 13-03-2017

    0% 0%

    10 Entrada en Operación 30 d 13-03-2017 12-04-2017

    0% 0%

    11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

    mié 12-04-17

    20% 20%

    11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

    0 d mar 16-09-14

    mar 16-09-14

    100% 100%

    11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

    0 d 31-12-15 31-12-15 100% 100%

    11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

    0 d mié 03-08-16

    mié 03-08-16

    0% 0%

    11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

    0 d 30-05-16 30-05-16 0% 0%

    11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

    0 d mié 12-04-17

    mié 12-04-17

    0% 0%

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 25 de 30

    3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

    - 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

    la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

    - 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

    - Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

    - El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

    contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

    - El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

    galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de

    estructura).

    - 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

    subestaciones.

    - 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.

    Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato

    por la ingeniería de contraparte.

    - 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de

    trasmisión.

    - 30 de julio de 2014: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar

    cumplimiento al Hito Relevante N°1.

    - 20 de agosto de 2014, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el

    Ministerio de Energía.

    - 30 de septiembre de 2014 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los

    informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar cumplimiento

    al Hito Relevante N°1.

    - 29 de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de

    Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan las

    cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para su

    fabricación.

    - 24 de octubre de 2014 se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación

    Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de

    licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.

    - 3 de noviembre de 2014 se declaró la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental.

    - 19 de noviembre de 2014 se declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva

    - 30 de enero 2015 se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,

    Rectificaciones y/o Ampliaciones del EIA – ICSARA.

    - 24 de abril de 2015 se emitió ADENDA N°1 al Servicio de Evaluación Ambiental. - 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.

    - 15 de junio de 2015 se emitió el ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental. - 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación ambiental.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 26 de 30

    - 7 de agosto de 2015. El CDEC-SING, mediante carta 1086/2015, luego de la solicitud realizada por INTERCHILE, aprueba la ampliación de plazo del Hito N°2 al 31 de diciembre de 2015.

    - 2 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario. - 15 de septiembre de 2015 se emitió ADENDA extraordinaria al Servicio de Evaluación

    Ambiental. - 6 de octubre de 2015, el SEA suspende la evaluación ambiental por 90 días. - 30 de noviembre de 2015, Interchile presentó al CDEC-SING una nueva Solicitud de

    Ampliación de Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°2. - 15 de diciembre de 2015, Interchile presentó al CDEC-SING una Solicitud de Ampliación de

    Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°4. La cual fue posteriormente aprobada por el CDEC-SING.

    - Con fecha 28 de diciembre de 2015 y carta CDEC-SING N° 1832 el CDEC-SING no aprobó la solicitud de ampliación de plazo de cumplimiento del Hito N° 2.

    - El 31 de diciembre de 2015 venció el plazo de cumplimiento del Hito Relevante N°2, verificándose su incumplimiento.

    - 28 de enero de 2016, firma del Protocolo de Acuerdo Final con la Comunidad de Quillagua. - 11 de febrero de 2016, publicación en el Diario Oficial del otorgamiento de la Concesión

    Definitiva del Tramo 1 de la “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas” - Decreto de Concesión Eléctrica 7 de febrero del 2016 se recibe mediante Oficio N°180 del

    Ministerio de Energía el 22 de febrero 2016. - 23 de febrero de 2016, fue emitido el Informe Consolidado de Evaluación por parte del SEA.

    - 7 de marzo de 2016, obtención de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto.

    3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios.

    Tabla 3: Listado de Propiedades

    ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

    1 FISCO POZO ALMONTE

    TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983

    2 FISCO POZO ALMONTE

    TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011

    3 FISCO POZO ALMONTE

    TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

    4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

    TARAPACA/ ANTOFAGASTA

    ANTOFAGASTA 133 129 1983

    5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

    MARIA ELENA

    ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 27 de 30

    6 FISCO MARIA ELENA

    ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

    7 FISCO MARIA ELENA

    ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

    8 FISCO MARIA ELENA

    ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

    3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:

    Tabla 4: Estado de Negociaciones

    ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE

    1 FISCO POZO ALMONTE

    1388 1365 1983 Con Concesión Definitiva otorgada y Depósito Realizado.

    2 FISCO POZO ALMONTE

    1078 1747 2011 Con Concesión Definitiva otorgada y Depósito Realizado.

    3 FISCO POZO ALMONTE

    481 417 1990 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

    133 129 1983 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

    MARIA ELENA

    541 470 1990 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    6 FISCO MARIA ELENA

    6 6 1996 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    7 FISCO MARIA ELENA

    49 57 1928 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    8 FISCO MARIA ELENA

    108 126 1960 Con Concesión Definitiva otorgada e Informe de Comisión Tasadora emitido.

    3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las servidumbres constituidas, esto quiere decir

    aquellas para las cuales ya se realizaron los depósitos, y se puede ingresar al predio se presentan en

    la Tabla 5:

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 28 de 30

    Tabla 5: Avance Constitución de Servidumbres

    ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO LONGITUD (m)

    AVANCE

    1 FISCO POZO ALMONTE

    1388 1365 1983 2.936,4 Con Decreto de Concesión y Depósito Realizado.

    2 FISCO POZO ALMONTE

    1078 1747 2011 48.991,8 Con Decreto de Concesión y Depósito Realizado.

    LONGITUD TOTAL SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS 51.928,2

    3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

    CONTINUOS Respecto a las servidumbres constituidas, en tramos continuos, estas se presentan en la Tabla 6:

    Tabla 6: Longitud Servidumbres Constituidas, Tramos Continuos

    ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO LONGITUD (m)

    AVANCE

    1 FISCO POZO ALMONTE

    1388 1365 1983 2.936,4 Con Decreto de Concesión y Depósito Realizado.

    2 FISCO POZO ALMONTE

    1078 1747 2011 48.991,8 Con Decreto de Concesión y Depósito Realizado.

    SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS TRAMOS CONTINUOS 51.928,2

    3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance.

    3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Actividad finalizada.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 29 de 30

    4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

    Durante el próximo período, comprendido por los meses de mayo y junio de 2016, que abarca los

    meses correspondientes al Informe Bimestral Nº15 y al Informe Bimestral N°16, este equipo Auditor

    tiene planeado llevar a cabo las siguientes actividades:

    Reuniones con el Adjudicatario

    Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.

    Documentos Técnicos

    Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los

    proyectos de línea y subestaciones.

    Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

    versiones.

    Los documentos que sean recibidos a fines de junio de 2016 serán verificados durante el periodo

    siguiente.

    Hito Relevante N°4

    Durante el mes de mayo se espera elaborar el informe de cumplimiento del Hito Relevante N°4.

    Se espera recibir los informes de calificación sísmica de los equipos debidamente aprobados por los

    profesionales contratados por Interchile para estos fines.

    Cronograma

    Se continuará verificando el cumplimiento y nivel de avance de las actividades incluidas en el

    Cronograma vigente del Proyecto, y su consistencia con los cronogramas particulares.

    Se espera revisar una nueva Línea Base del Cronograma del proyecto, que se ajuste mejor a la

    situación actual del Proyecto.

    Gestión Ambiental

    Se hará el seguimiento de la obtención de los PAS del Proyecto.

    Visitas a Terreno

    Se tiene programada realizar una visita a terreno durante el mes de mayo o junio, dependiendo de

    cuando se dé inicio a las obras en terreno.

  • Informe Mensual Marzo 2016 DEFINITIVO

    AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

    Página 30 de 30

    Elaboración de Informes

    Se elaborarán los correspondientes informes mensuales de los meses de mayo y junio de 2016,

    además del Informe Bimestral N°15 Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales

    se analizarán los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.