DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL1.2 – IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO Segundo Silva...
Transcript of DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL1.2 – IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO Segundo Silva...
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
EVITANTO O SUPERFATURAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
NO BRASIL
Por: Mauro Fernando Martins de Castro
Orientador
Mentor – Mário Luiz Trindade Rocha
Brasília
2013
DOCU
MENTO
PRO
TEGID
O PEL
A LE
I DE D
IREIT
O AUTO
RAL
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
EVITANTO O SUPERFATURAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
NO BRASIL
Apresentação de monografia à AVM Faculdade
Integrada como requisito parcial para obtenção do
grau de especialista em Gestão Pública.
Por: Mauro Fernando Martins de Castro.
AGRADECIMENTOS
Aos colegas de trabalho, em particular
aos que me emprestaram seus livros e
indicaram sites para que eu pudesse
realizar as pesquisas que resultam
neste trabalho.
DEDICATÓRIA
Aos colegas de trabalho pela paciência de
me ouvir falar sobre este trabalho e seu
conteúdo e a minha família que não pôde
contar comigo em todos os momentos.
RESUMO
No Brasil a população tem a corrupção e a impunidade como um problema a
ser combatido. Na construção civil as construtoras e seus empresários são
tidos como vilãos e corruptores e os empregados de órgãos públicos,
contratantes de obras, como passíveis de ser corrompidos. A Lei 8.666/1993,
que estabelece as regras e os procedimentos para contratação de obras
públicas, parece não ser suficiente para inibir a ocorrência de
superfaturamento nas obras. A partir da promulgação da Constituição de 1988
os órgãos governamentais de controle e policial foram sendo reestruturados
para atuar melhor na investigação e caracterização dos crimes contra o Estado
Brasileiro, dentre eles o de superfaturamento e mais especificamente de obras
públicas que é tema deste trabalho. Havia expectativa que a fixação de preços
de referência pelo Governo Federal como parâmetro para contratação de
obras públicas permitiria que o preço das obras atendesse ao valor praticado
no mercado, aos órgãos de controle (fiscalização e auditoria) os elementos
necessários para caracterização do superfaturamento e reduziria o
comportamento ilegal dos agentes privados e públicos. Nesse trabalho
procuramos identificar o motivo de ainda existir tantas denúncias de
superfaturamento nas obras públicas de engenharia, mesmo a Administração
Pública contratando as obras por processo de licitatório e principalmente com a
necessidade legal de adotar preços de referência.
METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido a partir da identificação do referencial
teórico existente quanto ao estabelecimento do projeto básico, à formulação de
orçamentos, a realização de processos licitatórios, o acompanhamento da
evolução física e financeira de obras visando identificar os procedimentos para
evitar ou identificar o superfaturamento de obras públicas. Para tanto foram
consultadas publicações de trabalhos e decisões de órgãos como Tribunal de
Contas da União (TCU/SECOB), Polícia Federal (INC), Ministério Público
Federal (5ª. Câmara), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) e o Congresso Nacional (Comissão de Obras Públicas).
Complementarmente, foram pesquisadas publicações de palestras e
debates ocorridos em fóruns como o da Rede de Controle da Gestão Pública
(www.rededecontrole.gov.br), assim como audiências públicas como a ocorrida
em 28/03/2011 (http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/docs-
audiencia-publica/audiencia-publicaobras-publicas), além de em evento como
o Seminário de Perícias de Engenharia da Polícia Federal, ocorrido de 9 a 13
abril de 2012 em Brasília/DF, o Curso de Planejamento, Orçamentação,
Licitação e Execução de Obras Públicas, ministrado em Brasília/DF, de 18 a
22/02/2013, realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa – ISC e patrocinado pelo
Ministério das Cidades e Tribunal de Contas da União e XV SINAOP –
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 13 a 17/05/2013, em Vitória,
Espirito Santo.
Também foram realizadas pesquisas em publicações de entidades
como o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, a Associação
Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas, a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção/Comissão de Obras Públicas da CBIC e a
Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. Recorri aos sites
das empresas públicas como a CAIXA e o DNIT, gestoras dos sistemas de
referência de preços, mas também as publicações de reportagens em jornais e
revistas visando conhecer opiniões relacionadas ao superfaturamento de
obras.
Em resumo, foi pesquisado o processo de orçamentação da obra
pública, em especial as referências para formação dos preços e se tais
referências são suficientes para evitar o superfaturamento de obra pública.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 09
CAPÍTULO I - CUSTO DA OBRA PÚBLICA 11
CAPÍTULO II - REFERÊNCIAS PARA OS CUSTOS 22
CAPÍTULO III – ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 42
CAPÍTULO IV – O SUPERFATURAMENTO NAS REFERÊNCIAIS 55
CONCLUSÃO 67
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 77
WEBGRAFIA CONSULTADA 79
GLOSSÁRIO 90 ÍNDICE 95
9
INTRODUÇÃO
O tema desenvolvido neste trabalho de pesquisa é o superfaturamento
de obras públicas no Brasil, situação essa que ainda ocorre mesmo a partir de
2003 tendo sido estabelecido pelo Governo Federal nas sucessivas Leis de
Diretrizes Orçamentárias, parâmetros referenciais de preços para obras com
recursos da União.
A questão principal a ser investigada nesta pesquisa é o porquê, mesmo
o processo orçamentário ocorrendo em conformidade com o estabelecido pela
legislação em vigor, em particular com a adoção de preços referenciais para os
serviços licitados, a administração pública não consegue evitar o
superfaturamento das obras públicas.
O tema deste trabalho é relevante, pois o procedimento licitatório
instituído pela Lei 8666/93 deveria ser suficiente para evitar o
superfaturamento, principalmente com a elaboração de orçamentos pela
administração pública com preços limitados à referência de preços
estabelecida pelo Governo Federal. Com esse processo, certamente, o
governo busca identificar a proposta mais vantajosa e de menor preço, sem
prejuízo à boa técnica de engenharia, qualidade e durabilidade.
No entanto, é comum a percepção pela sociedade brasileira de que
existe previamente a abertura das propostas o conhecimento de quem ganhará
a licitação e basta ler o noticiário para encontrar pronunciamento dos tribunais
de contas ou informação quanto aos inquéritos policiais indicando ilícitos
decorrentes do superfaturamento de obras públicas.
A melhor proposta de uma licitação deveria garantir a execução da obra
com qualidade e entrega no prazo estabelecido, bem como a redução dos
custos frente ao valor referencial do orçamento paradigma adotado na licitação
que como resultado possibilitaria gerar economia para a realização de mais
obras e atender melhor à sociedade com crescimento econômico e justiça
social.
Deste modo, este estudo foi dividido em quatro capítulos. No primeiro
capítulo abordou-se o conceito de superfaturamento para o contexto deste
10
trabalho, como se obtém o custo de uma obra pública, a importância da
orçamentação, as fases e parâmetros a serem adotados durante essa
atividade.
No segundo capítulo, pesquisou-se as referências determinadas por lei
que devem ser adotadas para formação do preço das obras públicas com
recursos do Governo Federal e a impacto do uso dessas referências para os
órgãos que elaboram os orçamentos das obras e promovem as licitações
públicas, para os concorrentes interessados nas contratações para realização
das obras e órgãos de controle que auditam as obras para analisar, entre
outras, a ocorrência do superfaturamento nos preços.
No terceiro capítulo, objetivou-se conhecer a posição dos órgãos de
controle quanto à adoção das referências de custos e suas propostas para
aprimoramento.
No quarto capítulo, procurou-se identificar os objetivos, as
características e a limitação dos sistemas de custos (tabela de preços
máximos) ou do valor de referência para submeter o processo de contratação
à competição pública de empresas interessadas, visando obter a melhor
proposta para a administração pública.
11
CAPÍTULO I
CUSTO DA OBRA PÚBLICA
1.1 – CONCEITUANDO SUPERFATURAMENTO
Para entender o que é superfaturamento faz-se necessário obter sua
definição e investigar se e como as referências oficiais de custos estabelecidas
pelo Governo Federal podem influenciar nessa ocorrência.
Também é fundamental entender que a obra pública para ser contratada
exige a elaboração de documentação visando caracterizar seu o objeto e seu
custo, que nesse caso é obtido pela elaboração do orçamento onde devem
estar indicados todos os custos, valores esses que podem estar desde esse
momento superfaturados ou vir a ficar quando da contratação propriamente
dita ou em função de aditivo ao contrato firmado no decorrer da obra.
A sensação de superfaturamento pela sociedade não ocorre apenas
pelo valor dos materiais, equipamentos ou serviços, mas também por obras
que nunca acabam e consomem cada vez mais recursos.
Neste sentido, a compreensão popular de superfaturamento é simples e
direta, roubo de recursos públicos. Recorrendo ao dicionário temos como
significado “faturamento por preço superior ao normal ou ao do mercado”
(http://www.dicio.com.br/superfaturamento/). É sinônimo de sobrefaturamento
que o dicionário Michaelis indica como “fraude contra o fisco, caracterizada
pela diferença a mais entre o preço da fatura e o preço de mercado”.
No Dicionário de Economia tem-se que:
“preço de mercado (ou de equilíbrio) de determinado bem representa o preço que se forma no mercado (através do chamado mecanismo de mercado) e que compatibiliza os interesses antagónicos dos consumidores e dos produtores” (http://www.notapositiva.com/dicionario_economia/precomercado.htm. Acesso em 20 ago.2013).
No entanto, em termos de enquadramento pericial, a Diretoria Técnico-
Científica, órgão do Departamento de Polícia Federal, define o
superfaturamento como “dano ao erário devido à prática de custos superiores
12
aos verificados no mercado, a medição de quantidades superiores às
executadas ou ainda pela má qualidade na execução que resulte em
diminuição da qualidade, vida útil ou segurança” (Instrução Técnica nº 4 de
12/06/2006 da DITEC).
O "Manual de Perícias de Engenharia, Cálculo de Superfaturamento e
Outros Danos ao Erário" da DITEC, caracteriza o superfaturamento:
a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas; b) pela má qualidade na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em redução na qualidade, vida útil ou segurança; c) pelo pagamento de obras, bens e serviços por preços manifestamente superiores à tendência central (mediana ou média) praticada pelo mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, bem como pela prática de preços unitários acima dessa tendência central de mercado; d) pela não manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração, por meio da alteração de quantitativos (jogo de planilha) e/ou preços (alterações de cláusulas financeiras) durante a execução da obra; e) pela alteração de cláusulas financeiras, gerando recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual ou reajustamentos irregulares. (SILVA FILHO, 2008, p.1).
Procedimentos periciais de análise visando a caracterização do
superfaturamento são amplamente detalhados por Lopes (2011).
O foco deste trabalho de pesquisa é o superfaturamento caracterizado
pelo pagamento de obras de engenharia quanto a adoção de preços de
referências oficiais fornecidos pelos sistemas instituídos pela legislação
federal.
Neste sentido, é importante compreender que a constatação de
superfaturamento é resultado da comparação de orçamento paradigma com o
orçamento em que se deseja verificar a existência de preços acima do
mercado.
Assim, todos os orçamentos, desde o elaborado para fundamentar a
licitação como todos os elaborados pelas empresas que participam da
concorrência, servem para obter e analisar os custos de determinada obra, ou
13
seja, são subsídios para caracterizar o sobre preço, além das informações
obtidas nos sistemas de referência adotados pelo Governo Federal.
No Brasil, segundo publicação da Folha de S. Paulo (de 6 de março de
2010), a Polícia Federal apontou em relatório que foi constatado
superfaturamento de cerca de R$ 700 milhões em 303 obras públicas
inspecionadas, sendo que a cada R$ 100 desembolsados, R$ 29, em média, é
superfaturado. A matéria acrescenta que este ranking em valores absolutos é
liderado pelos estados do Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, indicando que
essa situação resulta da falta de fiscalização associada à cultura da
desinformação, do compadrio e da impunidade.
1.2 – IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO
Segundo Silva Filho, Lima e Maciel (2010), a ocorrência de
superfaturamento tem vinculação direta com o preço ou valor da obra pública,
que resulta do processo de licitação, no qual a administração pública pretende
obter a melhor proposta entre concorrentes independentes para a realização
da obra. Esses formulam seus preços baseado no projeto básico e no
orçamento, documentos esses que são fornecidos pelo órgão que contratará a
obra.
Deste modo, o projeto básico e orçamento são peças fundamentais para
a formalização do processo de licitação da obra pública, visando o atendimento
às necessidades da sociedade.
Por isto, como é indicado pelos palestrantes do curso do TCU, os
auditores BELLO, JARDIM e BAETA (2013), a administração pública deve dar
atenção especial à elaboração do orçamento para obter o vulto dos custos da
obra, o que possibilita ao governo realizar o planejamento adequado para cada
fase do processo de contratação, execução, recebimento e entrega do bem
construído, pois é o orçamento que será adotado como base para que os
concorrentes na licitação possam elaborar seus próprios orçamentos e
oferecer seu preço.
14
A Lei 8.666/93, no artigo 1º “estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,...” constando no artigo
7º, paragrafo 2º, item I a necessidade do:
“(...) projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório” e no item II a necessidade de “existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários”.
Os autores de publicações que tratam da elaboração de orçamento para
obras públicas, como Altounian (2008), Baeta (2012), Bonatto, 2010 e Oliveira,
(2010), são unânimes em indicar que o orçamento deve possuir características
quanto à especificidade, pois considera necessidades e experiência de quem o
elabora e deve levar em conta a condição local, como topografia, tipo de solo,
vegetação, relativas à natureza, além de aspectos quanto à disponibilidade,
qualidade e produtividade da mão-de-obra e dos demais insumos necessários
à construção, sua origem se natural e industrial, às condições e alternativas de
vias de acesso ao local da obra, o transporte de materiais, equipamentos e
contratações de operários.
Afirmam, também, que o custo obtido por um orçamento é válido para a
data em que foi elaborado e para data futura apenas de for verificado na
ocasião se houve a manutenção das condições consideradas por ocasião de
sua elaboração, inclusive relativas aos preços dos itens da obra.
É possível aplicar o reajuste financeiro a cada item ou ao valor total do
orçamento, entretanto o valor resultante dificilmente corresponderá às
variações que ocorrem no mercado em relação à evolução dos preços dos
insumos, tanto de mão de obra como de materiais e equipamentos.
Quanto mais amplo for o período para o reajuste podem ocorrer mais
alterações nessas condições incluindo as decorrentes de adoção de métodos
construtivos ou evolução de materiais, com possibilidade de custo maior
(implicações legais) ou mais reduzido, resultado de serviços racionalizados,
mantida a qualidade e durabilidade, possibilidade de obsolescência de
materiais (fora de linha de produção), além de alterações na legislação
tributária (aplicação de alíquotas) e ambiental, assim como de contexto (em
que a obra seria executada) onde às condições poderiam ser mais favoráveis a
15
um proponente ou para a administração pública por razões que podem ser
decorrentes desde a capacidade de gerenciamento, desenvolvimento de
método construtivo ou mesmo de condições financeiras.
1.3 – GRAU DE PRECISÃO
O orçamento produz, como indicado na Resolução do CONFEA 361/91,
sempre custo aproximado devido à diversidade de variáveis consideradas na
elaboração, as previsões e opções que são adotadas no seu desenvolvimento,
mas mesmo sem ser exato e fundamental para o planejamento e controle da
execução de uma futura obra.
Deve representar em termos de custos o projeto transformado em obra
executada e onde deve estar caracterizado o empreendimento, conforme o
nível de precisão que poderá ser atingido considerando, por exemplo, os dados
disponíveis para decisões construtivas, levantamento de quantitativos e dos
custos (preços) para realização.
A Resolução do CONFEA 361/91, caracteriza essa aproximação no art.
3º, letra f:
“definir as quantidades e custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento)” (http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=409&idTipoEmenta=5&Numero=. Acesso em 22 nov. 2013).
Pode-se assim classificar o orçamento quanto ao grau de precisão em:
a) Estimativa de Custos – tem por objetivo verificar a viabilidade
econômica do projeto e de execução da obra. O custo é obtido por análise
expedita realizada adotando custos históricos verificados a partir da
comparação do caso em análise com projetos semelhantes ou índices
disponíveis no mercado, preferencialmente tradicionais como é o CUB e que
adote metodologia descrita em norma técnica (no caso do CUB NBR
12721/06). Esse tipo de orçamento é adotado nas primeiras etapas de
planejamento do empreendimento ou desenvolvimento ou detalhamento de
projetos que visam à construção.
16
b) Orçamento Preliminar – tem precisão de grau intermediário, sendo as
incertezas em menor grau que o tipo anterior. As quantidades precisam ser
levantadas a partir de anteprojeto ou projeto. Para quantificar os serviços mais
significativos da obra devem ser adotadas as taxas de consumo de insumos,
como a taxa de aço por m3 para execução de concreto armado (por não existir
o projeto de estrutura), disponível na literatura técnica ou baseada na vivência
e atuação da empresa no mercado de construção. Para serviços de execução
mais significativos da obra, em alguns casos a execução de alvenarias, é
necessário obter o preço da composição, neste caso o custo por m2 de
alvenaria. O custo pode ser obtido para cada insumo, sejam materiais,
equipamentos ou mão de obra, mas será mais rápido se existir disponível
preço para a composição, que já considera vários insumos e suas quantidades.
É importante lembrar que qualquer composição, quando definida, baseou-se
em determinada metodologia ou sistema construtivo, bem como em padrão de
produtividade, o que deve ser considerado ao se optar pela adoção de
determinada composição.
c) Orçamento Analítico ou Detalhado – Método onde o grau de precisão
é maior e o custo resultante deve ser o mais real que for possível conforme
condições para levantamento dos quantitativos, visando reduzir ao mínimo as
incertezas. Para isto é indispensável estar de posse dos projetos e das
especificações detalhadas. No desenvolvimento desse tipo de orçamento são
adotadas composições e pesquisados os preços para todos os serviços
necessários a execução da obra. O uso de composições de serviços evita que
seja quantificado diretamente os insumos necessários aos serviços de
execução da obra. Ao contrário de se obter preço para cada insumo, passa a
ser suficiente o preço para execução de cada serviço representado pela
composição como, por exemplo, o m2 de laje pré-moldada assentada ou o m2
de cerâmica de piso assentado. Se não houver composição com o nível de
produtividade adequado à realidade da obra será necessário realizar ajustes
alterando os consumos ou até mesmo os insumos quando será necessária
pesquisa de preços complementar.
17
1.4 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO
O orçamentista é o profissional responsável técnico e legal pelo
orçamento. Para desenvolver esse trabalho deve se adotado roteiro para evitar
deixar de considerar aspectos relevantes para obtenção do custo adequado e
o mais preciso para a obra, como defende Baeta (2010). Mesmo com vasta
experiência profissional é aconselhável que utilize metodologia ou roteiro
considerando a existência de muitos detalhes relativos aos projetos e ao local
da obra.
Deste modo, como comenta Baeta (2010, 2012), o desenvolvimento
deve ser precedido pela leitura, análise e compreensão do projeto a ser
executado, conhecimento do local onde será edificada a obra, os serviços
necessários, os preços decorrentes e os custos adicionais ou indiretos que o
executor da obra estará sujeito, como transporte de insumos, construção ou
locação de alojamentos, impostos e taxas. Deve ser adicionado aos custos o
risco que possa estar sujeito o negócio (execução da obra) e o lucro do
construtor, que é o retorno esperado com o contrato para execução da obra.
Vários autores, Altounian (2008), Baeta (2010, 2012), Bonatto, 2010 e
Oliveira, (2010), que estudam o desenvolvimento de orçamentos, destacam a
importância de estabelecer roteiro, prevendo execução em etapas, que, apesar
de conter atividades praticamente idênticas, têm quantidade diferentes de
etapas. O TCU (SECOB, 2009), em publicação própria, também orienta quanto
à elaboração de orçamentos.
Para efeito deste trabalho, considera-se como etapa inicial do roteiro de
elaboração de orçamento a análise detalhada dos projetos e à visita ao local
da futura obra visando compreender as necessidades para a execução do
projeto e se esse contém os detalhes necessários para a escolha ou
adequação das composições ou levantamento dos insumos necessários.
A próxima etapa apenas pode ser iniciada se as especificações de
projeto forem consideradas suficientes pelo orçamentista e não for necessário
maior detalhamento do projeto para torna-lo apto a ser totalmente
compreendido.
18
Na segunda etapa são relacionados todos os serviços necessários à
execução da futura obra, utilizando os projetos e as anotações decorrentes da
visita ao local da obra.
Na terceira etapa os serviços relacionados são agrupados segundo a
ordem do planejamento para execução. Havendo no empreendimento
edificações isoladas que possam ser executadas de maneira independente ou
paralelamente, o orçamento deve ser elaborado em planilha separada para
possibilitar mobilidade ao planejamento da execução. Os diversos orçamentos
devem ser consolidados em um orçamento geral, também chamado resumo ou
sintético.
Na quarta etapa os serviços ordenados têm as quantidades levantadas
e estabelecida a unidade de medida de cada serviço. Para isto, o orçamentista,
da administração pública (ou contratado por essa) e, em etapa posterior, o
orçamentista da empresa que pretende oferecer proposta em licitação pública,
considera o que está previsto no edital de licitação como os critérios de
medição que serão adotados para identificar a evolução da obra, por ocasião
do futuro acompanhamento físico financeiro.
Na quinta etapa são calculados os custos unitários (preços) para cada
insumo, seja material de construção (cimento), mão de obra (servente) ou
equipamentos (betoneira), ou das composições de serviços (reunião desses
insumos) necessárias à execução da obra, considerando as especificações
técnicas, os fornecedores existentes no mercado, local ou não, onde a obra
será realizada, além dos critérios de medição de serviços e de que maneira
ocorrerá o desembolso por parte de quem contrata.
No caso de orçamento de obra pública devem ser adotadas referência
oficial de preços de insumos e de composições de serviços. As empresas
privadas podem adotar composições de sua preferência, inclusive aquelas que
resultam de sua experiência decorrente de outras execuções de serviços,
entretanto os custos devem atender aos limites estabelecidos na referência
oficial de preços no caso de obras públicas.
A atividade de obtenção das quantidades de insumos será facilitada
quando adotadas composições, pois essas relacionam todos os insumos
19
necessários para um determinado serviço (1 m2 de alvenaria) a partir de
coeficientes da participação de cada insumo.
O SINAPI, por exemplo, disponibiliza relatórios de serviços que para a
composição de “alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez
(espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)” são necessários:
a) 1,6 horas de pedreiro; b) 1,7 horas de servente; c) 0,022 m3 de argamassa no traço 1:2:8 (parte de cada material na mistura) e; d) 83 unidades de tijolo cerâmico maciço de 5x10x20 cm. http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp. Acesso em 09 mar. 2013.
A argamassa acima referida é outro exemplo de composição de serviço
da qual faz parte os insumos cimento, cal e areia, apesar de constar dentro de
uma composição para construção de 1 m2 de alvenaria.
Se não dispuser das composições, o orçamentista terá que levantar a
quantidade de insumos necessária para cada serviço (1 m2 de alvenaria) o que
exigirá maior dedicação e experiência para obter e analisar o consumo dos
materiais, equipamentos e mão de obra que são necessários para execução
de cada serviço.
A sexta etapa é a de obtenção do preço que pode ser realizada para
cada insumo (tijolo, areia, cimento, pedreiro e servente) ou para a composição
de serviços (1m2 de alvenaria). A pesquisa de preço pode ser realizada no
mercado ou em sistema de orçamento ou relatório ou tabela de preços de
composições ou insumos.
Se a obra for pública e a fonte de recursos for do OGU, o orçamentista
deve utilizar como referência os preços do SINAPI ou SICRO (Decreto
7.983/2013), que apresentam preços que podem considerar a incidência dos
custos relativos aos encargos sociais (em função da mão de obra adotada) e
os equipamentos de proteção individual (EPI) a ser utilizados em função da
execução dos serviços.
Em situações específicas, como as decorrentes de mercado aquecido
ou de obra em local com deficiência de mão de obra, pode ser necessário
20
incluir encargos não obrigatórios ou despesas extras para atrair trabalhadores,
concedendo benefícios como assistência médica ou passagens para o local do
domicílio do empregado.
A soma dos valores para todos os serviços resultará das despesas
diretas, nome comumente adotado na engenharia de custos.
Na sétima etapa o orçamentista define o BDI considerando as
características da obra e traduz na forma de percentual que é aplicado sobre o
valor direto da obra, tendo como resultado o custo total final do orçamento.
Para estabelecer o BDI devem ser considerados os custos diretos da
obra e administrativos da empresa, as cláusulas do futuro contrato ou regras
estabelecidas no edital de licitação, infraestrutura do local para a execução da
obra, os encargos com os impostos e as taxas, além do lucro que a empresa
pretende obter com a execução da obra.
O custo direto total é decorrente do porte da obra que também
determina o custo da administração central, que não é a administração local da
obra normalmente considerada em item como o das instalações provisórias ou
mesmo canteiro de obras, assim como o custo financeiro conforme o padrão
de faturamento anual da empresa.
O orçamentista da administração pública recorre a percentual
comumente aceito pelo mercado para estimar o BDI a ser utilizado no seu
orçamento, pois não sabe quem executará a obra para realizar um cálculo
preciso.
O BDI calculado pelo orçamentista que prepara o orçamento para
empresa que participará de licitação leva em conta, principalmente aspectos
relacionados às cláusulas contratuais, tais como, o regime de execução para a
obra, a existência de fixação de multa por atraso na execução e caso de
pagamento de faturas com atraso, a previsão de reajuste contratual, o índice e
a fórmula de cálculo, os critérios de medição estabelecidos pela contratante
dos serviços, forma e data ou prazo para pagamento, ou seja, as cláusulas que
impactem direta ou indiretamente na condução e evolução da obra.
A infraestrutura disponível no local é determinante para prever custos
extras em função das condições das vias de acesso, do abastecimento de
21
água, de energia elétrica, de telefonia e internet, bem como existência de
transportes públicos regulares, de mão de obra necessária à obra, em
particular a que será contratada no local, de fornecedores de serviços e
insumos que a obra demandará.
Como existem diferenças da carga tributária no Brasil conforme o
município e estado em que se situa a obra, o orçamentista deve se inteirar dos
impostos e das taxas a que o empreendimento esteja sujeito, principalmente
alíquota de ISS, incidência em função do tipo de obra e característica jurídica
da empresa que se propõe a executar a construção. O orçamentista que
trabalha no ou para o setor público adota estimativa considerando o tipo de
empresa que normalmente tem interesse pela obra.
O percentual do BDI, se utilizados recursos da União, deve atender ao
estabelecido na legislação e no edital de licitação. A fixação de orientação ou a
manifestação pelos órgãos de controle em estabelecer percentual limite é um
assunto polêmico, pois interfere na definição do lucro por parte de quem
realizará a atividade e que enfrentará os riscos envolvidos no negócio que se
constitui a participação em licitação e contratação para uma obra pública.
22
CAPÍTULO II REFERÊNCIAS PARA OS CUSTOS
2.1 – REFERÊNCIAS NA LDO
As LDO têm estabelecido “referências” para os custos de obras públicas
nos últimos 10 anos e a cada ano, de 2003 a 2013. O texto dessas Leis vêm
sendo ampliado com indicação de exigências que ficção parâmetros e, como
isto, provavelmente, visam evitar o superfaturamento nas obras, neste caso,
executadas com recursos da União.
Críticos da adoção de referências oficiais pelo Governo Federal são
normalmente de organizações privadas que parecem não observar que o
termo “referência” significa tomar como parâmetro na comparação com algo
que se elabora ou produz ou observa, atribuindo a “referência” o sentido de
tabela de preços máximos.
Neste sentido as “referências” presentes nas LDO são elementos
adotados pela administração pública federal visando atender em seus
orçamentos um padrão de custo que consideram adequados aos valores
praticados no mercado, ou seja, para evitar custo superfaturado.
O Governo Federal deve ter optado por utilizar a LDO por ser esta lei o
instrumento de planejamento de despesas financeiras da União para
anualmente determinar e divulgar aos órgãos e empresas pública, assim como
para a sociedade, as regras que serão adotadas na destinação dos recursos
públicos e execução do próprio orçamento.
A LDO de 2002 (Lei no 10.266/2001), por exemplo, no art. 66 indica que
os:
“custos unitários de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico, pavimentação e habitação popular, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico – CUB – por m², divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção, por Unidade da Federação, acrescido de até trinta por cento para cobrir custos não previstos no CUB”.
23
O CUB/m², segundo o Presidente do SINDUSCON-MG em 2013, Luiz
Fernando Pires:
“(...) é um indicador essencial no dia-a-dia das empresas de construção civil. É através dele que podemos realizar o registro de nossas incorporações imobiliárias e é através dele também que podemos verificar o custo básico de nossos empreendimentos (...)" (http://www.sinduscon-mg.org.br/site/cub_home.php. Acesso em 10/05/2013).
O conceito legal do CUB é obtido na NBR 12721:2006, item 3.9:
“Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto no artigo 54 da Lei nº 4.591/64 e que serve de base para a avaliação de parte dos custos de construção das edificações” (http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4743. Acesso em 10 nov. 2012).
O item 8.3 da NBR 12721:2006 estabelece como é calculado o CUB.
A metodologia para a formulação do CUB, segundo a NBR, calcula o
custo básico e não o custo completo de uma edificação não sendo
considerados diversos serviços (NBR 12721:2006, item 8.3.5):
“(...) que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevadores; equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador.” <http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4743>. Acesso em 10 nov. 2012.
Por estabelecer preço por m2, o CUB não permite a constituição de um
orçamento balizador para uma concorrência pública, mas apenas um
parâmetro de custo global estimado por m2, que para se aproximar da
realidade do projeto específico que o orçamentista está elaborando, deve ser
24
acrescido dos itens não considerados pelo CUB para melhor representar o
custo total calculado para determinada obra.
Provavelmente por isto, a adoção do CUB como referência pelo
Governo foi estabelecida prevendo que as adequações às condições locais da
obra poderiam alcançar até 30% no valor do orçamento obtido com a utilização
do CUB – m2 para mais ou para menos.
Além disto, o artigo 66 da LDO de 2002 permite em condições
especiais, para as quais sejam apresentadas justificativas, que os custos
ultrapassem os limites estabelecidos, alertando quanto à possibilidade de
avaliação pelos órgãos públicos de controle.
Assim, o CUB como parâmetro é pouco efetivo em termo de controle de
custos, pois não representa adequadamente a realidade da obra que apenas
pode ser traduzida em termos de orçamento específico com insumos e/ou
composições necessárias à execução da construção, não permitindo os
parâmetros para que os órgãos de controle (fiscalização e auditoria) possam
fazer a avaliação prevista na LDO.
Além disto, a adoção do CUB – m2 como referência pelo Governo
Federal gera crítica por ser calculado por entidade privada (Sindicato da
Indústria da Construção), sujeita a influência de empresários desse setor,
possibilitando dúvida quanto à isenção de sua produção, o que pode gerar
parâmetros de custos em benefício desses empreiteiros e prejuízo à sociedade
brasileira.
O argumento de que o CUB foi criado por decisão do Governo Federal
que atribuiu o cálculo aos sindicatos parece não ter sido suficiente para
garantir a perpetuação do CUB com parâmetro de custo total para as obras
públicas com recursos da União.
O que parece ter sido mais determinante para a alteração ocorrida a
partir da LDO de 2003 foi a dificuldade de se constituir com o CUB – m2 um
orçamento paradigma para efeito de preço máximo admitido pelo Governo
Federal e consequentemente dificultando a atuação dos órgãos de controle,
principalmente no que diz respeito a configuração da ocorrência de
25
superfaturamento, especialmente quando era necessário elaborar orçamento
parâmetro com data pretérita.
2.2 – REFERÊNCIAS DE PREÇOS
É necessário destacar que tratamos aqui dos aspectos que envolvem
mais especificamente os preços pelos quais a administração pública contrata
suas obras, aspectos esses complementares aos tratados na Lei 8.666/93,
visando que a administração pública possa obter a melhor proposta com o
menor preço, assegurando a qualidade necessária à execução das obras
públicas.
Provavelmente, com a redemocratização do Brasil e maior liberdade
para a população fazer denúncias, entre elas as relacionadas ao
superfaturamento de obras, foi natural uma cobrança maior ao Governo (Poder
Executivo), o que foi reforçado com a criação do Ministério Público Federal,
pela Constituição de 1988, que atribuía a esse, entre outras, a função de zelar
pelos direitos do contribuinte, às finanças públicas, apurando denúncias de
irregularidade na aplicação de recursos públicos, em detrimento de retorno à
sociedade.
Essas atribuições correram o risco de ser restringidas, pois,
recentemente, a MP 37, popularizada como PEC da Impunidade, (proposta
pelo deputado e delegado Lourival Mendes do PC do B – Maranhão), retirava o
poder de investigação dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. Já o
Projeto de Lei Complementar 132/2012, de autoria do deputado Arnaldo Faria
de Sá (PTB-São Paulo), visa garantir autonomia aos profissionais na apuração
dos crimes. O relator do projeto foi o senador Humberto Costa (PT-PE).
O Ministério Público Federal divulgou no seu site que essa “iniciativa
mina os poderes da instituição de requisitar e investigar” e que:
“(...) considera que a aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 132/2012 – que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia – acarretará efeitos nocivos para a execução da política criminal e o efetivo combate à criminalidade. Para o MPF, a investigação criminal não é atividade exclusiva da polícia judiciária, mas comum a diversos
26
órgãos de Estado, como Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU)” (http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/plc-132-2012-enfraquece-controle-externo-da-atividade-policial-pelo-mp. Acesso em 30 mai. 2013).
A MP após aprovada pelo Senado Federal em 29/5/2013, tinha como
tendência ser aprovada definitivamente na Câmara e ir para sanção
presidencial, se não fossem os movimentos populares de passeatas que
tomaram conta do Brasil, iniciados em função do preço das passagens de
transportes públicos, mas que teve suas reivindicações ampliadas inclusive
pela rejeição da MP 37. O Congresso Nacional, acuado, não teve outra
alternativa senão rejeitar a MP e transformar a maioria absoluta anterior em
meros 9 votos a favor.
Ganhou o Brasil, pois quando mais órgãos melhor para defender a
população brasileira a mercê de tantos corruptos.
Visando maior fiscalização por parte do Governo, as LDO a partir de
2003 trazem alterações significativas no que se refere ao parâmetro da
referência de custo para as obras públicas, não indicando mais o CUB – m2
quando da edição da Lei 10.524/2002 (LDO de 2003).
Em substituição ao CUB esta lei passa a adotar o SINAPI e no artigo 93
define que os “custos unitários de materiais e serviços de obras executadas
com recursos dos orçamentos da União não poderão ser superiores a 30%
(trinta por cento) àqueles constantes do SINAPI mantido pela Caixa Econômica
Federal”.
O SINAPI é, segundo descrito no site da CAIXA
(http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SIN
API/index.asp. Acesso em 09 mar. 2013), “um sistema de pesquisa mensal
que informa os custos e índices da construção civil”. Trata-se de “ferramenta
útil para elaboração e análise de orçamentos, estimativas de custos,
reajustamentos de contratos e planejamentos de investimentos”.
Sendo assim, a adoção do SINAPI, permite a administração pública o
desenvolvimento de orçamento para obra, a partir de insumos (materiais, mão
27
de obra e equipamentos) e composições de serviços, gerando valor global e
unitário para serviços e até mesmo para os insumos.
Assim, o orçamento com subsídio do SINAPI é específico e não mais
um valor obtido pela multiplicação da quantidade de m2 do projeto pelo valor
divulgado para o CUB.
O orçamento elaborado pela administração pública, referenciado no
SINAPI, não contraria a Lei 8.666 e serve como paradigma para a análise das
propostas pela comissão de licitações e para avaliação legal pelos órgãos de
controle.
Também permite aos proponentes em licitação de obras públicas saber
os preços máximos admitidos pelo Governo para contratação ou na realização
de aditivos contratuais.
É interessante que mesmo adotando o SINAPI a LDO manteve a
variação admissível de 30%, bem como, que os custos podem ultrapassar
esse limite em condições especiais, entretanto estabelece explicitamente que
tal situação deve estar justificada por relatório técnico “aprovado pela
autoridade competente” (Lei 10.524/2002, artigo 93, parágrafo 1o).
A manutenção dos 30% pode ter sido uma precaução por parte do
Governo Federal, para assegurar que não haveria problema na contratação
das obras por falta de interessados nas licitações, devido a elaboração dos
orçamentos de obras públicas naquele primeiro ano de adoção do SINAPI
como referência, como também admitindo que esse sistema não continha a
abrangência pretendida pelo Governo para atender todas as suas
necessidades.
Neste sentido, a LDO de 2003, art. 93, parágrafo 1º, ainda prevê que a:
“Caixa Econômica Federal promoverá a ampliação dos tipos de empreendimentos atualmente abrangidos pelo sistema, de modo a contemplar os principais tipos de obras públicas contratadas, em especial as obras de edificações, saneamento, rodoviárias, ferroviárias, barragens, irrigação e linhas de transmissão”.
É importante observar que também na LDO de 2003 consta
explicitamente a avaliação dos preços adotados por parte do órgão de controle
interno e externo.
28
2.3 – CASO SINGULAR DE SUPERFATURAMENTO
Esta decisão de impor limites mais claros, mesmo com a possibilidade
de ultrapassar tal limite, pode ser interpretada como resposta do Governo
Federal às situações amplamente divulgadas pela impressa nacional, talvez
sendo a mais ilustrativa a do escândalo conhecido como do TRT de São Paulo,
popularizado como caso Lalau.
Este escândalo de superfaturamento veio ao conhecimento público em
1998 como resultado da atuação do MPF que apontava estar concluída
apenas 64% da obra da nova sede do TRT de São Paulo, mesmo depois de
seis anos da licitação e de quase todo o orçamento previsto para a construção
já ter sido liberado, conforme publicado pela Folha de S. Paulo, em 22 mar.
2004 (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2203200410.htm).
Essa licitação foi vencida em 1992 pela empresa Incal e a obra
abandonada em 1998, após o juiz Nicolau dos Santos Neto deixar a comissão
responsável pela obra.
Provavelmente influenciado pela ampla divulgação na impressa uma
CPI foi criada 1999 pela Câmara dos Deputados Federais para investigar o
caso. A partir das quebras de sigilos ficaram evidentes transferências de altos
valores em dinheiro da Incal para o Grupo OK, que tinha como acionista
majoritário o então senador Luiz Estevão. Com a evolução das investigações
foram reunidas provas que em 2007 acabaram permitindo ao TRF de São
Paulo condenar Nicolau a mais 26 anos em regime fechado pelos crimes de
peculato, estelionato e corrupção passiva.
Este é caso singular, pois foi possível ao órgão público materializar o
superfaturamento e o desvio do dinheiro público, bem como houve e foram
aplicadas punições aos culpados.
Quando o MPF atuou no caso do TRT ainda era um órgão novo, sem
estrutura própria, tendo recorrido à Caixa Econômica Federal para que
emprestasse técnicos de diversas áreas, como especialistas em licitação e
profissionais da área de engenharia, que em função da deficiência de
29
referências para apurar o superfaturamento nas obras optaram por utilizar o
SINAPI, já adotado pela CAIXA como parâmetros na análise de concessão de
financiamentos pela Instituição.
Essa situação deve ter demonstrado ao Governo a necessidade de
definição de um sistema de referência de preços a partir da qual pudesse ser
possível elaborar orçamento analítico (valores por serviços) e não mais de
custos totais como o permitido pela adoção do CUB por m2 que possibilita
apenas estimar o valor global.
2.4 – A EVOLUÇÃO DA REFERÊNCIA DE PREÇOS
A disposição de aprimoramento da indicação de referência de preço nas
LDO fica mais evidente em 2004 (Lei 10.707/2003, art. 101) quando a Lei
substitui a variação de até 30% do SINAPI pelo estabelecimento de que os
custos unitários de materiais e serviços não poderiam ser superiores à
mediana, ou seja, os preços teriam a mediana como limite, mesmo mantendo
a possibilidade de ultrapassar tais limites em decorrência de justificativas
técnicas e aprovação por autoridade competente.
A indicação de ampliação do SINAPI para abranger diversos tipos de
obras públicas deve ter sido mantida por não ter sido atendida a expectativa de
aumento e diversificação de serviços e insumos capaz de permitir elaboração
de orçamento de obras “rodoviárias, ferroviárias, e de edificações,
saneamento, barragens, irrigação e linhas de transmissão”.
A LDO de 2005 (Lei 10.934/2004, art. 105) não apresentou novidades,
mas a de 2006 (Lei 11.178/2005, art. 112) estabelece como novidade a
acessibilidade às informações do SINAPI ao obrigar a CAIXA a publicar as
informações na Internet que até então apenas a CAIXA e órgãos conveniados
tinham acesso, provavelmente para permitir o uso efetivo dos preços dos
insumos e composições existentes no SINAPI por todos que deles
necessitassem em função, inclusive, da exigência do Governo Federal que
propôs o texto na LDO.
30
O governo parece considerar que o SINAPI não atendia plenamente as
suas necessidades ou que a CAIXA ainda não havia contemplado os “diversos
tipos de obras públicas”, pois volta a citar o uso do CUB no parágrafo 3º na
LDO de 2006: “Nos casos ainda não abrangidos pelo Sistema, poderá ser
usado, em substituição ao SINAPI, o custo unitário básico – CUB”. O CUB
apenas voltou a ser excluído da LDO de 2008.
A LDO de 2007 (Lei 11.439/2006, art. 115) não apresenta inovações em
relação à LDO de 2006, mas a de 2008 (Lei 11.514/2007, art. 115) cita
especificamente que “a Fundação Nacional de Saúde poderá utilizar sistema
de custos próprio, baseado em coletas regionais periódicas”, porém indica a
necessidade dos preços serem “informados à Caixa Econômica Federal para
inclusão no SINAPI” (parágrafo 5o), mantendo entendimento de constituir o
SINAPI como referência para todos os tipos de obras.
A LDO de 2009 (Lei 11.768/2008, art. 109, parágrafo 1o) reforça o
entendimento de que o SINAPI não tem todas as referências necessárias e de
que nos:
“(...) casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI”.
O parágrafo 3o acrescenta a necessidade de divulgação da tabela de
custos unitários adotada por outros órgãos na internet e do encaminhamento
da tabela para a Caixa Econômica Federal visando acrescentar novos insumos
no SINAPI.
Tal alteração deve ter sido provocada pela pouca adesão dos órgãos
públicos federais, no fornecimento de dados dos insumos e composições para
inclusão no SINAPI, ou ainda pela dificuldade da CAIXA em absorvê-los.
A LDO 2009 (art. 109, parágrafo 5º) traz novidade atribuindo maior
responsabilidade ao orçamentista, pois explicita a necessidade de:
“(,,,) anotação de responsabilidade técnica e declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de
31
referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI”.
O orçamento é um trabalho técnico de engenharia e como tal para ter
valor legal deve ser registrado no CREA (quando elaborado por engenheiros) e
no CAU (quando elaborado por arquitetos) obtendo a ART.
A exigência da ART permite identificar de quem é a responsabilidade
pela elaboração e a utilização do SINAPI no orçamento de obras públicas com
recursos da União. Essa medida provavelmente é decorrente da dificuldade
em identificar o responsável, pessoa física, pela elaboração do orçamento e
por consequência lhe atribuir a responsabilidade legal pela não adoção dos
preceitos estabelecidos na lei 8666 e LDO.
A LDO de 2009 acrescenta ainda que a possível “diferença percentual
entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do
SINAPI” (artigo 109, parágrafo 6º.) não pode ser reduzida para favorecer o
contratado quando da assinatura de aditivos contratuais, destacando, desse
modo, a importância da planilha orçamentária elaborada relativa ao projeto
básico e que esse procedimento pode evitar o superfaturamento na ocasião de
contratação de ampliação de serviços por meio de termo aditivo, muito
frequente principalmente quando o projeto básico é deficiente.
Tais preceitos já constam na redação da Lei 8666/93, mas a existência
na LDO torna mais evidente a responsabilidade do profissional que elaborou o
orçamento pela exigência da ART e da declaração. Isto seguramente traz
preocupação para o orçamentista que pode ser responsabilizado e, talvez, de
maneira mais irrefutável que o próprio órgão do qual é empregado ou
contratado para prestar serviço, no caso de ocorrer erro ou não cumprimento
das exigências legais de elaboração do orçamento.
Em 2009, nos debates que ocorreram no Congresso para a aprovação
da LDO de 2010, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo indicando
avaliação do TCU, houve tentativa de implantar no texto redação que criaria:
“(...) brecha para o superfaturamento de obras públicas e serviços pagos com recursos do contribuinte. O dispositivo que o governo tentou e não conseguiu aprovar na LDO acabava com um parâmetro para considerar uma obra superfaturada: a limitação do preço pago pela administração pública por obras e
32
serviços à média de preços vigentes no mercado e apontada em consulta ao Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Depois de muita pressão dos ministros do TCU, órgão do próprio Congresso encarregado de fazer o controle externo da administração federal, o governo acabou fechando acordo e desistindo da mudança” (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1607200914.htm. Acesso em 22 ago.2012).
A LDO de 2010 (Lei 12.017/2009, artigo 112) incorpora mais uma
referência de custos, além da do SINAPI, quando estabelece que deve ser
utilizada, “no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de
Custos de Obras Rodoviárias – SICRO”.
Essa explicitação deve ser decorrente da dificuldade do SINAPI em
incorporar todos os tipos de obra, bem como em servir de referência para
obras de pavimentação rodoviárias, que têm características distintas das
pavimentações em regiões urbanas, que o SINAPI já contemplava.
Pode, ainda, ser tida como demonstração pelo Governo de ação frente
aos escândalos, denunciados pela imprensa, de superfaturamento de obras no
âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
A LDO de 2010 volta a estabelece limite de variação máxima, agora não
mais de 30 %, mas de 20% sobre os custos unitários do SINAPI e do SICRO,
mas apenas para a modalidade de licitação de Tomada de Preços,
provavelmente reconhecendo que o porte de obras dessa faixa de valor não
possibilita ganho decorrente do volume maior de serviços.
O parágrafo 7º, do art. 112, reconhece particularidades locais admitindo
a possibilidade de uso de Tabelas SINAPI e SICRO locais e, subsidiariamente,
as de maior abrangência.
O parágrafo 8º, a LDO de 2010 estabelece “que deve estar demonstrado
analiticamente na proposta do fornecedor” o percentual adotado para os
Benefícios e Despesas Indiretas – BDI incidente no orçamento da obra.
Considerando desde o início da indicação de sistemas de referência
pela LDO, ocorrida a partir de 2003, a LDO de 2011 (Lei 12.309/2010, art. 127)
foi a que mais detalhou a utilização desses sistemas e a atividade de
orçamentação para obras públicas.
33
Esclarece que estão “excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção
civil, da adoção do SINAPI e SICRO como referência”, o que demonstra o
reconhecimento por parte do Governo da impossibilidade desses sistemas em
abrigar todas as necessidades de insumos das obras contratadas pelos órgãos
públicos ou empresas com participação societária majoritária da União, como a
Petrobras, que para operar realiza constante contratação de itens muito
específicos para sua atividade de extração e refino de petróleo.
Outra dificuldade para ampliar a quantidade de insumos e de
composições de serviços no SINAPI para abranger todos os tipos de obras é
que a LDO de 2011 (art. 127, paragrafo 1º) indica que a adoção do SINAPI
“não impede que a Administração Federal desenvolva sistemas de referência
de preços, aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção” dos previstos
no SINAPI e SICRO.
Mantem, no entanto, a necessidade de ser “demonstrada por
justificação técnica elaborada pelo órgão mantenedor do novo sistema, o qual
deve ser aprovado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
divulgado pela Internet”, a exemplo do que já era exigido do SINAPI e SICRO.
No parágrafo 2º incorpora a possibilidade de pesquisa de mercado “nos
casos de itens não constantes dos sistemas de referência” (SINAPI e SICRO),
desde que “justificado pela Administração”.
A LDO de 2011 reforça os entendimentos de itens da Lei 8.666/93
relativos à execução indireta na qual o órgão contrata com terceiros no regime
de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou
empreitada integral.
Por fim, no parágrafo 7º, além de indicar a necessidade de que o BDI
seja demonstrado analiticamente com havia ocorrido na LDO de 2010, passa a
determinar a indicação de sua composição com, no mínimo:
“I - taxa de rateio da administração central; II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; IV - taxa de lucro”.
34
A LDO de 2012 (Lei 12.465/2011, artigo 125) mantém o texto da LDO de
2011, mas registra que o SINAPI é resultado da parceria entre a CAIXA e o
IBGE.
O texto da LDO de 2013 (Lei 12.708/2012, artigo 102) praticamente não
tem alteração em relação ao ano anterior, mas amplia as fontes para obtenção
dos preços, no caso de inviabilidade da definição dos custos utilizando os
sistemas de referência (SINAPI e SICRO), permitindo que a estimativa de
custo global seja apurada adotando “publicações técnicas especializadas”
(parágrafo 2), além das demais fontes anteriores como tabela de referência
formalmente aprovada por órgão federal, sistema específico instituído para o
setor e pesquisa de mercado.
Assim, no caso de inviabilidade do SINAPI e SICRO, conforme indicado
pelo auditor do TCU, Baeta (2010), o orçamentista pode utilizar sistemas ou
tabelas como as de órgãos da Administração Pública da esfera:
a) Federal, como, por exemplo, o sistema Atrium da CODEVASF, o
Banco de Preços de Referência da ANEEL (transmissão de energia),
o SISORH - Obras Civis de Usinas Hidrelétricas da ELETROBRÁS e
tabela de preços do DNOCS;
b) Estadual, como, por exemplo, os sistemas de instituições como da
CDHU de São Paulo, da EMOP do Rio de Janeiro, da NOVACAP do
Distrito Federal, da SEINF do Tocantins, da SEINF do Amazonas, da
SEINFRA do Ceará, da SEOP do Acre, da SEOP do Pará, da SEOP
do Paraná, da SETOP de Minas Gerais, da SINFRA do Mato Grosso,
da SUCAB da Bahia e alguns sistemas com denominação própria
como o ORSE de Sergipe;
c) Municipal, como, por exemplo, os sistemas de prefeituras como do
Rio de Janeiro (SCO), de São Paulo e de Fortaleza (SEINF);
Baeta (2010) acrescenta, ainda, que os orçamentistas também podem
adotar sistemas das:
a) Companhias de saneamento como os da EMBASA da Bahia, da
CAESB do Distrito Federal, a CASAN de Santa Catarina, da COPASA
35
de Minas Gerais, da SABESP de São Paulo, da SANEAGO de Goiás
e da SANEPAR do Paraná;
b) Departamentos de estradas de rodagem com os dos DER de Minas
Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do DEINFRA de Santa Catarina
e do DERSA de São Paulo.
O auditor do TCU, Baeta (2010), também relacionou fontes de origem
privada aos quais se pode recorrer devido a deficiência das fontes públicas,
como as publicações técnicas especializadas ou sistemas de orçamentação
mantidos pela iniciativa privada como VOLARE da Pini, o SIPOM 9 da Primasi
Informática, o ENGWHERE da Engwhere Orçamentos, o COMPOR 90 da
Noventa TI e iNAPI. Este último, inclusive utiliza a base do SINAPI com captura
de dados por downloads de arquivos de relatório de preços de composições e
insumos gratuitamente obtidos no site da CAIXA.
2.5 – O DECRETO 7.983/2013
Além do contido na LDO de 2013, o Governo Federal, em 8/4/2013,
publicou o Decreto 7.983 que “estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orçamentos da União”. De modo geral o Decreto
tem como conteúdo o que já constava na LDO de 2013, principalmente a:
a) Elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia utilizando os custos publicados pelo SINAPI (valor da
mediana), o SICRO ou em casos excepcionais preço de referência
de órgão da administração ou de pesquisa de mercado (art. 3 e 4);
b) Utilização de “novos sistemas de referência de custos” no caso de
incompatibilidade do SINAPI e SICRO com as necessidades do
usuário, mas adotando os preços do SINAPI e SICRO, desde que já
justificativa técnica e submetam à aprovação do Ministério do
Planejamento (art. 5).
c) Caso as possibilidades acima não atendam a necessidade especifica
de determinado orçamento, podem ser adotadas tabelas
36
formalmente aprovadas pela administração pública e na falta dessas
o orçamentista pode recorrer às publicações técnicas especializadas
ou sistemas desenvolvidos pela iniciativa privada (art. 6).
Fica reforçado que outros sistemas de referência que venham a ser
adotados devem ser mantidos atualizados e divulgados na Internet (art. 7).
O Decreto por tratar exclusivamente das regras e critérios para
elaboração de orçamentos de referência traz definições no art. 2º que permite
uma interpretação mais convergente de conceitos como no item IX que trata do
“critério de aceitabilidade do preço”.
A novidade em relação à LDO de 2013 está nas “Disposições Finais”
com texto condicionando a celebração de convênios ou contratos com a União
com o compromisso da existência de cláusula que obrigue o beneficiário a
cumprir o Decreto 7.983 nas licitações que realizar para a contratação de obras
ou serviços de engenharia com os recursos Federais, estabelecendo a
necessidade de declaração relativa a este compromisso firmada pelo
representante legal da administração pública responsável pela licitação e que
esta declaração deve ser encaminhada ao órgão após a homologação da
licitação (art. 16).
Estabelece no art. 17, também, que à elaboração do orçamento
atendendo aos limites dos custos referenciais será objeto de análise pelo
órgão titular dos recursos ou seu mandatário e que a análise deve abranger,
pelo menos:
a) Os custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização,
canteiro e acampamento e administração local;
b) As parcelas dos demais custos da obra mais relevantes, considerado
assim no mínimo 10% do número dos demais itens da planilha
orçamentária que somados correspondam ao valor mínimo de 80%
do valor total das obras orçadas nesses itens.
Fixa, ainda, que no caso de serviço aditivado ao contrato deve ter preço
unitário inferior ao preço de referência adotado pela administração pública,
mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de
referência.
37
2.6 – O IMPACTO DA REFERENCIA OFICIAL
O uso de sistema de orçamentação facilita o processo de elaboração de
orçamento, pois permite ao orçamentista utilizar ou cadastrar composições de
serviços utilizando insumos previamente cadastrados e que possuem preços
atualizados periodicamente.
Deste modo, o trabalho do orçamentista pode focar mais na análise da
adequação das composições previamente existente para o projeto específico
que está orçando, possibilitando adequá-las a situação específica, bem como
avaliar a pertinência dos preços que o sistema de orçamentação dispõe
relativamente ao local da obra.
O Governo Federal ao estabelecer referência de preços para insumos e
composições de serviços possibilita ao orçamentista e órgãos públicos, que
utilizam em suas obras recursos da União, maior segurança na definição dos
preços que servirão de parâmetro para contratação, tanto no orçamento para o
processo licitatório como na analise das propostas de orçamento apresentadas
pelos interessados na execução da obra.
Também fica evidente no Decreto o padrão de preço que pode ser
utilizado em fiscalizações e auditorias pelos órgãos de controle (CGU, TCU e
MPF) e pela Polícia Federal em seus inquéritos e perícias, possibilitando a
esses órgãos constituir orçamento paradigma para obra indicando se há
razoabilidade no preço contratado para obra, nos desembolsos realizados e
nos aditivos contratados, ou seja, permite parâmetro para formalmente concluir
se há ou não superfaturamento.
Com a definição de referência oficial em sistemas que mantem histórico
de preços, os órgãos de controle e de polícia passaram a ter também a
referência legal para elaborar orçamentos paradigmas com data pretérita, pois
é comum que essas análises de obras ocorram durante sua execução ou
mesmo após anos de sua conclusão o que anteriormente dificultava a
comprovação de superfaturamento.
38
A alteração nas LDO com a indicação do SINAPI como parâmetro de
custos para obras públicas completou em 2013 dez anos e as modificações no
decorrer desses anos demonstra a preocupação pelo Governo, Poder
Executivo (que propõe a LDO) e Poder Legislativo (que aprova), em adotar
regras ou parâmetros para o investimento em obras públicas.
O Decreto 7.983/2013, com o conteúdo que vinha sendo tratado
anualmente nas sucessivas LDO, traz maior segurança e expectativa de
manutenção das regras estabelecidas para adoção das referências de preços.
Entendemos, pela pesquisa nos LDO, pelos objetivos dessas Leis e pela
análise de seus conteúdos, que a indicação de sistemas de referências de
preços para obras com recursos do Governo Federal foi uma decisão
provisória. O objetivo dessas Leis é de anualmente orientar a elaboração e
execução do orçamento da União e seus órgãos, abrigando aspectos amplos
como alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências
da União, principalmente para servir de orientação para a edição da Lei
Orçamentária Anual – LOA, que contempla as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública estabelecidas no Plano Plurianual - PPA.
Com a apresentação pelo MPOG da proposta (Projeto de Lei) para a
LDO de 2014, observa-se que não há mais nessa LDO menção a referência de
preços para obras públicas com recursos da União.
O MPOG na apresentação da proposta de LDO para 2014
(http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_14
/Apresentacao_PLDO_2014.pdf. Acesso em 20 jun. 2013) informa que o “custo
de obras e serviços de engenharia” está “regulamentado definitivamente pelo
Decreto nº 7.983, de 09/04/13, que garante maior estabilidade das regras para
os gestores”.
Enquanto a LDO tem a vigência limitada ao exercício do orçamento, o
Decreto 7.983 tem prazo indeterminado, mas oferece o risco de, por decisão
exclusivamente do Poder Executivo Federal, revogação, o que deixaria o
Governo sem referência de preços para suas obras.
Por outro lado, a fixação do SINAPI como referência e as reiteradas
indicações nas LDO para ampliação da base de insumos e composições para
39
abrigar os mais diversos tipos de obras contratadas pela administração pública
parece não ter sido atendida.
As sucessivas LDO e o Decreto incorporaram o SICRO para obras
rodoviárias e liberaram quando não há parâmetros no SINAPI e SICRO a
utilização de outros sistemas e tabelas de preços referenciais de órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, inclusive sistemas mantidos por
empresas privadas.
A intensão de ampliação da base não deve ter tido êxito devido à
diversidade de obras públicas executadas com recursos da União, à evolução
constante das técnicas na construção civil, ao lançamento constante de novos
insumos, à diversidade de composições para um mesmo serviço e por fim a
capacidade operacional dos gestores dos sistemas de referência em
acompanhar todas essas variáveis e evoluções.
Mesmo que houvesse capacidade operacional essa nunca seria
suficiente para atender as particularidades de cada obra, principalmente se
forem consideradas as situações relacionadas às condições ou características
locais.
Essa incapacidade, no entanto, não deve invalidar a fixação das
referências.
Em função dessa determinação legal as empresas privadas têm se
especializado em desenvolver ou adaptar sistemas de orçamento para utilizar
também os dados divulgados pelo SINAPI e SICRO na Internet, facilitando o
trabalho dos orçamentistas que têm de adotar essas referências.
Nesse aspecto foi relevante para a utilização efetiva dos dados do
SINAPI e SICRO a decisão de divulgação mensal dos relatórios de preços de
insumos e composições na Internet, ocorrida em 2009, mesmo que em formato
PDF, pois seria mais adequado disponibilizar em planilha (como a Excel do
pacote Office da Microsoft) facilitando a formação de base de dados ou a
execução direta de cálculos.
40
CAPÍTULO III ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
3.1 – REGULAMENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS DE CUSTOS
A percepção da população brasileira constatada em jornais de grande
circulação, como a Folha de S. Paulo, parece ser de que o Governo, apesar de
aplicar valores expressivos, obtém obras de baixa qualidade e durabilidade, de
execução demorada (interrompidas ou paralisadas) e, em alguns casos, que
sequer são executadas, mas cujos recursos são consumidos.
As passeatas ocorridas em junho de 2013, nas capitais brasileiras e
várias cidades do interior, protagonizadas por manifestantes que se rebelaram
inicialmente contra o aumento das passagens de transportes públicos, tiveram
sua pauta rapidamente ampliada abrangendo, entre outros itens, o alto custo
das obras para Copa do Mundo de Futebol, a corrupção e a MP 37 que, se
aprovada, reduziria a abrangência das atividades do Ministério Público.
Os órgãos de controle, incluindo aí o MP, têm manifestado
(http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/. Acesso em 08 set. 2012)
entendimento em eventos, publicações e acórdãos de que essa realidade de
superfaturamento de obras pode ser decorrente do desconhecimento por parte
dos gestores e técnicos do setor público da aplicação adequada das leis e da
existência e possibilidade do uso das referências de preços oficiais, além da
aplicação de nova metodologia que vêm defendendo para uma precificação
mais compatível com o porte da obra e que facilita o acompanhamento da
execução e contratação de termos aditivos.
Em cursos que atuam os auditores do TCU, Bello, Jardim e Baeta
(2013) é afirmado que aplicação da legislação pelos gestores públicos e a
evolução da utilização das referencias oficiais de custos admitidos para as
obras públicas, instituídas nos últimos dez anos, podem evitar o descontrole
nos custos e a ocorrência do superfaturamento nas obras.
Reconhecem, também, que o papel de regulamentação de
procedimentos administrativos para adoção na gestão pública, inclusive a
41
determinação de referências de preço nas licitações de obras públicas, é do
MPOG, mas até a edição do Decreto 7.983/2013 vinha sendo mais
propriamente do Congresso Nacional ao aprovar as LDO com a indicação do
SINAPI e, posteriormente, o SICRO.
Os textos sucessivamente publicados nas LDO possibilitaram os órgãos
de controle fundamentar as decisões registradas em acórdãos e em relatórios
de auditoria do TCU.
O Decreto 7.983/2013 marca uma participação mais ativa do MPOG,
considerando sua área de competência divulgada no site do Ministério:
“(...) IV - elaboração, acompanhamento e avaliação das leis de iniciativa do Poder Executivo federal previstas no art. 165 da Constituição; (...) VIII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais, bem como das ações de organização e modernização administrativa do Governo federal; (...) XI - política e diretrizes para modernização da administração pública federal” (http://www.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=62&ler=s666. Acesso em 10 fev. 2013).
No entanto, é fato, facilmente identificado em consultas pela Internet,
que a atuação dos Tribunais de Contas e Polícia Federal é bastante frequente
em críticas e algumas proposições para melhor utilização das referências
visando à determinação de preço de insumos e composições, o que,
possivelmente, subsidiou o MPOG nas propostas de modificações nas LDO ao
longo dos últimos 10 anos, aprovadas pelo Congresso Nacional, e, por fim, na
edição em abril do Decreto 7.983/2013.
São considerados órgãos de controle o TCU e a CGU, que atuam mais
nos aspectos administrativos de fiscalização e auditoria, o MPF em
investigações em defesa dos recursos da sociedade e o DPF, que atua na
formalização dos inquéritos policiais sustentados por perícias que caracterizam
tecnicamente as denúncias de crime por prática de ilegalidade em obras
públicas, entre elas as decorrentes de superfaturamento.
42
É trabalho diário desses órgãos a ação de fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos sendo natural a possibilidade de influenciar na indicação ou
manifestação quanto à fixação ou manutenção de referências oficiais, dentre
elas a de custos, que pode viabilizar legalmente a caracterização de custos
regulares ou superfaturados.
A agilidade no diagnóstico e no enquadramento adequado da
ilegalidade parece ser determinante para antever possíveis prejuízos ao erário
ou para a recuperação do dinheiro indevidamente empregado ou mesmo
desviado, assim como da constituição de processos menos burocráticos e
demorados, nos quais os que cometem crimes se apoiam para adiar decisões
ou julgamentos definitivos.
Deste modo a adoção das referenciais de preços do SINAPI e do
SICRO, instituídas nas LDO desde 2003, é um marco para todos esses órgãos
que por isto seguramente atuaram para a evolução ou modificações das LDO
ao longo desses anos visando permitir efetividade a seus trabalhos de análise
e enquadramento de superfaturamento e outras irregularidades.
A influência exercida pode ser facilmente observada ao pesquisar os
conteúdos de decisões e acórdão do TCU (CAMPELO; CAVALCANTE, 2012),
resultados de periciais (SILVA FILHO, 2008; BARBOSA; ALBUQUERQUER,
2012; MELO, 2012; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012), trabalhos técnico-científicos,
eventos como palestras e seminários, além de cursos que ministram ou
patrocinam e, ainda, as críticas e propostas de aperfeiçoamento que são
apresentadas nessas ocasiões.
3.2 – TRIBUNAL DE CONTAS
O TCU, com a atuação permanente na auditoria de obras, tem
identificando diversas não conformidades em obras licitadas (não iniciadas),
em execução, paralisadas ou concluídas. Os procedimentos de análise
realizados tem subsidiado a constituição de muitos acórdãos (decisões), que
têm sido utilizadas nas orientações aos órgãos de modo geral e
especificamente àqueles que tiveram suas obras auditadas.
43
O TCU tem reunido esses acórdãos e promovido palestras em eventos
com o objetivo de divulgar essas orientações para os gestores públicos.
O Instituto Serzedello Corrêa, responsável pela educação corporativa do
Tribunal, tem atuado na realização de cursos como o periodicamente
disponibilizado desde 2012 com o título “Planejamento, Orçamentação,
Licitação e Execução de Obras Públicas”.
Segundo o Instituto Serzedello Corrêa esse curso tem por objetivo:
“(...) capacitar os agentes públicos para elaboração de orçamentos para licitação de obras executadas com recursos federais, bem como atualizá-los sobre os entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre os procedimentos para planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas. Além de considerações quanto ao RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas, instituído pela Lei 12.462/2011” (http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa. Acesso em 13 ago. 2012).
Outra instituição que vem atuando para dar consequência às análises
realizadas pelos auditores é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas (IBRAOP), criado justamente para promover o aprimoramento técnico
e metodológico para os procedimentos de auditoria e controle de obras e
serviços de engenharia (http://www.ibraop.org.br/. Acesso em 11 ago. 2012),
necessidade constatada a partir da promoção pelo Instituto dos Simpósios
Nacionais de Auditoria de Obras Públicas (SINAOP)
Os entendimentos do TCU ou do IBRAOP evidenciados neste trabalho
foram obtidos nos sites das respectivas organizações, principalmente em
acórdãos (manifestações de entendimentos dos tribunais) e pronunciamentos
em eventos ou publicações como, por exemplo, as dos auditores André Baeta,
Rafael Di Bello e Rafael Jardim.
3.3 – Controladoria Geral
A CGU tem adotado entendimentos semelhantes aos dos acórdãos do
TCU.
Como o TCU, a CGU também tem promovido eventos como o VII
Encontro de Auditoria e Unidades de Controle Interno do Sistema “S”, ocorrido
44
em Brasília (Novembro/2011), quando foram abordados assuntos relacionados
à fiscalização de obras públicas e a jurisprudência que deve ser aplicada para
realizar esta atividade, apresentados pela Analista de Finanças e Controle,
Luana Roriz Meireles, compreendendo a adoção de referências de preços, os
critérios de aceitabilidade de preços e a identificação de sobrepreço e
superfaturamento.
A CGU é mais um órgão de controle do Governo Federal que tem a
atribuição de:
“assistir direta e imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria” (http://www.cgu.gov.br/CGU/. Acesso em 21 ago. 2012).
3.4 – POLÍCIA FEDERAL
No âmbito da Polícia Federal existe o Instituto Nacional de Criminalística
(INC), órgão central de criminalística, vinculado à Diretoria Técnico-Científica
que:
“desenvolve pesquisa para definição de metodologia de trabalho técnico-científico utilizando o intercâmbio com outras instituições e a experiência acumulada em casos concretos” (http://www.apcf.org.br/Per%C3%ADciaCriminal/Oque%C3%A9per%C3%ADcia.aspx. Acesso em 15 ago. 2012).
Essa atuação resulta em propostas, dentre elas as relacionadas ao
“efeito cotação” e “efeito barganha”.
Nascimento e Silva (2011) indicam que decorrente de tais estudos tem
sido observado:
“(...) queda de custo das obras públicas de aproximadamente 15% para o chamado efeito cotação/barganha e aproximadamente 10% para o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) Referencial para obras de construção civil de grande porte” (NASCIMENTO e SILVA, 2011, p.2).
Como os auditores, também os perítos têm sua entidade representativa
de classe, a APCF Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que
45
busca defender a atividade da criminalística no âmbito federal, resguardando
sua isenção e qualidade com fins a obtenção da Justiça.
Essa associação promove eventos como o VI SPENG – Seminário de
Perícia de Engenharia da Policia Federal, 9 a 13 de abril de 2012, onde são
apresentados trabalhos que buscam obter metodologias mais seguras para a
produção das perícias, voltadas à regularidade e economicidade das obras
públicas.
A opinião dos peritos do DPF está evidenciada pelos diversos artigos
apresentados em eventos e publicações, destacando-se os trabalhos dos
peritos Alan Lopes, Laércio Silva Filho, Marcos Lima e Rafael Maciel.
3.5 – MINISTÉRIO PÚBLICO
O MPF, que tem como missão “promover a realização da Justiça, a bem
da sociedade e em defesa do estado democrático de direito”
(http://www.pgr.mpf.gov.br/conheca-o-mpf/sobre-a-instituicao. Acesso em 11
abr. 2013). Deste modo, tem reforçado a necessidade de orientar o gestor
público quanto à correta aplicação do dinheiro público.
Em decorrência disto mantém a publicação de textos técnicos no
endereço eletrônico da 5ª Câmara.
Esses textos orientam os gestores públicos quanto à elaboração de
editais cujos orçamentos para as obras públicas considerem o “efeito escala ou
barganha” e o “efeito cotação” como sugerido pelos peritos da Polícia Federal
que sustentam a possibilidade de redução efetiva de custos nas obras pela
adoção de preços mais realistas em relação ao mercado.
Abordam, ainda, a definição de teto para o percentual máximo do BDI,
por parte da administração pública, que deve constar no edital da licitação.
Também, reforçam a utilização de nova metodologia para elaboração de
orçamento com a adoção de “planilha orientativa” para preenchimento dos
dados da obra orçada, pois as fórmulas de cálculo já contemplam as reduções
de custos relacionadas ao “efeito escala ou barganha”, o “efeito cotação” e o
limite para o BDI.
46
Segundo Lopes, Silva Filho, Lima e Maciel (2011) pode haver redução
de custos da ordem de 10 a 35% no valor total da obra com a adoção desse
modelo e ao recomendar essa utilização indica roteiro com as etapas que
devem ser seguidas pelo gestor e pelo orçamentista que atuam nos editais de
obras públicas.
Dando publicidade aos trabalhos de peritos e auditores, o MPF
demonstra alinhamento de entendimento e que atua em consonância com sua
missão ao contribuir para a redução do superfaturamento em obras pública.
Nesse sentido destacamos a atuação dos procuradores Raquel
Branquinho e José Alfredo.
3.6 – NOVOS MODELOS DE ORÇAMENTO DE OBRAS
Em 28/03/2011 a Procuradoria Geral da República promoveu, com o
apoio dos órgãos de controle e do INC, audiência pública sobre Novos
Modelos de Orçamento de Obras Públicas visando divulgar formalmente a
todos os interessados, em particular aos setores da sociedade brasileira,
ligados a construção civil e gestores públicos, diversos estudos técnico-
científicos sobre custos reais de obras públicas.
Esses assuntos já vinham sendo debatidos em alguns eventos como os
SINAOP e os SPENG, a partir da apresentação de trabalhos elaborados por
auditores e peritos filiados a IBRAOP e APCF, respectivamente.
Na audiência participaram representantes do setor público como os
órgãos de controle, a Polícia Federal e de associações de auditores e peritos
que atuam para o Governo além de outros do setor privado como a ASEOPP
(empresários da construção civil), a ANEOR (empresas de obras rodoviárias) e
da CBIC (indústria da construção).
Previamente realização da audiência pública houve a distribuição aos
interessados dos artigos técnicos com os conteúdos que seriam apresentados
e debatidos durante o evento como:
a) Comparação de custos referenciais do DNIT - Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes e licitações bem sucedidas (LIMA, 2010);
47
b) Efeito Barganha e Cotação: Fenômenos que permitem a ocorrência
de superfaturamento com preços inferiores às referências oficiais (SILVA
FILHO; LIMA; MACIEL, 2010);
c) BDI referencial com base no porte e localização da obra (LOPES,
2010);
d) Novos modelos de orçamento de obras públicas desenvolvidas para o
cálculo de BDI (LOPES; SILVA FILHO; LIMA; MACIEL, 2011).
O processo da audiência permitiu que após o evento os interessados
pudessem enviar seus questionamentos e sugestões que foram analisadas
pelos Peritos Criminais Federais (LOPES; SILVA FILHO; LIMA; MACIEL, 2011)
que prestaram seus entendimentos dando ampla divulgação pela Internet.
Os organizadores (NASCIMENTO; SILVA, 2011) reiteraram, tanto no
evento como nas manifestações formuladas em respostas às perguntas
enviadas após a audiência pública, que o objetivo dos trabalhos desenvolvidos
e das propostas apresentações no decorrer dos trabalhos tinha por objetivo
estabelecer metodologia que atenda a necessidades das investigações
policiais, mas que, também, podem oferecer aos gestores públicos um método
de trabalho que busca maior economicidade para os investimentos públicos.
O modelo proposto por Lopes, Silva Filho, Lima e Maciel (2011) consiste
na adoção de preços referenciais estabelecidos na LDO aplicando-se,
conforme o porte da obra, os efeitos barganha e cotação, bem como compor o
BDI conforme o BDI referencial (LOPES, 2010) baseado no porte e localização
da obra e para facilitar esse trabalho forneceram modelos desenvolvidos em
planilhas eletrônicas.
Lopes, Silva Filho, Lima e Maciel (2011), peritos do DPF, esclareceram
que a metodologia foi aferida com a adoção de casos reais e nesses não foi
encontrada obra pública que, em uma análise global, apresentasse custos
reais superiores ao produzidos pelo modelo proposto.
Ressaltaram que não faz parte do método situações decorrentes de
desperdício e incompetência, a adoção de composições inadequadas, os
serviços desnecessários que sejam previstos, as fraudes internas nas
48
organizações, a ausência de serviços necessários, as doações ou pagamentos
de comissões indevidas ou de quaisquer despesas ilegais.
Esses autores registraram, também, que tais observações são
importantes devido à cultura existente no Brasil de que empresas, em
particular ligadas à construção civil, preveem nos seus orçamentos os recursos
necessários para gastos extraordinários decorrentes do pagamento do custo
com corrupção.
Afirmam que alguns resultados de investigações policiais apontam essa
situação e mostram resultados de pesquisas de opinião, como os
apresentados nos gráficos da figura 1 e da figura 2, que confirmam essa
ocorrência.
Figura 1 - Pesquisa da editora PINI sobre a aceitação de práticas de corrupção.
Figura 2 - Pesquisa da editora PINI sobre gastos das empresas do ramo com corrupção.
49
Esses peritos defendem a adoção do modelo proposto no evento
promovido pela 5ª Câmara por entenderem resultar em custos mais próximos
da realidade do mercado.
Para reforçar a viabilidade do método proposto e alternativo à utilização
apenas das referências oficiais, os peritos indicam que sua utilização pela
administração pública não tem impedimento legal, pois consideram estar
atendida a regulamentação existente nas LDO e na Lei 8.666/93.
Indicam, ainda, que a adoção dos modelos também reduz a atuação das
quadrilhas de licitantes de obras públicas ao diminuir a margem de recursos
que poderiam ser utilizados no processo de corrupção.
3.7 – REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Na audiência pública foi indicada a Rede de Controle da Gestão Pública,
como iniciativa do TCU, instituída a partir de 2009, para que interessados
(indivíduos ou empresas) pudessem apresentar seus estudos relacionados ao
controle dos custos das contratações públicas de modo a adotar preços que
correspondam à realidade de mercado.
Esclareceram que essa Rede foi instituída para:
“desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio de experiências e à capacitação dos seus quadros” (http://www.rededecontrole.gov.br/portal/page/portal/rededecontrole. Acesso em 15 nov. 2012).
O foco da Rede são estudos relativos aos custos reais das obras
públicas, prazo de obra, plano de ataque, habilitação técnica, garantias
contratuais, fatores de desempenho, formação de consórcio para aumento na
concorrência em licitações.
3.8 – ORÇAMENTOS E SISTEMAS REFERENCIAIS
Os órgãos de controle ressaltam que mesmo com a instituição de novos
modelos para orçamentação a correta aplicação dos recursos públicos será
50
possível primordialmente a partir da adequada elaboração dos orçamentos que
servem de base para a licitação e posterior execução das obras. É nessa fase
que a Administração Pública pode se planejar a partir da definição do custo
real da obra prevendo os valores necessários para cada fase.
Neste contexto, as condutas ilícitas devem ser denunciadas,
investigadas e os culpados punidos.
Em função das investigações e auditorias realizadas, os órgãos de
controle têm declarado que consideram o custo real das obras públicas serem
bem menor que o valor adotado na licitação e que isto não decorre apenas do
comportamento ilícito de empresas construtoras ou gestores públicos, mas
pode ser devido aos preços dos sistemas referências não levar em
consideração a redução nos custos devido ao volume de compras que serão
realizadas e os descontos possivelmente decorrentes.
Os acórdãos do TCU (CAMPELO; CAVALCANTE, 2012) tem
fundamentado a constituição de jurisprudência administrativa que têm
permitido o embasamento para o desenvolvimento dessas novas metodologias
para a elaboração de orçamentos de obras públicas, abrangendo também o
edital e os projetos básicos para estabelecer mais claramente os serviços
necessários e a adoção de valores mais próximos à realidade do porte das
obras.
Mesmo com críticas pelo TCU ao SINAPI e SICRO, em palestra
proferida pelo auditor do TCU, André Pachioni Baeta, que consta dos anais
eletrônicos do XIII SINAOP em 2010, foram relacionadas como vantagens da
utilização de sistemas referenciais:
a) Padronização dos orçamentos do Órgão; b) Aderência dos orçamentos ao caderno de encargos do Órgão/Entidade (especificações dos serviços e critérios de medição e pagamento); c) Racionalização dos serviços: evita-se extenso trabalho de elaboração de composições de custo unitário e a pesquisa do preço de centenas de insumos cada vez que um orçamento for elaborado; d) Segurança jurídica para os orçamentistas e gestores públicos; e) Transparência e diminuição dos custos privados das construtoras para participação em certames licitatórios;
51
f) Parâmetros de avaliação objetivos para os órgãos de controle; g) Servem como fonte de entrada para estatísticas oficiais sobre a variação dos custos da construção civil (Baeta, 2010).
As críticas de Baeta (2010) aos sistemas referenciais basicamente estão
relacionadas a não considerar nos preços divulgados a redução em função do
porte das obras ou do volume dos serviços:
a) Não possibilitarem ajuste na aquisição de insumos em função dos ganhos de escala; b) Adotarem preços médios ou medianos como paradigma de preços de mercado ao contrário do que ocorre efetivamente, pois ao adquirir materiais as construtoras optam pelo menor preço; c) Não considerarem condições negociais entre construtoras e fornecedores (prazos maiores para pagamento, parcelamento dos pagamentos, descontos, promoções, etc.); d) Adotarem produtividades médias para as composições de mão de obra e equipamentos, possibilitando que a administração privada otimize as metodologias executivas e os procedimentos de controle de qualidade com vistas à redução de custos (Baeta, 2010).
Baeta (2010), como outros auditores do TCU, bem como peritos do DPF
cujos artigos e publicações foram pesquisados para este trabalho, fundamenta
esse entendimento indicando que em casos concretos são normais que as
notas fiscais obtidas pelo TCU demonstram que os insumos são adquiridos por
custos inferiores aos constantes nos sistemas referenciais de preços.
Diante desse cenário Baeta (2010) indica como necessidade que os
sistemas referenciais possibilitem:
a) Ampliação do rol dos serviços e dos insumos contemplados; b) Acompanhamento da evolução tecnológica da engenharia (novos serviços, novas técnicas executivas, etc.); c) Consideração de efeitos de escala e de barganha; d) Facilidades para o usuário (banco de dados com orçamentos, automatização de cálculo de reajustes, interface com o planejamento da obra, realização de medições, elaboração de curvas ABC de serviços e insumos (Baeta, 2010).
Neste mesmo evento, Baeta (2010) previu que no futuro seria criado um
sistema nacional de preços referenciais, alimentado pelos principais órgãos de
infraestrutura do país, expectativa talvez fundamentada na constante indicação
52
nas LDO da necessária contribuição para ampliar os insumos e composições
do SINAPI.
53
CAPÍTULO IV O SUPERFATURAMENTO NAS REFERÊNCIAIS
4.1 – PREÇO NA DETERMINAÇÃO DO SUPERFATURAMENTO
O superfaturamento é um termo adotado de maneira geral para indicar
os diversos crimes cometidos quando um bem ou serviço é obtido por valores
acima da realidade de preços de mercado.
Assim, o preço é determinante para o enquadramento de
superfaturamento e a referência de preço como indicado na LDO é essencial
para apontar por comparação essa ocorrência.
Entre os sistemas referenciais o SINAPI é o que mantém o maior
número de insumos e composições abrangendo obras de várias tipologias, e
devendo ser por isto o mais utilizado na avaliação de pertinência de preços
com o valor de mercado.
Deste modo, é importante entender como os preços dos insumos são
obtidos para constarem nos sistemas de referência e qual era a finalidade
desses sistemas antes de serem adotados pelo governo e se a indicação de
sistema de referência de preços teve alguma consequência e o que mudou a
partir disto.
4.2 – SINAPI
Segundo a CAIXA, o SINAPI é atualmente resultado da pareceria de
duas instituições do Governo Federal: a CAIXA e o IBGE
(http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SIN
API/index.asp. Acesso em 09 mar. 2013).
No entanto, quem implantou o SINAPI foi o BNH em 1969 com o
objetivo de disponibilizar a sociedade brasileira um conjunto de informações
mensais sistematizadas e de abrangência nacional, relativas aos custos e
índices da construção civil, para atender principalmente às necessidades do
Governo Federal e do setor da construção civil.
54
Inicialmente continha preços e índice de materiais e salários relativos à
construção civil no seguimento de habitação.
Com a extinção do BNH em 1986, a CAIXA assumiu as atribuições de
gestão e desenvolvimento mantendo a parceria com o IBGE.
O Conselho Curador do FGTS em 1994 estabeleceu que a CAIXA,
como agente operador do fundo, implantasse sistema de acompanhamento de
custos para fundamentar as análises dos projetos financiados com recursos do
FGTS.
Para atender essa demanda o SINAPI foi ampliado em 1997 para conter
também preços de insumos adotados pelo setor de saneamento e
infraestrutura.
O SINAPI, a partir de 2003, antes de ser indicado como sistema de
referência de preços na LDO, era utilizado para a elaboração de estimativa de
custos e orçamentos pela CAIXA e seus conveniados, para análise dos custos
propostos em empreendimentos para financiamentos pela CAIXA ou repasse
de recursos da União, além de ser adotado, entre outros, para o planejamento
de investimentos e reajustamentos de valores contratuais.
Na parceria com a CAIXA, cabe ao IBGE à responsabilidade de definir
os preços dos insumos, a partir da realização mensal de pesquisa de coleta no
mercado junto aos fornecedores de materiais de construção, empresas
construtoras do setor, sindicatos, fabricantes e indústrias, que é posteriormente
submetida à aplicação de método estatístico. Realiza o cálculo e divulga no
seu site o índice da evolução de custos da construção civil.
A CAIXA, por sua vez, é responsável pelo desenvolvimento e
manutenção do sistema tecnológico no qual são divulgados os preços de
insumos e composições e dispõe de funcionalidades de orçamentação para
usuários da própria CAIXA e órgãos conveniados, além das consultas e
captura de dados disponíveis pela Internet pelo público interessado.
No sistema são possíveis a atualização e o aperfeiçoamento do
cadastro de referências técnicas, tais como especificação técnica de insumos,
pesquisa, análise e elaboração de composições, elaboração de orçamentos
para fundamentar cálculo de índices para a construção civil pelo IBGE,
55
métodos de cálculo para encargos sociais, deste modo realizando o controle
da qualidade dos dados utilizados no SINAPI, exceto o valor dos preços.
Os órgãos públicos com convênio com a CAIXA para uso do SINAPI têm
acesso ao módulo SIPCI que disponibiliza funcionalidades para cadastramento
de orçamentos, banco de dados para que a conveniada crie seus próprios
insumos e definam suas composições adotando seus insumos e os da base do
SINAPI e gerem relatórios com dados atuais ou pretéritos.
Devido à fixação do SINAPI como sistema de referência de preços, a
CAIXA passou a divulgar os preços de insumos e composições pela Internet,
para o mês de referência atual e anterior, assim como informações relativas
aos conceitos adotados nesse sistema de engenharia de custos, o que permite
a qualquer usuário com acesso à Internet utilizar essas informações,
possibilitando o atendimento às LDO e ao Decreto quanto a ter os preços do
SINAPI como referência de preço para elaboração de orçamento de obras
públicas com recursos da União.
A coleta de preço mensal corre para pouco mais de 400 insumos,
apesar do SINAPI divulgar mensalmente preço para algo em torno de 5.000
insumos.
A metodologia para obter o preço mensal para os 5.000 é resultado da
aplicação de coeficiente de representatividade, que é a relação entre um
insumo cujo preço não é coletado mensalmente (representado) com outro que
é coletado mensalmente (representativo).
Para que esse coeficiente seja calculado em dado momento é realizada
coleta de preços no mercado para o mesmo mês de referência do insumo
representado e do representativo.
Essa metodologia está fundamentada em que os preços de insumos
pertencentes a uma mesma cadeia produtiva, fabricado ou produzido a partir
das mesmas matérias primas, têm no mercado tendência de variação de
preços semelhante.
Assim, são formados conjuntos de insumos com características
semelhantes que formam famílias denominadas como homogêneas, um
56
insumo representativo e um ou mais insumos representados para os quais é
calculado o coeficiente de representatividade.
Mesmo assim, conforme períodos previamente estabelecidos, e
possivelmente decorrentes do resultado de monitoramento de preços, são
verificados no mercado todos os preços de um grupo de insumos, ou seja,
daquele que tem o preço coletado mensalmente e dos demais cujos preços
mensais são obtidos pelos coeficientes de representatividade.
Tal procedimento serve para viabilizar, mensalmente, a existência de
preços para os cerca de 5.000 insumos em 27 capitais.
Como resultado da coleta o IBGE disponibiliza três resultados de preços
para cada insumo após o tratamento estatístico dos dados
(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/. Acesso em
18 mar. 2013):
a) O preço do 1º quartil é aquele superior a 25% de todos os preços
coletados;
b) O preço do 3º quartil é superior a 75% de todos os preços coletados;
c) O preço da mediana é o dado central obtido na pesquisa.
As LDO e o Decreto estabelecem a utilização como referência máxima o
preço da mediana.
A CAIXA adota no SINAPI apenas uma composição para cada tipo de
serviço, independente da região geográfica brasileira, exigindo ao orçamentista
analisar sua formação para sua utilização ou adequação a situação real que
pretende orçar.
Providências mais recentes divulgadas pela CAIXA citam a contratação
da FDTE para aferir as composições do SINAPI de modo a atualizar essas
referências técnicas em termos de insumos adotados, coeficiente de
produtividade, especificações técnicas adotadas, bem como o
desenvolvimento de novas composições.
Considerando os diversas exemplos de manifestações de peritos do
DPF e auditores do TCU, os pronunciamentos da CAIXA, como gestora do
SINAPI, parecem ser eventuais, talvez por tratarem de ações efetivas de
melhorias no SINAPI que demandam prazos para sua realização e efetivação.
57
Possivelmente falte a CAIXA ou principalmente aos empregados alguma
associação que esteja disposta a apresentar sua opinião quanto às criticas ou
utilização que tem sido dado ao SINAPI, diferentemente do que ocorre com os
peritos e os auditores e suas associações e institutos.
Assim, as informações por parte da CAIXA, normalmente, estão restritas
ao divulgado no site da CAIXA.
No entanto, houve participação da CAIXA como palestrante no XIII
SINAOP, evento voltado aos auditores dos tribunais de contas, em que foram
prestadas informações relacionadas ao histórico de criação do SINAPI,
conteúdo e modo de utilização do sistema, diferenças de funcionalidades entre
a versão pública e a destinada ao uso da CAIXA e conveniados, assim como
de ações planejadas naquela época, mas que se observa em efetivação
atualmente com divulgação no site da CAIXA e pela imprensa especializada
em assuntos de construção civil, como a aferição em curso das composições
adotadas pelo sistema.
O IBGE não divulga no seu site ao público em geral informações quanto
aos procedimentos de coleta de preços e os insumos que tem preços
coletados pelo Instituto. No XIII SINAOP foi indicado que existem no site do
IBGE, em área mais restrita, informações quanto às bases de coleta, à
metodologia de cálculo, à coleta extensiva e ao catálogo de insumos que
deveriam estar mais acessíveis ao público em geral, considerando ser
adotados pelo SINAPI, sistema cujos preços são exigidos servirem de
referência para orçamentos de obras públicas pelas LDO e Decreto.
4.3 – SICRO
Segundo o DNIT, o SICRO é resultado da necessidade do extinto
DNER em ter parâmetros de custo de construção para servir de referencial
para suas licitações de obras, permitindo criar, desenvolver e implantar
metodologias construtivas que representassem a melhor técnica de engenharia
para o cálculo dos custos (http://www.dnit.gov.br/servicos/sicro. Acesso em 01
abr. 2013).
58
Relata o DNIT que na década de 70, quando os sistemas de
informática ainda eram reduzidos e inacessíveis mesmos para empresas,
atividades relacionadas a estimar custos unitários utilizando composições de
serviços era uma novidade no Brasil e exigia processo trabalhoso e demorado,
além de oneroso, com grande estrutura de pessoal técnico.
O longo período de inflação no Brasil ampliava o trabalho já bastante
difícil que consumia muito tempo para os procedimentos de coleta, produção,
divulgação dos custos e, principalmente, para manter preços que pudessem
representar vínculo com a realidade de mercado.
O DNIT indica que essas circunstâncias fizeram com que a versão
atual do SICRO, conhecida como SICRO 2, contenha apenas a etapa de
cálculo de custos unitários de serviços e disponibilize mensalmente as Tabelas
Referenciais de Preços com o valor dos insumos para diversas regiões do
Brasil necessários à execução das obras de construção, restauração e
sinalização rodoviária e dos serviços de conservação rodoviária.
O DNIT informa que o SICRO 3 é um versão da consulta pública sem
atualizações de preços, mas mais amplo, pois dispõe de composições
rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias.
O SINAPI, o outro sistema de referencia de preço indicado nas LDO e
Decreto, segundo a CAIXA
(http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SIN
API/index.asp. Acesso em 09 mar. 2013) abrange insumos para vários tipos de
obras, inclusive serviços de pavimentação em regiões urbanas (ruas e
avenidas das cidades) considerando as características diferenciadas dessas
para as obras rodoviárias.
O DNIT divulga que o SICRO atual é o resultado da revisão,
atualização e ampliação dos Manuais de Custos Rodoviários, ocorridos em
1972 e 1980, a partir de contribuições e de seminários realizados com a
participação de quem atuava com pesquisa, projetos, orçamentos e execução
das obras rodoviárias de diversas tipologias.
59
A revisão do manual anterior, a que está em curso atualmente, ocorreu
em 1998 e a metodologia foi implantada em 2000 pelo antigo DNER e
disponibilizada como tabela em 2003.
A estabilização monetária decorrente do Plano Real (1994) e o advento
da globalização com a integração da economia aos mercados externos
beneficiou a realização dessa revisão, pois além da necessidade de atualizar o
SICRO em função do tempo decorrido essas alterações na economia
alteraram significativamente o comportamento de construtoras, fabricantes e
fornecedores, em fim de todos que atuavam no setor, e consequentemente na
formação dos custos para as obras.
No mesmo sentido a evolução tecnológica no setor de construção
principalmente quanto aos recursos de informática e modernização tecnológica
em equipamentos utilizados nas obras bem como o modo de apuração de
custos, que transformou positivamente atividades antes difíceis e muito
demoradas que, quando concluídas já não representavam os preços atuais do
mercado, determinam a revisão e a ampliação do alcance do SICRO pelo
DNIT.
Os trabalhos de revisão têm segundo o DNIT as seguintes diretrizes:
a) O aumento na quantidade das amostras de coleta de preços de
materiais e equipamentos, com situação ideal do mínimo de três
preços de cada item, mesmo que recorrendo a preços coletados
por outras entidades, desde que com idoneidade reconhecida, e
mediante aferição quanto à adequação ao mercado;
b) Obtenção dos preços de mão-de-obra por categoria profissional no
setor da construção rodoviária obtidos com pesquisas dos pisos
salariais decorrentes de convenções coletivas de trabalho,
estabelecidos entre os sindicatos de trabalhadores e os sindicatos
patronais para categorias como de servente, ajudante e oficial,
assim como quando da utilização de multiplicadores ou relação de
preços entre insumos para as demais categorias haja aferição
periodicamente por pesquisa direta. Pretende realizar tais
verificações com frequência mínima anual e quando o mercado
60
exigir (aquecimento ou retração) até mesmo com periodicidade
menor.
c) Ampliação da base de insumos com a pesquisa e cadastramento
de novos materiais e equipamentos que não eram utilizados em
1980, mas de uso corrente na construção rodoviária,
compreendendo o levantamento e registro de suas características
construtivas, mecânicas e operacionais, bem como das
produtividades com que trabalham, consultando fabricantes e
usuários dos novos materiais e equipamentos.
Essas ações permitiram a atualização tecnologia e incorporou ganhos
de produtividade.
O DNIT reconhece as dificuldades de utilização das tabelas do
SICRO para a elaboração de orçamento de determinada obra rodoviária, pois
a tabela não permite a precisão dos custos devido às particularidades como
localização geográfica, condições naturais, sociais, econômicas e logísticas
encontradas, além dos aspectos particulares do plano de mobilização e
instalação que dependem muito das possibilidades de construção de desvios
ou do estabelecimento de rotas alternativas, além do fator importante e que
resulta o diferencial em grandes obras que é a experiência acumulada ao
longo dos anos pela atuação de cada construtora.
A exemplo do que ocorre com a CAIXA, não identificamos
manifestação do DNIT em relação às críticas que formulam os órgãos de
controle relativas às deficiências do SICRO, que parece adotar a mesma
posição da CAIXA em restringir seu pronunciamento às ações de evolução do
SICRO.
No entanto, no trabalho de Campos (2010) apresentado no XIII
SINAOP, há indicação da aplicação das referências oficiais (SICRO e SINAPI)
“na análise de equilíbrio econômico-financeiro de contratos para se evitar o
jogo de planilhas” que pode resultar no superfaturamento da obra pública.
61
4.4 – SUPERFATURAMENTO NA REFERÊNCIA DE PREÇOS
Para que o processo de superfaturamento seja bem sucedido é
necessário existir maneira para exercer controle dos preços que resultarão do
processo licitatório.
A maneira mais comum identificada por quem estuda a ocorrência de
superfaturamento em obras públicas, entre eles os peritos do DPF Silva Filho,
Lima e Maciel (2010), é a redução da competitividade das licitações, o que
ocorre normalmente com o conluio entre prováveis concorrentes no processo
licitatório, envolvendo muitas vezes representantes corruptos do órgão público
contratante, de modo a combinar o “melhor preço” com a empresa selecionada
pelo grupo (quadrilha), ou seja, com preço superior ao que seria obtido em um
processo amplo e competitivo.
Os peritos da Polícia Federal defendem que nessas situações o valor
que é pago a maior pela administração pública do que o necessário (preços de
mercado) será utilizado para remunerar os grupos ou as pessoas beneficiadas
de modo direto ou indireto pela fraude.
Fundamental tal entendimento indicando a pesquisa realizada por
Pereira (2002),“O mercado da construção civil para obras públicas como
instrumento de auditoria: uma abordagem probabilística”, e a realizada Lima
(2009), “Sobrepreço de Preços de Referência e Conluio – Comparação de
Custos Referenciais do DNIT e Licitações Bem Sucedidas”, que em suas
análises estatísticas concluem que a participação de oito ou mais interessados
devidamente habilitados, e que oferecem seu preço em processo licitatório
efetivamente competitivo, dificulta a realização de acordos entre os
concorrentes e produzem reduções do preço da obra próximas a 35% se
comparados aos preços contratados em ambiente onde a competição foi
reduzida.
Com a instituição de referências oficiais mais precisas a partir da LDO
de 2003 previa-se redução na ocorrência de superfaturamento, mas
informações divulgadas por peritos da Polícia Federal vêm indicado que a
ocorrência de corrupção, conluio e pagamento de propinas vem se mantendo
62
mesmo com a contratação e execução das obras atendendo aos limites
estabelecidos nas LDO.
Em função dos descontos obtidos nas licitações pela administração
pública serem muito reduzidos ou até não ocorrerem, os peritos têm entendido
que os preços das referências oficiais adotados na elaboração dos editais de
licitação das obras públicas estão acima dos preços praticados no mercado em
situação de efetiva competitividade.
Deste modo, acreditam que se continua a proporcionar os recursos
necessários ao financiamento das “organizações criminosas” para remunerar
os que estabelecem acordos ilegais que reduzem a competitividade.
Peritos da DPF, como Rosemann e Azevedo Filho (2012), elaboram
artigos apresentados em eventos do INC e do IBRAOP, onde afirmam que em
muitos casos os preços de referência dos orçamentos que vencem as
licitações estão compatíveis com os obtidos nos sistemas oficiais, como o
SINAPI e o SICRO, concluindo que o uso desses sistemas referenciais de
custos gera problema por não possibilitar simular situações reais que podem
resultar na redução de custos.
É, no entanto, importante lembrar que esses sistemas dispõem de
composições unitárias que fornecem preço para os serviços mais comuns das
obras civis, sendo considerado para isto o consumo de materiais e
equipamentos, e a produtividade da mão-de-obra e dos equipamentos mais
padrão de uso. Com as quantidades necessárias levantadas para os serviços
pertinentes à obra e os custos dos insumos, que são divulgados todo mês para
as capitais de estados, é calculado o custo total direto da obra, acrescido do
BDI é gerado o valor final para obra.
Peritos do DPF defendem que nesse processo, muitas vezes, não é
verificada a incompatibilidade dos preços propostos para licitação com os do
SINAPI e SICRO, mas que se observa preços acima do praticado pelo
mercado para a situação específica da obra para o que destacam como os
principais motivos a não observação do que definem como:
a) “Efeito barganha: resultado no preço da negociação de grande quantidade a ser adquirida, o que pode provocar
63
redução do preço unitário do material a ser comprado” (IBRAOP OT – IBR 005/2012, p.3); b) “Efeito cotação: diferença entre a média ou mediana de preços e o menor preço pesquisado. É resultado do procedimento rotineiro de pesquisa de preços, por meio do qual o comprador realiza cotações e escolhe o estabelecimento que apresentou o menor preço” (IBRAOP OT – IBR 005/2012, p.3); c) “Efeito escala: pode ser definido como o ganho de eficiência decorrente da repetição sistemática de determinada atividade, seja pelo aumento da produtividade ou pela diminuição das perdas, sempre resultando em custos menores” (IBRAOP OT – IBR 005/2012, p.4).
Além desses efeitos consideram que as composições unitárias de
serviços adotadas pelos sistemas de referência podem adotar produtividades
subestimadas ou consumos superestimados em relação às boas técnicas de
execução mais atuais.
O estudo realizado por no mercado de Brasília concluiu que o:
“(...) uso do 1º quartil do SINAPI representa de maneira segura o efeito cotação, aplicável em qualquer porte de obra e que provoca, de maneira geral, descontos entre 5% e 8% do total orçado com base nas referências atuais. Em obras de grande porte, cujo custo global supere 4 milhões de reais, no caso de infraestrutura e pavimentação, e 10 milhões de reais, no caso de edificações, o efeito cotação deve ser somado ao efeito barganha, resultando em descontos da ordem de 15% em relação ao custo total orçado pela mediana do SINAPI” (SILVA FILHO; LIMA; MACIEL, 2010, p. 11).
Consideram que apesar da pesquisa ter sido realizada no mercado de
Brasília-DF, as conclusões podem ser generalizadas para as outras
localidades, pois a abrangência das cotações do IBGE, responsável pelo preço
dos insumos do SINAPI, é nacional, além de afirmarem que os descontos em
Brasília-DF são inferiores à média das outras capitais.
Concluem nesse estudo que o impacto provocado pelos efeitos cotação
e barganha no custo total das obras ainda é bem inferior aos 35% de desconto
que a administração obtém em licitações com efetiva competitividade,
conforme demonstrado por Lima (2009) e Pereira (2002) nos seus estudos,
portanto, as outras possíveis razões que explicam a divergência entre os
custos de referência e os custos reais, como o uso de produtividades
64
subestimadas e consumos superestimados nas composições unitárias, devem
ter seu impacto avaliado.
Para analisar a questão da produtividade levantada pelos peritos não
identificamos estudos, o que deve ser motivado pelos altos custos de se
levantar a produtividade. Talvez a contratação anunciada pela CAIXA na sua
página da Internet da aferição de composições possa trazer elementos para
essa análise, principalmente a partir da realização da consulta pública que
antecederá a adoção das composições revisadas.
Os peritos entendem por esses motivos que a referência oficial deve
passar a adotar o 1º quartil do SINAPI para representar melhor o preço de
referencia de mercado. Em contratações de obras de grande porte, o efeito
barganha, já associado ao efeito cotação, deve ser considerado na elaboração
do orçamento de referência pela administração pública e sugerem a aplicação
de desconto de 15% sobre o custo total orçado pela mediana do SINAPI.
Concluem que adotando-se essas sugestões os preços de referência
passariam a estar mais próximos dos preços reais resultantes de ambiente
competitivo, reduzindo a margem utilizada em negociação por organizações
criminosas, margem esta que deveria se constituir em vantagem financeira
para a administração pública, principalmente em obras de grande porte.
65
CONCLUSÃO
A partir das pesquisas realizadas relativamente à adoção de sistemas
de referência de preços pelo Governo Federal e a ocorrência de
superfaturamento, caracterizada pelos órgãos de controle e de polícia,
concluímos que:
a) A definição de referência de preços, por si só, não é suficiente para
acabar ou mesmo reduzir a ocorrência de superfaturamento nas
obras públicas;
b) A adoção da referência de preços, no entanto, cria padrão e
racionaliza a elaboração de orçamento pelos departamentos
responsáveis pela licitação, contratação e controle de execução das
obras públicas;
c) A existência de referência de preços permite que seja caracterizada
com mais evidência a ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço
nas obras públicas fiscalizadas pela CGU, auditadas pelo TCU e
investigadas pelo DPF.
d) A referência de preços não deve ser adotada como tabela de preços
para as obras públicas;
e) A utilização de outra referência de preço diferente da estabelecida na
legislação para ser adotada como preço em orçamentos de obras
públicas com recursos da União pode ocorrer, mas deve ser técnica
e suficientemente justificada pelo orçamentista;
f) O SINAPI e o SICRO não foram preparados previamente para servir
de sistema de referência de preço ao Governo Federal e ainda não
estão plenamente adequados a essa condição, mas se observa uma
crescente atuação por parte da CAIXA (entretanto não detectado
quanto ao IBGE) e do DNIT com o desenvolvimento desses sistemas
para servir de ferramenta visando à obtenção de referência de
preços pelos órgãos públicos e interessados em geral (acesso
público via Internet);
66
g) A atuação do Governo Federal, em particular do Ministério do
Planejamento, parece muito discreta se consideradas as
contribuições observadas quando se utiliza para pesquisa a Internet,
livros técnicos ou conteúdos de eventos (seminários e encontros),
onde a formação e utilização de referências oficiais de preços para
obras públicas são debatidas por empregados ou funcionários da PF,
TCU e MPF.
h) A elaboração do projeto básico e do orçamento, bem como a
realização da licitação, contratação e acompanhamento das obras
públicas, atendendo ao estabelecido na legislação, dependem de
profissionais com conhecimento técnico nas áreas de engenharia e
arquitetura que ou não existem ou são em número muito aquém da
necessidade dos órgãos públicos responsáveis por tais atividades;
i) É improvável que qualquer sistema de referência de preços venha a
abranger todos os tipos de obras contratadas com recursos federais;
j) É importante que os sistemas de referência adotem preços resultado
da média de valores coletados no mercado para servir de preço de
referência, no entanto que esse seja utilizado desde que observadas
as especificidades da orçamentação de cada obra;
k) É necessária a atualização e divulgação permanente das referências
técnicas adotadas pelos sistemas de referência de preços para
permitir o adequado entendimento e utilização por parte dos
orçamentistas;
l) É fundamental haver o combate à impunidade nos crimes
relacionados ao superfaturamento de obras públicas, ocorrendo a
efetiva punição dos culpados para desestimular essa prática.
O estabelecimento de padrão de valor para insumos e composições
deve ser encarado como indicação preliminar de custos que o Governo
estabelece para arcar no financiamento ou concessão de recursos.
Por outro lado, as obras do Governo Federal são dos mais variados
portes e executadas em localidades cujas condições e recursos disponíveis,
sejam materiais, humanos, tecnológicos ou mesmo de acesso à região,
67
resultam em ampla variação de parâmetros que dificilmente algum sistema de
referência de preços poderá vir a abranger.
Com isto não pretendo concluir que o Governo não deve administrar ou
estabelecer parâmetros para concessão dos recursos que reuniu na
arrecadação de impostos junto à sociedade e que para ela deve retornar na
forma de benefícios.
Entretanto, a utilização das referências de custos como método para
redução do superfaturamento depende de outras ações relacionadas ao
planejamento adequado para execução do processo licitatório, que visa à
contratação, e posterior fiscalização da execução da obra. Esse planejamento
apenas será bem sucedido se houver um projeto básico bem elaborado que
permita o entendimento necessário para o desenvolvimento de orçamento
completo abrangendo todos os serviços a ser executados.
O orçamento tem que considerar as condições e especificidades para a
execução da obra, principalmente com a adoção das composições de serviços
ajustadas às necessidades específicas e, se possível, baseado no histórico de
execuções ou contratações (fiscalizadas) realizadas pelo órgão público.
Assim, não é correto adotar simplesmente os preços no limite máximo
dos sistemas referenciais e esperar que o processo de licitação resulte em
desconto no valor ofertado pelo governo de modo a ajustá-lo ao valor de
mercado.
Há concordância por parte da Comissão de Obras Públicas da CBIC de
“que a administração pública, o Congresso e os órgãos de fiscalização e
controle precisavam ter uma base de referência de custo das obras, até para
poderem exercer suas funções de licitar, de aprovar emendas e de aferir esses
custos”, no entanto declaram ser contra a instituição de “tabela nacional como
limite de aceitação de preços das obras”.
Essa interpretação está equivocada, pois a legislação não limita o preço
ou estabelece uma tabela para ser necessariamente cumprida. O sistema é
uma referência de preço e o Decreto ou as LDO preveem explicitamente a
extrapolação do preço de referência se houver justificada técnica.
68
A alteração pretendida por alguns no parâmetro de preços da mediana
para primeiro quartil do SINAPI, também, não resolve o problema do
superfaturamento, ou seja, do preço das obras passar a estar mais ajustado ao
valor de mercado.
Podem acarretar, por outro lado, que em licitações com preço abaixo da
média de mercado não haja interessados em apresentar propostas, justamente
por considerarem o preço inicial não atrativo em função da possibilidade de
flutuação dos preços inicialmente previstos no orçamento da licitação, que
podem se tornar inadequados à situação do mercado nos meses seguintes,
ou, ainda, por não prever folga considerando a defasagem de preços entre a
data em que o orçamento, que fundamenta a licitação, é elaborado e a data
em que são apresentadas as propostas, além do período que decorrerá para a
execução da obra, principalmente quando não há previsão de reajuste.
Deve ser considerado, ainda, que a maioria das obras públicas
contratadas com recursos da União não é de grande porte e que muitas delas
resultam das emendas proposta por deputados e senadores para atender a
população de sua base eleitoral.
É imprescindível que, principalmente nas obras de maior porte, os
preços dos insumos mais representativos para a obra, inicialmente obtidos
como parâmetro no sistema referência (SINAPI e SICRO), tenham seus
valores aferidos no mercado em locais que provavelmente ocorrerá a compra
pela contratada no decorrer da execução da obra e sejam promovidos os
ajustes necessários para adequar os preços à realidade que pode resultar em
valores menores que os da mediana do SINAPI, evitando-se a indicação de
superfaturamento já no orçamento proposto pela licitação.
Essa providência parece mais adequada e viável à realidade que a
proposta de redução pela fixação de percentual a ser aplicado no preço de
referência oficial visando diminuir o preço artificialmente para adequá-lo ao
porte da obra e atender ao chamado “efeito escala” ou a adoção dos preços do
primeiro quartil do SINAPI.
A verificação no mercado dos preços de insumos pode ser uma
providência necessária e que resulte no embasamento técnico para justificar a
69
utilização do disposto no Decreto 7.983/2013 quanto à adoção de valores
acima dos estabelecidos nos sistemas referenciais.
Devemos ter em mente que os orçamentistas, ao elaborar orçamentos
para os processos licitatórios, têm acesso ao mercado, mas não têm, como os
peritos da polícia na condição de investigadores, acesso à contabilidade de
empresa da construção civil para possibilitar conhecer por que valores as
empresas têm negociado suas compras de insumos, de modo a evitar a
caracterização da ocorrência de superfaturamento ao comparar o preço
indicado no orçamento com o preço lançado na contabilidade da obra.
Os agentes públicos, que buscarem no mercado elementos de
comparação, estarão resguardados quando optarem por valor superior ao do
preço de referência, tendo como justificar aos órgãos de controle, seja na
contratação ou execução da obra, no acréscimo de serviços não previstos ou
alteração contratual para ampliar quantitativos (termo aditivo).
Esse procedimento deve ser mais criterioso quanto mais for diferenciada
a tipologia ou porte da obra em relação às frequentemente contratadas pelo
órgão, por esse não contar com elementos pretéritos para o tipo de obra
(preços licitados e valores contratados por meio de licitação) visando o ajuste
às condições de mercado.
Os órgãos de controle defendem a posição de que a diferença de
preços entre os sistemas oficiais e o mercado geram os recursos necessários
para a realização de conluio entre interessados nas contratações e para o
pagamento de propinas aos agentes públicos com o objetivo de influenciar, a
seu favor, o processo de licitação, seja na contratação, execução ou liberação
das faturas das obras.
Reconhecem assim, que o procedimento licitatório, instituído pela Lei
8666/93, não é suficiente para assegurar condições e garantir o melhor preço
para a administração pública.
Resta procurar garantir a participação do maior número de interessados
em realizar uma obra e com isto proporcionar a concorrência onde o menor
preço seja o resultado da competência e eficiência na execução da obra.
70
Para isto é importante dar ampla publicidade para as concorrências
públicas, buscar identificar constantemente novos interessados em participar
das licitações e evitar ao máximo estabelecer regras na licitação que possam
limitar a participação de interessados, não adotando qualquer tipo de
exigência, atestado ou experiência que não seja efetivamente necessária.
As diversas edições da LDO nos últimos 10 anos e o atual Decreto
7.983/2013 trazem a indicação de que os sistemas referenciais passassem a
conter maior número de insumos e composições de modo a atender a
diversidade de obras que o governo contrata.
A diversidade praticamente infinita de condições para execução e
tipologias de obras, a evolução permanente das técnicas construtivas e os
novos materiais impedem naturalmente que esses sistemas referenciais
venham a reunir todos os insumos e composições necessárias, sendo
fundamental o trabalho do orçamentista que orça especificamente a obra e
procede os ajustes e complementos às referencias oficiais.
Há crítica, também, de que as composições dos sistemas referenciais
adotam produtividades médias para a mão de obra e para equipamento abaixo
da considerada na prática atual da construção civil. Não identificamos estudos
que confirmem essa afirmação, apenas constata-se que as composições do
SINAPI têm necessidade de ser aferidas, devido à contratação recente com
esse objetivo. Devemos aguardar o resultado dessa aferição que será
colocada em consulta pública para confirmar ou não esta afirmação.
Ressaltamos que a aferição das composições dos sistemas referenciais
e a inclusão de novos insumos é uma providência importante por parte da
CAIXA e do DNIT e colaborará positivamente com o trabalho dos
orçamentistas.
A atuação da CAIXA no SINAPI, realizando a contratação de uma
instituição acadêmica, a FDTE, ligada à Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, também é importante para sinalizar ao mercado da construção civil
a independência e lisura do processo de atualização das composições que
serão aferidas e atualizadas.
71
Mas do que uma providência pontual, a aferição deve ser um processo
contínuo como é a evolução das técnicas de engenharia adotadas na
construção civil.
O processo divulgado pela CAIXA é amplo, pois envolve aferição “in
loco” nos canteiros das próprias construtoras, consulta pública para colher
críticas e promover revisões, a elaboração de documentação técnica relativa a
cada composição, o que permitirá aos orçamentistas compreender cada uma
delas e fazer optação mais segura por composição mais adequada ao seu
orçamento.
A documentação prometida prevê a descrição completa de cada
componente, da unidade de medida adotada, como foram determinados os
coeficientes utilizados, as tipologias das obras usadas na aferição, bem como
a tecnologia construtiva, o procedimento de execução do serviço, os critérios
para medição e de pagamento dos serviços.
Argumentam os órgãos de controle que as empresas privadas executam
serviços com maior produtividade, pois buscam constantemente metodologias
e procedimentos para a redução de custos e alcance de maior qualidade, fatos
que deveriam possibilitar a essas empresas oferecer valores menores para ser
vitoriosas em processos licitatórios.
Não se deve ter tal ilusão, pois se houver qualquer possibilidade a
empresa vai procurar obter a maior margem de lucro. Aliás, tais competências
em termos de produtividade são naturalmente guardadas como segredo
empresarial, pois é o diferencial da empresa para reduzir ou não seus ganhos
em função de ter melhores chances de vencer um processo licitatório.
Mesmos com críticas formuladas pelos órgãos públicos e setor privado é
inegável que a adoção de referências oficiais vem permitindo estabelecimento
de padrão de valor para a elaboração de orçamentos pelos diversos órgãos da
administração pública.
É importante lembrar que é esse padrão que também viabiliza o
desenvolvimento de metodologia para determinação de superfaturamento por
parte dos órgãos de controle como o TCU e o enquadramento pericial e
72
criminal no âmbito da atividade policial (DPF), fornecendo o parâmetro para
uma avaliação objetiva.
A consistência maior dos inquéritos na demonstração de que houve o
crime de superfaturamento pode favorecer a aplicação mais rápida das
penalidades, reduzindo a impunidade e desestimulando novos crimes.
A orientação direcionada a quem der causa aos procedimentos
inadequados, manifestada pelo TCU, é viabilizada pelo uso dos sistemas
referenciais que além de racionalizar a atividade de orçamentação, padroniza
mais os orçamentos pelos órgãos públicos contribuindo na vinculação ao
caderno de encargos, também padronizados, e deste modo caracterizando e
estabelecendo claramente as responsabilidades dos orçamentistas e dos
gestores públicos, o que incentiva maior cuidado no desenvolvimento de suas
atividades.
No entanto, os governos municipais e estaduais devem investir em criar
ou ampliar a carreira e a formação profissional dos gestores e funcionários
envolvidos nos processos licitatórios e de modo especial na elaboração de
orçamentos, gerenciamento dos contratos e adoção clara da metodologia para
orçamentação, medição de serviços executados e para o pagamento de
faturas, reduzindo as oportunidades para a adoção de preços superfaturados.
O ambiente de insegurança, que vinha sendo criado com a dúvida
gerada pela interpretação dos acórdãos do TCU ou de manifestações por
peritos do DPF em investigações, deve ser reduzido com os cursos ministrados
por auditores do TCU para gestores públicos, oportunidade na qual são
transmitidas orientações para a orçamentação de obras públicas
fundamentadas em entendimentos do TCU construídos a partir do controle que
exercem em relação às obras objeto de auditorias.
As orientações para ser efetivadas passam pela valorização da atividade
de elaboração dos projetos e orçamentos, fiscalização de obras, inclusive com
vista a criação de base de dados com informações relativas aos valores
licitados e das propostas vencedoras de licitação, contratação de aditivos,
produtividade verificada na obra na execução dos serviços, entre outras que se
constituiriam em elementos importantes para que com segurança sejam
73
adequadamente apropriadas em reduções seguras nos preços referenciais de
insumos e dos serviços ou na alteração nos coeficientes de produtividade ou
de consumo de insumos.
Os órgãos públicos têm deficiências em termos de ferramentas para
desenvolvimento de projetos, para a elaboração de orçamentos e
gerenciamento de obras, pois os recursos são destinados para execução da
obra e não para o planejamento dessas, talvez uma questão decorrente da
cultura brasileira mais dedicada a execução do que ao planejamento.
Em contrapartida, a cultura brasileira parece aceitar mais que outras a
ocorrência de desvios de conduta de gestores e funcionários públicos e de
empresários corruptos ou que se deixam corromper, em que pese as recentes
manifestações nas ruas de quase todas as capitais e inúmeros outros
municípios, talvez algo que venha mudar esta realidade e efetivamente
desmotivar a ocorrência de corrupção.
Talvez esta realidade ainda seja decorrente da certeza da impunidade
ou da dificuldade para caracterizar superfaturamento ou desvios de recursos,
demora em serem cumpridas as sentenças judiciais, penalidades leves e
dificuldade para recuperar recursos desviados, havendo tempo para que os
considerados criminosos se desfaçam de seus bens ou colocar em nome de
terceiros.
A instituição dos sistemas referências e regras para os preços adotados
durante 10 anos publicadas na LDO, que podiam ser alteradas de um ano para
o outro, ganha continuidade e estabilidade com a edição do Decreto
7.983/2013.
A edição recente do Decreto como indicação de regra mais permanente,
pode estimular que os órgãos da administração pública encaminhem à CAIXA
e ao DNIT suas composições para fazer parte da base do SINAPI e SICRO, o
que foi sistematicamente indicado nas diversas LDO, mas não identificamos
informação da CAIXA ou do DNIT de ter ocorrido.
Com a continuidade de uso dos sistemas referenciais com regras mais
estáveis, pode ser que a CAIXA/IBGE e o DNIT sintam-se estimulados a
investir mais no aprimoramento dos sistemas para melhorar a divulgação dos
74
preços e das referências técnicas, facilitando a apropriação correta das
informações pelos orçamentistas reduzindo a possibilidade de se constituir
orçamentos de referência para licitação que estejam com preços
superfaturados.
75
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras públicas: licitação, contratação,
fiscalização e utilização. 1. ed. 2. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 285 p.
BAETA, André Pachioni. Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas.
1ª ed. São Paulo: PINI, 2012. 460 p.
BARBOSA, Sídney de Oliveira; ALBUQUERQUER, Thiago Mendonça Muniz
de. Resultados Práticos da Atividade Pericial. In: SEMINÁRIO DE PERÍCIAS
DE ENGENHARIA DA POLÍCIA FEDERAL, 6., 2012, Brasília. Anais... Brasília:
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, 2012. 173 p.
BONATTO, Hamilton. Licitações e contratos de obras e serviços de
engenharia. Belo Horizonte: Fórum, 2010. 345 p.
BRASIL. Tribunal de Contas da União - TCU. Obras públicas: recomendações
básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas. 2 ed. Brasília:
TCU; SECOB, 2009. 94 p.
CAMPELO, Valmir; CAVALCANTE, Rafael Jardim. Obras públicas:
comentários à jurisprudência do TCU. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 539 p.
LOPES, Alan de Oliveira. Reflexões sobre os resultados da audiência pública
para novos modelos de orçamentos de obras públicas do MPF. In:
SEMINÁRIO DE PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA POLÍCIA FEDERAL, 6.,
2012, Brasília. Anais... Brasília: Associação Nacional dos Peritos Criminais
Federais, 2012. 173 p.
LOPES, Alan de Oliveira; SILVA FILHO, Laércio de Oliveira e; Lima, Marcos
Cavalcanti; MACIEL, Rafael Gonçalves. Novos modelos de orçamento de
obras públicas. In: SEMINÁRIO DE PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA POLÍCIA
FEDERAL, 6., 2012, Brasília. Anais... Brasília: Associação Nacional dos
Peritos Criminais Federais, 2012. 173 p.
76
LOPES, Alan de Oliveira. Superfaturamento de Obras Públicas. 1. ed. São
Paulo, Livro Pronto, 2011. 226 p.
MELO, Márcio Casé. Laudo de perícia criminal federal: fraude no caráter
competitivo em licitação – Indícios de conluio entre participantes de
concorrência. In: SEMINÁRIO DE PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA POLÍCIA
FEDERAL, 6., 2012, Brasília. Anais... Brasília: Associação Nacional dos
Peritos Criminais Federais, 2012. 173 p.
OLIVEIRA, Pedro Jorge Rocha de. Obras públicas: tirando suas dúvidas. Belo
Horizonte: Fórum, 2010. 405 p.
OLIVEIRA JÚNIOR, Pedro de Sousa. Jogo de planilha nas obras públicas:
uma metodologia sob o ponto de vista criminal. In: SEMINÁRIO DE PERÍCIAS
DE ENGENHARIA DA POLÍCIA FEDERAL, 6., 2012, Brasília. Anais... Brasília:
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, 2012. 173 p.
PINTO, Cristiano Martins. Sotware iNAPI para pesquisa de preços da tabela
SINAPI: aspectos técnicos e práticos. In: SEMINÁRIO DE PERÍCIAS DE
ENGENHARIA DA POLÍCIA FEDERAL, 6., 2012, Brasília. Anais... Brasília:
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, 2012. 173 p.
ROSEMANN, Fernando; AZEVEDO FILHO, Raimundo N. Estudo de caso:
comparação entre preços das tabelas de referência e preços reais de mercado
em obra de recuperação de pavimento aeroviário. In: SEMINÁRIO DE
PERÍCIAS DE ENGENHARIA DA POLÍCIA FEDERAL, 6., 2012, Brasília.
Anais... Brasília: Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, 2012.
173 p.
77
WEBGRAFIA CONSULTADA
AMORA, Dimmi; CREDENDIO, José Ernesto. Pagamento para obra em
Cumbica é suspenso pelo TCU. Folha de S. Paulo, Brasília, 30 set. 2011.
Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me3009201105.htm>. Acesso em
22 ago. 2012.
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 12721:2006 -
Avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e outras
disposições para condomínios edilícios. 28 ago. 2006. Disponível em:
<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4743>. Acesso em 10 nov.
2012.
BAETA, André Pachioni. Formação de preços em obras públicas. In.
SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, 13., 2010,
Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/media/sinaop/13_sinaop/palestras/formacao_de_prec
os_em-obras_publicas_TCU.pdf>. Acesso em: 18 set. 2012.
BELLO, Rafael Di; JARDIM, Rafael; BAETA, André Pachioni. Curso de
planejamento, orçamentação, licitação e execução de obras públicas, 2013,
Brasília. Anais eletrônicos... Brasília: Instituto Serzedello Corrêa – ISC, 2013.
Disponível em
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/biblioteca_tcu/do
cumentos_temas>. Acesso em 18 fev. 2013.
BLANCO, Mirian. O custo da corrupção. Construção mercado no. 76 – Editora
Pini, São Paulo, nov. 2007. Disponível em
<http://revista.construcaomercado.com.br/negocios-incorporacao-
construcao/76/especial-o-custo-da-corrupcao-121003-1.asp>. Acesso em 22
ago. 2012
78
BRANDT, Ricardo. Perícia confirma superfaturamento no TRT. Folha de S.
Paulo, São Paulo, 22 mar. 2004. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2203200410.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
BRASIL. Apresentação pelo MPOG do Projeto de Lei (sem número) submetido
ao Congresso Nacional. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências. Disponível
em:
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_1
4/Apresentacao_PLDO_2014.pdf>. Acesso em 20 jun. 2013.
BRASIL. Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. Estabelece regras e critérios
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União,
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, 9 abr. 2013. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Decreto/D7983.htm>. Acesso em 22 abr. 2013.
BRASIL. Projeto de Lei (sem número) submetido ao Congresso Nacional.
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2014 e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_1
4/PLDO_2014_texto.pdf>. Acesso em 20 jun. 2013.
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, 22 jun. 1993 e republicado em 6 jul.1994 e
retificado em 6 jul. 1994. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em 12 dez.
2012.
79
BRASIL. Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001. Dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2002 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 25 jul.
2001. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10266.htm>. Acesso em
20 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002. Dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2003 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26
jul. 2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10524.htm>. Acesso em 20
dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003. Dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2004 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 31 jul.
2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.707.htm>. Acesso em 20
dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2005 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 12
ago. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/L10.934compilado.htm>. Acesso em 20 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2006 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 21 set.
2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/Lei/L11178.htm>. Acesso em 17 dez. 2012.
80
BRASIL. Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2007 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 29
dez. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11439.htm>. Acesso em 17 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2008 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 14
ago. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/Lei/L11514.htm>. Acesso em 17 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 15
ago. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/L11768.htm>. Acesso em17 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 13
ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/Lei/L12017.htm >. Acesso em 17 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 10
ago. 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12309.htm>. Acesso em 15 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 15
81
ago. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12465.htm>. Acesso em 15 dez. 2012.
BRASIL. Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 21
ago. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12708.htm>. Acesso em 12 dez. 2012.
CABRAL, Maria Clara. Congresso aprova LDO com superávit menor. Folha de
S. Paulo, Brasília, 16 jul. 2009. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1607200914.htm>. Acesso em 22
ago.2012.
CAIXA Econômica Federal – SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices. In. SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS
PÚBLICAS, 13., 2010, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre:
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/media/sinaop/13_sinaop/palestras/sistemas_de_form
acao_de_precos-sinapi.pdf>. Acesso em 16 set. 2012.
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. Resolução nº 361,
de 10 dez. 1991. Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, 12 dez. 1991. Disponível em:
<http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=409&idTipo
Ementa=5&Numero=>. Acesso em 22 nov. 2013.
Campos, Antoniel. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos mediante a
compatibilização entre os métodos do balanço e do desconto – uma proposta
para evitar o “jogo de planilhas”. In. SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA
DE OBRAS PÚBLICAS, 13., 2010, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto
Alegre: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/media/sinaop/13_sinaop/artigos/equilibrio_economico
82
-
financeiro_contratos_mediante_compatibilizacao_metodos_balanco_e_descont
o_proposta_para_evitar_jogo_planilhas.pdf>. Acesso em 16 set. 2012.
FERREIRA, Flávio. BR-101, um receituário de desvios. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 04 set. 2011. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj0409201109.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
FERREIRA, Flávio. Em 303 obras investigadas, PF vê desvio de R$ 700 mi.
Folha de S. Paulo, São Paulo, 06 mar. 2010. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0603201002.htm>. Acesso em 22
ago.2012.
<http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/plc-
132-2012-enfraquece-controle-externo-da-atividade-policial-pelo-mp>. Acesso
em 30 mai. 2013.
<http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/>, Audiência Pública - Obras
Públicas. 5ª. Câmara de Coordenação e Revisão – Patrimônio Público e Social
– Ministério público Federal. Acesso em 08 set. 2012.
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa>.
Tribunal de Contas da união. Instituto Serzedello Corrêa. Acesso em 13 ago.
2012.
<http://www.apcf.org.br/Per%C3%ADciaCriminal/Oque%C3%A9per%C3%ADci
a.aspx>. Departamento de Polícia Federal. Instituto Nacional de Criminalística.
Acesso em 15 ago. 2012.
<http://www.cgu.gov.br/CGU/>. Controladoria Geral da União. Acesso em 21
ago. 2012.
83
<http://www.cgu.gov.br/eventos/2011_SFC_VIIEncontroSistemaS/Fiscalizacao
deObrasPublicasJurisprudenciaAplicada.pdf>. Acesso em 21 ago. 2012.
<http://www.dicio.com.br/superfaturamento/>, Dicionário on line de português.
Acesso em 01 ago. 2012.
<http://www.dnit.gov.br/servicos/sicro>, Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte – DNIT. Acesso em 01 abr. 2013.
<http://www.ibraop.org.br/>, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.
Acesso em 11 ago. 2012.
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/>, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em 18 mar. 2013.
<http://www.notapositiva.com/dicionario_economia/precomercado.htm>,
Dicionário de Economia. Acesso em 20 ago.2013.
<http://www.pgr.mpf.gov.br/conheca-o-mpf/sobre-a-instituicao>. Ministério
público Federal. Acesso em 11 abr. 2013.
<http://www.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=62&ler=s666>.
Acesso em: 10 fev. 2013.
<http://www.rededecontrole.gov.br/portal/page/portal/rededecontrole> Rede de
Controle da Gestão Pública. Obras Públicas. Acesso em 15 nov. 2012.
<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SIN
API/index.asp>, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI, Caixa Econômica Federal. Acesso em 09 mar.
2013.
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Orientação
técnica – IBR 001/2006: projeto básico. Porto Alegre, 7 nov. 2006. Disponível
em
84
<http://www.ibraop.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&It
emid=141>. Acesso em: 5 dez. 2012.
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Orientação
técnica – IBR 002/2009: obra e serviço de engenharia. Florianópolis, 1 jul.
2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&It
emid=141>. Acesso em: 5 dez. 2012.
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Orientação
técnica – IBR 003/2011: garantia quinquenal de obras públicas. Florianópolis,
22 nov. 2011. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&It
emid=141>. Acesso em: 5 dez. 2012.
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Orientação
técnica – IBR 004/2012: precisão do orçamento de obras públicas.
Florianópolis, 1 nov. 2012. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&It
emid=141>. Acesso em: 5 dez. 2012.
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. Orientação
técnica – IBR 005/2012: apuração do sobrepreço e superfaturamento em obras
públicas. Florianópolis, 1 set. 2012. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&It
emid=141>. Acesso em: 5 dez. 2012.
JUDICIÁRIO. Turma do STJ mantém condenação de Estevão por desvio em
obra em SP. Folha de S. Paulo, Brasilia, 22 jun. 2012. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/50248-turma-do-stj-mantem-
condenacao-de-estevao-por-desvio-em-obra-em-sp.shtml>. Acesso em 22 ago.
2012.
85
LIMA, Marcos Cavalcanti. Comparação de custos referenciais do DNIT e
licitações bem sucedidas. In. SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE
OBRAS PÚBLICAS, 13., 2010, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto
Alegre: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/13_sinaop/artigos/comparacao_cus
tos_referenciais_dnit_e_licitacoes_bem_sucedidas.pdf>. Acesso em: 19 set.
2012.
LOPES, Alan de Oliveira. BDI referencial com base no porte e localização da
obra. . In. SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, 13.,
2010, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/13_sinaop/artigos/bdi_referencial_c
om_base_no_porte_e_localizacao_da_obra.pdf>. Acesso em 18 set. 2012.
LOPES, Alan de Oliveira; SILVA FILHO, Laércio de Oliveira e; LIMA, Marcos
Cavalcanti; MACIEL, Rafael Gonçalves. Perguntas e respostas da audiência
pública do MPF sobre novos modelos de orçamento de obras públicas. In.
Audiência pública do Ministério Público Federal sobre novos modelos de
orçamento de obras públicas, 2011, Brasília. Anais eletrônicos... Brasília:
Procuradoria Geral da República, 2011. Disponível em
<http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/>. Acesso em 20 set. 2012.
MAWAKDIYE, Alberto. Orçamento inchado. Construção mercado no. 76 –
Editora Pini, São Paulo, nov. 2007. Disponível em
<http://revista.construcaomercado.com.br/negocios-incorporacao-
construcao/76/entrevista-orcamento-inchado-121007-1.asp>. Acesso em 22
ago. 2012.
MELLO, Fernando. Procuradoria muda norma para cortar custo de obras
públicas. Folha de S. Paulo, Brasília, 20 set. 2011. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2009201122.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
86
Moura, Arlindo. Participação da CBIC, 2011, Brasília. Anais eletrônicos...
Brasília: Procuradoria Geral da República, 2011. Disponível em
<http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/>. Acesso em 20 set. 2012.
NASCIMENTO, Raquel Branquinho Pimenta Mamede; SILVA, José Alfredo de
Paula. Apresentação – Orçamentos de obras públicas: uma nova perspectiva.
In. Audiência pública do Ministério Público Federal sobre novos modelos de
orçamento de obras públicas, 2011, Brasília. Anais eletrônicos... Brasília:
Procuradoria Geral da República, 2011. Disponível em
<http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/> Acesso em 20 set. 2012.
OUTRO LADO. Para empreiteiros, cálculo feito por peritos é irreal. Folha de S.
Paulo, São Paulo, 22 mar 2004. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2203200411.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
Ribeiro, José Alberto Pereira. Painel de debates: ANEOR, 2011, Brasília.
Anais eletrônicos... Brasília: Procuradoria Geral da República, 2011.
Disponível em <http://5ccr.pgr.mpf.gov.br/ccr5/publicacoes/eventos/audiencia-
publica/audiencia-publica-obras-publicas/>. Acesso em 20 set. 2012.
SALOMON, MARTA. Tribunal de contas alerta para brecha de
superfaturamento. Folha de S. Paulo, Brasilia, 15 jul. 2009. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1507200906.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
SILVA FILHO, Laércio de Oliveira e; LIMA, Marcos Cavalcanti; MACIEL, Rafael
Gonçalves. Efeito barganha e cotação: fenômenos que permitem a ocorrência
de superfaturamento com preços inferiores às referências oficiais. In.
SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, 13., 2010,
Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Auditoria
87
de Obras Públicas, 2010. Disponível em
<http://www.ibraop.org.br/site/media/sinaop/13_sinaop/artigos/efeito_barganha
_e_cotacao_feniomem=nos_que_permitem_ocorrencia_superfaturamento_co
m_precos_inferiores_as_referencias_oficiais.pdf>. Acesso em 18 set. 2012.
SILVA FILHO, Laércio de Oliveira e. Perícias e superfaturamento de obras
públicas: o que não vai para o papel. In. SIMPÓSIO NACIONAL DE
AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, 12., 2008, Brasília. Anais eletrônicos...
Brasília: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, 2008. Disponível
em
<http://www.ibraop.org.br/media/sinaop/12_sinaop/artigos_tecnicos/pericias_e_
superfaturamento_de_obras_publicas_nos_procedimentos_de_investigacao_cr
iminal.pdf>. Acesso em 17 set. 2012.
TCU convoca TRT de SP para falar de irregularidade. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 20 mar. 2004. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2003200414.htm>. Acesso em 22
ago. 2012.
VASCONCELOS, Frederico. Acusados de fraudar Fórum de SP terão de
devolver R$ 203 mi. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 out. 2011. Disponível
em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2710201118.htm>. Acesso em
22 ago. 2012.
88
GLOSSÁRIO
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.
ANEOR – Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias.
ART – Anotação de Reponsabilidade Técnica.
ASEOPP – Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e
Privadas.
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
BHN – Banco Nacional de Habitação.
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
CAIXA – Caixa Econômica Federal.
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo.
CGU – Controladoria Geral da União.
COMPOR 90 – Software para orçamento de obras desenvolvido pela empresa
Noventa TI.
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
COP – Comissão de Obras Públicas da CBIC.
89
COPASA – Águas Minerais de Minas Gerais.
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Paraíba, gestora do Sistema Atrium para orçamento de obras.
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito.
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
CUB – Custo Unitário Básico.
DEINFRA – Departamento Estadual de Infraestrutura do Governo de Santa
Catarina.
DER – Departamento de Estradas de Rodagem que existe na estrutura de
governo de vários estados brasileiros.
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (empresa pública do Governo do
Estado de São Paulo)
DITEC – Diretoria Técnico-Científica do Departamento de Polícia Federal.
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
DPF – Departamento de Polícia Federal
ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. que é gestora do SISORH,
sistema para orçamento de obras civis em usinas hidrelétricas.
EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A..
EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro.
ENGWHERE – Software desenvolvido pela empresa de mesmo nome para
elaboração de orçamento e planejamento de obra.
90
FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.
iNAPI – Software desenvolvido com a finalidade de permitir capturar e
disponibilizar as tabelas do SINAPI.
INC – Instituto Nacional de Criminalística do DPF.
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária
MP – Medida Provisória submetida pela Presidência da República ao
Congresso Nacional.
MPF – Ministério Público Federal.
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
NBR – Norma Brasileira da ABNT.
NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
OGU – Orçamento Geral da União.
ORSE – Software desenvolvido pelo Estado de Sergipe para elaboração de
orçamento de obras.
PEC – Proposta de Emenda Constitucional
PCdoB – Partido Comunista do Brasil.
PF – Polícia Federal.
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
91
PT – Partido dos Trabalhadores
RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas.
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
SANEAGO – Saneamento de Goiás S.A..
SANEPAR/PR – Companhia de Saneamento do Paraná.
SCO – Sistema de Custos de Obras mantido pela Prefeitura do Rio de Janeiro
SECOB – Secretaria de Fiscalização de Obras do TCU
SEINF – Secretarias de Infraestrutura existentes na estrutura de governo de
alguns municípios brasileiros, principalmente capitais de estado, como a de
Fortaleza, que publicam tabelas periodicamente com preços oficiais que devem
ser adotados como referências no âmbito das obras municipais.
SEINFRA – Secretarias de Infraestrutura existentes na estrutura de governo de
alguns estados brasileiros, como a do Amazonas e do Tocantins, que publicam
tabelas periodicamente com preços oficiais que devem ser adotados como
referência para as obras dos seus respectivos estados.
SEOP - Secretarias de Obras Públicas existentes na estrutura de governo de
alguns estados brasileiros, como do Acre, Minas Gerais e Paraná, que
publicam tabelas periodicamente com preços oficiais que devem ser adotados
como referência para as obras dos seus respectivos estados.
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil.
SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil.
SINFRA/MT – Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana do Governo
do Estado de Mato Grosso.
92
SIPOM - Software integrado de orçamento, planejamento e acompanhamento
de obras desenvolvido pela Primasi Informática.
SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas da Bahia
TCU – Tribunal de Contas da União.
TRT-SP – Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
TRF-SP – Tribunal Regional Federal de São Paulo.
VOLARE – Software de orçamento de obras civis desenvolvido pela Editora
Pini.
93
ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO 2
AGRADECIMENTO 3
DEDICATÓRIA 4
RESUMO 5
METODOLOGIA 6
SUMÁRIO 8
INTRODUÇÃO 9
CAPÍTULO I
CUSTO DA OBRA PÚBLICA 11
1.1 – Conceituando superfaturamento 11
1.2 – Importância do orçamento 13
1.3 – Grau de precisão 15
1.4 – Roteiro para elaboração 17
CAPÍTULO II
REFERÊNCIAS PARA OS CUSTOS 22
2.1 – Referências na LDO 22
2.2 – Referências de preços 25
2.3 – Caso singular de superfaturamento 28
2.4 – A evolução da referência de preços 29
2.5 – O Decreto 7.983/2013 35
2.6 – O impacto da referencia oficial 37
CAPÍTULO III
ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 40
3.1 – Regulamentação das referências de custos 40
3.2 – Tribunal de Contas 42
3.3 – Controladoria Geral 43
3.4 – Polícia Federal 44
3.5 – Ministério Público 45
3.6 – Novos modelos de orçamento de obras 46
94
3.7 – Rede de controle da gestão pública 49
3.8 – Orçamentos e sistemas referenciais 49
CAPÍTULO IV
O SUPERFATURAMENTO NAS REFERÊNCIAIS 53
4.1 – Preço na determinação do superfaturamento 53
4.2 – SINAPI 53
4.3 – SICRO 57
4.4 – Superfaturamento na referência de preços 61
CONCLUSÃO 65
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 75
WEBGRAFIA CONSULTADA 77
GLOSSÁRIO 88
ÍNDICE 93