Dirección General de Obras Públicas - Licitaciones de … · presentaciÓn al subcomitÉ y/o...

Secretaria de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz-Llave.

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Dirección General de Obras Públicas

Convocatoria Pública Nacional No. SDR-PE-2001-DGOP/014

Convocatoria: 014 El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo la Obra “Remodelación Externa del Teatro del Estado, ubicado en Xalapa, Ver., El costo de los trabajos será cubierto con Recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, en observancia con el artículo 32 y demás relativos de la ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, convoca a las personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública Nacional, para la ejecución del siguiente trabajo:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir bases

Junta de aclaraciones Visita al lugar de la obra o los trabajos

Presentación de proposiciones y apertura técnica

Acto de apertura económica

59079001-019-01

$2,000.00 Costo en compraNET:

$1’800.00

31/10/2001

07/11/2001 12:30 horas

07/11/2001 11:00 horas

14/11/2001 11:00 horas

14/11/2001 11:00 horas

Clave FSC (CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital Contable Requerido

00000

La Remodelación Externa del Teatro del Estado, en Xalapa, Ver., que comprende: 1.-Demoliciones y Desmantelamientos, 2.- Remodelación, (Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, Estructura Metálica, Acabados, Prefabricados, Aluminio en fachada, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones Eléctricas), 3.- Obra Exterior, (Demoliciones, Circulaciones Exteriores, Jardinería, Alumbrado Exterior).

26/11/2001

26/08/2002

$ 5’000,000.00

* Ubicación de la obra: Xalapa, Ver. * Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras Públicas ubicadas en: en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs. * La procedencia de los recursos es: Programa Operativo Anual 2001. * La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la

Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. * La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 7 de Noviembre del 2001 a las 12:30 horas. * La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: Como punto de reunión en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz;, el día 7 de Noviembre a las 11:00 horas. * El Acto de presentación de propuestas técnica-económica será el día: 14 de Noviembre de 2001 a las 11:00 horas. * La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 14 de Noviembre de 2001 a las 11:00 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 14 de Noviembre de 2001 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Ver. * El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. * La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. * No se podrán subcontratar partes de la obra. * Se otorgará un anticipo del 30 %, de la Asignación Presupuestal autorizada para el Ejercicio 2001. * La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en:

1. Documentación que acredite la capacidad técnica en trabajos similares y de la misma magnitud a los que son motivo de la presente convocatoria, y relación de maquinaria y equipo propio, en optimas condiciones de operación y que disponga para la ejecución de la obra, indicando su ubicación actual, la cual deberá acreditarse con las facturas originales y copias de las mismas para su cotejo, en caso de ser maquinaria arrendada deberá anexar carta compromiso de arrendamiento solidaria de la misma, reservándose la convocante el derecho de verificar lo declarado por el proponente.

2. Haber contratado Obra similares en Ejercicios anteriores comprobándolo con copias de las carátulas de los contratos y sus correspondientes Actas de Entrega. 3. Constancia de Referencias y Acreditación de las Dependencias o Iniciativa Privada con los que haya contratado. 4. Currículum Vitae del responsable técnico y/o Perito Permanente de la Obra acreditado por su correspondiente Colegio. 5. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, acreditándose con los estados financieros auditados dictaminados al 31 de Diciembre de 2000,

asimismo documentación completa de su declaración fiscal 2000, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y registro actualizado del contador publico titulado externo.

* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: 1.- Solicitud de inscripción, indicando el interés de participar en el concurso que deseen de la presente convocatoria. 2.- Estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, indicando especialidad (registro vigente original, anexar copia). 3.- Testimonio notarial del acta constitutiva y modificaciones, en su caso cuando se trate de persona moral o copia certificada del acta de nacimiento si se trata de

persona física. 4.- Relación de los contratos de obra en vigor que tenga tanto en la administración pública federal y/o estatal como con los particulares, señalando el importe contratado

y el importe por ejercer, desglosado por anualidades. 5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano

de Veracruz-Llave. 6.- Para el caso de los contratistas que se inscriban a través del Sistema Compranet, presentarán un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir

verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente; tal formato aparecerá en las bases puestas a disposición en el sitio correspondiente (acreditamiento de personalidad y facultades para suscribir propuestas para licitaciones públicas). Asimismo las Empresas que adquieran las Bases por Compranet, deberán pasar a recoger los planos o el C. D. Del proyecto a la Dirección General de Obras Públicas del Estado, presentando su recibo de pago correspondiente.

* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: 1. - Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 2. - La Dependencia, con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, formularán el dictamen que servirá como fundamento para el fallo,

mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas al juicio del Gobierno del Estado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y de haber presentado la postura solvente más baja. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

3. - No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos de esta licitación. * Las condiciones de pago son: 1. El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las estimaciones generadas. El pago concluirá en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Xalapa, Veracruz 25 de Octubre de 2001.

LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR

SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO.

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LICITACION PUBLICA DE OBRA CON RECURSOS ESTATALES.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No._59079001-019-01.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, CELEBRA LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/014 CON EL FIN DE CELEBRAR EL CONTRATO RELATIVO A: LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR). DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN LA PRESENTE LICITACION No. 59079001-019-01 PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, ASI MISMO CON LAS BASES DE LA CITADA LICITACION. LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE LICITA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE COORDINACIÓN No. SDR-ACUERDO-SG-016-2001, DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2001, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001. LAS COTIZACIONES SÉ DEBERAN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS. TODOS LOS GASTOS QUE HAGA EL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE SU PROPUESTA, SERA CON CARGO A LA EMPRESA Y NO SON REINTEGRABLES.

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION: EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 1º.- INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES. 2º.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 3º.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 4º.- REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 5º.- PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ Y/O COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. 6º.- NOTIFICACION DE FALLO. 7º.- SUSCRIBIR EL CONTRATO.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES LA ENTREGA DE BASES SE HARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2001, DEBIENDO LOS INTERESADOS CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, INDICANDO EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

HOJA No. 1

LICITACION No._59079001-019-01. 2. ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL, ANEXAR COPIA) 3. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA. 4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA EN VIGOR, TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. 5. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE. 6. DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. 7. HABER CONTRATADO OBRAS SIMILARES EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. 8. CONSTANCIA DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. 9. CURRÍCULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. 10. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, DE $5’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. 11. PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, PRESENTARÁN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL FORMATO APARECERÁ EN LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE (ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA LICITACIONES PÚBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. FORMATO IDENTIFICADO COMO ANEXO 1 DE ESTAS BASES.

HOJA No. 2

LICITACION No._59079001-019-01. PAGO DE LAS BASES EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION SERA DE $ 2,000.00 ( DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), SU PAGO PODRÁ HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL O A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE FIJA EL SISTEMA DE COMPRANET, Y CUYO COSTO ES DE $ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION, LA ADQUISICION DE LAS BASES Y EN NINGUN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACION SERA TRANSFERIBLE. EN CASO DE EXTRAVIO, POR PARTE DEL POSTOR, DE LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS PARA CONCURSAR, PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, O BIEN INUTILIZADOS POR ERRORES, SI ESTE REQUIERE DE OTRO JUEGO DE DOCUMENTOS SOLAMENTE SERAN PROPORCIONADOS MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE EXPONGA SUS RAZONES Y EFECTUANDO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO ESTABLECIDO EN LA LICITACION CORRESPONDIENTE, AUNADO A LO ANTERIOR DEBERA RECABAR LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DEL O LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, EL PUNTO DE REUNION SERA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2001, A LAS 11:00 HRS, Y POSTERIORMENTE SE CELEBRARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA LA C. ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA. SEGUNDA.- AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE TOMARA EN CUENTA QUE: A).- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y DEMAS LEYES DICTADAS EN LA MATERIA Y CON SUJECION A: LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO A LAS QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. B).- QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE COORDINACIÓN No. SDR-ACUERDO-SG-016-2001 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2001. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001, Y DE CONFORMIDAD CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA. C).- AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN, LOS PROPONENTES DEBERAN DE CONSIDERAR, DENTRO DE SUS RENDIMIENTOS Y PROGRAMAS, QUE VA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN FUNCION DE LOS EVENTOS QUE TENGA PROGRAMADOS Y COMPROMETIDOS LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO, ASI MISMO DEBERA MANTENER LA PROTECCIÓN, SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA Y CIRCULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EDIFICIO. ANTICIPO.- SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2001, PARA INICIO Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS SE APLICARA, DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN DEBERAN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE REALICEN.

HOJA No. 3

LICITACION No._59079001-019-01. LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A DICHOS ANTICIPOS RESULTANDO IMPROCEDENTE EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION AL CONTRATISTA. SI ESTE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, DEBERA CUMPLIR LOS CARGOS FINANCIEROS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONVOCANTE. PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPOSICION, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS. C).- QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SUSCRIBIR EL CONTRATO EN FORMA PARALELA, LA FECHA ESTIMADA PARA INICIAR LOS TRABAJOS SERA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2001. D).- LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACION SERA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2002 (9 MESES). TERCERA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SE PODRA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE ACLARACION POR ESCRITO CINCO DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SERAN ACLARADAS TAMBIEN POR ESCRITO POR ESA DEPENDENCIA, TRES DIAS HABILES ANTES DE DICHA APERTURA. AL NO EXISTIR SOLICITUDES OFICIALES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES, O AL SER ESTAS DEBIDAMENTE CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE, EL CONCURSANTE NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR EN FORMA POSTERIOR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOBRE CUALQUIER ASUNTO O TEMA RELACIONADO CON LA LICITACION O CON LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PARA EL HUBIERE SIDO CONFUSO, AMBIGUO, NO CLARO, INDEFINIDO O ERRONEO. CUARTA.- LAS POSTURAS PRESENTADAS SURTIRAN LOS EFECTOS MAS AMPLIOS QUE EN DERECHO CORRESPONDA Y SERAN VALIDAS UNICAMENTE EN LA SUBASTA EN LAS QUE SE PRESENTEN. LAS POSTURAS SERAN EN FIRME Y OBLIGARAN A QUIENES LAS FORMULEN. QUINTA.- PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO EN LA PROPOSICION, SE ACOMPAÑARA A LA MISMA CON CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS POSTORES, SERAN DEVUELTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR ESTA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A LA PROPOSICION DEL CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA SUSTITUYA LA FIANZA DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

HOJA No. 4

LICITACION No._59079001-019-01.

SEXTA.- LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO EN UN SOLO SOBRE CERRADO, EN FORMA INVIOLABLE EL CUAL DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13; DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2001, A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO DE XALAPA, VER., EN PRESENCIA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y/O DEL REPRESENTANTE QUE TENGA A BIEN DESIGNAR, QUIEN DE INMEDIATO INICIARA EL ACTO DEL CONCURSO, PROCEDIENDO, A LA RECEPCION DEL SOBRE DE CADA UNO DE LOS CONCURSANTES COMO PRIMERA ETAPA, SE REVISARA DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y DESECHANDO LAS QUE OMITIERON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS; ESTE EVENTO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS QUE ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA PRIMERA DE APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTE A DICHO CONCURSO. SEPTIMA.- LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO SE DARA A CONOCER AL LEVANTAR EL ACTA PRIMERA DE LA APERTURA DE SU PROPUESTA, ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA Y PODRA DIFERIRSE POR UNA SOLA VEZ CUANDO EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DIAS HABILES, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION; EL FALLO QUE SE EMITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO SERA INAPELABLE. CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. LOS LICITANTES PODRAN PROCEDER EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL ACTO IMPUGNADO. TRANSCURRIDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO ARTICULO PRESCRIBE PARA LOS INTERESADOS EL DERECHO DE INCONFORMARSE. OCTAVA.- PARA FORMULAR LA PROPOSICION SE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ESCRITOS DONDE SE LE SOLICITA NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. LOS ESCRITOS DONDE DICE REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN ESTAR TAMBIEN CON NOMBRE Y FIRMA DEL MISMO. CON RESPECTO A LAS CARATULAS DE LOS DOCUMENTOS 6 Y 7, DEBERAN DE SER PRESENTADAS TAL COMO LO SOLICITA CADA UNA DE ELLAS, POR TAL MOTIVO DEBERAN SER FIRMADAS EN SU ULTIMA HOJA Y RUBRICADAS EN LAS DEMAS, ASI MISMO EN RELACION A LAS BASES, SU ULTIMA HOJA DONDE DICE ACEPTACION DE LAS BASES DEL CONCURSO DEBERAN PONER NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE IGUAL MANERA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ADQUISICION DE LAS BASES DEBERAN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, FIRMADAS EN DONDE SE SEÑALA Y REINTEGRARLAS EN SU PAQUETE DE CONCURSO. EN CUANTO A SUS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTAS DEBERAN SER RUBRICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN UN SOLO TANTO, DEBIENDO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE SUS ACTAS CONSTITUTIVAS Y SUS MODIFICACIONES, PODER NOTARIAL Y PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE E IDENTIFICACION, ANEXANDO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRARLES SUS ORIGINALES, QUE SEÑALA CADA CARATULA, SIENDO EL ORDEN DE PRESENTACION EL SIGUIENTE:

HOJA No. 5

LICITACION No._59079001-019-01.

DOCUMENTACION SOBRE TECNICO-ECONOMICO. DOCUMENTO No. 1 1.- CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A).- LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-2001-DGOP-014 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-019-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA FORMATO) B).- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE (SE ANEXA FORMATO). DOCUMENTO No. 2 COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE A).- SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO. B).- SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. DOCUMENTO No. 3 3.- REPRESENTACION A).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA). B).- IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, EN ORIGINAL Y COPIA).

DOCUMENTO No. 4 4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE: A).- ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA). B).- ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CÁMARA QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO S.I.E.M. (OPCIONAL).

HOJA No. 6

LICITACION No._59079001-019-01. C).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS. LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION. EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE PARA LA LICITACION QUE NOS OCUPA CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO) D).- HABER CONTRATADO OBRAS SIMILARES EN EJERCICIOS ANTERIORES COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. E).- CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. F).- CURRUCULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. G).- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, DE $5’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. H).- ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. DOCUMENTO No. 5 5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA FORMATO). B).- MODELO DE CARTA DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. (SE ANEXA FORMATO)

DOCUMENTO No. 6 6.- MODELO DE CONTRATO. A).- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO)

HOJA No. 7

LICITACION No._59079001-019-01.

B).- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO)

7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS, DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. DOCUMENTO No. 8 8.-PROYECTO - RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. DOCUMENTO No. 9 9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA, DEBERA ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACION, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. DOCUMENTO No. 10 10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) (SE ANEXA FORMATO) DOCUMENTO No. 11 11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NUMEROS EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO DEBERA ASIMISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

HOJA No. 8

LICITACION No._59079001-019-01.

DOCUMENTO No. 12 12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES. b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. 1.- POR FORMULA. 2.- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRECOSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION. (SE ANEXA FORMATO) DOCUMENTO No. 13 13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS. A).- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.

D).- RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

NOVENA..- DEBERA EVITARSE ENGRAPAR O ENCUADERNAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION EN UN SOLO JUEGO; SOLAMENTE SE PERMITIRA ENGRAPAR JUEGOS PARCIALES, CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEL 1 AL 13 PARA PRESENTAR LA PROPOSICION SE UTILIZARA SOBRE CERRADO EN EL CUAL SE ANOTARA EL NUMERO DE CONCURSO, LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATISTA CONCURSANTE, ASI COMO EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO. DECIMA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION, LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS QUE:

HOJA No. 9

LICITACION No._59079001-019-01.

A).- TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION COMPENETRÁNDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRIA POSTERIORMENTE PARA ANTEPONER INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION, ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION. B).- LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y EN GENERAL EN EL PROYECTO PARA LA ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNICAMENTE A TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO, QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO SE INDICO EN EL PROYECTO O HAY DIFERENCIA CON LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL DOCUMENTO No. 11. C).- QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN DOCUMENTO No. 11 Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN DICHO DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO. D).- SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 12, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE: LOS COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA CIVIL, Y EN SU CASO SEPARADAMENTE EL RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO. E).- PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN CONSIDERARSE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE; ASIMISMO EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE DETERMINARA CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE. F).- EN LOS ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SE DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS FEDERALES, ASI COMO LOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN CASO DE QUE LOS HUBIERA, ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y PREVEER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA APROPIADA ( CASCOS Y CHALECOS FOSFORESCENTES CON LOS LOGOTIPOS QUE LA DEPENDENCIA LE PROPORCIONARA), (SE ANEXAN FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS LETREROS INFORMATIVOS). ASIMISMO EL CONTRATISTA DEBERA PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASI COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA SEGURIDAD, SE OBLIGA A: A) INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DISPERSION DE RESIDUOS FECALES, B) COLOCAR TAMBOS METALICOS EN SITIOS ESTRATEGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMUN, ENVIÁNDOLA EN CAMION DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL, C) PARA EL CASO DE LOS RESIDUOS IMPREGNADOS DE GRASAS O ACEITES PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, ESTOS DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBOS INDEPENDIENTES MARCADOS CON UN LETRERO QUE DIGA: RESIDUOS DE GRASA Y ACEITE, AQUÍ SE DEPOSITAN ESTOPAS, LATAS, ACEITE USADO, FILTROS, REFACCIONES Y OTROS MATERIALES CONTAMINADOS, D) RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCION, E) COLOCAR DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCION PARA ALERTAR A LOS CHOFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL AREA DE TRABAJO, Y LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA.

HOJA No. 10

LICITACION No._59079001-019-01. G).- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS. H).- EN LA INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERA CONSIDERARSE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A OTORGARSE, ADEMAS DE MANIFESTARSE QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE FUE CALCULADA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. I).-SE ADICIONARAN A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: I. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). II. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) III. EL PAGO QUE EFECTUA EL CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y

CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM).

LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERAN INCLUIRSE DENTRO DEL RUBRO POR UTILIDAD Y DEBERA INDICARSE POR SEPARADO SU MONTO. J).- LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. K).- EL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA EXPLOSION DE INSUMOS POR PARTIDA, EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO 13 REALES Y DETALLADOS POR SEMANA, POR PARTIDAS INCLUYENDO MONTOS PARCIALES Y ACUMULADOS A EROGAR. L).- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO. EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. III.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

HOJA No. 11

LICITACION No._59079001-019-01. EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARAN A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD. DECIMA PRIMERA.- LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, DEBERA SER PRESENTADA PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO ANEXA LA CONVOCANTE EN EL DOCUMENTO No. 11, Y SE FORMULARA COMO A CONTINUACION SE INDICA: A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LLENARAN EN FORMA ESCRITA, O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS. O BIEN POR MEDIO ELECTROMAGNETICO, IMPRESO Y EN DISQUETTE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO. B).- SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA, EXPRESANDOLOS EN MONEDA NACIONAL, AL CENTESIMO, SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA Y LOS DE NUMERO, SERAN LOS PRIMEROS LOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA AL ESTABLECER EL MONTO CORREGIDO DE LA PROPOSICION.

C).- EL DOCUMENTO No. 11, RELATIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, DEBERAN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- ANOTAR AL FINAL DE CADA PARTIDA EL SUBTOTAL CORRESPONDIENTE. 2.- EN LA HOJA FINAL SE ASENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA CON NUMERO Y LETRA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 3.- EN LA HOJA RESUMEN SE ANOTARAN LOS MONTOS PARCIALES DE ESTAS, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA; TODAS ESTAS CANTIDADES DEBERAN SER ASENTADAS CON NUMERO Y LETRA Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

HOJA No. 12

LICITACION No._59079001-019-01. D).- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DEPENDENCIA, Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE.

E).- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO PARA EFECTOS DE ADJUDICACION. F).- PARA SER VALIDO ESTE CATALOGO DEBERA SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA MISMA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE ESTE. DECIMO SEGUNDA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO; PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO Y EXPEDIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA EN LOS SIGUIENTES CASOS: I.- CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERA INSCRITO PARA PARTICIPAR O NO HUBIEREN CONCURRIDO AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO ACEPTADA POR LA CONVOCANTE. EN CUALQUIER CASO LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA LICITACION FUE DECLARADA DESIERTA, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE.

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO RECHAZARA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA CUANDO: A).- CUANDO EL SOBRE, NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE. B).- EL REPRESENTANTE DEL POSTOR NO PRESENTE DENTRO DEL DOCUMENTO No. 3 LA CONSTANCIA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD O CUANDO DICHA CARTA NO ESTE FIRMADA POR PERSONA AUTORIZADA. C).-EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO PRESENTE ALGUNA DE LAS IDENTIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. D).-EL POSTOR NO PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. E).-EL POSTOR NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN LOS TERMINOS DE ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. EL LICITANTE QUE SEA DESCALIFICADO DEBERA ABANDONAR LA SALA DONDE SE ESTE CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO, SI ESTE ASI LO DESEA, EN CASO CONTRARIO, PERMANECERA SOLO COMO ESPECTADOR, PERO CON DERECHO PARA FIRMAR EL ACTA DE APERTURA.

HOJA No. 13

LICITACION No._59079001-019-01.

ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRA EL USO DE TELEFONOS CELULARES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. LOS REPRESENTANTES QUE DESEEN SALIR POR UN MOMENTO (UNA SOLA VEZ) PODRAN HACERLO DESPUES DE QUE SE HAYA REVISADO SU PROPUESTA Y LEIDO EL IMPORTE. DECIMA CUARTA.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, EN FORMA POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, LLEVARA A EFECTO EL ESTUDIO DE ESTAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANAN Y LA REGLAMENTACION DE LA MISMA, PROCEDERA A DESECHAR AQUELLAS PROPUESTAS QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A).- CUANDO NO INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION. LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. B).- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL PROPONENTE EN EL PLAZO SOLICITADO. C).- QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, NO SEAN LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. D).- CUANDO EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE ACATEN LAS DISPOSICIONES DICTADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, Y EN CUANTO A LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO. E).- CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, QUE EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, O EN SU DEFECTO IMPLIQUEN QUE EL POSTOR NO GARANTICE LA EJECUCION DE EL O LOS CONCEPTOS DE QUE SE TRATE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA., CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DICTADAS POR LA CONVOCANTE. EN ESTE SENTIDO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DETERMINARA LA EXISTENCIA DE PRECIOS NO REMUNERATIVOS CONFORME A SUS PROPIOS CRITERIOS DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Y DICTAMINARA LO CONDUCENTE EN BASE A ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS DEBIDAMENTE FUNDADOS. F).- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR “DESTAJOS” O “LOTES” POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. G).- SI NO LLEGARAN A COINCIDIR LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE, CON LOS ANOTADOS CON LETRA EN EL DOCUMENTO No. 11 . H).- EN LAS QUE SE OMITAN EN UNO O MAS CONCEPTOS LA COTIZACION CON LETRA Y NUMERO, EN EL DOCUMENTO No. 11 . I).- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, DIFICULTEN LA COMPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES. J).- SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION QUE ESTABLECE EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN EL ESTADO Y ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

HOJA No. 14

LICITACION No._59079001-019-01. K).- NO SATISFAGAN EN ESTRICTO APEGO LOS REQUISITOS EN FORMA O FONDO ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS Y EN SUS APENDICES. L).- PRESENTE INFORMACION FALSA O INCLUYAN DOCUMENTACION APOCRIFA DENTRO DE SU PROPUESTA. M).- HAYAN COMETIDO ILICITOS EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

N).- SE ENCUENTREN SUJETAS A SUSPENSION DE PAGOS O DECLARADAS EN ESTADO DE QUIEBRA, CON POSTERIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO. O).- TENGAN O HAYAN TENIDO CONTRATOS DE OBRA CON CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SEA ESTATAL O FEDERAL O CON PARTICULARES, CON PROGRAMAS DE TRABAJO O CALENDARIOS DE EJECUCION NOTORIAMENTE RETRASADOS INJUSTIFICADAMENTE. DECIMA QUINTA.- CANCELACION DEL CONCURSO, EL CONCURSO PODRA SER CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO ECONOMICO DEL PRESENTE CONCURSO. LO ANTERIOR SERA COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES. EL PRESENTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE NINGUN TRATADO, POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL.

__________________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTE CONCURSO.

HOJA No. 15

ANEXO 1

FORMATO ______(NOMBRE)_____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FISICA O MORAL) No. DE LICITACION: _________________________________________________________________ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRONICO:

No. DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

FECHA:

NOMBRE, NUMERO, LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE DIO FE DE LA MISMA RELACION DE ACCIONISTAS APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PUBLICA NUMERO FECHA NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO

(LUGAR Y FECHA) PROTESTO LO NECESARIO

FIRMA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRA SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN PAPEL MEMBRETEADO DEL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTE EN EL ORDEN INDICADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR EN FOLDERS POR SEPARADO EN UN SOLO SOBRE CERRADO Y SELLADO Y LE CORRESPONDERAN LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13, DEBIENDO COLOCARSE PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, LA CARATULA DEL DOCUMENTO ENGRAPADO AL FRENTE DE CADA FOLDER.



DOCUMENTO No. 1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A) LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA

MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA SDR-PE-2001-DGOP-014 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-019-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, (SE ANEXA FORMATO).

B) DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE (SE ANEXA FORMATO).

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 1 INCISO A)

LICITACION No. Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

At’n. Ing. Ramiro González Martín Director General de Obras Públicas

Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:................................…… .................................................................................................................................………………………… deseamos manifestar a usted nuestra aceptación para intervenir en la Licitación mencionada, asimismo le informamos que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra propuesta.

A t e n t a m e n t e Xalapa, Ver., a de del 2001

______________________ Representante Legal

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) DECLARACION BAJO PROTESTA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO NI EL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

DOCUMENTO No. 1 INCISO B)

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín Director General de Obras Públicas.

En relación a la Licitación No.__________________., relativo a: ..................................................... ...........................................…………………………………………………………………………………...; y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir la verdad que la empresa___________________________________________________ no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado, y 46 fracción XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como impedimentos para presentar Propuestas o Celebrar Contrato alguno de Obra Pública según: Articulo 43.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato de Obra Publica o de Servicios Relacionados con la misma, las personas físicas o morales.

I. Aquellas en cuyas empresas tenga participación algún Servidor Público de las dependencias o entidades del Gobierno del Estado, cualquiera que sea su jerarquía o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.

II. Los contratistas por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución de otra u otras obras publicas que se tengan contratadas y

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley

Articulo 46.- Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publico, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o par las personas a las que se refiere la fracción XVII. Por lo anterior aprovechamos la ocasión para repetir las seguridades de nuestra consideración y respeto.

A t e n t a m e n t e

Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal



DOCUMENTO No. 2

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

A) SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO

NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO.

B) SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.



DOCUMENTO No. 3

R E P R E S E N T A C I O N

A) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

B) IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR EN ORIGINAL Y COPIA.)



DOCUMENTO No. 4 4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. A) ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE

FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).

B) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA (CMIC) QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (S.I.E.M.) (OPCIONAL).

C) DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS, LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO).

D) HABER CONTRATADO OBRAS SIMILARES EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA.

E) CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO.

F) CURRÍCULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO.

G) DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE, MINIMO REQUERIDO, DE $5’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO.

H) ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDADES.



DOCUMENTO No. 5

5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SE ANEXA FORMATO) B).- MODELO DE CARTA MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. (SE ANEXA FORMATO)

DOCUMENTO No. 5

CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C._________________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE C.__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA______________________________________________________ ____________________SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA_______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION No. ______________________, RELATIVO A: Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERA EJECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., A _____ DE ________________ DE L 2001.

A T E N T A M E N T E NOTA: A LAS EMPRESAS QUE ASISTAN A LA VISITA DE OBRA ASÍ COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LES ENTREGARA UNA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN PAPEL OFICIAL Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA, Y SU CORRESPONDIENTE COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA EL LICITANTE REALIZARA CUANDO MENOS, UNA VISITA AL SITIO DE LA OBRA EN DONDE “LA CONTRATANTE” MOSTRARA A LAS EMPRESAS LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DE CAMPO, ASI MISMO SE ACLARARAN LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LAS BASES DE LA LICITACION QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS QUE REALICEN DICHA VISITA, SE LES EXTENDERA LA CONSTANCIA RESPECTIVA QUE PARA TAL EFECTO SE ANEXA A DICHO DOCUMENTO. EL LICITANTE, QUE DECIDA NO REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUEDARA BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO EN SUSTITUCION DE LA CONSTANCIA DE VISITA. ESTE HECHO NO PODRA SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA UNA EVENTUAL RECLAMACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES REQUIERAN ACLARACION SOBRE ALGUNAS OBSERVACIONES QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIO ACUERDO SE LLEVARA A CABO UNA REUNION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO, EL MISMO DIA DE LA VISITA, ESTA SE LLEVARA ACABO UNA HORA DESPUES, DONDE SE ACLARARAN TODAS SUS DUDAS. SIENDO ESTA OPTATIVA.

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

MODELO DE CARTA DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 5 INCISO B

LICITACIÓN No. Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

At’n. Ing. Ramiro González Martín Director General de Obras Públicas

Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:..............................…………… .................................................................................................…..............................……………………………………….. deseamos manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio donde se realizarán los trabajos, el impacto en la zona, su situación económica y las determinaciones que fijan los transportistas, los caminos de acceso, de igual forma la situación que prevalece en el medio de los materiales y que se ha tomado en consideración las condiciones Climatológicas, durante el proceso en que se realizará la misma, las Topográficas y Geológicas de la región y que el desconocimiento posterior, en ningún caso servirá para anteponer, solicitud, inconformidad o reclamo alguno en cuanto a la ejecución de la Obra y el cumplimiento en tiempo y forma del contrato, o para efecto de solicitar bonificaciones o ampliaciones del mismo. Así como el período, en el que se deberá ejecutar la Obra.

Asimismo le informamos que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra propuesta.

A t e n t a m e n t e Xalapa, Ver., a de del 2001

______________________ Representante Legal



DOCUMENTO No. 6

6.- MODELO DE CONTRATO A) MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE

SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO ).

B) MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO).


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO

DOCUMENTO No. 6 INCISO A)

LICITACION No. __________________________. At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 6 Inciso A); de las Bases del Concurso referente a la Licitación No._________________________.,relativo a ...................................................................…… ..................................................................................................................................................................................... Sobre el particular como representante legal de: _______________________________________ __________________________________________________ manifiesto conocer la forma y contenido del Modelo de Contrato, aceptando los términos y cláusulas del mismo.

A t e n t a m e n t e Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal



CONTRATO No. OBRA Y UBICACIÓN: IMPORTE: $ I.V.A. 15% $ T O T A L: $ CONTRATISTA: DOMICILIO: R. F. C. No. No. DE REG. DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS “SEFIPLAN” ____________ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MISMA, ASISTIDO POR EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA __________________________________________________., REPRESENTADA POR EL ___________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________________________; QUIEN EN LO SUCESIVO, POR RAZONES DE BREVEDAD SE LES DENOMINARA, RESPECTIVAMENTE CON LOS NOMBRES DE “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” CON APOYO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I).- LA DEPENDENCIA DECLARA:

A).- QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 28 FRACCIONES XVI, XVIII Y XX DE LA LEY No. 58 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2000; ACREDITANDO SU PERSONALIDAD EN CALIDAD DE SECRETARIO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1º DE ENERO DE 1999, SE VA A LLEVAR A CABO POR SU CONDUCTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

HOJA 1 DE 12

CONTRATO No. ______________________________ B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION; APROBO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN No. SDR-ACUERDO-SG-016-2001 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2001, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001. C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO COMO RESULTADO DE LA LICITACION No. _______________________, CELEBRADO EL ____ DE ______________________DE _________, CUYO FALLO SE DIO A CONOCER EL ____ DE _________________ DE ___________, SEGÚN ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION. II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- QUE ES UNA PERSONA ______________ Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TERMINOS DEL PRESENTE Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, EQUIPO, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON:

B).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL No.:

C).- QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN DUDA AL RESPECTO, LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS ENCOMENDADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES, EL PROYECTO, PROGRAMA Y PRESUPUESTO RESPECTIVOS, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO, CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EXPUESTO LO ANTERIOR Y ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO LO FORMALIZAN A CONTINUACION AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

HOJA 2 DE 12

CONTRATO No. _____________________________

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA ENCOMIENDA AL CONTRATISTA, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA MISMA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME A LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: ____________________________________________________________________________., QUE COMPRENDE;__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________SEGUN ESPECIFICACIONES A DETALLE DE LOS CONCEPTOS, DE SU PRESUPUESTO A EJECUTAR, ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ _____________________ (__________________________________________________ PESOS _____/100 M.N.) MAS $ _________________ (_______________________________________________ PESOS _____/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NOS DA UN IMPORTE TOTAL DE $___________________ (_______________________________________________________PESOS _____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUEDARAN SUJETAS LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES. DICHA SUMA SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. A TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.

HOJA 3 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS AJUSTES SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN EL CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EXISTA ATRASO Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SOLO PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA QUE ESTE PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, LA DEPENDENCIA DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS BASÁNDOSE EN LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO O POR EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL _____________________________ Y A CONCLUIRLOS EL DIA _______________________________, AJUSTÁNDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA, DEBIENDO EL CONTRATISTA PAGAR A LA PROPIA DEPENDENCIA POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

HOJA 4 DE 12

CONTRATO No. _________________________. SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. EL CONTRATISTA LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA, EN HOJAS FOLIADAS Y SELLADAS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO UN REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS PARTES. SEPTIMA.-RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA DEPENDENCIA EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS. OCTAVA.-ANTICIPO.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO LA DEPENDENCIA OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE: $________________ ( ________________________________________________________M.N._), PREVIA PRESENTACION DE LA FIANZA QUE MAS ADELANTE SE INDICA. DICHO ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LA DEDUCCION DEL _____ % EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA EN ESA FORMA.

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA DE GARANTIAS. LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A EL CONTRATISTA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS; SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL NUMERO DE DIAS Y/O PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, AUTOMATICAMENTE ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACION. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PARRAFO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

HOJA 5 DE 12

CONTRATO No. _____________________________. PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES SEÑALADAS EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA DE COMPAÑIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN DONDE ACEPTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL IMPORTE INTEGRO DEL MISMO, LA QUE ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR LA DEPENDENCIA, SI EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A HACER USO DEL ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR Y/O PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA. NOVENA.- FORMA DE PAGO.- LA DEPENDENCIA TRAMITARA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCION SOCIAL Y ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO; SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN No. SDR-ACUERDO-SG-016-2001 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2001, SE CUBRA A ”EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA DEPENDENCIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A LA DEPENDENCIA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO No. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

HOJA 6 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES LA DEPENDENCIA SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SI EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL; LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DAR AL CONTRATISTA, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. LA DEPENDENCIA A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE AQUELLAS, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- LA DEPENDENCIA RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS; SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. B).- CUANDO LA DEPENDENCIA ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA AL CONTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. D).- CUANDO LA DEPENDENCIA RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

HOJA 7 DE 12

CONTRATO No. ___________________________.

E).- EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DEPENDENCIA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO. TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA, ASI COMO EL FINIQUITO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LA DEPENDENCIA, A CARGO DEL CONTRATISTA, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR EL CONTRATISTA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES POSIBLE, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA RECEPCION. LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A LA DEPENDENCIA O TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES. IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

HOJA 8 DE 12

CONTRATO No. ____________________________.

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA POR LA DEPENDENCIA ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA. SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE AL REQUERIMIENTO QUE LA DEPENDENCIA LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS, ASI COMO PONER TODAS LAS SEÑALES NECESARIAS A FIN DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EN CUESTION LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DIA, EN VIRTUD DE TRATARSE DE TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE EL CONTRATISTA SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR CON MOTIVO DE LA OMISION A LO INDICADO EN ESTA CLAUSULA EL CONTRATISTA SE OBLIGA ADEMAS A ATENDER LAS INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA LA DEPENDENCIA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA DEPENDENCIA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO, EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SU FINIQUITO Y BITACORA DE OBRA Y

LIQUIDACION DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A PARTIR DE SU TERMINACION, DE NO PRESENTARLO ASI, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL, DESLIGANDOSE TOTALMENTE DE TODO ACTO DE RECLAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- A) FIANZA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO; PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA OCTAVA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO; DICHA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENCIONADO .

HOJA 9 DE 12

CONTRATO No. ____________________________

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ESPECIFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS MISMAS, PAGOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y EN SU CASO, PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, DICHA FIANZA ESTARA EN VIGOR DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA RECIBA POR ESCRITO Y A SATISFACCION PLENA LA TOTALIDAD DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

C) FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.- UNA VEZ CONCLUIDA Y FINIQUITADA LA OBRA DEBERA SUSTITUIR LAS FIANZAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIENDO OPORTUNAMENTE EL CONTRATISTA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA, QUE SERA CONCEDIDA POR LA DEPENDENCIA SI, PRACTICADAS LAS VISITAS DE INSPECCION POR PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO, SE ACREDITA QUE LA OBRA SE HALLA EN BUEN ESTADO.

LA INSTITUCION AFIANZADORA Y EL CONTRATISTA ACEPTAN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. DECIMA CUARTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO, LA DEPENDENCIA COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE DICHA ESTIMACION, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

HOJA 10 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL ESTADO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA YA QUE EN TAL EVENTO LA DEPENDENCIA HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO JUZGA PERTINENTE.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO O SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, ARROGÁNDOSE LA FACULTAD DE HACERLO EN FORMA UNILATERAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA ELLA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN LOS SIGUIENTES CASOS: A).- SI EL CONTRATISTA NO INICIA O TERMINA LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO; B).- SI EJECUTA LA OBRA EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C).- SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA DEPENDENCIA; D).- SI NO DA A LA DEPENDENCIA O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA INTERVENIR EN TAREAS DE VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y AVANCES DE LAS OBRAS, FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO; E).- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO O A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; F).- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- SI LA DEPENDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE LE COMUNICARA POR MEDIO DE OFICIO A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, LA DEPENDENCIA ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE A SU JUICIO PROCEDA.

HOJA 11 DE 12

CONTRATO No. ______________________________. DECIMA OCTAVA.- EL PRESENTE CONTRATO, SE CELEBRA BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y CONFORME AL ARTICULO 45 DE DICHO ORDENAMIENTO, ES DE CONSIDERARSE, COMO UN ACTO DE DERECHO PUBLICO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y QUE EN El MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS, Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS

LOS CONTRATANTES POR LA DEPENDENCIA.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL. LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR.

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


EL CONTRATISTA

______________________________________

Vo. Bo. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LIC. GUSTAVO SANCHEZ GUERRERO.

ARQ.FGM/mjñr*

HOJA 12 DE 12


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO No. 7

7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE

CONSTRUCCION. ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA (SE ANEXA FORMATO).

B).-CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS

DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION

DOCUMENTO No. 7

INCISO A)

LICITACION No.________________________

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO No. 7 INCISO A); DE LAS BASES DEL CONCURSO REFERENTE A LA LICITACION No.________________________; RELATIVO A LA. ................................................................................……………………………………. .......................................................................................................................................................................... SOBRE EL PARTICULAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________ __________________________________________________ MANIFIESTO CONOCER PLENAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD QUE SE REQUIEREN, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CITADA, Y DE LAS CUALES DECLARO QUE HE ESTUDIADO Y APLICADO.

A T E N T A M E N T E XALAPA VER., A DE DEL 2001.

________________________ REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTO No. 8

8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTO: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 8

RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISCO COMPACTO QUE CONTIENE EN EL PROGRAMA “AUTOCAD 2000” PLANOS Y ESPECIFICACIONES

QUE INTEGRAN LA: REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER. ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA. DICHO DISCO COMPACTO DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 8 NOTA: CARGAR EN UNIDAD C PARA ABRIRLOS.

___________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

XALAPA, VER., A ___ DE __________ DE 2001.



DOCUMENTO No. 9

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.

A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


DOCUMENTO No. 9.-

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. ME REFIERO A SU ATENTA CONVOCATORIA No. _____________ DE FECHA ___ ______________DE ______________ DEL 2001 CONVOCA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. __________________________ RELATIVO A: ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ QUE COMPRENDE:____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE DE __________________________________________________ MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE: OPORTUNAMENTE SE RECOGIO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y APENDICES RELATIVOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA DICHO CONCURSO Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO PLIEGO Y SUS APENDICES, LOS QUE PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA SEPTIMA CONDICION DEL DOCUMENTO CITADO. ASIMISMO, EXPRESO QUE SE CONOCEN LAS BASES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE TIENE EN VIGOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE SE ACEPTA QUE TALES DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO Y DEMAS ACTOS QUE DE EL SE DERIVEN. IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE SE CONOCEN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA QUE NOS FUERON PROPORCIONADOS DE ACUERDO A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI PROPOSICION ES DE : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = $_________________( ______________________________________________________________ ___________ ______________________________________________________________ ) SIN I.V.A., Y ACOMPAÑO A LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEBIDAMENTE FIRMADA, REQUISITADA Y EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE DETALLA.

HOJA 1 DE 3

PROPUESTAS TECNICO- ECONOMICA

DOCUMENTO CONCEPTO 1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

3

REPRESENTACION. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

4

CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.

5

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

6

MODELO DE CONTRATO.

7

ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.

8

PROYECTO.(PLANOS)

9

ESCRITO DE PROPOSICION PARA LA OFERTA.

10

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.

12

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS..

13

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS;

ADEMAS MANIFIESTO A USTED QUE, MI REPRESENTANTE TÉCNICO O PERITO PERMANENTE EN LA OBRA SERA EL C.__________________________________CON CEDULA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA No._____________ ACREDITÁNDOLO CON SU CORRESPONDIENTE COLEGIO: ___________________________ EN CASO DE SERME ADJUDICADO EL CONTRATO ME COMPROMETO A: 1. FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO

ESTABLECIDO EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

2. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ EN EL TRANSCURSO DE LOS QUINCE DÍAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA QUE ME SEA ENTREGADA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO O LA ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR IGUAL AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y OTRA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CONVENIDO DICHAS FIANZAS SERAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

HOJA 2 DE 3

3. INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL

PLIEGO DE REQUISITOS. 4. QUE SE DIO A CONOCER Y ACEPTO QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA

A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O


HOJA 3 DE 3



DOCUMENTO No. 10

10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), (SE ANEXA FORMATO).

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA Y ANEXAR COPIA) DOCUMENTO No. 10 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE CONCURSO, EL PROPONENTE DEBERA ENTREGAR CHEQUE CERTIFICADO, DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) LA GARANTIA ENTREGADA POR EL LICITANTE SERA DEVUELTA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA LA SECRETARIA, HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA ENTREGUE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO. DEBERA VENIR EL DOCUMENTO ELABORADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA PROPONENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, DONDE SE INDICARA LOS DATOS DEL CONCURSO Y DEL CHEQUE QUE SE ESTA ENTREGANDO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: LICITACION No. TIPO DE OBRA: MONTO DEL CHEQUE DE GARANTIA: NO. DEL CHEQUE: BANCO QUE LO EXPIDE: ENTREGA RECIBE CONTRATISTA SEFIPLAN

ENGRAPAR CHEQUE CERTIFICADO FIRMADO Y CRUZADO.


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO No. 11

11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO. DEBERA ASI MISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 11

RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE QUE

CONTIENE EN “EXCEL” EL CATALOGO QUE INTEGRA LA: REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER. ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA. DICHO DISQUETTE DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 11 NOTA: CARGAR EN UNIDAD C PARA ABRIRLOS.

___________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O


XALAPA, VER., A ___ DE __________ DE 2001.



DOCUMENTO No. 12

12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. a).- POR FORMULA. b).- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRE COSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION (SE ANEXA MODELO).



LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS OFICIOS-CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHAS 16 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994, Y LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL 15 DE MARZO DE 1996 (3.3).

12.- ANALISIS DETALLADOS

DE

PRECIOS UNITARIOS



ANEXO A LOS PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARAN LOS ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES Y COSTOS HORARIOS NECESARIOS, ADEMAS EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO INTEGRADO Y EL DE LOS GRUPOS O CUADRILLAS A UTILIZAR.

A.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS a).- ANALISIS DE BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c) COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE



B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN Y DE CAMPO



DEBERA ESPECIFICARSE, ADEMAS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LINEAMIENTOS 15/MAR/96).

C) ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO a) POR FORMULA b) POR FLUJO DE CAJA


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE DEL FORMATO:

ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ANALISIS DETALLADO EL

VALOR EN PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE PRODUCIRA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS BAJO LAS CONDICIONES DE LICITACION REFERIDAS EN LAS BASES.

NUMERO DE

IDENTIFICACION

CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

COMENTARIO GENERAL: EN EL DESARROLLO DE LA FORMULA PARA OBTENER

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE HAN CONSIDERADO TODOS AQUELLOS DATOS DERIVADOS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL CONTRATISTA Y LOS DETERMINADOS POR EL MISMO EN SU PROPUESTA, CON LOS CUALES HARA SUS CONSIDERACIONES; EL RESULTADO DEL ANALISIS DEBERA CORRESPONDER AL CARGO DEL FINANCIAMIENTO QUE SERA INTEGRADO PARA LA OBTENCION DEL FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD A PROPONER.



COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA OBJETIVO: IDENTIFICAR QUE EL COSTO DE FINANCIAMIENTO

CONSIDERA EL PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES..

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO PARTIDA PERIODOS IMPORTE TOTAL

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. SECUENCIA DE LAS PARTIDAS. ANOTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE USARAN CON SU ANALITICO DE CONCEPTOS. ESTOS ELEMENTOS PUEDEN MODIFICARSE SEGUN EL CRITERIO Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA. CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA A LAS EROGACIONES (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES) ASENTAR LA SUMA DE EROGACIONES DE LOS PERIODOS.



COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA

NUMERO DE IDENTIFICACIO

N


(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

AVANCE DE OBRA PARCIAL ESTIMACIONES ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION DE ANTICIPOS RETENCIONES SUMA DE INGRESOS MATERIALES COMPRA DIRECTA MATERIALES COMPRA DIFERIDA. MANO DE OBRA DIRECTA IMPUESTOS Y OBLIGACIONES SOBRE MANO DE OBRA

ANOTAR LOS AVANCES SEGUN PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PROPUESTO (A COSTO DIRECTO) CONSIDERANDO LOS INDIRECTOS DE LA PRIMERA ITERACION DEL FACTOR, (F.S.C). SE CORREGIRA CON LAS SIGUIENTES ITERACIONES EFECTUADAS. ANOTAR EL AVANCE EN CADA PERIODO QUE CONSIDERE CERTIFICAR AL EMPRESA. ANOTAR EL O LOS ANTICIPO (S) RECIBIDO (S) EN LOS PERIODOS RESPECTIVOS. ANOTAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION SEGUN EL PERIODO EN QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE CONVENIDO A CADA ESTIMACION EN EL PERIODO QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL POR CIENTO CONVENIDO A CADA ESTIMACION. CONSIGNAR LA SUMA DE PAGOS (14,15) MENOS LA SUMA DE AMORTIZACION (16) Y RETENCIONES (17). ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS A LA OBRA CONFORME A LA INCIDENCIA DETERMINADA. ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA CON PAGO DIFERIDO EN LOS PERIODOS QUE CONSIDERA. ANOTAR LAS EROGACIONES EN CADA PERIODO SEGUN INCIDENCIAS DETERMINADAS EN LA EXPLOSION DE INSUMOS AL AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) AJUSTANDO IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. ANOTAR EL IMPORTE DEL PAGO DE IMPUESTOS EN LA FECHA DE EROGACION.




N


(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

EQUIPOS Y OPERACION SUMA DEL COSTO DIRECTO GASTOS INDIRECTOS OFICINA CENTRAL GASTOS INDIRECTOS DE OBRA. FIANZA DE OBRA I.S.R. (A CUENTA) TOTAL DE EGRESOS INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA PARCIAL DIFERENCIA ACUMULADA

ASENTAR EL IMPORTE SEGUN LA INCIDENCIA DE EQUIPO EN OPERACION DE ACUERDO A LA EXPLOSION DE INSUMOS Y SOBRE EL IMPORTE DE AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) ANOTAR LA SUMA DE LOS EGRESOS POR MATERIALES (19 Y 20), MANO DE OBRA (21 Y 22) Y EQUIPO Y OPERACION (23). ANOTAR EL PRODUCTO DE APLICAR EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS DETERMINADO PARA GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL AL AVANCE PARCIAL DE OBRA A COSTO DIRECTO. ASENTAR LOS IMPORTES DE EROGACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSUMOS Y OTROS, EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA. CONSIGNAR EL COSTO DE LAS PRIMAS DE LAS FIANZAS POR ANTICIPO, GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE OBLIGA EL CONTRATISTA. ASENTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA QUE CORRESPONDE AL INGRESO GRAVABLE. ASENTAR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (24), Y GASTOS INDIRECTOS (25,26,27 Y 28). ASENTAR LA SUMA DE INGRESOS (18). ASENTAR EL TOTAL DE EGRESOS (29) ANOTAR LA RESTA DE INGRESOS (30) MENOS EGRESOS (31) ANOTAR LA SUMA DEL PERIODO DIFERIDO ACUMULADO ANTERIOR AL TOTAL PERIODO PRESENTE.




N


(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

TASA PASIVA MENSUAL TASA ACTIVA MENSUAL FINANCIAMIENTO PARCIAL FINANCIAMIENTO ACUMULADO COSTO FINANCIERO DE OBRA NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL PRODUCTO DE LA TASA DE INTERES FIJADO POR EL BANCO DE MEXICO (CPP) POR LA DIFERENCIA ACUMULADA EN ESE PERIODO (APLICABLE SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULADAS POSITIVAS). ANOTAR EL PRODUCTO DE LA TASA QUE FIJA EL BANCO DE MEXICO PARA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (TIIP) APLICABLES SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULABLES NEGATIVAS. ANOTAR SEGUN CORRESPONDA EL IMPORTE DE PASIVOS (34), EN POSITIVO O LA TASA ACTIVA EN ROJO (35) O CON PARENTESIS. ANOTAR LA SUMA DE CIFRAS POSITIVAS O NEGATIVAS DEL PERIODO ANTERIOR AL PERIODO ACTUAL. SERA EL COCIENTE DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO (37) ENTRE EL COSTO DIRECTO AFECTADO POR EL FACTOR DE INDIRECTOS HASTA GASTOS DE CAMPO EXPRESADOS EN POR CIENTO (SEGUN ANALISIS PARA ESTABLECER EL FACTOR DE COSTO). RECABAR NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



FACTOR DE SOBRECOSTO OBJETIVO: ESTABLECER EL POR CIENTO DE GASTOS QUE

SE APLICAN AL COSTO DIRECTO PARA IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA.

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO CONCEPTO CARGOS EN POR CIENTO

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. IDENTIFICA LA SECUENCIA DE CADA ELEMENTO DE GASTOS. IDENTIFICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE GASTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA INTEGRACION DEL FACTOR. ANOTAR EN TANTO POR CIENTO LOS CARGOS PARA CADA CONCEPTO, OBTENIDO EN LA INFORMACION SOLICITADA. Y DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARA LOS RUBROS DE GASTOS DE OPERACION Y UTILIDAD EN CONCURSO Y FIANZAS. INDICA LA OPERACION A REALIZAR. TRASPASAR LOS CARGOS EXPRESADOS EN POR CIENTO DE LA COLUMNA (10) PARA CADA CONCEPTO.




N


(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

CARGOS ACUMULADOS FIANZAS F.S.C. NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN CADA ENLACE. PARA LOS NUMERALES (A), (B), (E), (F) EL CARGO SE SUMARA AL DATO ASENTADO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (11) PARA LOS NUMERALES (C) Y (D), AL CARGO CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (10) SE SUMARA LA BASE 1.00 A FIN DE FACTORIZAR EL RESULTADO. ASENTAR EL RESULTADO ACUMULADO DEL NUMERAL (F) OBTENIDO EN EL ENLACE (SAR). ASENTAR EL CARGO POR FIANZAS QUE SE APLICARAN CONFORME A LA FORMULA INDICADA. ANOTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENLACE. ASENTAR LA DIFERENCIA DE LA CIFRA ABSOLUTA ANOTADA EN EL RENGLON No. 7 (FIANZAS), MENOS LA BASE ANOTADA EN EL RENGLON No. 1 (COSTO DIRECTO). RECABAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



D) UTILIDAD DEL CONCURSO



SE INTEGRARA SU ANALISIS DETALLADO Y SERA FIJO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO.

E) FACTOR DE SOBRECOSTO



F) AJUSTE DE COSTOS

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA Y ANEXAR COPIA)

AJUSTES DE COSTOS EL AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA. PROCEDIMIENTO: I.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: II.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. III.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO, EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. IV.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD.

_______________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



G) EXPLOSION DE INSUMOS



H) CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA).

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACIÓN EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACIÓN.

Xalapa, Ver., a ____ de _________ del 2001.

Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e .

At’n: Ing. Ramiro González Martín

Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 12 inciso F), Ajuste de Costos, Fracción II, de las Bases de Licitación referente al Concurso No. _______________ relativo a la Obra. …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………... Sobre el particular como representante legal de: ____________________ _______________________________ manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago correspondientes a los anticipos, su amortización y repercusión en el ajuste de costos por escalación.

_____________________________ REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTO No. 13

13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS A) PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA

B) PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA.

C) 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TÉCNICO

C) 2.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE CAMPO

D) RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS.

E) PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


LOCALIDAD: XALAPA. VERNOMBRE DE LA EMPRESA:

UBICACION: XALAPA, VER. MUNICIPIO: XALAPA, VER FIRMA:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE

AFECTACIONES

DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

TALA

TALA DE ARBOL DE 25 CMS. DE DIAMETRO. INCLUYEEXTRACCION DE TOCON, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOSDE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

TALA2

TALA DE ARBOL DE 65 CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE.INCLUYE EXTRACCION DE TOCON, RELLENO COMPACTADO,TRABAJOS DE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DETAQ

DESMONTAJE DE BARRA DE TAQUILLA PARA ATENCION ALPUBLICO, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE BARRADE GRANITO, ENTREPAÑOS DE MADERA BAJO BARRA,ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

DEOVAL

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE BARRA DE OVALINESDE 3.30 X 0.58 X 0.10 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, A BASEDE CONCRETO ARMADO Y FORRADA DE MARMOL, SINRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EUQIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

DETAB

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE TABIQUEY/O BLOCK A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ELEMENTOS DERIGIDIZACION, APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LAOBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 488.13

DECEL

DEMOLICION MANUAL DE MURO DIVISORIO DE CELOSIA DEBARRO CON RECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIERALTURA. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 14.88

DEMMC

DESMANTELAMIENTO DE MURO FALSO A BASE DE MADERACOMPRIMIDA EN AREA DE TAQUILLA. INCLUYE RETIRO DEFIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 6.00

OBRA: "REMODELACION EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO"

DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

Página 1 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DERCE

DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO 30 X 40 CMS. SINRECUPERACION DEL MATERIAL EN FACHADA DE TAQUILLA.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 56.58

DEAPL

DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS A CUALQUIER ALTURAY NIVEL. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 531.78

DEMDE

DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO EN COLUMNAS DEMEZZANINE A BASE DE METAL DESPLEGADO Y YESO.INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.).

M2 221.97

DEFIR

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE FIRME DE CONCRETO.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

M2 201.90

DEXCLU

DESMONTAJE DE EXCLUSA DE 0.41 X 1.08 MTS. A BASE DEPERFILES DE ALUMINIO NATURAL Y TABLERO DE PANELDECORATIVO IMITACION MADERA CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE BISAGRA TIPO LIBRO Y JALADERA, MARCOPERIMETRAL DE ALUMINIO, ACARREOS HORIZONTALES YVERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LIUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DETRR

DESMANTELAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA UNACARA Y ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 2 1/2" X1 1/2" CON RECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIERALTURA. INCLUYE LUNA ESPEJO ADHERIDA CON SILICON APANELES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

M2 15.96

DEZOC

DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO DE GRANITO DE 11 CMS. DEPERALTE SIN RECUPERCION DEL MATERIAL. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

ML 197.25

Página 2 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DERAM

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE RAMPA DEESCALERAS, DE CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA.INCLUYE LA DEMOLICION DE LOS ESCALONES Y CORTE DEVARILLAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EUQIPOI Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M3 29.97

DEMAM

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MAMPARA HECHA ENOBRA DE 1.19 X 1.78 X 0.08 MTS. EN SANITARIOS, A BASE DEMARCO METALICO, CONCRETO REFORZADO Y FORRADA DELAMBRIN DE MARMOL Y/O TERRAZO SIN RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE APOYO A PISO Y MURO, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 10.00

DEMAR

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO EXISTENTETERRAZO Y/O MARMOL, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA ALSITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

M2 1,432.63

DELAM

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRINES DEMARMOL EN MUROS SIN RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS,MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M2 149.06

DEMR2

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO EXISTENTE DEMARMOL EN AREA DE BAL}ÑOS Y/O PLACAS DE TERRAZO 30 X30 EN AREA DE TAQUILLA, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA ALSITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M2 152.20

DECOM

RETIRO DE MARMOL NEGRO ABSOLUTO ALA DE MOSCAADOSADO A COLUMNAS EN VESTIBULO PRINCIPAL (PLANTABAJA), CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANODE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M2 22.35

Página 3 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DESCA

DEMOLICION DE ESCALONES EN ACCESO A SALA GRANDE DE2.97 A 3.50 MTS. DE LARGO X .16 MTS. DE PERALTE COMOMEDIDAS PROMEDIO SIN RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRAL AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 64.00

DEMAZ

DEMOLICION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA ABASE DE MAZARIN. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES YVERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)

M2 188.13

DEREL

DEMOLICION DE RELLENO EN AZOTEA. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T)

M3 37.63

DEPRE

DEMOLICION DE PRETIL DE 15 A 25 CMS. DE ALTURA (SIN DEJAREXPUESTO EL NIVEL DE RELLENO EN AZOTEA). INCLUYECHAFLAN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

ML 129.49

DEDIS

DESMONTAJE DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 4.00

DEPU1

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.70 X2.10 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, EN AREA DE BODEGA DESANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL. INCLUYE RETIRO DE CHAPA, PASADORES,MARCO Y CHAMBRANA, ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DELA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

DEPU2

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJAABATIBLE DE 1.32 X 2.05 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO ENSANITARIOS, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYECERRAMIENTO A BASE DE BASTIDOR Y TRIPLY DE MADERA CONUNA ALTURA APROXIMADA DE 0.77 MTS., RETIRO DE CHAPA,PASADORES, BISAGRAS, MARCOS Y CHAMBRANAS, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, AMNO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

Página 4 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEPU3

DESMONTAJE DE MAMPARA-PUERTA FRONTAL DE MADERA TIPOTAMBOR DE 0.70 X 1.78 MTS. CON FIJO LATERAL DE 0.23 X 1.78MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE RETIRO DE PASADORES, BISAGRAS,MARCO Y CHAMBRANA, ACARREOS HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 12.00

DEPU4

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE DOBLEHOJA EN AREA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE SALA GRANDE(HACIA MEZZANINE Y CALLE) DE 1.92 X 2.14 MTS. COMOMEDIDAS MAXIMAS, CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE CHAPA, PASADORES, BISAGRAS, MARCO YCHAMBRANA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DELA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 3.00

DEPU7

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ABATIBLE EN AREA DEDUCTO DE INSTALACIONES DE 0.70 X 2.10 MTS. COMO MEDIDASPROMEDIO, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYECHAPA, PASADORES, BISAGRAS, MARCO Y CHAMBRANA,ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

DEPU8

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ABATIBLE EN AREA DETAQUILLA DE 0.92 X 2.12 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE CHAPA, PASADORES,BISAGRAS, MARCO Y CHAMBRANA, ACARREOS HORIZONTALESDENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DEPU9

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJAABATIBLE EN ACCESO A SALA CHICA DE 1.275 X 2.11 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE CHAPA, PASADORES, BISAGRAS TIPO JACKSON,MARCO Y CHAMBRANA, ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DELA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

PZA 2.00

DEPU10

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ABATIBLE EN SANITARIODE TAQUILLA DE 0.825 X 2.14 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO,CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE CHAPA,PASADORES, BISAGRAS, MARCO Y CHAMBRANA, ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORSUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 5 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEJAM

DESMONTAJE DE JAMBAS DE MADERA EN SANITARIOS FIJADASEN BOQUILLAS DE MURO DE 0.28 MTS. DE ANCHO Y 4.5 CMS. DEESPESOR COMO MEDIDAS PROMEDIO, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 11.60

DECAJ

DESMONTAJE DE CAJILLO LUMINOSO SOBRE BARRA DEOVALINES DE 3.50 X 0.94 X 0.60 MTS. COMO MEDIDASPROMEDIO, A BASE DE BASTIDOR METALICO DE PERFILESCUADRADOS, FORRADO CON METAL DESPLEGADO YLAMBRINES DE MADERA, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE SISTEMA DE SOPORTERIA, REJILLA REJILUX,ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ACUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

DEMAD

DESMONTAJE DE LAMBRIN DE MADERA EN MUROS ACUALQUIER ALTURA CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE SOPORTERIA, ACARREOS VERTICALES YHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 167.65

DEREJ

DESMONTAJE DE REJILLA METALICA DE VENTILACION DE 0.30 X0.73 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRAEQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 10.00

DERJ2

DESMONTAJE DE REJILLA METALICA DE VENTILACION DE 2.00 X0.40 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRAEQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 6.00

DETIN

DESMONTAJE DE TINACO DE ASBESTO DE 1,100 LTS. DECAPACIDAD CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

PZA 4.00

DEESMDESMANTELAMIENTO DE ESCALERA MARINA A BASE DESOLERA Y AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.OT.)

PZA 1.00

Página 6 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEPLA

DESMONTAJE DE FALSO PLAFON CIEGO O LUMINOSO A BASEDE METAL DESPLEGADO Y/O TABLARROCA, SIN RECUPERACIONDEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE RETIRO DESOPORTERIA, REJILUX, PERFILES DE ALUMINIO, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.OT.)

M2 128.70

DESPL

DESMONTAJE DE FALSO PLAFOND BASE DE METALDESPLEGADO Y/O TABLARROCA Y APLANADO DE YESO, SINRECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYERETIRO DE SOPORTERIA, ACARREOS HORIZONTALES YVERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LASUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.OT.)

M2 1,894.50

DESPE

DESMONTAJE DE ESPEJO, CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE MARCO DE ALUMINIO, ACARREOS HORIZONTALESDENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

M2 6.92

DESP2

DESMONTAJE DE LUNA ESPEJO Y MARCO DE MADERA DE 2.40 X1.00 MTS. CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE REPISADE MADERA DE 2.40 X 0.30 MTS., MENSULAS DE APOYO,ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.OT.)

PZA 1.00

DEBAR

DESMONTAJE DE BARANDAL A BASE DE SOLERA DE 0.75 A 1.00MT. DE PERALTE COMO MEDIDA PROMEDIO A BASE DE ACEROY/O ALUMINIO CON PASAMANOS, EN SU CASO, EN CUALQUIERMATERIAL, ATORNILLADO A ESCALONES Y ANCLADO A PISO,CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARRREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

ML 118.14

DENIC

DESMANTELAMIENTO DE NICHOS PARA LETREROS YPUBLICIDAD EN FACHADA ADYACENTE A TAQUILLAS CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE MARCO Y ELEMENTOSDE ALUMINIO, ACARREOS HORIZOTALES DENTRO DE LA OBRAAL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 7 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEBR2

DESMONTAJE DE BARANDAL EXTERIOR A BASE DE PERFILESTUBULARES ZINTRO DE 1.05 MTS. DE PERALTE PROMEDIOANCLADO A PISO, CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

ML 13.35

DELAZ

DESMANTELAMIENTO DE TAPIAL A BASE DE LAMINA ACANALADA TIPO ZINTRO CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEANCLAJES, SOPORTERIA, ACARREOS VERTICALES YHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 2.25

DECOR

DESMONTAJE DE CORTINEROS CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE RETIRO DE SUJECION, ARGOLLAS PARACORTINAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 17.50

DEABR

DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA HECHIZA A BASE DESOLERA DE 1" SUJETADA A COLUMNA CUADRADA METALICACON RECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DELA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 16.00

DEPIE

RETIRO DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS DE SECCIONRECTANGULAR TIPO CAJON CON LIJADO Y RASPADO ACUALQUIER ALTURA. INCLUYE CARDEADO, LIMPIEZA Y RETIRODE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 172.66

DEIMP

RETIRO DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 507.06

Página 8 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEFAC

DESMANTELAMIENTO DE FACHADA INTEGRAL A BASE DEPERFILES DE ALUMINIO NATURAL, SECCIONES DIVERSAS, CONRECUPERACION DEL MATERIAL, A CUALQUIER ALTURA.INCLUYE RETIRO DE CRISTAL CLARO Y OPACO, ELEMENTOS DEFIJACION A MURO, PLAFON, ENTREPISO Y/O FIRME, ASI COMOESQUINERO DE ALUMINIO, BOTAGUA SUPERIOR E INFERIOR,OBRAS DE PROTECCION Y ANDAMIOS HASTA 9.00 MTS. DEALTURA , ACARREOS HORIZONTALES Y VERYTICALES AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION DENYTRO DE LA OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASICOMO TODO LO REFERENTE ALK CONCEPTO ( P.U.O.T.)

M2 637.26

DECAA

DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA A BASE DE PERFILES DEALUMINIO NATURAL, SECCIONES DIVERSAS, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE RETIRO DE CRISTAL,ELEMENTOS DE FIJACION, OBRAS DE PROTECCION, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 100.62

DEPUA

DESMANTELAMIENTO DE HOJA ABATIBLE EN PUERTA DEALUMINIO DE 0.97 X 2.25 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, CONCRISTAL Y PERFILES ESPECIALES CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE BARRA DE EMPUJE, TEJUELOS, ACARREOSHORIZONTALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 24.00

DEVEN

DESMANTELAMIENTO DE VENTANA A BASE DE PERFILESTUBULARES DE HERRERIA Y/O ALUMINIO TIPO PERSIANA YSECCIONES FIJAS. INCLUYE CRISTAL, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER ALTURA DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M2 42.05

DEQUI

DESMANTELAMIENTO DE SISTEMA DE MUROS CUBRE-EQUIPOSDE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA (FACHADA PRINCIPAL)CON RECUPERACION DEL MATERIAL, A BASE DE CUADRADOSPTR Y MODULOS DE PANELES. INCLUYE PUERTAS REGISTRO,ANCLAJES EN LOSA Y MURO, ANDAMIOS, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 204.81

Página 9 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DETEC

DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EN AZOTEA A BASE DELAMINA ACRILICA TRASLUCIDA CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y SOPORTERIA,ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 63.86

DEALF

DESMANTELAMIENTO DE ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE RETIRO DE FIJACIONA PISO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADODURANODIK, BAJO ALFOMBRA, ACARREOS HORIZONTALES YVERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 310.04

DETAZ

DESMONTAJE DE TAZA DE W.C. MARCA IDEAL STANDARD,MODELO OLIMPICO, CON O SIN ASIENTO, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 12.00

DETAT

DESMONTAJE DE TAZA DE W.C. CON TANQUE, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 1.00

DEFLU

DESMONTAJE DE FLUXOMETRO EN TAZA Y/O EN MINGITORIO,CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA SITIO INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 19.00

DEMIN

DESMONTAJE DE MINGITORIO VITROMEX, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 7.00

DELAV

DESMONTAJE DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE RETIRO DE CESPOL YLLAVE ECONOMIZADORA, ACARREOS HORIZONTALES DENTRODE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 8.00

Página 10 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DELA2

DESMONTAJE DE LAVAMANOS CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE RETIRO DE CESPOL Y LLAVE, ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 1.00

DECOL

DESMONTAJE DE COLADERA CESPOL DE BOTE EN PISO, SINRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 5.00

DETAR

DESMONTAJE DE TARJA O VERTEDERO, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL. INCLUYE LLAVE DE NARIZ, ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 3.00

DETUH

DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA HIDRAULICA, VARIOSDIAMETROS, CON RECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIERALTURA. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 182.00

DESEG

DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DECUCHILLA CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEFUSIBLES, RETIRO DE CABLES DE ALIMENTACION APARENTES,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 3.00

DECAR

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE INTERRUPTORESTERMOMAGNETICOS (10 O 12 SEGUN SEA EL CASO), ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 3.00

DECA2

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-2 CONRECUPERACION DEL MATERIAL . INCLUYE INTERRUPTORESTERMOMAGNETICOS (1 O 2 SEGUN SEA EL CASO), ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.

PZA 4.00

Página 11 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEAR1

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTESENCILLA CON RECUPERACION DEL MATERIAL A CUALQUIERALTURA. INCLUYE DIFUSOR, SOQUET, CANALETA O RIEL,ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL LUGAR INDICADOPOR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 26.00

DEAR2

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE DOBLECON O SIN PANTALLA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL ACUALQUIER ALTURA. INCLUYE GABINETE EMPOTRADO APLAFON, DIFUSOR, SOQUET, ACARREOS VERTICALES YHORIZONTALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIONDENTRO OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 19.00

DESEC

DESMONTAJE DE SECADORA DE MANOS MARCA JOFEL, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.).

PZA 4.00

DEGA1

DESMONTAJE DE GABINETE CON LAMPARAS SLIM-LINE 2x39 W,TIPO EMPOTRAR EN PLAFON, CON RECUPERACION DELMATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE DIFUSOR ACRILICOTIPO PANAL DE ABEJA, RETIRO DE LAMPARAS, BASES YBALASTRA, FIJACIONES Y/O SOPORTERIA, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONTALES AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.

PZA 10.00

DEGA2

DESMONTAJE DE GABINETE CON LAMPARAS SLIM-LINE 2x75 W,TIPO EMPOTRAR EN PLAFON, CON RECUPERACION DELMATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE DIFUSOR ACRILICOTIPO PANAL DE ABEJA, RETIRO DE LAMPARAS, BASES YBALASTRO, FIJACIONES Y/O SOPORTERIA, HORIZONTALES ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.

PZA 60.00

Página 12 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DEGA3

DESMONTAJE DE GABINETE CON LAMPARAS SLIM-LINE 4x75 W,TIPO EMPOTRAR EN PLAFON, CON RECUPERACION DELMATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE DIFUSOR ACRILICOTIPO PANAL DE ABEJA, RETIRO DE LAMPARAS, BASES YBALASTRO, FIJACIONES Y/O SOPORTERIA, ACARREOSACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL LUGAR INDICADOPOR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.

PZA 39.00

DEAPA

DESMONTAJE DE APAGADOR, CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE PLACA METALICA, PLASTICO Y/O RESINA,DESCONEXIONES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).

PZA 5.00

DECON

DESMONTAJE DE CONTACTO DUPLEX Y/O SENCILLO, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE PLACA METALICA,PLASTICO Y/O RESINA, DESCONEXIONES, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIOINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 38.00

DECEN

DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA CONINTERRUPTORES CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DEINT

DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR ELECTRICO DECUCHILLA CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYEACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR INDICADOPOR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DECAN

DESMANTELAMIENTO DE CANALETA TIPO THORSMAN DECABLES ELECTRICOS CON RECUPERACION DEL MATERIAL ACUALQUIER ALTURA. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 28.50

Página 13 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DETUE

DESAMANTELAMIENTO DE TUBERIA ELECTRICA APARENTE DEDIFERENTES DIAMETROS CON RECUPERACION DEL MATERIAL.INCLUYE RETIRO DE SUJECION A MURO, ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 45.00

DETAP

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TAPA DE CONCRETO DEREGISTRO ELECTRICO DE 1.35 X 0.75 MTS. APROXIMADAMENTESIN RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOHORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO PORLA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.).

PZA 2.00

DETELTRAMITES Y OBTENCION DE PERMISOS PARA ELDESMANTELAMIENTO DE TELEFONOS PUBLICOS ANTE LAAUTORIDAD CORRESPONDIENTE. (P.U.O.T.)

TRM 1.00

REXTE

DESMANTELAMIENTO DE EXTENSION TELEFONICA, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOS DENTRODE LA OBRA HORIZONTALES AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 1.00

REBOC

DESMANTELAMIENTO DE BOCINA, CON RECUPERACION DELMATERIAL. INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRAHORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 3.00

REPLA

RETIRO DE PLACA DE BRONCE DE 0,90 X 1.50 MTS. COMOMEDIDAS PROMEDIO, FIJADA A MUROS, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ACARREOSDENTRO DE LA OBRA HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

DELET

DESMANTELAMIENTO DE LETREROS PARA SEÑALIZACIONMEDIDAS VARIABLES A CUALQUIER ALTURA CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ELEMENTOS DEFIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 14.00

Página 14 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

REDUL

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MODULO DE DULCERIA YBEBIDAS DE 2.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ESTRUCTURA YBASES DE MADERA CON FORRO DE FORMICA, CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE VITRINA YENTREPAÑOS DE CRISTAL, FALSO PLAFON DE TRIPLAY TIPOACANALADO, DESCONEXIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DECARGA Q0-2 DEL MODULO CON DOS INTERRUPTORES Y UNASALIDA DE ILUMINACION ACARREO DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, AMNO DE OBRAEQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

DEREF

RETIRO DE MAQUINAS DE REFRESCOS Y GOLOSINAS. INCLUYEACARREOS DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 2.00

ACAR1

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEDESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA,AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE CARGAMANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 1,298.19

Total de DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO

REMODELACION

TRNV

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREAMAYOR A 1000 M2, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA YBANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 2,678.00

TAPIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIADOS PROVISIONALES DEAREAS INTERIORES Y FACHADAS EN REMODELACION A BASEDE PANELES DE TABLARROCA UNA CARA. INCLUYE ALMA DEMADERA, SUJECION, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOSPOSTERIORES FINALIZANDO SU FUNCION, MATERIALES, MANODE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 944.52

ELONA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA COMO TAPIADOPROVISIONAL EN FACHADA PRINCIPAL. INCLUYE SUJECIONSUPERIOR E INFERIOR A ESTRUCTURA EXISTENTE, FLETES YACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, RETIROSPOSTERIORES FINALIZANDO SU FUNCION, MATERIALES, MANODE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 868.50

Página 15 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

LETRERO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACIONDE OBRA EN PROCESO Y DATOS GENERALES YDIMENSIONAMIENTO SEGUN INDICACION DE LA DEPENDENCIA.INCLUYE BASTIDOR Y APOYOS TUBULARES, MATERIALES,EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Total de PRELIMINARES

CIMENTACION

EXC

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIALINVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 56.20

RELL

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAEXCAVACION, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. DE ESPESOR.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 40.96

PLANT

PLANTILLA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO POBREHECHO EN OBRA F'c=100 KG /CM2. INCLUYE PREPARACION DELA SUPERFICIE, COMPACTACION, TENDIDO, NIVELACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 38.16

CIMB

CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a.INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO YDESCIMBRADO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 59.99

ACER3

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZOEN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3DIAMETRO (3/8"). INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES YDESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

TON 0.41

ACER4


TON 0.09

ACER6


TON 0.70

Página 16 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ACER8

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZOEN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 8DIAMETRO (1"). INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES YDESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

TON 0.60

C250C

CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE ACARREOS, COLADO,VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M3 12.57

ANCCANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION Y FIRME EXISTENTES.INCLUYE APERTURA DE CAJAS Y CONCRETO F'c=150 KG/CM2.(P.U.O.T.)

PZA 113.00

ANCC2

CAJA DE ANCLAJE EN ESTRUCTURA DE CIMENTACIONEXISTENTE (DIAFRAGMA) DE 7.5 X 7.5 CMS. CON CONCRETOF'c=200 KG/CM2 Y VARILLA DEL No. 6 (3/4" DE DIAMETRO), ACADA 50 CMS. SEGUN DETALLE. INCLUYE INTERPLAST Z ARAZON DE 500 GRS. POR BULTO DE CEMENTO, ACARREOMATERIA , MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 51.00

LCEE

LOSA DE CIMENTACION EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO APLANTA ALTA DE 5.40 MTS. X 4.90 MTS. CON UN ESPESOR DE 20CMS., DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA DE ACERO DEREFUERZO DEL No. 6 (3/4" DE DIAMETRO) A CADA 20 CMS. ENAMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y EDCIMBRA,MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

CT-A01

CONTRATRABE EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTAALTA, DE 0.30 MTS. X 0.50 MTS. DE SECCION Y 5.40 MTS. DELONGITUD, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 8VARILLAS DEL No. 6 (3/4" DE DIAMETRO) Y 4 VARILLAS DEL No. 3(3/8" DE DIAMETRO), ESTRIBOS DEL No. 3 ( 3/8" DE DIAMETRO),SEGUN SEPARACION INDICADA EN PLANO ESTRUCTURALCORRESPONDIENTE, INC. CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

CT-A02

CONTRATRABE EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTAALTA, DE 0.30 MTS. X 0.50 MTS. DE SECCION Y 4.90 MTS. DELONGITUD, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 8VARILLAS DEL No. 8 (1" DE DIAMETRO), 4 DEL No. 6 (3/4" DEDIAMETRO) Y 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8" DE DIAM), ESTRIBOSDEL No. 3 ( 3/8" DE DIAMETRO), SEGUN SEPARACION INDICADAEN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, INC. CIMBRACOMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 17 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

CT-A03L

CONTRATRABE EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTAALTA, DE 0.20 MTS. X 0.50 MTS. DE SECCION Y 5.40 MTS. DELONGITUD, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 8VARILLAS DEL No. 4 (1/2" DE DIAMETRO) Y 4 VARILLAS DEL No. 3(3/8" DE DIAMETRO), ESTRIBOS DEL No. 3 ( 3/8" DE DIAMETRO),SEGUN SEPARACION INDICADA EN PLANO ESTRUCTURALCORRESPONDIENTE, INC. CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

CT-A03T

CONTRATRABE EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTAALTA, DE 0.20 MTS. X 0.50 MTS. DE SECCION Y 4.90 MTS. DELONGITUD, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 8VARILLAS DEL No. 4 (1/2" DE DIAMETRO) Y 4 VARILLAS DEL No. 3(3/8" DE DIAMETRO),ESTRIBOS DEL No. 3 ( 3/8" DE DIAMETRO),SEGUN SEPARACION INDICADA EN PLANO ESTRUCTURALCORRESPONDIENTE, INC. CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

D-A01

DADO EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTA ALTA, DE0.40 X 0.40 MTS. DE SECCION X 0.50 MTS. DE PERALTE, DECONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No.6 (3/4" DE DIAMETRO) Y JUEGO DE 2 ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8"DE DIAMETRO) A CADA 20 CMS. SEGUN DETALLE DE PLANO,INC. CIMBRA COMUN Y DECIMBRA, MATERIALES MANO DEOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

D-A02

DADO EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTA ALTA, DE0.71 X 0.40 MTS. DE SECCION X 0.50 MTS. DE PERALTE, DECONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 13 VARILLAS DEL No.6 (3/4" DE DIAMETRO) Y JUEGO DE 4 ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8"DE DIAMETRO) A CADA 20 CMS. SEGUN DETALLE EN PLANO INC.CIMBRA COMUN Y DECIMBRA, MATERIALES MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

D-A03

DADO EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTA ALTA, DE0.45 X 0.45 MTS. DE SECCION X 0.50 MTS. DE PERALTE, DECONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 ANCLAS DEL No. 8(1" DE DIAMETRO) Y 2 VARILLAS DELNo. 8 (1" DE DIAMETRO)CON ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO ) A CADA 15 CM.SEGUN DETALLE EN PLANO, INC. CIMBRA COMUN Y DECIMBRA,MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

Total de CIMENTACION

ESTRUCTURA

Página 18 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

CASK1

CASTILLO DE CONCRETO TIPO K-1, SECCION= 15 X 15 CM,CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CIMBRA COMUN YDESCIMBRA, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL No. 2 (1/4" DEDIAMETRO), A CADA 20 CMS. INCLUYE ANCLAJE A LOSA Y/OCADENA DE CERRAMIENTO, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 8,TRASLAPES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMEINTA (P.U.O.T.)

ML 424.36

CAD01

CADENA DE CONCRETO TIPO CD-1, SECCION= 15 X 15 CMS,CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CIMBRA COMUN YDESCIMBRA, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL No. 2 (1/4" DEDIAMETRO) A CADA 20 CMS. INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO DEL# 8 TRASLAPES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 439.58

MALLE

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MALLAELECTROSOLDADA 6X6/6-6 EN ESTRUCTURA. INCLUYEACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 51.51

C250E

CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE ACARREOS Y ELEVACIONES,COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 11.46

ACER3E

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZOEN ESTRUCTURA, RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 DELNo. 3 DIAMETRO DE 3/8". INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES YDESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

TON 0.34

ACER4E

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZOEN ESTRUCTURA, RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 DELNo. 4 DIAMETRO DE 1/2". INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES YDESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

TON 0.43

CIMA

CIMBRA ACABADO APARENTE EN ESTRUCTURA, A BASE DETRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE DESENCOFRANTE,DESCIMBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOLO REFERENTE AL CONCEPTO. (P.U.O.T.)

M2 95.82

Página 19 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

CL-A01

COLUMNA EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTA ALTADE 0.30 X 0.30MTS. Y 9.44 MTS. DE ALTURA, DE CONCRETOF'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 6 (3/4" DEDIAMETRO) Y JUEGO DE 2 ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 20 CMS. SEGUN DETALLE EN PLANO INC.CIMBRA APARENTE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

CL-A02

COLUMNA EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTA ALTADE 0.30 X 0.31MTS. Y 1.61 MTS. DE ALTURA, DE CONCRETOF'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No. 6 (3/4" DEDIAMETRO) Y JUEGO DE 2 ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 20 CMS. COMPARTIENDO REFUERZOPRINCIPAL CON UNA COLUMNA CL-A01 SEGUN DETALLE ENPLANO, INC. CIMBRA APARENTE, MATERIAL MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (PU.O.T.)

PZA 1.00

T-A01

TRABE EN MURO DE CONCRETO DE ESCALERA EXTERIOR DEACCESO A PLANTA ALTA DE 0.30 X 0.30 DE SECCION Y 2.65 MTS.DE LONGITUD, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 6VARILLAS DEL No. 6 (3/4" DE DIAMETRO) Y 2 DEL No. 4 (1/2" DEDIAMETRO) CON ESTRIBOS DEL No. 3 ( 3/8 DE DIAMETRO)SEGUN SEPARACION INDICADA EN PLANO ESTRUCTURALCORRESPONDIENTE, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOHJERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

MC-01

MURO DE CONCRETO EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO APLANTA ALTA DE 20 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS EN DOSPARRILLAS. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

PZA 1.00

Total ESTRUCTURA

ALBAÑILERIA

MUROT

MURO DE 13 CMS. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADOCOMUN. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 805.58

Página 20 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MUR26

MURO DE 26 CMS. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADOCOMUN. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 11.00

MUROF-MSUMINISTRO DE MURO DE PANEL COVINTEC DE 2" (50.8 MM.)REFORZADO

M2 392.94

MUROF-C

COLOCACION DE MURO DE PANEL COVINTEC DE 2" (50.8 MM.)DE ESPESOR A BASE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CONARMADURA CONTINUA DE ALAMBRE DE ACERO, SINRECUBRIMIENTOS. INCLUYE VARILLA DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) COMO ANCLAJE Y DOBLADO POSTERIOR DE LAVARILLA, ZIG ZAG O MALLA DE UNION, ACARREO ELEVACION,MATERIALES,CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DEOBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA (P.U.O.T.) SIN INCLUIRPANEL CONVITEC DE 2"

M2 392.94

MUROK-M SUMINISTRO PANEL DUROK M2 45.00

MUROK-C

COLOCACION DE BASTIDOR A BASE DE DOBLE PANEL DUROKEN TRAMPA DE LUZ EN PUENTE, ACABADO APARENTE CARAEXTERIOR HACIA VESTIBULO CON PINTURA VINILICA COMEX ENCOLOR BLANCO MATE. INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA DEPTR, ACARREOS Y ELEVACIONES, MATERIALES, CORTES YDESPERDICIOS, INSUMOS MENORES, EQUIPO MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTEAL CONCEPTO (P.U.O.T.) SIN INCLUIR PANEL DUROK

M2 45.00

PRCOV-MSUMINISTRO DE PANEL COVINTEC DE 2" (50.8 MM.) DEESPESOR PARA PRETIL EN AZOTEA

ML 81.00

PRCOV-C

COLOCACION DE PRETIL EN AZOTEA A BASE DE PANELCOVINTEC DE 2" (50.8 MM.) DE ESPESOR DE POLIESTIRENOEXPANDIDO CON ARMADURA CONTINUA DE ALAMBRE DEACERO. INCLUYE REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENAEN PROPORCION 1:4, ZARPEADO A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA,VARILLA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO), COMO ANCLAJEDOBLADO POSTERIOR DE LA VARILLLA ZIG ZAG O MALLA DEUNION, ACARREO ELEVACIONES, MATERIALES CORTES YDESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVELY ALTURA ( P.U.O.T.) SIN INCLCUIR PANEL CONVITEC DE 2"

ML 81.00

REPCOV

REPELLADO SOBRE MURO DE COVINTEC DE 2" CON MORTEROCEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4. INCLUYE ZARPEADO ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 785.89

Página 21 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

APLCO

APLANADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRACON AGREGADO TRITURADO DE CHICHICAXTLE T.M.A. DE 3/4"ZARPEADO Y CODALEADO. INCLUYE TELA DE GALLINERO COMOREFUERZO, CLAVOS DE FIJACION, EMBOQUILLAODS,MATERIALES, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL O ALTURA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M2 493.44

APL13

APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENAEN PROPORCION 1:3 A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 1,743.16

PERMT

PERFILADO EN MUROS DE TABIQUE CON MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCION 1:3 A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 122.23

EMB13

EMBOQUILLADO EN MUROS DE 13 CMS. DE ESPESOR CONMORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 A CUALQUIERALTURA Y NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 129.30

EMB26

EMBOQUILLADO EN MUROS DE 26 CMS. DE ESPESOR CONMORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 A CUALQUIERALTURA Y NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 6.11

EMBCOV

EMBOQUILLADO EN MUROS DE COVINTEC DE 2" DE ESPESORCON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 49.72

RELLB

RELLENO EN BATEA DE SANITARIOS, A BASE DE TEPEZIL.INCLUYE MEZCLAADHESIVA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1:1:8 A RAZON DE 25 KGS. DECEMENTO POR CADA M3 DE TEPEZIL, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ( P.U.O.T.)

M3 17.48

RELLA

RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES, A BASE DETEPEZIL. INCLUYE MEZCLA ADHESIVA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1:1:8 A RAZON DE 25 KGS.DE CEMENTO POR CADA M3 DE TEPEZIL, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M3 5.00

Página 22 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

RELLP

RELLENO EN RAMPA DE PASILLO PARA DAR NIVELES, A BASEDE TEPEZIL. INCLUYE MEZCLA ADHESIVA DE MORTEROCEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1:1:8 A RAZON DE25 KGS. DE CEMENTO POR CADA M3 DE TEPEZIL, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIAL,MANODE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

M3 33.59

PISOPUL

PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR YARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADOPULIDO INTEGRAL. INCLUYE MATERIALES, CIMBRA YDESCIMBRA EN FRONTERAS, DESPERDICIOS, EQUIPO YHERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.)

M2 94.80

FIRME6

FINO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, DE 6 CMS. DEESPESOR ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA.INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION,CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 35.17

FIRMEP

FINO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, DE 6 CMS. DEESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR PISO VINILICO.INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION,CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 51.66

ESCACO

FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2DE ACCESO A SALA GRANDE SEGUN DETALLE. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 63.00

CHAF

CHAFLAN DE 15 X 15 CMS. EN AZOTEA, A BASE DE MORTEROCEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE ELEVACIONESA CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 200.40

IMPER

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE DOS CAPAS DEACRILTECHO BLANCO Y UNA CAPA DE SIKAMALLA. INCLUYEIMPRIMACION CON ACRILTECHO REBAJADO, PREPARACION DELA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION,TRASLAPES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.OU.O.T.)

M2 496.03

BASA1-MSUMINISTRO DE PANEL COVINTEC DE 2" REFORZADO, PARAENCAMISADO EN COLUMNA DE MEZZANINE

PZA 1.00

Página 23 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BASA1-C

COLOCACION DE ENCAMISADO EN COLUMNA DE MEZZANINE ENMEDIDAS 1.20 X 2.40 Y 2.40 MTS. DE ALTURA, A BASE DE MUROCOVINTEC DE 2", ZARPEADO Y APLANADO FINO CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO FINAL CON RECUBRIMIENTO ENMURO Y ZOCLO DE 10 CMS. DE PANEL COMPOSITE ALUMINIOPOLIETILENO MARCA ALUCOBOND COLOR BLACK, SEGUNDETALLE, INC. ANCLAJE Y FIJACION CON ENTREPISO, RESANES,CORTES,ACARREOS,MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIERALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.) SIN INCLUIR PANEL CONVITEC DE 2" REFORZADO

PZA 1.00

BASA2-M SUMINISTRO DE PANEL DE COVINTEC DE 2" REFORZADO PZA 1.00

BASA2-C

COLOCACION DE BASAMENTO EN COLUMNA DE MEZZANINE ENMEDIDAS 1.20 X 5.01 MTS. Y 2.40 MTS. DE ALTURA, A BASE DEMURO DE COVINTEC DE 2", ZARPEADO Y APLANADO FINO CONMORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO FINAL CONRECUBRIMIENTO EN MURO Y ZOCLO DE 10 CMS. DE PANELCOMPOSITE ALUMINIO POLIETILENO MARCA ALUCOBONDCOLOR BLACK SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y FIJACION CONENTREPISO, RESANES, CORTES ACARREOS, MATERIALES,MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS YMANIOBRAS A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO. ( P.U.O.T.) SIN INCLUIR PANEL DECONVINTEC 2" REFORZADO

PZA 1.00

REGIS

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 MTS. Y HASTA 1.00 MT. DEPROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE BARROROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA1:5 CON APLANADO PULIDO INTERIOR, CON TAPA DE 5 CMS. DEESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CON MARCO YCONTRAMARCO COMERCIAL. PISO DE 8 CM DE ESPESOR DECONCRETO F¨C= 150 KG/ CM2. INC. MATERIAL, ACARREOSEXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 13.00

LIMPE

LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA. INCLUYE ACARREOSHORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 2,678.00

Total de ALBAÑILERIA

ESTRUCTURA METALICA

Página 24 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

LOSCER

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO ROMSA CALIBRENO. 18 Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CONMALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. INCLUYE FLETES,ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA,MATERIALES, SOLDADURA, PERNOS CONECTORES A CADA 30CMS., RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPOMANO DE OBRA, A SI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 95.32

ESTRM

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE SECCIONESDE ACERO EN VIGUETAS Y ANGULOS. INCLUYE SOLDADURAINFRA E-7018, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVELY ALTURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS),MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTAEQUIPO MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO ( P.U.O.T.)

TON 45.90

TCUAD

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DEESTRUCTURA PARA MURO-FACHADA A BASE DE TUBOCUADRADO OR (PTR) DE 2" X 3/16" Y TENSOR CON ANGULO DE 11/2" X 1/8". INCLUYE SOLDADURA INFRA E-7018, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, PRIMARIOANTICORROSIIVO ( 8 +/-2 MICRAS) MATERIALES RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

TON 3.12

ESCRE

ESCALON TIPO EN ESCALERA INTERIOR CENTRAL DE 0.30 X 3.86MTS. Y 0.064 MTS. DE ESPESOR CONFORMADO POR MARCO DEANGULO ESTRUCTURAL PERIMETRAL DE 2 1/2" X 1/4" (Y PLACASCARTELAS DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR). INCLUYESOLDADURA INFRA E-7018, PRIMARIO ANTICORROSIVO,MONTAJE A VIGAS IR Y CONCRETO F'C= 250 KG/ CM2, CONMALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6/6-6, ACABADO PULIDO PARARECIBIR ALFOMBRA, INC, MATERIALES, DESPERDICIO,HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T.)

PZA 26.00

Página 25 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ESCRA

ESCALON RADIAL EN ESCALERA INTERIOR LATERAL DE ANCHOVARIABLE EN HUELLA (0.30 A 0.40 MTS.) X 1.80 MTS. Y 0.064MTS. DE ESPESOR, CONFORMADO POR MARCO DE ANGULOESTRUCTURAL PERIMETRAL DE 2 1/2" X 1/4" (Y PLACASCARTELAS DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR). INCLUYESOLDADURA INFRA -E 7018, PRIMARIO ANTICORROSIVO,MONTAJE A VIGA IR Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON MALLAELECTROSOLDADA 6 X 6/6-6, ACABADO PULIDO PARA RECIBIRALFOMBRA, INC, MATERIALES, DESPERDICIO, HERRAMIENTAEQUIPO Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T.)

PZA 16.00

ESCAC

ESCALON TIPO EN ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO A PLANTAALTA DE 0.30 X 2.395 MTS. Y 0.064 MTS. DE ESPESORCONFORMADO POR MARCO DE ANGULO ESTRUCTURALPERIMETRAL DE 2 1/2" X 1/4" (Y PLACAS CARTELAS DE ACERODE 1/2" DE ESPESOR). INCLUYE SOLDADURA INFRA E-7018,PRIMARIO ANTICORROSIVO MONTAJE A VIGA IR Y CONCRETOF'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6/6-6, RECUBRIMIENTO COMO ACABADO FINAL DE HUELLA ABASE DE PLACA DE GRANITO 0.30 X 0.61 MTS. NEGROABSOLUTO ALA DE MOSCA, INC. MATERIALES, DESPERDICIO,HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T)}

PZA 20.00

PCA01

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-1DE ACERO DE 20 X 25 CMS. X 1/2" DE ESPESOR PARA RECIBIRMENSULA DE ACERO DE PUENTE-PASILLO DE SERVICIO AESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE 4 PERNOSHILTI HSL DE 1/2" X 4" DE ACERO INOXIDABLE, PRIMARIOANTICORROSIVO ( 8 +/-2 MICRAS), INC. MATERIAL, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANODE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 18.00

PCA02

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEPL-2 DE ACERO DE 40 X 60 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR VIGAS IRDE ESCALERAS INTERIORES. INCLUYE JUEGO DE 6 ANCLASCON TUERCA DE ACERO No. 8 (1" DE DIAMETRO), EN ESCUADRACON LONGITUD DE 97.5 CMS. MAS DOBLEZ DE 40 DIAMETROCADA UNA Y CONSIDERANDO UN EXTREMO 20 CM. DEESPARRAGO, PRIMARIO ANTICORROSIVO ( 8+/-2MICRAS),MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 6.00

Página 26 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PCA03

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEPL-3 DE ACERO DE 45 X 45 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR VIGAS IRDE ESCALERA EXTERIOR. INCLUYE JUEGO DE 8 ANCLAS CONTUERCA DE ACERO DEL No. 8 (1" DE DIAMETRO), EN ESCUADRADE 97.5 CMS. MAS DOBLEZ DE 40 DIAAMETRO CADA UNA YCONSIDERANDO EN UN EXTREMO 20 CM. DE ESPARRAGO,PRIMARIO, ANTICORROSIVO ( 8+/-2 MICRAS) INC. MATERIALES,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

PCA04

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEPL-4 DE ACERO DE 20 X 45 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR VIGAS IRDE ESCALERA EXTERIOR. INCLUYE JUEGO DE 3 ANCLAS CONTUERCA DE ACERO DEL No. 8 (1" DE DIAMETRO) EN ESCUADRACON LONGITUD DE 38.7 CMS. MAS DOBLEZ DE 40 DIAMETROSCADA UNA Y CONSIDERANDO EN UN EXTREMO 20 CM. DEESPARRAGO, PRIMARIO ANTICORROSIVO ( 8+/-2 MICRAS),INC.MATERIAL, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T)

PZA 2.00

PCA05

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-5DE ACERO DE 45 X 45 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR VIGAS IR DEESCALERA EXTERIOR A ESTRUCTURA DE CONCRETOEXISTENTE. INCLUYE 6 PERNOS HILTI HSL DE 1/2" X 4" DEACERO INOXIDABLE, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/-2MICRAS),INC. MATERIAL, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTEAL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

PCA06

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEPL-6 DE ACERO DE 26 X 31 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR 2PERFILES CE EN CAJON DE APOYOS A MURO-FACHADA.INCLUYE 6 PERNOS HILTI HSL DE 1/2" X 4", DE ACEROINOXIDABLE, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS) INC.MATERIAL, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA,NIVELACION Y ,EQUIPO MANO DE OBAR ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTEAL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 7.00

Página 27 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PCA07

SUMINSITRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEPL-7 DE ACERO DE 15 X 15 CMS. X 3/8" EN ESTRUCTURA DEMURO CURVO DE GUARDARROPA. INCLUYE 4 ANCLASSOLDADAS DE ACERO DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO), CONLONGITUD DE 15 CMS. CADA UNA, SOLDADURA INFRA E-7018,PRIMARIO ANTICOOROSIVO ( 8 +/-2 MICRAS) INC. MATERIALES,RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION,EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 13.00

PCA08

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-8DE ACERO DE 65 X 45 CMS. X 3/4" DE ESPESOR PARA RECIBIRESTRUCTURA DE ESCALERA INTERIORES LATERALES A PLANTAALTA. INCLUYE 6 JUEGOS DE BARRENANCLAS DE ACERO DELNo. 6 (3/4" DE DIAMETRO) CON ESPARRAGO POR UN EXTREMODE 1.00 MT. Y TUERCA EN CADA UNO Y 2 PERNOS HILTIHSL DE1/2" X 4" DE ACERO INOXIDABLE, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+/-2 MICRAS,INC. MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, NIVELACION EQUIPO A MANO DE OBRA ACUALQUIER ALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 2.00

PCA08B

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-8B DE ACERO DE 50 X 45 CMS. X 3/4" DE ESPESOR EN PERALTEDE TRABE EXISTENTE. INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/-2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRRA ACUALQUIER NIVEL Y ALLTURa, ASI COMO TODO LO REFERENTEAL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

PCA09

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA BASETIPO PL-A01 PARA COLUMNA DE 70 X 70 CMS. X 1" DE ESPESOR,CON 8 ANCLAS DE 1" DE DIAMETRO PARA ELEMENTOMOTORLOBBY, SEGUN DETALLES EN PLANO ESTRUCTURAL.INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS METALICAS DE 1" DIAMETROY FESTERGROUT NM PARA SU NIVELACION Y FIJACION,MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 3.00

PCA10

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA TIPO PL-11DE 25 X 25 CMS. X 1/2" DE ESPESOR, CON TRAMO DE TUBO DEACERO CEDULA 80 DE 3 1/2" DE DIAMETRO, DE 50 CMS. DELONGITUD, CON PERFORACIONES OBLONGAS PARA ELEMENTOMOTORLOBBY, SEGUN DETALLES EN PLANO ESTRUSTURAL INC.6 PERNOS HILTIHSL DE 1/2" X 4", INC. MATERIALES MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 13.00

Página 28 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PCA20

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-20DE ACERO DE 26 X 40 CMS. X 3/4" PARA RECIBIR 2 PERFILES CEEN CAJON COMO ESTRUCTURA DE APOYO EN SISTEMALOSACERO. INCLUYE 6 JUEGOS DE BARRENANCLAS DEL No. 6(3/4" DE DIAMETRO), PLACA DE ACERO DE 0.75 X 0.75 CM. X 3/4"Y TUERCA,PRIMARIO ANTICORROSIVO ( 8 +/-2 MICRAS),INC.MATERIALES,RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA ,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 21.00

PCAM01

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PLA-01 DE ACERO DE 40 X 30 CMS. X 3/4" DE ESPESOR PARARECIBIR MENSULA DE CANCELERIA EN PUENTE. INCLUYE 4PERNOS HILTI HSL DE 1/2" X 6" DE ACERO INOXIDABLE,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), INC. MATERIALRECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACIONEQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 13.00

PCAST

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE SECCION "I"CONECTORA EN ESTRUCTURA DE ESCALERA INTERIORLATERAL CON ENTREPISO, CON DESARROLLO TRAPEZOIDAL DE65 + 25 CMS. Y LONGITUD DE 60 CMS., CONFORMADA PORPLACAS DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR EN PATINES, ALMA YATIESADORA INC.SOLDADURA ,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/-2 MICRAS), INC. MATERIAL RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, NIVELACION EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTEAL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 2.00

ANC01

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ANCLADEL No. 8 (1" DE DIAMETRO), AHOGADA EN CONTRATRABE CT-02. INCLUYE TUERCA DE ACERO Y CONSIDERANDO EN UNEXTREMO 20 CMS. DE ESPARRAGO Y PLACA DE ACERO DE 15 X15 CMS. X 1/2", MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIORECORTES ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 8.00

FIJANG

SISTEMA DE FIJACION PARA CRISTAL DE TRAMPA DE LUZ ABASE DE PAR DE ANGULOS DE ACERO DE 2" X 3/16". INCLUYEUNION A ESTRUCTURA METALICA SEGUN DETALLE,SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES,ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES Y DESPERDICIOS,EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

ML 85.00

Página 29 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ALUMPL

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PLACADE REMATE DE ALUMINIO, SECCION DESMONTABLE EN FORMADE "L" DE 26.4 + 23 CMS. LOCALIZADA EN FRONTERA DEPUENTE. INCLUYE ROLADO, FIJACION, MATERIALES, RECORTESY DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, , EQUIPO YMANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA ASI CO O TODOLO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

ML 15.00

COL18

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA MATALICADE TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 18" DE DIAMETRO, CONCOLADO INTERIOR DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2,REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL No. 8 (1" DE DIAMETRO) YHELICOIDE DE VARILLA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO), PARAELEMENTO MOTORLOBBY, INC. CARTELAS DE PLACA DE ACERODE 3/4" DE ESPESOR, SEGUN DETALLE EN PLANOESTRUCTURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YERRAMIENTA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 3.00

CUBIB

FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA BAJA DE PLANTATRAPECIAL, PARA MOTORLOBBY, A BASE DE VIGA IR 16", TUBOSCIRCULARES OC 4" Y 2", REDONDOS DE 1" Y 3/4", PLACA DE 1/2"DE ESPESOR, TE RECTANGULAR TR4" Y DIVERSOS ELEMENTOSDE CONEXION PARA ELEMENTO MOTORLOBY, SEGUN DETALLEEN PLANO ESTRUCTURAL, INC. ,MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 1.00

CUBIA

FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA ALTA DE PLANTARECTANGULAR, PARA MOTORLOBBY A BASE DE VIGAS IR DE 16"X 45 LBS/PIE, PTR DE 2" X 3/16" Y PLACA DE 3/8" DE ESPESORPARA ELEMENTO MOTORLOBBY, SEGUN DETALLES EN PLANOESTRUCTURAL. INCLUYE TENSORES DE REDONDO DE 1/2" DEDIAMETRO INC. ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 30 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ENCAM

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DEENCAMISADO DE COLUMNAS DE CONCRETO A BASE DE 1PLACA DE ACERO PL-A1 DE 56 X 16 CMS. X 3/4" Y 2 PLACAS DEACERO PL-A2 DE 61 X 116 CMS. X 3/4", 6 CARTELAS DE 3/4" YANCLAS DEL No. 8 (1" DE DIAMETRO), CON ESPARRAGO YTUERCAS SEGUN DETALLE EN PLANOS, INC. TRABAJOSPREVIOS DE CO.LOCACION DE CONCRETO MEDIANTEHORADACION DE 1 1/2" Y COLOCADA CON INTERPLAS "Z" ARAZON DE 500 GRS./ BULTO DE CEMENTO, CIMBRA SOLDADURAE -7018 PRIMARIO ANTICORROSIVO ( 8+/-2 MICRAS)INC.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

PZA 5.00

RED6

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE REDONDODE ACERO LISO DEL No. 6 (3/4" DE DIAMETRO), EN ESTRUCTURADEL PUENTE. INCLUYE SOLDADURA E-7018, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTESDESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

TON 0.18

ORPTR

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DEESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE MURO CURVO ENGUARDARROPA, PUENTE Y PLAFON, A BASE DE TUBOCUADRADO OR (PTR) DE 2" X 3/16". INCLUYE SOLDADURA INFRAE-7018 EN UNION A PLACA Y ESTRUCTURA METALICA EN SUCASO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL YALTURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS),MATERIALES, RECORTES DESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPOY MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

TON 1.74

ESTAB

SUMINISTRO Y APLICACION DE ADITIVO ESTABILIZADOR DEVOLUMEN FESTER GROUT NM PARA RECIBIR PLACA DEASIENTO EN ESCALERAS. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS,CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO YMANO DE OBRA. (P.U.O.T.)

LT 0.16

RIRVIN

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE REJILLARADIAL TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 2" X 3/16"A CADA 3.02 CMS. c.c. EN UN SENTIDO Y REDODNDO DE 3/8" DEDIAMETRO A CADA 10 CMS. EN EL OTRO SENTIDO. INCLUYECONTRAMARCO PERIMETRAL DE ANGULO 2" X 1/4" SOLDADO AMENSULA EN PASILLO DE SERVICIO, SOLDADURA INFRA E-7018ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES,RECORTES DESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DEOBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 29.86

Página 31 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MENSUL

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE MENSULADE ACERO EN PASILLO DE SERVICIO A BASE DE 1 PLACAHORIZONTAL DE 15 X 68.6 CMS. X 5/16" Y 1 PLACA VERTICALACARTELADA DE 20 CMS. EN UN EXTREMO Y 10 CMS. POR ELOTRO X 90 CMS. Y 5/16" DE ESPESOR. INCLUYE SOLDADURAINFRA E-7018 ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL YALTURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS),MATERIALES, RECORTES DESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPOY MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 18.00

CONECTOR

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ELEMENTO DECONEXION 1 DE ACERO MACIZO DE 8.9 CMS. DE DIAMETRO Y 5CMS. DEESPESOR. INCLUYE 1 PERFORACION AL CENTRO DE 1.9CMS.DE DIAMETRO ROSCADO INTERIOR, PARA RECIBIRESPARRAGO DE 3/4", SOLDADURA INFRA E-7018,ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTESDESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 80.00

TUB1/2

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE TUBO DEACERO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO EN BARANDALES YESCALERA DE SERVICIO. INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANODE OBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

KG 130.00

PERF

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACAANTIDERRAPANTE DE ACERO, PERFORADA Y DE 1/4" DEESPESOR EN HUELLAS DE ESCALONES Y PASILLO DE SERVICIO.INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA, SOLDADURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTESYRECORTES DESPERDICIO, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DEOBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 1,730.00

TUB1

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE TUBO DEACERO CEDULA 40 DE 1" DE DIAMETRO EN BARANDALES YESCALERA DE SERVICIO. INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y Y MANODE OBRA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

KG 310.00

Página 32 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PCAX

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA BASEDE ACERO DE 15 X 45 CMS.X 1/2" DE ESPESOR, PARA RECIBIRESTRUCTURA TUBULAR DE ESCALERA DE SERVICIO. INCLUYEJUEGO DE 4 ANCLAS DE ACERO DEL No. 4 (1/2" DE DIAMETRO)EN ESCUADRA SOLDADAS A PLACA, SOLDADAS A OLACA,SOLDADURA E-7018, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+/-2 MICRAS),MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

OC3

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DEESTRUCTURA EN ESCALERA EXTERIOR A BASE DE TUBOREDONDO DE ACERO CEDULA 40 OC DE 3" DE DIAMETRO.INCLUYE SOLDADURA INFRA E-7018, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 3,130.00

TR4

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PERFIL TRECTANGULAR TR DE 4" X 5 LB/PIE (103 MM. X 7.5 KG/ML) ENESTRUCTURA DE ESCALERA EXTERIOR. INCLUYE SOLDADURAINFRA E-7018, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVELY ALTURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/-2 MICRAS),MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 2,080.00

OS1/2

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL OS DE 1/2" DEDIAMETRO EN ESTRUCTURA DE ESCALERA EXTERIOR. INCLUYESOLDADURA INFRA E-7018 EN UNION A CARTELAS, ACARREOS YELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, PRIMARIOANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 220.00

PL-CO

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACACARTELA TIPO PL-CO1 Y PL-CO2, DE ACERO CON MEDIDASSEGUN DETALLE Y ESPESOR DE 1/2" EN ESTRUCTURA DEESCALERA EXTERIOR. INCLUYE SOLDADURA E-7018, PRIMARIOANTICORROSIVO (8+/- 2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES,RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 230.00

Página 33 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TUB2

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE TUBO DEACERO CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO EN BARANDALES.INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2MICRAS), MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER ALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

KG 240.00

PCAMC

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA DEACERO DE 20 X 20 CMS. X 1/2" DE ESPESOR PARA CONEXION DEESTRUCTURA TUBULAR DE ESCALERA EXTERIOR CON MURO DE CONCRETO. INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS DE ACERO DEL No. 4(1/2" DE DIAMETRO) SOLDADAS Y JUEGO DE CARTELAS DE 1/2"PARA RECIBIR PERFIL "OC" SOLDADURA E-7018, PRIMARIOANTICORROSIVO (8+/-2 MICRAS), MATERIALES, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, EQUIPO Y MANODE OBRA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 3.00

OREXT

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DEESTRUCTURA EN FACHADA A BASE DE TUBO RECTANGULAR"OR" DE 5" X 3" X 1/4". INCLUYE SOLDADURA INFRA E-7018,ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8 +/- 2 MICRAS), MATERIALES,RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANODE OBRA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

TON 17.01

BARALUM1

BARANDAL EN VESTIBULO CONFORMADO A BASE DE SOLERASVERTICALES DE ALUMINIO DE 4" X 1/2" CON UN DESARROLLO EN"L" DE 0.46+0.72+0.90 MTS. C/U SEPARADAS ENTRE SI A CADA0.70 MTS. Y ATRAVESADAS POR 5 VARILLAS EN ACEROINOXIDABLE DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE PAR DE ANGULOSDE ALUMINIO DE 3/4" X 1/8" Y 0.10 MTS. DE LONGITUD EN CADAPOSTE PARA RECIBIR PASAMANOS DE MADERA, CORTES YDESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPOY MANO DE OBRA, ASI COMO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

ML 50.63

Página 34 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BARALUM2

BARANDAL EN ESCALERAS CONFORMADO A BASE DE SOLERASVERTICALES DE ALUMINIO DE 4" X 1/2" Y 1.35 MTS. DELONGITUD, SEPARADAS ENTRE SI A CADA 0.60 MTS. O 0.67 MTS.Y ATRAVESADAS POR 5 VARILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE PAR DE ANGULOS DE ALUMINIO DE3/4" X 1/8" Y 0.10 MTS. DE LONGITUD EN CADA POSTE PARARECIBIR PASAMANOS DE MADERA, CORTES Y DESPERDICIOS,MATERIALES, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DEOBRA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

ML 42.00

PL-B01

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-BO1 DE ACERO DE 76X25CMS X 3/4" DE ESPESOR ENFACHADA.INCLUYE 10 PERNOS HILTI HSL DE 1/2"X6" DE ACEROINOXIDABLE,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+-2 MICRAS)MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA ASI COMO TODO LO REFERNTE AL CONCEPTO (P.U.O.T)

PZA 10.00

PL-B02

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-BO2 DE ACERO DE 65X25CMS X 3/4" DE ESPESOR ENFACHADA.INCLUYE 10 PERNOS HILTI HSL DE 1/2"X6" DE ACEROINOXIDABLE,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+-2 MICRAS)MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 10.00

PL-B03

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-BO3 DE ACERO DE 30X25CMS X 3/4" DE ESPESOR ENFACHADA.INCLUYE 10 PERNOS HILTI HSL DE 1/2"X4" DE ACEROINOXIDABLE,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+-2 MICRAS)MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 14.00

PL-B04

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-BO4 DE ACERO DE 30X15CMS X 3/4" DE ESPESOR ENFACHADA.INCLUYE 10 PERNOS HILTI HSL DE 1/2"X4" DE ACEROINOXIDABLE, PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+-2 MICRAS)MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 14.00

Página 35 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PL-C01

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE PLACA PL-CO1 DE ACERO DE 76X26CMS X 3/4" DE ESPESOR ENFACHADA.INCLUYE 10 PERNOS HILTI HSL DE 1/2"X6" DE ACEROINOXIDABLE,PRIMARIO ANTICORROSIVO (8+-2 MICRAS)MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 6.00

PL-C02


PZA 6.00

PL-C03


PZA 6.00

PL-C04


PZA 6.00

PASMAD

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PASMANOS DEMADERA DE PINO DE PRIMERA DE 8" X2" SEGÚN DISEÑO ENBARANDALES DE VESTIBULO Y ESCALERAS. INCLUYE TINTE YBARNIZ POLYFORM SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA, TORNILLOSDE FIJACION, MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA (P.U.O.T.)

ML 92.63

Total de ESTRUCTURA METALICA

ACABADOS

Página 36 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MARTELACABADO MARTELINADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO,MURO O PISO, A CINCEL. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 493.44

MARMM-MSUMINISTRO DE MARMOL EN PLACAS DE 3" X 3" , COLORPALISSANDRO CLASICO, MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, INCLUYE FLETE

M2 192.37

MARMM-C

COLOCACION DE MARMOL EN PLACAS DE 3" X 3" EN MUROS,COLOR PALISSANDRO CLASICO, MARCA MARMOLESMUNDIALES O SIMILAR, COLOCACION A HUESO, ASENTADO CONMORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y LECHADEADO CON CEMENTO, COLOR Y AGUA. INCLUYE FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS,CORTES, DSPERDICIOS Y ACABADO FINAL PULIDO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)SIN INCLUIR MARMOL EN PLACAS

M2 192.37

ALFO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA PARA USO RUDOMARCA SANTA CLARA/GUERRERO II, EN COLOR 0974 DARKSING, CON BAJO ALFOMBRA POLIPAD BLANCO, TIRAS DETRIPLAY CON PUAS Y MOLDURA DE ALUMINIO. INCLUYE FLETESY ACARREOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 761.20

VINIL-M

SUMINISTRO DE PISO VINILICO DE IMPORTACION MARCAEUSKOLA EN PLACA DE 0.91 X 0.91 MTS. MODELO TIPOTACHUELON EN COLOR NEGRO DE ESPESOR DE 3.5 MM, .INCLUYE FLETES

M2 125.57

VINIL-C

COLOCACION DE PISO VINILICO DE IMPORTACION MARCAEUSKOLA EN PLACA DE 0.91 X 0.91 MTS. EN PISO Y MURO,MODELO TIPO TACHUELON EN COLOR NEGRO DE ESPESOR DE3.5 MM, PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO. INCLUYEFLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES,MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.) SIN INCLUIRPISO VINILICO

M2 125.57

PIZARRA-MSUMINISTRO DE PIZARRA EN PLACAS DE 30.5 X 30.5 CMS.COLOR SLATE ROJO, MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, . INCLUYE FLETES.

M2 116.00

PIZARRA-C

COLOCACION DE PIZARRA EN PLACAS DE 30.5 X 30.5 CMS. ENPISOS, COLOR SLATE ROJO, MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, COLOCACION A HUESO, ASENTADO CON MORTEROCEMENTO ARENA 1:3 Y LECHADEADO CON CEMENTO COLOR YAGUA. INCLUYE ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,MATERILAES, MANO DEMOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

M2 116.00

Página 37 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PINTUR

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCACOMEX VINIMEX COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA SEGUNPROYECTO A TRES MANOS. INCLUYE SELLADOR VINILICO 5X1,PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. (P.U.O.T.)

M2 5,109.21

PINACRIL

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ACRILICAAUTOMOTIVA MARCA COMEX EN COLOR GRIS (EO5-4) ENELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE LIMPIEZA YPREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION A DOS MANOSCON PISTOLA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA(P.U.O.T.)

M2 1,935.69

GRAND-MSUMINISTRO DE GRANITO EN PLACAS DE 30.5 X 61 CMS. COLORNEGRO ABSOLUTO ALA DE MOSCA, MARCA MARMOLESMUNDIALES O SIMILAR, . INCLUYE FLETES.

M2 191.61

GRAND-C

COLOCACION DE GRANITO EN PLACAS DE 30.5 X 61 CMS. ENMUROS, COLOR NEGRO ABSOLUTO ALA DE MOSCA, MARCAMARMOLES MUNDIALES O SIMILAR, COLOCACION A HUESO,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 YLECHADEADO CON CEMENTO, COLOR Y AGUA. INCLUYEACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS Y ACABADOFINAL PULIDO, MATERILES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 191.61

EMPER-MSUMINISTRO DE MARMOL MARRON EMPERADOR EN PIEZAS DE79 X 99 CMS.,

M2 161.70

EMPER-C

COLOCACION DE MARMOL MARRON EMPERADOR EN PIEZAS DE79 X 99 CMS., COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON MORTEROCEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 Y LECHADEADO CONCEMENTO-COLOR-AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 161.70

PLAINSM-MSUMINISTRO DE LAMBRIN EN PIEZAS DE 30 X 30 CMS. GREATPLAINS MARCA INTERCERAMIC EN COLOR BLANCO, INCLUYEFLETES.

M2 185.05

PLAINSM-C

COLOCACION DE LAMBRIN EN PIEZAS DE 30 X 30 CMS. GREATPLAINS MARCA INTERCERAMIC EN COLOR BLANCO, COLOCADOA HUESO ASENTADO CON ADHESIVO GRIS PISO. INCLUYEACARREOS, CORTES, DESPEDICIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 185.05

Página 38 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MARM-MSUMINISTRO DE MARMOL EN PLACAS DE 30 X 30 CMS. COLORPALISSANDRO CLASICO, MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, INCLUYE FLETES

M2 82.70

MARM-C

COLOCACION DE MARMOL EN PLACAS DE 30 X 30 CMS. ENPISOS, COLOR PALISSANDRO CLASICO, MARCA MARMOLESMUNDIALES O SIMILAR, COLOCACION A HUESO, ASENTADO CONMORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y LECHADEADO CON CEMENTOCOLOR Y AGUA. INCLUYE ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOSY ACABADO FINAL PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 82.70

MARMB-CSUMINISTRO DE MARMOL EN PLACAS DE 61 X 61 CMS. COLORBALNCO DE CARRARA MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, INCLUYE FLETES.

M2 171.15

MARMB-C

COLOCACION DE MARMOL EN PLACAS DE 61 X 61 CMS. ENPISOS, COLOR BALNCO DE CARRARA MARCA MARMOLESMUNDIALES O SIMILAR, COLOCACION A HUESO, ASENTADO CONMORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y LECHADEADO CON CEMENTOBLANCO Y AGUA. INCLUYE ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS Y ACABADO FINAL PULIDO, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 171.15

GRAN-MSUMINISTRO DE GRANITO EN PLACAS DE 61 X 61 CMS. COLORNEGRO ABSOLUTO, MARCA MARMOLES MUNDIALES O SIMILAR,INCLUYE FLETES.

M2 1,028.14

GRAN-C

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO EN PLACAS DE 61 X61 CMS. EN PISOS, COLOR NEGRO ABSOLUTO, MARCAMARMOLES MUNDIALES O SIMILAR, COLOCACION A HUESO,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 YLECHADEADO CON CEMENTO, COLOR Y AGUA. INCLUYE FLETESY ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y ACABADO FINALPULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

M2 1,028.14

RESAN

RESANE DE SUPERFICIES EXISTENTES DE MARMOL POREFECTO DE RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE SUJECION.INCLUYE RETACADO DE MORTERO, COLOR PARA CEMENTO,MATERIALES, ACARREOS, ACABADO FINAL AL SIMILAR DELEXISTENTE, PULIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA YTODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

m2 20.41

PLACB

COLOCACION DE PLACA DE BRONCE DE 0.90 X 1.50 MTS DERECUPERACION, COMO MEDIDAS PROMEDIO AL LUGAR SEGUNPROYECTO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ACARREOSDENTRO DE LA OBRA HORIZONTALES Y VERTICALES,ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

Página 39 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PLA01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE TABLARROCAYPSA DE 13 MM. DE ESPESOR CON ARMAZON METALICO DELAMINA GALVANIZADA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION,COLGANTEOS NECESARIOS CON ALAMBRE GALVANIZADO,FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES, MATERIALES, PASTAREDIMIX Y PERFACINTA DE REFUERZO, ANDAMIOS, RECORTESY DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA (P.U.O.T.)

M2 309.67

PLA02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULARLUXALON DE 61.00 X 61.00 CMS., MARCA HUNTER DOUGLAS ENALUMINIO DE 0.8 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLORBLANCO ALGODON CODIGO 0280 CON PATRON DEPERFORACION 103, NRC DE 0.85, CON TELA ACUSTICA VILEDONEN LA TRASCARA, INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION OCULTA ABASE DE SUSPENSION PRIMARIA, CONECTORES TIPO "S" YSUSPENSION PRIMARA CLIP IN, COLGANTEOS NECESARIOS DEALAMBRE ELEVACIONES, MATERIALES, ANDAMIOS, RECORTESY DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA (P.U.O.T.)

M2 671.51

PLA03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MODULARLUXALON DE 61.00 X 122.00 CMS., MARCA HUNTER DOUGLAS ENALUMINIO DE 0.8 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLORBLANCO ALGODON CODIGO 0280 CON PATRON DEPERFORACION 103, NRC DE 0.85, CON TELA ACUSTICA VILEDONEN LA TRASCARA, INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION OCULTA ABASE DE SUSPENSION PRIMARIA, CONECTORES TIPO "S" YSUSPENSION PRIMARA CLIP IN, COLGANTEOS NECESARIOS DEALAMBRE GALVANIZADO, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES,MATERIALES, ANDAMIOS, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y MNAO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA (P.U.O.T.)

M2 132.88

PLA04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND A BASE DEMETAL DESPLEGADO Y APLANADO CON YESO ACABADO LISO.INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION MEDIANTE SOPORTESCOLGANTES DE ALAMBRON Y CANALETAS DE 3/4" Y 1" CALIBRE22, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES, MATERIALES,ANDAMIOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA(P.O.U.T.)

M2 460.96

Página 40 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PLA05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND A BASE DEMETAL DESPLEGADO Y APLANADO CON YESO ACABADORUGOSO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, FLETES,ACARREOS Y ELEVACIONES, MATERIALES, ANDAMIOS,RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANODE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA (P.U.O.T.)

M2 561.69

PLA06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DEPANEL DUROK EN TRAMPA DE LUZ ACCESO A SALA GRANDE.INCLUYE FIJACION A ESTRUCTURA DE PTR, ACARREOS YLEVACIONES,MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS,HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

M2 39.44

CUBINT

SISTEMA DE CUBIERTA INTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DETRAMPA DE LUZ EN PUENTE DE ACCEOS A SALA GRANDE ABASE DE PANELES DE TRIPLAY DE PINO, FORRADOS CON FIBRADE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, PROTEGIDA CON TELARETARDANTE AL FUEGO SHARKTOOTH SCRIM-BLACK YACABADO FINAL (1 CARA) CON TELA WOOL SERGE-BLACKMARCA ROSE BRAND/PRODUCTIONS FABRICS. INCLUYEFIJACION, MATERIALES E INSUMOS MENORES, RECORTES YDESPERDICIOS, ACARREOS Y ELEVACIONES, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 84.44

GREATSUMINISTRO DE PISO GREAT PLAINS EN PIEZAS DE 30 X 30CMS. MARCA INTERCERAMIC EN COLOR BLANCO, INCLUYEFLETES

M2 70.88

GREAT

COLOCACION DE PISO GREAT PLAINS EN PIEZAS DE 30 X 30CMS. MARCA INTERCERAMIC EN COLOR BLANCO, COLOCADO AHUESO ASENTADO CON ADHESIVO GRIS PISO. INCLUYEACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 70.88

MFLAYSUMINISTRO DE PANEL COMPOSITE ALUMINIO-POLIETILENO,MARCA ALUCOBOND COLOR METALLIC FLAY. INCLUYE FLETES

M2 181.61

MFLAY

COLOCACION DE PANEL COMPOSITE ALUMINIO-POLIETILENO,MARCA ALUCOBOND COLOR METALLIC FLAY. INCLUYE FLETESY ACARREOS, RECORTES Y DESPERDICIOS,ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 181.61

Página 41 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

SHARK

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE FIBRA DE VIDRIODE 1" DE ESPESOR, FORRADOS CON TELA RETARDANTE ALFUEGO 30 MINUTOS SHARKSTOOTH SCRIM-BLACK Y CUBIERTAFINAL DE TELA WOOL SERGE-BLACK RETARDANTE AL FUEGO 59SEGUNDOS MARCA ROSE BRAND PRODUCTION FABRICSINCLUYE FLETES Y ACARREOS, MATERIALES, AMO DE OBRA,ANDAMIOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 32.84

LOCERSUMINISTRO DE LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE 30 X 30CMS., MARCA DALMONTE MODELO 2011 COLOR NEGRO MATE.INCLUYE FLETES.

M2 1,398.23

LOCER

COLOCACION DE LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE 30 X 30CMS., MARCA DALMONTE MODELO 2011 COLOR NEGRO MATE,JUNTAS DE 5 MM. DE ESPESOR, ASENTADA CON PEGAZULEJOCREST CON EMBOQUILLADO COLOR NEGRO. INCLUYEACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 1,398.23

APULACABADO PULIDO Y BRILLADO EN SUPERFICIES EXISTENTES DEMARMOL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 134.81

REJAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA MODULADA IRVING DEFIBRA DE VIDRIO REFORZADA M1 EN RESINA POLIESTER PRRETARDANTE AL FUEGO EN COLOR SEMIMATE. INCLUYEMATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

M2 123.64

DIFUL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR LINEAL MODULAR DEALUMINIO EN PLAFON MARCA VERMONT, MODELO DLA DE 7.50"DE ANCHO. INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A DETALLE,MATERIALES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

ML 80.06

Página 42 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

LACR

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AUTOMOTIVA SEMIMATE EN COLOR NEGRO MARCA COMEX APLICACION A TRESMANOS CON PISTOLA, SOBRE SUPERFICIE METALICA DECOLUMNAS EXISTENTES EN PROPORCION DE 2 X 1 DEREDUCTOR. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A BASEAGUA Y JABON PARA REMOVER IMPUREZAS SOLUBLES ENAGUA, LIMPIEZA CON REDUCTOR PARA ELIMINARCONTAMINANTES, AFINE CON LIJA No. 400, ACONDICIONADORPARA METALES, 2 A 3 MANOS DE PRIMARIO ACRILICOCONREDUCTOR, PLASTER, CATALIZADOR A RAZON DE 1/2 LT X 4 DEACABADO PINTURA, ANDAMIOS, MATERIALES, OBRAS DEPROTECCION, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO, ESPESOR DE LAPELICULA 8+/-2 MICRAS (P.U.O.T.)

M2 97.07

LOCER20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE LOSETACERAMICA DE 20 X 20 CMS. EN PISOS Y MUROS, MARCADALMONTE MODELO 2011 COLOR NEGRO MATE, COLOCADO AHUESO, ASENTADO CON PEGAZULEJO CREST Y JUNTEO CONCOLOR. INCLUYE FLETES Y ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 42.46

PASM

FABRICACION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLE ENRAMPA A BASE DE TUBO DE ACERO DE 1 1/2" DE DIAMETRO,CALIBRE 1/8", EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS SEGUN DISEÑO.INCLUYE ROLADO DE TUBO, PROTECCION ANTICORROSIVA, (8 +/-2MICRAS), ACABADO FINAL, PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVOCOLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA Y FIJACION A MURO DEACUERDO A DETALLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 39.50

MCUR

MURO CURVO EN GUARDARROPA A BASE DE PANEL DE YESOTABLARROCA, CON ESTRUCTURA PERFIL "C" FORMADO ENFRIO CALIBRE 12, POSTE METALICO, SOLERA Y ANGULOS DEACERO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYECORTES Y DESPERDICIOS, REDIMIX, PERFACINTA, SOLDADURAE-7018, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (NO INCLUYE RECUBRIMIENTO DE ACABADO)(P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 43 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ASIH

FORJADO DE ASIENTO HECHO EN OBRA CON MEDIDAS 0.44 X1.12 MTS. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y DE 8 CMS. DEESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,RECUBIERTO CON MARMOL EN PLACAS 3" X 3" EN COLORPALISSANDRO CLASICO MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, ACABADO PULIDO, COLOCADO A HUESO ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 YJUNTEO CON COLOR, INCLUYE: CADENA DE EMPOTRAMIENTO AMURO DE 0.10 X 0.10 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3(3/8" DE DIAMETRO) Y ESTRIBOS DEL No.2 (I/4" DE DIAMETRO) ACADA 20 CMS., MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

ASIM

FORJADO DE ASIENTO HECHO EN OBRA CON MEDIDAS 0.60 X1.50 MTS. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y DE 8 CMS. DEESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,RECUBIERTO CON MARMOL EN PLACAS 3" X 3" EN COLORPALISSANDRO CLASICO MARCA MARMOLES MUNDIALES OSIMILAR, ACABADO PULIDO, COLOCADO A HUESO ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 YJUNTEO CON COLOR, INCLUYE: CADENA DE EMPOTRAMIENTO AMURO DE 0.10 X 0.10 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3(3/8" DE DIAMETRO) Y ESTRIBOS DEL No.2 (I/4" DE DIAMETRO) ACADA 20 CMS., MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

BARRA1

ELABORACION DE BARRA DE ATENCION EN AREA DEGUARDARROPA DE 0.35 MTS. DE ANCHO Y 4.42 MTS. DE LARGOY 0.086 MTS. DE PERALTE A BASE DE PERFILES "C" DE 3" X 1 3/4"CALIBRE 16 Y ANGULOS INTERMEDIOS DE ACERO DE 25 CMS.DE LARGO CON LADOS IGUALES Y CON SECCION 3/4" X 1/8" ACADA 30 CMS SEGUN DISEÑO. INCLUYE RECUBRIMIENTO FINALPOR TODAS LAS CARAS CON PANEL COMPOSITE ALUMINIO-POLIETILENO MARCA ALUCOBOND COLOR BLACK,EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS A MUROS DE TABIQUE,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 44 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BARRA2

ELABORACION DE BARRA DE ATENCION EN AREA DECONCESION SALA GRANDE, DE 0.65 MTS. DE ANCHO Y 3.43 MTS.DE LARGO Y 0.086 MTS. DE PERALTE A BASE DE DOS PERFILES"C" DE 3" X 1 3/4" CALIBRE 16 Y ANGULOS INTERMEDIOS DEACERO DE 55 CMS. DE LARGO CON LADOS IGUALES Y CONSECCION 3/4" DE 1/8" A CADA 30 CMS SEGUN DISEÑO.INLCLUYE: RECUBRIMIENTO FINAL POR TODAS LAS CARAS CONPANEL COMPOSITE ALUMINIO-POLIETILENO MARCA ALUCOBONDCOLOR BLACK, EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS A MUROSDE TABIQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

BARRA3

ELABORACION DE BARRA DE ATENCION SEMICIRCULAR ENAREA DE CONCESION SALA CHICA DE 0.40 MTS. DE ANCHO X1.84 MTS. DE LARGO Y UN PERALTE DE 0.086 MTS. A BASE DEPERFILES "C" DE 3" X 1 3/4" CALIBRE 16 Y ANGULOSINTERMEDIOS DE ACERO DE 30 CMS. DE LARGO CON LADOSIGUALES Y CON SECCION DE 3/4" X 1/8" A CADA 30 CMS SEGUNDISEÑO INCLUYE RECUBRIMIENTO FINAL POR TODAS LASCARAS CON PANEL COMPOSITE ALUMINIO-POLIETILENO MARCAALUCOBOND COLOR BLACK, EMPOTRAMIENTO EN LOSEXTREMOS A MUROS DE TABIQUE, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

BARRA4

FABRICACION DE BARRA PARA CAFETERIA A BASE DE MURO DETABIQUE DE 13 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'c=150KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8" DEDIAMETRO), Y ALAMBRON (1/4" DE DIAMETRO), RECUBIERTACON CRISTAL DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, ESMERILADO POR SUPARTE INFERIOR SEGUN DISEÑO INCLUYE CUBIERTA DEGRANITO NEGRO ABSOLUTO ALA DE MOSCA POR UNA CARA YALUCOBOND COLOR BLACK CON UNA TIRA DE ALUMINIOSATINADO POR LA OTRA CARA, CON INTERIOR ACABADO ENPINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE E ILUMINACION A BASEDE TIRAS LUMINOSAS INCANDESENTES DE 5 WATTS SENON,SEGUN DETALLE EN PLANO, MATERIALES, MANOP DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 12.70

Página 45 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BARRA5

FABRICACION DE BARRA DE COCINA DE 0.55 MTS. DE ANCHO ABASE DE PANEL COVINTEC DE 2" DE ESPESOR, REFORZADOCON VARILLA DEL No. 3 SEGUN DETALLE. INCLUYE REPELLADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y RECUBRIMIENTO CONLOSETA CERAMICA MODELO ASTRATTO 20 X 20 CMS. COLORBLANCO, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y UNIDA A HUESO,JUNTEO CON CEMENTO CREST, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

ML 21.02

ENTRE1

ELABORACION DE ENTREPAÑOS CON PLACAS DE ACEROLAMINADO CALIBRE 14 EN AREA DE CONCESION-SALA CHICA,DE 0.70 MTS. DE ANCHO Y .80 MTS. PROMEDIO DE LARGO,ARMADA A BASE DE 2 PERFILES "C" FORMADO EN FRIO DE 3" X1 3/4" CALIBRE 16 Y ANGULOS INTERMEDIOS DE ACERO DE 61DE LARGO CON LADOS IGUALES Y SON SECCION 3/4" X 1/8" ACADA 30 CMS SEGUN DETALLE INCLUYE RECUBRIMIENTO FINALEN DOS CARAS, FIJACION A MURO DE TABIQUE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 4.00

ENTRE2

ELABORACION DE ENTREPAÑOS CON PLACAS DE ACEROLAMINADO CALIBRE 14 EN AREA DE CONCESION-SALA GRANDE,DE 0.50 MTS. DE ANCHO Y 0.99 MTS. DE LARGO, ARMADA ABASE DE DOS PERFILES "C" FORMADO EN FRIO DE 3" X 1 3/4"CALIBRE 16 Y ANGULOS INTERMEDIOS DE ACERO DE 41 CMS.DE LARGO CON LADOS IGUALES Y CON SECCION DE 3/4" X 1/8"A CADA 30 CMS. SEGUN DETALLE INCLUYE RECUBRIMIENTOFINAL EN DOS CARAS, FIJACION A MURO DE TABIQUE,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.)

PZA 4.00

ENTRE3

ELABORACION DE ENTREPAÑOS CON PLACAS DE ACEROLAMINADO CALIBRE 14 EN AREA DE CONCESION-SALA GRANDEDE 0.50 MTS. DE ANCHO Y 2.07MTS. DE LARGO, ARMADA A BASEDE 2 PERFILES "C" FORMADO EN FRIO DE 3" X 1 3/4" CALIBRE 16Y ANGULOS INTERMEDIOS DE ACERO DE 41 CM DE LARGO CONLADOS IGUALES Y CON SECCION DE 3/4" X 1/8" A CADA 30 CMS.SEGUN DETALLE INCLUYE RECUBRIMIENTO FINAL EN DOSCARAS, FIJACION A MURO DE TABIQUE, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 4.00

ENTRE4 ENTREPAÑOS TAQUILLA ( DE ACUERDO A PROYECTO) PZA 4.00

Página 46 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BARSEH-MSUMINISTRO DE MRMOL CULTIVADO MARCA CORIAN COLORMYSTIC WHITE. INCLUYE FLETE.

M2 2.97

BARSEH-C

BARRA SEMICIRCULAR PARA ALOJAR 5 LAVABOS TIPO OVALINCON MEDIDA DE 3.54 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. DE ANCHOY 8 CMS. DE ESPESOR, CON FALDON AL FRENTE DE 20 CMS. DEALTURA, SEGUN DETALLE, DE CONCRETO HECHO EN OBRAF'c=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No.3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS, RECUBIERTOCON MRMOL CULTIVADO MARCA CORIAN COLOR MYSTICWHITE, ACABADO PULIDO COLOCADO A HUESO ASENTADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 INLCUYECADENA DE 10 X 10 CMS. PARA EMPOTRAMIENTO A MUROS,FORJADO EN SITIO DE CANALETA DE DESAGUE, CONDIMENSIONES DE 1" X 1 1/2" A TODO LO LARGO, CIMBRA COMUNY DESCIMBRA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

BARSEMSUMINISTRO DE MARMOL CULTIVADO MARCA CORIAN COLORMYSTIC WHITE, INCLUYE FLETE

M2 4.22

BARSEM

BARRA SEMICIRCULAR PARA ALOJAR 5 LAVABOS TIPO OVALINCON MEDIDA DE 5.04 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. DE ANCHOY 8 CMS. DE ESPESOR CON FALDON AL FRENTE DE 20 CMS. DEALTURA, SEGUN DETALLE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DEF'c=150 KG/CMS2, ARMADO CON VARILLAS DEL No.3 (3/8" DEDIAMETRO) A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS, RECUBIERTOCON MARMOL CULTIVADO MARCA CORIAN COLOR MYSTICWHITE, ACABADO PULIDO COLOCADO A HUESO ASENTADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 INLCUYECADENA DE 10 X 10 CMS. PARA EMPOTRAMIENTO A MUROS,FORJADO EN SITIO DE CANALETA DE DESAGUE, CONDIMENSIONES DE 1" X 1 1/2" A TODO LO LARGO, CIMBRA COMUNY DESCIMBRA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

CBARRA

CONTRABARRA EN CAFETERIA A BASE DE MURO DE TABIQUERECUBIERTO CON ALUCOBOND Y CUBIERTA DE PERFILES DEACERO CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA DE ACEROINOXIDABLE, SEGUN DETALLE. INCLUYE MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 47 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BALAM

ELABORACION DE BARRA LAMINADA DE ACERO CALIBRE 12 ENAREA DE GUARDARROPA DE 0.35 MTS. DE ANCHO X 3.41 MTS.PROMEDIO DE LARGO, ARMADA A BASE DE PERFILES "C"FORMADO ENFRIO DE 5" X 2" CALIBRE 16 Y ANGULOSINTERMEDIOS DE ACERO DE 25 CMS. DE LARGO CON LADOSIGUALES Y CON SECCION DE 3/4" X 1/8" A CADA 30 CMS. SEGUNDETALLE INCLUYE RECUBRIMIENTO FINAL EN DOS CARAS,FIJACION A MURO DE TABIQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

PERT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO ACABADOCROMADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO PARA COLGAR ROPA SEGUNDETALLE EN PLANOS. INCLUYE SUJECION CON REDONDO DE5/16" Y SOLERA DE 1"X 1/8" SOLDADA A POSTE METALICO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 1.00

VITERM-MSUMINISTRO DE VIDRIO TERMOMOLDEADO DE 12 MM DEESPESOR INCLUYE FLETE.

M2 39.45

VITERM-C

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TERMOMOLDEADO DE12 MM DE ESPESOR EN TRAMPA DE LUZ. INCLUYE CINTA 3M,SELLADOR SILICON DOW-CORNING, RECORTES YDESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS YELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVELY ALTURA. (P.U.O.T.)

M2 39.45

LIMPF

LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA A CUALQUIER NIVEL YALTURA. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALESDENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, ANDAMIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 2,678.00

BARTA

BARRA EN AREA DE TAQUILLA A UNA ALTURA DE 45 CMS. Y CONDOS SECCIONES, UNA CON MEDIDAS DE 2.10 MTS. DE LARGO X0.44 MTS. DE ANCHO Y UNA SEGUNDA SECCION LATERAL DE0.70 MTS. DE LARGO X 0.59 MTS. DE ANCHO, ENTRE COLUMNAEXISTENTE (SEGUN DETALLE), DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No.3 (3/8" DEDIAMETRO) ACABADO A CADA 25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,ACABADO FINAL RECUBIERTO CON GRANITO COLOR NEGROABSOLUTO ALA DE MOSCA, INCLUYE CADENA DEEMPOTRAMIENTO A MUROS LATERALES, MURETE DE TABIQUEROJO RECOCIDO DE 15 CMS. (SIN CONSIDERAR ACABADOFINAL), BARRA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE0.70X0.28 CMS. DE ESPESOR, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA,APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CORTES YDESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 48 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

VENTA-C

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO TEMPLADO ENVENTANILLA DE TAQUILLA, DE 6 MM. DE ESPESOR, CON MEDIDAFRONTAL 2.70 X 1.20 MTS., LATERAL 1.35 X 1.20 MTS. Y VIDRIODE 9 MM EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.70 X 0.20 MTS. Y 1.35 X0.20 MTS. INCLUYE DOS DETALLES DE RANURA EN VIDRIO DEFACHADA, SISTEMA DE SUJECION SEGUN DETALLES A BASE DEDOS PERFILES ANGULARES (INF. Y SUP.) DE 4" X 3/8", PERFILESANGULARES EMPOTRADOS EN CADENA SUPERIOR DE 4" X 3" X3/8", ASI COMO UN PERFIL ANGULAR DE 2" X 3/8" Y OTRO DE 7/8"X 3/16" PARA FIJACION DEL VIDRIO, PRIMARIO ANTICORROSIVO,MATERIALES, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Total de ACABADOS

PREFABRICADOS

MPLWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPARED LATERAL EN WC (43N-8) EN BAÑO PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES DE 0.61 X 1.50 EN COLOR 5357.

PZA 2.00

MPLWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPARED LATERAL EN WC (43N-8) EN BAÑO PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES DE 0.61 X 1.50 EN COLOR 5357.INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, FLETES Y ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

MMIN-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 STANDARDPARA MINGITORIO (4006), DE 0.46 X 1.20 MTS., EN COLOR 5350 O5357.

PZA 12.00

MMIN-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 STANDARDPARA MINGITORIO (4006), DE 0.46 X 1.20 MTS., EN COLOR 5350 O5357. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, FLETES Y ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 12.00

Página 49 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MTWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPILASTRA TERMINAL EN WC (4314-6) EN BAÑO PARA PERSONASCON CAPACIDADES DIFERENTES DE 0.30 X 2.10 MTS. EN COLOR5357. I

PZA 2.00

MTWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPILASTRA TERMINAL EN WC (4314-6) EN BAÑO PARA PERSONASCON CAPACIDADES DIFERENTES DE 0.30 X 2.10 MTS. EN COLOR5357. INCLUYE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO TODOLO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

PMWC

SUMINISTRO DE PUERTA MAMPARA SANITARIA PREFABRICADAEN ACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200STANDARD (4005-3) DE 0.85 X 1.50MTS. EN COLOR 5350 O 5357.

PZA 29.00

PMWC

INSTALACION DE PUERTA MAMPARA SANITARIA PREFABRICADAEN ACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200STANDARD (4005-3) DE 0.85 X 1.50MTS. EN COLOR 5350 O 5357.INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, FLETES Y ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 29.00

MPPWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPILASTRA PARED EN WC (4312-4) EN BAÑO PARA PERSONASCON CAPACIDADES DIFERENTES DE 0.17 A 0.20 X 2.10 MTS.COMO MEDIDAS PROMEDIO EN COLOR 5357, INCLUYE FLETES

PZA 2.00

MPPWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADACALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARAPILASTRA PARED EN WC (4312-4) EN BAÑO PARA PERSONASCON CAPACIDADES DIFERENTES DE 0.17 A 0.20 X 2.10 MTS.COMO MEDIDAS PROMEDIO EN COLOR 5357, INCLUYEMATERIALES Y HERRAJES, Y ACARREOS, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

Página 50 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MLWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22, MARCA SANILOCK, MODELO 4200STANDARD PARA PANEL LATERAL EN WC (4001-3), DE 1.22 X 1.50MTS. EN COLOR 5350 O 5357. INCLUYE FLETES

PZA 20.00

MLWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22, MARCA SANILOCK, MODELO 4200STANDARD PARA PANEL LATERAL EN WC (4001-3), DE 1.22 X 1.50MTS. EN COLOR 5350 O 5357. INCLUYE MATERIALES YHERRAJES, Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 20.00

MPWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENLAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCASANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARA PILASTRA PARED ENWC (4002) DE 0.125 A 0.20 X 1.80 MTS. COMO MEDIDASPROMEDIO EN COLOR. INCLUYE FLETES.

PZA 14.00

MPWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENLAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCASANILOCK MODELO 4200 STANDARD PARA PILASTRA PARED ENWC (4002) DE 0.125 A 0.20 X 1.80 MTS. COMO MEDIDASPROMEDIO EN COLOR. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES YACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASICOMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 14.00

MCWC-M

SUMINISTRO DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO, EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200STANDARD PARA PILASTRA CENTRAL EN WC (4003-3), DE 0.344X 1.80 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, EN COLOR 5350 O 5357INCLUYE FLETES

PZA 20.00

MCWC-C

INSTALACION DE MAMPARA SANITARIA PREFABRICADA ENACABADO ESMALTADO, EN LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA CALIBRE # 22 MARCA SANILOCK MODELO 4200STANDARD PARA PILASTRA CENTRAL EN WC (4003-3), DE 0.344X 1.80 MTS. COMO MEDIDAS PROMEDIO, EN COLOR 5350 O 5357INCLUYE MATERIALES Y HERRAJESY ACARREOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVOAL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 20.00

PTA01-M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-01 MARCA DOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACERO ROLADO DE 0.60 X 2.15 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A.PERFIL "B" CON INTERIOR DE POLIESTIRENO, CERRADURANIXON MODELO CEDI-750, JALADERA MODELO 4004-1 Y FLETES.

PZA 1.00

Página 51 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PTA01-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-01 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO DE 0.60 X 2.15 MTS. INCLUYE MATERIALES YHERRAJES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 1.00

PTA02-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-02 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 0.70 X 2.20 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A. ALCANTO DEL MURO CONTRA FUEGO DE 9 CMS., PROTECTOR DEMANO MODELO 4001-1, CHAPA MODELO 1222, BISAGRA MODELO1433, JALADERA MODELO 4004-3, FLETES

PZA 4.00

PTA02-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-02 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 0.70 X 2.20 MTS. INCLUYE MATERIALES YHERRAJES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 4.00

PTA03-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-03 MARCADOORLOCK BLINDADA, CON LAMINA CAL. No. 12 EN AMBASCARAS DE 0.90 X 2.13 MTS. INCLUYE REFUERZO INTERIORDELMISMO MATERIAL, SOPORTE DE 3/16" PARA BISAGRA,CALIBRE 16 PARA LA CHAPA, CHAPA ESPECIAL, BISAGRASMODELO 1433, FLETES

PZA 1.00

PTA03-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-03 MARCADOORLOCK BLINDADA, CON LAMINA CAL. No. 12 EN AMBASCARAS DE 0.90 X 2.13 MTS. INCLUYEMATERIALES Y HERRAJESACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASICOMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

PTA04-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-04 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 1.00 X 2.206 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A.CONTRA FUEGO DE 9 CMS., CHAPA MODELO 1261, BISAGRASMODELO 1431, FLETES.

PZA 2.00

PTA04-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-04 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 1.00 X 2.206 MTS. INCLUYE MATERIALES YHERRAJES Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 2.00

Página 52 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PTA05-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-05 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 0.85 X 2.20 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A. ALCANTO DEL MURO CONTRA FUEGO DE 9 CMS., PROTECTOR DEMANO MODELO 4001-1, CHAPA MODELO 1212, BISAGRASMODELO 1431, FLETES

PZA 2.00

PTA05-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-05 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO DE 0.85 X 2.20 MTS. INCLUYE MATERIALES YHERRAJESY ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 2.00

PTA06-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-06 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB) # 20, FABRICADACON LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA DE 0.90 X 2.206 MTS.INCLUYE MARCO M.P.A. AL CANTO DEL MURO CONTRA FUEGODE 9 CMS., PROTECTOR DE MANO MODEL 4001-1, CHAPA DOBLECILINDRO MODELO 1222, CERROJO, BISAGRAS MODELO 1431,JALADERA MODELO 4004, FLETES.

PZA 1.00

PTA06-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-06 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB) # 20, FABRICADACON LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA DE 0.90 X 2.206 MTS.INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, ACARREOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVOAL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

PTA07-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-07 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB), FABRICADA CONLAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA COLOR BLANCA DE 0.90 X2.206 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A. AL CANTO DEL MUROCONTRA FUEGO DE 9 CMS., PROTECTOR DE MANO MODELO4001-1 Y PROTECTOR DE PIES MODELO 4002, CIERRA PUERTAHIDRAULICO MODELO 1321, TOPE MODELO 1131, BISAGRASMODELO 1433, FLETES

PZA 1.00

PTA07-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-07 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB), FABRICADA CONLAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA COLOR BLANCA DE 0.90 X2.206 MTS. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

PTA08-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-08 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON LAMINADE ACERO INOXIDABLE TIPO 304-18/8 # 3 PVC DE 1.00 X 2.206MTS. INCLUYE MARCO M.P.A. AL CANTO DEL MURO CONTRAFUEGO DE 9 CMS., PROTECTOR DE PIES MODELO 4002, CHAPAMODELO 1232, BISAGRAS MODELO 1432, FLETES

PZA 1.00

Página 53 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PTA08-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-08 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON LAMINADE ACERO INOXIDABLE TIPO 304-18/8 # 3 PVC DE 1.00 X 2.206MTS. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, ACARREOS, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

PTA09-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-09 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO CALIBRE 20 DE 1.10 X 2.206 MTS. INCLUYEMARCO M.P.A. AL CANTO DEL MURO CONTRA FUEGO DE 9 CMS.,PROTECTOR DE MANO MODELO 4001-1 Y PROTECTOR DE PIESMODELO 4002, CIERRA PUERTA HIDRAULICO MODELO 1321,TOPE MODELO 1131, BISAGRAS MODELO 1433, FLETES

PZA 2.00

PTA09-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-09 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON ACEROROLADO EN FRIO CALIBRE 20 DE 1.10 X 2.206 MTS. INCLUYEMATERIALES Y HERRAJES, ACARREOS, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO ALCONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

PTA10-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-10 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON LAMINADE ACERO INOXIDABLE TIPO 304-18/8 DE 1.10 X 2.206 MTS.INCLUYE MARCO M.P.A. AL CANTO DEL MURO CONTRA FUEGODE 9 CMS., PROTECTOR DE MANOS MODELO 4001-1 YPROTECTOR DE PIES MODELO 4002, CIERRA PUERTASHIDRAULICO MODELO 1321, TOPE MODELO 1131, BISAGRASMODELO 1433, FLETES.

PZA 3.00

PTA10-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-10 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA FABRICADA CON LAMINADE ACERO INOXIDABLE TIPO 304-18/8 DE 1.10 X 2.206 MTS.INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES Y ACARREOS, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVOAL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 3.00

PTA11-M

SUMINISTRO DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-11 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB) # 20, FABRICADACON LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA COLOR BLANCA DE1.10 X 2.206 MTS. INCLUYE MARCO M.P.A. AL CANTO DEL MUROCONTRA FUEGO DE 9 CMS., PROTECTOR DE MANOS MODELO4001-1 Y PROTECTOR DE PIES MODELO 4002, CIERRA PUERTASHIDRAULICO MODELO 1321, TOPE MODELO 1131, BISAGRASMODELO 1433, FLETES.

PZA 2.00

Página 54 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PTA11-C

COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO P-11 MARCADOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB) # 20, FABRICADACON LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA COLOR BLANCA DE1.10 X 2.206 MTS. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES,ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASICOMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 2.00

PTA12-M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJAPREFABRICADA TIPO P-12 MARCA DOORLOCK STANDARDREFORZADA (LGB), FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADABONDERIZADA COLOR NEGRO DE 1.10 X 2.206 MTS. INCLUYEMARCO ENSAMBLABLE SOLDADO, CHAPA PERILLA, LLAVE YBOTON MODELO 1242, DOBLECILINDRO MODELO 1222BISAGRAS MODELO 1431, TOPE DE PISO 1131, MATERIALES YHERRAJES, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OOBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 6.00

PTA12-C

COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA PREFABRICADA TIPO P-12 MARCA DOORLOCK STANDARD REFORZADA (LGB),FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA COLORNEGRO DE 1.10 X 2.206 MTS. INCLUYE MARCO ENSAMBLABLESOLDADO, CHAPA PERILLA, LLAVE Y BOTON MODELO 1242,DOBLECILINDRO MODELO 1222 BISAGRAS MODELO 1431, TOPEDE PISO 1131, MATERIALES Y HERRAJES, FLETES Y ACARREOS,MANO DE OOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 6.00

PTA13-M

SUMINISTRO DE PUERTA TIPO P-13 DE CRISTAL CONESTRUCTURA DE ALUMINIO CON DOBLE HOJA DE 1.12 MTS. CONCRISTAL CLARO DE 6 MM. SEGUN DETALLE EN PLANOS DECANCELERIA. INCLUYE FLETES

PZA 24.00

PTA13-C

COLOCACION DE PUERTA TIPO P-13 DE CRISTAL CONESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGUN DETALLE EN PLANOS DECANCELERIA. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA , ASI COMO TODO LORELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 24.00

PTA14-M

SUMINISTRO DE PUERTA TIPO P-14 DE CRISTAL CONESTRUCTURA DE ALUMINIO CON DOBLE HOJA DE 1.31 MTS. CONCRISTAL CLARO DE 6 MM. SEGUN DETALLE EN PLANOS DECANCELERIA. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, FLETES YACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA, ASICOMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 4.00

Página 55 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PTA14-C

COLOCACION DE PUERTA TIPO P-14 DE CRISTAL CONESTRUCTURA DE ALUMINIO CON DOBLE HOJA DE 1.31 MTS. CONCRISTAL CLARO DE 6 MM. SEGUN DETALLE EN PLANOS DECANCELERIA. INCLUYE MATERIALES Y HERRAJES, FLETES YACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA, ASICOMO TODO LO RELATIVO AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 4.00

CALUZ

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CAJA DE LUZ PARAMARQUESINA MARCA MODUAL DE ALUMINIO A DOS VISTAS YCON AREA GRAFICA DE 1.22 X 2.44. INCLUYEFLETES,FIJACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO YMANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO REFERENTE ALCONCEPTO. (P.U.O.T.)

PZA 4.00

LOUVER-M

SUMINISTRO Y HABILITADO DE REJILLA LOUVER DE LINEAHORIZONTAL CONTINUA Y HOJAS ESCALONADAS MARCACONTRUCTION SPECIALTIES INTERNATIONAL MODELO 8890 ENCOLOR No. 81 (ROJO FRAGUA). INCLUYE FLETES

M2 225.49

LOUVER-C

MONTAJE DE REJILLA LOUVER DE LINEA HORIZONTALCONTINUA Y HOJAS ESCALONADAS INCLUYE ACARREOS,MATERIALES, FIJACION, DESPERDICIOS, ACARREOS YELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 225.49

EXTRACTOR-M

SUMINISTRO DE EXTRACTOR TURBOATMOSFERICO TIPOINDUSTRIAL MARCA VENTDEPOT EN ALUMINIO ANODIZADO CON2 BALEROS DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOLUBRICADOPERMANENTE 28" X 22" DE DIAMETRO OVAL DE BASE DEEXTRACCION, TURBINA DE 17" DE DIAMETRO Y 21 ASPASAERODINAMICAMENTE CURVEADAS CON AGUA-CANALESCONTRA LA LLUVIA, INCLUYE FLETES.

PZA 12.00

EXTRACTOR-C

INSTALACION DE EXTRACTOR TURBOATMOSFERICO TIPOINDUSTRIAL MARCA VENTDEPOT EN ALUMINIO ANODIZADO CON2 BALEROS DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOLUBRICADOPERMANENTE 28" X 22" DE DIAMETRO OVAL DE BASE DEEXTRACCION, TURBINA DE 17" DE DIAMETRO Y 21 ASPASAERODINAMICAMENTE CURVEADAS CON AGUA-CANALESCONTRA LA LLUVIA, INCLUYE BASE Y TORNILLOS,PERFORACION EN LOSA EXISTENTE, CORTE DE VARILLAREQUERIDOS, Y SACADO EN LIMPIO DE PASO DE EXTRACCION,ACARREOS Y ELEVACIONES, MANO DE OBRA A CUALQUIERNIVEL Y ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (P.U.O.T.)

PZA 12.00

Total PREFABBRICADOS

ALUMINIO EN FACHADA

Página 56 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ALU2S-MFABRICACION Y HABILITADO DE FACHADA INTEGRAL DEALUMINIO ANODIZADO NATURAL SIN PARTE LUCES DEACUERDO AL PROYECTO.

M2 260.63

ALU2S-C

MONTAJE DE FACHADA INTEGRAL DE ALUMINIO INCLUYECRISTAL CLARO RECOCIDO Y SERIGRAFIADO 6 MM.,MATERIALES, HERRAJES, EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS,ACCESORIOS DE LAMINA Y REJILLA, JUNTA A PISO, ANDAMIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS,CONTROL TOPOGRAFICO EN TRAZO Y NIVELACION, MANO DEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

M2 260.63

ALU2C-MFABRICACION Y HABILITADO DE FACHADA INTEGRAL DEALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PARTE LUCES. DEACUERDO A PROYECTO

M2 205.84

ALU2C-C

MONTAJE DE FACHADA INTEGRAL DE ALUMINIO ANODIZADONATURAL CON PARTE LUCES. INCLUYE CRISTAL CLARORECOCIDO Y SERIGRAFIADO 6 MM., MATERIALES, HERRAJES,EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS, ACCESORIOS DE LAMINAY REJILLA, JUNTA A PISO, ANDAMIOS, ACARREOS YELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, CONTROLTOPOGRAFICO EN TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA,LIMPIEZA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 205.84

ALU3SF-MFABRICACION Y HABILITADODE SOBRE FACHADA INTEGRAL DEALUMINIO ANODIZADO NATURAL. DE ACUERDO A PROYECTO

M2 487.56

ALU3SF-C

MONTAJE DE SOBRE FACHADA INTEGRAL DE ALUMINIOANODIZADO NATURAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAJES,EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS, ACCESORIOS DE LAMINAY REJILLA, JUNTA A PISO, ANDAMIOS, ACARREOS YELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, CONTROLTOPOGRAFICO EN TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA,LIMPIEZA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 487.56

ALU5L1-MFABRICACION Y HABILITADO DE FACHADA INTEGRAL LATERAL1 DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. DE ACUERDO APROYECTO

M2 139.62

ALU5L1-C

FABRICACION HABILITADO Y MONTAJE DE FACHADA INTEGRALLATERAL 1 DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYECRISTAL CLARO RECOCIDO Y SERIGRAFIADO 6 MM.,MATERIALES, HERRAJES, EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS,ACCESORIOS DE LAMINA Y REJILLA, JUNTA A PISO, ANDAMIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS,CONTROL TOPOGRAFICO EN TRAZO Y NIVELACION, MANO DEOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

M2 139.62

ALU5L2-MFABRICACION Y HABILITADO DE FACHADA INTEGRAL LATERAL 2DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. DE ACUERDO A PROYECTO

M2 304.71

Página 57 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ALU5L2-C

MONTAJE DE FACHADA INTEGRAL LATERAL 2 DE ALUMINIOANODIZADO NATURAL. INCLUYE CRISTAL CLARO RECOCIDO YSERIGRAFIADO 6 MM., MATERIALES, HERRAJES,EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS, ACCESORIOS DE LAMINAY REJILLA, JUNTA A PISO, ANDAMIOS, ACARREOS YELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, CONTROLTOPOGRAFICO EN TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA,LIMPIEZA Y TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 304.71

Total ALUMINIO EN FACHADA

INSTALACIONES HIDROSANITARIA

SALHS

SALIDA HIDROSANITARIA PARA MUEBLES, CON ALIMENTACIONHIDRAULICA DE AGUA FRIA, TUBERIA DE COBRE TIPO M, DE LALINEA AL SITIO DEL MUEBLE, VER DIAMETROS INDICADOS ENPLANOS, DESAGUE CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DELMUEBLE AL COLECTOR O REGISTRO SEGUN SE REQUIERA ACUALQUIER NIVLE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, RANURADO, RESANES, PRUEBAS,DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DELA OBRA A SITIOS AUTORIZADOS (P.U.O.T.)

SAL 63.00

TCU2SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 50MM. (2" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 22.00

TCU38SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM(1 1/2" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 8.90

TCU32SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM(1 1/4" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 7.00

TCU25SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM(1" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 23.80

TCU19SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM(3/4" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 9.00

TCU13SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM(1/2" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 4.90

Página 58 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

COH24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL DE BOTEMARCA HELVEX, MODELO H-24. INCLUYE CONEXION A TUBERIADE DESCARGA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 29.00

TUSA4"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100MM (4" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 124.50

TUSA3"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 75 MM(3" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 9.55

TUSA2"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 51 MM(2" DE DIAMETRO). INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 22.50

MINR

COLOCACION DE MINGITORIO DE RECUPERACION MARCAVITROMEX COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO YCOLOCACION DE JUEGO DE PIJAS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 7.00

WCR

COLOCACION DE TAZA DE WC DE RECUPERACION, MARCAIDEAL STANDARD MODELO OLIMPICO COLOR BLANCO. INCLUYESUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA Y JUEGO DEPIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 12.00

WCS-MSUMINISTRO DE TAZA DE WC, MARCA IDEAL STANDARDMODELO OLIMPICO COLOR BLANCO.

PZA 6.00

WCS-C

COLOCACION DE TAZA DE WC, MARCA IDEAL STANDARDMODELO OLIMPICO COLOR BLANCO. INCLUYE CUELLO DE CERAY JUEGO DE PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 6.00

WCWALL-MSUMINISTRO DE TAZA DE WC, MARCA IDEAL STANDARDMODELO AF WALL PARA EMPOTRAR A PARED.

PZA 9.00

WCWALL-C

COLOCACION DE TAZA DE WC, MARCA IDEAL STANDARDMODELO AF WALL PARA EMPOTRAR A PARED. INCLUYE CUELLODE CERA Y JUEGO DE PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 9.00

WCAL-MSUMINISTRO DE TAZA DE WC, MODELO CONFORT ALARGADADE 18" DE ALTO, TRAMPA EXPUESTA DE 2" MIN. DE DIAMETRO.

PZA 2.00

Página 59 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

WCAL-C

COLOCACION DE TAZA DE WC, MODELO CONFORT ALARGADADE 18" DE ALTO, TRAMPA EXPUESTA DE 2" MIN. DE DIAMETRO.INCLUYE CUELLO DE CERA Y JUEGO DE PIJAS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

MINS-MSUMINISTRO DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDARDMODELO NIAGARA, COLOR BLANCO.

PZA 3.00

MINS-C

COLOCACION DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDARDMODELO NIAGARA, COLOR BLANCO. INCLUYE JUEGO DE PIJAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 3.00

LLAV-M

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CON SENSORAUTOMATICO MARCA HELVEX, O SIMI MODELO TV-105. INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 21.00

LLAV-CSUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ECONOMIZADORAMARCA HELVEX, MODELO TV-105. INCLUYE MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 21.00

ASALSUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO ALARGADO PARA WC11-004 CON TAPA M-235. INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 29.00

LAVOD-MSUMINISTRO DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD MODELONEW CADET CON PEDESTAL, COLOR BLANCO.

PZA 9.00

LAVOD-C

COLOCACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD MODELONEW CADET CON PEDESTAL, COLOR BLANCO. INCLUYE CESPOLCROMADO URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 9.00

LAVO-MSUMINISTRO DE LAVABO OVALIN MODELO STERLING MODESTOMARCA INTERCERAMIC COLOR BLANCO.

PZA 10.00

LAVO-C

COLOCACION DE LAVABO OVALIN MODELO STERLING MODESTOMARCA INTERCERAMIC COLOR BLANCO. INCLUYE CESPOLCROMADO URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 10.00

LAPROG-MSUMINISTRO DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD MODELOSTERLING PROGRESO O SIMILAR EN COLOR BLANCO.

PZA 2.00

LAPROG-C

COLOCACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD MODELOSTERLING PROGRESO O SIMILAR EN COLOR BLANCO. INCLUYECESPOL CROMADO URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

Página 60 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TAR01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA DE ACEROESMALTADO. INCLUYE CESPOL CROMADO, LLAVEMEZCLADORA, SOPORTERIA TUBULAR, FIJACION, RANURADOSY RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

TAR02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DOBLE DE ACEROESMALTADO. INCLUYE CESPOL CROMADO, LLAVEMEZCLADORA, SOPORTERIA TUBULAR, FIJACION, RANURADOSY RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

BARS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD DEACERO INOXIDABLE TIPO ANGULAR HORIZONTAL DE 1 1/4" DEDIAMETRO MARCA HELVEX MODELO CON CHAPETON MB-068-S.INCLUYE FIJACION A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

FLUXE-MSUMINISTRO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR PARAWC Y/O MINGITORIO MARCA HELVEX MODELO SEGUNPROYECTO.

PZA 39.00

FLUXE-C

INSTALACION DE FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSORPARA WC Y/O MINGITORIO MARCA HELVEX MODELO SEGUNPROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 39.00

SECM-MSUMINISTRO DE SECADOR DE MANOS ELECTRONICO CONSENSOR MARCA HELVEX MODELO MB-008.

PZA 10.00

SECM-C

COLOCACION DE SECADOR DE MANOS ELECTRONICO CONSENSOR MARCA HELVEX MODELO MB-008. INCLUYE FIJACION AMURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 10.00

CAMBE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION PARA CAMBIO DEPAÑAL DE BEBE, HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE, MARCAKOALA BEAR KARE. INCLUYE FIJACION, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

PZA 1.00

PROTEC

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE PROTECCIONPARA INFANTES, MODELO CPS MARCA KOALA BEAR KARE.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

JAMINSUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA MINI DE 500 MG,MARCA WINDOWS. INCLUYE FIJACION A MURO, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 15.00

TOALLSUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO INTERDOBLADOMARCA WINDOWS. INCLUYE FIJACION A MURO, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 8.00

Página 61 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

LEVER

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA LEVERMATIC ENROLLO MARCA WINDOWS. INCLUYE SISTEMA DE FIJACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 29.00

ESP

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS. CONMARCO DE ALUMINIO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE SECCIONCUADRADA DE 1" X 1", ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO.INCLUYE FIJACION A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 19.00

ESPINC

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO INCLINADO A 10° DE 60X 60 CMS. CENTRADO SOBRE LAVABO, CON MARCO DEALUMINIO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE SECCION CUADRADADE 1" X 1", ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO. INCLUYEFIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 2.00

TINAC

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE CONEXIONES, FLOTADOR,ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO. (P.U.OT.)

PZA 4.00

CO2714

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLDERA DE AZOTEA PARAAGUAS PLUVIALES MARCA HELVEX MODELO 2714. INCLUYEPREPARACION PARA FIJACION CON LOSAS, MATERIALES,SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA. (P.U.O.T.)

PZA 12.00

BAJPLV

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVCHIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE SUJECION,CONEXIONES DE PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO.(P.U.O.T.)

ML 40.00

VERTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE LAMINAESMALTADA MARCA SINSA DE 0.52 X 0.52. INCLUYE CONTRACANASTA CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y JUEGO DE SOPORTES TUBULARES. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Total INSTALACION HIDROSANITARIA

INSTALACION ELECTRICA

COP27SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT P.D.G. DE 27MM DE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 72.00

Página 62 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

MON16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y 2 CONTRASTROQUELADAS DE 16 MM DE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

JGO 204.00


PZA 192.00

CON16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CONDUITP.D.G. Y CONTRA DE 16 MM DE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 904.00

REGLG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ESPECIAL DEFABRICACION EN OBRA DE LAMINA GALVANIZADA DE 50 X 25 X13 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

CCHLGSUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE LAMINAGALVANIZADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 43.00

CCU21

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADAGALVANIZADA CON SOBRETAPA DE 21 MM DE DIAMETRO.INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 6.00

CON27


PZA 72.00

MON21


JGO 10.00

MON27


JGO 4.00

MON41


JGO 3.00

MON53


JGO 2.00

Página 63 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

CREC9

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARACONDUIT FLEXIBLE METALICO DE 9 MM DE DIAMETRO. INCLUYEANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 960.00

MON63


JGO 2.00

CAB4/0

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW ANTILLAMA DE 75°C,600 V., DE COBRE, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDADCALIBRE No. 4/0 AWG. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 160.00

CON21


PZA 446.00

COHEXSUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE HEXAGONALGALVANIZADO DE 1/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 190.00

CAB2

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW ANTILLAMA DE 75°C,600 V., DE COBRE, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDADCALIBRE No. 2 AWG. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 15.00

PAPAGSUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADORSENCILLO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 9.00

TURCSUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA HEXAGONAL YROLDANA PLANA DE 1/4". INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

JGO 2,450.00

VARILSUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADAGALVANIZADA DE 1/4" X 1 MT. DE LARGO. INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 190.00

SOLERSUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE FIERRO DE 1/8" X1/2" X 1 MT. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1,000.00

CONTACSUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEXPOLARIZADO DE 15A, 127V. INCLUYE MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 40.00

Página 64 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PERHSUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO H Y CARGA 22 DE 1/4" X3/4". INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

JGO 1,000.00

APAGSUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 15A,127V. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 9.00

CAUNISUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL UNIVERSALGALVANIZADO DE 41 X 41 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 10.00

CUA16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADAGALVANIZADA CON TAPA DE 16 MM. INCLUYE ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

PZA 385.00

CUA21


PZA 140.00

CUA27


PZA 77.00

CUA35


PZA 8.00

FLEXI9

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUIT FLEXIBLE METALICOGALVANIZADO DE 9 MM DE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

ML 360.00

TAQTSUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE DE EXPANSION DE1/4" X 1 3/4" MARCA XATO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 40.00

CAB10

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW ANTILLAMA DE 75°C,600 V., DE COBRE, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDADCALIBRE No. 10 AWG. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 14,400.00

LB6753

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIEOVALADA TIPO "LB" CON TAPA Y EMPAQUE LB-67 DE 53 MM.INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 65 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

LR1716

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIEOVALADA TIPO "LR" CON TAPA Y EMPAQUE LR-17 DE 16 MM.INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 5.00

LB7763


PZA 1.00

LR6753


PZA 1.00

LR7763


PZA 1.00

PCONTSUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA CONTACTODUPLEX POLARIZADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 40.00

CA316

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE USO RUDO, AISLAMIENTO DE 300V. 3 X 16 AWG, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDADPARA POSTES. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 240.00

LB1716


PZA 5.00


PZA 398.00

CAB1/0

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW ANTILLAMA DE 75°C,600 V., DE COBRE, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDADCALIBRE No. 1/0 AWG. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 160.00

INTE01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORTERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA EN GABINETE NEMA 1,3P, 240V. CON CAPACIDAD 3P - 90A. INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 66 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

CDT12

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR CABLEADO DE COBREDESNUDO SUAVE CALIBRE No. 12 AWG. INCLUYE ANDAMIOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

ML 4,300.00

CDT8


ML 45.00

CDT6


ML 40.00

T1716

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIEOVALADA TIPO "T" CON TAPA Y EMPAQUE T-17 DE 16 MM.INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 20.00

INTE04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ARRANCADORPARA MOTOR FRACCIONARIO CLASE 2510, IF, 2H, 127V. MARCASQUARE "D" DE CAPACIDAD 1/2 C.P. INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

INTE03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ARRANCADORPARA MOTOR FRACCIONARIO CLASE 2510, IF, 2H, 127V. MARCASQUARE "D" DE CAPACIDAD 1/3 C.P. INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

CPDG27SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT P.D.G. DE 27MM DE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 29.00

INTE02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORTERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA EN GABINETE NEMA 1,3P, 240V. CON CAPACIDAD 3P - 175A. INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 67 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TABL01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO MULTICIRCUITOS "A",42 CIRCUITOS, 220/127V. MARCA SQUARE D, CAT. NQOD-424AB22 CON KIT P/BARRA DE NEUTROS Y BARRA DE TIERRA YLOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOSDERIVADOS TIPO ATORNILLABLE: 1 INTERRUPTUORTERMOMAGNETICO COMO PRINCIPAL DE 3P-175A, 33INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 1-15A, 4INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 1P-20A, 1INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO DE 2P-15AINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO DE 3P-60A,INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

TABL02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO MULTICIRCUITOS"AE", 42 CIRCUITOS, 220/127V. MARCA SQUARE D, CAT. NQOD-424AB12, CON KIT P/BARRA DE NEUTROS Y BARRA DE TIERRA YLOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS TIPOATORNILLABLE: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMOPRINCIPAL DE 3P-90A, 29 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOSDERIVADOS DE 1P-15A, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOSDERIVADOS DE 1P-20A, INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

TABL03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO MULTICIRCUITOS "B",30 CIRCUITOS, 220/127V. MARCA SQUARE D, CAT. NQOD-304AB12, CON KIT P/BARRA DE NEUTROS Y BARRA DE TIERRA YLOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOSDERIVADOS TIPO ATORNILLABLE: 1 INTERRUPTORTERMOMAGNETICO COMO PRINCIPAL DE 3P-60A, 16INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 1-15A, 3INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 3P-15A,INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

TCD16SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT P.D.G. DE 16 MMDE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 1,635.00


ML 1,045.00


ML 370.00

Página 68 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TPVC21SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT P.V.C. DE 21 MMDE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 550.00

TCG16SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. DE 16 MMDE DIAMETRO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 600.00


PZA 78.00


PZA 170.00


ML 75.00


ML 415.00


ML 35.00


ML 35.00


ML 3.00


ML 30.00

TJ-M

SUMINSITRO DE LUMINARIA DECORATIVO PARA EMPOTRAR ENMURO, TIPO CUADRANGULAR, DE CRISTAL BLANCO OPALINO DE95/8" X 131/4", MCA. LUMINEK MOD. TJ00, PARA ALOJARLÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W. CON BALASTROELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARAFLUORESCENTE COMPACTA CF26DD/830 26 W. BLANCO CALIDO3000° K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3 CON 10,000 HRS. DEVIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 27.00

Página 69 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ-CCOLOCACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 27.00

TJ1-M

SUMINISTRO LUMINARIO TIPO CAJILLO UBICADO EN PLAFOND,DE 10X10 CMS. HECHO EN OBRA, PARA ALOJAR LÁMPARAHALÓGENA TIPO MR16 50W. 10° CON TRANFORMADOR DEREDUCCIÓN ALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARAHALÓGENA MR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DEAPERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431.

PZA. 9.00

TJ1-CINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 9.00

TJ2-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,TIPO CILOIDE, CON CUERPO EN ALUMINIO ACABADO ENESMALTE COLOR BLANCO, MCA. LUMINEK MOD. 3588, PARAALOJAR DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE13W. CON BALASTRO ELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ.INCLUYE DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CF13DS/827 13W. INTERNA 2700° K CON UN IRC DE 82 BASE GX-23CON 10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20394

PZA 4.00


PZA 4.00

TJ3-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO TIPO VELADORA DE 10X60 CMS. ENLÁMINA DE ALUMINIO SATINADO MCA. LUMINEK MOD. FLOXECO,PARA ALOJAR LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA PL 26W.CON BALASTRO ELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ.INCLUYE LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA CF26DD/83026W. BLANCO CALIDO 3000°K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3CON 10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 25.00


PZA 25.00

Página 70 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ5-M

SIMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CONCONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CONTORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOTERMOTEMPLADO CON EMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARAMANTENER LA HERMETICIDAD, ACABADO EN ALUMINIO PULIDO,CON LOUVER INTERNO, MCA. PROMMSA MOD. JE08H21/JA07N03CON SOQUET PARA ALOJAR LAMPARA HALOGENA MR 16 50W.38° CON TRANSFORMADOR DE REDUCCION ALIMENTADA 12V/127V/60HZ INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR16 50MR16/CC/FL38 12V. BASE GU5.3 DE 50 W. NARROWFLOOD CON5,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. GENERAL ELECTRIC MOD.27071-0.

PZA 20.00


PZA 20.00

TJ7-M

SUMINITRO DELUMINARIO FLUORESCENTE DE SUPERFICIE TIPORIEL CON CURVATURA LUMÍNICA ANCHA, PARA MÚLTIPLESUSOS, CONSTRUÍDA CON LÁMINA DE ACERO, LUMINARIO DEENCENDIDO RÁPIDO DE 48" PARA COLOCAR EN CAJILLO,ACERO ACABADO EN ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCOMATE, CON FILTRO DE COLOR AZUL, MCA. LUMINEK MOD.BR36100 PARA ALOJAR SOQUET, BALASTRO ELECTRONICOPARA LAMPARA FLUORESCENTE T-8 32W 3000°K ALIMENTADO A127V/60HZ. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE F032/830BLANCO CALIDO 3000°K 2950 LM IRC DE 82 BULBO T8 BASE G1320,000 HRS DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 21890

PZA 23.00


PZA 23.00

TJ10/A

SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA, DEBERÁ DECIR"SALIDA", DE EMPOTRAR EN PLAFOND, FABRICADO EN LÁMINADE FIERRO TROPICALIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO, CONCUERPO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LETRAS EN BAJORELIEVE ILUMINADAS EN ROJO, MCA. PROMMSA MOD. WB24L14,PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W CONREGISTRO METALICO PARA ALOJAR BALASTRO ELECTRONICO YBATERIA DE RESPALDO ALIMENTADA A 127V/60HZ, INCLUYELAMPARA FLUOORESCENTE COMPACTA FT18DL/830 18WBLANCO CALIDO 3000°K IRC DE 82 BULBO T8 BASE 2G-11

PZA 1.00

Página 71 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ21-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, ACABADO EN ALUMINIOPULIDO TIPO CLUSTER, MCA. LUMINEK MOD. TJ21, PARA ALOJARCUATRO LÁMPARAS HALÓGENAS AR111, DE 8° DE APERTURACON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMENTADAA 12V./127V./60HZ INCLUYE CUATRO LAMPARAS HALOGENAS50AR111/SP/8 41835 50W. 8° BASE G53 CON 3000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85422, INCLUYE TAMBIEN UNESPACIO DESTINADO A LA UBICACION DE BOCINAS, SPRINKELS,CCTV. EST.

PZA 10.00


PZA 10.00

TJ14

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CONCONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CONTORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOTERMOTEMPLADO CON EMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARAMANTENER LA HERMETICIDAD, ACABADO EN ALUMINIO PULIDO,CON LOUVER INTERNO, MCA. PROMMSA MOD. JE42M9/JA07N12CON SOQUET PARA ALOJAR LAMPARA MASTER COLOR PAR2035W CON BALASTRO INTEGRAL ALIMENTADA A 127V/60HZINCLUYE LAMPARA HALOGENA DE DESCARGA TIPO MASTERCOLOR PAR 20 CDM35/PAR20/FL BASE E26 CODIGO ANSI M130CLARO 3000°K CON 10,000HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA.PHILIPS MOD. 03353

PZA 25.00

TJ14INSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 25.00

TJ13-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALPARA ADOSAR EN LOSA, DE CURVATURA LUMÍNICA ANCHA CONCUERPO DE LÁMINA DE ACERO, CUERPO METÁLICOFOSFATIZADO Y ESMALTADO AL HORNO, EN PINTURA BLANCADE ALTA REFLECTANCIA ACABADO EN MATE, CON DIFUSOR DEACRÍLICO DE 48" DE ALTO DE 11 1/4" DE ANCHO Y 3 3/16" DEALTO, MCA. LUMINEK MOD. TJ13, PARA ALOJAR DOS LAMPARASFLUORESCENTES TIPO T8 CON BALASTRO ELECTRONICOALIMENTADO A 127V/60HZ INCLUIYE DOS LAMAPARASFLUORESCENTES DE 32W A 3000°K T8 SOCKET G-13, 20,000 HRSDE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 21897

PZA 34.00


PZA 34.00

Página 72 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ21/A-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, ACABADO EN ALUMINIOPULIDO TIPO CLUSTER, MCA. LUMINEK MOD. TJ21A, PARA DOSLÁMPARAS HALÓGENAS 50W. MR16 CON 10° DE APERTURA CONTRANSFORMADOR ELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMENTADA A12V./127V./60HZ INCLUYE DOS LAMPARAS HALOGENAS MR 1650MR16/SP/10 41870 50W.12V 10° DE APERTURA BASE GX5.3SPOT CON 4000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD.85431

PZA 4.00

TJ21/A-CINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 4.00

TJ22-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR ASIMÉTRICO CONCUERPO DE ALUMINIO TROQUELADO, CON DIFUSOR DECRISTAL BLANCO OPALINO TERMOTEMPLADO, ACABADO DEALUMINIO CROMO O SATINADO, MCA. LUMINEK MOD. TJ22HQI,PARA ALOJAR LÁMPARA DE DESCARGA DE ADITIVOSMETÁLICOS HQI- T BASE RX7'S 150 W 3000°K CON UN IRC DE 82CON BALASTRO REMOTO ALIMENTADO A 227V/60HZ INCLUYELAMPARA DE HALOGENUROS METALICOS HQITS/WDL 150W IRCDE 80 3000°K BULBO TUBULAR BASE RX7s CON 10,000 HRS. DEVIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 86032

PZA 12.00


PZA 12.00

TJ22/A-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR ASIMÉTRICO CONCUERPO DE ALUMINIO TROQUELADO, CON DIFUSOR DECRISTAL BLANCO OPALINO TERMOTEMPLADO, ACABADO DEALUMINIO CROMO O SATINADO, MCA. LUMINEK MOD. TJ22HQI,PARA ALOJAR LÁMPARA DE DESCARGA DE ADITIVOSMETÁLICOS HQI- T BASE RX7'S 150 W 3000°K CON UN IRC DE 82CON BALASTRO REMOTO ALIMENTADO A 127V/60HZ INCLUYELAMPARA DE HALOGENUROS METALICOS HQITS/WDL 150W IRCDE 80 3000°K BULBO TUBULAR BASE RX7s CON 10,000 HRS. DEVIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 86032

PZA 6.00

TJ22/A-CINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 6.00

Página 73 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ26/A

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIO,ACABADO EN ALUMINIO SATINADO, DIRIGIBLE, MCA. LUMINEKMOD. 3518/MR16, PARA ALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W.MR16 CON 10° DE APERTURA CON TRANSFORMADORELECTRONICO ALIMENTADO A 12V/127V/60HZ INCLUYE LAMPARA DE HALOGENA MR 16 50MR16/SP/10 41870 50W 12V 10° DEAPERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431

PZA. 6.00

TJ26/B

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON BAFLEANTIRREFLEJANTE, MCA. LUMINEK MOD. 3507/MR16, PARAALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W MR16 CON 38° DE APERTURACON TRANSFORMADOR ELECTRONICO ALIMENTADO A12V/127V/60HZ INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR1650MR16/CC/FL38 12V BASE GU5.3 DE 50W NARROWFLOOD CON5,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. GENERAL ELECTRIC MOD.27071-0

PZA 27.00

TJ26/C

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON BAFLEANTIRREFLEJANTE, MCA. LUMINEK MOD. 3507/MR16, PARAALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W MR16 CON 38° DE APERTURACON TRANSFORMADOR ELECTRONICO ALIMENTADO A12V/127V/60HZ INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR1650MR16/CC/FL38 12V BASE GU5.3 DE 50W NARROWFLOOD CON5,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. GENERAL ELECTRIC MOD.27071-0

PZA 12.00

TJ26/D-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO TIPO CAJILLO UBICADO ENPLAFOND DE 10X10 CMS. HECHO EN OBRA, PARA ALOJARLÁMPARA HALÓGENA TIPO MR16 50W. 24° DE APERTURA CONTRANFORMADOR ELECTRONICO ALIMENTADO A12V./127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARA HALÓGENA TIPO MR1650MR16/NFL/24 41870 50W. 24° DE APERTURA BASE GX5.3 CON3000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA GENERAL ELECTRIC MOD.27071-0

PZA 6.00

TJ26/D-CINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 6.00

Página 74 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ26/E

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND CONCONSTRUCCIÓN INTEGRAL, ACABADO EN ALUMINIO PULIDOTIPO CLUSTER, MCA. LUMINEK MOD. TJ26E, PARA UNA LÁMPARAHALÓGENA AR111, DE 4° DE APERTURA CON TRANSFORMADORELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMENTADA A 12V./127V./60HZ.INCLUYE LAMPARA HALOGENA 50 AR111/SSP/8 41835 50W 4°BASE G53 CON 3000 HRS DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAMMOD. 85421.

PZA 8.00

TJ26/EINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 8.00

TJ26

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFÓND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON BAFLEANTIRREFLEJANTE, MCA. LUMINEK MOD. 3507/MR16, PARAALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W MR16 CON 10° DE APERTURACON TRANSFORMADOR ELECTRONICO ALIMENTADO A12V/127V/60HZ, INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR1650MR16/SP/10 41870 50W 12V 10° DE APERTURA BASE GX5.3SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD.85431.

PZA 23.00

TJ27-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,TIPO CICLOMASTER CON CUERPO EN ALUMINIO CROMADO CONBALASTRO ELECTRÓNICO, ACABADO EN ESMALTE COLORBLANCO MATE CON DIFUSOR DE ARO DE ALUMINIO Y ACRÍLICODIFUSO CON ARILLO CROMADO PERIMETRAL, MCA. LUMINEKMOD. 3590, PARA ALOJAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTESBASE 2G-11 18W ALIMENTADA A 127V/60HZ. INCLUYE DOSLAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS FT18DL/830/RS 18WBLANCO CALIDO 3000°K CON IRC DE 82 BASE 2G11 CON 12,000HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20595

PZA 32.00


PZA 32.00

Página 75 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ28

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENTER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON LOUVER INTERNO,MCA. PROMMSA MOD. JE08H21/JA07N03, CON SOQUET PARAALOJAR LAMPARA HALOGENA MR16 50W 55° CONTRANSFORMADOR DE REDUCCION ALIMENTADA A12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR16Q50MR16/C/CG55°-FNV 10PK 12V. DE 50W. WINDEFLOOD 2-PINGX5.3 CON 6,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. GENRALELECTRIC MOD. 20865

PZA 8.00

TJ29

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN ALUMINIO PULIDO, CON LOUVER INTERNO, MCA.PROMMSA MOD. JE08D01/JA07N03, CON SOQUET PARA ALOJARLAMPARA HALOGENA MR16 50W CON TRANSFORMADOR DEREDUCCION, ALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARAHALOGENA MR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DEAPERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431

PZA 13.00

TJ30

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND CONCONSTRUCCIÓN DEL ARO DE MONTAJE Y FIJACIÓN EN ACEROGALVANIZADO, CON BAFLE DESMONTABLE EN ALUMINIOANODIZADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICAHORNEADA COLOR BLANCO MATE, MCA. PROMMSA MOD.SF49007 PARA ALOJAR LÁMPARA HALOGENA TIPPO MR 16 50W.10° DE APERTURA TRANSFROMADOR ELECTRONICOALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENAMR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DE APERTURA BASEGX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAMMOD. 85431

PZA 38.00


PZA 38.00

Página 76 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ31

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PLAFOND,TIPO CILOIDE CON CROSSBLADE CON CUERPO EN ALUMINIO,ACABADO EN ESMALTE COLOR BLANCO, MCA. LUMINEK MOD.3568/CROSS BLADE, PARA ALOJAR DOS LÁMPARASFLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W. CON BALASTROELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE DOSLAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CF26DD/830 26W.BLANCO CALIDO 3000°K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3 CON10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 16.00


PZA 16.00

TJ32

LUMINARIO, ALOJADO EN CAJILLO DE 10X10 CMS. EN PASTA YPINTURA IDEM A PLAFOND CON CONSTRUCCIÓN DEL ARO DEMONTAJE Y FIJACIÓN EN ACERO GALVANIZADO CON BAFLEDESMONTABLE EN ALUMINIO ANODIZADO ACABADO ENPINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA IDEM A PLAFOND, CONTAPA TIPO PINHOLE, MCA. PROMMSA MOD. AE03D02, PARAALOJAR LAMPARA HALOGENA TIPO MR16 50W. 38° DEAPERTURA CON TRANSFORMADOR DE REDUCCIONALIMENTADO A V/127V./60HZ. INCLUYE LAMAPRA HALOGENAMR16 50MR16/WFL/38 41870 50W. 12V. 38° DE APERTURA BASEGX5.3 WFLOOD CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA.OSRAM MOD. 85434

PZA 11.00

TJ34-M

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CUERPO DE ALUMINIO RECHAZADO TIPO WALLWASHER,CON CONO MULTIGROVE, MCA. LUMINEK MOD. WWW-34, PARALAMPARA HALOGENA MR16 50W CON TRANSFORMADOR DEREDUCCIÓN ALIMENTADA 12V./127V/60HZ. INCLUYE LÁMPARAHALÓGENA MR16 5050MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DEAPERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431

PZA 15.00


PZA 15.00

Página 77 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ39

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CAMPANA PARABÓLICA CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ESMALTE COLOR BLANCO MATE, CON AROANTIRREFLEJANTE CON CRISTAL ESMERILADO, MCA. LUMINEKMOD. 3584, PARA ALOJAR DOS LÁMPARAS FLUORESCENTESCOMPACTAS DE 26W. CON BALASTRO ELECTRONICOALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE DOS LAMPARASFLUORESCENTES COMPACTAS CF26DD/830 BASE BLANCOCALIDO 3000°K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3 CON 10,000 HRS.DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 8.00


PZA 8.00

TJ40

SUMINISTRO DE LUMINARIO PÁRA EMPOTRAR EN PLAFÓND,CON CUERPO EN ALUMINIO ACABADO SATINADO, DIRIGIBLE,MCA. LUMINEK MOD. 3518/MR16, PARA ALOJAR LÁMPARAHALÓGENA 50W. MR16 CON 10° DE APERTURA CONTRANSFORMADOR ELECTRÓNICO ALIMENTADO A12V./127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARA HALOGENA MR1650MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DE APERTURA BASE GX5.3SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD.85431

PZA 9.00


PZA 9.00

TJ42

SALIDAS PARA LETRERO LUMINOSO, PARA CARTELONPUBLICITARIO, A OBTENER CON PROVEEDOR LOCAL, PARAALOJAR LÁMPARA FLUORESCENTE T8 4100°K CON BALASTROELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE CUATROLÁMPARAS FLUORESCENTES T8 32W. BLANCO FRÍO 4100°K CONUN IRC DE 82 BULBO T8 BASE G-13 CON 20,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 21892.

PZA 5.00

TJ43

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y CON CRISTAL ESMERILADO (SUAVE) CONEMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LAHERMETICIDAD, ACABADO EN ALUMINIO SATINADO, MCA.PROMMSA MOD. JE14D00, CON SOQUET PARA ALOJAR LAMPARA HALOGENA MR16 50W 55° CON TRANSFORMADOR DEREDUCCION ALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARAHALOGENA MR16 Q50MR16/C/CG55°-FNV 10PK 12V. DE 50W.WINDEFLOOD 2-PIN GX5.3 CON 6,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO,MCA. GENERAL ELECTRIC MOD. 27071-0

PZA 8.00

Página 78 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ44

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE, CON CRISTAL ESMERILADO CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON LOUVER INTERNINTERNO, MCA. PROMMSA MOD. JE14D00, CON SOQUET PARAALOJAR LAMPARA FLUORESCENTE 26W CON BALASTROELECTRONICO PARA ALIMENTAR A 127V./60HZ. INCLUYELAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA CF/26DD/830 26W.BLANCO CALIDO 3000°K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3 CON10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 12.00

TJ45

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN ALUMINIO PULIDO, CON LOUVER INTERNO, MCA.PROMMSA MOD. JE08D01 CON SOQUET PARA ALOJAR LAMPARAHALOGENA MR16 50W. CON TRANSFORMADOR DE REDUCCION,ALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENAMR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DE APERTURA BASEGX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAMMOD. 85431

PZA 12.00

TJm

LUMINARIO DECORATIVO PARA EMPOTRAR EN MURO, TIPOCUADRANGULAR DE CRISTAL BLANCO OPALINO DE 95/8" X131/4", MCA. LUMINEK MOD. TJ00, PARA ALOJAR LÁMPARAFLUORESCENTE COMPACTA DE 26W. CON BALASTROELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARAFLUORESCENTE COMPACTA CF26DD/830 26W BLANCO CALIDO3000°K CON UN IRC DE 82 BASE G24d3 CON 10,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 4.00

TJ1m

LUMINARIO TIPO CAJILLO UBICADO EN PLAFOND, DE 10X10CMS., HECHO EN OBRA, PARA ALOJAR LÁMPARA HALÓGENATIPO MR16 50W. 10° CON TRANFORMADOR DE REDUCCIÓNALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LÁMPARA HALÓGENAMR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10° DE APERTURA BASEGX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAMMOD. 85431

PZA 7.00

Página 79 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ2m

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND, TIPO CILOIDE CONCUERPO EN ALUMINIO ACABADO EN ESMALTE COLOR BLANCO,MCA. LUMINEK MOD. 3588, PARA ALOJAR DOS LÁMPARASFLUORESCENTES COMPACTAS DE 13W. CON BALASTROELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE DOSLÁMPARA FLUORESCENTES COMPACTAS CF13DS/827 13W.INTERNA 2700°K CON IRC DE 82 BASE GX-23 CON 10,000 HRS. DEVIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20394

PZA 2.00

TJ3m

LUMINARIO TIPO VELADORA DE 10X60 CMS. EN LÁMINA DEALUMINIO SATINADO, MCA. LUMINEK MOD. FLOXECO, PARAALOJAR LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA PL 9W. CONBALASTRO ELECTRÓNICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYELÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA CF26DD/830 26W.BLANCO CALIDO 3000°K CON IRC DE 82 BASE G24d3 CON 10,000HRS. DE VIDA PROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 20710.

PZA 8.00

TJ7m

SUMINISTRO DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SUPERFICIETIPO RIEL CON CURVATURA LUMÍNICA ANCHA, PARA MÚLTIPLESUSOS, CONSTRUÍDA CON LÁMINA DE ACERO, LUMINARIO DEENCENDIDO RÁPIDO DE 48" PARA COLOCAR EN CAJILLO,ACERO ACABADO EN ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCOMATE, CON FILTRO DE COLOR AZUL, MCA. LUMINEK MOD.BR3610, PARA ALOJAR SOQUET, BLASTRO ELECTRONICO PARALAMPARA FLUORESCENTE T-8 32W 3000°K ALIMENTADO A127V/60HZ. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE F032/830BLANCO CALIDO 3000°K 2950 LM IRC DE 82 BULBO T8 BASE G1320,000 HRS, DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 21890.

PZA 81.00

TJ7mINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 81.00

TJ7/A

LUMINARIO FLUORESCENTE DE SUPERFICIE TIPO RIEL CONCURVATURA LUMÍNICA ANCHA, PARA MÚLTIPLES USOSCONSTRUÍDA CON LÁMINA DE ACERO, LUMINARIO DEENCENDIDO RÁPIDO DE 48" PARA COLOCAR EN CAJILLO,ACERO ACABADO EN ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCOMATE, CON FILTRO DE COLOR AZUL, MCA. LUMINEK MOD. TJ7/A,PARA ALOJAR SOQUET, BLASTRO ELECTRONICO PARALAMPARA FLUORESCENTE T-5 32W 3000°K ALIMENTADO A127V/60HZ. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE FP54/HO/830BLANCO CALIDO 3000°K 5000 LM IRC DE 85 BULBO T5 BASE G516,000 HRS, DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 82291.

PZA 5.00

Página 80 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ7/B

LUMINARIO FLUORESCENTE DE SUPERFICIE TIPO RIEL CONCURVATURA LUMÍNICA ANCHA, PARA MÚLTIPLES USOSCONSTRUÍDA CON LÁMINA DE ACERO, LUMINARIO DEENCENDIDO RÁPIDO DE 48" PARA COLOCAR EN CAJILLO ACERO, ACABADO EN ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCO MATE, CONFILTRO DE COLOR ROJO, MCA. LUMINEK MOD. TJ7/B, PARAALOJAR SOQUET, BLASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARAFLUORESCENTE T-8 32W 3000°K ALIMENTADO A 127V/60HZ.INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE FP54/HO/830 BLANCOCALIDO 3000°K 5000 LM IRC DE 85 BULBO T5 BASE G5 16,000HRS, DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 82291.

PZA 7.00

TJ8

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, MCA.PROMMSA MOD. JE14H10, CON SOQUET PARA ALOJARLAMAPARA FLUORESCENTE COMPACTA 13W. CON BALASTROELECTRONICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE LAMPARAFLUORESCENTE CAMPATA CF13DD/827 13W. INTERNA 2700°KIRC DE 82 BULBO T8 BASE GX23-2 10,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM, MOD. 20691.

PZA 2.00

TJ9

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y CRISTAL ESMERILADO, CON ARILLO DEACERO INOXIDABLE DECORATIVO ACABADO PULIDO CONEMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LAHERMETICIDAD, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICAHORNEADA COLOR BLANCO OPALINO, MCA. PROMMSA MOD.JE14H10/ARILLO DECORATIVO, CON SOQUET PARA ALOJARBALASTRO ELECTRONICO ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYELAMAPARA FLUORESCENTE COMPACTA CF13DD/827 13W.INTERNA 2700° IRC DE 82 BULBO T8 GX23-2 10,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM, MOD. 20691.

PZA 7.00

Página 81 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ10/Am

SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA DEBERÁ DECIR"SALIDA", DE EMPOTRAR EN PLAFOND, FABRICADO EN LÁMINADE FIERRO TROPICALIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO, CONCUERPO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LETRAS EN BAJORELIEVE ILUMINADAS EN ROJO, MCA. PROMMSA MOD. WB24L14,PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W CONREGISTRO METALICO PARA ALOJAR BALASTRO ELECTRONICO YBATERIA DE RESPALDO ALIMENTADA A 127V./60HZ. INCLUYELAMAPARA FLUORESCENTE COMPACTA FT18DL/830 18W.BLANCO CALIDO 3000°K IRC DE 82 BULBO T8 BASE 2G-11 12,000HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 20595.

PZA 2.00

TJ12

SUMINISTRO DE LUMINARIO REFLECTOR TIPO CAÑÓN CONCUERPO CONSTRUÍDO EN ALUMINIO RECHAZADO, PROVISTODE HORQUILLA QUE PERMITE MOVIMIENTOS COMBINADOS DEGIRO Y VUELTA DE CAMPANA, PORTA LOUVER Y PORTA FILTRODE COLOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLORIDEM A CELOSÍA, CON BRAQUET RECTO Y CANOPE CONBALASTRO REMOTO, MCA. PROMMSA MOD. AAR45M09, PARAALOJAR LAMPARA HID PAR 38 100W SPOT ALIMENTADO A127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA DE ALTA INTENSIDAD MASTERCOLOR CDM 100/PAR38/SP BASE E-26 CODIGO ANSI M90 CLARO3000°K 15° DE APERTURA CON 10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO,MCA. PHILIPS MOD. 03361.

PZA 14.00


PZA 14.00

TJ14/B

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CONCONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CONTORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOTERMOTEMPLADO CON EMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARAMANTENER LA HERMETICIDAD, ACABADO EN ALUMINIO PULIDO,CON LOUVER INTERNO, MCA. PROMMSA MOD. JE42M9/JA07N12CON SOQUET PARA ALOJAR LAMPARA MASTER COLOR PAR2035W. CON BALASTRO INTEGRAL ALIMENTAS A 127V./60HZ.INCLUYE LAMPARA HALOGENA DE DESCARGA TIPO MASTERCOLOR PAR 20 CDM35/PAR20/FL BASE E26 CODIGO ANSI M130CLARO 3000°K CON 10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA.PHILIPS MOD. 03353

PZA 12.00

TJ14/BINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 12.00

Página 82 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ21/B

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CONSTRUCCIÓN INTEGRAL ACABADO EN ALUMINIO PULIDOTIPO CLUSTER, MCA. LUMINEK MOD. TJ21B, PARA ALOJARCUATRO LÁMPARAS HALÓGENAS AR11,DOS DE 24° DEAPERTURA, Y DOS DE 4° DE APERTURA CON TRANSFORMADORELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMETADA A 12v/127V./60HZ. INCLUYEDOS LAMPARAS HALOGENAS 50 AR111/FL/2441835 50W. 24°BASE G53 CON 3000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAMMOD. 85420, INCLUYE TAMBIEN DOS LAMAPRAS HALOGENAS50AR111/SSP/4 50W 4° BASE G53 CON 3000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85421.

PZA 6.00

TJ21/BINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 6.00

TJ21/C

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CONSTRUCCIÓN INTEGRAL ACABADO EN ALUMINIO PULIDOTIPO CLUSTER, MCA. LUMINEK MOD. TJ21C, PARA ALOJAR TRESLÁMPARAS HALÓGENAS AR11,DOS DE 24° DE APERTURA, CONTRANSFORMADOR ELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMENTADA A12V./127V.60HZ. INCLUYE TRES LAMAPRAS HALOGENAS 50AR111/FL/2441835 50W. 24° BASE G53 CON 3000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85420.

PZA 6.00

TJ21/CINSTALACION DE LUMINARIA DEL CONCEPTO ANTERIOR INC.MATERIAL MICELANEO Y MANO DE OBRA

PZA 6.00

TJ22m

SUMINISTRO DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR ASIMÉTRICO CONCUERPO DE ALUMINIO TROQUELADO CON DIFUSOR DE CRISTALBLANCO OPALINO TERMOTEMPLADO, ACABADO DE ALUMINIOCROMO O SATINADO, MCA. LUMINEK MOD. TJ22HQI, PARAALOJAR LÁMPARA DE DESCARGA DE ADITIVOS METÁLICOS HQI-T BASE RX7'S 150W. 3000°K CON IRC DE 82 CON BALASTROREMOTO ALIMENTADO A 227V./60HZ. INCLUYE LAMPARA DEHALOGENUROS METALICOS HQITS/WDL 150W. OIRC DE 803000°K BULBO TUBULAR BASE RX7s CON 10,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 86032.

PZA 6.00


PZA 6.00

Página 83 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ26/Am

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, DIRIGIBLE, MCA. LUMINEKMOD. 3518/MR16, PARA ALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W.MR16 CON 10° DE APERTURA CON TRANSFORMADORELECTRONICO ALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYELAMPARA HALOGENA MR16 50MR16/SP/10 41870 50W. 12V. 10°DE APERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431.

PZA 6.00

TJ26/Bm

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON BAFLEANTIRREFLEJANTE, MCA. LUMINEK MOD. 3507/MR16, PARAALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W. MR16 CON 38° DEAPERTURA CON TRANSFORMADOR ELECTONICO ALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENA MR1650MR16/CC/FL38 12V. BASE GU5.3 DE 50W. NARROWFLOOD CON5,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. GENERAL ELECTRIC MOD.27071-0.

PZA 22.00

TJ26/Cm

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, CON BAFLEANTIRREFLEJANTE, MCA. LUMINEK MOD. 3507/MR16, PARAALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W. MR16 CON 24° DEAPERTURA CON TRANSFORMADOR ELECTONICO ALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENA TIPO MR1650MR16/NFL/24 41870 50W 24° DE APERTURA BASE GX5.3 CON3,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85432.

PZA 6.00

TJ26/F

DETALLE HECHO EN OBRA, TIPO CAJILLO DE 20X20 CMS.ACABADO EN PASTA Y PINTURA IDEM A PLAFOND, CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR, CON CUERPO EN ALUMINIOACABADO EN ALUMINIO SATINADO, DIRIGIBLE, MCA. LUMINEKMOD. 3507/AR111, PARA ALOJAR LÁMPARA HALÓGENA 50W.AR111 CON 4° DE APERTURA CON TRANSFORMADORELECTONICO ALIMENTADO A 12V./127V./60HZ. INCLUYELAMAPARA HALOGENA AR111 50AR111/SSP/4´41835 50W. 12V. 4°DE APERTURA BASE G53 SPOT CON 3,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85421.

PZA 9.00

Página 84 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ34m

SUMINISTRO DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND,CON CUERPO DE ALUMINIO RECHAZADO TIPO WALLWASHERCON CONO MULTIGROVE, MCA. LUMINEK MOD. WWW-34, PARALAMPARA HALOGENA MR16 50W CON TRANSFORMADOR DEREDUCCIÓN ALIMENTADA 12V./127V/60HZ. INCLUYE LÁMPARAHALÓGENA MR16 50MR16/SP10 41870 50W. 12V. 10° DEAPERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431.

PZA 6.00


PZA 6.00

TJ48-M

SUMINISTROLUMINARIO PARA SOBREPONER EN MURO TIPOCÁNOPE FABRICADO INTEGRAMENTE EN ALUMINIO FINAMENTEMAQUINADO, DE VERSÁTIL DISEÑO TIPO CILINDRO, MCA.PROMMSA MOD. MASHMR16/CILINDRO/CANOPE PARA ALOJARLAMPARA HALOGENA MR16 50W CON TRANSFORMADOR DEREDUCCIÓN ALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYELAMAPARA HALOGENA MR16 50MR16/SP10 41870 50W. 12V. 10°DE APERTURA BASE GX5.3 SPOT CON 4,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85431.

PZA 8.00


PZA 8.00

TJ49

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO TIPO MOON LIGHT CONVISERA, CON CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO EN ESMALTEIDEM A ESTRUCTURA, MCA. LUMINEK MOD. 8502 PARA ALOJARLÁMPARA HALÓGENA DE 20W. CON FILTRO DICROICO DECOLOR AZUL, CON TRANSFORMADOR DE REDUCCIÓNALIMENTADA A 12V./127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA HALOGENAPARA BAJO VOLTAJE 20T3Q/CL/BL 20W 12V. BASE G4 CON 2,000HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85541.

PZA 9.00

TJ50-M

LUMINARIO TIPO REFLECTOR, DIRECCIONAL CON UN ALCANCEDE 25° DE APERTURA ELIPSOIDAL 15FT, MCA. TIMES SQUAREMOD. Q3Z, CON LAMPARA INCLUIDA TIPO MINICAN, DE 250W, DE2900°K , 8250 LUMENES CON 2,000HRS DE VIDA PROMEDIO.

PZA 4.00


PZA 4.00

Página 85 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ63

DETALLE HECHO EN OBRA TIPO CAJILLO DE 20X20cm CONLUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PLAFOND TIPO PINHOLE CONCUERPO DE ALUMINIO RECHAZADO DIRIGIBLE CON SISTEMADE SUJECION MINI CAMPANA ACABADO EN COLOR BLANCOMATE O IDEM A PLAFOND, MCA. LUMINEK MOD. 3518, PARALAMPARA HALOGENA MR-16 50 W 24° DE APERTURA CONTRANSFORMADOR Y CAJA DE CONEXIONES INTEGRALALIMENTADA 12/127V/60HZ. INCLUYE LAMAPARA HALOGENA50MR16/NFL/24° 41870 24° DE APERTURA BASE GX5.3 4,000 HRS.DE VIDA PROMEDIO, MCA. OSRAM MOD. 85342.

PZA 12.00

Total INSTALACION ELECTRICA

OBRA EXTERIOR

TALA3

TALA DE ARBOL DE 25 CMS. DE DIAMETRO. INCLUYEEXTRACCION DE TOCON, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOSDE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 1.00

TALA3

TALA DE ARBOL DE 25 CMS. DE DIAMETRO. INCLUYEEXTRACCION DE TOCON, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOSDE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 2.00

TALA4

TALA DE ARBOL DE 65 CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE.INCLUYE EXTRACCION DE TOCON, RELLENO COMPACTADO,TRABAJOS DE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRAAL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 10.00

DEGUA

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICION ENBANQUETAS. INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 592.00

DEBNQ

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA PEATONALDE 10 A 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE CONCRETO Y/OADOCRETO. INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 1,225.75

Página 86 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DESC

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ESCALONES DECONCRETO DE 15 A 20 CMS DE PERALTE PROMEDIO. INCLUYEACARREOS DENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

ML 53.50

DEASF

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO DEASFALTO. INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 857.18

DEHID

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO HIDRAULICO DE15 A 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ACARREOSDENTRO DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 1,082.50

DEPIC

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DECONTENCION A BASE DE PIEDRA. INCLUYE OBRAS DEPROTECCION POR TALUD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 28.66

DECFT

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONTRAFUERTE ENMURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO ARMADO.INCLUYE OBRAS DE PROTECCION, ACARREOS DENTRO DE LAOBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 0.90

DELUM

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA EXTERIOR CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE RETIRO DE POSTE,DEMOLICION SIN RECUPERACION DEL MATERIAL DE REGISTROELECTRICO Y BASE PARA POSTE, ACARREOS DENTRO DE LAOBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 5.00

REMON

REUBICACION DE MONUMENTO A LA MUSICA AL LUGAR SEGUNPROYECTO. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE SU POSICIONACTUAL, DEMOLICION DE PEDESTAL ACTUAL, OBRAS DEPROTECCION, NUEVO PEDESTAL SEGUN DETALLE, COLOCACION Y AMACIZADO DE PLACA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

RESCUL

REUBICACION DE ESCULTURA "GRAL. IGNACIO DE LA LLAVE" ALLUGAR SEGUN PROYECTO. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DESU POSICION ACTUAL, DEMOLICION DE PEDESTAL ACTUAL,OBRAS DE PROTECCION, NUEVO PEDESTAL SEGUN DETALLE,COLOCACION Y AMACIZADO DE PLACA, ACARREOS DENTRO DELA OBRA ALÑ LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASICOMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Página 87 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

DESEÑ

DESMANTELAMIENTO DE LETREROS DE SEÑALIZACION CONRECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE ACARREOS DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PZA 4.00

SEMAF

REUBICACION DE SEMAFORO AL LUGAR SEGUN PROYECTO.INCLUYE OBRAS DE PROTECCION, DESCONEXIONESELECTRICAS, DESMANTELAMIENTO DE SU POSICION ACTUAL,BASE DE CONCRETO SEGUN DISEÑO EN SU NUEVA POSICION,FIJACION, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO REFERENTE AL CONCEPTO(P.U.O.T.)

PZA 1.00

REPLA

RETIRO DE PLACA DE BRONCE DE 0,90 X 1.50 MTS. COMOMEDIDAS PROMEDIO, FIJADA A MUROS, CON RECUPERACIONDEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE ACARREOSDENTRO DE LA OBRA HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.)

PZA 1.00

DERECRETIRO DE RECINTO LAMINADO. INCLUYE ACARREOS DENTRODE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 63.75

ACAR1

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEDESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA,AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE CARGAMANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 496.43

TRZ

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREASEXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA YBANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAIENTA. (P.U.O.T.)

M2 8,531.00

GUAR

GUARNICION DE 0.17 X 0.15 X 0.40 MTS. DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, ACABADO APARENTE EN TRAMOS RECTOS. INCLUYECIMBRA Y DESCIMBRA, ANCLAJE, MATERIALES, VOLTEADOR,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 812.20

GUAC

GUARNICION DE 0.17 X 0.15 X 0.40 MTS. DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, ACABADO APARENTE EN TRAMOS CURVOS. INCLUYECIMBRA Y DESCIMBRA, ANCLAJE, VOLTEADOR, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 221.50

Página 88 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

FIRMEE

FIRME DE 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE DEF'c=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR PISO TIPORECINTO. INCLUYE MATERIALES, PREPARACION DE LASUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRA Y DESCIMBRA ENFRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 1,735.17

RECIN4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECINTO LAMINADO ENPLACAS DE 40 X 40 CMS. Y 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCACION AHUESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ENAREAS EXTERIORES. INCLUYE FLETES Y ACARREOS, CORTES YDESPERDICIOS. (P.U.O.T.)

M2 1,640.16

RECIN2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECINTO LAMINADO ENPLACAS DE 20 X 20 CMS. Y 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCACION AHUESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ENAREAS EXTERIORES. INCLUYE FLETES Y ACARREOS, CORTES YDESPERDICIOS. (P.U.O.T.)

M2 95.01

LPREL

PISO DE LOSETA DE CONCRETO PRECOLADO F'c=150 KG/CM2 YDE 6 CMS. DE ESPESOR ACABADO LAVADO, CON SEPARACIONDE 5 CMS. Y COLOCACION SEGUN DISEÑO. INCLUYE SEMBRADO DE PASTO ENTRE SEPARACION DE LOSETAS, TIERRAPREPARADA PARA JARDINERIA, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRAEN FRONTERAS, RIEGO DE AGUA DURANTE 15 DIAS,PREPARCION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)

M2 207.57

ESCON

FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SEGUNDETALLE. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, REFUERZO CONMALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

ML 159.75

EXC

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIALINVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 64.31

RELL

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAEXCAVACION, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. DE ESPESOR.INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA OBRA,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 29.93

Página 89 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PLAN5

PLANTILLA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO POBREHECHO EN OBRA F'c=100 KG /CM2. INCLUYE PREPARACION DELA SUPERFICIE, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

M2 27.00

MCON

MURO DE CONTENCION A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADOAPARENTE UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 JUNTA A HUESO. INCLUYE ACARREOS,ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 64.62

FILTRO

FILTRO ADOSADO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION A BASEDE COLUMNA DE 30 CMS. DE ANCHO A TODO LO LARGO DELMURO DE GRAVA EN GREÑA COMPACTADA EN CAPAS DE 40CMS. AL 90% PROCTOR Y OTRA COLUMNA DE 25 CMS. DEANCHO A TODO LO LARGO DEL MURO DE ARENA PUMITICALIMOSA 80-20COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CM. AL 90%PROCTOR, INC. ACARREOA, MATERIALES,MANO DEOBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M3 19.64

DREN

DREN EN MURO DE CONTENCION A BASE DE TUBO DE PVCSANITARIO REFORZADO DE 4" CON SEPARACION DE 1.50 MTS.DE DISTANCIA COLOCADOS EN TRESBOLILLO SEGUN DETALLE.INCLUYE FORJADO DEL PASO TUBO EN MURO DE PIEDRA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

ML 29.90

RAM

ELABORACION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADESDIFERENTES, DE 1.20 A 1.50 MTS. DE ANCHO Y 1.20 A 1.50 DELARGO, DE ACUERDO A PROYECTO, CON COCRETO F'c=150KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10ACABADO ESTRIADO, PARA PERSONAS CON CAPACIDADESDIFERENTES, SEGUN FDETALLE, INC. DETELLON DEANCLAJE,CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DEOBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 12.00

SBASE

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO LIBREDE MATERIA VEGETAL COMO SUB-BASE DE 30 CMS. DEESPESOR, COMPACTADO AL 100% PROCTOR AASHTOESTANDARD CON COMPACTADOR DE IMPACTO. INCLUYEACARREOS DENTRO LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M3 186.15

Página 90 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

BASEP

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO COMOBASE, CONSTITUIDA POR GRAVA-ARENA ESTABILIZADA CON 3%DE CEMENTO PORTLAND, COMPACTADO A 100% PROCTORAASHTO ESTANDARD, CON COMPACTADOR DE IMPACTO.INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M3 124.10

PAVIM

PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PREMEZCLADO,T.M.A. 3/4", DE 20 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLAELECTROSOLDADA 6-6 6/6 EN DOBLE LECHO Y FIBRA FIBERCON, ACABADO RAYADO. INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS,DESCIMBRA, PREPARACION Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE,PASA JUNTAS DE REDONDO LISO DE 1/2" Y ENCAMISADO DE 3/4"ENGRASADO, JUNTAS MACHIMBRADAS, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASI COMO TODO LOREFERENRE AL CONCEPTO (P.U.O.T.)

M2 620.50

FRCON

FRANJA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE SECCION, COLADAS EN SITIO CONADITIVO PARA CONCRETO COLOR ROJO DE ACUERDO ADETALLE. INCLUYE RANURADO EN PAVIMENTO EXISTENTE,FORJADO EN PAVIMENTO NUEVO, GUARNICION Y BANQUETA,CIMBRA APARENTE EN TRAZO SOBRE AREA JARDINADA, SEGUNSEA EL CASO, MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

ML 191.66

VIAL

MODIFICACION DE CAMELLON EXISTENTE EN CALLE BOUCHEZ.INCLUYE DEMOLICION DE GUARNICION, TALA DE ARBOLES CONDESENRAICE, RETIRO DE CAPA VEGETAL Y TIERRA NEGRA,RELLENOS, DESMANTELAMIENTO DE PROTECCION METALICA,REPOSICION DE GUARNICION SEGUN TRAZO DE PROYECTO,REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ACARREO DENTRODE LA OBRA, ALLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA 1.00

Total CIRCULACIONES EXTERIORES

JARDINERIA

Página 91 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

PASTO

SIEMBRA DE PASTO VERDE EN ROLLO. INCLUYE SUMINISTRO,TENDIDO, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDODEL TERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAFERTILIZANTES, RIEGO( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS) RETIRO DEMATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DEOBRA, DESPERDICIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

M2 1,316.55

TERRA

TIERRA NEGRA EN AREAS VERDES. INCLUYE SUMINISTRO,TENDIDO, REFERENCIAS PARA DAR ESPESORES DE PROYECTO,RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DELA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,DESPERDICIO, ACARREOS Y MANIOBRAS AL LUGAR INDICADO (P.U.O.T.)

M3 394.97

JARDIN

FABRICACION DE JARDINERA CIRCULAR DE 3.24 MTS. DEDIAMETRO EXTERIOR, A BASE DE CENEFA PERIMETRAL DERECINTO LAMINADO 20 X 20 CMS. INCLUYE CAPA DE 30 CMS. DETIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA, PASTOALFOMBRA, ARBOL TIPO LIQUIDAMBAR, RIEGO DURANTE 30 APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OBRA, MATERIAL, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.U.O.T.)

PZA 5.00

ADOP

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO ADOPASTO DE 20 X20 X 8 CMS. TIPO CUADRADO, PUESTO SOBRE CAMA DE ARENA.INCLUYE CORTES Y DESPERDICIO, ACARREOS, AFINE YACABADO FINAL CON SIEMBRA DE PASTO, MATERIAL, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASI COMO TODO LOREFERENTE AL CONCEPTO ( P.U.O.T.)

M2 455.40

ARB01

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO LIQUIDAMBAR.INCLUYE RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DELTERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTASCON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS,FERTILIZANTE RIEGO ( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS), RETIRO DESOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,DESPERDICIO, ACARREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

PZA 6.00

Página 92 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

ARB02

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO CALISTEMO.INCLUYE RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DELTERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTASCON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS,FERTILIZANTE RIEGO ( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS), RETIRO DESOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,DESPERDICIO, ACARREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

PZA 5.00

ARB03

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PALMERA TIPO COCO PLUMOSO.INCLUYE RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DELTERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTASCON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS,FERTILIZANTE RIEGO ( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS), RETIRO DESOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,DESPERDICIO, ACARREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

PZA 5.00

ARB04

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO SALVIA ROJA.INCLUYE RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DELTERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTASCON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS,FERTILIZANTE RIEGO ( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS), RETIRO DESOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,DESPERDICIO, ACARREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

PZA 13.00

ARB05

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBUSTO TIPO "COQUETA".INCLUYE RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DELTERRENO, NIVELACION, APIZONADO, RETAPADO DE JUNTASCON TIERRA NEGRA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DEPLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS,FERTILIZANTE RIEGO ( CON MANTENIMIENTO POR 30 DIASDESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS), RETIRO DESOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,DESPERDICIO, ACARREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA ( P.O.U.T.)

ML 155.00

Página 93 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ7e

LUMINARIO FLUORESCENTE DE SUPERFICIE TIPO RIEL CONCURVATURA LUMÍNICA ANCHA, PARA MÚLTIPLES USOSCONSTRUÍDA CON LÁMINA DE ACERO, LUMINARIO DEENCENDIDO RÁPIDO DE 48" PARA COLOCAR EN CAJILLO,ACERO ACABADO EN ESMALTE DE HORNEO COLOR BLANCOMATE, MCA. LUMINEK MOD.TJ70 PARA ALOJAR SOQUET,BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLOURESCENTE T-832 W. 3000° K ALIMENTADO A 127 V./ 60 HZ INC. LAMPARAFLUORESCENTE FO 32/830 BLANCO CALIDO 3000°K. 2950LM IRCDE 82 BULBO T8 BASE G13 20000 HRS, DE VIDA PROMEDIO, MCA.OSRAM MOD. 21890

PZA 43.00

TJ33

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO CON CUERPO INTEGRALEN ALUMINIO, PARA BASE GX-4 ACABADO ALUMINIO PULIDOCON DIFUSOR DE VIDRIO TERMOTEMPLADO, MCA. LUMINEKMOD. 8501 PARA ALOJAR LÁMPARA HALOGENA 10W. TIPOCACAHUATE CON TRANSFORMADOR PARA 10W. ALIMENTADA A12 V./ 127V/60 HZ.INC. LAMPARA ALOGENO PARA BAJO VOLTAJE10T3Q/CL 10 W. 12 V. BASE G4 CON 2000 HRAS, DE VIDAPROMEDIO MCA. OSRAM. MOD. 85408.

PZA 7.00

TJ53

SALIDA PARA LOGO O LETRERO LUMINOSO, SEGÚN DISEÑO,PARA ALOJAR UNA LÁMPARA FLUORESCENTE T8 4100°K CONBALASTRO ELECTRÓNICO INTEGRAL ALIMENTADO A 127V./60HZ.INCLUYE LÁMPARA FLUORESCENTE T8 FO32/841 B.FRÍO 41000°KCON UN IRC DE 82 BULBO T8 BASE G-13 CON 20 000 HRA. DEVIDA PROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 21892.

PZA 2.00

TJ54

LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PISO, MURO O ÁRBOL,CONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO,TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOTERMOTEMPLADO, REGISTRO PARA INTERCONEXIÓN CONBALASTRO, EMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENERLA HERMETICIDAD CON LOUVER INTERNO Y CANOTE REDONDOACABADO EN ALUMINIO PULIDO, MCA. PROMMSA MOD.JR25M03/ED17-175W/JA07N12/JA01N04, CON SOQUET PARALAMPARA ED-17 175w. CONCENTRADO CON REFLECTORPARABOLICO TEXTURIZADO Y ANODIZADO BRILLANTEALIMENTADO A 127 V. /60 HZ.INC. LAMPARA DE ADITIVOSMETALICOS M175/ U/MED 175 CLARO 4000°K CON UN IRC DE 65BULBO ED -17 BASE E 26 CON 10 000 HRS. DE VIDA PROMEDIOMCA. OSRAM MOD. 64479.

PZA 14.00

Página 94 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ55

LUMINARIO TIPO POSTE DOBLE CON CARCASA LATERAL DEALUMINIO EXTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON PARTE SUPERIORDE LÁMINA DE ALUMINIO FORMADA CON MITRA Y TOTALMENTESELLADA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LOS IMPACTOS,CON REFLECTOR GIRABLE ESCALONADO DE ALUMINIOESPECULAR ANIDIZADO SELLADO HERMETICAMENTEREVESTIMIENTO DE POLVO DE COLOR BRONCE CON UNAALTURA DE MONTAJE A 8.0 MTS. MCA.WIDELITE MOD. XLM-250-3-227-DB., PARA ALOJAR 2 LAMPARAS DE DESCARGA DE ADITIVOSMETALICOS CURVA MEMA IV BALASTRO INTEGRADO DE 250W.227V./60HZ.INC. 2 LAMPARAS DE DESCARGA DE ADITIVOSM250/U 250W. CLARO 4200° K. BASE E-40 BULBO BT-28METALICOS DE 250 W. CURVA NEMA TIPO IV PARA 8.0 MTS. 10000 HRS. DE VIDA PROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 64657

PZA 13.00

TJ56

LUMINARIO TIPO POSTE CON CARCASA LATERAL DE ALUMINIOEXTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON PARTE SUPERIOR DELÁMINA DE ALUMINIO FORMADA CON MITRA Y TOTALMENTESELLADA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LOS IMPACTOSCON REFLECTOR GIRABLE ESCALONADO DE ALUMINIOESPECULAR ANIODIZADO SELLADO HERMETICAMENTE,REVESTIMIENTO DE POLVO DE COLOR BRONCE CON UNALATURA DE MONTAJE A 8.0 MTS. MCA.WIDELITE MOD. XLM-250-3-227-DB., PARA ALOJAR 2 LAMPARAS DE DESCARGA DEADITIVOS METALICOS CURVA MEMA IV BALASTRO INTEGRADODE 250 W. W.227V./60HZ.INC. 2 LAMPARAS DE DESCARGA DEADITIVOS M250/U 250W. CLARO 4200° K. BASE E-40 BULBO BT-28METALICOS DE 250 W. CURVA NEMA TIPO IV PARA 8.0 MTS. 10000 HRS. DE VIDA PROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 64657

PZA 3.00

TJ57

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO, EMPAQUE DESILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO ALUMINIO PULIDO, MCA. PROMMSA MOD. JE08M31/D,PAR ALOJAR LAMPARA HALOGENO TIPO PAR 20 35W. FL HRS.DE VIDA PROMEDIO CON REFLECOR PARABOLICO PULIDO YANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADO CON MECANISMO QUEPERMITE LA ORIENTACION DE HAZ DE LUZ CON BALASTROREMOTO,PARA ALIMENTAR A 127 V./60HZ.INC. LAMPARA DEDESCARGA MASTER COLOR CDM 35/PAR20FL CODIGO ANSIM130 CLARO/3000°K. 30° BASE E26 CON 10 000 HRS. DE VIDAPROMEDIO MCA. PHILIPS MOD. 03353.

PZA 3.00

Página 95 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ58

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO, EMPAQUE DESILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO ALUMINIO PULIDO, EQUIPADO CON MECANISMO QUEPERMITE LA ORIENTACION DEL HAZ DE LUZ MCA. PROMSA MOD.JE42M79 PARA ALOJAR LAMPARA HALOGENA TIPO PAR 20 35W.SP,CON FILTRO DICROICO CON TRANSFORMADOR REMOTO,PARA ALIMENTAR A 12 V./120V./60HZ.INC. LAMPARA DEDESCARGA MASTER COLOR CDM35/PAR20/SP CODIGO ANSIM130 CLARO/3000°K. 30° BASE E26 CON 10 000 HRS. DE VIDAPROMEDIO MCA. PHILIPS MOD. 03353.

PZA 2.00

TJ59

LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO, CON CÚPULA,CON CONJUNTO DE REJILLAS, MCA. PROMMSA MOD. JP14A20,PARA ALOJAR LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS MP70/U/MED70W CLARO 3000°K CON UN IRC DE 75 BULBO ED-17, BASE E-26,CON 15,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO INCLUYE LAMPARA DEDESCARGA MASTER COLOR CDM35/PAR20/SP CODIGO ANSIM130 CLARO/3000°K. 10° BASE E26 CON 10 000 HRS. DE VIDAPROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 64547.

PZA 9.00

Página 96 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

TJ60

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, CON CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO, EMPAQUE DESILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO ALUMINIO PULIDO, EQUIPADO CON MECANISMO QUEPERMITE LA ORIENTACION DEL HAZ DE LUZ, MCA. PROMMSAMOD. JE44M32, PARA ALOJAR LAMPARA DE ADITIVOSMETALICOS CDM T6 150W., BALASTRO INTEGRAL, 127V/60HZ.INCLUYE LAMPARA DE DESCARGA MASTER COLOR CDM150W/T6/830 CODIGO ANSI M81 CLARO/3000°K 10° BASE G-12CON 10,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO, MCA. PHILIPS MOD. 03348.

PZA 1.00

TJ61

LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO, EN CONSTRUCCIÓNINTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON TORNILLERÍA DEACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO, CON EMPAQUEDE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD,ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA ENALUMINIO PULIDO, MCA. PROMMSA, MOD. JE56M85, CONSOQUET BASE MEDIA PARA ALOJAR LAMPARA HID MASTERCOLOR PAR38 100W EQUIPADO CON MECANISMO QUE PERMITELA ORIENTACION DEL HAZ DE LUZ, CUENTA CON TORNILLO DEAJUSTE VERTICAL Y PORTA BALASTRO INTEGRADO PARAALIMENTAR A 127V/60HZ. INCLUYE LAMAPRA HID MASTERCOLOR CDM 100/PAR38/SP 100W BASE E-26 CODIGO ANSI M90CLARO/3000°K 15° DE APERTURA MCA. PHILIPS MOD. 03362

PZA 3.00

TJ62

LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PISO, MURO O ÁRBOL,CONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO,TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOTERMOTEMPLADO, REGISTRO PARA INTERCONEXIÓN CONBALASTRO, EMPAQUE DE SILICÓN MOLDEADO PARA MANTENERLA HERMETICIDAD CON CANOPE REDONDO ACABADO ENALUMINIO PULIDO, MCA. PROMMSA MOD. JR25M03/ED17-175W/JA01N04, CON SOQUET PARA LAMPARA ED-17 175W CONREFLECTOR PARABOLICO TEXTURIZADO Y ANODIZADOBRILLANTE ALIMENTADO A 127V./60HZ. INCLUYE LAMPARA DEADITIVOS METALICOS M175/U/MED 175 CLARO 4000°K CON UNIRC DE 65 BULBO ED-17 BASE E-26 CON 10,000 HRS. DE VIDAPROMEDIO MCA. OSRAM MOD. 64479

PZA 6.00

Total de JARDINERIA

Página 97 de 98








DOCUMENTO No. 11

No. DE CONCURSO: 59079001-019-01

EL IMPORTE DE MI PROPUESTA ES: $____________________ (________________________________________________________________) SIN IVA

Página 98 de 98

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION

OBRA: FECHA:UBICACION: CONTRATISTA:

CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS ACOSTO DIRECTO $

No. I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS UTILIZACION GASTO ANUAL

1 GERENTE GENERAL2 GERENTE DE PRODUCCION3 GERENTE DE PLANEACION4 GERENTE DE CONTROL5 IGUALA ASESORIA FISCAL6 IGUALA ASESORIA LEGAL7 JEFE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS8 JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS9 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION

10 CONTADOR11 JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION12 JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS13 CHOFERES14 ALMACENISTA GENERAL15 VELADOR16 TAQUIMECANOGRAFA17 MENSAJERO

TOTAL

No. II.- ALQUILERES Y AMORTIZACIONES UTILIZACION GASTO ANUAL

1 ALQUILER OFICINA2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA3 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA4 ALQUILER ALMACEN5 DEPRECIACION INSTALACION ALMACEN6 DEPRECIACION EQUIPO ALMACEN7 MANTENIMIENTO EQUIPO ALMACEN8 LUZ OFICINA Y ALMACEN9 TELEFONO OFICINA Y ALMACEN

10 DEPRECIACION AUTOS DE OFICINA11 MANTENIMIENTO AUTOS DE OFICINA12 DEPRECIACION CAMIONETAS OFICINA13 MANTENIMIENTO CAMIONETAS OFICINA

TOTAL II






1 CUOTAS ASOCIACIONES PROFESIONALES2 ANUALIDAD C.N.I.C.3 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA4 SEGUROS AUTOMOVILES5 SEGUROS CAMIONETAS6 MULTIPOLIZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS

VALORES TRANSPORTE, INCENDIO)TOTAL III

No. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. V.- CAPACITACION Y PROMOCION GASTO ANUAL

1 GASTOS CONCURSO2 PROYECTOS NO REALIZADOS3 CELEBRACIONES OFICINA4 PROPAGANDA5 GASTOS DE CONSUMO6 ATENCION A CLIENTES7 CAPACITACION

TOTAL VC.N.I.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION






PARTIDAS

I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSII ALQUILERES Y AMORTIZACIONESIII OBLIGACIONES Y SEGUROSIV MATERIALES DE CONSUMOV CAPACITACION Y PROMOCION

SUMA INDIRECTOS DE OPERACIONVOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTOINCIDENCIA A COSTO DIRECTO

TOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA

No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTEMES

I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSRESIDENTEAUXILIAR DE RESIDENTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOVELADORCHOFER

TOTAL I


II.- TRASLADO PERSONAL A OBRA

TOTAL II EN OBRAS LOCALES NO SE CONSIDERA


III.- COMUNICACIONES Y FLETESTELEFONO OBRATRANSPORTE, EQUIPO MENOR YENSERES. (POR FLETE)CAMIONETA OBRA, INCLUYE:MANTENIMIENTO Y GASOLINA

TOTAL III


IV.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALESCERCA Y PUERTASOFICINABODEGA CUBIERTASANITARIOSINSTALACION HIDRAULICA PROVISIONALINSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

TOTAL IV


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA


V.- CONSUMOS Y VARIOSCONSUMO LECTRICOCONCUMO AGUAEQUIPO OFICINA DEPREC.FOTOGRAFIASINDICATO Y LETREROSPAPELERIA Y COPIASVARIOSOTROS GASTOS (FIANZAS DE OBRA, SEGUROS, ETC.)

TOTAL V

R E S U M E N D E C O S T O S INCIDENCIA IMPORTES

I GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOSII TRASLADOS PERSONAL OBRAIII COMUNICACIONES Y FLETESIV CONSTRUCCIONES PROVISIONALESV CONSUMO Y VARIOS

SUMA INDIRECTOS OBRACOSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE CAMPO EN %

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FECHA:

OBRA: CONCURSO:

UBICACION: CONTRATISTA:

CLAVE: UNIDAD: LUGAR:

ESPECIFICACION:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA UNIDAD (1/R) REND. S. REAL IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL EQUIPO:

HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL HERRAMIENTA:

OBSERVACIONES: MATERIALES:MANO DE OBRA:EQUIPO:HERRAMIENTA:

ELABORO: COSTO DIRECTO:INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,

AUTORIZO: UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SECODAM:PRECIO UNITARIO:


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA

CONCURSO: CONTRATISTA: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

OBRA: UBICACION: FECHA:

CLAVE UNIDAD CONCEPTO CONSID VALOR

CD MILL /SM COSTO DIRECTO OBRA D

PV MILL / SM PRECIO DE VENTA = CD x FSC S

UN MILL / SM UTILIDAD NETA = CD x FIF x UE S

AM MILL / SM ANTICIPO MATERIALES % PV = S

CV MILL / SM COSTO DE VENTAS = PV-UN-AM S

AI MILL / SM ANTICIPO INICIAL % PV = S

TC MESES TIEMPO DE CONSTRUCCION D

PE MESES PERIODO ENTRE ESTIMACIONES D

TP MESES TIEMPO DE PAGO D

n DECIMAL NUMERO DE ESTIMACIONES TC/PE = D

VE MILL / SM VALOR ESTIM. ( CV + UN )/ n = S

TAM % DESC. TASA ACTIVA MENSUAL= ( TR / 12 ) D

FIF % FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO D

NF= CV [ TC + + ] - [ VE x PE x n ( n + 1 ) ] - [ AI 2 ]2 2 VE

NF= [ + + ] - [ x x ( + 1 ) ] - [ 2 ]2 2

NF= [ ] - ( ) - =

NF= - - =

P A G O D E I N T E R E S E S T O T A L E S = P I T

PIT = NF x TAM = x =

F= PIT = = = x =

CD x FIF x

NOMENCLATURA : D = DATOS

FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO S = SUPOSICION

UE = UTILIDAD ESPERADA PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO CD = COSTO DIRECTO

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO MILL = MILLONES

TAM = TASA ACTIVA MENSUAL F = FINANCIAMIENTO

TR = TASA DE REFERENCIA ( TIIP ;TIIE ; CETES ; CPP ; ETC. ) TR =


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

U T I L I D A D D E C O N C U R S O

OBRA : FECHA INICIO FECHA :

UBICACION : FECHA TERMINACION :

DURACION DE LA OBRA : CONTRATISTA : CONCURSO :

U T I L I D A D D E C O N C U R S O CLAVE UNIDAD C O N C E P T O VALOR

TPA % TASA PASIVA ANUALIZADA A LA FECHA D

REA % RIESGO EMPRESARIAL ANUALIZADO D

TEA % TECNOLOGIA E INVESTIGACION ANUALIZADA DE LA EMPRESA D

TAT % TASA ANUALIZADA TOTAL = TPA + REA + TEA D

PV MILES PRECIO DE VENTA DE LA OBRA S

CC MILES CAPITAL DE TRABAJO DE LA OBRA D

RC % REVOLVENCIA DE CAPITAL = PV / CC S

UE % UTILIDAD ESPERADA 0 TAT / RC S

U T I L I D A D A N T E S D E I M P U E S T O S

UI % UTILIDAD INDISPENSABLE = ( UE x FSC ) / FIF ) = ( D

GND % GASTOS NO DEDUCIBLES EN LA OBRA = SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES / CD x ( 1 / FIF ) D

UAI % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS = UI + GND D

C A R G O S I M P O S I T I V O S

ISR % IMPUESTO SOBRE LA RENTA D

PTU % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES D

SCI % SUMA CARGOS IMPOSITIVOS = ISR + PTU D

U T I L I D A D D E S P U E S D E I M P U E S T O S

FAI % FACTOR DE AJUSTE IMPOSITIVO = 1 - SCI D

UDI % UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS = UAI / FAI D

O T R O S C A R G O S A L P R E C I O D E D U C I B L E S

OCPD % OTROS CARGOS AL PRECIO DEDUCIBLES = (SUMA x FSC ) / FIF D

U T I L I D A D D E C O N C U R S O

UC % UTILIDAD DE CONCURSO = UDI + OCPD = D R

NOTAS ;D = DATOS SM = SALARIO MINIMO

S = SUPOSICION FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO UC = UTILIDAD DE CONCURSO

OCPD= I.C.I.C. + O.B.S. + SUPERVISION D.D.F. + COLEGIOS +IMPREVISTOS + OTROS CONCEPTOS

D R = DATO RESULTANTE


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 4


EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRACONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO

(MODELO)

MARCA (DELA MAQUINA)

SERIE YNUMERO (MAQUINA PROPIA)

CAPACIDAD (DE LAMAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

DQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

_____________________________NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

______________________________FIRMA

ANALISIS DE COSTOS DEL FINANCIAMIENTO DE CONTRATISTA FECHA DE INICIO VIGENCIA

LOS TRABAJOS POR FLUJO DE CAJAOBRA: UBICACION CONCURSO FECHA DE TERMINO FECHA:

AÑO 2000

CLAVE CONCEPTO MES IMPORTE1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

AVANCES

AVANCE DE OBRA PARCIAL

ESTIMACIONES

INGRESOS

POR ANTICIPOS

POR ESTIMACIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPOS

RETENCIONESSECODAM

ICICSUMA DE INGRESOS

EGRESOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES COMPRA DIRECTA

MATERIALES COMPRA DIFERIDA

SUBCONTRATO

MANO DE OBRA DIRECTA

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES

EQUIPOS Y OPERACION

SUMA DEL COSTO DIRECTO

INDIRECTOSGASTOS IND. OF. CENTRAL

GASTOS IND. DE OBRA

IMPREVISTOS

FIANZAS DE OBRA

I.S.R.

SUMA TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA

INGRESOSEGRESOSDIFERENCIA PARCIAL

DIFERENCIA ACUMULADA

FINANCIAMIENTO

TASA PASIVA MENSUALTASA ACTIVA MENSUALFINANCIAMIENTO PARCIALFINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO FINANCIERO DE OBRA COSTO FINANCIAMIENTO = F= PIT =

CD X FII

I.S.R. = ENTERO PROVISIONAL 3.5% DE LOS INGRESOS DEL MES ANTERIOR PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

TASA PASIVA ANUAL CD = COSTO DIRECTO

TASA ACTIVA ANUAL FII = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA LOS IMPREVISTOS

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONALDIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASA).-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

CONCURSO No. RELATIVO A: DE EROGACIONES.

CANTIDAD DURACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO

No. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIAS DIA PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIONOBRA CALENDARIO EFECTIVO CALENDARIO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

SUMAMONTOS MENSUALES DE ESTA HOJAMONTOS MENSUALES TOTALESMONTOS MENSUALES ACUMULADOS% DE MONTOS MENSUALES

RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13


CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONES.OBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

TOTALESRECURSOS MATERIALES UNIDAD % POR M E S E S

ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


FECHA DE INICIACION DE DE 2001DEL 2001FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DE 2001.DEL 2001


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASCALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S



FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001



DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S



FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASD).- RESUMEN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA

CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001.

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO (MODELO)

MARCA (DE LAMAQUINA)

SERIE Y NUMERO(MAQUINA PROPIA

CAPACIDAD (DELA MAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

DQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FIRMA



OBRA: CONCURSO No. DE EROGACIONES.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA

TOTAL %CONCEPTOS PRESUPUESTADO DE LA M E S E S

CLAVE DESCRIPCION PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR). EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2001, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE PROCEDE A LEVANTAR LA MINUTA DEL CONCURSO No. 59079001-019-01. LISTA DE PRESENTES

1.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

________________________________

2.- ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

________________________________

3.- GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.

________________________________

4.-CIA. CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V.

________________________________

5.- CONSTRUCTORA SERIAL, S.A. DE C.V.

________________________________

6.- DESARROLLO IBEROAMERICANO, S.A. DE C.V.

________________________________

7.- ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ.

________________________________

8.- CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V.

________________________________

9.- CIA. CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V.

________________________________

10.- CONSTRUCCIONES Y PRETENSADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

____________________________________

11.- DIMAPLAN, S.A. DE C.V.

____________________________________

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.

_______________________________

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCION SOCIAL. LIC. GUILLERMO ALVAREZ LOPEZ. JEFE DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

_______________________________

A).- ACLARACIONES GENERALES DE LA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO A LOS

PARTICIPANTES: 1. LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS, ETC.,

TRABAJO, EQUIPO Y PERSONAL CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 13 DEL PAQUETE DE CONCURSO, DEBERAN REALIZARSE DE MANERA CONGRUENTE, CON ESTRICTO APEGO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, PRESENTÁNDOSE POR LAS PARTIDAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO.

2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS

OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994 Y LO PUBLICADO EL 15 DE MARZO DE 1996 ASI COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO 12 DEL PAQUETE DE CONCURSO DEL QUE SE ANEXAN LOS EJEMPLOS CORRESPONDIENTES.

3. EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN

COMPACTACIONES, TERRACERIAS, RELLENOS, ASI COMO DOSIFICACIONES Y PRUEBAS DE CONCRETOS, DEBERAN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, CON EL LABORATORIO QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE LA DEPENDENCIA.

4. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES DE SU CATALOGO Y/O PLANOS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DE CONCURSO Y QUE PARA CADA CONCEPTO SE TIENE ASIGNADA UNA CLAVE ESPECIFICA.

5. EN LOS CASOS QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DEBERA

COMPROBARLO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO, O EN SU DEFECTO COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO Y/O, CONTADOR AUDITOR.

6. SI ALGUNA EMPRESA EN EL CASO DE REQUERIR DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA

PRESENTAR SU COTIZACION CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, ESPECIFICAMENTE PARA EL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

7. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN

PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, (DOCUMENTO 8) , O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL ESCRITO.

8. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EL SITIO QUE INDICAN LOS

CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.

9. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICIÓN PARA LA OFERTA DICHO

ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE. 10. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL

CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA DOCUMENTO 11 QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, SE LLENARA EN FORMA ESCRITA, Y/O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS, O BIEN POR MEDIO ELECTROMAGNÉTICO, IMPRESO Y EN DISQUETE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO, TAL COMO ESTA DISPUESTO EN LAS BASES DEL CONCURSO CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISO A).

11. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO ES EL

DIA 14 ( CATORCE ) DE NOVIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

12. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN

LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO. CLAUSULA DECIMA INCISO “F”.

13. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

14. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONSIDERAR EL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA

NOMINA, DENTRO DE SU FACTOR DE SALARIO REAL. 15. AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN, LOS PROPONENTES DEBERAN DE CONSIDERAR,

DENTRO DE SUS RENDIMIENTOS Y PROGRAMAS, QUE VA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN FUNCION DE LOS EVENTOS QUE TENGA PROGRAMADOS Y COMPROMETIDOS LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO, ASI MISMO DEBERA MANTENER LA PROTECCIÓN, SEÑALAMIENTO. LIMPIEZA Y CIRCULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EDIFICIO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

_______________________________________________

B).-EXPOSICIÓN DE DUDAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: EMPRESA: MULTISERY, S.A DE C.V. 1.- EN EL CONCEPTO GRAN-C CONFIRMAR SI ES SUMINISTRO Y COLOCAION YA QUE EN EL

CONCEPTO ANTERIOR ESTA EL SUMINISTRO. 2.- EN EL CONCEPTO TJ26/A NO TIENE CANTIDAD 3.- CONCEPTO PRCOV-M ALTURA DE PRETIL DE AZOTEA CON COVINTEC 4.- CONCEPTO REJAL FABRICANTE DE REJILLA MODULADA IRVING DE FIBRA DE VIDRIO EMPRESA: ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 1.-EN LAS BASES A QUE SE REFIERE CON LA PARTIDA DE ESTE PERIODO 2.- SE ENTREGARAN TODOS LOS PLANOS IMPRESOS O UNICAMENTE EN CD. 3.- EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE PLANOS Y CATALOGO, QUE DEFINE EMPRESA: GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V. 1.- DEMILICIONES Y DESMANTELAMIENTOS 1.1. LA TALA DE ARBOLES INCLUYE PERMISOS Y RETIROS DE RAMAS Y TRONCOS FUERA DE LA

OBRA 1.2. NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE RELLENO PAR A HUECO DEJADO POR TRONCO DE ARBOL 1.3. CUAL ES LA ALTURA MÁXIMA EN DEMOLICIONES , RECUBRIEMIENTOS Y APLANDOS 1.4. LA DEMOLICIÓN DE ESCALONES INCLUYE DEMOLICIÓN DE RAMPA 1.5. A QUE DISTANCIA SERAN CONSIDERADOS LOS ACARREOS DENTRO DE LA OBRA 1.6. QUE TIPO DE IMPERMEABILIZANTES TIENE LA AZOTEA 1.7. NO SE CONSIDERA TAPIAL PARA OBRA EXTERIOR ¿ES CORRECTO? 1.8. LOS PERMISOS ANTE EL MUNICIPIO O DEPENDENCIAS SERAN POR CUENTA DEL

CONTRATISTA O DE LA SECRETARIA 2.- CIMENTACIÓN 2.1 LA EXCAVACIÓN NO ESPECIFICA EL TIPO DE MATERIAL EN LA ZONA, ¿SE CONSIDERA B? 2.2 NO HAY DETALLE PARA EL ANCLAJE DE CASTILLOS 2.3 NO HA DETALLE PARA LA LOSA DE CIMENTACIÓN, CONTRATRABES Y DADOS 2.4. NO ESPECIFICA EL TIPO DE MATERIAL PARA LAS ANCLAS 3.- ESTRUCTURA DE CONCRETO 3.1. NO SE INDICA LAS DIMENSIONES DEL MURO DE CONCRETO EN ESCALERA EXTERIOR 4.- ALBAÑILERÍA 4.1 CUAL ES LA ALTURA MÁXIMA PARA MUROS APLANADOS COVINTEC DUROCK, ETC. 4.2. NO SE INDICA EL DETALLE PARA EL ENCAMISADO DE COLUMNA EN MEZANINE 5.- ESTRUCTURA METALICA 5.1 PARA EL PRIMARIO ANTICORROSIVO PODRÍAN ESPECIFICAR EL TIPO Y MARCA 5.2 SE CONSIDERA LAGUN TIPO DE LIMPIEZA EN ESPECIAL COMO EL SAND BLAST O SOLO SE

DEBERA CONSIDERAR UNA LIMPIEZA MANUAL 5.3 SE HARA ALGUN TIPO DE PRUEBAS A LA SOLDADURA, DE QUE TIPO, CUANTO POR TONELADA

MÉTRICA, SE CONSIDERAN EN EL COSTO 5.4 LA CORRIENTE ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO SERA POR CUENTA DE NOSOTROS

O SERA SUMINISTRADA POR USTEDES. 5.5 TODA LA HERRERIA SEÑALADA EN EL CATALO SE PINTARA CON LA MISMA ESPECIFACION

QUE LA ESTRUCTURA, ES DECIR MISMO TIPO, MARCA, ESPESOR, ETC. SI O NO 5.6 LOS PERNOS Y TAQUETES INDICADOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO, NECESARIAMENTE

DEBEN SER MARCA HILTY O PUEDEN SER ALGUNA MARCA SIMILAR. 5.7 LOS CONCEPTO COL-18, CUBIB Y CUBIA NO ESPECIFICAN PINTURA EN SU DESCRIPCIÓN

DEBERA O NO CONSIDERARSE, SI ES ASI PODRIA ESPECIFICARLA.

5.8 SOLO SE APLICARA A LA ESTRUCTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO O LLEVA ALGUN ACABADO, SI ASI FUERA, QUE TIPO, MARCA Y CUANTAS MILÉSIMAS DE PULGADA.

5.9 ¿NO ES CORRECTO DECIR 8+/-2 MILESIMAS DE PULGADA EN VEZ DE 8+/-2 MICRAS? 6.- ACABADOS 6.1. SE PUEDE SUSTITUIR EL COLOR METALLIC FLY DE LA MARCA ALUCOBOND, YA QUE NO

EXISTE EL COLOR ESPECIFICADO 6.2 SE PUEDE SUSTITUIR LA MARCA DEL FALSO PLAFON MODULAR POR ALGUN OTRO CON LAS

MISMAS CARACTERÍSTICAS 6.3. LA ESTRUCTURA DE PTR PARA LA TRAMPA DE LUZ ESTA CONSIDERADA DENTRO DE LA

ESTRUCTURA METALICA 6.4 NO SE INDICAN LOS DETALLES DE LAS DIFERENTES BARRAS INDICADAS EN EL CATALOGO

(GUARDARROPA, CONCESIÓN, COCINA, ETC.) 6.5 ¿CUAL ES LA ALTURA MÁXIMA A CONSIDERAR EN TRABAJOS DE TABLAROCA, Y PLAFONES? 6.6 FABOR DE ESPECIFICAR DETALLAMENTE EL PLAFON LUXALON DE HUNTER DOUGLAS COMO,

TIPO, COLOR, SUJECIÓN, ETC. 7.- PREFABRICADOS 7.1 LAS MEDIDAS DE LA PUERTAS DOORLOCK ES LIBRE O INCLUYE LOS MARCOS 8.- INSTALACIÓN HIROSANITARIA 8.1 LAS LLAVES CON SENSOR NO INDICA MARCA Y MODELO 8.2 LA TARJA NO INDICA MARCA 8.3 NO SE INDICA MODELO PARA LA MEZCLADORA 8.4 NO SE ESPECIFICA MODELO PARA EL FLUXOMETRO ELECTRÓNICO 9.- INSTALACIONES ELECTRICAS 9.1 NO SE INIDCA MARCA Y MODELO DE CONTACTO DUPLEX O POLARIZADO 9.2 ESPECIFIQUE EL PERNO H YARGA 22 1/4X3/4” 9.3 NO SE INDICA LA ESPECIFICACIÓN DEL APAGADOR SENCILLO, (MARCA Y MODELO) 9.4 EL INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X90 A NO EXISTE EN EL MERCADO ESPECIFCAR

QUE TIPO SE COTIZARAN 9.5 NO SE UBICA EL PROVEEDOR DE LA LAMPARA MARCA PROMMSA 9.6 SE INDICAN DIÁMETROS RAROS COMO 26, 21 Y 27 MM. ¿SON TOMADOS DEL DIÁMETRO

EXTERIOR? 9.7 LA TUBERÍA CODUIT NO ESPEFICIA MARCA, SE COTIZARA ALGUNA ESPECIAL O ES

CUALQUIER MARCA. 10.- OBRA EXTERIOR 10.1 EL RETIRO DE POSTES Y LUMINARIAS INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE BASES Y REGISTROS 10.2 ¿LOS NUEVOS PEDESTALES DEL MONUMENTO Y LA ESTRUCTURA QUE INCLUYE? NO SE

ESPECIFICAN DETALLES Y DIMENSIONES. 10.3 NO SE INDICAN DETALLES DE REUBICACION DE POSTES 10.4 NO HAY DETALLES DE RECINTO LAMINADO 10.5 ¿LAS LOSETAS DE CONSCRETO PRECOLADO DE QUE MEDIDAS SON? 10.6 NO HAY DETALLE DE FILTRO EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN 10.7 NO HAY DETALLE PARA LAS RAMPAS DE DISCAPACITADOS 10.8 NO HAY DETALLE PARA LA FRANJA DE 15X15 CM. DE CONCRETO ¿QUÉ ES ESTO? 10.9 NO SE INDICAN DETALLES Y MEDIDAS DE LAS MODIFICACIONES AL CAMELLON DE LA

CALLE RUBEN BOUCHEZ 11.-JARDINERIA 11.1 NO HAY DETALLE DE LA JARDINERÍA CIRCULAR 11.2 NO SE ESPECIFICA LA ALTURA DE LOS ARBOLES MARCADOS EN EL CATALOGO 11.3 NO SE INDICA DETALLE DE LOS LUMINARIOS 11.4 QUE INCLUYE LA SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 11.5 LOS LUMINARIOS INCLUYEN BASES, REGISTRO, DUCTOS, ETC. O UNICAMENTE LO INDICAN

EN EL CONCEPTO

12.- DUDAS DE LAS BASES 12.1 LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ES CONFUSO, SI ES CHEQUE CERTIFICADO,

CHEQUE CRUZADO O FIANZA, FABOR DE INDICARLO 12.2 QUIEN ES LA PERSONA QUE IONDICARA RESPECTO A LA PROGRAMACIOJN DE LOS EVENTOS

DEL TEATRO CON EL FIN DE HACER LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS EN LA PROGRMACION DE LA OBRA

EMPRESA: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V. 1.- SE PUEDE ENTREGAR EL CATALO IMPRESO EN COMPUTADORA 2.- SE ANEXAN IMPRESOS LOS PLANOS, Y ESPECIFICACIONES EN LA PROPUESTA EMPRESA: CONSTRUCTORA SERIAL, S.A. DE C.V. 1.- CUAL ES EL ORDEN A RESPETAR PARA GENERAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS SI ES EN

EXCEL O LA FORMA QUE TRAEN LAS BASES (DETALLES) 2.- EN SUBCAPITULO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EL CONCEPTO TJ26/A NO TIENE VOLUMEN NI

UNIDAD 3.- DEL CAPITUO DE INSTALACIÓN ELELTRICA LOS CONCEPTOI TJ28 Y TJ29 NO SE INDICA

SUMINITRO NI SE RESPALDA CON INSTALACIÓN IDEM TJ32 TJ43 TJ44 TJ45 TJM, TJ1M, TJ2M, TJ3M, TJ7/A, TJ7/B, TJ8, TJ9 TJ49 Y TJ50 NO SE DICE ISTRO Y SE REPALDA CON INSTALACIÓN

4.- EN LA OBRA EXTERIOR SE REPITEN DOS CONCEPTOS TJLA3 PORQUE 5.- SE VAN IMPRIMIR LOS PLANO PARA FIRMARLOS 6.- QUE ES “CODALEO” MENCIONADO EN EL CONPCEPTO APLCO DEL SUBCAPITULO DE

ALBAÑILERÍA EMPRESA DESARROLLO IBEROAMERICANO, S.A. DE C.V. 1.- CARACTERÍSTICAS DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DARAN CROQUIS O

PROPONEMOS 2.- CONCEPTO ANCL2 NO ESTA DETALLADO EN PLANO 3.- EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DEL MÁRMOL DE LOS CONCEPTOS BARSEH-M Y BARSEM SON

INDEPENDIENTE O PERTENECEN A LOS MUEBLES QUE LOS PRECEDEN 4.- LOS CONCEPTO CAMBE Y PROTEC PUEDEN DAR PROVEEDOR 5.- LOS CONCEPTOS TJ26/A NO TIENE UNIDAD NI CANTIDAD 6.- AMPLIAR EL ALCANCE DEL CONCEPTO VIAL 7.- CONCEPTO DEPIC QUE TIPO DE OBRA DE PROTECCIÓN REQUIERE 8.- SOLICITAMOS EL NUMERO TELEFONICO Y NOMBRE DEL PROYECTISTA PROVEEDOR DEL

ALUMINIO (ALUBIAS) EMPRESA: ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ 1.- EN EL CASO DE SUMINISTRO DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN, ALGUNOS PROVEEDORES, PODRIA

LA PROYECTISTA PROPORCIONAR LOS PROVEEDORES QUE ESPECIFICARON EMPRESA: CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V. 1.- EN CASO DE EXISTIR DESNIVELACIONES ELECTRICAS EN QUIEN SE HARA EL CARGO DEL

COSTO, EL CONSTRATISTA O LO ABSORVEN 2.- EN LA VISITA SE OBSERVA QUE LAS VIGAS DE SOPORTE SE ENCUENTRA CON DETERIORO EN

LOS NODOS, SE DEBERAN CONTEPLAR LAS MODIFICACIONES Y REPARACIONES 3.- DEFINIR MARCA Y MODELO DE LAMPARAS 4.- EXISTE OTRA OPCION EN EL PROVEEDOR DEL ALUMINIO EMPRESA: COMPAÑÍA CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V.

1.- CUAL ES EL DETALLE HECHO EN CAJILLO DE 20X20 CON LUMINARIO PARA EMPOTRAR CON CUERPO EN ALUMINIO

2.- EL SEÑALIZADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA DEBERA DECIR “SALIDA” O “SALIDA DE EMERGENCIA”

3.- NO SE MARCA LA DISTANCIA DE ACARREOS DE MATERIALES, DEMANTELADOS Y DEMOLICIONES, ASI COMO VOLUMEN DE DESMANTELADOS

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y PRETENSDADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 1.- ESTA CONSIDERADO EL COSTO DEL TAPIAL PARA DIVIDIR LE AREA DE REMODELACIÓN Y

OBRA EXTERIOR EMPRESA: DIMAPLAN, S.A. DE C.V. 1.- DURANTE EL PROCESO DE OBRA EL TEATRO ESTAR FUNCIONANDO Y DE SER POSIBLE QUE SE

NOS PROPORCIONE UN PROGRAMA DE EVENTOS DEL TEATRO 2.- SE PROPORCIONARA ANTICIPO DE LOS DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN LOS QUE ENTRA

EL CONTRATO Y DE QUE MANERA SE REALIZARAN LOS AJUSTES DE COSTOS PARA LA OBRA FALTANTE A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2002

3.- EN EL CASO DE HABER OBTENIDO LAS BASES POR EL SISTEMA COMPRANET LOS PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL E INSTALACIONES Y DETALLES DEBERAN PRESENTAR IMPRESOS O ALGUNA ESCALA O BIEN PODRAN SER IMPRESOS EN TAMAÑO DOBLE CARTA

4.- EL DOCUMENTO NO. 11 CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA DE PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O BIEN PODRA SER PRESENTADO EN EL FORMATO GENERADO POR ELE SISTEMA DE COMPUTO.

5.- EL DOCUMENTO No.13 E) PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA DEBERAN SER PRESENTADOS POR PARTIDAS O CONCEPTOS

6.- A QUE DISTANCIA SE DEBERAN CONSIDERAR LOS FLETES DE MATERIALES DE RECUPERACION

C).-ACLARACIONES PARTICULARES A LAS DUDAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA: MULTISERY, S.A. DE C.V.

1.- EL CONCEPTO GRAN-C, SE REFIERE UNICAMENTE A LA COLOCACIÓN 2.- EL CONCEPTO TJ26/A SON CANTIDAD 6 UNIDAD PZA 3.- ALTURA MÁXIMA DEL PRETIL DE AZOTEA 1.55 MTS. 4.- NO, NINGUN CONCEPTO INCLUYE REJILLA IRVING DENTRO DEL PROYECTO.

EMPRESA: ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 1.- LA EMPRESA GANADORA SE SUJETARA A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA ESTE EJERCICIO Y SE LE DEFINIRAN LAS PRIORIDADES Y METAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO VIGENTE. 2.- DEBERA PRESENTAR LA RELACION FIRMADA DE LOS PLANOS QUE ACCESO O CONSULTO DEL CD. ASI MISMO DEBERA FIRMAR LA PORTADA DEL DISCO EL REPRESENTANTE LEGAL. EN EL CASO DE HABER IMPRESO LOS PLANOS QUE DESEABA CONSULTAR MAS AMPLIAMENTE, DEBERA REINTEGRARLOS FIRMADOS POR EL REPRESENTATE LEGAL. 3.- SE DEBERA SUJETAR A LO QUE SEÑALA EL CATALOGO.

EMPRESA: GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V. 1. 1.1 EN SU PRESUPUESTO DEBERA CONSIDERAN LOS PERMISOS Y LIMPIEZA 1.2 PARA LOS RELLENOS DE HUECOS GENERADOS POR TALA DE ARBOL, EN EL CASO DE

LOS ÁRBOLES QUE SE TALEN POR RETRAZO DE VIALIDAD SE RENIVELARÁ Y SE RELLENARÁ CON EL MATERIAL QUE CORRESPONDA A CADA CASO, POR EJEMPLO, CUANDO SEA EL CASO POR EL PASO DE CALLE SE RELLENARÁ CON TIERRA, APISONARÁ Y PAVIMENTARÁ, CUANDO SOLO SEA POR NIVELACIÓN DE TERRENO CON TIERRA, SE RELLENARÁ DE ESTE MISMO MATERIAL.

1.3 ALTURA MÁXIMA DE DEMOLICIÓN SE PUEDE REVISAR EN PLANOS DE INTERVENCIÓN CLAVES IN DEL 1 AL 10.

1.4 LA DEMOLICIÓN EN EL ACCESO A LA SALA GRANDE SOLO SE REFIERE A LOS ESCALONES Y NO A LA RAMPA, YA QUE ESTA SIRVE DE BASE PARA EL FORJADO DE NUEVOS ESCALONES CON DISTINTO PERALTE, SEGÚN PROYECTO.

1.5 EL LUGAR A DONDE SE EFECTUARA EL ACARREO SERA EL ALMACEN “DIAZ RUBIN” EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS , MUNICIPIO DE PEROTE, A 50 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.

1.6 EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS SERA CON IMPERMIABILIZANTE BASE AGUA ACRILTECHO COLOR BLANCO APLICADO A DOS CAPAS MARCA ACRITON O SIMILAR REFORZADO CON UNA CAPA DE MEMBRANA MARCA SICAMALLA O SIMILAR.

1.7 SE DEBEN CONSIDERAR TAPIALES DE PROTECCIÓN PARA DIVIDIR EL AREA DE REMODELACIÓN Y DE OBRA EXTERIOR.

1.8 TODOS LOS PERISOS NECESARIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA 2. 2.1 SE CONSIDERA “B” 2.2 EL DETALLE DE ANCLAJE DE CASTILLO SE PUEDE REVISAR EN EL PLANO B02 DETALLE 2

Y EN EPLANO B01 DETALLES 3 Y 4 2.3 NO EXISTE 2.4 REVISAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS ESTRUCTURALES 3. 3.1 LAS DIMENSIONES DEL MURO DE CONCRETO EN ESCALERA EXTERIOR SE PUEDEN

VERIFICAR EN EL MODO LAYOUT [PAPERSPACE] DEL PLANO DE DETALLE DE ESCALERA EXTERIOR CLAVE DA07.

4. 4.1 ALTURA MÁXIMA DE PRETIL EN AZOTEAS. 1.55 m 4.2 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 5. 5.1 PRIMARIO UNIVERSAL COMEX 5.2 SAND BLAST A METAL BLANCO 5.3 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

‘ HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 5.4 SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA 5.5 SI 5.6 SI 5.7 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 5.8 PRIMARIO UNIVERSAL COMEX Y EL ACABADO SERA UN AMERCOAT 10/10 5.9 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 6. 6.1 SI 6.2 NO SE PODRA CAMBIAR LA ESPECIFICACIÓN DEL PLAFON MODULAR . 6.3 LA ESTRUCTURA DE PTR PARA LA TRAMPA DE LUZ SI ESTA CONSIDERADA COMO

ESTRUTURA METALICA. 6.4 PARA REVISAR LAS ESPECIFICACIONES DEL DETALLE DE BARRAS, EN GUARDARROPA,

CONCESIÓN, COCINA, ETC. CONSULTAR EN EL PLANO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS DE GUARDARROPA Y CONCESIONES CLAVE DA04 EL DETALLE 8.

6.5 ALTURA MÁXIMA DE PRETIL EN AZOTEAS. 1.55 m 6.6 LA ESPECIFICACIÓN DEL PLFÓN MODULAR LUXALON DE HUNTER DOUGLAS SE PUEDE

VERIFICAR EN EL PLANO DE PLAFONES CLAVES AC07 Y AC08. 7. 7.1 LA MEDIDA DE LAS PUERTAS PREFABRICADAS MARCA DOORLOCK INCLUYE MARCOS

[ESTA ES LA MEDIDA DEL VANO] 8. 8.1 EL CONCEPTO LLAV-M SE REFIERE AL SUMINISTRO DE LLAVE CON SENSOR MCA.

´ HELVEX O SIMILAR MOD. TV-105 EL CONCEPTO LLAV-C. SE REFIERE A LA INSTALCION DEL ANTERIOR. 8.2 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 8.3 NO ESTA CONSIDERADO ESTE CONCEPTO 8.4 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 9. 9.1 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 9.2 EN LA ESPECIFICACIÓN DEL PERNO H YARGA 22 ¼ “X ¾”, EL NÚMERO 22 CORRESPONDE

A LA CARGA, YA SEA MORADA PARA CONCRETO Y ROJA PARA LADRILLO, Y LAS MEDIDAS DEL PERNO.

9.3 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL

9.4 EL INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 90 PUEDE CAMBIARSE POR 3 X 100ª 9.5 PARA VERIFICAR LAS MARCAS Y MODELOS DE LÁMPARAS, REVISAR EL LAYOUT [PAPER

SPACE] DE PLANOS DE ILUMINACIÓN CLAVES IL. NOTA: ESTAS TABLAS SE ENCUENTRAN EN LAYER IL-TXT, SI SE ENCUENTRA ALGUNA DIFICULTAD PARA LEER, CAMBIAR EL COLOR AL LAYER.

9.6 LOS DIÁMETROS 16, 21 Y 27 mm CORRESPONDEN A ½”, ¾” Y 1”. 9.7 LA MARCA DE LA TUBERÍA PUEDE SER CONDUIT O SIMILAR SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN

CERTIFICADAS POR ANCE [ASOCIACIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA]. 10. 10.1 EL RETIRO DE POSTES Y LUMINARIAS INCLUIRA SOLAMENTE LA DEMOLICIÓN DE

BASES , SIN REGISTROS. 10.2 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS

11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 10.3 PARA LA REUBICACIÓN DE POSTES REMITIRSE AL PLANO DE ILUMINACIÓN CLAVE

IL01. 10.4 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS

11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 10.5 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS

11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 10.6 DETALLE EN PLANO B08 10.7 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS



11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 11. 11.1 SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS

11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 11.2 ES DE 2.5 MTS. 11.3 REVISAR PLANOS DE ILUMINACIÓN CLAVES IL 11.4 REVISAR PLANOS DE ILUMINACIÓN CLAVES IL 11.5 LO INDICADO EN CADA CONCEPTO 12. 12.1 CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ES VALIDA, SIEMPRE Y CUANDO LA PRESENTE A

FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y GARANTIZANDO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA.

12.2 SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA MAYORIA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS SE REALIZARAN A PARTIR DE LA 19:00 HRS. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON LA ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.

EMPRESA: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V. 1.- SE TIENE QUE ENTREGAR EL CATALOGO IMPRESO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE

LEGAL Y REINTEGRAR EL DISQUETE CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA COMO LO ESTABLECEN LAS BASES DE CONCURSO DOCUMENTO 11 INCISO “A”.

2.- DEBERA PRESENTAR LA RELACION FIRMADA DE LOS PLANOS QUE ACCESO O CONSULTO

DEL CD. ASI MISMO DEBERA FIRMAR LA PORTADA DEL DISCO EL REPRESENTANTE LEGAL. EN EL CASO DE HABER IMPRESO LOS PLANOS QUE DESEABA CONSULTAR MAS AMPLIAMENTE, DEBERA REINTEGRARLOS FIRMADOS POR EL REPRESENTATE LEGAL.

EMPRESA: CONSTRUCTORA SERIAL, S.A. DE C.V. 1.- LA FORMA DE LAS BASES ES EXCEL. 2.- EL CONCEPTO TJ26/A SON CANTIDAD 6 UNIDAD PZA 3.- EN EL CONCEPTO TJ28, TJ29, TJ32, TJ43, TJ44, TJ45, TJM, TJ1M, TJ2M, TJ3M, TJ7/A, TJ7/B, TJ8,

TJ9, TJ/49, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, Y TJ50-M SE REFIERE LA SUMINISTRO Y TJ50-C A LA INSTALACION

4.- EL CONCEPTO TJLA3 NO EXISTE, EL TJ3-M ES SUMINISTRO DE LUMINARIA Y EL TJ3-C ES INSTALACIÓN

5.- DEBERA PRESENTAR LA RELACION FIRMADA DE LOS PLANOS QUE ACCESO O CONSULTO DEL CD. ASI MISMO DEBERA FIRMAR LA PORTADA DEL DISCO EL REPRESENTANTE LEGAL. EN EL CASO DE HABER IMPRESO LOS PLANOS QUE DESEABA CONSULTAR MAS AMPLIAMENTE, DEBERA REINTEGRARLOS FIRMADOS POR EL REPRESENTATE LEGAL.

6.- POR CODALEO SE ENTENDERA REGLADA.

EMPRESA: DESARROLLO IBEROAMERICANO, S.A. DE C.V. 1.- SUMINISTRO Y MONTAJE DE LETRERO INFORMATIVO DE 4.88 X 9.76 M. INC.

ESTRUCTURA METALICA, ANCLAJE DE LETRERO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LEYENDA ,4 LOGOTIPOS EN PAPEL REFLEJANTE Y 1 FOTOGRAFIA DIGITALIZADA IMPRESA EN VINIL OPACO AUTOADHERIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE INC. FLETE.

(PROPONER LA DISTRIBUCIÓN DEL MISMO). 2.- REVISAR DETALLES DE ANCLAJES EN EL PLANO B02 DETALLE 2 Y PLANO B01 DETALLE 3

Y 4 3.-PERTENECEN AL MUEBLE QUE LOS PRECEDE 4.- SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00

HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 5.- EL CONCEPTO TJ26/A SON CANTIDAD 6, UNIDAD PZA 6.- AJUSTARSE A PROYECTO 7.- LA SEÑALIZACIÓN NECESARIA 8.- ASESOR DE CANCELERIA: ING. JULIO GUZMÁN BRACHO, TEL. 01 56 57 13 4 4 EXT. 22

EMPRESA ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ 1.- ASESOR DE CANCELERIA: ING. JULIO GUZMÁN BRACHO, TEL. 01 56 57 13 4 4 EXT. 22 PROVEEDOR DE LÁMPARAS MARCA PROMMSA: PRODUCCIONES MÚLTIPLES MODERNAS, S.A. PLANTA: CARR. A REYNOSA KM. 12 TEL / FAX: 3261658 Y 3261646 C.P. 67190 A.P. 23 SUC. “E” GPE. N.L. www.prommsa.com.mx e-mail: iluminació[email protected]

EMPRESA: CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V.

1.- AL CONTRATISTA 2.- SI 3.- PARA VERIFICAR LAS MARCAS Y MODELOS DE LÁMPARAS, REVISAR EL LAYOUT [PAPER

SPACE] DE PLANOS DE ILUMINACIÓN CLAVES IL. NOTA: ESTAS TABLAS SE ENCUENTRAN EN LAYER IL-TXT, SI SE ENCUENTRA ALGUNA DIFICULTAD PARA LEER, CAMBIAR EL COLOR AL LAYER.

4.- VER PROVEEDORES EMPRESA: COMPAÑÍA CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V.

1.- SE PASARA DETALLE VIA FAX EN 24 HRS. O PASAR A RECOGERLO A PARTIR DE LAS 11:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN GENERAL

2.- LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LA SALIDA DE LA SALA DEBERÁ CONTAR CON LA LEYENDA: “SALIDA DE EMERGENCIA”

3.- EL LUGAR A DONDE SE EFECTUARA EL ACARREO SERA EL ALMACEN “DIAZ RUBIN” EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE PEROTE, A 50 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.

http://www.prommsa.com.mx/

mailto:iluminaci�[email protected]

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y PRETENSADADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1.- SE DEBEN CONSIDERAR TAPIALES DE PROTECCIÓN PARA DIVIDIR EL AREA DE REMODELACIÓN Y DE OBRA EXTERIOR.

EMPRESA: DIMAPLAN, S.A. DE C.V.

1.- SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA MAYORIA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS SE REALIZARAN A PARTIR DE LA 19:00 HRS. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON LA ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.

2.- SÍ SE PROPORCIONARA ANTICIPO DEL 30% DE LOS DOS EJERCICIOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS ESTARAN EN FUNCION A LO DISPUESTO EN EL DOCUMENTO 12 INCISO “F” TAL COMO LO SEÑALAN LAS BASES DE CONCURSO.

3.-PARA EL CASO DE USTED, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA, PUNTO No. 6 DE LOS REQUISITOS GENERALES:

“ PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, PRESENTARAN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL FORMATO APARECERA EN LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE (ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA LICITACIONES PUBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

DE IGUAL MANERA R.- DEBERA PRESENTAR LA RELACION FIRMADA DE LOS PLANOS QUE ACCESO O CONSULTO DEL CD. ASI MISMO DEBERA FIRMAR LA PORTADA DEL DISCO EL REPRESENTANTE LEGAL. EN EL CASO DE HABER IMPRESO LOS PLANOS QUE DESEABA CONSULTAR MAS AMPLIAMENTE, DEBERA REINTEGRARLOS FIRMADOS POR EL REPRESENTATE LEGAL.

4.- DEBERA PRESENTARSE EN LOS FORMATOS GENERADOS POR EL SISTEMA Y ASI MISMO LE RECUERDO QUE DEBIO HABER PASADO A RECOGER LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN DISQUETE A TODOS LOS PARTICIPANTES.

5.- POR EL MOMENTO DEBERA PRESENTARLO POR PARTIDAS Y EL QUE RESULTE GANADOR, DEBERA PRESENTARLO A DETALLE POR CONCEPTOS.

6.- EL LUGAR A DONDE SE EFECTUARA EL ACARREO SERA EL ALMACEN “DIAZ RUBIN” EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS , MUNICIPIO DE PEROTE, A 50 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA.

PROVEEDORES GRUPO ALUVIASA TEL. 56 57 13 44 PATENTE DE LOS DADOS PARA EXTRUSION DE ALUMINIO ES: ADMINISTRADORA HIPÓDROMO S.A. ARQ. GERARDO FERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA TEL. 01 53 87 06 81 LA PLANTA DE EXTRUSION DE ALUMINIO GRUPO ALMEXA ARQ. SANTIAGO GOMEZ TELS. 53 10 07 06, FAX. 53 10 77 59 E-MAIL [email protected] [email protected] NOTA: EL ANODIZADO SERA 18 MICRAS

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

EMPAQUES PARA LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO INDUSTRIAS QUÍMICAS BASEL ING. GERMAN LOPEZ TEL. 52 11 35 15 NOTA: PEDIR EMPAQUES PARA VIDRIO DE 6 MM. LOS EMPAQUES DE CUÑA, RESPALDO Y FIJACIÓN. LOS TENSORES DE LOS PARTELUCES SR. VICENTE ARCHUNDIA TEL. 57 49 52 09 CEL. 044 29 85 87 19 14. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN

PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, (DOCUMENTO 8) , O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL ESCRITO.

15. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EL SITIO QUE INDICAN LOS

CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.

16. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICIÓN PARA LA OFERTA DICHO

ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE. 17. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL

CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA DOCUMENTO 11 QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, SE LLENARA EN FORMA ESCRITA, Y/O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS, O BIEN POR MEDIO ELECTROMAGNÉTICO, IMPRESO Y EN DISQUETE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO, TAL COMO ESTA DISPUESTO EN LAS BASES DEL CONCURSO CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISO A).

18. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO ES EL

DIA 14 ( CATORCE ) DE NOVIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

19. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN

LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO. CLAUSULA DECIMA INCISO “F”.

20. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

14. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONSIDERAR EL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA

NOMINA, DENTRO DE SU FACTOR DE SALARIO REAL. 15. AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN, LOS PROPONENTES DEBERAN DE CONSIDERAR,

DENTRO DE SUS RENDIMIENTOS Y PROGRAMAS, QUE VA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN FUNCION DE LOS EVENTOS QUE TENGA PROGRAMADOS Y COMPROMETIDOS LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO, ASI MISMO DEBERA MANTENER LA PROTECCIÓN, SEÑALAMIENTO. LIMPIEZA Y CIRCULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EDIFICIO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

_______________________________________________

16.- D).- CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LO SOLICITADO EN ESTA MINUTA ASI COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO ES MOTIVO PARA PROCEDER A DESECHAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD.

17.- TAMBIEN SE LES COMUNICA QUE LA EMPRESA GANADORA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO SU FINIQUITO DE OBRA, BITACORA Y ACTA DE ENTREGA ANTES DE LOS 30 DIAS POSTERIORES DE SU TERMINACION.

18.- SE DEBERA UTILIZAR COMO UNIDAD DE MEDIDA EN LA MANO DE OBRA EL JORNAL. 19.- EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO No. 12 INCISO “G” QUE SE REFIERE A LA EXPLOSION DE

INSUMOS EN ESTA SE DEBEN CONSIDERAR, LOS COSTOS HOARIOS DE LA MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA OBRA INCLUYENDO LOS CARGOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACIÓN.

20.- EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO No. 13 INCISO C-1 , QUE SE REFIERE AL PROGRAMA DE

PERSONAL TÉCNICO, SOLO SE DEBERA INCLUIR EL QUE ESTARA EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA QUE NOS OCUPA. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A LA FIRMA Y RUBRICA DE TODAS LAS HOJAS AL CALCE, Y CIERRE DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO LAS:

RELACION DE EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR). NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA DE ASISTENCIA


_______________________________ 2.- ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________

4.-CIA. CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________


_______________________________ 7.- ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ.

_______________________________ 8.- CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V.

_______________________________ 9.- CIA. CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________


_______________________________

______________________________

NOTA: POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.


SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULACION DE PREGUNTAS PARA EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR).

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARGO EN LA EMPRESA: Y/O PROFESION: DEBERA FORMULAR Y NUMERAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO Y DARLE LECTURA A CADA UNA DE ELLAS, Y AL FINAL FIRMAR EL PRESENTE CUESTIONARIO. PREGUNTAS: 1.- 2.-

HOJA 1 DE 2

XALAPA, VER., 7 DE NOVIEMBRE DE 2001 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

_______________________________________________

NOTA: EN CASO DE NO ALCANZAR ESTAS HOJAS PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS, PUEDE ANEXAR HOJAS BLANCAS DEBIDAMENTE NUMERADAS Y RUBRICADAS.

HOJA 2 DE 2

Secretaria de Desarrollo Regional del

Estado de Veracruz-Llave.

DOCUMENTO No. 5


A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; MULTISERY, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., 7 DE NOVIEMBRE DE 2001.


REPRESENTANTE DE LA D.G.O.P.




DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CIA, CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA SERIAL, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; DESARROLLO IBEROAMERICANO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CIA. CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCCIONES Y PRETENSADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; DIMAPLAN, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; ________________________________________________; SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01; RELATIVO A: : LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR)., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.





COMPLEMENTO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA N°. 59079001-019-01 RELATIVO A LA “ REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER.” ACLARACIONES PARTICULARES A LAS DUDAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES : EMPRESA GUTIÉRREZ DE VELAZCO, S.A. DE C.V. 4.ALBAÑILERÍA 4.2 A LAS COLUMNA CORRESPONDIENTES SE LES RETIRARA EL ACABADO EXISTENTE HASTA LLEGAR AL CONCRETO, EL CUAL SERA PICADO PARA PODER RECIBIR UN APLANADO (CEMENTO ARENA , PROPORCION 1:3) QUE UNIFORME EL TAMAÑO DE LAS COLUMNAS , SOBRE ESTE IRAN COLOCADAS LAS PLACAS DE GRANITO NEGRO ABSOLUTO CUYAS MEDIDAS SERA LA CORRESPONDIENTE AL ANCHO DE LA CARA DE LA COLUMNA POR 90.5CMS DE ALTURA . 5. ESTRUCTURA METÁLICA. 5.3 PARA FINES DE PRESUPUESTO DEBERÁ CUMPLIRSE CON LAS NORMAS DE LA AWS. 5.7 SE CONSIDERARÁ PINTURA MARCA COMEX, SERIE AMERCOAT 1010.(EL COLOR SERA ESPECIFICADO EN OBRA) 5.9 SI. 8. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 8.2 FREGADERO MODELO 2TAR1E CLAVE FREA, MARCA TEKA 8.4 FLUXOMETRO ELECTRÓNICO DE SENSOR CON EMBOLO MCA. HELVEX. 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 9.1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA LUMINEX SERIE MÁXIMA COLOR NEGRO. 9.3 APAGADOR SENCILLO MARCA LUMINEX SERIE MÁXIMA COLOR NEGRO. 10. OBRA EXTERIOR 10. SE ANEXAN CROQUIS EMPRESA: COMPAÑÍA CERECEDO BEAUMONT, S.A DE C.V. 1.- CHECAR FICHAS TÉCNICAS EN PLANO DE ILUMINACIÓN CLAVES IL. Y PLANO DE PLAFONES DENTRO DE LOS PLANOS DE ACABADOS CLAVE AC.



ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA ACTA PRIMERA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NUMERO 59079001-019-01., RELATIVO A: LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR). EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA CATORCE DEL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-

LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA

NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION

GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO,

COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, LAS

PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y

FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS.

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES

DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA-

ECONÓMICA, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA ESTE CONCURSO Y QUE ESTAN

PRESENTES; SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES, REVISÁNDOSE DEBIDAMENTE TODOS

Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE

CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.

PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:

HOJA 1 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01.

EMPRESA

PROPUESTA TÉCNICA-

ECONÓMICA

FIRMA DEL REPRESENTANTE


$ 22’127,505.88

SIN I.V.A.

_____________________________

C.P. RICARDO MATA ECHAVARRIA.

2.- CONSTRUCTORA SAN JUAN SUGAR, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO.

_____________________________


NO SE PRESENTO.

_____________________________


NO SE PRESENTO.

_____________________________

5.- CIA. CERECEDO BEAUMONT, S.A. DE C.V.

SE DISCULPO POR OFICIO.

_____________________________


SE DISCULPO POR OFICIO.

_____________________________

7.- ARQ. DIEGO LOPEZ MENDEZ.

NO SE PRESENTO.

_____________________________

8.- CIA. CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V.

$ 22’180,287.50

SIN I.V.A.

_____________________________ ING. EDUARDO ORTEGA V.


$ 17’207,521.64

SIN I.V.A.

_____________________________ ARQ. ALFREDO PALACIOS G.


$ 18’921,238.54

SIN I.V.A.

_____________________________ ARQ. CARLOS MANUEL CRUZ.


$ 14’891,162.69

SIN I.V.A.

_____________________________ ARQ. GABRIEL VALENCIA

BARRAGÁN.

FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA.

HOJA 2 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01. OPORTUNAMENTE SE DARA A CONOCER A LOS PARTICIPANTES, EL LUGAR, HORA Y FECHA, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITO. LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA ESTE DOCUMENTO, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS CORRESPONDIENTES INVITACIONES. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO C. P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCION SOCIAL. DR. RAFAEL GRAJALES SANSORES.

JEFE DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

LIC. GUILLERMO ALVAREZ LOPEZ.

DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

Y ADMINISTRACION DE LA SEDERE.

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN XALAPA. C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SEDERE.

C. P. FERNANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ GUERRERO.

UNIDAD DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VENTANILLA UNICA DE LA DGOP. ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

A LA OBRA PUBLICA DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

ING. FELIX UTRERA JACOME.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS

DE LA DGOP.

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ. LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ.

HOJA 3 DE 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS COMITE PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN TECNICO

NOMBRE DE LA OBRA: LA REMODELACION EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO EN XALAPA, VER. CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP-014

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59079001-019-01

EMPRESA: ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

PARA ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PUBLICO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2001 EN EL PERIODICO, POLITICA,

DIARIO DE XALAPA Y EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2001, SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE ONCE (11) EMPRESAS. 6 DIRECTO EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y 5 (CINCO) POR COMPRANET.

EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, DOS (2) EMPRESAS PRESENTARON

OFICIO DE DISCULPA, CUATRO (4) EMPRESAS NO SE PRESENTARON; ACEPTÁNDOSE CINCO (5) PROPUESTAS PARA SU ANALISIS Y REVISION, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA .

EN EL ANÁLISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y ACEPTADAS SE TOMARON EN CONSIDERACION TODOS

LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS QUE INCIDEN EN ESTA. LA EMPRESA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR MULTISERY S.A. DE C.V. QUEDA DESCARTADA POR INSOLVENTE E

INCONSISTENTE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ASI MISMO LA EMPRESA QUE OCUPA EL SEGUNDO QUE CORRESPONDE A GUTIERREZ DE VELASCO S.A. DE C.V. QUEDA DESCALIFICADA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA INCISO G DE LAS BASES DE CONCURSO, TADA VEZ QUE NO COINCIDEN LOS PRECIOS ANALIZADOS CON EL PRECIO ANOTADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO ONCE Y POR TALES MOTIVOS SE DETERMINA AJUDICARLA A LA EMPRESA ARQUITECTOS AGUAYO S.A. DE C.V. QUE OCUPA TERCER LUGAR.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA DEPENDENCIA PROCEDE A EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01 RELATIVO A: LA REMODELACION EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO EN XALAPA, VER.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, EN CONSIDERACION A LAS FRACCIONES I, II, III DEL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MENCIONADA A LA EMPRESA: ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $ 18,921 238.54 SIN INCLUIR EL I.V.A., YA QUE ES EN ESTE CASO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y ASÍ CONVENIR A EL INTERÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. Y ASEGURAN A ESTE, LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

RESPONSABLES : UNIDAD DE CONCURSOS Y

CONTRATOS

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.

UNIDAD DE TRATAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTANILLA UNICA


UNIDAD DE INDICES Y COSTOS

ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS




ACTA DE ADJUDICACION

ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01., RELATIVO A: LA REMODELACIÓN EXTERNA DEL TEATRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., QUE COMPRENDE: 1.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, 2.- REMODELACIÓN, (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, PREFABRICADOS, ALUMINIO EN FACHADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS), 3.- OBRA EXTERIOR, (DEMOLICIONES, CIRCULACIONES EXTERIORES, JARDINERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR). EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DIA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, SEGUN ACTA PRIMERA CORRESPONDIENTE, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO EN CONSIDERACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. AL ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLA, FORMULANDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL RESULTADO DEL CONCURSO Y EL FALLO INAPELABLE EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, DE ACUERDO AL CUAL SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA A LA EMPRESA: ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V; POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01, POR CONSIDERAR QUE SU PROPOSICION, CON UN IMPORTE DE $ 18’921,238.54 ( DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.), SIN I.V.A., REUNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON SUS ANEXOS Y ADECUAR EL PROGRAMA A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA REAL DETALLADO POR SEMANAS Y PARTIDAS E INCLUYENDO MONTOS DE EROGACIONES PARCIALES Y ACUMULADAS; Y RUTA CRITICA, LO ANTERIOR DEBERA LLEVARSE A EFECTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ASIMISMO EL CONTRATISTA OBTENDRA Y ENTREGARA A LA DEPENDENCIA LAS FIANZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS MENCIONADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SU PROPOSICION A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTE ADJUDICACION DEJARA DE SURTIR EFECTO.

HOJA 1 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01.

LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES.

LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACION Y POR SU CONDUCTO LE HARAN SABER A LA DEPENDENCIA QUE REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCION SOCIAL. DR. RAFAEL GRAJALES SANSORES.

JEFE DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

LIC. GUILLERMO ALVAREZ LOPEZ.

DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO

C.P. FERNANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ GUERRERO

UNIDAD DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VENTANILLA UNICA DE LA DGOP. ARQ. SOSALI DIRSE GONZALEZ MEZA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

A LA OBRA PUBLICA DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

ING. FELIX UTRERA JACOME.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS

DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.

HOJA 2 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-019-01. EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE 1.- CONSTRUCTORA SERIAL, S.A. DE C.V.

____________________________________________ ING. GREGORIO VIZCARRA VILLANUEVA.

2.- CIA. CONSTRUCTORA OTECSA, S.A. DE C.V.

____________________________________________


____________________________________________ ARQ. OSCAR MIRANDA R.


____________________________________________ ARQ. CARLOS MANUEL CRUZ.


____________________________________________ ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGÁN.

HOJA 3 DE 3

Dirección General de Obras Públicas - Licitaciones de … · presentaciÓn al subcomitÉ y/o...

Documents

Transcript of Dirección General de Obras Públicas - Licitaciones de … · presentaciÓn al subcomitÉ y/o...