DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN - zapopan.gob.mx · No. de Revisión Fecha Elaboró Autorizó Id....

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

No. de Revisión Fecha Elaboró Autorizó Id. Manual Página

0 Junio 2011 Dirección de Construcción Dirección General de Obras

Públicas 7.3 2

1. Índice

Sección Descripción Página

2 Normatividad 3

3 Organización interna de la dirección 5

4 Procesos 12

5 Trámites y servicios 32

6 Firmas 45



Públicas 7.3 3

2. Normatividad

2.1 Atribuciones y funciones de la dirección.

RIAAPMZ Atribuciones exclusivas de la

Dirección de Construcción Funciones que se derivan de las atribuciones

Artículo 117

XVI

Elaborar un archivo clasificado de registros de compañías constructoras, así como un registro provisional para la ejecución de las obras federales, estatales y municipales y el padrón de contratistas del Municipio permanentemente actualizado.

117 - XVI – 1 Revisar en forma permanente el archivo clasificado de las peticiones así como el registro para la ejecución de obras federales, estatales y municipales.

117-XVI-2 Evaluar a las empresas contratistas, de conformidad con la legislación aplicable.

117-XVI-3 Revisar y mantener permanentemente actualizado el Padrón de Contratistas del Municipio.

117 - XVI – 4 Realizar los concursos por invitación restringida y licitación pública de la obra conforme a normatividad vigente.

XVII

Elaborar el proyecto del programa anual de la obra pública municipal y los proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en los casos que se determine la realización de la obra pública por administración directa.

117 - XVII- 1 Autorizar el proyecto del programa anual de inversión en obra pública municipal.

117 - XVII- 2 Elaborar los estudios y proyectos que se requieran para realizar la obra pública.

117 -X VII- 3 Revisar y mantener permanentemente actualizado el Padrón de Contratistas del Municipio.

117-XVII-4 Ejecutar los proyectos aprobados por la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, para la contratación de la obra pública en sus diferentes modalidades.

117-XVII-5 Elaborar y autorizar los presupuestos base de obra pública.

117-XVII-6 Realizar los trámites, en caso, los convenios modificatorios necesarios.

117-XVII-7 Administrar el sistema de costeo de precios unitarios obra pública, considerando los precios autorizados para los materiales de construcción.

117-XVII-8

Realizar los trabajos técnicos que tengan por objeto concebir, diseñar u calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, tales como investigaciones, estudios, asesorías, peritajes, auditorias técnicas y consultorías.

117-XVII-9

Realizar la integración del expediente técnico de cada una de las obras que incluye el proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, estudios técnicos y las autorizaciones que sean necesarias para su ejecución.

117-XVII-10

Supervisar y autorizar los proyectos de obra pública que se requieren ejecutar en el municipio, inclusive las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor.

117-XVII-11 Realizar la propuesta de obras para su probación en la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

117-XVII-12 Presentar términos de referencia para proyectos de obra pública.

117-XVII-13 Autorizar las estimaciones presentadas por el contratista, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden.

117-XVII-14 Administrar el Sistema de Avance de los proyectos ejecutivos.

117-XVII-15

Asegurar que se pre valoricen obras solicitadas por la Dirección de Desarrollo Social y Humano, COPLADEMUN, Dirección de Participación Ciudadana, Educación y cualquier otra dependencia.

117-XVII-16 Realizar los dictámenes técnicos que se requieran para atender cualquier tipo de obra pública.



Públicas 7.3 4

Artículo 117

117-XVII-17 Realizar el trámite de las factibilidades técnicas necesarias para validar la obra pública.

117-XVII-18 Realizar informes mensuales del desarrollo de la supervisión de la ejecución de los proyectos ejecutivos.

XVIII

Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos.

117 - XVIII- 1 Ejecutar los proyectos aprobados por la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, para la contratación de la obra pública en sus diferentes modalidades.

117- XVIII- 2

Supervisar la ejecución de las obras públicas, municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos, vigentes con fondos federales, estatales o municipales en los términos que corresponda.

117- XVIII- 3 Realizar informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, financieros y administrativos.

117-XVIII-4 Supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública.

117-XVIII-5

Revisar el expediente técnico-administrativo de cada una de las obras se encuentre debidamente integrado, sobre la base de los documentos solicitados establecidos, conforme a normatividad vigente.

117-XVIII-6

Programación del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo a los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato, revisar y mantener actualizado el estado que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados y finiquitos no liquidados a efecto de que en cualquier momento los órganos internos y/o externos de control se encuentren en posibilidad de requerir dicha información.

XIX

Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que se realice con fondos Federales o Estatales, en los términos que corresponde.

117 - XIX- 1

Supervisar la ejecución de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos, vigentes con fondos federales, estatales o municipales en los términos que corresponda.

117-XIX-2 Supervisar, vigilar, controlar y revisar que los trabajos contratados para obras de pavimentación en asfalto se realicen conforme a lo contratado.

117-XIX-3 Solicitar las pruebas de laboratorio necesarias, a efecto de verificar que la obra del rubro de pavimentos se ejecute con la calidad contratada.

117-XIX-4 Inspeccionar los sitios donde se desarrollen los proyectos de pavimentación de validación de obra pública o privada, debiendo entregar reporte escrito que contenga su evaluación.

117-XIX-5 Otorgar permisos de ruptura de pavimento.

117-XIX-6 Realizar informes periódicos del desarrollo de la supervisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento y conservación de pavimentos.

117-XIX-7 Supervisar las obras de pavimentación y el suministro de materiales del Programa de Esfuerzos Compartidos. (PEC).

117-XIX-8 Elaborar los levantamientos topográficos y los planos que sean necesarios.

117-XIX-9 Proporcionar los planos de los trabajos topográficos existentes en archivo para su certificación.

117-XIX-10 Realizar asesoría técnica en materia de estudios topográficos para la ejecución de obra pública.

117-XIX-11 Proporcionar niveles de rasantes en terracerías de acuerdo a la normatividad.

117-XIX-12 Realizar la rehabilitación de causes naturales de aguas pluviales.

117-XIX-13 Realizar movimientos de tierras.

117-XIX-14 Realizar la rehabilitación de vialidades y caminos saca cosechas.

117-XIX-15 Proporcionar el mantenimiento, predios municipales, validaciones, rurales, habilitado de materiales.



Públicas 7.3 5

3. Organización interna de la dirección

3.1 Organigrama oficial de la dirección

3.2 Suplencias

Las ausencias temporales del Director se realizaran conforme a lo dispuesto en el Art. 99 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y La Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco.

NOTA: Para el buen desempeño de sus funciones La Dirección de Construcción cuenta con

personal comisionado y supernumerario, que se integra en las siguientes áreas funcionales:

Comisionados Internamente: Departamento de Maquinaria, Subdirección de Pavimentos,

Subdirección de Costos, Departamento de Estimaciones, Dirección de Reservas, Dirección de

Planeación, Subdirección de Control del Ordenamiento Territorial Urbanización, Departamento

DIRECCION DE

CONSTRUCCION

DIRECTOR DE

CONSTRUCCION

0211030000

1

SUBDIRECCION

DE

CONSTRUCCION

SUBDIRECTOR

(092)

0211030100

1

JEFE DE

DEPARTAMENTO B

0211030100

3

JEFE DE

DEPARTAMENTO A

0211030100

1

JEFE DE SECCION

A

0211030100

1

COORDINADOR

0211030100

1

SUPERVISOR DE

OBRA

0211030100

7

ANALISTA

ESPECIALIZADO

0211030100

2

ASISTENTE

0211030100

1

ANALISTA

0211030100

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

OBRAS PUBLICAS

0211030100

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

0211030100

8

SECRETARIA

OBRAS PUBLICAS

0211030100

1

SECRETARIA

0211030100

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO B

0211030100

1

DEPARTAMENTO DEL

AREA OPERATIVA

JEFE DE

DEPARTAMENTO B

0211030101

1

JEFE DE SECCION

A

0211030101

1

SUPERVISOR DE

OBRA

0211030101

9

SUBDIRECCION DE

COSTOS Y

PROYECTOS

SUBDIRECTOR (092)

0211030200

1

JEFE DE SECCION

A

0211030200

2

COORDINADOR

0211030200

1

ANALISTAS DE

PRECIOS

UNITARIOS A

0211030200

4

ANALISTAS DE

PRECIOS

UNITARIOS B

0211030200

4

ANALISTAS DE

PRECIOS

UNITARIOS C

0211030200

1

ANALISTA

0211030200

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

0211030200

2

SECRETARIA

0211030200

1

SUBDIRECCION DE

PAVIMENTOS Y

MANTENIMIENTO VIAL

SUBDIRECTOR (092)

0211030300

1

SUPERVISOR DE

PROYECTOS

0211030300

1

COORDINADOR

0211030300

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

OBRAS PUBLICAS

0211030300

1

SECRETARIA

0211030300

2

AUXILIAR

OPERATIVO A

0211030300

1

SUBDIRECCION DE

ESTUDIOS Y

PROYECTOS

SUBDIRECTOR (092)

0211030400

1

JEFE DE

DEPARTAMENTO A

0211030400

2

JEFE DE

DEPARTAMENTO B

0211030400

1

JEFE DE SECCION

A

0211030400

2

COORDINADOR

0211030400

6

SUPERVISOR DE

OBRA

0211030400

3

CALCULISTA

0211030400

1

ANALISTA

ESPECIALIZADO

0211030400

2

DIBUJANTE

0211030400

1

ANALISTA

0211030400

3

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

0211030400

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO B

0211030400

1

SECRETARIA

0211030400

1

AUXILIAR

OPERATIVO A

0211030400

3

AUXILIAR BASICO

0211030400

1

COORDINADOR

0211030000

1

ASISTENTE

0211030000

1

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

0211030000

2

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO B

0211030000

1

AUXILIAR

OPERATIVO A

0211030000

1

AUXILIAR BASICO

0211030000

1

SECCION DE

TOPOGRAFIA

JEFE DE SECCION A

0211030001

1

TOPOGRAFO

0211030001

6

DIBUJANTE

0211030001

2

SECRETARIA

0211030001

1

AUXILIAR DE

TOPOGRAFO

0211030001

5

DEPARTAMENTO DE

MAQUINARIA

JEFE DE

DEPARTAMENTO B

0211030002

1

COORDINADOR

0211030002

2

MECANICO

0211030002

2

OPERADOR DE

MAQUINARIA

PESADA

0211030002

13

CHOFER

0211030002

14

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

0211030002

1

ANALISTA

0211030002

1



Públicas 7.3 6

de Edificación, Coordinación General Administrativa, Departamento de Nomenclatura,

Departamento de Dictaminación de Uso de Suelo, Subdirección de Control de Desarrollo

Territorial Edificación, Departamento de Fraccionamientos.

Comisionados a otras direcciones: Archivo Municipal, Ingresos, Servicios Públicos, Ecología,

Recursos Humanos, Sindicato, Sistemas y Telecomunicaciones, Sala de Regidores, Secretaría

Particular, Educación, Participación Ciudadana, Disposición de Recursos Humanos, Proceso

Administrativo, Administración de Edificios, Instituto de Cultura, Contabilidad.

Supernumerarios: Dirección Técnica de Construcción, Dirección de Construcción, Dirección de

Planeación.

3.2 Tabla de relación: Funciones – proceso – responsable.

Funciones Procesos Puesto responsable

117 - XVI - 1

7.3.3 Inscripción y refrendo al padrón de contratistas. Director de Construcción / Subdirector de Costos y Proyectos

117 - XVI - 2

117 - XVI - 3

117 - XVI - 4

117 -XVII-4

7.3.7 7.3.6 7.3.5

Elaboración de Estudios y Proyectos Convocatoria y procesos de concursos Recepción y cálculo de escalatorias y elaboración presupuesto.

Director de Construcción / Subdirector de Estudios y Proyectos / Subdirector de Costos y Proyectos / Subdirector de Construcción

117 - XVII- 1

117 - XVII-5

117 - XVII- 6

117 - XVII- 7

117 - XVII- 8

117 - XVII- 9

117 - XVII-10

117 - XVII- 11

117 - XVII- 12

117 - XVII- 13

117 - XVII- 14

117 - XVII- 15

117 - XVII- 16

117 - XVII- 17

117 - XVII- 18

117-XVIII-1

7.3.4 7.3.6 7.3.2

Control de Obra Pública Convocatoria y procesos de concursos Control y seguimiento a las estimaciones de obra pública.

Director de Construcción / Subdirectores

117 - XVIII- 2

117 - XVIII-3

117 - XVIII- 4

117 - VIII- 5

117 - XVIII- 6

117 - XIX- 1

7.3.1 7.3.8 7.3.9

7.3.10

Supervisión de obra Construcción y rehabilitación de banquetas y permiso de ruptura de machuelos para ingreso a cochera. Cuantificación de daños vehiculares Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis, redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, línea subterránea de conducción de combustible gaseosos o líquidos, colocación de parabuses y casetas telefónicas, colocación de puestos de periódicos, colocación de sanitarios públicos, red subterránea de líneas de comunicación y conducción eléctrica.

Director de Construcción

118 - XIX- 2

117 - XIX- 3

117 - XIX- 4

117 - XIX- 5

117 - XIX- 6

117 - XIX- 7

117 - XIX- 8

117 - XIX- 9

117 - XIX- 10

117 - XIX- 11

117 - XIX- 12

117 - XIX- 13

117 - XIX- 14

117 - XIX- 15



Públicas 7.3 7

3.3 Perfil del funcionario

Nombre del puesto Director de Construcción

Área Construcción

Jefe Inmediato Director General de Obras Públicas

Personal a su cargo Subdirectores, Jefes de Área, Jefes de Sección, Coordinadores y Supervisores

Responsabilidades funcionales

La planeación y programación de la obra pública, así como la dirección y coordinación de todas las acciones relativas a la obra pública

Organización de las distintas áreas para la asignación, presupuestación, contratación y supervisión de obra pública, a fin de asegurar las mejores condiciones de precio tiempo y oportunidad para el Municipio de Zapopan.

Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

Las demás que solicite el jefe inmediato y vayan de acuerdo con su contrato de trabajo.

Nombre del puesto Coordinador de Construcción

Área Construcción

Jefe inmediato Director de Construcción

Personal a su cargo Subdirectores , Jefes de Área, Administrativos


Coordinar el control de documentos de las acciones relativas a la obra pública, como al personal que ejecuta dichas acciones.

Coordinar el proceso de las diferentes acciones así como revisar y mantener permanentemente actualizado la ejecución de la obra pública



Nombre del puesto Subdirector de Construcción

Área Construcción


Personal a su cargo Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Coordinadores, Supervisores de Obra y Administrativos


Programación del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos pactados en el contrato de obra pública.

Supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública, la evaluación de los contratistas, así como la realización de informes periódicos sobre los avances de obra.



Nombre del puesto Jefe de Departamento A

Área Construcción

Jefe inmediato Subdirector de Construcción

Personal a su cargo Jefe de Departamento B, Jefe de Sección, Coordinador, Supervisor de Obra


Supervisar y revisar la ejecución de las obras contratadas así como su trámite administrativo correspondiente hasta el último pago.

Revisión del expediente técnico de cada una de las obras que se encuentre debidamente integrado en base a los documentos solicitados conforme a la normatividad.





Públicas 7.3 8

Nombre del puesto Jefe de Sección A

Área Construcción

Jefe inmediato Jefe de Departamento A

Personal a su cargo Administrativo


Elaborar la base de datos en donde se reportan los avances de obra, el control de las peticiones de obra

Supervisión de Obra, así como la elaboración de los reportes de obra.



Nombre del puesto Coordinador

Área Construcción


Personal a su cargo ninguno


Supervisión de Obra



Nombre del puesto Supervisor de Obra

Área Construcción







Nombre del puesto Subdirector de Costos y Proyectos

Área Construcción


Personal a su cargo Jefe de Sección A, Analistas A, B y C y Administrativos.


Revisión y programación de los presupuestos para la obra pública así como la elaboración de los concursos por invitación restringida y las licitaciones públicas.

Revisar y mantener actualizado el padrón de contratistas, elaborar y autorizar presupuestos, escalatorias, precios unitarios.



Nombre del puesto Jefe de Departamento B

Área Construcción


Personal a su cargo Supervisores y Administrativo (secretaria)


Evaluar a las Empresas contratistas, así como la revisión de expedientes de obra y la supervisión de obra.

Realizar recorridos de campo para evaluar el avance físico de obra, de acuerdo a lo establecido en los contratos de obra.





Públicas 7.3 9

Nombre del puesto Jefe de Sección A

Área Construcción

Jefe inmediato Subdirector de Costos y Proyectos.

Personal a su cargo Administrativos.


Coordinar el control de documentos de las acciones relativas a la correspondencia externa como interna.

El manejo de la correspondencia y el archivo de expedientes



Nombre del Puesto Coordinador

Área Construcción

Jefe Inmediato Subdirector de Costos y Proyectos

Personal a su cargo Administrativos

Responsabilidades Funcionales

Coordinar el control de documentos de las acciones relativas a los costos de la obra pública, como al personal que ejecuta dichas acciones.

Revisar y mantener permanentemente actualizado los expedientes de presupuestos



Nombre del puesto Analista de Precios Unitarios A, B, C

Área Construcción

Jefe inmediato Subdirección de Costos y Proyectos.

Personal a su cargo


Realiza la actualización de la base de datos de presupuestos

Revisa y actualiza presupuestos de obra publica



Nombre del puesto Analista

Área Construcción

Jefe inmediato Subdirección de Costos y Proyectos.

Personal a su cargo


Realiza la actualización de la base de datos de presupuestos

Revisa y actualiza presupuestos de obra publica



Nombre del puesto Subdirector de Pavimentos y Mantenimiento Vial

Área Construcción




Programación del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos pactados en el contrato de obra pública






Públicas 7.3 10

Nombre del puesto Jefe de Sección B

Área Construcción

Jefe inmediato Subdirector de Pavimentos y Mantenimiento Vial

Personal a su cargo Coordinadores, Supervisores, Administrativo






Nombre del puesto Coordinador

Área Construcción

Jefe inmediato Jefe de Departamento B






Nombre del puesto Supervisor de Obra

Área Construcción

Jefe inmediato Jefe de Departamento B






Nombre del puesto Subdirector de Estudios y Proyectos

Área Construcción




Programación del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos pactados en el contrato de obra pública





Área Construcción

Jefe inmediato Subdirector de Estudios y Proyectos

Personal a su cargo Coordinadores, Supervisores, Administrativo








Públicas 7.3 11

Nombre del puesto Analista Especializado

Área Construcción




Supervisión de Presupuestos y elaboración

Supervisión de Proyecto



Nombre del puesto Calculista

Área Construcción




Supervisión de proyecto así como dictámenes de casas en riesgo

Supervisión de Proyecto de Edificación.



Nombre del puesto Jefe de Sección (Topógrafo)

Área Construcción


Personal a su cargo Topógrafos, Auxiliar de Topógrafo, Dibujantes, Secretaria


Levantamientos topográficos, verificación de las obras

Supervisión de Proyecto, atención ciudadana




Área Construcción


Personal a su cargo Coordinadores, Administrativo, Mecánico, Choferes








Públicas 7.3 12

4. Procesos

4.1 Inventario de procesos, trámites y servicios de la dirección

Objetivo de la Dirección de Construcción

La planeación y programación de la obra pública, así como la dirección y coordinación de todas las acciones relativas a la obra pública, que comprenden la planeación, proyección, programación, presupuesto, contratación, ejecución y control de la misma, a fin de asegurar las mejores condiciones de seguridad, costo, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Municipio.

Procesos Trámite o servicio

7.3.1 Supervisión física de obra pública.

7.3.2 Control y seguimiento a las estimaciones de obra pública.

7.3.3 Inscripción y refrendo al padrón de contratistas.

7.3.4 Control de Obra Pública.

7.3.5 Recepción y cálculo de escalatorias y elaboración presupuesto.

7.3.6 Convocatoria y procesos de concursos.

7.3.7 Elaboración de estudios y proyectos.

7.3.8 Construcción y rehabilitación de banquetas y permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera

683 Construcción o rehabilitación de banquetas.

684 Permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera o estacionamiento.

112

Permiso de ruptura de pavimento para la instalación de red subterránea para conexiones o reparaciones de agua potable y drenaje.

7.3.9 Cuantificaciones de daños vehiculares 682 Cuantificaciones de daños vehiculares

7.3.10

Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis, redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, línea subterránea de conducción de combustible gaseosos o líquidos, colocación de parabuses y casetas telefónicas, colocación de puestos de periódicos, colocación de sanitarios públicos, red subterránea de líneas de comunicación y conducción eléctrica.

627 Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis.

712 Permiso para redes subterráneas de telefonía.

713 Permiso para transmisión de datos.

114 Permiso de ruptura de pavimento para línea subterránea de conducción de combustibles gaseosos o líquidos.

534 Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de parabuses y casetas telefónicas.

570 Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de puestos de periódico.

569 Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de sanitarios públicos.

113 Permiso de ruptura de pavimento para red subterránea de líneas de comunicación y de conducción eléctrica.

NOTA: Los procesos administrativos y los relacionados con la transparencia y acceso a la información se regirán por los lineamientos que emitan las Direcciones Responsables de los mismos.



Públicas 7.3 13

4.2.2 Descripción narrativa de los procedimientos de la Dirección de Construcción

Proceso 7.3.1: Supervisión física de obra pública

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s

Trámite o servicio asociado N/A

Políticas del proceso N/A

Objetivo del proceso Asegurar la aplicación de los recursos federales, estatales, municipales en los términos de las leyes y reglamentos vigentes

Insumo del proceso Estimaciones, generadores

Producto del proceso Estimación y Reporte de avances físicos

Indicador del proceso

Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de la Obra Pública

Fórmula: TOC/TOCM * 100

Variable 1: TOC Total de asignaciones (Obras Contratadas)

Variable 2: TOCM Total de Obra Concluida Meta

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad

Documentos relacionados Contrato, Asignación en la CACOP, Valoración Técnica, Proyecto Ejecutivo, Listado de Asignaciones, Reporte de Avances de Obra y Minuta de obra

Alcance o campo de aplicación Entregar obra terminada

Términos y/o definiciones Estimación: es la comprobación del volumen de obra realizado que se va a cobrar Asignación: es el numero de contrato para validación CACOP: es la comisión de asignación de obra publica

Distribución Tesorería, Contraloría

Plazo En base al contrato, Base de datos del control de asignaciones aprobadas en las reuniones de la CACOP

Responsable del proceso Subdirector de Construcción

Elaboró Jefe de Departamento A

Aprobó Director de Construcción

Fecha de revisión N/A

Revisó Dirección de Innovación Gubernamental

No. de revisión 0

Fecha de emisión Abril-2011

Descripción narrativa del proceso 7.3.1

Procedimiento No. Actividad Responsable Área

Recepción de petición

01

01.01 Recibe petición de obra pública Coordinador Coordinador de Obra

Pública

01.02 Turna petición al área especializada para su atención Coordinador Coordinador de Obra

Pública

01.03 Recibe valoración técnica de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

01.04 Ingresa valoración para la realización de un proyecto Coordinador Coordinador de Obra

Pública

Realización de proyecto ejecutivo.

02

02.01 Recibe expediente técnico para revisión de documentación necesaria

Coordinador Coordinador de Obra

Pública

02.02 Analiza expediente técnico Coordinador Coordinador de Obra

Pública

02.03 Elabora oficio para envío de expediente secretaria Coordinador de Obra

Pública

02.04 Revisa y firma oficio Coordinador Coordinador de Obra

Pública

02.05 Turna oficio a mensajero para entrega de expediente técnico en el área correspondiente


Pública

02.06 Entrega oficio con expediente técnico área correspondiente Mensajero Coordinador de Obra

Pública

02.07 Recibe proyecto ejecutivo y contrato de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

02.08 Envía expediente de obra pública al departamento correspondiente


Pública



Públicas 7.3 14


Revisión de avances físicos

de obra. 03

03.01 Revisa el listado de asignaciones de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

03.02 Solicita mediante correo electrónico el reporte de avance de cada obra


Pública

03.03 Recibe reportes de avance de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

03.04 Imprime reportes de avance de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

03.05 Reporta semanalmente avances al área administrativa Coordinador Coordinador de Obra

Pública

03.06 Recibe análisis físico de volumetrías de obras de la supervisión de supervisiones


Pública

03.07 Revisa documentación autorizada para pago de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

Recorrido de obra

04

04.01 Recibe Programa de recorrido de obra Coordinador Coordinador de Obra

Pública

04.02 Recaba información de obra a visitar Coordinador

Coordinador de Obra Pública

04.03 Imprime e integra información de obra para el recorrido Coordinador


04.04 Asiste a recorrido y cierre de obra Coordinador


04.05 Levanta minuta de la obra para reportar avance Coordinador Coordinador de Obra

Pública

Finiquito físico de obra

05

05.01 Solicita al supervisor que finiquite en tiempo la obra Coordinador


05.02 Recibe estimación finiquito de obra para cierre físico y administrativo


Pública

05.03 Revisa y autoriza estimación finiquito de obra Director

Dirección de Construcción

05.04 Envía estimación para programación de pago de la obra Coordinador


Archivo 06 06.01 Archiva copia del oficio de la recepción de las estimaciones

Secretaria Coordinador de Obra

Pública



Públicas 7.3 15

Diagrama de flujo del proceso 7.3.1

BPMN Superv isión Fisica de Obra Pública

Elaborar oficioAnalisar expediente

tecnico

Valoración de solicitud

Recibir petición

Sol icitud

Supervisión fisica de obra publica«

La

ne

» Á

rea

es

pe

cia

liza

da

«L

an

e»

Co

or.

Ob

ra P

úb

lic

a

«P

oo

l» S

oli

cit

an

te«

Po

ol»

Dir

. G

ral.

Ob

ras

Pú

bli

ca

s

Revisión fisica de

avance de obraRecorrido de obra

publicaFiniquito de obra

publica

Solicitud de pago

Proceso 7.3.2: Control y seguimiento a las estimaciones de obra pública

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Control y seguimiento de los recursos de la obra pública asignada

Insumo del proceso Paquete de estimaciones

Producto del proceso Estimaciones autorizadas para pago


Indicador 1: Porcentaje de control y seguimientos de las estimaciones

Fórmula: AFO / EA * 100

Variable 1: Estimaciones autorizadas EA

Variable 2: Avance físico de la obra AFO

Sist

ema

de

Ges

tió

n

de

Cal

idad

Documentos relacionados Paquete de estimaciones, base de datos de estimaciones, factura, carátula, detalle de estimación, resumen de generadores, generadores, presupuesto, pago del seguro, pago del IMSS, formato de prórroga y formato de reingreso.

Alcance o campo de aplicación Finiquito de la obra pública

Términos y/o definiciones Estimación: Paquete de documentos que refleja los volúmenes, precios por cobrar y por ejecutar. Generador: Conjunto de cálculos matemáticos que determinan el volumen de cada uno de los conceptos de la obra pública



Públicas 7.3 16

Distribución Contraloría, Tesorería Municipal, Dirección Contabilidad, Supervisor, Archivo de auditoria

Plazo 5 días

Responsable del proceso Jefe del Departamento

Elaboró Auxiliar Administrativo A

Aprobó Director de Construcción / Director de General de Obras Públicas



No. de revisión 0




Trámite de anticipo de Obra

01

01.01 Recibe de contratista documentos en original y 5 copias de Documentos requerido

Auxiliar Administrativo

Jefatura de Estimaciones

01.02 Revisa la documentación recibida por el contratista coordinador Jefatura de Estimaciones

01.03 Captura datos de documentación en sistema Analista

especializado Jefatura de Estimaciones

01.04 Emite contra recibo. coordinador Jefatura de Estimaciones

01.05 Envía paquete de documentación a la Dirección de Construcción para su validación y firma de facturas

Analista especializado


01.06 Envía a la Dirección General para autorización Analista

especializado Dirección de Construcción

01.07 Elaboración de oficio para trámite de pago a Tesorería Municipal



Recepción de estimaciones Intermedias

02

02.01 Recibe del Contratista documentos requeridos Auxiliar

Administrativo Jefatura de Estimaciones

02.02 Revisa a detalle documentación recibida Auxiliar


02.03 Captura volúmenes de avance de obra y coteja croquis y fotografías



02.04 Regresa a actividad 01.04

Recepción de estimaciones única y

finiquitos 03 03.01 Recibe del contratista la documentación requerida



03.02 Regresa a actividad 01.02

Emisión de recalendarizaciones

04

04.01 Recibe documentos requeridos por parte del contratista



04.02 Revisa documentos ingresados para valoración de procedencia de dicha solicitud

Coordinador Jefatura de Estimaciones

04.03 Elabora oficio de respuesta favorable o desfavorable a la solicitud para entrega al contratista correspondiente


04.05 Recaba firmas de Director de Área y Director General


04.06 Entrega oficio de respuesta al contratista Coordinador Jefatura de Estimaciones

Emisión de prorrogas

05

05.01 Recibe solicitud de prórroga por parte de la Dirección de Construcción.


5.02 Revisa solicitud de prórroga para valorización de procedencia


05.03 Elabora formato de días autorizados de prórroga Coordinador Jefatura de Estimaciones

05.04 Recaba firmas en formato de prórroga Coordinador Jefatura de Estimaciones

05.05 Elabora oficio de contestación al contratista Coordinador Jefatura de Estimaciones

05.06 Envía oficio a Dirección de construcción y Dirección general para firma de autorización


05.07 Entrega a contratista oficio de respuesta Coordinador Jefatura de Estimaciones

Control de Reintegros por sanciones o

deductivas 06

06.01 Elabora formato de reintegro Coordinador Jefatura de Estimaciones

06.02 Entrega formato de integro al Jefe de Área para autorización


06.03 Entrega formato al contratista para su seguimiento de pago de reintegro


Elaboración de actas y minutas

07 07.01 Recibe solicitud de actas y minutas Auxiliar


07.02 Coteja datos de solicitud Coordinador Jefatura de Estimaciones



Públicas 7.3 17


07.03 Elabora oficio de acta y minuta Coordinador Jefatura de Estimaciones

07.04 Entrega oficio de acta y minuta al contratista para revisión de datos


07.05 Entrega formato al contratista para recitación de firmas correspondientes



BPMN Control y seguimiento a las estimaciónes de obra pública

«L

an

e»

Dir

. G

ral.

Ob

ras

Pú

bli

ca

s«

La

ne

» D

ir.

Co

ns

tru

cc

ión

«L

an

e»

Es

tim

ac

ion

es

«P

oo

l» C

on

tra

tis

ta«

Po

ol»

Dir

. G

ral.

Ob

ras

Pú

bli

ca

s

Control y Seguimiento a las estimaciones de obra pública

Recibir

documentación

Documentación

Firma de facturas

Enviar para Vo.Bo. Enviar para Vo.Bo.

Firma de facturas

Recepción de

estimaciones

Recepción de

estimaciónEntregar oficio

Oficio de respuesta

Elaborar prorroga Entregar oficio

Oficio de respuesta

Elaborar reintegro Entregar reintegro Elaborar minuta

Reintegro

Entrega minuta

Minuta

Sistemas

Excel Axa

Sistemas

Word Axa

Sistemas

Excel Word

Sistemas

ExcelSistemas

Word



Públicas 7.3 18

Proceso 7.3.3: Inscripción y refrendo al padrón de contratistas

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s Trámite o servicio asociado N/A

Políticas del proceso

Que el contratista cumpla con los documentos comprobatorios: Registro Federal, comprobante de domicilio, acta constitutiva si es sociedad, factura de comprobación de documentos, currículum, declaración anual, IFE, carta de responsiva, identificación oficial del representante, fotografías de las fachadas etc.

Objetivo del proceso Elaborar base de datos confiable con el total de contratistas registrados y actualizados.

Insumo del proceso

Registro Federal, comprobante de domicilio, acta constitutiva si es sociedad, factura de comprobación de documentos, currículum, declaración anual, IFE, carta de responsiva, identificación oficial del representante, fotografías de las fachadas etc.

Producto del proceso Contratistas vigentes.


Indicador 1: Número de contratistas para la actualización del padrón

Fórmula: NCP

Variable 1: Número de contratistas en el padrón NCP

Variable 2:

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad Documentos relacionados N/A

Alcance o campo de aplicación Otorgamiento de Obras Pública

Términos y/o definiciones N/A

Distribución N/A

Plazo 10 días

Responsable del proceso Director de Construcción

Elaboró Coordinador

Aprobó Director General de Obras Públicas



No. de revisión 0




Inscripción al padrón de

contratistas 1

01.01 Recibe y revisa documentación requerida. Coordinador

Departamento de contratos

01.02 realiza verificación física de las instalaciones de la empresa.

Coordinador Departamento de

contratos

01.03 Captura en sistema información del contratista. Coordinador


01.04 Integra expediente. Auxiliar

Administrativo Departamento de

contratos

01.05 Elabora oficio de inscripción. Auxiliar


contratos

01.06 Entrega a contratista oficio de inscripción. Auxiliar


contratos

Realización de refrendos al padrón de

contratistas

2

02.01 Recibe y revisa documentación requerida. Coordinador


02.02 Actualiza en sistema registro de la empresa. Coordinador


02.03 Elabora e imprime oficio de refrendo. Auxiliar


contratos

02.04 Entrega a contratista oficio de refrendo. Auxiliar


contratos



Públicas 7.3 19


BPMN Inscripción y refrendo al padron de contratistas«P

ool»

Depto

. Contrato

s«P

ool»

Contr

atista

Inscripcion y refrendo al padron de contratistas

Recibir documentos

Documentación

Realizar verificación Elaborar oficio de

inscripción

Oficio de Inscripción

Revisar documentos Elaborar oficio de

refrendo

Oficio de refrendo

Sistemas

Axa

Proceso 7.3.4: Control de obra pública

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Asegurar la aplicación de los recursos federales, estatales y municipales en los términos de las leyes y reglamentos vigentes.

Insumo del proceso Reportes de avances de obra

Producto del proceso Estadísticas de las asignaciones reportadas en cada una de las comisiones de asignación de obra


Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de la obra pública

Fórmula: TOC / TOCM * 100

Variable 1: Total de asignaciones (obras contratadas) TOC

Variable 2: Total de obra concluida meta TOCM

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad

Documentos relacionados Listado de las asignaciones

Alcance o campo de aplicación Término de la obra pública

Términos y/o definiciones Asignación de Obra: Obra contratada

Distribución Jefatura de Egresos de la Obra Pública

Plazo 5 días hábiles

Responsable del proceso Jefe de Departamento

Elaboró Auxiliar A o Auxiliar B




No. de revisión 0

Fecha de aplicación Abril-2011



Públicas 7.3 20



Elaboración y Presentación de

Propuesta de Proyectos

Ejecutivos para la ejecución de la Obra pública

1

01.01 Recibe listado de propuestas para integrar la comisión de asignación de obra pública, así como el apartado de modificaciones de asignaciones para integrar la comisión de asignación de obra pública por parte del Director de Construcción.

Jefe de departamento

Jefatura de Control y Evaluación

01.02 Recibe del director técnico de construcción programación de obras que serán consideradas en el cuadernillo de la Comisión de Asignación de contratos de la Obra Pública CACOP.

Jefe de Departamento


01.03 Elabora borrador de cuadernillo de comisión. Jefe de

Departamento Jefatura de Control

y Evaluación

01.04 Agrupa todos los proyectos de acuerdo al rubro. Jefe de


y Evaluación

01.03 Elabora resumen de obra por partida presupuestal. Jefe de


y Evaluación

01.04 Integra la comisión de asignación 15 CDs para los integrantes de la CACOP para su validación y autorización.



01.05 Entrega el documento de propuesta de asignación de obra pública impreso y digitalizado a la dirección general obras públicas para que realice la convocatoria a los diferentes integrantes de la CACOP.



01.06 Elabora los oficios (invitaciones) para los integrantes de la comisión de asignación de obra pública, informando del día, hora y lugar para la celebración de CACOP.



01.07 Entrega las invitaciones y anexo digitalizado del librillo de la comisión a los representantes de la CACOP con 72 horas antes de la fecha de celebración de la reunión.

Jefe de Departamento y



01.08 Asiste El Día De La Celebración Para Proyectar El Archivo Con La Propuesta De Obras Para Los Integrantes De CACOP.

Jefe de Departamento y

Auxiliares


01.09 toma nota de Observaciones Que Se Presenten La Reunión De La CACOP.



01.10 Entrega El Archivo vía Correo Electrónico A Las Áreas Operativas De La Dirección De Obras Públicas, Contraloría, Tesorería, COMPLADEMUN, Participación Ciudadana, Para Su Seguimiento.



Actualización de avance de obra

2

02.01 Solicita los avances de Obra semanal a las diferentes Áreas Operativas y al Departamento de Estimaciones.



02.02 Recibe la información y alimenta la Base de Datos con los avances de Obra y avances financieros semanalmente.



Elaboración de la orden de trabajo

3

03.01 Elabora La Orden de Trabajo y orden de asignación Correspondiente A La Obra para su seguimiento.



03.02 Imprime la orden de trabajo procesada para su seguimiento.



03.04 Recaba las firmas Del Director de Construcción y Subdirector correspondiente en orden de trabajo y orden de asignación para su seguimiento.





Públicas 7.3 21


BPMN Control de Obra Pública

«L

an

e»

Dir

. G

ral.

Obr

as

Púb

lic

as

«L

an

e»

Co

ntr

ol

y E

va

lua

ció

n d

e P

roy

ec

tos

«P

ool»

Dir

. T

ec

nic

a d

e C

on

str

uc

ció

n«L

an

e»

Dir

. Gra

l. O

bra

s P

úb

lica

s

Control de Obra Publica

Recibir propuestas

Propuestas

Agrupar proyectos Enviar proyectos

Vo. Bo. Proyectos

Entregar

invi taciones a la

comisión

Asisti r a la comisión Notificar

dependencias

Generar orden de

trabajo

Firma en orden de trabajo

Proceso 7.3.5: Recepción y cálculo de escalatorias y elaboración presupuesto

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Elaborar presupuestos de obra pública con precios reales y material de calidad, así como actualizar los precios presentados en los concursos de acuerdo a los lineamientos de contrato y en función de índices reales de mercado.

Insumo del proceso Catálogos, mercadeo, cotizaciones, solicitudes por escrito con cálculo de materiales

Producto del proceso Presupuesto para cada tipo de obra y escalatorias autorizadas


Indicador 1: Porcentaje de elaboración de presupuesto

Fórmula: AC / PE * 100

Variable 1: Presupuesto elaborados PE



Públicas 7.3 22

Variable 2: Asignaciones contratadas AC

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad

Documentos relacionados Proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos En caso de escalatoria solicitud por escrito por parte de la empresa de cálculo de escalatoria.

Alcance o campo de aplicación Valor de la obra

Términos y/o definiciones Escalatoria: Ajuste de costos de obra en razón de tiempo transcurrido o incrementos a los materiales por incidencias Mercadeo: Comparativo de los precios

Distribución Supervisor y Contratista

Plazo 15 días

Responsable del proceso Subdirector de Costos y Proyectos

Elaboró Analista de Precios Unitarios A, B, C

Aprobó Director de Construcción / Director General de Obras Públicas



No. de revisión 0




Recepción de solicitud y respuesta a la

escalatoria. 1

01.01 Recibe solicitud de escalatoria por parte de Dirección de Construcción.


Departamento de costos y

presupuestos

01.02 Analiza si dicha solicitud está sujeta a las condiciones específicas de ejecución.



presupuestos

01.03 Emite oficio de contestación de procedente o no procedente para entrega a la Dirección de Construcción para posterior entrega al Contratista.



presupuestos

Calculo de escalatoria y envío de expediente

2

02.01 Recibe paquete de análisis de la escalatoria de la obra por parte del contratista.



presupuestos

02.02 Analiza la escalatoria de acuerdo al formato emitido por Obras Publicas y según los factores de CMIC que apliquen.

Analista de precios unitarios


presupuestos

02.03 Elabora y envía oficio a la Dirección de construcción adjunto cálculo analizado, para su seguimiento.



presupuestos

Calculo y actualización de precios unitarios

03.01 Recibe del contratista formato de RCFC (Registro de Conceptos Fuera de Catalogo) y Matriz de precio unitario firmados por el representante legal y supervisor.



presupuestos

03.02 Registra en libro de movimientos, solicitud de revisión de precios.



presupuestos

03.03 Analiza conceptos en base a catalogo de conceptos de Obras públicas o en su propio expediente y a las características del trabajo a realizar.



presupuestos

03.04 Entrega resultados al contratista para su revisión.



presupuestos

03.05 En caso de que el contratista no acepte los resultados pasa a la actividad 03.06

Departamento de

costos y presupuestos

03.06 Recibe solicitud vía telefónica o personal por parte del contratista para realizar aclaraciones.



presupuestos



Públicas 7.3 23


Actualización de precios

unitarios

Actualización de precios unitarios

4

4

04.01 Verifica precios unitarios telefónicamente las condiciones en el mercado y la vigencia de los materiales de acuerdo a las especificaciones de los catálogos de conceptos.



presupuestos

04.02 Captura en catalogo de conceptos si existen variaciones en los precios con el fin de actualizarlos.



presupuestos

Elaboración de presupuesto

5

05.01 Recibe en oficio el catalogo de conceptos del proyecto para su seguimiento.



presupuestos

05.02 Archiva copia de oficio en carpeta de control.



presupuestos

05.03 Captura catalogo de conceptos según su rama (edificación, infraestructura, electrificación).



presupuestos

05.04 Determina precios mediante mercadeo y cotización en el catalogo de conceptos para integrar al presupuesto.



presupuestos

05.05 Captura el catalogo definitivo de conceptos en el programa de presupuestos.



presupuestos

05.06 Autoriza Presupuesto.



presupuestos


BPMN Recepción y calculo de escalatorias y elaboración presupuesto

«P

oo

l» C

on

tra

tis

ta

«L

an

e»

Dir

. C

on

str

uc

ció

n«

La

ne

» D

ep

to.

Co

sto

s y

pre

su

pu

es

tos

«P

oo

l» D

ir.

Gra

l. O

bra

s P

úb

lic

as

Recepción y calculo de escalatorias y elaboración presupuestos

Recibir solicitud

Sol ici tud de escalatorias

Emitir oficio

Oficio

Oficio

Emitir contestación

Contestación

Recibir formato

RCFC

Contestación

¿Contratista

acepta

resultados?

Recibir sol icitud

aclaratoria

Actualizar precios

uni tario

Elaborar

presupuesto

Archivo

Sistemas Word

Sistemas

Axa

Sistemas

Champion

Si

No



Públicas 7.3 24

Proceso 7.3.6: Convocatoria y procesos de concursos

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s


Políticas del proceso De acuerdo a las UDIS (Unidad de Inversión) dependiendo el valor se califica si es concurso o licitación pública.

Objetivo del proceso Llevar a cabo un procedimiento total para el concurso apegado a los lineamientos de la ley de obra con un proceso claro y abierto

Insumo del proceso Expediente técnico ( catálogo, especificaciones, planos y presupuesto base) y la autorización de la propuesta de obra asignada por la CACOP

Producto del proceso Concurso realizado


Indicador 1: Número de convocatorias y concursos

Fórmula: CC

Variable 1: Convocatorias y concursos CC

Variable 2:

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad Documentos relacionados Convocatorias, Bases de concurso, Propuestas, Fallos

Alcance o campo de aplicación Término de la obra pública

Términos y/o definiciones CACOP: Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública

Distribución Supervisores, contratistas, CACOP

Plazo 20 Días

Responsable del proceso Subdirector de Costos y Proyectos

Elaboró Analista de Precios Unitarios A, B, C

Aprobó Director de Construcción / Director General de Obras Publicas



No. de revisión 0




Recepción y clasificación del

expediente 1

01.01 Recibe expediente de obra para concurso. Jefe de

departamento Departamento de

Costos y Presupuestos

01.02 En caso de que el monto se encuentre entre las 300,001 udis se destina a concurso clasificado por invitación restringida y pasa actividad 01.03 si supera las 1`500,001 UDIS se considera concurso por licitación pública pasa actividad 02.04

01.03 Compila paquete de concurso en base a la clasificación.


Departamento de Costos y Presupuestos

01.04 Recibe del director de construcción listado de empresas a invitar.



Invitaciones y convocatoria

2

02.01 Elabora invitaciones a obra especificando los requisitos de la misma.



02.02 Informa vía oficio y telefónicamente a las empresas invitadas su participación en concurso por invitación restringida.



02.03 Recibe por parte del contratista, escrito de autorización en participación en concurso del Director General de Obras Publicas.

Auxiliar administrativo


02.04 Entrega vía correo electrónico la solicitud de convocatoria a los periódicos de mayor circulación.



02.05 Envía invitación a los integrantes del comité de asignación de obra pública, adjuntando el calendario del proceso del concurso.



Venta de paquetes

3

03.01 Recibe documentación de requisitos para la inscripción en participación en concurso.



03.02 Realiza orden de pago al contratista especificando costo indicado según el concurso.





Públicas 7.3 25


03.02 Recibe copia de comprobante pagado por parte del contratista.



03.03 Entrega paquete de concurso. Jefe de

departamento Departamento de


Proceso de concurso

4

04.01 Realiza visita de obra donde se ejecutaran los trabajos para evaluación de la zona.

supervisor y contratista


04.02 Realiza junta aclaratoria para firma de acuerdos y tener una misma base de cotización.

comité de asignación de obra publica

Dirección de construcción

04.03 En caso de existir dudas pasa actividad 04.05 , sino pasa a actividad 04.06

04.05 Emite circular de aclaratorias. supervisor Departamento de


04.06 Realiza apertura en fecha y hora antes acordadas, desechando propuestas que no cumplan con los requisitos.

comité de asignación de obra publica

Dirección de construcción

04.07 Califica propuestas aceptadas.

Jefe de departamento y

Analistas de precios

unitarios


04.08 Presenta dictamen a la comisión de asignación de obra pública, al ganador propuesto para que avalen y autoricen en nombre del municipio.

Secretario técnico de la

comisión


04.09 Entrega fallo de concurso a las empresas participantes, con de acta para su conocimiento.



04.10 Captura información final de concurso. Auxiliar

administrativo Departamento de



BPMN conv ocatoria y procesos de concursos

«P

oo

l» D

ep

to.

Co

sto

s y

Pre

su

pu

eto

s

Convocatoria y procesos de concursos

Expediente

Recibir expedientemonto en

UDIS

Elaborar

Invi taciones

Publicar invi tación

Venta de paquetes Visitar obra¿Existen

dudas?

Emite aclaratorias

Elaborar Propuesta

Propuesta

No

SiEntre 300,001 UDIS



Públicas 7.3 26

Proceso 7.3.7: Elaboración de estudios y proyectos

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Dar respuesta en tiempo y forma con proyectos ejecutivos para la asignación de la obra pública

Insumo del proceso Solicitud y peticiones por parte del Presidente Municipal y Dependencias Facultadas (Dir. COPLADEMUN, Dir. Participación Ciudadana, Dir. Desarrollo Social).

Producto del proceso Proyectos Ejecutivos


Indicador 1: Número de estudios y proyectos elaborados

Fórmula: EPE

Variable 1: Estudios y proyectos elaborados EPE

Variable 2:

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad Documentos relacionados Oficio de entrega de proyecto

Alcance o campo de aplicación Término de la obra pública del proyecto

Términos y/o definiciones Proyectos Ejecutivos: Documento que plasma la obra que se va a realizar

Distribución N/A

Plazo 60 días

Responsable del proceso Subdirector de Estudios y Proyectos

Elaboró Supervisor

Aprobó Director de Construcción / Director General de Obras Públicas



No. de revisión 0




Elaboración de Proyectos para la

Asignación de Obra Pública

01

01.01 Recibe validación social por parte de dependencias internas.

Coordinador Departamento de

Estudios y Proyectos

01.02 Captura Validación en sistema. Coordinador

Departamento de Estudios y Proyectos

01.03 Turna a supervisor la validación social. Coordinador


01.04 Realiza validación técnica. Supervisor Departamento de

Estudios y Proyectos

01.05 Envía validación técnica a Dirección de construcción para autorización y asignación de contratista. Coordinador


01.06 Realiza proyecto solicitado. Supervisor y contratista


01.07 En caso de que sea concurso pasa actividad 01.08 sino a actividad 01.09

01.08 Entrega catalogo de conceptos y proyecto ejecutivo a la Jefatura de costos y presupuestos para su seguimiento. Supervisor


01.09 Entrega expedientes de proyecto ejecutivo a dependencias internas y contratista, por asignación directa. Supervisor


Supervisión Arquitectónica

en obra 02

02.01 Realiza Visita obra para resolución de conflictos de proyecto.

Supervisor y Jefe de

departamento


02.02 Modifica y aclara proyecto. supervisor y proyectista




Públicas 7.3 27


BPMN Elaboración de Estudios y Proyectos

«Lane» D

ir. C

onstruccio

n«Lane»

Depto

. E

stu

dio

s y

Pro

yec

tos

«Lane»

Are

as Inte

rnas

«P

ool»

Dir

. G

ral. O

bra

s P

úblic

as

Validación social

Recibir validacion

social

Realiza validacion

tecnica

Autorización

Realiza proyecto

¿Por concurso?

Entrega catalogo

Entrega expediente

Ajustes de Proyecto

Acta

Sistemas

Excel

Sistemas Autocad,

Word, 3D studio

Sistemas

Nero

Sistemas

AutoCad

Excel

Elaboración de estudios y proyectos

Proceso 7.3.8: Construcción y rehabilitación de banquetas y permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Calcular la propuesta de cobro derivada de una petición ingresada por correspondencia

Insumo del proceso Propuesta de cobro vía un oficio

Producto del proceso Oficio el cual dice la cantidad que debe pagar por la rehabilitación


Indicador 1: Porcentaje de permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera

Fórmula: PA= TPA/TPAM X 100

Variable 1: TPA Total de Permisos Autorizados

Variable 2: TPAM Total de Permisos Autorizados Meta

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad

Documentos relacionados Oficio de la Subdirección de Pavimentos

Alcance o campo de aplicación Realizar el cálculo del cobro

Términos y/o definiciones Es la propuesta del cobro para una ruptura de pavimento y rehabilitación de banquetas

Distribución Correspondencia

Plazo 2 Días

Responsable del proceso Subdirector de Pavimentos

Elaboró Subdirector de Pavimentos




No. de revisión 0




Públicas 7.3 28



Recepción de Solicitudes

01

01.01 Recibe la solicitud para la realización del trámite del ciudadano y continúa en el punto 01.04.

Secretaria Subdirección de Pavimentos

01.02 En caso de ser trámite de drenaje y agua potable pasa al punto 01.03 y continúa el proceso.

01.03 Recibe los derechos pagados del SIAPA. Secretaria Subdirección de Pavimentos

01.04 Turna la correspondencia para su conocimiento de su ingreso.


Asignación al Personal de

Trabajo 02

02.01 Revisa y asigna el seguimiento a la petición. Encargado de la Subdirección

Subdirección de Pavimentos

02.02 Captura en un sistema la asignación de los folios del trámite con que ingreso al trámite.


02.03 Entrega correspondencia de las peticiones recibidas.


Verificación de Campo

03

03.01 Se traslada al lugar para hacer la verificación.

Supervisor Subdirección de Pavimentos

03.02 Realiza verificación en el domicilio. Supervisor Subdirección de Pavimentos

03.03 Elabora borrador de la respuesta de la solicitud.


03.04 Elabora escrito del borrador para revisión. Secretaria Subdirección de Pavimentos

Firmas de Aprobación

04

04.01 Antefirma el escrito de realización de trabajo.


04.02 Turna escrito para firma de aprobación del trabajo.


04.03 Firma de autorización el escrito. Encargado de la Subdirección


04.04 Envía escrito para firmas de aprobación. Secretaria Subdirección de Pavimentos


BPMN Construcción y rehabilitación de banquetas y permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera

«P

oo

l» S

ub

dir

ec

ció

n d

e P

av

ime

nto

s«

Po

ol»

Ciu

da

da

no

Construcción y rehabil itación de banquetas y permiso de ruptura de machuelo para ingreso a cochera

Solicitud

Recibir solicitud ¿Tramite de

drenaje?

Permiso de ruptura

del SIAPA

Programar el

servicio

Realizar verificación Autorizar escri to

Respuesta de solicitud

No

Si



Públicas 7.3 29

Proceso 7.3.9: Cuantificaciones de daños vehiculares

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s



Objetivo del proceso Dar respuesta a un oficio enviado por Jurídico Contenciosos que es una propuesta de cobro para reparar un machuelo o pavimento derivados de un accidente de tránsito.

Insumo del proceso Respuesta de un oficio

Producto del proceso Oficio a Jurídico Contencioso


Indicador 1: Porcentaje de la cuantificación de los daños vehiculares sobre los pavimentos.


Variable 1: TPA Total de Permisos Autorizados

Variable 2: TPAM Total de Permisos Autorizados Meta

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad

Documentos relacionados Oficio de correspondencia de parte de Jurídico Contencioso

Alcance o campo de aplicación Responder Oficio

Términos y/o definiciones Respuesta al oficio indicando cuanto debe de pagar la persona por el daño hecho al pavimento derivado del accidente automovilístico


Plazo 2 días

Responsable del proceso Subdirector de Pavimentos





No. de revisión 0





01

01.01 Recibe la solicitud para la realización del trámite de Sindicatura.





Trabajo 02

02.01 Revisa y asigna el seguimiento a la petición. Encargado de la Subdirección







03



03.02 Realiza verificación de accidente vial. Supervisor Subdirección de Pavimentos





04





04.03 Firma de autorización el escrito. Encargado de la Subdirección





Públicas 7.3 30


BPMN Cuantificaciones de daños v ehiculares

Capturar en sistemaRecibir solicitud

Solici tud

Cuantificación de daños vehiculares

«P

oo

l» S

ub

dir

ec

ció

n d

e P

av

ime

nto

s«

Po

ol»

Sin

dic

atu

ra

Realizar verificación Autorizar escrito

Respuesta de sol icitud

Sistemas

CorrespondenciaSistemas

Word

Proceso 7.3.10: Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis, redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, línea subterránea de conducción de combustible gaseosos o líquidos, colocación de parabuses y casetas telefónicas, colocación de puestos de periódicos, colocación de sanitarios públicos, red subterránea de líneas de comunicación y conducción eléctrica.

Org

aniz

ació

n y

pro

ceso

s


Políticas del proceso Se requiere un dictamen emitido por la planeación que sea favorable.

Objetivo del proceso Calcular la propuesta de cobro derivada del dictamen que emite planeación.

Insumo del proceso Propuesta de cobro vía un oficio.

Producto del proceso Oficio el cual dice la cantidad que debe pagar por la ruptura del pavimento.


Indicador 1: Porcentaje de la autorización del permiso de ruptura de pavimento para la instalación de redes de infraestructura


Variable 1: TPA Total de permisos autorizados

Variable 2: TPAM Total de Permisos autorizados meta

Sist

ema

de

Ges

tió

n d

e C

alid

ad Documentos relacionados Oficio y dictamen favorable de la Dirección de Planeación

Alcance o campo de aplicación Realizar el cálculo del cobro

Términos y/o definiciones Es la propuesta del cobro para una ruptura de pavimento


Plazo 2 Días

Responsable del proceso Director de Planeación / Subdirector de Pavimentos


Aprobó Director de Construcción / Director de Planeación



No. de revisión 0




Públicas 7.3 31




01

01.01 Recibe la solicitud y autorización para la realización del trámite de la Dirección de Planeación.





Trabajo 02

02.01 Revisa y asigna el seguimiento a la petición. Encargado de la

Subdirección Subdirección de Pavimentos






03



03.02 Realiza verificación en campo. Supervisor Subdirección de Pavimentos





04





04.03 Firma de autorización el escrito. Encargado de la

Subdirección Subdirección de Pavimentos



BPMN Permiso de ruptura de pav imento para la contrucción de casetas de taxis, redes subterraneas de telefonía, transmisión de datos, línea subterran...

«P

oo

l»«

Po

ol»

Dir

. P

lan

ea

ció

n

Permiso de ruptura de pavimento

Solicitud

Recibir solicitud Capturar en sistema Realizar verificación Autorizar escrito

Respuesta de solicitud

Sistemas

Correspondencia

Sistemas

Word



Públicas 7.3 32

5. Trámites y servicios

Trámite 683

CÓDIGO: ID PERIODO DE VIGENCIA: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

DGOP-DC-0683 683 Conforme a la legislación

vigente. Marzo 2011

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Obras Públicas.

DIRECCIÓN DE AREA: Dirección de Construcción.

NOMBRE DEL TRÁMITE: Construcción o rehabilitación de banquetas.

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: Cualquier ciudadano que requiera de rehabilitación o construcción de banqueta, debe solicitar su permiso por escrito.

DIRIGIDO A: Ciudadano

OFICINA RESPONSABLE: Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial

UBICACIÓN: Av. Juan Pablo II No. 250 antes Av. Laureles esquina Santa Lucía, Colonia Tepeyac.

TELÉFONO(S): 3818-2200 extensión 3132, 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS: Solicitud de petición por escrito dirigido a la Dirección General de Obras Públicas.

COSTO:

Sin costo

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA DE CRÉDITO

OTRA FORMA DE PAGO:

ÁREA DE PAGO: TIEMPO DE RESPUESTA: 15 días hábiles

DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de construcción o rehabilitación de banquetas.

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de la instalación de líneas.

FUNDAMENTO(S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO(S):

-

OBSERVACIONES: , ,

ANEXO:



Públicas 7.3 33

Trámite 682



vigente. Marzo 2011



NOMBRE DEL TRÁMITE: Cuantificaciones de daños vehiculares

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE:

Permiso de ruptura de pavimento para red subterránea de líneas de comunicación y de conducción eléctrica. Cualquier ciudadano que requiera realizar la construcción de infraestructura de comunicación, como telefonía, Internet, etc. y conducción eléctrica.

DIRIGIDO A: Ciudadano.

OFICINA RESPONSABLE: Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial.

UBICACIÓN: Av. Laureles No. 250 esquina Santa Lucía, Colonia Tepeyac.

TELÉFONO(S): 3818-2200 extensión 3132, 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

REQUISITOS:

Solicitud de petición por escrito del servicio. Planos del proyecto. En caso de líneas de conducción eléctrica: la factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Carta compromiso de restablecer los pisos y pavimentos.

COSTO:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X

TARJETA DE CRÉDITO X

OTRA FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito.

ÁREA DE PAGO: Cajas de la Tesorería del Ayuntamiento de Zapopan

TIEMPO DE RESPUESTA: 15 días hábiles

DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de instalación de las líneas y ruptura de pavimento.

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de la instalación de las líneas subterráneas con la del permiso de ruptura de pavimento. -

FUNDAMENTO(S) JURÍDICO-

ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 62- Fracción II -Inciso E -1 a)b9 2 a) b) 3 a) b) 4 a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62 - Fracción IV -1 -c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan.

OBSERVACIONES: Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico. , ,

ANEXO:



Públicas 7.3 34

Trámite 684


DGOP-DC0684 684 Conforme a la legislación

vigente. Marzo 2011

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE AREA: Dirección de Construcción

NOMBRE DEL TRÁMITE: Permiso de ruptura de machuelo para ingreso de cocheras o estacionamiento.


Cualquier ciudadano que requiera de la ruptura de machuelo de su predio debe solicitar su permiso de ruptura de pavimento.


OFICINA RESPONSABLE: Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial.

UBICACIÓN: Av. Juan Pablo II No. 250 antes Laureles esquina Santa Lucía, Colonia Tepeyac.

TELÉFONO(S): 3818-2200 extensión 3132, 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS: Solicitud por escrito dirigido a la Dirección General de Obras Públicas.

COSTO: Conforme a la Ley de Ingresos Municipal vigente.

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X


OTRA FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito



DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso para la construcción de rampas para ingreso o cocheras.

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de la instalación de las líneas. -


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 62, Fracción II -E 1 a) b) -2 a) b) -3 -a) b) -4 -a) b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción IV 1 c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES: Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. , El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico. ,

ANEXO:



Públicas 7.3 35

Trámite 114



vigente Marzo 2011



NOMBRE DEL TRÁMITE:

Permiso de ruptura de pavimento para línea subterránea de conducción de combustibles gaseosos o líquidos.


Las personas morales que quieran realizar la construcción de infraestructura para el tendido subterráneo de líneas para la conducción de combustibles líquidos y/o gaseosos, debe solicitar su permiso de ruptura de pavimentos.

DIRIGIDO A: Personas morales.

OFICINA RESPONSABLE:

Dirección de Construcción / Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial


TELÉFONO(S): 3818-2200, extensiones 3132 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas

REQUISITOS:

Petición por escrito del servicio. Planos del proyecto. Escritura constitutiva de la empresa. Poder legal de la persona que representa a la empresa. Memoria técnica. Solicitud de la(s) asociación(es) de colonos que requieren el servicio y Vo. Bo. de las asociaciones de colonos que se encuentran dentro del perímetro del proyecto. Cartas de anuencia de: SIAPA, TELMEX y de la Dirección de Infraestructura Vial. Carta responsiva de daños de instalaciones municipales, como a terceros. Carta compromiso para establecer los pisos y pavimento. Autorización de la Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial del espacio solicitado.

COSTO:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X




TIEMPO DE RESPUESTA: 15 días hábiles.

DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura de pavimento.

POLÍTICAS: - Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos.


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 Fracción III - A -3) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción II, Inciso C 1) 2) 3) 4) D 1) 2) 3) 4) de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción IV 1 -c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X de la Ley de ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. , ,

ANEXO:



Públicas 7.3 36

Trámite 534



vigente Marzo 2011




Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de parabuses y casetas telefónicas


Cualquier ciudadano que quiera realizar la colocación de parabuses y casetas telefónicas debe solicitar su permiso de ruptura de pavimento.



Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial

UBICACIÓN: Av. Juan Pablo II No. 250 antes Av. Laureles Esq. Santa Lucía, Col. Tepeyac.


REQUISITOS:

Solicitud de petición por escrito del servicio. Planos del proyecto. Autorización de la Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial del espacio solicitado. Carta compromiso de restablecer los pisos y pavimentos.

COSTO: Conforme a la Ley de Ingresos Municipal vigente

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura para la colocación de parabuses y casetas telefónicas.

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de la instalación de las líneas subterráneas con la del permiso de ruptura de pavimento.


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55.- Fracción III- A-1) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Fracción II - E - 1 - a) b) -2 - a) b) - 3 - a) b) - 4 - a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62 - Fracción IV 1 -c) de la Ley de Ingresos Vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X de la Ley de Ingresos Vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. El tiempo de respuesta es de acuerdo a la complejidad de la ruptura, variando desde 1 día hasta 15 días. , ,

ANEXO:



Públicas 7.3 37

Trámite 570



vigente Febrero 2010




Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de puestos de periódico.


Cualquier ciudadano que quiera realizar la colocación de puestos de periódicos debe solicitar su permiso de ruptura de pavimentos.



Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial.


TELÉFONO(S): 3818-2200, extensiones 3132 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8.00 a 14:00 horas

REQUISITOS:



FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de puestos de periódico.

POLÍTICAS:



ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 - Fracción III- A-2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Fracción II - E - 1 - a) b) -2 - a) b) - 3 - a) b) - 4 - a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción IV 1 -c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. Variando desde 1 día hasta 15 días. , ,

ANEXO:



Públicas 7.3 38

Trámite 569



vigente. Febrero 2010.




Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de sanitarios públicos.


Cualquier ciudadano que quiera realizar la colocación de sanitarios públicos debe solicitar su permiso de ruptura de pavimento.





TELÉFONO(S): 3818-2200, Ext. 3132. HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8.00 a 14:00 horas.

REQUISITOS:



FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X



ÁREA DE PAGO: Cajas de la Tesorería del Ayuntamiento de Zapopan.


DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura de pavimento para la colocación de sanitarios públicos.

POLÍTICAS:



ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 - Fracción II I- A-2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Fracción II - E - 1 - a) b) -2 - a) b) - 3 - a) b) - 4 - a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, fracción IV 1-c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -



Públicas 7.3 39

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. El tiempo de respuesta es de acuerdo a la complejidad de la ruptura, variando desde 1 día hasta 15 días. , ,

ANEXO:

Trámite 627



vigente Marzo 2011




Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis


Cualquier ciudadano que quiera realizar la colocación de puestos de periódicos debe solicitar su permiso de ruptura de pavimento.



Dirección de Construcción/ Subdirección de pavimentos y Mantenimiento vial

UBICACIÓN: Av. Juan Pablo II No. 250 antes Av. Laureles Esq. Sta. Lucía , Colonia Tepeyac


REQUISITOS:

Solicitud de petición por escrito del servicio Planos del proyecto Autorización de la Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial del espacio solicitado. Carta compromiso de restablecer los pisos y pavimentos

COSTO:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura de pavimento para la construcción de casetas de taxis

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de instalación de las líneas subterráneas con la del permito de ruptura de pavimento. -



Públicas 7.3 40


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 - Fracción III- A-2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Fracción II - E - 1 - a) b) -2 - a) b) - 3 - a) b) - 4 - a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción IV 1 -c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X de la Ley de Ingresos Vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo de permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de empedrado ó terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín , así como a las especificaciones de la ruptura de acuerdo a la complejidad de la ruptura, variando desde 1 día hasta 15 días , ,

ANEXO:

Trámite 112



vigente Marzo 2011




Permiso de ruptura de pavimento para la instalación de red subterránea para conexiones o reparaciones de agua potable y drenaje


Cualquier ciudadano que requiera de la conexión de servicio o reparación de la toma de agua potable o de drenaje de su predio a las instalaciones de SIAPA, debe de solicitar su permiso de ruptura de pavimento.



Dirección de Construcción / Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial.


TELÉFONO(S): 3818-2200, extensiones 3132 y 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS:

Solicitud de petición por escrito. Copia de la factibilidad del SIAPA y del pago del servicio de conexión. Carta responsiva de daños de instalaciones municipales, como a terceros. Carta compromiso para establecer los pisos y pavimentos.

COSTO:

Conforme a la Ley de Ingresos Municipal vigente

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de ruptura de pavimento

POLÍTICAS: - Permiso de ruptura de pavimentos. Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos.



Públicas 7.3 41


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55, Fracción III -a-1 de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción II Inciso -1 a) b) -2 -a) b) -3 -a) b) -4 -a) b) o Inciso B) - 1 a) b) 2- a) b) -3- a) b) 4 -a) b) ó Inciso C 1) 2) 3) 4) n Inciso D 1) 2) 3) 4) ó Inciso # -1 a) b) 2 a) b) 3 a) b) 4 a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Articulo 62.- Fracción IV.- 1C) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan.

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. El tiempo de respuesta es de acuerdo a la complejidad de la ruptura, variando desde 1 día hasta 15 días. , ,

ANEXO:

Trámite 113



vigente Marzo 2011




Permiso de ruptura de pavimento para red subterránea de líneas de comunicación y de conducción eléctrica


Permiso de ruptura de pavimento para red subterránea de líneas de comunicación y de conducción eléctrica. Cualquier ciudadano que requiera realizar la construcción de infraestructura de comunicación como telefonía, Internet, etc., y conducción eléctrica en la vía pública, debe solicitar su permiso de ruptura de pavimento.



Dirección de Construcción / Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial.


TELÉFONO(S): 3818-2200, extensiones 3132. HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas.

REQUISITOS:



FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de instalación de las líneas y ruptura de pavimento



Públicas 7.3 42

POLÍTICAS:



ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55, Fracción III - A -2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62, Fracción II Inciso E -1 -a) b) -2 -a) b) -3 -a) b) -4 -a) b) Ó Inciso B) -1 a) b) 2 -a) b) -3 -a) b) 4 -a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62 Fracción IV -1-c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111,- Fracción X - de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de las líneas de conducción y la ruptura de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico y adoquín, así como a las especificaciones de la ruptura. , ,

ANEXO:

Trámite 712



vigente Marzo 2011



NOMBRE DEL TRÁMITE: Permiso para redes subterráneas de telefonía


Permiso de ruptura de pavimento para red subterránea de líneas de comunicación y de conducción eléctrica. Cualquier ciudadano que requiera realizar la construcción de infraestructura de comunicación, como telefonía, Internet, etc. y conducción eléctrica.


OFICINA RESPONSABLE: Dirección de Construcción/ Subdirección de Pavimentos y Mantenimiento Vial

UBICACIÓN: Av. Laureles 250 esquina Santa Lucía, Col. Tepeyac

TELÉFONO(S): 3818-2200 Ext. 3132, 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS:


COSTO: Conforme a la Ley de Ingresos Municipal vigente.

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X




TIEMPO DE RESPUESTA: 15 días hábiles.

DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de Instalación de las líneas y ruptura de pavimento.



Públicas 7.3 43

POLÍTICAS:



ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 –Frac. III - A - 2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Fracción II - Inciso E -1 a) b) 2 a) b) 3 a) b) 4 a) b) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62 -Fracción IV - 1 - c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X- de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. , El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico. ,

ANEXO:

Trámite 713



vigente Marzo 2011




Permiso para transmisión de datos


Ruptura de pavimentos.




UBICACIÓN: Av. Laureles 250, esquina Santa Lucía, Col. Tepeyac

TELÉFONO(S): 3819-2200 Ext. 3132, 3130 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS:

Solicitud por escrito dirigido al Director General de Obras Públicas. Planos del proyecto. Autorización de la Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial del espacio solicitado.


FORMA DE PAGO:

EFECTIVO X

CHEQUE X





DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE: Permiso de Instalación de las líneas y ruptura de pavimento.



Públicas 7.3 44

POLÍTICAS:

- Para efectos de que se reciba su trámite, el ciudadano debe entregar la totalidad de los documentos requeridos. - Toda la construcción de infraestructura en vía pública, debe de tramitar simultáneamente el permiso de instalación de las líneas subterráneas con la del permiso de ruptura de pavimento. -


ADMINISTRATIVO(S):

- Artículo 55 - Fracción III- A - 2) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62.- Frac. II - Inciso E- 1 a) b) 2 a) b) 3 a) b) 4 a) b). De la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 62 -Fracción IV - 1- c) de la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Zapopan. - Artículo 111.- Fracción X - de la Ley de Ingresos Vigente del Municipio de Zapopan. -

OBSERVACIONES:

Cuando el pago se realice con cheque, debe ser a nombre de la Tesorería Municipal y estar certificado. , El costo del permiso de ruptura de pavimento se realiza en base al tipo de pavimento, siendo éstos de: empedrado o terracerías, asfalto, concreto hidráulico. ,

ANEXO:



Públicas 7.3 45

6. Firmas

Autorización

C. Héctor Vielma Ordoñez Presidente Municipal

Visto Bueno

Arq. Mario A. Bueno Trujillo Director General de Obras Públicas

Elaboración

Ing. Joel Ruiz Martínez Director de Construcción

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN - zapopan.gob.mx · No. de Revisión Fecha Elaboró Autorizó Id....

Documents

Transcript of DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN - zapopan.gob.mx · No. de Revisión Fecha Elaboró Autorizó Id....