DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS RIO NEGRO … › files › adjuntos › adj_204974.pdf ·...

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS RIO NEGRO

LICITACION PUBLICA Nº 11/18

OBRA DELPLAN CASTELLO

“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES PLUVIOALUVIONALES”

ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI

INTENDENCIA GENERAL DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO

MAYO DE 2018

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

PROVINCIA DE RIO NEGRO

1

INDICE GENERAL

CARÁTULA ___________________________________________________________ 8

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES ______________________________ 9

CAPITULO I - NORMAS GENERALES _____________________________________ 9

Artículo 1º.- De la Documentación ________________________________________ 9

Artículo 2º.- Terminología y Abreviaturas ___________________________________ 9

Artículo 4º.- Consulta y entrega de Pliegos __________________________________ 9

Artículo 5º.- Aclaraciones y consultas _____________________________________ 10

CAPITULO II - DE LOS OFERENTES _____________________________________ 10

Artículo 6º.- Capacidad de los oferentes ___________________________________ 10

Artículo 7º.- Conocimiento de la documentación y del trabajo. __________________ 10

CAPITULO III - DE LAS PROPUESTAS ____________________________________ 10

Artículo 8º.- Presentación y documentación. ________________________________ 10

Artículo 9º.- Sistema de contratación _____________________________________ 11

Artículo 10º.- Ofertas complementarias (variantes) ____________________________ 12

Artículo 11º.- Lugar de la recepción ________________________________________ 12

Artículo 12º.- Plazo mantenimiento ________________________________________ 12

Artículo 13º.- Garantía de la oferta ________________________________________ 12

Artículo 14º.-Responsabilidad del oferente __________________________________ 12

CAPITULO IV - DE LA LICITACION Y ADJUDICACION _______________________ 13

Artículo 15º.- Acto licitatorio ______________________________________________ 13

Artículo 16º.- Exclusión de proponentes ____________________________________ 14

Artículo 17º.- Adjudicación de la propuesta __________________________________ 14

CAPITULO V - DEL CONTRATO _________________________________________ 14

Artículo 18º.- Firma del Contrato __________________________________________ 14

Artículo 19º.- Pliego y planos de obra ______________________________________ 14

Artículo 20.- Documentos contractuales ___________________________________ 15

CAPITULO VI - DE LA INICIACION Y EJECUCION DE LA OBRA _______________ 15

Artículo 21º.- Plan de trabajos: ___________________________________________ 15

Artículo 22º.- Orden de iniciación __________________________________________ 16



2

Artículo 23º.- Acta de iniciación ___________________________________________ 17

Artículo 24º.- Suspensión de los trabajos ___________________________________ 17

CAPITULO VII - DEL OBRADOR Y MATERIALES ___________________________ 17

Artículo 25º.- Daños a personas y propiedades _______________________________ 17

Artículo 26º.- Construcción provisional para oficinas, materiales y enseres. _________ 18

Artículo 27º.- Higiene y alumbrado ________________________________________ 18

Artículo 28º.- Instrumental y mobiliario______________________________________ 18

Artículo 29º.- Vigilancia y alumbrado de la obra ______________________________ 18

Artículo 30º.- Energía y agua potable ______________________________________ 18

Artículo 31º.- Limpieza de la obra. _________________________________________ 18

Artículo 32º.- Responsabilidad por infracciones administrativas __________________ 19

Artículo 33º.- Mantenimiento del tránsito y medidas de seguridad ________________ 19

Artículo 34º.- Abastecimiento de materiales _________________________________ 19

Artículo 35º.- Materiales a emplear ________________________________________ 20

Artículo 36º.- Ensayos y pruebas __________________________________________ 20

Artículo 37º.- Materiales rechazados _______________________________________ 20

Artículo 38º.- Vicios en los materiales y obra _________________________________ 20

Artículo 39º.- Errores de obras por trabajos defectuosos _______________________ 20

Artículo 40º.- Agua de construcción ________________________________________ 21

Artículo 41º.- Ejecución de la obra con arreglo a su fin _________________________ 21

Artículo 42º.- Seguro de obra _____________________________________________ 21

Artículo 43º.- Derechos y trámites de importación y sistemas patentados __________ 21

Artículo 44º.- Medios de transporte ________________________________________ 21

Artículo 45º.- Accesos __________________________________________________ 21

Artículo 46º.- Instalación del obrador y campamento del Contratista. ______________ 21

Artículo 47º.- Fotografías ________________________________________________ 22

Artículo 48º.- Planos conforme a obra ______________________________________ 22

Artículo 49º.- Cartel de Obra _____________________________________________ 22

Artículo 50º.- Receso de actividades _______________________________________ 23

Artículo 51º.-Perjuicios por lluvias y otros motivos ____________________________ 23

CAPITULO VIII - DE LA DIRECCION E INSPECCION ________________________ 23

Artículo 52º.- Inspección ________________________________________________ 23



3

Artículo 53º.- Representación del Departamento en Obra _______________________ 23

Artículo 54º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del

Departamento. _________________________________________________ 24

Artículo 55º.- Personal técnico del Contratista ________________________________ 24

Artículo 56º.- Representación del Contratista en Obra _________________________ 24

Artículo 57º.- Libro de Ordenes de Servicio. _________________________________ 25

Artículo 58º.- Libro de comunicaciones _____________________________________ 25

Artículo 59º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicio ______________ 26

Artículo 60º.- Permanencia de la documentación en obra _______________________ 26

Artículo 61º.- Interpretación de los documentos de Contrato. ____________________ 26

Artículo 62º.- Multa por incumplimiento de la resistencia característica especificada

para hormigones. _______________________________________________ 26

Artículo 63º.- Trabajos nocturnos y en días no laborables_______________________ 26

Artículo 64º.- Pago de personal ___________________________________________ 27

Artículo 65º.- Seguro del personal de la obra ________________________________ 27

Artículo 66º.- Seguro del Personal de Inspección de Obra ______________________ 27

CAPITULO IX - TRABAJOS NO CONTRATADOS ___________________________ 27

Artículo 67º.- Trabajos no contratados, modificaciones y/o adicionales ____________ 27

Artículo 68º.- Precios de los trabajos adicionales o ampliaciones _________________ 28

Artículo 69º.-Trabajos que ejecute el Departamento por cuenta del Contratista ______ 29

CAPITULO X - DE LA CERTIFICACION Y PAGO ____________________________ 29

Artículo 70º.- Normas de medición ________________________________________ 29

Artículo 71º.- Obras cubiertas y trabajos de medición ulterior imposible. ___________ 29

Artículo 72º.- Certificaciones _____________________________________________ 30

Artículo 73º.- Fondos de reparo ___________________________________________ 30

Artículo 74º.- Materiales de Acopio. ________________________________________ 30

Artículo 75º.- Confección de certificados ____________________________________ 30

Artículo 76º.- Importe neto a certificar y deducciones. __________________________ 31

Artículo 77º.- Pago de los certificados ______________________________________ 31

Artículo 78º.- Gastos Generales __________________________________________ 31

CAPITULO XI - DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS ________________________ 31

Artículo 79º.- Recepción de las obras ______________________________________ 31



4

Artículo 80º.- Recepción Provisoria. _______________________________________ 31

Artículo 81º.- Plazo de garantía ___________________________________________ 32

CAPITULO XII - DISPOSICIONES VARIAS _________________________________ 32

Artículo 82º.- Interpretación del presente Pliego ______________________________ 32

Artículo 83º.- Plazo de ejecución __________________________________________ 32

Artículo 84º.- De la rescisión. _____________________________________________ 33

Artículo 85º.- Aplicación de multas ________________________________________ 33

Artículo 86º.- Subcontratistas _____________________________________________ 33

Artículo 87º.- Responsabilidad por subcontratos ______________________________ 33

Artículo 88º.- Mantenimiento de los Servicios de Riego y Drenaje Penalidades ______ 33

Artículo 89º.- Yacimientos y Canteras ______________________________________ 34

Artículo 90º.- Alcances de la información contenida en los Pliegos. ______________ 34

Artículo 91º.- Permisos de Paso. __________________________________________ 35

Artículo 92º.- Normas de Higiene y seguridad en el Trabajo. ____________________ 35

Artículo 93º.- Visado de planos de proyecto. _________________________________ 36

CAPITULO XIII - CLAUSULAS RELATIVAS A LA FORMULACION DE LAS

PROPUESTAS _______________________________________________________ 36

Artículo 94º.- Metodología constructiva _____________________________________ 36

Artículo 95º.- Análisis de Precios __________________________________________ 36

Artículo 96º.- Forma de cotizar ___________________________________________ 37

PLANILLA DE EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA __________________________ 40

MODELO DE DECLARACION JURADA ___________________________________ 42

MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPUESTA__________ 42

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES ___________________________ 45

Artículo 1.- Objeto de la Contratación __________________________________ 45

Artículo 2.- Consultas de la documentación ______________________________ 45

Artículo 3.- Presupuesto Oficial ________________________________________ 45

Artíclo 4.- Plazo contractual ___________________________________________ 45

Artículo 5.- Apertura de las Ofertas _____________________________________ 46

Artículo 6.- Acopio ___________________________________________________ 46

Artículo 7.- Período de Garantía - Recepción Definitiva. _____________________ 46

Artículo 8.- Alternativas de cotización. ___________________________________ 46



5

Artículo 9.- Visita a obra _______________________________________________ 47

Artículo 10.- Pago de los certificados ____________________________________ 48

Artículo 11.- Seguros __________________________________________________ 48

11.1 Seguro de Obra ___________________________________________________ 48

11.2 Seguro de la Inspección de obra. _____________________________________ 48

Artículo 12.- Aplicación de la Ley Provincial N° 5.252 _______________________ 48

Artículo 13.- Inspección de Obra ________________________________________ 48

Artículo 14.- Cantidades a ejecutar ______________________________________ 49

Artículo 15.- Multas a Aplicar ___________________________________________ 49

Artículo 16.- Equipamiento para la Inspección _____________________________ 49

Artículo 17.- Anticipo Financiero. ________________________________________ 50

Artículo 18.- Obrador y Vivienda para la Inspección. ________________________ 50

Artículo 19.- Instrucciones Generales Sobre La Forma De Cotizar ____________ 50

Artículo 20.- Contenido de las Propuestas ________________________________ 50

20.1.- Presentación de las Propuestas _____________________________________ 50

20.2.- Contenido del Sobre Nº 1 __________________________________________ 51

20.2.1.- Solicitud de Admisión ____________________________________________ 51

20.2.2.- Instrumentos de carácter general: __________________________________ 52

20.2.3.- Documentación Societaria ________________________________________ 53

20.2.4.- Documentación Fiscal ____________________________________________ 53

20.2.5.- Documentación Económico - Financiera _____________________________ 53

20.2.6.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta ______________________________ 53

20.2.7.- Propuesta Técnica ______________________________________________ 54

20.3.- Contenido del Sobre Nº 2 __________________________________________ 55

20.4.- Presentación de las Ofertas _________________________________________ 55

ARTÍCULO 21.- Firma del contrato y Acta de inicio de obra __________________ 55

ARTÍCULO 22.- Capacidad técnico - financiera ____________________________ 55

Artículo 23.- Cláusulas Para Revisión De Precios __________________________ 55

Artículo 24.- Cálculo y Verificación de Diseño de las Obras __________________ 56

Artículo 25.- Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley S Nº 3228. ______________ 56

I. Especificaciones Técnicas Generales _____________________________ 58

I.1. Estudios Topográficos: _______________________________________________ 58



6

I.2. Implementación del Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) ____________________ 59

I.3. Planos Definitivos de las Obras Civiles: __________________________________ 61

I.4. Construcción de obrador e instalaciones anexas __________________________ 61

I.5 Señalización de obras y desvíos ________________________________________ 64

I.7 Limpieza de obra ____________________________________________________ 66

I.8 Carteles de obra ____________________________________________________ 66

I.9 Equipos a utilizar en la ejecución de las obras _____________________________ 67

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

(OBRAS CIVILES) ______________________________________________ 68

III. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ____________________________________ 81

III.1 Recepción Provisional _____________________________________________ 81

III.2 Periodo de garantía ________________________________________________ 82

III.3 Recepción Definitiva _______________________________________________ 82

IV. MEMORIA descriptiva __________________________________________ 83

1.- INTRODUCCION ___________________________________________________ 83

2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS _____________________________ 87

2.1. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I __________ 87

2.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL COLECTRO PLUVIAL P2 AL

CANAL SECUNDARIO III _______________________________________________ 90

2.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL P2____________________ 91

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES __________________ 100

v.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I _________ 100

ITEM 1.1: Limpieza, desmalezamiento y extracion de arboles _______________ 100

ITEM 1.2: Excavación y perfilado de cajero: ______________________________ 101

ITEM 1.3: Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre

cajero 102

ITEM 1.4: Construcción y colocación de compuertas ______________________ 103

ITEM 1.5: Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal ________________ 105

I ITEM 1.6: Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm ____ 110

ITEM 1.7: Demolición muro para empalme canal __________________________ 113

ITEM 1.8: Muros de cierre vanos: _______________________________________ 114

ITEM 1.9: Adecuación obra de toma canal terciario: _______________________ 114

ITEM 1.10: Reparaciones generales en dársena CANAL PRINCIPAL: _________ 115



7

v.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL PLUVIAL II AL CANAL

SECUNDARIO III _____________________________________________________ 116

ITEM 2.1: Excavacion y relleno para Obra de Arte _________________________ 116

ITEM 2.2: HORMIGON ARMADO PARA Obra de Arte _______________________ 118

ITEM 2.3: HORMIGON ARMADO SECCION RECTANGULAR DE CANAL 3,0 X

1,60 m 118

ITEM 2.4: Construccion y colocacion de compuertas 1,25 X 1,10 m __________ 119

v.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL 2 ________________________ 120

ITEM 3.1: Desbosque y limpieza ________________________________________ 120

ITEM 3.2: Extracción de tocones y retiro de troncos _______________________ 122

ITEM 3.3: Excavación y Perfilado de Talud _______________________________ 123

ITEM 3.4: Relleno conformación de banquinas ___________________________ 125

ITEM 3.5: Provisión y colocación de tranqueras __________________________ 126

VI. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL _______________ 127

VII. PLANILLA DE OFERTA ________________________________________ 128

VIII. DOCUMENTACION GRAFICA ___________________________________ 129



8

LICITACION PÚBLICA 11/18

“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES

PLUVIOALUVIONALES”


CARÁTULA

OBJETO: La presente licitación tiene por objeto la contratación de mano de obra,

material y equipos necesarios para la ejecución de obras de conducción, recuperación y

mejoramiento del sistema de conducción de aguas pluvioaluvionales del Canal Colector

Pluvial Dos de la Ciudad de Cipolletti.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos

Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Dos con Treinta y

Cuatro Centavos ($38.452.502,34) IVA incluido.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija el plazo de ejecución en DOCE (12) meses

corridos.

CAPACIDAD TECNICO–FINANCIERA: El certificado de habilitación asignado por el

Consejo de Obras Publicas de Río Negro necesario para la presentación de las ofertas,

deberá estar encuadrado dentro de las especialidades: VII – Hidráulica, debiendo su

sumatoria, ascender a un monto de pesos $38.452.502,34.

Este encuadramiento, implica que dicha capacidad debe conformarse

necesariamente con la especialidad mencionada.

FECHA DE APERTURA: La apertura de las ofertas se realizará el día 31 del mes

de julio de 2018 a las 12.00 hs. en Sede Central del Departamento Provincial de Aguas,

sito en la calle San Martín Nº 249 Viedma, Provincia de Río Negro.

RECEPCION DE OFERTAS: Las ofertas se recibirán en el lugar de apertura hasta

las 11.00 hs. del mismo día de apertura.

VENTA DE PLIEGOS Y CONSULTAS TECNICAS: En Sede Central del

Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle San Martín Nº 249 Viedma, Provincia de

Río Negro.

VALOR DEL PLIEGO: El precio de venta es de Pesos Cinco Mil ($5.000).



9





ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 1º.-De la Documentación

Los derechos y obligaciones que deriven de la Contratación y contratación de obras

que se ejecuten por cuenta del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río

Negro, se regirán por el presente Pliego de Cláusulas Legales Generales y por las Cláusulas

Particulares que se incluyan en cada caso.

Artículo 2º.-Terminología y Abreviaturas

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento que pase a

integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones

y/o abreviaturas: "Estado" por Estado Provincial de Río Negro; "Poder Ejecutivo" por el

Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro; "Departamento" por Departamento Provincial

de Aguas; "Inspección" por el (los) Funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia de

las obras; "Oferente" toda empresa que presente una propuesta en el acto licitatorio;

"Contratista" por la Empresa obligada a ejecutar la obra; "Pliego" por toda la documentación

que integra este Pliego de Condiciones; "Contrato" por toda la documentación que integra el

contrato entre las partes; "Ley General" por Ley de Obras Públicas Nº 286; sus decretos

reglamentarios y modificaciones.

Artículo 3º.-Leyes Provinciales

Las obras que se licitan por el presente Pliego de Cláusulas Legales Generales,

quedan sometidas a las disposiciones de la Ley General, la Ley 5201, sus decretos

reglamentarios y disposiciones concordantes. Por lo tanto, las partes deberán ajustarse a

sus requisitos y a las Cláusulas Particulares, y complementarias, como es el caso de la Ley

5252, que reglamenta el derecho de prioridad de contratación con el Estado, en favor de las

personas físicas y jurídicas radicadas en la provincia de Río Negro, para las contrataciones

de obras, bienes y servicios detalladas en el Anexo I de la ley Nº 5201.

Artículo 4º.-Consulta y entrega de Pliegos

Los interesados en formular propuestas podrán consultar los Pliegos

correspondientes en el "Departamento", sito en calle San Martín 249 de Viedma, y en los

lugares indicados en las Cláusulas Particulares, dentro del horario administrativo, hasta

cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura de la Contratación.



10

Artículo 5º.-Aclaraciones y consultas

Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico - administrativo, que deseen

formular los interesados, deberán ser presentadas por escrito en todos los casos al

Departamento, hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. Las

mismas y sus respuestas, así como aquellas que el Departamento creyese oportuno realizar

de oficio, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren pliegos, hasta cinco (5) días

antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.

CAPITULO II - DE LOS OFERENTES

Artículo 6º.-Capacidad de los oferentes

Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del artículo 15º de la

Ley General. El Departamento se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes

complementarios sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no se

alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre las

propuestas.

Artículo 7º.-Conocimiento de la documentación y del trabajo.

La presentación de una propuesta significará que quien la hace conoce el lugar en

que se ejecutarán los trabajos: las condiciones, características propias, objeto de la obra y

su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas

en el presente Pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás

documentación del proyecto; y que se ha basado en ello, para hacer su oferta; que ha

recogido todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones

climáticas, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para conseguir

materiales y mano de obra y todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier

contingencia que pueda esperarse.

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las

obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma

del Contrato, basado en el desconocimiento del terreno y/o del proyecto.

CAPITULO III - DE LAS PROPUESTAS

Artículo 8º.-Presentación y documentación.

Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Art. 17º de la Ley

General. Sin perjuicio de los requisitos especificados en las Cláusulas Legales Particulares,

los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores (Sección Obras),

dependiente del Consejo de Obras Públicas, con calificación en firme.

Además de las especificadas en las Cláusulas Legales Particulares, las propuestas

en su sobre 2 deberán acompañarse de la siguiente:



11

a) Para una Sociedad Anónima: nombre de la sociedad acompañada de una copia

del acta de deliberación en que se autorice la presentación de la propuesta y su domicilio

legal en la Pcia. de Río Negro.

b) Si es una sociedad de nombre colectivo: una constancia de la nacionalidad

argentina de la sociedad: el nombre del miembro que representa la propuesta, y el domicilio

legal en la Pcia. de Río Negro

c) Para la propuesta formulada por una empresa unipersonal: dará el nombre,

apellido, domicilio real y legal en la Pcia. de Río Negro.

d) Si se trata de una empresa extranjera, deberá constituir su domicilio legal en la

Pcia. de Río Negro, aceptando jurisdicción de los tribunales provinciales y llenar los demás

requisitos expresados en los incisos a) y b) e i) en lo que corresponda.

e) Los representantes legales de una sociedad deberán acreditar que están

facultados para contratar en su nombre. Las sociedades deberán tener una duración mayor

de un año a la fecha de la recepción definitiva de la obra.

f) La designación del representante técnico con título habilitante, inscripto en el

Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura de Río Negro Ley 442 y constancia de

dicha inscripción.

g) La presentación de un informe sobre elementos, equipos, máquinas y útiles que

empleará en la obra, fijando ubicación para su inspección.

h) Recibo de adquisición de la documentación oficial de la obra extendida por el

Departamento.

i) Declaración expresa del proponente aceptando la jurisdicción de la Justicia

Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con expresa renuncia del Fuero Federal.

j) Deberá acompañarse constancia de inscripción en el Registro Nacional de la

Industria de la Construcción (art. 32 ley 22.250) y libre deuda expedido por el Instituto de

Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)

Artículo 9º.-Sistema de contratación

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, de

acuerdo a los precios en pesos que para cada unidad de medida de cada uno de los

renglones de la obra especificadas en la planilla "Presupuesto de las Obras" se hayan

consignado en la propuesta aprobada. Estos precios unitarios se consignarán en números y

letras, y en caso de discrepancias con el monto total de la oferta tendrán validez los precios

unitarios cotizados en letras. Dejase expresamente establecido que el precio unitario y sus

análisis de precios son invariables.

Los presupuestos se formularán aplicando dichos precios unitarios a las cantidades

previstas en las mencionadas planillas, y se considerarán como importes de las obras tan

sólo a fin de comparar las propuestas para la adjudicación, pues expresarán un importe

aproximado de los trabajos.



12

El importe definitivo de las obras se obtendrá aplicando los citados precios unitarios,

a las cantidades de obras efectivamente ejecutadas, las que podrán diferir de las indicadas

en la planilla tanto como lo establecen los artículos 35º y 36º de la Ley General.

Los elementos, equipos, servicios y/o trabajos que resultaran necesarios para

cumplir el objeto de la presente Contratación y no están solicitados expresamente en la

Planilla de Propuesta, se considerarán incluidos en el total de los ítems que componen la

misma.

Artículo 10º.- Ofertas complementarias (variantes)

Además de la propuesta básica reglamentaria, los concurrentes podrán proponer

simultáneamente y por separado, variantes que modifiquen las bases y condiciones de la

Contratación en forma ventajosa, conforme lo establece el artículo 19º de la Ley General.

Esta documentación deberá ser presentada por triplicado.

Artículo 11º.- Lugar de la recepción

Las propuestas se recibirán en el domicilio que indiquen los avisos, hasta el día y

hora fijados para la apertura de las mismas.

Artículo 12º.- Plazo mantenimiento

Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de noventa (90) días

a contar de la fecha de la apertura de la Contratación. Si vencido este plazo no se hubiera

realizado la adjudicación, el Departamento podrá solicitar la ampliación de dicho plazo de

acuerdo al Artículo 22º de la Ley General.

Artículo 13º.- Garantía de la oferta

Cada oferta se acompañará con una garantía del 1% del importe del Presupuesto

Oficial, en un todo de acuerdo con el artículo 16º de la Ley General.

Dicha fianza podrá efectuarse en depósito en efectivo en la cuenta terceros del DPA,

títulos nacionales o provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por póliza

de seguro y durará hasta la firma del Contrato.

El depósito de garantía se hará a la orden del "Departamento Provincial de Aguas-

Fondos de Terceros", y hasta el día hábil anterior a la apertura de la propuesta. En el caso

de fianza bancaria o póliza de seguro deberá constituirse al fiador en liso y llano y principal

pagador, siendo extendida por todo el término del mantenimiento de la propuesta, y por la

totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, debiendo el fiador aceptar la jurisdicción

de la Justicia Ordinaria de la Pcia. de Río Negro, fijando domicilio legal en la ciudad de

Viedma y renunciar a los beneficios de división y excusión.

Artículo 14º.-Responsabilidad del oferente

El oferente deberá presentar con su oferta el número de personas a emplear con la

discriminación del tipo de funciones a cumplir (operarios, capataces, supervisores,

ingenieros, etc.)

Asimismo el oferente deberá presentar con su oferta el plan de trabajos.



13

El oferente deberá indicar también con su oferta sus necesidades de espacio para

los obradores, playas de montaje y almacenamiento, cuyas instalaciones y mantenimiento

corren por cuenta del mismo.

En cuanto a las ofertas que incluyan servicios a prestarse o elementos diseñados y/o

fabricados por firmas subsidiarias o licenciaturas de otras de reconocida experiencia en la

materia deberán acompañarse a la oferta las garantías otorgadas y la asistencia técnica a

prestarse por las firmas originarias, especificándose concretamente la responsabilidad

asumida por éstas.

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como oferente lo compromete al

perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier

reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basada en el desconocimiento del lugar de

ejecución de las obras, de la documentación licitatoria, del procedimientode adjudicación y

respectiva contratación.

La empresa Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante el

Organismo competente, para la obtención del permiso y la aprobación correspondiente, con

la anticipación y continuidad necesarias.

Una eventual demora en la obra contratada que resulte atribuible a falta de diligencia

en estas gestiones, será total responsabilidad de la Contratista. Los costos por rotura o daño

de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad exclusiva de la Contratista ante

los distintos entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna a la INSPECCIÓN.

Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante el/los organismos

competentes, quedará por cuenta y cargo exclusivamente de la Contratista, no pudiendo

realizar reclamo alguno al Comitente.

CAPITULO IV - DE LA LICITACION Y ADJUDICACION

Artículo 15º.- Acto licitatorio

En lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del (los)

funcionario (s) competente (s) del Departamento, se procederá en acto público a abrir las

propuestas recibidas y dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo

18º de la Ley General.

De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la "Documentación

General" y se verificará el cumplimiento de lo indicado en el artículo 17º de la Ley General.

Luego el sobre que contiene la "Propuesta Básica" dando lectura de la misma, y por

último el sobre "Oferta variante", si lo hubiera.

De todo lo actuado se labrará acta que suscriban los funcionarios y optativamente los

interesados presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones

manifestadas por los interesados, en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el

documento.



14

En casos especiales podrá existir un lapso intermedio de preselección de oferta entre

la apertura de los sobres que contienen la Documentación y la apertura de los sobres que

contienen la Propuesta. El procedimiento a seguir en tales situaciones será indicado en las

Cláusulas Legales Particulares.

Artículo 16º.- Exclusión de proponentes

Las propuestas que se encuadren en algunas de las condiciones que se enumeran a

continuación, no serán tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicación de las obras:

a) Propuestas que no cumplan con los requerimientos exigidos en el artículo 15º de

la Ley General, como así también proponentes que se encuadran en lo establecido en el

artículo 24º, inc. a) y b) de la mencionada ley.

b) Que la propuesta no cumpla con los requisitos exigidos en las Cláusulas Legales

Particulares.

c) Que los oferentes se aparten de las estipulaciones previstas en el pliego de bases

y condiciones.

Artículo 17º.- Adjudicación de la propuesta

El Departamento analizará las propuestas presentadas y resolverá la que resulte

técnica y económicamente más conveniente.-

En todo caso, el Departamento comunicará su decisión a todos los que hubieren

participado en el acto de apertura de las propuestas.

CAPITULO V - DEL CONTRATO

Artículo 18º.- Firma del Contrato

Aceptada la propuesta por el Departamento, notificará de ello a la firma adjudicataria

en el domicilio declarado para que, en los plazos y formas establecidas en los artículos 26º y

27º de la Ley General, concurran a firmar el contrato. El Contratista deberá abonar el

impuesto de sellos correspondiente y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al

requisito previo que establece el artículo 27º de la Ley General (mínimo cinco por ciento

(5%) del monto de Contrato), referente a la garantía de contrato.

Si no se diera cumplimiento al plazo mencionado, el oferente perderá la garantía a

que se refiere el artículo 13º de este Pliego, quedando sin efecto la adjudicación a su favor.

Artículo 19º.- Pliego y planos de obra

El Contratista recibirá sin cargo dos (2) copias autorizadas de los Pliegos de

Condiciones, Especificaciones y demás documentos que han servido para la Contratación.

Los planos muestran la naturaleza y magnitud de los trabajos a realizar; a medida

que lo requiera la marcha de los trabajos la Inspección entregará al Contratista los Planos

de detalle, diagramas y dibujos que fueran necesarios.

El Contratista deberá solicitar por escrito y con quince (15) días de anticipación

cualquier información, plano o dibujo de detalle.



15

En caso de diferencia entre los datos contenidos en los planos generales y los de

detalle, se dará preferencia los de detalle; en caso de diferencia entre las dimensiones a

escala y las consignadas en cifras, se dará preferencia a éstas.

Artículo 20.-Documentos contractuales

Serán considerados documentos del Contrato y formarán parte del mismo o se irán

incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por ambas partes.

b) El presente Pliego con todos los elementos enumerados en su carátula o en su

Indice General.

c) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de

Contratación que el Departamento hubiere hecho conocer por escrito a los interesados

antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontánea

decisión.

d) La oferta aprobada y sus respectivos análisis de precios.

e) El Acta de Iniciación de los trabajos.

f) El plan y diagramas de acopios y adecuación de la obra, aprobadas por el

Departamento.

g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.

h) Los planos de detalles que el Departamento entregue al Contratista durante la

ejecución de las obras.

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación

contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y

especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecidas en el

Apartado 14) del Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

CAPITULO VI - DE LA INICIACION Y EJECUCION DE LA OBRA

Artículo 21º.- Plan de trabajos:

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos dentro de un plazo no menor de

diez (10) días de firmado el Contrato. El incumplimiento por parte de éste al plazo

establecido, lo hará pasible de una multa equivalente al dos por ciento (2%) del depósito de

garantía por cada día de mora, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28º de la Ley

General y su reglamentación.

No obstante lo anterior, las Cláusulas Legales Particulares podrán requerir que en el

sobre correspondiente a la Documentación, se presente el Plan de Trabajos que el

proponente ha tenido en cuenta en su oferta y elaboración para la ejecución de la obra, a fin

de evaluar en la preselección o pre-adjudicación de ofertas, el grado de estudio y calidad

técnica de la metodología de ejecución considerada.



16

El Plan de Trabajos estará concebido de modo tal que permita dar cumplimiento a la

ejecución de la obra dentro del plazo contractual.

El Plan una vez aprobado por el Departamento, será el que regule la ejecución de los

trabajos. En el caso que la marcha real de los mismos sea de un ritmo inferior al previsto o

no satisfaga las demás condiciones en él especificadas, se considerará que el Contratista

deja de satisfacer las respectivas estipulaciones contractuales; en consecuencia el

Departamento podrá proceder a la rescisión del Contrato por causas imputables al

Contratista, con las consecuencias que le pudieran corresponder a éste, conforme a lo

establecido en la Ley General.

El Departamento podrá desestimar el estudio de aquellas ofertas que no reflejen una

adecuada evaluación de la metodología constructiva reflejada en el Plan de Trabajos y

equipos presentados. Asimismo podrá solicitar todas aquellas consultas y aclaraciones que

considere necesarias. Finalmente, y previa a la firma del Contrato, el Departamento podrá

solicitar al adjudicatario la realización de las modificaciones o adecuaciones que estime

convenientes al plan original. Efectuado lo anterior a satisfacción del Departamento, quedará

automáticamente aprobado el Plan de Trabajos con los alcances previstos en el Artículo 28º

de la Ley General.

El Contratista deberá presentar al Inspector para su aprobación un Plan de Trabajos

actualizado, trimestralmente teniendo en cuenta todas las causas ocurridas en dicho período

que justifiquen tales adecuaciones o antes si ocurrieron hechos que lo hicieran necesario.

Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, el Inspector podrá retener el 1% (uno por

ciento) del Precio del Contrato del certificado de pago siguiente, y continuar reteniendo dicho

monto, hasta el momento del próximo pago que deba efectuarse después de la fecha en que

el Contratista haya presentado el Plan de Trabajos tardíamente.

Las adecuaciones se limitarán siempre que ello sea posible al desplazamiento de

exigencias o tareas, en los plazos justificados manteniéndose para los meses posteriores el

esquema originalmente aprobado y las fechas topes que para determinadas tareas o

provisiones hubieran fijado las especificaciones del contrato.

La aprobación del Plan de Trabajos por parte del Departamento no exime al

Contratista de las responsabilidades emergentes de errores o previsiones que aquel pudiera

contener; que produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejados

dificultades para realizar o terminar los trabajos con arreglo al Contrato.

Artículo 22º.- Orden de iniciación

Aprobado el plan de trabajos, el Departamento citará al Contratista dentro de los

primeros cuatro(4) días de la fecha de dicha aprobación, para que concurra a suscribir el

Acta de Replanteo de la Obra. A la misma debe comparecer el Representante Técnico quién

avalará con su firma. La no comparencia del mismo hará pasible al Contratista de la multa

establecida al final del presente artículo o, si así optara el Departamento, de una

penalización indirecta, considerando como fecha de replanteo la correspondiente al

vencimiento del plazo indicado más arriba.



17

A los efectos del replanteo, la Inspección establecerá los puntos fijos de referencia

planiltimétrica y altimétrica que definan suficientemente el emplazamiento y las cotas a que

se ajustará la obra a realizar. El Contratista deberá conservar los mojones, estacas y

señales colocadas por la Inspección, hasta la recepción definitiva. A estos efectos, los

mojones, estacas y señales afectadas por la construcción de la obra se desplazarán de

acuerdo con la Inspección fuera de la zona de trabajo de modo que queden en forma

permanente. Su destrucción, pérdida o remoción, sin autorización de la Inspección implican

la reposición con cargo al Contratista.

Los datos del replanteo se consignarán en documentos que se agregarán a un acta

labrada en dos ejemplares de un mismo tenor que se firmará por la Inspección y el

Representante Técnico del Contratista que deberá presenciar toda la operación del

replanteo.

La incomparecencia del Representante Técnico a suscribir el Acta de Replanteo se

podrá sancionar con una multa, descrita en las Especificaciones Legales Particulares del

presente Pliego.

Artículo 23º.- Acta de iniciación

En oportunidad de iniciarse la ejecución de trabajos de replanteo, se labrará el acta

correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para

la realización de la obra.

En caso de no iniciarse los trabajos, se podrá aplicar la siguiente multa, según lo

descrito en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.

Artículo 24º.- Suspensión de los trabajos

El Contratista no podrá, salvo en los casos establecidos expresamente en la Ley

General, suspender los trabajos, sin la previa autorización de la Inspección. El no

cumplimiento de la presente Cláusula, hará pasible al Contratista de una multa, según lo

descrito en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.

CAPITULO VII - DEL OBRADOR Y MATERIALES

Artículo 25º.- Daños a personas y propiedades

El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar

daños en las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, a las del Departamento

e Inspección, a terceros y a las propiedades o casas del Estado o de terceros, así pudieran

provenir esos daños de maniobras en obrador o depósito o de la acción de los elementos o

causas eventuales, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la

obra al Departamento.



18

El Departamento podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al

Contratista, el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos, hasta que las

reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de ellos hayan sido

definitivamente descartadas y/o aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere

lugar en derecho.

Artículo 26º.- Construcción provisional para oficinas, materiales y enseres.

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones

provisionales, que se requieran para la realización de los trabajos y locales especiales para

la Inspección. Dicho local, deberá contar con calefacción, aire acondicionado, energía

eléctrica y sanitarios privados para la inspección de obra.

Artículo 27º.- Higiene y alumbrado

Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de

higiene por el Contratista estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y

distribución del agua y desagües correspondientes.

Artículo 28º.- Instrumental y mobiliario

Salvo indicación contraria, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección

durante todo el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso, los

instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y

medición de los trabajos contratados.

Asimismo, deberá facilitar el mobiliario y máquinas de oficina necesaria e

indispensable para el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.

Artículo 29º.- Vigilancia y alumbrado de la obra

El Contratista establecerá una vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o

deterioros de los materiales, estructura y otros bienes propios o ajenos, a tal fin tendrá

servicio de guardianes diurno y nocturno.

Además colocará luces de peligro y tomará medidas de precaución necesaria en

todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

La adopción de las medidas precedentes, no eximirá al Contratista de las

consecuencias de los hechos que allí se prevén.

Artículo 30º.- Energía y agua potable

La provisión y el consumo de energía eléctrica necesaria para la construcción de las

obras, serán por cuenta exclusiva del Contratista, estando también a su cargo la provisión y

distribución del agua y desagües correspondientes.

Artículo 31º.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado

de residuos el sitio de los trabajos. Una vez terminados los mismos y previo a la medición

final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar, a su costa, de las zonas adyacentes todo el



19

sobrante y deshecho de los materiales de cualquier especie así como las construcciones

provisorias.

Artículo 32º.- Responsabilidad por infracciones administrativas

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,

ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de

las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los

perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o

reglamentos.

Artículo 33º.- Mantenimiento del tránsito y medidas de seguridad

Cuando la obra se ejecutase en o a través de vías de comunicación, o cauces de

riego, o de desagües en uso, el Contratista mantendrá a su costa el tránsito o paso de agua

en ellas lo mismo que los accesos a propiedades.

El Contratista colocará por su exclusiva cuenta, para guía y seguridad del tránsito,

señales bien visibles durante el día y señales luminosas durante la noche.

Colocará además los indicadores que sean necesarios para la seguridad del tránsito,

de acuerdo a lo que disponga la Inspección. Tomará todas las medidas necesarias para

mantener los servicios de riego, desagües y evitar los daños que pudieran producirse por

interrupción de los mismos o por derrumbes o embanques de los canales.

El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por

deficiencias de señalamientos o de medidas de protección. Terminada la obra, el Contratista

queda obligado a establecer a su estado primitivo, y a sus costas, las obras accesorias que

haya ejecutado.

Artículo 34º.- Abastecimiento de materiales

El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la

Inspección se necesite para asegurar la marcha normal de la misma. No obstante lo

anterior, deberá comunicar previamente a la Inspección de toda incorporación, certificable

por acopio o no, con el fin de prever posibles variaciones en las cantidades de obras. No

podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.

Estará obligado también a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección

aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el

Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los

mismos, los métodos y equipos adoptados por el Contratista resultaren ineficientes o

inadecuados, la Inspección podrá ordenarle que los perfeccione o los reemplace por otros

más eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el

particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala

calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.



20

Artículo 35º.- Materiales a emplear

Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados

previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestras, las

que luego de aprobadas deberán permanecer en obra.

Artículo 36º.- Ensayos y pruebas

El Departamento podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere

conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras reúnen las condiciones que se

determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:

instrumento de medida, balanzas, combustibles, etc. serán facilitados y costeados por el

Contratista. Esta además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que

debe encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos

de extracción, transporte, recepción, manipuleo, despacho, etc. correrán por exclusiva

cuenta de la Contratista, renunciando a cualquier reclamo o resarcimiento.

Artículo 37º.- Materiales rechazados

Los materiales rechazados, serán retirados por el Contratista dentro de un plazo no

mayor de cinco (5) días, si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el

Departamento procederá a su retiro, previa notificación con indicación del lugar de Depósito,

quedando a cargo del Contratista los gastos originados por este concepto.

Artículo 38º.- Vicios en los materiales y obra

Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá

ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para

cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos

los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario los

abonará el Departamento.

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista

deberá comenzar a reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de diez (10) días a

contar desde la fecha de su notificación; de no comparecer el Contratista a ejecutar las

reparaciones, las mismas podrán ser realizadas por el Departamento a cuenta de los

importes y garantías retenidas. Transcurrido el plazo de garantía, sin la concurrencia del

Contratista a reparar las obras, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Departamento a

costa de aquél.

La recepción final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades

emergentes del Código Civil.

Artículo 39º.- Errores de obras por trabajos defectuosos

El Contratista en ningún momento podrá alegar eximición de responsabilidad por la

mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual,

fundándose en incumplimiento por parte de subcontratistas, personal, proveedores o

excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregarle detalles y planos o en la

comprobación de errores o faltas.



21

Artículo 40º.- Agua de construcción

El agua para usos diversos, será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el

pago de los derechos que correspondiera por esos conceptos y/o transporte o

almacenamiento.

Artículo 41º.- Ejecución de la obra con arreglo a su fin

Es obligación del Contratista ejecutar los trabajos y emplear materiales adecuados

para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación

contractual resulten enteras y adecuadas a su fin.

Artículo 42º.- Seguro de obra

El Contratista deberá asegurar contra todo riesgo los materiales acopiados y

certificados, salvo indicación en contrario de este Departamento.

Artículo 43º.- Derechos y trámites de importación y sistemas patentados

El Departamento no se hará cargo de los trámites para la importación de equipos o

materiales, ni tampoco de sus derechos de importación, ni tampoco del pago de los

derechos que pudieran corresponderle por el empleo de sistemas patentados en la

ejecución de obras, en consecuencia no considerará propuestas condicionadas por estos

aspectos, pero si extenderá, a solicitud del Contratista, los certificados de necesidad cuando

ello corresponda.

Artículo 44º.- Medios de transporte

Se considera que el proponente, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las

condiciones existentes para disponer de medios de transporte. En base a ello, no se

admitirá reclamo alguno de variaciones de costos por el cambio de medios de transporte,

reconociéndose únicamente, las que se produjeran con respecto a la fecha de Contratación

para el medio de transporte realmente considerado en la propuesta.

Artículo 45º.- Accesos

Los caminos y senderos de acceso provisional serán construidos por el Contratista,

bajo su responsabilidad y a su costa. El Inspector de obra podrá solicitar que todo o parte de

ellos sean ejecutados desde el comienzo de las obras. Estos caminos y senderos ocuparán

las obras definitivas. Si por excepción un acceso debe avanzar sobre los lugares definitivos

de las obras, las ulteriores modificaciones necesarias para la ejecución de los trabajos

estarán a cargo del Contratista.

Artículo 46º.- Instalación del obrador y campamento del Contratista.

En el plazo máximo de quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista

deberá someter a consideración del Departamento, una memoria detallada de las

instalaciones del obrador y obras provisionales, así como la de sus servicios generales,

justificando que las medidas implementadas por él permitirán realizar las obras en las

condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.



22

El Contratista tendrá a su cargo los gastos de adquisición, transporte de materiales e

instalación de los locales que serán utilizados como depósitos de materiales, talleres,

oficinas u otras instalaciones transitorias.

También estarán a cargo del Contratista todos los gastos que demande el

funcionamiento del obrador y campamento (seguridad, limpieza, alumbrado, salubridad,

higiene, etc.).

Artículo 47º.- Fotografías

A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomará un número

conveniente de fotografías de cada etapa de la construcción y no menor de una serie de

veinticuatro (24) fotografías por mes.

Asimismo el Contratista entregará dos (2) copias, en papel fotográfico, de tamaño

10cm x 15cm. aproximadamente, de cada una de las tomas, previo a la confección de cada

Certificado.

Artículo 48º.- Planos conforme a obra

Previamente a la Recepción Provisoria, el Contratista entregará a la Inspección, los

planos conforme a obra que incluyan los detalles y cotas de las obras según se

construyeron, de acuerdo a los lineamientos que en su oportunidad imparta la Inspección,

cada Obra de Arte en particular, deberá acompañarse con su respectivo cómputo métrico.

El dibujo de la totalidad de los planos podrá realizarse mediante programas de

diseño asistido por computadora CAD, totalmente compatibles con AUTOCAD versión

2.010. Los archivos correspondientes se presentarán en extensión DWG en soporte digital

(CD ROM) acompañados por una copia en film poliéster de cada plano aprobado y firmado

por la contratista.

Artículo 49º.- Cartel de Obra

El Contratista deberá proveer por su cuenta y hasta la recepción definitiva, dos (2)

carteles de 3,5m de largo por 3,5m de ancho. Los mismos serán colocados en el sitio y con

las leyendas que indique la Inspección, dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma

del Acta de Iniciación de los trabajos y deberán ajustarse a lo previsto en el Marco Jurídico

del Plan Castello.

En el deberá constar:

1- Repartición a que corresponde la obra.- 2- Localidad en que se ejecuta la obra.- 3- Denominación de la obra.- 4- Fecha de resolución autorizante, número, año de expediente.- 5- Empresa Constructora.- 6- Fecha de iniciación y plazo de entrega de la obra.- 7- Nómina del personal de la Inspección.- 8- Órgano o repartición que financia la obra.- 9- Monto total.-



23

10- Dirección postal de la repartición responsable de la obra, contacto telefónico y de correo electrónico para atención de reclamos y para dar respuesta a los pedidos de informes de la ciudadanía, en virtud de los derechos adquiridos por Ley B Nº 1829.-

El costo del mencionado cartel estará prorrateado dentro de los demás ítems, por lo

que no recibirá pago o reconocimiento alguno.

Artículo 50º.- Receso de actividades

El Departamento no computará en el plazo contractual el período que va desde el 23

de diciembre al 06 de enero del año siguiente inclusive.

Artículo 51º.-Perjuicios por lluvias y otros motivos

El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier

naturaleza, como ser: crecidas, aluviones, heladas, vientos y otros fenómenos

meteorológicos de carácter ordinario que puedan determinar la necesidad de reacondicionar

o reconstruir las obras ejecutadas.

No se admite reclamación alguna por daños sufridos por estas causas, salvo que los

perjuicios fueren consecuencia directa de disposiciones emanadas del Departamento y/o

Inspección y que hubieran sido observadas por el Contratista con suficiente anticipación.

CAPITULO VIII - DE LA DIRECCION E INSPECCION

Artículo 52º.- Inspección

El Departamento reserva para sí la supervisión y dirección general de los trabajos y

ejercerá la Inspección de los mismos así como la fiscalización del estricto cumplimiento del

presente Pliego por intermedio de su cuerpo técnico y de su servicio destacado en la obra

con carácter de Inspección.

Artículo 53º.- Representación del Departamento en Obra

El Departamento estará representado ante el Contratista a los efectos de la

Supervisión e Inspección de las Obras, como así también de todas las obligaciones que se

deriven de la firma del Contrato, por intermedio del Cuerpo Técnico y personal destacado

especialmente en el obrador, con carácter de Inspección.

El equipo de Inspección estará compuesto de la siguiente manera:

- 1 (un) Ing, Civil, Hidráulico o en Construcciones.

- 1 (un) Sobrestante de Obra.

La nómina del personal responsable por parte del Departamento será consignada en

el Libro de Ordenes de Servicio.

La Inspección tendrá en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y

oficinas del Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los

materiales acopiados; el Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección

sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de



24

ejecución de los trabajos, en caso que resultara necesario para ejercitar las atribuciones que

le confiera el presente Pliego, la Inspección podrá requerir del Contratista, copia de las

facturas de gastos realizados y de las Cartas de Porte de todo el plantel, equipos y

materiales destinados a la obra, etc. obedecerá las observaciones o instrucciones de la

Inspección sobre los trabajos realizados que encuentra defectuosos, así como el reemplazo

de materiales que están en desacuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas. La

Inspección tendrá las atribuciones de Superintendencia sobre el o los campamentos de las

obras, debiendo el Contratista aceptar las disposiciones de la misma al respecto.

Artículo 54º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del

Departamento.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la

Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que

perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión de la

misma.

El Contratista no podrá censurar al personal que el Departamento afecta a la

atención de la obra, pero si tuviera causas justificadas respecto de alguno de ellos, las

expondrá por escrito, para que las autoridades resuelvan, sin que esto sea motivo para que

se suspendan los trabajos.

Artículo 55º.- Personal técnico del Contratista

El personal técnico o administrativo del Contratista que actúe en la obra y perjudique

por su conducta, la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no

sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la

Inspección. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, podrá solicitar al

Departamento la reconsideración de la medida.

Artículo 56º.- Representación del Contratista en Obra

El Contratista estará representado permanentemente en Obra por: un Ing. Civil,

Hidráulico o en Construcciones con título habilitante según sus respectivos planes de

estudios y experiencia de 5 años en Obras de magnitud similar, inscripto en el Consejo

Profesional de Ingeniería, y Técnicos - Ley 442 Provincia de Río Negro, el que deberá

permanecer en el lugar de la obra durante el tiempo que ella dure y con quien la Inspección

se entenderá en todo lo relativo a la misma. Deberá estar facultado para notificarse en su

nombre y representación de las órdenes de servicio, darles cumplimiento o formular las

observaciones a que ellas dieran lugar. Al momento del inicio de los trabajos, deberá

acreditar el pago de las tasas correspondientes en el Colegio de Ingenieros antes

mencionado

El Jefe de obra y/o Representante Técnico de la Empresa deberán presentar copias

del pago de las matriculas habilitantes y de la tasa por Representación Técnica en el CPIT.

En caso de no hacerlo dentro de los 15 días desde la firma del contrato, los mismos serán

removidos por la Inspección y la Empresa deberá presentar en un plazo no mayor a los



25

cinco días corridos una nueva nómina de personal, con sus correspondientes tasas y

matriculas al día, previo al inicio de las obras.-

El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su

fecha. También deberá tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas de trabajo

normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará

subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiese

notificado.

Dicho profesional deberá comunicar a la Inspección toda vez que se ausente de la

obra. En caso de que por cualquier motivo deba alejarse la obra por más de tres (3) días

deberá delegar sus funciones en otra persona con sus mismas facultades, hecho que

deberá comunicarse a la Inspección por medio del Libro de Comunicaciones de Empresa.

Si el Contratista optara por Representantes Técnicos diferentes para: Propuesta,

Fabricación y Ejecución o Montaje, estos deberán acreditar en cada caso mediante

"Curriculum Vitae" y referencias, experiencia no menor de cinco (5) años, respectivamente,

como proyectistas en el tipo de suministro que se solicita, en tareas de Ingeniero de fábrica,

o en el desempeño de tareas de montaje y dirección de obra.

Hasta que el Contratista no haya dado cumplimiento a cada requisito, el

Departamento se abstendrá de efectuar las inspecciones que le competen sin que ello sea

causal de prórroga de plazo.

Cuando la provisión de elementos sea hecha por Subcontratista, tanto el

Representante en fábrica como el del montaje deberán tener relación de dependencia

exclusiva con el Contratista principal y en ningún caso se aceptará que esa representación

sea ejercida por personal dependiente del subcontratista.

Restricciones: el profesional designado por la Empresa, no deberá haber prestado

servicios al Estado Provincial, en los inmediatos seis (06) meses previos a su designación.

Artículo 57º.- Libro de Ordenes de Servicio.

En lo que respecta a las instrucciones que el Departamento y/o la Inspección deba

impartir al Contratista, se dará cumplimiento en un todo de acuerdo al Artículo 32º de la

Reglamentación de la Ley General.

Artículo 58º.- Libro de comunicaciones

Además del libro de Ordenes de Servicio exigido por el Apartado 1 del Art. 32º del

Decreto Reglamentario de la Ley General, el Contratista deberá presentar otro libro de las

mismas características que se denominará Libro de Comunicaciones o Notas de Pedido. En

dicho libro la Empresa comunicará todas las observaciones, sugerencias y pedidos que

estime conveniente efectuar, las que deben ser contestadas por la Inspección mediante

Orden de Servicio dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.



26

Artículo 59º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicio

Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio, se hará pasible

cada vez, de la multa que se establecen en las Especificaciones Legales Particulares del

presente Pliego, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar.

Artículo 60º.- Permanencia de la documentación en obra

Un ejemplar de la documentación especificada en el Artículo 19 del presente Pliego

deberá estar permanentemente en obra a disposición de la Inspección.

Artículo 61º.- Interpretación de los documentos de Contrato.

Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten dudas para el

Contratista, éste deberá solicitar aclaración por intermedio del Libro de Comunicaciones y

con una anticipación de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por dichas

dudas. Las demoras que se produjeran en la marcha de la obra por tal motivo serán

consideradas como causal de ampliación de plazo, de haberse cumplimentado el requisito

anterior.

Artículo 62º.- Multa por incumplimiento de la resistencia característica

especificada para hormigones.

Cuando el Contratista ejecute hormigones que satisfaciendo las exigencias

especificadas en las Especificaciones Técnicas Particulares en cuanto a resistencias

mínimas. (90% bk), no cumplieran los correspondientes valores de resistencias

características especificadas, se hará pasible de la aplicación de multas, las que se

determinarán con arreglo a lo siguiente:

a) Se establecerá diferencia entre el respectivo precio unitario de Contrato

(actualizado a la fecha en que se haya incurrido en la deficiencia) y el valor resultante de

efectuar este por un coeficiente igual al cuadrado de la relación entre el promedio de los

valores de resistencia características de especificado.

b) Aplicando el valor obtenido de acuerdo con el inciso precedente al volumen

correspondiente al hormigón observado se obtendrá el importe de la multa, el que se

deducirá del primer certificado de obra que se emita, o en defecto, de cualquier otro crédito

que el Contratista tuviera a su favor pendiente de pago.

Artículo 63º.- Trabajos nocturnos y en días no laborables

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días

de descanso obligatorio sin discriminación de horas.

Cuando mediaren causas de urgencia justificadas, la Inspección autorizará a trabajar

en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo precedente, a pedido del

Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades

competentes.



27

Artículo 64º.- Pago de personal

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones laborales vigentes.

Artículo 65º.- Seguro del personal de la obra

Todo personal obrero perteneciente al Contratista y/o Subcontratista deberá estar asegurado. Bajo ningún concepto se admitirá el autoaseguro.

Artículo 66º.- Seguro del Personal de Inspección de Obra

El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidente y

responsabilidad civil comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la

obra.

Dichos seguros serán por un monto de veinticinco (25) sueldos de cada agente y

durarán hasta la recepción definitiva de la obra.

El Departamento comunicará la nómina de personal a asegurar y los cambios que

ocurrieran en número o personas. El listado anterior fija la cantidad máxima de personas

que estarán afectadas a la fiscalización de la obra.

El Contratista deberá entregar la póliza original dentro de los treinta (30) días

corridos de comunicada la nómina del personal afectado

CAPITULO IX - TRABAJOS NO CONTRATADOS

Artículo 67º.- Trabajos no contratados, modificaciones y/o adicionales

El Departamento podrá contratar por su cuenta sin que el Contratista tenga derecho

a reclamación alguna, todo trabajo que no figure en el Contrato.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley General y su

Reglamentación, podrá ordenar al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos

adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las Bases del Contrato.

Con el fin de enmarcar interpretaciones que pudieran limitar las posibilidades de

variación que prevé la ley 286 en los Artículos 7º, 35º y 36º, se establece que una alteración

de las bases o términos del contrato implica necesariamente la realización de trabajos o

ítems de obra de características técnicas, requerimientos de equipamiento o condiciones de

ejecución o pago sustancialmente diferentes a las que integran aquéllas.

Las cláusulas particulares podrán ejemplificar, en relación con las Bases del

Contrato, qué variaciones o modificaciones pueden incluirse en este concepto.

No se considerarán como alteración de las Bases las modificaciones de ítems

previstos, dentro del 20% o la encomienda de la ejecución de cantidades o volúmenes de

obra adicionales, o disminuciones que superando el 20% en los ítems previstos, no superen,

en conjunto el 20% del monto del Contrato.



28

Todo trabajo ejecutado sin orden del Departamento aunque necesario y no previsto

en el Contrato, no será reconocido ni pagado al Contratista.

Artículo 68º.- Precios de los trabajos adicionales o ampliaciones

Para los casos de los adicionales de los volúmenes de obra contratados, regirán las

disposiciones de los Artículos 35º y 36º de la Ley General y su Reglamentación.

La fijación del nuevo precio de común acuerdo, será consecuencia del derecho que

le asiste tanto al Contratista como al Comitente, según se trate, respectivamente, de

disminuciones o aumentos cuando estas variaciones superen el 20% de las contratadas de

cada ítem.

Serán considerados como ítems, según los alcances de los artículos 33º y 34º de la

Ley General, exclusivamente aquellos trabajos que figuren bajo esa denominación y

enumeración en las planillas de presupuesto. Las desagregaciones o sub-ítems que en ellas

se efectúen, dentro de un ítem, no serán alcanzadas individualmente por las mencionadas

disposiciones.

En estos casos, el porcentaje de variación del ítem será calculado por sumatoria de

las variaciones que arrojen cada uno de los sub-ítems respecto de sus montos de

cotización.

Mientras no se demuestre la existencia de otros elementos que modifiquen las

pautas, proporciones, rendimientos o gastos tenidos en cuenta en la oferta, el Comitente

establece, para la fijación de los nuevos precios, la siguiente metodología:

a) Disminución en más de un 20% de la cantidad de un ítem contratado.

P.V.c= P.V. [ ( 1+Gd ) + (Gf * 0.80C) ] = válida para Ce< 0,80C

(1+Gd+Gf) Ce

b) Aumento de más de un 20% de la cantidad de un ítem contratado.

P.V.c= P.V. [ ( 1+Gd ) + (Gf * 1,20C) ] = válida para Ce< 1,20C

(1+Gd+Gf) Ce

c) Supresión total del ítem: M=GfxCxP.V.

El significado de las variables de las fórmulas es el siguiente:

P.V.c= Precio unitario o corregido de aplicación a la cantidad total ejecutada,

caso a) o a la que superen el 120% de la prevista contractualmente, caso b).

P.V. = Precio unitario de contrato.

Gd = Tanto por uno de la incidencia de los gastos directos.

Gf = Tanto por uno de la incidencia de los gastos generales.

C = Cantidad prevista en el presupuesto

Ce = Cantidad ejecutada

M = Monto a reconocer por supresión del ítem.



29

Para la fijación del precio de trabajos adicionales que no posean ítems previstos en

el contrato, se seguirá el procedimiento siguiente:

a) Cuando existan trabajos previstos de características iguales o semejantes a los

del adicional ordenado, su precio se asimilará a las contractuales correspondientes.

b) Cuando no existan trabajos previstos de características iguales o semejantes a la

del adicional ordenado se pactará un nuevo precio para los ítems a crear.

c) Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección dejando a salvo sus derechos. En este caso, se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas cuyo detalle, con aprobación o reparos de la Inspección servirá como elemento de juicio para fijar luego el precio en instancias administrativas o judiciales.

Las modificaciones que tengan origen en cambios de tipo o calidad de materiales

comerciales o exigencias de calidad o terminación en los elaborados y/u obras dentro del los

alcances del contrato solo darán derecho al Contratista o Comitente (según se trate,

respectivamente, de aumentos o disminuciones respecto de las de Contrato) al reajuste del

precio sobre la base de los análisis de precios de la oferta, y a las modificaciones del plazo,

si correspondieran.

Artículo 69º.-Trabajos que ejecute el Departamento por cuenta del Contratista

En el caso que el Departamento, por deserción o negativa del Contratista, se viera

obligado a ejecutar los trabajos que las disposiciones contractuales establecen a cargo del

último, podrá realizarlos por administración con obreros, materiales y elementos del

Contratista o propios. En este último caso, los gastos que hubiera incurrido el Departamento

por tales causas, incrementados en un veinticinco (25%) por ciento, en concepto de gastos

de administración y dirección serán descontados de los certificados de obra.

CAPITULO X - DE LA CERTIFICACION Y PAGO

Artículo 70º.- Normas de medición

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliación de obra, etc., regirán las normas

de medición que se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del Contrato, el

Departamento resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de

la Construcción.

Artículo 71º.- Obras cubiertas y trabajos de medición ulterior imposible.

El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para

ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría comprobar una

vez cubiertos los trabajos. Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras se dejará

constancia del estado y medidas de tales obras y en toda otra circunstancia que se

considere conveniente.



30

Artículo 72º.- Certificaciones

La certificación será mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo

42 de la Ley General y su Reglamentación.

El Departamento efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros

quince (15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico del Contratista. Los

Certificados se realizarán en los formularios y planillas que confeccionará éste, de acuerdo a

las normas que imparta la Inspección.

La certificación abarcará los siguientes aspectos:

a) Acta de Medición

b) Certificado de Obra

c) Certificado de variaciones de costos si correspondiera.

Artículo 73º.- Fondos de reparo

Del importe liquidado en cada una de los certificados de obra y variaciones de costos

se deducirá el cinco por ciento (5%), el que se destinará a la formación del fondo de garantía

de obra establecido en el Artículo 42º de la Ley General y su Reglamentación.

Artículo 74º.- Materiales de Acopio.

Siempre que las Cláusulas Legales Particulares lo especifiquen, el Contratista podrá

acopiar en obra en los lugares reservados al efecto, los materiales necesarios para la

construcción de la misma, ya sea en parte o en su totalidad y hasta un máximo que no

exceda de las cantidades requeridas por la obra total.

Todos los materiales incluidos en los "Certificados de Acopio de Materiales" pasarán

a ser considerados como de propiedad del Estado siendo el Contratista depositario de los

mismos con todas las obligaciones que fija para el caso el Código Civil, quedando asimismo,

bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

Asimismo, y en caso de materiales posibles de ser afectados en su calidad o en

cantidad por el transcurso del tiempo, su ritmo de acopio se adaptará al Plan de trabajos

adoptado. En todo caso deberá presentar un Plan de Acopios e incorporación de materiales,

con el fin de prever posibles modificaciones en las cantidades de ítems.

Artículo 75º.- Confección de certificados

El Contratista confeccionará un borrador de cada certificado, estando su corrección y

revisión definitiva a cargo del Departamento. El tipeado será efectuado por el Contratista.

Los certificados serán confeccionados en original y siete (7) copias y se aplicarán las

cantidades medidas y consignadas en acta respectiva. El Contratista, salvo expresa

indicación contraria, proveerá todo el material necesario para la confección de los

certificados (planillas), formularios, etc. según modelos que indiquen los pliegos o la

Inspección.



31

Se considerarán como fecha de cada certificado la de su conformación por el

Superintendente General de Aguas. Los certificados constituirán en todos los casos

documentos provisionales sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la

recepción definitiva de la obra.

Artículo 76º.- Importe neto a certificar y deducciones.

El monto de cada certificado se obtendrá por la sumatoria de los productos de las

cantidades certificadas de cada ítem, por el correspondiente precio unitario cotizado.

Del importe de cada certificado de Obra se deducirá el 5% (cinco por ciento) que

será retenido por el Departamento, hasta la Recepción Definitiva, según Ley 286.

Artículo 77º.- Pago de los certificados

Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47 de la Ley General y a

lo estipulado en las Cláusulas Legales Particulares.

En cuanto a la forma de pago se deja constancia que el pago se efectuará a través

del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de agente fiduciario contratado por la Provincia

para administrar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de

conformidad con lo establecido en la Ley Nº 5201.

Artículo 78º.- Gastos Generales

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por

este pliego y a las cuales no se hubieran establecido ítem en el Presupuesto Oficial, incluso

los correspondientes a todos los trámites que se requieran para aprobación de planos,

inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc. se considerarán incluidos entre los

gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.

CAPITULO XI - DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Artículo 79º.- Recepción de las obras

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este

Contrato, solicitará al Departamento la recepción de la obra, la que se realizará en un todo

de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la Recepción y Conservación) de la Ley

General.

Artículo 80º.- Recepción Provisoria.

Previo a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá hacerse cargo del

mantenimiento de los elementos proporcionando instrucción al personal del Departamento

Provincial de Aguas a efectos de que luego de la Recepción Provisoria en obra pueda

hacerse cargo con eficiencia de dicho mantenimiento y operación.

El primer elemento se recibirá en forma provisoria luego de cumplir con todos los

ensayos, pruebas, instrucciones al personal y entrega de toda la documentación indicada.



32

En las Recepciones Provisorias Parciales se labrarán Actas que serán firmadas por

el Representante Técnico y la Inspección del Departamento. Se deberán entregar los planos

conforme a obra previo a la confección de la/s Acta/s de recepción provisoria.-

Artículo 81º.- Plazo de garantía

El plazo de conservación o garantía será fijado por el Pliego de Condiciones Legales

Particulares. Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable de la conservación

y reparación de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las

mismas.

Cumplido el plazo de garantía y previa las verificaciones del caso, se labrará un acta

de constancia de la recepción definitiva de la obra "Ad-referendum" de la Superintendencia

del Departamento Provincial de Aguas.

En el certificado final de obra se enumerará en forma correlativa lo siguiente:

a) Monto del contrato original

b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados al Contratista.

c) Detalle de todos los importes cobrados con cargo a la misma y de todas las

deducciones aplicadas en concepto de multas y otros eventos.

CAPITULO XII - DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 82º.- Interpretación del presente Pliego

El presente Pliego de Condiciones debe interpretarse como una guía que oriente al

proponente sobre la naturaleza de los bienes y servicios que ha de proveer y los montados

que habrá que ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los elementos que se liciten

en forma tal que funcionen en condiciones de explotación industrial cumpliendo

perfectamente con el objeto a que se los destina.

Si aún cuando en la descripción de los suministros los trabajos que serán a cargo del

Contratista se hubieran omitido detalles necesarios para la determinación de los mismos,

deberán entregarse completamente terminados de acuerdo con las reglas de la técnica y

conforme con los fines a que están destinados. El costo de los elementos o trabajos

secundarios o menores propios de cada ítem cotizado, así como el de los bienes y servicios

cuya provisión esté expresamente solicitada en el presente Pliego pero no consignada

individualmente en la Planilla de Propuesta, se considerarán incluidos en los precios

cotizados.

Artículo 83º.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se consigna en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y

se ajustará a lo establecido en el Artículo 29º de la Ley General y su Reglamentación.

Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos,

el Departamento otorgará la prórroga correspondiente a su solicitud siempre que demuestre

que la demora se ha producido por causas que no le son imputables, en todos los casos

será el Departamento quien establecerá a su juicio la procedencia de tales solicitudes.



33

A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendrá

en cuenta en un todo lo establecido en el Artículo 37º de la Ley General.

Cuando la finalización de las obras exceda la fecha resultante del plazo contractual y

las aplicaciones de plazo otorgadas al Contratista, éste se hará pasible de la multa normada

en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.

Artículo 84º.- De la rescisión.

El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las

causas establecidas en el Capítulo X de la Ley General.

Artículo 85º.- Aplicación de multas

Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán

aplicadas por el Departamento a pedido de la Inspección y su monto será deducido del

importe del primer certificado que el Contratista deba recibir después de su notificación y en

último término afectando la garantía de obra, quedando obligado en este último caso el

Contratista a restituir el importe correspondiente.

Artículo 86º.- Subcontratistas

El Contratista ocupará únicamente los Subcontratistas que sean aceptados por el

Departamento.

Artículo 87º.- Responsabilidad por subcontratos

Ningún subcontrato autorizado por el Departamento eximirá al Contratista del

cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si

las hubiere efectuado directamente.

Artículo 88º.- Mantenimiento de los Servicios de Riego y Drenaje Penalidades

El plan de trabajos y las provisiones de equipos deberán contemplar la finalización de

trabajos por obras completas, partidores, tramos de canal o desagüe habilitables.

Deberá ponerse especial énfasis en la metodología constructiva y reservas de

equipos o posibilidades de by-pass en aquellas obras singulares cuyo retraso o ejecución

parcial impidan en su momento, la restitución del servicio de riego. Como norma General,

deberán preverse preferentemente (donde la magnitud de los caudales lo permita) obras de

conducción provisoria capaces de afrontar estas contingencias. Los mayores costos que

esto origine, así como las tareas adicionales de bombeo, depresión de napa, drenaje,

movimiento de suelos, impermeabilizaciones, etc. a que dé lugar la presente indicación

serán absorbidas en su totalidad por el Contratista según su metodología.

No obstante las previsiones anteriores, la Inspección podrá negar la apertura de

nuevos frentes de trabajo u ordenar la reducción de sus alcances, cuando la proximidad de



34

la reiniciación de la temporada de riego, la capacidad técnica demostrada por el Contratista,

reservas de equipos o ritmo de obra precedente así lo aconsejen, a juicio de la Inspección.

Cuando las necesidades del servicio lleven a la Inspección a la habilitación de obras

incompletas o en las que deban aceptarse exigencias menores que las del Pliego, el

Departamento tendrá pleno derecho a efectuar las reducciones de precios que estime

procedentes, o la reconstrucción en un corte posterior sin que pueda el Contratista alegar

descargos de su responsabilidad por el funcionamiento de tales obras.

Teniendo en cuenta la necesidad de ejecución de trabajos durante los meses de

corte del riego no se considerarán como causales de ampliación las lluvias y heladas que

ocurrieran durante ese lapso y que no superen:

a) El número de días de lluvia promedio mensuales en el período (Anexo

meteorología)

b) El milimetraje de lluvias medio mensual promedio (Anexo meteorología)

c) El número de días de heladas (menos de 0ºC) promedio para cada mes. (Anexo

meteorología).

En caso que no sea posible en la fecha prevista, la restitución del servicio de riego el

Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del

Contrato más sus ampliaciones (según definición del Art. 19º de las Especificaciones

Legales Particulares - Parte II) por cada día de mora.

Las multas se aplicarán en forma automática y sin necesidad de intimación previa,

descontándose directamente de las certificaciones u otros créditos que tuviera el Contratista

sin perjuicio de otras acciones que pudiera emprender el Departamento.

Independientemente de las medidas legales que adopte el Departamento, en

cualquier caso, el Contratista deberá prever y ejecutar todos los trabajos necesarios para

restituir el servicio del canal, obra o dren en la fecha indicada o en el plazo o fecha que fije la

Inspección.

Los trabajos en las condiciones citadas no dará derecho al Contratista por gastos

improductivos.

Artículo 89º.- Yacimientos y Canteras

En los casos que por el tipo de obra sea necesario la explotación de canteras o

yacimientos, todos los derechos que correspondiere abonar, tanto a particulares como a la

Dirección de Minería, serán por exclusiva cuenta del Contratista.

Artículo 90º.- Alcances de la información contenida en los Pliegos.

La Documentación Licitatoria hace suficiente hincapié en la necesidad de obras de

drenaje, desagüe, depresión de napa, control de aguas o de zonas flojas o inestables

durante la construcción. En tal sentido se deja expresamente aclarado que no se aceptarán

reclamos debidos a la falta de indicación de caudales de drenaje, niveles de napa o demás



35

temas que no consten en los Pliegos o por la imposibilidad de realizar inspecciones o

pruebas que se le presente al oferente cuando, durante el período de las ofertas, no pueda

contar con los canales, desagües u obras de arte fuera de servicio.

En este punto, toda la documentación o datos que el Departamento pueda hacer

conocer al oferente figuran en la Memoria Descriptiva con los alcances que para tal sección

de la Documentación Licitatoria prevé la Ley 286.

Artículo 91º.- Permisos de Paso.

Para la construcción de caminos y desmontes dentro de propiedades privadas o

fiscales, el Contratista deberá gestionar ante quien corresponda y presentar al

Departamento Provincial de Aguas, antes de la formalización del inicio de obra los permisos

de paso y autorizaciones correspondientes. El costo será por cuenta y cargo de la

Contratista.

Artículo 92º.- Normas de Higiene y seguridad en el Trabajo.

a)Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de todas las obligaciones de:

Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgos del Trabajo

Ley 19587 – Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Decretos Nº 351/76 y 1338/96 Reglamentarios de la Ley 19587

Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo. Industria de la

Construcción.

Resolución SRT 231/96

Resolución SRT 51/97

Resolución 35/98

Resolución 319/99

Circular SP Nº 01/98

y restantes normas de aplicación.

b)El Contratista será exclusivo responsable a su cargo y costo del mantenimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad laboral, de la entrega de indumentaria y de todos los Elementos Protección Personal necesarios, a que está obligado por las normas antes expuestas.

c)El Departamento Provincial de Aguas (DPA), se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso y eventualmente suspender tareas en el caso de que se detecten incumplimientos de la normativa o condiciones inseguras durante la ejecución de los trabajos, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes, sin que esto genere derecho al Contratista a resarcimiento alguno ni a extensión en los plazos de ejecución.

d)Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo las mismas deberán ser denunciadas mediante el Formulario 2 de Denuncia de Accidente ante la ART del Contratista dentro de las 24 hs de ocurrido tal como se exige en la normativa vigente, Así



36

mismo el Contratista deberá elevar mediante el Libro de Pedidos una copia de dicha denuncia, dentro del mismo plazo. En el caso accidentes Graves o Muerte deberá dentro de los cinco (5) días de ocurrido el accidente elevar la investigación del accidente debidamente conformada por el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por la ART.

e)En el mismo acto en el que se labre el acta de replanteo en las condiciones del artículo 21º del presente reglamento, el Contratista entregará mediante el Libro de Pedidos el Aviso de Inicio de Obra, debidamente sellado con el sello fechador de la ART y el listado del personal inicial de la obra con las constancias de altas selladas por la ART de cada uno de los mismos. En este mismo acto y si la obra se encontrara comprendida en la Resolución SRT 51/97 o 35/98, deberá presentar el plan de Seguridad debidamente aprobado por su ART, mediante el Libro de Pedidos.

f)El incumplimiento de cualquiera de los puntos normados en el presente artículo, dará derecho al DPA a la aplicación de las multas que correspondieran aplicar según se establece en las Cláusulas Legales Particulares.

Artículo 93º.- Visado de planos de proyecto.

Todo Proyecto ejecutivo que presente la empresa como así también los planos

conforme a obra, deberán ser visados por el Colegio de Ingeniería de la Provincia de Río

Negro.

CAPITULO XIII - CLAUSULAS RELATIVAS A LA FORMULACION DE LAS

PROPUESTAS

Artículo 94º.- Metodología constructiva

El Oferente deberá presentar la Metodología Constructiva propuesta en base a lo

especificado en este Pliego y a la visita que efectúe a la zona de ejecución de los trabajos, a

los efectos de su análisis por la Comisión de Preadjudicación. En la misma se indicarán las

características del equipo considerado para la realización de cada una de las tareas.

El Departamento se reserva el derecho de anular la propuesta que no cumpla con

este requisito.

Artículo 95º.- Análisis de Precios

2.1.- En el acto de apertura, los proponentes deberán acompañar en el sobre de la

Propuesta, por duplicado y en carpeta separada, los análisis de precios detallados de cada

uno de los ítems y materiales (comerciales y no comerciales) a incorporar a la obra en un

todo de acuerdo con el modelo que se adjunta.

2.2.- La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios,

con respecto a cantidades, precios, proporciones de mano de obra, materiales, equipos,

etc., normales en este tipo de obras para la ejecución conforme a las especificaciones

técnicas, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato, es decir

que los precios unitarios cotizados serán invariables.

2.3.- El Departamento se reserva el derecho de rechazar los análisis de precios

presentados por el proponente, pudiendo en el caso de que los mismos presenten errores,



37

irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las especificaciones del

Pliego, proceder a la anulación de la propuesta.

2.4.- Para los ítems de obra cuyo monto no alcance al 0,5% del valor de la

propuesta, sin sobrepasar en conjunto el 5% de la misma, el oferente podrá omitir los

correspondientes análisis de precios.

Artículo 96º.- Forma de cotizar

3.1.- Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas

correspondientes a: Amortizaciones e intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y

lubricantes, mano de obra más cargas sociales, materiales, transporte, gastos indirectos,

gastos generales, gastos financieros, beneficios y gastos impositivos, excluido I.V.A. que se

cotizará globalmente en la planilla de oferta.

3.2.- Los análisis para los ítems de obras en cuyo precio interviene el de los

materiales que se incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución, y que no sean

pagados por ítem separado (cemento, áridos, incorporador de aire, postes, alambres, etc.,)

se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos según modelos adjuntos.

(Anexo I)

3.3.- Todos aquellos materiales para los que no se incluyan análisis de precios se

considerará en el ítem, integrando el factor "Otros materiales" (Ej. clavos, alambres,

separadores, estacas, etc.).

3.4.- Para los materiales no comerciales que integran ítem y cuyo precio está incluido

en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con indicación del costo de mano de

obra, amortización e intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes,

transporte, costo del material o derecho de cantera, etc.) con que figura en el análisis de

precios del ítem que integra.

3.5.- El Departamento considerará a la arena y la grava que se emplee en la

ejecución de las obras como materiales no comerciales, es decir como materiales

explotados directamente por el Contratista aún en el caso que éste los adquiera a terceros.

Por tal motivo, vale para esto lo indicado en el 3.3.

3.6.- Para todos los materiales comerciales que sean transportados por ferrocarril, el

Contratista deberá consignar separadamente el costo de origen, el costo de las sucesivas

cargas y descargas, el transporte ferroviario y el de los complementarios transportes de

canteras a estación y de estación de destino a obra.

Para los restantes materiales deberá cotizarse el costo de origen, la carga, descarga,

y el transporte carretero hasta el obrador. No se pagarán segundos movimientos de un

mismo elemento o material.

3.7.- Los materiales fundamentales deberán figurar en las proporciones que deban o

se propongan emplear, según estén ellas indicadas o no en las especificaciones.

3.8.- Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos para la unidad de

medida.



38

3.9.- Al costo-costo se lo mayorará uniformemente en todos los ítems con un

coeficiente de paso, que consiste en un valor acumulativo que contempla:

- Gastos Directos (*)

- Gastos Generales Máx.: 15%

- Beneficios Máx.: 10%

- Gastos Financieros (*)

- Gastos Impositivos (Excl. IVA)

(*) A juicio del oferente dentro de valores que se ajusten a pautas de cotización y

certificación.



39

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:

UNIDAD:

Equipos

Descripción Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total

Mano de Obra

Categoría Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total

Materiales

Designación Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total

Transporte y

fletes

Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total

Costo – costo

Coeficiente de paso

Total



40

PLANILLA DE EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA

Nº DESIGNACION POTENCIA MODELO DISPONIBILIDAD

(ALQUI/PROP)

El presente equipo estará disponible en obra en el momento que el trabajo lo

requiera.



41

MODELO DE OFERTA

OBRA:

Señor

Superintendente General del

Departamento Provincial de Aguas

SU DESPACHO

El (Los) que suscribe (n) ..................... con domicilio en ........................... habiéndose

presentado para la Contratación Privada / Pública (el que corresponda) de fecha ....... para

la realización de las obras del rubro, ofrece (n) ejecutar los trabajos correspondientes a las

mismas, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de Condiciones

por la suma de ................................. (en letras) ............. (.....................en números) y de

acuerdo con el formulario Oficial de la Oferta que acompaña.

Además declara que esta Propuesta es válida por ………………….. (…..) días.

............................................

Firma y Sello del Oferente

NOTA: Las ofertas deberán ser selladas a razón de Pesos Seiscientos Dieciseis

con 00/100 centavos. ($ 616.00), en valores de la Pcia. de Río Negro en la primera foja

únicamente.

Se deberá discriminar el I.V.A. actuando el Departamento como Responsable

Inscripto.



42

MODELO DE DECLARACION JURADA

Señor



SU DESPACHO

La

firma................................................................................................................................que

suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro con el

número..............con domicilio real en ........................................................y legal en

.......................................................declara que acepta dirimir cualquier cuestión judicial que

se suscite, en los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro, con renuncia al Fuero

Federal, que ha tomado conocimiento de la Ley Nº 286, su Reglamentación, Disposiciones y

Especificaciones Técnicas Legales Concordantes.

Saludo a Ud. muy atentamente.

...........................................

Firma y Sello del Oferente.

MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPUESTA



43

Señor



SU DESPACHO

A pedido de la firma....................................................................con domicilio en (calle

y ciudad).............................................nos es grato comunicar al Departamento Provincial de

Aguas de Río Negro, que este (a)......................se constituye en fiador liso, llano y principal

pagador con renuncia del beneficio de división y excusión en los términos del Artículo 2013

del Código Civil, de las obligaciones que le imparten a la citada firma en la Ejecución de la

Obra........................................según Contratación cuya apertura de propuestas tendrá lugar

el día .................. siendo la presente garantía hasta la suma de pesos ...............

......................................

En consecuencia este (a) se obliga a hacer efectivo a ese Departamento Provincial

de Aguas, la totalidad del monto y hasta cubrir la cantidad antes citada sin restricciones ni

salvedades por la aplicación de las respectivas Cláusulas Contractuales.

La presente garantía subsistirá por todo el término de mantenimiento de la Propuesta

y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, aceptando la jurisdicción de la

Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción

incluso el federal.

Se extiende la presente garantía en la Ciudad de ..............a los ..................días del

mes de ........................del año dos mil ...................

.........................................................................

Firma y Sello de CONTADOR Y GERENTE

NOTA: La garantía de Propuesta debe ser acompañada de un sellado por la suma

que resulte a razón de pesos: seis por mil (6%.) de dicha garantía.



44

MODELO DE CONTRATO DE OBRA

Entre el Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, representado en este acto

por el Sr. Superintendente General, Ing. Fernando Curetti, por una parte, en adelante denominado “El

Departamento” y la Empresa xxxxxxxxxxx, representada por su Presidente xxxxxxxx, por una parte y en

adelante denominada “La Contratista”, acuerdan en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes

cláusulas: --------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA: “La Contratista”se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a lo

establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el artículo 2° de la obra denominada

:”xxxxxxxxxx” sito en la ciudad de xxxxxxxxx Provincia de Río Negro. --------------------

SEGUNDA: La Documentación que integran este Contrato está compuesta por: Análisis de Costos,

Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares, Planilla Modelo de Propuesta, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Planos y todo

otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual, dicha documentación

se completará con Resolución N° xxx/07, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La

normativa que rige el presente contrato se integra por Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y

Resolución N° xxxx/xx de adjudicación que corren agregados al Expediente N° xxxxxx-XX-XX. ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA “El Departamento” se obliga a pagar a “La Contratista” por la total y correcta ejecución

de la obra la suma total de Pesos xxxxx ($ xxxx.-), conforme a su oferta y condiciones agregadas en el

expediente Nº xxx-XX-XX, Cuerpo XX. La forma de pago se efectuara a través del Banco Patagonia S.A. en

su carácter de agente fiduciario de desarrollo. ----------------------------------------

CUARTA: “EL DEPARTAMENTO” en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N° 50

de la Ley N° 286 de Obras Públicas, anticipará un XX por ciento (%XX) del Monto Contractual que asciende

a la suma de pesos xxxxxxx xxx ($ xx) lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro de N° ..............---------

--------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: “LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la XXXX conforme a las cláusulas

enunciadas en el Pliego de Bases y Condiciones por un plazo de xxs (x) meses corridos, a partir de la fecha

de la firma del Acta de Inicio. -----------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: “La Contratista” afianza el fiel cumplimiento del presente contrato mediante Póliza de

Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato N° XXXXXX, de la Compañía XXXXXXXXXXXXX,

por la suma total de xxx mil xx pesos ($ xxx.-), equivalente al XXXXX por ciento (XX%) del monto

contractual, monto sobre cuya base deberá tributarse el impuesto de sellos.------------

SEPTIMA: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este

contrato, no libera a “LA CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes del Artículo 1646 del Código

Civil y Correlativos .---------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Las partes expresan su voluntad de someterse para todos los efectos legales del

presente contrato a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro,

renunciando expresamente al Fuero Federal.------------------------------------------------------------------

NOVENA:A sus efectos se fijan los siguientes domicilios: “El Departamento” en calle San Martín N°

249 y “La Contratista” en Calle xxxx N° xx, ámbos de la ciudad de XXXXXXXX-En prueba de conformidad,

se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Viedma, Provincia de Río

Negro, a los xx días del mes de xx de 20xx .-------------------------------------------



45





ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente licitación tiene por objeto la contratación de mano de obra, material y

equipos necesarios para la ejecución de obras de conducción, recuperación y mejoramiento

del sistema de conducción de aguas pluvioaluvionales del Canal Colector Pluvial Dos de la

Ciudad de Cipolletti.

ARTÍCULO 2.-CONSULTAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Los planos, memoria descriptiva, presupuesto, pliego de bases y condiciones,

planillas y demás antecedentes podrán consultarse en la Dirección General de Hidráulica y

Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas - San Martín 249, Viedma.

ARTÍCULO 3.-PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones

Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Dos con Treinta y Cuatro Centavos

($38.452.502,34) IVA incluido.-

ARTÍCLO 4.-PLAZO CONTRACTUAL

Fijase en DOCE (12)meses corridos el plazo contractual para la ejecución de la

totalidad de los trabajos licitados, el que será contado a partir de la fecha del replanteo, que

se realizará en la forma y oportunidad determinada en el artículo 83 del Pliego de las

Cláusulas Legales Generales.

A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en la documentación del

Contrato se considerarán:

a)días hábiles: Todos los días de la semana, excluidos medios sábados, domingos y

los declarados obligatorios o inhábiles por leyes o decretos del Poder Ejecutivo de la

Provincia y de la Nación.

b)días laborables: Todos los días hábiles en los que las condiciones meteorológicas

permitan la realización de los trabajos, al solo juicio de la Inspección.



46

Se aclara que los días sábados, hábiles laborables se considerarán en todos los

casos como medio (½) día laborable.

c) días: Cuando se diga simplemente "días" debe entenderse solamente días

corridos.

ARTÍCULO 5.-APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se efectuará el día____ de _____de 2018, a las 12:00hs.,

en calle Sarmiento 104 de la ciudad de POMONA.. Las ofertas se recibirán hasta las 11:00

hs. del día de la apertura.

ARTÍCULO 6.-ACOPIO

No se certificará ni pagará acopio de ninguna índole.-

ARTÍCULO 7.- PERÍODO DE GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA.

El período de garantía se fija en Doce (12) meses a partir de la fecha de recepción

provisoria.

Durante el período de garantía correrá por cuenta y cargo del Contratista la

reposición parcial o completa de cada uno de los conjuntos que forman las obras objeto de

esta Contratación, siempre y cuando los desperfectos, deterioros o deficiencias surgidas

sean atribuidos a fallas de diseño, vicios de fabricación o deficiente montaje.

Además de todos los gastos que pudieran surgir por las causas expuestas, en caso

de ser necesario, se incluirá a cargo del Contratista el transporte, seguro y manipuleo desde

el lugar donde se encuentre hasta la fábrica de origen, y desde ésta al lugar de instalación.

El Departamento Provincial de Aguas determinará la magnitud de los desperfectos o

deficiencias, fijando asimismo el plazo máximo en que los daños deberán ser reparados. El

no cumplimiento en término de dicha reparación hará pasible al Contratista de una multa

diaria hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

Cuando se anuncie algún desperfecto o deterioro se agregará al Plazo de garantías

los días transcurridos desde la fecha de emisión de la Orden de Servicio por el

Departamento hasta la fecha del Acta de reparación cumplida.

Finalizado el período de garantía, el Departamento otorgará la Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 8.- ALTERNATIVAS DE COTIZACIÓN.

El oferente podrá cotizar más de una alternativa en lo referente a los materiales a

utilizar, las que deberán ajustarse al diseño de la obra y garantizar el buen funcionamiento y

durabilidad de los productos propuestos, con experiencias realizadas con los mismos en



47

situaciones análogas. El resto de la documentación licitatoria seguirá teniendo la misma

validez.

La forma de medición y pago deberá responder al listado de ítems indicados en la

planilla de oferta.

El oferente deberá presentar con la propuesta, los análisis de precios de los ítems,

totalmente detallados para posibilitar un mejor estudio de la oferta, y luego facilitar la

certificación y poder calcular las variaciones de precios que tuvieran lugar.

8.1 Datos Garantizados

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e instalaciones que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma.

Dicha garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en este capítulo.

Por tal razón serán desestimadas, por la Comisión de Pre-Adjudicaciones, aquellas ofertas que no contengan los datos garantizados de todos los trabajos, obras y elementos que el oferente se compromete a ejecutar y/o suministrar.

En tal sentido, las Planillas de Datos Garantizados que forman parte de este pliego deben considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de datos de cada elemento que el Oferente está obligado a presentar.

El Oferente deberá confeccionar las planillas adicionales necesarias e incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado de este capítulo, integren su oferta. Para cada uno de los ítems descriptos se especificará marca y calidad.

No se aceptará la expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.

Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente.

Las ofertas cuyos datos de provisión no aparezcan garantizados en la forma descripta, serán desestimadas.

ARTÍCULO 9.- VISITA A OBRA

A efectos de que la cotización se realice sobre bases objetivas será obligatorio, como

complemento de la presente documentación, que los señores OFERENTES o quienes ellos

designen, procedan a visitar, previo a formular sus ofertas, los lugares donde serán

ejecutados los trabajos motivo de este llamado donde se responderá sus consultas. En

consecuencia, será requisito indispensable contar con la constancia escrita de haber

realizado dicha visita. La firma que resulte adjudicataria no podrá efectuar reclamo alguno

alegando desconocimiento de las características y naturaleza del sitio donde se ejecutarán

las obras y/o tareas a realizar.



48

La no presentación de constancia escrita de la visita junto con la oferta, será motivo

de desestimación de la misma. Se podrá reemplazar la constancia de visita a obra, por una

declaración jurada de conocimiento del terreno y renuncia expresa a todo reclamo por

causas motivadas en desconocimiento del mismo.

A los efectos de coordinar las visitas, se deberá contactar con el personal

técnico de la Delegación del Alto Valle en la ciudad de Roca, en la calle Mitre 1.015; TE

02984-439400. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs y/o Distrito de

Riego Cinco Saltos, San Martín Nº 722 – Tel. 0299-4980211 – (8303) Cinco Saltos.

Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 14 hs

ARTÍCULO 10.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Se pagarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas (Ley Nº 286).

Los mismos se efectuarán a través del Banco Patagonia S.A., en su carácter de agente

fiduciario de desarrollo.

ARTÍCULO 11.- SEGUROS

11.1 Seguro de Obra

El Contratista/Subcontratista tomará a su cargo un seguro Contra Todo Riesgo, que

incluya Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, que otorgue cobertura

para la totalidad de las operaciones involucradas y durante toda la vigencia del Contrato.

Deberá incluir los daños ocasionados por el vicio o riesgo propio de los materiales utilizados.

A tales efectos en las pólizas se deberá leer como Asegurado: Contratista y/o

Subcontratista y/o Departamento Provincial de Aguas.

El original de las pólizas deberá ser entregado a la Inspección previa al inicio de los

trabajos.

11.2 Seguro de la Inspección de obra.

El monto mínimo a que hace referencia el Art. Nº 66 de las Especificaciones Legales

Generales es de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00).-

ARTÍCULO 12.- APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL N° 5.252

La presente Contratación Pública se regirá por la Ley Provincial N° 5.252, la cual

reglamentó el derecho de prioridad establecido en favor de las Empresas radicadas en la

Provincia de Río Negro.

ARTÍCULO 13.- INSPECCIÓN DE OBRA

La misma será llevada a cabo por el Profesional designado por el Departamento

Provincial de Aguas y el/los sobrestantes.-



49

ARTÍCULO 14.- CANTIDADES A EJECUTAR

El Comitente, estará facultado para disminuir las cantidades de obra, aun superando

el 20% en más o en menos, sin dar derecho a la Contratista a reclamar resarcimiento o

reclamo alguno.

ARTÍCULO 15.- MULTAS A APLICAR

El Comitente, estará facultado a aplicar las siguientes multas:

Por incomparecencia del Representante Técnico a Suscribir el Acta de Replanteo: la multa será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día.-

Por no Iniciación de los trabajos: la multa diaria será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato.-

Por suspensión de los trabajos: la multa a aplicar diaria será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato.-

Por no Cumplimiento de Órdenes de Servicio: será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día de sanción.-

Por no entrega de materiales para equipamiento la Inspección de Obra, falta de carteles de Obra, seguros del personal de la Inspección, falta de nombramiento y/o documentación del jefe de Obra y/o Representante Técnico: del 1‰ (uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día de atraso.-

Por Incumplimiento del Plan de trabajos: cuando sin mediar causa justificada, la certificación acumulada registre una disminución superior al 10% respecto de la establecida en el Plan de trabajos aprobado, se aplicará una multa en cada mes en que presente dicha deficiencia, por el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicación

Hasta 10% 0,00 o/oo

Más de 10% y hasta 20% 4 o/oo(cuatro por mil)

Más de 20% 6 o/oo(seis por mil)

Por incumplimientos del plazo contractual: del 1‰ (uno por mil) del monto de Contrato por día de atraso.-

Se entiende como monto de Contrato, al monto de Contrato Original más todos los

adicionales aprobados al día de aplicación de la multa y sus correspondientes re

determinaciones de precios calculadas según el Art. Nº 23 de las presentes

especificaciones.-

ARTÍCULO 16.- EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN

Una PC de escritorio con procesador Intel i7, disco rígido de 1 TB, memoria RAM mínima 8GB, puertos USB 2.0, monitor led de 20” (mínimo), impresora a chorro de tinta color para hojas con formato A4 y Oficio. Tarjeta de vídeo NVIDIA GeForce GT 610 2GB o similar, Motherboard ASUS - MSI – GigaByte, lectograbadora de DVD, UPS.

Un GPS modelo GARMIN MONTANA 610.



50

Los gastos que demande lo antes enunciado, deberá considerarse dentro de los

gastos generales de la obra. Todos los elementos y vehículos provistos pasarán a ser

propiedad del DPA a partir del momento en que se entregan.-

ARTÍCULO 17.- ANTICIPO FINANCIERO.

Se otorgará un anticipo financiero del 15% (quince por ciento).

El anticipo financiero será abonado a la Contratista dentro de los quince (15) días

posteriores a la firma del contrato.

El mismo será luego descontado, a partir del primer certificado de obra, y en idéntico

porcentaje que el Anticipo Otorgado, con más la proporción correspondiente a los reajustes

que en cada periodo hayan sido aplicados al Precio Nominal Total de Contrato.

Para poder hacer uso del Anticipo Financiero, previamente la Contratista deberá

presentar póliza de caución por idéntico monto al total del importe a recibir, que tendrá como

beneficiario al D.P.A.

La demora que se produjera en la tramitación y cobro del anticipo no será causal

justificada de atraso de los trabajos, debiendo el contratista cumplimentar con el plan de

trabajos establecido y aprobado y que se pone en vigencia en el momento que se conforma

el acta de inicio.

ARTÍCULO 18.- OBRADOR Y VIVIENDA PARA LA INSPECCIÓN.

a)El Contratista deberá instalar en OBRA y para uso exclusivo de la inspección, una oficina tipo container con calefacción, baño, anafe y heladera.

ARTÍCULO 19.- INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA FORMA DE COTIZAR

A efectos de la elaboración de las respectivas cotizaciones, los Oferentes deberán

tener en cuenta que a fin de que todas las Ofertas que se reciban se encuentren en una

misma base de cotización, los precios parciales y totales consignados deberán contemplar

todos los componentes previsibles de costos directos e indirectos, gastos generales,

beneficios e impuestos.

Los precios a ser consignados en la Carta de Presentación de Oferta, así como en

las distintas planillas de cotización, estarán expresados en pesos.

ARTÍCULO 20.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

20.1.- Presentación de las Propuestas

La presentación de la Oferta deberá efectuarse en paquetes cerrados y lacrados de

modo que no puedan abrirse sin ser violados. En su parte exterior, en forma clara, se



51

indicará únicamente la referencia a la Contratación y el nombre del Oferente, el lugar, fecha

y hora de apertura de las Ofertas.

Los paquetes contendrán en su interior los Sobres (o paquetes) cerrados en igual

forma, identificados con las leyendas "Sobre Nº 1" y “Sobre Nº 2” y el nombre del Oferente.

Las Ofertas, serán presentadas en dos (2) paquetes, el primero conteniendo el

original de la Oferta y el restante conteniendo una copia. El “original” y la “copia” se

entregará en forma diferenciada con rótulos de identificación precisos.

Tanto la Oferta original como la copia, deberán encontrarse firmadas al pie en todas

sus fojas por el representante legal o apoderado del Oferente, con sello aclaratorio bajo

cada firma.

Como disposiciones complementarias para la presentación de las Ofertas, los

Oferentes deberán tener expresamente en cuenta que:

Cada uno de los Sobres incluirá un índice de su contenido.

La documentación contenida en cada uno de los Sobres deberá estar debidamente

encarpetada, identificada con separadores y foliada correlativamente en el extremo superior

derecho.

En caso de duda o discrepancias entre el contenido o el texto de la Oferta original y

las copias, se tendrá por válido el de la original.

Toda la documentación que se presente en los Sobres de las Ofertas tendrá carácter

de declaración jurada y cualquier omisión y/o falsedad de los datos aportados que se

comprobase podrá ser, a sólo juicio del Departamento Provincial de Aguas causa suficiente

de rechazo de la Oferta.

20.2.- Contenido del Sobre Nº 1

La documentación que debe presentar los Oferentes dentro del Sobre Nº 1 es la que

se detalla a continuación:

20.2.1.- Solicitud de Admisión

En esta Solicitud el Oferente consignará, en el orden abajo indicado:

Nombre de la Contratación para el que se solicita la admisión.

Nombre o razón social del Oferente único o de los integrantes en el caso de sociedades unidas mediante un Acta Compromiso de Vinculación entre los Integrantes del Oferente.

Manifestación expresa de aceptación de los Documentos Licitatorios y de la conformidad de su contenido.

Domicilio especial unificado en la Provincia de Río Negro, al cual se dirigirán todas las notificaciones que se practiquen al Oferente, a partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Se indicarán asimismo los números de teléfono y fax.

Domicilios reales del Oferente único y en el caso de las sociedades unidas mediante el Acta Compromiso de Vinculación el correspondiente a sus integrantes.

Recibo original de adquisición de los Documentos Licitatorios



52

20.2.2.- Instrumentos de carácter general:

En el Sobre Nº 1 se incluirá la siguiente documentación legal y contractual:

a)Acta compromiso del acuerdo de vinculación entre los Integrantes

En el caso de tratarse de Oferentes con más de un integrante deberá consignarse el porcentaje de participación de cada uno de los Integrantes e indicará expresamente la responsabilidad solidaria de los mismos

b)Los Documentos Licitatorios firmados en cada folio por el Proponente y su Representante Técnico.

En el caso que los oferentes se presenten asociados en Unión Transitoria (U.T.), se

deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

En el caso en que DOS (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación,

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los

requisitos exigidos para las U.T. por el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1463,

siguientes y concordantes).

Una vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo previa y expresa autorización del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado por medio de sus órganos directivos la presentación en la licitación y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T. en la Propuesta respectiva, así como el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. A tales efectos, deberán acompañar copia -certificada por escribano público- de las actas emanadas de sus órganos directivos.

La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar individualmente la totalidad de la documentación que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo unificar la representación legal, el domicilio, la garantía de oferta y el o los representantes técnicos de la obra.

Con relación al Certificado de Capacidad Técnico y Financiero expedido por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, al momento de requerir el mismo se deberá manifestar en el formulario de la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las personas asociadas y el grado de participación de cada una de ellas.

La Capacidad requerida se alcanzará con la suma de las capacidades de los asociados afectadas por el porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho certificado expedido por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia deberá resultar que la persona física o jurídica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para afrontar las obligaciones en forma proporcional a su participación.

Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni constituirse como Proponente individual, quedando automáticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condición.

En caso de resultar preadjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, deberá acreditar en un plazo de 20 días hábiles administrativos su inscripción en la



53

Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro y en la Administración Federal de Ingresos Públicos, como requisito previo a la adjudicación y a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la preadjudicación con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

Para el caso en que los oferentes acompañen el compromiso formal de constitución de la U.T., dicho compromiso deberá reunir los preceptos mencionados anteriormente y el contenido que dispone el art. 1464 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Previo a la adjudicación, deberán presentar el instrumento de constitución definitivo, en el que deberá constar: a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una de las empresas asociadas, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes, ni en el contrato de la U.T., que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del Licitante. d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Por último, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de prioridad de contratación con el Estado previsto en la Ley Nº 5.252 resulta necesario –teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 2º de la Ley Nº 4.187- que la o las empresas rionegrinas que la integran acrediten fehacientemente tener una participación en el objeto de la U.T. superior al 50%.

20.2.3.- Documentación Societaria

Fotocopia del contrato social o estatuto y sus modificaciones actualizadas a la fecha

de apertura de la Contratación, debidamente inscriptos en el Registro Público respectivo.

20.2.4.- Documentación Fiscal

Constancias de inscripción en:

La Dirección General Impositiva (CUIT)

La Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro para el impuesto sobre los

Ingresos Brutos, para los contribuyentes locales, o caso contrario, como comprendidos en el

Régimen de Convenio Multilateral.

Aseguradora de .Riesgo del Trabajo

20.2.5.- Documentación Económico - Financiera

Memoria y Balance de los dos últimos ejercicios anuales cerrados y aprobados. Para

el caso que a la fecha de presentación de la Oferta hayan transcurrido más de seis (6)

meses desde el cierre del último ejercicio, el Oferente deberá incluir un informe de auditoría

contable mostrando el cuadro de resultados obtenidos en los siguientes seis (6) meses

desde la fecha en que operó dicho cierre.

20.2.6.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Su monto mínimo deberá ser por el 1 % del presupuesto Oficial y podrá estar

constituida en alguna de las formas y condiciones que se establecen a continuación.



54

a) En dinero en efectivo, mediante depósito en el banco extendido a nombre del

Departamento Provincial de Aguas, en cuenta del Banco Patagonia, Nº 900001546, de la

Sucursal Nº 250 de Viedma.-

b) Seguro de Caución emitido por una Compañía Aseguradora nacional de primera

línea aprobada por el Departamento Provincial de Aguas, autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la Nación.

c) Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del Departamento Provincial de Aguas, mediante el correspondiente documento afianzando al Oferente, emitido en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos del art. 1584 inciso d) y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las garantías de mantenimiento de Ofertas deberán ser otorgadas a entera

satisfacción del Departamento Provincial de Aguas, el cual deberá prestar conformidad con

los documentos que la instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.

Las garantías de mantenimiento de Oferta de los Oferentes, serán devueltas una vez

que el Adjudicatario haya constituido la Garantía de fiel cumplimiento del Contrato, previa

presentación de una solicitud por escrito en tal sentido por parte de aquellos.

20.2.7.- Propuesta Técnica

Deberá contener los siguientes elementos:

a) Conocimiento del Trabajo a realizar

El oferente deberá presentar una memoria descriptiva en la que se muestre que ha

tomado un conocimiento acabado de las obras a inspeccionar, sobre la base del

conocimiento del emplazamiento y la consideración de la información puesta a disposición

por el DPA.

b) Metodología

El Oferente deberá presentar una descripción detallada y concreta de la metodología

que propone para encarar la realización de los diferentes trabajos incluidos en la presente

contratación.

c) Plan de trabajos

El oferente deberá presentar indefectiblemente el plan de trabajos que utilizará

para la ejecución de la obra dentro de la oferta, el cual quedará aprobado, con los

cambios o modificaciones que propongas el comitente, con la notificación a la

empresa correspondiente de que ha sido adjudicataria de la obra.

d) Antecedentes empresarios

No serán requeridos.

e) Organización para la Ejecución de los Trabajos – Organigrama

El Oferente deberá presentar un organigrama de la estructura propuesta que

garantice aptitud y calificación para desarrollar satisfactoriamente todas las tareas a realizar.

f) Información adicional



55

Cualquier otra documentación que el Oferente considere conveniente

agregar para una mejor interpretación de su propuesta técnica de Oferta.

20.3.- Contenido del Sobre Nº 2

En el Sobre individualizado en su exterior como Nº 2, los Oferentes integrarán, la documentación que se detalla a continuación: a) La Carta de Presentación de Oferta. Su redacción debe ajustarse al texto del modelo que se incluye en el Anexo II de estas Instrucciones a los Oferentes. b) La Oferta Económica., que se confeccionará y completará según lo indicado en las presentes Instrucciones a los Oferentes.

20.4.- Presentación de las Ofertas

La Contratación se regirá por el sistema de doble sobre.

Las Ofertas (Sobres Nº 1 y Nº 2), serán recibidas hasta la fecha y hora indicadas en

el aviso de llamado a Contratación. Con posterioridad a dicha fecha y hora no se recibirá

ninguna Oferta.

La presentación de las Ofertas se efectuará en el domicilio que el Departamento

Provincial de Aguas haya indicado en el aviso de llamado a Contratación o en el que

oportunamente se comunicare a los Adquirentes mediante Circular, donde asimismo tendrá

lugar el Acto de Apertura, 1 (una) hora después de cumplido el término para dicha

presentación.

ARTÍCULO 21.- FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO DE OBRA

Tal como se expresa en el artículo 22º de las E.L.G., una vez firmado el contrato, la

Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para concurrir a suscribir el Acta de Replanteo de la

Obra y dar comienzo de inmediato con los trabajos contratados. De no cumplir con dicho

plazo podrá ejecutarse la rescisión del contrato.

ARTÍCULO 22.- CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA

La empresa adjudicataria deberá presentar al momento de la firma del contrato el

certificado de habilitación asignado por el Consejo de Obras Públicas de Río Negro que

deberá estar encuadrado dentro de las especialidades: Nº VII – Hidráulica.

ARTÍCULO 23.- CLÁUSULAS PARA REVISIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación lo establecido en el Decreto 1313/14. Se contemplará que la

redeterminación de los precios contractuales será en forma mensual, debiendo aclarar

expresamente que los nuevos precios obtenidos regirán para el mes siguiente al de cada

redeterminación. El mes base para la aplicación de las fórmulas previstas en el presente

Decreto será el correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas

Será de aplicación para la fórmula de redeterminación los coeficientes de la Tabla

Anexo I del Decreto, correspondientes al rubroV “Obras de Saneamiento e Hidráulica” y

contenidos en la columna 3 “Estabilización de Márgenes”.



56

ARTÍCULO 24.- CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE LAS OBRAS

La Contratista será la única responsable por el cálculo y/o verificación del diseño de

las obras, en lo referente a su funcionamiento hidráulico y estructural.

Todo cálculo deberá ser firmado por un profesional, con título y matricula habilitante

al día.

Todos los gastos que esta tarea ocasione, será por cuenta y cargo de la Contratista y

no dará derecho a resarcimiento o reclamo alguno.-

ARTÍCULO 25.- CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY S Nº 3228.

El Contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se

encuentre en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades

penitenciarias o alcaidías ubicadas en territorio provincial o haya sido liberado de las

mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el Comitente solicitará al Instituto de

Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en

condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el artículo

1º de la Ley S Nº 3228 y lo notificará a su vez al Contratista.

ARTÍCULO 26.- CERTIFICADO REDAM (registro de deudores alimentarios)

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 7ºinc. d) de la Ley Nº 3475 las personas

físicas deberán presentar dicho certificado. De tratarse de personas jurídicas, tal requisito

deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.



57

ANEXO I: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Viedma,…... de............ 20....

REF.: Presentar Oferta Económicapara la Contratación Pública Nº / 17. Obra:...........

Señor

Superintendente General

del Departamento Provincial de Aguas

de la Provincia de Río Negro

Ing. Fernando Curetti

De nuestra mayor consideración:

En nuestra condición de Oferente, integrado por

…………………………………………………………………………………………….

representada por el que suscribe en su carácter de Representante Legal, se dirige al Señor

Superintendente General para manifestarle que, en caso de resultar adjudicatario de las

obras de la Contratación Nº /0…, nos comprometemos a realizar la

obra....................................................... por los precios que se indican a continuación, en los

que están comprendidos todos los trabajos requeridos en el Contrato en las condiciones

establecidas en los Documentos Licitatorios para la Oferta

Precio total por...................................................................

Pesos................................................................................... ($.............)

Sin perjuicio de lo anterior, nos damos por expresamente notificados sobre que

cualquier modificación al texto del presente modelo de Carta de Presentación de Oferta será

suficiente causal de rechazo de nuestra Oferta.

Por último, declaramos que hemos tomado acabado conocimiento y aceptado en

todos sus términos lo establecido en los Documentos Licitatorios.

Saludamos a Ud. con nuestras más

Distinguidas consideraciones.

Firma

Aclaración

Carácter del Firmante

Autenticación por Escribano Público



58





I.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

I.1.Estudios Topográficos:

En este punto se dispone la ejecución de estudios topográficos, y se establecen las

condiciones técnicas para llevarlos a cabo. Tales estudios y condiciones de ejecución serán

de aplicación obligatoria para el desarrollo del Proyecto de Implantación de Obra.

I.1.1. Relevamiento general y replanteo de ejes de obra.

Existe un relevamiento general de la obra que el CONTRATISTA deberá seguir como

apoyo previo a su propio relevamiento definitivo.

Para ello se replantearán planimétricamente las trazas de las principales obras de

conducción y los ejes principales de la obra, procediendo luego a su levantamiento

altimétrico. El replanteo se efectuará materializando los vértices de las trazas y puntos

intermedios, mediIante mojones. Éstos revestirán el carácter de mojones definitivos para la

referencia permanente de la obra.

Los mojones serán de Hormigón de 0,30 m x 0,30 m de sección y longitud mínima

1,50 m. Se colocarán en el terreno con una fundación estable, de tal modo de asegurar su

inmovilidad y resguardo de posibles remociones. En su parte superior se colocará una

chapa de hierro, al que serán referidas las mediciones planimétricas y altimétricas. Cada

mojón se identificará con caracteres alfanuméricos, mediante pintura sintética color

bermellón sobre un fondo sintético color blanco y será balizado a no menos de tres (3)

hechos existentes, los que serán pintados y numerados con los caracteres alfanuméricos

correspondientes al mojón respectivo, y pintados en forma similar a los puntualizados

anteriormente.

De cada vértice y/o mojón de referencia se confeccionará su monografía y croquis de

ubicación, la que será volcada en planos.

Todo el relevamiento se vinculará en su recorrido a ejes de rutas existentes, de tal

manera que se pueda relacionar con información existente. Se efectuará también un

relevamiento planimétrico de todos los hechos físicos existentes en la zona de laObra y el

área de influencia con conexión a los caminos de acceso y picadas existentes.

Todo el relevamiento y los mojones principales deberán vincularse a Puntos Fijos

existentes de origen Provincial o Nacional (IGM), para lo cual se hará una nivelación

geométrica cerrada en ida y vuelta. Las vinculaciones a Puntos Fijos existentes de carácter



59

provincial o del Instituto Geográfico Militar (IGM), deberán ser verificados por la Contratista

en las reparticiones respectivas que puedan fundamentar su correcto estado de

conservación.

Las tolerancias para cada operación, serán como máximo, las siguientes:

Tolerancias Poligonal de

Apoyo Levantamiento de

perfiles

Angular 10” n0,50

20” n0,50

Lineal 0,3 m L0,50

0,4 m L0,50

Altimétrica 0,03 m L0,50

0,05 m L0,50

I.1.2.Relevamientos complementarios.

En las inmediaciones de la obra se relevarán hechos puntuales que sirvan de

referencia, tales como picadas, caminos, cruces, líneas eléctricas, etc. Los terrenos citados

serán relevados con una densidad adecuada para poder representar la topografía en un

plano de detalle, y además se tomarán puntos de todos los accidentes topográficos, y de

hechos existentes.

I.1.3. Método y dimensionamiento de los levantamientos.

Los métodos para llevar a cabo las mediciones altimétricas, las mediciones lineales y

angulares serán propuestos por la Contratista según la etapa y alcances que corresponda a

cada tipo de obra. Asimismo, el instrumental a emplear para lograr las precisiones angular y

lineal será el que resulte necesario para cumplimentar la exigencia altimétrica impuesta.

I.1.4. Cartografía.

En todos los casos, las mediciones altimétricas se referirán al cero del Instituto

Geográfico Nacional (IGN).

I.2. Implementación del Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.)

Se establecen en el presente ítem las pautas mínimas que se deberán cumplir para

la Implementación del “Plan de Gestión Ambiental” (PGA) de la obra, correspondiente a la

etapa de construcción y mantenimiento de la misma durante la vigencia del contrato que

permite su ejecución.

Previo a esto, el Ente Contratante entregará a la Contratista las directivas finales

para la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra en su conjunto,

teniendo en cuenta todas aquellas tareas que la misma implique durante el período de

vigencia del contrato, incluyendo el período de garantía.

Conjuntamente con el PGA definitivo, la Contratista deberá presentar un programa

detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias que se requieran para

ejecutar la obra.

Los permisos que debe obtener la Contratista como mínimo serán los siguientes:



60

Permisos de canteras, de acuerdo al Código Nacional de Minería y los Decretos

Provinciales.

Permisos de voladuras (si correspondiera).

Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.

Disposición de residuos sólidos.

Disposición de efluentes líquidos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados)

Continuación de la construcción después de hallazgos arqueológicos.

Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades

privadas, o construcción de vías de acceso.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los

requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales competentes.

La Contratista designará a una persona física como Responsable Ambiental (RA) de

las Obras. El profesional a designar deberá contar con los antecedentes suficientes que

acrediten su idoneidad para el trabajo a realizar. La Contratista realizará la propuesta de la

candidatura del RA a la Inspección a los fines de su aprobación.

Son tareas del Responsable Ambiental (RA):

Elevar a la Inspección y al Ente Contratante informes mensuales con detalle del

grado de avance y de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA).

Elevar a las autoridades de Medio Ambiente de la Provincia los informes por

ellos requeridos.

Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo exigido en el PGA.

Comunicar en forma inmediata (antes de 24 horas) a la Inspección de Obra, toda

contingencia ocurrida, indicando sitio, origen, descripción, consecuencias,

medidas adoptadas y resultados obtenidos.

Conservar en obra el Registro de las Contingencias ocurridas para su consulta

por parte de autoridades de los distintos organismos involucrados con la Obra.

Implementar y conservar en obra el Libro de Operaciones de Residuos

Peligrosos exigido en estas Especificaciones.

Ser el referente ambiental en carácter de interlocutor técnico de la obra frente a

las autoridades provinciales, locales y la comunidad.



61

I.3.Planos Definitivos de las Obras Civiles:

Se prepararán los planos generales de toda la OBRA en escalas convenientes para

cada tipo de elemento componente, incluyendo planos de replanteo, de fundaciones, de

H°A°, etc., con elevaciones, plantas y cortes en cantidad suficiente para su correcta

construcción. Se presentarán, además, todos los planos de detalle que indique la

Inspección, en escala adecuada.

I.4. Construcción de obrador e instalaciones anexas

Se deberán proveer e instalar obradores y depósitos de acuerdo las características

de la obra, tanto en lo concerniente a materiales como a personal.

La Contratista deberá proveer, a partir de la fecha de comienzo de las obras y hasta

la finalización del Contrato, un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño)

adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la administración, depósito

de materiales y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar.

En caso de disponer de obradores afectados a un tiempo parcial con el fin de disminuir las

distancias medias de movilidad, se deberán indicar en la planilla de oferta.

La Contratista podrá utilizar el área aledaña a los terrenos donde se desarrollarán las

obras. En la misma, la Contratista podrá instalar únicamente las instalaciones, oficinas,

equipos, etc. que corresponden a la Obra objeto de este contrato, estando prohibido su uso

para cualquier otro destino salvo autorización expresa de la Inspección.

Si fuera de su interés o conveniencia, la Contratista podrá utilizar para sus

instalaciones, terrenos ubicados en otro lugar, pero serán bajo su exclusiva responsabilidad

tanto la gestión y obtención de todos los permisos para ocupar los espacios públicos o

privados, tomando a su cargo el pago de los derechos y/o tasas que correspondan para uso,

como su mantenimiento. La Contratista se hará cargo del o los arrendamientos de los

terrenos dispuestos para el emplazamiento del obrador, así como el correcto mantenimiento

de los accesos a los mismos.

La implantación de los Obradores, en las zonas de obra, serápropuesta por la

Contratista a aprobación de la Inspección y sólo se permitirá la instalación de los mismos

una vez aprobados los planos de ubicación.

Se deberá contar con un sistema de comunicaciones acorde a la característica de la

obra de manera permitir una fluida comunicación entre la Contratista y la Inspección. Todos

los servicios serán entonces a expensas de la Contratista, quien realizará las tramitaciones

correspondientes ante los Entes o Empresas prestatarias para su conexión o habilitación.

Deberá suministrar los elementos de seguridad para su personal y visitas de obra. La

Contratista tomará a su cargo la instalación, mantenimiento y operación de una sala de

Primeros Auxilios, pudiendo también contratar un servicio de emergencia con una clínica u

hospital de la zona.

Los Obradores estarán equipados con un depósito suficiente para almacenar todos

los materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El



62

área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los

materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la

Inspección.

La Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite

para la ejecución de las obras, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre

alojamiento y condiciones higiénicas del personal. La aceptación por parte de la Inspección

de las instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente, no exime a

la Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades

reales de la obra durante su proceso de ejecución. Los campamentos pueden ubicarse en

zona de obradores, en otra ubicación o en localidades cercanas, no recibiendo la Contratista

compensación adicional por el traslado de personal a obra.

Será obligación de la Contratista mantener el orden y la limpieza en todas aquellas

áreas donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para

transportarlos. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo de evitar su

deslizamiento o caída.

Deben tenerse en cuenta las circulaciones peatonales y vehiculares. Las

circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías

deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en

forma inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas

normales de emergencia.

La Contratista deberá instalar y mantener, en condiciones de orden y limpieza,

depósitos cerrados y resguardados para el almacenamiento de herramientas, equipos y

ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que

interfieran lo menos posible con las actividades de la Obra.

I.4.1 Oficina para la Inspección

La Contratista proporcionará en el sitio del Obrador Principal una oficina tipo container para

el uso de la Inspección..

La oficina deberá ser amueblada, climatizada y con todos los servicios de limpieza y

mantenimiento necesarios que determine la Inspección.

Las ventanas y puertas deberán contar con persianas metálicas de seguridad con

cerraduras de calidad industrial.

El acceso a la oficina con automóvil deberá ser posible cualesquiera sean las

condiciones atmosféricas. La oficina deberá contar con un área de estacionamiento con

capacidad suficiente para tres (3) camionetas como mínimo.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la oficina correrán por cuenta de la

Contratista (agua, electricidad, gas, etc.). La oficina contará con instalaciones de primeros

auxilios.

La Contratista deberá suministrar:

Escritorio con cuatro sillas para el Jefe de Inspección



63

Área de cocina con mesa y sillas para cuatro (4) personas, un refrigerador, un

horno a microondas, un dispositivo surtidor de agua, armarios y lavabos.

Baño completo con su correspondiente unidad de tratamiento de efluentes.

Instalación eléctrica con un mínimo de cinco (5) tomacorrientes. La oficina

deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en

las mesas y escritorios. Deberá instalarse artefactos exteriores para iluminar en

forma adecuada el área que rodea la oficina cuando así lo requiera la

Inspección.

Medios de comunicación necesarios (telefonía y radios) para todo el personal de

la Inspección.

La Oficina para la Inspección deberá disponer de un sistema de tensión regulada

para computación con 2 enchufes de conexión de 10 A con toma de tierra.

I.4.2. Instrumental de obra

El Contratista deberá tener para su uso y facilitar en cualquier momento a la Inspección, el

siguiente instrumental y material en el sitio de la obra:

Estación Total automática.

Un nivel a anteojo, con círculo azimutal.

Dos miras telescópicas de 4 m de altura.

Dos cintas métricas metálicas de 25 m.

Dos cintas métricas metálicas de 50 m.

Dos juegos de fichas, jalones, alambres, estacas y demás materiales que sean

necesarios para efectuar replanteos y comprobaciones en el sitio de la obra.

La Inspección podrá requerir al Contratista otros elementos si se hace necesario realizar en

obra otro tipo de ensayo o preparaciones para enviar a laboratorios reconocidos.

El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de dichos

elementos, fuera de los considerados en los distintos ítems de la Planilla de Cotización.

Los elementos de consumo deberán ser repuestos por el Contratista, como así también

todos aquellos que se deterioren o extravíen.

Todos los elementos enumerados precedentemente estarán bajo custodia del Contratista y

éste podrá disponer de ellos una vez efectuada la Recepción Provisional de la Obra.



64

I.5Señalización de obras y desvíos

I.5.1 Habilitación de desvíos

La Contratista deberá presentar a la Inspección los proyectos de desvío y de

señalización de las obras en correspondencia con vías de comunicación existentes de uso

público que se vean alteradas en su uso por la Obra objeto de esta licitación. Los proyectos

de desvío deberán contar con la aprobación correspondiente con anterioridad a la fecha

prevista para su implementación. En general, los trabajos se programarán y ejecutarán de

modo de ocasionar las mínimas molestias a los usuarios, adoptando medidas apropiadas

para la comodidad y seguridad de éstos.

I.5.2 Señalamiento de obras y desvíos

Es obligación de la Contratista señalizar todo el recorrido de los desvíos y caminos

auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con señales que no generen dudas, así

como la formulación de toda advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario, tanto de

día como de noche, para lo cual en este último caso será obligatorio el uso de señales y

balizas luminosas.

I.5.3 Precauciones en zonas de obras en construcción

La Contratista impedirá que el usuario de los caminos o picadas transite por tramos

que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencia y

barreras u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de carteles, señales y

balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren, como consecuencia de la

ejecución de obras o tareas de cualquier índole en los lugares afectados por las obras y

deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

I.5.4 Responsabilidad por señalización de obra o desvíos deficientes

Queda establecido que la Contratista no tendrá derecho a reclamos de

indemnizaciones o resarcimiento alguno por parte del COMITENTE, en concepto de daños y

perjuicios producidos por el tránsito público en las obras, quedando el COMITENTE eximido

de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

I.5.5 Penalidades por señalización de obra o desvíos deficientes

Si la Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación

de desvíos y su señalización, la Inspección no permitirá la prosecución de los trabajos a

ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por

incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su

habilitación.

Se deja aclarado que con relación a las tareas que comprende el presente Ítem, las

mismas no recibirán pago directo alguno, estando sus costos incluidos en los restantes

ítems del Contrato.



65

I.6 Vigilancia y Seguridad

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas

y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar

los daños a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces,

protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la

Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las

personas y la protección de bienes.

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y

obras semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección

adecuado en todas las excavaciones.

Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el

Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra

hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello dé motivo a prórrogas

de plazo.

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que

se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y además, se hará

pasible de una multa de hasta el equivalente del dos por diez mil del monto del contrato, por

cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea

conveniente, por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.

Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de

higiene y seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus

contenidos y alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitación y

consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.

Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el

Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra

hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas

de plazo.

El cerco de los predios consistirá en la materialización de un aislamiento a los

lugares de obradores. Se deberá garantizar con el mismo la privacidad de los mismos y el

resguardo y seguridad de gente o personas ajenas a la obra. Se deberá mantener en

condiciones durante toda la obra. Las plantas hormigoneras deberán encontrarse cercadas,

al igual que los materiales que utilicen y fuera del alcance visual de personas ajenas a la

obra. Tendrán portones de acceso. Este ítem deberá ser aprobado por la inspección de la

obra y a su conformidad debiendo mencionarse en la oferta, cuántos obradores dispondrá la

Contratista para cumplimentar con los plazos de obra.

Además se deberá proveer un puesto de vigilancia para el control de la seguridad de

los obradores y oficinas de inspección, contando este puesto con los elementos necesarios

para tal fin. Este puesto deberá ser removido luego de la finalización de la obra.

La Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar las zonas de los

trabajos y las oficinas de la Inspección y lo que se encuentre dentro de las mismas, dentro y



66

fuera de los horarios de trabajo durante todo el tiempo que dure la obra (día, noche, fines

de semana, feriados), disponiendo personal específico para ese fin.

I.7 Limpieza de obra

La limpieza inicial de la obra comprenderá la limpieza de toda la superficie de los

predios que serán utilizados para obradores y acopios de materiales, superficies que

deberán quedar en condiciones de instalar todas las construcciones y oficinas necesarias

para la ejecución de la obra.

Luego se deberá mantener la obra en correctas condiciones de higiene y limpieza,

para lo cual se deberá disponer en obra de personal suficiente para las tareas de limpieza.

La limpieza periódica abarca a la oficina de la Inspección, obradores, vestuarios y baños.

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista

está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes, escombros y desechos de

los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de

todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.

Además deberá proceder, si corresponde, a la reconstrucción de las instalaciones

preexistentes a la obra, como alambrados, señales, etc., en sus posiciones originales.

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta

de recepción provisional, mientras a su sólo juicio no se haya dado debido cumplimiento a la

presente disposición en las obras terminadas.

I.8 Carteles de obra

La Contratista deberá suministrar e instalar, a partir de los treinta días posteriores a

la firma del contrato DOS (2) carteles de obra en los lugares que indique la Inspección.

La Contratista deberá colocar un letrero con la leyenda y características indicadas en

el Plano Tipo referidas a la obra.

Los carteles identificatorios de la obra serán de 2,40x4,00m cuyo lado inferior deberá

estar a una altura de 1,80m del suelo, fijados sobre una estructura de base fabricada de

acero estructural. Dicha base tendrá el pie y la estructura de este mismo material y deberá

ser de fabricación soldada o similar.

Los letreros deberán colocarse con una cimentación de suficiente estabilidad como

para no caer ante la presión de un viento de 150 km/h. La Contratista deberá presentar el

cálculo estructural y el diseño detallado del conjunto de los carteles y su base a la

Inspección para recibir la aprobación de ésta antes de su fabricación.



67

I.9 Equipos a utilizar en la ejecución de las obras

El Oferente presentará en su oferta la lista de los equipos que, como mínimo, se

compromete a utilizar en la ejecución de las obras, indicando cantidad de cada uno, marca,

modelo, número de motor, año de fabricación y si se trata de equipo propio o alquilado.

El número de equipos de cada tipo y sus características, deberán ser los necesarios

para completar los trabajos en los plazos estipulados en el Plan de Trabajo, ser adecuados

para las exigencias de las obras, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales.

Los equipos comprometidos deberán encontrarse disponibles y funcionando

correctamente en obra, durante los períodos previstos en el Plan de Trabajos para la

ejecución de los trabajos donde serán utilizados.

En caso de desperfecto los equipos deberán ser reemplazados por otros de iguales o

mejores características para el trabajo al que están destinados, a satisfacción de la

Inspección. Con igual criterio se procederá cuando la Inspección considere que la prestación

de alguno de los equipos utilizados no es satisfactoria o cuando el Contratista solicite

reemplazar uno o más equipos por otros.

Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones por el Contratista

durante toda su permanencia en la zona de obras.

En todos los casos el Contratista deberá solicitar autorización a la Inspección para el

ingreso o egreso de cualquier equipo, a ó de la obra.

Estarán incluidos los fletes y traslados de cada uno de los equipos, repuestos,

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las

medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro

de los plazos previstos, incluyendo la instalación de los campamentos necesarios para sus

operaciones. Se incluyen máquinas, obradores u otros que la empresa considere necesarios

para la ejecución de la Obra. Por lo tanto, es necesario que la Contratista defina en su

presentación del Plan de Trabajos, cuáles son los equipos propios que utilizará y cuáles

serán contratados o alquilados, considerando de acuerdo a ello que los equipos arrendados

tienen su flete incluido en el precio y no serán considerados en forma separada al momento

de su pago.

La Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser

inspeccionado, reservándose la Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra

satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la

Inspección no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los

trabajos, será rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no

permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que la Contratista haya dado

cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime a la

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás



68

elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas

dentro del plazo estipulado.

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás

elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de

cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de

toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en

cualquier momento a disposición de la Inspección.

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS

CIVILES)

II.1 HORMIGON

Generalidades

Los hormigones a emplearse en las obras estarán constituidos por una mezcla íntima

de cemento portland artificial, agregados finos (arenas), agregados gruesos y agua,

debiendo ser determinada previamente la proporción exacta de cada elemento

mediante ensayos de laboratorio efectuados con los mismos materiales a utilizar en

obra y extraídos de los acopios del contratista.

El Contratista suministrará a su costo todos los medios y aparatos que se requieran

para determinar y controlar las cantidades relativas de cada material, incluyendo el

agua, cemento y tamaño de cada componente de los agregados y tales medios y

aparatos quedaran sujetos a la aprobación de la Inspección.

Tipos de hormigones

La elección de las curvas granulométricas y límites, así como el tamaño máximo del

agregado a utilizar y el asentamiento, serán facultad exclusiva de la Inspección, de

acuerdo a la utilización del hormigón y ajustadamente a las normas estipuladas en el

Reglamento CIRSOC.

Preparación del hormigón

Todos los trabajos referentes a la preparación, elaboración, colocación, compactación

y curado de los hormigones, como así también los de desencofrados, reparación y

terminado de las superficies, tuberías incluidas, juntas de construcción y tolerancias

del orden constructivo, se ejecutarán de acuerdo con las normas del CIRSOC, el

costo de los mismos estará incluido en el precio unitario del hormigón respectivo.

El Contratista deberá especificar el equipo de extracción, lavado y clasificado de los

áridos, como asimismo el equipo a utilizar para el hormigonado. La preparación del

hormigón se efectuará en hormigoneras instaladas en el lugar del moldeo o en una



69

planta central adecuada o en hormigoneras móviles de modelo aceptado por la

Inspección.

No se permitirá la elaboración a mano del hormigón, bajo ningún concepto.

El costo del cemento, de los áridos (grueso y fino), del agua y de cualquier aditivo que

se use estarán incluidos en el precio del hormigón respectivo. El acero se cotizará

aparte.

Todas las operaciones concernientes a la fabricación del hormigón deben estar

organizadas y coordinadas para obtener una producción lo más continua posible, a fin

de asegurar la mejor trabazón de los diversos pastones y obtener obras monolíticas.

Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar, para la fabricación

de los hormigones deben ser los adecuados para un trabajo continuo y de fácil

control, no admitiéndose el empleo de mangueras para verter agua en la

hormigonera.

Salvo autorización escrita de la Inspección, sólo se permitirá la elaboración y

colocación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de 5ºC

y vaya en ascenso. En el caso de temperaturas inferiores a la mencionada, el

Contratista propondrá a la Inspección el procedimiento a emplear para evitar el efecto

de éstas.

La autorización otorgada por la Inspección no releva al Contratista de la

responsabilidad por los resultados. Todos los gastos adicionales que el Contratista

deba efectuar para preparar y colocar el hormigón, durante intensos fríos correrán por

su exclusiva cuenta.

Encofrados

Los encofrados para contener hormigón y moldearlo a las líneas requeridas, serán

empleados en cualquier parte en que fueran necesarios. Cuando el carácter del

material excavado para fundar una estructura de hormigón sea tal que a juicio de la

Inspección, puede acomodarse a las líneas prescritas, el uso de encofrados no será

exigido.

El Contratista suministrará tanto el equipo, la mano de obra y los materiales para

moldes y encofrados, como los accesorios, riendas que queden dentro del hormigón,

etc. y su costo, así como el de todas las operaciones, estará incluido en el precio

unitario del hormigón.

Colocación del hormigón

El hormigón será depositado en todos los casos directamente en su posición final.

Será transportado por los medios que apruebe la Inspección y que eviten en forma

absoluta que el material se disgregue, en general, deberá hacerse en recipientes con

capacidad suficiente a transportar un pastón de la que se utilice.



70

Las canaletas para el transporte por gravedad no serán permitidas, como así tampoco

se permitirá depositarlo en gran cantidad en un punto, para desparramarlo a lo largo

de los encofrados.

Todos los hormigones serán vibrados con vibrador de inmersión, cuyas revoluciones

(r.p.m.) sean mayores de 5.000.

Todo el hormigón deberá ser colocado en presencia de la Inspección o su

representante autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la

fundación y/o encofrados correspondientes.

Las superficies de hormigón existente a las cuales deba ligarse hormigón nuevo y a la

superficie del hormigón reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita

considerarla íntegramente unido al nuevo hormigón que se coloque, serán

consideradas como juntas de construcción y deberán ser tratadas de acuerdo a las

normas CIRSOC.

Preparadas las juntas de construcción, serán cubiertas con una capa de mortero de

15 mm de espesor de la misma composición que corresponda al hormigón sin el

agregado grueso; el hormigón estará entonces colocado sobre el mortero fresco,

repartido en forma de recubrir las irregularidades de la superficie.

El costo de estas capas se considera incluido dentro del precio del hormigón

respectivo.

Protección y curado del hormigón

El Contratista deberá proteger el hormigón hasta su fragüe total (28 días). Las

operaciones de protección y curado del hormigón se ejecutarán de acuerdo a las

normas CIRSOC y los costos estarán incluidos en el precio unitario del hormigón.

Defectos en el hormigón

Si una vez retirados los moldes aparecieran en los hormigones, defectos como "nidos

de gravas", agujeros, etc. siendo dichos defectos de poca importancia, la Inspección

podrá autorizar el relleno de los vacíos con mortero de cemento, previo el tratamiento

que indicará la misma, de acuerdo con las normas del CIRSOC. Pero si los defectos

fueran tales, ya sea por su magnitud o por su naturaleza, que pudiera afectar las

condiciones de resistencia, aspecto, etc. de la respectiva estructura, la Inspección

ordenará la reconstrucción, según el caso, de parte o de la totalidad de la obra

defectuosa; en ambos casos todos los gastos correrán por cuenta del Contratista.

Terminación de las superficies de hormigón que queden a la vista

Inmediatamente después de haberse quitado el encofrado de una estructura o parte

de ella, se procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de

colocación o compactación o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados.

Deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies lisas, libres de vacíos

y sopladuras de aire.



71

No se admitirán, por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades superficiales, tales

como salientes, huecos u otra anomalía que signifique a criterio de la Inspección,

factor de perturbación al normal escurrimiento de las aguas, debiendo el Contratista

subsanar o reconstruir a su cargo las zonas defectuosas, de acuerdo a las normas del

CIRSOC.

Unión de hormigones existentes con nuevos

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o

cuyo endurecimiento se ha iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente

preparada para asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará tan

pronto como sea posible hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudique la

calidad del hormigón colocado.

Al efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero y hormigón poroso y sustancia

extraña, hasta la profundidad que sea necesaria para dejar al descubierto el hormigón

de buena calidad y las partículas de árido grueso, tratando de obtener una superficie

lo más rugosa posible.

La operación indicada se realizará mediante rasqueteado con cepillo de alambre o

chorro de agua a presión, de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón.

Terminada la operación se procederá a lavar o sopletear enérgicamente la superficie

hasta eliminar todo resto de materia suelta. A continuación la superficie será

adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla. Antes de colocar el

hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido

quedar sobre la superficie e inmediatamente, después, se colocará sobre ella, una

capa de mortero de la misma razón Cemento/Arena y Agua/Cemento menor o igual

que la del hormigón. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo

pueda ser introducido en todos los huecos o irregularidades de la superficie.

La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colado el

mortero y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado. Las armaduras

existentes contarán con longitudes adecuadas para ser empalmadas con las nuevas y

no estarán marcadas ni disminuidas sus secciones a causa de la demolición anterior.

Las armaduras estarán libres de polvo, barro, grasa, escamas sueltas de herrumbre,

aceite, pintura o toda sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia del hormigón.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón en los encofrados

estuviesen cubiertas por morteros, pasta de cemento u hormigones endurecidos, se

limpiarán perfectamente hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto

con las barras.

El costo de estos trabajos se considera incluido dentro del precio del hormigón

respectivo.

Curado y mantenimiento del hormigón

Se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC.



72

II.2DESBOSQUE, destronque y limpieza de terreno

Descripción de los trabajos.

Este trabajo comprende el desbosque, destronque y limpieza del terreno, dentro de

los límites descritos en cada una de las especificaciones correspondientes a cada

una de las obras.

Antes de iniciar cualquier trabajo de movimiento de suelos o ejecución de cualquier

tipo de obra, deberá llevarse a cabo en la zona de las mismas y/o de cualquier otro

lugar que interese o haga a estas, los trabajos de desbosque, destronque y limpieza

de acuerdo a estas especificaciones, extrayéndose: troncos, tocones, árboles y

arbustos con sus raíces, en su totalidad, incluyéndose también la remoción de plantas

y arbustos noleñosos, pastos, yuyos, cañaverales, sunchales, rastrojos, cultivos,

hierbas, malezas y toda otra vegetación herbácea.

Será parte integrante de este ítem toda la remoción y traslado y reposición de

alambrados, postes del tipo alambrado, telegráficos, de electrificación, etc. existentes

en las zonas donde se efectúe la obra.

La limpieza será total y el terreno deberá quedar apto para iniciar los demás trabajos,

en los anchos demarcados en las especificaciones de cada una de las obras que

forman parte de esta Contratación.

El Contratista llevará a cabo estas tareas de limpieza con todo cuidado, evitando

destruir los puntos fijos a utilizarse para referencia en la construcción de las obras.

Todo mojón o estaca que, afectada por estas tareas, deba ser removida, será

repuesta por el Contratista a su exclusiva costa.

Los residuos que resulten de los trabajos correspondientes a este ítem, deberán ser

retirados por el Contratista, bajo su responsabilidad, hasta una distancia comprendida

dentro de la "Distancia Común de Transporte", entendiéndose que los costos

inherentes a estas operaciones están comprendidos en los precios unitarios del

mismo.

El Contratista será responsable exclusivo de todo daño a terceros que pudiera

ocasionar por estas tareas de limpieza.

Cuando la obra se desarrolla en terreno de propiedad fiscal, las maderas del

desbosque, destronque y limpieza del terreno, cuya utilización no esté prevista en la

construcción, serán depositadas ordenadamente y acomodadas a un costado de la

zona afectada, disponiendo la Inspección el destino correspondiente de las mismas.

Se consideran como propuestas alternativas aceptables, convenios o acuerdos que la

CONTRATISTA establezca bajo su exclusiva responsabilidad con particulares,

instituciones privadas, organismos públicos o cualquier otro tipo de organización que

reciban el material vegetal para ser utilizado como elemento constructivo, postes, leña

o chips.

También se considera como método aceptable la disposición del material vegetal

triturado o chipeado e incorporado al suelo mediante roturación o excavación y relleno



73

en sitios acordados y aprobados por la INSPECCIÓN, incluidos sectores de obra

donde se hace recrecimiento de banquinas, zonas de tierras fiscales o del dominio

público hídrico, propiedades privadas que acuerden con la CONTRATISTA.

Los materiales, elementos o productos de estas tareas, que por orden de la

Inspección deban quedar como propiedad de la Sociedad, serán acopiados en las

zonas que indique la Inspección, y su custodia será por cuenta de la Contratista hasta

el retiro de obra de los mismos. Dicha custodia no podrá superar en ningún caso, el

período comprendido de construcción de la obra.

Fuera de las zonas de caminos, canteras, yacimientos, campamentos, etc., el

Contratista sólo podrá cortar árboles y plantas, con la expresa autorización de la

Inspección. Dentro de la zona de obra, la Inspección podrá disponer cuales árboles,

plantas o grupos de estos quedarán en su sitio y será por cuenta del Contratista el

cuidado y providencia para su conservación.

En tanto y en cuanto las necesidades de la obra lo permitan, se limitarán al máximo

las zonas de desbosque. Dentro de los trabajos de este ítem, quedarán también

comprendidos la limpieza y relleno de hormigueros y la de toda excavación resultante

de la remoción de árboles, arbustos, etc. y posterior rellenado y apisonado de las

mismas hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno

adyacente.

Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con

posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos, canales, etc. Esta limpieza

debe dejar el terreno limpio y libre de toda vegetación, de modo que su superficie sea

apta para iniciar los demás trabajos.

En cuanto al equipo empleado para los trabajos de este ítem, deberá ser previamente

aprobado por la Inspección la cual podrá exigir el cambio y/o retiro de los elementos

que no resulten aceptables y/o adecuados.

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los

trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no

iniciando el Contratista el retiro parcial o total de los mismos, mientras los trabajos se

encuentren en ejecución, salvo de aquellos elementos para los cuales la Inspección

extienda una autorización por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaran deficiencias o

malos funcionamientos de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la

Inspección podrá ordenar su retiro y/o reemplazo por otro u otros de igual capacidad y

en buenas condiciones de uso.

La Inspección deberá contemplar que los trabajos comprendidos dentro de este ítem

deben llevarse a cabo en el ancho mínimo compatible con la ejecución de la obra en

zonas de suelos erosionables, a efectos de mantener la mayor superficie posible con

la cubierta vegetal existente como medio de evitar la erosión. El mismo cuidado

deberá tenerse en los lugares de instalación de campamentos, viviendas,

laboratorios, etc.



74

La Inspección dispondrá la remoción y extracción de todo material, elementos,

árboles, piedras, etc, que por sus condiciones, estado y posición, constituyan o

puedan demostrar constituir, a su solo juicio, peligro para el personal, para el equipo

en general o para la obra, durante la ejecución o después de la puesta en servicio de

la misma.

Las tareas de desbosque, destronque, y limpieza del terreno superficial en aquellas

zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, próximos a terrenos cultivados,

deberán llevarse a cabo en el ancho mínimo compatible con las especificaciones

particulares de cada obra, para evitar la erosión de los mismos, y producir el menor

daño posible a los sembradíos, debiendo en cada caso cumplir las instrucciones de la

Inspección.

II.3 EXCAVACION

Descripción de los Trabajos

Bajo la denominación de Excavación se considerará a todo trabajo de: extracción de

suelos, excavación en desmonte, construcción, profundización y rectificación de

cunetas, zanjas y canales, incluyendo también la conformación y apisonado,

compactado, perfilado, alisado y la conservación de: taludes, soleras, banquinas,

cunetas, préstamos, yacimientos, canteras y demás superficies formadas con los

productos de la excavación o dejados al descubierto por la misma. Se considerará

dentro de Excavación a todo trabajo de excavación no previsto en las

especificaciones de cada una de las obras.

Será parte de este ítem, y en su precio se considerará incluido, todo desbosque,

destronque, limpieza y preservación del terreno en aquellos sitios que no estén

previstos en otro ítem del contrato, o en esta especificación, y que solo a juicio de la

Inspección corresponda efectuar por necesidades de la obra o inherentes a la misma,

quedando la Contratista obligada a ello y debiendo realizar los trabajos de acuerdo a

las especificaciones.

Una vez retirados y realizados el desbosque, destronque y limpieza se procederá al

retiro de la capa de tierra vegetal superior yacente en el terreno natural (destape)

cuidando que esta tierra de desecho no se mezcle con los suelos que posteriormente

serán utilizados para la construcción de terraplenes, con estos materiales de destape

han de formarse caballetes laterales de depósito, o se desparramarán sobre los

terrenos aledaños dentro de una distancia máxima de 1.000 mts. Disponiendo al

respecto la Inspección. La compactación de los mismos será la normal que se

obtenga como consecuencia del tránsito normal del equipo del transporte.

A continuación del destape se procederá a la excavación de la sección del canal,

llegado en esta etapa.

A) Canal sin revestir: En este caso la excavación llegará hasta las dimensiones de la

sección definitiva del mismo y de acuerdo a las especificaciones particulares de cada

obra.



75

B) Canal revestido: Se llegará hasta las proximidades de las dimensiones de la

sección definitiva del mismo, de acuerdo a las especificaciones particulares de cada

obra.

Luego se procederá a compactar taludes y solera de la sección hasta alcanzar

densidades no menores que la del terreno natural, y se procederá a perfilar y alisar

los mismos hasta alcanzar las condiciones y cotas necesarias para colocar el

revestimiento.

Las excavaciones de los préstamos se deberán realizar de modo que los mismos

adopten formas regulares y sean conformados y perfilados cuidadosamente para

permitir una exacta medición del volumen excavado.

Incluyen estos trabajos, cuando en las especificaciones no se aclare en forma

explícita, el bombeo para desagote, y zanjas provisorias para desagüe. En este caso

no recibirá pago alguno, estando su precio incluido en el de los ítems en que se deba

recurrir a dicho/s trabajo/s para la ejecución de la obra ó trabajos que hacen a ella, y

su posterior relleno y compactación hasta la densidad natural de los terrenos.

El Contratista notificará a la Inspección el comienzo de todo excavación, con

anticipación suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del

Contratista, realicen las mediciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de

extracción, de manera que posteriormente pueda determinarse el volumen excavado.

Dichos levantamientos deben efectuarse después que se realicen los trabajos

indicados en las especificaciones.

Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar por escrito a la

Inspección, los volúmenes presumiblemente excavados no serán certificados ni

pagados.

Las excavaciones se harán hasta la profundidad y con los taludes que fijan los planos

y las especificaciones particulares de cada obra. La Inspección deberá consultar con

el proyectista por cualquier modificación al respecto. No deberán efectuarse

excavaciones por debajo de las cotas proyectadas ni por debajo de las cotas de

desagüe que se hubieran previsto en los planos o fijados por la Inspección.

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados,

estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

Los materiales provenientes de las excavaciones serán colocados por el Contratista y

a su exclusivo cargo en los lugares y en las formas previamente aprobadas por la

Inspección, hasta dentro de la distancia denominada "Distancia Común de

Transporte"; en caso de exceder esa distancia se pagará el transporte como

excedente de transporte.

Todos los depósitos resultantes de los trabajos descritos, así como de cualquier otro

tipo de trabajo y excavación, deberán ser ordenados y dispuestos de tal manera que

no ocasionen perjuicios a los terrenos vecinos y que presenten una apariencia final

agradable que no atente contra la estética del lugar.



76

En ningún caso se certificará una excavación nueva de los materiales depositados y

que sean producto de excavaciones ya certificadas.

El material ubicado en las zonas a ser cubiertas por terraplenes, estructuras o

caminos que en opinión de la Inspección, no fuera adecuado, será retirado y ubicado

según lo disponga ésta.

El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación

de material suelto, formado durante la ejecución de los trabajos. A solicitud de la

Inspección verificará la estabilidad de los taludes y deberá por su propia cuenta y

cargo, efectuar el saneo, emparejamiento de taludes, y cualquier medida necesaria

para asegurar las cotas de excavación durante la ejecución de las obras.

II.4 FORMACION DE TERRAPLENES Y RELLENOS DE EXCAVACIONES

Descripción de los trabajos

Bajo la denominación de terraplenes debemos considerar todo trabajo relacionado

con la formación de los mismos, con material proveniente de las excavaciones para la

formación del canal, o de préstamos, yacimientos o canteras, necesarios para la

construcción de los canales, caminos y todo otro trabajo de terraplenamiento incluido

o no en otro ítem del contrato, necesario para obtener las secciones previstas en la

construcción de las obras que se licitan en este proyecto, de acuerdo con los

planos y las especificaciones respectivas.

Incluye también la conformación, perfilado, y conservación de taludes, banquinas,

cunetas, caminos, y demás superficies tomadas y formadas por los terraplenes.

También incluye el relleno de acequias y lagunas, y desagües existentes en los

cruces de los mismos.

Serán parte de este ítem y en su precio se considera incluido, todo desbosque,

destronque, limpieza y preparación del terreno en aquellos sitios que no están

previstos en otro ítem del Contrato o de esta especificación, y que a solo juicio de la

Inspección corresponda efectuar por necesidades de la obra o inherentes a la misma,

quedando el Contratista obligado a ella y se deberán realizar de acuerdo a lo previsto

en las especificaciones.

Incluyen estos trabajos, cuando en las especificaciones no se aclare en forma

explícita, el bombeo para desagote en aquellas zonas que fuese necesario para

construir el terraplén. En este caso no recibirá pago alguno, estando su precio incluido

en el de los ítems en los que se deba recurrir a dichos trabajos para la ejecución de la

obra o trabajos que hacen a ella.

El Contratista notificará a la Inspección el comienzo del terraplén, con anticipación

suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del Contratista realicen las

modificaciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de terraplenado, de

manera que posteriormente pueda determinarse el volumen del terraplén. Dichos



77

levantamientos deberán efectuarse una vez realizados los trabajos indicados en las

especificaciones.

Si el Contratista hubiera realizado o iniciado algún terraplén sin notificar previamente

a la Inspección, los volúmenes presumiblemente realizados no serán certificados ni

pagados y la Inspección a su solo juicio podrá exigir la remoción del o de los tramos

ejecutados en tales condiciones o su reconstrucción en las condiciones especificadas

en la documentación.

El trabajo se medirá, certificará y pagará una sola vez, sin repetición de pago, y una

vez aprobados los mismos por la Inspección.

Sobre la superficie del terreno a la cual se realizó el desmonte, destronque y limpieza,

según lo previsto en la especificación 2, se procederá al retiro de la capa de tierra

vegetal superior yacente en el terreno natural cuidando que esta tierra de desecho no

se mezcle con los suelos que se utilizarán para la construcción del terraplén. Sobre

una superficie así básicamente obtenida y compactada al 92% del Proctor Estándar,

se colocarán capas de material suelto de espesor variable con el equipo de

compactación a utilizarse, espesor que no pasará de 0.30m de modo de asegurar la

efectividad del mismo. Estas capas que se formarán con el material útil de la

excavación (Especificación 3) y eventualmente con el de préstamos, tendrán el

sobreancho necesario para poder perfilar luego la sección definitiva. La densidad

mínima exigible para estas capas de material compactado, será del 98% de la

obtenida con el ensayo Proctor Estándar. Una vez realizados y aprobados los

terraplenes, deberán perfilarse y alisarse la solera, taludes y banquinas de modo que

se obtenga una perfecta forma geométrica de la sección transversal (incluida la del

canal, lista para recibir el revestimiento) de acuerdo a estas especificaciones, a lo

indicado en los planos del proyecto y/o dispuesto por la Inspección de la Obra.

Se aclara que el volumen de suelo adicional necesario para los sobreanchos

mencionados y a su transporte no se medirán ni certificarán ni recibirán pago especial

alguno, estando el mismo incluido en el precio unitario del presente ítem.

Durante la construcción y hasta la recepción final, el Contratista deberá proteger los

terraplenes en soleras, taludes, caminos, banquinas y cunetas de guardia a los

efectos de prevenir la erosión y mantener un correcto desagüe, de tal manera que los

mismos conserven permanentemente las características exigidas en estas

especificaciones.

Si los trabajos se realizan durante el período de servicio de riego se efectuarán

obligatoriamente (al menos dos veces) trabajos de corte de maleza en taludes,

perfilado de banquinas y de ser necesario u ordenado por la Inspección, el paso de

cadenas de arrastre para la extracción de vegetación acuática dentro del cajero.

Durante el período de corte se conservarán todos los taludes y soleras libres de

vegetación y reparando las erosiones que se produzcan por lluvia y/o vientos. Los

gastos que dichos trabajos demanden, se considerarán incluidos en el precio de

contrato del ítem Formación de Terraplenes por lo que el Contratista no recibirá por

ello pago directo alguno.



78

Si el material del terreno existente a nivel de las cotas de la superficie de asiento del

terraplén proyectado, al solo juicio de la Inspección no fueran aptos, se profundizará

la excavación por debajo de dicha cota hasta donde la Inspección lo disponga

debiendo proveer al rellenado y compactado de acuerdo a lo especificado hasta la

cota correspondiente.

Los materiales a utilizar para la formación de los terraplenes serán en lo posible los

obtenidos como producto de la excavación para la formación de la sección del canal,

o provenientes de préstamos y por los cuales el Contratista no recibirá pago directo

alguno fuera de lo previsto en el mismo (Cláusula 3).

Las tareas descriptas quedarán definitivamente recibidas luego de producida la

prueba de carga hidráulica (canal en servicio durante una temporada de riego) y el

reperfilado y recomposición de taludes que fueran necesarios en los sitios que

hubieran deslizado superando las tolerancias.

II.5 RELLENO DE EXCAVACIONES

Descripción:

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la

que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se la hubiese

tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección,

entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra

para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta de la Contratista.

Características del material:

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el

máximo grado de compactación.

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle

comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido

“óptimo” de humedad de compactación determinado con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior

especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u

otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de

humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite

inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para

lograr el contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma de ejecución:

Descripción:



79

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20

m de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno

firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta

sobrepasar la clave del conducto en 0,60 m.

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá a pasar el equipo mecánico

de compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20

m de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de

humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime

necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr

un peso por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado

obtenido con el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la

estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del

proceso de compactación a exclusivo cargo de la Contratista.

Equipos:

No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el

adecuado para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de

compactación requerido.

Ensayo de suelo:

Se realizarán ensayos Proctor Standard en la cantidad que la Inspección determine a

efectos de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la

humedad óptima de compactación correspondiente.

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará

determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los

lugares y cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se

efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que

finalice el pasaje de los equipos de compactación.

II.6 TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales

provenientes de la excavación que se consideren sobrantes.

Lugar de depósito:

La Inspección reconocerá una distancia media de transporte de cinco (5) Kilómetros,

la que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de

excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito.



80

II.7 CONTROL DE LAS AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION

El Contratista deberá, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en la

presente sección, diseñar y disponer todas las estructuras y medios necesarios para

la seguridad de las obras y prever el control de las aguas cualesquiera fuera su

origen, de tal manera que pueda realizarse la construcción de las obras en áreas

secas.

El Contratista deberá responsabilizarse totalmente por el diseño, construcción,

suministro, operación y mantenimiento de todos los elementos a utilizar con dicho

método. El Contratista será totalmente responsable de todos los daños debidos a

inundaciones de obras permanentes o temporarias, instalaciones de bombeo, equipo

de construcción y otras instalaciones y deberá reemplazar y reparar todas las obras

dañadas con la máxima celeridad.

Una vez finalizado su uso, todas las obras que sirvieron para controlar y conducir las

aguas durante la construcción y que no formen parte de las estructuras permanentes

deberán ser removidas totalmente.

No se efectuará pago por separado para el Control de las Aguas durante la

construcción, por lo tanto el costo de: diseño, construcción, mantenimiento y remoción

de obras temporarias de drenaje y/o desagüe y todos los otros costos relacionados a

la obtención de áreas libres de agua para la construcción de obras permanentes,

deberán estar incluidos o prorrateados en otros ítems de la Propuesta; a menos que

se especifique dentro de las Cláusulas Técnicas Particulares.

II.8 TRANSPORTE DE SUELOS

Este trabajo comprenderá el transporte de los materiales necesarios para la

formación de rellenos, terraplenes, recubrimientos de suelos, banquinas, depósitos y

demás partes de la obra que se ejecuten con suelos; de los materiales una vez

elaborados, y de los productos de la excavación y destape de yacimientos hasta los

sitios de depósito, cuando esos productos no se utilicen en parte alguna de la

construcción.

Llámase "Distancia total de Transporte" a la longitud que media entre el centro de

gravedad del préstamo o yacimiento utilizado para la obtención del suelo destinado a

la construcción de las obras y el centro de gravedad de la zona de depósito del

mismo, la que será medida a lo largo de la vía de transporte más corta posible, sea

que el Contratista la utilice o no.

Se denomina "Distancia común de Transporte" a aquel trayecto para el cual las

operaciones de transporte no reciben pago alguno, por estar consideradas dentro del

Item "Excavación Común", distancia que será medida en igual forma que la descrita

precedentemente.

Dicha "Distancia Común de Transporte" es de doscientos (200) metros salvo expresa

disposición contraria de las Cláusulas Técnicas Particulares.



81

Cuando la "Distancia total de Transporte" fuera mayor que la "Distancia Común de

Transporte", la diferencia entre ambas se computará como "Distancia Excedente de

Transporte" y servirá de base para el pago del presente trabajo.

Será obligación del Contratista construir y mantener en condiciones de tránsito los

accesos necesarios para efectuar el transporte de los materiales dentro de la zona de

la obra.

Los daños que se ocasionen a la obra, propiedades y construcciones como

consecuencia de las operaciones de transporte, deberán ser reparados por el

Contratista a su exclusivo cargo, aunque los medios y recorridos utilizados para ello

hubieran sido aprobados por la Inspección

III.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

El proceso de recepción de las obras terminadas y funcionando se realizará en dos

instancias, de acuerdo con la normativa vigente: una Recepción Provisional, seguida de la

Recepción Definitiva luego de complementadas todas las observaciones de la Inspección,

cumplidos los requisitos estipulados en este Pliego y verificadas las condiciones de

funcionamiento estipuladas para el Período de Garantía.

Respecto a la terminación completa de las obras, se reitera que todas las

provisiones, obras, trabajos, estudios, cálculos, etc. indicados en los planos y documentos

del contrato y todos aquellos que sin estar expresamente especificados en dichos

documentos y que sean necesarios para que el correcto funcionamiento de las obras,

deberán ser previstos y ejecutados por el Contratista y se entenderán incluidos dentro del

precio del contrato.

La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, insertos, anclajes, juntas y

todo otro tipo de insumos, aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente

Pliego, que sean requeridos para las pruebas hidráulicas, de calidad y de funcionamiento, se

considerarán incluidos en los gastos generales del Contratista, No admitiéndose reclamo de

ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de

tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.

En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ámbito de las obras, las

erogaciones requeridas por el traslado del personal de la Inspección serán a cargo del

Contratista.

III.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL

Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del

llamado a Licitación, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones para

acordar la Recepción Provisional de la Obra:

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.



82

Planos conforme a obra y memorias de cálculo aprobadas y copias entregadas a

satisfacción de la Inspección, cuando correspodiera.

III.2 PERIODO DE GARANTÍA

El período de garantía de la obra se fija en doce meses (12) corridos a partir de la

fecha de recepción provisoria de la misma.

III.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del

llamado a licitación, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las condiciones

acordadascon la Inspección.



83





IV.MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- INTRODUCCION

La ciudad de Cipolletti tiene una problemática recurrente relacionada con la

evacuación de las precipitaciones de cierta magnitud que se caen sobre su ejido y en zonas

circundantes al mismo. Los desagües pluviales de la ciudad que deben evacuar el agua en

superficie, se sustentan, básicamente, en la red colectores y desagües comuneros del

sistema de riego y drenaje que actualmente administra el Consorcio de Regantes de

Cipolletti, el Municipio y el DPA

Los colectores y desagües en determinado momento, no alcanzan a evacuar el agua

precipitada, hecho que da paso al desborde de los mismos, lo cual produce el anegamiento

de las zonas aledañas en varios sectores de la ciudad. Las causas de la problemática se

atribuyen a la cantidad de agua precipitada en el ejido urbano, subrural, rural y las

escorrentías que aportan las zonas circundantes al mismo a ser evacuadas por la red de

colectores y desagües.

Imagen 1



84

En la Imagen 1 se muestran los principales colectores de la red de evacuación dentro

del ejido y las áreas de aporte de escorrentía hacia el mismo.

La red cuenta con un colector evacuador principal denominado PII. Éste presenta un

tramo inicial con dirección Noroeste-Sureste, y luego continua su trayecto con dirección

Norte-Sur, con algunas variantes, hacia el nivel de base que constituye el río Negro.

Como puede observarse en la imagen, hacia el colector PII confluyen desde el Oeste

las aguas provenientes de los colectores denominados: La Alianza, E1, E2, Curri Lamuel, E3

y Ex Roca. Desde el sector Noreste los desagües pluviales denominados 1, 2, 3, 4 y 5

transportan hacia el mismo colector las escorrentías originadas en las cuencas aluvionales

sitas en ese sector.

En la Imagen 1 se observa la vinculación entre las cuencas aluvionales y el colector

PII, mediante los desagües pluviales. Puede observarse que el canal principal de riego

constituye una barrera a la libre circulación de las escorrentías hacia aguas abajo. Esta

circunstancia es salvada mediante un canal colector, paralelo al principal, que intercepta

dichas escorrentías y las conduce a sifones sitos debajo de aquel, los que conectan con los

desagües pluviales 2, 3 y 4-5, y estos con el colector PII. También en la figura se muestran

zonas que se denominaron de acumulación, que son demostrativas que el canal colector

experimenta desbordes.

Cuando en la zona se producen precipitaciones intensas importantes o de

duraciones prolongadas, los caudales y volúmenes de escorrentías que se generan en las

cuencas aluvionales mencionadas, son de tal magnitud que hacen que los desagües

pluviales no puedan conducir plenamente a los mismos, produciendo desbordes que

inundan sectores aledaños, además de sobrecargar el colector P2.

Considerando que el ejido municipal ocupa una superficie de unos 100 km2 y el área

de aporte aluvional ronda los 150 km2, se observa que el impacto que produce este sector a

la hora de su evacuación por el colecto PII es muy grande.

En la Imagen 1se observa en amarillo la traza del importante Canal Colector P2 que

a excepción del canal de drenaje y pluvial Colector R1, que se ubica al Oeste de la ciudad,

es el único cuerpo receptor que se dispone para la evacuación de todos los desagües

pluviales urbanos de la ciudad de Cipolletti y también de canales de desagües de riego.

Es evidente el cuello de botella que se ha generado con el tiempo y dese los

orígenes del sistema de riego, debido a que el Canal Colector P2 no fue proyectado y

construido para tantos requerimientos de evacuación de caudales como pluviales urbanos,

aluvionales, excedentes de riego y drenaje; generando la necesidad que este canal funcione

siempre correctamente por lo que requiere mantenerse limpio, desmalezado el cajero y con

banquinas de servicio accesible.

Esto último se agrava con la problemática de ocupación de viviendas, que conforma

la urbanización denominada “Puente 83”, que representa una gran densidad de casas

unifamiliares instaladas en el espacio de servidumbre de los Canales Colector P2 y

Secundario III, dificultando el acceso a las banquinas de mantenimiento y de cualquier obra

de mejora que se requiera ejecutar sobre dichos canales.



85

Al respecto la Municipalidad de Cipolletti ha tomado intervención ante eventos de

inundación reciente que fundamentalmente afecto al asentamiento “Puente 83”, empezado a

actuar a través de un Plan de Mejoramiento Barrial.

El plan contempla talleres y encuentros comunicacionales, educativos y

sensibilizadores que se viene realizando el Municipio de Cipolletti en conjunto con la AIC y

DPA, abordando la temática de conservación de las vías hidráulicas y el manejo de residuo

domiciliario.

Como acciones estructurales se están reordenando en lo posible los espacios de

ocupación de los terrenos, relocalizando viviendas, a los efectos de liberar el área de

banquina de servicio en el canal Colector P2 para posibilitar las tareas de limpieza y

mantenimiento. El Municipio tiene previsto el equipamiento urbano de la zona en lo referido

a dotar al área de servicios públicos e infraestructura vial.

No obstante estas medidas el canal Colector P2 no alcanzaría a evacuar las aguas

pluviales si no se realizan en el mismo costosas obras hidráulicas de saltos hidráulicos,

agrandamiento de luz de puentes y revestimiento en su sección conductiva, todo a los efecto

que conduzca mayor caudal, dado que no habría espacio para ampliar la sección conductiva

debido a la ocupación de sus márgenes. Todo esto con la complejidad de que este canal

Colector siempre se encuentra con agua por lo que las obras se encarecerían en su

materialización.

Imagen 2

Como se observa en la Imagen 2 en color verde se observa la traza del Canal Sec III

que corre paralelo al Colector P2 en amarillo, que dados los altos niveles de altura que tiene

en superficie el agua el canal de riego, porque alimenta al final del mismo a una toma de



86

derivación a otros canales de riego, representa un riesgo adicional a la población del

“Puente 83” dado que el nivel de las casas y calles están por debajo del nivel del agua de

dicho canal.

Imagen 3

Esto último se da sobre al otro lateral del asentamiento, como se observa en la

Imagen 3, dado que las casas se encuentran entre ambos canales.

Suprimiendo al Canal Secundario III al riego que sería reemplazado por el Aductor I,

definido en la imagen en color rojo, contaríamos con una sección conductiva que triplica la

sección conductica del Colector P2 para conducir las aguas pluviales, aluvionales y

descargas de riego.

Luego a través de una obra de interconexión se trasvasaría las aguas del Colector

P2 al Canal Secundario III, implementado una obra en las inmediaciones de su nacimiento

del Secundario III con en el Canal Principal. Este desvío de caudales evitaría tomar

intervención en la zona de la traza del Colector P2, que es tan conflictiva debido al

desarrollo urbano del “Puente 83”.

El Canal Secundario III cuenta con banquinas más despejadas dado que los

asentamientos no alcanza a ocupar la banquina de servicio y se agrega el beneficio de que

al no conducir aguas para riego bajaría el nivel de las aguas al funcionar como desagüe y

podrán evacuar las aguas pluviales del barrio en este canal, mejorando las condiciones

ambientales del lugar.



87

2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Ante la problemática descripta y con el fin de aumentar la capacidad de evacuación

del Sistema del Canal Colector P2 de aguas pluvioaluvionales se plantea una primera etapa

de intervención mediante la ejecución de tres obras:

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I

OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DELCOLECTRO PLUVIAL P2 AL

CANAL SECUNDARIO III

LIMPIEZA Y DEMALIZAMIENTO CANAL COLECTOR PLUVIAL P2

2.1. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I

INTRODUCION

Se plantea con esta obra la concreción del viejo proyecto de obra hidráulica de riego

denominado “Reconversión del Canal Secundario III”. Significaría como beneficio inmediato

dejar en desuso para riego al canal Secundario III y convertirlo en un Gran Canal de

Descarga, aprovechando su gran tamaño y profundidad para drenaje de las aguas freáticas

urbanas y de las áreas de riego, y como conducción de las aguas pluviales urbanas y

aluvionales desde las bardas.

El proyecto de reconversión del Canal Secundario III es de la década del ochenta y

tenía como objetivo eliminarlo como canal de riego y reemplazarlo por cuatro (4) Canales

Aductores que toman directamente del Canal Principal. El caudal del Canal Secundario III

que originalmente conducía un caudal de 20 m3/s sería transportado por el Canal principal

que se lo reacondicionó a tal fin. Se realizaron los trabajos de modificación en el Canal

principal y de los cuatro Canales Aductores se construyeron y pusieron en funcionamiento

tres (3) quedando solo por construir el Canal Aductor I, que corre paralelo a la traza del Sec

III y se encuentra parcialmente ejecutado. Todo esto concluye que hoy el canal Secundario

III es un canal que ha quedado sobre dimensionado debido al menor caudal que se deriva

en él desde el Canal Principal, con una sección conductiva mucho mayor en relación al

caudal que hoy transporta que está en el orden de los 7 m3/s.

La toma del canal Aductor I se ubica en la progresiva 34.800 del Canal Principal,

aguas abajo y próxima a la toma del actual Secundario III. Dicho aductor luego de un

recorrido de 4,5 km como se observa en azul en la Imagen 4, llega a una dársena partidora

(donde actualmente nace el canal Secundario III), que alimenta a los canales Secundarios I

Sur, Secundario I Norte, y un canal aductor (de menor tamaño al ex sec. III, que luego de un

recorrido de 10,3 km de longitud alimenta al canal Secundario II Sur, y Terciario I del

Secundario II Sur. La traza del canal sec. III desafectada que se extiende desde Allen a

Roca, pasará a ser un descargador de excedentes del canal principal y/o Drenaje y pluvial

aprovechando su gran tamaño de sección.



88

Imagen 4

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de la obra es realizar las tareas faltantes poner en funcionamiento el canal

de riego Aductor I y desafectar del riego al Ex canal Sec. III para convertirlo en su totalidad

en un colector de descarga pluvioaluvional de Cipolletti y de excedentes del canal Principal.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos consisten principalmente en movimientos de suelos (excavaciones y

rellenos) para la formación de la sección de proyecto del canal aductor I, como así también

estructuras complementarias (tramos con secciones revestidas, reparación y/o remplazo de

compuertas, transiciones, etc); tareas que son necesarias para habilitar y poner en

funcionamiento el mencionado canal de riego.

El tramo a intervenir tiene una longitud de 4430 metros, el cual inicia en la obra de

toma (construida) sobre la progresiva 34.8 Km del Canal Principal de Riego del Sistema Alto

Valle, y su traza se desarrolla en sentido Norte-Sur cruzando las vías del FFCC Roca (Prog.

2995) y la Ruta 65 (Prog. 3019).

La sección del canal se encuentra revestida en solera y taludes -entre las

progresivas 2635 y la Ruta 65- mediante losas de hormigón y conforma una sección

trapezoidal.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Limpieza, desmalezamiento y extracción de arboles



89

Trabajos previos que se deberán realizar sobre la traza del canal a los fines de

materializar las excavaciones y rellenos con suelos del lugar y aporte de cantera a los fines

de conformar la sección conductiva del canal y sus correspondientes banquinas de servicio.

Excavación y perfilado de cajero:

Se refiere a las tareas necesarias para la formación de la sección de escurrimiento

de proyecto, mediante la utilización de equipos retroexcavadores.

Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero:

Para conformar la sección de proyecto, es necesario realizar alteos de suelo, el cual

se realizará con material calcáreo seleccionado compactado según los requerimientos de

este tipo de obras.

Construcción y colocación de compuertas en obra de toma:

Es necesario el recambio de elementos de compuertas y guías que corresponden a

la obra original y se encuentran deterioradas por falta de operación y mantenimiento.

Hormigón Armado para sección de canal rectangular:

Por cuestiones de espacio físico, en un tramo de canal, es necesaria la

materialización de la sección rectangular de hormigón armado, reduciendo de esta manera

el ancho necesario por la ocupación del canal.

Hormigonado de losas de revestimiento:

Por similares razones a las mencionadas en el punto anterior, aunque en menor

medida, se plantea un tramo de sección revestida.

Demoliciones:

Para vincular el canal Sec. III, es necesario la demolición de tabiques en la dársena

de prog. 4.5 km

Muros de hormigón cierra vanos:

Para desvincular el actual aductor del Sec. III de la dársena en la cual descarga el

Aductor I, se plantea el cierre de 4 vanos con tabiques de hormigón armado.

Adecuación obra de toma canal terciario:

Relocalización de obra de toma de canal Terciario denominado “Secundario I Norte”

que será removida del canal Secundario II y ubicada en la intersección de la traza de este

canal y la del Canal Aductor I.

Reparaciones Generales en dársena Canal Principal

Comprenderá trabajos de reparación de estructuras existentes como muros de

contención de desbordes, reparación de revoques de paramentos fisurados, desobstrucción

y limpieza de conductos, acondicionamiento de compuertas en relación a la reposición de

suspartes faltantes, reparación de escudos y mecanismos de elevación, colocación de sellos

de estanqueidad, etc..



90

2.2OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL COLECTRO PLUVIAL P2 AL CANAL

SECUNDARIO III

INTRODUCION

En el Canal Colector P2 se ha registrado que conduce grandes caudales de

evacuación debido al aporte que recibe de los colectores urbanos a lo largo de su recorrido

en situaciones de lluvias intensas que lo llevan al límite de su capacidad, fundamentalmente

en el tramo que recorre en dirección Norte Sur en forma paralela al Secundario III.

Ese tramo de aproximadamente 5.300 m de largo que se extiende desde las

inmediaciones del Canal Principal al Norte, hasta inmediaciones de la Ruta 22 al Sur, donde

se empalma con el descargador del Canal de riego Secundario III, reviste gran complejidad

en lo referente al mantenimiento debido a su difícil accesibilidad a las banquinas de

mantenimiento por el asentamiento urbano del “Puente 83” que se ha producido en las

mismas.

Otro aspecto que lo caracteriza al Canal Colector es que su sección conductiva no

posee la capacidad de evacuar todo el caudal requerido de origen pluvial, de riego y

aluvional, debido a que en sus orígenes no revestía la importancia que tiene hoy y que

resulta muy difícil de intervenir con obras de ampliación dado que en este tramo existen

impedimentos por la gran cantidad de interferenciasexistentes de puentes viales, cruce con

el FFCC y la ocupación general de sus banquinas con asentamientos urbanos.

Debido a que la puesta en funcionamiento del Canal Aductor I y la consecuente

desafectación del canal Secundario III como canal de riego, queda disponible este último

con su gran sección conductiva para situaciones de emergencia de descarga del Canal

Principal y con la factibilidad de que a través de una obra de trasvase el Canal Colector P2

evacue y alivie sus excedentes de caudales.

Por lo tanto se plantea la materialización de una obra aliviadora de trasvase del

Colector P2 al Secundario III, en la zona representada en la Imagen 3a través de un canal

de conexión que descargara aguas abajo del salto que tiene el Canal Secundario III

posterior a la toma en el Canal Principal.

OBJETO DEL PROYECTO

Construir un edificio de compuertas en hormigón armado sobre la margen izquierda

del Canal Colector P2 que llevara dos (2) compuertas metálicas de 1,25 m de ancho por

1,10 m de altura con accionamiento manual por vástagos roscados y volante. La obra se

complementa con las guías de recata para mantenimiento, pasarela de operación de

compuertas, vigas de sujeción de mecanismo de elevación y puente vial adosado a los

efectos de permitir el tránsito sobre la banquina de operación y mantenimiento.

La obra se completa con un canal de evacuación que se conectará aguas abajo de la

estructura del salto existente en el Canal Secundario III que se ubica posterior a la obra de

Toma sobre el Canal principal. Debido al caudal a derivar, la velocidad del agua y el entorno

urbano donde se va a emplazar, se adopta para dicha canalización que tendrá una longitud

de 115 m, una sección transversal de escurrimiento rectangular en hormigón armado de 3 m

de ancho de fondo y 1,60 m de altura.



91


Excavación y relleno para Obras de Arte

Replanteada la obra se procederá a los trabajos de excavación a los efectos de

poder materializar las obras de Toma y Canal de Trasvase. Dicha excavación se realizará

con un sobre ancho suficiente para posibilitar el acceso a los niveles de fundación, armado

de encofrados, disposición de armadura y hormigonado final. Concluidos los trabajos de

ejecución de las obras y una vez desencofrada las estructuras se procederá al relleno con

los suelos de excavación de los espacios vacíos hasta el nivel de terminación superior de

las obras.

Hormigón Armado para Obra de Arte

Corresponde los trabajos de conformación de la estructura de la Obra de Toma que

contendrá las compuertas, tabiques, muros de contención y puente para circulación

vehicular de la banquina de servicio.

Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal

Corresponde los trabajos de conformación del canal que comunicará la Obra de

Toma con su descarga en el Canal Secundario III, que por su características de diseño de

sección rectangular tendrá muros laterales verticales armados y vinculados a una losa de

fondo también armada.

Construcción de compuertas

Se provisionará e instalará en la Obra de Toma dos compuertas metálicas con sus

sellos, guías, marcos y mecanismos de elevación manual.

2.3LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL P2

INTRODUCION

Las sucesivas intervenciones que se realizaron en el colector a lo largo de los años mediante trabajos de limpieza y profundización ha generado la necesidad de realizar trabajos de excavación y rectificación de taludes del cajero del canal a los efectos de darle una continua pendiente longitudinal de fondo que logrará una mayor eficiencia conductica

Otro aspecto que caracteriza al Colector P2 es la dificultad de acceder al mantenimiento de taludes y fondo de canal, debido en parte a la ocupación de casas y de no contar en general con una banquina de servicio abierta para dichas tareas.

En particular el tramo que se extiende en su recorrido final entre la Ruta 22 (Prog 5.515 m) y su desembocadura (Prog 0,00m)constituye un tramo muy importante a intervenir dado que se registra lo antes mencionado y es el tramo que conduce mayor caudal dado que en el confluye la totalidad que ingresa a el Colector P2 y la descargas provenientes del Secundario III.

En este tramo y entre las Prog. 5.515 y 3.450 m sobre margen izquierda se emplaza el Barrio “Tres Luces” que se caracteriza por tener las casa dispuestas en forma sucesiva ocupando el área de servicio del canal que da al límite de las parcelas de riego, quedando libre un sector de banquina contra el canal para ingreso, egreso y circulación del barrio.



92

El resto de la traza del Canal Colector que se extiende desde la Prog. 3.450 m y la desembocadura (Prog. 0,00) no reviste características de canal al haberse empleado en su conducción viejos cauces del río desactivados que se caracterizan por tener secciones de escurrimiento anchas, con márgenes de suave declive, muy vegetadas que dificultan el acceso al cauce principal.

Esta situación genera serios inconvenientes al dificultar la accesibilidad para tareas de limpieza como ser el crecimiento de vegetación, desarrollo de plantas acuáticas y el retiro de los residuos urbanos solidos (RSU) que suelen originar obstrucciones en el cauce.

OBJETO DEL PROYECTO

En esta etapa de obra se plantea una importante tarea de limpieza de vegetación de

taludes, banquinas y dragado del fondo del canal, para lograr una restitución y/o ampliación

de la capacidad de conducción de agua del Colector Pluvial 2 desde la Prog. km 5,515

(Cruce Ruta Nº22) hasta la Prog. km 0,0 (desembocadura). El trabajo de dragado

corresponde a una rectificación de la pendiente del fondo uniformando la misma hasta su

desembocadura.

Seplantea constituir sobre la Margen Izquierda una banquina de mantenimiento a los

efectos de poder asegurar un libre y fácil acceso que se dificulta por la margen derecha

dada que se encuentra urbaniza.

Está previsto que dicha banquina sea consolidada solo como espacio de servicio,

evitando la circulación vecinal por la misma, dado que se colocarán tranqueras en

correlación a los límites parcelarios que solo tendrán acceso el personal de mantenimiento

como los propietarios de las chacras.




93

3.50

8

7

En la imagen se observa el tramo de colector a intervenir ylas progresivas

correspondientes a perfiles transversales relevados y que están representados en los

planos.

Una vez realizadas las tareas de limpieza de vegetación sobre toda el área de cajero

y banquina derecha se procederán a coordinar las tareas de dragado o profundización del

canal, conformación del talud derecho y de una banquina de servicio que de acuerdo al

tramo o sector de Canal Colector se realizarán excavaciones o rellenos, a los efectos de

mantener una altura constante en valor entre el fondo del dragado y el nivel de banquina

terminada.

Se realizarán mediciones previas topográficas, levantando los perfiles transversales

del Colector en los lugares donde figuran los perfiles de proyecto que podrán ser

complementados con intermedios a los efectos de tener una mejor definición de volúmenes

de relleno y excavación.

A los efectos de diseño hidráulico eficiente de la sección del Canal Colector se

estableció una pendiente longitudinal de fondo para todo el tramo a intervenir de valor S0=

0,0011 m/m, estableciendo su arranque en la Prog 5.515 m en correspondencia con el fondo

de la alcantarilla de la Ruta Nº 22 y en su desembocadura (Prog 0,00m) una profundización

de 0,50 m.

Estápendiente de fondo adoptada genera que en algunos sectores se profundice en

valores que no superan el metro, como en otros se registra que el fondo quedaría por debajo

de ese nivel de solera definido. Esta intervención mejorarán las condiciones de conducción

de las aguas dado que en los últimos años se registra niveles de restitución de la descarga

del Canal Colector en el río Negro bajos y es atribuible a la permanencia de bajos caudales

que conduce el río que se encuentran casi todo el año por abajo de los 450 m3/seg.

Para el tramo comprendido desde la progresiva 0 hasta la 1.950 m, será donde se

registran las mayores profundizaciones, el ancho de fondo será de 7 m y el ancho de

banquina, que se conformará con rellenos del materia extraído del cauce, será de 8 m de

longitud. La pendiente del talud será 1,5:1 (H:V).



94

2.50

12

7

3.50

8

7

Perfil tipo entre progresiva 0-1.950 m

Progresivas 1422 - 3450

Progresivas 3750-5515



95

Prog. 5.515 m Vista Aguas Arriba en MD

Prog. 5.460 m - MD



96

Prog. 5.200 m - MD

Prog 4.986 m - MI

Prog. 4.869 m - MI



97

Prog 4.474 MI Residuos Urbanos

Prog. 4320 m – MI

Prog 2.650 m - MD



98

Prog 2.250 m – Vista Aguas Arriba en MD

Prog 920 m Vista Aguas Abajo en Puente Metálico

Prog 45 m - MI



99

Prog 0,00 Desembocadura MI

Vista Aguas Arriba Desembocadura MI del Río Negro



100





V.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

V.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I

ITEM 1.1: LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTOY EXTRACION DE ARBOLES

Comprende la limpieza y desmalezamiento de la cobertura vegetal que se ha

desarrollado a lo largo de la traza del canal a ejecutar. Específicamente comprende el tramo

de cajero y banquinas del canal que se encuentra parcialmente ejecutado.

Dentro de este ITEM se incluyen las herramientas manuales, insumos, mano de

obra, procedimientos de trabajo y aspectos de seguridad y medio ambiente a cargo de la

CONTRATISTA para el desmalezamiento de cobertura vegetal arbustiva, destronque y retiro

de raíces de árboles.

Se entiende como desbosque el corte y extracción de todo material vegetal (árboles,

arbustos, enredaderas, matas cespitosas) que conformará la sección del canal.

Las tareas de limpieza incluyen la preparación de caminos y accesos, y el

emparejamiento del terreno consistente en la nivelación de la zona afectada por los trabajos,

con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas, el movimiento de los

equipos desmalezadores de conservación y las tareas posteriores tendientes a la ejecución

de la obra.

Los productos de dichas tareas deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que

indique la Inspección, fuera de la zona de Obra. El Contratista será el único responsable de

los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.

Los trabajos correspondientes a éste ítem comprenden todas las tareas

mencionadas en los párrafos anteriores y el traslado, por cualquier medio de transporte, de

todo el equipo y personal del Contratista al lugar de la obra, la prestación de la mano de

obra y la provisión de todos los materiales, maquinarias, equipos, elementos y accesorios,

trabajos complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, de

acuerdo a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas.

En caso de ser necesario para la correcta ejecución de la obra, la Contratista deberá

encargarse de la remoción, previa autorización del Ente correspondiente y de la Inspección,

de postes, alambrados, escalas hidrométricas, mojones, líneas de energía eléctrica, casillas

de bombeo, obras de arte y todo otro elemento que se requiera. Una vez finalizados los

trabajos, deberá reinstalar y/o reconstruir las instalaciones removidas restituyendo la



101

situación original. Asimismo, durante la ejecución de la obra deberá garantizar los servicios

que dichas instalaciones presten.

Medición y forma de pago

La presente tarea se certificará y pagará en forma GLOBAL (Gl), al precio ofertado

por el Contratista según conste en la planilla de propuesta la cotización realizada por las

tareas que involucran al Ítem.

La Inspección podrá certificar en forma parcial en función del avance de dichos

trabajos.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato, según el “ITEM 1.1:

Limpieza desmalezamiento y extracción de arboles”.

Dicho precio será compensación total por todas las tareas o elementos necesarios

para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo indicado en estas

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1.2: EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CAJERO:

El presente ítem comprende la excavación y perfilado necesaria para la formación de

la sección proyectada en suelos compactados, para el emplazamiento de la sección

trapecial revestida y para la sección rectangular de hormigón armado según correspondiere

en cada tramo (preparación de la superficie, emplazamiento de encofrados, etc.).

Los productos de excavación de ser aptos, serán utilizados si fueran aptos para la

ejecución de rellenos donde fuera necesario.

El contratista deberá proveer la mano de obra, materiales y equipos necesarios para

la realización de las tareas mencionadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

Generales que forman parte de este pliego de bases y condiciones.

Medición forma de pago

Toda excavación se medirá en su posición original por medio de secciones

transversales y el volumen excavado por el método de las medias de las áreas. La

profundidad de la excavación se medirá a partir del terreno natural existente luego de

realizarse un relevamiento previo el cual estará incluido en el presente ítem debiendo

prorratearse su costo.

No se computará toda excavación ejecutada por debajo de las cotas de proyecto,

como así tampoco se tendrá en cuenta la excavación demás que pudiera ejecutarse de no

corresponder los taludes con los de proyecto.

No se clasificará el material excavado para su pago, ni se harán bonificaciones

adicionales a los precios unitarios por excavación porque el material esté mojado,

compactado o por la naturaleza del mismo, como así tampoco por el tipo de equipos de

excavación necesario.



102

Se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo movido una vez alcanzadas

las cotas y dimensiones especificadas en los planos adjuntos.

Para el caso de excavación para canales, el precio del ítem comprende también las

tareas de perfilado.

Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el Item

“Excavación y perfilado de cajero”.

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos descriptos, de

acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS, incluyendo equipos, mano de

obra y cualquier otra tarea o insumo descriptos o no en estas especificaciones.

ITEM 1.3: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL CALCÁREO

SOBRE CAJERO

El ítem comprende la ejecución de rellenos sobre la sección del canal en los perfiles

que se requiera para formar la sección de proyecto y preparando la superficie para su

posterior hormigonado en los tramos que corresponda.

2.1) Descripción:

El relleno se efectuará con material calcáreo, compactándose equipos

autopropulsados, de arrastre y con herramientas vibratorias manuales tipo “chanchas” o

“canguros”.

2.2) Características del material:

El material a utilizar para el relleno será ripio calcáreo el cual será aprobado por la

INSPECCION y tendrá las condiciones óptimas de humedad que permita la correcta

ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle

comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido “óptimo” de

humedad de compactación determinado con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior

especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros

equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite

inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr

el contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

2.3) Forma de ejecución:

2.3.1) Descripción:

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de no

mas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el

terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales y mecánicos.



103

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr

un peso por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con

el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la

estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de

compactación a exclusivo cargo de la Contratista.

2.3.2) Equipos:

No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el

adecuado para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de

compactación requerido.

2.3.3) Ensayo de suelo:

Se realizarán ensayos Proctor Standard en la cantidad que la Inspección determine a

efectos de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la humedad

óptima de compactación correspondiente.

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará

determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y

cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de

transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalice el pasaje de los equipos

de compactación.


Se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo movido una vez terminado el

relleno y la compactación.

Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,

cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se

especifica en los artículos correspondientes. Se incluyen asimismo todos los gastos que

demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.

ITEM 1.4: CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS

El CONTRATISTA deberá proveer y colocar compuertas nuevas para la obra de

toma con sus respectivas guías de elevación, marcos, sellos y rodamientos a los efectos de

reemplazar las compuertas existentes.

Las tres (3) compuertas que el CONTRATISTA deberá proveer y colocar, cerrarán

los tres (3) vanos de la obra de toma y cada compuerta tienen una ancho de 120 cm y alto

de 250 cm del tipo guillotina, construidas con chapa y perfilería metálica con sus respectivos

tratamientos anticorrosivos. Las mismas están compuestas por un bastidor, escudo y

elementos de elevación correspondientes.



104

La compuerta a suministrar deberá ser fabricada por establecimientos regularmente

dedicados a estos trabajos o por talleres metalúrgicos especializados que acrediten

experiencia en este tipo de construcciones.

El CONTRATISTA presentará en todos los casos, planos preparados en el taller

donde se fabricará la compuerta, con los detalles de los elementos a fabricar, indicación de

sus características y condiciones de trabajo, reservándose la INSPECCIÓN el derecho de

aprobar o desaprobar, total o parcialmente, las soluciones y detalles propuestos. La

fabricación de todas las partes será diferida hasta que la INSPECCIÓN apruebe los planos y

detalles presentados.

La compuerta y sus accesorios deberán funcionar correctamente aún en las

condiciones más severas de funcionamiento a que podrá verse sometida (máxima carga de

agua, presión de sedimentos, etc.) y ofrecerá un grado adecuado de impermeabilidad bajo

las máximas cargas hidrostática diferenciales de proyecto.

Las compuertas serán de chapas de acero de espesor adecuado, con nervios

horizontales y verticales de sección suficiente para soportar sin distorsiones las máximas

cargas en la posición de cierre, de apertura parcial o apertura total.

Las compuertas se deslizan dentro de recatas metálicas embutidas en el hormigón

de la obra de toma. El contacto entre las compuertas y recatas se realizara a través de

rodamientos que disminuirán la fricción de contacto producida por la presión hidrostática.

Levarán también las compuertas rodamientos laterales que se deslizaran a través de

guías que irán soldadas a las recatas, y cumplirán la función de mantener la linealidad de la

compuerta con las recatas en su desplazamiento.

Los ejes de la ruedas serán de acero inoxidable y serán fijos vinculados a la

estructura de las compuerta a través de bancadas que serán construidas a los fines de

alojar en ellas cojinetes de bronce a los efectos de facilitar las tareas de desmontaje para

mantenimiento y reemplazo de piezas.

Las ruedas serán de acero con cromado superficial y girarán sobre los ejes fijos a las

compuertas y llevaran cojinetes de bronce u otro material que el CONTRATISTA sugiera

emplear que se adecue al funcionamiento característico de este tipo de compuerta para

canales de riego.

Se incluye la fabricación, provisión y colocación de los mecanismos de izaje para el

accionamiento de las nuevas compuertas a colocar.

El CONTRATISTA procederá a remover los mecanismos existentes tratando de

recuperarlos con la mayor integridad posible, a los efectos de poder reutilizarlos.

Se exigirá en todos los casos un perfecto deslizamiento de las compuertas, y estarán

provistos de burletes u otros dispositivos adecuados para asegurar, prácticamente, la

impermeabilidad del conjunto cuando la compuerta esté en la posición de cierre.



105

La superficie terminada de las compuertas y guías será arenada y pintada de

acuerdo a lo indicado por la INSPECCION y las presentes especificaciones.

No se efectuará pintado alguno hasta que las superficies hayan sido limpiadas en

forma adecuada para eliminar toda contaminación y se encuentren perfectamente secas.

Se aplicara Granallado/arenado a metal casi blanco

Las pinturas a aplicar serán:

1º capa: Silicato inorgánico de zinc:60 μm min.

2º capa: Esmalte epoxi bituminoso:300 μm min.

Espesor total de película seca:360 μm min.

La primera capa se aplicará en taller. La segunda será aplicada en obra por el

Contratista una vez finalizado el montaje.


Se certificará y pagará por UNIDAD (UN) de compuerta provista y colocada en su

posición definitiva.



especifica en los artículos correspondientes.

Estos trabajos se pagarán al precio de contrato, según el Ítem 1.4 "Construcción y

colocación de compuertas".

Dicho precio será compensación total por la provisión del material, equipo y mano de

obra especificado en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES

TECNICAS.

ITEM 1.5: HORMIGÓN ARMADO SECCIÓN RECTANGULAR DE CANAL

Comprende la ejecución de la sección rectangular del canal de hormigón armado del

tipo H-21 (Cirsoc) como así también las cabeceras de los sifones invertidos de cruce de calles y

entradas vehiculares.

El hormigón a utilizar estará constituido por una mezcla íntima de cemento portland

artificial, agregados finos (arenas), agregados gruesos y agua, debiendo ser determinada

previamente la proporción exacta de cada elemento mediante ensayos de laboratorio

efectuados con los mismos materiales a utilizar en la obra y extraídos de los acopios del

CONTRATISTA.

La elección de las curvas granulométricas y límites, así como el tamaño máximo del

agregado a utilizar y el asentamiento, serán facultades exclusivas de la INSPECCION, de



106

acuerdo a la utilización del hormigón y ajustándose a las normas estipuladas en el

Reglamento CIRSOC.

La resistencia de los hormigones a emplear será H21 (CIRSOC), con los siguientes

requisitos:

HORMIGON(

tipo )

f´c

(kg/cm²)

a/c

(máx.)

Cemento Máx.

mín.

Asentamiento

máx. mín.

Tmáx.

Agregado

(mm)

Aire

Incorp.

(%)

H21

210

0,55

400

350

10

6

25

4,5 +- 1

Todos los trabajos referentes a la preparación, elaboración, colocación,

compactación, curado de los hormigones de cemento portland, como también los

desencofrados, reparación y terminado de las superficies, juntas de construcción y

tolerancias de orden constructivo se ejecutarán de acuerdo con las normas del CIRSOC

El CONTRATISTA deberá especificar el equipo de extracción, lavado y clasificación

de áridos, como asimismo el equipo a utilizar para el hormigonado.

La preparación del hormigón se efectuará en hormigoneras instaladas en el lugar de

moldeo, o en una planta adecuada o en hormigoneras móviles de modelo aceptado por la

Inspección. No se permitirá la elaboración a mano del hormigón, bajo ningún concepto.

El costo unitario del cemento, de los áridos (grueso y fino), del agua y de cualquier

aditivo que se use, estarán incluidos en el precio del hormigón respectivo, lo mismo que el

acero que forme parte de la estructura.

Todas las operaciones concernientes a la fabricación del hormigón deben estar

organizadas y coordinadas en forma de obtener una producción lo más continua posible, a

fin de asegurar la mejor trabazón de los diversos pastones y obtener obras monolíticas.

Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar para la fabricación de

los hormigones, deben ser los adecuados para garantizar un trabajo continuo y de fácil

control, no admitiéndose el empleo de mangueras para verter agua en la hormigonera.

Salvo autorización escrita de la INSPECCION, solo se permitirá la elaboración y

colocación de hormigones, cuando la temperatura sea de 5 grados centígrados como

mínimo y vaya en ascenso. En caso de temperaturas inferiores a la mencionada, el

CONTRATISTA propondrá a la INSPECCION el procedimiento a emplear para evitar el

efecto de éstas. La autorización otorgada por la INSPECCION no releva al CONTRATISTA

de la responsabilidad de los resultados. Todos los gastos adicionales que el CONTRATISTA

deba efectuar para preparar y colocar el hormigón, durante intensos fríos correrán por su

exclusiva cuenta.

Los encofrados para contener el hormigón y moldearlo a las líneas requeridas, serán

empleados en cualquier parte en que fuesen necesarios. Cuando el carácter del material

excavado para fundar una estructura de hormigón sea tal que, a juicio de la INSPECCION,



107

puede acomodarse a las líneas prescriptas, el uso de encofrados no será exigido. Si en este

último caso, el volumen de hormigón fuese mayor al que se debería colocar con encofrados,

la diferencia correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA suministrará todo el equipo, la mano de obra y materiales para

moldes y encofrados, así como accesorios, riendas que queden dentro del hormigón, etc. y

su costo estará incluido en el precio unitario del hormigón.

El hormigón será depositado, en todos los casos, directamente en su posición final.

Será transportado por medios que apruebe la INSPECCION y que eviten en forma absoluta,

que el material se disgregue.

Las canaletas para el transporte por gravedad no serán permitidas, como así

tampoco se permitirá depositarlo en un punto para luego ser distribuido en el encofrado.

Todos los hormigones serán vibrados con un vibrador de inmersión y cuyas r.p.m.

sean mayores a 5.000.

Todo hormigón deberá ser colocado en presencia de la INSPECCION o su

representante autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la

fundación y/o los encofrados correspondientes.

Las superficies del hormigón existente a las cuales deba ligarse hormigón nuevo y

las superficies de hormigón reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita

considerarla íntimamente unido al hormigón que se coloque, serán consideradas como

juntas de construcción y serán tratadas de acuerdo a las normas de CIRSOC.

Preparadas las juntas de construcción, serán cubiertas con una capa de mortero de

15 mm. de espesor, de la misma composición que corresponda al hormigón pero sin el

agregado grueso. El hormigón estará colocado entonces sobre el mortero fresco, repartido

en forma de recubrir irregularidades de la superficie. El costo de esta capa se considera

incluido en el precio unitario del hormigón respectivo.

El CONTRATISTA deberá proteger el hormigón hasta la recepción final de la obra.

Las operaciones de protección y curado del hormigón se ejecutarán de acuerdo a las

normas CIRSOC, y los costos estarán incluidos en el precio unitario del hormigón.

Si se apreciaran defectos en los hormigones una vez retirados los moldes, como ser

"nidos de grava", agujeros, etc., siendo dichos defectos de poca importancia, la

INSPECCION podrá autorizar el relleno de los vacíos con mortero de cemento, previo al

tratamiento que indicará la misma, de acuerdo con las normas del CIRSOC. Si los defectos

fueran tales, ya sea por su magnitud o por su naturaleza, que pudiera afectar las

condiciones de resistencia, aspecto, etc., de la respectiva estructura, la INSPECCION

ordenará la reconstrucción en parte o total, según el caso, de la obra defectuosa y los costos

correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Inmediatamente después de haber retirado el encofrado de una estructura o parte de

ella, se procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de colocación,

compactación, o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados, todos ellos a pesar

que deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies lisas, libres de vacíos y



108

solapaduras al aire. No se admitirán, por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades

superficiales, como salientes, huecos u otra anomalía que signifique, a criterio de la

INSPECCION, factores de perturbación al normal escurrimiento de las aguas, debiendo el

CONTRATISTA subsanar o reconstruir a su cargo las zonas defectuosas, de acuerdo con

las normas CIRSOC.

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o

cuyo endurecimiento se ha iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente

preparada para asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará tan pronto como

sea posible hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudique la calidad del

hormigón colocado.

Al efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero y hormigón defectuoso y

sustancias extrañas, hasta la profundidad que sea necesaria para deja al descubierto el

hormigón de buena calidad y las partículas del árido grueso, tratando de obtener una

superficie lo mas rugosa posible.

La operación indicada se realizará mediante rasqueteo con cepillo de alambre,

chorro de agua a presión, de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón. Terminada

esta operación, se procederá a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto

de materia suelta.

A continuación la superficie será adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a

saturarla. Antes de colocar el hormigón se eliminará toda partícula o acumulación de agua

que hubiese podido quedar sobre la superficie, e inmediatamente después se colocará

sobre ella una capa de mortero de la misma razón, o menor, Cemento/Arena/Agua -

Cemento que la del hormigón. La consistencia del mortero será la adecuada para que el

mismo pueda ser introducido en todos los huecos e irregularidades de la superficie.

La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colado el

mortero y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado. Las armaduras existentes

contarán con longitudes adecuadas para ser empalmadas con las nuevas y no estarán

marcadas ni disminuidas sus secciones a causa de la demolición anterior. Las armaduras

estarán libres de polvo, barro, grasa, escamas sueltas de herrumbres, aceites, pinturas y

toda sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia del hormigón.

El Item incluye la provisión y colocación de las barras de hierro que conformarán las

armaduras de las estructuras conforme a las indicaciones dispuestas en planos.

Las armaduras que, en el momento de colocar el hormigón en los encofrados,

estuvieran cubiertas por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido, se limpiarán

perfectamente hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras. El

costo de estos trabajos se los considera incluidos en el precio unitario del hormigón.

Se empleará acero especial de alto límite de fluencia tipo ADN-420 o ADM-420 o

mallas metálicas AM-500, según indique los planos para cada caso. El material responderá

a las indicaciones (barras de acero para armaduras) y su colocación seguirá las indicaciones

de los planos y planillas de doblado, las que deberán ser presentadas por el CONTRATISTA



109

5 (cinco) días antes de comenzar las tareas, y deberán estar aprobadas por la INSPECCION

para su ejecución.

Previo al hormigonado de toda la estructura, la INSPECCION controlará la correcta

disposición de la armadura, la clase y diámetros de aceros empleados, y dará autorización

por escrito, sin cuyo requisito el CONTRATISTA no podrá proceder a hormigonar la

estructura correspondiente. En ningún caso se permitirá uniones soldadas de acero de alto

límite de fluencia.

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las

armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, debiéndose

tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo

métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la

norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes

de las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas

estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la

Inspección.

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el

CIRSOC y en las Normas IRAM, en todo lo que no se oponga a las presentes

Especificaciones.

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las

Normas IRAM citadas.

En todo aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se

entiende que el mismo corresponde al ADN420.

El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de

acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente

accesible para su retiro e inspección.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será

marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma

de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con

marcas.

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo

consignado en planos.

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras

fuera de las correspondientes a las mallas sin aprobación escrita por parte de la Inspección.

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo

indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas.

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que

no resulten desplazadas durante el vaciado del hormigón.



110

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del

hormigón ya colocado.

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,

espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse

separadores de hormigón. Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones.

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición.

Las barandas metálicas estarán formadas por tubos estructurales de diámetro 1 ½’’ y

serán pintados con una mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético.


Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) colocado, una vez aprobada la

ejecución. No se certificará ningún volumen de hormigón rechazado, colocado de más,

perdido, demolido, etc. No se certificará en ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos,

perforaciones, etc.).

Los volúmenes se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las

ordenadas por la INSPECCION.

Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem "ITEM

1.5: Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal".



TECNICAS.

I ITEM 1.6: HORMIGONADO DE LOSAS DE REVESTIMIENTO ESPESOR 12 CM

Se construirá dicho revestimiento con sección trapecial, según se detalla en los

planos adjuntos con un espesor de 8 centímetros con hormigón del tipo H17 y se colocara

en el plano medio de dicho revestimiento una malla metálica tipo SIMA de Ø6 c/15x15cm.

El presente ítem, comprende la ejecución de Hormigón para la construcción del

revestimiento del canal con sección trapecial y transiciones que requiera el uso de Hormigón

elaborado.

Para el caso específico del revestimiento, el uso de encofrados deslizantes o

sistemas de colocación continua deberá justificarse técnicamente y presentar una

descripción detallada de la secuencia constructiva, con tiempos, precisiones y

características que permitan su control por parte de la Inspección.

En el curado se cumplirá lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.

En esta obra en particular, el curado se logrará con el recubrimiento con membranas

aplicadas en forma líquida mediante pulverización.



111

También podrán utilizarse para el curado láminas de polietileno, arpilleras húmedas,

e incluso en la solera, tierra húmeda e inundación mediante endicamientos transversales.

Para el relleno y/o sellado de juntas se utilizarán materiales comerciales

termoplásticos de reconocida y probada eficiencia, que reúnan buenas condiciones de

adherencia, impermeabilidad, elasticidad e inalterabilidad dentro de temperaturas extremas

(-20°C a +60°C).

Dichos materiales deberán conservar sus condiciones de elasticidad bajo cualquier

temperatura, incluso las mínimas extremas, que puedan registrarse en la zona de obras

permitiendo el libre movimiento de las estructuras sin despegarse del hormigón ni agrietarse

en su masa. No deberán fluir por gravedad ni aún a las temperaturas más elevadas que

puedan presentarse.

Deberán asimismo reunirse condiciones de ductilidad tales que admitan sin romperse

las máximas dilataciones que ocurrirán por ensanchamiento de las juntas durante las

épocas de temperaturas mínimas.

Presentarán bajo coeficiente de dilatación que reduzca a un mínimo su expansión

cuando por acción de elevadas temperaturas la apertura de las juntas alcance sus valores

mínimos.

Se construirán juntas de contracción transversales Tipo 4 en toda la extensión del

revestimiento con una separación de CUATRO (4) metros, que podrá disminuirse, con

autorización de la inspección, si ello favoreciera el procedimiento constructivo adoptado, sin

derecho a reclamo por parte de la contratista de los costos que resultaran del mayor numero

de juntas. Las mismas resultan de practicar en el hormigón en estado plástico una hendidura

normal a la superficie de profundidad igual a un tercio del espesor del revestimiento. El tipo,

las dimensiones, las formas y los materiales que se utilicen para la ejecución de estas juntas

serán las que figuren en los planos respectivos y en las presentes especificaciones.

Se colocarán juntas transversales estancas de trabajo Tipo 5 cada veinticuatro (24)

metros y/o en aquellos lugares que determinara la inspección y/o se indiquen en los planos.

Se colocarán juntas de dilatación del Tipo 2 en los lugares donde el revestimiento

sea interrumpido por obras de arte y en aquellos que determinara la Inspección y/o se

indiquen en los planos. En las juntas de dilatación y trabajo se usarán cintas waterstop de

PVC SIKA o similar (conforme se indican en los planos respectivos). Las piezas de uniones

especiales destinadas al sellado de juntas, que se cruzan o que presenten formas

especiales, deberán ser prefabricadas y contar con la aprobación previa de la Inspección.

Durante el almacenamiento, manipuleo y colocación de las cintas, las mismas

deberán preservarse absolutamente del contacto con aceites, naftas, gas oíl o productos

similares que puedan alterar las condiciones de comportamiento en el hormigón.

Además de las precedentes condiciones, los materiales empleados en la ejecución

de las juntas deberán ser resistentes al ataque de sales y sulfatos.

El perfilado de los taludes deberá realizarse inmediatamente antes de la ejecución

del hormigón para evitar la degradación de la superficie de apoyo.



112

Las armaduras deberán colocarse y asegurarse de forma tal que las mismas se

mantengan en la posición de diseño luego del hormigonado.

En la colocación del hormigón del revestimiento, el molde deslizante o el medio de

colocación continua deberán garantizar un perfecto vibrado, alisado y mantenimiento de la

rasante. En los taludes deberá hormigonarse desde abajo hacia arriba, cuidando al máximo

que no se produzcan segregaciones en los áridos durante el colado y/o desmoronamientos

de suelos. Estos estarán libres de agua estancada, barro, escombros sueltos y toda otra

sustancia extraña y deberán haber sido compactados y humedecidos. Ningún hormigón

podrá ser colocado bajo agua.

La consistencia y trabajabilidad del hormigón se adecuarán al método constructivo

adoptado; para la consolidación del hormigón se utilizará vibrador de inmersión. Si no se

utilizaran moldes deslizantes la colocación del hormigón se efectuará con enrasadoras

deslizantes, con apoyo en guías laterales, que distribuyen el hormigón hasta conformar el

panel entre guías. La vibración se efectuará en el hormigón delante de la regla enrasadora.

Distribuido el hormigón se operará con reglas alisadoras con movimiento de vaivén de

accionamiento mecánico o manual para obtener una superficie final lisa. Se admitirá la

ejecución por tramos alternados si favorece aspectos constructivos.

Eventuales imperfecciones de terminación serán retocadas con mortero de cemento

y tareas de fratasado, que aseguren la terminación lisa y sin vacíos.

El hormigón será protegido inmediatamente contra la evaporación del agua de

mezclado. Apenas eliminada el agua de exudación se iniciará el curado mediante rociado

con agua apta mediante procedimiento aprobado, durante 24 horas, a partir de las cuales se

aplicarán productos que forman una película impermeable de poder cubritivo, buena

adherencia al hormigón, secado rápido, no agresiva, con pigmento blanco para aumentar la

reflectividad, que cumplan con las especificaciones ASTM C-309. El producto deberá ser

aprobado por la Inspección y aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Si

durante un período mínimo de siete días que se establece para el curado, la membrana

resultara dañada por alguna causa, se aplicará nuevamente el producto en el área afectada.

Para la ejecución de las juntas la Contratista adoptará la metodología que más le

convenga, pero tendrá bajo su exclusiva responsabilidad lograr que estas queden

ejecutadas conforme lo exigen los planos. Previamente al sellado, se efectuará la limpieza,

secado e imprimación de la superficie de la junta con material compatible con el relleno.

Las alineaciones, niveles y espesores de las obras deberán ser los marcados en los

planos o los que indique la inspección.

En general no se permitirá una desviación de los alineamientos superior a los 0,015

m. Estas desviaciones no podrán repetirse, bajo ningún concepto, en tramos consecutivos

que se encuentren a una distancia inferior a los 100 m.

En altimetría, la tolerancia será también de 0,003 m como máximo cada 100 metros.

Con relación a los espesores, solamente se aceptarán diferencias en más que no

sean superiores al 10% del espesor estipulado, debiendo tener en consecuencia un espesor

mínimo de 11 cm.



113

Las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente terminadas de manera de

presentar superficies perfectamente lisas. No se admitirá, por lo tanto, ninguna clase de

discontinuidades superficiales tales como salientes, huecos u otras anomalías que

signifiquen a criterio de la inspección factores de perturbación al normal escurrimiento de las

aguas.

La malla de acero a colocar en su plano medio será del tipo SIMA electrosoldada de

Ø 6 mm y de abertura de malla 15x15cm.


Se medirá por UNIDAD DE SUPERFICIE [m2] de hormigón de revestimiento

colocado, una vez aprobada la ejecución. No se certificará ninguna superficie de

revestimiento rechazada, colocada de más, perdida, demolida, etc. No se certificará en

ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos, perforaciones, etc.).

El Ítem incluyen el hormigón, los materiales que integran las juntas, la provisión de

mano de obra, materiales especiales, equipos, herramientas, encofrados, bombeos,

drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación y en general todas las

tareas descriptas en esta especificación, u otras que fuesen necesarias para la correcta y

completa ejecución de los trabajos.

Las superficies se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las


Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem “Ítem

1.5: hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm”



TECNICAS.

ITEM 1.7: DEMOLICIÓN MURO PARA EMPALME CANAL

Comprende la demolición de muro de hormigón para vincular el canal aductor I con la

dársena partidora existente.

Las tareas se realizaran con las herramientas adecuadas para no dañar las partes

existentes (marcado con amoladora con discos de corte para hormigón, martillos roto

percutores, etc.).

Los escombros que se generen, serán depositados en el lugar que indique la

inspección a no más de 5 km.


Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.), una vez aprobada la ejecución.



114

Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 1.6:

demolición muro para empalme canal”

Dicho precio será compensación total por la provisión del material, mano de obra y

equipos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1.8: MUROS DE CIERRE VANOS:

Comprende la ejecución de pantallas en hormigón armado para cierre de vanos en

partidor de dársena de alimentación canal Secundario III.

Las especificaciones Técnicas Particulares que se deberán cumplir en el presente

ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5“Hormigón Armado Sección Rectangular

de Canal”.









muros de cierre vanos”

Dicho precio será compensación total por la provisión del material especificado y su

colocación, en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES

TECNICAS.

ITEM 1.9: ADECUACIÓN OBRA DE TOMA CANAL TERCIARIO:

Comprende las tareas de relocalizar la obra de toma de un canal terciario que tiene

su toma en el Secundario III a la vera de la Ruta Provincial Nº 65.

El canal Terciario que tiene la denominación de “Canal Secundario I Norte”, se

emplaza colindante y al sur de la ruta provincial, será alimentado por el Canal Aductor I dado

que lo intercepta en su traza proyectada, cumpliendo el objetivo que el Canal Aductor I

alimente todas las derivaciones de riego del Canal Secundario III, a los efectos de convertir

este último en un canal descargador de desagües pluviales, drenaje agrícola y excedentes

de riego.

Básicamente los trabajos serán de reposicionamiento de la compuerta de toma del

canal terciario, anulando la actual que tiene sobre el canal Secundario III, y posicionarla en

un nuevo partidor que se construirá sobre el Aductor I, a una distancia aproximada en la

misma dirección de la traza del canal de 26 m. .



115

Corresponderá específicamente realizar trabajos de demolición de obras de arte de

riego a desafectar, relleno con suelos del cajero del canal terciario desafectado,

construcción en hormigón armado de las partes constituyentes del nuevo partidor y

colocación de una nueva compuerta metálica con marco y vástago roscado de izaje de

similares características a la existente.


Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.) una vez aprobada la ejecución.


Adecuación obra de toma canal terciario”

Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos, materiales y mano

de obra, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1.10: REPARACIONES GENERALES EN DÁRSENA CANAL PRINCIPAL:

Comprenderá la provisión de materiales, equipos y mano de obra para realizar los

trabajos de reparación de estructuras existentes como muros de contención de desbordes,

reparación de revoques de paramentos fisurados, desobstrucción y limpieza de conductos,

acondicionamiento de compuertas en relación a la reposición de sus partes faltantes,

reparación de escudos, mecanismos de elevación y colocación de sellos de estanqueidad.


Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.), una vez aprobada la ejecución.


reparaciones generales en dársena Canal Principal”

Dicho precio será compensación total por la provisión del material, mano de obra y

equipos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.



116

V.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL PLUVIAL II AL CANAL SECUNDARIO III

ITEM 2.1: EXCAVACION Y RELLENO PARA OBRA DE ARTE

Este trabajo comprende la extracción de material entre las cotas del suelo y las del

perfil de la superficie de apoyo de las nuevas obras de arte a ejecutar, más una revancha

que permita la correcta colocación de los encofrados y el cómodo trabajo de los operarios,

de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en los planos que se

adjuntan.

Finalizados los trabajos de excavación la superficie deberá quedar en condiciones

para la fundación de las obras, por lo que se evitara la presencia de materiales sueltos o

angulosos. Cuando la inspección lo indique, el tratamiento será completado con un

herbicida.

Los trabajos de excavación consistirán en la adecuación de los perfiles relevados

para alcanzar las cotas de fundación indicadas, según se describe en la Memoria Técnica y

en la documentación gráfica adjunta, con el equipo adecuado, sujeta al ajuste definitivo a

realizar con el relevamiento previo al inicio de los trabajos.

Todos los materiales aptos productos de las excavaciones serán utilizados, en la

medida de lo posible, en los lugares que requieran ser rellenados y/o terraplenados, los que

serán indicados por la INSPECCION “in situ”.

Todos los productos de excavación que no sean utilizados, serán transportados al

lugar que la inspección indique a una distancia no mayor a 1 km. Los depósitos de

materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a prejuicios a propiedades

vecinas. El concepto “apariencia ordenada”, deberá entenderse como posibilidad de tránsito

de vehículos livianos sobre la superficie terminada del depósito, para lo cual deberá

efectuarse un perfilado final con rastras o motoniveladoras.

Los trabajos de excavación, deberán efectuarse de manera de obtener una sección

transversal terminada, de acuerdo con las indicaciones de los planos que forman parte de

las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES y de las instrucciones que imparta la INSPECCION “in situ”.

De acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica adjunta y a lo que ordene la

Inspección “in situ”, se deberán efectuar rellenos para la conformación de las banquinas del

canal, en un todo de acuerdo a lo descripto en la MEMORIA TECNICA.

El CONTRATISTA será responsable de la obtención de la totalidad de los materiales

que sean necesarios para completar el volumen requerido para relleno, cumplimentando los

requerimientos de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS y ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES.

Los materiales a utilizar para la ejecución de los rellenos compactado deberán ser

aprobados por la Inspección. Los suelos podrán ser extraídos de canteras o ser de



117

productos de la excavación y nivelación de las banquinas, previa aprobación por parte de la

Inspección.

El CONTRATISTA será responsable por la planificación, provisión y operación de

todos los equipos necesarios para transporte y colocación de los materiales para relleno,

desde los lugares de extracción y/o provisión, hasta su emplazamiento definitivo en la obra.

Los trabajos incluyen la obtención, transporte y colocación del material de

compactación. La provisión y distribución del agua necesaria para la compactación. El

contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a

compactar. Los rellenos se realizarán en capas de material suelto de espesor compatible

con el equipo de compactación a utilizar, espesor que no superará los 0.30m a modo de

asegurar la efectividad del mismo.

Se evitara que los rellenos contengan restos de materia orgánica vegetal,

escombros, u otro elemento que evite la correcta compactación. A tal efecto una vez

desparramada la capa a compactar, se realizará una pasada de escarificador o rastra con

discos para proceder a la extracción de dichos elementos.

Las capas a compactar se formarán con un sobre-ancho necesario para poder

perfilar luego la sección definitiva. En estas capas se exigirá un valor de densidad mínima

del 98% de la obtenida del ensayo Proctor Estándar.

Si fuese necesario, el suelo será trabajado con rastras u otros equipos, a fín de lograr

uniformidad, la adición de agua se efectuará una vez depositado el suelo sobre el terraplén.

El agua podrá distribuirse con camiones regadores, con instalación de cañerías y

mangueras o con otros procedimientos idóneos. En la compactación de los suelos el

CONTRATISTA empleará según la naturaleza de los mismos, equipos vibrocompactadores

lisos, rodillos pata de cabra y/o neumáticos pesados.

Los trabajos correspondientes a este Item comprenden la prestación de la mano de

obra y la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios, trabajos

complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, para

realizar los trabajos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS y

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos correspondientes a este ítem corresponden a la prestación de mano de

obra y a la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios, trabajos

complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, para

realizar los trabajos de acuerdo a alas presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.


Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN [m3], calculado multiplicando la longitud

media en planta efectivamente ejecutada y terminada, por la semisuma de las áreas de las

secciones del proyecto ajustado que corresponde.

Las secciones del proyecto ajustado que se mencionan, serán las medidas al

momento de ajustar el proyecto, previo al efectivo inicio de la obra.



118

Los trabajos se pagaran al precio unitario de Contrato estipulado para el Ítem 2.1

“Excavación y relleno para obras de arte”.

Dicho precio será compensación total por la extracción y provisión del material

especificado y su colocación en su destino final, utilización de equipos, mano de obra, y

cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a

las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 2.2: HORMIGON ARMADO PARA OBRA DE ARTE

El presente artículo, comprende la ejecución de Hormigón Armado de la obra de

compuertas descargadora a construir en la banquina izquierda del Canal Colector P2,que

contendrá platea de fundación, guías de compuerta, pantallas de contención de suelos,

pasarela de mantenimiento, vigas de apoyo de mecanismos de elevación compuerta, losa

de circulación vehicular de banquina de servicio y/o calle de acceso al barrio“Puente 83”.


ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5 “Hormigón Armado Sección Rectangular

de Canal”.









Hormigón armado para obra de arte”

Dicho precio será compensación total por la provisión del material, utilización de

equipos, mano de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución

del trabajo, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 2.3: HORMIGON ARMADO SECCION RECTANGULAR DE CANAL 3,0 X 1,60 M

El presente artículo, comprende la ejecución de Hormigón Armado del canal de

sección rectangular que vinculará la obra de compuertas con el canal Secundario III.


ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5 “Hormigón Armado Sección Rectangular

de Canal”.




119








Hormigón armado para sección rectangular de canal 3,00 x 1,60 m”




ITEM 2.4: CONSTRUCCION Y COLOCACION DE COMPUERTAS 1,25 X 1,10 M

El CONTRATISTA deberá proveer y colocar compuertas para la obra de compuertas

descargadoras del Canal Colector P2, con sus respectivas guías de elevación, marcos,

sellos y rodamientos a los efectos de reemplazar las compuertas existentes.

Las dos (2) compuertas que el CONTRATISTA deberá proveer y colocar, cerrarán

los dos (2) vanos de la obra de toma y cada compuerta tienen una ancho de 125 cm y alto

de 110 cm del tipo guillotina, construidas con chapa y perfilería metálica con sus respectivos

tratamientos anticorrosivos. Las mismas están compuestas por un bastidor, escudo y

elementos de elevación correspondientes.


ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.4 “Construcción y colocación de

compuertas”.


Se certificará y pagará por UNIDAD (UN) de compuerta provista y colocada en su

posición definitiva.



especifica en los artículos correspondientes.

Estos trabajos se pagarán al precio de contrato, según el Ítem 2.4 "Construcción y

colocación de compuertas 1,25 x 1,10 m






120

V.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL 2

Con estos trabajos se ha previsto una importante tarea de limpieza de vegetación de

cajero y banquina derecha del canal, para lograr una restitución y/o ampliación de la

capacidad de conducción de agua del Colector Pluvial 2 desde la progresiva km 0,0

(desembocadura) hasta la Progresiva km 5,515 (Cruce Ruta Nacional Nº22).

Las tareas de limpieza de la vegetación del cajero, talud y banquina derecha se

realizará con cuadrillas de obreros equipados con motosierras y herramientas de mano, los

que realizarán las tareas de: extracción de malezas, corte de ramas y tala de troncos que

invaden el cauce.

Por otra parte serán necesarias máquinas (retroexcavadora sobre orugas, cargadora

frontal; tractor, camión, etc.) para completar la limpieza, extracción de desechos, residuos

urbanos y materialización de un camino de servicio sobre la margen derecha.

El dragado se deberá realizar con retroexcavadora o dragalina, trabajando desde la

margen derecha rectificando el fondo del canal en un ancho de 7 metros en función de la

profundidad definida en los planos de los perfiles transversales y longitudinal definido.

En los trabajos de excavación se incluye el perfilado de talud derecho con una

inclinación 1,5:1 (Horizontal: Vertical) a lo largo de todo el largo del canal a intervenir (Prog.

0-5.515 m) y en sobre un tramo (Prog. 3.750-5.515 m) se excavara la banquina a los efectos

de disminuir su nivel y que la altura entre solera y banquina no supere los 3,50 metros.

Está previsto un relleno para conformación de la banquina derecha sobre un tramo

más cerca de la desembocadura (Prog. 550-3.450 m) empleando los productos de

excavación, evitando el empleo de barros con material vegetal incorporado.

Las tareas a realizar comprenden:

Desbosque y limpieza en cajero y banquina derecha.

Extracción de tocones y retiro de troncos en cajero y banquina derecha.

Excavación del cajero con perfilado de talud.

Rellenos para recrecimientos de banquinas

Colocación de tranqueras en los accesos a la banquina derecha de servicio desde calles públicas.

ITEM 3.1: DESBOSQUE Y LIMPIEZA

Abarca las tareas de desbosque, limpieza de cajero y banquina derecha que se

realizarán en forma manual (Cuadrilla operarios con motosierra y herramientas manuales)

Dentro de este ITEM se incluyen las herramientas manuales, insumos, mano de

obra, procedimientos de trabajo y aspectos de seguridad y medio ambiente a cargo de la

CONTRATISTA para el desbosque sobre márgenes y cauce del río.

Se entiende como desbosque el corte y extracción de todo material vegetal (árboles,

arbustos, enredaderas, matas cespitosas) que dificulte el tránsito de equipos por la banquina

o el escurrimiento fluvial dentro del cauce



121

Mediante estos trabajos la CONTRATISTA deberá limpiar la zona banquina en

margen derecha en un anchominimode doce metros (12,00 m), libre de obstáculos, y sobre

toda la longitud (5.515,00 metros) de intervención con la obra.

Además deberá liberar obstrucciones causadas por la vegetación que ha crecido

sobre el cauce del río y dificulta el escurrimiento fluvial.

Se incluye dentro de este ITEM también la remoción de cualquier otro elemento que

dificulte la ejecución de los trabajos (alambrados, postes, tranqueras, captaciones de agua,

drenajes) y su restitución de ser necesario al final de la obra, en un todo de acuerdo y

conforme a lo indicado por la INSPECCION.

Para estos trabajos, la CONTRATISTA podrá emplear herramientas manuales

(serruchos, hachas, machetes) y herramientas o equipos mecánicos (motoguadañas,

desbrozadoras, motosierras), para el corte de la vegetación, ramas y troncos de manera de

obtener tamaños que puedan ser recogidos, cargados y trasladados dejando un ancho de

12 metros de banquina libre por el cual puedan luego circular equipos para realizar trabajos

sobre cauce y talud.

La CONTRATISTA deberá evitar dejar restos de vegetación sobre las márgenes o el

cauce del río que obstaculicen el escurrimiento fluvial, dañar obras de captación o causar

daños sobre infraestructura aguas abajo del sector de obras, durante la ejecución o

finalizada la misma.

Será de exclusiva responsabilidad y costo de la CONTRATISTA cualquier daño que

se pudiera causar sobre bienes de terceros en la ejecución de estos trabajos.

Esta tarea se realizará a lo largo de toda la traza del cauce a intervenir, en el cuál se

efectuará luego la excavación y dragado, consistirá en la remoción de la maleza, de

arbustos, como así también de todo otro impedimento natural o artificial como ser postes,

alambrados y obras existentes excepto las correspondientes a los establecimientos

productivos adyacentes.


Se certificará y pagará por metro lineal (ml).



especifica o según lo indique la inspección.


13.1: Desbosque y limpieza”

Dicho precio será compensación total por la utilización de equipos, mano de obra, y





122

ITEM 3.2: EXTRACCIÓN DE TOCONES Y RETIRO DE TRONCOS

Abarca las tareas de extracción de tocones y retiro de troncos en zona de banquina derecha, ambos taludes y fondo del Canal Colector P2.

Comprende la utilización de equipos (retroexcavadoras, topadoras, cargadoras,

camiones, tractor y acoplado para acopio, carga, extracción y limpieza del área.) para el

retiro del material generado producto de las tareas del Ítem anterior y el que se genere por

medio de la utilización de estos.

Los troncos de mayor diámetro que se corten con motosierra, se deberán depositar o

extraer al sitio indicado por la INSPECCION, mientras que las ramas y hojas podrán dejarse

in situ para luego ser tapadas por el producto de dragado.

Todo el personal afectado debe contar con la indumentaria y protecciones

necesarias.

Dentro de los trabajos de este Ítem quedan también comprendidos la limpieza y

rellenode toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, etc., y posterior

relleno de las mismas con apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor

que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que deban

ser excavadas con posterioridad.

Será responsabilidad del Contratista el retiro de los residuos que resulten de este

trabajo (CARGA Y TRANSPORTE), esparcido y nivelado en depósito, el cual será definido

por la Inspección dentro de un radio de 5 km, desde el lugar de extracción hasta el mismo.

Se deja expresamente prohibido el uso de productos químicos y la práctica de

quema para los trabajos especificados dentro de este ITEM.

La CONTRATISTA deberá evitar dejar restos de vegetación sobre taludes y fondo

del canal que obstaculicen el escurrimiento fluvial, la navegación, daños en obras de

captación o causar daños sobre infraestructura aguas abajo del sector de obras, durante la

ejecución o finalizada la misma.

La CONTRATISTA deberá proponer a la INSPECCION a través del Plan de Gestión

Ambiental el tratamiento y disposición final del material vegetal resultante del desbosque.

Se consideran como propuestas alternativas aceptables, convenios o acuerdos que

la CONTRATISTA establezca bajo su exclusiva responsabilidad con particulares,

instituciones privadas, organismos públicos o cualquier otro tipo de organización que reciban

el material vegetal para ser utilizado como elemento constructivo, postes, leña o chips.

También se considera como método aceptable la disposición del material vegetal

triturado o chipeado e incorporado al suelo mediante roturación o excavación y relleno en

sitios acordados y aprobados por la INSPECCIÓN, incluidos sectores de obra donde se

hace recrecimiento de banquinas, zonas de tierras fiscales o del dominio público hídrico,

propiedades privadas que acuerden con la CONTRATISTA.

Será de exclusiva responsabilidad y costo de la CONTRATISTA cualquier daño que

se pudiera causar sobre bienes de terceros en la ejecución de estos trabajos.



123

De esta manera quedará preparada la banquina por la cual circularán los equipos

que realizarán las excavaciones sobre la sección en el cajero y banquina derecha, como

también en los rellenos de banquina derecha.


Se certificará y pagará por metro lineal (ml).





13.2: Extracción de tocones y retiro de troncos”




ITEM 3.3: EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE TALUD

Se aplica esta denominación a la realización del dragado del Canal Colector P2,

ampliando y rectificando de esta manera la sección de escurrimiento del mismo. Se incluye

los trabajos de excavación en zona de banquina derecha y el perfilado del talud de la misma

margen.

Para la ejecución de las tareas, primeramente se deberá realizar un acceso por

medio de la tala y extracción de árboles (ítems 1 y 2), de modo que este permita el acceso y

tránsito de equipo (retroexcavadora o dragalina) hasta la costa de la margen del Brazo.

Previo a los trabajos de excavación se realzará un relevamiento topográfico de las

secciones del Canal Colector a los efectos de definir las profundidades de excavación y los

consecuentes volúmenes de excavación. Dicha tarea a cargo de la CONTRATISTA se

incluirá como trabajo previo en el ITEM.

El CONTRATISTA tramitará la autorización con el propietario para el acceso a la

banquina del canal. Se deberá prestar la correspondiente atención a no dañar, modificar o

interferir en cualquier estructura fija o no correspondiente al propietario lindante al canal.

También incluye la remoción de alambrados. Su reubicación y reconstrucción se

cargará a los Gastos Generales.

Las zonas y áreas de excavación corresponderán a las que defina el proyecto en

cada perfil transversal.

Todo el personal afectado debe contar con la indumentaria y protecciones

necesarias.

Los trabajos de dragado o excavación consistirán en la extracción de los suelos que

sea necesaria efectuar, para llegar a las secciones de proyecto y conforme a las trazas y



124

pendientes que se indiquen en los planos que forman parte del presente Pliego. Es decir, se

incluye extracción, y colocación lateral de acuerdo a lo que fija el proyecto.

Se ejecutará la excavación con las dimensiones y características técnicas generales

que se puntualizan a continuación:

a) Sección trapecial

b) Ancho de solera: El que se indica en los Planos que conforman el presente Pliego.

Elancho será constante en cada tramo.

c) Talud lateral: se materializarán con pendiente de uno en vertical y uno y medio en

horizontal (1V:1.5H), desde la cota de solera indicada para la progresiva de trabajo hasta la

intersección con el terreno natural y/o cota de coronamiento de recrecimiento indicada.

No se efectuará ningún tratamiento al talud, salvo su cuidadoso perfilado en la

extracción del suelo, de manera de obtener un plano continuo que no introduzca

rugosidades que aminoren la capacidad de evacuación de caudales.

d) Pendiente de fondo longitudinal indicadas en el plano. Cuando las cotas de

proyecto sean superiores a las del fondo del cauce natural, se deberán dejar sin relleno de

ningún tipo los pozos naturales existentes.

Se realizara el dragado con Equipos apropiados a tal fin, los que deberá tener una

longitud de pluma o brazo mayor a 15 metros de alcance, ya que deberá trabajar

lateralmente, en una franja de 7 m de ancho y aumentar la profundidad del lecho según se

indica en planos y perfiles.

El equipo a utilizar deberá ser previamente aprobado por la Inspección, el que podrá

exigir el cambio y/o retiro de aquellas unidades o elementos que no resulten apropiados.

Estas unidades y/o elementos deben ser provistos en número suficiente como para

completar los trabajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratistaproceder a su retiro

parcial o total mientras se encuentren en ejecución los trabajos, salvo aquellos para los

cuales la Inspección extienda una autorización escrita.

En caso que por cuestiones operativas, el equipo afectado a la ejecución de los

trabajos no sea suficiente como para la ejecución de los trabajos en tiempo y forma, la

Inspección podrá exigir incrementar el número de unidades y/o la incorporación de nuevos

tipos de equipos, sin que ello implique el reconocimiento de mayores costos por ningún

concepto.

Toda excavación, extracción de materiales presentes en el cajero y banquina del

canal, necesarios para obtener el trazado en planta y el tendido del talud según proyecto,

serán incluidos dentro del presente ítem.

Todos los materiales aptos producto de las excavaciones serán utilizados, en la

medida de lo posible, en los lugares que requieran ser rellenados, los que serán indicados

por la INSPECCIÓN "in situ".

Todos los productos de excavación que no sean utilizados para rellenos y/o deposito

sobre banquina, serán transportados a los lugares aprobados por la INSPECCIÓN, los que



125

se ubicarán a distancias no superiores a 5 km. Los depósitos de materiales deberán tener

apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios a propiedades vecinas. El concepto

"apariencia ordenada", deberá entenderse como posibilidad de tránsito de vehículos livianos

sobre la superficie terminada del depósito, para lo cual deberá efectuarse un perfilado final

con rastras o motoniveladoras.

Los trabajos correspondientes a este Ítem comprenden la prestación de la mano de

obra; la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios; trabajos

complementarios; eventuales obras temporarias; y todo otro elemento necesario, para

ejecutar los trabajos de acuerdo a la documentación gráfica y escrita adjunta.


Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) de sección excavada según lo indicado,

una vez aprobada la ejecución. El volumen se calculará multiplicando el área media entre

dos secciones consecutivas por la longitud entre ellas.

Los trabajos se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem “ITEM

3.3: Excavación de Cauce y Perfilado de Talud”




ITEM 3.4: RELLENO CONFORMACIÓN DE BANQUINAS

Abraca el recrecimiento sobre un tramo de la banquina derecha del Canal Colector

P2.

Se realizará en los lugares donde sea necesario, utilizando cuando sean aptos los

productos de excavación de cauce. El recrecimiento se realizará en los sitios indicados en

anchos de 8 o 12 metros de acuerdo a la progresiva y a las cotas indicadas en los planos

adjuntos, todo conforme también a las instrucciones que la INSPECCION imparta in-situ.

El grado de compactación será el correspondiente al que se logre con el tránsito de

equipos pesados, el cual deberá ser aprobado por la INSPECCION.

Previo a los trabajos de excavación se realzará un relevamiento topográfico de las

secciones del Canal Colector a los efectos de definir las profundidades de excavación y los

consecuentes volúmenes de excavación. Dicha tarea a cargo de la CONTRATISTA se

incluirá como trabajo previo en el ITEM.


Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3)



126




Los trabajos se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem “ITEM

3.4: Relleno conformación de banquina”




ITEM 3.5: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS

Las tranqueras serán construidas con madera dura y herrajes de hierro, de 3,50 m.

de longitud cada hoja, aro de cierre y tensor. Su colocación se hará entre dos postes

especiales de quebracho colorado de 5" de diámetro. Los postes principales de sostén de la

tranquera serán de 4,5 m. de largo, enterrados 1,50 m, con crucetas abulonadas y el poste

de cierre será de 2,5 m. de largo, enterrado un metro.

Se incluye un alambrado de vinculación entre la tranquera y el límite de la propiedad.


Se certificará y pagará por Unidad (Ud.) de tranquera colocada.





3.5: Provisión y colocación de tranqueras”

Dicho precio será compensación total por la provisión de materiales, utilización de





127

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL

1 Puesta en funcionamiento canal de riego Aductor I

1.1 Limpieza, desmalezamiento extracción de arboles (350ml) Gl 1,00 $ 325.000,00 $ 325.000,00

1.2 Excavación y perfilado de cajero m3 18.055,00 $ 75,62 $ 1.365.319,10

1.3 Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero m3 18.065,00 $ 393,30 $ 7.104.964,50

1.4 Construcción y Colocación compuertas 1.20x2.50 Ud. 3,00 $ 159.732,00 $ 479.196,00

1.5 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal(prog. 2396-2594) m3 317,00 $ 16.851,09 $ 5.341.794,69

1.6Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm (prog. 2594-

2635)m2 322,26 $ 1.030,00 $ 331.927,80

1.7 Demolición muro empalme a canal Gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00

1.8 Muros cierre vanos (2.00x3.60x0.15) m3 4,32 $ 16.851,09 $ 72.796,70

1.9 Adecuación Toma Canal Terciario Gl 1,00 $ 375.000,00 $ 375.000,00

1.10 Reparaciones Generales en dársena Canal Principal Gl 1,00 $ 435.000,00 $ 435.000,00

2 Obra aliviadora de trasvase del Pluvial 2 al canal Secundario III

2.1 Excavación y relleno para Obra de arte m3 3.000,00 $ 106,00 $ 318.000,00

2.2 Hormigón Armado para Obra de Arte m3 26,00 $ 16.851,09 $ 438.128,27

2.3 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal 3x1.60m m3 165,27 $ 16.851,09 $ 2.784.945,50

2.4 Construcción y colocación de compuertas 1.25x1.10 Ud. 2,00 $ 78.750,00 $ 157.500,00

3 Limpieza y Dragado Canal Colector Pluvial 2

3.1 Desbosque y Limpieza ml 5.515,00 $ 123,00 $ 678.345,00

3.2 Extracción de tocones y retiro de troncos ml 5.515,00 $ 66,00 $ 363.990,00

3.3 Excavación y Perfilado de Talud m3 48.180,00 $ 139,00 $ 6.697.020,00

3.4 Relleno conformacion de banquinas m3 27.000,00 $ 160,00 $ 4.320.000,00

3.5 Provisión y colocación de tranqueras Ud. 9,00 $ 15.000,00 $ 135.000,00

Sub-total $ 31.778.927,56

I.V.A. 21% $ 6.673.574,79

Total $ 38.452.502,34

ITEM DESCRIPCIONCOMPUTO PRECIOS





VI.PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL



128

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL

1 Puesta en funcionamiento canal de riego Aductor I

1.1 Limpieza, desmalezamiento extracción de arboles (350ml) Gl 1,00

1.2 Excavación y perfilado de cajero m3 18.055,00

1.3 Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero m3 18.065,00

1.4 Construcción y Colocación compuertas 1.20x2.50 Ud. 3,00

1.5 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal(prog. 2396-2594) m3 317,00

1.6Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm (prog. 2594-

2635)m2 322,26

1.7 Demolición muro empalme a canal Gl 1,00

1.8 Muros cierre vanos (2.00x3.60x0.15) m3 4,32

1.9 Adecuación Toma Canal Terciario Gl 1,00

1.10 Reparaciones Generales en dársena Canal Principal Gl 1,00

2 Obra aliviadora de trasvase del Pluvial 2 al canal Secundario III

2.1 Excavación y relleno para Obra de arte m3 3.000,00

2.2 Hormigón Armado para Obra de Arte m3 26,00

2.3 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal 3x1.60m m3 165,27

2.4 Construcción y colocación de compuertas 1.25x1.10 Ud. 2,00

3 Limpieza y Dragado Canal Colector Pluvial 2

3.1 Desbosque y Limpieza ml 5.515,00

3.2 Extracción de tocones y retiro de troncos ml 5.515,00

3.3 Excavación y Perfilado de Talud m3 48.180,00

3.4 Relleno conformacion de banquinas m3 27.000,00

3.5 Provisión y colocación de tranqueras Ud. 9,00

Sub-total

I.V.A. 21%

Total

ITEM DESCRIPCIONCOMPUTO PRECIOS





VII.PLANILLA DE OFERTA



129





VIII.DOCUMENTACION GRAFICA

PLANO Nº 1: CANAL ADUCTOR I – UBICACION GENERAL DE LAS OBRAS

PLANO Nº 2: CANAL ADUCTOR I – PERFIL LONGUITUDINAL Y

TRANSVERSALES

PLANO Nº 3: COLECTOR P2 – PERFIL LONGUITUDINAL

PLANO Nº 4: COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES

PLANO Nº 4.1:COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES

PLANO Nº 4.2: COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES

PLANO Nº 5: CANAL RECTANGULAR DESDE COLECTOR P2 AL SECUNDARIO III

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS RIO NEGRO … › files › adjuntos › adj_204974.pdf ·...

Documents

Transcript of DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS RIO NEGRO … › files › adjuntos › adj_204974.pdf ·...