CONTRATO DEOBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN … · 11.1Tiene capacidad legal para contratar y...

H. CONGRESO DEL ESTADODE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NCE/ELAB-MO/0152/2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOSRELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELPODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DEGUANAJUATO, REPRESENTADO ENESTE ACTO POR EL C. P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ, EN SU CALIDADDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DELESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO y A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LASOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "OQZA CONSTRUCTORA, S. A. DEC. V.", REPRESENTADO EN ESTEACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO,EL SEÑOR OMAR EFRAÍN QUEZADA ARREGUÍN, A QUIEN EN LOSUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA CONTRATISTA", AL TENOR DELAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 El Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público delEstado de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política parael Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma delpresente contrato a través del representante que se menciona en este capítulode declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paznúmero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este PoderLegislativo, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política delEstado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientespara cubrir el importe de los servicios contratados a "LA CONTRATISTA",dentro del presupuesto asignado a "EL CONGRESO".

1.4 La Comisión de Administración otorgó su autorización para la celebración delpresente contrato, así como para destinar los recursos presupuestales de "ELCONGRESO" para el objeto del mismo.

1.5 La firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de__ t____

~UdiCa?iÓn directa de conformidad con el artículo 71, de la Ley del.i:C-

CTO/LXIII-LEG/NCE/ELAB-MO/0152/2016

General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, y39, fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mismapara el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1.6 Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

1.7 A la firma del presente Convenio, comparece el Contador Público JuanCaudillo Rodríguez, en su calidad de Director General de Administración delCongreso del Estado y apoderado para pleitos y cobranzas y actos deadministración del mismo, según consta en el testimonio de la escritura número10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ente la fe del licenciado JesúsCésar Santos del Muro Amador, titular de la Notaría Pública Número 15 dePartido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "LA CONTRATISTA" que:

11.1 Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que sepactan en el presente contrato.

11.2 Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas,según consta en el testimonio de la escritura pública número 27,531 otorgadaante la fe del licenciado Jaime de Anda Cabrera, Titular de la Notaria Públicanúmero 1, en legal ejercicio del partido judicial de Celaya, Guanajuato, de fecha16 de marzo de 2011; inscrita en el registro público de la propiedad y delcomercio de dicha ciudad bajo el folio mercantil electrónico número 20219*7,de fecha 30 de marzo de 2011.

11.3 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse civilmente y que el señorOmar Efraín Quezada Arreguín, está facultado para representarla legalmente eneste acto, acreditando su personalidad como Administrador Único de la sociedad,con el testimonio de la escritura pública número 27,531 otorgada ante la fe dellicenciado Jaime de Anda Cabrera, Titular de la Notaria Pública número 1, enlegal ejercicio del partido judicial de Celaya, Guanajuato, de fecha 16 de marzode 2011; inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de dichaciudad bajo el folio mercantil electrónico número 20219*7, de fecha 30 de marzode 2011; manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadaspor su representada.

&--


11.4 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimientode sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-ddel Código Fiscal Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resoluciónMiscelánea Fiscal para 2006, fracción i, inciso b, publicada en el Diario Oficial dela Federación el día 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 10 de mayo de2006.

II.S En relación a la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato,tendrá con sus trabajadores el carácter de patrón y único titular de los derechosy obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

II.6 Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, así como loselementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con ampliaexperiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y queconoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado enrelación a los mismos.

II.7 Se encuentra inscrito en el padrón de contratistas que lleva la Secretaríade Obra Pública del Estado de Guanajuato, con el número GTO-SOPjPUC-2113-2013 y que cuenta con los siguientes registros vigentes:

R.F.C.: I.M.S.S.

II.8 Su objeto social, entre otros, contempla la prestación de servicros deconstrucción, urbanización, proyectos, estudios, asesorías, administración,valuación inmobiliaria y consultoría en general para cualquier tipo de edificaciónen cualquiera de sus diferentes etapas y modalidades; y que para el fin materiade este contrato, cuenta con la organización y el capital contable suficiente paragarantizar la ejecución de la obra, así como todo lo necesario para operar comoempresa establecida en el ramo.

II.9 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobiernofederal como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutarobras públicas, mismas que serán aplicables, en lo conducente al presentecontrato.

II.l0 Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en calle __ .____~anza número , Colonia l,de la ciudadde Celaya, ?


C. P. ; teléfono , acreditándolo plenamente con su RegistroFederal de Contribuyentes y el cual señala para los fines y efectos legales deeste contrato.

11.11 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en algunade las causales de impedimento para contratar con la administración públicaestatal prevista en el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la Misma para el Estadoy los Municipiosde Guanajuato.

111. Declaran las partes:

111.1 El presente contrato, sus anexos, y los conveniosque en su caso llegarena formalizarse, formen parte integrante del mismo; son instrumentos quevinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos yobligaciones.

111.2Que se reconocen la personalidadcon la que intervienen en la celebracióndel presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Elobjeto de este contrato es la prestación de servicios profesionalespara la ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAlUATO(NCE), que se localiza en la Avenida Paseodel Congreso número 60, ubicadoen el predio rústico denominado "Fracción A", del "Establo", en Puentecillas,Guanajuato, específicamente sobre el "Túnel Enredaderas", dentro del áreaconocida como "Cañada de la Iglesia", en adelante "EL PROYECTO" o "ELMANUAL", indistintamente, por lo que "LA CONTRATISTA" se obliga a prestarsus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para tal fin.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" se obliga a realizar las actividadesy productosque en forma enunciativa más no limitativa se señalanen los alcancesde trabajoque se señalan a continuación:

l. ALCANCES.


1. Para fines de elaboración de este manual, las acciones de conservación ymantenimiento deberán comprendersecomo el conjunto de decisiones,accionesy trabajos destinados a mantener el Nuevo Edificio del Congreso del EstadodeGuanajuato en condicionesóptimas de operación, garantizando la continuidad ycalidad en la permanencia del personal laboral dentro de las instalaciones y delservicio que se presta a la ciudadanía, así como reducir los costos de operacióndel edificio y reserva territorial a niveles razonablesy ampliar la vida útil de lasinstalaciones, mobiliario y equipo.

2. Las características físicas de cada área deberán estar relacionadas con lasespecificacionesdel proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones, guías demobiliario y equipamiento, memorias de cálculoestructurales y de instalaciones,cuyos programas de necesidades están elaborados en base al programaarquitectónico.

3. Para fines de elaboración del "MANUAL"deberá considerar, en los conceptosen que aplique, cuatro variables aplicables a los bienes muebles e inmuebles:mantenimiento del operador, mantenimiento predictivo, preventivo, correctivoy productivo e indicar cuáles de las rutinas de mantenimiento se deberán dellevar a cabo de manera directa a nivelo subrogado.

4. Las medidas, criterios y especificacionesdescritas en el "MANUAL"deberánestablecer la manera en que se tomarán las decisiones básicas en materia deconservación: técnicas constructivas, de procedimientos, especificacionestécnicas, instrumentos y herramientas a utilizar en la conservación de lainfraestructura física, instalaciones, equipos electromecánicos, mobiliario yequipamiento administrativo.

5. Para el caso de equipos electromecánicos identificar en plano las áreas deubicación y considerar de manera general, la repercusión de las actividades demantenimiento en la totalidad del sistema del que el equipo forma parte y/o enotros sistemas y equipos, ademásde destacar la vida útil del equipo indicadaenel manual correspondiente o garantía del proveedor.

6. Identificación general de refacciones, consumibles, lubricantes y combustibleadecuadosy prohibitivos para cada uno de los equipos.y


7. Integrar una biblioteca técnica con los documentos que se utilicen comofuente de información para la elaboracióndel manual.

8. Todas las seccionesy/o capítulos del "MANUAL"para efecto de su recepcióny revisión deberán contar con los datos del especialista responsable de suelaboracióndebiendo registrar su nombre, firma y núm. de cédula profesional.

Dichas actividades incluyen el desarrollo del manual de uso, conservación ymantenimiento conforme a los siguientes términos:

11. CONTENIDO

1. Objetivos generales en los deberá considerar una descripción detalladadel objetivo del manual indicando sus características, beneficios ycualidadesprincipales.

2. Introducción en la que se indique una descripción detallada del objetivodel manual indicando sus características, beneficios y cualidadesprincipales, en torno al marco de referencia, descripción del inmueble,descripcióngeneral de los tipos de mantenimiento y glosario de términos.

3. Desarrollo de (los) manual (es) de operación, conservación ymantenimiento para:

a. Estructurab. Instalación eléctricac. Instalación hidrosanitariad. Sistema de aire acondicionadoy calefaccióne. Instalaciones especialesf. Sistema contra incendiosg. Sistema de control de accesoh. Elevadoresi. Acabados

4. Descripción General de las características del mobiliario, materiales yacabados utilizados y demás componentes que "LA CONTRATISTA" ¿considere necesario describir, descripción detallada de tipo de @))mantenimiento a implementar, periodicidad y/o frecuencia con que se__ L- __

~reqUiere, guías de dotación de mobiliario por tipo, indicando las~ _fj~ _


requieren mayor atención; identificación, revisión, valuación y medidasde atención a desperfectos, deformaciones y comportamiento,recopilación y compendio de guía de dotación, fichas técnicas, guíasmecánicas de instalación, manuales de operación y de mantenimiento,formulación de planes y programas de conservación y mantenimientopara los diferentes tipos de mobiliario.

5. Actividades de limpieza, fumigación y jardinería.

Los informes dictámenes y/o minutas de trabajo que contenga visitas de campoy documentosque se hayan generadode acuerdoa los avancesen la generaciónde los productos entregables a que se hace referencia en el párrafo anterior, seentregarán a partir del mes de agosto y concluirán en el mes de noviembre de2016.

TERCERA. De igual manera, para la procedencia del pago a que se refiere lacláusula siguiente, "LA CONTRATISTA", se obliga a rendir por escrito uninforme mensual a "EL CONGRESO", en el cual detalle las actividades y trabajosllevadosa cabo con motivo de la prestación del servicio contratado.

Los días de entrega corresponderán al día último de cada mes, excepto elcorrespondiente al mes de noviembre que será al término del contrato; en elevento de que éste sea inhábil, la entrega se realizará el día hábil inmediatoposterior.

Para el caso de que no se presente el informe en el tiempo y las formas aquíconvenidas, podrá dar causa a la rescisión administrativa del presenteinstrumento, sin perjuicio de las sancionesque fueran procedentes.

CUARTA. "EL CONGRESO" pagará a "LA CONTRATISTA" un importe de$262,931.03 (Doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, trescentavos, MonedaNacional), más el importe del Impuesto al Valor Agregadoporla cantidad de $42,068.97 (Cuarenta y dos mil sesenta y ocho pesos, noventa ysiete centavos, Moneda Nacional); lo que representa un importe total de$305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos, cero centavos, MonedaNacional), a pagar en la forma que se precisa en la cláusula siguiente; en la ~inteligencia que el pago se realizará conforme a lo establecido más adelante,__ '-- __

~ia entregaa"EL CONGRESO"de la facturaquereúnalosrequisitosf~


vigentes a la fecha de liquidación, de conformidad con el presupuesto autorizadopor concepto de los trabajos descritos en la cláusula primera, estando deacuerdo con ello "LA CONTRATISTA".

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que suimporte no estará sujeto a ajuste de costos.

"LA CONTRATISTA" se obliga a prestar los servrcios contratados encontraprestación del importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula a"EL CONGRESO", importe que comprende los gastos directos e indirectos quese originen con motivo de la preparación y/o prestación de los servicios que sele encomiendan.

QUINTA. La forma de pago del monto total convenido, será como a continuaciónse señala:

1.- 30% treinta por ciento, a la entrega del primer reporte mensual de lostrabajos;2.- 30%, treinta por ciento, a la entrega del segundo reporte mensual de lostrabajos;3.- 30%, treinta por ciento, a la entrega del tercer reporte mensual de lostrabajos;4.- 10% a la entrega, aceptación y liberación por escrito por parte de "ELCONGRESO"

Liquidaciones que se realizarán en el entendido de que los productos entregablesserán proporcionados a plena satisfacción de "EL CONGRESO"

"LA CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios contratados encontraprestación del importe señalado en la cláusula cuarta a "EL CONGRESO",importe que comprende los gastos directos e indirectos y viáticos que se originencon motivo de este acuerdo de voluntades y acordes con la plantilla de personalpropuesto, cuyo personal deberá contar con la experiencia suficiente en el tipode trabajo materia de este contrato.

SEXTA. Las partes convienen que los trabajos de la obra objeto del presente (2)contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos __ .____

,;;;(utados, que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" acompaña.das de

A . vz_. -zf


la documentacióncorrespondiente con una periodicidad no mayor a 30 treintadías naturales mismasque seránentregadasa la Gerenciadel Proyectode "ELCONGRESO DEL ESTADO" para su revisión y autorización definitiva,procedimiento que no excederá de 5 cinco días hábiles siguientes a la fechade entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que nopuedanser autorizadasdentro de dichoplazo,estasse resolveráne incorporaranen la siguiente estimación.

De igual manera "EL CONGRESO" Y "LA CONTRATISTA" acuerdan, que elpago a que se refiere la cláusula inmediata anterior, será realizado una vez quelos productos entregabies señalados, cuenten con la plena satisfacción de "ELCONGRESO", por haberse realizado éstos, bajo los términos y condicionesseñaladosen "EL PROYECTO" Yen el presente contrato.

El pago por los servicios contratados, se realizará en el domicilio convencionalde "EL CONGRESO", señaladoen el capítulo de declaracionesde este contratoo mediante transferencia electrónica que "EL CONGRESO" realice a la cuentabancaria número CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)

del cual "LA CONTRATISTA" es titular en lainstitución bancaria denominada

Cualquiermodificacióna la cuenta o CLABEseñaladaen el párrafo anterior, "LACONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "ELCONGRESO" a fin de que éste realice la transferencia electrónica a la nuevacuenta indicadapor el primero de los señalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, se realizará en unplazomáximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que "LA CONTRATISTA"haya entregado a "EL CONGRESO" la factura respectiva y siempre y cuandoésta reúna los requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidación.

SÉPTIMA. Ambas partes están de acuerdo en que el presente contrato estaráen vigor a partir de la fecha de firma y concluirá el 23 de noviembre de 2016,por lo que el plazo de ejecución de los trabajos será de 122 días naturales.

OCTAVA. "EL CONGRESO" designará para los efectos de este contrato a la ®¿_.Gerentede Proyectodel NuevoEdificiodel Congresodel Estado (NEC), como SU__ L- __

~esentante, quien tendrá facultadesexpresasparaautorizar, controlar, Vi9~


y supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas por"LA CONTRATISTA", comunicando al mismo y por escrito, las instruccionespertinentes para que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo "EL CONGRESO" a través del representante citado en el párrafoanterior, se obliga a otorgar todas las garantías necesarias para que "LACONTRATISTA" tenga acceso a la documentación e información relacionadacon "EL PROYECTO" ya sea que ésta se encuentre en su poder o en la deterceros.

Por su parte "LA CONTRATISTA" designa al ING. JAIME A. GONZÁLEZROMERO, como su representante ante "EL CONGRESO", profesionista que seencontrará facultado para requerir, analizar, autorizar y elaborar cualquier tipode información o documentación necesaria para el cumplimiento del objeto deeste contrato, en nombre y representación de "LA CONTRATISTA".

NOVENA. "LA CONTRATISTA" manifiesta su conformidad en que por tratarsede una prestación de servicios profesionales, sólo tendrá derecho a lo que sedetermina en las cláusulas anteriores y no así, a alguna otra prestación queestuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de "ELCONGRESO".

DÉCIMA. Todos los servrcios que "LA CONTRATISTA" preste a "ELCONGRESO", serán llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipospropiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cualcomo empresario y patrón de dicho personal que ocupe con motivo de losservicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligacionesderivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia detrabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existirá relación contractual o jurídica alguna, ya sea decarácter laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de "LACONTRATISTA" mediante el cual éste preste los servicios materia del presentecontrato y "EL CONGRESO"; por lo que este último no adquiere ni se subrogaen derechos u obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA". P ~

'¡ @


DÉCIMA PRIMERA. Ambas partes convienenen que el presente contrato podráser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo,para lo cual suscribirán el convenio modificatorio correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceraspersonas, físicas o morales, los derechosy obligacionesderivadas del presentecontrato, asimismo "EL CONGRESO" no podrá ceder sus derechos yobligacionesderivadas del presente contrato, salvo con autorización por escritode "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" otorga a "EL CONGRESO", lagarantía referida en el artículo 75, fracción III, de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios deGuanajuato vigente a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar elcumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en estecontrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) díasnaturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedor "LACONTRATISTA" a una multa administrativa dentro de los rangos establecidosen la Leycitada, de conformidadconel segundopárrafo del inciso III del numeralanteriormente señalado.

Asimismo "LA CONTRATISTA" se obliga a responderde los defectos de diseñoy planeación, de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad queresultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal porlo que para tal efecto presentara a "EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) díashábiles siguientes a la recepción formal de la totalidad de los trabajosconsignadosen este documento, en substitución de la de cumplimiento, unagarantía equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, yque deberá estar vigente durante 12 (doce) mesescontadosa partir del acto deentrega-recepción, misma que se otorgara a favor y entera satisfacción de "ELCONGRESO".

Lagarantía de cumplimiento no será consideradade ninguna manera como unalimitación a la responsabilidad de "LA CONTRATISTA" conforme a susobligaciones y garantías, en virtud de este contrato, ni impedirá a "EL ~CONGRESO" reclamar la indemnizacióno reembolsopor cualquier daño sufrido ~ ¿

~~e puedeexceder el valor de la misma.

A\ a--tfr

CTO/LXIII-LEG /NCE/ELAB-MO/0152/2016

Las garantías antes señaladas se constituirán a favor de la Secretaría deFinanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, de conformidadcon el artículo 74 de la Ley de Obra Pública ya indicada. De igual manera éstaspodrán otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo73 Bis y bajo los términos y condiciones que se aluden en el Título Séptimo,Capítulo Único de la citada Ley.

DÉCIMA CUARTA. Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción yaceptación de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, porcausas imputables a "LA CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a lareparación inmediata de los defectos o daños; cuando este no inicie los trabajosde adecuación y/o reparación en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no lostermine en el plazo que se le señale, "EL CONGRESO" hará efectiva la garantía.

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas laconformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "ELCONGRESO".

DÉCIMA QUINTA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO", "LA CONTRATISTA"no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato,se le notificará por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazono mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la notificación, de no remediarse,"EL CONGRESO" podrá optar dar por rescindido administrativamente sinresponsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzosode las obligaciones de que se trate; en este último caso, se concederá unaprórroga que al efecto se fije, sin otorgar autorización de ajuste de costos eimponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO ALMILLAR) sobre el monto total de los trabajos, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de "LACONTRATISTA", "EL CONGRESO", según sea el caso, podrá otorgar unsegundo plazo para la conclusión de los trabajos, sin ajuste de costos eimponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas)veces el salario mínimo general diario vigente en el estado, elevado al mes enla fecha de la infracción, misma que será proporcional al monto de los servicioscontratados, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de__ L- __

~uanajuato; obligándose además "LA CONTRATISTA", a responder ~os


daños y perjuicios que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso oincumplimiento, o bien podrá rescindir administrativamente el presentecontrato, sin perjuicio de imponer las sancionesaquí señaladas.

Si por causasimputablesa "EL CONGRESO", "LA CONTRATISTA" noconcluyelos trabajos objeto de este contrato en la fecha señalada, "EL CONGRESO"otorgará una prórroga sin penalizacióna "LA CONTRATISTA" por igual númerode días al atraso que "EL CONGRESO" hubiere generado en la conclusión delos servicios por "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA. "LA CONTRATISTA" entregará los trabajos en los plazosconvenidosen las cláusulasanteriores y de acuerdo los alcancesy términos dereferencia, programa y requerimientos proporcionados,notificando por escrito a"EL CONGRESO" la terminación de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) díasnaturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta, verificará que éstosestén debidamente concluidosdentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacióny resguardo delos trabajos hasta el momento de su entrega, correrá a cargo de "LACONTRATISTA".

Ni las facturas, ni la liquidación, aunquehayansido pagadasparcial o totalmentese considerarancomo aceptaciónde los trabajos contratados reservándose"ELCONGRESO" el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados opago indebido, así como los defectos que resultaren en los mismos, los viciosocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "LACONTRATISTA" con motivo de la ejecuciónde los trabajos.

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuando "EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidadde los trabajos contratados, se formulara la liquidación correspondiente en lostérminos de la cláusula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contrade "LA CONTRATISTA", si hubiere responsabilidadesen contra de éste, seaplicaráel procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldoa sufavor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor,"EL CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la ~garantíaque para efectosdel cumplimiento del presente contrato deberáotorgar ~ ¿"LA CONTRATISTA".


La inconformidad que tuviere "LA CONTRATISTA" respecto a la liquidación,deberá hacerse por escrito ante "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) díashábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o laliquidación de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sinque "LA CONTRATISTA" se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamentela estimación y/o liquidación por parte de esta.

La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a cabo dentro delos 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo elfiniquito de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. Los trabajos deberán ser realizados de acuerdo con losalcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,especificaciones y demás documentos que constituyen el objeto de estecontrato, mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del presenteconvenio.

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances ytérminos de referencia contratados y en tal caso las hará saber con anticipacióny por escrito o bien, si "LA CONTRATISTA" considera factible solicitar algunamodificación o corrección al mismo, para hacerlo más funcional, presentarásugerencias por escrito, para su autorización por parte de "EL CONGRESO"quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a "LACONTRATISTA"; estas modificaciones se consideran parte integrante de estecontrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichasmodificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar unaprórroga.

DÉCIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" podrá solicitar previa yoportunamente por escrito una prórroga en los casos fortuitos, de fuerza mayoro cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplircon el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; "ELCONGRESO" podrá autorizar dicha prórroga en un plazo no mayor de 10 (diez) ~ ?

\.~ hábiles. ¿:¿_~_c:::;;: _~~ -¿J


VIGÉSIMA. Se obliga "LA CONTRATISTA" a responder en cualquier tiempopor todos, y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a "ELCONGRESO" o a terceras personas,con motivo de los trabajos materia de estecontrato; solo cuando dichos daños y perjuicios se deban a que "LACONTRATISTA" no se ajustó al cumplimiento de las presentes cláusulascontractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL CONGRESO" ocualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole lasbases, normas y principios técnicos y legales así como reglamentos vigentes,tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicablesenla realizacióny ejecución de los trabajos contratados.

VIGÉSIMA PRIMERA. Solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios "LACONTRATISTA" cuando de aviso previamente a "EL CONGRESO" por escritoy este le autorice de la misma forma, o podrá "EL CONGRESO" hacerlotambiénpor escrito mediante convenioexpresosuscrito entre ambas partes y de acuerdocon lo que establece el artículo 101 de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la misma para el Estadoy los Municipiosde Guanajuato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. La titularidad material e intelectual de los trabajosmateria del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente yliquidados, serán propiedad de "EL CONGRESO", por lo que "LACONTRATISTA", se obliga a no divulgar, explotar o hacer uso en forma algunade los derechos o de los trabajos que al amparo del presente contrato realice,ya que los mismos, le son encomendadosy liquidados.

1. Porcumplimiento del objeto;11. Por rescisióndel contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. Laspartes podrándar por terminado el presente contratode conformidad con el artículo 90 de la ley de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la misma para el Estadoy los Municipiosde Guanajuato, sinnecesidad de declaración judicial, ni responsabilidad para cualquiera de laspartes, por las siguientes causales:

Además de lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Obra Públicay ServiciospRelacionadoscon las mismas para el Estadoy los Municipiosde Guanajuato, en rn¿._lo relativo a la terminación anticipada. ~.


Asimismo convienen las partes que si se actualizara la última fracción señaladaen el párrafo anterior, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de lamisma ley citada.

VIGÉSIMA CUARTA. "EL CONGRESO" podrá suspender provisional odefinitivamente por causa justificada, la ejecución de los servicios materia delpresente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificándolepor escrito a "LA CONTRATISTA".

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales una vez que hayandesaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal de la misma.

En caso de dicha suspensión "EL CONGRESO" estará obligado al pago de lostrabajos realizados.

VIGÉSIMA QUINTA. Este contrato podrá ser rescindido administrativamentepor cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad deintervención judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en elpresente contrato.

b) Si "LA CONTRATISTA" cede los derechos y obligaciones derivadas deeste instrumento;

e) Si "LA CONTRATISTA" suspende la prestación de los servicios sin causajustificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que lehubiera dado "EL CONGRESO";

d) Si "EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdocon el presente contrato;

e) Por la incapacidad de "LA CONTRATISTA", manifestada en eldesempeño de los servicios para los cuales se le contrató;

f) Por negligencia de "LA CONTRATISTA" en las actividades que realice;g) Por la inobservancia de "LA CONTRATISTA" a las instrucciones, órdenes

e indicaciones que le dirija "EL CONGRESO", o su representante queconstituyan incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presentecontrato; p ¿~

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discreción o @fuconfidencialidad, respecto al asunto e información a que tenga acceso con__ .____

~ motivo del presente; .s: &- -


i) Por negarse "LA CONTRATISTA" a proporcionar información a "ELCONGRESO" o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados,o bien cuandooculte informacióncorrespondientea losmismos, asimismopor negarse "EL CONGRESO" a proporcionar información a "LACONTRATISTA" que sea necesarias para realizar los trabajosencomendados;

j) Si "LA CONTRATISTA" incurre en falta de probidad y honradez en eldesempeñode los servicios para los cuales fue contratado;

k) Si "LA CONTRATISTA" no otorga las garantías en la forma y plazoconvenido;

1) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para laformulación del contrato;

m) Si "LA CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y ajuicio de "EL CONGRESO" el atraso implique un desfasamientoen tiempoen la ejecución de los trabajos superior al 15% (quince por ciento);

n) Si "LA CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sustrabajadores o las demás prestaciones de carácter laboral que lecorrespondan; y

o) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en elpresente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la misma para el Estadoy losMunicipiosde Guanajuato.

En caso de declararse la rescisión de este contrato por causa de "LACONTRATISTA", éste quedará obligadoa realizar la devolución de los recursoseconómicosministrados, en una proporción igual a los trabajos no realizadosenlos términos de este contrato, aplicandopara tal efecto la actualización por mescompleto respecto a ellos conforme al índice nacional de precios al consumidor,tomando como períodode actualizaciónla fecha de ministración del recurso y lafecha real de devolución. Ello sin perjuicio de la obligación de realizar el pagopor concepto de pena convencional a que hace referencia la cláusula DécimaSegundade este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. Convienen las partes que para el supuesto de que porcausasimputables a "LA CONTRATISTA" se tuviese que rescindir el contrato,se aplicará a este último, una pena convencional por el importe que resulte de ~aplicar el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de ~ eresponder por lo anterior LA CONTRATISTA hará entrega de la garantía de _

~Plimiento a que se refiere la cláusulaDécimade este contrato.


VIGÉSIMA SÉPTIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra haincurrido en alguna de las causalesde rescisiónque se invocaron en la cláusulavigésima segunda, lo notificara a la parte que incumplió en forma fehaciente, afin de que en un plazo de 10 (diez) días hábiles exponga lo que a su derechoconvenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido eseplazonomanifiesta algo en su favor, la parte afectadaprocederácon la rescisión.

VIGÉSIMA OCTAVA. "LA CONTRATISTA" se obliga a sujetarse estrictamentepara la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una delas cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos,procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la misma para el Estadoy los Municipiosde Guanajuato y suReglamento, bases, normas y principios técnicos y legales así como demásdisposicionesadministrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA NOVENA. Las partes señalan como sus domicilios para los efectosdel presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de quecualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte, apercibidode que en casocontrario, las notificacionesque deban practicarse, se le tendránpor legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGÉSIMA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y nodivulgar información alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno delotro durante y posteriormente a la ejecución del mismo, incluyendo los datosrelacionados con la negociación del mismo (en adelante "InformaciónConfidencial"). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de estaInformación Confidencial más que para lo estrictamente indispensable enrelacióncon el objeto de este instrumento jurídico. Unavez concluida la vigenciade este Contrato, las partes están de acuerdo en destruir o regresar cualquierInformación Confidencial que tengan el uno del otro.

El hechode que las partes terminen por cualquier causasu relación de negocios,no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en estacláusula. ~

@:§TRIGÉSIMA PRIMERA. De la solución de controversias, jurisdicción y__ L.___

competencia. Parael evento de que durante la etapa de inicio, ejecución o cierre

~ ¿::¿cj


de obra se presentaren problemas de carácter técnico, legal o administrativo, laparte que lo identifique, notificará a la otra para resolverlo en un breve plazo decomún acuerdo, lo cual quedará asentado en acta correspondiente.

En caso de que persista la controversia, para la interpretación y cumplimientodel contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado,se estará a lo ordenado por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados conla misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha defirma de este contrato y se someten a la jurisdicción de los Tribunalescompetentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a cualquierfuero que por razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato en 19 páginas útiles por su frente, yenteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente queen el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, porlo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 25de julio de 2016.

POR "LA CONTRATISTA"

C.OMAR~DA

POR "EL CONGRESO"

C. P. lUAN CAUDILLORODRÍGUEZ

DIRECTORGENERALDEADMINISTRACIÓN

ARREGUÍNADMINISTRADORÚNICO

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO

GERENTEDE PROYECTO

~Q@

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTOjLXIIILEGjNCEjELAB-MO-0152j2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE--L---GUANAJUATO y POR LA OTRA, OQZA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. v., EN FECHA 25 DE JULIO DE 2016. ~X" #~L.

CONTRATO DEOBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN … · 11.1Tiene capacidad legal para contratar y...

Documents

Transcript of CONTRATO DEOBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN … · 11.1Tiene capacidad legal para contratar y...