CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E ... ADS 0007-2006... · Web viewCarta de...

B A S E S A . D . S . N ° 0 0 0 7 - 2 0 0 6 - C E P / M D L M / O B R A PÁG. 1

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Comité Especial Permanente

BASESADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL

I.E. EXPERIMENTAL N° 1278”

EL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

_________________________________________________________________________________________



BASES ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E. EXPERIMENTAL N° 1278”

1. GENERALIDADES

ANTECEDENTES1.1 El presente Proceso de Adjudicación Directa Selectiva es convocado por la Municipalidad

Distrital de La Molina, con RUC Nº 20131365722, ubicado en la Av. Elías Aparicio Nº 740, Urb. Club Campestre Las Lagunas, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima.El Expediente Técnico ha sido elaborado por la Municipalidad de La Molina y aprobado mediante Resolución Gerencial.El Comité Especial Permanente de Adjudicaciones Directas de la Municipalidad Distrital de La Molina designado por Resolución N° 154-2006 de fecha 22 de febrero del 2006, procede a convocar la presente Adjudicación Directa Selectiva para la selección de la firma que se encargue de la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E. EXPERIMENTAL N° 1278”, de acuerdo con las disposiciones de las presentes Bases.

OBJETO DEL PROCESO1.2 Seleccionar al postor que presente la propuesta más conveniente para la ejecución de la Obra:

“CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E. EXPERIMENTAL N° 1278” según el Expediente Técnico de Obra, integrado por los siguientes documentos:

_________________________________________________________________________________________

B A S E S A . D . S . N ° 0 0 0 7 - 2 0 0 6 - C E P / M D L M / O B R A

PÁG. 3


1. Memoria Descriptiva2. Especificaciones Técnicas3. Estudio de Suelos4. Metrados 5. Valor Referencial6. Relación de Insumos7. Análisis de Costos Unitarios

8. Fórmula Polinómica9. Desagregado de Gastos Generales10. Cronograma de Avance Físico de Obra11. Cronograma de Avance Valorizado de

Obra 12. Planos

_________________________________________________________________________________________



PROCESO DE SELECCIÓN

1.3 Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA.

SISTEMA DE PRECIOS

1.4 Sistema de Precios a Suma Alzada.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

1.5 Financiamiento de la Entidad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6 Financiado con Fuente:

08 Otros Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados

UBICACIÓN DE LA OBRA

1.7 Esquina Calle Cuzco con Calle Libertad, Urbanización Santa Patricia II Etapa - La Molina, Distrito de La Molina.

VALOR REFERENCIAL

1.8 El valor referencial, incluido el I.G.V. con Precios vigentes al mes de setiembre es de S/.155,625.12 (ciento cincuenta y cinco seiscientos veinticinco y 12/100 nuevos soles).

Para efectos de este proceso se establece:

De conformidad con el artículo 33°del Texto Unico Ordenado de la Ley N°26850-Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado por D.S.083-2004-PCM, las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial, y las propuestas menores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial Permanente, teniéndolas por no presentadas.

110% = Valor Referencial Máximo en Nuevos Soles (incluido IGV)S/. 171,187.63 (ciento setenta y un mil ciento ochenta y siete y 63/100 nuevos soles)

90% = Valor Referencial Mínimo en Nuevos Soles (incluido IGV)S/. 140,062.61 (ciento cuarenta mil sesenta y dos y 61/100 nuevos soles)

PLAZO DE EJECUCION

1.9 El plazo establecido para la ejecución de la Obra es de sesenta (60) días calendario que se contabilizarán desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones enumeradas en el artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

1.10 El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día después de haber quedado integradas las bases En el caso de consorcio bastará que se registre uno de sus integrantes.

_________________________________________________________________________________________



1.11 El costo del derecho de registro es de S/. 45.00 (cuarenta y cinco y 00/100 nuevos soles), cancelables en efectivo en ventanilla de la Subgerencia de Tesorería, ubicada en el Segundo Piso – Municipalidad de La Molina; durante el horario de atención de lunes a viernes de 10:00a.m 3:00 p.m.

1.12 Las Bases del proceso serán recabadas en la Subgerencia de Tesorería de LA MUNICIPALIDAD después de realizar el pago del derecho de registro.

REQUISITOS PARA SER POSTOR

1.13 Podrá intervenir en esta Adjudicación Directa Selectiva, cualquier persona natural o jurídica debidamente constituida e inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que cumpla con los siguientes requisitos: Registrarse ante la Municipalidad de La Molina, pagando un derecho, de acuerdo a lo

dispuesto en el Artículo 61º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 9º del T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado D.S. N° 084-2004-PCM y demás disposiciones complementarias y/o modificatorias..

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado Estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas (ejecutor) y contar con Capacidad de

contratación igual o mayor al Valor Referencial de la presente convocatoria. Podrán participar asimismo, postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona

jurídica diferente, designando un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del Contrato hasta su liquidación; para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobado por la Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE, de fecha 27 de febrero del 2003 y la Directiva Nº 008-2006/CONSUCODE/PRE

El postor deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa a fin de realizar las notificaciones del proceso.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

1.14 Todos los actos realizados dentro de los procesos de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Artículo 87° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°084-2004-PCM.

1.15 A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de La Molina o a la dirección de correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.

1.16 Es responsabilidad del participante, el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) y de la revisión de su correo electrónico.

SOMETIMIENTO A LAS BASES

1.17 La presentación de Propuestas por parte de los postores implica el sometimiento a las presentes Bases, a las Leyes Peruanas y a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la

_________________________________________________________________________________________



Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

INTERPRETACION DE LAS BASES

1.18 Una vez integradas las Bases, el Comité Especial Permanente es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el tribunal a raíz de una impugnación.

_________________________________________________________________________________________



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

1.19 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

ETAPAS DEL PROCESO FECHA LUGAR

Convocatoria 22-11-06Por el Comité Especial Permanente, a

través de su publicación en el SEACE, en la pág web

www.munimolina.gob.pe

Registro de Participantes(Entrega de Bases)

Del 23-11-06 al 06-12-06

Subgerencia de Tesorería De 10:00 – 15:00 horas

(*)

Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases.

Del 23-11-006 al 27-11-06

Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana

De 10:00 – 15:00 horas

Absolución de Consultas y Observaciones

El 28-11-06

Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana y el SEACE

Integración de Bases El 04-12-06 Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana y el SEACE

Presentación de propuestas El 12-12-06Subgerencia de Obras Públicas

e Infraestructura Urbana de 8: 30 a 13:00 horas

Otorgamiento de Buena Pro

El 14-12-06Comité Especial Permanente

(Sorteo en el Salón Multiusos de la Municipalidad)(**)

15:30 horas

Notas: (*) Las Bases estarán a disposición de los interesados para su consulta y o adquisición desde el día siguiente de la convocatoria hasta un (01) día después de la integración de las bases.

(**) El Otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido, una vez transcurrido el plazo para la interposición de los recursos de impugnación sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

2. BASE LEGAL

2.1. La Base Legal está constituida por:- Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado.- Decreto Supremo No. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.- Ley N° 28652 Ley de Presupuesto del Sector Público 2006.- Presupuesto Municipal para el año 2006.- Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

_________________________________________________________________________________________

http://www.munimolina.gob.pe/



- Ley Nº27157 Ley de Regularización de edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común.

- Ley No. 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.- Decreto Supremo Nº 043-2006-EF que aprueba el Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA) del CONSUCODE. - Decreto Supremo. No. 063-70-VI Reglamento Nacional de Construcciones.- Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC que aprueba el reglamento de la Ley Nº 27157 - Decreto Supremo No. 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público: Resolución de Contraloría

No. 072-98-CG- Lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento de Control previo al pago del

Presupuestos Adicionales de Obra Pública: Resolución de Contraloría No. 125-98-CG.

3. ETAPAS DEL PROCESOa) Convocatoriab) Registro de Participantesc) Presentación de consultas y Observaciones d) Absolución de Consultas y Observacionese) Integración de Basesf) Presentación de propuestasg) Evaluación de propuestash) Otorgamiento de la Buena Pro

CONVOCATORIA

3.1 La convocatoria se realiza a través de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en la página web de la Municipalidad de La Molina (www.munimolina.gob.pe).

REGISTRO DE PARTICIPANTES

3.2 De conformidad con lo señalado en los Artículos 61° y 108° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, todo proveedor que desee intervenir como participante en el presente proceso de selección deberá registrarse ante la Municipalidad de La Molina, pagando el monto de S/. 45.00 (cuarenta y cinco y 00/100 nuevos soles). Este pago le da derecho al participante a recabar en la Subgerencia de Tesorería una copia de las Bases, en las fechas y horas señaladas en la convocatoria.

3.3 En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

3.4 El participante que solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

3.5 La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que se encuentre.

CONSULTAS:

3.6 Cualquier consulta a las bases, deberá formularse por escrito, dirigido al Presidente del Comité Especial Permanente. La presentación será en la Subgerencia de Obras Publicas e

_________________________________________________________________________________________



Infraestructura Urbana, sito en la Av. Ricardo Elías Aparicio N° 740 – 2do. Piso, Urb. Las Lagunas - La Molina, en el período y horario fijado en el calendario de las bases.

3.7 El pliego de Consultas, podrá ser adjuntado a un Diskette que contenga el texto de las mismas en formato MS Word.

3.8 El participante tendrá derecho a través de las consultas, a solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes de ellas, dentro de los plazos establecidos en el calendario del proceso, de conformidad con los Artículos 111° del Reglamento del T.U.O. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

3.9 La absolución de consultas y su respectiva notificación se harán electrónicamente a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), en la Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de La Molina o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.

.OBSERVACION A LAS BASES

3.10 Cualquier observación a las bases, deberá formularse por escrito al Presidente del Comité Especial, la presentación será en la Subgerencia de Obras Publicas- Av. Ricardo Elías Aparicio N° 740 – 2do Piso, Urb. Las Lagunas - La Molina, en el período y horario fijado en el calendario de las bases.

3.11 El pliego de Observaciones a las Bases, podrá ser adjuntado en un Diskette que contenga el texto de las mismas en formato MS Word.

3.12 Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, dentro de los plazos establecidos en el calendario del proceso, de conformidad con los Artículos 113° Y 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

3.13 La absolución de observaciones y su respectiva notificación se harán electrónicamente a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), en la Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de La Molina o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.

INTEGRACION DE LAS BASES

3.14 Una vez absuelta todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas.

3.15 Integradas las Bases, el Comité Especial, es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y solo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

PRORROGAS Y POSTERGACIONES

3.16 De acuerdo a lo establecido por el Artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°084-2004-PCM, la prórroga o postergación de las etapas del presente proceso de selección deberán registrarse en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), modificando el cronograma original.

_________________________________________________________________________________________



3.17 El Comité Especial comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según sea el caso, en la Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de La Molina, o al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes.

CANCELACION DEL PROCESO

3.18 Será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

NULIDAD

3.19 Se realizará de conformidad con el Artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

3.20 De conformidad con el Artículo 119° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos los documentos que contengan información esencial se presentarán en idioma castellano o acompañados de traducción oficial. Se presentará en original y una (01) copia, en sobres cerrados, remitidos al Presidente del Comité Especial mediante Carta poder simple de presentación y entrega de sobres, en la fecha, lugar y hora indicada en el Calendario del Proceso, caso contrario se dará por No admitido.

3.21 Los sobres, además de consignar en la parte superior izquierda el nombre o razón social del postor, se presentarán en 2 (DOS) sobres cerrados identificados como:Sobre Nº1 : Propuesta Técnica (original y copia).Sobre Nº2 : Propuesta Económica (original y copia).Los sobres deberán llevar la siguiente inscripción:

(NOMBRE Y RAZON

SOCIAL DEL POSTOR)

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

SOBRE No. ...........….

OBRA: “ …….. … ”

POSTOR :

El Postor no podrá presentar Propuestas Alternativas. Deberá ceñirse al Expediente Técnico de las presentes Bases. La presentación de las Propuestas se efectuará en lo que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su Reglamento.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

3.22 La información presentada en cada sobre, no podrá tener errores, borrones, enmendaduras o correcciones, se presentará en papel membretado de la empresa o consorcio postor, en original y copia, foliados correlativamente empezando por el N°1, sellado y firmado por el postor o su representante legal.

_________________________________________________________________________________________



3.23 Sobre de la PROPUESTA TECNICALos Documentos de presentación son de calidad Obligatoria. El postor que no adjunte alguno de estos documentos se tendrá como Propuesta No Presentada. La propuesta Técnica del postor deberá ser presentada con el plazo de ejecución señalado en el expediente técnico. En caso de verificarse que el plazo presentado por el postor es distinto al señalado en el expediente técnico se considerará la propuesta como “No Presentada”.

Deberá presentar en original y una copia los siguientes documentos:a) Carta de Presentación de acuerdo al Anexo N°01, con carácter de Declaración Jurada. b) Declaración Jurada de No estar sancionado o impedido para contratar con el estado- Anexo

Nº 02.c) Plazo de ejecución de obra de acuerdo al formato - Anexo Nº 03.d) Declaración Jurada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento del

T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°084-2004-PCM.- Anexo Nº 04.

e) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas (ejecutor).

f) Declaración Jurada de Documentos entregados por La Municipalidad - Anexo Nº 05.g) Declaración Jurada de ser una Pequeña o Microempresa, si fuera el caso Anexo Nº 06. h) La promesa de Consorcio de ser el caso – Anexo N° 07.i) Pacto de Integridad, para ser presentado en el 1er. sobre - Anexo Nº 08.

3.24 Sobre de la PROPUESTA ECONOMICA

a) Deberá presentarse en original y una copia de la Propuesta Económica, - Anexo Nº 09 con el Monto Total de la Propuesta consignado en Nuevos Soles con dos (2) decimales, incluyendo el Presupuesto detallado y las partidas que la generan.

b) El Monto Total deberá incluir todo concepto como mano de Obra, Materiales, Transporte y Flete, Seguros, Leyes Sociales, Imprevistos, Pruebas y Controles, Garantías y Gastos Bancarios, Utilidad y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos, así como el Impuesto General a las Ventas.

3.25 Los formatos que integran las Bases servirán de modelo o podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual (en letra imprenta), debiendo la totalidad de documentación presentada llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES

3.26 El acto de presentación de propuestas, apertura de sobres, evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro son formales y de carácter PRIVADO y se realizará en la Gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad, sito en la Av. Ricardo Elías Aparicio N°740 – Urbanización Las Lagunas - La Molina, en la fecha y hora señalada en la convocatoria. Para este efecto los sobres de la propuesta deberán ser entregados con una carta de la empresa, dirigida al comité especial permanente adjuntando la copia del D.N.I. de la persona que realiza el acto de entrega; las propuestas que no adjunten la carta correspondiente serán consideradas como no presentadas.

3.27 El acto PRIVADO de presentación de Propuestas se realizará de acorde a lo dispuesto en el Artículo 124° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

3.28 Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de las propuestas, el Comité Especial Permanente está facultado a otorgar un plazo máximo de dos (02) días para que el postor cumpla con la subsanación, en

_________________________________________________________________________________________



cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda dentro del plazo previsto.

EVALUACION DE PROPUESTAS

1) La Evaluación de las Propuestas se realizará en dos (2) etapas: La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es acreditar la calidad de la propuesta; y no es factor de puntaje; la segunda es la evaluación económica, la cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta y tiene puntaje.

2) Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

3) La evaluación económica será el único factor de puntaje - sobre cien (100) puntos.

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

3.29 De conformidad a lo dispuesto por el numeral 1.a del artículo 68º del Reglamento, no se establecerá puntaje al factor técnico, considerándose puntaje solamente al factor económico, sin que esto conlleve a la no-presentación de los documentos detallados en el numeral 3.23 de las Bases

3.30 La evaluación de las propuestas se efectuará considerando un puntaje de cien (100) puntos para el precio.

3.31 Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS Y FACTORES TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN

DEFINICION

4.1 Son las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que la regulan de acuerdo al artículo 62° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CUMPLIMIENTO

4.2 Para que la Propuesta sea admitida, en concordancia del artículo 63° del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, los requerimientos técnicos mínimos señalados en el numeral 3.22, 3.23 y 3.24 de las bases deben ser cumplidos y acreditados por todos los postores.

REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA4.3 Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las Obras a ejecutarse se encuentran

definidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases. Por tratarse de una obra a contratarse por el Sistema de Precios “A Suma Alzada”, en caso de existir discrepancias entre lo que expresan los diversos documentos del Expediente Técnico, se establece por las presentes Bases que, los Planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre la Memoria Descriptiva y éstas sobre la descripción de las partidas del presupuesto general de obra.

VISITA PREVIA AL TERRENO:

4.4 Es conveniente que los postores realicen una visita previa al terreno sobre el cual se van a ejecutar las Obras materia de la presente Adjudicación Directa, con el objeto de efectuar una inspección detenida que les permita verificar el acceso directo, las fuentes de abastecimiento

_________________________________________________________________________________________



de agua, energía eléctrica, materiales, disponibilidad de mano de obra y las condiciones de trabajo, tránsito y reglamentaciones de la zona. La presentación de la Propuesta implica la declaración tácita del Postor, que no ha encontrado inconveniente alguno para el inicio y ejecución de la obra.

VIGENCIA

4.5 Las propuestas técnica y económica tendrán una vigencia de por lo menos hasta la suscripción del Contrato de Obra.

5. ACTO DE EVALUACION DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO.

5.1 Evaluación de la Propuesta Técnica : No se considera puntaje para la propuesta técnica. Solo se requiere la presentación obligatoria de los documentos detallados en el numeral 3.23 de las Bases y que la misma sea técnicamente razonable y debidamente sustentado.

5.2 Evaluación de la Propuesta Económica : La evaluación económica consistirá en asignar un puntaje máximo de 100 puntos a la oferta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje según la siguiente fórmula (artículo 69° del Reglamento):

Pi = Om x PMPE Oi Donde:I = PropuestaPi = Puntaje de la Propuesta Económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica i (100)

5.3 El cálculo del puntaje total se obtiene de la evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo previsto en el artículo 70° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual será calculado hasta el tercer decimal.

5.4 El Comité Especial Permanente elaborará el Cuadro Comparativo incorporando los puntajes correspondientes a la propuesta económica el cual se calculará hasta el tercer decimal, otorgando la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.

5.5 En el supuesto caso que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se decidirá conforme al artículo 133° del Reglamento y al Comunicado N° 002-2004-(Pre) de Consucode en la fecha y hora señalada para el otorgamiento de la Buena Pro.

6. NOTIFICACION, CONSENTIMIENTO Y PUBLICACION DE LA BUENA PRO

6.1 La Notificación se realizará conforme a lo dispuesto por el Artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

6.2 El otorgamiento de la Buena Pro realizado en ACTO PRIVADO se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publique a través del SEACE.

6.3 El consentimiento de la Buena Pro se realizará a los cinco (05) días hábiles de su notificación, conforme a lo dispuesto por el artículo 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

_________________________________________________________________________________________



6.4 La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realiza dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro el cual será publicado en el SEACE de acuerdo a lo establecido al artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7. CONTROVERSIAS

RECURSO DE APELACION7.1 Mediante este recurso se impugna los actos administrativos dictados dentro del desarrollo del

proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos realizados antes del acto de celebración del contrato. El recurso de apelación se presentará ante el órgano que emitió el acto impugnado, el que elevará al funcionario competente para resolver. (artículo 151° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).

7.2 No son impugnables mediante recurso de apelación: Las resoluciones que resuelven recurso de apelación; y Las resoluciones suscritas por el titular o la máxima autoridad administrativa de la entidad. (artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).

7.3 No son impugnables por esta vía Las Bases Administrativas ni los actos que aprueban la exoneración de conformidad al artículo 150° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7.4 La apelación contra los actos o actuaciones que se produzcan desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro inclusive, debe ser interpuesta dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse otorgado la buena pro. La apelación contra los actos posteriores al otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. El recurso de apelación suspende el proceso, conforme lo establecido en el artículo 149°, desde su interposición hasta que se configuren las siguientes situaciones: a) que la resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, oportunamente notificada, haya quedado consentida; o, b) que la denegatoria ficta del recurso de apelación haya quedado consentida.

7.5 De no interponerse recurso de apelación dentro de los plazos establecidos, los actos pasibles de impugnación quedan automáticamente consentidos.

7.6 Los Requisitos de Admisibilidad del Recurso de Apelación son previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7.7 La tramitación del recurso de apelación se sujeta al artículo.156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7.8 Es procedente el desistimiento del recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Alcalde de la Municipalidad, quien aceptará el desistimiento salvo que sea de interés público la resolución del recurso.

7.9 Los recursos de apelación deben ser presentados en la Unidad de Trámite Documentario de La Municipalidad.

RECURSO DE REVISION7.10 Mediante Recurso de Revisión en una Adjudicación Directa Selectiva solamente se puede

impugnar:a) La denegatoria ficta recaída sobre el recurso de apelación; y b) Las Resoluciones del Titular del Pliego o de la Máxima Autoridad Administrativa, distintas a

de aquellas que resuelven recursos de apelación.

_________________________________________________________________________________________



8. CONTRATOS

8.1 El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste.

8.2 El contrato será suscrito por el funcionario de la Municipalidad competente o debidamente autorizado por ella y por el Contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal.

8.3 Consentida la Buena Pro o administrativamente firme, el postor ganador o su representante debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato.

PLAZO PARA FIRMA DEL CONTRATO

8.4 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203° del Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; se citará al postor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena Pro, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

8.5 Cuando el Postor Ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso la entidad llamará al postor que ocupó el 2do. Lugar para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo descrito en el numeral precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL CONTRATO

8.6 Antes de la suscripción del Contrato y sin necesidad de requerimiento, el postor que hubiera obtenido la buena Pro presentará:

a) Constancias vigentes de No estar inhabilitado para contratar con el Estado expedidas por el CONSUCODE.

b) Constancias vigentes de Disponer la capacidad libre de contratación expedidas por el CONSUCODE

c) Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) de fiel Cumplimiento del mismo, que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática al sólo requerimiento de la Municipalidad; emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y tener una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final.(suma del plazo de la ejecución de la obra más 90 días). Esta garantía podrá ser ejecutada cuando el Contratista no la hubiera renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.Esta garantía deberá ser emitida por una empresa autorizada, sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y estar considerada en la última lista de bancos de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

d) Declaración Jurada de compromiso del Profesional Residente de Obra, su Currículum Vitae con no menos de tres (3) años de ejercicio profesional.

e) Calendario de Obra Valorizado de Avance de obra de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el cronograma de desembolsos previstos.

f) Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la Ejecución de la Obra.

_________________________________________________________________________________________



g) Bases Integradas con absolución de consultas y aclaraciones de las bases que incluye el Expediente Técnico de obra completo, debidamente sellado y firmado en todas sus páginas por el Contratista o su representante legal.

h) Programa PERT-CPM de ejecución de obra (duplicado) con asignación de recursos y Diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

i) Certificado de Habilidad del Residente de obra para firma del contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

j) Documento Nacional de identidad del representante legal en caso de ser persona jurídica (copia certificada notarialmente).

k) Declaración jurada ó constancia que acredite ser Pequeña o Microempresa PROMPYME de ser el caso.

l) Copia Literal del Registro de Personas Jurídicas con expedición no menor de 30 días calendarios emitidos por la Oficina Registral de Lima y Callao por el que acredite la representación y nombre de la Empresa, en caso de ser persona jurídica.

9. ENTREGA DEL TERRENO9.1 La Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana luego de formalizado el contrato y dentro de los 15 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato, formalizará la Entrega del Terreno al Contratista, levantando el Acta correspondiente – en Original y 3 Copias, remitiendo el Original a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que lo integre al Expediente de la Obra, una Copia para el contratista, otra para Subgerencia de Obras Publicas e Infraestructura Urbana y la tercera copia para el Inspector /Supervisor de la Obra. Asimismo, proporcionará al Contratista un ejemplar del Expediente Técnico de la Obra completo y de las Bases Integradas y Anexos.

10. PAGOS

ADELANTOS DIRECTOS

10.1 No se otorgará Adelantos Directos

ADELANTOS POR MATERIALES

10.2 No se otorgará Adelantos por Materiales

GARANTIAS 10.3 El postor Ganador de acuerdo con el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado, antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para suscribirlo presentará una Garantía de fiel cumplimiento Carta fianza o Póliza Caución, la misma que será incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, Esta garantía deberá ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto total del contrato y deberá estar vigente hasta la aprobación de la liquidación final del mismo, bajo sanción de ser ejecutada a su fecha de vencimiento. En caso de existir obras adicionales, se deberá presentar una Carta Fianza por el 10% del monto del adicional aprobado como garantía de fiel cumplimiento.

EJECUCION DE GARANTIAS.10.4 Las garantías serán ejecutadas cuando el contratista no las hubiere renovado oportunamente,

antes de la fecha de su vencimiento.

10.5 La garantía de fiel cumplimiento, será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por LA MUNICIPALIDAD, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.

_________________________________________________________________________________________



10.6 La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual LA MUNICIPALIDAD resuelve el contrato es por causa imputable al contratista.

PAGO DE AVANCE DE OBRA - VALORIZACIONES

10.7 Los Avances de Obra se pagarán mediante Valorización que podrá ser quincenal o mensual a solicitud del contratista, que tendrá el carácter de pago a cuenta y será pagada de conformidad con el Artículo 255° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

10.8 Para el pago de la Valorización, el Contratista deberá presentar:

Copia Simple de Apertura y Registro del libro de Planillas en el que aparezcan claramente los refrendos de la Autoridad Administrativa de Trabajo y de ESSALUD, según lo establecido en el D.S. N° 001-98-TR.

Copia Simple del documento que acredite el seguro complementario de riesgo para terceros

Copia simple de la cobertura de salud, celebrado entre el Contratista y ESSALUD o la EPS que elija, según lo dispone la Ley N° 26790.

Copia Simple de Comprobantes de Pago de las Obligaciones al ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, AFPs, correspondientes al mes anterior, en donde exista referencia a la obra.

De corresponder, copia de los Registros Patronales de los subcontratistas y montos aproximados de subcontratos correspondientes a cada uno de ellos que intervendrán en la Obra.

Adjuntar copia de las pruebas y controles realizados a la ejecución de la obra en el período valorizado.

La reincidencia en el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, será causal de Resolución de Contrato.

REAJUSTE DE PRECIOS

10.9 Se procederá de conformidad con el artículo 256° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El Reajuste de Precios se efectuará mediante aplicación de las Fórmulas Polinómicas precisadas en el Expediente Técnico y forman parte de las Bases. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas Polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

PENALIDADES

11.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, de acuerdo al artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LA MUNICIPALIDAD le aplicará al contratista en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.La penalidad se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato

F x Plazo en días Donde:

F = 0.40 para Plazos menores o iguales a 60 días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta notarial y ejecutar en lo que

_________________________________________________________________________________________



corresponda la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus pagos pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y la adicional por el monto diferencial de la propuesta. La mora es automática.

SANCIONES

11.2 De detectarse en cualquiera de las etapas del proceso de selección o durante la ejecución del contrato, la adulteración o falsificación de documentos, se procederá:a) Para los Postores: Eliminación del postor desaprobándose automáticamente todas sus

ofertas y se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales (artículo 427º del Código Penal) a que hubiera lugar.

b) Para los Contratistas: Se dejará sin efecto automáticamente el contrato y se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales (artículo 427º del Código Penal) a que hubiera lugar.

El postor o contratista, según sea el caso, es solidariamente responsable de cualquier adulteración o falsificación de sus documentos, así haya sido cometida por algunos de sus empleados a iniciativa propia. LA MUNICIPALIDAD comunicará este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

11.3 El postor adjudicado que no mantenga su oferta hasta la suscripción del contrato; o que no suscriba el contrato en el plazo establecido en el numeral 8.4 de las Bases y en el artículo 203º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perderá la Buena Pro, debiendo el Comité Especial proceder a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para la aplicación de las sanciones que por tales causales contempla el Reglamento de la Ley.

11.4 LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 225° de su Reglamento. en los casos en que el contratista:a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias

a su cargo, pese a haber sido requerido para ellob) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la

prestación a su cargo; oc) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido

requerido para corregir tal situación.

11.5 Si algunas de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerir la resolución del contrato, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 226° y 267° del Reglamento de le Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista está obligado a adoptar todas las demás medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la naturaleza de los trabajos.

13. DERECHO DE VIA Y TERRENO PARA LA OBRA

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los planos del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas

_________________________________________________________________________________________



correspondientes al derecho de vía, siempre que estos no interrumpan el tránsito, impidan drenaje o restrinjan el proceso de la obra.

14. COMUNICACIONES

Es responsabilidad de los adquirientes de bases y de los postores el recabar en el lugar indicado en la convocatoria, las respuestas al pliego de consultas, observaciones y otorgamiento de la Buena Pro. Cualquier comunicación relacionada con la presente Adjudicación Directa Selectiva, deberá ser dirigida al Comité Especial Permanente. Por motivos de formalidad, las comunicaciones enviadas al comité por correo, Fax o entregadas en lugar distinto al establecido en el presente acápite se tendrán por no presentadas.

_________________________________________________________________________________________



ANEXO Nº 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTOR

La Molina, ........ de ..................... del 2006

Señores:COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Presente.-

Referencia: Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA.

Objeto: .............................................................................

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les informamos que estamos participando en el presente proceso de selección para la ejecución de la Obra indicado en la referencia, siendo nuestras generales de ley las siguientes:

Postor

R.U.C. Nº

Teléfono y Fax Nº

Representante Legal en caso de ser persona jurídica o consorcio

Documento Nacional de Identidad del postor persona natural o del representante legal en

caso de ser persona jurídica

Registro de Inscripción en los RR.PP en caso de ser persona jurídica.

Correo Electrónico (Opcional).

Domicilio procesal en la Ciudad de Lima del postor

Muy atentamente,

_________________

Representante Legal Del Postor

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 02

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR SANCIONADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADOADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con DNI Nº ......................,, R.U.C. Nº .......……......, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada no se encuentra sancionada administrativamente ni inhabilitado para Contratar con el estado, teniendo pleno conocimiento de las sanciones administrativas y penales en caso que lo declarado no corresponda a la verdad.

La Molina, ....... de ........................... del 2006

……............................................................. Firma y sello del Representante Legal

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 03

PLAZO DE EJECUCIONADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

La Molina,____de___________del 2006

Señores:COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

REF: Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

El Postor que suscribe la presente, ha revisado cuidadosamente el Expediente Técnico correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA, para la obra “................................……………………………………………............”, según la cual nuestra Oferta de Plazo de Ejecución es la siguiente:

PLAZO DE EJECUCION______________(____) DIAS CALENDARIO

Nuestra Oferta se basa en el conocimiento de las condiciones físicas y naturales del local, la tecnología constructiva requerida en el Expediente Técnico para la obra “..........................................................................................................................................”, así como en nuestra capacidad técnica y hemos previsto todas las dificultades propias de la ejecución para este tipo de obras, por lo que el plazo de ejecución indicado es el necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total culminación y pleno funcionamiento.

Atentamente,

_______________________________________ (Firma y sello del Representante Legal del Postor)

Razón Social :R.U.C Nº :Domicilio Legal y Procesal en la ciudad de Lima :Representante Legal :D.N.I Nº :Correo Electrónico (Opcional) :

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 04

DECLARACION JURADA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007- 2006-CEP/MDLM/OBRA

La Molina,___de______________del 2006.

Señores:COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINAPresente.-

De nuestra consideración:

Por el presente y con carácter de DECLARACIÓN JURADA, de acuerdo al numeral 3.23 de las Bases de la Adjudicación, item d) y el artículo 76° del D.S. N° 084-2004-PCM, manifestamos a ustedes lo siguiente:

1. Que, no tenemos impedimento alguno para contratar con el Estado conforme a lo dispuesto por el artículo 9º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM.

2. Que, conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3. Que, somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos de la presente Adjudicación.

4. Que, nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecidos con la Buena Pro.

5. Que, conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

_______________________________________Nombre, Apellido, Firma del Representante Legal Sello de la Empresa

D.N.I. N° …………………………R.U.C. N° ……………………..(RUC de la Empresa)

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 05

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOSADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

La Molina,__________ de __________ del 2006



Por intermedio de la presente acusamos recibo y conformidad de los siguientes documentos que hemos recibido como parte del Expediente Técnico de la Adjudicación Directa Selectiva de la referencia y que figuran en el acápite 1.2 de las Bases, como son:

Bases de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA y los siguientes anexos: Carta de presentación del Postor (Anexo 01). Declaración Jurada de No estar sancionado o impedido para contratar con el Estado (Anexo Nº 02). Carta de plazo de Ejecución (Anexo 03) Declaración Jurada de Postor según Art. 76°. (Anexo 04) Declaración Jurada de Documentos Recibidos (Anexo 05) Declaración Jurada de Pequeña y Micro Empresa (Anexo 06) Promesa de Consorcio (Anexo 07) Pacto de Integridad (para ser presentada en el sobre Nº 1) (Anexo 08) Propuesta Económica (Anexo 09) Condiciones Generales de Contratación (Anexo 10).

Expediente Técnico de Ejecución de Obra, integrado por:

Memoria Descriptiva Especificaciones Técnicas Estudio de Suelos Metrados Valor Referencial Relación de Insumos

Análisis de Costos Unitarios Fórmula Polinómica Desagregado de Gastos Generales Cronograma de Avance Físico de Obra Cronograma de Avance Valorizado de

Obra Planos

Indicando que estamos plenamente de acuerdo con lo estipulado en dichos documentos.

Atentamente,

............................................................................(Firma y sello del Representante Legal del Postor)

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 06

DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO EMPRESAADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

El que suscribe, don.......…………......................….........., identificado con D.N.I. N° ........................., Representante Legal de .................………...........….........., con R.U.C. N°........................; DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa a la cual represento es una ................................................... (pequeña o microempresa, según sea el caso) de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28015 “Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa” y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2003-TR.

La Molina, ……. de ………………….. del 2006

.....................................................................Firma y sello del Representante Legal

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 07

PROMESA DE CONSORCIOADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM /OBRA

Las Empresas constructoras, …………………………. y ……………………… , debidamente representados por don_____________________ con DNI Nº____________________señalando domicilio en ______________________,según poder inscrito en ________________ y don _______________________________________ identificado con D.N.I Nº ___________________ señalando domicilio en _____________________, según poder inscrito en ___________________ ; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, nos comprometemos formalmente a integrar el Consorcio denominado__________________________; con el propósito de participar en la presente Adjudicación, de acuerdo a lo siguiente:

Integrantes del Consorcio

----

Porcentaje de Participación ----

Designación expresa del representante legal del consorcio -

Designación del domicilio legal del consorcio-

...........................................................................…….........………………………………..(Firma y Sello de los representantes legales de los integrantes del Consorcio )

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 08

PACTO DE INTEGRIDAD(para ser presentado en el sobre Nº 1)

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

El Comité Especial Permanente y el Representante Legal de .............................................., suscriben el presente Pacto de Integridad a través del cual:

1. El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del proceso.

2. El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

3. LA MUNICIPALIDAD se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

4. El incumplimiento del Pacto de Integridad generará:

a) Para los postores o contratistas (en el caso de resultar adjudicados con la buena pro); inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

b) Para los funcionarios de las Municipalidades; las sanciones derivadas de su régimen laboral.

-----------------------------------------------Nombre del Postor

Nombre y firma del Representante legal

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 09

PROPUESTA ECONOMICAADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

La Molina, ________ de ______________ del 2006.



El Postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente las Bases y sus Anexos incluyendo el Expediente Técnico correspondiente a la obra: “ ......................................……………………………………………………. ”, según la cual nuestra Propuesta Económica es la siguiente:

( _____________en letras________________) NUEVOS SOLES (S/. _________________)

Nuestra Propuesta incluye Mano de Obra con Leyes Sociales, Materiales e Insumos, Equipos, Herramientas, Seguros, Guardianía, Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad, Protección de la Obra, Dirección Técnica y Administrativa, Contribuciones, Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas; y en general todo gasto necesario para la correcta ejecución de la Obra tal como lo precisa el Expediente Técnico de la obra “........................................................... .......................................................................”, hasta su total culminación y pleno funcionamiento, incluido los años de garantía.

Declaramos conocer las Bases de la presente Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA la Ley y su Reglamento, Normas Ampliatorias y Modificatorias, Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), por lo que al haber revisado a cabalidad el Expediente Técnico y haber realizado una evaluación integral del terreno y de las características de la Obra, encontramos que no existen omisiones o deficiencias, que pudieran generar Presupuestos Adicionales, por lo que el monto ofertado cubre todos los gastos necesarios para su correcta ejecución en el plazo igualmente ofertado.

Atentamente,(Firma y Sello del Representante Legal del Postor)

Razón Social :RUC Nº :Domicilio Legal y ProcesalEn la ciudad de Lima :Representante Legal :DNI Nº :

_________________________________________________________________________________________



ANEXO 10

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2006-CEP/MDLM/OBRA

1. EJECUCION DE OBRA

1.1. CARTEL DE OBRAEl Contratista deberá instalar el Cartel de Obra después de la firma del contrato, dentro de los dos días calendario de recibido de la Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, las respectivas especificaciones y diseño. Este Cartel no tendrá dimensiones menores a 2.00 m x 4.00m y será colocado en el frontis de la obra en lugar visible, distante de cables de energía.

El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a la Municipalidad de La Molina, disponer con cargo al Contratista, la fabricación y/o colocación de este cartel, monto que será descontado de su valorización en trámite.

1.2. SUMINISTRO DE SERVICIOSEl suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

1.3. INDEMNIZACIONESEs obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él ó a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

1.4. PRUEBAS Y ANALISISEl Costo de las Pruebas y controles, así como los Análisis de Control de Calidad de Materiales y Ejecución de Trabajos, serán por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o Instituciones de reconocido prestigio.El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis serán indicadas en el Expediente Técnico y/o Reglamento Nacional de Construcciones y normas conexas, así como aquellas que el Supervisor y/o la Municipalidad de La Molina consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

1.5. SUBCONTRATACION De conformidad con el Artículo 208º del Reglamento, el Contratista solo podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo siempre que:La Municipalidad de La Molina apruebe por escrito y de manera previa.Que las prestaciones a subcontratarse no excedan del 60%,

_________________________________________________________________________________________



En caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales.Que el subcontratista se encuentre inscrito en el registro nacional de Proveedores y no esté suspendido o inhabilitado para contratar con el estado, no eximiendo al Contratista de la responsabilidad total de la misma. De darse el caso de la subcontratación, el subcontratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en el citado dispositivo legal. El Contratista es el único responsable ante la Municipalidad de La Molina de la ejecución total del contrato. Las Subcontrataciones se realizarán de preferencia con las micro y pequeñas empresas.

1.6. OFICINA DE CAMPOEs obligación del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para ser empleado como Oficina de campo, la que deberá contar con energía eléctrica y con mobiliario mínimo para tales funciones, en un área mínima de 6m2.El Incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a la Municipalidad de La Molina, disponer con cargo al Contratista, la Construcción de la Oficina de Campo para la Supervisión de Obra, monto que será descontado de su Valorización en trámite.

1.7 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONESSerán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1.8. EJECUCION Y CONTROL DE OBRALas Condiciones Generales de Contratación que deberán tenerse en cuenta para la ejecución y control de la obra, desde su inicio hasta su culminación se detalla en las Bases.

1.9. CUADERNO DE OBRA Tal como lo establece los artículos 253° Y 254° del Reglamento, el Cuaderno de Obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y será aperturado el día de la entrega del terreno. Este documento constará de original y tres copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Municipalidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor, será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor y por el Ingeniero Residente, quienes son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.El original del cuaderno de obra permanecerá en todo momento en obra, bajo custodia y responsabilidad del residente y a disposición permanente del Supervisor, hasta la recepción Final de la Obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de la Municipalidad de La Molina.En el cuaderno de Obra, se deberá registrar cronológicamente las consultas, autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

1.10. DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTOEn caso de existir diferencias entre los diversos documentos del proyecto, debe tenerse en cuenta que, los Planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre la Memoria Descriptiva y éstas sobre la descripción de las partidas del presupuesto general de obra..Queda establecido que el Postor estaba obligado a efectuar consultas en la etapa correspondiente del proceso de selección, cuando observe partidas o detalles considerados en los planos y omitidos en las Especificaciones Técnicas o viceversa.Superada la etapa de consultas del proceso de contratación, sin que el entonces postor efectúe las consultas a las que hace referencia el párrafo que antecede, el ahora contratista queda obligado a ejecutar dichos trabajos sin reclamo alguno.

_________________________________________________________________________________________



1.11 SUPERVISION DE OBRAToda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.El inspector o supervisor según corresponda debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

La entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función.

1.12 RESIDENTE DE OBRAEn toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residente de obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto con calificaciones y experiencia adicionales determinadas en las bases.El residente representa al contratista para efectos ordinarios de obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

1.13 ADICIONALES DE OBRALa ejecución de obras adicionales procederá en armonía con lo dispuesto por el Artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. 083-2004 PCM.De acuerdo al Artículo N° 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y la Ley 28411, solo se procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal y resolución del titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que sus montos por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 10% del monto del contrato original.En los contratos bajo el Sistema de Precios a Suma Alzada, los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del Presupuesto Referencial afectados por el factor de relación y/o los precios pactados con los gastos generales fijos y variables del presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto general a las ventas (IGV) correspondiente.El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

1.14 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRADurante la ejecución de la obra el Contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de verificarse retrasos injustificados se aplicará el artículo 263° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una

_________________________________________________________________________________________



fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reingresos.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anotará en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra.

1.15 RECEPCIÓN DE LA OBRASe regirá a lo estipulado en el artículo N° 268° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Para los efectos de la recepción, es obligación del Contratista: 1) Presentar los Planos de Replanteo (de ser el caso);2) Suscribir los Metrados de Post Construcción elaborados y firmados por el Supervisor 3) Presentar la Carta de Garantía de la Obra ejecutada.

De no cumplirse con lo antes señalado no se procederá a la Recepción de la misma.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones éstas se consignarán en el Acta correspondiente y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago por ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la entidad, según corresponda en el plazo de tres(3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción se constituirá en la obra dentro de los siete días siguientes de recibido el

_________________________________________________________________________________________



informe del inspector o supervisor. La comprobación que se realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

1.16 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRASe regirá a lo estipulado en el artículo 269° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a 1/10 del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor. Dentro de 30 días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

1.17 ACUERDOS VERBALESNingún acuerdo verbal o concertación con cualquier funcionario o empleado de la Municipalidad de La Molina incluido el Supervisor, antes, durante ó después de la ejecución del Contrato de Construcción será válido, ni podrá modificar, ampliar o reducir los términos u obligaciones contenidos en los documentos que forman parte del Contrato. El Contrato solo podrá ser modificado mediante Addendas al mismo, las que deberán ser necesariamente Cláusulas Adicionales, siendo los únicos suscriptores los representantes legales de la Municipalidad de La Molina y del Contratista.

1.18 FUERZA MAYORPara efectos de las presentes Bases deberá entenderse como Fuerza Mayor, el concepto definido en el artículo 1315° del Código Civil del Perú.

1.19 GARANTIA DE LA OBRADe conformidad a lo dispuesto por el artículo 51º de la Ley se establece que el período de garantía de la obra a ejecutar será de 07 años, los mismos que se contarán a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la Obra y abarca las responsabilidades del Contratista por destrucción, vicios o ruina sobreviniente.

1.20 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1.20.1 De conformidad con el ítem b) del Artículo 41° de la LEY, cuando en la ejecución o interpretación del contrato, surja entre las partes una discrepancia, ésta será definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes.

1.20.2 El procedimiento del arbitraje se ceñirá a lo prescrito en el Capítulo II del Título IV (Artículos 272° al 292° del REGLAMENTO).

1.21 DIVERSOS

El costo de todas las pruebas de control de calidad que sean necesarias efectuar para comprobar la correcta ejecución de los trabajos, correrá por cuenta del Contratista y serán solicitados por el Supervisor.

_________________________________________________________________________________________



1.22 PROFORMA DE CONTRATO

OBRA: “………………………………………………”

PROCESO: ADS – 0007-2006 –CEP/MDLM/OBRA

CONTRATO N° -2006-MDLM-GA

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra Pública por el Sistema de Precios A Suma Alzada, que celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, identificada con RUC Nº 20131365722 debidamente representada por la señora Bertha Socorro Cevallos Sosa, Gerente de Administración, identificada con DNI Nº 10221228, con domicilio en Av. Elías Aparicio N° 740 Urb. Club Campestre Las Lagunas Distrito de La Molina, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte la empresa ……………, identificada con RUC Nº ……………………, inscrita en la Ficha Nº …. Asiento …… del Registro de Personas Jurídicas, la cual es representada por su Gerente General señor …………., identificado con DNI Nº ………….con domicilio en …………… - distrito de …………….., a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Este contrato se celebra en armonía con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM del 29.11.04 y las presentes Bases Generales, Normas pertinentes del Código Civil, Código Procesal Civil y Código Penal, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.

En el presente contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias:Cuando en el Contrato se menciona la palabra “LEY”, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, la mención al “REGLAMENTO” se entenderá referida al Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850 aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.En todos los casos que en el presente contrato se establezcan plazos sin calificarlos, se computarán como días hábiles. Son días inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborales.

Que, mediante Acta de fecha ………………, se aprueba la propuesta Técnica – Económica presentada por EL CONTRATISTA, otorgándole la Buena Pro para la ejecución de la obra Pública.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO Es materia del presente Contrato la ejecución, bajo el Sistema de Precios a Suma Alzada, de la Obra Pública denominada “..................” conforme al resultado de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007.-2006/CEP/MDLM/OBRA, de acuerdo con lo expresado en las Bases del proceso de selección, Expediente Técnico de Obra, Absolución de consultas y Aclaraciones de las Bases, Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y demás documentos motivo del presente proceso de selección, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante de este contrato otorgándole la Buena Pro a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a ejecutar la referida obra por el monto de su oferta bajo el Sistema de Precios a Suma Alzada, ascendente a la suma de S/. .……………. (…………………. y …../100 Nuevos Soles), con precios al mes de….. del 2006, incluidos los impuestos de Ley, suma que comprende los gastos de mano de obra, incluido sus beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, gastos generales, utilidades, impuestos de Ley (IGV), así mismo las obligaciones de EL CONTRATISTA como aportaciones a la SUNAT, seguro Complementario de trabajo de riesgo, CONAFOVICER, SENCICO y todo lo necesario para la correcta ejecución de la Obra hasta su conclusión.Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propiedad.

CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.La ejecución de la obra mencionada en la cláusula segunda se realizará con la siguiente fuente de financiamiento: ………...

CLAUSULA QUINTA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.De acuerdo con el numeral 8.6 de las Bases y a lo establecido en el artículo 200° y 239° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA hace entrega a LA MUNICIPALIDAD, a la suscripción del presente contrato, la siguiente documentación.

a) Declaración Jurada del Residente de Obra, adjuntando Curriculum Vitae acreditando experiencia no menor de tres (03) años de ejercicio profesional.

b) Calendario Valorizado de Avance de Obra (duplicado) de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el Cronograma de Desembolsos previsto.

c) Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra (duplicado).d) Bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las Bases que incluye el Expediente Técnico de

obra completo suscrito por EL CONTRATISTA o por su representante legal.

_________________________________________________________________________________________



e) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme al artículo 215º del REGLAMENTO. Carta Fianza / Póliza de Caución N° …… de fecha ……….... con vencimiento ………..

f) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° …. y la constancia de Capacidad Libre de Contratación N° ………. emitidas por el CONSUCODE.

g) Programa PERT-CPM de ejecución de obra (duplicado) con asignación de recursos y Diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

h) Certificado de Habilidad del Residente de obra para firma del contrato de Obras Pública expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

i) Documento Nacional de identidad del representante legal (copia certificada notarialmente).j) Declaración Jurada de ser Pequeña o Microempresa PROMPYME de ser el caso.k) Copia Literal del Registro de Personas Jurídicas con expedición no mayor de 30 días calendarios emitidos por la

Oficina Registral de Lima y Callao por el que acredite la representación y nombre de la Empresa.

LA MUNICIPALIDAD a la firma del presente contrato entregará a EL CONTRATISTA el siguiente documento:a) Un juego de bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las bases, que incluye el Expediente

Técnico de obra completo.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN6.01 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en un plazo de ………. (….) días calendario, que se computará

según lo prescrito en el Numeral 1.9 de las Bases. Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo fijado.

6.02 LA MUNICIPALIDAD hará entrega del terreno al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario, a partir del día siguiente de la firma del contrato.

6.03 EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra, materia del presente contrato.

6.04 El plazo contractual entrará automáticamente en vigencia en el momento en que se cumpla con la Entrega del Terreno.

6.05 El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de vencido el plazo vigente.

6.06 La ampliación del plazo de ejecución de la obra por causales que no sean imputables a EL CONTRATISTA se efectuará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 42º de la LEY y el artículo 258º del REGLAMENTO.

6.07 Si el plazo de ejecución de la Obra supera la vigencia del presente ejercicio presupuestal, éste contrato tendrá validez en lo que restará por ejecutar, en tanto LA MUNICIPALIDAD cuente con la autorización de la asignación Presupuestal en la Ley de Presupuesto para el siguiente ejercicio presupuestal.

CLAUSULA SÉTIMA: DEL RESIDENTE DE OBRA 7.01 Para los efectos propios de la ejecución de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA, designará

como Residente de obra al …………., con Registro en el Colegio de ……….. del Perú Nº …………, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

7.02 En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otros, salvo autorización previa por escrito de LA MUNICIPALIDAD, en este caso el reemplazo será materia del correspondiente aviso notarial que acusará EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Profesional propuesto originalmente.

7.03 El Residente de Obra no está facultado a pactar modificaciones al contrato.

CLAUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES Y PAGOS8.01 Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y podrán ser quincenales o mensuales a pedido del contratista,

siendo su cálculo y procedimientos a efectuarse de acuerdo a lo indicado en los artículos 238º y 255º del REGLAMENTO. Serán elaboradas por el Inspector o Supervisor y el Contratista en función de los metrados ejecutados. Por tratarse el Sistema de Contratación de Precios a SUMA ALZADA, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los Precios Unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.Se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

8.02 Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el inspector o Supervisor y presentados a LA MUNICIPALIDAD dentro de los plazos establecidos en el numeral precedente.

_________________________________________________________________________________________



8.03 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad es de cinco (5) días, contados partir del primer día hábil de la quincena siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada en fecha no posterior al último día de tal quincena

8.04 Si el Supervisor o Inspector no se presenta para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, éste la efectuará. El Supervisor y/o Inspector deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

8.05 Si EL CONTRATISTA no presentase en el tiempo oportuno los resultados de las diferentes pruebas de suelos, resistencia a la comprensión, etc., solicitadas por la Supervisión o Inspección no se valorizará las partidas que se vean involucradas con estos ensayos.

8.06 Las valorizaciones y, de presentarse presupuestos adicionales por obras complementarias, se presentarán en forma separada de los respectivos reajustes, los que se calcularán de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

8.07 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes y de presentarse adicionales, mayores gastos generales y otros correspondientes al primer mes, serán cancelados en fecha no posterior al último día de la quincena siguiente. Los funcionarios que tengan a su cargo la revisión y/o visación de los metrados, el procesamiento, aprobación, trámite de las valorizaciones por concepto de contrato principal reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la medida que intervengan serán responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelación, dentro de los cinco (5) días contados a partir de su recepción y en dichas dependencias, pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trámite bajo responsabilidad, las hará efectivas en fecha no posterior al ultimo día de la quincena, esto de acuerdo al último párrafo del art. 238º del REGLAMENTO.

8.08 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, y en concordancia con el Art. 49° de la LEY y al último párrafo del artículo 255° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrá derecho al abono de intereses, conforme a lo establecido por el Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.

8.09 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Supervisor o Inspector o LA MUNICIPALIDAD según sea el caso, estas serán resueltas en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, de acuerdo al Art. 257° del REGLAMENTO.

8.10 Para el pago de las valorizaciones EL CONTRATISTA deberá presentar: Copia de Inscripción de la Obra en el Ministerio de Trabajo (Legalizado). Copia de Inscripción ante la SUNAT. Copia legalizada del libro de planillas correspondientes a los pagos de la primera quincena anterior. Copia de los comprobantes de cumplimiento de las obligaciones ante la SUNAT, estos comprobantes indicarán

la referencia y el número de inscripción de la obra. Copia de los comprobantes de pago por el impuesto CONAFOVICER y SENCICO Copia simple del documento que acredite el seguro complementario de riesgo para terceros.

8.11 A la liquidación de la Obra EL CONTRATISTA presentará: Copia Certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago. Los documentos cancelatorios de indemnización y vacaciones de los trabajadores de la obra.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS ADELANTOSDe acuerdo con las Bases, no se otorgarán Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (Numeral 10.1 y 10.2 de las bases).

CLAUSULA DECIMA: DE LAS PENALIDADES 10.01 Se aplicará de acuerdo a lo establecido por el Artículo 222° del REGLAMENTO que indica que LA MUNICIPALIDAD

le aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% (Diez por cien) del monto contractual la cual será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

El cálculo de la penalidad diaria se realzará de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x Plazo en días

Donde : F tendrá el siguiente valor: F= 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

10.02 En caso que el CONTRATISTA incurra en mora respecto al plazo de presentación de las pruebas y/o estudios que la supervisión solicite, se le impondrá una multa equivalente a Dos UIT (Dos Unidades Impositivas Tributarias) la cual será descontada de la última valorización y/o de las retenciones efectuadas, como el fondo de garantía si aquella no fuera suficiente.

_________________________________________________________________________________________



CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 11.01 La Resolución del Contrato se aplicará en concordancia con los artículos 41º y 45º de la LEY y los artículos 225º,

226º, 227° y 267º del REGLAMENTO.

11.02 De acuerdo con esto se considerarán como enunciativas, más no limitativa, las siguientes causales para resolver el Contrato. a) Incumplida injustificadamente los plazos de ejecución de la obra o de cualquier estipulación contractual o

disposición legal y/o reglamentaria sobre la materia.b) Paralice totalmente la obra y reduzca injustificadamente el ritmo de trabajo.c) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar normalmente los trabajos.d) No presentar dentro de los plazos establecidos por la supervisión o inspección los resultados de las pruebas

y/o estudios que ésta solicite oportunamente.e) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su

cargo.f) Otras causales consideras en la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 12.01 La MUNICIPALIDAD de acuerdo a las bases, los artículos 48° de la LEY y 247° del REGLAMENTO designará como

su representante en obra a un Supervisor o Inspector de acuerdo a la partida presupuestaria.

12.02 El Supervisor o Inspector tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo;a) Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones

estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato.b) Solicitar información a EL CONTRATISTA sobre la obra.c) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones técnicas

señalas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

f) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 13.01 En concordancia con el Artículo 42° de la LEY y el artículo 258 º del REGLAMENTO, para efectos de conceder

ampliación de plazo en la ejecución de obra al CONTRATISTA, se considerarán como enunciativas las siguientes causas;

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratistab) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

13.02 Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el Calendario de Avances de Obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo.Sin perjuicio de los antes mencionado, en todos los casos de ampliación de plazo, el inspector o supervisor de obra esta obligado a actualizar el Cronograma de Avance de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBRAS ADICIONALES14.01 De producirse Obras Adicionales, se establece que previa resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad

administrativa de la Entidad se podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, restándoles los presupuestos deductivos siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contarse con la asignación presupuestal necesaria. Para la aprobación se deberá presentar una Carta Fianza por el 10% del monto del adicional aprobado como garantía de fiel cumplimiento.

14.02 Estos se regirán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42° de la LEY, en concordancia con los artículos 265° y 266° del REGLAMENTO y la Ley 28411.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS15.01 El reajuste de precios se calculará mediante las formulas polinómicas que figuran en el Expediente Técnico de la

Obra, aplicando el sistema de Formulas Polinómicas, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

15.02 A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se deberá presentar en forma separada la valorización, el reajuste, el reintegro, los adicionales y/o deducciones.

_________________________________________________________________________________________



CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 16.01 La Recepción de Obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 268º del REGLAMENTO.

16.02 En la fecha de culminación de obra el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará Recepción de Obra. El Inspector o supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada lo informará a la entidad, ratificando o no lo indicado por el residente

16.03 Verificada la culminación de la obra dentro de los siete (7) días siguientes a la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, LA MUNICIPALIDAD designará un comité de Recepción, el cual estará integrado por lo menos por un representante de LA MUNICIPALIDAD necesariamente Ingeniero o Arquitecto Colegiado y por el Inspector o Supervisor.

16.04 El Comité de Recepción, junto con EL CONTRATISTA procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación.

16.05 Para los efectos de la recepción, es obligación del Contratista: 1. Presentar los Planos de Replanteo (de ser el caso);2. Suscribir los Metrados de Post Construcción elaborados y firmados por el Supervisor 3. Presentar la Carta de Garantía de la Obra ejecutada por un periodo de siete (07) años. De no cumplirse con lo antes señalado no se procederá a la Recepción de la misma..

16.06 Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Inspector o Supervisor y el Contratista. En el Acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.De no existir observaciones, se procederá a la Recepción e la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista.

16.07 De existir observaciones, estas se consignaran en un Acta y no se recibirá la obra. El CONTRATISTA dispondrá de un décimo de plazo (1/10) de ejecución del contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta, este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA, ni del supervisor, ni la aplicación de penalidad alguna.

16.08 Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

16.09 Todo retraso en la substancian de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que corresponden y podrá dar lugar a que LA MUNICIPALIDAD resuelva por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope de 10% (diez por cien) del Monto del Contrato.

16.10 Si la necesidad lo requiriese, podrán realizar recepciones parciales de secciones terminadas de obra, las cuales se harán en coordinación con la inspección, ésta podrá ser puestas en servicio, en cuyo caso, no serán de cargo del CONTRATISTA los deterioros que al momento de la recepción final se detecten, siempre que estos no sean imputables a la mala ejecución o al empleo de materiales deficientes.

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 17.01 La Liquidación de la obra se ceñirá a las Bases y lo establecido en el artículo 269º del REGLAMENTO.

17.02 EL CONTRATISTA presentará su Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo equivalente a sesenta (60) días calendario o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra, el que resulte mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, LA MUNICIPALIDAD deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por EL CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de quince (15) días siguientes.

17.03 Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de LA MUNICIPALIDAD en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA; LA MUNICIPALIDAD notificará la liquidación a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

17.04 La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

17.05 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada, la liquidación con las observaciones formuladas.

_________________________________________________________________________________________



17.06 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

17.07 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones provistas para la solución de controversias establecidas en la LEY y el REGLAMENTO, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

17.08 Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, no cabrá ninguna impugnación ni sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación del Contrato, a excepción de la responsabilidad del Contratista por destrucción, vicios o ruinas sobrevinientes establecidas en el art. 1784 del Código Civil, la cual podrá ser sometida a las disposiciones prevista para la solución de controversias contempladas en la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: SEGUROS18.01 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a LA MUNICIPALIDAD todos los seguros

necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislación nacional vigente.

18.02 EL CONTRATISTA mantendrá vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por LA MUNICIPALIDAD.

Las citadas pólizas de seguro a contratar cuando menos cubrirán lo siguiente:a) Póliza de seguros de responsabilidad de Accidentes personales y de responsabilidad civil que cubran daños

causados a sus empleados y obreros que trabajan directamente en la obra, originados por los trabajos, laborales o acciones que ejecuten en virtud o como consecuencia emergente de las obras contratadas, aunque hayan ocurrido aquellos dentro o fuera del emplazamiento del trabajo, así como una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que se cause a bienes de LA MUNICIPALIDAD, originados por motivos que le sean imputables. Dichas pólizas deberán ser pagados por el contratista antes de iniciar la obra.

b) Póliza de daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del Contratista o daños a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, así como aquellos derivados de la ejecución de los trabajos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.19.01 Ejecutar la obra por el monto de su oferta que comprende los gastos de mano de obra con leyes sociales,

materiales, equipos, gastos generales – Dirección Técnica, utilidades e imprevistos, incluyendo impuestos y/o cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra, hasta su total conclusión, recepción de Obra, Memoria Descriptiva, los Planos de replanteo debidamente suscritos por el Profesional responsable.

19.02 Ejecutar la Obra en estricta conformidad a los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendarios de avance de obra, calendarios de adquisición de materiales y demás documentos del expediente técnico que forman parte del presente Contrato.

19.03 Realizar los trabajos proporcionando por cuenta propia todos los materiales de labores, implementos y equipos de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveer con la debida anticipación de la mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

19.04 No transferir por ninguna causa en forma parcial o total la ejecución de la obra materia del presente contrato, salvo la autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD mediante comunicación escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA. La celebración de cualquier Sub – Contrato no libera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones con LA MUNICIPALIDAD, pues mantendrá siempre su condición de contratante directo y único con ésta.

19.05 Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la vía Pública en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o multas, siendo en todo caso de su cuenta, las multas o sanciones por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.

19.06 Referente al derecho de terreno para la obra, EL CONTRATISTA limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los Planos del Proyecto. Los materiales de Construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que estos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje restrinjan el progreso de la obra.

19.07 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la ejecución de la Obra a que se refiere el presente contrato.

19.08 EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas reclamos pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sub contratista o personal empleado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella.

_________________________________________________________________________________________



19.09 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las leyes sociales con el personal a su servicio y por los impuestos, contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores debiendo actuar la MUNICIPALIDAD en estas materias tributarias como agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA requisito este necesario para el pago de la Primera Valorización.

19.10 Entregar a LA MUNICIPALIDAD, el original y dos juegos de copias de los planos de replanteo de la obra terminada, dentro de los 15 días calendarios de solicitada. En caso de incumplimiento no procederá el pago de la última valorización.

19.11 Entregar a LA MUNICIPALIDAD, carta de Garantía de la obra ejecutada, por el periodo de siete (07) años a partir de la fecha de recepción.

19.12 EL CONTRATISTA esta obligado a implementar al personal que trabaja en las obras con indumentaria reglamentaria y que tenga el respectivo logotipo que los identifique como tales, adoptando así las mínimas condiciones de prevención de riesgo y seguridad del personal en la construcción de obras, de acuerdo al grado de responsabilidad laboral.

CLAUSULA VIGÉSIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 20.01 Entregar el terreno dentro de los quince (15) días calendario siguientes, contados a partir del día siguiente de la firma

del contrato. 20.02 Designar al Supervisor o Inspector de Obra que será el encargado del control de la misma.20.03 Abonar previa aprobación, las valorizaciones periódicas, presentadas por el Supervisor o Inspector de acuerdo al

procedimiento indicado en la Cláusula 26.00 de las bases.20.04 Recepcionar la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERIODO DE GARANTÍA

EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Supervisor o responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los Artículos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Código estableciéndose al efecto de conformidad con el artículo 51° de la LEY, un periodo de garantía de (07) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnica aplicables al Proyecto incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso. EL CONTRATISTA por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: . DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.01 Aplicación de la Conciliación.-

Por la presente cláusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación de este Contrato podrá solucionarse por Conciliación. En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro del plazo de quince (15) días.

Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) días siguientes de la suscripción del acta respectiva.

22.02 Aplicación del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliación, las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliación y arbitraje se ceñirán a lo prescrito en los Artículos 272° al 292° del REGLAMENTO.

_________________________________________________________________________________________



CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES FINALESCualquier punto no considerado en las cláusulas precedentes, se regirán bajo la LEY y su REGLAMENTO aprobados por Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y 084-2004-PCM respectivamente, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2006; y supletoriamente las Normas del Código Civil.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la Ciudad de Lima a los

_________________________________________________________________________________________

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E ... ADS 0007-2006... · Web viewCarta de...

Documents

Transcript of CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 01 SS.HH. EN EL I.E ... ADS 0007-2006... · Web viewCarta de...