CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE SOCIO- ALIANZA ... · preliminares bloque 2 pisos 1 replanteo y...

Av. De los Colonos y

Calle, Julio Cesar Bermeo Telf.: 593(2)-3778665-3778164-3779033

www.epcotsachila.gob.ec

CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE SOCIO- ALIANZA ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.

Código del Proceso: No. AE-EPCOTSA-2-2018

Objeto de Contratación: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIAS LOS BANCOS.

SANTO DOMINGO- JULIO DEL 2018




CÓDIGO: AE-EPCOTSA-2-2018

I. CONDICIONES PARTICULARES DE SELECCIÓN DE SOCIO PARA ALIANZA ESTRATÉGICA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Habiéndose la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., acogido al procedimiento de selección de socio para la conformación de una Alianza Estratégica, conforme se desprende de la Resolución motivada No. EPCO-RA-GG-GRH-31-2018, de 25 de junio de 2017, suscrita por el Dr. Gustavo Rafael Ramos Hidalgo, Gerente General de la EPCO TSÁCHILA, por razones de conveniencia y viabilidad técnica y económica, se invita a los profesionales, empresas públicas o privadas, de manera individual o conjunta, que estén habilitados en el Registro Único de Proveedores para ejercer esta actividad, legalmente capaces de contratar, con domicilio fiscal en el Ecuador, a que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de la obra “Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos”. El presupuesto referencial total es de (USD. 2´767.794,77) Dos Millones Setescientos Sesenta y Siete Mil Setescientos Noventa y Cuatro con 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de (Doscientos Setenta días), contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: Los pliegos están disponibles, en la página web de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., www.epcotsachila.gob.ec y/o en Asesoría Jurídica de la Entidad ubicada en Calle Julio Cesar Bermeo y Av. Los Colonos (Tras el Terminal Terrestre Interprovincial de Santo Domingo, frente al hotel Mikasa), donde se los puede obtener una copia ejemplar sin costo alguno. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, la entidad o empresa seleccionada deberá encontrarse habilitada en el Registro Único de Proveedores. En consecuencia, para participar bastará “registrar” o “indicar en su propuesta, el número o código de RUP. Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar los términos establecidos para este procedimiento de contratación conforme al Reglamento de Asociatividad de la Entidad. La EPCO TSACHILA absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en el término de dos días, subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Las preguntas se realizarán de manera escrita dirigido a la Comisión Técnica del proceso de selección de socio y/o por intermedio de la dirección de correo electrónico [email protected], su respuestas en caso de haberlas serán publicados en la página web www.epcotsachila.gob.ec. La oferta se presentará en forma física en la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., ubicada en Calle Julio Cesar Bermeo y Av. Los Colonos (Tras el Terminal Terrestre Interprovincial de Santo Domingo, frente al hotel Mikasa); hasta las 15h00 del día viernes 03 de agosto del 2018. La oferta debe presentarse por la totalidad de la modalidad de Alianza Estratégica. (Por tratarse de un proceso de socio estratégico para la ejecución de los rubros, no está sujeto a reajuste alguno, renunciado en todo momento al derecho de reajuste). La evaluación de las ofertas se realizará aplicando en su primera fase la metodología “cumple o no cumple” respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego y la segunda fase se evaluará aplicando los parámetros de calificación definidos por la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP. Las fechas estimadas de selección de socio estratégico, por la naturaleza de su contratación y conforme al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., son las siguientes:

Concepto Día Hora

Fecha de publicación 26-07-2018 09H00

Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones 30-07-2018 09H00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 01-08-2018 09h00

Fecha límite de entrega de ofertas 03-08-2018 15H00

Fecha de apertura de ofertas 03-08-2018 16H00

http://www.epcotsachila.gob.ec/

mailto:[email protected]

http://www.epcotsachila.gob.ec/




Fecha estimada de adjudicación 07-08-2018 16H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (2) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 07-08-2018 16H00

Fecha límite para convalidación de errores 09-08-2018 16H00


Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante, relacionados con el contrato de obra suscrito con la Empresa Eléctrica Quito S. A., según disponibilidad presupuestaria constante en memorándum No. EPCO-CG-AH-2018-127, conferido por las Ingenieras Augusta Hidalgo y Diana Cevallos, en sus calidades de Contador General y Directora Financiera, respectivamente, mediante el cual certifican los fondos suficientes para la conformación de la Alianza Estrégica por el monto de USD. 3´099.930,14, valor que incluye el IVA. Los pagos se realizarán bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado. Se otorgará un anticipo del viente por ciento del monto de la modalidad de Alianza Estratégica. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP. La EPCO TSACHILA se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de selección de socio estratégico, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. Santo Domingo, 25 de julio del 2018. Dr. Gustavo Ramos Hidalgo GERENTE GENERAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.




SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1. Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar un socio privado sea este persona natural o jurídica, que cumpliendo con los requerimientos constantes en pliegos, alcanza la mayor puntuación, para la ejecución de la obra: “Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos”. El Directorio de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., en sesión extraordinaria de 18 de septiembre del 2017, ha dictado el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., mediante el cual norma los requisitos y procedimientos para la asociatividad relacionada con alianzas estratégicas, consorcios, convenios de asociación y cualquier otro tipo de asociación contemplados en los artículos 35 y 36 de la LOEP. El artículo 11 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., cita que “previamente a la iniciación de los procesos constantes en el presente reglamento, se requerirá de la documentación siguiente:

• Informe de viabilidad, factibilidad y justificación técnica relacionado con el proyecto a emprender, en el que la EPCO TSACHILA tenga interés en participar o ejecutar, en cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales, expresando la conveniencia institucional técnica en fomentar la asociatividad.

• Informe de viabilidad económica y financiera relacionado al proyecto a emprender, en el que la EPCO TSACHILA tenga interés en participar o ejecutar, en cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales.

• Informe jurídico relacionado con el proyecto a emprender, en el que la EPCO TSACHILA tenga interés en participar o ejecutar, en cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales.

Para todos los compromisos de asociatividad se deberá evidenciar los informes debidamente motivados, precautelando los intereses y conveniencia institucional”; Contando con toda la documentación técnica, económica y legal, el Directorio de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., ha procedido a dictar la resolución siguiente: “Autorizar al Gerente el inicio del proceso de selección del socio estratégico de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., para la conformación de una Alianza Estratégica en asocio con un privado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIAS LOS BANCOS”. 2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de (USD. 121.453,32) Ciento Veinte y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 32/100 Dólares de los Estados Unidos de América, NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

No. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

CENTRO OPERATIVO DEL NOROCCIDENTE

PRELIMINARES BLOQUE 2 PISOS

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 556.85 0.90 501.17

2 BODEGA Y OFICINAS DE OBRA PROVISIONALES m2 60.00 47.90 2,873.95

MOVIMIENTO DE TIERRAS BLOQUE 2 PISOS

3 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y PLINTOS m3 2,197.66 4.79 10,526.79

4 DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, TRANSPORTE 10 KM.

m3 2,197.66 5.40 11,867.36

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BLOQUE 2 PISOS

5 ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN)

Kg 52,669.57 1.77 93,225.14

6 HORMIGÓN FĆ=180 KG/CM2 EN REPLANTILLOS m3 14.48 142.73 2,066.73

7 HORMIGÓN FĆ=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN (INC. ENCOFRADO)

m3 139.04 242.41 33,704.69

8 HORMIGÓN F Ć= 210 KG/CM2 EN CADENAS (INC. ENCOFRADO)

m3 18.90 242.41 4,581.55




9 HORMIGÓN EN CONTRAPISO FĆ=210 KG, E=10CM (INCLUYE PIEDRA BOLA E=15CM Y MALLA ELECTRO SOLDADA )

m2 483.89 35.49 17,173.26

10 HORMIGÓN FĆ=210 KG/CM2 EN COLUMNAS (INC. ENCOFRADO)

m3 51.80 261.19 13,529.64

11 HORMIGÓN FĆ= 210 KG/CM2 EN LOSA (INC. ENCOFRADO)

m3 129.88 246.91 32,068.67

12 HORMIGÓN FĆ= 210 KG/CM2 EN VIGAS (INC. ENCOFRADO)

m3 65.01 266.01 17,293.31

13 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (PROVISIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE) E<15MM

Kg 1,102.85 3.97 4,378.31

14 HORMIGÓN FĆ=210KG/CM2 RELLENO EN ESCALERAS m3 0.72 164.40 118.37

15 HORMIGÓN CICLÓPEO f'c 180 kg/cm2 m3 52.51 149.12 7,830.29

16 GEOMALLA BIAXIAL 1200 PARA VIA m2 3,476.25 5.08 17,659.35

17 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600 m2 1,488.66 4.10 6,103.51

18 SUB-BASE CLASE 2 m3 1,082.82 30.78 33,329.20

19 SUB-BASE CLASE 3 m3 905.47 30.78 27,870.37

20 PIEDRA BOLA m3 556.20 31.99 17,792.84

21 MALLA ELECTROSOLDADA 15cmX15cmX6mm m2 787.62 8.60 6,773.53

22 TUBERÍA PVC DE 110MM PERFORADA PARA SUBDREN m 125.10 9.65 1,207.22

23 MATERIAL FILTRANTE SUBDREN m3 33.90 28.62 970.22

24 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE VERTICAL m2 644.67 12.76 8,225.99

25 COLCHÓN RENO 30 cm m2 314.75 31.86 10,027.94

CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS


37 EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 101.40 4.59 465.43

38 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m3 41.97 29.66 1,244.83


m3 58.08 5.40 313.63


Kg 1,860.99 1.77 3,293.95

41 HORMIGÓN FĆ=180 KG/CM2 EN REPLANTILLOS m3 0.97 142.73 138.45

42 HORMIGÓN F Ć= 210 KG/CM2 EN CISTERNA (INC. ENCOFRADO)

m3 16.48 268.39 4,423.07


Kg 192.92 3.97 765.89

44 DECK METÁLICO E=0.65 MM m2 11.31 17.05 192.84

45 MALLA ELECTROSOLDADA 10cmx10cmx6mm m2 11.31 8.62 97.49

46 MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBROPRENSADO PESADO E=15CM

m2 22.86 13.78 315.01

47 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 23.07 6.09 140.50

48 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 28.11 9.35 262.83

49 ENLUCIDO DE FILOS Y FAJAS INCLUYE ANDAMIOS. m 4.20 4.04 16.97




50 EMPASTE DE PAREDES EXTERIORES m2 28.11 4.47 125.65

51 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO INTERIOR m2 23.07 3.96 91.36

52 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO EXTERIOR m2 28.11 4.27 120.03

54 TUBERÍA PVC DE 110MM TIPO B BAJANTES DE AALL m 2.81 9.95 27.96

55 SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA CUPULA

u 1.00 24.98 24.98

56 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,80X0,80M. u 1.00 98.22 98.22

MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS BLOQUE DE DOS PISOS Y BODEGA


m2 1,420.78 13.78 19,578.35

59 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM / MORTERO 1:5 m2 44.90 13.65 612.89

60 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 1,507.45 6.09 9,180.37

61 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 1,135.88 9.35 10,620.48

62 ENLUCIDO DE FILOS Y FAJAS INCLUYE ANDAMIOS. m 734.18 4.04 2,966.09

63 ALFEIZAR DE H.A. f'c=210 kg/cm2 EN ANTEPECHOS TERRAZAS

m 109.13 13.75 1,500.54

64 ALFEIZAR DE H.A. f'c=210 kg/cm2 EN VENTANAS FACHADA

m 21.60 19.98 431.57

65 DINTEL DE ACERO ESTRUCTURAL EN VENTANAS Kg 621.30 5.04 3,131.35

66 DINTEL DE H.A. f'c=210kg/cm2 EN PUERTAS Y VENTANAS

m 41.00 7.44 305.04

67 RIOSTRAS DE H.A. f'c=210kg/cm2 m 296.25 10.93 3,238.01

68 BORDILLO DE H. S. 180 KG/CM2 (H=10CM, B=10CM) EN DUCHAS

m 10.15 21.44 217.62

69 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN m 25.40 28.25 717.55

70 MALLA PARA ENLUCIDO ESTRUCTURA METÁLICA m2 181.83 2.81 510.94

PISOS Y PAREDES BLOQUE DE DOS PISOS Y BODEGA

71 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS + IMPEARMEABILIZACIÓN

m2 1,424.62 12.05 17,166.67

72 MASILLADO + PALETEADO FINO m2 460.66 8.56 3,943.25

73 PINTURA PARA PISOS DE BODEGAS m2 460.66 11.63 5,357.48

74 PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO m2 604.72 38.80 23,463.14

75 BARREDERA H=12CM PORCELANATO m 315.07 6.55 2,063.71

76 CERÁMICA EN PISO BAÑOS Y TERRAZAS m2 681.51 21.13 14,400.31

77 CERÁMICA EN PAREDES m2 251.71 21.01 5,288.43

78 BARREDERA CERÁMICA H=12CM m 229.56 5.34 1,225.85

CARPINTERÍA METAL/MADERA BLOQUE DE DOS PISOS Y BODEGA

79 MESÓN DE GRANITO PARA BAÑOS m 9.10 206.71 1,881.06

80 MESÓN DE GRANITO PARA COCINA m 2.55 160.76 409.94

103 CIELORASO CON TABLERO SUSPENDIDO DE YESO PARA INTERIOR (INCLUYE ESTUCADO Y PINTADO)

m2 590.80 29.57 17,469.96




104 CIELORASO GYPSUM EXTERIOR INCL. ESTUCADO Y PINTURA

m2 206.82 31.16 6,444.51

RECUBRIMIENTOS BLOQUE DE DOS PISOS Y BODEGA -

107 EMPASTE DE PAREDES INTERIORES m2 809.85 3.73 3,020.74

108 EMPASTE DE PAREDES EXTERIORES m2 1,204.03 4.47 5,382.01

109 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO INTERIOR m2 809.85 3.96 3,207.01

110 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO EXTERIOR m2 1,204.03 4.27 5,141.21

APARATOS SANITARIOS BLOQUE DE DOS PISOS Y BODEGA

111 LAVAMANOS PARA EMPOTRAR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA PRESMATIC

u 11.00 227.34 2,500.74

112 INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO EN PARED INCLUYE ACCESORIOS

u 7.00 252.27 1,765.89

113 LAVAMANOS CON PEDESTAL INCLUYE GRIFERÍA PRESMATIC

u 1.00 187.05 187.05

114 INODORO CON TANQUE BAJO u 1.00 126.07 126.07

115 URINARIO CON LLAVE TEMPORIZADA INCLUYE ACCESORIOS

u 3.00 163.89 491.67

116 JUEGO DE DUCHA CON MEZCLADORA u 11.00 151.69 1,668.59

117 FREGADERO DE COCINA DE ACERO 1 POZO 1 ESCURRIDOR

u 1.00 107.93 107.93

118 LLAVE PARA LAVAPLATOS TIPO CUELLO DE GANSO u 1.00 62.58 62.58

123 DUCHA ELÉCTRICA u 1.00 56.20 56.20

SISTEMA CONTRA INCENDIOS BLOQUE 2 PISOS

154 DETECTOR DIRECCIONABLE DE HUMO u 41.00 355.17 14,561.97

155 DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE u 1.00 355.17 355.17

156 LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA DIRECCIONABLE u 5.00 133.65 668.25

157 ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE u 5.00 159.55 797.75

158 MODULO ESPANSOR DIRECCIONABLE u 3.00 150.42 451.26

159 CENTRAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE u 1.00 1,316.07 1,316.07

160 PUNTO DE INCENDIOS u 42.00 22.76 955.92

161 TUBERIA NEGRA ASTM A53 CEDULA 40 RANURABLE, D = 3".

m 10.30 91.38 941.21

162 TUBERIA NEGRA ASTM A53 CEDULA 40 RANURABLE, D = 2 1/2".

m 16.85 88.14 1,485.16


m 25.28 88.14 2,228.18

166 GABINETE DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS u 2.00 1,057.19 2,114.38

167 SISTEMA DE BOMBAS u 1.00 15,359.76 15,359.76

168 SIAMESA ´4´´X2 1/2´´X2 1/2´´ u 1.00 797.18 797.18

RED DE TUBERIAS INTERIORES AAPP - CALIENTE BLOQUE 2 PISOS

0.00

169 PUNTO DE AGUA CALIENTE EN COBRE 1/2´´ u 16.00 56.14 898.24

170 CALENTADOR DE AGUA 220V AISLADO 60GL INCLUYE TERMOMETRO

u 2.00 741.79 1,483.58

171 BOMBA PARA RECIRCULACION 0.5 HP u 1.00 328.26 328.26




172 VÁLVULA COMPUERTA DIAM 1/2´´ u 1.00 23.20 23.20

173 TUBERÍA DE COBRE D = 1´´ TIPO L (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO)

m 22.30 27.20 606.56

174 TUBERÍA DE COBRE D = 3/4´´ TIPO L (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO)

m 34.96 20.54 718.08

175 TUBERÍA DE COBRE D = 1/2´´ TIPO L (INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO)

m 43.25 16.99 734.82


177 VÁLVULA COMPUERTA DIAM 1´´ u 4.00 30.28 121.12

178 VÁLVULA CHECK DIAM 3/4´´ u 3.00 29.25 87.75

179 VÁLVULA CHECK DIAM 1´´ u 2.00 40.61 81.22

RED DE TUBERIAS INTERIORES AAPP - FRIA BLOQUE 2 PISOS Y BODEGA

180 PUNTO DE AGUA FRÍA EN POLIPROPILENO 1 1/2´´ u 2.00 82.07 164.14

181 PUNTO DE AGUA FRÍA EN POLIPROPILENO 1 1/4´´ u 7.00 79.80 558.60

182 PUNTO DE AGUA FRÍA EN POLIPROPILENO 1´´ u 3.00 61.39 184.17

183 PUNTO DE AGUA FRÍA EN POLIPROPILENO 1/2´´ u 30.00 56.26 1,687.80

184 TUBERIA DE POLIPROPILENO TF - 1.25 MPa D = 1/2´´ m 15.43 6.06 93.51


186 TUBERIA DE POLIPROPILENO TF - 1.25 MPa D = 1´´ m 17.15 10.04 172.19

187 TUBERIA DE POLIPROPILENO TF - 1.25 MPa D = 1 1/2´´ m 12.50 15.05 188.13





192 VÁLVULA COMPUERTA DIAM 1 1/2´´ u 3.00 50.66 151.98


194 BOMBA DE PRESION DE 0,5 HP CON TANQUE DE RESERVA PARA LAVADO DE VEHÍCULOS

u 1.00 2,254.53 2,254.53

RED DE TUBERIAS INTERIORES AASS BLOQUE 2 PISOS Y BODEGA

195 PUNTO DE DESAGUE DE 2´´ u 16.00 35.73 571.68



198 SUMIDERO TRAMPA DE PISO INCLUYE REJILLA DE 3" u 20.00 10.94 218.80

199 TUBERIA PVC DE 75MM TIPO B PARA BAJANTES DE VENTILACIÓN

m 65.35 6.59 430.66

200 PUNTO DE VENTILACION DE 3´´ u 23.00 28.85 663.55

RED DE TUBERIAS INTERIORES AALL BLOQUE 2 PISOS Y BODEGA

201 PUNTO DE DESAGUE AALL 110MM u 17.00 40.43 687.31




u 17.00 24.98 424.66




205 CANALETA RECTANGULAR DE TOOL GALVANIZADO DE 0.15MX0.1M, E = 0.7MM

m 36.15 34.43 1,244.64

INTERIORES ELECTRICO BLOQUE 2 PISOS

206 LAMPARA LED DE 2X17W u 30.00 87.13 2,613.90

207 LAMPARA LED DE 38W 60X60 u 17.00 92.86 1,578.62

208 PANEL LED DE 38W 60x120cm u 49.00 148.69 7,285.81

209 OJO DE BUEY 20 W u 39.00 43.43 1,693.77

210 TABLERO DE DISTRIBUCION 42 ESPACIOS u 1.00 409.95 409.95

211 TABLERO DE DISTRIBUCION 32 ESPACIOS 3FASICO u 1.00 308.22 308.22

212 INTERRUPTOR SIMPLE u 15.00 22.75 341.25

213 INTERRUPTOR DOBLE u 5.00 25.45 127.25

214 INTERRUPTOR TRIPLE u 5.00 27.67 138.35

215 INTERRUPTOR CONMUTADO u 6.00 30.17 181.02

216 BREAKER ENCHUFABLE 10,20,30,40A u 35.00 13.77 481.95

217 ALIMENTADOR 2X14 AWG m 121.70 10.08 1,226.74

218 ALIMENTADOR 2X12+14 AWG m 149.79 12.63 1,891.85

219 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO NORMAL u 115.00 24.77 2,848.55

220 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO REGULADO TOMATE

u 90.00 25.81 2,322.90

221 PUNTO DE ILUMINACION u 135.00 28.76 3,882.60

222 PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL u 115.00 33.30 3,829.50

223 PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO u 90.00 33.75 3,037.50

224 UPS TRIFASICA DE 20KVA u 1.00 32,256.72 32,256.72

225 PUNTO DE LETRO DE SALIDA DE EMERGENCIA u 15.00 62.82 942.30

226 BANDEJA TIPO ESCALERILLA 30X10CM u 11.00 110.95 1,220.45

227 PUNTO LAMPARA DE EMERGENCIA u 13.00 67.53 877.89

ACCESOS BLOQUE 2 PISOS

228 CONTROL DE ACCESO CON 3 OPCIONES DE AUTENTICACIÓN Y 3 AÑOS DE GARANTÍA

u 4.00 277.54 1,110.16

229 SISTEMA BIOMETRICO, CON VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD EN MENOS DE UN SEGUNDO Y GARANTÍA DE 3 AÑOS

u 1.00 1,304.05 1,304.05

CABLEADO ESTRUCTURADO BLOQUE 2 PISOS

230 SWITCH DE 48 PUERTOS POE + 4 UPLINKS DE FIBRA, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 2.00 9,222.61 18,445.22

231 TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO A 1GBPS u 2.00 1,190.65 2,381.30

232 ACCESS POINT a/b/g/n/ac CON LICENICA PARA WLC PROPIEDAD DE LA EEQ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 3.00 1,458.87 4,376.61

233 RACK DE PISO CERRADO 42 UR u 1.00 2,397.33 2,397.33

234 PUNTO RED SIMPLE u 79.00 118.20 9,337.80

235 PATCH PANEL MODULAR 24 PUERTOS METÁLICO COLOR NEGRO

u 4.00 40.56 162.24

236 PATCH CORD 1 METRO CATEGORÍA 6 COLOR AZUL u 79.00 17.76 1,403.04

237 PATCH CORD 2 METROS CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO u 84.00 17.76 1,491.84

238 ORGANIZADOR HORIZONTAL ABISAGRADO u 4.00 246.28 985.12




239 TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" m 112.34 5.22 586.41

240 MANGUERA METÁLICA BX 3/4" m 365.11 4.01 1,464.09

241 KIT DE PUESTA A TIERRA u 1.00 262.62 262.62

242 BANDEJA METALICA 20 CMS SIN TAPA m 43.07 67.39 2,902.49

243 CAJA DE PASO 10 * 10 u 32.00 6.37 203.84

244 LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA PARA PC u 1.00 170.05 170.05

245 COMPUTADOR, CORE i7, 8Gb RAM, DISCO DE 1Tb, TARJETA GRÁFICA DE 1Gb, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 1.00 1,327.81 1,327.81

246 CÁMARA USB CON MICROFONO Y PARLANTES INCLUIDOS u 1.00 1,628.05 1,628.05

247 TELÉFONOS IP COMPATIBLES CON LA CENTRAL TELEFÓNICA, LICENCIAS Y 3 AÑOS DE GARANTÍA

u 15.00 808.81 12,132.15

248 MONITOR LED 42" SMART/PROCESADOR/CLEAR MOTION 120/FHD/SLIM/2 HDMI/1 USB, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 1.00 946.57 946.57

249 PROYECTOR 3600 LUMENES u 1.00 818.05 818.05

250 CABLE HDMI 5 METROS m 2.81 21.01 59.04

251 CONTROLADOR DE MONITOR u 1.00 485.31 485.31

252 MONITOR PROFESIONAL 32 PULGADAS u 1.00 1,352.56 1,352.56

CCTV BLOQUE 2 PISOS 0.00

253 CÁMARA TIPO DOMO 2 mp, RESOLUCIÓN DE 1920 * 1080, PoE, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 2.00 414.13 828.26

254 CÁMARA TIPO BALA 3 mp, RESOLUCIÓN DE HASTA 1920 * 1080, PoE, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 10.00 407.65 4,076.50

255 CÁMARA EXTERNA 2 mp, RESOLUCIÓN DE HASTA 1920*1080, PoE, PTZ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 3.00 2,389.45 7,168.35

256 NVR CON SOPORTE DE RAID Y STORAGE EXTERNO, CON SOPORTE DE 300 MB DE THROUGHPUT, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 1.00 2,712.80 2,712.80

SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS BLOQUE 2 PISOS

257 EQUIPO TIPO PAQUETE 120000 BTU/h; 220/3/60 u 2.00 12,456.17 24,912.34

258 EQUIPO DE VENTILACION ATLI DD-9; 900 CFM. u 1.00 1,603.08 1,603.08

259 EQUIPO DE VENTILACION ATLI DD-7; 600 CFM. u 1.00 1,603.08 1,603.08

260 TERMOSTATO DOBLE ETAPA u 1.00 301.99 301.99

261 DIFUSORES DE SUMINISTRO 14"X14" u 3.00 133.56 400.68



264 REJILLA DE EXTRACCION 14"X14" u 9.00 103.05 927.45

265 REJILLA DE EXTRACCION 12"X6" u 7.00 102.37 716.59

266 REJILLA DE EXTRACCION 8"X8" u 16.00 83.07 1,329.12

267 MANGA FLEXIBLE 12" m 28.09 26.23 736.80

268 MANGA FLEXIBLE 10" m 28.09 22.99 645.79

269 MANGA FLEXIBLE 8" m 28.09 21.58 606.18

270 MANGA FLEXIBLE 6" m 28.09 20.06 563.49

271 DAMPERS TIPO MARIPOSA u 28.00 21.15 592.20

272 DUCTERIA DE TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO Kg 421.29 16.73 7,048.18




273 DUCTERIA DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAMIENTO Kg 468.10 14.13 6,614.25

274 TABLERO DE CONTROL PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA

u 2.00 2,709.82 5,419.64

275 SPLIT DE PARED DE 12 000 BTU u 1.00 519.25 519.25

PRELIMINARES BODEGA


MOVIMIENTO DE TIERRAS BODEGA


278 SUB-BASE CLASE 2 m3 425.58 30.78 13,099.35

279 SUB-BASE CLASE 3 m3 552.40 30.78 17,002.87


m3 1,457.59 5.40 7,870.99

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BODEGA Y LAVANDERÍA


Kg 3,574.31 1.77 6,326.53


283 HORMIGÓN F´C= 210 KG/CM2 EN PLINTOS (INC. ENCOFRADO)

m3 10.59 230.38 2,439.72


m3 15.00 242.41 3,636.15


m3 5.40 261.19 1,410.43


m3 3.92 246.91 967.89


288 MALLA ELECTROSOLDADA 15cmX15cmX6mm m2 52.28 8.60 449.61


290 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600 m2 667.44 4.10 2,736.50

291 PIEDRA BOLA m3 206.11 31.99 6,593.46



m2 406.54 35.49 14,428.10




297 COLCHÓN RENO 30 cm m2 290.50 31.86 9,255.33

ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL BODEGA


Kg 14,012.50 3.97 55,629.63

299 PANEL METÁLICO PREPINTADO E=0.4MM TIPO SANDUCHE (GALVALUME)

m2 463.95 54.30 25,192.49

SISTEMA CONTRA INCENDIOS BODEGA










m 9.36 91.38 855.32


m 7.49 88.14 660.17


m 5.62 88.14 495.35


INTERIORES ELECTRICO BODEGA

317 LAMPARA LED DE 2X17W u 9.00 87.13 784.17

318 LAMPARA LED DE 38W 60X60 u 2.00 92.86 185.72

319 OJO DE BUEY 20 W u 2.00 43.43 86.86





324 ALIMENTADOR 2X14 AWG m 14.04 10.08 141.52

325 ALIMENTADOR 2X12+14 AWG m 14.04 12.63 177.33

326 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO NORMAL u 12.00 24.77 297.24


u 3.00 25.81 77.43

328 PUNTO DE ILUMINACION u 13.00 28.76 373.88

329 PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 220V u 1.00 34.56 34.56

330 PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL u 11.00 33.30 366.30

331 PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO u 3.00 33.75 101.25



SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS BODEGA


ACCESOS BODEGA


u 1.00 192.73 192.73

CABLEADO ESTRUCTURADO BODEGA


u 1.00 4,641.79 4,641.79


338 GABINETE DE PARED CERRADO 12 UR u 1.00 662.95 662.95

339 PUNTO RED SIMPLE u 8.00 118.20 945.60


u 2.00 40.56 81.12

341 PATCH CORD 1 METRO CATEGORÍA 6 COLOR AZUL u 8.00 17.76 142.08




342 PATCH CORD 2 METROS CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO u 8.00 17.76 142.08



345 MANGUERA METÁLICA BX 3/4" m 51.49 4.01 206.47


347 BANDEJA METALICA 20 CMS SIN TAPA m 6.55 67.39 441.40

348 CAJA DE PASO 10 * 10 u 4.00 6.37 25.48


u 1.00 808.81 808.81

CCTV BODEGA


u 6.00 407.65 2,445.90


u 1.00 946.57 946.57

352 MONITOR LED 20" 1 HDMI/1 VGA, GARANTÍA POR 3 AÑOS u 1.00 153.07 153.07


u 1.00 1,327.81 1,327.81

ARQUITECTURA EXT. 0.00

354 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO (MANUAL) m2 8,527.58 1.41 12,023.89

355 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 6,745.26 0.90 6,070.73

356 EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 6,801.74 4.59 31,219.99

357 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m3 7,270.60 29.66 215,646.00

358 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 2,254.71 5.01 11,296.10


m3 4,547.03 5.40 24,553.96

360 BASE CLASE III m3 881.00 30.78 27,117.18


362 ADOQUÍN VEHICULAR RECTANGULAR 10X20, GRIS, FĆ=400KG/CM2

m2 3,524.00 21.04 74,144.96

363 ADOQUÍN PEATONAL ORNAMENTAL COLOR 8X20, FĆ=300KG/CM2

m2 1,035.28 23.74 24,577.55

364 BERMA DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 m 158.29 17.51 2,771.66


366 SARDINEL DE HORMIGÓN SIMPLE PARQUEADEROS fć=280 kg/cm2 15x32 cm (INCLUYE ENCOFRADO)

u 49.00 31.04 1,520.96

368 ENCESPADO CON CHAMBA m2 3,197.97 5.13 16,405.59

369 BORDILLO DE H. S. 180 KG/CM2 (H=50CM, B=15CM) m 971.95 22.52 21,888.31

370 LIMPIEZA OBRA m2 2,019.20 2.69 5,431.65

371 CUNETA DE HORMIGÓN f"c=180 Kg/cm2 V= 0.035 m3/m m 144.80 23.37 3,383.98

372 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POSTES DE H.A. Y 9 FILAS DE ALAMBRE DE PÚAS TRIPLEGALVANIZADO, separación cada 2.40 m

m 305.35 26.80 8,183.38




373 CERRAMIENTO DECORATIVO METALICO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO

m 489.70 72.67 35,586.50

375 MURO DE GAVIONES m3 2,970.00 91.06 270,448.20

376 PLINTOS 40X40, HORMIGÓN ARMADO, CERRAMIENTO m3 26.48 266.01 7,043.94

377 PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO PARA SEÑALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN PEATONAL PARQUEADEROS e=90cm

m 76.74 10.24 785.82

378 PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN DE PARQUEADEROS Y VÍAS e=12cm

m 326.65 3.50 1,143.28

379 PINTURA PARA BORDILLOS m 971.95 3.63 3,528.18

GARITA


381 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y PLINTOS m3 167.55 4.79 802.56


m3 167.55 5.40 904.77

383 SUB-BASE CLASE 2 m3 56.61 30.78 1,742.46

384 SUB-BASE CLASE 3 m3 57.18 30.78 1,760.00

385 TUBERÍA PVC DE 110MM PERFORADA PARA SUBDREN m 17.99 9.65 173.60



388 COLCHÓN RENO 30 cm m2 47.88 31.86 1,525.46


Kg 335.66 1.77 594.12


Kg 1,069.79 3.97 4,247.07




m3 2.16 230.38 497.62


m3 1.24 242.41 300.59


m2 24.25 35.49 860.63


m3 2.00 246.91 493.82

397 HORMIGÓN CICLÓPEO f'c 180 kg/cm2 m3 6.14 149.12 915.60


399 GEOMALLA BIAXIAL 1200 PARA VIA m2 175.28 5.08 890.42

400 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600 m2 89.07 4.10 365.19

401 PIEDRA BOLA m3 28.05 31.99 897.32

402 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN m2 38.63 23.80 919.39


m2 16.04 13.78 221.03







407 EMPASTE DE PAREDES INTERIORES m2 59.33 3.73 221.30



m2 21.60 29.57 638.71



412 PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO m2 17.56 38.80 681.33

413 BARREDERA H=12CM PORCELANATO m 28.21 6.55 184.78

414 CERÁMICA EN PISO BAÑOS Y TERRAZAS m2 26.08 21.13 551.07

415 BARREDERA CERÁMICA H=12CM m 0.01 5.34 0.05

416 CERÁMICA EN PAREDES m2 12.87 21.01 270.40



u 1.00 187.05 187.05

421 PUNTO DE AGUA FRÍA EN POLIPROPILENO 1/2´´ u 6.00 56.26 337.56



u 1.00 24.98 24.98






437 DUCHA ELÉCTRICA u 1.00 56.20 56.20

ACCESOS GARITA


u 1.00 192.73 192.73

CABLEADO ESTRUCTURADO GARITA







445 CAJA DE PASO 10 * 10 u 1.00 6.37 6.37


u 1.00 808.81 808.81

CCTV GARITA





u 1.00 946.57 946.57



u 1.00 1,327.81 1,327.81

450 JOYSTICK PARA CONTROL DE CÁMARASPTZ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 1.00 1,398.01 1,398.01

GARITA ELEVADA




m3 107.90 5.40 582.66

462 SUB-BASE CLASE 2 m3 25.88 30.78 796.59

463 SUB-BASE CLASE 3 m3 45.93 30.78 1,413.73




467 COLCHÓN RENO 30 cm m2 49.70 31.86 1,583.44


Kg 1,769.77 1.77 3,132.49


470 HORMIGÓN F´C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN (INC. ENCOFRADO)

m3 2.17 242.41 526.03


m3 0.11 242.41 26.67


m3 2.53 261.19 660.81


m3 0.77 266.01 204.83


m3 3.35 246.91 827.15

475 HORMIGÓN CICLÓPEO f'c 180 kg/cm2 m3 0.31 149.12 46.23


477 GEOMALLA BIAXIAL 1200 PARA VIA m2 80.10 5.08 406.91

478 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600 m2 45.38 4.10 186.06

479 PIEDRA BOLA m3 12.82 31.99 410.11




483 ENLUCIDO HORIZONTAL INCLUYE ANDAMIOS m2 23.09 9.35 215.89



m 13.40 13.75 184.25




486 GOTERON m 13.40 4.96 66.46



489 EMPASTE HORIZONTAL DE INTERIORES m2 23.09 4.03 93.05



492 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO HORIZONTAL

m2 23.09 4.47 103.21

493 PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO m2 7.88 38.80 305.74

494 BARREDERA H=12CM PORCELANATO m 10.92 6.55 71.53

495 CERÁMICA EN PISO BAÑOS Y TERRAZAS m2 8.10 21.13 171.15



u 1.00 24.98 24.98



502 TAPA HERMETICA DE SEGURIDAD u 1.00 225.54 225.54

506 REFLECTORES DIRIGIBLES u 1.00 210.60 210.60

CABLEADO ESTRUCTURADO GARITA ELEVADA







513 CAJA DE PASO 10 * 10 u 1.00 6.37 6.37


u 1.00 808.81 808.81

CCTV GARITA ELEVADA


u 1.00 946.57 946.57



u 1.00 1,327.81 1,327.81

518 JOYSTICK PARA CONTROL DE CÁMARASPTZ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 1.00 1,398.01 1,398.01

SISTEMA CONTRA INCENDIOS GARITA ELEVADA

523 DETECTOR DIRECCIONABLE DE HUMO u 2.00 355.17 710.34


INTERIORES ELECTRICO GARITAS






u 4.00 25.81 103.24

527 OJO DE BUEY 20 W u 4.00 43.43 173.72

528 PUNTO DE ILUMINACION u 3.00 28.76 86.28

529 PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL u 6.00 33.30 199.80

530 PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO u 4.00 33.75 135.00

SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS GARITA ELEVADA

531 SPLIT DE PARED DE 12 000 BTU u 2.00 519.25 1,038.50

532 CORTINA DE AIRE PARA AGENCIA u 1.00 526.16 526.16

LAVANDERÍA



m2 11.07 13.78 152.54






m2 43.84 4.47 195.96



542 PUNTO DE AGUA CALIENTE EN COBRE 1/2´´ u 2.00 56.14 112.28









u 2.00 24.98 49.96

551 TAPÓN DE 2" PARA DESAGUE u 1.00 4.85 4.85

552 DUCHA DE MANO CON MEZCLADORA u 2.00 164.25 328.50

GENERADOR




Kg 259.92 1.77 460.06


Kg 842.75 3.97 3,345.72


m3 0.81 185.66 150.38





m2 84.99 13.78 1,171.16


563 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 110.70 9.35 1,035.05



m 4.76 7.44 35.41





570 PANEL METÁLICO PREPINTADO E=0.4MM TIPO SANDUCHE (GALVALUME)

m2 67.02 54.30 3,639.19


m2 46.75 35.49 1,659.16


573 CANALETA RECTANGULAR DE TOOL GALVANIZADO DE 0.15MX0.1M, E = 0.7MM

m 11.05 34.43 380.45

578 CERRAMIENTO DECORATIVO METALICO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO

m 11.24 72.67 816.81

PLANTA POTABILIZADORA

579 POZO ENTUBADO TUBERÍA 6" PVC 1.25 Mpa, 100 m u 1.00 27,066.96 27,066.96

580 BOMBA SUMERGIBLE Y CASETA CON BROCAL POZO u 1.00 4,897.80 4,897.80

581 PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA u 1.00 88,679.43 88,679.43

SISTEMA DE AGUA POTABLE EXT.

582 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0,00<H<1,40 m3 60.72 10.37 629.67

583 RELLENO COMPACTADO EN ZANJA CON MATERIAL DE SITIO

m3 60.72 4.18 253.81




587 TUBERIA DE POLIPROPILENO TF - 1.25 MPa D = 1 1/2´´ m 48.75 15.05 733.69






593 LLAVE DE MANGUERA u 4.00 13.84 55.36

594 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1 1/2´´ m 42.45 17.97 762.83




595

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE Q=7.28 LT/S, TDH=36.76 M.C.A., 5 HP, CON VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE TABLERO Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN (SISTEMA DUPLEX)

u 1.00 6,802.88 6,802.88

596 IMPERMEABILIZACIÓN CISTERNA m2 57.65 7.23 416.81

SISTEMA DE AGUA LLUVIA EXT.

597 TUBERÍA PVC DE 110MM PARED ESTRUCTURADA PARA AALL

m 191.30 10.13 1,937.87



m 104.50 22.83 2,385.74

600 TUBERÍA PVC DE 200MM PARED ESTRCUTURADA PARA AALL

m 104.65 23.97 2,508.46


m 102.65 39.54 4,058.78


m 75.95 26.85 2,039.26


m 55.30 62.24 3,441.87

604 CAJA DE REGISTRO DE 0.6MX0.6M CON TAPA Y CERCO METÁLICO

u 18.00 441.77 7,951.86

605 CAJA DE REGISTRO DE 0.8MX0.8MX>1.2M CON TAPA Y CERCO METÁLICO

u 7.00 484.86 3,394.02

606 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 0,00<H<1,40 m3 208.04 10.37 2,157.37

607 EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 535.93 4.59 2,459.92


m3 664.42 4.18 2,777.28

609 CAMA DE ARENA m3 19.70 24.61 484.82


611 SUMIDEROS DE CALZADA HF INCLUYE CAJA DE LIMPIEZA u 13.00 248.20 3,226.60

612 CANAL 0.6X 0.3<H<0.6, CON REJILLA DE HF m 57.90 293.22 16,977.44

613 POZO DE REVISIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE 1M DE DIAMETRO, INCLUYE TAPA DE HF (O-3m)

m 9.05 402.19 3,639.82

614 POZO DE REVISIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE 1.40M DE DIAMETRO, INCLUYE TAPA DE HF (>3m)

m 16.25 309.08 5,022.55

615 TRAMPA DE GRASAS u 1.00 913.72 913.72

616 ESTRUCTURA DE DESCARGA u 1.00 968.72 968.72

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EXT. 0.00

617 PLANTA BIODIGESTORA AERÓBICA DE AGUAS RESIDUALES CAP.= 13m3 EN ACERO INOXIDABLE

u 1.00 52,200.00 52,200.00

618 TUBERÍA PVC DE 160MM PARED ESTRUCTURADA PARA AASS

m 88.55 23.27 2,060.56

619 CAJA DE REGISTRO DE 0.6MX0.6M CON TAPA Y CERCO METÁLICO

u 5.00 441.77 2,208.85

620 CAJA DE REGISTRO DE 0.8MX0.8MX>1.2M CON TAPA Y CERCO METÁLICO

u 3.00 484.86 1,454.58




621 TUBERIA PVC DE 110MM PARED ESTRUCTURADA PARA AASS

m 17.45 9.92 173.10

622 EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 56.96 4.59 261.45



m3 77.44 4.18 323.70

625 CAMA DE ARENA m3 3.08 24.61 75.80

626 POZO DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE 1M DE DIAMETRO, INCLUYE TAPA DE HF (O-3m)

m 3.41 402.19 1,371.47

627 POZO DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE 1.40M DE DIAMETRO, INCLUYE TAPA DE HF (>3m)

m 3.65 309.07 1,128.11

ELÉCTRICO EXT.

628 GENERADOR DE EMERGENCIA DE 20KVA u 1.00 15,600.37 15,600.37

629 TABLERO DE 6 ESPACIOS BIFASICO u 2.00 165.40 330.80

630 POSTE DE ILUMINACION HORNAMENTAL DE 150W LED u 24.00 828.29 19,878.96

631 ACOMETIDA 3X4/0+4/0 AWG DESDE MEDIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL

m 60.85 174.56 10,621.98

632 POZOS ELECTRICOS 80x80x100cm u 17.00 207.45 3,526.65

633 CERCA ELECTRICA m 187.24 17.98 3,366.58

634 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 750AMP u 1.00 6,263.98 6,263.98

635 ACOMETIDA 3X2+2 AWG DESDE TDP HASTA TABLERO TDS1

m 18.72 119.48 2,236.67

636 ACOMETIDA 3X2+2 AWG DESDE TDP HASTA TABLERO TDS2 AGENCIA

m 42.12 119.48 5,032.50

637 ACOMETIDA 3X1/0+1/0 AWG DESDE TDP HASTA TABLERO CUARTO DE BOMBAS

m 28.09 130.28 3,659.57

638 MALLA A TIERRA CON 6 VARILLAS PARA TDP u 1.00 960.17 960.17

639 MALLA A TIERRA CON 4 VARILLAS PARA DATA CENTER u 2.00 766.31 1,532.62

640 MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS PARA PARARRAYOS u 1.00 605.93 605.93

641 PARARRAYOS IONIZANTE u 1.00 2,043.98 2,043.98


643 CANALIZACION EXTERIOR ELECTRICA m 125.55 29.86 3,748.92

CABLEADO ESTRUCTURADO EXT.







650 CAJA DE PASO 10 * 10 u 1.00 6.37 6.37

CCTV EXT.

651 CÁMARA EXTERNA 2 mp, RESOLUCIÓN DE HASTA 1920*1080, PoE, PTZ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 4.00 2,389.45 9,557.80

652 Enlace de fibra externo m 93.62 21.21 1,985.68




SISTEMA CONTRA INCENDIOS EXT.

653 POZOS DE SISTEMA DE INCENDIOS u 5.00 387.99 1,939.95

654 TABLERO DE 6 ESPACIOS BIFASICO u 1.00 165.40 165.40

AGENCIA LOS BANCOS

PRELIMINARES BLOQUE AGENCIA


MOVIMIENTO DE TIERRAS BLOQUE AGENCIA


668 SUB-BASE CLASE 2 m3 783.98 30.78 24,130.90

669 SUB-BASE CLASE 3 m3 778.22 30.78 23,953.61


m3 1,546.75 5.40 8,352.45

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BLOQUE AGENCIA


Kg 13,600.74 1.77 24,073.31



m3 23.04 230.38 5,307.96


m3 19.21 266.01 5,110.05


m3 16.56 242.41 4,014.31


m2 367.01 35.49 13,025.18


m3 26.21 261.19 6,845.79



m3 40.56 246.91 10,014.67

680 MALLA ELECTROSOLDADA 15cmX15cmX6mm m2 386.32 8.60 3,322.35


682 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600 m2 1,047.36 4.10 4,294.18

683 PIEDRA BOLA m3 388.34 31.99 12,423.00

684 BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO DE E=15CM u 2,720.00 0.72 1,958.40

685 ANTEPECHO Y BASE DE MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG

m 15.11 59.79 903.43




689 COLCHÓN RENO 30 cm m2 247.05 31.86 7,871.01

MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS AGENCIA

690 MAMPOSTERÍA DOBLE DE LADRILLO MAMBRÓN CON ALMA DE HORMIGÓN ARMADO

m2 39.46 36.38 1,435.55






m2 572.30 13.78 7,886.29

693 FRISO DESCOLGADO DE HORMIGÓN E=10CM m2 25.61 53.33 1,365.78

694 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 854.04 6.09 5,201.10

695 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR INCLUYE ANDAMIOS. m2 388.31 9.35 3,630.70

696 ENLUCIDO DE FILOS Y FAJAS INCLUYE ANDAMIOS. m 566.46 4.04 2,288.50



m 95.71 13.75 1,316.01


m 48.48 7.44 360.69

700 RIOSTRAS DE H.A. f'c=210kg/cm2 m 146.84 10.93 1,604.96

PISOS Y PAREDES AGENCIA

701 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS + IMPEARMEABILIZACIÓN

m2 763.89 12.05 9,204.87

702 PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO m2 229.30 38.80 8,896.84

703 BARREDERA H=12CM PORCELANATO m 166.61 6.55 1,091.30

704 CERÁMICA EN PISO BAÑOS Y TERRAZAS m2 420.70 21.13 8,889.39

705 CERÁMICA EN PAREDES m2 115.89 21.01 2,434.85


CARPINTERÍA METAL/MADERA AGENCIA

708 CLARABOYA CON TRASLÚCIDO (incluye estructura metálica)

m2 4.65 111.48 518.38

721 COURTAIN WALL DE VIDRIO LAMINADO OPACO m2 73.68 220.92 16,277.39


m2 336.47 29.57 9,949.42

RECUBRIMIENTOS AGENCIA

725 EMPASTE DE PAREDES INTERIORES m2 759.28 3.73 2,832.11

726 EMPASTE DE PAREDES EXTERIORES m2 390.42 4.47 1,745.18



m2 92.51 4.47 413.52

729 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO INTERIOR m2 616.43 3.96 2,441.06

730 PINTURA ESMALTE BASE AGUA EN INTERIORES m2 142.86 8.78 1,254.31

731 PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRÍLICO EXTERIOR m2 390.42 4.27 1,667.09

APARATOS SANITARIOS AGENCIA


733 URINARIO CON LLAVE TEMPORIZADA INCLUYE ACCESORIOS

u 2.00 163.89 327.78


u 6.00 187.05 1,122.30

740 EXTRACTOR DE OLORES u 6.00 54.36 326.16

SISTEMA CONTRA INCENDIOS AGENCIA








780 TECLADO INDICADOR u 2.00 154.54 309.08



m 46.81 91.38 4,277.50


m 18.72 88.14 1,649.98


m 9.36 88.14 824.99


RED DE TUBERIAS INTERIORES AAPP - FRIA AGENCIA




RED DE TUBERIAS INTERIORES AASS AGENCIA

790 TUBERIA PVC DE 75MM TIPO B PARA BAJANTES DE VENTILACIÓN

m 44.90 6.59 295.89





795 PUNTO DE VENTILACION DE 3´´ u 15.00 28.85 432.75

RED DE TUBERIAS INTERIORES AALL AGENCIA



798 SUMIDERO DE PISO DE 4´´ INCLUYE REJILLA CUPULA u 14.00 24.98 349.72

INTERIORES ELECTRICO AGENCIA

799 LAMPARA LED DE 2X17W u 17.00 87.13 1,481.21

800 LAMPARA LED DE 38W 60X60 u 10.00 92.86 928.60

801 PANEL LED DE 38W 60x120cm u 17.00 148.69 2,527.73

802 OJO DE BUEY 20 W u 12.00 43.43 521.16


804 TABLERO DE DISTRIBUCION 32 ESPACIOS 3FASICO u 1.00 308.22 308.22



807 INTERRUPTOR CONMUTADO u 2.00 30.17 60.34


809 ALIMENTADOR 2X14 AWG m 43.07 10.08 434.15

810 ALIMENTADOR 2X12+14 AWG m 33.70 12.63 425.63






u 35.00 25.81 903.35

813 PUNTO DE ILUMINACION u 56.00 28.76 1,610.56

814 PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL u 34.00 33.30 1,132.20

815 PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO u 35.00 33.75 1,181.25

816 UPS TRIFASICA DE 10KVA u 1.00 15,981.48 15,981.48



ACCESOS AGENCIA


u 5.00 192.73 963.65

CABLEADO ESTRUCTURADO AGENCIA


u 1.00 9,222.61 9,222.61


822 ACCESS POINT a/b/g/n/ac CON LICENICA PARA WLC PROPIEDAD DE LA EEQ, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 2.00 1,458.87 2,917.74

823 GABINETE DE PARED CERRADO 12 UR u 1.00 662.95 662.95

824 PUNTO RED SIMPLE u 23.00 118.20 2,718.60


u 2.00 40.56 81.12








833 CAJA DE PASO 10 * 10 u 10.00 6.37 63.70


u 9.00 808.81 7,279.29

835 TURNERO TOUCH CON ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE COMPUTADOR

u 1.00 10,026.39 10,026.39

836 CONTROLADOR DE MONITOR u 2.00 485.31 970.62

837 MONITOR PROFESIONAL 32 PULGADAS u 2.00 1,352.56 2,705.12

838 PROYECTOR 3600 LUMENES u 1.00 818.05 818.05

839 CABLE HDMI 5 METROS m 3.74 21.01 78.58

CCTV AGENCIA

840 CÁMARA TIPO DOMO 2 mp, RESOLUCIÓN DE 1920 * 1080, PoE, GARANTÍA POR 3 AÑOS

u 2.00 414.13 828.26


u 3.00 407.65 1,222.95

SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS AGENCIA 842 EQUIPO TIPO PAQUETE 120000 BTU/h; 220/3/60 u 1.00 12,456.17 12,456.17 843 EQUIPO DE VENTILACION ATLI DD-9; 900 CFM. u 1.00 1,603.08 1,603.08 844 EQUIPO DE VENTILACION ATLI DD-7; 600 CFM. u 1.00 1,603.08 1,603.08 845 TERMOSTATO DOBLE ETAPA u 1.00 301.99 301.99 846 DIFUSORES DE SUMINISTRO 14"X14" u 2.00 133.56 267.12




847 DIFUSORES DE SUMINISTRO 12"X12" u 3.00 119.33 357.99 848 DIFUSORES DE SUMINISTRO 10"X10" u 1.00 100.70 100.70 849 REJILLA DE EXTRACCION 14"X14" u 4.00 103.05 412.20 850 REJILLA DE EXTRACCION 12"X6" u 4.00 102.37 409.48 851 REJILLA DE EXTRACCION 8"X8" u 8.00 83.07 664.56 852 MANGA FLEXIBLE 12" m 23.40 26.23 613.78 853 MANGA FLEXIBLE 10" m 23.40 22.99 537.97 854 MANGA FLEXIBLE 8" m 23.40 21.58 504.97 855 MANGA FLEXIBLE 6" m 23.40 20.06 469.40 856 DAMPERS TIPO MARIPOSA u 28.00 21.15 592.20 857 DUCTERIA DE TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO Kg 327.67 16.73 5,481.92

858 DUCTERIA DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAMIENTO Kg 374.48 14.13 5,291.40

859 TABLERO DE CONTROL PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA

u 1.00 2,709.82 2,709.82


IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

871

CUBETO CON GEOMEMBRANA, CUBIERTA, EXTINTOR, SEÑALIZACIÓN Y KIT ANTI DERRAME PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE DIMENSIONES 1,05M LARGO X 2,40M ANCHO X 2M ALTO.

u 1.00 565.94 565.94

872 AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 428.57 3.84 1,645.71

873 DELIMITACIÓN CON CINTA DE SEGURIDAD Y CONOS REFLECTIVOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

u 1.00 98.38 98.38

874 SANITARIOS PORTÁTILES CON MANTENIMIENTO REALIZADOS SEMANALMENTE DURANTE 9 MESES (INCLUYE 3 UNIDADES)

mes 9.00 1,879.20 16,912.80

875 GEOMEMBRANA DE PVC m2 431.43 9.72 4,193.50 PLAN DE CONTINGENCIAS 876 SEÑALIZACIÓN CON NÚMEROS DE EMERGENCIA u 1.00 3.68 3.68 877 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS u 2.00 31.95 63.90 878 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 1O LBS (PQS) u 1.00 43.98 43.98

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

879 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA TEMPORAL EN LA OBRA

u 1.00 24.38 24.38

880 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS QUE REPRESENTEN RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES

u 1.00 218.43 218.43

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

881 CONTENEDORES SEÑALIZADOS PARA CLASIFICACIÓN DE DESECHOS (RECICLABLES, COMUNES Y PELIGROSOS)

u 3.00 189.77 569.31

882 DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESCOMBROS u 1.00 139.75 139.75

883 DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CHATARRA u 1.00 139.75 139.75

SUBTOTAL PROYECTO: 2,767,794.77

* ACLARACIÓN: Los oferentes al momento de efectuar su análisis y correspondiente elaboración de oferta económica, en ningún caso podrán incluir montos adicionales a los rubro precios unitarios de cada rubro, es por ello que se justifica la inclusión de precios unitarios a la tabla de cantidades y precios constantes en los pligos.




2.3. Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a ejecutarse en asocio con el privado.

ANTECEDENTES Habiéndose la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. acogido al procedimiento de Régimen Especial para la suscripción de contratos con entidad pública o subsidiaria, conforme se desprende de la Resolución motivada Nro. DCP-022-2018 del 01 de junio de 2018, suscrita por el Mgs. Jaime Ernesto Bucheli Albán, Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por razones de conveniencia y viabilidad técnica y económica, se invita a EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP con RUC 23600043500011, habilitado en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaz para contratar a que presente su oferta técnica y económica para CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIA LOS BANCOS, Sol. De Servicio Nro. 3684, Código CPC 54121.0015. OBJETIVO Establecer los parámetros técnicos necesarios para la selección de un Socio Estratégico para la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, con el cual se ejecute el Contrato de Obra para la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIA LOS BANCOS”, entre la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. y la EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE E.P. DESARROLLO Con la finalidad de establecer los parámetros técnicos necesarios para la selección de un Socio Estratégico para la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, con el cual se ejecute el Contrato de Obra para la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIA LOS BANCOS”, entre la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. y la EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE E.P., en los presentes TDR´s se han analizado las diferentes condiciones constructivas determinadas en el proyecto, tales como: logística requerida para la ejecución de la obra, ingenierías especializadas intervinientes, plazo contractual, así como las actividades intervinientes en la ejecución del proyecto con sus respectivas cantidades de obra, montos contractuales, cronograma de ejecución y especificaciones técnicas.




Ubicación.- El Centro de Operaciones Noroccidente y Agencia Los Bancos, se encuentra ubicado en la población de Los Bancos, Cantón Los Bancos, provincia de Pichincha.

Gráficos 01.- Geo-referenciación

Gráficos 02.-Ubicación del terreno Las coordenadas del terreno donde se ubicará el Centro de Operaciones Noroccidente y Agencia Los Bancos son:

Pto. Este Norte

1 733458.803 10002806.979

2 733271.529 10002825.445




3 733264.313 10002744.673

4 733389.254 10002726.268

5 733435.093 10002739.474

6 733441.015 10002755.718

7 733441.015 10002755.718

Tabla 01.- Coordenadas del polígono del terreno

Gráfico 03.- Puntos de coordenadas en el terreno. Provincia: Pichincha Cantón: San Miguel de los Bancos Sector: Colegio Nacional San Miguel de los Bancos Vía: Troncal de la Costa E25 Adicionalmente, será necesario implementar en dicho Campamento de Obra, lo siguiente: Sistemas dispuestos para la correcta recolección y disposición de residuos y desechos provenientes de las labores constructivas y desechos orgánicos. La instalación de un sistema provisional de dotación agua potable, tanto para el consumo humano como para ser utilizada en las labores constructivas (Preparación de hormigones, hidratación de suelos, irrigación de áreas verdes, lavado de vehículos y equipos, etc.) Adicionalmente se requerirá la instalación de un sistema de dotación de energía eléctrica la cual será indispensable para el funcionamiento de los diferentes equipos de construcción, equipos de computación e informáticos, iluminación entre otras actividades. Aspecto importante será la implementación de un sistema de seguridad sea mediante el uso de sistemas electrónicos o con el uso de personal capacitado de guardianía. Finalmente se requerirá realizar el adecentamiento periódico de la guardarraya de acceso sobre todo considerando la necesidad de transito de la maquinaria pesada que será requerida para la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y afirmados considerados dentro del proyecto. Se pasa a realizar las características constructivas del proyecto, el mismo que comprende la ejecución de las siguientes áreas: Un edificio de dos pisos en Hormigón Armado, con zonas de oficinas, salas de reuniones, de capacitación, duchas, vestidores y lockers para todo el personal de Comercialización y Distribución. Bodegas para materiales y bodegas de equipos. Construcción de una edificación de un piso para uso como Agencia de Atención al Público, con una zona de Enfermería.




Plataformas de estacionamientos con un patio maniobras para grúas y camionetas, una plataforma para postes, parqueos para el personal y público. Equipamiento general. Sistemas eléctricos, electrónicos, voz y datos, contraincendios, mecánicos Ingenierías Especializadas Intervinientes en la Obra.- Del análisis de las Ingeniarías especializadas intervinientes en la obra tenemos el siguiente detalle general del requerimiento técnico: Arquitectónica.- El proyecto arquitectónico tendrá como alcance la materialización del diseño del Edifico operativo y de la Agencia de Atención al Público, con todos los servicios, patio de maniobras de vehículos y las bodegas para el material de los trabajadores.

Gráfico 04.- Modelo de Centro de Operaciones y Agencia Estructural.- Estructura de hormigón armado, con paredes de bloque en su mayoría y ladrillo en lugares especiales, con una cimentación que considera mejoramientos de suelos, así como una estructura vial con mejoramiento de suelos. Adicionalmente, se optimizarán los materiales con la calidad suficiente que garantice el soporte estructural del talud, en base al estudio geotécnico del suelo, con materiales certificados de acuerdo a la Norma NEC-SE. Todos los bloques están constituidos por un sistema estructural basado en pórticos resistentes a momentos como modelo analítico; los elementos que conforman la tipología estructural de la súper-estructura se la elaborará en Acero Estructural ASTM A36 e=15mm.; para una capacidad admisible de qa. (Estático)=9.0 Ton/m2, valor que deberá ser comprobado por el constructor. La losa de entrepiso de la Agencia será alivianada con bloques de hormigón, vigas peraltadas, compuesta por hormigón armado f’c=210 kg/cm2. Las losas de entrepiso del Bloque Operativo será una losa macisa de hormigón armado f’c=210 kg/cm2. Las normativas a aplicar, desempeño sísmico, desempeño de materiales, mantenimiento, ensayos y demás aspectos deberán ser verificadas y realizadas conforme a las especificaciones técnicas. Hidrosanitaria.- El Sistema de agua potable, será por medio de una planta de tratamiento que purificará el agua del pozo a construir. El constructor hará un nuevo examen de la calidad de agua para conjuntamente con su asesor hidráulico, el Administrador y el Fiscalizador, consideren el tratamiento del agua, es por esto que el presupuesto considera todos los niveles de tratamiento separado, para ser escogidos de acuerdo a su necesidad. El sistema de aguas servidas descargará previamente en una planta de tratamiento, para enviar el agua tratada a la quebrada cercana, lo más purificada posible. Los sistemas de aguas lluvias, deberán cumplir las codificaciones según la Norma NTE-INEN-440, con la cual se identifican las tuberías de aguas lluvias. Adicionalmente el constructor velará por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos, métodos constructivos y disposiciones realizadas por Fiscalización y/o Administrador del contrato, considerando las normas: NEC-11-cap16, INEN. El Contratista colaborará con la coordinación zonal, para la obtención del permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos y de la factibilidad de servicios de agua potable y aguas servidas. El Contratista debe entregar al término de la obra los planos “As Built” de todos los sistemas hidrosanitarios y las garantías de todos los equipos y las plantas de tratamiento. Se ha dividido al proyecto hidrosanitario en 4 sistemas los mismo que se describen a continuación.




Sistema de agua potable.- El proyecto para abastecerse de agua potable de un pozo que realizará el Contratista de acuerdo a las especificaciones y rubros contractuales. Una vez excavado este pozo, el contratista realizará los ensayos de agua suficientes y necesarios para determinar la calidad de agua, y poder conocer la planta de tratamiento a colocar. La planta que consta en el proyecto, es la más completa para el peor de los casos, pero está dividida en etapas, para que conjuntamente con Fiscalización se define que elementos necesarios colocar. Para garantizar la calidad de agua, dentro de las instalaciones del Centro de Operaciones y Agencia la planta de tratamiento a colocar, será calibrada para dotar de agua potable, en base a la Norma INEN 1108. Se dispone de una cisterna, con el volumen de la parte inferior (18 m3) para uso contra incendios, la misma que permanecerá siempre llena, y la parte superior (18 m3) para los usuarios del Centro de Operaciones y Agencia. Las dimensiones de las mismas se encontrarán en los planos de detalles. Durante la construcción de la cisterna deberá preverse la instalación de las tuberías de aducción, succiones y ventilaciones. La base de la cisterna tendrá una pendiente hacia el lado de las succiones, en donde se ha proyectado un pozo para la recolección de sedimentos. Constará con un sistema bombeo de presión constante, con su tablero de control con sus respectivos accesorios las que se abastecerán del agua recolectada en la cisterna. Las redes de distribución de agua fría se diseñaron con tubería de termo-fusión y las tuberías de agua caliente serán de cobre de alta calidad, y todos los accesorios, llaves y válvulas de control se instalarán según planos y especificaciones técnicas. Sistema contra incendios.- Se ha considerado una reserva contra incendios de 18m3, la cual ya está considerada en el volumen de la cisterna. Cuenta con una red hídrica que abastece a los gabinetes colocados estratégicamente dentro de las edificaciones, además se instalará una red de rociadores, los mismos que deberán ser colocados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Cuenta con un sistema contra incendios, formado por una bomba centrífuga, de 150 GPM y 100PSI y una bomba jockey, de acuerdo a las capacidades indicadas en los planos y especificaciones técnicas. Las redes de distribución se diseñan con tubería de hierro negro A53 y todos los accesorios, llaves y válvulas de control se instalarán según planos y especificaciones técnicas. Se colocará una toma siamesa en la fachada principal de la garita de acceso. El proyecto cuenta con extintores de PQS de 10 kg, que se han ubicado estratégicamente, analizando el equipo instalado y la actividad a desarrollar en los ambientes de proyecto. Sistema de aguas residuales.- El sistema de alcantarillado interno del proyecto tendrá puntos de evacuación de aguas sanitarias de PVC en su mayoría entre diámetros de ɸ = 110mm y ɸ = 50mm y son conducidas a través de cajas de revisión y tuberías de PVC de 110mm y 400mm. El agua residual es enviada hacia una planta de tratamiento, el efluente tratado deberá cumplir con los parámetros establecidos en el TULMAS Anexo1 del Libro VI, para descargar a un campo de infiltración y la quebrada existente. Sistema de aguas lluvias.- El sistema propone la recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo, los diámetros y recorrido de las tuberías de PVC del sistema de drenaje de aguas se encuentran entre diámetros de ɸ = 110mm y ɸ = 50mm y son conducidas a través de cajas de revisión y tuberías de 110mm a 400mm, de igual forma que el sistema sanitario se prevé descargar el agua lluvia en el alcantarillado público. Equipamiento sanitario.- Son los elementos tales como aparatos sanitarios, griferías y accesorios de primera calidad y de consumo reducido de agua, cuyas características están definidas en las especificaciones técnicas y en el presupuesto. Además, las fichas técnicas de los aparatos sanitarios deberán ser aprobadas por la fiscalización de la obra. La grifería de los aparatos sanitarios será de bronce cromado. Garantía de equipos.-El Contratista deberá proporcionar una garantía técnica por un periodo mínimo de 2 años, en el caso de no estar establecido en las especificaciones técnicas, de los siguientes rubros: Equipo de Presión Constante. Sistema de bombeo contra incendios. Sistema de recirculación de agua caliente. Planta de tratamiento de agua potable. Planta de tratamiento de aguas residuales. La garantía contemplará lo siguiente: Reposición de equipos o piezas por fallas técnicas de fábrica. Reposición de equipos o piezas por falla en la instalación.




Los equipos entregados deberán contar con talleres autorizados en el Ecuador que brinden servicio y asesoría técnica. Respecto a la vigencia de las Garantías Técnicas de los equipos conforme al parámetro Garantía Técnica que consta mas adelante en los presentes pliegos, se estará con la vigencia mínima de tres años, siendo el parámetro predominante y acorde a las condiones exigidas por la Empresa Eléctrica Quito S. A., en todo caso todas las obligaciones de GARANTÍAS TÉCNICAS son traspasadas su responsabilidad y cumplimiento al asociado mediante la presente Alianza Estratégica. Eléctrica.- El proyecto comprende la ejecución de los diferentes sistemas eléctricos para la construcción del Centro de Operaciones Noroccidente y Agencia Los Bancos. Entre los sistemas contemplados en este contrato se tiene: Red de media tensión existente y proyectada. Cámaras de transformación. Celdas de media tensión - Transformador. Grupos electrógenos. Tableros principales - Tablero de transferencia automática. Acometidas en baja tensión. Alimentadores a tableros secundarios. Pozos, canaletas, zanjas, escalerillas. Iluminación Arquitectónica interna - externa. Circuitos de fuerza (Sistema mecánico, hidrosanitario, y regulado). Sistema de pararrayos contra descargas atmosféricas. Mallas de puesta a tierra. Estándares a seguir para la construcción del proyecto.-Para garantizar una adecuada ejecución del proyecto se seguirán los estándares eléctricos existentes, su aplicación, su fondo y su forma son partes de las especificaciones como si ellos estuvieran completamente escritos y deberán ser seguidos hasta en sus mínimos requerimientos. Donde los estándares estuvieran en aparente contradicción o conflicto, el estándar con mayor fuerza deberá ser seguido. El desconocimiento de las especificaciones, no releva al Contratista de la responsabilidad de su implementación. Los siguientes estándares deberán ser seguidos como mínimo: NEC National Electric Code. ASTM American Society for Testing Materials. UL Underwriters Laboratories Inc. NEMA National Electrical Manufacturers Assoc. IEEE Institute of Electric and Electronic Engs. ANSI American National Standards Institute Inc. OSHA Occupational Safety and Health Administration. NFPA National Fire Protective Assoc. EEQSA Empresa Eléctrica Quito Sociedad Anónima. MEER Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Toda la instalación se regirá a los planos entregados por la Entidad Contratante, los mismos que fueron diseñados siguiendo las normas establecidas en el National Electrical Code de los Estados Unidos y cumplen con todas las normativas y ordenanzas regionales y locales al respecto. Para el efecto, el Contratista deberá incluir todos los ítems de mano de obra y materiales requeridos para cumplir con los códigos y estándares arriba señalados, especificando la marca, modelo, características y especificaciones técnicas de dichos equipos y materiales a implementarse, además de adjuntar sus catálogos para aprobación por parte de la fiscalización y administración de contrato la posterior entrega de las garantías técnicas respectivas. Electrónica.- Sistemas a implementarse.- Los sistemas electrónicos a implementarse son: Sistema de cableado estructurado y networking.- Implementar el sistema de cableado estructurado y networking bajo parámetros de seguridad y redundancia informática mediante la consideración de equipamiento acorde al tipo de proyecto y a los requerimientos del EEQ. El sistema de cableado estructurado contempla la implementación de cableado vertical, cableado horizontal, networking y telefonía IP.En el sistema de cableado estructurado, el material del revestimiento del cable deberá ser LSZH. Cableado horizontal.- La distribución de cableado horizontal será por tubería EMT con mínimo ¾”; o de material plástico rígido reforzado en áreas donde se deba soterrar el cableado. El conductor a utilizarse será F/UTP, categoría 6. La distancia máxima permitida por punto de datos será de 90m manteniendo los criterios de diseño




para cableado estructurado dados por los estamentos nacionales e internacionales referentes al tema. Las tuberías a instalarse deberán sujetarse firmemente por medio de soportes y abrazaderas metálicas anti oxidantes o galvanizadas. Se debe instalar bandejas tipo escalerilla, no deberá considerarse mallas para la circulación de cableado. Se deberá tomar en cuenta que la bandeja de cableado estructurado será independiente de otros sistemas, es decir, no deberá compartir el espacio con otros sistemas. Para todos los elementos que se encarguen de transportar cables se deberá manejar el porcentaje normado de ocupación de tubería, así como, también de las bandejas. Cableado vertical.- El cableado vertical conectará todos los cuartos de telecomunicaciones hasta el data center donde se concentrarán todos los elementos. Los enlaces entre los diferentes cuartos de comunicaciones y el data center, se realizarán con enlaces de fibra óptica. De forma general los elementos a considerarse son: Fibra óptica (analizada de acuerdo a la distancia y requerimientos propios del proyecto). Equipamiento activo y telefonía.- Todos los equipos activos, networking y telefonía IP, deberán respetar las especificaciones técnicas proporcionadas en la consultoría electrónica y los elementos adicionales que sean necesarios en el transcurso de la implementación deberán respetar las características del sistema en general. Sistema de puesta a tierra.- El cuarto principal deberá tener una barra principal (TMGB), la misma que deberá estar unida a la malla de puesta a tierra del proyecto; cada rack de comunicaciones deberá estar enlazado al TMGB, con cable de cobre color verde y con el calibre requerido por normativas. Cada rack de comunicaciones deberá tener una barra TGB de cobre en la misma que deberán estar aterrizados. El Contratista deberá entregar todo el detalle del sistema de puesta tierra en planos “As Built” y memorias. Sistema cctv.- El Socio implementará el sistema de CCTV, encargado de monitorear cada uno de los eventos que se den en los exteriores de las instalaciones mediante la colocación de cámaras de seguridad y accesorios adicionales. Todos los elementos del sistema CCTV adicionales deberán regirse a las especificaciones técnicas que constan en el diseño interno y en caso de requerir equipos con características técnicas adicionales deberán ser compatibles con el sistema CCTV implementado en el interior del proyecto. Calibración de las cámaras de video hasta lograr imágenes totalmente nítidas del lugar que enfocan. En caso de necesitar accesorios extras debido a diferencias apreciables de iluminación interior y exterior, el Contratista deberá proveerlas previo informe de aprobación del fiscalizador y del administrador de contrato. El sistema de CCTV tendrá respaldo y comunicación con los sistemas electrónicos afines a brindar seguridad a los ocupantes del espacio. La telefonía IP, CCTV, y la red inalámbrica deben ser PoE. El sistema CCTV deberá ser tipo IP. La alimentación deberá ser PoE de mínimo 1.3 MP. Se considerarán cámaras de seguridad en los accesos del edificio y cámaras de seguridad para exteriores. Sistema de detección de incendios.- El socio colaborará con la EEQ para la obtención del permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos. Se debe agregar en las memorias la documentación de protocolos de prueba efectuadas al sistema de alarmas y detección de incendios (pruebas a cada uno de sus componentes y dispositivos), esta documentación deberá contener firmas de respaldos de los profesionales técnicos que ejecutaron y supervisaron el procedimiento. El sistema de detección de incendios cuenta con paneles capaces de detectar fallos en el sistema; tiene la capacidad de funcionar en forma autónoma en ausencia de fluido eléctrico cumpliendo el tiempo normado en Ecuador. Es capaz de identificar punto a punto el elemento que ha sido activado, así como la notificación por zonas. La conexión de los elementos fue diseñada con cable anti flama y tubería EMT de las dimensiones adecuadas Seguridad, salud y ambiente.- El Socio cumplirá los aspectos de seguridad, salud incluyendo los ambientes limpios, equipos de protección y seguridad, señalización, manejo de desechos y protección de árboles y vegetación del sector, con el cuidado óptimo del medio ambiente. Cumplir con condiciones de salud ocupacional y seguridad industrial para protección de sus empleados, brindándoles equipos de protección personal, de acuerdo al tipo de trabajo tal como mascarillas para polvo y/o vapores, guantes, lentes de protección, arnés, casco, chalecos reflectores, entre otros. Los trabajadores deberán usar un tipo de zapato cerrado o de seguridad. Todas las áreas que se encuentren en ejecución de trabajos deberán ser delimitadas con cerramientos provisionales y con cinta amarrilla de precaución según instrucciones del representante de EEQ. Adicionalmente es obligación del contratista el solicitar las licencias de prevención de riesgos a todo el equipo técnico de acuerdo a la ley Control y Calidad.- Todos los materiales suministrados deberán ser nuevos y en cuanto al equipo deberá encontrarse en buenas condiciones. No se permitirá el uso de equipos averiados, rotos, extensiones de toma de corriente improvisadas y con cables deteriorados. El Socio será responsable de cuidar los bienes e inmuebles sobre los que trabaja, y deberá reparar sin costo adicional, cualquier daño que por accidente, descuido o mala intensión realice el personal de su empresa.




Acopio y Desalojo de materiales.- Mantener en el sitio mientras dure el proyecto orden y limpieza de manera diaria, acopiando todo el material de demolición y materiales para uso de la empresa contratada, en los lugares asignados por la fiscalización los cuales serán indicados junto con la orden de inicio. Los desalojos deberán realizarse de manera de no entorpecer el flujo vehicular ni peatonal, ni del personal que se encuentre en la institución; y se deberá delimitar el área con conos o señales de precaución de manera temporal, mientras se ejecute tal actividad. Basado en lo expuesto me permito sugerir que se considere para la ejecución de la obra, la modalidad de Socio Estratégico, con la finalidad de poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales de forma adecuada, ágil y segura tanto para el personal obrero como para los usuarios. Del análisis del requerimiento técnico general de la obra, por cada una de las ingenierías especializadas intervinientes, se puede determinar lo siguiente: Las ingenierías especializadas intervinientes en la obra requieren de una ejecución altamente coordinada, secuencial y pormenorizada con el objeto de que no se presentes desfases ni errores constructivos al momento de su ejecución, debido a esta razón será recomendable que las ingenierías especializadas sean implementadas utilizando una misma modalidad de ejecución – un mismo proveedor o socio estratégico, del mismo modo con lo referente a los temas de seguridad industrial, por considerar que justamente en la ejecución de las mencionadas ingenierías es donde mayoritariamente se presentan los riesgos laborales. Plazo Contractual.- Un parámetro importante a ser considerado es el plazo contractual para la ejecución de la obra, que en caso de la presente proceso contractual es de tan solo 270 días, tiempo en el cual la obra deberá ser ejecutada y entregada en su totalidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, diseños, planos detalles constructivos y demás parámetro técnicos exigidos, lo cual quiere decir que deberá optimizarse al máximo los tiempos de ejecución, razón por la cual la determinación de la modalidad de ejecución del proyecto más adecuada, será preponderante para el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales.

CONDICIONES GENERALES – TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL

CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIA LOS BANCOS.”

Perfil Técnico.- El Socio Estratégico deberá cumplir con el siguiente perfil técnico mínimo requerido: Persona Natural o Jurídica con experiencia certificada en la ejecución de obras de Infraestructura Civil. Estar habilitado para ejecutar obras de infraestructura civil con Entidades del Estado. No estar inmerso en ninguna de las inhabilitaciones de ley, que limiten su participación en el presente proceso de selección. Las demás que determine la Ley. Alcance de la selección de un socio estratégico.- El Socio Estratégico, se compromete a proveer todo el personal, materiales, equipos, tecnología y demás recursos logísticos y técnicos necesarios para cumplir a cabalidad con la ejecución de la obra, encuadrándose en los dispositivos legales vigentes; para lo cual se establece que previamente los postulantes a Socio Estratégico deberán realizar una inspección al sitio de la obra, con lo cual tendrán pleno conocimiento de las características y condiciones del proyecto y en caso de no encontrar ningún inconveniente para la ejecución del mismo, expresarán su voluntad de continuar con el proceso, proclamando total aceptación a todas las condiciones y disposiciones del presente documento. Presupuesto Referencial para la ejecución de los trabajos.- Considerando las características técnicas y constructivas del proyecto y su ubicación en un eje vial altamente transitado, lo cual obliga a la ejecución de procesos constructivos específicos, mantener señalización permanente y ubicar un campamento de forma estratégica de modo que no se dificulte el tránsito, se ha establecido el siguiente presupuesto referencial: Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA AMÉRICA. ACLARACIÓN: Los oferentes al momento de efectuar su análisis y correspondiente elaboración de oferta económica, en ningún caso podrán incluir montos adicionales a los rubro precios unitarios de cada rubro, es por ello que se justifica la inclusión de precios unitarios a la tabla de cantidades y precios constantes en los pligos Cronograma de Ejecución.- En virtud de que la obra es de carácter de servicio social se ha considerado un Plazo de Ejecución de 270 días, acorde al cronograma valorado de actividades que consta en los anexos.




Forma de pago.- Se cancelará el 20% del monto por concepto de anticipo, al Socio Estratégico que sea seleccionado acorde al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., El 80% restante se cancelara bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado. Garantía.- En virtud de las condiciones del presente proceso contractual el Contratista deberá cumplir las siguientes garantías: en este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. Garantía Técnica.- El Contratista entregará a favor de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, una Garantía Técnica que cubra todos los trabajos ejecutados por él, de al menos 3 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala aplicación de los procesos constructivos o por la mala utilización de los materiales de construcción, que se presentaren. Respecto a la vigencia de las Garantías Técnicas de los equipos conforme al parámetro Garantía Técnica que consta mas adelante en los presentes pliegos, se estará con la vigencia mínima de tres años, siendo el parámetro predominante y acorde a las condiones exigidas por la Empresa Eléctrica Quito S. A., en todo caso todas las obligaciones de GARANTÍAS TÉCNICAS son traspasadas su responsabilidad y cumplimiento al asociado mediante la presente Alianza Estratégica. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato. Garantía del Anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del Contrato; de tal manera que la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida con una vigencia que cubra el plazo de ejecución de la obra más seis meses que corresponde al periodo entre la recepción provisional y definitiva de la obra. En caso de prórroga del plazo contractual el contratista se obliga a renovar las Garantías establecidas en la LOSNCP. Multas.- Vencido el plazo contractual, sin que medie prórroga alguna, se aplicará las multas siguientes: a) Multa por mora: Por cada día de retardo en la ejecución del objeto contractual por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato. b) Multa por incumplimiento de disposiciones del Fiscalizador: Por cada día de incumplimiento no subsanado de las disposiciones del Fiscalizador del Contrato, a partir del segundo día hábil, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato. c) Multa por incumplimiento de normas ambientales o de seguridad: Por incumplimiento de las normas ambientales o de seguridad, se aplicarán las siguientes multas: - Primera vez: Llamado de atención por escrito - Segunda vez: se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por cada incumplimiento. - Tercera vez y en adelante: se aplicará la multa del 2 por 1.000 del valor del contrato por cada incumplimiento. Las demás que exija la Ley. Partida presupuestaria.- La que asigne el Área Financiera, acorde a la Reforma Presupuestaria que tenga que realizarse para tal efecto. Descuentos.- Deberá estar sujeto a todos los descuentos de Ley y a las que determinen el Área Financiera, en las que se incluyen: El porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo. Retenciones y/o multas a que hubiere lugar. Supervisión y Fiscalización.- La Supervisión de la ejecución de la Obra a cargo del Socio Estratégico, estará a cargo de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P.




Reajuste de precios.- Por tratarse de una obra cuyo plazo de ejecución es corto, no se contemplará reajustes de precios, siendo el valor establecido en el presente documento, la única compensación que recibirá el Socio Estratégico por la ejecución total de los trabajos a su cargo, a entera satisfacción de la Empresa. Obligaciones del Socio Estratégico.- El Socio Estratégico está obligado a: A ejecutar la totalidad de los trabajos a su cargo, en el plazo y valor establecido, acorde a las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás información técnica y legal que forma parte del proyecto, a entera satisfacción del Empresa. A coordinar, acatar y ejecutar todas las disposiciones emanadas por la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., y de la Fiscalización del Proyecto, referentes a la ejecución de las obras. A entregar reportes detallados del avance en la ejecución de los trabajos a la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., cuando les sean requeridos. A realizar todas las pruebas de control de calidad exigidas en las especificaciones técnicas del proyecto, en coordinación con la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P. A que una vez terminados y entregados a entera satisfacción de la Empresa la totalidad de los trabajos a su cargo, El Socio Estratégico entregará a favor de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., una Garantía Técnica de al menos 10 (Diez) años, la cual cubrirá todos los defectos constructivos y vicios ocultos que pudieran presentarse en la obra, del mismo modo, dicha garantía asumirá la totalidad de los costes que por ese motivo se generaren con el objeto de reparar la obra en caso de ser necesario. El Socio Estratégico se obliga a favor de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., a entregar toda la documentación técnica, planillas de avance y liquidación entre otra información relacionada a la ejecución de la obra, la cual deberá contener al menos: Planos As Build y detalles Constructivos, ensayos y pruebas de calidad, garantías, anexo fotográfico, libro de obra, planillas del IESS, documentación que se curse y memorias técnicas. La información se presentará en formado físico en un original y tres copias y una en formato digital. La recepción de los trabajos ejecutados por el Socio Estratégico se realizará en los términos establecidos en la LOSNCP y su Reglamento. Las demás que le sean dispuestas por la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, en la persona de su Gerente General o su delegado. Especificaciones Generales.- El Socio Estratégico deberá someterse a las siguientes especificaciones: El Socio Estratégico se ceñirá en todo momento a las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás documentación técnica y legal del proyecto, la cual será entregada por la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P. El Socio Estratégico utilizará los materiales establecidos en las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás información técnica y legal que forman parte del proyecto, en ningún caso el Socio Estratégico utilizará reemplazos o sustitutos sin previo análisis y autorización de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P. en coordinación con la Fiscalización de la Obra. El Socio Estratégico utilizará técnicas procedimientos actualizados en la ejecución de los trabajos a su cargo, acorde a normativas técnicas aplicables y vigentes, enmarcado en el respeto al medio ambiente. Fotografías.- El Socio Estratégico proporcionará fotografías del proceso constructivo, mínimo seis fotografías de cada una de las etapas. Muestras y ensayos.- Todos los materiales y demás elementos destinados a la ejecución de la Obra, serán sometidos a las pruebas o ensayos que indiquen las normas técnicas para verificar sus propiedades y características de conformidad con las especificaciones y las tolerancias permisibles para el uso al cual han sido destinados, al momento de realizar las pruebas o ensayos siempre deberá estar presente el Personal de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P.; así como, la Fiscalización del Proyecto.




Los materiales que no hayan sido aceptados por la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P., o por la Fiscalización del Proyecto, por no cumplir con las condiciones requeridas deberán ser retirados, y reemplazados con material adecuado, a costo del Socio Estratégico. Será cuenta del Socio Estratégico el suministro de la totalidad de las pruebas o ensayos de control de calidad y la realización de las pruebas y sus costes, así como el personal y equipos necesarios para tal fin. Facturación.- Acorde a lo establecido en la LEY. Entrega – Recepción de la Obra Ejecutada.- Una vez que el Socio Estratégico considere que los trabajos están terminados, entendiéndose por esto que se ha ejecutado la totalidad de los trabajos a su cargo, conforme a los diseños, planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas y demás documentación técnica y legal que forme parte del proyecto; y que, pueda funcionar ser probada y recibida a satisfacción, notificará por escrito a la Empresa, solicitando la Entrega – Recepción de los trabajos ejecutados. Estas recepciones se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento. Especificaciones técnicas, diseños y planos de construcción.- Se adjunta adicionalmente las especificaciones técnicas que son de cumplimiento obligatorio en la ejecución de la obra.




SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto Día Hora

Fecha de publicación 26-07-2018 09H00

Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones 30-07-2018 09H00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 01-08-2018 09h00

Fecha límite de entrega de ofertas 03-08-2018 15H00

Fecha de apertura de ofertas 03-08-2018 16H00


En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (2) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 07-08-2018 16H00

Fecha límite para convalidación de errores 09-08-2018 16H00


3.2 Vigencia de la manifestación de interés: Las ofertas se entenderán vigentes hasta sesenta días posteriores a su presentación. 3.3. Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar físicamente en las oficinas de la contratante Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP. Para este caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración:

ALIANZA ESTRATEGICA “AE-EPCOTSA-2-2018”

SOBRE UNICO Doctor Gustavo Ramos Hidalgo GERENTE GENERAL DE SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. Presente PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Doscientos Setenta (270) días, contado a partir de la firma del contrato de alianza estratégica. La recepción definitiva se realizará en el término de seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional. 3.5. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el contrato. 3.5.1. Anticipo: Se cancelará el 20% del monto por concepto de anticipo, al Socio Estratégico que sea seleccionado acorde al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P. 3.5.2. Valor restante de la obra: El 80% de la alianza estratégica restante se cancelarán contra presentación mensual de planillas a entera satisfacción de la Empresa, bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado.




SECCIÓN IV

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

4.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE”. 4.2 Evaluación de las ofertas (cumple / no cumple): Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir las ofertas. 4.2.1 Parámetros de calificación: 4.2.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores. I Formulario Único de la Oferta 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes. 1.4 Situación financiera 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Análisis de precios unitarios 1.7 Metodología de construcción 1.8 Cronograma valorado de trabajos 1.9 Experiencia del oferente 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.11 Equipo asignado al proyecto II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 4.2.2 Equipo mínimo: Deberá contar con la disponibilidad de la siguiente maquinaria y equipo de construcción:

NO. EQUIPOS /INSTRUMENTOS. CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

1

Vehículo para Supervisión: Presentar copia de matrículas actualizadas y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, de verificar los datos consignados. Vehículos en buenas condiciones para tareas de supervisión, transporte de personal, de materiales menores para la obra y demás actividades afines de la contratación. Deberá estar apto para circular en caminos de tercer orden. El vehículo deberá tener un cilindraje mínimo de 2.000 CC y un tonelaje min de ½ Ton.

2

2

Volquetas: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para transporte de materiales a obra además de transporte y desalojo de materiales producto del movimiento de tierras. El vehículo deberá tener un cilindraje mínimo de 12.000 CC o un tonelaje mínimo de 20 Ton.

5





CANTIDAD

3

Tractor de orugas: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para movimiento de tierras. Perfectas condiciones mecánicas. Potencia mínima 285 HP.

1

4

Mini cargadora de orugas: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para movimiento de tierras, transporte y desalojo de materiales. En áreas de condiciones difíciles de rodamiento, en perfectas condiciones mecánicas. Potencia mínima 75 HP

1

5

Mini Cargadora de neumáticos: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para movimiento de tierras, transporte y desalojo de materiales, en perfectas condiciones mecánicas. Potencia mínima 70 HP.

1

6

Excavadora de orugas: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para excavación y movimiento de tierras. Perfectas condiciones mecánicas. Mínima potencia 138 HP.

1

7

Motoniveladora: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para nivelación de capas de estructura vial y plataformas de edificaciones. Perfectas condiciones mecánicas. Mínima potencia 180 HP.

1

8

Rodillo vibratorio: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para compactación de estructura vial y plataformas de edificaciones en suelos arcillosos. Perfectas condiciones mecánicas. Potencia mínima 130 HP.

1

9

Tanquero: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. La matrícula debe ser específica de tanquero, no se aceptara de otro tipo de vehículo. Para trabajos de hidratación de rellenos y plataformas, con flauta de riego. Perfectas condiciones mecánicas. Potencia mínima 170 HP

1

10

Equipo de perforación de pozos: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para trabajos de perforación de pozos, para brocas de 6” a 14”, longitud de tubería de 160 m. mínimo, un motor con Potencia mínima para excavación en roca.

1

11

Retro-Excavadora: Presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Para excavaciones y movimiento de tierras. Perfectas condiciones mecánicas. Mínima potencia 98 HP.

1

12

Moto-Mixer (Auto hormigonera): Presentar copia de matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo para la elaboración de hormigón. Capacidad mínima 2 m3. Indispensable balanza electrónica para cumplir con el diseño del hormigón. Potencia mínima 75 HP

1

13 Grúa Autopropulsada de brazo telescópico: Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la

1





CANTIDAD

EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo con capacidad de elevación de 12 Ton. y hasta 10 m de altura mínima de trabajo.

14

Concretera de 1 saco: Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo para la elaboración de hormigón. Capacidad mínima 1 Saco. Potencia mínima 13 HP

2

15

Vibrador para hormigón: Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo para vibrado del hormigón, durante su colocación. Potencia mínima 2 HP.

2

16

Vibro-apisonador: (Compactador Tipo sapo): Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo para vibro apisonamiento de zanjas y plataformas. Potencia mínima 3 hp

2

17

Plancha compactadora: (Compactador Tipo plancha): Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo para vibro apisonamiento de zanjas y plataformas. Potencia mínima 5 hp

2

18

Bomba de Agua: Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Equipo utilizado para el abatimiento del nivel freático y transferencia de agua Potencia Mínima 3.0 HP

1

19

Compresor para pintura de estructura metálica. Presentar copia de documentos que demuestren que cuenta con dichos bienes sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EPCO TSACHILA, verificar los datos consignados. Potencia mínima 2.0 HP

1

Para la acreditación de la maquinaria, se deberá presentar las matrículas y permisos de operación actualizados y para el caso de los equipos de construcción, las facturas de compra, todos los documentos deberán estar a nombre del postulante a Socio Estratégico, en caso de ser propios; y, en caso de ser alquilados deberán contar con las respectivas cartas de compromiso de alquiler firmadas por el o los propietarios de la maquinaria o equipos que estén considerados para tal efecto, además de sus documentos personales. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad. 4.2.3 Personal técnico mínimo: PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

NO. FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIO

TITULACIÓN ACADÉMICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

CANTIDAD

1

Superintendente de obra

TERCER NIVEL CON TÍTULO

Ingeniero Civil o Arquitecto

100% 1

2

Residente de Obra arquitectónico


Arquitecto

100% 1

3

Residente de obra civil


Ingeniero Civil 100% 1




4

Residente Especialista Eléctrico/Electrónico


Ingeniero Eléctrico y/o Electrónico

50% 1

5

Residente Especialista Hidrosanitario


Ingeniero Civil o Hidrosanitario

50% 1

6

Residente Especialista Mecánico


Ingeniero Mecánico

50% 1

7

Residente de Obra Ambiental, para cumplimiento de requerimientos ambientales


Profesional con especialidad ambiental o prevención de riesgos de trabajo.

100% 1

Para la acreditación del personal técnico, el postulante a Socio Estratégico, deberá presentar la documentación que avale la formación técnica de cada uno de los profesionales con título de mínimo de tercer nivel, sus documentos personales, hoja de vida donde se incluya su experiencia profesional en obra y las cartas de compromiso de cada uno, comprometiendo su participación en la ejecución del proyecto. Para justificar la experiencia el invitado deberá validar esta información documentadamente a través de contratos, actas de entrega recepción provisional, definitiva o certificados, cuyos montos de ejecución sumen o equivalgan al menos al 10% del presupuesto referencial establecido para este proceso, en uno o sumado hasta cinco proyectos; para éste caso se deberá observar lo siguiente: Serán validados únicamente los contratos de los últimos 10 años. En caso de los contratos emitidos en el sector privado, serán válidos aquellos que hayan sido conferidos por la empresa contratante o el dueño de la obra. En caso de actas de entrega recepción provisional o definitivas serán válidas aquellos que hayan sido suscritas por el funcionario competente de las ejecuciones de obra realizadas. En el caso de trabajos en ejecución con un avance del 75%, el postulante a Socio Estratégico deberá adjuntar a la oferta un certificado expedido por la Entidad Contratante beneficiaria del trabajo, en donde se indique el grado de cumplimiento de la misma. Para el caso de trabajos ejecutados con empresas públicas, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores, Administradores del Proyecto. 4.2.4. Experiencia general y específica mínima: EXPERIENCIA GENERAL MINIMA La justificación de la Experiencia General, corresponde a construcción, repotenciación, mejoramiento, remodelación, fiscalización, consultoría y/o dirección técnica de proyectos civiles de edificaciones, vías, alcantarillados, entre otros, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta cinco proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos fuesen inferiores al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 10,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la empresa contratante y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono. EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a construcción, repotenciación, remodelación, mejoramiento, fiscalización, consultoría y/o dirección técnica de proyectos civiles, en los cuales consten la ejecución de rubros eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidrosanitarios, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cincuenta (50) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta cinco proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos es inferior al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 10,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta




solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la empresa contratante y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono. 4.2.5 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto: En virtud de que la obra es se verificará la presentación de la metodología y cronograma de procedimiento a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Todo ello debe ser debidamente elaborado en función del plazo ofertado para la ejecución de obra. En esta etapa no se vetificará la secuencial elaboración o procedimiento, estará sujeto a cumplimiento únicamente la presentación de la metodología y cronograma. 4..2.6 Patrimonio (Aplicable únicamente a personas jurídicas): La Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones siguientes:

PRESUPUESTO REFERENCIAL MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DE PATRIMONIO USD.

FRACCIÓN BÁSICA EXCESO HASTA PATRIMONIO EXIGIDO SOBRE FRACCI0ON BASICA

PATRIMONIO EXIGIDO SOBRE EL ESCEDENTE FRACCION BÁSICA

1´000.000.,01 5´000.000.00 incluido 75.000,00 12,5% sobre el exceso de la fracción básica

* el monto de patrominio mínimo a cumplir es el de USD. 295.974,346 Para la calificación de este parámetro patrimonio para los compromisos de asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirán las siguientes reglas: 1. Patrimonio.- Se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes; en caso de promesa de asociación o consorcio entre una persona jurídica con una persona natural, el parámetro patrimonio por ser aplicable únicamente a personas jurídicas se verificará su cumplimiento en el porcentaje de su participación; el porcentaje de la persona natural no será exigible. El patrimonio establecido en el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA

PARÁMETRO CUMPLE NO OFERTA CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia General mínima

Experiencia Específica mínima

Metodología y cronograma

Patrimonio (applicable unicamente a personas jurídicas)

Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán descalificadas. 4.3. Información financiera de referencia: Análisis de Índices financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán los índices financieros siguientes: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.




Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador solicitado

OBSERVACIONES

Solvencia* Mayor o igual a 1,0

Endeudamiento* Menor a 1,5

El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. En caso de compromisos de asociación o consorcio el análisis de los índices financieros se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes. 5. PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR PUNTAJE Aquellas ofertas que hayan cumplido la etapa cumplimientos de requisitos mínimos con la metodología CUMPLE/ NO CUMPLE, serán objeto de valoración mediante la metodología PUNTAJE y la ponderación de estos parámetros están dados únicamente a ofertas que hayan pasado a la presente etapa. Demás ofertas que no hayan pasado el parámetro cumplimiento mínimo serán rechazadas y descalificadas, todo ello deberá constar en la motivación de cada parámetro. EXPERIENCIA GENERAL OFERENTE (6.0 PUNTOS) Se otorgará la máxima calificación (6 puntos) al oferente que acredite experiencia en proyectos de consultoría, construcción, repotenciación, mejoramiento, consultoría, remodelación, fiscalización y/o dirección técnica, de obras de Infraestructura Civil, cuyo presupuesto alcance el factor multiplicador del 1,25 del presupuesto referencial de esta contratación; es decir, USD. 3´459.743,46; Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el monto más alto; es decir, como monto máximo USD. 3´459.743,46; y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional. Las ofertas que alcancen únicamente el porcentaje del 40% del presupuesto referencial no se otorgará puntaje a la experiencia general mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la empresa contratante y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono. Se podrá además cumplir con su experiencia en los términos de los artículos 34 y 65 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP dictadas en resolución 0000072. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (14.0 PUNTOS) Se otorgará (14 puntos) al Oferente que justifique haber realizado experiencia en proyectos de consultoría, construcción, repotenciación, mejoramiento, remodelación, fiscalización y/o dirección técnica, de obras de Infraestructura Civil, que cuente con sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidrosanitarios, cuyo presupuesto alcance el factor multiplicador del 1,25 del presupuesto referencial de esta contratación; es decir, USD. 3´459.743,46; Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el monto más alto; es decir, como monto máximo USD. 3´459.743,46; y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional. Las ofertas que alcancen únicamente el porcentaje del 50% del presupuesto referencial no se otorgará puntaje a la experiencia general mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 15 por ciento del presupuesto referencial del presente procedimiento. Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75 por ciento, debidamente certificado por la Entidad Contratante. Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la empresa contratante y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono. Se podrá además cumplir con su experiencia en los términos de los artículos 34 y 65 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP dictadas en resolución 0000072. PERSONAL TÉCNICO (10.0 PUNTOS)




El Socio Estratégico deberá cumplir al menos con el 100% del personal técnico requerido para la ejecución de la obra, en cuanto a características, especificaciones, utilidad y funcionalidad, acorde al siguiente detalle:

No. Función Nivel de Estudio

Titulación Académica

Porcentaje de participación

Cantidad

1

Superintendente de obra TERCER NIVEL CON TÍTULO

Ingeniero Civil o Arquitecto

100% 1

2

Residente de Obra arquitectónico


Arquitecto

100% 1

3

Residente de obra civil TERCER NIVEL CON TÍTULO

Ingeniero Civil 100% 1

4

Residente Especialista Eléctrico/Electrónico


Ingeniero Eléctrico y/o Electrónico

50% 1

5

Residente Especialista Hidrosanitario


Ingeniero Civil o Hidrosanitario

50% 1

6

Residente Especialista Mecánico


Ingeniero Mecánico

50% 1

7

Residente de Obra Ambiental, para cumplimiento de requerimientos ambientales


Profesional con especialidad ambiental o prevención de riesgos de trabajo.

100% 1

SUPERINTENDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil).- Se asignará dos (2.0) puntos al profesional que demuestre experiencia como contratista o superintendente de obra en obras civiles, cuyo presupuesto sea de al menos el 70% del presupuesto referencial de este proceso. La experiencia podrá ser acreditada en uno o la suma de los montos de cinco proyectos, en los que hubiere participado como Contratista o Superintendente de obra. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTONICA (Arquitecto).- Se asignará dos puntos (2.0) al profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras civiles, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. RESIDENTE DE OBRA CIVIL (Ingeniero Civil).- Se asignará dos puntos (2.0) al profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras civiles, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. RESIDENTE ESPECIALISTA ELECTRICO O ELECTRÓNICO (Ingeniero Eléctrico o Electrónico).- Se asignará un punto (1.0) al profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras Eléctricas o Electrónicas, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. RESIDENTE ESPECIALISTA HIDROSANITARIO (Ingeniero Civil Hidrosanitario).- Se asignará un punto (1.0) al profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras hidrosanitarias, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento.




RESIDENTE ESPECIALISTA MECÁNICO (Ingeniero Mecánico).- Se asignará un punto (1.0) al profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras mecánicas, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. RESIDENTE DE OBRA AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental).- Se asignará un punto (1.0) al profesional que demuestre experiencia como Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental en obras civiles o consultorías de obras civiles, cuyo presupuesto sea de al menos el 40% del presupuesto referencial de este proceso. La experiencia podrá ser acreditada en uno o la suma de los montos de tres proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. A FIN DE CUMPLIR CON LA VALORACION CORRESPONDIENTE TENER EN CUENTA LOS ASPECTOS SIGUIENTES: Todo proyecto presentado por el personal técnico para efectos de ser considerado válido, deberá superar el 10% del presupuesto referencial. Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido para cada uno de los profesionales, se calificarán proporcionalmente mediante la aplicación de regla de tres simple. Se tomará en cuenta solamente proyectos realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción provisional o definitivas, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la empresa contratante y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos. El certificado podrá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo, el profesional técnico para este efecto causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo. Se excepciona al interesado en ejecutar la obra que conforme al derecho le asiste podrá ser oferente y ocupar un cargo del personal técnico asignado al proyecto, en este caso su experiencia cumpliendo con las condiciones exigidas podrá ser válida para los parámetros de valoración que le correspondan. La Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable. OFERTA ECONÓMICA (60.0 PUNTOS) Se otorgará 60 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres inversa, tomando como base la oferta más baja. Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue: Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios




para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el “Valor Corregido de la Propuesta“, aplicando lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-0000072 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (10.0 PUNTOS) Metodología de Ejecución del Proyecto (5.0 puntos).- Se calificará con 5.0 puntos a la oferta que indique con suficiente detalle la metodología y procedimiento a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades. Una metodología excelente será la que describa los planes y programas de operación, para que la ejecución de la obra funciones de manera óptima, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades con los beneficiarios, para que no exista retraso en la ejecución de las obras y la obtención de los beneficios esperados y demostrará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y señalará las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología presentará el plan de control de calidad de especificaciones técnicas, utilización de laboratorios, programa de trabajo y de avance físico. El oferente deberá considerar dentro de su metodología de trabajo la aplicación de diferentes frentes de trabajo para poder cumplir los plazos establecidos. Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros, los cuales para efectos de calificación tendrán la siguiente incidencia:

PARAMETROS DE CALIFICACION METODOLOGIA

INCIDENCIA PARA CALIFICACION

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades.

1.00 punto

Frentes de trabajo a organizar y organigrama. 1.00 puntos

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades. 1.00 puntos

Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos.

1.00 puntos

Plan de Control de Especificaciones Técnicas, Programa de trabajo y de Avance Físico.

1.00 puntos

Total: 5.00

Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. Cronograma de Ejecución del Proyecto (5.0 puntos) Se calificará con 5.0 puntos al cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. El Cronograma Valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante.




RESUMEN DE CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Experiencia general oferente 6.0 puntos

Experiencia específica del oferente 14.0 puntos

Personal técnico 10.0 puntos

Oferta económica 60.0 puntos

Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 5.0 puntos

Cronograma de ejecución del proyecto 5.0 puntos

TOTAL: 100.0 PUNTOS

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento de Asociatividad de la EPCO TSACHILA, la máxima autoridad de la entidad conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la manera siguiente: a) Un Profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; b) El Titular del área requirente o su delegado; y, c) Un Técnico afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad, quienes tendrán bajo su cargo y responsabilidad de llevar adelante los procesos de selección de socios para toda asociatividad, actuando de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto, cumpliendo con la normativa legal y observando los principios fundamentales contenido en el artículo 3 de este Reglamento. La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. Si la EPCO TSACHILA no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno que integre de manera puntual y específica la respectiva Comisión Técnica. La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa de excusa. Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos al Representante Legal o su delegado incluirán el análisis correspondiente y la recomendación expresa de selección de socios o declaratoria de desierto del procedimiento. 1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores y manifiesten interés en asociarse en alianza estratégica con la EPCO TSACHILA, a fin de ejecutar obra antes descrita. 1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física, a entregarse en la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP., ubicada en Calle Julio Cesar Bermeo y Av. Los Colonos (Tras el Terminal Terrestre Interprovincial de Santo Domingo, frente al hotel Mikasa); hasta la fecha que consta en la convocatoria/ invitación. Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.




De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima autoridad o su delegado de ser el caso, la misma que deberá contener: a) Nombre de los oferentes; b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; d) Número de hojas de cada oferta; e) Las demás información considerada por la entidad contratante. 1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica en forma física dejado en la entidad o través del correo institucional [email protected]. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través de la pagina web www.epcotsachila.gob.ec, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en los procedimientos de alianza estratégica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el página web www.epcotsachila.gob.ec, hasta el término máximo para responder preguntas. 1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante. 1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. 1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados. 1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. 1.9.5 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.

mailto:[email protected]




Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 1.10 Adjudicacion.- Una vez que se cuente con la presentación de ofertas, corresponde a la comisión técnica nombrada para el efecto, proceder con la evaluación de ofertas que necesariamente deberá resumir en sus correspondientes actas, donde además incluirá la recomendación expresa de selección de socios o declaratoria de desierto, según corresponda. Gerencia General de acuerdo a la evaluación presentada por la Conmisión Técnica, remitirá al Directorio de la Empresa su informe con los resultados del proceso y la correspondiente sugerencia de selección de socios o declaratoria de desierto, según corresponda. El Directorio de la Empresa en base al informe presentado por el Gerente General y sugerencia de selección del o los socios estratégicos, autorizará la constitución de la alianza estratégica, seleccionando la individualidad del o los socios de la Empresa con la descripción del objeto o finalidad por la cual se constituye, definiendo además la razón social y las condiciones de sus participaciones. 1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 1.11.1. La Garantía de fiel cumplimiento.- Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 1.12.2. La garantía de buen uso del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública . 1.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada. 1.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en caso que no se cumpla con lo solicitado en pliegos. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la entidad, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo.




2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación han sido claramente definidos en pliegos, sujetándose todos los interesados en sus manifetaciones a lo estipulado en los pliegos (bases del concurso). 2.3. De la evaluación:- Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”. Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo. a.1. Integridad de las ofertas:- Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle: Formulario Único de la oferta. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. El Formulario Único de la Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra. Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario Único de la Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas. a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.- Se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos., no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. La evaluación se realizará según los parámetros que han sido claramente definidos en la sección II- Especificaciones ded pliegos.

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato: 3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización modificará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que




establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen




de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 3.1.6. Obligaciones de la contratante: Designar al administrador del contrato. Designar/contratar a la fiscalización del contrato. La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. 3.1.6. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 3.1.7 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.




III. FORMULARIO DE OFERTA NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………. 1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra

en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas,

compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su

actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de

acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o

efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el

presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener

acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento




del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.

9. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás

información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente

aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o

declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su

Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución

contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar

establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del

sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual, contractual y de ejecución del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas,




partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.”.

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, así también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento.

20. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare,

subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.

21. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los

subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

22. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.

23. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se

aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de

transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).




1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE. NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso). DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:

Nombre del oferente:

Origen:

R.U.C.

Naturaleza:

DOCIMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:

Cantón:

Calle principal:

Número:

Calle secundaria:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:




1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES. DECLARACIÓN En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi representada. 5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán describir a continuación los mismos:

Bien, capital o cuenta financiera

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir

País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos. 8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos del Cédula o RUC Cargo o dignidad que Entidad o Institución que




servidor público/ dignatario

ejerce ejerce el cargo o dignidad

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante: a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a continuación los mismos:




Bien, capital o cuenta financiera

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir

País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: SÍ ( ) 3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad que ejerce

Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad

Notas: La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.) La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de descalificación de la oferta.




1.4 SITUACIÓN FINANCIERA La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice Indicador solicitado

Indicador declarado por el oferente

Observaciones (Adjuntar documento de respaldo)

Solvencia*

Endeudamiento*

Otro índice resuelto por la entidad contratante *

* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).




1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio referencial unitario

Precio referencial global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA Para el presente proceso de Alianza Estratégica, se utilizará la siguiente Tabla:

No. Descripción Cantidad Unidad Precio referencia

unitario

Precio referencial

global

Peso relativo del rubro

Agregado Ecuatoriano del

rubro

Agregado Ecuatoriano Ponderado

TOTAL




1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: ................................................ Unidad ..........

Detalle:……….....................................

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS %

UTILIDAD %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.




1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN (Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.)




1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantidad

Precio unitario Precio total Tiempo en (semanas, meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada

Avance acumulado en %




1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No. Tipo Contratante Objeto de contrato

Valor del Contrato

Fecha de recepción

A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

1

2

3

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

1

2

3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.




1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalidad Título Fecha grado

Cargo a ocupar

Participación Experiencia en obras similares

Observaciones

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice. Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.




1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero. Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)** (LUGAR Y FECHA) **Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 requiere una sola firma.

Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)

Fecha de fabricación

Ubicación actual Propietario actual Matrícula No. **

Observaciones




SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

2.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO Hoja ____ de ___ Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) Notas: Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.




2.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO Hoja ___ de ___ 1. Nombres completos: _________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________ 3. Nacionalidad: _________________________________ 4. Título profesional: _________________________________ 5. Fecha de graduación: _________________________________ 6. Título IV nivel: _________________________________ 7. Fecha de obtención: _________________________________ 6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:




SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……………………….(persona natural o representante legal de persona jurídica), debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, (personas natural o representante legal de persona jurídica), …..……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados y habilitados en el RUP. Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente:

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de ciudadanía o pasaporte No. ______________ de (Nacionalidad), quien está expresamente facultado representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle de

los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse).

c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o

consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso.

e) La asociación o consorcio está integrado por:

Número Asociados o Consorciados Porcentaje de

participación

1

2

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión.

g) La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sección II Asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio de la Codificación de Resoluciónes. Atentamente,

Asociado o consorciado 1.- Firma: Representante Legal o persona natural. Nombre: Representante Legal o persona natural. Domicilio: Lugar de recepción de notificaciones:

Asociado o consorciado 2.- Firma: Representante Legal o persona natural Nombre: Representante Legal o persona natural. Domicilio: Lugar de recepción de notificaciones:




PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Comparecen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública de Construcciones de la Empresa Pública de Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, representado legalmente por el DOCTOR GUSTAVO RAFAEL RAMOS HIDALGO, en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, ………………., por sus propios derechos y/o representante de …….., a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA; los Comparecientes son hábiles para contratar y obligarse, conforme a los documentos habilitantes legalmente conferidos que se adjuntan, conviniendo a suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con informes técnicos y económicos que sustentan el asocio con un privado para la conformación de una alianza estratégica para ejecutar la obra “Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos”, ………….

1.2 El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP.; inicio del proceso de selección de socio para la realización de una alianza estratégica para ejecutar la obra “Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos”.

1.3 El Directorio de la Empresa, en base al informe presentado por la comisión técnica y el Gerente General, mediante resolución No. ……, seleccionó al Ingeniero ….. y/o Compañía-……, como socio estratégico de la Empresa para la ejecución de la obra Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas,

planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la

Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el contratista.

e) La resolución de selección del socio estratégico f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la

partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato. Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la obra “Construcción del Centro de Operaciones del Noroccidente y Agencias Los Bancos”. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.




Dentro de la alianza estratégica se transfiere al socio privado los riesgos constructivos por inobservancia de técnicas de construcción, riesgos de trabajo y vulnerabilidad al cual está expuesto el personal de obra, ya que se tiene que ejecutar la obra en una arteria principal de la ciudad, de lato tráfico y de transporte. Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la adhesión al presupuesto referencial del contratista. 4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 5.1. La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de diez días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del veinte por ciento (20%), en dólares de los Estados Unidos de América. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública . 5.2. El valor restante de la obra, esto es, el 80% restante se cancelará bajo modalidad de Planillaje mensual de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista. 5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. 5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato. 5.5. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario Único de la Oferta. Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables). Cláusula Sexta.- GARANTÍAS




6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías: Garantía Técnica.- El Contratista entregará a favor de la EPCO TSÁCHILA una Garantía Técnica de al menos 10 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala aplicación de los procesos constructivos o por la mala utilización de los materiales de construcción, se presentaren. El Contratista entregará a favor de la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye, una Garantía Técnica que cubra todos los trabajos ejecutados por él, de al menos 3 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala aplicación de los procesos constructivos o por la mala utilización de los materiales de construcción, que se presentaren. Respecto a la vigencia de las Garantías Técnicas de los equipos conforme al parámetro Garantía Técnica que consta mas adelante en los presentes pliegos, se estará con la vigencia mínima de tres años, siendo el parámetro predominante y acorde a las condiones exigidas por la Empresa Eléctrica Quito S. A., en todo caso todas las obligaciones de GARANTÍAS TÉCNICAS son traspasadas su responsabilidad y cumplimiento al asociado mediante la presente Alianza Estratégica. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato. Garantía del Anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. 6.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. Cláusula Séptima.- PLAZO 7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 270 DIAS, contados desde la fecha de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta. Cláusula Octava.- MULTAS 8.1. Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa siguiente: a) Multa por mora: Por cada día de retardo en la ejecución del objeto contractual por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato. b) Multa por incumplimiento de disposiciones del Fiscalizador: Por cada día de incumplimiento no subsanado de las disposiciones del Fiscalizador del Contrato, a partir del segundo día hábil, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato. c) Multa por incumplimiento de normas ambientales o de seguridad: Por incumplimiento de las normas ambientales o de seguridad, se aplicarán las siguientes multas: - Primera vez: Llamado de atención por escrito - Segunda vez: se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por cada incumplimiento. - Tercera vez y en adelante: se aplicará la multa del 2 por 1.000 del valor del contrato por cada incumplimiento. Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 9.1. Según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido. Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 10.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.




10.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 11.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 11.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto

del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;

d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta presentación

y compromiso; y,

e) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

(La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). 11.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 12.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. (En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. 12.2. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 13.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, el fiscalizador y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. Cláusula Décima Cuarto.- DOMICILIO




14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer ciudad). 14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La contratante: (dirección y teléfonos, correo electrónico). El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico). Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 15.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de Menor Cuantía de Obras, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante este contrato que lo están suscribiendo. 15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Dado, en la ciudad de _________________________, a ___________________________ __________________________

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE SOCIO- ALIANZA ... · preliminares bloque 2 pisos 1 replanteo y...

Documents

Transcript of CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE SOCIO- ALIANZA ... · preliminares bloque 2 pisos 1 replanteo y...