Concurso N° 008 bases exp. agua Quinuamayo Alto

8/6/2019 Concurso N 008 bases exp. agua Quinuamayo Alto

1/42

FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

CONCURSO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO N 008-2011-AFSM-LAENCAADA/CAJAMARCA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO YAMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CON

BIODIGESTORES EN EL SECTOR QUINUAMAYO ALTO, COMUNIDADCAMPESINA DE MICHIQUILLAY, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA,

CAJAMARCALa Encaada

Junio de 2011


2/42

Pgina | 1_________________

Ruth Alcntara PortalPRESIDENTE DEL COMIT ESPECIAL

________________

Arsenio Chvez Valera

MIEMBRO DEL COMIT ESPECIAL

_____________

Rafael Chvez RosMIEMBRO DEL COMIT ESPECIAL

BASES

CONCURSO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO N 008-2011-AFSM-LAENCAADA/CAJAMARCA

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre : Fondo Social Michiquillay

RUC N : 20491603306

1.2 DOMICILIO LEGALJr. Lima N 1234 Distrito de la Encaada, Cajamarca

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la Consultora para la Elaboracindel Expediente Tcnico del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DESAGUE CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR QUINUAMAYO ALTO, COMUNIDAD CAMPESINA DEMICHIQUILLAY, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA, CAJAMARCA, la misma se ser convocada a nivelde empresas o consorcios comunales del mbito del Sector de Quinuamayo Alto.

1.4 VALOR REFERENCIAL1El valor referencial asciende a S/. 138,000.00 (ciento treintaiocho mil con 00/100 nuevos soles) ,incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial

A S/. 124,200.00 (ciento veinticuatro con

00/100 nuevos soles)

A S/. 138,000.00 (ciento treintaiocho mil con

00/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa porciento (90%) del mismo sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas.

1El valor referencial del proceso es nico y deber incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratacin,

incluido el Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, determinado sobre la base de los servicios que implica laelaboracin del expediente tcnico.


3/42

Pgina | 2_________________


________________



_____________


1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTOFONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

1.6 SISTEMAS DE CONTRATACINEl presente proceso se rige por el sistema a suma alzada.

1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl servicio a contratar est definido en los Trminos de Referencia que forman parte de la presenteSeccin en el Captulo III.

1.8 PLAZOS DE PRESTACIN DEL SERVICIOLos servicios materia de la presente convocatoria se prestarn en el plazo de cuarentaicinco (45) dascalendarios, contados a partir del da siguiente de la suscripcin del respectivo contrato. Dicho plazoconstituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente decontratacin.

1.9 BASE LEGAL- Decreto Legislativo N 996- Reglamento del D.L 996: Decreto Supremo N 082-2008-EF y su norma complementaria- Estatutos del Fondo Social Michiquillay- Cdigo Civil del Per.- Reglamento de adquisiciones y contrataciones del Fondo Social Michiquillay.- Ley General de Salud Ley N 26842- Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley N 26338- Ley General de Aguas Ley N 17752- Decreto Supremo N 031-2010-SA: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo

Humano

- Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental N 27446.- Decreto Supremo N 019 2009 MINAM, Anexo III.


4/42

Pgina | 3_________________


________________



_____________


CAPITULO II: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCINETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 16/06/11

Registro de Participantes Del 17 al 23/06/11

Formulacin de consultas y/uobservaciones a las bases

Del 24 al 27/06/11

Absolucin de consultas y/uobservaciones a las bases

28/06/11

Integracin de Bases 29/06/11

Presentacin de Propuestas 01/07/11

Calificacin y Evaluacin de Propuestas 01/07/11

Presentacin del informe del Proceso

de Seleccin2

04/07/11

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de los participantes se realizar en la Oficina de Secretaria del Fondo Social Michiquillay, sitoen el Jr. Lima N 1234 La Encaada, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00a.m. a 1.00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo del registro

correspondiente en el que constarn los datos del postor: el nmero y objeto del proceso, Nombre oRazn Social, Representante Legal, Domicilio Legal, RUC, Telfonos, Fax, Email, el nombre, DNI y firmade la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin.

Es requisito indispensable para presentar consultas y observaciones a las Bases, as como para presentarPropuesta (Tcnica y Econmica) haberse registrado previamente como Postor, de acuerdo a lo antesindicado.

2.3 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, en la Oficina deSecretara del Fondo Social, sito en Jr. Lima N 1234 - La Encaada, en las fechas sealadas en el

cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. horas, debiendo estardirigidas al Presidente del Comit Especial.

2El Comit Especial es responsable de la elaboracin y presentacin del informe del proceso de Seleccin a la Gerencia General. Este

ltimo se encarga de elevar el informe al Consejo Directivo para la respectiva aprobacin del Proceso de Seleccin de acuerdo a loestablecido en los Estatutos de El Fondo.


5/42

Pgina | 4_________________


________________



_____________


2.4 PRORROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACIONESEl Comit Especial podr prorrogar o postergar las etapas del proceso de adjudicacin de manerajustificada, comunicando la decisin a los representantes del Fondo Social Michiquillay.

La cancelacin del proceso de adjudicacin se realiza en cualquier momento antes del proceso deotorgamiento de la buena pro. El Fondo Social Michiquillay podr cancelarlo por razones de fuerzamayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la

necesidad el presupuesto asignado tenga que destinarse a propsitos declarados expresamente.

2.5 ACTO DE PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTASFORMA DE PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

Los postores presentarn sus propuestas en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealadosen las Bases, bajo responsabilidad del Comit Especial, conforme a lo indicado en la seccin general delas presentes Bases.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la

Propuesta Tcnica y el segundo la Propuesta Econmica.

PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES:

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el calendariodel proceso, el mismo que se realizar con la participacin del presidente del Sector de QuinuamayoAlto y el Juez de Paz de la Jurisdiccin.

Las propuestas se presentarn en una original y dos copias en dos sobres cerrados y estarn dirigidas alComit Especial, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 01: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 02: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

SeoresFONDO SOCIAL MICHIQUILLAYJr. Lima N 1234 La Encaada

Objeto del Proceso: CONCURSO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO N 008-2011-AFSM-LAENCAADA/CAJAMARCA,Proyecto Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Desage con biodigestores en el SectorQuinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encaada, Cajamarca, Cajamarca

Sobre N 01 Propuesta TcnicaNombre /Razn Social del PostorRUC N: .

SeoresFONDO SOCIAL MICHIQUILLAYJr. Lima N 1234 La Encaada

Objeto del Proceso: CONCURSO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO N 008-2011-AFSM-LAENCAADA/CAJAMARCA,Proyecto Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Desage con biodigestores en el SectorQuinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encaada, Cajamarca, Cajamarca

Sobre N 02 Propuesta EconmicaNombre /Razn Social del Postor

RUC N: .


6/42

Pgina | 5_________________


________________



_____________


El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que seregistraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de serllamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante esomitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de unconsorcio.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen lapropuesta tcnica de cada postor.

El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitadospor las Bases. De no ser as, devolver la propuesta, tenindola por no presentada, salvo que el postorexprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta, y el o Juez de Pazmantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si seformula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Juez de Paz proceder a sellar yfirmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que laevaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Juez de Pazproceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms

sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial ypor los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial comuniqueverbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el proceso se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Juez de Paz, el representante delSector, los miembros del Comit Especial; y otros veedores que lo deseen.

2.6 CONTENIDO DE LAS PROPUESTASSOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA

Se presentarn en un (1) original y dos (02) copiasEl sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos3, la siguiente documentacin:

a. Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en Registros Pblicos como persona jurdica.b. Copia del RUC de la empresa.c. Declaracin Jurada de datos del postor. (Anexo N 01)

Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de losconsorciados. (Anexo N 01)

d. Declaracin Jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de los requerimientostcnicos mnimos, contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 02).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que seapresentada por el representante legal comn del consorcio.

e. Declaracin Jurada de Cumplimiento y Conocimiento de las Bases (Anexo N 03)f. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el

domicilio comn y el porcentaje de participacin. (Anexo N 04)

g. Declaracin Jurada de Plazo de Ejecucin de la Obra. (Anexo N 05).h. Declaracin sobre Experiencia en la Actividad referido al Postor (Anexo N 06)

3La omisin del ndice de Documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no invalida el objeto esencial de la

Propuesta Tcnica.


7/42

Pgina | 6_________________


________________



_____________


i. Declaracin sobre Experiencia en la Especialidad referido al Postor (Anexo N 07).j. Declaracin sobre Experiencia y calificaciones de los Recursos Humanos mnimos para la

consultora (Anexo N 08).

MUY IMPORTANTE:

La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta.

EL FONDO SOCIAL se reserva el derecho de verificar toda la informacin y documentacin quepresenten los Postores y de solicitar informacin complementaria y/o aclaraciones. En caso decomprobarse que la informacin y/o documentacin presentada es falsa, fraudulenta o, de otro modo,no es veraz, ya sea en todo o en parte, se excluir la participacin de dicho Postor en cualquier etapa delProceso, inclusive an en el caso que hubiese resultado adjudicatario de la Buena Pro y se hubiesesuscrito el respectivo Contrato; reservndose el FONDO SOCIAL el derecho de iniciar cualquier accinlegal, incluyendo la indemnizacin por daos y perjuicios respectiva.

En tal sentido, las Declaraciones a ser presentadas por el Postor conforme a los Anexos que figuran enlas presentes Bases, tienen la condicin de Declaraciones Juradas y son firmadas, bajo responsabilidad

legal, de los representantes legales que las suscriben.

PROPUESTA ECONOMICA

Se presentarn en un (1) original y dos (02) copias

El sobre N 2 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

a. Oferta econmica de acuerdo a lo establecido en las Bases (Anexo N 09).El monto total de la propuesta econmica deber ser expresada con dos decimales.

b. Garanta de Seriedad de la Oferta por un monto equivalente al 1% del valor referencial 4.

2.7 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas la propuesta tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de lasmismas.El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de lasiguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDnde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Para este caso de servicio de consultora se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.20.

4La Carta Fianza deber ser emitida por una Entidad acreditada por La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP


8/42

Pgina | 7_________________


________________



_____________


2.8 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATOAdicionalmente, en concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse, entre otros,

los siguientes documentos:

a. Copia de DNI del Representante Legal;b. Copia del RUC de la empresa;c. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa expedida por RegistrosPblicos con una antigedad no mayor de 15 das hbiles a la fecha de suscripcin del contrato;d. Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias de estatutos debidamente actualizado

e inscritas en Registros Pblicos;

e. Copia del contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente, en caso de habersepresentado en Consorcio (de corresponder);

f. Presentacin de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida por una empresaBancaria5.

g. Cronograma de ejecucin de obrah. Carta de compromiso del ingeniero residente de obra

2.9 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATOEl postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para lasuscripcin del contrato en el plazo de cinco (05) das hbiles, luego de la aprobacin de la misma enreunin de Consejo Directivo. La citada documentacin deber ser presentada en la Oficina de FONDOSOCIAL, sito en el Jr. Lima N 1234 La Encaada; caso contrario, el postor ganador perder laadjudicacin de la buena pro y se proceder a formalizar la contratacin con aqul postor que qued ensegundo lugar.

2.10

PLAZO PARA EL PAGOEL FONDO se compromete a efectuar el pago al contratista en el plazo establecido en el respectivoContrato a ser suscrito entre las Partes.

2.11 FORMA DE PAGO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, EL FONDO deber contarcon la siguiente documentacin:

- Informe del funcionario Especialista Temtico responsable del Fondo Social emitiendo suconformidad de la prestacin efectuada.

- Recepcin y conformidad del rgano de Administracin.- Presentacin de Factura y pago a 15 das despus de la presentacin.

5La Carta Fianza deber ser emitida por una Empresa Bancaria acreditada por La Superintendencia de Banca, Seguro y

AFP.


9/42

Pgina | 8_________________


________________



_____________


CAPITULO III: REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOSTERMINOS DE REFERENCIA

3.1 FINALIDAD DE LA CONTRATACIONElaboracin del Expediente Tcnico del proyecto Mejoramiento y ampliacin del Sistema de AguaPotable y Desage con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto, Comunidad Campesina deMichiquillay, Distrito La Encaada, Cajamarca, Cajamarca

3.2 BREVE DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIASe ha considerado la elaboracin del expediente en dos fases: la primera relacionada al perfil deinversin donde el consultor deber demostrar la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta plasmadaen el contenido del Tomo I; y la segunda el desarrollo detallado y especfico del expediente tcnicoplasmado en el contenido del Tomo II.

En lneas generales el proyecto considera:

Abastecimiento de agua potable: El proyecto contempla una captacin de 30 m2 en el lugardenominado Las Cortaderas, tres reservorios de 15m3, una red matriz de 4 pulgadas de 14 km delongitud aproximadamente, red secundaria en tres ramales con 1 de dimetro promedio por 5km, trescaseta de vlvulas, diez cmaras rompe presin, ocho caja de vlvulas de control, seis caja de vlvulasde purga, y doscientas piletas domiciliarias6.

Sistema de saneamiento con biodigestor. Est considerada la instalacin de servicios higinicos consistema de saneamiento con biodigestores.

Capacitacin. Se ha considerado la capacitacin para 200 familias en diferentes talleres que permitan elcumplimiento de los indicadores propuestos por la Unidad de Salud y Nutricin.

COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

AGUA POTABLE CAPTACION DE LADERA TIPO C1 Unidad 1

RESERVORIOS (15 M3) Unidad 3

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO Unidad 3

RED PRINCIPAL 14,000 METROS DE 4" (03 RAMALES) Metro lineal 14,000

RED SECUNDARIA 5,000.00 METROS DE 1 " (200 CONEXIONES) Metro lineal 5,000

CAMARA ROMPE PRESIONES Unidad 10

CAJA DE VALVULAS DE CONTROL Unidad 8CAJA DE VALVULAS DE PURGA Unidad 6

PILETAS (01 POZO CON ESCURIDOR Y POZO DE PERCOLACION) Unidad 200

SANEAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES Unidad 200

BAOS COMPLETO Unidad 200

CAPACITACIN PLAN DE EDUCACIN SANITARIA, OPERACIN YMANTENIMIENTO DEL SAP

familias 200

6Longitudes, cantidades y dimensiones que debern ser ajustadas de acuerdo al Levantamiento Topogrfico realizado; as como, el

cumplimiento de las normas de saneamiento bsico para la consideracin de las instalaciones domiciliarias.


10/42

Pgina | 9_________________


________________



_____________


3.3 EL PLAZO DE ENTREGA del EXPEDIENTE TECNICONo ser mayor a cuarentaicinco (45) das calendarios, los que sern contados a partir del da siguientede la firma de contrato. El expediente tcnico deber contener de manera obligatoria el informe deaprobacin del mismo emitido por el especialista temtico del Fondo Social.

3.4 RECURSOS HUMANOS MINIMOS PARA LA CONSULTORIAJEFE DE PROYECTO (01)- Formacin profesional de Ingeniero Civil, Hidrulico, Sanitario o carrera similar colegiado y

habilitado.- Experiencia mnima de cinco (05) aos en el ejercicio profesional.- Experiencia profesional mnima de 02 aos como proyectista en estudios, proyectos definitivos

y/o elaboracin de expedientes tcnicos de obras o similares7.- Prestacin de servicios en forma personal.- Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.- Conocimiento de las Normas de Control de calidad en obras.- Buenas relaciones con la comunidad.

Para el caso de una empresa, el responsable no podr ser el representante legal de la empresacontratista.

ESPECIALISTAS EN TOPOGRAFIA (02)- Ingeniero y/o bachiller en Ingeniera civil, ingeniera de minas o carreras similares.- Experiencia mnima de un (01) ao en levantamiento topogrfico.- Disponibilidad a tiempo completo y dedicacin exclusiva en el periodo que se realice el

levantamiento topogrfico.

-

Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.- Buenas relaciones con la comunidad.

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (01)- Formacin profesional de Ingeniero Ambiental, profesional de Ciencias Sociales, Ciencias de la

Salud o carreras similares colegiado y habilitado.- El profesional deber contar con especializacin u otro grado que acredite conocimiento en

formulacin de Estudios de Impacto Ambiental.- Experiencia mnima de cuatro (04) aos en el ejercicio profesional.- Experiencia profesional en Formulacin y/o evaluacin de Estudios de Impacto Ambiental.- Prestacin de servicios en forma personal.- Conocimiento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental N 27446, y el

Decreto Supremo N 019 2009 MINAM, Anexo III.- Buenas relaciones con la comunidad.

7Se entiende por similares a la construccin o mejoramiento de sistema de agua potable, saneamiento bsico, sistema de desage,

letrinas, reservorios, riego tecnificado, canales y los relacionados a las instalaciones hidrulicas.


11/42

Pgina | 10_________________


________________



_____________


ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE AOM Y EDUCACION SANITARIA (01)- Formacin profesional de Ingeniero Sanitario, profesional del rea de Salud o Ciencias Sociales el

mismo que deber estar colegiado y habilitado.- El profesional deber acreditar especializacin en AOM y Educacin Sanitaria.- Experiencia mnima de cinco (05) aos en el ejercicio profesional.- Experiencia profesional mnima de un 01 ao en elaboracin y/o ejecucin de planes de

capacitacin en AOM, Educacin Sanitaria, proyectos integrales de agua y saneamiento.

- Capacitacin en baos con biodigestores.- Prestacin de servicios en forma personal.- Conocimiento de las Normas de Educacin Sanitaria.- Buenas relaciones con la comunidad.

3.5 CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICOPara el Expediente Tcnico, EL CONSULTOR, desarrollar el servicio, realizando las actividades quedeber presentar en un Plan de Trabajo, donde el Especialista de la Unidad de Infraestructura Bsicasupervisar directamente:

A. Reconocimiento del Terreno8El Consultor deber ejecutar un minucioso recorrido del rea y la ubicacin de la zona donde serealizaran construcciones, para evaluar, comprobar y verificar, las condiciones en que seencuentra la misma, verificando la intervencin detallada, pases y previsin de daos en lasparcelas de los comuneros entre otros factores que permitan conocer los parmetros tcnicos aser considerados en la propuesta.

B. Gestin de certificaciones y autorizaciones fundamentalesEl consultor deber obtener las certificaciones y autorizaciones fundamentales necesarias para

el proyecto, las cuales se detallan a continuacin:

- PasesSe deber adjuntar al expediente tcnico la documentacin que sustente los pasesotorgados por los propietarios de los terrenos que involucrara la construccin de lainfraestructura del proyecto: captacin, reservorio, caseta de vlvulas, red principal, redsecundaria, cmaras, caja de vlvulas y otros relacionados a la infraestructura.

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos CIRAEn concordancia a los Art. 22 y 30 de la Ley General del Patrimonio Cultural de laNacin (Ley N 28296), el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), es

el documento mediante el cual, el Instituto Nacional de Cultural se pronuncia oficial ytcnicamente en relacin al contenido o no de vestigios arqueolgicos en un terreno;para tal efecto, el consultor ser el responsable de gestionar este certificado a fin decumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Cultura.

8Para la etapa de Reconocimiento del Terreno se recomienda realizarla de manera coordinada con el Presidente del Sector y el

Especialista de la Unidad de Infraestructura Bsica a fin de obtener informacin objetiva de la magnitud y el rea de intervencindel proyecto.


12/42

Pgina | 11_________________


________________



_____________


- Constancia emitida por la Autoridad Local del Agua ALA / Ministerio de AgriculturaEs requisito indispensable obtener el permiso de la autoridad local para poder hacer usodel agua en las actividades agrarias consideradas en el expediente tcnico.

C. Levantamiento Topogrfico:Levantamiento topogrfico:

Se deber realizar el levantamiento de todos los detalles existentes en el rea del proyecto, quesern necesarios para el desarrollo de los trabajos para lo cual se determinar la ubicacin y sedejarn los puntos de referencia y BMs, materializadas las referencias necesarias en losterrenos, las cuales servirn para los replanteos posteriores.

En coordinacin con la Unidad de Infraestructura Bsica se determinar los das de visita alcampo para realizar el acompaamiento para la realizacin de esta actividad.

Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimtricos existentes se debe efectuarlos dibujos a curva de nivel de acuerdo al accidente topogrfico del terreno, tomando los datoscorrespondientes de los terrenos o parcelas que se destinaran en la intervencin del Proyecto.

Presentacin

Los trabajos levantados debern dibujarse a escala adecuada de acuerdo al formato y a laextensin del rea de trabajo y sern presentados en formatos AutoCAD:

Plano de Ubicacin, Esc. 1/500 Plano general, Esc. 1/100 o 1/200 (de acuerdo a formato) Planos especficos con detalles, Esc. 1/50

- Captacin- Reservorios- Lnea de conduccin- Lnea de distribucin- Instalaciones domiciliarias de agua- Instalaciones domiciliarias de biodigestores

D. Estudio de Mecnica de Suelos:Trabajo de Campo

- Excavacin de calicatas de no menos de 2.00 m. y 4.00 m de profundidad (segncorresponda), y por lo menos de cinco en la zona donde se construir la infraestructurade captacin dentro del rea materia del estudio. Los sondajes cubrirn en todo caso laprofundidad activa de cimentacin de la estructura a construirse teniendo en cuenta losestratos del suelo para su mejoramiento posterior.

- En caso sea una excavacin de prospeccin de la cimentacin existente, esta se efectuarhasta la profundidad activa de dicha cimentacin.

- Toma de muestras alteradas representativa de cada uno de los estratos encontrados enlos sondeos.

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o cohesivosblandos.

- Registro del perfil de suelo en cada sondeo, ubicando el nivel fretico en caso de serhallado.

- Efectuar el anlisis granulomtrico de las muestras inalteradas con sus respectivosprotocolos y resultados de laboratorio.

- Calcular la capacidad portante del terreno que permitir el diseo de la estructuraportante.


13/42

Pgina | 12_________________


________________



_____________


Ensayos de Laboratorio:

En muestras alternadas

- Ensayos para identificacin y clasificacin de suelos.- Clasificacin de suelos SUCS y AASTHO- Ensayos para determinar: Peso Especfico, Humedad Natural y cualquier otra constante

fsica que intervenga en la determinacin de la capacidad admisible del terreno y losparmetros para el diseo sismo- resistente de las estructuras.

- Ensayos necesarios para conocer los sulfatos y los cloruros as como las sales totales.Trabajos de gabinete

- Anlisis e interpretacin de los resultados de campo y laboratorio.- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los

ensayos de laboratorio, ubicando el nivel fretico en caso de haber sido detectado.- Determinacin de la profundidad de cimentacin, alternativas de cimentacin y

recomendaciones reconstructivas.

- Determinacin de la Presin admisible del terreno.- Anlisis de Deformaciones y asentamientos de los suelos.- Anlisis de los resultados de los ensayos de laboratorio de los sulfatos y Sales.Elaboracin del Estudio de Mecnica de Suelos.De acuerdo a los criterios consignados en el prrafo anterior se deber elaborar el Estudio deMecnica de Suelos.

E. Estudio HidrolgicoEste estudio deber considerar el anlisis del caudal de agua de acuerdo a las normas del BancoMundial y el anlisis de la calidad de la misma de acuerdo a los parmetros planteados porDIGESA.

Trabajo de Campo

Para el anlisis de la calidad del agua se deben considerar las siguientes tareas:

Seleccionar los puntos de toma de muestras, segn el plano de ubicacin de la futurainfraestructura.

Colectar muestras de agua de la zona donde se ubicar la captacin del agua. Consideraciones bsicas para las muestras:

- Para la adecuada comparacin e interpretacin de los resultados analticos esnecesario que las muestras sean transportadas con preservantes y/o refrigerantes.

- El tiempo entre la recoleccin y el ensayo no deber exceder de 24 horas.

Anlisis en laboratorio de Direccin de Saneamiento Ambiental de Cajamarca

Analizar las muestras de acuerdo a los parmetros establecidos en la Tabla N 01TABLA 1: PARAMETROS MONITOREO DE AGUA SUPERFICIAL

Parmetros Unidad Resultado

pH unidad

Temperatura C

Conductividad elctrica S/cm


14/42

Pgina | 13_________________


________________



_____________


Parmetros Unidad Resultado

Dureza total mg/l CaCO3

Slidos totales mg/l

Slidos totales suspendidos mg/l

Slidos totales disueltos mg/l

Nitrgeno - nitrato mg/l N-NO3-

DBO5 mg/l

Demanda Qumica de Oxigeno mg/l

OD mg/l

Aceites y grasas mg/l

Coliformes fecales NMP/100 ml

Coliformes totales NMP/100 ml

Hetertrofos fc/ml

Parsitos y protozoarios patgenos Determinacin/1L

Metales Pesados

Cd mg/l

Cr mg/l

Pb mg/l

Ni mg/l

Zn mg/l

Hg mg/l

No metales

N mg/l

P mg/l

Fecha:

Ubicacin de puntos de monitoreo en coordenadas UTM:

Tipo de muestra (superficial / subterrnea):

F. Estudio de Impacto AmbientalEl EIA del proyecto se desarrollar en el marco establecido por la Ley del Sistema Nacional de

Evaluacin del Impacto Ambiental N 27446, y el Decreto Supremo N 019 2009 MINAM y elAnexo III de acuerdo al siguiente contenido segn corresponda la naturaleza del proyecto:

I. Resumen EjecutivoII. Descripcin del proyecto

2.1 Antecedentes2.1.1 Nombre del proyecto:2.1.2 Identificacin legal y administrativa del proponte

2.2 Marco de Referencia Legal y Administrativo2.3 Objetivo y Justificacin del Proyecto2.4 Localizacin Geogrfica y Poltica del Proyecto2.5 Descripcin Secuencial de las Etapas

2.6 Envergadura del Proyecto2.7 Vida til y Monto Estimado De Inversin2.8 Descripcin de etapa de levantamiento de informacin sobre las caractersticas delterreno2.9 Descripcin de la etapa de construccin2.10 Descripcin de la etapa de operacin y mantenimiento2.11 Descripcin de la etapa de abandono o cierre

III. Lnea de base3.1 Descripcin de la ubicacin, extensin y emplazamiento del proyecto3.2 Descripcin del medio fsico

3.2.1 meteorologa, clima y zonas de vida


15/42

Pgina | 14_________________


________________



_____________


3.2.2 geologa y geomorfologa3.2.3 hidrografa, hidrologa, hidrogeologa y balance hdrico3.2.4 suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos3.2.5 calidad del aire, suelo y agua3.2.6 otras actividades existentes en el rea del proyecto

3.3 Descripcin del medio biolgico3.3.1 Diversidad biolgica y sus componentes3.3.2 Flora y fauna3.3.3 Ecosistemas frgiles3.3.4 reas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento3.3.5 Las unidades paisajistas en el rea del proyecto3.3.6 Aspectos o factores que amenazan la conservacin de los habitads o

ecosistemas identificados3.4 Descripcin y caracterizacin de los aspectos social, econmico, cultural y

antropolgico de la poblacin ubicada en el rea de influencia del proyecto3.4.1 ndices demogrficos, sociales, econmicos, de ocupacin laboral y otros3.4.2 Servicios, infraestructura bsica y actividades principales3.4.3 Descripcin y anlisis del uso actual del territorio3.4.4 La presencia de restos arqueolgicos, histricos y culturales del rea de

influencia del proyecto

3.4.5 Identificacin de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origennatural o antropognico

3.4.6 Cartografa general3.4.6.1 Mapas de ubicacin3.4.6.2 Mapas temticos

3.4.7 Diagramas relevantes de la lnea de base

IV. Plan de participacin ciudadanaV. Caracterizacin de impacto ambientalVI. Estrategia de manejo ambiental

6.1 Plan de manejo ambiental6.2 Plan de vigilancia ambiental6.3 Plan de contingencias

6.4 Plan de abandono o cierre6.5 El cronograma y presupuesto

G. Plan de Capacitacin en Educacin Sanitaria, Operacin y mantenimiento del SAPEl sector de Quinuamayo Alto de la comunidad campesina de Michiquillay ha priorizado suprimer proyecto a realizar con financiamiento y asesoramiento del Fondo Social Michiquillay, elmismo que cuenta con la aprobacin de toda la poblacin que lo conforman este sector. Sepretende mejorar y ampliar el sistema de agua potable.

El Sistema Integral de Agua y Saneamiento es de vital importancia para una comunidad y nosolo constituye la infraestructura sino tambin el dotar de capacidades en la Administracin,Operacin, Mantenimiento (AOM). As como mejorar comportamientos en higiene personal,vivienda y de los nios(as)

Resultados Esperados- El 100% de las familias de la comunidad, conocen la implementacin del proyecto, quienes

deciden voluntariamente organizarse en su entorno.

- El 80% de los asociados conocen y se familiarizan con las partes y funciones del sistema deAgua Potable.

- El 100% de los asociados se insertan activamente en el proceso constructivo de los S.A.P.- Los usuarios toman la destreza de manejar la herramientas con las cuales debe operarse el

sistema


16/42

Pgina | 15_________________


________________



_____________


- El Consejo Directivo se encuentra capacitado para manejar correctamente los libros ydocumentos contables y legales

- El 90% de las familias cuentan con una unidad sanitaria: bao con arrastre hidrulico; yestn capacitados para darles un uso y mantenimiento adecuado.

- El 90% de las familias cuentan con un pozo o zanja de drenaje, para disponer debidamentelas aguas grises y lo mantienen permanentemente.

- El 90% de las familias cuentan con la construccin de un micro relleno sanitario (pozosbasura), para hacer una disposicin final de basuras.- 60% de familias se lavan las manos con jabn o ceniza despus de defecar y orinar.

- 80% de familias usan y lo mantienen baos con sistema de arrastre hidrulico.- 80% de familias disponen adecuadamente los residuos slidos y las aguas grises.- 80% de familias conservan el agua segura para su consumo.

Elaboracin del Plan de acuerdo al siguiente contenido:Presentacin1. Marco de Referencia2. Objetivos Generales y Especficos3.

Resultados Esperados4. Poblacin objetivo

5. Diseo operativo para ejecutar el componente de AOM y Educacin Sanitaria6. Articulacin con la ejecucin con el componente de infraestructura7. Proceso metodolgico8. Cronograma de actividades9. Propuesta de organigrama para ejecucin del Componente de AOM y Educacin

Sanitaria.10. Presupuesto calendarizado.Pautas para el proceso metodolgicoEste proceso incluye una fase intensiva: Lnea de base integral a nivel censal. Numeracin de las viviendas (padrn y croquis comunal) avalado por el presidente del sector y

Presidente del Agua Potable; informacin que ser verificada por el Especialista de Salud yNutricin de FSM. Esta informacin ser digitada en el formato Excel.

Anlisis de la problemtica Elaboracin de un Plan de trabajo conjunto y organizacin comunal para la ejecucin del

proyecto. Capacitacin sobre promocin y organizacin comunal. Desarrollo de sesiones de capacitacin en: Organizacin. Genero y autoestima, El agua y la salud

de la familia, disposicin de excretas, Funciones de la JASS, Elaboracin de informe delfacilitador.

Capacitacin sobre partes y funciones del sistema de Agua Potable, conexiones domiciliarias:instalacin, disposicin sanitaria de excretas, disposicin sanitaria de residuos slidos y aguasgrises, elaboracin de un plan de trabajo, elaboracin de un informe.

Capacitacin a operadores en AOM del SAP y mantenimiento de los baos rurales conbiodigestores.

Curso de Administracin operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Educacin Sanitaria y docentes

- Socializacin de la propuesta y motivacin para constituirse en familias saludables.- Hagamos de nuestra familia saludable.- Autodiagnstico familiar, elaboracin visin y tableros- Capacitacin a docentes.- Uso adecuado del agua, manipulacin de alimentos y lavado de manos


17/42

Pgina | 16_________________


________________



_____________


- Cuidado y mantenimiento de conexiones domiciliarias.- Mejora de los alrededores de la casa (pozos de drenaje)- Disposicin adecuada de excretas, buen uso y mantenimiento de los baos con

biodigestores, eliminacin final de residuos slidos y aguas grises, uso ymantenimiento de los pozos de basura

Base de datos digitada en excel

3.6 CONTENIDO MINIMO PARA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TCNICOSe presentar en triplicado y deber tener el siguiente contenido:

TOMO I: PERFIL DE INVERSION

RESUMEN EJECUTIVO1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.1.3 Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios.

1.3.1 Matriz de involucrados1.4 Marco de Referencia.1.4.1 Antecedentes.1.4.2 Lineamientos en los que se enmarca.

2. IDENTIFICACIN2.1 Diagnstico de la situacin actual.

2.2.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.2.2.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.2.2.3 rea afectada2.2.4 Poblacin afectada2.2.5 Intentos de soluciones anteriores2.2.6 Gravedad del problema

2.2.7 Caractersticas socio econmicas y culturales. Principal actividad de la poblacin2.2.8 Ubicacin del Proyecto2.2.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema

2.2 Definicin del problema y sus causas.2.2.1 Problema central2.2.2 Anlisis de las causas del problema2.2.3 Anlisis de efectos2.2.4 rbol de problemas (causas efectos)

2.3 Objetivo del Proyecto2.3.1 Objetivo general2.3.2 Objetivo central2.3.3 Anlisis de Medios.2.3.4 Anlisis de fines

2.3.5 rbol de medios y fines (objetivos)2.4 Alternativas de Solucin.

2.4.1 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas.

3. FORMULACIN Y EVALUACIN.3.1 Anlisis de la Demanda.3.2 Anlisis de la Oferta.3.3 Balance Oferta Demanda.3.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas3.5 Costos3.6 Beneficios3.7 Evaluacin Social


18/42

Pgina | 17_________________


________________



_____________


3.8 Anlisis de sensibilidad3.9 Impacto ambiental3.10 Seleccin de alternativa3.11 Plan de Implementacin3.12 Organizacin y Gestin3.13 Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada3.14 Conclusin3.15 Anexos

3.16 Cronograma de ejecucin

TOMO II: EXPEDIENTE TCNICO

I. Memoria Descriptiva General

II. Memoria Descriptiva de la Obra

III. Especificaciones Tcnicas (segn corresponda)

Detallar por cada partida: descripcin de la partida, mtodo de ejecucin, unidad de medida,forma de pago.

IV. Planilla de metradosElaborar la planilla de metrados con la respectiva justificacin.

V. Presupuesto de Obra

5.1 Costo Directo5.2 Anlisis de precios unitarios5.3 Relacin de precios e insumos5.4 Formula Polinmica5.5 Relacin de Recursos5.6 Gastos Generales y utilidades (Justificadas y desagregadas)5.7 Total Presupuesto

Resumen Presupuestal de acuerdo al siguiente cuadro

DESCRIPCINCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES (2)

UTILIDAD (3)

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)IGV (18%)

TOTAL GENERAL (*)

VI. Cronogramas

6.1 Avance Fsico de Obra6.2 Avance Financiero de Obra6.3 Adquisicin de Materiales

VII Estudio de impacto ambiental9

VII Plan de Capacitacin en Educacin Sanitaria, Operacin y mantenimiento del SAP10

9Presentado de acuerdo a contenido establecido en el Anexo III del Decreto Supremo N 0192009MINAM


19/42

Pgina | 18_________________


________________



_____________


VIII Panel Fotogrfico

IX Planos

X Anexos

Actas de compromiso, Estudio Hidrolgico, Estudio de Mecnica de Suelos y otros generados en laelaboracin del expediente tcnico.

Es requisito indispensable la presentacin de la informacin en archivo magntico en versionesWord, Excel, AutoCAD 2010 y presupuestos en S10.

3.7 EQUIPO MINIMO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICON DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD

1 Estacin Total con prismas, bastones, sprinters unid 1

2 Nivel topogrfico unid 1

3 GPS unid 1

4 Equipo de Computo unid 2

5 Impresora unid 1

6 Mobiliario glb 1

10De acuerdo a contenido planteado en tem F de Consideraciones bsicas.


20/42

Pgina | 19_________________


________________



_____________


CAPITULO IV:

CRITERIOS DE EVALUACIN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de la mejor oferta enrelacin con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deber acompaarsela documentacin que sustente cul ha sido el porcentaje de su participacin en dicho consorcio la cual nodeber ser menor a 40% de la totalidad de la experiencia en el servicio que pretenda acreditar, de lo contrariono podr considerarse acreditada la respectiva experiencia proveniente de dicho contrato o servicio. En el casoque los postores se presenten en Consorcio, la experiencia tcnica se acreditar a travs de cualquiera de losintegrantes del Consorcio o, en caso se acredite, a travs de varios de sus integrantes, a travs de la sumatoriarespectiva.

En caso de contratacin de los presentes servicios de consultora debern considerarse los siguientes factores deevaluacin:

A. Factor Experiencia en la actividad 10 puntosSe calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor o el Jefe deProyecto durante un perodo determinado de hasta diez (10) aos a la fecha depresentacin de propuestas, por un monto acumulado igual a dos veces el valor referencialde la contratacin.

El postor o el Jefe de Proyecto deber acreditar su experiencia en la actividad, presentandocopia simple de los contratos u rdenes de servicio y las respectivas conformidades deprestacin emitidos por la entidad contratante o comprobantes de pago cuya cancelacinse acredite documental y fehacientemente, cuyo objeto sea la prestacin de servicios de

Consultora en elaboracin de estudios, proyectos definitivos y/o Expedientes Tcnicos;hasta con un mximo de diez (10) servicios prestados.

- Monto acumulado igual o mayor a dos veces el valor referencial delservicio.

10 puntos

- Para montos intermedios se calificar por porcentaje proporcional ados veces el valor referencial del servicio.

B. Factor Experiencia en la especialidad 10 puntosSe calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor o el Jefe deProyecto durante un perodo determinado de hasta seis (06) aos a la fecha depresentacin de propuestas, por un monto acumulado de hasta una (0.5) vez del valorreferencial de la contratacin o tem materia de convocatoria.

Se entiende por experiencia en la especialidada prestacin de servicios de consultora paraelaboracin y evaluacin de estudios, proyectos definitivos y/o expedientes tcnicos deconstruccin y/o mejoramiento de sistema de agua potable, saneamiento bsico, sistemade desage, letrinas, reservorios, riego tecnificado, canales y los relacionados a lasinstalaciones hidrulicas.El postor o el Jefe de Proyecto deber acreditar su experiencia en la especialidad,presentando copia simple de los contratos u rdenes de servicio y las respectivasconformidades de prestacin emitidos por la entidad contratante o comprobantes de pagocuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente, cuyo objeto sea la prestacinen la Elaboracin de Estudios de mercado en el Sector Financiero, con un mximo de diez(10) servicios prestados.


21/42

Pgina | 20_________________


________________



_____________


- Monto acumulado igual o mayor al valor referencial del servicio 10 puntos- Para montos intermedios se calificar por porcentaje proporcional al

valor referencial.

C. Factor Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestacin delservicio

50 puntos

El Postor deber proporcionar informacin de los Profesionales mnimos requeridos para

la Elaboracin del Expediente Tcnico de acuerdo a lo establecido en el Captulo IIIRequerimientos Tcnicos Mnimos, el mismo que deber presentar copia simple del TtuloProfesional y de su habilidad; as como, documentos que sirvan para acreditar el factor deevaluacin.

Las calificaciones del personal se acreditarn con copias simples de constancias, contratoso certificados donde se pueda verificar el plazo de ejecucin del servicio.

Se evaluar siguiendo la siguiente escala:

JEFE DE PROYECTO 25 puntos

- Mayor a 05 aos de experiencia 25 puntos- De 03 aos hasta 05 aos de experiencia 15 puntos- De 02 aos hasta 03 aos de experiencia 08 puntos

ESPECIALISTAS EN TOPOGRAFIA 05 puntos

- Mayor a 02 aos de experiencia 05 puntos- De 01 ao hasta 02 aos de experiencia 03 puntos

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 10 puntos


ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE AOM Y EDUCACION SANITARIA 10 puntos


D. Factor Objeto de la convocatoria 25 puntosSe calificar, entre otros, la presentacin del plan de trabajo, metodologa,equipamiento e infraestructura.

1. Presentacin de Plan de Trabajo para ejecutar el ServicioExcelente (10 puntos) Bueno (08 puntos)Regular (06 puntos) Deficiente (04 puntos)

El plan de trabajo debe contener como mnimo lo siguiente:

- Resumen o sumario ejecutivo.

- Introduccin y antecedentes (problemas).

- Metas y objetivos (resultados).

- Recursos e impedimentos (aportaciones).

- Estrategia y acciones (de las aportaciones a los resultados).

10 puntos


22/42

Pgina | 21_________________


________________



_____________


2. Descripcin de la Metodologa para ejecutar el ServicioExcelente (10 puntos) Bueno (08 puntos)Regular (06 puntos) Deficiente (04 puntos)

Se otorgar el mximo puntaje al postor, en funcin a lametodologa de trabajo que presente, que incluya los

procedimientos a emplear.El Postor deber desarrollar una metodologa de trabajo, que lepermita cumplir con las exigencias de los Trminos deReferencia, de tal forma que evidencie:

a. Los procedimientos de trabajo.

b. Los mecanismos de aseguramiento de calidad.

c. Los sistemas de control de los servicios prestados.

10 puntos

3. EquipamientoEquipamiento:

Se otorgar puntaje al postor, en funcin a los equipos puestos adisposicin del servicio que hubieran sido exigidos en las Bases;el postor sustentar la tenencia de los equipos mediante copiasimple de facturas y/o cartas compromiso de alquiler (con surespectiva copia de factura).

Se calificar de la siguiente manera:

I. Estacin Total y Nivel Topogrfico (1 Unid. De cada equipo) (3 puntos)

ii. Equipos de Cmputo (02 unid.) + Impresora (01unid.) (1 punto)

iii. Mobiliario para Oficina (1 punto)

05 puntos

05 puntos

E. Factor Objeto de la convocatoria 05 puntosSe otorgar 05 puntos a la empresa que acredite en el marco delobjeto social y/o la actividad econmica estar relacionada al objeto dela convocatoria.

05 puntos

LOS FACTORES DE EVALUACIN NO PUEDEN CALIFICAR COMO PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJETCNICO MNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.


23/42

Pgina | 22_________________


________________



_____________


CAPITULO V:

PROFORMA DE CONTRATO11CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS .., que celebra de una parte el FONDOSOCIAL MICHIQUILLAY, en adelante EL FONDO, con RUC N , con domicilio legal en , representada por ,identificado con DNI N ., y de otra parte ......................................, con RUC N .., con domicilio legal en..........................., inscrita en la Ficha N . Asiento N . del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad),debidamente representado por su Representante Legal, .........................................., con DNI N .., segn poderinscrito en la Ficha N ., Asiento N .. del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominarEL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ., el Comit Especial adjudic la Buena Pro del Concurso ..para la contratacin de la Elaboracin del ExpedienteTcnico del Proyecto Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Desage con biodigestores en el SectorQuinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encaada, Cajamarca, Cajamarca, a(indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) ytotales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por medio del presente documento, se contrata a EL CONTRATISTA para la Elaboracin del Expediente tcnico del Proyecto:

Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Desage con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto,Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encaada, Cajamarca, Cajamarca , el cual se ejecutar de acuerdo alo establecido en el presente Contrato y documentos que lo integran.

CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a a todo costo, incluido IGV y cualquier tributo oretencin de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, traslados, personal seguros e impuestos, as como todo aquello que sea necesario parala correcta ejecucin de la prestacin materia del presente contrato; no teniendo, por tanto EL CONTRATISTA derecho a reclamarcompensacin o retribucin adicional, ni reajuste de precios, aun cuando varen los precios del material, o elementos que utilice para laejecucin del presente Contrato.

CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

4.1. EL FONDO se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo de 20 das, luego de larecepcin formal y completa del Expediente Tcnico completo, incluyendo toda la informacin y documentacincorrespondiente y previa obtencin de las aprobaciones respectivas, conforme a lo establecido en el presente Contrato yBases que lo integran.

CLUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIN DE LA PRESTACIN

5.1. El Contratista deber cumplir con entregar a EL FONDO el Expediente Tcnico completo (en versin fsica y magntica),incluyendo toda la informacin y documentacin correspondiente en el plazo de 30, das contados a partir del da siguientede la suscripcin del presente Contrato.

5.2. Sin perjuicio del plazo para la entrega del Expediente Tcnico indicado en el Numeral 5.1.precedente, la vigencia delpresente Contrato se inicia a partir de su suscripcin y se mantendr vigente hasta que el Contratista culmine y entregue,

11Proforma que puede ser susceptible de modificacin de acuerdo a opinin del rea Tcnica y legal de la Jefatura de

Administracin


24/42

Pgina | 23_________________


________________



_____________


previa conformidad de las instancias pertinentes de EL FONDO y otras instancias aplicables, el Expediente Tcnicoconteniendo la totalidad de los contenidos requeridos; sin que ello genere pago de retribucin o compensacin adicionalalguna y sin que ello implique que el contrato ha devenido en uno de duracin indeterminada.

En consecuencia, durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista deber cumplir con todas las actividades y/o productosindicados en el presente Contrato y sus anexos, hasta la entrega a satisfaccin del FONDO y/o de las entidades/instanciasinvolucradas en la ejecucin de los servicios.

Se deja expresa constancia que, lo anteriormente pactado, no enerva el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el

Contratista en la entrega del Expediente Tcnico en el plazo indicado en el Numeral 5.1.; por tanto el FONDO queda facultado aresolver el presente Contrato por incumplimiento del Contratista y aplicar las penalidades establecidas en el presente Contrato, siste no verifica la entrega de los informes/productos establecidos en este contrato y Anexos, en los plazos especficos pactados.

CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato est conformado por: las Bases integradas y los documentos derivados del proceso de seleccin queestablezcan obligaciones para las Partes y la Propuesta Tcnica y Econmica de El Contratista; todos los cuales son suscritos por lasPartes.

El orden de prevalencia de los referidos documentos, para la ejecucin y/o interpretacin de los servicios contratados es comosigue: (i) el Contrato; (ii) las Bases integrados y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligacionespara las Partes y (iii) Propuesta Tcnica y Econmica de El Contratista.

CLUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

De existir observaciones al Expediente Tcnico por parte del especialista de EL FONDO o instancias que correspondan, se levantarel acta respectiva, indicndose claramente el sentido de stas, dndose al Contratista un plazo prudencial para su subsanacin, enfuncin a la complejidad del servicio o de las observaciones anotadas. Dicho plazo no podr ser menor de dos (02) ni mayor deocho (08) das calendario. Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacin, EL FONDO podrresolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no ser aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caractersticas y condicionesofrecidas, en cuyo caso EL FONDO no efectuar la recepcin, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacin, aplicndoselas penalidades y resolucin del contrato que correspondan.

Por otra parte, el no cumplimiento o cumplimiento parcial, tardo o defectuoso, por parte de El Contratista para el levantamiento o

subsanacin de las observaciones dar lugar a la resolucin del presente contrato.

CLUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en la Clusula Segunda del presente Contrato, las prestaciones que deber ejecutar elCONTRATISTA y, en general obligaciones a que se compromete EL CONTRATISTA, bajo responsabilidad de su parte, de maneraenunciativa ms no limitativa, son las siguientes:

8.1. Realizar las acciones necesarias para la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto, materia del presente Contrato yAnexos; el cual deber ser concordante con la normatividad legal aplicable y asimismo cumplir con los lineamientos oparmetros tcnicos establecidos de las autoridades competentes, sean stas del Sector competente, municipal, regional oinstancias que correspondan, de acuerdo al tipo de obra involucrada.

8.2. Realizar las visitas al terreno, desplazamientos, movilizaciones, indagaciones y levantamiento de informacin requeridopara la ejecucin de los servicios, bajo su costo, cuenta y riesgo.

8.3. Suministrar, bajo su costo, cuenta y riesgo, el equipo, material, insumos, personal tcnico y, en general, personal a sucargo, para la ejecucin de los servicio contratados; debiendo adoptar todas las medidas del caso a fin de verificar, bajo suresponsabilidad, la adecuada calidad para la elaboracin y entrega del Expediente Tcnico contratado; sin perjuicio de lasverificaciones que pueda realizar en cualquier momento EL FONDO, las cuales le podrn solicitar la informacin y/odocumentacin tcnica del caso, sin que ello libere o exonere de responsabilidad a EL CONTRATISTA respecto a la calidaddel servicio contratado. En tal sentido, la responsabilidad de EL CONTRATISTA alcanza, bajo su cuenta, costo y riesgo, a lasustitucin y/o reemplazo de los equipos o recursos que utilice para la ejecucin de los servicios.

8.4. Coordinar con las instancias de las comunidades involucradas, autoridades municipales, regionales u otras autoridadessectoriales que correspondan, para la debida elaboracin y entrega del Expediente Tcnico y en general prestaciones a sucargo; incluyendo especial, pero no limitativamente, que correspondan de acuerdo a la naturaleza de LA OBRA, conforme alSistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.


25/42

Pgina | 24_________________


________________



_____________


8.5. Obtener todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones y, en general, conformidades de las autoridades competentes,sea de nivel central, regional, o municipal, para la elaboracin del expediente tcnico, y, en general, para la ejecucin detodas las prestaciones a su cargo.

8.6. Cumplir con las obligaciones ambientales derivadas de la elaboracin del Expediente Tcnico; en especial estudios deimpacto ambiental, obtencin de permisos y aprobaciones que resulten aplicables a los servicios contratados, de acuerdo alo establecido en el presente Contrato y Anexos que lo integran.

8.7. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacin obtenida o entregada como consecuencia directa o indirecta de

este Contrato, la cual no podr ser divulgada a terceros sin la autorizacin por escrito de EL FONDO. La obligacin deconfidencialidad se mantendr vigente y deber ser observada por El CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) aocontado a partir de la fecha de terminacin de este CONTRATO.

8.8. Atender, en los plazos pactados, las observaciones y/o sugerencias que realicen las instancias pertinentes de EL FONDO.

8.9. Atender, sin costo adicional alguno, cualquier observacin que le presente EL FONDO cuando se realice la ejecucin de laobra correspondiente.

8.10. El CONTRATISTA, bajo ningn ttulo, podr ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente CONTRATO, lostrabajos ni los pagos relativos a la ejecucin del servicio, sin el previo consentimiento y autorizacin escrita del FONDO. Encaso de autorizarse la subcontratacin de una parte de los trabajos, el CONTRATISTA ser directa y exclusivamenteresponsable por la calidad y ejecucin de ellos frente a EL FONDO, as como tambin por todos los actos y omisiones de lossubcontratistas y de todas las personas empleadas en la ejecucin de los servicios contratados.

Ningn subcontrato o intervencin de terceras personas, y que debern estar previamente autorizados por EL FONDO,

relevar o eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades derivadas del presente CONTRATO.

8.11. Mantener y adoptar todas las medidas de seguridad y sealizacin adecuadas durante la ejecucin de las prestaciones a sucargo, a fin de prevenir daos personales a terceros, a vehculos, bienes de terceros o a propiedades aledaas, debiendocontratar, bajo su cuenta y costo los seguros pertinentes, de ser el caso.

8.12. Comunicar a EL FONDO, de manera inmediata, de cualquier accidente, percance o contingencia que perjudique la ejecucinde los servicios.

8.13. En general, realizar las dems actividades necesarias para la ejecucin de los servicios contratados.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas prestaciones que, sinestar enunciadas expresamente en el presente Contrato y Anexos que lo integran tengan relacin directa con losservicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el FONDO, por ser necesarias para el cabalcumplimiento de los objetivos propuestos.

El CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato y Anexos, bajosancin de quedar inhabilitado para contratar con EL FONDO en caso de incumplimiento.

CLUSULA NOVENA: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

9.1. EL CONTRATISTA entregar a la suscripcin del presente Contrato la respectiva carta fianza bancaria emitida por entidad

bancaria nacional de primer orden a satisfaccin de EL FONDO, con el carcter de solidaria, irrevocable, incondicional y de

realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de EL FONDO, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: Carta Fianza Bancaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) delmonto total del contrato, con una vigencia que cubra hasta el consentimiento y aprobacin de la liquidacin final dela obra y entrega e instalacin de la totalidad del mobiliario y equipamiento comprometido, por tanto deber teneruna vigencia de 150 das calendarios y deber ser renovada en tanto se encuentren obligaciones pendientes decumplimiento por parte de EL CONTRATISTA.

9.2. EL FONDO est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera

con renovarla.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA declara conocer el lugar y caractersticas donde se ejecutarn los servicios, as como conocer la documentacinvinculada a la ejecucin del presente contrato.


26/42

Pgina | 25_________________


________________



_____________


En tal sentido, EL CONTRATISTA ha identificado las posibles dificultades, contingencias y riesgos que significan su ejecucin ydeclara haberlas tenido en consideracin para fijar su propuesta, el plazo de ejecucin y en general las estipulaciones del presenteContrato y Anexos; renunciando expresamente a cualquier reclamacin por los defectos o imprecisiones que contenga dichodocumento.

CLAUSULA DCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE EL CONTRATISTA

11.1. EL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo, la eficiencia, calidad de los equipos y materialempleados en la elaboracin del Expediente tcnico, los que debern asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

11.2. EL CONTRATISTA ser responsable por todo dao causado a los terrenos o lugares donde ejecute el servicio, al medioambiente, terceras personas o bienes en general, como resultado de sus trabajos; debiendo reparar cualquier dao odefecto, o pagar las indemnizaciones que correspondan por su propia cuenta y riesgo.

11.3. El CONTRATISTA cumplir estrictamente con la legislacin laboral, municipal y/o sectorial que corresponda, a la ejecucinde los servicios contratados, siendo responsable por el cumplimiento de la normatividad aplicable a la elaboracin delExpediente Tcnico contratado.

11.4. El CONTRATISTA ser responsable y deber mantener al FONDO indemne contra cualquier multa, sancin o penalidadque se aplique como consecuencia de la ejecucin de las actividades a su cargo, las cuales incluyen, en especial pero nolimitativamente, la obtencin por cuenta de EL CONTRATISTA de las aprobaciones administrativas correspondientes; ascomo deber mantener indemne a EL CONTRATISTA de cualquier demanda o accin de cualquier tipo o naturaleza que

fuera impuesta por causa del incumplimiento o infraccin de la legislacin laboral, municipal, sectorial o de otra instanciaadministrativa aplicable. En caso que por alguna razn se le imputase responsabilidad a EL FONDO por tales conceptos,ste se reserva el derecho de repetir contra EL CONTRATISTA respecto de los gastos incurridos, sin perjuicio de laindemnizacin por daos y perjuicios correspondientes.

11.5. Cualquier contribucin, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables respecto elaboracin del ExpedienteTcnico, ser de cargo de EL CONTRATISTA.

11.6. La conformidad del servicio por parte de EL FONDO no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o viciosocultos, cuando se ejecute posteriormente la obra y responder las consultas que sean necesarias.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

12.1. EL CONTRATISTA es el responsable nico y exclusivo de la contratacin del profesional, personal tcnico y no tcnico, y en

general, de las personas que se utilicen o empleen para la ejecucin de los servicios contratados; debiendo para tal efectocumplir con todas las obligaciones formales y sustantivas de naturaleza tributaria, laboral, previsional o de seguridadsocial y otra normatividad que resulte aplicable respecto de dichas contrataciones, aun cuando se verifique, previaaprobacin de EL FONDO, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, la subcontratacin de determinadaactividad.

En tal sentido, EL CONTRATISTA es responsable por el pago de las remuneraciones, retribuciones, contribucioneslaborales y de seguridad social, retencin de tributos, pago de beneficios laborales que les correspondan a sustrabajadores, en especial los seguros y beneficios laborales y previsionales y de cualquier ndole que le corresponda a susdebiendo contratar los seguros que correspondan.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la aplicacin de la normatividad laboral pertinente, podr darderecho a EL FONDO, a fin de asegurar la adecuada ejecucin de la obra, a retener o no dar trmite al pago de laretribucin que corresponda.

12.2. EL CONTRATISTA debe asegurarse de que todos sus trabajadores estn bien informados de los riesgos relacionados consus labores y con la conservacin del medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentoslaborales, las normas tcnicas y las instrucciones relacionados con la prevencin de accidentes y los riesgos para la salud yque tengan la suficiente capacidad y solvencia tcnica y moral para el desempeo de sus trabajos en las reas asignadaspara cada uno .

12.3. Para la elaboracin del expediente tcnico, EL CONTRATISTA utilizar el personal profesional calificado especificado yconsiderado en su Propuesta y en las Bases; no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito ofuerza mayor debidamente comprobada. Para este efecto, EL CONTRATISTA deber proponer a EL FONDO con ocho (08)das hbiles de anticipacin, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacin correspondiente. Cualquier solicitud eneste sentido ser debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarn gastos adicionales a EL FONDO y sinque ello implique que ste asume alguna responsabilidad o vinculacin respecto de dicho personal y/o de la decisin quele corresponde a EL CONTRATISTA como empleador del personal.


27/42

Pgina | 26_________________


________________



_____________


Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunir iguales o mejores cualidades que las del personalsolicitado en las Bases, el cual est referido al Ingeniero Responsable de la elaboracin del Expediente tcnico.

Si el cambio del referido profesional no cuenta con la aprobacin de EL FONDO, y el profesional de reemplazo tienemenores calificaciones que el profesional reemplazado, EL FONDO proceder a la resolucin de Contrato.

12.4. EL CONTRATISTA est facultado para seleccionar el personal auxiliar tcnico administrativo necesario, para el mejorcumplimiento de sus obligaciones, reservndose EL FONDO, para la mejor ejecucin del servicio, de considerarlonecesario, el derecho de manifestar sus observaciones o discrepancias a EL CONTRATISTA, a fin que adopte las acciones

pertinentes respecto de dicho personal; decisiones que competen exclusivamente a EL CONTRATISTA como empleadory/o contratante de dicho personal.

12.5. De otro lado, EL CONTRATISTA deber considerar la contratacin de la mano de obra no calificada, de resultar aplicable,priorizando la disponible en el casero, sector o anexo donde se desarrolle los servicios.

12.6. En caso que EL FONDO determine el no cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la ejecucin de las prestaciones asu cargo de acuerdo a los trminos pactados o la existencia de defectos o problemas en la ejecucin de los servicios, ELCONTRATISTA, de acuerdo a la normatividad aplicable, dar por terminados los Servicios de cualquiera de sustrabajadores, cuya labor o comportamiento, determinen la ocurrencia de los hechos antes indicados.

En el caso de personal profesional a que se refieren las Bases y Propuesta de EL CONTRATISTA, ste propondr a ELFONDO el cambio de personal, a fin de obtener la aprobacin del mencionado cambio.

Los costos adicionales que demande la obtencin de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viticos, gastos detraslado, etc., sern de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

12.7. Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA tendr total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas lasobligaciones sociales relacionadas con su personal o en general terceros que contrate, tales como el pago deremuneraciones, compensacin por tiempo de servicios, seguros, indemnizaciones, leyes sociales y de seguridad social ydems derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucin, aporte o tributo creado o porcrearse que sea aplicable para estos casos, obligndose a mantener a EL FONDO libre de cualquier reclamo por estosconceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendr ninguna vinculacin de orden laboral ni contractual con EL FONDOy por tanto ste no asumen responsabilidad alguna en caso de cualquier reclamo laboral, contractual, tributario y/oprevisional relacionado con dicho personal por no tener vinculacin legal alguna con aquellos.

Por tanto, si se presentase algn reclamo o demanda, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra ELFONDO ser asumida directa y plenamente por el CONTRATISTA y si EL FONDO tuviese que haber asumido algn gastopara hacer frente a dicha accin, tendr el derecho de repeticin contra EL CONTRATISTA, sin perjuicio de laindemnizacin de daos y perjuicios correspondientes.

12.8. EL CONTRATISTA deber mantener libre de responsabilidad a EL FONDO contra cualquier dao, reclamo, accin legal,daos personales, incluyendo muerte, daos a propiedad o bienes de terceros, entre otros, derivados de las actividadesrealizadas por su personal o, en general, personal que utilice o contrate, bajo cualquier modalidad, para la ejecucin delos servicios contratados. El CONTRATISTA por su propia cuenta asumir todos los gastos y costos, incluyendo honorariosde abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqu indicadas. En tal sentido, EL CONTRATISTA, asumeresponsabilidad frente a EL FONDO por los daos que generen sus trabajadores, contratados, terceros que utilice y en general,personas a las que se les permite el acceso a los terrenos o lugares involucrados en la ejecucin de los servicios, tanto respectode tales terrenos o lugares, como respecto de terceras personas o bienes que se ubiquen en la zona de ejecucin de losservicios o a los que en general se cause daos o prdidas como consecuencia de la ejecucin de los trabajos a cargo de ELCONTRATISTA.

CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del contrato, EL FONDO leaplicar al contratista una penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento(10%) del monto total del contrato. En todos los casos, la penalidad se aplicar automticamente y se calcular deacuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en das

Dnde:

F =0.10

Tanto el monto como el plazo se refieren, segn corresponda, al contrato o tem que debi ejecutarse o, en caso questos involucrarn obligaciones de ejecucin peridica, a la prestacin parcial que fuera materia de retraso.


28/42

Pgina | 27_________________


________________



_____________


Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, EL FONDO podr resolver el contrato por incumplimiento.

13.2. Esta penalidad ser deducida de la retribucin que corresponda a El Contratista.

13.3. La justificacin por el retraso nicamente se aplicar en caso fortuito o fuerza mayor o hechos determinantes de terceros,que impidan la ejecucin de los servicios contratados, lo cual deber ser demostrado por El Contratista de manerafehaciente, sujetndose a lo dispuesto por el Cdigo Civil y dems normas concordantes.

13.4. En caso de incumplimiento o retraso, EL CONTRATISTA quedar constituido en mora automtica, sin necesidad derequerimiento previo o interpelacin, conforme al artculo 1333 del Cdigo Civil.

13.5. Asimismo, la penalidad antes indicada, deja a salvo el derecho de EL FONDO, de reclamar indemnizacin por daoulterior.

CLAUSULA DCIMO CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL

14.1. El Expediente Tcnico, as como todos los estudios, informes, productos, grficos, programas de computacin (de ser el caso) uotros materiales (incluyendo antecedentes, borradores, informes preliminares o similares) preparados y/o elaborados por ElContratista, en ejecucin delos servicios contratados y/o que deriven de este Contrato sern de propiedad del FONDO, encalidad de entidad Contratante; ello se aplicar aun cuando se resolviese el presente Contrato por cualquier causa, respecto delos avances que pudieran haberse entregado.

14.2. En consecuencia, se deja constancia que EL CONTRATISTA no podr utilizar tales documentos, informes y otros elementos

indicados anteriormente, sin el previo consentimiento de El FONDO. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga, durante ydespus de la conclusin o finalizacin del presente Contrato por cualquier causa a no usar, facilitar, permitir el acceso,reproducir, vender o disponer de los mismos por cualquier ttulo, sea en forma onerosa o gratuita, sea en beneficiopropio o de terceros, ni total o parcialmente.

14.3. En la ejecucin de los servicios contratados, El Contratista se compromete a respetar los derechos de autor y propiedadintelectual de la informacin que utilice o incorpore en el Expediente Tcnico, obteniendo las autorizaciones que, de ser elcaso, correspondan si se utiliza informacin de terceros y, en general, informacin que no es pblica o de acceso pblico;comprometindose a mantener indemne a EL FONDO de cualquier reclamo en este sentido. En caso que EL FONDO tuvieseque enfrentar alguna accin o responsabilidad por este tema, le asistir el derecho de resarcirse frente a El Contratista detodos los gastos incurridos; sin perjuicio de reclamarle la indemnizacin de daos y perjuicios correspondientes.

CLUSULA DCIMO QUINTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

15.1. EL FONDO podr resolver el CONTRATO, por alguna de las causales siguientes:

a. Incumplimiento injustificado o imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones establecidas en elpresente Contrato y Anexos.

b. Cuando el CONTRATISTA no cuente con capacidad econmica o tcnica para continuar con la ejecucin de losservicios contratados, pese a haber sido requerido para corregir tal situacin.

c. Cuando el CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto mximo de la penalidad por mora en la ejecucin delos servicios a su cargo, a que se refiere la Clusula Dcimo Segunda del presente Contrato.

d. Incumplimiento o cumplimiento parcial, tardo o defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, en el levantamientode las observaciones o subsanaciones que le realice EL FONDO, conforme al presente Contrato.

e. Cuando el CONTRATISTA subcontrate una parte de los servicios, sin contar con la autorizacin escrita del FONDO,

de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.f. Cuando el CONTRATISTA incumpla con comunicar Al FONDO de cualquier accidente o evento que perjudique la

ejecucin de las actividades a su cargo.

g. En caso que luego de suscrito el presente Contrato y, en cualquier momento durante su vigencia, EL FONDO tomeconocimiento que la informacin, declaraciones y/o documentacin presentadas por EL CONTRATISTA, durante elConcurso que origin la presente contratacin, resultase falsa, fraudulenta, o no veraz; dejando a salvo lasresponsabilidades civiles y penales a que hubiese lugar por el referido incumplimiento tanto de EL CONTRATISTA,como de las personas o representantes que suscribieron las respectivas declaraciones.

h. En general, EL FONDO podr resolver el Contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto de cualquiercaso de incumplimiento o cumplimiento parcial, tardo o defectuoso respecto de las obligaciones o actividades acargo de EL CONTRATISTA, establecido en este Contrato y Anexos que lo integran.


29/42

Pgina | 28_________________


________________



_____________


15.2. La resolucin por incumplimiento de EL CONTRATISTA se verificar de manera automtica, conforme a lo establecido enel Artculo 1430 del Cdigo Civil. En este supuesto, bastar que EL FONDO comunique por escrito a la otra parte que hacevaler la presente clusula resolutoria, operando la misma en la fecha de la recepcin de la comunicacin antes indicada,en el domicilio sealado. El ejercicio del derecho de resolucin a que se refiere el presente contrato deja a salvo laaplicacin de las penalidades a cargo de EL CONTRATISTA que se hubiesen devengado hasta la fecha de la resolucin. Sinperjuicio de la facultad de resolucin automtica antes indicada, en caso que lo considere aplicable EL FONDO, stepodr requerir previamente por escrito a EL CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento dentro de un plazo dequince (15) das calendarios, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el Contrato quede resuelto de pleno derecho

al vencimiento del plazo antes indicado, sin que EL CONTRATISTA haya subsanado el incumplimiento a satisfaccin de ELFONDO.

Asimismo, una vez resuelto el Contrato, El Contratista deber entregar a EL FONDO, en el plazo mximo de 48 horas,cualquier informacin o documentacin que le hubiese proporcionado EL FONDO.

CLUSULA DCIMO SEXTA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior y la aplicacin de las penalidades establecidas en el presente contrato, noeximen a EL CONTRATISTA de cumplir con las dems obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a quehubiere lugar.

CLUSULA DCIMO SPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El presente Contrato se encuentra regulado por el Decreto Legislativo Nro. 996 y su Reglamento aprobado mediante DecretoSupremo Nro. 082-2008-EF y normas modificatorias; as como por las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil en materia decontratos de servicios y dems normas que resulten aplicables.

Asimismo, la contratacin de servicios materia del presente Contrato es financiado con cargo a los recursos del FONDO SOCIALMICHIQUILLAY.

Slo en lo no previsto en este Contrato y Anexos, EL FONDO podr determinar directivas o instrucciones adicionales para lacorrecta implementacin de los servicios contratados..

CLUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con la ejecucin y/o interpretacin delpresente CONTRATO, ser resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las disposiciones establecidasen la Ley General de Arbitraje: Decreto Legislativo Nro. 1071 y desarrollado conforme a las reglas del Centro de Conciliacin yArbitraje de la Cmara de Comercio y Produccin de Cajamarca; siendo el laudo que se emita, inapelable, definitivo y obligatorio. Elarbitraje estar compuesto de un Tribunal Arbitral, integrado por tres rbitros, uno designado por cada Parte y el tercero por los rbitrosdesignados por las partes, el cual presidir el tribunal. De no ponerse de acuerdo los dos rbitros designados en la designacin del tercerrbitro o si una parte no designa su rbitro, se proceder a designar conforme a las normas del Centro de Conciliacin y Arbitraje de laCmara de Comercio y Produccin de Cajamarca antes indicada.

CLUSULA DCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande estaformalidad.

CLUSULA VIGSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. Cualquier cambiode domicilio deber ser comunicado por escrito a la otra parte con una anticipacin de siete (7) das calendarios.

De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnico y econmica y las disposiciones del presente Contrato, las Partes lo firman porduplicado en seal de conformidad en la ciudad de . al

____________ _____________

EL FONDO EL CONTRATISTA


30/42

Pgina | 29_________________


________________



_____________


CAPITULO VI: FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ..

Seores

COMIT ESPECIALCONCURSO ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO N 008-2011-AFSM-LA ENCAADA/CAJAMARCA

Proyecto Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Desage con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto,

Comunidad Campesina de Michi

Concurso N° 008 bases exp. agua Quinuamayo Alto

Documents

Transcript of Concurso N° 008 bases exp. agua Quinuamayo Alto