CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2014

OBRA : REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

EXPTE.Nº 101.874-ART-2014

PRESUPUESTO OFICIALTrescientos noventa y cuatro mil ciento nueve con ochenta y ocho

centavos($394.109,88)

APERTURA: 05/03/2015 HORA:10hs

O B R A :

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

UBICACIÓN: Moreno 173, Viedma (R.N.)

O B R A:REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE

CATASTRO VIEDMA

INDICE GENERALINDICE GENERAL

I ESPECIFICACIONES LEGALES

1. BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES2. BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

II ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES4. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

III ANEXOS

5. ANEXO I Propuesta6. ANEXO II Planilla de computo y presupuesto oferta7. ANEXO III Modelo declaración jurada8. ANEXO IV Modelo de contrato9. ANEXO V Modelo de cartel de obra10. ANEXO VI Datos comerciales

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

BASES y CONDICIONESBASES y CONDICIONES LEGALESLEGALES

GENERALESGENERALES

OBJETO:

El presente, tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos , herramientas y los trabajos necesarios, con destino a la obra “REFUNCIONALIZACION GERENCIA de CATASTRO VIEDMA de la AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA de RIO NEGRO”

PRESUPUESTO OFICIAL

Se fija en un monto de PESOS: Trescientos noventa y cuatro mil ciento nueve con ochenta y ocho centavos ($394.109,88)

RECEPCION DE OFERTAS

Las ofertas se recibirán hasta el día y hora de la apertura.

APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura se realizará en el Departamento Suministros de la Agencia de Recaudación Tributaria a las 10:00 horas del día 05 de Marzo de 2015.-

PLAZO DE EJECUCIÓN Se fija el plazo de ejecución en 60 días corridos

I Especificaciones Legales

1. BASES y CONDICIONES LEGALES GENERALES1. BASES y CONDICIONES LEGALES GENERALES

INDICE

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN LEGAL

ARTÍCULO 2º.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS

ARTÍCULO 3º.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS

ARTÍCULO 4.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

ARTICULO 5º.- PROPONENTES

ARTÍCULO 6º.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO

ARTÍCULO 7º.- PROPUESTA

ARTÍCULO 8º.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

ARTÍCULO 9º.- GARANTIA DE OFERTA

ARTÍCULO 10º.- ACTO LICITATORIO

ARTÍCULO 11º.- PRECIO COTIZADO

ARTÍCULO 12º.- ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 13º.- FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 14º.- GARANTÍA DE CONTRATO

ARTÍCULO.15º.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 16º.- INICIACION DE LA OBRA -PLAN DE TRABAJO

ARTÍCULO 17º.- ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 18º.- ACTA DE INICIACION

ARTÍCULO 19º.- RETRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 20º.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 21º.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

ARTÍCULO 22º.- DIRECCION E INSPECCION

ARTÍCULO 23º.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

ARTÍCULO 24º.- REPRESENTANTE TECNICO

ARTÍCULO 25º.- COMUNICACIONES

ARTÍCULO 26º.- PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 27º.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA

ARTÍCULO 28º.- CERTIFICACIÓN

ARTÍCULO 29º.- CERTIFICACIÓN Y PAGO.

ARTÍCULO 30°.- PAGO DE CERTIFICADOS

ARTÍCULO 31º.- GASTOS GENERALES

ARTICULO 32º.- RETENCIONES FONDO DE REPARO

ARTICULO 33º.- FINALIZACION DE TRABAJOS – RECEPCION PROVISORIA

ARTICULO 34º.- PLAZO DE GARANTÍA –RECEPCION DEFINITIVA

ARTICULO 35º.- LIMPIEZA DE LA OBRA

ARTICULO 36º.- VISITA A LA OBRA PREVIA A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

ARTÍCULO 37º.- CARTEL DE OBRA

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN LEGAL EL presente Concurso de Precios queda sometido a las disposiciones de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su reglamentación y supletoriamente, a la Ley H Nº 3186 y su reglamentación.

ARTÍCULO 2º .- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado Provincial de Río Negro; “Agencia” por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro; “Inspección” por el/los funcionario/s del contralor y vigilancia de las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona física o ideal con que se contrate la ejecución de la obra; “Pliego” por toda la documentación que integra la contratación, “Ley” por la Ley de Obras Públicas J N° 286 y su Reglamentación, “C.O.P” por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro e “ INDEC ”por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

ARTÍCULO 3º .- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas podrán consultar los legajos correspondientes en el Departamento Suministros dependiente de la Gerencia de Administración de la Agencia de Recaudación Tributaria, sito en calle 25 de Mayo Nº 99 de la ciudad de Viedma teniendo como plazo para hacerlo, el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTÍCULO 4.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico-administrativo, que deseen formular los interesados deberán ser presentadas por escrito, en todos los casos, en el Departamento Suministros- Gerencia de Administración de la Agencia de Recaudación Tributaria, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que creyese oportuno, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren Pliegos, hasta tres (3) días corridos antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.-

ARTICULO 5º.- PROPONENTES: Los oferentes deberán cumplimentar los recaudos previstos en el Artículo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentación y el articulo 21° apartado a) inciso de la Reglamentación.-

ARTICULO 6º.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La presentación de la propuesta deberá encontrarse firmada en su totalidad, por el oferente o su representante legal, el cual deberá presentar el correspondiente Poder, caso contrario se desestimará la oferta. La sola presentación de la propuesta significará que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, la condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las

disposiciones contenidas en el presente Pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto; y que se ha basado en ello para hacer su oferta.

ARTÍCULO 7º.- PROPUESTAS: Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Artículo 17° de la Ley y su Reglamentación, conforme con el modelo que forma parte del presente pliego y en un todo de acuerdo con las Cláusulas Legales Particulares, en el domicilio que indiquen las invitaciones y avisos, hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas.

ARTÍCULO 8º.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de cuarenta y cinco (45) días a contar desde la fecha de la apertura del Concurso de Precios.

ARTÍCULO 9º.- GARANTIA DE OFERTA: Las ofertas deberán afianzarse con una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial y en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley y su reglamentación.

ARTÍCULO 10º.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del/los funcionario/s competente/s del Tribunal, se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el Artículo 18° de la Ley.

ARTÍCULO 11º.- PRECIO COTIZADO: El precio deberá expresarse en pesos y en la forma que establezca el Pliego. En el precio cotizado se consideraran incluidos: Los materiales, sus cargas, transporte y descarga; la mano de obra y herramientas; los equipos, sus amortizaciones, combustibles, lubricantes, repuestos y gastos de mantenimiento, tasas, impuestos, pagos por uso de sistemas patentados, gastos generales, indirectos, beneficios y toda otra tarea o retribución que se requiera para la correcta ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 12º.- ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: La Comisión de Preadjudicaciones resolverá cual de las propuestas presentadas es la aceptada. Podrá rechazar todas o algunas de ellas, sin que por ello asuma responsabilidad alguna frente a los oferentes.

ARTÍCULO 13º.- FIRMA DEL CONTRATO: Adjudicada la propuesta, se notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio legal declarado, para que en los términos y formas establecidas en los Artículos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentación, concurra a firmar el contrato de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En ese acto el Contratista exhibirá los comprobantes de pago de los sellados que establece el Código Fiscal y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Artículo 27° de la Ley, referente a la Garantía de Contrato.-

ARTÍCULO 14º.- GARANTÍA DE CONTRATO: El adjudicatario para firmar el contrato afianzará su cumplimiento mediante depósito de dinero en efectivo, títulos provinciales, fianza bancaria o póliza de seguro, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. ARTÍCULO 15.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Serán considerados documentos del Contrato, formaran parte del mismo o se irán incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por ambas partes.b) El presente Pliego de Condiciones.c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el Organismo hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión.d) La oferta aprobada.e) El Acta de Iniciación de los trabajos.f) El plan y diagramas de ejecución de la obra, aprobados por la ART.g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.h) Los planos de detalles que la ART entregue al Contratista durante la ejecución de la obra.i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 32° de la Reglamentación de la Ley.-

ARTÍCULO 16º.- INICIACION DE LA OBRA -PLAN DE TRABAJO: En cumplimiento al Artículo 28° del Decreto Reglamentario de la Ley, el Contratista deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, con estimación de desembolsos mensuales, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa de 2 % del depósito de garantía por cada día de demora.-

ARTÍCULO 17º.- ORGANIZACION DE LA OBRA: Dentro del plazo de 10 días de celebrado el contrato, el contratista dará comienzo al inicio de las tareas preliminares, las que deberán ser aprobadas por la ART, este Organismo realizará la inspección para lo cual deberá estar presente el representante técnico del contratista. Su ausencia hará pasible al contratista de una multa equivalente al 1 % del monto de garantía de contrato.-

ARTÍCULO 18º.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos preliminares, se labrará el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.-

ARTÍCULO 19º.- RETRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los quince (15) días de la notificación del Acta de inicio de trabajos, el Contratista no lo hiciera, se hará pasible de una multa diaria de 0,5 % (medio por mil) del total del Contrato.-

ARTÍCULO 20º.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podrá en ningún caso suspender los trabajos sin autorización de la Inspección. El no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible al Contratista de una multa diaria de 0,1 % (uno por mil) del total del Contrato.-

ARTÍCULO 21º.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomará a su cargo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecutará, a las personas que dependan de él, a las de la ART, Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.-Estas responsabilidades subsistirán hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra (Acta de Recepción Definitiva). La Agencia de Recaudación Tributaria podrá retener en su poder de la suma que adeudare al Contratista, el importe que se estime proporcionados con aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos hayan sido efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.-

ARTÍCULO 22º.- DIRECCION E INSPECCION: La Agencia efectuará la inspección general o inspección de los trabajos motivo de la presente licitación debiendo la Contratista acatar las directivas que se impartan, siempre que ellos no excedan los límites de calidad establecidos en los planos y especificaciones.

ARTÍCULO 23º.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista tendrá en la obra y en forma permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, en relación con las características o importe de la obra, debidamente autorizado y aceptado por la Dirección Técnica y con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las Ordenes de Servicio, darle cumplimiento o formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podrá actuar por sí mismo.-

ARTÍCULO 24º.- REPRESENTANTE TECNICO: La representación técnica será ejercida por “EL CONTRATISTA”, cuyas funciones se ajustaran a lo indicado por la Ley y su Reglamentación.-

ARTÍCULO 25º.- COMUNICACIONES: En lo que respecta a las instrucciones que la Inspección debe impartir al Contratista y respuestas o pedidos por parte del contratista, se realizarán por correo electrónico o por acta labrada in situ, comunicando la empresa las observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor a cinco (5) días.-

ARTÍCULO 26º.- PERSONAL OBRERO: El contratista empleará los operarios competentes y calificados para ejecutar correctamente los trabajos y en cantidad suficiente para que la obra se cumpla dentro de los plazos establecidos en el Contrato. A la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberá presentar el seguro de riesgo de trabajo contratado con la A.R.T. para el personal a su cargo y cumplir con todas las disposiciones que en materia laboral y previsional establecen las leyes vigentes. El contratista será responsable de cualquier accidente que ocurriese al personal obrero, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la legislación vigente, liberando de toda responsabilidad a la ART.

ARTÍCULO 27º.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en Compañías habilitadas, de conocida solvencia y adherida al instituto Nacional de Reaseguro. Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro.-

ARTÍCULO 28º.- CERTIFICACIÓN: La certificación será mensual y dentro de los primeros quince (15 días) de cada mes se efectuará la medición de los trabajos ejecutados el mes anterior, en presencia de la Contratista y se llevará a cabo en la forma que se indica en las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 29º.- CERTIFICACION Y PAGO: La certificación de cada período de ejecución será aprobada dentro de los diez (10) días a partir de la presentación del certificado de obra emitido por el contratista. La inspección de obra verificará y aprobará los trabajos ejecutados. La certificación será cancelada dentro de los treinta (30) días contados desde las fecha de aprobación de los trabajos.

ARTÍCULO 30º.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47° de la Ley.-

ARTÍCULO 31º.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Pliego y con relación a las cuales no se hubiera establecido un Ítem en el Presupuesto Oficial, se considerarán incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.-

ARTICULO 32º.- RETENCIONES FONDO DE REPARO: La Agencia de Recaudación Tributaria deducirá de cada pago que efectúe, en concepto de garantía de obra, el cinco

por ciento 5% del monto del certificado. Este importe acumulado en el Fondo de Reparo no devengará intereses y será reintegrado al vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos (recepción definitiva de la obra) y una vez que el inspector de la obra haya cerificado la corrección de la totalidad de los defectos que se hubieren notificado al contratista, antes del término de dicho período. Este fondo de reparo podrá ser reemplazado por póliza de seguro o fianza bancaria.

ARTICULO 33º.- FINALIZACION DE OBRA –RECEPCION PROVISORIA :Concluidos los trabajos a satisfacción del comitente se confeccionará el certificado final de obra y el acta de recepción provisoria en la que constará la fecha de terminación de los mismos y las fechas y detalles a completar y corregir que deberán ejecutarse dentro de un plazo de quince días (15 ) corridos a contar desde la fecha de recepción. En caso de que el contratista no efectúe las correcciones en dicho periodo, la ART queda autorizada de pleno derecho a emplear para ese fin la suma que resulte de lo establecido en el artículo 32 del presente pliego, así como a aplicar las multas correspondientes por incumplimiento de instrucciones de la Inspección de Obra.

ARTICULO 34º.- PLAZO DE GARANTÍA –RECEPCION DEFINITIVA: El plazo de garantía se establece en sesenta (60) días a contar desde la recepción provisoria de las obras. Trascurrido dicho plazo y si no hubiere observaciones que efectuar, se procederá a otorgar la recepción definitiva de la obra.

ARTICULO 35º.- LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la ejecución y hasta la finalización de la obra, el contratista está obligado a mantener libre de escombros y desechos, los sectores involucrados en la obra y proteger las actividades propias de la obra durante el periodo de ejecución y hasta su recepción definitiva. ARTICULO 36º.- VISITA A LA OBRA PREVIA A LA PRESENTACION DE LA OFERTA: Los oferentes deberán efectuar un reconocimiento del sitio de la obra y evaluar las condiciones bajo las cuales deberán ejecutar las mismas a los fines de confeccionar una oferta ajustada a la realidad, no pudiendo durante la ejecución argumentar desconocimiento del lugar y condiciones. Junto con su cotización el oferente presentará declaración jurada reconociendo expresamente haber cumplido con el requisito de visita, quedando inhibido de reclamos posteriores por inconvenientes de ejecución basados en desconocimiento.

ARTÍCULO 37º.- CARTEL DE OBRA: El Contratista colocará en el lugar que indique el ART, el cartel de obra, el que se ajustará a lo establecido en el artículo 33 de la Ley J 286 de Obras Publicas, y será mantenido en perfecto estado de conservación durante todo el transcurso de la obra.

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

BASES y CONDICIONESBASES y CONDICIONES LEGALESLEGALES

PARTICULARESPARTICULARES

I Especificaciones Legales

2. CONDICIONES LEGALES PARTICULARES2. CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

INDICE Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACIONApartado 2: PRESUPUESTOApartado 3: APERTURA DE LAS OFERTASApartado 4: VENTA Y CONSULTAS DEL PLIEGOApartado 5: PLAZO DE EJECUCIONApartado 6: SISTEMA DE CONTRATACIONApartado 7: ANTICIPO FINANCIEROApartado 8: PERSONAL DE INSPECCIONApartado 9: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA Apartado 10º: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTAApartado 11º: IMPUESTO AL VALOR AGREGADOApartado 12º: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTAApartado 13º: GARANTIA DE CONTRATOApartado 14º: ADJUDICACIONApartado 15º: NOTIFICACIONApartado 16º: SELLADOSApartado 17º: INCUMPLIMIENTOSApartado 18°: INICIO DE OBRAApartado 19º: MULTASApartado 20°: EQUIPOS Y HERRAMIENTASApartado 21°: ACOPIOS DE MATERIALESApartado 22°: SOLICITUD DE INSPECCIONApartado 23°: LEYES APLICABLESApartado 24°: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOSApartado 25°: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGOApartado 26°: REFORMULACION DE PRECIOS DE CONTRATO Apartado 27º: CARTEL DE OBRAApartado 28º: RECEPCION PROVISORIAApartado 29º: PLAZO DE GARANTIAApartado 30º: RECEPCION DEFINITIVAApartado 31°: DEVOLUCION DE GARANTIASApartado 32°: APLICACIÓN DE LA LEY B Nº 4187

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra“Refuncionalización Gerencia de Catastro Viedma”

Apartado 2: PRESUPUESTO:Se fija en un monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE CON 88/100 ($394.109,88).

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:Las propuestas se abrirán el día (05) de Marzo del 2.015, en la Gerencia de Administración (Departamento Suministros) dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria, cita en calle 25 de Mayo 99, Viedma (R.N.), a las 10:00horas.

Apartado 4: CONSULTAS DEL PLIEGO:Los Pliegos podrán consultarse hasta TRES (3) días corridos antes de la fecha de apertura, en el lugar mencionado en el apartado anterior o al teléfono: 02920-431334-420316 (int. 106), de 8:00 a 16:00 horas.

Apartado 5: PLAZO DE EJECUCION:Se fija en sesenta (60) días corridos contados a partir del Inicio de Obra.

Apartado 6: SISTEMA DE CONTRATACION:El sistema adoptado será por "Ajuste Alzado", debiendo quedar el trabajo concluido a satisfacción del Comitente.

Apartado 7: ANTICIPO FINANCIERO No se prevé.-

Apartado 8: PERSONAL DE INSPECCION:La inspección de la obra será realizada en cada una de sus etapas por el personal que al efecto designe la ART, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Apartado 9: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:La documentación de la propuesta estará contenida en un sobre cerrado con la leyenda: Concurso de Precios Nº 10/14, Apertura: Día 05, Mes Marzo, 2015, el que contendrá:

1.-La Propuesta formulada en planilla similar a la que entregue la ART. 2.-Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra.3.-Análisis de Precios de todos los rubros del Cómputo y Presupuesto. Los valores consignados en la Propuesta y en el Cómputo y Presupuesto serán al .. de… de 2014.4 .-Garantía de la Oferta mediante:Títulos provinciales, fianza bancaria o póliza de seguro5-Sellado Provincial por PESOS TREINTA Y OCHO ($ 38,00).6.-Pliego completo y firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico.7.-Constancia de inscripción en AFIP.8.-Constancia de inscripción en el impuesto a los IIBB emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria.9.-Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar, Antecedentes y Condiciones para construir la Obra, manifestación de no poseer litigios judiciales pendientes en la Provincia de Río Negro ni con sus Municipios, según modelo indicado como ANEXO I.10.-Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia, con asiento en la ciudad de Viedma.11.-Certificado de inscripción ante el IERIC.12.-Constitución de domicilio legal en la Provincia de Río Negro.13.-Documentación pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de corresponder, personería jurídica del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a lo establecido en el Art. 28,31 de la Ley A N° 2938. 14.-En el caso de Cooperativas, se deberá presentar Certificado de Vigencia otorgado por la Dirección de Cooperativas y Mutuales.15.-Certificado de Libre de deuda emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, vigente al día de presentación de la oferta.-

Apartado 10º: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:

La omisión de los requisitos exigidos en los puntos 1, 2, 4 y 5 será causa del rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura.

Apartado 11º: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:Los precios cotizados deberán incluir IVA a consumidor final.

Apartado 12º: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:La firma deberá mantener su oferta por el término mínimo de cuarenta y cinco (45) días y garantizar la misma con dinero en efectivo, fianza bancaria, póliza de seguro o pagaré a la orden de la ART, por el uno por ciento (1%) del monto del presupuesto oficial, sellando la misma con el 6 por mil (0,6) de su monto con valores de la Provincia de Río Negro de acuerdo a lo previsto en el Artículo 16º de la Ley J N° 286.

Apartado 13º: GARANTIA DE CONTRATO:

La firma adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del monto contractual, mediante depósito de dinero en efectivo, títulos provinciales, fianza bancaria o póliza de seguro.

Apartado 14º: ADJUDICACION:La Agencia de Recaudación Tributaria se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su sólo juicio estime más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.

Apartado 15º: NOTIFICACION:La Agencia de Recaudación Tributaria notificará fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la adjudicación. La firma adjudicataria deberá presentarse para la firma del contrato respectivo dentro del término de cinco (5) días corridos desde la notificación de la sanción del acto administrativo, cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Apartado 16º: SELLADOS:Los sellados provinciales serán equivalentes al 6 por mil del total del monto del contrato.

Apartado 17º: INCUMPLIMIENTOSEl incumplimiento por parte del Contratista de concurrir a la firma del Contrato, facultará a la ART, a dejar sin efecto la adjudicación y a adjudicar a la segunda oferta más conveniente, que se ajuste a las bases y condiciones de la contratación.

Apartado 18: INICIO DE OBRA:El inicio deberá efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Apartado 19: MULTA POR ATRASOIniciada la obra, en caso que no cumpliera con lo demandado por la Inspección en el término que se fije en la correspondiente Orden de Servicio, se hará pasible de una multa equivalente al 0,1 % del monto contractual por día de incumplimiento de lo requerido.El incumplimiento del plazo constituirá en mora al contratista de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna al comitente. La multa por cada día de atraso se establece en el uno por ciento (1%) del monto del contrato, deducible de los pagos a efectuar.

Apartado 20: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecución de los trabajos especificados, serán provistas totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 21: ACOPIOS DE MATERIALES:Se prevé un pago parcial por acopio de materiales mediante entrega fehaciente en obra de materiales a utilizar. El anticipo se amortizará con los cerificados de obra, a partir del primero y en forma porcentual al monto cerificado.

Apartado 22: SOLICITUD DE INSPECCION:Previo al inicio el Contratista dará aviso a la ART l solicitando la Inspección de la Obra.

Apartado 23: LEYES APLICABLES:La presente Contratación se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J Nº286 de Obras Públicas y su reglamentación.

Apartado 24: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:El Cómputo y Presupuesto que se adjunta es indicativo de los trabajos a realizar debiendo el contratista verificar los mismos teniendo en cuenta que la obra es con arreglo a su fin. Se completará el Cómputo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total, coincidente con la oferta. El mismo servirá únicamente como indicador para la oportunidad de confeccionar el correspondiente certificado.

Apartado 25: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO:Será por certificación mensual tal cual lo expresa el Capítulo VII “DE LA MEDICIÓN Y PAGO” de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista deberá presentar:

- Constancia de Inscripción en la ART de la Provincia.- Constancia de Inscripción de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).- Constancia, según corresponda para “Exclusión del régimen” o “Concepto no sujeto a retención), caso contrario se procederá al Régimen de Retención de la Seguridad Social.

Apartado 26: REFORMULACION DE PRECIOS DE CONTRATO - La ART gestionara ante el Consejo de Obras Publicas la realización por este de las redeterminaciones de precios que correspondan por aplicación de Decreto Nº J 686/2002.-El método de cálculo para la determinación de nuevos precios se basará en la variación en concepto de mano de obra, material, combustible, lubricantes y amortización e intereses de equipos que se aplique a los análisis de precios presentados para cada uno de los ítems de obra determinados.- El contratista deberá presentar un plan de trabajos y obras, que incluirá en su propuesta. - Las fechas de redeterminación de precios deberán preceder o coincidir con las establecidas en los planes de trabajo para la realización de la tarea correspondiente. Si el contratista fuera el único responsable del atraso o paralización de las obras, sin perjuicio de las multas que le correspondan, se establece que las liquidaciones que deberán efectuarse, se harán considerando los valores que rijan a las fechas en que las tareas debieron ejecutarse de acuerdo con lo previsto por el plan de trabajos aprobado por la ART.- Para establecer el cambio de los precios básicos se utilizarán las tablas que publica el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro (C.O.P) y /o podrán utilizarse además los valores informados por el Instituto Nacional de Estadística (INDEC).

Apartado 27º: CARTEL DE OBRA:El Contratista colocará en el lugar que indique el cartel de obra, según el modelo tipo que se adjunta en la documentación, medidas 1.00 por 2.00 m, el que será mantenido en perfecto estado de conservación durante todo el transcurso de la obra.

Apartado 28º: RECEPCION PROVISORIA:Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideración de la Inspección de Obra, se labrará la correspondiente Acta, a partir del cual comenzará a regir el plazo de garantía.

Apartado 29º: PLAZO DE GARANTIA:Será de sesenta (60 días) corridos a partir de la Recepción Provisoria de los trabajos.

Apartado 30º: RECEPCION DEFINITIVA:

Cumplido el plazo de garantía sin observaciones, la ART procederá a la devolución de las garantías y/o retenciones según lo establece la Ley. En caso contrario, en su oportunidad efectuará los reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 31: DEVOLUCION DE GARANTIAS:La devolución de garantías se realizará conforme con lo dispuesto en la Ley J Nº 286 y su reglamentación.

Apartado 32º: Aplicación de la Ley B 4187:Será de aplicación la Ley B Nº 4187, la cual reglamentó el derecho de prioridad a favor de las empresas radicadas en la Provincia de Río Negro.

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

MEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVA

II Especificaciones técnicas

MEMORIA DESCRIPTIVA El Objeto de la obra es la contratación de la mano de obra y la provisión de los correspondientes materiales, equipos y herramientas que sean necesarias para lograr una intervención integral para obra de REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.Las descripciones que se detallan a continuación, regirán la presente contratación de obra, la que deberá ser ejecutada en el lugar asignado a tal fin, en el edificio mencionado.Los trabajos que se deben llevar a cabo, se realizarán en la Planta baja y alta interior del edificio, en sectores existentes de administración y servicios, comprendiendo las siguientes áreas:En planta Alta: Data Center, Gerencia, Administración y GestiónEn planta Baja: Registro Parcelario, Secretarias, Contralor de MensurasY en los siguientes rubros: La obra comprende el proyecto de refacciones internas del espacio físico y provisión de alimentación en cuanto a Informática, Telefonía, Corriente estabilizada, a cada puesto de trabajo. Estas modificaciones están enfocadas a proveer funcionalidad necesaria para readecuar las prestaciones actuales y dar respuesta a necesidades vinculadas con nuevas acciones a cumplir, y nueva prestación de servicios. De esta manera las áreas de mayor consulta de personas ajenas a la Agencia, o sea la circulación de particulares que realizarían trámites, estará acotado a un sector de Pta. baja, evitando de esta manera la circulación por todo el edificio de personas ajenas al mismo y una facilidad en la realización de trámites al concentrarlos a los mismos en un solo sector.También se realizará una pequeña modificación en el ala derecha de pta. alta, para un mejor funcionamiento interno.En síntesis las reformas a realizarse, se efectuaran sobre la colocación o readaptación de tabiquería de mamparas removibles de aluminio y madera ídem existentes.La adaptación de las redes eléctricas y de datos y telefonía, para adecuarlas a los puntos de ubicación de los nuevos trabajos.

TRABAJOS PREPARATORIOS: Se deberán desmontar los tabicamientos existentes en varios sectores, reutilizándolos luego para un cambio de funcionalidad física en la distribución de oficinas a fin de ampliar su superficie de uso. Se desmontaran y extraerán elementos existentes como, cielorrasos suspendidos metálicos para paso de bandejas porta cables, y se corregirán superficies en mal estado. Se extraerán dos módulos (s/plano) de archivo modular corredizos para el guardado de carpetas colgantes, en este sector se reparara el piso. Los mismos serán reubicados y

colocados en otro sector del edificio Se retiraran archivos de guardado “DH SYSTEM” con rodamientos y todo un sistema especial. Los mismos se instalaran en otro sector del edificio.Se reparará el piso en sectores deteriorados de planta baja. TABIQUES DIVISORIOS - CERRAMIENTOS: Se reinstalaran los tabiques divisores extraídos en un nuevo posicionamiento según planos.Se ejecutara cerramiento en sistema Durlock ó similar y equivalente en el 1º piso sector Data Center.

Se adaptará la tabiquería existente al nuevo requerimiento, (según plano), como así también se colocará en los lugares indicados en plano tabiquería nueva ídem existente. CARPINTERIAS: Se reinstalaran y proveerán e instalaran nuevas puertas de madera en las nuevas oficinas creadas. En algunos paneles se colocará un MOSTRADOR, el mismo se realizará en madera 1” de aglomerado enchapada en cedro ambas caras pintadas con barniz, s/plano. Se colocará una ventana guillotina de aluminio color negro con herrajes ídem puerta y vidrio de 4 mm... todo de acuerdo a la distribución según ESQUEMAS GRAFICOS.

PISOS: Se extraerá revestimiento de piso en mal estado en los sectores indicados y se colocara en toda la superficie levantada de plantas el mismo piso, previa reparación de carpetas. Este deterioro se manifiesta en el englobamiento del piso, en sectores de aprox. 1m2 c/u. También se reparará en los sectores que se retirarán los muebles corredizos con sistema de rodamiento s/pisoPara esta tarea se extraerá la pieza de piso afectada, retirando el material suelto de carpeta y contrapiso. Se rehará la carpeta ídem existente, apoyada sobre contrapiso, según corresponda y se colocará en la nueva superficie, piso de goma gris ídem existente.

PINTURA: Se pintaran al látex todos los paramentos de paredes interiores, y cielorrasos en toda el área de intervención, restaurando previamente partes dañadas, con revoques y/o enduidos y lijado de superficies necesarias para tal fin. Se pintara el cielorraso de junta tomada Durlock Data center, (excluyendo los metálicos, que se limpiaran pertinentemente y carpinterías de madera, previa preparación conveniente de las superficies, se darán dos manos de laca acrílica al agua incolora.CIELORRASOS: deberán repararse todos los cielorrasos metálicos suspendidos dañados, con motivo de extracción de tabiqueria divisoria. Se harán bocas de acceso para reparar o reinstalar cableados, con sus respectivas tapas en todos los recorridos según plano incluido en cielorraso de junta tomada de yeso. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN: TELEFONIA y DATOSSegún especificaciones técnicas particulares de electricidad. Solo se realizaran canalizaciones a cada puesto de trabajo, quedando a cargo de la Agencia de Recaudación tributaria el cableado necesario.INSTALACIONES COMPLEMENTARIASLUCES DE EMERGENCIASe colocarán 3 (TRES) luces de emergencia con autonomía de 4 horas, en los lugares donde indique la inspección.

VARIOSLos trabajos deberán comenzar por las extracciones, para ello las Oficinas se trasladarán en forma provisoria a otras áreas dispuestas por el Jefe de la repartición.

Se establece que al iniciar estos trabajos, el Contratista deberá efectuar la extracción la limpieza y preparación de las áreas afectadas a las obras, retirando la totalidad de los residuos, y demolición de cualquier naturaleza, fuera del predio.Se extraerá y retirará todo elemento innecesario para el objeto de la obra ó indicado por la Inspección de obra. Se incluye también la eliminación de las instalaciones sobrepuestas, como electricidad, agua, etc. y en desuso, y las que interfieran en el espacio y la limpieza constante de escombros u otros elementos.Se repararán todos aquellos rubros existentes, que hallan sido afectados por las tareas realizadas con materiales y terminación idénticas a las existentes. (Ejemplo: revoques, pinturas etc.).Se realizarán todos los sellados necesarios en uniones de materiales internos que lo requieran. PROTECCION CONTRA INCENDIOComo protección contra incendio: se colocarán (5) matafuegos manual tri clase ABC con polvo químico de 5 Kg. c/u según la ubicación asignada en plano baja y 2 en pta. alta.

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES TECNICASTECNICAS

PARTICULARESPARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

INDICE

ARTÍCULO Nº 1 - DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Objeto de la intervención.

1.2 Descripción de los trabajos.

1.3 Pautas que deben conocer los oferentes.

1.4 Cuidados especiales

1.5 Plan y secuencia de trabajos.

1.6 Responsabilidad del contratista e Instrucciones.

1.7 Retiro de escombros y limpieza.

1.8 Precauciones y seguridad.

1.9 Materiales, Marcas y envases

1.10 Apuntalamientos.

1.11 Depósito de los materiales.

1.12 Cartel de obra.

1.13 Aprobación de los trabajos

ARTÍCULO Nº 2 – DEMOLICIONES

2.1 Liberación de volúmenes

2.2 Demolición y desmantelamiento

2.3 Retiro de tabiquería existente e instalación eléctrica

ARTÍCULO N° 3 - PISOS, ZÓCALOS

3.1 Generalidades

ARTÍCULO Nº 4 – TABIQUES DIVISORIOS

4.1 Tabiques divisorios- generalidades

4.2 Tabiques sistema placas roca de yeso

4.3 Vidrios

ARTÍCULO Nº 5 - PINTURA

5.1 Estado y preparación de las superficies.

5.2 Superficies en carpinterías de madera.

5.3 Pintura en paramentos interiores

5.4 Pintura en cielorraso de yeso.

ARTÍCULO Nº 6 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.1 Trabajos a realizar.

6.2 Instalaciones eléctricas.

6.3 Red de datos.

6.4 Instalaciones de telefonía.

6.5 Artefactos de iluminación.

6.6 Zócalo canal

6.7 Piso técnico Datacenter.

ARTÍCULO Nº 1 - DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Objeto de la intervención

El presente llamado a Concurso de Precios tiene por objeto la contratación de la mano de obra, tanto operaria como especializada, y la provisión de los correspondientes materiales, equipos y herramientas que sean necesarias para lograr una intervención integral en un todo de acuerdo a los principios criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, para llevar a cabo los trabajos de la obra:REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMAEl Pliego de Especificaciones Técnicas, tiene como finalidad, la definición y lineamiento de acciones, resguardos, definición de materiales y mano de obra, de aplicación para las tareas que integren las obras a realizarse, motivo del presente Concurso.

Se estipulan las condiciones en el que debe desenvolverse el Contratista, en lo que refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican teniendo en cuenta las primeras instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.Las obras comprendidas en trabajos complementarios que directa o indirectamente resulten necesarias su ejecución ,con arreglo al fin que se destinen, y en correspondencia con el Pliego Licitatorio, se entenderá, que si existiera omisión en estas especificaciones, y documentación en general del pliego de obra que afectara a toda, ó una de sus partes, indefectiblemente deberán realizarse todos los trabajos que permitan una utilización a uso pleno, sin que la necesaria ejecución de los mismos implique , adicional al presupuesto de la oferta.El contratista deberá conocer en profundidad los contenidos de la documentación: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES así como las condiciones legales generales emanadas del Pliego General de Obras Publicas s/ ley nº 286 provincial y particulares por parte de la AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE RIO NEGRO en adelante LA AGENCIA.

1.2 Descripción de los trabajos

Los trabajos de refacción, que se deben llevar a cabo, y descriptos en el apartdo memoria descriptiva, incluyen la provisión del total de materiales y mano de obra necesarios para el fin propuesto y solicitado en el presente pliego.En toda la intervención, se considerará especialmente el respeto y mantenimiento en función de que el Organismo seguirá funcionando mientras dure la obra.

1.3 Pautas que deben conocer los oferentesLos trabajos presupuestados y enunciados en general en el punto anterior corresponden al objeto de este acto licitatorio, por lo tanto la presentación de la propuesta, implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente la especificación técnica, planos y demás documentación integrante de este pliego de licitación, tener el pleno conocimiento del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos y haberse compenetrado debidamente del significado y alcance de los mismos. Por lo tanto los Oferentes tienen la obligación de visitar el lugar de la obra antes de cotizar, para interiorizarse profundamente de las tareas a realizar, la forma de ejecutar los trabajos y de todo aquello que sea necesario consultar previamente, ya que con posterioridad no se aceptará reclamación alguna basada en la falta de conocimiento de la metodología a aplicar para ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a la condición expuesta en el párrafo anterior.Además la Empresa Contratista ejecutará todos los trabajos de tal suerte, que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales y en un todo de acuerdo a las reglas del arte de la construcción, aunque las estimaciones descriptas, no mencionen todos los elementos necesarios a esos efectos. Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en virtud de esta cláusula, serán análogos y conducentes con los establecidos en el contrato.Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las especificaciones, pero que estén indicados o que sea imprescindible ejecutar o prever, para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de los documentos del contrato, serán realizados según el caso, sin remuneración adicional alguna.Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica y que no hubiesen merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de los oferentes, no será motivo de reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancias liberatoria de sus responsabilidades, en todo su sentido y contenido.IMPORTANTE: Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no podrá comenzar ningún tipo de trabajo relacionado con la reconstrucción a encarar en obra, sin que se haya presentado previamente para su aprobación, al PROFESIONAL interviniente como REPRESENTANTE TÉCNICO de la presente documentación licitatoria; especificación técnica a sus fines, y la presentación de los distintos seguros que se requieren en el presente pliego como ser, A.r.t. , Seguros del personal interviniente , de Seguro Contra todo Riesgo de la obra, incluyendo Incendio y Responsabilidad civil.

1.4 Cuidados especialesLa Empresa Contratista deberá tener en cuenta que parte del edificio integrante estará en funcionamiento diario, por lo tanto, al realizar los trabajos encarados se deberá coordinar con las Autoridades del edificio, y con la suficiente antelación, a los efectos de dejar libre los sectores a intervenir en ese momento.

Con el fin de retirar mobiliario, artefactos u otros elementos que sean necesarios trasladar para que no sean afectados por los trabajos la Empresa Contratista colaborará con el personal estable para realizar la mudanza, teniendo en consideración las indicaciones que impartan a tal efecto las Autoridades para la nueva organización del sector o sectores, una vez terminados los trabajos contratados se recolocarán nuevamente en su lugar los elementos retirados oportunamente. Asimismo se resguardarán con el debido cuidado, en general todo elemento existente que pudiera llegar a dañarse; dejando establecido de pleno que todo perjuicio acaecido a los elementos, motivados por la marcha de la obra y/o por irresponsabilidad del Contratista en tomar los recaudos necesarios, deberán ser reparados y/o repuestos por cuenta y cargo del mismo.Por lo tanto será totalmente responsable de la integridad del entorno de la obra durante el transcurso de la misma y mientras se realicen los trabajos de cada uno de los rubros especificados.Todos los elementos, materiales, piezas o partes que a criterio de la Inspección de Obra tengan un valor especial, quedarán en custodia de las autoridades, bajo inventario; mientras no se realicen o entorpezcan la ejecución del resto de los trabajos.Cuando se deban realizar los trabajos, la Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para proceder a cubrir la superficie levantada en ese momento, para evitar de este modo, inconvenientes. Dicha protección será móvil, pero en el momento de su utilización debe estar correcta y firmemente anclada para evitar, polvillos, ruidos excesivos, etc.El Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depósito de materiales.El Contratista será responsable por roturas, faltantes o pérdidas. Los elementos que se extraigan de la instalación existente en general, y que no sean considerados desechos, serán apartados y entregados a la Inspección de Obra , la que determinará el tratamiento a seguir en cada caso. Bajo ningún concepto se deberá retirar o demoler los elementos sin la autorización respectiva. Interpretación de la documentación técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de los oferentes, no serán motivo de reconocimiento adicional ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración. Dejándose aclarado por escrito.

Replanteo y nivelación

En caso de errores en el replanteo que ocasionaren cambios al proyecto original, el contratista deberá responder salvando el problema, sin que esto implique reclamo alguno a la ART.

Los niveles serán determinados y verificados en obra.

Discrepancias en documentos

Toda contradicción en la información, evidenciada por el contratista, deberá ser comunicada a la Inspección de obra para salvar la misma y decidir cual dato es el valedero.

1.5 Plan y secuencia de trabajosLa Empresa Contratista presentará un plan de trabajos, de acuerdo a las etapas planteadas en el proyecto, al cual se ajustará la ejecución de la obra, para su aprobación, y a los efectos de garantizar el correcto desarrollo de las tareas en los plazos previstos contractualmente, debiéndose considerar dentro del plan la organización de la obra en concordancia con las Autoridades, dado que es un edificio en actividad, el cual no puede variar su ciclo previsto.El Representante Técnico designado será el encargado de proponer la secuencia de los trabajos en cada tramo de la obra, teniendo en cuenta para ello, el estado de conservación de las partes originales, determinando el orden de las tareas de modo de garantizar su salvaguarda, evitando su alteración o deterioro.Por lo tanto la Empresa Contratista deberá considerar, al conformar la secuencia de trabajo, que no se afecten las obras ya realizadas.

1.6 Responsabilidad del contratista e instruccionesSerá de responsabilidad del Contratista, lo siguiente:a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación.

El Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones impuestas en el proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

b) Deberá contar entre su personal con un Representante técnico, responsable directo por la supervisión y control indicados en estas especificaciones o que fueran solicitados oportunamente por la Inspección de Obra .

c) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra.

d) La Inspección de Obra estará facultada para vetar la participación de subcontratistas cuando considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc.

e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra , la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

La Empresa Contratista recibirá indicaciones u órdenes para la ejecución de los trabajos solamente de la Inspección de Obra a los efectos de trabajar en concordancia para la aprobación de las tareas a realizar y de la integración respeto del tema institucional o de restauración según corresponda.

1.7 Retiro de escombros y limpiezaDurante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para recoger los escombros en general, producto de las , extracciones ó picados, etc. Los mismos deberán ser retirados diariamente de la obra, evitando en lo posible la circulación por dentro de la obra, y para los de la planta alta se podrá utilizar una estructura independiente, ubicada en los patios de servicios ó vereda publica previa solicitud y protección con vallas y cerco , para retirarlos de la obra hacia el o los

contenedores, con el fin de no afectar la integridad del edificio y manteniendo la obra diariamente limpia, bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de cualquier tipo en , patios o en los sectores internos del edificio, además se mantendrán limpias las bocas y desagües existentes, la limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos a que se refiere el presente pliego, debiéndose verificar diariamente su estado, el producto proveniente de la demolición y/o picado de revoques, revestimientos ó carpetas, este será retirado a diario de la obra, correctamente embolsado, manteniendo limpio el sector de paso o traslado una vez concluida la actividad diaria de la obra.También se deberá considerar la tramitación de los correspondientes permisos ante el Municipio para la utilización de la vía pública por el uso de contenedores y trabajos que debieran realizarse en el exterior, en caso de subir y bajar material.Al finalizar la obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter total o parcial; se incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y que requiera lavado, como ser vidrios, revestimientos, escaleras, solados en general, artefactos eléctricos y sanitarios; equipos en general y cualquier otra instalación que se encuentre en las condiciones precitadas; cualquier tipo de polvillo proveniente de la obra dentro de las, oficinas u otros sectores del edificio, será limpiado con esmero y a fondo por la Empresa Contratista.

1.8 Precauciones y seguridadCuando se proceda a levantar elementos y que esos sectores queden expuestos y puedan producir inconvenientes por el normal funcionamiento de la institución, la Empresa Contratista, previamente tomará los recaudos necesarios para proceder a cubrir por lo menos la superficie tratada en ese momento, para evitar inconvenientes, dejando aclarado que será responsable de los daños que pudiera ocurrir en el interior del edificio por negligencia a tal efecto.Al realizarse los trabajos, cuidará la seguridad, y será responsable de los daños que pudiera ocurrir en el interior del edificio o por la entrada o salida por esos sectores de personas ajenas al lugar. Además deberá considerar la seguridad e higiene según lo estipulado en las normativas que se mencionan en los puntos correspondientes y prescriptos por A.r.t.La Empresa Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad, éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra (ácidos, inflamables, líquidos corrosivos, etc.).

1.9 Materiales, Marcas, y envases

Todos los materiales a emplearse en las obras serán nuevos y en perfecto estado de conservación adecuados por su forma procedencia, calidad, tamaño, composición, al trabajo u obra al que estén destinados, y deberán responder a normas IRAM.

Las marcas y tipos que se mencionan en las especificaciones, tienen por finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales.

El Contratista podrá suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo juicio de la Inspección de Obra, su aceptación. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación

necesaria, las características de los materiales que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. En todos aquellos casos en que en el pliego no se establezcan características de los materiales, o indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestas con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio la utilización del mismo.

La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y / u oficinas del Contratista que estime oportuna realizar, a efectos de tomar conocimiento de la marcha de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados por ella. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos a realizar en ellos y demostrar fehacientemente el vencimiento del rendimiento de los materiales.

1.10 Armado de proteccionesLa Empresa Contratista se hará responsable de la provisión, armado y desarmado, y retiro de las protecciones correspondientes para intervenir en tareas , en todos los casos evitará perjudiquen solados, estructuras o en la terminación del edificio, o para el retiro de los escombros o todo elemento que se elimine de las demoliciones.Se deberán tener especiales recaudos para la protección de edificación existente. Tendrán por objeto asegurar las áreas no intervenidas y en todos los casos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir.

1.11 Depósito de los materialesSe dispondrá en la obra de un local o área, para depositar por separado los materiales originales y nuevos, éste será un ámbito adecuado para la conservación de los elementos allí acopiados. Se evitará el ingreso de toda persona ajena y ó situación que los pudiera dañar.Los aditivos y productos químicos se mantendrán en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los identifique claramente.El material que ingrese en obra será colocado inmediatamente en el depósito mencionado, para el caso que la Inspección de Obra así lo requiera la Empresa Contratista deberá identificar el producto por su procedencia, fecha de elaboración y/o adquisición, marca, características y vencimiento. El área a utilizar deberá ser en algún sector de fácil acceso y que no cause incomodidades al funcionamiento del organismo.

1.12 Cartel De ObraEstará a cargo de la Empresa Contratista la provisión, colocación y retiro una vez recibida provisionalmente la obra, del Cartel de obra, cuya ubicación será sobre la calle y sus medidas serán de aproximadamente 2,00m x 1,00 m, de acuerdo a modelo tipo, de obras publicas.Una vez terminada la obra el cartel será retirado y quedará en propiedad de la Empresa Contratista.Es importante aclarar que la estructura del cartel de obra deberá ser resistente y correctamente fijada de acuerdo a modelo obrante en pliego y su ubicación será determinada oportunamente por la Inspección de la obra.

1.13 Aprobación de los trabajosLa Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizadas por sí o a través de empresas sub. -contratadas.El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección final. Así mismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.Una vez que estos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.Informe finalAntes de que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para esta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya las tareas realizadas. Las fotografías en formato digital de alta resolución del transcurso de la obra y los resultados finales.

ARTICULO Nº 2 – DEMOLICIONES

2.1 Liberación volúmenes agregados

Comprende el retiro de elementos extraídos de la obra según proyecto. Se incluye también la eliminación de las instalaciones sobrepuestas, como electricidad, agua, gas, etc. En este caso se procederá a su retiro previa constatación del bloqueo y vaciado de las cañerías a retirar y verificación de continuidad en servicio del resto de los sistemas abastecedores.Cuando se indique la remoción o retiro de elementos o partes del edificio, se hará con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir áreas próximas, se trabajará con herramientas de percusión manuales y livianas. Los materiales se retirarán del lugar conforme avancen las tareas. No se permitirá la destrucción o alteración de ningún material o sistema constructivo original sin autorización escrita de la Inspección de Obra.

Se recomienda evitar la acumulación de escombros o desechos en los locales y sus pisos.

Toda destrucción o alteración indebida que se produzca como consecuencia de estas tareas será corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las multas que pudieran caberle por tratarse de partes originales del edificio. El Contratista será el exclusivo responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a estas tareas. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar retiros, remociones o extracciones, aun cuando no estén expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estarán a cargo del Contratista. Se considerarán incluidos en la propuesta, prorrateados dentro de todos los ítems que componen el presupuesto, no dando lugar los mismos a adicionales, ni ampliaciones del plazo contractual.

El Contratista estará obligado a efectuar limpieza constante de escombros u otros elementos según art.1.7.

2.2 Demolición y desmantelamiento. Para el caso de los solados a intervenir, se retirara el piso . Se procederá a desmontar con herramientas de corte, hachuelas, etc., debiéndose realizar con sumo cuidado en no dañar elementos lindantes.

2.3 Retiro de tabiques existentes e instalaciones eléctricas:

Tabiquería existente: se desarmara la tabiqueria existente con sumo cuidado a fin de no dañar ni la estructura del tabique ni sus terminaciones, a fin de ser reutilizado posteriormente en la nueva disposición según plano.

Instalaciones eléctricas a la vista:

Serán retiradas todas las instalaciones que interfieran en el espacio del sector a intervenir, corrigiéndose su nuevo recorrido y realizando la programación, gestión y tramitación necesaria para los cortes y reestablecimiento de suministro.

ARTÍCULO N° 3 - PISOS

3.1Generalidades

Los pisos originales de linóleo se mantendrán en su totalidad salvo los sectores dañados. Se mantendrán los zócalo ductos existentes.Especial atención requerirán los casos en que estén tomas corrientes en piso, los que deberán ser retirados y repuestos en los nuevos lugares de puestos de trabajo.

ARTÍCULO Nº 4 – TABIQUES DIVISORIOS

4.1-TABIQUES DIVISORIOS -Generalidades

El conjunto de perfiles y accesorios del sistema constructivo de tabiques divisorios, permitirá colocar el tabique sin dañar los pisos con la finalidad que pueda ser removido sin dejar marcas. Igualmente los módulos pueden ser desarmados individualmente, sin afectar al resto de la instalación existente con la posibilidad de ulteriores remodelaciones parciales y siendo todos sus elementos perfectamente recuperables, su armado en obra.

En este sistema el ancho máximo de los módulos será de 0,90 metros entre ejes de columnas y su alto máximo, con travesaños intermedios.

Los parantes, travesaños y zócalos admitirán el pasaje de conductores eléctricos embutidos y la factibilidad de insertar llaves y tomas de luz en los mismos, con fácil acceso para montajes y reparaciones.

Complementando la función del tabique modular, el sistema admitirá ulteriores acoplamientos o alargamientos, pudiéndose lograr instalaciones en forma de “T”, en “+”, en “L”, etc., lo que, garantizará posteriores ajustes o ampliaciones que mantendrán intactas las características estéticas y técnicas del tabique.

La paneleria a utilizar será la misma extraída, debiendo completarse con Estructura perfil de aluminio pintado color negro tipo “camea” o similar o equivalente. Panel simple de aglomerado de 19 mm de espesor, ambas caras con laminado de cedro, terminado con barniz tipo “celocrom”. Vidrio transp. 4mm, Zócalo N- 190. En los sectores que se colocarán puertas las mismas serán de hoja simple tipo placa doble contacto 45 mm con bastidor de cedro de 35x90 mm y nido de abeja de álamo en cuadricula de 5 cm con tablillas de 7 mm esp., con herrajes bisagras de aluminio conj. Nº6 color negra manija recta en bronce plátil con cerradura de seguridad c/llave tipo “Yale” o similar y equivalente y complementarse con las mismas características si hubiera faltantes de los mismos. Se recolocarán puertas existentes extraídas a las que se realizaran los marcos , ajustados a la tabiqueria.

4.2 Tabiques sistema placas roca de yeso (Tipo Durlock ó similar y equivalente)

La estructura se realizara con placas de roca de yeso de 12,5mm, atornilladas sobre perfileria galvanizada Standard tipo “C”. En el interior de los sanitarios se utilizara la placa antihumedad para revestimiento sanitario. Se tomarán las juntas entre placas con masilla niveladora y cinta de papel, cuidando una perfecta nivelación de las mismas. También se ejecutara un cielorraso de junta tomada del mismo sistema.

• Composición: Núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4+2H2O) al cual se adhieren molecularmente en ambas caras láminas de papel de fibra resistente. • Resistencia a los esfuerzos: Las placas cumplirán con las exigencias de las Normas IRAM. La natural dureza de la roca de yeso, unida a la resistencia de la celulosa de las láminas de recubrimiento. • Propiedades térmicas requeridas: coeficiente de conductibilidad térmica igual a 0.38Kcal/m h º C. • Resistencia a la combustión: El núcleo de yeso bihidratado retarda la acción del fuego a causa de las dos moléculas de agua de su composición cristalográfica. De acuerdo a las normas NBN con resistencia de 2 horas con respecto al fuego.Se deberá tener en cuenta además de los condicionantes de estructura, montaje y terminación del cerramiento proyectado, las terminaciones entre placas y los sellados de las mismas. Según el tipo de junta se dispondrá del uso de selladores o masilla siguiendo las recomendaciones planteadas por el sistema para cada caso.

4.3 Vidrios

La Empresa Contratista proveerá y colocará vidrios transparentes, según plano de tabiqueria, de espesor, tipos y características normados de 1ra calidad de 6mm de espesor en paños superiores a 1,50m2.

En términos generales se colocarán vidrios transparentes de 4 mm, según el tamaño del paño, en los tramos inferiores y en las puertas laminados 3+3mm.Fijación y calidad de vidrios

Se tendrá en cuenta para la colocación de los vidrios la utilización de contra vidrios de , madera de primera calidad, rectos, y dejar expresamente aclarado que todos los vidrios nuevos a emplear en sus distintos tipos y en los sectores o elementos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeo, manchas, picaduras burbujas u otras imperfecciones.

ARTÍCULO Nº 5 - PINTURA

5.1 Estado y preparación de las superficies

La aplicación podrá realizarse a pincel, rodillo o soplete sin aire, se podrá diluir con máximo de un 15%, en la primera mano y de un 5% en la segunda, si hay que aplicar otras manos se dará sin diluir.

El tiempo de secado entre manos será de 3 horas.

La Inspección de Obra ordenará la aplicación de las manos de pintura necesarias para que la superficie cubra correcta y prolijamente.

a) Se verificará el estado de todas las superficies de albañilería y se continuará con la preparación de la misma, antes de proceder con las terminaciones de pintado al látex o esmalte sintético, esto se realizará de acuerdo al estado de la misma y que a continuación se detalla:b) Para el caso de aquellas superficies a repintar y en buen estado se deberán lijar, cepillar y limpiar, verificando que las mismas se encuentren secas y firmes.

c) En aquellas superficies a tratar y que se encuentra en mal estado se deberán primeramente remover a fondo la totalidad de las mismas, con la extracción de todas las capas de pintura floja, englobada o fisuradas, además se considerará según el tipo de superficie a intervenir en un todo de acuerdo a los puntos que a continuación se detallan:

c1) Para superficies cuya terminación sea al látex y de baja absorción (cemento alisado, revoque firme, etc.) se deberá aplicar fijador acondicionador al agua tipo MILUZ o de igual calidad y componentes diluido 1 en 3 con agua.c2) En superficies de alta absorción (yeso, fibrocemento, revoque flojo, etc.) se aplicará fijador acondicionador al agua tipo MILUZ o de igual calidad y componentes diluido 1 en 2 con agua; para el otro caso se utilizará fijador al aceite de buena calidad con menor dilución.

C3) Para superficies con leves imperfecciones (Pequeñas fisuras, desniveles, rayas, etc.) se deberá corregir con enduido para interior según corresponda, una vez seco el mismo se procederá a lijar, cepillar, limpiar y sellar con fijador acondicionador al agua tipo MILUZ o de igual calidad y componentes o fijador al aceite de buena calidad según el tipo de terminación.

C4) En los cielorrasos se aplicará fijador y sellador acondicionador al agua tipo MILUZ o de igual calidad y componentes.

5.2 Superficies de madera en carpinterías

Para superficies nuevas, el maderamen debe estar bien estacionado y seco, de ser así se procederá a lijar en el sentido de la veta, cepillar para eliminar el polvillo, tierra, etc. ayudándose con un paño húmedo, si hubiese grasa, aceite, resinas, etc., se eliminará, limpiando con agua y jabón / detergentes o solventes, las manchas grises limpiar con ácido oxálico (30 gr. en 1 litro de agua), a la ½ hora lavar bien con agua; se deberá dejar secar bien considerando si es verano mínimo 3 días y en invierno mínimo 7 días, esto dependerá de la humedad y temperatura ambiente.

Se aplicarán dos (2) manos de solución fungicida de baja toxicidad tipo PENTA o de igual calidad, en toda la superficieLuego se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético de terminación semimate en interiores y brillante en exteriores, de gran rendimiento y poder cubriente, con una buena nivelación en su película elástica de alto brillo, óptimo secado y excelente resistencia a la intemperie, tipo RUBBOL GLOSS de MILUZ o de igual calidad y componentes.

5.3 Pintura en paramentos interiores

Una vez concluido con los trabajos de preparación de la superficie correspondiente a muros interiores, se utilizará pintura al látex acrílica mate para interiores que cumpla con un excelente poder cubritivo, de buena nivelación, con un acabado blanco inalterable, muy lavable y óptimo rendimiento y que admita el agregado de matizadores de buena calidad para lograr una variada gama de colores, tipo alba látex o de igual calidad y componentes.Se aplicarán para ambos casos las manos de pintura necesarias hasta lograr un correcto acabado en la superficie, como mínimo tres (3) manos.

Los colores a utilizar se determinarán, para todos los casos por la Inspección de Obra y se harán todas las muestras que sean necesarias.

5.4 Pintura en cielorraso

Para el tratamiento de cielorraso, de las areas a intervenir, se aplicará como terminación una pintura al látex especial para cielorrasos que no selle las superficies y que con una película porosa permita absorber la humedad y que además posea un gran poder cubritivo, nivelación y gran resistencia a la formación de hongos, del tipo MILUZ o de igual calidad, tantas manos como sea necesario para lograr un correcto acabado, no menos de tres (3) manos.Antes de aplicarse la pintura todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas, masilladas y enduídas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.En caso de que no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo, mal pulido de las aristas o superficies, etc., se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamación alguna.

Previo aplicación de fijador y sellador en los yesos nuevos, se darán tantas manos, debidamente cruzadas, de pintura al látex para cielorrasos, como sea necesario para lograr un correcto acabado, no menos de dos (2).

ARTÍCULO Nº 6 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIONES ELECTRICAS, DATOS Y TELEFONIA.

6.1 TRABAJOS A REALIZAR

Se ejecutarán las siguientes instalaciones: Canalización y cableado de las instalaciones eléctricas en el sector a remodelar Modificación y ampliación de los tableros seccionales TS1 y TS2 Provisión y montaje de los tableros TSI-1 Y TSI-2, para los circuitos estabilizados Verificación y/o reacondicionamiento puestas a tierra de los tableros seccionales TS1

yTS2. Instalación de piso técnico en sala de servidores en planta alta Remodelación instalación eléctrica sala de servidores. Canalización de la red de datos Canalización de la red de telefonía

Las tareas mencionadas comprenden la provisión de los materiales y la mano de obra y los trabajos se realizarán en las oficinas del área de Recaudación Tributaria de la Dirección General de Catastro e Información Territorial, ubicadas en la calle Moreno 173, de la ciudad de Viedma.Las descripciones, planos y/o detalles de las instalaciones que se suministran son indicativas, el Contratista deberá realizar todas aquellas tareas que sean necesarias para dejar las obras en funcionamiento normal de acuerdo a sus fines y con ajuste a las normativas de los organismos municipales, provinciales y/o nacionales con incumbencia en el rubro.

6.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.2.1 Normas de Aplicación

Serán de aplicación las siguientes Normas: AEA 90364 – Edición 2006: REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INS-

TALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES de la ASOCIACIACIÓN ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) - Parte 7.- REGLAS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES – Sección 771.- VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES (UNITARIOS) y Sección 718 - Edición 2008.- LUGARES Y LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA.-

Normas AADL y MANUAL de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LUMINOTECNIA Normas IRAM. LEY N° 19.587 DECRETO 351/79.SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.- Normas V.D.E.

6.2.2.-Calidad de los Materiales

Cuando no hay indicación de fabricante y/o marca la calidad de los materiales deberá cumplir con las especificaciones de las normas indicadas en el apartado Normas de Aplicación, caso contrario cuando se especifique la marca y el código de un producto, se deberá utilizar este o un reemplazo de calidad similar o superior.-

6.2.3.- Proyecto de las instalaciones

La Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de las instalaciones eléctricas de acuerdo a lo solicitado, ajustándose a las normas de aplicación y calidad de los materiales establecidos. Se deberá proporcionar conjuntamente con los planos y documentación, una información pormenorizada de los materiales a utilizar, indicando marca, datos técnicos, etc., que se utilizarán para su evaluación por los organismos técnicos.Todas las descripciones de los trabajos son indicativas, la Contratista deberá ejecutar todas aquellas tareas que sean necesarias para dejar la obra en funcionamiento normal de acuerdo a sus fines.-Dado que estas tareas se efectuarán en un edificio que debe continuar funcionando, se deberán implementar y coordinar con las autoridades, la modalidad de trabajo a implementar La Contratista deberá replantear las instalaciones existentes y obra nueva a incorporar de común acuerdo con la inspección de obra verificando el trazado de la misma indicado en planos, para el nuevo posicionamiento de los puestos de trabajo y ubicar las instalaciones

6.2.4.- Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, junto con folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra

6.2.5.- Descripción de los Trabajos a Realizar

6.2.5.1.- Traslado Tablero Principal

La alimentación eléctrica a Catastro, es realizada desde la Estación Transformadora (E.T.) de la EdERSA ubicada a la derecha del acceso principal, el tablero de medición está instalado en la pared lateral de la ET y el alimentador principal (cable Sintenax de Cu de 3x70+1x35mm2) acomete al Tablero General (TG) de Catastro, en la pared contigua del edificio, ver esquema adjunto.

Desde este TG se alimenta al Tablero Principal (TP) instalado en el sótano del sector del edificio antiguo, para desde allí, mediante alimentadores individuales conectarse con los tableros seccionales TS1 y TS2, ubicados en los depósitos contiguos a la escalera de acceso de la planta baja a la alta, frente al patio interno, ver esquema adjunto.

Los trabajos a realizar consisten en instalar en el sector adyacente al TG un nuevo gabinete metálico en chapa de acero de 600mm de ancho, 750mm de alto y 250mm de profundidad, para ser destinado a TP y comandar los tableros seccionales TS1 y TS2. Este tablero tendrá

tapa con cerradura, placa calada de protección, bastidor interno para soporte del equipamiento, con posibilidad de enrasar equipamiento de distinta profundidad.

El actual TP en el sótano, seguirá en servicio destinado al comando de los circuitos actuales, menos los correspondientes al TS1 y TS2, es decir que desde los bornes inferiores del seccionador fusible del TG, se hará una derivación con un cable Sintenax de Cu de 3x70+1x25mm2, para alimentar al nuevo TP, manteniendo la actual alimentación.

Se deberá migrar desde el TP existente, al nuevo solamente el equipamiento que comanda los alimentadores a los tableros TS! Y TS2, manteniendo el resto.

Al nuevo TP, se le instalará una puesta a tierra con una jabalina de CuAc de Ø 3/4 “ y 3 m de largo y un conductor de Cu desnudo de 25 mm2, la que se montará en el pasillo exterior, que rodea la estación transformadora. al gabinete del TP se lo equipara con una barra de conexión que vinculará esta nueva PAT, con el actual sistema del edificio. Se deberá prever montar en el exterior una cámara de inspección, para verificación de la resistencia de pat.

Para vincular el nuevo TP con los tableros seccionales, se instalarán en el cielorraso dos caños, que llevarán los dos alimentadores hasta el depósito contiguo a la escalera donde está el TS1, allí se conectará el alimentador A1 y para el correspondiente al TS2, se hará una perforación en la losa para acceder a la planta alta y conectar el TS2.

Los conductores a utilizar en estos alimentadores, son los actuales que vienen desde el TP en el sótano, que la Contratista recuperará y afectará al nuevo esquema, deberá incorporar a estos cables un conductor con aislación verde amarilla de 25mm2 de Cu, que vinculará la puesta a tierra del TP con los TS1 y TS2.

De acuerdo a lo indicado en el esquema adjunto al sector del TG y el nuevo TP, se lo cerrará de manera de disponer de un recinto exclusivo para los tableros, que llevará una puerta con cerradura y un cartel de advertencia de riesgo eléctrico..

6.2.5.2.- Ampliación Tablero Seccional TS 1, de planta baja.

Las modificaciones en el diseño de las oficinas de planta baja, requiere que se le suministre energía estabilizada y de servicios generales a 24 puestos de trabajo informático, lo que se ha planeado realizarlo con 6 nuevos circuitos de tomacorrientes estabilizados para informática (tei) y 2 nuevos circuitos de tomacorrientes para servicios generales (tsg), que serán alimentados desde el tablero seccional de piso, este tablero denominado TS1, tiene adosado un anexo TS1I y un equipo estabilizador de tensión, destinado a los circuitos de tomacorrientes para informática. Está ubicado al lado de la escalera de acceso al piso superior, en un cuarto destinado a los tableros.

Los circuitos C7 y C8, de tsg se instalarán en el gabinete del TS1 y llevarán cada uno un interruptor termomagnético de 2x10 A, para protección y comando.

Los circuitos C1, C2, C3, C4, C5 y C6, de tei, se instalarán en un gabinete adicional, similar al TS1I existente y llevarán una llave termomagnética de 3x25 A y un disyuntor diferencial súper inmunizado de 30 mA 4x40A, como comando y protección general y cada uno de los 6 circuitos llevarán una llave termomágnetica de 2x16 A como comando y protección individual, tendrá una reserva de espacio para dos nuevos circuitos.

La Contratista, deberá replantear todas las tareas, verificar los espacios disponibles en los gabinetes, confeccionar los esquemas eléctricos y topográficos de los tableros y presentarlos junto con los folletos del equipamiento a utilizar, a la inspección de obra para su evaluación.

Los circuitos correspondientes a la ampliación se los ha identificado con una nueva numeración, la Contratista deberá replantear las instalaciones y adaptar su nomenclatura a la existente.

Aquellos elementos faltantes en los tableros existentes, como placa frontal, carteles indicadores, etc, deberán ser repuestos.

6.2.5.3.- Ampliación Tablero Seccional TS 2, de primer piso.

Las modificaciones en el diseño de las oficinas del primer piso, requiere que se le suministre energía estabilizada y de servicios generales a 11 puestos de trabajo informático y 2 puestos para equipos informáticos –plotter- lo que se ha planeado realizarlo con 3 nuevos circuitos de tomacorrientes estabilizados para informática (tei) y 1 nuevo circuito de tomacorrientes para servicios generales (tsg), que serán alimentados desde el tablero seccional de piso, este tablero denominado TS2, tiene adosado un anexo TS 2I y un equipo estabilizador de tensión, destinado a los circuitos de tomacorrientes para informática. Está ubicado al lado de la escalera de acceso al piso superior, en un cuarto destinado a los tableros.

El circuito C9 de tsg se instalará en el gabinete del TS2 y llevará un interruptor termomagnético de 2x10 A, para protección y comando.

Los circuitos C10, C11 y C12 de tei, se instalarán en un gabinete adicional, similar al TS2I existente y llevarán una llave termomagnetica de 3x25 A y un disyuntor diferencial super inmunizado de 30 mA 4x40A, como comando y protección general y cada uno de los 3 circuitos llevarán una llave termomágnetica de 2x16 A como comando y protección individual, tendrá una reserva de espacio para dos nuevos circuitos.

La Contratista, deberá replantear todas las tareas, verificar los espacios disponibles en los gabinetes, confeccionar los esquemas eléctricos y topográficos de los tableros y presentarlos junto con los folletos del equipamiento a utilizar, a la inspección de obra para su evaluación.

Los circuitos correspondientes a la ampliación se los ha identificado con una nueva numeración, la Contratista deberá replantear las instalaciones y adaptar su nomenclatura a la existente.

Aquellos elementos faltantes en los tableros existentes, como placa frontal, carteles indicadores, etc, deberán ser repuestos.

6.2.5.4- Montaje de circuitos de tomacorrientes para servicios generales, estabilizados para informática y acondicionamiento de los circuitos de iluminación.

Las canalizaciones de los circuitos de tsg y tei, desde los tableros seccionales, hasta la pared desde donde se acometerá por el piso a los puestos de trabajo, de acuerdo a lo indicado en el plano, se realizará en forma similar a las existentes, es decir con cañería metálica suspendida del techo por sobre el cielorraso, en la zona del entretecho. Llevará

cajas de paso cada 12m lineales de caño o dos curvas sucesivas en el mismo sentido, el tramo horizontal finalizará en una caja de paso instalada por sobre la línea del cielorraso.

Las líneas existentes que interconectan las cajas de tei en las paredes, está instalada por sobre la línea del cielorraso, acometiendo desde allí a cada una de las cajas de tomas con caños verticales, en cambio las líneas para interconectar las cajas de tsg, tienen una acometida vertical desde el entretecho hasta la primer caja y luego por cañería horizontal vincula las restantes por un caño empotrado en la pared a la altura de montaje de estas, ver esquema en Anexo 1. Las nuevas canalizaciones se ejecutarán con el mismo criterio.

Como los puestos de trabajo son del tipo isla, ubicados separados de las paredes, se acometerá a ellos con un canal de piso, de aluminio, de 3 vías, de Electro Canal S.R.L., el que se instalará apoyado sobre el contrapiso, para lo cual se cortará la goma del piso y se lo fijará con tornillo y tarugo, 2 por metro.

Los tomacorrientes de servicio general e informática y los conectores RJ45 de datos y RJ11 para telefonía se instalarán en minicolumnas de aluminio que se conectarán a los electrocanales y estarán equipados con la cantidad de tomas y conectores indicados en los planos.

Para los puestos de trabajo unipersonales se utilizará una minicolumna simple de aluminio 98 MC LUX de ATQ Ackermann y para aquellas oficinas con islas de 4 puestos o escritorios apareados, se utilizará una minicolumna doble de aluminio 98 MD de ATQ Ackermann.Las 7 minicolumnas simples estarán equipadas con: 1 marco triple con 3 tomas steck de 10 A 1 marco simple con 1 toma IRAM 2068 de 10 A1 marco simple con 1 conectores RJ451marco simple con un 1 conector RJ11. (donde corresponda)Las 14 minicolumnas dobles estarán equipadas con:2 marco triple con 3 tomas steck de 10 A 2 marco simple con 1 toma IRAM 2068 de 10 A1 marco simple con 1 conectores RJ451marco simple con un 1 conector RJ11. (donde corresponda)

Aclaración: Se verificará que los tomas y conectores a instalar sean del mismo tipo que los existentes, a los efectos de tener un equipamiento uniforme.

Los dos tei, a instalar sobre pared se montarán en una caja de plástico, tipo periscopio de piso, similar a las existentes.

El cableado de los circuitos para tsg y tei, se realizará con conductores AFUMEX 500, de Prysmian.Todos los circuitos llevarán un conductor de protección, el que tendrá aislación color verde amarillo, de sección mínima de 2,5 mm2, este conductor estará conectado en cada una de las cajas, mediante un terminal, que se fijará a las cajas con un tornillo con tuerca, contratuerca, doble arandela plana y una arandela de presión.Todos los conductores se rotularán de acuerdo a su función y su código será similar al utilizado en las instalaciones existentes y será registrado en los planos del Proyecto Ejecutivo. En el caso que los conductores existentes no tengan señalización o se le haya desprendido, se señalizarán los cables en los tableros y las cajas de tomas.La unión de los conductores se realizará con empalmes a compresión del tipo preaislado, en aquellos casos de conductores de secciones pequeñas en cajas de paso, se podrá utilizar un terminal roscado aislado para empalme ciego.Los conductores para conectar aparatos eléctricos y/o borneras que se conecten por inserción del extremo del cable pelado, llevarán punteras terminales del tipo TIF preaislado.

El sistema de iluminación no se modificará, lo que se deberá reubicar son los interruptores de comando de acuerdo a las nuevas posiciones y sentido de giro de las puertas de acceso a las oficina

6.2.5.5.- Verificación puesta a tierra.

El Contratista, deberá medir la puesta a tierra existente verificando que su resistencia no supere los 5 ohm como valor máximo.En el caso que su valor sea superior a 5 ohm, se deberán realizar instalaciones complementarias, de manera tal de ajustar dicho valor a las normas. Se verificará la continuidad de la puesta a tierra en las nuevas instalaciones.Todos los trabajos puesta tierra se realizaran de acuerdo a los lineamientos de la norma IRAM 2281.

6.2.5.6.- Documentación Conforme a Obra

La Contratista una vez terminados los trabajos deberá entregar la Documentación Conforme a Obra, impresa, firmada por el Representante Técnico de la empresa, en dos copias impresas y una copia en soporte magnético, para ser evaluada por Inspección de Obra.Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provistos por el Contratista, quien efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección.Aprobada esta documentación se realizarán las pruebas para la recepción de los trabajos.

6.2.5.7.- Recepción de los trabajos

Con la documentación Conforme a Obra aprobada, se procederá a realizar las siguientes pruebas de recepción de las instalaciones:

Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas, conductores, accesorios, tableros etc. y verificación de la correcta identificación de acuerdo a los códigos consignados en la documentación Conforme a Obra.Verificación con Megger de la aislación entre conductores y tierra por circuito.Entre los conductores la resistencia mínima de aislación será de 1000 ohm por cada volt de la tensión de servicio.Verificación con pinza amperométrica la carga que toma cada circuito y compararla con la planilla de cargas y la protección instalada. Verificación de funcionamiento, para lo cual se accionarán todos los dispositivos, conectando los circuitos hasta llegar a plena carga, momento en el que se verificara si la temperatura de conductores, tableros, accesorios está dentro de los parámetros normales.Verificación de caída de tensión. Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra.Mediciones de la resistencia de puesta a tierra del sistema en diferentes puntos Una vez cumplidas con éxito las pruebas de funcionamiento de todos los sistemas de la provisión , se autorizará la recepción provisoria de las instalaciones.

DETALLE DE BANDEJA EN DATA CENTER

6.3.- RED DE DATOS

La Contratista proveerá los materiales y mano de obra para construir una red de cableado estructurado Categoría 5e, conforme a la norma técnica ANSI/TIA/EIA-568-A-5 Transmission Perfomance Specification for 4 Pair Category 5e Cabling (Enero 2000) y sus grupos asociados.La red de cableado estructurado para conectar los 37 puestos de trabajo de planta baja y primer piso, comprende los siguientes trabajos:

6.3.1.- Ampliación de las canalizaciones de la red de datos

Las canalizaciones de la red de datos están compuestas por una red de conductos bajo piso que se conectan a un sistema de zocaloductos, que cubren las oficinas y alojan los conectores para los equipos

Los trabajos de la ampliación de las canalizaciones de la red de datos, consisten en adaptar las existentes para incorporar 37 nuevos cables UTP, desde la sala de servidores en el primer piso, hasta los puestos de trabajo en planta baja y primer piso, para lo cual se debe redimensionar la salida de la sala de servidores, que se realiza por un conducto bajo piso y es el lugar mas complicado; para incorporar los nuevos cables de red, a los efectos de no tener que desmontar la red actual, en aquellos lugares que el ducto está completo, se instalará otro paralelo. La misma solución se empleará con los zocaloductos, es decir cuando deba ampliarse su capacidad se instalará otro en forma paralela.

En las zonas marcadas por un circulo y las letras “A” y “B” en el plano, el conducto bajo piso correspondiente a la red de datos, está obstruido por aplastamiento, se removerá el tramo y repondrá por uno nuevo, previo a reparar la base de asentamiento.

El ducto correspondiente a la montante vertical desde la sala de servidores deberá ser ampliado, de manera que todos los cables utp –existentes mas ampliaciones- ocupen el 50 % de la sección del ducto.

6.3.2.- Cableado puestos de trabajo de la red de datos

La red de cableado para conectar 37 puestos a la sala de servidores, se realizará con cable UTP de 4 pares pares sólidos de 24 AWG sin blindaje de AMP, según los estándares TIA/EIA 568 B.2 para categoría 5E y está conformada por 37 vínculos desde el rack a los RJ45 .El cableado se canalizará por el pisoducto y zocaloducto y el acceso a los puestos se hará por el electrocanal de piso y las mini columnas, de acuerdo a lo indicado en los planos.

6.4.- TELEFONIA

La zona de oficinas a remodelar tiene instalados puestos de telefonía, los que están conectados a la central del edificio, en los planos se han indicado los lugares donde se requiere disponer del servicio de comunicación. La Contratista deberá replantear el cableado y reubicar los puestos existentes a los nuevos lugares, en aquellos lugares que no dispone de red y/o internos, de deberá ampliarla e instalar un conector RJ11 y el equipo telefónico correspondiente.

6.4.1.- Ampliación de las canalizaciones de telefonía.

Las canalizaciones de telefonía para acceder a las nuevas ubicaciones de los puestos remodelados, están integradas al sistema de datos que se han descripto en el apartado anterior, por lo tanto valen las mismas consideraciones. El pisoducto a instalar para acceder a aquellos puestos de trabajo cuádruples en isla o escritorios apareados sin contacto con las paredes es de triple vía de las cuales una está destinada a la telefonía,

6.4.2.- Cableado de tomas de telefonía.

La Contratista deberá adaptar el cableado existente, para cubrir las necesidades de la remodelación, en aquellos lugares donde no disponga de pares suficientes, deberá instalar

un nuevo par si las condiciones lo permiten, caso contrario deberá renovar el tramo, previa consulta a la empresa que realiza el mantenimiento del sistema telefónico.

6.5.-ARTEFACTOS DE ILUMINACION

DESCRIPCION:Artefacto de iluminación de embutir, para cielorraso suspendido, modulo 61x61cm, con equipo y con lámparas. Tipo Alba de Lumenac ó similar y equivalenteCantidad: dos (2)Cuerpo / marco: de chapa zincada y prepintada con esquineros de PC.Reflector/ óptica: reflector tipo ala de gaviota en chapa zincada y prepintada, combinada con difusor de policarbonato opal con lamina de acero micro perforada.Lámparas bajo consumo potencia: 2x36w dulux 2611 Portalámpara: de PBT GF con contactos de bronce fosforoso, 2 a /250 v, t140.Cableado: cable rígido de sección 0,50mm2 aislación de PBT bornera de conexión d 2 b + T con sección máxima de 2,5 mm2.Equipo: balastos arrancadores y capacitor de primera calidad, 230V/50 Hz.Montaje: indicado para cielorraso suspendido de placas modulares 61x61 tipo Durlock provistos con soportes adicionales.Nota: con inverter y lámpara de emergencia

6.6. Zócalo Canal De aluminio extruido de alta pureza de 1,5 mm. de espesor y terminado en color natural, anodizado o pintado. El cuerpo se entregará en tramos de cuatro metros de largo, modelo con tres divisiones fijas interiores.

6.7.Piso técnico   en Data Center

Conos y Soportes RegulablesEl piso técnico se colocará sobre piso existente, sin extracción de este.

Soporte de Altura RegulableInyectado totalmente en material especial de polipropileno antiflama que evite la propagación del fuego. Este sistema es muy resistente a esfuerzos exigentes, soportando una carga distribuida en forma uniforme de 1.250kg/m2. Las baldosas metálicas de 2mm. de espesor y perfectamente planas, son procesadas en una prensa de 160TN utilizando matricería de alta precisión, obteniendo la total intercambiabilidad de las mismas, facilitando el cambio parcial o total del piso.

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

COMPUTO YCOMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIALPRESUPUESTO OFICIAL

O B R A:

REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

ANEXOSANEXOS

ANEXO I PROPUESTA

Señores……. de la Provincia de Río Negro

La firma....................................................................., quien fija domicilio legal en la calle............................................................. Nº.............., Piso .........., Departamento ................, de la ciudad de ............................................................., Provincia de Río Negro, representada por el Sr. ........................................................................, DNI Nº............................, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación Privada Nº /1, reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas de la interpretación de la misma, aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y demás reglamentaciones provinciales, ofrece realizar la obra “REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO DE LA AGENCIA DERECAUDACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO ” en Moreno 173 de la ciudad de VIEDMA, aportando materiales, mano de obra, herramientas y toda otra provisión necesaria, en la suma de PESOS.......................................................................................................... ($........................................), siempre que le sean adjudicados.

Por otra parte, se compromete a mantener esta oferta por el término

de cuarenta y cinco (45 días) corridos y acepta para cualquier situación judicial que se

suscite los Tribunales de la Provincia de Río Negro con sede en Viedma.

.................................................

FIRMA

ANEXO II –PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO OFERTA

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE RIO NEGRO

Obra: REFUNCIONALIZACION DE GERENCIA DE CATASTRO VIEDMA

Nº DESCRIPCION DEL ITEM UN CANT.PRECIO

UN. SUBTOTA

L % INCID

1 TRABAJOS PREPARATORIOS          

1.1 Desmontar Tabiqueria existente m2        

1.2 Desmontar cielorrasos en areas de canalizaciones electricas m2        

1.3 Demolicion de carpetas y retiro de revestimientos linoleos m2        

1.4 Retiro de desechos y escombros m3        

1.5 Retiro de Archivos en Planta Baja y reubicacion gl        

             

 

2.1 Instalar nuevos tabiques m2        

2.2 Reinstalar tabiques extraidos m2        

             

3 TABIQUES SISTEMA ROCA DE YESO TIPO DURLOCK          

3.1 Ejecucion de tabiques sistema Durlock m2        

             

4   PISOS          

4.1 Colocación de piso linoleo en sectores dañados m2        

     

5   INSTALACIÓN ELECTRICA e ILUMINACION          

5.1Bandejas portacables TRP-300-16-Z, de Samet, de 300 mm de ancho y ala 50 instaladas con accesorios ml    

   

5.2Zocalo canal de aluminio de 3 vías, Modelo Americano de Electrocanal, de 90x30mm ml    

   

5.3 Electrocanal de piso de aluminio de 3 vías de Electrocanal ml        

5.4

Electrotomas de 2 caras, 3 modulos, 6 fichas: 3 p/ toma monofásico Schukto, 1 toma monofásico 2P+T, 1 base RJ45 y 1 RJ-11 de Electrocanal

u       

5.5

Piso técnico elevado modular Electrofloor de Electrocanal , con baldosas de 50x50 cm, terminación linoleo, soportes de 100mm de altura regulables

m2       

5.6

Caja de embutir eléctrica de 8 elementos - CEE 8 - LN de

Electrocanal con 4 tomas monofásicos Shukco, u       

5.7Artefactos de iluminación con 2 tubos de 36w, con dispositivos de arranque y 1 equipo para iluminación de emergencia

1       

5.8 Cableado de los circuitos de la instalación eléctrica ml        

5.9 Ampliación en 2 circuitos monofásicos tablero TS1 de planta baja g        

5.10 Ampliación en 4 circuitos monofásicos tableto TS2 de planta alta g        

5.11 Provisión e instalación Tablero seccional TSI1- 8 circuitos g        

5.12 Provisión e instalación Tablero seccional TSI2 - 4 circuitos g        

5.13 Verificación y normalización puesta a tierra tableros Planta Baja g        

5.14 Verificación y normalización puesta a tierra tableros Planta Alta g        

             

6   CIELORRASOS          

6.1 Ejecucion cielorraso durlock en sector Data Center m2        

6.1 Reparacion cielorraso existente y bocas acceso m2        

             

7   PINTURA          

7.1 pintura látex cielorraso m2        

7.2 pintura látex interior sectores a intervenir m2        

7.3 Barniz sintético s/madera m2        

             

8   VARIOS          

8.1 limpieza y retiro sobrantes de obra m3        

8.2 limpieza final de obra gl        

  COSTO FINAL TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA          

ANEXO III

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2014

El que suscribe…………… …..DNI:… … en su carácter de representante de la Empresa… .declara bajo juramento que de conformidad con lo requerido en las Bases Legales se ha hecho presente IN SITU donde se desarrollará la obra motivo del Concurso de Precios N° 10/2014 y tiene conocimiento pleno de las

condiciones en que se realizarán los trabajos, como así mismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas, Planos y Aclaraciones, y se compromete a la firma de la citada documentación.

……………………….. FIRMA

ANEXO IV MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, representado en este acto por (D.N.I. N° ) con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 99 de Viedma, en adelante EL COMITENTE, por una parte y la Empresa …. CUIT Nº .. Representada por el Sr. …..DNI…. con domicilio en…. de la ciudad de Viedma, en adelante El CONTRATISTA, por la otra, se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas:PRIMERA: El presente contrato se rige por los términos de la Ley de Obras Públicas J Nº 286 y su reglamentación.

SEGUNDA: El CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos correspondientes a la obra “REFUNCIONALIZACION GERENCIA DE CATASTRO DE LA AGENCIA DERECAUDACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO” según Concurso de Precios Nº 10/2014 Expediente Nº 101.874-ART-2014, con provisión de materiales y mano de obra para la ejecución total de la misma y en cumplimento de los demás exigencias que establecen los Pliegos de Bases y Condiciones Legales , Especificaciones Técnicas y toda la documentación técnica provista por EL COMITENTE que El CONTRATISTA declara conocer y aceptar en todo de conformidad. TERCERA: El monto a pagar a El CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos descriptos en el articulo anterior asciende a la suma de PESOS….($...) que el COMITENTE hará efectivo en un todo de acuerdo a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Legales. CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecución de los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la firma del presente contrato, término en el cual se compromete a firmar la correspondiente Acta de Inicio de obra con El COMITENTE.QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la Cláusula Segunda en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días corridos, a contar desde el día inmediato posterior a la fecha del Acta de Inicio de Obra. SEXTA: A los fines de la ejecución del presente contrato El CONTRATISTA designa como su representante técnico a ….. quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de los trabajos y representará a El CONTRATISTA hasta la finalización de la obra ante El COMITENTE. La actuación del representante técnico obligará al EL CONTRATISTA en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de su vinculación con El COMITENTE.SEPTIMA: En el caso de que EL CONTRATISTA reemplazara a su representante técnico deberá notificarlo en forma fehaciente a El COMITENTE dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a producirse tal circunstancia. En tal caso deberá consignar los datos personales y profesionales identificatorios de su nuevo representante.OCTAVA: EL CONTRATISTA responderá civilmente por la correcta realización de la obra y por vicios y /o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. Con posterioridad a la recepción definitiva EL CONTRATISTA responderá por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos al tiempo de la recepción definitiva, aún cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el representante técnico. EL CONTRATISTA se somete a la responsabilidad derivada del artículo Nº 1646 del Código Civil, ya sea por ruina total o parcial. NOVENA: EL CONTRATISTA afianza el fiel cumplimiento del presente contrato mediante póliza de seguro Nº …. Por la suma de pesos …($...) extendida por … , equivalente al 5% del monto del contrato y se hará cargo del sellado de ley. La fianza presentada queda en custodia de la Gerencia de Administración de ART. DECIMA: EL CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes con relación al personal que emplee para la ejecución de

los trabajos, inclusive de las leyes de accidentes de trabajo y seguridad e higiene, liberando al EL COMITENTE de toda responsabilidad al respecto. DECIMA PRIMERA: EL COMITENTE a través del Sr. , DNI N° …................... será responsable de la inspección técnica, certificación, recepciones provisorias y definitivas de los trabajos descriptos en la cláusula segunda del presente contrato. DECIMA SEGUNDA: El contrato será rescindido de pleno derecho por EL COMITENTE cuando EL CONTRATISTA obrare con dolo o culpa grave o incurriera en incumplimientos de sus obligaciones contractuales.DECIMA TERCERA: EL CONTRATISTA asume la responsabilidad derivada de la demora injustificada en la entrega de los trabajos contratados, atento a la cual EL COMITENTE podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de tal circunstancia de acuerdo a lo normado por la Ley de Obras Públicas J Nº 286 de la Provincia de Río Negro.

DECIMA CUARTA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente contrato, conforme con la legislación vigente en la Provincia de Rió Negro.DECIMA QUINTA: Las partes se someten a la competencia de la Justicia de la Provincia de Río Negro y a los Tribunales ordinarios de la ciudad de Viedma, para intervenir en las cuestiones derivadas del presente contrato. En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los ….días del mes de ….del año 2014.

ANEXO V –CARTEL DE OBRA

ANEXO VIPLANILLA DE DATOS COMERCIALES

La Empresa...............................................................................................

Declara, para cualquier información necesaria relacionada con la presente Licitación, los siguientes datos comerciales:

I.V.A.Nº.........................................................................

C.U.I.T. º......................................................................

INGRESOS BRUTOS...............................................