Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica · un saco de 40 kg de pegablok produce...

de 35

www.abogados.or.cr / FB: Colegio de Abogados de Costa Rica / Fax: 2283-0920 / Dirección: Zapote. San José, Costa Rica

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Departamento Proveeduría

Teléfono 2202 3627 Facsímil 2253 6437

PRV-0031-2018 21 de febrero 2018

PLIEGO DE CONDICIONES

Licitación Abreviada N°2018LA-000001-CAB "Remodelación de piscina en Sede Pérez Zeledón”

El Departamento Proveeduría, del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito hasta las 12:00 horas del 09 de marzo 2018, para la construcción de lo que a continuación se detalla, con todo gasto pago e impuestos incluidos, según requisitos y especificaciones que más adelante se indican: CAPITULO I ASPECTOS TÉCNICOS RENGLÓN ÚNICO: …”

1. DEMOLICION LAS DEMOLICIONES SOLO SE REALIZARÁN CON MAQUINARIA, Y LOS ESCOMBROS DEBEN DE SER RETIRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. SI SE DESTRUYE ALGUNA PARTE DE LA ZONA DE RECREACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA SEDE DE PÉREZ ZELEDÓN, DEBERÁ SER RESTAURADA EN SU TOTALIDAD. DEMOLICIÓN DE LA PISCINA EXISTENTE 2. TRAZO PREVIAMENTE AL TRAZADO DE LA PISCINA SE EFECTUARÁ LA LIMPIEZA Y EMPAREJAMIENTO DEL TERRENO EN GENERAL Y EN ESPECIAL DE LA ZONA DE TRAZADO. EN ESTA PARTIDA SE INCLUYE LOS DESMONTES, EXISTENTES EN EL TERRENO, COMO LA RECTIFICACIÓN O DESVIACIÓN DE CAUCES DE AGUA, ETC. 3. NIVELACION LA NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DEL HUECO DE LA PISCINA SE REALIZARÁ CON LASTRE COMPACTADO CON COMPACTADOR DE BOTA O SIMILAR EN CAPAS DE 5 CM SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, POR SU CAPACIDAD SOPORTANTE. 4. CONSTRUCCION DE LA PISCINA PAREDES DE LA PISCINA SERAN DE BLOQUES DE CONCRETO DE 20X20X40 CLASE “A” GRIS COMPUESTO CON LOS AGREGADOS APROPIADOS, IGUAL O SUPERIOR A LOS DE PEDREGAL. LOS BLOQUES SERAN SANOS, CARENTES DE FISURAS Y QUEBRADURAS. MORTERO DE PEGA. EL MORTERO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONCRETO SERA PEGABLOCK DE INTACO. PARA SU COLOCACION, LA SUPERFICIE QUE VAYA A ESTAR EN CONTACTO DEBE ESTAR LIMPIA, BIEN ADHERIDA Y LIBRE DE POLVO, ACEITE, GRASA, CERA, PINTURA, EFLORESCENCIA Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE. EVITE QUE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE SUPERE LOS 30 °C EN EL MOMENTO DE COLOCAR EL MORTERO. LIMPIE LOS LADOS DE LOS BLOQUES PARA ASEGURAR UNA BUENA ADHERENCIA CON EL MORTERO.

ESTABLEZCA LAS GUÍAS PARA LA INSTALACIÓN Y EXTIENDA UNA CAPA UNIFORME DE PEGABLOK TIPO N EN LA BASE. ASIENTE CADA UNO DE LOS BLOQUES SOBRE UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO RESPETANDO EL APLOMO Y EL NIVEL. CADA BLOQUE DEBE TENER MORTERO EN LA JUNTA VERTICAL ANTES DE SER INSTALADO. PRESIONE HACIA ABAJO Y HACIA EL BLOQUE COLOCADO ANTERIORMENTE. RECOJA EL EXCESO DE MORTERO DE LA JUNTA. VERIFIQUE CONSTANTEMENTE EL ALINEAMIENTO DE LA PARED. DÉ ACABADO A LAS JUNTAS CON UN SISADOR CUANDO EL MORTERO HAYA OBTENIDO UNA LEVE DUREZA.

de 35




SE RECOMIENDA EMPEZAR EL CURADO CON AGUA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN Y EXTENDERLO POR 72 HORAS.

UN SACO DE 40 KG DE PEGABLOK PRODUCE APROXIMADAMENTE 20 LITROS DE MORTERO. Y VERTICAL. LOS BLOQUES DE CONCRETO SE COLOCARÁN TIPO “SILLAR” Y A PLOMO; CADA UNO DE ELLOS SOBRE

UNA BASE COMPLETA DEL MORTERO, PROCURANDO QUE LAS JUNTAS VERTICALES NO SEAN MENORES A 1,0 CM. DE ESPESOR NI MAYOR A 1,5 CM COLOCANDO SU MORTERO AL MISMO TIEMPO QUE EL DE LA BASE. SE

RESPETARÁN LA COLOCACION DE LA VARILLA VERTICAL Y HORIZONTAL, SEGÚN LOS DETALLES DE LAS PAREDES EN

LOS PLANOS. ASI, COMO LA LONGITUDES DE DESARROLLO. 5. VERTIDO DE CONCRETO DE CONTRAPISO PARA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO SE PODRÁ UTILIZAR MADERA O METAL, Y DEBERAN DE MANTENER EL MISMO

ESPESOR EN EL TRAYECTO. TODAS LAS FORMALETAS DEBERÁN SER RECTAS, SIN COMBAS NI ALABEOS, Y DE

SUFICIENTE FORTALEZA COMO PARA RESISTIR LA PRESIÓN DEL HORMIGÓN SIN DEFORMARSE. EL

ARRIOSTRAMIENTO Y ESTANCADO DE LAS FORMALETAS DEBERÁ DE HACERSE DE MANERA QUE ÉSTA OBTENGA SU

ALINEAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL HASTA QUE SEAN RETIRADAS. LA MEZCLA PARA EL VERTIDO TIENE QUE

HACERSE SEGÚN CRITERIO ESTRUCTURAL Y PUEDE HACERSE EL CONCRETO EN SITIO CON LA SALVEDAD DE QUE

TIENE SER DESCARGADO DIRECTAMENTE DE LA BATIDORA A CARRETILLOS, BALDES O VOLQUETAS; O BIEN SOBRE

UNA PLATAFORMA DE MADERA O ACERO DESDE DONDE SE TOMARÁ PARA SU COLOCACIÓN, EVITANDO QUE SE

PRODUZCA SEGREGACIÓN EN LA MEZCLA, POR LO QUE PREVIO AL VERTIDO DEBERÁ DE REMOVERSE (PALEAR UNA

VEZ MÁS); LA MEZCLA PARA REACTIVAR LOS COMPONENTES Y MANTENER LA MEZCLA HOMOGENÉA, DONDE SE

REMUEVA LA FORMALETA Y QUEDEN ESPACIOS (HORMIGUEROS) SE REMOVERÁ EL MATERIAL SUELTO Y SE

RELLENARÁ CON MORTERO DE REPARACIÓN SIMILAR O SUPERIOR AL TIPO MAXIPATCH DE INTACO, DONDE SE

PRESENTEN REBABAS, LAS MISMAS SERÁN REMOVIDAS. 6. ACABADOS DE LAS PAREDES, CONTRAPISO Y RAMPA A LAS PAREDES DEBE APLICÁRSELES REPELLO QUEMADO, PARA PROPICIAR UNA BUENA ADHERENCIA DEL REPELLO

A LAS SUPERFICIES, ESTE SERÁ DE NO MÁS DE UN CENTÍMETRO, ÉSTAS SE DEBERÁN SATURAR CON AGUA LIMPIA

POR UN MÍNIMO DE CUATRO HORAS. UNA VEZ PASADO ESTE PLAZO, LAS SUPERFICIES DE CONCRETO SE CUBRIRÁN

CON UN PRODUCTO IGUAL O SUPERIOR A MAXICRYL 70 PARA LUEGO PRINGARLAS CON UNA MEZCLA 1:2:5 DE

CEMENTO, CAL, ARENA GRUESA Y 1/2 LITRO DE ACRIL, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM. LA ARENA TENDRÁ UN

DIÁMETRO MÁXIMO DE 3 MM. DEBERÁ DÁRSELE UN ACABADO AFINADO. PARA LA COLOCACION DE

VITROCERAMICA. AL ACABADO AFINADO, SE LE COLOCARA UNA GUIA HORIZONTAL PARA LA COLOCACION DE LOS PANELES DE

VITROCERAMICA. SE LES COLOCARA GOMA O BONDEX DE INTACO PARA VITROCERAMICA SIMILAR O SUPERIOR. SE

SEGUIRAN EXCLUSIVAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE COLOCARÁN LOS PANELES DE VITROCERAMICA, EN LA CARA EXTERNA SE DEBE DE OBSERVAR EL PAPEL. SE LES

PASA LA LLANETA DE GOMA PARA ELIMINAR TODOS LOS EXCESOS DE MORTERO(BONDEX), Y ASEGURARSE DE

SELLAR LA PIEZA. EN LA TAPA DE PAPEL, SE MOJA UNIFORMENTE PARA LUEGO DESLIGARLA CUIDADOSAMENTE. ESTO SE REALIZA AL

DIA SIGUIENTE EL FRAGUADO DE LA PIEZA CON FRAGUA PARA PISCINA MPI 660 DE GRUPO SUR. LA SUPERFICIE A APLICAR DEBE ESTAR SECA, LIMPIA, SÓLIDA, CONSISTENTE, LIBRE DE RESIDUOS DE MORTERO DE PEGA EN LAS SISAS. NO DEBE TENER FILTRACIONES DE AGUA, NI HABER SIDO TRATADA CON OTRO IMPERMEABILIZANTE O PINTURA. PARA EL USO DE ESTE PRODUCTO SE DEBE MEZCLAR DE FORMA MANUAL TODO EL CONTENIDO DE UNA BOLSA DE PRODUCTO (2 KG) CON 750 ML DE AGUA LIMPIA (3/4 DE LITRO) EN UN RECIPIENTE LIMPIO HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA, LIBRE DE GRUMOS. DEJE REPOSAR POR 5 MINUTOS Y LUEGO APLIQUE CON PLANCHA DE GOMA SOBRE LAS SISAS, RELLENANDO DE MANERA UNIFORME TODAS LAS SISAS DEL ENCHAPE. DEJE SECAR POR UNA HORA Y LIMPIE LOS EXCESOS CON UNA ESPONJA SEMIRRÍGIDA SECA. SI QUEDARA ALGÚN LUGAR SIN RELLENAR DESPUÉS DE LA PRIMERA APLICACIÓN, PUEDE VOLVER A RELLENAR LAS ÁREAS FALTANTES Y REPETIR EL PROCEDIMIENTO. EL TIEMPO DE CURADO INICIAL ES DE 24 HORAS. EN EL CASO DE EXISTAN CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS (LLUVIAS, TORMENTAS, U OTROS) QUE AFECTAN EL AVANCE NORMAL DE LA CONSTRUCCIÓN, SE DEBE DE COLOCAR TOLDOS PARA NO IRRUMPIR EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 7. ACERO DE LAS VARILLAS

de 35




LAS VARILLAS DE REFUERZO SERÁN SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA LIBRES DE DEFECTOS, DOBLADURAS Y CURVAS QUE NO PUEDAN SER ENDEREZADAS. SE UTILIZARÁN BARRAS REDONDAS LISAS CON UN ESFUERZO DE CEDENCIA DE 2.820 KG/CM2, GRADO 40 Y BARRAS REDONDAS CORRUGADAS CON ESFUERZO DE CEDENCIA DE 4.200 KG/CM2 GRADO 60, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, LOS CUALES SE AJUSTARÁN A LAS NORMAS DEL CÓDIGO SISMICO DE COSTA RICA 2010. 8. ACERO DE REFUERZO EN CONTRAPISO SE COLOCARÁ MALLA ELECTROSOLDADA #3 Y ESTAS DEBEN SER COLOCADAS UTILIZANDO SOPORTES DE

CONCRETO (HELADOS), DE ADECUADO ESPESOR PARA QUE LA MALLA QUEDE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA. EL ANCHO DE LA CHORREA ES DE 15 CM. SE COLOCARÁ LASTRE COMPACTADO AL 100% CUMPLIENDO LA NORMA

DE PROCTOR STANDARD (AASHTO T-99). SE SOLICITARÁN 4 PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACION DEL

LASTRE (ASTM D-6938), LAS CUALES SE EFECTUARÁN ANTES DE LA CHORREA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA. EL CONCRETO DE LA CHORREA DE CONCRETO ES DE 240 KG/CM2, SE SOLICITARÁN 4 PRUEBAS DE

COMPRESION A 240 KG/CM2.

PRUEBAS DE LABORATORIO COMPRESION A LOS 240 KG/CM2

1 7 DÍAS

1 14 DÍAS

2 28 DÍAS

9. COLOCACIÓN DEL CONCRETO | PARA EL CONCRETO (NO DE JARDÍN). 10. ACABADO DE CONTRAPISO CUANDO SE DESEA OBTENER UNA SUPERFICIE DENSA, DURA Y LISA, SE DEBERÁ PROSEGUIR CON UN REPELLO TIPO “PLANCHA” PARA LA COLOCACION DE LA VITROCERAMERICA. ESTA OPERACIÓN SE DEBE INICIARSE CUANDO EL SANGRADO HAYA TERMINADO Y EL CONCRETO HA ALCANZADO LA RESISTENCIA NECESARIA COMO PARA QUE AL PISAR NO PRODUZCA UNA HUELLA DE UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 5 MM. EL ACABADO SERÁ CON VITROCERAMICA ESPAÑOLA CON COLOR A ESCOGER POR EL CAB. 11. CURADO EL CURADO DEBERÁ COMENZAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DEL ACABADO. UNA DEMORA DE UNAS CUANTAS HORAS PUEDE DAR ORIGEN A PROBLEMAS EN LA SUPERFICIE. CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CURADO SE TRATA DE MANTENER EL CONCRETO HÚMEDO, AL MENOS DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS, Y DE ESTA MANERA ASEGURAR LA CONTINUA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO Y EL DESARROLLO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO. EN DÍAS VENTOSOS ES NECESARIO CUBRIR LA LOSA ANTES DEL ACABADO FINAL O APLICAR UNA NEBLINA DE AGUA SOBRE EL CONCRETO RECIÉN COLOCADO PARA EVITAR LAS GRIETAS PLÁSTICAS. LAS JUNTAS DEBEN SER SELLADAS PARA PREVENIR LA ENTRADA DE AGUA A LA BASE O ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA LOSA, FACILITAR LA LIMPIEZA Y DAR SOPORTE A LOS BORDES BAJO EL TRÁFICO PREVINIENDO EL DESASTILLAMIENTO. LA APLICACIÓN DE MATERIALES EPÓXICOS DEBE RETARDARSE AL MENOS 90 DÍAS, DE MANERA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA MAYOR PARTE DE LA CONTRACCIÓN. CUANDO EXISTAN CICLOS DE MOVIMIENTOS POR RAZONES DE IMPORTANTES CAMBIOS DE TEMPERATURA NO ES ACONSEJABLE COLOCAR SELLANTES DE RESINA SEMIRÍGIDAS. 12. ESCALERAS LAS ESCALERAS SERAN TIPO ASTRAL 3 PELDAÑOS ACERO INOX. PROF. 95 CM / SIN ANCLAJES. REALIZACIÓN DE PRUEBA DE TUBERÍAS Y EQUIPOS PARA LO CUAL SE NECESITA DEJAR LA PISCINA A MEDIO LLENAR. ESTAS PRUEBAS DEBERÁN REALIZARSE CON UN TÉCNICO ESPECIALIZADO O CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO, EMPRESA O PROFESIONAL CERTIFICADO EN EL CAMPO.

de 35




13. ACERAS LAS ACERAS INCLUYE: ACERAS PERIMETRALES (ESTAS DE 1,20 M) TODAS ELLAS SERÁN FORMALETEADAS, TENDRÁN

LOS NIVELES RESPECTIVOS Y EL MATERIAL LASTRE DE COMPACTACIÓN CORRECTO, A SU VEZ TENDRÁN REFUERZO

ESTRUCTURAL TIPO MALLA ELECTROSOLDADA # 2 Y UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 210 KG/CM2 DE 10 CM

DE ESPESOR. SERÁN ACABADAS CON LLANETA. SE PEDIRÁ DOS PRUEBAS DE LABORATORIOS DE COMPRESION DE

CONCRETO, 1 A LOS 7 DIAS CUYA PROYECCION A RESISTENCIA PODRA PERMITIR QUE SE VA CUMPLIR EL ESFUERZO

SOLITADO DEBE SER IGUAL O MAYOR O IGUAL A 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS. LA OTRA PRUEBA SE REALIZARÁ A LOS

28 DIAS CUYA RESISTENCA DEBERA SER IGUAL A LO SOLICITADO, SE DEBERÁ DE RESPETAR LO INDICADO EN PLANOS

CON REFERENCIA A LOS DETALLES DE LAS PLACAS DE ANCLAJES. EL ACABADO DE LAS ACERAS ES DE CONCRETO

LAVADO. PARA REALIZAR ESTE EFECTO SE COLOCA INICIALMENTE UN ADHERENTE, COMO ETIBOND CONCRETE 550 (CÓDIGOS 23550-720/23551-900) Y CUANDO ESTE MATERIAL TODAVÍA SE MANTIENE PEGAJOSO (UNOS 40 MINUTOS DESPUÉS DE APLICADO) SE COLOCA EL MORTERO LAVADO 39620 CON LLANA (LLANETA) DE ACERO INOXIDABLE O CUCHARA DE ALBAÑILERÍA, CON EL FIN DE ACOMODAR EL MORTERO. POSTERIORMENTE, ESTANDO AUN FRESCO, SE PROCEDE A NIVELARLO CON CODAL O FLOTA. UNA VEZ COLOCADO EL MORTERO LAVADO 39620 SE DEBE ESPERAR ENTRE 4 Y 6 HORAS PARA PROCEDER A LAVARLO, LO QUE SE REALIZA CON BASTANTE AGUA LIMPIA Y FROTANDO EL MORTERO CON UNA ESPONJA O CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA. UNA VEZ LAVADO EL MORTERO, SE DEBE HUMEDECER 2 VECES AL DÍA POR AL MENOS 5 DÍAS. EN CASO DE REQUERIR UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE PUEDE SELLAR CON ACRITEK TRANSPARENTE MATE 21500-904 COMO TRATAMIENTO ANTI POLVO. 14. RAMPA EN LA PISCINA LA RAMPA DEBE TENER UNA PENDIENTE DE ENTRE UN 8% A MÁXIMO 10%. EL ELEMENTO DE CONTENCIÓN DEBE

DISEÑARSE EN CONCRETO ARMADO Y UN RELLENO CON MATERIAL DE BASE TIPO LASTRE COMPACTADO AL 95%, DEBE POSEER UNA ESTRUCTURA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA #3 Y EL CONCRETO TENDRÁ UNA RESISTENCIA DE

280 KG/CM2, CONTARÁ CON UN ESPESOR DE 13 CM. NO SE PERMITIRÁ NINGÚN REPELLO DE LA SUPERFICIE, Y EL ACABADO DEBE SER CON VITROCERAMICA COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO.

15. CASA DE MAQUINAS EXISTENTE SE REUTILIZARÁ LA CASA DE MAQUINAS ACTUAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.EL DEPARTAMENTO

DE MANTENIMIENTO REALIZARÁ LAS RESTAURACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CASA DE

MAQUINAS. EL CONTRATISTA UNA VEZ INSTALE LOS EQUIPOS NECESARIOS Y REALICE LAS CONEXIONES

CORRESPONDIENTES, DEBERÁ ELIMINAR LOS ESCOMBROS Y DEJAR LA CASETA DE MAQUINAS COMPLETAMENTE

LIMPIO. SE COORDINARÁ CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LAS MEJORAS DEL CIELO, Y PAREDES

CORRESPONDIENTES. 16. SISTEMA ELECTRICO MATERIALES ELÉCTRICOS BÁSICOS

de 35




LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA TAL LABOR. ASÍ MISMO EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS. LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD, NO DEBEN PRESENTAR DAÑOS. TODA TUBERÍA EXPUESTA O A LA INTEMPERIE SERÁ DEL TIPO IMC (RÍGIDA METÁLICA INTERMEDIA), ROSCADA. PARA ESTA TUBERÍA TIPO IMC TODOS SUS ACCESORIOS SERÁN ESPECIALES PARA SU USO, RODADOS. LAS CAJILLAS DE UNIÓN EN SITIOS EXPUESTOS O A LA INTEMPERIE SERÁN DEL TIPO CONDULETA FS O FD, ROSCADAS, CON TAPA CON EMPAQUE. LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN TUBERÍA DEBEN SER TIPO CONDUIT PVC CED 40 CON APROBACION UL. LOS ACCESORIOS A UTILIZAR EN ESTE TIPO DE TUBERÍA SERÁN ESPECIALES PARA SU USO, DE INSERCIÓN, SUS JUNTAS PARA UTILIZAR CEMENTO DE PVC PARA TODAS LAS UNIONES DE TUBO, CONECTOR, UNIÓN, CAJILLAS, ASÍ COMO LOS ACOPLES EN LOS DUCTOS Y TABLEROS. TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN SOPORTARSE ADECUADAMENTE TANTO EN TRAMOS VERTICALES COMO HORIZONTALES. LOS GRUPOS DE TUBERÍAS QUE TENGAN RUTAS COMUNES PODRÁN TENER UN SOPORTE COMÚN, SIEMPRE Y CUANDO CADA TUBERÍA ESTÉ FIJADA AL SOPORTE INDEPENDIENTEMENTE. NO SE PERMITIRÁ SUJETAR TUBERÍAS ENTRE SÍ. MATERIALES TODOS LOS MATERIALES PARA LAS TUBERÍAS ELÉCTRICAS, TABLEROS Y CAJILLAS, DEBEN SER CON SELLO UL, ESPECIALES PARA SU USO. TOMACORRIENTES TODOS LOS TOMACORRIENTES SERÁN POLARIZADOS PARA TODAS LAS ZONAS ACORDES A LAS NECESIDADES Y OPERACIÓN GENERAL DE LAS OFICINAS. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERÁN POLARIZADOS, PARA 20 AMPERIOS, 120 VOLTIOS AC, DEL COLOR A ESCOGER POR EL COLEGIO DE ABOGADOS. APAGADORES TODOS LOS APAGADORES SERÁN TIPO GRADO INDUSTRIAL (SERVICIO PESADO), PARA 20 AMPERIOS, 120 VOLTIOS AC, DEL COLOR A ESCOGER POR EL COLEGIO DE ABOGADOS. ILUMINACIÓN LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA ILUMINACIÓN DEBEN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y CERTIFICADOS UL. LAS LUMINARIAS UTILIZADAS EN EL INTERIOR DE LA PISCINA DEBEN SER INSTALADAS POR PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN LUMINARIAS PARA PISCINAS. EN CASO DE REQUERIRSE CAJAS DE CONEXIÓN PARA LAS LUMINARIAS DE LAS PISCINAS, SE DEBE GARANTIZAR QUE ESTAN SEAN SELLADAS CONTRA EL INGRESO DE AGUA Y SEAN COLOCADAS EN LUGARES APROPIADOS QUE NO INTERVENGAN EN LAS ÁREAS DE TRANSITO DE LOS USUARIOS DE LA PISCINA. LOS POSTES QUE SOPORTAN LAS LUMINARIAS EXTERIORES SE COLOCARAN EN TUBO DE HIERRO NEGRO 150X150 mm EN 3 mm DE ESPESOR, LA ALTURA DEL POSTE DEBE SER DE 6 M. EN EL EXTREMO INFERIOR SE DEBE COLOCAR UNA PLACA DE 350X350 mm EN 12,7 mm DE ESPESOR. ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN Y CONDUCTORES LOS CABLES DE ALIMENTADOR SERÁN IGUALES O SIMILARES AL TIPO RHH/RHW-2 IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA PHELPS DODGE DE PRIMERA CALIDAD. LOS CONDUCTORES QUE SE INSTALARÁN DENTRO DE LA SALA DE MÁQUINAS SERÁN DE COBRE SUAVE, RECOCIDO, DE LOS TAMAÑOS AWG REQUERIDOS Y CON AISLAMIENTO TIPO THHN/THHW PARA 600 VOLTIOS IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA PHELPS DODGE DE PRIMERA CALIDAD. SE DEBEN SELLAR BIEN LOS DUCTOS DE ENTRADA, UNA VEZ INSTALADOS LOS HILOS DEL ALIMENTADOR, EL SELLO SE DEBE REALIZAR CON BREA PARA EVITAR EL INGRESO DE ROEDORES. EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA Y ALUMBRADO NO SE USARÁ CABLE DE CALIBRE MENOR DE #12 AWG, Y NO SE PERMITIRÁ NI ACEPTARÁ EL USO DE ALAMBRE SÓLIDO EN LOS CONDUCTORES. TODOS LOS CONDUCTORES DEBERÁN ESTAR CODIFICADOS POR COLORES DE MANERA QUE PERMITA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN A LO LARGO DE TODA LA INSTALACIÓN.

de 35




TABLEROS Y BREAKERS EL TABLERO ELÉCTRICO Y SUS DISYUNTORES SERÁN CERTIFICADOS UL. LOS TABLEROS SERÁN DE TIPO PARCHE O PARA SOBREPONER. EL TABLERO DEBE QUEDAR PEVISTO DE UNA IDENTIFICACIÓN ESCRITA A MÁQUINA, INDICANDO EL NOMBRE DEL TABLERO, EL VOLTAJE MANEJADO Y DE DONDE ES ALIMENTADO. EL DIRECTORIO INTERNO DEL TABLERO ELÉCTRICO DEBERÁ QUEDAR PREVISTO DE UNA DESCRIPCIÓN CLARA Y ESPECÍFICA DE CADA CIRCUITO RAMAL DONDE SE INDIQUE EL ÁREA QUE ALIMENTA. EL DIRECTORIO SE DEBE CONFECCIONAR EN ORDENADOR E IMPRESO EN UNA IMPRESORA LÁSER, SE DEBE TAMBIÉN EMPLASTICAR Y PEGAR POR DENTRO DE LA TAPA DEL TABLERO IDENTIFICANDO CADA BREAKER. LOS DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREAKERS) PARA 120-208V SERÁN ESCOGIDOS DEL TIPO CH, DE PRESION, CON UNA CAPACIDAD DE RUPTURA CONVENCIONAL. LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTAN LAS LUMINARIAS DE LAS PISCINAS DEBEN SER PROTEGIDOS CON BREAKERS DE TIPO GFCI. CINTA AISLANTE SOLAMENTE SE PERMITIRÁ EL USO DE CINTA AISLANTE APROBADA POR UL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TAL COMO “SCOTCH 33” PARA CUBRIR EMPALMES O “SCOTCH FILL” (SCOTCH 23) DONDE SE REQUIERA, RECUBIERTO TAMBIÉN CON CINTA “SCOTCH 33”. TODO EMPALME SERÁ RECUBIERTO CON NO MENOS DE TRES PASADAS O CAPAS DE CINTA AISLANTE. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN OTRO TIPO DE CINTA AISLANTE DE MENOR CALIDAD PARA REALIZAR EMPALMES EN LOS CABLES. NO SE DEBEN REALIZAR EMPALMES EN LOS CABLES ALIMENTADORES. NO SE ACEPTARÁN EMPALMES DE CABLES DENTRO DE TUBERÍAS, UNICAMEMETE EN CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE EN LAS CAJAS OCTOGONALES O RECTANGILARES PARA CONEXIÓN. CAJAS DE SALIDAS TODAS LAS CAJAS DE SALIDA EMPOTRADAS EN PAREDES INTERIORES PARA TOMACORRIENTES Y APAGADORES, SERÁN METÁLICAS DEL TIPO PESADO, DE UNA SOLA PIEZA. LAS CAJAS DE CONEXIÓN COLOCADAS EN LA INTEMPERIE DEBEN GARANTIZAR SELLO DE LA PARTE INTERIOR CONTRA EL INGRESO DE AGUA Y DEBER SER RESISTENTES A LA CORROSIÓN. DEBEN SER CERTIFICADAS UL. 17. SISTEMA HIDRAULICO-MECÁNICO LA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y MECÁNICA SE DEBE DE REALIZAR CON LA HERRAMIENTA ADECUADA Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA DICHA ACTIVIDAD. LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, SIN DAÑOS NI DEFECTOS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU REPOSICIÓN. LAS TUBERÍAS DEBERÁN INSTALARSE PARALELAS, SIN CAMBIOS DE DIRECCIÓN INNECESARIOS, FORMANDO ÁNGULOS RECTOS O DE 45 GRADOS. LA SEPARACIÓN ENTRE TUBERÍAS PARALELAS EN AREAS EXPUESTAS DEBERÁ SER TAL FORMA QUE PERMITA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN FORMA CÓMODA. LAS TUBERÍAS DEBEN CONSERVARSE LIMPIAS, TANTO EN SU EXTERIOR COMO EN SU INTERIOR. MIENTRAS SE REALIZA LA INTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE DEBE GARANTIZAR QUE NO INGRESE NINGÚN CUERPO EXTRAÑO O CONTAMINANTES EN LAS TUBERÍAS, PARA ELLO SE RECOMIENDA MANTENER TAPADOS LO SEXTREMOS. EN LAS AREAS QUE SE REQUIERAN SOPORTES, SE DEBEN SUJETAR DE LAS LOSAS O COLUMNAS, POR MEDIO DE ABRAZADERAS PREFABRICADAS O DE SOLERA DE HIERRO, ANCLADAS CON ANCLAS EXPANSIVAS. PARA TUBERÍAS VERTICALES LA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE ABRAZADERAS DEBERÁN SER DE 3.00 MTS. LAS TUBERÍAS SE MEDIRÁN Y SE CORTARÁN EN LONGITUD CORRECTA PARA EVITAR DEFORMACIONES O ESFUERZOS INNECESARIOS. LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC HIDRÁULICO TIPO CEMENTADO, DEBERÁN UNIRSE CON EL CEMENTO QUE SE FABRICA ESPECIALMENTE PARA ESTE EFECTO, TENIENDO EL CUIDADO DE LIMPIAR LOS TUBOS POR EL EXTERIOR Y LAS CONEXIONES POR EL INTERIOR CON LÍQUIDO LIMPIADOR QUE RECOMIENDAN LOS FABRICANTES, HACIENDO ESTA LIMPIEZA CON ANTERIORIDAD A LA APLICACIÓN DEL CEMENTO. LOS RESIDUOS DE CEMENTO DEBERÁN LIMPIARSE DE FORMA INMEDIATA EVITANDO QUE SE FORMEN COSTRAS AL SECARSE.

de 35




CERRAMIENTO INCLUYE EL CERRAMIENTO DE 54 METROS LINEALES EN VERJA TIPO CICLÓN, CON COLOR VERDE POR PERSONEROS DEL COLEGIO DE ABOGADOS. SE DEBE DE INCLUIR LA INSTALACIÓN DE LA MALLA, DE LOS TUBOS CON UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 1.5 METROS LINEALES. DEBIDAMENTE COLOCADOS, SIN FISURAS, CON EL DEBIDO SOPORTE Y A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.25 INSTALACIÓN MECÁNICA, HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DENTRO DEL CUARTO DE MÁQUINAS, A CARGO DE PERSONAL CALIFICADO INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO E HIDRAULICO SEGÚN CORRESPONDA Y EN CASO DE DESEMPATE EN EVALUACIÓN SE DARÁ PREFERENCIA SI TAMBIÉN EL PROFESIONAL PROPUESTO ES CPO Y DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN EN COSTA RICA

I. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Se considerarán ofertas admisibles y elegibles desde el punto de vista técnico, las que cumplan con los requisitos que a continuación se indican: A. Experiencia del Oferente

a. Años de operar en el campo de la construcción: Tanto el Oferente jurídico como físico, si son costarricenses debe tener al menos 5 años de estar inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos como empresa constructora o profesional dedicado a la construcción; para Oferentes extranjeros deben presentar certificación emitida por el organismo regulador de su país correspondiente, indicando que el Oferente está autorizado a ejercer en el campo de la construcción y el tiempo de estar registrado o inscrito mínimo requerido es también de 5 años.

b. Realización de proyectos específicos: El Oferente debe haber acumulado en los cinco años

anteriores a la fecha de apertura de ofertas al menos diez proyectos de construcción o remodelación de piscina, en los cuales la pileta principal tenga un área mínima de 100 metros cuadrados. Para comprobar esta experiencia deben aportar declaración jurada con la lista de clientes, proyectos y características de estos, que incluya como mínimo la siguiente información:

Año Proyecto Trabajo realizado

Metros cuadrados pileta principal

Fechas inicio y fin

Propietario Contacto Número telefónico

1

2

3

c. Equipo de Profesionales a cargo de la obra y su antigüedad:

El equipo asignado a la obra lo deben integrar al menos, los siguientes Profesionales:

i. Director Técnico del Proyecto (Profesional responsable): Puede ser un Ingeniero Civil, o Arquitecto o Ingeniero en Construcción.

Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto:

• Debe tener experiencia en dirección de obras civiles en al menos 5 obras de construcción específica de piscina de 100 metros cuadrados de área de la pileta principal o de edificios nuevos de área superior a 300m2 cuadrados cada uno un área total de 2 000 m2. Como documento probatorio se aceptará un listado donde se

de 35




indique área, nombre, teléfono o dirección electrónica del propietario, fechas de inicio y conclusión, realizadas a partir del primero de enero de 2013.

• En caso de que el profesional responsable sea un Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcción, se deberá incluir en el equipo a un Arquitecto.

• En caso de que el profesional responsable sea un Arquitecto, se deberá incluir en el equipo a un Ingeniero Civil o a un Ingeniero en Construcción.

ii. Ingeniero residente (Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto): Debe tener experiencia

como residente de proyectos en al menos 3 obras de construcción específica de piscina de 100 metros cuadrados de área de la pileta principal o de edificios nuevos de área superior a 200m2 cuadrados cada uno un área total de 1500 m2 terminados satisfactoriamente (entregados al propietario del proyecto). Como documento probatorio se aceptará un listado donde se indique área, nombre, teléfono o dirección electrónica del propietario, fechas de inicio y conclusión, realizadas a partir del primero de enero de 2013.

iii. Ingeniero Mecánico e Ingeniero eléctrico (uno por cada disciplina): Se acepta Ingeniero

Electromecánico, pero se evaluará independientemente en cada disciplina o sea uno sustituyendo un eléctrico y otro sustituyendo un mecánico (según en la que se postule) según los requisitos que más adelante se indican.

1. Ingeniero electricista: Incorporado como ingeniero eléctrico al Colegio respectivo, no se

aceptan autorizaciones emitidas por dicho Colegio. Debe tener experiencia en la supervisión de instalaciones eléctricas, alarmas y seguridad, telefonía, entre otros, en al menos 3 obras de construcción de edificio nuevo de área superior a 300m2. Como documento probatorio se aceptará un listado donde se indique área, nombre, teléfono o dirección electrónica del propietario, fechas de inicio y conclusión, realizadas a partir del primero de enero de 2013.

2. Ingeniero mecánico: Incorporado como ingeniero mecánico ante el Colegio respectivo. Debe tener experiencia

en supervisión de instalaciones de obras de tuberías de agua potable, aguas negras, pluviales, de gas, instalación de equipos de aire acondicionado, obras sanitarias, etc., en al menos 3 obras de construcción de edificio nuevo de área superior a 300m2. Como documento probatorio se aceptará un listado donde se indique área, nombre, teléfono o dirección electrónica del propietario, fechas de inicio y conclusión, realizadas a partir del primero de enero de 2013.

iv. Un Maestro de obra: Debe tener una experiencia superior a 5 años a partir de la fecha de apertura de ofertas, en su desempeño como Maestro de Obras, para lo cual deberá presentarse una declaración jurada del propio Maestro de Obras y del Oferente donde se indique la condición antes mencionada.

Dentro de los cinco (5) años de experiencia debe tener al menos 3 obras de edificios nuevos de área igual o superior a 300m2, cada uno. Se acepta como documento probatorio la hoja de vida, pero, en caso de requerirse, el CAB puede solicitar documentos adicionales para verificar la información aportada. Estas obras deben haber sido iniciadas y concluidas a partir del primero de enero de 2013.

v. Cada Profesional debe permanecer en la obra el tiempo requerido para la supervisión y

aprobación de la actividad a su cargos, excepto el Director Técnico (profesional responsable) y el Profesional asignado como Residente, deben estar al menos 10 horas, incluyendo el tiempo de atención de las visitas semanales de avance técnico realizadas en conjunto con el Colegio; un mismo profesional puede ser designado en ambos puestos. El Maestro de Obras debe estar a tiempo completo en el proyecto.

de 35




vi. Debe indicarse el nombre, el número de registro, la especialidad, la fecha de incorporación al CFIA de cada Profesional y el nombre del Maestro de Obras en el caso que sean nacionales; para el caso de extranjeros aportar certificación emitida por la organización que regula la actividad de la construcción en su respectivo país, donde se indique fecha de registro o incorporación, número de carnet o licencia, área autorizada para trabajar y cualquier otro dato que manifieste su autorización para ejercer en el campo de la construcción y su especialidad.

vii. Deben incluirse todos los Profesionales, incluyendo lo que más adelante se indica para el

Profesional responsable dependiendo de cada especialidad.

viii. Los Profesionales propuestos por el Oferente deben tener al menos cinco (5) años de incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos para el caso de nacionales y para extranjeros deben tener como mínimo cinco (5) años inscritos, colegiados o con licencia por parte de la organización reguladora de la actividad constructiva en su respectivo país. Dicha información podrá ser verificada por el CAB si así lo considerará.

ix. Como documento probatorio debe aportarse, para el caso de nacionales: de cada Profesional, la respectiva certificación emitida por CFIA, la cual no debe tener más de un mes de emitida teniendo como referencia la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación y estar vigente a esa fecha así como contener todos los datos pertinentes (número de registro, especialidad, fecha de incorporación, etc.); para el caso de extranjeros la certificación emitida por el organización reguladora de la actividad constructiva de su respectivo país, la cual no debe tener más de un mes de emitida teniendo como referencia la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación y estar vigente a esa fecha, así como contener todos los datos pertinentes (número de registro, carnet, licencia, especialidad, fecha de incorporación, etc.).

x. También debe aportar el currículum vitae de los Profesionales propuestos, así como del Maestro de Obras.

xi. Debe presentarse una carta firmada por cada miembro del equipo de trabajo propuesto en la cual se indique la aceptación para integrar el equipo, así como declarar que la información incluida en el currículo es cierta.

II. CUADRO DE CALIFICACIÓN (TABLA PARA VALORACION DE OFERTAS): Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses del CAB y acorde con lo indicado en el Artículo N°55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos (legal, financiera y técnicamente), para cada renglón y de manera independiente, se le evaluará con el siguiente criterio: Precio: A la oferta de menor por la totalidad de suministro e instalación detallado en la descripción técnica del cartel, se le asignarán 100 puntos. A las restantes ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:

P = (Monto oferta menor precio / monto oferta en estudio) x 100 Donde:

• P es el puntaje obtenido por cada oferta calificada como elegible.

• 100 es el puntaje máximo posible.

de 35




III. CONDICIONES GENERALES TECNICAS PARA EL OFERENTE:

1. La descripción de algunos materiales o mano de obra podrían no estar incluidos en este cartel, pero el Oferente si deberá considerar en su oferta para asegurar la entrega a plena satisfacción.

2. Si algún material no se indicara en las especificaciones necesarias para completar lo adjudicado, debe ser suministrado, transportado e instalado sin que origine costos adicionales.

3. Debe incluir en la oferta todos los materiales necesarios, la mano de obra, cargas sociales, vigilancia, instalaciones provisionales, bodega, transporte de materiales equipo mayor y menor, herramientas mecánicas o eléctricas, áreas comunes, comedores, talleres y cualquier otra instalación o servicio que se requiera para la ejecución de lo adjudicado y permanencia de personal.

4. Con la sola presentación de su plica, el Oferente acepta realizar lo adjudicado y descrito en este cartel, y que conoce los alcances del trabajo a realizar, por lo que no se reconocerá remuneración por fallas, errores u omisiones de presupuestación ni errores constructivos o de elección de materiales y/o mano de obra defectuosos, entre otros.

5. La adjudicado deberá realizarse bajo la buena práctica constructiva vigente en Costa Rica, y de acuerdo a lo estipulado los códigos y manuales que sean aplicables.

6. Estructura del precio: La estructura del precio es el desglose del precio contractual según los elementos que lo componen. En términos generales el precio contractual tiene 3 componentes claramente definidos, a saber: Costos (directos e indirectos), rubro de Imprevistos, y Utilidad. ii. Costos: Se dividen en dos tipos:

1. Directos: Los costos directos son los necesarios exclusiva y directamente para realizar lo esencial y

sustantivo del objeto contractual y que se derivan de las erogaciones por concepto de personal o mano de obra (incluye las cargas sociales de ley), equipo, insumos, materiales, maquinaria, herramienta y otros.

2. Indirectos: Los costos indirectos son los gastos de carácter general, no incluidos en los costos directos, accesorios y necesarios para la ejecución de lo esencial y sustantivo que persigue el objeto contractual, los cuales el Adjudicatario incurre tanto en sus oficinas, como en el sitio de la ejecución, prestación o entrega. Dichos costos se distribuyen en proporción a los costos directos. Algunos de estos costos son:

Honorarios, salarios y prestaciones del personal directivo, administrativo, de control, de supervisión y vigilancia, cargas sociales y prestaciones legales del personal anterior; pasajes o gastos de transporte, viáticos, etc.

Depreciación, mantenimiento, arrendamiento y seguros. Operación y depreciación o alquiler de vehículos y otros equipos. Gastos de oficina. Garantías y financiamiento.

Los cuatro últimos ejemplos de costos indirectos pueden resumirse bajo el nombre de “administración del proyecto”.

de 35




iii. Rubro de imprevistos: Según la naturaleza del objeto contractual y cada contrato, el Oferente incluye dentro del precio un rubro de imprevistos, el cual es un monto destinado por éste para sufragar costos eventuales por contingencias (imprevistos) naturales, económicas y humanas que quedan bajo su control y responsabilidad, no previstos en los costos del objeto contractual.

iv. Utilidad: Es la ganancia o lucro que el Adjudicatario ha proyectado percibir, durante el plazo contractual original, por la ejecución del objeto del contrato. Queda claro que los rubros imprevistos y utilidad, aun cuando son elementos componentes del precio de oferta, no son, por la definición misma de ellos, elementos reconocidos como costos.

7. Desglose del presupuesto: Debe presentarse el presupuesto desglosado según el formato que defina el propio

Oferente. Para elaborar el presupuesto debe tomarse en cuenta la composición del precio descrita en el punto anterior. Es obligación del Oferente incluir, como mínimo, un 2% de los costos directos e indirectos para atender el rubro de imprevistos. Sin embargo, se aclara que este rubro será pagado y reajustado sólo si el Oferente que resulte Adjudicatario demuestra, a entera satisfacción del CAB que fue utilizado en actividades imprevistas, no fallas, errores u omisiones de presupuestación ni errores constructivos o de elección de materiales y/o mano de obra defectuosos, entre otros. También, debe incluirse, como mínimo un 5% de Utilidad (sobre los costos-directos e indirectos más el rubro de imprevistos). El no acatar este requerimiento se considera como una oferta incompleta, situación que genera, en forma automática, la descalificación de la misma. Por otra parte, se recuerda al Oferente que en caso de resultar Adjudicatario NO podrá subcontratar más del 50% del valor total adjudicado, y para ello siempre requerirá la autorización del CAB, de acuerdo con el artículo N°62 de la Ley de Contratación Administrativa. Por lo anterior, debe considerar, al momento de elaborar el presupuesto, el límite de contratación establecido. No se aceptarán presupuestos que no cumplan con esta condición. De cada actividad o rubro que se pretenda ejecutar como subcontrato debe presentarse un desglose, que incluya todos los elementos que se indican como componentes para el desglose del presupuesto del Oferente. Asimismo, se debe adjuntar lista de precios unitarios de todos los materiales a utilizar y la tabla de rendimientos de mano de obra utilizada para formular el presupuesto. Si existe una partida “electromecánica” debe desglosarse por completo, aunque sea un subcontrato. No se aceptará ninguna actividad solo con costos globales, aunque se indique así en el formato de presupuesto, todo deberá estar bien desglosado. Debe presentarse el presupuesto totalmente desglosado. Si alguna actividad, rubro o elemento no está desglosado sino presentado como actividad global, el CAB se reserva el derecho de pedir desglosarlo y/o aportar la memoria de cálculo utilizada por el Oferente. Su omisión no otorga derecho alguno a solicitar ampliación de plazo o dinero adicional en caso de resultar Adjudicatario.

de 35




8. Programa o calendario de avance de lo ofertado, el cual debe presentarse conforme a los siguientes términos:

i. Utilizar el método de Ruta Crítica, PERT, CPM u otro similar.

ii. El método de programación deberá ser tal que el programa de trabajo resultante se convierta en un instrumento eficaz de control para la ejecución de lo adjudicado, al permitir verificar aspectos tales como: control de avance físico, plazo de ejecución (fechas reales) las actividades suspendidas o retrasadas y la interferencia de estas con las demás, la incidencia de los retrasos sobre la ruta crítica de lo adjudicado y además de controlar el pago de los reajustes de precios a fin de prevenir erogaciones injustificadas por este concepto. Esta programación se efectuará mediante el uso del software MICROSOFT PROJECT 2010 o versión más reciente u otro instrumento o método que se ajuste a lo señalado en este punto. Debe entregarse impreso (original y copias solicitadas) y uno de manera digital (disco compacto).

iii. Debe incluirse la GRAFICA DE GANTT o similar (cronograma inicial) y GRAFICA PERT o similar acompañadas mínimo de la siguiente información:

▪ Trabajos preliminares ▪ Importación de los equipos ▪ Obra eléctrica y mecánica ▪ Obra civil ▪ Pruebas respectivas ▪ Puesta en marcha ▪ Entrega de los trabajos ▪ Fecha real de cada actividad. ▪ Fecha de finalización de cada actividad. ▪ Duración de la actividad. ▪ Actividades componentes de la ruta crítica. ▪ Holguras y tipo de holguras en cada actividad. ▪ Fecha de inicio más temprano y más tardío para cada actividad.

iv. Un flujograma o cronograma financiero que guarde relación estrecha con el calendario o programa de

avance del suministro e instalación. Debe reflejar los desembolsos mensuales requeridos por cada actividad del programa. Debe estructurarse de tal forma que refleje los gastos indirectos, rubro de imprevistos y utilidad correspondiente a cada período (mes) en función de los gastos directos programados por mes, todo de acuerdo con los porcentajes establecidos en el presupuesto detallado.

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:

1. Equipo Requerido: El Oferente debe contar con el recurso humano, capacidad de trabajo, herramientas y el equipo suficiente como taladros, demoledores, esmeriladoras, sierras de corte de madera, máquinas soldadoras, andamios, cuerdas de vida, equipo de seguridad, entre otros, en buenas condiciones y disponibles para atender los requerimientos que se le soliciten. El equipo mínimo lo definirá el avance de ejecución.

2. Ser persona física o jurídica con capacidad legal y técnica para realizar lo concursado en el territorio nacional.

de 35




3. Cotizar la totalidad de lo concursado descrito en el renglón único. LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR en su oferta todas las tareas a atender, para ese fin, se aportó el archivo del cartel en formato word. Las ofertas que no cumplan con esta condición deberán ser declaradas inelegibles.

4. Si hubiese discrepancia entre lo existente y las especificaciones escritas, en caso de resultar Adjudicatario deberán plantearlo por escrito a Proveeduría para valoración y decisión final del CAB.

5. Aportar las siguientes certificaciones del Oferente y subcontratistas: i. Persona jurídica: Certificación del CFIA de estar registrado y activo en las categorías

(consultor y/o constructor) que corresponda. Si la persona que posee la representación legal de la empresa no es Profesional inscrito en el CFIA, debe presentar la certificación del Profesional que fungirá como responsable de la obra, en caso de resultar Adjudicatario. Debe presentar la documentación emitida por el CFIA de que está inscrito como Profesional responsable del Oferente.

ii. Persona física: Certificación emitida por el CFIA de estar inscrito como miembro

activo de ese colegio en las categorías (consultor y/o constructor).

Asimismo, deben aportarse las certificaciones de todos los Profesionales que tendrán a cargo cada rama (especialidad) de la construcción, tal como se indicó para la persona jurídica.

Para todos los casos, las certificaciones deben tener, como máximo, un mes de haber sido emitidas y estar vigentes al momento de la presentación de la oferta, contado a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

iii. Subcontratistas: De cada posible subcontratista, presentar certificación de los

titulares del capital social y de los representantes legales (originales o certificadas, no autenticadas).

Cuando la propiedad de las acciones esté en poder de una persona jurídica, igualmente debe indicarse la propiedad de las acciones de esta última.

6. VISITA1: Preferiblemente, el Oferente podrá realizar una visita previa al sitio donde se ejecutará lo concursado, con el propósito de que examine las condiciones existentes, valore las condiciones de espacio y cualquier situación que pueda afectar el desarrollo durante ejecución de acuerdo con las especificaciones. En esta visita se podrá levantar un listado de aclaraciones y la respuesta se brindará por escrito a todos los proveedores invitados. ESTA VISITA SE REALIZARÁ EL: jueves 01 de marzo 2018 a las 11:30 horas en la Sede Pérez Zeledón, ubicada en Pedregoso, Pérez Zeledón, Frente a DELJI, contiguo a Ferretería Pedregoso

1 A mayor abundamiento, tenemos que esta Contraloría General de la República ha señalado que no es motivo de exclusión

de la oferta, la circunstancia de que un oferente no haya realizado la visita obligada al sitio requerida por el cartel, por lo que el oferente asume todos los riesgos que la ejecución del contrato pueda implicar, por desconocimiento de las condiciones propias de la obra (ver en ese mismo sentido RC-808-2002 de las 11 horas del 29 de noviembre de 2002; RC-138-2002 de las 13 horas del 6 de marzo de 2002; R-DAGJ-570-2003 de las 10 horas del 8 de diciembre de 2003), fuente R-DCA-244-2015

de 35




La información y datos suministrados, son estimados, por lo tanto, el Oferente interesado podrá verificarlos en el sitio durante la visita previa. Preferiblemente debe conocer el sitio donde se realizará el suministro e instalación, su desconocimiento no libera al Oferente que resulte Adjudicatario de la responsabilidad con respecto al plazo de entrega y calidad del suministro e instalación realizado.

7. Garantía: Con la sola presentación de su plica, el Oferente garantiza la calidad total de lo ofertado por un período mínimo de dos años, a partir del recibo a satisfacción.

V. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA EL ADJUDICATARIO: 1. El Adjudicatario no quedará relevado de responsabilidades, una vez recibido lo adjudicado y cualquier vicio

oculto que se detecte, deberá resolver el problema generado por el mismo. 2. Durante el proceso de ejecución de lo adjudicado el Adjudicatario deberá tomar las medidas apropiadas

para proteger lo adjudicado en ejecución o terminado con el objeto de evitar daños y atrasos en la finalización del proyecto.

3. Las medidas necesarias para la seguridad del personal de ejecución y de personal inspector, deben ser

tomadas por el Adjudicatario. Cualquier otra medida de seguridad que se considere necesaria puede ser solicitada por el Colegio y debe ser implementada en un plazo no mayor a 24 horas de recibida la notificación.

4. El Oferente que resulte Adjudicatario brindará el equipo de seguridad. En caso de un accidente el

Adjudicatario se hará cargo del mismo, por lo que debe mantener las coberturas de seguros correspondientes tanto para sus empleados como para personal externo.

5. Se deben emplear solo materiales nuevos, y mano de obra de primera calidad para lograr una ejecución de

lo adjudicado de excelente calidad y de muy buena apariencia. 6. El CAB podrá revisar los materiales, antes de su uso, para darle el visto bueno o bien rechazarlos. Todos los

materiales estarán sujetos a la aprobación, de encontrarse materiales que no sean de primera calidad se solicitara sustituir los mismos, en caso de encontrarse colocados se deberán retirar y serán sustituidos bajo costo propio del Adjudicatario

7. Una vez concluido lo adjudicado el Oferente debe asegurarse dejar la zona de trabajo limpia y libre de

cualquier recurso de desecho producto de lo atendido, por lo que la recolección de desechos y el transporte de los mismos debe ser considerado dentro de su precio unitario. Lo adjudicado no será recibido hasta que el área atendida y sus alrededores queden libres de escombros y basura.

Reparaciones generales: Una vez concluido lo adjudicado, el Adjudicatario deberá reparar todas aquellas superficies de paredes, pisos, accesorios u elementos que presenten daño, producto del trabajo realizado, previa coordinación con la inspección El Adjudicatario deberá ejecutar lo adjudicado en forma continua y ordenada.

de 35




8. SEGUROS, POLIZAS Y CARGAS SOCIALES: El Adjudicatario debe tomar y mantener vigentes durante la ejecución del contrato, las siguientes pólizas:

i. RIESGOS DEL TRABAJO:

1. Es responsable de cualquier riesgo Profesional que ocurra a sus empleados y solidariamente con los empleados de los subcontratistas. Está obligado a asegurar contra riesgos profesionales a todo su personal y a exigir y verificar que los subcontratistas hagan lo propio con sus respectivos trabajadores.

2. Debe tener póliza de Riesgos de Trabajo vigente y presentar copia del recibo de póliza antes de iniciar la obra y cada vez que se presente facturas a cobro. El CAB se reserva el derecho de solicitar la documentación que considere necesaria, en cualquier momento, para verificar que todos sus trabajadores están protegidos contra este tipo de riesgo. Es obligación facilitar la documentación que permita verificar la condición de cada trabajador con respecto a este tipo de riesgo. Asimismo, el CAB se reserva el derecho de suspender la ejecución de lo adjudicado y retener los desembolsos pendientes hasta tanto la situación no se normalice. Todo bajo la absoluta y total responsabilidad del Adjudicatario. El plazo de suspensión no será reconocido para efectos de ampliar el plazo ofrecido.

9. Identificación del personal: El Adjudicatario se obliga a mantener debidamente identificado su personal ya

sea con vestimenta o identificaciones colgantes, de tal forma que sean fácilmente reconocidas las personas que pueden tener acceso a las instalaciones del CAB, donde se efectúa lo adjudicado. Igualmente debe identificar a sus subcontratistas.

10. Horario de trabajo: Será el que determine el Adjudicatario de acuerdo con el cronograma sometido en la

oferta, así como por las condiciones especiales (horarios fuera de horas normalmente hábiles) previstas en el cartel, todo dentro de lo permitido en el Código de Trabajo.

11. Para la ejecución de lo adjudicado que se tiene que llevar a cabo, por parte del Adjudicatario, será el

responsable por la disposición de los escombros y desechos generados de tal actividad, para lo cual el Adjudicatario deberá presentar declaración jurada donde indica que cuenta con un botadero autorizado por la Municipalidad respectiva y que cumpla con la normativa del Ministerio de Salud.

Debe tomar las medidas necesarias para no afectar a terceros en relación con el tránsito de material de desecho entre el proyecto y el botadero autorizado que utilizará. Para la ejecución de lo adjudicado deberá tomar todas las medidas necesarias para mitigar el polvo, ruido y demás aspectos que puedan causar molestia a terceros.

12. Dentro del tiempo requerido en la ejecución de lo adjudicado realizará al menos una visita conjunta por

semana. 13. Antes de dar inicio a la ejecución de lo adjudicado, se deben evaluar las condiciones del sitio y hacer un

examen detallado de todas y cada una de las instalaciones existentes, con el fin de tener en consideración todos los aspectos que incidan directa o indirectamente en la ejecución de lo adjudicado.

de 35




14. En los lugares que se necesite, deberá coordinar la ejecución con los ocupantes, antes de iniciar, con el fin, de evitar atrasos en los tiempos de entrega o bien justificar con el tiempo suficiente el cualquier atraso de la ejecución de lo adjudicado debido a un imprevisto.

15. No se aceptará que el Adjudicatario supla un producto o material diferente del cotizado aludiendo la

inexistencia del mismo en el país o que debe importarlo. Esta situación no será motivo para el incumplimiento en el plazo ofrecido, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y aceptados.

16. DETERIORO: Si durante los seis (06) meses posteriores a la fecha de recepción de lo adjudicado se ha

producido un deterioro mayor que el normal por causas imputables a la mala calidad de los materiales o a servicio defectuosos, el CAB solicitará la pronta ejecución de las reparaciones respectivas.

Las reparaciones que el CAB solicite dentro de este plazo, el Adjudicatario debe iniciar las mismas, a más tardar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la notificación escrita del CAB. Para los efectos de responsabilidad por los defectos que ocurriesen, se aplicarán las disposiciones del artículo N°1186 del Código Civil, respondiendo el Adjudicatario por la ejecución, suministro, instalación y calidad de los materiales que se emplearen en lo adjudicado.

17. Durante la ejecución de lo adjudicado podrán hacerse revisiones para verificar que no haya presencia

innecesaria de terceros en el sitio, debiendo colocarse rótulos que señalen peligros para terceros y sus bienes.

18. Lo adjudicado debe ser entregado a entera satisfacción del CAB. 19. Notificar por escrito la fecha de conclusión de lo adjudicado y recoger la firma del funcionario del CAB que

de fe de la conclusión (acta de recepción conforme lo dispone la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento). Esto será requisito indispensable para tramitar el último pago. El Adjudicatario o su representante deberá suscribir el acta de recibo de la obra, al momento de la entrega. (Artículo 151 RLCA).

20. CONDICIONES PARA TRAMITE DE FACTURAS:

PAGOS PARCIALES

Las facturas se tramitarán mensualmente sobre actividad completa finalizada, previa aprobación del Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB, de acuerdo con la tabla de pagos y los porcentajes que de común acuerdo establezcan y verifiquen las dos partes (Adjudicatario e Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB). No se realizarán adelantos de dinero. Sólo pagos por avance de obra. Para tal efecto, el Adjudicatario deberá presentar en forma escrita el informe respectivo, en original y dos copias, en el que debe detallarse, con claridad, la obra construida y recibido a entera satisfacción en el mes de facturación, de acuerdo con los precios establecidos en la oferta y los cronogramas financiero y de programación de la obra y el reporte de avance del proyecto aprobado para ese mes. Debe presentarse, al Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB, durante los cinco primeros días naturales del mes siguiente al de facturación.

de 35




De no encontrarse concluida a entera satisfacción cualquiera que sea el faltante de la actividad que se factura, se podrá retener un 10 % como mínimo del monto correspondiente a esa actividad, mismo que se pagará una vez concluida, pero en la facturación del mes siguiente. Estos pagos pueden hacerse sobre la actividad terminada en cada renglón de la tabla de pagos. Se puede incluir el trabajo preparatorio y materiales debidamente almacenados en la bodega del Adjudicatario ubicada en el lugar de la obra (solo a juicio del Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB, lo referente a materiales, excepto arena, piedra y cemento o cualquier otro que se considere perecedero). Los materiales facturados y pagados quedarán bajo la custodia del Adjudicatario y podrá ser inspeccionado en cualquier momento por el Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB. De cada pago se retendrá un 5 % el cual se cancelará junto con el pago final de la obra ya sea, del monto originalmente contratado como de las extras e imprevistos que se hayan autorizado, y de los reajustes. El informe, escrito y gráfico, mensual del Adjudicatario con respecto al avance de la obra para efectos de facturación debe incluir, como mínimo, los siguientes detalles:

• Actividades ejecutadas en el período con su correspondiente porcentaje de avance mensual, así

como el acumulado. • Actividades que debieron ejecutarse en el período y no fueron realizadas con su debida

justificación.

• Fecha de inicio real de las actividades iniciadas durante el período.

• Fecha de conclusión real de las actividades terminadas durante el período

• Diagrama de GANTT o similar actualizado, mostrando las actividades programadas originalmente en el cronograma actualizado contra la ejecución real de la obra.

• Secuencia de fotografía (entre 10 y 15 fotografías) que ilustren el avance de la obra. La facturación por concepto de extras e imprevistos debe presentarse por separado, refiriéndola a la que corresponda, acompañándola de la documentación necesaria. En cuanto al cobro de reajustes de precios, la facturación debe hacerse indicando el rubro sobre el cual se solicita el reajuste (avance de la obra, extra o imprevisto), presentar un desglose indicando montos por actividad para el cálculo del monto reajustable, el índice que se aplica a cada componente de la estructura del precio, así como cualquier otra información que solicite el Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB para determinar el monto correcto del reajuste. Sin perjuicio de lo indicado en el punto correspondiente a “Forma de Pago”, los reajustes se tramitarán en un máximo de 45 días naturales sin contar el tiempo que tarde el Adjudicatario para presentar la información adicional que solicite Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB para determinar con exactitud el monto del reajuste. PENULTIMO PAGO: Al momento de facturar el penúltimo pago, el saldo pendiente de pago no podrá ser menor del 10% del monto adjudicado. Se aclara que este 10% de saldo no incluye el monto acumulado por concepto de retención de las facturaciones mensuales. Para tramitar este pago se deben presentar los borradores del manual de operación y mantenimiento de los equipos instalados.

de 35




PAGO FINAL: Se hará hasta tanto se cumpla con los siguientes aspectos: • Presentar los planos actualizados en disco compacto y dos copias heliográficas. • Presentar certificación de que todos los servicios temporales han sido debidamente cancelados,

cuando corresponda.

• Presentar manual de operación y mantenimiento, así como los catálogos de los equipos instalados.

• Deben estar claramente marcados en la obra todos aquellos elementos que requieran una clara identificación como cajas de registro de los diferentes sistemas, llaves de los sistemas mecánicos, llaves de puertas, sistema eléctrico tanto en los tableros como en cada placa de tomas, apagadores, salidas telefónicas, cómputo, alarma, etc. Estas marcas deben ser permanentes de acuerdo con las indicaciones del Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB, sin costo adicional para el CAB.

• Presentar lista de lugares donde se puede adquirir, en el futuro, materiales del tipo que se usaron,

para efectuar posibles reparaciones o ampliaciones, por ejemplo, azulejos, cerámica, accesorios y accesorios.

• Este informe debe entregarse también en forma digital (disco compacto), utilizando Word 2010 o

superior, de Microsoft.

• Entregar los materiales solicitados para posibles reparaciones necesarias en el futuro y que fueron solicitadas en este cartel.

Además, el CAB podrá retener a su criterio hasta un 10% mínimo del monto total adjudicado, hasta

tanto no entregue la garantía de cumplimiento actualizada, así como el resto de la documentación necesaria para recibir la obra plenamente concluida.

• Aportar las garantías de mantenimiento de los equipos instalados por dos años, a partir del recibo de

la obra a satisfacción por parte del Inspector nombrado por el CAB y/o el Comité del CAB.

21. SUBCONTRATOS:

a. Podrá, bajo su entera responsabilidad, subcontratar la ejecución de alguna (s) parte(s) de lo adjudicado, de acuerdo con su oferta (presupuesto detallado) y los términos de los artículos Nº 62 y Nº 69 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respectivamente.

b. Acepta que es el responsable ante el CAB, por las acciones y/u omisiones de sus subcontratistas y de las personas empleadas directa o indirectamente por él. Esta relación con subcontratistas no crea ninguna relación contractual con el CAB.

22. USO DE LA PROPIEDAD:

a. Es permitido mantener los equipos, almacenar materiales y herramientas, establecer áreas para vestidor, comedor y servicios sanitarios para los trabajadores dentro de los límites y terreno que señale el CAB.

de 35




b. El sitio de ejecución de lo adjudicado, dentro de límites razonables de acuerdo con la naturaleza del trabajo, debe permanecer limpio. Debe evacuarse los desechos y basura en general, con cierta periodicidad y atender las observaciones que hagan, en este sentido, el CAB.

23. MODIFICACIONES: EXTRAS, IMPREVISTOS, REDUCCIONES:

El Adjudicatario debe realizar trabajos extras, imprevistos y aceptar la suspensión de alguna (s) actividades cuando el CAB lo solicite, según las siguientes definiciones: Extra: Es la realización de trabajos adicionales, que no estén contemplados ni incluidos el croquis original (Salvo que se haya realizado la aclaración correspondiente) o en las especificaciones técnicas. El trámite de modificaciones (extras e imprevistos) debe hacerse conforme lo que dispone el Artículo 12 y 14 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respectivamente. Imprevisto: Es aquel cambio estrictamente necesario que se presente durante la ejecución del suministro e instalación por circunstancias inesperadas, y sin cuya realización se detendría o afectaría sensiblemente el desarrollo de la obra. No se consideran imprevistos detalles que pudieron ser advertidos por el Adjudicatario a la hora de formular su presupuesto. Reducción: Es la eliminación de alguna actividad, acabado, detalle equipo, accesorio, etc., por razones técnicas o de conveniencia institucional. El trámite de reducciones debe hacerse conforme lo que dispone el Artículo 12 y 14 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respectivamente. Los procedimientos para las respectivas autorizaciones son los siguientes:

PARA EXTRAS:

- El CAB determinará, en primera instancia, la conveniencia de realizar la extra y (en un tiempo prudencial) definirá de previo las condiciones o croquis necesario para presupuestarla.

- Luego, se solicitará al Adjudicatario el respectivo presupuesto, el cual debe incluir el plazo de ejecución de la misma, quien debe darlo en un tiempo prudencial, según sea su magnitud y complejidad (no se aceptan razones de falta de tiempo). Este tiempo se definirá de común acuerdo con el CAB.

- El presupuesto (cada ítem o actividad de la extra) debe acompañarse de: una memoria de cálculo que permita analizar el presupuesto, del cronograma general de la obra y la tabla de pagos resultante incluyendo la extra propuesta que se estudia.

- El CAB analizará el presupuesto y el plazo de entrega (el cual debe ser razonable de acuerdo con la magnitud y características del trabajo) y determinará si significa o no una ampliación del plazo de entrega de la obra; este aspecto, debe ser analizado y establecido de común acuerdo con el Adjudicatario, previo a continuar con el trámite correspondiente.

- El responsable técnico por el CAB enviará a Proveeduría la documentación aportada por el Adjudicatario, acompañada de un informe que contendrá las razones técnicas y de conveniencia que justifiquen la realización de la extra.

de 35




- Los precios utilizados para presupuestar la extra, serán los incluidos en el desglose de precios unitarios de materiales usados en la oferta (sin reajustar), o los de mercado en caso de que correspondan a líneas no contempladas en la oferta. En este caso, deben llevarse a precios del mes de la oferta mediante el uso de los correspondientes índices de precios.

- En caso de que se utilice una combinación de precios, de oferta original y de mercado, a los segundos deberá aplicársele los índices de precios correspondientes, para efectos de tener un precio homogéneo. En su defecto sólo se aplicarán los precios de oferta, sin aplicar índices. Posteriormente se efectuarán los respectivos ajustes de precios. Para la mano de obra debe utilizarse la tabla de rendimientos incluida en la oferta, en caso de que en el presupuesto no esté definida su asignación. En estos presupuestos se aceptarán costos indirectos en forma selectiva y dependiendo de algunas circunstancias, tales como: su ubicación en el cronograma de trabajo, esto es, si se ubican en la ruta crítica, si corresponden a actividades sustitutivas de otras que se eliminan por completo para aplicarlas como créditos a otra actividad. En esos casos podrían aceptarse todos los costos indirectos. Para casos diferentes deberá definirse cuales costos indirectos son aplicables. En caso de desacuerdo, serán definidos por el CAB siempre y cuando no causen perjuicio económico al Adjudicatario.

- Estos presupuestos deben realizarse conforme al esquema de la oferta original.

- El CAB resolverá si aprueba o no la extra y comunicará la resolución al Adjudicatario. Además, se aclara que la tramitación de una extra no significa compromiso alguno para con el Adjudicatario.

- El CAB se reserva el derecho de contratar la ejecución de modificaciones con otros posibles Oferentes por razones de costo (precio excesivo), plazo de ejecución no convenientes a los intereses del CAB, divergencias en cuanto al presupuesto, detalles solicitados no presentados oportunamente, entre otras razones. En estos casos, el Adjudicatario se obliga a dar las facilidades de espacio físico así como el tiempo necesario para que se ejecute la obra extra sin costo alguno para el propietario.

- Ninguna extra debe iniciarse antes de ser aprobada por Proveeduría y refrendada por quien corresponda, cuando se requiera. De hacerlo, será por cuenta y riesgo del Adjudicatario. PARA IMPREVISTOS:

- La autorización de imprevistos corresponde a Proveeduría.

- En caso de requerirse urgentemente su ejecución, el CAB comunicará a Proveeduría para que realicen a la brevedad posible los trámites pertinentes para lograr la autorización y comunicar lo propio al Adjudicatario.

- Debe darse un presupuesto, por parte del Adjudicatario y la aprobación del CAB, en los mismos términos que para el caso de una extra. PARA REDUCCIONES:

- Las reducciones se establecerán con la debida antelación para no causar perjuicios al Adjudicatario

de 35




- El costo se calculará utilizando un procedimiento similar al de las extras utilizando el mismo formato empleado para presentar el presupuesto original. Debe indicarse si tal disminución implica una reducción en el plazo de entrega.

- Toda reducción implica un crédito a favor del CAB. En general, cuando el CAB gire alguna instrucción y la misma constituya, en criterio del Adjudicatario, una extra, un imprevisto o reducción, deberá comunicarlo a Proveeduría en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la fecha de la anotación, con el propósito de definir el asunto. En caso de que prevalezca el criterio del Adjudicatario, debe seguirse el trámite correspondiente, según los procedimientos arriba indicados. Caso contrario, el Adjudicatario da por aceptada la instrucción, sin derecho a ningún tipo de reclamo. Lo anterior no aplica para casos que evidentemente, por su magnitud, califican como los conceptos antes indicados, a saber, extra, imprevistos o disminución.

24. FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LO ADJUDICADO:

a. El CAB velará porque Lo adjudicado se ejecute conforme con las especificaciones y demás documentos, así como decidir con respecto a cualquier duda en la interpretación de dichos documentos y aprobar la calidad de los materiales por usar.

b. El CAB tendrá el derecho de rechazar material defectuoso y mano de obra no calificada presentados por el Adjudicatario. El material rechazado deberá ser retirado, de inmediato, del sitio de la obra y la mano de obra sustituida y todo elemento rechazado debe corregirse sin responsabilidad de ningún tipo para el CAB. Lo mismo sucede con la mano de obra que se solicite se retire o sustituya.

c. El Adjudicatario garantizará al CAB, libre acceso al sitio de ejecución para que realice las revisiones que estime convenientes.

d. Cuando el Adjudicatario solicite una inspección de prueba, debe hacerlo con al menos tres días de anticipación. Para este efecto, dará, por su cuenta, todas las facilidades que estime conveniente al CAB, tales como, equipo, herramientas, mano de obra, etc.

e. El CAB puede realizar, en cualquier momento antes de la aceptación final de lo adjudicado, una revisión de lo ya terminado. Para ello puede quitar parte de lo acabado, para lo que el Adjudicatario dará todas las facilidades, mano de obra, equipo o herramientas.

Si como resultado de la prueba se encuentra que el trabajo es defectuoso por razones imputables al Adjudicatario, corresponderá al Adjudicatario su reposición, sin ninguna responsabilidad para el CAB.

Caso contrario, los costos serán asumidos por el CAB, conforme se establece para la ejecución de extras.

f. Deben acatarse las disposiciones del CAB, en cuanto a las labores propias de su función. En ese sentido no se debe continuar con actividades hasta tanto no se hayan aprobado las actividades previas. Por ejemplo, no pintar sin limpiar y resanar y tener aprobación del CAB.

de 35




25. MATERIALES DE IMPORTACIÓN:

Según el Decreto Nº402, publicado en “La Gaceta” Nº 32 de 16 de febrero de 1991, debe darse prioridad a la utilización de insumos nacionales. Sin embargo, aquellos materiales requeridos y que no se encuentran en plaza, deberán ser importados por el Adjudicatario. Será de su única responsabilidad los atrasos en el plazo de entrega que pudieran producirse con motivo de escasez de materiales. La disponibilidad tanto nacional como internacional debe valorarse y considerarse antes de someter la oferta. Se exceptúan casos de fuerza mayor o por razones imputables al CAB.

26. SANCIONES ECONOMICAS:

Por cada día natural de atraso, debe pagar una multa adicional de 0.01% del monto entregado con atraso. El tope máximo de multa es del 25 % del costo total del contrato.

27. CORRECCION DE LO ADJUDICADO DESPUES DEL PAGO FINAL:

El hecho de que se haya recibido lo adjudicado a satisfacción, no exime al Adjudicatario de la responsabilidad por los daños que aparezcan como consecuencia de suministro e instalación mal hecho, materiales que resultaron defectuosos, mano de obra deficiente o daños en las instalaciones. Tal responsabilidad corre por el período de garantía ofrecido en la oferta, sin perjuicio de lo establecido en los artículos Nº1185 y Nº1187 del Código Civil.

CAPITULO II ASPECTOS FORMALES

I. ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

1. Base de la calificación: La calificación se realiza en base cien, lo cual implica que la máxima cantidad de puntos que puede obtener un Oferente es de cien puntos.

2. Selección del Adjudicatario: La adjudicación del presente concurso recaerá en el (los) Oferente (s) que obtenga (n) la mayor calificación.

3. Puntaje mínimo para adjudicar: El puntaje mínimo que debe obtener un Oferente para ser posible Adjudicatario es de Cien (100) puntos en la calificación.

4. Criterios para redondeo: Para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se utilizará el truncar los dos primeros decimales.

5. Criterios de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación de una oferta se utilizará como criterio para el desempate la diferencia de puntaje en el criterio de evaluación, de manera independiente, de acuerdo con el siguiente orden:

1. Menor plazo de entrega ofrecido

2. Mayor garantía ofrecida

de 35




6. Descuentos y mejoras: Los descuentos y mejoras (por volumen, pronto pago, etc), indicadas en la oferta serán aceptadas para evaluación en tanto no estén condicionadas a la adjudicación del concurso. (Artículo N°28 RLCA).

7. Comparación de ofertas: El Oferente tendrá que presentar la oferta en moneda nacional (colones). En caso de recibir propuestas en distintas monedas, el CAB las convertirá a colones costarricenses para efectos de comparación, aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta del dólar, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura. (Artículo N°25 RLCA).

II. CONDICIONES FORMALES PARA EL OFERENTE:

1. Evaluación de Ofertas: El CAB aceptará una (01) oferta base, de conformidad con lo establecido en el artículo N°70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el entendido que todas las ofertas cumplan con los requisitos legales y técnicos del cartel.

2. El Oferente debe cumplir con lo que corresponda, según lo estipulado en los artículos N°25 al 36 y del Nº61 al 77 inclusive del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

3. Los contratos a ejecutar en el país, cuyas propuestas sean de empresas extranjeras, debe incorporar una declaración de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción. (Art. N°64 RLCA).

4. El Oferente está obligado a cotizar todo el objeto. No se aceptarán cotizaciones parciales. (Artículo N°66 RLCA).

5. Registro de proveedores: PREFERIBLEMENTE El Oferente debe estar inscrito en el Registro de Proveedores del CAB al menos el día anterior a la fecha de apertura de ofertas. El formulario de inscripción y los requisitos a aportar pueden obtenerlos en la página web del CAB www.abogados.or.cr.

6. Vigencia de las ofertas: Se entenderán vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación (Artículo 67 RLCA), a partir de la apertura de ofertas, salvo indicación en contraria de manera expresa en la oferta.

7. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del existente entre la fecha de invitación y la fecha de apertura de ofertas. No obstante, el CAB con fundamento en el artículo N°95 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, posee el derecho de prorrogar este plazo, en caso de requerirse, de lo cual dará aviso escrito a las partes.

8. Modificaciones y correcciones: Toda corrección, modificación o anotación en la oferta, debe ser realizada mediante nota aparte y debe entregarse en Proveeduría antes de la fecha y hora prevista para la apertura de ofertas. Se desestimará la oferta que contenga algún tipo de corrección, borrón, anotación o tachadura en algún aspecto relevante de la misma.

9. El Oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de un representante de casas extranjeras, en cuyo caso, debe hacer indicación expresa de tal circunstancia en la propuesta.

http://www.abogados.or.cr/

de 35




10. Se presume que quien suscribe la oferta cuenta con la capacidad legal para ello. La acreditación se

reserva para el Adjudicatario en una etapa posterior. (Art. 18 RLCA).

11. El CAB se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente o declarar desierto el presente concurso. Según lo dispuesto en el artículo Nº27 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

12. Impuestos: El Oferente debe señalar claramente los impuestos a que este afecto el suministro e instalación e indicar si están o no incluidos en el precio. Caso contrario se aplicará lo dispuesto por el artículo N°25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

13. Forma de pago: Por medio de transferencia electrónica a cuenta corriente, el Adjudicatario deberá informar o ratificar los números de cuenta corriente del B.C.R. o Banco Nacional, a la cual efectuar el pago.

14. Ofertas en divisas se cancelarán en colones al último tipo de cambio de referencia para la venta del colón con respecto al dólar calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente en la fecha efectiva del pago, el cual no podrá ser superior al límite del plazo de entrega ofrecido.

15. Se tramitarán para el pago respectivo únicamente las facturas cuyos montos coincidan con el total adjudicado, por lo que cualquier atraso en el trámite de pago será responsabilidad del Adjudicatario.

16. Retenciones: Sin perjuicio de lo indicado en otros apartes de este cartel, el Oferente con la sola presentación de su oferta, autoriza en caso de resultar Adjudicatario a que se le retenga, a causa de incidencia descubierta con posterioridad, todo o parte de cualquier pago cuando sea necesario, para proteger al CAB de incurrir en pérdidas a causa de:

a) Incumplimiento en el pago de los derechos de sus trabajadores. Para ese efecto, procederán las retenciones cuando exista sentencia firme de los Tribunales de trabajo o cuando la Inspección General de Trabajo expresamente así lo señale para garantizar el cumplimiento de las Leyes de Trabajo.

b) Obras defectuosas que no hayan sido corregidas.

c) El incumplimiento de las condiciones indicadas en este cartel y el desacatamiento de las instrucciones del CAB dará derecho a retener el pago.

d) Por responsabilidad solidaria: En caso de subcontratos para la ejecución de la obra o de suministros contratados, deberá responder en forma solidaria con el subcontratista por la responsabilidad derivada de los derechos laborales de los trabajadores que estos subcontratistas tomen por su cuenta.

e) Multas por incumplimiento en el plazo de entrega.

III. REQUISITOS FORMALES PARA EL OFERENTE:

1. Presentación de la oferta: En las oficinas del Módulo de Información, ubicado en el primer piso del Edificio Administrativo Fernando Coto Albán del CAB, a más tardar a la fecha y hora señalados, para tal efecto prevalece la hora indicada en el reloj marcador del Módulo de Información. La oferta debe presentarse en el idioma español, papel común, en sobre cerrado debidamente identificado con el número y nombre del concurso.

de 35




La oferta deberá hacerse a precio “actual o real”, dentro del cual el Oferente se compromete a realizar lo concursado completo según las especificaciones, supliendo toda la mano de obra y materiales necesarios, incluyendo el costo de las obligaciones laborales y otras relacionadas con el suministro e instalación cotizado. Se entiende por precio “actual o real” a los precios vigentes (de lista, sin descuentos) al momento de la cotización de los bienes y servicios involucrados en el objeto contractual. Estos precios serán los que cobran los proveedores mayoristas usuales en el mercado. Debe indicarse con claridad, en la oferta, que los precios cotizados son firmes, libres de toda variación anterior o posterior a la adjudicación de la licitación en firme. Las cotizaciones deben hacerse en números y letras sin ninguna enmienda. En caso de haber diferencia entre las cifras escritas en palabras y las dadas en números en las ofertas, prevalecerá la cantidad expresada en palabras. No se aceptarán como argumentos errores de tipo secretarial, uso de “machotes”, etc. Además, el Oferente debe manifestar que cuenta con personal idóneo y con el equipo y la maquinaria necesarios para realizar de la obra. Además, acepta que la obra cotizada es posible ejecutarla en forma completa y total con los documentos aportados o solicitados y aclaraciones solicitadas.

2. Referencias:

• Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones u otras indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características de los materiales requeridos. Se aceptan las mejoras y ventajas que más convengan al CAB.

• Cuando se menciona una marca de algún material o equipo se entenderá que puede ser suplido en forma equivalente, pero de calidad y especificaciones iguales o superiores a las de la marca señalada, a juicio y previa aprobación del CAB.

3. El Oferente, a partir del cartel, debe describir de forma completa, las características del objeto, bien o

servicio, así como indicar en su oferta que posee capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia, para satisfacer el objeto contratado. (Artículo N°54 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

4. Lugar de notificaciones: El Oferente debe indicar en su oferta un lugar cierto para recibir notificaciones del presente concurso; teléfono, facsímil, correo electrónico y dirección física. En caso de omisión de cualquier dato, se entenderá y tomará como válidos los que consten en la oferta. (Artículo Nº140 RLCA).

5. PLAZO DE ENTREGA: Para la obra en su totalidad no podrá exceder de 10 semanas o 70 días naturales.

de 35




Para todos los efectos legales se tendrá por iniciado a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra, de la Orden de Inicio o del permiso constructivo aprobado y comunicado, en caso que así lo amerite. Para aquellos Oferentes que indiquen un plazo de entrega en tiempo hábil, se le aplicará la siguiente fórmula: Días naturales = (Plazo de entrega ofrecido * 1.4). El plazo de entrega debe coincidir con los términos del cronograma preliminar y PERT de avance, que debe incluir todas las actividades requeridas para ejecutar cada renglón. Dentro de este plazo se deben considerar todos los factores, tanto directos como indirectos, que puedan influir en la ejecución de cada renglón, tales como: despachos de fábrica, desalmacenaje, cantidades requeridas, tiempos requeridos por la inspección para la aprobación de muestras, cambios, extras, etc. Esto significa que no se otorgarán ampliaciones del plazo de entrega por falta de previsión. Se exceptúan los casos, debidamente probados como fuerza mayor y según lo dispuesto por los artículos N° 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

6. Cédula: El Oferente debe indicar en su oferta su número de cédula jurídica o personal, según sea el caso y adjuntar fotocopia de la misma.

7. Declaraciones: a. El Oferente debe aportar declaración jurada, que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que

prevén los artículos N°22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, ni del artículo 12 del Manual para la contratación de obras, bienes, suministros y suministro e instalación s del CAB.

b. El Oferente nacional debe aportar declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. (Art. 65 RLCA).

c. El Oferente nacional Jurídico debe aportar junto con su oferta, una certificación original o copia certificada de la personería legal y la naturaleza y propiedad de las acciones, actualizada y vigente al momento de apertura (preferiblemente con no más de un mes de haber sido emitida). Cuando la propiedad de las acciones esté en poder de una persona jurídica, igualmente debe indicarse la propiedad de las acciones. Si la certificación fue aportada para incorporación al Registro de Proveedores, debe indicarse así en la plica y confirmar si se mantiene invariable. (Art. 65 RLCA). De comprobarse que la certificación aportada para la Inscripción en el Registro de Proveedores está vencida o incompleta, el CAB oportunamente solicitará al Oferente, actualizar y presentar ese requisito.

d. Certificación o declaración jurada de estar al día o tener un arreglo de pago con la CCSS y con FODESAF; caso contrario es subsanable hasta antes de emitir el acuerdo de adjudicación.

e. En virtud del Decreto N° 39408-MTSS Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, los Oferentes deberán aportar una copia o impresión de la última planilla

de 35




aportada a la CCSS para determinar la cantidad de empleados registrados; además, deberá brindar declaración bajo gravedad de juramento de que cumple el artículo 3 o 7 del Reglamento precitado. Lo anterior, se solicita para cumplir con el artículo 5 del mismo Reglamento.

IV. CONDICIONES FORMALES PARA EL ADJUDICATARIO:

1. Al Adjudicatario con domicilio en el país, se le retendrá el 2% por concepto de impuesto sobre la renta,

sobre adjudicaciones superiores al salario base que se encuentre vigente de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7337 (¢431 000.00), o el porcentaje respectivo al Impuesto de Remesas al Exterior, cuando corresponda.

2. Responsabilidad patronal:

a. El Adjudicatario debe asumir todas las responsabilidades referentes a los derechos laborales de sus trabajadores, que en calidad de patrono le corresponden, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nº11430-TSS, publicado en “La Gaceta” Nº89 del 12 de mayo de 1980, razón por la cual debe ajustarse a las cláusulas: Garantía de cumplimiento, Retenciones y Responsabilidad Solidaria, a que se refiere dicho Decreto. Además, debe cubrir derechos como póliza de Riesgos del Trabajo, seguro social, etc. Por tanto, queda obligado a presentar ante el CAB los comprobantes respectivos durante la ejecución del contrato, los que pueden ser requeridos en cualquier momento.

b. El Adjudicatario deberá asumir todas las responsabilidades, que en calidad de patrono le corresponden, como póliza de Riesgos del Trabajo, seguro social, etc. Por tanto, queda obligado a presentar ante el CAB los comprobantes respectivos durante la ejecución del contrato, los que pueden ser requeridos en cualquier momento.

c. El Adjudicatario deberá asumir todos los daños a personas o cosas, que se produjeren con ocasión o motivo del suministro e instalación realizado, siempre y cuando las razones no sean imputables al CAB.

V. REQUISITOS FORMALES PARA EL ADJUDICATARIO:

a. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Dentro de los primeros cinco días hábiles de alcanzada la firmeza, el Adjudicatario deberá presentar una garantía por un monto del 5% del monto adjudicado La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos N°40 al N°45 del R.L.C.A. Cuando la garantía de cumplimiento sea en dinero en efectivo (colones), se debe depositar a nombre del Colegio de Abogados, en la caja del Colegio, primer piso del Edificio Administrativo y se deberá presentar el respectivo comprobante en el momento de firmar el contrato. Adicionalmente podrá presentar la garantía en cheque bancario, bono o certificado a plazo estos deben ser emitidos o endosados a nombre del Colegio de Abogados de Costa Rica.

de 35




No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. Conforme al Art. 42 del Reglamento de Contratación Administrativa, los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos Estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido para las garantías. Las garantías que presenten los PYMES se regularán de conformidad con lo indicado en el Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración. La garantía de cumplimiento deberá mantenerse por todo el período de vigencia de la adjudicación y hasta 2 meses adicionales a la fecha probable de recepción del final del objeto del contrato.

b. Especies Fiscales: De conformidad con lo que establece el artículo 272 inciso 2) del Código Fiscal, se requerirá el aporte de las especies fiscales que corresponda, a fin de brindar la formalización contractual y/o pedido u orden de compra respectiva. El Adjudicatario deberá presentar las especies fiscales para la formalización del contrato y la garantía de cumplimiento, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación.

c. Entrega de Documentos: El Adjudicatario debe entregar los siguientes documentos al Departamento Proveeduría: 1. Copia del recibo de la póliza de Riesgos del Trabajo vigente, cuando corresponda. 2. Copia del Entero de Gobierno que acredite el pago de las especies fiscales o en su defecto las especies respectivas, por el valor del 0.0025 del monto adjudicado

d. Facturas: El Adjudicatario deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo N°18 del Reglamento de la Ley General del Impuesto sobre las Ventas.

e. Coordinación del suministro e instalación: El Adjudicatario deberá coordinar con el CAB a través de Proveeduría.

f. Queda entendido que el CAB no tiene vinculación laboral con el Adjudicatario ni con su personal. La oferta podrá formularse en el mismo orden de numeración indicado anteriormente, señalando en cada caso el número de requisito y / o condición que se conteste. Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y Normas conexas que sean aplicables. Atentamente, Lic. Carlos Quesada Hidalgo, Jefe Departamento Proveeduría

C. Exp

de 35




FORMATO BÁSICO DE PRESUPUESTO DETALLADO, EL OFERENTE PODRÁ PRESENTAR EL PRESUPUESTO DETALLADO PROPIO CON EL GRADO DE DESGLOSE QUE DESEE, MIENTRAS QUE AL MENOS DETALLE ESTOS RUBROS; EN LA COLUMNA DE CANTIDAD TAMBIÉN DEBEN INDICAR EL VALOR PROPIO CONFORME SU MEMORIA DE CÁLCULO

Ubicación Pérez Zeledón

Proyecto Piscina de Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Descripción Construcción de piscina para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

ACTIVIDAD 1 INSTALACIONES PROVISIONALES 9 m2

1.1 DESCRIPCION UNIDAD CAN

T

COSTO UNITARI

O COSTO TOTAL

1.2 ALFAJILLA DE 2"X3"X4 VRS UN 28 ₡0 ₡0

1.3 CLAVO CORRIENTE DE 50 MM KG 0,65 ₡0 ₡0

1.4 HG #28 ONDULADO 0,81X2,44 METALCO UND 15 ₡0 ₡0

1.5 SEMIDURO REGLA DE 1"X4"X4 VARAS VARA 8 ₡0 ₡0

1.6 HG ONDULADO HG #28 0,81X3,66 METALCO UND 108 ₡0 ₡0

1.7 BISAGRA STANLEY DE 3"X3" DORADA #6 -1100 PAR 12 ₡0 ₡0

1.8 CANDADO 50 MM YALE UND 2 ₡0 ₡0

1.9 CADENA CON ESLABÓN DE 1/4 GALVANIZADO METRO 1 ₡0 ₡0

1.10 PLYWOOD DE 1.22X2.44X1.2 MM LAMINA 1 ₡0 ₡0

1.11 PVC TUBO SANITARIO DE 50 MM UND 1 ₡0 ₡0

1.12 SACO DE PEGAMIX 40 KG INTACO SACO 1 ₡0 ₡0

1.13 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #16 KG 3,84 ₡0 ₡0

1.14 CLAVO DE ACERO DE 2 " KG 2,05 ₡0 ₡0

INSTALACION ELECTRICA

1.15 TUB GALVANIZADO PARA MALLA DE 62 MMX1,50X6 UND 2,05 ₡0 ₡0

1.16 CONCREMIX SACO 2 ₡0 ₡0

1.17 BREAKER DE 15 A(ILUMINACION) UND 1 ₡0 ₡0

1.18 BREAKER DE 20 A(TOMACORRIENTE) UND 1 ₡0 ₡0

1.19 BREAKER DOBLE DE 40 A (TOMAS) UND 2 ₡0 ₡0

1.20 APAGADOR DOBLE DE PARCHE(INTERRUPTOR) UND 1 ₡0 ₡0

1.21 PVC UNION CONDUIT 2.44 M CON CONECTOR UND 2 ₡0 ₡0

1.22 CABLE 100 M THNN #12 (CONDUCEN) UND 50 ₡0 ₡0

de 35




1.23 TAPE 3 M NEGRO UND 1 ₡0 ₡0

1.24 PLAFONES DE PARCHE(ILUMINACION) UND 3 ₡0 ₡0

1.25 CONDULETA 1 1/2" UND 1 ₡0 ₡0

1.26 GAZA EMT 1 1/2" UND 3 ₡0 ₡0

1.27 CONECTOR DE EMT 1 /2" UND 2 ₡0 ₡0

1.28 TUBO EMT 1/2 " (3 M) UN 2 ₡0 ₡0

1.29 CABLE #8 THNN (2 LINEAS VIVAS -1 NEUTRO) ML 120 ₡0 ₡0

1.30 CABLE #6 THNN (2 LINEAS VIVAS -1 NEUTRO) ML 120 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 2 MOVIMIENTO DE TIERRA CON BACKHOE 133,92 m3

2.1

MOVIMIENTO DE TIERRA CON BACKHOE (DEMOLICION PISCINA) Y CASA DE MAQUINAS DIA 5 ₡0 ₡0

2.2 BOTADA DE MATERIAL (VAGONETA DE 12 M3) M3 10 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 3 ACERA DE PISCINA 52,01 m2

3.1 SACO DE CEMENTO und 57 ₡0 ₡0

3.2 ARENA m3 5 ₡0 ₡0

3.3 PIEDRA m3 4 ₡0 ₡0

3.4 LASTRE und 7 ₡0 ₡0

3.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2,20X6 METROS #2 und 4 ₡0 ₡0

3.6 FORMALETA und 14 ₡0 ₡0

3.7 REGLA DE 1X3 EN 4 VARAS m3 7 ₡0 ₡0

3.8 CLAVOS DE 2 PULGADAS kg 10 ₡0 ₡0

3.9 SACO DE CEMENTO PARA LUJADO und 13 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 4 PAREDES DE LA PISCINA 80 m2

4.1 SACO DE CEMENTO PARA CONCRETO POBRE DE 175 KG/CM2 saco 65 ₡0 ₡0

4.2 ARENA PARA CONCRETO POBRE 175 KG/CM2 m3 4,14 ₡0 ₡0

4.3 PIEDRA PARA CONCRETO 175 KG/CM2 m3 8,28 ₡0 ₡0

4.4 SACO DE CEMENTO PARA PLACA Y RELLENOS DE 210 KG/CM2 saco 56 ₡0 ₡0

4.5 ARENA PARA PLACA Y RELLENOS DE 210 KG/CM2 m3 4,94 ₡0 ₡0

4.6 PIEDRA PARA PLACA Y RELLENOS DE 210 KG/CM2 m3 4 ₡0 ₡0

de 35




4.7 ARENA PARA MORTERO 175 KG/CM2 m2 8 ₡0 ₡0

4.8 SACO DE CEMENTO PARA MORTERO 175 KG/CM2 saco 95 ₡0 ₡0

4.9 PIEDRA PARA MORTERO DE 175 KG/CM2 m3 8 ₡0 ₡0

4.10 VARILLA #3 und 110 ₡0 ₡0

4.11 VARILLA #4 VERTICAL und 130 ₡0 ₡0

4.12 ALAMBRE NEGRO #16 und 90 ₡0 ₡0

4.13 BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 und 1050 ₡0 ₡0


4.15 REGLA DE 1"X3"X4 VRS und 21 ₡0 ₡0

4.16 VARILLA #4 DIENTE und 40 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 5 REPELLOS PISCINA 65 m2

5.1 REPELLO FINO MARCA INTACO saco

5.2 CEMENTO saco 30 ₡0 ₡0

5.3 ARENA m3 3 ₡0 ₡0

5.4 MAXICRIL galon 11 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 6 COLUMNAS DE 0,20X0,40 15 uni

6.1 SACO DE CEMENTO saco 32 ₡0 ₡0

6.2 ARENA m3 3 ₡0 ₡0

6.3 PIEDRA m3 2,5 ₡0 ₡0


6.5 ALFAJILLA DE 1"X3"X4 VRS und 8 ₡0 ₡0

6.6 CLAVOS DE ACERO DE 2 " kg 7 ₡0 ₡0

6.7 VARILLA #4 un 25 ₡0 ₡0

6.8 VARILLA #3 un 38 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 7 CONTRAPISO 10,8 m3


7.2 ARENA m3 8 ₡0 ₡0

7.3 PIEDRA m3 4,5 ₡0 ₡0

7.4 LASTRE COMPACTADO(30CM) m3 30 ₡0 ₡0

7.5 MALLA ELECTROSOLDADA #3 un 5 ₡0 ₡0

7.6 ALAMBRE NEGRO #16 kg 35 ₡0 ₡0

7.8 FORMALETA un 12 ₡0 ₡0

7.9 REGLA DE 1X3 un 10 ₡0 ₡0

de 35




ACTIVIDAD 8 VIGA CORONA DE PISCINA 45 m2


8.2 ARENA m3 3 ₡0 ₡0

8.3 PIEDRA m3 4 ₡0 ₡0


8.5 ALFAJILLA DE 1"X3"X4 VRS und 30 ₡0 ₡0

8.6 CLAVOS DE ACERO DE 2 " und 1500 ₡0 ₡0

8.7 VARILLA #3 und 60 ₡0 ₡0

8.8 VARILLA #4 und 35 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 9 ESCALERA INTERNA 6 ml

9.1 ESCALERA ASTRAL DE 3 PELDANOS uni 2 ₡0 ₡0

9.2 DISCO PARA CORTE METAL uni 5 ₡0 ₡0

9.3 SOLDADURA 6013 caja 2 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 10 RAMPA 13 m2


10.2 ARENA m3 8 ₡0 ₡0

10.3 PIEDRA m3 5 ₡0 ₡0

10.4 LASTRE m3 8 ₡0 ₡0






10.10 PIEDRA m3 4 ₡0 ₡0

10.11 LASTRE m3 7 ₡0 ₡0





ACTIVIDAD 11 SISTEMA ELECTROMECANICO ₡0

11.1 TUBO PVC 62 MM SDR26 EN 6M c/u 16 ₡0 ₡0

de 35




11.2 CODO LISO 90 PVC 62 MM CED40 c/u 30 ₡0 ₡0


11.4 TE LISA 90 PVC 62 MM CED40 c/u 3 ₡0 ₡0

11.5 TE LISA 4WAY PVC 62 MM CED40 c/u 10 ₡0 ₡0

11.6 UNION LISA PVC 62 MM CED40 c/u 10 ₡0 ₡0

11.7 REDUCCION PVC LISA 62X38 MM c/u 15 ₡0 ₡0

11.8 UNIÓN PVC LISA Y CON ROSCA HEMBRA 38 MM c/u 15 ₡0 ₡0

11.9 TUBO PVC 25 MM SDR26 EN 6M c/u 14 ₡0 ₡0



11.12 TE LISA 90 PVC 25 MM CED40 c/u 2 ₡0 ₡0

11.13 UNION LISA PVC 25 MM CED40 c/u 10 ₡0 ₡0

11.14 REDUCCION LISA PVC 38X25 MM CED40 c/u 6 ₡0 ₡0

11.15 VÁLVULA DE GLOBO CUERPO EN BRONCE 2 1/2" c/u 2 ₡0 ₡0

11.16 VÁLVULA DE GLOBO CUERPO EN BRONCE 1" c/u 3 ₡0 ₡0

11.17 TUBO CUADRADO HN 150X150X3 MM c/u 4 ₡0 ₡0

11.18 LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 2X1 M EN 1/2 " c/u 1 ₡0 ₡0

11.19 REJILLA DE FONDO MARCA HAYWARD c/u 2 ₡0 ₡0

11.20

BOMBA AUTOCEBANTE DE PISCINA HAYWARD MODELO MAX-FLO XL 2HP 115-230V MONOFASICO 3500 RPM c/u 1 ₡0 ₡0

11.21

FILTRO DE ARENA HAYWARD DE 31" CAPACIDAD DE 350LBS FLUJO 99GPM MODELO S311T2EXP c/u 1 ₡0 ₡0

11.22 VÁLVULA VARIFLO HAYWARD SP0710X62 c/u 1 ₡0 ₡0

11.23 CLORINADOR HAYWARD CL200 c/u 1 ₡0 ₡0

11.24 SUCCION DE FONDO HAYWARD WG1051AVPAK2 c/u 3 ₡0 ₡0

11.25 SKIMMER HAYWARD SP1070 c/u 3 ₡0 ₡0

11.26 RETORNO A PICINA HAYWARD SP1419D c/u 5 ₡0 ₡0

11.27 ADAPTADOR P/RETORNO HAYWARD c/u 6 ₡0 ₡0

11.28 COVERTOR DRENAJE DE FONDO HAYWARD WGX1031BHF2 c/u 2 ₡0 ₡0

11.29 VÁLVULA CHECK 1 1/2"X2" PSCV2SDGR c/u 1 ₡0 ₡0

11.30 SILVANNIA LUZ LED ORION 20 WATTS c/u 4 ₡0 ₡0

11.31 AQUALED SILVANNIA 36 WATTS c/u 6 ₡0 ₡0

11.32 NICHO PARA LUZ HAYWARD (EMPOTRADO EN CONCRETO) LFGUY1000 c/u 4 ₡0 ₡0

11.33 TRANSFORMADOR DE PARED HAYWARD LTBUY11300 c/u 4 ₡0 ₡0

de 35




11.34 ARENA SILICA 20/30 STANDART SACOS DE 50 LIBRAS c/u 7 ₡0 ₡0

11.35 CABLE THHN AWG 12 ROJO metros 178 ₡0 ₡0

11.36 CABLE THHN AWG 12 NEGRO metros 118 ₡0 ₡0

11.37 CABLE THHN AWG 12 BLANCO metros 150 ₡0 ₡0

11.38 CABLE THHN AWG 12 VERDE metros 168 ₡0 ₡0

11.39 CABLE RVK 3G2,5 metros 5 ₡0 ₡0

11.40 TUBO CONDUIT PVC CED40 13 MM EN 3 M c/u 30 ₡0 ₡0

11.41 CURVA CONDUIT PVC CED40 13 MM c/u 40 ₡0 ₡0

11.42 UNION CONDUIT PVC CED40 13 MM c/u 30 ₡0 ₡0

11.43 CAJA CONDUIT OCTOGONAL c/u 20 ₡0 ₡0

11.44 CONECTOR CONDUIT 13 MM c/u 60 ₡0 ₡0

11.45 CONTACTOR SCHNEIDER LC1D12FE7 c/u 1 ₡0 ₡0

11.46 PROTECCIÓN TÉRMICA SCHNEIDER LR3D12 c/u 1 ₡0 ₡0

11.47 CENTRO DE CARGA 2P, TIPO CH, 4 HILOS, 12 ESPACIOS, BARRAS 125A c/u 1 ₡0 ₡0

11.48 BREAKER 1P TIPO CH 20A GFCI c/u 1 ₡0 ₡0

11.49 BREAKER 1P TIPO CH 20A c/u 2 ₡0 ₡0



ACTIVIDAD 12 CERRAMIENTO ml 54

12.1 MALLA VERGA TIPO CICLON ALTURA DE 1,25 M ml 54 ₡0 ₡0

ACTIVIDAD 13 VITROCERAMICA piezas 170

13,1 PIEZAS DE VITROCERAMICA CON PUNTAS PVC, CON BONDEX, Y FRAGUA piezas 170 ₡0 ₡0

COSTOS DIRECTOS

MATERIALES ₡0 ₡0

MANO DE OBRA DIRECTA ₡0 ₡0

CARGAS SOCIALES SOBRE MANO DE OBRA DIRECTA ₡0 ₡0

SUBCONTRATOS 4% ₡0 ₡0

ACARREOS 4% ₡0 ₡0

============================

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ₡0

COSTOS INDIRECTOS

MAESTRO DE OBRAS

PEÓN PARA LIMPIEZA

VIGILANCIA

de 35




INGENIEROS ₡0

CARGAS SOCIALES SOBRE MANO DE OBRA INDIRECTA ₡0

EQUIPO/HERRAMIENTAS ₡0

PLANOS FINALES ₡0

ADMINISTRACIÓN ₡0

============================

SUB-TOTAL INDIRECTOS ₡0

SUBTOTAL DIRECTOS + INDIRECTOS ₡0

RUBRO IMPREVISTOS (MÍNIMO 2 % DE (CD + CI)) ₡0

UTILIDAD (MÍNIMO 5% DE (CD + CI + IMPREVISTO)) ₡0

============================

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ₡0

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica · un saco de 40 kg de pegablok produce...

Documents

Transcript of Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica · un saco de 40 kg de pegablok produce...