COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS...

66
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES CIUDAD DE CÓRDOBA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES CIUDAD DE CÓRDOBA.

Transcript of COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS...

Page 1: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES – CIUDAD

DE CÓRDOBA.

Page 2: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 2 de 66

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ÍNDICE

ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. 5

ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 5

ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. 6

ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 6

ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA 7

ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 7

ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. 8

ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8

ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL 8

ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. 8

ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. 8

ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 8

ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN 8

ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN 9

ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA

APERTURA DE LAS OFERTAS. 9

ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. 10

ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 10

ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES 12

ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 18

ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 24

ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 26

ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. 26

ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS 27

ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 28

ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN

EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. 29

ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES 32

ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS 32

ARTÍCULO 28 ° ACOPIO 33

ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS 33

ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA 33

ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA 33

ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 33

ARTÍCULO 33 ° SALARIOS 34

ARTÍCULO 34 ° SEGUROS 34

ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO 35

Page 3: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 3 de 66

ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS 36

ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS 36

ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA 37

ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES 37

ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO 38

ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS 38

ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES 39

ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS 41

ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 41

ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 41

ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 41

ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 41

ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES 42

ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE

ORGANISMOS ESTATALES 42

ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 42

ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES 43

ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA 43

ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS 43

ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 43

ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA 44

ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN – OBRADOR 44

ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL 45

ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES 45

ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA 45

ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES 45

ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 45

ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS 45

ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 46

ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 46

ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO 47

ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 47

ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA 48

ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES 48

ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA 48

ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA 48

ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 49

ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 49

ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD 49

Page 4: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 4 de 66

ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470 49

ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA 50

ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN 50

ARTÍCULO 77 ° ANEXOS 56

Page 5: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 5 de 66

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBRA: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA.

UBICACIÓN: Córdoba Capital - Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN.

Se llama a Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra de colectores y planta depuyradora de liquidos cloacales de la ciudad de córdoba.

Las Obras a ejecutar serán la ampliación de la planta de Bajo Grande que abarcará dos nuevo módulos de la planta depuradora de 5.000 m3/h (120.000 m3/d) de caudal medio cada uno. En decir, se efectuará una ampliación de 10.000 m3/h conjuntamente con el tratamiento terciario para estos m3/h.

El esquema planteado ha previsto la ampliación de la red de colectores, dividiendo la ciudad en dos grandes cuencas: al Sur y al Norte del río Suquía. En cuanto a las ampliaciones de tratamiento, se ha determinado como más conveniente concentrar todo el efluente de la ciudad en el actual predio de la EDAR Bajo Grande.

Los Colectores a ejecutar son:

- Colector Centro

- Colector Sur 2 y Sur

- Colector Noroeste

- Colector Norte

ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA

Los trabajos a realizar en virtud de las obras del presente proyecto serán:

Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias descriptivas y de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc) de las distintas partes componentes de cada obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra.

La construcción de cada obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio.

La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva.

Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Dirección Técnica relativos al tipo de obra que se contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Page 6: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 6 de 66

Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Dirección Técnica y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados.

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS.

Los invitados podrán solicitar, por escrito, a la Dirección Técnica cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Contratación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta presentada ante la Dirección Técnica. Las respuestas a las consultas o aclaraciones se efectuará a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax o nota en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama, fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. Como consecuencia de la/s enmienda/s introducida/s, la Dirección Técnica, podrá a su juicio extender el plazo de presentación de las Ofertas. Los proponentes, juntamente con sus ofertas, deberán acompañar todas las aclaraciones que formule la Repartición al Pliego durante el llamado a Contratación. La omisión de dicha exigencia será motivo de rechazo de la Oferta.

ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1- Las obras se, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA. 2- Los Oferentes deberán proponer la provisión de financiamiento. Para la selección de la oferta más conveniente a los intereses del Estado Provincial, se implementará un sistema de evaluación que permita seleccionar la/s oferta/s más convenientes en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia. Por ello, además de evaluarse los antecedentes técnicos y económicos de los Oferentes, se utilizará el método de valuación del Valor Presente Neto de los desembolsos que deba afrontar la Provincia. Sin perjuicio de este requisito, se comunica a los Oferentes que la Provincia ha iniciado gestiones con el objeto de obtener financiamiento externo para la presente obra, proveniente de organismos multilaterales de crédito. Por tal motivo, en caso de resultar elegible el proyecto para el acceso a un préstamo internacional, será de aplicación la normativa vigente que exija el organismo en cuestión, estando los oferentes y/o el adjudicatario - según la etapa del proceso en que ello eventualmente ocurra -, obligados a sujetarse a la misma. Asimismo, si el financiamiento gestionado por la Provincia fuere aprobado durante la etapa de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego.

Page 7: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 7 de 66

3- Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo Fondo de Inspección), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita. 4- En caso de resultar adjudicada una Empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, las deducciones y/o retenciones se realizarán conforme a:

4a) El Contratista deberá acreditar a la Comitente, luego de producido el devengamiento de cada certificado emitido y hasta tres (3) día hábiles de finalizado el mes, el pago emergente que se desprenda de la aplicación de las Normativas Tributarias y de Seguridad Social.

4-b) El Contratista deberá acreditar, dentro del término de cinco (5) días de haber percibido los montos indicados en los respectivos certificados, el depósito correspondiente a Fondo de Reparo, Derecho de Inspección, Multas y cualquier otro concepto vinculado con el desarrollo de la obra, por medio de la presentación fehaciente de las constancias de depósito en las cuentas que a tal fin determine la Provincia.

5- En caso de que los oferentes provean Financiamiento, se deberá detallar el monto total a financiar y el porcentaje respecto del Precio total de la oferta (incluido IVA y toda carga impositiva aplicable). 6- El contrato de obra entrará en vigencia a partir del perfeccionamiento del contrato de financiamiento. La falta de perfeccionamiento del Convenio de Financiamiento, cualquiera fuere su causa, facultará a la Comitente a resolver el Contrato de Obra, sin que ello genere responsabilidad para las partes, ni otorgue derecho alguno, a favor del adjudicatario, a formular reclamos en contra de la Contratante y/o la Provincia de Córdoba por gastos improductivos, intereses o perjuicios de cualquier naturaleza vinculados al presente proceso licitatorio.

ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Toda averiguación referente a esta Licitación Pública será dirigida a:

1) Por compra de pliegos:

Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso

TE: (0351) 4321200 Int. 1091

2) Por consultas y/o aclaraciones Técnicas:

Secretaría de Servicios Públicos - Dirección General de Operaciones

Av. Colón 97 (Esq. Rivera Indarte) - 2º Piso

TE: (0351) 4420908 Int. 3908

ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Si surgieran dudas en la interpretación de planos, cómputos métricos, pliegos, procedimientos, formas de ejecución, medición y pago de los trabajos, etc., antes de la apertura de la Licitación Pública los interesados podrán requerir las aclaraciones correspondientes según lo dispuesto en

Page 8: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 8 de 66

el Art. 3º. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de información, la Repartición no aceptará pedido alguno de aclaración.

ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE.

El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos.

ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

El precio del Pliego de la Licitación Pública se fija en la suma de PESOS: DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($200.000,00), el mismo se podrá adquirir hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de los sobres de la Licitación.

ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL

El monto del PRESUPUESTO OFICIAL de la Obra se establece en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS CON 25/100 ($2.241.875.600,25).

Se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras

terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento

propuesto.

ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA.

A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA.

ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA.

Además de la total aplicación del Decreto No 809/1996 y complementarios deberá cumplirse el siguiente requisito:

* La Empresa deberá estar calificada en las siguientes especialidades:

Hidráulica: 100 %

ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo máximo de ejecución de la obra completa se establece en treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo de los trabajos (Artículo 41 del Decreto 4.758/77), lo que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor.

Todos los plazos establecidos en la documentación que compone el llamado a licitación, serán computados en días calendario (Art. N° 13 – Decreto N° 4.758/77), salvo expresa indicación en contrario.

ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La contratación de la presente obra, se regirá por el sistema de AJUSTE ALZADO, fijándose un precio único y global para toda la obra.

Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras.

Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Dirección Técnica, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza.

Page 9: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 9 de 66

Las patentes, royalties, etc, que hubiere serán abonados por el Contratista.

ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN

Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios.

La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de las obras.

Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar.

Los precios de los ítems de las obras deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables.

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.

Se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas (tecnologías distintas a la del proyecto básico), cuando a juicio de la Comisión de Evaluación de las Ofertas sea una alternativa que se ajuste al objeto y a la finalidad de la presente obra.

En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa.

Errores en la cotización

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Dirección Técnica podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras.

El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN.

ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la hora determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Page 10: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 10 de 66

Las propuestas pueden enviarse por carta certificada, pero sin responsabilidad alguna para Dirección Técnica por demoras o extravíos.

En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias.

La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano.

Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, deberá estar traducida al idioma castellano.

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria.

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta.

Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones correspondientes.

ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS.

El Oferente podrá modificar o retirar su oferta de la Licitación Pública después de presentada, antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas.

ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Las presentaciones se harán en forma discontinua, mediante Doble Presentación y Doble Apertura.

Se presentarán en una primera instancia, en día, hora y lugar indicados, los “Sobres Presentación” y se llevará a cabo la Apertura de los mismos.

En una segunda instancia, en día, hora y lugar indicados, se presentarán y se llevará a cabo la Apertura de los “Sobres Propuesta”.

Cada uno de los sobres o paquetes cerrados llevarán la siguiente inscripción:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° …... 2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: COLECTORES

Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°……….

LUGAR DE APERTURA

DIA:.............MES.............AÑO.............HORA.............

CÓRDOBA CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA

Los sobres a presentar se identificarán como:

a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes, en Original (solamente para la documentación que no pueda ser aportada en original, copia certificada por escribano público nacional) y Copia. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. En el ejemplar Copia no se requiere la inclusión del presente Pliego y sus eventuales Notas Aclaratorias.

Page 11: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 11 de 66

b) Sobre PROPUESTA, el cual deberá contener la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. En dicho sobre deberá incluirse la documentación en Original y Copia. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico.

Notas Importantes:

En caso de empresas extranjeras que a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas no hayan cumplimentado las disposiciones establecidas por el Art. 118 de la Ley Nacional N° 19.550: “Ejercicio Habitual”; la documentación de su propuesta llevará firmas que deberán ser autenticadas y legalizadas ante el Consulado Argentino en su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, contar con la pertinente “Apostille” conforme el Convenio de La Haya de 1961. Asimismo, la documentación societaria que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado.

La documentación deberá disponer de un Índice que comprenda la totalidad de las mismas. En caso de discrepancia, el ejemplar rotulado como “Original” prevalecerá sobre el rotulado como “Copia”.

Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (AutoCAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows.

17º - 1 Apertura de los “SOBRES PRESENTACIÓN”

En primera instancia, en el lugar y hora fijados, en presencia de la Dirección Técnica o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se enunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Presentación”, mencionando los documentos que contienen.

Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en Acta, la cual deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y los Oferentes que deseen hacerlo.

Si quedaran pendientes situaciones por resolver, la Comisión de Evaluación de las Ofertas aconsejará las medidas a tomar.

La documentación obrante en cada uno de los Sobres Presentación será examinada y evaluada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas.

Posteriormente, en un segundo acto cuyo día y hora será notificado a los Oferentes, se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Propuesta” de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas.

17º - 2 Apertura de los “SOBRES PROPUESTA”

En el lugar, día y hora fijados, en presencia de la Dirección Técnica o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se procederá a la Apertura de los SOBRES PROPUESTA de aquellos Oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptados por la Comisión de Evaluación, leyéndose todas las ofertas y cartas propuesta financiera o cartas de compromiso financiero.

Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias.

Page 12: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 12 de 66

En caso de dudas, se dejará constancias en Actas, para que posteriormente la Comisión de Evaluación aconseje las medidas a tomar.

17º - 3 - Modificación y Ampliación De La Información

Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero la Dirección Técnica y/o Comisión de Evaluación podrá pedir por escrito a los Oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria.

No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio de la oferta.

17º - 4 – Causales de Rechazo

1. La falta de algún documento o formalidad exigida por el Art. 18º del presente Pliego en sus incisos 1; 2; 3; 4; 5 y 13.

2. La ausencia de expresión de cotización.

3. La realización en la oferta de reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública.

4. La ausencia de elementos necesarios para proceder a la evaluación conforme lo establecido por el artículo 19 “Criterios de Evaluación”.

5. La presencia de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente, en algún documento integrante del SOBRE PRESENTACION.

Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado.

Toda duda que no permita una decisión durante el mismo Acto de la Licitación Pública, faculta a quien lo preside, a dejar la novedad asentada en acta, para una evaluación futura que se realizará en oportunidad del estudio y análisis de las ofertas, por parte de la Comisión de Preadjudicación.

ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES

Las Presentaciones, a efectuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo que antecede, deberán contar con la siguiente documentación:

SOBRE PRESENTACIÓN: Deberá contener:

18.1 Solicitud de Admisión

Se redactará de acuerdo al modelo de “Solicitud de Admisión” adjunto en el Anexo N° 1”.

18.2 Declaración de Mantenimiento de Oferta y Garantía de Oferta

Se acompañará el formulario ‘Declaración de Mantenimiento de Oferta”’ previsto en el Anexo “7” del presente pliego y el comprobante de haber cumplimentado con la garantía, de acuerdo a las disposiciones del artículo N° 35 inc. A del presente pliego.

18.3 Recibo De Adquisición Del Pliego

Se acompañará el recibo original de adquisición para participar en la Licitación Pública de la obra de referencia como parte de la documentación.

18.4 Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra, según Decretos del P.E. Nº 809/96 y Resoluciones complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo a la condición del proponente, corresponden dos situaciones:

Page 13: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 13 de 66

INSCRIPTOS EN EL REGISTRO:

Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la Resolución del Registro que demuestre la inscripción y calificación, con Capacidad de Ejecución Anual suficiente en la Especialidad.

NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO:

Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la “Garantía de Inscripción” dispuesta en el Art. 7º del Decreto 809/96, cuyo monto será equivalente al que debe constituirse como Garantía de Oferta (1% del Presupuesto Oficial).

Quien ganare la Licitación Pública deberá cumplir, previo de la adjudicación de la obra, con la presentación del “Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad”.

18.5 Aclaraciones y respuestas

Son las Notas de Aclaraciones y respuestas remitidas por la Dirección Técnica a los oferentes ante sus consultas, las que deberán adjuntarse debidamente firmadas por quienes suscriben la solicitud de admisión y la restante documentación, que se presenta en el acto licitatorio.

18.6 Declaración Jurada de haber realizado visita y reconocimiento del lugar

El Oferente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se emplazarán las obras respectivas y que conoce, por sí, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista.

18.7 La documentación requerida en el artículo 19 – “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”.

18.8 Declaración Jurada de Domicilio

Los Oferentes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de Córdoba debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. A los efectos del presente Proceso Licitatorio, en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se efectúen, indicando también número de teléfono y correo electrónico (Según el modelo del “Anexo 2” de este Pliego Particular de Condiciones).

18.9 Programación del Proyecto

a) Programación del Proyecto. Es factible reemplazar los programas solicitados “a Fecha

Temprana”, “a Fecha Tardía” y el “de Ejecución Adoptado” por un Diagrama de Gantt con

indicación de fechas tempranas, fechas tardías y el margen flotante para cada tarea.

b) Programa de Avance de Obras:

El Plan de Avance de Obras incluirá un diagrama de flechas o de red que identifique las interrelaciones entre las distintas actividades y/o tareas que conforman el proyecto, y una Memoria Descriptiva y Secuencial de la Obra. El grado de desagregación de estas tareas estará en un todo de acuerdo a los ítems contemplados en la planilla de cotización de la oferta (Propuesta Económica).

A los efectos de la elaboración del Programa de Avance de Obras se tomará como horizonte máximo de tiempo de ejecución el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. Asimismo, se realizará en total concordancia con lo que estipula método CPM (Critical Path Method) con identificación en color rojo del Camino Crítico del proyecto. Para la elaboración del mismo, se podrán tomar dos ritmos de avance de las obras diferentes, obteniendo un Programa de Avance “previsto” y un Programa de Avance “mínimo”, siempre que el plazo de ejecución resultante de estos Programas no supere el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego.

Page 14: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 14 de 66

El Programa de Avance de Obras deberá ser visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt, los cuales serán elaborados con software Microsoft Project versión 2003 o superior.

c) Curva de Inversión:

Además de la documentación antes mencionada, se deberá acompañar una planilla en formato de Microsoft Excel, con detalle de las inversiones mensuales requeridas, y las inversiones acumuladas (curva de inversión de la obra), en total concordancia con el Avance de Obras elaborado por el Método del Camino Crítico. Los datos de dicha planilla serán volcados en un gráfico que permitirá visualizar la Curva de Inversión de la obra.

d) Programación Integral de la Obra:

El Oferente podrá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa y su metodología de trabajo propuesta (“Anexo 5” – Calificación de la Capacidad Técnica – Análisis de la metodología propuesta para llevar adelante los trabajos).

Esta Programación Integral deberá contener:

“Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.

Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra.

“Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)”

“Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

“Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

“Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos.

Curva de Inversión de la Obra; con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”.

Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte magnético (PEN DRIVE o DVD).

La Dirección Técnica podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto.

e) Programa Ambiental:

Se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por el Adjudicatario con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015. No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), establecidos en la normativa citada.

Page 15: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 15 de 66

18.10 Datos Garantizados

Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes principalmente a los ítems de conductos premoldeados de hormigón y accesorios.

18.11 Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470

Se deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo al modelo del Anexo N° 6.

18.12 El Presente Pliego, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Notas Aclaratorias, Planos, Planillas y Anexos, firmados y sellados en todas sus hojas por el Oferente y Director Técnico en prueba de conformidad.

18.13 SOBRE PROPUESTA: Deberá contener

OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, incluyendo CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada.

Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre.

El Oferente deberá presentar su oferta o propuesta económica y financiera en su caso, por la totalidad de los trabajos, en los formularios designados como “Anexo 3”, cuyo modelo forma parte del Pliego Particular de Condiciones.

Las propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cotizado en Pesos, según planilla

de oferta del anexo N° 3, en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 14 del presente

Pliego. Así también deberán indicar las magnitudes conforme al Sistema Internacional de

Medidas.

Presupuestos Detallados – Obligatoriamente se deberá incluir en el SOBRE PROPUESTA que contiene la PROPUESTA ECONOMICA y FINANCIERA, el PRESUPUESTO DESAGREGADO Y DETALLADO POR ITEMS en cada una de las obras, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios de la obra motivo de la presente Licitación. La cotización y ejecución de la obra incluirá las cantidades finales de sus cómputos métricos, análisis de precios “Anexo 4” (incluyendo cargas sociales y tributarias) y el correspondiente precio final por el que propone realizar las obras de acuerdo a los fines previstos.

El presupuesto para cada item se desagregará, según los siguientes parámetros:

A) El precio de los materiales específicos B) Materiales de Construcción (áridos, cemento, etc.) C) Equipos (combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, amortización, etc.) D) Mano de Obra (ayudante, oficial y oficial especializado, etc.) E) Gastos Generales.

IMPORTANTE:

En el “Anexo 3” se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la

construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos

resultantes del financiamiento propuesto.

PROPUESTA FINANCIERA:

El Oferente deberá acreditar experiencia en estructurados de financiamiento para la ejecución de obras contratadas con provisión de financiamiento por parte del contratista. Asimismo,

Page 16: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 16 de 66

deberá describir claramente la manera en que se financiarán las mismas. Siendo la documentación y/o información mínima solicitada la siguiente:

1. Monto de la obra a ser financiado expresado en divisa dólar estadounidense. 2. Organismo/s Financiante/s que efectuará/n el/los préstamo/s. En el caso de ser

financiamiento de la/s empresa/s o de otro/s organismo/s no financiero/s deberá adjuntar un compromiso de condiciones del financiamiento con un acompañamiento de documentación que respalde la solvencia de la operación en cuestión.

3. Dejar expresado la moneda en la que deberá ser tomada la financiación como así también el repago.

4. Plazo del Repago de la financiación y sistema de amortización del capital, el que podrá ser sistema alemán (cuota de capital constante) o francés (cuota de capital creciente).

5. Período de Gracia de la financiación. 6. Detalle del costo de la financiación ofrecida: incluyendo tasa de interés, gastos,

comisiones, garantías, impuestos, seguros, etc. Deberán detallarse todos los gastos que sean necesarios para la toma y la ejecución del financiamiento hasta el último pago de servicio de deuda correspondiente mas los gastos asociados. Los gastos que no se encuentren detallados y valorados se consideran incluidos en la oferta y por ende correrán por cuenta del oferente.

7. Costo financiero total efectivo anual (CFTEA) expresado en porcentaje aplicado al monto a financiar, el que incluirá además de la tasa efectiva de interés por la operación, todos los gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y cualquier otro concepto que sea parte para obtener la financiación. No se aceptarán ofertas que expresen los conceptos integrantes del financiamiento de manera separada.

8. Desembolsos mensuales para toda la vida del proyecto, en base a los pagos a realizarse de acuerdo a la curva teórica de inversión de la obra.

9. Las propuestas, se consideran firmes y válidas durante sesenta (60) días a contar desde la fecha fijada para la apertura de ofertas, prorrogable por otros sesenta (60) días más a pedido de la Dirección Técnica. Quien resulte Adjudicatario deberá mantener las mismas hasta tanto se formalice el respectivo Contrato de Obra.

10. Otros aspectos operativos para el otorgamiento de la financiación: Los Oferentes deberán presentar el flujo de fondos de la financiación (incluyendo gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y demás) impresos en papel y en soporte digital (CD) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto.

La Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero que deben presentar los oferentes debe estar suscripta por el organismo financiante y contendrá todo el detalle de las condiciones de financiamiento.

La Comisión de Evaluación, por sí o a través del Agente Financiero de la Provincia, podrá requerir a los Oferentes o al Organismo Financiante propuesto,que aclaren o formulen mayores detalles relacionados con la financiación, su modalidad, plazos de la misma, o el Organismo Financiante que la prestará.

El método de valuación de la Oferta Económica y Financiera será el VALOR PRESENTE NETO (VPN) de los desembolsos que deba afrontar la Provincia para la ejecución de la obra incluido el financiamiento. En este sentido:

1) El Oferente deberá calcular y presentar el Valor Presente Neto del flujo de fondos de

desembolsos estimados que deba afrontar la Provincia en función de su oferta económica financiera.

Page 17: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 17 de 66

2) El cálculo del VPN se realizará por períodos mensuales considerados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y hasta el último pago de servicio de deuda.

3) La tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación en función del contexto macro – económico, y de las condiciones financieras del mercado de capitales y de la Provincia de Córdoba vigentes al momento de la Evaluación.

4) A los efectos del cálculo del VPN, los pagos realizados durante un determinado mes se considerarán como pagos realizados al final de dicho mes y sujetos al descuento correspondiente a dicho período.

5) El cálculo del VPN se realizará sin considerar efecto alguno por redeterminación de precios. Por tanto, no se considerarán efectos inflacionarios a lo largo de la vida útil del proyecto.

6) En el flujo de fondos no se considerarán valores residuales de los activos en ninguna de las etapas consideradas.

7) Los valores utilizados en el flujo de fondos deben incluir los impuestos correspondientes.

Ante la necesidad de comparar ofertas con diferentes ofrecimientos de participación en el porcentual de financiamiento y/o diferentes períodos o condiciones de financiamiento, la Comisión de Evaluación podrá en su análisis realizar las adaptaciones que considere necesarias a los fines de hacer comparables las ofertas económicas financieras. Asimismo, en caso de que durante la etapa de evaluación el proyecto de obra sea declarado elegible por un organismo multilateral de crédito para acceder a financiamiento externo, la Comisión prescindirá del cálculo del Valor Presente y sólo comparará las ofertas económicas que se ajusten a los requisitos del pliego, a efectos de determinar la más conveniente.

Para el cálculo del Valor Presente Neto se utilizará la siguiente fórmula matemática:

Donde:

VP= Valor Presente Neto.

Cj= Pago de servicio mensual que deberá hacer el comitente en el mes j.

Sj= Se calculará en función de los servicios de capital e intereses que arroja un préstamo bajo el sistema de amortización Aleman, por un monto equivalente a la diferencia entre el costo total y el financiamiento provisto, con una duración igual a la del financiamiento provisto, y una TNA que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Sólo al efecto de la presentación del flujo de fondos, el Oferente deberá aplicar el 15%.

n= Número de meses del Plazo total de la financiación (incluido el período de gracia).

i = Tasa de descuento: esta tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación.

Por último, el Oferente deberá presentar en planilla adjunta los servicios de la deuda que deberá hacer frente la Provincia de Córdoba detallando de manera semestral en cuatro columnas:

1. El capital (principal) 2. Los Intereses

Page 18: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 18 de 66

3. Otros costos, gastos, seguros, comisiones, impuestos, etc. (sin discriminar) 4. Total de los servicios de deuda (suma 1. + 2.+ 3.)

ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la aplicación de la metodología que se describe a continuación.

Se prevé un proceso de dos etapas de evaluación.

PRIMERA ETAPA: Se evaluarán los aspectos legales y la capacidad económica financiera

de cada oferente. Para ello se considerarán los antecedentes, capacidad y cualidades de las empresas, requeridas en el presente pliego, de acuerdo a la siguiente modalidad:

A) Aspectos Legales B) Capacidad Económico-Financiera

A – Aspectos Legales:

A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el proponente para considerar su calificación.

La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de

apertura de las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El

contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresa debe presentar

documentación, que acredite, entre otras cosas, la siguiente información:

1. Copia autenticada del Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente.

2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades en caso de tratarse de Sociedades Anónimas, que acredite la vigencia de la misma como representante de la sociedad.

3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suficiente para representar al proponente en los actos licitatorios.

4. Compromiso de constitución de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la misma.

5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.

6. Director y Representante Técnico legalmente habilitados para el ejercicio de su

profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor público matriculado.

B – Capacidad Económico-Financiera

B.1- Índices Económico - Financieros A fin de evaluar la situación económica financiera del Oferente, deberá acompañar

copia certificada de los tres (3) úlitmos Estados Contables y Cuadros Anexos (Debiendo

ser el último de los mismos acreditado con la Declaración Jurada del Impuesto a las

Page 19: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 19 de 66

Ganancias correspondiente al mismo periodo). Toda esta documentación deberá estar

certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas o por autoridad competente en el caso de empresas extranjeras.

A fin de evaluar la capacidad financiera del proponente se evaluarán los siguientes

indicadores:

1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente)

2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total)

3. PRUEBA ÁCIDA ((Activo Corriente – Bienes de cambio)/ Pasivo Cte.)

4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total)

5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto)

6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Activo Total)

7. PATRIMONIO NETO

A los Oferentes que se presenten como Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de

empresas, se les considerará la capacidad económica financiera a cada uno de los

integrantes de la misma.

Asimismo se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos

de una mejor evaluación del proponente.

B.2- Capacidad de Producción

Se considerará la capacidad de trabajo del Oferente, teniendo en cuenta el indicador que a continuación se expresa:

CAPACIDAD DE TRABAJO ( Activo Corriente - Pasivo Corriente).

En el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas; para la consideración de la Capacidad de Trabajo, se adicionará Activo y Pasivo Corriente de todos los integrantes de la misma.

B.3- Referencias Bancarias y Comerciales Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año anterior a la fecha de apertura.

LA COMISION DE EVALUACION PODRA SOLICITAR AL OFERENTE QUE, DENTRO

DE UN PLAZO DE 72 HS., ENTREGUE DOCUMENTACION AMPLIATORIA A LA

PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y/O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA,

QUE CONSIDERE NECESARIA PARA LA EVALUACION.

SEGUNDA ETAPA: De cada una de las propuestas que hayan superado la Primer Etapa

(Pasa/No Pasa), con posterioridad al Acto de Apertura de OFERTA o PROPUESTA

ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO

FINANCIERO; la Comisión de Evaluación de las Ofertas realizará la siguiente calificación:

Selección de la Oferta más conveniente:

Page 20: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 20 de 66

Conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 8614, la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá realizar los análisis, estudios, comparaciones y consideraciones que estime, entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál es la oferta que en los aspectos Técnicos, Económicos y Financieros sea la más conveniente para los intereses de la Provincia. Por ello, el procedimiento de selección adoptado se basa en una evaluación combinada teniendo en cuenta las ofertas económicas/financieras propuestas y la capacidad técnica de cada oferente. Sin perjuicio de ello, en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo de un organismo multilateral de crédito durante el período de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego.

Para la obra que se licita, se determinará un coeficiente Pfo.

Para determinar el Puntaje Final de cada oferta (Pfo) se aplicará la siguiente expresión:

Pfo = 0,25 x CT + 0,75 x CVP

Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando.

CT= Calificación Técnica (conforme mecánica establecida en el Punto C.1).

CVP= Cociente de los Valores Presentes (conforme mecánica establecida en el Punto C.2).

Se adjudicará la obra al Oferente que obtenga el mayor Puntaje Final.

A los Oferentes se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, de acuerdo a las

siguientes consideraciones:

C.1 CALIFICACIÓN TÉCNICA

Se hará una reseña de las principales obras ejecutadas, de acuerdo al modelo

designado como ANEXO Nº 5.1 y de las principales obras en ejecución y adjudicadas

a ejecutar de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.2. Se deberá acreditar

haber construido o ejecutándose, como mínimo una (1) obra de desagüe por una cantidad

de conducción entubada no menor a 500 metros de longitud. A los efectos de determinar la

ejecución de las mismas se adjuntarán constancias mediante Contratos, Acta/s de

Recepción, Certificación (incluir en el Anexo n° 5.1). Además se podrán acreditar Obras

en Ejecución, con la fehaciente demostración de su estado de avance y aprobación, en

cuyo caso se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento). de la cantidad de metros de

la parte construida, aprobada y con certificado de avance de obra.

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro

tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de

los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la

misma.

Calificación de la Capacidad Técnica: se analizarán los siguientes aspectos: 1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75

pts.

2. Antecedentes de los profesionales propuestos para llevar adelante los trabajos (AP). Máximo: 5 pts.

3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. Máximo: 20 pts. (MT)

Page 21: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 21 de 66

La Capacidad Técnica (CT) de la empresa surgirá de la suma de los puntajes obtenidos para los rubros 1., 2. y 3., siendo el puntaje máximo posible 100 puntos (Pctmax), según se describe a continuación.

CT = AE + AP + MT

C.1.1 – Antecedentes de la empresa en obras de similares características

(AE). Máximo: 75 pts.

Puntaje Antecedentes de la Empresa AE = PC x 0,75 + PP x 0,25

Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad técnica y económica equivalente al proyecto licitado.

La forma de computar los trabajos realizados por la empresa será la siguiente:

Para trabajos con complejidad técnica equivalente al licitado, se tendrán en cuenta los comprendidos dentro de los siguientes rangos y se sumará el puntaje obtenido por cada obra:

Puntaje en función de longitud de obra y diámetro de conducto

Puntaje Colectores= (PC)

Longitud ≥Ø300 mm

>5.000 m hasta 15.000 m 1,50

>15.000 m hasta 30.000 m 2,63

>30.000 m hasta 50.000 m 6,00

>50.000 m hasta 100.000 m 11,25

>100.000 m hasta 150.000 m 18,75

>150.000 m hasta 200.000 m 26,25

>200.000 m hasta 250.000 m 33,75

>250.000 m hasta 300.000 m 41,25

>300.000 m hasta 350.000 m 48,75

>350.000 m hasta 400.000 m 56,25

>400.000 m hasta 450.000 m 63,75

>450.000 m hasta 500.000 m 75,00

Puntaje en función de la cantidad de Plantas de Tratamiento construidas de características similares.

A los efectos de la evaluación de la ejecución de las Plantas de Tratamiento de líquidos Cloacales de capacidad de producción igual o superior a los 500 m3/hora se considerarán los antecedentes acreditados por cada empresa proponente.

Puntaje Plantas = (PP)

Cantidad de obras Puntaje

15 o más obras 75

Entre 8 y15 obras 40

Page 22: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 22 de 66

Entre 4 y 8 obras 20

Entre 1 y 4 obras 5

En caso de acreditar Obras en Ejecución, de las mismas se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento) de la cantidad de Pulgadas x metros y/o instalaciones, de la parte construida, aprobada y con certificado de Avance de Obra.

C.1.2. Antecedentes de los profesionales (AP) propuestos para llevar adelante los

trabajos. Máximo: 5 pts.

AP=ADT+AJO

Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según el modelo del Anexo N°5.3 Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla por Empresa.

C.1.2.1. Antecedentes del Director Técnico (ADT). Máximo: 3 pts.

Antecedentes y experiencia en Proyectos, Dirección Técnica y/o Supervisión de obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado.

A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino:

Director Técnico

Cantidad de Obras

Antigüedad

0 a 4

5 a 7

8 o más

>1 a 3 años 0,00 1,50 2,00

>3 a 6 años 1,00 2,00 2,50

>7 a 8 años 1,50 2,50 3,00

>9 años o más 2,00 3,00 3,00

C.1.2.2. Antecedentes de los Jefes de Obra (AJO): Máximo: 2 pts.

Antecedentes y experiencia como Jefe de Obra en obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado.

A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino:

Page 23: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 23 de 66

Jefe de Obra

Cantidad de Obras

Antigüedad

2 a 4 5 a 7 8 o más

>1 a 3 años 0,00 0,75 1,00

>3 a 6 años 0,50 1,00 1,50

>7 a 8 años 0,75 1,50 2,00

>9 años o más 1,00 2,00 2,00

Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Dirección Técnica, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores.

C.1.3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. (MT) Máximo: 25 pts.

MT = OF + PP

La metodología propuesta se evaluará en función de la:

C.1.3.1 Organización funcional y Equipamiento Disponible (OF): Máximo: 5 pts.

Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo designado como ANEXO N° 5.4

Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas.

Se evaluará la relación entre la programación de la obra y el equipamiento que utilizará la empresa para la ejecución de las tareas.

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y metodologías de desarrollo de trabajos específicos.

Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén contemplados en los documentos de la licitación.

C.1.3.2 Planeamiento y Programación de los trabajos (PP): Máximo: 15 pts.

El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime a tener en cuenta en la Ingeniería de Detalles a elaborar, pudiendo acompañar fotografías, planchetas mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustración. Deberá confeccionar diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la metodología y el equipamiento disponible mediante la cual llevará adelante las obras motivo del presente llamado (Artículo 18 - Punto 9).

C.2 Cálculo de los Cocientes Porcentuales de los Valores Presentes (CVP)

Page 24: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 24 de 66

De cada Oferta Económica/Financiera, se calculará el VPN conforme a lo establecido en el artículo 18.13 del Presente Pliego. Luego de calculado el VPN de cada una de las ofertas, se procederá con el cálculo del Cociente de Valores Presentes (CVP), por medio del uso de la siguiente expresión:

VP mín

CVP = --------------- x 100 VP

Dónde:

CVP = Al cociente porcentualizado de los Valores Presentes VP = Valor Presente de la oferta que se está evaluando VP mín = Valor Presente Menor de todas las ofertas válidas, es decir de las que superaron la Primer Etapa.

ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Se ha previsto en el presente proyecto la REDETERMINACION de precios en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1133/10 y su Modificación 1231/10 y a la Circular N° 0001, año, 2013 de Fiscalía de Estado, ASUNTO: INTERPRETACIÓN RÉGIMEN REDETERMINACIÓN DE PRECIOS- DECRETO N°1133/10 Y SU MODIFICATORIO N° 1231/10.

La sola presentación de la Oferta implica la renuncia a cualquier otro Régimen de Redeterminación de Precio que pudiere corresponder, excepto en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo por un organismo multilateral de crédito, en el cual será de aplicación obligatoria el régimen de ajuste de precios que determine la entidad otorgante.

La Fórmula Polinómica de Redeterminación de Precio por Reconocimientos de Variación de Costos aplicable al Contrato, conforme a lo indicado en el art. 10 A del Decreto 1231/10, será la siguiente:

FORMULA POLINÓMICA DECRETO N° 1231

O

Oi

O

i

CL

O

i

T

O

i

MOEMiEMMiMRi

CF

CFCFk

CL

CLa

T

Ta

MO

MOaFaFaF 1

FORMULA POLINOMICA

a

i

a

i

a

i

a

iR

F

F

CL

CL

MAT

MAT

MO

MOF 20,005,045,030,0

SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS DE LA FORMULA

MOa Mano de Obra mes anterior a la apertura de la Licitación

MOi Mano de Obra al mes de Análisis

MATi Materiales al mes de Análisis

MATa Materiales mes anterior a la apertura de la Licitación

Page 25: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 25 de 66

CLi Combustible y Lubricante al mes de Análisis

CLa Combustible y Lubricante mes anterior a la apertura de la Licitación

Fi Equipos y Máquinas al mes de Análisis

Fa Equipos y Máquinas mes anterior a la apertura de la Licitación

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPOS

COMBUSTIBLE

En el caso de preverse Anticipo Financiero será de aplicación lo dispuesto en el art. 21 del decreto 1133/10 y su Modificación 1231/10

Pi = (Pi-O x (0,10 + Af / 100) + Pi-O x (0,90 – Af / 100) x FRi)

Donde Af es el Porcentaje de Anticipo Financiero estipulado en el contrato y el resto de las siglas tienen el siguiente significado:

Donde:

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)

MATERIALES % FUENTE ESPECIFICACIÓN TECNICA

Caño PRFV 50 INDEC (Nación) PRFV

Hormigón 30 DGEyC (Prov. de Cba.) Hormigón elaborado H21 (Precios Medios).

Acero 15 DGEyC (Prov. de Cba.) Hierro 12 mm barra por 12 metros

Árido 5 DGEyC (Prov. de Cba.) Grava 10-30 en cantera (Precios Medios)

MANO DE OBRA DGEyC (Prov. de Cba.) Mano de Obra Especializada valor hora oficial (precios medios)

EQUIPO DGEyC (Prov. de Cba.) Camión oKm cabina y Chasis – Cap. Carga hasta 10000 kg (precios medios)

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

DGEyC (Prov. de Cba.) Gasoil (precios medios)

Page 26: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 26 de 66

Pi-0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato, es decir, según precios de la oferta.

FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación)

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar, adecuada a los términos de la Circular N°1/13 de Fiscalía de Estado.

Pi = Pi-1 x 0,10 + Pi-1 x 0,90 x FRi/FRi-1

Donde:

Pi: Precio de la obra faltante redeterminada.

Pi-1: Precio de la obra faltante de ejecutar al momento de la última redeterminación, expresada en valores contractuales (basicos o rederteminados).

FRi: Factor del mes de la la redeterminación.

FRi-1: Factor de reajuste de la rederteminación anterior.

ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta se considerará firme y válida por el término de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de apertura del presente de la Licitación Pública.

Cabe aclarar que en ningún caso se considerará que los pedidos de prórroga de mantenimiento de oferta que pudiera formular la Repartición, constituyen aceptación total o parcial de la respectiva propuesta.

Sólo en circunstancias excepcionales y antes del vencimiento del plazo de validez original, la Repartición puede solicitar al oferente una prórroga.

Tanto la solicitud como la respuesta, deberán realizarse mediante notificación firmada, cable ó telefax.

Si el oferente no acepta la prórroga se lo tendrá por desistido de su propuesta y se le devolverá el depósito de garantía.

Si accede a la solicitud de la Repartición, no podrá modificar su oferta, limitándose solo a extender la validez de la misma.

ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN.

Cumplido el Acto de Apertura de Sobres Presentación (Primera Apertura), se girarán todas las actuaciones a una Comisión de Evaluación de las Propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Dirección Técnica. La Comisión de Evaluación, revisará si se han cumplimentado en cada caso, todos los requerimientos establecidos en los Pliegos Licitatorios confeccionando planillas comparativas.

La inexactitud o la omisión de cualquier elemento o documento exigido en alguna de las ofertas presentadas, que impida a juicio de la Comisión de Evaluación completar debidamente el estudio comparativo de las propuestas, será causal de desestimación de la misma, prosiguiéndose con el análisis de las demás que se encuentren en condiciones.

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Evaluación de las Propuestas y que resultare no conveniente para la continuidad del proceso y/o para los

Page 27: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 27 de 66

intereses de la Provincia, facultará a la misma a proponer a la Comitente la desestimación de la/s propuesta/s en esas condiciones.

La Comisión de Evaluación queda expresamente autorizada por los Oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y Privados, si lo considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar excepciones o reclamos de ninguna naturaleza.

Una vez analizada la documentación contenida en los Sobres Presentación y luego de que la Comisión de Evaluación se haya expedido, se comunicará por nota a todos y a cada uno de los Oferentes la fecha, hora y lugar de Apertura de los Sobres Propuesta que contienen la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y la CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO.

Cumplido el Acto de Apertura de las Propuestas Económicas y Propuestas Financieras (Segunda Apertura), se girarán nuevamente todas las actuaciones a la Comisión de Evaluación de las Propuestas, quién emitirá el Informe Final confeccionando planillas comparativas.

UNA VEZ DETERMINADA LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN EXIGIRÁ AL FUTURO ADJUDICATARIO, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN.

Conforme lo normado por los Decretos 809/96 y 08/98 y Resoluciones N* 105/96, 139/96, 007/98 y 042/98 de la ex-Secretaría de Vivienda, Obras y Servicios Públicos, previo a la adjudicación le será requerida al oferente seleccionado, la presentación de Informe de Habilitación para Adjudicación emitido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia, debiendo acreditar una Capacidad de Ejecución Anual en la Especialidad Hidráulica igual o mayor al monto ofertado.

ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS

Pueden ser Oferentes en este proceso, las personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, que reúnan los requisitos establecidos en los documentos de Licitación. En dicha inteligencia, se enumera en los documentos de Licitación, la información y/o documentación que el Oferente deberá acompañar en su Oferta, la cual deberá acreditar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a su conformación, que por la naturaleza u origen de la firma o institución se considere necesarias a los efectos de su reconocimiento jurídico.

Teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas, administrativas y comerciales que acarrea la conformación de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se interpreta que los miembros y/o firmas que la integran, deberán acreditar oportunamente la resolución social adoptada por la firma respectiva, de sujetarse al régimen jurídico previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo XVI del Código Civil y Comercial de la Nación.

De conformidad a lo dispuesto por el citado cuerpo normativo, los integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas deberán acreditar la aprobación de dicha conformación, y la designación del representante con poderes suficientes para ejercer los derechos y contraer obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra.

Con respecto a las Sociedades Nacionales y/o Locales, deberán presentar el Acta de Directorio en las Sociedades por acciones y el Acta de Reunión de Socios, con las inscripciones que resulten pertinentes, en cuyo orden del día se trate y apruebe la participación en el proceso de licitación, la delegación de facultades y las autorizaciones necesarias para el cumplimiento de la presentación de los requisitos formales exigibles en el mismo. Respecto a las Personas Jurídicas extranjeras, deberán presentar la documentación respaldatoria de acuerdo a la normativa vigente.

Page 28: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 28 de 66

Para presentarse a esta licitación, los Oferentes no deberán hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad previstas por las leyes vigentes.

Los Oferentes que se presenten asociados deberán hacerlo mediante la constitución de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, en los términos de las leyes y normativa vigente en materia de contratos asociativos, acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución.

Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de las Uniones Transitorias u otro tipo de agrupación de empresas, deberán otorgarse por instrumento público y, además de lo requerido por sus regímenes particulares, contener expresamente:

a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización. b) El compromiso expreso, de cada uno de sus integrantes, de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, por todas y cada una de las empresas / empresarios individuales asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación; de la Adjudicación y de cualquier obligación contractual por el plazo de duración del contrato. c) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación. d) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa de la Dirección Técnica. e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en sus respectivos contratos constitutivos. Junto con el contrato o compromiso de constitución de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, deberá acompañarse copia autenticada de las actas de la Asamblea por la cual cada una de las sociedades integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas deberá presentar además, la totalidad de la documentación que el presente Pliego exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería.

Capacidad necesaria para resultar Adjudicatario

a) Conforme a lo normado, previo a la adjudicación le será requerida la presentación de la Resolución de Calificación emitida por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia, debiendo acreditar el Oferente (Sumatoria simple en caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas) una Capacidad de Ejecución Anual en la Especialidad Exigida, igual o mayor al monto ofertado anualizado de la obra licitada. b) La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que a juicio de la Comitente, sea la más conveniente en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia entre aquellas que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la licitación. c) La presentación de las propuestas y su posterior estudio, no dará ningún derecho a los Oferentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.

ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El Adjudicatario de la obra deberá presentar para la firma del contrato, la documentación exigida en el presente Artículo.

El contrato será suscripto, en idioma español. A los efectos de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar ante la Comitente, para su consideración y aprobación, la siguiente documentación:

Page 29: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 29 de 66

1°) Garantía de Ejecución del contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de la propuesta, constituida por cualquiera de los medios establecidos por el Artículo N° 35 de este Pliego.

2°) Nombre de las personas que suscribirán el contrato, con la documentación debidamente legalizada por Escribano Público, que acredite el carácter que invocan y facultades suficientes.

3°) Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.

4°) Registro de la tarea profesional técnica de que se trate por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional correspondiente emita.

5°) En caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, deberán presentar contrato social de esa unión, debidamente inscripto en los términos previstos por la normativa vigente.

6°) Ratificación de Domicilio Especial constituido en la Ciudad de Córdoba.

Serán además documentos del Contrato a celebrarse para esta obra, además de los que el ordenamiento jurídico señale como de aplicación obligatoria, los siguientes:

La propuesta y su documentación anexa.

El Pliego de la Licitación Pública firmado por el Adjudicatario.

Los documentos del proyecto enumerados en los Art. 25º del presente Pliego Particular de Condiciones.

Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por sí o por la Repartición o como resultado de las consultas previstas en el Art. 3º.

El Certificado de Habilitación para la Adjudicación de la Obra, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas.

ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN.

Constituyen este proyecto y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

a) Memoria Descriptiva.-

b) Ley 8614/97, Decretos Provinciales N° 1345/97 y 1341/97 de prórroga de los Decretos Reglamentarios N°4757/77 y Decreto N°4758/77.-

c) El presente Pliego Particular de Condiciones.-

d) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.-

e) Presupuesto Oficial.-

f) Análisis de Precios (a presentar por los proponentes).-

g) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (a presentar por los proponentes).-

h) Modelo de Solicitud de Admisión.-

i) Modelo de Propuesta:

j) Notas aclaratorias y modificatorias (si las hubiere).-

k) Las siguiente Leyes, Normas y/o especificaciones:

Page 30: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 30 de 66

1) Ley No 19587/72 - Decreto Reglamentario 351/79 y sus modificatorias de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

2) Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

3) Normas y recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).-

4) Normas IRAM N° 13331 - N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC.-

5) Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).-

6) Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.-

7) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex - Dirección Provincial de Hidráulica.-

8) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad.-

9) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad.-

10) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.-

11) Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto.-

12) Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental Decreto N º 2131 y sus disposiciones conexas. Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba N° 10.208.

13) Ley N° 24557 de Riesgo de Trabajo, modificado por Ley N° 26773; N° 19587 de Seguridad e Higiene del Trabajo – el Decreto N° 911/96 de Reglamento para la Industria de la Construcción. Las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) N° 231/96 y 51/97.-

14) Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C.-

15) Ley 5589 Código de Aguas.

16) Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.-

17) Las siguientes disposiciones vinculadas con el Registro de Constructores: los Decretos del P.E. Nros. 809/96 y 8/98, y las Resoluciones Nros. 105/96, 139/96, 071/98 y 042/98, de la ex - Secretaría de Viviendas O. y S. Públicos, de dicho Registro.-

18) Compre Provincial, Ley 9331 modificatoria Ley 8836 Reforma del Estado

19) Marco Regulador Nº 529/94 y 597/94.

20) Decreto N° 415/99.

21) Ley de Presupuesto N° 10.322.

22) Ley impositiva de la Provincia de Córdoba N° 10.324.

Page 31: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 31 de 66

23) Ley N° 10.323, Modificaciones al Código Tributario Provincial.

24) Ley Nº 10208 de Política Ambiental, sus decretos reglamentarios y especificaciones Particulares de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

25) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües, aprobadas por Expte. 9967/39, con modificaciones aprobadas por Resolución No 9691/61.

26) Normas para la Fabricación y Recepción de Válvulas Esclusas No 2508/87, aprobada por Resolución No 76367/A.G. de 1987.

27) Especificaciones Técnicas para el Diseño, fabricación, recepción e Instalación de Cañerías de PVC y Acero Galvanizado.

28) Norma IRAM No 113047 y No 113048 para aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cañerías.

29) Norma ANSI / AWWA STANDARD - For Fiber Glass - Presure Pipe C - 950 - 88 (Revisión de ANSI / AWWA C - 950 - 1981).

30) Norma ASTM D - 3838 – 79.

31) Normas IRAM Nº13432, ASTM D3517, AWWA C950 y M-45, y DIN 16868 para cañerías de PRFV, y Normas IRAM 13440 y ASTM D4161 para ensayo de juntas de cañerías de PRFV.

32) Norma IRAM Nº 13485 con Certificado del Instituto Argentino de Gas para cañerías de PEAD.

33) Normas y especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura.

34) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.

35) Normas y Especificaciones Técnicas de las Empresas de Telefonía.

36) Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281.

37) Ley N° 9.050.

38) Ley N° 7.715.

l) Planos componentes del Proyecto Licitatorio.

m) Pliegos Particulares:

1 - El presente Pliego Particular de Condiciones.

2 - Los Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas

n) Pliegos Generales de Especificaciones:

1 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

2 - Pliego de Especificaciones Generales para Perforaciones de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

3 - Pliego de Especificaciones para Conservación Permanente de las Obras.

La obra contemplada en el presente Proyecto será adjudicada bajo las condiciones generales de Contratación, Ejecución, Recepción y Pago establecidas en la Ley de obras Públicas Nº 8614, sus Decretos Reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas

Page 32: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 32 de 66

por Contrato, condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego y el Complementario, el que por esta razón no contiene las cláusulas ya receptadas por aquellas.

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de Contratación.

En tal sentido, debe tenerse presente que el eventual otorgamiento de financiamiento externo por parte de un organismo multilateral de crédito tornará obligatoria la aplicación de la normativa exigida por el mismo, en tanto que la normativa local antes citada tendrá carácter supletorio en dicho caso.

Los interesados, Oferentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones emanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Córdoba de la República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder; y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la aceptación de ésta jurisdicción.

ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES

Para formular impugnaciones referentes al trámite licitatorio, el recurrente deberá constituir un depósito de garantía, por cualquiera de los medios indicados en el Artículo N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614 y en el Artículo N° 20 inciso 2 del Decreto Provincial 4.758/77, por un monto equivalente al 1,5 % del valor del Objeto Material del Recurso; conforme lo normado en el Artículo N° 73 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614.

Deberá acreditar su constitución (depósito) conjuntamente con su presentación y como máximo hasta 72 hs. después de la instancia que desee impugnar, con la sola excepción de las impugnaciones que se realicen en el Acto de Apertura de las Ofertas, sobre las cuales los depósitos deberán constituirse y acreditarse dentro de las 24 horas, caso contrario se tendrán por no formuladas las mismas.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones infundadas, estas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de las sanciones previstas en la Ley de Obras Públicas y a la pérdida del depósito constituido a estos efectos.

En el supuesto de que la impugnación resulte fundada, dicho depósito será devuelto a solicitud del recurrente, sin ningún tipo de actualización, intereses, etc., una vez resuelto el caso por la Autoridad Competente.

Para el caso de observaciones en el Acto de Apertura de las Ofertas, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto 4.757/77.

ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS

a) El Contratista absorberá en su propuesta, la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del

Acto de Apertura de las Ofertas. La creación de un nuevo tributo con posterioridad a la fecha de Apertura de las Ofertas y que el mismo deba ser afrontado por el Contratista, será tenido en cuenta a los fines de incrementar en su justa medida el precio de la obra. Por consiguiente, al generarse una quita total o parcial de algún tributo vigente a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas y que fuera tenido en cuenta en la oferta formulada; la variación resultante redundará en una disminución del precio de la obra, en su justa incidencia.” b) También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta, el pago de todos los precios, impuestos, tasas, patentes, regalías, derechos, etc. que se originen por la contratación, construcción y/o ejecución de la obra.

Page 33: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 33 de 66

c) Cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.470: Del pago de cada uno de los certificados por Avance de Obra, se realizarán las retenciones establecidas en el presente Pliego, en particular los correspondientes a los aportes previsionales conforme lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8.470. Como requisito indispensable para que la oferta tenga validez, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada con la aceptación expresa de la retención de aportes previsionales de los profesionales intervinientes. A los efectos de cuantificar y realizar estas retenciones, será requisito indispensable para la firma del contrato de ejecución de obra, que el Contratista acredite el registro de la tarea profesional que se trate, por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con la determinación de los aportes previsionales que, conforme la legislación aplicable, el colegio profesional emita.

ARTÍCULO 28 ° ACOPIO

En esta obra no se reconocerá pago alguno por acopio de materiales.

ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS

No se admitirán propuestas de quienes sean deudores morosos del Fisco de la Provincia, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y de quienes tuvieran malos antecedentes por incumplimientos de contratos anteriores en cualquier Dependencia del Estado Provincial.

No podrán ser proponentes los ex-funcionarios y ex-agentes, hasta doce (12) meses después de haber cesado en el servicio de la Administración Pública Provincial.

Tampoco podrán serlo los empleados y funcionarios de dicha Administración.

ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA

Comprende la provisión de una original y 4 copias de los planos conforme a obra (generales, parciales y de detalles) que se que reflejen en su totalidad la obra ejecutada (de las partes civiles, hidráulicas, eléctricas y electromecánicas) de acuerdo al proyecto, más los correspondientes a modificaciones o ampliaciones de obra.

Estas presentaciones podrán ser parciales y su confección durante el período de ejecución de la obra.

Asimismo se deberá adjuntar cuatro (4) juegos de planos en archivos AUTOCAD última versión, en C.D.

Toda otra información a suministrar (memorias de cálculo, especificaciones, planillas de cálculo etc.), deberá ser presentada en cuatro (4) juegos de C.D. en archivos del tipo WORD ó EXCEL última versión existente.

ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuará el Registro de la Obra ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No 2503 del 16-07-70, aprobatorio de la Resolución No 656/1 del 27/12/68 del ex - Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, debiendo presentar a la Inspección dentro de los treinta (30) días calendarios a la fecha del Replanteo inicial, una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en la reglamentación vigente.

No se efectuará certificación alguna hasta que sea satisfecho este requisito, con causa imputable a la Empresa Contratista con las consecuencias que de ello derive.

ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Page 34: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 34 de 66

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Higiene y Seguridad y sus reglamentaciones en vigencia y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal haciendo suyas las derivaciones que de él deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El Contratista está obligado a presenta antes de iniciada la obra, un Contrato de Afiliación a una Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo No 24557 con la nómina completa del personal, tanto administrativo, obrero y profesional a emplearse en la obra, como así también deberá presentar dentro de los QUINCE (15) días de iniciada la Obra el programa de Higiene y Seguridad aprobado por la correspondiente A.R.T. y además contará con Servicio de Higiene y Seguridad para asegurar el cumplimiento de las disposiciones en vigencia.

Es obligatorio para el CONTRATISTA, tener en los frentes de trabajos los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir al personal.

ARTÍCULO 33 ° SALARIOS

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones de la legislación vigente en materia laboral y previsional y las que establezcan las convenciones colectivas del trabajo.

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido, donde se consignarán los salarios y condiciones de trabajo vigentes, horarios, turnos, etc. y la nómina completa del personal de la obra y su categoría.

El Contratista mantendrá indemne al Comitente frente a todo tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial y/o extrajudicial de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas vinculadas al Contratista, dependiesen o no de él.

Si el Comitente fuese demandado por terceros o personas vinculadas con el Contratista, éste se compromete a asumir la responsabilidad tanto en la contestación de los reclamos, imputaciones, multas, recursos, demandas, etc. como en el seguimiento del proceso judicial y/o administrativo que se inste.

No obstante, en el caso de que el Comitente deba abonar montos producto de reclamos de índole laboral cuya responsabilidad sea del Contratista, éste deberá restituir todas las sumas pagadas por el Comitente, más los intereses, dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha del pago realizado.

En caso que el Contratista no cumpliera con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comitente podrá deducir lo pagado de los Certificados correspondientes, o en su defecto del Fondo de Reparo o de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El Comitente tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista; pudiendo exigirle la exhibición de toda la documentación que acredite su cumplimiento.

ARTÍCULO 34 ° SEGUROS

A) Seguro por Accidentes de Trabajo

El Contratista asegurará contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, técnico, administrativo, profesional, etc., de su dependencia y afectados a la obra.

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.557, su reglamentación y/o normativas que las complementen o sustituyan.

Page 35: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 35 de 66

La cobertura será completa, contemplando incapacidad temporaria y definitiva, parcial y

total, muerte, gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc., incluyendo también los

jornales y la cobertura por responsabilidad civil.

B) Responsabilidad Civil

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura de personas y bienes, y que cubra todos los efectos de accidentes y/o daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra, por un monto acorde a las particulares características de la misma. No obstante la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá íntegramente por la responsabilidad de los hechos dañosos que se pudieran producir en la ejecución de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 48 del Pliego General de Condiciones (Decreto N°4.758/77).

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, de primera línea, a entera satisfacción de la Dirección Técnica, reservándose la misma el derecho de rechazo de los mismos cuando así lo estime conveniente.

El Contratista deberá presentar a la Dirección Técnica, recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio, tanto por la emisión de la póliza original, como por los suplementos y endosos en que se ajustaren las primas. No serán aceptados recibos provisorios.

Cuando así corresponda, todos los derechos emergentes de las pólizas serán transferidos a la Dirección Técnica y/o a la dependencia que ésta determine.

La no presentación de las Pólizas, implicará la aplicación de una multa equivalente al cinco por mil (5 %o) del monto de la medición certificada de ese mes, por cada día de mora.

Los seguros tendrán vigencia durante el plazo de ejecución de la obra, siendo estos seguros obligatorios.

ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la presente Licitación Pública deberán cumplimentar las siguientes garantías:

a) Garantía de la oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra, En caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas dicha garantía deberá constituirse de manera proporcional por cada integrante conforme su participación.

Adicionalmente, el Oferente deberá presentar una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, a cuyo fin utilizará el formulario correspondiente que figura en este pliego. En caso de que un Oferente incurra en cualquiera de las conductas previstas en los apartados a) y b), se declarará al mismo no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período de dos (2) años a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

La garantía de mantenimiento de oferta se perderá:

1) Si un Oferente:

1.1. Retira su oferta durante el período de mantenimiento de la oferta.

1.2. Falsea la información consignada con carácter de declaración jurada.

1.3. No subsana los defectos formales, una vez intimado dentro del término que a tal efecto se fije.

1.4.No permitiera realizar las tareas de inspección o verificación que se le soliciten por la Comisión de Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimado dentro del término que a tal efecto se fije.

2) Si el Adjudicatario:

Page 36: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 36 de 66

2.1. No firma el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

2.2. No suministra la garantía de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.

2.3. No acepta la corrección del precio de su oferta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego.

b) Garantía de contrato: Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la adjudicación y previa a la firma del contrato, el adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del importe del monto contractual.

Estas garantías se deberán constituir por alguna de las siguientes formas:

I) Dinero efectivo, mediante depósito en cuenta oficial del Banco de la Provincia de Córdoba N° 90000325208 Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba, debiendo acreditarse con el correspondiente comprobante de depósito o boleta bancaria original.

II) Títulos ó Bonos de la Nación, ó Provincia al valor de su cotización en plaza, depositando en el Banco de la Provincia de Córdoba a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), y/o Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

III) Fianza bancaria ó de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina, a favor del Comitente.

IV) Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por Organismo Nacional competente, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), y Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

V) Certificado de Crédito Líquido y Exigible que tuviera el Proponente contra la Administración Pública Provincial.

La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente.

Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.

Las garantías que tenga constituidas el Contratista, serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Artículos N° 79 y N° 108 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4758/77).

ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS

Las indemnizaciones a abonar a terceros por daños causados durante la ejecución de la obra, como ser agrietamientos de propiedades linderas, roturas de vidrios, cañerías e instalaciones, redes telefónicas y de corriente eléctrica, etc., correrán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, por cuya razón deberá tomar todos los cuidados y precauciones necesarias.

ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS

El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obras de TRES (3) libros compuestos por cuatro (4) hojas, de las cuales tres (3) hojas serán móviles o desagregables y una (1) fija por folio, destinadas a las Actas, Ordenes de Servicios que imparta la Inspección y a Notas de Pedido que emita el Contratista, respectivamente.

A medida que se agoten los ejemplares se irán renovando, enumerándolo consecutivamente.

Page 37: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 37 de 66

Estos registros serán foliados, sellados y rubricados por funcionario autorizado de la Repartición, y se encontrarán permanentemente en obra.

ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA

El Replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Contratista y la Inspección de la Dirección Técnica.

Debe ser realizado dentro de los treinta (30) días de la firma del Contrato y la Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Previo al Replanteo de la Obra el Contratista deberá presentar constancia del registro de las tareas profesionales correspondientes, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el Colegio emita.

Es obligación de la Contratista por sí o por su representante Técnico, participar en las operaciones de replanteo y en el caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia, que el Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de Replanteo Total o Parcial se labrará el Acta en la que se hará constar:

a) Lugar y fecha del acto.

b) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.

c) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente que la inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis, etc.).

e) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo.

El Acta deberá ser firmada por el Jefe de la Inspección y la Contratista o su Representante Técnico aceptado.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, la Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de las erogaciones por movilidad y viáticos de los empleados de la Dirección Técnica que tengan que intervenir.

ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las normas y marcos legales en materia de Protección Ambiental vigentes a nivel Municipal, Provincial y/o Nacional, en particular la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015, recomendaciones emanadas de los estudios ambientales, a saber: Estudio Ambiental Previo a la ejecución, Estudio de Impacto Ambiental y en particular el Programa de Gestión Ambiental.

En relación con esta documentación, contará con copia de todos los Procedimientos y Normativa aplicable en cada uno de los obradores que se proyecte instalar a lo largo de la traza a ejecutar.

Page 38: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 38 de 66

En concordancia con lo expuesto, todos los responsables de las diferentes áreas del Contratista, estarán en pleno conocimiento de lo solicitado en el párrafo anterior y para ello, esta exigencia será incluida en el Plan de Capacitación que el Contratista implemente con su personal.

De igual manera, y sin perjuicio de lo anteriormente expresado será de carácter obligatorio el considerar la inclusión dentro del Plan de Capacitación para la totalidad de los operarios del Contratista y Subcontratistas los siguientes Ítems:

• Gestión Integral de Residuos Domésticos, Peligrosos y de tipo Industrial.

• Manejo sustentable de los recursos: agua y suelo.

• Almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y lubricantes.

• Contenciones secundarias

• Plan de Acción frente a contingencias ambientales: derrames, fugas y pérdidas

• Manejo de la vegetación en el área del Proyecto

• Plan de acción frente a la detección de sitios arqueológicos o de valor cultural

El Contratista deberá mantener indemne a la Dirección Técnica de cualquier acción que se inicie con motivo del incumplimiento por parte de aquel al régimen vigente en materia ambiental.

Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del incumplimiento del presente pliego y del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá asumir los costos que resulten de dicho incumplimiento.

ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO

Durante la ejecución de la obra a requerimiento del Contratista, la Inspección, podrá autorizar jornadas de labor de mayor duración, siempre que encuentre atendibles las causas aducidas por el mismo y encuadren en la legislación vigente, pero ello no dará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza por parte de la Dirección Técnica.

Las obras permanentes que necesiten la presencia de la Inspección, no podrán ejecutarse: fuera del horario normal de trabajo, durante la noche, sábados, domingos y feriados, salvo autorización en contrario de la Dirección Técnica o en su defecto de la Inspección, excepto cuando los trabajos sean inevitables y/o absolutamente necesarios para salvar vidas, bienes, seguridad de las obras, hechos que deberán ser comunicados a la Inspección.

Las limitaciones en los horarios que impone este artículo, no son de aplicación para aquellas tareas que no precisan de la Inspección durante su ejecución, tales como mantenimiento, desarmado de encofrados etc..

Si el Contratista solicitara la autorización para trabajar en horarios y días no autorizados en este apartado, y necesitare de la presencia de la Inspección, deberá presentar el correspondiente pedido, siendo a su cargo los mayores gastos que se generen.

ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS

La demora en la ejecución de los trabajos, dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Si se produjesen atrasos con respecto al Plan de Trabajos, se deberá indicar por Nota de Pedido las causas, señalando las que sean justificables, para su aprobación. Dicha novedad será comunicada a la Inspección dentro de los siete (7) días de producido el atraso, informando el hecho que lo motivó.

Los datos pluviométricos de las lluvias que hayan ocasionado atrasos, serán obtenidos de las fuentes informativas, siguiendo el presente orden:

Page 39: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 39 de 66

1) Servicio Meteorológico Nacional,

2) Entidad Oficial cercana a la obra.-

Si el pedido fuera resuelto favorablemente deberá, presentar Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos vigente, pero modificado por las influencias de las causas de atraso justificables.

En este nuevo plan, sólo podrán diferir del original o del anterior, aquellos Ítems cuya ejecución hubiere sido afectada, directa o indirectamente, por las causales justificables mencionadas.

El Plan de Trabajos actualizado deberá ser expresamente aprobado o rechazado por la Repartición, debiendo el Contratista en este último caso introducir las modificaciones que se indiquen, en el plazo que a tal efecto se le fije.

ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES

41º - 1 - Medición De La Obra, Confección Del Certificado Mensual

A los fines de la certificación mensual, se cerrará la medición de los trabajos ejecutados y aprobados, el último día hábil de cada mes.

El cómputo métrico de cada ítem para la certificación mensual, surgirá de tomar la cantidad real total ejecutada y aprobada hasta la fecha, restándole las cantidades certificadas con anterioridad.

En los ítems cotizados en forma global se considerará el porcentaje realizado y aprobado, con respecto a la cantidad total a ejecutar.

En las obras por Ajuste Alzado el cómputo de cada ítem se utilizará a los fines de las certificaciones parciales, debiendo el Contratista completar todos los trabajos por el precio total cotizado.

Las mediciones y cómputos de los trabajos que se realicen en la obra, así como los cómputos que se efectúen para la certificación mensual, se comunicarán al Contratista por Orden de Servicio.

En oportunidad de la medición se dejará constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho digno de mención.

Los trabajos que pudiesen quedar ocultos, serán medidos antes de la prosecución de aquellas tareas que generen tal ocultamiento, debiendo el Contratista dar aviso a la Inspección, para su control, medición y aprobación, dejándose sentado por escrito para constancia de las partes.

Dentro de los dos TRES (3) días hábiles siguientes de cerrada la medición, la Inspección entregará al Contratista los cómputos y las instrucciones correspondientes, para la confección de un juego completo del certificado de obra, constituido por el legajo original y el número de copias que correspondiere.

A continuación el Contratista contará con CINCO (5) días hábiles para la aclaración de dudas, para la confección y firma de dicho juego completo, y para su entrega en la Dirección Técnica, con destino al Sector Inspección de Obras, quién dará trámite al mismo.

El cómputo métrico que dará origen al certificado de pago, constará de una planilla resumen de lo ejecutado en el mes, y de las planillas complementarias que hayan dado origen a dicha planilla resumen.

En caso de requerir el Contratista una copia negociable del certificado, deberá mencionarlo expresamente en la nota de elevación que acompaña a la documentación del mismo, y se deberá retirar en la Dirección de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, la cuál le será entregada bajo recibo.

Page 40: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 40 de 66

El Contratista se hará cargo de la confección del certificado y de todos los gastos que dicha confección origine.

La demora en los plazos imputables al Contratista, no dará derecho al reclamo de intereses de su parte.

41º - 2 - Mediciones y Ensayos

Desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección el personal, materiales, formularios y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, las mediciones, la toma de muestras de materiales, los ensayos, como así mismo proveerá de los formularios, tanto para las actividades precedentemente enunciadas, como para la confección de la documentación correspondiente a las certificaciones.

Todos los gastos derivados de estas funciones no recibirán pago adicional, debiendo ser tenidos en cuenta por el oferente en sus análisis de precios, y prorrateados dichos costos en todos los ítems del contrato.

41º - 3 - Certificados De Las Obras

Los certificados serán emitidos mensualmente por la Dirección Técnica, dentro de los veinte (20) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos, período éste que podrá ser prorrogado como consecuencia de alguna mora atribuible al Contratista.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán tramitados de oficio, sin perjuicio de las reservas que se formularan al efectuar el cobro.

Todos los certificados parciales son acumulativos y tienen carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los reajustes que correspondieren.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, podrá la Dirección Técnica a pedido del Contratista, postergar dicha certificación, sin que el atraso en su emisión signifique la obligación del pago de intereses por parte de la Comitente.

41º - 4 - Pago De Los Certificados - Mora

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días posteriores al período mensual de los trabajos, siempre y cuando tales trabajos estén debidamente certificados.

41º - 5 - Fondo De Reparo

De cada certificado, se deducirá el importe del cinco por ciento (5%) del valor del mismo, de acuerdo a lo detallado en el Art. 62 del presente Pliego.

Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos.- Este fondo podrá ser sustituido a pedido del Contratista, por otra documentación aprobada por las disposiciones legales vigentes.

41º – 6 – Anticipo Financiero

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del Veinte por Ciento (20%) del monto de la Oferta, el que podrá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo).

El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la liquidación correspondiente. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria de bancos con corresponsalía en Córdoba o Seguro de Caución emitido por Compañía autorizada por el organismo nacional competente y con domicilio constituido en la ciudad de Córdoba.

Page 41: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 41 de 66

La devolución del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems.

ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego, (de Propuestas, de Contrato, y de Fondos de Reparos), no devengarán intereses de ningún tipo.

ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, el precio de los nuevos ítems se establecerán de acuerdo entre el Contratista y la Repartición mediante el respectivo análisis de precios.

ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS

Las dimensiones consideradas en los distintos ítems del Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial de la Licitación Pública son aproximadas; las dimensiones exactas serán determinadas en cada caso por la Inspección con la asistencia del Contratista o de su Representante Técnico, dejándose debida constancia en las actas que se labren.

El pago de los trabajos terminados, realizados según las especificaciones correspondientes, se hará según los precios convenidos.

En los precios cotizados están incluidos todos los gastos necesarios para la completa terminación de cada ítem.

ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA

La dirección técnica de la obra así como la inspección de los trabajos, estarán a cargo de la Dirección Técnica.

ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

El Contratista será el responsable de la Conducción Técnica de la obra y a tal efecto deberá contar permanentemente en la misma con un Representante Técnico.

Dicha representación será ejercida por un profesional con título habilitante de Ingeniero Civil o Hidráulico, cuyo alcance fija la Ley 1332 Serie C, inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Ley No 6764, tener cinco (5) años de ejercicio profesional como mínimo y haber desempeñado la conducción de obras similares a la presente. La Dirección Técnica evaluará los antecedentes presentados para su aceptación.

El Contratista deberá presentar dentro de los quince (15) días de la firma del contrato el nombre del profesional correspondiente.

La Contratista será responsable de los honorarios profesionales que según el Decreto 1332 - C, su Decreto Reglamentario y las leyes complementarias, deban abonar por el ejercicio de dicho Representante Técnico.

A su vez dicho profesional deberá presentar declaración jurada de no haber desempeñado cargo público alguno ni haber sido dependiente del Estado Provincial durante los últimos doce (12) meses anteriores a la firma del contrato.

La presencia en obra del representante Técnico será permanente. La Inspección, a su exclusivo criterio, podrá autorizar su ausencia temporaria, debiendo asentarse tal autorización en el Libro de Ordenes de Servicio.

Cuando la ausencia del Representante Técnico sea prolongada la Contratista deberá designar un representante técnico sustituto bajo las mismas condiciones establecidas para el titular.

El Representante Técnico deberá hacerse presente en la Repartición cuando así le sea requerido por la Jefatura de Inspecciones.

Page 42: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 42 de 66

El incumplimiento de sus funciones por parte del representante Técnico, dará lugar a la aplicación de una multa al Contratista; pudiéndose además ordenar su reemplazo, sin derecho a reclamo alguno por ningún concepto.

El Representante Técnico cumplirá fundamentalmente las siguientes funciones:

a) Realizar la Conducción Técnica de la obra.

b) Asistir a la Inspección en el Replanteo de la obra y en la medición de los trabajos ejecutados.

c) Firmar los certificados de obra.

d) Recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones y órdenes que imparta la Inspección, así también la ejecución de estudios y proyectos bajo las pautas fijadas por la Inspección que aprobará en última instancia el proyecto presentado.

e) Tratar con la Inspección todos los problemas atinentes a la ejecución de los trabajos.

f) Firmar toda documentación Técnica que presente para su aprobación.

Los Honorarios Profesionales correspondientes y cualquier otro gasto relacionado con el cumplimiento de este artículo serán por cuenta de la CONTRATISTA, que deberá prorratearlos en los precios de los ítems.

ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES

El Contratista deberá presentar fotografías documentales de la obra en una cantidad de cinco (5) tomas como mínimo con tres (3) copias cada una que reflejen cabalmente los trabajos correspondientes a cada certificado de obra que se emita.

Las fotografías se ajustarán a las siguientes características: tamaño postal, en color, papel seda sensibilidad 125/100 ASA como mínimo.

Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Repartición y su costo se considera incluido en el precio total contratado.

ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS ESTATALES

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites, obtención y pago de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajos, ya que no se reconocerán prórrogas en el plazo previsto para la obra, por esta causa.

Además, tomará todos los recaudos técnicos y legales con motivo de los trabajos a ejecutar en la vía pública, correspondiente a toda la zona de afectación de la presente obra.

ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

A pedido del Contratista, y si la Repartición lo considera necesario, esta última gestionará ante las Empresas prestatarias de los servicios de gas, electricidad, correos y telégrafos, ferrocarriles, obras viales, sanitarias, hidráulicas, municipalidades, etc., la autorización para remover aquellas instalaciones que obstaculicen o imposibiliten los trabajos contratados.

Esta gestión no releva en nada la obligación del Contratista de costear los trabajos de remoción, sean éstos efectuados por sí o por el Ente con jurisdicción si la Autoridad de dicho Ente así lo dispusiere.

Page 43: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 43 de 66

La solicitud correspondiente deberá formularla el Contratista a la Repartición con una anticipación de no menos de diez (10) días.

El Contratista no afectará en nada a ninguna instalación existente si no cuenta con el consentimiento formal y supervisión en obra de los trabajos, de parte de la entidad con jurisdicción sobre dicha instalación.

El Contratista deberá adoptar las precauciones del caso a fin de evitar que las instalaciones que puedan permanecer en su sitio sean dañadas por los trabajos a ejecutar.

Para todas las instalaciones que deban ser reconstruidas se adoptarán las disposiciones constructivas emanadas de la autoridad con jurisdicción en tales instalaciones o ante la falta de éstas, las instrucciones expresas que la Repartición imparta por medio de la Inspección de obra.

El Contratista es el único responsable por los daños ocasionados por la obra que se ejecuta, no recibiendo de la Repartición ningún reconocimiento adicional sobre el importe contractual por las precauciones que adopte o por los trabajos provisorios que deba realizar.

ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES

En caso que sea necesario proceder a alguna expropiación, ésta será por exclusiva cuenta del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA

En los lugares que oportunamente designe la Inspección de la Obra, el Contratista deberá colocar, a su cargo, dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, dos (2) Carteles de Obra bien visibles y conforme al detalle del plano correspondiente.

ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS

Al respecto regirán las disposiciones del Art. 50 de la Ley No 8614.-

ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos y adecuados a su

fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta

documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el

Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el contrato, se establece que se complementan

entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola

referencia en el otro.

Corresponde al Oferente, un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación

tendiente a la ejecución de la obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad, las

características que le hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas

que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual, no autorizan a

considerar que la documentación prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen

sus objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial.

Tampoco liberarán al Contratista de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecerá la

intención que corresponde al concepto general: “La ejecución de la obra completa y de

acuerdo a los fines previstos”.

Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la ejecución o no de un

trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el Oferente

deberá incluirlo en su propuesta.

Page 44: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 44 de 66

Para el caso de las obras alcanzadas bajo la modalidad de Ajuste Alzado, el Oferente deberá

tener en cuenta que los valores consignados en el presupuesto oficial, son sólo ilustrativos,

debiendo absorber en su propuesta, las cantidades reales a ejecutar en virtud de que parte de la

presente obra se adjudicará y se contratará por dicha modalidad. En consecuencia de lo

normado en el presente artículo, los pedidos de aclaraciones al proyecto deberán ser

formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos en el Artículo

21 de la Ley N° 8.614 y el presente Pliego, habida cuenta que no serán reconocidos al

Contratista, reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.

ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA

En caso de que los proponentes prevean utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, antes de formular sus ofertas, deberán practicar las averiguaciones del caso, sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica de las Empresas de Servicios Públicos, ya que si ello no resultara posible, deberán contar con los equipos propios para su generación.

Si el Contratista decidiera obtener energía eléctrica de las entidades que prestan dicho servicio, ya sean públicas o privadas, también deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de electricidad, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la Obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas, cortes de energía, bajas de tensión, etc.

ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN – OBRADOR

En esta obra se exigirá la provisión de oficina para la Inspección de Obra. Se proveerá a la Inspección de elementos de protección laborales, tales como cascos, botas de goma, capas, etc.

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los trabajos se fijará el lugar de ubicación del obrador, debe estar permanentemente custodiado. Fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado.

El Contratista presentará para aprobación de la Dirección Técnica, el proyecto y equipamiento de los obradores, adaptando sus instalaciones a la situación particular de las obras, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Dirección Técnica.

El costo total de los Obradores, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la obra.

El Contratista proveerá a todo su personal, a la Inspección Técnica y a la Dirección Técnica, de cascos de seguridad aprobados con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas.

En los obradores, la Empresa destinará, desde 30 días posteriores a la fecha de Acta de Inicio de trabajos y hasta la Recepción definitiva, acondicionado para oficina, con baño, calefacción y equipo de aire acondicionado, línea telefónica, conexión de Internet y todos los servicios (luz, gas, agua potable, etc.), siendo todos los gastos afrontados por el Contratista. El local destinado a oficina estará equipado mínimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas para la computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo.

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los mismos.

La Empresa Contratista proveerá a la Inspección de obra de DOS (2) teléfonos celulares smartphone aptos para red 4g, con memoria RAM mínimo 1Gb y procesador Dual Core o superior, fijándose un tope de 30 horas libres por mes, por cada celular.

Page 45: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 45 de 66

Esta disponibilidad se prolongará hasta quince (15) días calendarios posteriores a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista podrá recién disponer libremente de los equipos mencionados.

ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Una vez terminadas las obras y antes de la Recepción Provisional de las mismas, se deberá proceder a efectuar las pruebas de funcionamiento, estando a cargo del Contratista todos los gastos ocasionados.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ningún tipo, ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

En ningún caso se acordará la Recepción Provisional hasta tanto no se haya cumplido satisfactoriamente con las pruebas antedichas.

Estas pruebas son independientes a las realizadas durante la ejecución de cada parte de las obras.

ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES

Las Recepciones Provisionales de la obra se podrán realizar en forma parcial. Previo a ello el Contratista tendrá que haber realizado por su exclusiva cuenta y aprobado por parte de la Inspección todas las mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitaciones que surgieren como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a las mencionadas recepciones.

Las Recepciones Provisionales de obra se realizarán en forma parcial de acuerdo a su posibilidad de puesta en servicio a definir oportunamente por la inspección.

ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA

Durante el plazo de garantía que será de un (1) año a partir de las Recepciones Provisionales Parciales de las obras, el Contratista será responsable de la conservación de las mismas y de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES

Si correspondiera a criterio de la inspección, vencido el término de garantía de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar las Recepciones Definitivas Parciales de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos y buen funcionamiento de las instalaciones, como así también que no medie reclamo al Contratista por parte de la Repartición, lo que será causal de diferir las Recepciones Definitivas hasta tanto se dirima el reclamo.

Se efectuará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria y conforme a lo establecido en el Artículo N° 81 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77).

ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías que tenga constituidas el Contratista, serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Artículos N° 79 y N° 108 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4758/77).

ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS

Se formará de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la Ley No 8614, el Artículo 43 del Decreto Reglamentario No 4757/77 y el Pliego general de Condiciones.

Page 46: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 46 de 66

La Repartición aceptará constituir el Fondo de Reparos por los medios que fija el Artículo 22 de la Ley No 8614.

Si el Contratista optara por los incisos c) ó d) del mencionado Artículo 22, que expresa como medio de constituirlo "la Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina" o "Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional competente" respectivamente, el medio elegido debe contener cláusulas de actualización.

De cada certificado de obra se deducirá un cinco por ciento (5%) del monto, en concepto de Fondo de Reparos hasta la Recepción definitiva, cualquiera sea el medio de constituirlo adoptado, siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimadas.

Si el Contratista reemplazare el Fondo deducido por Póliza de Seguro de Caución, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Legislación vigente. El Fondo de Reparo puede ser sustituido en un cien por ciento (100%).

Si el Contratista se negare a reparar las fallas observadas por la Inspección, ésta hará los reparos por cuenta del Contratista y los abonará con el Fondo de Reparos y si tal monto no alcanzara, recurrirá al Fondo de Garantía de ejecución de la obra.

ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados por el trabajo realizado, que haya sido inspeccionado y aprobado por la Inspección.

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual.

ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Las multas que se apliquen por mora ya sea en la iniciación, la ejecución o en la terminación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquellas.

Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

* Mora en la iniciación de los Trabajos:

En la mora de iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Esta multa será descontada una vez dictada la Resolución correspondiente del certificado a liquidar, que corresponde a la fecha de la Resolución.

Si la obra es terminada en el plazo establecido en el Plan de Trabajos aprobado, la multa por iniciación no será devuelta al Contratista.

* Mora en la ejecución de la obra:

Toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Page 47: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 47 de 66

Cuando se hubiera aplicado multas por mora en la iniciación y/o durante la ejecución de la obra, la multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de aquella que tendrá siempre carácter sancionatorio.

Si la obra se terminare en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

* Mora en la terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diere total o correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

* Faltas e infracciones:

Si la Contratista cometiere una (1) o más faltas o infracciones a este contrato, o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Comitente, se hará pasible a la imposición de multas del uno por uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos.

Esas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abiertos desacatos de la Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la autoridad competente imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.

* Procedimiento para la aplicación de multas:

Producido un caso de aplicación de multas la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Dirección Técnica.

Toda multa aplicada será descontada del Certificado correspondiente al mes en que se dictó la resolución.

La Resolución de la Comitente podrá ser recurrida por la Contratista en las formas y plazos previstos por las disposiciones legales sobre trámite administrativo.

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Comitente por medio de nota de cargo a descontándole del primer Certificado de pago que se extiende a la Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes del retiro de dicho Certificado.

Si el total de los haberes a percibir por la Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba a la orden y en cuenta que fije la Comitente.

ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se aplicará lo que establece, en particular, la Ley de Obras Públicas N° 8.614 y Decreto N° 4.757/77 y el Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77).

ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Todos los materiales para la construcción de la obra serán nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, serán computados al Contratista como si los hubiere ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reajuste de precios.

Los trabajos ejecutados, que no respondan satisfactoriamente a lo contratado, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podrán ser rechazados y el Contratista deberá demoler y reconstruir de

Page 48: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 48 de 66

acuerdo al contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que correspondiere.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso, serán rechazados.

Todo material rechazado por la Inspección deberá ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma y transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para la Repartición.

Durante el tiempo que duren los ensayos, no podrán usarse los materiales cuestionados y el mismo se mantendrá fuera de la zona de las obras.

ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA

Una vez firmado el Contrato de Obra, se deberá coordinar la realización de la misma, con la autoridad comunal local, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución, por otros organismos nacionales, provinciales, o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.

Asimismo y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en el Plan de Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho plan a la fecha de iniciación y a los meses calendarios, tal como lo estipula el Artículo 40: "Plan de Trabajos y Curva de Inversiones".

ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES

El Contratista deberá ejecutar la adecuada señalización de la obra en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de letreros a entera satisfacción de la Inspección.

Cuando sea necesario desviar el tránsito, el Contratista deberá señalar eficazmente con todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío tanto de día como de noche, para lo cual en éste último caso serán obligatorias las señales luminosas que garanticen su permanencia durante toda la noche.

El Contratista deberá cumplir las disposiciones de la Dirección de Vialidad.

Ninguna de estas tareas recibirá pago adicional alguno, considerándose su precio incluido dentro de los Ítems de la Obra.

ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA

El Contratista resguardará aquellos materiales que a juicio de la Inspección requieran estar al abrigo de los agentes climáticos.

ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como así mismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías, que en este sentido, señalen tanto la Inspección Técnica como la Dirección Técnica.

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habilitación, funcionalidad y uso.

Todos las partes de la obra, se limpiarán íntegramente, cuidando al máximo todos los detalles y terminación de los trabajos ejecutados.

Page 49: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 49 de 66

El Contratista procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje, utilizados para la ejecución de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros o basura, etc.

ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Son a cargo del Contratista todos los gastos relacionados con la ejecución, provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, insumos varios y todos los transportes que de lo enunciado se deriven, para dar cumplimiento al presente contrato de construcción.

Los Ítems serán construidos en forma completa, satisfaciendo los fines para los cuales fueron creados, debiéndose realizar cualquier provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente indicado, sea necesario ejecutar para lograr los nombrados objetivos, sin que sea reconocido ningún precio adicional, ya que todos los costos se consideran incluidos dentro del precio de contrato.

ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

Solo serán reconocidos al Contratista las erogaciones producidas por los daños en la obra, como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, en los términos previstos en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614. A tal fin deberá efectuarse el reclamo dentro de los quince (15) días hábiles de producido.

Cumplido este término no tendrá derecho a reclamación alguna.

En el caso de paralizaciones de obra ordenadas por la Administración, se reconocerán los costos producidos de acuerdo a lo estipulado en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD

El Contratista y su personal, deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta, el pago de multas, resarcimiento por daños y perjuicios, intereses, etc., que pudieran corresponder por acciones e infracciones cometidas por sí, o sus dependientes.

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como constructor de la obra, está obligado a dar cumplimiento en tiempo y formas a Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes, referido a las infraestructuras de servicio, siendo a su exclusivo cargo la presentación y trámites ante Autoridades de la Administración Pública, ya sea Nacional, Provincial, Municipal, Comunal e incluso a Entes Privados que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción, el Contratista deberá obtener todas las aprobaciones, autorizaciones, habilitaciones y conformidades que correspondan, las que serán entregadas a la Autoridad de Aplicación en materia de agua.

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen, son por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470

De cada uno de los certificados confeccionados por el Contratista, en un todo de acuerdo a la medición mensual efectuada según lo establecido por el Art. 42, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme a lo dispuesto por el art. 24 inc. a y b de la Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

Con su oferta y como requisito indispensable para la validez de la misma, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada de aceptación de este requisito, de acuerdo al modelo que se adjunta al presente Pliego.

Page 50: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 50 de 66

Previo al Replanteo de la Obra el Contratista deberá presentar constancia del registro de las tareas profesionales correspondientes, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el Colegio emita.

ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA

La Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 45 de la Ley 8614 de Obras Públicas – tercer párrafo.

Como consecuencia de ello la documentación será verificada por la Inspección de la obra y comprende lo siguiente:

1) Libro de Sueldos y Jornales Art. 52 Ley 20744.

2) Los recibos de liquidación de haberes debidamente firmados por el trabajador.

3) Las pólizas o contrato de los seguros tomados para cubrir los riesgos al personal y a terceros, con los respectivos recibos oficiales de haber sido pagados.

4) Listado de personal actualizado expedido por la A.R.T..

5) Contrato de Seguro de Vida del Personal y recibos oficiales de pago.

6) Las boletas de depósitos de los pagos de las obligaciones previsionales y sociales a la Afip.

7) Pagos a la UOCRA.

8) Pagos al Instituto de Estadísticas Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.).

9) Depósitos correspondientes al Fondo de Desempleo.

ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN

- Elementos a proveer:

Los siguientes equipos serán entregados al firmarse el Acta de Replanteo y quedarán en poder de la Dirección Técnica. Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.

Se detalla a manera genérica las provisiones especificadas en la tabla adjunta a continuación:

a) Oficina Central: deberá proveer un inmueble destinado a la instalación de una oficina central para la Dirección Técnica, a su entera satisfacción, a una distancia no mayor a 500 metros del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Deberá ser de una superficie mínima de 120 m2.- El contratista proveerá, durante el desarrollo de las obras, los artículos de librería necesarios y suficientes para la emisión y archivo de los órdenes de servicio y notas de pedido, la medición mensual, las certificaciones y toda la actividad administrativa de la Dirección Técnica. Deberá contar con el mobiliario y equipamiento adecuados a sus funciones, dos líneas telefónicas fijas y conexión a Internet para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Dicho local deberá estar acondicionado, ser accesible y estar perfectamente identificado y señalizado. Su alquiler, mantenimiento y funcionamiento, así como la limpieza del mismo correrá por cuenta de la Contratista.

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa

diaria del 0,5 ‰ del monto de obra.

b) PROYECTOR LED con las Especificaciones:

Page 51: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 51 de 66

Brillo: 3000 Lúmens.

Resolución: HD 1920x1080.

Contraste: 20000:1.

Distancia de proyección: De 30” hasta 300”.

c) PANTALLAS 100” Pared Techo con control remoto de mano RF. d) PANTALLAS 100” con Tripode. e) Notebook de última generación, con las siguientes especificaciones mínimas, a satisfacción de la Dirección Técnica: Procesador Intel Core i7 4700QM;

16Gb de Ram; Disco Rígido de 1000Gb; Display 15.6" Full HD (1920x1080) Touchscreen; Video

Geforce GT 740 2Gb dedicados; Lector de Tarjetas, HDMI, 4 USB.

f) Impresora láser multifunción con las siguientes características: Impresión y copias rápidas con

velocidad de 32 páginas por minuto, con resoluciones de hasta 1200 x 1200 ppp (dpi), Interfaz

de red Ethernet e interfases USB 2.0 de Alta Velocidad y Paralelos para conexión local, Dúplex

Automática Completa (2 caras), copiado y escaneado en ambos lados de un documento ya sea

para imprimir o guardar el documento escaneado con cristal para documentos tamaño oficio e

interfaz USB Directa con impresión de archivos PDF o JPEG o escanee archivos PDF o JPEG a

su memoria flash USB.

Asimismo, el Contratista deberá proveer útiles de oficina, insumos de impresoras provistas tales como tóner y hojas de papel Tamaño A4, estimándose un consumo mensual de cinco (5) resmas.

g) Impresora color multifunción (imprimir, escanear, copiar) con caracerísticas mínimas de posibilidad de impresión de hojas tamaño A3 o superior, calidad de impresión en negro (óptima) hasta 600 ppp de reproducción (cuando se imprime desde un ordenador), calidad de impresión en color (óptima) hasta 4800 x 1200 ppp., con resolución de copiado hasta 1200 ppp optimizados con entradas desde 600 ppp., con conectividad inalámbrica y puertos USB 2.0, ranuras de tarjeta de memoria, Ethernet y WiFi

h) Vehículo sedán motor 2.0 o superior, Nafta, potencia 140 CV o superior, con equipamiento mínimo: Dirección asistida, climatizador automático, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, alarma, Airbags: conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales., a satisfacción de la Dirección Técnica. La Contratista proveerá a la Dirección Técnica y a su total conformidad, de vehículos automotor cero Kilómetro, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de firmado el Acta de Replanteo de los trabajos. Los mismos serán transferidos, por el contratista al Gobierno de la Provincia de Córdoba luego de la Recepción Definitiva de la obra.

Si los vehículos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un período mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de todos los vehículos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc, serán afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo, etc.

Asimismo el Contratista tendrá la obligación de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehículos a partir de la entrega cada unidad y hasta el mes que opere la Recepción

Page 52: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 52 de 66

Definitiva inclusive. El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.

i) Vehículos pickup tracción 4x4 cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm3 o superior, potencia no menor a 176 cv, caja de 6 velocidades. Equipamiento mínimo del vehículo: dirección asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, butacas delanteras individuales, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque independiente, alarma, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, a satisfacción de la Dirección Técnica. La Contratista proveerá a la Dirección Técnica y a su total conformidad, de vehículos automotor cero Kilómetro, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de firmado el Acta de Replanteo de los trabajos. Los mismos serán transferidos, por el contratista al Gobierno de la Provincia de Córdoba luego de la Recepción Definitiva de la obra.

Si los vehículos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un período mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de todos los vehículos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc, serán afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo, etc.

Asimismo el Contratista tendrá la obligación de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehículos a partir de la entrega cada unidad y hasta el mes que opere la Recepción Definitiva inclusive. El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.

j) PC de escritorio de última generación, con las siguientes especificaciones mínimas, a satisfacción de la Dirección Técnica: Procesador intel Core i7 4700QM;

16Gb de Ram; Disco Rígido de 1000Gb; pantalla 21" Full HD (1920x1080); Video Gefor GT 740

8Gb dedicados; Lector de Tarjetas, HDMI, 4 USB., lecto grabadora de dvd, con Sistema

Operativo “Windows 8.1” y “Microsoft Office 2013”

k) Plotter: Gran Formato con WiFi&LAN incluidos, 70 impresiones A1 por, Memoria 1GB; Ethernet; USB 2., debe incluir base de pie de apoyo.

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento de la entrega de los medios de movilidad detallados y de la provisión de todos los elementos para su funcionamiento y utilización normal dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al UNO (1) por diez mil del monto del contrato por cada día de mora.

l) GPS Outdoor con, por lo menos, las siguientes características:

Receptor de alta sensibilidad.

Interfaz compatible con USB de alta velocidad.

Con mapa base y posibilidad de agregar mapas.

Memoria interna de 1,5 GB o superior.

Posibilidad de conexión de Tarjeta microSD™.

Page 53: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 53 de 66

Posibilidad de cargar 2000 o más waypoints.

Posibilidad de cargar 200 o más rutas.

Posibilidad de Creación automática de rutas.

Brújula electrónica.

Altímetro barométrico.

Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales).

m) GPS Diferencial Doble Frecuencia: La versión descripta incluye la posibilidad de operar en Modo Post-proceso (Estático, Estático rápido, Stop&Go y Contínuo), en Modo Tiempo Real Centimétrico RTK, hasta un radio de 10 Kms.; y en Modo Tiempo Real Centimétrico extendido eRTK (Opcional), hasta un radio de 20 Km.-

Debe compensar las señales de corrección diferencial RTK intermitentes o débiles, lo que permite un funcionamiento confiable y preciso aún con interrupciones temporales de señal de radio.

Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancias de GNSS.

Especialmente apto para efectuar mediciones topográficas en general, ofreciendo la mejor solución disponible en el mercado de posicionamiento, navegación e investigación con precisión de “centímetro”.-

Ideal para ser aplicado en relevamientos y construcciones offshore y de campo como así también para replanteos en todo tipo de obras de ingeniería.

Estructura electrónica de bajo ruido y tecnología de procesamiento de alta velocidad R-Track, antenas microcentradas GNSS (GPS+GLONASS+GALILEO) de alta precisión y la técnica EVEREST para la eliminación matemática completa del efecto multitrayectoria (MULTIPATH) .-

Esta tecnología permite efectuar el inicio o reinicio de las mediciones en tiempo real en períodos extremadamente cortos y en movimiento (OTF- On The Fly).-

Permite realizar trabajos a tiempo real mediante el uso de diversos sistemas de comunicación de datos (modem celular GPRS/GSM interno, radio módem UHF interno y Virtual Reference Station ó VRS).-

Incluye la capacidad de trabajar en RTK utilizando correcciones emitidas via Internet (NTRIP) utilizando un chip de modem celular interno GSM/GPRS.-

Como estación base, posee capacidad de generación de correcciones a tiempo real vía Internet (NTRIP Caster interno).

Sistema de radio enlace (radio-módem) compuesto por radios UHF internas con capacidad de recepción y transmisión (RX/TX). Como opcional se pueden utilizar radios Trimble HPB-450 como equipo Base de alta potencia o bien como repetidor para prolongar el alcance.

Debe elimina la necesidad de regresar a la oficina para bajar datos de campo o para controles de rutina ya que permite el acceso a la memoria y configuraciones del receptor directamente en campo. Ahora puede evaluar el estado del receptor, realizar cambios en las configuraciones o transferir datos a través de Internet, evitando viajes adicionales del campo a la oficina.

Page 54: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 54 de 66

Poseer Controladora/Colectora de datos, con las siguientes características: Sistema Operativo Windows Mobile y software totalmente en Castellano, pantalla gráfica y táctil con visualización de mapas de fondo (digitalización de planos/mapas de apoyo), contraste e iluminación ajustables, capacidad de relevamiento y replanteo de proyectos viales (MDT, líneas, áreas, intersecciones, etc.); memoria propia de 128 Mb ampliable mediante tarjetas Compact Flash y SD.-

Suministrar con software de Post-proceso y RTK; con las siguientes características: Windows (XP, Vista); totalmente en idioma Castellano; incluye procesamiento de vectores, ajuste de redes, curvas de nivel, Modelo Digital del Terreno (MDT), herramientas para uso vial y obras lineales; tiene la capacidad de manejo de imágenes Raster; planificación de múltiples sesiones en forma simultánea; módulo de transformacióna coordenadas planas Gauss Kruger (Argentina)

Precisión Post-proceso (Horizontal) en código: +/- 25cm+1ppm

Precisión Post-proceso (Vertical) en código: +/- 50 cm+1 ppm

Precisión Post-proceso (Horizontal)..........: 3 mm + 0.1 ppm

Precisión Post-proceso (Vertical).............: 3.5 mm + 0.4 ppm

Precisión T.Real RTK (Horizontal)..........: 10 mm + 1 ppm

Precisión T.Real RTK (Vertical).............: 20 mm + 1 ppm

Cantidad Correcciones T.Real RTK : 10 por segundo

Cobertura Centimétrica RTK: 10 Km/Radio 300 Km2/Area

n) Discos Portatiles 2tb usb 3.0

o) Drone tipo Phantom 3 Professional, apto para filmación 4K a 30 fps.

El incumplimiento de la entrega de los medios de movilidad detallados y de la provisión de todos los elementos para su funcionamiento y utilización normal dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente 0,5‰ del monto del contrato por cada día de mora.

- Tabla de Provisiones:

PROVISION Cantidad

Oficina Central (a) 1

Obrador 1

Proyector Led (b) 2

Pantalla de Proyección Fija (c) 2

Pantalla de Proyector Movil (d) 2

Notebook (e) 8

Impresoras A4 (f) 12

Impresoras A3 (g) 10

Vehiculo Sedan (h) 6

Vehiculo Utilitario (i) 14

Pc Escritorio (j) 10

Plotter (k) 4

GPS de Mano (l) 4

Page 55: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 55 de 66

GPS Diferencial Doble Frecuencia (m) 2

Disco Rigido Externo Portatiles (n) 10

Drone (o) 4

Asimismo, se deberá proveer, a entera satisfacción de la Dirección Ténica, las siguientes provisiones:

- 1 (un) Auto cero kilómetro, de marca acreditada, tipo sedan, motor nafta de inyección electrónica multipunto, motor 1.8, potencia no menor a 140 cv, caja de 6 velocidades manual o automática, 16 válvulas. Equipamiento del vehículo: dirección asistida eléctrica asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado con climatizador, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, faros antiniebla, suspensión delantera y trasera independientes con barra estabilizadora, volante con ajuste de altura y profundidad, alarma e inmovilizar de motor, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales.

- 2 (dos) Notebook de última generación, con las siguientes especificaciones: Procesador 2,5 GHz Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,5 GHz (Turbo Boost de hasta 3,7 GHz) con 6 MB de caché de nivel 3 compartida, 16Gb de Ram; Disco Rígido de 1000Gb; Display 15.4" Full HD (2880x1800) pantalla Retina retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada; 512 GB de almacenamiento flash PCIe; Lector de Tarjetas, HDMI, 3 USB, Intel Iris Pro Graphics AMD Radeon R9 M370X con 2 GB de memoria GDDR5, Salida de vídeo digital Thunderbolt, Salida Mini DisplayPort nativa, Salidas DVI, VGA, DVI de doble canal y HDMI, Salida de vídeo HDMI, Compatibilidad con resolución 4096p por 2160 hasta 60 Hz, Dos puertos Thunderbolt 2 (hasta 20 Gb/s), Toma

para auriculares, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Conexión inalámbrica Wi‑Fi

802.11ac, Altavoces estéreo, Batería integrada de polímeros de litio de 99,5 vatios/hora.

- 1 (una) Cámara de fotos réflex, objetivo 18-300, formato jpg raw, Mínimo 24 pixeles, formato DX, ISO 12800, conexiones Wi-Fi, GPS, miniHDMI, jack para micrófonos, capacidad para filmar Full HD

- 1 (una) Filmadora con capacidad de Grabación Full HD, estabilizador imagen avanzado, micrófono externo estero, conexión HDMI, USB, AV OUT, ranura para tarjetas SD XC, batería mínimo una hora duración, pantalla 3", 230 pixeles mínimo, anillo foco manual, estabilizador óptico de imagen, grabación en tarjeta.

- 1 (un) proyector de 5500 Ansi Lumens o superior, Tecnología LCDResolución XGA (1024x768) pixeles, Contraste 10000:1, Lámpara de 270 W, Conectividad: HDMI, RGB 1 – RGB 2, Monitor OUT, Video IN, Video IN, Audio 1 – Audio 2- Audio 3 IN, Audio Out, LAN DIGITAL LINK, RS-232, USB tipo A – USB tipo B.

- 2 (dos) Impresora láser multifunción con las siguientes características: Impresión y copias rápidas con velocidad de hasta 43 páginas por minuto, con resoluciones de hasta 1200 x 1200 ppp (dpi), funciones de impresión, copia, escaneo y fax, 1 USB 2.0 de alta velocidad host, 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo, 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 para fax. Múltiple bandejas.

- Fondo de Inspección:

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto presupuestado que será destinado por la Dirección Técnica al pago de la Inspección de Obra. Este monto será retenido de cada Certificado de Obra emitido a favor de la Contratista.

Page 56: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 56 de 66

ARTÍCULO 77 ° ANEXOS

Se adjuntan los modelos de formularios y planillas que pasan a formar parte del legajo de la Licitación Pública. Se respetará la diagramación propuesta y contendrán verazmente la información solicitada.

1.- Anexo 1: Solicitud de Admisión

2.- Anexo 2: Declaración Jurada de Domicilio

3.- Anexo 3: Modelo de Propuesta

4.- Anexo 4: Modelo de Análisis de Precios

5.- Anexo 5: Planillas

6.- Anexo 5.1: Principales Obras Ejecutadas

7.- Anexo 5.2: Principales Obras en Ejecución y Adjudicadas a Ejecutar

8.- Anexo 5.3: Planilla de Profesionales

9.- Anexo 5.4: Listado de Equipos, Instrumental y Vehículos a Afectar a esta Obra

10.- Anexo 6: Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470

11.- Anexo 7: Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Page 57: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 57 de 66

ANEXO “1”

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Los que suscriben..................................................................................., con domicilio especial en calle …………………………………N°……... Piso ..... Oficina........... Tel.…………......... de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicitan ser admitidos en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°………... cuya apertura se realizará en…………………………………..Nº…. CIUDAD DE …………… – Provincia de Córdoba, REPÚBLICA ARGENTINA, el día …....del mes de ……………………. del año…….. a las …………horas ......... para la ejecución de la obra …………………………………………………………………. Asimismo declaramos bajo juramento que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo N° 4 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77) y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación Pública y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. b) Ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos. c) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante, a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica. d) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación Pública. e) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación Pública. f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación Pública.

Se adjunta la documentación requerida en el Pliego Particular de Condiciones de acuerdo al siguiente detalle: (se listará de acuerdo al orden correlativo establecido en “DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN”, Art 18° ) Domicilio real de la/s Empresa/s: Correo Electrónico de la Empresa:

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Page 58: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 58 de 66

ANEXO “2”

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

Córdoba, ……… de ……………………….. de ……….

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s empresa/s constructora/s.............................................................................................. efectúan la presente declaración jurada de domicilio especial, fijando el mismo en la calle........................ N°…... Piso..... Oficina........Tel.: ....…………….......de esta Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba. Asimismo quedamos obligados a comunicar fehacientemente al CONTRATANTE dentro de las 24 horas de producirse, cualquier cambio de domicilio.

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Correo electrónico de la Empresa:

Page 59: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 59 de 66

ANEXO “3”

PROPUESTA ECONÓMICA

Los abajo firmantes en nombre y representación de la/s firma/s ..................... .....................…………………………………….. constituyendo domicilio especial en calle.................................... N°...... Piso........ Oficina....... Tel: .......................... de esta ciudad de Córdoba, declaramos que hemos examinado y no tenemos reservas a todos los documentos de Licitación, incluyendo las notas aclaratorias N ° ……….. de las cuales confirmamos recibo por la presente.

Ofrecemos ejecutar los trabajos correspondientes y necesarios para la Obra objeto de la

presente licitación, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes,

Dirección Técnica, Representación Técnica, capatacías necesarias, provisión de equipos,

herramientas, vehículos de distintos tipos, máquinas, materiales de aplicación y consumo,

agua de construcción, energía eléctrica, combustibles, etc., que sean necesarios para

satisfacer cualitativa y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de acuerdo

a las exigencias de los planos, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma

y el plazo establecido para su construcción y según las bases de esta Licitación, por los

siguientes montos, que incluyen IVA, como así también todos los demás impuestos, tasas,

contribuciones, gravámenes, etc., vigentes y de aplicación en la especie.

Por la construcción de la OBRA: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS

CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA, cotizamos la Suma de Pesos………………………………………........................................................................................…...$ ................................................. PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO.

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Page 60: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 60 de 66

ANEXO “4”

PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar los Análisis de Precio en Formularios cuyo modelo general se adjunta a continuación. Deberá completar un formulario para cada Rubro indicado en la planilla de oferta.

DENOMINACION DEL ITEM:

ITEM:

EQUIPOS

Cantidad Denominación HP Precio

HP PRECIOS

AMORTIZACION E INTERESES

Amortización = Total Equipo / 10.000 hs Amortización …..(A)…. $/h

Intereses = (Total Equipo x Interes Anual) / (2x2000 hs/año) Intereses ……(B)….. $/h

REPARACIONES Y REPUESTOS

Reparacion y Repuestos = ...%.. Amortización (A) Rep.y Rep. …..(C)…. $/h

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gas Oil = ..……(Lt/HPxh) x ……………Total HP x ………..$/Lt Combustible …..(D)…. $/h

Lubricantes = ….% Combustibles (D) Lubricantes ……(E)…. $/h

MANO DE OBRA

Cantidad Denominación Precio Unitario $/hr Precio Total

Of.especializ.

Oficiales

Ayudantes

Vigilancia = ...% Mano de Obra

Costo Total Mano de Obra

M. de Obra ….(F)…. $/h

(EQUIPO + MANO DE OBRA) COSTO HORARIO = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) ……(G)….. $/h

Rendimiento (H)= …………………. unidad/hr

(EQUIPO + MANO DE OBRA) COSTO POR UNIDAD = (G) / (H) ……(I)….. $/unidad

MATERIALES

Material Unidad Rendimiento Precio Unitario Precio Total

Materiales ….(J)…. $/unidad

COSTO DIRECTO ITEM (CD) = (I) + (J) ….(CD)…. $/unidad

Gastos Generales (GG): .....% Costo directo (CD) ………….. $/unidad

Beneficios (Be):....% de (CD) …………… $/unidad

Costo Financiero (CF): …..% de (CD) ………….. $/unidad

SUBTOTAL (sin impuestos): (CD)+(GG)+(Be)+(CF) ---(SUB)---- $/unidad

Ingresos Brutos y Lote Hogar (IB y LH): 2,4% (SUB) …………… $/unidad

I.V.A.: 21% (SUB) …………… $/unidad

PRECIO DEL ÍTEM: (SUB)+(IB y LH)+(I.V.A.) ….(PI)…. $/unidad

UNIDAD

Page 61: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 61 de 66

ANEXO “5”

PLANILLAS

ANEXO “5.1”

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Actualizado: Corresponde al importe básico actualizado con ICCNG (INDEC) o tipo de cambio Banco Nación, según corresponda.

IMPORTE ($) FECHAS

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE BÁSICO ACTUAL

IZADO

INICI

O

TERMINACIÓN OBSERVACIONES

S/CON

TRAT

O

REAL

Page 62: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 62 de 66

ANEXO “5.2”

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADAS A EJECUTAR

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Actualizado: Corresponde al importe básico actualizado con ICCNG (INDEC) o tipo de cambio Banco Nación, según corresponda.

IMPORTE ($) FECHAS

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE BÁSICO ACTUAL

IZADO

INICI

O

TERMINACIÓN OBSERVACIONES

S/CON

TRAT

O

REAL

Page 63: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 63 de 66

ANEXO “5.3”

PLANILLA DE PROFESIONALES

IDENTIFICAR AL PERSONAL DIRECTIVO DEL RESTANTE

APELLIDO Y

NOMBRES

TITULO

ESPECIALISTAS EN:

FUNCIÓN A DESEMPEÑAR EN EL EQUIPO

OTROS DATOS HABILI. POST-

GRADO ANTIG.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Page 64: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 64 de 66

ANEXO “5.4”

LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A ESTA OBRA

DESCRIPCIÓN MODELO POTENCIA ESTADO PROPIO Ó

ALQUILADO OBSERVACIONES

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Page 65: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 65 de 66

ANEXO “6”

DECLARACIÓN JURADA RETENCIÓN DE APORTES LEY Nº 8470

Córdoba, ..... de .... de 20…

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s empresa/s ............... DECLARAN

BAJO JURAMENTO conocer y aceptar expresamente el Artículo 74 del Pliego Particular de

Condiciones que dispone la retención de cada certificado mensual, de la suma correspondiente

a los aportes previsionales –tanto los que son a su cargo como los que son a cargo de los

profesionales intervinientes- conforme lo dispuesto por el Art. 24 inc. a y b de la Ley Nº 8470,

retención que se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se

trata.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Page 66: COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS …compraspublicas.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/... · ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ... La construcción

Pliego Particular de Condiciones. Página 66 de 66

ANEXO “7”

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Licitación N°: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta –– Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con la Comitente por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) En el carácter de oferentes: (i) Retiramos nuestra oferta durante el período de mantenimiento de la oferta. (ii) Falseamos la información consignada con carácter de declaración jurada. (iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. (iv) No permitimos realizar las tareas de inspección o verificación que se nos soliciten por la Comisión de Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitación durante el período de validez de nuestra oferta:

(i) No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

(ii) No suministramos la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.

(iii) No aceptamos la corrección del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego, por un monto equivalente como mínimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(I) Si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado, o (II) Si han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 201________ [indicar la fecha de la firma]

[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una de las empresas que la integran].