CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 · 2013. 12. 16. · [Circular Aclaratoria N° 1] 2 Banco de...

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 LICITACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO EXENTO N° 310 DE 2013 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, Y DE LA OBRA NUEVA DECLARADA DESIERTA, CONTEMPLADA EN EL DECRETO EXENTO Nº82/2012 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

Dirección de Peajes 15/11/2013

Índice de Contenido A. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA CARDONES, 500/220kV, 750 MVA” ............................. 1 B. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA MAITENCILLO, 500/220kV, 750 MVA” ........................ 5 C. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR, 500/220kV, 750 MVA” .................... 8 D. PROYECTO: “TERCER BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/220 KV, DE 750 MVA, EN LA S/E ALTO JAHUEL” . 11 E. PROYECTO: “NUEVA LÍNEA 2X220 KV LO AGUIRRE ‐ CERRO NAVIA” ........................................................................ 13 F. BASES DE LICITACIÓN ................................................................................................................................................ 19

[Circular Aclaratoria N° 1]

1

A. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA CARDONES, 500/220kV, 750 MVA”

A.1. Se solicita aclarar si la subestación dispondrá de un sistema de control local con capacidad

para incorporar una nueva unidad de transformación, y si las mallas de tierra están dimensionadas para la instalación del nuevo Banco de Autotransformadores.

Respuesta: La subestación dispondrá de un sistema de control local con capacidad para incorporar una nueva unidad de transformación. En relación a las mallas de puesta a tierra, éstas estarán dimensionadas para la instalación del nuevo Banco de Autotransformadores.

A.2. Se solicita aclarar si la unidad de reserva deberá contemplar su incorporación de manera

automatizada ante contingencia.

Respuesta: La unidad de reserva deberá reemplazar cualquiera de las otras tres unidades de autotransformadores de forma automática a través de accionamientos de equipos de maniobra, y dispositivos de conmutación de control y protecciones.

A.3. Se solicita aclarar la responsabilidad de la conexión del nuevo Banco de Autotransformadores a

las Barras Principal y de Transferencia. Es de responsabilidad del adjudicatario o ya se encuentra disponible. Esto para los patios de 220 kV y 500 kV.

Respuesta: Las conexiones de los nuevos banco de autotransformadores en las subestaciones Nueva Cardones 500/220 kV, Nueva Maitencillo 500/220 kV y Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV, tanto en 500 kV como en 220 kV, son con arreglo de interruptor y medio. Los proyectos actualmente en desarrollo en las nuevas subestaciones señaladas contemplan la implementación de las diagonales que permitirán conectar cada banco de autotransformadores a las barras de 500 kV y de 220 kV. Esta implementación incluye los equipos propios de la conexión tales como pararrayos y desconectador, así como el correspondiente sistema de protecciones y control. Es de responsabilidad del Adjudicatario de los nuevos bancos de autotransformadores: efectuar todos los trabajos y adquirir todos los suministros que permitan conectar los bancos a las instalaciones anteriormente señaladas, cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas; obtener del propietario de la subestación todos los antecedentes que requiera para el correcto diseño, construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación del nuevo


2

Banco de Autotransfomadores; y mantener coordinación con el propietario de la subestación para el normal desarrollo de los proyectos.

A.4. Se solicita aclarar si la capacidad de transformación del banco (750 MVA) considera algún

factor de sobrecarga, o bien si debe considerarse adicionalmente algún factor de sobrecarga Respuesta: El banco de autotransformadores deberá ser capaz de operar en forma permanente transmitiendo una potencia de 750 MVA.

A.5. Se solicita la siguiente información de la Subestación Nueva Cardones:

a. Coordenadas de ubicación de la subestación b. Plano de planta general, indicando el espacio donde se instalará el banco de autotransformadores, y las condiciones en que se encontrará la S/E al momento de instalar los autotransformadores. c. Plano de planta de los patios de 220 y 500 kV, indicando el espacio para la conexión de los paños asociados al banco de autotransformadores d. Diagrama unilineal general de subestación e. Diagrama unilineal de control y protecciones de la subestación f. Características de diseño de los patios de 500 y 220 kV, nivel de cortocircuito, capacidad de barras, nivel de tensión de los servicios auxiliares de C.A y C.C y capacidad disponible en los SS/AA g. Disponibilidad de espacios en las casas de servicios generales para la instalación de paneles de control, protecciones y comunicaciones.

Respuesta: Se solicitará al adjudicatario de la subestación 500/220 kV los antecedentes correspondientes. La información recibida será puesta a disposición de los participantes de la licitación en el sitio web del CDEC‐SIC.

A.6. Para el caso de que los patios de 500 o 220 kV, de la nueva subestación sean desarrollados con

equipos tipo GIS, favor indicar el fabricante, modelo del equipo y sus características principales como:

a. Capacidad de barras b. Nivel de cortocircuito c. Configuración de barras (barras encapsuladas de forma monopolar o barras encapsuladas de forma tripolar). d. Planos de dimensiones generales del equipo e. Características técnicas del equipo

Respuesta:


3

De acuerdo a lo señalado en la respuesta A.3, la implementación de las diagonales que permitirán la conexión de los nuevos bancos de autotransformadores no son partes del alcance de los proyectos en licitación. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes señalados se solicitarán al respectivo adjudicatario. La información recibida será puesta a disposición de los participantes de la licitación en el sitio web del CDEC‐SIC.

A.7. Favor indicar fecha en que será posible iniciar los trabajos al interior de la subestación Nueva

Cardones.

Respuesta: Se consultará al Adjudicatario de las subestaciones Nueva Cardones 500/220 kV, Nueva Maitencillo 500/220 kV y Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV respecto de la fecha en que será posible iniciar los trabajos al interior de ellas, para implementar los respectivos bancos de autotransformadores.

A.8. Favor confirmar que si para la conexión del banco de autotransformadores a los patios de 500 y

220 kV, se requiera la ampliación de plataformas, mallas de tierra, barras, cercos perimetrales, servicios auxiliares, edificios, estas obras serán desarrolladas por el propietario de la subestación como obra de ampliación, o de ser necesarias estas obras deben considerarse como parte del proyecto en licitación.

Respuesta: Las plataformas, mallas de tierra, barras, cercos perimetrales, servicios auxiliares, y edificios serán desarrollados por el adjudicatario de la subestación 500/220 kV en la que se emplazará el nuevo banco de autotransformadores. Cabe señalar que la plataforma incluye: Sistema de drenaje; la malla de tierra; gravilla superficial; cierre perimetral.

A.9. Numeral 2.2.1.1. Favor confirmar que lo indicado en el segundo párrafo “así como dejar el

transformador de reserva en Caliente”, se debe entender que este equipo debe ser instalado en condición de poder reemplazar a cualquiera de las otras tres unidades de autotransformadores. Además, favor indicar si este reemplazo debe ser realizado por el accionamiento de equipos de maniobra (Ejemplo desconectadores) o por la ejecución de cambio de chicotes de forma manual.

Respuesta: El párrafo “así como dejar el transformador de reserva en caliente” se debe entender como que el equipo debe estar en condiciones de reemplazar cualquiera de las otras tres unidades de


4

autotransformadores de forma automática a través de accionamientos de equipos de maniobra.


5

B. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA MAITENCILLO, 500/220kV, 750 MVA”

B.1. Se solicita aclarar si la subestación dispondrá de un sistema de control local con capacidad


Respuesta: Ver respuesta A.1.

B.2. Se solicita aclarar si la unidad de reserva deberá contemplar su incorporación de manera



B.3. Se solicita aclarar la responsabilidad de la conexión del nuevo Banco de Autotransformadores a

las Barras Principal y de Transferencia. Es de responsabilidad del adjudicatario o ya se encuentra disponible. Esto para los patios de 220 kV y 500 Kv


B.4. Se solicita aclarar si la capacidad de transformación del banco (750 MVA) considera algún

factor de sobrecarga, o bien si debe considerarse adicionalmente algún factor de sobrecarga


B.5. Se solicita la siguiente información de la Subestación Nueva Maitencillo:

a. Coordenadas de ubicación de la subestación b. Plano de planta general, indicando el espacio donde se instalará el banco de autotransformadores, y las condiciones en que se encontrará la S/E al momento de instalar los autotransformadores. c. Plano de planta de los patios de 220 y 500 kV, indicando el espacio para la conexión de los paños asociados al banco de autotransformadores d. Diagrama unilineal general de subestación


6

e. Diagrama unilineal de control y protecciones de la subestación f. Características de diseño de los patios de 500 y 220 kV, nivel de cortocircuito, capacidad de barras, nivel de tensión de los servicios auxiliares de C.A y C.C y capacidad disponible en los SS/AA g. Disponibilidad de espacios en las casas de servicios generales para la instalación de paneles de control, protecciones y comunicaciones. Respuesta: Ver respuesta A.5.

B.6. Para el caso de que los patios de 500 o 220 kV, de la nueva subestación sean desarrollados con


a. Capacidad de barras b. Nivel de cortocircuito c. Configuración de barras (barras encapsuladas de forma monopolar o barras encapsuladas de forma tripolar). d. Planos de dimensiones generales del equipo e. Características técnicas del equipo


B.7. Favor indicar fecha en que será posible iniciar los trabajos al interior de la subestación Nueva

Maitencillo.


B.8. Favor confirmar que si para la conexión del banco de autotransformadores a los patios de 500 y



B.9. Numeral 2.2.2.1. Favor confirmar que lo indicado en el segundo párrafo “así como dejar el transformador de reserva en Caliente”, se debe entender que este equipo debe ser instalado en condición de poder reemplazar a cualquiera de las otras tres unidades de autotransformadores. Además, favor indicar si este reemplazo debe ser realizado por el


7

accionamiento de equipos de maniobra (Ejemplo desconectadores) o por la ejecución de cambio de chicotes de forma manual.



8

C. PROYECTO: “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR, 500/220kV, 750 MVA”

C.1. Se solicita aclarar si la subestación dispondrá de un sistema de control local con capacidad



C.2. Se solicita aclarar si la unidad de reserva deberá contemplar su incorporación de manera



C.3. Se solicita aclarar la responsabilidad de la conexión del nuevo Banco de Autotransformadores a

las Barras Principal y de Transferencia. Es de responsabilidad del adjudicatario o ya se encuentra disponible. Esto para los patios de 220 kV y 500 Kv


C.4. Se solicita aclarar si la capacidad de transformación del banco (750 MVA) considera algún



C.5. Se solicita la siguiente información de la Subestación Nueva Pan de Azúcar:

a. Coordenadas de ubicación de la subestación b. Plano de planta general, indicando el espacio donde se instalará el banco de autotransformadores, y las condiciones en que se encontrará la S/E al momento de instalar los autotransformadores. c. Plano de planta de los patios de 220 y 500 kV, indicando el espacio para la conexión de los paños asociados al banco de autotransformadores d. Diagrama unilineal general de subestación


9

e. Diagrama unilineal de control y protecciones de la subestación f. Características de diseño de los patios de 500 y 220 kV, nivel de cortocircuito, capacidad de barras, nivel de tensión de los servicios auxiliares de C.A y C.C y capacidad disponible en los SS/AA g. Disponibilidad de espacios en las casas de servicios generales para la instalación de paneles de control, protecciones y comunicaciones. Respuesta: Ver respuesta A.5.

C.6. Para el caso de que los patios de 500 o 220 kV, de la nueva subestación sean desarrollados con


a. Capacidad de barras b. Nivel de cortocircuito c. Configuración de barras (barras encapsuladas de forma monopolar o barras encapsuladas de forma tripolar). d. Planos de dimensiones generales del equipo. e. Características técnicas del equipo.


C.7. Favor indicar fecha en que será posible iniciar los trabajos al interior de la subestación Nueva

Pan de Azúcar.


C.8. Favor confirmar que si para la conexión del banco de autotransformadores a los patios de 500 y




10

C.9. Numeral 2.2.3.1. Favor confirmar que lo indicado en el segundo párrafo “así como dejar el transformador de reserva en Caliente”, se debe entender que este equipo debe ser instalado en condición de poder reemplazar a cualquiera de las otras tres unidades de autotransformadores. Además, favor indicar si este reemplazo debe ser realizado por el accionamiento de equipos de maniobra (Ejemplo desconectadores) o por la ejecución de cambio de chicotes de forma manual.



11

D. PROYECTO: “TERCER BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/220 KV, DE 750 MVA,

EN LA S/E ALTO JAHUEL”

D.1. Se solicita aclarar si la subestación dispondrá de un sistema de control local con capacidad


Respuesta: Como parte del nuevo Proyecto se debe implementar el sistema de control local que se requiera. Cualquier ampliación de la malla de tierra de la subestación Alto Jahuel, que se requiera como consecuencia del nuevo Proyecto, no será parte del alcance de éste. En caso que el nuevo banco de autotransformadores se instale fuera de la subestación Alto Jahuel, será responsabilidad del adjudicatario el implementar la malla de tierra asociada.

D.2. Se solicita aclarar si la unidad de reserva deberá contemplar su incorporación de manera automatizada ante contingencia.


D.3. Se solicita aclarar la responsabilidad de la conexión del nuevo Banco de Autotransformadores a

las Barras Principal y de Transferencia. Es de responsabilidad del adjudicatario o ya se encuentra disponible. Esto para los patios de 220 kV y 500 kV

Respuesta: La responsabilidad de la conexión del nuevo Banco de Autotransformadores a las Barras Principales y de Transferencia, tanto para los patios 220 kV y 500 kV, será del Adjudicatario del Proyecto.

D.4. Se solicita aclarar si la capacidad de transformación del banco (750 MVA) considera algún




12

D.5. Se solicita aclarar que la exigencia, de la conexión a las líneas 220 kV y 500 kV, que debe

permitir la transmisión de la potencia total del banco de autotransformadores, se refiere al dimensionamiento de las instalaciones, a la capacidad de las líneas o a la configuración del sistema eléctrico en una condición dada de generación. Confirmar además que la solución técnica para el diseño de la Subestación Alto Jahuel, no está supeditada a una solución en patio abierto. Por consiguiente, es posible cotizar una solución técnica en GIS.

Respuesta: La solución técnica propuesta para la implementación del nuevo banco de autotransformadores deberá permitir la operación en paralelo y equilibrada entre los transformadores 500/220 kV actuales y el futuro transformador. La solución técnica para la implementación del nuevo Banco de Autotransformadores no está supeditada a una solución de patio abierto, por lo tanto, es posible proponer una solución en GIS.


13

E. PROYECTO: “NUEVA LÍNEA 2X220 KV LO AGUIRRE ‐ CERRO NAVIA”

E.1. Dado que la construcción de la subestación eléctrica denominada “Subestación Seccionadora

Lo Aguirre: Etapa I” y el proyecto de Ampliación de la S/E Cerro Navia, indicado en el Decreto N°310 del Ministerio de Energía, no explicitan la construcción de los paños de línea necesarios para la conexión del proyecto Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia, se solicita confirmar si la propuesta debe considerar la construcción de los paños de 220 kV en S/E Lo Aguirre y S/E Cerro Navia, de acuerdo a lo indicado en el punto 2.2.5.1 de las Bases de Licitación, y además detallar cuál sería el alcance de esos trabajos.

Respuesta: De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.2.5.6 de las Bases de Licitación, la Propuesta debe considerar los paños de conexión de 220 kV para la conexión de la línea en la S/E Lo Aguirre y la S/E Cerro Navia de la línea, de acuerdo al siguiente alcance: En el extremo Lo Aguirre, es parte de este Proyecto la implementación de dos nuevas diagonales completas en GIS, a las que se conectará la nueva línea, quedando disponible para uso futuro cada posición no utilizada por este Proyecto. Cada circuito de la nueva línea se deberá conectar a diagonales distintas. Se entenderá por diagonal, a la sección constituida por dos (2) interruptores externos y un (1) interruptor central, cada uno de los cuales tienen dos juegos de desconectadores, uno a cada lado. Los interruptores externos de cada diagonal son los que conectan a las barras, en tanto que a cada lado del interruptor central y, entre éste y cada interruptor externo, se observa una conexión de línea o de banco de transformadores. La implementación de la llegada de la línea del Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia” a la Subestación Lo Aguirre deberá realizarse de forma tal que no se interfiera con la llegada ni con la entrada en operación de la línea del Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido”. En el extremo Cerro Navia, el Proyecto contempla la construcción de dos (2) paños de línea para la conexión del Proyecto al patio de 220 kV de dicha subestación.

E.2. ¿Existe alguna restricción para los tipos de estructuras, tipo de conductor y aislación a utilizar en el proyecto?

Respuesta: Las estructuras, conductores y aislación a utilizar en el Proyecto no están restringidos a un tipo particular. Sin perjuicio de lo anterior, la propuesta presentada por el proponente deberá cumplir con la normativa eléctrica vigente y los correspondientes requisitos establecidos en el Proceso de Licitación.


14

E.3. ¿Cuál es el nivel del cortocircuito en las subestaciones Lo Aguirre y Cerro Navia para el dimensionamiento de los equipos?

Respuesta: Para efectos relacionados con el presente Proceso de Licitación, los Proponentes podrán determinar los niveles de cortocircuito en los extremos Lo Aguirre y Cerro Navia, mediante la utilización de la base de datos del SIC, en formato Power Factory, que contiene las instalaciones de generación y transmisión para el período 2013 ‐ 2022 y el Procedimiento DO: “Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito”. La Base de Datos se encuentra disponible en carácter referencial en el sitio Web del CDEC‐SIC, https://www.cdec‐sic.cl/licitaciones_detalle_es.php?licitaciones_id=17, ítem “Antecedentes Técnicos”. El empleo de esta información así como los resultados y conclusiones que cada Proponente obtenga para la preparación de su Oferta, son de su exclusiva responsabilidad. Cabe indicar que una vez emitido el Decreto de adjudicación, el Adjudicatario deberá realizar todos los estudios establecidos en la normativa vigente y aquellos que le permitan efectuar el adecuado diseño de las obras, entre los que se incluyen los estudios de cortocircuito.

E.4. El trazado de la nueva línea podría coincidir con el de líneas existentes. Se solicita confirmar si la nueva línea puede compartir postación con líneas existentes.

Respuesta: Las Bases de Licitación no contemplan que la línea pueda compartir estructuras existentes.

E.5. Se solicita confirmar que la temperatura de diseño del conductor será determinado por el licitante.

Respuesta: Se confirma que el rango de temperatura a la que operará el conductor deberá ser determinado por el Proponente. Para mayor información respecto de la "capacidad de diseño de la línea por circuito" indicada en las Bases, ver respuesta E.13.

E.6. ¿Existe una sección interior mínima preestablecida para el túnel del trazado subterráneo? Respuesta: Las Bases de Licitación no establecen una sección mínima preestablecida de diseño para el túnel del trazado subterráneo.


15

E.7. Se solicita aclarar si el trazado de la línea, tanto en su parte aérea como subterránea, a proponer en la oferta técnica, tendrá un carácter referencial o definitivo.

Respuesta: El trazado de la línea a proponer en la oferta técnica, tanto en su parte aérea como subterránea, no tiene el carácter de definitivo. Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.5.1 de las Bases de Licitación, la nueva línea debe tener al menos un tramo subterráneo en túnel de una longitud de entre 1 a 2 km. desde la subestación Cerro Navia.

E.8. Se solicita indicar marca, modelo y principales características del equipo GIS 220 kV

considerado por Transelec S.A. para la construcción de la subestación Lo Aguirre 500/220 kV Etapa I

Respuesta: La marca, modelo y otras características del equipo GIS considerado para la construcción de la subestación Lo Aguirre 500/220 kV se solicitarán al respectivo adjudicatario. La información será puesta a disposición de los participantes de la licitación en el sitio web del CDEC‐SIC.

E.9. Se solicita aclarar si se podrán utilizar las canaletas de control existentes en las subestaciones

de cabecera o bien, si todas deberán proyectarse como nuevas.

Respuesta: En caso de existir espacio en las canaletas de control existentes en las subestaciones de cabecera, el Adjudicatario podrá hacer uso del mismo. Los antecedentes relativos a espacio disponible se solicitarán al propietario de las subestaciones de cabecera. La información recibida será puesta a disposición de los participantes de la licitación en el sitio web del CDEC‐SIC

E.10. Entendemos que el artículo 3‐28 a)I de la NTS&CS, al solicitar redundancia en los esquemas de

protecciones con teleprotección, también incluye la redundancia en los medios de comunicación. Por lo tanto, agradeceremos confirmar que para las líneas con tensiones superiores a 200 kV se requieren dos medios de comunicación independientes, por ejemplo: Fibra Óptica y onda portadora o Fibra Óptica y Micro Ondas

Respuesta: La condición respecto de la redundancia en los esquemas de protecciones indicada en la NTS&CS, que aplica sobre las líneas de los sistemas de transmisión con tensión sobre 200 kV, se debe entender como una separación tanto física como eléctrica, incluyendo, cuando corresponde, la utilización de canales de teleprotección y comunicaciones diferentes.


16

E.11. Se solicita informar cuál es la ubicación definitiva de la nueva Subestación Seccionadora Lo Aguirre 500/220 kV.

Respuesta: De acuerdo a lo informado por el respectivo adjudicatario, la ubicación de la S/E Lo Aguirre está dada por los siguientes vértices en coordenadas UTM, Datum WGS84.

VÉRTICE ESTE NORTE V1 323440,81 6298269,53V2 323450,47 6298293,55V3 323647,55 6298387,28V4 323674,30 6298377,78V5 323742,12 6298235,17V6 323509,71 6298124,64


17

E.12. En las bases se señala que el proyecto debe contar al menos con el tramo subterraneo indicado desde la salida de la S/E C.Navia, pero que puede tener también otros tramos en cable, si así se requiriere. Respecto de estos otros eventuales tramos en cable, ¿existen exigencias técnicas especiales que les apliquen?.

Respuesta: Las características técnicas para el proyecto, adicionales a las indicadas en las Bases de Licitación, deben ser establecidas por cada proponente de acuerdo a su experiencia y conocimiento técnico para este tipo de proyectos, incluyendo todos los aspectos necesarios para cumplir con las normas técnicas y ambientales aplicables en el país. Cabe destacar que entre las características mínimas se deberá considerar la instalación de cable subterráneo con aislación tipo XLPE, además de contar con un túnel de concreto en toda su extensión.

Todo lo anterior, aplica tanto para el tramo a implementar desde la salida de la subestación Cerro Navia, como para otros tramos que eventualmente se requieran.

E.13. Las Bases de Licitación establecen una resistencia eléctrica máxima por fase de cada circuito de

0,015 ohm/km. Se solicita confirmar si la temperatura a considerar para la determinación de la resistencia eléctrica deberá ser aquella que alcance el conductor a la capacidad máxima de diseño exigida en las Bases, 1.500 MVA a 35 °C de temperatura ambiente con sol.

Respuesta: El valor de resistencia por fase de cada circuito de 0,015 ohm/km corresponde a un límite superior, el cual no debe ser superado mientras la temperatura en los conductores no haya sobrepasado el valor que el Proponente establezca para el límite térmico por circuito. La línea deberá ser diseñada para poder operar en forma permanente en la "capacidad de diseño de la línea por circuito" indicada en las Bases, es decir, 1.500 MVA a 35 ºC de temperatura ambiente, con sol, y viento de 0,61 m/s. Finalmente, cabe aclarar que el valor de resistencia de 0,015 ohm/km es en corriente alterna a 50 Hz.

E.14. Numeral 2.2.5.6. Favor confirmar que las dos bahías completas, tipo GIS , indicadas para la

conexión en S/E Lo Aguirre, de la línea Lo Aguirre – Cerro Navia, se refieren a dos diagonales completas, tipo GIS. Además, favor confirmar si es parte de este proyecto habilitar el control, protecciones de la semi diagonal que quedará sin utilizar por el presente proyecto.

Respuesta: Se confirma que las dos bahías completas, tipo GIS, indicadas para la conexión en S/E Lo Aguirre, de la línea Lo Aguirre – Cerro Navia 2x220 kV, se refiere a dos diagonales completas,


18

tipo GIS. Además, se confirma que forma parte del proyecto habilitar el control y protección de las semi‐diagonales a las que no se conectarán los circuitos de la línea del proyecto.


19

F. BASES DE LICITACIÓN

F.1. Se solicita indicar desde cuando se dispondrá de la información necesarios para el desarrollo de

los estudios e individualizados en el punto 9.1 de las bases de licitación, de las las subestaciones: C. Navia, Lo Aguirre, Alto Jahuel, Nueva Cardones 500/220 kV, Nueva Maitencillo 500/220 kV, Pan de Azúcar 500/220 kV.

Respuesta: Los antecedentes técnicos se solicitarán a los respectivos adjudicatarios y propietarios de las subestaciones señaladas, y la información recibida se encontraría disponible durante el mes de diciembre.

F.2. Numeral 8.2.11.b. Se solicita especificar qué tipo de cambio se debe utilizar para calcular el

Patrimonio Total Neto a partir en los Estados Financieros.

Respuesta: En relación al tipo de cambio que se debe utilizar para calcular el Patrimonio Total Neto a partir en los Estados Financieros, se realizará la consulta a la Comisión Nacional de Energía.

F.3. Numeral 8.2.2. Se solicita aclarar si el Documento 2 “Descripción e Individualización del

Proponente” debe ser suscrito por el representante legal de la empresa o consorcio, o por quién será designado como representante del Proponente, conforme al Documento 3.

Respuesta: De acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.2 de las Bases de Licitación, el Documento 2 “Descripción e Individualización del Proponente” deberá ser suscrito por el Representante del Proponente designado conforme al Documento 3.

F.4. Numeral 8.2.6.a.i. Favor aclarar si alternativamente a la copia autorizada es posible presentar

copia simple legalizada ante notario público.

Respuesta: El Proponente deberá presentar una copia autorizada de la Escritura Pública de Constitución de la persona jurídica de que se trata, con todas sus modificaciones, de acuerdo con lo indicado en el punto “i” de la letra “a”, del numeral 8.2.6 de las Bases de Licitación.


20

F.5. Numeral 8.2.6.a.ii. Favor especificar qué tipo de copia es la que se requiere sobre los documentos señalados. Asimismo, se solicita aclarar si alternativamente a la copia autorizada es posible presentar copia simple legalizada ante notario público.

Respuesta: Para los efectos del punto ii de la letra “a” del numeral 8.2.6 de las presentes Bases de Licitación, se deben tener presente las siguientes precisiones: 1.‐ Respecto a la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad, se requiere la copia original de dicha inscripción en el Registro de Comercio respectivo, con todas sus anotaciones marginales, extendida por el Conservador de Bienes correspondiente; 2.‐ Con relación a las modificaciones que haya tenido la Sociedad, se requiere una copia original de la protocolización respectiva que contenga el extracto de la escritura pública de la modificación social, la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y la copia de la página del diario oficial, debidamente certificada por el Notario Público.

F.6. Numeral 8.2.11.a. Favor especificar qué tipo de copia es la que se requiere sobre el certificado

señalado. Se solicita establecer el requisito en “copia simple”.

Respuesta: Los documentos solicitados de acuerdo a la letra “a” del numeral 8.2.11 podrán ser presentados en copia simple.

F.7. Numeral 8.2.12. El párrafo séptimo de la sección establece la validación de los certificados por

“el representante legal del Proponente”. Favor definir si se refiere al representante del proponente para efectos de la licitación o el representante legal del Proponente. Se propone “…validados por el representante del Proponente

Respuesta: La validación de los certificados a los que se refiere el párrafo séptimo del numeral 8.2.12 de las bases de licitación debe ser realizada por el Representante Legal del Proponente.

F.8. Numeral 8.3.1. Se solicita incluir al final del párrafo “El uso de la holgura por parte del

adjudicatario no facultará a la Superintendencia para el cobro de la boleta de garantía por el cumplimiento de hitos intermedios.”.

Respuesta: La utilización de las holguras que el proponente defina para las actividades de su cronograma es un evento independiente del cumplimiento de cada Hito Relevante.


21

F.9. Numeral 8.3.1. Solicitamos a Usted modificar las Bases de Licitación incorporando una cláusula

de Fuerza Mayor que dé derecho a un aumento de plazo en el desarrollo del proyecto, producto de la ocurrencia de un evento derivado de Fuerza Mayor.

Respuesta: No es posible acceder a esta solicitud ya que requiere modificar las Bases de Licitación. En todo caso, se ha enviado la solicitud a la CNE.

F.10. Numeral 8.3.1.ii. Se solicita modificar el presente numeral debido a que “la Obtención de la

Resolución de Calificación Ambiental” o RCA depende de la autoridad ambiental y no de la gestión del adjudicatario. Se propone cambiar por “Presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según corresponda”.


F.11. Numeral 10.2.3. Se solicita ampliar de 3 días a 5 días hábiles el plazo con que cuenten los

proponentes para subsanar errores, faltas y/o aclaraciones en documentos o antecedentes señalados en el Acta. Respuesta: No es posible acceder a esta solicitud ya que requiere modificar las Bases de Licitación. En todo caso, se ha enviado la solicitud a la CNE.

F.12. Numeral 11.1. Se solicita ampliar el plazo en que el Proponente adjudicado debe suscribir el

Acta de Aceptación de Adjudicación a 5 días hábiles. De igual forma, se solicita ampliar el plazo en que el Nuevo Proponente adjudicado debe suscribir el Acta de Aceptación de Adjudicación a 5 días hábiles


F.13. Numeral 12.1. Se solicita modificar las bases de licitación indicando que se devolverá el monto

cobrado de la correspondiente boleta de garantía por el atraso de hito(s) intermedio(s) en el caso que el proponente logre poner en servicio la obra en el plazo original establecido.

Respuesta:


22

No es posible acceder a esta solicitud ya que requiere modificar las Bases de Licitación. En todo caso, se ha enviado la solicitud a la CNE.

F.14. Numeral 12.2. Con relación al “Castigo por Atraso en la Entrada en Operaciones del Proyecto”,

en este se señala que sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantía de cumplimiento para entrada en operaciones del Proyecto, el adjudicatario quedará sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente al 0,068% del V.l. referencial del proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansión, por cada día de atraso en la entrada en operaciones del Proyecto, con un tope máximo de 730 días. Al respecto, solicitamos a Usted Incorporar a la multa correspondiente al “Castigo por Atraso en la Entrada en Operaciones del Proyecto” un tope de aplicación igual al 10 % del VI Referencial del Proyecto.


F.15. Numeral 8.3.1. Solicitamos a Usted modificar las Bases de Licitación incorporando una cláusula

que dé derecho a un aumento de plazo para el desarrollo del proyecto, en caso de que las obras del proyecto sean paralizadas producto de las acciones interpuestas por los titulares de derechos mineros, aun cuando el Proponente sea el titular de la concesión eléctrica y/o servidumbres eléctricas.


F.16. Numeral 8.3.1. Solicitamos a Usted modificar las Bases de Licitación incorporando una cláusula que dé derecho a un aumento de plazo para el desarrollo del proyecto, en caso que el proponente solicite con la debida anticipación las necesarias desconexiones al CDEC‐SIC y este último no autorice dichas desconexiones en los plazos estipulados en los cronogramas de las ofertas, o transcurra un plazo mayor a un mes contado desde el momento de recibida la solicitud de desconexión.


CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 · 2013. 12. 16. · [Circular Aclaratoria N° 1] 2 Banco de...

Documents

Transcript of CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 · 2013. 12. 16. · [Circular Aclaratoria N° 1] 2 Banco de...