CASILLAS DE DEPOSITO HIPOCLORITO -...

GOBIERNO DE SAN JUAN

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DEL AGUA

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA Nº…….

CONSTRUCCION DE CASILLA PARA DEPOSITO DE HIPOCLORITO DE SODIO

PLANTAS POTABLES SERVICIO INTERIOR

----------------------------------------------------- Presupuesto Oficial Fecha Apertura $ 1.030.305,00 . . . . . . . . . . . -----------------------------------------------------

Obra: CONSTRUCCION DE CASILLA PARA DEPOSITO DE HIPOCLORITO DE SODIO. Destino: Planta Potable Villa San Martín- Dpto. Albardón Planta Potable Las Lomitas- Dpto. San Martín Pta Pot. Gendarmería- L. Hogar 45, Hº Barreal- A. Calingasta- Dpto. Calingasta Planta Potable Villa San Agustín- Dpto. Valle Fértil Planta Potable Chucuma- Dpto. Valle Fértil

CONTENIDOS DEL PLIEGO

Memoria Descriptiva Pliego Particular de Condiciones Documentación Complementaria al Pliego Particular de Condiciones Pliego Complementario Higiene y Seguridad en la Construcción Pliego Complementario para la Redeterminación de Precios Especificaciones Técnicas Particulares Modelo de Análisis de Precios Planilla de Presentación de Propuestas P l a n o s:

Casilla para Depósito de Cloro- Cap. 3.000 lts Casilla para Deposito de Cloro- Cap. 500 lts Casilla para Depósito de Cloro- Cap. 250 lts

DPTO. PROYECTOS: Setiembre- 2.018

MEMORIA DESCRIPTIVA



Obra: CONSTRUCCION DE CASILLA PARA DEPOSITO DE HIPOCLORITO DE SODIO. Destino: Planta Potable Villa San Martín- Dpto. Albardón Planta Potable Las Lomitas- Dpto. San Martín Pta Pot. Gendarmería- L. Hogar 45, Hº Barreal- A. Calingasta- Dpto. Calingasta Planta Potable Villa San Agustín- Dpto. Valle Fértil Planta Potable Chucuma- Dpto. Valle Fértil

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos para la construcción de Gabinetes para alojar los depósitos de Hipoclorito de Sodio en las Plantas Potables del Inteior de la Provincia conforme al siguiente detalle:

Capacidad: 3.000 litros: Planta Villa San Martín- Dpto. Albardón Planta Gendarmería- Dpto. Calingasta Planta San Agustín- Dpto. Valle Fértil Capacidad: 500 litros: Planta Las Lomitas- Dpto. Albardón Capacidad: 250 litros: Planta Villa San Agustín- Dpto. Valle Fértil Planta Chucuma- Dpto. Valle Fértil Planta Lote Hogar Nº 45- Dpto. Calingasta Planta Hotel Basrreal- Dpto. Calingasta Planta Calingasta Alta- Dpto. Calingasta Las tareas que se llevarán a cabo en cada gabinete consisten en:

- Limpieza y Replanteo - Excavación - Hormigón de limpieza - Hormigón de cimiento - Vigas de encadenado - Mampostería de ladrillón - Losa de hormigón armado - Techo o chapa metálica - Revoque grueso - Revoque fino - Pintura - Malla Romboidal - Tanque de P.R.F.V - Accesorios - Limpieza final de obra.

DPTO. PROYECTOS: Setiembre de 2018

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES



Obra: CONSTRUCCION DE CASILLA PARA DEPOSITO DE HIPOCLORITO DE SODIO. Destino: Planta Potable Villa San Martín- Dpto. Albardón Planta Potable Las Lomitas- Dpto. Albardón Pta Pot. Gendarmería- L. Hogar 45, Hº Barreal- A. Calingasta- Dpto. Calingasta Planta Potable Villa San Agustín- Dpto. Valle Fértil Planta Potable Chucuma- Dpto. Valle Fértil

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES ARTICULO 1º.- Objeto de la presente Documentación: La presente documentación tiene por objeto fijar las condiciones para el llamado a Licitación Pública, adjudicación, contratación, ejecución y mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra. ARTICULO 2º.- Pliego General de Condiciones: El Pliego General Único de Condiciones de esta Licitación, , lo constituye el "Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas" de la Provincia de San Juan. ARTICULO 3º.- Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial para la presente licitación, asciende a la suma de Pesos: UN MILLON TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO ($ 1.030.305,00) valor este que incluye Gastos Generales, Beneficios e Impuestos. ARTICULO 4º: Mejora de la Oferta: Si luego del análisis cualitativo, resultaran dos o más ofertas económicas idénticas, se podrá invitar a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá en el día y hora que al efecto se fije, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran, de persistir la igualdad, se adjudicará luego en un sorteo público

ARTICULO 5º.- Garantía de la Oferta: La garantía de la oferta, consistirá en una suma equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial, y únicamente podrá ser constituida mediante: a) Depósito en dinero efectivo en el Banco San Juan a la Cuenta N° 1.720/0, ubicado en Av. Libertador San Martín esquina Mendoza.- b) Títulos Públicos con cotización en Bolsas del País. c) Seguro de Caución Cancelado, a nombre de O.S.S.E., contratado ante Compañía Aseguradora autorizada, con domicilio legal en San Juan. En este caso el oferente deberá presentar en el acto de apertura, constancia de cancelación de pago de dicho Seguro hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta. Caso contrario se tendrá por no presentada la garantía de oferta.- d) Fianza Bancaria, debiendo en este último caso, constar que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador. Las garantías que se constituyen conforme al punto a), no devengarán intereses por el tiempo de depósito en tal carácter, hasta su efectiva devolución. En el caso de constituirse de acuerdo a lo establecido en el punto b), el valor de los títulos públicos se considerarán al 80% de su cotización oficial al día hábil anterior al día de la apertura.- ARTICULO 6º.- Alcance de la Propuesta: Se entenderá que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento el proyecto oficial, los Pliegos de Condiciones y demás documentación de la licitación, y se habrá compenetrado, sin dudas ni excepciones, de su exacto alcance. Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar los estudios y haber realizado las verificaciones de estructuras y

2-P.P.C. Gabinetes para Hipoc. Sodio.... geotécnica del terreno en que se implantará la misma, incluyendo el suelo y subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática, obstáculos sobre nivel y subterráneos, estabilidad de taludes, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra.

Asimismo el Proponente, admite: a: Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la naturaleza y situación de la obra a ejecutar.; b: Que conoce especialmente el terreno donde se ejecutará la obra. c: Que conoce las disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales; ante los cuales realizará los trámites y asumirá las obligaciones dinerarias necesarias para la ejecución de la obra d; Que se halla plenamente informado del carácter, calidad y cantidad de equipos, como así del personal especializado y no especializado que debe emplear para la ejecución de la obra. Cualquier conclusión, determinación, descuido, error ú omisión del proponente en la obtención de la información pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera la ejecución de la obra, lo hará plenamente responsable de las consecuencias que se puedan originar; por lo que no podrá, posteriormente a la presentación de la propuesta, alegar causal basada en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones anteriormente establecidas.- ARTICULO 7º.- Documento de la Propuesta: I.- Forma de presentación de las Propuestas: 1.- Sobre N° 1: Las propuestas serán presentadas dentro de un sobre ó paquete que se denominará " Sobre Nº 1", con la inscripción: OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO OBRA: Fecha de Apertura: ............. Hora de Apertura:........ Este sobre o paquete, debidamente cerrado, contendrá en su interior la documentación que a continuación se detalla: a) Garantía de la Oferta. Según el Artículo 5º del Pliego Particular de Condiciones. b) Certificación respectiva que acredite no ser deudor del Banco San Juan Residual según art. 11° del presente pliego.- c) Declaración de la Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia Provincial y Constitución del Domicilio Legal. Según Artículo 14º del Pliego Particular de Condiciones. d) Certificado de Inscripción y Habilitación del Representante Técnico. Expedido por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, ó Consejo Profesional Técnico, según lo establecido en el Art. 12º del presente pliego. e) Legajo o Pliego de la Licitación firmado por el Proponente y su Representante Técnico. Según Art. 16º del presente pliego. f) Constancia de la inscripción del oferente en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, según el presente pliego.- g) Un Sobre ó paquete cerrado, que se denominará "Sobre Nº 2".- 2.- Sobre Nº 2: En el que se inscribirá la denominación de la obra, fecha de licitación, nombre del proponente, y que contendrá: a) Oferta propiamente dicha, Presupuesto desagregado por ítems, indicando unidad de medida, cantidades, precios unitarios, sub totales e incidencia en Presupuesto Total, según los Artículos 8º y 9º del Pliego Particular de Condiciones. b) Plan de Trabajo y Gráfico de Inversiones previstas. Según el Artículo 10º del Pliego Particular de Condiciones. c) Obligatoriedad de Discriminación del I.V.A.: Según lo establecido en el presente pliego d) Redeterminación de Precios: Se deberá cumplimentar lo establecido por el Decreto Nacional Nº 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial Nº 028/16, debiendo el Sobre Nº 2 contener:

3-P.P.C. Gabinete para Hipocl. de Sodio….

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos.

IV.El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costo de cada uno de los ítems del soporte digital..

II.- Causa de Rechazo de la Propuesta:

1.-Será causal de rechazo automático de la oferta, e impedirá la apertura del sobre n° 2, devolviéndose de inmediato toda la documentación al proponente si en el sobre N° 1, se comprueba la no presentación de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantía de la Oferta; I.1.g.) Un sobre o paquete cerrado, que se denominará "Sobre n° 2”. 2.- Ante la falta de la documentación solicitada en los puntos I.1.b); I.1.c) I.1.d) I.1.e) y I.1.f) le será otorgado al proponente un plazo de horas (24 hs) para su presentación, plazo que vencerá indefectiblemente a la hora 12 del día inmediato posterior al acto de apertura. Para el caso de que exista al menos un (1) proponente cuyo sobre n° 1 se encuentre en las condiciones descriptas en el punto antes citado, la Comisión de Apertura, podrá prorrogar por cuarenta y ocho horas (48 hs.) la apertura, quedando notificados en forma automática del motivo y de la prórroga la totalidad de los proponentes. En todos los casos los sobres n° 2, que forman parte de cada propuesta quedan reservados en la caja de seguridad de OSSE. En el día y hora fijado por la Mesa de Apertura serán abierto los Sobres n° 2 , solo las ofertas que hayan dado cumplimiento con todos los requisitos indicados para el sobre n°1 3.- La falta de presentación en los sobres n° 2 de cualquiera de los requisitos indicados en los puntos I.2.a), I.2.b), I.2.c) y I.2.d) será causal de rechazo de la propuesta devolviéndose toda la documentación al proponente. No serán tomadas en consideración aquellas propuestas que modifiquen la base de la licitación o aquellas que presenten enmiendas, raspaduras o correcciones entre líneas o errores que no hayan sido salvadas al pie de las mismas. III - Impugnaciones Las observaciones e impugnaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Nº 2796-OSP-80, modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 10º del Artículo 13º de la Reglamentación de la Ley de Obras Públicas.- ARTICULO 8º.- Sistema de Contratación: La Licitación se realizará por el sistema de unidad de medida, precios globales y unitarios, para aquellos ítems que figuren en la planilla de Presentación de Propuesta.

Los proponentes deberán cotizar sus precios unitarios para cada uno de los ítems de la Planilla de Presentación de Propuestas. La suma de los productos del precio unitario cotizado por el volumen respectivo del ítem que figura en la mencionada planilla de presentación de propuesta, constituirá el precio total de la oferta, cuya presentación se hará por duplicado. Los precios unitarios cotizados por el Contratista en su oferta, serán aplicados a la cantidad de obra a ejecutar dentro de cada ítem, a los efectos de la certificación correspondiente. Si se comprobara un error de operación en cualquiera de los importes parciales consignados por el Proponente en los diferentes ítem, se ajustará este importe dando validez al precio unitario. También se ajustará el importe total de la oferta con los importes parciales resultantes.

4-P.P.C. Gabinetes para Hipoc. de sodio… ARTICULO 9º.- Presentación de Propuestas: Se realizará la cotización de los precios unitarios de acuerdo al Artículo anterior, empleando como modelo la planilla de cotización, la que se llenará por duplicado.- ARTICULO 10º.- Plan de Trabajo y Gráfico de Inversiones: Junto con la oferta el proponente deberá acompañar por duplicado: a) Plan de trabajo desarrollado por el sistema de barras o por cualquier otro método que permita evaluar mensualmente el avance previsto en la ejecución de la obra , indicando en cada item los porcentajes de avance acumulados. b) Un gráfico de inversiones acorde con el plan de trabajo en escala adecuada, para que su amplitud a criterio de OSSE muestre claramente la evolución de las inversiones previstas. ARTICULO 11°.- Certificación “No deudor Banco San Juan”: En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 7053 y la Decisión N° 821-OSSE-04, el Oferente deberá presentar la correspondiente Declaración Jurada y/ó Certificación respectiva que acredite NO ser deudor del Banco San Juan Residual, ó en su caso, encontrarse bajo las condiciones establecidas en el Art. 17° de la citada Ley. ARTICULO 12°: Representante Técnico: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título habilitante al efecto, Ingeniero Civil; ó M.M. de Obra y siempre que tenga antecedentes de haber trabajado en obras similares a la que se licita que satisfagan al Comitente. En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, las obras serán conducidas por un representante del mismo, que cumpla esas exigencias. No podrán ser Representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Repartición hasta haber transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesación de sus servicios en la misma “. ARTICULO 13º.- Presentación de Pliego Licitatorio y Declaración Jurada: El Proponente deberá presentar una Declaración Jurada suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste el conocimiento de TODA la documentación que integra el Legajo de la presente Licitación, todas las enmiendas y Notas Aclaratorias y la aceptación de TODAS las condiciones y requisitos allí expresados. Asimismo deberá presentar pliego de la licitación firmado por el Representante Técnico en todos sus folios.

Dicha documentación deberá ser certificada ante Escribano Público. ARTICULO 14º.- Jurisdicción de la Justicia Provincial y Domicilio Legal: El proponente deberá presentar una declaración donde conste que, para cualquier cuestión judicial que se suscite acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Juan, debiendo constituir domicilio legan en la misma. ARTICULO 15º.- Plazo para Evacuación de Consultas: Durante el plazo para la preparación de las propuestas fijado para la apertura de la licitación, los interesados podrán formular consultas únicamente a través de la página web (www.ossesanjuan.com.ar) relativas a la documentación. Se establece, para formular consultas por parte de los interesados, un plazo mínimo de diez (10) días hábiles previos a la apertura de las propuestas. Las Aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares emitidas por OSSE a todos los interesados en la página wed (www.ossesanjuan.com.ar) hasta tres (3) días antes de dicha apertura.

OSSE si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta tres días antes del fijado para la apertura. Tanto las consultas como las circulares con o sin consulta que se emitan, serán notificadas a través de la página

5-P.P.C. Gabinetes para Hipocl. de sodio….

web de OSSE y pasarán a formar parte de la documentación de la Licitación. Será exclusiva responsabilidad de los interesados contar con dichas circulares aclaratorias. ARTICULO 16º.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) días corridos, que regirá desde el día siguiente de la apertura de la Licitación.- ARTICULO 17º.- Iniciación de las obras.- En oportunidad que OSSE notifique al contratista de la aprobación del contrato, notificación ésta que se realizará en el momento que el Dpto. Compras y Contrataciones de OSSE formalice la entrega de la respectiva orden de compra, se determinará dentro de los cinco ( 5 ) días hábiles posteriores a dicha notificación, la fecha del primer replanteo, labrándose el acta de inicio de los trabajos contratados, previa presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil general contra terceros que se fija en el art. 24º del presente pliego ARTICULO 18º.- Adecuación del Plan de Trabajo.- El Contratista deberá presentar la adecuación del Plan de Trabajo a la real fecha de iniciación de la obra, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Acta de iniciación .

El Plan de Trabajo adecuado a la real fecha de Iniciación de la obra, será el que regule la ejecución de los mismos y, en caso de que la marcha real de la obra sea a ritmo inferior al previsto, o no satisfaga las demás condiciones en el especificado, se considerará que el Contratista deja de satisfacer las respectivas estipulaciones contractuales. La aprobación de la adecuación del Plan de Trabajo por la Inspección, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. ARTICULO 19º.- Plazo de ejecución de la obra.- El plazo de ejecución de la obra, será de NOVENTA (90) días corridos y regirá a partir de la fecha del "Acta de Iniciación de la Obra".- ARTICULO 20º.- Régimen Legal: La presente obra se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo al Régimen de la Ley 128-A de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, sus modificaciones y reglamentaciones, como asimismo se aplicará la legislación laboral y previsional en vigencia.

A los fines de la redeterminación de precios en la presente licitación, rige lo establecido en el Decreto Nac. Nº 691/16 y Dto. Ado. Pcial Nº 00028/16, dejándose expresamente aclarado que los precios básicos para los cálculos de la citada redeterminación de precios, serán los precios básicos vigentes a la fecha de apertura de la presente Licitación . ARTICULO 21º.- Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspección.- El contratista deberá contratar a entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio legal constituido en la Provincia de San Juan todos los seguros que requiera la obra motivo de la presente licitación.

Será obligatorio para el contratista y será de su exclusivo cargo la contratación de los siguientes seguros:

Daños a terceros: Como condición previa para la firma del Acta de Inicio de la obra, el contratista queda obligado a presentar ante la inspección, la póliza de un seguro de responsabilidad civil general contra terceros por un monto mínimo de Pesos: SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) con cláusula de no repetición. La cobertura será vigente hasta la recepción definitiva de la obra, estando obligado el contratista a presentar a la inspección de la obra el comprobante del pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.

6-P.P.C. Gabinetes para Hipocl. de sodio…

Accidente de Trabajo del Personal de la Inspección: Se establece que el personal de la inspección, dependiente de OSSE, deberá ser asegurado contra accidentes de trabajo. Además el Contratista estará obligado a contratar un seguro de accidente personal, para personal de la inspección dependiente de OSSE (Un Inspector Titular, un Inspector Alterno y un Sobrestante), siendo beneficiario Obras Sanitarias Sociedad del Estado con una cobertura de Pesos: SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00) por cada agente. A este objeto, se entregará al Contratista la nómina de los agentes que constituirán el personal de la Inspección.-

La cobertura vigente será hasta la recepción definitiva de la obra, estando obligado el contratista a presentar a la inspección de la obra el comprobante de pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro del o los certificados correspondientes.- La póliza de seguro de responsabilidad civil será entregada al comitente previo a la firma del Acta de Inicio de la obra, la del seguro del personal de la inspección dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del personal de la inspección para asegurar.

ARTICULO 22º: “MULTAS: Las garantías funcionarán como cláusula penal en caso de desistimiento extemporáneo de la oferta por parte del proponente, o en caso de retardo en la entrega o falta de cumplimiento respecto a la calidad o especificaciones de los trabajos por parte del adjudicatario.

La Empresa adjudicataria se hará pasible en su caso a las siguientes multas:

1.- Por paralización INJUSTIFICADAS de la obra: a) Por la paralización que no exceda de siete (7) días continuos de trabajo, $ 1.000,00 por cada día de suspensión imputable al contratista. b) Por paralización que exceda de ocho (8) días continuos de trabajo: $ 1.000,00 por cada día de suspensión imputable al contratista. 2.- Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento del Plan de Trabajos correspondiente al mes anterior de cada medición y siempre y cuando la demora sea de más de un 5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos. M = 0,15 T /P La fórmula debe interpretarse como sigue: M = Es el importe de la multa aplicada T = Es el monto certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente al mes anterior. P = 30 días. 3.- Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en la terminación de la obra: Por cada día de demora, contando a partir del día siguiente al que la obra debiera terminarse: M= 0,15 C/P La fórmula debe interpretarse como sigue: M = Es el importe de la multa diaria a aplicar. C = Es el monto original del Contrato, aumentado o disminuido por el importe que representan las modificaciones ó ampliaciones de la obra P = Es el plazo contractual en días. Si se hubieran acordado ampliaciones del mismo, el valor "p" será aumentado, en la prórroga convenida. El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. 4.- Por AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: La ausencia injustificadas del Contratista ó su Representante Técnico en el lugar de ejecución de la obra, en oportunidad que la Inspección lo requiera, lo hará pasible de una multa de $ 1.000,00

7-P.P.C. Gabinetes para Hipocl. de sodio… 5.- Por NEGATIVA A FIRMAR una Orden de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico se negara a firmar alguna Orden de Servicio en un plazo superior a 48 horas de emitida, se hará pasible a una multa de $ 1.000,00.- por día de retardo imputable al contratista 6.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de lo ordenado por una Orden de Servicio que fuera reiterada, se hará pasible de una multa de $ 1.000,00.- por día de retardo imputable al contratista. 7.- Por DEMORA EN LA ENTREGA de los Planes de Trabajo adecuados a la real fecha de iniciación, se hará pasible de una multa de $ 800,00.- por día de retardo imputable al contratista 8.- Por la FALTA DE LIMPIEZA de la obra en forma permanente, se hará pasible a una multa de $ 700,00.-

El total de multas acumulado, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del monto contractual. Alcanzado ese límite, O.S.S.E. decidirá si es conveniente que se prosiga con la obra o se imponga la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista. En todos los casos las multas serán ejecutadas mediante la simple emisión de un certificado de deuda conforme a las previsiones del Código Procesal Civil Comercial y Minería a lo que el contratista presta expresa conformidad. ARTICULO 23º: Copias de Documentación de Proyectos: a) OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO entregará, sin cargo, en el acto de la firma del Contrato, dos (2) legajos con la documentación completa de la obra.- b) En caso de solicitarse más ejemplares que los indicados precedentemente, se cobrará el valor del precio de venta del legajo.- ARTICULO 24º.- Orden de Prelación: Se respetará el orden de prelación establecido en el Artículo 24º del Decreto Nº 3523/72, Reglamentario de la Ley Nº 128-A- de Obras Públicas. ARTICULO 25º.- Porcentaje de Personal Argentino y Salario Mínimo: La Contratista empleará por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de los salarios deberá ajustarse a la legislación laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa contratista deberá presentar mensualmente; a la Inspección; la siguiente documentación:

* Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de identidad, nacionalidad y código único de identificación laboral (CUIL). * Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado. * Copia de los comprobantes de pago mensuales a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P), debidamente sellados y firmados, correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social. * Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista. * Cobertura de riesgo de trabajo. Todo de conformidad al Art. 30° de la Ley de Contrato de Trabajo. Se deja expresamente aclarado que el pago de los certificados quedarán sujetos a la presentación de la documentación antes señalada.- ARTICULO 26º.- Accidente de Trabajo: El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal; correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 19.587; 22.250; 24557 y sus decretos reglamentarios.- ARTICULO 27º.- Medición de los Trabajos y Pago de los Certificados: En la medición de los trabajos y pago de certificado, rige lo dispuesto en el Capítulo VII del Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas y lo establecido en la Decisión Nº 612/07.-

8-P.P.C. Gabinetes para Hipoclorito de sodio… El Contratista recabará especialmente la constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registrarán en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá que atenderse a lo que resuelva la Inspección. Dentro de los dos (2) días hábiles cerrada la medición de los trabajos, la inspección comunicará los cómputos respectivos, mediante Orden de Servicio, a efectos de la confección de Certificado y Memoria por parte del Contratista, quién contará con dos días hábiles para llevar a cabo dicha tarea, los referidos documentos deberán ser presentados a la Inspección de obra para su revisión y aprobación, acompañado de la documentación solicitada: en el Art. 25° y Art. 34° del presente Pliego; las tareas de revisión y aprobación se efectuarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.- En caso de ser observado el certificado o bien faltar alguna de la documentación solicitada en el Art. 25° y Art. 34° del presente Pliego, será devuelto al Contratista para su corrección y complementación de la documentación faltante, contando la Inspección con dos (2) días hábiles para aprobarlo. Se hace notar que el plazo total del pago empezará a correr a partir de la fecha en que el Contratista subsane las observaciones al certificado y/ó complete la documentación faltante. Una vez conformado el Certificado será entregado por Orden de Servicio, a la titular del Contrato, quién deberá presentarlo en O.S.S.E. para su trámite posterior, dentro del día hábil siguiente. Las demoras imputables al Contratista, en el cumplimiento de los plazos estipulados precedentemente, producirán la interrupción del plazo total de pago. En cuanto a la forma de efectuar las certificaciones, se aclara el siguiente concepto. " Las partidas cotizadas en forma global podrán certificarse mensualmente el porcentaje de ejecución que le corresponda." ARTICULO 28: Gastos Improductivos: A los efectos del reconocimiento de Gastos Improductivos, se considerarán exclusivamente los producidos como consecuencia de paralización total o parcial de los trabajos, imputables o causadas por el poder público o por causas de fuerza mayor. a) Dentro de los dos días hábiles de producida la paralización, el Contratista deberá comunicar formalmente el hecho a la Inspección, so pena de perder el derecho al reconocimiento previsto en el Art. 42° de la Ley de Obras Públicas; b) Sus importes se determinarán en función del volumen de los trabajos paralizados durante el plazo original o en el período de la ampliación (que por modificaciones de plazo se produzcan) y el del monto del contrato original o el de la ampliación según corresponda; c) El reconocimiento por gastos improductivos solamente se operará cuando los montos adicionados del importe de contrato de los trabajos paralizados o disminuidos mas el de los items de los trabajos suprimidos, por cada período superen el 20% (veinte por ciento) del monto del contrato vigente a la fecha de la paralización. La presentación de las liquidaciones por tal concepto podrán ser efectuadas hasta la fecha de la recepción provisional total de los trabajos; d) A los fines de la determinación del 20% a que se refiere el apartado anterior, debe considerarse que los importes de contrato de los items paralizados que corresponden referir el monto del contrato vigente, son acumulables en las paralizaciones que se ordenen dentro del plazo original o el de la ampliación; e) Para el caso que la paralización ordenada no incluya simultáneamente la totalidad de los items previstos, realizar en el Plan de Trabajo durante el período de la misma, el cálculo de reconocimiento por gastos improductivos. Se realizará aplicando la siguiente expresión: R.G.I = A.I (Mij + ggij)

9-P.P.C. Gabinetes para Hipoclorito de Sodio… Para el caso de que la paralización ordenada alcance simultáneamente a todos los items que

prevé realizar en dicho período el plan de trabajo, el cálculo se realizará con la siguiente expresión: R.G.I = A.I (Mij + ggij)

En ambas expresiones: R.G.I. = Reconocimiento por Gastos Improductivos.

I = Tasa financiera aplicada o fijada por el Banco Central de la República Argentina; para el mes de la paralización.- Mij = Valor costo- costo actualizado del item "i" paralizado al mes "j" de la paralización.

ggij = Valor actualizado de los gastos generales del item "i" paralizado correspondiente al mes "j" de la paralización.-

A = variable de oportunidad que valen: A = 0; si: p + Sr < 0,2 Pr A = 1; si: p + Sr > 0,2 Pr Donde: Pr = Monto del contrato original o de la ampliación según corresponda.-

Sr = Monto de los trabajos suprimidos.- p = Monto de los trabajos paralizados.- f) Para una mejor comprensión de esta técnica, deben dejarse definidos tres aspectos esenciales: 1) Se entiende por costo - costo, el costo neto real de la obra; es decir, con exclusión total de gastos generales, impuestos, beneficios, etc.- 2) Monto de contrato afectado. La liquidación de gastos improductivos debe hacerse sobre la base del monto real del contrato, es decir, del que resulte la suma original mas el incremento de los mayores costos. 3) La expresión " importe del contrato", debe entenderse en el sentido de que se refiere al valor efectivo de la obra después de calculada la incidencia de los mayores costos que tienden a mantener la ecuación económica del contrato.

Los elementos componentes de la fórmula deben aplicarse al período correspondiente perturbado; así un plazo original resulta perturbado por el de las modificaciones y ampliaciones de la obra, igualmente puede estarlo por los hechos climáticos, cuando ellos autoricen el elongamiento del plazo. A su turno, las ampliaciones de plazo pueden estar afectadas por perturbaciones análogas, importando el momento en que se producen los hechos naturales y no la cronología de los actos administrativos; g) Así como el Contratista se beneficia por los mayores costos que originan los gastos improductivos, en la misma forma beneficiará a OSSE los menores precios generados en las mismas causas que se reflejen en los conceptos ante dichos.

ARTICULO 28º.- Garantía de Contrato: A los efectos de formular el Contrato de Obra Pública, el Oferente que resultara adjudicatario, deberá presentar dentro de los diez (10) días de habérsele comunicado la adjudicación, la garantía prevista en el Artículo 22º de la Ley 128-A de Obras Públicas, la que únicamente se podrá constituir mediante las modalidades establecidas en el Artículo 5º del "Pliego Particular de Condiciones".

Igualmente la sustitución de la garantía solo podrá formalizarse por alguno de dichos medios, en este caso, de optarse por Seguro de Caución, este será contratado por ante Compañía Aseguradora autorizada, debiéndose presentar simultáneamente constancia de cancelación del pago de dicho seguro hasta el vencimiento del plazo contractual establecido. Se deja expresamente aclarado que la sustitución de garantía es solo por la garantía del contrato, no habiendo posibilidad de la sustitución en el caso del fondo de reparo, el cual se descontará de cada uno de los certificados de pago.

10-P.P.C. Gabinetes para Hipoclorito de Sodio…. ARTICULO 29º.- Obligatoriedad de Discriminar el I.V.A.: Con relación al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los oferentes deberán cumplir la condición de responsables inscriptos y discriminar obligatoriamente en sus ofertas el impuesto, en el caso de que así no lo hicieren sus ofertas serán consideradas como formalizadas con IVA incluido. Con relación de la facturación deben observar las disposiciones de la Resolución General Nº 3419 y/o modificatorias de la AFIP.

Los oferentes están obligados a presentar N° de CUIT y acreditar el carácter de inscripto en el Impuesto al Valor Agregado. ARTICULO 30º.- Obligatoriedad de Inscripción en Ingresos Brutos: Los oferentes están obligados a presentar la constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, ó certificación de inscripción en el Convenio Multilateral.- ARTICULO 31º.- Apuntalamientos, Derrumbes: Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que resultare imposible evitarlos, el Contratista procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la producción de tales hechos y hubiesen daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc. será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran, igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasione, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su propuesta. La facultad de inspección de la obra por parte de OSSE, no exime al contratista de responsabilidad civil y/ó penal en los daños ocasionados en la persona y ó bienes de sus agentes ocasionados a terceros. ARTICULO 32°.- Provisión de Agua: Estará a cargo del Contratista la provisión de agua para la Elaboración de hormigones, Compactación de rellenos, como asimismo el agua que se utilizará en las pruebas hidráulicas, sin percibir reconocimiento alguno por tales motivos, no pudiéndose utilizar agua potable que brinda OSSE en dichas tareas.- ARTICULO 33°.- Conservación de las obras e instalaciones: El Contratista es responsable de la protección de las obras en construcción hasta la recepción provisoria. En esta obligación se hayan incluidas las instalaciones provisorias, campamento, materiales y todo elemento destinado a incorporarse a las obras. ARTICULO 34º.- Deudas por Servicios prestados por O.S.S.E: De acuerdo a lo dispuesto por Decisión nº 241/95 y Decisión 1.500/08, al momento de hacerse efectivo el pago de los certificados, el Contratista deberá acompañar la constancia de no adeudar suma alguna a O.S.S.E. por servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su nombre o en el que sea asiento principal de sus negocios.- ARTICULO 35°: Compre Sanjuanino: En la presente Licitación rige lo establecido en la Ley N° 3969 y su Decreto Reglamentario N° 1.092-ME-00, dejándose expresamente aclarado que para gozar del beneficio de la ley citada, las ofertas deberán ir acompañadas del certificado expedido por la Contaduría Gral. de la Provincia. La única oportunidad para presentar el certificado antes citado, es con la propuesta. Toda presentación posterior será considerada como extemporánea y se tendrá al certificado como No presentado.

11-P.P.C. Gabinetes para Hipocl. de Sodio…. ARTICULO 36°: Vigencia Disposición N° 004-GA-00 : Se deja expresamente aclarado que para el acto de Apertura de la presente Licitación rige lo dispuesto en la Disposición N° 004-GI-00 " La Comisión de Apertura podrá fijar un cuarto intermedio de hasta 24 hs. hábiles, para realizar las observaciones y reclamos que pudieran surgir por los oferentes presentes en el acto de apertura. En el Acta que se labre quedará constancia de lo actuado con la firma de los miembros de la Comisión de Apertura y los Oferentes, quedando éstos fehacientemente notificados de la fecha y hora de reanudación del acto". ARTICULO 37°: Pago Certificado Final de Obra: En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 5459 "Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas" Art. 15° inc. g), al momento de hacerse efectivo el certificado final de obra, el contratista deberá acompañar la constancia de no adeudar alguna al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.

****

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES



PLIEGO COMPLEMENTARIO HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA

CONSTRUCCION



PLIEGO COMPLEMENTARIO

Higiene y Seguridad en la Construcción Los contratistas están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley 24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98 y SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. - Objetivo :Estarán a cargo del contratista, las acciones y la provisión de todos los recursos; materiales, herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asuman el cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la protección física-mental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo que desarrollen. Consideraciones Generales Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del Trabajo y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán una participación activa en las acciones de fiscalización para que se observe un cumplimiento estricto a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no exime la responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr los objetivos señalados en el presente punto. Derechos del Comitente En oportunidad de formular su propuesta, el Oferente deberá designar un Profesional de Prevención de Accidentes responsable que acredite estar calificado, tener título habilitante y acreditar estar matriculado en el C.P.I.A., para la confección del Programa de Seguridad Único y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, quién de ahora en adelante se llamará: “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. E l Programa de Seguridad Único se deberá presentar una vez adjudicada la obra en el momento de la firma del Acta de Inicio de la misma. La Inspección de Obra, conjuntamente con el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, exigirá al contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Único y de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente. La Inspección de Obra no impondrá al contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. La Inspección de Obra exigirá a los contratistas el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. De las obligaciones de los Contratistas - Aspectos generales El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24557. El Contratista deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación antes del inicio de los trabajos. o Contrato con una ART o Plan de Seguridad según Res. Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo Nº51/97 o Aviso inicio de Obra firmado por ART o Listado del personal amparado por ART o Constancia de Pago de ART o Copia del Contrato con el responsable de Seguridad Matriculado o Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Indust. del personal afectado. o Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes o Listado de Centros de atención médica o Cláusula de no repetición o Cronograma de trabajos previstos o Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. o Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo. Nómina del

personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

Además de las obligaciones que le corresponden al Contratista de acuerdo a lo señalado anteriormente, a modo enunciativo y no limitativo, es imprescindible que lleve a cabo las siguientes acciones:

- 2 - - Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista, deberá gestionar con la suficiente antelación la Aprobación del Programa de Seguridad Único por parte de la Inspección sin la cual, la Contratista no podrá iniciar los trabajos, sin que esto pueda devengar en Mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. Tendrá a su cargo la responsabilidad de la confección del Programa de Seguridad Único para toda la obra, que deberá contemplar todas las tareas que fueran a realizarse por parte de su personal. El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad del contratista principal, trabajará en forma conjunta con los responsables de Higiene y Seguridad de cada una de las áreas de la empresa Contratista, para que sea integral la tarea de Higiene y Seguridad de toda la obra. Se exigirá la presencia permanente del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad en obra, aunque esto exceda lo establecido en el Artículo 2° de la Res. SRT N° 231/96. Esto no exime a los contratistas de contar cada uno con su responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, de acuerdo a la normativa vigente, quien confeccionará y presentará ante su Aseguradora el respectivo Programa de Seguridad, debiendo adaptarse el mismo al Programa de Seguridad Único que confecciona el contratista principal. - Programa de Seguridad Único El contratista principal deberá confeccionar un Programa de Seguridad Único para toda la obra, que contemple todas las tareas que debe realizar su personal. El Programa de Seguridad Único deberá permanecer en la obra, estará debidamente foliado, firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y deberá contener de manera exhaustiva y no limitativa como mínimo: Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de utilizarse para la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno. Nómina del personal que trabajará en la obra y actualización de altas y bajas. Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. Fecha de confección del Programa de Seguridad. Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. Identificación de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra. Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de obra, capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo. La misma estará relacionada con los riesgos que impliquen las distintas actividades y la forma de prevenirlos. Deberán estar incluidos los trabajadores autónomos contratados por el contratista y/o comitente. - Programas de Seguridad Se realizarán Programas de Seguridad en todas las áreas de la contratista, debiendo adaptar los mismos al Programa de Seguridad Único que elabore el Coordinador.

- Libro de Higiene y Seguridad El contratista principal llevará en obra un libro con hojas por triplicado, en adelante: “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el Seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar todas las novedades observadas respecto a Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar, foliado, y rubricado por la Inspección de obra y del Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente. El formato de triplicado corresponde: original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para el contratista. Ante incumplimientos de los contratistas, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente, al domicilio legal del comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar ante la SRT los mismos. Se asentarán las constancias escritas de las capacitaciones impartidas, respecto del tema tratado, con fecha, nombre y firmas de los asistentes.Se asentará la constancia de entrega al personal de los EPP y equipos previstos en función de los riesgos emergentes con fecha de la misma, listado y firma de recibido por parte de los trabajadores. Cada contratista llevará su correspondiente Libro de Higiene y Seguridad, para el control y seguimiento de sus Programas de Seguridad y sus capacitaciones.

- Cuadrilla de Seguridad El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal a su cargo, durante toda la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de seguridad en la obra (reposición de barandas, tapado de aberturas en pisos, orden y limpieza, señalizaciones, etc.). La cantidad de personas que estará designada por el contratista, estará relacionada con la magnitud de la obra y acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar.La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas

-3 - de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto de lugar a ningún tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. No exime por ello las obligaciones y responsabilidades que a los contratistas le corresponde en materia de Higiene y Seguridad. - Planillas Varias de Control y Mantenimiento El contratista podrá diseñar sus propias planillas de control teniendo en cuenta los requerimientos señalados anteriormente, pudiendo agregar otros datos que consideren convenientes en función de su equipamiento y experiencia, con el fin de lograr los objetivos indicados precedentemente. Este grupo de planillas debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos: Planilla Nº 1: Permiso para trabajo en espacio confinado. Planilla Nº 2: Relevamiento de EPP. Planilla Nº 3: Relevamiento, control y revisión de obradores transitorios. Planilla Nº 4: Relevamiento y mantenimiento de equipos pesados. Planilla Nº 5: Relevamiento y mantenimiento de vehículos (autos, camiones y camionetas). Planilla Nº 6: Relevamiento de vías de escape y escaleras de emergencia. Planilla Nº 7: Relevamiento de motores eléctricos y conectores. Planilla Nº 8: Relevamiento de eliminación de residuos y orden y limpieza. Planilla Nº 9: Relevamiento de protección de máquinas, herramientas y escaleras portátiles. Planilla Nº 10: Cotización de rubros de Salud, Higiene y Seguridad. Planilla Nº 11: Registro de accidentes e incidentes semanales. - Notificación a las Aseguradoras Los contratistas están obligados a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con cinco días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan. Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar recibidos y aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. 319/99. Derechos y obligaciones de los Trabajadores Los contratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban información de las medidas que haya que adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, señalando esto a modo enunciativo y no limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por la normativa vigente: Recibir capacitación que se imparta en horas de trabajo en materia de Higiene, salud y seguridad en relación con las tareas como así también entrenamiento y supervisión adecuada y específico de su puesto de trabajo. Efectuar los exámenes periódicos de salud dentro de los horarios de trabajo e informarse de los resultados de los mismos. Cumplir con las Normas de Prevención que se hayan establecido y con el uso y cuidado de los EPP. Preservar los avisos y carteles que señalen peligros o medidas de seguridad y observar las indicaciones contenidas en ellos. Colaborar en la organización de programa de formación en materia de salud y seguridad. Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio respecto de sus tareas que pueda significar un riesgo potencial para su Salud y Seguridad. Utilizar las herramientas y equipos adecuados de acuerdo a lo establecido en las Normas de Seguridad. Una copia del Programa de Seguridad será facilitada al representante de los trabajadores. Suspensión parcial de los trabajos Cuando la Inspección de obra, el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente y/o el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la obra, observen incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrán disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad del trabajador, hasta tanto el contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándole al mismo y al comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándolo en el Libro de Higiene y Seguridad. Los Organismos de Control de las Jurisdicciones, Subsecretarías de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, u otro organismo jurisdiccional que corresponda, podrán realizar acciones de fiscalización a los contratistas y de acuerdo a su jurisdicción podrán: intimar, infraccionar y/o suspender tareas en forma parcial o total, clausurar la obra ante incumplimientos de las Normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad que pongan en riesgo la salud e integridad física del trabajador. Estas situaciones no darán derecho al contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

-4- Penalidades Todo incumplimiento a las normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad, como así también por el incumplimiento en lo establecido en el presente Pliego al respecto, por parte del contratista dará lugar a la aplicación de sanciones y/o multas por parte del Comitente.

Registro de Accidentes e Incidentes El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, exigirá al contratista la información sobre incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo, mediante la confección y entrega de los partes diarios de las tareas realizadas por cada uno de ellos. Este registro de incidentes de la obra se llevará con el objeto de poder tomar las medidas preventivas necesarias para evitar un futuro accidente. Se considerarán específicamente los incidentes en tareas repetitivas, y/o relacionadas al personal, cambio de puesto de trabajo y horarios de ocurrencia. La planilla confeccionada al respecto se entregará semanalmente al Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente. Se llevará a su vez en obra un registro de accidentes. Tanto enn incidentes como en accidentes, se tendrá especial atención en las medidas preventivas adoptadas y las capacitaciones impartidas y recibidas por el personal afectado. El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad registrará todo lo actuado en el Libro de Higiene y Seguridad. Medidas de Salud, Higiene y Seguridad El oferente deberá considerar Medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo meramente enunciativas y no limitantes, ya que el oferente a su juicio podrá ampliar el listado : 1. Equipos de protección personal (EPP) 2. Elementos de protección colectiva 3. Protecciones e instalación eléctrica 4. Protecciones contra incendio 5. Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 6. Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad 7. Señalizaciones de seguridad 8. Capacitación y reuniones de seguridad e higiene 9. Medicina preventiva y primeros auxilios 10. Equipos de comunicaciones 11. Personal de Seguridad e Higiene. El costo de estas Medidas se considera incluido dentro del Monto unitario de cada ítem de obra. ***

PLIEGO COMPLEMENTARIO PARA LA REDETERMINACION

DE PRECIOS




PLIEGO COMPLEMENTARIO PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS- DECRETO NACIONAL Nº 691/16 Y DTO ADO PCIAL Nº 028/16

ARTICULO 1º: A los fines de dar curso por parte de la Oficina de Certificaciones al pedido de Redeterminación de Precios, las Empresas Contratistas deberán presentar una Nota de Pedido donde se solicita la Redeterminación Definitiva de Precios o la Adecuación Provisoria de Precios, según ANEXO I.A “SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA” del Decreto Nacional 691/16. ARTICULO 2º: Para el cálculo de la Variación de Referencia, se tomará la Tabla 1, que forma parte integrante como Anexo del presente, donde se establece la estructura de ponderaciones de los insumos principales de las categorías de obra definidas. Así mismo se detallan las fuentes de información de los precios de referencia de los insumos principales definidos, que serán de aplicación para el cálculo de la Variación de Referencia. ARTICULO 3º: El Oferente deberá presentar junto con la oferta la siguiente documentación, según lo establece el Artículo 19 del Decreto Nacional 691/16:

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos.

IV.El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costo de cada uno de los ítems del soporte digital.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente

DPTO. PROYECTOS:


ANEXO - TABLA I

INSUMOS Y FUENTES DE INFORMACION

INSUMOS OBRA CIVIL Y/O VIAL

OBRAS DE AGUA

POTABLE

OBRAS DE SANEAMIENTO

FUENTES DE INFORMACION A UTILIZAR

Mano de Obra 0,30 0,30 0,33

Maderas - Terciado fenólico e=18 mm. 0,15 0,01

Hierro torsionado 0,08 0,01

Arena 0,07 0,02 0,01

Cemento 0,09 0,05 0,04

Gas Oil 0,02

Ladrillos 0,10 0,01 0,01

Equipo - Amortización de equipo 0,08 0,07 3.2 - 29 - Máquinas y Equipos - INDEC

Membrana impermeabilizante 0,04 3.2 - 252 - Productos de Plastico - INDEC

Asfaltos 0,05 0,02 0,02 3.2 - 23 - Produc. refinados del petroleo - INDEC

Costo financiero 0,03 0,03 0,03 Tasa Nominal Anual Activa del Banco de la Nacion Argentina

Gastos Generales 0,07 0,07 0,07 1.4 - Capitulo Gastos Generales - INDEC

Caño de PVC R Ø 160 mm. 0,01 0,25

Caño de PVC RCP Ø 160 mm. 0,01 0,24

Kit conexión domiciliaria de agua 0,01 0,05

Marco y tapa Boca de Registro HºFº pesado 600 mm. 0,08

Electrobombas 0,01 0,12 0,04 4322032 - Electrobomba trifásica 7,5 HP - INDEC

TOTAL 1,00 1,00 1,00

Instituto de Investigaciones Económicas y Estadística de la Provincia de San Juan -

Indice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC)

Instituto de Investigaciones Económicas y Estadística de la Provincia de San Juan -

Indice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC)

NOTAS: - En caso de que en alguna obra se utilicen insumos no previstos en el presente listado, los mismos serán relevados siempre de la Fuente de Información INDEC .

- De no figurar expresamente, se los identificará con aquellos con los que guarden mayor similitud.

DPTO. PROYECTOS :

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CONSTRUCCION DE CASILLA PARA

DEPOSITO DE HIPOCLORITO DE SODIO



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO - 1º: Construcción de Casilla para depósito de hipoclorito. Capacidad de depósito: 3.000 lts; 500 lts y 250 lts. Los trabajos de este ítem incluyen las siguientes tareas:

- Limpieza y Replanteo - Excavación - Hormigón de limpieza - Hormigón de cimiento - Vigas de encadenado - Mampostería de ladrillón - Losa de hormigón armado - Techo o chapa metálica - Revoque grueso - Revoque fino - Pintura - Malla Romboidal - Tanque de P.R.F.V - Accesorios

Limpieza y Replanteo: Los trabajos de este punto contemplan la limpieza y replanteo de la zona de trabajo con la extracción de la vegetación y material contaminado ó removido. Una vez realizada la tarea anterior se deberá realizar la nivelación del terreno y posterior compactación del terreno de fundación. El material será retirado por El contratista de la obra y a su costo, salvo que, a juicio de la inspección, aquellos se puedan emplear en algún punto de la obra. Los trabajos de replanteo de la obra se realizarán conforme a Plano y de acuerdo a lo indicado en obra por la inspección de OSSE. - Excavación: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para concretar la excavación donde posteriormente se realizará la construcción del gabinete para alojar el tanque de hipoclorito de sodio. En la ejecución de los trabajos del presente punto, se han de respetar los detalles, medidas y especificaciones que se indican en plano . -Hormigón de Limpieza: Los trabajos de este punto se refieren a la colocación de una capa de hormigón sobre la superficie del terreno con el fin de obtener una superficie limpia y pareja para colocar la armadura. El hormigón a utilizar será hormigón H-I clase H-4, este hormigón será elaborado con cemento puzolánico, debiendo respetarse los detalles, medidas y especificaciones que se indican en plano . -Hormigón de cimiento : Los trabajos de este punto se refieren a la construcción de la estructura de mampostería armada de los gabinetes. Para la construcción de los mismos, se deberá ajustar a las dimensiones y especificaciones del plano . Para toda la estructura se deberá emplear cemento tipo MINETTI puzolánico. El acero a utilizar para la estructura será ADN-420. Para la construcción de los muros de mampostería armada se utilizará ladrillo de primera calidad apto para ser revocado en ambas caras. Los ladrillos se asentarán con mortero Ce-Ar con 2Ø4.2 cada 4 hiladas de columna a

-2- E.T.P. Gabinetes para Hip. Sodio.. columna. Este punto incluye la construcción de apoyos en mampostería de ladrillo para tanque de almacenamiento de hipoclorito y apoyos de tablero eléctrico. - Vigas de encadenado: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la construcción de las vigas de encadenado de los gabinetes, según lo indicado en plano . El hormigón a emplear será deI Clase H-25, para lo cual deberá utilizarse cemento tipo MINETTI puzolánico. El acero a utilizar para la estructura será ADN-420. Tendrán una armadura de Ø6mm cada 20cm. y deberá respetarse lo indicado en plano - Columnas de encadenado: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la construcción de las columnas de encadenado de los gabinetes, según lo indicado en plano . El hormigón a emplear será H-25, para lo cual deberá utilizarse cemento tipo MINETTI puzolánico. El acero a utilizar para la estructura será ADN-420. Tendrán una armadura de Ø6mm cada 20cm. -Mampostería de Ladrillón: Los trabajos de este punto consisten en la ejecución de los muros del gabinete, y serán ejecutados siguiendo las reglas del arte, y respetando los planos de detalles, y demás documentación de la presente obra y las especificaciones vigentes del código de edificación de la ciudad de San Juan, las leyes nacionales y provinciales u ordenanzas municipales. En cuanto al material se requerirán los de primera calidad, a juicio de la inspección. Los inertes podrán ser de la zona del lugar de emplazamiento de la obra siempre que la inspección autorice su uso. - Losa de hormigón armado : Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la construcción de la losa de encadenado de los gabinetes . Se construirán de hormigón armado con las dimensiones y demás detalles indicados en plano. Tendrán una malla de acero de Ø6 cada 20cm y la superficie superior, inferior y costados de la misma serán alisadas con cemento. El hormigón a emplear será H-25, para lo cual deberá utilizarse cemento tipo MINETTI. El acero a utilizar para la estructura será ADN-420. La construcción de la losa deberá asegurar el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sector contrario al de los accesos a los gabinetes, por lo que deberá tener una pendiente mínima de 2cm por metro. A fin de asegurar la impermeabilidad de la losa se deberá realizar una cubierta con emulsión y membrana asfáltica de 4mm tipo EMAPI ó similar calidad. -Techo de chapa metálica: Los trabajos de este punto se refieren a la ejecución de una cubierta en la losa superior del gabinete . Esta cubierta será de chapa metálica ondulada C25 abulonada, debiéndose dar la pendiente pluvial aplicar una mano de emulsión asfáltica, terminándose con la colocación de una membrana de aluminio. Deberá respetarse en la ejecución de este punto los detalles, medidas y especificaciones indicadas en plano. - Revoque grueso : Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la construcción del revoque grueso en los muros de mampostería. Se utilizará una dosificación 1cal+1/4Ce+3Ar. El cemento será MINETTI puzolánico. La construcción del revoque grueso deberá asegurar la verticalidad de los muros como así también la escuadra en los encuentros. - Revoque fino : Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la construcción del revoque fino o enlucido a la cal en los muros de mampostería, en las superficies exteriores del gabinete . Se utilizará una dosificación 1cal+1/8Ce+2Ar fina. El cemento será MINETTI puzolánico. La construcción del enlucido deberá asegurar una superficie lisa. - Pintura: Las tareas de este ounto se refieren a las tareas necesarias para el pintado de la superficies exteriores del gabinete y del interior del compartimiento para el tanque de hipoclorito de sodio. La superficie exterior de los gabinetes se le aplicará fijador-sellador, posteriormente dos manos de

-3- E.T.P. Gabinetes para Hip. Sodio.. enduído plástico para exteriores y finalmente se deberán pintar por lo menos con dos manos de pintura al latex para exterior de 1ª calidad. El interior del gabinete para hipoclorito de sodio se lijará y posteriormente se aplicará un fijador-sellador y finalmente se aplicará por lo menos dos manos de pintura al latex para exteriores de 1ª calidad. La superficie terminada deberá tener un color uniforme. El color a utilizar será el indicado por la inspección. -Malla Romboidal: Los trabajos de este punto se refieren a la provisión e instalación de una malla romboidal en el interior del gabinete donde se alojará el tanque con hipoclorito de sodio, debiendo respetarse los detalles, medidas y especificaciones indicadas en plano. -Tanque de P.R.F.V.: Los trabajos de este punto se refieren a la provisión e instalación de tanques de P.R.F.V. (Polietileno Reforzado con Fibra de Vidrio) que serán utilizados como depósito del hipoclorito de sodio, en las siguientes cantidades y dimensiones: Capacidad 3.000 lts: 3 tanques “ 500 lts: 1 tanque “ 250 lts: 5 tanques En la ejecución de los trabajos del presente punto se deberá respetar las medidas, detalles y especificaciones señaladas en plano. - Accesorios: Los trabajos de este punto se refiere a las tareas necesarias para concretar la provisión e instalación de elementos complementarios del gabinete para hipoclorito de sodio, que comprende los elementos indicados en plano, como así la Instalación de un surtidor para agua de bronce tipo esférica con manija Ø13mm. El vástago del surtidor será de PPL y se amurará a la mampostería mediante grampas tipo omega y tendrá una altura tal que asegure el llenado de un balde. Dicho surtidor se instalará en el exterior del compartimiento para el hipoclorito.

De igual manera contemplan todas las interconexiones entre compartimientos y descargas de agua. - Limpieza Final de Obra: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para la realización de todos los detalles menores conducentes a que la obra responda enteramente a su fin, aunque no estén especificadas en el presupuesto ni en el pliego. Medición y Certificación: Los trabajos de este item se medirán y certificarán en forma global, ejecutados a entera satisfacción de la inspección.

***

ANALISIS DE PRECIOS PRESENTACION PROPUESTA



Obra:

Departamento:

Empresa Contratista:

ANALISIS DE PRECIOSCONTRACTUALES

Item Nº Unidad:

PrecioUnitario

$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $

$

B) - MANO DE OBRACantidad Categoría $/hs. $/día Total $/día

Oficial Especializado $/díaOficial $/día1/2 oficial $/díaAyudante $/día

Subtotal Mano de Obra $/díaVIGILANCIA …..% de Mano de Obra $/día

$/día

C) - EQUIPOS

Unitario Total Unitario Total

(a) Hp $ (b)

AMORTIZACIÓN e INTERESES

(b) x 8 + (b) x 8 x % $/día10000 2 x 2000

REPARACIÓN y REPUESTOS 80% de Amortización $/día

COMBUSTIBLES y LUBRICANTESGasoil = $/Lts.(a) x 0,125 Lts./HP x Hs. x 8 Hs. / dia x $/ Lts. $/díaLubricantes : 40% de Combustibles $/día

$/día

COSTO DE EJECUCIÓN ( Suma Subtotal 2 + Subtotal 3 ) $/día

RENDIMIENTO /día

COSTO UNITARIO DE EJECUCIÓN (Costo de Ejecución / Rendimiento) $/

D) - SUBTOTAL (4) = Subtotal (1) + Costo Unitario de Ejecución = $

E) - Gastos Generales = % de (4) = $

F) - SUBTOTAL (5) = (4) + Gastos Generales = $

G) - Beneficio = % de (4) = $

H) - Gastos Financieros = % de (4) = $

I) - SUBTOTAL (6) = (5) + Beneficios + Gastos Financieros = $

J) - I.V.A. = 21% de (6) = $

Coeficiente de Impacto: C.I.

PRECIO UNITARIO DEL ITEM = (6) + J = $

Nota: La contratista podrá presentar planillas de analisis complementarios de : Materiales Comerciales, Materiales explotados por lacontratista, Transporte,etc. y cualquier otro detalle que considere oportuno para clarificar sus analisis.

SUBTOTAL (2)

A) - MATERIALES Unidad Cantidad

Designación

SUBTOTAL (3)

Total

Potencia HP CostoCantidad Designación

SUBTOTAL (1)


PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

It. Descripción Precios Unitarios Precios Total

Un. Cant. En Nº En Letras En Nº En Letras

1

Construcción Casilla para depósito de Hipoclorito de Sodio:

Capacidad: 3.000 litros Nº

3

Limpieza y Replanteo m³ 7,84

Excavación m³ 2,73 Hormigón de limpieza m² 2,80 Hormigón de cimiento m² 2,55 Vigas de encadenado m² 0,67 Columnas de encadenado m³ 0,69 Mampostería de ladrillón m² 16,56 Losa de hormigón armado m³ 1,57 Techo e chapa metálica m³ 9,00 Revoque grueso m² 22,68 Revoque fino m³ 22,68 Pintura m³ 22,68 Malla Romboidal m. 7,20 Tanque de P,R,F.V. nº 1,00 Accesorios gl 1,00 Limpieza final de obra gl 1,00 Capacidad : 500 litros Nº


Excavación m³ 2,05 Hormigón de limpieza m² 2,12 Hormigón de cimiento m² 1,91 Vigas de encadenado m² 0,49 Columnas de encadenado m³ 0,50 Mampostería de ladrillón m² 8,93 Losa de hormigón armado m³ 0,92 Techo e chapa metálica m³ 5,52 Revoque grueso m² 13,55 Revoque fino m³ 13,55 Pintura m³ 13,55 Malla Romboidal m. 5,25 Tanque de P,R,F.V. nº 1,00 Accesorios gl 1,00 Limpieza Final de obra gl 1,00

Transporte

-2- P.P.Propuesta- Casilla dep….

It. Descripción Precios Unitarios Precios Total

Un. Cant. En Nº En Letras En Nº En Letras

1 Capacidad: 250 litros Nº

5


Excavación m³ 1,79 Hormigón de limpieza m² 1,86 Hormigón de cimiento m² 1,67 Vigas de encadenado m² 0,42 Columnas de encadenado m³ 0,46 Mampostería de ladrillón m² 7,20 Losa de hormigón armado m³ 0,72 Techo e chapa metálica m³ 4,41 Revoque grueso m² 11,40 Revoque fino m³ 11,40 Pintura m³ 11,40 Malla Romboidal m. 4,50 Tanque de P,R,F.V. nº 1,00 Accesorios gl 1,00 Limpieza Final de Obra gl 1,00

SUB. TOTAL…….. IVA: 21%.............. TOTAL GENERAL

El presente presupuesto asciende a la suma de Pesos …………

CASILLAS DE DEPOSITO HIPOCLORITO -...

Documents

Transcript of CASILLAS DE DEPOSITO HIPOCLORITO -...