Bases Obra Neptuno

download Bases Obra Neptuno

of 56

Transcript of Bases Obra Neptuno

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    1/56

    EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.

    LICITACIN PBLICA OBRA REMODELACIN BAOS YCAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO METRO S.A.

    BASES ADMINISTRATIVAS

    SANTIAGO DE CHILE

    OCTUBRE 2014

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    2/56

    BA 1

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    BASES ADMINISTRATIVAS

    PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

    OBRA : REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERESNEPTUNO METRO S.A.

    NDICEArt.N Pg. N

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN 3Art. 1

    Identificacin del Mandante y de las Obras 3

    Art. 2 Administrador del Contrato 3Art. 3 Generalidades y Coordinacin con Contratos Paralelos 3Art. 4

    Cronograma de Licitacin 4

    Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitacin 5Art. 6 Gastos de la Licitacin 6

    Art. 7 Capacidad Econmica Disponible 6Art. 8 Antecedentes que regirn el contrato 6Art. 9 Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta 7Art. 10 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 7Art. 11 Visita a Terreno 8Art. 12

    Sobre las cubicaciones de las obras. 8

    Art. 13 Forma de Presentacin de la Propuesta 9Art. 14 Recepcin de las Ofertas y Apertura de Ofertas Tcnicas. 12Art. 15

    Evaluacin y Comparacin de las Propuestas 13

    Art. 16 Apertura de las Propuestas Econmicas 13Art. 17 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 14

    B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 15Art. 18 Notificacin de Adjudicacin 15Art. 19 Firma del Contrato 15Art. 20

    Tipo de Contrato y Monto 15

    Art. 21 Forma de Pago 16Art. 22 Facultad de Retencin de Estados de Pago 17Art. 23

    Reajustes 17

    Art. 24 Modificaciones de Obras 17Art. 25 Multas 19Art. 26

    Plazo de Construccin 20

    Art. 27 Medidas de Seguridad 20

    Art. 28 Responsabilidad del Contratista 22Art. 29 Direccin de los Trabajos por el Contratista 22Art. 30 Libro de Obra 23Art. 31 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 23Art. 32 Seguros 24Art. 33 Garantas Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 26Art. 34

    Modalidades de los Trabajos 28

    Art. 35 Prevenciones Especiales 29

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    3/56

    BA 2

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Art. 36 Inspeccin Tcnica de las Obras (I.T.O.) 29Art. 37 Daos y/o Perjuicios 30Art. 38

    Trmino Anticipado del Contrato 30

    Art. 39 Normas y Reglamentacin 34Art. 40 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 34Art. 41

    Recepcin Provisoria de las Obras 36

    Art. 42

    Recepcin Definitiva de la Obra 37

    Art. 43 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucin de las Obras 37Art. 44

    Responsabilidad Penal 38

    Art. 45 Prohibicin de Ceder el Contrato 38Art. 46 Domicilio y Solucin de conflictos 38

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    4/56

    BA 3

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    BASES ADMINISTRATIVAS

    PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

    OBRA : REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERESNEPTUNO METRO S.A.

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN

    Art. 1 Identificacin del Mandante y de las Obras

    1.1. Identificacin del Mandante

    El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros MetroS.A., en adelante Metro S.A. o Metro, a travs de la Subgerencia de Abastecimiento,dependiente de la Gerencia de Administracin y Finanzas, con domicilio en Av. LibertadorBernardo OHiggins N 1414, 4 Piso, Santiago.

    1.2.- Identificacin de las Obras

    Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacin pblica y posterior contratacinde los trabajos de REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERESNEPTUNO METRO S.A.. El detalle de las obras a desarrollar se describe en lasEspecificaciones Tcnicas y dems documentos que forman parte de las presentes Bases.

    Art. 2 Administrador del Contrato

    Profesional nombrado por Metro S.A., como contraparte en la supervisin tcnica y

    administrativa de la Licitacin y Contrato.El Administrador de Contrato ser el (la) Sr(a). Andrs Cespedes

    Telfono : (02) 2937 2657e-mail :[email protected]

    Art. 3 Generalidades y Coordinacin con Contratos Paralelos

    3.1.- Generalidades

    Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientesobjetivos:

    i) El horario de los trabajos debe ser de 09:00 a 18:00 hrs, teniendo la certeza que los trabajosdel personal de Metro S.A. no podrn ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa ocircunstancias, y;

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    5/56

    BA 4

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.La empresa que ejecute las obras, en adelante el Contratista, deber tomar las medidasnecesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientesartculos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto,correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

    Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la ptica de lograr los fines

    indicados precedentemente y sin que stas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de lasBases Administrativas, se encuentran las siguientes:

    - Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas , de modo que las obras, noalteren el inicio de la operacin de las oficinas de Metro S.A., y adems sin contravenir lasordenanzas municipales.

    - El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deber encontrarse permanentementelimpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otrosContratistas y vehculos en el sector.

    - El sector involucrado deber ser objeto de una adecuada sealizacin, tanto para peatones,otros contratistas y vehculos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacin.

    - El Contratista deber observar estrictamente lo dispuesto toda la documentacin entregadapara presentar las propuestas, incorporando en este tambin el Reglamento de Seguridad paraEmpresas Contratistas y dems regulaciones de Metro S.A.

    3.2.- Coordinacin con Contratos Paralelos

    No aplica

    Art. 4 Cronograma de Licitacin

    Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacin son las siguientes:

    PUBLICACINMIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2014DESCARGA DE BASES(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

    VISITA A TERRENODIA: MARTES14 de octubre de 2014HORARIO: 11:00 horasLUGAR: Talleres Neptuno, ubicados en Avenida Dorsal 6252, Lo prado

    PERSONA DE CONTACTO: Andres Cespedes

    http://www.metrosantiago.cl/licitacioneshttp://www.metrosantiago.cl/licitacioneshttp://www.metrosantiago.cl/licitacioneshttp://www.metrosantiago.cl/licitaciones
  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    6/56

    BA 5

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    RECEPCION DE CONSULTASDIA: 20 DE OCTUBRE DE 2014HORARIO: De las 09:00 Hasta 15:00 horasEnviar a correo electrnico: [email protected]

    RESPUESTAS DE CONSULTAS

    DIA: 24 de octubre de 2014Va correo electrnico a todos los Proponentes

    RECEPCION DE OFERTASDIA: 6 de noviembre de 2014HORARIO: Hasta las 13:00 horasLUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCADIRECCIN: Av. Libertador Bernardo OHiggins N 1414.

    APERTURA DE OFERTAS TCNICASDIA: 6 de noviembre de 2014

    HORARIO: 16:00 horasLUGAR: Por confirmar

    Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitacin

    Slo podrn participar en esta licitacin las personas naturales o jurdicas en adelante el o losProponentes, que hayan retirado las presentes Bases Administrativas y Especificacionestcnicas de la obra,, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestasescritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos queformarn parte integrante del respectivo contrato.

    No se admite la participacin de consorcios constituidos o en formacin.

    Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes debern cumplir los siguientes requisitos:

    5.1.- Acreditar haber ejecutado en los ltimos 2,5 aos al menos un contrato de obras deremodelacin o de edificacin de similar tamao que la obra a licitar.

    5.2.- La obra deber ser dirigida por un profesional universitariorelacionado con el rea de laconstruccin, con un mnimo de 3 aos de experiencia, la cual deber ser comprobada ydebidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atender los trabajos de maneraque el avance de ellos est de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si se

    ausenta de la obra por un perodo mayor a 24 horas, deber dejar un reemplazante, deiguales caractersticas y aprobado por el Administrador del Contrato.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    7/56

    BA 6

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    5.3.- En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre s, cuyosconceptos se definen en el Ttulo VIII de la Ley 18.046, slo una de ellas podrpresentar oferta.

    Art. 6 Gastos de la Licitacin

    Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparacin ypresentacin de sus propuestas, sern de su exclusiva cuenta y cargo.

    Art. 7 Capacidad Econmica Disponible

    A los Proponentes que participen en la presente licitacin se les exigir una SituacinFinanciera razonable para la envergadura de las obras, lo cual ser calificado en formaexclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente,sin obligacin de justificar su decisin.

    Art. 8 Antecedentes que regirn el contrato

    Formarn parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos yantecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que seindican:

    8.1.-El Contrato y sus aditivos.

    8.2.-Carta de adjudicacin de la licitacin, enviada por Metro S.A. al Proponenteadjudicado.

    8.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacin emitidas porMetro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso.

    8.4.-Bases de Licitacin y sus Anexos.

    8.5.-Especificaciones Tcnicas.

    8.6.-Oferta del Proponente.

    En seal de aceptacin de sus trminos, los documentos del N 8.2 al N 8.6, se firmarn porambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder delContratista.

    Los documentos se interpretarn siempre en el sentido de la ms perfecta ejecucin de lostrabajos y reglas de la tcnica.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    8/56

    BA 7

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podr evaluar el desempeo delContratista. Los resultados de dicha evaluacin sern comunicados a ste y considerados enfuturas licitaciones y/o contrataciones.

    Art. 9 Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta

    El Proponente deber incorporar en el sobre de su Oferta Tcnica, una Boleta de Garanta

    Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago deChile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. RUT:61.219.000-3

    El monto de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, ser de UF 50 (Cincuenta Unidadesde Fomento), y tendr un plazo de vigencia de 90 (noventa) das corridos, a partir de la fecha deRecepcin de la Oferta, establecida en el cronograma de la licitacin.

    La glosa de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, deber indicar claramenteGarantiza Seriedad de la oferta LICITACIN PBLICA OBRA REMODELACINBAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO METRO S.A.

    .La Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta ser devuelta a los Proponentes una vez firmadoel contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A ste ltimo le ser devuelta unavez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garanta de Fiel y OportunoCumplimiento del Contrato que se seala en el artculo 33 de las presentes BasesAdministrativas.

    Art. 10 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

    Los Proponentes podrn efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias,ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones

    Tcnicas, como tambin para la presentacin de la propuesta. Las consultas debern serenviadas va e-mail, en formato Word, a Victor San Martin (Email:[email protected]) , deacuerdo al cronograma de la licitacin. Las respuestas a las consultas realizadas por losProponentes se entregarn a travs de la misma va, en la fecha indicada en el cronograma deesta licitacin. Las respuestas se enviarn por igual a todos aquellos que retiraron Bases.Metro podr, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para lapresentacin de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos yplazos de la licitacin que estime convenientes, las que sern obligatorias para los Proponentes.Dichas aclaraciones y/o modificaciones sern enviadas a los Proponentes, al correo electrnicoregistrado al momento del retiro de las Bases.

    mailto:[email protected]:[email protected]
  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    9/56

    BA 8

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, as como las posiblesaclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarn a formar parte integrante de lasBases de Licitacin. Es obligacin de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas yaclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcin conforme de los correoselectrnicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadaspor Metro.

    Existir un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en lasoficinas de Metro que permanecer a disposicin de los interesados hasta la fecha de recepcinde las ofertas.Concluida esta etapa, no se aceptarn nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarn reclamosposteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

    Art. 11 Visita a Terreno

    A objeto que los Proponentes dispongan de mayores antecendetes se realizar una visita guiada,la que se realizar en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitacin. El lugar dela visita ser en:

    Direccin: AVENIDA DORSAL N 6252, COMUNA DE LO PRADOFecha y Horario: 14 de octubre a las 11:00 horas.

    Persona de contacto: Andrs Cespedes.

    La asistencia se controlar mediante firma en un acta de visita.

    Tambin los Proponentes debern visualizar el espacio requerido para su instalacin de faenas,la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operacin de vehculos y maquinarias de trabajo,de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.

    Art. 12 Sobre las cubicaciones de las obras.

    Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse comoreferenciales y slo para los efectos de la presentacin de la propuesta y su evaluacin. Enconsecuencia, el Proponente deber efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente susobservaciones, si las tuviere, dentro del perodo de consultas y respuestas.

    En consecuencia, el Proponente deber considerar y valorizar en su presupuesto todos los costosnecesarios para dar un buen trmino a la obra..

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    10/56

    BA 9

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Art. 13 Forma de Presentacin de la PropuestaLa propuesta se presentar en dos sobres cerrados, caratulados "Oferta Econmica" y "OfertaTcnica", en los que deben venir los documentos que se detallan ms adelante, indicando elnombre, domicilio y firma del Proponente. Tanto la Oferta Tcnica como la Oferta Econmicase presentarn en dos (2) ejemplares impresos, uno caratulado como original y otro ejemplarcomo copia. La copia deber ser idntica al original, tanto en el contenido como en el orden de

    presentacin. Si hubiese discrepancias entre el original y la copia presentada, ser vlido eldocumento caratulado como original. Adicionalmente, el Proponente deber entregar dosdiscos compactos (CD) con una copia de los formularios y documentos de su propuesta enformato PDF. En un CD se incluirn los documentos correspondientes a la Oferta Tcnica; y enotro CD diferente, los antecedentes de la Oferta Econmica. Cada CD se incorporar al paquetede la Oferta respectiva (Oferta Tcnica u Oferta Econmica, segn corresponda). Si hubiesediscrepancias entre el original y los documentos entregados en CD, ser vlido el documentocaratulado como original.

    En el sobre denominado Oferta Econmicase deber presentar el Formulario N 1, que seadjunta como Anexo a las presentes Bases.

    La Oferta Econmica debe regirse segn lo indicado en el citado formulario, para lo cual losProponentes debern limitarse a llenar los tems individualizados. Los precios se mantendrnvigentes por todo el perodo de duracin del contrato.

    En la Oferta Econmica el Proponente no podr incluir ninguna informacin adicional niagregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a losprecios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podr realizar oferta alguna bajopresupuestos no contemplados en las Bases de Licitacin y/o en sus documentos. Todainformacin no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no corresponda ainformacin tcnica adicional, se tendr por no escrita ni presentada.

    La Oferta Econmica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con I.V.A. incluido. El

    Proponente indicar en detalle las cantidades de obras de los tems a suma alzada, calculadaspor l, el precio unitario de los tems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades eimprevistos y el valor que haya obtenido para cada tem, no pudiendo omitir ninguna de laspartidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras.

    Asimismo, el Proponente deber presentar un Anlisis de Precios Unitarios conformeFormulario N1-B de todos los temes que forman el presupuesto, desglosados en materiales,mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que seexpresarn con tres decimales, aproximando las cinco milsimas a la milsima superior eincluyendo las partidas que se subcontratan.

    Dichos Anlisis de Precios Unitarios debern definir para cada uno de los temes del

    presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales,utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimientode esta condicin, facultar a Metro S.A. para desestimar dicha oferta.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    11/56

    BA 10

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Es de nica y exclusiva responsabilidad del Proponente el clculo de la cantidad efectiva deobra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo sealado en los planos, especificaciones yreglas del arte de la construccin. En consecuencia, los precios y los plazos de estos temes noestn sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas enel itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificacionesintroducidas por Metro S.A., las que se regularn de acuerdo a lo indicado en el artculo 24de

    las presentes Bases Administrativas.En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta,regir lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacin) respectivas, en laLey General y Ordenanza de Construccin y Urbanizacin, Ordenanzas Municipales,Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevencin deRiesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros MetroS.A.

    Slo se admitir una oferta por Proponente.

    En el sobre denominado "Oferta Tcnica" debern adjuntarse los siguientes antecedentes:

    a) FORMULARIO N 2 Identificacin de la EmpresaFORMULARIO N 2.1 Informe legal. Los Proponentes debern acompaar un InformeLegal debidamente fundado, firmado y fechado, en idioma espaol, sobre la constitucinlegal de la empresa y sus modificaciones, su objeto, duracin y vigencia, identificacin desocios actuales, forma de administracin, poderes y facultades de sus apoderados vigentes,representantes legales individualizndolos con nombre, apellido y cdula de identidad.Solamente el Contratista que se adjudique las obras y dentro del plazo que le fije Metro,deber presentar copia de la escritura pblica de constitucin de la sociedad, de los poderesotorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, adems de loscertificados de vigencia de la sociedad, as como tambin de su representante, de no ms de60 das de antigedad, emitidos por el Conservador de Bienes Races.

    b) FORMULARIO N 3 Boleta de Garanta de Seriedad de Oferta.El Proponente deber adjuntar la Boleta de Garanta Bancaria de Seriedad de la Oferta,segn lo indicado en elartculo 9 de las presentes Bases Administrativas.

    c) FORMULARIO N 4 Declaraciones.F4.1 Declaracin de vnculos. Declaracin del Proponente en la cual establezca si algunode sus directivos superiores o ejecutivos, posee algn tipo de relacin con cualquierdirectivo de Metro S.A.Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan lacondicin de directores o ejecutivos que posean inters en toda negociacin, acto, contratou operacin en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cnyuges o sus

    parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, hacindose extensivo si laintervencin se realiza a travs de empresas en las cuales sean directores o dueos directoso a travs de otras personas naturales o jurdicas, de un 10% o ms del capital.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    12/56

    BA 11

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    F4.2 Declaracin de Conocimiento Bases: En este formulario el Proponente consignarhaber estudiado las presentes Bases y asumir las responsabilidades que emanan de lapresentacin de la Oferta.

    d) FORMULARIO N 5 Antecedentes Financieros: El Proponente deber adjuntar a esteformulario los siguientes documentos:Fotocopia de las tres ltimas declaraciones de pago de IVA

    ltimo Balance y Estados de ResultadosListado detallado de las obras en ejecucin por la empresa, donde se indique la siguienteinformacin: Nombre y Ubicacin de la Obra, Mandante, Fechas de inicio y trmino,Monto del Contrato, Avance fsico, Saldo financiero por ejecutar a la fecha depresentacin de la propuesta.

    e) FORMULARIO N 6 Experiencia del Proponente.En este formulario el Proponente deber individualizar las principales obras civiles y/o deedificacin realizadas durante los ltimos 2,5 (dos aos y medio) aos, que tengansimilitud con el objeto de esta licitacin, ya sea por su envergadura tcnica, su volumen deobras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo yfecha de trmino de los trabajos ejecutados o en ejecucin, debiendo adjuntar los

    antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia sealada por losProponentes.f) FORMULARIO N 7 Propuesta Tcnica: El proponente deber adjuntar a este formulario

    los siguientes documentos:Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duracin, fechas de

    ejecucin de las diferentes actividades y ruta crtica). El programa deber indicar elplazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas lasobras, el programa se deber controlar en forma peridica y en cualquier oportunidad enque Metro lo solicite.

    g) FORMULARIO N 8 Organizacin:El Proponente deber entregar la descripcin de la estructura de la organizacin

    (organigrama) que ser implementada para ejecutar las obras, indicando la relacin con laorganizacin central del Proponente. Esta estructura deber hacerse hasta el nivel de jefesde obra, con indicacin de las relaciones entre las reas de los elementos responsables,consignando explcitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de rea y/o especialidad, experto enprevencin de riesgos y asesores. Se deben anexar los currculos vitae de todos losprofesionales y tcnicos, hasta el nivel de jefes de obra, sealando su experiencia en el rea(para todos los profesionales se deber incluir los correspondientes certificados de ttulo).La informacin debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indiquepara cada funcin los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores noprofesionales que ejecutarn las obras en cada etapa.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    13/56

    BA 12

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    h)

    En este sobre no se deben incluir precios.

    Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si as lo estima convenienteen cualquier etapa del proceso de licitacin, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacinalguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitosestablecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrnconstituir modificacin a los valores de la oferta Econmica.

    Se deja establecido, que la participacin en el proceso de licitacin mediante la presentacin depropuesta, implica la aceptacin del Proponente de las presentes Bases de Licitacin.

    De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, ser causal de noconsideracin de su oferta y el Proponente podr ser suspendido o excluido de futuraslicitaciones o registrosMetro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresin decausa y sin derecho a indemnizacin de ninguna especie, si no se presentan correctamente losdocumentos requeridos en las presentes Bases.

    Art. 14 Recepcin de las Ofertas y Apertura de Ofertas Tcnicas.Las propuestas presentadas tendrn una vigencia mnima de 120 das corridos, contados a partirde la fecha de recepcin de las mismas. Metro S.A. podr solicitar la ampliacin de dichavigencia.Las propuestas se presentarn el da, hora y lugar establecido en el cronograma de la presentelicitacin, en laAv. Libertador Bernardo OHiggins N1414, 2 piso. A nombre de Victor SanMartin..El da y hora sealados en dicho cronograma, se proceder a la apertura de los sobrescaratulados "Oferta Tcnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha

    instancia slo se verificar la presentacin de los documentos exigidos, realizndose el anlisisdetallado en la etapa de evaluacin de las ofertas. Se dejar constancia de este acto en un Actaque podr ser firmada por los proponentes que asistan.Los sobres que contienen la "Oferta Econmica" se mantendrn cerrados y quedarn encustodia de Metro.Si a la licitacin se presentara una sola propuesta, Metro podr declararla desierta de inmediatoo bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuestaen cualquier momento, decisin que no dar derecho al Proponente a ningn tipo de accin,reclamacin o cobro de indemnizacin en contra de Metro.Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si as lo estima conveniente encualquier etapa del proceso de licitacin, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacin

    alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitosestablecidos en la presente licitacin. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaracionespodrn constituir modificacin a los valores de la oferta econmica.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    14/56

    BA 13

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ellopodr ser causal de cobro de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta y, la noconsideracin de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podr sersuspendido o excluido de futuras licitaciones.

    En caso que uno o ms de los formularios de Oferta Econmica sean incluidos dentro del sobrede Oferta Tcnica, la propuesta respectiva ser descalificada de inmediato, sin lugar a

    indemnizacin de ninguna especie.

    Art. 15 Evaluacin y Comparacin de las Propuestas

    Metro S.A. ha definido para la contratacin de las obras, que las licitaciones incluyan unproceso de evaluacin y comparacin de las Ofertas Tcnicas recibidas.

    Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a losdocumentos de la Licitacin, proceder a su evaluacin tcnica y comparacin.

    Durante el perodo de evaluacin y comparacin de las propuestas, y con el objetivo de facilitareste proceso, Metro S.A. podr requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor

    informacin o complementacin de los antecedentes presentados en su propuesta.La solicitud de aclaracin correspondiente se har por escrito, y en ella no se pedir, ofrecer, nipermitir cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptar quedurante este perodo los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentadosoriginalmente.

    Si en el proceso de evaluacin de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimar esa oferta, lo que no dar lugara ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

    El estudio, la calificacin y la evaluacin tcnica de las ofertas, ser realizada en privado poruna comisin de evaluacin de propuestas.. Los resultados de este proceso no darn lugar areclamo alguno por parte de los Proponentes.

    Se verificar el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artculo 5 de estasBases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultar a MetroS.A. para desestimar la oferta, lo que no dar lugar a posterior reclamo por parte del Proponenteafectado.

    El sistema de evaluacin de las propuestas ser umbral mnimo tcnico

    Art. 16 Apertura de las Propuestas Econmicas y Adjudicacin

    En una segunda etapa, se efectuar la apertura econmica que se efectuar en un acto al que se

    invitar slo a los Proponentes que califiquen en la etapa de evaluacin tcnica. Se abrirn lossobres Oferta Econmica de aquellos Proponentes que hayan sido calificados en laevaluacin tcnica. Se dejar constancia de este acto en un Acta que podr ser firmada por losproponentes que asistan.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    15/56

    BA 14

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Anlisis de las Propuestas Econmicas. La Comisin de Evaluacin realizar en privado unanlisis detallado de las propuestas econmicas recibidas, verificando que los Costos Directos,Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos estn dentro de los rangos normales para obras deesta envergadura.

    Realizado el anlisis de las propuestas econmicas indicado en el artculo anterior, la licitacinse adjudicar al Proponente que presente la propuesta ms conveniente a los intereses de Metro

    S.A., a su juicio exclusivo.

    Art. 17 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho deaceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, as como el de declarar desierta lalicitacin, dejar sin efecto el proceso o rechazar todas las propuestas en cualquier momento delproceso de licitacin, con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra enresponsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisin ysin tener la obligacin de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagar ningn tipo de

    indemnizacin por este motivo.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    16/56

    BA 15

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

    Art. 18 Notificacin de Adjudicacin

    Una vez realizada la evaluacin y tomada la decisin de cul de las ofertas es la que msconviene a los intereses de Metro S.A., le ser comunicado por escrito al Proponenteseleccionado la adjudicacin de la propuesta. En este documento se fijar la fecha de inicio de

    los trabajos.El Proponente que resulte adjudicado deber presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. yque en todo caso no ser superior a 7 das corridos contados desde la carta de adjudicacin,copia de la escritura pblica de constitucin de la sociedad y de los poderes otorgados, ademsde los certificados de vigencia de la sociedad, as como tambin de su los poderes de susrepresentante, de no ms de 60 das de antigedad.

    Art. 19 Firma del Contrato

    El contrato se firmar dentro de los 7 (siete) das corridos siguientes a la fecha en que MetroS.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato sefirmar en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarn en poder de Metro S.A., y 1 (uno)en poder del Contratista. Si el Contratista no firmare el contrato dentro de dicho plazo, MetroS.A. podr adjudicar la licitacin a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva laGaranta de seriedad de la oferta del adjudicatario.

    Sern de cargo exclusivo del Contratista todos los gastos relacionados con la celebracin delContrato, protocolizacin, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este conceptohasta la liquidacin final, debiendo incluir estos valores en los gastos generales de supresupuesto.

    El Proponente que resulte adjudicado deber presentar dentro de los 7 (siete) das corridos

    siguientes a la firma del contrato por ambas partes, y en todo caso antes del inicio de lostrabajos, las plizas de seguros, que se establecen en el artculo 32 de las presentes BasesAdministrativas, as como tambin la(s) Boleta(s) de Garanta por el Fiel y OportunoCumplimiento del Contrato, segn lo establece el artculo 33 de las presentes BasesAdministrativas.

    En ningn caso se cursarn estados de pago sin la previa aprobacin por parte de Metro S.A. delos seguros y garantas anteriormente sealados.

    Art. 20 Tipo de Contrato y Monto

    El contrato ser bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas debern ser

    expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarn latotalidad de los gastos que demande la ejecucin de las obras hasta su recepcin final por partede Metro S.A.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    17/56

    BA 16

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Art. 21 Forma de Pago

    El precio del contrato se pagar al Contratista mediante estados de pago, puediendo elproveedor solicitar una de las dos opciones que se describen a continuacin:Opcin 1 (Con anticipo): Se pagar el 30% del valor del contrato ms 2 estados depago de un 35%. Se debe.considerar boleta de garanta por monto equivalente al 100% del valor del anticipo.

    Opcin 2 (Sin anticipo): Se pagarn 2 estados de pago del 50% de valor contrato.Segn estado

    de avance.

    El Contratista podr presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), slo una vez que Metro S.A.haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja deEntrada de Servicio (HES).

    La devolucin del anticipo se har a partir del primer estado de pago de obras, debiendocumplir a lo menos el 60% del avance total.

    En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final deObras, excepto para el caso de terminacin anticipada del contrato, en que su devolucin serexigible en ese mismo acto.

    El (los) estado(s) de pago se presentar(n) en Unidades de Fomento y se calcular suequivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del da de la emisin de lacorrespondiente factura.

    Metro S.A. dispondr de un plazo mximo de 30 das corridos para reclamar del contenido de lafactura. El pago se har efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) das corridos desde que sehubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. Encaso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, losplazos antes sealados empezarn a correr a partir de la fecha de recepcin del documento dereemplazo.

    Sin perjuicio de lo anterior, no se cursar ningn estado de pago de la obra mientras no estsubsanado cualquier dao que se hubiese provocado durante la ejecucin de los trabajos, aalgn elemento o recinto de la estacin y, en ningn caso, mientras no haya sido aprobada porMetro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garanta de fiel cumplimiento y los segurosexigidos.

    La I.T.O. deber adjuntar adems, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmadopor ella y por el Contratista, que d cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estadode pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    18/56

    BA 17

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    El Administrador del Contrato deber exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago ysegn resulte procedente, la presentacin de los comprobantes de pago de las cotizacionesprevisionales y los certificados emitidos por la Inspeccin del Trabajo correspondientes alperiodo de las obras ejecutadas.

    Los documentos requeridos precedentemente debern corresponder a todo el personal delContratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

    Las facturas emitidas por el Contratista debern venir en original y copia control tributario,adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones yContratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de PasajerosMetro S.A., RUT N 61.219.000-3, Direccin Avenida Libertador Bernardo OHiggins N 1414Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando adems el nmero de contrato, la descripcindel servicio, las partidas y precios unitarios segn corresponda.

    Las facturas sern recepcionadas slo en la Unidad de Recepcin de Facturas de Metro ubicadaen Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo OHiggins N 1414 primer piso, enhorario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

    Art. 22 Facultad de Retencin de Estados de PagoSi durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago dedinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento deobligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causade accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratistao sus subcontratistas, Metro S.A. podr retener del estado de pago con motivo del presentecontrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaronservicios en rgimen de subcontratacin para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda.

    Art. 23 Reajustes

    Los valores del contrato no estarn afectos a ninguna especie de reajuste.

    Art. 24 Modificaciones de Obras

    24 .1.- Efectos sobre los precios

    Partidas Contratadas a Suma Alzada

    Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucin de la obra, de aumentar o disminuir lascantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificacionessuperen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no darn derecho alContratista a cobrar ningn tipo de indemnizacin.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    19/56

    BA 18

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Slo mediante aditivos posteriores podr encomendarse la ejecucin de obras extraordinarias,convinindose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara suampliacin.

    24 .2.- Efectos sobre los plazos

    Las partes podrn acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan elcumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.

    En este caso, se pagarn los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O.,valor que se determinar de comn acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle degastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario enningn caso ser mayor al que resulta de la divisin entre el valor total de los gastos generalesde la oferta y el plazo original del contrato.

    En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras,Metro S.A. podr ordenar una disminucin de plazo y una disminucin de gastos generalesasociados, lo que se determinar de comn acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo

    procedimiento que para los aumentos de plazo.24 .3.- Reclamos del Contratista

    Si el Contratista estimare que algn hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho alcobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacin o una ampliacin mayor deplazos, lo solicitar a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a la ocurrenciade dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrinvocar cobro alguno al respecto.

    La I.T.O. dispondr de 15 (quince) das corridos a contar de la recepcin de la solicitud pararesponder por escrito dicha presentacin al Contratista. Si la decisin de la I.T.O. sobre susolicitud no le satisface, podr presentar el reclamo al Administrador del contrato de MetroS.A., en el plazo de 10 (diez) das corridos contados desde la fecha de la notificacin de aquelladecisin por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerar que ha renunciado a reclamar yque ha aceptado la decisin de la I.T.O.

    En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregar toda la informacinnecesaria para que sta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances delreclamo. Deber indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstanciasprecisas que lo originan y acompaar la documentacin que acredite la veracidad y magnitudde lo reclamado.

    El Contratista no podr negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requierapara su anlisis, estudio y resolucin. Esta negativa de parte del Contratista dejar nulo elreclamo.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    20/56

    BA 19

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicar suaceptacin. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviar a laI.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que est reclamando, salvoque, por las caractersticas del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligacin. Asimismo, elContratista informar mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estn pendientes deresolucin. Si en este informe no incluye algn reclamo, significar que ha renunciado a l.

    Art. 25 Multas

    Metro S.A. tendr la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de lasobligaciones que se indican a continuacin, pudiendo el Contratista pedir por escrito sureconsideracin en un plazo mximo de 5 das corridos desde que haya sido notificado alrespecto, quedando a Metro S.A. la resolucin definitiva.

    Sin embargo, Metro S.A. podr calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y siestima que procede, reconsiderar la aplicacin de dichas multas.

    Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidadescontractuales, sern multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clusula.

    a) Plazo

    Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazocontractual ofertados, estar afecto a una multa de UF 8 (ocho Unidad de fomento) por cadada de demora en el trmino de las obras, valor con IVA incluido, hasta un mximo del 40%del valor total del contrato.

    La aplicacin de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner trminoanticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para laejecucin del mismo.

    b) Aseo DiarioLa no realizacin del aseo diario, satisfactorio, ser motivo para cobrar como multa, en cadaoportunidad, un monto de UF 5 (cinco unidades de fomento).

    c) Prevencin de Riesgos

    Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencin de riesgos sealadas enel Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con loestipulado en elartculo 27 de las presentes Bases, ser sancionado con una multa de UF 3(tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto dela multa ascender a UF 5 (cinco unidades de fomento).

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    21/56

    BA 20

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    d) Instrucciones de la Inspeccin Tcnica de Obras

    El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO alContratista, ser motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF(cinco unidades de fomento).

    Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacin, se encuentrafacultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, loque har administrativamente, sin necesidad de decisin judicial o arbitral previa.

    Las multas aplicadas sern exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., adems, parahacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquierotra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podr asimismo, a suslo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevosestados de pago, cobrar la boleta de garanta de fiel cumplimiento del contrato o ejercercualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

    En el evento de hacerse efectiva la boleta de garanta, el Contratista deber reemplazarla, dentrode los 10 das corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. Lano constitucin oportuna de la garanta de reemplazo, facultar a Metro S.A. a poner trminoanticipado al contrato.

    Slo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garanta cobrada, elexcedente ser devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidadla nueva garanta y en la medida que no concurran otras causales para su cobro.

    Art. 26 Plazo de Construccin

    El plazo total de ejecucin de la obra ser de 60 (sesenta) das corridos, contados de la fechaconsignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por das corridos, das sucesivos queincluyen sbados, domingos y festivos.

    No se contabilizarn en el plazo de ejecucin de la obra los das en que por razones tcnicas deMetro, el Contratista no pueda trabajar. Estos das adicionales no darn lugar a indemnizacinde ninguna especie a favor del Contratista.

    El inicio de la obra estar sujeto a la aprobacin, de parte de Metro S.A., de las garantas yseguros exigidos en esta licitacin.

    Los proponentes debern adjuntar carta Gantt asociada al proyecto.

    Art. 27 Medidas de Seguridad

    El Contratista deber dar cumplimiento a la obligacin de higiene y seguridad prevista en elartculo 184 del Cdigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentariasrelativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial lasprevistas en la Ley N 16.744 y el artculo 3 del Decreto Supremo N 594, de 1999, delMinisterio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    22/56

    BA 21

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Asimismo, el Contratista deber cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas deMetro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propiopersonal o de Metro S.A y/o prdidas de materiales. Adems, deber cumplir con lasrecomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencin de Riesgosde Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que serealicen.

    Metro S.A. podr vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas incluida laconstitucin y funcionamiento del Comit Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere mediante un sistema de gestin de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

    El prevencionista del Contratista deber emplear todo el tiempo que sea necesario en funcin delos riesgos asociados al contrato y el nmero de trabajadores del contratista, el que destinarprincipalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencin de riesgos e informar delos avances de ste a Metro S.A., en cada ocasin que visite alguno de los centros de trabajo.

    Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccin, de 3 (tres)horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacin de esta charla deinduccin por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de

    realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingenieroadministrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevencin,para el control de los riesgos.

    El Administrador del Contrato o quien ste designe, adems del personal de administracin deriesgos de Metro S.A., estarn facultados para suspender la ejecucin del trabajo, cuando no serespeten las normas de prevencin de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas olas instalaciones.

    La suspensin por incumplimiento de las normas de prevencin de riesgos y seguridadindustrial, no da derecho a reclamo y no significar un aumento en los plazos parciales ni en elplazo final del contrato, ni pago de indemnizacin de ninguna ndole a favor del Contratista.

    El Contratista estar obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempee supersonal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.

    Metro S.A. se encuentra desarrollando una poltica preventiva de uso de alcohol y drogas entresu personal y por extensin, ella deber ser desarrollada por las empresas Contratistas osubcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de laempresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporandoen ellas la realizacin de exmenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores.

    El Contratista deber considerar en sus costos los elementos de proteccin necesarios comocascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    23/56

    BA 22

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Art. 28 Responsabilidad del Contratista

    El Contratista ser el nico responsable en todo momento de la buena ejecucin de los trabajosque se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de losprocedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones tcnicas yplanos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Ser responsableadems, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se

    deriven de la ejecucin del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como tambin en lasconstrucciones vecinas, servicios pblicos y/o privados y otros.

    Sin perjuicio de las dems responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratistaser responsable y estar obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar todaaccin correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daos, perjuicios, lesiones demuertes y prdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras einstalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucin del contrato a causade negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sussubcontratistas.

    El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones

    tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables sern retirados de la obra porel servicio de recoleccin contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitarioautorizado. No se permitir al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A.

    Art. 29 Direccin de los Trabajos por el Contratista

    El Contratista deber designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero deProyecto), el que deber ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3(tres) aos de experiencia en la direccin y coordinacin de trabajos de similar envergadura ycaractersticas tcnicas que tengan relacin con el tema de la presente licitacin y haber

    supervisado la construccin obras de similares caractersticas tcnicas.Adems, deber designar los profesionales y/o tcnicos que desempearn los siguientescargos:- Supervisor de Terreno: Deber ser un tcnico calificado con al menos 3 (tres) aos deexperiencia en obras de similares caractersticas tcnicas.- Experto Profesional en Prevencin: Deber considerar un (1) experto profesional enprevencin como asesor, que haya supervisado en terreno obras de similares caractersticas yadems, debe tener experiencia en el manejo de problemticas ambientales y resolucin de stasen obras y con conocimientos sobre la legislacin ambiental y sus formas de cumplimiento, elcual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien los trabajos materia

    de la presente licitacin y mientras se estn ejecutando.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    24/56

    BA 23

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Adicionalmente a lo antes sealado, el Contratista deber disponer durante todo el perodo queduren las obras, de los profesionales y tcnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buendesarrollo del proyecto que se construye.

    Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes nose ajusta a los requerimientos de la obra, podr a su sola decisin, solicitar su reemplazo, sinque ello signifique mayores costos para Metro S.A.

    Art. 30 Libro de Obra

    Desde el inicio de la obra el Contratista deber mantener permanentemente en el lugar de lostrabajos un Libro de Obras en el que se contendrn todas las comunicaciones entre elContratista, la I.T.O. y Metro S.A.

    Todos los aspectos del contrato, sean stos administrativos o tcnicos que merezcan duda oaclaracin para el Contratista y toda peticin, reclamo y observacin de ste, deber ser dirigida

    por escrito a la I.T.O.

    Art. 31 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

    El Contratista planificar los horarios y das de trabajo, respetando el Cdigo del Trabajo(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

    Deber cumplir en todo momento con los lmites mximos permisibles de ruido, de acuerdo alo establecido en el Decreto Supremo N 146, de 1997, del Ministerio Secretara General de laPresidencia.

    El Contratista deber indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se

    realizarn trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este ltimo coordinar dichasfaenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicacinsealada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los lmitespermisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratistadebern ser asumidas por este ltimo.

    La I.T.O. podr disponer modificaciones a la programacin del Contratista respecto al total oparte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez que,en su opinin, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    25/56

    BA 24

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    Art. 32 Seguros

    El Contratista ser responsable y estar obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,efectuar toda accin correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daos,perjuicios, lesiones, muertes y prdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y alas obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucin delcontrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de

    sus subcontratistas, de terceros que acten en su representacin o del personal de cualquiera deellos.

    Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacin a losafectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deber entregardentro de los 7 (siete) das corridos siguientes a la fecha de adjudicacin de la propuesta, ymantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) das corridoscontados desde la recepcin definitiva del contrato, los seguros que se sealan a continuacin:

    - De Construccin.-

    Los seguros de construccin sern tomado por el Contratista estableciendo como nicobeneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las condicionesde las distintas plizas de seguro debern contar con la aprobacin de Metro S.A., sin que estaaprobacin exima al Contratista de su responsabilidad.

    La cobertura y vigencia de los seguros no ser reducida, restringida o cambiada, sin el previoconsentimiento de Metro S.A. En caso que las plizas contemplen deducibles, stos no podrnexceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Sern de cargo delContratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las plizas de seguros.

    Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto dededucibles dentro del plazo de treinta das contados desde la fecha de emisin de la respectiva

    liquidacin de siniestro, Metro S.A. podr retenerla o descontarla, sin necesidad de decisinjudicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacerefectivas las garantas del contrato.

    El Contratista deber presentar a la I.T.O., cada vez que sta lo requiera, las plizas de seguroactualizadas y los recibos de pago de las primas al da.

    Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia del seguro estipulado en elcontrato. S.A. podr, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer,contratar, mantener en vigencia o recontratar dicho seguro, pagar las primas y deducir encualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago quedeba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrir en

    responsabilidad alguna por estos hechos.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    26/56

    BA 25

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    - Seguro de Construccin.

    El Contratista estar obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construccin, cuyoobjeto sea indemnizar los daos o prdidas que producto de un accidente sufran las obrasque se estn construyendo. Esta pliza deber cubrir todos los riesgos inherentes a laconstruccin, especialmente los peligros de incendio, explosin, terremoto, inundacin,

    tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro ser progresivo,en funcin del avance de la construccin, el cual deber cubrir en todo momento a lo menosun 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras.

    El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar quetodo el personal que empleara para la ejecucin de esta obra se encuentra cubierto por estaentidad.

    En consideracin al plazo requerido por las compaas de seguros para la emisin definitiva delas plizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deber entregar aMetro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicacin un certificado emitidopor la Compaa de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente:

    Seguro de Construccin

    - Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A.

    - Que la OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERESNEPTUNO METRO S.A., se encuentra con cobertura.

    - Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada

    - Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contratoestablecida en el Acta de Entrega de Terreno.

    - Que indique la fecha de trmino de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido

    en estas bases.- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura

    Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas plizasdentro del plazo de 7 (siete) das corridos, contados desde la firma del contrato por ambaspartes.

    No obstante los seguros contratados, el Contratista ser responsable por todos los riesgos noasegurados, as como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por laCompaa de Seguros y el valor total del dao producido por el siniestro.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    27/56

    BA 26

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    El Contratista no iniciar ni permitir que su personal o el de algn subcontratista inicientrabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construccin y, el certificadode mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por l o no estn vigentes.

    Art. 33 Garanta Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecucin

    Dentro del plazo de 7 (siete) das corridos siguientes a la firma del contrato por ambas partes,el Contratista deber entregar a Metro S.A., hasta 2 (dos) boletas de garanta bancarias,pagaderas a la vista en Santiago de Chile, a su sola presentacin, expresadas en Unidades deFomento, que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. En ningn caso secursarn estados de pago sin la previa aprobacin por parte de Metro S.A. de la garantasealada en este artculo.

    Requisitos de esta garanta:

    Glosa: deber(n) indicar claramente: Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contratoy buena ejecucin de las obras N. nombre del contrato.

    Nombre se le informar a proponente adjudicado.

    Vigencia: equivalente al plazo de ejecucin del Contrato incrementada en 120 (ciento veintedas corridos, plazo que incluye la garanta tcnica.

    Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestosincluidos,

    Moneda: debe estar expresada en Unidades de Fomento.

    A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.,RUT N 61.219.000-3.

    Respecto del Anticipo, la Boleta de garanta por dicho anticipo deber reunir los siguientesrequisitos:

    Glosa: deber indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato N. nombredel contrato.

    Nombre de contrato se le informar al adjuduicado.

    Vigencia: equivalente al plazo fijado para el segundo estado de pago, incrementado en 60(sesenta) das corridos.

    Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningn caso puede exceder el 30%(treinte por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

    Moneda: expresada en Unidades de Fomento.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    28/56

    BA 27

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A.,RUT N 61.219.000-3

    A la presentacin y aprobacin conforme de la boleta de garanta de fiel cumplimiento por partede Metro S.A. se proceder a la devolucin de la garanta de seriedad de oferta presentada.

    Si el contrato y la recepcin definitiva se extienden ms all del plazo de vigencia de lagaranta, el Contratista deber renovarla por el perodo que a su requerimiento determine MetroS.A. Si no la renovare 30 (treinta) das antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultadopara hacerla efectiva.

    Si se firmare un aditivo, dentro del plazo de 10 (diez) das corridos contados desde la fecha delrespectivo aditivo, el Contratista deber entregar hasta dos boletas bancarias de garantaadicionales, para cubrir los eventuales aumentos de obras que se contrataren por un montoequivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del aditivo expresado en Unidades de Fomento,por el perodo que a su requerimiento determine Metro S.A..

    Metro S.A. podr hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garanta y las otrascontempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimientoimputable al Contratista, sea durante su vigencia o con motivo de su trmino anticipado.

    Devolucin de las Garantas.La boleta de garanta de fiel cumplimiento y buena ejecucin de las obras, se devolver una vezsta haya vencido, sin hacerla efectiva. La restitucin se har efectiva, siempre que elContratista hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadasdel contrato; se haya dado cumplimiento ntegro de las obligaciones laborales y previsionales delos trabajadores del Contratista, adems, de no existir demandas pendientes interpuestas contraMetro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista osubcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los)

    demandante (s) del Contratista o subcontratista.La Boleta de Garanta correspondiente al Anticipo, se devolver una vez que sea descontado enel o los Estados de Pago, efectivamente pagados y sin observacin alguna por parte de MetroS.A.

    Perodo de garanta de las obras.

    Se entiende por perodo de garanta Tcnica, el perodo de 150 (ciento cincuenta) das corridosa contar de la Recepcin Provisoria, durante el cual Metro S.A. podr iniciar la explotacin desus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos losdefectos de fabricacin y construccin o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los

    que deber reparar a su cargo y costa.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    29/56

    BA 28

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    En caso de prdidas, daos o averas, de las que sea responsable el Contratista, ste deberproceder de inmediato a la reparacin o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo ycosta, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad ysi Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deber proceder a la reparacin o alreacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le sern pagados como si setratara de una obra extraordinaria.

    En ningn caso podr el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormentecitados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o porla comisin que efectu la Recepcin Provisoria.

    Sin embargo, no se considerar como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juiciode Metro S.A. provengan de la explotacin normal de las obras, en cuyo caso no habrresponsabilidad por parte del Contratista.

    Estos plazos se entendern sin perjuicio del plazo de garanta legal de cinco aos a que serefiere el artculo 2003, inciso 3 del Cdigo Civil, el que se contar desde la RecepcinDefinitiva de las Obras.

    Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que sele fije, Metro S.A. podr llevar a cabo la ejecucin de estos trabajos por cuenta del Contratista ycon cargo a la garanta de fiel cumplimiento del contrato.

    Las boletas de garanta mencionadas en este artculo tendrn por finalidad, adems, garantizareventuales demandas que invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A.conforme a lo previsto en el Ttulo VII del Libro I del Cdigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A.exigir que el monto de estas boletas de garanta sean ajustadas, si al trmino de su vigenciaexistieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garanta vigente, pudiendoadems hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 183 C del Cdigo delTrabajo.

    Art. 34 Modalidades de los TrabajosEl Contratista deber velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de loshorarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades especficas que sedesarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptar las medidas yprecauciones ms adecuadas.

    El Administrador del Contrato controlar en forma peridica la correcta ejecucin de lostrabajos y que stos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendr la facultad de suspenderaquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estn previstos en laspresentes Bases.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    30/56

    BA 29

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    El Contratista deber velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para suejecucin, teniendo especial cuidado con aquellos que estn bajo el rgimen de stock o deimportacin, ya que su no provisin ser de exclusiva responsabilidad del Contratista, nosiendo imputable a Metro S.A.

    El personal del Contratista deber comunicar cualquier situacin anormal o no prevista alAdministrador del Contrato o a la Unidad que ste defina.

    Art. 35 Prevenciones Especiales

    En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elementoclaramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que estdesarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de l y deber dar cuenta al funcionariode Metro S.A. ms cercano, el que recibir el objeto en cuestin a cambio de un recibo con eldetalle de los elementos encontrados.

    En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deber igualmentedar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. ms cercano, evitando cualquier tipo demanipulacin de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o

    examinar tales elementos.

    Art. 36 Inspeccin Tcnica de las Obras (I.T.O.)

    Metro S.A. podr designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo deprofesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados especficamentepara esta obra, que servir(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuar(n) comoInspeccin Tcnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto,facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecucin, yestablecer los estndares de calidad.

    El Contratista ejecutar y mantendr las obras de acuerdo con los trminos del contrato a

    satisfaccin de la I.T.O. y deber atenerse a las rdenes e instrucciones de sta sobre cualquiermateria, que aunque no sea mencionada en el contrato est relacionada con las obras.

    Atribuciones de la I.T.O.

    La I.T.O. ser la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos ycondiciones establecidas en el contrato.

    a) Ordenes de la I.T.O.El Contratista deber someterse a las rdenes e instrucciones de la I.T.O., rdenes que seimpartirn siempre por escrito y conforme a los trminos y condiciones del contrato.

    b) Incumplimiento de las rdenes de la I.T.O.

    El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, ser sancionado con lamulta establecida en el artculo 25 de las presentes Bases Administrativas.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    31/56

    BA 30

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    La multa se devengar desde el primer da de incumplimiento, despus de vencido elplazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

    c) Rechazo de obras y/o materiales.El Contratista tiene la obligacin de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar losmateriales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

    La I.T.O. podr ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean

    rechazados por su mala calidad.

    d) Paralizacin de faenas.La I.T.O. estar facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo,si considera que el Contratista no est ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado omantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisino no est empleando mtodos de trabajo adecuados. La detencin de una faena por lasrazones enumeradas, no dar derecho al Contratista a reclamo o peticin alguna deindemnizacin o aumento de plazo o de precio.

    Art. 37 Daos y/o Perjuicios

    El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de mxima seguridady diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daos o perjuicios asu personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

    Todo dao de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucin de las obras, se cause directa oindirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, ser de exclusivaresponsabilidad del Contratista, quien deber en consecuencia asumir todas las responsabilidadesy reparaciones tanto econmicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en laPliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto daado, defina. La responsabilidadanterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas.

    Art. 38 Trmino Anticipado del ContratoMetro S.A. podr poner trmino administrativamente y en forma anticipada al contrato por lassiguientes causales:

    38 .1.- Por decisin de Metro S.A.Metro S.A. podr, sin expresin de causa, poner trmino anticipado a la totalidad o partede los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con unaanticipacin mnima de 10 (diez) das corridos. En caso de que Metro S.A. decida ponertrmino anticipadamente a las obras por razones ajenas al comportamiento delContratista, ste tendr derecho a percibir una indemnizacin que se calcular de lasiguiente manera:

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    32/56

    BA 31

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    P = (15 - 12 x (Valor por ejecutar / Valor del Contrato)) (%);

    Siendo:P : Porcentaje que se aplicar al valor del saldo de las obras por

    ejecutar, para determinar la indemnizacin a pagar.Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos,

    disminuciones y obras extraordinarias).

    Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente,incluyendo aumentos, disminuciones y obras extraordinarias,que se encuentren formalizadas a travs de una modificacinde Contrato.

    Adems, se liquidar a la fecha de paralizacin todas las obras ejecutadas parcialmenteque no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados.

    El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnizacin o cobro contra MetroS.A. por daos, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa oindirectamente del Contrato o de su terminacin anticipada.

    38 .2.- Por incumplimiento del ContratistaMetro S.A. podr poner trmino anticipado al contrato cuando se presente cualquiera delas siguientes situaciones:a)Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones de convenios

    extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicialpreventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma.

    b)Si hay orden de ejecucin y embargo de todo o parte de sus bienes.c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

    acreedores.d)Si se ha acordado llevar el contrato a un comit de inspeccin de sus acreedores.e) Si el Contratista es una compaa y va a su liquidacin, salvo que se trate de una

    liquidacin voluntaria con fines de fusin con otras, o de reorganizacin, debiendo enestos casos, contar con la autorizacin expresa y por escrito de Metro S.A.

    f) Si al Contratista le fueren protestados uno o ms documentos comerciales, y losmantuviere impagos por ms de 60 (sesenta) das corridos o no fueren debidamenteaclarados dentro de dicho plazo.

    g)Si el Contratista fuere condenado por algn delito que merezca pena aflictiva o poralguno de los delitos de la Ley N 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedadde personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que elContratista sea una sociedad annima, si lo fuere el gerente o algunos de losdirectores de dicha sociedad annima.

    h)Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a laentrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) das corridos o ms,habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que elContratista haya justificado su actitud a satisfaccin de la I.T.O.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    33/56

    BA 32

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    i) Si, dentro de 15 (quince) das corridos despus de haber sido notificado por escrito,no ha efectuado la remocin y reemplazo de materiales, equipos o personal, quehayan sido rechazados por la I.T.O.

    j) Si, a juicio de Metro S.A., no est ejecutando las obras de acuerdo con el contrato oen forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

    k)Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con

    defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridadde las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso

    de un subcontrato sin la aprobacin expresa y por escrito de Metro S.A.m)Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto

    vigente del contrato.n)Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de

    garanta exigidos en esta licitacin.Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicar por escrito alContratista tal situacin, fijndole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, encaso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el

    Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfaccin de MetroS.A., ste podr tomar las medidas estipuladas a continuacin, segn estime ms convenientespara sus intereses:

    Liquidacin anticipada del Contrato.

    Metro S.A. comunicar al Contratista por escrito el trmino del contrato y su liquidacinanticipada, aplicndole las sanciones y efectundole los cobros que se indican a continuacin:- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas,

    considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.).Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y estn fuera del lmiteestablecido en el inciso tercero delartculo 25 de las presentes Bases Administrativas.

    - Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del trmino anticipado delContrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato.

    A partir de la referida comunicacin, para todos los efectos legales el contrato se entenderterminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesin de las obras, de la instalacin de faenas, delterreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras.Metro S.A. retendr los haberes que correspondan al Contratista, suspender todo pagopendiente por parte de Metro S.A. y cobrar todas las multas e indemnizaciones que procedan.Metro S.A. podr continuar las obras por s mismo o mediante terceros y terminarlas bajo suresponsabilidad del modo que estime ms conveniente para sus intereses.Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrn convenir losiguiente:

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    34/56

    BA 33

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    - El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime tiles para lacontinuacin de las obras y cuyo avance corresponda a una fraccin de la unidad de medidaestablecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio.

    - Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a serincorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuacin delos trabajos.

    - La modalidad bajo la cual el Contratista podra dar trmino a la ejecucin de algunostrabajos, como tambin la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. lesolicite.

    Una vez comunicado el trmino anticipado del contrato, el Contratista deber proceder apresentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fechade trmino anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto.Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se proceder a pagar el estado de pago final. Si,por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordar un procedimiento de pago entre laspartes o en su defecto se le descontar de cualquier suma que Metro S.A. le adeude alContratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relacin con el Contrato.

    En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, stos sernexigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro.

    El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista ser de su cargo. Metro S.A.podr hacer uso de una opcin de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y demercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que seannecesarios para continuar con los trabajos.

    Intervencin de las Obras.

    Metro S.A. podr hacerse cargo, a su eleccin, de la ejecucin del total o parte de las obras,

    por cuenta del Contratista, hasta la terminacin de ellas, accin que se denominarIntervencin de las Obras.

    38 .3.- Por incumplimiento de Metro S.A.

    El Contratista puede poner trmino anticipado del contrato en un plazo no inferior a 30(treinta) das corridos desde la respectiva notificacin a Metro S.A., si Metro S.A. nocumple con las obligaciones que le impone el contrato y no subsana esta situacindentro de los 30 (treinta) das hbiles, desde la notificacin del Contratista en que sealatal incumplimiento.

    El Contratista tendr derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, noincluidas en los estados de pago cursados y a la indemnizacin establecida en el artculo38.1 de las presentes Bases Administrativas.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    35/56

    BA 34

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otraindemnizacin o cobro contra Metro S.A. por daos, perjuicios o por cualquiera otracausa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminacin anticipada.

    Art. 39 Normas y Reglamentacin

    El Contratista ejecutar las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con lastcnicas aceptadas y prcticas usuales en la construccin.

    Las obras contratadas se ejecutarn en conformidad con las normas mencionadas en las BasesAdministrativas, las Especificaciones Tcnicas y dems documentos del contrato.

    En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitacin, regir lo dispuesto en:

    - Normas INN relacionadas con la ejecucin de los trabajos a que se refieren las BasesAdministrativas y Especificaciones Tcnicas.

    - Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y OrdenanzasMunicipales y Sanitarias.

    - Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilladoy Agua potable.

    - Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Elctricas.

    Art. 40 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales

    Obligaciones Tributarias

    El Contratista deber dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributariasreferidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda.

    En caso que el Contratista no d cumplimiento a lo dispuesto en el prrafo anterior, Metro S.A.

    quedar facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garanta defiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

    Obligaciones Laborales y Previsionales

    El Contratista se obligar por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por MetroS.A., con trabajadores contratados en conformidad al Cdigo del Trabajo, quienes actuarn bajosu exclusiva subordinacin y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tenerpersonal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo lasubcontratacin que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

  • 7/25/2019 Bases Obra Neptuno

    36/56

    BA 35

    Licitacin Pblica: OBRA REMODELACIN BAOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO

    METRO S.A.

    El Contratista y Subcontratistas debern dar estricto y oportuno cumplimiento a todas lasobligaciones legales y contractuales de carcter laboral respecto del personal que empleen en laejecucin del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracin que sigue sea taxativa, sernde su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones

    y cualquier otra remuneracin, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan adicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptosanlogos. Sern tambin de su cargo los gastos de movilizacin del personal y todos los demsque, en relacin con el mismo, se originen con motivo u ocasin de la ejecucin del contrato.Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasin delcontrato, no podrn ser considerados o esgrimidos por ste como un antecedente justificatoriopara dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones,sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segn los contratos que celebre con stos ylas disposiciones legales vigentes.El Contratista deber pagar electrnicamente las cotizaciones previsionales de su personal atravs de Previred, adems de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar

    mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato.Metro S.A. tendr derecho a informacin, retencin y pago en la forma prevista en el Cdigodel Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccin, podr determinar si seacreditar mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccin del Trabajo o bien porentidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N 319,de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, Reglamento delartculo 183 C inciso segundo, del Cdigo del Trabajo, sobre acreditacin de cumplimiento deobligaciones laborales y previsionales.Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos quecorrespondan al Contratista, Metro S.A. tendr las siguientes facultades:

    a) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no

    cumpla en t