BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Adjudicacin de Menor Cuanta N 22-2013-MPC (1ra. Convocatoria)

derivada de la Licitacin Pblica N 01-2013-MPCMunicipalidad Provincial de Cajamarca

Adjudicacin de Menor Cuanta N 22-2013-MPC (1ra. Convocatoria)

derivada de la Licitacin Pblica N 01-2013-MPCMunicipalidad Provincial de Cajamarca

Adjudicacin de Menor Cuanta N 22-2013-MPC (1ra. Convocatoria)

derivada de la Licitacin Pblica N 01-2013-MPC

Municipalidad Provincial de Cajamarca

BASES ESTNDAR DE LICITACIN PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva N 018-2012-OSCE/CD

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 22-2013-MPC, DERIVADA DE LA LICITACIN PBLICA N 01-2013-MPC(PRIMERA CONVOCATORIA)CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIN DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCACajamarca, Abril del ao 2013

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIN PREVIAEn aplicacin de lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratacin de la ejecucin de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la seccin especfica de las Bases deber preverse el requisito de calificacin previa.1.3. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.1.5. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACINTodos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

1.12. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.

1.14. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica: 100 puntos

1.14.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.14.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.18. RECURSO DE APELACINA travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postor ganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratacin.

Garanta de fiel cumplimiento. Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso. Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.1.21. DE LAS GARANTAS

1.21.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.1.21.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.23. EJECUCIN DE GARANTASLas garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales sealados en su propuesta tcnica.Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

1.25. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.1.28. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarn, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogacin de mayores fondos pblicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarn las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecucin de obras.SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:Municipalidad Provincial de Cajamarca

RUC N:20143623042

Domicilio legal:Av. Alameda de los Incas S/N Qhapac an

Correo electrnico::secretaria.tecnica@municaj.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIN DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a (Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Ocho con 97/100 Nuevos Soles) S/. 9750,778.97, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del ao 2013, segn el siguiente detalle.DESCRIPCINCODIGO SNIPPLAZO DE EJECUCIONVALOR REFERENCIAL S/.

Elaboracin Expediente Tcnico Mejoramiento del servicio de transitabilidad con la Pavimentacin de la Av. Independencia entre la Plazuela Bolognesi y la Av. Hroes del Cenepa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca23811730 DIAS CALENDARIOS190,899.00

Ejecucin de Obra

Mejoramiento del servicio de transitabilidad con la Pavimentacin de la Av. Independencia entre la Plazuela Bolognesi y la Av. Hroes del Cenepa, Provincia De Cajamarca Cajamarca180 DIAS CALENDARIOS9,559,879.97

VALOR REFERENCIAL TOTAL S/. (INCLUIDO I.G.V.)210 DIAS CALENDARIOS9,750,778.97

Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:Valor Referencial

(VR)Lmites

InferiorSuperior

(Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Ocho con 97/100 Nuevos Soles)

S/. 9750,778.97(Ocho Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Uno con 08/100 Nuevos Soles)

(S/. 8775,701.08)(Diez Millones Setecientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 87/100 Nuevos Soles)

(S/. 10725,856.87)

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem.

Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 087-2013-GM-MPC, de fecha 20 de febrero del ao 2013.1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: 05 Recursos Determinados

Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones.1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

Concurso Oferta.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRAEl plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 das calendario, el que comprende la elaboracin del expediente tcnico en el plazo de 30 das calendario, as como la ejecucin de la obra en s misma en el plazo de 180 das calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos tcnicos mnimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin.1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

S/. Veinte con 00/100 Nuevos Soles (S/. 20.00) 1.11. BASE LEGAL

Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013. Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2013. Decreto Supremo N 011-79-VC.Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:11/04/2013

Registro de participantes:Del: 12/04/2013Al: 19/04/2013

Formulacin de Consultas Y Observaciones :Del: 12/04/2013Al: 15/04/2013

Absolucin de Consultas y Observaciones:17/04/2013

Integracin de las Bases:18/04/2013

Presentacin de Propuestas:23/04/2013

* El acto pblico se realizar en :la Oficina de secretara tcnica de contrataciones, sito en Av. Alameda de los Incas S/N- Complejo Qhapac an a las 09:00 horas

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:23/04/2013

Otorgamiento de la Buena Pro

:23/04/2013

* El acto pblico se realizar en :la Oficina de secretara tcnica de contrataciones, sito en Av. Alameda de los Incas S/N- Complejo Qhapac an a las 12:00 horas

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitacin pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo veintids (22) das hbiles, y entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas, debe existir como mnimo cinco (5) das hbiles.

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en la Of. De secretaria Tcnica de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sito en Av. Alameda de los Incas S/N Complejo Qhapac an - Cajamarca, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no podr ser menor a ocho horas. Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente tcnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboracin, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproduccin de las mismas.1.14. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Of. De secretaria Tcnica de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sito en Av. Alameda de los Incas S/N Complejo Qhapac an - Cajamarca, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 22-2013-MPC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: secretaria.tecnica@municaj.gob.pe.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no podr ser menor a ocho horas.1.15. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, en la Of. De secretaria Tcnica de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sito en Av. Alameda de los Incas S/N Complejo Qhapac an - Cajamarca, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de Notario.

Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 22-2013-MPC, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y 2 copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N 1).

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5). f) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (Anexo N 09).g) Para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos del personal propuesto y del Equipo Mnimo, se debe presentar los documentos solicitados en el captulo III de la seccin Especfica de las presentes basesIMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentar copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.d) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin.IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.16.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N 8).

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento. En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.17. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

= 0.60c2

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.

= 0.40Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratacin.

c) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. Mediante Carta Fianza.d) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Mediante Carta Fianza.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

f) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

g) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso.h) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.

i) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

k) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentacin a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.

b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c. Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podr exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripcin del contrato.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacin alguna por parte de la Entidad, deber presentar toda la documentacin prevista para la suscripcin del contrato dentro del plazo de siete (7) das hbiles, contados a partir del da siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentacin deber ser presentada en la Oficina de Asesora Legal de Logstica, sito en Av. Alameda de los Incas S/N - Qhapac an. 1.20. ADELANTOS

1.20.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgar Un adelanto directo hasta por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original, correspondiente a la prestacin a ejecutar (Elaboracin de expediente tcnico o ejecucin de la Obra).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) das calendario siguientes:

1. Para el adelanto directo que corresponda a la elaboracin del expediente tcnico: el plazo se computa desde el da siguiente de la suscripcin del contrato; 2. Para el adelanto directo que corresponda a la ejecucin de la obra: el plazo se computa desde el da siguiente del inicio de la ejecucin de la obra.Para lo cual deber adjuntar a su solicitud la garanta por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.1.20.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLa Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto Original de la Prestacin consistente en la Ejecucin de la Obra, conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

1.21. VALORIZACIONESEl periodo de valorizacin ser Mensual.El plazo del pago de la valorizacin se regir por lo dispuesto en el sexto prrafo del artculo 197 del Reglamento.De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 15 das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS1. NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIN DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA.2. OBJETIVOS

El objetivo del presente proceso es la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIN DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA

3. DE LA LICITACION

La presente licitacin pblica tiene por objeto seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se encargar de la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de la obra, la cual consiste en la construccin de infraestructura vial, que permita el transporte adecuado del trnsito vehicular en la ciudad de Cajamarca y sus ingresos, debiendo consultar el perfil del proyecto.DESCRIPCIONCODIGO SNIP

1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIN DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA

238117

La MUNICIPALIDAD espera como mnimo del contratista el cumplimiento de dicho perfil, lo cual se debe complementar con sus aportes y experiencias.

4.0 UBICACIN Y LMITE DEL REA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO.

El PIP se ubica en el distrito de Cajamarca de la provincia de Cajamarca en el Departamento de Cajamarca.

5.0 PARTICIPANTES-REQUISITOS.

Podrn participar como postores personas naturales y/o jurdicas que acrediten su inscripcin en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. Dicha acreditacin podr ser realizada de manera individual o mediante la conformacin de un consorcio.

6.0 VALOR ESTIMADO

El presente proyecto se realizar mediante la modalidad de ejecucin contractual Concurso-Oferta, con sistema de contratacin a suma alzada, teniendo como montos referenciales los valores promedios obtenidos del Estudio de Pre Inversin aprobado (Cdigo SNIP 238117) y del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado determinado por la Unidad de Logstica y Servicios Generales de la MPC, considerando la totalidad de actividades que se exigirn al contratista y el costo de todo aquello que influir en su precio final.

DESCRIPCINVALOR REFERENCIAL S/.

Elaboracin Expediente Tcnico 190,899.00

Ejecucin de Obra 9,559,879.97

COSTO TOTAL S/. 9,750,778.97

7.0 PLAZO DE EJECUCIN

DESCRIPCINPLAZO DE EJECUCION

Elaboracin Expediente Tcnico 30 DIAS CALENDARIOS

Ejecucin de Obra

180 DIAS CALENDARIOS

TOTAL PLAZO DE EJECUCION210 DIAS CALENDARIOS

8.0DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Segn el estudio de pre-inversin a nivel de perfil declarado viable la descripcin de la alternativa seleccionada es la siguiente:

El proyecto consiste en el Mejoramiento de la calzada vehicular mediante la colocacin de base y pavimento con carpeta asfltica en caliente, implementacin de jardines, cunetas, sardineles de concreto simple y sealizacin horizontal con las siguientes caractersticas:

Pavimento: Se construir 24,104.22 m2 de pavimento con carpeta asfltica en caliente.

Cunetas: Se construir 4,504.50 m2 de cuentas de concreto simple fc=210 Kg/cm2.Veredas: Se construir 8,732.00 m2 de vereda con concreto simple fc=140 Kg/cm2.Muros: Se construir 1560.30 m2 con concreto armado fc=210 Kg/cm2.Jardines: Se implementara un rea de 849.20 m2 con sembrado de gras.Sealizacin: 22 seales preventivas, 14 seales reguladoras, 11 seales informativas, pintado de lneas continuas, pintado de smbolos y letras.

9.0DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera obras similares la Construccin y/o Rehabilitacin y/o Mejoramiento de obras viales dentro y fuera del mbito urbano a nivel de carpeta asfltica en caliente.10. RECURSOS MINIMOS DE PERSONAL PROPUESTO Y LOGISTICA QUE DEBERA PROPORCIONAR EL POSTOR

10.1PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEL CONSULTOR

El consultor que se encargue de la elaboracin del expediente tcnico acreditar inscripcin vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES.El alcance de los servicios que se requieren, no son limitativos.El consultor cuando lo considere necesario deber ampliarlos, siendo responsable por la calidad tcnica de todo el estudio que deber ser ejecutado en concordancia con los estndares actuales de diseo en las especialidades de ingeniera relacionadas al proyecto.

Para la adecuada elaboracin de los estudios definitivos que comprende el proyecto, deber regirse por la normatividad vigente y las Especificaciones Tcnicas Generales para Construccin de Carreteras EG-2000 aprobado con R.D. N 1146-2000-MTC/15.17, en lo que sea aplicable.De acuerdo con los lineamientos que deben observar las entidades del sector pblico durante la ejecucin contractual de sus contrataciones, en el Expediente Tcnico de Obra deber sealarse las pruebas de control de calidad que el contratista deber presentar durante el procedimiento de recepcin de obra regulado en el artculo 210 del Reglamento, en base a las cuales el Comit de Recepcin designado para tal efecto proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la infraestructura ejecutada, segn corresponda.

El consultor deber contar con un equipo de trabajo para elaborar el expediente tcnico, cuya conformacin no debe ser menor al siguiente detalle:

10.1.1PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO POR EL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Ingeniero Jefe de Estudio

Ingeniero Civil con mnimo 24 meses de experiencia como Jefe de Estudios Definitivos en Obras similares y con Estudios de Maestra en Ingeniera Civil Mencin en Ingeniera Vial y Diplomado en ingeniera y gestin vialLos Estudios se acreditarn con copia simple del diploma o constancia de haber culminado los estudios. Ingeniero Especialista en Topografa, Trazo y Diseo Vial

Ingeniero Civil con mnimo 24 meses de experiencia como especialista en Topografa, Trazo, y/o Diseo Vial en Estudios Definitivos de Obras similares y con Estudios de Maestra en Ingeniera Civil Mencin en Ingeniera Vial y Diplomado en ingeniera y gestin vial

Los Estudios se acreditarn con copia simple del diploma o constancia de haber culminado los estudios. Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil con 12 meses de experiencia en la especialidad de Suelos y Pavimentos en Estudios Definitivos de obras similares. Ingeniero Especialista en Estructuras y Obras de Arte

Ingeniero Civil con 12 meses de experiencia en la especialidad de Estructuras y Obras de Arte en Estudios Definitivos de Obras Similares.

Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil con 24 meses de experiencia en la especialidad de Metrados, Costos y Presupuestos en Estudios Definitivos de obras similares. Con capacitacin en la ley de contrataciones del estado, su reglamento y modificaciones aplicado a Estudios de Obras. Ingeniero Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

Ingeniero Civil, Agrcola, o Forestal con 12 meses de experiencia como, " Especialista en evaluaciones de Impacto Ambiental, Especialista en Impacto Ambiental", "Especialista Ambiental" Especialista en Medio Ambiente, en el desarrollo de estudios definitivos de obras similares

10.2 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

10.2.1 DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El personal propuesto para la ejecucin de la obra debe cumplir con el requerimiento tcnico mnimo siguiente:

Gerente de Obra:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, mnimo con TRES (3) aos de experiencia mnima como residente de obras similares y 5 aos de experiencia como residente en obras viales en general.

Con experiencia mnima de un (01) ao como gerente de Obra o representante Legal en obras similares.

Con experiencia mnima de dos (02) aos como especialista en supervisin de obras similares.

Con experiencia en la ejecucin de estudios definitivos de obras similares mnimo 10 meses.

Con maestra en Direccin de Empresas Constructoras. Con capacitacin en la ley de contrataciones aplicada a obras Publicas.

Con capacitacin en prevencin de prdidas en carreteras. Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, mnimo con cinco (05) aos de experiencia mnima como residente de obras similares.

Con Capacitacin en gerencia de la Construccin mnimo 150 horas lectivas. Con capacitacin acreditada en la nueva ley de contrataciones del estado y su aplicacin, en pavimentos. Ingeniero de Metrados y Valorizaciones Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Con Diplomado en Gerencia de Proyectos y Calidad. Con capacitacin acreditada en valorizaciones y liquidaciones de obras pblicas y programacin de Obras. Ingeniero de Produccin

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, mnimo con cinco (05) aos de experiencia mnima como residente de obras similares.

Ing. de Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Ingeniero de Control de Calidad

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Con estudios de maestra en Gerencia de la Construccin. Con Diplomado en gestin de Proyectos.

Ingeniero Medioambientalista

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Con estudios de maestra en Gestin Ambiental.

Con Diplomado en Gestin de Proyectos de Construccin. Ingeniero Especialista en Expropiaciones

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Con Diplomado en Gerencia y gestin de Proyectos. Licenciado en Arqueologa

Licenciado en Arqueologa, inscrito en el COARPE, experiencia en elaboracin en estudios, evaluacin y/o monitoreo arqueolgico en obras generales, mnimo 05 proyectos.

Con curso en el anlisis, gestin y resolucin de conflictos medioambientales. Tcnico en Suelos y Pavimentos

Tcnico en suelos y pavimentos, con Ttulo a Nombre de la Nacin, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Topgrafo

Tcnico en topografa, con Ttulo a Nombre de la Nacin, con cinco (05) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

Tcnico en Obras Civiles

Tcnico en Construccin Civil, con Ttulo a Nombre de la Nacin, con diez (10) aos de experiencia mnima en obras similares en el cargo.

10.2.2 EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUION DE LA OBRA

EQUIPOCANTIDAD

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 395 HP2,00

CAMION IMPRIMADOR 120 HP DE 6000 lts1,00

CAMION VOLQUETE 15 m3 350 HP6,00

CAMIONETA PICK UP 4 X 4 103 HP3,00

CAMION BARANDA DE 2 TON1,00

CARGADOR SOBRE LLANTAS 295 HP 4 m32,00

CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 36 105 m3/hr1,00

COMPRESORA NEUMATICA 78 HP 1,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 247 HP 0.75-1.4 Y32,00

FAJA TRANSPORTADORA 15mm X 500 mm MOTOR ELECTRICO 5.5 KW 4,00

CAMION GRUA DE 2 ton1,00

GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m1,00

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP2,00

MOTONIVELADORA DE 145-150 HP2,00

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 175 HP / 129 kw1,00

PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h 340 kw1,00

RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 154 HP 1.05 m32,00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton2,00

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 74 kw 9.26 ton1,00

RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 100-130HP 9-11 ton1,00

NOTA:

El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisicin o arrendamiento.

El equipo Propio se acreditar mediante copia del Libro de Inventario de Activo Fijo, o copia de las Facturas correspondientes.

Para el equipo arrendado o con promesa de adquisicin, se adjuntarn los originales de las Cartas de Compromiso de Arrendamiento o Venta.

Se podr presentar Declaracin Jurada sealando que cuenta con los equipos en las condiciones que se especifica en los prrafos anteriores. La entidad podr verificar la veracidad durante la ejecucin contractual; y de comprobarse el incumplimiento de esta obligacin esencial imputable al contratista, segn lo dispuesto en el Artculo 168 del Reglamento, la Entidad queda facultada a resolver el contrato en los trminos establecidos en la normatividad vigente.

11.0 DESARROLLO DEL PROYECTO O EXPEDIENTE TECNICO: Original y 03 ejemplares (copias)Para el ptimo desarrollo de los proyectos la empresa Contratista seleccionada deber realizar como mnimo las siguientes actividades:

11.1.Coordinacin con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se deber obtener la informacin oficial de las redes existentes, de las empresas de servicio proveedoras de energa elctrica, agua y alcantarillado, telefona, televisin por cable, etc. a fin de evitar y/o ocasionar posibles interferencias.

Coordinar con LA MUNICIPALIDAD y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas.

11.2.Desarrollo del Proyecto a Nivel de Expediente Tcnico:

El postor que obtenga la Buena Pro en la fase primera de la ejecucin contractual presentar el expediente tcnico cuyo contenido mnimo ser:

1.- Memoria Descriptiva

1.1. Aspectos Generales.

1.2. Objetivos del Estudio.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

1.4. Descripcin del rea del proyecto.

1.4.1. Ubicacin Geogrfica y poltica.

1.4.2. Condiciones Climatolgicas.

1.4.3. Altitud del rea del Proyecto.

1.4.4. Vas de acceso.

1.5. Descripcin del Proyecto.

1.6. Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniera Bsica.

1.7. Criterios de Diseo utilizados para el desarrollo del Proyecto.

1.8. Presupuesto de Obra.

1.9. Cronograma de Actividades.

1.10 Relacin de Profesionales que participaron en la elaboracin del Proyecto.

2.- Especificaciones Tcnicas

2.1 Generalidades.

2.2 Normas Tcnicas a Adoptarse en la ejecucin del Proyecto

2.3 Descripcin de las Partidas

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Tcnicas obligatoriamente, las Especificaciones Tcnicas por Partida deben estar organizadas de la siguiente forma:

a.- Definicin de la Partida

b.- Descripcin de la Partida

c.- Materiales a utilizar en la Partida

d.- Equipos

e.- Modo de ejecucin de la Partida

f.- Controles

Controles Tcnicos

Controles de ejecucin

Controles de geomtricos y de Terminado (segn fuese el caso)

g.- Aceptacin de los trabajos:

h.- Medicin y forma de Pago.

3.- Ingeniera del Proyecto

3.1.-Estudios de Ingeniera

3.1.1-Evaluacin e Inventario de la Va.

3.1.1.1.- Reconocimiento de Va

3.1.1.2.- Reconocimiento Arqueolgico

3.1.1.3.- Caractersticas Tcnicas y Descripcin

3.1.1.4.- Inventario de la Actual de la Va

3.1.1.5.- Evaluacin Vial

3.1.1.6.- Evaluacin Geotcnica General del Tramo de Estudio

3.1.1.7.- Evaluacin de Obras de Arte

3.1.1.8.- Evaluacin Arqueolgica

3.1.1.9.- Evaluacin de Expropiaciones

3.1.2.-Estudios Preliminares

3.1.2.1.- Levantamiento Topogrfico de la Va

3.1.2.2.- Consideraciones Generales para el Diseo de la Va

3.1.2.3.- Estudio de Trfico y Calculo del ndice Medio Diario

3.1.2.4.- Tipo de Vehiculo Adoptado

3.1.2.5.- Clasificacin del Terreno

3.1.2.6.- Clasificacin de la Va

3.1.2.7.- Velocidad Directriz

3.1.3.-Estudios Definitivos

3.1.3.1- Estudios de la Geometra.

3.1.3.1.1- Caractersticas Tcnicas de la Va

3.1.3.1.2- Trazo del Eje en Planta

3.1.3.1.3- Replanteo del Eje

3.1.3.1.4- Nivelacin y Perfil Longitudinal

3.1.3.1.5- Trazo en Elevacin

3.1.3.2- Estudios Hidrolgicos

3.1.3.2.1- Precipitacin

3.1.3.2.2- Precipitacin Media Anual del Proyecto

3.1.3.2.3- Anlisis y Procesamiento de la Informacin Metereologica

3.1.3.2.4- Regionalizacin de Datos Pluviomtricos

3.1.3.2.5- Intensidades de Precipitacin

3.1.3.2.6- Obtencin de Intensidades Mximas

3.1.3.2.7- Regionalizacin de las Intensidades

3.1.3.2.8- Relaciones Intensidades Duracin-Frecuencia

3.1.3.2.9- Ajuste a una Distribucin o Mtodo Probalistico

3.1.3.2.10- Escorrenta

3.1.3.2.11-Tiempo de Concentracin

3.1.3.2.12- Coeficiente de Escurrimiento

3.1.3.2.13- Generacin de Caudales

3.1.3.3- Estudios Geolgicos y Geotcnicos.

3.1.3.3.1- Geologa Local

3.1.3.3.2- Estudios Geotcnicos de la Sub Rasante

3.1.3.3.3- Exploracin y Muestreo

3.1.3.3.4- Ensayos de Campo y Laboratorio

3.1.3.3.5- Parmetros de Comportamiento

3.1.3.3.6- Estudios Esfuerzo - Deformacin

3.1.3.3.7- Distribucin de Esfuerzos en Pavimentos

3.1.3.4- Estudios de Evaluacin Arqueolgica y del Impacto Ambiental.

3.1.3.4.1- Objeto y Alcances

3.1.3.4.2- Justificacin del Proyecto

3.1.3.4.3- mbito Legal

3.1.3.4.4- Estudio de Alternativas

3.1.3.4.5- Localizacin

3.1.3.4.6- Diseo del Proyecto

3.1.3.4.7- Descripcin del Proyecto

3.1.3.4.8- Evaluacin Arqueolgica

3.1.3.4.8.1-Objeto

3.1.3.4.8.2-Ubicacin

3.1.3.4.8.3-Identificacin de vestigios arqueolgicos en la zona del proyecto.

3.1.3.4.8.4-Definicin de la filiacin cultural.

3.1.3.4.8.5-Propuestas de delimitacin.

3.1.3.4.8.6-Mapa de ubicacin y zonificacin del rea de estudio.

3.1.3.4.8.7-Mapa del rea con cuadros tcnicos georeferenciados.

3.1.3.4.8.8-Recomendaciones.

3.1.3.4.9- Evaluacin del Impacto Ambiental

3.1.3.4.9.1-Objeto

-Ubicacin

-Fases del Proyecto

-Funcionamiento

-Instalaciones y Obras Civiles

-Normas de Operacin

3.1.3.4.9.1-Descripcin del Medio

-Medio Fsico

-Medio Socioeconmico

3.1.3.4.9.1-Evaluacin de Impactos Ambientales. Conclusiones

3.1.3.4.9.1-Medidas Correctoras

-Medidas Preventivas

-Medidas Minimizadoras

-Medidas Correctoras

3.1.3.4.9.1-Programa de Vigilancia Ambiental

-Fase de Construccin

-Fase de Operacin

-Contactos con Organismos

-Elaboracin y Remisin de Informes

-Revisin del Programa de Vigilancia Ambiental

3.1.3.5- Estudios Gestin de la Seguridad y Sealizacin

3.1.3.5.1- Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

3.1.3.5.1.1-Administracin de Riesgos

3.1.3.5.1.2-Enfoque de Seguridad y Salud Ocupacional

3.1.3.5.1.3-Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

3.1.3.5.2- Plan de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

3.1.3.5.2.1-Responsabilidades Dentro del Plan

3.1.3.5.2.2-Programa Especfico de Control de Riesgos Operacionales

-Programa Operativo

-Deteccin De Riesgos

-Formacin del Personal

-Controles Operacionales de los Riesgos

-Sistemas de Informacin, Verificacin y Accin Correctiva

3.1.3.5.3- Sealizacin en la Va.

3.1.3.5.3.1-Seales Preventivas

3.1.3.5.3.2-Seales Informativas

3.1.3.5.3.3-Seales Reguladoras

3.1.3.5.3.4-Marcas Sobre el Pavimento

3.1.3.5.3.5-Postes Kilomtricos

3.1.3.6.- Expropiaciones

3.2.-Diseos de Ingeniera

3.2.1.- Diseo de Obras de Drenaje

3.2.1.1-Clculo y Diseo de Cunetas

3.2.1.2-Clculo y Diseo de Alcantarillas

3.2.1.3-Clculo y Diseo de Drenes Topo

3.2.2.- Diseo de la Seccin Estructural de los Pavimentos

3.2.2.1- Mtodo de diseo

3.2.2.1.1-Trnsito

3.2.2.1.2-Confiabilidad

3.2.2.1.3-Desviacin estndar global

3.2.2.1.4-Mdulo de resiliencia efectivo

3.2.2.1.5-Prdida o diferencias entre ndices de servicio inicial y final

3.2.2.2-Determinacin de espesores por capas

3.2.2.3-Anlisis del diseo final.

3.2.2.4-Consideraciones sobre la reutilizacin de los Materiales de la Carpeta Asfltica Actual.

4.- Presupuesto, Programacin y Evaluacin.

4.1.- Presupuesto

4.1.1-Presupuesto por Partidas

4.1.2-Presupuesto Analtico

4.1.3-Frmula polinmicas.

4.1.4-Anlisis de Gastos Generales

4.1.5-Anlisis de Precios Unitarios

4.1.6-Lista de cantidades de Materiales

4.1.7-Lista de cantidad de Equipos a utilizar

4.1.8-Lista de cantidades de mano de obra

4.2.- Programacin

4.2.1-Cronograma de Programacin GANTT

4.2.2-Cronograma de Avance Valorizado

4.2.3-Cronograma de Adquisicin de Materiales

4.3.- Evaluacin

4.3.1-Evaluacin Econmica

4.3.2-Informe de Consistencia del Expediente Tcnico Detallado del PIP

4.3.3-Registr de Variaciones en la Fase de Inversin

5.- Planos y Fotografas

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel constructivo.

1. De Ubicacin General del Proyecto.

2. Esquema General del Proyecto.

3. Plano Geolgico de la zona del proyecto.

4. Plano Geotcnico de la zona del proyecto.

5. Planos de Planta y Perfil Longitudinal.

6. Secciones Transversales detallando la seccin de la va.

7. Planos de las Obras de Arte.

8. Planos de Estructuras de Pavimentos

9. Otros Planos que el Proyectista considere necesarios.

Es obligatorio que la informacin se organice de la siguiente forma:

Anexarse un ndice de planos que detalle el nombre del plano con su respectivo folio de ubicacin a la altura del membrete

Toda labor descrita se traducir con suficiencia en los planos de obra del proyecto y debern ceirse a los documentos que conforman las bases de la presente licitacin.

12.0DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD entregar al Contratista, toda la documentacin existente relacionado al Proyecto (copia del Perfil de Pre inversin, croquis, planos de ubicacin).

Cabe sealar que las coordinaciones con LA MUNICIPALIDAD sern con profesionales y tcnicos de la OPI-MPC y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

13.0PLAZO DE EJECUCIN

El plazo para la elaboracin y entrega del Expediente Tcnico ser de 30 (treinta) das calendarios y el plazo para la ejecucin total de las obras es de 180 (CIENTO OCHENTA) das calendarios.

El Plazo de Ejecucin contractual total (expediente y ejecucin de obra) es de (210) DOSCIENTOS DIEZ das calendarios.

14.0MONTO DEL EXPEDIENTE TCNICO Y DE LA EJECUCIN DE OBRA

Segn el Estudio de Preinversin a nivel de Perfil, el presupuesto base para la Elaboracin de los Estudios y Expediente Tcnico de las obras es de S/.190,899.00y el presupuesto base para la ejecucin de las obras est determinado con el monto de S/.9,559,879.97, incluyendo IGV, gastos generales, utilidades e imprevistos.

De acuerdo a la normatividad vigente, en la modalidad de seleccin por Concurso Oferta, se debe tener en cuenta como mnimo (02) dos fuentes distintas para determinar el Valor Referencial. En el presente caso una fuente es los Montos determinados en el Estudio de Preinversin y la otra fuente es el resultado del estudio de posibilidades del mercado (a travs de cotizaciones o proformas a personas naturales y/o jurdicas que se dedican a las actividades materia de la convocatoria).

15.0 PRESENTACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

El Expediente Tcnico se presentarn en original y (03) tres copias, en formato A-4, debidamente empastados o anillados, los planos en escalas reglamentarias ploteados en papel Canson o bond con membrete.

Cada uno de los documentos que conforman parte del Expediente Tcnico debern estar firmados por el Ingeniero especialista responsable de su ejecucin y por el Ingeniero Jefe del Proyecto, en concordancia con la reglamentacin vigente.Entregando adems de lo anterior (04) cuatro copias en CD (Disco Compacto) con todos los archivos digitales desarrollados en los programas Word, Excel, Microsoft Project (o similares) y los planos digitalizados en Autocad (o similar) e imprimibles en plotter.

16.0SUPERVISIN Y CONTROL DEL PROYECTO

El control del EXPEDIENTE TCNICO, estar a cargo de los evaluadores por especialidad adscritos por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de LA MUNICIPALIDAD, quienes harn el seguimiento, control, coordinacin y revisin de los avances parciales y la entrega final de los estudios.

La supervisin de la obra estar a cargo de LA MUNICIPALIDAD a travs de un Supervisor expresamente contratado para ejecutar dicha labor, bajo la direccin y control de la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras de LA MUNICIPALIDAD.

El Contratista estar sujeto, a la verificacin de la participacin del personal profesional y tcnico y de la logstica propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos sern evaluados de acuerdo a lo sealado en las bases administrativas en el contrato a ser suscrito con el Contratista.

17.0INFORMES - PLAZOS - CONTENIDO - APROBACION:

El Consultor presentara un cronograma de trabajo que involucre informes parciales (Informe Preliminar indicando la compatibilacin del estudio de preinversin y su verificacin de campo, Informe de Ingeniera conformado por el borrador del expediente tcnico) e Informe Final de entrega, programado de acuerdo al plazo contractual para elaborar el expediente tcnico.

El Informe Final estar conformado por los siguientes documentos:

1.-RESUMEN EJECUTIVO: Ficha tcnica con datos tcnicos y generales del proyecto - relacin de profesionales responsables por cada actividad que participaron en la elaboracin del Expediente Tcnico, mostrando nombre, especialidad, registro profesional y firma - Relacin de Maquinaria y Equipo mnimo requeridos para ejecutar la obra.

2.-EXPEDIENTE TCNICO DEFINITIVO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Para ejecutar la Obra por la modalidad de Contrata. El contenido ser el determinado a la presentacin del Informe N 2 de Ingeniera.

3.-INFORME DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE INVERSIN: El consultor presentara el informe tcnico de viabilidad del programa de inversin con los anexos SNIP correspondientes, donde se sustentara las modificaciones relacionadas con los componentes del programa (si los hubiera).

DE LA REVISION Y APROBACIN DE LOS INFORMES:

Los plazos de revisin y aprobacin de los Informes no modifican el cronograma de presentacin de informes.

La reincidencia en las observaciones, es decir en caso el Consultor reincida en las mismas observaciones que se le hizo luego de la revisin de los Informes, del Borrador del Expediente Tcnico o del Expediente Tcnico Definitivo se considerar como demora en el plazo de presentacin estando sujeto a la aplicacin de las penalidades y multas por mora establecidas en el Contrato y podr dar lugar a que la Municipalidad Provincial de Cajamarca resuelva el Contrato por incumplimiento.

Los Informes y el Expediente Tcnico, slo sern aprobados cuando el Evaluador del estudio, exprese su Conformidad mediante Informe escrito.

Con el Informe de Conformidad del Expediente Tcnico Definitivo, suscrito por el Evaluador, la Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de la Gerencia de Infraestructura dispondr el emitir la correspondiente Resolucin de Aprobacin.

18.0 PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

El Expediente Tcnico Definitivo, datos de campo y dems documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarn a ser propiedad de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para lo cual el Consultor los entregar a ms tardar al trmino del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor, no podr utilizar el Expediente Tcnico Definitivo, los datos de campo y dems documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo y por escrito de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.19.0 ALCANCE PARA LA EJECUCION DE OBRA.

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genricos para la correcta ejecucin de la obra que comprende el proyecto, incluyendo implementacin del sistema de seguridad mnimo en la construccin segn normatividad vigente, el postor deber presentar en su propuesta tcnica un plan de seguridad y salud de la obra materia del presente proceso de seleccin de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Para la ejecucin de la Obra aparte de lo establecido en el expediente tcnico es de aplicacin obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin- Ley N 28296 y su reglamento.20.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista asume la responsabilidad tcnica total por los servicios profesionales. El contratista debe tener en cuenta que en las obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta no es aplicable la aprobacin de adicionales por errores del expediente tcnico, toda vez que el contratista es proyectista y ejecutor de la obra a la vez, asumiendo la responsabilidad econmica por los errores que posteriormente se adviertan en el expediente tcnico.

CAPTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA

EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIN PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

De acuerdo con el artculo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluacin, necesariamente:

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Mximo (15 puntos)

Criterio:Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecucin de obras en general, durante los ltimos diez (10) Aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo acumulado de cinco (05) veces el valor referencial equivalente a S/. 48753,894.85Se considerar obra en general a todo tipo de Obras ejecutadas por los postores.Acreditacin:La experiencia se acreditar mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.En los casos que se acr