1/55Licitación Pública N° 009-2012-EMAPE

BASES INTEGRADAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO: AV. BERTELLO – AV.

NARANJAL”

2012

BASES INTEGRADAS

2/55LP Nº 009-2012-EMAPE

SECCIÓN GENERALDISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN

LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la

Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

3/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE1

1 Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.

4/55LP Nº 009-2012-EMAPE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASESEl Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTASTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

5/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.2

2 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

6/55LP Nº 009-2012-EMAPE

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles3, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta4.

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.13.1 Evaluación TécnicaSe verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

3 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

4 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

7/55LP Nº 009-2012-EMAPE

“El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.16 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.17 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

8/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el

desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado5. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOSUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

5 Esta disposición sólo se consignará si el valor referencial del proceso de selección es igual o superior a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT).

9/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento

de la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional

de Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo; los mismos que deberán ser aprobados por la Entidad en un plazo no mayor a 15 días calendarios para su entrada en vigencia;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTALos postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

10/55LP Nº 009-2012-EMAPE

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7 DEL PRECIOLa oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles6 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA7

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

6 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos.

7 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

11/55LP Nº 009-2012-EMAPE

3.9 SUPERVISOR8 Persona natural9 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.10 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se suscribirá el Acta correspondiente y se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso10

al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIASSon hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS

3.12.1ADELANTO DIRECTOLa Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)11 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSSe otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)12 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

8 Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.

9 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

10 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

11 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

12 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

12/55LP Nº 009-2012-EMAPE

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAEl plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la

obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que,

de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación13.e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

13 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases.

13/55LP Nº 009-2012-EMAPE

SECCIÓN ESPECÍFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.RUC N°: 20100063337

1.2 DOMICILIO LEGALVía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra: Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Canta Callao, tramo: Av. Bertello – Av. Naranjal.

1.4 VALOR REFERENCIAL14

El valor referencial asciende a S/. 28’595,831.89 (Veintiocho millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y uno con 89/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2012.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 25,736,248.71

(Veinticinco millones setecientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y ocho con 71/100 nuevos soles)

S/. 28’595,831.89

(Veintiocho millones quinientos noventa y cinco mil

ochocientos treinta y uno con 89/100 nuevos soles)

S/. 31,455,415.07

(Treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y

cinco mil cuatrocientos quince con 07/100 Nuevos

soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la buena pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

14 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

14/55LP Nº 009-2012-EMAPE

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante documento de fecha 05 de febrero del 2013.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos ordinarios.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL15

No aplica.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSEl requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Resolución Nº 106-2012-EMAPE/GG, que designa al Comité Especial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA El proyecto está ubicado en la Av. Canta Callao limitada entre la Av. Bertello - Av. Naranjal.

Distrito : San Martín de PorresProvincia : LimaDepartamento : LimaTramo : Av. Naranjal – Av. Bertello

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de ciento ochenta (180) días calendarios16, el mismo que se inicia cuando se cumpla con:

i) Que se designe al Supervisor, según corresponda.ii) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.iii) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. iv) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y

oportunidad establecidas en la bases.

1.13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASESAdemás del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende:

1) Introducción.2) Memoria descriptiva.3) Metrados.4) Presupuesto de obra.5) Relación de equipo mínimo.6) Requerimiento de mano de obra, materiales y maquinaria.7) Fórmula polinómica de reajuste.

15 Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 41º del Reglamento.

16 De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.

15/55LP Nº 009-2012-EMAPE

8) Especificaciones técnicas de construcción.9) Cronograma de obra.10) Cronograma de desembolsos mensuales de obra.11) Planos.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN17

Convocatoria : 11/04/12 Registro de participantes : 12/04/12 al 06/02/13, de 8:30 a 17:00 horas. Formulación de consultas : 12/04/12 al 18/04/12 Absolución de consultas : 23/04/12 Formulación de observaciones : 24/04/12 al 2/05/12 Absolución de observaciones : 07/05/12 Integración de Bases : 05/02/13 Presentación de Propuestas : 15/02/13 a las 15:00 horas en el Salón de Emape

Evaluación de propuestas : 18/02/13 Otorgamiento de la Buena Pro : 19/02/13 a las 09:30 horas en el Salón de Emape

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de los participantes se realizará en Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), deberá acercarse a Caja del Departamento de Tesorería de EMAPE S.A. y luego a la Sub Gerencia de Logística, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, previo pago de la suma de S/. 30.00 (Treinta con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

Será deseable que, para efectos de agilizar el registro de participación, se llene el FORMATO N° 03.

En el momento de la entrega de las bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas (ANEXO Nº 07), ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Av. Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 17:00 horas18, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2012-EMAPE.

Adicionalmente, el participante podrá remitir sus consultas y/u observaciones al siguiente correo electrónico: jlonga@emape.gob.pe, accionar que no lo exime de su obligación de presentarlas con las formalidades antes señaladas.

17 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

18 Las Entidades de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

16/55LP Nº 009-2012-EMAPE

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en la sala de proceso de EMAPE S.A. sito en la Av. Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico) en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de notario.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2012-EMAPE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentará en un (1) original y una (01) copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos19 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

19 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

Señores

NOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓN

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2012-EMAPEObjeto del proceso: ………….

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores

NOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓN

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2012-EMAPEObjeto del proceso: ………

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

17/55LP Nº 009-2012-EMAPE

iii) Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. Anexo Nº 02.

Asimismo, deberá adjuntar:

1. Declaración jurada de profesionales y equipos propuestos para la obra (FORMATO Nº 04)

2. Experiencia del profesional propuesto (FORMATO N° 07)Se adjuntará contratos acompañados con su conformidad (Acta de recepción de obra), certificados, constancias, o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente su experiencia.

3. Declaración jurada de compromiso de los profesionales propuestos para el servicio (FORMATO N° 08)

4. Todos los profesionales deberán presentar copia del título profesional y colegiatura.

5. Declaración jurada indicando que se encuentra habilitado.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración jurada del plazo de ejecución. Anexo Nº 04.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 05

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vii) El postor deberá presentar en su propuesta técnica una DECLARACIÓN JURADA que cuenta con la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Construcción Civil (RENECOSUCC) de conformidad con el Decreto Supremo Nº 004-2007-TR que es obligatorio cumplimiento, la misma que de ser el caso, deberá ser presentada para la firma del contrato. En consecuencia de no presentar la referida Declaración Jurada en su propuesta técnica será descalificado.

La declaración jurada podrá ser presentada por todos los miembros de un consorcio o por el representante legal común de los consorciados, indicando en ella que todos los consorciados cuentan con la referida constancia.

Para la firma del contrato deben presentarla la constancia todos los miembros del consorcio.

MUY IMPORTANTE:

18/55LP Nº 009-2012-EMAPE

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

i) Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá presentarse: La experiencia del postor se acreditará con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, o acompañado de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. (Formato Nº 05 y 06)

ii) Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá presentarse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias, certificados, o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente su experiencia. (Formato Nº 07).

iii) Para acreditar el factor de evaluación “Cumplimiento en la ejecución de obras”, podrá presentarse constancias, certificados o cualquier documento que de manera fehaciente, demuestre que las obras presentadas para acreditar la experiencia del postor se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades.

Se podrá sustentar la experiencia del profesional propuesto con constancias o certificados, sin necesidad que obligatoriamente se adicione la presentación conformidad de servicio, contrato, acta de recepción u otro documento.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA20 Se presentará en un (1) original. El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 06, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en nuevos soles. (Formato Nº 02)

ii) La garantía de seriedad de oferta se presentará a través de una Carta Fianza por un monto de S/. 285,958.32 (Doscientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho con 32/100 nuevos soles).

La Carta Fianza de seriedad de oferta a presentar será a nombre de: “Empresa Municipal Administradora de peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.”

La vigencia de la garantía de seriedad de oferta no será menor a dos (2) meses, computadas a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas, pudiendo ser renovada hasta la suscripción del contrato. La falta de renovación generará la descalificación de la oferta económica o, en su caso, que se deje sin efecto la buena pro otorgada.

20 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

19/55LP Nº 009-2012-EMAPE

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

En la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, es necesario que en el caso de un consorcio la carta fianza que se emita deba mencionar expresamente a todas y cada uno de las empresas que la conforman.

2.6 Determinación del puntaje totalUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor ic1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, el postor ganador deberá presentar, los siguientes documentos21:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económicaf) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta

técnica.g) El postor ganador presentará una póliza de seguro que cubra daños a terceros

(personas y bienes).h) Relación de maquinaria, presentando copia de tarjeta de propiedad o contrato de

alquiler de ser el caso. i) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.j) Código de cuenta interbancaria.k) Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 2).

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato.

La vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final.

21 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

20/55LP Nº 009-2012-EMAPE

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATODentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, EMAPE citará al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles (Dicho plazo se contará a partir del día siguiente de recibida la citación de la Entidad); dentro del cual deberá presentarse a la Entidad para suscribir el contrato con la documentación requerida. La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.

2.9 DISPOSICION FINALTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

21/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los requerimientos técnicos mínimos, a efectos de poder admitir sus propuestas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos mínimos acarreará la descalificación de la propuesta.

Los requisitos que se señalan a continuación son de cumplimiento obligatorio y no están sujetos a asignación de puntaje:

3.1 PLAZO DE EJECUCIONEl plazo de ejecución de la obra es de acuerdo al punto 1.12 de las bases y en consecuencia el plazo que ofertarán los postores no podrá ser mayor a dicho plazo.

3.2 PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRAEl contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los profesionales que a continuación se indica:

ITEM PROFESIONALES MINIMOS UND PARTICIPACION1.0 Ing. Civil Residente de obra Mes 100%2.0 Ing. Civil Asistente de obra Mes 100%3.0 Ing. Civil Coordinador de obra Mes 100%4.0 Ing. Civil Especialista en costos y

ValorizacionesMes 100%

Todos los profesionales antes descritos deberán ser titulados, colegiados y habilitados, así como contar como mínimo con 24 meses de experiencia en la especialidad antes indicada, en obras similares.

Se considerará como obras similares las obras viales de: Construcción (o Reconstrucción) y/o rehabilitación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento de pistas y/o calles y/o avenidas y/o carreteras asfaltadas.22

Dicha experiencia la acreditará mediante la presentación de contratos acompañados con su conformidad (Acta de recepción de obra), certificados, constancias, o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente su experiencia. Así mismo adjuntará copia del título profesional, copia de colegiatura y declaración jurada indicando que se encuentra habilitado.

Cabe precisar que el Residente de Obra deberá estar en ella, de modo permanente y realizar sus funciones de manera directa, incumplimiento generará la aplicación de la penalidad respectiva.

Los postores que presenten profesionales extranjeros, adjuntarán copia del título profesional del país de origen, copia de la colegiatura en el país de origen y declaración jurada simple indicando que se encuentra habilitado; asimismo, cabe indicar que todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado.

22 De acuerdo al Pronunciamiento N° 409-2012/DSU, observación Nº 9; se procede a retirar las obras de veredas de la definición de obras similares.

22/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Por otro lado, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

El residente de obra podrá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras similares.

El asistente de obra podrá acreditar su experiencia como supervisor y/o inspector en obras similares al objeto de la convocatoria, además de las labores desempeñadas como asistente y residente en obras similares.

Se aceptará a un profesional en ingeniería civil con experiencia como gerente de obra, en obras similares para acreditar el profesional propuesto como Coordinador de Obra.

En relación al cargo solicitado como Ing. Civil Especialista en costos y Valorizaciones, se admitirán términos como: Especialista en costos y Valorizaciones y/o Especialista en costos, valorizaciones y metrados y/o Especialista en costos, valorizaciones y presupuestos y/o Ing. en Metrados y Valorizaciones y/o Ing. En Costos y Presupuestos y/u Ing. En Metrados y Control de Obras; siempre y cuando cumplan en acreditar fehacientemente con la documentación que permita evaluar dicha experiencia y que guarde relación directa con el objeto de cada especialidad requerida.

3.3 EQUIPO MINIMOEl postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equipo señalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado, con promesa de arrendamiento o bajo la modalidad de adquisición compra-venta. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazado inmediatamente en caso de cualquier avería.

Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone del equipo mínimo solicitado. Para la firma de contrato deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado, con promesa de arrendamiento o bajo la modalidad de adquisición compra-venta.

Bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el equipo mínimo, debiendo presentar para la firma del contrato la documentación sustentatoria indicada en las bases.

23/55LP Nº 009-2012-EMAPE

EQUIPO MINIMO

DESCRIPCIONCANTIDAD

CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 2CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl 1CAMION PLATAFORMA DE BARANDA (La capacidad y potencia del camión plataforma de baranda, será aquella que es, lo suficiente para cumplir el suministro e instalación de los semáforos tal como indica en las especificaciones técnicas del expediente técnico)

1

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. Long. 1RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton

1

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton 1RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton 1RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton 1CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.35 yd3 1RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y 1TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1MINICARGADOR 1PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 1FREZADORA (Que tenga la fuerza, tracción y estabilidad para remover el espesor de carpeta asfáltica de 4 a 5 cm)

1

MOTONIVELADORA DE 125 HP 1MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 1CAMIONETA PICK UP doble cabina 4 X 4 1CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 1GRUA DE BRAZO HIDRAULICO, CAMION DE 5 TN 1

24/55LP Nº 009-2012-EMAPE

El postor podrá ofertar una barredora incorporada a un minicargador de 70 HP, lo cual deberá acreditar a la firma del contrato.

El equipo mínimo solicitado no deberá tener más de 7 años de antigüedad, lo cual deberá ser acreditado a la firma del contrato.

El postor podrá ofertar un equipo de igual o mayor potencia y capacidad, lo cual deberá acreditar a la firma del contrato.

Se confirma que la retroexcavadora sobre orugas 115-165 hp 0.75-1.4 yd3; podrá ser reemplazada por una excavadora sobre orugas de igual o mayor potencia y capacidad, lo cual deberá acreditar a la firma del contrato.

3.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.-De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

PRONUNCIAMIENTO N° 409-2012/DSUObservación Nº 14, 19 y 20: Contra el valor referencial.Por defectos en el expediente técnico relacionados con los hechos cuestionados, durante la ejecución contractual resulte necesaria la ejecución de prestaciones adicionales, el contratista podrá requerirlos en concordancia con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento al respecto.

25/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

A. Factor “Experiencia en obras en general” 23

Se calificará considerando las obras en general, ejecutadas por el postor en los últimos ocho (08) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta Cuatro (04) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Incluye todas las obras ejecutadas por los postores (Formato Nº 05).

Se asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente:

Cuatro (04) veces el valor referencial o más……………………………… 20 puntos

Mayor a (03) vez el valor referencial y menor aCuatro (04) veces el valor referencial…………………………………….…..15 puntos

Mayor a (02) vez el valor referencial y menor aTres (03) veces el valor referencial…………………………………….…….10 puntos

Dos (2) veces el valor referencial y mayor o igual a Una (01) vez el valor referencial ……………………………..……………… 5 puntos

Menor a Una (01) vez el valor referencial y mayor o igual a ½ vez el valor referencial ………… ………………………………… 3 puntos

Menor a ½ vez al valor referencial …………..……………………………….0 puntos

La experiencia del postor se acreditará con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, o acompañado de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra; la falta de uno, será motivo para no ser considerado en la calificación.

Se tomará en cuenta las fechas de las actas de recepción de las obras a fin de cuantificar la antigüedad de los documentos que demuestran la experiencia.

En lugar de la conformidad también podrán presentar la liquidación de obra siempre que se demuestre de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Para acreditar la experiencia del postor en la ejecución de obras privadas, se ampliará el criterio incluyendo la posibilidad de presentar el Acta de Conformidad de obra de la Municipalidad correspondiente.

No se aceptarán declaraciones juradas, ni declaratorias de fábrica.

20 puntos

B. Factor “Experiencia en obras similares”

Se calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos diez

35 puntos

23 Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

26/55LP Nº 009-2012-EMAPE

(10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial. (Formato Nº 06).

Se calificará como obras similares las obras viales de: Construcción (o Reconstrucción) y/o rehabilitación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento de pistas y/o calles y/o avenidas y/o carreteras asfaltadas.24

Referente a las obras de Habilitaciones Urbanas, serán consideradas solo las partidas presupuestales que contengan trabajos referentes a las obras establecidas como similares (Para acreditar las partidas deberá adjuntar la estructura presupuestal de la obra, junto con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad)

Se asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente:

Mayor o igual al 100% del valor referencial: ………………………….. 35 puntos

Mayor o igual al 75% y menor a 100% del valor referencial: …… 25 puntos

Mayor o igual al 50% del valor referencial y Menor que 75% del valor referencial: ………………………………… 10 puntos

Mayor o igual al 25% del valor referencial y Menor a 50% del valor referencia: ……………………………………….. 5 puntos

Menor al 25% del valor referencial …………………………………………00 puntos

La experiencia del postor se acreditará con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, o acompañado de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra; la falta de uno, será motivo para no ser considerado en la calificación.

Para acreditar la experiencia del postor en la ejecución de obras privadas, se ampliará el criterio incluyendo la posibilidad de presentar el Acta de Conformidad de obra de la Municipalidad correspondiente.

No se aceptarán declaraciones juradas, ni declaratorias de fábrica.

El participante que integró un consorcio podrá acreditar su experiencia aun cuando su participación en dicha obra haya sido inferior al precitado porcentaje, siempre y cuando se verifique previamente que la obra presentada cumple con la definición de obra similar y el monto de la obra sea como mínimo el quince por ciento (15%) del valor referencial para la ejecución de la obra.

NOTA:La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general.

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”

24 De acuerdo al Pronunciamiento N° 409-2012/DSU, observación Nº 9; se procede a retirar las obras de veredas de la definición de obras similares.

27/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Residente de obraDeberá ser un ingeniero civil colegiado.Se calificará el tiempo de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras similares, que se acreditará con contratos con su conformidad (Acta de recepción de obra), o constancias, o certificados, o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente su experiencia. (Formato Nº 07).

Se asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente:

a) Por un tiempo efectivo igual o mayor a 48 meses : 30 puntos

b) Por un tiempo efectivo mayor o igual a 30 meses : 20 puntosY menor a 48 meses.

c) Por un tiempo efectivo mayor a 24 meses : 15 puntosY menor a 30 meses.

d) Por un tiempo efectivo igual a 24 meses : 00 puntos

Se presentará carta de compromiso de los profesionales propuestos (Formato Nº 07)

30 puntos

D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”

Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

De acuerdo a la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBCNC

Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postorPF = Puntaje máximo del FactorNC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la

prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

Al no existir uniformidad respecto de los documentos con los cuales se compruebe que se ejecutó el servicio sin incurrir en penalidades; para acreditar la conformidad por la prestación efectuada de los contratos, se aceptarán certificados en las que se incluya "que los trabajos se realizaron a satisfacción del cliente" como equivalencia a "que los trabajos se realizaron sin penalidades”; siempre que adicionalmente a los certificados o constancias, también presenten resoluciones o cualquier otro documento del cual se desprenda, de manera fehaciente e indubitable, que el postor ejecutó su prestación sin incurrir en penalidades. (Pronunciamiento N° 019-2011/DTN)

Notas: 1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que

15 puntos

28/55LP Nº 009-2012-EMAPE

tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN.

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN

PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

29/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CAPÍTULO V

CONTRATO Nº -2013-EMAPE/....

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra denominada: “XXXXXXXX”, que celebra de una parte:

La EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A., con R.U.C. N° 20100063337, representada por………….., identificado con D.N.I. Nº…………, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03021711 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio, para efectos del presente contrato, en la Vía de Evitamiento Km. 1.700, Ate – Lima, a quien en adelante se denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte;

……………, con R.U.C. Nº …………., representada por ……………, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N° ……………… del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, señalando para efectos del presente contrato como domicilio, en …………………; a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, a quienes en forma colectiva se les denomina LAS PARTES, declaran:

ANTECEDENTES.-LA ENTIDAD es una empresa del Estado de derecho privado, de nivel municipal, que tiene por objeto principal dedicarse a la construcción, rehabilitación, mantenimiento, conservación y administración de las carreteras, autopistas, vías rápidas tanto urbanas como interurbanas; la administración y cobro del peaje, en las vías terrestres que pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pudiendo, asimismo, realizar otras actividades, obras y servicios relacionados con su objeto social, que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima ya sea por intermedio del Consejo Metropolitano de Lima o del Señor Alcalde de Lima.

En este contexto, se convocó a la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE para la contratación de la ejecución de la obra: “XXXXXXXXXXXXXXX”, con un valor referencial de S/………….. (………………. /100 Nuevos soles), un Tope Superior (110%) de S/……….. (……………. /100 Nuevos soles) y un Tope Inferior (90%) de S/. …….. (………….…./100 Nuevos soles), bajo el sistema de Precios Unitarios, con precios vigentes al mes de XXXXXXXX, monto que incluye el I.G.V.; habiéndose otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, por el monto de S/. …………… (………….. /100 Nuevos soles), la cual ha quedado consentida. Cada vez que en el presente contrato se haga referencia a la Ley deberá entenderse por tal a la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y cuando se refiera al Reglamento deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. De igual manera cuando se haga referencia a las “Bases” se entenderá que se trata de las Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOPor el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra denominada: “XXXXXXXXXXXXXXXX”, de acuerdo con lo expresado en el Expediente Técnico de Obra, Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica del Contratista y demás documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de Ejecución de la Obra es de XXXXXXXXXXXXXX días calendario, según la propuesta técnica de EL CONTRATISTA.

30/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CLÁUSULA TERCERA.- DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO3.1 Documentos que forman parte del presente Contrato:

1. Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA2. Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE en calidad de Anexo A.3. Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA, en calidad de Anexo B.4. Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado, en calidad de

Anexo C.5. Constancia de Capacidad libre de contratación expedida por el OSCE, en calidad de

Anexo D.6. Carta Nº……………….., que designa a . ………………, con Registro ………….., como

Residente de obra, adjuntando el Certificado de Habilidad del Residente en Obras Públicas, expedido por el Colegio de ingenieros del Perú, en calidad de Anexo E.

7. Carta Fianza Nº …………….., emitida por…………como Garantía de Fiel Cumplimiento, en calidad de Anexo F.

8. Calendario de avance de obra valorizado, en concordancia con el Cronograma de desembolsos establecidos y sustentando en la programación de obra PERT-CPM por partidas, concordante con el plazo, en calidad de Anexo G.

9. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra; en concordancia con el calendario de obra valorizado en calidad de Anexo H.

10. Expediente Técnico de Obra, en calidad de Anexo I.  3.2 Si hay conflicto en los Documentos del Contrato, el orden de prioridad de los

documentos, de más alto a más bajo, será: 1° Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA 2° Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE 3° Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA.

3.3. El contrato reemplaza todas las negociaciones, aseveraciones o acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, que estén relacionados e cualquier manera con la obra, incluyendo los documentos de compromiso que no estén expresamente señalados en el numeral 3.1 de la presente Cláusula.

3.4. El Contrato podrá ser modificado solamente por acuerdo escrito suscrito por los representantes facultados de EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO4.1. EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la referida obra por el

monto de su oferta económica ascendente a la suma de S/. ( con 00/100 nuevos soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS y con precios al mes de XXXXXX.

4.2. El Precio del Contrato incluye los materiales, mano de obra, leyes y beneficios sociales, el uso y/o arrendamiento de los equipos de construcción, herramientas, maquinarias, tributos, dirección técnica, gastos de administración, indemnizaciones, seguros, movilización y desmovilización, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA, además de cualquier otro gasto o costo necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su entrega a satisfacción de EMAPE S.A.

4.3 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar donde se ejecutará la obra y revisado los documentos de convocatoria, por lo que renuncia a cualquier reclamo posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.

 CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS VALORIZACIONESEl monto del contrato será abonado mediante valorizaciones de avances mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta y se pagarán en función al avance de la obra

31/55LP Nº 009-2012-EMAPE

realmente ejecutado, previa aprobación de EMAPE S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197º del Reglamento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 198º del Reglamento, el reajuste de precios se efectuará mediante aplicación de la Fórmula Polinómica precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. El pago del precio total del Contrato se hará con cargo a los Recursos Municipales que administra EMAPE S.A. por encargo de su Titular, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en mérito del Acuerdo N° 194 de fecha 24 de Noviembre de 1995 del Concejo Metropolitano; razón por la cual, EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A. la factura correspondiente al pago de las obligaciones contenidas en el presente documento a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima con Registro Único de Contribuyentes Nº 20131380951.  CLÁUSULA SEXTA.- DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODe conformidad con lo previsto en el artículo 158º del Reglamento, EL CONTRATISTA entrega a EMAPE S.A. a la firma del presente contrato, la siguiente Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de EMAPE S.A.

Carta Fianza : Afianzador : Afianzado : Beneficiario : Fecha de emisión: Vigencia : Monto de la Fianza :

Esta Garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, bajo sanción de ser ejecutada por falta de renovación oportuna conforme a ley.

De ejecutarse esta garantía en los casos que señala el artículo 164º del Reglamento, los gastos que irroguen la comunicación vía notarial a la Entidad Financiera y la ejecución de las garantías serán de cargo de EL CONTRATISTA.

La mencionada garantía garantizara el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones emanadas del presente contrato

CLÁUSULA SETIMA.- PENALIDADESEn caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 165º del Reglamento. Las penalidades a las que estará sujeta El CONTRATISTA, en aplicación del artículo 166º del Reglamento se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por EMAPE S.A. La multa es por cada día.

2/4000

32/55LP Nº 009-2012-EMAPE

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/4000

3

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor.

1/4000

4RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra

1/4000

5

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/4000

6

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala

S/. 700

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Todo trámite ante la Entidad, se realizará, presentando dos originales y 1 copia.

CLÁUSULA OCTAVA.- ADELANTOSEMAPE S.A. autorizará a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, el pago de los Adelantos que contempla el artículo 186° del Reglamento.

EMAPE S.A. sólo entregará los adelantos solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto, y por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de EMAPE S.A. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

CLÁUSULA NOVENA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 9.1 La ampliación de plazo sólo procederá en los casos que contempla la Ley y su Reglamento.

9.2. Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el Calendario de Avance de obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo concedida.

9.3. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

CLAUSULA DECIMA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA10.1 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra objeto del presente contrato, en estricta

observancia y cumplimiento de los mismos y procedimientos técnicos y instructivos establecidos en el Expediente Técnico y en concordancia del Reglamento Nacional de Construcciones.

10.2 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones encontradas en el sitio de la Obra durante la ejecución de los trabajos.

33/55LP Nº 009-2012-EMAPE

10.3 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para equipar la obra con personal experto de ingenieros, empleados, obreros y equipos de construcción necesarios para lograr el éxito de la misma a su disposición,

10.4 EL CONTRATISTA será el único responsable de los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimientos del montaje y también de la coordinación entre las diversas partes de la obra bajo Contrato.

10.5 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta por los hechos que puedan suscitarse en la obra, por acción, omisión, error y negligencia mientras esta se encuentre bajo su control, salvo hechos de naturaleza fortuita y/o fuerza mayor debidamente comprobado.

10.6 EL CONTRATISTA colocará el Panel de obra en un plazo máximo de 06 días a partir de la entrega del terreno. De no cumplirse, EMAPE S.A. colocará el Panel de obra a su costo, el mismo que será deducido en la valorización correspondiente.

 10.7 EL CONTRATISTA realizará las pruebas y ensayos que disponga el Supervisor de la

obra. Asimismo, deberá entregar a través de la Supervisión los Certificados de Calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera, a efectos de que EMAPE S.A. pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

10.8 EL CONTRATISTA está impedido de ejecutar trabajos o partidas adicionales al presupuesto contratado, salvo autorización expresa y por escrito de EMAPE S.A.

 10.9 Si EL CONTRATISTA causa daños a bienes de terceros, EL CONTRATISTA arreglará con

el tercero mediante el mecanismo legal aplicable. Si el tercero presenta reclamo contra EMAPE S.A. por los daños comprobados como ciertos, EMAPE S.A. notificará al CONTRATISTA y le requerirá para que se defienda de la acción, a expensas de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA satisfará la orden, laudo o mandato finales contra EMAPE S.A. y pagará los costos en que haya incurrido EMAPE S.A. por concepto de dicha acción, aún cuando haya concluido el contrato.

Si EL CONTRATISTA no cumple con la reparación de daños a terceros, por el mérito del presente pacto, EL CONTRATISTA faculta a EMAPE S.A. a descontar el monto respectivo de los pagos de valorizaciones y/o la liquidación del contrato.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- INDEMNIZACION Y LIBERACIÓN11.1 EL CONTRATISTA a título individual y en representación de sus trabajadores, deberá

indemnizar defender y salvaguardar a EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes contra cualquier clase de acción que surja como resultado de un incumplimiento de EL CONTRATISTA o atribuibles a su desempeño en la ejecución de las prestaciones estipuladas en este Contrato.

 11.2 EL CONTRATISTA, deberá proteger, indemnizar, defender y liberar de responsabilidad a

EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes, de todo daño relacionado con la muerte o lesión a representantes o empleados de EL CONTRATISTA, o empleados de EMAPE S.A., o terceras personas y de todas las pérdidas relacionadas al daño ocasionado en la propiedad en poder o en custodia de EL CONTRATISTA, o cualquier otra persona cuando tales pérdidas por muerte, lesión, perdida o daño resulten de acciones alegadas como negligentes u omisiones de EL CONTRATISTA , sus empleados o representantes.

11.3 EMAPE S.A. deberá inmediatamente notificar por escrito a EL CONTRATISTA de cualquier reclamo de un tercero contra EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes. EL CONTRATISTA tendrá a su cargo y dirección exclusiva la defensa de

34/55LP Nº 009-2012-EMAPE

cualquier caso o proceso por el cual EL CONTRATISTA es responsable según los numerales precedentes.

Si EL CONTRATISTA falla en defender diligentemente tal juicio o proceso EMAPE S.A. podrá a su propia discreción defender ese proceso conciliar el reclamo, sin el consentimiento de EL CONTRATISTA, sin que esto signifique liberarlo de su obligación conforme a los numerales precedentes, y en todo caso se reembolsará a EMAPE S.A. por sus gastos, costos, costas y honorarios de abogado.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 12.1  EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple del PDT Planilla Electrónica.

12.2 Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a ley.

12.3 Las responsabilidades de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales del personal de EL CONTRATISTA corren a cargo de EL CONTRATISTA y no son transferibles a EMAPE S.A.

 12.4 EL CONTRATISTA, contratará el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para

cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro, no limita la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el plazo de ejecución de la obra.

12.5 EL CONTRATISTA se obliga a contratar todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilicen y los terceros posiblemente afectados; conforme a lo dispuesto en el artículo 154° del Reglamento.

12.6 EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A., copias de todas y cada una de las pólizas de seguro contratadas, así como copia legalizada de las facturas canceladas, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra.

12.7 En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de los seguros exigidos en virtud del presente, EMAPE S.A. podrá, mas no estará obligada a ello, a contratar y mantener en vigencia cualquier seguro y pagar cualquier prima que sea necesaria para tal efecto, recuperando en calidad de deuda incurrida por EL CONTRATISTA el monto pagado por la prima del seguro contratado por EMAPE S.A. más un 15% por gastos administrativos que serán descontados de los pagos pendientes de efectuar.

En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la póliza (s) y/o facturas o se observe las presentadas, EMAPE S.A. le cursará la comunicación correspondiente, a efectos de que en plazo de 03 (tres) días útiles cumpla con el requerimiento, de no presentarlo se procederá conforme a lo señalado en el párrafo precedente, sin perjuicio de aplicársele la penalidad correspondiente.

12.8.De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50º de la Ley, EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, en el caso de obras, por un plazo de siete (07) años contados a partir de la fecha de recepción de la obra por EMAPE S.A., sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 1784º del Código Civil.

EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó la devolución garantía.

35/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley

EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó la devolución garantía. CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA.

De producirse atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la Supervisión, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra; conforme a lo dispuesto en el artículo 192° del Reglamento

CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOUna vez terminada la ejecución de la obra, se procederá a su recepción de acuerdo a lo previsto en el artículo 210° del Reglamento A efectos de que el Comité de Recepción designado verifique el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas, previo al Acto de Recepción, EL CONTRATISTA deberá presentar los planos de post construcción o replanteo y los metrados.

EL CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada, dentro de los plazos y con las formalidades previstas en el artículo 211º del Reglamento. Con la liquidación EL CONTRATISTA entregará la Memoria Descriptiva Valorizada, conforme lo dispone el artículo 213º del Reglamento.

En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la mencionada liquidación dentro del plazo previsto, ésta será elaborada por EMAPE S.A., con cargo a EL CONTRATISTA, dicho costo será incluido dentro de la liquidación del contrato que elaborará EMAPE S.A. de presentarse el supuesto

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- COORDINACIONESEMAPE S.A. designa a la Gerencia Técnica, como la encargada de realizar todas las coordinaciones con EL CONTRATISTA en los trámites de informes y aprobaciones de pago.

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO LAS PARTES podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas.

Asimismo, cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato; conforme a lo previsto en el artículo 44º de la LEY.

De existir saldo de obra por ejecutar, EMAPE S.A. podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44º de la LEY y el artículo 209º del REGLAMENTO.

Del mismo modo, en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EMAPE S.A., y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o

36/55LP Nº 009-2012-EMAPE

parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En el último supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y rige hasta el consentimiento de la liquidación del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATO20.1.EL CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir total ni parcialmente el presente

contrato. Sin embargo, podrá subcontratar parte a la ejecución de la obra que requiera especialización, previa autorización de EMAPE S.A.; en este caso es aplicable lo dispuesto en el artículo 37º de la Ley y artículo 146º del Reglamento.

 20.2. EMAPE S.A. no asume responsabilidad alguna con el subcontratista por ningún

compromiso eventualmente incumpla con éste EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA.- LEY DEL CONTRATO, NOTIFICACIONES, PERMISOS Y HONORARIOS POR PATENTES

21.1. La validez, interpretación y cumplimiento de este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y cuando se refiera al "Reglamento" deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y supletoriamente por el Código Civil.

 21.2. EL CONTRATISTA deberá dar las notificaciones requeridas y cumplir con las leyes,

reglamentos o códigos que sean o se conviertan en obligatorios durante el desarrollo de la obra y que estén relacionados con la obra, para la preservación de la salud pública y la seguridad en la realización del trabajo.

 21.3. EL CONTRATISTA será responsable de los permisos, licencias o certificados necesarios

para el desarrollo del Trabajo, que estaban vigentes a la suscripción del Contrato.  21.4. EL CONTRATISTA deberá pagar los royalties y los honorarios por uso de patentes

requeridos para el desarrollo del Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá a EMAPE S.A. al margen de cualquier acción que sea atribuible a la infracción o supuesta infracción de una patente de invento por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. – DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASTodos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho ad hoc, por un Tribunal Arbitral, conformado por tres (03) árbitros.

37/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Asimismo, las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros del SNCA-OSCE, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

Finalmente, las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación de laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- DE LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONESToda modificación, aclaración, ampliación o resolución de este contrato deberá efectuarse necesariamente por escrito a fin de que tenga validez entre las partes. Igualmente, toda comunicación formal relativa al cumplimiento, implementación o ejecución del mismo deberá estar expresada por escrito y ser remitida a la dirección que se indica a continuación. Las notificaciones escritas entre las partes, si han sido entregadas a una persona natural, a un miembro de EMAPE S.A. o a un gerente de la entidad a la cual están destinadas, se considerarán recibidas por el destinatario, siempre y cuando hayan sido entregadas personalmente o enviadas por correo certificado. Si han sido enviadas por correo normal, se considerará que dichas notificaciones han sido entregadas dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha del despacho, cuando son dirigidas de la siguiente manera: EMAPE S.A. : Representante : Cargo : Dirección : Teléfonos :  EL CONTRATISTA :Representante :Dirección :Teléfono :

En caso de variación en la designación de sus representantes, las partes lo notificarán oportunamente por escrito.  CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- DE LA INTEGRIDAD Los Documentos del Contrato serán incluidos y formarán parte de este Acuerdo y el íntegro del mismo constituirá el Contrato entre las partes, el cual estará sujeto a todas las leyes del país. Las disposiciones contenidas en los Documentos del Contrato serán para beneficio de las partes quienes quedan obligadas al igual que sus representantes legales. CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- DE LA SUSCRIPCIÓNLos representantes legales de las partes que suscriben el Contrato declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar en todos los términos y condiciones que en el mismo se estipulan y reconocen haber leído el presente documento, incluidos sus Anexos; haberlo comprendido y estar de acuerdo en someterse a tales términos y condiciones. EN FE DE LO CUAL, las partes suscriben este instrumento, en dos ejemplares, en la ciudad de Lima  

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ EMAPE S.A. EL CONTRATISTA

38/55LP Nº 009-2012-EMAPE

NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

39/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con LICITACION PUBLICA Nº 009-2012-EMAPE, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (Nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

Nota: La antigüedad máxima de la vigencia de poderes que se adjuntará para acreditación del representante, será de cuatro (4) meses a la fecha de presentación de propuestas.

40/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

Gastos Fijos Gastos Variables

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

41/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO N° 03REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO Nº DE PROCESOLicitación Pública

Concurso Público ( )Adjudicación Directa Pública ( )Adjudicación Directa Selectiva

Adjudicación de Menor Cuantía

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

Denominación del proceso:

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO: AV.

BERTELLO – AV. NARANJAL”

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ________________________________________________, identificado con DNI

Nº___________________, representante legal de la empresa __________________________________;

que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo

electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo

durante el período que dure dicho proceso.

Lima,…………………..………

Firma y sello del Representante Legal

42/55LP Nº 009-2012-EMAPE

Nombre / Razón social del postor

43/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PROFESIONALES Y EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA OBRA

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara la relación de profesionales propuestos para la obra, así como la relación de maquinaria y equipo mínimo que estará a disposición de la obra, en caso que este obtenga la Buena Pro de la LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE.

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

Asimismo, de

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

44/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO N° 05EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL

LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

Postor: ________________________________________________________

ContratistaDescripcióno nombre de

la obraCliente

FechaMonto

Final de la Obra

Consorcio%

Particip.

IPC Monto Actualizado al mes del valor

referencial

Nº de FolioInicio Termino

A la fecha de finalización del

Servicio

Al mes del valor

referencial

NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.NOTA (2): Se recomienda usar los índices correctamente.

45/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO N°06EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES

LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

Postor: _____________________________________________________

ContratistaDescripcióno nombre de

la obraCliente

FechaMonto

Final de la Obra

Consorcio%

Particip

IPCMonto Actualizado

al mes del valor referencial

Nº de FoliosInicio Termino

A la fecha de finalización del

Servicio

Al mes del valor referencial

NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.NOTA (2): Se recomienda usar los índices correctamente. NOTA (3): Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen características señaladas en las

bases para ser consideradas obras similares.NOTA (4): El valor actualizado de las obras deberá ser como mínimo 15% del valor referencial para que sea tomado en cuenta.

46/55LP Nº 009-2012-EMAPE

FORMATO N° 07

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

El postor adjuntara el currículum Viitae u Hoja de Vida de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. Solo para el caso del Residente de Obra se sustentara su experiencia con copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO

( mes – año )

COLEGIATURA

Nº

Fecha

Nº Folio

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN

OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODO

Inicio - Termin

o

Duración

Nº Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y

deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.

__________________________________(Nombre y Firma del Representante Legal)

47/55LP Nº 009-2012-EMAPE

El Formato Nº 7 se presentará por cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido, debiéndose sustentar la experiencia con copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias de todos los profesionales.

FORMATO N° 08

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL SERVICIO

LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE

El que suscribe (nombre del profesional) con DNI Nº ….………………..……………, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la obra a la que postula el postor…………………………...….., en caso que este obtenga la Buena Pro de la LICITACION PUBLICA Nº 009-2012-EMAPE, convocado por EMAPE S.A. para la ejecución de la obra EJECUCION DE LA OBRA: “XXXXXXXXXXXXXX”.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por los tiempos ofrecidos.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro de la obra:- Especialidad:- Actividad:

----------------------------- --------------------------------------------------- Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional

El Formato Nº 7 se presentará por cada miembro del personal profesional mínimo requerido.

48/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono FaxCorreo electrónico

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

49/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 02

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO Y PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE Presente.-

Estimados señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado en el Formato Nº 04, el cual se encuentra en óptimas condiciones de operatividad, así como emplear el personal profesional indicado en el mismo formato Nº 04, los cuales cumplen los requisitos mínimos establecidos en las bases de licitación.

Lima,………………

----------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

50/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPEPresente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACION PUBLICA Nº 009-2012-EMAPE para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “XXXXXXXXXXXXXXXX”, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

51/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO Nº 04

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPEPresente.-

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, materia de la LICITACION PUBLICA Nº 009-2012-EMAPE, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: XXXX DÍAS CALENDARIO.

NOTA: se deberá consignar el plazo de cada obra de acuerdo al expediente técnico.

(Fecha),…………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

52/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 05

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPEPresente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

53/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO S/.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Al tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

54/55LP Nº 009-2012-EMAPE

ANEXO N° 07

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/OBSERVACIÓNES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA Nº 009-2012-EMAPE Presente.-

Marcar lo que corresponda:CONSULTA

OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, ……………………………………………

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

55/55LP Nº 009-2012-EMAPE

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

Señor(a)Jefe (a) de Logística de EMAPE

Presente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor