Bases Integradas CHINCHEROS LP3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

LP Nª 03-2015-CE-MPCH

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

BASES INTEGRADAS

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1[ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2[ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 MárgenesSuperior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 Alineación

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo

8 EspaciadoAnterior : 0Posterior : 0

9 SubrayadoPara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en abril 2014

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS][LP ª 03-2015-CE-MPCH]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

BASES1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº[03-2015-CE-MPCH]

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA –

TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA QUE

INCLUYE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO”

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

4


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

1


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

4


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

http://www.rnp.gob.pe/

1


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor

4


público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le

1


tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como

4


veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

1


económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

4


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

1


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

1.18. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

4


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

1.21. DE LAS GARANTÍAS

1.21.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

1


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

1.21.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

1.23. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

4


Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1.25. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1


1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

1.28. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

4


el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la

1


liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

4


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

1


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

RUC Nº : 20180001051

Domicilio legal : Jr. Raymondi Sn Plaza de armas de Chincheros

Teléfono/Fax: : 083-837002

Correo electrónico: : Logí[email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 9, 080.801.19 (Nueve Millones Ochenta Mil Ochocientos uno con 19/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2015.

ITEM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

01

Elaboración del Expediente Técnico

S/. 384,508.17 S/. 9, 080.801.19 (Nueve Millones Ochenta Mil Ochocientos uno con

19/100 Nuevos Soles),Ejecución de Obra S/. 8,696,293.02

Valor Referencial (VR)

Límites

Inferior Superior

S/. 9, 080.801.19 (Nueve Millones Ochenta Mil Ochocientos uno con

19/100 Nuevos Soles),

S/. 8,172,721.08 (Ocho millones Ciento

Setenta y Dos mil Setecientos Veintiuno con 08/100 Nuevos

Soles)

S/. 9,988,881.30 (Nueve Millones

Novecientos Ochenta y Ocho Mil

Ochocientos Ochenta y Uno con 30/100

Nuevos Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESULUCION DE ALCALDIA Nª 326-2015-MPCH-SG, el 08 DE JUNIO DEL 2015

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

4


1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 30 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 330 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.” 12

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 50.00

1.11. BASE LEGAL

Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

Ley Nº 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015.

Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.L. N° 1017). Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante

D.S. N° 184-2008-EF). Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

12 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

1


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 09/06/2015

Registro de participantes : Del: 10/06/2015Al: 24/07/2015

Formulación de Consultas : Del: 10/06/2015Al: 16/06/2015

Absolución de Consultas : 17/06/2015

Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 18/06/2015Al: 24/06/2015

Absolución de Observaciones a las Bases

: 25/06/2015

Integración de las Bases : 23/07/2015

Presentación de Propuestas : 04/08/2015

* El acto público se realizará en : AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD SITO EN JR RAIMONDI SN PLAZA DE ARMAS DE CHINCHEROS A HORAS 10;00 AM

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 04/08/2015

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 04/08/2015

* El acto público se realizará en : AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD SITO EN JR RAIMONDI SN PLAZA DE ARMAS DE CHINCHEROS A HORAS 12;00 AM

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Unidad de Logística, sito en Jr. Raymondi SN Plaza de Armas de Chincheros, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:45 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

1.14. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en JR. RAIMONDI SN PLAZA DE CHINCHEROS, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08;00 a 16;45 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° […………….], pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

4


electrónico: Logí[email protected]

1.15. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD, SITO EN JR RAIMONDI SN PLAZA DE CHINCHEROS, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de “JUEZ DE PAZ

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° […………………], conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

Señores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR DIRECCIÓN]Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° [………………..]

Denominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR DIRECCIÓN]Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° [………………..]

Denominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

1


Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

a) El postor Deberá presentar en la propuesta técnica la documentación solicitada en el capítulo III]18.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

18 En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.4.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme a lo previsto en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

4


b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: i) contratos con su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre

el tiempo de experiencia del profesional propuesto no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de que los estudios finalmente requeridos a los profesionales podrá acreditarse mediante la presentación de constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Se acreditará mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: i) La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto,ii) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que

asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, y

iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

e) Para la acreditación de los factores de evaluación : CALIDAD DE SOLUCIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO; “Calidad de soluciones técnicas del diseño y equipamiento” y “Propuesta de Equipamiento para la Ejecución de Obra” podrá presentarse una declaración jurada.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.16.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA19

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

19 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

1


Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.17. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianzad) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta fianzae) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI).

4


g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra20, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Copia de DNI del Representante Legal. En caso de ser consorcio presentara todos los integrantes del consorcio

m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. En caso de ser consorcio presentara todos los integrantes del consorcio

n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. En caso de ser consorcio presentara todos los integrantes del consorcio

o) Copia del RUC de la empresa. En caso de ser consorcio presentara todos los integrantes del consorcio

p) Cronograma de elaboración del expediente técnico.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en unidad de logística de la municipalidad provincial de chincheros sito en jr. Raimondi SN plaza de armas de chincheros.

1.20. ADELANTOS21

1.20.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]22, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el

20 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

1


comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTOS] en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

1.20.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos24 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

1.21. VALORIZACIONESPara la Elaboración del Expediente Técnico de Obra:

El periodo de las valorizaciones se realizará en las siguientes etapas:

El 40 % del monto del contrato, a la presentación del Informe N°01 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el numeral 24.8 del TDR: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

El 40 % del monto del contrato, a la presentación del Informe N°02 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el 24.8 del TDR: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

El 20% del monto del contrato, al registro del informe de consistencia (Formato SNIP 15 y/o 16, según corresponda) por parte de la OPI de la Municipalidad Provincial de Chincheros sin observaciones por parte de la DGPI. En referencia a la última valorización, esta debe ser efectiva a la emisión de resolución de aprobación de expediente total del estudio definitivo.

Para la Ejecución de Obra el periodo de valorización será mensual.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

24 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

4


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC”

1. INTRODUCCION:

Este Proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Uranmarca-Totorabamba, Provincia de Chincheros - Apurímac”, apunta a dinamizar la actividad productiva, comercial y de comunicación de las comunidades de los distritos, además que ampliar su impacto sobre los distritos adyacentes como Ocobamba, Huaccana, Ongoy y distritos circundantes al valle del río Pampas (SO de Uranmarca-Ayacucho). En esta idea están comprometidos productores y comerciantes de la zona, líderes y autoridades municipales del Distrito, incluido Uranmarca; además de los propios pobladores de toda el área.

2. ANTECEDENTESPara cumplir con las metas previstas, se ha elaborado el Perfil, el mismo que esta viabilizado con el Código SNIP N° 247799.

3. OBJETIVO

El principal objetivo de la Licitación, es el de seleccionar la Empresa Constructora que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC”, en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE a nivel de factibilidad con código de SNIP Nº 247799, a fin de a dinamizar la actividad productiva, comercial y de comunicación de las comunidades de los distritos en la Provincia de Chincheros.

a) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:o Mejorar la calidad de la oferta vial del Distrito.

o Fortalecer los niveles de organización de las comunidades involucradas.

o Articular los centros productivos a los mercados de la Región.

4. FINALIDAD PÚBLICABrindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la provincia mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración.

5. DE LA LICITACIÓN

La presLa presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se encargará de la elaboración del expediente técnico y ejecución de

DESCRIPCION CODIGO SNIP

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC”

código de SNIP Nº 247799247799

1


obra, la cual consiste en el mejoramiento del camino vecinal, debiendo consultar el siguiente Perfil de Proyecto de pre inversión declarado viable, con código SNIP N° 247799.

1.1 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.

1.2 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

La modalidad de ejecución contractual es: Concurso Oferta.

6. UBICACIÓN Localización Geográfica

REGION : APURIMACPROVINCIA : CHINCHEROSDISTRITOS : URANMARCA, ANCO HUALLOLOCALIDADES : URANMARCA MONTEVIDEO TANCAYLLO MUÑAPUCRO MANZANAYOC TOTORABAMBA

7. PARTICIPANTES-REQUISITOS

Podrán participar como postores personas naturales y/o jurídicas que acrediten su inscripción en el RNP como consultor de obras en la especialidad en Consultoría en Obras Viales y ejecutor de obras. Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONJUNTO LICITADO

El monto del Expediente Técnico se ha estimado en: S/. 384,508.17 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Ocho con 17/100), incluyendo IGV, Gastos Generales y Utilidades.

El monto Total del Costo de Inversión en Ejecución de Obras será según PIP es de S/. 8, 696,293.02 (Ocho Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres con 02/100 nuevos soles), incluyendo, señalización, obras de arte y drenaje, obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, impacto ambiental, IGV, gastos generales, utilidades según el Resumen del Presupuesto General del Perfil Aprobado.

El Monto Total para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE con código de SNIP Nº 247799, es de S/. 9, 080,801.19 (Nueve Millones Ochenta Mil Ochocientos Uno con 19/100 nuevos soles) incluye todo lo mencionado en el perfil, IGV, Gastos Generales y Utilidades.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN1.1 PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC”, es de 30 días calendarios; el mismo que no incluye la revisión, observaciones y absoluciones para cada entregable.

El inicio del cómputo del plazo para la elaboración del Expediente Técnico será al cumplimiento de las siguientes condiciones: Entrega del terreno donde se ejecutara el proyecto. Designación del Supervisor y/o Inspector del Expediente Técnico. Entrega de 01 copia del Perfil Viable.

4


La elaboración del Expediente Técnico Definitivo, previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el Contratista.

La Entidad los aprobará mediante la Resolución respectiva de acuerdo a la normativa vigente y comunicara al Contratista.

1.2 PLAZO DE EJECUCION DE OBRAEl plazo de ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL URANMARCA – TOTOROAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APÙRIMAC”, es de 330 días calendario (11 meses), el que debe estar indicado en el Expediente Técnico, el mismo que Constituye un Requerimiento Técnico de obligatorio cumplimiento.El inicio del cómputo del plazo para la ejecución de la obra será al cumplimiento de las siguientes condiciones: Que la entidad designa el inspector o supervisor de obra Que la entidad notifique al contratista la aprobación del expediente técnico de

obra elaborado por este. Que la entidad haya entregado el terreno donde se ejecutara la obra. Que la entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos ( de

ser el caso)

En resumen se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCION

Elaboración Expediente Técnico 30 DIAS CALENDARIOS

Ejecución de Obra 330 DIAS CALENDARIOS

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS CALENDARIOS

10. ALCANCES DE LA PRESTACION: (Contenidos en el perfil)

Alternativa 1 (Recomendada)

Mejoramiento del Camino Vecinal Uranmarca - Totorabamba, a nivel camino vecinal, con alcantarillas de TMCØ = 36 / C=12 y cabezales de concreto armado de fc=175 Kg /cm2. La meta del sistema vial es el siguiente: Interconecta hasta 6 CC.CC. Mejoramiento de 34.874 Km. de la vía. Vía de 5.50 m. de ancho de calzada afirmada, bermas de 0.50 m., cunetas laterales 0.70 X0.30 mts. y muros de contención. Diseño para velocidad promedio de vehículos 30 Km. /h. Las características del sistema serán: • Obras Preliminares: Trazo, replanteo de ejes y niveles en 34. 874 Km. • Movimientos de tierras: Corte de roca fija (perforación, disparo remoción.): 200 m3/día = 78,855.20 m3. Corte de material suelto = 460 m3/día (perforación, disparo y remoción).=55,000.75 m3. Cunetas Laterales: 34,87 m • Pavimento: Perfilado, compactado sub-rasante: 187,929.50 m2. Extracción y apilamiento de afirmado: 31,008 m3 Carguío y transporte de materiales para afirmado: 31,008 m3 Afirmado y Compactado: e = 0.15 cm. • Obras de arte:

1


Alcantarillas TMC tipo 1: 35 unidades y fc = 175 Kg. /cm2. Alcantarillas TMC tipo 2: 40 unidades y fc = 175 Kg. /cm2. Tajeas: 29 unidades y fc = 175 Kg. /cm2. • Pontón: 03 unidades. Concreto ciclópeo: fc= 175 Kg. /cm2 • Puentes: 02 unidades. Concreto ciclópeo: fc= 175 Kg. /cm2 • Muros de contención: 530 m • Señalización preventiva 110 Unidades • Señales Información 13 Unidades. • Señales Reglamentarias: 14 señales • Señalizaciones: Postes Kilométricos: 35 unidades. • Obras de mitigación de impacto ambiental: Según Normatividad Ambiental. Forestación y reforestación en zonas de deslizamiento. Conservación de las Obras Civiles. • Capacitación y organización al comité vial y usuarios: En Operación y Mantenimiento de la Carretera. Educación Ambiental. Gestión de recursos para el mantenimiento. • Operación y Mantenimiento para los 10 años.

11. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS1.1. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR

DEL POSTOR

Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

El Postor deberá estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en el capítulo de Consultor en la especialidad en Consultoría en Obras Viales y Ejecutor de Obras, lo cual deberá ser acreditado de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.

Experiencia del Consultor:El Postor deberá estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en el capítulo de Consultor en obras en la especialidad en Consultoría en Obras Viales.Experiencia del Consultor en Obras SimilarEl postor acreditará haber Elaborado Expedientes Técnicos Similares para ello, debe contar con experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos en obras similares por el importe mínimo acumulado de (0.5) veces el valor referencial correspondiente al importe de la Elaboración del Expediente Técnico del presente proceso de selección en los últimos (3) años.Acreditación: La experiencia se acreditará mediante: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcioPara efectos del presente proceso de selección, se entiende como obra Similar:Construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, de carreteras, caminos vecinales, trochas carrozable, caminos rurales, circunvalación, vías de panamericana, asfaltosPersonal Mínimo Asignado a la Elaboración del Expediente Técnico:

4


NOT

11.1.1. OTRAS CONSIDERACIONES:

1.-El poEEl postor deberá presentar para todos y cada uno de los profesionales. Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título

Profesional, Para la Acreditación de la Especialización Académica, mediante la presentación de

constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

Para la Acreditación de la experiencia: Deberá presentar copia simple de:- Contratos con su respectiva conformidad;- Constancia,- Certificado o - Cualquier otro documento que de manera fehaciente se demuestre la

experiencia del profesional propuesto

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil CARGO : Jefe de Proyecto CANTIDAD : 01Profesional Titulado. El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (01) año como Jefe de Proyecto en la elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos similares. Además deberá de tener Diplomado en Proyectos de Inversión Pública, cursos en infraestructura vial, concreto pre-forzado aplicado a obras viales, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil CARGO : Asistente de Jefe de Proyecto CANTIDAD : 01Profesional Titulado. El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de un (01) año como Jefe de Proyecto o Proyectista, asistente de jefe de proyecto / Inspector, en la elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos similares. Además deberá de tener cursos en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública –SNIP en cualquier rubro. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil/Geotécnico CARGO : Especialista en Mecánica de Suelos CANTIDAD : 01Profesional Titulado. El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (01) año como Especialista en Mecánica de Suelos o Jefe de Proyecto o Proyectista / Inspector, en la elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos similares además deberá contar con diplomado en geotecnia y cursos en la especialidad (mecánica de suelos). PROFESIONAL: Ingeniero CLASE :

Civil/Geógrafo/Ambiental CARGO : Especialista Ambiental CANTIDAD : 01Profesional Titulado. El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor a 2 años como especialista ambiental, en la elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos similares. Además deberá tener post grado en Evaluación del impacto ambiental. TECNICO: Topógrafo CLASE : Topógrafo CARGO : Especialista en Topografía CANTIDAD : 01El Técnico propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (01) año como especialista en topografía, en la elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos similares además deberá tener cursos en i) topografía y diseño de carreteras con las Nuevas Normas DG-2001 y/o ii) Aplicación del software, manejo de seguridad, topografía, geodesia y fotogrametría.

1


La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida de cada profesional.

2.-Los profesionales deberán adjuntar lo siguiente:

- Carta de compromiso, donde manifieste su intención de formar parte del equipo técnico que ejecutaría el contrato en caso el postor se adjudique la Buena Pro suscrito por cada profesional.

El comité especial, con el órgano de control y abastecimiento, luego de la entrega de la buena pro, se reservan el derecho de verificar la veracidad de la documentación; ya que de encontrarse documentación equivocada y/o falsa, el postor ganador y los postores que hayan incurrido en este acto, se procederá de acuerdo a la legislación vigente.

11.1.2. Relación de Equipo Mínimo para la Elaboración del Expediente Técnico.

Equipos:

Car acterísticas del equipo mínimo:

o Se debe

respetar las características técnicas indicadas en el cuadro precedente, para la acreditación del equipo mínimo deberán presentarse documentos que sustenten la propiedad con copia de factura, sin perjuicio de que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato.

o Presentar en su propuesta documentos que acreditan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, leasing o alquiler o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de requerir para la suscripción del contrato los documentos que sustenten su disponibilidad y/o realizar la inspección física de aquellos.

o El equipo mínimo exigible requerido y propuesto por el postor ganador de la buena pro,

será verificado por el área encargada de suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las características técnicas, y lo declarado por el postor.

o El Equipo debe tener una antigüedad no mayor a cinco (05) años hasta la fecha de

presentación de propuestas.

Oficina:

Asimismo el postor presentara una declaración jurada en la que se compromete que en caso resulte adjudicado, contara con una oficina dentro de la capital de Chincheros y anco huallo con la finalidad de efectuar coordinaciones, el postor presentara a la suscripción del contrato, el documento de alquiler en case sea alquilado o documento que acredite su propiedad en caso sea propio de la respectiva oficina.

11.1.3. Condición relativa al Postor para la Ejecución de Obra.

El Postor deberá estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP como ejecutor de obra.

Experiencia en Obras Similar

N° Maquinaria

01 01 Estación total con tres prismas (mínimo) y accesorios

02 01 Plotter

03 01 Teodolito

04 01 Camionetas 4x4

05 01 Nivel

4


El postor acreditará una experiencia mínima al objeto de la convocatoria, haber ejecutado obras similares por el importe mínimo acumulado de (0.5) veces el valor referencial correspondiente al importe de la ejecución de obra del presente proceso de selección en los últimos (3) años previos a la fecha de presentación de propuestas.

Para efectos del presente proceso de selección, se extiende como obra Similar:

Construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, de carreteras, caminos vecinales, trochas carrozable, caminos rurales, circunvalación, vías de panamericana, asfaltos

Acreditación: La experiencia en obras en general y obras similares se acreditará mediante: i) Copia simple de:

i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación;iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente

que la obra fue concluida, así como su monto total.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio

11.1.4. Relación Personal Profesional Mínimo. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil CARGO : RESIDENTE DE OBRA CANTIDAD : 01Profesional Titulado y Colegiado.El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (03) años como Residente, Supervisor o Inspector en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Contar con estudios:Diplomado en seguridad y prevención de riesgos laborales, Cursos: residencia de obra, voladura en obras de ingeniería.

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil

CARGO :ASISTENTE DE RESIDENTE

CANTIDAD : 01Profesional Titulado y Colegiado.El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (04) años como residente, supervisor o inspector o asistente de aquellos en obras iguales o similares . al objeto de la convocatoria.

Contar con estudios:

Cursos en infraestructura vial, costos y presupuestos. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Ing. Ambiental/

Ing. Civil o Biólogo

CARGO :

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

CANTIDAD : 01Profesional Titulado y Colegiado.

El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (02) años como Especialista en Gestión Ambiental en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, contar con doctorado en ingeniería ambiental.


CARGO :

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS


El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (03) años como Especialista en Estudios en Suelos en obras igual o similares al objeto de la convocatoria.

1



CARGO :ESPECIALISTA EN PUENTES


El profesional propuesto deberá contar con experiencia obtenida en su especialidad en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de ocho (8) obras iguales y/o similares.

PROFESIONAL: Contador Público y/o Administrador CLASE :

CARGO :ADMINISTRADOR DE OBRA


El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (02) años como Administrador de Obra en obras en general.


CARGO :

ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE


El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (02) años como Especialista en Obras de Arte en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

PROFESIONAL: Técnico en topografía CLASE :

CARGO :TOPOGRAFO

CANTIDAD : 01

Técnico Topógrafo, propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (02) años como topógrafo en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria

Contar con estudios:Cursos en topografía automatizada y estación total, topografía aplicada a la construcción.

PROFESIONAL: Técnico en Edificaciones CLASE :

CARGO :MAESTRO

CANTIDAD : 01

Técnico en edificaciones, deberá contar con una experiencia no menor de (02) años como maestro de obra en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

11.1.5. OTRAS CONSIDERACIONES:

1.-El postor deberá presentar para todos y cada uno de los profesionales. Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título

Profesional, Para la Acreditación de la Especialización Académica: mediante la presentación de

constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

Para la Acreditación de la experiencia: Deberá presentar copia simple de:- Contratos con su respectiva conformidad;- Constancia,- Certificado o - Cualquier otro documento que de manera fehaciente se demuestre la

experiencia del profesional propuesto La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida de cada profesional.

2.-Los profesionales deberán adjuntar lo siguiente:

- Carta de compromiso, donde manifieste su intención de formar parte del equipo técnico que ejecutaría el contrato en caso el postor se adjudique la Buena Pro.

4


El comité especial, con el órgano de control y abastecimiento, luego de la entrega de la buena pro, se reservan el derecho de verificar la veracidad de la documentación; ya que de encontrarse documentación equivocada y/o falsa, el postor ganador y los postores que hayan incurrido en este acto, se procederá de acuerdo a la legislación vigente.

Para efectos del presente proceso de selección, se extiende como obra similar:

Construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, de carreteras, caminos vecinales, trochas carrozable, caminos rurales, circunvalación, vías de panamericana, asfaltos

11.1.6. Relación de Equipo Mínimo para la ejecución de Obra.

NOTA: Si durante la ejecución de la obra el equipo ofertado necesitase ser sustituido por otro u otros de mayor rendimiento, este hecho no será causal de un adicional de costos o de una ampliación de plazo.

Los postores pueden presentar en su propuesta documentos que acreditan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, leasing o alquiler o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de requerir para la suscripción del contrato los documentos que sustenten su disponibilidad y/o realizar la inspección física de aquellos. La Entidad podrá verificar antes de la suscripción del contrato la disponibilidad de los equipos, requiriendo la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

Nota: El Equipo debe tener una antigüedad no mayor a diez (10) años.

12.PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICODE LOS SERVICIOS PARA FORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO

El consultor para la formulación del expediente técnico deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1.1.1.El expedientes técnico del proyecto, se elaborarán tomando como punto de partida el perfil declarado viable en el marco del SNIP así como los alcances de los informes

N° Maquinaria

02 Tractores oruga D 8 300-320 HP

05 Camión Volquete 6 x 4 210-280 HP 17 m3

02 Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Ton.

02 Excavadoras sobre oruga 325-330 DL

02 Motoniveladora de 145-150 HP

02 Cargador Retroexcavador 0,5 - 0.75 Yd3 62HP

02 Cargador sobre Llantas 125 HP 2.5 y3

04 Compactador vibratorio tipo plancha 4 hp

04 Vibrador de concreto 4 HP 1.5”

02 Mezcladora de concreto 11p3

02 Comprensoras de aire 185 CFM

01 Teodolito

01 Nivel

1


técnicos emitidos por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) de la Municipalidad Provincial de Chincheros de que entre otros, recomienda declarar viable el Proyecto (Anexo Nº02). Se tomará en cuenta lo regulado en el reglamento nacional de edificaciones, manual para el diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, normativa aplicable al tipo de estudios que se desarrollará, así como los términos referencia que se indican en el presente documento y sus anexos.

1.1.2.El expediente técnico se elaborará a nivel de detalle de ejecución de obra y su equipamiento respectivo; por lo que deberán contemplar diseños definitivos a nivel constructivo, equipamiento, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de todo lo que en ella está previsto.

1.1.3.El expediente técnico, deberá desarrollarse de modo que permitan, entre otros:

Contar con un camino vecinal en óptimas condiciones de transitabilidad, con las obras de arte que permitan el transito fluido y continuo en épocas de lluvias y avenidas.

Contar con una vía con un diseño geométrico óptimo que permita al conductor mayores facilidades conducción y tránsito seguro a lo largo de la vía.

La población beneficiaria de las diferentes localidades en que interviene el proyecto esté enterada de los beneficios que aporta el proyecto, la importancia de un uso adecuado de los mismos y esté capacitada para mantener la sostenibilidad del proyecto técnica y socialmente de manera que esté preparada para su operación y mantenimiento de la vía.

Contar con sistemas y diseños que permitan reducir el costo del proyecto sin afectar sensiblemente la calidad de la misma. Asimismo que las alternativas planteadas reduzcan al mínimo los impactos ambientales negativos por la ejecución del proyecto.

Implementar procesos constructivos de rápida ejecución y menor impacto ambiental.

Incorporar innovaciones en el proceso de diseño y construcción.

Utilizar materiales, insumos, equipos y otros elementos en la obra y su equipamiento con certificación nacional o internacional que garanticen su calidad.

Respetar los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la misma.

Implementar medidas para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras proyectadas en el largo plazo.

1.1.4.El expediente técnico deberá considerar planteamientos que faciliten su operación y reduzcan al mínimo las necesidades de mantenimiento, garantizando a su vez la sostenibilidad de lo ejecutado; en ese sentido se debe prever la elaboración de manuales de operación y mantenimiento de lo ejecutado, los mismos que serán entregados a la entrega de la obra.

1.1.5. El expediente técnico deberá formularse para que la ejecución de la obra en todos sus componentes incluidos el módulo de capacitación en el plazo más breve posible, debiendo considerarse para dicho fin la implementación una o más cuadrillas especializadas, así como la ejecución de las obras en paralelo.

1.1.6.El expediente técnico deberá desarrollar estudios en las distintas especialidades incluyendo especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos, presupuesto, listado de materiales e insumos, tiempos de ejecución, cronograma de desembolso, controles de calidad, criterios de aceptación controles técnicos, controles de ejecución, controles geométricos (o de acabado), entre otros necesarios para la ejecución de la obra, sin que esta incurra en modificaciones en alguna de sus partes.

4


1.1.7.El CONSULTOR al elaborar el Expediente Técnico deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17) de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 072-98-GG .

1.1.8.La descripción de los alcances de los servicios que se indican en los presentes términos de referencia, NO SON LIMITATIVOS. El CONSULTOR para alcanzar los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

1.1.9.El CONSULTOR será directamente responsable del contenido y calidad de los servicios que preste así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. Los profesionales que conformen el equipo del consultor deberán acreditar los títulos correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el desarrollo del proyecto. La Municipalidad Provincial de Chincheros, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, podrá ordenar cambios en el personal del consultor por incapacidad comprobada y/o abandono reiterado de funciones de estos, en beneficio del proyecto.

1.1.10. El expediente técnico deberá ser firmado por el Jefe de Proyecto en todas sus páginas y planos, así como por los especialistas que desarrollaron los estudios básicos y de especialidad en las partes que corresponda (páginas y planos). Cada uno de los especialistas que intervienen en la ejecución del proyecto deberá acreditar la vigencia de su habilidad profesional desde el inicio efectivo de sus servicios en relación al proyecto hasta su aprobación por la entidad, con los certificados de habilidad del colegio profesional respectivo.

1.2. LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Los terrenos en que interviene el proyecto cuentan con la disponibilidad de los terrenos, sobre los cuales se realizarán los expedientes técnicos y se ejecutarán las obras. No obstante, de ser el caso, donde sea necesario acreditar la libre disponibilidad de los terrenos, el CONSULTOR realizará las gestiones respectivas ante los beneficiarios para la obtención de los documentos de libre disponibilidad del mismo.

1.3. AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Cabe señalar que en los estudios previos, no se han reportado restos arqueológicos en las zonas donde se ejecutará el proyecto. No obstante, en los casos que sea necesario, el CONSULTOR deberá gestionar y obtener las autorizaciones que correspondan para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) ante el Ministerio de Cultura, así como las autorizaciones vinculadas a esta materia que sean necesarias para la normal ejecución de la obra de ser necesario.

1.4. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ENTREGAS PARCIALES DE OBRA

EL CONSULTOR presentará su PROGRAMA DE TRABAJO POR el EXPEDIENTE TECNICO, que tendrá como contenido el cronograma de ejecución de servicios y de presentación de informes, dentro de los tres (3) días de suscrito el contrato, con fechas debidamente actualizadas, sobre la base de las entregas parciales establecidas en los presentes términos de referencia, y sobre los cuales la ENTIDAD controlará el cumplimiento de la formulación del estudio. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del estudio, concordante con el plazo de su propuesta técnica.

El Expediente Técnico se formulará considerando entregas parciales (informes parciales) a nivel definitivo de acuerdo al alcance señalado más adelante como estudio definitivo y en condiciones que permitan su inmediata ejecución luego de su aprobación por la Entidad. La elaboración del expediente técnico y sus correspondientes entregas parciales comprenderán lo siguiente:

1


Se realizarán las entregas de acuerdo al cronograma siguiente:

1.1.1.INFORME 01

ESTUDIO DE TRÁFICO. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA DIGITAL. DISEÑO GEOMETRICO DEL CAMINO VECINAL. ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA.

Considera la presentación del Expediente Técnico completo con los contenidos y Características establecidos en los presentes términos de referencia

Asimismo, adjunto al expediente técnico se presentara el Expediente para el Informe de Consistencia y/o Verificación de Viabilidad.

Cabe reiterar lo siguiente:

El plazo de elaboración de expediente técnico no comprende el periodo de revisión, absolución de observaciones formuladas por la ENTIDAD y aprobación del mismo.

La programación y contenido de los informes parciales aquí mencionados podrán ser mejorados por el CONSULTOR al momento de presentar PROGRAMA DE TRABAJO POR EL EXPEDIENTE TECNICO para su aprobación por la ENTIDAD, conforme se indica en el primer párrafo de este numeral, de modo que garantice su culminación y aprobación dentro de los plazos establecidos para este efecto; así mismo, dicha programación de elaboración de expediente técnico, como ya se indicó, deberá permitir iniciar las obras y efectuar las entregas de obra parciales mencionadas para cada META del proyecto.

El Programa de trabajo del Estudio, será aprobado por LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la ENTIDAD; quien se reserva el derecho plantear mejoras que permitan optimizar el desarrollo del Estudio. Esta circunstancia no da lugar a reclamaciones de ningún tipo por el CONSULTOR; igualmente el plazo de aprobación de la Programación no dará lugar a la ampliación del plazo total para la elaboración del expediente técnico.

En cualquier caso, el Diagrama de Gantt y/o PERT – CPM que presente el CONSULTOR, será desarrollado con un nivel elevado de detalles (mayor desglose posible y escala adecuada) a fin de facilitar un seguimiento adecuado por parte la ENTIDAD.

1.1.2. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno para iniciar los estudios, pruebas y otros relacionados con la formulación del expediente técnico, se realizará de manera total o parcial, al día siguiente de la firma del contrato.

En caso se considere que la entrega de terreno se realice con entregas parciales, la misma será determinada por la Entidad; en esta opción se dará inicio al plazo contractual con la primera entrega de terreno. Así mismo el CONSULTOR deberá coordinar con la ENTIDAD las entregas de terreno siguientes.

Por las entregas de terreno se firmarán la(s) respectiva(s) acta(s) suscritas por la Entidad y el CONSULTOR. (CONTRATISTA)

1.1.3.ALCANCES DEL SERVICIO

El consultor para la formulación del expediente técnico del proyecto deberá desarrollar todas las actividades como reconocimiento de terreno, estudios básicos y de especialidad necesarios para los diseños de las diferentes infraestructuras que formaran parte del proyecto en todas las especialidades involucradas para la ejecución del mismo, así como los planos, presupuestos, programación y especificaciones técnicas que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en las etapas y en los alcances del estudio, debiendo el CONSULTOR preparar el Expediente Técnico, de manera que la Licitación del Proyecto y ejecución de la obra se realice sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico y/o constructivo.

4


.

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Todas las características del diseño vial se desarrollarán en concordancia con el Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, Manual de Diseño de Puentes y Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras. Complementariamente se utilizaran las Normas de AASHTO y ASTM.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE En esta etapa el CONSULTOR deberá efectuar un trabajo de campo de corta duración en la zona del proyecto, a fin de realizar y presentar un diagnóstico completo sobre la situación de la infraestructura existentes, haciendo la descripción y evaluación detallado de los componentes y confrontando la información proporcionada por el estudio de Pre inversión debiendo complementarla y actualizarla con el fin de disponer de mayores elementos de juicio para una óptima formulación del Estudio Definitivo. Recopilar la información existente de carácter técnico, mediante la documentación alcanzada por la entidad competente y de la que se considere necesaria y complementaria para el desarrollo del estudio. Coordinar con la Municipalidad del Distrito o cualquier otra Entidad ejecutora, respecto a las posibles ampliaciones y mejoramiento de las vías.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

El CONSULTOR deberá efectuar un minucioso recorrido del área donde se desarrollará el proyecto para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la misma, permitiendo manejar parámetros técnicos para la solución propuesta.

En este reconocimiento, comprobará cualquier modificación que se haya presentado en el área del proyecto respecto de la información existente con que cuenta y que serán considerados en el estudio, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra característica o condicionante física que se haya presentado en el área del proyecto.

Cabe señalar que el CONSULTOR deberá tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendrá el proyecto, razón por la cual el estudio deberá adecuarse a sus necesidades.

13. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Se describirá los reglamentos y las normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la salud y la seguridad, la ubicación, control del uso de la tierra, etc.

14. Descripción General de la Línea Base

A) Aspectos Físicos - Superficie: Área de Influencia del proyecto (directa e indirecta)- Clima: Precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento- Hidrología: Descripción de las fuentes, descripción general de la cuenca.- Geología: Descripción del tipo de suelo del área del Proyecto.- Geomorfología: Valles, quebradas, laderas. - sismicidad: Información de la actividad sísmica del área del proyecto.- Clasificación de Uso mayor de Suelo: determinar la subclase y las características.- Zonas de vida/entorno ecológico: determinar las características ecológicas de la zona

identificando las zonas de vida. B) Aspectos Biológicos

- Flora: Especies Forestales y Arbustivas. Especies exóticas. Plantas Silvestres.

1


- Fauna: Aves, peces, mamíferos.

- C) Aspectos Socioeconómicos

- Población: Características de la Población, distribución Poblacional, PEA, Áreas de Pobreza Urbana.

- Educación: Infraestructura Educativa.- Salud: Primeras causas de Morbilidad.- Servicios: Limpieza pública y Alcantarillado y Energía Eléctrica - Actividades Económicas: Costos de los suelos, necesidades básicas, actividad industrial y/o

manufacturera, actividad financiera.- Actividades Socio - culturales: Turismo, Arqueología, zonas arqueológicas.

15. Vulnerabilidad del Área del Proyecto

En esta parte del Estudio se recomienda determinar concretamente la vulnerabilidad de los componentes del proyecto y las medidas que se deberán realizar en caso de que se produzca un desastre.

16. Descripción del Proyecto

Información General: Objetivos del proyecto, criterios generales y específicos de diseño, infraestructuras proyectadas, tipo de infraestructura vial, complementaria y de servicio (hacer una descripción concreta de los componentes de cada una), población beneficiada, área urbana actual, monto de la Inversión del proyecto.

17. .Identificación y evaluación de Impactos Ambientales

Esta es la parte fundamental del EIA. En la metodología a aplicar se recomienda se tenga como base un ordenamiento cronológico de las diversas actividades que se realizaran en el Proyecto, de acuerdo a la interrelación existente entre ellas, quedando definidas las etapas de planificación, construcción, operación y abandono.

Teniendo definidas las actividades por etapas, y bajo una concepción integral, es que se procede a la identificación de impactos propiamente dicha, desde una perspectiva general a una perspectiva especifica. Pueden usarse las siguientes metodologías:- La Matriz Tipo Leopold- El Diagrama Causa Efecto- Listas de Chequeo.

Considerando que estas metodológicas no intentan llegar a conclusiones similares, sino más bien son de carácter complementario, las metodologías en cuestión intentan visual izar desde distintas ópticas las implicancias ambientales del proyecto a fin de cubrirlas por completo.

También es conveniente indicar los impactos que se producirán por la no ejecución del Proyecto.

18. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Este debe considerar las acciones que conduzcan a evitar, mitigar y/o minimizar las implicancias negativas y acentuar la presencia de los impactos favorables, en el se precisara la estrategia y la responsabilidad administrativa del PMA. El Presupuesto General del Expediente Técnico deberá incluir una partida para Mitigación Ambiental incluido IGV.

19. Programa de Mitigación

4


Este Programa debe considerar las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o mitigarlos hasta niveles ambientales aceptables. Para esto se tiene como premisa que la conservación de los recursos naturales y el desarrollo armónico entre las actividades económicos-sociales y el medio ambiente son el bastón del éxito de todo proyecto, se debe tener en cuenta la seguridad de las personas y de la propiedad en el área de influencia ambiental.

Es importante recordar que siempre es preferible evitar el impacto que corregirlo. En la etapa de demolición de los pabellones existentes y construcción de los pabellones proyectados, así como de las infraestructuras complementarias, entre otros componentes diversos, se dan los mayores impactos ambientales, por ende se tienen que tomar en cuenta, entre otras, las siguientes medidas de prevención y mitigación: al polvo, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, extracción del agua del subsuelo, emisión de gases de fuentes móviles (humo/smog), ruidos tranquilidad pública, residuos, medidas preventivas en los campamentos y patio de máquinas, medidas en canteras y botaderos, medidas de seguridad en las construcciones y excavaciones, medidas de salud y seguridad para los operadores de equipos móviles, para la circulación de vehículos y equipos en el área de trabajo, señalización de la construcción, vialidad, entre otras.

20. Plan de Contingencias

Permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la concurrencia de emergencias ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podrían ocurrir durante la construcción y operación del proyecto.

21. Plan de abandono o cierre

Establece las actividades necesarias para el retiro de las instalaciones en el caso de que fueran construidas temporalmente durante la etapa de la construcción y para el cierre del Proyecto cuando haya cumplido su vida útil. Para lo cual se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales, incluyendo los pasivos ambientales.

22. Conclusiones y Recomendaciones

Se precisara los aspectos más importantes así como las recomendaciones correspondientes.

23. Anexos:- Plano de Ubicación de componentes del proyecto, señalando Área de Estudio y área de

Influencia.- Estudio de suelos y planos de ubicación de calicatas.- Estudio ecológico.- Estudio de Canteras.- Costos Ambientales.- Panel Fotográfico.- Calendario de Ejecución(DIAGRAMA GANTT y PERT PCM)

24. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comprenderá las Especificaciones Técnicas materia de la obra por especialidades a ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, concordante con los planos y las partidas planteadas en el Presupuesto de Obra, incluyendo, metodología constructiva, el control de calidad durante la ejecución, medición y forma de pago. Asimismo, comprenderá actividades de cumplimiento general como la conservación del medio ambiente, replanteo topográfico,

1


campamento, limpieza general, etc.Todas las Especificaciones nuevas que se generen en el presente Proyecto, deben tener el sustento correspondiente, descripción del Proceso Constructivo, Manual de Operación de requerirse, para la aprobación por parte de la Supervisión y LA ENTIDAD.

1.2.PROGRAMACIÓN DE OBRA Se desarrollará por cada META en que se divida el proyecto. La programación se desarrollará teniendo en cuenta la reducción de plazos del proyecto, por lo que, de ser necesarios se plantearán frentes de trabajo en paralelo, con la finalidad de acortar los plazos.

Para la programación, control y supervisión de las obras debe programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, PERT y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deben preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra.

El CONSULTOR presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al Proyecto, que debe ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por la Supervisión. Debe programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

EL CONSULTOR deberá presentar la siguiente documentación:

Cronograma general de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERTCPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

Cronograma de Desembolsos. Se elaborará un cronograma de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos.

Cronograma de adquisición de Materiales e insumos. Calendario valorizado de avance de obra.

Sustento de los precios de materiales en la zona de ejecución del proyecto.

Para la programación, control y supervisión de los Estudios debe programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, teniendo como bases el perfil aprobado.

1.3. DOCUMENTOS PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO.

La documentación relacionada con el Proyecto está conformada por los anexos indicados en los presentes términos de referencia que se indican a continuación:

Anexo Nº 01: Versión digital del estudio del perfil viable Anexo Nº 02: Informe Técnico de la OPI de la Municipalidad Provincial de chincheros sobre

viabilidad del proyecto.

1.4. FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES El primer informe se presentara en 02 originales debidamente foliados y firmados por los

4


respectivos especialistas. El formato de presentación será lo considerado en este ítem en lo que corresponda.

El Segundo informe o informe final que incluye el expediente técnico del proyecto y el Expediente para Informe de Consistencia y/o Verificación de Viabilidad, deberán entregarse en 02 originales y 03 copias, debidamente selladas y firmadas por todos los profesionales que intervienen, deberán estar foliadas en cada una de sus páginas y planos.

Para la presentación de estos informes se realizará en coordinación con la supervisión del estudio quienes serán los responsables de su evaluación

FOTOGRAFIAS

Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva. PLANOS Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2010 o una versión superior. La entrega será de la siguiente manera: - Planos originales. Ploteados en calidad óptima, en papel bond blanco de 90 gr.- Copias de planos.- En papel bond blanco de 80 gr. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rígida de plástico. La tapa contendrá texto y fotografía del proyecto. Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en papel de color, con indicación del ítem correspondiente mediante una oreja señalador al lado derecho.

El Expediente Técnico deberá ser presentado de la siguiente manera: En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y planos,

sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

Los Planos se presentarán; originales tamaño estándar A-0 (84 x 118.8 cm), correctamente doblados en una mica plástica. Las copias de los planos en papel bond del mismo tamaño que los originales, cada uno doblado en una mica plástica, tamaño A-4 (0.20x0.30m) en fólder pioner A-4.

Todos los documentos del Expediente Técnico final serán presentados en dos (2) originales y cinco (3) copias.

Se entregarán cinco (5) copias digitales (CD) conteniendo la información total del Expediente Técnico, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte literal, en archivos C.A.D. (Diseño Asistido por Computadora) para los Planos, en Software de Programación de obra para todos los Calendarios de la ejecución de obra y para la elaboración de los costos y presupuestos se presentará en Software de Costos y Presupuestos (se entregara la base de datos del S10), adicionalmente deberá exportarse los costos y presupuestos en formato de hoja de cálculo. Todos los archivos estarán debidamente ordenados por especialidades con la respectiva identificación de nombres, con extensiones que permitan cualquier reproducción o actualización del Expediente que se necesite efectuar y ordenados en la secuencia en que se presenta el expediente técnico impreso.

Adicionalmente se entregaran dos (2) copias digitales (CD), conteniendo todos los documentos del Expediente Técnico, utilizando un Software donde no se pueda alterar la totalidad de la información contenida en el CD (archivos no editables – formato PDF).

1


1.5. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La presentación del Expediente Técnico se efectuará en (02) original y una (01) copias, considerando el siguiente contenido:

Resumen Ejecutivo Memoria Descriptiva General de la Obra Memorias de Calculo por especialidades Metrados (Resumen de Metrados, Planilla de Metrados, Planilla de sustento de metrados) Análisis de Precios Unitarios. Presupuesto Base, Desagregado de gastos generales,

Resumen de presupuesto, Relación detallada de Insumos, Fórmulas Polinómica. Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado mensual, Cronograma de Adquisición de

materiales, Programación de obra expresada en diagramas PERT y GANTT, curva “S” del proyecto.

Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas específicas por partida del presupuesto de obra; Especificaciones técnicas de equipamiento y Especificaciones técnicas del módulo de capacitación.

Planos de diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel Cansón tamaño A-0 con membrete tipo de LA ENTIDAD debidamente firmadas y selladas por EL CONTRATISTA y los Especialistas responsables.

- Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con indicación del número de la licitación.

- Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa CONSULTORA.

- La copia de los planos deben presentarse doblados en un porta planos, en el que se indicará las características del proyecto.

ANEXOS: Anexo 01: Estudio Topográfico. Anexo 02: Estudio Trafico. Anexo 03: Estudio

Suelos y Canteras. Anexo 04: Estudio de Hidrología e Hidráulica Anexo 05: Manual de Operación y Mantenimiento. Anexo 07: Estudio de Impacto Ambiental. Anexo 08: Estudio de Higiene y Seguridad ocupacional. Anexo 09: Expediente de módulo de Capacitación. Anexo 10: Documentación Gestionada (ALA, CIRA, PROVIAS, INSTITUTO, ETC) Anexo 11: Panel Fotográfico. Anexo 12: Cotizaciones de Insumos.

1.6. EXPEDIENTE PARA INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION DE VIABILIDAD

EL CONSULTOR deberá presentar a la ENTIDAD el expediente y con el informe sustentar el Formato SNIP 15 y/o 16, según corresponda (consistencia) debidamente detallado para su aprobación respectiva y de ser el caso el informe de verificación de viabilidad del proyecto, a fin de que sea remitido a la OPI de la Municipalidad Provincial de Chincheros. Luego del cual y conforme a las directivas del SNIP se procederá a la aprobación del expediente técnico.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la elaboración y aprobación del Expediente Técnico es de 30 días calendarios que no incluye el tiempo de revisión de los informes por parte de la entidad. El inicio del plazo de los servicios se contará desde el día siguiente a la firma del contrato.

Dentro del plazo de 15 días el CONSULTOR presentará un informe parcial de avance y un

4


Informe Final que será el Expediente Técnico completo. El Informe parcial se distribuirá por componentes de ejecución de obra, de modo que permitan aprobaciones parciales del expediente técnico de obra. Para las valorizaciones parciales y pago por los mismos se considerara lo indicado en la tabla siguiente:

A continuación se describen los plazos estipulados para la presentación del informe parcial e informe final, así como el plazo para el levantamiento de observaciones, que el CONSULTOR deberá cumplir.

Descripción Plazo presentació n (días) desde el inicio del plazo del

contrato.

CONTRATISTA

Observacione s (días) desde el día siguiente a la presentación del informe.

LA ENTIDAD

Levantamient o Observacion es (días)

Desde el día siguiente a la recepción de

observaciones.CONTRATISTA

Aprobaciones parc. del proyecto y % de

Valorización de cada entregable según Monto del

exp. TécnicoCONTRATISTA

Informe 01 15 5 5 40%Informe Final 10 5 5 40%Aprobación Inf. Consistencia (Resolución de Aprobación del Expediente Técnico)

5 - 20%

Total días 30 10 10 100%

Los plazos para las entregas se cuentan a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Además deberá tomarse en cuenta lo siguiente:a) El plazo que demande la revisión y aprobación no implicará la ampliación de plazos

en la presentación de los informes previstos por parte del CONSULTOR, por tanto deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con dicho plazo.

b) Los plazos que demanden la revisión y aprobación del primer informe no deben implicar atrasos para la presentación del informe parcial; por tanto la aprobación de informe 01 no es condicionante para el inicio y presentación del informe final, dado que se trata de componentes independientes.

c) La presentación del informe 01, e INFORME FINAL deberá realizarse en coordinación con el supervisión del estudio, en tal sentido previo a la presentación de los mismos ante la ENTIDAD se debe haber entregado a este una copia del informe y/o expediente y el cargo de recepción debe incluirse en el informe presentado a la ENTIDAD.

d) La presentación incompleta, tanto del primer informe, así como del informe final en cuanto a los contenidos establecidos para los mismos en los presentes TDR, será motivo suficiente para declarar no presentados a los mismos y por consiguiente la continuación del plazo para la presentación de dicho informe.

1.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO.El seguimiento, control, coordinación, revisión y conformidad de los Avances e Informe Final, referentes a la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO, para la respectiva aprobación por parte de la Entidad, estará a cargo de una SUPERVISIÓN contratada o Descripción Plazo presentación (días) desde el inicio del plazo del contrato O designada por la Entidad para el efecto. El CONTRATISTA deberá otorgar todas las facilidades a la SUPERVISION para el desarrollo de sus funciones y mantener permanente coordinación en el desarrollo del expediente técnico. El CONSULTOR estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de la Entidad. El incumplimiento reiterado del mismo será causal de resolución de contrato, salvo por causas ajenas a su responsabilidad debidamente

1


comprobadas.

1.9. DE LA FORMA DE PAGO: Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán, mediante valorizaciones en cada una de las presentaciones de los Informes de avance -amortizando de ser el caso-, el adelanto otorgado, los cuales deben contar con la respectiva aprobación y de corresponder con el levantamiento de observaciones y la conformidad del supervisor.

Los pagos al CONSULTOR se efectuarán mediante valorizaciones, de la forma siguiente: I. 1ra Valorización: 40% del monto del contrato, al obtener la aprobación del informe 1.

II. 2da Valorización:40% del monto del contrato, al obtener la aprobación del Informe Final: Expediente Técnico.

III. 3ra Valorización: 20% del monto del contrato, al registro del informe de consistencia (Formato SNIP 15 y/o 16, según corresponda) por parte de la OPI de la Municipalidad Provincial de Chincheros sin observaciones por parte de la DGPI. En referencia a la última valorización, esta debe ser efectiva a la emisión de resolución de aprobación de expediente total del estudio definitivo.

Las valorizaciones del CONSULTOR serán respaldadas por el cumplimiento de cada informe, junto con la presentación de un Informe Resumen de las actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de Trabajo y Cronogramas como requisito para suscripción del Contrato.

Las Valorizaciones se realizarán de acuerdo al Calendario de Avances del Estudio, el mismo que obedecerá a los plazos de presentación de las Tareas que se indican en los Términos de Referencia (Calendario presentado por el CONSULTOR como requisito para la firma del Contrato), a la presentación y aprobación por la Supervisión del Informe correspondiente (Última versión impresa y en CD).

1.10. DE LA PENALIDAD EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOEn caso de atraso por causas imputables al CONSULTOR en la entrega de los informes de avance, del Informe Final, y del plazo establecido para la subsanación de observaciones, al CONTRATISTA se le aplicará las penalidades establecidas en el Artículo 165° del Reglamento (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato correspondiente al valor de elaboración del expediente técnico, de llegarse a este tope LA ENTIDAD podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

La aplicación de penalidad por mora es exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso. En caso que el retraso sea respecto del informe final o del levantamiento de observaciones del mismo, la penalidad se aplicará sobre el monto total del contrato. Las penalidades serán deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el artículo 165º del reglamento.

1.11. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases y/o Contrato respectivo. Deberá compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestación del servicio, durante la ejecución de la obra y hasta que ésta culmine a satisfacción de LA ENTIDAD.

La aprobación del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime

4


de responsabilidad al CONSULTOR.

EL CONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, así mismo entregará información preliminar en el plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución del estudio.

EL CONSULTOR deberá mantener durante el estudio, constante comunicación con las áreas respectivas de decisión de LA ENTIDAD, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren. Asimismo deberá efectuar oportunamente la coordinación con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecución del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido. Se efectuarán todas las gestiones necesarias para la obtención de la Licencia de Construcción ante la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente.

Durante la ejecución de la obra, de conformidad con lo señalado en el Artículo 196º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008- EF, deberá atender las consultas y observaciones que se le hagan llegar en un plazo no mayor de 5 (dias) días calendario de recibida la consulta. El CONSULTOR tendrá una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE TECNICO hasta por 02 años desde la aprobación del mismo.

1.12. FORMA DE PAGO DE LA EJECUCION DE OBRA:

Los pagos al contratista serán de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto a los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.13. PROCESO DE DESARROLLO DE LA EJECUCION DEOBRA

CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido error u omisión del Contratista en la obtención de información no lo liberara de la razonabilidad de apreciar adecuadamente la dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documento contractuales. Por tanto el Contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.

El Contratista deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole.

1.14. PLAZO Y TÉRMINO DE LA OBRA

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.El plazo de Ejecución de Obra empezará a regir una vez sea aprobado el Expediente Técnico bajo Resolución de la Municipalidad y notificada al Contratista y se cumplan con las condiciones fijadas en el Art. 184° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES y METRADOS.Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinación de cantidades de las partidas establecidas en el Expediente Técnico de Obra aprobado por la Municipalidad, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades

1


necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y los formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el Sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregará el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.Además, considerando el Sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: planilla de metrados realmente ejecutados, ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de concreto, copia del cuaderno de obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de impuestos, de corresponder. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

Deducciones y AmortizacionesLas Deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

ATRASOSCuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, será de aplicación el Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la ejecución de la obra referida a las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad al Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y a los Artículos 165° y 168° del Reglamento de la referida Ley.

OBRAS ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONESEl Contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los términos de referencia y en las Bases.Solo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Municipalidad y siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos 207° y 208° de su Reglamento con sus modificaciones y la normativa aplicable de Contraloría General de la Republica vigente.

4


La Municipalidad no reconocerá los costos de las Obras adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

RECEPCION DE OBRA.Para la Recepción de la Obra se seguirá con las Indicaciones y Procedimientos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Municipalidad.

PROFESIONALES EN OBRAEl Contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la obra durante su ejecución y de manera permanente, Residente de Obra propuesto y al Asistente de Obra. La Municipalidad evaluara a dicho personal durante la ejecución de la obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitara su cambio.

El Ingeniero Residente de obra representa al Contratista y todas las instrucciones que le fuera impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y actuar por él, durante la ejecución de los trabajos en el sitio de obra.

Asimismo, deberá designar al asistente que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán estar técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente del sitio de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre será sustituido por el asistente designado para esas eventualidades.

El Contratista está en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problema específicos que se presenten durante la ejecución de la obra.

El Ingeniero Residente deberá recibir y atender las órdenes, instrucciones, observación, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la Supervisión.

Durante la ejecución de la obra la supervisión o la Municipalidad podrán exigir al Contratista en cualquier momento, la sustitución de su Ingeniero Residente y/o Asistente si al juicio de la Municipalidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la obra.

25. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRAEn caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir económicamente la ejecución de la obra, de acuerdo a los artículos 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRASe efectuara de acuerdo a los artículos 210° y 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a la culminación de los trabajos, el comité nombrada por la entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de Liquidación de la Obra dentro de los plazos establecidos.

27. DE LA PENALIDAD

1


Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde F:F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.La justificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según corresponda.

28. OTRAS PENALIDADES Y MULTASEn caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán aplicadas hasta un máximo del diez por ciento (10% ) del monto del contrato y de manera independiente a la penalidad por mora, serán las siguientes:

N° Infracción Multa

01 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALTrabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal estado, que no cuente con registro de ESSALUD vigente. La multa será por persona, por ocurrencia y por día.

0.5 %

02 EQUIPOS DEL CONTRATISTACuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será por día y por equipo.

0.5 %

03 CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRAPor trabajos mal ejecutados o defectuosos, según la evaluación del supervisor o inspector. Además de la Penalidad, El Contratista deberá corregir las deficiencias del trabajo sin costo alguno para la Municipalidad Provincial de Chincheros.

1 %

04 CALIDAD DE LOS MATERIALESPor el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, según criterio del supervisor o inspector de obra, la multa será por cada caso detectado. El Contratista deberá retirar el material observado y reemplazarlo con otro que cumpla con las características técnicas y evaluación del supervisor o inspector de obra, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para Municipalidad Provincial de Chincheros.

1 %

05 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOScuando el contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa será por cada caso detectado.

0.5 %

06 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRAEl residente de forma permanente y directa (185° del RLCE) en caso si el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será sancionado. Por cada caso detectado.

0.5 %

4


07 IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRASi el residente no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa. La multa será por cada impedimento

0.5 %

08 CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA 0.5 %09 CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO COMO ASISTENTE DE

RESIDENTE DE OBRA0.5 %

10 CARTEL DE OBRACuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios de la firma del contrato, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

0.3%

11 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONcuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente técnico, la penalidad será por cada día de incumplimiento.

1 %

12 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUALCuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual.

0.5%

13 ACTOS DOLOSOSCuando se compruebe que el personal de EL CONTRATISTA realizó actos doloso en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Chincheros, además de la separación de los trabajadores

2%

29. PLAZO DE RESPONSABILIDAD De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

30. OTROS

- Para casos de conciliación y arbitraje de preferencia serán fijadas por la Entidad.- Para el caso de arbitraje, se planteara un tribunal designado según el Art. Nº220 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

1


FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOSPUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN25

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de hasta los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 4 veces el valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante (i) Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, (ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o (iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >=4 veces el valor referencial: 15 puntos

M >=3.5 vez el valor referencial y < 4 veces el valor referencial:10 puntos

M >= 3 veces el valor referencial y < 3.5 veces el valor referencial:05 puntos

26

25 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

26 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

4


FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOSPUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (30 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo hasta en los últimos 05 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) veces el valor referencial siendo el valor mínimo de cada obra el 15% del valor referencial.Definición de Obras Similares: Se considera obras Construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, de carreteras, caminos vecinales, trochas carrozable, caminos rurales, circunvalación, vías de panamericana, asfaltos

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante (i) Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, (ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o (iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 1 vez el valor referencial: 30 puntos

M >= 0.75 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial:20 puntos

M < 0.75 veces el valor referencial y > 0.50 veces el valor referencial: 10 puntos

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(35 puntos)

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en la Ejecución de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.Definición de Obras Similares: Se considera obras Construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, de carreteras, caminos vecinales, trochas carrozable, caminos rurales, circunvalación, vías de panamericana, asfaltos

1



Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente.

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.Para la Ejecución de Obra Residente de Obra. Residente de obra Experiencia como Residente, Supervisor o Inspector en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Asistente de Residente.Experiencia como residente, supervisor o inspector o asistente de aquellos en obras iguales o similares..

Especialista en Impacto Ambiente.Experiencia como especialista en gestión ambiental en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en Estudio de Suelos. Experiencia como Especialista en estudio de suelos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

C.2 CAPACITACION ACADEMICA:Criterio: Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto. Se calificará por una sola oportunidad el mayor grado de capacitación académico obtenido por cada profesional. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la Entidad realice la fiscalización respectiva.Para la Ejecución de Obra Especialista en Impacto Ambiental: (Especialidad en Ingeniería Ambiental).Se evaluará tomando en consideración los siguientes niveles:

Nivel 1: Estudios concluidos de maestría …………...…6 PuntosNivel 2: Diplomado ………………………..…………...…2 Puntos

Especialista en Estudio de Suelos: (Especialidad de transporte). Se evaluará tomando en consideración los siguientes niveles:

Nivel 1: Estudios concluidos de maestría .………...5 Puntos

>=4 años : 6 puntos> 3 años < 4 años : 3 puntos<=3 años : 0 puntos

>=5 años : 6 puntos> 3 años < 5 años : 3 puntos>2 años < 3 años : 1 puntos

>=3 años : 6 puntos> 2 años < 3 años : 3 puntos<=2 años : 0 puntos

>= 4años : 6 puntos> 3 años < 4 años : 3 puntos<=3 años : 0 puntos

06 puntos

05 puntos

4



Nivel 2: Diplomado.……………………………..……2 Puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación27:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

CALIDAD DE SOLUCIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

(05 puntos)

E.1 Propuesta de Solución Técnica de DiseñoE.1.1 .1 Por impactos ambientales

CRITERIO: El postor propone soluciones adicionales a los términos de referencia para la mitigación de impactos ambientales como consecuencia de la ejecución de la obra (después de la ejecución), los cuales deberán ser sustentados en acciones ex post y que proponga:

-Medidas de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales……………………………………….....1.5 puntos-Medidas de Reparación y/o Restauración Ambiental……………………………………………..1.5 puntos

E.1.2 Propuesta de Equipamiento para la Ejecución de ObraCRITERIO: El postor propone el uso de equipo adicional a los Términos de Referencia – Requerimientos Técnicos Mínimos que permitirán mejoras en la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra, los equipos podrán ser propuestos por los postores, sin perjuicio de que la entidad solicite adicionalmente:

01 camioneta no mayor a 02 años de antigüedad………………………………………01 punto.

01 equipo de topografía (con certificado de

03 puntos

02 puntos

27 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

1



calibración no mayor a 02 años de antigüedad)…………………………………….01 punto

ACREDITACION: Para la acreditación de los factores de evaluación “Calidad de soluciones técnicas del diseño y equipamiento” y “Propuesta de Equipamiento para la Ejecución de Obra” podrá presentarse una declaración jurada.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos28

IMPORTANTE: Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos mínimos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje

técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

28 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

4


IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.29

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO30

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

29 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

30 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

1


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 31

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 32

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora33 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

31 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.


33 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

4


De fiel cumplimiento del contrato34: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO35

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]36 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]37, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos38 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 39. La entrega del o los

34 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

35 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

36 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

38 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a

1


adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].40

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS41

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]42.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos43 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

40 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

41 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

42 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

43 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

4


derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

1


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 44 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

44 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

4


FORMATOS Y ANEXOS

1


FORMATO N° 145

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.46

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

45 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

46 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

4


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

4


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


1


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

4


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según corresponda:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”47

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su

47 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

1


puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”48


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



74

74

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTEOBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA49 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

VENTA50MONTO FACTURADO

ACUMULADO51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

49 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

73

73



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


74

74


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTEOBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA52 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA53MONTO FACTURADO

ACUMULADO54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

52 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

53 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

54 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

73

73



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


78


ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa55 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


55 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

77


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra56, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

56 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

78


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


Bases Integradas CHINCHEROS LP3

Documents

Transcript of Bases Integradas CHINCHEROS LP3