Bases Generales Pachacamita

7/24/2019 Bases Generales Pachacamita

1/45

REPBLICA DECH ILEGOBIERNOREGIONALREGIN VALPARASO

BASES ADMINISTRATIVASLlamado a Propuesta Pblica

Construccin Alcantarillado Pblico, sector PachacamitaFinanciamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R)

Etapa EjecucinCdigo BIP N30094385-0

1. GENERALIDADES

El Gobierno Regional de Valparaso, mediante el oficio N31/1/2/479 de fecha20.02.2015, informa de la aprobacin de la Resolucin Exenta N31/1/2/110 defecha 10.02.2015, en la cual se aprueba el Convenio de Transferencia de fecha30.01.2015 informa que a dado la aprobacin al proyecto va Fondo Nacional deDesarrollo Regional (FNDR), denominado, Construccin Alcantarillado Pblico,sector Pachacamitacdigo BIP N30094385-0.

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pblica que efectan en formaconjunta el Gobierno Regional V Regin de Valparaso, en su calidad deMandante, y la Municipalidad de La Calera en su calidad de Unidad Tcnica, paracontratar la ejecucin del Diseo financiadas a travs del Fondo Nacional de DesarrolloRegional (FNDR), del proyecto denominado Construccin Alcantarillado Pblico,sector Pachacamita etapa Ejecucin.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, el

Contrato, las Especificaciones Tcnicas y dems documentos, ser facultad de laUnidad Tcnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie alproyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contralora General de la Repblica.

2. OBJETO Y DESCRIPCIN DE LA OBRA


2/45


3. MODIFICACIONES A LAS BASES

Se podrn modificar los documentos de la Licitacin, previa autorizacin delMandante, ya sea por iniciativa propia de la municipalidad o en atencin a unaaclaracin solicitada por alguno de los Proveedores, durante el proceso de laPropuesta y hasta el cierre de la Licitacin, informando de ello a travs del sitio webwww.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarn parte integral de las presentesbases.

4. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrn participar en esta licitacin aquellas personas naturales o jurdicas que seencuentren inscritas en el Sistema Mercado Pblico y en Chile Proveedores almomento de firmar el contrato (no ser requisito para ofertar) y que consideren ensus rubros proyectos y especialidades afines a la licitacin y que adems cumplan lasexigencias establecidas en las presentes Bases, que demuestren experiencia y plenacapacidad tanto para desarrollar los servicios requeridos como para cumplir lasobligaciones derivadas del contrato que se suscriba con motivo de la licitacin.No obstante lo anterior, para efectos del Contrato, ser obligatoria la inscripcin del

Adjudicatario en el registro de Chile proveedores, en un plazo mximo de 15 dashbiles desde la adjudicacin, en caso contrario, se entender el desistimiento de laoferta.

No podrn participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado enla etapa de diseo de la obra en cuestin.

a) VENTA DE ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS

No corresponde.

b) VISITA A TERRENO:

Todos los Contratistas que estn Participando de este proceso de licitacin, debern


3/45


Dicha visita tendr el carcter de obligatoria para poder seguir participando de lapropuesta pblica de que trata el presente instrumento. Las empresas que no asistan aesta visita, quedarn automticamente eliminadas del proceso. Asimismo, se deja

constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sealada de acuerdo a loestablecido en el prrafo anterior, no podr seguir participando en el proceso de licitacin.

El cronograma de esta licitacin se encuentra establecido en el portal dewww.mercadopublico.cl

D)GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

Para garantizar la presentacin y seriedad de la oferta, cada proponente deber entregarjunto con la propuesta una Boleta de Garanta de liquidez inmediata, Vale Vista,Certificado de Fianza o Depsito a la Vista (en adelante Instrumento Financiero) a la ordende la Ilustre Municipalidad de La Calera por un valor de $10.530.010.- (diez millonesquinientos treinta mil diez pesos), correspondiente al 1% del valor del presupuesto oficial,con vigencia no menor a 60 das contados desde el da de la apertura de la propuesta. LaGlosa debe decir Por seriedad de la oferta del contratista.. por ejecucin de la obraCONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PACHACAMITA.

Este Instrumento Financiero deber ser tomado por el oferente a favor de la Municipalidadde La Calera, y no podrn ser tomadas por un tercero, a excepcin que dicho tercero seapropietario y/o representante legal de la empresa que se est presentando a lapropuesta, cuya identificacin debe coincidir con la indicada en los documentossolicitados en el Formulario de Identificacin del Oferente de la Oferta de las presentesbases. Respecto de los proponentes que resulten adjudicados y/o seleccionados, lagaranta de Seriedad de la Oferta se mantendr hasta que el contratista adjudicadoproceda a firmar el respectivo contrato. Estas garantas se entregarn en sobre cerrado yrotulado en la Oficina de Partes de la Municipalidad de La Calera, ubicada en calleMarathon N312 Comuna de La Calera y Provincia de Quillota, hasta la hora de cierreindicada en el portal.

Este Instrumento Financiero ser devuelto una vez que se haya firmado el contrato de la


4/45


5.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible alcanza a la suma de $ 1.053.001.000 (Milcincuenta y tres millones un mil pesos). Impuesto Incluido.

El monto de la propuesta deber incluir todos sus costos, segn la modalidadsuma alzada,incluidos todos los impuestos legales que correspondan.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Eloferente que presente ofertas por un valor superior al indicado anteriormente, ser

declarado fuera de bases. As tambin, la oferta no podr ser inferior al 85% delmonto mximo disponible.

6. CARACTERSTICAS DEL CONTRATO

La ejecucin del Estudio materia de las presentes Bases se contratarn a travs delsistema de suma alzada, sin reajuste ni intereses y su pago se har mediante estadosperidicos en moneda nacional. El contrato ser a plazo fijo y el Oferente estobligado a ofertar por el costo total que comprende el servicio de acuerdo a losEspecificaciones Tcnicas y documentos adjuntos a estas bases.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sinreajustes ni intereses de ningn tipo, y en la que las cuantas del estudio cuyadeterminacin corresponde al consultor son determinadas en base al estudio de losantecedentes tcnicos y caractersticas del terreno por parte del consultor, y losvalores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayorestrabajos ejecutados, ni otorgar indemnizacin por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucin seencomienda, asumiendo el consultor todos los riesgos e imponderables quesignifiquen mayores costos en su ejecucin, cualquiera sea su origen, naturaleza oprocedencia e incluye, adems, el valor de los aportes y derechos a los servicios


5/45


7. NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES

7.1.NORMAS APLICABLES A LA OBRA

Las obras debern ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,segn corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Las Especificaciones Tcnicas; y sus modificaciones si las hubiere

c) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Tcnica.

d) Presupuesto Oficial, temizado y valorizado;

e) Los planos de los proyectos;

f) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

g) La Legislacin vigente relativa a trnsito, electrificacin, etc.;

h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacin (INN);

i) Los Reglamentos SEC, ESVAL, Vialidad y cualquier reglamento de otro servicio quesea atingente;

j) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere;

k) Reglamento de Obras Pblicas, Decreto MOP N75 del ao 2004;

l) Reglamento de contratacin para proyectos SERVIU contenido en el D.S N 236 delao 2002.


6/45


especie, todos los cuales se entendern plenamente conocidos por parte delproponente o contratista, segn corresponda.

8. DE LOS PLAZOS DE EJECUCIN

Las obras debern ejecutarse en el plazo mximo establecido 340 das corridos, encaso contrario ser el ofertado por el contratista adjudicado, el que se contar desdela entrega del terreno. La Unidad Tcnica har entrega del terreno al contratistaadjudicado, en un plazo no superior a 10 das contados desde la firma del contrato. Elplazo de ejecucin de las obras ser de das corridos.

9.ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes corroborar las medidas y clculos de las cantidades deobras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y dems antecedentestcnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad Tcnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de laspresentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes debern

solicitar a travs del portal de www.mercadopublico.cl las consultas pertinentes a laUnidad Tcnica, en los plazos que se establezcan. Las aclaraciones estarn publicadasen el mismo sitio web, la fecha indicada en el cronograma de la Licitacin,especficamente en el itinerario de la licitacin y sern asumidas como parte integrantedel contrato.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Tcnica podr rectificar, aclarar omodificar estas bases, las Especificaciones Tcnicas y los dems antecedentes que

formen parte de la licitacin, previa conformidad del Mandante, enmiendas quepasarn a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo,y sern informadas por el portal de www.mercadopublico.cl a todos los interesadosque hayan adquirido los documentos de la licitacin.La Municipalidad no proporcionar estudios, equipos, materiales y ningn otroantecedente o elemento que no est incluido en las presentes bases para la ejecucin


7/45


10. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

Antes de la fecha y hora de cierre de la Licitacin, los proponentes deberningresar sus ofertas al portal Mercado Pblico, con sus formularios, documentos yanexos si correspondiere, en formato digital, segn se establece ms adelante, conexcepcin de los indicado en el punto 10.3 de las presentes Bases.Sin perjuicio de lo anterior, la comisin de evaluacin podr solicitar tener a la vista losoriginales de los documentos que se presentaren en la propuesta en formato digital,ello para efectos de contrastarlos y verificar su validez e integridad.

Las nicas ofertas vlidas sern las presentadas a travs del portal y no se aceptarn

ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases.

10.1 Consultas y aclaraciones a los antecedentes:

Las consultas deben hacerse a travs del portal de Mercado Pblico, acuerdo alprotocolo all establecido, asimismo, las respuestas y aclaraciones estarn adisposicin de los interesados en el Portal de www.mercadopublico.cl.La Municipalidad podr, en cualquier momento del proceso de la Licitacin hasta

antes de la adjudicacin, publicar a travs del portal Mercado publicoAclaraciones que complementen o entreguen mayor informacin respecto de lasBases Administrativas o tcnicas, en lo que sea pertinente.Ser responsabilidad de los oferentes el oportuno examen de las Respuestas yAclaraciones.

10.2 Forma de Presentacin de las Propuestas:

Los oferentes debern presentar obligatoriamente y sin excepciones, de maneraelectrnica va Portal www.mercadopblico.cl, en el perodo establecido para elloen el calendario de la presente licitacin publicado en el portal de compraspblicas, en archivos digitales independientes individualizados como ANEXOSADMINISTRATIVOS ANEXOS TCNICOS y ANEXOS ECONMICOS, losantecedentes requeridos en los puntos 10.4, 10.5 y 10.6 de las presentes Bases


8/45


a) Archivos digitales Consolidados: cada formulario, documento oantecedente requerido en las presentes bases Administrativas Generales si se

solicitare, independiente del nmero de pginas que lo constituyan, debe estaren un solo archivo digital en formato PDF.

b) Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que sesolicitan en el expediente de licitacin son de carcter administrativo, tcnico oeconmico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo digital en elformulario que corresponde en atencin al orden que fijan las presentes Bases,utilizando para ello los formularios contenido en el expediente de licitacin, sinalterar su formato.

c) Cada formulario deber firmarse por el oferente, si es persona natural opor el representante legal de la empresa, timbrarse y convertirse en PDF previoingreso al portal.

d) Nombre de los archivos digitales; el nombre que se le asigne a cadaarchivo, debe ser equivalente con el tipo de antecedente y su numeracinsealada en las presentes bases administrativas por ejemplo Formulario N5,

pdf. Para el caso del resto de los antecedentes que se soliciten en las basesadministrativas, los nombres deben guardar relacin con el contenido delmismo. Por ejemplo certificado de quiebras, pdf

e) Filtrar informacin: los oferentes no deben ingresar antecedentesadicionales a los requeridos, sino fuera imprescindible para el mejorentendimiento de las propuestas.

Los oferentes debern constatar que el envo de sus ofertas a travs del portal haya

sido realizado con xito incluyendo el previo ingreso de todos los anexos requeridos,para ello deber verificar el posterior despliegue automtico del comprobante deenvo de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por elproponente para su resguardo. Asimismo el Oferente, deber comprobar que losarchivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresin posterior.


9/45


presente Licitacin, el instrumento financiero, segn lo establecido en el punto 4 letrad.No es requisito subir una copia digitalizada de esta garanta de seriedad de la oferta al

portal Mercado Pblico.

10.4 Formularios a presentar en Anexos Administrativos:

Formularios

a) Formulario N1, IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE (para personasjurdicas o naturales), Identificacin completa del oferente y su

representante legal cuando corresponda, incluyendo los domicilios y losnmeros de RUT. En caso de ser persona jurdica, se adjuntarn Certificadode Vigencia de la Sociedad, con una antigedad no superior a 30 das. Alpie del formulario debe registrarse la firma del proponente o representantelegal.

b) Formulario N2, DECLARACIN JURADA SIMPLE (para personas jurdicaso naturales) de probidad. Al pie de aquel debe registrarse la firma delproponente o del representante legal.

c) Formulario N3,DELARACIN JURADA simple de aceptacin de las Basesque regulan la Licitacin y de conocimiento de las respuestas y Aclaracionesdel proceso de licitacin. Al pie de aquel debe registrarse la firma delproponente o del representante legal.

d) Formulario N4, DECLARACIN JURADA simple, acreditando no habersido condenado con sancin de multa de infraccin al DFL N1 del 2005, nicomo consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con algunaentidad regida por la ley de compras en los ltimos dos aos y por prcticas

antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales del trabajador,dentro de los anteriores dos aos.

Documentos:

a) Documento N1, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (vigente) del


10/45


c) Documento N3, CERTIFICADO DE INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS YCATEGORIAS DE CONTRATISTAS, que se indica en Rubro B2, ObrasSanitarias, del Registro Nacional de Contratista del MINVU (D.S.

127/77). Certificado que no es exigible para la postulacin, sin embargoser ponderado en la evaluacin.

d) Documento N4, CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD emitido porel Conservador de Bienes Races, con una fecha de emisin no superior anoventa das de la fecha de apertura de la propuesta. Los documentosrelativos a la constitucin de la sociedad de que se trata, sus modificacionesetc. Que sean necesarias, sern requeridas una vez adjudicada la

propuesta.

10.5 Formularios y Documentos a presentar en Anexos Tcnicos:

Formularios:

a) Formulario N5, ANTECEDENTES CURRICULARES de la Empresa. Eloferente deber especificar los proyectos de infraestructura similar

construidos y que a su parecer sean relevantes, los cuales deberncontener como mnimo: ao en que se construy dicho proyecto, empresao mandante que encargo dicho estudio o proyecto, ya sea pblico (Directorde Obras) o privado (Representante legal de la empresa o mandante).Adems adjuntar copia simple del documento de recepcin de obrasejecutadas y el certificado de conformidad que sern obligatorias.Opcionalmente podr adjuntar una fotografa de la obra ejecutada. ambosrequisitos son copulativos y obligatorios, de otro modo no podr ser

evaluado, al pie de aquel debe registrarse la firma del proponente o delrepresentante legal.

b) Formulario N5, ANTECEDENTES CURRICULARES del Jefe de Obra. . Eloferente deber especificar los proyectos de infraestructura similarconstruidos y que a su parecer sean relevantes, en los que se haya

f


11/45


copulativos y obligatorios, de otro modo no podr ser evaluado, al pie deaquel debe registrarse la firma del proponente o del representante legal.Al pie de aquel debe registrarse la firma del proponente o del representante

legal.

c) PLAN DE TRABAJO. Plan de trabajo debe contener como mnimoobligatorios: los mtodos, tcnicas, instrumentos, procedimientos,actividades y logstica necesaria para el desarrollo de las etapas y productosdefinidos en las especificaciones tcnicas. El proponente deber dejarestablecido cuales son las actividades que subcontratar, con una brevejustificacin de ello. El oferente deber incluir, aparte, un cronograma

detallado.

Documentos:a) Documento N8, CURRICULO DEL JEFE DE OBRA. Currculo del profesional

que destacara en el desarrollo y direccin de la obra. Para el caso de losprofesionales y tcnicos se deber incluir copia del ttulo y/o gradoacadmico de cada uno de ellos. Tambin, se deber incluir la cantidad ytipo de los dems trabajadores que tendr la obra objeto de esta licitacin.

B) ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO y la distribucin de las horas detrabajo de los distintos profesionales que abordarn el proyecto, de acuerdoa las Especificaciones Tcnicas y coherente con su propuesta metodolgica.

10.6 Documentacin a presentar en la Anexos Econmicos

Se debe incluir:

a) Anlisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos de materiales, tipoy calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra, gastos generales yutilidades para cada partida que contempla el proyecto.

b) Presupuesto de construccin detallado por partida, consignando la cantidad de


12/45


d) Carta Gantt, indicando la ruta crtica y sealando cada una de las partidas descritasen la letra b del presente numeral, las que debern ser concordantes con el Flujo

de Caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendoincluir adems la correspondiente curva de avance proyectado.

e) Declaracin Jurada simple indicando los profesionales a cargo de la Obra. En estecaso se considerarn slo los profesionales que tengan directa relacin con lasobras. Adjuntar Currculo de cada uno de ellos y fotocopia legalizada del certificadode ttulo profesional. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los profesionalespresentados en la propuesta no puedan participar de sta y deban ser

reemplazados, se deber cumplir con las mismas exigencias sealadas para elprofesional designado originalmente, lo que deber ser solicitado por escrito a laUnidad Tcnica para su debida autorizacin

f) Formulario N6 Oferta Econmica

Este documento debe ingresarse adems, a travs del portal dewww.mercadopublico.cl antes del cierre electrnico establecido en el

protocolo del presente llamado a licitacin. Debe ingresar en valor neto.

11.COMISIN DE APERTURA

Se constituir una Comisin de Apertura de la ofertas, integrada a lo menos por cincorepresentantes de la Unidad Tcnica, a saber Director de Obras Municipales yprofesional que actuara de ITO de la Obra, Jurdico y a lo menos dos representantes

de la SECPLA y la Secretaria Municipal como ministro de fe designados por Decreto oResolucin, segn corresponda. El acto de apertura se realizar a travs del sistemade informacin, liberndose automticamente las ofertas en el da y hora establecidosen el portal. Corresponde a un acto nico, sin precalificacin tcnica, pero con etapasde admisibilidad, segn lo indicado a continuacin:


13/45


b) A continuacin se realizara la apertura de los antecedentes administrativos. Lacomisin de apertura revisar que dichos antecedentes cumplan con loestablecido en las bases, segn lo establecido en el punto 10.4 de las

presentes bases.

c) La apertura de las propuestas tcnicas se efectuara solo en relacin a losproponentes que hubiesen sido admitidos en la apertura administrativa. Lacomisin de apertura revisar que dichos antecedentes cumplan con loestablecido en las bases, segn lo establecido en el punto 10.5 de laspresentes bases.

d) Tanto para la apertura administrativa como para la apertura tcnica, en elcaso de omisiones a la que hace referencia el artculo 40, inciso 2 delreglamento de la ley N19.886 (omisin de documentacin), la Comisin deApertura dar un plazo de 24 horas a los proponentes para presentarcertificaciones o documentos omitidos (exceptuados los formularios), siempreque dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido conanterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran asituaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y

el periodo de evaluacin. Pasado este plazo, sin respuesta, la oferta serrechazada.e) La apertura de las ofertas econmicas solo se efectuara en relacin a los

oferentes que hubiesen calificado su oferta tcnica.f) Finalizado el proceso de apertura se levantar un Acta en la cual se

consignarn las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas ylos motivos del rechazo. El acta ser firmada por todos los integrantes de lacomisin de Apertura y formar parte de los antecedentes de la propuesta.

12.DE LA EVALUACIN Y ADJUDICACIN DE LAS PROPUESTAS

12.1. De la Comisin Evaluadora

f


14/45


En caso de ser necesario esta Comisin podr solicitar a los Oferentes la aclaracinde determinados aspectos de las propuestas o que salven errores u omisionesformales, siempre y cuando no se afecte el principio de estricta sujecin a las

Bases, de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracin comolas respuestas a ellas por parte de los oferentes debern ser entregadas nica yexclusivamente a travs del Portal Mercado Pblico, limitndose exclusivamente alos puntos solicitados. Las respuestas no podrn exceder a los dos das hbilesdespus de hecha la consulta por parte de la Comisin Evaluadora.

Despus de ese plazo se entender que los oferentes no han dado respuesta a lasconsultas. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrn, en ningn

caso, alterar la esencia de la propuesta o el precio de la misma.

En estos casos, a quienes entreguen antecedentes en virtud de la facultadanteriormente descrita, se les asignar menor puntaje en el proceso de evaluacin,de acuerdo con los sealado en el factor proponente cumple requisitos formales.Asimismo, la comisin evaluadora podr requerir, tanto a los oferentes como a losemisores de la documentacin, certificaciones, notas aclaratorias o informacionescomplementarias. El costo de toda informacin adicional solicitada ser de cargo

del proponente.La pauta de evaluacin se aplicar slo sobre aquellas ofertas que aprueben elproceso de preseleccin, es decir, slo se evaluaran las ofertas que cumplan contodos los requisitos establecidos en las bases, entre ellos la capacidad econmicaque requiere contrato.

Toda informacin falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por losoferentes en la propuesta u otros documentos requeridos, ser constitutiva de dolo

y los eliminar por este hecho de participar en la propuesta. La Municipalidadpodr tomar las medidas administrativas correspondientes segn la gravedad delcaso, adems del hecho de hacer efectiva la garanta de seriedad de la oferta.Por otra parte, se deja establecido que se podrn hacer consultas a personasespecializadas en el tema para ayudar a la unidad tcnica a Evaluar, Podrnparticipar como asesores en el proceso de evaluacin, profesionales especialistas


15/45


presupuestario, podr adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacin, ya que lamisma est diseada bajo un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto, laaplicacin de esta pauta sobre una sola oferta arroja como resultado el puntaje

mximo de 100 puntos.

La Municipalidad se reservar el derecho, en caso de necesidad, de solicitar a losoferentes los antecedentes tcnicos complementarios y precisiones de las ofertasen conformidad con lo establecido en el artculo 40 del Reglamento de la Ley deCompras, especficamente en lo relativo a la facultad de la Municipalidad desolicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuandolas rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes

una situacin de privilegio respecto de los dems competidores, esto es, en tantono se afecten los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de losoferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a travs delSistema de Informacin

12.2 Pauta de Evaluacin

Factor Criterios de Evaluacin PonderacinMonto de la OfertaEconmica

Precio mnimo ofertado15%

Experiencia

Curriculum de la empresay del jefe de Obra, deacuerdo a lo establecidoen el formulario.

45%

Metodologa de trabajo

del Oferente

Plan de trabajo que

considere los mtodos,tcnicas instrumentos,procedimientos,actividades y logsticanecesaria para eldesarrollo de las etapas

35%


16/45


12.2.1 Monto de la Oferta Econmica 15%:

Se evaluar con el mayor puntaje la oferta ms econmica. Las dems ofertas sern

evaluadas de acuerdo a la siguiente frmula:

PUNTAJE =(OMIN/OI)*100

DONDE:OMIN:OFERTA ECONMICA MS CONVENIENTEOI:OFERTA ECONMICA DEL OFERENTE

12.2.2 Experiencia 45%:

En este punto se evaluar, de acuerdo a la informacin del Formulario N5 AntecedentesCurriculares, del Profesional encargado como de la Empresa, debidamente acreditados,como se indico en el punto 10.5 de las presentes Bases:

Caracterstica Ponderacin Puntaje

Curriculum del Jefe deObra.

40% Puntaje de acuerdo a experienc ia del profesionala cargo: Se aplicara la siguiente frmula(cantidad de proyectos de la ofertaevaluada/Mayor cantidad de proyectos) X100

Curriculum de la Empresa 60% Puntaje de acuerdo a la experiencia de laEmpresa:(cantidad de proyectos de la oferta

evaluada/Mayor cantidad de proyectos) X100

12.2.3 Metodologa de trabajo del Oferente 30%:


17/45


Caracterstica Ponderacin Puntaje

Registro de Contratistas 35% Puntaje de acuerdo al detalle del equipopropuesto:a) 100 puntos si es 1 Categora en Rubro B2,

Obras Sanitarias, del Registro Nacional deContratista del MINVU o MOP (D.S. 127/77)

b)60puntos si es 2 categora en Rubro B2, ObrasSanitarias, del Registro Nacional de Contratistadel MINVU o MOP (D.S. 127/77).c) 40puntos si es 3 categoras en Rubro B2, ObrasSanitarias, del Registro Nacional de Contratista

del MINVU o MOP (D.S. 127/77).d) 10 puntos si es 4 categoras en Rubro B2,Obras Sanitarias, del Registro Nacional deContratista del MINVU o MOP (D.S. 127/77).e) 5puntos si es otro registr.f) 0punto sin registro.

Metodologa de Trabajo 65 % a) 100 puntos presenten un detalladoprocedimiento de todas las etapas de la

obra desglosndolas con respecto a las ETT,debiendo existir concordancia entre CartaGantt, ruta crtica y anlisis de preciosunitarios.

b)60 puntos si es medianamente coherente conlo anterior.c)20 puntos si la Metodologa tiene debilidadesclaras y no presenta el orden lgico de partidaspropuestas.

d) 0 punto sino presenta Metodologa de trabajo

12.2.4 Plazo (5%):

Se evaluar con el mayor puntaje la oferta que ofrezca menos plazo de ejecucin. Las


18/45


Prioridad en Caso de Igualdad:

En caso de igualdad de puntaje total en el Primer lugar, se dar preferencia al proponenteque tenga mejor Metodologa. En caso de persistir la igualdad, se dar preferencia alproponente que, haya tenido mejor desempeo en las obras ejecutadas con anterioridad,es decir su experiencia como constructora.

13PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN

El Municipio se reserva el derecho de declarar nula o inadmisible la propuesta en caso que

las propuestas entregadas no respondan a los requerimientos tcnicos exigidos por elmunicipio y no sean convenientes para sus intereses o excedan la disponibilidadpresupuestaria o la documentacin no se ajuste a lo solicitado, dicha declaracin deberser fundamentada debidamente en base a criterios tcnicos de experiencia previa u otromedio demostrable.

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un perodo de 60 dascorridos a contar del da de la apertura de la propuesta.

La adjudicacin de la propuesta se realizar mediante Decreto Alcaldicio el que sernotificado a los proponentes por el portal www.mercadopublico.cl Resuelta y adjudicada lapropuesta con la firma del correspondiente contrato o rechazadas todas las ofertas, sedevolvern a los proponentes no adjudicados sus garantas, sin inters ni reajuste, atravs de la Tesorera Municipal. El plazo que tendr la Municipalidad para resolver laadjudicacin de la propuesta ser el adecuado para permitir la debida evaluacin de estas.

En la eventualidad de que el oferente adjudicatario no est inscrito en el Registro deChileproveedores, deber regularizar dicha situacin dentro del plazo de 15 das deadjudicada la propuesta. Si no lo hiciere, la municipalidad quedara facultada paraadjudicar al 2 mejor oferente o declarar desierta la licitacin. Si se optare por esta ltimaalternativa deber fundamentar su resolucin.


19/45


13.1Criterios y Restricciones para Adjudicar

La unidad Licitante se reserva el derecho de proponer a la Comisin Evaluadora el rechazo

de todas o algunas de las ofertas si no las estimare convenientes para sus intereses. Elrechazo de ofertas deber ser debidamente fundamentada mediante Decreto Alcaldicio.No podrn adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente paraefectuarlas representando al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificacin posteriorque se realice en conformidad a la ley.

13.2 De la Readjudicacin

En el caso que algn consultor adjudicado no firme el contrato dentro del plazo estipuladoen las presentes bases o no cumple con los requisitos de las bases de licitacin, elmunicipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacin practicada medianteresolucin fundada, quedando facultado para readjudicar al Oferente que obtuvo lasiguiente puntuacin ms alta, de acuerdo a la tabla de evaluacin de las ofertas.

14 DE LA CONTRATACIN

14.1 Suscribirn el contrato:

a) El contratista que realizar la obra hasta su total finalizacin, de acuerdo a laspresentes Bases Administrativas, las Especificaciones Tcnicas y Planos. Y engeneral en toda la documentacin, formatos y aclaraciones que formaron parte dela licitacin y en la legislacin y normas chilenas vigentes al respecto.

b) La Unidad Tcnica, representada por el Alcalde o Jefe Superior del Servicio, la quegestionar el pago al contratista del precio convenido de acuerdo a la modalidadpropuesta por el oferente conforme a las Bases Administrativas.

c) El contrato ser redactado por la Unidad Tcnica. El proponente adjudicado tendrel plazo de 05 das hbiles contados desde la fecha de notificacin de la


20/45


e) El precio del contrato corresponder al sistema de suma alzada sin reajuste, sinintereses de ninguna especie, el que incluir el costo de los aportes y/o derechos a

los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales,gastos generales, utilidades, as como todo gasto adicional o imprevisto queirrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de l.

f) Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazoestipulado, la Unidad Tcnica har efectiva la Boleta de Garanta de la Seriedad dela Oferta y sin llamar a nueva licitacin, podr proponer adjudicar a los otrosproponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados. El monto del cobro de la

Boleta de Garanta por Seriedad de la Oferta quedar a beneficio del Mandante enel caso que el contratista se desista de su oferta y no suscriba el contrato.

g) Previo a la firma del Contrato, el Contratista deber completar la presentacin desu inscripcin vigente en el Portal Chilecompras, sin la cual no ste no se llevar aefecto.

14.2 Subcontrataciones

El consultor podr realizar subcontrataciones de parte del servicio a realizar, previaautorizacin expresa de la Unidad Tcnica, las cuales debern quedarresguardadas debidamente, reflejados en documento oficial (Libro de Obras)En todo evento el Consultor es el responsable de todas las obligaciones contradascon la Municipalidad en virtud del Contrato, como asimismo de las obligacionespara con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla elsubcontratista, en consecuencia deber asumir el adeudado correspondiente en

caso de incumplimiento de contrato. Deber tener presente la Ley deSubcontrataciones N20.123.

14.3 Aumento o Disminucin de Contrato

En casos extraordinarios, debidamente fundamentados o por razones de fuerza


21/45


14.4 Aumento de Plazo

La Inspeccin Tcnica de Obra (ITO) podr aumentar el plazo para el desarrollo del

estudio contratado a peticin fundada del consultor y previo informe favorable deITO y la Mesa Tcnica conformada por Director de la Secretaria Comunal dePlanificacin y Director de Obras Municipales.Todo aumento de plazo deber ser justificado, entendindose por tal aquelsolicitado en razn de un caso fortuito o fuerza, o bien, por accin de laMunicipalidad.

14.5 INTERPRETACIN DEL CONTRATO

Cualquier diferencia de interpretacin de la reglamentacin y antecedentesindicados en las presentes Bases y dems antecedentes, ser resuelta sin ulteriorrecurso por la Asesora Jurdica previo informe de la Inspeccin Tcnica.

14.6 TRASPASO DEL CONTRATO

Queda expresamente prohibido que el contratista adjudicatario de la propuesta

venda, ceda o transfiera a terceros, a cualquier ttulo, los crditos en contra delmunicipio, derivados del contrato que suscriba con ste a consecuencia de lapropuesta, como tambin la venta de facturas u otorgue mandato para su cobro,antes de que el contratista tenga el estado de pago aprobado por la ITO.

15DE LAS BOLETAS DE GARANTIA Y RETENCIONES

15.1 De Fiel Cumplimiento del Contrato

Consistir en una Boleta de Garanta Bancaria irrevocable, a la vista, de liquidezinmediata o Vale Vista equivalente al 5%del valor del contrato, extendida a nombre delGobierno Regional de Valparaso, RUT N 72.235.1002, con domicilio en Melgarejo


22/45


aumentos, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaso, RUT N72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669, Piso 7, Valparaso, con una vigencia almenos de trece meses contados desde la fecha de la recepcin provisoria.

15.3 RetencionesSe retendr en cada estado de pago un 10% del monto correspondiente a cada etapahasta enterar un 5% del total contratado, el cual deber indicarse en el Formato deEstado de Pago.

Se podr solicitar la devolucin de las retenciones, presentando factura y Formato deestado de pago una vez que el mandante otorgue la recepcin final del proyecto.

Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en las BasesAdministrativas generales y/o el Contrato, la(s) Boleta(s) de Garanta de Fiel Cumplimientode Contrato se harn efectivas y el contratista perder el 100% del valor de estas y el100% de las retenciones.

Adems, la empresa Contratista deber tomar un seguro como garanta por daos aterceros, que estar vigente durante todo el desarrollo de las obras.

16 ESTADOS DE PAGO

16.1 ANTICIPOS

a) De acuerdo al Convenio Mandato Completo, se especifica si se considera o nootorgar anticipo en la Propuesta, as como el monto de ste; si lo hubiere no podrser superior al 10% del precio contratado.

b) El anticipo ser garantizado con una o varias Boletas de Garanta por Anticipo. Enel caso que sean varias Boletas de Garanta, todas debern tener el mismo plazode vigencia y su devolucin se har en la medida que se haya reintegrado elanticipo. Monto por el 100% del Anticipo.


23/45


e) El anticipo ser descontado proporcionalmente de cada estado de pago, de modode estar totalmente restituido al completarse el 50% de avance fsico.

16.2 ESTADOS DE PAGO

Se consideran estados de pago de acuerdo a lo sealado en el flujo de caja, en loscuales los montos correspondern al avance fsico de la obra.

El valor de cada estado de pago se facturar a nombre del GobiernoRegional V Regin, RUT N 72.235.1002, con domicilio en Melgarejo 669,

Piso 7, Valparaso. Los cuales debern remitirse por la Unidad tcnica almandante a ms tardar el da 20 de cada mes o el da hbil siguiente si aquel fuesefestivo, En cada estado de pago se retendr un 10% del valor del estado de pagoIVA incluido, incluido los aumentos de contratos, calculado del monto antes deldescuento por devolucin de anticipo, hasta enterar el 5% del valor total delcontrato.

Estas retenciones podrn canjearse por Boletas de Garanta, previa solicitud

aprobatoria al Mandante, cuya vigencia ser equivalente al plazo pendiente decontrato ms 90 das. Se podr solicitar la devolucin de esta(s) Boleta(s) deGaranta, una vez efectuada la recepcin provisoria sin observaciones.

Esta Boleta podr hacerse efectiva por parte del Mandante si a dos das hbiles desu fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcin Provisoria y la Boleta noha sido renovada.

En caso de atrasos superiores al 10% de avance fsico programado de laobra, el contratista deber presentar a la Unidad Tcnica una nuevaCarta Gantt y su respectiva curva de avance que den cuenta del atraso.

Los Estados de Pagos se presentarn a la Inspeccin Tcnica de la Obra (ITO)cada Estado de Pago y su tramitacin se har presentando los siguientes


24/45


por el Asesor Tcnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en elcual se detalle el avance fsico y financiero que presente el proyecto deacuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la

obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la Licitacin, el quedeber incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y elavance del contrato expresados en das corridos desde la firma de ste.Adems, debern incluirse informes mensuales del ITO relativos aobservaciones en la ejecucin del proyecto.

c) Certificado emitido por asesor Tcnico de Obra ATO.

d) Certificado emitido por la Direccin Provincial del Trabajo, vigente a la fecha delEstado de Pago, en el que conste que no existen deudas laborales delContratista con los trabajadores que se han desempeado en la ejecucin de laobra.

e) Copia de la solicitud de fiscalizacin de la obra, ingresada por elcontratista a la Direccin de Vialidad Regin de Valparaso y /o elServicio de Vivienda y Urbanismo Regin de Valparaso o los dems

organismos pblico que corresponda, con una fecha anterior al iniciode las obras.

f) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que sehan desempeado en la obra.

g) Contrato de ejecucin de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigir ladocumentacin sealada en los puntos c) y d) anteriores correspondientes a lostrabajadores del subcontratista.

i) No se podrn presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o porfabricacin de elementos prefabricados.


25/45


En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podrreclamar el pago de la factura y solo previa entregas de los antecedentes que demuestren

haber subsanado dicha situacin, el contratista podr solicitar que se retome el curso delestado de pago en cuestin.

Tratndose del Primer Estado de Pago o Anticipo, se deber acompaar losiguiente:

a) Acta Entrega Terreno

b) Plizas de Seguro segn se seala en las Bases Administrativas Especiales.c) Contrato (copia)

d) Boleta de garanta por fiel cumplimiento de contrato.

e) Oferta

f) Plazo y programa de Trabajo (ejecucin)g) Copia de la solicitud de fiscalizacin de la obra ingresada al SERVIU, por parte

del contratista, con una fecha anterior al inicio de las obras.

h) Factura del Estado de Pago correspondiente al avance de obras.

i) Estado de pago correspondiente.

j) Fotocopia de Planillas de imposiciones previsionales pagadas (al da) de lostrabajadores que se han desempeado en la obra.

k) Registro fotogrfico del avance.

f


26/45


a) Un ejemplar del Acta de Recepcin Provisoria, sin observaciones.

b) Boleta de Garanta por Correcta Ejecucin y Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de Direccin Provincial del Trabajo, referente a la obra, sinobservaciones.

d) Adems deber entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 12.i) de laspresentes Bases.

e) El monto de dicho estado de pago no deber ser inferior al 10% del monto del

contrato.

Previo a la autorizacin de cada estado de pago presentado por el contratista, elinspector tcnico de la obra comparar el porcentaje de avance fsico acumuladoprogramado con el porcentaje de avance fsico real de la obra y si la obra seencuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 15% porsegunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20% por una sola vez, el mandante

podr liquidar anticipadamente el contrato de ejecucin de obras, por causasimputables al contratista, salvo Informe Tcnico fundado de la Unidad Tcnica, queexplique el retraso por razones ajenas a la responsabilidad del contratista.

17. MULTAS

17.1.1 Por atraso en el trmino de la obraa) Por cada da de atraso, respecto del plazo ofertado de trmino de la obra, el

contratista deber pagar una multa del 1 por mildel valor total contratado.b) Esta multa ser aplicada por la Unidad Tcnica por va administrativa y se

descontar del ltimo Estado de Pago y/o de las Retenciones.

c) Para efectos del clculo de das sujetos a multas, se considerar como atraso


27/45


17.1.2. Por incumplimiento en su oferta del equipo profesional

Si el contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el equipo

profesional, se le aplicar una multa de 10 UTM por equipo incompleto, por cadaperodo de tres das hbiles seguidos o si la suma de este incumplimiento dentro delmes es igual o superior a 5 das hbiles.

17.1.3 Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccin tcnica deobras

El contratista deber someterse a las instrucciones de la inspeccin tcnica de obras,

las que se impartirn siempre por escrito segn lo establecido en las presentes basesconforme a los trminos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccin impartida por la I.T.O. ser sancionada con unamulta diaria de 1 UTM, por el perodo que se mantenga la trasgresin a dichospreceptos, las que sern deducidas del siguiente estado de pago.El contratista podr apelar ante el mandante dentro de un plazo de 5 das hbilesdesde la fecha en que la inspeccin tcnica de obras haya formulado una instruccin.

El mandante resolver en un plazo no mayor a 5 das hbiles desde su recepcin en laoficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventualreiteracin de ste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra.

Si el contratista no apelare o si su apelacin fuera rechazada y se resistiese a acatar laorden impartida, el mandante o la Unidad Tcnica podrn, previa notificacin,suspender la tramitacin de los estados de pago o, segn la gravedad del caso yprevia notificacin hecha con 10 das hbiles de anticipacin al contratista, ponertrmino anticipado al contrato de ejecucin de obras, por causas imputables a ste.

17.2 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS

El mandante podr restar de cualquier estado de pago los valores que correspondan,


28/45


Si el Estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y elmonto de las multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podr solicitarformalmente la Unidad tcnica que el monto de la multa se parcialice en no ms de 2

Estados de Pago consecutivos, la cual evaluar los antecedentes y se pronunciar enun plazo no superior a 5 das hbiles

17.2.1 SANCIN ADMINISTRATIVA

En caso de trmino anticipado del contrato por causas imputables al contratista,adems de las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deberinformar tal situacin al Intendente y a la o las Instituciones que administren el o los

registros a los cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminacin del mismo

18 RECEPCIN DE LAS OBRAS

18.1 RECEPCIN PROVISORIA

18.1.1 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deber comunicar elhecho por escrito a la ITO de la Unidad Tcnica, solicitando la recepcin

provisoria de las mismas, acompaando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz.(si correspondiese)

3) Certificados de recepcin de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, DireccinVialidad u otros, segn correspondan, o en su defecto, la solicitud de recepcin

que se hiciera a estos servicios.

4) Certificado de la Inspeccin del Trabajo en que conste que no registra deudaslaborales, ni multas administrativas por incumplimiento de legislacin laboral.

5) Certificado laboratorio hormigones (si procede).


29/45


1) Verificar que la etapa est terminada de acuerdo al proyecto y demsdisposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcin Provisoria que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el nmero 1) anterior, la Comisin har las observacionesfijando un plazo para subsanarlas.

18.1.3 Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentrodel plazo fijado y a conformidad de la ITO, sta podr llevar a cabo la ejecucinde dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantas, previaautorizacin del mandante, dejando constancia del hecho, aplicndose lasmultas que por atraso correspondiere.

18.1.4 Una vez subsanados los defectos observados, se proceder a la recepcinprovisoria fijndose como fecha de trmino la fecha en que aquello as aconteci.Se levantar un Acta de Recepcin Provisoria en el mismo terreno.

18.1.5 En ningn caso podr el contratista excusar su responsabilidad por lostrabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sidoejecutados por un subcontratista.

18.1.6 En el Acta de Recepcin Provisoria se consignar, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Aumento de plazo (si correspondiere).

3) Aumento de obras.

4) Fecha de Trmino Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Das que se otorgaron para subsanar observaciones.


30/45


10)Fecha de recepcin definitiva.

18.1.7 El Acta de Recepcin Provisoria se firmar por todos los integrantes de laComisin y por la ITO.

18.1.8 Una vez firmada el Acta de Recepcin Provisoria, La Unidad Tcnica deberremitir copia de esta a los servicios u organismos representados por los integrantesde la comisin, dentro de los cinco das siguientes a la fecha de dicha acta.

18.1.9 Si durante el perodo de tiempo que transcurra entre la Recepcin Provisoria y

la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucin omateriales defectuosos, la Unidad Tcnica deber instruir al Contratista por Oficio,(enviado por algn medio que certifique su entrega efectiva), otorgndole un plazopara resolver estos problemas, los que el contratista deber resolver a sus costas.Si ste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Unidad Tcnica debersolicitar el cobro de la Boleta de Garanta correspondiente, acto que una vezsolicitado, tendr carcter de irreversible.

18.2 RECEPCIN DEFINITIVA

18.2.1 Transcurrido el plazo de 365 das corridos a contar de la fecha de larecepcin provisoria, la Unidad Tcnica proceder a la recepcin definitiva.

18.2.2 Aprobada la recepcin definitiva, se proceder a la liquidacin final delcontrato por parte de la Unidad Tcnica y cumplidas estas formalidades sedevolver al contratista la garanta pendiente. Tanto la recepcin provisoria comola definitiva se entendern perfeccionadas una vez que se hayan dictado por partede la Unidad Tcnica, las resoluciones o decretos que aprueban las actasrespectivas. No obstante lo anterior, le corresponde al Mandante aprobar lasvicisitudes del contrato.

18.2.3 La recepcin final en ningn caso exime al contratista de la responsabilidad


31/45


19 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DECONTRATOS

Todo aumento de obras requerir un estricto cumplimiento de las BasesAdministrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Tcnicasy dems antecedentes de la Propuesta.

Si alguna imprecisin se originara en alguno de los planos y/o especificacionestcnicas, as como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracinde algn detalle de la propuesta, la Unidad Tcnica lo interpretar de la mejor formaen beneficio del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contralora General de

la Repblica.La Unidad Tcnica, previa autorizacin del Mandante, podr disponer la ejecucin denuevas obras de acuerdo al precio, plazo y dems condiciones que se convenganoportunamente con el Contratista, y el aumento o disminucin de partidas de la obradel contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado en elcontrato original.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento omodificacin de obra, el contratista deber solicitarlo por escrito y a travs del Librode Obras a la Inspeccin Tcnica de Obras, la cual deber evaluarlo. Con la aprobacinde la Unidad Tcnica, se remitir un informe y la solicitud respectiva al mandante, elcual deber aprobarlo previamente a cualquier modificacin y/o ejecucin de obras. Encualquier caso todo aumento queda condicionado a la previa autorizacin delMandante.

No se aceptarn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenasal contratista y cuenten con la previa aceptacin de la ITO de la Unidad Tcnica y delMandante. En los eventos anteriores, el contratista estar obligado, dentro del trminode 5 das hbiles, a aumentar el monto de la garanta del contrato en los mismosporcentajes que el fijado en las bases especiales, para esta boleta y a prorrogar lavigencia de la misma en los das en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido


32/45


al contratista para efectuar el traspaso del contrato a otro contratista aceptado por elmandante, siempre que ste se obligue a cumplirlo en las mismas condicionespactadas primitivamente, mantenindose la fecha de entrega de las obras estipuladas

en el contrato primitivo, asumiendo todas y cada una de las obligaciones contradaspor el anterior contratista, con relacin o en ocasin de dicho contrato y rindiendo lasgarantas correspondientes.El contratista a quien se haga el traspaso del contrato deber estar inscrito en el o losregistros, y rubros que hayan sido especificadas en las Bases AdministrativasEspeciales para la licitacin respectiva.La metodologa a ocupar para el traspaso del contrato, ser la que indique

oportunamente la Unidad Tcnica y esta deber posteriormente ser informada alGobierno Regional.

21TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El trmino anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sealados en laspresentes bases, dar derecho a la Unidad Tcnica, sin llamar a una nueva licitacin,de plantear a los oferentes que se presentaron a la licitacin original y no resultaronadjudicados para que ejecuten las obras remanentes por su costo equivalente, en el

orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de laspartidas remanentes del caso, previa conformidad del Mandante.

Por instrucciones del Mandante, la Unidad Tcnica tendr derecho a ordenar laparalizacin de las obras cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante ocuando as lo aconsejen las necesidades del Mandante y de la Unidad Tcnica. El avisosobre el particular deber ser comunicado por escrito al contratista con unaanticipacin de 30 das.

22 RESCILIACIN

Corresponder resciliar el contrato cuando, de comn acuerdo, la Unidad Tcnica,previa conformidad del Mandante, y el Contratista decidan ponerle trmino y liquidaranticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deber


33/45


23 RESOLUCIN DEL CONTRATO

El contrato quedar resuelto por disposicin de la Unidad Tcnica si ocurriera

cualquiera de los siguientes eventos:a) Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesin de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c) Si el contratista no concurre a la recepcin del terreno dentro del plazo establecidopor la Unidad Tcnica en el momento que le notifique de la adjudicacin de la

obra.d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del

plazo de siete das corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Si paraliza las obras por ms de cinco das corridos, salvo justificacin aceptada porla Unidad Tcnica.

f) Si no se acatan las rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccin Tcnica.

g) Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, nodisponindolo en la obra, por un plazo superior a quince das.

h) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por erroresdel contratista.

i) Por modificacin o alteracin de las obras sin la debida autorizacin.

j) Por traspaso, a cualquier ttulo, del contrato de obra.

k) Si el contratista demostrara incapacidad tcnica para ejecutar los trabajos.


34/45


24 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista o disolucin de la sociedad en caso que la

empresa constructora sea persona jurdica, se proceder a la terminacin del contratoy, si existiera saldo a favor, se girar a sus herederos, conjuntamente con las garantasy retenciones, previas suscripcin del finiquito.

25 DIFUSIN DEL PROYECTO

El oferente debe considerar dentro de sus gastos la difusin del proyecto, diseo yletreros informativos, volantes, reuniones informativas y todo lo relativo a mantener

informada a la comunidad de los avances y de las molestias causadas por la ejecucinde los trabajos, previa coordinacin con la Unidad Tcnica.

26 INSPECCIN TCNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccin Tcnica de las Obrasser ejercida por los profesionales que designe la Unidad Tcnica. Por su parte, elContratista designar a un profesional arquitecto o constructor civil que desempee la

labor de Responsable Tcnico de Obras por cuenta de aquel, quien ser de suexclusiva dependencia y responsabilidad, segn lo indica el nmero 16, letra d) deestas bases. Las funciones de la inspeccin tcnica de obras (I.T.O.) son lassiguientes:

Velar por la correcta ejecucin del proyecto cindose estrictamente a las BasesAdministrativas Generales y Especiales de Propuestas y dems antecedentes delicitacin;

Formular las observaciones que le merezca la ejecucin de las mismas, lacalidad de los suministros u otros aspectos;

Interpretar los planos y especificaciones del proyecto;

Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad;


35/45


En consecuencia, la inspeccin tcnica de obras estar facultada para rechazarmateriales llegados a la obra, suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento delas especificaciones tcnicas y/o planos del proyecto, exigir ensayes de materiales cuando

le merezca duda la calidad de las obras, o cuando a su juicio sean necesarios. En estecaso, los costos que irroguen tales ensayes sern de cargo del contratista.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccin no constituye en ningn caso,direccin ni aprobacin parcial o total en la ejecucin de obras por parte del mandante.Los funcionarios que el mandante designe para ejecutar la inspeccin tcnica de obras, nopodrn, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcin informar a laautoridad competente que el mandante designe respecto al grado de cumplimiento delcontrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren estanorma, toda modificacin ejecutada por el contratista ser de su exclusivaresponsabilidad, aplicndose las sanciones pertinentes.

27 DOMICILIO Y COMPETENCIA

Para todos los efectos derivados de la licitacin a que se refieren estas Bases, as

como de los que se deriven del contrato, segn corresponda, las partes fijan domicilioen la ciudad de Valparaso y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

La Calera, Octubre de 2015.


36/45


FORMULARIO N1IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

(Persona Jurdica)

1. DATOS DE LA SOCIEDAD

NOMBRE O RAZON SOCIALDEL PROPONENTER.U.T.

DIRECCI N COMUNA:TELEFONO(S) FIJOFAXE-MAILINSCRIPCI N N REGISTRO:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE COMPLETOR.U.T.PROFESI NDIRECCI N

COMUNA:

TELEFONOSTELEFONO(S)CELULARFAXE-MAIL


37/45


FORMULARIO N1IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

(Persona Natural)

1. DATOS DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETOR.U.T.

DIRECCI N COMUNA:TELEFONO(S) FIJOFAXE-MAILINSCRIPCI N N REGISTRO:

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

La Calera, ______ DE ______________________ DE 2015


38/45


FORMULARIO N2DECLARACIN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Jurdica)

NOMBRE ORAZN SOCIAL :

DECLARO, bajo juramento, lo siguiente:

1. En relacin con la probidad que debe existir entre el Mandante y loscontratistas de ste, la entidad que represento, arriba identificada, notiene, entre sus socios ni directivos a personas contratadas por laMunicipalidad de La C alera en ca lidad de funcionario/a.

2. Asimismo, la entidad arriba identificada no tiene relaciones contractualesvigentes con funcionarios de la Municipalidad de La Calera.

3. De igual forma, la entidad que represento, arriba identificada, no tiene,entre sus socios ni directivos a personas que tengan la calidad de cnyuge,hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la Municipalidad de La Calera, hasta el nivel de

jefe de departamento o su equivalente, inclusive.



39/45


FORMULARIO N2DECLARACIN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Natural)

NOMBRECOMPLETO :


1. En relac in con la probidad que debe existir entre el Mandante y loscontratistas de ste, la entidad que represento, arriba identificada, notiene, entre sus socios ni directivos a personas contratadas por laMunicipalidad de La C alera en calidad de funcionario/a.

2. De igual forma, la entidad que represento, arriba identificada , no tiene,entre sus socios ni directivos a personas que tengan la calidad de

cnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de lasautoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de LaCalera, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.



40/45


FORMULARIO N3DECLARACIN JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE LAS BASES

(Aceptacin y conocimiento de condiciones de la Licitacin)

NOMBRE ORAZN SOCIALO NOMBRECOMPLETO :


1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas yTcnicas y dems documentos de la Licitacin Pblica ConstruccinAlcantarillado Pblico, sector Pachacamita La Calera, as como tambin,conocer las normas legales vigentes respectivas.

2. Haber estudiado los antecedentes de esta Licitacin, verificando la totalconc ordancia entre ellos y con las normas legales vigentes al respecto.

3. Haber visitado el terreno y condiciones actuales y todas las demscarac tersticas que incidan directamente en la ejecucin del Estudio.

4. Haber considerado en la Oferta Econmica todos los gastos necesarios de lalicitacin, de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Tcnicas, Anexos ytodos los documentos incluidos en la licitacin, para cumplir en su totalidad

con las exigencias establecidas.5. Recocer que la decisin de la Municipalidad de La Calera, en la adjudicac in

de esta licitacin, es resolutiva e inapelable y no susceptible de reclamo nirecurso administrativo o judicial alguno

6 A t i l i fi i l d i i fi i


41/45


7. Haber tomado conocimiento las preguntas formuladas por los participantesdel proceso de Licitacin, as como tambin, he conocido y aceptontegramente las respuestas entregadas por la Municipalidad de La Calera adichas preguntas y las Aclaraciones de cualquier tipo, que se han incluido enel Sistema de Informacin.


La Calera, ______ DE ______________________ DE 2015


42/45


FORMULARIO N4DECLARACIN JURADA SIMPLE

DE NO HABER SIDO SOMETIDO A CONDENAS

(Persona Jurdica)

NOMBRE ORAZN SOCIAL :


a) No haber sido condenado con sanc in de multa de infraccin al DFL N 1del 2005, en ms de 2 oportunidades dentro de un perodo de 2 aos, obien que han transcurrido 3 aos desde el pago de la ltima multaimpuesta.

b) No haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento decontrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compraspblicas en los ltimos dos aos.

c) No haber sido condenado por prcticas antisindicales o infraccin a losderechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos aosa la fec ha de la presente Licitacin.


43/45


FORMULARIO N6PROPUESTA ECONMICA

NOMBRE:../

RUT:. /

DOMICILIO:../

MAIL:. /

TELEFONO:. FAX:/REPRESENTANTE:. /

Presenta la siguiente oferta econmica para la propuesta denominada del Estudio:Construccin Alcantarillado Pblico, sector Pachacamita La Calera- Valor neto del Estudio $..................................../

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE

FECHA, /


44/45

REPBLICA DECH ILEGOBIERNO REGIONALREGIN VALPARASO

FORMULARIO N5

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZN SOCIAL ONOMBRE COMPLETO :

Indique servicios desarrollados que tengan relacin de tipologa del servicio en licitacin, anexando losCertificados de conformidad del servicio prestado y copia de los contratos, de acuerdo al punto 10.5 delas Bases Administrativas.

FECHA Nombre del servicio Montocontratado1

Caractersticas del servicio Mandante Contacto2

Inicio Trmino

FIRMA

1En miles de pesos2Nombre y telfono de c ontac to con el ITS del Servicio


45/45

REPBLICA DECH ILEGOBIERNO REGIONALREGIN VALPARASO

FORMULARIO N5

ANTECEDENTES CURRICULARES DEL JEFE DE OBRA

NOMBRE O RAZN SOCIAL ONOMBRE COMPLETO :

Indique servicios desarrollados que tengan relacin de tipologa del servicio en licitacin, anexando losCertificados de c onformidad del servicio prestado y copia de los contratos, de acuerdo al punto 10.5de las Bases Administrativas.

FECHA Nombre del servicio Montocontratado3

Caractersticas del servicio Mandante Contacto4

Inicio Trmino

FIRMA

3En miles de pesos4Nombre y telfono de c ontac to con el ITS del Servicio

Bases Generales Pachacamita

Documents

Transcript of Bases Generales Pachacamita