BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA...

(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA)ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No. 001-2012-MDH/CE DERIVADA DE LA ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2012-MDH/CE

BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

CONSULTORÍA DE OBRA

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No. 001-2012-MDH/CE DERIVADA DE LA ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2012-

MDH/CE

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “REPRESAMIENTO LAGUNA DE CCOCHAJACAS Y QUEBRADA CHUÑONA, Y CONSTRUCCION SISTEMA DE

RIEGO POR ASPERSION EN LA SUB CUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION

APURÍMAC”

MARZO, 2012


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE

EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)


CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas del OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.


Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 54°, 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.


Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica en un original y 2 copias y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.


Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

Los participantes presentarán sus propuestas, en acto publico en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

Carta fianza de seriedad de oferta

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos

1 De acuerdo a lo previsto por el artículo 64º del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, por lo que el Comité Especial sólo deberá incluir las disposiciones que correspondan de acuerdo con la elección efectuada.

2 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.


contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.


En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.”

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO3

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

3 Este acápite sólo deberá ser incluido en el caso que se trate de una adjudicación de menor cuantía derivada de un proceso de selección desierto.


CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento

Curriculum legalizado de los profesionales propuestos

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

NOTA 9:Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 155º del Reglamento, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

3.4.3 GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS


En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS

La municipalidad a solicitud del Consultor, podrá entregar al Consultor dentro del plazo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato, un adelanto directo de hasta al Treinta (30%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación de una carta fianza a favor de la Municipalidad distrital de Huancarama, por un monto igual al del adelanto solicitado, de características solidarias, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art. 1883 inciso I del Código Civil.

El plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 7 días calendarios de suscrito el contrato respectivo, y la carta fianza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución.La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúe al consultor. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación.En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado”.

3.8 PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.


La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)


CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Huancarama. RUC N° : 20196029584.

1.2 DOMICILIO LEGALPsje Ezequiel palomino s/n - Huancarama-Andahuaylas-Apurímac.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico “Construcción Represamiento Laguna Ccochacajas Y Quebrada Chuñona; y Sistema de Riego por Aspersión en la Subcuenca del Rio Pallcamayo, distrito de Huancarama - Andahuaylas – Apurimac”

1.4 VALOR REFERENCIAL4

El valor referencial asciende a S/. 238,000.00. (Doscientos Treinta y Ocho Mil 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre del 2011.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial

S/. 214,200.00 (Doscientos catorce mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles

S/. 238,000.00 (Doscientos Treinta y Ocho mil con 00/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante resolución de Alcaldía Nº 042-2012-MDH-A de fecha 16 de Marzo del 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO5

4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

5 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.


Canon y sobre Canon-FONIPREL.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 90 días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10 BASE LEGAL

− Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.− Directivas de OSCE− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.


CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

Convocatoria………………………………………….…: (09/04/2012)Registro de Participantes………………………………: Del 10/04/2012 al 17/04/2012 Formulación de Consultas y/uObservaciones a las Bases…………………………….: Del 10/04/2012 al 11/04/2012Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases…………………………….: (13/04/2012)Integración de las Bases……………………………...: (16/04/2012)Presentación de Propuestas…………….………......: (19/04/2012)En acto privado hasta las 13.00 horas Calificación y Evaluación de Propuestas: (19/04/2012)Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: (19/04/2012) (a través del SEACE).

NOTA 2:Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicación de Menor

Cuantía para la contratación de un servicio de consultoría de obras, desde la convocatoria hasta la fecha de presentación de propuestas deberá mediar no menos de seis (6) días hábiles.

En el caso de adjudicaciones de menor cuantía derivadas de concursos públicos y adjudicaciones directas declaradas desiertas el plazo será no menor de ocho (8) días hábiles.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital, sito en el Psje Ezequiel Palomino S/N - Huancarama, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 15:00 Horas, previo pago por el valor de reproducción de bases y entrega del estudio de pre inversión en versión digital, la suma de S/. 20.00 (veinte nuevos soles).

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

NOTA 3:El costo por derecho de participación no podrá exceder el costo de reproducción de las Bases.

2.3FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada

en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.


Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Municipalidad distrital de Huancarama, sito en Psje. Ezequiel Palomino S/N - Huancarama en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 Am horas a 12:00 horas7, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación De Menor Cuantía No. 001-2012-MDH/CE Derivada De La Adjudicación Directa Pública Nº 01-2012-MDH/CE

2.4ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas en sobres cerrados, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases8, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases:

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía No. 001-2012-MDH/CE derivada de la Adjudicación Directa Pública Nº 01-2012-MDH/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

7 Las Entidades de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

8 Las entidades deberán establecer que el acto de presentación de propuestas se realice en un horario razonable para su adecuado desarrollo, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

SeñoresMunicipalidad Provincial de HuancaramaPsje Ezequiel Palomino S/NAtt.: Comité Especial

Adjudicacion de Menor Cuantía No. 001-2012-Mdh/CE derivada de la Adjudicación Directa Pública Nº 01-2012-MDH/CE

Objeto del proceso: Contratar los Servicios de Consultoría: para la Elaboración de Expediente Técnico Construcción Represamiento Laguna Ccochacajas y Quebrada Chuñona; y Sistema de Riego por Aspersión en la Subcuenca del rio Pallcamayo, Distrito de Huancarama - Andahuaylas - Apurimac.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


2.5CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y 01 copia9 , así como 02 CDs con el estudio completo

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos10 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a. Copia simple del Certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra.

b. Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

c. Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección11 (Anexo Nº 02)

9 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

10 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

11 La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el Formato Nº 2 incluido en la presente sección), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia

SeñoresMunicipalidad Provincial de HuancaramaPsje Ezequiel Palomino S/NAtt.: Comité Especial

Adjudicacion de Menor Cuantía No. 001-2012-Mdh/CE derivada de la Adjudicación Directa Pública Nº 01-2012-MDH/CE

Objeto del proceso: Contratar los Servicios de Consultoría: para la Elaboración de Expediente Técnico Construcción Represamiento Laguna Ccochacajas y Quebrada Chuñona; y Sistema de Riego por Aspersión en la Subcuenca del rio Pallcamayo, Distrito de Huancarama - Andahuaylas - Apurimac.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


d. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado12. (Anexo Nº 03)En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (Anexo Nº 04)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f. Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. (Anexo Nº 05)

g. Declaración jurada de disponibilidad de tiempo de los profesionales propuestos, sello y huella digital sujeto a verificación.

MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

b)En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c)Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación: Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad” y

“Experiencia en la especialidad” deberá requerirse: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente

Para la acreditación del factor experiencia y calificaciones del personal con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

12 En este documento se encuentra incluida la declaración jurada sobre el compromiso de mantener vigente la oferta del postor hasta la suscripción del contrato, conforme a lo requerido por el artículo 157º del Reglamento.


propuesto presentando constancias o certificados. Documentos para ser calificados en cuanta a las Mejoras a las

Condiciones Previstas en las Bases y el Objeto de la Convocatoria

NOTA 5:Si el postor fuera una persona natural, la experiencia que se acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberá requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA13

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 07).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

El monto total de la Propuesta será en nuevos soles

a) Garantía de seriedad de oferta por el 1% del valor referencial, equivalente a la suma de S/. 2,380.00 (dos mil trescientos ochenta con 00/100 nuevos soles)

Deberá considerarse solo hasta el segundo decimal inmediato superior, puesto que de lo contrario estaría excediéndose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratación estatal14.

2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

13 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

14 De acuerdo con la Resolución Nº 2036-2009-TC.


PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.7REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos15:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.f) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 6 días hábiles después de habérsele convocado. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la municipalidad con conocimiento de la oficina de Abastecimientos. La suscripción del contrato ocurrirá en el plazo de 4 días de haber presentado la documentación, a convocatoria de la entidad.

2.9 ADELANTOS16

Los desembolsos que la municipalidad distrital de Huancarama efectuará, serán de la siguiente forma:

ADELANTO DIRECTO

Hasta 30% a solicitud del contratista

La municipalidad a solicitud del Consultor, entregará a este dentro del plazo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato, un adelanto directo de hasta al Treinta (30%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación de una carta fianza a favor de la Municipalidad distrital de Huancarama, por un monto igual al del adelanto solicitado, de características solidarias, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art. 1883 inciso I del Código Civil.El plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 7 días calendarios de suscrito el contrato respectivo, y la carta fianza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución.La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúe al consultor. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación.

15 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

16 Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.


2.10 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación motivo de pago.

2.11FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Órgano Administrativo correspondiente.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su

conformidad del servicio prestado por el monto de pago.- Factura.- Copia de su registro de contratación con el estado- Copa de contrato

2.12 REAJUSTE DEL PAGO

Considerando la solidez de la economía y moneda nacional, y dado el corto plazo de ejecución de los servicios, no se considera reajuste de precios.


CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de que sean admitidas y, posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnico Mínimos acarreará, necesariamente, la descalificación de la propuesta (Artículo 70° del Reglamento). Para el presente proceso, los requisitos técnicos mínimos son:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA

CHUÑONA; Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.

1. GENERALIDADESLa Municipalidad Distrital de Huancarama comprometido con el desarrollo de su población, y terminar con las necesidades básicas para las localidades beneficiarias de UNION SAN JOSE DE ARCAHUA, HUANCARAMA, SOTAPA Y PAMPAHURA y de esta forma contribuir con el desarrollo de la sociedad, razón por la cual la Municipalidad Distrital de Huancarama ve por conveniente la ejecución del Proyecto: CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA; Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.. Esto mediante la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de su Expediente Técnico.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSLos presentes términos de referencia constituyen los requisitos técnicos mínimos que debe cumplir el CONSULTOR DE OBRA, sobre la calidad del expediente, así como las consideraciones técnicas que se deben cumplir en la ejecución del contrato.

3. UBICACIÓN

El proyecto se ubica en la zona sierra, en el Departamento de Apurimac, Provincia de Andahuaylas, Distrito de Huancarama: CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA; Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.

4. BASE LEGALa. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.b. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.c. Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.d. Decreto Supremo N° 184-2009-EF – Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estadoe. Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.f. Decreto Supremo N° 011-79VC sus modificatorias, ampliatorias y


complementarias.g. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública.h. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

5. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓNLa modalidad de selección es por contrata bajo el sistema de suma alzada, en conformidad con los presentes términos de referencia y normatividad vigente.

6. FUENTE DE FINANCIEMIENTOCanon y Sobre Canon - FONIPREL

7. ENTIDAD QUE CONVOCAMunicipalidad Distrital de Huancarama, Región Apurimac.

8. OBJETIVOEl objeto de los presentes términos de referencia es la contratación por los servicios de CONSULTORIA que corresponde a quien se le contratará para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA; Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.

Monto de la Inversión S/. 238,000.00 (Doscientos Treinta y Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles.)

El proyecto tiene como objetivo mejorar los niveles de producción y rendimiento agrícola en las localidades beneficiadas.

9. PARTICIPANTES-REQUISITOS

El postor podrá ser Persona Natural o Jurídica, contar con RNP de consultor de obras. Haber elaborado un proyecto de inversión pública a nivel de expediente técnico de la especialidad que se acreditará con copia del contrato, certificado o constancias emitidos por autoridad competente.

10.PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El plazo de ejecución para elaborar del Expediente Técnico Definitivo será de NOVENTA (90) días calendarios, contados desde el día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato y cumplimiento de las condiciones de inicio de prestación del servicio. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

11.VALOR REFERENCIALEl monto del Valor Referencial de la Elaboración del Expediente Técnico es S/.238,000.00 (Doscientos Treinta y Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles). Los costos incluyen los gastos generales, utilidades e IGV. Dicho monto, comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL CONSULTOR, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.

12.MODALIDAD DE PAGO


Los desembolsos que la municipalidad distrital de Huancarama efectuará, serán de la siguiente forma:

ADELANTO DIRECTO

Hasta el 30% a solicitud del contratista

La municipalidad a solicitud del Consultor, entregará a este dentro del plazo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato, un adelanto directo de hasta al Treinta (30%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación de una carta fianza a favor de la Municipalidad distrital de Huancarama, por un monto igual al del adelanto solicitado, de características solidarias, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art. 1883 inciso I del Código Civil.El plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 7 días calendarios de suscrito el contrato respectivo, y la carta fianza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución.La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúe al consultor. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación.

VALORIZACIONESPagos Plazo Actividades

40%

40 d.c.(DESDE EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

CONDICIONES DE INICIO DE PRESTACION

DEL SERVICIO)

A LA PRESENTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL 1° INFORME (ESTUDIOS BASICOS):

- Planos de ubicación y localización. - Memoria Descriptiva.- Levantamiento Topográfico (planos)- Estudio de mecánica de suelos y geología.- Estudios Hidrológicos.

50% 40 d.c.(DESDE LA

APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME)

A LA PRESENTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL 2° INFORME POR LA MUNICIPALIDAD (BORRADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DEFINITIVO):

Acta de coordinaciones con las comunidades que tengan injerencia en el desarrollo del estudio definitivo. Memoria descriptivaEspecificaciones técnicasEstudio de suelos.Planilla de metradosPresupuesto Análisis de costos unitarios.Relación de insumosFórmulas Polinómicas.Desagregado de gastos generales.Relación de equipo mínimo.Cronograma valorizado de ejecución de obra.PERT, CPM.Diagrama de GANTT.Cartel de obra.FORMATO SNIP 16 – REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION

Anexos.


10%

10 d.c.(DESDE LA

APROBACIÓN DEL

SEGUNDO INFORME)

A LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO COMPLETO Y A LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN DEL ESTUDIO Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

13.INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL La municipalidad hará entrega del terreno donde se proyectara el

servicio contratado. La municipalidad hará entrega del adelanto directo previa solicitud

oportuna del consultor. La municipalidad hará entrega del proyecto de inversión pública

viabilizada. La municipalidad dará a conocer al evaluador encargado de la revisión

del proyecto.

14.OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El postor deberá presentar, adicionalmente al propio, la Información del personal propuesto que acredite fehacientemente los requisitos técnicos mínimos así como:a) Currículum Vitae documentado de cada uno de los ingenieros y profesionales propuestos que hayan participado en la elaboración de proyectos similares demostrable con facturaciones, contratos, certificados, constancias u órdenes de servicio. Asimismo, deberá presentar copia del certificado de inscripción de los profesionales en el colegio profesional correspondiente, copia del Título Profesional, copia del certificado de habilidad. La experiencia profesional tendrá que ser una entidad pública o privada.b) Deberán contar con capacidad física por lo que deberán adjuntar una declaración jurada de contar con equipamiento, software e infraestructura y otros, o compromisos de alquiler.c) Deberá haber revisado y analizado el Proyecto De Inversión Pública por lo que deberán adjuntar una declaración jurada indicando lo solicitado. d) Deberá conocer la zona de estudio donde se proyectara el expediente técnico por lo que deberán adjuntar una declaración jurada indicando lo solicitado.

15.CRITERIOS PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO

El proyecto a ejecutarse se denomina: CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA; Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC., se deberá elaborar de acuerdo al Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil aprobado por la OPI, respetando los parámetros bajo los cuales fue aceptado, incluyendo costos, presupuesto, metas, diseño, cronograma, u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo; así como debe verificar la apropiada cobertura de metas establecidas en el proyecto, además se entregará una copia del Estudio de Pre Inversión al Consultor a la firma del Contrato:

a) Diseño y Metas:

El diseño de la infraestructura del proyecto: CONSTRUCCION REPRESAMIENTO LAGUNA CCOCHACAJAS Y QUEBRADA CHUÑONA; Y SISTEMA


DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RIO PALLCAMAYO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.El proyecto comprende:

a) Mejoramiento de Infraestructura de Riego, Se plantea:

1.- Mejoramiento Línea de Conducción Pallcamayo - Lambraspata, con tubería PVC ISO NTP 4435 250mm (Ø 10) en 9,60 km. Pozas de Transición, 08 Pozas de Inspección - Tomas Laterales, se han determinado el cálculo para tubería a gravedad.b) Construcción de Infraestructura de Riego, Se plantea:1.- Construcción Represamiento laguna Ccochacajas de CS fć=175kg/cm2 + 50% PG y CC fć=140kg/cm2 + 30% PM con un volumen de almacenamiento de 1.514.472,19 m3, cortina de 118 m, altura de presa 6 m y sus respectivas obras completarías como vertedero de demasías para evacuación de máximas avenidas, canal de evacuación de excedencias y toma para regulación de descargas; considerando una vida útil de 50 años.

2.- Construcción Represamiento en quebrada Chuñona con materiales graduados: impermeable compacto, material de transición grava y arena, respaldos permeables (roca, grava y arena), enroca miento selecto a volteo, enroca miento acomodado a mano; deberá ser clasificados según el SUCS.; con un volumen de almacenamiento de 6.787.033,51m3, cortina 219 m y altura de presa 33m, considerando una vida útil de 50 años.

3.- Construcción infraestructura de riego: Construcción Línea de trasvase Huiscachayoc-Chuñona con tubería PVC ISO NTP 4435 de 160mm (Ø6) en 1.31 Km. Construcción Línea de trasvase Rurupaya-Ccochacajas con tubería PVC ISO NTP 4435 de 200mm (Ø8) en 1.60 Km. Construcción Ruta N 1; Línea de conducción principal, Chuñona-Parmayoc con tubería PVC ISO NTP 4435 de 250mm (Ø10) en 4.70 Km., Chuñona-Sotapa de 200mm (Ø8) en 4,30 Km., Pallcamayo - Sotapa de 200mm (Ø8) en 5.01 Km., Ccochacajas-Pampahura de 160mm (Ø6) en 1,92 Km., Ccochacajas-La Florida de 200mm (Ø8) en 2,33 Km., todas con una vida útil de 50 años.

4.-Construcción Línea de aducción con tubería PVC ISO NTP 4435 de 160mm (Ø6) en 4.69 Km., de 110mm (Ø4) en 3.24 Km., y tubería PVC NTP 399.003 de Ø2 en 1.67 Km., de Ø3 en 2.25 Km., todas con una vida útil de 50 años. Construcción Línea de distribución con tubería PVC SAP NTP 399.002 de 38mm (Ø1 1/4) en 19.86 Km., de 44.40mm (Ø1 1/2) en 13.55 Km., de 43mm (Ø1 1/2) en 5.87 Km., de 56.40mm (Ø2) en 4.23 Km., de 55.60mm (Ø2) en 0.90 Km., de 54.20mm (Ø2) en 0.64 Km. y 69.40mm (Ø2 1/2) en 1.11 Km., haciendo un total de 45.90 Km., todas con una vida útil de 50 años

5.-Construcción Trocha carrozable en 2,00 Km.

6.-Construcción Bocatoma o captación de CS fć=175kg/cm2 y emboquillado de C C fć=140kg/cm2.Construcción Desarenador de CS fć=175kg/cm2 y cámara de carga de CS fć=175kg/cm2 y de CC fć=140kg/cm2 + 30% PM.c) Amplio Conocimiento en Gestión de Sistemas de Riego

b) Fortalecimiento de las unidades de producción.

b.1) Conocimientos en la Tecnificación del Agua para Riego1. Asistencia técnica en manejo de nuevos sistemas de riego. 2. Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

b.2) Conocimiento en Técnicas de Riego y Manejo de la Actividad Agropecuaria 1.- Capacitación en técnicas de riego.


2.- Capacitación en técnicas de producción agropecuaria.

16.CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICOEl Expediente Técnico será presentado en un número de 02 ejemplares cada uno deberá contener un CD con toda la información en digital y el contenido de cada ejemplar tendrá la siguiente documentación:

TOMO I:1. Memoria Descriptiva.

1.1 Aspectos Generales.1.1.1 Objetivos del Estudio1.1.2 Antecedentes del Proyecto1.1.3 Descripción del Área del Proyecto

1.1.3.1Descripción de las localidades en el área de influencia1.1.3.2Ubicación Geográfica y política.1.1.3.3Condiciones Climatológicas1.1.3.4Altitud del Área del Proyecto1.1.3.5Vías de Acceso (a obra y canteras)1.1.3.6Actividades Económicas y Sociales

1.2 Descripción del Proyecto.1.2.1 Objetivos y Metas.1.2.2 Obras Propuestas (características geométricas, físicas,

componentes, tipos, cantidades, etc. y obras de arte).1.3 Criterios de Diseño utilizados para el Desarrollo del Proyecto.

1.3.1 Conceptos Generales.1.3.2 Aspectos de Diseño

1.4 Memoria de Cálculos.1.5 Presupuesto de Obra.1.6 Plazo de Ejecución.1.7 Cronograma de Actividades.1.8 Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del

Proyecto.

2. Especificaciones Técnicas.Cada una de las partidas del Presupuesto debe contar con sus especificaciones técnicas, siendo obligatorio que éstas, deban estar organizadas de la siguiente forma:2.1 Definición de la partida.2.2 Descripción de la partida.2.3 Materiales a utilizar en la partida.2.4 Equipos.2.5 Controles:

a) Controles Técnicos.b) Controles de Ejecución.c) Controles Geométricos y de Terminado (según fuese el caso).

2.7 Método de Medición.2.8 Forma de Pago.

Además se tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad de acuerdo al reglamento.

3. Asistencia Técnica

Está constituido por los costos en que incurra el proyecto para contribuir al manejo racional de la unidad operativa y garantizar su continuidad, el cual debe constar de:3.1 Organización de Asistencia Técnica.3.2 Capacitación y/o actualización en las técnicas de manejo.


4. Memoria de Cálculos de Diseños.En la memoria de cálculo se debe proporcionar: Descripción de la estructura Hipótesis de cálculo Norma de Referencia imensionamiento Cálculo de las solicitaciones Croquis de detalles Bibliografía

Si los cálculos de la estructura son efectuados con asistencia de una computadora, estos deben ser presentados indicando los siguientes detalles:

El programa de cómputo utilizado, indicando nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, fórmulas, simplificaciones, referencias bibliográficas, indicando los procedimientos de ingreso de datos e interpretación de los resultados.

Los datos de entrada, modelo estructural, descripción detallada de la estructura acompañada de esquema con dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, características de los materiales, cargas y sus combinaciones.

5. Planilla de Metrados: Planilla de Explanaciones para movimientos de tierra, Metrados detallado por partidas y con los croquis explicativos de ser el caso.

6. Disgregado de gastos generados.7. Cálculo del flete.8. Presupuesto. 9. Análisis de Costos Unitarios.10. Relación de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y

herramientas).11. Fórmulas Polinómicas.12. Cronograma de Ejecución de Obras (Diagramas Gantt y Diagrama

PERT-CPM).13. Cronograma de Avances de Obra Valorizados.14. Calendario de adquisición de materiales.15. Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos

municipales.16. Saneamiento Físico Legal de las infraestructuras donde se proyecten

las obras de arte relevantes, para lo cual deberá coordinar con la Municipalidad Distrital de Huancarama y la comunidad beneficiaria.

17. Documentos de disponibilidad Hídrica.18. Panel Fotográfico.

TOMO II:1. Estudio de Mecánica de Suelos.

1.1 Objetivos y Alcances1.2 Aspectos Generales1.3 Sondajes1.4 Ensayos de Mecánica de suelos1.5 Análisis de Cantera1.6 Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio1.7 Interrelación con los estudios hidrológicos1.8 Conclusiones y Recomendaciones1.9 Perfiles Estratigráficos


1.10 Plano con ubicación de calicatas1.11 Panel Fotográfico.

2. Estudio de Impacto Ambiental.2.1 Enfoque2.2 Objetivos y Alcances2.3 Diagnóstico Ambiental Actual (Ambiente Físico, Ambiente Biótico)2.4 Interrelación con estudios geológicos y geotécnicos.2.5 Diagnóstico del Área de Estudio y su Ámbito de Influencia2.6 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales2.7 Plan de Manejo Ambiental.2.8 Conclusiones y Recomendaciones

3. Estudio Hidrológico.3.1 Objetivos y Alcances3.2 Instrumentación y Resultados3.3 Balance hídrico de la Oferta y la Demanda3.4 Análisis de resultados

4. Estudio Topográfico.3.1 Objetivos y Alcances3.2 Instrumentación y Resultados3.3 Resultados del Estudio Topográfico3.4 Relación de BM’s

5. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1 Objetivos y Alcances4.2 Plan de Seguridad y salud Ocupacional en concordancia a la

Norma G- 504.3 Justificación del Presupuesto de Seguridad en la Construcción4.4 Análisis de Peligros, vulnerabildad y riesgos naturales y del

proyecto

TOMO III:1. Planos.

a. Plano de Ubicación general del Proyecto.b. Plano de Clavec. Planos : Distribución en Planta, Cortes y Perfil Longitudinald. Planos de Obras de Arte, Bocatomas, Puentes Aéreos, etc. e. Planos de Detallesf. Otros planos que la magnitud del Proyecto lo considere.

Los planos del proyecto deben contener todos los elementos necesarios para la revisión y ejecución de la obra, los mismos que deberán ser concordantes con la memoria de cálculo. En los planos se deberá detallar:

Ubicación de la estructura. Vista general del Proyecto. Esquema de sondajes del suelo Encofrados de los elementos Armaduras de los elementos componentes Esquema de los procesos constructivos especiales Esquema de colocación del concreto Detalles de señalización Especificaciones especiales


Tablas de metrados.

La presentación de los planos se hará de acuerdo a la normalización dispuesta por la entidad oficial. Para su identificación, se incluirá un membrete que contendrá información sobre las entidades licitantes, nombre de la institución, ubicación, luz total, contenido, sobrecarga, responsables del proyecto, diseño, gráficos, revisión y aprobación, escalas utilizadas y fecha. Incluirá una tabla para la consideración de modificaciones hechas al diseño, la cual contendrá información sobre la modificación realizada, los responsables de tal medida y la fecha de aprobación.

17.SUPERVICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A. DEL EVALUADOR.LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA supervisará la ejecución de los estudios, para lo cual designará a un Evaluador, que se encargará del seguimiento, supervisión, control de los avances y trabajos que se efectúen durante la ejecución de los Estudios, asimismo absolverá las consultas que al respecto formule el Proyectista.El evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución de los Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y a la Propuesta Técnica del Proyectista. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

B. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIOi. EL CONSULTOR firmará el Contrato dentro del plazo indicado por La

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA.ii. EL CONSULTOR, Jefe de Proyecto y conformantes del equipo técnico, de

acuerdo al Plan de Trabajo de su propuesta técnica deben tener completa disponibilidad para la ejecución del estudio.

iii. EL CONSULTOR prestará todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su función.

iv. EL CONSULTOR, cuando LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA. lo solicite, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, asimismo entregará información preliminar al término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.

v. EL CONSULTOR deberá cumplir con los plazos de presentación del Expediente Técnico, así como los plazos para levantamiento de observaciones, establecidos en los Términos de Referencia y/o en las Bases y/o en el Contrato.

C. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR

Recursos Físicos:i. Deberá contar con una oficina con el área suficiente para el desarrollo

de las actividades que se contraten. La declaración será verificado por la entidad como requisito para la suscripción del contrato.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL 1 NIVEL ELECTRONICO 2 GPS


1CAMIONETA CON MENOS DE 3 AÑOS DE

ANTIGUEDAD2 CÁMARA DIGITAL

2COMPUTADORAS C/PROCESADOR DE 2.5 GHZ

MÍNIMO

2COMPUTADORAS PERSONALES LAP TOP DE 2.5

GHZ MÍNIMO4 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN2 IMPRESORA TIPO1 SCANNER

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a Dos años salvo otra especificación que demuestre su operatividad eficiente. Se deberá acreditar con documentos que acrediten la propiedad o con documento de compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos que acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar en este último caso; o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos.

Recursos Humanos:

ii. Durante el desarrollo de los estudios definitivos, EL CONSULTOR deberá contar como mínimo con el siguiente equipo de profesionales y técnicos, necesarios para cumplir y realizar los ítems del contenido:

A) JEFE DE PROYECTO. Ingeniero Civil o agrícola colegiado y habilitado, con más de 10

años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en materias vinculadas al trabajo como Jefe de equipo, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en: Irrigaciones o Hidráulica, Formulación de Proyectos de Inversión Pública, Gestión de Desastres y Geotecnia o Mecánica de suelos; acreditados con diplomas, certificados o constancias de los entes organizadores.

Demostrar experiencia en haber coordinado, dirigido o haber sido jefe de equipo de la elaboración de al menos dos expedientes técnicos de proyectos de riego que consideren presa, demostrados con contratos o subcontratos con su respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

B) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA.

Ingeniero Civil, hidráulico, Mecánico de fluidos, agrícola o Agrónomo, con más de 05 años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en materias vinculadas al trabajo como hidrólogo, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en hidrología; acreditado con diplomas, certificados o constancias de los entes organizadores.


Demostrar experiencia de haber elaborado al menos 2 estudios hidrológicos, para proyectos de riego, demostrados con contratos o subcontratos con sus respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

El especialista en hidrología puede ser uno de los profesionales ofertados

B) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Ingeniero Civil o Geólogo, con más de 5 años de colegiado y

habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en materias vinculadas al trabajo como geotecnista, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en Geotecnia o mecánica de suelos.

Demostrar experiencia en haber participado de la elaboración al menos un estudio geotécnico para presas, demostrados con contratos o subcontratos con sus respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

C) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Ingeniero Civil o Hidráulico, colegiado y habilitado, con más de 5

años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en materias vinculadas al trabajo como diseñador de obras hidráulicas, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en: Irrigaciones o Hidráulica (captaciones, canales, presas, aspersión, etc)

Demostrar experiencia en haber participado de la elaboración al menos dos expedientes técnicos de proyectos de riego que consideren presa, demostrados con contratos o subcontratos con su respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

D) ESPECIALISTA EN RIEGO POR ASPERSION.

Ingeniero Civil, Hidráulico, Agrícola o Agrónomo con más de 05 años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en materias vinculadas al trabajo como diseñador de obras de riego por aspersión, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en: Irrigaciones, hidráulica o riego por aspersión.

Demostrar experiencia en haber participado de la elaboración al menos dos expedientes técnicos de proyectos de riego que consideren presa, demostrados con contratos o subcontratos con su respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por


entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

E) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.

Ingeniero Civil, Hidráulico o Agrícola con más de 05 años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en el tema, con estudios de post grado (cursos, diplomados) en elaboración de costos y presupuestos.

Demostrar experiencia en haber participado de la elaboración de presupuestos de al menos dos expedientes técnicos de proyectos de riego que consideren presa, demostrados con contratos o subcontratos con su respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

El especialista en Costos y Presupuestos puede ser uno de los profesionales ofertados

F) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero, Biólogo o profesional de otra especialidad con experiencia en Medio Ambiente, con más de 03 años de colegiado y habilitado, demostrado con copia de los siguientes documentos: Título profesional, Colegiatura, Certificado de Habilidad.

Demostrar especialidad en el tema, con estudios de post grado (cursos, diplomados o maestrías) en estudios de impacto ambiental.

Demostrar experiencia en haber participado de la elaboración de estudios de impacto ambiental de al menos un expediente técnico de proyectos de riego que consideren presa, demostrados con contratos o subcontratos con su respectivas constancias de cumplimiento o recibos de cancelación; o con certificados o constancias, emitidas por entidades públicas o privadas (indicando dirección o teléfonos para su verificación).

El especialista en Estudios de Impacto Ambiental puede ser uno de los profesionales ofertados

18.ALCANCE DE LOS SERVICIOSSin ser limitativo, para desarrollar y elaborar el Expediente Técnico, EL CONSULTOR debe ejecutar las siguientes actividades:

a) RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL ESTUDIO:

Consiste en la recopilación de datos e información disponible, que servirán para identificar y realizar una descripción detallada de la zona donde se ejecutará el Proyecto. EL CONSULTOR tomando como base el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, deberá realizar la toma de datos, recopilar información en campo y recorrer la zona conjuntamente con otros especialistas para establecer las rutas a estudiar, sus zonas críticas, puntos obligados de paso, zonas intangibles, inexistencia de restos arqueológicos, etc., que le sirvan para definir las características generales del proyecto.


b) INVENTARIO: EL CONSULTOR deberá verificar la situación de los terrenos que directa o indirectamente pudieran ser afectados al ejecutarse el trazo de la infraestructura.La memoria descriptiva de las etapas de reconocimiento de la zona del estudio y del inventario, debe estar incluidas en el Expediente Técnico Definitivo para contratar la obra.

c) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOSe realizará el levantamiento topográfico a curvas de nivel de toda el área comprometida del proyecto en estudio y otros existentes que sean necesarios para el cumplimiento del Proyecto.

d) CONFECCION DE PLANOS Los planos de planta se harán a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía será 1:2000 y la escala vertical 1:200. Los planos de las secciones transversales se elaborarán con sus respectivas cotas, que presente la topografía actual (cotas actuales) y la modificada con las cotas de la rasante y de las secciones transversales. Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200. El plano general de ubicación, deberá ser dibujado en escala 1:500 u otra escala adecuada.

e) ESTUDIO DE SUELOS.EL CONSULTOR es responsable ante la Entidad de la calidad de los Estudios de Suelos. Los estudios de suelos se harán en los puntos críticos del área a construir del proyecto.Los Estudios de Suelos para fines de cimentación de estructuras de concreto armado se harán de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Peruanas de Estructuras.Se harán EMS con fines de cimentación en el área donde se construirá las obras de arte y otras obras complementarias, cuyo diseño y cálculo estructural requiere conocer la característica física mecánicas del suelo de fundación.Por cada estructura como mínimo se hará tres (03) calicatas de 1.00 x 1.00 x 2.00 mts. ( ò según se vea conveniente) de profundidad medida a partir del nivel de la rasante del terreno.EL CONSULTOR presentará un Informe Técnico de los Estudios de Suelos, firmado en todas sus páginas por el profesional responsable especialista y por EL CONSULTOR adjuntando los resultados de los ensayos respectivos.Los ensayos correspondientes serán ejecutados por un laboratorio que cuente con certificación, los resultados serán firmados por el técnico especialista que realizó los ensayos y por el responsable del laboratorio.Para ser evaluado y/o aprobado el Informe Técnico, se adjuntará el certificado del laboratorio donde se realizaron los ensayos de suelos.

f) ESTUDIO HIDROLOGICO Se deberán realizar los estudios de oferta hídrica en cada zona considerada en la oferta de agua. Posteriormente, se realizará estudios de demanda de agua para el área de riego y cultivos previstos en la propuesta del estudio de pre inversión, para luego efectuar el balance hídrico, con el que debe ratificarse las metas del proyecto y los caudales de diseño

19.REVISIÓN

a) PLAZOS DE PRESENTACION:


Constituyen la prestación del servicio por parte de EL CONSULTOR, es decir son los documentos objeto de la prestación de la Consultoría, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos; fuera de los cuales se sujetan a la aplicación de multas por mora e incumplimiento.Los plazos para la presentación de los Informes y del Expediente Técnico son obligatorios y están definidos en los presentes Términos de Referencia y presentados en la Propuesta Técnica de EL CONSULTOR (Plan de Trabajo - Cronograma de Actividades). Los plazos se fijan en días calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones.EL CONSULTOR deberá entregar los Informes y el Expediente Técnico, con los contenidos y dentro de los plazos que a continuación se indican:

PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: se presentará a los 05 días del inicio del plazo contractual.

PRIMER INFORME (TRABAJOS DE CAMPO Y ESTUDIOS BASICOS): se presentará a los 40 días del inicio del plazo contractual.

SEGUNDO INFORME (borrador del expediente técnico definitivo): se presentará a los 80 días del inicio del plazo contractual.

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: se presentará a los 90 días del inicio del plazo contractual. El Expediente Técnico Definitivo se presentará en volúmenes espiralados o en archivadores de palanca tipo pionner, se usará papel fotostático tamaño A4 para la memoria y papel blanco para plotter para los planos.Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto y del CONSULTOR; asimismo cada especialista firmará en señal de conformidad los documentos de su especialidad.El Expediente Técnico Definitivo será presentado en ORIGINAL y COPIA. Además el CONSULTOR deberá entregar los CD’s con los archivos correspondientes al estudio en sus respectivos softwares de origen y en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente.Para elaborar y editar el Expediente Técnico se podrá utilizar los siguientes softwares:

Topografía:, Autodesk Land, Civil 3D, etc. Estructuras: Sap2000, ETABS, etc. Planos, detalles y estructuras: AutoCAD. Presupuestos: S10 Versión v.1, 2003 o 2005 Programación: MS Project, Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

b) DE LA REVISION Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES: Se revisará el estudio definitivo a través de la Oficina del área técnica o área que corresponda, sólo será aprobado cuando El Evaluador del estudio o área correspondiente, exprese su conformidad mediante un informe escrito y firmado por el evaluador.

El plazo de evaluación de cada informe y del Expediente Técnico será de Siete (07) días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha que se presento el respectivo informe o el Expediente Técnico, en caso de que el proyectista haya sido observado, el evaluador tiene Tres (03) días habiles para evaluar después de la subsanación del proyectista. El CONSULTOR, tiene diez (10) días calendarios siguientes a la recepción de las observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas. La demora del CONSULTOR, en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado está sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.


La reincidencia en las observaciones, es decir en caso EL CONSULTOR reincida en las mismas observaciones que se le hizo luego de la revisión del Expediente Técnico Definitivo se considerará como demora en el plazo de presentación estando sujeto a la aplicación de las penalidades y multas por mora establecidas en el Contrato y podrá dar lugar a que La Municipalidad Distrital de Huancarama resuelva el Contrato por incumplimiento.

20.PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico, datos de campo y demás documentos preparados por EL CONSULTOR en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad de La Municipalidad Distrital de Huancarama, a quien EL CONSULTOR los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.EL CONSULTOR no podrá utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Municipalidad Distrital de Huancarama.

21.RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio o Expediente Técnico Definitivo, en estricta sujeción a los estudios de pre inversión.

La revisión de los documentos y planos así como la declaratoria de conformidad del Expediente Técnico Definitivo, por parte de la Municipalidad Distrital de Huancarama, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión del expediente técnico.

EL CONSULTOR es responsable por la precisión de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de más o menos 5% de los metrados reales.

En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio y evaluación que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico, por lo que en caso de ser requerido por La Municipalidad Distrital de Huancarama, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico Definitivo o para cualquier aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia.

22.PENALIDADES Y SANCIONESSi el CONSULTOR incumple con brindar el servicio en las condiciones establecidas en el Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA aplicará las penalidades conforme a lo dispuesto en el Artículo 165º y 166º en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

23.CLAUSULA ADICIONAL: EL CONSULTOR recabara en las Oficinas de La Municipalidad Distrital de Huancarama el original del estudio a nivel de pre inversión Aprobado y viabilizado, para que obtenga una copia de la misma, el cual servirá de marco técnico para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, debiendo este sujetarse al anterior.


24.ANEXOSPara planos de Ubicación y de detalles que no estén mencionados en el programa de requerimientos se considerarán previa coordinación con el responsable del Área en competencia.

Huancarama, Marzo del 2012


CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse los siguientes factores de evaluación:

Factor Criterio Puntaje

Experiencias en la

actividad

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Dos (02) Veces el Valor Referencial de lo presente convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y su respectiva conformidad o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de 10 servicios prestados a una o más clientes, sobre consultorías de cualquier tipo.

La calificación se hará de acuerdo o lo siguiente escala:

Por un monto igualo mayor a 02 veces el V.R……………………… : 10 PuntosPor un monto igual o mayor a 01 y menor a 2.0 veces el V.R… : 08 PuntosPor un monto igualo mayor o 0.5 y menor a 01 veces el V.R ….: 05 PuntosPor un monto menor a 0.5 vez el V.R. ……………………………… ..: 00 Puntos

10.00


Experiencia en la

especialidad

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y su respectiva conformidad o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de 10 servicios prestados a una o más clientes. La experiencia será cobre expedientes técnicos o estudios de factibilidad de obras de riego.

La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala:

Por un monto igualo mayor a 01 vez el VR …………………………: 15 PuntosPor un monto igualo mayor o 75% y menor a 100% del V.R ..: 10 PuntosPor un monto igualo mayor a 45% y menor a 75% del V.R…. : 06 PuntosPor un monto igualo mayor o 15% y menor a 45% del V.R…. : 05 Puntos Monto por debajo del 15 % del VR……………………………………. : 00 Puntos

15.00

MUY IMPORTANTE:

1. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras en general sirve para acreditar la experiencia en obras en general.

2. Se consideran para el presente proceso como obras similares los siguientes: Obras Hidráulicas: Canales de Irrigación, Represas, Reservorios de riego, Bocatomas, Trasbases, riego por aspersión.

3. En el caso de propuestas presentadas en consorcio. La experiencia de éste, será aquella que resulte de la sumatoria de los montos facturados de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto de la convocatoria.

3. En caso. El postor presente obras ejecutadas en consorcio, solo se

considerará. En tales contratos, el monto correspondiente al porcentaje de participación que le correspondió al postor, Para lo cual el consorcio deberá presentar la como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario, no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

5.1.2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: 35 PUNTOS

5.2.1 PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA


4. FACTOR REFERIDO A LA EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO MÁXIMO 35 PUNTOS

CARGO PROPUESTO EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES PUNTAJE

Jefe de Proyecto

Experiencia como Jefe de elaboración de proyectos de obras civiles (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 05 proyectos ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 04 proyectos …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 03 proyectos ……………………… 01 PUNTO

La experiencia se demostrara con contratos de trabajo, certificado o constancias

05.00

Especialista en Hidrología

Experiencia como hidrólogo (05) Cuatro puntos.Igual o mayor a 04 proyectos ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 03 proyectos …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 02 proyectos ……………………… 01 PUNTO


05.00

Especialista en Geotecnia

Experiencia como geotecnista (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 03 estudios ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 02 estudios …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 01 estudios ……………………… 01 PUNTO


05.00

Especialista en

Estructuras Hidráulicas

Experiencia como diseñador de estructuras Hidráulicas (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 04 proyectos ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 03 proyectos …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 02 proyectos ……………………… 01 PUNTO


05.00

Especialista en Riego por

aspersión

Experiencia como Especialista en Riego Tecnificado (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 04 proyectos ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 03 proyectos …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 02 proyectos ……………………… 01 PUNTO

05.00



Especialista en Costos y

Presupuestos

Experiencia como Especialista en Costos y Presupuestos (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 04 proyectos ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 03 proyectos …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 02 proyectos ……………………… 01 PUNTO


05.00

Especialista en Medio Ambiente

Experiencia como Especialista en Medio Ambiente (05) Cinco puntos.Igual o mayor a 03 estudios ……………………. 05 PUNTOS Igual o mayor a 02 estudios …………………... 03 PUNTOS Igual o mayor a 01 estudios ……………………… 01 PUNTO


05.00

4. FACTOR “MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES”

PUNTAJE

Las Bases deberán precisar aquellos aspectos que serán considerados como mejoras.1) Conocimiento del proyecto e identificación de dificultades y

propuestas de solución. (8 puntos) máximo 02 hojas.

Se otorgará puntaje al postor que, por comparación, demuestre mayor conocimiento de estudios e investigaciones previas, identifique las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y proponga medidas de solución. Se calificará de la siguiente manera:

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Un punto por cada mejora detallada y medio punto sobre mejoras poco detalladas

2) Enriquecimiento de los términos de referencia (7 puntos) máximo 02 hojas.

Se otorgara puntaje al postor, en función a sus aportes, mejoras, sugerencias a los términos de referencia consignados en la Bases, Se calificara de la siguiente manera:

La asignación un punto a cada mejora de importancia y detallada, y medio punto a la poco detallada Se considerara como aporte de los términos de referencia al Aumento de puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de Funciones y obligaciones ya descrito en los términos de

15 PUNTOS


referencia).

Se considerara como mejora o enriquecimiento de los términos de referencia al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

5. FACTOR “OBJETO DE LA CONVOCATORIA” PUNTAJE

Se calificará, entre otros, la presentación del plan de trabajo, metodología, equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.

a. Descripción de la metodología y Plan para ejecutar el servicio (25 puntos) Deberá presentar una metodología de trabajo que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad, cronogramas de trabajo y asignación de personal. Será materia de evaluación la presentación de los siguientes documentos, sobre el Plan de trabajo establecido en las presentes Bases:

Descripción de la Metodología y Plan a Ejecutar del Servicio (15 puntos)


Al Consultor que presente la Planificación de las etapas del servicio

Detallado ………………………………………….. 15 Puntos Poco Detallado…………………………………… 07 Puntos No presenta……………………………………….. 00 Puntos

Programación de la prestación del Servicio (10 puntos)


Al Consultor que presente la Programación secuencial de la utilización del personal y medios de para la ejecución del servicio:

Detallado ………………………………………….. 10 Puntos Poco Detallado…………………………………… 05 Puntos No presenta……………………………………….. 00 Puntos

25 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.


CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 10: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……………………………..., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º ………………………………. para la contratación del servicio de consultoría de obra…………………………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluido IGV (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 17 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 18 EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 12:Sólo en el caso de la convocatoria de adjudicaciones de menor cuantía derivadas de Adjudicaciones Directas o Licitaciones Públicas declaradas desiertas, deberá incluirse lo siguiente:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

NOTA 11:En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

18 Esta cláusula sólo deberá ser incluida en los contratos que se suscriban en las adjudicaciones de menor cuantía derivadas de desierto de una licitación pública o adjudicaciones directas.


La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.19

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 20 LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 21 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de 19 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año,

previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

20 Esta cláusula sólo deberá ser incluida en los contratos que se suscriban en las adjudicaciones de menor cuantía derivadas de desierto de concursos públicos o adjudicaciones directas públicas.

21 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDADLa recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA


En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

22 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.


FORMATOS Y ANEXOS


FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Ciudad y fecha, …………………………….

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …….Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía N° ……………….……………, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.23

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

NOTA 12:Este formato sólo deberá ser consignado en las Bases cuando la presentación de propuestas se efectúe en acto público, caso contrario, no deberá ser incluido.

23 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.


ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …….Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

Ciudad y fecha, ………………………….…

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA NºPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Ciudad y fecha, ……………………….……

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal


(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03


DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …..Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ………………….., para la CONSULTORÍA DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ciudad y fecha, ………………………….…



ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ………….Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación

Ciudad y fecha, ……………………………

………………………………………….. …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05


DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA NºPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).

Ciudad y fecha, ………………………..……



ANEXO Nº 06


SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOSPRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ……………..Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio de consultoría de obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).

Ciudad y fecha, ………………………..……



NOTA 13:Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

ANEXO Nº 07


CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Requerimientos Técnicos Mínimos, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL(Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar.

NOTA 14: En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

(Fecha) …………………………………..

-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa


FORMATO Nº 2 24

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO



24 De corresponder.


INFORME DE EVALUACION DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA ADP NO 01-2012-MDH/CE

El Comité Especial del proceso AMC 01-2012-CE/MDH derivado de la ADP Nº 01-2012-MDH/CE, se reúne para evaluar las razones por las que el Proceso de la referencia quedó desierto.

1. El Comité considera que el monto previsto del 2% para la garantía de seriedad de oferta, puede ser una de las causas, por lo que se recomienda reducir al monto mínimo del 1%.

2. Aunque no haya sido causa de la declaratoria de desierto del proceso, el costo de S/. 100.00 para la compra de bases, contraviene el mandato de que este valor debe ser el correspondiente al costo de reproducción de las bases, es probable que no se haya promovido la Mayor Participación. Se recomienda reducir el monto al valor establecido.

3. Se considera que una de las causas para la declaratoria de desierto obedezca a los criterios de calificación de personal, en el que se solicita computar experiencias acumuladas por servicio específico, dado que no las obras demoran poco para sumar con pocos proyectos los tiempos exigidos. Es preferible exigir la experiencia profesional a partir del número de proyectos ejecutados; lo que se recomienda.

Igualmente, es necesario analizar las especialidades vinculadas con la elaboración de cada capítulo del expediente técnico y requerir profesionales de las especialidades correspondientes.

De este análisis se desprende lo siguiente:

Los términos de referencia establecen la necesidad de realizar estudios hidrológicos, por tanto se requiere de un hidrólogo, dado que estudiar la cantidad y calidad de agua es centralmente importante en un proyecto de riego.

Los términos de referencia establecen que se plantea el diseño de riego por aspersión, por tanto se requiere un especialista en la materia.

La elaboración de presupuestos de obra, difieren por cada tipo de obra. Las exigencias de partidas presupuestarias para obras de riego difieren sustancialmente de otro tipo de obras. Igualmente se requiere de conocer de rendimientos, personal y equipo necesarios para cada caso. Por ello debe solicitarse especialistas de costos en obras de riego que incluya presas.

Los términos de referencia aluden a la construcción de dos presas, una de ellas de dimensiones importantes (33 m de altura). Considerando el nivel de riesgo que significan las presas, particularmente de esta altura y volumen de más de 6.7 Hm3, es imprescindible exigir que el coordinador o jefe de proyecto tengan experiencia en haber dirigido proyectos con presas, y que tengan conocimientos de gestión de riesgo de desastres.


La exigencia de contar con 20 años de experiencia parece muy elevado, por lo que, se sugiere se reduzca esta exigencia a más de 10 años de colegiado. Igualmente, disminuir la exigencia de especialización, sin exigir específicamente maestrías, pero solicitando haber tenido cursos de post grado, y sobre todo experiencia práctica. Igual criterio debe optase para los profesionales.

Los especialistas deben ser: Jefe de proyecto, hidrólogo, geotecnista, ingeniero civil hidráulico, especialista en riego tecnificado, especialista en costos y presupuestos y especialista ambiental.

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico parece un tiempo irreal y exiguo. Analizar la posibilidad de incrementar el plazo para elaboración del estudio.

Huancarama 26, de marzo 2012.

EL COMITÉ

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA...