Bases Amc Nº0023 2013 Ok

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok

http://slidepdf.com/reader/full/bases-amc-no0023-2013-ok 1/52

48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENORCUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE

OBRAS1

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA

Nº 0023-2013 – I CONVOCATORIA

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LAEJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOSRANADOS – URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE

LLANOS !APATA# - SNIP 12$%0&

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lasiguiente definición:

O'(): Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y abilitación de bienes inmuebles, tales comoedificaciones, estructuras, e!cavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, "ue re"uieren dirección t#cnica,e!pediente t#cnico, mano de obra, materiales y$o e"uipos.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

SECCIÓN ENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

"ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODI*ICADA EN NIN+N E,TREMO BAJO SANCIÓN DE NULIDAD#

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEAL

- %ey &' ()*++ %ey -eneral del istema &acional del Presupuesto.- /ecreto %egislativo &' +0+1 %ey de Contrataciones del Estado, en adelante la %ey.- /ecreto upremo &' +)*2(00)2E3 4eglamento de la %ey de Contrataciones del

Estado, en adelante el 4eglamento.- /irectivas del 5CE.- %ey &' (1*** %ey del Procedimiento 6dministrativo -eneral.- Código Civil.- %ey &' (1)07 %ey de 8ransparencia y de 6cceso a la 9nformación Pblica.- /ecreto upremo &; 0012(00)284 8e!to <nico 5rdenado de la %ey de Promoción

de la Competitividad, 3ormalización y /esarrollo de la =icro y Pe"ue>a Empresa ydel acceso al empleo decente, %ey =?PE.

- /ecreto upremo &; 00)2(00)284 4eglamento de la %ey =?PE.

%as referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del dereco deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

e efectuará de conformidad con lo se>alado en el art@culo A+ del 4eglamento, en lafeca se>alada en el cronograma.

1.3. REISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el d@a siguiente de la convocatoria y astaun + d@a ábil despu#s de aber "uedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará "ue se registre uno + de susintegrantes, de conformidad con el art@culo AD del 4eglamento.

%a persona natural o persona jur@dica "ue desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el 4egistro &acional de Proveedores 4&Pconforme al objeto de la convocatoria. %a Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el 4&P y "ue no se encuentre inabilitada para contratar con el Estado.

6l registrarse, el participante deberá se>alar la siguiente información: &ombres, apellidosy /ocumento &acional de 9dentidad /&9, en el caso de persona natural razón social dela persona jur@dica nmero de 4egistro <nico de Contribuyentes 4FC domicilio legaltel#fono y fa!.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener maor in!ormación, podr" ingresarse a la siguiente dirección electrónica# $$$.rnp.gob.pe.

1.. *ORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

%as consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo m@nimo dedos ( d@as ábiles, contados desde el d@a siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los art@culos AA y A1 del 4eglamento.

http://www.rnp.gob.pe/


7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

1.&. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

%a decisión "ue tome el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones,

segn corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constaráen el pliego absolutorio "ue se notificará a trav#s del E6CE, de conformidad con loestablecido en los art@culos A* y A7 del 4eglamento, en la feca se>alada en elcronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá e!ceder de dos ( d@as ábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

/e aberse presentado observaciones, el Comit# Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, segn corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el re"uerimientode pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al 5CE.

IMPORTANTE:• No se absolver"n consultas ni observaciones a las %ases que se presenten

e&tempor"neamente o que sean !ormuladas por quienes no se 'an registrado como participantes.

1.%. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del 5CEes de tres D d@as ábiles, computados desde el d@a siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a trav#s del E6CE.

%os participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

+. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere "ue talacogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el art@culo (7 de la %ey,cual"uier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o cone!as "ue tengan relación con el proceso de seleccióny

D. Cuando el participante considere "ue el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el art@culo (7 de la %ey,cual"uier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras

normas complementarias o cone!as "ue tengan relación con el proceso de selección.En este caso, el participante debe aberse registrado como tal asta el vencimientodel plazo para formular observaciones.

El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación re"uerida para talfin por el 8FP6 del 5CE, a más tardar al d@a siguiente de vencido el plazo para "ue losparticipantes soliciten la elevación de observaciones.

%a emisión y publicación del pronunciamiento en el E6CE, debe efectuarse dentro delos diez +0 d@as ábiles siguientes de recibido el e!pediente completo por el 5CE

1./. INTERACIÓN DE LAS BASES

%as Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo"ue deberán contener las correcciones, precisiones y$o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

por el pronunciamiento, as@ como las re"ueridas por el 5CE en el marco de susacciones de supervisión.

Fna vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra v@a nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del 8itular de la

Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del 8ribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

+. Cuando no se ayan presentado observaciones, al d@a siguiente de vencido el plazopara formularlas.

(. Cuando se ayan presentado observaciones, al d@a siguiente de vencido el plazo para"ue los participantes soliciten la elevación de dicas observaciones para la emisiónde pronunciamiento, siempre "ue ningn participante aya eco efectivo tal dereco.

D. Cuando se aya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos ( d@asábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el E6CE.

Corresponde al Comit# Especial o al órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el E6CE,conforme lo establecen los art@culos AG y 70 del 4eglamento.

/e conformidad con el art@culo D+ del 4eglamento, el Comit# Especial o el órganoencargado de las contrataciones, segn corresponda, no podrá efectuar modificacionesde oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.. *ORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

8odos los documentos "ue contengan información referida a los re"uisitos para laadmisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto,acompa>ados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de lainformación t#cnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, "ue podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela e!actitud y veracidad de dicos documentos.

%as propuestas se presentarán en dos ( sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta t#cnica y el segundo la propuesta económica.

i las propuestas se presentan en ojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

6simismo, cuando las propuestas tengan "ue ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, #stos podrán ser llenados por cual"uier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dico fin, salvo "ue el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará "ue #ste o su apoderado, indi"ue debajo de larbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto pblico, las personas naturalespodrán concurrir personalmente o a trav#s de su apoderado debidamente acreditado anteel Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,mediante carta poder simple "*() N4 1#. %as personas jur@dicas lo arán por mediode su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente"ue consigne dico cargo o a trav#s de su apoderado acreditado con carta poder simple

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

suscrita por el representante legal, a la "ue se adjuntará el documento registral vigente"ue consigne la designación del representante legal, e!pedido con una antigHedad nomayor de treinta D0 d@as calendario a la presentación de propuestas. "*() Nº 1#

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante

comn del consorcio, o por el apoderado designado por #ste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio "ue se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

+. En el caso "ue el representante comn del consorcio presente la propuesta, #stedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

(. En el caso "ue el apoderado designado por el representante comn del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

D. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del

consorcio "ue se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el se!to párrafo del presente numeral, segncorresponda.

1.$. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2

E5 6)7 8) 9(75)6;<5 = 9(9>7)7 7 ()8;6 5 ACTO P+BLICO ='(?5(7 5 657;=()6;<5 8 7;@>;5:

%a presentación de propuestas se realiza en acto pblico, en la feca y ora se>aladasen el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones,

segn corresponda, empieza a llamar a los participantes en el orden en "ue seregistraron para participar en el proceso, para "ue entreguen sus propuestas. i almomento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. i algn participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de laconstancia de su registro como participante.

%os integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso el proceso se convoque segn relación de tems, los integrantes de un

consorcio no podr"n presentar propuestas individuales ni con!ormar m"s de unconsorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarseindividualmente o con!ormando otro consorcio en tems distintos .

En el caso "ue el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, recace la acreditación del apoderado, representante legal o representantecomn, segn corresponda en atención al numeral +.), y este e!prese sudisconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el &otario o Iuez de Pazmantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder asta el momentoen "ue el participante formule apelación. i se formula apelación se estará a lo "uefinalmente se resuelva al respecto.

/espu#s de recibidas las propuestas, el Comit# Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, segn corresponda, procederá a abrir los sobres "ue contienen la

2 /e acuerdo con lo establecido en el art@culo 7* del 4eglamento, el acto de presentación de propuestas en una 6djudicación de =enor Cuant@a puede ser pblico o privado, lo "ue debe determinarse en la sección espec@fica de lasBases.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

propuesta t#cnica de cada postor, a fin de verificar "ue los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso "ue de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados "ue no modifi"uen el

alcance de la propuesta t#cnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos"ue acrediten el cumplimiento de los re"uerimientos t#cnicos m@nimos siempre "ue setrate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio defunción pblica, tales como autorizaciones, permisos, t@tulos, constancias y$o certificados"ue acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben aber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la feca establecidapara la presentación de propuestas, se actuará conforme lo dispuesto en el art@culo 7)del 4eglamento. Este es el nico momento en "ue puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta t#cnica.

En el caso de advertirse "ue la propuesta no cumple con lo re"uerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos se>alados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teni#ndola por no admitida, salvo "ue el postor e!prese su disconformidad, en

cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el &otario o Iuez de Paz mantendrála propuesta en su poder asta el momento en "ue el postor formule apelación. i seformula apelación se estará a lo "ue finalmente se resuelva al respecto.

/espu#s de abierto cada sobre "ue contiene la propuesta t#cnica, el &otario o Iuez dePaz procederá a sellar y firmar cada oja de los documentos de la propuesta t#cnica. 6su vez, si las Bases an previsto "ue la evaluación de las propuestas se realice en fecaposterior, el &otario o Iuez de Paz procederá a colocar los sobres cerrados "uecontienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los "ue serándebidamente sellados y firmados por #l, por los miembros del Comit# Especial o elórgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, y por los postores "ue as@lo deseen, conservándolos asta la feca en "ue el Comit# Especial o el órganoencargado de las contrataciones, segn corresponda, en acto pblico, comuni"ue

verbalmente la admisión de las propuestas t#cnicas.

6l terminar el acto pblico, se levantará un acta, la cual será suscrita por el &otario oIuez de Paz, por todos sus miembros, as@ como por los veedores y los postores "ue lodeseen.

/e conformidad con lo dispuesto en el art@culo 7* del 4eglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del istema &acional de Control, "uien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

E5 6)7 8) 9(75)6;<5 = 9(9>7)7 7 ()8;6 5 ACTO PRIVADO ='(?5(7 5 657;=()6;<5 8 7;@>;5:

%os participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar,el d@a y orario se>alados en la sección espec@fica de las Bases, bajo responsabilidad delComit# Especial o del órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda.

%os integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse segn relación de tems, los integrantes de un consorcio no

podr"n presentar propuestas individuales ni con!ormar m"s de un consorcio en unmismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente ocon!ormando otro consorcio en tems distintos.

/e conformidad con lo dispuesto en el art@culo 7* del 4eglamento, en los actos de

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del istema &acional de Control, "uien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

%a propuesta económica obre &; ( deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

%a oferta económica, en la moneda "ue corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislación vigente, as@ como cual"uier otro concepto "ue pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada e!cepto la dea"uellos postores "ue gocen de e!oneraciones legales. %a Entidad no reconocerá pagoadicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales "ue lo componen deberán ser e!presados con dos decimales. %os precios unitarios podrán ser e!presados con más de

dos decimales.

IMPORTANTE:

• *rat"ndose de un proceso segn relación de tems, cuando los postores se presenten

a m"s de un tem, deber"n presentar sus propuestas económicas en !ormaindependiente.3

1.11. ADMISIÓN DE PROPUESTAS

E5 6)7 7 >';7 9(;7 8) 9(75)6;<5 = 9(9>7)7 5 ACTO P+BLICO9)() 8) )=;7;<5 = 9(9>7)7 7 ='(? 5( 5 657;=()6;<5 8 7;@>;5:

e verificará "ue la propuesta t#cnica cumpla con los re"uerimientos t#cnicos m@nimoscontenidos en las presentes Bases. %as propuestas "ue no cumplan dicosre"uerimientos no serán admitidas.

En a"uellos casos en los "ue se ubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. iluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comit# Especialo el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, tendrá la propuestapor no admitida.

ólo a"uellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

E5 6)7 7 >';7 9(;7 8) 9(75)6;<5 = 9(9>7)7 5 ACTO PRIVADO9)() 8) )=;7;<5 = 9(9>7)7 7 ='(? 5( 5 657;=()6;<5 8 7;@>;5:

e procederá a la apertura de las propuestas t#cnicas presentadas y se verificará "uecontengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los re"uerimientost#cnicos m@nimos contenidos en las presentes Bases. %as propuestas "ue no cumplandicos re"uerimientos no serán admitidas.

En el caso "ue de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados "ue no modifi"uen el

3 %uego de efectuada la evaluación t#cnica, cabe la posibilidad "ue dico postor aya obtenido el puntaje necesariopara acceder a la evaluación económica nicamente en algunos de los @tems a los "ue se presentó, por lo "ue, de acuerdocon el art@culo 1+ del 4eglamento, corresponder@a devolver las propuestas económicas sin abrir, lo "ue no resultar@aposible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

alcance de la propuesta t#cnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos"ue acrediten el cumplimiento de los re"uerimientos t#cnicos m@nimos siempre "ue setrate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio defunción pblica, tales como autorizaciones, permisos, t@tulos, constancias y$o certificados"ue acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo

cual deben aber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la feca establecidapara la presentación de propuestas, se actuará conforme lo dispuesto en el art@culo 7)del 4eglamento. Este es el nico momento en "ue puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta t#cnica.

IMPORTANTE:

• En tanto OSCE no comunique a trav+s de su portal institucional la implementación

del mecanismo de noti!icación electrónica en el SECE para la Entidad, el Comit+Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, deber"noti!icar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta t+cnica en !orma personal, con!orme a lo dispuesto por la -+cima -isposición Complementaria*ransitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse "ue la propuesta no cumple con lo re"uerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos se>alados en el párrafo anterior, se tendrá por noadmitida. El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso"ue se publicará en el E6CE, debiendo devolver los sobres "ue contienen la propuestat#cnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En a"uellos casos en los "ue se ubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. iluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comit# Especialo el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, tendrá la propuestapor no admitida.

ólo a"uellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

1.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral * del art@culo 1+ del 4eglamento, la evaluaciónse realizará sobre cien +00 puntos atendiendo nicamente a la propuesta económica.

i la propuesta económica es inferior al noventa por ciento G0J del valor referencial oe!cede el ciento diez por ciento ++0J del valor referencial, será devuelta por el Comit#Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, y se tendrápor no presentada, conforme lo establece el art@culo DD de la %ey.

%a evaluación económica consistirá en asignar el puntaje má!imo establecido a lapropuesta económica de menor monto. 6l resto de propuestas se les asignará un puntajeinversamente proporcional, segn la siguiente fórmula:

Pi K 5m ! P=PE 5i

/onde: i K Propuesta Pi K Puntaje de la propuesta económica i

5i K Propuesta Económica i5m K Propuesta Económica de monto o precio más bajo

P=PE K Puntaje =á!imo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:• En caso de convocarse bao el sistema de precios unitarios, el Comit+ Especial o el

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, deber" veri!icar lasoperaciones aritm+ticas de la propuesta que obtuvo el maor puntae total , de e&istir alguna incorrección, deber" corregirla a !in de consignar el monto correcto asignarleel lugar que le corresponda. -ic'a corrección debe !igurar e&presamente en el actarespectiva.

• Sólo cuando se 'aa previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas

económicas que incluan propuestas de !inanciamiento, la propuesta económica seevaluar" utili/ando el m+todo del valor presente neto del !luo !inanciero quecomprenda los costos !inancieros el repago de la deuda. Se tomar"n en cuentatodos los costos del !inanciamiento, tales como la tasa de inter+s, comisiones,seguros otros, as como la contrapartida de la Entidad si !uere el caso, con!orme alas disposiciones contenidas en el artculo 01 del Reglamento.

1.13. OTORAMIENTO DE LA BUENA PRO

E5 6)7 8 (@);5 = 8) B>5) P( 7 ()8;6 5 ACTO P+BLICO ='(?657;=()(7 8 7;@>;5:

En la feca y ora se>alada en las Bases, el Comit# Especial o el órgano encargado delas contrataciones, segn corresponda, se pronunciará sobre la admisión de laspropuestas. El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, procederá a la apertura de los sobres "ue contienen las propuestaseconómicas de a"uellos postores cuyas propuestas t#cnicas ubieren sido admitidas.

%a evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

%a determinación del puntaje total se ará de conformidad con el art@culo 1+ del4eglamento.

IMPORTANTE:

• En el caso de contratación de obras a ser eecutadas !uera de las provincias de

2ima Callao, a solicitud del postor, se asignar" una boni!icación equivalente al die/ por ciento (314) sobre el puntae total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se eecutar" la obra obeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domicilio ser" el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP .5

El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer losresultados del proceso de selección a trav#s de un cuadro comparativo en el "ue se

consignará el orden de prelación en "ue an "uedado calificados los postores, detallandoel puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto "ue dos ( o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo se>alado en el art@culo 1D del 4eglamento.

6l terminar el acto pblico se levantará un acta, la cual será suscrita por el &otario oIuez de Paz, por todos los miembros del Comit# Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, segn corresponda, as@ como por los veedores y los postores "ue deseenacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en lamisma feca, oportunidad en la "ue se entregará a los postores copia del acta de

otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. /ica presunción no admiteprueba en contrario. Esta información se publicará el mismo d@a en el E6CE.

4 %a constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal Leb del 4egistro &acional de Proveedores:LLL.rnp.gob.pe



7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

IMPORTANTE #• -e con!ormidad con el artculo 06 del Reglamento, para otorgar la %uena Pro a

propuestas que superen el valor re!erencial, 'asta el lmite del ciento die/ por ciento(3314), deber" contarse con la asignación su!iciente de cr+ditos presupuestarios la

aprobación del *itular de la Entidad, salvo que el postor que 'aa obtenido el meor puntae total acepte reducir su o!erta económica a un monto igual o menor al valor re!erencial.

E5 6)7 8 (@);5 = 8) B>5) P( 7 ()8;6 5 ACTO PRIVADO ='(?5(7 5 657;=()6;<5 8 7;@>;5:

El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,procederá a la apertura de los sobres "ue contienen las propuestas económicas dea"uellos postores cuyas propuestas t#cnicas ubieran sido admitidas.%a evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.%a determinación del puntaje total se ará de conformidad con el art@culo 1+ del

4eglamento.

IMPORTANTE:

• En el caso de contratación de obras a ser eecutadas !uera de las provincias de

2ima Callao, a solicitud del postor, se asignar" una boni!icación equivalente al die/ por ciento (314) sobre el puntae total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se eecutar" la obra obeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domicilio ser" el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP .7

El Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa

un cuadro comparativo en el "ue se consignará el orden de prelación en "ue an"uedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.En el supuesto "ue dos ( o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo se>alado en el art@culo 1D del 4eglamento. 6l terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros delComit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, as@como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a trav#s delE6CE, el mismo d@a de su realización, bajo responsabilidad del Comit# Especial o delórgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, debiendo incluir el acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE #• -e con!ormidad con el artculo 06 del Reglamento, para otorgar la %uena Pro a

propuestas que superen el valor re!erencial, 'asta el lmite del ciento die/ por ciento(3314), deber" contarse con la asignación su!iciente de cr+ditos presupuestarios laaprobación del *itular de la Entidad, salvo que el postor que 'aa obtenido el meor puntae total acepte reducir su o!erta económica a un monto igual o menor al valor re!erencial.

1.1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se ayan presentado dos ( o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco A d@as ábiles de la notificación de su otorgamiento, sin "uelos postores ayan ejercido el dereco de interponer el recurso de apelación. En este

caso, el consentimiento se publicará en el E6CE al d@a ábil siguiente de aberse

5 %a constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal Leb del 4egistro &acional de Proveedores:LLL.rnp.gob.pe



7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

producido.

En el caso "ue se aya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo d@a de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en elE6CE ese mismo d@a o asta el d@a ábil siguiente.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

6 trav#s del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria asta a"uellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad "ue convocó el proceso de seleccióny es resuelto por el 8itular de la Entidad o el funcionario a "uien este aya delegado dicafacultad.

%os actos emitidos por el 8itular de la Entidad "ue declaren la nulidad de oficio o cancelenel proceso, podrán impugnarse ante el 8ribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLA!OS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

%a apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco A d@as ábiles siguientes deaberse otorgado la Buena Pro.

%a apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco A d@as ábiles siguientes de aberse tomadoconocimiento del acto "ue se desea impugnar.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PER*ECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Fna vez "ue "uede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete 1 d@as ábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contratoprevista en las Bases. 6simismo, dentro de los tres D d@as ábiles siguientes a lapresentación de dica documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

En el supuesto "ue el postor ganador no presente la documentación y$o no concurra asuscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral D del art@culo +*) del 4eglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a trav#s del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jur@dica,a trav#s de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el art@culo +DGdel 4eglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia de Capacidad %ibre de Contratación.• -arant@a de fiel cumplimiento.•

-arant@a de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.• Código de cuenta interbancario CC9.• 8raducción oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma e!tranjero "ue fueron acompa>ados detraducción certificada, de ser el caso.

• /esignación del residente de obra, cuando este no aya formado parte de su propuestat#cnica.

• Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de5bra PE482CP=, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya laelaboración del e!pediente t#cnico.

• Calendario de ad"uisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de

obra7

, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obrasbajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico.• /esagregado por partidas "ue dio origen a su propuesta, cuando el sistema de

contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano "ueincluya la elaboración del e!pediente t#cnico.

3.2. DE LAS ARANTÍAS

3.2.1. ARANTÍA DE *IEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garant@a de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma e"uivalente al diez por ciento

+0J del monto del contrato original y tener vigencia asta el consentimiento de la6 /e acuerdo con el art@culo +)D del 4eglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo

otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

li"uidación final.

/e manera e!cepcional, respecto de a"uellos contratos "ue tengan una vigenciasuperior a un + a>o, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar "ue el ganador de la Buena Pro presente la garant@a de fiel

cumplimiento con una vigencia de un + a>o, con el compromiso de renovar suvigencia asta el consentimiento de la li"uidación final.

IMPORTANTE:

• l amparo de lo dispuesto en el artculo 89 de la 2e, las micro peque:as

empresas pueden optar que, como garanta de !iel cumplimiento, la Entidad lesretenga el die/ por ciento (314) del monto del contrato original, siempre que#

- El pla/o de eecución de la obra sea igual o maor a sesenta (61) dascalendario.

- El pago a !avor del contratista considere, al menos, dos (;) valori/aciones periódicas en !unción al avance de obra.

2a retención se e!ectuar" durante la primera mitad del nmero total de pagos areali/arse, de !orma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la !inali/ación del mismo.

3.2.2. ARANTÍA DE *IEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgaráuna garant@a adicional por este concepto, la misma "ue se renovaráperiódicamente asta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo e!imirse su presentación en ningn caso.

3.3. REUISITOS DE LAS ARANTÍAS

%as garant@as "ue se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el pa@s al sólo re"uerimiento de la Entidad. 6simismo, debenser emitidas por empresas "ue se encuentren bajo la supervisión de la uperintendenciade Banca, eguros y 6dministradoras Privadas de 3ondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garant@as o estar consideradas en la lista actualizada de bancose!tranjeros de primera categor@a "ue periódicamente publica el Banco Central de4eserva del Per.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad veri!icar que las garantas presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos condiciones necesarios para su aceptación eventual eecución.

3.. EJECUCIÓN DE ARANTÍAS

%as garant@as se arán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elart@culo +7* del 4eglamento.

3.&. INICIO DEL PLA!O DE EJECUCIÓN DE OBRA/

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del d@a siguiente de "ue se cumplan lassiguientes condiciones:

+. Mue la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.(. Mue la Entidad entregue el e!pediente t#cnico de obra completo al contratista.

7 En las obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, estos re"uisitosdeberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

D. Mue la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.*. Mue la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección espec@fica de las Bases la Entidad aya asumidoesta obligación.

A. Mue la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dico adelanto

al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección espec@ficade las Bases, salvo "ue en dica sección no se aya previsto la entrega de esteadelanto.

7. Mue el contratista presente el certificado de abilidad de los profesionales) se>aladosen su propuesta t#cnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los "uince +A d@as calendariosiguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se aya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.

i cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el

inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la feca parael inicio de la ejecución. /ica decisión deberá ser sustentada en un informe t#cnico "ueformará parte del e!pediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

• -e acuerdo con el artculo 391 del Reglamento, deber" designarse a un supervisor

cuando el valor de la obra a eecutarse sea igual o maor al monto establecido por la2e de Presupuesto del Sector Pblico para el :o <iscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.%. RESIDENTE DE OBRA9

Profesional+0 colegiado y abilitado, con no menos de dos ( a>os de e!periencia en laespecialidad++, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

%a sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionariode la Entidad "ue, segn sus normas de organización interna, cuente con facultadessuficientes para brindar tal autorización, y siempre "ue el profesional reemplazante renacalificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmentepropuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser

emitido y notificado al contratista dentro de los oco ) d@as ábiles siguientes depresentada la respectiva solicitud, transcurrido dico plazo sin "ue la Entidad emitapronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

8 9ngenieros o ar"uitectos.

9 /e acuerdo con el art@culo +)A del 4eglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con unresidente de obra.

10 9ngeniero o ar"uitecto, segn lo re"uerido en el e!pediente t#cnico "ue es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

11 En el e!pediente t#cnico "ue es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y$o e!perienciaadicionales para el profesional propuesto como residente de obra, segn la naturaleza, envergadura y complejidad de laobra a ser ejecutada.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

3./. INSPECTOR O SUPERVISOR+( DE OBRA

Profesional colegiado y abilitado, con menos de dos ( a>os de e!periencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones t#cnicas y delcontrato. /ebe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

En caso "ue el supervisor sea una persona jur@dica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la feca de entrega del terreno al contratista, oportunidaden la "ue deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor,segn corresponda, y por el residente. /ico cuaderno debe constar de una oja originalcon tres D copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra

al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el"ue no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena deaplicarle al contratista una multa del cinco por mil A$+000 del monto de la valorizaciónpor cada d@a en "ue se impida el acceso.

ólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden acer anotaciones en el cuadernode obra. Estos profesionales anotarán los ecos relevantes "ue ocurran durante laejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación "ue efecten. 8ambi#n seanotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as@como la respuesta de este ltimo.

%as solicitudes "ue realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia delas ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se arán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra aya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dico cuaderno a la Entidad.

= MPORTANTE:

• El inspector o supervisor, >o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la

!ec'a de inicio del pla/o de eecución de la obra, a e!ectos de evitar !uturascontroversias sobre el particular.

3.$. ADELANTOS

%a Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conformea lo establecido en el art@culo +)7 del 4eglamento, siempre "ue ello aya sido previsto enla sección espec@fica de las Bases+D.

En el supuesto "ue no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la secciónespec@fica de las Bases, el contratista tendrá dereco a solicitar la ampliación del plazo

12 /e acuerdo con el art@culo +G0 del 4eglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la %ey de Presupuesto del ector Pblico para el 6>o 3iscal en el "ue se convoca elproceso de selección.

13 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, si la Entidadprev# la entrega del adelanto directo para la elaboración del e!pediente t#cnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (0J del monto original correspondiente a esta prestación. 6simismo, si la Entidad prev# laentrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (0J del monto original correspondiente a esta prestación.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

de ejecución de la obra por el nmero de d@as e"uivalente a la demora, conforme alart@culo (0+ del 4eglamento.

3.10. VALORI!ACIONES

%a valorización es la cuantificación económica del avance f@sico en la ejecución de la obraen un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada elltimo d@a de cada periodo de valorización previsto en la sección espec@fica de las Bases,por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. i el inspector osupervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este ltimo larealizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,el contratista tendrá dereco al pago de intereses, de conformidad con el art@culo *) de la%ey y los art@culos +(**, +(*A y +(*7 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará unavalorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso "ue se aya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones

se realizará a "uien se indi"ue en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

i el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste NO "ue se obtenga deaplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el e!pediente t#cnico de obra"ue es parte de las Bases, los Qndices Fnificados de Precios de la Construcción "uepublica el 9nstituto &acional de Estad@stica e 9nformática 9&E9.

/ado "ue los Qndices Fnificados de Precios de la Construcción son publicados con unmes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficientede reajuste NO conocido a ese momento posteriormente, cuando se conozcan los

@ndices "ue se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes "uecorresponden, los "ue se pagarán con la valorización más cercana posterior o en lali"uidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

• *anto la elaboración como la aplicación de las !órmulas polinómicas se suetan a lo

dispuesto en el -ecreto Supremo N? 133@09@AC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

%a penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para laresolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los art@culos +7A y +7) del4eglamento, respectivamente.

/e acuerdo con los art@culos *) de la %ey y +77 del 4eglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el art@culo +7A del4eglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, asta por un monto má!imo e"uivalente al diez por ciento +0J delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del @tem "ue debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la li"uidación del contrato de obra "ue deberá observarse, es el"ue se encuentra descrito en el art@culo (++ del 4eglamento. &o procederá la li"uidaciónmientras e!istan controversias pendientes de resolver.

%uego de aber "uedado consentida la li"uidación y efectuado el pago del saldo de la

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

li"uidación, culmina el contrato y se cierra el e!pediente respectivo.

%as controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y$o arbitraje, dentrodel plazo de "uince +A d@as ábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en lasección espec@fica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo

de la li"uidación.

3.1. VIENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el art@culo +*G del 4eglamento, el contrato tiene vigenciadesde el d@a siguiente de la suscripción del documento "ue lo contiene, asta "ue lali"uidación "uede consentida y se efecte el pago correspondiente.

3.1&. DISPOSICIONES *INALES

8odos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se

regirán supletoriamente por la %ey y su 4eglamento, as@ como por las disposicioneslegales vigentes.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

SECCIÓN ESPECÍ*ICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

"EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA IN*ORMACIÓN E,IIDA DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS#

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

&ombre : E/6%9B .6.

4FC &; : (0+D+G++D+0

/omicilio legal : Av. Villarreal Nº 1300 Urb. Semirústica El Bosque – Trujillo

8el#fono$3a!: : 0!"#3$% &a'( 0!#1)#1*

Correo electrónico: : logisticaRsedalib.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la elección y Contratación de empresapara la ejecución de obra: mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario de la Frb. %os-ranados Frb. 4azuri 8rujillo 99 Etapa Calle %lanos Sapata 2 &9P +(G70A.

1.3. VALOR RE*ERENCIAL1

El valor referencial asciende a S./$&12./% etenta y &ueve =il Muinientos /oce con17$+00 &uevos oles, incluido los impuestos de %ey y cual"uier otro concepto "ue incidaen el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial a sido calculado al mes deIulio del (0+D.

V)8( R(56;)8"VR#

LF;7

I5(;( S>9(;(

S. /$&12./%

etenta y &ueve =il Muinientos /oce con17$+00 &uevos oles

S. /1&%1.$

etenta y Fn =il Muinientosesenta y Fno con *G$+00 &uevos

oles

S. /%.03

5centa y iete =il Cuatrocientosesenta y Cuatro con 0D$+00

&uevos oles

IMPORTANTE:

• 2as propuestas económicas no pueden e&ceder los lmites del valor re!erencial de

con!ormidad con el artculo 88 de la 2e.

1.. E,PEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El e!pediente de contratación fue aprobado mediante +esoluci,- e /ere-cia /e-eral Nº3$!#013!SEA2B S.A.!0000!// el 03 e Setiembre el #013.

6simismo, el e!pediente t#cnico de obra fue aprobado mediante +esoluci,- e /ere-cia/e-eral Nº3$!#013!SEA2B S.A.!0000!// el 1 e A4osto el #013.

1.&. *UENTE DE *INANCIAMIENTO

4ecursos /irectamente recaudados.

14 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la fica del proceso en el E6CE. &o obstante, de e!istir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

1.%. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de F=6 6%S6/6, de acuerdo con lo

establecido en el e!pediente de contratación respectivo.

1./. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

1.. ALCANCES DEL REUERIMIENTO

%a obra a ser ejecutada está definida en los 4e"uerimientos 8#cnicos =@nimos "ue formanparte de la presente sección, en el cap@tulo 999.

1.$. PLA!O DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 8reinta D0d@as calendario. /ico plazo constituye un re"uerimiento t#cnico m@nimo "ue debe coincidir con lo establecido en el e!pediente de contratación y en el e!pediente t#cnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción es de $. +0.00 /iez &uevos oles y 00$+00 &uevos oles

1.11. BASE LEAL

• %ey &' ()*++, %ey -eneral del istema &acional del Presupuesto.

• %ey &; (GGA+ %ey del presupuesto del sector pblico para el a>o 3iscal (0+D.• %ey &; (G)1D =odificación de la %ey de Contrataciones del Estado• /ecreto upremo &; +D)2(0+(2E3 =odificación del 4eglamento de la %ey de

Contrataciones del Estado.• /ecreto %egislativo &; +0+1, %ey de Contrataciones del Estado. en adelante la %ey• /ecreto upremo &; +)*2(00)2E3, "ue aprueba el 4eglamento de la %ey de

Contrataciones del Estado, modificado por /ecreto upremo &' 0(+2(00G2E3. enadelante El 4eglamento

• %ey &' (1***, %ey del Procedimiento 6dministrativo -eneral.• 8e!to <nico 5rdenado de la %ey &' (1)07, %ey de 8ransparencia y de 6cceso a la

9nformación Pblica, aprobado por /ecreto upremo &' 0*D2(00D2PC=.• /irectiva 00D2(00D2C5&FC5/E$P4E /isposiciones Complementarias para la

participación de postores en consorcio en las contrataciones del Estado.• 8e!to <nico 5rdenado de la %ey &' (1)07, %ey de 8ransparencia y de 6cceso a la

9nformación Pblica, aprobado por /ecreto upremo &' 0*D2(00D2PC=.• %ey &; (10A0 %ey -eneral de la Persona con /iscapacidad y su 4eglamento,

aprobado por /ecreto upremo &; 00D2(0002P45=F/ET.• 8e!to <nico 5rdenado de la %ey &; ()0+A %ey de Promoción de Competencia y

3ormalización y /esarrollo de la =icro y Pe"ue>a Empresa y del 6cceso al Empleo,aprobado por /ecreto upremo &; 0012(00)284.

• &ormatividad "ue en materia de Contrataciones del Estado se encuentre vigente, as@como la "ue determine el upremo -obierno, sobre la materia.

• /irectiva &;0AD2(00A2E/6%9B .6.2*00002-- 8ratamiento de las Cartas 3ianzas.• 5ficio &; A+G72(0++2B/ de feca (1 de Enero del (0++

• 4esolución &; +*G02(0++28C2( del +D de etiembre del (0++

%as referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONORAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN +A

E)9) *6) () G 8>@)(

Convocatoria : El 07.0G.(0+D

4egistro de participantes : /el: 0G.0G.(0+D 6l: +D.0G.(0+D

3ormulación de Consultas y 5bservaciones : /el: 0G.0G.(0+D 6l: +0.0G.(0+D

6bsolución de Consultas y 5bservaciones : El ++.0G.(0+D

9ntegración de las Bases : El +(.0G.(0+D

Presentación de Propuestas : El +7.0G.(0+D de ):00 a +7:00 oras

B En acto privado :

Calif icación y Evaluación de Propuestas : El +1.0G.(0+D5torgamiento de la Buena Pro : El +).0G.(0+D

B En acto privado (a trav+s del SECE) :

IMPORTANTE:

• -ebe tenerse presente que en una adudicación de menor cuanta para la eecución

de obras, entre la convocatoria la etapa de presentación de propuestas debe e&istir como mnimo seis (6) das '"biles.

2.2. REISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito con el 3ormato &;+ y se realizará en la 5ficinade %og@stica, sito en la Av. &eerico Villarreal Nº 1300!Urb. Semirústica El Bosque – Trujillo , enlas fecas se>aladas en el cronograma, e- el 5or6rio e 0".00 a 1*(00 5oras.

El registro de participantes domiciliado fuera de la ciudad de 8rujillo, deberá enviar elformato &; 0+, v@a fa! al tel#fono: 0**2(+1(+7 o enviar a la dirección del correo8@;7;6)H7=)8;'.6.9.

IMPORTANTE:

• 2os participantes registrados tienen el derec'o de solicitar un eemplar de las %ases,

las que incluen el e&pediente t+cnico de obra, salvo en la modalidad llave en manoque inclua su elaboración, para cuo e!ecto deben cancelar el costo de reproducción

de las mismas.

2.3. *ORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

%as consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,ante la 5ficina de %og@stica, sito en Av. &eerico Villarreal Nº 1300!Urb. Semirústica El Bosque –Trujillo, sito en Av. &eerico Villarreal Nº 1300!Urb. Semirústica El Bosque – Trujillo, en las fecasse>aladas en el cronograma, en el orario de 0".00 a 1*(00 oras, debiendo estar dirigidos alPresidente del Comit# Especial, de la 6/IF/9C6C9U& /E =E&54 CF6&8Q6 &'00(D2(0+D E/6%9B .6. 2 9 C5&V5C685496, pudiendo ser remitidas adicionalmente alsiguiente correo electrónico: logisticaRsedalib.com.pe.

15 %a información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronogramade la fica del proceso en el E6CE. &o obstante, de e!istir contradicción en esta información, primará el cronogramaindicado en la fica del proceso en el E6CE.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

2.. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1%

L) 9(75)6;<5 = 9(9>7) 7 ()8;)() 5 ACTO PRIVADO ='(? 657;@5)(7 87;@>;5:

%os participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en la fecay ora se>aladas en las Bases, bajo responsabilidad del Comit# Especial o del órganoencargado de las contrataciones, segn corresponda, conforme a lo indicado en la seccióngeneral de las presentes Bases.

En ambos casos, las propuestas se presentarán en dos ( sobres cerrados y estarándirigidas al Comit# Especial o al órgano encargado de las contrataciones, segncorresponda, de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N40023-2013-SEDALIB S.A.-ICONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle: SOBRE N4 1: Propuesta 8#cnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.&. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.&.1. SOBRE N4 1 - PROPUESTA TCNICA

e presentará en un original y Fna 0+ copia.

16 /e acuerdo con lo establecido en el art@culo 7* del 4eglamento, el acto de presentación de propuestas en una 6djudicaciónde =enor Cuant@a puede ser pblico o privado, lo "ue debe determinarse en la presente sección.

Señores

E/6%9B .6.

/irección:Att.: Comité Especi!

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N4 0023-2013-SEDALIB S.A.-I CONVOCATORIA

D5;5)6;<5 = 8) 656)(;): E%ECC9U& ? C5&84686C9U& /E E=P4E6 P646%6 EIECFC9U& /E 5B46: =EI546=9E&85 /E 4E/E /E 6%C6&8649%%6/5 6&986495/E %6 F4B. %5 -46&6/5 F4B. 46SF49 84FI9%%5 99 E86P6 C6%%E %%6&5S6P686 2 &9P +(G70A

SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores

E/6%9B .6.

/irección:Att.: Comité Especi!

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N4 0023-2013-SEDALIB S.A.-I CONVOCATORIA

D5;5)6;<5 = 8) 656)(;): E%ECC9U& ? C5&84686C9U& /E E=P4E6 P646 %6EIECFC9U& /E 5B46: =EI546=9E&85 /E 4E/E /E 6%C6&8649%%6/5 6&986495 /E%6 F4B. %5 -46&6/5 F4B. 46SF49 84FI9%%5 99 E86P6 C6%%E %%6&5 S6P686 2&9P +(G70A

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

El sobre &; + contendrá, además de un @ndice de documentos +1, la siguientedocumentación:

D6>5)6;<5 = 9(75)6;<5 '8;@)(;):

a /eclaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados A5K Nº 1#.

b/eclaración jurada de cumplimiento de los 4e"uerimientos 8#cnicos =@nimoscontenidos en el Cap@tulo 999 de la presente sección, as@ como los documentossolicitados en los 48= como: Copias del 8@tulo profesional, /iploma deincorporación al colegio "ue pertenecen, declaración jurada de encontrarseabilitado, carta de compromiso en el cargo propuesto y demás documentos"ue sustente la e!periencia de los profesionales propuestos y tambi#n de lose"uipos m@nimos re"ueridos como indican los 48=. A5K Nº 2.

c /eclaración jurada simple de acuerdo al art@culo *( del 4eglamento "A5KNº3#.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo "ue sea presentada por el representante comn del consorcio.

dPromesa formal de consorcio, de ser el caso, en la "ue se consigne losintegrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las"ue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio as@ como elporcentaje e"uivalente a dicas obligaciones "A5K Nº #.

%a promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

e presume "ue el representante comn del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e /eclaración jurada de plazo de ejecución de la obra "A5K Nº &#.

f /eclaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra "A5KNº%#.

g E"uipo m@nimo, segn A5K Nº/.

/eclaración Iurada de compromiso de entrega de Póliza de eguro, en caso de

obtener la Buena Pro.

IMPORTANTE:

• 2a omisión de alguno de los documentos enunciados acarrear" la no

admisión de la propuesta, sin peruicio de lo se:alado en el artculo 6 del Reglamento.

D6>5)6;<5 = 9(75)6;<5 )6>8);):

a Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la =icro y Pe"ue>aEmpresa 4E=?PE, de ser el caso+).

17 %a omisión del @ndice no descalifica la propuesta, ya "ue su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

18/ico documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el art@culo 1D del 4eglamento.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

b En el caso de microempresas y pe"ue>as empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por #stas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el 4egistro de Empresas Promocionales para Personas con

/iscapacidad+G.

IMPORTANTE:

• En el caso de la eecución de obras que se eecuten !uera de las provincias

de 2ima Callao podr" presentarse una solicitud de boni!icación por obraseecutadas en la provincia o provincias colindantes, segn Anexo Nº 8 .

IMPORTANTE:

• En caso e&ista contradicción entre la in!ormación presentada en la propuesta

t+cnica, la propuesta ser" descali!icada.

2.&.2. SOBRE N4 2 - PROPUESTA ECONÓMICA20

El obre &; ( deberá contener la siguiente información obligatoria:

5ferta económica e!presada en la moneda del valor referencial "A5K Nº $#.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales "ue lo componendeberán ser e!presados con dos decimales.

IMPORTANTE:

•

2a admisión de la propuesta económica que presenten los postores depender"de si aquella se encuentra dentro los m"rgenes establecidos en el artculo 88de la 2e el artculo 89 de su Reglamento.

• En caso la in!ormación contenida en la propuesta económica di!iera de la

in!ormación contenida en la propuesta t+cnica, la propuesta económica ser"descali!icada.

2.%. REUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a Constancia de capacidad libre de contratación.b Carta 3ianza como -arant@a de fiel cumplimiento del contrato.c Carta 3ianza como -arant@a de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser

el caso.d Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e Código de cuenta interbancario CC9.f 8raducción oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma e!tranjero "ue fueronacompa>ados de traducción certificada, de ser el caso.

g /omicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. /esignación del residente de obra, cuando no aya formado parte de su propuesta

t#cnica.

19/ico documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el art@culo 1D del 4eglamento.20 /e acuerdo con el art@culo 7D del 4eglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

i Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de5bra PE482CP=, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya laelaboración del e!pediente t#cnico.

j Calendario de ad"uisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución deobra(+, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en

obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pedientet#cnico.

W 6nálisis de Costos Fnitarios correspondiente a su propuesta económica.l /esagregado por partidas "ue dio origen a su propuesta, cuando el sistema de

contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano "ueincluya la elaboración del e!pediente t#cnico.

Nota: La carta fianza debe consignar en número y nombre completo del proceso, así mismo deberán tenerlas características de solidaria, incondicional, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa del beneficio de excusión.

IMPORTANTE:• En caso de que el postor ganador de la %uena Pro sea un consorcio la Entidad opte

por solicitar como garanta para la suscripción del contrato carta !ian/a o póli/a decaución, con!orme a lo indicado por la Superintendencia de %anca, Seguros dministradoras Privadas de <ondos de Pensiones en los O!icios N? 7396@;133@S%S N? 3710;@;13;@S%S, a !in de que no e&istan problemas en la eecución de lasmencionadas garantas, resulta necesario que +stas consignen en su te&to, el nombre, denominación o ra/ón social de todas cada una de las personas naturales>o urdicas que integran el consorcio.

• l amparo de lo dispuesto en el artculo 89 de la 2e, las micro peque:as empresas

pueden optar que, como garanta de !iel cumplimiento, la Entidad les retenga el die/ por ciento (314) del monto del contrato original, siempre que#

- El pla/o de eecución de la obra sea igual o maor a sesenta (61) das calendario.

- El pago a !avor del contratista considere, al menos, dos (;) valori/aciones periódicas en !unción al avance de obra.

2a retención se e!ectuar" durante la primera mitad del nmero total de pagos areali/arse, de !orma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la !inali/ación del mismo.

6dicionalmente, presentara los siguientes documentos, tales como: a Copia de /&9 del 4epresentante %egal.b Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c Copia del 4FC de la empresa.

IMPORTANTE:• 2a Entidad no podr" e&igir documentación o in!ormación adicional a la consignada en

el presente numeral para la suscripción del contrato.

2./. PLA!O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentrodel plazo de siete 1 d@as ábiles, contados a partir del d@a siguiente de consentida laBuena Pro. 6simismo, dentro de los tres D d@as ábiles siguientes a la presentación dedica documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

%a citada documentación deberá ser presentada en 5ficina de %og@stica sito en 6v.

3ederico Villarreal &; +D002Frb. El Bos"ue 8rujillo.21 /e acuerdo con el art@culo +)D del 4eglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo

otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

2.. ADELANTOS

2..1. ADELANTO DIRECTO

N%a Entidad otorgará 0+adelanto directo asta el (0J del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los oco ) d@ascalendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garant@a por adelantos(( mediante Carta 3ianza y el comprobante de pago correspondiente. %a Entidaddebe entregar el monto solicitado dentro de los siete 1 d@as siguientes a la presentación dela solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto "ue no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrádereco a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el nmero de d@ase"uivalente a la demora, conforme al art@culo (0+ del 4eglamento.

2..2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

N%a Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos asta por el *0J del monto delcontrato original, conforme al calendario de ad"uisición de materiales o insumos.

Para dico efecto, el contratista deberá entregar la garant@a por adelantos (D mediante cartafianza y el comprobante de pago correspondiente.

2.$. VALORI!ACIONES

El periodo de valorización será mensual

IMPORTANTE:• Cuando el periodo de valori/ación establecido por la Entidad sea el mensual, el pla/o

del pago de la valori/ación se regir" por lo dispuesto en el se&to p"rra!o del artculo390 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prev+ un periodo de valori/acióndistinto al mensual, deber" establecer los pla/os procedimiento aplicables para lavalori/ación, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto p"rra!o del re!eridoartculo, as como el pla/o para el pago de las valori/aciones.

/e acuerdo con los párrafos "uinto y se!to del art@culo +G1 del 4eglamento, para efectosdel pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn correspondaa la "ue deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLA!O PARA EL PAO DEL SALDO DE LA LIUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

%a Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la li"uidación del contrato de obra, en el plazo de +A d@ascalendario, computados desde el d@a siguiente del consentimiento de la li"uidación. Paratal efecto, la parte "ue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

22 /e conformidad con el art@culo +7( del 4eglamento, esta garant@a deberá ser emitida por id#ntico monto y un plazom@nimo de vigencia de tres D meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, asta laamortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres D meses, la garant@apodrá ser emitida con una vigencia menor, siempre "ue cubra la feca prevista para la amortización total del adelantootorgado.

23 /e conformidad con el art@culo +7( del 4eglamento, esta garant@a deberá ser emitida por id#ntico monto ymantenerse vigente asta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse demanera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IIIREUERIMIENTOS TCNICOS MÍNIMOS

E! presente doc"mento se re#ere ! e$ec"ci%n de! pro&ectos de o'r ("e son:

Ítem

ProyectoMontosin IGV

Monto conIGV

01 )*e$ormiento de +edes de A!cntri!!do Snitriode ! ,r'. -s rndos / ,r'. +"ri r"$i!!o Etp C!!e -!nos pt

67383.70

79512.76

TOTAL67,383.7

0 79,51.76!Me"or#miento $e %e$es $e A&c#nt#ri&&#$o '#nit#rio $e &# (r). L#s

Gr#n#$os * (r). %#+ri - Tr"i&&o- II /t##.'IP 19605

I. AT/2//T/'- empres SEA- SA en !os ;!timos cinco ños < =enido e$ec"tndo

o'rs de reno=ci%n de redes de A!cntri!!do Snitrio <'iendo

tr'$do en !s ,r'niciones -os rndos & +"ri >!tndo e$ec"tr

"n se?"nd etp ("e corresponde !s C!!e -!nos pt.

SEA- SA en s" po!@tic de me$orr ! in>restr"ct"r de A!cntri!!do

Snitri < pro?rmdo en e! presente ño e$ec"tr o'rs de reno=ci%n

de redes de A!cntri!!do & de est mner '$r !os @ndices de co!psosrot"rs & nie?os ("e =iendo >ectndo ! po'!ci%n & "s"rios de r"$i!!o

*etropo!itno.

II. /L 2O2(%'O- presente con=octori es '$o ! normti=idd de! SCE =i?ente & pr

poder contr con "n empres especi!ist en e$ec"ci%n de o'rs de

Snemiento.

III. MOALIA / /4/2(2IO / O%AS"m A!d.

IV. O4/TIVO' iene por o'$eti=o princip! me$orr ! n>restr"ct"r Snitri eBistente

de !s redes ("e & <n c"mp!ido s" cic!o de =id ;ti! & ("e =iene

presentndo co!psos rot"rs & nie?os.

V. M/TA'A&c#nt#ri&&#$o '#nit#rio

nst!ci%n de 122.70 m!. de t"'er@ DC S 4435 SN4 N 200mm tipo

,.

Constr"cci%n de 03 '"ones de inspecci%n. nst!ci%n de 24 coneBiones domici!iris con t"'er@ DC N 160mm

S20mm tipo ,.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

VI. (I2A2IO /L P%O/2TO- on de! pro&ecto se enc"entr "'icd en:

ons : ,r'. -s rndos / ,r'. +"ri C!!e -!nos

ptistrito : r"$i!!o

ro=inci : r"$i!!o

+e?i%n : - -i'ertd

VII. /4/2(2I / O%A'7.1r ! e$ec"ci%n de ! o'r se tendrF en c"ent e! EBpediente écnico

pro'do medinte +eso!"ci%n de erenci ener! NG 3942013SEA-

SA40000. C"&o p!o de e$ec"ci%n de o'r serF de 30 d@s c!endrio.

7.2.r ! e$ec"ci%n de ! o'r e! contrtist ("e o'ten? ! "en rode'erF re!ir !s ?estiones necesris nte entiddes p;'!ics &Ho

pri=ds en cso ("e se <? "so de ser=id"m'res ccesos o terrenos de

s" propiedd SEA- SA eBi?irF ! con>ormidd de o'r ntes de s"

recepci%n correspondienteI pr !o c"! E- CN+ASA de'erF re!ir

!s ?estiones necesris pr o'tener ! "torici%n & con>ormidd de

o'r correspondiente.

7.3-os costos dministrti=os ("e se re("ier pr c"mp!ir con !s

"toriciones ntes mencionds de'erFn estr pre=istos dentro de !os

stos ener!es ("e e! postor presente en s" rop"est Econ%mic.

7.4.stos estFn contemp!dos en e! conso!iddo de ?stos ?ener!es de! prtid p?os de derec<o di=erss instit"ciones con e! pro&ecto

7.5.-os p!nos de rep!nteo de'erFn e!'orrse teniendo en c"ent !o

pre=isto por ! irecti= NG 0722008SEA- S.A.40000 ! mism

("e se d$"nt ! presente AneBoirecti= 0722008.

E! c"mp!imiento de ! irecti= NG 0722008SEA- S.A.40000 !

mism ("e se d$"nt ! presente AneBoirecti= 0722008 tiene ("e

=er con ! >orm!idd de ! presentci%n de !os p!nos de rep!nteo de

o'r costo ("e estF considerdo en e! pres"p"esto de o'r dentro de !s

prtids rep!nteo inici! & rep!nteo #n! de o'r.

VIII. %/(I'ITO' MIIMO' PA%A /4/2(2IO / O%A

VIII.1. %/(I'ITO' /L PO'TO%Se c!i#crF ! eBperienci en ! especi!idd por !o ("e !os prticipntes

podrFn presentr o'rs i?"!es o simi!res ! o'$eto de ! con=octori.

r e! presente proceso de se!ecci%n !os prticipntes de'erFn creditr

<'er c"!mindo en !os ;!timos 10 ños o'rs de snemiento con monto

e$ec"tdo c"m"!do ct"!ido ! mes de J"!io 2013 ser i?"! ! ("ince

por ciento 15K SH. 11926.91 de! =!or re>erenci!.

Entendiéndose como o'rs simi!res ("e!!s o'rs ("e c"enten por !o

menos con "no de !os componentes ("e se indicn contin"ci%n:

L +edes de A?" ot'!e. -@nes de Cond"cci%n & Ad"cci%n

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

L +edes de !cntri!!do !@nes de mp"!si%n de es?Me !@nes de

ren$e o !@nes de p"r?. Emisores o Co!ectores rincip!es

L -@ne de Cond"cci%n mp"!si%n o Ad"cci%n.

VIII.. %/(I'ITO' / P/%'OAL MIIMO PA%A T%AA4O' / O%A

-os re("erimientos m@nimos de! person! prop"esto son !os si?"ientes:%esi$ente $e O)r# 01:n?eniero Ci=i! o Snitrio ("e o'!i?torimente de'erF creditr:

ro>esion! <'i!itdo & co!e?ido

EBperienci m@nim de 36 meses como +esidente nspector &Ho

s"per=isor en 'rs ?"!es o Simi!res s"stentdo con contrtos con s"

respecti= con>ormidd constncis certi#cdos o c"!("ier otro

doc"mento ("e de mner >e<ciente dem"estre e! tiempo de eBperienci

de! pro>esion! prop"esto.

EBperienci m@nim de 06 meses como Especi!ist en *edio

Am'iente en 'rs ?"!es o Simi!res =er N"mer! 5.4.1 de !os)+E,E+*ENS ECNCS *N*S s"stentdo con contrtos con s"

respecti= con>ormidd constncis certi#cdos o c"!("ier otro

doc"mento ("e de mner >e<ciente dem"estre e! tiempo de eBperienci

de! pro>esion! prop"esto.

rticipci%n 100K

Licenci#$o en Ar;eo&o<=# 01:-icencido en Ar("eo!o?@ ("e '!i?torimente de'erF creditr:

ro>esion! <'i!itdo

EBperienci m@nim de 12 meses como Ar("e%!o?o en 'rs?"!es o Simi!res s"stentdo con contrtos con s" respecti=

con>ormidd constncis certi#cdos o c"!("ier otro doc"mento ("e de

mner >e<ciente dem"estre e! tiempo de eBperienci de! pro>esion!

prop"esto.

rticipci%n 10K

Not: -os re("erimientos técnicos m@nimos son de presentci%n

o'!i?tori & no >ormn prte de !os >ctores de e=!"ci%n de'iendo

compñr !os si?"ientes doc"mentos por cd pro>esion! prop"esto.

odos !os pro>esion!es prop"estos de'erFn presentr copis de s" @t"!o

ro>esion! ip!om de incorporci%n ! co!e?io ("e pertenecedec!rci%n $"rd indicndo ("e se enc"entr <F'i! ! >ec< de

presentci%n de so'res & crt de compromiso en e! cr?o prop"esto.

En e! cso de! Especi!ist en *edio Am'iente de no ser n?. Am'ient!

de'erF creditr <'er !!e=do c"rsos de especi!iciones en *edio

Am'ientes o #nes.

e no contr con "no o mFs de !os re("erimientos técnicos m@nimos

est'!ecidos pr !os pro>esion!es prop"estos ! prop"est técnic no

serF dmitid.

En ! etp de e$ec"ci%n todos !os tr'$dores de'erFn estr

de'idmente "ni>ormdos & con !os e("ipos de protecci%n person!operti=os e imp!ementos de se?"ridd ("e eBi?e !s norms =i?entes.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

E! person! pro>esion! ("e e! contrtist prop"so pr ! e$ec"ci%n de o'r

c"ndo er postor de'e mntenerse <st ! c"!minci%n de ! mism

'$o pen!idd pre=ist en !os re?!mentos & det!!d en

respons'i!iddes de! cons"!tor s!=o rones de >"er m&or ("e e!

s"per=isor =!r pre=i s"stentci%n conocimiento & pro'ci%n deSEA- S.A.

I>. O%A' 'IMILA%/'• +edes de A?" ot'!e. -@nes de Cond"cci%n & Ad"cci%n

• +edes de !cntri!!do !@nes de mp"!si%n de es?Me !@nes de

ren$e o !@nes de p"r?. Emisores o Co!ectores rincip!es• -@ne de Cond"cci%n mp"!si%n o Ad"cci%n.

>. /(IPO MÍIMO %/(/%IO

%/LA2IO / MA(IA%IA P/'AA OT%O' 2ATCA*N D-,EE 15 *3 1

+E+EOCADA+A SH --ANAS 60 / 100 P

1

CA*N CSE+NA A,A 3000 A- 1

/(IPO / T%AA4O 2ATE, +AC 1

**A 4 1

C+A+A E AD*ENS 4P 1

D+C*ACA+A 7 P 2

*EC-A+A E CNC+E 9p3 1

D+A+ E CNC+E Q ) / 2 ) 1

E! e("ipo topo?rF#co estF constit"ido por:

01 eodo!ito

01 Ni=e!

02 *irs

- disponi'i!idd de! e("ipo m@nimo podrF ser creditd con

doc"mentos ("e s"stenten ! propiedd de !os e("ipos ! posesi%n

compromiso de compr=ent o !("i!er de !os e("ipos o ec!rci%n

J"rd ("e e=idencie ! disponi'i!idd de! e("ipo.

'En cso de consorcio ! crt de compromiso de !("i!er o =ent de

e("ipo p"ede estr diri?id "no de !os prticipntes con>ormntes de!

consorcio.

cAnti?Medd de !os e("ipos no de'e ser m&or 05 ños.

dor ser re("erimiento m@nimo se =eri#crF ntes de ! s"scripci%n de!

contrto ! disponi'i!idd de! e("ipo por e! Comité Especi!.

>.1. / LO' MAT/%IAL/'-os mteri!es ("e se emp!ern en e! desrro!!o de ! o'r de'erFn

c"mp!ir con !s especi#cciones técnics ("e est'!ece e! EBpediente écnicoI simismo e! contrtist se compromete ("e !os ins"mos sen

=eri#cdos & pro'dos en >F'ric de c"erdo !s Norms écnics

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

=i?entesI de'iendo s"mir todos !os costos ("e demnde ! presenci de

pro>esion!es de SEA- S.A. pr re!ir ! certi#cci%n. -os ins"mos

serFn "toridos pre=i presentci%n de !os certi#cdos con =! de!

person! de SEA- S.A.

>I. P%/'(P(/'TO / O%AE! pres"p"esto de 'r es de ! si?"iente mner:

/'2%IP2IOMOTO

'?.

1

E J E C , C 4 N

9 E : + A

CS +EC 56345.60

2 ASS ENE+A-ES 10K 5634.56

3 ,-A9.59

K5403.54

S, A- 67,383.70mp"esto D 18K 12129.06

TOTAL '?. 79,51.76

>II. /L @IA2IAMI/TO /4/2(2IO / O%AE- NANCA*EN: -os rec"rsos destindos pr ! e$ec"ci%n de ! o'r

son #nncidos tr=és de +ec"rsos ropios de SEA- SA.

E -A EJEC,CN E +A: r ! e$ec"ci%n de ! o'r e! contrtist

de'erF presentr in>ormes c"dernos de o'r =!oriciones &

>ct"rci%n entre otros.

E! presente pro&ecto c"ent con #nncimiento pr otor?r de!nto

directo & de!nto de mteri!es de c"erdo ! crono?rm de e$ec"ci%n

de o'r de! eBpediente técnico.

>III. / LA' POLIA' '/G(%O'E! contrtist de'erF presentr ! #cin de -o?@stic !s p%!is ("e se

det!!n contin"ci%n ntes de ! entre? de terreno:

• %!i de +espons'i!idd Ci=i! Contrct"! & EBtrcontrct"! por

e! 10K de! D!or Ad$"dicdo >=or de SEA- S.A. o como

se?"rdor dicion!.• %!i de Se?"ro Comp!ementrio por r'$o de +ies?o SC+

ensiones & S!"d.

r e! cso de ("e eBistn de"dos en e! p?o de ! %!i estos serFn

descontdos de ! =!orici%n correspondiente & serFn p?os por SEA-

S.A demFs se descontr !os cr?os ("e corresponden por

inc"mp!imiento contrct"!.

C"!es ("ier sen e! cso !s %!is de Se?"ros ("e se crediten

de'erFn contrtrse en >orm mncom"nd Contrtist &Ho SEA- S.A

!s ("e serFn s"per=isds por n"estros Asesores de Se?"ros #n de ("e

!s condiciones de ! %!i correspondiente c"mp!n con !os re("isitos ("eresp!den & ?rnticen !os intereses & trimonio de SEA- S.A.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

- p%!i Contrtd de'erF creditrse por e! Contrtist de'idmente

cnce!d por ! compñ@ se?"rdor.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CAPÍTULO IVPRO*ORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra XC5&9-&64 %6/E&5=9&6C9U& /E %6 C5&V5C685496Y, "ue celebra de una parte XC5&9-&64 E%&5=B4E /E %6 E&89/6/Y, en adelante %6 E&89/6/, con 4FC &; XZZZY, con domicilio legalen XZZZY, representada por XZZZ..ZY, identificado con /&9 &; XZZZY, y de otra parteXZZZZZZ.....................Y, con 4FC &; X................Y, con domicilio legal enXZZZZZZ.....................Y, inscrita en la 3ica &' XZZZZZZ.........Y 6siento &' XZZZ.......Ydel 4egistro de Personas Iur@dicas de la ciudad de XZZZZZZY, debidamente representadopor su 4epresentante %egal, XZZZZZZ.....................Y, con /&9 &' XZZZZZZ..Y, segnpoder inscrito en la 3ica &' XZZZZ..Y, 6siento &' XZZZZY del 4egistro de PersonasIur@dicas de la ciudad de XZZZZY, a "uien en adelante se le denominará E% C5&8468986 enlos t#rminos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon feca XZZZZZZ..Y, el Comit# Especial o el órgano encargado de las contrataciones,segn corresponda, adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA NºXC5&9-&64 &5=E&C%68F46 /E% P45CE5 /E E%ECC9U&Y para la contratación de laejecución de la obra XC5&9-&64 %6 /E&5=9&6C9U& /E %6 C5&V5C685496Y, a X9&/9C64&5=B4E /E% -6&6/54 /E %6 BFE&6 P45Y, cuyos detalles e importe constan en losdocumentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto XC5&9-&64 9&354=6C9U& 4E%6C95&6/6 6 %6C5&84686C9U&Y, conforme a los 4e"uerimientos 8#cnicos =@nimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a XC5&9-&64 =5&E/6 ? =5&85Y,XC5&9-&64 9 5 &5Y incluye 9-V(*.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, as@ como todoa"uello "ue sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presentecontrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAO2&

%6 E&89/6/ se obliga a pagar la contraprestación a E% C5&8468986 en X9&/9C64 =5&E/6Y,en periodos de valorización XC5&9-&64 =E&F6%E F 5845 89P5 /E PE495/5Y, conformea lo previsto en la sección espec@fica de las Bases. 6simismo, %6 E&89/6/ o E% C5&8468986,segn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la li"uidación delcontrato de obra, en el plazo de XC5&9-&64 P%6S5 E& /Q6Y d@as calendario, computados

desde el d@a siguiente del consentimiento de la li"uidación.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a %6 E&89/6/, E%C5&8468986 tendrá dereco al pago de intereses, de conformidad con el art@culo *) de la %eyde Contrataciones del Estado y los art@culos +(**, +(*A y +(*7 del Código Civil. Para tal efecto,se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA UINTA: DEL PLA!O DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de +0 d@as calendario, el mismo "ue se computadesde el d@a siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral D.A de la seccióngeneral de las Bases.

24

Consignar "ue &5 incluye 9-V en caso el postor ganador de la Buena Pro aya presentado la /eclaración Iurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la e!oneración del 9-V 6ne!o &; ) en su propuesta t#cnica.

25 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información "ue resulte pertinentea efectos de generar el pago.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CLÁUSULA SE,TA: PARTES INTERANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora (7 y losdocumentos derivados del proceso de selección "ue establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA STIMA: ARANTÍASE% C5&8468986 entregó a la suscripción del contrato la respectiva garant@a solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo re"uerimiento, a favor de %6E&89/6/, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• /e fiel cumplimiento del contrato(1: $. XC5&9-&64 E% =5&85Y, a trav#s de la X9&/9C64E% 89P5 /E -646&8Q6 ? &F=E45 /E% /5CF=E&85, E=P4E6 MFE %6 E=98EY.Cantidad "ue es e"uivalente al diez por ciento +0J del monto del contrato original, la misma"ue deberá mantenerse vigente asta el consentimiento de la li"uidación final.

En el caso "ue corresponda, consignar lo siguiente:

• -arant@a de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias(): $. XC5&9-&64 E% =5&85Y, atrav#s de la X9&/9C64 E% 89P5 /E -646&8Q6 ? &F=E45 /E% /5CF=E&85, E=P4E6MFE %6 E=98EY, la misma "ue deberá mantenerse vigente asta el cumplimiento total de lasobligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE ARANTÍAS POR *ALTA DE RENOVACIÓN%6 E&89/6/ está facultada para ejecutar las garant@as cuando E% C5&8468986 no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el art@culo +7* del 4eglamento de la %ey deContrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 29

D2 EN*=-- otorgar" XC5&9-&64 &<=E45 /E 6/E%6&85 6 5854-64EY

adelantos directos por el XC5&9-&64 P54CE&86IE MFE &5 /EBE E[CE/E4 /E% (0J/E% =5&85 /E% C5&84685 549-9&6%YD0 del monto del contrato original.

E2 CON*R*=S* debe solicitar !ormalmente el XC5&9-&64 6/E%6&85 5 P49=E4/EE=B5%5 /E% 6/E%6&85 /94EC85Y dentro de los oc'o () das calendario siguientesXC5&9-&64, E-<& C544EP5&/6, 6 %6 FC49PC9U& /E% C5&84685 5 6%9&9C95 /E %6 EIECFC95& /E %6 5B46Y D+, aduntando a su solicitud la garanta por

26%a oferta ganadora comprende a las propuestas t#cnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

27 En aplicación de lo dispuesto en el art@culo +A) del 4eglamento de la %ey de Contrataciones del Estado, la garant@ade fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma e"uivalente al diez por ciento +0J del monto del contrato original ytener vigencia asta el consentimiento de la li"uidación final./e manera e!cepcional, respecto de a"uellos contratos "ue tengan una vigencia superior a un + a>o, las Entidades

podrán aceptar "ue el ganador de la Buena Pro presente la garant@a de fiel cumplimiento con una vigencia de un + a>o,con el compromiso de renovar su vigencia asta el consentimiento de la li"uidación final.

28 En aplicación de lo dispuesto en el art@culo +AG del 4eglamento de la %ey de Contrataciones del Estado, en lascontrataciones de obras "ue conllevan la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garant@a adicional por dico concepto. %a garant@a de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente asta elcumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo e!imirse su presentación en ningn caso.

29 i la Entidad a previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarant@a, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. 6simismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dicos adelantos, conforme a lo previsto por los art@culos +)7 y +)1 del 4eglamento.

30 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, si la Entidadprev# la entrega del adelanto directo para la elaboración del e!pediente t#cnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (0J del monto original correspondiente a esta prestación. 6simismo, si la Entidad prev# la

entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (0J del monto original correspondiente a esta prestación.

31 En el caso de obras "ue no se ejecuten bajo modalidad o "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano "ue noincluya la elaboración del e!pediente t#cnico, deberá indicarse "ue el plazo se computa desde el d@a siguiente de la

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

adelantos8; mediante XC5&9-&64 C6486 396&S6 5 PU%9S6 /E C6FC9U&Y el comprobante de pago correspondiente. 2 EN*=-- debe entregar el monto solicitadodentro de los siete (0) das siguientes a la presentación de la solicitud de E2 CON*R*=S*.

simismo, E2 CON*R*=S* debe solicitar la entrega de los dem"s adelantos directos en

XC5&9-&64 E% P%6S5 ? 5P548F&9/6/ P646 %6 5%9C98F/Y DD. 2a entrega del o losadelantos se reali/ar" en XC5&9-&64 P%6S5 ? 5P548F&9/6/Y.85

Aencido el pla/o para solicitar el adelanto no proceder" la solicitud.

En el supuesto que no se entregue XC5&9-&64 E% 5 %5 6/E%6&85Y en la oportunidad prevista, E2 CON*R*=S* tendr" derec'o a solicitar la ampliación del pla/o de eecución dela obra por el nmero de das equivalente a la demora, con!orme al artculo ;13 del Reglamento de la 2e de Contrataciones del Estado.

• Si 2 EN*=-- considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a E2

CON*R*=S*, deber" consignar la siguiente cl"usula#

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 87

D2 EN*=-- otorgar" adelantos para materiales o insumos por el XC5&9-&64P54CE&86IE MFE &5 /EBE E[CE/E4 /E% *0JY del monto del XC5&9-&64, E-<&C544EP5&/6, /E% C5&84685 549-9&6% 5 /E %6 P4E86C9U& C5&98E&8E E&%6 EIECFC9U& /E %6 5B46Y86 .

2a entrega de los adelantos se reali/ar" en un pla/o de XC5&9-&64 P%6S5Y dascalendario previos a la !ec'a prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la !inalidad que E2 CON*R*=S* pueda disponer de losmateriales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obravalori/ado. Para tal e!ecto, E2 CON*R*=S* deber" solicitar la entrega del adelanto en un pla/o de XC5&9-&64 P%6S5Y das calendario anteriores al inicio del pla/o antesmencionado, aduntando a su solicitud la garanta por adelantos80 mediante XC5&9-&64C6486 396&S6 5 PU%9S6 /E C6FC9U&Y el comprobante de pago respectivo.

suscripción del contrato. En el caso de obras "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboracióndel e!pediente t#cnico, para el adelanto directo "ue corresponda a la elaboración del e!pediente t#cnico deberá indicarse"ue el plazo se computa desde el d@a siguiente de la suscripción del contrato en cambio, para el adelanto directo "uecorresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse "ue el plazo se computa desde el d@a siguiente del inicio de laejecución de la obra.

32 /e conformidad con el art@culo +7( del 4eglamento, esta garant@a deberá ser emitida por id#ntico monto y un plazom@nimo de vigencia de tres D meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, asta laamortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres D meses, la garant@apodrá ser emitida con una vigencia menor, siempre "ue cubra la feca prevista para la amortización total del adelantootorgado.

33 En el caso de obras "ue no se ejecuten bajo modalidad o "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano "ue noincluya la elaboración del e!pediente t#cnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al e!pediente decontratación. En el caso de obras "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración dele!pediente t#cnico, para el adelanto directo "ue corresponda a la elaboración del e!pediente t#cnico y$o a la ejecución dela obra deberá indicarse "ue el plazo y oportunidad conforme al e!pediente de contratación. En este ltimo adelantodirecto para la ejecución de la obra, el plazo y oportunidad "ue se contemplen deben ser posteriores al inicio de laejecución de la obra.

34 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo alcontratista.

35 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano "ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, este adelantosolo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 En el caso de obras "ue no se ejecuten bajo modalidad o "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano "ue no

incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, deberá consignarse "ue el monto del adelanto para materiales o insumos secalcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras "ue se ejecuten bajo la modalidad llave en mano"ue incluya la elaboración del e!pediente t#cnico, deberá consignarse "ue el monto del adelanto para materiales oinsumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

2a primera solicitud de El CON*R*=S* solo proceder" una ve/ iniciada la eecución de laobra. No proceder" la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean reali/adas con posterioridad a la !ec'a prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateriales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, E2 CON*R*=S*tendr" derec'o a solicitar la ampliación del pla/o de eecución de la prestación por el nmero dedas equivalente a la demora, con!orme al artculo ;13 del Reglamento de la 2e deContrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDCIMA: CON*ORMIDAD DE LA OBRA%a conformidad de la obra será dada con la suscripción del 6cta de 4ecepción de 5bra.

CLÁUSULA DUODCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAE% C5&8468986 declara bajo juramento "ue se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de "uedar inabilitado para contratar con el Estadoen caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS&i la suscripción del 6cta de 4ecepción de 5bra, ni el consentimiento de la li"uidación delcontrato de obra, enervan el dereco de %6 E&89/6/ a reclamar, posteriormente, por defectos ovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el art@culo A0 de la %ey de Contrataciones del Estado.

El plazo má!imo de responsabilidad de E% C5&8468986 es de XC5&9-&64 89E=P5 E& 6\5 &5 =E&54 /E 9E8E 1 6\5Y a>os.

CLÁUSULA DCIMO CUARTA: PENALIDADESi E% C5&8468986 incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto delcontrato, %6 E&89/6/ le aplicará una penalidad por cada d@a de atraso, asta por un montomá!imo e"uivalente al diez por ciento +0J del monto del contrato vigente o del monto del @tem

vigente "ue debió ejecutarse, en concordancia con el art@culo +7A del 4eglamento de la %ey deContrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y secalculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad /iaria K0.+0 ! =onto

3 ! Plazo en d@as

/onde:

* 0.0 9)() 98)7 5(7 ;@>)87 ) 775) "%0# =F)7.

Cuando se llegue a cubrir el monto má!imo de la penalidad, %6 E&89/6/ podrá resolver elcontrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida en la li"uidación final o si fuese necesario se cobrará del montoresultante de la ejecución de la garant@a de fiel cumplimiento.

%a justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la %ey de Contrataciones del Estado ysu 4eglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, segn corresponda.

IMPORTANTE:• -e preverse en los Requerimientos *+cnicos Fnimos penalidades distintas a la penalidad

por mora, se deber" consignar en esta cl"usula el listado detallado de las situaciones,condiciones, etc., que ser"n obeto de penalidadG los montos o porcentaes que se aplicar"n por cada tipo de incumplimientoG la !orma o procedimiento mediante el que se veri!icar" su

ocurrencia.37 /e conformidad con el art@culo +7( del 4eglamento, esta garant@a deberá ser emitida por id#ntico monto y

mantenerse vigente asta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse demanera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

CLÁUSULA DCIMO UINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCual"uiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los art@culos *0, inciso c,y ** de la %ey de Contrataciones del Estado, y los art@culos +71 y +7) de su 4eglamento. /edarse el caso, %6 E&89/6/ procederá de acuerdo a lo establecido en los art@culos +7G y (0G del

4eglamento de la %ey de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DCIMO SE,TA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los da>os y perjuicios ocasionados, a trav#s de la indemnizacióncorrespondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales ypecuniarias a "ue dico incumplimiento diere lugar, en el caso "ue #stas correspondan.%o se>alado precedentemente no e!ime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DCIMO STIMA: MARCO LEAL DEL CONTRATOólo en lo no previsto en este contrato, en la %ey de Contrataciones del Estado y su 4eglamento,

en las directivas "ue emita el 5CE y demás normativa especial "ue resulte aplicable, serán deaplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, ydemás normas de dereco privado.

CLÁUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 38 Cual"uiera de las partes tiene el dereco a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias "ue se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los art@culos +)*, +GG, (0+, (0G, (+0 y (+( del 4eglamento de la %ey deContrataciones del estado o, en su defecto, en el art@culo A( de la %ey de Contrataciones delEstado.

3acultativamente, cual"uiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lose>alado en el art@culo (+* del 4eglamento de la %ey de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA DCIMO NOVENA: *ACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA P+BLICACual"uiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todoslos gastos "ue demande esta formalidad.

CLÁUSULA VISIMA: DOMICILIO PARA E*ECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUAL%as partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones "ue se realicen durantela ejecución del presente contrato:

/5=9C9%95 /E %6 E&89/6/: XC5&9-&64Y/5=9C9%95 /E% C5&8468986: XC5&9-&64 E% /5=9C9%95 E\6%6/5 P54 E% P5854-6&6/54 /E %6 BFE&6 P45 6% P4EE&864 %5 4EMF9985 P646 %6 FC49PC9U&/E% C5&84685Y

%a variación del domicilio a"u@ declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de "uince +A d@as calendario.

/e acuerdo con las Bases, las propuestas t#cnico y económica y las disposiciones del presente

38 /e conformidad con los art@culos (+7 y (+1 del 4eglamento, podrá adicionarse la información "ue resulte necesaria

para resolver las controversias "ue se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción delcontrato y, segn el acuerdo de las partes podrá establecerse "ue el arbitraje será institucional o ante el istema &acionalde 6rbitraje del 5CE &625CE, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por unarbitraje ad2oc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro nico.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

contrato, las partes lo firman por duplicado en se>al de conformidad en la ciudad de X................Y alXC5&9-&64 3ECT6Y.

N%6 E&89/6/ NE% C5&8468986

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

*ORMATOS Y ANE,OS

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

*ORMATO N4 01

REISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL UE SE PRESENTA:%icitación Pblica Concurso Pblico 6djudicación /irecta Pblica 6djudicación /irecta electiva A=>=;6)6;<5 = M5( C>)5F) ", # N40023-2013-SEDALIB S.A.-I CONVOCATORIA

/enominación del proceso:

Presente.2

DATOS DEL PARTICIPANTE:+ &ombre o 4azón ocial:

( /omicilio %egal:

D 4. F. C &; * &; 8el#fono s A &; 3a!

7 Correos Electrónicos:

El "ue suscribe, ra: ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], identificado con /&9 &;]]]]]]]]]]]]]]]]],

representante %egal de la empresa ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], "uepara efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignadoen el cuadro precedente, comprometi#ndome a mantenerlo activo durante el per@odo "ue dure dicoproceso.

8rujillo, ]]]]]]]de del (0+D

ZZ...........................................................*;() N'(7 G A988;=7 =8 97( R9(75)5 8@)8 7@5 6((795=)

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

e>oresC5=98^ EPEC96%ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0023-2013-I CONVOCATORIASELECCIÓN Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOS RANADOS –URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE LLANOS !APATA#Presente.2

Estimados e>ores:

El "ue se suscribe, XZZZZZ..Y, postor y$o 4epresentante %egal de XC5&9-&64 E& C65 /EE4 PE45&6 IF4Q/9C6Y, identificado con XC5&9-&64 89P5 /E /5CF=E&85 /E 9/E&89/6/Y&' XC5&9-&64 &<=E45 /E /5CF=E&85 /E 9/E&89/6/Y, con poder inscrito en la localidad deXC5&9-&64 E& C65 /E E4 PE45&6 IF4Q/9C6Y en la 3ica &; XC5&9-&64 E& C65 /EE4 PE45&6 IF4Q/9C6Y 6siento &; XC5&9-&64 E& C65 /E E4 PE45&6 IF4Q/9C6Y,DECLARO BAJO JURAMENTO "ue la siguiente información se sujeta a la verdad:

&ombre o 4azón ocial :/omicilio %egal :4FC : 8el#fono : 3a! :

Trujillo7777777

ZZ...........................................................*;() N'(7 G A988;=7 =8 97( R9(75)5 8@)8 7@5 6((795=)

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración urada ser" presentada por cada uno de los

consorciados.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REUERIMIENTOS TCNICOS MÍNIMOS

e>oresC5=98^ EPEC96%ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0023-2013-I CONVOCATORIASELECCIÓN Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOS RANADOS –URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE LLANOS !APATA#

Presente.2

/e nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para acer de su conocimiento "ue luego de aber e!aminado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones e!istentes, elpostor ofrece %6 EIECFC9U& /E %6 5B46 XC5&9-&64 %6 /E&5=9&6C9U& /E %6C5&V5C685496Y, de conformidad con el respectivo E!pediente 8#cnico, las demás condiciones "uese indican en el Cap@tulo 999 de la sección espec@fica de las Bases y los documentos del proceso.

Trujillo% e el

ZZ.ZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZ..*;() N'(7 G A988;=7 =8 97(

R9(75)5 8@)8 65 7@5 6((795=)

IMPORTANTE:

• dicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el

cumplimiento de los Requerimientos *+cnicos Fnimos, con!orme a lo se:alado en el contenido del sobre t+cnico.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

"ART. 2 DEL RELAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO#


Presente.2

/e nuestra consideración:

=ediante el presente el suscrito, postor y$o 4epresentante %egal de XC5&9-&64 E& C65 /EE4 PE45&6 IF4Q/9C6Y, declaro bajo juramento:

+.2 &o tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al art@culo +0 de la %ey de Contrataciones del Estado.

(.2 Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

D.2 er responsable de la veracidad de los documentos e información "ue presento a efectos delpresente proceso de selección.

*.2 Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

A.2 Conocer las sanciones contenidas en la %ey de Contrataciones del Estado y su 4eglamento, as@como en la %ey &; (1***, %ey del Procedimiento 6dministrativo -eneral.

Trujillo% e el

ZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZ..*;() N'(7 G A988;=7 =8 97( R9(75)5 8@)8 7@5 6((795=)

IMPORTANTE:

•

Cuando se trate de consorcios, esta declaración urada ser" presentada por cada uno de losconsorciados.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº

PROMESA *ORMAL DE CONSORCIO"S<8 9)() 8 6)7 5 > >5 657(6; 7 9(75 6 97(#

e>oresC5=98^ EPEC96%ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0023-2013-I CONVOCATORIASELECCIÓN Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOS RANADOS –URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE LLANOS !APATA# Presente.2

/e nuestra consideración,

%os suscritos declaramos e!presamente "ue emos convenido en forma irrevocable, durante el lapso"ue dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA Nº XC5&9-&64 &5=E&C%68F46 /E% P45CE5Y, responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones "ue provengan del citado proceso.

6simismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones a"u@ establecidas porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado, de conformidad con lo establecido por el art@culo +*+ del 4eglamento de la %ey deContrataciones del Estado.

/esignamos al r. X..................................................Y, identificado con XC5&9-&64 89P5 /E/5CF=E&85 /E 9/E&89/6/Y &' XC5&9-&64 &<=E45 /E /5CF=E&85 /E 9/E&89/6/Y,como representante comn del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad XC5&9-&64 &5=B4E /E%6 E&89/6/Y. 6simismo, fijamos nuestro domicilio legal comn en X.............................Y.

5B%9-6C95&E /E X&5=B4E /E% C5&54C96/5 +Y: J de 5bligaciones X/EC49B94 %6 5B%9-6C9U& V9&CF%6/6 6% 5BIE85 /E %6 C5&V5C685496Y X J Y X/EC49B94 5846 5B%9-6C95&EY X J Y

5B%9-6C95&E /E X&5=B4E /E% C5&54C96/5 (Y: J de 5bligaciones X/EC49B94 %6 5B%9-6C9U& V9&CF%6/6 6% 5BIE85 /E %6 C5&V5C685496Y X J Y

X/EC49B94 5846 5B%9-6C95&EY X J Y

8586%: +00J

Trujillo% e el

..ZZZZZZZZZZZZZ. ZZZZZZZZZZZZZ..

&ombre, firma, sello y /&9 del &ombre, firma, sello y /&9 del4epresentante %egal Consorciado + 4epresentante %egal Consorciado (

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº &

DECLARACIÓN JURADA DE PLA!O DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

e>oresC5=98^ EPEC96%ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0023-2013-I CONVOCATORIASELECCIÓN Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOS RANADOS –URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE LLANOS !APATA# Presente.2


=ediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones "ue se e!igen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra XC5&9-&64 %6 /E&5=9&6C9U& /E%6 C5&V5C685496Y en el plazo de XC5&9-&64 E% P%6S5 53E486/5, E% CF6% /EBE E4E[P4E6/5 E& /Q6 C6%E&/6495Y d@as calendario.

Trujillo% e el

ZZ..........................................................*;() N'(7 G A988;=7 =8 97(

R9(75)5 8@)8 65 7@5 6((795=)

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº %

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



=ediante el presente el suscrito, postor y$o 4epresentante %egal de XC5&9-&64 E& C65 /EE4 PE45&6 IF4Q/9C6Y, declaro bajo juramento "ue la información del personal propuesto para laejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONALDE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOO

CARO YOESPECIALIDAD

Trujillo% e el

ZZ..........................................................*;() N'(7 G A988;=7 =8 97(

R9(75)5 8@)8 65 7@5 6((795=)

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O N4 0/

EUIPO MÍNIMO

e>oresCOMIT ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0023-2013-I CONVOCATORIASELECCIÓN Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. LOS RANADOS –URB. RA!URI – TRUJILLO – II ETAPA "CALLE LLANOS !APATA#

Presente.2

Estimados se>ores:

Por la presente declaramos bajo juramento "ue 8rabajaremos con el siguiente e"uipo "ue a continuaciónse detalla:

EUIPO MÍNIMO REUERIDO

Nº DESCRIPCIÓN U5=. C)5;=)= P(9;)(;

8rujillo, ........ de ............................ del (0+D.

ZZ..Z..........................................................*;() N'(7 G A988;=7 =8 97(

R9(75)5 8@)8 65 7@5 6((795=)

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


48

AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº

SOLICITUD DE BONI*ICACIÓN DEL DIE! POR CIENTO "10# POR OBRAS EJECUTADAS*UERA DE LIMA Y CALLAO



=ediante el presente el suscrito, postor y$o 4epresentante %egal de XC5&9-&64 E& C65 /EE4 PE45&6 IF4Q/9C6Y, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento +0J sobre elpuntaje total, debido a "ue mi representada se encuentra domiciliada en XC5&9-&64 /5=9C9%95/E% P5854Y, la "ue está ubicada en la provincia XC5&9-&64 P45V9&C96 5 P45V9&C96C5%9&/6&8E 6% %F-64 E& E% MFE E EIECF864_ %6 5B46, %6 MFE P5/4_ PE48E&ECE45 &5 6% =9=5 /EP6486=E&85 5 4E-9U&Y

Trujillo% e el

ZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZ..*;() N'(7 G A988;=7 =8 97( R9(75)5 8@)8 7@5 6((795=)

IMPORTANTE:

• Para asignar la boni!icación, el Comit+ Especial o el órgano encargado de las contrataciones,

segn corresponda, veri!icar" el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional deProveedores (RNP).

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración urada ser" presentada por cada uno de los

consorciados.

7/23/2019 Bases Amc Nº0023 2013 Ok


AMC Nº 0023-2013 - I

CONVOCATORIA

ANE,O Nº $

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA"MODELO#


Presente.2


Es grato dirigirme a usted, para acer de su conocimiento "ue, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección y el e!pediente t#cnico de la obra DG, mi propuesta económica es lasiguiente:

CONCEPTOCOSTO TOTAL

XC5&9-&64 =5&E/6Y

TOTAL

%a propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, as@ como cual"uier otro concepto"ue le sea aplicable y "ue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, e!cepto la dea"uellos postores "ue gocen de e!oneraciones legales.

Trujillo% e el

ZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZ..

*;() N'(7 G A988;=7 =8 97( R9(75)5 8@)8 65 7@5 6((795=)

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de una convocatoria bao el sistema a suma al/ada, el postor !ormular"

su propuesta considerando los trabaos que resulten necesarios para su eecución, segn los planos, especi!icaciones t+cnicas, memoria descriptiva presupuesto de obra contenidos enel E&pediente *+cnico, en ese orden de prelaciónG consider"ndose que el desagregado de partidas que da origen a su propuesta que debe presentar para la suscripción del contrato,

Bases Amc Nº0023 2013 Ok

Documents

Transcript of Bases Amc Nº0023 2013 Ok