Bases Ads Ejecucion de Obra Randy Velez_20151214_212143_440

8/17/2019 Bases Ads Ejecucion de Obra Randy Velez_20151214_212143_440

1/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-MPLP/TM

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIONTITO JAIME PROLONGACION ARE!UIPA " JIRON RAND" VELE# DE LACIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIOPRADO $ %UANUCO&

COMIT' ESPECIAL PERMANENTETINGO MARIA DICIEMBRE DEL 2015

_____________________ ___________________

_______________________ Miguel A. Seijas Del Castillo Rita I. Quijaite Tarazona Fredy Delgado MontezaPresidente Miembro Miembro


2/70

66


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(STA SCCI!" "# D$ SR M#DIFICADA " "I"%&" 'TRM# $A)# SA"CI!" D "*+IDAD,

_____________________ ___________________



3/70

6565


CAP(TULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1)1) BASE LEGAL

- De-reto +egislatio "/ 0102 3 +ey de Contrata-iones del stado en adelante la +ey.- De-reto Su4remo "/ 056371153F 3 Reglamento de la +ey de Contrata-iones del

stado en adelante el Reglamento.- Dire-tias del #SC.- De-reto Su4remo "/ 816371073F T*# de la +ey %eneral del Sistema "a-ional del

Presu4uesto.- +ey "/ 72666 9 +ey del Pro-edimiento Administratio %eneral.- C:digo Ciil.- +ey "/ 7251; 9 +ey de Trans4aren-ia y de A--eso a la In 108371083PR#D*C 3 Te@to &ni-o #rdenado de la +ey deIm4ulso al Desarrollo Produ-tio y al Cre-imiento m4resarial.

+as re


4/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMrestringir" su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el proceso de selección en cualquier otro momento, dentro del pla'o establecido para dica etapa, siempre que aa obtenido la vigencia de suinscripción o quedado sin e!ecto la sanción que le impuso el /ribunal de

Contrataciones del Estado.

1)+) FORMULACIÓN DE CONSULTAS " OBSERVACIONES A LAS BASES

+as -onsultas y obsera-iones a las $ases serBn 4resentadas 4or un 4eriodo mnimo detres (8, das Bbiles -ontados desde el da siguiente de la -ono-atoria de -on


5/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMen-imiento del 4lazo 4ara


6/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMSi las 4ro4uestas se 4resentan en ojas sim4les se reda-tarBn 4or medios me-Bni-os oele-tr:ni-os y serBn


7/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM+os integrantes de un -onsor-io no 4odrBn 4resentar 4ro4uestas indiiduales ni-on 7, deberB in-luir obligatoriamente lo siguienteH

+a o


8/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMtrate de do-umentos emitidos 4or autoridad 4=bli-a na-ional o un 4riado en ejer-i-io de


9/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM• En caso el proceso se convoque ba:o el sistema de precios unitarios, el Comit8

Especial deber" veri!icar las operaciones aritm8ticas de la propuesta que obtuvo el maor punta:e total , de e1istir alguna incorrección, deber" corregirla a !in deconsignar el monto correcto asignarle el lugar que le corresponda. 9ica corrección

debe !igurar e1presamente en el acta respectiva.

• Sólo cuando se aa previsto (seg7n el caso concreto) aceptar propuestas

económicas que incluan propuestas de !inanciamiento, la propuesta económica seevaluar" utili'ando el m8todo del valor presente neto del !lu:o !inanciero quecomprenda los costos !inancieros el repago de la deuda. Se tomar"n en cuentatodos los costos del !inanciamiento, tales como la tasa de inter8s, comisiones,seguros otros, as+ como la contrapartida de la Entidad si !uere el caso, con!orme alas disposiciones contenidas en el art+culo 5; del Reglamento.

1)1*) OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

E7 ACTO PRIVADO 99; 3979?7 @ >9739:

l Comit s4e-ial 4ro-ederB a la a4ertura de los sobres Gue -ontienen las 4ro4uestase-on:mi-as de aGuellos 4ostores -uyas 4ro4uestas t-ni-as ubieran sido admitidas.

+a ealua-i:n de las 4ro4uestas e-on:mi-as se realizarB de -on


10/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM propuestas que superen el valor re!erencial, asta el l+mite del ciento die' por ciento(


11/70

6565


CAP(TULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2)1) RECURSO DE APELACIÓN

A tras del re-urso de a4ela-i:n se im4ugnan los a-tos di-tados durante el desarrollodel 4ro-eso de sele--i:n desde la -ono-atoria asta aGuellos emitidos antes de la-elebra-i:n del -ontrato.

l re-urso de a4ela-i:n se 4resenta ante la ntidad Gue -ono-: el 4ro-eso de sele--i:ny es resuelto 4or el Titular de la ntidad o el


12/70

66


CAP(TULO IIIDEL CONTRATO

*)1) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del 4lazo de do-e (07, das Bbiles siguientes al -onsentimiento de la $uena Pro o-uando esta aya Guedado administratiamente


13/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMDe manera e@-e4-ional res4e-to de aGuellos -ontratos Gue tengan una igen-iasu4erior a un (0, ao 4reiamente a la sus-ri4-i:n del -ontrato las ntidades4odrBn a-e4tar Gue el ganador de la $uena Pro 4resente la garanta de ;) d+ascalendario.

- El pago a !avor del contratista considere, al menos, dos (3) valori'aciones periódicas en !unción al avance de obra.

%a retención se e!ectuar" durante la primera mitad del n7mero total de pagos areali'arse, de !orma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la !inali'ación del mismo.

*)2)2) GARANT(A DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

n -aso el -ontrato -onllee a la eje-u-i:n de 4resta-iones a--esorias se otorgarBuna garanta adi-ional 4or este -on-e4to la misma Gue se renoarB4eri:di-amente asta el -um4limiento total de las obliga-iones garantizadas no4udiendo e@imirse su 4resenta-i:n en ning=n -aso.

*)*) RE!UISITOS DE LAS GARANT(AS

+as garantas Gue se 4resenten deberBn ser in-ondi-ionales solidarias irreo-ables y derealiza-i:n automBti-a en el 4as al s:lo reGuerimiento de la ntidad. Asimismo deben ser emitidas 4or em4resas Gue se en-uentren bajo la su4erisi:n de la Su4erintenden-ia de$an-a Seguros y Administradoras Priadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas 4ara emitir garantas o estar -onsideradas en la lista a-tualizada de ban-ose@tranjeros de 4rimera -ategora Gue 4eri:di-amente 4ubli-a el $an-o Central de Resera delPer=.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad veri!icar que las garant+as presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos condiciones necesarios para su aceptación eventual e:ecución.

*)+) EJECUCIÓN DE GARANTIAS

+as garantas se arBn e


14/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMl 4lazo de eje-u-i:n de obra se ini-ia a 4artir del da siguiente de Gue se -um4lan lassiguientes -ondi-ionesH

0. Que la ntidad designe al ins4e-tor o al su4erisor seg=n -orres4onda.

7. Que la ntidad entregue el e@4ediente t-ni-o de obra -om4leto al -ontratista.8. Que la ntidad entregue el terreno o lugar donde se eje-utarB la obra al -ontratista.6. Que la ntidad 4roea el -alendario de entrega de los materiales o insumos al

-ontratista -uando en la se--i:n es4e-


15/70

6565


l 4ronun-iamiento de la ntidad sobre la sustitu-i:n del residente de obra debe ser emitido ynoti


16/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMestable-ido en el art-ulo 05; del Reglamento siem4re Gue ello aya sido 4reisto en lase--i:n es4e-


17/70

6565


De a-uerdo -on los art-ulos 65 de la +ey y 0;; del Reglamento en las $ases o el -ontrato4odrBn estable-erse 4enalidades distintas a la men-ionada en el art-ulo 0;E delReglamento siem4re y -uando sean objetias razonables y -ongruentes -on el objeto de la

-ono-atoria asta 4or un monto mB@imo eGuialente al diez 4or -iento (01, del montodel -ontrato igente o de ser el -aso del tem Gue debi: eje-utarse. stas 4enalidades se-al-ularBn de


18/70

66


SECCIÓN ESPEC(FICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(" STA SCCI!" +A "TIDAD D$R C#MP+TAR +A I"F#RMACI#" 'I%IDA D AC*RD# A +ASI"STR*CCI#"S I"DICADAS,

_____________________ ___________________



19/70

6565


CAP(TULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTEN9 : M7>=>@> P>7=>@ 9 L97=> P)

RUC Nº : 202000+2++

D>=>@> @9@ : A) A@9 P9 N4 525 $ T>7 M)

T9@H7/F: : 0,2-5,2*51)

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

l 4resente 4ro-eso de sele--i:n tiene 4or objeto la -ontrata-i:n de la eje-u-i:n de la obraHC#"STR*CCI#" D +A I"FRASTR*CT*RA UIA+ " +A PR#+#"%ACI#" TIT# )AIMPR#+#"%ACI#" ARQ*IPA ? )IR#" RA"D? U+V D +A CI*DAD D TI"%# MARIADISTRIT# D R*PA R*PA PR#UI"CIA D +#"CI# PRAD# 9 W*A"*C#.

1.3. VALOR REFERENCIAL12

l alor re


20/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMestablecerse adem"s del valor re!erencial, los l+mites de 8ste, con sin A*D, tal comose indica a continuación#

Valor Referencial

(VR)

Límie Inferior Límie !"#erior

$on I%V !in I%V $on I%V !in I%V

S/ *1521*)82 S/ 28*,62)++ S/ 2+0+1)*2 S/ *+,*5)20 S/ 26*8+*)*6

1.&. EKPEDIENTE DE CONTRATACION

l e@4ediente de -ontrata-i:n


21/70

6565


1.11. BASE LEGAL

+ey "> 81750 +ey de Presu4uesto del Se-tor P=bli-o 4ara el Ao Fis-al 710E.

+ey "> 81757 +ey de Guilibrio Finan-iero del Presu4uesto del Se-tor P=bli-o del ao


22/70

66


CAP(TULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 0E

E3 F9= @ Cono-atoria H 06J07J710E

Registro de 4arti-i4antes H Desde lasH 11H10 oras del 0EJ07J710EWasta lasH 15HEK oras del 7KJ07J710E

Formula-i:n de Consultas y#bsera-iones

H DelH 0EJ07J710E AlH 70J07J710E

Absolu-i:n de Consultas y#bsera-iones

H 77J07J710E

Integra-i:n de las $ases H 78J07J710E

Presenta-i:n de Pro4uestas H 7KJ07J710E

En acto privado H De 1KH11 Am asta 02H0E 4m en mesa de4artes de la MP+P.

Cali


23/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM9ocumentos Publicaciones, p"gina Ganuales Otros (Proveedores).

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS " OBSERVACIONES A LAS BASES+as -onsultas y obsera-iones se 4resentarBn 4or es-rito debidamente


24/70

66


2.'.1. SOBRE N4 1 - PROPUESTA T'CNICA

Se 4resentarB en un original y dos -o4ias02.

l sobre "> 0 -ontendrB ademBs de un ndi-e de do-umentos 05 la siguientedo-umenta-i:nH

D=973=>?7 9 9?7 @>3>:

a, De-lara-i:n jurada de datos del 4ostor.Cuando se trate de Consor-io esta de-lara-i:n jurada serB 4resentada 4or -ada uno de los -onsor-iados (A79 Nº 1.

b,De-lara-i:n jurada de -um4limiento de los ReGuerimientos T-ni-os Mnimos-ontenidos en el Ca4tulo III de la 4resente se--i:n0K (A79 Nº 2,.

-, De-lara-i:n jurada sim4le de a-uerdo al art-ulo 67 del Reglamento .A79 Nº*.n el -aso de -onsor-ios -ada integrante debe 4resentar esta de-lara-i:n

jurada salo Gue sea 4resentada 4or el re4resentante -om=n del -onsor-io.

d,Promesa


25/70

6565


a, Certi


26/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM(Ane-o N ), debe encontrarse dentro de los l+mites del valor re!erencial sinA*D.

• En caso la in!ormación contenida en la propuesta económica di!iera de la

in!ormación contenida en la propuesta t8cnica, la propuesta económica ser"descali!icada.

2.. RE!UISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

l 4ostor ganador de la $uena Pro deberB 4resentar los siguientes do-umentos 4arasus-ribir el -ontratoH

a, Constan-ia igente de no estar inabilitado 4ara -ontratar -on el stado.b, Constan-ia de -a4a-idad libre de -ontrata-i:n.-, %aranta de


27/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM- El pago a !avor del contratista considere, al menos, dos (3) valori'aciones

periódicas en !unción al avance de obra.

%a retención se e!ectuar" durante la primera mitad del n7mero total de pagos a

reali'arse, de !orma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la !inali'ación del mismo.

Adi-ionalmente 4uede -onsiderarse otro ti4o de do-umenta-i:n a ser 4resentada tales-omoH

a, Co4ia de D"I del Re4resentante +egal.b, Co4ia de la igen-ia del 4oder del re4resentante legal de la em4resa.-, Co4ia de la -onstitu-i:n de la em4resa y sus modi


28/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMgarant+a por adelantos35 mediante Carta @ian'a el comprobante de pagocorrespondiente. %a Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (5)d+as siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Dencido el pla'o para solicitar el adelanto no proceder" la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto directo en la oportunidad prevista, el contratista tendr" dereco a solicitar la ampliación del pla'o de e:ecución de la obra por el n7mero de d+as equivalente a la demora, con!orme al art+culo 3;< del Reglamento.

2.*.2. A/ELANTO PARA MATERIALE! O IN!0MO!

%a Entidad otorgar" adelantos para materiales o insumos por el 6;= del monto del contrato original 3H , con!orme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dico e!ecto, el contratista deber" entregar la garant+a por adelantos3? mediante

Carta @ian'a y el -om4robante de 4ago -orres4ondiente.

2.+. VALORI#ACIONESl 4eriodo de aloriza-i:n serB Mensual.

IMPORTANTE:• Cuando el periodo de valori'ación establecido por la Entidad sea el mensual, el pla'o

del pago de la valori'ación se regir" por lo dispuesto en el se1to p"rra!o del art+culo


29/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMtal e


30/70

66


CAP(TULO IIIRE!UERIMIENTOS T'CNICOS M(NIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

I. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones

mínimas bajo las cuales elCONTRATISTAejecutará las prestaciones con el fin de cumplirlas metas previstas en el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACION TITO JAIME,

PROLONGACION AREQUIPA Y JR RANDI VELEZ DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO ".Con Código

SNIP N° 234271.

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

Las prestaciones del proyecto comprenden la EJECUCION ÍNTEGRA DE LA OBRA.

1.ANTECEDENTESEn cumplimiento a la programación anual y el ejercicio presupuestal, LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO (en adelante LA ENTIDAD), ha

dispuesto Ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAPROLONGACION TITO JAIME, PROLONGACION AREQUIPA Y JR RANDI VELEZ DE

LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO

PRADO - HUANUCO ".,los cuales deberán ejecutarse sobre la base de la informacióntécnica desarrollada en el expediente técnico aprobado.

2.FINALIDAD PÚBLICALA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, tiene como objetivo estratégico

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACION TITO

JAIME, PROLONGACION AREQUIPA Y JR RANDI VELEZ DE LA CIUDAD DE TINGO

MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO".En ese sentido, la obra se encuentra alineado con los objetivos institucionales y apoya elcumplimiento de los mismos.

3.OBJETIVO DEL PROCESO DE SELECCIONContratar los Servicios para la ejecución de la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

4.UBICACIÓNLa ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Departamento Provincia Distrito LOCALIDAD

_____________________ ___________________



31/70

6565


HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA

5.PLAZOS DE EJECUCIONEjecución de obra: 60 días calendarios.

INICIO DEL PLAZO

1.Ejecución contractualEl contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento quelo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra yse efectúe el pago correspondiente.

2.ObraEl plazo de ejecución de la obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 184º del Reglamento y la Ley deContrataciones con el Estado.

6.VALOR REFERENCIALEl valor referencial considerado para la Ejecución de Obras (de acuerdo a lo

expresamente detallado en el Expediente Técnico), asciende a S/. 315 213.82

(Trescientos Quince Mil Doscientos Trece Con 82/100 Nuevos Soles). Ademásincluye el IGV, tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales, así como todoaquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra materia de las presentes bases.

7.FUENTE DE FINANCIAMIENTO07 Fondo de Compensación Municipal.

8.SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistemaSUMA ALZADAsegún Expediente Técnicoaprobado.

9.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRALa ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales ynormas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

_____________________ ___________________



32/70

66


• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control

Interno para el Sector Público.• Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000.• Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión

Pública.• Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, Directiva General del SistemaNacional de Inversión Pública, Febrero 2009.

• Código Nacional de Electricidad, Año 2006.

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministeriode Trabajo y Promoción del Empleo

• Ley General del Ambiente Nº 28611

• D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento.• Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado UTP Categoría 6).

• Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).• Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/

Infraestructuras).• Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).• Ley N° 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la

declaratoria de fabrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedadexclusiva y de propiedad común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.

• Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N°27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.

• Ley de Contrataciones del Estado D.L. 1017, su Reglamento Y Modificatorias.• Código Civil.• Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada

el 27 de Septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el28/09/2008

• Norma TIA 942 (Centros de Cómputo).

• Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG, que aprueba Directiva N° 002-2010-CG/OEA “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

10.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAEl contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 2 y el plazoestablecido en el numeral 4, descritos en los presentes requerimientos técnicos mínimos.

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en laejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

_____________________ ___________________



33/70

6565


11.DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nº PROYECTOUBICACIÓN

METASPERIODO DE

EJECUCIONPROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

1

CONSTRUCCION

DE

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA

PROLONGACION

TITO JAIME,PROLONGACION

AREQUIPA Y JR

RANDI VELEZ DELA CIUDAD DE

TINGO MARIA

DISTRITO DE RUPARUPA, PROVINCIADE LEONCIO

PRADO - HUANUCO

LEONCIOPRADO

RUPA RUPA

TINGO MARIA

Construcción de 331.70 m deinfraestructura vial el cualcomprende 331.70 m de viade segunda categoría el cualtiene un ancho de calzada de5.40 (m) cada carril con unancho de 2.70 (m) concreto fć́ 210 kg.

Cunetas

laterales de 0.5(m) de anchoen ambos lados de la vía, con

una sección semicircularpara todas las vías deconstrucción será de concretofc = 175 kg/cm2.

60 DíasCalendario

COMPONENTE DE LA OBRA:

EL PROYECTO CONTEMPLA:

• CONTRUCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, construcción de 331.70 m deinfraestructura vial el cual comprende 331.70 m de vía de segunda categoría el cual tiene unancho de calzada de 5.40 (m) cada carril con un ancho de 2.70(m) concreto f́ć 210 kg/cm2.

• CUNETAS LATERALES, cunetas laterales de 0.5 (m) de ancho en ambos lados de la vía, conuna sección semicircular para todas las vías de construcción será de concreto fc = 175kg/cm2

EL PROYECTO CONTEMPLA EQUIPAMIENTO

12.REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberá presentar experiencia de 02 (DOS) vez el valor referencial de obrasen general, en los últimos 6.5 (SEIS Y MEDIO) años anteriores a la presentación depropuestas.

La experiencia del postor podrá acreditarse con: i) copia simple de contratos y surespectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y laresolución de liquidación de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otradocumentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fueconcluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar elmonto total de la obra.

_____________________ ___________________



34/70

66


En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó enconsorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprendafehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contratopresentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho

contrato.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

El postor deberá haber ejecutado como mínimo 1.5 (UNO Y MEDIO) veces el valorrefencial, en obras igual y/o similares, en los últimos 6.5 (SEIS Y MEDIO) añosanteriores a la presentación de propuestas.

La experiencia del postor podrá acreditarse: i) copia simple de contratos y surespectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y laresolución de liquidación de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otra

documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fueconcluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar elmonto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó enconsorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprendafehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contratopresentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dichocontrato.

Definición de Obras Similares: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS

VECINALES.

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA:

El personal propuesto, no podrá ocupar doble cargo, por ningún motivo, para elcabal cumplimiento de los Objetivos de la obra.

El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo loscasos o de fuerza mayor debidamente comprobada que se susciten después de lasuscripción del contrato, situación que será aprobado por la Gerencia Regional deInfraestructura previa opinión del Supervisor y/o Inspector según corresponda, y el

Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos. El profesionalsustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del Profesional saliente, encaso hubiese cambio de personal.

La experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de lossiguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

A)RESIDENTE DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarselos siguientes requerimientos:

_____________________ ___________________



35/70

6565


Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, debiendo acreditar con certificado

original, copia y/o declaración jurada.

Experiencia Profesional como Residente de Obras y/o Supervisor de Obras,

mínimo Veinticuatro (24) meses en Obras Similares al Objeto de Convocatoria(OBRAS SIMILARES: PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, CREACION,COSTRUCCION DE PISTAS) dentro de los últimos 04 (CUATRO) años, las cuales seacreditaran con copia de contratos y/o constancias o certificados.

Acreditación de Documentos:

CURSO, DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION:

Curso de “Elaboración de Expedientes Técnicos”, la cual se acreditará con la copiade Certificado, con un valor de 80 horas académicas, con una antigüedad nomayor de 1.5 (UNO Y MEDIO) años.

Curso de “Seguridad en Obras y su Implementación” con un valor de 80 horasacadémicas, la cual se acreditara con copia de certificado, con una antigüedad nomayor de 06 (SEIS) meses.

Curso de “Supervisión de Obras”, la cual se acreditara con copia de Certificado,con un valor de 80 horas académicas, con una antigüedad no mayor de 01 (UN)año.

Diplomado de Especialización en “Residencia, Supervisión, Seguridad en Obras ysu Implementación”, con un valor de 420 horas académicas, la cual se acreditaracon copia de diploma, con una antigüedad no mayor de 06 (SEIS) meses.

Curso de “Valorización y Liquidaciones de Obras por Contrata”, la cual seacreditara con copia de certificado, con una antigüedad no mayor de 03 (TRES)años.

Curso de “Valorización y Liquidación de Obras”, con un valor de 80 horasacadémicas, la cual se acreditara con copia de certificado, con una antigüedad nomayor de 14 (CATORCE) meses.

B)MAESTRO DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarselos siguientes requerimientos:

Profesional Técnico en Construcción Civil, el cual se acreditara con copia deltítulo profesional.

Con una experiencia mínima de 24 meses en Obras similares al Objeto de laconvocatoria (OBRAS SIMILARES: PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO,CREACION, COSTRUCCION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE PUENTECARROZABLE, MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES), las cuales se

acreditaran con copia de contratos y/o constancias o certificados.

_____________________ ___________________



36/70

66


Acreditación de Documentos:

MODULO PROFESIONAL:

Modulo Profesional de “S10 – costos y Presupuestos”, la cual se acreditara con copiade Certificado, con una antiguedad no mayor a 7.5 (SIETE Y MEDIO) años, con unaduracion de 120 horas académicas.

NOTA.-El personal propuesto, deberá adjuntar los siguientes documentos:

Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo debidamente firmada y huella

digital. Copia del título profesional, de los profesionales a presentar.

Copia de DNI.

La colegiatura y habilidad del profesional se requerirá para el inicio de suparticipación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en elPerú o en el extranjero.

LaENTIDAD considera que para la ejecución de la Obra, el Contratista debe contarcon un equipo profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizadaa partir de un equipo de trabajo liderado por el RESIDENTE DE OBRA, el cual será elresponsable del desarrollo y calidad de todas las especialidades. Bajo laresponsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo, los quedeberán estar compuestos por el siguiente personal de apoyo: Profesionalesprincipales, que amerite incorporar.

3.RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO:

El postor podrá acreditar con distintos documentos que sustenten la propiedad de losequipos y/o vehículos, la posición, compromisos de compra venta o alquiler de losmismos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de estos; sin perjuiciode la potestad de la Entidad de requerir para la suscripción del contrato losdocumentos que sustenten su disponibilidad.

La maquinaria y equipos deberán tener una antigüedad máxima de 02 (DOS) años a lapresentación de propuestas.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

1.00 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T

2.00 01 DEMARCADOR DE PAVIMENTO

3.00 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP

_____________________ ___________________



37/70

6565


ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

4.00 01 CIZALLA PARA CORTE

5.00 01 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

6.00 01 CARGADOR FRONTAL 200 HP

7.00 01 MOTONIVELADORA DE 125 HP

8.00 01 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 GALONES

9.00 02 VOLQUETE DE 15 M3

10.00 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP

11.00 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

12.00 01 NIVEL TOPOGRAFICO

13.00 01 ESTACION TOTAL

14.00 01 MARTILLO DE DEMOLICION DE 32 KG.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad del servicio por parte de la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución deProyectos no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,conforme a lo dispuesto por el Artículo N° 50 de la Ley de Contrataciones del EstadoD.L. N° 1017.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra(destrucción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazode siete (07) años computados a partir de la conformidad del servicio otorgada por la

Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos.

13.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia oNegligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a laspropiedades de éstos, por responsabilidad civil.

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

I. EJECUCION DE LA OBRA

_____________________ ___________________



38/70

66


El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Losmateriales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definidoen el expediente técnico. Asimismo el contratista y la Entidad deberán tomar como baselas consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas

sus Modificatorias y normas internas de la entidad según sea el caso.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución deObras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de últimageneración acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estandosujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que elContratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que nocumpla con los estándares utilizados en infraestructura.

II. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENOLa ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma delcontrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor o Inspector designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDADefectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓNLa Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así comolos demás documentos necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en mediofísico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pagorespectivo.

III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán losresponsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de unapersona responsable

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados ydemás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o nosatisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

_____________________ ___________________



39/70

6565


El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones másadecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuestoen el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante laejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesariopara tal efecto.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a)Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, esténrelacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas oreglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor estasituación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la accióna seguir.

b)Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentosreferentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados porinfracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán serreparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicciónsobre el sitio de obra.

c)Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias paraevitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, institucioneso firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal,de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos,quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correráúnicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomarconocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquierresultado dañoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

_____________________ ___________________



40/70

66


Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con lascaracterísticas técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayosnecesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas enlas Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada ysiempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio quepermitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que loscambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que esterepresente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por elContratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por elSupervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar lacalidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera alContratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de lostrabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de lamisma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de lasobras, corren por cuenta del Contratista.Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajesson insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimientode los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adicionesnecesarias, por su cuenta y costo.

ERRORES O CONTRADICCIONESEl Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en losdocumentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto alContratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos

_____________________ ___________________



41/70

6565


que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciadoel plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias ycomunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra arealizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural medianteaberturas practicables.

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obreroempleado.

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindiblepara su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de losambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra ycorren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de lainstalación o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar elContratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso,

deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particularllevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande susustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces depeligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes delcampamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obrasprovisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obrano invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos ytranseúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecución

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentesatmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o apropiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a

satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta

_____________________ ___________________



42/70


43/70

6565


El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamientotemporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsablede cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.

V. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornadanormal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización alSupervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas,tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, elContratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, perodeberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de lasituación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de lashoras extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias desu personal.

VI. LETREROS INFORMATIVOS - MODELO DE CARTEL DE OBRA

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de acuerdo a la

Directiva y modelo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,), pintado según elmodelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en elpresupuesto contratado, Ello será previa aprobación del área usuaria.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que lapresente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,detallándolos.

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días dela orden de iniciación de los trabajos.

Para la instalación del cartel de obra se instalaran gigantografías, siempre y cuando elpanel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contratosuscrito así como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda laejecución de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a sucosto, a la reposición del mismo.

VII. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fueranecesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como

consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después

_____________________ ___________________



44/70

66


de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieranresultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de algunaacción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucióndel trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal

accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo loshechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratistade ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio delSupervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documentooficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto,que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cualno exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieranderivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informesoficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

VIII. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales oherramientas del Contratista.

IX. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, elequipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que segenere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiesealguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzarel trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar lostrabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por elContratista.

Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía eléctrica, oagua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen elempleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso dedichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante laconstrucción, deben ser taponeados según normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos,

herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de

_____________________ ___________________



45/70

6565


efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDADprocederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad delContratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo

ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados enobra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

X. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberáhacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones delSupervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho oacontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho aexaminar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias delCuaderno de Obra.

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todoslos planos y Bases de especificaciones.

XI. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 192° del Reglamento de la Ley deContrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables alContratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de lasupervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del montoequivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho montode la liquidación de la obra.

XII. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para querealice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual ledelegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en ladocumentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo elSupervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, comoojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicarinmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de laENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por

los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.

_____________________ ___________________



46/70

66


XIII. MEDICIÓN DE LAS OBRAS

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres(3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lonecesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán deacuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagosno se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.

XIV. VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURASLa forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratistaen coordinación con el Supervisor.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, deacuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALESLas valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros díascontados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, entres (03) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes

de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por elSupervisor.

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratistaen fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración losiguiente:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que

gestione su aprobación por parte de la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución

de Proyectos, una vez aprobado el Contratista generará la factura para proceder altrámite del pago.

-Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de laprestación efectuada.

- Factura.- Copia de contrato.

VALORIZACIÓN FINALLuego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, lacual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD enforma escrita.

Esta valorización final, debe estar respaldado por:

_____________________ ___________________



47/70

6565


• Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo

reclamo legal, deudas y prebendas.• Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas yrealizadas durante el período de ejecución.

• Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.

• Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.• Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los

trabajadores.• Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.• Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos,

si los hubiera.• Saldo a favor o en contra del Contratista.

XV. ÓRDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALESEl valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:

• El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los

porcentajes establecidos.• Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según loprevisto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme seefectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en lasestimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de taltrabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, asíestuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estrictoacuerdo con las especificaciones.Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de

dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagosmensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero estadisposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hastala conclusión del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINALCon la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pagoconfeccionado, conforme lo indicado en el numeral 16 de la presente disposición, seguiráel trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD.

XVI. RECEPCIÓN DE LA OBRA

_____________________ ___________________



48/70

66


A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luegode una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y delContratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de laObra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se

procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicaráclaramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contarcon parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LAENTIDAD podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en elartículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En Contratista proporcionará al Comité de Recepción dos juegos completos de los planosde replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demásdocumentos que correspondan, sin perjuicio de su obligación de presentarlonuevamente en la liquidación de la obra.

XVII. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento quesolicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientesdocumentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción dela Obra:

1. Resolución de conformación del comité de recepción de obra.

2. Copia del Cuaderno de obra donde se especifica la culminación de lostrabajos al 100%.

3. Informe final del supervisor a la Entidad indicando la culminación delas partidas culminadas al 100%.

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de laLiquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral15.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:

1.Memoria Descriptiva Valorizada2.Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcciónde la obra).

3.Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por laMunicipalidad correspondiente. Si fuera el caso

4.Cierre del Libro de Planillas de la Obra.5.Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes aremuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechoslaborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes desolución.

6.Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto depago de tributos generados por la ejecución de la Obra.

7.Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, consus respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso

_____________________ ___________________



49/70

6565


Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo deLiquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que ELCONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de

construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidadcorrespondiente. Si fuera el caso.

XVIII. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y delos pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de losmateriales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero montoreembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen deacuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichasmediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar delContratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños queconsidere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en losDocumentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto deaceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido ocualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a losderechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquierpotestad o derecho de Indemnización.

XIX. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según loestablece el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Laspenalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en laobra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además delas señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa es porcada día.

1/4000

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte delpersonal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/2000

_____________________ ___________________



50/70

66



3

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorizacióndel supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menoscalidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es porcada material no autorizado o no adecuado.

1/2000

4

CARTEL DE OBRACuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 díascalendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por día nocolocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante laejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no semantenga en el tiempo establecido.

S/. 500.00

5

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizadoadecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramasreprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en laLey de Contrataciones y su Reglamento.

1/200

6RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente enla obra. La multa es por cada día.

1/400

7EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en lapropuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000

8

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.Cuando el contratista de manera injustificada, no presente lasubsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el actacorrespondiente de forma final de manera completa, exigidos en elexpediente técnico. La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000

9

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A

REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTECuando el contratista de manera injustificada, no asista con susespecialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en elexpediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.

1/2000

10

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NOENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDADCuando el contratista de manera injustificada, no disponga delcuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrega del mismocuando lo solicite la Entidad.

1/2000

1/2000

11

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO

DE OBRACuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuadernode obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución.

1/2000

12 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN

CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CONLA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE

1/2000

_____________________ ___________________



51/70

6565



CORRESPONDACuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra porla resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente dela notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resoluciónpor parte del contratista) o luego de tres de días calendario de notificadala resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamentecon la liquidación del contrato.Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega delcuaderno de obra.

13

PRUEBAS DE ENSAYOCuando el contratista no realiza la pruebas de ensayos oportunamente

para verificar la calidad de materiales y la dosificación. El plazo que rigepara este caso es la fecha de la presentación del informe mensual valorizado en la que debe estar.

1/2000

14

VALORIZACIONESCuando el contratista no presenta su valorización dentro de los plazosestablecidos por la Ley (Artículo 197° del Reglamento de la Ley deContrataciones con el Estado). La multa será por cada día

1/2000

XX. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamentelegalizado y foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor ypor el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotacionesen el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copiasdesglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la terceraal supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodiadel residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida laejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante laejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según seael que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad porel contratista o su representante legal, por medio de comunicación escrita.

El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibidadefinitivamente por la Entidad.En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra seráentregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entregadel Cuaderno de Obra a la Entidad.

_____________________ ___________________



52/70

66


XXI. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentosindicados en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; asícomo, los planos y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidadcomplementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, seaplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

• La normativa pertinente

• Contrato• Condiciones Generales del Contrato

• Bases Integradas de la Licitación• Propuesta del CONTRATISTA

• Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y/o pormateriales, insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato).

• Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, elSupervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

_____________________ ___________________



53/70

6565


CAP(TULO IVPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

• 9ependiendo del ob:eto del contrato, de resultar indispensable, podr" e!ectuarse la inclusión

de cl"usulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, lasque en ning7n caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a losealado en este cap+tulo.

Conste 4or el 4resente do-umento la -ontrata-i:n de la eje-u-i:n de la obraH Constru--i:n de laIn Y\\\Z -on domi-ilio legal en Y\\\Z re4resentada 4or Y\\\..\Z identiY\\\Z y de otra 4arte Y\\\\\\.....................Z -on R*C "> Y................Z -on domi-ilio legalen Y\\\\\\.....................Z ins-rita en la Fi-a "/ Y\\\\\\.........Z Asiento "/Y\\\.......Z del Registro de Personas )urdi-as de la -iudad de Y\\\\\\Z debidamentere4resentado 4or su Re4resentante +egal Y\\\\\\.....................Z -on D"I "/Y\\\\\\..Z seg=n 4oder ins-rito en la Fi-a "/ Y\\\\..Z Asiento "/ Y\\\\Z delRegistro de Personas )urdi-as de la -iudad de Y\\\\Z a Guien en adelante se le denominarB+ C#"TRATISTA en los trminos y -ondi-iones siguientesH

CLQUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon 2, en su 4ro4uesta t-ni-a.

_____________________ ___________________



54/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TM-ontrato.

CLQUSULA CUARTA: DEL PAGO*1

+A "TIDAD se obliga a 4agar la -ontra4resta-i:n a + C#"TRATISTA en YI"DICAR M#"DAZ

en 4eriodos de aloriza-i:n mensual -on


55/70

6565


CLQUSULA S'TIMA: GARANT(AS+ C#"TRATISTA entreg: a la sus-ri4-i:n del -ontrato la res4e-tia garanta solidariairreo-able in-ondi-ional y de realiza-i:n automBti-a a s:lo reGuerimiento a ;) d+as calendario.

- El pago a !avor del contratista considere, al menos, dos (3) valori'aciones periódicas en!unción al avance de obra.

%a retención se e!ectuar" durante la primera mitad del n7mero total de pagos a reali'arse, de!orma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la !inali'ación del mismo.

n el -aso Gue -orres4onda -onsignar lo siguienteH

• %aranta de


56/70

66


%& EN/A9&9 otorgar" YC#"SI%"AR "&MR# D AD+A"T#S A #T#R%ARSZadelantos directos por el YC#"SI%"AR P#RC"TA) Q* "# D$ 'CDR D+ 71D+ M#"T# D+ C#"TRAT# #RI%I"A+Z85 del monto del contrato original.

E% CON/R&/AS/& debe solicitar !ormalmente el YC#"SI%"AR AD+A"T# # PRIMRDSM$#+S# D+ AD+A"T# DIRCT#Z dentro de los oco (H) d+as calendario siguientesYC#"SI%"AR S%&" C#RRSP#"DA A +A S*SCRIPCI!" D+ C#"TRAT# # A+I"ICI# D +A )C*CI#" D +A #$RAZ 8K, ad:untando a su solicitud la garant+a por adelantos6; mediante YC#"SI%"AR CARTA FIA"VA # P!+IVA D CA*CI!"Z el comprobante de pago correspondiente. %& EN/A9&9 debe entregar el monto solicitadodentro de los siete (5) d+as siguientes a la presentación de la solicitud de E% CON/R&/AS/&.

&simismo, E% CON/R&/AS/& debe solicitar la entrega de los dem"s adelantos directos enYC#"SI%"AR + P+AV# ? #P#RT*"IDAD PARA +A S#+ICIT*DZ 60. %a entrega del o losadelantos se reali'ar" en YC#"SI%"AR P+AV# ? #P#RT*"IDADZ.63

Dencido el pla'o para solicitar el adelanto no proceder" la solicitud.

En el supuesto que no se entregue YC#"SI%"AR + # +#S AD+A"T#SZ en la oportunidad prevista, E% CON/R&/AS/& tendr" dereco a solicitar la ampliación del pla'o de e:ecución dela obra por el n7mero de d+as equivalente a la demora, con!orme al art+culo 3;< del Reglamento de la %e de Contrataciones del Estado.

• Si %& EN/A9&9 considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a E%

CON/R&/AS/&, deber" consignar la siguiente cl"usula#

$L0!0LA /$IMA: A/ELANTO PARA MATERIALE! O IN!0MO! 62

38

n el -aso de obras bajo la modalidad llae en mano Gue in-luya la elabora-i:n del e@4ediente t-ni-o si la ntidad4re la entrega del adelanto dire-to 4ara la elabora-i:n del e@4ediente t-ni-o el monto de este adelanto no 4odrB ser su4erior al einte 4or -iento (71, del monto original -orres4ondiente a esta 4resta-i:n. Asimismo si la ntidad 4re laentrega del adelanto dire-to 4ara la eje-u-i:n de la obra el monto de este adelanto no 4odrB ser su4erior al einte 4or -iento (71, del monto original -orres4ondiente a esta 4resta-i:n.

39 n el -aso de obras Gue no se eje-uten bajo modalidad o Gue se eje-uten bajo la modalidad llae en mano Gue noin-luya la elabora-i:n del e@4ediente t-ni-o deberB indi-arse Gue el 4lazo se -om4uta desde el da siguiente de lasus-ri4-i:n del -ontrato. n el -aso de obras Gue se eje-uten bajo la modalidad llae en mano Gue in-luya la elabora-i:ndel e@4ediente t-ni-o 4ara el adelanto dire-to Gue -orres4onda a la elabora-i:n del e@4ediente t-ni-o deberB indi-arseGue el 4lazo se -om4uta desde el da siguiente de la sus-ri4-i:n del -ontrato en -ambio 4ara el adelanto dire-to Gue-orres4onda a la eje-u-i:n de la obra deberB indi-arse Gue el 4lazo se -om4uta desde el da siguiente del ini-io de laeje-u-i:n de la obra.

40 De -on


57/70

6565


%& EN/A9&9 otorgar" adelantos para materiales o insumos por el YC#"SI%"ARP#RC"TA) Q* "# D$ 'CDR D+ 61Z del monto del YC#"SI%"AR S%&"C#RRSP#"DA D+ C#"TRAT# #RI%I"A+ # D +A PRSTACI!" C#"SIST"T "

+A )C*CI!" D +A #$RAZ66

.

%a entrega de los adelantos se reali'ar" en un pla'o de YC#"SI%"AR P+AV#Z d+ascalendario previos a la !eca prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la !inalidad que E% CON/R&/AS/& pueda disponer de losmateriales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obravalori'ado. Para tal e!ecto, E% CON/R&/AS/& deber" solicitar la entrega del adelanto en un pla'o de YC#"SI%"AR P+AV#Z d+as calendario anteriores al inicio del pla'o antesmencionado, ad:untando a su solicitud la garant+a por adelantos6 mediante YC#"SI%"ARCARTA FIA"VA # P!+IVA D CA*CI!"Z el comprobante de pago respectivo.

%a primera solicitud de El CON/R&/AS/& solo proceder" una ve' iniciada la e:ecución de laobra. No proceder" la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean reali'adas con

posterioridad a la !eca prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateriales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, E%CON/R&/AS/& tendr" dereco a solicitar la ampliación del pla'o de e:ecución de la prestación por el n7mero de d+as equivalente a la demora, con!orme al art+culo 3;< del Reglamento de la %e de Contrataciones del Estado.

CLQUSULA UND'CIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA+a -on


58/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMigente Gue debi: eje-utarse en -on-ordan-ia -on el art-ulo 0;E del Reglamento de la +ey deContrata-iones del stado. n todos los -asos la 4enalidad se a4li-arB automBti-amente y se-al-ularB de a-uerdo a la siguiente


59/70

6565

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP/TMCLQUSULA D'CIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS & CualGuiera de las 4artes tiene el dere-o a ini-iar el arbitraje administratio a


60/70

66


FORMATOS " ANEKOS

_____________________ ___________________



61/70

6565


FORMATO N4 162

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

YC#"SI%"AR CI*DAD ? FCWAZ

SeoresCOMIT' ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº008-2015-MPLP/TM)Presente.3

YC#"SI%"AR "#M$R D+ P#ST#R (PRS#"A "AT*RA+ PRS#"A )*RDICA ?J#C#"S#RCI#,Z identi YC#"SI%"AR " CAS# D SR PRS#"A )*RIDICAZ debidamente re4resentado 4or suYC#"SI%"AR SI S TRATA D RPRS"TA"T +%A+ " CAS# D SR PRS#"A)*RIDICA # D+ RPRS"TA"T C#M*" " CAS# D C#"S#RCI#S ASI C#M# S*"#M$R C#MP+T#Z identi Y\\\\Z tenemos el agrado de dirigirnos austedes en rela-i:n -on la A>==>?7 D>9=3 S9@9=3> N4 008-2015-MPLP/TM a


62/70

66


ANEKO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeoresCOMIT' ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-MPLP/TMPresente.3

stimados SeoresH

l Gue se sus-ribe Y\\\\\..Z 4ostor yJo Re4resentante +egal de YC#"SI%"AR " CAS# DSR PRS#"A )*RIDICAZ identi YC#"SI%"AR " CAS# D SR PRS#"A )*RIDICAZDECLARO BAJO JURAMENTO Gue la siguiente in


63/70

6565


ANEKO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS RE!UERIMIENTOS T'CNICOS M(NIMOS


De nuestra -onsidera-i:nH

s grato dirigirme a usted 4ara a-er de su -ono-imiento Gue luego de aber e@aminado las $ases ydemBs do-umentos del 4ro-eso de la re


64/70

66


ANEKO Nº *

DECLARACIÓN JURADA.ART) +2 DEL REGLAMENTO DE LA LE" DE CONTRATACIONES DEL ESTADO


De nuestra -onsidera-i:nH

Mediante el 4resente el sus-rito 4ostor yJo Re4resentante +egal de YC#"SI%"AR " CAS# DSR PRS#"A )*RIDICAZ de-laro bajo juramentoH

0.3 "o tener im4edimento 4ara 4arti-i4ar en el 4ro-eso de sele--i:n ni 4ara -ontratar -on el stado-on


65/70

6565


ANEKO Nº +

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

.S?@ 9@ =


66/70

66

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-MPLP

Bases Ads Ejecucion de Obra Randy Velez_20151214_212143_440

Documents

Transcript of Bases Ads Ejecucion de Obra Randy Velez_20151214_212143_440