avta de secion

7/23/2019 avta de secion

1/23

ACTA DE SESIN ORDINARIA N 11 DE CONSEJO REGIONAL DE CAJAMARCA

En la ciudad de Cajamarca, siendo las nueve horas del da martes 06 de noviembre del ao dos mil doce, reunidos en el Auditorio de la seddel Gobierno Regional de Cajamarca los miembros del Consejo Regional: Consejera Delegada Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez y loConsejeros Regionales: 1). Shander Artemio Rodrguez Rodrguez, 2). Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, 3). Lic. Jess Garca Lozano, 4Elmer Manuel Florin Cedrn, 5). Cervando Puerta Pea, 6). Jos Luis Chiwan Cubas, 7) Yanet Chiwan Jempekit, 8) Prof. Elianita ZavaleGarca, 9) Hilario Porfirio Medina Vsquez 10) Prof. lzer Elera Lpez, 11) Pascual Rodas Alcntara y 12). Leider Hugo Fuentes Estela 1Wilder Elmer Chiln Snchez 14) Jos Homero Medina Marn; y con la presencia del Secretario de Consejo Regional Abog. Elmer AlayIzquierdo, y la relatora la Abg. Paola Karina Juregui Iparraguirre, luego de responder afirmativamente al llamado de lista y la confirmacin de existencia del qurumreglamentario del Consejo se dio inicio a la sesin.

Queda constancia que no se ha remitido a la Secretara de Consejo Regional ninguna solicitud de permiso por parte del Consejero regional pla provincia de Santa Cruz Prof. Juan Barreda Soto.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez, solicit dispensar la lectura del acta N 11, de la sesin ordinaria dmes de setiembre, enviada con anticipacin va internet, a los correos de los Consejeros Regionales.

La Presidenta de la Mesa Directiva solicit se d lectura a la Agenda y Pos Agenda.

La Consejera Delegada, Presidenta del Consejo Regional Cajamarca, en uso de las atribuciones conferidas, por la Ley que modifica el numer1, del articulo 21 y la Undcima Disposicin Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionalecita a Sesin Ordinaria de Consejo Regional a realizarse el da martes 06 de noviembre del ao 2012, a horas 9:00 am.; la misma que tendlugar en el auditorio del local institucional, de acuerdo a la siguiente AGENDA:

1. Oficio N 1375-2012-AG-PSI, de fecha 30 de octubre de 2012, remite el Director Ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ing. Jorge Zuiga Morgan, a la Presidenta del Consejo Regional Dra. Sara Palacios Snchez, otorgue un espacio de tiempo en la SesiOrdinaria de Consejo Regional, a fin de socializar la ejecucin y financiamiento de las obras de rehabilitacin y mejoramiento dinfraestructura de riego e implementacin de sistemas de riego tecnificado del proyecto PSI - SIERRA.

2.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez, solicita presencia del Director de la Unidad de Gestin Educativa Local de la provincia de Chota, Prof. Gerardo Agip Prez, a fin de expone

ante el Pleno del Consejo Regional los motivos y acciones de solucin frente a la no realizacin de los Juegos Nacionales DeportivoEscolares, en su etapa regional; en la disciplina de voleibol, categora "C" (damas y varones).

3.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez, solicita presencia del Sub. Gerente de Estudios, Ing. Jorge Gonzales Aguilar, del Gerente de Infraestructura, Ing. Antonio Medina Centurinel Sub. Gerente de Supervisin y Obras, Ing. Cesar Plasencia Fernndez, a fin de que informen ante el pleno del Consejo Regionlos motivos de la demora durante la elaboracin de expedientes tcnicos y las acciones que vienen implementando con loconsultores que no cumplen los plazos establecidos para entregar dichos expedientes.

4.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc - Bambamarca, solicita la presencia dGerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca Ing. Antonio Medina Centurin, a fin de que informe ante el pleno dConsejo Regional, los avances logrados a la fecha y el estado actual en la cual se encuentra la ejecucin del mejoramiento de

carretera EMP - JN Bambamarca - Atoshaico, Ramoscucho, la Libertad de PalIn - Celendn EMP.PE.8B.

5.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez, solicita presencia de la Gerente de la Red V de Salud - Cajabamba, Obstetricia Maritza Vsquez Calla y del Director de la Direccin Regionde Salud, Dr. Reynaldo Nez Campos; a fin de que informen ante el Pleno del Consejo Regional sobre la muerte materna suscitaden la provincia de Cajabamba.

6.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc - Bambamarca, solicita la presencia del Director Ejecutivde PRO REGIN del Gobierno Regional de Cajamarca CPC. Jos Panta Quiroga, con la finalidad de que informe ante el pleno d
http://emp.pe/http://emp.pe/


2/23


3/23

18.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita sconvoque al Director de la Agencia Agraria de la Regin Cajamarca, a fin de informar ante el Pleno del Consejo Regional el nivel dinversin en su sector y la formulacin de Proyectos a nivel Regional.

19.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita sconvoque al Director Regional de Transportes y Comunicaciones, Ing. Enrique Cueva Carranza, a fin de informar ante el Pleno dConsejo Regional el nivel de inversin del presupuesto en su sector; y, as mismo informe sobre la formulacin de Proyectos yConvenios, establecidos a nivel regional.

20.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita que sconvoque al Sub Gerente de Planificacin y Cooperacin Tcnica Internacional del Gobierno Regional Cajamarca, Econ. Lelio SenVargas, a fin de informar ante el Pleno del Consejo Regional las actividades desarrolladas durante el ao 2012 ysobre los procesode planificacin para el ao 2013.

21.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita que sconvoque al Director de Administracin del Gobierno Regional de Cajamarca, Lic. Deyber Flores Calle, a fin de informar ante el Plendel Consejo Regional los Estados Financieros del ao 2011.

22.

Oficio N 684, 685, 686, 687 y 688-2012 GR.CAJ-CRJSCR, de fecha 30 de octubre de 2012, solicita a los seores ConsejeroRegionales Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, Lic. Jess Garca Lozano, Prof. Juan Barreda SotoProf. Elzer Elera Lpez, informen ante el Pleno del Consejo Regional las acciones realizadas en las comisiones de servicios que sles fue autorizados por el Pleno del Consejo Regional y/o por la Presidenta del Consejo Regional.

23.

Pedido presentado por la Consejera Delegada Dra. Sara Palacios Snchez, solicita al Pleno del Consejo Regional un espacio dtiempo para informar referente a los viajes autorizados por el Pleno del Consejo Regional en Comisin de Servicios.

En este momento participaron los consejeros regionales:

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, sugiri que algunos puntos de la agenda seatratados en la evaluacin del da 22 del presente mes, y que los puntos 6 y 7 sean tratados en la misma exposicin.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, aclar que en el punto 18 la invitacin es al DirectoRegional de Agricultura y no al Director de la Agencia Agraria de la Regin Cajamarca.

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, sugiri que se trate el punto nmero 15 en el punto nmero 12, pueambos refieren a autorizaciones de comisiones de servicios para asistir a la VIII Sesin Ordinaria de la Mancomunidad Regional.

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que est de acuerdo en que algunos puntosean tratados en la reunin del 22 del presente mes, sin embargo consider que se respete el orden de la agenda.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, dijo que se debe respetar el orden de la agenda pues hapedidos que no requieren de mucho tiempo.

El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que se debe respetar a quienes han realizado pedido, recalc que el Consejo debe tomar decisiones, por tanto se debe respetar la agenda.

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que se ha convocado a los funcionarios a fde que sustenten su informe, indic que se debe respetar la agenda.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez inform que recin el da de ayer se ha puesto de conocimiento dConsejo Regional la reunin de evaluacin, e indic que la agenda ha estado elaborada desde la semana anterior sin omitir ningn pedido.

El Pleno del Consejo Regional acord respetar el orden de la agenda.

POST AGENDA


4/23

1.

Pedido presentado Mediante el cual solicita al pleno de nuestro Consejo Regional la aprobacin de un acuerdo, a fin de que el nivejecutivo destine los recursos econmicos suficientes para terminar el proyecto "Sustitucin Infraestructura de la I.ENuestra Seora del Rosario"- Cajabamba, cuya ejecucin se inici en el ao 2004 yhasta la fecha no se lo concluye, impidiendla transferencia a la entidad correspondiente. Asimismo solicita al Pleno del Consejo Regional un espacio de tiempo para que Reverenda Madre Directora de la mencionada I.E. exponga la problemtica existente en dicho colegio.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.

Oficio N 1375-2012-AG-PSI, de fecha 30 de octubre de 2012, remite el Director Ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ing. Jorge

Zuiga Morgan, a la Presidenta del Consejo Regional Dra. Sara Palacios Snchez, otorgue un espacio de tiempo en la Sesin Ordinaria dConsejo Regional, a fin de socializar la ejecucin y financiamiento de las obras de rehabilitacin y mejoramiento de infraestructura de riege implementacin de sistemas de riego tecnificado del proyecto PSI - SIERRA.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Ing. Juan Cruz Jefe de la Oficina dPlaneamiento y Presupuesto del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones, el motivo es informar sobre este programa en el mbito de la Regide Cajamarca, que contempla la participacin de los gobiernos regionales en 12 juntas de usuarios, mediante el cofinanciamiento de ejecucin de los componentes de rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de riego as como la instalacin de riego tecnificadopermite la supervisin y seguimiento a travs de los gobiernos regionales, con la finalidad que el PSI transfiera la aplicacin y validacin demodelo de intervencin en la sierra y se desarrolla sobre varios componentes de inversin como contribuir con el incremento de la producciagrcola promoviendo el cambio de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad. Se est interviniendo en las regiones de JunAncash, Piura, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y Cajamarca; dentro de las actividades que viene desarrollando este program

desde el ao 2010 se ha difundido y sensibilizado este programa en todas las juntas de usuarios, a fin de determinar el mbito de aplicacin dproyecto. En Cajamarca tenemos a las juntas en Cajabamba, Chonta, Mashcn, Alto Llaucano y Tingo y se busca lograr un cambio dcomportamiento en la gestin de las juntas de usuarios, derechos y responsabilidades del uso de agua, conflictos de agua, etc. Esto buscconseguir la elegibilidad de cada usuario a fin de que puedan participar y ser beneficiarios de este programa. El componente dmodernizacinbusca una mejor conduccin de distribucin y captacin de las aguas de riego par a incrementar la disponibilidad. En cuanto componente tecnificacin de riego se busca implementar con tecnologa moderna, el componente de fortalecimiento institucional dapoyo a los usuarios busca que se mejore la gestin de los recursos hdricos y de los sistemas de riego, el componente de asistencia tcnicen riego es para mejorar las capacidades de los usuarios promoviendo la asociatividad, el componente de derecho de uso de agucorresponde a la formalizacin de derechos a nivel de bloques de riego a travs del ANA, el componente de registro administrativoparegular los derechos de agua, a nivel de bloques y de usuarios de riego, componentes de obra de control de medicin que permite mejorla eficiencia y distribucin. El presupuesto es de 48.3 millones de soles de los cuales el 16.5 corresponde a modernizacin de la infraestructur

11.6 millones a tecnificacin del riego, 10.5 a fortalecimiento institucional, 3.9 a la gestin del programa y en cuanto al costo total dfinanciamiento, inform que el Banco Mundial aporta 20 millones de dlares, el tesoro pblico aporta 16.2 millones de soles, los beneficiario4.3 millones y el gobierno regional 7.8 millones. El Gobierno Regional aporta para la ejecucin de las obras, inform que se tiene ochproyectos que se piensa ejecutar este ao, cuatro en la junta de usuarios del Chonta y cuatro en la junta de usuarios del Mashcn por ello eGobierno Regional Cajamarca puede transferir los recursos financieros al PSI para financiar estos proyectos, en cuanto al cofinanciamiento eCajabamba se tiene un porcentaje del 40%, la inversin del Gobierno Regional es de 3.2 millones para infraestructura de riego y 2.3 millones dsoles para riego tecnificado esto significa el 5.5 millones. Inform que se tienen convenios suscritos mediante los que se formaliza efinanciamiento de estas obras.

En este momento participaron los Consejeros Regionales:

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que es importante que se priorice todos lo

proyectos de riego tecnificado para los pequeos productores, dijo que esto debe estar de acuerdo al programa regional de riego.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, pregunt cules son los criterios para seleccionar las reade aplicacin de este proyecto y a qu nivel se acta, a nivel de pre inversin o tambin en la ejecucin del proyecto y quin lo ejecuta, egobierno nacional o regional.

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, dijo que de lo informado se evidencia que se trata duna ejecutora del nivel nacional que ejecuta con fondos compartidos, pregunt cul es el costo total de proyectos que ser ejecutados pues yhan pasado por el sistema de inversin, dijo que el Consejo Regional debe apoyar este tipo de proyectos que ayudan al desarrollo sostenibde la Regin Cajamarca por ello se debe transferir los recursos.


5/23

El Consejero Regional por la Provincia de San Marcos Sr. Homero Medina Marn pregunt que provincias han sido beneficiadas.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que recin tiene conocimiento del convenio quse ha firmado para este proyecto, consider que las entidades del Estado ejecutan proyectos sin una planificacin adecuada, pregunt cmo sest participando en este proyecto a nivel de toda la regin.

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que se debe realizar estos proyectos dmanera integral, solicit que se realice un trabajo coordinado, adems pregunt si es posible que esta unidad ejecutora del gobierno nacionfinancie algunos proyectos viables que tiene el Gobierno Regional Cajamarca que an no cuentan con financiamiento.

El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que el tema que se ha tratado es muy importanpues se trata de la formalizacin del recurso hdrico, solicit que se realice un trabajo coordinado con el Gobierno Regional Cajamarca y quse haga realidad este proyecto.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, pregunt si en Chota el PSI sierra puede elaborar perfiles.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Ing. Juan Cruz Jefe de la Oficina dPlaneamiento y Presupuesto del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones, quien dijo que para empezar el costo total del proyecto de 48millones por los 5 aos. Inform que el PSI viene ejecutando un programa de riego a nivel regional y apoyando a los gobiernos regionalesnivel nacional en cuanto a la elaboracin de los perfiles de programas de riego tecnificado. El PSI no puede financiar programas de riego a nivregional lo que si puede hacer es apoyar en la elaboracin de los estudios respecto a los criterios de priorizacin esto obedece a un estudio, v

ver un segundo programa donde se priorice a otras provincias.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Ing. Jaime Huamanchumo Caasupervisor del PSI Sierra en la junta de usuarios del Chonta, Mashcn, Cajabamba y Huancabamba, inform que este programa trabaja co

junta de usuarios elegibles (constituida jurdicamente) pues estas son organizaciones sostenibles que generan sus propios recursos, esprograma viene trabajando desde el ao 2010 con sensibilizacin y capacitacin se trabaja coordinadamente con el Gobierno Regional, travs del Ing. Miguel Olivares, se enva informes de los avances con la finalidad de tener una gestin integral y una agenda agraria nicaRespecto a los perfiles dijo que ellos brindan asistencia tcnica a gobiernos locales y regionales y no existe inconveniente alguno.

2.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez, solicita presencia del Director de la Unidad de Gestin Educativa Local de la provincia de Chota, Prof. Gerardo Agip Prez, a fin de exponeante el Pleno del Consejo Regional los motivos y acciones de solucin frente a la no realizacin de los Juegos Nacionales Deportivo

Escolares, en su etapa regional; en la disciplina de voleibol, categora "C" (damas y varones).

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que su persona es el Secretario General dSUTEP, en este sentido apoya a la huelga nacional, sin embargo esta medida de lucha ha generado que los Juegos Nacionales DeportivoEscolares, en su etapa regional no se hayan llevado a cabo a pesar de que las delegaciones arribaron a Chota en los das de la huelga, y lodelegados estn solicitando una solucin inmediata, adems de ir contra las expectativas deportivas por ello solicit que el Director de Unidad de Gestin Educativa Local de la provincia de Chota, Prof. Gerardo Agip Prez d una explicacin sobre los hechos.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara El izabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Director de la Unidad de Gestin EducativLocal de la provincia de Chota, Prof. Gerardo Agip Prez, quien luego del saludo respectivo dijo que el evento estaba programado para los da4 y 5 de octubre del presente ao, sin embargo el 05 de setiembre se acat la decima huelga del magisterio por eso ciertas actividades fueropostergadas. El da 3 de octubre maestros agremiados se presentaron en el local de la UGEL Chota y exigieron que se suspenda la

actividades de deporte escolar, haciendo llegar el oficio N 053 registrado con el Exp. N 28098, con el que solicitan a la UGEL anular econcurso de matemtica y suspender el deporte escolar, peticin que sustentan con una copia del acta en la que se detalla que la Asambleacord solicitar al Director de la UGEL que no ejecute los deportes escolares 2012. El da cuatro de octubre se llev a cabo una reunin con lodelgados de los equipos participantes de seis provincias Cajamarca, Jan, Cutervo, San Marcos, Cajabamba, Hualgayoc, Chota y se acordcoordinar con los maestros del SUTEP Chota, a fin de realizar los juegos programados, sin embargo la asamblea decidi no realizar los juegoescolares programados; y, para salvaguardar la integridad de los maestros y estudiantes se opt por la suspensin de estas actividadereprogramndose para otras fechas.


6/23

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que el objetivo de la suspensin ha sidsalvaguardar la integridad de los maestros y estudiantes por ello consider que se actu de manera correcta. Sugiri que se evale posibilidad de reprogramar los juegos escolares priorizando la recuperacin de clases.

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que los padres de familia han realizado gastopor ello sugiri se reprograme.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, dijo que ha sido necesaria la suspensin de los juegos.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Director de la Unidad de Gestin EducativLocal de la provincia de Chota, Prof. Gerardo Agip Prez, quien indic que se va a informar al Consejo Regional mediante documento si sreprograma la actividad y la fecha.

3.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Artemio Rodrguez Rodrguez, solicita presencia del Sub. Gerente de Estudios, Ing. Jorge Gonzales Aguilar, del Gerente de Infraestructura, Ing. Antonio Medina Centurinel Sub. Gerente de Supervisin y Obras, Ing. Cesar Plasencia Fernndez, a fin de que informen ante el pleno del Consejo Regionlos motivos de la demora durante la elaboracin de expedientes tcnicos y las acciones que vienen implementando con loconsultores que no cumplen los plazos establecidos para entregar dichos expedientes.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub. Gerente de Estudios, Ing. JorgGonzales Aguilar, quien luego del saludo respectivo dijo que la sub gerencia elabora los trminos de referencia que estn basados en lo

perfiles de pre inversin en muchos casos no estn elaborados de acuerdo a la realidad, lo que en muchas ocasiones ha generado resolucide contrato, dijo que se tiene una cartera de proyectos que se estn elaborando algunos con ALAC con la asistencia constructores externos, stiene los siguientes proyectos, construccin y mejoramiento de la carretera pe-3n (Bambamarca-Paccha-Chimban-Pion-l.D. con amazonas) quse encuentra en elaboracin con dos componentes la trocha carrosable y el puente sobre el ro Maran, el consultor ha presentado el primeinforme y est en evaluacin, la construccin del puente peatonal - Toln - Yonn - Contumaz Cajamarca ya fue adjudicado se hmodificado el costo del expediente tcnico, el Mejoramiento y ampliacin del canal Quilish la Paccha casero San Antonio plan Tual c.pHuambocancha Alta Cajamarca se encuentra en evaluacin del informe final, la Construccin local Institucional UGEL - San MarcosCajamarca en este proyecto se ha devuelto en varias oportunidades los estudios de mecnica de suelos y actualmente est en revisin ya pasel estudio de mecnica de suelos y redisear la sedimentacin, la Reconstruccin I.E N 82320 Cauday Cajabamba Cajamarca esaprobada, el Mejoramiento de la I.E. N 82062 - La Grama - San Marcos Cajamarca tambin est aprobado, la Construccin PequeSistema Elctrico Chilete III Etapa Cajamarca se est levantando las observaciones para que HIDRANDINA acepte este proyecto, electrificacin rural en el distrito de Gregorio Pita II Etapa San Marcos Cajamarca este proyecto fue elaborado mediante un convenio con

gobierno local pero no se concluy la obra y se rescindi el convenio, hay materiales dispersos en la comunidad se ha realizado un inventariose ha elaborado un nuevo expediente tcnico que incluye tambin la primera etapa y se va a realizar una prueba anticipada, el expediente yha sido aprobado por HIDRANDINA y se encuentra en la elaboracin del presupuesto final, el Mejoramiento carretera CA-103, EMP.PE-06Santa Cruz de Succhubamba - Romero Circa - la Laguna - Tongod - Catilluc -EMP-06C El Empalme se encuentra en la aprobacin del informnmero 2 informe de ingeniera, hay problemas pues el tramo no tiene mucha cantera y esto lo hace ms costoso, la Construccin equipamiento I.E. San Miguel Distrito de San Miguel Cajamarca ha sido recientemente adjudicada y se ha entregado el terreno y ya debeestar entregando el informe preliminar, la Ampliacin de la infraestructura de la I.E. N 82098 San Pablo fue adjudicada, la Reconstruccin I.EManuel Cox Rosse Cholocal Cajabamba se encuentra en evaluacin del informe final, Fortalecimiento de la capacidad resolutiva dEstablecimiento de Salud San Bernardino, ubicado en la Red San Pablo se encuentra en evaluacin del informe final, el Fortalecimiento de capacidad resolutiva del Establecimiento de salud Chumuch ubicado en la Microred Miguel Iglesias el evaluador ha solicitado la rescisin dcontrato debido a las observaciones que se le ha realizado, la Creacin de la I.E. 82165 - Yanatotora, La Encaada se encuentra en

presentacin del primer informe se le han vencido los plazos, la Construccin del Centro de Educacin Tcnico Productivo - Cetpro CajamarcProvincia de CajamarcaCajamarca se ha presentado el primer informe, el Mejoramiento Canal de Irrigacin Aranmarca se le ha remitido lobservaciones a fin de que realice el estudio del levantamiento topogrfico, el Mejoramiento de la Institucin Educativa N 82568 - BarrChinguion, Tembladera - Yonan - Contumaz - Cajamarcase encuentra en trabajo de campo, Reconstruccin y Equipamiento I.E. Muyoc N82898 Gregorio Pita - San Marcos se encuentra en la unidad formuladora pues ha superado la sensibilidad y pasa a reformulacin del perfil dpre inversin, el Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Riego Soroconga - Coor - Huambocancha Alta ha sido rescindido por que el 80 del canal se encuentra ubicado sobre roca, la Supervisin del Estudio a Nivel de Expediente Tcnico Definitivo del PIP, Mejoramiento a Nivel dAfirmado con Tratamiento Superficial de la Carretera CA.105 EMP PE-06B Santa Cruz de Succhubamba Romero Circa La LagunaTongodCatillucEMP PE-06 se lo est trabajando de manera directa pes ha sido declarado desierto en dos oportunidades, la Supervisi


7/23


8/23

Consejo Regional, los avances logrados a la fecha y el estado actual en la cual se encuentra la ejecucin del mejoramiento de carretera EMP JN Bambamarca - Atoshaico, Ramoscucho, la Libertad de PalIn - Celendn EMP.PE.8B.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub. Gerente de Supervisin y Liquidacide Obras Ing. Cesar Plasencia Fernndez, quien luego del saludo respectivo dijo que en cuanto a la carretera BambamarcaCelendn dijo qutiene un presupuesto de 31 millones de soles para el estudio de pre inversin y 28 millones para su ejecucin, se ha tenido problemas con lopropietarios en el frente Bambamarca, y problemas por la falta de pago por un rubro de compensaciones que habla el expediente tcnico qudebera realizarlo el contratista, se ha reunido el monto de pago de los contratistas a los propietarios por un monto de S/. 535,000.00 para quel Gobierno Regional asuma esta funcin de pago de compensaciones y se agilice el pago para ello se ha contratado a facilitadores socialescomunales (pobladores de la zona) y actualmente se tiene el 80% de los pases liberados, incluye la autorizacin de canteras y botaderos, ecuanto a las lluvias se ha acordado modificar el calendario de avances de obra, para evitar las ampliaciones de plazo salvo lluviaextraordinarias, en el mes de setiembre se tiene un avance del 9.86% por ello se est avanzando, se tiene un calendario de implementacin dmaquinaria, en el frente de Celendn se puede avanzar pues se tiene material de cantera, se ha firmado actas con el alcalde de la Libertad dPalln para negociar con la poblacin, en el frente de Bambamarca se tiene ms avance incluso ya se est por colocar el afirmado, dijo que scontrata a la supervisin y esta representa a la entidad cuando llega una valorizacin se le coloca un cronograma donde se definen las tareapara no pagar intereses.


El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que es muy satisfactorio que la obra es

avanzando a pesar de las lluvias, solicit que se abastezca de ms maquinaria, dijo que es necesario que se eviten conflictos sociales por else debe informar a la poblacin mediante reuniones en la provincia de Bambamarca y explicar cmo se est ejecutando la obra.

El Consejero Regional por la provincia de Celendn Lic. Jess Garca Lozano dijo, que el proyecto tiene tres frentes Bambamarca, PallnCelendn, inform el avance slo se ha dado en el frente Bambamarca que representa el 30% de todo el tramo, solicit que se avance en lofrentes Celendn y Palln, en cuanto a las valorizaciones dijo que se le ha dado a la empresa un adelanto de 40%, pregunt si se le ha dadms adelanto.

El Consejero Regional por la Provincia de San Marcos Sr. Homero Medina Marn solicit se le d el uso de la palabra al alcalde de JosSabogal.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al alcalde de Jos Sabogal, quien luego desaludo respectivo, dijo que el ao 2011 en el centro poblado de Tinyayoc a la Pauca Jelic se tiene un proyecto para la construccin de upuente, y actualmente no hay pase porque el caudal de ro ha crecido, por ello solicit se culmine el proyecto.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, dijo que en el caso de Chalamarca el problema es que nhay un puente donde es necesario, por tanto el expediente est mal hecho, adems en el expediente se seala que los pases y las canteraestn saneados, pero al momento de ejecutar la obra se aprecia que no es as y de mayo a setiembre tiene 18 % de avance, por ello lpoblacin est muy descontenta.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub. Gerente de Supervisin y Liquidacide Obras Ing. Cesar Plasencia Fernndez, quien dio que en Bambamarca no se va avanzar en cortes hasta hacer el mejoramiento de la surasante y el afirmado, inform que no se avanzado por que hay problemas con los propietarios, se ha tomado las precauciones para no teneaccidentes de trnsito, en cuanto a la maquinaria se ha solicitado que se implemente maquinaria donde se puede continuar el trabajo, ecuanto a las amortizaciones estas se les descuenta de su pago, dijo que la carretera de Chalamarca no ha avanzado porque recin se hobtenido la autorizacin de la municipalidad de pase de la cantera, y se ha establecido procedimientos para avanzar esta carretera. Respecal puente Tinyayoc a la Pauca Jelic, dijo que no se ha realizado porque no se tiene saneado los pases, y se ha rescindido el contrato a

contratista pues no haba colocado las alcantarillas correctas, y se est elaborando el expediente tcnico, en cuanto a la I.E de Chuco dijo quel contratista no ha cumplido en los avances porque el tiempo de ejecucin de obra ya culmin pero slo faltan acabados. Seal que se va continuar con el contratista hasta que concluya.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub. Gerente de Estudios, Ing. JorgGonzales Aguilar, quien explic que respecto al saldo de obra de Tinyayoc la Pauca Jelic se ha contratado un ingeniero para este trabajo y expediente est concluido.
http://emp.pe/http://emp.pe/


9/23

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dijo que el Ing. Consultor Guillermo Gilberto Rodrguez Pajares halcanzado a cada uno de los consejeros regionales un consolidado de las obras que se estn ejecutando en cada provincia a fin de que loconsejeros regionales realicen el seguimiento respectivo.

5.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez, solicita presencia de la Gerente de la Red V de Salud - Cajabamba, Obstetriz Maritza Vsquez Calla y del Director de la Direccin Regionde Salud, Dr. Reynaldo Nez Campos; a fin de que informen ante el Pleno del Consejo Regional sobre la muerte materna suscitaden la provincia de Cajabamba.

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que se ha invitado al Director de la DirecciRegional de Salud, Dr. Reynaldo Nez Campos, sin embargo no se encuentra presente, seal que en la provincia de Cajabamba hsucedido una muerte materna, por ello es necesario que el Director de la Direccin Regional de Salud, Dr. Reynaldo Nez Campos informsobre cules han sido las razones.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez al Md. Zavaleta, quien luego del saludo dijo que el Od. NeCampos se encuentra en comisin de servicios, dijo que este accidente ha sucedido en la zona sur de Cajamarca entre Algamarca y Araquedinform que hay una hora de distancia al establecimiento de salud y la paciente tena 23 aos con quinto de primaria, la seora proceda de Regin La Libertad y era su tercer embarazo y su fecha probable de parto era el 25 de noviembre de este ao, tuvo cinco controles de saludla ltima visita domiciliaria fue el 15 de octubre del 2012 pero fue inefectiva, pues no se encontraba en Algamarca, la fecha de parto fue el 20 doctubre del 2012, el 20 de junio tiene su primer control a las 17 semanas de gestacin en el puesto de salud de Algamarca, el da 28 de agosen el puesto de salud Chuquibamba tiene su quinto control, el 02 de setiembre es internada en el puesto de salud Algamarca con doloabdominal, al cabo de tres horas es sacada del establecimiento por su esposo que se encontraba en estado etlico, el 05 de octubre e

atendida y citada para el 12 de octubre, pero no acude al establecimiento de salud por ello se decide hacer la visita pero se encontraba eMoyn Alto, el 20 a las 11 y 25 el familiar informa al establecimiento de salud que el paciente va a dar a luz a las 11 y 45 llegan a la casa de paciente y la encuentran en estado crtico y la placenta estaba encarcelada y no se poda canalizar la va a las 12 y cinco la trasladan ahospital de Cajabamba pero las venas estaban colapsadas y la paciente fallece de paro cardiaco de la ruta de Araqueda a Cajabamba, pshoc hipobolmico. Inform que los componentes de las muertes maternas son personal de salud, paciente, servicios de salud y entorno. Lbaja atencin de salud se da porque el personal no se encuentra entrenado ni motivado, la paciente present multi paridad pues tiene 23 aoel entorno es una zona de minera informal y la comunidad est desorganizada y est cerrada, hay baja capacidad de respuesta en loservicios de salud, pues no hay radio para establecer comunicacin, se han robado el radio, y no hay seal para celular, el riesgo no fuidentificado tanto por el paciente como por los profesionales de salud, adems se debe tener en cuenta que los partos anteriores de la pacienfueron domiciliarios, el paciente tiene un ambiente de violencia familiar pues el esposo no la dejaba que permanezca en el establecimiento dsalud, el traslado fue ineficiente pues no haba quien traslade a la paciente, adems el personal mdico es serum y no tiene experiencia paratender estos casos. Se puede concluir que no se cuenta con una red obstetra organizada a todo nivel, se tiene baja capacidad de respuesen los servicios de salud, recurso humano no capacitado, dbil trabajo en promocin de la salud, deficiencias sistmicas en el proceso datencin, no se cuenta con la logstica de atencin, flujo de proceso de atencin no estructurado frente a una referencia y contra referenc

donde se est trabajando, costumbres y creencias sobre la gestacin y el entorno familiar. La RED de Cajabamba se ha propuesto fortalecer trabajo extra mural, solucionar la baja capacidad de respuesta, solucionar el trabajo en equipo y mejorar el sistema de referencia y contrreferencia, se ha llegado a las siguientes conclusiones, personal de salud no capacitado, dbil trabajo extramural, baja capacidad de respuesde los servicios de salud, auditora de la calidad para mejores procesos se est trabajando. La Direccin Regional est trabajando un modede familia y comunidad dado por el Ministerio de Salud y es la columna vertebral de un modelo de atencin (se centra slo cuando se atiendque es diferente al de la planificacin. Actualmente se tiene 35 muertes maternas, hay una alerta roja y esto significa la permanencia dpersonal, evaluacin exhaustiva de cada gestante, intervencin oportuna, fortalecimiento del trabajo comunitario y trabajar con las parteraspromotores, se presentar las muertes evitadas. El Consejo Regional de Salud, ha logrado que en el currculo de los mdicos se tenga semeses de rotacin obligatoria en los establecimiento de salud I - 3 y I4 en la Regin Cajamarca.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra a la Md. Lorena del Carmen Roncal Pastoquien seal que se debe considerar el nombramiento de mdicos en lugares inaccesibles a fin de que se pueda cubrir el servicio. Indic quen los puestos de salud de la periferia hay varios factores que interfieren en la atencin en salud, como por ejemplo la accesibilidad.


El Consejero Regional por la Provincia de San Marcos Sr. Homero Medina Marn enfatiz que las muertes maternas se deben prevenir en todla regin, pues hasta la fecha se tiene 35 muertes maternas y esto se puede incrementar.

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que se debe conformar una comisiinvestigadora respecto a este tema e iniciar la investigacin y se debe evaluar el tema cultural a fin de tomar decisiones al respecto pues esfactor influye en las muertes maternas solicit se involucre a las organizaciones como las rondas campesinas, a fin de que se persuada a loesposos para trasladar a sus esposas a los centros de salud para ser atendidas de manera oportuna.


10/23

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, dijo que es preocupante la situacin, comunic que en Apurmac se hinformado que hay cero muertes maternas esto es porque se ha logrado cubrir el servicio de salud de manera ptima y este es el objetivo, esdebe manifestarse al ejecutivo, para tomar medidas al respecto teniendo en cuenta que este es un problema multifactorial y debe ser abordaddesde diferentes estrategias.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que hay deficiencia en el trabajinterinstitucional y slo est asumiendo la responsabilidad el sector salud, a pesar de ser un tema social que debe ser abordado por otrosectores. Seal que falta una formacin tica en los profesionales; y, las polticas de los problemas sociales deben ser tratadas de unmanera integral.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, dijo que se debe realizar una reflexin en este tema, y sdebe determinar la responsabilidad en el sector salud, dijo que el personal de salud tambin est capacitado para trabajar en establecimientode salud en emergencias obsttricas, es cierto que hay limitaciones, pero se debe realizar un trabajo coordinado con las parteras, adems haque admitir que existe una mala direccin en este sector pues se debe elaborar un plan de contingencia.

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, dijo que se deben generar medidas para afrontar esttema pues existen muchos factores como que los centros de salud estn en malas condiciones y no hay accesos a estos, adems es diferenttrabajar en la zona rural a trabajar en la zona urbana, por ello es importante la empata del trabajador de salud con la comunidad, a fin de podbrindar el servicio de salud, se debe evaluar un plan regional de formacin de los trabajadores en el aspecto tcnico y con la comunidad dondestn trabajando, esto tambin sucede en educacin, adems las vas de comunicacin estn en mal estado, se debe apreciar que las muertematernas mayormente se ubican en lugares de difcil acceso como los caseros, por ello se debe comprometer a los gobiernos locales, qumejoren las vas vecinales, sugiri que se haga particip a las rondas campesinas para resolver este problema.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez, manifest que si bien es cierto el problema es multifactorial, personal de salud tambin debe asumir su responsabilidad, por su falta de diligencia, una de las medidas debe ser aplicar sanciones a quiecorresponda si se acredita su responsabilidad, seal que se debe convocar a una reunin de base con las organizaciones (mujeres ronderasparteras, promotoras de salud) a fin de adoptar medidas al respecto, adems se debe involucrar al sector educacin, y se debe tomar medidaeste mes en el que haya mayor incidencia en los partos.

El Pleno del Consejo regional acord convocar a una reunin con las organizaciones de base para tratar este tema.

6.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc - Bambamarca, solicita la presencia del Director Ejecutivde PROREGIN del Gobierno Regional de Cajamarca CPC. Jos Panta Quiroga, con la finalidad de que informe ante el pleno dConsejo Regional las metas alcanzadas y la situacin actual en la cual se encuentra los trabajos en ejecucin del Proyecto de AguaSaneamiento en la provincia de Hualgayoc - Bambamarca y en las dems provincias de la Regin Cajamarca.

El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que es necesario conocer el avance de loproyectos de agua y saneamiento, sobre todo en la provincia de Bambamarca que ha tenido un atraso considerable con la empresa BM3 y espreocupa a la poblacin, seal que es necesario que se tomen las medidas pertinentes para que se avance la obra.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez al Md. Zavaleta, dio el uso de la palabra Director Ejecutivo dPROREGIN del Gobierno Regional de Cajamarca CPC. Jos Panta Quiroga, quien luego del saludo respectivo dijo que el segundo prrafo dservicios de consultora del manual de adquisiciones financiado por prestamos AOD del Japn publicado en marzo del 2009 lineamiento vigendel contrato de obra que seala Tomando en cuenta las ventajas de la continuidad de un informe tcnico bsicoes aceptable que lafunciones b, c, y d, las lleve a cabo el mismo consultor. Esto significa que los lineamientos de la cooperacin japonesa que enmarcan locontratos que actualmente se ejecuta con los fondos del Japn establecen que la misma empresa constructora puede hacer los estudios, lsupervisin y la liquidacin, esto difiere de la ley peruana. Este es el sustento legal porque algunas empresas contratistas ahora est

supervisando las obras y han participado desde la preparacin, en cuanto a las metas alcanzadas respecto a Hualgayoc, dijo que en el grupB los avances son bajos, el principal problema est vinculado a la no obtencin de los terrenos para la petar, esto ha generado ampliaciones dplazo, adems del paro de Conga, el presupuesto original del contrato de BM3 es 119 millones, ahora con los adicionales y deductivos el monactualmente asciende a 134 millones y esta empresa tiene un plazo ampliado, y la variacin esta al 12.64 % y el avance del grupo B est al 6% y la fecha final es el 15 de octubre de este ao, actualmente el contrato de grupo B tiene el plazo vencido. Se pudo resolver el contrato perse debe tener en cuenta que la causal era que la adquisicin del terreno es tarea de la municipalidad cuando estas no firman el contrato y eses un problema en los contratos de cooperacin internacional. Esto hace que no se pueda ir a instancias arbitrales, pues hay desventaja para gobierno, por ello antes de negociar el contrato se debe establecer matrices de riesgo, para determinar a quin se le atribuye el riesgo de tforma que los que concursen sepan que cualquier riesgo no imputable a la entidad la va a asumir ellos con sancin o multa, se ha mencionad


11/23

los saldos por cada partida, se ha conseguido un terreno para la petar de Hualgayoc, y ya se est ejecutando y va ser concluida este mes, falBambamarca y Chota, el alcalde de Hualgayoc seala que no se ha adquirido de manera formal el predio, sin tener en cuenta que se estrealizando la construccin, tambin en Jan por realizar el trabajo sin autorizacin del Ministerio de Transportes. En Chota se tiene un avancde 85%, en Cutervo se tiene un avance de 58.50 %, en Bambamarca se tiene un avance de 54.44 % y en Hualgayoc 72.50 %, en cuanto a loavances en las otras provincias como Cajabamba, Celendn, San Miguel, San Marcos, Contumaz, San Pablo del grupo A tiene un avance d94.96 se tiene observaciones que van a ser levantadas en la etapa de recepcin de obra, tal como lo dice el JICA, hay una plazo de 30 das dla etapa de observaciones donde si el contratista no lo resuelve el Gobierno Regional puede utilizar los fondos para cumplir la totalidad dobservaciones de la comisin (PROREGION- municipalidad - SEDACAJ) si se hubiera optado por solicitarle al contratista que resuelva laobservaciones durante la ejecucin del contrato las obras no hubieran avanzado, se tienen arbitrajes pero esto es posible en la relacicontractual, se tiene en el grupo A arbitrajes pero se tiene un avance de 94.96 de avance de obra fsica. En el grupo C se tiene un avance d99 % y a partir de los incumplimientos del levantamiento de observaciones se va aplicar la sanciones que corresponden porque ya se tiene unsolicitud de obra recepcionable, el mayor logro es la obra fsica al 99%. La fecha de culminacin vigente del grupo A desde el 27 mes mayopesar que tiene arbitrajes pendientes, el grupo B desde el 24 de mayo y la ltima que se le ha dado es en octubre y el grupo C el 14 de octubplazo determinado, entre la comunicacin de observaciones y el levantamiento se considera que en diciembre del 2012 se ingresa a la etapa dimplementacin, si hay causales para ampliar el plazo se debe ampliar, sin embargo es poltica del Gobierno Regional defender la posicin qulos plazos han sido concluidos, en el caso del C se ha llegado a un acuerdo amistoso con la empresa Cobra donde se ha interpretado que eprecio del contrato sea disminuido y se ha evitado un arbitraje.

7. Oficio N667-2012-GR.CAJ-CRISCR, de fecha 05 de octubre de 2012, invita a Sesin de Consejo Regional al CPCJos Panta Quiroga, Director Ejecutivo PROREGIN, a fin de que informe el pago a empresas contratistas del PAFE III.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez al Md. Zavaleta, dio el uso de la palabra Director Ejecutivo dPROREGIN del Gobierno Regional de Cajamarca CPC. Jos Panta Quiroga, dijo que ms de una autoridad y perjudicado han sealado qulos contratistas han estado contratando servicios de proveedores y que han incumplido los pagos en forma reiterada, sucedi en Cutervo hsucedido en Jan y en otras ciudades, se le ha preguntado al ingeniero supervisor cuales son los sub contratos autorizados dentro del marclegal del contrato vigente con cada una de las empresas, seal que deben saber que la nica forma que se reconozca un sub contrato dentrdel contrato original es que PRO REGION lo haya autorizado, est probado que los contratistas han contratado maquinaria o combustible spedir la autorizacin del sub contrato, hay relaciones contractuales que no han sido solicitadas su autorizacin, en estos casos que hredactado el oficio para que el seor presente su queja y se llama al contratista y se realiza una conciliacin, inform que muchas veces lapersonas que sealan que les deben no quieren realizar su denuncia, porque temen que despus no las contratan. La escusa de locontratistas es que PROREGION no les paga, eso ha sucedido en Jan con T y D, sin embargo en octubre se le ha pagado dos millones, y ase les ha estado cancelando durante todo el ao, indic que se encuentra presente l y el ingeniero supervisor del grupo 4 de DESSAO IngLuis Llontop, solicit se les otorgue el uso de la palabra.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez al Md. Zavaleta, dio el uso de la palabra al Gerente de Obra deGrupo 4 representante de T y D Ing. scar Guaynate, dijo que el seor Jairo Navarro seala que su representada le adeuda dinero, sembargo inform que este seor no ha contratado con T y D sino es un trabajador que ha sido proveedor, seal que tienen balanceconmico donde se evidencia que se le ha cancelado mensualmente, indic que las vas de acceso a la obra son muy difciles y se ha llevadlos postes en helicptero con la finalidad de dar cumplimiento de la obra.


El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que se debe diferenciar el avance de los grupos

sin embargo la empresa BM3 ha perdido la confianza de la poblacin de la provincia de Bambamarca por ello solicit se informe que medidase van a tomar al respecto.

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que en una reunin en San Ignacio laempresas contratistas se han comprometido en cancelar a la poblacin por cualquier trabajo que hayan realizado, sin embargo no se hcumplido este acuerdo, por ello solicit que las empresas asuman su responsabilidad, dijo que el seor Jairo Navarro no ha cancelado a lpoblacin en muchas comunidades.

El Consejero Regional por la provincia de San Miguel Prof. Pascual Rodas Alcntara, manifest que en la provincia de San Miguel en cuanto la captacin de agua no se realiza ningn trabajo hay oposicin de los usuarios del canal Taica por que aducen que les va a faltar el agua.


12/23

El Consejero Regional por la Provincia de San Marcos Sr. Homero Medina Marn pregunt qu medidas se van a adoptar respecto a construccin de la planta de tratamiento en la provincia de San Marcos y en cuanto a las calles que no las han dejado en buen estado.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que si bien es cierto ya se estn culminando laobras pero se debe evaluar tambin la calidad de obra, en una sesin de consejo funcionarios de PROREGION informaron que no se contabcon empresas sub contratistas y ahora informan que PRO REGION es quien autoriza que se contrate a empresas sub contratistas. Solicit qua travs del Congreso de la Repblica se realice una revisin de los contratos que fueron suscritos en la gestin anterior.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, pregunt si PROREGION est facultada para otorg

ampliaciones, cumplimiento de la obra de la obra, dijo que la empresa BM3 tiene malos antecedentes en ejecucin de obras, solicit pedir a comisin del Congreso de la Repblica cite a los representantes de la gestin anterior, pues los problemas que tiene la Regin Cajamarca epor los contratos que fueron elaborados en el periodo anterior, sugiri que como funcionarios no tengan un trato muy amical con lorepresentantes de las contratistas, pues se pierde la autoridad. Pregunt cundo se va a culminar la obra de saneamiento en Chota, ya questa obra debi terminar hace fecha.

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, dijo que en las obras de saneamiento se tiene muchoproblemas sociales, en la provincia de Cutervo los trabajadores de PRO REGION ha sido retenidos por la ronda una noche junto con locontratistas de BM3 por las deudas que tenan con la poblacin, seal que es una empresa irresponsable. Dijo que el atraso de la obra enCutervo fue debido a que se conform un comit con ingenieros de la municipalidad y de la Gerencia Sub Regional de Cutervo que realizabarecomendaciones todo el tiempo las que ni siquiera fueron levantadas por la contratista slo por presin de las rondas se ha avanzado un pocDijo que se debe conversar con la empresa pues la poblacin est muy molesta, seal que este problema se origina en el ao 2010, con gestin anterior y esto se debe informar a la poblacin. En cuanto al PAFE III tiene irregularidades como demora en los plazos de ejecucin

se debe agilizar el proyecto, pues los materiales estn abandonados, dijo que se deben sincerar en cuanto a las sub contratistas pues no lepagan, dijo que PRO REGION no les paga a los contratistas.

El Consejero Regional por la provincia de Celendn Lic. Jess Garca Lozano dijo, que para terminar la obra se est solicitando un adicional dobra, as hasta cundo se va a concluir la obra, en cuanto al PAFE III dijo que la provincia de Celendn es la ms atrasada en el grupo, se htenido reuniones con las autoridades de las comunidades beneficiadas, pues no hay residente, en las localidades donde hay mayor avance ela obra es porque la poblacin los ha detenido mientras no concluyan con su trabajo, inform que en Celendn las comunidades han acordadque vengan a Cajamarca a fin de que se renan con el Presidente Regional el Director Ejecutivo de PROREGION y los representantes de laempresas el da jueves 15 de este mes.

El Consejero Regional por la provincia de Cajabamba, Prof. Shander Rodrguez Rodrguez dijo que en Cajabamba la empresa contratista vienasfaltado calles donde no se ha cambiado el sistema de agua ni de desage, pregunt si esto est en el contrato, dijo que se debe reconocelas acciones realizadas por PROREGION, pues incluso se est elaborando otros proyectos como el PRER, sin embargo no se ha podid

mantener esta imagen. En Cajabamba se han realizado cinco reuniones con los beneficiarios porque no se le paga a la gente, por tanto solicise tome acciones respecto a esto sino las rondas campesinas van a actuar.

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, dijo que en Jan a pesar de que se ha avanzado hay muchaobservaciones pendientes la empresa Maran est requiriendo que la planta de tratamiento tenga energa elctrica, pregunt cmo se va resolver este problema.

El Consejero Regional por la provincia de San Ignacio Sr. Cervando Puerta Pea, luego del saludo correspondiente dijo que hay muchas quejaen San Ignacio por que los contratistas no cumplen sus obligaciones en San Ignacio, pues deben de combustible, vveres, etc., inform que locontratistas fueron a la Secretara de Consejo Regional, y con su persona se dirigieron a PROREGION, no se encontraba el seor Panta, sacord realizar una reunin en la oficina de DESSAO en Jan donde se qued que en 30 a 45 das se van a tomar todas las medidas, solicitse le otorgue un espacio de tiempo para que el seor Jairo Navarro, explique su problema.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez, dio el uso de la palabra al seor Jairo Navarro, quien dijo que empresa T y D tiene una deuda pendiente con ellos, y que no cuentan con un contrato escrito para poder realizar sus reclamos, solicit ssolucione este problema pues la deuda asciende a S/. 75,000.00 dijo que el supervisor anterior renunci por estos problemas y el actusupervisor ha sido contratista de T y D.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra Director Ejecutivo de PROREGIN dGobierno Regional de Cajamarca CPC. Jos Panta Quiroga, quien indic que el informe que ha sustentado es de acuerdo a lo que se le hsolicitado, dijo que l ha pedido que se cambie a los dos directores de las supervisiones donde una de ellas DESSAO tiene causal de sanciseal que si un administrador de contrato aplica sanciones durante la vigencia para la obra, se va aplicar sanciones al grupo A, en finalizacin de sus garantas, un arbitraje no impide la recepcin parcial de las obras por que el avance fsico de la obra est dado, controversia del arbitraje tiene que ver con aspectos de reconocimiento no de ampliaciones de plazo, pero los trabajos fsicos se concluyero


13/23

por ello no se ha perdido el principio de autoridad. En cuanto al tema de pagos de la sub contratista, cuando se le va a aplicar la sancin contratista por no haber comunicado que tiene un contrato con el sub contratista, el contratista y el sub contratista se ponen de acuerdo pardecir que no tienen ningn contrato, as no se le puede aplicar la sancin correspondiente, solicit al seor Jairo que alcance el contrato paque se pueda aplicar la sancin y es ms no quiere iniciar acciones legales, lo nico que se puede hacer es que estos tres negocien pero nse los puede obligar. El plan de contingencia consiste en exigir el calendario de obra si se incumple con esta invocacin es causal de multa sancin, pero en cuanto a la petar esta debe realizarse porque si no, el proyecto no tiene razn de ser, en cuanto al incumplimiento a locompromisos establecidos en las actas se va realizar un seguimiento a fin de cumplir con estos acuerdos, si se ha reducido las metas es parno dar ampliaciones. En cuanto a la calidad de las obras se evidenciara cuando empiecen a funcionar estas, en cuanto a quitarle la autorizacia PROREGION esto es imposible pues as est establecido en el contrato, si colapsan los desages esto es porque no se cuenta con sistemde drenaje fluvial, respecto a Celendn se puede coordinar una reunin, respecto al asfaltado en lugares donde no se ha intervenido no est

autorizado, el arbitraje no para el proceso de recepcin, en San Marcos hay problemas con la petar pero se van a tomar medidas al respectSolicit que lo inviten a explicar y esclarecer sobre cualquier hecho donde intervenga PROREGION. Respecto a la electricidad de la petar eJan se debe realizar una transferencia a la EPS Maran de S/. 80 000, a fin de que se dote de este servicio a travs de una adjudicacidirecta.

En este estadio, siendo las catorce horas del da dos de noviembre del ao 2012, la Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara ElizabePalacios Snchez comunic al Pleno del Consejo Regional la suspensin de la sesin hasta las tres y media de la tarde, a fin de tomar refrigerio correspondiente.

Siendo las tres y media, luego de constatar el qurum correspondiente, el vice Presidente de la Mesa Directiva Prof. Shander ArtemRodrguez Rodrguez dio inicio a la sesin.

8.

Oficio N 666-2012-GR.CAJ-CR/SCR, de fecha 25 de octubre de 2012, invita a Sesin Ordinaria de Consejo Regional, al Su

Gerente de Programacin e Inversin Pblica, Econ. Wilmer Chiquiln Madera, a fin de que exponga ante el Pleno de ConsejRegional las actividades realizadas durante su participacin en el Foro Metodolgico para la Asignacin y Seguimiento de la InversiPblica, en reduccin de riesgo de desastre, llevado a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutirrez, Estado Chiapas - Repblica de Mxicodel 28 al 29 de setiembre.

El Vice Presidente de la Mesa Directiva Prof. Shander Artemio Rodrguez Rodrguez dio el uso de la palabra al Sub. Gerente de Programacie Inversin Pblica, Econ. Wilmer Chiquiln Madera, quien luego del saludo respectivo dijo que el objetivo del Foro Metodolgico para Asignacin y Seguimiento de la Inversin Pblica, en reduccin de riesgo de desastre, es lograr un intercambio de experiencias sobre la gestiintegral del riesgo de desastres y de esta forma realizar mejores inversiones pblicas en los pases convocados. El evento reuni representantes de nueve pases: Mxico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Filipinas, Panam, Suiza, Alemania y el Per (asisti el MEFGYZ), inform que en el mundo el cambio climtico est generando muchas impactos en la infraestructura en los pases afectados, debido que no se tiene planes de emergencia, los peligros pueden ser naturales, socio naturales (apertura de carretera, deforestacin, contaminaciesto se presenta cuando hay condiciones de vulnerabilidad (viviendas construidos en la rivera de un ro), se puede utilizar herramientas parevitar el impacto en infraestructuras pblicas desde los diagnsticos, planes de desarrollo o de ordenamiento territorial donde se tenga el mapde riego de la regin, incluso en la formulacin de proyectos de inversin. En Cajamarca se llev a cabo los planes de asistencia tcnica sobrel anlisis de riego, la dinmica estuvo dirigida en dos sesiones la primera sobre reduccin de riego de desastre y su incorporacin eproyectos de inversin pblica, seal que en el prximo ao se va a hacer un foro en el pas de Rusia, se tom como antecedentes La Gestide Riesgo de Desastres, La GDRD y la Inversin Pblica, PAT Arequipa y Cajamarca. Las Principales experiencias recogidas son que todos lopases muestran un conocimiento suficiente de los conceptos de Gestin de Riesgos de Desastres, sin embargo, existe un avance disparejo ecuanto a su implementacin concreta en cada uno de ellos; en cada pas son los Ministerios de Economa y Finanzas y los de Planeamiento loque lideran el proceso de incorporar la Gestin de Riesgo, pero consider que esto debera ser manejado por los sistemas de defensa civPara ello, han apoyado organismos como el BID, BM y la CAF; todos los pases utilizan a sus SNIP como herramientas valiosas parconcretizar la incorporacin del Anlisis de Riesgo en los procesos de planificacin y de inversiones. Los sistemas nacionales de defensa civ

se estn convirtiendo en entidades proactivos que se anticipan a que el evento suceda, en Panam y Costa Rica se est implementando anlisis de riego a nivel de polticas planes y programas pblicas. El tema de afrontar los desastres naturales es un compromiso asumido ptodo el aparato estatal, en el Per el Sistema Nacional de Gestin Riesgos Naturales surge por iniciativa del MEF para darle fuerza al sistemde Defensa Civil, por ello es necesario tener un mapa de riesgos, el SNIP debe incorporar el anlisis de riesgo en los proyectos, en el Per sha desarrollado muchas guas sobre anlisis de riesgos, protecciones de ciudades de defensa riverea. En cuanto al fortalecimiento dcapacidades la OPI va a realizar un curso dirigido a todas las unidades ejecutoras y formuladoras del Gobierno Regional, enfatiz que incorporar medidas de prevencin de riesgos disminuye el impacto de los desastres y los daos son menores.


14/23

9.

Pedido presentado por los Consejeros Regionales por las provincias de San Pablo, San Miguel y Contumaz, Prof. Wilder ChilSnchez, Prof. Pascual Adriano Rodas Alcntara y Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicitan al Pleno del Consejo Regionaautorizar en comisin de servicios a la ciudad de Lima, los das 15 y 16 de noviembre del presente ao, a fin de gestionar ante Ministerio de Energa y Minas el financiamiento del expediente tcnico y la construccin de la electrificacin rural en las provincias dSan Pablo, San Miguel y Contumaz, as como consta en el perfil tcnico viable con cdigo SNIP N 172930, como programa dMinisterio de Energa y Minas.

El Pleno del Consejo Regional aprob por unanimidad:

PRIMERO: AUTORIZARa los Consejeros Regionales por las provincias de San Pablo, San Miguel y Contumaz, Prof. Wilder Elmer ChilSnchez, Prof. Pascual Adriano Rodas Alcntara y Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn; respectivamente, viajar en Comisin dServicios a la ciudad de Lima el 15 al 17 de noviembre del presente ao, a fin de gestionar ante el Ministerio de Energa y Minael financiamiento del expediente tcnico y la construccin de la electrificacin rural en las provincias de San Pablo, San MigueContumaz, de acuerdo a lo establecido en el perfil tcnico viable con cdigo SNIP N 172930, debiendo presentar a su retornante el Pleno del Consejo Regional, un informe detallado y documentado de las actividades realizadas.

SEGUNDO: ENCARGARal rgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para dar cumplimiento presente Acuerdo.

TERCERO: ENCARGARa la Gerencia General Regional la publicacin del presente Acuerdo Regional y su difusin en el portal electrnicdel Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

10.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de San Ignacio Sr. Cervando Puerta Pea, solicita al Pleno del ConseRegional, un lapso de tiempo para exponer, el porqu se debe crear la Unidad Ejecutora de la Direccin Sub. Regional dTransportes y Comunicaciones de Jan.

El Consejero Regional por la provincia de San Ignacio Sr. Cervando Puerta Pea, luego del saludo correspondiente dijo que va a dar pase a lcomisin de Transportes de la Gerencia Sub Regional de Jan a fin de que realice el sustento tcnico de este pedido.

El Vice Presidente de la Mesa Directiva Prof. Shander Artemio Rodrguez Rodrguez dio el uso de la palabra al Representante de la Direccide Transportes de Jan, de la Gerencia Sub Regional de Jan, quien luego del saludo respectivo dijo que cuentan con el plantel tcnicadministracin, planificacin tesorera, abastecimientos y el equipo de circulacin terrestre, transporte terrestre, licencia de conducantecedentes, los recursos que generan los depositan a la cuenta de la Direccin Regional, arman los expedientes de licencias de conducir los remiten a Cajamarca, seal que en varias ocasiones se han perdido muchos expedientes por vencimiento de plazo, y no se otorgan la

licencias a los conductores y esto genera reclamos de la gente, por esto solicit que se cree una unidad ejecutora pues se cuenta coprofesionales, adems teniendo en cuenta que en la zona norte de la regin se desarrolla un trasporte trans fronterizo, se debe prestar servicio con empresas de nuestra regin y no permitir que el servicio sea brindado por ecuatorianos.

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, dijo que es una muy buena iniciativa y solicit que esto pase a lacomisiones respectivas a fin de que se elabore el expediente tcnico.

La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que la descentralizacin es muy importante, eeste caso amerita que esta oficina tenga la calidad de unidad ejecutora pues abastece a las provincias de Cutervo, Jan y San Ignacio, ademque en el marco binacional es importante generar las condiciones de competitividad a los transportistas peruanos frente a los acuerdos qutenemos con el Ecuador.

El Consejero Regional por la provincia de San Ignacio Sr. Cervando Puerta Pea, dijo que es una prioridad atender este pedido, por tantsolicit que pase a las comisiones de Planeamiento y Asuntos Jurdicos.

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, dijo que esta medida es muy importante porque generdescentralizacin en el norte de nuestra regin, as se le va a facilitar el trabajo a la Direccin Regional de Transportes de Cajamarca.

El Pleno del Consejo Regional acord que pase a las comisiones de Asuntos Jurdicos y de Planeamiento.

11.

Dictamen N 022-2012-GR.CAJ-CR/COAJ-COP, evacuado por la Comisin Ordinaria de Asuntos Jurdicos y Planeamiento, referena la aprobacin del proyecto de Ordenanza Regional del "Texto nico de Procedimientos Administrativos" - TUPA.
http://www.regioncajamarca.gob.pe/http://www.regioncajamarca.gob.pe/


15/23

El Vice Presidente de la Mesa Directiva Prof. Shander Artemio Rodrguez Rodrguez dio el uso de la palabra a la Representante de TurismoComercio Exterior Srta. Sofa Quispe, quien luego del saludo respectivo dijo que esta actualizacin se realiz a solicitud de la GerencGeneral, se ha realizado talleres de capacitacin, dijo que antes se tena 30 procedimientos y hoy slo se cuenta con 27 procedimientos, cuathan sido retirados del TUPA porque han pasado a la Autoridad del Nacional Agua y a Transportes y se ha incrementado un procedimiento ddeclaracin de evento de inters turstico regional, con Decreto Supremo N 09-2010 del Ministerio de Cultura. Se han variado los precios quhan disminuido, esto es un beneficio para la poblacin con la finalidad de que regularicen su situacin, el TUPA se basa en el Decreto Suprem064-PCM se ha simplificado procedimientos y se ha determinado los costos, se ha elaborado un diagrama de flujo donde se hace un resumede las actividades, reas, tiempos, recursos identificables y no rectificables. Los procedimientos son ms desmenuzados y no generales comel anterior TUPA, los procedimientos son inversamente proporcionales a mayor cantidad de prestaciones el precio va a disminuir en beneficide la poblacin.


El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que este instrumento debe ser funcional operativo.

El Pleno del Consejo Regional aprob:

PRIMERO: INCLUIRen el Texto nico de Procedimientos Administrativos - TUPA del Gobierno Regional Cajamarca, la relacin dProcedimientos Administrativos de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - Cajamarca., el mismo qu

contiene veintisiete (27) procedimientos, y que en doce (12), debidamente visados, forman parte de la presente OrdenanzRegional.

SEGUNDO: APROBAR las tasas por derecho de tramitacin de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividaque se consignan en el formato del Texto nico de Procedimientos Administrativos.

TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional la publicacin de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial EPeruano y en el Portal Electrnico del Gobierno Regional Cajamarca (www.reg ioncajamarca.gob.pe).

CUARTO: La presente Ordenanza Regional entrar en vigencia al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial "El Peruano".

12.

Oficio Mltiple N15-2012MANC.REG-A.SM.LL.C/EEL.P, de fecha 15 de octubre de 2012, remitido por el Presidente de

Mancomunidad Regional Prof. Elzer Elera Lpez, invita a la Consejera Delegada Dra. Sara Palacios Snchez, a la VIII SesiOrdinaria de la Mancomunidad Regional, que se llevar a cabo los das 20 y 21 de noviembre del presente ao, en el ConsejRegional del Gobierno Regional de Amazonas.

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, solicit se autorice en comisin de servicios a la Consejera Delegadfin de que participen en la VIII Sesin Ordinaria de la Mancomunidad Regional, en representacin del Consejo Regional de Cajamarca, indicque se va a tratar una agenda muy importante para el desarrollo de las regiones que conforman la mancomunidad. Requiri que se le exonerpor esta sesin el informar sobre el ltimo punto, solicit se le autorice salir antes de la seis de la tarde porque tiene que viajar a la ciudad dLima.

13.

Dictamen N 024-2012-GR.CAJ-CR/COAJ-CODESO, evacuado por la Comisin Ordinaria de Asuntos Jurdicos y Desarrollo Sociareferente a la aprobacin del proyecto de Ordenanza Regional que declara de "El Programa Regional de Poblacin del Departamen

de Cajamarca".

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub Gerente de Asuntos Poblacionales LHernn Tafur, quien luego del saludo respectivo dijo que "El Programa Regional de Poblacin del Departamento de Cajamarca" constituye uinstrumento til para la toma de decisiones de las autoridades regionales y locales, as como tambin de las diferentes instituciones pblicaprivadas y la sociedad civil organizada y ha sido elaborado con la participacin de RENAMA, ZEE, INEI, Mesa de Concertacin, Salud Desarrollo Social. Este programa tiene la particularidad de analizar e incorporar cambios y caractersticas de las tendencias demogrficas a lapolticas y programas de desarrollo social, contribuyendo a mejorar su eficiencia y eficacia, es un instrumento de vital importancia para Gobierno Regional, a fin de disear, elaborar e implementar propuestas programticas y presupuestales de accin para la lucha contra


16/23

pobreza y disminuir las brechas con enfoque poblacional (estructura y dinmica). Los distritos con menor ndice de desarrollo humano sChetilla y Jos Sabogal, mediante este programa se va priorizar los distritos con menor ndice de desarrollo a fin de que sean atendidos por Gobierno Regional. Los distritos con mayor ndice de pobreza son Cortegana, Miguel Iglesias, Chumuch, en un porcentaje de 91 % y otrodistritos Sallique, Oxamarca, Tumbaden, Choropampa, Miracosta, Sallique, Hulgayoc, Huasmn, Querocotillo, Santa Cruz, Cospn, Tongod, pello se debe orientar la inversin y cortar las brechas, seal que la poblacin econmica activa est incrementndose y se debe generaempleo para aprovechar el bono demogrfico. Inform que la PEA se ubica en Cajamarca, Yonn, Jan, Baos del Inca, Pedro Glv ez, ChiletSan Silvestre y Tongod. Seal que los datos son los que tiene el INEI, indic que los distritos con mayor porcentaje de envejecimiento soJorge Chvez, Tocmoche, La Florida, Ichocn, Niepos, Andabamba Bolvar la Esperanza y Nanchoc, seal que se han disminuido las tasade fecundidad y se ha incrementado la esperanza de vida, se debe atender a la poblacin adulto mayor, los distritos con menor densidapoblacional son Tumbadn, Sexy, se han priorizado problemas demogrficos. En cuanto al bono demogrfico se da cuando se disminuye carga de dependencia total, esto significa que la PEA puede generar ahorro, esto es por la disminucin de las tasas de fecundidad, sembargo la poblacin adolecente y adulto mayor se est incrementando por ellos se debe tener perfiles epidemiolgicos. En cuanto a mujereen edad frtil se ha incrementado el uso de anticonceptivos, este programa est articulado a la poltica nacional de poblacin. Se debe recalcque este programa tiene por finalidad revertir problemas priorizados, atendiendo factores socio demogrficos, con intervenciones oportunapara la disminucin de las brecha social buscando la inclusin social; y, establece como lineamientos de poltica regional de poblacin,

promocinde empleo productivo y oportunidades de ingreso para los jvenes y adultos mayores, gestinintegral de la calidad educativa qucontribuya a la competitividad tcnica y productiva, promocin de programas de salud sexual reproductiva, para reducir el embarazo eadolescente, valoracin del proceso de envejecimiento del adulto mayor para garantizar una vejez saludable y digna. Seal como objetivogenerales, optimizar las potencialidades de la poblacin cajamarquina para el aprovechamiento del bono demogrfico como una oportunidade desarrollo sostenible,desarrollar las capacidades de la poblacin adolescente, jvenes, hombres y mujeres para garantizar una buen

salud sexual y reproductiva; valoracin del proceso de envejecimiento de la poblacin adulta mayor, para ampliar su capacidad adquisitivproductiva y acceso a servicios. Seal como objetivos especficos generarcondiciones de formacin para aprovechar la el bono demogrficimplementar programas de alfabetizacin y capacitacin productiva para jvenes, desarrollar capacidades en jvenes de sectorevulnerables, procurando su insercin en el mercado laboral,proporcionarinformacin oportuna y adecuada para el ejercicio de los derechosexuales y reproductivos,promoverla salud materna segura y saludable de la poblacin vulnerable priorizando el rea rural, reducir brechde atencin en salud sexual y reproductiva, promoverla participacin del adulto mayor de acuerdo a sus habilidades y destrezas, incrementel acceso al aseguramiento universal de la poblacin adulta mayor a los servicios de salud, adecuarlos servicios pblicos y privados al procesde envejecimiento de la poblacin adulta mayor. Indic que los principales problemas demogrficos de la Regin Cajamarca son, una limitadcapacidad para aprovechar el bono demogrfico como una oportunidad de desarrollo, un deficienteconocimiento de la poblacin adolescensobre salud sexual y reproductiva; incremento de la poblacin adulta mayor, con escasa capacidad adquisitiva y baja productividad. programa debe ayudar a las dependencias de gobierno regional para foca lizar las intervenciones y aprovechar el bono demogrfico.


La Consejera Regional por la provincia de San Ignacio, Prof. Elianita Zabaleta Garca, manifest que los datos del INEI no son tan ciertos pueno se ha considerado a la provincia de San Ignacio como provincia con PEA, a pesar de que tiene un buen porcentaje de poblacieconmicamente activa, con ms de 80, 0000 electores. Dijo que la ordenanza es muy importante pero sus datos estadsticos deben estactualizados sino esta norma no va a ser til, observ que no se ha considerado distritos muy poblados en la provincia de San Ignacio y dotras provincias como Chota, Jan y Cutervo.

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, dijo que los datos no son actuales, indic que la PEen la provincia de San Ignacio no es poblacin de esa provincia sino migrantes de otras ciudades. Seal que en el distrito de Sexy SanCruz no hay el porcentaje de PEA que se ha sealado, porque este distrito no tiene mucha poblacin, pues tiene un aproximado de 60habitantes y su poblacin es adulta, pues la mayora de jvenes migran, por tanto solicit se rectifique.

El Consejero Regional por la Provincia de Chota Lic. Leider Hugo Fuentes Estela, dijo que los datos son del INEI, y la variacin es mnima.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez, dijo que la PEA en Cajamarca migra a otras ciudades.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Sub Gerente de Asuntos Poblacionales LHernn Tafur quien indic que el estudio realizado es en base a documentos oficiales por ello se ha trabajado con el censo del INEI del a2007, adems se ha realizado un diagnstico socio demogrfico. En cuanto al distrito Sexy dijo que se va a modificar. Indic que la informaciha sido recopilada del INEI, seal que el programa tiene informacin especfica, no se puede tomar proyecciones pues se debe tomar datooficiales.


17/23

El Pleno del Consejo Regional aprob por mayora, con una abstencin de la Consejera Elianita Zavaleta Garca, acord:

PRIMERO: APROBARel Programa Regional de Poblacin del departamento de Cajamarca, que consta de cient o treinta (130) folios

SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y reas competentes del Gobierno Regional Cajamarca, la implementacin monitoreo, a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza Regional;

TERCERO: CONVOCAR a los Gobiernos Locales, segn la normativa vigente, implementen y articulen sus acciones a fin que presente Ordenanza Regional sea incluida en sus planes de trabajo y en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

CUARTO: ENCARGAR al rgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para dacumplimiento a la presente ordenanza.

QUINTO: ENCARGAR a la Direccin Regional de Administracin del Gobierno Regional Cajamarca la publicacin y difusin de presente Ordenanza Regional en el Portal Electrnico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

14. Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc - Bambamarca, Presidente de la Comisin Investigadorreferente a los audios publicados por el Diario Per 21, solicita al Pleno del Consejo Regional autorizar en Comisin de Servicios a Ciudad de Lima a dos integrantes de la comisin investigadora para recabar el audio en original y ms informacin al respecto.

El Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, Prof. Guillermo Yopla Murrugarra, dijo que con la finalidad de recabar la informacinecesaria para realizar la investigacin, por ello solicit autorizar en Comisin de Servicios a la Ciudad de Lima a dos integrantes de l

comisin investigadora para recabar el audio en original y ms informacin al respecto.

El Pleno del consejo Regional acord:

15.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, solicita al Pleno del Consejo Regionaautorizar en comisin de servicio a los integrantes de la Mancomunidad Regional por Cajamarca los seores Consejeros JosHomero Medina Marn y Hugo Fuentes Estela y al presidente de la Mesa Directiva de la Mancomunidad Regional, Amazonas, SaMartin, La Libertad y Cajamarca, para los das 20 y 21 de noviembre del presente ao en la ciudad de Chachapoyas, ademautorizar en comisin de servicios al Presidente de la Mancomunidad Regional a la ciudad de Trujillo el da 13 de noviembre de 2012

El Consejero Regional por la provincia de Jan Prof. Elzer Elera Lpez, dijo que debido a que conformamos la Mancomunidad AmazonasSa

MartnLa LibertadCajamarca, el Consejo Regional Cajamarca ha designado a tres consejeros que lo representen ante la mancomunidaellos son el Lic. Lider Hugo Fuentes Estela, Jos Homero Medina Marn y su persona, por tanto solicit les autorice en comisin de servicios fin de que participen en la VIII Sesin Ordinaria de la Mancomunidad Regional.

16. Dictamen N 023-201 2-GR.CAJ-CR/COAJ -CODESO, evacuado por la Comisin Ordinaria de Asuntos Jurdicos y Desarrollo Sociareferente a la aprobacin del Proyecto de Ordenanza Regional que declara de "Inters y Necesidad Pblica Regional la Programacide Cultura de Paz y el Manejo Constructivo de Conflictos Sociales Regionales".

El Consejero Regional por la Provincia de Cutervo Prof. Hilario Porfirio Medina Vsquez, dijo que el fundamento de esta ordenanza, ya fusustentada en el Consejo Regional y se acord que se elabore el dictamen, respectivo a fin de ser sometido al Pleno del Conse jo Regional pasu aprobacin.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que no amerita mayor debate pues ya fu

sustentada.

El Pleno del Consejo Regional acord:

PRIMERO: DECLARAR de Inters y Necesidad Pblico Regional la Promocin de la Cultura de Paz y el Manejo Constructivo dConflictos Sociales Regionales.

SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Regional de Desarrollo Social, disee y desarrolle, polticas y estrategias para la Promocin dla Cultura de Paz y prevencin de los conflictos sociales, de acuerdo con las funciones y competencias del GobiernRegional Cajamarca, en el plazo no mayor de 90 das partir de la vigencia de la presente Ordenanza.


18/23

TERCERO: ENCARGARa la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la realizacin de las acciones, actividades y polticas, pertinentedirigidas a la prevencin y solucin de conflictos sociales, y la promocin de la Cultura de Paz.

CUARTO: CONVOCAR a los Gobiernos Locales, segn la normativa vigente, implementen y articulen sus acciones a fin que presente Ordenanza Regional sea incluida en sus planes de trabajo y en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

QUINTO: ENCARGAR al rgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para dcumplimiento a la presente ordenanza.

SEXTO: ENCARGAR a la Direccin Regional de Administracin del Gobierno Regional Cajamarca la publicacin y difusin de presente Ordenanza Regional en el Portal Electrnico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

17.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita al Pleno dConsejo Regional, debatir la creacin del Da de la Defensa de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en la Regin Cajamarcteniendo en cuenta la Defensa del Cerro Quilish y las Lagunas que se encuentran en Minas Conga.

El Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, dijo que la Regin Cajamarca ha realizado undefensa de los derechos naturales por ello es necesario que se institucionalice mediante ordenanza regional, el da de la Defensa de loRecursos Naturales y el Medio Ambiente en la Regin Cajamarca, teniendo como antecedentes la Defensa del Cerro Quilish y la Lagunas quse encuentran en Conga.El Pleno del Consejo Regional acord que el pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer ManuFlorin Cedrn, pase a las comisiones de Gestin Ambiental Sostenible y Asuntos Jurdicos.

18.

Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Contumaz, Prof. Elmer Manuel Florin Cedrn, solicita sconvoque al Director de la Agencia Agraria de la Regin Cajamarca, a fin de informar ante el Pleno del Consejo Regional el nivel dinversin en su sector y la formulacin de Proyectos a nivel Regional.

La Presidenta de la Mesa Directiva Dra. Sara Elizabeth Palacios Snchez dio el uso de la palabra al Director de la Agencia Agraria de la RegiCajamarca, quien luego del saludo respectivo dijo que a la fecha se tiene el 83% de ejecucin, seal que actualmente se tiene el 33% einversin. Los niveles de productIvidad en la regin son muy bajos, especialmente en las actvidades que generan el mayor empleo, lo qilustra la magnitud del problema del desarrollo de Cajamarca, proyecto Mejoramiento de la competitividad de los productores de ganado bovinlechero en la Regin Cajamarca, con cdigo SNIP N 225834, el proyecto brindar el apoyo directo a 44,325 beneficiarios en las trec

provincias, tiene por finalidad mejorar los servicios en la cadena productiva de leche, desarrollando las competencias a travs de tecnologastcnicos especializados en mejoramiento ganadero; capacitacin y asistencia tcnica en industrias lcteas; desarrollo de habilidadeempresariales y de gestin; fomento y mejoramiento del acceso a mercados; asociatividad y fortalecimiento de organizaciones. Locomponentes son Disponibilidad de tecnologas y Tcnicos especializados en mejoramiento ganadero mediante tecnologas dproduccin animal en servicio (inseminacin artificial, alimentacin de animales al pastoreo y sanidad animal), implementadas al 3er aotcnicos al servicio ganadero, en el mbito regional al tercer ao.

Capacitacin y asistencia tcnica en industrias lcteas, conproductorcapacitados al tercer ao,Desarrollo de habilidades empresariales y de gestin mediantecentros de gestin empresarial funcionando tercer ao, Fomento y mejoramiento del acceso a mercados

mediante convenios de comercializacin de productos lcteos en ejecucin tercer ao, Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones, a travs de organizaciones de ganado lechero comercializan en formasociada al 3er ao. Otro proyecto es el Mejoramiento de los sistemas de produccin agropecuaria de los pequeos y medianoProductores de la regin Cajamarca, tiene como objetivo incrementar los niveles de produccin y productividad de sus cultivos y crianzas,travs de un manejo integral de la unidad agropecuaria, pues en Cajamarca no hay un ordenamiento de los predios donde muchos de lo

espacios son ociosos. En la provincia de Cajamarca se tiene los distritos de Chetilla, Cospn, Jess, La Encaada, Llacanora y Namora, en provincia de San Pablo en los distritos de San Pablo y Tumbadn y en la provincia de San Miguel los distritos de Calquis, Catilluc y Tongod, ela provincia de Contumaz los distritos de Santa Cruz de Toledo, Guzmango, en la provincia de San Marcos los distritos de Chancay, GregoriPita, Jos Manuel Quiroz, Jos Sabogal, en la provincia de Cajabamba Cachachi y Sitacocha, en la provincia de Celendn Huasmn, MiguIglesias, Sorochuco, Oxamarca, en la provincia de Hulagayoc el distrito de Hualgayoc, en la provincia de Chota los distritos de AnguiChimban, Querocoto, en la provincia de Cutervo Querocotillo, en la provincia de Santa Cruz, Sexi, indic que se ha trabajado con cifras del INy estos son los distritos de extrema pobreza. Tiene por componentesConservacin de suelos, mediante las Prcticas mecnico estructural dconservacin de suelos (Zanjas de Infiltracin y Terrazas de formacin lenta) y mediante Prcticas agronmicas (produccin de compost


19/23

humus y con cercos de barreras vivas), Forestacin y reforestacin, mediante la produccin de plantas, plantacin y manejo de especieforestales nativas y exticas con sistemas agroforestales y silvo pastoriles; y, la produccin, plantacin y manejo de especies frutaleadaptadas a las zonas alto andinas, Desarrollo productivo agropecuario mediante diseo predial (zonificacin, rotacin de cultivos siembra de productos alternativos), plan de capacitacin en manejo de cultivos (maz, papa, trigo, quinua, arveja, frejol), instalacin y manejo dpastos naturales y cultivados, plan de capacitacin en manejo, sanidad, alimentacin y reproduccin en animales menores y mayores (crianzafamiliares), plan de manejo del agua a nivel parcelario,Gestin del agua mediantemejoramiento de infraestructura de riego parcelario (micreservorios familiares, compuertas, canales parcelarios), manejo y distribucin de agua de riego a nivel de parcela, Agroindustria ruralGestin comercial, promocin de la asociatividad, fortalecimiento de capacidades para la transformacin y comercializacin de productos comercado establecido. El proyecto Aprovechamiento de pastos alto andinos con fines de introduc

avta de secion

Documents

Transcript of avta de secion