EXPEDIENTE DE AMPLIACIN DE PLAZO DE OBRA N 03

EJECUCIN DE LA OBRA: ADECUACIN VIAL DE LA AV. TOMAS MARSANO TRAMO: PUENTE ATOCONGO OVALO LOS CABITOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LNEA 1, TRAMO 1 DEL SETMLC

NDICE

ObraLP N 002-2014-AATE EJECUCIN DE LA OBRA: ADECUACIN VIAL DE LA AV. TOMAS MARSANO TRAMO: PUENTE ATOCONGO OVALO LOS CABITOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LNEA 1, TRAMO 1 DEL SETMLC.

TEMDESCRIPCIN

1.- Generalidades 2.-Antecedentes

3.-Fundamentos de Derecho 3.1.-Marco Legal Aplicable 3.2.-Del Contrato De Obra N 015-2014-Mtc/33 3.3-De las Bases De Inicio Del Plazo De Ejecucin De Obra 3.4.-Artculos Especficos De La Ley Y Reglamento De Contrataciones Del Estado 3.4.1.-Artculo 41 de la Ley Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 3.4.2.-Artculo N 200 del Reglamento Causales de Ampliacin de Plazo 3.4.3.-Artculo 201.- Procedimiento de ampliacin de plazo 4.-Fundamentos de Hechos 4.1.- Anotaciones del Cuaderno de Obra 4.2.- Comunicaciones Cursadas

5.-Anlisis y justificacin tcnica de la Ampliacin de Plazo (parcial) N 01 del Contratista 5.1.-Anlisis 5.2.-Justificacin Tcnica5.3.-Cuantificacin de la Ampliacin de Plazo

6.-Conclusiones

7.-Recomendaciones

8.-AnexosExpediente del ContratistaCronograma de Ejecucin de Obra

JUNIO DE 2015

1. GENERALIDADES

PROPIETARIOAUTORIDAD AUTNOMA DEL SISTEMA ELCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

PROCESOLP N 002-2014 - AATE

CONTRATISTAC.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.

VALOR REFERENCIALS/. 18517,901.38 (Incluido I.G.V)

MONTO DE CONTRATOS/. 17777,777.77 (Includo I.G.V)

FECHA PRESUPUESTO BASE11 de noviembre de 2013

SISTEMA CONTRATACINA Suma Alzada

PLAZO DE OBRA240 das calendario

PLAZO DE OBRA CON LA AMPLIACIN DE PLAZO N 01281 das calendario

PLAZO DE OBRA CON LA AMPLIACIN DE PLAZO 02332 das calendario

INICIO DE OBRA20 de enero de 2015

TERMINO DE OBRA SEGNCONTRATO ORIGINAL16 de setiembre de 2015

TERMINO DE OBRA SEGNAMPLIACIN DE PLAZO N 0127 de octubre de 2015

TERMINO DE OBRA SEGN AMPLIACIN DE PLAZO N 0217 de diciembre de 2015

RESOLUCIN DE AMPLIACINDE PLAZO DE OBRA N 01N 030-2015-MTC/33 del 07.04.15

RESOLUCIN DE AMPLIACINDE PLAZO DE OBRA N 02N 049-2015-MTC/33 del 29.05.15

SUPERVISINCONSORCIO VIAL SURCO

UBICACIN DE OBRAAv. Toms Marsano (Tramo: Pte. Atocongo Ovalo Los Cabitos)

DISTRITOSantiago de Surco.

PROVINCIA DPTO.Lima.

2. ANTECEDENTESLos antecedentes o circunstancias ocurridas en la obra desde su fecha de inicio se detallan a continuacin: La Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) convoco mediante convocatoria publicada en la pgina web del SEACE con fecha 09/05/201 el proceso de seleccin para la licitacin LP N 002-2014-AATE para la ejecucin de la Obra EJECUCIN DE LA OBRA: ADECUACIN VIAL DE LA AV. TOMAS MARSANO TRAMO: PUENTE ATOCONGO OVALO LOS CABITOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LNEA 1, TRAMO 1 DEL SETMLC 4, por un valor referencial de S/. 18517,901.38 incluido los Impuestos de Ley.

El propsito del proyecto es la Rehabilitacin y/o Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la Av. Tomas Marsano Tramo Puente Atocongo Ovalo Los Cabitos, en el distrito de Santiago de Surco, Tramo 1, Lnea 1 del SETMLC, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE, para una vida til de 20 aos. El 10 de setiembre de 2014, el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la L. P. N 002-2014 para la contratacin de la Ejecucin de la Obra ADECUACIN VIAL DE LA AV. TOMAS MARSANO TRAMO: PUENTE ATOCONGO OVALO LOS CABITOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LNEA 1, TRAMO 1 DEL SETMLC a la empresa C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A., mediante Sistema de contratacin a SUMA ALZADA por un monto de S/. 17777,777.77 incluido los impuestos de ley, de conformidad a los trminos de referencia del proceso de seleccin.

El 27 de noviembre de 2014 se suscribi el Contrato de Obra N 015-2014-MTC/33 entre la Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE, y el Contratista C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A., por un monto de S/. 17777,777.77 con precios referidos al mes de Noviembre de 2013 y con un plazo de ejecucin de obra de acuerdo a las Bases integradas y el Contrato de Obra de doscientos cuarenta (240) das calendarios (d.c.).

Mediante el Acta de Entendimiento para el Inicio del plazo de Ejecucin de la obra suscrita el 12 de diciembre de 2014 la Entidad y el Contratista acordaron precisar que el inicio del plazo de ejecucin de obra se computara a partir del da siguiente de cumplir con la entrega del terreno y con la condicin extraordinaria de contar previamente con el permiso y/o autorizacin por parte del Concesionario de la Lnea 1 de la operacin del Metro de Lima para la realizacin de los trabajos en la zona perifrica y/o colindante en todo el tramo del derecho de va y estaciones sealadas en el proyecto, a cargo de la AATE. El 13 de enero de 2015 mediante comunicacin dirigida a la AATE, el Concesionario de la Lnea 1 G&M Ferrovas S.A. autoriza la realizacin de los trabajos en la zona perifrica y/o colindante en todo el tramo de derecho de va y estaciones sealadas en el proyecto Lnea 1 del Metro de Lima, pero sujetando dicha autorizacin a una reunin de coordinacin previa, la misma que se realiz con fecha 14 de enero de 2015, reunin en la que se expuso y expuso los alcances tcnicos del proyecto.

Mediante la Resolucin N 159-2015-MML/GTU-SIT del 14 de enero de 2015 la GTU de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba el plan de desvos presentado y autoriza a CAH CONTRATISTAS GENERALES S. A, para interferir la va mencionada en forma temporal en base a las fases de la programacin de la obra en que se ha subdividido el proyecto para la intervencin a partir del 21 de enero de 2015, cuya duracin en su primera etapa (fase 1 - fase 2) es de 120 d.c., la segunda etapa por 60 d.c. y la tercera etapa por 60 d.c., dando los alcances, exigencias y/o requisitos que se deben cumplir durante la vigencia de la resolucin mencionada.

Mediante la carta N 075-2015-MTC/33 del 16 de enero de 2015 la AATE remiti al Contratista el estudio de Impacto Ambiental de la Lnea 1, Tramo 1 Villa El Salvador Av. Grau del Metro de Lima, aprobado por la DGASA del MTC, correspondiendo a la presente obra dicho estudio de impacto ambiental. El 19 de enero de 2015 se realiz la entrega del terreno, en cuya acta se dej constancia de las observaciones siguientes:a. La existencia de canales de regado administrado por la Comisin de Regantes de Surco, en la zona de obra, que no estn contemplados en el expediente tcnico de obra.b. La presencia de cmaras de control de redes de agua potable, administrada por SEDAPAL en la zona de obra, instalaciones que no figuran en los planos del expediente tcnico de obra.c. Se deja constancia la presencia de noventa (90) postes de alumbrado aprox. cuya reubicacin considerados en el presupuesto, no se encuentran indicados en los planos del proyecto.d. As mismo, el contratista deja constancia de omisiones y/o incongruencias de partidas a ejecutar en la obra versus lo establecido en el expediente tcnico del proyecto, los que sern debidamente establecidas y anotadas va cuaderno de obra para su evaluacin y tratamiento a seguir en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La fecha de inicio contractual de obra es el 20 de enero de 2015, que corresponde al da siguiente de la entrega del terreno y un plazo de ejecucin de obra de 240 das calendarios, teniendo como fecha de trmino el 16 de setiembre de 2015. De acuerdo al cronograma de ejecucin de obra vigente al inicio contractual la partida trazo y replanteo se inicia el 20 de enero de 2015 y la partida de demoliciones el 22 de enero de 2015.

Con la carta CAH N 0059.01.15 del 21 de enero de 2015 el Contratista remite a la Supervisin de Obra Consorcio Vial Surco el replanteo del proyecto basado en los lmites de propiedad de las viviendas existentes, veredas y la zona central de la va del Tren Elctrico, encontrndose que en algunos tramos del levantamiento realizado no son coincidentes con el proyecto contratado.

El 23.01.2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 08 que ha recepcionado la carta de Luz del Sur DPSA-1363570 del 22.01.15 relacionada con el presupuesto Remocin, Traslado y Reposicin de las Redes Elctricas de Media tensin, baja tensin y Alumbrado pblico, para el proyecto de la Adecuacin Vial de la Av. Tomas Marsano tramo puente Atocongo Ovalo Los Cabitos. Estos trabajos corresponden a una lnea nueva de alumbrado pblico, no considerados en la ejecucin contratada, por lo que se corre traslado a la AATE para su pronta atencin y pago correspondiente, siendo este evento el inicio de una causal Abierta de Ampliacin de Plazo por causas no imputables al contratista en concordancia al artculo 200 inciso a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Asimismo, de acuerdo a la constatacin del levantamiento topogrfico que se viene efectuando se ha detectado interferencia visibles no consideradas en el expediente tcnico contratado.

El 24.01.2015 el contratista deja constancia en el asiento N 10 que a la fecha con la carta CAH N 068.01.15 se hace entrega del Expediente de Deficiencias del Proyecto resultante de la evaluacin de los planos constructivos del proyecto contrastado con los planos de demolicin versus el levantamiento topogrfico en la obras civiles, que requiere ser evaluadas por el Proyectista.

El 27.01.2015 la Supervisin mediante la carta N 003-15-CVS/OBRA que contiene el expediente con las deficiencias del proyecto, las que dada su magnitud -en mrito a lo indicado en el artculo 196 del Reglamento de Contrataciones del Estado- recomienda a la Entidad que sean puestas en conocimiento del proyectista para su subsanacin y/o regularizacin que sean pertinentes.

El 02.02.2015 el contratista indica en el asiento N 21 que presenta un informe de levantamiento topogrfico, que denota las inexactitudes encontradas en el campo por razn de las deficiencias del levantamiento geodsico del proyecto, el cual debe ser evaluado para su reformulacin por el proyectista.

El 07.02.2015 el contratista deja constancia en el asiento N 29, que hasta que no se apruebe el trazo presentado y no se solucionen las deficiencias del proyecto y las interferencias no se pueden iniciar los trabajos, ocasionando atrasos en la programacin de obra vigente, lo que originara una ampliacin de plazo en concordancia con el artculo 200 del Reglamento; las mismas que necesitan ser absueltas por el proyectista. Las interferencias encontradas no consideradas en el expediente tcnico ni en el presupuesto corresponden a los postes de alumbrado, los canales de riego, la interferencia de las cmaras de vlvulas de SEDAPAL.

Mediante el asiento N 42 del 20.02.2015 la Supervisin indica que como resultado de la reunin conjunta de los involucrados en la reunin del 19.02.15 en la fecha se presenta mediante las cartas CAH N 145.02.15 y 009-15-CVS/OBRA los planos adecuados a la topografa existente la nueva geometra vial. Estos planos, de acuerdo a la normativa despus de su revisin deben ser aprobados por la instancia de la AATE para su ejecucin.

El 03.03.15 el contratista deja constancia en el asiento N 51 a la Supervisin, que con fecha 03.03.15 se recepciono la carta de la Supervisin 011-15-CVS/OBRA, mediante la cual hace conocimiento que mediante la carta N 281-2015-MTC/33 la AATE ha aprobado el trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes) del proyecto descritos en las tablas N 01 y N 02 y los planos (10) PLAN-PR-001 al PLAN-PR-010, con el fin del replanteo y de ejecucin de obra. Pese a ello, con el expediente tcnico entregado no se puede realizar el replanteo toda vez que la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial, corresponde a un nuevo trazo (Ejes) el que no es coincidente con los planos constructivos del proyecto, los cuales actualmente no se cuentan, siendo los nuevos planos y documentacin complementaria imprescindible para poder dar inicio a los trabajos.Dicho evento de la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes) del proyecto, es parte de la causal abierta de ampliacin de plazo que viene operando y que corresponde al trazo y replanteo del Cronograma de Ejecucin de obra vigente. En tanto la causal abierta (trazo-replanteo) no tiene fecha prevista de conclusin al no contarse con los nuevos planos constructivos del proyecto, de acuerdo al artculo 201 del Reglamento se solicitara dentro del plazo una solicitud de Ampliacin de plazo 01 (Parcial) es decir dentro de los 15 das calendarios del presente hecho invocado. El 17.03.15 de acuerdo a lo estipulado en el artculo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista presenta dentro del plazo de ejecucin vigente de obra el expediente de la Ampliacin de Plazo N 01, ampliacin de plazo parcial por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. El 27.03.15 mediante la carta CAH N 238.03.15 del 27.03.15 el contratista hace entrega de los siguientes documentos: Informe tcnico de Elaboracin de planos Complementarios de Adecuacin de la Geometra Vial, adecuado al nuevo trazo (ejes) aprobado. Planos de Demolicin (7) PLAN-DE-001 a DE-007. Planos de Construccin (10) PLAN-CO-001 a CO-010. Planos de Perfil Longitudinal (06) PER-001 a PER-006. CD con informacin Digital.

Mediante la carta N 375-2015-MTC/33.1 del 07 de abril de 2015 la AATE alcanzo la Resolucin Directoral N 030-2015-MTC/33, que declara procedente la solicitud de Ampliacin de Plazo N 01 al Contrato N 015-2014-MTC/33 por 41 das naturales, teniendo como nueva fecha de finalizacin del plazo el 27 de octubre de 2015. Mediante el asiento N 82 del 10.04.2015 la Supervisin indica que con la carta N 28-CVS/OBRA se ha presentado y solicitado la aprobacin de los planos que complementan la topografa acorde con el trazo de ejes aprobado por la AATE mediante la carta N 281-2015-MTC/33.1. Estos planos, cuya aprobacin se ha solicitado a la AATE elaborados por el Contratista tienen la conformidad de la Supervisin de Obra.

Mediante la carta N 34-2015-CVS/OBRA del 23 de abril de 2015, de la Supervisin informa al Contratista sobre la entrega de los planos aprobados, que complementan la topografa acorde al nuevo trazo de ejes. Dado a que los planos mencionados en nmero de doce y codificados del PER-001 al PER-006 y ST-001 al ST-006 se convierten en contractuales se hace entrega oficial al Contratista para los efectos de ejecucin de la obra, la misma que como consecuencia de las coordinaciones y acciones que se vienen tomando en forma conjunta con la AATE debe proseguir el 28 de Abril del 2015, con la ejecucin de los trabajos en su Fase I, Primera Etapa segn la programacin de obra y plan de desvi de transito correspondiente.

El 23.04.15 en el asiento N 91 el Contratista indica que en su carta CAH N 0294.04.15 del 21.04.2015 determina -de acuerdo a las coordinaciones realizadas y habiendo complementando las recomendaciones de la GTU de MML- que el Simulacro e Implementacin del Plan de Desvos de Transito se efectuara el da 24.04.2015 para poder dar Inicio a la obra el 28.04.2015. Por lo expuesto se comunica que de acuerdo a lo indicado por la AATE la Causal Abierta de Ampliacin de plazo deja de operar hasta el 27 de Abril 2015, al haberse cumplido con la entrega de los planos Complementarios acorde al nuevo trazo (ejes) de la Nueva geometra vial del Proyecto aprobado por la AATE, as como el Compromiso contrado del cumplimiento del Simulacro del plan de desvi de trnsito para el da 24.04.2015 para poder dar Inicio a la obra el 28 Abril 2015.

Con fecha 30.04.15 se deja constancia en el asiento N 96 que durante la ejecucin de la obra se viene encontrando:1.- Red Secundaria tubera Matriz asbesto cemento y Conexiones Domiciliarias (lado derecho).a. En el tramo de la Progresiva 0+300.00 a 0+420.00 se ha encontrado la tubera matriz de asbesto cemento de 150 mm de dimetro a 1.10 m de la vereda existente y a una profundidad de 0.90 m a 1.00 m de la rasante.b. En el tramo de la Progresiva 1+255.00 a 2+000 se ha encontrado la tunera Matriz de asbesto cemento de 150 mm de dimetro en la berma lateral existente y a una profundidad de 0.90 a 1.00 m.c. En el tramo comprendido entre la Progresiva 1+255 a 2+000 las conexiones domiciliarias de agua Potable se encuentran a 0.20 debajo del nivel de rasante existente estando mayormente dentro de la fosa de concreto del pavimento existente, en el mbito de la obra se encuentra identificada 301 conexiones domiciliarias de 7 ml de longitud cada una aproximadamente.d. La Red de Alcantarillado y sus conexiones domiciliarias las mismas que por razones de trabajo de las demoliciones van a resultar involuntariamente daadas, como viene ocurriendo en los trabajos de demoliciones del pavimento existente entre progresivas 1+220 al 2+000 de la va auxiliar Sur-Norte.

Mediante el asiento N 97 del 30.04.2015 la Supervisin indica que prosiguen los trabajos encontrndose en su desarrollo con tuberas y conexiones domiciliarias de agua potable, as como estructuras de los canales de riegos superficiales; ambos circunstancias que vienen causando interferencias que deben resolverse. Se prev que cuando se ejecuten los trabajos de las partidas 03.01 Corte a nivel de subrasante, 03.02 Perfilado y Compactacin de la subrasante, 05.01 Base Granular y 05.02 Sub base granular, se originaran fallas y/o deterioros de las redes sanitarias; situacin que aflija a la participacin de SEDAPAL para deslindar responsabilidades respecto al estado, ubicacin, antigedad, etc. de sus instalaciones que se venan afectadas por los trabajos de compactacin contratados. El da sbado 2 de mayo de 2015, el Contratista , la Supervisin de Obra y el Administrador del Contrato de la AATE dada las circunstancias resultantes de la intervencin efectuada (demolicin de pavimento) en los tramos de la va auxiliar (sentido sur a norte) Av. Velasco Astete Av. Surco (progresivas 1+220 1+550) y el tramo Av. Surco Calle Enrique Salazar (progresivas 1+550 2+000) evidenciaron que: 1. En los trabajos de demolicin se encontraron los siguientes problemas tcnicos no precisados en el expediente tcnico contratado:a. Conexiones domiciliarias de agua potable embebidas en la losa de concreto del pavimento existente o inmediatamente por debajo de la misma a una profundidad promedio de 0.20 m., es decir muy superficiales.b. De las prospecciones efectuadas en la zona intervenida se ha determinado que la tubera matriz de la red secundaria es de asbesto cemento de dimetro de 150 mm a una profundidad promedio desde la rasante de la pista existente de 1.00 m. Por lo tanto el tipo de la tubera matriz (asbesto cemento) y las profundidades de instalacin de la tubera matriz como las conexiones domiciliarias contravienen a las propias especificaciones tcnicas de SEDAPAL; es decir estn muy superficiales.

2. Por la superficialidad con que se vienen encontrando las instalaciones de SEDAPAL no ser posible efectuar los trabajos de pavimentacin, de acuerdo a las especificaciones tcnicas, que establecen una compactacin del orden de 100% de la mxima densidad obtenida del ensayo Prctor Modificado. Esta compactacin solo ser posible obtener con rodillos vibratorios de un peso dinmico no menos de 10 ton, cuyo efectos y la poca profundidad de las tuberas (0.60 m.) ocasionara la rotura de las mismas.Los problemas mencionados requieren de las siguientes medidas:i. Solicitar a SEDAPAL (a las instancias que correspondan: Redes Primarias, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado) la descripcin del estado situacional de sus instalaciones (en el mbito de la obra a ejecutar), mediante el cual se establezcan: el estado de las mismas (antigedad), tipo de tuberas, certificaciones, profundidades, ubicacin, conformidad de las redes existentes (primarias y secundarias y de conexiones domiciliarias), para proseguir la ejecucin de la obra y hacerla tcnicamente sostenible.ii. Revisin conjunta de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (SEDAPAL, CAH Contratistas Generales S.A., Consorcio Vial Surco), a fin de prever las interferencias y otros.iii. Ejecucin de la rectificacin de las conexiones domiciliarias en la zona de obra en forma paralela a la ejecucin de los trabajos de la obra principal, a cargo de SEDAPAL. Se estima en 301 las conexiones domiciliarias de agua potable en la zona de obra, las cuales deben ser constatadas por SEDAPAL.iv. Solicitar a SEDAPAL los planos actualizados de las instalaciones de las redes de agua potable primarias y secundarias, as como de las conexiones domiciliarias. Del mismo modo la distribucin de la red de alcantarillado.

El 04.05.15 se deja constancia en el asiento N 100 que los trabajos de demolicin se vienen realizando a ritmo lento, visto a las interferencias encontradas de redes y conexiones domiciliarias de agua que se encuentran a flor de tierra embebidas un el concreto, dejndose constancia que es necesario una evaluacin en campo de personal de SEDAPAL a fin puedan constatar las redes y solicitar informacin de los trabajos a seguir para no afectar redes Sanitarias y Alcantarillado, trabajos de afectacin que no se encuentran considerados en el proyecto ni en el presupuesto contractual

Mediante la carta N 37-2015-CVS/OBRA del 04 de mayo de 2015, el Supervisor informa a la AATE sobre las deficiencias tcnicas de las instalaciones de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable en la avenida Marsano, y mediante un informe detalla las incidencias que se vienen suscitando en la ejecucin de la obra que por su implicancia en el cumplimiento del plazo contractual requieren de la toma de medidas correctivas para su solucin, puesto configuran interferencias no previstas en el expediente tcnico. La Supervisin indica en el asiento N 103 del 06.05.2015, que habindose realizado con fecha 06.05.15 una reunin tcnica en las oficinas de SEDAPAL (Surquillo), entre los funcionarios de la AATE, SEDAPAL, la Supervisin de Obra y el Contratista, relacionada con las redes sanitarias existentes en el mbito de la obra y que la interfieren, se ha concluido en la necesidad de solicitarle a SEDAPAL un diagnstico del estado de las redes y conexiones dada su antigedad, que determine si es posible construir el nuevo pavimento sin el previo cambio de las mismas.Al respecto la Supervisin de Obra en su carta N 37-2015-CVS/OBRA ha recomendado a la AATE el cambio de las tuberas, que por su antigedad y el tipo de material de que estn construidas, van a colapsar durante la ejecucin de los trabajos (en especial por la compactacin de la estructura del pavimento) o durante la vida til del nuevo pavimento por las cargas de servicio de transito con la implicancia de su deterioro prematuro. Con fecha 07.05.15 se deja constancia en el asiento N 104 a la Supervisin, que a la fecha se viene trabajando A RITMO LENTO los trabajos de Demolicin, por lo que se solicita en forma urgente la Definicin del tratamiento a seguir respecto a las Interferencias encontradas de Redes Sanitarias Conexiones Domiciliarias de Agua que se encuentra a flor de tierra y que imposibilita continuar con los trabajos programados, evento que es causal de una Ampliacin de Plazo que viene operando desde el 02 de Mayo 2015 segn anotacin del Cuaderno asiento N 98.

En el asiento N 107 del 08.05.2015 la Supervisin indica, que en la fecha, la AATE en correspondencia con la recomendacin de la Supervisin contenida en su carta N 37-2015-CVS/OBRA, ha solicitado informacin sobre el estado de las redes de agua potable y alcantarillado as como de las conexiones domiciliarias en el mbito de la obra y las medidas a tomar por parte del Contratista con la finalidad de evitar daos a las instalaciones sanitarias.Asimismo, en la fecha se realiz en obra una reunin tcnica de los involucrados (AATE, SUPERVISIN, CONTRATISTA) con la finalidad de tomar medidas respecto a la contingencia que han producido las redes sanitarias superficiales en ciertos sectores a intervenir. Se concluy la reunin, de la que dejamos constancia, indicndose que no es procedente continuar con las demoliciones hasta tener precisado el estado actual de las tuberas por parte de SEDAPAL (incluyendo las conexiones); hacer una evaluacin de la reparacin de las tuberas y conexiones que conllevara a una prestacin adicional que debe ser aprobado, de acuerdo a la normativa; la posibilidad de emplear mezclas asflticas modificadas para asegurar el periodo de diseo y no agudizar la problemtica que acusara la ejecucin de los trabajos de la estructura del pavimento e instalaciones existentes por la compactacin.

En la carta N 445-2015-MTC/33.1 del 08 de mayo de 2015, la AATE solicita a SEDAPAL informacin sobre el estado de las redes de agua potable y alcantarillado, as como las conexiones domiciliarias en zona de obra, en concordancia a la reunin sostenida el 06.05.2015 en las oficinas de SEDAPAL, con la presencia de su personal tcnico, representantes de la AATE, el Contratista y supervisor de la Obra, en donde se expuso que la AATE viene ejecutando la obra en la Av. Tomas Marsano en el tramo comprendido entre el Ovalo Los Cabitos y el Puente Atocongo, segn el expediente tcnico que representa una longitud de 2.89 km de la citada avenida. La Supervisin en el asiento N 109 del 11.05.2015 indica que se est a la espera de la respuesta de SEDAPAL sobre el diagnostico de las tuberas de las redes sanitarias de agua potable y alcantarillado que discurren dentro del mbito de la obra y que se viene constituyendo una interferencia para el desarrollo de la obra, segn la programacin de obra vigente. En tal sentido, mientras no se tenga una respuesta a la carta N 445-2015-MTC/33.1, cursada por SEDAPAL a la Jefatura de Equipo, Operacin y Mantenimiento Redes de Surquillo SEDAPAL, debe proseguir con la ejecucin de la obra en sus extremos factibles de ejecutar.

Con fecha 12.05.15 el Contratista indica en el asiento N 110 que debido a las interferencias de las redes sanitarias de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias no se puede continuar con las demoliciones programadas. Asimismo, indica que es urgente definir el tratamiento a seguir con respecto a los trabajos de pavimentacin afectados por las interferencias de dichas redes y que de acuerdo a las coordinaciones presentara un replanteo de para la rehabilitacin de las redes sanitarias y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, con la finalidad de que a travs de AATE se apruebe un proyecto que corresponder a una prestacin adicional de obra al no estar contemplado en el expediente tcnico contratado- siendo que corresponde a una deficiencia del proyecto.Asimismo se indica que los trabajos que se vienen llevando a un ritmo lento, por lo que est operando una causal abierta de Ampliacin de Plazo N 03, por atrasos y/o paralizaciones de trabajos por causas no atribuibles al contratista.

Mediante asiento N 111 del 12.05.2015 la Supervisin indica, sobre las interferencias que se han detectado en el mbito de la obra (redes elctricas, redes sanitarias, canales de riego y otros), estas interferencias son de pleno conocimiento de la AATE y segn las coordinaciones conjuntas efectuadas con las misma, se han tomado medidas tcnicas para su solucin, en el caso especfico de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado la AATE est a la espera del diagnstico del estado de las redes indicadas por parte de la concesionaria SEDAPAL.El contratista debe presentar para las zonas intervenidas un proyecto de reposicin de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, segn lo acordado en la reunin conjunta con la AATE realizada el 08.05.15, para viabilizar la ejecucin de la obra en dichas zonas, de ser el caso, segn los artculos 41 y 207 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado respectivamente.

El Contratista en el asiento N 112 del 13.05.15 indica que viene operando la causal abierta de Ampliacin de Plazo N 03 por atrasos y/o paralizaciones de trabajos por Causas No atribuibles al Contratista por las Interferencias de las Redes de Agua Desage y conexiones Domiciliarias que no estn contempladas en el proyecto ni en el presupuesto de obra que impiden que se prosiga con la Partida de Demoliciones y subsiguientes, no pudindose proseguir con dichos trabajos hasta no tener la respuesta del tratamiento a seguir por parte de la ENTIDAD quienes han solicitado el Informe situacional de la Redes Sanitarias de Agua Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias a SEDAPAL.

La Supervisin indica en el asiento N 116 del 18.05.2015, que se est a la espera de la informacin solicitada a SEDAPAL sobre el estado de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las respectivas conexiones domiciliarias, existentes en el mbito de la obra; y que constituyen interferencias no previstas en el expediente tcnico que a la fecha vienen impidiendo la ejecucin de la obra en sus partidas de pavimentacin. El Contratista en el asiento N 117 del 18.05.15 indica sobre la ocurrencia anotada en el asiento N 98 del 02 de mayo sobre las interferencias de redes de agua potable de redes secundarias conexiones domiciliarias de agua, las mismas que impiden seguir trabajando en las partidas contratadas; interferencias que no se encuentran consideradas en el expediente tcnico ni en el presupuesto de obra, configurando una deficiencia del proyecto, cuyo plazo de absolucin de acuerdo al artculo 196 del Reglamento ha vencido y por lo tanto al estar operando una causal abierta que configura la Ampliacin de Plazo N 03 segn el artculo 200 del Reglamento y que solicitara una ampliacin de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, que impidiendo la ejecucin de las partidas de pavimentacin y afectando ruta crtica.

Mediante la carta N 466-2015-MTC/33.1 del 18 de mayo de 2015, la AATE comunica a la Supervisin las instrucciones para superar las deficiencias tcnicas de las instalaciones de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable en la Av. Tomar Marsano, basndose en el Informe Tcnico N 004-2015-MTC/33.4-RFSM, en el segundo prrafo de las conclusiones, lo siguiente:El Supervisor de Obra en coordinacin con el Contratista, debe iniciar el procedimiento de prestaciones adicionales de obras establecido en el artculo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que permita adecuar el diseo contenido en el expediente tcnico para reducir la afectaciones a las redes de agua y alcantarillado y viabilizar el cambio de tuberas ya afectadas o en riesgo por la ejecucin de las obras.

La Supervisin mediante la carta N 41-2015-CVS/OBRA del 21 de mayo de 2015 informa a la AATE con relacin a las instrucciones para superar las deficiencias tcnicas de las instalaciones de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable en la Av. Tomar Marsano, que con la carta N 37-2015-CVS/OBRA del 04.05.15 la Supervisin de Obra adverta la interferencia al avance de la obra que ocasiona la presencia de las redes (primarias y secundarias) y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la concesionaria SEDAPAL que fluyen a lo largo de la avenida Marsano, cuya existencia, calidad, funcionamiento y antigedad no fueron establecidas en el expediente tcnico y era necesario un diagnstico del estado de las redes sanitarias.En la carta N 41-2015-CVS/OBRA la Supervisin indicaba: () Dado los das transcurridos sin una respuesta de SEDAPAL que permita establecer los alcances y magnitud del estado actual de las redes y conexiones sanitarias- es de opinin de la Supervisin de Obra que para iniciar el procedimiento de prestaciones adicionales que indican Uds. en su carta N 466-2015-MTC/33.1, se cuente previamente con el diagnostico de las instalaciones sanitarias involucradas en el mbito de la obra a ejecutar, para establecer la viabilidad de las prestaciones adicionales acorde con lo establecido en los artculos 41 (41.2) de la Ley de Contrataciones y 207 del Reglamento; as como lo que disponen en lo concerniente las Directivas N 002-2010-CG/OEA y N 020-2013-CG/OEA de la Contralora General de la Repblica. Es pertinente sealar que de conformidad con las normativas aludidas, las prestaciones adicionales que resulten indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original -que para el caso que nos ocupa corresponden a deficiencias del expediente tcnico de la obra- requieren de la definicin de: la tipificacin de la causal que la originan, la materialidad del monto de la prestacin adicional, el porcentaje de incidencia parcial de la prestacin adicional, la ampliacin de plazo generada por la ejecucin del adicional de obra y la verificacin de viabilidad de la prestacin adicional; por lo que las prestaciones adicionales para la solucin de las interferencias de las redes sanitarias por las circunstancias indicadas en el pargrafo tercero de este documento no es posible definirlas dentro del marco normativo que le es inherente ().

El 22.05.15 en el asiento N 123 el Contratista seala que ha tomado conocimiento de la carta N 041-2015 CVS/OBRA, mediante la cual se da atencin a la carta de la AATE N 466-2015-MTC que indica que en coordinacin con el Contratista, debe iniciarse el procedimiento de prestaciones adicionales de obra que permita solucionar las interferencias de la redes de agua y alcantarillado.Al respecto la Supervisin adverta las interferencias mediante la carta N 37-2015 del 05 Mayo 2015, siendo necesario contar con el diagnostico de las instalaciones sanitarias involucradas en el mbito de la obra para dar viabilidad a las prestaciones adicionales que sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato.

Mediante la carta N 43-2015-CVS/OBRA del 29 de mayo de 2015 la Supervisin de Obra informa al Contratista sobre la respuesta de SEDAPAL dada a la AATE, la cual mediante la carta N 527-2015-MTC/33.1 del da 28.05.2015 ha puesto en conocimiento de la Supervisin de Obra la informacin tcnica de SEDAPAL relacionada con el estado de las redes de agua potable y alcantarillado ubicadas en el mbito de la obra. Como quiera que la Supervisin de Obra ha indicado que para iniciar el procedimiento de prestaciones adicionales que indica la AATE en su carta N 466-2015-MTC/33.1, debe contarse con el diagnostico de las instalaciones sanitarias comprendidas en el mbito de la obra para determinar la viabilidad de las prestaciones adicionales acorde a lo establecido en los artculos 41 (41.2) de la Ley de Contrataciones y 207 del Reglamento y las Directivas N 002-2010-CG/OEA y N 020-2013-CG/OEA de la Contralora General de la Repblica; y contndose con la informacin pertinente de SEDAPAL le solicitamos la entrega del replanteo de las redes sanitarias que han efectuado en el rea intervenida, para su anlisis conjunto con el Administrador del Contrato con fines de su cuantificacin y aprobacin en lo pertinente tanto por la AATE y de SEDAPAL.

Mediante Carta N 535-2015-MTC/33.1 del 29 de mayo de 2015 la AATE alcanzo la Resolucin Directoral N 049-2015-MTC/33, mediante la cual declaro procedente la solicitud de ampliacin de plazo N 02 al Contrato N 015-2014-MTC/33 por 51 das calendarios, teniendo nueva fecha de trmino de obra el 17 de diciembre de 2015.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1 MARCO LEGAL APLICABLEEl marco legal del Contrato de la Obra ADECUACIN VIAL DE LA AV. TOMAS MARSANO TRAMO: PUENTE ATOCONGO OVALO LOS CABITOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LNEA 1, TRAMO 1 DEL SETMLC se sostiene en los dispositivos legales siguientes: La Ley de Contrataciones del Estado (artculo 41) y los artculos 200, 201, 203 y 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Contrato de Obra N 015-2014-MTC/33. Ley No. 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Cdigo Civil. Constitucin del Per

3.2 DEL CONTRATO DE OBRA N 015-2014-MTC/33Las clusulas del contrato en base a las cuales se examina la ampliacin de plazo de obra son las siguientes: CLUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA El plazo de ejecucin del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) das calendario, el mismo que se computa desde el da siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccin general de las Bases.

CLUSULA DCIMO STIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, sern de aplicacin supletoria las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente, cuando corresponda, y dems normas de derecho privado.

CLUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS (1)Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artculos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.Las partes acuerdan que el arbitraje ser institucional y se resolver de conformidad con los reglamentos arbitrales del centro de anlisis y resolucin de conflictos de la PUCP, a cuyas normas de administracin y decisin se someten las partes en forma incondicional.(1) De conformidad con los artculos 216 y 217 del Reglamento, podr adicionarse la informacin que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucin contractual. Por ejemplo, para la suscripcin del contrato y, segn el acuerdo de las partes podr establecerse que el arbitraje ser institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deber indicarse si la controversia se someter ante un tribunal arbitral o ante un rbitro nico.

3.3 DE LAS BASES DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRAPara el caso de la obra el plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales sealados en su propuesta tcnica.

3.4 ARTCULOS ESPECFICOS DE LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADOLos artculos especficos de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado a partir de los cuales se evaluara la solicitud de ampliacin de plazo de obra se transcriben a continuacin: 3.4.1 Artculo 41 de la Ley Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, en su inciso 41.6 establece () El Contratista puede solicitar la ampliacin de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual (...) 3.4.2 Artculo N 200 del Reglamento Causales de Ampliacin de Plazo () De conformidad con el artculo 41 de la Ley, el contratista podr solicitar la ampliacin de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crtica del programa de ejecucin de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacin:0. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.0. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.0. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.0. Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra. En este caso, el contratista ampliara el plazo de las garantas que hubiere otorgado ().

3.4.3 Artculo 201.- Procedimiento de ampliacin de plazoPara que proceda una ampliacin de plazo de conformidad con lo establecido en el artculo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deber anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacin de plazo. Dentro de los quince (15) das siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliacin de plazo ante el inspector o supervisor, segn corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crtica del programa de ejecucin de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacin de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucin contractual, la solicitud se efectuar antes del vencimiento del mismo.El inspector o supervisor emitir un informe expresando opinin sobre la solicitud de ampliacin de plazo y lo remitir a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) das, contados desde el da siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolver sobre dicha ampliacin y notificara su decisin al contratista en un plazo mximo de catorce (14) das, contados desde el da siguiente de la recepcin del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sealado, se considerar ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda solicitud de ampliacin de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucin de obra, fuera del cual no se admitir las solicitudes de ampliaciones de plazo.Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliacin de plazo deber tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusin, hecho que deber ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podr otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliacin parcial, para cuyo efecto se seguir el procedimiento antes sealado. La ampliacin de plazo obligar al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacin PERT-CPM correspondiente, considerando para ello slo las partidas que se han visto afectadas y en armona con la ampliacin de plazo concedida, en un plazo que no exceder de diez (10) das contados a partir del da siguiente de la fecha de notificacin al contratista de la Resolucin que aprueba la ampliacin de plazo. El inspector o supervisor deber elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo mximo de siete (7) das, contados a partir de la recepcin del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) das, contados a partir del da siguiente de la recepcin del informe del inspector o supervisor, la Entidad deber pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazar en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sealado, se tendr por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliacin de plazos podr ser sometida a conciliacin y/o arbitraje dentro de los quince (15) das hbiles posteriores a la comunicacin de esta decisin ().

4. FUNDAMENTOS DE HECHOS Los hechos y circunstancias ocurridas que han causado la ampliacin de plazo solicitada se describen a continuacin:

DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA4.1 ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA MS RELEVANTES El 20 de enero de 2015 el Contratista anota en el asiento N 1 del cuaderno de obra, que la programacin de obra para los trabajos considera el plan de desvos presentado a la GTU de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante la Resolucin N 159-2015-MML/GTU del 14 de enero de 2015, que autoriza las interferencias de vas en forma temporal, el mismo que contempla el uso de las vas alternas a partir del 21 de enero de 2015 en tres (3) etapas: 1 etapa por 120 d.c., 2 etapa por 60 d.c. y 3 etapa por 60 d.c. El 20 de enero de 2015 se indic que en el mbito de obra existen canales de regado, no contemplados en los planos ni en el expediente tcnico y que en la etapa de consultas la AATE indic que la administracin y mantenimiento era de responsabilidad de la Municipalidad de Santiago de Surco; sin embargo efectuadas las averiguaciones se conoci que dichos canales son administrados por la Comisin de Regantes de Surco, ante quin se tiene que efectuar las coordinaciones que sean necesarias para la ejecucin de la obra, por lo que se solicita el tratamiento a seguir en la afectacin de dichos canales, considerando que los trabajos de demolicin son los que empezaran primero. Asimismo, se solicita que para los trabajos de reubicacin de postes de alumbrado (partida) es necesario contar con el proyecto de una lnea nueva de alumbrado pblico, por lo que se solicita los planos correspondientes para solicitar la autorizacin de la concesionaria Luz del Sur.

En el asiento N 03 del 20 de enero de 2015, la Supervisin seala () que se debe sustentar el replanteo de la obra con el informe tcnico pertinente el cual debe contener clculos, planos a curvas a nivel a las escalas adecuadas y referidas al BM oficial base del proyecto, auxiliares, cuadro de coordenadas elementos de curvas, perfiles longitudinales, secciones transversales intersecciones con calles existentes, etc. (...)

Mediante el asiento N 04 del 21 de enero de 2015 el Contratista deja constancia que se ha realizado el replanteo del proyecto obtenindose el levantamiento existente versus el trazo del proyecto, el cual se ha detallado en diez (10) planos constructivos, encontrndose que en algunos tramos los limites considerados en el proyecto no coinciden con el trazo realizado, por lo que se solicita la aprobacin del trazo del levantamiento topogrfico realizado en campo.

Mediante asiento N 05 del 21 de enero de 2015 la Supervisin indica en el pargrafo 3) que se va a revisar el replanteo del proyecto presentado mediante la carta CAH N 0059.01.15 el cual para su aprobacin debe cumplir con los requerimientos indicados en el asiento N 3 del 20.01.2015, e independientemente de lo indicado, anota que en forma conjunta con el contratista se efectuara las verificaciones del replanteo.

Con fecha 22 de enero de 2015 el Contratista en el asiento N 06 indica que la informacin alcanzada de la topografa est basada en los datos del expediente tcnico vs. lo realizado en el levantamiento de campo, resultando que no son coincidentes.

Mediante asiento N 07 del 22 de enero de 2015 la Supervisin indica que para fines de corroboracin y complementar lo anotado en el asiento N 3 acpite 3 del Contratista, el da 23 de enero de 2015 se efectuara el replanteo de obra con fines de su compatibilizacin con el estudio topogrfico del expediente tcnico contratado. Ello permitir evaluar la magnitud de las inconsistencias tcnicas y/o determinar las interferencias, omisiones, etc. visibles a partir de las cuales plantear a la Entidad la solucin que sea pertinente, segn artculo N 196 del Reglamento.

El 23 de enero de 2015 en el asiento N 08 el contratista indica que ha recibido la carta de Luz del Sur DPSA-1363570 del 22.01.15 que contiene el presupuesto Remocin, Traslado y Reposicin de las Redes Elctricas de Media Tensin, Baja Tensin y Alumbrado Pblico, afectadas por el proyecto de la Adecuacin Vial de la Av. Tomas Marsano tramo Puente Atocongo Ovalo Los Cabitos, por un monto de S/. 1 231,829.08 (incl. I.G.V.) e indica que dichos trabajos corresponden a una lnea nueva de alumbrado pblico. Por tanto, dichos trabajos corresponden a una lnea nueva de alumbrado pblico, por lo que no corresponde su ejecucin por el contratista. Mediante la carta N 0059.01.15 del 20.01.15 se pone en conocimiento a la AATE para su pronta atencin y pago correspondiente, debindose contar con el nuevo proyecto de Alumbrado Pblico; esta situacin incumple lo formulado en la integracin de las bases y mientras no se resuelva la afectacin al proyecto hay imposibilidad de iniciar los trabajos contratados, originndose el inicio de una causal abierta de ampliacin de plazo por causas no imputables al contratista en concordancia al artculo 200 inciso a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El 24 de enero de 2015 el contratista deja constancia en el asiento N 10 que con la carta N 068.01.15 ha entregado como resultado de la evaluacin de los planos constructivos del proyecto contrastando los planos de demolicin versus el levantamiento topogrfico una relacin de Deficiencias del Proyecto que requieren ser evaluadas por el proyectista segn lo establece el artculo 196.

Mediante asiento N 12 del 26 de enero de 2015 la Supervisin indica que el 24.01.15 se recibi la carta CAH 0068.01.15 mediante la cual se adjunta un expediente tcnico de Deficiencias del Proyecto el cual ser evaluado por la supervisin de obra y que prosiguen los trabajos del replanteo del proyecto. Con fecha 27 de enero de 2015 el Contratista indica que en los trabajos de replanteo de la poligonal se ha encontrado 12 cm. de diferencia en la nivelacin, por lo que solicita la aprobacin del trazo de dicha poligonal, cuyo cierre es de 50 cm. aprox.

Mediante asiento N 14 del 27 de enero de 2015 la Supervisin indica la presentacin a la AATE de la carta N 003-15-CVS/OBRA contiene el expediente con las deficiencias del proyecto que se vienen evidenciando en el proceso de verificacin y evaluacin del replanteo del proyecto. Dada la magnitud de las observaciones que vienen encontrndose, en merito a lo indicado en el artculo 196 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se recomienda a la Entidad que sean puestas en conocimiento del proyectista para su subsanacin y/o regularizacin que sean pertinentes.

Con fecha 28 de enero de 2015 en el asiento N 16 la Supervisin de Obra seala que prosiguen los trabajos de replanteo topogrfico.

El 29 de enero de 2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 17 que se viene coordinando con SEDAPAL respecto a la interferencia de una cmara que va a quedar ubicada dentro de la geometra vial en la zona de calzada, trabajos que no se encuentran contemplado en el proyecto, ni en el presupuesto de obra, por lo que es necesario definir el tratamiento a seguir correspondiendo que el proyectista defina una solucin tcnica.

Mediante asiento N 20 del 31 de enero de 2015 la Supervisin solicita al contratista el estudio topogrfico de replanteo del proyecto, a partir del cual se puedan ubicar con mayor precisin las inconsistencias tcnicas del proyecto, as como precisar el grado o margen de aproximacin con el entorno y mbito de la obra.

El 02 de febrero de 2015 el contratista indica mediante asiento N 21 que presenta a la Supervisin, el Informe de Levantamiento Topogrfico, en la cual se deja constancia de las inexactitudes encontradas en el campo debido a que el estudio en el caso del expediente tcnico- tiene deficiencias en el procedimiento del Levantamiento Geodsico que conlleva a resultados inexactos, debiendo de evaluarse para su reformulacin por el proyectista.

Mediante el asiento N 22 del 02 de febrero de 2015 la Supervisin indica que ha recibido el informe de levantamiento topogrfico del proyecto, el cual ser revisado y/o compatibilizado con el correspondiente al efectuado por el proyectista CONSORCIO VRL para darle conformidad.

Por medio el asiento N 24 del 03 de enero de 2015 la Supervisin seala que el 04.02.15 en forma conjunta con el Administrador del Contrato Ing. Lorenzo Celis tendr lugar una reunin de trabajo con el Ing. Santisteban, proyectista principal del CONSORCIO VRL encargado de la elaboracin del proyecto contratado, con la finalidad de explicar en forma directa las deficiencias tcnicas evidenciadas en el replanteo de obra que se viene efectuando, las cuales han sido expuestas en las cartas N 068.01.15 del Contratista y 003-15-CVS/OBRA a la Entidad, en mrito al artculo 196 del Reglamento de Contrataciones. Seala que las deficiencias tcnicas encontradas impedirn la ejecucin de las partidas programadas involucradas.

En el asiento N 25 del 04 de febrero de 2015 se anota que de acuerdo a lo indicado en el asiento N 24 del Supervisor, se efectu una reunin de coordinacin con el Proyectista, Supervisin y Coordinador del contrato, en la cual se expusieron los avances realizados en el replanteo de obra; respecto a que no calzan ciertas zonas el proyecto versus el Replanteo Topogrfico, presentndose deficiencias del proyecto que tienen que ser evaluadas y absueltas, a fin de dar inicio a los trabajos programados. Asimismo se expuso las interferencias encontradas no acordes al proyecto as como no contempladas en el expediente y que tienen que ser absueltas, indicndose adems que a la fecha estos eventos dan origen a que est operando una Ampliacin de Plazo Abierta, por lo establecido en el artculo 200, acpite 1 Atrasos y/o paralizacin por causas NO atribuibles al contratista.

Mediante el asiento N 26 del 05 de febrero de 2015 la Supervisin indica, que se viene revisando el replanteo topogrfico presentado por CAH Contratistas Generales.

Mediante el asiento N 28 del 07 de febrero de 2015 la Supervisin indica que el 06.02.15 se efectu la visita de campo en forma conjunta con el proyectista hacindosele notar las deficiencias del proyecto.Debe anotarse que tanto la Entidad, la Supervisin de Obra y el Contratista vienen agotando todos los esfuerzos con la finalidad de coadyuvar a la solucin de las deficiencias del proyecto.En este sentido, se ha conseguido reuniones tcnicas con SEDAPAL (para ver el asunto de las interferencias de las cmaras de vlvulas no consideradas en el proyecto) y la Junta de Regantes de Surco (administradores de los canales del riego existentes no determinados por el proyectista pese a que son visibles) para el da 09.02.2015. Con fecha 07 de febrero de 2015 el Contratista indica en el asiento N 29, que hasta que no se apruebe el trazo presentado no se pueden iniciar los trabajos; as como de las deficiencias que necesitan ser absueltas por el proyectista y las interferencias presentadas, consecuentemente estamos paralizados; ocasionando atraso en la programacin de obra vigente, que origina una ampliacin de plazo en concordancia con el artculo 200 del reglamento.

El 09 de febrero de 2015 el Contratista indica en el asiento N 31, que las interferencias visibles deben ser absueltas a la brevedad, tales como: interferencia de los postes de alumbrado, que no corresponde a la partida del presupuesto de Reubicacin de postes de Luz y se tratara de una Reduccin de partida de obra; la interferencia de los canales de riego no considerada en el expediente tcnico ni en el presupuesto, que se tiene que contar con el permiso de la Comisin de Regantes en el rea en que se intervenga; la interferencia de las cmara de vlvulas de SEDAPAL debe ser absuelta por el proyectista partida no considerada en el expediente tcnico ni en el presupuesto; asimismo el inicio de obra se encuentra supeditado a la aprobacin del trazo presentado con fecha 02 de febrero, en el cual se ha dejado constancia que el eje del proyecto no se adecua a la topografa existente, evento que viene operando en la ampliacin de plazo por causas no atribuibles al contratista.

En el asiento N 32 del 10 de febrero de 2015 la Supervisin indica que respecto a la aprobacin del trazo contenido en el informe topogrfico presentado por el Contratista el 02 de febrero de 2015, mediante la carta N CAH 0098.02.15, la Supervisin manifiesta que habindose revisado y dado a que en las anotaciones del cuaderno de obra 03, 04, 05, 07 y 09 se han indicado las deficiencias del proyecto, el levantamiento topogrfico (trazo) efectuado solo puede ser tomado como referencia. Las deficiencias tcnicas del expediente tcnico no puede ser objeto de modificaciones, ya que ello implicara modificar el contrato y la Supervisin no tiene autoridad para modificarlo, por lo que el replanteo topogrfico no puede ser aprobado, correspondiendo tal aprobacin al proyectista, al que se le ha convocado.

En el asiento N 33 del 10.02.2015 el Contratista deja constancia que las incongruencias y/o deficiencias del proyecto identificadas y presentadas a la fecha no han sido absueltas, lo que viene ocasionando el no cumplimiento del cronograma de ejecucin de obra y que hasta no se resuelvan imposibilitan el inicio de los trabajos; asimismo a la fecha se encuentra pendiente la aprobacin del trazo que fue realizado conjuntamente con Uds. y entregado el 02 de febrero y que corresponde a la adecuacin de la geometra vial.

El 12.02.2015 se deja constancia en el asiento N 35 que el 11 de febrero de 2015 ha vencido el plazo de absolucin de consultas presentadas y que el artculo 196 del Reglamento indica que la entidad deber dar instrucciones al contratista a travs del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolucin de las mismas, que siendo una causal abierta de ampliacin de plazo que afecta la Ruta Crtica del cronograma de obra, toda vez que a la fecha, de acuerdo al cronograma de obra se debera realizar el corte a nivel de subrasante y empezar con el perfilado y compactacin, partidas que no se pueden ejecutar, al encontrarse pendiente las absoluciones de las consultas por deficiencias del proyecto y las interferencias que se encuentran en evaluacin y que a la fecha la correspondiente a las cuatro cmaras de vlvulas de SEDAPAL se ha firmado un acta de trabajo de campo con participacin de la Supervisin el ing. Manuel Manco, por el Proyectista el ing. Hugo Santisteban, por la AATE el ing. Lorenzo Celis e ing. Mara Elena Garca R., en la cual se constat dicha interferencia y el proyectista se comprometi a recabar informacin de SEDAPAL y luego presentar en proyecto para superar un impase del caso; asimismo se ha tomado conocimiento de que el da 13.02.15 se realizara una reunin con el ingeniero encargado del estudio topogrfico del proyecto a fin de evaluar la posible adecuacin de la geometra vial del proyecto.

Mediante el asiento N 36 del 13.02.2015 la Supervisin indica que a la fecha luego de haber agotado las gestiones para la convocatoria del ing. Luis Campos encargado del estudio topogrfico del proyectista Consorcio VRL, se efectu una reunin tcnica conjunta con los involucrados del contrato ejecucin de la obra, a fin de evaluar y/o determinar la solucin para la adecuacin de la geometra vial del proyecto que tiene incongruencias en el replanteo realizado. Intercambiando pareceres y conceptos tcnicos se acord que el contratista CAH Contratistas Generales proporcione la data digital del levantamiento que ha efectuado para su validacin y/o compatibilizacin por el Proyectista.

El 14.02.2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 37, que de acuerdo a las coordinaciones y reunin realizada con el proyectista el 13.02.2015 sobre la definicin de la Adecuacin de la Geometra Vial Replanteada del Proyecto, el Ing. Luis Campos encargado de la topografa por el proyectista Consorcio VRL solicito la informacin del trabajo topogrfico realizado a fin de constatarlo con su base de data, comprometindose aprobar el plano correspondiente de la adecuacin de la geometra presentada, la misma que marcara el evento de la aprobacin del trazo y poder dar inicio a los trabajos de acuerdo a la programacin que se presentara en concordancia a la solicitud de ampliacin de plazo.

Mediante el asiento N 38 del 16.02.2015 la Supervisin comunica que en la fecha se efectu una reunin tcnica de los involucrados del proyecto con el especialista de topografa del proyectista, con la finalidad de encontrar solucin a la adecuacin de la geometra vial replanteada con la del proyecto. El contratista entrego un plano que sobrepuesto al del proyecto podr ser aprobado (diseo geomtrico) por el proyectista. Complementando dicho plano resultante del replanteo efectuado se le entregara la data (digital) del mismo para su posible compatibilizacin y aprobacin por el proyectista, para la cual se le ha solicitado al proyectista el menor plazo posible.

El 17.02.2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 39, que a la fecha el Ing. Luis Campos encargado de la topografa y Diseo Geomtrico, por parte del proyectista viene evaluando la informacin proporcionada de los planos en planta del diseo geomtrico adecuado a la topografa realizada en campo, y que dicho profesional informara al respecto lo que ha sido presentado tambin a la supervisin en la brevedad a fin de que se apruebe el plano del trazo (ejes) de la Adecuacin de la Geometra Vial, evento que viene operando en la causal de ampliacin de plazo; asimismo se ha tomado conocimiento de la reunin en la AATE a fin de exponer los puntos de interferencias y el estado de los trabajos programados para el da jueves 19.

En el asiento N 40 del 17.02.15 la Supervisin indica que se ha entregado la data topogrfica obtenida del replanteo topogrfico al encargado del Consorcio VRL, proyectista de la obra, para su adecuacin con la topografa existente.

El 19.02.2015 el Contratista indica en el asiento N 41 que se realiz la reunin de coordinacin del proyecto y ejecucin de obra en las oficinas de la AATE, con la participacin de AATE (estudios, legal, coordinador del contrato), Supervisin, Proyectista y Contratista, tomndose indicaciones y/o acuerdos; entre otros, respecto a las deficiencias y/o discrepancias al proyecto se acord de acuerdo a la informacin del proyectista que se presentaran los planos con la Adecuacin de la Nueva Geometra Vial para su revisin y aprobacin por la AATE, y posteriormente se presentaran los planos en detalle de los puntos o sectores con los cambios al proyecto. Mediante el asiento N 42 del 20.02.2015 la Supervisin indica que como resultado de la reunin conjunta de los involucrados en la reunin del 19.02.15 en la fecha se presenta mediante las cartas CAH N 145.02.15 y 009-15-CVS/OBRA los planos adecuados a la topografa existente la nueva geometra vial. Estos planos, de acuerdo a la normativa despus de su revisin deben ser aprobados por la instancia de la AATE para su ejecucin. Con fecha 23.02.2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 43 que en atencin a lo anotado en el asiento N 42 se indica que a la fecha se encuentra pendiente la aprobacin del trazo de la Adecuacin de la Geometra Vial (ejes) realizada por nuestra representada y presentada el 02.02.2015 mediante el informe topogrfico, el mismo que fue revisado por el especialista de la topografa y diseo geomtrico del Proyectista Consorcio VRL, Ing. Luis Campos, el cual indico al Consorcio VRL mediante su carta 02-2015-JPS/AM del 19.02.2015, que considera que la Adecuacin del Diseo Geomtrico en planta en la topografa del contratista est dentro de los rangos normales entre el proyecto y obra y recomienda su aprobacin con observaciones dadas en el punto 2, que indica que el contratista ha mantenido los principales criterios para la adecuacin como son: no afectaciones a predios, ancho de veredas, anchos de calzadas, diseo de intersecciones, puntos de giro a la izquierda y en U, etc.; sin embargo estn faltantes algunas islas, martillos, rampas para minusvlidos, etc., las cuales resultan menores y que pueden ser desarrollados y complementadas en el trascurso de la obra. Consecuentemente hasta que no se apruebe el trazo indica el contratista- nos vemos imposibilitados de dar inicio a los trabajos contractuales de acuerdo al cronograma de ejecucin de obra, continuando este evento operando de la causal abierta de Ampliacin de Plazo en concordancia a lo estipulado en el artculo 200 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado: acpite 1.- Atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Mediante el asiento N 44 del 23.02.2015 la Supervisin indica con respecto al asiento N 43, que la adecuacin de la geometra vial (en planta) presentada configura un nuevo proyecto, la cual para efectos de su aprobacin tal como se indica en el asiento N 42- ha sido elevada al AATE para tal efecto, tal como se indica en las cartas CAH N 145.02.15 y 009-15-CVS/OBRA. Cabe sealar, que mediante la carta N 009-15-CVS/OBRA se ha reiterado la aprobacin de los planos de adecuacin geometra vial, resultantes de las coordinaciones efectuadas con el proyectista y la AATE en la reunin sostenida el 19.02.15.

El 25.02.2015 el Contratista indica en el asiento N 45 que en concordancia al artculo 196 Consultas sobre ocurrencias en la obra, se formularon consultas a travs del cuaderno de obra mediante asiento N 10 del 24.01.2015, sobre Deficiencias del Proyecto de los Diez planos Constructivos, as como deficiencias del proyecto semaforizacin indicados en el asiento 25 del 04.02.2015 y la carta N 0100.02.15, por lo que solicitamos se brinde las instrucciones a seguir toda vez que vencidos los plazos y no se absuelven las consultas, el contratista tendr derecho a solicitar ampliacin de plazo por el tiempo correspondiente a la demora, que se computara solo a partir de la fecha en que la no ejecucin de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crtica del programa de ejecucin de obra.

Mediante el asiento N 46 del 25.02.2015 la Supervisin indica entre otrosCon relacin a lo anotado por el Contratista en el asiento N 45 se indica:1. Se ha recibido la Carta N 251-2015-MTC/33.1 de la AATE, de fecha 24/02/15, que contiene instrucciones a la Supervisin de Obra para el levantamiento de las deficiencias del expediente tcnico. Esta carta concluye indicando que se debe evaluar, verificar y solicitar las medidas para salvar las interferencias e incongruencias encontradas en el expediente tcnico, las mismas que condujeron a las deficiencias del expediente tcnico, tal como lo manifiesta el Informe Tcnico N 01-2015-MTC/33.4-RFSM y la opinin N 014-2015/DTN.1. Al respecto de lo expuesto por la AATE en la carta mencionada en el tem 4 a) la Supervisin de Obra indica y recomienda: Que la absolucin de consultas indicadas en la carta N 008-15-CVS/OBRA requiere de la aprobacin de prestaciones adicionales de obra u otros acciones para subsanar los errores del expediente tcnico. Que la entidad designe al responsable tcnico para la ejecucin del proyecto para la ejecucin del proyecto para el levantamiento de las interferencias ocasionadas por los canales de riego y la existencia de las infraestructuras de las cmaras de control de vlvulas de la red primaria de agua potable de SEDAPAL, y de ser posible efectuar convenios para agilizar los trmites, permisos de intervencin a las mencionadas estructuras. Que la entidad gestiones un convenio con Luz del Sur para que se le encargue de la ejecucin de la obra Sistema de Alumbrado y Red Elctrica en el tramo que abarca la obra. Que la entidad apruebe los planos de la adecuacin de la geometra vial (trazo y planta) presentados mediante las cartas N 009-15-CVS/OBRA y CAH N 145.02.15 la concordancia con el artculo 41 de la Ley de Contrataciones, los artculos 207 y 208 del Reglamento y lo indicado por la Opinin N 14-2015/DTN.

Con fecha 26.02.2015 el Contratista seala en el asiento N 47 a la Supervisin:() Que a la fecha se encuentra pendiente la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes) del proyecto el cual consta de 10 planos y descritos en la tabla N 01 y 02 presentados.() Respecto al levantamiento de las deficiencias del expediente tcnico e interferencias se indica que los plazos han vencido sin obtener respuesta, por lo que sigue operando la causal abierta de plazo por dichos eventos.

Con fecha 28.02.2015 el Contratista deja constancia en el asiento N 49 a la Supervisin, que en el mes de febrero no se tiene partidas por valorizar debido a que se encuentra pendiente la aprobacin del trazo de la Adecuacin Vial; asimismo no se puede dar inicio a los trabajos contractuales, evento que viene operando una ampliacin de plazo con causal abierta.

Mediante el asiento N 50 del 02.03.2015 la Supervisin indica () que con fecha 02.03.15 mediante la carta N 281-2015-MTC/33.1 la Unidad Gerencial de Supervisin y Control de Obras AATE ha aprobado los planos del trazo para la adecuacin de la geometra vial (ejes) del proyecto, cuyos datos tcnicos se encuentran en las tablas N 01 y N 02 y los planos PLAN-PR-001 hasta el PLAN-PR-010, los que cuenta con la opinin favorable de la Supervisin, el Proyectista y la AATE. Estos planos debidamente suscritos se entregan al Contratista para fines de replanteo y ejecucin de obra.

Con fecha 03.03.15 el Contratista indica en el asiento N 51 a la Supervisin () que con fecha 03.03.15 se recepciono su carta 011-15-CVS/OBRA, mediante la cual hace conocimiento que mediante la carta N 281-2015-MTC/33 la AATE de la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes) del Proyecto descritos en las tablas N 01 y N 02 y los planos (10) PLAN-PR-001 al PLAN-PR-010, con el fines del Replanteo y de Ejecucin de obra; se indic al Supervisor que segn el expediente tcnico entregado no se puede realizar el replanteo toda vez que la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial, corresponde a un nuevo trazo (ejes) el que no es coincidente con los planos constructivos del proyecto, los cuales no se cuentan.Dicho evento de la aprobacin del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes) del proyecto, es parte de la causal abierta de ampliacin de plazo que viene operando y que corresponde al trazo y replanteo del Cronograma de Ejecucin de obra vigente.Por lo cual indicamos las acciones a seguir:1. Se solicitara se proporcione los nuevos planos constructivos del proyecto y documentacin complementaria acorde al nuevo trazo (Ejes) aprobados de la Adecuacin de la Geometra Vial.1. En tanto la causal abierta (trazo-replanteo) no tiene fecha prevista de conclusin al no contar con los nuevos planos constructivos del proyecto, de acuerdo al artculo 201 del Reglamento se solicitara dentro del plazo una solicitud de Ampliacin de plazo 01 (Parcial), es decir dentro de los 15 das calendarios del presente hecho invocado.

Mediante el asiento N 52 del 04 de marzo de 2015 la Supervisin indica 1. Tal como lo expresa el Contratista se precisa de la complementacin de los planos aprobados, los que deben ser elaborados como parte de un expediente tcnico y/o estudios complementarios para dar una solucin integral a las incongruencias e inexactitudes con relacin a la topografa y entorno urbano del mbito del proyecto. Con ello se posibilitar que la geometra vial (diseo geomtrico) quede debidamente ajustada (adecuada) con la topografa e infraestructura urbana-vial existentes. Se solicitara a la AATE la solucin de este impase segn la Normativa.2. Corresponde al Contratista -tal como lo precisa la especificacin tcnica de la partida 01.08 Trazo y Replanteo- llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos (TRAZO) para su aprobacin correspondiente; quedando pendiente el replanteo que ser durante la construccin.3. En conclusin de esta anotacin se reitera en todos sus alcances lo expuesto en el tem 2 del asiento N 50 que para la solucin de la geometra y diseo vial del proyecto y las interferencias al proyecto causadas por los canales de riego y las 4 (cuatro) cmaras de vlvulas de SEDAPAL se requiere que la AATE defina la elaboracin de los expedientes tcnicos y estudios complementarios necesarios para su solucin, aplicando la normativa que le sea inherente, entre otros el artculo 207 del Reglamento.

Con fecha 05.03.15 el Contratista indica en el asiento N 53 a la Supervisin () con carta CAH N 190.03.15 del 05.03.15 sobre la notificacin de la aprobacin de los planos del trazo para la Adecuacin de la Geometra Vial (Ejes), descritos en (10) planos y en las tablas N 01 y N 02, se manifiesta que dicha aprobacin del trazo corresponde a un nuevo trazo, el mismo que no es coincidente con los planos constructivos del proyecto, por lo que requerimos que se elaboren y se proporcionen los nuevos planos y documentacin complementaria imprescindible para dar inicio a los trabajos de acuerdo a contrato.

El asiento N 54 de la Supervisin del 06.03.15 indica () Dado a que se hace necesaria dar solucin a las inconsistencias tcnicas (entre otras) del diseo geomtrico vial encontradas en el replanteo inicial de obra, el cual determin que la geometra vial proyectada no est convenientemente ajustada con la topografa e infraestructura urbana vial existente, se requiere de la elaboracin de expediente tcnico y/o estudios complementarios sobre el trazo aprobado por la carta N 281-2015-MTC/33.1; solucin que en opinin de la Supervisin debe darla la AATE segn la Normativa vigente.

El asiento N 56 de la Supervisin del 07.03.15 indicaCon fecha 06.03.15 se ha recibido la carta N 294-2015-MTC/33.1 de la Unidad Gerencial de Supervisin y Control de Obras que contiene en su asunto las Medidas tcnicas que se deber tomar para salvar las interferencias a la obra, que se resume:1- El Supervisor de Obra en coordinacin con el Contratista deben iniciar el procedimiento de reduccin de obra de la partida 07.03 Reubicacin de Postes de Luz conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.1. La UGSCO deber gestionar el convenio respectivo con la empresa concesionaria Luz del Sur a efectos de que procede a la ejecucin de los trabajos de reubicacin de sus redes elctricas, en cumplimiento de las consideraciones establecidas en la Ley de Concesiones Elctricas.1. Asimismo, el Supervisor de Obra en coordinacin con el contratista deben iniciar el procedimiento de prestaciones adicionales de obra establecidos en el artculo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relacin a los canales de riego, cmaras de vlvulas de la red primaria de agua de SEDAPAL e incongruencias identificadas en el replanteo.Con respecto a la indicacin N 02 la Unidad Gerencial de Supervisin y Control de Obras ha procedido a solicitar la cotizacin a la concesionaria Luz de Sur con la carta N 289-2015-MTC de fecha 06.03.15.La Supervisin de Obra en coordinacin con el Contratista deber iniciar las gestiones de las indicaciones signadas en el numeral 01 y 03, de acuerdo a la normatividad vigente para el caso.Respecto a esta carta la Supervisin opina lo siguiente:1. Reduccin de Obra: se le notificara al Contratista la reduccin de la partida 07.03 para su implementacin1. Convenio con Luz del Sur: corresponde a la AATE su implementacin y ejecucin con la concesionaria Luz del Sur.1. Prestaciones Adicionales de Obra: La entidad deber determinar la necesidad de la elaboracin de los expedientes tcnicos y quien se encargara de hacerlos segn lo establece el prrafo sexto del artculo 207 del Reglamento, considerando que la ejecucin de las prestaciones adicionales resultan indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad del contrato.

El fecha 16.03.15 se deja constancia en el asiento N 61 a la Supervisin, que con fecha 16.03.15 sigue operando la Causal Abierta de Ampliacin de Plazo, por no tener fecha prevista de conclusin de dicha causal, al no contar con los planos constructivos y documentacin tcnica complementaria, acorde al nuevo trazo aprobado y que fue solicitado mediante la carta CAH N 190.03.15 del 05.03.15 documentacin tcnica necesaria para poder dar inicio a los trabajos contratados.

Con fecha 17.03.15 se deja constancia en el asiento N 62 a la Supervisin, que de acuerdo a lo estipulado en el artculo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se presenta dentro del plazo de ejecucin vigente de obra el expediente de la Ampliacin de Plazo N 01, ampliacin de plazo parcial por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, al estar operando una Causal Abierta de ampliacin de plazo.

El 18.03.15 el Contratista indica en el asiento N 64 a la Supervisin que al haberse efectuado el replanteo (ejes) de la obra, se determin que la geometra vial no est convenientemente ajustada con la topografa e infraestructura vial urbana existente en el tramo de la Av. Tomas Marsano (tramo Puente Atocongo Ovalo Los Cabitos), por lo que se requiri los nuevos planos adecuados al nuevo trazo, es decir contar con los planos constructivos y documentacin tcnica complementaria, segn el entorno e infraestructura urbana existente sobre el trazo (ejes) aprobado para de esta manera evaluar las prestaciones adicionales que corresponden por incongruencias y/o deficiencias en el expediente tcnico, documentacin tcnica imprescindible para posibilitar una solucin integral de la problemtica presentada para dar inicio a la ejecucin de obra motivo por el cual, se reitera de contar con la documentacin tcnica expuesta y que de acuerdo al Reglamento artculos 200 y 201, continua operando la Causal Abierta de Ampliacin de Plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

Con fecha 19.03.15 el Contratista deja constancia en el asiento N 66 a la Supervisin, en relacin a lo anotado en el asiento N 64, la presentacin a la AATE de la carta CAH 220.03.15 del 19.03.15 en la cual reiteramos la solicitud de requerirse (sic) a la brevedad posible con los planos constructivos del proyecto y documentacin complementaria acorde al trazo aprobado para la Adecuacin de la Geometra Vial (ejes), la que no se tiene respuesta ni pronunciamiento por la AATE, a fin de dar inicio a los trabajos contratados, cuya demora en no tener fecha prevista de poder contar con la documentacin es una causal abierta de Ampliacin de Plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. Mediante asiento N 69 del 20.03.15 la Supervisin indica sobre la Carta CAH N 0220.03.15 del contratista, la cual solicita contar con los planos complementarios correspondientes de la adecuacin de la geometra vial y documentacin tcnica complementaria, acorde a la infraestructura urbana existente, adecuados al trazo aprobado (ejes). La Supervisin con relacin a esta carta considera conveniente solicitar al Contratista que complemente los planos de demolicin, planos constructivos y de detalles, secciones transversales, perfiles longitudinales resultantes de los planos de trazo (ejes) aprobados por la AATE.

El 23.03.15 el Contratista indica en el asiento N 70 que efectivamente el nuevo trazo (eje) aprobado, producto del levantamiento topogrfico realizado en campo se realiz y se present, para superar los impases presentados por las incongruencias encontradas en los planos del proyecto en el entorno e infraestructura urbana existente, consideramos acceder a su solicitud de presentar los planos de demolicin, planos constructivos, as como las secciones transversales y los perfiles longitudinales, para su evaluacin y aprobacin correspondiente a fin de dar inicio a la obra, se indica adems que dicha solicitud y/o instrucciones por la Entidad, estn siendo dadas recientemente, y que la demora en presentar la documentacin no es causa imputable al Contratista en la causal abierta que viene operando en la ampliacin de plazo abierta (sic).

Mediante el asiento N 71 del 24.03.15 la Supervisin seala que dada la aceptacin del Contratista para la elaboracin y presentacin de los planos y documentacin complementaria de la adecuacin de la geometra vial, con los cuales se posibilitara la solucin de los impases por las incongruencias encontradas en los planos del proyecto, se le inquiere al Contratista la presentacin de los mismos en un plazo de 5 das para fines de una tramitacin y pronta aprobacin por la instancia pertinente de la AATE.

El 25.03.15 el Contratista deja indica en el asiento N 72 a la Supervisin en relacin a los impases ocurridos de las incongruencias del proyecto no es responsabilidad del Contratista, y que con el fin de coadyuvar a superar los impases de contar con los planos complementarios acorde al trazo (Ejes) aprobado, estamos llanos acceder a su presentacin para la presente semana a fin de dar inicio a los trabajos contratados (sic).Asimismo el evento de la demora en contar con los planos complementarios del proyecto, por causas no atribuibles al contratista, el Contratista podr solicitar ampliacin de plazo por estar operando una Causal Abierta (sic).

El 27.03.15 el Contratista en el asiento N 74 manifiesta en relacin a la carta CAH N 238.03.15 del 27.03.15 de acuerdo a los compromisos contrado en el asiento N 70 y a fin de superar los impases presentados por las incongruencias en el proyecto, se hace entrega a la Supervisin los siguientes documentos: Informe tcnico de Elaboracin de planos Complementarios de Adecuacin de la Geometra Vial, adecuado al nuevo trazo (Ejes) aprobado. Planos de Demolicin (7) PLAN-DE-001 a DE-007. Planos de Construccin (10) PLAN-CO-001 a CO-010. Planos de Perfil Longitudinal (06) PER-001 a PER-006. CD con informacin Digital.Habiendo cumplido con la presentacin de los planos complementarios solicitados por la Supervisin estamos a la espera de su evaluacin y aprobacin a fin de dar inicio a la obra

Mediante el asiento N 75 del 30.03.15 la Supervisin de Obra indica que se ha presentado la carta N 24-2015-CVS/OBRA a la AATE con los planos y documentacin complementaria de la adecuacin de la geometra vial ejecutados por el Contratista en concordancia con las instrucciones dadas por la AATE para la solucin de las incongruencias y/o inconsistencias tcnicas del expediente tcnico. En el asiento N 76 el Contratista indica con relacin a la valorizacin N 03 del mes de marzo de 2015 indica No se tiene partidas por valorizar, debido que se encuentra pendiente de contar con los planos aprobados, correspondientes a los planos constructivos, demoliciones acorde al nuevo trazo (Ejes) aprobado; asimismo no se puede dar inicio a los trabajos constructivos, evento que viene operando una causal abierta En el asiento N 77 el Contratista seala que con la carta CAH N 0245.03.15 del 04.04.15 ha presentado la valorizacin N 03, correspondiente al mes de marzo de 2015, en la que indica que no se tienen partidas por valorizar debido a que se viene operando una ampliacin de plazo por causal abierta por la demora en contar con los planos complementarios aprobados acorde al nuevo trazo (ejes) de la nueva geometra vial del proyecto, hecho que imposibilita de continuar con las partidas de replanto, demoliciones

Mediante el asiento N 78 del 04.04.15 la Supervisin indica que por las razones expuestas por el Contratista, no se tienen partidas por valorizar en el mes. Respecto al problema derivado de las inconsistencias tcnicas que ha limitado el inicio de los trabajos de replanteo, en los asientos 71 y 72 se ha dejado constancia de algunas medidas tcnicas que se han tomado para solucionar lo concerniente a complementar la geometra vial del proyecto acorde con los planos aprobado mediante la carta N 281-2015-MTC/33.1.

En el asiento N 79 del 06.04.15 el Contratista seala que () remite los planos complementarios de la Adecuacin de la Geometra Vial, adecuado al nuevo trazo (ejes) aprobados por la AATE, y con el objeto de coadyuvar a lo acordado entre las partes, para continuar con el evento del replanteo es necesario contar previamente con los planos que complementen la topografa y la data tcnica, a fin de poder dar inicio a los trabajos contratados (...)

En el asiento N 80 del 07.04.15 la Supervisin indica que mediante la carta N 375-2015-MTC/33.1 del 07.04.15 la AATE ha formalizado la Resolucin Directoral N 030-2015-MTC/33, mediante la cual declara procedente la solicitud de ampliacin de plazo N 01 al Contrato N 015-2014-MTC/33 por 41 das naturales, que establece como nueva fecha de finalizacin del plazo de obra el 27.10.15.

Mediante el asiento N 81 del 08.04.15 el Contratista indica a la Supervisin, que de acuerdo a lo anotado en el asiento N 79, que mediante la carta CAH N 0266.04.15 del 08.04.2015 se presentan los planos que complementan la topografa, para revisin y probacin correspondiente, para de esta manera continuar con el evento de los trabajos de replanteo, indicndose adems que a la fecha continua operando la causal abierta de ampliacin de plazo por causas no imputables al contratista.

Por medio del asiento N 82 del 10.04.2015 la Supervisin indica que mediante la carta N 28-CVS/OBRA se ha presentado y solicitado la aprobacin de los planos que complementan la topografa acorde con el trazo de ejes aprobado por la AATE mediante la carta N 281-2015-MTC/33.1. Estos planos, cuya aprobacin se ha solicitado a la AATE han sido elaborados por el Contratista tienen la conformidad de la Supervisin de Obra.

En el asiento N 83 del 13.04.15 el Contratista indica () se ha presentado a la Municipalidad de Santiago de Surco el Plan de Desvos Primera Etapa para fines del Simulacro Plan de Desvos-Inicio de obra, programado para el 17.04.15 y brinden las facilidades del caso ()

En el asiento N 84 del 14.04.15 la Supervisin de Obra manifiesta que () con la carta N 31-2015-CVS/OBRA se ha puesto en conocimiento de la AATE del simulacro del Plan de Desvos del Trnsito que se efectuara el 17.04.15 () El 16.04.15 en el asiento N 85 el Contratista seala que se encuentra en espera de la aprobacin de los planos que complementan la topografa que han sido presentados el 08.04.15, a fin de poder dar inicio de los trabajos siendo necesario la atencin del mismo, por lo que con este evento dejara de operar la Ampliacin de Plazo, que se encuentra registrada como causal abierta por causas no atribuibles al Contratista (sic).

En el asiento N 86 del 17.04.15 la Supervisin de Obra deja constancia que no se efectu el simulacro del plan de desvos del trnsito por observaciones de la GTU. En el asiento N 87 del 20.04.15 el Contratista seala () que de acuerdo a lo coordinado con la AATE y la Supervisin y segn la carta N 398-2015-MTC/33.1 del 20.04.15, respecto del simulacro e implementacin del Plan de Desvos Primera Etapa para tomar las medidas pertinentes para realizar el simulacro del plan de desvos de acuerdo a las recomendaciones de la GTU de la MML, y a los alcances que nos concierne en los trminos contractuales del expediente tcnico el simulacro del plan de desvo de transito se efectuara el da 23.04.2015.

Por medio del asiento N 89 el Contratista indica que ha presentado la carta CAH N 0294.04.15 del 21.04.15 () mediante la cual deja constancia que de acuerdo al compromiso contrado se realizaran los mayores trabajos de sealizacin horizontal del plan de desvos recomendado por la GTU de la MML, as como se volanteara el aviso de difusin del simulacro del plan de desvos de transito que se efectuara el da 24.04.2015; para poder dar inicio a la obra el da 28.04.15 (...)

El 23.04.15 el Contratista en el asiento N 91 () indica que ha presentado la carta CAH N 0294.04.15 del 21.04.2015 mediante la cual indicamos que el simulacro e implementacin del Plan de Desvos de transito se efectuara el da 24.04.2015 para poder dar Inicio a la obra el 28.04.2015 de acuerdo a las coordinaciones realizadas y habiendo complementando las recomendaciones de la GTU de MML. Del mismo modo, se indica que el da 23.04.2015 se ha recepcionado la carta de la Supervisin N 34-2015-CVS/OBRA del 23.04.2015, mediante la cual nos hacen entrega de los planos que complementan la topografa acorde al nuevo trazo de Ejes aprobado por la AATE, para efectos de Ejecucin de la obra, la misma que de acuerdo a las coordinaciones y acciones que se vienen tomando en forma conjunta con la AATE, debe proseguir el 28 del mes en curso con la ejecucin de los trabajos en su Fase I, Primera Etapa segn la Programacin de obra y plan de desvo de transito correspondiente.Por lo expuesto se comunica que de acuerdo a lo indicado por la AATE la causal abierta de Ampliacin de Plazo deja de operar hasta el 27.04.15, al haberse cumplido con la entrega de los planos complementarios acorde al nuevo trazo (ejes) de la nueva geometra vial del proyecto aprobado por la AATE, as como el compromiso contrado del cumplimiento del simulacro del plan de desvi de trnsito para el da 24.04.15 para poder dar inicio a la obra el 28.04.15 (...) Consecuentemente y dentro del plazo contractual se solicitara