› documentos › adquisiciones › base…  · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA...

66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 004- 2012-MPL PRIMERA CONVOCATORIA BASES ADMINISTRATIVAS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONCLUSION DEL SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE SI STEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE”

Transcript of › documentos › adquisiciones › base…  · Web viewBASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 004-2012-MPL

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ADMINISTRATIVAS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONCLUSION DEL SALDO DE SUPERVISIÓN

DE LA OBRA:

““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE SI STEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º, 55º y 57º del Reglamento.

MUY IMPORTANTE:No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al OSCE, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, considerando que el valor referencial del proceso es mayor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.1

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a)La oferta económica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta3

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes

1 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

2 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.3 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor

referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.11 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.12 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de la interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS

Se establecer l otorgamiento de adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelanto directo se efectuara dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista, la cual deberá formalizarse dentro de los ocho (08) días de firmado el contrato, para cuyo efecto deberá adjuntar a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado”.

3.8 PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

RUC Nº : 20175975234

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Bolivar N° 400 - Lambayeque1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la culminación del saldo del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE”

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 321,600.00 (Tres Cientos Veinte y un Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), incluido los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborables respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable.

El valor referencial tiene una antigüedad a Mayo del 2012, no mayor a seis meses, a partir de la aprobación del Expediente de Contratación, conforme lo dispone el artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 13º y 16º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90% del Valor Referencial Valor Referencial al 100%S/. 289,440.00

(Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y 00/100

Nuevos Soles)

S/. 321,600.00(Tres Cientos Veinte y un Mil

seiscientos y 00/100 Nuevos Soles)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 022-2012-MPL-GM de fecha 11 de junio del 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO4

Recursos Ordinarios – Donaciones y Transferencias

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 180 días. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10 BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley No 29465 Ley del Presupuesto 2010 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2009-EF, y sus modificatorias. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Ley que autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector

Publico del Año 2009. Ley Nº 28112 de Administración Financiera del Sector Publico. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

4 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria………………………………………….……: 13 de Junio del 2012 Registro de Participantes………………………………: Del 14 al 22 de Junio del

2012 Formulación de Consultas y Observaciones

A las bases administrativas……………………………: Del 14 al 18 de Junio del 2012

Absolución de Consultas y ObservacionesA las bases administrativas …………………………..: 19 de Junio del 2012

Integración de Bases…………………………………....: 21 de Junio del 2012 Presentación de Propuestas…………….……….......: 27 de Junio del 2012

El acto público se realizará en...……..………..…….: Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque a horas 10.00 am, sito en Jr. Bolívar N° 400 – 2do Piso - Lambayeque

Calificación y Evaluación de Propuestas…….……..: 27 de Junio del 2012 Otorgamiento de la Buena Pro….…………………….: 27 de Junio del 2012

El acto público se realizará en...……..………..……: Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque a horas 10.00 am, sito en Jr. Bolívar N° 400 – 2do Piso – Lambayeque

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, sito en Jr. Bolívar Nº 400 – Tercer Piso - Lambayeque, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07.30 a.m. a 15.30 horas, previo pago de la suma S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación, en la Oficina de Tesorería – Tercer Piso.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Bolívar Nº 400 - Lambayeque, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a.m. a 15:30 p.m. horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Nº 004-2012-CE-MPL, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete o CD conteniendo las consultas y/u observaciones.

ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES EN ACTO PÚBLICOLas personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditadas ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato Nº 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal, acreditado con copia simple de Certificado de Vigencia Poder, cuya fecha de emisión no sea mayor a 30 días; ó a través de su apoderado, debidamente acreditado con Carta Poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará la Copia Simple del Certificado de Vigencia Poder del representante legal, cuya fecha de emisión no sea mayor a 30 días.

2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón de Actos de la Municipalidad, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 004-2012-MPL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓNAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ………Objeto del proceso: ………….

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓNAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ………Objeto del proceso: ………

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Se presentarán en un (1) original y 02 copias5

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos6 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria: a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el

Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de consultor de obra – especialidad en obras de saneamiento y afines).

b. Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

c. Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección7 (Anexo Nº 02)

d. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 03)

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (Anexo Nº 04)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

5 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. La propuesta económica sólo se presentará en original.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el Formato Nº 2 incluido en la presente sección), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

f. Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 05)

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a)Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:

Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad” y “Experiencia en la especialidad” deberá presentarse: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá presentarse: Constancias o certificados.

Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberá presentarse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades.

b) Consignar cualquier otra documentación que sea necesaria para acreditar los factores de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases” y las referidas al “Objeto de la convocatoria”.

c) En el caso de servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, podrá presentarse una solicitud de bonificación por parte de los postores con domicilio en la provincia o en las provincias colindantes donde se prestará el servicio

d) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

e) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro Nacional de la persona con discapacidad

2.5.2. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 06).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

El monto total de la Propuesta será en MONEDA NACIONAL

b) Garantía de seriedad de oferta por el monto de S/. 6,432 (Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles). El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses, computados a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas.

2.6. Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.f) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA BANCARIA8 para efectos de garantizar lo siguiente9:

- El fiel cumplimiento del contrato.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

8 De acuerdo con el artículo 155º del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF, la Entidad debe señalar expresamente el tipo de garantía que debe otorgar el contratista para la suscripción del contrato. 9 En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en Gerencia Municipal sito en Jr. Bolívar N° 400 - Lambayeque.

2.8 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en el menor plazo posible luego de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.9 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Informe mensual- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del

servicio prestado.- Factura y/o Recibo de Honorarios Profesionales- (Podrá incluirse cualquier otra documentación que resulte relevante para el trámite de

pago).

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio, y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde la Conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 180º y 181º del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 197º del Reglamento, para efectos del pago, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

- Informe del Supervisor de Obra emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.- Factura y/o Recibo por Honorarios.- Podrá incluirse cualquier otra documentación que resulte relevante para el trámite de

pago.

2.10 REAJUSTE DEL PAGO

En el presente contrato no se considerara reajustes, siendo el presupuesto ofertado a suma alzada el único pago que se considerara a la supervisión hasta la liquidación del contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1. ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, que en adelante se denominara LA ENTIDAD, en su programa de inversiones tiene previsto la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE”, y requiere contratar de manera obligatoria a la Persona Natural o Jurídica que se encargue de la Supervisión de la referida obra.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores – Capítulo CONSULTOR DE OBRAS, con Especialidad en Obras de Saneamiento y Afines, para que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad, a fin de realizar EJECUCION DEL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE”

3. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El valor referencial estimado del servicio de consultoría asciende a S/. 321,600.00 (Trescientos Veintiún Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), calculados al mes de Mayo del 2012, incluido Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor de los servicios a contratar; de conformidad con lo establecido en el Art. 27º de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L Nº 1017. La forma de pago se realizara con la presentación del informe correspondiente y en forma proporcional al avance de la obra por ser un contrato accesorio al principal (ejecución de obra).

4. FORMA DE PAGO

La forma de pago del servicio de supervisión de obra se realizara con la presentación del informe correspondiente y en forma proporcional al avance de la obra por ser un contrato accesorio al principal (Contrato de Ejecución de Obra).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

5. ALCANCES DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

DEL POSTOR:Persona natural o jurídica con especialidad de CONSULTORIAS DE OBRAS EN SANEAMIENTO Y AFINES. (ART. 268º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

PLANTEL TECNICO:JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil y/o Sanitario, colegiado y habilitado. Deberán presentar titulo

y diploma de colegiatura, Copia Simple de Habilidad del Profesional Vigente o Declaración Jurada de Habilidad y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Deberá contar con experiencia mínima de 120 meses de experiencia acumulada como Jefe de Supervisión y/o Residente de Obras similares, sustentado con contratos con sus respectivas conformidades o actas de recepción; certificados o constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional, adicionalmente deberá de presentar copia del Título Profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Así mismo deberá contar con capacitación en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Normas de Control Interno Aplicadas a Obras Publicas; Auto Cad; Microsoft Oficce (Word, Excel).

ASISTENTE DE SUPERVISION Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Deberán presentar titulo y diploma de

colegiatura, Copia Simple de Habilidad del Profesional Vigente o Declaración Jurada de Habilidad y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Deberá contar con experiencia mínima de 12 meses de experiencia acumulada como Jefe de Supervisión y/o Asistente de Supervisión y/o Residente de Obras y/o Asistente de Residente de obras similares, sustentado con contratos con sus respectivas conformidades o actas de recepción; certificados o constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional, adicionalmente deberá de presentar copia del Título Profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Capacitación en Control de Obras con MS PROYECT. Capacitación en Valorización y Liquidación de Obras. Capacitación en Supervisión y Liquidación de Obras.

ESPECIALISTA EN SUELOS Ingeniero Civil y/o Geólogo, colegiado y habilitado. Deberán presentar titulo

y diploma de colegiatura, Copia Simple de Habilidad del Profesional Vigente o Declaración Jurada de Habilidad y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Debe contar con experiencia mínima de 12 meses en el cargo de Especialista en Mecánica de Suelos en la ejecución de supervisiones o ejecuciones de obras iguales o similares la misma que será sustentado con contratos con sus respectivas conformidades o actas de recepción o certificados o constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional Adicionalmente deberá de presentar copia del

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Título Profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Así mismo deberá acreditar Estudios de Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería Geotécnica.

Diplomado en Ingeniería Geotécnica Aplicado a la Ingeniería. Capacitación en Suelos y Cimentaciones. Capacitación en Análisis y Diseño en Ingeniería Geotécnica.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Deberán presentar titulo y diploma de

colegiatura, Copia Simple de Habilidad del Profesional Vigente o Declaración Jurada de Habilidad y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Debe contar con experiencia mínima de 12 meses en el cargo de Especialista en Estructuras en la ejecución de supervisiones de obras iguales o similares, la misma que será sustentado con contratos con sus respectivas conformidades o actas de recepción o certificados o constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional Adicionalmente deberá de presentar copia del Título Profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Así mismo deberá acreditar Diplomado en Estructuras (Mínimo 272 Horas Académicas)

Acreditar en curso en Albañilería Estructural; Curso en Diseño de Acero; Curso en Diseño en Concreto Armado y Preforzado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero Civil y/o Ambiental, colegiado y habilitado. Deberán presentar

titulo y diploma de colegiatura, Copia Simple de Habilidad del Profesional Vigente o Declaración Jurada de Habilidad y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Debe contar con experiencia mínima de 12 meses en el cargo de Especialista en Medio Ambiente o Impacto Ambiental en la ejecución de supervisiones de obras iguales o similares, la misma que será sustentado con contratos con sus respectivas conformidades o actas de recepción, certificados o constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional Adicionalmente deberá de presentar copia del Título Profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Acreditar Estudios de Maestría en Ingeniería Ambiental y/o Gestión Ambiental y/o Bosques y Gestión de Recursos Forestales

Contar con capacitación en Valorización Económica de Impactos Ambientales y Peritaje Ambiental.

TOPOGRAFO Profesional técnico en construcción civil, egresado de SENCICO y/o Instituto

Superior acreditara su experiencia mediante certificado Deberá acreditar 12 meses en trabajo de Topografía en obras iguales o

similares, acreditado con certificados o constancias de trabajo u otros documentos donde se verifique la experiencia solicitada.

Contar con capacitación en: AutoCad Land y Curso de Manejo de Receptor de GPS Diferencial y Curso en Tecnología de Pavimentos y Asfaltos.

EQUIPO MINIMO 01 Camioneta 4X4 02 Computadoras Dual Core o Superior 02 Equipos de Impresión

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

01 Teodolito 01 Nivel 01 Estación Total y Accesorios (Prisma, Porta Prisma, Bastón Telescópico)

El equipo propuesto no deberá ser mayor de CINCO (05) años de fabricación, puede ser propio, arrendado o con promesa de compra o de arrendamiento. Para acreditar el cumplimiento de los equipos mínimos podrá presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compraventa o alquiler de los equipos.

NOTA

Los servicios presentados para acreditar los RTM no podrán acreditarse para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia y calificación del personal propuesto.

Se considerarán obras similares a: obras de saneamiento, redes de conducción de agua potable, redes de conducción de desagües, emisores de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción, líneas de conducción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

El Jefe de Supervisión permanecerá con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica; con respecto a los Especialistas, serán requeridos durante todo el periodo de ejecución de Obra para resolver casos específicos de su competencia a solicitud del Jefe de Supervisión.

Las cartas de compromiso de participación de los profesionales se presentara con Huella Digital copia de DNI y Legalizado Notarialmente.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio de supervisión de la obra corresponde a Ciento Ochenta (180) días calendarios.

2. INFORMACION ADICIONAL

El contrato que se derive del proceso de selección no genera relación laboral alguna, por lo que el CONSULTOR no tendrá derecho a reclamar ningún beneficio, pago, subsidio, compensación o pensión por parte de EL CONTRATANTE.

EL CONSULTOR, está obligado a realizar las funciones y obligaciones definidas en forma pormenorizada de lo siguiente:

a.- Se encargará bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la Obra. En consecuencia EL SUPERVISOR, será responsable de que la Obra se ejecute dentro de las características técnicas de calidad estipuladas en los documentos técnicos y dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico; actuando según lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b.- La ocurrencia de una contingencia, como una variación del Proyecto o un evento compensable, la modificación del proyecto a favor de la Obra con el fin de reforzar la seguridad y/o mejorar la funcionalidad de la misma deberá ser informado al Coordinador que designe La Entidad y/o al Ingeniero Proyectista, a fin de que este adopte las medidas correctivas que el caso amerite.

c.- Anotar en el cuaderno de Obra el control diario las recomendaciones necesarias para el buen desempeño de la Obra, así como, el control de los materiales, equipos y maquinaria del Contratista, sin perjuicio de las demás circunstancias ocurridas en la ejecución del estudio.

d.- Asistir a las diferentes reuniones programadas por el Coordinador de la Obra, designado por La Entidad, salvo causales de fuerza mayor que informará oportunamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

e.- Disponer la realización de controles de calidad que a su juicio permitan garantizar la buena calidad técnica de la Obra.

f.- Los Servicios de Supervisión que preste EL SUPERVISOR, serán a tiempo completo y a dedicación exclusiva. En consecuencia, deberá supervisar las obras en forma personal y permanentemente durante los días de labor a efectos de llevar un eficiente y estricto control del avance de la obra; así como resolver las ocurrencias que pudieran surgir.

j.- Presentar al Jefe de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, las valorizaciones mensuales por avance de Ejecución de la Obra, las cuales serán presentadas, a más tardar los días 30 del mes al que corresponda la respectiva liquidación mensual. Cualquier desfase en la fecha de su presentación, y que genere reclamos de mayores costos por el contratista serán de responsabilidad de EL SUPERVISOR.

k.- Presentar informes mensuales, que deben contener y anexar lo siguiente:01.00 Generalidades 01.01 Datos Generales de la Obra01.02 Antecedentes01.03 Descripción de la Obra

02.00 Control de Avance02.01 Descripción02.02 Avance físico de la Obra02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario específico02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de materiales

03.00 Control de Obra03.01 Control de Campo03.02 Descripción de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

- Pruebas de calidad de agregados a utilizar- Pruebas de calidad de la Mezcla (Diseño de Mezclas)- Protocolo de Pruebas Hidráulicas- Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de

carácter obligatorio.03.04 Recursos utilizados durante el mes (relación valorizada)03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor

04.00 Control Económico de La Obra04.01 Control de Valorizaciones04.02 Control de Retenciones04.03 Control de Cartas Fianzas del Contratista.

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original05.01 Sustento Técnico y base legal05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas

06.0 Anexos06.01 Copias de Cartas del Contratista06.02 Copias de Informes del Supervisor06.03 Copias del Cuaderno de Obra06.04 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor06.05 Memoria Fotográfica del Proceso ejecución de la Obra.

l.- Los informes sustentatorios sobre prórroga de fecha de terminación, controversias surgidas con el contratista, variaciones y otros reclamos deberá presentarlos en su debida oportunidad, de manera que permitan a EL CONTRATANTE, dictar los actos administrativos que corresponden dentro de los plazos que establece el Contrato.

m.- Al término de la Obra, EL SUPERVISOR procederá a gestionar la liquidación final de la Obra, necesaria y correcta. Tramitara ante el Contratista la Entrega de los Planos Finales Actualizados y la Memoria Descriptiva Valorizada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

n.- EL SUPERVISOR está obligado a realizar a la finalización de los trabajos presentar los metrados realmente ejecutados, documento que se tendrá antes del Acto de Recepción de la Obra.

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISIONTomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado, de la programación de avance establecida por El Contratista y de los recursos con que se ejecutará la obra. Dentro de los diez días calendario siguiente al inicio del plazo de la supervisión, deberá presentar un informe al respecto, con las observaciones fundamentadas que hubiera y la propuesta de solución.Verificará que El Contratista haya adquirido el Cuaderno de Obra, caso contrario, exigirá su cumplimiento inmediato.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del Contratista relacionadas con la ejecución de la obra.

El Supervisor deberá prever la utilización oportuna de los equipos de topografía y de laboratorio mínimos que posibiliten un eficiente control de campo.

Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto solicitadas por la Supervisión deberán ser propias de la obra y serán realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico tales como Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, SENCICO, CISMID, etc.

Asimismo, revisará los ensayos, sondajes y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo de la obra.

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR El Supervisor proporcionará una organización de profesionales, técnicos, administrativos y

personal de apoyo los cuales contarán con las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la obra.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberán tener la experiencia necesaria para los cargos que desempeñan en la supervisión.

Todo el personal asignado al proyecto, será con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo señalado en la propuesta técnica.

El Jefe de Supervisión debe permanecer a tiempo completo en la obra.

El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad e higiene vigentes en la obra.

La supervisión deberá contar con laboratorio de campo y equipo topográfico necesarios para realizar el control de la obra y los diseños de las modificaciones o cambios del proyecto, debiendo establecerlos en los mismos lugares donde se desarrollan los trabajos.

La supervisión deberá utilizar sus propios medios para la movilización de su personal dentro de la obra, no deberá depender de la disponibilidad del Contratista.

No se permitirá el cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta, salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificado, en cuyo caso deberá

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

reemplazarse con profesional de igual o mayor capacidad y experiencia. El número de cambios no debe superar el cincuenta por ciento para el caso expuesto.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTELa Municipalidad Provincial de Lambayeque entregará al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico aprobado, así como copia de toda la documentación que haya preparado con fines de ejecución de la obra bajo la modalidad establecida.

La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la ejecución de la obra.

Como representante de La Entidad, el Supervisor tendrá la autoridad suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta inmediata a la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.

DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El Supervisor deberá presentar a la entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación del servicio:

Las valorizaciones mensuales por avance de obra, en original y copia, elaboradas conjuntamente con El Contratista, dentro de los cinco (05) días calendario del mes siguiente, discriminando los Gastos Generales.

Informes mensuales de las actividades técnico - económico – administrativo de la obra, en original y dos copias, dentro de los siete días calendario del mes siguiente, debiendo contener lo siguiente: (La demora en la misma será motivo para aplicar la penalidad correspondiente)

Liquidación final de Obra.

Área Supervisión Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los asuntos más

saltantes. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el

Supervisor, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación, estadísticas, asimismo, deberá indicar las medidas correctivas y responsabilidades.

Personal empleado por el Supervisor durante el periodo comprendido en el informe. Estado contable del contrato de supervisión. Panel fotográfico. Copia de las comunicaciones más importantes intercambiadas con El Contratista. Copias del Cuaderno de Obra.

Área El Contratista Informe acerca de los avances físicos valorizados de la obra y cuadros gráficos que

muestren el avance real en comparación con el programado. Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido

(adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, etc.). Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente. Presentar la documentación por la cual certifique que los materiales y equipo cumplen con

las especificaciones técnicas. Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo respectivo,

indicando desviaciones con lo programado, si lo hubiera.● Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra, incumplimientos

del Contratista, desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez o exceso de personal, entre otros, dentro de los tres días calendario siguientes de producida la ocurrencia.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

● Igualmente, se considera como obligación la revisión y aprobación de los planos de replanteo, metrados finales y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo cual deberá ser incluido en el Informe Final.

CONDICIONES GENERALES 1.Los equipos y útiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicación, copiado,

topografía, informática y laboratorio que requiera el Supervisor, será de responsabilidad de éste.

2.Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de carácter reservado, y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad

3.El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

4.El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Entidad (Gerencia de Infraestructura y Urbanismo), en todas las actividades relacionadas a la obra.

5.El Supervisor obtendrá los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del plazo.

6.El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo todo el acervo técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime de que se le requiera posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse los siguientes factores de evaluación:

Los factores a considerar son los siguientes:

FACTORES EVALUADOS  PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia en la Actividad 15.00 puntosExperiencia en la Especialidad 10.00 puntosExperiencia Personal Propuesto 35.00 puntosMejoras en las condiciones del servicio 15.00 puntosFactores Referidos Al Objeto De La Convocatoria 25.00 puntos

Total 100.00 puntos

Criterios para la Asignación de Puntajes:

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse los siguientes factores de evaluación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta Tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta una (02) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.

Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores, es decir Supervisiones de Obras en general.

CRITERIOS DE EVALUACION Mayor e igual a 02 veces el VR 10 puntos Mayor a 01 veces el VR y menor a 02 veces el VR 06 puntos Mayor a 0.5 vez el VR y menor a 01 veces el VR: 03 puntos

La experiencia del postor podrá ser acreditada con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción, y la resolución de liquidación de obra, o cualquier otro documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que esta fue concluida; dicha documentación debe consignar el monto total de la obra.

NOTA:Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos únicamente a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento.

25 puntos

B. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta Cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta una (1) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.

Únicamente podrá evaluarse y considerarse las Supervisiones de obras iguales o similares.CRITERIOS DE EVALUACION

Mayor e igual a 1.0 veces el VR 15 puntos Mayor e igual a 0.85 veces el VR y menor a 1.0 veces el VR 10 puntos Mayor a 0.7 vez el VR y menor a 0.85 veces el VR: 05 puntos

La experiencia del postor podrá ser acreditada con copia simple de de Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, o cualquier otro documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que esta fue concluida; dicha documentación debe consignar el monto total de la obra.

NOTA:El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio”

Deberá evaluarse en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutarán en el contrato), y las calificaciones del personal. Para tal efecto, debe tener en consideración que los factores deben ser proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Experiencia del Jefe de Supervisión (Ing. Civil) como Jefe de Supervisión en obras iguales

35 puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

o similares: - Mayor e igual a 12 ………………… 15 puntos - Mayor e igual a 06 y menor a 12 meses ………………… 10 puntos - Menor a 06 meses …………………. 05 puntosExperiencia Adicional al solicitado en los RTM.

Experiencia del Especialista en Estructuras (Ing. Civil) con experiencia como Especialista en Estructuras en Supervisiones de obras igual o similares: - Mayor e igual a 12 ………………… 10 puntos - Mayor e igual a 06 y menor a 12 meses ………………… 05 puntos - Menor a 06 meses …………………. 00 puntosExperiencia Adicional al solicitado en los RTM.

Experiencia del Especialista Ambiental (Ing. Civil o Ambiental) con experiencia como Especialista en Impacto Ambiental en Supervisiones de obras igual o similar: - Mayor e igual a 12 ………………… 10 puntos - Mayor e igual a 06 y menor a 12 meses ………………… 05 puntos - Menor a 06 meses …………………. 00 puntosExperiencia Adicional al solicitado en los RTM.

La Experiencia requerida del Personal evaluado se acreditará mediante certificados o constancias o contratos con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia.

D. FACTOR MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

15 Puntos

El postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará el factor indicado coherentes con el desarrollo del servicio: D.1. Procedimientos de Control de Obras

(15 puntos)Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos, III) Control Económico de la Obra. Se calificará de la siguiente manera:El Consultor que describa y analice los 3 rubros 15 puntos El Consultor que describa y analice 2 rubros

12 puntosEl Consultor que describa y analice 1 rubro

10 puntosEl Consultor que no presente ningún rubro 05

puntos

15.00 puntos

E. Factor “ Objeto de la Convocatoria” 25 puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

E.1 Identificación de dificultades en el desarrollo del servicio con las respectivas propuestas de solución

Se otorgara el máximo puntaje al postor, que indique la cantidad de dificultades en el desarrollo del servicio y proponga las respectivas medidas de solución en los siguientes rubros :

i. Respecto a Factores Climatológicos en la zona.

ii. Al manejo socio ambiental de conflictos

iii. Respecto a la disponibilidad de materiales en la zona

iv. Respecto a factores externos que generen sobrecostos

v. Respecto a la mano de obra del lugar.

Se calificara de la siguiente manera:El Consultor que identifique 05 dificultades en el desarrollo del servicioy proponga las respectivas medidas de solución …………………… 7.00 puntosEl Consultor que identifique de 3 a 4 dificultades en el desarrollo del servicio y proponga las respectivas medidas de solución …………………… 3.50 puntosEl Consultor que identifique ó formule menos de 3 dificultades en el desarrollo del Servicio y proponga las respectivas medidas de solución …… 0.00 puntos

7.00 puntos

E.2 Enriquecimiento de los Términos de Referencia

Se otorgara el máximo puntaje al postor, que indique la cantidad de aportes, mejoras o sugerencias a los términos de referencia consignados en las bases, la misma que el postor complementará en la ejecución de su prestación en los siguientes rubros :

1) Por personal profesional.

2) Por control de calidad de los materiales.

3) Por innovación tecnológica.

4) Por sistemas de monitoreo en tiempo real.

Se calificará de la siguiente manera:

El Consultor que realice y formule 04 aportes y/o mejoras y/o sugerenciasa la ejecución del servicio conforme a los Términos de Referencia …… 02 puntos

2.00 Puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

El Consultor que realice y formule de 2 a 3 aportes y/o mejoras y/o sugerenciasA la ejecución del servicio conforme a los Términos de Referencia .…… 01 puntos

El Consultor que realice y formule de menos de 2 aportes y/o mejoras y/o sugerenciasA la ejecución del servicio conforme a los Términos de Referencia ……… 0 puntos

Se aceptará un máximo de 10 folios, en caso de presentar folios adicionales al mínimo sólo se calificará los 10 primeros, en orden de aparición.

E3. Metodología de las Actividades para ejecutar el Servicio

Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad relacionado con el objeto del contrato en sus fases de:

a) Previo al inicio a la ejecución de la obra.

b) Durante la ejecución de la obra

c) Posterior a la ejecución de la obra

Se calificará de la siguiente manera:

a. El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie

1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados

06 puntos

b. El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 04 puntos

c. El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 1 ó 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 02 puntos

d. El Consultor cuya metodología no permita el cumplimiento de los términos de referencia o no evidencie el cumplimiento de los mecanismos básicos de ejecución del servicio

6.00 puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

00 puntos

E4. Programación de las Actividades para ejecutar el Servicio

Se otorgará puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente de todas las actividades, coherentes con el desarrollo y programación de la obra que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio relacionadas con el objeto del contrato en sus fases de:

a) Previo al inicio a la ejecución de la obra.

b) Durante la ejecución de la obra

c) Posteriores a la ejecución de la obra

Se calificará de la siguiente manera:Tales como: 1) Relación de actividades; 2) Relación de recursos y personal; 3) Programación Gantt de actividades y; 4) Cuadro de asignación de responsabilidades.

Se calificará de la siguiente manera:El postor que presente los 4 cuadros de programación del servicio…5.00 puntos.El postor que presente 3 de los cuadros 3.00 puntos.El postor que presente 2 de los cuadros 2.00 puntos.El Postor que presente 1 cuadro 1.00 puntos.

5.00 puntos

D5. Equipamiento e Infraestructura para ejecutar el Servicio

Se otorgarán el máximo puntaje al postor que presente los equipos, puestos a disposición del servicio, adicionales a los requerimientos técnicos mínimos, el postor sustentara la disponibilidad de los equipos y movilidades mediante facturas o compromisos de alquiler.

Presenta un (01) equipo adicional Estación Total con Accesorios (Prisma, Porta Prisma, Bastón Telescópico)…...….……………………………………….. 05 puntosNo presenta equipo adicional…………………..……………………………………… 00 puntos

5.00 puntos

Puntaje Total 100 puntos

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 6 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº ………………………………. para la contratación de servicio de ………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO ……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluido IGV (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 10 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

- De adelanto directo…………………..

10 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.11

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

11 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 12 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que 12 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDADLa recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS13 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS13 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información

que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha) …………………………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº …….Presente.-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N° ……………….……………, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.14

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

14 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº …….Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

(Fecha) …………………………………..

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA NºPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº …..Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº ………………….., para la CONSULTORÍA DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº ………….Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación

(Fecha) …………………………………..

………………………………………….. …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA NºPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

ANEXO Nº 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº …………Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL(Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

NOTA 8: Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

(Fecha) …………………………………..

-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 004-2012-MPL

FORMATO Nº 2 15

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

15 De corresponder.