7/25/2019 2005-05-03-02

1/12

1

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIN DE 6 VIVIENDAS ,LOCAL Y GARAJES, EN UN SOLAR DE 297 m2 SITO EN LA C/ SANTA

EULALIA DEL BARRIO DE LA CERMICA DE TOTANA.

En Totana, a ............ de .............. de dos mil cinco.

REUNIDOS:

De una parte, don Jos Miguel Martnez Soler en representacin dePROINVITOSA (PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DETOTANA S.A.), facultado para la firma de este contrato por acuerdo del Consejo deAdministracin de la misma de fecha .............................., sociedad municipal

constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 31 de octubre de 1991ante el Notario con residencia en Totana D. Csar Carlos de Pascual de la Parte, inscritaen el Registro Mercantil de la provincia de Murcia al tomo 203, folio 137, hoja MU-4145, inscripcin 1, con N.I.F. A-30308753 y domiciliada en Totana, Plaza de laConstitucin n 1, desde ahora y en lo sucesivo designada como la Propiedad.

De otra, don .....................con D.N.I............. en representacin de .................., encalidad de ............. facultado para la firma de este contrato en virtud de ........ de fecha.... de ...... de ....., sociedad .................., constituida por tiempo indefinido medianteescritura otorgada el da ..... de .... de ..... ante el Notario con residencia en ....... don........., inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de ........ al tomo ........., folio ..,...- ....., inscripcin, con N.I.F. n ..-.......... y domicilio social en ........................., C/..................., desde ahora y en adelante designada como la contratista.

EXPONEN:

1.- Que PROINVITOSA, sociedad municipal para la promocin de suelo industrial yvivienda, tiene como objeto social intervenir en el trfico jurdico inmobiliario delMunicipio de Totana mediante la adquisicin y venta de toda clase de terrenos einmuebles en general y en particular la construccin de viviendas de proteccin oficial

para su enajenacin o arrendamiento.

2.- Que tiene proyectada la construccin de 6 viviendas, local y garajes en un solar de297 m2 sito en la C/ Santa Eulalia del Barrio de La Cermica de Totana, y a tal efecto yen base al Pliego de Condiciones Jurdicas Econmicas y Administrativas para laadjudicacin mediante concurso de las obras de construccin, se han formulado, enrgimen de libre concurrencia, varias ofertas por diversas empresas especializadas.

3.- Que estudiadas las ofertas presentadas por el Consejo de Administracin dePROINVITOSA, ste, por considerar la oferta presentada por la mercantil................................, como la ms ventajosa para los intereses de la sociedad, acord enreunin celebrada en fecha ........... de ............... de 2005 la adjudicacin de las

mencionadas obras de construccin a dicha empresa.

7/25/2019 2005-05-03-02

2/12

2

4.- Que el representante legal de ..............., don ............................. declara hallarse

vigente el apoderamiento en virtud del cual est facultado para la firma del presentecontrato a la fecha de la firma del mismo y se compromete a presentar elcorrespondiente certificado justificativo de dicho extremo, expedido por el RegistroMercantil de la Provincia de ............... en los diez das siguientes a la firma de estecontrato.

Con tales antecedentes las partes comparecientes, teniendo y reconocindosecapacidad legal suficiente para contratar, convienen en formalizar este contrato deejecucin de las obras de construccin de 6 viviendas, local y garajes en un solar sito enla C/ Santa Eulalia del Barrio de la Cermica, incluyndose ............(las mejoras)contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con sujecin a

las siguientes:

CLUSULAS:

PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Son documentos que forman parte del contrato y que servirn para lainterpretacin y cumplimiento del objeto del mismo y que se unen a este documento:

1.- Pliego de condiciones jurdicas, econmicas y administrativas para la contratacinde las obras objeto de este contrato.2.- Cuadro de caractersticas del contrato.3.- Proyecto tcnico que incluye memoria y anexos, planos, presupuesto, pliegos decondiciones y anexos y documentos complementarios al proyecto, todo lo cual elcontratista declara haber recibido y conocer con anterioridad a la presentacin de suoferta.4.- Estudio de seguridad y salud.5.- Fotocopia compulsada de las plizas de seguros de todo riesgo de la construccin y

de la responsabilidad civil por daos a terceros.6.- Programa de trabajo.7.- Oferta econmica desglosada presentada por la contratista que incluye el

presupuesto de Seguridad y Salud (y el Captulo Anexo presentado con la oferta y quese adjunta a este contrato como Anexo 1 al contrato de obra).

SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

La mercantil ........................................, se obliga a realizar las obras deconstruccin de las obras de construccin de 6viviendas, local y garajes en el solar de297 metros cuadrados de superficie, solar que incluye la parcela A-3, de la fase 1 de la

Unidad de Ejecucin de la Cermica de las NN.SS. del Ayuntamiento de Totana, zona

7/25/2019 2005-05-03-02

3/12

7/25/2019 2005-05-03-02

4/12

4

PROINVITOSA se reserva la facultad de no ejecutar alguna o algunas de laspartidas de obra previstas en el proyecto y la contratista a aceptar la no ejecucin de lasmismas, siempre y cuando se comunique dicha intencin por escrito con anterioridad alinicio de las obras de las partidas a no ejecutar. La obra que no se realizara serdescontada del precio del contrato, segn los precios propuestos por la contratista paralas partidas que no se ejecuten.

La contratista, ............. se compromete a atender las consultas de los inspectoresdel Organismo de Control Tcnico contratado al efecto, con vistas a la suscripcin dedel Seguro Decenal de Daos a la Edificacin para cumplir con los requisitos marcados

por la Ley 38/1999 de Ordenacin de la Edificacin, permitirles el libre acceso a las

obras y talleres durante la ejecucin de las mismas y suscribir cuantos documentos seannecesarios en su calidad de contratista, as como a colaborar con cuantas personas debanintervenir en la edificacin en aras al cumplimiento de la legalidad vigente.

Si se supera el plazo fijado para la ejecucin de las obras, la contratista, sinperjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del contenido del contrato y susdocumentos, deber ampliar el plazo de cobertura de los seguros que est obligada acontratar para la obra objeto de este contrato hasta la fecha de recepcin de la misma.

En cuanto a las obligaciones en la elaboracin del Libro del Edificio, segn elartculo 5 de la Orden de 14 de febrero de 2002 de la Consejera de Obras Pblicas,Vivienda y Transportes de la Regin de Murcia, por la que se aprueba el modelo Librodel Edificio para inmuebles de viviendas de nueva construccin, el constructorcolaborar con la Direccin Facultativa de la obra en la preparacin de ladocumentacin de la obra ejecutada, tanto por s mismo, como haciendo cumplir a lasempresas contratadas por l las siguientes obligaciones: la recogida, el archivo y lacustodia para su entrega al promotor, hasta la inclusin en el Libro del Edificio, de ladocumentacin relativa a las garantas generales y especficas correspondiente a lossuministradores de productos, servicios o de operaciones de ejecucin. El constructorest obligado a reclamar esta documentacin a todas las empresas contratadas por l no

pudiendo alegar la omisin de aquellas.

TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El importe que se fija como precio del contrato, incluido el I.V.A., asciende a lacantidad de ................................EUROS CON ......... CNTIMOS (............ )

- Presupuesto de ejecucin .......................... .- I.V.A. (7 %) .......................... .

En ningn caso la contrata podr exigir de la propiedad, por la realizacin total

de dichas obras y la ejecucin de Plan de Seguridad y Salud, con independencia del

7/25/2019 2005-05-03-02

5/12

5

presupuesto que resulte de dicho Plan realizado por la contratista, cuando estas obras seejecuten de acuerdo con los documentos que forman parte de este contrato, cantidad

superior a la indicada en esta clusula, aunque aumente el precio de los materiales omano de obra, existan diferencias de medicin de unidades de obra ejecutada respectode las contenidas en dos documentos del proyecto, aunque las posibles diferencias seanconsecuencia de errores cuantitativos o aritmticos, o alguna partida de obra ejecutadano conste en alguno de los documentos integrantes del proyecto o de contrato,circunstancia que queda pactada expresamente por las partes.

Sin perjuicio de las obligaciones contradas por la contratista de ejecutar todaslas obras necesarias para la total terminacin y puesta en servicio de las viviendas, los

precios para las obras no previstas en proyecto o para las modificaciones del mismo, ensu caso, sern:

- Para el caso de partidas de obra ya contempladas en el proyecto, los contratadospara dichas partidas.

- Para el caso de partidas de obra no contempladas en proyecto sern de aplicacinpara la obtencin de precio unitario de la misma, los precios unitarios de mercado enla fecha de contratacin, siendo de aplicacin lo previsto en el artculo 146 delTexto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas, R.DLegislativo 2/2000, de 16 de junio.

El importe de las obras ejecutadas se acreditar al contratista mensualmente ocuando la ejecucin total de determinada/s partida/s de obra as lo aconseje, por mediode certificaciones expedidas por la Direccin Facultativa y aprobadas por el Consejo deAdministracin de PROINVITOSA en la primera reunin que celebre con posterioridada la emisin de cada una de dichas certificaciones. Las certificaciones sern numeradasy referidas al origen de obra, se har constar en cada una el mes y ao que corresponday se formularn por quintuplicado ejemplar. Las mediciones de obra ejecutada podrnrealizarse conjuntamente entre contratista y directores tcnicos.

No se certificar ninguna cantidad por el acopio del material que laCONTRATA pudiera haber realizado.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen carcter de pagosa cuenta y por tanto estn sujetas a las rectificaciones y variaciones que se introduzcanen la medicin final por lo que no adquirirn carcter definitivo hasta que se produzca laliquidacin final. No podr emitirse certificacin alguna y, en consecuencia, realizarseningn pago hasta que se haya suscrito el contrato.

Las certificaciones sern pagaderas mediante efectos cambiarios debidamenteaceptados por la propiedad con vencimiento a 120 das desde la fecha de la factura quese emitir con fecha del da de suscripcin de la certificacin por la DireccinFacultativa. Del importe de cada certificacin la propiedad retendr un ......... del mismocomo garanta del acabado y buen fin de la obra, cantidades que sern reintegradas al

adjudicatario una vez transcurrido el plazo de garanta de las obras. Tambin se

7/25/2019 2005-05-03-02

6/12

6

deducirn, en su caso, las penalizaciones en que hubiere incurrido la contratista a tenorde lo estipulado en este contrato.

El contratista deber aportar a PROINVITOSA un certificado especfico deencontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por laAdministracin tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada facturacorrespondiente a la contratacin.

De la primera certificacin, o de las que resulten necesarias si con la primera nose cubre el importe total, se descontar la cantidad que la mercantil ........., adeuda aPROINVITOSA, ...................... , ms el inters legal de dicho importe que se hayadevengado hasta el da de emisin de dicha certificacin o certificaciones.

La totalidad de la obra ejecutada se considerar perteneciente a la PROPIEDAD,hllese o no pagada. El precio de la obra ejecutada otorga un derecho de crdito a favorde la CONTRATISTA pero nunca el derecho de retener o paralizar la obra, a la quetendr siempre derecho de acceso y de posesin la PROPIEDAD, sin perjuicio de losderechos al cobro de la CONTRATISTA y de la preferencia que el crdito pudieratener.

CUARTA.- EJECUCIN DE OBRAS Y RESPONSABILIDADES.

1.- La contrata ejecutar las obras con arreglo a los documentos y estipulaciones de estecontrato y de cuantas prescripciones, Reglamentos y Normas sean aplicables para quequeden perfectamente acabadas y conformes a la normativa vigente, en particular a la deviviendas protegidas.

2.- Comprende asimismo este contrato la ejecucin de las obras auxiliares einstalaciones de agua, electricidad, etc. Para el servicio de la construccin, proteccionesy, en su caso, almacn, oficinas, sealizaciones, telfono, etc.

3.- La contrata dispone de 10 das a partir de la firma del contrato para realizar elreplanteo de las obras, que deber ser conformado por la Propiedad y la DireccinFacultativa, para lo cual pondr a disposicin de esta ltima todos los medios necesarios

para llevarlo a cabo.Realizado el replanteo se levantar el Acta correspondiente, que ser suscrita por las

partes contratantes y la Direccin Facultativa.

4.- La contrata observar una atencin especial a lo dispuesto por las ,.............................respecto a sealizaciones limpieza, entrada y salida de vehculos a los terrenos, sushorarios, vertederos, acopio de materiales y preparacin.

5.- La contrata sealizar debidamente las obras por medio de carteles, cuyos modelosse le indicarn. Los gastos correspondientes a la instalacin de estos carteles sern por

cuenta de la Contrata.

7/25/2019 2005-05-03-02

7/12

7

6.- La contrata no instalar, ni permitir instalar ningn tipo de cartel o anuncio

publicitario en cualquier sitio de la obra, sin la autorizacin de la Propiedad.

7.- La propiedad podr disponer la colocacin de anuncios sobre las obras con la nicalimitacin de no impedir ni dificultar las maniobras de carga y descarga, o los trabajosque precise realizar la Contrata. Los gastos o ingresos que se produzcan por estosanuncios correspondern a la Propiedad.

8.- La contratista ser responsable de:

a) Los trabajos efectuados y de las faltas o defectos que en la obra pudieran existirpor su mala ejecucin o por la deficiente calidad de los materiales empleados,

sin que le otorgue derecho alguno el hecho de que la Direccin Facultativa no lehaya llamado la atencin sobre el particular, ni hayan sido conformadas lascertificaciones parciales correspondientes a los trabajos defectuosos.

b) Cuantos daos, perjuicios y accidentes se puedan ocasionar por cualquier motivopropio de su actividad, tanto a sus productores y propiedades, como a los ajenos.Indemnizar a la propiedad de los daos y perjuicios que a sta se le pudiesenexigir por las reclamaciones derivadas de lo expuesto anteriormente.Sern a cargo de la contrata el pago de las sanciones, multas y penalizacionesque le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentosaplicables.

c) El funcionamiento correcto de las instalaciones, la tcnica empleada durante suconstruccin, o la negligencia de sus trabajadores.

d) Ante las respectivas Autoridades del Estado, Comunidad Autnoma, Municipioo de otros Organismos, por el incumplimiento de las disposiciones emanadas delos mismos, relativas a su propia actividad.

e) Los daos y perjuicios que se puedan ocasionar a la propiedad, directa oindirectamente, con motivo del incumplimiento del presente contrato.

9.- La contratista se obliga a cumplir lo legislado en materia laboral, Seguridad y Saludy Seguridad Social, aceptando, sin derecho a ulterior indemnizacin, que la propiedadsuspenda, con la debida justificacin, la totalidad o parte de la obra por falta de

observancia de las disposiciones contenidas en la citada legislacin.Tambin se obliga la Contrata a aceptar cuantas rdenes pudiera dar la Propiedad o laDireccin Facultativa sobre esta materia, comprometindose a adoptar cualquier medidaen orden a la prevencin de accidentes.

El estudio de Seguridad y Salud que complementa la ejecucin del proyecto ser detotal observancia y obligado cumplimiento, independientemente de las rdenes quedicte la Direccin Facultativa o el Tcnico responsable de Seguridad e Higiene. Lasresponsabilidades o sanciones administrativas que pudiesen sobrevenir por elincumplimiento del mismo ser de nica responsabilidad de la contrata.

7/25/2019 2005-05-03-02

8/12

8

10.- La Direccin Facultativa podr inspeccionar el cumplimiento de todos los puntosanteriores, sin que el no hacer tal inspeccin exonere a la contrata de la responsabilidad

que le incumbe.

Respecto de las obligaciones en la elaboracin del .............

La contrata deber facilitar a la propiedad copia de los documentos justificativos de lasdenuncias formuladas a la misma, de la reparacin o indemnizacin de los daosocasionados, de los pagos de las multas impuestas, y dems que fuesen pertinentes.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIN.

El plazo mximo de ejecucin de las obras ser de ........... meses (.....) y losplazos parciales sern los del programa de trabajo presentado por la contratista yaprobado por PROINVITOSA.

Todos estos plazos comenzarn a contarse desde el da siguiente al de la firmadel Acta de Comprobacin de Replanteo, en la que se har constar expresamente laautorizacin para el inicio de las obras y que se firmar en el plazo mximo de 10 dasdesde la firma de este contrato. No obstante, las obras no podrn iniciarse antes de quelo permitan los trabajos que comprende la realizacin del estudio geotcnico del solar.

Si iniciadas las obras stas hubieren de paralizarse por causas derivadas de laintervencin preceptiva en esta actuacin de cualquier entidad pblica o privada o porestar pendiente la finalizacin de la tramitacin de autorizaciones o procedimientosadministrativos, el cmputo del plazo de ejecucin se suspender por el tiempo mnimoimprescindible, sin que dicha paralizacin de las obras suponga incumplimiento alguno

por parte de PROINVITOSA.

SEXTA.- RECEPCIN DE LAS OBRAS.

Transcurridos el plazo de ejecucin contado desde la firma del Acta deComprobacin de Replanteo, las obras debern entregarse por el contratista a lapropiedad, entrega que tendr lugar en presencia y con intervencin de las partescontratantes y del Arquitecto y Arquitecto Tcnico directores de las obras, as como delas personas o tcnicos que el Ayuntamiento de Totana o PROINVITOSA tengan porconveniente. De dicho acto se levantar acta, en base a la cual el Consejo deAdministracin de PROINVITOSA acordar, en su caso, la recepcin o conformidaddentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de las obras objeto de estecontrato.

SPTIMA.- GARANTA.

7/25/2019 2005-05-03-02

9/12

9

En concepto de garanta la propiedad retendr, como ya se dice ms arriba el

.......... % del importe de cada una de las certificaciones de obra, cantidad resultante dedichas retenciones que ser entregada a la contratista en los quince das siguientes alque finalice el plazo de garanta y se produzca la recepcin definitiva, caso de no existirreclamaciones pendientes contra la misma.

Sin perjuicio de la total responsabilidad patrimonial del contratista que pudierederivarse del incumplimiento o inexacto cumplimiento de sus obligaciones, la cantidadretenida en concepto de garanta responder:

1. Del exacto cumplimiento de la realizacin de las obras.2. Del mantenimiento y conservacin de la obra ejecutada.

3.

De la reparacin de los vicios y defectos de las obras advertidos en el momento de laentrega de las mismas y constatados en el acta levantada al efecto o con

posterioridad.4. De la sancin o penalizacin que puedan imponerse a la contratista por demora en la

ejecucin de las obras.5. De cualquier otro evento o responsabilidad en que pueda incurrir la contratista con

PROINVITOSA o con terceros.

OCTAVA.- PLAZO DE GARANTA.

El plazo de garanta ser de ........ aos, contados a partir del da en que seproduzca la recepcin, ya sea parcial o total, de las obras.

NOVENA.- SANCIONES Y MULTAS.

Si el contratista por causas imputables al mismo hubiera incurrido en demorarespecto al cumplimiento del plazo total, PROINVITOSA podr optar indistintamente

por la resolucin del contrato o por la imposicin de las penalidades previstas paradicho supuesto en el artculo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPblicas, sin que se requiera previa interpelacin para la constitucin en mora delcontratista. PROINVITOSA tendr esta misma facultad para el caso de incumplimiento

por parte del contratista de los plazos parciales o de cualesquiera otras obligacionesprevistas en el contrato, con imposicin, en su caso, de las penalidades previstas en elapartado tercero del citado artculo del TRLCAP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el 5 % del precio del contratoPROINVITOSA podr proceder a la resolucin del mismo o acordar la continuidad desu ejecucin con imposicin de nuevas penalidades. Para ello ser suficiente elrequerimiento notarial que a tal efecto practique PROINVITOSA para llevar a cabo el

cumplimiento o la resolucin.

7/25/2019 2005-05-03-02

10/12

10

DCIMA.- PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los gastos de ensayos, correspondientes, sern por cuenta del CONTRATISTAen su totalidad.

El laboratorio designado, de mutuo acuerdo entre las partes, efectuar losensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que marca la legislacinvigente, y aquellos otros que proponga la Direccin Facultativa para contrastar lascalidades de los materiales a poner en obra. Los resultados de dichos ensayos sernentregados simultneamente a la Direccin Facultativa y a la contratista.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de

Calidad se produjeran retrasos en la ejecucin de las obras por falta de resultados deensayos suficientes, el CONTRATISTA informar inmediatamente a la DireccinFacultativa para que se adopten las medidas oportunas al respecto.

DCIMOPRIMERA.- RESOLUCIN DEL CONTRATO

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes de este Contrato no podrn ser cedidos aterceros por la Contrata sin incurrir en causa de resolucin del mismo.

2.- La Propiedad podr resolver el Contrato, adems de por las causas que se contienenen las Estipulaciones del mismo, por los siguientes motivos:

a) La suspensin de pagos, quiebra o disolucin de la Sociedad Constructora.b) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo de 30 das a contar

desde la fecha de la firma de este Contrato.c) La suspensin de la obra, por causa imputables a la Contrata, por ms de un mes

despus de comenzada.d) El retraso en la ejecucin de las obras en ms de tres meses sobre el calendario

de ejecucin de las mismas (unido al Contrato).e) La mala fe en la ejecucin de los trabajos a juicio de la Direccin Facultativa y

la desobediencia o no cumplimiento de las rdenes de sta.

f)

El incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones reflejadas en esteContrato.g) Si del reconocimiento que se haga de las obras a instalaciones a los quince das

de haber indicado la necesidad de corregir las insuficiencias observadas,resultase que la Contrata no ha cumplido con lo sealado.

h) El abandono de las obras por la contratista.i) El incumplimiento de cualquier otra obligacin que por Ley o por disposiciones

administrativas, corresponda cumplir a la Contrata.

3.- La Contratista podr resolver el Contrato por las siguientes causas:

a)

Por la falta de pago injustificado de tres certificaciones consecutivas.

7/25/2019 2005-05-03-02

11/12

11

b) La paralizacin de las obras por un plazo superior a tres meses, por decisininjustificada de la Propiedad.

4.- La resolucin del Contrato por causas imputables a la contratista, implicar laliquidacin de las obras por parte de la Propiedad, que se obtendr partiendo del importede la obra ejecutada, medida y valorada segn los criterios de este Contrato por laDireccin Facultativa. A esta liquidacin se le deducirn las retenciones decertificaciones, las penalizaciones por retrasos en la ejecucin de las obras y en el plazofinal de stas, y de todos los gastos que por este motivo se originen, as como lasindemnizaciones que por daos y perjuicios hubiese lugar.

Para la rescisin bastar con la notificacin fehaciente a la contratista de talcircunstancia. El acuerdo tendr efecto ejecutivo y le permitir a la Propiedad hacerse

cargo inmediatamente de la obra cualquiera que fuesen los derechos o acciones queinvoque la contratista, y concertar libremente su construccin con otra empresa.

Decidida la resolucin del contrato se levantar acta en presencia de lacontratista, reflejndose en ella el estado de la obra y la liquidacin que proceda. De noasistir la Contrata, el acta se levantar en presencia de Notario el cual dar traslado de lamisma a la contratista.

5.- La Propiedad se reserva el derecho de resolver el presente Contrato en cualquiermomento por causas justificadas no imputables a la contrata. Dicha resolucin ser sin

prdida de las retenciones y penalizaciones que la Propiedad pudiese tener de lacontrata, y con las compensaciones por parte de la Propiedad por los daos y perjuiciosque la contrata pudiera efectivamente haber sufrido.

6.- Si la contratista no dejase la obra totalmente libre y expedita y a disposicin de lapropiedad en el plazo de treinta das naturales a partir de la comunicacin de laresolucin del contrato, la Propiedad podr disponer libremente de los materiales ymaquinaria existente en la obra, sin que tenga derecho la aqulla a reclamar cantidadalguna por este concepto.

DCIMOSEGUNDA.- QUIEBRA DEL CONTRATISTA.En el caso de la quiebra del contratista, concurso de acreedores o suspensin de

pagos, quedar rescindida la contrata a no ser que los sndicos ofrezcan llevarla a cabo,bajo las condiciones estipuladas en este contrato y documentos adicionales,ofrecimiento que la propiedad podr admitir o rechazar sin que en este ltimo casotengan aquellos derecho a indemnizacin alguna.

DCIMOTERCERA.- JURISDICCION.

7/25/2019 2005-05-03-02

12/12

12

Las partes se someten a los Juzgados de Totana para resolver los litigios que puedanderivarse como consecuencia de la interpretacin o el cumplimiento de cada una de las

obligaciones contenidas en las clusulas del presente contrato.

DCIMOCUARTA.- FORMALIZACION.

Este contrato podr ser elevado a escritura pblica a voluntad de cualquiera delas partes, siendo a cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen,salvo que este trmite hubiera de realizarse por incumplimiento contractual de alguna deellas, en cuyo caso sern a su cargo los referidos gastos.

OTRAS NORMAS DE APLICACIN.

Para todo lo no previsto en este contrato ser de aplicacin las disposiciones delPliego de Condiciones para la contratacin de las obras objeto de este contrato, cuyasdisposiciones forman parte del mismo, lo dispuesto en los dems documentos delcontrato, y subsidiariamente, la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas, ascomo la legislacin que resulte de aplicacin.

En estos trminos queda formalizado el presente documento que ledo y halladoconforme firman los comparecientes por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fechaal principio indicados.

PROINVITOSA, LA CONTRATISTA,

Jos Miguel Martnez Soler. ..................................