05 a San Rafael 07 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 1 … · Para los concretos se utilizará...

ESPHF-AD-010(6) CARTEL TÉCNICO SECUNDARIO 5-2018 CONSTRUCCIÓN DE

ESTACIONES DE PRESIÓN Y MEDICIÓN

1

NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PRESIÓN Y MEDICIÓN

FECHA: JULIO 2018

CONCURSO SECUNDARIO 05-2018

I. Objetivo de la Compra

Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y

suministro de insumos, para la construcción e instalación de estaciones de presión y de

medición, bajo la modalidad llave en mano.

II. Objetivo Específico de la Compra

1. Disminuir las altas presiones y riesgos existentes en la red, además de poder realizar labores

de operación y control de datos de producción del sistema actual.

2. Construcción de 8 estaciones de presión y medición, según se detalla a continuación:

Ítem Estaciones de Presión

San Rafael

01 Muros de Topacio Nº 2

02 Urbanización Kitimat

San Isidro

03 Turrones Nº 2

04 Calle Astillero

Heredia

05 Vita Bella

06 El Trébol

Ítem Estaciones de Medición

San Rafael

07 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 1

08 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 2

III. Especificaciones del Servicio a Contratar

a. Especificaciones Técnicas

Estación de concreto armado:

1. Dimensiones internas de 2,00 m de ancho por 2,80 de largo por 2,00 m de alto.

2. La caja será de concreto armado de 15 cm de espesor, según las especificaciones y detalles que

se indican en el plano constructivo adjunto. Anexo 1.



2

3. Losa inferior de 15 cm de espesor con malla en varilla N° 4 a cada 20 cm, ambas direcciones,

con un desnivel del 2% hacia gaveta de desagüe de 40 x 40 x 5 cm de profundidad.

4. Losa superior de 20 cm de espesor con doble malla en varilla N° 4 a cada 15 cm, ambas

direcciones. Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas vehiculares el espesor de la

losa será de 15 cm.

5. Las paredes chorreadas, con doble malla en varilla N° 3 a cada 20 cm, ambas direcciones.

Cada 60 cm estas piezas verticales deberán ir ancladas a la losa inferior y superior con ganchos

de 40 cm de longitud como mínimo.

6. La formaleta debe estar reforzada, para evitar aberturas entre ellas y que se produzcan

deformaciones en las paredes o columnas.

7. Columnas tipo L de 30 x 30 cm, de 15 cm de espesor, con 7 varillas N° 4 ancladas a las losas

con no menos de 40 cm de longitud, Aros en varilla N° 3 a cada 20 cm.

8. Viga Corona perimetral, de 20 x 15 cm con 4 varillas N° 4 y Aros en varilla N° 3 a cada 20 cm,

la viga deberá ser chorreada en conjunto con la losa superior, para asegurar una junta

monolítica. Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas vehiculares el espesor de la

viga será de 15 cm.

9. Dos vigas transversales (2,00 metros de largo), de 20 x 15 cm con 4 varillas N° 4 y Aros en

varilla N°3 a cada 20 cm, la viga deberá ser chorreada en conjunto con la losa superior, para

asegurar una junta monolítica. Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas

vehiculares el espesor de la viga será de 15 cm.

10. El acabado de las losas se realizará en el momento de la chorrea de estas, no se permitirá el

acabado con repellos posteriores.

11. Seis pedestales de concreto armado con una altura de 80 cm ± 5 cm con cadenas en hierro

galvanizado según especificaciones en plano adjunto. Anexo 2.

12. Tres tapas tipo Flanger de seguridad 60 cm de diámetro. (Especificaciones adjuntas). Anexo 3

13. Escalera de acceso empotrada al concreto, de 40 cm de ancho y peldaños cada 40 cm, iniciando

a los 40 cm desde el suelo. En varilla Nº 8. Con pintura anticorrosiva, dos manos.

14. Dos mesas de trabajo a 1,00 m de altura con dimensiones de 40 cm x 30 cm x 10 cm de espesor

empotradas a las paredes de la estación. (Ver Plano, Anexo 1)

15. Antes de chorrear, el contratista deberá contar con el visto bueno del inspector de la ESPH, en

cuanto al armado del acero.

16. Para los anclajes de concreto en las Tee y Codos serán en 21 Megapascales (210 kg/cm2), de

70 cm ancho x 45 cm de largo x 65 cm de alto.

17. El acero a utilizar será corrugado grado 40 según especificaciones de RTCR 452 y el concreto

a utilizar será de 21 Megapascales (210 kg/cm2) como resistencia mínima. Y el de la losa

superior será de 28 Megapascales (285 Kg/cm2) a compresión. Con un curado del concreto de

la losa para las estaciones sobre carretera de 7 días, alcanzando su máxima resistencia.

18. Para los concretos se utilizará aditivo impermeabilizante. Presentar ficha técnica del producto y

método de aplicación.

19. El acabado de las paredes debe garantizar la impermeabilización de la caja en su totalidad para

evitar humedad excesiva y filtraciones a lo interno de la caja. Aplicar repello y “Maxiseal

Plus” en paredes internas y externas.

20. Todo el material extraído de las zanjas deberá ser sustituido con agregados de la siguiente

manera:



3

a. Para Estaciones sobre carretera en concreto asfaltico: La tubería externa a la caja debe

quedar sentada sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de

la corona del tubo, sub-base de 63 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 60 cm de

la superficie, 30 cm de base de 50 mm compactado con agua, 20 cm de base estabilizada

(toba cemento) con 1,5 sacos de cemento por metro cubico y 10 cm de carpeta asfáltica con

emulsión caliente a 60° C. De acuerdo a la división 300 del manual de carreteras CR-2010.

Tabla 703-6 y división 400 sobre pavimentos.

b. Para Estaciones sobre carretera en superficie de lastre: La tubería externa a la caja debe

quedar sentada sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de

la corona del tubo, sub-base de 63 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 50 cm de

la superficie, 30 cm de base de 50 mm compactado con agua, 20 cm de base estabilizada

(toba cemento) con 1,5 saco de cemento por metro cubico. De acuerdo a la división 300 del

manual de carreteras CR-2010. Tabla 703-6.

c. Para Estaciones sobre superficie en zacate: La tubería externa a la caja debe quedar sentada

sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de la corona del

tubo, sub-base de 75 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 20 cm de la superficie,

sustituir la última capa con tierra compactada y zacate. De acuerdo a la división 300 del

manual de carreteras CR-2010. Tabla 703-6.

21. Por cada estación se debe entregar una llave de apertura de las tapas.

22. Para las estaciones de presión se instalarán dos tubos sondeados de 25 mm cada uno, de la

estación hacia el poste eléctrico más cercano o caseta según se defina en el sitio. Para las

secciones enterradas en Conduit y para las expuestas en EMT, en la estación se instalará una

caja “pre-troquelada” de 30 cm x 30 cm, con IP-65 de donde saldrán estos dos tubos. Se

instalarán cajas de registro en los cambios de dirección de acuerdo a indicaciones del

departamento de SCADA.

23. Para las estaciones de medición, los macromedidores deberán quedar aterrizados con su varilla

cooperwell de 3,00 metros, y la estación deberá quedar conectada a la malla de tierras del

predio según corresponda. Quedará alimentado con 115 V AC hasta el poste más cercano o

caseta, por medio de la instalación de dos tubos sondeados de 25 mm cada uno, de la estación

hacia el poste eléctrico más cercano o caseta según se defina en el sitio. Para las secciones

enterradas en Conduit y para las expuestas en EMT, en la estación se instalará una caja “pre-

troquelada” de 30 cm x 30 cm, con IP-65 de donde saldrán estos dos tubos. Se instalarán cajas

de registro en los cambios de dirección de acuerdo a indicaciones del departamento de

SCADA.

24. Las tapas estarán a 25 mm más alto del nivel de la superficie de la losa, o sea, tipo ochavo.

25. Se debe considerar la escorrentía en el sitio, de manera tal que se construirá alrededor de la

loza algún elemento que desvíe la escorrentía de las tapas.

26. Se debe tomar en cuenta obras adicionales en el perímetro de las estaciones que permitan

garantizar que no existan filtraciones en las estaciones o desprendimiento de tierra u otros

materiales (cunetas, asfalto, aceras, alcantarillas).

Componentes de la cachera:



4

1. Tubería de PEAD DR 11 o 9, (Según su existencia en campo) tipo PE-4710 y bajo las normas

ASTM D3350, D3035 y D2620 según diámetros de tubería existente.

2. Los cambios de dirección de la tubería deben ser en 45 grados, solo los codos del by-pass serán

en 90 grados.

3. Válvulas de Compuerta de igual o superior calidad que el tipo Apolo AVK que cumpla con la

norma AWWA C515, Vástago No ascendente, Bridas ANSI-125, con manubrio de control de

apertura. Presión máxima de trabajo 250 PSI. Que cumpla el modelo y diámetro específico con

la norma NSF/ANSI 61 en un 100%.

4. Cuatro válvulas de aire de 25 mm triple acción con válvula de cierre, de igual o superior

calidad que la Bermad. Aguas arriba y debajo de la válvula hidráulica y macromedidores.

5. Cuatro manómetros sumergidos en glicerina con mecanismo tipo burdon de diámetro 63.5 mm

(2 ½”) aguas abajo y aguas arriba de las válvulas hidráulicas. Con escala externa en psi, con

resolución de 5 psi e intervalo de medida de 0 a 240 psi. Para el caso de las estaciones de

medición (macromedidores) se instalará un manómetro. Cada manómetro tendrá válvula de

cierre de 12 mm y válvula de purga.

6. Una prevista con llave de chorro de 12 mm metálica con rosca, con su respectiva válvula de

cierre.

7. Dos previstas de hierro en ½” aguas arriba y abajo para instalación de sensores de nivel para

SCADA, que incluya válvula de cierre y unión hembra con tapón de rosca.

8. Dos Válvulas Reguladoras de Presión de igual o superior calidad que Bermad serie 720. Ver

tabla de rangos de presión por punto de ubicación. Que cumpla el modelo y diámetro

específico con la norma NSF/ANSI 61 en un 100%. Compuesta con los siguientes materiales:

a. Cuerpo: Acero al Carbón / Hierro Dúctil.

b. Pilotos: Bronce

c. Mangueras: Poliuretano, 250 psi.

d. Fitinería: Bronce.

e. Disco, Vástago, Tuerca y Resorte: Acero Inoxidable.

f. Tapa: Acero al Carbón / Bronce.

g. Asiento: Bronce / Acero Inoxidable.

h. Pintura del cuerpo: Epóxico o poliéster aplicado por fusión térmica con un mínimo de

150 micrones de espesor, certificado por NSF-61.

9. Dos Macromedidores Electromagnético de igual o superior calidad que el Siemens MAG 8000,

con modelo específico según punto de ubicación (Ver tabla del punto 13 de Condiciones

Generales). Que cumpla el modelo y diámetro específico con la norma NSF/ANSI 61 en un

100%. Ver tabla de códigos. Aterrizado con varilla a tierra de 3,00 metros y conectado a la

tierra a la malla de tierras del predio. Que cumplan con las siguientes condiciones:

a. Norma de Brida y Presión Nominal: ANSI B16.5 Clase 150

b. Versión del sensor de mediada: Revestimiento EPDM y electrodos Hastelloy

c. Porcentaje de calibración de ± 0.2% máximo.

d. Versión Regional EE.UU (galones, GPM, 60 Hz)

e. Tipo de Transmisor y Montaje: Versión Advanced integrada en el sensor

f. Conectores IP68/NEMA 6P.

g. Con interface de comunicación Serial RS 485 con Modbus RTU.



5

h. Capacidad de ensamblado para alimentación directa ya sea de 12/24 V AC/DC o

115/230 V AC

i. Capacidad de ensamblado para alimentación indirecta por medio de batería interna o

alimentación por medio de batería externa.

j. Con lectura en sitio de caudal en l/s y acumulado de volumen positivo y negativo en

m3, con acumuladores independientes para cada sentido.

k. Deberá detectar la condición de tubería vacía y no producir lecturas de flujo falsas bajo

esa condición.

l. Con software de lectura y configuración en sitio.

m. Incluir batería interna de respaldo A5E03354392

n. Deben contemplarse dos placas orificio debidamente conectadas y aterrizadas, según

código de fábrica de acuerdo al diámetro. Ver cuadro de especificaciones de

macromedidores del ítem 13 de las Condiciones Generales.

10. Dos Strainer en hierro que cumpla con la norma AWWA C515, Bridas ANSI-125. Presión

máxima de trabajo 250 psi. Debe contener una unidad filtrante tamiz 20 de acero inoxidable,

cuerpo en hierro dúctil. Que cumpla el modelo y diámetro específico con la norma NSF/ANSI

61 en un 100%. de igual o superior calidad que la Bermad. Con un registro de bola para

realizar mantenimiento sin soltar las bridas cuando se necesite expulsar piedras pequeñas y

arenas.

11. Dos maguitos de Hierro Negro Brida-Espiga con dresser mecánica, con tambor de 20 cm de

largo. Deben cumplir con la norma ASTM A 53. El espesor de la tubería será el

correspondiente o igual a tuberías de Cédula 40 (SCH-40). Dimensiones y ubicación de

acuerdo al plano constructivo. Anexo 1.

12. La escalera y la cachera, en los manguitos de hierro, llevarán protección catódica. Anexo 4.

13. Los materiales para instalación serán aportados por el contratista, válvulas de compuerta,

tubería, válvulas de aire de 25mm, pernos, empaques de neopreno, uniones mecánicas,

macromedidores y válvulas especiales.

14. Para la unión de las bridas, los empaques deberán ser de hule bajo la norma ANSI B16.1 o

ANSI B16.5, de espesor no menor a 3 mm. Todos los tornillos, tuercas y arandelas, deben ser

en de acero inoxidable 304 según norma ASTM A193 y ASTM A194 los cuales permitirán

trabajar la estructura sumergida sin presentar corrosión. Las tuercas deben traer recubrimiento

de teflón para evitar el bloqueo por fricción entre tuerca y tornillo.

15. Sobre los procesos de preparación de las superficies metálicas y las aplicaciones de los

revestimientos deben cumplir con la Norma ANSI/AWWA C-210, para aplicarse en tuberías

de acero en sistemas de agua potable. A base de pintura liquida epóxica con curado químico.

Aplicando tres capas de pintura de diferente color para distinguir la aplicación entre las capas,

siendo la última de color negro. Utilizando pintura Epóxica de Altos Solidos. El espesor seco

de la primera capa será de 75 micrones, el de la segunda capa será de 125 micrones y el de la

tercera capa será de 200 micrones.

16. La ESPH S.A. brinda las especificaciones técnicas de estos materiales los cuales deberán ser

instalados por el contratista. En las dimensiones de instalación de tubería de PEAD DR 11 o 9,

podrán tener variaciones en el campo debido a condiciones que se presenten a la hora de la

construcción e instalación, de la obra sin costo alguno, por lo que el contratista deberá prever

esta condición a la hora de ofertar. (Profundidades, ubicación, diámetros, reubicación).



6

b. Condiciones Generales

1. Los oferentes deberán presentar las fichas técnicas de los materiales para la cachera en la oferta

las cuales deberán ajustarse a las especificaciones brindadas.

2. El oferente debe de desglosar la composición de las cajas de concreto armado, ajustándose a

las indicaciones escritas y planos suministrados por la ESPH desglosando la construcción de la

obra gris, cacheras, macros o válvulas, según especificaciones y normas de los materiales a

utilizar.

3. Por ser la cachera en Polietileno de Alto Desempeño (PEAD) las uniones y accesorios serán

por medio de electrofusión o termofusión con los mismos diámetros de la cachera.

4. Se debe realizar trabajos complementarios en la tubería antes y después de las estaciones, a

realizarse por el contratista y de acuerdo a lo visto en el campo en PEAD DR 11 o 9 (Según su

existencia en campo).

5. Todas las medidas indicadas deberán ser verificadas en sitio. Impera las especificaciones

escritas sobre los planos, e impera las especificaciones dadas en la visita sobre las

especificaciones escritas.

6. Las cajas podrán ser sujeto a variaciones en cuanto a sus dimensiones (largo, ancho, según sea

solicitado por el administrador del proyecto) profundidad no será menor de 2,00 metros, la

calidad de materiales y especificaciones constructivas serán las indicadas en el plano adjunto.

7. La construcción de la obra civil será realizada por el contratista bajo la supervisión del personal

del Departamento de Optimización UEN APH y recibidas a satisfacción por la ESPH S.A.

8. La persona física o jurídica adjudicada debe tramitar los permisos de cierre parcial o total de la

carretera y apertura de zanja en las entidades correspondientes, Municipios o MOPT según

corresponda. Al momento del inicio de obras el contratista deberá presentar la documentación

respectiva de la solicitud de permisos ante los municipios o MOPT según corresponda.

9. De acuerdo a las condiciones de la carretera y según indicaciones del ente donde se tramite el

permiso de cierre de calle, se deberá contar con personal las 24 horas exclusivas para el desvío

y control de vehículos.

10. No se podrán utilizar rótulos o dispositivos de desvío que contengan logos, leyendas, o

descripciones de otras compañías, instituciones o alusivos a otras contrataciones.

11. Deben considerar el uso de cabaña sanitaria en cada uno de los lugares de construcción de las

estaciones.

12. La persona física o jurídica debe considerar en la oferta la estadía permanente de un maestro de

obras y un fontanero con el respectivo título que lo acredite como tal, debiendo presentar la

documentación de respaldo en la respectiva oferta, para cada una de las estaciones en el



7

momento de su construcción, y mantenerlo en el lugar de las obras. Así mismo, contemplar un

ingeniero civil que visite los sitios de las estaciones como mínimo tres veces a la semana.

13. El oferente deberá indicar en su propuesta el nombre y calidades de la persona que designará

como responsable de la obra en el sitio de proyecto.

Especificaciones técnicas de presión y componentes de las Estaciones de Presión y de

Medición:

Rubro Topacio Válvula #2

Año instalación 2018

Ubicación630 m Sur Cruce de la

iglesia de Chorreras

Coordenadas (CRTM05)489310 E

1112100 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1610,5

Presiones esperadas en

el sitio de la VRP (psi)165 -76

Presiones máximas que

deben resistir todos los

componentes de la VRP

(psi)

190

Tipo de regulación Fija

Premisa de regulación

aguas abajo (psi)53

Diámetro de tuberías

(mm)100

Material tubería PEAD

Caudal estimado (l/s) 1

Diámetro de VRP (mm) 75

Diámetro mínimo

permitido de VRP (mm)75

Sección de paso de VRP Sección completa

Tipo de conexión Bridada

Tipo de actuador Diafragma

Necesidad de

construcción de By-Pass✓

Diámetro de By-Pass

(mm)50

Colocación de VRP en

ByPass✓

Diámetro de VRP By-

Pass (mm)50

Colocación de filtro tipo

y✓

Colocación de check

aguas abajo

Rubro Kitimat


Ubicación135 m Sur Entrada

Kitimat


1109000 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1480,3


el sitio de la VRP (psi)90 - 40




(psi)

150



aguas abajo (psi)27,6


(mm)75

Material tubería PVC

Caudal estimado (l/s) 0,7

Diámetro de VRP (mm) 63,5

Diámetro mínimo

permitido de VRP (mm)63,5




Necesidad de



(mm)50


ByPass✓


Pass (mm)50


y✓


aguas abajo



8

Rubro Turrones Válvula 2


Ubicación145 m Sur Cruce Este

Calle Salomón


1106230 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1264,2






(psi)

250



aguas abajo (psi)61


(mm)75


Caudal estimado (l/s) 1,5


Diámetro mínimo





Necesidad de



(mm)50


ByPass✓


Pass (mm)50


y✓


aguas abajo

Rubro Astillero


Ubicación330 m Norte del Puente

sobre Quebrada Tures


1107080 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1313,9






(psi)

150





(mm)100


Caudal estimado (l/s) -


Diámetro mínimo

permitido de VRP (mm)75




Necesidad de



(mm)63,5


ByPass✓


Pass (mm)63,5


y✓


aguas abajo✓



9

Rubro Vita Bella


Ubicación125 m Norte Entrada

Cond. Vita Bella Vista


1103600 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1061






(psi)

150





(mm)75




Diámetro mínimo





Necesidad de



(mm)50


ByPass✓


Pass (mm)50


y✓


aguas abajo✓

Rubro Válvula Trebol 1


Ubicación250 m Sur Tanque El

Trebol


1103450 N

Cota 1:10 000 (msnm) 1037,5






(psi)

150



aguas abajo (psi)41


(mm)75




Diámetro mínimo





Necesidad de



(mm)50


ByPass✓


Pass (mm)50


y✓


aguas abajo✓



10

Ítem Estaciones de PreSíón

Diámetro y

material de la

línea existente

Diámetro y

material de la

línea nueva

Requiere

permiso de

cierre de calle

Requiere

interrupción de

servicio

San Rafael

01 Muros de Topacio Nº 2 100 PEAD 100 PEAD Sí Sí

02 Urbanización Kitimat 75 PVC 63,5 PEAD No Sí

San ISídro

03 Turrones Nº 2 75 PVC 63,5 PEAD Sí Sí

04 Calle Astillero 100 PVC 75 PEAD Sí Sí

Heredia

05 Vita Bella 75 PVC 63,5 PEAD No Sí

06 El Trébol 75 PEAD 75 PEAD No Sí

Ítem Estaciones de Medición

Diámetro y

material de la

línea en mm

Diámetro y

material de la

línea en mm

Requiere

permiso de

cierre de calle

Requiere

interrupción de

servicio

Código de FabricaAccesorio Placa

Orificio

Accesorio

Batería Interna

San Rafael

07 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 1 100 PEAD 100 PEAD No No 7ME6810-3TJ32-2KB4-ZL00+L40 A5E01002953 A503354392

08 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 2 100 PEAD 100 PEAD No No 7ME6810-3TJ32-2KB4-ZL00+L40 A5E01002953 A503354392

Nota: No se permitirá la instalación de otro equipo que sea diferente al modelo del código de

fábrica de los macromedidores ofertados.

c. Elementos de la oferta

El oferente deberá presentar la oferta en colones con el presupuesto detallado individual de cada

estación (Indicando actividad, cantidades, materiales, precios unitarios) y precio total de la obra.

Con el desglose de los impuestos de venta. Detallando el costo de cada uno de los ítems de

conformidad al punto II del presente documento.

En la oferta el oferente debe indicar que comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas

del cartel y sus condiciones.

d. Criterios de admisibilidad

El oferente ya sea persona física o jurídica deberá presentar certificación donde indique la

experiencia relacionada con estos tipos de trabajos, la información deberá evidenciar que el

oferente cuenta como mínimo con 5 años de experiencia y 5 proyectos de construcción de cajas

de concreto subterráneas. Si los trabajos fueron realizados para este mismo Negocio o Empresa

(ESPH SA), no será necesario la presentación de dichos documentos, pero sí deberá hacer

referencia expresa de esa experiencia para que sea tomada en consideración.

El oferente, deberá presentar la información financiera de conformidad a lo señalado en las

Condiciones Generales.



11

e. Otras condiciones

1. Los trabajos a contratar serán realizados por el proveedor adjudicado.

2. En la oferta la persona física o jurídica debe indicar que cumple en todos sus extremos con todos

y cada uno de los ítems indicados en el presente cartel.

3. La aceptación de los trabajos le corresponde a la supervisión por parte de la ESPH SA, para lo

cual se nombrará un supervisor que estará revisando el avance de las obras y calidades de

materiales, de acuerdo con lo indicado en este cartel.

4. Todas las mediciones (distancias, alturas, etc) las pueden hacer en la visita.

5. Solamente se podrán realizar cambios en la construcción del proyecto, si los mismos cuentan

con la aprobación por parte del ingeniero encargado de la obra por parte de la ESPH.

6. La ESPH S.A. no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta contraviene

sus intereses o la misma resulta ruinosa o excesiva. Para todo el trámite de contratación de este

proyecto, rige lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la ESPH S.A.,

publicado en la Gaceta N° 85 del 5 de mayo del 2015.

7. La ESPH podrá realizar contratación parcial de las estaciones, pudiendo adjudicar una o más

estaciones a un solo proveedor o a varios proveedores según lo determine la ESPH y la

calificación de las ofertas.

8. En el caso de cualquier daño ocasionado por el contratista en la tubería de distribución, debe

asumir los costos de materiales, equipo, herramientas y mano de obra, debiendo realizar la

reparación inmediata. En caso de que el daño sea mayor y la afectación del suministro de agua a

los abonados se prolongue pos más de 8 horas el contratista debe de pagar la contratación de los

cisternas hasta el restablecimiento del servicio y cualquier costo adicional en que se incurra para

restablecer el servicio de agua potable.

f. Visita al sitio

Se realizará VISITA AL SITIO, la asistencia es requisito obligatorio para la presentación de la

oferta. En la visita se conocerá el lugar específico de las obras, además de las condiciones del

terreno y cualquier otra consideración para ser valorada por el oferente.

Junto a la invitación a este proceso de contratación, se señalará el día, la hora y el punto de

partida de la visita al sitio, se ruega puntualidad. Una vez finalizada la visita, se levantará un acta

o registro de asistencia, dónde se consignará al menos el nombre de los oferentes y sus

representantes, la misma será enviada a la Administración de Contratos y Gestión de Compras

para ser incluida en el expediente de la contratación.

Se entregará carta de constancia de participación de la visita, la cual deberá ser presentada en la

oferta como requisito de admisibilidad.



12

Las dudas o consultas producto de la visita a sitio que no queden consignadas en el acta o

registro de asistencia, deberán ser tramitadas por escrito.

A la visita podrá asistir un máximo de dos representantes por oferente, debidamente

identificados. Y será responsabilidad de los asistentes llevar su propio equipo de seguridad y

medición. Así mismo corre por cuenta de los asistentes el transporte a distintos puntos de

resultar necesario.

La ESPH se reserva el derecho de realizar convocatorias adicionas a la visita de sitio.

Toda consulta y aclaraciones derivadas de este proceso de contratación podrán ser realizadas en

la Administración de Contratos y Gestión de Compras con el señor Luis Fernando Barquero, en

los teléfonos 2562-3779 o por correo electrónico [email protected].

IV. Plazo de contratación

El oferente debe elaborar un cronograma detallado individual, indicando actividad, plan de

trabajo y fechas en días naturales de inicio y finalización, utilizando como día de inicio el día

que se entrega la carta de Orden de Inicio. Debiéndose establecer un plazo de entrega para cada

estación y un plazo de entrega total del proyecto. Solamente se podrán realizar cambios en la

construcción del proyecto si los mismos cuentan con la aprobación por parte del ingeniero

encargado de la obra. Los oferentes deberán consignar en el cronograma los distintos frentes de

trabajo que estarán ejecutado para el cumplimiento del plazo ofertado.

Se debe tener en cuenta la fecha límite de presentación de facturas según el calendario

presupuestario que la ESPH establecerá.

V. Multas

Si existiera atraso en la entrega total o parcial según cronogramas de los bienes y/o servicios

adjudicados, conforme a las condiciones del Contrato, el adjudicatario deberá pagar a la ESPH,

S.A. por concepto de cláusula penal, una multa de un 2% por día hábil de atraso en la entrega del

bien o servicio contratado como recepción definitiva de la obra, hasta un máximo de un 25% del

monto total adjudicado.

VI. Garantías

El oferente presentará junto con su oferta, una garantía de participación de un 2% (dos

por ciento) del monto ofertado, la cual tendrá una vigencia de 60 días naturales

posteriores al día establecido para la recepción de las ofertas.

Se establecerá una garantía de cumplimiento de un 5 % del valor adjudicado, la cual deberá ser

rendida dentro de los siguientes cinco días hábiles computados a partir de la notificación de la

mailto:[email protected]



13

adjudicación, y se mantendrá vigente durante tres meses adicionales al plazo de entrega

establecido para la ejecución de las obras.

El contratista, deberá presentar una garantía de buen funcionamiento de un 5 % del valor

adjudicado por un periodo de 12 meses que iniciarán a partir de la recepción definitiva de las

obras, la cual se hará efectiva con cualquier desperfecto o mal funcionamiento de las estaciones

o sus componentes. Todo de acuerdo al capítulo XIII. De las Garantías, del Reglamento de

Compras y Contrataciones de la ESPH, S.A.

VII. Vigencia de la Contratación

La validez legal se regirá a partir de la adjudicación y adquirirá su eficacia jurídica a partir del

giro normal de la orden de inicio.

VIII. Modalidad de Pago

Se pagará de conformidad al precio establecido en la oferta, en un único pago por cada estación

recibida a satisfacción y de forma definitiva por la ESPH.

Los pagos se realizarán 30 días naturales después de recibidas las facturas.

No se realizarán pagos al inicio de las obras (adelanto de pagos).

IX. Recepción Provisional de Obra

Al término del plazo fijado para la finalización de las obras, se extenderá el acta de Recibo

Provisional, en la cual la ESPH SA debe asegurarse que el objeto de la obra cumple con las

especificaciones técnicas y en general con los términos contractuales. En donde se enlistará los

aspectos pendientes de la obra civil, acabados, operación y obras perimetrales.

X. Recepción Definitiva de Obra

Transcurrido al menos 15 días naturales desde recibo provisional de la obra y habiéndose

cerciorado la ESPH del cumplimiento del contratista de conformidad con los términos

contractuales, se extenderá el acta de recibo definitivo de la obra.

Se entiende por recepción a definitiva de las obras, a que estén culminadas a satisfacción y en

perfecto funcionamiento todas las obras civiles, cachera, macromedidor y válvulas operando,

obras perimetrales terminadas y toda la zona de trabajo limpio, sin escombros y materiales de

desecho.

XI. Cesión del contrato

El contrato no podrá ser cedido, vendido ni traspasado parcial o totalmente, salvo autorización

expresa y por escrito de la ESPH, S.A.



14

De producirse la cesión, la misma no podrá exceder el 50%.

XII. Subcontratación

El adjudicatario podrá subcontratar hasta un 50% de las actividades de construcción e instalación

de la cachera, para lo cual deberá buscar una autorización previa por parte de la ESPH S.A.,

quien se reserva el derecho de aprobar o no al subcontratista propuesto. En todo caso la ESPH

SA únicamente tratará con la empresa contratada, las empresas subcontratadas por el contratista

deberán cumplir todos los requisitos legales necesarios en Costa Rica para operar, incluyendo

seguros de riesgos de trabajo y estar al día con la CCSS en sus obligaciones patronales.

XIII. Responsabilidades del Contratista

El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, así

como los requerimientos de las autoridades competentes en materia de trabajo, mantendrá a

todos los trabajadores durante la vigencia del contrato, al amparo de los regímenes de seguro

social y de riesgos profesionales. El contratista deberá obtener y mantener actualizados los

permisos de funcionamiento, licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.

El contratista está en la obligación de conocer y cumplir lo establecido en el documento Reglas

de Calidad, Salud y Seguridad y Ambiente para Contratistas de la ESPH, S.A (el

documento se encuentra en la página de la empresa www.esph-sa.com; en la cejilla de

proveedores) y someterse a las inspecciones periódicas que la ESPH S.A. realice para verificar el

cumplimiento del mismo.

Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera responsabilidad

del contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o bienes a terceros, en

consecuencia, el contratista, para todos los efectos, será reportado como patrón único y

expresamente deja exonerada a la Empresa de cualquier responsabilidad de orden civil y laboral,

con motivo en razón o consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una

situación de emergencia o accidente laboral se debe notificar al administrador del contrato por

parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación) para que este informe al

departamento de Salud Ocupacional de la ESPH S.A.

El contratista deberá estar al día con las obligaciones de la CCSS y póliza del INS, por lo que

deberá presentar junto a las facturas: copia de última planilla mensual y copia de recibo, para el

movimiento de los trabadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto

Nacional de Seguros la póliza de riesgos del trabajo. Además, deberá de acatar La Ley de la

reforma de la Gaceta N° 8909.

El contratista debe aportar por su propia cuenta, conos de seguridad, chalecos, cascos, protección

auditiva, guantes de seguridad, anteojos de seguridad con protección a la radiación y contra

impactos, calzado y vestuario adecuado, de aviso y demás dispositivos que garanticen la

seguridad de los trabajadores y el público en general en el sitio de las obras (los equipos deben

ser certificados).



15

El contratista está en la obligación de acatar durante el transcurso de las obras, todas aquellas

disposiciones establecidas en la normativa de seguridad laboral vigentes en el país, debiendo

aportar por su propia cuenta cintas de restricción al paso, vallas de seguridad, conos de

seguridad, chalecos, cascos, cinturones, calzado y vestuario adecuado, rótulos de aviso y demás

dispositivos que garanticen la seguridad de los trabajares y el público en general en el sitio de las

obras. El adjudicatario exigirá a sus trabajadores que respeten y que cumplan con todas las

normas de seguridad de esta obra.

Las consecuencias derivadas por daños a las personas o bienes de terceros que se produjeren

durante la ejecución de los trabajos, son de entera responsabilidad del contratista, por lo que,

para todos los efectos, dejará exenta a la ESPH SA de cualquier responsabilidad de orden civil

que surgiere, con motivo, razón o consecuencia de la ejecución de los trabajos.

El contratista se compromete a emplear únicamente personal técnicamente idóneo para la

ejecución de los trabajos.

El personal empleado por el contratista estará en todo momento en capacidad y obligación de

atender y acatar las instrucciones del inspector de ESPH SA., en cuanto a los procedimientos de

construcción.

Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia en las instalaciones de ESPH SA y en

los sitios donde se ejecuten las obras, a cumplir con todas las normas de conducta y disciplina

que la Empresa mantienen en sus dependencias, así como a mantener un comportamiento

respetuoso y correcto en los distintos sitios de trabajo.

El inspector de ESPH SA. está facultado para exigir que se separe de la ejecución de los

trabajos, a cualquier persona empleada por el contratista que no se conduzca debidamente,

demuestre incompetencia o negligencia, sea irrespetuosa de las normas de seguridad laboral, y se

oponga a obedecer instrucciones, o sea culpable de alguna falta que a criterio de ESPH S, A. se

considere de gravedad.

El contratista está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado, cualquier tipo de

material de desecho que se genere como consecuencia de las labores realizadas, tales como

ramas, tierra, piedras, etc., la ESPH S,A. no incurrirá en pagos adicionales por este concepto.

El transporte del personal a los diversos sitios de trabajo será por cuenta del contratista, quien

debe someterse en todo momento a las regulaciones y disposiciones establecidas para el

transporte por vías públicas terrestres.

Solamente se podrán realizar cambios en la construcción de las cajas, si los mismos cuentan con

la aprobación por parte del ingeniero o encargado de la obra.

Si el ingeniero o el inspector considera que los trabajos se están llevando a cabo de forma no

satisfactoria, no corresponden a lo que se requiere en los planos y las especificaciones; además

que sus órdenes o instrucciones no han sido acatadas; si considera que la metodología de

construcción no es la adecuada; o si existe alguna situación que se considere anormal; podrá

ordenar la suspensión de los trabajos, sin responsabilidad alguna para la ESPH SA pero sí del



16

contratista. Los mismos se reanudarán cuando el contratista haya cumplido con las instrucciones

dictadas por el inspector.

XIV. Responsabilidad Social del Contratista

Para la contratación de personal el contratista deberá apegarse a lo estipulado en la legislación

vigente.

Los contratistas no podrán emitir mecanismos de discriminación en sus contrataciones por

género, credo o etnia.

XV. Tabla de Valoración para Comparar y Adjudicar

Las ofertas admitidas se compararán y adjudicarán de acuerdo al sistema de puntajes que cada

usuario desee utilizar, siendo la(s) oferta(s) seleccionada(s) para su adjudicación la que logre el

mayor puntaje y cumpla con lo requerido por la Unidades Interesada y que a la vez favorezca los

intereses de la ESPH, S.A.

La evaluación de las ofertas se hará en función de oferta técnica, por la UEN de Agua Potable e

Hidrantes. El oferente deberá cumplir estrictamente con los requisitos técnicos indicados en el

Capítulo III, de Especificaciones del Servicio a Contratar, para ser objeto de evaluación de la

parte económica.

Concepto Puntaje

a) Precio menor 70

b) Tiempo de entrega menor 20

c) Experiencia 10

TOTAL 100

A continuación, se determina la fórmula para calcular el puntaje obtenido según los rubros de la

tabla anterior:

a) Precio

El oferente que cotice a menor precio, se le otorgarán 70 puntos, a cada oferente se le calculará

el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:

P = X * (Pb/Po)

Dónde:

P = Puntaje obtenido por la oferta en estudio.

X = Valor asignado proporcional a los 80 puntos.

Pb = Precio de la oferta de menor precio.



17

Po = Precio de la oferta en estudio.

b) Tiempo de entrega

Al oferente que ofrezca menor tiempo de entrega en días naturales, se le otorgarán 20 puntos, a

cada oferente se le calculará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:

T= X* (Tb/To)

Dónde:

T = Puntaje obtenido por la oferta en estudio.

X = Valor asignado proporcional a los 20 puntos.

Tb = Período de la oferta de menor tiempo de entrega en días naturales.

To = Período de la oferta en estudio.

c) Experiencia

Para la ESPH es importante contratar con un proveedor de amplia experiencia en la construcción

de este tipo de proyectos, por ello se otorgará puntaje de conformidad a la cantidad de cajas de

concreto construidas y que se acrediten mediante las certificaciones aportadas. Cada

certificación deberá indicar el nombre del cliente, mecanismo de contacto, la descripción del

proyecto, la fecha de ejecución e indicar si se realizó a plena satisfacción.

Los puntajes se otorgarán mediante la siguiente tabla:

La ESPH se reserva el derecho de adjudicación total o parcial.

XVI. Consideraciones en Salud - Seguridad Ocupacional y Ambiente



18

El administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación)

debe tomar en cuenta los diferentes requisitos contemplados en la ESPHF-SGI-074 Ficha

Técnica de Requisitos y Competencias del SGI para Contratistas, aplicables a la actividad que se

desea contratar; en aquellos casos que no estén definidos los requisitos de un servicio específico,

se deberá coordinar con el Gestor encargado de dar soporte al proceso que hace la solicitud para

definirlos.

El administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación)

debe solicitar a los oferentes que defina la forma en que va a gestionar los residuos producto del

servicio que brinda, mediante un Plan de Gestión de Residuos conforme lo que establece la Ley

de Gestión Integral de Residuos No. 8839 y su Reglamento.

Aquellas empresas contratadas con más de 10 trabajadores deben contar con su propia Comisión

de Salud Ocupacional, así mismo si la empresa cuenta con más de 50 colaboradores,

adicionalmente deben contar con una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.

Para mitigar las molestias y riesgos a la salud de las personas por el polvo producido por la

construcción de obras, se deberá cubrir el banco de materiales a utilizar en la obra, mediante

lonas o plástico; Utilizar estructuras cortavientos para evitar la dispersión de material y residuos

por acción de fuertes vientos.

Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo que sobrevivieran durante la

ejecución de los trabajadores, serán de entera responsabilidad del contratista. En consecuencia,

el contratista será reportado como patrono único, y expresamente exonerará a la ESPH S.A de

cualquier responsabilidad de orden Obrero- Patronal.

El contratista incluirá a sus colaboradores en la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el

Instituto Nacional de Seguros, antes de que los mismos inicien cualquier tipo de labor en la

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.

El contratista está en la obligación de acatar durante el transcurso de las obras, todas aquellas

disposiciones establecidas en la normativa de seguridad laboral vigentes en el país, y todas las

normativas emitidas por las entidades competentes en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional, tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Consejo de Salud

Ocupacional, Instituto Nacional de Seguros, entre otros.

El contratista debe aportar por su propia cuenta, conos de seguridad, cinta amarilla de

precaución, chalecos, cascos, protección auditiva, guantes de seguridad, anteojos de seguridad

con protección a la radiación y contra impactos, calzado y vestuario adecuado y demás

dispositivos que garanticen la seguridad de los trabajadores y el público en general en el sitio de

las obras (los equipos deben ser certificados).

El contratista deberá de cumplir con todo lo estipulado por la ESPH en relación a Ambiente y

Seguridad Ocupacional. También con lo indicado en el cuadro de Identificación de Riesgos, que

se adjunta.



19

Durante la etapa precontractual y contractual, es deber del contratista considerar y mantener la

continua identificación de peligros y la implementación de las medidas de control necesarias

para garantizar el cuidado integral de la salud de los colaboradores.

El adjudicatario exigirá a sus trabajadores que respeten y que cumplan con todas las normas de

seguridad de esta obra.

Las consecuencias derivadas por daños a las personas o bienes de terceros que se produjeran

durante la ejecución de los trabajos, son de entera responsabilidad del contratista, por lo que,

para todos los efectos, dejara exenta a la ESPH SA. de cualquier responsabilidad de orden civil

que surgiere, con motivo, razón o consecuencia de la ejecución de los trabajos.

El contratista se compromete a emplear únicamente personal técnicamente idóneo para la

ejecución de los trabajos. Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia en las

instalaciones de ESPH S.A. y en los sitios donde se ejecuten las obras, a cumplir con todas las

normas de conducta y disciplina que la Empresa mantienen en sus dependencias, así como a

mantener un comportamiento respetuoso y correcto en los distintos sitios de trabajo.

El inspector de ESPH SA. está facultado para exigir que se detenga la ejecución de los trabajos,

a cualquier persona empleada por el contratista que no se conduzca debidamente, demuestre

incompetencia o negligencia, sea irrespetuosa de las normas de seguridad laboral, y se oponga a

obedecer instrucciones, o sea culpable de alguna falta que a criterio de ESPH S.A. se considere

de gravedad.

El contratista está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado, cualquier tipo de

material de desecho que se genere como consecuencia de las labores realizadas, gestionando una

adecuada disposición de residuos en el sitio (separación de residuos ordinarios de reciclados), la

ESPH S.A. no incurrirá en pagos adicionales por este concepto.

Si el ingeniero o el inspector considera que los trabajos se están llevando a cabo de forma no

satisfactorias, no corresponden a lo que se requiere en lo estipulado y las especificación del

cartel incluyendo los aspectos de salud, seguridad y ambiente; además que sus órdenes o

instrucciones no han sido acatadas; si considera que la metodología de construcción no es la

adecuada; o si existe alguna situación que se considere anormal; podrá ordenar la suspensión de

los trabajos, sin responsabilidad alguna para la ESPH SA, pero si del contratista. Los mismos se

reanudarán cuando el contratista haya cumplido con las instrucciones dictadas por el inspector.

Todo el personal deberá asistir antes de iniciar las labores a la “Inducción a contratistas”, en caso

de que ingrese personal nuevo este también deberá llevar está capacitación. En caso de que ya

haya llevado la charla deberá portar en todo momento el carnet de contratista.

El contratista deberá de cumplir con todo lo establecido en el Procedimiento ESPHP-SGI-013

Relación con Proveedores y Contratistas, estipulado por la ESPH en relación a Ambiente y

Seguridad Ocupacional. También con lo indicado en el cuadro de Identificación de Riesgos.



20

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD:

Para las labores que se realicen en altura a más de 1.8 metros, el contratista deberá portar el

sistema completo contra caída conformado por un arnés de cuerpo entero, una línea de vida y de

ser necesario una faja de posicionamiento, debiendo trabajar siempre asegurado durante la tarea.

Se deberá procurar engancharse a algún punto estructuralmente seguro. En caso de no existir en

la estructura, se enganchará al andamio siempre y cuando este sea asegurado o empotrado al

suelo.

El oferente deberá dejar completamente libre de escombro la propiedad y sitios donde se realicen

los trabajos, de manera que el lugar quede en las mismas condiciones en las que se encontraba

antes de iniciadas las obras (escombros, etc…).

Cuando se realice excavaciones se deberá: mantener el material extraído de las zanjas al menos

60 cm lejos de la orilla o más cuando las características de la zanja y volumen del material

apilado lo requieran, definir áreas de paso de al menos 80 cm. Además, si la excavación es de

profundidad superior a 2.5 metros, o se identifica terrenos con elevado nivel freático, grietas o

tensión o alguna otra condición ambiental que reduzca la estabilidad de la excavación, se debe

utilizar sistema de entibado (apuntalamiento) para evitar derrumbes accidentales, mantener en el

sitio de las excavaciones una escalera accesible, para evacuar la zanja en caso de una

emergencia.

Si se requiere el uso de escaleras, plataformas o andamios de trabajo, estos deben ser certificados

y estar en buen estado, además deben colocarse en superficies estables y niveladas, en el caso de

los andamios es importante que estén entablonados por completo y tengan escaleras de acceso.

Para elaboración de instalaciones eléctricas temporales, se deberá comunicar previamente al

personal en el sitio, realizar el corte visible de energía y verificar la ausencia de tensión.

Además, debe utilizar herramientas y equipos aislados (con puesta a tierra), estas labores

deberán efectuarse solo por personal calificado. No se permitirá el uso de alhajas o cualquier

objeto metálico durante la ejecución de labores en instalaciones eléctricas y en general.

En caso de utilizar instalaciones eléctricas provisionales o extensiones, estas deberán ser en

cable TSJ en buen estado, evitando emplear conexiones eléctricas expuestas, de igual forma las

protecciones de los enchufes y fusibles deberán estar en buenas condiciones, cuando una línea

provisional pase por una zona de tránsito, se deberá asegurar para evitar caídas.

Si el trabajo requiere de material inflamable, generación de chispas o calor (procesos de

combustión interna), el contratista debe mantener en el área de trabajo un extintor como mínimo

de polvo químico con capacidad de 10 lb.

Todas las herramientas, equipos y máquinas que se utilicen para ejecutar las labores deben estar

en adecuadas condiciones de funcionamiento, no se permite retirarle los resguardos a las

máquinas y equipos.

Si se requiere realizar labores de soldadura, se debe utilizar el equipo de seguridad específico

(camisa o delantal para soldador, guantes para soldador, máscara para soldar y protección



21

auditiva), se deberá mantener un extintor de polvo químico de 10lb en el sitio, en caso de

realizar labores con soldadura oxiacetilénica se deberá tener especial cuidado en el uso de los

cilindros, los cuales deberán estar anclados, almacenarse con su respectiva capucha en un lugar

ventilado, preferiblemente se deberá mantener el equipo de oxiacetilénico en una carretilla con

freno de seguridad; si se utiliza soldadura con máquina de soldar, esta deberá estar en buen

estado y con la puesta a tierra. El personal que ejecute la labor deberá estar capacitado.

Cualquier zona de trabajo que represente un peligro para personal tanto de la ESPH S.A,

contratistas o cualquier visitante al proyecto, deberá ser demarcada con cinta amarilla de

precaución, malla naranja o cualquier otro elemento de seguridad que permita visualizar el

riesgo.

Para todo producto químico deberán suministrar junto con la oferta las hojas de seguridad

correspondientes. Además, indicar cuando aplique el ingreso de productos peligrosos (mercurio,

asbesto, plomo, PCB).

Deberá portar hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados en el sitio de las

labores, el personal deberá tener conocimiento y acatar las medidas de seguridad para el

almacenamiento, uso y cuidados de los productos químicos a utilizar. Los productos químicos

deben almacenarse en recipientes destinados para tales fines, que cumplan con las normas de

salud y seguridad.

En caso que el contratista cometa un incumplimiento en materia de Salud y Seguridad

Ocupacional se aplicará una multa rebajando su monto de las siguientes facturas presentadas por

el contratista posterior al incumplimiento. Para la determinación del monto correspondiente a

multas por incumplimientos en condiciones de salud y seguridad se realizará de la siguiente

forma:

El encargado del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la ESPH S.A. someterá el

peligro reportado a valoración del Índice de Priorización de Riesgo (IPR) multiplicando los tres

factores:

IPR= F x G x D



22

Luego se procede a clasificar el IPR cuantificado según la siguiente tabla:

IPR % Multa * Tiempo máximo de

corrección

Irrelevante (1 ≤ IPR ≥ 50). 0.05 10 días

Menor (50 < IPR ≥ 250). 0.1 1 semana

Mayor (250 < IPR ≥ 350). 0.5 3 días

Crítico (IPR > 350). 1 Inmediato o máximo 1 día

El porcentaje para el cobro de la multa será sobre el monto total adjudicado. Por cada

reincidencia pasado el plazo de corrección se aplica nuevamente la multa.

05 a San Rafael 07 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 1 … · Para los concretos se utilizará...

Documents

Transcript of 05 a San Rafael 07 Ingreso a Tanque Ciénega Sur Nº 1 … · Para los concretos se utilizará...