TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO AMPLIACION, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA CIUDAD DE CHIMBOTE ZONA INDUSTRIAL

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA No. 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

OBRA: LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2 PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO CHIMBOTE

1.0 GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD QUE CONVOCA

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Annima - SEDACHIMBOTE S.A., RUC N 20136341066.

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. La Caleta N 146-176, Chimbote

1.3 OBJETO DEL PROCESO

La presente Adjudicacin Directa Selectiva, tiene por objeto seleccionar a una Empresa Contratista, para la ejecucin de la obra: Limpieza de Laguna de Almacenamiento N 2, Planta de Tratamiento Nuevo Chimbote, de conformidad con el Expediente Tcnico y las presentes Bases.

Las principales actividades que el Contratista deber realizar de acuerdo al Expediente Tcnico, que forma parte de las presentes Bases, son las siguientes:

a) Corte y Eliminacin de 22,543.95 m3, del material sedimentado, conforme a los planos del Expediente Tcnico.

b) Nivelacin y conformacin de fondo de laguna de 9,552.00 m2.

c) Mejoramiento y perfilado de taludes de 494.00 ml.

d) Mejoramiento y conformacin de dique 821.94 m3.

1.4 UBICACIN

Lugar

:A.H. Los Alamos

Distrito

:Nuevo Chimbote

Provincia:Del Santa

Departamento:Ancash1.5 CODIGO CIIU

4520

1.6 VALOR REFERENCIAL TOTAL

El valor referencial total para la ejecucin de la Obra, es de S/ 137,041.94 CIENTO TRENTISIETE MIL CUARENTIUNO Y 94/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV. El Valor Referencial ha sido calculado al mes de enero del 2005.

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.

1.8 SISTEMA DE CONTRATACIN

Suma Alzada.

1.9 PLAZO DE EJECUCIN

21 Das calendario.

2.00 PARTICIPANTES

Podr participar como postor las Empresas contratistas constituidas de acuerdo a Ley y que se encuentre en capacidad de brindar, sola o en Sociedad, la ejecucin de la Obra materia de la presente adjudicacin, a condicin que se someta expresamente al cumplimiento de la presentes Bases, que no se encuentre incluida en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, y que no se encuentre incurso en los impedimentos establecidos en el Artculo 9 del Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM y que hayan adquirido las Bases.

3.00. BASE LEGAL

Estatuto de SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 11. 12. 98.

Ley N 24948, Ley Empresarial del Estado.

Ley N 28427, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao

Fiscal 2005.

Ley N 28426, Ley de Equilibrio Financiamiento del presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2005.

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 28015, Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y

Pequea Empresa.

Decreto Supremo N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Decreto Supremo N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

Directiva N 017-2003-EF/76.01. Directiva de aprobacin del

presupuesto institucional de apertura de las entidades del tratamiento empresarial para el ao fiscal 2004. Resolucin No.063-2003-CONSUCODE/PRE, de fecha 27 de

febrero del 2003.

Resolucin No.080-2000-CONSUCODE/PRE, que aprueba la

Directiva No.006-2000-CONSUCODE, que establece pautas para la presentacin de garantas.

Resolucin No.126-2000-CONSUCODE/PRE, modifica el anexo de

la garanta No.006-2000-CONSUCODE, que contiene la relacin

actualizada de las empresas de sistema financiero del sistema de

seguros, autorizados por la superintendencia de Banca y Seguros para

otorgar Carta Fianza o Pliza de Caucin.

Resolucin No.114-2001-CONSUCODE/PRE, que aprueba la

Directiva No.013-2001-CONSUCODE-PRE, que establece procedimiento para remisin de actuados de las observaciones formuladas a las bases de procesos de seleccin que no hayan sido acogidas por los comits.

En general la normatividad vigente aplicable en materia de Contrataciones Pblicas.

4.00 CALENDARIO

1. Convocatoria

: El 24.02.2005

2. Venta de Bases

: Del 25/02/05 al 10.03.2005

3. Presentacin de consultas

Aclaraciones y formulacin

de observaciones : Del 25.02.05 al 02.03.2005

4. Absolucin de Consultas y

aclaraciones de las Bases : El 07.03.2005

5. Integracin de las Bases : El 10.03.2005

6.Presentacin de Propuestas :El 16.03.2005,hasta las 16:00 h.

Sobre N 01 y 02 y apertura de Lugar: Oficina de Suministros Sobre

y Servicios Generales

7.Otorgamiento de la Buena Pro

( en las Oficinas de SEDACHIMBOTE S.A.

Jr. La Caleta N 176 ) : El 17.03.2005 hora : 10:00 a.m.

4.1 CONVOCATORIA

Se efectuar en la fecha sealada en el cronograma de conformidad con el Artculo 105 de Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mediante las invitaciones cursadas, con conocimiento de PROMPYME.4.2 VENTA Y VALOR DE LAS BASES

El costo de las Bases es de S/ 20.00 ( VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) Incluido el IGV, cancelable en efectivo en la Oficina de Tesorera, ubicado en el Jr. La Caleta N 146-176-Chimbote, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

Al momento de comprar las Bases, el adquiriente de Bases, deber indicar su domicilio, N de RUC y telfono para su registro en el Comprobante de Pago.

4.3 PRESENTACION DE CONSULTAS

Se presentarn por escrito ante la ventanilla de Mesa de Partes de SEDACHIMBOTE S.A., sito en Jr. La Caleta N 146-176- Chimbote, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 9.00 a.m. a 4.00 p.m., debiendo estar dirigidas al Presidente del Comit Especial Permanente de la Adjudicacin Directa Selectiva N 001-2005- SEDACHIMBOTE S.A., las mismas que indicarn la razn social y/o N de RUC del adquiriente de Bases que efecte la consulta; as mismo deber de consignar su correo electrnico.

MUY IMPORTANTE, no se aceptarn consultas que se presenten en otras oficinas y fuera del horario establecido.

4.4 ABSOLUCION DE CONSULTAS

Se notificar por correo electrnico a todos los adquirientes de Bases en la fecha sealada en el cronograma.

La absolucin de consultas as como los documentos complementarios que emita el Comit Especial formar parte de las Bases Administrativas de la presente Adjudicacin Directa Selectiva .

El Comit Especial por causas debidamente sustentadas podr prorrogar o postergar las etapas del proceso de seleccin, comunicndolo en forma oportuna la Entidad y a todos los que adquirieron las Bases.

4.5 OBSERVACION A LAS BASES

Los adquirientes de bases podrn presentar observaciones a las bases administrativas, en forma simultanea a la presentacin de las consultas, en concordancia Artculo 28 del Texto nico Ordenado de la Ley , Artculos 115 del Reglamento y de acuerdo a la Directiva N 013-2001-CONSUCODE/PRE, aprobada mediante Resolucin N 114-2001-CONSUCODE/PRE. En relacin con la Directiva antes citada deber tomar en cuenta la nueva Cuenta Corriente N 0000-304867 del Banco de la Nacin, donde podr realizar los depsitos correspondientes.

En caso el Comit Especial no acoja las observaciones presentadas y se encuentre obligado remitirlas al CONSUCODE, se solicitar al postor observante el comprobante de pago o papeleta de deposito correspondiente al pago efectuado al CONSUCODE que por dicho concepto establece el respectivo TUPA, dentro de las 48 horas siguientes a la recepcin del oficio de requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

El adquiriente de Bases domiciliado en Lima, deber efectuar el pago en las oficinas del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.

El adquiriente de Bases domiciliado en provincia, deber efectuar el pago en la Cuenta Corriente N 0000-304867 del Banco de la Nacin a nombre del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.

La decisin que tome el Comit Especial o el CONSUCODE, con relacin a las observaciones presentadas, ser notificado a todos los adquirientes de Bases.

4.6 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comit Especial Publicara las Bases Integradas a travs del SEACE sobre la correccin o no a las Bases Administrativas, como resultado de la evaluacin de las observaciones presentadas.

4.7 PRESENTACION DE PROPUESTAS Se presentarn las propuestas en dos sobres cerrados 01 y 02, en el lugar, hora y da indicados de acuerdo a la siguiente descripcin:

SEDACHIMBOTE S.A.

Adjudicacin Directa Selectiva N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A

Obra

:

Sobre N 01: Propuesta Tcnica

Sobre N 02: Propuesta Econmica

Postor

:

Los sobres debern estar cerrados y lacrados, no se admitir documentacin incompleta, borrones o enmendaduras en la informacin, que si existieran defectos de forma tales se aplicar lo indicado en el del Art.125 del Reglamento. La documentacin e informacin solicitada, deber ser presentada mecanografiada y precedida de un ndice. Todas las pginas debern estar selladas, firmadas (por el postor o su representante) y foliadas, no obligndose pgina en blanco.

Los documentos, tanto del primer sobre (Requerimiento Tcnico Mnimo (RTM), como del segundo sobre (propuesta econmica), sern presentadas en original y una copia.

La informacin consignada por los postores tiene el carcter de Declaracin Jurada. El Comit Especial podr verificar dicha informacin y, de comprobarse falsedad se eliminar al postor, hacindose acreedor a la correspondiente sancin de ley.

El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y su Reglamento. De no ser as, el Comit Especial devolver los documentos al postor.

5.0 FORMA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentar en original y una copia y en dos sobres denominado sobre N 1 y sobre N 2, en concordancia al Art. 120 del Reglamento.

El primero referente a la Propuesta Tcnica y el Segundo a la Propuesta Econmica. Los sobres debern estar debidamente cerrados con la documentacin foliada y firmada por su representante legal.

a) Propuesta Tcnica (en original y 1 copia)

Primer sobre Propuesta Tcnica

i. Declaracin Jurada sealando el nombre o razn social del postor o de su representante legal, domicilio e inscripcin en los registros pblicos, cuando corresponda e indicacin del documento de identidad.

ii. Copia simple del certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

iii. Promesas de Asociacin, de ser el caso.

iv. Declaracin Jurada de acuerdo a lo establecido al Art. 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

v. Declaracin Jurada de ser una pequea o microempresa, de ser el caso.

vi. Plazo de Ejecucin.

vii. En la propuesta tcnica se deber incluir el Requerimiento Tcnico Mnimo de la siguiente informacin:

1. Una breve descripcin de la organizacin de la firma y una resea de los cinco ltimas obras construidas cuyos montos de contratos sean igual o mayor a la presente Convocatoria. Para cada trabajo, la resea deber indicar, entre otras cosas, los plazos ejecutados el monto del Contrato y la Entidad Licitante, en caso de haber ejecutado obras en Asociacin, deber de indicar el grado de participacin que tuvo la firma.

2. Informacin sobre los equipos que posee y su condicin de operatividad que proporcionar el Contratante . En caso de ser propios los equipos deber de presentarse las constancias respectivas.

En caso de ser Alquilado, el Postor deber de presentar una Carta de Garanta del propietario de los Equipos, donde manifiesta su participacin en calidad de arrendatario de los equipos.

3.El proveedor, para el cumplimiento del servicio a prestar, deber de disponer de los siguientes equipos mnimos propios:

04 Camiones Volquetes de 10 m3, 190 HP,

01 Retroexcavadora S/Oruga, 80-110HP,0.50 1.3y3,

01 Tractor sobre orugas 140 160 HP

01 Cargador S/Llantas 125-155HP, 3 y3.

01 Motoniveladora 125 HP

b) Propuesta Econmica (en original y 1 copia)

Segundo sobre Propuesta Econmica

Monto Total de la Propuesta Econmica con sus respectivos precios de acuerdo a la hoja de metrados, que forman parte de las presentes Bases.

5.1 REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) y menor del noventa por ciento (90%) del valor referencial sern devueltos por el Comit Especial, dndolas por no presentadas, de acuerdo a la ley N 27738 del 28.05.02.

Las propuestas Tcnicas y econmicas se evalan asignndoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de evaluacin y calificacin descritos en las presentes Bases.

6.00 EVALUACIN DE LA PROPUESTA

6.1 PROPUESTA ECONMICA

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la oferta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje segn la siguiente frmula:

Pi=(Om x PMPE) / Oi

Donde:

i=Propuesta

Pi=Puntaje de la propuesta econmica i

Oi=Prepuesta Econmica i

Om=Presupuesto Econmico de monto o precio ms

bajo

PMPE=Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

Cuando el puntaje de la oferta econmica resulte negativo, deber mantenerse como tal para el clculo del puntaje total, el cual ser calculado hasta el tercer decimal.

6.2 EVALUACIN GLOBAL

En acto privado y en la fecha sealada, el Comit Especial verificar la conformidad del Requerimiento Tcnico Mnimo (RTM), solicitado en el numeral a) del punto 5 de las Bases.

La Evaluacin de la propuesta se calificar sobre la propuesta del mejor postor.

Los coeficientes de ponderacin debern de cumplir las condiciones siguientes:

La suma de los coeficientes deber ser igual a la unidad (1.00)

El Comit Especial evaluara y calificar cada propuesta de acuerdo con los Bases del proceso y conforme a una escala que sumara cien (100) puntos.

En el supuesto caso en que dos o mas postores obtengan el mismo puntaje, el orden de prelacin correspondiente y la buena pro, de ser el caso, se otorgar observando estrictamente el siguiente orden:

a)Con preferencia a favor de las pequeas y/o microempresas ganadoras, de conformidad con la Ley 27268; o

b)A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico; o

c)A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo al monto de sus propuestas, siempre que aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato; o

d)A travs del sorteo en el mismo acto.

7.00 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO La Buena Pro ser otorgada por el Comit Especial, dndose a conocer a travs de un cuadro comparativo que ser colocado en un lugar visible en el primer piso de la sede central de SEDACHIMBOTE S.A., tambin se publicar en el SEACE en conformidad con lo dispuesto en el artculo 132 del Reglamento.

Terminado el Acto de Adjudicacin se sentar el Acta correspondiente, en la que se dejar constancia de lo realizado, indicndose la relacin de los postores y las propuestas no admitidas, con la causal que hubiese determinado su rechazo as como las observaciones hechas por los postores.

Durante el proceso de seleccin, el Comit Especial es el nico autorizado para interpretar las Bases para su aplicacin.

El otorgamiento de la Buen Pro quedar automticamente consentido una vez transcurridos los plazos para la interposicin de los recursos de impugnacin sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

8.00 CONTRATOS

8.1 Firma del Contrato

El postor ganador de la Buena Pro y SEDACHIMBOTE S.A. cumplirn con las obligaciones fijadas como requisitos para la firma del contrato, especificadas en el Art. 36 de la Ley y en los artculos 198, 200 , 201 y 239 del Reglamento.

8.2 Requisitos para la firma del contrato

El postor que obtuvo la buena Pro deber entregar, antes de la firma del contrato, el Calendario de Obra Valorizado debiendo el Contratista efectuar las correcciones del caso para su aprobacin definitiva. Cualquier demora ser de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Asimismo, deber presentar el calendario de adquisicin de materiales, el mismo que debe indicar en forma precisa las fechas de solicitud de los adelantos para materiales, insumos o servicios.

Con relacin al Ing. Residente deber presentar Certificado de Habilidad que acredite mnimo un ao de ejercicio profesional. Currculo Vitae detallado adjuntando copia del titulo profesional y diploma de incorporacin al colegio correspondiente, as como el compromiso legalizado suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios como Residente de Obra.

9.00 VALORIZACIONES En concordancia al Art. 255 del Reglamento, las valorizaciones se efectuar mensualmente, y se formulara en funcin a los metrados ejecutados con el precio unitario del valor referencial, y ser presentados ante la Gerencia General para su revisin por parte del Supervisor de Obra, quien verificar los metrados ejecutados y dar su conformidad para su cancelacin correspondiente. El Contratista previamente deber presentar copia de las boletas del ltimo pago, comprobante que acredite que haya cumplido con abonar a ESSALUD, as como la copia de la constancia del ltimo depsito de CTS.

10.00 DE LAS GARANTIAS

Las Garantas que deben entregar los contratistas son la de fiel cumplimiento del Contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de la propuesta, segn corresponda. Estas garantas son la Carta Fianza y/o Pliza de Caucin, las mismas que debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica.

10.1 DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del Contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber entregar a SEDACHIMBOTE S.A. una Carta fianza o Pliza de Caucin, por una suma equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato. Esta garanta deber tener vigencia hasta la liquidacin final.

10.2 GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE

PROPUESTA

Cuando la propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del diez por ciento ( 10% ) de ste, junto a la garanta de fiel cumplimiento y con idntico objeto, vigencia y caracterstica, el postor ganador deber presentar una garanta adicional por un monto equivalente al 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica.

10.3 EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artculo 221 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM.

11.0 DISPOSICIONES FINALES

11.1 Recepcin de Obra

Se desarrollar conforme al artculo 233 del Reglamento.

11.2 Cancelacin del Proceso

Hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, SEDACHIMBOTE S.A. puede cancelar el proceso de la Adjudicacin Directa Selectiva por razones de fuerza mayor o en caso fortuito, cuando desaparezcan la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propsitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad. En este La Entidad reintegrar el costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.

11.3 Del Inspector o Supervisor

La Entidad de acuerdo al Art. 247 del Reglamento designar un representante en obra, el mismo que debe ser un Inspector o un Supervisor de Obra, quien es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucin de la obra y del cumplimiento del contrato.

11.4 Incumplimiento de Contrato y Penalidades

SEDACHIMBOTE S.A. aplicar sanciones en concordancia a lo dispuesto en el Art. 294 del Reglamento.11.5 De las Obras Adicionales

La procedencia, autorizacin y ejecucin de las obras adicionales se regirn a lo dispuesto en los artculos 265 y 266 del Reglamento.

11.6 Responsabilidades del Contratista

Conforme el Art. 51 de la Ley, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la obra, por un plazo de 7 aos contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad .

11.7 Recursos Impugnativos

Los recursos impugnativos durante el proceso de seleccin, sern admitidos siempre y cuando sean presentados en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento y, si fuese el caso; la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su Reglamento.

11.8 Liquidacin de contrato

La liquidacin del contrato se realizar cumpliendo los plazos y requisitos indicados en el Art. 269 del Reglamento.

11.9 Accidentes y Notificaciones

El contratista prever, en el lugar de la obra, todo el equipo mdico que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal que se accidente como consecuencia de ella.

Dentro de las 24 horas despus de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento que resultar o que pudiera resultar en daos a las personas o propiedades de terceros y que fuera consecuencia o pudiera estar implicado alguna accin u omisin del contratista o de cualquier agente o empleado de ellos y que fuera consecuencia de alguna manera de la ejecucin del trabajo bajo el contrato al que se refieren estas Bases, el Contratista deber enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad Contratante con copia al Ingeniero Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa.

El contratista deber enviar inmediatamente a la Entidad Contratante y al Ingeniero Supervisor, copia de cualquier citacin, notificacin y otros documentos oficiales recibidos por el Contratista en relacin con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de alguna manera del Contrato al que se refieren estas bases o de su ejecucin. Nada de lo aqu incluido eximir al Contratista de la formulacin de informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por el Ministerio de Trabajo u otra dependencia gubernamental.

11.10 Derechos del Comit Especial

El Comit Especial actuar en todo momento con los derechos y funciones que le asignan la Ley y su Reglamento, hasta que la Buena Pro quede consentida, pudiendo en los casos en que se justifiquen, aceptar o rechazar cualquier propuesta, total o en parte, rechazar todas las propuestas y de anular el proceso de Adjudicacin.

11.11 Conformidad del Postor

La Empresa Constructora o Asociacin, desde el momento que presente su propuesta, declara conocer ntegramente, todos los documentos del presente concurso, y los acepta en su integridad, no pudiendo por tanto argumentar ignorancia de los mismos por ningn motivo.

11.12 Obligatoriedad de la Ley y su Reglamento

Todo lo no previsto en las bases ser resuelto de conformidad a la Ley y su Reglamento.

En general, para estas bases rigen todos los artculos estipulados en el Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

ANEXOS

Anexo N 01 Declaracin Jurada de Informacin Empresarial

Anexo N 02 Declaracin Jurada Artculo 76 del Reglamento

Anexo N 03 Estructura de Metrados

Anexo N 04 Promesa Formal de Consorcio

Anexo N 05 Carta de Acreditacin del Representante

Anexo N 06 Declaracin Jurada en caso de ser una Empresa

del Estado

Anexo N 07 Proforma de Contrato

Nota: Se mantiene los formatos anteriormente adquiridos. ANEXO No.01

DECLARACIN JURADA DE INFORMACIN EMPRESARIAL

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL TELEFONO

R.U.C.

REPRESENTACION LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI o LIBRETA ELECTORAL

PODER INSCRITO EN:

En mi calidad de Representante Legal de la .......................................................................................................

................................................................................DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos e informacin consignados en el presente formulario se sujetan a la verdad.

Chimbote. ...............de...............................del 2005

......................................................................................................

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(Representante Legal)

ANEXO No. 02

DECLARACIN JURADAADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N.......................................................................

................... domiciliado en ............................................................... representante legal en calidad de la Empresa postora o Consorcio; que se presenta a la Adjudicacin Directa Selectiva N 01- 2005-SEDACHIMBOTE S.A. para la ejecucin de la Obra: Limpieza de Laguna de Almacenamiento N 2- Planta de Tratamiento- Nuevo Chimbote, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:

1.-No tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al artculo 9 del T U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo No. 083-2004-PCM.

2.-Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin

3.-Es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta a efectos del proceso

4.-Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-Conoce las sanciones contenidas en el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento, as como en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Marcar con una X donde corresponda:

6.-Nuestros servicios califican como nacional de acuerdo al D.S. No. 003-2001-PCM y la R.M. 043-2001-ITINCI/DM. SI (.................)NO (..................)

7.-Que la empresa que represento SI (.................) NO (..................) es una pequea o microempresa, de conformidad con la Ley No. 28015.

Chimbote, de del 2005

....................................................................................................................

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMORESA

ANEXO No. 03

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

RELACION DE METRADOS

PARTIDA UNIDADMETRADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 Caseta de Guardiana

1.02 Transporte de Maquinaria y Equipo

1.03 Cartel de Obra de 3.60 x 2.40 m.

1.04 Trazo y Replanteo

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Corte y Eliminacin Hasta nivel de Sub Rasante 2.02 Nivelacin y Conformacin de Fondo de Laguna

2.03 Mejoramiento y Perfilado de Taludes

2.04 Mejoramiento y Conformidad de Dique

COSTO DIRECTO TOTAL

GASTOS GENERALES ( -......%) UTILIDAD (..... .%)

COSTO TOTAL PRESUPUESTO

Glb.

Glb.

Glb.

m2

m3

m2

ml

m31.00

1.00

1.00

9,552.00

22,543.95

9,552.00

494.00

821.94

Chimbote..............de..........del 2005

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESAANEXO No. 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, de del 2005

Seores

COMIT ESPECIAL DE SEDACHIMBOTE S.A.

Jr. Caleta No. 176 146

Chimbote

REF. ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

Estimados seores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccin, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la Adjudicacin Directa Selectiva N 01- 2005- SEDACHIMBOTE S.A., responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo Consorcio para la provisin correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la Adjudicacin Directa Selectiva N 01- 2005- SEDACHIMBOTE S.A.

Designamos al Sr....................................................................como representante legal comn del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal comn en ...............................................................................(*) a los efectos de suscribir con la empresa SEDACHIMBOTE S.A. el contrato de prestacin de servicio correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

*

*

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

*

*

Nombre, firma, sello, DNI del

Nombre, firma, sello, y DNI del

Representante Legal Empresa 1

Representante Legal Empresa 2

ANEXO N 05

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

Seores

COMIT ESPECIAL DE SEDACHIMBOTE S.A.

Jr. Caleta No. 176 146

Chimbote

REF. ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

......................................................(nombre de la Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC No............................................... tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacin a la Adjudicacin Directa Selectiva N 01- 2005- SEDACHIMBOTE S.A., a fin de acreditar a nuestro representante........................................................................( nombre del representante) identificado con D.N.I. o L.E................................... quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar la entrega de la propuesta Tcnica y Econmica, en el Acto de Presentacin de Propuestas.

Chimbote............de..........del 2005

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO No. 06

MEMBRETE DE LA EMPRESA

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE

DECLARACIN JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE EL POSTOR SEA UNA ENTIDAD DEL ESTADO)

Chimbote,

de

del 2005

(Nombres y Apellidos del Titular de la empresa), identificado con documento Nacional de Identidad No. ..............................domiciliado en ..................................Titular de la empresa...................................... (nombre de la empresa), que se presenta como postor a la Adjudicacin Directa Selectiva N 01- 2005- SEDACHIMBOTE S.A. para la ejecucin de la Obra: Limpieza de Laguna de Almacenamiento N 2- Planta de Tratamiento- Nuevo Chimbote. DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:

No utiliza recursos provenientes del Tesoro Pblico para la ejecucin de las prestaciones derivadas del contrato, en caso resulte ganador de la Buena Pro.

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO N 07

PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUION DE OBRA N 2005

Conste por el presente documento EL CONTRATO DE OBRA que celebran de una parte la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Annima SEDACHIMBOTE S.A. con R.U.C N 20138341066, con domicilio en el Jr. La Caleta N 176, representada por su Gerente General Ing. Jos Gamboa Tello, identificado con D.N.I. N 00104707, a quien se le denominar SEDACHIMBOTE S.A. y de la otra parte la Empresa .........................................................., con RUC , con domicilio en..................... representada por el Seor ............................................ Representante legal, con D.N.I. N ..................,a quin se denominar EL CONTRATISTA en los trminos siguientes:

CLAUSULA PRIMERO : NORMAS VIGENTES

El presente contrato se celebra al amparo de lo dispuesto en los siguientes dispositivos Legales:

D.S N 063-70-VI Reglamento Nacional de Construccin...

D.S N 083-2004-PCM-Texto nico Ordenado de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

D.S. N 084-2004-PCM Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado .

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

La Gerencia General aprob el Expediente Tcnico de la Obra; as como las Bases para el proceso de seleccin correspondiente. Con fecha del 24 de febrero del 2005, la Empresa SEDACHIMBOTE S.A., convoca a la Adjudicacin Directa Selectiva N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A., para contratar a una Empresa Contratista, para la ejecucin de la Obra: LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2- PLANTA DE TRATAMIENTO- NUEVO CHIMBOTE , habindose otorgado la Buena Pro a la Empresa.....................

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente documento, SEDACHIMBOTE S.A. contrata a la Empresa .........; para la ejecucin de la obra, materia de la presente seleccin, conforme a los Bases, Expediente Tcnico, y la Propuesta Tcnica- Econmica de el CONTRATISTA.Las principales actividades que el Contratista deber realizar de acuerdo al Expediente Tcnico, que forma parte de las presentes Bases, son las siguientes:

a) Corte y Eliminacin de 22,543.95 m3, del material sedimentado, conforme a los planos del Expediente Tcnico.

b) Nivelacin y conformacin de fondo de laguna de 9,552.00 m2.

c) Mejoramiento y perfilado de taludes de 494.00 ml.

d) Mejoramiento y conformacin de dique 821.94 m3.

CLAUSULA CUARTA : MONTO DEL CONTRATO

El monto del Contrato asciende al suma de S/. ............( Son: en Letra Nuevos Soles) incluido el IGV, la mano de obra, materiales, equipo y herramientas, Gastos Generales y Utilidad.

CLAUSULA QUINTA : Se deja expresa constancia que el CONTRATISTA a la firma del presente contrato entrega a SEDACHIMBOTE los documentos especificados en el Art. 36 de la Ley y en los Art. 198, 200 , 201 239 del Reglamento (detallar) documentos :

CLAUSULA SXTA : SEDACHIMBOTE entregar al CONTRATISTA a la firma de este contrato los documentos siguientes.

a) Copia de planos Ozalid materia de la ejecucin de obra.

b) El expediente Tcnico de Obra.

CLAUSULA SEPTIMA: Para todo lo relacionado con la ejecucin de la obra que no este expresamente contemplado en el presente Contrato, regirn las disposiciones de las Bases y del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y dems disposiciones legales vigentes que sea el caso, a las cuales las partes se someten de modo expreso.

CLAUSULA OCTAVA: Se cancelar AL CONTRATISTA el monto contratado al finalizar la obra, debiendo ser revisada, aprobada y tramitada por el inspector de la Obra designado por la Gerencia Tcnica, de acuerdo al procedimiento establecido.

CLAUSULA NOVENA : El costo de todas las pruebas inherentes a la obra que son requeridas por SEDACHIMBOTE, para verificar la correcta ejecucin de los trabajos, corrern por cuenta del CONTRATISTA.CLAUSULA DECIMA : EL CONTRATISTA deja especial constancia que habiendo tomado conocimiento del metrado total de obra, el resultado de la medida se ajusta al metrado real, por lo que no podr presentar posteriormente reclamos por variacin en los metrados que han sido aceptados por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a entregar la obra terminada en el plazo de ....... das calendario, contados a partir de la obra de entrega del terreno.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA : Las Ampliaciones de plazo deben de ser solicitados en el Cuaderno de Obra antes del vencimiento del plazo vigente y dentro de los quince das de producido la casual o casuales invocados, es decir dentro de los 15 das desde que se origina el hecho que motivo la ampliacin , debiendo ser sustentado dicha solicitud, en concordancia al Art. 258 y 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA :A solicitud del CONTRATISTA, dentro de los quince (15) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato, podr solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garanta correspondiente. SEDACHIMBOTE, entregar al CONTRATISTA el adelanto en efectivo hasta el 15% del monto del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA : RESOLUCIN DEL CONTRATO , Se aplicar en todo lo que disponga la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, en aplicacin al Art. 224 y 225 .

CLAUSULA DECIMA QUINTA : EL CONTRATISTA deja expresa constancia que no existe relacin laboral alguna entre su plantel de empleados y Obreros con SEDACHIMBOTE S.A., siendo su exclusiva responsabilidad el pago de los sueldos diarios, beneficios sociales de quienes laboran en la obra, obligndose a dar cumplimiento a los dispositivos legales vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

CLAUSULA DECIMA SEXTA : Para Supervisar la Buena Ejecucin de la Obra SEDACHIMBOTE a travs de la Gerencia Tcnica, designar a un Ingeniero Inspector a quien el CONTRATISTA otorgar las ms amplias facilidades para el desarrollo de sus funciones, obligndose a suministrarle la informacin y documentacin que requiere. La no designacin del Inspector por SEDACHIMBOTE no exonera al CONTRATISTA de la ejecucin de las obligaciones que asume en virtud de este contrato, en cuyo caso podr recurrir a SEDACHIMBOTE ( Oficina de la gerencia Tcnica) para cualquier consulta en la ejecucin de los trabajos. Toda designacin del Inspector se har mediante Carta emitido por la Gerencia Tcnica, en consecuencia el CONTRATISTA no podr coordinar ningn trabajo de accin con el Inspector en tanto no acredite su designacin.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA : Ser de cuenta del CONTRATISTA la reparacin de los daos que se ocasione durante la ejecucin de la Obra a las redes de luz, agua, desague y telfono, en consecuencia se compromete a realizar de inmediato los trabajos de reparacin por cuanta, costo y riesgo, siendo causal de Resolucin del Contrato la negativa del CONTRATISTA para realizar estos trabajos en cuyo caso o por razones de emergencia, SEDACHIMBOTE podr ejecutar los trabajos con cargo a ser descontados su costo de la valorizacin del CONTRATISTA .

CLAUSULA DECIMA SPTIMA : EL CONTRATISTA no podr transferir parcial o totalmente su contrato, salvo autorizacin expresa de SEDACHIMBOTE excepcionalmente el CONTRATISTA podr sub contratar con autorizacin escrita de SEDACHIMBOTE, la ejecucin de parte de la obra contratada, pero le corresponde en todo momento la responsabilidad de las mismas, SEDACHIMBOTE no tendr trato directo con los Sub Contratistas a quienes se considerar como personal dependiente de SEDACHIMBOTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA : EL CONTRATISTA estar obligado a efectuar los trabajos de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto aprobado por SEDACHIMBOTE y estar impedido de hacer alteraciones en aquellas, as como usar materiales que fuesen distintos a los pactados. Si el CONTRATISTA considera imprescindible modificar algunas especificaciones, ser necesario que previamente solicite por escrito y obtenga autorizacin especifica de SEDACHIMBOTE.

CLAUSULA DECIMA NOVENA : EL CONTRATISTA Adoptar a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones para evitar accidentes de los obreros, daos de la obra, as como tambin a las personas o a las propiedades vecinas. El resarcimiento de los perjuicios que pudiera ocasionar ser de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA .

CLAUSULA VIGSIMA : ARBITRAJE

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracin del contrato, ser resuelto mediante Arbitraje, conforme a las disposiciones del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado y su Reglamento.

El Arbitraje ser resuelto por un arbitro nico, segn lo dispuesto en el Art. 273 del Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A la falta de acuerdo en la designacin del Arbitro o ante la rebelda de una de las partes en cumplir con dicha designacin, la misma que ser efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje a que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondr fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGSIMA PRIMERA: DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones del Contrato, SEDACHIMBOTE S.A. les aplicar a EL CONTRATISTA una penalidad por cada da de atraso hasta por un monto mximo del 10% del monto contractual.

Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en liquidacin final o si fuese necesario se cobrar el monto resultante de la ejecucin de las garantas a que se refrieren los Art. 221 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En todos los caso, la penalidad se aplicar de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =--------------------------------------

F x Plazo en das

Donde F = 0.15

CLAUSULA VIGSIMA SEGUNDA : Una vez terminados satisfactoriamente los trabajos convenidos en le presente Contrato, SEDACHIMBOTE proceder a la Recepcin de la Obra , mediante Acta con intervencin del CONTRATISTA .

CLAUSULA VIGSIMA TERCERA : El hecho de haber sido recepcionada la Obra con carcter definitivo no excluye la facultad de SEDACHIMBOTE de iniciar los procedimientos judiciales, civiles o penales, por daos o perjuicios ocasionados por deficiencia en la construccin de la Obra seala en la Clusula Segunda del presente documento o incumplimiento de Contrato.

CLAUSULA VIGSIMA CUARTA : Para todas los efectos del presente Contrato, el CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Jueces y Tribunales del lugar de la contratacin.

Chimbote, marzo del 2005

ING. JOSE GAMBOA TELLO

CONTRATISTA

Gerente General

AVISO DE CONVOCATORIA

SEVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SEDACHIMBOTE S.A.

RUC: 20136341066

Jr. La Caleta N 176 y 146 Chimbote

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A. PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA: LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2 PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO CHIMBOTE

OBJETO DEL PROCESO

Tiene por objeto la contratacin de una Empresa Contratista para ejecutar la Limpieza de Laguna de Almacenamiento N 2 de la Planta de Tratamiento de SEDACHIMBOTE S.A., ubicado EN EL Distrito De Nuevo Chimbote; de conformidad con los Trminos de Referencia de las presentes Bases.

DESCRIPCIN BASICA DEL OBJETO DEL PROCESO

Seleccionar y otorgar la Buena Pro a la Empresa contratista a la ejecucin de las siguientes Partidas:

e) Corte y Eliminacin de 22,543.95 m3, del material sedimentado, conforme a los planos del Expediente Tcnico.

f) Nivelacin y conformacin de fondo de laguna de 9,552.00 m2.

g) Mejoramiento y perfilado de taludes de 494.00 ml.

h) Mejoramiento y conformacin de dique 821.94 m3.

CODIGO CIIU DEL OBJETO DEL PROCESO

N 4520

VALOR REFERENCIAL

S/. 137,041.94 (Ciento treinta y siete mil cuarenta y uno y 94/100 Nuevos soles), incluido el impuesto general a las ventas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios de SEDACHIMBOTE S. A.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Jr. La Caleta N 176 y 146 Chimbote SEDACHIMBOTE S.A.

BASES

1. Lugar de Venta y Entrega de Bases

Pago en oficina de Tesorera y entrega de Bases en la Oficina de Suministros y Servicios Generales de SEDACHIMBOTE S.A., sito en el Jr. La Caleta N 176 y 146 Chimbote

Telf. N (043) 341819

2. Costo :S/. 20.00 ( Veinte 00/100 nuevos Soles incluido IGV )Horario: De 9.00 a.m. a 12.00 m y 14:00 a 16.00 horas

CALENDARIO

Convocatoria

: El 24.02.2005

Venta de Bases : Del 25/02/05 al 10.03.2005

Presentacin de consultas ,

aclaraciones

y formulacin de observaciones : Del 25.02.05 al 02.03.2005

Absolucin de Consultas y

aclaraciones de las Bases : El 07.03.2005

Integracin de las Bases : El 10.03.2005

Presentacin de Propuestas : 16.03.2005, hora 10:00 a.m.

Sobre N 01 y 02 y apertura de

Lugar: Oficina de Suministros Sobres

y Servicios Generales

Otorgamiento de la Buena Pro

( en las Oficinas de SEDACHIMBOTE S.A.

Jr. La Caleta N 176 a las 15.00 horas ) : El 17.03.2005 hora : 10:00 a.m.

Chimbote, febrero del 2005

BASES

SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA CASMA Y HUARMEY

SOCIEDAD ANONIMA

EMBED PBrush

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2005-SEDACHIMBOTE S.A.

LIMPIEZA DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO N 2 PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO CHIMBOTE