SAYULA 2012.2015OP.CONTINGENCIAS-01 i I 4

@

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPODETERMINADO OUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.',REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA, LIC. MARCOANTONIO GARCIA ACEVES, L.C.P. JOSEFINA MONTES CALVARIO, ABOGADO PRISCILIANOGOMEZ LARIOS Y ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO, LOS ANTES MENCIONADOS EN

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDAMUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA,RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATOSE LES DENOMINARA 'EL AYUNTAMIENTO'' Y POR LA OTRA SIU SOLUCIONES SA.DE C,V. REPRESENTADA POR EL LIC. DAVID RODRIGUEZOIAZ, A QUIEN EN EL CURSO DE ESTEINSTRUMENTO SE LE DENOMINARA ''EL CONTRATISTA', TODOS MEXICANOS, MAYORES DEEDAO, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENERCELEBRADO UN CONTRATO OE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA:

A, ES UN AYUNTAMIENTO LIBRE, BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL, DE LAORGANIZACIÓN POLíTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CONPERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO POR EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JAIISCO YEL DISPOSITIVO LEGAL 2'DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICAMUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO,

B. QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 38, DE LA LEY DELGOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ESFACULTAD DEL AYUNTAMIENTO CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS YPRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS COMÚN, SIEMPREOUE NO CORRESPONDA SU REALIZACIÓN AL ESTADO.

C, QUE EL C. JORGE GONZALEZ FIGUEROA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO CONtO DISPUESTO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE ENTRE SUSOBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE

APEGUEN A LA LEY; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE tACONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE MUN|CIPES, PARA LA

INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, PARA EL

PER|ODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA EL 30

TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

QUE EL C. SíNDICO, LIC. MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES, CONFORME A LA

FRACCIÓN II, DEL AF{T|CULO 52, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE REPRESENTARAL AYUNTAMIENTO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE; Y ACREDITA SU PERSONALIDADCON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYOR|A DE VOTOS PARA LA

ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, PARA Et PER|ODO COMPRENDIDO A PARTIR

DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA EL 30 TREINT L20

)

-.6

óI

J.:o-1

5,

Pág¡na 1de 8

ü4? 2

,&"'Q/

)

D.

CI

"i¡,"j

-§1.-ir-,itV SAYULA 2012-2015OP.CONTINGENCIAS.Ol /I 4

ELECToRAL y DE pARTtctpnclót c¡uDeDnNe ortEXPEDIDA POR EL INSTITUTOESTADO DE JALISCO.

@

E. QUE TANTO LA L.C.P. JOSEFINA MONTES CALVARIO, ENCARGADO DE LA HACIENDA YTESORERO MI.JNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, ACREDITAN SUPERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LAS SESION EXTRAORDINARIA DECABILDO DE FECHA 01 PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 DOS MIL DOCE.

F, QUE EL LIC. PRISCILIANO GOMEZ LARIOS, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTODE SAYULA, JALISCO, HA SIDO NOMBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR.JORGE GONZALEZ FIGUEROA Y POR EL PLENO DE CABILDO,

G, OUE EL ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO, HA SIDO NOMBRADO POR EL PRESIDENTEMUNICIPAL, EL DR: JORGE GONZALEZ FIGUERoA, COMo DIRECToR DE DESARRoLLoURBANO Y OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA. JALISCO,

H QUE SEÑALA COMo SU DOMICILIO LEGAL EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,UBICADA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO NUMERO 52, EN SAYULA, JALISCO, C.P,49300, MtsMo euE SEñALA PARA Los FTNES y EFECToS LEGALESCORRESPONDIENTES-

I.2,- POR ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULAN EL CUAL AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 'CONSTRUCCION DERADERIAS, BAÑoS Y VESTIDoRES EN LA PISTA DE ATLETISMo,' EN EL MUNICIPIo DE SAYULA,

JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOSAPROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYOCONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, OUEDANDO POR REPRODUCIDOINTEGRAMENTE

I.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE TICITACION PORINVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y oBRAS RELACIoNADoS CoN LAS MTSMAS Y DE SU REGLAMENTo: ASI CoMo. ENPRECEPTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS,

II.. "EL CONTRATISTA", DECLARA

I.1.- euE T|ENE cApACtDAD JURfDlcA, TEcNtcA y FTNANCTERA PARA CoNTRATAR y oBLtcARSEA LA EJECUCIÓN DE LA oBRA, oBJETo DE ESTE CoNTRATo Y QUE DISPoNE DE LAORGANIZACIÓN Y ELEMENToS MATERIALES, HUMANoS Y TECNoLoGICoS SUFICIENTES PARAELLO, ADEMAS DE QUE SU OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALESESTAN RELACIoNADAS CoN LA PRESTACIoN DE LoS oBRAS REoUERIDoS,

2.. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDAcoMpRoMETtÉNDosE A LA EJECUCTóN DE ESTE coNTRATo, poNtENDo pARA ELLo roDA suEXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LAREALIzACIÓN Y CUMPLIMIENTo DE SUS oBLIGACIoNES,

\

lc'0

IiJf

stst'li

Página 2 de 8

)

SAYULA 2012-2015OP-CONTINGENCIAS.Ol /1 4

II.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SSO'I3O7O5IP7 Y QUE DICHO

REGISTRO ESTA VIGENTE, ASIMISMO MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADA Y NO

TIENE ADEUDOS O MULTAS, DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION

PUBLICA O OE UNA ENTIDAD FEDERATIVA.

II.4.. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVTENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.5.. OUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICTLIO EN LA CALLE CARRETERA EL SALTILLO NO. 26,

CIUDAD ZAPOPAN.

II.6.- QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTASMUN ICIPAL,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRASPROFESIONALES A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE SE CONSIGNA EN LAS

SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADO EN EL PUNTO I. 2 (UNO PUNTO DOS) DELCAPTTULO DE DECLARACIONES

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES

OR LA CANTIDAD DE: $1,288,096.40 (UN MILLON DoSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ¡IoVENTAY SEIS PESOS 4O/IOO M. N.) CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS.

TERCERA.- itAzo]qE EJECUC!oN.-'EL CONTRATISTA "SE OBLIGAA INICIAR LA PRESTACIÓN DE

OBRAS OBJETO DE ESTE COI.]TRATO EL DiA 12 DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014DOS MIL CATORCE Y A CONCLUIRLOS EL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DOS MILCATORCE.

CUARTA.- RECALENDARIZACIÓN.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NOIMPUTABLE A LA EMPRESA, SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACI óN. PARA Lo cuAL "ELCONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 07 DíAS HABILES LA SOLTCITUD

DE REPROGRAMACION DE INICIO. ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPOOTORGADO, EN CASO DE QUE'EL CONTRATISTA' NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZOESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA,

QUINTA.- PRóRROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR

ESCRITO EN UN PLAZO IMO DE 05 CINCO DiAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA

MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, A LA DIRECCIÓN DE OBRASPUBLICAS MUNICIPALES, "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ UN PLAZO DE 1O DÍAS HABILES PARAAPROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LADIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE

TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADAEXTEMPORANEA DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA "EL CONTRATISTA" TIENEUN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMUNICIPALES EL NUEVO PROGRAMA DE OBRAS,

J

có

óL

f)

Pág¡na 3 de B

0Ü{J j;'1r,

ü

J?.SAYULA 2O12-2O15

OP-CONTINGENCIAS-OI /1 4

OCTAVA.- PLAZO PARA PRESENT . EL CONTRATISTA, TIENEUN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE07 SIETE DiAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DETRABAJO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMOATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DEtNlcto.

NOVENA.. FIANZAS:C) DE ANTICIPO.- " EL GONTRATISTA ' LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, OTORGARA FIANZA A

FAVOR DE LA DIRECCION DE HACIENDA Y/O TESORERíA MUNICIPAL YiO DEt MUNICIPIoDE SAYTJLA, JALISCO, LA CUAL GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO YPOR EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELANDOSE CUANDO' EL CONTRATISTA " HAYAAMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO ANTIC¡PO.

)DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES YESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO " EL CONTRATISTA " OTORGARA

DENTRO DE LOS 07 SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZAS AFAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JAL¡SCO,POR VALOR DEL 1O% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DEINSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO MENOS, LASSIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTTZAR pOR ,,EL CONTRATTSTA " ELFIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPODETERMINADO SEGÚN ASIGNACIÓN DE OBRA,

C) DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE 'EL AYUNTAMIENTO"TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUERESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A PARTIR DEESA FECHA, POR VALOR DEL 1O% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, FIANZA QUE SOLOPODRÁ CANCELARSE POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES, O POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO,SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD,MIENTRAS "EL CONTRATISTA'' NO OTORGUE LA FIANZA NO SE PERFECCTONARA EL CONTRATOY NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO,

DÉCIMA.- TRABAJoS ExTRAORDINARIOS.. CUANDO A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", SEANECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO YPROGRAMA "EL AY.I.JNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO OUE ESTE SEÑALE SOMETERÁ A SUCONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN ELENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJAC¡ÓN DE ESTOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIODE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS,

Página 4 de 8

I)

\)

0ü:" i5

-r

,)

,

1

SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE - LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGOsolrctrADos pREVro vrsro BUENo DEL supERvtsoR, DEBERÁN sER PRESENTADoS DENTRoDEL PERIoDo DE EJECUCIÓN AUToRIzADo, A LA DIRECCIÓN DE oBRAS PUBLIcAS MUNICIPALES,tOS CUALES NO MODIFICARAN EL CALENDARIO DE PRESTACION DE OBRAS, SALVO QUE EXISTALA soLrctTUD y AUToRtzACtóN RESpEclvA SEGúN EL PARRAFo euE ANTECEDE. ,,ELAYUNTAMIENTo,, TENDRÁ UN PLAZo DE 05 D|AS HABILES PARA APRoBAR o RECHAZAR LASoLICITUD, SI ESTo No oCURRE EN ESE PERIoDo, SE TENDRA PoR ACEPTADA LA SoLICITUD,

sÉprMA.-_¿NflqlEesr ,,EL coNTRATtsrA', RECIBIRA DE "EL AvUNTAMIENTo" uN 40%CUARENTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CONCEPTO DE ANTICIPOPARA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

\,

s\

l, OP.CONTINGENCIAS.OI /1 4

\

LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACIÓNAUTOMÁTICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACIÓN PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "ELAYUNTAMIENTO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS,

DÉcIMA PRIMERA.. PRESENTACIóN DE ESTIMACIONES.. ..EL CONTRATISTA ,.RECIBIRA COMOpAGo rorAl poR LA EJECUCTóN sATrsFncronrn óe Lós rneen¡os, EL IMpoRTE euE RESULTEDE APLICAR LAS ESTIMACIONES CONFORME A LOS AVANCES DE LA PRESTACIÓN DE OBRASREALIZADOS EN LAS FECHAS OUE 'EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE, LAS ESTIMACIONES SELIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE,ABONANDO A "EL CONTRATISTA" "EL IMPORTE QUE RESULTE,

oÉclr,¡a seouruDA.- FrNreutro.- coNCLUtDos Los rRABAJos, sE DEBERÁ ENTREGAR y FTRMARDE CONFORMIDAD DE "LAS PARTES" CARTA FINIOUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE TANTO"EL AYUNTAM¡ENTo" CoI\4o "EL CONTRATISTA,,, RUBRICAN LA SATISFACCIÓN DE LA OBRATERMINADA Y NO SE TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR,

oÉcln¡a tencrRA.- suBcoNTRATos.- 'EL coNTRATtsrA" No poDRA ENCoMENDAR Nt

SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAOBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE 'ELAYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA ELRESPONSABLE DE LAS OBLIGAC¡ONES OBRERO.PATRONALES ANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON OUIENES LES SUMINISTRENMATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL AYUNTAMIENTO" SERA AJENO A CUALQUIERRECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIoNES,

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES, "EL CONTRATISTA'' CONVIENE EN QUE , AL EFECTUARSE LOSPAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EFECTUADOS, LADIRECCIÓN DE HACIENDA Y TESoRERíA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCo, LE RETENGA EL 5 ALMTLLAR DEL rMpoRTE DE CADA EST|MAC|óN, PARA cuMpLlR coN EL ARTICULo 191 DE LA LEyFEDERAL DE DERECHoS EN vtcoR, poR coNCEpTo DE DERECHoS oE lNspecctóu, coNTRoLY VIGILANCIA DE LoS TRABAJoS PoR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIoN PUBLICA, SEGÚN LoESTABLECE EL ARTÍCULo 37, FRACCION 8, DE LA LEY oRGÁNICA DEL A ADMINISTRACIoNPUBLICA FEDERAL, MISMoS, oUE SERÁN ENTERADoS A LA CoNTRALoRÍA DEL ESTADo DEJALrsco, coN BASE EN EL ACUERDo DE cooRDrNACtóN ouE CELEBRó EL EJEcUIVo FEDERALY EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EL 1O DE AGOSTO DEL 2001,

DECIMA SEXTA.. EN CASo DE REQUERIR MoDIFICACIoNES AL PRoYECTo DEBERÁN SERNoTIFICADAS A LA DIRECCIÓN DE oBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUToRIZACIoN oRECHAZO, DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA,

cfiul sÉprtr,la.- supeRvlslóH.- 'EL AyUNTAMIENTo" A TRAVES DE Los REPRESENTANTES

0ü3"'lG

-rCfoÉ

--4,o1

Pág¡na 5 de 8

SAYULA 2O12-2O15

0

i'd

\

QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁN EL DERECHo A SUPERVISAR EN ToDo TIEMPo LoSOBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA'' LAS OBSERVACIONES EINSTRUCCIoNES oUE ESTIME PERTINENTES RELACIoNADAS coN SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUESE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

(; SAYULA 2012-2015

OP.CONTINGENCIAS-O,I /1 4

POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,UE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I

DECIMA OCTAVA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NOCONCLUYA LA PRESTACIÓN DE OBRAS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DEEJECUCIÓN, CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRIRÁTAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 15% (OUINCE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOSTRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN ELPROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.15X(IC]E).

IC= INVERSIÓN CONTRATADAIE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA,

DECIMA NOVENA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.._ ADEMÁS DE LA PENA PORINCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOSTRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "ELCONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DICHA SANCIÓN SECALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: =0.15X(IC-IE)X(FTR-FTAy30

lc= INVERSION CONTRATADAIE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.FTR=FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS.FTA=FECHA DE TERMINACIóN AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA. PENA POR ATRASO EN F "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LADoCUMENT-ÁC|6Ñ CoMPLETA DE FINIQUITo DE LA CoNCLUSIÓN DE ios innaÁos n rnDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 DÍAS NATURALES A LA FECHAAUTORIZADA DE TERMINACIÓN, EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DEMORA PARA NUEVOS CONTRATOS, LA PRESENTACIÓN TARDíA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVEPERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACIÓN DE LOSRECURSOS PARA PAGO,

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN ENCUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALOUIEROTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE'EL AYUNTAMIENTO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE 'ELAYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLOEJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA'.

VIGÉSIMA PRIMERA.. RESCISIÓN.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATQpoDRÁ sER R ESC rN D-i6ó-E r'l cASo DE TNCUMpLTMTENTo, y AL RESpECTo AcEprAN euECUANDO SEA "EL AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓNOPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SI ES "ELCONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOSTRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACIÓNCORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEGUNDA.. CAUSAS DE RESCISIÓN.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA

cfúL

-;-

--1

RESCISIÓNSON LAS Q

1.- SI 'EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATOEN LA FECHA SEÑALADA.

Página 6 de 8

80C*'i?

§

\

\

,*l

.1., ,J snvuu 2012-2o1s

ljlj\

OP-CONTINGENCIAS.Ol /1 4

\

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONERALGUNA PARTE DE ELLOS OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO POR "ELAYUNTAMIENTO".

3.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVOJUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR'EL AYUNTAMIENTO".

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "ELAYUNTAMIENTO".

5.- st sE DECLARA EN eutEBRA o suspENStóN DE PAGos o st HACE cEStÓN DE BIENESEN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,pRESTACToNES soc|ALES, STNDTCALES Y LABoRALES DE CUALQUtER f NDoLE.

6,. SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS OBRAS OBJETO DE ESTECONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "ELAYUNTAM¡ENTO".

7.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONESOFICIALES OUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOSPARA tNSpECCtóN, vtctLANCtA y supERV|stóN DE Los MATERTALES, TRABAJoS Y oBRAS.

8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE..EL AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTECONTRATO,

9.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOSOBRAS.

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A'EL CONTRATISTA'SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS

vrcÉstMA TERCERA.- pAGo poR RESclstoN.- st "EL AYUNTAM|ENTo" oPTA PoR LA RESCtstoN,..EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA

NA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", HASTA EL MONTO DELA GARANTIA OTORGADA

vlcÉstme cuARTA.- oeoucclóN pe aoEUoos.- st AL RECtBIRSE Los TRABAJoS y EFECTUARSELA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIONO RESPONSABILIDAD PARA CON "EL AYUNTAMIENTO', A CARGO DE'EL CONTRATISTA", ELIMPoRTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR|RSELE POR TRABAJOSEJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PORESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

vtGÉsrMA eurNTA.- REINTEGRo DE ANTtctpo.- cuANDo poR CAUSA tNJUSTtFtcADA o poRRESCISION DE CONTRATO'EL CONTRATISTA" DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO,sE SUJETARA A Lo DtspuESTo poR EL ARTticuLo so PARRAFo uLTtMo y EL ARTrcuLo ssPRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBTICAS Y OBRAS RELACIONADOS CON LAS MISMASDEL ESTADO DE JALISCO, ESTE ULTIMO INDICA:EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NOREINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR POR GASTOS FINANCIEROS, CONFORMEA UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIONEN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

DICHoS GASToS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDo LAS PARTES TENGAN DEFINIDo ELIMPoRTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SoBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSECOMPUTAR PoR D|AS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN OUESE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA,

!\

foÉ

-J.t)

a

Página 7 de 8

üil-1t i8

'\N.\:

SAYULA 2012.20'15OP.CONTINGENCIAS-OI /1 4

.LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO Y NO PREVISTO EN EL

PRESENTE CONTRATO. ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES,

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS "LAS PARTES'' DE SU ALCANCE, LO

RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAYULA, JAL. EL DIA'IO DIEZ DEL MES DENOVIEMBREDEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.

{CIA ¿4

DR, JORG

-&

FIG E

EL "AYUNTAMIENTO''

LIC, MARCO ANTONIO G RCIA ACEVESIPALPRESIDENTE MUNIC PAL

::

ILIANO GOMEZ LARIOS

SINDI TU RA

+ {.

L

(-

.t

EFINA MONTES CALVARIOADO DE HACIENDA

A MUNICIPAL. i-f iFr¡.RlA GtFiATAR to

úr,,¡

GENERAL DELTAMIENTO.vtt

,tActEN,?aMlA

ARO, ALO OS VALLEJOSDIRECT R DESARROLLOURBANO PÚBLICA.

co TA"

SIU SOLUCIONE S,A E C,VREPRESENTA E LEGAL

LIC. DAVID ROD IGUEZ DIAZ

o-{.t

OC

YUL

Página 8 de 8

0iiC"B0

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO "LAS PARTES" SE

SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAYULA, JAL,RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE POR RAZON DE DOMICILIO PRESENTE O FUTUROPUDIERA CORRESPONDERLES,

n (j(

iü iL. .i"i

:tí'

.f